Common use of CRONOGRAMA Clause in Contracts

CRONOGRAMA. El 08 de octubre de 2021, a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 Resolución N- 165 del 18 xx xxxxx de octubre 2013 - Apertura INVITACION a presentar propuesta N- 018 a partir del 18 xx xxxxx de 20212013 Entrega de las Invitaciones xx xxxxxx de condiciones del 18 xx xxxxx de 2013 10:00 a.m. Consulta xx xxxxxx de condiciones: del 18 xx xxxxx de 2013 de 10:00 a.m. al 23 xx xxxxx de 2013 a 4:00 pm. en la oficina de contratación Hospital Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx Xxxx, o a través de la página del hospital xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx Aclaración pliego de condiciones 19 xx xxxxx de 2013 (2 p.m.) Sala de Juntas ESE Hospital Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx xx Xx Mesa Cundinamarca, (las observaciones previamente deben haber sido allegadas al correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o radicada físicamente en la oficina de contratación de la ESE Hospital Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx xx Xx Xxxx – Cundinamarca. Presentación de propuesta y acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 cierre: Los interesados deberán entregar las propuestas en la oficina de Contratación ubicada en las instalaciones del 08 Hospital en los horarios de octubre 8.00 a.m. a 4 p.m. del 23 xx xxxxx de 20212013. Estudio, levantada por la interventoría AERTECanálisis, los ajustes traslado y respuesta de observaciones el 24 xx xxxxx de 2013 de 8 a.m. a los estudios (3pm) Calificación, publicación y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el comunicación del 25 xx xxxxx de 20222013. Observaciones Calificación y respuesta a observaciones 26 xx xxxxx 2013 Adjudicación y suscripción del contrato 29 xx xxxxx de 2013. Aplicación y control de medios físicos, mecánicos y electrónicos coadyuvantes en el tratamiento fisioterapéutico que está encaminado a reestablecer el movimiento corporal humano. Realizar limpieza de equipos y elementos como: hidrocolector, tanque de parafina, tanque xx xxxxxxxx y ultrasonido entre otros. Reestablecer funciones corporales y mejorar la calidad de vida de pacientes en áreas de Consulta Externa, y Hospitalización. Realizar actividades de rehabilitación y rehabilitación funcional de usuarios que lo requieran en las áreas de Consulta Externa y Hospitalización. Realizar actividades de estimulación adecuada, facilitación neuromuscular propioceptiva con manejo de técnicas, para pacientes con retraso del desarrollo motor y afianzar funciones corporales específicas en Consulta Externa y Hospitalización. Realizar, conocer, actualizar y aplicar los procesos y procedimientos del Servicio de Terapia Física. Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del servicio. Realizar consulta de terapia o el procedimiento con un rendimiento de tres (…)3) pacientes por hora Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de urgencias y hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No obstanteRealizar en forma oportuna las evoluciones y valoraciones de los pacientes en el serviciode hospitalización. Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los servicios de urgencias, debido hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el Hospital cuando sea el profesional convocado. Realizar los procedimientos terapéuticos programados por el Hospital, o participar en ellos, formular diagnósticos, practicar valoraciones y prescribir el plan de tratamiento que debe seguirse a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición pacientes a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltansu cargo, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de práctica clínica del Hospital. Garantizar que el diseño estructural los procedimientos terapéuticos cuente con la autorización del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 servicio por parte xxx xxxxxxx. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. Participar activamente en el programa de Seguridad del equipo paciente: identificar y notificar los incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las acciones de diseño arquitectónicomejora. Este cronograma se puso Participar con el Hospital en conocimiento las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las autoridades competentes. Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada uno de los pacientes atendidos, de conformidad con la Resolución 1995 del Comité Operativo 8 de julio de 1999 del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de TransporteSalud. Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, Inficaldas e Infimanizalesel consentimiento informado y su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los procedimientos terapéuticos a aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al paciente física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias vitales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé le explicará los riesgos y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022)consecuencias que se puedan presentar. Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada Esta actividad no puede ser delegada. Realizar dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal y preventiva. Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de 2022la enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, fecha como también registrar de manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la codificación requerida. Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe y desarrolle el hospital. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de morbimortalidad. Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en coordinación con la Subgerencia Científica, responsable de la supervisión técnica del contrato. Garantizar que será entregado todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, como en lo administrativo. Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas. Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia Científica. Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos inherentes a su cargo. Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen en las actividades asistenciales. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación del servicio. Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar los planes de mejora correspondientes. Dar respuesta integral a las quejas presentadas por los usuarios en los términos establecidos por la normatividad vigente. Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. Frente a lo Administrativo Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del Hospital. Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya ocurrido en razón a la Unidad prestación de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fechaservicios profesionales contratados o cuando se omitan procesos y como consecuencia de esta omisión, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre generen perjuicios económicos para el Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control la glosa y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital Coadyuvar a la entrega 1 consecución de diseños soportes de FASE III de: b. Edificio las objeciones a las facturas por el concepto de extinción pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021los procedimientos asistenciales que se requieren. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde Responder por las glosas que se presenten en el servicio. De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su defecto reintegrar a la entrega 1 entidad el valor glosado so pena de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control hacer efectiva la cláusula sobre sanciones por incumplimiento y centro de gestión (…)las garantías establecidas.

CRONOGRAMA. El 08 Validación de octubre funcionamiento del software. Listado de 2021, Asistencia a través capacitacion 18 de acta Julio del 2016 19 de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 Diciembre 2016 Secretario de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Despacho Unidad de Gestión Tecnologica Unidad xx Xxxxxx Se evidencia liquidación del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por contrato No. 1210020730, cuyo objeto es “Adquisición, implementación, puesta en funcionamiento y capacitación de un sistema de información integrado de impuestos municipales”, suscrito con la Interventoríafirma ADA S.A., según consta en Acta Final y de Liquidación de Contratos de Prestación de Servicios y/o Contratos de Compraventa fechada 30 de diciembre de 2013. (…) Hasta la fechaA pesar de encontrarse liquidado dicho contrato, se han ejecutado continúan presentando inconsistencias en el funcionamiento de los siguientes hitos módulos y otros pendientes por entregar del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre software de 2021Impuestos SITU. Cumplido. a. Edificio Incumpliendo lo establecido en la Ley 80 de extinción 1993 Art. 3 de incendios b. hangares los fines de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre la contratación estatal, Ley 1150 DE 2.007.- Art. 17 del derecho al debido proceso, Decreto 4828 DE 2008 por el cual se expide el régimen de 2021garantías en la Contratación de la Administración Pública. Cumplido. x. Xxxxx Decreto 734 DE 2012 Por el cual se reglamenta el Estatuto General de control Contratación de la Administración Pública, 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. x Aplicar y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde cumplir la normatividad vigente en los procesos contractuales Dar cumplimiento a la entrega 1 normatividad vigente y evitar procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales Revisar la normatividad vigente a aplicar y tenerla en cuenta en el proceso contractual y previo liquidacion de diseños los mismos Contratos liquidados con apego al ordenamiento juridico 18 de FASE III de: b. Edificio Julio del 2016 19 de extinción Diciembre 2016 secretaria de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)despacho

CRONOGRAMA. El 08 siguiente es el Cronograma de octubre actividades previsto para este proceso de 2021, selección: Publicación del proyecto xx xxxxxx de condiciones 27/04/2018 Primera presentación de las condiciones de ejecución del contrato 02/05/2018 a las 10:00 am (AV XXX XXXXXX No. 66- 63 Piso 5º) Segunda presentación de las condiciones de ejecución del contrato 11/05/2018 a las 10:00 xx (XX XXX XXXXXX Xx. 66- 63 Piso 5º) Plazo para que los interesados presenten observaciones Desde 27/04/2018 hasta el 21/05/2018 a través del correo electrónico convocatoria09- 0000@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Respuesta a las observaciones 24/05/2018 Resolución de acta Apertura del Proceso 24/05/2018 Publicación xxx xxxxxx de reunión 21C004condiciones definitivo 24/05/2018 Plazo límite para entrega de propuestas y de apertura de las mismas 01/06/2018 hasta las 03:00 pm (AV XXX XXXXXX No. 66-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 63 Piso 5º) Evaluación de ofertas Desde 05/06/2018 hasta 08/2018 Presentación de la idea creativa – evaluación por parte xxx xxxxxx Desde las 10:00 am del 08 06/06/2018 hasta las 4:00 pm del 06/06/2018 Publicación de octubre informe de 2021, levantada por evaluación de propuestas 12/06/2018 Plazo para que los proponentes se pronuncien sobre la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios evaluación de ofertas y diseños presenten subsanaciones (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha Término de finalización el 25 xx xxxxx traslado del informe de 2022. (…evaluación). No obstante, debido Desde el 13/06/2018 hasta el 15/06/2018 a los sobrecostos previstos para las obras través del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022correo electrónico convocatoria09- 0000@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas Respuesta a las infraestructuras observaciones sobre el informe de evaluación de ofertas y publicación definitiva del lado tierra, se generó el cronograma informe de evaluación 18/06/2018 Adjudicación del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión contrato 18/06/2018 Suscripción del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo contrato 18/06/2018 NOTA 2: Señor proponente tenga en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónicolo siguiente: TODOS AQUELLOS REQUISITOS DE LA PROPUESTA QUE NO AFECTEN LA ASIGNACIÓN DE XXXXXXX, DEBERÁN SER ENTREGADOS POR LOS PROPONENTES HASTA EL TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la AerocivilSERÁN RECHAZADAS LAS OFERTAS DE AQUELLOS PROPONENTES QUE NO SUMINISTREN LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD ESTATAL HASTA EL PLAZO ANTERIORMENTE SEÑALADO. DURANTE EL TÉRMINO OTORGADO PARA SUBSANAR LAS OFERTAS, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. CumplidoLOS PROPONENTES NO PODRÁN ACREDITAR CIRCUNSTANCIAS OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 siguiente es el Cronograma del Proceso de octubre Contratación: Publicación en la página del SECOP II de 2021, a través la invitación pública y de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios previos(como mínimo de un día hábil) 20 xx xxxx de 2022 En el SECOP II Plazo para presentar solicitud para limitar la convocatoria a MIPYME* colombianas 1. 24 xx xxxx de 2022 hasta 3 pm En el SECOP II Plazo máximo para presentar observaciones ala Invitación Pública 24 xx xxxx de2022 En el SECOP II Publicación de respuestas a observaciones y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, sugerencias a la Invitación Pública. 25 xx xxxx de 2022 En el SECOP II Plazo máximo para expedir adendas*2 00 xx xxxx xx0000 7:00 pm En el SECOP II Publicación AVISO si se establece limitó o no aMipymes*3. 00 xx xxxx xx0000 5:00 pm En el siguiente cronograma SECOP II Plazo máximo para la presentación de ofertas*4 31 xx xxxx de 2022 hasta las 02:00 Pm En el cual presenta fecha SECOP II Informe de finalización presentación de Ofertas 31 xx xxxx de 2022 hasta las 2:30 PM En el 25 SECOP II Publicación del informe de evaluación de lasOfertas. 02 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos 2022 En el SECOP II Plazo máximo para la presentación deobservaciones al informe de habilitación de las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 Ofertas 3 xx xxxxx de 2022, fecha en 2022 En el SECOP II Publicación de la que será entregado Comunicación deAceptación de la Oferta o declaratoria de desierto 06 xx xxxxx de 2022 En el SECOP II Entrega de garantías 07 xx xxxxx de 2022 En el SECOP II Aprobación de garantías 07 xx xxxxx de 2022 En el SECOP II *1. Dentro del término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipymes colombianas. *2. Podrán expedirse adendas a la Unidad presente invitación, las cuales deberán ser publicadas en el SECOP II a través del Portal Único de Gestión Contratación (PUC) http: //xxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx, como mínimo por un día hábil antes de la fecha del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por cierre, caso en el cual, de ser necesario, la Interventoría. (…) Hasta entidad podrá igualmente prorrogar la fechafecha del cierre del proceso, de tal manera que se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre cumpla con el requisito legal de 2021. Cumplidoun plazo mínimo de un día hábil para la presentación de las propuestas. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 cronograma del Llamado es el siguiente: • El 01 de octubre Octubre del 2015: publicidad del Llamado a Licitación mediante la publicación de 2021un, aviso en por lo menos uno de los periódicos de mayor circulación en el país. • Desde el 01 de Octubre hasta el 02 de Noviembre del 2015, publicidad del Llamado a través Licitación en la página Web del Ministerio de acta Industria. El pliego de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 Bases y Condiciones y toda la documentación relacionada podrán ser consultados por los interesados en la página Web del 08 Ministerio de octubre Industria. • Recepción de 2021ofertas en Xxxxxxxxx Xxxxx 000 Xxxx 0, levantada Xxxxxxx “Xxxxxxx”, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, en el horario 11 a 16 hs. • El cierre de recepción de ofertas vence a las 12 horas del día 03 de Noviembre del 2015. • El 03 de Noviembre del 2015 a las 15 horas: acto de apertura de las ofertas en Xxxxxxxxx Xxxxx 000 Xxxx 0, Xxxxxxx “Xxxxxxx”, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • Realizada la correspondiente evaluación, se dará a publicidad el dictado de la Disposición de Adjudicación, mediante comunicación fehaciente a cada uno de los oferentes en el domicilio constituido por la interventoría AERTECcada uno de ellos. • Cumplidas las formalidades, los ajustes adjudicatarios deberán presentarse a los estudios y diseños suscribir la correspondiente contrato dentro de un plazo no mayor a diez (FASEIII5) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta días corridos desde la fecha de finalización notificación del acto de adjudicación. En el 25 xx xxxxx caso de 2022. (…). No obstanteadjudicatarios nacionales, debido dicho plazo comenzará a los sobrecostos previstos para las obras contarse a partir del talud del cementeriodía siguiente a la última publicación de avisos, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales y en el diseño caso de adjudicatarios extranjeros a partir del día siguiente a la notificación en el domicilio que éstos hubieran constituido. Entrega de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para bienes: De acuerdo al cronograma previsto en el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)Capítulo VI

CRONOGRAMA. El 08 A continuación se presenta un cronograma en el cual se resumen los hitos de mayor importancia de este proceso: Publicación Aviso de convocatoria pública, proyecto xx xxxxxx de condiciones y estudios previos 28 xx xxxxxx de 2012 Página electrónica xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y aviso de convocatoria en xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Observaciones al proyecto xx xxxxxx de condiciones Del 28 xx xxxxxx al 4 de septiembre de 2012 Instalaciones Ministerio de Educación (Oficina de Atención al Usuario- Ventanilla 8.) Correo electrónico institucional del proceso. Acto de apertura y publicación xx xxxxxx de condiciones definitivo 5 de septiembre de 2012 Página electrónica xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Manifestación de interés Del 6 al 10 de septiembre de 2012 hasta las 5:00 p.m. Correo electrónico institucional del proceso o Instalaciones Ministerio de Educación (Oficina de Atención al Usuario- Ventanilla 8.) Fecha inicial para presentar propuestas 11 de septiembre de 2012 Instalaciones Ministerio de Educación (Oficina de Atención al Usuario- Ventanilla 8.) Presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo Del 6 al 12 de septiembre de 2012 Instalaciones Ministerio de Educación (Oficina de Atención al Usuario- Ventanilla 8.) Correo electrónico institucional del proceso. Termino máximo para expedir adendas Hasta el 13 de septiembre de 2012. Página electrónica xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Audiencia de cierre (Fecha máxima para presentar propuestas) 14 de septiembre de 2012, a las 4:00 p.m. Instalaciones Ministerio de Educación (Oficina de Atención al Usuario- Ventanilla 8.) Evaluación Del 17 al 19 de septiembre de 2012 Ministerio de Educación Nacional Publicación y traslado informe de evaluación 20, 21 y 24 de septiembre de 2012 Página electrónica xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Presentación de observaciones al informe de evaluación Del 21 al 25 de septiembre, hasta las 5:00 p.m. Instalaciones Ministerio de Educación (Oficina de Atención al Usuario- Ventanilla 8.) Correo electrónico institucional del proceso. Publicación respuestas a las observaciones al informe de evaluación 28 de septiembre de 2012 Página electrónica xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Acto de adjudicación 01 de octubre de 2021, a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 2012 Página electrónica xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Firma del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño contrato Dentro de los niveles tres (3) días siguientes al acto de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, adjudicación Instalaciones Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 Educación (Subdirección de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022Contratación). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 desarrollo de octubre presente convocatoria se efectuará conforme al siguiente cronograma: Presentación de 2021la solicitud de apoyo financiero, cierre número 1 Desde 26 / abril / 2017 Hasta 18 / Mayo / 2017 PROVINCIAS1 Y en la SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO A las 11:00 a.m. Ubicada en la sede administrativa. Calle 26 Desde SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y Verificación de requisitos habilitantes 19 / Mayo / 2017 Hasta 26 / Mayo / 2017 DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Calle 26 51-53. Torre salud piso 3. Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes. 30 / Mayo / 2017 Página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Plazo para subsanar // entrega de documentos requeridos por el Comité técnico de verificación primer cierre Desde 1 / junio / 2017 Hasta 9 / Junio / 2017 A las 5:00 p.m. SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Calle 26 51-53. Torre salud piso 3. Virtualmente al correo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Publicación del listado de habilitados primer cierre 13 / Junio / 2017 Página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Verificación de requisitos habilitantes segunda entrega Desde el 31 xx xxxx hasta el 12 xx Xxxxx del 2017 SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Calle 26 Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes 12 xx Xxxxx 2017 Página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Plazo para subsanar // entrega de documentos requeridos por el comité técnico de verificación segundo cierre Desde el 13 xx Xxxxx hasta el 22 xx Xxxxx del 2017 a través las 5:00 pm SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Calle 26 51-53. Torre salud piso 3. Publicación del listado de habilitados segundo cierre 27 xx Xxxxx 2017 Página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Visitas a empresas habilitadas primero y segundo cierre Desde 13 / junio / 2017 Hasta 17 / Julio / 2017 Vistas a las instalaciones de las empresas habilitadas Evaluación de las solicitudes habilitadas primer y segundo cierre Desde 22 / Junio / 2017 Hasta 26 / Julio / 2017 SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Calle 26 51-53. Torre salud piso 3. Publicación del informe evaluación primer y segundo cierre 27 / Julio / 2017 Página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Plazo para presentar observaciones informe de evaluación (estas se deben presentar de forma escrita). Desde 28/ Julio / 2017 Hasta 31 / Julio / 2017 Hasta las 5:00 pm SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Calle 26 51-53. Torre salud piso 3.o al correo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx. Respuesta a las observaciones 2 / Agosto / 2017 Página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Presentación solicitudes habilitadas y evaluadas como técnicamente viables al Comité de Dirección y Supervisión y sustentación por parte de los solicitantes. 3, 4 y 8 / Agosto / 2017 A partir de 8:00 A.M. Ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca. Xxxxx 00 00-00 Xxxxxx X.X. o en el lugar se indique para tal efecto Publicación de resultados definitivos 9 agosto/Agosto / 2017 Página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Firma y legalización de acta de reunión 21C004compromiso y pagare. Desde 9 agosto/Agosto / 2017 hasta el SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Xxxxx 00 00-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 00. Xxxxx xxxxx xxxx 0. Acto de octubre Reconocimiento de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles ganadores por el cumplimiento de requisitos. 16 xx xxxxxx de 2017 SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO Ubicada en la sede administrativa. Xxxxx 00 00-00. Xxxxx xxxxx xxxx 0. Primer desembolso e inicio de proceso de compra de maquinaria. A partir del 25/ Agosto/ 2017 Acompañamiento y Asesoría técnica. A partir del 25 / Agosto/ 2017 Inversión e implementación de la plataforma y viales alrededor aprobado. A partir del 25 / Agosto/ 2017 Segundo desembolso Se determinan conforme al desarrollo de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma ejecución del plan de contingencia negocios. Firma de lado tierra el cual fue presentado en reunión acta de cierre del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir proceso. Se determinan conforme al desarrollo de la entrega ejecución del diseño ajustado del terminal plan de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidonegocios. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 siguiente es el Cronograma del Proceso de octubre Contratación: Publicación Invitación Pública 4 de 2021, a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los febrerode 2022 SECOP II Publicación estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha documentos previos 4 de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos febreroDe 2022 SECOP II Plazo para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición observaciones a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 Invitación Pública 8 de febrero de 2022 por parte del equipo SECOP II Respuesta a observaciones y sugerencias A la Invitación Pública 9 de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día febrero de 2022 SECOP II Expedición de Adendas 0 xx xxxxxxx 0000 SECOP II Presentación de Ofertas 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación SECOP II Informe de presentación de Ofertas 00 xx xxxxxxx 0000 SECOP II Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 00 xx xxxxxxx 0000 SECOP II Presentación de observaciones al informe de habilitación de las Ofertas 00 xx xxxxxxx 0000 SECOP II Publicación de la AerocivilComunicación de Aceptación de la Oferta o declaratoria de desierto 00 xx xxxxxxx 0000 SECOP II Entrega de garantías 00 xx xxxxxxx 0000 SECOP II Aprobación de garantías 00 xx xxxxxxx 0000 SECOP II Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Invitación Pública. Proyectó: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – Abogado contratista Revisó: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Profesional Contratista DAyF Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – Profesional Especializado DAyF Teniendo en cuenta el uso diario del parque automotor, Gobernación xx Xxxxxxse requiere el suministro de combustible Corriente y ACPM se debe realizar el suministro de combustible en estaciones de servicio de la ciudad de Bogotá, Patrimonio Autónomo, Alcaldía para los siguientes vehículos: 1 TOYOTA XXXXXXXX 4X4 OCK094 GASOLINA CORRIENTE 2 TOYOTA XXXXXXXX 4X4 OCK095 GASOLINA CORRIENTE 3 CHEVROLET LUV OBF587 GASOLINA DIESEL 1. El Combustible objeto del presente contrato debe cumplir con los parámetros y requisitos de Manizales, Ministerio calidad establecidos por MinMinas ( Art. 3 y 4 Resolución 40103 de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 2021 por la gerencia cual se establecen los parámetros y requisitos de Aerocafé calidad del combustible diésel (ACPM) los biocombustibles para uso de motores por encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de combustión y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero sus mezclas y, de 2022). Por lo anteriormente expuestolas gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol anhidro, combustible para uso en motores de encendido por chispa y se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidoadoptan otras disposiciones” . a. Edificio 2. Suministrar el combustible en estaciones de extinción servicio que cumplan con el reglamento técnico establecido por MinMinas (Resolución 40405 de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero2020) 3) HITO 3: 03 diciembre . Las estaciones de 2021. Cumplidoservicio deben prestar el servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluido los días festivos. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 Tanto el plazo como las diferentes etapas del proceso se detallaran en el siguiente cronograma: Actividades 2009 Fecha Inicio d-m-a Fecha Fin d-m-a Hora Si aplica Publicación proyecto xx xxxxxx de octubre condiciones en la página web CINCO DÍAS HABILES 11/06/09 18/06/09 Formulación de 2021, observaciones al proyecto xx xxxxxx de condiciones DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PUBLICACIÓN XXX XXXXXX 11/06/09 17/06/09 Respuesta a través las observaciones al proyecto xx xxxxxx de acta condiciones SIMULTANEAMENTE CON EL PLIEGO 19/06/09 Resolución de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 apertura del 08 proceso 19/06/09 Publicación xx xxxxxx de octubre condiciones definitivos en la página web DIEZ DÍAS HABILES 19/06/09 06/07/09 Audiencia de 2021, levantada sorteo (cuando sea necesario) CUARTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA PUBLICACÓN XXX XXXXXX 26/06/09 9:00am Solicitud de aclaraciones al pliego de condiciones DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA CIERRE DEL PROCESO 19/07/09 03/07/09 Análisis y respuesta a las solicitudes de aclaraciones al pliego UN DÍA HÁBIL ANTES DEL CIERRE 06/07/09 Publicación de adendas y/o modificaciones en la página web UN DÍA HÁBIL ANTES DEL CIERRE 06/07/09 Cierre del proceso 07/07/09 10:00am Proceso de evaluación por la interventoría AERTEC, los ajustes entidad DIEZ DÍAS HABILES Solicitud de aclaraciones a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño proponentes DURANTE TODO EL TÉRMINO DE LA Respuesta de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición proponentes a la interventoría Aertec el 5 solicitud de febrero aclaraciones DOS DIAS HABILES Publicación de 2022. Con el fin informe de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura evaluación TRES DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO PARA LA EVALUACIÓN Observaciones a la tercera licitación evaluación DE UNO O DOS DIAS HABILES COMPLETOS Acto administrativo de obra asociadas adjudicación/ Declaración desierta del proceso Incluye Respuesta a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado observaciones a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)evaluación

CRONOGRAMA. El 08 cronograma de octubre la diligencia de 2021la subasta electrónica es el siguiente: ACTIVIDAD FECHA HORA CAPACITACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA DE SUBASTA – CON LA PRESENCIA FÍSICA DE LOS PROPONENTES LUGAR: XXXXXXX 0 # 00 00 PIS0 19 EDIFICIO SEGUROS TEQUENDAMA 09 XX XXXX DE 2019 1030 AM SIMULACRO DE SUBASTA ELECTRÓNICA – PARTICIPACION POR INTERNET 00 XX XXXX XX 2019 1030 AM EVENTO DE SUBASTA ELECTRÓNICA PARTICIPACION POR INTERNET 13 XX XXXX DE 2019 1030 AM El correo electrónico del representante legal o apoderado del Proponente, o en su defecto, un correo electrónico dispuesto por el Proponente, surtirá las veces de dirección electrónica para comunicaciones o notificaciones dentro del presente proceso de Subasta y dicha dirección electrónica será la reconocida para la recepción oficial de todas las comunicaciones que emita LA ENTIDAD al Proponente. Es importante tener en cuenta que la plataforma de Subasta Electrónica le notificará al Proponente Habilitado, a través dicho correo electrónico las claves de acta acceso a la plataforma Subasta Electrónica. En todo caso, será responsabilidad del Proponente Habilitado la consulta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 la publicación que efectúe la ENTIDAD en la página Web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx (SECOP), sobre los Proponentes Habilitados. Los Proponentes Habilitados serán los únicos que recibirán la clave de octubre de 2021, levantada por acceso a la interventoría AERTEC, los ajustes subasta electrónica. Si 15 (quince) minutos antes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, que se establece lleve a cabo el siguiente cronograma evento subasta electrónica el cual presenta fecha de finalización Proponente Habilitado no ha recibido dicho correo electrónico deberá comunicarse directamente con el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles operador de la plataforma y viales alrededor de subasta para que el mismo sea reenviado, en todo caso, si el proponente ha participado anteriormente en un evento de subasta con el mismo operador, podrá acceder con las claves de acceso entregadas inicialmente por el operador de subasta. El Proponente acepta, con el hecho de presentar la Propuesta, que cualquier notificación o requerimiento se le podrá hacer por correo electrónico. En este orden, en la carta de presentación de la torre Propuesta deberá indicar una dirección de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario correo electrónico para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022tal fin. Con el fin de cumplir adelantar la Subasta Electrónica, LA ENTIDAD utilizará la plataforma electrónica de CERTICÁMARA S.A. El acto de Subasta Electrónica para la adjudicación del Contrato, establecerá el Proponente Ganador con los tiempos establecidos para dar apertura base a la tercera licitación Postura de obra asociadas menor valor enviada dentro del Evento. El dato del Proponente Ganador y el valor de su Postura serán suministrados por la herramienta de manera electrónica a las infraestructuras del lado tierraLA ENTIDAD. Lo anterior, se generó con el cronograma del plan objetivo de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico proceder a realizar la adjudicación y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir publicación de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidomisma. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 presente proceso de octubre selección se desarrollará de 2021conformidad con el siguiente cronograma. ACTIVIDAD DURACIÓN FECHA HORA LUGAR Proyecto Pliego de Del 18 xx xxxxx Página WEB Universidad del Condiciones al 27 xx xxxxx Atlántico de 2020 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. xxx.xx/xxxxxxx ico/biene s-y- suministros/convocatori as Plazo máximo para 27 xx xxxxx de 05:00 pm Únicamente por escrito al presentación de 2020 Departamento de Gestión de Bienes observaciones al y Suministros ubicado en el km 7 Proyecto xx Xxxxxx antigua vía Puerto Colombia, y al de Condiciones correo bienesysuministros@m ail.uniatlantic x.xxx.xx Respuesta a las 12 xx xxxx de Página WEB Universidad del Observaciones 2020 Atlántico Presentadas xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. xxx.xx/xxxxxxx ico/biene s-y- suministros/convocatori as Publicación Acto Administrativo de Apertura del Proceso y Pliegos de Condiciones Definitivo Del 13 xx xxxx de 2020 al 21 xx xxxx de 2020 Página WEB Universidad del Atlántico xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. xxx.xx/xxxxxxx ico/biene s-y- suministros/convocatori as Audiencia aclaración de Pliegos de Condiciones 19 xx xxxx de 2020 2.00 pm Departamento de Gestión de Bienes y Suministros de la Universidad delAtlántico, ubicado en el km 7 antigua (Se publicara posteriormente el enlace para la participación de las audiencias) Plazo para la 22 xx xxxx de 2020 2:00 pm Departamento de Gestión de Bienes presentación de y Suministros de la Universidad del Propuestas Atlántico, ubicado en el km 7 antigua (Ofertas) Diligencia vía Puerto Colombia. (Se publicara posteriormente el enlace para la participación de las audiencias y la entrega de las ofertas se hará de forma virtual anexamos instructivo y de forma física en el lugar arriba indicado) de cierre Habilitación y Dentro de los 3 Página WEB Universidad del Evaluación de las días hábiles Atlántico Propuestas posteriores al xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. xxx.xx/xxxxxxx (Ofertas) cierre de la ico/biene s-y- Invitación suministros/convocatori as Pública Exhibición de Durante los Página WEB Universidad del consolidado de evaluación. (literal k numeral II artículo 42 EC) cinco (5) días hábiles posteriores a la evaluación y habilitación de las propuestas Atlántico xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. xxx.xx/xxxxxxx ico/biene s-y- suministros/convocatori as Adjudicación del Dentro de los 3 Mediante Acto Administrativo, se Contrato o días hábiles comunica a través de acta la Página WEB declaratoria de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición posteriores a la interventoría Aertec el 5 Universidad del Atlántico desierta (Acto publicación del xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. xxx.xx/xxxxxxx Administrativo) consolidado de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)ico/biene s-y- evaluación suministros/convocatori as

CRONOGRAMA. El 08 a) Publicación de octubre la Licitación: Las presentes Bases estarán a disposición de 2021los participantes, a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño sitio web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, desde el viernes 05 de julio de 2019. b) Consultas: A través del correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx, desde el viernes 05 de julio hasta el día 19 de julio de 2019. c) Las respuestas y/o aclaraciones serán publicadas en acta al portal xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, el día 26 de julio de 2019. Las respuestas serán entregadas una a una, con reproducción literal de la pregunta pertinente. Será responsabilidad de los niveles oferentes el oportuno conocimiento de la plataforma las respuestas y viales alrededor aclaraciones y no podrán alegar desconocimiento de la torre de control y centro de gestión por lo que ellas para ningún efecto. d) Visita a terreno: se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para efectuará el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx xxxxx 0000. Los oferentes deberán asistir a la Corporación Municipal de Desarrollo Social San Xxxxxxx ubicada en xxxxx xxxx 0000 (con participación 3er piso, comuna de San Xxxxxxx. Deberán estar a las 12:00 am. La asistencia será obligatoria para todos los oferentes. No se dejará ingresar a nadie luego de la Aerocivil, Gobernación hora señalada. e) Cierre para la recepción de ofertas y antecedentes: lunes 05 xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía xxxxxx hasta las 10:00 hrs. Las ofertas deben ser entregadas en soporte papel junto con el respaldo digital en cd o pendrive en la oficina de Manizales, Ministerio partes de Transporte, Inficaldas e Infimanizalesla Corporación. f) y fue aprobado Recepción de Garantía por Seriedad de Oferta: hasta el día 21 lunes 05 xx xxxxxx de febrero 2019 hasta las 10:00 hrs. Debe ser entregada físicamente en la Corporación de 2022 Desarrollo Social de San Xxxxxxx, ubicada en Santa Xxxx 2606, tercer piso. Las que serán recibidas por la gerencia funcionaria Xxxx Xxxx, o quien la reemplace, en la Oficina de Aerocafé Partes de la Corporación. g) Apertura de las propuestas: Las aperturas técnica y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado económica se realizarán el día 22 05 xx xxxxxx de febrero 2019 a las 11:00 hrs. h) Contrato: Dentro de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece los diez días hábiles posteriores a la nueva fecha de entrega del terminal comunicación de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro adjudicación de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022la propuesta, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidoel adjudicatario deberá firmar el contrato. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 cronograma correspondiente a la presente Convocatoria Privada está conformado por las siguientes actividades y fechas: ⮚ Publicación de octubre la invitación: 31 de 2021julio de 2023 a las 00:00 ⮚ Ciclo de preguntas 1 xx xxxxxx de 2023 a 2 xx xxxxxx de 2023 ⮚ y Respuestas: 3 xx xxxxxx de 2023 ⮚ Presentación de la oferta: Desde el 4 xx xxxxxx de 2023 a las 9:00 hasta el 11 xx xxxxxx de 2023 a las 17:00 ⮚ Evaluación de las ofertas: 18 xx xxxxxx de 2023 ⮚ Adjudicación: 25 xx xxxxxx de 2023 Gerente General COAGROBRISAS LIMITADA NIT 813.011.456-1 Ciudad y fecha Señores xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Pital - Huila Asunto: Proceso de selección de una Oferta Vinculante para la contratación, bajo la modalidad de precio global fijo sin formula de reajuste, de la asistencia técnica con el fin de fortalecer el proceso de secado de café de los productores de cuatro organizaciones del municipio de El Pital, Huila, de acuerdo con los documentos y anexos del Proyecto Integral. – Cargo al que aplico [Diligenciar el cargo al cual aplica INGENIERO AGROPECUARIO I / INGENIERO AGROPECUARIO II / PROFESIONAL SOCIOEMPRESARIAL] Estimados señores: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de COAGROBRISAS respuesta oportuna a cada una de las solicitudes o no presente las mismas. 2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el CONTRATO si la oferta resulta aceptada. 3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas de la invitación respectiva 4. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto. 5. Que la oferta económica adjunta (Anexo 4) fue elaborada teniendo en cuenta todas las variables del presupuesto y demás gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, y contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del CONTRATO y que, en consecuencia, de ser aceptada mi propuesta no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 6. Que en caso de que se acepte mi oferta, suscribiré el CONTRATO en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 7. Que en caso de sea aceptada mi oferta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 8. Para la ejecución del contrato ofreceré el personal mínimo requerido con el perfil y la experiencia prevista en los presentes pliegos. 9. Que manifiesto que el Proponente está x xxx y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 10. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 11. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección: Persona de contacto (nombre) Dirección Teléfono Fijo Celular numero Correo electrónico Firma del representante legal del proponente Nombre de quien firma Identificación de quien firma Nombre del proponente NIT del proponente Pital, de de 2022 Señores E. S. D. Ref.: Proceso de selección de una Oferta Vinculante para la contratación, bajo la modalidad de precio global fijo sin formula de reajuste, de la asistencia técnica con el fin de fortalecer el proceso de secado de café de los productores de cuatro organizaciones del municipio de El Pital, Huila, de acuerdo con los documentos y anexos del Proyecto Integral. [Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en micalidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de COAGROBRISAS para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. 2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el CONTRATO objeto del Proceso de Contratación de la referencia 3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de acta sus empleados, contratistas o tercero. 4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 Contratación de la referencia. 5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación referido nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 08 presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de octubre su incumplimiento por nuestra parte, y la de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes nuestros empleados o asesores. 7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha días del mes de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…)Firma del representante legal del proponente Nombre de quien firma Identificación de quien firma Cargo: [Insertar información] Nombre proponente NIT proponente 1 2 3 1. No obstanteDeben anexarse los soportes de formación educativa y experiencia específica de cada una de las personas relacionadas en este formato. Ciudad y fecha Señores COAGROBRISAS xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Pital – Huila Asunto: Proceso de selección de una Oferta Vinculante para la contratación, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementeriobajo la modalidad de precio global fijo sin formula de reajuste, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con asistencia técnica con el fin de cumplir fortalecer el proceso de secado de café de los productores de cuatro organizaciones del municipio de El Pital, Huila, de acuerdo con los tiempos establecidos documentos y anexos del Proyecto Integral. Estimados señores: El Proponente manifiesta que el valor de la Propuesta Económica incluye todos y cada uno de los Ítems con las Especificaciones Mínimas Técnicas Requeridas en los Términos de Referencia para dar apertura a la tercera licitación Contratación del Servicio de obra asociadas a las infraestructuras Extensión Agropecuaria bajo los métodos de extensión allí descritos, en el marco de la ejecución del lado tierraproyecto “Fortalecer el proceso de secado de café, se generó el cronograma de los productores de cuatro organizaciones del plan municipio del Pital, Huila”. ITEM BIEN O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS DE LA OFERTA VALOR UNIDAD ANTES DE IVA IVA (%) VALOR UNIDAD IVA INCLUIDO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO VALOR TOTAL SIN VIA - VALOR TOTAL - Firma del Representante del Proponente Nombre: [Insertar información] Documento de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx Identidad: [Insertar información] Proponente: NIT proponente NIT: 813.011.456-1 [NIT]: [●] R. Legal: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx R. Legal: [●] Cédula: 12.199.572 xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1Cédula: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2[●] Nombre: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3[●] Nombre: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0[●] Teléfono: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)[●] Teléfono: [●]

CRONOGRAMA. La ejecución del trabajo de RECIBO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE se realizará con el siguiente personal establecido, liderado por el Director de mantenimiento y el Ingeniero territorial, acompañados por el Auxiliar de Infraestructura, el Ingeniero Mecánico y el Almacenista, para lo cual deberán tener en cuenta el procedimiento de verificación y entrega establecido en el numeral 3.1.4. El 08 cronograma para recibo y verificación de octubre de 2021infraestructura férrea, a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021bienes inmuebles, levantada muebles y equipo rodante propuesto por la interventoría AERTECANI, podrá ser modificado por el Contratista, siempre y cuando signifique proponer un cronograma que no supere el tiempo establecido de un (1) mes, en el cual dé prioridad a los tramos donde hay operación de trenes y permita tener claridad sobre el estado y operabilidad del Material Rodante a cargo de la ANI. Para la reversión de la infraestructura y Material Rodante, los ajustes trabajos se realizarán con el personal establecido en la administración. i) Cronograma proceso de recibo y verificación bienes inmuebles: Tramo Longitud (km) Actividad Tiempo Requerido Puerto Xxxxxx Chiriguaná 396 Inspección Física (recorrido a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…pie). No obstante, debido El primer Día se hará recibo y entrega de paso a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, nivel involucrado en la operación y se requirió iniciará el recibo desde Puerto Xxxxxx hacia Barranca que es el tramo actual de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño operación de los niveles de pasajeros De la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición semana 1 a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura 2° semana Puerto Xxxxxx - La Dorada 131 Inspección Física (recorrido a pie) De la semana 3 a la tercera licitación 4° semana Puerto Xxxxxx-Cabañas y ramal Capulco 37,1 Inspección Física (recorrido a pie) 4 semana ii) Cronograma propuesto proceso de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico recibo y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el verificación bienes muebles y equipo de diseño estructural y rodante: Grupo Tramo Frente Estaciones Actividad Tiempo Requerido De la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado semana 1 a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por 2° Recibo y entrega semana Fijo México Xxxxxx Barrancabermeja inventario bienes muebles y equipo rodante existente De la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde semana 2 a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde 3° semanaDe la semana 3 a la 4° semana Puerto Xxxxxx Puerto Triunfo La Dorada Nare Cabañas Carare 1 – Chiriguaná Xxxxxx Xxxxxx San Xxxxxx xx Xxxxxxx Recibo y entrega Móvil Xxxxxxx La Gloria Palestina Chiriguaná inventario bienes muebles, bienes inmuebles y equipo De la semana 1 a la 4° semana Estaciones rodante existente Anexo 11 inventario de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)bienes inmuebles

CRONOGRAMA. El 08 Como parte del cronograma de octubre actividades se sugiere incluir la publicación de 2021circulares mediante las cuales PROINVERSIÓN absuelva las sugerencias a la primera versión del Contrato de Concesión. Dificultades 1. Cruces líneas y tubería de descarga Campo Armiño: A la salida de la SE Colcabamba se encuentran la LT 500 kV PE-MAMO, a través LT 220 kV de acta PE-MAMO, 5 líneas de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 220 kV y 1 línea de octubre de 2021, levantada 66 kV lo que dificulta el paso por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1este sector. Adicionalmente, se establece encuentran los tubos de descarga de Expuesto lo anterior, nuestra consulta al respecto tenemos la siguiente consulta: Proinversión apoyará o ayudara en la gestión de los permisos arqueológicos o la gestión de los permisos correspondientes con las empresas y/o entidades del estado con el siguiente fin de no impactar en el cronograma de construcción del proyecto? agua de Campo Armiño (ELECTROPERÚ) quienes no permitieron el cruce de sus tubos. Esto aumenta la longitud de la línea en aprox. 5 km. 2. Paso Cerro Januspata y comunidades Xxxxxxx, Suylloc y Januspata: Son comunidades campesinas cuyo subsistencia económica son pequeñas parcelas en combinación con cría de ganado, las cuales han tenido conflictos con la representantes de la hidroeléctrica Xxxxx xxx Xxxxxx , estos distritos son aledaños a la Central Hidroeléctrica Xxxxx xxx Xxxxxx, lo cual presenta fecha ha generado cierta resistencia a proyectos que tengan que ver con la central o líneas de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstantetransmisión, debido a los sobrecostos previstos para inconformidades e incumplimientos que esta central ha tenido con las obras del talud del cementeriocomunidades vecinas. Fue necesario evitar el paso por estas comunidades. 3. LT 500 kV Nueva Yanango – Carapongo: Zona arqueológica Tarmatambo: Fue necesario ajustar el trazado de línea de transmisión entregado por PROINVERSIÓN porque se encontraba pasando por un sector de alta densidad xx xxxxxxxx de origen prehispánico y un camino Qhapac Ñan asociado al importante sitio de TarmaTambo, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado un antiguo centro administrativo inca sobre el Qhapaq Ñan; ahora es un espacio rural usado por los pobladores de la localidad, destinado a actividades agrícolas. Estos forman un conjunto Arqueológico que están registrados por el Ministerio de Cultura. Si bien son cruces aéreos, existe mucho riesgo de encontrar evidencia en reunión los sitios xx xxxxx, si no se realiza la variante Xxxxx xxxxx es posible que nieguen el CIRA, por ser una restricción del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicospaso para este tipo de infraestructura. 4. LT 220 kV Nueva Huánuco – Yungas: Alta densidad arqueológica: Estas pampas fueron sitios de asentamientos o de adoración, estructural, hidrosanitario, eléctrico característica arqueológica que es bastante sensible y vial; en ella se expusieron los tiempos de especial manejo por condiciones que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta obligan a que el diseño estructural trazado evite al máximo estos sitios generando cambios o variantes con más longitud en la línea para no pasar por estos sitios. Ver imagen de este tramo. En la imagen se observa la gran densidad de sitios arqueológico a lo largo del terminal trazado (puntos en color rojo) oficialmente detectados por el Ministerio de pasajeros tomará 45 días cultura o Fue necesario ajustar el trazado de línea de transmisión entregado por PROINVERSIÓN porque se encontraba pasando por los polígonos de arqueología (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y Mesapata, Jardin, Huánuco, Pamapa Garu) lo que conllevo un incremento en la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir longitud de la entrega del diseño ajustado del terminal línea y el número de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso vértices inicialmente considerado en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidoanteproyectos. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 CONCEPTO FECHA Publicación de octubre la Invitación y de 2021, a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios previos El 18 de febrero de 2016 de 2016, solo en el SECOP y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1página de Telepacífico Solicitud de aclaraciones Del 18 de febrero de 2016 al 23 de febrero de 2016 hasta las 12:00 p.m. Respuesta a las aclaraciones Hasta el 23 de febrero de 2016 a las 6:00 p.m. solo en el SECOP y página oficial de Telepacífico Visita a las instalaciones 22 de febrero de 2016 hasta las 10:00 a.m. Presentación de las propuestas 24 de febrero de 2016 las 3:00 p.m. Evaluación de las propuestas 25de febrero de 2016 Publicación de la evaluación, pagina web, y SECOP 25 de febrero de 2016 Observaciones y respuesta a las observaciones 26de febrero de 2016 Publicación de la evaluación final 26 de febrero de 2016 Legalización y suscripción del contrato 27 de febrero de 2016 La solicitud de aclaraciones se pueden enviar al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx o en ventanilla única Xxxxx 0 Xx. 00 X 00 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx En la ventanilla única, existe un control previo de seguridad para autorizar el ingreso de las personas a estas instalaciones, es conveniente que el PROPONENTE, o su delegado, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha presente con suficiente tiempo de finalización el 25 xx xxxxx antelación considerando la hora límite para la entrega de 2022. (…). No obstantepropuestas, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que TELEPACIFICO, no se tuvo responsabilizará por las demoras que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar puedan ocurrir al momento de ventanilla única recibir la propuesta como consecuencia de los controles existentes, los cuales pueden llegar a incidir en la entrega oportuna de la propuesta. Después de la fecha y hora del cierre, el PROPONENTE no podrá retirar, ni modificar, ni corregir su propuesta por ningún motivo. La Sociedad Televisión xxx xxxxxxxx Ltda. – TELEPACIFICO, no se hará responsable por abstenerse de abrir una propuesta que se tenía prevista para no haya sido adecuadamente dirigida o identificada en el 28 sobre remitente. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS LUEGO DE VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PRESENTACIÓN. TELEPACIFICO NO ATENDERÁ CONSULTAS TELEFONICAMENTE. Las propuestas serán evaluadas y adjudicadas por el Comité de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltanCompras, teniendo en cuenta los requisitos establecidos, a la persona jurídica que ofrezca las mejores condiciones para la empresa, de conformidad con La Resolución 196 xx xxxxx 27 de 2014 TELEPACÍFICO podrá solicitar hasta la calificación, aclaraciones a los proponentes en relación con cualquier documento o afirmación efectuada por el proponente en su oferta, siempre que haya expresiones equívocas, confusas o aparentemente contradictorias, de manera que el diseño estructural del terminal mismo pueda aclarar su sentido, sin alterar el alcance de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre su oferta. TELEPACÍFICO analizará las observaciones de los oferentes en estos casos y se reserva el equipo derecho de diseño estructural evaluar si ellas se ajustan a lo solicitado. La solicitud de aclaración y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir respuesta correspondiente se harán por conducto de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma Oficina Asesora Jurídica y no se puso pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación los precios, ni en ningún aspecto de la Aerocivilpropuesta que implique ser mejorada, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía ni la presentación de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidodocumentos adicionales. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 proceso licitatorio se sujetará a las actividades y fechas que a continuación se relacionan: Apertura del proceso licitatorio. - Envío de octubre la Carta de 2021Invitación a las aseguradoras xxx xxxx, junto con el modelo de Acuerdo de Confidencialidad. - Aviso a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el inicio del proceso Licitatorio. - Publicación de la invitación en página web del Banco. Miércoles 2 de enero Entrega xxx Xxxxxx de Condiciones a las Aseguradoras interesadas, previa acreditación del cumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad Básicos señalados en el presente Pliego y la entrega del Acuerdo de Confidencialidad debidamente dilligenciado, en la Xxxxxxx 0 Xx. 00 -00 xxxx 0 xx Xxxxxx, X.X., 9:00am a 12:00m y de 1:00pm hasta las 4:00pm. en la Coordinación de Seguros y Contratación del Banco. Viernes 4 de enero Vencimiento plazo máximo para la formulación de preguntas y solicitudes de aclaración xxx Xxxxxx por parte de las aseguradoras interesadas en participar en el proceso, las cuales deben ser dirigidas al email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Miércoles 9 de enero Vencimiento del plazo del Banco para responder las preguntas formuladas por las Aseguradoras, lo cual se informará a través del envío de comunicación al correo electrónico registrado. Las respuestas serán publicadas a través de acta la página Web del Banco y modificación xxx Xxxxxx si a criterio del Banco a ello hubiere lugar. Lunes 14 de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 enero Entrega por parte de las Aseguradoras, de los documentos que certifican el cumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad Adicionales. Estos documentos deben ser entregados en original y con firma autógrafa, en la Xxxxxxx 0 Xx. 00 -00, xxxx 0, xx Xxxxxx, X.X., 9:00am a 12:00m y de 1:00pm hasta las 4:00pm. en la Coordinación de Seguros y Contratación del 08 Banco. Jueves 17 de octubre enero Envío de 2021las comunicaciones escritas dirigidas a las Aseguradoras participantes, levantada informando el resultado de la evaluación de los Requisitos de Admisibilidad Adicionales. La comunicación será remitida al correo electrónico de contacto registrado por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales cada Aseguradora en el diseño Acuerdo de Confidencialidad Martes 22 de enero Vencimiento del plazo otorgado a las Aseguradoras para el saneamiento de los niveles Requisitos de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 Admisibilidad Adicionales indicados como incumplidos por parte del equipo Banco. Viernes 25 de diseño arquitectónicoenero Envío de comunicaciones informando a todas las Aseguradoras participantes sobre el cumplimiento definitivo de los Requisitos de Admisibilidad Adicionales. Este cronograma El envío de estas comunicaciones se puso realizará al email indicado por cada Aseguradora en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación el Acuerdo de Confidencialidad. En el evento en que ninguna Aseguradora acredite el cumplimiento de los citados Requisitos, el Banco procederá a declarar desierta la Licitación, informará de dicho evento a través de la Aerocivilpágina Web del Banco, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado remitirá a la Unidad Martes 29 de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)enero

CRONOGRAMA. El 08 presente proceso para la selección de octubre un contratista se llevará a cabo de 2021conformidad con el siguiente cronograma: APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA 17 xx Xxxx del 2024 CTGL PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA 22 xx Xxxx del 2024 Página Web ADR PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN Y/O COMENTARIOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 24 xx Xxxx del 2024 Hasta las 5:00 pm Correos electrónicos xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx m, xxxxx.xxxx@xxx.xxx.xx RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 27 xx Xxxx del 2024 A los correos del posible oferente PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 28 xx Xxxx del 2024, Hasta las 5:00 pm A los dos correos (2) electrónicos asofrutosabrego@gmail.c om, xxxxx.xxxx@xxx.xxx.xx CIERRE Y/O EVALUACIÓN DE OFERTAS Dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre de la convocatoria PUBLICACIÓN DEL INFORME Dentro de los 5 días hábiles siguientes a través la evaluación de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes convocatoria se remitirá a los estudios correos electrónicos de los oferentes. CELEBRACION DEL CONTRATO Máximo 5 días hábiles con posterioridad la notificación de Adjudicación APROBACIÓN DE GARANTÍA Deberá ser presentada a más tardar 5 días hábiles después de la suscripción del contrato Señores: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (a) Hemos examinado y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1no tengo reservas a los documentos de los Términos de Referencia, se establece incluyendo las adendas No. [indicar el siguiente cronograma el cual presenta número y fecha de finalización emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica"]; (b) De conformidad con los documentos de TDR, me comprometo a suministrar el 25 xx xxxxx requerimiento, de 2022. acuerdo a las especificaciones solicitadas más adelante. (…). No obstantec) El precio total de mi oferta, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió es por un valor de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en [expresar el diseño de los niveles precio de la plataforma cotización en letras y viales alrededor números en pesos colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos em los TDR y de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas acuerdo a las infraestructuras del lado tierracantidades solicitadas, así: Ítem Especificación Técnica Cantidad Valor unitario IVA (Si aplica) Valor Total Subtotal Iva Total (d) Mi oferta se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicosmantendrá vigente por un período de: XXX días calendario, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación presentación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidodicho período. a. Edificio (e) Los productos cotizados tendrán una garantía de extinción XXX días, desde el momento de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)satisfacción.

CRONOGRAMA. El 08 proceso de octubre selección se desarrollará de 2021, acuerdo con el siguiente cronograma. Las modificaciones al mismo se deberán realizar a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño Adendas: Publicación de los niveles de la plataforma Términos y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 Condiciones Contractuales e Invitación 25 de febrero de 2022 por parte del equipo Socialización de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 Términos y Condiciones Contractuales e Invitación (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e InfimanizalesVirtual) y fue aprobado el día 21 28 de febrero de 2022 por – A partir de las 10:00 am Plazo para presentar observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales y a la gerencia Invitación Hasta el 1 xx xxxxx de Aerocafé 2022 hasta las 18:00 horas Respuesta a las observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales y a la interventoría Invitación 3 xx xxxxx de 2022 Plazo para expedir adendas a los Términos y Condiciones Contractuales e Invitación 8 xx xxxxx de 2022 Fecha máxima de presentación de ofertas y cierre del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 proceso 9 xx xxxxx de 2022, fecha en hasta las 16:00 horas Acto público de apertura de propuestas 9 xx xxxxx de 2022 a partir de las 16:15 horas Publicación del informe de verificación y evaluación preliminar 11 xx xxxxx de 2022 Presentación de observaciones y subsanaciones al informe de verificación y evaluación preliminar Hasta el 15 xx xxxxx de 2022 hasta las 18:00 horas Respuesta a las observaciones al informe de evaluación preliminar 16 xx xxxxx de 2022 Publicación del informe de verificación y evaluación definitiva y orden de elegibilidad 22 xx xxxxx de 2022 Decisión del Ordenador del Gasto y comunicación de la que será entregado a aceptación de la Unidad oferta al proponente seleccionado. 00 xx xxxxx xx 2022 Plazo para la presentación de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados documentos exigidos por la Interventoría. (…) fiduciaria para la suscripción del contrato Hasta el 00 xx xxxxx xx 2022 Plazo para la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos suscripción del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre contrato 6 xx xxxxx de 2021. Cumplido. a. Edificio 2022 Fecha de extinción inicio de incendios b. hangares ejecución del contrato 11 xx xxxxx de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre 2022 Plazo de 2021. Cumplido. x. Xxxxx validez de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)las ofertas 3 meses

CRONOGRAMA. El 08 Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda DECLARACIÓN JURAMENTADA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PATRIMONIO AUTÓNOMO – X. X. XXXXXX XX XXXXXXX 0000 FIDUPREVISORA S.A. 1. Que conozco los Términos de octubre Referencia de 2021la presente Invitación Privada, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a través de acta de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada que se refiere el numeral anterior. 3. Que acepto las condiciones establecidas por la interventoría AERTECentidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología. 4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los ajustes sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos no me encuentro incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta Invitación Privada, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los estudios mismos. Por tanto, conocí y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del proyecto. 9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se establece encuentra establecido la autoridad que hagas las veces de la Contraloría General de la República, así como el siguiente cronograma requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el cual presenta fecha requisito de finalización el 25 xx xxxxx antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 11. Igualmente declaro bajo la gravedad de 2022. (…). No obstantejuramento, debido que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementeriodocumentos y formularios jurídicos, se requirió financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidocomprobación. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 llamado a presentar ofertas será publicado en el Sistema de octubre Información de 2021la Dirección de Compras xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, de acuerdo a las siguientes fechas y plazos. El cronograma será el siguiente: 6.1 Fecha y hora de cierre de las ofertas: 5 días corridos contados desde la publicación de la presente licitación en el portal Mercado Público, a través las 15:00 hrs 6.2 Fecha y hora de acta apertura de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 propuestas técnica y económica: 15:01 hrs. del 08 día de octubre cierre de 2021las ofertas. 6.3 Fecha y hora de inicio de preguntas: Al momento de la publicación de la presente licitación en el portal Mercado Público. 6.4 Fecha y hora de término de preguntas: 3 días corridos contados desde la publicación de la presente licitación en el portal Mercado Público, levantada por a las 15:00 hrs. 6.5 Fecha y hora de publicación de respuestas 1 día corrido contados desde la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios fecha y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece hora de término de preguntas de la presente licitación en el siguiente cronograma el cual presenta portal Mercado Público 6.6 Fecha de Adjudicación de la Licitación 35 días corridos contados desde la fecha de finalización publicación de la presente licitación. 6.7 Visita a terreno: de carácter NO obligatoria a realizarse el 25 xx xxxxx de 20222° día corrido, desde la publicación, a las 11:00 hrs. (…)en Moneda 1375- Santiago. No obstanteDicha reunión, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales deberá coordinarla con el Xx. Xxxxx Xxxxx en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados correo: jceron@anid cl Se prorrogarán automáticamente al día hábil siguiente a partir de la entrega las 15:00 hrs., las fechas indicadas en todos los puntos desde el 6.1 al 6.7, haciendo extensiva las condiciones establecidas por el artículo 25 del diseño ajustado del terminal reglamento de pasajeros entregado compras, que considera taxativamente que el día 16 plazo de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma cierre no se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III deproduzca en: x. Xxxxx xxxx inhábiles (xxxxxx, xxxxxxx y feriados) ii. día lunes, antes de control las 15:00 horas iii día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 horas. “Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886. De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática la fecha de apertura y centro fecha de gestión (…)adjudicación, en las mismas condiciones de la regla citada precedentemente”. De igual modo ANID podrá ampliar los plazos establecidos en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, resguardando los intereses de la Institución y el cumplimiento del objeto de la licitación, debiendo subir acta con los plazos a reemplazar y los nuevos plazos a publicar, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25 del reglamento mencionadas precedentemente, en situaciones que lo amerite tales como, al presentarse numerosas preguntas, al ser necesario precisar o modificar las bases, al tener 2 o menos ofertas, si se determina ex post a la publicación que dado la complejidad se requiere mayor tiempo para ofertar.

CRONOGRAMA. El 08 siguiente es el Cronograma de octubre actividades previsto para este proceso de 2021, selección: Publicación del proyecto xx xxxxxx de condiciones 30/05/2018 Plazo para que los interesados presenten observaciones Desde 31/05/2018 hasta el 06/06/2018 a través del correo electrónico convocatoria12- 0000@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Visita de acta Inspección de reunión 21C004Riesgos 01/06/2018 9:00 am (AV XXX XXXXXX No. 66-AER63 Piso 5º) Respuesta a las observaciones 08/06/2018 Resolución de Apertura del Proceso 08/06/2018 Publicación xxx xxxxxx de condiciones definitivo 08/06/2018 Plazo límite para entrega de propuestas y de apertura de las mismas 14/06/2018 hasta las 11:00 am (AV XXX XXXXXX No. 66-ACF-XX-ME-Z-0010 63 Piso 5º) Evaluación de ofertas Desde 15/06/2018 hasta 18/06/2018 Publicación de informe de evaluación de propuestas 19/06/2018 Plazo para que los proponentes se pronuncien sobre la evaluación de ofertas y presenten subsanaciones (Término de traslado del 08 informe de octubre evaluación). Desde el 20/06/2018 hasta el 22/06/2018 a través del correo electrónico convocatoria12- 0000@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Respuesta a las observaciones sobre el informe de 2021, levantada evaluación de ofertas y publicación definitiva del informe de evaluación 25/06/2018 Adjudicación del contrato 25/06/2018 Suscripción del contrato – Expedición de pólizas. Las pólizas deben ser emitidas por la interventoría AERTEC, los ajustes aseguradora seleccionada y entregadas al corredor del Canal Capital a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece más tardar el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 22/06/2018. 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo al 28/06/2018 NOTA 2: Señor proponente tenga en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónicolo siguiente: TODOS AQUELLOS REQUISITOS DE LA PROPUESTA QUE NO AFECTEN LA ASIGNACIÓN DE XXXXXXX, DEBERÁN SER ENTREGADOS POR LOS PROPONENTES HASTA EL TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la AerocivilSERÁN RECHAZADAS LAS OFERTAS DE AQUELLOS PROPONENTES QUE NO SUMINISTREN LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD ESTATAL HASTA EL PLAZO ANTERIORMENTE SEÑALADO. DURANTE EL TÉRMINO OTORGADO PARA SUBSANAR LAS OFERTAS, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. CumplidoLOS PROPONENTES NO PODRÁN ACREDITAR CIRCUNSTANCIAS OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE COMUNICACIÓN / RESPONSABLE Invitación al proponente. Envío de octubre los Términos de 2021, a través Referencia 28 de acta julio de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 20222023 - Página web Fundación Plan. (…)Comunicaciones) - Invitación por correo electrónico al proponente. No obstante, debido a los sobrecostos previstos para (Gestión administrativa) Visita al sitio de las obras 31 de julio de 2023 Lugar: IE Xxxxx Xxxx Hora: 10:am a 12:am Fundación Plan, xxxxxxx@xxxx.xxx.xx (Oferente) Plazo máximo para recibir observaciones y sugerencias 1 xx xxxxxx de 2023 Fundación Plan, xxxxxxx@xxxx.xxx.xx (Oferente) Respuestas de las Observaciones 2 xx xxxxxx de 2023. Fundación Plan, xxxxxxx@xxxx.xxx.xx (Áreas técnica, gestión administrativa y las que tengan responsabilidad en la respuesta a las observaciones) Recepción de propuesta 4 xx xxxxxx de 2023 hasta las 6:pm Fundación Plan, xxxxxxx@xxxx.xxx.xx (Oferente) Verificación de requisitos jurídicos, técnicos y financieros El 8 xx xxxxxx de 2023 (Gestión administrativa, Dirección Jurídica y Contractual, Dirección Financiera, Área técnica) Publicación del talud del cementerioinforme de requisitos jurídicos, se requirió técnicos y financieros 9 xx xxxxxx de un diseño optimizado del mismo2023 - Página web Fundación Plan. (Comunicaciones) - Correo electrónico a oferentes. (Gestión administrativa) Plazo para subsanación de requisitos jurídicos, condición determinante técnicos y financieros 10 xx xxxxxx de 2023 Oferentes Sustentación de las propuestas habilitadas (En caso de aplique) N/A N/A Evaluación de las propuestas habilitadas y levantamiento de actas Entre el 11 y el 14 xx xxxxxx de 2023 (Gestión administrativa, Dirección Jurídica y Contractual, Dirección Financiera, Área técnica y demás áreas que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles hicieran parte de la plataforma y viales alrededor formulación del proceso) Notificación de la torre selección / O declaratoria desierta 14 xx xxxxxx de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar 2023 En la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir página web de la entrega Fundación Plan y correo electrónico del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)proponente seleccionado

CRONOGRAMA. Convocatoria de participantes 07/junio/2023 Presentación de consultas a las bases 09/junio/2023 Absolución de consultas a las bases 13/junio//2023 Presentación de Propuestas 16/junio/2023 Evaluación de Propuestas 19/junio/2023 Otorgamiento de la Buena Pro 19/junio/2023 La presentación de consultas a las bases deberá ser enviada vía correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx, hasta las 17:30 horas. La presentación de propuestas deberá realizarse de forma física en original y una (01) copia, así como también en formato digital en USB en cada sobre de las propuestas originales (Técnica y económica), en la mesa de partes del FEBAN sito en la Av. Xxxxxx Xxxxx Xxxx 0000 xxxx 00, en la fecha indicada siendo la hora límite de presentación las 17.30 horas. Se deberá entregar en dos sobres sellados por duplicado: Sobre 1 – Propuesta Técnica Señores Av. Xxxxxx Xxxxx este 2499 - San Xxxxx CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOCALES PERIODO 2023-2024 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACIÓN – FEBAN NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Sobre 2 – Propuesta Económica Señores Av. Xxxxxx Xxxxx este 2499 - San Xxxxx CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOCALES PERIODO 2023-2024 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACIÓN – FEBAN NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Los presentes requisitos técnicos mínimos tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales se contratará una empresa para el servicio de limpieza y mantenimiento de los locales del FEBAN. El 08 servicio comprende: Brindar el servicio de octubre limpieza y mantenimiento de 2021los locales de FEBAN de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos solicitados Adicionalmente a lo que las bases del concurso y sus factores de evaluación requieran, el postor deberá acreditar lo siguiente: Persona jurídica. Los postores deberán acreditar experiencia no menor de tres (03) años respecto a servicios de naturaleza similar a la convocada; caso contrario serán descalificados El valor estimado para el servicio a nivel nacional anual incluye tributos, gastos generales, utilidades, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, útiles de limpieza y xxxx, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente; así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el presupuesto base o valor estimado, a través excepción de acta aquellos que gocen de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoría AERTEC, los ajustes a los estudios y diseños (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, se establece el siguiente cronograma el cual presenta fecha de finalización el 25 xx xxxxx de 2022. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha de entrega del terminal de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la Interventoría. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplidoexoneraciones legales. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)

CRONOGRAMA. El 08 ACTIVIDAD INFORMACIÓN IX FORMULARIOS FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN 1) Que conozco el presente pliego de octubre condiciones, los requisitos en ellos establecidos y los documentos relacionados con el presente proceso, los cuales acepto en todas y cada una de 2021sus partes. 2) Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación del presente proceso me comprometo a suscribir el correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y con las vigencias establecidas para ello. 3) Que bajo la gravedad del juramento declaro que no existe respecto del OFERENTE, sus asociados, su representante legal o dependientes incapacidades o causales de inhabilidad o incompatibilidad alguna de acuerdo con la Constitución Nacional, Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del Contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. 4) Que ninguna persona natural o jurídica diferente del OFERENTE tiene interés en la oferta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiera llegarse a través celebrar y que en consecuencia solo compromete y obliga a los firmantes. 5) Que en cualquier defecto, error y omisión que pudiese haberse presentado en la elaboración de acta la OFERTA que someto a su consideración o en su contenido por causa imputable al OFERENTE o por simple interpretación errónea o desviada de reunión 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 las condiciones establecidas en los términos, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en el período fijado para ello. 6) Que la oferta que ahora sometemos a su consideración tiene validez desde la fecha de cierre y hasta por el término de tres (03) meses. 7) Así mismo me xxxx responsable si de la OFERTA presentada se concluye que he fijado condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del 08 contrato. 8) Que adjunto Póliza de octubre Seriedad de 2021la Oferta No. , levantada expedida por , vigente hasta el día de 9) Que bajo la gravedad del juramento declaro que no existe respecto del OFERENTE cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o liquidación. 10) Que el aquí OFERENTE conoce y ha estudiado en detalle por su cuenta y sin limitarse a la información proporcionada por el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, todo lo relacionado con la naturaleza de las obligaciones que asume; con los sitios y bienes donde ha de cumplirlos y en relación con todo lo necesario para cumplir con el contrato, con los aspectos xxx xxxxxxx, con las condiciones físicas, ambientales, de bioseguridad, y de seguridad del lugar donde debe dar cumplimiento a la ejecución del objeto contractual, con las leyes y demás normas aplicables al contratante y las obligaciones que se derivan del contrato para las partes que lo suscriban. Por lo tanto, ningún hecho relacionado con estos asuntos, susceptible de preverse con un estudio cuidadoso y detallado realizado con los medios idóneos para ello, dará lugar a la presentación de reclamo alguno o a solicitar declaraciones de imprevisión o alteración del equilibrio económico del contrato, en caso de llegar a ser adjudicado en favor nuestro. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento. 11) Que asumo exclusiva responsabilidad sobre los costos que han conllevado la presentación de esta OFERTA. 12) Que en el precio ofertado se encuentran incluidos los costos proyectados al plazo previsto en estos parámetros para la ejecución del contrato, así como la utilidad razonable que se espera percibir, por ende en el evento de adjudicársenos el contrato no solicitaré restablecimiento de la ecuación financiera bajo el argumento de que el precio ofrecido o el tiempo de ejecución nos causó pérdidas económicas. 13) Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la interventoría AERTECContraloría General de la República, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2.000. 14) Que declaramos bajo la gravedad del juramento que se entiende presentado con la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma ni en la documentación que se anexa a la oferta, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta o en las declaraciones contenidas en la presenta carta de presentación de la oferta. Para todos los ajustes a efectos les informo los estudios siguientes datos: NOMBRE DEL OFERENTE: NIT o C. C.: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. C.: CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: Atentamente, FIRMA: REF: SELECCION ABREVIADA No. xxx de 2015 El suscrito , en representación de , de conformidad en el pliego de condiciones del proceso de selección, adelantado por el HOSPITAL, presento oferta de forma irrevocable y diseños con precio fijo y global, para la celebración del contrato que es objeto del presente proceso y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes, en los términos y conforme con las condiciones y cantidades, previstas para tal efecto, por un valor total fijo de (FASEIII$ ) Lado tierra-etapa 1los que para efecto tributarios y arancelarios, se establece discriminan así: GRUPO PRECIO DE REFERENCIA No. ITEM DESCRIPCION DEL "BIEN O SERVICIO" UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION VR. UNIT. IVA VR. UNIT. CON IVA Nota: El oferente deberá diligenciar este formulario de conformidad con el siguiente cronograma grupo en el cual presenta se encuentre interesado en ofertar, de conformidad con las especificaciones técnicas principales y adicionales de obligatorio cumplimiento LA PRESENTE INFORMACION DEBE SER SUMINISTRADA EN FORMATO EXCEL, DEBIDAMENTE TOTALIZADA Y SIN DECIMALES Manifiesto que los precios cotizados son fijos y firmes durante el término de duración del contrato. Atentamente, Nombre No. y fecha del contrato Medicamento contratado Valor del contrato Comprador CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL % PARTICIPACIÓN NOTA 1: Los documentos relacionados deberán ser adjuntados en fotocopia simple NOTA: EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO A HACER LAS VERIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN OBJETIVA DE LA MISMA. Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de finalización el 25 xx xxxxx las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. Firma del Representante Legal de 2022quien acredita la experiencia. (…). No obstante, debido a los sobrecostos previstos para las obras del talud del cementerio, se requirió Nombre Documento de un diseño optimizado del mismo, condición determinante que generó modificaciones sustanciales en el diseño de los niveles de Identidad n FORMULARIO No.4 INFORMACIÓN DE TERCEROS HOSPITAL MILITAR CENTRAL DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA CIUDAD FECHA Me permito certificar la plataforma y viales alrededor de la torre de control y centro de gestión por lo que se tuvo que disponer del total del recurso humano del equipo multidisciplinario para ajustar la entrega que se tenía prevista para el 28 de enero de 2022 y presentar ajustes y modificaciones por dicha condición a la interventoría Aertec el 5 de febrero de 2022. Con siguiente información con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para dar apertura a la tercera licitación ser incluida en el Sistema Integrado de obra asociadas a las infraestructuras del lado tierra, se generó el cronograma del plan de contingencia de lado tierra el cual fue presentado en reunión del lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx con los diseñadores arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico y vial; en ella se expusieron los tiempos que tomará diseñar las infraestructuras que faltan, teniendo en cuenta que el diseño estructural del terminal de pasajeros tomará 45 días Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura Cancelació I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (tiempo concertado entre el equipo de diseño estructural y la Asociación Aeropuerto del Café) contados a partir de la entrega del diseño ajustado del terminal de pasajeros entregado el día 16 de febrero de 2022 por parte del equipo de diseño arquitectónico. Este cronograma se puso en conocimiento del Comité Operativo del día 00 xx xxxxxxx 0000 (con participación de la Aerocivil, Gobernación xx Xxxxxx, Patrimonio Autónomo, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Transporte, Inficaldas e Infimanizales) y fue aprobado el día 21 de febrero de 2022 por la gerencia de Aerocafé y la interventoría del lado tierra AERTEC (mediante correo enviado el día 22 de febrero de 2022Beneficiario). Por lo anteriormente expuesto, se establece la nueva fecha Nombre o Razón Social: Tipo Documento de entrega del terminal identificación: Cédula de pasajeros y la subestación eléctrica (contemplada dentro Ciudadanía: Cédula de su propuesta económica) al 29 xx xxxxx de 2022, fecha en la que será entregado a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé los diseños aprobados por la InterventoríaExtranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural: No. (…) Hasta la fecha, se han ejecutado los siguientes hitos del cronograma vigente: 1) HITO 1: 15 octubre de 2021No. CumplidoNo. No. a. Edificio de extinción de incendios b. hangares de aviación general 2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión b. Terminal de pasajeros c. Parqueadero 3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido. x. Xxxxx de control y centro de gestión • Corresponde a la entrega 1 de diseños de FASE III de: b. Edificio de extinción de incendios x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 0) XXXX 0: 30 diciembre de 2021. Cumplido a. Edificio de extinción de incendios b. Hangares de aviación general • Corresponde a la entrega 1 de diseños FASE III de: x. Xxxxx de control y centro de gestión (…)