Common use of CONSIDERACIONES GENERALES Clause in Contracts

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Según el artículo 22 de las instrucciones particulares de contratación de la Fundación, se solicitará oferta por escrito, al menos, a tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato. En cualquier caso, para darle al procedimiento de contratación una mayor difusión y publicidad se efectuará un anuncio con toda la información en el perfil de contratante de la Fundación, alojado en la página Web de la Fundación. Cada persona empresaria no podrá presentar más de una solicitud o proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la situación fiscal y previsional no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación incondicionada por la persona empresaria del Proveedor contenido de la totalidad de las cláusulas o Contratistacondiciones de este pliego, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le correspondasin salvedad o reserva alguna. Las personas licitadoras, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mespresentarán, en forma completasu caso, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes una declaración a viernes de 9 a 18 hs.incluir en cada sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a través de: su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 140 TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la xxxx competencia entre las empresas del sector o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , bien estén comprendidas en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) las prohibiciones establecidas en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato Protección de Trabajo)Datos de Carácter Personal. • Declaración Jurada De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. Se incluye modelo de declaración en ANEXO IV. Las proposiciones o solicitudes de participación, junto con la documentación preceptiva, serán presentadas en el Área de Administración de la Fundación, sita en el Pabellón Xxxxxx II, c/ Xxx Xxxxxx nº2, Xxxx xx xx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxx; a la atención del Departamento Jurídico. Para los actos de comunicación con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado órgano de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia contratación distintos de la Constancia presentación o anuncio del envío de Inscripción ante AFIP del subcontratista (las solicitudes, las personas licitadoras podrán emplear el correo electrónico a través de la dirección: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, además de la dirección mencionada en el caso párrafo anterior. Igualmente, el órgano de contratación podrá comunicarse con las personas licitadoras a través del correo electrónico que lo hubiere)éstos hayan designado expresamente en su proposición. La Fundación y el contratista se someten a la obligación de confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Será responsabilidad del CONTRATISTA realizar una nueva Instalación Eléctrica que comprenderá el proyecto, la ejecución de todos los trabajos y la provisión de materiales, equipos y accesorios. Toda decisión respecto al diseño del proyecto, a la situación fiscal selección y previsional del Proveedor o Contratistamontaje de componentes y materiales, éste y a las metodologías de ensayos eléctricos de las instalaciones, que no esté expresamente detallada en este documento, deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- tomarse en pleno cumplimiento con las disposiciones de la documentación Reglamentación para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364) de la Asociación Electrotécnica Argentina –en todas sus Partes–, de las Normas IRAM, IEC e ISO que le correspondasean aplicables y de las normas, tanto para ingresar a ejecutar los trabajoscódigos, obras ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de aplicación Provincial, en todo bajo la responsabilidad de profesionales con incumbencias o servicios descriptos competencias específicas y en consenso con la Orden Dirección de Compra o Contrato, como para obtener el pago Obra. La ejecución de la instalación eléctrica se regirá por las reglas del buen arte y se entiende que comprenderá la totalidad de los mismostrabajos necesarios para lograr una instalación eléctrica segura y en óptimo funcionamiento, todo ello teniendo aun cuando no estuvieran previstos en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere anteproyecto de la del contratista). - es propuesta técnico-económica que presentare oportunamente el responsable de remitir CONTRATISTA, debiendo entregar al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio término de la entrega obra eléctrica la Memoria Técnica que deberá constar, al menos, con: los cálculos justificativos de diseño; los Diagramas Unifilares y Planos topográficos de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada tableros eléctricos con el listado del personalde cables y componentes; los planos de la Instalación Eléctrica, presentada en hoja membretada con la indicación de la superficie de cada ambiente, las canalizaciones con sus medidas, cableados y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado circuitos a los que pertenecen, ubicación y destino de ART cada boca, ubicación de las tomas de tierra y canalización de los empleados conductores de PAT; Protocolo de Medición de Puesta a Tierra; síntesis con el registro de las comprobaciones eléctricas y ensayos finales (p.ej., resistencia de aislación, corriente presunta de cortocircuito, ensayos de disparo de los interruptores diferenciales, comprobación de disparo de los PIA por corrientes mínimas de cortocircuito, etc.); y toda otra documentación relativa al proyecto. El CONTRATISTA deberá efectuar un relevamiento de cargas que prestarán servicio para Belgrano Cargas recabe toda la información que considere pertinente y Logística S.A.que le permita establecer las Demandas de Potencia Máximas Simultáneas, las condiciones de utilización de la infraestructura eléctrica (por ejemplo, la identificación de los locales con Cláusula presencia de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo IIIconsumos permanentes como ser equipos de telecomunicaciones o racks de datos), emitido entre el día 27 y toda otra información que considere necesaria para establecer las bases de diseño del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizarProyecto Eléctrico. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal Los datos relevados deben ser fidedignos y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio ser incluidos en la Memoria Técnica del Proyecto. Las especificaciones abajo listadas son condiciones sine qua non pero no limitativas para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia la generación de la Constancia propuesta técnico-económica. Se proveerá un nuevo Tablero Seccional General para reemplazar en funciones al existente y deberá ser diseñado, fabricado e instalado por el CONTRATISTA atendiendo los alcances y características de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)la nueva Instalación Eléctrica. Además de las consideraciones generales, deberán contemplarse los siguientes requerimientos:

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos Los interesados en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta participar deberán considerar lo siguiente: • Enviar toda Xxxx cuidadosamente y bajo su responsabilidad el contenido de la convocatoria, a fin de cumplir cabalmente con la misma. Los licitantes sólo podrán presentar una proposición a la licitación. De conformidad con lo especificado en el artículo 28 inciso I de la LAASSP, la presente licitación tiene el carácter INTERNACIONAL. Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como de las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas. Los licitantes que opten por presentar sus proposiciones de manera presencial deberán considerar la ubicación en donde han de celebrarse los actos de licitación, para asegurarse de estar presentes o debidamente representados el día y hora en que se señala como indispensable su presencia. Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones por medios electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y haber obtenido el programa informático respectivo, así como asegurarse de enviar correctamente sus proposiciones tomando en cuenta que éstas deberán: Ser elaboradas en formatos WORD, EXCEL, PDF, o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera. Incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin certificaron previamente por la SFP. El sobre será generado mediante el programa de cómputo que haya sido entregado por COMPRANET a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica. Preferentemente deberán identificar cada una de las hojas que integren sus proposiciones con el RFC de la empresa, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las proposiciones. Preferentemente, deberán identificar mediante el nombre del archivo o su descripción, las partes de la proposición que conforme a la convocatoria deberá imprimirse en el acto de apertura. Deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, y contar con acuse de cada mestransmisión exitosa emitido por CompraNet, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de apertura de proposiciones. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de CompraNet, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la SFP. En dicha información quedarán comprendidos todos los documentos que integran la proposición técnica y económica. Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital. Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad. Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando el sobre que contenga dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo. Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando éstos se encuentran a su disposición a través de CompraNet. Consentirán que será motivo de que la SFP invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de CompraNet. Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de CompraNet, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes. De acuerdo con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, el licitante reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma completaoriginal, evitando hacerlo ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por partesmedios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.] Las especificaciones técnicas y alcances de los bienes y servicios que se solicitan, se encuentran detalladas en el Anexo “A” de esta convocatoria. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área Igualmente las especificaciones y el detalle requerido en las ofertas económicas, se encuentran en el Anexo "B" de Control esta convocatoria. Los bienes y servicios objeto de Terceros la licitación se adjudicarán por GRUPO. Los eventos relativos a esta licitación serán llevados a cabo en la Sala de lunes a viernes Licitaciones de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx la la Subdirección de Recursos Materiales, en formato PDF o JPGlas Instalaciones de FIRA ubicadas en Antigua carretera a Pátzcuaro No 8555, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - XxCol. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere Ex Hacienda San Xxxx de la Xxxxxx, C.P. 58342, en Morelia, Michoacán, y serán presididos por el servidor público que haya designado la Convocante, quien será el único facultado para aceptar, desechar proposiciones, moderar la sesión y autorizar modificaciones, en su caso, en las fechas del contratista). - es el responsable acto de remitir al Área presentación y apertura de Control de Terceros proposiciones y acto fallo, así como en general, para tomar todas las decisiones durante la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega realización de los requisitos que se describen a continuación para actos, en los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 términos de la Ley de Contrato Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, de Trabajo)acuerdo a lo siguiente: Fecha: 26 de noviembre de 2009 Hora: 11:00 hrs. • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)Registro optativo: 10:30 hrs.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos descritos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megasmegas en formato PDF ó JPG) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° °0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento momento, las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de del personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN y la inclusión a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el a partir del día 27 del mes anterior al ingreso hasta siendo la última fecha para emitirlo el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el a partir del día 27 del mes anterior al ingreso hasta siendo la última fecha para emitirlo el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo conformidad con el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, debe señalarse la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en estricta concordancia con el expediente de contratación. Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 29.6 del artículo 29 del Reglamento. Tratándose de la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno, lo que se deberá indicar en esta sección. Nombre de la obra : [DESCRIBRIR LA OBRA A EJECUTAR] Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: Distrito : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN] Provincia : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN] Región : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN] Nombre del PIP o inversión : Código del PIP, de ser el caso : Nivel de los estudios de preinversión, según correponda : [CONSIGNAR FICHA TÉCNICA O PERFIL, SEGÚN CORRESPONDA] Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso : [CONSIGNAR LA FECHA DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD] Expediente Técnico aprobado mediante : [CONSIGNAR EL INSTRUMENTO CON EL CUAL SE APRUEBA] Fecha de aprobación : [CONSIGNAR LA FECHA DE APROBACIÓN] Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere ejecución de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros obra (concordante con la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (contenida en el caso que lo hubiereexpediente técnico).

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo En este apartado se recogen las consideraciones de carácter general y de obligado cumplimiento que por defecto regirán el servicio contratado, sin perjuicio de las particulares que para algunas sedes o servicios se puedan agregar más adelante. Los licitadores deberán presentar en sus ofertas una propuesta técnica detallada. Las ofertas técnicas a presentar en respuesta a este pliego deberán incluir una descripción detallada de todos los aspectos técnicos requeridos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, además de otros aspectos que se consideren necesarios por los ofertantes. Deberán indicar aspectos tales como plan de implantación y operación, compromisos de calidad de servicio y metodología de gestión. Serán de cuenta de los adjudicatarios todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del servicio, objeto de este Pliego, con plena operatividad. Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato reservado y confidencial a toda la información que las empresas licitadoras y/o adjudicataria pudieran obtener de GIAHSA, a procurar su custodia y a no divulgarla por el personal a su cargo, salvo que medie la autorización por parte GIAHSA. Las soluciones propuestas presentadas por los licitadores deberán ser completas, es decir, deberán tener en cuenta la instalación, puesta en marcha, configuración del procedimiento necesario, soporte y atención al cliente. Correrán por cuenta del adjudicatario las gestiones encaminadas a conseguir la consideración de Consumidor Directo a Mercado (en adelante CDM) para cada uno de los CUPS incluidos en el alcance de este pliego así como los gastos derivados de estas y cualquier otro gasto necesario para la puesta en marcha de la solución (NO se considerarán aquellos gastos destinados a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar adecuación a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago normativa de los mismospuntos de medida o legalización de las instalaciones, todo ello teniendo corriendo estos por cuenta de GIAHSA). El adjudicatario podrá facturar a GIAHSA a partir del primer mes en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal el que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso lleve a efecto la compra de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega energía como CDM de los requisitos que se describen suministros gestionados para ello. La facturación mensual será calculada a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART partir de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (Kwh realmente consumidos en el caso mes que lo hubiere)pretende certificarse.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo La (s) empresas adjudicada (s) emitirá (n) la Póliza de Seguro para Vehículos correspondiente a favor del B.C.P., dentro de los diez (10) días posteriores a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratistafecha de notificación de la adjudicación. Si en dicho plazo la empresa que haya resultado adjudicada, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- no presentare la documentación que le corresponda, tanto para ingresar póliza respectiva por causa imputable a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontrataciónmisma, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal B.C.P. hará efectiva la subcontratación. - Debe presentar Garantía que Xxxxxxxx la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere Seriedad de la Oferta y podrá adjudicar el contrato al oferente que presentó la siguiente oferta solvente con el precio más bajo, siempre y cuando no sobrepase el 10% del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio valor de la entrega primera oferta solvente, tomando como base lo asentado en el dictamen de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependenciaadjudicación, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva así sucesivamente, conforme lo dispone el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 36 de la Ley Nº 2051/03. Este hecho no confiere derecho a ningún oferente a efectuar reclamaciones de ninguna naturaleza. …..de de 20 . El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato es de Trabajo)10% del monto total del contrato. • Declaración Jurada con el listado La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá mantenerse vigente hasta 30 (treinta) días posteriores a la vigencia del personalcontrato y será liberada y devuelta al Asegurador a más tardar, presentada en hoja membretada y en orden alfabético diez (Anexo I10) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia días después de la Constancia de Inscripción ante AFIP solicitud expresa del subcontratista (Asegurador, previa acreditación que el Asegurador ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales. La rescisión contractual del Servicio, queda sujeta a lo estipulado en el caso Artículo 57 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. La Forma de Pago de la presente contratación será al contado con la presentación de la factura y la conformidad del área técnica, en cuanto a que lo hubiere)la póliza emitida se ajusta a las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Jurídicas. La presentación de proposiciones deberá ajustarse, con carácter general y sin perjuicio del resto de prescripciones recogidas en el presente pliego a las siguientes normas:  Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas, sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con GISPASA, así como la autorización a la situación fiscal Mesa y previsional al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Proveedor Sector Público o Contratistaen las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.  Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. No se admitirán variantes o alternativas a los efectos del artículo 142 de la LCSP. En este sentido, éste deberá entregar - durante todo la posibilidad de mejorar aspectos del contrato ofertando las prestaciones adicionales que se detallan en los criterios de valoración recogidos en el periodo presente pliego, no autoriza al licitador a presentar diversas proposiciones. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que preste servicios- se indican en este Pliego en relación con la documentación aplicación del régimen de ofertas anormalmente bajas previsto en el artículo 149 de la LCSP. Se considerarán empresas vinculadas las que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos se encuentren en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago alguno de los mismossupuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. A estos efectos, todo ello teniendo dichas empresas deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados.  Cuando los datos aportados por el licitador en cuenta lo siguiente: • Enviar toda su proposición no sean ciertos se producirá su inadmisión.  Si la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere inexactitud fuera conocida después de la adjudicación del contratista)contrato procederá la exclusión del licitador y si fuera conocida tras la formalización del contrato será causa de resolución del mismo. - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo  Las proposiciones serán secretas y se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de arbitrarán los requisitos medios que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso garanticen tal carácter hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado apertura de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)las proposiciones.

CONSIDERACIONES GENERALES. De En virtud del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades xx Xxxxxxxx-La Mancha y el sistema de contratación centralizada (D.O.C.M. Núm. 213, de 31 de octubre), la contratación del suministro de material ordinario no inventariable de oficina tiene la consideración de suministro de contratación centralizada transversal. Con fecha 10 xx xxxxxx de 2021 la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha formalizado los cinco lotes del acuerdo marco de suministro de papel ecológico para impresión y escritura de administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, con la empresa LYRECO ESPAÑA S.A, estableciéndose en su cláusula tercera que el inicio de su ejecución tiene lugar el 01 de septiembre de 2021. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 74/2018, de 23 de octubre, y en la cláusula 38 xxx xxxxxx de cláusulas administativas particulares (en adelante, PCAP), a partir de dicha fecha y durante toda la vigencia del acuerdo marco- desde el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 xx 00 xx xxxxxx de 20222, siendo susceptible de prórroga hasta el 00 xx xxxxxx xx 2023- , los órganos de contratación vinculados al Acuerdo Xxxxx podrán adjudicar los contratos basados que estimen necesarios para satisfacer sus necesidades de suministro de papel para impresión y escritura. La contratación de dichos suministros se efectuará con estricta sujeción al PCAP y al pliego de prescripciones técnicas (en adelante, PPT) que rigen el acuerdo marco, y a las presentes instrucciones. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 18.1 del Decreto citado, se podrán contratar excepcionalmente suministros fuera del sistema de contratación centralizada transversal, cuando la persona titular de la secretaría general de la consejería competente en materia de hacienda así lo autorice, previa justificación por el órgano vinculado. La obtención de dicha autorización requiere la remisión a la situación fiscal y previsional del Proveedor o ContratistaOficina de Contratación de una solicitud suscrita por el órgano competente para efectuar la contratación en el órgano vinculado de que se trate, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden que consten los datos de Compra o Contratoidentificación del órgano peticionario (Consejería, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere persona/unidad responsable de la del contratistasolicitud, correo electrónico de contacto). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio objeto de la entrega solicitud, justificación de los requisitos las razones que se describen a continuación para los distintos casos hacen conveniente la contratación de personal en relación servicios de dependenciamantenimiento objeto del acuerdo al margen del mismo, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho así como la fecha de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)inicio

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo La naturaleza de las prestaciones no permite establecer a priori un volumen de negocio concreto ni un número de horas/año de dedicación en relación con las intervenciones a efectuar, motivo por el cual no se garantiza al adjudicatario continuidad alguna en sus intervenciones, siendo los encargos individualizados para cada instalación o servicio. En este sentido, cuando fuera necesario ejecutar las actuaciones de mantenimiento, conservación y reparación indicadas en el apartado 4 a) del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs.APB, a través de: del Responsable del Contrato o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx persona que éste designe, encargará los mismos al adjudicatario mediante requerimientos individualizados, el cual los ejecutará siguiendo las condiciones del contrato y con los medios materiales (maquinaria y herramientas) y medios humanos ofertados, conforme a las instrucciones generales recibidas y con arreglo a los precios unitarios contractuales. Ahora bien, a efectos meramente informativos, tomando como base la facturación de años anteriores así como las previsiones futuras, se estima que la facturación anual de los trabajos de mantenimiento, conservación y reparación de instalaciones eléctricas se puede situar en el entorno aproximado de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL (425.000 €) EUROS, I.V.A. excluido. En todo caso, se indica expresamente que no se garantiza al adjudicatario un volumen mínimo de contratación, ni exclusividad alguna en las prestaciones, pudiendo la APB contratar con terceros, a su criterio, cuando la carga de trabajo o las características de la prestación lo hagan aconsejable. A tal efecto, previamente a la ejecución de un trabajo y cuando la singularidad y características de la instalación lo requieran, a criterio de la APB, ésta podrá exigir a la empresa adjudicataria la elaboración de un presupuesto elaborado conforme a los precios unitarios contractuales. En este supuesto, la APB podrá optar por encargar la prestación al adjudicatario en los términos indicados en su presupuesto o adjudicar la misma a un tercero si éste hubiera ofertado condiciones más ventajosas, sin que el adjudicatario tenga derecho, en formato PDF o JPGtal caso, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)indemnización alguna.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Los oferentes deberán concurrir en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, en caso de tener dudas sobre la forma de presentar la oferta o los documentos en la etapa de convalidación de errores. • No se aceptarán ofertas ni convalidaciones de errores que se presenten fuera del cronograma establecido en los pliegos, o que se envíen de una forma diferente a la situación fiscal constante en este documento. • Cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte, y previsional del Proveedor que haya sido suscrita o Contratistaemitida por un tercero con firma manuscrita, éste deberá entregar - durante todo ser digitalizado, y este documento será firmado electrónicamente por el periodo oferente. Esta firma implicará la declaración de que preste servicios- la documentación todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago oferente se hace responsable de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda mismos dentro de los controles posteriores que la documentación Universidad de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partesGuayaquil pueda realizar. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área no presentación de Control la oferta o convalidación de Terceros errores en los términos arriba descritos, será causal para descalificación del oferente dentro del procedimiento de lunes contratación, por incumplimiento a viernes la integridad de 9 la misma. • No se receptarán ofertas en físico en cualquier forma, acogerse a 18 hs.los puntos 1 y 2 del Anexo 1. Descripción de las condiciones Las condiciones y los requisitos mínimos se encuentran en las especificaciones técnicas y en el pliego del presente proceso Idioma para la presentación de ofertas La oferta deberá presentarse en idioma español Fecha Límite para presentación de Ofertas De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso (pliego) Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente AVISO con el fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de la Unión Europea y sus Estados Miembros. Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a través delos 16 días del mes de noviembre de 2022. Firmado electrónicamente por: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)Morán Peña

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Mediante el presente documento que se integra con información recopilada desde la experiencia adquirida en desarrollo de procesos precontractual y contractuales, así como con las necesidades originadas en las nuevas metas y objetivos planteados en el marco del Programa Todos a Aprender, el Ministerio de Educación Nacional (en adelante el MEN) proporciona al público la información general y preliminar respecto de la necesidad que requiere satisfacer la Entidad y las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que se estiman necesarias por parte de los potenciales interesados, en participar dentro de un proceso selección de contratistas cuyo objeto será la prestación de servicios para la operación logística del Programa Todos a Aprender. Se advierte a los interesados que esta información tiene un carácter meramente preliminar y no compromete al MEN a realizar la apertura de ningún proceso de contratación, como tampoco lo compromete a darle apertura con las condiciones o especificaciones aquí señaladas. En el evento de adelantarse formalmente un proceso de contratación que verse sobre el objeto señalado, éste se ajustará a la situación fiscal satisfacción de las necesidades que demanda la adecuada ejecución del Programa tal y previsional del Proveedor o Contratistacomo queden definidos en los estudios que soportan la necesidad y conveniencia de la contratación, éste deberá entregar - durante todo el periodo y acogiendo de manera plena los principios y normas que preste servicios- la documentación en materia de contratación estatal se encuentren vigentes, así como a las demás normas que le correspondasean aplicables. De conformidad con lo anterior, tanto el presente documento no ofrece una precisión definitiva en los datos, valores, lugares, requerimientos y/o cualquier otra condición contenidos en él y no se trata de una invitación para ingresar que se presenten ofertas, por lo cual el MEN aclara que no se hace responsable del uso que se le dé al mismo. Este ejercicio de construcción colectiva pretende a ejecutar través de las observaciones, preguntas y recomendaciones que se realicen, fortalecer la estructuración de un proceso de contratación que garantice la escogencia objetiva de contratistas y de propuestas que se ajusten a los trabajos, obras o servicios descriptos estándares de calidad y eficiencia que este servicio requiere. Este documento podrá consultarse en la Orden página WEB del MEN, xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Siguiendo el siguiente link: [*] Los interesados podrán presentar sus observaciones, preguntas y/o solicitudes al contenido del presente documento al correo electrónico, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx entre el 14 de Compra noviembre y el 1 de diciembre de 2014, sin perjuicio de que este plazo pueda extenderse o Contratoreducirse. Esta cuenta de correo está destinada exclusivamente para atender lo que tiene que ver con la discusión y construcción colectiva encaminada a definir las características, como para obtener el pago especificaciones y condiciones que harán parte de los mismosprocesos de selección para la realización de los eventos del Programa Todos A Aprender, todo ello teniendo por lo cual se solicita abstenerse de presentar solicitudes relacionadas con otros temas o procesos de cualquier índole. En la misma línea de fomentar la participación activa de los diferentes actores o agentes interesados en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mesel futuro proceso, el MEN podrá realizar una audiencia informativa para ilustrar a los interesados sobre este documento y responder dudas que surjan del mismo. Para tal efecto, en forma completacaso de que el MEN realice la audiencia informativa la fecha, evitando hacerlo hora y lugar de la audiencia será publicada en la página WEB del MEN. Si con ocasión de participar en la discusión del presente documento, el (los) interesado(s) al presentar observaciones, preguntas y/o solicitudes, suministra(n) información de carácter confidencial o amparada por partesreserva, se deberá identificar con claridad y precisión el fundamento legal que sirve de soporte para hacer un trato diferenciado a la información. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes Sin embargo, dicha información podrán conocerla los funcionarios y asesores que tienen a viernes de 9 a 18 hs.su cargo la estructuración del proceso, a través de: quienes se les advertirá la reserva de la misma. Las respuestas que eventualmente profiera el MEN frente a las observaciones, preguntas y/o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx solicitudes presentadas por los interesados no tendrán fuerza vinculante, en formato PDF o JPGya que como se ha manifestado, (límite por envío son de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas carácter meramente informativo y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración hacen parte de un apoderado) en todo momento las altas o bajas ejercicio de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar construcción colectiva que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada MEN ha decidido propiciar por iniciativa propia y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN no corresponde a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)un proceso reglado u obligatorio por disposición normativa alguna.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo 8.1 El oferente favorecido debe garantizar la instalación, configuración y puesta en servicio de la totalidad de equipos requeridos para el presente proceso contractual, con los servicios de software, hardware, funcionalidades técnicas y de administración requerida por SATENA. 8.2 El oferente favorecido debe garantizar junto con el proveedor actual del servicio la instalación, configuración y puesta en servicio de la totalidad de equipos requeridos, con los servicios de software y hardware requeridos por SATENA en el Numeral I GENERALIDADES, garantizando la copia de la información a los nuevos equipos. 8.3 El oferente favorecido debe entregar el inventario de la totalidad de equipos de cómputo, impresión, escaneo, servidores de almacenamiento y procesamiento con la respectiva ubicación dentro de SATENA y especificaciones técnicas, en un plazo no mayor a ocho días una vez se dé inicio a la situación fiscal ejecución contractual. 8.4 El oferente debe colocar un sello u otro dispositivo de seguridad con el propósito de siempre garantizar la integridad de las maquinas, en memoria, procesador, etc., puesto que la responsabilidad es del lado del oferente y previsional no de SATENA. 8.6 El oferente favorecido deberá realizar la adecuación mínima del Proveedor espacio físico (condiciones ambientales y/o Contratistaeléctrica) para la instalación de los servidores requeridos en el área designada por SATENA, éste deberá de igual manera debe suministrar y adecuar el rack para la instalación y alojamiento de los servidores requeridos. 8.7 El oferente debe entregar - durante todo el periodo 100% de los equipos instalados, configurados y en funcionamiento en cada uno de los sitios especificados por SATENA en la ciudad de Bogotá, Los equipos que preste servicios- se requieran para las sedes fuera de Bogotá, el oferente los debe suministrar, configurar y brindar soporte técnico mediante acceso remoto hasta dar solución definitiva al requerimiento, el envió estará a cargo de SATENA 8.8 El oferente con un plazo máximo de 15 días una vez iniciada la ejecución contractual, debe suministrar la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden (diagrama de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megasconectividad) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio arquitectura de la entrega solución a nivel de servidores de almacenamiento y procesamiento. 8.9 SATENA podrá aumentar o disminuir el número de equipos inicialmente solicitados, en el evento de requerir equipos adicionales el oferente los debe facturar al precio definido en la propuesta presentada o presentar propuesta económica en caso que los equipos solicitados no se encuentren en la propuesta inicial. 8.10 El personal a cargo de prestar el servicio, debe brindar un trato formal y respetuoso a los usuarios, acatando los procedimientos que se establezcan para la prestación de los requisitos que se describen servicios. 8.11 El oferente debe suministrar una herramienta para el control efectivo del volumen de copias e impresiones generando reportes con periodicidad mensual. 8.12 El oferente debe asegurar contra daños, hurto y/o pérdidas la totalidad de equipos del outsourcing tecnológico integral, liberando a continuación para los distintos casos SATENA de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva cualquier responsabilidad y/o reclamación por el derecho de solicitar que el Proveedor uso o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART tenencia de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas equipos. 8.13 El oferente debe garantizar soporte técnico en la solución implementada tanto a nivel de administración (Servidores, consola de antivirus, copias de seguridad) y Logística S.A., con Cláusula operación de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados usuario final. (Anexo IIIagente de antivirus entre otros), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego de Cláusulas Jurídicas. La presentación de proposiciones deberá ajustarse, con carácter general y sin perjuicio del resto de prescripciones recogidas en el presente pliego a las siguientes normas:  Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas, sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con GISPASA, así como la autorización a la situación fiscal Mesa y previsional al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Proveedor Sector Público o Contratistaen las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.  Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. No se admitirán variantes o alternativas a los efectos del artículo 142 de la LCSP. En este sentido, éste deberá entregar - durante todo la posibilidad de mejorar aspectos del contrato ofertando las prestaciones adicionales que se detallan en los criterios de valoración recogidos en el periodo presente pliego, no autoriza al licitador a presentar diversas proposiciones. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que preste servicios- se indican en este Pliego en relación con la documentación aplicación del régimen de ofertas anormalmente bajas previsto en el artículo 149 de la LCSP. Se considerarán empresas vinculadas las que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos se encuentren en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago alguno de los mismossupuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. A estos efectos, todo ello teniendo dichas empresas deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados.  Cuando los datos aportados por el licitador en cuenta lo siguiente: • Enviar toda su proposición no sean ciertos se producirá su inadmisión.  Si la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere inexactitud fuera conocida después de la adjudicación del contratista)contrato procederá la exclusión del licitador y si fuera conocida tras la formalización del contrato será causa de resolución del mismo. - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo  Las proposiciones serán secretas y se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de arbitrarán los requisitos medios que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso garanticen tal carácter hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado apertura de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)las proposiciones.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo a la situación fiscal y previsional del Proveedor o ContratistaPara solicitar su Registro como Participantes, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos interesados deberán tomar en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta consideración lo siguiente: • Enviar toda Son los únicos responsables de los datos, archivos y documentos agregados en la Solicitud de inscripción para participar en la Licitación (Modelo 6.1 del Anexo 6), por lo que deberán asegurarse de que sean correctos. XXXXXXX no será responsable por información errónea o documentación incorrecta. La Convocante no realizará corrección alguna de la información capturada en dicha solicitud. Con la finalidad de evaluar adecuadamente la documentación de cada mesentregada por el Interesado, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs.la Convocante podrá solicitarles, a través de: o del Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere electrónico de la Licitación, que aclare cualquier información o documentación presentada. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en la Proposición que afecten su solvencia. La respuesta del contratista). - es Licitante se deberá remitir a través del mismo medio y, de ser el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentacióncaso, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente mediante su presentación física a la Convocante dentro del período que determine para tal efecto. Los Licitantes únicamente podrán presentar información y documentación requerida adicional cuando la Convocante solicite alguna aclaración y siempre que ello suceda dentro del período de recepción de documentos para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio la inscripción a la Licitación señalado en el Calendario de la entrega Licitación. No se otorgará registro como Participante en los casos en que los interesados: Presenten documentación incompleta o inconsistente. No cumplan cualquiera de los requisitos que establecidos en esta Sección III. Realicen, directamente o a través de terceros, cualquier acto o tentativa para obstaculizar o influir en la evaluación para otorgar el registro como Participante. Contravengan las Leyes Aplicables o las Bases de Licitación. Sólo se describen a continuación para recibirán solicitudes de registro como Participante en los distintos casos de personal plazos y fechas establecidas en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 Calendario de la Ley Licitación. El carácter de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada Participante se acreditará con el listado del personalregistro como Participante, presentada en hoja membretada el cual será intransferible y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado sólo se otorgará a los interesados que cumplan con los requisitos de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)estas Bases.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo conformidad con el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, debe señalarse la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en estricta concordancia con el expediente de contratación. Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 29.6 del artículo 29 del Reglamento. Tratándose de la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno, lo que se deberá indicar en esta sección. Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: Nombre del PIP o inversión : Código del PIP, de ser el caso : Nivel de los estudios de preinversión, según correponda : [CONSIGNAR FICHA TÉCNICA O PERFIL, SEGÚN CORRESPONDA] Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso : [CONSIGNAR LA FECHA DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD] Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la situación fiscal y previsional del Proveedor ejecución de la obra (concordante con la información contenida en el expediente técnico). En caso que las características técnicas y/o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución de obras a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración contratar hayan sido materia de un apoderado) en todo momento las altas o bajas procedimiento de personal que se produzcanhomologación, acompañando las constancias respectivas. • En incluir la ficha de homologación aprobada por el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere Titular de la del contratista)Entidad competente. - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (Lo dispuesto en el caso que lo hubiere)numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento, no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo El inicio y duración del proceso de implantación vendrá determinado por un calendario fijado previamente por los técnicos del IMD y la empresa adjudicataria, en reunión celebrada para tal fin. En la misma, se fijarán las consideraciones necesarias a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo tener en cuenta lo siguiente: • Enviar toda a fin de minimizar el impacto en el proceso diario de prestación de servicios de voz y datos en el IMD de Santurtzi. Serán por cuenta de la documentación empresa adjudicataria todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto objeto de cada meseste Pliego con plena operatividad. Durante la vigencia del presente Pliego, la empresa adjudicataria se compromete a proveer los servicios nuevos demandados, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx cualquier centro del IMD, en formato PDF o JPG, (límite las mismas condiciones que las exigidas para los servicios incluidos en el mismo y aunque se soliciten por envío separado será factible su interoperabilidad derivada de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas la convergencia técnica y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal funcional que se produzcan, acompañando las constancias respectivaspueda producir. • En el caso de existir subcontrataciónque la solución propuesta por la empresa adjudicataria suponga la utilización de enlaces terrestres con la Red Pública (enlaces RDSI), estos se situarán de forma predeterminada en el proveedor Polideportivo Xxxxx Xxxxxx. El traslado de los enlaces existentes en otras sedes, si la solución propuesta así lo exige, así como el traslado y/o contratista: - Debe informar por nota formal portabilidad de los números de abonado y los gastos necesarios para llevarlos a cabo, serán de cuenta de la subcontrataciónempresa adjudicataria. - Debe presentar La empresa adjudicataria facilitará en todos los casos posibles, para todas las llamadas entrantes la documentación identidad de la línea desde la cual se ha realizado la llamada. No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio del subcontratista con los mismos alcances IMD de Santurtzi, suponga un menoscabo de la calidad del servicio que se aplican al contratista (consultar al Área presta en la actualidad ni que conlleve la desaparición de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista)alguna funcionalidad existente. - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega La empresa adjudicataria deberá disponer de los requisitos que se describen a continuación recursos humanos adecuados y suficientes para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas prestar apoyo y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue soporte técnico al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada IMD con el listado fin de garantizar la correcta y óptima realización de las fases de implantación y, operación, así como el posterior mantenimiento. En el caso de que la solución propuesta conlleve el uso de tecnología basada en radiofrecuencia (wifi, 4G, GPRS,...), la empresa adjudicataria garantizará en todo caso, la cobertura y la disponibilidad de canal en el interior de los edificios del personalIMD, presentada así como en hoja membretada la zona de su ubicación. El incumplimiento de esta obligación, será motivo de sanción económica por parte del IMD, y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado su caso, de ART resolución del contrato. Los precios de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A.servicios ofertados en cualquier caso, se expresarán en neto, es decir, con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado descuentos aplicados y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)sin incluir IVA.

CONSIDERACIONES GENERALES. De 1) LA CÁMARA cumple funciones que le fueron delegadas por la Ley en el artículo 86 del Código de Comercio y por el Gobierno de conformidad con el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, en el artículo 2.2.2.38.1.4. y 2.2.2.38.1.6, se establecen entre otras, las siguientes: a) Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios. 3) Celebrar convenios entre ellas, asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones. 4) LA CÁMARA adelantó la invitación a proponer No. 3000000764 bajo la modalidad de Convocatoria Pública, de acuerdo a las causales de contratación establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Contratación y el artículo 12 del Manual de Procedimiento de Contratación de LA CÁMARA, para la situación fiscal selección objetiva de la firma que se encargará de la prestación del servicio de enlaces de comunicaciones entre centro empresarial salitre y previsional sedes, servicio de internet, SD - WAN y WiFi. 5) Que EL CONTRATISTA seleccionado presta habitualmente servicios relacionados con el objeto del Proveedor o Contratistapresente contrato, éste deberá entregar - durante todo el periodo y cuentan con la experiencia necesaria y suficiente para realizar, con los más altos estándares de calidad y cumplimiento, las actividades que preste servicios- por este documento se contratan y actúa con plena autonomía técnica, financiera, directiva y administrativa para la documentación prestación de sus servicios. 6) Este contrato es de naturaleza comercial, y EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento estricto de las obligaciones que le correspondacorresponden en las condiciones de tiempo, tanto para ingresar a ejecutar los trabajosmodo y lugar determinadas más adelante, obras de manera independiente, utilizando sus propios medios y bajo su exclusivo riesgo. 7) Los términos y condiciones previstos en este documento y sus anexos son aceptados por las partes y constituyen el acuerdo único y total en relación con el objeto contratado, el cual, prevalece sobre cualquier propuesta verbal o servicios descriptos escrita, sobre toda negociación previa y sobre todas las demás comunicaciones entre las partes con respecto al objeto del contrato. 8) La Convocatoria Pública en razón de la Orden cuantía fue autorizada por la Junta Directiva que se realizó el día 15 de Compra o Contratofebrero de 2021, como para obtener decisión que consta en el pago acta No. 726, la apertura fue recomendada por el Comité Asesor de Contratación del día 25 xx xxxxxx de 2021, decisión que consta en el acta No. 466 y se recomendó la adjudicación en el Comité Asesor de Contratación del día xx de xxxx de 2021, lo cual consta en el acta No. xxxx. 10) El presente contrato se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 166 del Decreto-Ley 019 de 2012 que establece que: “(…) Los ingresos provenientes de los mismosregistros públicos y los bienes adquiridos con éstos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación continuarán afectos a las funciones atribuidas a las Cámaras de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx Comercio por la documentación a presentar si la situación jurídica ley o por el Gobierno Nacional en aplicación del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio. (…)” y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es acuerdo con el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 artículo 182 de la Ley 1607 de Contrato 2012 relativo a la tasa contributiva a favor de Trabajo). • Declaración Jurada las Cámaras de Comercio, en el cual se dispone que: “(…) Los ingresos provenientes de las funciones de registro, junto con los bienes adquiridos con el listado del personalproducto de su recaudo, presentada en hoja membretada continuarán destinándose a la operación y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado administración de ART tales registros y al cumplimiento de las demás funciones atribuidas por la ley y los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A.decretos expedidos por el Gobierno Nacional, con Cláusula fundamento en el numeral 12 del artículo 86 del Código de NO REPETICIÓN Comercio. B. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO: 1) OBJETO: Por virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con LA CÁMARA a prestar el servicio de enlaces de comunicaciones entre centro el empresarial salitre y sedes de LA CÁMARA, servicio de internet, SD-WAN y WiFi, a cambio de un precio a favor del asegurado CONTRATISTA. 2) ALCANCE DEL OBJETO: La ejecución del presente contrato se desarrollará de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en LA INVITACIÓN y los coasegurados en LA PROPUESTA presentada por EL CONTRATISTA y contempla: i) SD-WAN y WIFI : para soporte de la operación presencial, servicios virtuales, portales, navegación funcionarios, conexión de servicios en la nube, servicio de WIFI para clientes en instalaciones de la CCB. ii) Enlace de comunicaciones privado MPLS y SD-WAN para Salitre, Ubaté, Zipaquirá, Chía, Cedritos, Centro de computo alterno cedritos, Norte, Chapinero, Centro, Xxxxxxx, CAC, Soacha, Fusagasugá, Centro de Innovación de la xxxxx 00, Xxxxxx alterno para recuperación ante desastres (Anexo IIIDRP), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes Monitoreo DRP y Replica DRP. iii) Servicio de acceso a autorizarinternet Salitre y Backup (en alta disponibilidad) por medio de fibra óptica. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal iv) Servicio de acceso dedicado a internet y deberán tener “Fecha WIFI para todas las instalaciones de impresión” vigente al momento las siguiente sedes Ubaté, Zipaquirá, Chía, Cedritos, Norte, CAC, Centro, Xxxxxxxx, Centro de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia Innovación de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)calle 93, Soacha y Fusagasugá.

CONSIDERACIONES GENERALES. De En atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), las partes de este contrato se informan recíprocamente que los datos personales contenidos en aquél pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo su responsabilidad, siendo tratados de acuerdo con la vigente legislación en materia de protección de datos de carácter personal. La finalidad de dichos ficheros es llevar a cabo las gestiones necesarias para dar satisfacción al objeto del contrato y las circunstancias que, del mismo y para el mismo, resulten pertinentes. Por lo tanto, ambas partes podrán ejercitar, en cualquier momento y en coherencia con la normativa aplicable, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que legalmente le asisten respecto a sus datos de carácter personal. La Entidad Adjudicataria deberá comprometerse a respetar la información calificada de “confidencial” o “reservada” por la Unidad de Infacia y Familia, a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos haya tenido acceso en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere virtud de la negociación o desarrollo y/o cumplimiento del contratista). - es presente contrato y a utilizarla sólo para los fines previstos en el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagosmismo. Sin perjuicio de posteriores acotaciones durante la entrega vigencia del Contrato, se entenderán en todo caso “informaciones confidenciales o reservadas” las referentes a la organización, instrumentos e información corporativa. No serán tales las informaciones de dominio público, siempre que no lo sean por violación de lo establecido en el presente contrato. Asimismo, y en coherencia con lo dispuesto con anterioridad, se deberá respetar el deber xx xxxxxxx en los términos dispuestos por el artículo 10 de la LOPD y demás normativa concordante, obligación que subsistirá aún tras la finalización de la vigencia de este contrato. En todo caso, ambas partes están obligadas a observar todas las previsiones normativas derivadas de la legislación en materia de protección de datos personales, ya se encuentre contenida en la LOPD o en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante, RLOPD). En tal sentido, se destaca el carácter de encargado por cuenta de terceros de la Entidad Adjudicataria respecto al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria que ostenta, a los efectos de este contrato, la condición de responsable de los requisitos ficheros de datos personales que se describen manejen. Por ello, la Entidad Adjudicataria se compromete a continuación para respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle con arreglo a sus disposiciones y, en concreto, lo dispuesto en su artículo 12 “Acceso a datos por cuenta de terceros”, así como cualquier otra disposición o regulación complementaria que le fuera igualmente aplicable, particularmente, lo dispuesto en los distintos casos arts. 20- 22 y 82 y ss. Del RLOPD. El acceso de la Entidad Adjudicataria a los ficheros que contienen datos de carácter personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar los que el Proveedor o Contratista entregue al Área IASS es responsable, es necesario para la prestación de Control de Terceros copia del Libro Especial (Artlos servicios, según lo descrito en el presente contrato. 52 Si, como consecuencia de la Ley prestación de Contrato los servicios, recabara datos personales por cuenta del IASS, deberá informar claramente de Trabajo)su condición de encargado por cuenta del IASS, del carácter de responsable de los ficheros de este último y de los demás extremos que resulten pertinentes, conforme a los principios esenciales de tratamiento de datos personales, en particular, el deber de información recogido en el artículo 5 de la LOPD. • Declaración Jurada A tal efecto, seguirá las indicaciones y cuñas legales del deber de información que le aporte el IASS. La Entidad Adjudicataria deberá manifestar estar al corriente en lo que concierne a las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos (LOPD y RLOPD) y, más concretamente, en lo que se refiere a las medidas de seguridad correspondientes en función del nivel de seguridad aplicable a los datos a los que habrá de acceder. Al respecto, la Entidad Adjudicataria se compromete a custodiar la información o datos que le sean proporcionados con las debidas condiciones de seguridad existentes en función del citado nivel legal de seguridad exigido por el listado RDLOPD, siendo en este caso, de nivel alto. La Entidad Adjudicataria adoptará, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD, las medidas técnicas y organizativas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, en particular y como mínimo, según el nivel de seguridad que corresponda, las contenidas en el RLOPD. El tratamiento de datos que la Entidad Adjudicataria se compromete a realizar se limitará a las actuaciones necesarias para desarrollar correctamente los servicios contratados por el IASS. La Entidad Adjudicataria habrá de comprometerse a guardar bajo su control y custodia todos los datos suministrados por el IASS, y a no revelarlos, divulgarlos, transferirlos, cederlos, o de cualquier forma comunicar los ficheros o datos en ellos contenidos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo autorización previa, expresa y por escrito del IASS. La Entidad Adjudicataria sólo podrá permitir el acceso a los datos a aquellos/as empleados/as que tengan la necesidad de conocerlos para la prestación de los servicios contratados, obligándose a informar a su personal de las obligaciones dimanantes de la presente cláusula y de las relativas al tratamiento de datos de carácter personal, presentada sin perjuicio de la labores formativas que, para mayor garantía y control, articule en hoja membretada este ámbito la adjudicataria conforme al Contrato. Además, realizará cuantas advertencias y documentos fueren oportunos con dichas personas para asegurar el cumplimiento de tales obligaciones, respondiendo de sus incumplimientos de conformidad disponen los artículos 12 de la LOPD y 20.3 del RLOPD. Igualmente, informará a su personal del tratamiento y posibles cesiones de sus datos personales al IASS en orden alfabético (Anexo I) • Certificado el marco del presente contrato, recabando su consentimiento expreso y por escrito al efecto, pudiendo el IASS comprobar este extremo en cualquier momento. Una vez cumplida o resuelta la prestación contractual acordada entre la Entidad Adjudicataria y el IASS y que justifica el acceso a los datos de ART carácter personal respecto de los empleados cuales es responsable este último, los datos de carácter personal utilizados serán destruidos o devueltos al IASS, a su juicio y elección, según los casos, al igual que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A.cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento. El IASS tendrá derecho a realizar la comprobación de dicho cumplimiento. En coherencia a lo previsto en el artículo 22 del RDLOPD, con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio no procederá la destrucción de los empleados datos cuando exista una previsión legal que prestarán servicio para exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse, en todo caso, a la devolución de los mismos garantizando el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 responsable del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)fichero dicha conservación.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación. Su presentación supone:  la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas las condiciones requeridas para la prestación del suministro. Registro Mercantil xx Xxxxxxxx Tomo 3501 Folio 38, Hoja AS -34837  Se acompañará, igualmente, la autorización a la situación fiscal mesa y previsional al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Proveedor Sector Público o Contratista, éste deberá entregar - durante todo en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.  Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar momento de apertura de las proposiciones.  Las proposiciones estarán redactadas en castellano sin perjuicio del uso del asturiano conforme a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos lo dispuesto en la Orden Ley 1/1998, de Compra o Contrato23 xx xxxxx, como para obtener el pago de los mismosUso y Promoción xxx xxxxx/asturiano, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partesdel Principado xx Xxxxxxxx. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontrataciónpresentarse en una lengua distinta a las anteriores, la proposición deberá acompañarse de traducción jurada.  Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el proveedor artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o contratista: - Debe informar figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por nota formal la subcontrataciónél suscritas. - Debe presentar la documentación del subcontratista con  La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los mismos alcances efectos que se aplican al contratista (consultar al Área indican en este mismo pliego en relación con el régimen de Control xx Xxxxxxx las ofertas anormalmente bajas previsto en el artículo 149 LCSP. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberán presentar declaración sobre los extremos señalados..  Cuando los datos aportados por el licitador en su proposición no sean ciertos se producirá su inadmisión.  Si la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere inexactitud fuera conocida después de la adjudicación del contratista). - es el responsable contrato procederá la exclusión del licitador y si fuera conocida tras la formalización del contrato será causa de remitir al Área de Control de Terceros la documentación resolución del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)mismo.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo El inicio y duración del proceso de implantación vendrá determinado por un calendario fijado previamente por los técnicos de GMR y los adjudicatarios, en reunión celebrada para tal fin. En la misma, se fijarán las consideraciones necesarias a tener en cuenta a fin de minimizar el impacto en el proceso diario de prestación de servicios en los centros de GMR. Serán de cuenta de los adjudicatarios todos los gastos necesarios para la situación fiscal puesta en marcha del proyecto objeto de este Pliego con plena operatividad. Durante la vigencia del presente Xxxxxx, los adjudicatarios se comprometen a proveer nuevos servicios demandados en cualquier punto del archipiélago canario que GMR solicite, en las mismas condiciones que las exigidas para los servicios incluidos en el mismo y previsional aunque se soliciten por separado será factible su interoperabilidad derivada de la convergencia técnica y funcional que se pueda producir. El traslado de los enlaces existentes en otras sedes, si la solución propuesta así lo exige, así como el traslado y/o portabilidad de los números de abonado y los gastos necesarios para llevarlos a cabo, serán de cuenta de los adjudicatarios. No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio GMR, suponga un menoscabo de la calidad del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar - durante todo el periodo servicio que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos se presta en la Orden actualidad ni que conlleve la desaparición de Compra o Contrato, como para obtener el pago alguna funcionalidad existente. Las empresas adjudicatarias deberán disponer de los mismosrecursos humanos adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a GMR con el fin de garantizar la correcta y óptima realización de las fases de implantación y operación, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partesasí como el posterior mantenimiento. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontrataciónque la solución propuesta conlleve el uso de tecnología basada en radiofrecuencia (wifi, 3G/4G, GPRS…), los adjudicatarios garantizarán en todo caso, la cobertura y la disponibilidad de canal en el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega interior de los requisitos edificios, así como en la zona de su ubicación. El incumplimiento de esta obligación, será motivo de sanción económica por parte de GMR, y en su caso, de resolución del contrato. Los precios de los servicios ofertados en cualquier caso, se expresarán en neto, es decir, con descuentos aplicados y sin incluir IGIC. Todos los servicios objeto de esta licitación deben permitir mantener o mejorar las actuales prestaciones. En ningún caso los nuevos servicios podrán suponer una merma en las características técnicas de los actuales, debiendo el adjudicatario asumir las actuaciones necesarias (incluidas las económicas) de forma que no se describen a continuación para los distintos casos produzca ninguna degradación en el servicio actual. Esta licitación se plantea como un servicio de personal telecomunicaciones admitiéndose también mejoras en relación de dependencia, Belgrano Cargas las infraestructuras y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar servicios actuales. GMR desea mantener la numeración actual en telefonía fija y móvil por lo que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la empresa licitadora tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 32/2003, de Contrato 3 de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personalNoviembre, presentada General de Telecomunicaciones, en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART especial al artículo 18 sobre conservación de los empleados que prestarán números telefónicos por las personas abonadas. Al respecto, la empresa licitadora asumirá por escrito el compromiso de respetar y poner a disposición de GMR el servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A.de portabilidad de números telefónicos, con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III)tanto hacia como desde otro operador, emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)las condiciones recogidas en dichas normativas.

CONSIDERACIONES GENERALES. De acuerdo Solo se dará respuesta a las preguntas remitidas por el licitante que haya aceptado por escrito participar en el procedimiento, para lo cual deberá anexar a sus preguntas, copia simple del escrito de aceptación correspondiente. Las modificaciones y aclaraciones que se efectúen a la situación fiscal y previsional del Proveedor convocatoria, con motivo de la celebración de la junta de aclaraciones, serán parte integrante de la misma, por lo que, el licitante deberá considerarlas en la preparación de su propuesta. Tratándose de modificaciones y/o Contratistaaclaraciones a alguno de los conceptos de obra incluidas en el catálogo de conceptos, éste deberá entregar - durante todo el periodo que preste servicios- “Instituto” entregará la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos necesaria en la Orden que se especifiquen dichas modificaciones y/o aclaraciones, mismas que quedarán asentadas en el acta correspondiente y considerarlas el licitante dentro del análisis de Compra costos de su proposición. El licitante podrá remitir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones, en términos del Artículo 76 fracción IX del “Reglamento”, siempre que las mismas se entreguen a más tardar el sexto día natural, previo a la fecha establecida para la entrega de las proposiciones, con el objeto de que el “Instituto” esté en posibilidad de remitir la o Contratolas repuestas que correspondan, como para obtener a todos los participantes de la presente invitación a cuando menos tres personas. Concluido el pago evento, se levantará el acta correspondiente, en la que quedará consignada la firma de los mismosasistentes, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente: • Enviar toda la documentación las aclaraciones por parte del “Instituto”, así como las dudas y preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas correspondientes. La o las juntas de cada mesaclaraciones son obligatorias, no obstante, en forma completasu proposición deberá anexar escrito por el que manifieste que conoce todos los cuestionamientos y preguntas formuladas por los otros licitantes, evitando hacerlo así como todas las respuestas y aclaraciones realizadas por partesel “Instituto”, anexando copia del o las actas que se realicen, para lo cual dicha acta estará disponible para su obtención o consulta en la página electrónica: xxxx://xxx.xxx.xx, o en su caso acudir con la debida oportunidad a las oficinas de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Tabasco, ubicada en Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx No. • La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs.102, a través de: o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx Colonia Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, C.P. 86100, en formato PDF o JPGla Ciudad xx Xxxxxxxxxxxx, (límite por envío de 2 megas) o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx X° 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas Tabasco; en horas y Logística S.A. • Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas. • En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista: - Debe informar por nota formal la subcontratación. - Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la del contratista). - es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista. • El Área de Control de Terceros: - cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar solicitar la documentación, una vez recepcionada por este sector. - solo se responsabiliza por la documentación solicitada. - solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones o las copias que correspondan de ingreso y conformidad de pagos. Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo). • Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I) • Certificado de ART de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Logística S.A., con Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del ese mismo mes a autorizar. • Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados) • Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar. • Número de Cuenta Corriente Bancaria. • Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)documento.