Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Appears in 2 contracts
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data ………. di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ /… ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Appears in 2 contracts
Cauzione. A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni di progettazione e tempestivo costruzione del parcheggio di cui all’art. 2 lettera a), il Concessionario, prima della stipula del presente contratto, ha costituito mediante fideiussione, ai sensi dell’art. 30 comma 2 della legge 109/94 e s.m.i., una cauzione definitiva dell’importo di 5.387.400 corrispondente al 10% del costo dell’investimento stimato. Tale cauzione sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal comma 2 ter dell’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i.; l’ammontare residuo sarà svincolato a seguito della costituzione della garanzia di cui al comma seguente; la fideiussione dovrà riportare espressa clausola in tal senso. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni derivanti dall’attività di gestione tecnico, economiche e funzionali del complesso di interventi qui previsti, compresi gli oneri di manutenzione, nonché dalla erogazione dei servizi previsti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari il Concessionario è tenuto a costituire al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 momento del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione rilascio del certificato di regolare esecuzionecollaudo una garanzia fideiussoria pari al 5% dell’investimento, risultante dal progetto esecutivo approvato. La Tale garanzia dovrà essere reintegrata aggiornata ogni due anni alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT (in seguito: ISTAT) Le garanzie fideiussorie di cui ai precedenti commi dovranno inoltre esplicitamente contenere: • La clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • La garanzia che le somme siano esigibili entro il termine di dieci quindici giorni lavorativi dal ricevimento della a semplice e non documentata richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In dell’Amministrazione senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni all’adempimento che ha dato luogo all’esecuzione stessa; Il Concessionario si impegna a ricostituire le garanzie previste ai commi precedenti in caso di inadempimento a tale obbligoloro escussione totale o parziale. La mancata costituzione, il Ministero ha facoltà così come l’omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione, costituiscono causa di dichiarare risolto risoluzione di diritto il Contratto.della concessione per inadempimento del Concessionario, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore l’Affidataria ha prestatodepositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXX per l’importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), altresìresa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 favore del D. lgs. n. 50/2016Dipartimento. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneha validità temporale pari alla durata del contratto (8 mesi) e dovrà, nel limite massimo comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità documento di benestare garanzia) da parte del committenteDipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garantequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, sorte in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dipendenza dell’esecuzione del certificato di regolare esecuzionecontratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del Contrattocontratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatariodell’Affidataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattocontratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del pagamento. L’ammontare residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Dipartimento ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 9 del presente contratto.
Appears in 1 contract
Samples: presidenza.governo.it
Cauzione. A La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal di tutte le obbligazioni assunte con il presente contrattoContratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva costituita mediante ……………. costituita da …… n. ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è emessa da ed intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, nel limite massimo previa deduzione di crediti di SACE verso l’Impresa. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, per tutta la durata del 80% dell’iniziale importo garantitoContratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Lo svincoloLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, nei termini e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE. XXXX ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per le entità anzidetti, è automaticoi danni che essa affermi di aver subito, senza necessità pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. SACE ha diritto di benestare del committente, con valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, soddisfazione degli stati obblighi di avanzamento delle attività o cui al Contratto. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di analogo documentocui SACE si sia avvalsa, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuodurante l’esecuzione del Contratto, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di SACE. Resta fermo tutto quanto previsto dall’articolo 103 del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioD. Lgs. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: www.sace.it
Cauzione. A Con eccezione delle palestre scolastiche, il Concessionario, ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al misura del 10% dell’importo contrattuale - nel dell'importo della concessione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto delle prescrizioni alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con variazioni percentuali superiori al dieci per cento (conseguentemente allo svolgimento dell’eventuale seconda fase della procedura), la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove la variazione sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di variazione percentuale superiore al venti per cento. La cauzione dovrà riportare: ✓ l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 103 1957 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. La Codice Civile; ✓ l’operatività della garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata medesima entro 15 giorni a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo semplice richiesta della stazione appaltante; ✓ la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità documento di benestare garanzia) da parte del committenteConcedente beneficiario, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garantequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da parte dell’appaltatore, degli stati intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di avanzamento delle attività o di analogo documentocui all’art 107 del D.Lgs. l/9/93 n. 385 che svolgano, in originale via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente decidesse di avvalersi, in tutto o in copia autenticaparte, attestanti l’avvenuta esecuzionedurante l’esecuzione del contratto. L’ammontare residuoAlla scadenza della concessione-contratto si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, pari al 20% dell’iniziale importo garantitoa seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato su presentazione di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattoistanza scritta.
Appears in 1 contract
Samples: www.fondazionesport.it
Cauzione. A All'appaltatore è fatto obbligo di costituire una garanzia dell’esatto fidejussoria alle condizioni e tempestivo modalità stabilite dagli artt.113 e 75 del D.Lgs.n.163/06, a garanzia per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente del contratto: − pari al 10 % del valore del contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………per tutta la durata dello stesso. costituita da ……….. in data In caso di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari ribasso d'asta superiore al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%- − bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’artall'art107 del D.Lgs.n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e Finanze. 103 Tale fidejussione dovrà inoltre prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del D. lgsdebitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera. n. 50/2016La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Camera, che assegnerà il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo stata presentata dal Broker in data 00/00/2009 mediante (bancaria/assicurativa/altro) con la società autorizzata denominata: del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.113 del D.Lgs.n.163/06. La Camera ha diritto di valersi della cauzione per le entità anzidetti, è automaticol'applicazione delle penali, senza necessità bisogno di benestare del committentediffida, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività ulterioe accertamento o di analogo documentoprocedimento giudiziario. In ogni caso l'impresa deve reintegrare, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuola cauzione escussa, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattodell'Ente.
Appears in 1 contract
Samples: www.ra.camcom.gov.it
Cauzione. g'm <Or• A garanzia dell’esatto dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore l'Affidatario ha prestatodepositato la cauzione, altresìcostituita mediante polizza fidejussoria n'DEE~el emessa da 8" per l'importo di € Ij E resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e sS.mm.ii., una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - favore dell'Istituto pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/201610%(diecipercento) dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneha validità temporale pari alla durata del contratto 12 (dodici) mesi e dovrà, nel limite massimo comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità documento di benestare del committentegaranzia) da parte dell'Istituto beneficiario, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garantequale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, sorte in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dipendenza dell'esecuzione del certificato di regolare esecuzionecontratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero dell'Istituto qualora, in fase di esecuzione del Contrattocontratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatariodell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.contratto. L'Istituto ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali (art. 18) elo per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto. CF.lPartita I.V.A.: 00150090546 I1-c,::, ! xxx.xxxxx.xx .1
Appears in 1 contract
Samples: www.izsum.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal L’Appaltatore prima della stipula del presente contratto, l’Appaltatore atto ha prestato, altresì, una costituito cauzione definitiva mediante pari a € ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad …… (Euro ………..…………….) (All. D) pari al ……………/ ) - pari al 10% ………… dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 5 al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 103, del D. lgsD.lgs. n. 50/201650 del 2016, allegata alla detta polizza. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che eventualmente venissero pagate dalla Fondazione rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi ove vengono prestati i servizi. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionetempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa incamerata, parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligototalmente, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattodalla Fondazione durante l’esecuzione del presente contratto.
Appears in 1 contract
Cauzione. A Alla stipula del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. all’art. 103 del Codice, deve costituire la garanzia dell’esatto definitiva che, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita, fermo re- stando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novem- bre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garan- zia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che ri- spondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contrattoche sono sotto- posti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, l’Appaltatore ha prestaton. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, altresìla rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, una cauzione definitiva mediante ……………secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. costituita da ……….. L’Azienda, in data presenza di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103 103, comma 2°, del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneCodice, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documentopotrà trattenere, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuola garanzia di cui al presente articolo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioprevia contestazione dell’inadempimento. In caso di inadempimento diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, l’Appaltatore sarà obbligato a tale obbligoreintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Azienda stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il Ministero ha facoltà progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di dichiarare risolto saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di diritto saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Appalto, e deve tenere indenne l’Azienda, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. L’Appaltatore è, altresì, responsabile per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. In ogni caso, e senza eccezione alcuna, l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
Appears in 1 contract
Samples: www.asp1teramo.com
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contrattoAl momento della presentazione dell’offerta, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di i concorrenti dovranno presentare un massimale deposito cauzionale provvisorio pari ad Euro ………..€ 1.500,00 (……………/ diconsi euro millecinquecento) - pari al 102% dell’importo contrattuale - complessivo stimato dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 all’art.95 del D. lgs. Codice dei Contratti (D.L.vo n. 50/201650/2016 e s.m.i.), Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneper l'esecuzione del contratto, nel limite massimo di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del 80% dell’iniziale importo garantitoMinistro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. Lo svincolo103 comma 9 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.). In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, nei termini su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteimprese. La garanzia copre gli oneri per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il mancato od inesatto adempimento concorrente sia in possesso della certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattos.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: www.comunevittoria.gov.it
Cauzione. A La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva costituita mediante ……………. costituita da …… n. ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è emessa da ed intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, nel limite massimo previa deduzione di crediti di SACE verso l’Impresa. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del 80% dell’iniziale importo garantitoContratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Lo svincoloLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, nei termini e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE. XXXX ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per le entità anzidetti, è automaticoi danni che essa affermi di aver subito, senza necessità pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. SACE ha diritto di benestare del committente, con valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, soddisfazione degli stati obblighi di avanzamento delle attività o cui al Contratto. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di analogo documentocui SACE si sia avvalsa, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuodurante l’esecuzione del contratto, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di SACE. Resta fermo tutto quanto previsto dall’articolo 103 del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioD. Lgs. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: www.sace.it
Cauzione. A titolo di garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal conseguenti al presente contratto, l’Appaltatore l’Impresa ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante costituito un deposito cauzionale definitivo per la garanzia di € …………………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad ………… (Euro ………..…………) mediante apposita fideiussione, corrispondente al ….. dell’importo, al netto delle imposte e del contributo SSN, del presente contratto (€ ). Detto deposito cauzionale, costituito mediante polizza fideiussoria nr. …………………. emessa in data ………………… dalla Compagnia ………………………, con sede legale in ………………………, autenticata nelle firme dal Dott , Notaio in ………………………, iscritto al Collegio notarile , recante la dichiarazione relativa alla verifica dei poteri di rappresentanza e i limiti di impegno dello stesso soggetto, resta depositato presso il Dipartimento. In caso di non esecuzione totale o parziale degli obblighi contrattuali da parte dell’Impresa, il Dipartimento si riserva la facoltà di incamerare l'importo del deposito cauzionale costituito a garanzia di detti obblighi, in tutto o in misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e fino alla concorrenza delle penalità eventualmente dovute e del danno subito. Il deposito cauzionale sarà svincolato con le modalità e nei termini previsti dall’ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, la polizza sarà svincolata direttamente dall’Istituto garante, previa presentazione della dichiarazione di corretta esecuzione del presente contratto resa dal Dipartimento allo scadere del periodo assicurato. In particolare, lo svincolo del deposito cauzionale avverrà nella misura del …. ( percento) dell’iniziale importo alla scadenza del periodo garantito (………………..); il restante …/ ……….. (………..percento) - pari verrà svincolato al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto termine delle prescrizioni di cui all’art. 103 prestazioni a carico dell’Impresa che non si esauriranno al termine del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.…………………
Appears in 1 contract
Samples: www.vigilfuoco.it
Cauzione. A La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva costituita mediante ……………. costituita da …… n. ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è emessa da ed intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, nel limite massimo previa deduzione di crediti di SACE verso l’Impresa. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del 80% dell’iniziale importo garantitoContratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Lo svincoloLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, nei termini e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE. SACE ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per le entità anzidetti, è automaticoi danni che essa affermi di aver subito, senza necessità pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. SACE ha diritto di benestare del committente, con valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, soddisfazione degli stati obblighi di avanzamento delle attività o cui al Contratto. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di analogo documentocui SACE si sia avvalsa, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuodurante l’esecuzione del contratto, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di SACE. Resta fermo tutto quanto previsto dall’articolo 103 del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioD. Lgs. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: www.sace.it
Cauzione. A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni assunte, in base all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il concessionario dovrà costituire cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria bancaria per l’importo di Euro 3.625,80 (€ Tremilaseicentoventicinque/80), pari al 10% del valore della concessione di cui alla lettera H, sezione 1 dell’Avviso pubblico. Essa sarà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali, sanitari, salariali e previdenziali, risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione. Il concedente potrà in qualunque momento e con l’adozione di atto amministrativo procedere alla escussione della cauzione per vedere soddisfatti i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per il mancato pagamento del canone di cui all’art. 4, per l’applicazione della penalità di cui all’art. 20 e nei casi di cui agli artt. 12 e 17. In tali ipotesi, il concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione dell’ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione entro il termine perentorio di 15 giorni, dalla data della relativa comunicazione. Quindi a garanzia dell’esatto e tempestivo puntuale adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal tutti assunti con il presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una contratto il concessionario presta la cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..€ (€ ……………/ ………../00) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni mediante polizza fidejussoria bancaria della …..…………………………….. – Agenzia di cui all’art. 103 del D. lgs. …………… n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.………………..
Appears in 1 contract
Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente La ditta sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresìa costituire ai sensi dell'art.103 (Garanzie definitive) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.1 del Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale - nel dell'importo del servizio al netto dell'IVA. Tale garanzia avrà scadenza in data posteriore di almeno 3 (tre) mesi rispetto delle prescrizioni a quella di scadenza del contratto. La costituzione della garanzia potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’artall'art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di XXXXX. 103 del D. lgsAi sensi dell’art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i. La la garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo ridotta del 8050% dell’iniziale importo garantitoqualora l’esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la sola condizione ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della preventiva consegna all’Istituto garante, cauzione da parte dell’appaltatoredi XXXXX. In particolare, degli stati la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di avanzamento penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle attività penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o di analogo documentoper qualsiasi altra causa, in originale o in copia autenticala ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze effettuata da parte dell’aggiudicatarioARPAT. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero alle obbligazioni previste nel presente articolo XXXXX ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di diritto tale rapporto e dopo che sia stato accertato il Contrattoregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Appears in 1 contract
Samples: www.arpat.toscana.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contrattoI concorrenti dovranno prestare, l’Appaltatore ha prestato, altresìa pena di esclusione, una cauzione definitiva mediante ……………provvisoria per un importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da ……….. in parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D. Lgs. n.58 del 24/02/1998, avente validità per almeno centottanta giorni dalla data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari presentazione dell'offerta La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’artall'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 103 L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del D. lgs. n. 50/2016garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneper l'esecuzione del contratto, nel limite massimo di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario (N.B. in caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità comune di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività Napoli o di analogo documentocauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.117 del D.Lgs n.385/93, la polizza fideiussoria dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto Bancario e/o Società di Assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs 163/06). La garanzia, in originale o caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento e da essi sottoscritta. Ai sensi dell’art. 75 comma 2 del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50%(cinquanta per cento) per i concorrenti in copia autenticapossesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia l'operatore economico dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualorasegnalare, in fase sede di esecuzione offerta, il possesso del Contrattorequisito, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioe lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di inadempimento a partecipazione in RTI per poter usufruire di tale obbligobeneficio, tutti i componenti il Ministero ha facoltà raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione dovrà essere, altresì, rilasciata nel rispetto di dichiarare risolto di diritto il Contrattoquanto sancito al comma 4 e 8 del citato articolo 75 del decreto legislativo 163/06. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/06.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.napoli.it
Cauzione. A garanzia L’aggiudicataria deve versare, all’atto della stipulazione del contratto, per la concessione del bene, la cauzione definitiva nella misura fissa “forfettaria” di € 220.000,00 (pari a due annualità di canone a base d’asta) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all’Amministrazione Comunale all’atto della stipulazione del presente contratto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto o ad eventuale risoluzione dello stesso dietro dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale di riconsegna redatto in contradditorio con l’ufficio tecnico. La cauzione definitiva si intende a garanzia: ⇒ dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal dalla presente contrattoconvenzione, l’Appaltatore ha prestatocomprensivi dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale e della realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere obbligatorie di manutenzione straordinaria e di quegli interventi di miglioria presentati in gara ed autorizzati ; ⇒ dell’eventuale risarcimento di danni, altresìderivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; ⇒ del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, una a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. La cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione Comunale e l’affidatario del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel rispetto delle prescrizioni caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documentol’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione durante l’esecuzione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattocontratto.
Appears in 1 contract
Cauzione. A L’Impresa aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a favore di AGEA a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di tutti gli ob- blighi ad essa derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una Capitolato. La cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale dell'importo contrattuale. Qualora, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta. La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art.113 comma 3 del predetto Decreto e potrà essere effettuata mediante: - nel rispetto delle prescrizioni fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività banca- ria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'albo di cui all’art. 103 all'articolo 106 del D. lgs. de- creto legislativo 10 settembre 1993, n. 50/2016385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione cantabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo pre- visto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventive escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità semplice richiesta scritta di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteAGEA. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo cauzione definitiva comunque deve permanere fino alla data di emissione del certificato dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dovrà essere reintegrata entro dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci- mento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque di risarcimento del maggior danno. AGEA ha il termine diritto di dieci giorni lavorativi dal ricevimento valersi della richiesta del Ministero qualoracauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In nel caso di inadempimento a tale obbligorisoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa appaltatrice; ha, inoltre, il Ministero ha facoltà di- ritto di dichiarare risolto valersi della cauzione per provvedere al pagamento di diritto il Contrattoquanta dovuto dell'Impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei re- golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. XXXX può richiedere all'Impresa appaltatrice la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corri- spondere all'Impresa appaltatrice.
Appears in 1 contract
Samples: www.agea.gov.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contrattodei relativi contratti attuativi, l’Appaltatore medesimo ha prestato, altresì, una prestato cauzione definitiva mediante rilasciata in data …………………. costituita da dalla ……….. in data …………. avente n. …………………. di un massimale importo pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - …………. ( /00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel rispetto delle prescrizioni di cui Capitolato. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103 del D. lgs103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneIn particolare, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna all’Istituto garantealla Regione, da parte dell’appaltatoredei singoli Beneficiari o dell’Appaltatore, degli stati dei Certificati di avanzamento delle attività o Verifica di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteConformità relativi a ciascun Contratto Attuativo di cui all’articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa Regione provvederà allo svincolo periodicamente a seguito della presentazione, relativamente alla conclusione di avere effetto solo alla data ciascun fase progettuale, da parte dei Beneficiari della documentazione di emissione del certificato di regolare esecuzionecui sopra. La garanzia dovrà essere reintegrata Regione nel caso in cui i Beneficiari non provvedano alla consegna dei Certificati di Verifica di Conformità e l’Appaltatore entro il medesimo termine presenti la documentazione di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualoracui sopra, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattoprocedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dall’Appaltatore.
Appears in 1 contract
Samples: gare.regione.campania.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dal presente dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’impresa fornitrice è tenuta a stipulare, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, prima della stipula del contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto di aggiudicazione. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle prescrizioni norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui all’art. 103 all’art.93 del D. lgsD.Lgs. n. 50/201650/16 e ss.mm.ii. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: • copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente; • in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento non formalmente costituito la polizza deve essere intestata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantitotutte le imprese raggruppate. Lo svincolo, svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini e per le entità anzidettiindicati dall’art.93 del D.Lgs. n.50/16, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione a seguito dell’aggiudicazione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentegara. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e cessa di avere effetto solo dovrà essere valida fino alla data di emissione costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzionecontratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro prevedere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto previsto dal comma la regione Abruzzo dichiara la decadenza dell’affidamento. La polizza fideiussoria sarà svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattoregolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali previsti.
Appears in 1 contract
Samples: www.regione.abruzzo.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal e oneri assunti con il presente contratto, l’Appaltatore comprese eventuali inadempienze da parte del Concessionario derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi di lavoro, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro, l’Impresa ha prestato, altresì, costituito una cauzione definitiva (ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06 e dell’ art. 123 del DPR 207/2010) dell’importo di euro mediante polizza assicurativa fideiussoria n. emessa in data……………, .con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione della concessione, della . costituita oppure mediante fideiussione rilasciata da ……….. un intermediario finanziario in data regola con quanto disposto dall'art.75, c.3, D.Lgs.163/06 oppure mediante fideiussione bancaria n. della Detta garanzia, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art.113 del D.Lgs.163/06 e dall’art. 13 del C.S.A. Il Foro competente indicato nella polizza deve essere quello della Autorità Giudiziaria di Massa per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante. Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso all’Ente Garantito. La suindicata cauzione sarà svincolata al momento della regolare esecuzione dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto previa contestuale presentazione di garanzia per l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione della struttura. Detta garanzia, da presentarsi mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà essere pari al 1025% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 aggiudicazione ed aver durata di almeno 5 anni dall’inizio della gestione del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini servizio e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con prevedere la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, rinuncia all’escussione da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del debitore principale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze escussione da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento del Comune entro 20 giorni a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattosemplice presentazione della polizza.
Appears in 1 contract
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestatodepositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXX per l’importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), altresìresa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016favore dell’Autorità. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, nel limite massimo comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità documento di benestare del committentegaranzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garantequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, sorte in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dipendenza dell’esecuzione del certificato di regolare esecuzionecontratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del Contrattocontratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattocontratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8 - 9 e 16 del presente contratto.
Appears in 1 contract
Samples: www.anticorruzione.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, I concorrenti dovranno prestare una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di provvisoria per un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - importo pari al 102% (due per cento) dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 103 all'articolo 107 del D. lgs. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 50/2016385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con deve prevedere espressamente la sola condizione rinuncia al beneficio della preventiva consegna all’Istituto garanteescussione del debitore principale, da parte dell’appaltatorela rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documentocomma 2, in originale o in copia autenticadel codice civile, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuononché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentea semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri deve avere validità per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla almeno centottanta giorni dalla data di emissione presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del certificato di regolare esecuzionegarante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La cauzione deve contenere espressamente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario (N.B. in caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del comune di Napoli o di cauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.117 del D.Lgs n.385/93, la polizza fideiussoria dovrà essere reintegrata entro il termine accompagnata dall’impegno di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta un Istituto Bancario e/o Società di Assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 comma 2 del Ministero qualoraD.Lgs 163/06). La garanzia, in fase caso di esecuzione RTI non costituito, deve essere rilasciata nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento e da essi sottoscritta. Ai sensi dell’art. 75 comma 2 del ContrattoD.Lgs.163/2006, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito l'importo della garanzia è ridotto del 50%(cinquanta per cento) per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioqualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di inadempimento a partecipazione in RTI per poter usufruire di tale obbligobeneficio, tutti i componenti il Ministero ha facoltà raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione dovrà essere, altresì, rilasciata nel rispetto di dichiarare risolto di diritto il Contrattoquanto sancito al comma 4 e 8 del citato articolo 75 del decreto legislativo 163/00.Xx soggetto aggiudicatario dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/06.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.napoli.it
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestatodepositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXX per l’importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), altresìresa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016favore dell’Autorità. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, nel limite massimo comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità documento di benestare del committentegaranzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garantequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, sorte in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dipendenza dell’esecuzione del certificato di regolare esecuzionecontratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del Contrattocontratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contrattocontratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto.
Appears in 1 contract
Samples: www.anticorruzione.it