Common use of CONSIDERAÇÕES GERAIS Clause in Contracts

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para a execução dos serviços apresentados neste módulo, a Contratada deve dispor de técnico especializado e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletiva. A execução da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantes, de modo a preservar a garantia. Os materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratada, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecido, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais e termos de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obra. A fiscalização pode impugnar, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etc.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendo, no mínimo, os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscal.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para Quando da execução das instalações hidráulicas e sanitárias, o projeto deverá ser cuidadosamente examinado, e executado conforme todas as suas definições. A Contratada deverá conferir, dentre seus vários delineamentos: as medidas, as bitolas indicadas em cada caso, peças especificadas, além de alertar a execução dos serviços apresentados neste móduloFiscalização sobre eventuais interferências nos projetos de outras especialidades, a Contratada deve dispor fim de técnico especializado e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletiva. A execução da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etcque haja o saneamento destas junto ao(s) autor(es) do(s) projeto(s). Os equipamentos devem Não serão aceitos pela Fiscalização a utilização na obra de materiais com amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis. Em caso de dúvida quanto às reais condições de uso e de desempenho dos referidos materiais, poderão ser transportadossolicitados ensaios conforme as normas técnicas pertinentes, armazenados e instalados conforme instruções técnicas os quais ocorrerão por conta da Contratada. Caberá à Fiscalização liberar a utilização dos respectivos fabricantes, de modo a preservar a garantia. Os materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar entregues na obra, após certificação de que as características e a qualidade atendam às recomendações técnicas previstas neste Caderno de Encargos e Especificações, e às normas técnicas pertinentes. Deverão ser observados os procedimentos recomendados pelos fabricantes e normas técnicas correlatas, no que se refere ao transporte, à armazenagem e ao manuseio dos produtos empregados na execução das instalações. As tubulações serão embutidas em paredes de alvenaria antes de seu acabamento final (assentamento de cerâmicas e pinturas); serão fixadas pelo enchimento dos vazios restantes nos rasgos com argamassa industrializada à base de cal, cimento, agregados e aditivos especiais ou pela Contratadade cimento e areia. As tubulações aparentes deverão ser fixadas sempre nas alvenarias por meio de braçadeiras e tirantes, sendo o espaçamento entre os suportes com o mínimo necessário para garantir níveis de deformação compatíveis com os materiais empregados. O espaçamento mínimo entre suporte está constante nos desenhos de projeto, bem como orientados em cada sistema este documento. As tubulações enterradas deverão ser envoltas em areia grossa e ter proteção contra eventuais perfurações (cortes) ou recalques concentrados. Com exceção dos reservatórios, nenhuma das tubulações poderá ficar solidária à estrutura. Para tanto as passagens nas lajes deverão ter diâmetros maiores que os das tubulações, para que fique assegurada a possibilidade de dilatação e contração. As canalizações deverão ser assentes com as bolsas voltadas para montante. Todas as tubulações e equipamentos deverão ser perfeitamente locados e alinhados, e não serão aceitos erros superiores a 5,0 cm para locações (plantas) e 2cm para elevações, ficando a cargo da Contratada qualquer correção. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das tubulações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo permitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel. Não será admitido o aquecimento das tubulações para adaptações ou execuções de bolsas em tubos cortados, devendo ser utilizadas as conexões corretas para cada ponto. A Contratada deverá observar as boas práticas de transporte e estocagem, a fim de manter a integridade dos materiais. A Contratada deverá atentar-se, quando da ligação das instalações prediais com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecido, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no rede local de obrafornecimento, devem estar munidos da nota fiscalaos aspectos construtivos dos abrigos de entrada e seus componentes (tubulação, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia)registro, testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais e termos de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obra. A fiscalização pode impugnar, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etc.hidrômetro), para preservar que estejam todos em consonância com os padrões e normas da concessionária local. Para efeito de Recebimento das instalações, caberá a integridade Contratada realizar testes finais das instalações, na presença da Fiscalização, testando-se inclusive equipamentos correlatos. Todas as tubulações serão pressurizadas para efeito de teste de estanqueidade, na presença da Fiscalização. - A CONTRATADA deverá atender na entrega todas as NR’S do ministério do trabalho aplicáveis. - A Contratada deverá executar plataformas, escadas e passadiços para permitir a operação segura dos equipamentos. - As portas de acesso e as das áreas de passagem entre os equipamentos e paredes/obstáculos para fins de inspeção e manutenção deverão atender os valores mínimos determinados pelos fabricantes. - A empresa responsável pelo TAB (teste/ajuste/balanceamento) deverá ser independente da CONTRATADA, mas os serviços deverão ser pagos por ela. - Todos relatórios de campo e “passados a limpo” devem ser decididamente datados, responsável claramente identificado e assinados. - A CONTRATADA deverá apresentar lista de exclusões de escopo claras e completas, não serão aceitos pleitos adicionais posteriores. - Os itens de projeto que porventura tenham sido omitidos deverão ser apontados ou designado a contratada deve fornecer ao final que devera apresentá-los á fiscalização juntamente com a entrega do cronograma de execução; não serão aceitos pleitos acionados posteriormente. A CONTRATADA deverá apresentar os resultados dos testes de todos os sistemas através de planilhas, datadas e assinadas pelos seus respectivos responsáveis técnicos. A CONTRATADA deverá atender também as seguintes exigências para aceitação do sistema: - Trabalhos conduzidos apenas por profissionais habilitados; - Entregar os relatórios aprovados dos testes efetuados pelo instalador durante toda execução; - Não instalar tubulações que conduzam o lançamento de águas pluviais em locais não permitidos por dispositivos legais; - Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da obra instalação; - Quando passivas de choques mecânicos, as tubulações devem ser protegidas de materiais resistentes a estes choques; - Nos componentes expostos, utilizar materiais resistentes às intempéries; - Nos componentes em contato com outros materiais de construção, utilizar materiais compatíveis; - As instalações deverão ser fixadas de maneira a assegurar resistência e durabilidade; - Ensaiar o “As Built” dos projetos funcionamento das bombas, ligando-as e Data Book dos equipamentos contendodesligando-as uma a uma através do acionamento manual, no mínimoquadro elétrico. Como a automatização das bombas será feita por controladores de níveis, esta também deverá ser ensaiada. - Apresentar à Fiscalização, antes da instalação, manuais e especificações de todos os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscaladquiridos para uso no empreendimento.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a execução frota para início da prestação dos serviços em conformidade com as especificações técnicas aqui descritas, sem detrimento das demais especificações regulamentadas pelos órgãos competentes, notadamente pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e respectivas normas técnicas. Tais especificações valerão a qualquer tempo, para todos os veículos novos que passarem a integrar a frota do Sistema de Transporte Público do Município de São José dos Campos, observadas eventuais alterações regulamentares supervenientes. As especificações aqui descritas continuarão válidas para avaliação dos veículos não novos que eventualmente vierem a ser apresentados neste móduloem substituição aos inicialmente propostos, procedendo-se a eventuais adequações a cada caso concreto, se necessárias. No caso de haver modificações na legislação, nas normas técnicas, ou mesmo, decorrentes de evoluções tecnológicas de mercado, a Contratada deve dispor de técnico especializado SEMOB adequará as especificações a seguir descritas, atualizando o contrato e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletiva. A execução da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc)o regulamento aplicável. Os equipamentos devem veículos deverão ser transportadospintados e conter elementos gráficos de comunicação e informação visual conforme especificação da SEMOB, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantes, de modo a preservar a garantia. Os materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratada, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecido, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, apresentada no momento da entrega no local assinatura dos Contratos de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais e termos de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obraCONCESSÃO. A fiscalização pode impugnarCONCESSIONÁRIA deverá encaminhar a documentação para o registro inicial da frota nos termos deste EDITAL e do CONTRATO DE CONCESSÃO, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos devesalientando-se efetuar que, ao longo da execução do CONTRATO DE CONCESSÃO, as CONCESSIONÁRIAS deverão observar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios idade média e etc.), para preservar a integridade dos equipamentosidade média máxima da frota como indicado no ANEXO IF. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendofrota deverá atender, no mínimo, as normas previstas no PROCONVE-P7 do CONAMA, equivalente à norma Euro V do Padrão Europeu de emissões. Caso haja reposição de frota durante os seguintes elementos: Folha Contratos de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela SaneparCONCESSÃO, memorial descritivo; memorial a frota renovada deverá atender, no mínimo, as normas previstas no PROCONVE P-8, conforme as regras do EDITAL e do CONTRATO DE CONCESSÃO. Ao longo do prazo do Contrato, no processo de cálculo; relação renovação da frota, a SEMOB pode vir a avaliar não apenas a utilização de desenhos; representação gráfica; veículos com menor emissão de poluentes, atendendo a normas atualizadas do PROCONVE, como também avaliar aqueles veículos movidos a etanol, gás natural veicular, híbridos, elétricos e à célula de hidrogênio, e outras tecnologias disponíveis. Para todos os efeitos, devem ser consideradas as definições técnicas constantes nas Normas Brasileiras ABNT NBR 14022/2009 e 15570/2011, relativas à acessibilidade e as especificações dos equipamentos instaladostécnicas da legislação brasileiras para fabricação de veículos urbanos para transporte coletivo de passageiros. Deve, manuaisainda, termos observar-se que a totalidade da frota deve ser adaptada para atender adequadamente pessoas com deficiência e idosos, conforme o artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.o 629/2020. Os veículos serão do tipo vans ou micro-ônibus, com capacidade mínima de garantia 18 passageiros exclusivamente sentados, incluindo a área reservada para acomodação de cadeira de rodas e/ou cópia da nota fiscalcão-guia, excetuando-se o motorista. Não serão permitidos passageiros em pé.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Todos os serviços devem ser realizados respeitando a legislação vigente mais atual, todas as normas técnicas correspondentes, em suas últimas versões devidamente citadas, além das recomendações da administração do parque para não representar risco ou desconforto para os usuários do parque e moradores das proximidades. Todas as atividades devem seguir as normas regulamentadoras sobre Segurança e Saúde no Trabalho em suas últimas versões. No caso de utilização de defensivos, estes produtos devem ser previamente aprovados pela CONTRATANTE e a aplicação deverá ser acompanhada por profissional técnico responsável, devendo ser apresentada a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), além de serem atendidos integralmente os dispositivos previstos na Lei Federal nº 7.802, de 11/07/89, às Leis Estaduais nºs 4.002, de 05/01/84 e 5.032, de 11/04/86 e seus Decretos regulamentadores aplicáveis atuais. A poda e a remoção definitiva de árvores de médio e grande porte só poderão ser executadas mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, rigorosamente de acordo com suas determinações e sempre sob sua orientação técnica pessoal ou, a seu critério, sob a orientação de técnico da CONTRATADA. Estes serviços de poda e remoção de árvores devem ser previamente autorizados por órgãos responsáveis incluindo, órgãos de preservação do patrimônio, no caso de bens tombados. Para a execução dos serviços apresentados neste móduloaqui descritos, a Contratada deve dispor CONTRATADA deverá colocar à disposição do Parque todos os insumos, instrumentos, ferramentas, equipamentos, máquinas, veículos e combustíveis necessários à boa execução dos serviços. Deverão ser disponibilizadas ferramentas como: tesouras, alicates de técnico especializado poda, serras, serrotes e habilitadodemais ferramentas manuais de pequeno porte, cordas e cabos de aço, além dos equipamentos: motosserras, moto podas, sopradores/ sugadores, equipamentos de sinalização e de proteção individual, em número suficiente para execução dos serviços. As despesas relativas ao fornecimento de ferramentas e pequenos equipamentos necessários à boa execução dos serviços aqui preconizados, tais como carrinhos de mão para coleta de lixo, mangueiras, motosserras, etc., deverão ser consideradas e incluídas pela CONTRATADA nos custos previstos na respectiva composição dos preços unitários. O mesmo se aplica ao combustível necessário aos equipamentos da CONTRATADA. Esta não poderá utilizar energia elétrica para acionar equipamentos pesados (roçadeiras e triturador), nem água tratada proveniente da rede pública para irrigação. O reparo e reposição dos equipamentos, máquinas, implementos e ferramentas são de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser repostos em 24 (vinte e quatro) horas de modo a não prejudicar o andamento dos serviços. Em casos excepcionais será admitido o xxxxx xx 00 (xxxxxxxx x xxxx) horas. Se o mesmo equipamento apresentar problemas que impeçam seu uso com muita frequência, ultrapassando o limite de mais do que três vezes em quinze dias, a CONTRATADA deverá substituir por outro similar, mediante a autorização da CONTRATANTE. Os serviços de jardinagem só poderão ser executados por mão de obra especializada, estritamente de acordo com planejamento mensal elaborado pela CONTRATADA e aprovado previamente pela CONTRATANTE. Todo o material orgânico resultante das atividades de corte de grama, poda de árvores e arbustos e de substituição de qualquer tipo de vegetação poderá ser aproveitado para cobertura morta e para adubação orgânica em áreas do próprio Parque. Todos os galhos e aparas resultantes da execução de serviços de poda deverão ser recolhidos pela própria equipe da CONTRATADA e transportados para o local do Parque que a CONTRATANTE determinar. Se houver possibilidade de instalação de área para compostagem, resíduos de poda devem ser triturados por equipamento compatível com a demanda. Para redução de volume e custos do transporte de resíduos vegetais e viabilizar o aproveitamento na adubação do Parque, a CONTRATADA poderá implantar uma composteira, treinar parte de sua equipe para esta atividade e instalar equipamentos fornecidos pela própria CONTRATADA em local a ser definido pela CONTRATANTE, nas dependências do Parque ou outra área, caso não seja possível adequar algum espaço no interior do parque para esta atividade. Esta possibilidade de instalação de composteira deverá ser analisada em cada Parque, pois ambientalmente representa ganhos de redução de resíduos, de geração de viagens para transportar os materiais e dos custos para aquisição de adubos, bem como para a disposição dos resíduos em locais adequados. Porém, nem todos os parques terão áreas disponíveis para esta atividade. Nos custos unitários propostos pela CONTRATADA deverão estar incluídos todos os gastos relativos ao fornecimento de equipamentos, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos mão de serviçoobra direta necessária à execução dos serviços, inclusive se houver a possibilidade de gestão de parte ou total dos resíduos com a implantação de composteira, bem como todos os gastos relativos ao pagamento das taxas, ônus legais e demais encargos sociais e trabalhistas dessa mesma mão de obra, devidamente agrupados na respectiva taxa de Leis Sociais e Trabalhistas - LST. Na taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, ofertada pela CONTRATADA por ocasião da licitação deverá incluir todas as despesas indiretas relativas aos gastos com a respectiva administração central e local, com o fornecimento de uniformes e equipamentos de segurança, bem como com o recolhimento de todos os impostos, taxas e demais ônus legais cabíveis, além, é claro, do valor relativo à taxa de lucro almejada. Durante a execução dos trabalhos a CONTRATADA deverá atuar de forma integrada com os demais prestadores de serviço do Parque, em especial os encarregados de limpeza, vigilância e conservação, conforme orientação da CONTRATANTE, inclusive na programação das atividades. Caberá à CONTRATADA informar à Administração sempre que constatar algum animal, detrito ou material estranho em bosques ou jardins em geral, principalmente onde não houver maior circulação de funcionários do setor de limpeza, visando providências para a sua imediata retirada, podendo, se solicitada, auxiliar no trabalho de retirada. Caberá a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletivasegurança, necessários e adequados à execução de cada tipo de serviço, tanto individuais quanto coletivos, responsabilizando-se por sua efetiva e correta utilização. A execução Sempre que for executada atividade que possa oferecer, a critério da obra deve atender integral e rigorosamente CONTRATANTE, qualquer tipo de risco aos projetosfrequentadores ou funcionários do Parque, memoriaisou a necessidade de interdição de áreas, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNTa CONTRATADA deverá providenciar previamente, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantes, de modo a preservar a garantia. Os materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratada, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecido, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ sinalização que indique tal ocorrência e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais seu adequado isolamento, devendo portanto possuir e termos dispor no parque de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obramaterial para sinalização deste isolamento conforme o caso. A fiscalização pode impugnarCONTRATADA deverá atender às diretrizes e determinações da CONTRATANTE referentes ao desenvolvimento de seus trabalhos de forma a minimizar possíveis impactos negativos aos frequentadores, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados vizinhos e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etcaos objetivos gerais do Parque.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendo, no mínimo, os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscal.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para A contratada deverá fornecer todos os serviços e materiais necessários para implantação da infra-estrutura do sistema de vídeo-monitoramento, ficando essa em condições de receber a execução instalação dos equipamentos do sistema. A infra-estrutura será composta de estações repetidoras, redes elétricas, redes wireless e rede de dados, estrutura de sustentação e estrutura de monitoramento que deverá ser entregue instalada e funcionando, com garantia dos serviços apresentados neste módulopelo período de 01 (um) ano, contra defeitos nas partes construídas ou fornecidas. O término desta garantia não eximirá a contratada das demais garantias, definidas de forma isolada para cada item adquirido. A contratada deverá fornecer todos os acessórios necessários à interligação dos equipamentos, tais como: cabos RG59 (95% de malha) ou coaxial de 4mm (este deverá ser usado para ligação entre equipamentos do rack se for o caso), cabos UTP (CAT6); conectores BNC; conectores RJ45; Jampers; rabichos; terminais; cabos elétricos; barras de tomadas; estabilizadores e outros. O custo desses materiais deverá ser considerado na proposta comercial da proponente. Caso isso não seja feito, a Contratada deve dispor de técnico especializado e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletivacontratada ficará obrigada a fornecê-los sem custos adicionais. A execução proponente deverá fornecer: - Detalhamento do sistema, contendo todas as plantas da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantesinfra-estrutura proposta, de modo a preservar estabelecer os pontos de captura, a garantiacentral de monitoramento e o meio de interligação desses pontos, conforme previsto neste Edital. Os - Todos os materiais, de boa qualidade, necessários para a montagem da infra-estrutura estabelecida, incluindo os materiais citados no Anexo IV e demais materiais definidos pela contratada quando do detalhamento do sistema; - Todos os serviços necessários para fazer a infra-estrutura estabelecida neste Edital e detalhamentos, de forma a entregá-la totalmente pronta para receber os equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratadade vídeo-monitoramento, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecidoincluindo testes e documentação completa, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (tudo de acordo com a guia)as normas técnicas citadas no item 4.7 e padrões da boa engenharia. Todos os materiais previstos deverão ser de ótima qualidade, testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais e termos de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obra. A fiscalização pode impugnar, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etc.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendodevendo atender, no mínimo, às especificações constantes deste projeto, às normas da ABNT e práticas Telebrás, naquilo que for aplicável. O detalhamento do Sistema deverá ser feito em conformidade com as normas e práticas citadas no Item 4.7, naquilo que for aplicável e deverá ser constituído por várias plantas, de modo a detalhar pelo menos os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscal.módulos:

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para A contratada deverá fornecer todos os serviços e materiais necessários para implantação da infra-estrutura do sistema de vídeo-monitoramento, ficando essa em condições de receber a execução instalação dos equipamentos do sistema. A infra-estrutura será composta de redes ópticas, redes elétricas, redes wireless e rede de dados, estrutura de sustentação e estrutura de monitoramento que deverá ser entregue instalada e funcionando, com garantia dos serviços apresentados neste módulopelo período de 01 (um) ano, contra defeitos nas partes construídas ou fornecidas. O término desta garantia não eximirá a contratada das demais garantias, definidas de forma isolada para cada item adquirido. A contratada deverá fornecer todos os acessórios necessários à interligação dos equipamentos, tais como: cabos RG59(95% de malha); cabos UTP (CAT5 e CAT6); conectores BNC; conectores RJ45; Jampers; rabichos; terminais; cabos elétricos; barras de tomadas; estabilizadores e outros. O custo desses materiais deverá ser considerado na proposta comercial da proponente. Caso isso não seja feito, a Contratada deve dispor de técnico especializado e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletivacontratada ficará obrigada a fornecê-los sem custos adicionais. A execução proponente deverá fornecer: - Detalhamento do sistema, contendo todas as plantas da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantesinfra-estrutura proposta, de modo a preservar estabelecer os pontos de captura, a garantiacentral de monitoramento e o meio de interligação desses pontos, conforme previsto neste Edital. Os - Todos os materiais, de boa qualidade, necessários para a montagem da infra-estrutura estabelecida, incluindo os materiais citados no Apêndice IV e demais materiais definidos pela contratada quando do detalhamento do sistema; - Todos os serviços necessários para fazer a infra-estrutura estabelecida neste Edital e detalhamentos, de forma a entregá-la totalmente pronta para receber os equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratadade vídeo-monitoramento, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecidoincluindo testes e documentação completa, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (tudo de acordo com a guia)as normas técnicas citadas no item 4.7 e padrões da boa engenharia. Todos os materiais previstos deverão ser de ótima qualidade, testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais e termos de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obra. A fiscalização pode impugnar, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etc.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendodevendo atender, no mínimo, os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Saneparàs especificações constantes deste projeto, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instaladosàs normas da ABNT e práticas Telebrás, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscalnaquilo que for aplicável.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para a execução dos serviços apresentados neste móduloA CONTRATADA deverá observar as diretrizes deste TDR, a Contratada deve dispor fim de técnico especializado propiciar uniformidade de conceitos, parâmetros e habilitadoprocedimentos para que os projetos das edificações e do empreendimento como um todo tenham representação uniforme e sigam os padrões estabelecidos na FASE. Este termo de referência visa definir, ferramentas esclarecer, estabelecer escopos, diretrizes e equipamentos apropriados para os diversos tipos especificações técnicas referentes aos serviços que são necessários na elaboração dos projetos executivos de serviçoarquitetura, inclusive equipamentos complementares e de proteção individual e coletivaimplantação do empreendimento. A execução da obra deve atender integral CONTRATADA deverá vistoriar o local do projeto para o conhecimento das condições existentes, aceitando e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc). Os equipamentos devem concordando que os serviços objeto do contrato deverão ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantescomplementados em todos os seus detalhes, de modo a preservar fornecer todos os elementos técnicos. A elaboração do Projeto Executivo, objeto deste Termo de Referência, deverá atender às exigências dos Órgãos Públicos nas esferas Federal, Estadual, Municipal, bem como as normas da ABNT, concessionárias locais e as exigências do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), agente financiador do projeto; Toda e qualquer complementação/alteração conceitual do Projeto Básico deverá ser previamente autorizada pela equipe técnica responsável pelo projeto, devendo a garantiaCONTRATADA apresentar justificativa por escrito, desde que não acarrete prejuízo ao CONTRATANTE. Os É de responsabilidade da CONTRATADA as liberações das licenças prévias e de instalação da obra, aprovações de todos os projetos executivos junto às concessionárias e órgãos competentes, bem como todas as despesas referentes a taxas, cópias, viagens e outras necessárias ao desenvolvimento dos serviços e aprovações. É responsabilidade da CONTRATADA a compatibilização de todos os projetos, de forma a evitar interferências e necessidade de revisões de projeto durante a execução da obra. Se restarem pendências de compatibilização de projetos identificados durante a execução da obra, a CONTRATADA será responsável, sem custas adicionais, de promover a compatibilização necessária. O Projeto Executivo deverá ser elaborado a partir do Projeto Básico Arquitetônico fornecido e conter todos os relatórios dos Estudos e Serviços Preliminares, detalhes de Arquitetura e Elementos de Urbanismo, detalhes de Projetos de Engenharia, bem como todas as memórias de cálculo, especificações técnicas, memoriais descritivos, cadernos de encargos, discriminação e quantitativos de materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratadaserviços, além da planilha orçamentária detalhada. A CONTRATADA deverá elaborar uma Lista com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecido, devem ser certificados quanto à sua adequação ao todos os documentos de projeto e sua respectiva homologação junto à Saneparque foram elaborados. Os equipamentos, no momento da entrega no local Todos os documentos de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais e termos de garantias dos equipamentos devem projeto deverão ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obrapela CONTRATADA conforme Lista de documentos previamente aprovada. A fiscalização pode impugnarTodos os documentos deverão ser emitidos em formato .pdf e arquivo editável (.dwg, a seu critério.xls, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos.doc, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etc.). Os projetos deverão ser apresentados em escala adequada à plena compreensão das informações ali contidas e em folhas de tamanho adequado ao manuseio em obra, para preservar conforme NBR 10068. Cada projeto deve conter informações claras, precisas, de fácil compreensão e legíveis, a integridade dos equipamentosfim de evitar enganos ou erros. A contratada organização das pranchas e documentos deve fornecer ser clara e harmônica entre todos os projetos. Os assuntos e representações devem seguir uma lógica do processo de apropriação do conhecimento, partindo do geral ao final da obra específico. Todas as peças técnicas que compõem os projetos deverão conter o “As Built” nome completo, o número de registro no Conselho e a rubrica dos responsáveis técnicos. Todos os responsáveis pelas áreas técnicas específicas deverão apresentar ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA) ou RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica - CAU), pelos projetos elaborados. A apresentação dos projetos deverá ser da seguinte forma: − Material: Digital (arquivos vetorizados) e Data Book impresso (papel sulfite 90g) em 03 vias. − Sistema e programas computacionais: Windows; AutoCAD; DataCad; Microsoft Word, Excel e SINAPI; − Configuração das penas (Universal); − Tamanho padrão de pranchas: A1, A2 e caso necessário A0. A aprovação dos equipamentos contendo, no mínimo, projetos executivos pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica sobre os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscalprojetos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para a execução dos Todos os serviços apresentados neste módulo, a Contratada deve dispor necessários à instalação/reestruturação do objeto desta especificação serão de técnico especializado responsabilidade da CONTRATADA e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletivadeverão ser fornecidos conforme consta no APÊNDICE IV DO ANEXO I – PLANILHA PARA COTAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. A execução da obra deve atender integral infraestrutura será em eletrocalhas e rigorosamente aos projetosem eletrodutos, memoriaisconforme especificado no APÊNDICE VI DO ANEXO I – DESENHOS E DETALHES. A CONTRATADA deverá fornecer abraçadeiras, especificações básicas/manuais da Sanepar parafusos e normas buchas em quantidade e tamanho suficientes para fixação dos eletrodutos e caixas de passagem. A alimentação dos equipamentos será a partir do no-break. Esse e os aparelhos de ar condicionado serão alimentados pelo Quadro de Distribuição (ABNT, NR’s etcQDC). Os equipamentos devem A lista de estimativa de materiais deverá ser transportados, armazenados analisada para garantir que as quantidades e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantesos materiais descritos são suficientes para implantação da infraestrutura, de modo a preservar entregá-la instalada e pronta para uso. Caso não sejam suficientes, deverão ser incluídos todos os itens necessários na planilha de custos e consequentemente na proposta comercial. Caso isso não seja feito antes da licitação, e seja necessária a garantiainclusão de outros materiais após a contratação, a CONTRATADA será obrigada a fornecê-los sem custos adicionais. Os materiais A proponente deverá fornecer: - Detalhamento do sistema, contendo todas as plantas da infraestrutura proposta, de modo a estabelecer os pontos de captura, da central de monitoramento e do meio de interligação desses pontos, conforme previsto neste Edital. - Todos os serviços necessários para fazer a infraestrutura estabelecida neste Edital e detalhamentos, de forma a entregá-la totalmente pronta para receber os equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratadade videomonitoramento, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecidoincluindo testes e documentação completa, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (tudo de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais as normas técnicas citadas no Item 7.6 – NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS – e termos de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obra. A fiscalização pode impugnar, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidaspadrões da boa engenharia. O local detalhamento do Sistema deverá ser feito em conformidade com as normas e práticas citadas no Item 7.6 – NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS –, naquilo que for aplicável e deverá ser constituído por várias plantas, de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para modo a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etc.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendo, no mínimo, detalhar pelo menos os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscal.módulos:

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para a execução A equipe técnica envolvida na prestação dos serviços apresentados neste módulo, deverá possuir conhecimento e experiência conforme os requisitos técnicos para a Contratada deve dispor de técnico especializado e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletivaprestação dos serviços descritos nes- te Projeto Básico. A execução CONTRATADA, às suas expensas, deverá disponibilizar um profissional destacado para a gestão do relacionamento com a BANPARÁ, o qual, além de possuir os conheci- mentos e a capacidade profissional necessários, deverá ter competência para resolver imediatamente todo e qualquer assunto relacionado com os serviços contratados. O preposto da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetosCONTRATADA deverá possuir os seguintes requisitos: • Formação de nível superior na área de Engenharia, memoriaisCiências da Computação, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNTTecnólogo em Processamento de Dados, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantes, Administração ou outro curso superior com extensão na área de modo a preservar a garantia. Os materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratadainformática, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecidocarga horária mínima de 360 horas, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ comprovada mediante diploma e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais certificado fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; • Experiência mínima de 5 anos de trabalho em atividade de Informática, na função de supervisão/coordenação de equipes; • Experiência em Gestão de Projetos de Sistemas, Metodologias de Projeto e termos De- senvolvimento de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obraSistemas, Modelagem de Dados e Negócios. A fiscalização pode impugnarCONTRATADA deverá fornecer um modelo de interação entre o Banpará e a Fábrica de Software, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidasbem como deverá fornecer ferramenta de Análise de Pontos por caso de uso para utilização no processo. Tal ferramenta será validada pelo. A CONTRATADA poderá fornecer outros itens de validação. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras prazo para a execução dos serviços conforme MOS de será estabelecido em cada Ordem de Serviço. Fica a critério do Banpará, solicitar a qualquer momento a atualização da padronização para versões posteriores. A ausência ou omissão da fiscalização do Banco não eximirá a licitante vencedora das responsabilidades oriundas deste contrato. A licitante vencedora obriga-se, durante o curso do contrato e NBR’sapós o seu término, ao mais completo e absoluto sigilo com relação a toda informação de qualquer natureza referente às atividades do Banco, das quais venha a ter conhecimento ou às quais ve- nha a ter acesso por força do cumprimento do contrato, não podendo sob qualquer pre- texto, utilizá-las para si, invocar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a tercei- ros, responsabilizando-se em caso de descumprimento da obrigação assumida por e- ventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais, nos termos da Lei 4.595 de 31.12.1964 e demais leis correlatas. Todos os softwares e recursos computacionais utilizados pela licitante vencedora, ne- cessários para o atendimento do objeto do contrato, deverão ser devidamente legaliza- dos, em conformidade com as leis de Software (nº 9.609/98) e do Direito Autoral (nº 9.610/98). Caso haja irregularidadesa necessidade de alocar equipamentos de informática nas dependências do Banco, de propriedade da licitante vencedora, como: computadores, switches, hubs, ro- teadores, impressoras, os mesmos deverão, obrigatoriamente, antes de conectar-se com a rede corporativa, estar de acordo com a Política de Segurança, bem como o Termo de Responsabilidade e Sigilo de Informações do Banco, constantes nos anexos IV e V, res- pectivamente. Caso haja necessidade de acessos remotos, por parte dos funcionários da licitante ven- cedora, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização Banco deverá se informado, por escrito, da Saneparnecessidade de utilização do refe- rido meio e a empresa que está de acordo com a Política de Segurança, bem como com o Termo de Responsabilidade e Sigilo de Informações do Banco, constantes nos anexos IV e V, respectivamente. Antes da partida Em um prazo de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar até 05 dias úteis a devida limpeza nas instalações (tubulaçõesempresa contratada deverá apresentar um plano de ação que contemple o período de transição, poços onde ocorrerá o repasse do conhecimento sobre a solução atual, contendo um cronograma, limitado a até 90 dias corridos, conta- dos a partir do 6º dia útil após a data de sucção, reservatórios e etccontratação.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendo, no mínimo, os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscal.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para A execução de serviços em rede de água e esgotos deve atender o que for definido pelo SAAE e as determinações da fiscalização da Autarquia, levando- se em conta o cumprimento do cronograma e da programação de trabalho pré- estabelecido. Os materiais / equipamentos (incluindo peças pré-moldadas de concreto) a ser utilizados nas obras devem ser fornecidos pelo SAAE. O tipo de tubo a ser utilizado deve ser o definido pelo SAAE. Na execução dos serviços apresentados neste módulo, a Contratada deve dispor de técnico especializado e habilitado, ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive equipamentos de proteção individual e coletiva. A execução da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportadosobservadas, armazenados e instalados conforme além destas especificações, as instruções técnicas dos respectivos fabricantes, as normas da ABNT e outras aplicáveis. Visto que a maioria destes serviços são executados em áreas públicas, devem ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos; bem como os locais de trabalho devem ser sinalizados de modo a preservar a garantia. Os materiais integridade dos próprios operários e equipamentos fornecidos pela Sanepar utilizados. Devem ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se total obstrução de passagem de pedestres e/ou pela Contratadaveículos. O assentamento da tubulação deve seguir paralelamente a abertura da vala. No caso de esgotos, deve ser executado no sentido de jusante para montante, com a antecedência necessária ao cumprimento bolsa voltada para montante. Sempre que o trabalho for interrompido, tanto durante o período de trabalho, como no final de cada jornada diária, o último tubo assentado deve ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. O fundo da vala deve ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento, observando-se inclusive o espaço para as bolsas. A descida dos tubos na vala deve ser feita manualmente ou mecanicamente em função do cronograma estabelecidotipo do material e do seu diâmetro, sempre com muito cuidado, estando os mesmos limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidado especial deve ser tomado com as partes que a ser conectadas (ponta, bolsa, flanges, etc.) contra possíveis danos. Na aplicação normal dos diferentes tipos de materiais, deve ser observada a existência ou não de solos agressivos à tubulação, dimensões mínimas e máximas de largura das valas e recobrimentos atendendo também as recomendações da empresa contratande e as exigidas pelo fabricante. As tubulações devem ser assentadas em solos estáveis com capacidade de suporte compatíveis com a tubulação a ser assentada. Se o fundo da vala for constituído de rocha, o mesmo deve ser regularizado com material granular fino, isento de corpos estranhos, de forma que a tubulação não se apóie sobre a rocha. Para solos com baixa capacidade de suporte para receber a tubulação, deve ser executada a devida estabilização do solo, compatível com a tubulação a ser assentada, por meio da utilização de Pedra Marroada, conhecida também como Rachão ou com Pedra de Mão, sendo vedada a utilização de “bica corrida” para esta finalidade. Para tubulações até DN 300, quando o solo apresentar-se saturado de água e inconsistente, situação esta que não possa ser evitada com bomba de esgotamento, executar reforço do solo através de uma camada de brita intertravada com pedrisco. Após a estabilização do solo anteriormente citada, deve ser executado o embasamento da tubulação. No caso de assentamento de tubos em trechos fortemente inclinados e em pontos singulares tais como curvas, reduções, tes, cruzetas, registros, etc., devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto empregados sistemas de ancoragem. Devem ser utilizados também sistemas de apoio nos trechos onde a tubulação fique acima do terreno ou em travessias de cursos de água, alagadiços e sua respectiva homologação junto à Saneparzonas pantanosas. Os equipamentossistemas de ancoragem e de apoio devem ser de concreto. Tais sistemas devem, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia)complexidade, testes ser definidos em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratadaprojetos específicos. Os manuais e termos Especial atenção deve ser dada à necessidade de garantias dos equipamentos escoramento da vala, atendendo as orientações contidas Normas Regulamentadoras Brasileiras NBR, bem como quanto à drenagem de valas. As tubulações de água devem ser entregues à fiscalização por ocasião suficientemente protegidas contra contaminação, sendo proibida a sua passagem em poços absorventes, fossas e quaisquer outros locais ou compartimentos passíveis de causar contaminação. Nas tubulações de esgoto deve ser observado um recobrimento mínimo final de 0,65 m nos passeios e 0,90 m nas ruas, admitindo-se recobrimentos inferiores no caso de ramais prediais. No caso de redes coletoras em travessias, cujo recobrimento esteja entre 0,90m e 1,10m a tubulação deve ser envelopada com areia até 0,10m acima da geratriz superior do recebimento do equipamento na obratubo e nas tubulações de água deve ser observado um recobrimento mínimo de 30 cm. Em casos excepcionais onde o recobrimento mínimo da rede coletora não seja possível e esteja sujeito a tráfego de veículos, deve ser executado envelopamento utilizando-se concreto estrutural com fck =15 MPa formando um prisma de seção quadrada de lado igual a duas vezes o diâmetro da tubulação. A fiscalização pode impugnartubulação deve estar centrada no prisma. Outra forma de proteção, principalmente no caso de redes de distribuição de água, executa-se o envolvimento da tubulação com areia e sobre esta assentam-se placas de concreto armado pré-moldadas, com largura mínima de 40 cm ou duas vezes o diâmetro da tubulação. Para redes de distribuição, que admitam ligações prediais, a seu critériotubulação deve ser assentada no passeio com distância de 0,70 m do alinhamento predial. Para redes coletoras, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidasrecebam ligações prediais, a tubulação deve ser assentada no passeio com distância de 1,50 m do alinhamento predial. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras Quando houver qualquer impedimento para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidadesatender as distâncias especificadas, o serviço SAAE deve definir a posição em que a tubulação deve ser cancelado pela fiscalização da Saneparassentada. Antes da partida Em casos excepcionais onde haja proximidade de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar rede de água e rede de esgoto, a devida limpeza nas instalações (tubulações, distância mínima entre estas redes deve ser de 0,30 m. Os poços de sucção, reservatórios e etc.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendo, no mínimo, os visitas devem ser executados obedecendo as seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscal.características definidas pelo SAAE:

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para A execução de cada fase construtiva das obras sempre será iniciada a partir da emissão da Ordem de Início de Serviço (OIS) pela Gerência de Obras da CESAN (E-GOB) e após a completa entrega dos seus respectivos projetos, seguindo as definições estabelecidas no Edital. As obras de algumas fases poderão ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA utilizará o PROJETO EXECUTIVO desenvolvido conforme Item 5.1.2.3 deste TERMO DE REFERÊNCIA DE OBRA, entretanto realizará críticas e análises, buscando sempre a complementações e viabilidade do empreendimento, não se limitando exclusivamente a esse. Antes do início de qualquer fase construtiva é imprescindível que a CONTRATADA observe os parâmetros de desempenho mínimos exigidos; as metodologias de execução admissíveis; e as frações do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serão passíveis de inovações (tecnológicas, de soluções, metodologias, dentre outras) e a matriz de risco. Essas limitações/ exigências serão disponibilizadas em documento anexo ao Edital e visam o perfeito atendimento ao objeto da licitação, garantindo a otimização de custos e prazos, evitando retrabalhos. As obras ainda deverão atender as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as diretrizes dos serviços apresentados neste módulocadernos de prescrições técnicas da CESAN (anexo IX do Edital), a Contratada deve dispor serem disponibilizados, que dizem respeito a: serviços preliminares, canteiro de técnico especializado obras, serviços técnicos, movimento de terra, escoramento, esgotamento, obras de contenção, fundação e habilitadoestruturas, ferramentas assentamento, pavimentação, fechamento, instalações eletromecânicas, ligações prediais e equipamentos apropriados para serviços diversos. São de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os diversos tipos levantamentos quantitativos e as composições de serviçoseus custos. Todos os insumos, inclusive equipamentos de proteção individual e coletiva. A execução da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetosmão-de-obra, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantes, de modo a preservar a garantia. Os materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratada, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecido, devem ser certificados quanto (inclusive os equipamento de instrumentação para monitoramento dos desempenhos) necessários à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Saneparcompleta execução das unidades que compõe o escopo contratual deverão estar previsto no orçamento da obra (proposta da licitante). Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ Caso não tenha sido descrito acima alguma fase construtiva e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais serviços necessários à execução e termos complementação da obra e do seu perfeito funcionamento, é obrigação da CONTRATADA realizá-lo, visto que a contratação trata-se de garantias uma contratação integrada, inclusive considerando, quando couber, novos pontos de sondagens para melhor caracterização dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na solos, retirada de rochas alteradas, expurgo de jazidas, injeção de calda de cimento, retirada de solos moles, fundações especiais, serviços de topografia, dentre outras situações necessárias para garantia da solidez da obra. A fiscalização pode impugnar, a seu critério, os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras Todo ensaio laboratorial necessário para a execução controle tecnológico dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização é de obrigação da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etc.), para preservar a integridade dos equipamentosCONTRATADA. A contratada deve fornecer ao final obtenção de alvarás, autorização e licenças para execução das obras em vias e logradouros públicos, junto aos órgãos responsáveis, ficarão sempre a cargo da obra o “CONTRATADA e sem ônus a CESAN, assim como a disponibilização de energia elétrica provisória / definitiva, inclusive com uso de gerador, se necessário, é de responsabilidade da CONTRATADA. As Built” dos projetos medições serão realizadas adotando a avaliação real do avanço físico das fases construtivas e Data Book dos equipamentos contendoserão descriminados a seguir, no mínimorespectivamente a cada fase, os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia sendo seu correspondente pagamento condicionado a análise e aprovação da nota fiscalFISCALIZAÇÃO da CESAN.

CONSIDERAÇÕES GERAIS. Para a A CONTRATADA é responsável por todos os treinamentos necessários para execução dos serviços, tais como treinamentos específicos para operação de equipamentos, atendimento às normas regulamentadoras, execução de serviços apresentados neste móduloespeciais, etc. As despesas relativas aos treinamentos, deslocamentos, etc., serão de responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas relativas às equipes técnicas, tais como encargos sociais, transporte, alimentação, alojamento, despesas médicas, treinamentos, encargos sociais, bonificações, gratificações, EPI´s, despesas para contratação e rescisão etc. da EQUIPE TÉCNICA, estão contidas nos preços unitários de cada profissional e serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá apresentar Plano de Manutenção, Operação e Controle Predial – PMOCP e de todos os demais sistemas que fazem parte do escopo deste Termo de Referência em até 30 (trinta) dias após a Contratada deve dispor assinatura do contrato, contemplando o tipo de técnico especializado manutenção a ser realizada, periodicidade da manutenção e habilitadooutras informações julgadas pertinentes. A CONTRATADA também deverá apresentar mensalmente o Cronograma de Manutenções, contendo no mínimo as informações solicitadas com as atualizações das manutenções. Deverá ser entregue mensalmente, Relatório Fotográfico, que comprova as manutenções apresentadas no Cronograma Anual de Manutenção e Conservação, bem como, demais manutenções realizadas no período. Também fica a CONTRATADA incumbida de entregar mensalmente os Checklist que comprovam a devida Manutenção Preventiva da unidade hospitalar. A Proponente deverá ter em seu estoque o MÍNIMO de materiais necessários e deverá estipular quantitativos desses materiais a serem utilizados mensalmente no contrato, com o objetivo de identificar o uso dos materiais de manutenção mensal. A Proponente CONTRATADA deverá fornecer todos as ferramentas e equipamentos apropriados para os diversos tipos de serviço, inclusive necessários à execução dos serviços. Para todas as peças ou equipamentos de proteção individual e coletiva. A execução da obra deve atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, especificações básicas/manuais da Sanepar e normas (ABNT, NR’s etc). Os equipamentos devem ser transportados, armazenados e instalados conforme instruções técnicas dos respectivos fabricantes, de modo a preservar a garantia. Os materiais e equipamentos fornecidos pela Sanepar ou pela Contratada, com a antecedência necessária ao cumprimento do cronograma estabelecido, devem ser certificados quanto à sua adequação ao projeto e sua respectiva homologação junto à Sanepar. Os equipamentos, no momento da entrega no local de obra, devem estar munidos da nota fiscal, guia de liberação e selo de identificação ou código de rastreabilidade (de acordo com a guia), testes em fábrica emitidos pela USMA-CQ e/ou terceirizados pela contratada. Os manuais e termos de garantias dos equipamentos devem ser entregues à fiscalização por ocasião do recebimento do equipamento na obra. A fiscalização pode impugnarque tenham garantias, a seu critérioCONTRATADA deverá fornecer também a Nota Fiscal de compra do Fabricante/Fornecedor, juntamente com os equipamentos mecânicos/eletromecânicos ou suas instalações que estejam inadequados Certificados de Garantia e ou impróprios às condições preestabelecidas. O local Manuais de instalação dos materiais / equipamentos, deve apresentar condições seguras para a execução dos serviços conforme MOS e NBR’s. Caso haja irregularidades, o serviço deve ser cancelado pela fiscalização da Sanepar. Antes da partida de quaisquer equipamentos mecânicos/eletromecânicos deve-se efetuar a devida limpeza nas instalações (tubulações, poços de sucção, reservatórios e etcOperação.), para preservar a integridade dos equipamentos. A contratada deve fornecer ao final da obra o “As Built” dos projetos e Data Book dos equipamentos contendo, no mínimo, os seguintes elementos: Folha de rosto; ficha técnica; sumário; especificação básica aprovada pela Sanepar, memorial descritivo; memorial de cálculo; relação de desenhos; representação gráfica; especificações dos equipamentos instalados, manuais, termos de garantia ou cópia da nota fiscal.