Common use of Rozwiązanie umowy Clause in Contracts

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawaZamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowx, xx skutkiem natychmiastowym w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 30 dni względem któregokolwiek z terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę lub odstąpić od Umowy, również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżejprzepisach Kodeksu Cywilnego. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje obowiązku zwrotu przez Zamawiającego kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy. Zamawiający możeniezależnie od podstaw odstąpienia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, może odstąpić od Umowy, w całości lub w części, jeżeli: nastąpi zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy; lub Wykonawca w sposób istotny naruszy którykolwiek z zapisów Umowy. Zamawiający może odstąpić od całości lub części Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może również odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowymw całości lub w części, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu jeżeli zachodzi co najmniej 7 dniowy terminjedna z następujących okoliczności: zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; Wykonawca w trybie natychmiastowymchwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy24 ust. 1 ustawy Pzp; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Oświadczenie o odstąpieniu każdorazowo powinno zostać złożone na piśmie w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęterminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach skutkujących odstąpieniem.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą Niniejsza umowa może być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone rozwiązana na mocy porozumienia Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności nieważności. Zamawiający może odstąpić od umowy, z zachowaniem prawa do kary umownej, w sytuacji gdy: zwłoka w realizacji przedmiotu umowy będzie trwało dłużej niż 5 dni; zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi będzie zawierało zwięzłe uzasadnienietrwała dłużej niż 15 dni; Wykonawca, którego przedstawienie pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie będzie jednak uważane za warunek wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 6 przekroczyła kwotę 15% łącznego wynagrodzenia brutto; w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego skutecznościznacznej części; zostanie złożony wniosek do sądu, o ogłoszenie upadłości lub zostanie wszczęta likwidacja firmy Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiająW razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że rozwiązanie Umowywykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, niezależnie od postawy i przyczynyczego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może zrealizować to uprawnienie odstąpić od umowy w terminie 90 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżejtych okolicznościach. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach wypadkach określonych w ustępie 6 poniżejust. 2 i ust. 3 powyżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę tytułu faktycznie wykonanej części umowy. Zamawiający ma prawo do zaniechania naruszeń i wyznaczyć odstąpienia od Umowy w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku terminie 30 dni od bezskutecznego upływu zakreślonego terminu – Zamawiający może w pisemnym wezwaniu/zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1-3 oraz w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-6 umowy. Odstąpienie od niniejszej umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęwymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Umowa Pożyczkowa może być wypowiedziana przez Pożyczkodawcę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku: opóźnień w spłacie rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo odsetkowych, szczególnie w przypadku, gdy zaległości przekraczają sumę dwóch rat, wykorzystania przez Pożyczkobiorcę środków pożyczkowych niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w niniejszej Umowie, zagrożenia zwrotu środków pożyczkowych przez Pożyczkobiorcę z uwagi na jego sytuację, przedstawienia przez Pożyczkobiorcę, w celu ubiegania się o pożyczkę lub na późniejszym etapie, informacji lub dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, nierozliczenia się z wydatkowania środków pożyczkowych, nieustanowienia zabezpieczeń w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, nieustanowienia zabezpieczenia dodatkowego, akceptowanego przez Pożyczkodawcę, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, uchybienia przez Pożyczkobiorcę jakiemukolwiek obowiązkowi, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, złożenia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. odmowy poddania się przez Pożyczkobiorcę monitoringowi lub kontroli, o których mowa w § 8 niniejszej umowy, lub utrudnianiu czynności monitoringowych lub kontrolnych. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę w terminie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawakrótszym niż 3 dni w przypadku: zaprzestania działalności, ogłoszenia likwidacji lub upadłości, w tym uprawnień konsumenckiej albo zajęcia majątku Pożyczkobiorcy przez uprawniony podmiot, szczególnie gdy stanowi on zabezpieczenie udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczkową w każdym czasie. O wypowiedzeniu umowy pożyczkowej Pożyczkobiorca zostanie poinformowany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po uskutecznieniu się wypowiedzenia niniejszej umowy całe niespłacone zadłużenie z tytułu udzielonej pożyczki (kapitał, odsetki umowne – jeśli występują, odsetki od zaległości kapitałowych, ewentualne koszty windykacyjne) staje się zadłużeniem przeterminowanym i zostaje postawione w stan natychmiastowej wymagalności. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie spłaty zadłużenia przeterminowanego w terminie 90 7 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżejdaty uskutecznienia się wypowiedzenia niniejszej umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu niespłacenia przez Pożyczkobiorcę zadłużenia przeterminowanego zgodnie z paragrafem 4 Umowypostanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez WykonawcęPożyczkodawca zastrzega sobie prawo wypełnienia weksla.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia od Umowy w przypadkach naruszenia przez Wykonawcę obowiązków umownych takich jak: utrata koncesji przez Wykonawcę, działania na szkodę Zamawiającego, ujawnienie przez Xxxxxxxxxxxxx w trakcie trwania Umowy, że Wykonawca zatrudnia do wykonywania usług ochrony osoby karane lub nieuprawnione z jakiejkolwiek przyczyny lub niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego, ujawnienie przez Xxxxxxxxxxxxx w Kodeksie cywilnym. W szczególnościtrakcie trwania Umowy, żadne postanowienia Umowy że Wykonawca nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie zatrudnia na podstawie umów o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone pracę pracowników świadczących usługę w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnieniebezpośredniej ochrony fizycznej stałej, zaniechanie przedłożenia zaktualizowanej listy pracowników ochrony, kopii zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiająkonsekwencją było dopuszczenie do pracy pracownika ochrony niezgłoszonego Zamawiającemu; wykonywanie pracy przez pracowników pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, że rozwiązanie ujawnienie informacji poufnych, o których mowa w § 20 poniżej, w których posiadanie wejdzie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od postawy niezapewnienie ciągłości świadczenia usługi ochrony lub niezapewnienie obsadzenia posterunków i przyczynypatroli zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ciągłość ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną wskazaną w niniejszej Umowie. Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa przypadku przekroczenia kar umownych łącznej wartości wskazanej w ustępie 5 poniżej§ 15 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić 6. Odstąpienie od Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy terminex nunc lub terminem wyznaczonym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 1 miesiąc. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Stron Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegowykonania ich wzajemnych zobowiązań powstałych, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; a niewykonanych do dnia jej rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnymprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególnościprzypadku: opóźnienia Wykonawcy w Naprawie/Obejściu Wady w Oprogramowaniu przekraczającej pięciokrotność gwarantowanego Czasu Naprawy/Obejścia w okresie usługi utrzymania Oprogramowania; gdy suma kar umownych, o przynajmniej których mowa w § 9 przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu ust. 1 Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji UmowyWykonawcy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowyniewypłacalności Wykonawcy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez WykonawcęWykonawcę lub Zamawiającego; Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2 jest uprzednie wyznaczenie Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu do rozpoczęcia realizacji lub wykonania Umowy. Rozwiązanie niniejszej umowy, na podstawie ust. 2 nie powoduje wygaśnięcia: zobowiązań Wykonawcy do przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych , udzielenia licencji w stosunku do Produktów lub Oprogramowania standardowego przekazanych Zamawiającemu lub odebranych przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. zobowiązań Stron wynikających z postanowień § 11 umowy. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron określonych w § 11 Umowy w zakresie Informacji Poufnych. Strony zobowiązane są w terminie 5 dni od zakończenia obowiązywania Umowy, na skutek jej rozwiązania na podstawie ust 2, do uzgodnienia i sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał bieżący stan realizacji Umowy. Rozwiązanie Umowy nie pozbawia Wykonawcy prawa do wynagrodzenia za już wykonane Usługi. W terminie 5 dni od dnia rozwiązania Umowy na podstawie ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich haseł dotyczących Oprogramowania oraz Oprogramowania Dedykowanego, koniecznych do jego dalszego utrzymania i rozwoju oraz wydania Zamawiającemu aktualnego na dzień wygaśnięcia Umowy oraz kompletnego kodu źródłowego Produktów i Oprogramowania oraz Oprogramowania Dedykowanego uwzględniającego wszystkie zmiany, modyfikacje i uaktualnienia Oprogramowania oraz Oprogramowania Dedykowanego powstałe w wyniku realizacji Umowy. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie przypadku gdy: Wykonawca wykonuje Umowę lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy jej część w sposób niezgodny z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyjej brzmieniem, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; nienależyty, występują opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca lub Personel Wykonawcy lub utraty narusza postanowienia dotyczące obowiązku zachowania poufności i mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji Umowy, w terminie określonym w tym wezwaniu; Wykonawca nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 13 Umowy; osoby wyznaczone przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznejPersonel Wykonawcy) do realizacji Przedmiotu umowy odmówią podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności; Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu kopii umów o pracę w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5; co najmniej trzy razy w okresie obowiązywania Umowy miały miejsce naruszenia obowiązków Wykonawcy, w konsekwencji których na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne; został osiągnięty limit kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 4. Umowy; Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiąże wywiązuje się z któregokolwiek postanowień Umowy, Zamawiający przed nałożeniem kary umownej, może wezwać Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i do wykonania Umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegotytułu realizacji Zleceń przekroczy 20% wynagrodzenia, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu o którym mowa w § 6 ust. 1. Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez WykonawcęUmowa w zakresie Zleceń ulega rozwiązaniu. W takim przypadku Umowa pozostaje w mocy w pozostałym zakresie.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: ??? do ??? Niniejsza umowa rozwiązuje się z przepisów powszechnie obowiązującego prawaupływem okresu na jaki została zawarta. Organizator, ma prawo pozbawić Stażystę możliwości kontynuowania stażu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu; usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie stażu, naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy lub innych norm obowiązujących u Przyjmującego na staż, a w szczególności wstawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, podania przez Stażystę nieprawdziwych informacji w Formularzu zgłoszeniowym lub innych złożonych dokumentach lub oświadczeniach. Organizator, Przyjmujący na staż lub Stażysta mogą jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Stażysta będzie niezdolny do wykonywania zadań określonych w ramach stażu przez okres dłuższy niż 30 dni albo gdy z okoliczności, w tym uprawnień z zaświadczeń lekarskich, wynikać będzie, że niezdolność Stażysty do odstąpienia lub wypowiedzenia wykonywania zadań objętych stażem, będzie trwać dłużej niż 30 dni. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w trakcie jej trwania na wniosek każdej ze stron Umowy w przypadkach przypadku niewywiązywania lub nienależytego wykonywania istotnych obowiązków przez Przyjmującego na staż lub Stażystę, określonych w Kodeksie cywilnymRegulaminie projektu lub w niniejszej Umowie. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie Decyzję o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone podejmuje Organizator po wysłuchaniu Stażysty oraz Przyjmującego na staż. Rozwiązanie Umowy o Staż w formie każdym przypadku, wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skutecznościnieważności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie Rozwiązanie Umowy przez jedną z jej stron powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżejjej wygaśnięcie pomiędzy wszystkimi stronami. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Stażysty, Stażysta jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Organizatora wypłaconych środków finansowych w związku z realizowanym projektem w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia ich otrzymania do dnia zwrotu. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego na staż, Przyjmujący na staż jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Organizatora środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu w jego jednostce w związku z realizowanym projektem w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia ich przekazania Stażyście do dnia ich zwrotu. W wypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżejrazie stwierdzenia nieprawidłowości podczas monitoringu lub kontroli, Zamawiający może: odstąpić od każda ze Stron Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe tych nieprawidłowości wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (jej stronie. Rezygnacja z udziału w tym finansowejProjekcie bez konsekwencji finansowych, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy o których mowa w ust. 9 może nastąpić w przypadku zdarzeń losowych z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęniezależnych od Uczestnika/ Uczestniczki Projektu (takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie).

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: Jeżeli Wykonawca nie ograniczają uprawnień Zamawiającego podjął wykonywania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawaniniejszej umowy; Gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie go na piśmie do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, który bezskutecznie upłynie; W razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy; W przypadku gdy łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 50% wartości przedmiotu zamówienia; Gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnymust. W szczególności2 pkt a) do d) następuje w terminie do 7 dni kalendarzowych, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt e) w terminie do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa14 dni kalendarzowych. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienienieważności. W przypadkach odstąpienia od umowy, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skutecznościo których mowa w ust. 2 Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. Strony zgodnie postanawiająnie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, że rozwiązanie gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, a których dana Strona nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżejdochowaniem należytej staranności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyzaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań realizacji wynikających z Umowy uznaje obowiązków z powodu działania siły wyższej. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja Zamówienia stanie się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowyniemożliwa, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Stronie, której dotyczy działanie siły wyższej, przysługuje prawo rozwiązania Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do bez zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęokresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone Umowa może zostać rozwiązana przez zgodną wolę Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynpisemnego porozumienia zawartego przed upływem terminu, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 3 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 1 Umowy, w szczególności terminie natychmiastowym, w przypadkach określonych przypadku: braku obiektywnej możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w ustępie 6 poniżejtrakcie obowiązywania Umowy przepisów prawnych regulujących działalność objętą Przedmiotem Umowy albo warunkujących realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację Umowy, pojawienie się takiej sytuacji pandemicznej, która spowoduje konieczność zaprzestania dalszej realizacji Przedmiotu Umowy.. niewyłonienia wykonawcy usługi merytorycznej obsługi wizyty studyjnej Zamawiający może: może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku: gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy pomimo bezskutecznego upływu 3-dniowego terminu od wezwania Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 do zmiany sposobu realizacji Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć niewyłonienia wykonawcy usługi merytorycznej obsługi wizyty studyjnej (druga część postępowania Znak sprawy ABM-ZP-5/2021 składając oświadczenie o odstąpieniu w tym celu co najmniej 7 dniowy terminterminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia części drugiej ww. postępowania bez wyłonienia wykonawcy. . Przez pojęcie rażącego naruszenia Umowy należy rozumieć wyraźną oraz bardzo dużą niedbałość w dostarczonym realizowanym przedmiocie Umowy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowymszczególności wykrycie przez Xxxxxxxxxxxxx na etapie realizacji przedmiotu Umowy niedających się usunąć niezgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub niezapewniających prawidłową organizację wizyty studyjnej. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań Naruszenie obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem niniejszej Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę daje Zamawiającym prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty Wykonawcy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdolności (w tym finansoweji zaakceptowanych przez Zamawiającego udokumentowanych i uzasadnionych przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Strony zgodnie oświadczają, technicznej) do realizacji iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą takich instytucji Umowy jak: kary umowne, czy też prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Umowa ulega rozwiązaniu: z przepisów powszechnie obowiązującego prawaupływem czasu, na który była zawarta; z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym uprawnień do odstąpienia przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia można dokonać na koniec miesiąca kalendarzowego. Udzielający zamówienia może wypowiedzieć umowę w razie jej niewykonania lub wypowiedzenia Umowy nienależytego wykonywania (wypełniania obowiązków) przez Przyjmującego zamówienie, w przypadkach określonych szczególności: niewypełnienia warunków umowy lub wadliwego ich wykonywania, a przede wszystkim negatywnej oceny merytorycznej udzielanych świadczeń, ograniczenie dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, powtarzającego się naruszania Regulaminu Porządkowego obowiązującego w Kodeksie cywilnymZSM, rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone Udzielający zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienieze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w razie: rażącego naruszenia postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiająwystępowania uzasadnionych skarg pacjentów, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron gdy wynikają one z naruszenia obowiązków wynikających z paragrafu 7 niniejszej umowy oraz przepisów prawa, utraty, ograniczenia, zawieszenia itp. prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie. niemożności wykonywania umowy przez Przyjmującego zamówienie z przyczyn leżących po jego stronie (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnejnp. przewlekła choroba). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający Przyjmujący zamówienie może zrealizować to uprawnienie wypowiedzieć umowę w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynprzypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w razie zwłoki Udzielającego zamówienia w płatności rachunku, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 10 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty. Umowa ulega rozwiązaniu w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżejrazie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą jej realizację, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje które rozumie się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie utratę przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) Przyjmującego zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji Umowy; gdy Wykonawca świadczeń zdrowotnych, zaprzestanie realizacji świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienia, w razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie, jeżeli nie wywiąże zawrze niezwłocznie kolejnej umowy ubezpieczenia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zamówienie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 7, oraz spowodowanej innymi przyczynami braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie lub mających zastosowanie przepisów prawa. Umowa ulega rozwiązaniu z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ chwilą poinformowania na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcępiśmie drugiej strony o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę jej wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy lub ją wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania Umowy wyznaczając mu termin 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych po upływie dodatkowego terminu określonego na wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania albo wypowiedzieć Umowę trybie natychmiastowym; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie ograniczają uprawnień leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń podczas odbioru w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 5 ust. 12 lub 14 Umowy lub uwzględnienia ich niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający; zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych względem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy; gdy Wykonawca co najmniej 3 razy nie dochowa terminu usunięcia awarii określonego w § 7 ust. 4 pkt 3) Umowy; w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawado zmiany sposobu wykonania Umowy, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy w przypadkach sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową; jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy 40 % całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy; w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania w poufności informacji określonych w Kodeksie cywilnym§ 4 Umowy; gdy podmiot pełniący funkcję organu założycielskiego Zamawiającego podjął decyzje wpływające bezpośrednio na realizację Umowy lub sposób finansowania realizacji Umowy. W szczególnościPrawo odstąpienia, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego o którym mowa w ust. 1 pkt 3) – 9) powyżej, Zamawiający może wykonać w terminie do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie 90 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – w całości lub w części, przy czym czy Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni oświadczeniu o odstąpieniu od dnia powzięcia wiadomości Umowy wskaże w jakim zakresie odstępuje od Umowy, tj. czy odstępuje od Umowy z mocą wsteczną lub ze skutkiem na przyszłość bądź czy odstępuje od Umowy w całości lub w części. Dla uniknięcia wątpliwości, Xxxxxx wyjaśniają, że: odstąpienie od Umowy w całości powoduje odstąpienie od wszelkich praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy, odstąpienie od Umowy w części powoduje odstąpienie od tych praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy, których dotyczy odstąpienie, z jednoczesnym pozostawieniem w mocy praw i obowiązków, co do których nie złożono oświadczenia o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynodstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 4 Umowy. Wykonawca, niezwłocznie z chwilą złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, niezależnie od podstawy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku niewykonania rozwiązania Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia należnego wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy. Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia niezależnie od prawa odstąpienia lub nienależytego wykonania wypowiedzenia Umowy przysługującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania prac, z którymi Wykonawca pozostaje w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżejzwłoce na koszt Wykonawcy, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania prac. Podejmując takie działanie Zamawiający może: odstąpić zachowuje wszelkie przysługujące mu roszczenia, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy. Skorzystanie przez Xxxxxxxxxxxxx z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca odstąpienia od niej nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu – z wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy do dnia wygaśnięcia Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przepisów powszechnie obowiązującego prawazachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy. co najmniej trzykrotne, w czasie trwania umowy niewywiązanie się przez Wykonawcę ze zleconych usług, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy niedotrzymanie terminu wykonania danej usługi, co najmniej trzykrotne, w przypadkach określonych czasie trwania umowy zgłoszenie przez Zamawiającego, na piśmie, nierzetelnego wykonania usługi przez Wykonawcę, nieprzedstawienie przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego i w Kodeksie cywilnymwyznaczonym przez niego terminie, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób wykonujących usługi nauczania. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego Niezależnie od postanowień ust. 2 Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z umowy bez zachowania określonego w ust. 1 terminu wypowiedzenia w przypadku: jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub rozpoczęto jego likwidację; jeżeli Wykonawca zleca wykonanie usług będących przedmiotem umowy innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji zajęć bez uzasadnionych przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawaoraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającemu złożonego na piśmie. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżejnieważności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyrozwiązania umowy przez Zamawiającego, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności Wykonawcy, ten ostatni zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto zapłaconej na podstawie ostatnich 3 faktur wystawionych przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 i z 2016 r. 831). W przypadku, gdy obowiązek naliczenia kary umownej, powstanie przed wystawieniem co najmniej 3 faktur za wykonanie usługi, w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przypadku rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących leżących po stronie ZamawiającegoWykonawcy, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez WykonawcęWykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Zamawiający może rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia jeżeli: Wykonawca opóźnia się z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, rozpoczęciem lub ukończeniem poszczególnych kontroli w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiajątakim stopniu, że rozwiązanie Umowynie jest prawdopodobne, niezależnie od postawy i przyczynyaby zdołał wywiązać się ze swoich obowiązków w czasie wyznaczonym, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynwysokość kary umownej, o której mowa w ustępie 5 poniżej§ 11 ust. W przypadku niewykonania 1 lit. a)- d) w odniesieniu do danej kontroli osiągnie wysokość 30% zryczałtowanego kosztu jednostkowego jednej kontroli, określonego w § 2 ust. 1, wysokość kar umownych, o których mowa w § 11 osiągnie 10% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca nie dokonał uzupełnień lub nienależytego wykonania poprawek przedmiotu Umowy, zgodnie z uwagami Zamawiającego zgłoszonymi zgodnie z zasadami określonymi w szczególności § 4 i § 5 niniejszej Umowy, Wykonawca w przypadkach określonych rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zaniechania naruszeń, zaistnieją okoliczności wskazane w ustępie 6 poniżej, przepisach kodeksu cywilnego lub ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający może: odstąpić od Umowy może również rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowyw przypadku: zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć że wykonanie Umowy nie leży w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia powzięcia wiadomości o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowytych okolicznościach, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/niewykonywania lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, nieujawnienia przez Wykonawcę zdolności konfliktu interesów, o którym mowa § 3 ust. 6 i 7 Umowy, w tym zaciągnięcia zobowiązań, o których mowia w § 3 ust. 8, po ponownym (tj. drugim) bezskutecznym żądaniu dokumentów (w tym finansowejzakresie tych samych osób), technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca o których mowa w § 3 ust. 9. Strony mogą rozwiązać umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcępozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron. Niezależnie od przewidzianych w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia innych postanowieniach Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań sytuacji uprawniających jedną ze Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający każda ze Stron może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutków naruszenia w 7 (siedmio) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugą Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania drugiej Stronie. Poza przypadkami wskazanymi w innych częściach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmują następujące przypadki: Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego, Jedna ze Stron znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym Umową terminie, W przypadku wszczęcia wobec Strony postępowania egzekucyjnego w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy. Wykonawca nie złożył w wyznaczonych Umową terminach polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem opłacenia składek, nie przedłuża polisy, Wykonawca zlecił wykonanie całości prac osobie trzeciej bez wymaganej Umową zgody Zamawiającego, Wykonawca nie informuje Xxxxxxxxxxxxx o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy według zasadach określonych Umową, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku ujawnienia zaległości podatkowych Wykonawcy, bądź w odprowadzeniu składek na ZUS przez Wykonawcę z wyjątkiem przypadków gdy uzyska on prawem przewidziane umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatniczych lub wstrzymanie wykonania decyzji w całości właściwego organu albo wezwać będzie z tym organem w sporze, przy czym przez spór rozumie się także wniesienie powództwa, odwołania, zażalenia i innego środka przewidzianego przepisami prawa zmierzającego do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu względem Wykonawcy zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, przekraczającego piętnaście (15) dni, zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawcę z naruszeniem Umowy przekraczającego siedem (7) dni; nieprzestrzegania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac Wymogów Prawa, Zasad wiedzy technicznej, decyzji organów administracji publicznych i wszelkich norm mających zastosowanie do zaniechania naruszeń robót budowlanych mimo upływu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o ile naruszenia te są wyłącznie zawinione przez Wykonawcę gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy z własnej winy i wyznaczyć bez uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczął ich w tym celu co najmniej 7 dniowy terminwyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku bezskutecznego upływu złożenia przez Wykonawcę, bądź otrzymania przez niego od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca niezwłocznie powstrzymuje się od dalszych prac. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia obliczonego wedle zasad określonych w § 11 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich, świadczenia dotychczas spełnione nie podlegają zwrotowi, chyba, że Zamawiający uzna wykonane przez Wykonawcę prace lub ich część za nieprzydatne dla celu, jakiemu mają służyć oraz w świetle możliwości ich kontynuacji przez inny podmiot. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zwolnienia Zamawiającego na zasadach art. 392 k.c. z odpowiedzialności w sytuacjach określonych Umową. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidują innego terminu – Zamawiający na wykonanie prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystąpienia przyczyny odstąpienia od Umowy. Postanowienia Umowy nie wyłączają instytucji ustawowego prawa odstąpienia od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęregulowanego stosownymi przepisami.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Umowa ulega rozwiązaniu: z przepisów powszechnie obowiązującego prawaupływem czasu, na który była zawarta; z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym uprawnień do odstąpienia przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia można dokonać na koniec miesiąca kalendarzowego. Udzielający zamówienia może wypowiedzieć umowę w razie jej niewykonania lub wypowiedzenia Umowy nienależytego wykonywania (wypełniania obowiązków) przez Przyjmującego zamówienie, w przypadkach określonych szczególności: niewypełnienia warunków umowy lub wadliwego ich wykonywania, a przede wszystkim negatywnej oceny merytorycznej udzielanych świadczeń, ograniczenie dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, powtarzającego się naruszania Regulaminu Porządkowego obowiązującego w Kodeksie cywilnymZSM, rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone Udzielający zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienieze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w razie: rażącego naruszenia postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiająwystępowania uzasadnionych skarg pacjentów, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron gdy wynikają one z naruszenia obowiązków wynikających z paragrafu 7 niniejszej umowy oraz przepisów prawa, utraty, ograniczenia, zawieszenia itp. prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie. niemożności wykonywania umowy przez Przyjmującego zamówienie z przyczyn leżących po jego stronie (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnejnp. przewlekła choroba). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający Przyjmujący zamówienie może zrealizować to uprawnienie wypowiedzieć umowę w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynprzypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w razie zwłoki Udzielającego zamówienia w płatności rachunku, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 10 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty. Umowa ulega rozwiązaniu w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżejrazie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą jej realizację, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje które rozumie się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie utratę przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) Przyjmującego zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji Umowy; gdy Wykonawca świadczeń zdrowotnych, zaprzestanie realizacji świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienia, w razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie, jeżeli nie wywiąże zawrze niezwłocznie kolejnej umowy ubezpieczenia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zamówienie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 7, oraz spowodowanej innymi przyczynami braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie lub mających zastosowanie przepisów prawa. Umowa ulega rozwiązaniu z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ chwilą poinformowania na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcępiśmie drugiej strony o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę jej wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane Umowa może zostać rozwiązana za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań porozumieniem Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynprzed upływem terminu, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 3 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 1 Umowy, w szczególności trybie natychmiastowym, w przypadkach określonych przypadku: braku możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania działalności w ustępie 6 poniżejzakresie realizacji Przedmiotu Umowy, naliczenia Wykonawcy kar umownych na sumę przewyższającą 50% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pojawienie się takiej sytuacji pandemicznej, która spowoduje konieczność zaprzestania realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający może: może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Przez pojęcie rażącego naruszenia Umowy należy rozumieć wyraźną oraz bardzo dużą niedbałość w dostarczonym przedmiocie Umowy. W szczególności wykrycie przez Xxxxxxxxxxxxx na etapie odbioru przedmiotu Umowy niedających się usunąć niezgodności dostarczonego asortymentu z paragrafem Opisem Przedmiotu Zamówienia w terminie, o którym mowa § 4 ust. 7. Rażące naruszenie obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy, albo wezwać Wykonawcę daje Zamawiającym prawo do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty Wykonawcy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdolności (i zaakceptowanych przez Zamawiającego udokumentowanych i uzasadnionych przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Strony zgodnie oświadczają, iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą takich instytucji Umowy jak: kary umowne, prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji w tym finansowej, technicznej) odniesieniu do realizacji odebranego zakresu Przedmiotu Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Beneficjent/Partner może dokonać wypowiedzenia niniejszej Umowy z przepisów powszechnie obowiązującego prawapowodu: istotnego naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień Umowy; rażącego naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę porządku organizacyjnego podczas szkoleń; opuszczenia przez Uczestnika/Uczestniczkę ponad 20% godzin szkoleniowych; podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych; złożenia fałszywych oświadczeń mających wpływ na zakwalifikowanie do Projektu i wsparcia szkoleniowego. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Beneficjenta/Partnera z przyczyn określonych w ust.1, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a będzie do zwrotu poniesionych kosztów, związanych z zawartą Umową wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w tym uprawnień terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w Umowie adres zamieszkania. Koszty, które Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się zwrócić w przypadku rozwiązania z nim niniejszej Umowy, określono w § 2 ust. 1. Do kosztów zostaną doliczone również koszty wypłaconych stypendiów szkoleniowych, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz zrefundowane koszty dojazdów na szkolenie, o których mowa w § 2 ust. 4. Beneficjent/Partner może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3, w indywidualnych uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną niedotrzymania warunków Umowy było wystąpienie nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika/Uczestniczkę okoliczności życiowych lub losowych. Za nadzwyczajne i niezawinione okoliczności przyjmuje się w szczególności podjęcie zatrudnienia i chorobę Uczestnika/Uczestniczki, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę dziecka powodującą przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do odstąpienia przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności (umowa o pracę, zwolnienie lekarskie, ect.). Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek po jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiajązakończeniu wyjdzie na jaw, że rozwiązanie UmowyUczestnik/Uczestniczka nie spełniał/a warunków udziału w Projekcie lub podał/a nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, niezależnie od postawy i przyczynyalbo, gdy wyjdzie na jaw, że Uczestnik/Uczestniczka nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających spełniał/a warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń w ramach otrzymanego wsparcia, zastosowanie mają postanowienia ust. 1, 2, 3. Beneficjent/Partner może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o zaprzestaniu realizacji Projektu. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)chwilą podjęcia zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub w ramach innej pracy zarobkowej, o ile zatrudnienie to będzie miało wpływ na efektywność zatrudnieniową. Zamawiający Na potwierdzenie tych okoliczności Uczestnik/Uczestniczka jest uprawniony zobowiązany/a do odstąpienia od dostarczenia Beneficjentowi/Partnerowi umowy o pracę lub innej umowy potwierdzającej podjęcie pracy zarobkowej. Uczestnik/Uczestniczka szkolenia, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia szkolenia bez prawa do stypendium. Wypowiedzenie Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której których mowa w ustępie 5 poniżejust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy10, nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów związanych z udziałem Uczestnika w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez WykonawcęProjekcie.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: Wykonawca wykonuje usługi objęte Umową w sposób niezgodny z Umową, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie ograniczają uprawnień zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego odpowiednim w terminie określonym w tym wezwaniu, nie krótszym niż 7, Wykonawca narusza zapisy § 6 dotyczące obowiązku zachowania poufności i ochrony danych osobowych, zamówienie jest wykonywane przez inne osoby niż te, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, bez zgody Zamawiającego, co najmniej 3 krotnie nastąpi przekroczenie terminu zleceń o ponad 48 godzin, o których mowa w ust. 9 OPZ, bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), nastąpi naruszenie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2, nastąpi niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w prawa i spowodowanie tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących negatywnych skutków po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązaniazostał osiągnięty limit kar umownych, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania o którym mowa w § 8 ust. 4, Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Postanowienie ust. 5 oraz 6 nie stanowią wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy na innych podstawach.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Umowa ulega rozwiązaniu: z przepisów powszechnie obowiązującego prawaupływem czasu, na który była zawarta; z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym uprawnień do odstąpienia przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Udzielający zamówienia może wypowiedzieć umowę w razie jej niewykonania lub wypowiedzenia Umowy nienależytego wykonywania (wypełniania obowiązków) przez Przyjmującego zamówienie, w przypadkach określonych szczególności: niewypełnienia warunków umowy lub wadliwego ich wykonywania, a przede wszystkim negatywnej oceny merytorycznej udzielanych świadczeń, ograniczenie dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, powtarzającego się naruszania Regulaminu Porządkowego obowiązującego w Kodeksie cywilnymZSM, rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone Udzielający zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienieze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w razie: rażącego naruszenia postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiająwystępowania uzasadnionych skarg pacjentów, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron gdy wynikają one z naruszenia obowiązków wynikających z paragrafu 7 niniejszej umowy oraz przepisów prawa, utraty, ograniczenia, zawieszenia itp. prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie. niemożności wykonywania umowy przez Przyjmującego zamówienie z przyczyn leżących po jego stronie (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnejnp. przewlekła choroba). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający Przyjmujący zamówienie może zrealizować to uprawnienie wypowiedzieć umowę w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynprzypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w razie zwłoki Udzielającego zamówienia w płatności rachunku, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 8 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty. Umowa ulega rozwiązaniu w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżejrazie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą jej realizację, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje które rozumie się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie utratę przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) Przyjmującego zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji Umowy; gdy Wykonawca świadczeń zdrowotnych, zaprzestanie realizacji świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienia, w razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie, jeżeli nie wywiąże zawrze niezwłocznie kolejnej umowy ubezpieczenia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zamówienie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 7, oraz spowodowanej innymi przyczynami braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie lub mających zastosowanie przepisów prawa. Umowa ulega rozwiązaniu z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ chwilą poinformowania na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcępiśmie drugiej strony o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę jej wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających zwalnia Stron z przepisów powszechnie obowiązującego prawaobowiązku uregulowania wzajemnych należności oraz z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym uprawnień z obowiązku zapłaty kar umownych lub rekompensat przewidzianych na okoliczność rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego w trybie natychmiastowym lub z zachowaniem 21 dniowego okresu wypowiedzenia (wedle wyboru Zamawiającego), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy: Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję, zezwolenia lub przestaną obowiązywać zawarte przez Wykonawcę umowy niezbędne do odstąpienia wykonania przedmiotu Umowy; Wykonawca zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn innych niż określone w § 12 Umowy, w szczególności w przypadku objęcia Punktów poboru sprzedażą rezerwową; Wykonawca bezpodstawnie zgłosi do OSD żądanie wstrzymania dostarczania Zamawiającemu energii elektrycznej; Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przeprowadzi procesu zmiany sprzedawcy w terminie umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży w dacie określonej w § 13 ust. 2 Umowy; Wykonawca nie dokonuje Bilansowania handlowego lub wypowiedzenia wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa wskazanymi w § 2 ust. 1 Umowy; Wykonawca w rozliczeniach z Zamawiającym stosuje ceny niezgodne z § 9 ust. 2 Umowy, pomimo wystosowania do Wykonawcy pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń Umowy i upływu wyznaczonego w przypadkach określonych tym celu, co najmniej 14 dniowego terminu dodatkowego; Wykonawca nie ustanowi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w Kodeksie cywilnymterminie wskazanym w § 11 ust. W szczególności1 powyżej lub zabezpieczenie to utraci ważność, żadne postanowienia a Wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z § 11 ust. 4 Umowy; Wykonawca w okresie trwania Umowy utraci ochronę ubezpieczeniową, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.4. Umowy i w terminie 1 Dnia roboczego od tej utraty nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania przedłoży Zamawiającemu dowodu objęcia go ochroną ubezpieczeniową co najmniej na analogicznych warunkach jak dotychczasowa. Rozwiązanie Umowy z przyczyn wynikających określonych w ust. 2 pkt 2.4.-2.8. powyżej nie może nastąpić, w przypadku gdy przed złożeniem oświadczenia Zamawiającego ustanie przyczyna uzasadniająca rozwiązanie. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy z powszechnie obowiązujących przepisów prawazachowaniem 21 dniowego okresu wypowiedzenia: w odniesieniu do punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, znajdujących się w obiektach, do których tytuł prawny przejmie inny podmiot, lub które zostaną zlikwidowane; w przypadku utraty finansowania lub przekroczenia w trakcie Okresu dostaw o min. 15 % środków finansowych, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, określonych w SWZ. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy: dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.1. niniejszego paragrafu Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. Niezależnie od przypadków opisanych w ust. 2 i 5 powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy (części lub całości) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy (części lub całości) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęnieważności.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: Wykonawca wykonuje usługi objęte Umową w sposób niezgodny z Umową, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie ograniczają uprawnień zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego odpowiednim w terminie określonym w tym wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca naruszył zapisy § 6 dotyczące obowiązku zachowania poufności i ochrony danych osobowych, zamówienie jest wykonywane przez inne osoby niż te, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, bez zgody Zamawiającego, co najmniej 3 krotnie nastąpi przekroczenie terminu zleceń, o których mowa w ust. 9 OPZ, skutkujące naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, Wykonawca naruszył przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), nastąpi naruszenie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2, nastąpi niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w prawa i spowodowanie tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących negatywnych skutków po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązaniazostał osiągnięty limit kar umownych, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania o którym mowa w § 8 ust. 3, Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Postanowienie ust. 5 oraz 6 nie stanowią wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy na innych podstawach.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron. Niezależnie od przewidzianych w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia innych postanowieniach Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań sytuacji uprawniających jedną ze Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający każda ze Stron może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutków naruszenia w 7 (siedmio) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugą Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania drugiej Stronie. Poza przypadkami wskazanymi w innych częściach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmują następujące przypadki: Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego, Jedna ze Stron znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym Umową terminie, W przypadku wszczęcia wobec Strony postępowania egzekucyjnego w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy. Wykonawca nie złożył w wyznaczonych Umową terminach polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem opłacenia składek, nie przedłuża polisy, Wykonawca zlecił wykonanie prac osobie trzeciej Wykonawca nie informuje Xxxxxxxxxxxxx o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy według zasadach określonych Umową, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku ujawnienia zaległości podatkowych Wykonawcy, bądź w odprowadzeniu składek na ZUS przez Wykonawcę z wyjątkiem przypadków gdy uzyska on prawem przewidziane umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatniczych lub wstrzymanie wykonania decyzji w całości właściwego organu albo wezwać będzie z tym organem w sporze, przy czym przez spór rozumie się także wniesienie powództwa, odwołania, zażalenia i innego środka przewidzianego przepisami prawa zmierzającego do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu względem Wykonawcy zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, przekraczającego piętnaście (15) dni, zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawcę z naruszeniem Umowy przekraczającego siedem (7) dni; nieprzestrzegania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac Wymogów Prawa, Zasad wiedzy technicznej, decyzji organów administracji publicznych i wszelkich norm mających zastosowanie do zaniechania naruszeń robót budowlanych mimo upływu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o ile naruszenia te są wyłącznie zawinione przez Wykonawcę gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy z własnej winy i wyznaczyć bez uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczął ich w tym celu co najmniej 7 dniowy terminwyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku bezskutecznego upływu złożenia przez Wykonawcę bądź otrzymania przez niego od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca niezwłocznie powstrzymuje się od dalszych prac. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia obliczonego wedle zasad określonych w § 11 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich, świadczenia dotychczas spełnione nie podlegają zwrotowi, chyba, że Zamawiający uzna wykonane przez Wykonawcę prace lub ich część za nieprzydatne dla celu, jakiemu mają służyć oraz w świetle możliwości ich kontynuacji przez inny podmiot. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zwolnienia Zamawiającego na zasadach art. 392 k.c. z odpowiedzialności w sytuacjach określonych Umową. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidują innego terminu – Zamawiający na wykonanie prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystąpienia przyczyny odstąpienia od Umowy. Postanowienia Umowy nie wyłączają instytucji ustawowego prawa odstąpienia od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęregulowanego stosownymi przepisami.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone Umowa może zostać rozwiązana przez zgodną wolę Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynpisemnego porozumienia zawartego przed upływem terminu, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 3 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 1 Umowy, w szczególności terminie natychmiastowym, w przypadkach określonych przypadku: braku obiektywnej możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w ustępie 6 poniżejtrakcie obowiązywania Umowy przepisów prawnych regulujących działalność objętą Przedmiotem Umowy albo warunkujących realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację Umowy, pojawienie się takiej sytuacji pandemicznej, która spowoduje konieczność zaprzestania dalszej realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający może: może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku: gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy pomimo bezskutecznego upływu 3-dniowego terminu od wezwania Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 do zmiany sposobu realizacji Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć niewyłonienia wykonawcy usługi logistycznej obsługi wizyty studyjnej (pierwsza część postępowania Znak sprawy ABM-ZP-5/2021 składając oświadczenie o odstąpieniu w tym celu co najmniej 7 dniowy terminterminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia części pierwszej ww. postępowania bez wyłonienia wykonawcy. Przez pojęcie rażącego naruszenia Umowy należy rozumieć wyraźną oraz bardzo dużą niedbałość w realizowanym przedmiocie Umowy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowymszczególności wykrycie przez Xxxxxxxxxxxxx na etapie realizacji przedmiotu Umowy niedających się usunąć niezgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub niezapewniających prawidłowej organizację części merytorycznej wizyty studyjnej. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań Naruszenie obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem niniejszej Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę daje Zamawiającym prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty Wykonawcy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdolności (w tym finansoweji zaakceptowanych przez Zamawiającego udokumentowanych i uzasadnionych przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Strony zgodnie oświadczają, technicznej) do realizacji iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą takich instytucji Umowy jak: kary umowne, czy też prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone pod rygorem nieważności w tym uprawnień formie pisemnej lub w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w Kodeksie cywilnym. W szczególnościprzypadku, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie gdy: Wykonawca wykonuje Umowę w sposób niezgodny z jej brzmieniem lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone nienależyty, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). szczególności gdy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynco najmniej dwukrotnie nałożył na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w ustępie 5 poniżej§ 7 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 1; Wykonawca naruszył zapisy § 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez dotyczące obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie i ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawca naruszył przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.); przedmiot Umowy nie jest realizowany przez osoby wskazane odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2. został osiągnięty limit kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 3; Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne. Wypowiedzenie musi być sporządzone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych kary umowne na zasadach określonych w realizacji jakiegokolwiek Zadania Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę Wykonawcę, a w przypadku skierowania z przyczyn leżących tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (ugody, w tym finansowejkoszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, technicznej) do realizacji Umowy; gdy koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Postanowienia ust. 5 i 6 nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ stanowią wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęinnych podstawach.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynprzed upływem terminu, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 3 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 1 Umowy, w szczególności terminie natychmiastowym, w przypadkach określonych przypadku: braku możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w ustępie 6 poniżejtrakcie obowiązywania Umowy przepisów prawnych regulujących działalność objętą Przedmiotem Umowy, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację Umowy, zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania działalności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, pojawienie się takiej sytuacji pandemicznej, która spowoduje konieczność zaprzestania realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający może: może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Przez pojęcie rażącego naruszenia Umowy należy rozumieć wyraźną oraz bardzo dużą niedbałość w dostarczonym przedmiocie Umowy. W szczególności wykrycie przez Xxxxxxxxxxxxx na etapie odbioru przedmiotu Umowy niedających się usunąć niezgodności dostarczonego asortymentu z paragrafem Opisem Przedmiotu Zamówienia w terminie, o którym mowa § 4 ust. 7. Naruszenie obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy, albo wezwać Wykonawcę daje Zamawiającym prawo do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty Wykonawcy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdolności (w tym finansoweji zaakceptowanych przez Zamawiającego udokumentowanych i uzasadnionych przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Strony zgodnie oświadczają, technicznej) do realizacji iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą takich instytucji Umowy jak: kary umowne, czy też prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w sytuacjach, gdy: wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie ograniczają uprawnień leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawazłożonego na piśmie, w tym uprawnień toku prowadzonych robót Zamawiający stwierdzi brak należytej staranności w wykonywaniu robót, bądź brak właściwej organizacji robót i pomimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do odstąpienia lub wypowiedzenia usunięcia braków we wskazanym czasie, Wykonawca tego nie uczynił, realizowanie Przedmiotu Umowy jest niezgodne z udostępnioną dokumentacją. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych wypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnymust. 1 może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W szczególnościprzypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: w terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, żadne postanowienia Umowy według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która odstąpiła od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być interpretowane jako wyłączenie wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, a materiały lub ograniczenie uprawnień konstrukcje znajdują się na placu budowy. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego do rozwiązania roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawanieleżących po stronie Wykonawcy zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Oświadczenie o rozwiązaniu Odstąpienie od Umowy zostanie złożone powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało zwięzłe uzasadnieniepowinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia Umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu zakończenia robót. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiajągdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 postępowanie naprawcze lub w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (Informacje Poufnenp.: poprzez podział lub połączenie) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęstan likwidacji.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawaPoza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy w tym uprawnień do odstąpienia całości lub wypowiedzenia Umowy w części jedynie w przypadku: w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnymart. 456 ustawy Pzp, w trybie i ze skutkami tam wskazanymi; gdy łączna wysokość kar umownych osiągnie 30% łącznej wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy; gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem usług (zwłoka dłuższa niż 14 dni) lub z ich wykonywaniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne by zdołał je ukończyć w umownym terminie; realizacji usług przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami zawartej umowy; utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy; innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub istotnych postanowień umowy. Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone każdym przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nieważności. W każdym przypadku dowodem doręczenia pisma o odstąpieniu od umowy jest dowód nadania pisma przez Xxxxxxxxxxxxx listem poleconym za dowodem doręczenia na adres wykonawcy wskazany w ofercie przetargowej. Skutek rozwiązania umowy następuje z chwilą doręczenia pisma odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia od umowy, który po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego stanowić będzie zawierało zwięzłe uzasadnieniepodstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi wykonane w ramach Przedmiotu Umowy według cen na dzień odstąpienia od umowy, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skutecznościpomniejszone o roszczenie Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz inne roszczenia odszkodowawcze. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do W razie odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko pierwotnego Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności zwiększony, w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowejinnego wykonawcę oraz koszty zwłoki realizacji usług, technicznej) do realizacji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił od Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących . Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu wykonawcy.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Umowa ulega rozwiązaniu: z przepisów powszechnie obowiązującego prawaupływem okresu, na który została zawarta; w tym uprawnień do odstąpienia lub drodze wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnymjednej ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego; na mocy porozumienia stron. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający Udzielający Zamówienie może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym: w wyniku kontroli własnej lub organu zewnętrznego, bez zostanie stwierdzone niewykonywanie Umowy lub jej wadliwe wykonanie, a w szczególności polegające na ograniczeniu dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu lub złą jakość świadczeń; Przyjmujący Zamówienie nie dopełni obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowyzachowania tajemnicy zawodowej lub służbowej, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć dopuści się czynu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. § 9; W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowyśmierci pacjenta, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Przyjmujący Zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację Umowy; zaprzestania Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia lub kwalifikacje konieczne dla realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) Umowy; Przyjmujący Zamówienie nie przystąpi do realizacji Umowy; Przyjmujący Zamówienie odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu lub środków odurzających, gdy Wykonawca zachodzi podejrzenie ich użycia; Przyjmujący Zamówienie nie wywiąże się przedstawił umowy odpowiedzialności cywilnej na wezwanie Udzielającego zamówienie w terminie 7 dni od wezwania Przyjmujący Zamówienie przedstawi Udzielającemu Zamówienie nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane lub informacje związane z któregokolwiek realizacją niniejszej umowy. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, po wygaśnięciu Umowy przekazać Udzielającemu Zamówienie wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania Umowy w związku z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęjej wykonywaniem.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawaRealizator może odstąpić od umowy lub jej części: w przypadku zaprzestania przez POZ realizacji Projektu, w terminie 14 dni od dnia, w którym Realizator powziął wiedzę o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia tj. od wysłania informacji przez Realizatora do Instytucji Pośredniczącej o zaprzestaniu realizacji projektu/projektów wskazanych w § 1; w przypadku naruszenia postanowień umowy przez POZ, w szczególności dotyczących obowiązków nałożonych na POZ, w terminie 14 dni od dnia, w którym Realizator powziął wiedzę o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia, w przypadku dokonania przez POZ kwalifikacji pacjentów do badań przesiewowych w liczbie mniejszej niż 5 w każdym kwartale obowiązywania umowy; w przypadku stwierdzenia przez Realizatora nieprawidłowości w wypełnianiu przez POZ obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 3. Placówka POZ może wypowiedzieć umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego: w sytuacji utraty kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia; w przypadku gdy Realizator pozostaje w zwłoce z wypłaceniem należnego wynagrodzenia za wykonane świadczenia, za dwa pełne okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem, że Placówka POZ powyższe uprawnienie przysługuje jedynie po uprzednim wezwaniu Realizatora do opłacenia zaległości i bezskutecznym upływie wyznaczenia w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy celu dodatkowego 14 dniowego terminu, z zastrzeżeniem §12 ust. 4 niniejszej umowy; w przypadkach przypadku uporczywego naruszenia przez Realizatora obowiązków określonych w Kodeksie cywilnym§6 umowy. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego Strony zachowują prawo do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawaniniejszej umowy w drodze porozumienia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone Bez zgody Realizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nieważności, POZ nie może jakichkolwiek praw związanych bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym swoich wierzytelności z tytułu wykonania umowy i będzie zawierało zwięzłe uzasadnieniezwiązanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skutecznościprzenosić na rzecz osób trzecich. Strony zgodnie postanawiająPOZ zobowiązuje się, że rozwiązanie Umowynie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, niezależnie od postawy której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby POZ na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, oraz przekaz. POZ zobowiązuje się, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową. POZ nie może wykonywać swoich zobowiązań za pomocą osób trzecich, niezatrudnionych w POZ i przyczynynie przeszkolonych w ramach Projektu. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Umowa może zostać zmieniona w przypadku: zmiany wniosku o dofinansowanie; zmiany umowy o dofinansowanie; gdy zmiana umowy jest konieczna dla prawidłowej realizacji projektu. Zmiana umowy nie może dotyczyć warunków podlegających ocenie w ramach konkursu. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Realizatora. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań po jednym dla każdej ze Stron wynikających ……………………………………………… ……………………………………………. Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane przez POZ w ramach wdrażania Programu profilaktyki chorób odkleszczowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa stawki jednostkowej Zakres świadczenia zdrowotnego Wartość stawki jednostkowej w PLN Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową Sposób weryfikacji wykonania usługi Wizyta w ramach POZ kwalifikująca do programu W ramach wizyty lekarz POZ przeprowadza wywiad z paragrafu 7 osobą deklarującą chęć udziału w programie. Lekarz w trakcie wywiadu ustala, czy osoba ta (Informacje Poufnekandydat do programu) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony spełnia kryteria kwalifikacji do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżejprogramu. W przypadku niewykonania zakwalifikowania pacjenta do programu lekarz uzyska świadomą zgodę na udział w programie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji i ewaluacji programu. Na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego: u pacjentów z typowym rumieniem wędrującym zastosuje antybiotykoterapię lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyu pacjentów z nietypowym rumieniem wędrującym zastosuje antybiotykoterapię i skieruje chorego na badanie testem ELISA i Western­blot lub skieruje pacjenta do AOS w przypadku podejrzenia późniejszych stadiów zakażenia, 110 Liczba osób, które odbyły wizytę kwalifikacyjną w ramach POZ i zostały zakwalifikowane do programu Oświadczenie lekarza POZ i uczestnika programu o udzielonym świadczeniu ­ wręczy materiały informacyjne z zaleceniami profilaktycznymi obniżającymi ryzyko zachorowania na boreliozę z Lyme u pacjentów bez objawów zakażenia. W przypadku, gdy pacjent nie zostanie zakwalifikowany do programu lekarz poinformuje o tym, iż jako kandydat nie spełnia kryteriów kwalifikacji do programu i wyjaśni powód odmowy kwalifikacji. Przewidywany czas wizyty 20 – 25 min. Wycena dotyczy jednej wizyty. Pobranie próbki krwi do badania w kierunku boreliozy z Lyme Dla pacjentów skierowanych przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę w zakresie chorób zakaźnych na badania krwi, w szczególności gabinecie zabiegowym pobrana zostanie jednorazowo przez pielęgniarkę próbka krwi obwodowej (krew na skrzep) o objętości około 4­5 ml. Próbka zostanie przekazana do laboratorium. Stawka obejmuje koszt pobrania, probówek, przechowywania i transportu do laboratorium diagnostycznego. 13 Liczba osób zakwalifikowanych do Pilotażowego programu profilaktyki chorób odkleszczowych, od których pobrano próbki krwi do badania w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżejkierunku boreliozy z Lyme Oświadczenie pielęgniarki i uczestnika programu o udzielonym świadczeniu W ramach wizyty kwalifikującej do programu (osobna Liczba osób Oświadczenie lekarza stawka), Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę lekarz POZ może skierować pacjenta na zakwalifikowanych do zaniechania naruszeń POZ i wyznaczyć uczestnika badania. Decyzję w tym celu co najmniej 7 dniowy terminzakresie podejmuje lekarz na Pilotażowego programu programu o udzielonym podstawie wywiadu i badania przedmiotowego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Po profilaktyki chorób świadczeniu przeprowadzeniu niezbędnych badań, pacjent odkleszczowych, które Wizyta kontrolna w odbywa wizytę kontrolną w POZ. odbyły wizytę kontrolną POZ (omówienie Pacjentowi zostanie przekazany wynik badania z jego 70 w POZ wyniku) prawidłową interpretacją uwzględniającą jego stan kliniczny. Uzyska on także informacje na temat dalszego postępowania, tj. zakończenia leczenia lub skierowania go do AOS celem dalszych konsultacji. Przewidywany czas wizyty 15 – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym20 min. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez WykonawcęWycena dotyczy jednej wizyty.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone Umowa może zostać rozwiązana przez zgodną wolę Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynpisemnego porozumienia zawartego przed upływem terminu, o której którym mowa w ustępie 5 poniżej§ 3 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 1 Umowy, w szczególności terminie natychmiastowym, w przypadkach określonych przypadku: braku obiektywnej możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w ustępie 6 poniżejtrakcie obowiązywania Umowy przepisów prawnych regulujących działalność objętą Przedmiotem Umowy, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację Umowy, pojawienie się takiej sytuacji pandemicznej, która spowoduje konieczność zaprzestania realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający może: może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Ramowego harmonogramu zawarte w pkt 10 tabeli harmonogramu OPZ lub realizuje Umowę w sposób rażąco sprzeczny z paragrafem 4 jej istotnymi postanowieniami. Przez pojęcie rażącego naruszenia Umowy należy rozumieć w szczególności zwłokę w dotrzymaniu terminów określonych w ust. 2 przekraczających … dni oraz wykrycie przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu Umowy (przygotowania kampanii) niedających się usunąć niezgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia poddających w wątpliwość realność osiągnięcia celów kampanii. Naruszenie istotnych obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy, albo wezwać Wykonawcę daje Zamawiającemu prawo do zaniechania naruszeń i wyznaczyć wypowiedzenia (za 14-dniowym terminem wypowiedzenia) lub odstąpienia (po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do poprawy w tym celu terminie co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może dni) od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty Wykonawcy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy na podstawie udokumentowanych i uzasadnionych przez Wykonawcę zdolności (w tym finansoweji zaakceptowanych przez Zamawiającego poniesionych kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie oświadczają, technicznej) do realizacji iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą takich instytucji Umowy jak: kary umowne, czy też prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawaW przypadku stwierdzenia naruszeń Umowy przez Beneficjenta, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach szczególności obowiązków określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie § 4 Umowy, niezależnie od postawy ignorowania sygnałów ze strony Agencji lub Ośrodka goszczącego wzywających do poprawy działania, Agencja może wypowiedzieć Umowę, po uprzednim wezwaniu Beneficjenta i przyczynywyznaczeniu mu dodatkowego, odpowiedniego terminu, ale nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających dłuższego niż 14 dni, do realizacji Umowy zgodnie z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)jej postanowieniami, tj. Zamawiający zaprzestania naruszeń, usunięcia lub naprawienia skutków tych naruszeń. Agencja jest uprawniony uprawniona do odstąpienia od wypowiedzenia Xxxxx ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania Beneficjenta do zaprzestania tych naruszeń, usunięcia lub naprawienia ich skutków w następujących przypadkach: rażącego naruszenia postanowień Umowy, które uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie bez uprzedniego wstrzymania Stypendium, powtarzających się naruszeń postanowień Umowy, gdy Stypendium nie zostanie przywrócone w terminie 90 dni okresie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek jego wstrzymania, z przyczynwyjątkiem sytuacji zawieszenia Stypendium, o której mowa w ustępie 5 poniżej§ 9 ust. 4 Umowy, podania przez Beneficjenta nieprawdziwych informacji lub nieprawdziwego oświadczenia, w tym w szczególności nieprawdziwych informacji dotyczących uczestników przyjazdu lub nieprawdziwego oświadczenia o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności, stwierdzenia zachowania Beneficjenta wykraczającego poza normy prawne i kulturowe obowiązujące w Polsce, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. Agencja jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 1 lub 2 w terminie 30 dni odpowiednio od dnia upływu 14-dniowgo terminu lub od dnia powzięcia informacji o okolicznościach tam wskazanych. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyrozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia Umowy przez Agencję Beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi jak za opóźnienie liczonymi od dnia przekazania tych środków przez Agencję do dnia ich zwrotu, w szczególności terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Za dzień zwrotu środków finansowych uznaje się dzień uznania rachunku Agencji. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony na mocy porozumienia Stron w przypadkach określonych przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą znacząco utrudnić wykonanie Umowy. Strony w ustępie 6 poniżejporozumieniu określą warunki, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem warunki finansowe rozwiązania Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający Operator jest uprawniony do odstąpienia od rozwiązania niniejszej Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Przedsiębiorca: w terminie 90 ciągu <……> dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek zawarcia umowy wsparcia nie skorzystał z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia oraz w ciągu <…….> dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wsparcia nie skorzystał z pierwszej usługi rozwojowej poza BUR; w ciągu <…..> dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej usługi rozwojowej nie skorzystał z kolejnej usługi rozwojowej przewidzianej w wykazie za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia oraz w ciągu <…….> dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wsparcia nie skorzystał z kolejnej usługi rozwojowej poza BUR; zaprzestał realizacji Xxxxx bądź realizuje ją w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub z naruszeniem przepisów prawa; odmawia poddania się kontroli/monitoringu; w celu uzyskania refundacji przedstawił fałszywe lub nieodpowiadające stanowi faktycznemu lub niepełne oświadczenia lub dokumenty; dopuścił się nieprawidłowości - dokonał zakupu usług rozwojowych w sposób niezgodny z niniejszą Umową; pobrał refundację nienależnie lub w nadmiernej wysokości; naruszył inne postanowienia Umowy skutkujące niemożliwością jej prawidłowej realizacji; na wniosek Przedsiębiorcy w przypadku rezygnacji z korzystania z usług rozwojowych. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o której których mowa w ustępie 5 poniżejust. 1, Przedsiębiorcy nie przysługuje odszkodowanie. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o tym fakcie, oraz udowodnienia wystąpienia zaistniałej sytuacji poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia (lub zdarzeń) mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki wydarzenie miało na przebieg realizacji Umowy. Przedsiębiorca nie będzie odpowiedzialny wobec Operatora lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyrozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3-1.8, refundacja podlega zwrotowi, w szczególności terminie 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających jej zwrot, wraz z odsetkami w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę dnia przekazania refundacji na rachunek bankowy Przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcędnia jej zwrotu.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Beneficjent pomocy może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie, z zastrzeżeniem ust. 3. Beneficjent może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Beneficjent pomocy: nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień; zawiesi lub zlikwiduje działalność w okresie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia ostatniej osoby objętej wsparciem; zmieni swoją formę prawną; nowoutworzone stanowiska pracy nie zostaną utrzymane przez okres minimum 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy z przepisów powszechnie obowiązującego prawaprzyczyn nie leżących po stronie pracownika; przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania dotacji; dopuści się nieprawidłowości finansowych. wykorzystał udzielone wsparcie niezgodnie z przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w ramach RPO WZ, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy szczególności Wytycznych w przypadkach określonych zakresie realizacji przedsięwzięć w Kodeksie cywilnymobszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W szczególnościprzypadku, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że gdy rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy o którym mowa w ust. 1 i przyczyny2 nastąpi po otrzymaniu środków finansowych, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)o których mowa § 2 ust. Zamawiający 2 i/lub § 3 ust. 2, Beneficjent pomocy zobowiązany jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie zwrócić je w całości na rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………….w terminie 90 14 dni od dnia powzięcia wiadomości rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy, o zaistnieniu którejkolwiek którym mowa w ust. 1 i 2, Beneficjentowi pomocy nie przysługuje wypłata środków z przyczyntytułu wsparcia pomostowego w ramach projektu. W przypadku gdy Beneficjent pomocy nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz w § 5 ust. 5, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 1 ust. 7. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanej dotacji obciążają Beneficjenta pomocy. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ustępie 5 poniżejust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy5, Beneficjent informuje Instytucją Pośredniczącą w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić ciągu 14 dni od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcędnia podjęcia tych czynności.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Beneficjent może dokonać wypowiedzenia niniejszej Umowy z przepisów powszechnie obowiązującego prawapowodu: istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień Umowy; rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń; opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% godzin szkoleniowych; podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Beneficjenta z przyczyn określonych w ust.1, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów, związanych z zawartą Umową w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie adres zamieszkania. Koszty, które Uczestnik zobowiązuje się zwrócić w przypadku rozwiązania z nim niniejszej Umowy, określono w § 2, ust. 1. Do kosztów zostaną doliczone również koszty wypłaconych dodatków szkoleniowych. Beneficjent może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3, w tym uprawnień indywidualnych uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną niedotrzymania warunków Umowy było wystąpienie nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika okoliczności życiowych lub losowych. Za nadzwyczajne i niezawinione okoliczności przyjmuje się w szczególności podjęcie zatrudnienia i chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę dziecka powodującą przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik zobowiązany jest do odstąpienia przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności (umowa o pracę, zwolnienie lekarskie, ect.). Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek po jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiajązakończeniu wyjdzie na jaw, że rozwiązanie UmowyUczestnik nie spełniał warunków udziału w Projekcie lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, niezależnie od postawy i przyczynyalbo, gdy wyjdzie na jaw, że Uczestnik nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających spełniał warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń w ramach otrzymanego wsparcia, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu w odpowiednim zakresie całości lub części poniesionych kosztów związanych z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)udziałem Uczestnika w Projekcie wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zamawiający Beneficjent może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o zaprzestaniu realizacji Projektu. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z chwilą podjęcia zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub w ramach innej pracy zarobkowej, która spełnia warunki określone w definicji efektywności zatrudnieniowej. Na potwierdzenie tych okoliczności Uczestnik jest uprawniony zobowiązany do odstąpienia od dostarczenia Beneficjentowi umowy o pracę lub innej umowy potwierdzającej podjęcie pracy zarobkowej. Uczestnik szkolenia, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia szkolenia bez prawa do stypendium. Wypowiedzenie Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której których mowa w ustępie 5 poniżejpkt. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy8, nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów związanych z udziałem Uczestnika w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez WykonawcęProjekcie.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy w części, ze skutkiem na przyszłość, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych, a w szczególności jeśli: Wykonawca nie ograniczają uprawnień rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy lub przerwał jego wykonywanie i nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego wynikających i wyznaczenia mu dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń; Wykonawca nie wykonuje Umowy zgodnie z przepisów powszechnie obowiązującego przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej Umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne mimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń, Wykonawca nie zapewnia minimum 3 lekarzy weterynarii o doświadczeniu szczegółowo opisanym w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia SIWZ, w przypadku gdy stwierdzono łącznie pięć przypadków naruszeń obowiązków określonych w § 2 Umowy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególnościrazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, żadne postanowienia że wykonanie Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone leży w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienieinteresie publicznym, którego przedstawienie czego nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1-2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w części, ze skutkiem na przyszłość, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego terminu 14 dni na zapłatę; Zamawiający pięciokrotnie nie udostępni Wykonawcy gabinetu weterynaryjnego; Zamawiający pięciokrotnie nie zapewni Wykonawcy leków niezbędnych w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej; Wykonawca może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynokolicznościach, o której których mowa w ustępie 5 poniżejust. 4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może odstąpienia od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej terminie 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania od daty odstąpienia do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ sporządzenia szczegółowego protokołu wykonanych usług wg. stanu na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcędzień odstąpienia.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy (odstąpienia od niej lub od jej niewykonanej jeszcze części) jeżeli: Nadzór Xxxxxxxxxxx nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających przystąpił do realizacji usługi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy oraz umowy z przepisów powszechnie obowiązującego prawaWykonawcą, Nadzór Xxxxxxxxxxx przerwał z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Inwestorskiego realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, Zamawiający uznał, że Nadzór Xxxxxxxxxxx nie spełnia wymogów, o których mowa w § 9, Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym uprawnień również w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4, Nadzór Xxxxxxxxxxx realizuje usługę nadzoru inwestorskiego w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego, w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru Inwestorskiego lub jego znacznej części, Nadzór Xxxxxxxxxxx skierował bez akceptacji Zamawiającego, do odstąpienia wykonania usługi inne osoby niż wskazane w umowie, na zasadach opisanych w § 2 ust. 8 umowy, Nadzór Inwestorski nie wykonuje lub wypowiedzenia Umowy nienależycie realizuje czynności nadzoru inwestorskiego, jednakże odstąpienie od umowy z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Nadzoru Inwestorskiego do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnymtym celu odpowiedniego terminu. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie Zamawiający może rozwiązać umowę (odstąpić od niej lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy od jej niewykonanej jeszcze części) z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawawskazanych w ust. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie 1 w terminie 90 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyntych poczynaniach. Jeżeli Xxxxxxxxxxx zażądał od Nadzoru Inwestorskiego wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy (odstąpienie od niej lub od jej niewykonanej jeszcze części), o której mowa Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż w ustępie 5 poniżejterminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Nadzór Xxxxxxxxxxx zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyzłożenia wyjaśnień termin, w szczególności ciągu którego Zamawiający może w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: rozwiązać umowę (odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowymniej lub od jej niewykonanej jeszcze części), bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy (odstąpieniu od niej lub od jej niewykonanej jeszcze części) powinno być złożone na piśmie i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może wskazywać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (odstąpienie od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/niej lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęod jej niewykonanej jeszcze części).

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub 105.1. Rozwiązanie Umowy następuje wskutek: 1) pisemnego wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 2) pisemnego porozumienia – w przypadkach terminie uzgodnionym przez Bank i Posiadacza, 3) śmierci Posiadacza – z dniem śmierci Posiadacza, 4) jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego – z dniem śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego, 5) zgłoszenia przez Posiadacza sprzeciwu wobec zmian warunków prowadzenia rachunku na podstawie § 19 ust. 5 lub § 125 ust. 5, 6) upływu 10 lat od dnia wystąpienia ostatniej aktywności na rachunku, tylko w zakresie rachunku, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania do rachunku oszczędnościowego, którego Umowa została zawarta na czas oznaczony, dłuższy niż 10 lat. 2. Jeśli Xxxxx uległa rozwiązaniu zgodnie z ust.1 pkt 3 lub pkt 6, uważa się ją za wiążącą w zakresie rachunku do chwili wypłaty środków zgromadzonych na rachunku osobie posiadającej tytuł prawny do tych środków, z uwzględnieniem § 107 i § 108. 3. Umowa rachunku nie ulega rozwiązaniu, jeśli w ciągu 2 lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek lub pobieraniem opłat za prowadzenie rachunku, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie tego rachunku. § 106. Umowa rachunku otwartego na rzecz osoby małoletniej może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia dokonanego przez: 1) przedstawiciela ustawowego małoletniego Posiadacza lub przez małoletniego Posiadacza, który może samodzielnie dysponować rachunkiem – tylko jeśli saldo rachunku jest zerowe lub na rachunku występują należności wobec Banku, 2) Posiadacza – po uzyskaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. § 107.1. Jeśli Umowa uległa rozwiązaniu wskutek śmierci Xxxxxxxxxx – uważa się ją za wiążącą w zakresie rachunku, do chwili wypłaty środków zgromadzonych na rachunku osobie posiadającej tytuł prawny do tych środków, z zastrzeżeniem, że z dniem powzięcia informacji o śmierci Posiadacza Bank: 1) zaprzestaje realizacji wszelkich wypłat z rachunku, za wyjątkiem wypłat, o których mowa w § 104, 2) zaprzestaje pobierania opłat dotyczących rachunku, 3) zaprzestaje wysyłania wszelkiej korespondencji dotyczącej rachunku na adres Posiadacza. 2. Środki pieniężne pozostające na rachunku zmarłego Posiadacza podlegają oprocentowaniu, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnymUmowie, do chwili wypłaty tych środków osobie posiadającej tytuł prawny do tych środków. W szczególności5. Сума, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawaвиплачена з реалізації розпорядження вкладом на випадок смерті не включається до спадку від Власника. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 6. Якщо Власник видав більше, ніж одне розпорядження вкладом на смерть, а загальна сума розпорядження перевищує ліміт, про який йдеться в р.3, розпорядження, яке видано пізніше має пріоритет перед розпорядженням, виданим раніше. 7. Особи, яким на підставі розпорядження вкладом на випадок смерті виплачено суму з порушенням р.6, зобов’язані повернути суму спадкоємцям Xxxxxxxx. 8. У випадку отримання Банком інформації про смерть Xxxxxxxx – Xxxx повідомляє особам, вказаним в розпорядженні вкладом на випадок смерті і в межах, визначених чинним законодавством. 9. Власник повинен повідомити особу/осіб, вказаних в розпорядженні про складення на їх користь розпорядження вкладом на випадок смерті та про передачу Банку його/їх особистих даних. 10. Банк буде обробляти дані осіб, вказаних в розпорядженні вкладом на випадок смерті з метою виконання обов’язків Банку, що виникають з законодавства; ці дані можуть бути передані Банківському Гарантійному Фондові або іншим органам, уповноваженим на підставі законодавства. Банк надішле особі/особам, вказаним в розпорядженні вкладом на випадок смерті, Інформацію Адміністратора Даних відповідно до Закону про захист персональних даних. § 104.1. Банк зобов’язаний виконати після смерті Xxxxxxxx виплати: 1) відшкодування витрат похорону Xxxxxxxx, з урахуванням положень § 9 р.2, 2) реалізації розпорядження вкладом на випадок смерті Xxxxxxxx, 3) спадку, 4) повернення – на запит органу, що виконує страхові виплати або соціального забезпечення або пенсійних виплат – сум, сплачених на вказаний тим органом рахунок, який не обслуговувався після смерті Власника. Виплати реалізовуються відповідно до порядку, в якому вони були подані. 2. У випадку смерті одного із співвласників спільного рахунку, рахунок продовжує обслуговуватися на користь живого співвласника. Розділ 22 – Розірвання Договору § 105.1. Розірвання Договору відбувається в результаті: 1) письмового розірвання Договору Власником із збереженням: 1-місячного терміну розірвання або Банком із збереженням 2-місячного терміну розірвання, 2) письмової домовленості – в термін, узгоджений між Xxxxxx та Xxxxxxxxx, 3) смерті Xxxxxxxx – в день смерті Xxxxxxxx, 4) одночасної смерті обох співвласників спільного рахунку – в день смерті обох співвласників спільного рахунку, 5) подання Власником заперечення проти умов ведення рахунку на підставі § 19 р. 5 або § 125 р. 5, 6) закінчення 10 років від дня останніх дій на рахунку, при чому це положення не застосовується для ощадного рахунку, Договір якого був укладений на визначений час, довший ніж 10 років. 2. Якщо Договір підлягає розірванню відповідно до р.1 п. 3 або п.6, він вважається дійсним в частині рахунку до моменту виплати коштів, зібраних на рахунку особі, що має законне право на ті кошти, з урахуванням § 107 i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie§ 108. 3. Договір рахунку не підлягає розірванню, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skutecznościякщо протягом 2 років на рахунку не було виконано жодних оборотів, крім періодичного додавання відсотків або стягування оплати за обслуговування рахунку, а стан коштів на тому рахунку не перевищує мінімальної суми, визначеної в договорі того рахунку. Strony zgodnie postanawiają§ 106. Договір відкритого рахунку на користь неповнолітніх осіб може бути розірваний шляхом повідомлення: 1) законним представником неповнолітнього Власника або неповнолітнім Власником, że rozwiązanie Umowyякий може самостійно розпоряджатися рахунком – лише якщо сальдо рахунку нульове або на рахунку є заборгованості перед Банком, niezależnie od postawy i przyczyny2) Власником – після отримання ним повної правоздатності. § 107.1. Якщо Договір підлягає розірванню внаслідок смерті Xxxxxxxx – він вважається дійсним в частині рахунку, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufneдо моменту виплати коштів, зібраних на рахунку особі, яка має право власності на ці кошти, з урахуванням, що з днем отримання інформації про смерть Власника Банк: 1) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)перестає реалізувати всі виплати з рахунку, за винятком виплат, про які йдеться в § 104, 2) перестає стягувати оплати, що стосуються рахунку, 3) перестає надсилати будь-яку інформацію, що стосується рахунку на адресу Власника. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn2. Кошти, o której mowa w ustępie 5 poniżejщо залишилися на рахунку померлого Власника підлягають відсоткам, на умовах, зазначених в Договорі, до моменту виплати тих коштів особі, що має право власності на ці кошти. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy§ 108.1. В терміні, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie принаймні 6 poniżejмісяців перед закінченням 10-річного терміну відсутності активності на рахунку, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowymБанк повідомляє Власника про наслідки закінчення того періоду, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęзазначені в р.4 та § 109.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie ograniczają uprawnień leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to dokonuje się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni liczonych od dnia jej zawarcia; w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawaumowy o łączny okres, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) dni. w przypadkach określonych w Kodeksie kodeksie cywilnym; w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni liczonych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu danego przypadku uzasadniającego rozwiązanie umowy. Wypowiedzenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało zwięzłe powinno zawierać uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Każda ze Stron wynikających jest upoważniona jest do wypowiedzenia umowy z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynzmian, o której których mowa w ustępie 5 poniżej§ 10 ust. 1 pkt 1-3. W przypadku niewykonania wypowiedzenia lub nienależytego wykonania odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, dokonają one odbioru i odpowiedniego rozliczenia przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy umowy do dnia jej rozwiązania. Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy odebranej przez Zamawiającego bez uwag, zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę warunkami określonymi w umowie. Rozwiązanie umowy niezależnie od przyczyn nie pozbawia Zamawiającego prawa do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcędochodzenia należnych kar umownych.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawaze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o rozwiązaniu wypowiedzeniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)nieważności. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od wypowiedzenia Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynbez zachowania terminu wypowiedzenia, o której którym mowa w ustępie 5 poniżejust. W 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu naruszenia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności: niewywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy, określonych w szczególności w przypadkach określonych OPZ, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń Umowy, realizacji zamówienia przez inne osoby niż wskazane w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu § 2 ust. 1 lub zgodnie z paragrafem § 2 ust. 2, nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 Umowylutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy terminpoz. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym631, z późn. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowyzm.), chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do naruszenia obowiązków zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie i ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych , o których mowa w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy § 6, naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty § 7 ust. 2, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zdolności (w terminów wynikających z przepisów prawa i spowodowania tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących negatywnych skutków po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych i/lub autorskich praw majątkowych przysługujących osobom trzecim, a w przypadku skierowania z powyższego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawaze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o rozwiązaniu wypowiedzeniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)nieważności. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od wypowiedzenia Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynbez zachowania terminu wypowiedzenia, o której którym mowa w ustępie 5 poniżejust. W 1, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności: uchybienia terminom w wykonaniu danego zlecenia jednostkowego lub niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę zamówienia jednostkowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy, w wyniku których Zamawiający nałożył na Wykonawcę co najmniej 3 kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 2 lub utraty przez Wykonawcę zdolności 3, nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), naruszenia obowiązków zachowania poufności i ochrony danych osobowych, o których mowa w tym finansowej§ 6, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegoosiągnięcie limitu kar umownych, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub o którym mowa w § 7 ust. 7. zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych i/lub autorskich praw majątkowych przysługujących osobom trzecim, a w przypadku skierowania z powyższego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający Wynajmujący może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy po uprzednim pisemnym pouczeniu rozwiązać Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowymnatychmiastowym w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności: Najemca bez zgody Wynajmującego podnajął przedmiot najmu lub w inny sposób odstąpił na rzecz osób trzecich, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 UmowyNajemca w sposób rażący wykracza przeciwko swoim obowiązkom przewidzianym w §8, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń 9 i wyznaczyć 10, 11, 12 Umowy i pomimo pisemnego wezwania nie zmienia swojego zachowania Najemca zaniedbuje przedmiot najmu lub jego wyposażenie w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowystopniu narażającym je na uszkodzenie, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania . Najemca rażąco i uporczywie narusza obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i sanitarne lub dokonuje samowoli budowlanej Najemca przyczynia się do zachowania poufności i/wyniszczenia lub zobowiązań zmieszenia populacji nietoperzy bytujących na terenie Fortu, w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych tym prowadzi działalność w realizacji jakiegokolwiek Zadania sposób sprzeczny z przepisami o ochronie przyrody i zwierząt. Umowa może zostać rozwiązana w ramach realizacji każdym czasie na mocy porozumienia stron. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni opuścić, opróżnić i wydać Wynajmującemu przedmiot najmu, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym szczegółowo opisany zostanie stan techniczny przedmiotu najmu oraz termin, do upływu którego Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkód wyrządzonych w przedmiocie najmu lub wykonania obciążających go napraw lub remontów. Po upływie terminu, o którym mowa wyżej, Wynajmujący uprawniony jest do naprawienia szkód i wykonania napraw lub remontów, o których mowa wyżej na koszt Najemcy. W przypadku nie wydania przez Najemcę przedmiotu najmu w terminie wskazanym w ust.1, Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu : jednorazowo karę umowną w wysokości 100% czynszu brutto należnego za ostatni miesiąc najmu, odszkodowanie za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z przedmiotu najmu w wysokości 150% czynszu brutto należnego za ostatni miesiąc obowiązywania Umowy najmu. Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie regulują obowiązki oraz prawa stron po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, w tym wysokość należnych kar umownych, i pozostają wiążące do dnia wydania Wynajmującemu przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ . Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęzasadach ogólnych.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy. W powyższym przypadku Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie ograniczają krótszy niż 3 dni, termin do usunięcia wskazanych naruszeń, z zagrożeniem, iż po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia usług od dnia odstąpienia od Umowy. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie utraty przez Wykonawcę uprawnień Zamawiającego niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawaUmowy. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Xxxxx ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnymza które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmian dotyczących składu zespołu realizującego Przedmiot Umowy, niezależnie od postawy i przyczynyzgłoszonych na wniosek Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 6, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynokolicznościach, o której których mowa w ustępie § 5 poniżejust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 6. Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne do Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić razie odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania wydania dotychczasowych efektów prac powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do rozpoczętej realizacji Umowy; gdy Wykonawca . Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. Odstąpienie od Umowy nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegopozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości a uiszczone lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęnaliczone kary umowne nie podlegają zwrotowi.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego przez Zleceniodawcę (zgodnie z wyborem Zleceniodawcy, przy uwzględnieniu, że okres wypowiedzenia będzie wynikał z potrzeby Zleceniodawcy zapewnienia repatriantom miejsc w ośrodku w okresie przejściowym do czasu wyboru nowego ośrodka) w następujących okolicznościach: w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień gdy Pełnomocnik, sprawując nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka, stwierdzi rażące uchybienia w jego funkcjonowaniu i poinformuje o tym kierownika ośrodka oraz wezwie podmiot prowadzący ośrodek do usunięcia stwierdzonych uchybień; w przypadku stwierdzenia naruszeń innych niż rażące uchybienia, jeżeli pomimo dwukrotnego wezwania, o którym mowa w § 6 ust. 3, Zleceniobiorca dalej nienależycie wykonuje Umowę; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy (z przepisów innych przyczyn, w tym również z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy albo bez wskazania przyczyny wypowiedzenia) z zachowaniem ustalonego przez Zleceniodawcę, jednak nie krótszego niż 14-dniowy, okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Zleceniobiorcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu (w tym odszkodowawcze) z wyjątkiem wynagrodzenia należnego za wykonany do dnia rozwiązania zakres Umowy. Zleceniodawca może również rozwiązać Umowę w innych przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy szczególności w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnymustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. W szczególnościU. z 2019 r. poz. 1145, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawapóźn. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skutecznościzm.). Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)uzasadnienia. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczynRozwiązanie Umowy, o której którym mowa w ustępie 5 poniżejust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy2, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy terminwymaga formy pisemnej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający Umowa może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ być również rozwiązana na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcęmocy porozumienia Stron.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w Kodeksie cywilnym. W szczególnościprzypadku, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie gdy: Wykonawca wykonuje Umowę lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy jej część w sposób niezgodny z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – przy czym Zamawiający może zrealizować to uprawnienie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ustępie 5 poniżej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowyjej brzmieniem, w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; nienależyty, występują opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca lub Personel Wykonawcy lub utraty narusza postanowienia dotyczące obowiązku zachowania poufności i mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji Umowy, w terminie określonym w tym wezwaniu, Wykonawca nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 13 Umowy, osoby wyznaczone przez Wykonawcę zdolności do świadczenia Usług lub realizacji Zleceń (Personel Wykonawcy) odmówią podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, co najmniej trzy razy w tym finansowejokresie obowiązywania Umowy miały miejsce naruszenia obowiązków Wykonawcy, technicznej) do realizacji w konsekwencji których na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne, został osiągnięty limit kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 4. Umowy; , Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W sytuacji gdy Wykonawca nie wywiąże wywiązuje się z któregokolwiek postanowień Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do zaprzestania naruszeń i do wykonania Umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy, wypłacone Wykonawcy z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegotytułu realizacji Zleceń przekroczy 20% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu o którym mowa w § 6 ust. 1. Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności Umowa w zakresie obejmującym możliwość zlecania przez WykonawcęZamawiającego Wykonawcy Zleceń ulega rozwiązaniu. W takim przypadku Umowa pozostaje w mocy w pozostałym zakresie.

Rozwiązanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawaze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o rozwiązaniu wypowiedzeniu Umowy zostanie złożone w formie pisemnej musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie, którego przedstawienie nie będzie jednak uważane za warunek jego skuteczności. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie Umowy, niezależnie od postawy i przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z paragrafu 7 (Informacje Poufne) oraz paragrafu 12 (Prawo własności intelektualnej)nieważności. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od wypowiedzenia Umowy – przy czym bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności: uchybienia terminom w wykonaniu danego zlecenia jednostkowego lub niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wyniku których Zamawiający może zrealizować to uprawnienie nałożył na Wykonawcę co najmniej 3 kary umowne, o których mowa w terminie 90 dni od § 7 ust. 2 lub 3, nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia powzięcia wiadomości 4 lutego 1994 r. o zaistnieniu którejkolwiek prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z przyczyn2021 r., poz. 1062, z późn. zm.), naruszenia obowiązków zachowania poufności i ochrony danych osobowych, o których mowa w § 6, dokonania tłumaczenia lub korekty przez inne osoby niż wskazane w § 2 ust 1 lub zgodnie z § 2 ust. 2, brak zgody Wykonawcy na zmianę osoby realizującej zamówienia w sytuacji, o której mowa w ustępie 5 poniżej§ 2 ust. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy11, osiągnięcie limitu kar umownych, o którym mowa w szczególności w przypadkach określonych w ustępie 6 poniżej§ 7 ust. 5, Zamawiający może: odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z paragrafem 4 Umowy, albo wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu co najmniej 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: opóźnienia o przynajmniej 7 dni w rozpoczęciu świadczenia przedmiotem Umowy, chyba że opóźnienie powstało wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób sprzeczny z Umową; naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i/lub zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych; opóźnienia Wykonawcy wynoszącej ponad 5 Dni Roboczych w realizacji jakiegokolwiek Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy; zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub utraty przez Wykonawcę zdolności (w tym finansowej, technicznej) do realizacji Umowy; gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych i/lub autorskich praw majątkowych przysługujących osobom trzecim, a w przypadku skierowania z powyższego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.