CRONOGRAMA FINANCEIRO. E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 23/11/2021 15:58 PÁGINA 52 / 63
CRONOGRAMA FINANCEIRO. 5% (cinco por cento) do valor global, com entrega do Produto 01 aprovado. • 10% (dez por cento) do valor global, com a entrega do Produto 02 aprovado. • 10% (dez por cento) do valor global, com a entrega do Produto 03 aprovado. • 5% (quinze por cento) do valor global, com a entrega do Produto 04 aprovado. • 10% (quinze por cento) do valor global, com a entrega do Produto 05 aprovado. • 10% (cinco por cento) do valor global, com a entrega do Produto 06 aprovado. • 10% (quinze por cento) do valor global, com a entrega do Produto 07 aprovado. • 5% (cinco por cento) do valor global, com a entrega do Produto 08 aprovado. • 10% (dez por cento) do valor global, com a entrega do Produto 09 aprovado. • 10% (dez por cento) do valor global, com a entrega do Produto 10 aprovado. • 5% (dez por cento) do valor global, com a entrega do Produto 11 aprovado. • 10% (dez por cento) do valor global, com a entrega do Produto 12 aprovado.
CRONOGRAMA FINANCEIRO. No Anexo III encontra-se externado o cronograma de desembolsos dos recursos necessários para a consecução do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, como também a responsabilidade de quem cabe fazê-lo.
CRONOGRAMA FINANCEIRO. Nos Anexos III e IV encontram-se externados o cronograma de desembolsos dos recursos necessários para a consecução do presente TERMO DE FOMENTO, como também a responsabilidade de quem cabe fazê-lo.
CRONOGRAMA FINANCEIRO. DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2022 11:10 PÁGINA 28 / 41
CRONOGRAMA FINANCEIRO. O cronograma financeiro seguirá as etapas estabelecidas na PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, conforme documento em anexo.
CRONOGRAMA FINANCEIRO. O pagamento dos serviços prestados será realizado por meio de depósito em conta corrente, dividindo o valor global de todos os serviços a serem prestados pelos 24 (vinte e quatro) meses de execução, após entrega do relatório de atividades, com os pagamentos sendo efetuados em até 5 (cinco) dias corridos.
CRONOGRAMA FINANCEIRO. 4.1.3.2.1. Os pagamentos serão efetivados após a aprovação dos relatórios referentes a cada etapa em até 10 (dez) dias úteis, levando-se em consideração a disponibilidade financeira referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 20/00101-01, e após liberação do recurso referente a parcela correspondente pelo BNDES (instituição financiadora), ou com recursos próprios municipais para posterior reembolso.
4.1.3.2.2. O pagamento será efetuado pelos serviços supracitados, englobando a contratação de um Consultor Master por 1.125 horas para o projeto PMAT.
4.1.3.2.3. O pagamento será realizado mediante apresentação de nota fiscal correta e devidamente preenchida, entregue após a aprovação dos respectivos relatórios.
4.1.3.2.3.1. O Município de Teresina não arcará com custos ou multas decorrentes de atrasos de pagamento devido a relatórios não aprovados ou notas fiscais em não-conformidade.
CRONOGRAMA FINANCEIRO. Os produtos entregues pela CONTRATADA serão pagos observando as porcentagens constantes na tabela a seguir: Tabela 3 – Produtos e porcentagem de faturamento.