Obras mal ejecutadas. El Contratista deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y la supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la OIM en estos Pliegos de Condiciones. El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría. Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría y la supervisión de la OIM, esta podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.
Obras mal ejecutadas. El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras de este Contrato y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas, verbales o escritas por la Dirección Facultativa, entendiéndose que debe entregar completamente terminadas cuantas obras afectan a este compromiso. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el CONTRATISTA la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sean necesario, hasta que quede a satisfacción de la Dirección Facultativa y en el plazo que ésta fije no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir cantidad alguna por este concepto, aunque las malas condiciones de aquella se hubiese notado después de la Recepción de cualquiera de las obras señaladas. El CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución de las obras que ha contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante su construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección de la Dirección Facultativa.
Obras mal ejecutadas. El Contratista no podrá, en ningún caso, introducir ninguna variación en la ejecución de las obras respecto a lo previsto en el contrato y sus anexos. En el caso de que el Contratista deseara introducir cualesquiera modificaciones, las someterá previamente y por escrito a la Dirección Facultativa acompañando un presupuesto detallado y un análisis técnico y económico de la variante propuesta, quedando a discreción de SEGIPSA, su aceptación o rechazo. En el caso de que el Contratista infrinja la prohibición estipulada en el párrafo anterior, la citada SEGIPSA podrá exigir el derribo, corrección o adaptación de las obras afectadas para que éstas respondan de forma estricta a las disposiciones del Contrato y del Proyecto de ejecución, sin que ello suponga, en ningún caso, un aumento del precio ni un retraso en la fecha de entrega. En el caso de que SEGIPSA no optase por dichas medidas, tampoco ello supondrá un aumento del precio ni un retraso en la fecha de entrega, aunque el volumen o la calidad de las obras resulte ser superior a la fijada en el contrato. Por el contrario, la ASAJA podrá exigir al Contratista el oportuno descuento en el precio, si dichas variaciones implicaran un volumen inferior de las obras o una disminución de su calidad. Todo ello sin perjuicio de la facultadde ASAJA, de resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones del Contratista.
Obras mal ejecutadas. El contratista deberá reconstruir a su xxxxx, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones. El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Supervisión le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Supervisión, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.
Obras mal ejecutadas. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de la Dirección Facultativa y de EMUVA, en el plazo que estos fijen, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir cantidad o compensación alguna por este concepto, ni a justificar retrasos.
Obras mal ejecutadas. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de las obras mal ejecutada, tendrá el ADJUDICATARIO la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, no dando estos aumentos de trabajo derecho a pedir cantidad o compensación alguna, ni a justificar retrasos en el plazo de ejecución. Si EL ADJUDICATARIO no realizase estos trabajos, AMAEM queda facultada para ejecutarlos x xxxxx de aquel y para deducir su importe de las facturas pendientes de pago o para reclamarlos por la vía que estime conveniente