PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El plazo comenzará a computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el acta respectiva. Se considerará finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar la OBRA en un plazo de 45 días calendarios, según su Propuesta, que se computará de conformidad con lo dispuesto por el Art. 240° del Reglamento. El CONTRATISTA entregará previamente al inicio del plazo contractual, el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos y el Calendario de Obra Valorizado. En virtud a esta Cláusula, el CONTRATISTA debe adoptar las previsiones necesarias que garanticen la total ejecución de la OBRA dentro del plazo antes indicado. En el caso que el CONTRATISTA incurra en retraso injustificado en la ejecución de la OBRA, LA MUNICIPALIDAD le aplicará la penalidad por xxxx establecida en el Art. 222° del Reglamento. La ampliación del plazo contractual sólo procede cuando está motivada por causas ajenas al CONTRATISTA, y se sujeta a lo establecido en los Arts. 258º y 259º del Reglamento. Queda expresamente establecido que no será causal de ampliación de plazo, la escasez de mano de obra, especializada o no, ni la escasez de materiales de construcción, por lo que el contratista deberá prever la contratación de mano de obra y asegurar la provisión de materiales materia de su propuesta.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. EL LOCADOR se obliga a ejecutar la OBRA en un plazo de TREINTA (30) días calendarios, a la firma del contrato.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de ejecución de la obra será de 360 días, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de las obras.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de ejecución de LA OBRA es de Noventa (90) días calendario, el mismo que comenzará a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones. • Se designe al Ingeniero Residente de la Obra; • Se designe al Supervisor de Obra; • Se entregue el calendario de obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecido; los precios unitarios de EL CONTRATISTA, y el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de LA OBRA, cuando sea aplicable; • Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico completo de la obra. • Que la entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; fecha en que se aperturará el Cuaderno de Obra. • Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, si previamente ha sido solicitado. El plazo de ejecución no podrá ser prorrogado salvo en los casos expresamente contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de ejecución para esta obra se ha fijado en ciento veinte días Calendario (120 días) contados a partír de la fecha en que el Poder Judicial a través de la Dirección Administrativa, emita la correspondiente Orden de Inicio y contra la presentación de:
a. Programa General de Ejecución de Obra del Proyecto.
b. Programa Particular de Ejecución de Obra de cada una de las Etapas del Proyecto.
c. Garantía de Cumplimiento de Contrato expedida por una Institución Bancaria o Aseguradora, la que deberá ser presentada en la misma fecha en que la Dirección Administrativa emita la Orden de Inicio. Esto permitirá a la supervisión de la obra conocer el tiempo estimado por el Contratista para la realización de cada actividad en particular y de la obra en su totalidad. El plazo de entrega de la obra se empezará a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y finalizará cuando la obra esté totalmente concluida. El plazo de ejecución propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por el Poder Judicial, quedando sujeto el Contratista a que si la obra no se ejecuta en el plazo estipulado, el Poder Judicial a través de la Dirección Administrativa aplicará por cada día de atraso, una multa cuya cuantía se establecerá en el contrato, de acuerdo a lo especificado en el Art. 72 párrafo tercero de la Ley de Contratación del Estado y Art. 70 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones descentralizadas vigentes y Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigente, que dice: “El valor de las multas a que se refieren los párrafos anteriores estará en relación con el saldo del monto del contrato, estableciéndose este en Cero Punto Dieciocho por ciento (0.18%).
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de ejecución de las obras se establece en CIENTO CINCUENTA (150) días corridos desde la fecha de inicio pautada en el Acta de Iniciación de Obra, momento en el cual, comienza a correr el Cronograma presentado por el Adjudicatario, el cual será supervisado en cualquier momento por la Inspección de Obra. El que suscribe................................................................................... Documento Nº............................................................ en nombre y representación de………………….................................................................................................................... con domicilio legal en la calle......………................................................................................................................................ Localidad..………………………….…............ Teléfono......................................... N° de CUIT............................................ Correo electrónico y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios correspondientes a la LICITACION PUBLICA Nº 2/2018 EX-2018-50233565- -APN-DA#CPSE. Renglón Descripción Unid. de medida Cant. Precio Unitario (IVA Incluido) Precio Total (IVA Incluido) 1 Objeto: Contratación de una empresa constructora del rubro para los siguientes servicios: Construcción e instalación de dos estructuras de circulación vertical externas que alberguen cada una de ellas, el ascensor y la escalera de servicio con acceso a azotea y con los correspondientes puentes de comunicación para con las plantas de ambos pisos de las oficinas administrativas de Contenidos Públicos S.E Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de DOS (2) ascensores. Readecuación del espacio destinado x Xxxx de ingreso. Provisión y colocación de cerramientos para los ingresos.. Global 1 $ $ (*) Para mayor información ver las Especificaciones Técnicas “Anexo I”, que forman parte del presente Xxxxxx. TOTAL $
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. ( hasta 6 puntos) Se le otorgará la máxima puntuación al menor plazo hasta una reducción de 3 meses sobre la fecha de entrega de las obras.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El Contratista incumplió los plazos establecidos, al no haber realizado la entrega definitiva de la obra, en la fecha establecida que era de 90 días calendario.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos detallados en las planillas de cómputos y especificaciones técnicas dentro de (120) ciento veinte días,, a partir del día de haber recibido la orden de inicio de obra.