OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista: 1. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual: a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas. b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes. c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas. 2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres. 3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato. 4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán. 5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan. 6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for Services, Pliego De Cláusulas Administrativas Particulares
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones El Contratista deberá: (i) tomar todas las medidas para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable por parte de su personal y del contratista:
1. El contratista está obligado al cumplimiento personal de los Subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el Sitio; (ii) cumplir con todas las disposiciones vigentes Disposiciones Legales Mexicanas, incluyendo sin limitación las relacionadas con seguridad social, en materia laboral, laboral o de Seguridad Social y de seguridad y salud en salubridad; (iii) asegurar que el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al personal de la formalización del contrato, Superintendencia de Construcción coopere completamente con PEMEX Refinación y con carácter previo al inicio cualquier tercero que trabaje en o cerca del Sitio, a fin de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar evitar dificultades y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados demoras en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2Obras; (iv) informar a PEMEX Refinación de manera inmediata y detallada de cualquier accidente que ocurra en el Sitio; y (v) hacer sus mejores esfuerzos para llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Contrato de manera que permita la ejecución simultánea de otros trabajos en el Sitio sin poner en riesgo la integridad de las Obras o de otras instalaciones del Sitio. Si debido al incumplimiento de las obligaciones antes descritas resultare una interrupción en las Obras, el Contratista no tendrá derecho a los gastos no recuperables y será responsable de los daños y perjuicios que cause a PEMEX Refinación. El contratista se obliga incumplimiento de esta Cláusula 19.2 obligará al Contratista a aplicar en la ejecución remover y reemplazar el personal responsable por dicho incumplimiento (por personal del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres mismo nivel y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas experiencia técnica) dentro de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar los siete Días siguientes a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5solicitud escrita enviada por PEMEX Refinación. En todo caso la empresa contratistaparticular, sin limitación, el Contratista deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado respecto al cual PEMEX Refinación haya informado que esté poniendo en peligro las Obras o el avance de las mismas debido a su caso las subcontratistasfalta de experiencia, están sujetas en la ejecución falta de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollancooperación o mala conducta.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Obra Pública a Precio Alzado Y Tiempo Determinado, Contrato De Obra Pública a Precio Alzado Y Tiempo Determinado
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones El contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley de contrataciones del contratista:
1estado y su reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el contratista por infracción de las mismas. El contratista está obligado al cumplimiento es responsable de todo lo concerniente a la obtención de los permisos municipales necesarios para la ejecución de la Obra y efectuara los trámites correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes a su cargo en estricta coordinación con la Entidad y la Institución Educativa. El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes obligaciones legales y reglamentos en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de Seguridad Social y la industria de seguridad y salud la construcción en el trabajositio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. A tal finEn caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, la entidad podrá retener del contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de esta que cubra dicho monto, hasta que el reclamo sea absuelto. El contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar la supervisión las facilidades y/o elementos, a fin que el seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente. Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en el plazo máximo los calendarios valorizados de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al avance de la formalización obra y de adquisición de materiales que formaran parte del contrato, y con carácter previo al inicio respetando el cronograma de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del pagos establecido. El contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de no podrá iniciar la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones la obra, si no ha sido aprobado el expediente técnico con la resolución correspondiente y aperturado el cuaderno de riesgos obra. Con la apertura del cuaderno de los puestos obra, el contratista se somete al seguimiento y control de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas la supervisión en todo lo que se refiere a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2obra. El contratista se obliga a aplicar cumplir con todos los procedimientos de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas zona de la ejecución obra sea notificado de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar inmediato a la ejecución supervisión, quien notificara a la vez a la entidad acerca del contrato personal descubrimiento y medios adecuados para asegurar determinar la atención personal al menos en catalán.
5manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular. En todo caso Respecto a la empresa contratista, y documentación que obra en su caso las subcontratistaspoder relacionado con el proyecto, están sujetas el contratista se compromete en la ejecución forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, no hacer uso de este contrato ella en ningún momento, para fines distintos a las obligaciones derivadas los intereses de la Ley 1 / 1998entidad, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 ni después de la Ley Orgánica culminación del proyecto, sin previa autorización escrita de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadoentidad.
Appears in 2 contracts
Samples: Bases Estándar De Licitación Pública, Bases Estándar De Licitación Pública
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con 15.1 Con carácter previo al inicio de la fabricación o tratamiento de los trabajos para Bienes de Producción, el Contratista revisará la documentación, diseños y proyectos de KAUTEX a efectos de verificar su ejecuciónintegridad y exactitud. Si el Contratista entendiera los mismos incompletos, restará obligado incorrectos o defectuosos, deberá notificar dicha circunstancia a elaborar y enviar al responsable KAUTEX por escrito a la mayor brevedad posible (y, a más tardar, antes del contrato un plan inicio de seguridad y salud la producción o fabricación). A efectos de evitar retrasos en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos cumplimiento del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su casocontrato, el cual:
a. Tendrá Contratista deberá solicitar inmediatamente por escrito cualquier documentación, proyectos o diseños que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en faltaren. Asimismo, si el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar Contratista tuviera cualquier inquietud respecto a la ejecución o cumplimiento del presente contrato, deberá notificar inmediatamente dicha circunstancia a KAUTEX con expresión de las razones subyacentes a dicha preocupación. Lo anterior no perjudicará a cualquier reclamación por incumplimiento de manifestaciones y garantías o cualquier otra reclamación que pudiera asistir a KAUTEX frente al Contratista.
15.2 Con carácter previo al inicio de la fabricación, el Contratista deberá presentar cualquier documentación al respecto, tal y como, por ejemplo, cualesquiera diseños, a KAUTEX para su visto bueno. Dicho visto bueno no perjudicará a cualquier reclamación por incumplimiento de manifestaciones y garantías o cualquier otra reclamación que pudiera asistir a KAUTEX frente al Contratista.
15.3 Cualquier documentación que hubiera de facilitar el Contratista a KAUTEX habrá de serle notificada a esta última con la suficiente antelación que permita el cumplimiento del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalánlos plazos pactados.
5. En todo caso la empresa contratista15.4 Como parte de sus Servicios y sin tener por ello derecho a percibir ninguna retribución adicional, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución el Contratista adoptará cualesquiera medidas que procedan a efectos de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución garantizar el buen fin del contrato, incluidos aun cuando tales medidas y actuaciones no hubieran sido expresamente referidas en la documentación contractual. En particular, cualesquiera piezas necesarias para el correcto funcionamiento de los trabajadoresBienes de Producción forman parte de los Servicios a cargo del Contratista, aun en el supuesto en que el Contratista y KAUTEX no hubieran enumerado en detalle tales piezas en la documentación contractual.
15.5 Si el funcionamiento o explotación de los subcontratistas y aquellos que pongan Bienes de Producción exigiera la obtención de cualquier permiso, el Contratista obtendrá dicho permiso a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadosu propia xxxxx.
Appears in 2 contracts
Samples: Fabricación, Suministro E Instalación De Bienes De Producción Y Compra De Bienes Para Fines Ajenos a La Producción Y Contratación De Servicios, Fabricación, Suministro E Instalación De Bienes De Producción Y Compra De Bienes Para Fines Ajenos a La Producción Y Contratación De Servicios
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son también obligaciones del contratistacontratista las siguientes:
1. a) El contratista está obligado al cumplimiento cumplimiento<A[cumplimiento|cumplido]> de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. b) El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato ejecutar los trabajos las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa c) El contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN Administración derivadas de la ejecución del objeto de este contrato.
4. La empresa Asimismo, el contratista asume y, si pega<A[pega|ocurre]>, las empresas subcontratistas tienen que utilizar, al menos, el catalán en los letreros, las publicaciones, los avisos y en el resto de comunicaciones de carácter general que deriven de la obligación ejecución de destinar a las prestaciones objeto del contrato. En particular, el contratista tiene que entregar toda la documentación técnica requerida para el cumplimiento<A[cumplimiento|cumplido]> del objeto del contrato al menos en lengua catalana. En todo caso, el contratista y, si ocurre, los subcontratistas quedan sujetos en la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 19981/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan. En el ámbito territorial xx Xxxx, los contratistas y, si pega<A[pega|ocurre]>, los subcontratistas tienen que utilizar al aranés de acuerdo con la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial de la Vall d'Aran y con la normativa propia del Conselh Generau xx Xxxx que la desarrolle.
6. d) El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración contratista se obliga al cumplimiento<A[cumplimiento|cumplido]> de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de todo aquello que establece la Ley Orgánica orgánica 15/1999, de Protección 13 de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia diciembre, de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas y a la normativa de desarrollo, con relación a los datos personales en los cuales tenga acceso durante la vigencia de este contrato. La documentación e información que participen se desprenda o en la cual se tenga acceso con ocasión de la ejecución de las obras derivadas de este contrato y que corresponde a la Administración contratante responsable del fichero de datos personales, tiene carácter confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o apoyo<A[apoyo|soporte]>. Por lo tanto, no se podrá hacer ni tratamiento ni edición informática, ni transmisión en terceros fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos ni siquiera entre el resto del personal que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle tenga o pueda tener la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadoentidad que ejecuta las obras objeto de este contrato.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son El área requirente establecerá las obligaciones del contratistaque deberá cumplir el proveedor adjudicado para la ejecución de la contratación, se determinarán las responsabilidades adquiridas, se podrán aumentar más obligaciones, después de las establecidas en este numeral:
1. Revisar cuidadosamente términos de referencia del requerimiento, obligaciones y responsabilidades, así como el cumplimiento de todos los requerimientos de la entidad. La acción u omisión, por descuido o negligencia del proveedor adjudicado al no entregar los requerimientos, no le relevará de sus obligaciones, ni de la aplicación de las penalidades fijadas.
2. Se compromete a adoptar las medidas necesarias, así como a disponer de los medios humanos y materiales adecuadas para la óptima prestación del servicio objeto de este procedimiento.
3. El contratista proveedor adjudicado, una vez notificada la adjudicación, designará un responsable en la ejecución de la presente contratación debidamente acreditado, quien canalizará las comunicaciones entre la entidad contratante y el administrador de la presente contratación.
4. El proveedor adjudicado debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del proveedor adjudicado o su personal.
5. El proveedor adjudicado deberá guardar con estricta y absoluta confidencialidad cualquier información relacionada a la 13 contratación que llegare a conocer como consecuencia de la ejecución de sus actividades, salvo autorización escrita.
6. A más de las obligaciones ya establecidas en la notificación, el proveedor adjudicado está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto de la contratación y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
7. El proveedor adjudicado se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes establecidas en materia laboral, el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social y Social, adquiriendo, respecto de seguridad y salud en sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Entidad contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadasla contratación, ni con el personal de la subcontratista.
28. El Si el lugar donde se va a ejecutar los servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujerescontará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.
39. La empresa contratista tiene El oferente adjudicado deberá presentar en un término de los 5 primeros días del mes, la planilla a fiscalización para que utilizar el catalán en sus relaciones con este puede revisar e informar la FUNDACIÓN derivadas validez de la ejecución de este contratomisma.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 21.01 Ejecutar la obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario se adquisición de materiales, cronograma de desembolso y demás documentos del contratista:Expediente Técnico de Obra, que forman parte del presente contrato.
1. El contratista está obligado al cumplimiento 21.02 Proveerse con la debida anticipación de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓNequipos, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real materiales y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo elementos necesarios que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de necesitarán para la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos.
b. Reflejará 21.03 Proporcionar una oficina provisional con las valoraciones dimensiones necesarias, para el uso del Supervisor de riesgos de los puestos de trabajo correspondientesLA MUNICIPALIDAD.
c. Implementará las previsiones contenidas a 21.04 Proporcionar la normativa general cantidad de prevención de riesgos laborales maquinaria y de seguridad y salud en el trabajo, equipo mínimo para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadasla Obra, cuyas características en rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.
2. El contratista se obliga 21.05 Mantener obligatoriamente asegurado a aplicar todo su personal en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la ejecución del contrato medidas destinadas a promover obra hasta su conclusión, para cubrir la igualdad entre hombres y mujeresatención de enfermedades y/o accidentes de trabajos.
3. La empresa contratista tiene 21.06 Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros y demás beneficios que utilizar establezcan las leyes sociales por el catalán personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar LA MUNICIPALIDAD en estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propósito de las partes que los derechos de sus relaciones con servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, requisito éste necesario para el pago de la FUNDACIÓN derivadas de Primera Valorización.
21.07 No podrá transferir parcial o totalmente la ejecución de este contrato.
4la Obra, salvo autorización expresa de LA MUNICIPALIDAD mediante comunicación escrita, previa solicitud de EL CONTRATISTA La celebración de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista. La empresa contratista asume la obligación Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de destinar a la ejecución del contrato personal Proveedores y medios adecuados no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5contratar con el Estado. En todo caso la empresa contratistaSubcontratación se regirá por lo establecido en los Artículos N°38 de la LEY y N° 208 del REGLAMENTO.
21.08 Responsabilizarse de la adecuada conservación de la obra, así como del cumplimiento de las disposiciones y en su caso las subcontratistas, están sujetas reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a trabajos en la ejecución vía pública, en forma tal que no de este contrato lugar a las obligaciones derivadas reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infracción de tales disposiciones, así como cualquier otro tipo de responsabilidades.
21.09 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción, omisión o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de construcción.
21.10 Entregar a LA MUNICIPALIDAD, el original y dos juegos de copias de los planos de replanteo de la Ley 1 / 1998obra terminada y Metrados Post Construcción, para efectos de 7 Recepción de enero, obra. En caso de política lingüística y las disposiciones que incumplimiento no procederá la desarrollanRecepción de Obra.
6. 21.11 El acceso por parte Cartel será hecho de Triplay nuevo y el bastidor de dicho cartel con madera, cuya sección tenga las dimensiones que se indica en el formato del adjudicatario Expediente Técnico, si EL CONTRATISTA no cumple con lo indicado anteriormente LA MUNICIPALIDAD, confeccionará y colocará dicho cartel con cargo a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadoEL CONTRATISTA .
Appears in 1 contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
115.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
15.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
15.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tantoel contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
15.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de lacontratante.
15.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana
15.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
15.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
215.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a aplicar lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
15.9. Si el lugar donde se va ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el Artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el Contratista en la ejecución del contrato medidas destinadas contará con al menos el 70% de servicios de mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación a promover la igualdad entre hombres y mujeresesa Circunscripción.
315.10. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas El Contratista se obliga a presentar al Administrador del contrato, al inicio de la ejecución de este contratola obra, la documentación señalada en el formulario II.
4. La empresa contratista asume , compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, equipo mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico, cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y metodología, los cuales deberán de acuerdo a lo requerido por la obligación de destinar entidad contratante en los pliegos y a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y lo anunciado por el oferente en su caso las subcontratistas, están sujetas oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos parámetros de forma explícita en la ejecución contractual y en caso de este contrato a las obligaciones derivadas incumplimiento, la entidad contratante podrá terminar de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del manera anticipada unilateral el contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle conforme la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadonormativa aplicable.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares xxx xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
1. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
25.1. El contratista se obliga compromete a aplicar ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la ejecución etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del contrato medidas destinadas a promover plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la igualdad entre hombres fiscalización y mujeresaprobados por la administración.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
65.2. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y contratista se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en compromete durante la ejecución del contrato, incluidos a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los trabajadoresbienes
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los subcontratistas métodos más eficientes y aquellos eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.
5.5. Queda expresamente establecido que pongan constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a disposición del contratista sus medios para integrarle las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la solvenciaTabla de descripción de rubros, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones unidades, cantidades y precios que consta en esta materia subsistirán incluso cuando el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se haya ejecutado ha presentado en el contrato y haya sido recibido y liquidadoformulario de la oferta.
Appears in 1 contract
Samples: Condiciones Generales De Los Contratos De Ejecución De Obras
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
15.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
5.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes establecidas en materia el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de
5.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
5.9. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de Seguridad Social y de seguridad y salud la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el trabajo. A tal finartículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable ejecución del contrato un plan contará con al menos el 70% de seguridad y salud servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadasesa Circunscripción.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
25.10. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución presentar al Administrador del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas Contrato, al inicio de la ejecución de este contrato.
4la obra, la documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y, metodología; los cuales deberán ser acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el oferente en su oferta. La empresa El contratista asume la obligación se obliga al cumplimiento de destinar a estos parámetros de forma explícita en la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratistacontractual, y en su caso las subcontratistasde incumplimiento, están sujetas en la ejecución entidad contratante podrá terminar de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística manera anticipada y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del unilateral el contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle conforme la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadonormativa aplicable.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
115.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
15.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
15.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
15.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.
15.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
15.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
15.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
215.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a aplicar lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
15.9. Si el lugar donde se va ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el Artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el Contratista en la ejecución del contrato medidas destinadas contará con al menos el 70% de servicios de mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación a promover la igualdad entre hombres y mujeresesa Circunscripción.
315.10. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas El Contratista se obliga a presentar al Administrador del contrato, al inicio de la ejecución de este contratola obra, la documentación señalada en el formulario II.
4. La empresa contratista asume la obligación , compromiso de destinar a la ejecución cumplimiento de parámetros en etapa contractual, equipo mínimo requerido y experiencia mínima del contrato personal técnico, cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadoresmetodología, los subcontratistas y aquellos que pongan cuales deberán de acuerdo a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.lo requerido
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son El contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado, en el PCAP y en el PPTP, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación a través del responsable del contrato. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo. Durante la ejecución del contrato el contratista está obligado a facilitar a las personas designadas por la Administración, además de la información que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollan los trabajos, la relativa a los eventuales problemas que puedan plantearse y de los métodos y herramientas utilizados para resolverlos. El adjudicatario será responsable de indemnizar por los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización del contrato, los medios humanos y materiales que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos en el contrato, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y en la proposición presentada. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Además, y durante el tiempo que sea procedente, el contratista contará con los medios técnicos indispensables para completar su labor. El contratista deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica necesaria para cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato. El personal adscrito al servicio dependerá exclusivamente del contratista:
1, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél y los trabajadores, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. Corresponderá y será de cargo del contratista la obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del contrato. El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social seguridad social y de seguridad y salud en laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el trabajogasto que ello origine. A tal fin, el El contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente está obligado al cumplimiento de la formalización del contratonormativa vigente en materia fiscal, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención social, de medios personales o técnicos del contratista en espacios integración social de titularidad de la FUNDACIÓNpersonas con discapacidad, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la ejecución de las prestaciones contratadasnormativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación De Contrato Mixto
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones El Contratista empleará sus mejores habilidades y diligencia para: Diseñar, crear, desarrollar y poner en operación toda la solución contratada; Procurar la creación y el suministro de la Documentación al Comprador; Entregar, instalar y probar y poner en funcionamiento el Software, sus elementos y módulos en el(los) Sitio(s) de Instalación Asistir al Comprador durante el período de Pruebas de Aceptación; y A los efectos de esta Cláusula, las referencias a la entrega al Comprador de cualquier Software significarán la entrega de los siguientes elementos: Salvo que se señale expresamente lo contrario, una copia del contratista:
1Software en forma legible y en sus embalajes originales. El contratista está obligado Las Licencias de Uso del Software, emitidas a nombre del Comprador. Estas licencias deberán ser de carácter perpetuo, es decir, el Comprador podrá hacer uso de éste software durante tiempo indefinido. Éstas licencias serán emitidas por el titular del derecho a licenciar el software y contemplarán, como mínimo: La garantía de producto La expresa eximición al cumplimiento Comprador de las disposiciones vigentes responsabilidad por demandas de terceros respecto del uso del software. Todos los trabajos que el Contratista realice de acuerdo con el Contrato estarán sujetos a inspección por el Comprador, en materia laboral, tanto resulte practicable y en tiempo razonable. Cualquier inspección del Comprador se realizará de Seguridad Social y modo tal de seguridad y salud evitar retrasos indebidos en el trabajoavance del Contratista. A tal finPara el caso que el Contratista tuviera que destacar personal técnico para la instalación, el contratista en el plazo máximo migración y mantenimiento de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al los componentes de la formalización del contratosolución ofertada, y con carácter previo al inicio de deberá proveer los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos recursos necesarios para la ejecución correcta implementación, quedando como única responsabilidad del contrato no tiene Comprador brindar el espacio físico necesario. El Contratista entregará, conjuntamente con los productos contratados toda bibliografía considerada necesaria para su utilización, actualizada a la consideración de comunicación de datos última versión y se sujeta al artículo 12 con la obligación permanente, durante la vigencia de la Ley Orgánica garantía de Protección buen funcionamiento, de Datos de Carácter Personalremitir toda modificación. Las obligaciones La documentación deberá estar escrita en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen idioma español u, opcionalmente en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadoinglés.
Appears in 1 contract
Samples: Adjudicación Directa Selectiva
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones La prestación de los servicios contratados se ajustará a las especificaciones detalladas en los pliegos, a las instrucciones que DISPAC curse al oferente, a las normas y prescripciones de las reglamentaciones administrativas que estén o entren en vigor hasta la terminación del contratista:
1contrato y a los precios unitarios cotizados. Todo movimiento, ingresos y retiros del personal que presentó el CONTRATISTA en su oferta como plantilla mínima, debe ser previamente autorizado por el interventor del DISPAC. El contratista está obligado CONTRATISTA se obliga a mantener un control sobre la identificación de sus trabajadores, para lo cual emitirá y suministrará los documentos que sean necesarios reportando al cumplimiento DISPAC la entrega y restitución xx xxxxxx debidamente codificados y numerados. Igualmente controlará a su personal con el propósito que éstos usen el uniforme de las disposiciones vigentes en materia laboralidentificación, de Seguridad Social y equipos de seguridad y salud en protección necesario para el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución desarrollo de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2actividades. El contratista CONTRATISTA se obliga a aplicar transportar hasta el lugar de la prestación de los servicios de su Personal el aporte de los medios y el establecimiento de las medidas y disposiciones necesarias para atender en condiciones óptimas conforme al reglamento de higiene y seguridad del personal en el lugar de prestación de los servicios. Es responsabilidad del CONTRATISTA la ejecución preparación y entrega a DISPAC, con la anticipación necesaria para su utilización, de la documentación e informes inherente al cumplimiento del contrato medidas destinadas contrato. Será responsabilidad del CONTRATISTA el total y correcto suministro de materiales y elementos a promover él requeridos, el suministro de transporte para personas y materiales, la igualdad entre hombres protección de los elementos a él encomendados por DISPAC S.A. E.S.P., el mantenimiento y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán vigilancia en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal depósitos y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratistaalmacenes, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6etc. El acceso CONTRATISTA responderá ante las DISPAC S.A. E.S.P. y/o ante terceros por parte del adjudicatario los perjuicios que se causen a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración personas o bienes por su culpa, o por negligencia o descuido de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en tenga bajo su dependencia para el desarrollo del proyecto. Los daños que se causen deberán ser reparados a satisfacción de la DISPAC S.A. E.S.P. y se presentarán los paz y salvos respectivos siempre a la Interventoría del contrato. El CONTRATISTA, se obliga antes de iniciar las labores del contrato a coordinar y realizar una reunión de socialización del proyecto, con las fuerzas vivas de las comunidades que serán beneficiadas con la ejecución del contrato, incluidos con el propósito de difundir información entre la comunidad sobre todo lo relacionado con el proyecto que se va a ejecutar, las bondades, beneficios, tiempos de ejecución y posibles horarios de suspensiones de energía como consecuencia de la ejecución del los trabajadoresproyecto, la reunión deberá quedar documentada y entregarse al Interventor. El contratista informará al ejército nacional de Colombia sobre el proyecto que va a realizar y las zonas por donde se desplazaran durante el tiempo de ejecución del contrato. EL CONTRATISTA, se obliga a que en las zonas donde la postería esté o vaya a quedar ubicada a 14 metros del eje de la vía para vías de primer orden; a 11 metros del eje de la vía para vías de segundo orden o a 9 metros del eje de la vía para vías de tercer orden; o menos, señalizarlos con pintura reflectiva, para minimizar los subcontratistas riesgos a que estén expuestos los usuarios de la vía. Esta señalización se hará directamente sobre el poste por medio de bandas negras y aquellos que pongan xxxxxxxxx reflectivas alternadas, inclinadas 45 grados con la vertical cayendo hacia el lado de circulación del tránsito, con un ancho de 0,20 m y en una altura de 1,0 m medido a disposición partir de la cota del contratista sus medios terreno; finalizando con un anillo en lámina reflectiva grado ingeniería de color amarillo con un ancho de 0,20 m.” Consultar el orden de las vías será responsabilidad del CONTRATISTA. Es responsabilidad del CONTRATISTA en cabeza del representante legal suscribir todos los contratos necesarios para integrarle la solvenciarealización de las labores contractuales (arrendamiento de vehículos, conforme al artículo 63 habitación, bodega, alquiler de materiales entre otros) Los costos de estas actividades deben estar inmersos en la propuesta del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadoCONTRATISTA.
Appears in 1 contract
Samples: Supply Agreement
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
15.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta.
5.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
25.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
5.9. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución presentar al Administrador del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas Contrato, al inicio de la ejecución de este contrato.
4la obra, la documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y, metodología; los cuales deberán ser acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el oferente en su oferta. La empresa El contratista asume la obligación se obliga al cumplimiento de destinar a estos parámetros de forma explícita en la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratistacontractual, y en su caso las subcontratistasde incumplimiento, están sujetas en la ejecución entidad contratante podrá terminar de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística manera anticipada y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del unilateral el contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle conforme la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadonormativa aplicable.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx y numeral
12.01 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato derivado del contratista:procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la PREFECTURA DEL GUAYAS.
1. 12.02 EL CONTRATISTA se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la PREFECTURA DEL GUAYAS, toda la información y documentación que le sea requerida, que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos que serán atendidos también a satisfacción del Administrador del Contrato.
12.03 Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia establecidos en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado de ser el caso.
12.04 El contratista CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
12.05 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización Código del contrato, Trabajo y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en sus trabajadores, la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas calidad de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratistapatrono, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones sin que la desarrollan.
6. El acceso contratante tenga responsabilidad alguna por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter tales cargas, ni relación con el personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen labore en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadoresni con el personal de la subcontratista.
12.06 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, los subcontratistas a lo previsto en su oferta y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle lo establecido en la solvencialegislación ambiental, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato de seguridad industrial y haya sido recibido y liquidadosalud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-003-2017 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR “XXXX XXXXXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de la Sección V “Obligaciones DE LAS PARTES” xxx xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
15.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes establecidas en materia el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadasetc.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. CONTRATISTA se obliga a: a) A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles entregar a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio ECOPETROL una programación detallada de los trabajos (PDT), conforme a lo previsto en el pliego de condiciones y a la cláusula 9ª de este contrato, en la que se indique la duración de cada uno de los ítems de los trabajos contratados, las necesidades de equipos, de personal y de fondos. Esta programación, que deberá presentarse a ECOPETROL para su ejecuciónrevisión y aceptación, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales será la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, base para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución objeto del contrato personal y medios adecuados su aprobación será requisito indispensable, previo para asegurar la atención personal al menos suscripción del acta de iniciación de los trabajos; la entrega y/o aprobación del programa detallado de trabajo, no afectará el plazo fijado en catalán.
5el contrato para la iniciación y terminación de los trabajos. En todo caso la empresa contratista(…) f) A suministrar los materiales, equipos, herramientas y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a todos los datos demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta; (…) h) a suministrar y mantener en el sitio de los trabajos la mano descrita en su oferta, la cual deberá ser pagada de acuerdo con los salarios establecidos en el pliego de condiciones. El personal que ocupe será nombrado o removido por el CONTRATISTA, y no tendrá vinculación laboral con ECOPETROL, pero ECOPETROL podrá exigir el reemplazo del contrato personal que, a su juicio, no tiene la consideración reúna las calificaciones para el desempeño de comunicación de datos su oficio o que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y se sujeta al artículo 12 escrita de la Ley Orgánica interventoría. Toda la responsabilidad derivada de Protección las vinculaciones laborales correrá a cargo del CONTRATISTA; i) a entregar a la interventoría copia de Datos los contratos individuales de Carácter Personal. Las obligaciones en materia trabajo, de protección las planillas quincenales de datos pago del personal propio y de carácter personal afectan tanto sus CONTRATISTAS, acompañadas de los reportes de tiempo correspondientes y copia de los recibos mensuales de pago por concepto de aportes hechos al contratista como todas las personas que participen ISS, al ICBF, al SENA, al FIC (en la ejecución etapa de construcción) y a la respectiva Caja de Compensación Familiar, facilitando su revisión por parte del contratopersonal que ECOPETROL designe para el efecto; j) a mantener la seguridad, incluidos en consecuencia evitar accidentes y responder por los trabajadoresdaños se causen a personas o bienes, respondiendo por los subcontratistas que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar los trabajos derivados de su actividad, atribuibles al CONTRATISTA o a sus dependientes, por lo tanto es su obligación escoger el personal y aquellos los CONTRATISTAS idóneos y responsables y vigilarlos en el desarrollo de las actividades; (…) l) a revisar por su cuenta y riesgo, la ingeniería básica suministrada por ECOPETROL; (…) m) a ajustar su xxxxxxx de trabajo conjuntamente con el de la interventoría, de tal forma que pongan la construcción no interfiera con los horarios de trabajo de la refinería y de operación xxx xxxxxx de refinería; (…) ñ) a disposición del contratista ejecutar las reparaciones o modificaciones que le indique la interventoría; (…) t) a disponer de un coordinador de seguridad industrial y salud ocupacional, en cada turno, de tiempo completo y dedicación exclusiva y cuya hoja de vida será sometida a la aprobación de la interventoría y xxx Xxxxx de Seguridad Industrial de ECOPETROL, quien deberá adicionalmente a sus medios para integrarle funciones, reportar a la solvenciainterventoría los programas de entrenamiento y las labores de capacitación al personal sobre este aspecto; (…) v) a manejar correctamente los materiales, conforme realizando las labores de cargue, descargue y transporte de los mismos, al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadositio que le indique la interventoría; (….).
Appears in 1 contract
Samples: Controversias Contractuales
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para la firma de contrato, el Contratista debe presentar la relación de todo el personal propuesto detallado en el anexo 05, consignando: (i) nombre y apellidos completos, (ii) DNI, (iii) grado de instrucción, edad, años de experiencia en el servicio, N° de carné de identidad y demás datos que consideren necesarios para su identificación. Queda precisado que no existe relación laboral, entre el FEBAN y el personal del contratista:
1, siendo este último responsable del pago de sus remuneraciones, beneficios sociales, compensaciones por el tiempo de servicios, condiciones de trabajo, accidentes de trabajo y cualquier otro derecho que pudiera corresponderle. El contratista está obligado al cumplimiento FEBAN podrá incrementar o reducir el número de las disposiciones vigentes operarios de acuerdo a sus necesidades. Al FEBAN no le corresponderá ninguna responsabilidad en materia laboralcaso de accidentes, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal findaños, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contratomutilaciones, y con carácter previo al inicio invalidez o muerte de los trabajos para su ejecución, restará obligado trabajadores del Contratista o daños ocasionados a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las terceras personas que participen en pudieran ocurrir con la ejecución del contrato. Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio son de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluidos como: sueldos, gratificaciones, vacaciones, beneficios sociales, licencias, CTS, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Renta, IGV, pago oportuno de AFP, ESSALUD y cualquier otra obligación laboral, tributaria, impuesto o beneficio creado de acuerdo con la Ley. El pago oportuno al personal del Contratista que labore bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, no se verá afectado a pesar de que puedan existir razones de fuerza mayor (huelgas, paros, conmoción civil, u otros). De ocurrir retrasos se aplicará la penalidad correspondiente. El Contratista asumirá responsabilidad en casos de daños o perjuicios sobre los trabajadoresbienes del FEBAN cuando no actúe con la diligencia ordinaria (incumplimiento de prestaciones contractuales), la cual será establecida por el área o responsable de seguridad del FEBAN y notificada al Contratista, a fin de que presente los subcontratistas descargos que corresponda en un plazo no mayor xx xxxx (10) días calendario, y aquellos luego de su evaluación, el FEBAN procederá a determinar la responsabilidad y de ser el caso aplicará los gastos generados en una o más facturas pendientes de pago, de acuerdo con los precios vigentes en el mercado, esto sin perjuicio de la denuncia policial que pongan el FEBAN pueda plantear. El Contratista se compromete a disposición cumplir con las Leyes N° 29783 y N° 30222 y sus respectivos Reglamentos relacionados a temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. El FEBAN se reserva el derecho de solicitar al Contratista el cambio de personal designado, cuando a su juicio den muestra de indisciplina o incapacidad técnica para el desempeño de su trabajo, caso en el cual el Contratista atenderá el requerimiento de inmediato, tal circunstancia obliga al Contratista a asignar nuevo personal con igual o mejor perfil que los requeridos. Asimismo, el FEBAN por la necesidad del servicio podrá solicitar que el personal asignado de los locales del anexo 05 puedan rotar o ser designados a otras sedes. Es responsabilidad del Contratista comunicar toda incidencia al Área o responsable de Seguridad y Transporte de forma inmediata. Es responsabilidad del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado atender todo requerimiento de información sobre el contrato y haya sido recibido y liquidadoservicio solicitado por el FEBAN.
Appears in 1 contract
Samples: Servicio De Limpieza Y Mantenimiento
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Será de responsabilidad del contratista:
1contratista verificar que en los Proyectos se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulte de aplicación, siendo de su responsabilidad las consecuencias que se deduzcan para CICC o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de dichas funciones, así como las del resto del contrato. El contratista está obligado quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes vigentes, así como las que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato, especialmente en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, afiliando a la Seguridad Social y teniendo asegurado en accidentes de trabajo a todo el personal destinado al cumplimiento del contrato. A tal finDicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo CICC ajena a dichas relaciones laborales. Por tanto, el incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para CICC. En cualquier caso, el contratista en el plazo máximo indemnizará a CICC de 10 días hábiles toda cantidad que ésta se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. El contratista vendrá obligado a contar desde con una oficina de Proyecto, con una superficie y dotación de medios informáticos y comunicaciones suficientes para el siguiente al de la formalización objeto del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la lugar de prestación y durante el plazo de ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2mismo. El contratista se obliga estará obligado a aplicar ejecutar las prestaciones de G.I.P.C. en la forma determinada en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales exigidos para su ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3sucesiva. La empresa información, documentación, planos, archivos o especificaciones en cualquier soporte facilitadas por CICC al contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato deberán ser consideradas por éste como confidenciales, no tiene pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicación, difusión, utilización para finalidad distinta de la consideración ejecución del contrato, comunicación o cesión a terceros. El contratista asumirá la obligación de comunicación custodiar fiel y cuidadosamente la documentación, cualquiera que sea el soporte empleado, que se le entregue para la ejecución del contrato y, con ello, adquiere el compromiso de datos que ni la documentación ni la información que ella contiene, llegue en ningún caso a poder de terceras personas ajenas a la ejecución del contrato. El contratista asumirá la obligación de informar al personal a su servicio de los deberes de reserva y se sujeta al sigilo que adquiere por el presente contrato. El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores por el contratista o por el personal a su servicio, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran ser exigibles por aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 199 del Código Penal, o de las responsabilidades derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones , dará lugar a que aquél abone una pena convencional, que se fija en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución un 10% del importe del contrato. En todo caso, incluidos el contratista será responsable de los trabajadores, los subcontratistas daños y aquellos perjuicios que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadoCláusula pudieran derivarse para CICC o para terceras personas.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Integrated Management and Construction
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las condiciones particulares xxx xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
113.1 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó el Ente Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. El contratista La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
13.2 EL CONTRATISTA se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por el Ente Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de
13.3 En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por EL CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto EL CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto EL CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
13.4 Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE.
13.5 Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por el CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
13.6 EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
13.7 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el contratista en CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
2. El contratista 13.8 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a aplicar lo previsto en su oferta y a lo establecido en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998legislación ambiental, de 7 de eneroseguridad industrial y salud ocupacional, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollanseguridad social, laboral, etc.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
117.1.- El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
17.2.- El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
17.3.- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
17.4.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.
17.5.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
17.6.- El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
17.7.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
2. 17.8.- El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a aplicar lo previsto en su oferta y a lo establecido en la ejecución legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
17.9.- El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL de trabajo, y serán aprobadas por ella en el término de 15 día, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeressolo con dicha autorización se procederá al pago.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares xxx xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
1. 12.1.- El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. Xxxxxxx y Esmeraldas N° 04-65 TELF. 000-000 000-000 FAX 000-000 XX XXXXX - CARCHI - ECUADOR
12.3.- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
12.4.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.
12.5.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
12.6.- El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigíble por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
12.7.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
2. El contratista 12.8.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a aplicar lo previsto en su oferta y a lo establecido en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998legislación ambiental, de 7 de eneroseguridad industrial y salud ocupacional, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollanseguridad social, laboral, etc.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
115.01.- El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
15.02.- El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
15.03.- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tantoel contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
15.04.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de lacontratante.
15.05.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana
15.06.- El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
15.07.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes establecidas en materia el Código del Trabajo yen la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
15.08.- El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
15.09.- Si el lugar donde se va ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de Seguridad Social y de seguridad y salud la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el trabajo. A tal finArtículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista Contratista en la ejecución del contrato contará con al menos el plazo máximo 70% de 10 días hábiles servicios de mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación a contar desde el siguiente esa Circunscripción.
15.10.- El Contratista se obliga a presentar al de la formalización Administrador del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud obra, la documentación señalada en el trabajoformulario II., para las funciones compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, equipo mínimo requerido y tareas experiencia mínima del personal técnico, cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y metodología, los cuales deberán de acuerdo a desarrollar lo requerido por la entidad contratante en los trabajadores implicados pliegos y a lo anunciado por el oferente en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2su oferta. El contratista se obliga a aplicar al cumplimiento de estos parámetros de forma explícita en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, contractual y en su caso las subcontratistasde incumplimiento, están sujetas en la ejecución entidad contratante podrá terminar de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del manera anticipada unilateral el contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle conforme la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadonormativa aplicable.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. El Además de las que resulten de la normativa aplicable y de las restantes estipulaciones y documentos contractuales, el contratista está obligado al cumplimiento a: Asumir las modificaciones del contrato de suministro que se produzcan por aumento, reducción o supresión de las disposiciones vigentes en materia laboralunidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, de Seguridad Social y de seguridad y salud siempre que los mismos estén comprendidos en el trabajocontrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, siempre que no impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 10 % del precio primitivo del contrato, IVA excluido o representen una alteración sustancial del mismo. A tal fin, el contratista Reponer o reparar los bienes suministrados cuando en el plazo máximo de 10 días hábiles garantía se acredite la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados en los términos del art. 298 del TRLCSP. Tomar a contar desde su cuenta, sin derecho al cobro o devolviendo el siguiente al precio recibido, los bienes suministrados si durante el plazo de la formalización del contratogarantía no son aptos para el fin pretendido, y con carácter previo al inicio como consecuencia de los trabajos vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan lograr el fin pretendido. Deberá respetar el carácter confidencial de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas aquella información a la normativa general que tenga acceso con ocasión de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos que se le hubiese dado el referido carácter en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y los pliegos o en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del el contrato, incluidos o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los trabajadorespliegos o el contrato establezcan un plazo xxxxx, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvenciaxxx. 000, conforme al artículo 63 xxxxxxx 2. del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Goods
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista queda obligado al cumplimiento de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Son también obligaciones del contratistacontratista las siguientes:
1. a) Laborales : El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal finEs obligación esencial del contratista al cumplimiento de las obligaciones laborales (abono de salarios, afiliación y alta de trabajadores y cotizaciones), siendo causa de resolución del contrato con incautación de garantía su incumplimiento.
b) Gastos del contrato : El contratista ha de hacerse cargo de los gastos derivados de los anuncios de licitación (el contratista importe aproximado se determina en el plazo máximo apartado h) del cuadro de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al características (Anexo 1) , de la formalización del contrato y otro que resulte de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y condiciones que estas señalen.
c) Propiedad intelectual : La Diputación de Tarragona tiene la titularidad, tanto en el caso de terminación del contrato como de resolución anticipada, de la propiedad intelectual en exclusividad a todos los efectos de todos los informes, estudios y otros documentos elaborados en ejecución del contrato, sin perjuicio del derecho inalienable de autoría que corresponde al adjudicatario. En consecuencia, la Diputación puede reproducir, publicar y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecucióndivulgar, restará obligado a elaborar total o parcialmente, todos estos estudios, informes y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en documentos, sin que el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de adjudicatario pueda oponerse. El adjudicatario acepta esta titularidad de la FUNDACIÓNDiputación y se compromete a respetarla ya no hacer ningún uso, comunicación o divulgación de los informes, estudios y documentos elaborados en su casoejecución del contrato, bien sea de forma total o parcial, directa o extractada, sin la autorización expresa de la Diputación, y renuncia expresamente a cualquier acción en reclamación legal, profesional, económica o de cualquier otro tipo. El adjudicatario debe incluir en todos y cada uno de los ejemplares de materialización del objeto del contrato, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado símbolo o la indicación de reserva de derechos de propiedad intelectual a todos los tipos favor de trabajos y situaciones la Diputación de riesgo Tarragona, de acuerdo con las previsiones del RD legislativo 1/1996, de 12 xx xxxxx, por el que se prevea que se puedan producir aprueba el Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual.
d) Confidencialidad y protección de datos personales: De acuerdo con lo establecido en el transcurso normal artículo 140 de la TRLCSP, el adjudicatario se compromete a la más estricta y absoluta confidencialidad y reserva sobre la información a la que tenga acceso y conocimiento en virtud de la ejecución del contrato. De acuerdo con la disposición adicional 26ª de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas la TRLCSP, en relación a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen personal, el adjudicatario tiene la consideración de encargado del tratamiento y en su actuación debe respetar íntegramente lo dispuesto en la ejecución Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y la normativa de desarrollo, especialmente en relación a la implantación de las medidas de seguridad correspondientes, no pudiendo copiar los datos ni utilizarlas para una finalidad diferente a la prevista en este pliego, datos que debe destruir o devolver a la Diputación a la finalización del contrato.
e) Cumplimiento de la legislación sobre transparencia: El adjudicatario está obligado a suministrar a la Administración, incluidos los trabajadoresprevio requerimiento, los subcontratistas y aquellos toda la información que pongan a disposición del contratista sus medios sea necesaria para integrarle el cumplimiento de las obligaciones sobre transparencia. El incumplimiento por el adjudicatario de esta obligación será sancionado de acuerdo con la solvencia, conforme legislación sobre transparencia. El adjudicatario está obligado al artículo 63 del TRLCSP. Las cumplimiento de las obligaciones propias en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadode transparencia que le sean aplicables.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Cláusulas Administrativas
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. El contratista está obligado al cumplimiento llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma en pleno funcionamiento a satisfacción de VISESA, comprendiendo este contrato la ejecución -hasta su completa terminación- de todas las obras que sean necesarias para la realización del edificio (incluso acometidas definitivas de servicios y urbanización de las disposiciones vigentes parcelas), según proyecto citado anteriormente. Corresponde a la Dirección Facultativa juzgar cuándo hayan sido correctamente ejecutadas las unidades y estén en materia laboralbuen funcionamiento las instalaciones que comprenden las obras objeto de este contrato. Con anterioridad a la entrega de las obras, VISESA y quienes resulten adjudicatarios de Seguridad Social y las viviendas construidas inspeccionarán las mismas, en presencia de seguridad y salud en un representante del Contratista, con el trabajofin de identificar para su subsanación previa a la citada entrega, cuantas deficiencias resulten apreciables de forma notoria. A tal fin, VISESA o el adjudicatario elaborarán un listado que será entregado al Contratista inmediatamente después de la visita efectuada. Producida la recepción de las obras, el contratista en el plazo máximo deberá ejecutar, poniendo gratuitamente a disposición de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de VISESA cuantos técnicos y operarios sean necesarios, las reparaciones necesarias para la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución subsanación de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará deficiencias que pudiesen existir en las valoraciones de riesgos de viviendas y que fuesen detectadas por los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas propios usuarios a la normativa general hora de prevención de riesgos laborales recibirlas y de seguridad y salud en el trabajohabitarlas, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2Dirección facultativa o por VISESA. El contratista se obliga a aplicar en deberá obtener la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas aprobación de la ejecución Propiedad antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografías de cualquier clase en relación con las obras adjudicadas. Igualmente el Contratista exigirá el cumplimiento de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar requisito a la ejecución del contrato personal su subcontratista y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5proveedores. En todo caso la empresa contratistaoferta económica se entenderán incluidos también los gastos de instalación del piso piloto a ubicar en una de las viviendas construidas, debiendo reflejarse de forma separada en el presupuesto una partida económica correspondiente a dichos gastos, reservándose VISESA la decisión sobre su efectiva instalación y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de por tanto quedando condicionado el pago a este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollanhecho.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx que son parte del contratistapresente contrato, las siguientes:
15.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
5.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadaslos trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
25.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
5.9. No aplicable.
5.10. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución presentar al Administrador del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas Contrato, al inicio de la ejecución de este contrato.
4la obra, la documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y, metodología; los cuales deberán ser acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el oferente en su oferta. La empresa El contratista asume la obligación se obliga al cumplimiento de destinar a estos parámetros de forma explícita en la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratistacontractual, y en su caso las subcontratistasde incumplimiento, están sujetas en la ejecución entidad contratante podrá terminar de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística manera anticipada y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del unilateral el contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle conforme la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadonormativa aplicable.
Appears in 1 contract
Samples: Modelo De Pliego De Los Procedimientos De Contratación De Obras
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares xxx xxxxxx que son parte del contratista:presente contrato, las siguientes: 'youiCrHoVU",
1. 12.1.- El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
12.2.- El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, ¿si como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las pe •sonas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.
12.3.- En la ejecución de la obra se utilizarán material ss de la mejor calidac sera realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
12.4.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE
12.5.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
12.6.- El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
12.7.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud establecidas en el trabajo. A tal finCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá personal que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados labore en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar los trabajos, ni con el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas personal de la ejecución de este contratosubcontratista.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en la ejecución del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado.
Appears in 1 contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista queda obligado al cumplimiento de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Son también obligaciones del contratistacontratista las siguientes:
1. a) Laborales : El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal finEs obligación esencial del contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales (abono de salarios, afiliación y alta de trabajadores y cotizaciones), siendo causa de resolución del contrato con incautación de garantía su incumplimiento.
b) Gastos del contrato : El contratista ha de hacerse cargo de los gastos derivados de los anuncios de licitación (el contratista importe aproximado se determina en el plazo máximo apartado h) del cuadro de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al características (Anexo 1) , de la formalización del contrato y de cualquier otro que resulte de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y condiciones que estas señalen.
c) Propiedad intelectual : La Diputación de Tarragona tiene la titularidad, tanto en el caso de terminación del contrato como de resolución anticipada, de la propiedad intelectual en exclusividad y a todos los efectos de todos los informes, estudios y otros documentos elaborados en ejecución del contrato, sin perjuicio del derecho inalienable de autoría que corresponde al adjudicatario. En consecuencia, la Diputación puede reproducir, publicar y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecucióndivulgar, restará obligado a elaborar total o parcialmente, todos estos estudios, informes y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en documentos, sin que el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de adjudicatario pueda oponerse. El adjudicatario acepta esta titularidad de la FUNDACIÓNDiputación y se compromete a respetarla ya no hacer ningún uso, comunicación o divulgación de los informes, estudios y documentos elaborados en su casoejecución del contrato, bien sea de forma total o parcial, directa o extractada, sin la autorización expresa de la Diputación, y renuncia expresamente a cualquier acción en reclamación legal, profesional, económica o de cualquier otro tipo. El adjudicatario debe incluir en todos y cada uno de los ejemplares de materialización del objeto del contrato, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado símbolo o la indicación de reserva de derechos de propiedad intelectual a todos los tipos favor de trabajos y situaciones la Diputación de riesgo Tarragona, de acuerdo con las previsiones del RD legislativo 1/1996, de 12 xx xxxxx, por el que se prevea que se puedan producir aprueba el Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual.
d) Confidencialidad y protección de datos personales: De acuerdo con lo establecido en el transcurso normal artículo 140 del TRLCSP, el adjudicatario se compromete a la más estricta y absoluta confidencialidad y reserva sobre la información a la que tenga acceso y conocimiento en virtud de la ejecución de las prestaciones contratadas.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas del contrato. De acuerdo con la disposición adicional 26ª del TRLCSP, en relación a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3. La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato.
4. La empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5. En todo caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen personal, el adjudicatario tiene la consideración de encargado del tratamiento y en su actuación debe respetar íntegramente lo dispuesto en la ejecución Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y la normativa de desarrollo, especialmente en relación a la implantación de las medidas de seguridad correspondientes, no pudiendo copiar los datos ni utilizarlas para una finalidad diferente a la prevista en este pliego, datos que debe destruir o devolver a la Diputación a la finalización del contrato.
e) Cumplimiento de la legislación sobre transparencia: El adjudicatario está obligado a suministrar a la Administración, incluidos los trabajadoresprevio requerimiento, los subcontratistas y aquellos toda la información que pongan a disposición del contratista sus medios sea necesaria para integrarle el cumplimiento de las obligaciones sobre transparencia. El incumplimiento por el adjudicatario de esta obligación será sancionado de acuerdo con la solvencia, conforme legislación sobre transparencia. El adjudicatario está obligado al artículo 63 del TRLCSP. Las cumplimiento de las obligaciones propias en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidadode transparencia que le sean aplicables.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Cláusulas Administrativas
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Es obligaciones del contratistacontratista las siguientes:
1. 17.1.- El contratista está obligado al cumplimiento se preparará las planillas MENSUAL, las cuales se podrán a consideración de las disposiciones vigentes la fiscalización en materia laborallos 5 días de cada periodo MENSUAL, de Seguridad Social y de seguridad y salud serán aprobadas por ella en el trabajo. A tal fintérmino de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el contratista en el plazo máximo trámite de 10 días hábiles a contar desde el siguiente autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.
17.2.- Conforme lo dispone la LOSNCP, Su Reglamento general y la Normativa Secundaria, respectivamente, al inicio de la formalización ejecución contractual el administrador del contrato, y conjuntamente con carácter previo al inicio de el fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla con los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud compromisos generados en el trabajo formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en todos los casos etapa contractual; esto es, la presentación de la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los cuales pliegos, y los cronogramas de incorporación de estos; la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad presentación de la FUNDACIÓNdocumentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia mínima; y, en su caso, el cual:
a. Tendrá la presentación de la metodología de ejecución de la obra. Parámetros que ser real y ajustado serán utilizados a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal lo largo de la ejecución de las prestaciones contratadasla obra, y que, en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisado y valorados por el fiscalizador y administrador del contrato respectivamente.
b. Reflejará las valoraciones 17.3.- En contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadasla obra, la documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma valorado y, metodología; los cuales deberán hacer acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el oferente en su oferta.
2. 17.4.- El contratista se obliga a aplicar al cumplimiento de estos parámetros de forma explícita en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover contractual, y en caso de incumplimiento, la igualdad entre hombres entidad contratante podrá terminar de manera anticipada y mujeresunilateral el contrato, conforme la normativa aplicable.
317.5.- Plazo de entrega de planillas a fiscalización. La empresa El contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas deberá presentar las planillas de obras, durante los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes al fiscalizador de la ejecución obra, para que proceda a su revisión y aprobación de este la misma, caso de no presentar dentro de los primeros 5 días hábiles el contratista será multado de acuerdo a lo que diga el contrato.
417.6.- Términos para la aprobación de planillas. La empresa fiscalización tendrá 5 (cinco) días hábiles a partir de la entrega de la planilla por parte del contratista asume la obligación para su aprobación, de destinar haber fallas se entregará al contratista para su corrección, en caso de que hubiera una o más devoluciones de planillas que sea imputable al contratista, este no tendrá derecho a la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalánreclamos xx xxxx por falta de pagos.
517.7.- Forma de presentación de planillas. En todo caso Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la empresa contratistadescripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en su caso las subcontratistasel período de consideración, están sujetas y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparados por la fiscalización y será requisitos indispensables para tramitar la planilla correspondiente.
17.8.- En contratista debe cumplir y asegurase de cumplir lo siguiente: Condiciones de trabajo y equipo seguros. - Se efectué regularmente inspecciones de seguridad de los sitios de trabajos; se capaciten adecuadamente a los obreros para el trabajo que deben realizar; se cumplan medidas de seguridad en los sitios de trabajos; exista y utilicen el equipo de protección personal necesaria; obligaciones del adjudicatario en la ejecución aplicación de este contrato a las obligaciones derivadas transferencia de la Ley 1 / 1998tecnología No aplica, de 7 de eneroase adjunta anexo 20 actualizado, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen revisado en la ejecución página del contrato, incluidos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición SERCOP el 3 de octubre del contratista sus medios para integrarle la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSP. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado el contrato y haya sido recibido y liquidado2023.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente contrato y demás establecidas en este Pliego, se atenderá a las siguientes obligaciones:
12.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista:
1. El Será de cuenta del contratista está obligado al cumplimiento indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de operaciones que requiera la formalización ejecución del contrato, salvo que tales daños y con carácter previo al inicio perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de los trabajos para su ejecución, restará obligado a elaborar y enviar al responsable del contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los cuales la ejecución suponga la intervención de medios personales o técnicos del contratista en espacios de titularidad una orden de la FUNDACIÓN, en su caso, el cual:
a. Tendrá que ser real y ajustado a todos los tipos de trabajos y situaciones de riesgo que se prevea que se puedan producir en el transcurso normal de la ejecución de las prestaciones contratadasAdministración.
b. Reflejará las valoraciones de riesgos de los puestos de trabajo correspondientes.
c. Implementará las previsiones contenidas 12.2.- La persona que resulte adjudicataria se compromete a la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, para las funciones y tareas dedicar o adscribir a desarrollar por los trabajadores implicados en la ejecución de las prestaciones contratadas.
2. El contratista se obliga a aplicar en la ejecución del contrato medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
3los medios personales o materiales suficientes para ello. La empresa contratista tiene A este respecto, con independencia de otro personal que utilizar el catalán adjudicatario deba dedicar o adscribir en sus relaciones con la FUNDACIÓN derivadas de la ejecución de este contrato, deberá subrogarse como empleador en los contratos laborales cuya relación de trabajadores y sus condiciones laborales se acompaña al presente Pliego. A los efectos indicados en la cláusula 3.3 de este Pliego, el adjudicatario del presente contrato, deberá proporcionar información fidedigna de los contratos laborales en los que se haya subrogado, cuando se lo requiera el Servicio Público de Empleo Estatal.
412.3.- Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. La empresa El contratista asume procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la obligación sustitución del personal preciso de destinar a forma que la ejecución del contrato personal y medios adecuados para asegurar la atención personal al menos en catalán.
5quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondrá a la Administración contratante una relación del personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad establecidas.
12.4.- A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, están sujetas en la ejecución consolidación de este contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1 / 1998, de 7 de enero, de política lingüística y las disposiciones que la desarrollan.
6. El acceso por parte del adjudicatario a los datos necesarios para la ejecución del contrato no tiene la consideración de comunicación de datos y se sujeta al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal afectan tanto al contratista como todas las personas que participen en hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Servicio Público de Empleo Estatal.
12.5.- Serán a cargo del adjudicatario:
a). La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecución realización del contrato, incluidos servicio.
b). Todos los trabajadores, los subcontratistas y aquellos que pongan a disposición del contratista sus medios para integrarle gastos derivados de la solvencia, conforme al artículo 63 del TRLCSPpublicación de la licitación. Las obligaciones en esta materia subsistirán incluso cuando se haya ejecutado Si el contrato y haya sido recibido y liquidadose hubiera adjudicado por lotes el importe de los anuncios de licitación se prorratearán entre los adjudicatarios en proporción a sus respectivas adjudicaciones.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Security Services