Common use of Siła wyższa Clause in Contracts

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub okolicznośćnienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, zaistniałe po zawarciu Umowyspowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym: 1a) na którą Strona nie ma wpływu o charakterze niezależnym od Stron Umowy oraz 2b) której taka Strona którego Strony Umowy nie mogła uniknąć i mogły przewidzieć pomimo zachowania przed zawarciem Umowy oraz c) którego nie można uniknąć, ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności oraz 3d) którejktórego nie można przypisać drugiej Xxxxxxx, gdyby wystąpiław tym w szczególności powódź, taka Strona nie mogłaby uniknąć pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyskażenia, epidemie i pandemie. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaust. 1 powyżej terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Xxxxxx będą współdziałać w takim zakresiedobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwejest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich rozsądnych, utrudnione alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej lub opóźnione działaniem Siły wyższejzapobiegać rażącym stratom. 4. Każda W razie konieczności podjęcia środków zapobiegających negatywnym skutkom wystąpienia siły wyższej dla którejkolwiek ze Stron będzie Stron, Strony mogą podjąć negocjacje umożliwiające: a) odstąpienie od ustalenia, wymiaru lub żądania zapłaty kar umownych, b) zmianę terminu wykonania zamówienia w całości lub w części, c) odstąpienie od Umowy w całości lub w części bez konieczności zapłaty przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Wykonawcę kar umownych, d) zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej, e) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćW przypadku wystąpienia siły wyższej, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie każda ze Stron będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających zwolniona z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyłącznie jednak w zakresie objętym działaniem siły wyższej i w takim zakresieprzez okres działania tej siły. 2. Za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, na które nie ma wpływu żadna ze Stron, których nie można było przewidzieć i nie można im zapobiec oraz które częściowo lub całkowicie uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań choćby jednej Strony. Za siłę wyższą, w jakim wywiązanie szczególności rozumie się: wojnę, ciężkie przewroty mające znamiona wojen domowych, powstanie lub rewolucja, strajki, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, inne katastrofy naturalne jak i wszystkie inne przeszkody, które wynikają z aktów władzy publicznej. 3. Strona powołująca się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwena siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejzarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Po ustaniu działania siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona powołująca się na zaistnienie siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej realizacji ciążących na niej zobowiązań, których wykonanie zostało zawieszone na czas działania tej siły. 5. Jeżeli przerwa w wykonywaniu zobowiązań spowodowana siłą wyższą trwa dłużej niż 3 miesiące, wówczas Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejmają prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza nagłe, zewnętrzne i wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) : na którą Strona którakolwiek ze Stron nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona oraz której, Xxxxxx nie mogła mogły uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) oraz której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) oraz której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) : eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, pandemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowekatastrofy naturalne, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan klęski żywiołowej, stan wojenny, 4) , stan wyjątkowy, 5) , strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) , akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strony, za siłę wyższą uznają również ograniczenia wprowadzone przed rozpoczęciem trwania Umowy bądź w trakcie jej trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SARS-CoV-2 (zwanej dalej „COVID-19”), w szczególności wydanie aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o wystąpieniu Siły wyższejtym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, pod rygorem nie uwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe, całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania siły wyższej. Jeżeli zdarzenia Siły wyższejWyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 6 miesięcy — Strony wspólnie podejmą decyzję, co do możliwości kontynuacji Przedmiotu Umowy bądź jej zakończenia. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.

Siła wyższa. 1. Strony zgodnie uznają, że Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćWyższa to zdarzenie zewnętrzne, zaistniałe nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejakty władzy państwowej, gdyby wystąpiław tym: stan wojenny, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnestan wyjątkowy, 3) stan wojennydziałania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 4) stan wyjątkowystrajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron, 5) strajki 2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub inne formy protestuuniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegoStrona ta zobowiązana jest niezwłocznie, demonstracje i rozruchy społecznenie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, które są skutkiem sporów pracowniczych zawiadomić drugą Stronę na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań umownychw rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 3. StronaStrony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub opóźnione działaniem Siły wyższejodstąpienia od Umowy. 4. Każda Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w wykonaniu Umowytrybie określonym w §15 ust. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej3 OWU.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć jest odpowiedzialna za niewykonanie lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające nienależyte wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej swoich zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością siły wyższej. 2. Okolicznościami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia, a w takim zakresieszczególności: 1) wojna, w jakim wywiązanie tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu, 2) katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, 3) wybuchy, pożary. 3. Strona starająca się tej Strony o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, w terminie 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zobowiązań stało zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się niemożliweo zwolnienie z odpowiedzialności, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejw terminie 3 dni po zaistnieniu okoliczności siły wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Każda ze Stron będzie Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia siły wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniadrugą Stronę, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie których można było uniknąć w wykonaniu Umowyprzypadku terminowego zawiadomienia. 5. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej terminy realizacji Umowy przedłużają się o zakończeniu występowania Siły wyższejokres jej trwania.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćPrzez siłę wyższą rozumie się wystąpienie wszelkich zdarzeń nadzwyczajnych, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1zewnętrznych, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, którym nie można było zapobiec i których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. Spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami i okolicznościami szczegól- ności takimi jak: epidemia, klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi) na którą Strona i inne kataklizmy przyro- dnicze mające charakter siły wyższej oraz wszelkie działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, działania rządowe – nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyzwiązane z realizacją inwestycji itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Strony nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej ze zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie Strona poszkodowana przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona siłę wyższą jest zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Strona zaintere- sowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 5. Po zakończeniu występowania Siły trwania siły wyższej, druga Strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Działanie Siły wyższej może wstrzymać w całości lub w części wykonanie Umowy Ramowej. Strona nie ma wpływu orazposzkodowana w przypadku działania Siły wyższej zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę w jak najkrótszym terminie o zaistnieniu takich okoliczności, jak również o ich ustaniu. 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazStrony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia. 3) którejStrona zawiadamiająca o zaistnieniu Siły wyższej niezwłocznie, gdyby wystąpiław miarę możliwości, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć orazrozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia. 4) której powstanie nie jest Zobowiązania Stron określone w Umowie Ramowej zostaną zawieszone w całości lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyczęściowo do chwili ustania działania Siły wyższej i przywrócenia warunków umożliwiających wykonywanie Umowy Ramowej, jakie istniały przed zaistnieniem Siły wyższej. Tym samym, Xxxxxx zobowiązują się do wdrożenia wszelkich środków koniecznych do usunięcia zakłóceń, które na skutek Siły wyższej przerwały świadczenie Usług. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestuJeśli okoliczności związane z działaniem Siły wyższej będą trwały ponad 3 (trzy) miesiące, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegoStrony uzgodnią, demonstracje czy wykonywanie Umowy Ramowej powinno być kontynuowane i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,jakich zasadach. 6) akty władz państwowych uniemożlwiające Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej swoich zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione jeżeli niewykonanie lub opóźnione nienależyte wykonanie spowodowane jest działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 15. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, lub nie należyte wykonanie niniejszej Umowy jeżeli jest ono następstwem okoliczności Siły Wyższej. 6. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie będzie oznaczać wszelkie okoliczności pozostające poza zasięgiem wpływów Stron i które są nie do uniknięcia i nie do przewidzenia dla każdej ze Stron, ale również dla każdej innej strony, która znalazłaby się na ich miejscu przy dołożeniu wszelkiej możliwej staranności. Siła wyższa będzie obejmować, ale nie ograniczać się do: wojny, epidemii, ognisk epidemiologicznych lub okolicznośćognisk występowania choroby zakaźnej, zaistniałe po zawarciu jeżeli zdarzenia te pośrednio lub bezpośrednio pozostawały w związku z wykonaniem Umowy:, zamieszek, katastrof naturalnych, aktów władzy państwowej. Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w dobrej wierze oraz współpracy z ZAMAWIAJĄCYM celem zminimalizowana negatywnych skutków zaistnienia Siły Wyższej na realizację UMOWY. 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której7. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być należycie udokumentowany. Xxxxxx, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie która nie jest lub w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna niezwłocznie, nie było później niż w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2ciągu 7 dni zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaDruga strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli wyżej wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony powinny wspólnie zdecydować o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w dalszym wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy. 2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie wydarzenia lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowyokoliczności: 1) na którą Strona które Strony nie ma wpływu orazmają wpływu, 2) której taka Strona przed którymi Xxxxxx nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnemogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 3) stan wojennyktórych, gdyby wystąpiły, Xxxxxx nie mogłyby uniknąć, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktórych nie można przypisać drugiej Stronie. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 4. Obie Xxxxxx nie będzie mogła wykonywać poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. StronaZamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, która jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwebędzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania. 46. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie Brak powiadomienia w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa powoływania się Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejna fakt jej zaistnienia.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćPrzez siłę wyższą rozumie się wystąpienie wszelkich zdarzeń nadzwyczajnych, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1zewnętrznych, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, którym nie można było zapobiec i których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami i okolicznościami w szczególności takimi jak: epidemia, klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi) na którą Strona i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej oraz wszelkie działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, działania rządowe – nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyzwiązane z realizacją inwestycji itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Strony nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej ze zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie Strona poszkodowana przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona siłę wyższą jest zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 5. Po zakończeniu występowania Siły wyższejtrwania siły wyższej druga Strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćŻadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, zaistniałe jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po zawarciu dacie podpisania Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jakW niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności: 1a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnena które Strony nie mają wpływu, 3b) stan wojennyprzed którymi Xxxxxx nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 4c) stan wyjątkowyktórych, gdyby wystąpiły, Xxxxxx nie mogłyby uniknąć, 5d) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktórych nie można przypisać drugiej Stronie. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 4. Obie Xxxxxx nie będzie mogła wykonywać poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. StronaZamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, która jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwebędzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania. 46. Każda W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie miała prawo złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 7. Brak powiadomienia w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa powoływania się Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejna fakt jej zaistnienia.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Każda ze stron jest uprawniona do zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie działanie jest utrudnione lub nadmiernie uciążliwe w wyniku działania Siły Wyższej, co oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćjedną z następujących okoliczności, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona ale nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć ograniczonej do: spory przemysłowe i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiławszelkie inne okoliczności poza kontrola Stron, taka Strona jak, ale nie mogłaby uniknąć ograniczone do: pożar, wojna, mobilizacja wojskowa, powstanie, rekwizycja, konfiskata, embargo, ograniczenia w korzystaniu z energii, ograniczenia walutowe i eksportowe, epidemie, klęski żywiołowe, ekstremalne zdarzenia naturalne, cyberprzestępczość i zakłócenia w infrastrukturze cyfrowej, akty terrorystyczne i wady lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było opóźnienia w jakikolwiek sposób zależne od Stronydostawach przez podwykonawców spowodowane przez takie okoliczności, o których mowa w niniejszej klauzuli. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Okoliczności, o której mowa w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaniniejszej Klauzuli, huraganniezależnie od tego, pożarczy mają one miejsce przed, powódźczy po zawarciu Umowy, epidemiadają prawo do zawieszenia tylko wtedy, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych gdy ich wpływu na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychUmowy nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. 3. Strona, która twierdzi, że jest dotknięta Siłą Wyższą, bezzwłocznie powiadomi drugą Stronę na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony piśmie o wystąpieniu Siły wyższeji zaprzestaniu takich okoliczności. StronaJeżeli Strona nie powiadomi o tym fakcie, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie druga Strona będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowyuprawniona do odszkodowania za wszelkie dodatkowe koszty, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej które Strona poniesie i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejktórych można było uniknąć po otrzymaniu takiego powiadomienia. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, Jeżeli Siła Wyższa powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowyzobowiązań przez którąkolwiek ze Stron, co ma zasadnicze znaczenie dla drugiej Strony, może ona natychmiast rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem na piśmie. 5. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego Niezależnie od innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony Strony, jeżeli wykonanie Umowy jest opóźnione o zakończeniu występowania więcej niż trzy miesiące z powodu Siły wyższejWyższej określonej w punkcie 11.1.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona którakolwiek ze Stron nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona której, Xxxxxx nie mogła mogły uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona Xxxxxx nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) : eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, pandemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowekatastrofy naturalne, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan klęski żywiołowej, stan wojenny, 4) , stan wyjątkowy, 5) , strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) , akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych. 3. Strony, za siłę wyższą uznają również ograniczenia wprowadzone przed rozpoczęciem trwania Umowy bądź w trakcie jej trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SARS-CoV-2 (zwanej dalej „COVID-19”), w szczególności wydanie aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o wystąpieniu Siły wyższejtym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, pod rygorem nie uwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe, całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły siły wyższej. 45. W wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem świadczenia usług / dostaw / prac, Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia prac dotychczas zrealizowanych. 6. Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: 1) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów robót, 2) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia, 3) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. 7. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły siły wyższej. 8. Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 6 miesięcy — Strony wspólnie podejmą decyzję, co do możliwości kontynuacji Przedmiotu Umowy bądź jej zakończenia. 9. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie będące poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające lub okolicznośćutrudniające wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) jak x.xx. klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyrealizację przedmiotu umowy. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W razie zaistnienia Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje formie pisemnej drugiej Strony o zaistnieniu i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychprzyczynach Siły Wyższej. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać Jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zobowiązana zostanie opóźniona z powodu zaistnienia Siły Wyższej, terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, za pisemną zgodą Stron. Jeżeli z powodu zaistnienia Siły Wyższej realizacja Zamówienia jest niemożliwa przez okres przekraczający 15 dni roboczych, Strony w aneksie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji ustalą nowy termin jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejrealizacji. 4. Każda Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej. Niewykonanie zobowiązań przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Stronę dotkniętą działaniem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejWyższej zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćŻadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na którą Strona które strony nie ma mają żadnego wpływu oraz 2) której taka Strona i których nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby mogły uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było przewidzieć w jakikolwiek sposób zależne od Stronychwili podpisania umowy. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaterminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychśrodki przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwejest to możliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 4. Każda Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. 5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły może odstąpić od Umowy w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyterminie 80 dni od upływu 3- miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejWykonanie prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe Przez „Siłę wyższą” Strony rozumieć będą wydarzenie lub okolicznośćokoliczność o charakterze nadzwyczajnym, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona Zamawiający nie ma wpływu, wystąpieniu której Zamawiający, działając racjonalnie, nie mógł zapobiec ani przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć i przeciwstawić oraz której Zamawiający działając racjonalnie nie mógł uniknąć lub jej przezwyciężyć, która nie może być zasadniczo przypisana Instytutowi oraz jest od nich niezależna. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, stany zagrożenia epidemicznego, pandemie, epidemie i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, działania wojskowe, ograniczenia eksportowe i importowe, awarie na usunięcie których nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyktórakolwiek ze Stron. Za Siłę wyższą uważa się również ograniczenia administracyjne związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone po dniu zawarcia niniejszej umowy. 2. Jako Obowiązkiem każdej ze Stron bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 48 godzin, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku Siły wyższej, chyba że Siła wyższa traktowane będą związana jest z wprowadzeniem aktu normatywnego lub opublikowanych zaleceń wydanych przez organy administracji publicznej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że Siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku Siły wyższej Instytut podejmie wszystkie kroki w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych zmniejszenia skutków oddziaływania Siły wyższej na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychprzedmiot Umowy. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Żadna Strona nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z ramach Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione jeśli niewykonanie lub opóźnione działaniem nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazSiła Wyższa oznacza wydarzenie będące poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie wydarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne, klęski żywiołowe. 2) której taka W razie zaistnienia Siły Wyższej, Strona nie mogła uniknąć dotknięta działaniem Siły Wyższej zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o zaistnieniu i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazprzyczynach Siły Wyższej. 3) którejJeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z powodu zaistnienia Siły Wyższej, gdyby wystąpiłaterminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć orazza powiadomieniem drugiej Strony. Jeżeli z powodu zaistnienia Siły Wyższej realizacja Umowy jest niemożliwa przez okres przekraczający 15 dni roboczych, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jego realizacji. 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Żadna ze Stron nie będzie mogła wykonywać odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań wynikających w ramach Umowy z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu powodu zaistnienia Siły wyższejWyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Niewykonanie zobowiązań przez Stronę dotkniętą działaniem Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony Wyższej zwalnia drugą Stronę z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejwzajemnych zobowiązań. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie mające miejsce po podpisaniu umowy, pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizację Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Wykonawcy lub okolicznośćPodwykonawcy, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona i którego przy zachowaniu należnej staranności, nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy Siła wyższa oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut lub inne trudności natury gospodarczej, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronypowodzie. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaramach Umowy na skutek zaistnienia Siły wyższej - powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, huraganokreślając zdarzenie, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychjego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 3. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony do czasu trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej. 4. Strona dotknięta działaniem Siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. 5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia Siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do: a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 6, b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę. 6. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, to każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejStronie. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Strony zgodnie uznają, że Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćWyższa to zdarzenie zewnętrzne, zaistniałe nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazakty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, 3) którejdziałania wojenne, gdyby wystąpiłaakty sabotażu, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć orazakty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 4) której powstanie strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. Na potrzeby niniejszej umowy za siłę wyższą nie jest uznaje się pandemii, epidemii (odpowiednio też stanu pandemii, stanu epidemii, a także stanu zagrożenia epidemiologicznego), stanów nadzwyczajnych (art. 228 Konstytucji RP) oraz obostrzeń i ograniczeń spowodowanych pandemią epidemią, ww. stanami lub innych ograniczeń, nakazów, zakazów związanych z pandemią, epidemią lub stanem epidemiologicznym. W szczególności za siłę wyższą nie było uznaje się jakichkolwiek obostrzeń związanych z koronawirusem (w jakikolwiek sposób zależne od Stronytym SARS-CoV-2 - COVID-19). 2. Jako Jeżeli Siła wyższa traktowane będą Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaterminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, huraganzawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, pożarz których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań umownychw rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 3. StronaStrony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub opóźnione działaniem Siły wyższejrozwiązania Umowy. 4. Każda Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu jest uprawniona do odstąpienia od Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1Za przejaw siły wyższej (dalej zwanej: „Siłą Wyższą”) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć Strony uznają wyjątkowe/nadzwyczajne wydarzenia i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczneokoliczności, które są skutkiem sporów pracowniczych bezpośrednio oddziałują na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie w szczególności: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie oraz klęski żywiołowe t.j. powodzie i huragany. Strony przyjmują, że wydarzenia i okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, znane Stronom na dzień zawarcia Umowy, nie będą przez nie uznawane za Siłę Wyższą, o ile nie nastąpi istotna zmiana ich wpływu na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Zdarzenie lub okoliczności będą mogły zostać uznane przez Xxxxxx za przejaw Siły wyższej Wyższej, jeżeli w odniesieniu do tego zdarzenia/okoliczności łącznie spełnione będą następujące przesłanki: • Strona nie miała i w takim zakresienie ma wpływu oraz nie mogła ich przewidzieć, w jakim wywiązanie • Strona nie mogła się tej Strony przed nimi rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy, • Strona nie mogła ich uniknąć lub przezwyciężyć, • nie można ich przypisać drugiej Stronie. 3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły wyższejWyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaStrona, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem która stwierdzi wystąpienie Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu UmowyWyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki. 5. Strona zobowiązana dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 6. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie. 7. Wykonawca, powołujący się na wystąpienie Siły Wyższej, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony przedstawienia Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia lub dowiedzenia się o zakończeniu występowania zaistnieniu okoliczności, na które się powołuje, szczegółowych informacji umożliwiających Zamawiającemu ocenę, czy wskazywane przez Wykonawcę okoliczności faktycznie mają znamiona Siły wyższejWyższej. W ramach szczegółowych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca powinien w szczególności: 7.1. opisać w sposób szczegółowy i wyczerpujący wskazywane przez niego okoliczności zaistnienia Siły Wyższej; 7.2. uzasadnić brak możliwości zabezpieczenia się przed działaniem Siły Wyższej; 7.3. opisać podjęte przez siebie działania mające na celu ograniczenie skutków Siły Wyższej; 7.4. wskazać konkretne/rzeczywiste skutki dla realizacji Umowy; 7.5. wykazać wpływ Siły Wyższej na ustalony w ramach Umowy Harmonogram finansowania.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) : na którą Strona którakolwiek ze Stron nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona Strony nie mogła mogły uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) : eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, pandemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowekatastrofy naturalne, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan klęski żywiołowej, stan wojenny, 4) , stan wyjątkowy, 5) , strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) , akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strony, za siłę wyższą uznają również ograniczenia wprowadzone przed rozpoczęciem trwania Umowy bądź w trakcie jej trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SARS-CoV-2 (zwanej dalej „COVID-19”), w szczególności wydanie aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o wystąpieniu Siły wyższejtym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, pod rygorem nie uwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe, całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły siły wyższej. 4. W wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem świadczenia usług / dostaw / prac, Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia prac dotychczas zrealizowanych. Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów robót, wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia, przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania siły wyższej. Jeżeli zdarzenia Siły wyższejWyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 6 miesięcy — Strony wspólnie podejmą decyzję, co do możliwości kontynuacji Przedmiotu Umowy bądź jej zakończenia. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćPoprzez Siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejdo zapobieżenia także wówczas, gdyby wystąpiłagdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było których koszty przewyższałby możliwe do ocalenia korzyści. Za siłę wyższą uważa się wojnę, kataklizm naturalny w jakikolwiek sposób zależne od Stronyszczególności trzęsienie ziemi, pożar, huragan, tsunami, powódź, strajki, stan epidemii, zamieszki etc. 2. Jako Siła wyższa traktowane Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony, za ewentualne uchybienia w wykonaniu postanowień umowy, w sytuacji, gdy będą one spowodowane przyczynami obiektywnie niezależnymi, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przypadku zachowania przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychdaną Stronę należytej staranności. 3. StronaStrony ustalają, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony że o wystąpieniu Siły wyższej. Stronaokoliczności siły wyższej powiadomią drugą Stronę bez zbędnej zwłoki, która na skutek wystąpienia Siły wyższej jednak nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona później niż w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji ciągu 3 dni od jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejwystąpienia. 4. Każda ze Stron będzie Kontrahent nie może skutecznie powoływać się na okoliczności określone w § 11 pkt. 2 jeżeli: a) zajściu okoliczności siły wyższej nie powiadomił EMITER niezwłocznie przy czym nie później niż w terminie 3 dni od dnia w którym powziął wiadomość o jej zaistnieniu, b) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zajściu okoliczności siły wyższej nie podjął faktycznie i ekonomicznie żadnych działań umożliwiających osiągnięcie celów przewidzianych w postanowieniach umowy. 5. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie ponad 30 dni EMITER ma prawo do rozwiązania umowy w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest trybie natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Kontrahenta bez ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejniego.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćzewnętrzne, zaistniałe niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiłauniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyszczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Żadna Xxxxxx nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaramach niniejszej Umowy, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne jeżeli niewykonanie lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające nienależyte wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychwynikających z niniejszej Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, która której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi na skutek wystąpienia piśmie drugą Stronę o zaistnieniu Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejWyższej i jej przyczynach. 4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zaistnienia Siły Wyższej przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która na skutek wystąpienia wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i Wyższej w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjest to możliwie osiągalne. 45. Każda Jeżeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniakontynuowała prace w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. 6. W takim zakresie, aby zminimalizować jakiekolwiekw jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. druga Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejrównież nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub okolicznośćnienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejspowodowanych siłą wyższą, gdyby wystąpiłatj. przez okoliczności nadzwyczajne, taka Strona nie mogłaby uniknąć nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyepidemii, itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjatym czasu reakcji, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek wystąpienia Siły siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Xxxxxx będą współdziałać w takim zakresiedobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwejest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 4. Każda Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę. 5. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w powyższych ustępach i w konsekwencji którakolwiek ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu UmowyStrony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. Strona zobowiązana W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejczęści świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są x.xx.: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym pożar, epidemia, pandemia, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestudziałania wojenne, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegosabotażu, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychterrorystyczne. 3. StronaObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, która bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu zidentyfikowania zagrożenia wpływu siły wyższej na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia realizację Przedmiotu umowy, zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejzaistnieniu przypadku siły wyższej oraz jej wpływie na realizację Przedmiotu umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tego wpływu. StronaBrak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała lub nie miała wpływu na realizację Przedmiotu umowy ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejdokona zawiadomienia. 4. Każda ze Stron Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszelkie możliwe kroki w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na Przedmiot umowy. 5. Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiekaż do usunięcia oddziaływania siły wyższej lub do podpisania aneksu do umowy w którym Strony określą postanowienia umożliwiające dalszą realizację Przedmiotu umowy np. poprzez wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu umowy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. 6. Jeżeli Xxxxxx nie będą zgodne co do zaistnienia zdarzenia siły wyższej lub jej wpływu na Przedmiot umowy, będące wynikiem Siły ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej oraz jej wpływu na Przedmiot umowy spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie oraz jej wpływ na realizację Przedmiotu umowy. 7. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej na realizację Przedmiotu umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowedziałania wojenne, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,akty sabotażu, akty terrorystyczne; 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki ogłoszenie stanu epidemii lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychstanu zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem innym niż wirus SARS-Cov2. 3. StronaObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili, w której zawiadomienie stało się możliwe, zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły przypadku siły wyższej. StronaBrak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejdokona zawiadomienia. 4. Każda ze Stron Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 5. Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 6. Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 7. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej. 8. W przypadku przeszkód w realizacji Umowy wywołanych stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego wprowadzonym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- Cov2, Strony mogą podjąć odpowiednie działania i dostosować sposób realizacji Umowy oraz jej postanowienia, w tym dotyczące terminów wykonania zobowiązań umownych, sposobu realizacji umowy, wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej sytuacji, w szczególności w zakresie określonym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374 ze zm.), a także w innych przepisach odnoszących się do tej sytuacji.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćPrzez siłę wyższą rozumie się wystąpienie wszelkich zdarzeń nadzwyczajnych, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1zewnętrznych, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, którym nie można było zapobiec i których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. Spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami i okoliczno- ściami w szczególności takimi jak: epidemia, klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi) na którą Strona i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej oraz wszelkie działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, działania rządowe – nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyzwiązane z realizacją inwestycji itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Strony nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej ze zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie Strona poszkodowana przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona siłę wyższą jest zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 5. Po zakończeniu występowania Siły trwania siły wyższej, druga Strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćStrony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronydziałanie siły wyższej. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron,a w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaklęsk żywiołowych (powodzie, huraganhuragany, pożarpożary itp.), powódźepidemii, epidemiaw tym również epidemii COVID-19 spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, skażenie chemiczne działań uprawnionych podmiotów podjętych w ramach stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii uniemożliwiających realizację Umowy w całości lub inne katastrofy 2) naturalne w części, strajków, zamieszek, żałoby narodowej lub państwoweinnych okoliczności, ogłoszone przez władze państwowe którym Strony nie mogły zapobiec i które były poza ich kontrolą, a które zasadniczo utrudniają lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki uniemożliwiają wykonywanie całości lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx części zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej danej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 3. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja przedmiotu Umowy stanie się częściowo niemożliwa, Umowa w tym zakresie nie będzie działanie Siły wyższej i wykonywana przez żadną ze Stron. Wobec powyższego wynagrodzenie określone w takim zakresie, § 8 ust. 1 niniejszej Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone aneksem. Strony niniejszym zobowiązują się do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejzależności od wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy. 4. Każda ze Stron Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja przedmiotu Umowy stanie się niemożliwa lub nie leżeć będzie w interesie publicznym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu okoliczności będącej podstawą do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaangażowania środków w realizację usługi przez Wykonawcę pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania. 5. Strona zobowiązana jest starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności, niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy, powiadomi w formie mailowej drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejrealizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki stan pandemii, stan epidemii, bądź stan zagrożenia pandemią lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie epidemią- ogłoszony przez Xxxxxx zobowiązań umownychstosowne władze 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała pisemne powiadomienie będzie mogła wykonywać zwolniona ze zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania czas trwania zdarzenia i / lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków uprzednio wymienionych. 46. Każda Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i są niezawinione przez Wykonawcę, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć podpisaniu umowy i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było staną się przeszkodą w jakikolwiek sposób zależne od Stronyrealizacji zobowiązań umownych. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Zdarzeniami Siły wyższej są w szczególności takie zdarzenia jakszczególności: 1a) eksplozjawojny oraz inne działania zbrojne, huraganinwazyjne, pożardziałania terrorystyczne, mobilizacje lub embarga, b) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych Biuro Centralne xx. Xxxxxxxxxx 000/000 00-000 Xxxx Tel +00 00 0000000 Fax +00 00 0000000 Fabryka Gorzkowice xx. Xxxxxxxxxxx 00 00-000 Xxxxxxxxxx Tel +00 00 0000000 Fax +00 00 0000000 Fabryka Ostrów Wlkp. xx. Xxxxxxxxxxxxx 00 63-400 Ostrów Wlkp. Tel /Fax +00 00 0000000 niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalneklęski żywiołowe, 3d) stan wojennystrajki, blokady dróg, zakłócenia komunikacyjne, utrudnienia w imporcie, 4e) stan wyjątkowy, 5) strajki lub warunki atmosferyczne i inne formy protestuzdarzenia sił przyrody, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychdanym terenie. 3. StronaNiezwłocznie po zaistnieniu i zakończeniu Siły wyższej, która Wykonawca powołujący się na skutek wystąpienia jej działalnie zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 4. Postanowienia dotyczące Siły wyższej nie obowiązują także, jeżeli Siła wyższa wystąpi u kontrahentów Wykonawcy – w szczególności we wskazanym przez Wykonawcę magazynie czy zakładzie produkcyjnym – i jest przyczyną opóźnień w realizacji umowy przez Wykonawcę. 5. Wykonawca będzie mogła wykonywać zwolniona z zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony umownych, w szczególności terminowych, tak długo jak długo będzie trwała Siła wyższa i / lub jej skutki. Termin realizacji zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie czas trwania Siły wyższej i / lub jej skutków. 6. Xxxxxx zobowiązują się do podjęcia wszelkich wysiłków zmierzających do wyeliminowania w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem możliwe najkrótszym czasie następstw działania Siły wyższej. 47. Każda Jeżeli działanie siły wyższej przekracza 60 dni, każdej ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia przysługuje prawo odstąpienia od niewykonanej części umowy bez obowiązku zapłaty z tego tytułu drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejStronie kary umownej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza Przez Siłę Wyższą należy rozumieć wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe które wystąpią po zawarciu Umowy: 1) , na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) i której taka Strona nie mogła uniknąć i ani przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.staranności 2. Jako Siła wyższa traktowane Za Siłę Wyższą uznane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofykatastrofy naturalne, 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnestan wojenny, 3) stan wojennywyjątkowy, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 65) akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejWyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej Wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejWyższej. 4. Każda ze Stron będzie Wystąpienie Siły Wyższej jest podstawą do zmiany Umowy lub odstąpienia od niej przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie Zamawiającego na zasadach i w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejzakresie określonym w Umowie.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyprzynajmniej jego skutków. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne Za siłę wyższą nie uznaje się x.xx. brak środków finansowych u Wykonawcy oraz niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychpodwykonawców. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. StronaPowiadomienia, która o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły poparcie zaistnienia siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaNie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, opóźnienie jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w wykonaniu Umowyust. Strona zobowiązana 3. 5. Jeżeli strony uznają, że wykonanie umowy jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły niemożliwe z powodu wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej, to Wykonawca wstrzyma roboty, zabezpieczy teren budowy oraz wykonane prace, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane elementy przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 umowy.

Siła wyższa. 1. Siła Żadna ze Stron nie będzie uznana za winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy. 2. W niniejszej Umowie siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie wydarzenia lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowyokoliczności: 1) na którą Strona które Strony nie ma wpływu orazmają wpływu, 2) której taka Strona przed którymi Xxxxxx nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnemogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 3) stan wojennyktóre, gdyby wystąpiły, Xxxxxx nie mogłyby ich uniknąć, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktórych nie można przypisać drugiej Stronie. 3. Strona, która której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań i zminimalizować opóźnienie. 4. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązywanie się z jej zobowiązań, Strona ta, powinna bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od ich zaistnienia, pisemnie powiadomić drugą Stronę i podać szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego czasu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie mogła wykonywać zobowiązań kontynuował wypełnianie swoich obowiązków wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwecelu wypełnienia swoich obowiązków, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania. 45. Każda Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez jedną ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaokres przekraczający 3 (słownie: trzy) miesiące, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie Strony spotkają się i w wykonaniu dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy. 2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie wydarzenia lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowyokoliczności: 1) na którą Strona które Strony nie ma wpływu orazmają wpływu, 2) której taka Strona przed którymi Xxxxxx nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnemogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 3) stan wojennyktórych, gdyby wystąpiły, Xxxxxx nie mogłyby uniknąć, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktórych nie można przypisać drugiej Stronie. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 4. Obie Xxxxxx nie będzie mogła wykonywać poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. StronaZamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, która jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwebędzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania. 46. Każda W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie miała prawo złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 7. Brak powiadomienia w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa powoływania się Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejna fakt jej zaistnienia.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub okolicznośćnienależyte wykonanie swoich zobowiązań, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, których w momencie zawierania Umowy nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejmożna było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, gdyby wystąpiłatj. w szczególności: powódź, taka Strona pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji).Za siłę wyższą nie mogłaby uniknąć uznaje się przestojów spowodowanych przez spory między Kupującym a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest organizacją, osobą prawną lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyinną jednostką organizacyjną, np. strajki, pikiety, itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i ustąpieniu siły wyższej. 3. Strony ustalą nowe warunki wykonania Umowy, uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. W przypadku, gdy działanie Siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż 60 dni, Stronom przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zastosowaniem 2- tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żadnej ze Stron nie będzie przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty od drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą.

Siła wyższa. 1. Siła Dla celów Umowy „siła wyższa " oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćzdarzenia zewnętrzne, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona które Strony nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejmają wpływu, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, a które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiają wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać których nic można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć, nawet w wypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie energii. 2. Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 3. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie mogła skutecznie powoływać się tej Strony na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione działaniem Siły wyższejnienależyte wykonanie zobowiązania. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaStrona, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, opóźnienie jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w wykonaniu celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy. 5. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym z uwagi na działanie siły wyższej nie było obiektywnej możliwości realizacji przedmiotu Umowy. 6. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń, będących wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy, których wystąpienie Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejprzy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub mogła im zapobiec.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowedziałania wojenne i o charakterze zbrojnym, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, rozruchy, zamieszki itp. zdarzenia; 3) stan wojenny,wprowadzenia stanu wyjątkowego; 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty niezależne od woli Stron działania władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychpublicznych. 3. Strona, która Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Strony podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejrealizację Przedmiotu umowy. 4. Każda ze Stron Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 5. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są x.xx.: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym pożar, epidemia, pandemia, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestudziałania wojenne, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegosabotażu, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychterrorystyczne. 3. StronaObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, która bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu zidentyfikowania zagrożenia wpływu siły wyższej na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia realizację Przedmiotu umowy, zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejzaistnieniu przypadku siły wyższej oraz jej wpływie na realizację Przedmiotu umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tego wpływu. StronaBrak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała lub nie miała wpływu na realizację Przedmiotu umowy ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejdokona zawiadomienia. 4. Każda ze Stron Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszelkie możliwe kroki w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na Przedmiot umowy. 5. Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiekaż do usunięcia oddziaływania siły wyższej lub do podpisania aneksu do umowy w którym Strony określą postanowienia umożliwiające dalszą realizację Przedmiotu umowy np. poprzez wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu umowy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. 6. Jeżeli Xxxxxx nie będą zgodne co do zaistnienia zdarzenia siły wyższej lub jej wpływu na Przedmiot umowy, będące wynikiem Siły ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej oraz jej wpływu na Przedmiot umowy spoczywa na Xxxxxxx powołującej się na jej zaistnienie oraz jej wpływ na realizację Przedmiotu umowy. 7. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej na realizację Przedmiotu umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub okolicznośćnienależyte wykonanie swoich zobowiązań, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, których w momencie zawierania Umowy nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejmożna było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, gdyby wystąpiłatj. w szczególności: powódź, taka Strona pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji).Za siłę wyższą nie mogłaby uniknąć uznaje się przestojów spowodowanych przez spory między Sprzedającym a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest organizacją, osobą prawną lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyinną jednostką organizacyjną, np. strajki, pikiety, itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i ustąpieniu siły wyższej. 3. Strony ustalą nowe warunki wykonania Umowy, uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. W przypadku, gdy działanie Siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż 60 dni. Stronom przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zastosowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Zamówienia za wypowiedzeniem wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żadnej ze Stron nie będzie przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty od drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne zdarzenie niezależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huraganzewnętrzne, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje niemożliwe do przewidzenia i rozruchy społecznedo zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które są skutkiem sporów pracowniczych wystąpiło po dniu wejścia w życie danego Zamówienia jednostkowego, albo przed tym dniem, lecz w okresie jego obowiązywania wywiera wpływ na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie możliwość jego wykonania przez Xxxxxx zobowiązań umownychjedną lub obie Strony Umowy w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Umowie/ Zamówieniu jednostkowym terminów lub sposobu świadczenia. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania Zamówienia jednostkowego: a) Xxxxxx niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej przedstawiając dokumentację w tym zakresie, b) Xxxxxx niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz c) Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia uzgodnią sposób realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejwzajemnych zobowiązań. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie dołoży najwyższej staranności w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 (jeden) miesiąc Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość oraz warunki rozwiązania Zamówienia jednostkowego.

Siła wyższa. 1. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćzdarzenie mające wpływ na realizację niniejszej umowy, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona którego nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć można przewidzieć i przewidzieć pomimo zachowania jest niezależne od działania Stron oraz którego przy zachowaniu należytej staranności oraznie można uniknąć ani jemu zapobiec. 3) której. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, gdyby wystąpiłaniemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia Umowy, taka Strona nie mogłaby uniknąć w szczególności katastrofy, pożary, powodzie, huragany, orkan, trąby powietrzne, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, kwarantanny, zagrożenia epidemiologiczne, wszelkie inwazje, wojny domowe, rebelie, rewolucje, zamachy stanu, strajki ogólnokrajowe, konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane wydane przez władze lokalne i państwowe, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, które w części lub przezwyciężyć orazw całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie. 4. W szczególności nie są siłą wyższą warunki pogodowe typowe lub przewidywane dla danej pory roku. Strony, biorąc pod uwagę okres w jakim zawierana jest niniejsza umowy i świadomość ryzyk gospodarczych z tym związanych ustalają, iż w razie przedłużania się lub zaistnienia na nowo okoliczności siły wyższej w postaci stanu epidemii lub pandemii COVID-19 i związanych z tym stosownych regulacji prawnych okoliczności te nie mogą być podnoszone jako mające wpływ na umowę, chyba że wynikają z aktów prawa powszechnie obowiązującego lub decyzji organów administracji publicznej dotyczących zakładów pracy Wykonawcy (i jego podwykonawców) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od StronyZamawiającego wydanych po dniu zawarcia Umowy. 25. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaW przypadku wystąpienia siły wyższej, huragano której mowa powyżej, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę. 6. Jeżeli którakolwiek ze Stron zmuszona będzie do wstrzymania lub opóźnienia swojego działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, powiadomi o tym fakcie mailowo oraz na piśmie drugą Stronę w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx dni kalendarzowe, liczone od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy. 7. Strony w terminie 3 (trzy) dni doręczenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 6, zobowiązują się przeprowadzić konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania, dostosowania wzajemnych zobowiązań umownychdo nowych warunków i zmienienia warunków Umowy. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 7 (siedem) dni liczonych od upływu powyższego 3-dniowego terminu, każdej z nich przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Do złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wymagane jest przesłanie listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiste doręczenie oświadczenia, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 3 (trzy) dni roboczych od ostatniego dnia 7-dniowego terminu. 38. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała powiadomienie, będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresiezwolniona ze swoich zobowiązań, w jakim wywiązanie się tej tym obowiązku dotrzymania terminu na wykonanie poszczególnych zobowiązań, tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki, chyba że Strony z jej postanowią odmiennie, działając w trybie określonym w ust. 7. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy9. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejdotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne działania dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

Siła wyższa. 1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane Siłą Wyższą. Dla potrzeb Umowy Siła wyższa Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyprzewidzenia. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społecznePojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie wynikają z nie dołożenia przez Xxxxxx zobowiązań umownychStrony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego. 3. Strona, która Strona podlegająca działaniu Siły Wyższej niezwłocznie zawiadomi na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony piśmie drugą Stronę o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejWyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaW przypadku, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia gdy Siła Wyższa działała nie dłużej niż trzydzieści (30) dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany (ustalenia nowych) terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny Umowy (która nie może być wyższa niż Cena Umowy), z zastrzeżeniem iż Strony mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy Siła Wyższa działała dłużej niż trzydzieści (30) dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie sześćdziesięciu (60) dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o działaniu Siły wyższejWyższej. W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej mających wpływ na wykonanie zobowiązania umownego, żadna ze Stron nie może domagać się odszkodowania ani kar umownych.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowedziałania wojenne, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,akty sabotażu, akty terrorystyczne; 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty niezależne od woli Stron działania władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychpublicznych. 3. StronaObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły przypadku siły wyższej. StronaBrak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejdokona zawiadomienia. 4. Każda ze Stron Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 5. Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 6. Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 7. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki lub inne formy protestunastępstwa działań podjętych przez organy władzy publicznej w bezpośrednim celu przeciwdziałania COVID-19 i polegających na zamknięciu zakładów produkcyjnych, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegoograniczeniu przepływu towarów i usług oraz inne, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,nieznane w momencie zawarcia Umowy konsekwencje COVID-19; 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychbrak materiałów, komponentów, części lub podzespołów niezbędnych do wykonania Umowy, spowodowany przerwaniem łańcucha dostaw na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 1-5 powyżej. 3. StronaWystąpienie i zakończenie zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, która na skutek wystąpienia Siły wyższej zakomunikowane zostanie drugiej Stronie natychmiast, nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej Strony we właściwym czasie o wystąpieniu Siły okolicznościach siły wyższej. Strona, która wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona nią w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejprzyszłości. 4. Każda Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, a także udokumentować wpływ siły wyższej na realizację Umowy. 5. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 6. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 7. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy w niezrealizowanej części. 1. Definicje:

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćŻadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na którą Strona które strony nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronymają żadnego wpływu. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaterminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychśrodki przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwejest to możliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 4. Każda Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. 5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły może odstąpić od Umowy w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyterminie 80 dni od upływu 3-miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejWykonanie prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstąpienia od Umowy § 31 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) , na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) wpływu, oraz której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) staranności, oraz której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) , oraz której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia zdarzenia, jak: 1a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, pandemia, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy, 2b) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3c) stan wojenny, 4d) stan wyjątkowy, 5e) strajki strajk lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6f) akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub okolicznośćuniemożliwiają realizację Umowy w szczególności: zamieszki, zaistniałe po zawarciu rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embarga, blokady), strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura powietrza poniżej -20°C, długoterminowe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaciągu 14 dni, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychich przyczynie. 3. StronaJeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 110 dni lub dłużej, która Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejtytułu wykonanych robót. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaOkres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji robót budowlanych określonych w Umowie. 5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, aby zminimalizować jakiekolwiekrozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz, będące wynikiem Siły wyższejw jakim zakresie zrealizowano zadanie, opóźnienie zamieszczony zostanie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejprotokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Strony ustalają, że stan zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 ani jego znane w chwili zawierania Umowy skutki i przebieg, w tym obowiązujące w chwili zawierania Umowy ewentualne ograniczenia prawne, nie stanowią okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za niewykonanie lub okolicznośćnienależyte wykonanie Umowy. 2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, zaistniałe po zawarciu niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie przez Strony zobowiązań określonych niniejszą Umową, a których dana Strona nie mogła przewidzieć, zapobiec im ani je przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 3. Przez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: wojnę, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana, czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, rebelię, terroryzm, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową, bunt, niepokoje, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i podwykonawców, klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, epidemie, zagrożenie epidemiczne. 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona powołująca się na tę okoliczność powiadomi niezwłocznie na piśmie drugą stronę o zaistnieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej (jednak nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia, o ile będzie to możliwe) i przedstawi dowody na wystąpienie takiego zdarzenia oraz wyjaśni jego wpływ na wykonanie Umowy. Obowiązek przedstawienia dowodów nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczność siły wyższej jest faktem powszechnie znanym. 5. Niespełnienie wymogu z ust. 4 powyżej skutkuje utratą prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. W szczególności w takim przypadku: 1) strony zobowiązują się nie powoływać się na którą Strona nie ma wpływu siłę wyższą dla żądania zmiany wynagrodzenia lub terminów wykonania Umowy, oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejoznacza przyjęcie przez stronę, gdyby wystąpiłaktóra zaniechała zawiadomienia, taka Strona nie mogłaby uniknąć odpowiedzialności za niewykonanie lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyza nienależyte wykonanie przez tę stronę zobowiązania z powodu wystąpienia siły wyższej. 26. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jakO ile druga strona nie wskaże inaczej na piśmie, strona, która dokonała zawiadomienia o sile wyższej: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań kontynuowała wykonywanie jej obowiązków wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony będzie to możliwe z jej zobowiązań stało się niemożliweuwzględnieniem siły wyższej; 2) dołoży należytej staranności w celu zminimalizowania wpływu siły wyższej na wykonanie Umowy, utrudnione lub opóźnione w szczególności na koszty i terminy; oraz 3) po ustaniu siły wyższej niezwłocznie przystąpi do wykonywania Umowy w zakresie uprzednio dotkniętym działaniem Siły siły wyższej. 47. Po dokonaniu zawiadomienia o sile wyższej zgodnie z niniejszym paragrafem zmianie mogą ulec terminy wykonania Umowy, jednak jedynie o okres nieprzekraczający okresu trwania siły wyższej oraz jedynie wtedy, gdy strona, która dokonała zawiadomienia, należycie wykonała zobowiązania opisane w ust. 6 niniejszego paragrafu. 8. Jeżeli okresy trwania siły wyższej będą łącznie dłuższe niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 14 dni od upływu tego 60-dniowego okresu. 9. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Umową, w tym w ustalonych w Umowie terminach oraz za ustalone w Umowie wynagrodzenie, w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej nie miało wpływu na wykonanie Umowy. 10. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu prognozę wpływu wystąpienia siły wyższej na dalsze wykonanie Umowy, w szczególności na terminy zawarte w Umowie. 11. Każda ze Stron będzie stron ponosi swoje koszty związane z wystąpieniem siły wyższej. 12. Po zaakceptowaniu przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaStronę, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły której nie dotyczy działanie siły wyższej, opóźnienie czasu trwania przeszkody w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest umowy z powodu działania siły wyższej, za zgodą Stron może nastąpić zmiana terminu realizacji pracy poprzez podpisanie przez Strony aneksu do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły umowy wraz z podaniem: przyczyny siły wyższej, czasu jej trwania, nowego terminu realizacji pracy po usunięciu działania siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony w przypadku niewykonania lub okolicznośćnienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań umownych w przypadku, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) gdy do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dojdzie na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyskutek działania Siły Wyższej. 2. Jako Użyte w Umowie określenie „Siła wyższa traktowane będą Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy w szczególności takie zdarzenia jakcałości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 1a) eksplozjaklęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, pożarpowódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; b) akty władzy państwowej, powódźw tym: stan wojenny, epidemiastan wyjątkowy, skażenie chemiczne żałobę narodową itd.; c) stan zagrożenia zdrowia publicznego taki jak epidemia czy pandemia; d) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; e) strajki powszechne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy niepokoje społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychw tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 3. Strona, która Strona powołująca się na skutek wystąpienia istnienie okoliczności Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań Wyższej ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej obowiązków z powodu działania siły wyższej oraz uzasadnić powołanie się na tę okoliczność. W takim przypadku Strony postanowią o wystąpieniu Siły wyższej. Stronadalszym trybie postępowania, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z a w szczególności o ewentualnym sposobie realizacji Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejprzez Strony. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Dla celów Umowy „siła wyższa" oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćzdarzenia zewnętrzne, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona które Strony nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejmają wpływu, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, a które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiają wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać których nic można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć, nawet w wypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie energii. 2. Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 3. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie mogła skutecznie powoływać się tej Strony na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione działaniem Siły wyższejnienależyte wykonanie zobowiązania. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaStrona, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, opóźnienie jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w wykonaniu celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy. 5. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym z uwagi na działanie siły wyższej nie było obiektywnej możliwości realizacji przedmiotu Umowy. 6. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń, będących wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy, których wystąpienie Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejprzy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub mogła im zapobiec.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające nienależyte wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające realizację zobowiązań Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności Stron. 2. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące: a) Xxxxxx, która doświadczyła działania siły wyższej powinna zgłosić powstanie i ustanie siły wyższej drugiej Stronie. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej lub kurierskiej, telefonicznej – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od powstania siły wyższej; b) w przypadku zgłoszenia telefonicznego druga strona powinna niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej; c) Strona, która doświadczyła działania siły wyższej zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim wywiązanie jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 3 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu. 3. Jeśli w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Xxxxxx spotkają się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejw celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy. 4. Każda ze Stron będzie Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaokres dłuższy niż 30 dni, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejmają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizację Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Wykonawcy lub okolicznośćPodwykonawcy, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona i którego przy zachowaniu należnej staranności, nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy Siła wyższa oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut lub inne trudności natury gospodarczej, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronypowodzie. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaramach Umowy na skutek zaistnienia Siły wyższej - powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, huraganokreślając zdarzenie, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychjego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 3. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony do czasu trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej. 4. Strona dotknięta działaniem Siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. 5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia Siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do: a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 6, b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę. 6. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, to każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejStronie. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy. 2. W niniejszej umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie wydarzenia lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowyokoliczności: 1) na którą Strona które Strony nie ma wpływu orazmają wpływu, 2) której taka Strona przed którymi Xxxxxx nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnemogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 3) stan wojennyktórych, gdyby wystąpiły, Xxxxxx nie mogłyby uniknąć, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktórych nie można przypisać drugiej Stronie. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 4. Obie Xxxxxx nie będzie mogła wykonywać poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. StronaZamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, która jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwebędzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania. 46. Każda W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 30 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie miała prawo złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 7. Brak powiadomienia w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa powoływania się Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejna fakt jej zaistnienia.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Każda ze stron może wycofać się z wypełnienia ustaleń umowy, jeśli następuje niezawinione przez strony opóźnienie. Za niezawinione opóźnienie uważa się opóźnienie spowodowane przez tzw. siłę wyższą, tj. zdarzenie losowe, któremu nie można było zapobiec lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania przy dochowaniu należytej staranności oraz 3) którejnie dało się przewidzieć, gdyby wystąpiłaprzez co rozumie się w szczególności pożar, taka Strona nie mogłaby uniknąć powódź, tajfun, trzęsienia ziemi, epidemie, wojna, zakazy lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyprzydziały państwowe, ograniczenia, niezwykłe, gwałtowne zjawiska pogodowe, opóźnienia z podobnych naturalnych bądź państwowych przyczyn. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Strona dotknięta wydarzeniem poza swoją kontrolą i takim, którego nie można przewidzieć lub uniknąć natychmiast pisemnie poinformuje drugą stronę o danym wydarzeniu i przekaże drugiej stronie wszelkie powiązane z nim informacje i dowody, zwłaszcza dotyczące okresu, w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktórym dane wydarzenie może opóźnić terminową realizację postanowień umowy. 3. StronaZleceniodawca może w czasie przerwania realizacji umowy z powodu siły wyższej pozyskać towary z innych źródeł i o te ilości zredukować ilości zawarte w kontrakcie ze Zleceniobiorcą, która jeśli Zleceniobiorca nie był w stanie dostarczyć towarów w podanym mu terminie przedłużonym. Wyznaczanie dodatkowego przedłużonego terminu nie jest konieczne, jeśli oczywistym jest fakt, że przedłużony termin nie zostanie dotrzymany. Poza tym Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielenia wyczerpujących informacji na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Stronatemat opóźnienia, która ubezpieczenia, planów awaryjnych na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejkażde zapytanie Zleceniodawcy. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaZleceniobiorca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie i wyczerpująco Zleceniodawcę o wszystkich sporach na tle prawa pracy, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejktóre mogą opóźnić dostawę.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od StronyWyższa. 2. Jako Dla celów Umowy ''Siła wyższa traktowane będą Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaszczególności: wojnę, huraganrewolucję, pożarpożary, powódźpowodzie, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestuepidemie, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychadministracji państwowej itp. 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresiestopniu, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwejest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, utrudnione lub opóźnione działaniem jaki nie podlega wpływowi Siły wyższejWyższej. 4. Każda Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniadalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejże Xxxxxx postanowiły inaczej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 3. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestudziałania wojenne, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegosabotażu, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejterrorystyczne. 4. Każda Obowiązkiem każdej ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniajest pisemne, aby zminimalizować jakiekolwiekbezzwłoczne, będące wynikiem Siły wyższejnie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia którym stanie się to możliwe, zawiadomienie drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły zaistnieniu siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Xxxxxx, która nie dokonała zawiadomienia. 5. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 6. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony ze zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 7. Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 8. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane działaniem siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności epidemię, wojnę, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, katastrofy naturalne (np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie), strajki. 3. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu spowoduje niewykonanie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowynienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez jedną ze Stron: 1) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na którą Strona nie ma wpływu orazpiśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, przedstawiając dokumentację w tym zakresie, 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalneta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających oraz Strony uzgodnią sposób postępowania w sprawie wykonania Umowy w związku z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły zaistnieniem siły wyższej. 4. Każda Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, których wykonanie stało się niemożliwe na skutek okoliczności istnienia siły wyższej przez Stronę przez okres przekraczający 6 (słownie: sześć) miesięcy, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość zrealizowania Wydarzenia w innym terminie lub celowość jego realizacji i ewentualne warunki rozwiązania Umowy. 5. Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa zawierana jest w trakcie stanu epidemii ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2020, poz. 1845 ze Stron będzie zm.) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tym samym, Xxxxxx potwierdzają, że według ich najlepszej wiedzy, według stanu na dzień zawarcia Umowy, stan epidemii ani obowiązujące rozporządzenie nie ograniczają możliwości wykonania przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie przedmiotu Umowy ani też w dniu podpisania Umowy nie zachodzą okoliczności innej natury, aby zminimalizować jakiekolwiekktóre mogłyby wpłynąć na możliwość należytego wykonania Umowy wpłynąć. 6. W związku ze stanem wskazanym w ust. 5 powyżej, będące wynikiem Siły wyższejXxxxxx zobowiązują się do niezwłocznego informowania się wzajemnie o zaistnieniu okoliczności, opóźnienie w wykonaniu które wpływają lub mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy. , zaś Strona powołująca się na zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia przedłożenia drugiej Stronie będących w posiadaniu Strony powołującej się na te okoliczności dokumentów, a w ich braku – innych dowodów, potwierdzających zaistnienie okoliczności wpływających lub mogących mieć wpływ na możliwość wykonania Umowy. 7. W przypadku, gdy w związku ze stanem wskazanym w ust. 5 powyżej, wykonanie Umowy lub jej części okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, Strony zobowiązują się w dobrej wierze do dostosowania treści Umowy w taki sposób, aby wykonanie Umowy było możliwe w całości lub w jak największej części. Mając powyższe Strony dopuszczają możliwość Organizacji Wydarzenia w formie online, jak również dopuszczają możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny termin. W każdym ww. przypadku Stowarzyszenie, po uzyskaniu zgody i uzgodnieniu nowych warunków realizacji Wydarzenia z ministerstwem, o zakończeniu występowania ile będzie to wymagane, pokryje z dotacji realnie poniesione przez Gospodarza koszty, do kwoty 50 000 PLN. 8. W momencie odwołania konferencji z powodu siły wyższej lub obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz nie uzyskania zgody z Ministerstwa na pokrycie poniesionych kosztów strony spotkają się w dobrej wierze w celu uzgodnienia pokrycia poniesionych kosztów przygotowań konferencji do momentu odwołania wydarzenia. 9. W zakresie niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, które nie zostaną objęte zmianą Umowy w trybie przewidzianym w ust. 7 powyżej stosuje się postanowienia Umowy dotyczące Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćOdpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań określonych w Umowie jest wyłączona, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jeżeli niewykonanie to jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronybezpośrednio spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Za Xxxx Wyższą uważa się pozostające poza kontrolą Stron wydarzenia, które uniemożliwiają Stronie wykonanie jej zobowiązań lub czynią ich wykonanie bezprzedmiotowym. Do wydarzeń tych zalicza się w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjakatastrofy naturalne, huraganwojny, pożarzamieszki, powódźkonfiskaty i inne akty władzy państwowej, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychepidemie. 3. Nie będą uważane za wypadki Siły Wyższej: a) wydarzenia spowodowane przez niedbalstwo lub umyślne zaniechanie działania przez Xxxxxx, ich podwykonawców, dostawców, agentów, kooperantów lub pracowników, b) warunki atmosferyczne, które mogły być przewidziane przez Stronę, c) brak wystarczających środków finansowych lub technicznych na realizację przedmiotu Umowy, d) strajki załogi Wykonawcy lub Zamawiającego. („Siła Wyższa”) 4. Strona powołująca się na stan Siły Wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 5. Po ustąpieniu Siły Wyższej Strona, która powoływała się na skutek wystąpienia Siłę Wyższą, zobowiązania jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o ustaniu przypadku Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejWyższej. 46. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaWykonawca zobowiązany jest po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem Siły Wyższej, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem dołożyć wszelkich starań do nadrobienia zaległości powstałych w wyniku Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu UmowyWyższej. 7. Strona zobowiązana jest W przypadku trwania Siły Wyższej powyżej 20 dni Strony przystąpią do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejrozmów celem ustalenia nowych warunków Umowy lub jej rozwiązania.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki pandemie, epidemie, bądź zagrożenie pandemią lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychepidemią; 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała pisemne powiadomienie będzie mogła wykonywać zwolniona ze zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania czas trwania zdarzenia i / lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków uprzednio wymienionych. 46. Każda Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Strony ustalają, że stan zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 ani jego znane w chwili zawierania Umowy skutki i przebieg, w tym obowiązujące w chwili zawierania Umowy ewentualne ograniczenia prawne, nie stanowią okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za niewykonanie lub okolicznośćnienależyte wykonanie Umowy. 2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, zaistniałe po zawarciu niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie przez Strony zobowiązań określonych niniejszą Umową, a których dana Strona nie mogła przewidzieć, zapobiec im ani je przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 3. Przez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: wojnę, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana, czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, rebelię, terroryzm, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową, bunt, niepokoje, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i podwykonawców, klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, epidemie, zagrożenie epidemiczne. 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Xxxxxx powołująca się na tę okoliczność powiadomi niezwłocznie na piśmie drugą stronę o zaistnieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej (jednak nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia, o ile będzie to możliwe) i przedstawi dowody na wystąpienie takiego zdarzenia oraz wyjaśni jego wpływ na wykonanie Umowy. Obowiązek przedstawienia dowodów nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczność siły wyższej jest faktem powszechnie znanym. 5. Niespełnienie wymogu z ust. 4 powyżej skutkuje utratą prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. W szczególności w takim przypadku: 1) Strony zobowiązują się nie powoływać się na którą Strona nie ma wpływu siłę wyższą dla żądania zmiany wynagrodzenia lub terminów wykonania Umowy, oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejoznacza przyjęcie przez Xxxxxx, gdyby wystąpiłaktóra zaniechała zawiadomienia, taka Strona nie mogłaby uniknąć odpowiedzialności za niewykonanie lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyza nienależyte wykonanie przez tę Stronę zobowiązania z powodu wystąpienia siły wyższej. 26. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jakO ile druga strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia o sile wyższej: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań kontynuowała wykonywanie jej obowiązków wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony będzie to możliwe z jej zobowiązań stało się niemożliweuwzględnieniem siły wyższej; 2) dołoży należytej staranności w celu zminimalizowania wpływu siły wyższej na wykonanie Umowy, utrudnione lub opóźnione w szczególności na koszty i terminy; oraz 3) po ustaniu siły wyższej niezwłocznie przystąpi do wykonywania Umowy w zakresie uprzednio dotkniętym działaniem Siły siły wyższej. 47. Po dokonaniu zawiadomienia o sile wyższej zgodnie z niniejszym paragrafem zmianie mogą ulec terminy wykonania Umowy, jednak jedynie o okres nieprzekraczający okresu trwania siły wyższej oraz jedynie wtedy, gdy Strona, która dokonała zawiadomienia, należycie wykonała zobowiązania opisane w ust. 6 niniejszego paragrafu. 8. Jeżeli okresy trwania siły wyższej będą łącznie dłuższe niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 14 dni od upływu tego 60-dniowego okresu. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 9. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca wykona zamówienie w sposób zgodny z Umową, w tym w ustalonych w Umowie terminach oraz za ustalone w Umowie wynagrodzenie, w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej nie miało wpływu na wykonanie Umowy. 10. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu prognozę wpływu wystąpienia siły wyższej na dalsze wykonanie Umowy, w szczególności na terminy zawarte w Umowie. 11. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły ponosi swoje koszty związane z wystąpieniem siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćŻadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na którą Strona które strony nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronymają żadnego wpływu. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaterminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychśrodki przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwejest to możliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 4. Każda Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. 5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły może odstąpić od Umowy w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyterminie 80 dni od upływu 3- miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejWykonanie prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio.

Siła wyższa. 1. Strony zgodnie uznają, że Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćWyższa to zdarzenie zewnętrzne, zaistniałe nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejakty władzy państwowej, gdyby wystąpiław tym: stan wojenny, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnestan wyjątkowy, 3) stan wojennydziałania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 4) stan wyjątkowystrajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron, 5) strajki 2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub inne formy protestuuniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegoStrona ta zobowiązana jest niezwłocznie, demonstracje i rozruchy społecznenie później jednak niż w terminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, które są skutkiem sporów pracowniczych zawiadomić drugą Stronę na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań umownychw rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 3. StronaStrony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub opóźnione działaniem Siły wyższejrozwiązania Umowy. 4. Każda Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu jest uprawniona do odstąpienia od Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są m.in.: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym pożar, epidemia, pandemia, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestudziałania wojenne, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegosabotażu, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychterrorystyczne. 3. StronaObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, która bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu zidentyfikowania zagrożenia wpływu siły wyższej na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia realizację Przedmiotu umowy, zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejzaistnieniu przypadku siły wyższej oraz jej wpływie na realizację Przedmiotu umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tego wpływu. StronaBrak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała lub nie miała wpływu na realizację. Przedmiotu umowy ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejdokona zawiadomienia. 4. Każda ze Stron Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszelkie możliwe kroki w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na Przedmiot umowy. 5. Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiekaż do usunięcia oddziaływania siły wyższej lub do podpisania aneksu do umowy, będące wynikiem Siły w którym Strony określą postanowienia umożliwiające dalszą realizację Przedmiotu umowy np. poprzez wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu umowy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. 6. Jeżeli Strony nie będą zgodne co do zaistnienia zdarzenia siły wyższej lub jej wpływu na Przedmiot umowy, ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej oraz jej wpływu na Przedmiot umowy spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie oraz jej wpływ na realizację Przedmiotu umowy. 7. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej na realizację Przedmiotu umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 3. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofypandemia; 2) naturalne lub państwowedziałania wojenne, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny,akty sabotażu, akty terrorystyczne; 4. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestugodzin, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły zaistnieniu siły wyższej. StronaBrak takiego zawiadomienia będzie skutkowało jakby siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Xxxxxx, która nie dokonała zawiadomienia. 5. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na skutek wystąpienia Siły przedmiot umowy. 6. Skutek siły wyższej nie będzie mogła wykonywać służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony ze zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w dotkniętych działaniem danego przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowysiły wyższej na podstawie niniejszej umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 47. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 8. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćW przypadku, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1gdy okoliczności „siły wyższej” (zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego itp.) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyuniemożliwiają czasowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków z uwzględnieniem postanowień ust. 5. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaszczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, huraganzagrożenie epidemiologiczne, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestuzamieszki, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegoterroru, demonstracje i rozruchy społecznezamknięcie granic, które są skutkiem sporów pracowniczych rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychlotniskach, wojny, mobilizacje, strajki itp. 3. StronaWydzierżawiający zobowiązuje się, która że dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia „siły wyższej” zapewnić ciągłość pracy przedmiotu dzierżawy na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających bieżąco i zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, ofercie, a także niniejszej Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony oraz zobowiązuje się informować Dzierżawcę w formie pisemnej na adres mail: xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xx lub x.xxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xx niezwłocznie i na bieżąco o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających wszelkich trudnościach związanych z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z prawidłowym wykonaniem Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron niniejszej Umowy nie będzie w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 5. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaokres dłuższy niż 1 miesiąc, aby zminimalizować jakiekolwiekStrony Umowy mogą rozwiązać Umowę w całości lub w części, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejbez dochodzenia odszkodowania.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki stan pandemii, stan epidemii, bądź stan zagrożenia pandemią lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie epidemią- ogłoszony przez Xxxxxx zobowiązań umownychstosowne władze 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy oraz udokumentować ww. okoliczności. 5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała pisemne powiadomienie będzie mogła wykonywać zwolniona ze zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania czas trwania zdarzenia i/lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków uprzednio wymienionych. 46. Każda Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, przy czym wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania Umowy oraz strajk pracowników Strony nie stanowi w rozumieniu niniejszej Umowy zdarzenia siły wyższej (dalej: „Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od StronyWyższa”). 2. Jako Siła wyższa traktowane Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjatakim zakresie w jakim nastąpiło to na skutek okoliczności Siły Wyższej, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychz uwzględnieniem postanowień Umowy. 3. StronaJeżeli zdarzenia Siły Wyższej lub jej skutki trwać będą dłużej niż 3 kolejno następujące po sobie miesiące – Strony w dobrej wierze podejmą decyzję co do rozwiązania Umowy lub takiej jej zmiany, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie uwzględniać będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania chwilowy brak możliwości wykonania wszystkich lub opóźnienia realizacji niektórych jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejpostanowień. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Strona powołująca się na okoliczności Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona Wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony powiadomić drugą Stronę –e-mailem – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych o zakończeniu występowania Siły wyższejich zaistnieniu, jak również ustąpieniu.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było Wymienione w jakikolwiek sposób zależne od Stronyumowie warunki mają zastosowanie za wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaZa siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragankatastrofy przemysłowe, pożarrozruchy, powódźmobilizację, epidemiawojnę, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowestrajk, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestuzakłócenie funkcjonowania kolei, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegotransportu powietrznego, demonstracje wodnego i rozruchy społecznedrogowego, które są skutkiem sporów pracowniczych jeśli można udowodnić, że mają wpływ na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychprodukcję i wysyłkę. Trudności ze zdobyciem materiału i brak siły roboczej nie mogą być uznane za przypadki siły wyższej. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły Strona dotknięta działaniem siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony powinna poinformować partnera umowy telefonicznie lub faksem o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły zaistnieniu siły wyższej i o terminie rozpoczęcia normalnej pracy po usunięciu skutków siły wyższej w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejciągu 7 dni. 4. Każda Na czas trwania siły wyższej wykonanie niniejszej umowy zawiesza się. 5. Jeśli w następstwie siły wyższej jedna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniastron umowy nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań kontraktowych, aby zminimalizować jakiekolwiekw terminie ………..od dnia wystąpienia siły wyższej to druga Strona ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 6. Zawieszenie wykonania niniejszej umowy, będące wynikiem Siły wyższejo którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu sprawia, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły że prawo naliczania kar umownych i obowiązek ich zapłaty zostają wyłączone za okres trwania siły wyższej. 7. Rozwiązanie umowy w trybie określonym w ust. 5 sprawia, że prawo naliczania kar umownych za okres trwania siły wyższej i obowiązek zapłaty kar umownych z tego tytułu odpada, jednak wykonany do tej chwili zakres umowy winien zostać rozliczony niezwłocznie, a najdalej po upływie 14 dni od ustania warunków siły wyższej

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Strony ustalają, że stan epidemii (pandemii lub okolicznośćstan zagrożenia epidemicznego) związanej z COVID-19 ani jej znane w chwili zawierania Umowy skutki i przebieg, zaistniałe po zawarciu w tym obowiązujące w chwili zawierania Umowy ograniczenia prawne, nie stanowią okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy: 1) . Powyższe nie wyłącza przepisów bezwzględnie obowiązujących dotyczących COVID-19. W szczególności zastosowanie ma ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842). Niezależnie od obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu propozycje uniknięcia lub ograniczenia wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronynależyte wykonanie Umowy. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie przez Strony zobowiązań określonych niniejszą Umową, a których dana Strona nie mogła przewidzieć, zapobiec im ani je przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 3. Przez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności szczególności: wojnę, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, rebelię, terroryzm, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojnę domową, bunt, niepokoje, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i podwykonawców, klęski żywiołowe, takie zdarzenia jak: 1) eksplozjajak trzęsienie ziemi, huragan, pożarepidemie, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny,zagrożenie epidemiczne. 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Xxxxxx powołująca się na tę okoliczność powiadomi niezwłocznie na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej (jednak nie później niż w ciągu 5 (pięciu) stan wyjątkowy,dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia, o ile będzie to możliwe) i przedstawi dowody na wystąpienie takiego zdarzenia oraz wyjaśni jego wpływ na wykonanie Umowy. Obowiązek przedstawienia dowodów nie dotyczy sytuacji gdy okoliczność siły wyższej jest faktem powszechnie znanym. 5) strajki . Niespełnienie wymogu z ust. 4 powyżej, skutkuje utratą prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. W szczególności w takim przypadku: a. Strony zobowiązują się nie powoływać się na siłę wyższą dla żądania zmiany wynagrodzenia lub inne formy protestuterminów wykonania Umowy, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegooraz b. oznacza przyjęcie przez Xxxxxx, demonstracje i rozruchy społecznektóra zaniechała zawiadomienia, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przez tę Stronę zobowiązania z powodu wystąpienia siły wyższej. 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie dokonała zawiadomienia o sile wyższej: a. będzie mogła wykonywać zobowiązań kontynuowała wykonywanie jej obowiązków wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony będzie to możliwe z jej zobowiązań stało się niemożliweuwzględnieniem siły wyższej; b. dołoży należytej staranności w celu zminimalizowania wpływu siły wyższej na wykonanie Umowy, utrudnione lub opóźnione w szczególności na koszty i terminy; oraz c. po ustaniu siły wyższej niezwłocznie przystąpi do wykonywania Umowy w zakresie uprzednio dotkniętym działaniem Siły siły wyższej. 47. Po dokonaniu zawiadomienia o sile wyższej zgodnie z niniejszym paragrafem zmianie mogą ulec terminy wykonania Umowy, jednak jedynie o okres nieprzekraczający okresu trwania siły wyższej oraz jedynie wtedy, gdy Strona, która dokonała zawiadomienia, należycie wykonała zobowiązania opisane w ust. 6 niniejszego paragrafu. 8. Jeżeli okresy trwania siły wyższej będą łącznie dłuższe niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) dni, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od upływu tego 50-dniowego okresu. 9. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca wykona zamówienie w sposób zgodny z Umową, w tym w ustalonych w Umowie terminach oraz za ustalone w Umowie wynagrodzenie, w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej nie miało wpływu na wykonanie Umowy. 10. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu prognozę wpływu wystąpienia siły wyższej na dalsze wykonanie Umowy, w szczególności na terminy zawarte w Umowie. 11. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły ponosi swoje koszty związane z wystąpieniem siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy. 2. Siła wyższa Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona Xxxxxx nie ma wpływu orazwpływu, 2) której przed którą taka Strona Xxxxxx nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazmogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było można w jakikolwiek sposób zależne od Stronyistocie przypisać drugiej Xxxxxxx. 23. Jako Siła wyższa traktowane Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki będą w szczególności takie zdarzenia jakspełnione: 1) eksplozjawojna, huragandziałania wojenne (niezależnie, pożarczy wojna była wypowiedziana czy nie), powódźinwazja, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofydziałanie wrogów zewnętrznych, 2) naturalne rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub państwowecywilny, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnewojna domowa, 3) stan wojennybunt, niepokoje, zamieszki, 4) stan wyjątkowystrajk lub lokaut z wyłączeniem takich zdarzeń u Inżyniera Kontraktu jego podwykonawców, Wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego, 5) strajki klęski żywiołowe, takie jak powódź, trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,trąba powietrzna. 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 34. Strona, która której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę i straty finansowe. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. 6. O ile Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwecelu wypełnienia swoich zobowiązań, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. 47. Każda W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres co najmniej 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jaki może zostać przyznany Inżynierowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu odstąpienia. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn i w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejtrybie wskazanym w niniejszym paragrafie rozliczenie Stron nastąpi na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćNa czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie która nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronystanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaStrona Umowy, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone odstąpienie od Umowy przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. 3. StronaDla potrzeb umowy, która na skutek wystąpienia Siły wyższej "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Stronakwarantanną, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowyembargo, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej rewolucje, zamieszki i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejstrajki. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejniezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.

Siła wyższa. 1. W niniejszej klauzuli „Siła wyższa Wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie nadzwyczajne zdarzenie lub okoliczność: a) będącą poza kontrolą Stron, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1b) na przed którą dana Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, c) której, gdyby wystąpiła, taka dana Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4przezwyciężyć, oraz d) której powstanie nie jest można w istocie przypisać drugiej Stronie. w szczególności należące do jednej z kategorii wyliczonych poniżej: i) wojna, działania wojenne zamieszki, strajk lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronylokaut spowodowany przez osoby inne, niż personel stron, ii) klęski żywiołowe, anomalie pogodowe (przy pracach realizowanych na zewnątrz spadek temperatury poniżej 25 stopni C, wzrost temperatury powyżej 40 stopni C ). 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające Jeżeli wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktóregokolwiek z obowiązków określonych w umowie jest lub będzie uniemożliwione na skutek działania Siły Wyższej, to dana Strona powinna zawiadomić drugą Stronę o zdarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wraz z wyszczególnieniem zobowiązań, których wykonanie jest lub będzie uniemożliwione. Zawiadomienie powinno być dokonane w ciągu 3 dni od dnia, kiedy Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej dowiedziała się (lub powinna była dowiedzieć się) o danym zdarzeniu lub okoliczności stanowiącej siłę wyższą. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie po dokonaniu stosownego zawiadomienia, będzie mogła wykonywać zwolniona z wykonania określonych zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Stronatak długo, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie jak Siła Wyższa będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji uniemożliwiać jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejich wykonywanie. 4. Każda Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej klauzuli, Siła Wyższa nie będzie miała zastosowania do zobowiązań którejkolwiek ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniado dokonywania płatności na VIII. Force Majeure 1. Definition of Force Majeure: In this clause, aby zminimalizować jakiekolwiek"Force Majeure" means an extraordinary event or circumstance: a) Beyond the control of the Parties, będące wynikiem Siły wyższejb) Against which the affected Party could not reasonably protect itself before the conclusion of the contract, opóźnienie w wykonaniu Umowyc) Which, having arisen, the affected Party could not avoid or overcome, d) And which cannot be substantially attributed to the other Party. This includes, but is not limited to, the following categories: i) War, acts of war, riots, strikes or lockouts caused by persons other than the Parties' personnel, ii) Natural disasters, weather anomalies (for outdoor works, temperature drop below -25°C, temperature rise above 40°C). 2. Notification of Force Majeure: If the performance by a Party of any of its obligations under the contract is or will be prevented due to Force Majeure, that Party shall notify the other Party of the event or circumstance constituting Force Majeure along with a specification of the obligations that are or will be prevented from being performed. The notification should be made within 3 days from the day when the Party affected by Force Majeure became aware (or should have become aware) of the event or circumstance constituting Force Majeure. 3. Suspension of Obligations: Upon such notification, the affected Party will be relieved from performing the specified obligations as long as the Force Majeure prevents its performance. 4. Payment Obligations: Notwithstanding any other provision of this clause, Force Majeure does not apply to any rzecz drugiej ze Stron zgodnie z umową. 5. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, jeżeli wynikają one z siły wyższej. obligations of either Party to make payments to the other Party under the contract.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy. 2. Siła wyższa Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona Xxxxxx nie ma wpływu orazwpływu, 2) której przed którą taka Strona Xxxxxx nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazmogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, 3) której, gdyby wystąpiławystąpiła taka, taka Strona Xxxxxx nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było można w jakikolwiek sposób zależne od Stronyistocie przypisać drugiej Xxxxxxx. 23. Jako Siła wyższa traktowane Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki będą w szczególności takie zdarzenia jakspełnione: 1) eksplozjawojna, huragandziałania wojenne (niezależnie, pożarczy wojna była wypowiedziana czy nie), powódźinwazja, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofydziałanie wrogów zewnętrznych, 2) naturalne rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub państwowecywilny, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnewojna domowa, 3) stan wojennybunt, niepokoje, zamieszki, 4) stan wyjątkowystrajk lub lokaut z wyłączeniem takich zdarzeń u Inżyniera Projektu jego podwykonawców, Wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego, 5) strajki klęski żywiołowe, takie jak powódź, trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,trąba powietrzna. 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 34. Strona, która której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę i straty finansowe. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. 6. O ile Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwecelu wypełnienia swoich zobowiązań, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. 47. Każda W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres co najmniej 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jaki może zostać przyznany Inżynierowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu odstąpienia. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn i w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejtrybie wskazanym w niniejszym paragrafie rozliczenie Stron nastąpi na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza Przez Siłę Wyższą należy rozumieć wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe które wystąpią po zawarciu Umowy: 1) , na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) i której taka Strona nie mogła uniknąć i ani przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.staranności 2. Jako Siła wyższa traktowane Za Siłę Wyższą uznane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) a. eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnekatastrofy naturalne, 3) b. stan wojenny, 4) c. stan wyjątkowy, 5) strajki x. xxxxxxx lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) e. akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejWyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej Wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejWyższej. 4. Każda ze Stron będzie Wystąpienie Siły Wyższej jest podstawą do zmiany Umowy lub odstąpienia od niej przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie Zamawiającego na zasadach i w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejzakresie określonym w Umowie.

Siła wyższa. 1. Strony zgodnie uznają, że Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćWyższa to zdarzenie zewnętrzne, zaistniałe nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazakty władzy państwowej, w tym: stan wojenny lub stan wyjątkowy; 3) którejdziałania wojenne, gdyby wystąpiłaakty sabotażu, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć orazakty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 4) której powstanie nie jest strajki powszechne lub nie było inne niepokoje społeczne, w jakikolwiek sposób zależne od Stronytym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 2. Jako Jeżeli Siła wyższa traktowane będą Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaterminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, huraganzawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, pożarz których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań umownychw rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 3. StronaStrony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden 30 dni, Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub opóźnione działaniem Siły wyższejodstąpienia od Umowy. 4. Każda Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest uprawniona do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejrozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą Stron, działaniami lub okolicznośćpowstrzymaniem się od działań przez Stronę, zaistniałe którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronydniu podpisania niniejszej umowy. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. StronaObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od kiedy stało się to możliwe, zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły przypadku siły wyższej. StronaBrak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejdokona zawiadomienia. 4. Każda ze Stron Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 5. Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 6. Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 7. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej. 8. Postanowienia odnoszące się do siły wyższej stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia epidemii na terenie, na którym umowa miałaby być realizowana.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Strona Umowy nie ponosi odpowiedzialności względem drugiej Strony za niewykonanie lub okolicznośćnienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest skutkiem okoliczności zewnętrznych, na którą których wystąpienie Strona nie ma miała żadnego wpływu oraz 2) której taka Strona i których nie mogła uniknąć i ani im zapobiec, ani też nie mogła ich wystąpienia przewidzieć pomimo zachowania w chwili podpisania umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony(Siła Wyższa). 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Przez okoliczności Siły Wyższej, dla potrzeb tej umowy, rozumie się w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaszczególności: zamieszki, huraganrozruchy, pożarkatastrofy naturalne, powódźstan epidemii (stan zagrożenia epidemicznego), epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) , stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, stan klęski żywiołowej wojnę, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegonormatywne, demonstracje i rozruchy społecznedecyzje administracyjne wydane przez uprawnione organy administracji publicznej, które są skutkiem sporów pracowniczych w tym także mające na szczeblu państwowym, 6celu zapobieżenie lub usunięcie (zmniejszenie rozmiaru) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychskutków wystąpienia Siły Wyższej. 3. Strona, która powołuje się na skutek wystąpienia przeszkodę w wykonaniu lub należytym wykonaniu umowy z powodu Siły wyższej Wyższej, jest zobowiązana niezwłocznie, nie będzie mogła wykonywać później jednak niż w terminie 14 dni od jej wystąpienia, powiadomić drugą Stronę o takich okolicznościach oraz ich przyczynie. Xxxxxx niezwłocznie ustalą zakres i sposób realizacji umowy, w tym odpowiednie przesunięcie terminów, jeśli okażę się to konieczne. Strona zgłaszająca okoliczności Siły Wyższej jest zobowiązana kontynuować wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i umowy w takim zakresiestopniu, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwejest to możliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem jest też zobowiązana poszukiwać racjonalnych alternatywnych sposobów zrealizowania zakresu umowy, jaki nie podlega wpływowi Siły wyższejWyższej. 4. Każda W przypadku, gdy spowodowane Siłą Wyższą przeszkody w wykonywaniu lub należytym wykonywaniu zobowiązań umownych będą trwać nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnych uzgodnień rozwiązać umowę bez skutków, które umowa lub prawo wiąże z odpowiedzialnością za rozwiązanie umowy z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania, i bez nakładania na żadną ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniadalszych zobowiązań. 5. Rozliczeniu podlega jedynie faktycznie i prawidłowo zrealizowana część przedmiotu umowy; w protokole inwentaryzacyjnym zostanie opisany zakres, aby zminimalizować jakiekolwiekw jakim umowy została zrealizowana. 6. Postanowienia nin. § 17 nie dotyczą epidemii COVID-19, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie której wpływ na wykonanie umowy został uregulowany całościowo w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej§ 16 (Klauzula COVID-19).

Siła wyższa. 1. Siła wyższa Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wyjątkowe wydarzenie wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub okolicznośćktóre, zaistniałe po zawarciu Umowychoć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków. 2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazdziałania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy, 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejstrajk generalny trwający dłużej, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalneniż 60 dni, 3) stan wojennyklęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestudziałania sił natury, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychprzed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć. 3. StronaW przypadku, która gdy siła wyższa stanie na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części jej zobowiązań, Strona ta będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwerealizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejzaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Xxxxxx ta będzie starała się wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe. 4. Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwi Wykonawcy realizację niniejszej Umowy przez okres co najmniej 30 dni, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 120 dni od dnia uniemożliwienia przez siłę wyższą realizacji niniejszej Umowy. 5. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej części świadczenia prawidłowo spełnionego do momentu odstąpienia od niniejszej Umowy. Postanowienia §26 Umowy stosuje się odpowiednio. 6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz część spełnionego przez niego świadczenia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostaną określone w Protokole Inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie Strony.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 3. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestudziałania wojenne, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegosabotażu, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejterrorystyczne. 4. Każda Obowiązkiem każdej ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniajest pisemne, aby zminimalizować jakiekolwiekbezzwłoczne, będące wynikiem Siły wyższejnie później niż w ciągu 24 godzin, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia zawiadomienie drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły zaistnieniu siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia będzie skutkował jakby siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Xxxxxx, która nie dokonała zawiadomienia. 5. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 6. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony ze zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 7. Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 8. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, okoliczność zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) : − eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) , − stan wojenny, 4) , − stan wyjątkowy, 5) , − strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) , − akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych. 32. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. , nie później niż w terminie 24 h. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 43. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy albo przed tym dniem, lecz w okresie obowiązywania Umowy wywiera wpływ na możliwość wykonania przez jedną lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu obie Strony Umowy w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Umowie terminów lub sposobu świadczenia. 3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania Umowy: 1a) na którą Strona Xxxxxx, która nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć może zrealizować swojego świadczenia w związku z istnieniem siły wyższej, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnetym zakresie, 3b) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających może zrealizować swojego świadczenia w związku z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej istnieniem siły wyższej, niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz, c) Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia uzgodnią sposób realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejwzajemnych zobowiązań. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie dołoży najwyższej staranności w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 (jeden) miesiąc Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość oraz warunki rozwiązania Umowy.

Siła wyższa. 1. Użyte określenie „Siła wyższa Wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćzewnętrzne zdarzenie nagłe, zaistniałe nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazklęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazakty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 3) którejdziałania wojenne, gdyby wystąpiłaakty sabotażu, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć orazakty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 4) której powstanie nie jest strajki powszechne lub nie było inne niepokoje społeczne, w jakikolwiek sposób zależne od Stronytym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 2. Jako Jeżeli Siła wyższa traktowane będą Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaterminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, huraganzawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, pożarwymieniając przy tym zobowiązania, powódźz których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań umownychw rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 3. StronaStrony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub opóźnione działaniem Siły wyższejrozwiązania Umowy. 4. Każda Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejskutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. Dla potrzeb umowy, "Siła wyższa Wyższa" oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćzdarzenie, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona którego wystąpienie jest niezależne od Stron, którego nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona mogły przewidzieć i któremu nie mogła uniknąć mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronystrajki. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjastanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychulegają zawieszeniu. 3. StronaStrona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony Wyższej nie jest narażona na kary lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejpowodu niedopełnienia obowiązków umownych. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejniezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy. .

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy. 2. Siła wyższa Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona Xxxxxx nie ma wpływu orazwpływu, 2) której przed którą taka Strona Xxxxxx nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazmogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, 3) której, gdyby taka wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) oraz której powstanie nie jest lub nie było można w jakikolwiek sposób zależne od Stronyistocie przypisać drugiej Xxxxxxx. 23. Jako Siła wyższa traktowane Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki będą w szczególności takie zdarzenia jakspełnione: 1) eksplozjawojna, huragandziałania wojenne (niezależnie, pożarczy wojna była wypowiedziana czy nie), powódźinwazja, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofydziałanie wrogów zewnętrznych, 2) naturalne rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub państwowecywilny, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnewojna domowa, 3) stan wojennybunt, niepokoje, zamieszki, 4) stan wyjątkowystrajk lub lokaut z wyłączeniem takich zdarzeń u Inżyniera Kontraktu jego podwykonawców, Wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego, 5) strajki klęski żywiołowe, takie jak powódź, trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,trąba powietrzna. 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 34. Strona, która której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę i straty finansowe. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. 6. O ile Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwecelu wypełnienia swoich zobowiązań, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. 47. Każda W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres co najmniej 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jaki może zostać przyznany Inżynierowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu odstąpienia. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn i w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejtrybie wskazanym w niniejszym paragrafie rozliczenie Stron nastąpi na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1Za przejaw siły wyższej (dalej zwanej: „Siłą Wyższą”) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć Strony uznają wyjątkowe/nadzwyczajne wydarzenia i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczneokoliczności, które są skutkiem sporów pracowniczych bezpośrednio oddziałują na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie w szczególności: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie oraz klęski żywiołowe t.j. powodzie i huragany. Strony przyjmują, że wydarzenia i okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, znane Stronom na dzień zawarcia Umowy, nie będą przez nie uznawane za Siłę Wyższą, o ile nie nastąpi istotna zmiana ich wpływu na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Zdarzenie lub okoliczności będą mogły zostać uznane przez Strony za przejaw Siły wyższej Wyższej, jeżeli w odniesieniu do tego zdarzenia/okoliczności łącznie spełnione będą następujące przesłanki: · Strona nie miała i w takim zakresienie ma wpływu oraz nie mogła ich przewidzieć, w jakim wywiązanie · Strona nie mogła się tej Strony przed nimi rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy, · Strona nie mogła ich uniknąć lub przezwyciężyć, · nie można ich przypisać drugiej Xxxxxxx. 3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła Strona, która stwierdzi wystąpienie siły wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki. 5. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków siły wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 6. W przypadku ustania siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony zawiadomi o zakończeniu występowania Siły wyższejtym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki pandemie, epidemie, bądź zagrożenie pandemią lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie epidemią- wprowadzony przez Xxxxxx zobowiązań umownychstosowne władze; 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, a także udowodnić wpływ siły wyższej na realizację umowy. 5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała pisemne powiadomienie będzie mogła wykonywać zwolniona ze zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania czas trwania zdarzenia i / lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków uprzednio wymienionych. 46. Każda Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub okolicznośćnienależyte wykonanie umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyktóre stanowią skutek działania siły wyższej. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w szczególności takie zdarzenia jakcałości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 1a) eksplozja, huragan, klęski żywiołowe np. pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowetrzęsienie ziemi, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnehuragany, itd., 3b) stan wojennystrajki, 4c) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychdziałania innych sił natury nie wymienionych w niniejszym ustępie. 3. StronaW przypadku wystąpienia siły wyższej, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejbudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejObie Xxxxxx niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. 4. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż okres 3 (trzech) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy drugiej Stronie bez konsekwencji wynikających z umowy. 5. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia może zachować świadczenia otrzymane od drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejz tytułu wykonania obowiązków zrealizowanych przed jej rozwiązaniem. Każda Strona musi rozliczyć się z drugą Stroną w zakresie wszelkich wynagrodzeń wynikających z powyższych świadczeń. Płatności wynikające z ostatecznego rozliczenia dokonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od drugiej Strony.

Siła wyższa. 1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćczęści, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub przez pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za siłę wyższą Strony nie uznają w szczególności przerwy w dostępie do Internetu lub braku takiego dostępu, chyba że jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. 3. Siła wyższa szczególności obejmuje: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestudziałania wojenne, akty nieposłuszeństwa obywatelskiegosabotażu, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejterrorystyczne. 4. Każda Obowiązkiem każdej ze Stron będzie jest pisemne, bezzwłoczne dokonanie najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili, w której stało się możliwe zawiadomienie drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej. 5. W zawiadomieniu należy wskazać na rodzaj siły wyższej oraz na sposób, w jaki wpłynęła ona na niemożność dotrzymania przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniaStronę zobowiązań umownych, aby zminimalizować jakiekolwiekze wszystkimi konsekwencjami dla Xxxxxx, będące wynikiem Siły która nie dokona zawiadomienia. 6. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmują wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 7. Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejciężar dowodu zaistnienia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za nieterminowe lub okolicznośćnienależyte wykonanie swoich zobowiązań, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, których w momencie zawierania Umowy nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejmożna było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, gdyby wystąpiłatj. w szczególności: powódź, taka Strona pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji).Za siłę wyższą nie mogłaby uniknąć uznaje się przestojów spowodowanych przez spory między Wykonawcą a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest organizacją, osobą prawną lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyinną jednostką organizacyjną, np. strajki, pikiety, itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania i ustąpieniu siły wyższej. 3. Strony ustalą nowe warunki wykonania Umowy, uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. W przypadku, gdy działanie Siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż 60 dni. Stronom przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zastosowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żadnej ze Stron nie będzie przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty od drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćPrzez siłę wyższą rozumie się wystąpienie wszelkich zdarzeń nadzwyczajnych, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1zewnętrznych, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, którym nie można było zapobiec i których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. Spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami i okolicznościami w szczególności takimi jak: epidemia, klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi) na którą Strona i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej oraz wszelkie działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, działania rządowe – nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyzwiązane z realizacją inwestycji itp. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Strony nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej ze zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie Strona poszkodowana przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona siłę wyższą jest zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 5. Po zakończeniu występowania Siły trwania siły wyższej, druga Strona powinna być o tym natychmiast poinfor- mowana.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okolicznośćŻadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, zaistniałe jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po zawarciu dacie podpisania Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jakW niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności: 1a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnena które Strony nie mają wpływu, 3b) stan wojennyprzed którymi Xxxxxx nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 4c) stan wyjątkowyktórych, gdyby wystąpiły, Xxxxxx nie mogłyby uniknąć, 5d) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychktórych nie można przypisać drugiej Stronie. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 4. Obie Xxxxxx nie będzie mogła wykonywać poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. StronaZamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, która jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na skutek wystąpienia Siły wyższej wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie mogła wykonywać kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwebędzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania. 46. Każda W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie miała prawo złożyć drugiej Stronie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 7. Brak powiadomienia w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa powoływania się Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejna fakt jej zaistnienia.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki pandemie, epidemie, bądź zagrożenie pandemią lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie epidemią- wprowadzony przez Xxxxxx zobowiązań umownychstosowne władze; 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała pisemne powiadomienie będzie mogła wykonywać zwolniona ze zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania czas trwania zdarzenia i / lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków uprzednio wymienionych. 46. Każda Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza Przez Siłę Wyższą należy rozumieć wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe które wystąpią po zawarciu Umowy: 1) , na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) i której taka Strona nie mogła uniknąć i ani przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronystaranności. 2. Jako Siła wyższa traktowane Za Siłę Wyższą uznane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalnekatastrofy naturalne, 3b) stan wojenny, 4c) stan wyjątkowy, 5d) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6e) akty władz państwowych uniemożlwiające uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższejWyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej Wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej Wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejWyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki stan pandemii, stan epidemii, bądź stan zagrożenia pandemią lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie epidemią- ogłoszony przez Xxxxxx zobowiązań umownychstosowne władze. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała pisemne powiadomienie będzie mogła wykonywać zwolniona ze zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania czas trwania zdarzenia i / lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków uprzednio wymienionych. 46. Każda Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 3. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejklęski żywiołowe, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowedziałania wojenne, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny,akty sabotażu, akty terrorystyczne; 4. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestugodzin, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły zaistnieniu siły wyższej. StronaBrak takiego zawiadomienia będzie skutkowało jakby siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Xxxxxx, która nie dokonała zawiadomienia. 5. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na skutek wystąpienia Siły przedmiot umowy. 6. Skutek siły wyższej nie będzie mogła wykonywać służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony ze zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w dotkniętych działaniem danego przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowysiły wyższej na podstawie niniejszej umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 47. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 8. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości lub okolicznośćw części, jeśli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako "siła wyższa", na które Strony nie mają wpływu. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Stron Umowy i niemożliwe do zapobieżenia, a zaistniałe po zawarciu podpisaniu Umowy, w szczególności takie jak: 1a) wojny, działania wojenne (bez względu na którą Strona nie ma wpływu orazto czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych, 2b) której taka terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, c) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Dostawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, d) promieniowanie jonizujące albo zanieczyszczenie radioaktywne, e) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Dostawce takich substancji, f) działania sił przyrody, huragany, pioruny, g) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyzapobiec. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjaStrona podlegająca działaniu "siły wyższej" powiadamia o takim zdarzeniu na piśmie drugą Stronę, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychnajpóźniej do 5 dni od jej wystąpienia. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Ustanie "siły wyższej" powinno być bezzwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy. Zobowiązania Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony mogą ulec przedłużeniu o wystąpieniu Siły czas działania "siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej". 4. Każda Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezależnie od tego, że ulegnie przedłużeniu termin realizacji Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy tak, by przystosować ją do zaistniałych okoliczności. 5. Jeżeli podjęte przez Xxxxxx rozmowy nie doprowadzą w ciągu 3 miesięcy do ustalenia wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniamiała prawo do odstąpienia od Umowy. 6. Jeżeli Umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z ust. 5, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyto Wykonawca otrzyma należność za faktycznie wykonane prace. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejnie pokrywają strat powstałych na skutek rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 5.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej Strony za opóźnienia lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Stronyniewykonanie przedmiotu Umowy z powodu wystąpienia siły wyższej. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą Przez „Siłę wyższą” należy rozumieć wszelkie zdarzenia niezależne od woli Stron Umowy, które nie były znane w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozjachwili zawarcia Umowy i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, huraganspowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, powódźeksplozja i inne klęski żywiołowe), epidemiakonfliktami wojskowymi, skażenie chemiczne interwencjami władz państwowych, epidemią lub inne katastrofy 2) naturalne pandemią chorób zakaźnych, a także innymi podobnymi wydarzeniami lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychprocesami. 3. StronaJeżeli Strona znajdzie się pod wpływem działania Siły wyższej, która powiadomi niezwłocznie o tym fakcie drugą Stronę na skutek wystąpienia piśmie, jednakże najpóźniej w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty zaistnienia tych zdarzeń bądź w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od ustania ich przyczyny, podając charakter i zakres zaistniałych okoliczności. Po przekazaniu zawiadomienia drugiej Stronie, Strona będąca pod wpływem zdarzenia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań zwolniona z obowiązków wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu jedynie w takim zakresie i przez taki okres, w jakim realizacja przez nią tychże zobowiązań była uniemożliwiona wskutek występowania zdarzenia Siły wyższej. StronaJeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 (słownie: czternaście) dni, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia Xxxxxx podejmą decyzję co do celowości dalszej realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie takie przypadki lub okolicznośćzdarzenia, zaistniałe które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowywejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 1) na którą Strona nie ma wpływu orazwojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności orazpromieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 3) którejrebelia, gdyby wystąpiłarewolucja, taka Strona nie mogłaby uniknąć powstanie, przewrót wojskowy lub przezwyciężyć orazcywilny lub wojna domowa; 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, pożartrzęsienie ziemi, powódź, epidemia, skażenie chemiczne pożar lub inne katastrofy 2) naturalne lub państwowe, klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy,stosowne władze); 5) strajki pandemie, epidemie, bądź zagrożenie pandemią lub inne formy protestuepidemią, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie ogłoszony przez Xxxxxx zobowiązań umownychstosowne władze; 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, a także udokumentować wpływ siły wyższej na realizację umowy. 5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie przekazała pisemne powiadomienie będzie mogła wykonywać zwolniona ze zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej czas trwania zdarzenia i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejjego skutków uprzednio wymienionych. 46. Każda Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staranianie może żądać odszkodowania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie rekompensaty lub udziału w wykonaniu naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Strona zobowiązana jest Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do niezwłocznego Strony drugiej powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższejodstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub okolicznośćw części, zaistniałe po zawarciu Umowyna stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są: 1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 3) którejdziałania sił przyrody, gdyby wystąpiłaklęski żywiołowe, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 1) eksplozja, huragan, tym pożar, powódź, epidemiasusza, skażenie chemiczne lub inne katastrofytrzęsienie ziemi, huragan; 2) naturalne lub państwowedziałania wojenne i inne działania o charakterze zbrojnym, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, rozruchy i inne podobne zdarzenia; 3) stan wojenny, 4) stan wyjątkowy, 5) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 6) akty niezależne od woli Stron działania władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownychpublicznych. 3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana Obowiązkiem każdej ze Stron jest do niezwłocznego powiadomienia pisemne i bezzwłoczne zawiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu Siły przypadku siły wyższej. StronaBrak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższejdokona zawiadomienia. 4. Każda ze Stron Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 5. Skutek siły wyższej będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne staraniasłużył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 6. Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowyciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 7. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.