TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 390 (trecentonovanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI trattandosi di appalto aperto di manutenzione ordinaria da eseguire in base ad ordinativi emessi dal Direttore dei lavori il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sarà specificato volta per volta, singolarmente in ogni ordinativo. L’affidamento avrà termine il 31/12/2009 ovvero nelle more dell’affidamento del successivo appalto di manutenzione ordinaria, qualora vi sia capienza economica nel contratto od a seguito di ulteriori spese autorizzate ai sensi dell’Art. 154 del Regolamento emanato con D.p.r. 554/1999, la ditta avrà l’obbligo di provvedere alla manutenzione fino all’affidamento del successivo appalto ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati ove l’Istituto ne faccia espressa richiesta. Per ogni giorno di ritardo nell’avvio o nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista nel capitolato Speciale di Appalto pari all’1 per mille dell’importo di contratto. In caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle specifiche penalità previste, resta salvo il diritto dell'INPDAP al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali con...
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L’Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli Ordini di Servizio, che decorrerà dalla data di consegna dei lavori stessi. L’Assuntore si impegna ad accettare eventuali proroghe, alle medesime condizioni del contratto, nessuna esclusa, nelle more dello svolgimento da parte della Stazione Appaltante delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo appalto. Per ogni singolo intervento ordinato, l’Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo Ordine di servizio. Entro 15 giorni a decorrere da tale termine dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante tutte le documentazioni e certificazioni, la cui predisposizione è a carico dell’Assuntore, che risultano necessarie a consentire il funzionamento delle opere realizzate. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo/regolare esecuzione, e a tale scopo l’Assuntore dovrà fornire entro il termine suddetto tutta la documentazione tecnico-amministrativa (licenze, certificazioni, ecc.) per garantire la immediata funzionalità e fruibilità dell’opera. La presa in consegna prima del collaudo non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere con riguardo alle responsabilità dell’Assuntore.
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. Art. 54 PROROGHE
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, si applica quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 6.1 In considerazione della necessità manifestata da C.A.A.B. di garantire la realizzazione dei lavori entro i tempi previsti, i lavori devono essere iniziati entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6.2 Il tempo massimo per l’ultimazione di tutti i lavori previsti in appalto è fissato in: - 90 (novanta) giorni, naturali e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, così come disposto dall’art. 159, comma 11, del Regolamento per il completamento di tutti i lavori.
6.3 L'Affidataria, in considerazione della ristrettezza dei tempi e dell’urgenza provvederà ad organizzare le attività, anche mediante incremento di personale e/o orari di lavoro, per assicurare il rispetto della conclusione dei lavori nei tempi previsti.
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. I lavori dovranno essere ultimati entro ……………………. ( ) giorni consecutivi e naturali come indicato al precedente articolo 2 del presente Contratto e decorrenti dalla data di consegna delle aree (“Data di Ultimazione”), fatti salvi eventuali ulteriori maggiori tempi necessari per le approvazioni da parte del Concedente dei Progetti Definitivo ed Esecutivo, nonché quelli derivanti dal ritardo nella messa a disposizione da parte del Concedente delle aree in oggetto. Nella data di effettiva ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà all’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori. Il Concessionario dovrà avviare la gestione delle Opere, ivi inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nella data di effettiva ultimazione dei lavori come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori. Il Concessionario entro 30 (trenta) giorni continuativi dal Certificato di Ultimazione dei Lavori deve fornire al Concedente il Progetto come costruito da sottoporre alle attività di collaudo.
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in questione è fissato in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall’art. 40, comma 3 del DPR n. 207/2010, non sarà tenuto conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% del tempo previsto per dare compiuti i lavori, come rilevato dal pluviometro ufficiale più vicino della rete del Servizio Idrologico Regionale rilevabile dal sito xxx.xxx.xxxxxxx.xx. Ai fini di cui al precedente capoverso, è definito "giorno piovoso" il giorno, lavorativo o meno e con riferimento agli orari di lavoro giornalieri 8-12 e 13-17, nel quale sia verificata una delle seguenti condizioni: - pioggia > 0.5 mm/h per tutte le prime 3 ore di lavoro; - pioggia > 0.5 mm/h per almeno 4 ore nell'orario di lavoro giornaliero. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 210 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.