Common use of ALCANCE Clause in Contracts

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.

ALCANCE. El concepto La ejecución de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos obras de la Presa Palo Redondo; presente invitación corresponde al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y Medidas recreativas, reposición de impermeabilización cerramientos y consolidación del llamado Dique Natural Se define como mejoramiento en general de los ambientes educativos. El Anexo N°2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir: contiene el listado de departamentos, municipios y sedes en donde se encuentran ubicadas las posibles sedes priorizadas inicialmente por la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos UG-FFIE para la ejecución de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdoacuerdo con los recursos disponibles se asignará los respectivos contratos conforme a las fases de ejecución de los presentes TCC. No obstante, por el Tribunal Arbitral y en base a consonancia con la evaluación técnica dinámica del proyecto de adecuaciones y mejoramientos, y persistiendo necesidades dentro de la ocurrencia y a la connotación económica región, serán susceptibles de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos exclusión sedes que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad actualmente se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado encuentran en el marco Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, listado inicial, o la inclusión de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos sedes que no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas se encuentren en el Expediente Técnico para las partidas específicas listado inicial Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, pero que cuenten con alguna necesidad particular en cuanto los alcances previstos en la presente invitación. En la visita de diagnóstico inicial conjunta entre la UG-FFIE, la interventoría y contratista de obra, se dejará constancia de las obras involucradasa realizar con su respectivo alcance en cada sede. En la evaluación Como resultado de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta las vistas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo determinando cantidades a la prevista en los Estudios Existentesejecutar y valor por cada ítem a ejecutarse, en términos desfavorables de acuerdo a los esperadosvalores unitarios establecidos en la propuesta económica inicial. Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, utilizando las actividades y valores unitarios propuestos en tramos continuos mayores a veinticinco el Formato No. 10 y Formato No. 10 A. Por facilidad en el manejo operativo de las obras la UG-FFIE determinó para la presente invitación una distribución del territorio en noventa y seis (2596) metros, para el caso grupos de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteacuerdo con su localización geográfica.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI- 007, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DEL REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA XX XXXX-ETAPA 4, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia xx Xxxx. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. El concepto 3.1. La SOCIEDAD CONCESIONARIA debe brindar la prestación de Evento Geológicolos SERVICIOS MÓVILES utilizando tecnología de acceso 4G LTE-A o superior en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS indicadas en el Apéndice Nº 1 del Anexo Nº 7 del CONTRATO DE CONCESION, en un plazo no mayor a lo indicado en el numeral 4.7 del presente documento. Las LOCALIDADES BENEFICIARIAS serán localidades rurales sin cobertura de redes con tecnología de acceso LTE o superior, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos decir, que no cuentan con cobertura de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos ninguna tecnología de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria acceso móvil o que afecte imprevistamentese encuentran cubiertas con redes móviles con tecnologías 2G (es decir, en términos de plazos GSM, GPRS, EDGE) y/o costos3G (UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+). La SOCIEDAD CONCESIONARIA será responsable de la instalación, implementación y operación de la infraestructura física y equipamiento necesario de acuerdo con su diseño para brindar la prestación de los procesos constructivos SERVICIOS MÓVILES en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS conforme a las condiciones definidas en el presente documento. 3.2. En caso: (i) a la fecha en que se realice el estudio de las obras citadascampo, como hito del inicio de la implementación de la RED DE ACCESO MÓVIL, alguna LOCALIDAD BENEFICIARIA cuente con cobertura de los SERVICIOS MÓVILES con tecnología de acceso LTE o superior, o (ii) de no existencia de la LOCALIDAD BENEFICIARIA o que la LOCALIDAD BENEFICIARIA no cuente con habitantes; la SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá reemplazarla por una nueva localidad alternativa del listado del Apéndice Nº 2 del Anexo Nº 7 del CONTRATO DE CONCESION. Dicha situación Debiendo para ello, ser autorizado previamente por la DGPPC. En caso de que algún operador brinde SERVICIOS MÓVILES 4G cuando ya se inició la construcción o adecuación de la infraestructura, esa localidad será considerada como válida y no será necesario su reemplazo, la SOCIEDAD CONCESIONARIA informará a la DGPPC para que lo apruebe previa verificación de la fecha de puesta en operación reportada al MTC de la Estación Base del otro operador. Si la implementación de los SERVICIOS MÓVILES en alguna LOCALIDAD BENEFICIARIA no pudiera realizarse por los siguientes motivos: (i) rechazo de la población, o (ii) afectación al medio ambiente, debidamente sustentados; la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrá solicitar el reemplazo por una nueva localidad alternativa del listado del Apéndice Nº 2 del Anexo Nº 7 del CONTRATO DE CONCESION. Dicho reemplazo debe ser previamente autorizado por la DGPPC. La localidad alternativa seleccionada debe tener un puntaje asignado igual o superior al de la localidad remplazada; en caso la localidad seleccionada no tenga el mismo puntaje, se deberá ser caracterizada seleccionar adicionalmente una o más localidades hasta igualar o superar el puntaje asignado originalmente a la localidad a remplazar. La veracidad de la información en primera instancia cualquiera de los casos será corroborada por el Concesionario MTC, en caso contrario será considerado como incumplimiento y el Concedente (representado por el Supervisor); y sujeto a sanción. 3.3. La SOCIEDAD CONCESIONARIA no podrá dejar de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral prestar los SERVICIOS MÓVILES en base a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS durante la evaluación técnica vigencia de la ocurrencia y a concesión. Se exceptúan los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor indicados en la connotación económica Cláusula 6.7.1 del CONTRATO DE CONCESIÓN, o migración de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados la LOCALIDAD BENEFICIARIA, debiendo en los Estudios Existentes y cuya superación en términos este último caso la SOCIEDAD CONCESIONARIA solicitar el reemplazo de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado acuerdo con lo indicado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentenumeral 3.2 precedente.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente La ACC asiste a los procesos constructivos Contribuyentes con respecto a asuntos cubiertos en tratados tributarios según se especifica en las disposiciones del procedimiento de mutuo acuerdo u otras disposiciones del Convenio tributario relevante. Esta asistencia Contribuyentes puedan estar sujetos a tributación que no esté conforme con las disposiciones del Convenio tributario relevante, incluyendo situaciones xx xxxxx tributación, así como El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 4048 de 2008, la delegación de la función de autoridad competente mediante oficio de fecha 30 de enero de 2014 radicado 0-0000-000000, el artículo 869-3 del Estatuto Tributario y los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal, suscritos por Colombia, Que los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal (en adelante los “Convenios”) suscritos por Colombia contienen disposiciones relativas a la protección jurídica del Contribuyente, entre ellas las reglas del Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP). Que el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) constituye un mecanismo internacional de solución de conflictos entre administraciones tributarias que les permite resolver disputas fiscales cuando la actuación de una o ambas administraciones produce o es susceptible de producir una tributación no conforme con alguno de los Convenios suscritos entre dos Estados Contratantes, o cuando surjan inconsistencias en la interpretación o aplicación de los Convenios. Que el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) es un mecanismo suplementario para resolver las cuestiones relativas a las diferencias en la interpretación o en la aplicación de los Convenios, por lo cual se requiere de instrucciones precisas para permitir el acceso de los Contribuyentes al mecanismo con la mayor certeza jurídica posible. Que el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 116 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, establece que la Autoridad Competente para desarrollar el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) será el Director General de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o quien este delegue. Que el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 116 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, establece que el contenido de la solicitud formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de asistencia para el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP), así como los detalles del procedimiento, serán aquellos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución. Que para la redacción de la presente Resolución se tuvieron en cuenta los Convenios suscritos por Colombia; los comentarios al artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y los comentarios al artículo 25 de la Convención Modelo de las siguientes obras: Túneles Naciones Unidas sobre la Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo, así como los compromisos adquiridos por el país en materia de estándares mínimos bajo la Acción 14 “Hacer más Efectivos los Mecanismos de Resolución de Controversias” del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a Proyecto sobre la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos Erosión de la Presa Palo Redondo; Base Imponible y Medidas el Traslado de impermeabilización Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Que de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) se encuentra por fuera del alcance de la política de racionalización de trámites y consolidación del llamado Dique Natural Se define como en consecuencia no debió surtir el procedimiento para la ocurrencia aprobación de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, trámites nuevos consagrada en términos el numeral 2 artículo 1° de plazos y/o costos, los procesos constructivos la Ley 962 de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia 2005 (modificado por el Concesionario y artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012). Que en cumplimiento de la formalidad prevista en el Concedente (representado por el Supervisor); numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de no existir acuerdolo Contencioso Administrativo, por el Tribunal Arbitral proyecto de Resolución fue publicado en base a la evaluación técnica página web de la ocurrencia Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles Aduanas Nacionales (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradasDIAN). En la evaluación mérito de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.lo expuesto,

ALCANCE. El concepto costo de Evento Geológicocompra, flete internacional y seguro, e impositivo de importación (en caso de corresponder), para reposición de instrumental electrónico importado y baterías, reguladores y paneles solares, o de otro instrumental que de manera excluyente, se enumera en el Anexo 2.2.1 es aplicable exclusivamente a cargo de la AIC, como únicos insumos por instrumental, o elementos de recambio en instalaciones para medición, de los procesos constructivos que queda eximido abonar el Contratista.- La AIC suministrará al Contratista el instrumental de reemplazo detallado anteriormente y que se requiera para el correcto funcionamiento de la estación, previa demostración a cargo de éste, documentación fotográfica, y traslado a personal de la AIC para constatación, si ésta lo solicitara, que:  se han llevado a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo y control necesarias,  se han mantenido los cierres de seguridad, candados y accesos, en condiciones normales de funcionalidad y cierre.  no se han omitido recambios de partes del instrumental, o reposición o recambio de fluidos lubricantes, o de sustancias higroscópicas,  no se advierten signos de ataque ácido por perdidas de gases de baterías,  no se presuman cortocircuitos provocados por cables de alimentación con aislación deteriorada, rasgados por roce o xxxxx xx xxxxx, etc.  no existan deficiencias de cierres de estanqueidad de polvo o humedad o trampas de humedad.  los sensores no se encuentran bien instalados o protegidos en las vainas de limnígrafos, o en el sistema de medición de los totalizadores o snow pillow. El hecho que la AIC no haya formulado en su momento advertencias sobre algún elemento o estación en particular, no eximirá al Contratista de la carga de la demostración indicada arriba. En caso que tal demostración no sea convincente en cuanto a que el recambio no surge de una imprevisión del Contratista, dicho recambio correrá por su cuenta. La redacción del presente Numeral 2.3, y concordantes, tiene en cuenta en lo que sigue, a la provisión de todo el instrumental o repuestos que no queden alcanzados por el listado del Anexo 2.2.1., de la sección E- Se deberán realizar todos los trabajos necesarios en las instalaciones y equipamiento incluyendo la provisión de todos los materiales, repuestos, accesorios, etc., y la mano de obra necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y mantener la red en las mismas o mejores condiciones que las que presenta al inicio de este contrato. En la descripción de las siguientes obras: Túneles presentes especificaciones, se entenderán comprendidos todos los insumos necesarios de materiales y mano de obra para la correcta finalización de la tarea, con la solo excepción del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados instrumental que expresamente compromete proveer la AIC. El contratista deberá asentar en el SACEI, las tareas de mantenimiento, reparaciones de infraestructura y reemplazo de instrumental de cada estación, y deberá actualizar las monografías y el inventario de equipamiento e instalaciones. Luego de efectuar cualquier reemplazo de equipamiento, deberá notificar fehacientemente a la Presa Palo Redondo; Cimentación AIC los números de serie o códigos identificatorios del equipo reemplazado y estribos del colocado en su reemplazo, independientemente del destino que se le dé al primero de ellos. Se enumeran más abajo las principales tareas sistemáticas de mantenimiento y elementos usuales de reposición que componen el servicio, diferenciando las distintas partes de la Presa Palo Redondo; red y Medidas su equipamiento. En todos los casos, aunque no se realice una indicación específica, se considera incluida la provisión de impermeabilización los materiales, traslado al lugar y consolidación la mano de obra necesarios, cualquiera sea el origen o tipo de la tarea o reparación, excepto que sea expresamente excluida. También quedan incluidos en los precios cotizados, el traslado al lugar y colocación de todo instrumental o elemento, cuando lo provea la AIC. La descripción no es excluyente en la medida que las tareas no mencionadas sean a juicio del llamado Dique Natural Se define como comitente de magnitud comparable a las consignadas. Todo el instrumental que deba reponerse, deberá ser por lo menos de igual marca y última producción del tipo del retirado, o el que proponga (o acepte, a sugerencia del Contratista) la ocurrencia AIC en su reemplazo por razones técnicas o a falta de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteésta, de similar calidad al reemplazado y, en términos todo caso, aprobado previamente por el comitente. Todos los elementos de plazos reposición o recambio, deberán ser los de serie del respectivo instrumento y o los que por medio xx xxxxxxxx o trabajos de especialistas permitan asegurar su reparación a nuevo. Todas las calibraciones y reparaciones de instrumental que se utilizan en las mediciones son a cargo del Contratista, previo informe en cada caso, de las circunstancias que motivan la reparación, la magnitud de la misma y la empresa o persona que realizará la reparación correspondiente, la cual deberá contar con aprobación del comitente. Se exigirá la constancia escrita de reparación y/o costosrecalibración por parte del fabricante del equipo, o del representante que éste expresamente designe a tal efecto. Si el Contratista considera que la falla del equipo se debió a vicios propios de la instalación, previos al inicio de su actividad, o a instrucciones erróneas impartidas por la Inspección acerca de su instalación (las que tendrá que objetar formalmente al momento de ser recibidas), deberá presentar un informe escrito del fabricante del equipo que demuestre tal aserto. Los elementos y/o instrumental a reponer serán ordenados por la AIC en función del daño que se presente y proporción del costo de reparación respecto del valor a nuevo, que indican las especificaciones, debiendo el Contratista proceder en forma inmediata a dicho cambio. Los elementos reemplazados quedarán en poder del Contratista, una vez que la AIC efectúe la baja patrimonial, si corresponde. Orientativamente, el Anexo 3 muestra los procesos constructivos consumos de elementos de reposición, registrados en los últimos años de operación de la red, con indicación de fechas de ocurrencia. El CONTRATISTA no podrá formular reclamos basados en eventuales diferencias de esta información con la que surja durante el desarrollo del contrato. En las tareas de mantenimiento, reparación y/o reposición, a cargo del CONTRATISTA, quedan incluidas también las que resulten necesarias por acciones de vandalismo, robo o hurto y las que tengan como causa eventos meteorológicos o hidrológicos ordinarios, según se define en el correspondiente numeral de las obras citadasCláusulas Legales. Dicha situación deberá ser caracterizada Por su parte, la AIC proveerá el instrumental de telemedición (alimentación, sensor/es, datalogger, transceptor, antena) que haya sido afectado por esas causas. El Anexo 4.1 muestra una cronología de los hechos de estas características documentados hasta la fecha de emisión de este pliego. En el Anexo 4.2 se realiza una enumeración de las contingencias de estas características ocurridas en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral los últimos años la que será suficiente documentación para que en base a la evaluación técnica ella, el CONTRATISTA prevea en sus costos su incidencia o medios para minimizarlas o evitarlas. No existirá reconocimiento alguno por imprevisión o eventual variación de la ocurrencia proporción anual o monto económico de los sucesos respecto de la enumeración que integra esta documentación licitatoria. En los costos de las tareas de mantenimiento, también quedan incluidos los trabajos de desmontaje-montaje para recambios de instrumental, de elementos semifijos, o de instalación provisoria de elementos de medición o de trasmisión alternativos de los puntos de medición-transmisión que encomiende el Comitente, sin perjuicio de los que también requiera la solución de las contingencias durante tareas de atención, que deberá atender el Contratista según lo indica el numeral respectivo. Dentro del concepto del párrafo anterior, está incluido también el desmontaje y montaje de instrumental de cambio de trasmisión de INMARSAT-C u ORBCOMM a otro que la connotación económica AIC considere adecuado. Además de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados las tareas anteriores, se enumeran en el Anexo 2.2.2 una serie de trabajos no sistemáticos, obligatorios iniciales o distribuidos a lo largo del plazo, a realizar con las giras de rutina en los Estudios Existentes plazos que se indican en cada caso. En relación con el Instrumental que integra el Anexo 2.2.1, cuya provisión asume la AIC, se establece que: El elemento o instrumento será entregado por la AIC, previa demostración por el Contratista, documentación fotográfica, y cuya superación traslado a personal de la AIC para constatación, si ésta lo solicitara, que:  se han llevado a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo y control necesarias,  se han mantenido los cierres de seguridad, candados y accesos, en términos condiciones normales de plazos funcionalidad y costoscierre.  no se han omitido recambios de partes del instrumental, el Concesionario debió haber previsto) o reposición o recambio de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperadafluidos lubricantes, o de sustancias higroscópicas,  no se advierten signos de ataque ácido por perdidas de gases de baterías,  no se presuman cortocircuitos provocados por cables de alimentación con aislación deteriorada, rasgados por roce o xxxxx xx xxxxx, etc. Los eventos geológicos identificados  no existan deficiencias de cierres de estanqueidad de polvo o humedad o trampas de humedad.  los sensores no se encuentran bien instalados o protegidos en los Estudios Existenteslas vainas de limnígrafos, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado o en el marco sistema de medición de los totalizadores o snow pillow. El hecho que la AIC no haya formulado en su momento advertencias sobre algún elemento o estación en particular, no eximirá al Contratista de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen carga de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradasla demostración indicada arriba. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta caso que tal demostración no sea convincente en cuanto a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para que el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar recambio no surge de una roca tipo I (incluido sus subtiposimprevisión del Contratista, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentedicho recambio correrá por su cuenta.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso AFD-RSND-EERSSA-CPNI-004, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA V, cuya ejecución se financia con recursos de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD), los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control de avance físico de obra conforme el formato que se adjunta (ANEXO 1) en forma mensual, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato ANEXO 1, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, sea en la provincia xx Xxxx, Xxxxxx Chinchipe o el cantón Gualaquiza. Para el contrato o los contratos de construcción correspond iente a REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA II (la obra tiene un presupuesto de $ 671,634.58.00), el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. Si el fiscalizador no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrad or del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Luego de suscribir el acta de recepción provisional de las obras citadas. Dicha situación obras, el fiscalizador tendrá un plazo de 20 días para presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y el Concedente (representado por el Supervisor); condiciones de ejecución del contrato, control de cro nogramas, y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base anexando toda la documentación referente a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas construcción de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. El concepto Como ya se ha comentado en el objeto de Evento Geológicoeste pliego, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos el alcance comprende la reposición de la segunda mitad de las siguientes obrasmembranas existentes. Se actuará en tres trenes de los seis existentes. En estos trenes se incluyen un total de 21 casetes (7 por tren). Los trenes dónde se actuará serán el: Túneles 1, 5 y el 6 (este orden puede cambiar en el momento que se empiece la actuación; es potestad del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados jefe de planta decidir en qué trenes se actuará). Los casetes no serán sustituidos, se mantienen los que ya existen. Hay que actuar directamente sobre los módulos de membranas existentes. Sólo se podrá actuar en un tren a la Presa Palo Redondo; Cimentación vez. No se podrá pasar a trabajar en el siguiente tren hasta que el remodelado quede totalmente instalado y estribos funcionando (garantizando los parámetros de calidad exigidos). El material de las membranas requiere un almacenamiento con control de temperatura para garantizar en todo momento las especificaciones técnicas de buena conservación de las mismas. Temperaturas elevadas o bajas pueden llegar a dañarlas. El licitador se deberá hacer cargo del almacenamiento de los equipos hasta su instalación, realizando los transportes necesarios desde el almacén, ubicado en la misma provincia en la que se realiza la obra, hasta la obra. En cada transporte tan solo se trasladará el material necesario para actuar en un único tren. Las tareas que se llevarán a cabo para cada tren son las siguientes: ● Aislamiento del tren mediante las compuertas existentes (a cargo de Aigües de Barcelona) ● Vaciado del tren (a cargo de Aigües de Barcelona) ● Limpieza del tren (a cargo del licitador) ● Desmontaje de los 7 casetes de cada tren y colocación de estos en la zona habilitada por los responsables de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos EDAR para hacer el cambio de las obras citadasmembranas existentes por las nuevas (a cargo del licitador). Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por Habrá que dejar libre completamente el Concesionario tren ya que se prevé unos trabajos de reparación y pintura del hormigón del depósito. Este trabajo no es objeto de este pliego pero habrá que facilitar el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base trabajo a la evaluación técnica empresa que realice estos trabajos de reparación. Hay que comentar de nuevo que sólo se cambian los módulos de membranas y que por lo tanto el casete se mantiene. Lógicamente se mantiene también todo el sistema de tuberías que alimentan este casete: entradas de aire, agua permeada, limpieza con productos químicos, etc. Se muestra una fotografía a continuación del conjunto de tuberías existentes: ● Sustitución de las membranas actuales por las nuevas membranas ofertadas sobre el casete existente (a cargo del licitador) ● Montaje de los 7 casetes una vez las paredes hayan sido reparadas (a cargo del licitador) ● Puesta en marcha de la ocurrencia instalación (a cargo del licitador y a la connotación económica supervisada por Aigües de su superación; diferenciando Barcelona). En este punto habrá que controlar todos los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos parámetros de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen funcionamiento para garantizar la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad salida Como ya se mantendrá frente a un resultado contrario ha comentado, hay que pueda ser determinado en el marco incluir también la retirada de la elaboración totalidad de los residuos generados y su tratamiento técnico y legal. En todo momento se considera que el alcance de los trabajos detallados en la memoria técnica hasta su puesta en marcha, se encuadra dentro de llaves en mano. Se contemplarán todos los materiales y medios necesarios para la recepción del Expediente Técnicomaterial, salvo pronunciamiento distinto el desmontaje, el montaje, cargas, descargas y transportes necesarios dentro y fuera de la EDAR. Todas las herramientas y los medios auxiliares estarán incluidos. Todos los materiales y consumibles estarán incluidos. Asimismo, el adjudicatario tendrá que definir y acordar con los responsables de la planta todas y cada una las actuaciones que se tendrán que llevar a cabo para sustituir las membranas con la finalidad de garantizar en todo momento la calidad del Tribunal Arbitralvertido en medio. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando Se incluye también la formación al margen personal de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico planta que sea necesario para las partidas específicas operaciones rutinarias y de las obras involucradasoperación normal. En la evaluación El alcance mínimo de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para esta formación será de 1 sesión de 2 horas y tendrá que incluir el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentematerial formativo necesario.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso AFD-RSND-EERSSA-CPNI-003, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA IV, cuya ejecución se financia con recursos de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD), los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control de avance físico de obra conforme el formato que se adjunta (ANEXO 1) en forma mensual, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato ANEXO 1, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, sea en la provincia xx Xxxx, Xxxxxx Chinchipe o el cantón Gualaquiza. Para el contrato o los contratos de construcción correspondiente a REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA IV (la obra tiene un presupuesto de $ 975,000.00), el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. Si el fiscalizador no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presenta rá un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administr ador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Luego de suscribir el acta de recepción provisional de las obras citadas. Dicha situación obras, el fiscalizador tendrá un plazo de 20 días para presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y el Concedente (representado por el Supervisor); condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base anexando toda la documentación referente a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas construcción de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. El concepto servicio brindado por el establecimiento comercial, se ajustará a las siguientes especificaciones: a) Realizar la entrega de Evento Geológicotreinta y seis (36) tablets en la oficina territorial del Servicio Jesuita a Refugiados ubicada en el municipio de Suacha - Cundinamarca, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos con las siguientes especificaciones: El proveedor entregará la totalidad de las siguientes obras: Túneles tablets directamente en la Oficina Territorial del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeJRS/COL ubicada en la Xxxxx 00 # 0 – 00 xx Xxxxxx – Xxxxxxxxxxxx. Las tablets deberán ser nuevas, estar en perfecto estado y debidamente empacadas/embaladas en cajas; Túneles vinculados el precio de dicho empaque no deberá estar discriminado en las respectivas facturas. La entrega de las tablets a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos las unidades productivas dependerá exclusivamente de los funcionarios del JRS/COL. Las especificaciones técnicas de la Presa Palo RedondoTablet se relacionan en el Anexo; el JRS/COL sugiere la referencia “Tablet SAMSUNG 8.7" Pulgadas A7 Lite 64GB”, sin embargo, puede ser otra referencia siempre y Medidas cuando tenga, como mínimo, las especificaciones técnicas del producto en mención. La garantía de impermeabilización y consolidación cada una de las tablets debe ser, como mínimo, de un año. Dicha información deberá estar reflejada en propuesta. b) La entrega de las tablets por parte del llamado Dique Natural Se define como proveedor se realizará en una única entrega en una fecha a concertar entre las partes en la ocurrencia oficina del Servicio Jesuita a Refugiados en Suacha, antes del 30 xx xxxx de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos 2023. c) Las tablets estarán soportadas por 36 facturas y/o costosdocumentos equivalentes (una por cada tablet), en esta se deberá reflejar su cantidad y su respectivo valor unitario. d) El proveedor se compromete en el momento de facturar a verificar que en esta aparezcan los procesos constructivos productos previamente concertados entre las partes, de las obras citadaslo contrario estos elementos deberán ser cargados al portador y no podrán figurar en la factura. Dicha situación En ningún caso el JRS/COL asumirá los costos derivados de la compra de elementos ajenos. e) Las facturas y/o documentos equivalentes bajo ningún motivo se deberá hacer a nombre de particulares, únicamente a nombre de JRS COLOMBIA o FUNDACION SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS COLOMBIA con Nit 000-000-000-3, deberá ser caracterizada entregada en primera instancia original en las instalaciones de la oficina del JRS/COL SUA-IBA, En caso de estar obligados a facturar electrónicamente, deberán hacer el envío de esta al correo 000000000@xxxxxxxxxxxx.xx, con copia a xxxxx.xxxxx@xxx.xxx Profesional Administrativo, xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx Auxiliar Logístico, y xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx Coordinador Territorial. f) El proveedor deberá tener en cuenta que se le aplicará las retenciones correspondientes por ley, cabe aclarar que no se aplica ReteIca a establecimientos locales puesto que la fundación tiene como sede principal la ciudad de Bogotá. g) Acorde a la normatividad tributaria del país, si el Concesionario y proveedor seleccionado es responsable de facturar electrónicamente deberá expedir dicha factura cumpliendo los requisitos establecidos en el Concedente (representado por Estatuto Tributario. h) Si el Supervisor); y proveedor seleccionado es responsable de no existir acuerdoIVA, deberá tener en cuenta que los recursos que financian este contrato son exentos de IVA, por el Tribunal Arbitral ende, no se podrá cobrar este impuesto en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación ninguno de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a servicios prestados, lo anterior esta soportado con el respectivo documento de exención de IVA radicado ante la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteDIAN.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a Este servicio puede ser utilizado en proyectos mixtos que requieren la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos compartición xx xxxxx y/o costospostes. La compartición de ductos ofrece conforme a lo siguiente: • Ductos de 35.5, 45, 60, 80, 100 mm que podrán ser subdivididos de acuerdo con los procesos constructivos de las obras citadascriterios establecidos en la sección 1.1.3 Criterios para determinar capacidad excedente en ductos. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a • Los CS o AS deberán asumir la evaluación técnica responsabilidad derivada de la ocurrencia implementación de la subdivisión de los ductos. • No se podrá interceptar un ducto en ningún punto intermedio de la sección de canalización. Sólo se podrá acceder a ellos desde los pozos. • La ocupación de Ductos en Pozos deberá seguir lo establecido en la Norma 1 del Anexo 2 y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado estará debidamente reportado en el marco SEG/SIPO de forma periódica y actualizada. • Los CS o AS deberán instalar en la canalización solamente los cables, dispositivos de conexión, así como herrajes para su fijación y sujeción. No se podrán instalar equipos activos. • Se deberá permitir el cambio de ducto en un pozo cuando el ducto continuo no tenga espacio. • La continuidad en la trayectoria que seguirán los cables dentro de los ductos debe respetar la numeración del ducto, en caso de que esté saturado el número de ducto correspondiente, se permitirá realizar un cambio al ducto consecutivo inmediato. • Los cables instalados de los CS o AS deberán estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS” con base en la Norma 1 del Anexo 2 para efectos de garantizar la eficiente revisión en caso xx xxxxx de cables, entre otras actividades aplicables asociadas a mantenimiento.” “[…] […] -, rellenar y reponer el revestimiento de banqueta o asfalto-, ubicar el pozo tapado, - descubrir las tapas, si están soldadas desoldar, si está inundado desaguar, si esta azolvado, desazolvar, nivelar en brocal y volver a soldar las tapas al final de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitraljornada-. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen […]” “[…] Criterios para los Trabajos Especiales de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores Recuperación de Espacio en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factoresInfraestructura: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.[…]

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso AFD-RSND-EERSSA-CPNI-002, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA III, cuya ejecución se financia con recursos de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD), los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar e l cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control de avance físico de obra conforme el formato que se adjunta (ANEXO 1) en forma mensual, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato ANEXO 1, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, sea en la provincia xx Xxxx, Xxxxxx Chinchipe o el cantón Gualaquiza. Para el contrato o los contratos de construcción correspondiente a REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA III (la obra tiene un presupuesto de $ 975,000.00), el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. Si el fiscalizador no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a con trolar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cump lida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Luego de suscribir el acta de recepción provisional de las obras citadas. Dicha situación obras, el fiscalizador tendrá un plazo de 20 días para presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y el Concedente (representado por el Supervisor); condiciones de ejecución del contrat o, control de cronogramas, y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base anexando toda la documentación referente a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas construcción de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso AFD-RSND-EERSSA-CPNI-003-A, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA IV, cuya ejecución se financia con recursos de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD), los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control de avance físico de obra conforme el formato que se adjunta (ANEXO 3) en forma mensual, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato ANEXO 3, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, sea en la provincia xx Xxxx, Xxxxxx Chinchipe o el cantón Gualaquiza. Para el contrato o los contratos de construcción correspondiente a REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA IV (la obra tiene un presupuesto de $ 975,000.00, pero se adjudicará en dos LOTES cada uno de $ 487,500.00), el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la Presa Palo Redondo; Cimentación planilla está aprobada y estribos debe ser pagada por la CONTRATANTE. Si el fiscalizador no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la Presa Palo Redondo; EERSSA de la restitución de medidores y Medidas la energización de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia trabajos realizados por el Concesionario contratista. Previo y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a durante la evaluación técnica ejecución de la ocurrencia obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos controlar que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el marco equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación obra; Presentar un informe de los eventos geológicos intervienen relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para cronogramas presentados por el caso Contratista de la excavación obra; además, registrará en el libro de túneles. Se entenderá obra los avances de l a obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por diametralmente distintaeste concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, si en lugar verificar y certificar la exactitud de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca las planillas de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.avance;

ALCANCE. El concepto levantamiento del inventario físico de Evento Geológicobienes se aplicará, es aplicable exclusivamente sólo a los procesos constructivos aquellos bienes que se apeguen a la definición de bienes muebles instrumentales, que para tal efecto se definen en la Segunda de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y estribos baja de bienes muebles de la Presa Palo Redondo; Administración Pública Federal Centralizada. • El servicio comprenderá los bienes muebles instrumentales de propiedad federal y Medidas bienes propiedad de impermeabilización terceros al servicio del Instituto Nacional de Psiquiatría Xxxxx xx xx Xxxxxx Xxxxx, con un número aproximado de 12,000 (doce mil) bienes que se encuentran en las instalaciones del Instituto. • La cantidad y consolidación valores de bienes instrumentales que se tomará como base para el desarrollo del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteProyecto, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en su primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a etapa serán la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) suma de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados estén registrados en el Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales del Instituto (SIAF) al 31 de diciembre de 2012, en los Estudios ExistentesCentro de Costos, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para Para el caso de la excavación segunda etapa, la cantidad y valores de túnelesbienes a considerar como base para el desarrollo del proyecto, serán la suma de aquellos que estén registrados en el Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales del Instituto (SIAF) al 31 de diciembre de 2012, en los Centros de Costos ubicados en el CAAF. • Efectuar la actualización del inventario de los bienes de activo fijo mediante el uso de terminales o lectores ópticos similares a los que actualmente se utilizan para el monitoreo del SIAF. • Se entenderá recopilará información por diametralmente distintaseparado, si sobre el estado de conservación que presentan los bienes para posteriormente poder estimar el factor de demérito de los bienes, asimismo presentar un informe del estado de conservación o cuales ameritarían sustitución. • En caso de que se adquieran bienes durante el levantamiento del inventario físico éstos se tendrán que dar de alta en lugar el inventario, tanto la fecha de una roca tipo I adquisición como la información contenida en las facturas de compra de los activos nuevos como son: número, fecha, nombre del proveedor, cantidad de artículos, y su valor (incluido sus subtiposantes y después de considerar el I.V.A. respectivo. En el caso de los activos propiedad de terceros el nombre del propietario, si programa o proyecto de investigación para dicho bien. • Llevar a cabo la conciliación del nuevo inventario con el que actualmente se tiene en la base de datos del sistema informático de control del activo fijo y de igual forma con la base de datos que se tiene referente a las facturas de adquisición de los hubiere) bienes. • Se presentará un informe narrativo a la conclusión de cada Centro de Costos describiendo las diferentes actividades que se presenta una roca realizaron indicando el número total de calidad activos que comprende el inventario actualizado desglosado por departamento, por usuario de los bienes propiedad del INPRF y el total del valor de adquisición de los activos a la fecha de terminación de estos trabajos. De igual o peor x xxxx tipo IIIforma se presentará por separado el inventario de los bienes propiedad de terceros. El informe será impreso y de forma digital en formato de Excel. • El listado de Centros de Costos, correspondientes a la primera etapa se anexan a las presentes bases. El listado del inventario de bienes muebles de cada Centro de Costos se entregará al licitante adjudicado, al día siguiente de la emisión del fallo de la presente licitación. • El listado completo correspondientes a la segunda etapa, se entregarán al licitante adjudicado por parte de la Subdirección de Recursos Materiales a más tardar el día 15 xx xxxxxx de 2013. • Las actividades inherentes al Proyecto de levantamiento del inventario físico, deberán realizarse invariablemente en las Instalaciones del Instituto que abarcan la primera y segunda etapas del proyecto según corresponda: en oficinas administrativas en días y horas hábiles e inclusive durante los periodos vacacionales, recesos, suspensión programada por sucesión de días inhábiles y suspensión de labores, según se describen en el calendario oficial. en días y horas hábiles de acuerdo con el calendario, siempre y cuando esté comprendida en el período objeto del contrato y que se lleve el control dentro del plan de trabajo acordado previamente entre la empresa adjudicada y el personal del área de Activo Fijo de la Subdirección de Recursos Materiales. Lo anterior, podrá ampliarse en horarios y días a indicación del Subdirector de Recursos Materiales. • El prestador de servicios durante la vigencia del contrato y de los servicios solicitados, deberá de instrumentar un sistema de control informático para el almacenamiento de los registros y de la base de datos, este sistema será propiedad del prestador de servicios y será utilizado para la revisión, validación y reporteo del levantamiento físico de los bienes de la entidad, al término del contrato el prestador de servicios retirará el sistema de información y entregara al INPRFM la base de datos con los registros del inventario en formato digital. La definición de la meta-data de la base de datos será definida en conjunto con el personal que designe la Subdirección de Recursos Materiales; o si asimismo el sistema de control informático se utilizara para la manipulación de la información resultante del levantamiento físico del inventario de los bienes de activo fijo del INPRF y mediante el cual trabajará de manera paralela al SIAF, ese sistema informático, proporcionará los informes necesarios referentes al resultado del levantamiento físico de activo fijo del INPRF. • El sistema de control informático deberá ser alimentado con la información obtenida en lugar el levantamiento de una roca tipo II (incluido sus subtiposinventario por la totalidad de los bienes registrados, si los hubiere) por área, por Centro de Costos; por periodo de tiempo, así como de cada bien en particular, de igual manera deberá de estar capacitado para migrar la información con la que se presenta una roca cuenta en el actual sistema electrónico de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; registro y así sucesivamentecontrol del inventario, sin detener la operación rutinaria.

ALCANCE. El concepto La prestación del servicio de Evento Geológicomantenimiento se realizará en el edificio Palma Arena situado en la avenida Uruguai s/n, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos en Palma de Mallorca. Las revisiones y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios se realizarán sobre los siguientes obrassistemas: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados • Centrales de incendios • Extintores de incendios • Detección y alarma de incendios • Pulsadores y avisadores de alarma • Bocas de incendio equipadas • IPF41 • Hidrantes • Control de humos y temperatura • Abastecimiento de agua para la PCI • Aljibes de abastecimiento de agua para la PCI • Sistema de detección por aspiración • Retenedores de puertas. • Elementos de sectorización y compartimentación. • Rociadores • Grupo de presión • Cortinas cortafuegos pista Las operaciones de revisión y mantenimiento de los anteriores sistemas protección serán como mínimo las establecidas en la normativa que a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos continuación se indica: - REAL DECRETO 314/2006, de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo17 xx xxxxx, por el Tribunal Arbitral que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-SI. - REAL DECRETO 393/2007, de 23 xx xxxxx, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. - Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, en base el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios. - ORDEN de 16 xx xxxxx de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Contra Incendios Real Decreto 1942/1993. - REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. - Orden de 31 xx xxxx de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la evaluación técnica presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de la ocurrencia botellas xx xxxxx con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 xx xxxxx. Reglamento de aparatos a presión. - Normas UNE que le sean de aplicación. - Cualquier otra normativa que afecte a las instalaciones y a la connotación económica equipos de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes protección contra incendios. Las operaciones y cuya superación en términos frecuencias mínimas de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad inspección se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado adjuntan en el marco ANEXO II del presente pliego de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteprescripciones técnicas.

ALCANCE. El concepto Adjudicatario aceptará las instalaciones para su mantenimiento y conservación, independientemente del estado en que se encuentren, desde el momento de Evento Geológicosu adjudicación. Por ello, es aplicable exclusivamente los licitadores podrán conocer el estado de los ascensores y demás elementos electromecánicos antes de redactar su oferta, para lo que solicitarán a la Dirección Técnica del GRUPO SEPIDES, autorización para acceder a las dependencias que contengan estos aparatos, siempre que no se interfiera en su normal funcionamiento. Las instalaciones objeto del procedimiento se encuentran en las siguientes direcciones: XXXX 0 Xxxxxx X Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx 000. Madrid Bloque II Bloque V Edificio Génesis Xxxxxxx Xxxxxx 0x. Madrid Edificio Villa de Madrid Calle Cabeza Mesada, 5. Madrid XXXX 0 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, x/x Xxxxxxxx X x X. X-0.0 Xxxxxx El Mantenimiento de las instalaciones de transporte vertical se establece en la modalidad de Todo Riesgo (incluye toda pieza de repuesto), el "Servicio de Atención Especial 24 Horas", así como todo lo previsto al efecto en el vigente Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención y demás disposiciones legales vigentes. En consecuencia, están incluidos todos los equipos, componentes, materiales, medios humanos y cuantos otros precise para la ejecución de los trabajos. De una forma más concreta, se incluirá, al menos, todo lo siguiente: • Realizar por personal cualificado todas las revisiones que sean necesarias, con una periodicidad mínima mensual, para garantizar que las instalaciones objeto de este contrato, se hallan en las debidas condiciones de funcionamiento y seguridad. • Los trabajos de limpieza, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo necesarios para conservar las instalaciones en las debidas condiciones de funcionamiento y seguridad. La limpieza incluye los extremos de las pisas de puerta de piso desde el hueco, el cuarto de máquinas, el foso, el hueco, la viguería de separación de huecos, y en general todo lo que se encuentra dentro de los recintos donde están los componentes del ascensor. Se excluyen los elementos accesibles por los usuarios, tales como las decoraciones y pasamanos. La limpieza de la iluminación del techo de cabina y reposición de luminarias están dentro del alcance del Conservador. • La corrección de todas las averías de las instalaciones. No obstante, la corrección de averías, reparaciones y sustituciones, motivadas por vandalismo o negligencia en el uso de las instalaciones, serán facturadas aparte por el Conservador a la Propiedad cuando estas circunstancias hayan sido debidamente acreditadas, y no computarán a los procesos constructivos efectos de los cálculos de disponibilidad, averías, ni horas de paro por avería. En cualquier caso, en estas situaciones excepcionales, previamente se cursará la correspondiente oferta a la Propiedad para su aceptación. • El ajuste, reparación o sustitución de cualquier componente y pieza de las siguientes obras: Túneles instalaciones que así lo requiera, antes de que los defectos o el desgaste de los mismos pueda afectar el normal funcionamiento de las instalaciones, sus prestaciones, o sus condiciones de seguridad, aportando a su cargo los materiales y mano de obra cualificada necesarios. Dentro de los componentes del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados ascensor, además de todos los propios de esta instalación, se incluyen el alumbrado de cabina, el alumbrado del hueco y el alumbrado del cuarto de máquinas. • La asistencia de personal cualificado del Conservador a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos las Inspecciones Periódicas e Inspecciones de Supervisión de la Presa Palo Redondo; Propiedad, aportando a su cargo los medios materiales y Medidas humanos necesarios. • El Servicio de impermeabilización y consolidación Atención Especial 24 Horas. El Conservador se compromete a prestar un "Servicio de Atención Especial 24 Horas" (SAE24H) que comprenda al menos los siguientes servicios: o La atención de los avisos durante las 24 horas de los 365 días del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos año. o La asistencia técnica (operarios y/o costos, los procesos constructivos técnicos) a petición expresa de la Propiedad para atender cualquier necesidad relacionada con el servicio de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); instalaciones y de no existir acuerdoforma independiente del resto de servicios contratados, dentro de la jornada laboral con un máximo de 15 minutos de asistencia de promedio dentro de cada edificio por el Tribunal Arbitral en base instalación, mes y año. o La asistencia a la evaluación Ingeniería (representante técnica de la ocurrencia Propiedad) dentro y fuera de la jornada laboral, independientemente del servicio descrito en el punto anterior. o Las futuras modificaciones del software de la maniobra que demande la Propiedad para adaptarlo a sus necesidades de explotación que deberán ser realizadas en el plazo máximo de 1 semana desde su solicitud. • Un nivel de servicio, disponibilidad y atención de avisos, según se define en este Pliego de Condiciones Técnicas de Mantenimiento. • Informar a la connotación económica Propiedad de cualquier defecto que presenten las instalaciones, inmediatamente después de que haya sido observado por el personal del Conservador, sin perjuicio de su superación; diferenciando corrección ulterior. • Cumplimentar los eventos previsibles (identificados partes de revisión e intervención establecidos por la Propiedad, para controlar la ejecución de las revisiones, la corrección de averías y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, según lo dispuesto más adelante. • Contestar a las consultas que le formule la Propiedad sobre cualquier aspecto relacionado con el estado de las instalaciones, con el alcance requerido para esclarecer las cuestiones planteadas. El Conservador dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles para contestar por escrito a las consultas normales que le formule la Propiedad por el mismo medio, pudiendo solicitar por escrito una ampliación de ese plazo, por razones justificadas. No obstante, las consultas urgentes deberán ser contestadas en un plazo máximo de 24 horas. • La realización por parte del Conservador de una auditoría de mantenimiento anual por cada instalación y la entrega del informe con los Estudios Existentes resultados de la misma. No obstante el Conservador queda obligado a la ejecución de cualquier trabajo necesario o conveniente para el correcto Mantenimiento de las instalaciones aunque no se haya mencionado en este documento y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco resto de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en documentos que conforman el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación contrato. 2.1 Características generales de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteinmuebles.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a Este servicio puede ser utilizado en proyectos mixtos que requieren la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos compartición xx xxxxx y/o costospostes. La compartición de ductos ofrece conforme a lo siguiente: • Ductos de 35.5, 45, 60, 80, 100 mm que podrán ser subdivididos de acuerdo con los criterios establecidos en la sección 1.1.3 Criterios para determinar capacidad excedente en ductos. • Los CS o AS deberán asumir la responsabilidad derivada de la implementación de la subdivisión de los ductos. • No se podrá interceptar un ducto en ningún punto intermedio de la sección de canalización. Sólo se podrá acceder a ellos desde los pozos. • La ocupación de Ductos en Pozos deberá seguir lo establecido en la Norma 1 del Anexo 2 y estará debidamente reportado en el SEG/SIPO de forma periódica y actualizada. • Los CS o AS deberán instalar en la canalización solamente los cables, dispositivos de conexión, así como herrajes para su fijación y sujeción. No se podrán instalar equipos activos. • Se deberá permitir el cambio de ducto en un pozo cuando el ducto continuo no tenga espacio. • La continuidad en la trayectoria que seguirán los cables dentro de los ductos debe respetar la numeración del ducto, en caso de que esté saturado el número de ducto correspondiente, se permitirá realizar un cambio al ducto consecutivo inmediato. • Los cables instalados de los CS o AS deberán estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS” con base en la Norma 1 del Anexo 2 para efectos de garantizar la eficiente revisión en caso xx xxxxx de cables, entre otras actividades aplicables asociadas a mantenimiento.” “[…] […] -, rellenar y reponer el revestimiento de banqueta o asfalto-, ubicar el pozo tapado, - descubrir las tapas, si están soldadas desoldar, si está inundado desaguar, si esta azolvado, desazolvar, nivelar en brocal y volver a soldar las tapas al final de la jornada-. […]” “[…] Criterios para los Trabajos Especiales de Recuperación de Espacio en la Infraestructura: […] 1) Postes: - Cuando la parte superior de los postes está ocupada por dispositivos, como pueden ser de sujeción de cables de red, de empalmes de red, de distribución de red y dispositivos de acometidas de red, los procesos constructivos cuales ocupan la franja donde el CS debe instalar su dispositivo de sujeción de cables de red, determinándose en la Visita Técnica el trabajo de reacomodo de los diversos dispositivos sobre el poste, donde la cotización listará los movimientos de los dispositivos a reubicar. - En la Visita Técnica se identificó que el poste está saturado por la instalación de diversos cables, y el proyecto de recuperación corresponde al análisis de reagrupación, o desaturación a través de la instalación de un poste nuevo intermedio. Entonces el proyecto listará los trabajos a realizarse, como lo son: instalar nuevas retenidas, tensar las existentes -ya que todo cable nuevo a instalar demanda la revisión de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada retenidas existentes en primera instancia por la trayectoria-, montaje de poste, remate de cables existentes en el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a poste nuevo -para disminuir la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados tensión en los Estudios Existentes postes extremo-, reposición de banqueta –en la base del poste-, colocación de peldaños, movimientos de cables de red y cuya superación en términos cables de plazos usuarios, dispositivos de conexión y/o distribución con todos los herrajes, etiquetados, movimientos de referencia a tierra (si es el caso) movimiento de subidas de cables con sus canaletas (si es el caso). 2) Pozos y costosDuctos: - Durante la Visita Técnica se identificó el proyecto de desmontaje de un cable de 900 pares de cobre que ocupa un ducto de 100 mm, entonces para recuperar el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentesespacio vía el desmontaje, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en una vez retirado el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, cable y por hechos no imputables al Concesionarioser un ducto de 100 mm se necesita la subdivisión de vía; en este tipo de trabajos de xxxxxxxxxx puede darse el caso de que se retire sin problema el cable o no, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores quedando el ducto inservible en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradasambos casos. En la evaluación Visita Técnica también se identificaron todos los pozos que tienen protecciones de soldadura (protecciones contra el vandalismo de robo de cables), así como los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx pozos que requieren desagüe, o desazolve, sin que se pueda ubicar un pozo por estar oculto bajo banqueta, sin embargo, a través xxx xxxx diametralmente distinta previo se identificó que el cable por desinstalar existe en el mismo ducto contiguo.” - El segundo caso se presenta cuando al momento de tratar de retirar el cable con medios mecánicos, se sobrepasa la tensión máxima sobre el cable y se presenta el riesgo de ruptura del mismo así como de ductos y otros cables existentes, por lo cual se procede a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso desistir de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distintadesinstalación, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) situación que se presenta una roca cuando un cable se adhiere a las paredes del ducto. […]” “[…] Metodología para la Determinación de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteTrabajos Especiales.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009, es aplicable exclusivamente contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia xx Xxxx. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. La ejecución de este Servicio, de acuerdo a lo solicitado en el presente Concurso, consiste en llevar a cabo la Gestión integral de la Planta de Clasificación de Envases Ligeros incluyendo, a coste del Adjudicatario, todos aquellos trabajos, suministros y servicios necesarios para la correcta gestión integral de la planta, de todos los equipos, maquinaria y restantes instalaciones que la conforman. El concepto contrato se entiende a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario. En líneas generales y no siendo excluyente, forma parte del alcance la realización por parte del adjudicatario de Evento Geológicoal menos las siguientes prestaciones: - Recepción de material procedente de la Recogida Selectiva de envases ligeros (contenedor amarillo). Cabe la posibilidad, es aplicable exclusivamente hasta que se ponga en marcha la Nueva planta de clasificación de envases de RU y se realicen las modificaciones de la PRTE, de que sea necesario, durante un periodo no superior a dos años desde el inicio del contrato, recepcionar también las latas de envases de aluminio procedentes de la Planta de Reciclaje, Tratamiento y Elaboración de combustible (PRTE), las cuales se almacenarán aparte en un espacio habilitado a tal efecto en la zona de almacenamiento xx xxxxx recuperadas, así como su posterior carga con los medios de la planta en los vehículos de los recicladores. - Alimentación a la línea de proceso del material, movimiento de los contenedores de rechazos, reboses, etc. mediante una máquina de brazo telescópico sobre ruedas, así como el movimiento xx xxxxx mediante carretilla elevadora y carga de las mismas en camiones (generalmente a 3 alturas siempre que sea posible). Tanto la maquina con brazo telescópico como la carretilla deberán ser aportadas y mantenidas por el adjudicatario a su xxxxx. - El adjudicatario tendrá que cargar, en los camiones enviados por los recicladores, todos los tipos de material seleccionado en la planta para su posterior envío a los procesos constructivos centros de tratamiento, cumplimentando todos los documentos de carga exigidos por la normativa de transporte, y aquellos aportados por Sogama (Documento de Identificación, etc…) relativos a dichas cargas. Asimismo, deberá realizar las comprobaciones oportunas en dicha documentación en cuanto al tipo de material a cargar y destino del mismo. En caso de que, a lo largo del contrato, Sogama solicite que se cargue algún nuevo material o producto en las inmediaciones de las siguientes obrasinstalaciones afectadas por este contrato, el adjudicatario deberá de realizarlo a su xxxxx. - Control de proceso, de calidad y coordinación del proceso de separación de materiales en su totalidad. - Mantenimiento integral de la instalación y medios auxiliares: Túneles predictivo, preventivo, correctivo y legal conforme a los manuales de los fabricantes y normativa vigente en cada momento. Se incluye también el edificio de servicios que emplea el personal de la planta. - Limpieza integral del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados exterior e interior de las instalaciones, maquinaria, medios auxiliares y equipos bajo la premisa de PULCRITUD ABSOLUTA EN TODO MOMENTO. Se hará especial hincapié en la limpieza correspondiente a elementos móviles en contacto con la bolsa amarilla: cintas (rodillos, tambores, rascadores), prensas, separadores automáticos, cribas, mesas vibrantes, etc. de forma que operen continuamente en condiciones óptimas. Dentro del programa de limpieza se incluirá también las zonas limítrofes a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos instalación (calles, cunetas, arquetas, zonas de almacenamiento de materiales) así como aquellas otras que aun no estando en las inmediaciones de la Presa Palo Redondo; instalación se haya visto afectada por la operativa de la propia planta (viales de entrada al CMC, zona de báscula o control de accesos, e incluso las fincas exteriores al CMC a las cuales hayan podido llegar materiales procedentes de esta planta), tal y Medidas como se especifica en el apartado de impermeabilización limpieza de este Pliego. - Será por cuenta del adjudicatario cualquier medio necesario para llevar a cabo el objeto del contrato cumpliendo toda la normativa vigente (Seguridad e higiene, residuos, etc.) así como cuantas declaraciones, dictámenes o exigencias pueda requerir cualquier organismo oficial. Se observará un estricto control de los residuos recibidos en planta, separando y consolidación gestionando legalmente los residuos peligrosos que pudiesen recibirse en la instalación. - El adjudicatario vendrá obligado a elaborar cuantos planes, informes, resúmenes le solicite Sogama especialmente la documentación de mantenimiento (históricos, libro de incidencias, xxxx xx xxxxxx, etc.) así como toda la documentación que sea necesaria para la realización de informes de producción (cantidades de materiales procesados diariamente, control del llamado Dique Natural Se define como stock, etc.). - La totalidad de la ocurrencia fracción de rechazo, final de línea de proceso, deberá enviarse al foso B de la PRTE a través de la línea de cintas existentes y que enlazan con dicha planta. En caso de avería de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadascintas que se dispongan en el exterior de la nave o parada de la PRTE, se descargarán a un contenedor, siendo el coste de su transporte al Foso B de la PRTE, o a un lugar que indique Sogama, x xxxxx del Adjudicatario. Dicha situación También será a su xxxxx el transporte del rechazo y los voluminosos que no puedan ser procesados en la PRTE por parada de esta instalación hasta el lugar que indique Sogama, el cual no estará a una distancia superior a 12 Km. del CMC. Este transporte deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base realizarse de acuerdo a la evaluación técnica normativa vigente, siendo comunicado a Sogama. Esta característica no suele ser tónica habitual en la operativa de las instalaciones, estimándose una parada de la ocurrencia y PRTE de unas 4 semanas al año. Cualquier variación respecto a esta estimación no dará lugar a ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario. - Gestión de los lixiviados que se generen en esta Planta, siendo estos enviados a su xxxxx a la connotación económica depuradora biológica del CMC, previa comunicación a la gestora de su superación; diferenciando esta depuradora. - Será por cuenta del Adjudicatario todos los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes consumibles y cuya superación en términos materiales que sean necesarios para realizar el Objeto del Concurso: alambre, combustibles tanto para la maquinaria como para la calefacción y ACS de plazos vestuarios del personal de gestión integral de la planta, lámparas, aceites, grasas, y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos todo aquello que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que sin estar aquí detallado pueda ser determinado necesario para la ejecución de este servicio. - Será por cuenta del adjudicatario todos los estudios, informes y análisis necesarios para cumplir con la Declaración de Efectos Ambientales, AAI o cualquier otra legislación, evaluación ambiental legal o reglamentariamente exigida. Y en el marco de la elaboración del Expediente Técnicoparticular, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación cada uno de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentescampos de aplicación de este contrato, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá será por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.cuenta del adjudicatario lo siguiente:

ALCANCE. El concepto alcance de Evento Geológicolos trabajos considera la realización de actividades tendientes a adecuar la malla vial, es aplicable exclusivamente de los corredores pretroncales y alimentadores del sistema integrado de transporte masivo de Santiago de Cali SITM-MIO, por donde circulan los buses Padrones y complementarios que cubren las rutas pretroncales y alimentadoras, como también el espacio público de los puntos xx xxxxxx, asociados al sistema; realizando actividades de adecuación vial en la parte funcional de los pavimentos en sus capas superficiales y actividades de rehabilitación a la malla vial, de acondicionamiento y enlucimiento al espacio público asociado a los procesos constructivos puntos xx xxxxxx del sistema, y demarcación vial. Adicionalmente, cada contratista deberá elaborar la estructuración de información cartográfica y de base de datos de acuerdo con las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato, de conformidad con los Parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG. Todo lo anterior, de conformidad con los Anexos del presente pliego de condiciones, los cuales se relacionan en el numeral 1.12. Para este efecto, se ha dividido la cuidad entres (3) sectores de intervención, los cuales abarcan la totalidad de la malla vial de la ciudad cubierta por las rutas pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO, distribuidos en GRUPOS de la siguiente manera:  GRUPO 1: Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxx  XXXXX 0: Sector Oriente  GRUPO 3: Sector Sur El alcance de cada GRUPO se define en el Anexo 1 – Especial del presente pliego de condiciones. La distribución de grupos se realiza teniendo en cuenta criterios de operatividad del sistema, localización geográfica, organización administrativa de los contratos de obra, sus montos y extensión de las siguientes obras: Túneles zonas de la ciudad. Cada uno de los GRUPOS, una vez adjudicada la licitación, corresponderá a un contrato, por lo que se entiende que de la presente licitación se seleccionarán hasta tres (3) contratistas. Si un mismo contratista se hace adjudicatario de dos (2) o más grupos, firmará un (1) contrato por cada GRUPO, por lo que al final, una vez adjudicada la licitación, se firmarán en total tres (3) contratos, lo anterior de conformidad con el numeral 5.4 del Canal Madre Tramo Mochepresente pliego. En general las intervenciones abarcan las vías vehiculares de tráfico mixto utilizadas por las rutas Pretroncales y Alimentadoras del sistema, y las zonas destinadas para el ascenso y descenso de pasajeros (puntos xx xxxxxx de los buses). Para el efecto, se define Adecuación vial a las actividades de mejoramiento que se ejecutan sobre una estructura de pavimento, orientadas a restablecer las condiciones de servicio de las vías pretroncales y alimentadoras y facilitar el desplazamiento de los vehículos del sistema, bajo condiciones de comodidad y seguridad, reduciendo los tiempos de viaje y el deterioro de los vehículos. En los puntos xx xxxxxx o zonas de ascenso y descenso de pasajeros de las rutas pretroncales y alimentadoras del SITM-Chicama-Urricape; Túneles vinculados MIO, está contemplada la adecuación del espacio público asociada a la Presa Palo Redondo; Cimentación parada con el propósito de darle identidad al punto xx xxxxxx, información sobre rutas a los usuarios del sistema y estribos brindar condiciones de confort y seguridad al usuario. En dicha zona se adelantaran actividades que implican la recuperación del andén, cordones, inclusión de mobiliario urbano y señalética del sistema. Adicionalmente, EL CONTRATISTA que resulte adjudicatario de alguno (s) de los contratos, deberá adelantar actividades de demarcación vial, y la elaboración e implementación de los planes de manejo de tránsito, de gestión social y de manejo ambiental, plan de calidad, elaboración del plan de ejecución y demás requerimientos xxx xxxxxx de condiciones, sus anexos y la minuta del contrato. El alcance de los contratos que se derivan del presente proceso licitatorio está definido en los Anexos que hacen parte xxx xxxxxx de condiciones, referidos en el Numeral 1.12 - Documentos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentelicitación.

ALCANCE. El concepto mantenimiento integral de Evento Geológicolos edificios que el Contratista deberá realizar comprenderá la ejecución de Trabajos de Obra de Mantenimiento y Tareas de Mantenimiento, comprendidos en estas últimas el Mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos, tareas de Saneamiento y la Desinfestación y Desinfección, todo ello según lo detallado en el Pliego de Condiciones Generales, el 1 Los edificios están identificados con la/s calle/s que corresponden al acceso principal al establecimiento. Ello implica que algunos establecimientos pueden tener otras entradas alternativas que integran, todas ellas sin excepción, su unidad física. Además, se encuentra detallada a modo de referencia, una superficie ponderada de metros cubiertos, semi cubiertos y libres. Asimismo, en mismo anexo A, se señalan los establecimientos educativos actualmente en funcionamiento en cada edificio para una mayor comprensión de la dinámica actual de los mismos, circunstancias que podrán variar a criterio del Ministerio de Educación en cualquier momento durante la vigencia del Contrato. presente Pliego (PCP), en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). Las Tareas de Mantenimiento deben lograr la habilitación por autoridad competente, o profesional habilitado al efecto, de los equipos, instalaciones y edificios, o evitar la pérdida de la misma. Todas las tareas que deban realizarse en edificios que por sus características y antigüedad estén catalogados como edificios con “protección histórica”, tendrán especificaciones técnicas especiales que remplazarán a las formuladas para la generalidad de los trabajos. Toda intervención en dichos edificios deberá contar con un profesional especialista en Conservación designado por el Contratista que efectúe la supervisión de las tareas a ejecutar. Para la realización de las tareas de restauración es aplicable exclusivamente imprescindible presentar a la Dirección General Administración de Mantenimiento (en adelante DGAMANT) los antecedentes del personal afectado a esos trabajos a los procesos constructivos efectos de su aprobación. Se tomará como requisito fundamental la experiencia demostrable del personal y su idoneidad en este tipo de tareas. Durante la duración del contrato el Ministerio de Educación –en adelante el MEGC- podrá incorporar al listado de establecimientos obrantes en el Anexo A otros edificios que no cuenten con el servicio de mantenimiento necesario, siempre que dicho incremento no supere el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato para el rubro Tareas de Mantenimiento, considerando para tal determinación el valor promedio del metro cuadrado ofertado por el Contratista. Para realizar la mencionada ampliación se tendrá en cuenta un criterio geográfico. La ampliación que se origine en las nuevas incorporaciones se hará a valores de la última redeterminación de precios aprobada, y se le aplicarán –a cuenta- la totalidad de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos adecuaciones provisorias posteriores aprobadas para el contrato, hasta ese momento. Asimismo, el MEGC podrá aprobar adicionales de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia obra presentados por el Concesionario y el Concedente contratista sobre los Trabajos de Obras de Mantenimiento, hasta un 20% (representado veinte por el Supervisor); y ciento) del monto total de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos contrato para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteese rubro.

ALCANCE. El concepto presente proyecto se desarrollará mediante dos fases condicionadas, diferenciadas e independientes entre sí, con las siguientes características generales: Fase 1: La primera fase incluye la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de Evento Geológicoestudios y diseños a partir de la información, es aplicable exclusivamente los estudios y diseños existentes. Dentro de las actividades a desarrollar en la Fase 1 el contratista deberá realizar el diagnóstico del almacenamiento subterráneo y superficial de las aguas lluvias (dulces) y la escorrentía superficial; la valoración de los riesgos de inundación que afectan los asentamientos urbanos, como consecuencia del drenaje de las aguas lluvias precipitadas sobre las cuencas circunscritas por el Distrito No. 4. (Xxxxxx Xxxxxxx y Cuenca Los Profesores), e incluirá además la solución de ingeniería de algunos sitios críticos definidos por la Gobernación que se encuentren en riesgo de inundación asociada a precipitación. El contratista deberá analizar las alternativas de gestión pluvial, incluyendo la alternativa de canal embalse paralelo a la pista del aeropuerto y seleccionará la alternativa más conveniente para elaborar los diseños de detalle y posteriormente, ejecutar las obras bajo condiciones de funcionalidad atendiendo el alcance viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. Fase 2: La segunda fase corresponde a la ejecución de las obras de alcantarillado pluvial del distrito No. 4 en la Isla de San Xxxxxx, las cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa seleccionada en la fase 1, y donde se podrán construir las soluciones que permitan drenar los caudales de aguas lluvias de manera adecuada, mitigando los efectos causados por las posibles inundaciones y los efectos que esto causa sobre la población urbana residente en las cuencas de Natania y Los Profesores. El alcance de las dos fases incluyen las actividades que se describen a continuación: Revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de los estudios y diseños a partir de la información y los estudios y diseños, existentes. Ejecución de las obras; teniendo que los diseños disponibles con los cuales se estimaron las obras iniciales serán objeto de revisión, ajustes y complementación, por tanto, se tiene que las actividades a ejecutar pueden llegar a presentar variaciones, sin perjuicio de lo anterior, dentro de las obras inicialmente previstas se incluye: • - Localización y replanteo • - Rotura y reconstrucción de pavimentos • - Excavaciones • - Cimentación y rellenos • - Retiro de sobrantes • - Suministro e Instalación de tubería y accesorios • - Estaciones de bombeo • - Obras para zonas de recarga • - Obras para canal en concreto • - Subestaciones eléctricas En términos generales, se deberán adelantar las obras civiles propuestas por la ingeniería de detalle que se obtenga de la ejecución de la Fase 1, incluyendo el suministro e instalación de equipos, materiales y demás aditamentos requeridos, para el manejo de aguas lluvias y mitigar el riesgo por inundación en el Distrito 4 de la Isla de San Xxxxxx. De manera transversal al proyecto el contratista deberá desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, mismos que se anexarán y estribos publicarán con los documentos de la Presa Palo Redondo; y Medidas convocatoria. El propósito de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o costos, los procesos constructivos construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia tejido social a través de estrategias participativas; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica parte de la ocurrencia comunidad y a la connotación económica de su superación; diferenciando demás actores, así como las acciones que potencien los eventos previsibles (identificados en beneficios y se minimicen los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteimpactos.

ALCANCE. El concepto alcance del servicio incluirá las siguientes prestaciones:  Mantenimiento conductivo  Mantenimiento preventivo  Mantenimiento técnico-legal  Mantenimiento correctivo  Mantenimiento mejorativo y modificativo (en el caso de Evento Geológicoque existan)  Mantenimiento logístico  Asesoramiento técnico  Asistencia o apoyo logístico En el caso del mantenimiento mejorativo, es aplicable exclusivamente modificativo y otras obras y servicios bajo demanda, CASA AMÉRICA solicitará oferta al adjudicatario y le dará carácter preferencial, utilizándose siempre y en todo caso las tablas de precios de materiales y mano de obra propuestas y anexas al contrato. Sin embargo, CASA AMÉRICA, no estará obligado a aceptar tales ofertas, pudiendo contratar las obras o servicios con la empresa que considere oportuno y que le resulte más ventajosa para sus intereses. En el Anexo 5 del presente Xxxxxx se describen a título orientativo, los equipos incluidos dentro del alcance del presente contrato, pudiendo existir modificaciones con respecto a los procesos constructivos modelos, marcas o características de los equipos instalados, unidades, situación, etc. En cualquier caso las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a empresas licitadoras deberán visitar las instalaciones y realizar las comprobaciones que consideren oportunas antes de presentar su mejor oferta. A la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos salida de la Presa Palo Redondo; visita programada, las empresas recibirán un documento acreditativo de haber realizado las inspecciones visuales, el original del cual deberá acompañar al documento de su propuesta en la licitación. Aunque se detalle de forma más específica en el Anexo 5 del presente Pliego, las instalaciones objeto del servicio, con carácter general, serán las que se definen de forma genérica y Medidas no limitativa a continuación:  Instalación eléctrica, comprende: o Centros de impermeabilización seccionamiento y consolidación del llamado Dique Natural Se define transformación de abonado 4 o Cuadros de distribución de MT o Acometidas de BT desde los centros de transformación a los Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT), estos incluidos. o Equipos para suministro de energía complementarios o de seguridad (grupos electrógenos y SAI’s) o Instalaciones interiores desde los CGBT hasta Cuadros Secundarios y desde estos hasta los puntos terminales, con todos los elementos de mando y protección, circuitos, canalizaciones, así como interruptores, enchufes, cajas, luminarias, etc. incluidos. o Alumbrado de emergencia o Alumbrado interior y exterior o Pararrayos y red de toma a tierra  Instalación de Climatización: Todos los elementos de la ocurrencia instalación de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteclimatización, en términos desde las unidades de plazos producción, centrales y/o costosautónomas, hasta los procesos constructivos elementos terminales, incluidos los circuitos hidráulicos y/o de las obras citadasrefrigerante, redes de conductos y todos los componentes presentes en la instalación. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia Entre otros: x Xxxxxx de refrigeración o Enfriadoras x Xxxxxxx de gas o Sistema de dosificación automática de anti-incrustante y biocida o Climatizadores o Sistemas de bombeo o Equipos autónomos y fan-coil o Invernaderos con batería de calor o Sistema VRF o Tuberías, conductos y difusores o Sistemas de control automático y gestión de climatización (SIEMENS DESIGO Versión 4.01.012.1)  Instalación de Ventilación: Natural y forzada, tanto por el Concesionario impulsión como extracción de aire. Entre otros: o Extractores o Ventiladores o Difusores o Conductos  Instalación de Calefacción y el Concedente Agua Caliente Sanitaria (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica ACS): Todos los elementos de la ocurrencia instalación de Calefacción y a ACS del edificio, desde las unidades de producción, centrales y/o autónomas, hasta los elementos terminales o puntos de consumo, incluidos los circuitos hidráulicos, redes de conductos y tuberías así como todos los componentes presentes en la connotación económica instalación. Entre otros: 5 o Calderas o Quemadores o Termos eléctricos  Instalación de su superación; diferenciando gas: Instalación de Gas Natural desde la acometida hasta los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos puntos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteconsumo.

ALCANCE. El concepto Consultor deberá desarrollar los trabajos y estudios en las especialidades de Evento Geológicoarquitectura a nivel de ante-proyecto, es aplicable exclusivamente de topografía (planimetría y altimetría), estudio de suelos y de diseño estructural, con los correspondientes trabajos y ensayos de campo que la especialidad exija, que permitan adelantar con ellos la edificación de un nuevo terminal internacional de pasajeros, la adecuación normativa de la terminal existente, la edificación de una nueva torre de control; así como los insumos para las obras de repavimentación de la pista, de las calles de rodaje y plataforma existente, en el Aeropuerto EL EDEN de Armenia, Quindío, de acuerdo con los siguientes deberes u obligaciones generales y específicas. El Consultor en diseño arquitectónico aeroportuario y diseño estructural detallado deberá realizar: I) Los estudios arquitectónicos a nivel de ante-proyecto a partir de la información existente de los anteriores procesos de licitación desiertos, en especial el VJ-VE- APP-IPB-005-2015, para las siguientes intervenciones a) un Nuevo Terminal Internacional de Pasajeros y b) Modificación y adecuación del Terminal de Pasajeros Existente, el consultor deberá revisar y ajustar la información existente de la implantación y esquema básico, con el fin de elaborar los ajustes y dibujos a escala, de plantas, cartas y fachadas o perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio. II) Los estudios topográficos a nivel planimétrico y altimétrico de los accidentes geográficos e inmuebles existentes dentro el aeropuerto El Edén, tanto del lado Aire como del lado Tierra. III) Los estudios de vulnerabilidad sísmica del terminal existente frente a los procesos constructivos requerimientos de la norma NSR-10, para determinar requisitos de reforzamiento estructural. IV) Los estudios detallados de suelos para la caracterización del suelo y su capacidad portante en los sitios previstos para la edificación de la Nueva Torre de Control y del Nuevo Terminal Internacional de Pasajeros. Los estudios arquitectónicos de la Nueva Torre de Control serán entregados por la Aerocivil. También se realizarán los estudios de caracterización de suelos para obras de repavimentación de la pista, de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a calles de rodaje y plataforma existente. V) Y los estudios detallados de ingeniería estructural para la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos edificación de la Presa Palo Redondo; Nueva Torre de Control y Medidas del Nuevo Terminal Internacional de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentePasajeros.

ALCANCE. La presente consultoría tiene por objeto Fiscalizar las obras que se ejecutarán mediante el proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-005 REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 1, 2 y 3. Revisión inicial de los documentos precontractuales y contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. Verificación de los requerimientos mínimos solicitados en pliegos y contratos, constantes en la oferta: Personal técnico, administrativo y de apoyo; así como recomendar el remplazó de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios. Los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y sean los especificados en la oferta. El concepto cumplimiento de Evento Geológicolas leyes laborales, es aplicable exclusivamente de seguridad social y de seguridad industrial. Elaboración y firma de las actas de inicio de trabajos. Los diseños de acometidas y medidores deberán ser valorados en el Sistema Comercial (Sieeq) de la Empresa Eléctrica Quito, la generación de las órdenes de instalación y distribución de órdenes para la ejecución del trabajo, deben ser realizados bajo los procedimientos y normas de la Empresa, coordinando con personal de la Gerencia Comercial. El reforzamiento de redes y repotenciación de transformadores, se realizará de acuerdo a los procesos constructivos procedimientos que tiene la Gerencia de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos Distribución de la Presa Palo Redondo; Empresa Eléctrica Quito, para lo cual el fiscalizador coordinara con el contratista y Medidas el personal técnico de impermeabilización la Gerencia de Distribución Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información: Un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista económico y consolidación del llamado Dique Natural Se define como avance físico, respaldado por los cálculos correspondientes. Análisis de la ocurrencia cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario. Estadísticas sobre las condiciones climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos. Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista. Análisis del personal técnico del contratista. Verificar que el libro de obra contenga una situación geológica concreta reseña cronológica y extraordinaria descriptiva de los trabajos de obra y sus pormenores, que afecte imprevistamente, en términos servirán para controlar la ejecución de plazos la obra y para supervisar la ejecución de esta. El fiscalizador que detecte algún problema de calidad y/o costostrabajo, deberá señalarlo en el libro de obra para que sea corregido por el contratista, de ser posible en forma inmediata y si no lo es para que este someta a su consideración la solución propuesta. Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los procesos reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada, con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado. Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra, justificando técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser caracterizada en primera instancia considerados por el Concesionario contratista para el mejor desarrollo de la obra. Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada, debidamente georeferenciados. Revisar los aspectos y el Concedente (representado métodos constructivos propuestos por el Supervisor); contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes. La recepción de no existir acuerdoobra definitiva, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables realizara a los esperados30 días de efectuada la recepción provisional en ambos casos se realizaran un acta de recepción, donde se indicara como se desarrollo el proceso constructivo la condición en tramos continuos mayores la que se recibe la obra, la recepción a veinticinco (25) metros, satisfacción de esta y/o observaciones para que el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si constructor proceda a corregir los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.problemas estas actas tendrán como mínimo:

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el SupervisorSupervisor Especializado); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.

ALCANCE. El concepto alcance del servicio incluirá las siguientes prestaciones:  Mantenimiento conductivo  Mantenimiento preventivo  Mantenimiento técnico-legal  Mantenimiento correctivo  Mantenimiento mejorativo y modificativo (en el caso de Evento Geológicoque existan)  Mantenimiento logístico  Asesoramiento técnico  Asistencia o apoyo logístico En el caso del mantenimiento mejorativo, es aplicable exclusivamente modificativo y otras obras y servicios bajo demanda, CASA AMÉRICA solicitará oferta al adjudicatario y le dará carácter preferencial, utilizándose siempre y en todo caso las tablas de precios de materiales y mano de obra propuestas y anexas al contrato. Sin embargo, CASA AMÉRICA, no estará obligado a aceptar tales ofertas, pudiendo contratar las obras o servicios con la empresa que considere oportuno y que le resulte más ventajosa para sus intereses. En el Anexo 5 del presente Xxxxxx se describen a título orientativo, los equipos incluidos dentro del alcance del presente contrato, pudiendo existir modificaciones con respecto a los procesos constructivos modelos, marcas o características de los equipos instalados, unidades, situación, etc. En cualquier caso las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a empresas licitadoras deberán visitar las instalaciones y realizar las comprobaciones que consideren oportunas antes de presentar su mejor oferta. A la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos salida de la Presa Palo Redondo; visita programada, las empresas recibirán un documento acreditativo de haber realizado las inspecciones visuales, el original del cual deberá acompañar al documento de su propuesta en la licitación. Aunque se detalle de forma más específica en el Anexo 5 del presente Pliego, las instalaciones objeto del servicio, con carácter general, serán las que se definen de forma genérica y Medidas no limitativa a continuación:  Instalación eléctrica, comprende: o Centros de impermeabilización seccionamiento y consolidación del llamado Dique Natural Se define transformación de abonado o Cuadros de distribución de MT o Acometidas de BT desde los centros de transformación a los Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT), estos incluidos. o Equipos para suministro de energía complementarios o de seguridad (grupos electrógenos y SAI’s) o Instalaciones interiores desde los CGBT hasta Cuadros Secundarios y desde estos hasta los puntos terminales, con todos los elementos de mando y protección, circuitos, canalizaciones, así como interruptores, enchufes, cajas, luminarias, etc. incluidos. o Alumbrado de emergencia o Alumbrado interior y exterior o Pararrayos y red de toma a tierra  Instalación de Climatización: Todos los elementos de la ocurrencia instalación de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteclimatización, en términos desde las unidades de plazos producción, centrales y/o costosautónomas, hasta los procesos constructivos elementos terminales, incluidos los circuitos hidráulicos y/o de las obras citadasrefrigerante, redes de conductos y todos los componentes presentes en la instalación. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia Entre otros: x Xxxxxx de refrigeración o Enfriadoras x Xxxxxxx de gas o Sistema de dosificación automática de anti-incrustante y biocida o Climatizadores o Sistemas de bombeo o Equipos autónomos y fan-coil o Invernaderos con batería de calor o Sistema VRF o Tuberías, conductos y difusores o Sistemas de control automático y gestión de climatización (SIEMENS DESIGO Versión 4.01.012.1)  Instalación de Ventilación: Natural y forzada, tanto por el Concesionario impulsión como extracción de aire. Entre otros: o Extractores o Ventiladores o Difusores o Conductos  Instalación de Calefacción y el Concedente Agua Caliente Sanitaria (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica ACS): Todos los elementos de la ocurrencia instalación de Calefacción y a ACS del edificio, desde las unidades de producción, centrales y/o autónomas, hasta los elementos terminales o puntos de consumo, incluidos los circuitos hidráulicos, redes de conductos y tuberías así como todos los componentes presentes en la connotación económica instalación. Entre otros: o Calderas o Quemadores o Termos eléctricos  Instalación de su superación; diferenciando gas: Instalación de Gas Natural desde la acometida hasta los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos puntos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteconsumo.

ALCANCE. El concepto alcance de Evento Geológicolos trabajos contemplará la reparación de los viales mediante las diferentes técnicas y especificaciones que se contemplan en este pliego de características técnicas y en la normativa aplicable para este tipo de trabajos. Para corregir deficiencias de regularidad superficial en el pavimento, es aplicable exclusivamente se utilizará la combinación de técnicas de eliminación (mediante fresado) y de recrecimiento. En los puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada o por consolidación de rellenos mal compactados (por ejemplo, junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la explanada, o lugares con firme inestable), se corregirán con mezcla bituminosa en caliente, adecuando las capas y sus espesores para conseguir la irregularidad superficial, previamente a la ejecución de la capa de rodadura. En los lugares que lo precisen se aportará firmeza al terreno previamente al pavimentado mediante materiales adecuados a esta circunstancia. Forma parte del alcance el llevar a cabo un acceso a los procesos constructivos nuevos vestuarios desde la zona de las siguientes obrasescaleras de acceso a oficinas. En los lugares que la base se encuentre en buenas condiciones se aplicará una capa de pavimento. Las características generales de los materiales y la ejecución de las unidades de obra serán las definidas en el articulado xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) y las de la Tabla 11 de la citada NORMA 6.3 IC: Túneles REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. Forma parte del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados alcance la reposición de la pintura de señalización en los viales del CMC, así como también de las barreras (guardarailes) que se encuentren deteriorados. Para conseguir el objetivo, las partidas que se contemplarán se indican a continuación, las cuales se corresponden con las mediciones estimadas que aparecen en este Pliego: - FRESADO: Fresado mecánico de aglomerado asfáltico con una profundidad 6 centímetros, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales. Se incluirá el barrido y retirada de detritus a vertedero y posterior reposición con capa de aglomerado en caliente tipo AC22 bin 50/70 D (D‐20) (S/UNE 13108), transportado, extendido y compactado por medios mecánicos con un espesor de 6 cm. El material resultante del fresado será gestionado por el adjudicatario a su xxxxx. - SANEO: Saneo de superficie existente mediante excavación con una profundidad de 40cm, con retirada de detritus y posterior relleno con material xx xxxxxxx 0/150, transportado, extendido y compactado con medios mecánicos. - PAVIMENTACIÓN: Pavimentación con capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 50/70D (D12) transportado, extendido y compactado por medios mecánicos con un espesor de 5 cm. - RIEGO: Riego de adherencia con dotación de 0,50 Kg/m² de emulsión tipo ECR‐1 termoadherente. - ARQUETAS: Puesta en cota de arquetas - CANALIZACIÓN: en caso de existir algún punto bajo y que sea necesario evacuar las aguas pluviales de dicha zona se ejecutará un sumidero y este será conectado y canalizado hasta la arqueta o cuneta de aguas pluviales más cercana por medio de tubería corrugada de al menos 250mm, debidamente enterrada y compactado del material empleado para enterrarla. - BARRERAS recta: Suministro y colocación xx xxxxxxx simple recta con poste tubular (similar al existente), incluyendo separadores, conectores, tornillería y captafaros cada 8m. - BARRERAS curva: Suministro y colocación xx xxxxxxx simple curva con poste tubular (similar al existente), incluyendo separadores, conectores, tornillería y captafaros cada 8m. - BARRERA cola: Suministro y colocación de cola de retorno. - ACCESO: Será por cuenta del adjudicatario el realizar un acceso a pie desde la zona de las escaleras de oficina de Sogama hasta la zona de los nuevos vestuarios, unos 175m aproximadamente. Para ello será necesario soterrar la cuneta de pluviales existente por medio de un tubo de un diámetro mínimo de 400 mm, realizar el relleno y compactado de material correspondiente para lograr la cota del actual vial y dar las pendientes adecuadas para la evacuación de pluviales (el material de relleno estará formado por una capa inicial de hormigón de limpieza para tapar el tubo y posteriormente material xx xxxxxxx 0/150 compactado y que será aportado por el adjudicatario). Finalmente, el acceso debe de quedar pavimentado y con igual cota a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de vial anexo, con una situación geológica concreta y extraordinaria anchura variable que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia irá definida por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y talud colindante, con un valor medio aproximadamente 3 metros. Del lado del talud se darán las pendientes adecuadas para que las pluviales sean recogidas en los sumideros que se instalen. A lo largo del vial se han de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral colocar al menos cada 00 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx pluviales generadas en base las zonas colindantes. Estos sumideros han de ir conectados a la evaluación técnica tubería soterrada y además se han de recrecer los actuales arquetones de registro y desagüe hasta la ocurrencia cota del vial, dejando en la parte superior una arqueta‐rejilla accesible para poder acometer trabajos de limpieza. También formará parte del trabajo el modificar/colocar nuevas barreras a lo largo del acceso. - PINTURA lineal: Pintura acrílica blanca con microesferas de 10 cm de ancho. - PINTURA símbolos: Pintura acrílica blanca con microesferas y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costosantideslizante para símbolos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentesflechas, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnicocebreados, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteetc.