Common use of ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН Clause in Contracts

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.27.1. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 термінів переказу грошових коштів Банк несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». 7.2. У випадку порушення Клієнтом вказаного у п. 4.2.7. цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пенітерміну повернення Банку суми, штрафипомилково зарахованої на Рахунок Клієнта, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір Клієнт повинен сплатити Банку пеню в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на дату завершення помилкового переказу, від суми помилкового переказу за кожен календарний день, починаючи з дати завершення помилкового переказу до дати повернення коштів включно, але не більше 10 % від суми переказу. 7.3. У випадку непогашення Несанкціонованого овердрафту та суми процентів, нарахованих за використання Несанкціонованого овердрафту, Клієнт протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення Несанкціонованого овердрафту, сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Овердрафту понад встановлений ліміт за кожен день затримки (пеня сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день сплати). Сплата пені не звільняє Клієнта від зобов'язання погасити суму Несанкціонованого овердрафту та суму процентів. 7.4. У випадку неможливості стягнення Банком плати за надані послуги (через відсутність/недостатність коштів на Рахунку Клієнта або з інших причин, які не залежать від Банку) Банк має право нарахувати, а Клієнт повинен сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на момент виникнення простроченої заборгованості з оплати послуг, за кожен календарний день, починаючи з дати виникнення вказаної простроченої заборгованості до дати оплати послуг. 7.5. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 7.6. Банк несе відповідальність за неналежне прийняття та фіксування інформації від Держателя БПК у випадку втрати або крадіжки БПК у відповідності до внутрішніх процедур Банку, та за оплату всіх авторизованих транзакцій після постановки БПК до стоп-листа. 7.7. Клієнт-фізична особа несе відповідальність за повноту та своєчасність сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, при переказі чистого доходу Клієнта від здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності з Рахунку на рахунок Клієнта, відкритий для власних потреб. 7.8. Банк не несе відповідальності за: 7.8.1. обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку, якщо таке обмеження пов’язане з прийняттям Національним банком України актів, обов’язкових до виконання уповноваженими банками України; 7.8.2. порушення строків проведення операцій (видаткових/прибуткових) за Рахунком, якщо такі випадки пов’язані з несправністю/некоректним функціонуванням платіжних систем, що забезпечують проведення міжбанківських переказів через кореспондентські рахунки; 7.8.3. неповідомлення Клієнта щодо обставин, про настання яких Банк зобов’язаний обов’язково повідомити Клієнта, за умови, якщо письмова кореспонденція направлена на адресу Клієнта, що була встановлена Банком при ідентифікації Клієнта, у випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) Клієнта, про яку Банк не був повідомлений Клієнтом, в порядку, визначеному цим Договором; 7.8.4. відмову від надання Клієнту послуг, не передбачених Тарифами Банку та від проведення операцій за Рахунком у випадках порушення режиму Рахунку, встановленого законодавством; 7.8.5. наслідки проведених операцій за Рахунком, які виникли не з вини Банку; 7.8.6. розголошення Банком інформації, в т.ч. яка належить до банківської таємниці, яке відбулось внаслідок її пересилання через незахищені канали зв’язку за вимогою чи на прохання Клієнта; 7.8.7. відмову в проведенні видаткових операцій за Рахунком у випадку прийняття центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення рішення щодо зупинення видаткових операцій за Рахунком у порядку та з підстав, передбачених чинним законодавством з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення; 7.8.8. відмову в обслуговуванні Клієнта у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" та встановлення інших обмежень, встановлених з метою виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 7.8.9. незручності, які виникли при обслуговуванні рахунку, під час виконання Банком своїх обов’язків як суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 7.8.10. стан каналів зв’язку, псування та втрату інформації через неякісні канали зв’язку; 7.8.11. псування інформації, відправленої Клієнту з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ- БАНКІНГ», після отримання квитанції від Клієнта про прийом цієї інформації; 7.8.12. невиконання оформлених та/або підписаних Удосконаленим ЕП/Кваліфікованим ЕП Клієнта із порушеннями (помилками) розрахункових документів Клієнта; 7.8.13. невиконання електронних розрахункових документів Клієнта, відправлених Клієнтом із порушенням технології здійснення електронно-розрахункового обслуговування; 7.8.14. порушення користувачами вимог безпеки під час використання Онлайн ЕП (доступ до мобільного телефону користувача (або SIM-карти, що з ним пов’язана), номер якого зазначений у Заяві про приєднання/Заяві про зміну умов обслуговування, сторонніх осіб; неповідомлення/невчасне повідомлення Банка про втрату контролю над мобільним телефоном або SIM-карти, що з ним пов’язана, тощо). Ризик несанкціонованого списання коштів із Рахунку Клієнта на підставі розрахункового документа, підписаного Онлайн ЕП, несе Клієнт до моменту отримання Банком заявки на відкликання сертифікату користувача. 7.8.15. За ненадання Сервісу «СМС Banking» /Сервісу «Погодження курсів» у випадку технічних несправностей мобільного телефону Клієнта. 7.8.16. За ненадання сервісу «СМС Banking»/ Сервісу «Погодження курсів» у випадку збоїв у мережі оператора мобільного зв’язку. 7.8.17. За ненадання сервісу «СМС Banking»/Сервісу «Погодження курсів» у випадку знаходження Клієнта за межами покриття мережі оператора мобільного зв’язку. 7.8.18. За отримання інформації третіми особами у випадку, якщо код доступу був Клієнтом розголошений. 7.8.19. За отримання інформації третіми особам у випадку розголошення інформації оператором мобільного зв’язку, або у разі втрати Клієнтом номеру мобільного телефону, про що Клієнт не повідомив Банк з метою зміни номеру мобільного телефону на дійсний, або якщо повідомлення Клієнта про зміну реквізитів для надання сервісу містило неточну, неповну та/або помилкову інформацію. 7.8.20. відмову в обслуговуванні БПК представниками підприємств торгівлі та сфери послуг. 7.8.21. відмову в обслуговуванні БПК, якщо відмова в обслуговуванні БПК була викликана технічними проблемами платіжної системи, яка знаходиться поза контролем Банку. 7.8.22. збитки, завдані Клієнту виходом із ладу технологічного обладнання, у випадку, якщо така поламка була очевидна (повідомлення на екрані приладу тощо). 7.8.23. неправомірне зняття грошових коштів з Рахунку через розголошення ПІН, передачу БПК Держателями третім особам, її втрату або крадіжку. 7.8.24. за несвоєчасний платіж, якщо затримка була викликана несвоєчасним повідомленням Торговцем Банку про зміну платіжних реквізитів Торговця; 7.8.25. за відмову в обслуговуванні Клієнта у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженнязброї масового знищення"; 7.8.26. за стан каналів зв’язку, псування та втрату інформації через неякісні канали зв’язку; 7.8.27. за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків Клієнта, відкритих відповідно до цього Договору, грошових коштів та операцій за рахунками Клієнта, відкритими відповідно до цього Договору, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA та податкового законодавства США з боку податкової служби США, банків-кореспондентів та інших осіб/компетентних органів, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або недоотримані доходи. 7.9. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань однією із Сторін інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов’язань, а також відшкодування завданих їй збитків. 7.10. При несвоєчасній оплаті проведених операцій Банк виплачує Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочки від суми простроченого платежу, що діяла у період, період прострочення. 7.11. Торговець несе відповідальність за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день простроченнянесанкціонований доступ до обладнання для обслуговування БПК, а у випадку порушення Покупцем строків оплати також за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівздійснення платежу фальшивою, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівикраденою/загубленою БПК. 6.47.12. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором У разі втрати обладнання та/або Індивідуальним Договоромнеповернення обладнання на вимогу Банку Торговець зобов’язаний відшкодувати Банку первісну вартість обладнання не пізніше 10 (Десяти) банківських днів з дня отримання Торговцем відповідного листа від Банку. Розмір збитків Відсутність чи не підписання будь-якою із Сторін Акту прийому – передачі обладнання від Банку до Торговця не є підставою для відмови Торговцем у відшкодуванні вартості обладнання, якщо через таке обладнання Торговцем була проведена хоча б одна операція продажу чи скасування. У разі поломки обладнання з вини Торговця (знаходження обладнання в неробочому стані) , втрати або поломки комплектуючих до обладнання в період находження його у Торговця, останній обов’язаний сплатити Банку штраф у розмірі вартості ремонту або вартості комплектуючих не пізніше 10 (Десяти) банківських днів від дня направлення Банком відповідного листа. Сервісна організація, яка здійснює ремонт обладнання визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)Торговцем, де КНБУ – офіційний курс грн/євроз переліку компаній, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;який надає Банк.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні За несвоєчасну поставку Товару Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який нараховується пеня, від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення. Нарахування пені починається з наступного дня після закінчення терміну поставки Товару. Сплата пені не звільняє Постачальника від виконання зобов’язань відповідно до Договору. Пеня не нараховується, якщо Постачальник доведе, що несвоєчасна поставка сталася не з його вини та підтвердить це відповідними документами. Крім того, у разі прострочення поставки Товару понад 30 календарних днів, Постачальник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5% від вартості непоставленого в строк Товару. 7.2. За порушення господарського зобов’язання Постачальником, а саме за порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України стосовно якості та умовами комплектності товару, Постачальник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 10% вартості неякісного Товару. 7.3. У випадку порушення виконання умов розділу 3 Договору, Замовник сплачує пеню Постачальнику в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний прострочений день встановленого строку. 7.4. Якщо Товар виявиться таким, що не відповідає умовам Договору, Постачальник, в узгоджені із Замовником терміни, повинен за свій рахунок замінити Товар на такий, що відповідає умовам Договору. 6.27.5. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді Сплата штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту звільняє Сторони Договору від виконання ним всіх фінансових зобов’язаньвзятих на себе зобов’язань в натурі. 7.6. Якщо У разі порушення триває більше ніж 45 термінів поставки Товару понад 30 календарних днів, то Продавець Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з датиПостачальник зобов’язаний сплатити штрафні санкції, визначеної Продавцем у такому повідомленніпередбачені п. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором7.1. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони За несвоєчасне та/або неналежне виконання своїх зобов’язань, що передбачені цим Договором, Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами Договоруцим Договором. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків ФК відповідає за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняповноту і своєчасність перерахування прийнятих від Платників коштів на банківський рахунок Отримувача. У випадку затримки здійснення Платежу (переказу коштів), за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити письмовою претензією ФК сплачує Отримувачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла але не більше 10% від неперерахованих коштів. Стягнення пені не звільняє ФК від обов’язку належним чином виконувати свої зобов’язання. Підставою для оплати пені є письмова обґрунтована вимога Отримувача. 7.3. У разі порушення строків оплати послуг, наданих Отримувачу за цим Договором, або в разі їх часткової оплати, Отримувач сплачує ФК пеню у період, за який сплачується пеня, розмірі подвійної облікової ставки НБУ від не перерахованої суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків Підставою для оплати пені є обґрунтована вимога ФК. Сплата пені не звільняє Отримувача від виконання своїх зобов’язань за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіДоговором. 6.47.4. Покупець При розгляді скарг або претензій з боку Платників, Сторони дотримуються наступних положень: 7.4.1. Кожна письмова скарга або претензія з боку Платника розглядається Сторонами спільно, але у межах компетенції кожної з Сторін. Сторона, через помилку якої виникла скарга або претензія, має терміново виправити цю помилку. 7.4.2. Відповідальність перед Платниками за неналежне виконання умов Договору несе та Xxxxxxx, з вини якої виникла ситуація, що призвела до претензій або скарг з боку Платників. 7.4.3. У разі, якщо скарга або претензія виникла з вини однієї зі Сторін, ця Сторона для виправлення своєї помилки може звернутися до іншої Сторони за додатковою інформацією, якщо така інформація є необхідною для виправлення помилки. Інша Сторона має надати таку інформацію протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання відповідного запиту. 7.5. За порушення Отримувачем вимог та або будь-якого з обов’язків, передбачених цим Договором, оскарження операцій Платниками або претензії Платників до якості наданих Послуг, що в свою чергу призвело до накладення на ФК штрафних санкцій з боку Платників, Платіжних систем або Банків, Отримувач зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиФК всі завданні збитки у кожному такому випадку порушення, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * не пізніше ніж через 10 (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;десять) банківських днів з дати отримання письмової вимоги від ФК.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору За невиконання визначених Договором зобов’язань, або за неналежне їх виконання, також за відмову від виконання цих зобов’язань в односторонньому порядку, Сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, яка визначена чинним законодавством України та умовами Договоруі даним Договором. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків Забудовник за природний газ згідно з Договором та/невиконання або Індивідуальним Договором та/або несвоєчасне виконання взятих на себе хоча б одного із зобов’язань за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити у тому числі щодо строків введення в експлуатацію житлового будинку, передачі квартир за актом приймання-передачі, реєстрації права власності за державою в особі Міноборони, сплачує пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України0,1 відсотка вартості квартир, що діяла у період, з яких допущено невиконання зобов’язань за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день кожну добу прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф відповідно до статті 231 Господарського кодексу України у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 розмірі 7 (п’ятьсеми) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівідсотків від суми невиконаних зобов’язань. 6.47.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиЗабудовник за порушення умов щодо якості виконаних робіт, завданні йому зазначених у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатирозділі 2 Договору, визначених сплачує штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісно виконаних робіт. 7.4. За односторонню відмову від виконання зобов’язань за цим Договором та/Забудовник сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від суми невиконаного зобов’язання. 7.5. Якщо через рішення судів чи з інших підстав квартири, які Забудовник за Договором зобов'язаний передати, передає або Індивідуальним Договоромвже передав Пайовику в державну власність, підлягають вилученню у Міністерства оборони України, Забудовник зобов’язаний повернути Пайовику суму перерахованих Пайовиком Забудовнику за Договором грошових коштів повністю (або відповідну їх частку) з урахуванням рівня інфляції за період від дня перерахування цих коштів Пайовиком на розрахунковий рахунок Забудовника до дня повернення цих коштів Пайовику. 7.6. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУЗабудовник відшкодовує понесені Пайовику збитки понад сплати штрафу у повному обсязі. 7.7. Сторони домовились, що діє погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Пайовиком – за несвоєчасність розрахунків, не може бути більшим за суму заборгованості. Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів річних для Пайовика. 7.8. Сплата неустойки (штрафу) та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що на 6-й банківський день такої прострочки;них покладені Договором, або усунення його порушень.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні У випадку порушення умов Договору Сторони сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством відповідно до чинного законодавства України та умовами умов цього Договору. 6.29.2. За порушення Покупцем прострочення оплати Товару (партії Товару, партій Товару, частини партії Товару) проданого Постачальником в кредит з відстрочкою платежу (в порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньвизначеному п.5.1.2. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, ) Покупець зобов’язаний сплатити пеню у Постачальнику Пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, Банку України за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський кожний день такої прострочки;. Сторони погодили, що нарахування вказаної вище Пені Покупцю самостійно здійснює Постачальник, який вправі самостійно стягувати її розмір з будь-якого платежу Покупця здійсненого в користь Постачальника в порядку визначеному п.5.4. даного Договору, при цьому підписанням даного Договору Покупець надає безвідкличну згоду Постачальнику нараховувати та стягувати з Покупця Xxxx зазначену в даному пункті Договору. 9.3. У випадку прострочення оплати Товару (партії Товару, партій Товару, частини партії Товару) проданого Постачальником в кредит з відстрочкою платежу (в порядку визначеному п.5.1.2. даного Договору) Покупець, окрім сплати Пені, Інфляційних нарахувань та Процентів річних зобов’язаний відшкодувати Постачальнику Збитки, що передбачені ст.225 Господарського кодексу України у повному обсязі, завдані Постачальнику таким простроченням. 9.4. Сплата Покупцем Пені, відшкодування Збитків, сплата Процентів річних та Інфляційних нарахувань не звільняє таку Сторону від виконання основного зобов’язання встановленого даним Договором. 9.5. У випадку прострочення оплати Товару (партії Товару, партій Товару, частини партії Товару) проданого Постачальником в кредит з відстрочкою платежу (в порядку визначеному п. 5.1.2. даного Договору) Постачальник має право в односторонньому порядку анулювати Покупцю усі та будь-які бонуси, пункти, привілеї надані (нараховані) йому Постачальником раніше.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.110.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договоручинного законодавства України. 6.210.2. За В разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/строків оплати (несплати або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннянесвоєчасної оплати), визначених п.8.2 Договору, Споживач, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пеніписьмовою вимогою Постачальника, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю складеною та направленою відповідно до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього п.10.8 даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язання по оплаті. 10.3. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Споживач додатково до пені, передбаченої у п.10.2 Договору сплачує за письмовою вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору, штраф в розмірі 20% (двадцять відсотків) від суми заборгованості, а Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за Договором, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного договору. Про розірвання даного договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням про вручення за 10 робочих днів до дати розірвання даного Договору. 10.4. Постачальник в разі затримки постачання газу з його вини, сплачує на користь Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, в період за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу вартості несвоєчасно поставленого газу, за кожен день простроченнязатримки за письмовою вимогою Споживача, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіскладеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору. 6.410.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВідшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється у відповідності до Правил постачання та чинного законодавства на підставі письмової вимоги Сторони, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатияка має право на відшкодування збитків та / або будь-яку компенсацію за даним Договором, визначених Договором складеної та направленої відповідно до п.10.8 даного Договору. 10.6. Застосування штрафних санкцій, вимога компенсації та/або Індивідуальним Договоромвідшкодування збитків є правом, а не обов’язком Сторони, яка не порушила. 10.7. Розмір збитків визначається За перевищення Споживачем розміру Допустимого відхилення Споживач, додатково до компенсації збитків, сплачує Постачальнику, за вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору неустойку, яка нараховується на Весь обсяг перевищення. Неустойка нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення розміру Допустимого відхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадку, розраховується наступним чином: Збитки Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Договірний обсяг Фактичне споживання Газу за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;відповідну Газову

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.27.1. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 термінів переказу грошових коштів Банк несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». 7.2. У випадку порушення Клієнтом вказаного у п. 4.2.7. цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пенітерміну повернення Банку суми, штрафипомилково зарахованої на Рахунок Клієнта, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір Клієнт повинен сплатити Банку пеню в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на дату завершення помилкового переказу, від суми помилкового переказу за кожен календарний день, починаючи з дати завершення помилкового переказу до дати повернення коштів включно, але не більше 10 % від суми переказу. 7.3. У випадку непогашення Несанкціонованого овердрафту та суми процентів, нарахованих за використання Несанкціонованого овердрафту, Клієнт протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення Несанкціонованого овердрафту, сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Овердрафту понад встановлений ліміт за кожен день затримки (пеня сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день сплати). Сплата пені не звільняє Клієнта від зобов'язання погасити суму Несанкціонованого овердрафту та суму процентів. 7.4. У випадку неможливості стягнення Банком плати за надані послуги (через відсутність/недостатність коштів на Рахунку Клієнта або з інших причин, які не залежать від Банку) Банк має право нарахувати, а Клієнт повинен сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на момент виникнення простроченої заборгованості з оплати послуг, за кожен календарний день, починаючи з дати виникнення вказаної простроченої заборгованості до дати оплати послуг. 7.5. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 7.6. Банк несе відповідальність за неналежне прийняття та фіксування інформації від Держателя БПК у випадку втрати або крадіжки БПК у відповідності до внутрішніх процедур Банку, та за оплату всіх авторизованих транзакцій після постановки БПК до стоп-листа. 7.7. Клієнт-фізична особа несе відповідальність за повноту та своєчасність сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, при переказі чистого доходу Клієнта від здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності з Рахунку на рахунок Клієнта, відкритий для власних потреб. 7.8. Банк не несе відповідальності за: 7.8.1. обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку, якщо таке обмеження пов’язане з прийняттям Національним банком України актів, обов’язкових до виконання уповноваженими банками України; 7.8.2. порушення строків проведення операцій (видаткових/прибуткових) за Рахунком, якщо такі випадки пов’язані з несправністю/некоректним функціонуванням платіжних систем, що забезпечують проведення міжбанківських переказів через кореспондентські рахунки; 7.8.3. неповідомлення Клієнта щодо обставин, про настання яких Банк зобов’язаний обов’язково повідомити Клієнта, за умови, якщо письмова кореспонденція направлена на адресу Клієнта, що була встановлена Банком при ідентифікації Клієнта, у випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) Клієнта, про яку Банк не був повідомлений Клієнтом, в порядку, визначеному цим Договором; 7.8.4. відмову від надання Клієнту послуг, не передбачених Тарифами Банку та від проведення операцій за Рахунком у випадках порушення режиму Рахунку, встановленого законодавством; 7.8.5. наслідки проведених операцій за Рахунком, які виникли не з вини Банку; 7.8.6. розголошення Банком інформації, в т.ч. яка належить до банківської таємниці, яке відбулось внаслідок її пересилання через незахищені канали зв’язку за вимогою чи на прохання Клієнта; 7.8.7. відмову в проведенні видаткових операцій за Рахунком у випадку прийняття центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення рішення щодо зупинення видаткових операцій за Рахунком у порядку та з підстав, передбачених чинним законодавством з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення; 7.8.8. відмову в обслуговуванні Клієнта у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" та встановлення інших обмежень, встановлених з метою виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 7.8.9. незручності, які виникли при обслуговуванні рахунку, під час виконання Xxxxxx своїх обов’язків як суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 7.8.10. стан каналів зв’язку, псування та втрату інформації через неякісні канали зв’язку; 7.8.11. псування інформації, відправленої Клієнту з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ», після отримання квитанції від Клієнта про прийом цієї інформації; 7.8.12. невиконання оформлених та/або підписаних Удосконаленим ЕП/Кваліфікованим ЕП Клієнта із порушеннями (помилками) розрахункових документів Клієнта; 7.8.13. невиконання електронних розрахункових документів Клієнта, відправлених Клієнтом із порушенням технології здійснення електронно-розрахункового обслуговування; 7.8.14. порушення користувачами вимог безпеки під час використання Онлайн ЕП (доступ до мобільного телефону користувача (або SIM-карти, що з ним пов’язана), номер якого зазначений у Заяві про приєднання/Заяві про зміну умов обслуговування, сторонніх осіб; неповідомлення/невчасне повідомлення Банка про втрату контролю над мобільним телефоном або SIM-карти, що з ним пов’язана, тощо). Ризик несанкціонованого списання коштів із Рахунку Клієнта на підставі розрахункового документа, підписаного Онлайн ЕП, несе Клієнт до моменту отримання Банком заявки на відкликання сертифікату користувача. 7.8.15. За ненадання Сервісу «СМС Banking» /Сервісу «Погодження курсів» у випадку технічних несправностей мобільного телефону Клієнта. 7.8.16. За ненадання сервісу «СМС Banking»/ Сервісу «Погодження курсів» у випадку збоїв у мережі оператора мобільного зв’язку. 7.8.17. За ненадання сервісу «СМС Banking»/Сервісу «Погодження курсів» у випадку знаходження Клієнта за межами покриття мережі оператора мобільного зв’язку. 7.8.18. За отримання інформації третіми особами у випадку, якщо код доступу був Клієнтом розголошений. 7.8.19. За отримання інформації третіми особам у випадку розголошення інформації оператором мобільного зв’язку, або у разі втрати Клієнтом номеру мобільного телефону, про що Клієнт не повідомив Банк з метою зміни номеру мобільного телефону на дійсний, або якщо повідомлення Клієнта про зміну реквізитів для надання сервісу містило неточну, неповну та/або помилкову інформацію. 7.8.20. відмову в обслуговуванні БПК представниками підприємств торгівлі та сфери послуг. 7.8.21. відмову в обслуговуванні БПК, якщо відмова в обслуговуванні БПК була викликана технічними проблемами платіжної системи, яка знаходиться поза контролем Банку. 7.8.22. збитки, завдані Клієнту виходом із ладу технологічного обладнання, у випадку, якщо така поламка була очевидна (повідомлення на екрані приладу тощо). 7.8.23. неправомірне зняття грошових коштів з Рахунку через розголошення ПІН, передачу БПК Держателями третім особам, її втрату або крадіжку. 7.8.24. за несвоєчасний платіж, якщо затримка була викликана несвоєчасним повідомленням Торговцем Банку про зміну платіжних реквізитів Торговця; 7.8.25. за відмову в обслуговуванні Клієнта у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженнязброї масового знищення"; 7.8.26. за стан каналів зв’язку, псування та втрату інформації через неякісні канали зв’язку; 7.8.27. за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки з боку Служби внутрішніх доходів США, банків-кореспондентів та/або інших осіб/компетентних органів, що приймають участь в переказах, щодо рахунків Клієнта, відкритих відповідно до цього Договору, грошових коштів та операцій за рахунками Клієнта, відкритими відповідно до цього Договору, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA та податкового законодавства США, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або недоотримані доходи. 7.9. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань однією із Сторін інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов’язань, а також відшкодування завданих їй збитків. 7.10. При несвоєчасній оплаті проведених операцій Банк виплачує Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочки від суми простроченого платежу, що діяла у період, період прострочення. 7.11. Торговець несе відповідальність за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день простроченнянесанкціонований доступ до обладнання для обслуговування БПК, а у випадку порушення Покупцем строків оплати також за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівздійснення платежу фальшивою, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівикраденою/загубленою БПК. 6.47.12. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором У разі втрати обладнання та/або Індивідуальним Договоромнеповернення обладнання на вимогу Банку Торговець зобов’язаний відшкодувати Банку первісну вартість обладнання не пізніше 10 (Десяти) банківських днів з дня отримання Торговцем відповідного листа від Банку. Розмір збитків Відсутність чи не підписання будь-якою із Сторін Акту прийому – передачі обладнання від Банку до Торговця не є підставою для відмови Торговцем у відшкодуванні вартості обладнання, якщо через таке обладнання Торговцем була проведена хоча б одна операція продажу чи скасування. У разі поломки обладнання з вини Торговця (знаходження обладнання в неробочому стані) , втрати або поломки комплектуючих до обладнання в період находження його у Торговця, останній обов’язаний сплатити Банку штраф у розмірі вартості ремонту або вартості комплектуючих не пізніше 10 (Десяти) банківських днів від дня направлення Банком відповідного листа. Сервісна організація, яка здійснює ремонт обладнання визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)Торговцем, де КНБУ – офіційний курс грн/євроз переліку компаній, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;який надає Банк.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України. 8.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з чинним законодавством України та умовами порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 6.28.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Кредитодавцем зобов’язання, передбаченого п. 3.2. цього Договору, Кредитодавець несе відповідальність за завдану такими діями шкоду згідно чинного законодавства України. 8.4. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, сплачує Кредитодавцю суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення відповідно ст.625 Цивільного кодексу України. 8.5. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків прострочення Позичальником строків сплати кредиту, процентів за природний газ згідно з Договором користування кредитом передбачених Графіком платежів основної суми та процентів (Додаток № 2 до цього Договору) та/або Індивідуальним Договором інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, та за ненадання на вимогу Кредитодавця письмового підтвердження цільового використання отриманих коштів та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 копії договору страхування життя настає відповідальність передбачена Додатком № 1 до цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.38.6. За Сторона Договору звільняється від відповідальності за порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним зобов'язання за цим Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Україниякщо вона доведе, що діяла у періодце порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 8.7. У випадку дії форс-мажорних обставин строки виконання зобов’язань за який сплачується пеняДоговором продовжуються на строк дії таких обставин. Після закінчення дії форс-мажорних обставин Сторони продовжують виконання зобов’язань за Договором, від суми простроченого платежу за кожен день простроченняякщо ними не буде досягнуто згоди про інше. 8.8. Про настання форс-мажорних обставин Сторона, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 15 (п’ятьп’ятнадцяти) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіднів з моменту виникнення вказаних обставин. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України у відповідності до умов Договору та умовами Договоручинного законодавства України. 6.25.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннястроків розрахунків, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього передбачених Розділом 2 Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним Споживач сплачує на користь Постачальника суму заборгованості з датиурахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пенявона сплачується, від суми простроченого платежу. У разі прострочення платежу за кожен день простроченняна строк понад 10 календарних днів – додатково сплатити штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості обсягу Газу, а який передається у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж відповідному місяці поставки. 5.3. У разі прострочення розрахунків із Постачальником на 5 (п’ять) робочих строк понад 30 календарних днів, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальник має право припинити постачання Газу Споживачу. 5.4. Ухилення від підписання/передачі Актів приймання-передачі газу у строки згідно із Розділом 3 Договору, тягне за собою сплату винною Стороною на користь Продавця додатково штрафіншої штрафу у розмірі 5% від вартості обсягу Газу, розмір якого становить 10% Договірної вартостізазначеного у таких Актах. 6.45.5. Покупець Відмова Споживача від прийняття планового обсягу Газу на відповідний розрахунковий період або така ж відмова від підписання Акту приймання-передачі Газу без відповідного письмового обґрунтування тягнуть за собою припинення постачання Газу. 5.6. У випадку неможливості Постачальником здійснити постачання Газу у розрахунковому періоді у встановлені Сторонами терміни, Постачальник зобов’язаний повідомити про це Споживача у письмовій формі за 5 днів до початку відповідного місяця споживання та повернути Споживачу перераховані у якості авансу грошові кошти до 5-го числа місяця, в якому постачання Газу не відбудеться. В такому випадку Постачальник звільняється від виконання зобов’язань за пп.4.1.2.,4.1.3 Договору на відповідний місяць. В протилежному випадку Постачальник зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому сплатити Споживачу пеню у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;діяла у період, за який вона сплачується, від суми неповернутого авансу. 5.7. Сплата пені та штрафів за Договором не звільняє винну Сторону від виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.13.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть За несвоєчасне чи неправильне списання з вини БАНКУ коштів з Рахунку КЛІЄНТА а також за несвоє- часне чи неправильне зарахування коштів на Рахунок КЛІЄНТА, БАНК несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договорузако- нодавством України. 6.23.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець БАНК не несе відповідальність за будь-які збиткизатримку платежу або несвоєчасне зарахування коштів на Рахунок КЛІЄНТА, витрати або втратиякщо така затримка була викликана збоями у роботі системи електронних платежів Національ- ного банку України. 3.3. КЛІЄНТ несе відповідальність за відповідність інформації, які були понесені Покупцем зазначеної ним у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням платіжній інструкції, суті платіжної операції відповідно до умов Договору. 6.33.4. За порушення Покупцем строків оплатинеповернення помилково отриманої суми коштів протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня надходження повідомлення БАНКУ про здійснення помилкового переказу коштів, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню у роз- мірі 0,1% від помилково отриманої суми за кожен день прострочення, починаючи з четвертого робочого дня після дати помилкового зарахування коштів на Рахунок КЛІЄНТА (день зарахування включається), до дня повернення помилково отриманої суми включно, але не більше 10% від суми переказу. Банк у разі виконання помилкової платіжної операції на Рахунок неналежного отримувача зобов’язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції отри- мувачу, а також сплатити йому пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення від дня завершення помилкової платіжної операції до дня переказу коштів на рахунок отри- мувача, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції. Банк у разі виконання помилкової платіжної операції з рахунку неналежного платника зобов’язаний негайно після виявлення помилки або після отримання повідомлення неналежного платника (залежно від того, що відбулося раніше) переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції на рахунок неналежного платника та сплатити йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день від дня списання з рахунку коштів за помилковою платіжною операцією до дня повернення коштів на рахунок неналежного платника. Банк зобов’язаний також відшкодувати неналежному платнику суму утриманої/сплаченої неналежним платником комісійної винагороди за виконану помилкову платіжну операцію (за наявності такої комісійної винагороди). 3.5. БАНК не несе відповідальності за достовірність змісту платіжної інструкції, оформленої КЛІЄНТОМ, а також за правильність нарахування, повноту і своєчасність сплати КЛІЄНТОМ податків, зборів та обов`яз- кових платежів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 3.6. У разі порушення КЛІЄНТОМ будь-якої з умов цього Договору, він зобов’язується відшкодувати всі завдані БАНКУ внаслідок цього збитки в повному обсязі. 3.7. Сторони, якщо інше не встановлене законодавством України, що діяла у періодзвільняються від відповідальності за неви- конання або неналежне виконання ними зобов'язань за цим Договором, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіякщо таке невиконання стало наслід- ком дії форс – мажорних обставин. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку та строків проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо)Договором, Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 1020% (десять відсотків) Договірної вартості. 6.4. У випадку непідписання Покупцем Комерційного акту у порядку, передбаченому цим Договором, Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткизобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від Договірної вартості. 6.5. У випадку повної або часткової непередачі з вини Продавця обсягу газу, завданні йому що мав бути переданий відповідно до умов цього Договору, Продавець сплачує на користь Покупця пеню у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатирозмірі 0,1% від вартості непереданого обсягу природного газу, визначених Договором але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня за кожен день прострочення. 6.6. Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або зберіганні газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг розвитку ГТС, а також за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУбудь-яке погіршення якості газу, що діє на 6сталося з вини Оператора ГТС. 6.7. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором у частині передачі/приймання газу, що сталося через введення Оператором ГТС будь-й банківський день такої прострочки;яких заходів з метою забезпечення безпеки постачання природного газу та не з вини самої Сторони.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.110.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договоручинного законодавства України. 6.210.2. За В разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/строків оплати (несплати або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннянесвоєчасної оплати), визначених п.8.2 Договору, Споживач, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пеніписьмовою вимогою Постачальника, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю складеною та направленою відповідно до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього п.10.8 даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язання по оплаті. 10.3. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Споживач додатково до пені, передбаченої у п.10.2 Договору сплачує за письмовою вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору, штраф в розмірі 20% (двадцять відсотків) від суми заборгованості, а Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за Договором, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного договору. Про розірвання даного договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням про вручення за 10 робочих днів до дати розірвання даного Договору. 10.4. Постачальник в разі затримки постачання газу з його вини, сплачує на користь Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, в період за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу вартості несвоєчасно поставленого газу, за кожен день простроченнязатримки за письмовою вимогою Споживача, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіскладеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору. 6.410.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВідшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється у відповідності до Правил постачання та чинного законодавства на підставі письмової вимоги Сторони, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатияка має право на відшкодування збитків та / або будь-яку компенсацію за даним Договором, визначених Договором складеної та направленої відповідно до п.10.8 даного Договору. 10.6. Застосування штрафних санкцій, вимога компенсації та/або Індивідуальним Договоромвідшкодування збитків є правом, а не обов’язком Сторони, яка не порушила. 10.7. Розмір збитків визначається За перевищення Споживачем розміру Допустимого відхилення Споживач, додатково до компенсації збитків, сплачує Постачальнику, за вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору неустойку, яка нараховується на Весь обсяг перевищення. Неустойка нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення розміру Допустимого відхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадку, розраховується наступним чином: Збитки Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Договірний Фактичне споживання Газу за відповідну Газову добу – Замовлений обсяг за Індивідуальним Договором * на відповідну Газову добу. Якщо при розрахунку Всього обсягу перевищення виходить від’ємне значення, до уваги для нарахування неустойки береться модуль (ДCEGH * КНБУ * 11,0абсолютна величина). 10.7.1. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового значення (10%) зі знаком «-» (недобору Споживачем Газу на більше, ніж 10% (десять відсотків) в одній Газовій добі, від погодженого обсягу), де КНБУ неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення, розраховується наступним чином: НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулось порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн. – офіційний курс Маржинальна ціна продажу Природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;.)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть взаємну цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами за порушення умов Договору, відповідно до діючого законодавства України. 6.28.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняСторона, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пенівинна в порушенні Договору, штрафивідшкодовує в повному обсязі потерпілій Стороні збитки, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкупонесені нею та підтверджені документально. 8.3. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем випадку несплати у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)встановлені строки чи сплати не в повному розмірі платежів, передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним даним Договором, Покупець зобов’язаний сторона, яка прострочила виконання грошового зобов'язання, зобов'язана сплатити іншій стороні пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу НБУ за кожен день простроченняпрострочення платежу. 8.4. Постачальник звільняється від відповідальності за непоставку та/або недопоставку товару, а якщо її причиною було помилкове, неповне чи неточне оформлення замовлення Покупцем та в разі настання інших обставин, що не залежать від Постачальника. 8.5. Претензійні матеріали розглядаються Сторонами в терміни і в порядку, встановленому діючим законодавством України. 8.6. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому діючим законодавством України. 8.7. При затримці розрахунків у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ разі надання відстрочки платежу Постачальник має право не здійснювати подальші поставки з відстрочкою платежу, застосовуючи поставку на умовах 100% - передоплати. 8.8. У разі, якщо прострочення платежу триватиме більше ніж на 5 30 (п’ятьтридцяти) робочих календарних днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця Постачальник матиме право, окрім суми боргу та пені, додатково штрафстягнути з Покупця штраф в розмірі 30 (тридцять) відсотків від простроченої суми. Сплата штрафу не призупиняє нарахування пені, розмір якого становить 10% Договірної вартостіяка буде нараховуватись до повного розрахунку Покупця. Сторони погодились, що строк позовної давності по нарахуванню пені складає 3 (три) роки. 6.48.9. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиНарахування штрафних санкцій за даним Договором припиняється в момент повного виконання винною стороною своїх зобов'язань за даним Договором. Сторони погодились, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем що строк позовної давності до вимог про стягнення штрафних санкцій встановлюється протягом 3 (трьох) років. 8.10. Грошові кошти, отримані Постачальником після спливу строків оплати, визначених Договором зараховуються, в першу чергу, в рахунок погашення нарахованої неустойки та/або Індивідуальним Договором, в другу чергу, при їх достатності, в рахунок погашення основного боргу. 8.11. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУСторони погодились, що діє у випадку прострочення платежу Покупцем, Постачальник має право направити акт взаєморозрахунків, надалі – Акт, який повинен бути підписаний та скріплений печаткою Покупця (при наявності печатки) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання. 8.12. У разі незгоди чи заперечення, невідповідності сум, вказаних в Акті, розміру заборгованості Покупець повинен надати Постачальнику письмові заперечення з обґрунтуванням незгоди з зазначеним Xxxxx та підтверджуючими документами протягом строку, вказаного в п. 8.11. цього Договору. 8.13. При не підписанні Покупцем Xxxx або відсутності письмової відповіді протягом строку, вказаного у п. 8.11. цього Договору, чи наданні заперечень на 6-й банківський день такої прострочки;зазначений Акт без підтверджуючих документів вказана в Акті заборгованість за накладними, які не підписані та не повернуті Покупцем, вважається прийнятою та підтвердженою Покупцем як така, що підлягає оплаті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним відповідальність, передбачену законодавством України та умовами Договору. 6.2цим Договором. За У разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків строку оплати за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняТовар, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньпередбаченого п. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку4.1. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з датиПокупець сплачує Постачальнику неустойку у вигляді пені в розмірі 0,1% суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець але не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, . Сплата пені не звільняє Покупця від суми простроченого платежу виконання зобов’язань за кожен день прострочення, а у цим Договором. У випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівприймання, завантаження та вивозу партії Товарів зі складу Постачальника у строки, встановлені цим Договором, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5% Договірної вартості. 6.4вартості такої партії Товарів. Покупець зобов’язується несе відповідальність за порушення його представниками вимог охорони праці та пожежної безпеки на території Постачальника під час виконання цього Договору, у тому числі під час приймання, завантаження та вивозу Товарів за цим Договором. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє Покупця від обов’язку відшкодувати Продавцю за вимогою Постачальника збитки, завданні йому завдані порушенням цього Договору, у зв’язку із порушенням повному обсязі, незалежно від стягнення штрафних санкцій. У разі якщо в результаті невиконання або неналежного виконання Покупцем строків оплатизобов’язань за цим Договором Постачальнику завдано збитків, визначених Договором Постачальник має право вимагати від Покупця відшкодування таких збитків у повному обсязі. Зобов’язання Покупця, встановлені Договором, забезпечуються оперативно-господарськими санкціями, що передбачені ст. 236 Господарського кодексу України, зокрема, але не виключно: Продавець має право відмовитись від встановлення на майбутнє господарських відносин з Покупцем на підставі п. 4 ч.1 ст. 236 Господарського кодексу України у разі невиконання та/або Індивідуальним неналежного виконання Покупцем зобов’язань за цим Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * Продавець самостійно приймає рішення про застосування такого виду оперативно-господарських санкцій та повідомляє Покупця впродовж 7 (ДCEGH * КНБУ * 11,0)семи) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення із зазначенням дати, де КНБУ – офіційний курс грнз якої починається їх застосування, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на адресу Покупця, вказану в Розділі 13 Договору, та/євроабо електронну адресу Покупця, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;вказану в п.12.9. цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.29.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець Постачальник має право не передавати вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником у разі: - порушення Споживачем порядку розрахунків з Постачальником - в розмірі фактичних збитків, або призупинити передачу природного газу Покупцю іншому розмірі погодженому Сторонами в цьому Договорі чи Додатках до моменту нього; - відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об'єкта, що завдало Постачальнику збитків - в розмірі фактично завданих Постачальнику збитків. 9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи розподілу на виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівнеправомірного доручення Постачальника, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)обсягах, передбачених цим ДоговоромПРРЕЕ. 9.4. При цьому Продавець Постачальник не несе відповідальність відповідає за будь-які збитки, витрати перебої у передачі або втратирозподілі електричної енергії, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатистосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договоромрозвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, Покупець зобов’язаний сплатити що сталися з вини відповідального оператора системи розподілу. 9.5. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за цим Договором Сторона, яка допустила таке несвоєчасне виконання, сплачує протилежній Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу несвоєчасно виконаного (не виконаного) грошового зобов’язання, за кожен календарний день прострочення. У випадку якщо Сторонами у Додатку №2 до цього Договору щодо окремих грошових зобов’язань встановлено інший розмір пені – Сторонами застосовується розмір пені зазначений у Додатку №2 виключно щодо відповідних платежів. 9.6. У разі виявлення розбіжності між фактичним і замовленим обсягом споживання електричної енергії Споживачем, Постачальник має право застосувати механізм зазначений у п. 6 Додатку №2. 9.7. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ. 9.8. Сторони гарантують дотримання вимог чинного податкового законодавства при здійсненні господарських операцій в рамках цього Договору. 9.9. Сторони зобов'язуються при отриманні запитів контролюючих органів, в тому числі, але не виключно - державної фіскальної служби та її територіальних органів, МВС (Національної поліції), прокуратури, пов'язаних з укладенням, виконанням, припиненням цього Договору надавати відповідь на такий запит у випадку порушення Покупцем строків оплати строки, встановлені чинним законодавством. 9.10. Постачальник зобов'язаний в день складання податкової накладної (далі - ПН) направити Споживачу в електронному вигляді таку ПН для перевірки. Споживач, протягом 5-ти днів з дати отримання ПН (день отримання не включається), зобов'язаний її перевірити і підтвердити правильність її складання. Відповідальність за природний газ більше ніж вірне зазначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД, покладається виключно на 5 Постачальника. Після підтвердження Споживачем правильності складання ПН Постачальник зобов'язаний зареєструвати таку ПН в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлені чинним законодавством терміни. У разі не реєстрації податкової накладної, призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що не дає можливості застосувати таку податкову накладну для формування податкового кредиту з ПДВ у зв'язку з діями (п’ятьбездіяльністю) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальника (або дій / бездіяльності його контрагентів) Споживач має право подати до відповідного податкового органу заяву зі скаргою на такого Постачальника і призупинити платежі на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіПостачальника до моменту реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України відповідно до умов цього Договору та умовами Договоручинного законодавства України. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку9.2. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За випадку порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромвстановлених відповідною Специфікацією, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у Постачальник має право вимагати від Дилера сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у в період, за який сплачується нараховувалася пеня, від несплаченої суми простроченого платежу за кожен день простроченняпрострочення оплати, а у також інфляційні втрати та двадцять відсотків річних в порядку п. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України. 9.3. У випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівпоставки Продукції, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафвстановлених відповідною Специфікацією, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті Дилер має право вимагати від Постачальник сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє діяла в період, за який нараховувалася пеня, від вартості несвоєчасно поставленої партії Продукції за кожний день прострочення. 9.4. Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє Сторону від виконання своїх зобов’язань по Договору. 9.5. В разі не прибуття уповноваженого представника Дилера у місце поставки на 6дату поставки, зазначену у Специфікації на поставку партії Продукції, та протягом наступних 3-й банківський день такої прострочки;х (трьох) календарних днів, Постачальник має право вимагати від Дилера сплати штрафу у розмірі 1 (одного) % від вартості цієї партії Продукції, зазначеної у відповідній Специфікації, за кожну добу зберігання партії Продукції. Сплата штрафу не звільняє Дилера від зобов'язання прийняти та оплатити Продукцію. 9.6. В разі відмови Дилера від замовлення після складання Специфікації, Постачальник має право вимагати від Дилера сплати штрафу у розмірі 100 (сто) % від загальної вартості відповідної партії Продукції. 9.7. В разі не виконання Дилером умов, передбачених п. 1.4. цього Договору, Постачальник залишає за собою право, починаючи з четвертого місяця строку дії цього Договору (тобто з . . р.), на перегляд та зміну дилерських цін на Продукцію.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.28.1. За порушення Покупцем умов даного договору винна Xxxxxxx відшкодовує спричинені цим збитки іншій Стороні, в тому числі неотриманий прибуток, в порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкупередбаченому чинним законодавством України. 8.2. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення разі затримки поставки товару (недопоставки товару) Постачальник сплачує Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ на момент сплати, за кожен день такої затримки. 8.3. У випадку прострочення оплати за поставлений товар Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеняна час порушення зобов’язання, від суми простроченого платежу заборгованості, за кожен кожний день простроченняпрострочення (крім випадку затримки оплати товару через відсутність бюджетного фінансування). 8.4. Постачальник несе повну відповідальність перед Покупцем та не відшкодовує вартість за пошкодження, а у випадку порушення втрату та знищення талона з вини Покупця або третіх осіб. 8.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Xxxxxxx, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором. 8.6. Постачальник несе відповідальність перед Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівякість товару поставленого за даним Договором. В разі виявлення поставки товару якість якого не відповідає умовам Договору, Покупець що буде підтверджено відповідною лабораторією або уповноваженими органами державної влади. 8.7. В разі виникнення обставин передбачених п. 8.6. цього Договору або невиконання чи виконанням не в повному обсязі Постачальником умов п. 3.1. цього Договору Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10Покупцю штраф у розмірі 50% Договірної вартостівід вартості поставленого/заявленого товару. 6.48.8. В разі виникнення обставин передбачених п. 8.6. цього Договору Покупець зобов’язується має право відмовитися від договору в односторонньому порядку повідомивши про це Постачальника за 30 календарних днів. 8.9. Постачальник зобов’язаний відшкодувати Продавцю Покупцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатизавдані в результаті поставки нафтопродуктів, визначених Договором та/якість яких не відповідає вимогам ДСТУ, ГСТУ, ТУУ та інших нормативних документів та показникам зазначених в Сертифікаті відповідності або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований паспорті якості на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;Товар.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні В разі порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту невиконання чи неналежного виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які , винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні усі завдані у зв’язку з цим збитки, зокрема, витрати або втратипонесені стороною та не отримані Стороною доходи, які б вона одержала, якби зобов’язання були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договорувиконані належним чином. Розмір збитків визначається рішенням суду. 6.38.2. За порушення Покупцем строків оплатиУ випадку непогашення заборгованості за кредитом та процентами за його користування, визначених Договором Кредитодавець звертає стягнення на кошти або інше майно, що належать Боржнику та/або Індивідуальним поручителям (за наявності), а також на майно, що прийняте в якості застави за цим Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі наданого кредиту, заборгованості по сплаті процентів, неустойки та інших витрат Кредитодавця, у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України. 8.3. У разі порушення Позичальником умов цільового використання Кредиту, визначеного п. 1.1.4. цього Договору, а також додатковими договорами до цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 5 (п’ять) процентів від суми Кредиту, використаного не за цільовим призначенням. 8.4. У разі прострочення Позичальником строків сплати процентів та комісій, визначених цим Договором та Тарифами, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню в національній валюті України в розмірі 0,1 (нуль цілих одного десятих) процента від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у періодперіод невиконання зобов’язань за цим Договором, та не може бути більшою за 15 (п’ятнадцять) відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахованих за порушення Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором не може перевищувати половини суми кредитних коштів, що отримані Позичальником за цим Договором і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. 8.5. У разі порушення Позичальником вимог п. п. 6.2.2. 6.2.5-6.2.16, цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 1 (одного) процента від суми фактичної заборгованості за Кредитною лінією на день виникнення порушення цього Договору, за який сплачується пенякожний випадок. 8.6. У разі невиконання Позичальником або третьою особою зобов'язань, від суми простроченого платежу за кожен день простроченнявизначених п. 6.2.4, а цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на розмірі 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити процента від суми фактичної заборгованості за Кредитною лінією на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостідень виникнення порушення цього Договору. 6.48.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором У разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * процентів щонайменше на один календарний місяць (ДCEGH * КНБУ * 11,0зазначається для споживчого кредиту, незабезпеченого іпотекою) / три календарні місяці (зазначається для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та для споживчого кредиту на придбання житла), де КНБУ та/або невиконання Позичальником зобов'язань, визначених п. п. 6.2.4. – офіційний курс грн/євро6.2.16. цього Договору, опублікований порушення Позичальником або третьою особою, з якою укладений договір забезпечення виконання зобов’язань за Кредитом, умов договорів, визначених п. 2.1. цього Договору, протягом більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів, Кредитодавець має право ініціювати припинення дії цього Договору, про що надсилається повідомлення рекомендованим листом, та, відповідно, Позичальник зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) (вказується для кредиту незабезпеченого іпотекою) / 60 (шістдесяти) (вказується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та для споживчого кредиту на сайті НБУпридбання житла) календарних днів з моменту повідомлення його Кредитодавцем погасити Кредит, сплатити проценти за фактичний час використання Кредиту, комісії та нараховані штрафні санкції. Після повного погашення заборгованості Позичальника за цим Договором дія Договору припиняється 8.8. Штрафи, зазначені у цьому Розділі, повинні бути сплачені Кредитодавцю у строк не пізніше ( ) календарних днів із дня направлення Позичальнику вимоги Кредитодавця про їх сплату. 8.9. Сторони домовились, що діє у випадку не виконання Позичальником зобов’язань з: - повного повернення Кредиту після закінчення строку, вказаного у п. 1.1.2. цього Договору або після закінчення строку виконання зобов’язання з повернення Кредиту (його частини) у зв’язку з пред’явленням Кредитодавцем Позичальнику вимоги про дострокове повернення Кредиту, сплати процентів за користування ним, і виконання усіх інших зобов’язань Позичальника за цим Договором відповідно до п. 8.7. цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплачувати проценти від суми простроченого Кредиту (його частини) у розмірі % ( ) річних. 8.10. Проценти, передбачені в п. 8.9. цього Договору, нараховуються на 6суму Кредиту (його частину) до повного фактичного повернення Кредиту (його частини), виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році (метод факт/факт). 8.11. Проценти, нараховані згідно з п. 8.9. цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплачувати щомісяця у строк з 1-й банківський день такої прострочки;го числа по 5-те число (включно) місяця, наступного за тим, за який вони нараховані. У разі повного повернення Кредиту, проценти нараховані на суму простроченого Кредиту (на частину Кредиту, що прострочена) повинні бути сплачені до моменту такого повернення. 8.12. Штрафи, пені, проценти від суми простроченого Кредиту (його частини), передбачені цим Договором, розраховуються у валюті Кредиту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену чинним цивільно-господарським законодавством України та умовами Договоруцим Договором. 6.27.2. За У випадку порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/Споживачем розміру або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу строку оплати поставленого Постачальником природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити відповідному місяці Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ за кожний день прострочення платежу враховуючи день фактичної оплати, 3% річних та інфляційні збитки. Дана сума зазначається у розрахунковому документі окремим рядком. 7.3. У разі непоставки або недопоставки Постачальником природного газу відповідно до умов Договору, останній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у періодв період прострочення, за який сплачується пеня, кожний день прострочення від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівартості недопоставленого обсягу природного газу. 6.47.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, завданні йому які роблять неможливим виконання умов Договору. 7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. 7.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатитранспортуванні або розподілі природного газу, визначених Договором що стосуються функціонування, обслуговування та/або Індивідуальним Договоромрозвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 7.7. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)Сторони погодили, де КНБУ – офіційний курс грн/єврощо порядок відшкодування та визначення розміру збитків, опублікований на сайті завданих внаслідок порушення умов Договору, визначений Правилами постачання газу та окремого наведення у Договорі не потребує. При цьому Xxxxxxx погодили у випадках, визначених пп.1 п.1 Розділу VIІ Правил застосовується облікова ставка НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;у випадках, визначених пп.2 п.1 Розділу VIІ Правил застосовується коефіцієнт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з у випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни, а також цим Договором. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 У разі невиконання Споживачем умов пункту 5.1. цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець Постачальник має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівприпинити подачу газу, то Продавець має право розірвати Договір відключити Споживача від газопостачання в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будьустановленому законодавством порядку та оформити акт приймання-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3в обсязі фактично оплаченого газу. За порушення Покупцем строків оплатиУ разі невиконання Споживачем пункту 5.1. цього Договору він у безспірному порядку повинен сплатити Постачальнику, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромкрім суми заборгованості, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, пеня від суми простроченого платежу за кожен кожний день простроченняпрострочення платежу, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 розмірі 10 (п’ятьдесяти) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівідсотків від суми простроченого платежу. 6.3. У разі невиконання Споживачем пункту 5.1. цього Договору Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиЯкщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг поставленого Споживачеві газу буде перевищувати підтверджений обсяг газу на цей період (за умови, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний що підтверджений обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0відповідав замовленому Споживачем), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУСпоживач сплачує Постачальнику штраф за перевищення обсягу постачання газу, що діє на 6-й банківський день такої прострочкирозраховується за формулою: В = (Vф - Vп) х Ц х K, де: Vф - обсяг фактично поставленого газу Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України України. 7.2. В разі порушення Споживачем порядку та умовами строків оплати поставленого Постачальником газу Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня. Пеня нараховується від суми простроченого платежу за кожен день протягом всього періоду прострочення і не обмежується 6-місячним строком. 7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. 6.27.4. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право Постачальник не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність відповідає за будь-які збитки, витрати або втратиперебої у транспортуванні природного газу, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатистосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договоромрозвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, Покупець зобов’язаний сплатити пеню а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 7.5. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється таким чином та в таких випадках: 1) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений Постачальником за договором постачання природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниУкраїни від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період; 2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу Споживачу його Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період (за умови, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний підтверджений обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0відповідав замовленому Споживачем), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУПостачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що діє розраховується за формулою, де: Vф - об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу протягом розрахункового періоду за договором на 6-й банківський день такої прострочкипостачання природного газу;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору За порушення прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно у відповідності з чинним законодавством України та умовами Договоруцим Договором. 6.29.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов'язань за природний газ згідно цим Договором. 9.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) предмету прокату з Договором тамоменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач. 9.4. У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо): 9.4.1. Наймач зобов’язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо) протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повернення предмету прокату або Індивідуальним Договором тапротягом 24 годин з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафичастини предмету прокату, тощо); 9.4.2. Наймодавець має право відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, Продавець переданих Наймачем в якості завдатку, або шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, отриманих від реалізації майна, переданого Наймачем в якості завдатку; 9.4.3. Наймодавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю повертати завдаток до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньотримання вартості відновлювального ремонту предмету прокату. 9.5. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівВартість відновлювального ремонту предмету прокату встановлюється Наймодавцем самостійно на підставі звичайних ринкових цін. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та до місця постійного базування після завершення ремонту. 9.6. Реалізація майна, то Продавець переданого Наймачем в якості завдатку, здійснюється Наймодавцем самостійно з урахуванням звичайних ринкових цін. Наймодавець має право розірвати Договір здійснити реалізацію майна, переданого Наймачем в якості завдатку, після спливу строку, передбаченого п.п. 9.4.1. цього Договору, самостійно, в односторонньому порядку, без отримання на це згоди Наймача. 9.7. У такому випадкуразі неповернення Наймачем предмету прокату в строк, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання зазначений в заяві-замовленні, Наймодавець має право відшкодувати вартість предмету прокату в порядку п.п. 9.4.-9.6. цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.113.1. При порушенні умов Договору У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Генеральним договором Сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами Договоруцими Умовами договору. 6.213.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді Сплата штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право за Генеральним договором не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту звільняє Сторони від виконання ним всіх фінансових зобов’язаньзобов’язань за Генеральним договором. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкуЗбитки підлягають стягненню понад штрафні санкції. 13.3. У такому випадкувипадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом грошових зобов’язань, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договорув тому числі, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дативказаних у пункті 11.2 статті 11 Умов договору, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець Клієнт зобов’язаний сплатити Торговцю пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день простроченняпрострочення платежу. 13.4. У випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом своїх зобов’язань за Генеральним договором/Замовленнями, прийнятими Торговцем до виконання/будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках Генерального договору, зокрема щодо надання у розпорядження Торговця відповідних Фінансових інструментів, необхідних для виконання Торговцем Замовлень Клієнта за Генеральним договором, Торговець має право стягнути з Клієнта штраф у розмірі 10% від суми Замовлення, в рамках якого Клієнт порушив свої зобов’язання, якщо таке Замовлення було прийнято Торговцем до виконання, або штраф у розмірі 10% від суми будь-якого договору, укладеного між Сторонами в рамках Генерального договору, а також відшкодувати Торговцю збитки, які Торговець поніс у зв’язку з таким невиконанням/неналежним виконанням Клієнтом своїх зобов’язань. Штрафні санкції за Генеральним договором нараховуються з дня, наступного за останнім днем, у який зобов’язання має бути виконане, до дня фактичного виконання відповідного зобов’язання. 13.5. Сторона несе відповідальність за правильність вказаних нею у Генеральному договорі реквізитів, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіразі несвоєчасного повідомлення іншої Сторони про їх зміну несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 6.413.6. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиСторони звільняються від відповідальності у випадках, завданні йому передбачених пунктом 15.1 статті 15 Умов договору. 13.7. Торговець не несе відповідальності за: 13.7.1. будь-які наслідки надання Інвестиційних послуг Клієнту за умови, що їх надання здійснено на підставі інформації та документів, наданих Клієнтом Торговцю згідно з Генеральним договором, а також будь-якими договорами, укладеними в рамках Генерального договору, Замовленнями, у тому числі документів, що містять невірні реквізити, підроблені підписи тощо; 13.7.2. відмову від надання Інвестиційних послуг у випадках, якщо така відмова обґрунтована відповідними положеннями чинного законодавства України (у тому числі законодавства України у сфері професійної діяльності на ринках капіталу, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання, тощо); 13.7.3. за повноту і своєчасність сплати Клієнтом (юридичними особами-резидентами) будь-яких обов’язкових платежів, у тому числі податків, зборів. 13.8. Торговець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках Генерального договору, якщо це сталося: 13.8.1. у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором ненаданням Клієнтом Торговцю інформації та/або Індивідуальним Договоромдокументів, передбачених Умовами договору, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках Генерального договору, чинним законодавством України; 13.8.2. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)внаслідок повного або часткового невиконання або неналежного виконання Клієнтом, де КНБУ – офіційний курс грнемітентами, третіми особами, іншими особами вимог, передбачених чинним законодавством України, Умовами договору, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках Генерального договору; 13.8.3. у випадку неможливості укладення Торговцем Договорів на виконання на умовах, визначених у Генеральному договорі/євроЗамовленнях, опублікований на сайті НБУабо неможливості виконання Замовлення або будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору, у зв’язку із обставинами, що діє на 6не залежали від Торговця, або через дії Клієнта та/або будь-й банківський день такої прострочки;яких третіх осіб, які призвели до неможливості виконання Торговцем своїх зобов’язань.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків погодили, що за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Xxxx вправі нараховувати Позичальнику пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пеняперіод прострочки, від суми простроченого платежу простроченої заборгованості за кожен день прострочки. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань по цьому Договору, не може перевищувати половини суми кредиту зазначеної у п. 2.1.1. цього Договору. 8.2. За невиконання або неналежне виконання Позичальником свого зобов’язання по своєчасному поверненню Кредиту або його частини, Позичальник, крім сплати пені, на вимогу Банку відшкодовує Банку заподіяні збитки в повному обсязі, в тому числі й упущену вигоду. Упущена вигода розраховується за весь період прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж шляхом нарахування на 5 суму прострочення процентної ставки (п’ять) робочих днівп. 2.1.4. цього Договору), Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостізбільшеної в півтора рази. 6.48.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиСторони погодили, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатищо строк позовної давності для стягнення неустойки (штрафу, визначених Договором пені), за цим Договором, прирівнюється до строку позовної давності, встановленої законом для основної вимоги за цим Договором. 8.4. За неподання та/або Індивідуальним несвоєчасне подання Позичальником інформації про свій фінансовий стан, відповідно до умов цього Договору, останній зобов’язаний на вимогу Банку сплатити штраф у розмірі 300,00 грн. (трьохсот гривень) за кожен факт такого невиконання та/або неналежного виконання. 8.5. Сторона Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання за цим Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * , якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (ДCEGH * КНБУ * 11,0обставин непереборної сили), де КНБУ – офіційний курс грнщо засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, за наданням підтвердження компетентного органу, протягом трьох робочих днів від дати настання або припинення. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Xxxxxxx права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності. Виникнення обставин непереборної сили в період прострочення виконання Стороною зобов`язань за цим Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності за цим Договором. 8.6. У разі виявлення однієї чи декількох з наступних подій: - надання Позичальником недостовірної/євро, опублікований недійсної/неправдивої інформації про себе та/або членів своєї сім’ї (у тому числі щодо відсутності/наявності чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на сайті НБУоб’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості), що діє призвело до виплати коштів Державної підтримки на 6-й банківський день користь Позичальника, який не мав права за умовами Програми на отримання такої прострочки;Державної підтримки; - використання Позичальником Xxxxxxx не за цільовим призначенням, в тому числі придбання Житлової нерухомості, яка не відповідає критеріям прийнятності, визначеним Програмою; - порушення Позичальником зобов’язань за Кредитним Договором понад 90 (дев’яносто) календарних днів; Позичальник виключається з Програми та втрачає право на подальше отримання Державної підтримки за Програмою та сплати відсотків за Компенсаційною процентною ставкою. 8.7. Сторони погодили, що у випадку невиконання/неналежного виконання Позичальником своїх грошових зобов’язань за цим Договором, Банк вправі залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості. 8.8. Сторони погодили, що Банк, новий кредитор, колекторська компанія має право звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.113.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.213.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків Позичальнику роз’яснено зміст ст. 190 "Шахрайство" та ст. 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу України. 13.3. У випадку смерті Позичальника до закінчення строку дії цього Договору, зобов’язання щодо погашення заборгованості за природний газ згідно з Договором Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України, та/або Індивідуальним Договором та/або поручителів за інші порушення, наявності їх згоди відповідати за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця виконання зобов’язання перед–яким новим боржником у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем разі переведення боргу за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договорузабезпечувальним зобов’язанням. 6.313.4. За порушення Покупцем строків оплатиПозичальник, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромякий порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням вимог ст. 21 Закону України Про споживче кредитування: 1) Пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку Банку України, що діяла у період, період за який сплачується пеня, від та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу платежу. 2) Сукупна сума пені, нарахована за кожен день простроченняпорушення зобов’язань Позичальником на підставі договору про споживчий кредит, а не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. 13.5. Позичальник зобов’язаний оплатити платежі, що підлягають сплаті Позичальником у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж разі невиконання його обов’язків, передбачених Договором (крім оплати/компенсації витрат Кредитодавця на 5 здійснення врегулювання простроченої заборгованості) – можливі витрати, понесені Кредитодавцем в результаті неналежного виконання Позичальником умов Договору, в тому числі витрати, пов’язані з листуванням, транспортуванням, зберіганням, оцінкою майна, на яке може бути звернене стягнення (п’ятьабо предметів застави), внесенням його в реєстри обтяжень, виготовлення та підготовку документів, державне мито, нотаріальні та юридичні послуги, страхові платежі тощо протягом 10 (десяти) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіднів з моменту отримання відповідної вимоги або добровільно. 6.413.6. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиСторона Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиякщо вона доведе, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0що це порушення сталося внаслідок форс-мажорних обставин(обставини непереборної сили), де КНБУ – офіційний курс грн/єврощо засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.Сторона, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6яка порушила зобов’язання в силу форс-й банківський день такої прострочки;мажорних обставин повинна повідомити іншу сторону не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту їх виникнення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.13.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть За несвоєчасне чи неправильне списання з вини БАНКУ коштів з Рахунку КЛІЄНТА а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування коштів на Рахунок КЛІЄНТА, БАНК несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.23.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець БАНК не несе відповідальність за будь-які збиткизатримку платежу або несвоєчасне зарахування коштів на Рахунок КЛІЄНТА, витрати або втрати, які були понесені Покупцем якщо така затримка була викликана збоями у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договоруроботі системи електронних платежів Національного банку України. 6.33.3. КЛІЄНТ несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним у платіжній інструкції, суті платіжної операції відповідно до умов договору. 3.4. За порушення Покупцем строків оплатинеповернення помилково отриманої суми коштів протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня надходження повідомлення БАНКУ про здійснення помилкового переказу коштів, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню у розмірі 0,1% від помилково отриманої суми за кожен день прострочення, починаючи з четвертого робочого дня після дати помилкового зарахування коштів на Рахунок КЛІЄНТА (день зарахування включається), до дня повернення помилково отриманої суми включно, але не більше 10% від суми переказу. Банк у разі виконання помилкової платіжної операції на Рахунок неналежного отримувача зобов’язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції отримувачу, а також сплатити йому пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення від дня завершення помилкової платіжної операції до дня переказу коштів на рахунок отримувача, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції. Банк у разі виконання помилкової платіжної операції з рахунку неналежного платника зобов’язаний негайно після виявлення помилки або після отримання повідомлення неналежного платника (залежно від того, що відбулося раніше) переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції на рахунок неналежного платника та сплатити йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день від дня списання з рахунку коштів за помилковою платіжною операцією до дня повернення коштів на рахунок неналежного платника. Банк зобов’язаний також відшкодувати неналежному платнику суму утриманої/сплаченої неналежним платником комісійної винагороди за виконану помилкову платіжну операцію (за наявності такої комісійної винагороди). 3.5. БАНК не несе відповідальності за достовірність змісту платіжної інструкції, оформленої КЛІЄНТОМ, а також за правильність нарахування, повноту і своєчасність сплати КЛІЄНТОМ податків, зборів та обов`язкових платежів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 3.6. У разі порушення КЛІЄНТОМ будь-якої з умов цього Договору, він зобов’язується відшкодувати всі завдані БАНКУ внаслідок цього збитки в повному обсязі. 3.7. Сторони, якщо інше не встановлене законодавством України, що діяла у періодзвільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання ними зобов'язань за цим Договором, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіякщо таке невиконання стало наслідком дії форс – мажорних обставин. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. 7.1 При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/7.2 У разі не поставки або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннянедопоставки Постачальником газу, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю відповідно до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього умов даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити останній сплачує на користь Споживача пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу. 7.3 У разі порушення умов оплати згідно п. 4.2. Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, що нараховується від суми простроченого платежу за кожен день простроченнядень. 7.4 В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником газу більш ніж на 20 днів, Постачальник має право стягнути штраф в розмірі 20 % від вартості поставленого обсягу природного газу в місяці, за який виникла заборгованість. 7.5 Постачальник вправі припинити поставку газу та вимагати проведення оплати за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту припинення подачі, протягом 3-х банківських днів з дня припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки в цьому випадку відшкодовуються відповідно до п. 10 Постанови КМ України від 8 грудня 2006 року №1687 «Про затвердження Порядку пооб‘єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам крім населення». 7.6 Постачальник вправі зарахувати перераховані Споживачем грошові кошти, які надходитимуть в якості оплати поставленого газу, в першу чергу для погашення штрафних санкцій, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих дніввже потім, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіяк оплату основного боргу. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки7.7 У випадку, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором якщо Споживач замовив обсяг Газу на звітний місяць поставки та не спожив та/або Індивідуальним Договоромзмінив Постачальника газу протягом місяця поставки, при цьому не попередив та не провів коригування заявки, відповідно до п. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг 2.1. та 2.2 Договору, Постачальник має право нарахувати Споживачу відшкодування витрат з закачування недоспожитого газу в Підземні сховища ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до тарифів останнього. 7.8 Постачальник не відповідає за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, де КНБУ – офіційний курс грнякі стосуються функціонування, обслуговування та/євроабо розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, опублікований на сайті НБУа також за будь-яке погіршення якості природного газу, що діє сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 7.9 Постачальник зобов’язується складати всі податкові накладні в електронній формі з дотриманням умов, щодо їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, у порядку визначеному законодавством. Податкові накладні мають містити електронні підписи уповноваженої платником особи з дотриманням умови, щодо реєстрації цих підписів у порядку визначеному законодавством та електронну печатку. 7.10 У разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, Споживач має право затримати наступні (чергові) планові платежі згідно Розділу 4 даного Договору у сумі недоотриманого податкового кредиту до повного виконання Постачальником своїх зобов`язань перед Споживачем. При затримці понад 180 календарних днів – остаточно недоплатити Постачальнику суму незареєстрованого та втраченого податкового кредиту Споживачем з причин невиконання Постачальником своїх зобов`язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкового кредиту. В будь-якому з цих випадків санкції та обмеження, що передбачені Договором до Постачальника не застосовуються. 7.11 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на 6-й банківський день такої прострочки;себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін. 7.12 Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом Газотранспортних Систем та Кодексом Газорозподільних Систем, затвердженими в установленому законом порядку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно У разі несвоєчасної оплати товару Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,1 % від несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення платежу з чинним законодавством України та умовами Договоруурахуванням індексу інфляції за весь період прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми. 6.28.2. За У разі несвоєчасного виконання Покупцем обов’язку щодо прийняття товару у строки, зазначені у даному Договорі, останній сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості продукції за кожен день прострочення. 8.3. У разі неприйняття Товару, несвоєчасного прийняття Товару, відмови від прийняття Товару у кількості відповідно до умов цього Договору, Покупець зобов’язаний компенсувати витрати Продавця, які виникають у зв’язку з необхідністю зберігати Товар. Такі витрати Покупець зобов’язаний компенсувати Продавцю протягом (5) п’яти банківських днів з моменту відправлення письмового повідомлення Покупця про необхідність компенсації таких витрат. 8.4. У разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків зобов’язань за природний газ згідно цим Договором, а також в разі порушення працівниками Покупця вимог нормативно-правових актів з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняохорони праці, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій пожежної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки, з охорони довкілля, вимог документів системи управління охороною праці (пені, штрафи, тощо)СУОП) і системи екологічного менеджменту (СЕМ) Продавця, Продавець має право направити Покупцю вимогу про оплату штрафних санкцій та збитків (далі — Вимога), і до її оплати Покупцем затримати відпуск Товару на суму штрафних санкцій і/або збитків після звільнення Продавця від відповідальності за цю затримку. Покупець зобов’язується оплатити штрафні санкції та збитки протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту направлення Продавцем вимоги Покупцеві. 8.5. Відпуск Товару Продавцем до оплати Покупцем штрафних санкцій і/або відшкодування збитків не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових звільняє Покупця від зобов’язань з оплати штрафних санкцій за порушення термінів зобов’язань, узятих на себе за цим Договором. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівУ разі нездійснення Покупцем оплати штрафних санкцій та збитків Продавцю, то Продавець має право розірвати Договір застосувати до Покупця оперативно-господарську санкцію згідно з цим Договором. 8.6. Зобов’язання Покупця виконати умови постачання та приймання Товару відповідно до вимог Договору, норм та чинних стандартів, що стосуються предмета договору, а також виконання інших зобов’язань за цим Договором забезпечуються оперативно-господарською санкцією. Оперативно-господарська санкція застосовується до Покупця після того, як він не оплатив вчасно визначену в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цьому розділі цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні,надіслану на його адресу вимогу. 8.7. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не Покупець несе відповідальність за будьдотримання своїми працівниками (зокрема працівниками організацій третіх осіб, залучених Покупцем) вимог нормативно-які збиткиправових актів з охорони праці, витрати або втратипожежної безпеки, які були понесені Покупцем гігієни праці та загальної безпеки, з охорони довкілля, вимог документів системи управління охороною праці (СУОП) і системи екологічного менеджменту (СЕМ) Продавця. У разі виявлення порушень, працівник Продавця складає Акт про порушення, а Покупець зобов’язується сплатити штраф у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договорурозмірі 5000,00 (п’ять тисяч) грн. за кожен випадок порушення вказаних вище вимог, а також відшкодувати всі збитки Постачальника. 6.38.8. Спірні питання, не врегульовані шляхом переговорів, передаються на розгляд господарського суду. 8.9. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, односторонню відмову від виконання зобов’язань за цим договором Покупець зобов’язаний сплатити пеню сплачує штраф у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, 10 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівартості договору. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть майнову відповідальність щодо неналежного виконання/невиконання своїх зобов`язань, передбачених цим Договором, згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.25.2. За Клієнт несе відповідальність за порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з ним умов правочинів, які укладені Брокером на виконання Замовлень Клієнта. При наявності таких порушень Клієнт зобов’язаний відшкодувати Брокеру та третій стороні всі збитки, завдані такими порушеннями, сплатити Брокером комісійну винагороду в сумі, яка зазначена в Замовленні, а також штраф у розмірі 0,1% від суми правочину, умови якого порушено. Виплата вищезазначених сум не позбавляє Клієнта від виконання зобов’язань, передбачених цим Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннята договорами, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкуукладеними на його виконання. 5.3. У такому випадкувипадку прострочення оплати Клієнтом послуг Брокера /рахунків Брокера, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання виставлених відповідно до цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Клієнт сплачує Брокеру пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у періодпротягом періоду нарахування пені, від суми, що підлягає перерахуванню, за який сплачується пенякожний день прострочення. 5.4. У випадку несвоєчасного виконання Брокером обов’язків, передбачених п. 2.1.10. та 4.10 цього Договору, Xxxxxx сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом періоду нарахування пені, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУсуми, що діє на 6-й банківський підлягала перерахуванню Клієнту за кожний день такої прострочки;прострочення (але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом періоду нарахування пені).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.27.2. За В разі порушення Покупцем Споживачем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного та строків оплати поставленого Постачальником газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір Споживач сплачує Постачальнику пеню в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу пеня за кожен кожний день прострочення, а за прострочення понад 20 (двадцять) календарних днів додатково сплатити штраф у випадку порушення Покупцем строків оплати розмірі 20% (двадцять відсотків) від вартості поставленого обсягу природного газу в місяці, за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіякий виникла заборгованість. 6.47.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, завданні йому які роблять неможливим виконання умов даного договору. При цьому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиразі наявності переплати Постачальник зобов’язаний повернути Споживачу, визначених надмірно сплачену останнім суму протягом 10-и банківських днів з моменту отримання письмової вимоги від Споживача або зарахувати в рахунок поставки газу майбутніх періодів. 7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. 7.5. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку газу за цим Договором тау разі: - припинення/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства та умов даного Договору; - у разі односторонньої відмови Споживача від постачання природного газу (пункт 4.3.1.та 4.4 цього Договору); - якщо відключення/обмеження газопостачання відбулося за Індивідуальним Договором * ініціативою операторів ГРМ/ГТС; - якщо Постачальник не здійснив (ДCEGH * КНБУ * 11,0)не своєчасно здійснив) включення Споживача в Реєстр, де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУв наслідок того, що діє на 6Споживач був включений до реєстру іншого постачальника. 7.6. Відшкодування збитків споживачем постачальнику здійснюється згідно пунктів 1-й банківський день такої прострочки;3, 9 Розділу VI Правил постачання природного газу затверджених Постановою НКРЕ КП №2496 від 30.09.2015 р. та інших правових норм чинного законодавства. 7.7. Відшкодування збитків постачальником споживачу здійснюється згідно пунктів 4-5, 9 Розділу VI Правил постачання природного газу затверджених Постановою НКРЕ КП №2496 від 30.09.2015 р. та інших правових норм чинного законодавства.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.29.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків Споживачем умов п. 5.4 Договору, а саме, за природний газ згідно з Договором ухилення від підписання та надання Постачальнику Акту приймання-передачі природного газу та/або Індивідуальним Акту про надання Послуг із замовлення (бронювання) потужності у передбачений Договором та/або строк, - Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% вартості отриманого Споживачем за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будьвідповідним Актом приймання-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу (або з розірванням Договоруйого планового обсягу) за кожний день такого прострочення. 6.39.3. За часткову або повну відмову Споживача від прийняття Газу, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 10% (десять відсотків) вартості обсягу Газу, від прийняття якого відмовився Споживач. 9.4. За порушення Покупцем Споживачем грошових зобов’язань (умов та строків оплатирозрахунків) згідно з п.п. 6.1. – 6.3. Договору, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Споживач сплачує на користь Постачальника пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, пеня від суми простроченого платежу за кожен день простроченняплатежу, та додатково – штраф у розмірі 1% (один відсоток) суми простроченого платежу, а у разі прострочення платежу на строк понад 15 календарних днів – додатково штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) суми простроченого платежу. 9.5. У випадку порушення Покупцем строків Споживачем грошових зобов’язань, передбачених п.п. 6.1. – 6.3. Договору, Постачальник має право зменшити обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів, або не передавати/припинити постачання Газу Споживачу, або розірвати Договір в односторонньому порядку. 9.6. За порушення Споживачем умов оплати Газу по Договору, Постачальник в односторонньому порядку має право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за природний газ більше таке порушення, та здійснити зарахування вже отриманих від Споживача коштів (часткової оплати) по Договору в рахунок стягнення суми зазначених господарських санкцій (пені, штрафу тощо). 9.7. Сплата Споживачем господарських санкцій за даним Договором не звільняє його від виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Постачальником з вини Споживача. 9.8. У разі прострочення Споживачем оплати Газу більш ніж на 10 (десять) календарних днів Постачальник має право застосувати до Споживача будь-яку з наступних оперативно-господарських санкцій: - встановлення Постачальником в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання Споживачем своїх зобов'язань: зміна порядку оплати Газу з переведенням Споживача на попередню оплату його вартості; постачання Газу за умови надання Постачальнику банківської гарантії виконання Споживачем своїх зобов'язань за Договором. - одностороння відмова Постачальника від виконання своїх зобов'язань по поставці Газу із звільненням його від відповідальності за це. 9.9. Передбачені цим Договором оперативно-господарські санкції застосовуються Постачальником до Споживача з обов’язковим письмовим повідомленням останнього про вжиття таких заходів не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днівкалендарних днів до початку їх застосування. Дія оперативно-господарських санкцій, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафзастосованих Постачальником до Споживача згідно умов цього Договору, розмір якого становить 10% Договірної вартостіскасовується Постачальником шляхом направлення Споживачу письмового повідомлення. 6.49.10. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Споживачем грошових зобов’язань згідно з пунктами 6.1. та/або Індивідуальним Договором6.2. Розмір збитків визначається та/або 6.3. Договору, Постачальник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, з повідомленням про це Споживача у письмовій формі за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору в такому випадку вважається дата, зазначена Постачальником у повідомленні Споживачу про розірвання Договору. При цьому Постачальник не несе відповідальності за розірвання Договору в односторонньому порядку. Одностороння відмова Постачальника від Договору не звільняє Споживача від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором та обов’язку в повному обсязі оплатити поставлений йому Постачальником Газ. 9.11. За перевищення Споживачем розміру Допустимого відхилення Споживач, додатково до компенсації збитків, сплачує Постачальнику, за вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п. 9.12. даного Договору неустойку, яка нараховується на Весь обсяг перевищення. Неустойка нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення розміру Допустимого відхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадку, розраховується наступним чином: Збитки Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Договірний Фактичне споживання Газу за відповідну Газову добу – Замовлений обсяг за Індивідуальним Договором * на відповідну Газову добу. Якщо при розрахунку Всього обсягу перевищення виходить від’ємне значення, до уваги для нарахування неустойки береться модуль (ДCEGH * КНБУ * 11,0абсолютна величина). 9.11.1. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового значення (5 %) зі знаком «-» (недобору Споживачем Газу на більше, ніж 5 % (п’ять відсотків) в одній Газовій добі, від погодженого обсягу), де КНБУ неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення, розраховується наступним чином: НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулось порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн. – офіційний курс Маржинальна ціна продажу Природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;.)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків У разі не здійснення оплати або несвоєчасної оплати за природний газ згідно з Договором Газ (в тому числі оплати вартості врегулювання добового небалансу та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннявартості потужності) у строки, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю визначені відповідно до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання умов цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним Споживач, крім суми заборгованості з датиурахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштівсплачує на користь Постачальника пеню за кожний день прострочення, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу заборгованості. 7.3. Сторони зобов'язані відшкодувати одне одному збитки, завдані невиконанням або несвоєчасним або неналежним виконанням зобов'язань за кожен день простроченняДоговором. Відшкодування збитків здійснюється Сторонами в розмірах та порядку, передбаченому Розділом VІI «Порядок відшкодування збитків та вирішення спорів» Правил постачання природного газу (Постанова НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015р.). 7.3.1. При цьому, якщо за підсумками розрахункового періоду відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу VIІ Правил постачання природного газу фактичний обсяг постачання Газу Споживачу Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на цей період, Сторони домовились про застосування коефіцієнта – 0.5. 7.3.2. Сторони можуть погодити у додаткових угодах інший порядок визначення розміру та сплати відшкодування збитків. 7.4. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку газу за цим Договором у разі: 7.5. Обов'язок Сторони відшкодувати завдані збитки іншій Стороні не залежить від виплати штрафних санкцій, які Сторона зобов'язана виплатити за порушення зобов'язань. Завдані збитки відшкодовуються Споживачем в повному обсязі понад штрафні санкції. 7.6. Сплата штрафних санкцій і/або відшкодування збитків, встановлених Договором, не звільняє Сторони від обов'язку виконати в повному обсязі зобов'язання, передбачені Договором. 7.7. У випадку відсутності реєстрації зі сторони Споживача в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної на суму зменшення суми компенсації вартості згідно норм п.192.1 ст.192 Податкового Кодексу України протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування, в результаті чого Постачальник втратить право на коригування податкових зобов'язань за вказаним розрахунком коригування, Постачальник має право застосувати до Споживача оперативно-господарські санкції, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 саме, Споживач зобов’язаний протягом 5-ти (п’ятьп'яти) робочих днів, Покупець зобов’язаний календарних днів з дати відправки Постачальником відповідної письмової вимоги Споживачу сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУПостачальнику грошові кошти в розмірі, що діє на 6дорівнюють сумі ПДВ, зазначеній у вказаному розрахунку коригування до податкової накладної. Якщо у подальшому порушення буде усунене та розрахунок коригування буде зареєстрований Споживачем, Постачальник протягом 5-й банківський день такої прострочки;ти (п'яти) календарних днів з моменту виконання Споживачем своїх зобов’язань по реєстрації розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних зобов’язується повернути Споживачу кошти, сплачені останнім в якості відшкодування збитків за цим пунктом Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з передбачену чинним законодавством України та умовами Договоруцим Договором. 6.27.2. У разі затримки поставки Товарів, поставки Товарів з порушенням кількості/якості, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ за кожний день прострочення штраф, який нараховується в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого Товару, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом терміну затримки поставки, а за прострочення понад 30 діб додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості. 7.3. За порушення Покупцем несвоєчасну оплату Товару ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню у розмірі 0,1% від суми вартості неоплаченого своєчасно Товару за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом терміну затримки оплати. 7.4. В разі невиконання (несвоєчасного) або неналежного виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язань щодо поставки Товару, поставки Товару з порушенням кількості/якості та не усуненням цих порушень впродовж 2 (днів) днів з дати отримання претензії від ПОКУПЦЯ, ПОКУПЕЦЬ з врахуванням п. 8.2. цього Договору, також залишає за собою право на одну із наступних дій, на власний розсуд: - корегування строків поставки/відвантаження Товару; - розірвання Договору в односторонньому порядку проведення розрахунків за природний газ згідно (Договір вважатиметься розірваним з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього моменту отримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ письмового повідомлення ПОКУПЦЯ про розірвання Договору). У випадку розірвання Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, за умови якщо ПОКУПЦЕМ здійснювалася попередня оплата за Товар, ПОСТАЧАЛЬНИК впродовж 3 (трьох) банківських днів повертає ПОКУПЦЮ сплачені кошти. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума При несвоєчасному поверненню ПОКУПЦЮ сплачених коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у ПОСТАЧАЛЬНИКУ нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що яка діяла у період, за який сплачується пеня, стягується пеня від суми простроченого платежу платежу, що належало повернути, за кожен кожний день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ починаючи з дня, коли належало зробити перерахування, але не більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівсуми, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіяку належало сплатити. 6.47.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиСплата штрафних санкцій (штрафу, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.110.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами чинному законодавству України. 10.2. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товарів Постачальником на вимогу Замовника сплачується пеня у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів. Сплата пені не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний (некомплектний) товар товаром належної якості в строк, передбачений п.2.3 Договору. 6.210.3. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно строків виконання зобов’язання з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню термінів поставки Товару Постачальником на вимогу Замовника сплачується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у періоддіючої в період прострочення, від сумарної вартості непоставленого Товару, за який кожний день прострочення. 10.4. За порушення строків виконання зобов’язання з оплати Товару Замовником на вимогу Постачальника сплачується пеняпеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період прострочення, від суми простроченого платежу договору, за кожен кожний день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіз урахуванням п. 5.2; п. 5.3 цього Договору. 6.410.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник, завданні йому у зв’язку разі порушення ним взятих за цим Договором зобов'язань, погоджується з правом Замовника на відмову від встановлення з ним, на майбутнє, господарських відносин (п.4 ч. 1 ст. 236 ГК). Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із порушенням Покупцем стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Постачальника за невиконання Постачальником своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується: - якості поставленого Товару/ виконаних робіт/ наданих послуг; - розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі прострочення строку поставки Товару/ виконання робіт/ надання послуг; - розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку та строків оплатипостачання Товару/ виконання робіт/ надання послуг, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромякості поставленого Товару/ виконаних робіт/ наданих послуг Замовник має право в будь-який час, як протягом строку дії цього Договору про закупівлю, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору про закупівлю, застосувати до Постачальника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зв’язків (далі – Санкція). Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати 3 (ДCEGH * КНБУ * 11,0трьох) років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Постачальника ____________________, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника ___________________________________________), де КНБУ – офіційний курс грн/європередбачений цим договором про закупівлю. Усі документи (листи, опублікований на сайті НБУповідомлення, інша кореспонденція та ін.), що діє будуть відправлені Замовником за адресою Постачальника, вказану в цьому договорі про закупівлю, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Постачальником не пізніше 14 (чотирнадцяти) з моменту її відправки Замовником за адресою Постачальника, зазначену в цьому Договорі про закупівлю. 10.6. Згідно ч.1 ст.615 ЦК у разі порушення зобов’язань однією зі Сторін - друга Xxxxxxx має право відмовитись від зобов’язань. Унаслідок такої односторонньої відмови дія Договору припиняється. При цьому у разі такої односторонньої відмови від Договору у повному обсязі або частково Договір відповідно до ч.3 ст.651 ЦК є розірваним. За умови виникнення зазначених обставин, Постачальник зобов’язується підписати додаткову угоду на 6-й банківський день такої прострочки;дострокове розірвання Договору без заперечень та оскаржень. 10.7. При невиконанні чи неналежному виконанні Сторонами умов даного Договору, як окремих його частин, так і в цілому в межах діючих строків позовної давності, питання виноситься та обговорюється в установленому порядку в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони цього договору сторони несуть відповідальність відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2України. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків 6.2.За прострочення передачі майна Орендарем за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або вітсутності в цьому вини Орендодавця, після закінчення терміну оренди: - більш ніж на 2 години - Орендар зобов'язаний сплатити неустойку в розмірі 50% вартості орендної плати за інші порушення, добу; - більш ніж на 4 години - Орендар зобов'язаний сплатити неустойку в розмірі вартості орендної плати за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває одну добу; - більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір доби - Орендар зобов'язаний сплатити неустойку в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем розмірі подвійної орендної плати за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договорукожну добу прострочення. 6.3. Сплата неустойки не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити орендну плату за весь час знаходження Обладнання в Орендаря. 6.4. За порушення Покупцем строків оплатинесвоєчасне внесення орендної плати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договорому разі продовження терміну оренди, Покупець зобов’язаний сплатити Орендар сплачує Орендодавцю пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла діє у період, за який сплачується нараховується пеня, від несплаченої суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Крім того, Xxxxxxx дійшли згоди, що в разі прострочення грошового зобов'язання Орендар сплачує Орендодавцю суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати також 10 (десять) процентів річних від простроченої суми відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України. Орендар сплачує зазначені в даному пункті штрафні санкції за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіувесь період прострочення оплати. 6.46.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВідповідальність за збереження і технічний стан орендованого Обладнання з моменту отримання за Актом передачі в оренду та до його повернення несе Орендар. 6.6. У разі не можливості повернення Обладнання в натурі, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати(втрата, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0крадіжка, знищення, інше), де КНБУ – офіційний курс грн/євроОрендар зобов'язаний негайно письмово повідомити про це Орендодавця і, опублікований на сайті НБУза відсутності договору страхування відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, або, при відмові Страховика виплатити страхове відшкодування, оплатити Орендодавцю у термін не більше 2 (двох) банківських днів вартість Обладнання вказану в Акті передачі обладнання в оренду. В цьому випадку за порушення термінів оплати Орендар сплачує Xxxxxxxxxxx пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Обладнання за кожний день прострочення. Крім того, Xxxxxxx дійшли згоди, що діє в разі прострочення грошового зобов'язання, передбаченого в даному пункті цього Договору, Орендар сплачує Орендодавцю суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також 10 (десять) процентів річних від простроченої суми відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України. Орендар сплачує зазначені в даному пункті штрафні санкції за увесь період прострочення оплати. При цьому гроші, сплачені Xxxxxxxxx за невикористаний час оренди, Xxxxxxxxxxxx не повертаються. 6.7. Орендар несе відповідальність за належне постачання електроенергією, використання відповідних паливно- мастильних матеріалів, використання Обладнання згідно з правилами експлуатації і робочий персонал при використанні орендованого обладнання. 6.8. Орендодавець не несе відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень або спричинення будь-яких збитків Орендарю або третім особам використанням / не використанням орендованого обладнання в період з моменту отримання Обладнання Орендарем і до його повернення з оренди Орендодавцю. 6.9. Орендодавець звільняється від відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну третім особам, що стала наслідком порушення Орендарем правил безпечної експлуатації Обладнання, охорони праці на 6-й банківський день такої прострочки;об'єкті при використанні обладнання і його обслуговуванні, або що стала наслідком дії третіх осіб залучених Орендарем до вказаних дій. 6.10. В разі наявності в діях (або бездіяльності) Орендаря ознак злочину (правопорушень), що переслідуються в кримінальному або адміністративному порядку, Орендодавець залишає за собою право звертатися до органів поліції із заявою про вчинення злочину (правопорушення). 6.11. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором повинна письмово не пізніше 1 (одного) дня з моменту настання обставин, повідомити іншу Сторону про їх настання і припинення виконання своїх зобов'язань, а також дати свої пропозиції щодо подальшого врегулювання взаємних зобов'язань. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про їх настанні позбавляє Сторону права на них посилатися. 6.12. Розрахунки сторін в разі неповернення обладнання: -в разі неповернення обладнання, Орендар повинен відшкодувати Орендодавцю вартість обладнання, вказану в Акті прийому/передачі Обладнання в оренду; -в разі отримання Орендодавцем не від Орендаря, а від третіх осіб відшкодування шкоди за неповернення обладнання Орендарем, останній повинен в повному обсязі компенсувати третій особі такі витрати; -в разі отримання Орендодавцем не від Xxxxxxxx, а від страхової компанії відшкодування шкоди за неповернення обладнання Орендарем, останній повинен компенсувати страховій компанії такі витрати у разі, якщо неповернення обладнання не покривається страхуванням відповідальності даного Орендаря. -Якщо неповернення обладнання Орендарем покривається страхуванням відповідальності даного Орендаря, останній повинен компенсувати Орендодавцю різницю вартості обладнання, не відшкодовану страховою компанією.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором xxxxx Xxxxxxx несе відповідальність згідно з чинним перед іншою Стороною на умовах, передбачених законодавством України та умовами Договоруцим Договором. 6.2. За порушення Продавцем умов зобов’язання щодо якості Майна, Продавець несе відповідальність відповідно до діючого законодавства України. 6.3. У разі порушення Покупцем умов Договору в частині оплати за товар, відповідно п. 2.1. Продавець має право стягнути з Покупця штраф у розмірі 50% ціни продажу Майна, шляхом утримання коштів з суми перерахованої Покупцем за Майно та має право відмовитись від договору в повному обсязі. 6.4. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторону, яка порушила зобов’язання, що виникає з цього Договору, від виконання зобов’язання належним чином. 6.5. У разі несплати Ціни Продажу Майна протягом встановленого цим договором строку, відповідно до пункту 3.2. з дати опублікування Договору в електронній торговій системі цей Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку проведення розрахунків за природний газ згідно вимогою Продавця. Договір вважається розірваним з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або цієї підстави на п’ятий робочий день після надіслання Продавцем Покупцю повідомлення про розірвання цього Договору. 6.6. У разі невиконання Покупцем попередньої оплати за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця Майно у вигляді штрафних санкцій (пеніавансового платежу згідно п. 2.1 цього Договору, штрафи, тощо)у встановлений Договором строк або не в повному обсязі, Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту зупинити виконання ним всіх фінансових зобов’язаньсвого обов'язку та відмовитися від його виконання в повному обсязі. 6.7. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то У разі невиконання Покупцем інших зобов’язань за Договором Продавець має право розірвати Договір вимагати розірвання цього Договору в односторонньому порядкусудовому порядку і також вимагати стягнення завданих збитків. 6.8. Покупець при проведені робіт та транспортуванні судна зобов’язується нести відповідальність за паливних або масляних сепараторів, скидання лляльних вод, відпрацьоване мастило з головних або допоміжних механізмів або нафтоутримуючі відходи з сепараторів, в акваторію Білгород-Дністровського порту. У такому випадкуразі скидання або попадання лляльних вод чи паливно-мастильних відходів в акваторію Білгород-Дністровського порту, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договорущо призведе до порушення морського середовища, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за Покупець відшкодовує будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу цим збитків або з розірванням Договорушкоди, відповідно до міжнародного законодавства, обов’язкових постанов Білгород-Дністровського порту та інших законодавчих документів. 6.36.9. За порушення Покупцем строків оплатиУ всьому іншому, визначених Договором та/або Індивідуальним що не передбачено цим Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Сторони керуються: чинним законодавством України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором таСпоживачем строків/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем термінів оплати за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним ДоговоромІндивідуальними Договорами, Покупець Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, України від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків Споживачем строків/термінів оплати за природний газ більше ніж на 5-ть (п’ять) Робочих днів, Споживач зобов’язаний сплатити на користь Постачальника додатково штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми простроченого платежу у строк та на умовах, визначених у відповідній вимозі Постачальника. 7.3. У випадку повної або часткової відмови Споживача від прийняття замовленого обсягу (об’єму) газу Постачальник має право: 7.3.1. утримати зі сплаченої Споживачем за такий газ суми грошових коштів штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) розрахункової Договірної Вартості обсягу газу, від прийняття якого Споживач відмовився, або 7.3.2. закачати невикористаний Споживачем обсяг (об’єм) газу в Підземні сховища газу Оператора підземних газосховищ по факту Періоду постачання для відбору такого газу в наступні Періоди постачання за Договірною ціною, узгодженою Сторонами в Індивідуальному Договорі та/або додатковій угоді до нього. В такому випадку Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість послуг закачування / відбору / зберігання невикористаного Споживачем обсягу (об’єму) газу протягом 5-ти (п’яти) Робочих днів з моменту отримання від Постачальника вимоги щодо компенсації понесених витрат. 7.4. У випадку ухилення Споживача від підписання Актів у строк, передбачений умовами цього Договору, Споживач зобов’язаний сплатити на користь Постачальника штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків) від остаточної Договірної Вартості відповідного обсягу (об’єму) газу, переданого Споживачу протягом Періоду постачання, за який такі Акти підписуються, у строк та на умовах, визначених у відповідній вимозі Постачальника. 7.5. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості газу, що сталося з вини Оператора ГТС/ Оператора ГРМ. 7.6. У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем його фінансових зобов’язань, передбачених у Договорі/Індивідуальному Договорі, Постачальник має право призупинити передачу газу у власність Споживачу до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань, при цьому Постачальник не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати Споживача, які були понесені останнім у зв'язку з таким припиненням. 7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Xxxxxxx від виконання взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов Індивідуального Договору. 7.8. Стягнення штрафних санкцій є правом, а не обов’язком Сторін. 7.9. У випадку наявності у Споживача заборгованості за Індивідуальним Договором на відповідну дату сплати рахунку, дію Договору/Індивідуального договору може бути припинено Постачальником, про що він надсилає повідомлення Споживачу про дострокове припинення з дати, визначеної у такому повідомленні. 7.10. У випадку неналежного виконання Постачальником зобов'язань за Індивідуальним Договором щодо обсягів (об’єму) передачі газу та строків, встановлених відповідними Індивідуальними Договорами та законодавством щодо подання номінацій (неподання та/чи несвоєчасне подання), Постачальник сплачує на користь Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розрахункової Договірної Вартості природного газу, який мав бути номінований на Споживача/переданий Споживачу за кожен день прострочення на підставі відповідної вимоги Споживача, а у випадку порушення Постачальником вищезазначених строків/термінів більше ніж на 5 (п’ять) робочих Робочих днів, Покупець Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Продавця Споживача додатково штрафштраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від розрахункової Договірної Вартості газу, розмір якого становить 10% Договірної вартостіякий мав бути номінований на Споживача/переданий Споживачу. 6.47.11. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиУ разі, завданні йому якщо Постачальник не забезпечив своєчасне включення Споживача до власного Реєстру споживачів у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатипогодженому зі Споживачем періоді постачання (за умови, визначених Договором та/або Індивідуальним що Споживачем не порушувались зобов’язання за Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грнщо призвело до припинення розподілу/євротранспортування газу Оператором ГРМ/ Оператором ГТС, опублікований Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного газу, який обчислюється виходячи з підтвердженого обсягу газу на сайті НБУвідповідний період, що діє на 6визначеного Договором та відповідним Індивідуальним договором, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. 7.12. Постачальник не несе будь-й банківський день такої прострочки;якої відповідальності перед Споживачем за непостачання газу, якщо таке непостачання є наслідком невключення Споживача до Реєстру споживачів через дії/бездіяльність Споживача, іншого постачальника Споживача, Оператора ГТС. 7.13. Нарахування штрафних санкцій не обмежується строком, встановленим ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, та здійснюється за весь період прострочення виконання зобов’язань. 7.14. Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Xxxxxxx дійшли згоди встановити позовну давність до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) тривалістю у три роки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.111.1. При порушенні За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договорувідповідно до чинного законодавства України. 6.211.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняВідповідальність та негативні наслідки, в разі їх настання, за неможливість виконання Виконавцем замовлення Замовника покладається на Замовника в наступних випадках: якщо Замовник надав неповні або неправдиві дані про подорожуючих туристів; якщо Замовник своєчасно не надав Виконавцю всі дані, які згідно розділу 6 цього необхідні для укладення договору про надання туристичних послуг; якщо Замовник несвоєчасно або не в повному обсязі здійснив оплату по окремому Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій про надання туристичних послуг; якщо Замовник не перевірив правила перетину кордону обраної країни та України для всіх подорожуючих туристів, внесених до онлайн замовлення на сайті Виконавця (пенітермін дії паспортів, штрафинеобхідність отримання візи, тощонеобхідність отримання дозволу на виїзд неповнолітнього та інші). 11.3. Відповідальність та негативні наслідки, Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцюразі їх настання, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пеніневиконання Виконавцем замовлення Замовника покладається на Виконавця в наступних випадках: Xxxxxxxx підписав та передав Виконавцю договір про надання туристичних послуг і, штраф тощо)Виконавець отримав оплату за обрані туристичні послуги Замовником, передбачених цим Договоромпроте Виконавець не здійснив бронювання замовлення туристичного продукту у туристичного оператора. 11.4. При цьому Продавець Виконавець не несе відповідальність за правильність і своєчасність отримання оплати від Замовника шляхом здійснення оплати онлайн-розрахунків, оскільки Виконавець не є суб’єктом платіжних систем, а лише користується їх послугами шляхом придбання відповідного сервісу для його використання на своєму сайті. 11.5. Виконавець не несе перед Замовником відповідальність в разі повної або часткової непрацездатності електронної системи оплати та її компонентів протягом будь-які збиткиякого часу, витрати а також при відсутності можливості доступу Замовника до системи оплати або втрати, які були понесені Покупцем несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договоруданими обставинами. 6.311.6. За порушення Покупцем строків оплатиСторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання зобов'язань за цим договором у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор). 11.7. У випадку відмови від виконання даного Договору, визначених Договором тау тому числі внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи туристу (надалі по тексту - відмова) Замовник сплачує штраф Виконавцю в наступних розмірах: - більше 22 днів до початку туру - гривневий еквівалент 10 євро за курсом, який розраховується відповідно за внутрішнім фіксованим курсом на дату здійснення кожної оплати Замовником з врахування комерційного курсу, який вказується на Сайті Виконавця, з кожного туриста, зазначеного в заявці; - за відмову від Послуг/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниЗамовлення/Бронювання в терміни від 22 до 15 днів до початку туру - 30% від вартості Послуг/Замовлення/Бронювання; - за відмову від Послуг/Замовлення/Бронювання в терміни від 15 до 10 днів до початку туру - 50% від вартості Послуг/Замовлення/Бронювання; - за відмову від Послуг/Замовлення/Бронювання в терміни від 10 до 7 днів до початку туру - 80% від вартості Послуг/Замовлення/Бронювання; - за відмову від поїздки в терміни від 7 до 1 днів до початку туру - 100% від вартості Послуг/Замовлення/Бронювання; - при відмові від Послуг/Замовлення/Бронювання, що діяла у періодприпадає на високий сезон - 100% вартості Послуг/Замовлення/Бронювання; - при відмові від Послуг/Замовлення/Бронювання, за який сплачується пеняпо акції «Раннє бронювання», або по інших акціях, якщо таке положення було зазначене в умовах проведення акції - 100% (сто) вартості Послуг/Замовлення/Бронювання; - відмова Замовника від суми простроченого платежу за кожен день простроченняПослуг/Замовлення/Бронювання в високий сезон, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 саме в період Новорічних (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0з 25 грудня по 15 січня включно), де КНБУ – офіційний курс грнТравневих свят (з 20 квітня по 10 травня включно) незалежно від дати відмови, проводиться з утриманням штрафу 100% (сто) вартості Послуг/євроЗамовлення/Бронювання. Сторони даного Договору погодили та встановили, опублікований що строк та термін високого сезону встановлюється Виконавцем самостійно, інформація про зазначений сезон доноситься Виконавцем до Замовника у зручній для Туроператора формі, зокрема на сайті НБУxxxxx://xxxxx-xxxx.xxx.xx/. 11.8. Наведений розмір штрафних санкцій не є вичерпним та можу бути збільшено Виконавцем на розмір додаткових витрат у випадку, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;якщо партнером Виконавця встановлений інший розмір витрат, ніж передбачений умовами даного договору. В такому випадку Замовник зобов'язаний сплатити вказані витрати, визначені партнером Виконавця, з урахуванням інших положень даного договору. Дані витрати відповідно до виставленого Виконавцем рахунку, Замовник повинен сплатити впродовж двох банківських днів з моменту виставлення такого рахунку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України у відповідності до умов цього Договору та умовами Договору. 6.2чинного законодавства України. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків затримку Замовником оплати платежів за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню останній сплачує Виконавцю неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пенядіє на момент нарахування, від суми простроченого платежу платежу, за кожен день прострочення, але не більше суми простроченого платежу. За невиконання Виконавцем з його вини робіт у строки, встановлені Договором, останній сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,1% від суми не виконаного етапу робіт за кожний день прострочення виконання відповідного етапу робіт, але не більше вартості етапу робіт. Сторони погоджуються, що Замовник залишає за собою право стягнення неустойки з Виконавця, передбаченої п.8.3. цього Договору в один з наведених нижче способів: 8.4.1.в установленому порядку, згідно чинного законодавства; 8.4.2.шляхом зменшення договірної ціни виконання робіт, зазначеної в п. 2.1. цього Договору, на неустойки, яка визначається Замовником самостійно в порядку передбаченому в п.8.3 Договору. У такому випадку Замовник направляє Виконавцю додаткову угоду щодо Договірної ціни робіт, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 Виконавець протягом 3 (п’ятьтрьох) робочих днівднів підписує таку угоду. Якщо Виконавець, Покупець зобов’язаний сплатити протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання додаткової угоди щодо зменшення Договірної ціни робіт на користь Продавця додатково штрафсуму неустойки, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4не підписує її, Замовник здійснює стягнення неустойки з Виконавця в установленому законодавством порядку. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУСторони погоджуються, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;неустойка/пеня за даним Договором стягуються за весь період прострочення, без урахування норми ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України стосовно обмеження такого строку шістьма місяцями. Якщо більший строк позовної давності не передбачений законодавством України щодо окремих вимог, Сторони погодили застосування подовженого строку позовної давності, який дорівнює п'ять років, щодо всіх можливих позовних вимог з приводу чи в зв'язку з даним Договором, в тому числі щодо вимог про сплату неустойки/пені. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань, встановлених цим Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні За порушення умов даного Договору Сторони несуть винна Сторона несе відповідальність згідно з в повному обсязі, яка полягає у відшкодуванні спричинених нею витрат (збитків) іншій Стороні, в порядку, передбаченому чинним законодавством України України. 9.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ строків перерахування грошових коштів в наданій ПОСТАЧАЛЬНИКОМ до оплати сумі, погодженій Сторонами за умовами Договору та/або Постачальник X.X. Xxxxxxx відповідного Додатку до нього ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочки від суми невиконаних обов’язків, за кожен день прострочення платежу та умовами за весь період прострочення та за вимогою ПОСТАЧАЛЬНИКА додатково сплатити пеню в розмірі 0,05% від несплаченої вчасно суми за кожен календарний день прострочення оплати, включаючи день зарахування грошових коштів на поточний (банківський) рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, якщо інше не передбачено Додатками до Договору. 6.29.3. За У разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з ПОКУПЦЕМ на термін більше ніж на 10 (десять) календарних днів передбачених цим Договором (Додатками до нього) термінів і умов оплати Товару, що підлягає поставці, та/або Індивідуальним термінів з надання рознарядок на партії Товару, що підлягають поставці або їх заміни в разі потреби, а також у випадку, якщо ПОКУПЦЕМ у встановлений строк та за умови дотримання передбачених Договором умов не буде підписаний відповідний Додаток, положення якого не суперечать основним істотним умовам даного Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання даного Договору та розірвати його в односторонньому порядку. 9.4. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ строків, вказаних у п. 7.4.2. цього Договору, ПОКУПЕЦЬ на вимогу ПОСТАЧАЛЬНИКА сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф за простій автоцистерн у розмірі 3 000,00 грн. (три тисячі грн., 00 коп.) за кожну розпочату добу простою, що включає вихідні та святкові дні. 9.5. У разі невиконання або неналежного виконання ПОКУПЦЕМ умов заповнення залізничних накладних на повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагонів-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці, ПОКУПЕЦЬ сплачує штраф у розмірі 20,00 % провізної плати, вказаної в залізничній накладній на повернення вагоно-цистерни, та відшкодовує усі витрати ПОСТАЧАЛЬНИКА понесені у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням ПОКУПЦЕМ умов заповнення залізничних накладних на повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагонів-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці. 9.6. У разі прострочки виконання або неналежного виконання ПОКУПЦЕМ обов’язку з повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча грн., 00 коп.) за кожен день прострочки повернення кожної вагоно-цистерни. 9.7. У разі втрати вагоно-цистерни ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерни інвентарного парку Білоруської залізниці під час її перебування на території інших держав і/або на станції призначення, ПОКУПЕЦЬ відшкодовує ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість такої вагоно-цистерни за ціною заводу-виробника, що діє на момент відшкодування, а також витрати по введенню її в експлуатацію. 9.8. У разі повернення вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці в технічно- та/або за інші порушеннякомерційно непридатному стані, тобто в забрудненому, пошкодженому або розукомплектованому вигляді, якщо забруднення, пошкодження або розукомплектування відбулося під час знаходження вагоно-цистерн на станції призначення до моменту відправки на адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА або його Вантажовідправника або в інвентарний парк Білоруської залізниці, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ документально підтверджену вартість робіт по очищенню і/або вартість робіт по виправленню пошкоджень і/або вартість відсутніх деталей вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА/Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці, а також відшкодувати вартість промивки, пропарювання, дегазації вагоно-цистерн і залізничний тариф, сплачений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ при транспортуванні вагоно- цистерн до місця проведення ремонту і при поверненні вагоно-цистерн з ремонту. 9.9. У разі самовільного використання або переадресації вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА/Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф в розмірі, вказаному в Статуті залізниць і інших нормативних документах з урахуванням коефіцієнтів, встановлених чинним законодавством України. 9.10. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ всі документально підтверджені витрати по оплаті штрафів, що виставляються Укрзалізницею (Білоруською залізницею), понесені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ внаслідок невиконання плану перевезень вантажів залізничним транспортом, у випадку, якщо такі витрати були понесені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з вини ПОКУПЦЯ, зокрема, внаслідок відмови ПОКУПЦЯ від отримання Товару, узгодженого до постачання, надання відвантажувальних реквізитів, що відрізняються від тих, за які якими був заявлений план перевезень тощо. 9.11. У випадку надання ПОКУПЦЕМ невірних (неточних) реквізитів Вантажоодержувача Постачальник X.X. Xxxxxxx (Вантажоотримувача) та/або станції призначення, ПОКУПЕЦЬ зобов‘язується відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ всі понесені останнім витрати і збитки. Відшкодування здійснюється згідно розділу 6 виставленого рахунку ПОСТАЧАЛЬНИКА, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його отримання ПОКУПЦЕМ. 9.12. ПОКУПЕЦЬ за даним Договором не має права здійснювати утримання сум платежів або їх залік як забезпечення виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ будь-яких його зобов'язань, передбачених даним Договором. 9.13. У разі надходження оплати (повністю або частково) за Товар (партію Товару) після спливу строків (термінів), встановлених для його оплати в цьому Договорі та/або Додатках до цього Договору передбачено відповідальність Покупця Договору, якщо умовами постачання передбачена попередня оплата, ПОСТАЧАЛЬНИК має право застосувати до ПОКУПЦЯ оперативно-господарську санкцію - відмінити постачання простроченого в оплаті Товару (партії (частини) Товару), із звільненням ПОСТАЧАЛЬНИКА від будь-якої відповідальності за таку відміну. Сплачені грошові кошти повертаються ПОКУПЦЕВІ після підписання Сторонами Акту звірки взаєморозрахунків і надання ПОКУПЦЕМ листа ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ про повернення грошових коштів або залишаються у вигляді ПОСТАЧАЛЬНИКА в рахунок виконання зобов'язань ПОКУПЦЯ по оплаті постачання Товару в майбутньому. 9.14. У випадку невиконання або неналежного виконання ПОКУПЦЕМ зобов’язань з отримання Товару, передбачених цим Договором, ПОСТАЧАЛЬНИК має право реалізувати замовлений Товар третій особі, при цьому зобов’язання ПОСТАЧАЛЬНИКА щодо виконання замовлення ПОКУПЦЯ припиняються та до ПОСТАЧАЛЬНИКА не застосовуються жодні санкції. 9.15. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання зобов'язань за цим Договором (підписаними Додатками). 9.16. Сторони прийшли до взаємної згоди, що нарахування штрафних санкцій (штрафу, пені) за прострочення виконання зобов’язань за даним Договором не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано, і такі штрафні санкції (пені, штрафи) продовжують нараховуватися до дати повного виконання винною Стороною відповідних прострочених зобов’язань за Договором. 9.17. Сторони даним Договором встановлюють строк позовної давності щодо стягнення неустойки (штрафу, тощопені) тривалістю 3 (три) роки. 9.18. При відмові з боку ПОКУПЦЯ приймати Товар (частково або партії Товару загалом), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем ПОКУПЕЦЬ за вимогою ПОСТАЧАЛЬНИКА сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ штраф у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій розмірі 5% від вартості неприйнятого Товару (пені, штраф тощопартії Товару), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збиткиа також компенсує збиток, витрати або втрати, які були понесені Покупцем який виник у ПОСТАЧАЛЬНИКА у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договоруцим. 6.39.19. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниСторони погодили, що діяла при отриманні коштів від ПОКУПЦЯ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, заборгованість ПОКУПЦЯ зменшується в наступному порядку: зменшується сума нарахованої пені та нарахованих штрафів, зменшується сума заборгованості за відвантажений Товар (при цьому, в першу чергу зменшується сума за Товар, який був відвантажений раніше). Сума пені та розмір штрафу вказуються у періодпретензії, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівиставленій ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОКУПЦЮ. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні В разі порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту невиконання чи неналежного виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які , винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні усі завдані у зв’язку з цим збитки, зокрема, витрати або втратипонесені стороною та не отримані Стороною доходи, які б вона одержала, якби зобов’язання були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договорувиконані належним чином. Розмір збитків визначається рішенням суду. 6.38.2. За порушення Покупцем строків оплатиУ випадку непогашення заборгованості за кредитом та процентами за його користування, визначених Договором Кредитодавець звертає стягнення на кошти або інше майно, що належать Боржнику та/або Індивідуальним поручителям (за наявності), а також на майно, що прийняте в якості застави за цим Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі наданого кредиту, заборгованості по сплаті процентів, неустойки та інших витрат Кредитодавця, у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України. 8.3. У разі порушення Позичальником умов цільового використання Кредиту, визначеного п. 1.1.4. цього Договору, а також додатковими договорами до цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 5 (п’ять) процентів від суми Кредиту, використаного не за цільовим призначенням. 8.4. У разі прострочення Позичальником строків сплати процентів та комісій, визначених цим Договором та Тарифами, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню в національній валюті України в розмірі 0,1 (нуль цілих одного десятих) процента від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у періодперіод невиконання зобов’язань за цим Договором, та не може бути більшою за 15 (п’ятнадцять) відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахованих за порушення Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором не може перевищувати половини суми кредитних коштів, що отримані Позичальником за цим Договором і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. 8.5. У разі порушення Позичальником вимог п. п. 6.2.2. 6.2.5-6.2.16, цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 1 (одного) процента від суми фактичної заборгованості за Кредитною лінією на день виникнення порушення цього Договору, за який сплачується пенякожний випадок. 8.6. У разі невиконання Позичальником або третьою особою зобов'язань, від суми простроченого платежу за кожен день простроченнявизначених п. 6.2.4, а цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на розмірі 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити процента від суми фактичної заборгованості за Кредитною лінією на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостідень виникнення порушення цього Договору. 6.48.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором У разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * процентів щонайменше на один календарний місяць (ДCEGH * КНБУ * 11,0зазначається для споживчого кредиту, незабезпеченого іпотекою) / три календарні місяці (зазначається для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та для споживчого кредиту на придбання житла), де КНБУ та/або невиконання Позичальником зобов'язань, визначених п. п. 6.2.4. – офіційний курс грн/євро6.2.16. цього Договору, опублікований порушення Позичальником або третьою особою, з якою укладений договір забезпечення виконання зобов’язань за Кредитом, умов договорів, визначених п. 2.1. цього Договору, протягом більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів, Кредитодавець має право ініціювати припинення дії цього Договору, про що надсилається повідомлення рекомендованим листом, та, відповідно, Позичальник зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) (вказується для кредиту незабезпеченого іпотекою) / 60 (шістдесяти) (вказується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та для споживчого кредиту на сайті НБУпридбання житла) календарних днів з моменту повідомлення його Кредитодавцем погасити Кредит, сплатити проценти за фактичний час використання Кредиту, комісії та нараховані штрафні санкції. Після повного погашення заборгованості Позичальника за цим Договором дія Договору припиняється 8.8. Штрафи, зазначені у цьому Розділі, повинні бути сплачені Кредитодавцю у строк не пізніше ( ) календарних днів із дня направлення Позичальнику вимоги Кредитодавця про їх сплату. 8.9. Сторони домовились, що діє у випадку не виконання Позичальником зобов’язань з: 8.10. Проценти, передбачені в п. 8.9. цього Договору, нараховуються на 6суму Кредиту (його частину) до повного фактичного повернення Кредиту (його частини), виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році (метод факт/факт). 8.11. Проценти, нараховані згідно з п. 8.9. цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплачувати щомісяця у строк з 1-й банківський день такої прострочки;го числа по 5-те число (включно) місяця, наступного за тим, за який вони нараховані. У разі повного повернення Кредиту, проценти нараховані на суму простроченого Кредиту (на частину Кредиту, що прострочена) повинні бути сплачені до моменту такого повернення. 8.12. Штрафи, пені, проценти від суми простроченого Кредиту (його частини), передбачені цим Договором, розраховуються у валюті Кредиту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.28.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків Якщо за природний газ згідно з Договором та/підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) природного газу, спожитий Споживачем за цим Договором, буде більший або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняменший від замовленого ним та підтвердженого Оператором ГТС, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець Постачальник має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню вимагати від Споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниУкраїни від вартості надлишкового/недовикористаного обсягу природного газу за звітний період. 8.3. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу не більше ніж на ±5 %. 8.4. У разі якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення Постачальника про припинення постачання газу Споживачу, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об'єм недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. Крім того, якщо внаслідок цього Споживачу або його майну завдано шкоди, Постачальник відшкодовує її в повному обсязі. 8.5. У разі якщо підтверджений обсяг природного газу менше планового об'єму (обсягу), визначеного Договором, або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на відповідний період (за умови, що Споживачем не порушувались зобов'язання за цим Договором), що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування вартості або об'єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з планового об'єму (обсягу) постачання природного газу, визначеного цим Договором на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. Крім того, якщо внаслідок цього Споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, Постачальник відшкодовує її на підставі рішення суду. 8.6. Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за непостачання природного газу, якщо таке непостачання є наслідком виникнення конфліктної ситуації передбаченої пп. 1 п. 8 Розділу 11 Кодексу ГТС. 8.7. Споживач несе відповідальності перед Постачальником у випадку не підтвердження номінації Постачальника для Споживача в результаті конфліктної ситуації передбаченої пп. 1 п. 8 Розділу 11 Кодексу ГТС. В такому випадку, Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі ціни постачання непідтвердженої номінації. 8.8. У випадку виникнення негативного небалансу з вини Споживача, Споживач безумовно погоджується відшкодувати Постачальнику документально підтверджену суму, яка буде сплачена Постачальником Оператору ГТС для врегулювання негативного небалансу Споживача відповідно до Кодексу ГТС. 8.9. У разі порушення Споживачем строків розрахунків за природний газ, встановлених цим Договором, Споживач сплачує на користь Постачальника (крім суми заборгованості) пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на прострочення платежу. Пеня сплачується Споживачем протягом 5 (п’ятьп'яти) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостібанківських днів з моменту отримання Споживачем письмової вимоги Постачальника. 6.48.10. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиякі стосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУбудь-яке погіршення якості природного газу, що діє сталося з вини відповідального системного оператора. Відповідно до Кодексу ГТС/ГРМ відповідальним за якість природного газу у точках виходу є Оператор ГТС/ГРМ. 8.11. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє від відшкодування збитків в повному обсязі. 8.12. Постачальник зобов'язаний скласти та надати Споживачу податкову накладну та розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає збільшення зобов'язань по такій податковій накладній в електронному вигляді, зареєстровані в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог Податкового Кодексу України. У разі зменшення суми компенсації вартості природного газу, Постачальник зобов'язаний скласти та надати Споживачу в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зменшення зобов'язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування, а Споживач в термін не більше 5 (п'яти) календарних днів зареєструвати такий розрахунок коригування до податкової накладної в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних, але в будь-якому випадку не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Споживачем в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Споживача, останній зобов'язаний, на 6-й банківський день такої прострочки;вимогу Постачальника, відшкодувати Постачальнику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов'язання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору Сторони Виконавець і Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.25.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняневиконання робіт у строки, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених передбачені цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла діє у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу вартості робіт, з яких допущено прострочення, за кожний день прострочення. 5.3. Робота, яка знаходиться в незавершеному стані і припинена з вини Замовника, оплачується Виконавцю по фактично понесеним витратам за виконаний обсяг робіт. 5.4. З початку фінансування Виконавець не має права зупинити виконання робіт по етапу або роботи в цілому без згоди Замовника в односторонньому порядку. За односторонню відмову від виконання своїх обов’язків Виконавець сплачує штраф у розмірі 10% від ціни етапу або роботи в цілому. 5.5. За порушення термінів усунення недоліків, Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня, від вартості неякісно виконаних робіт, за кожний день прострочення, але не більше 50% договірної ціни. Виплата пені не звільняє від виконання договірних обов’язків. 5.6. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати що діяла на період, за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівякий нараховується пеня, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівід вартості простроченого зобов’язання. 6.45.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований При виконанні робіт на сайті НБУ, що діє території Замовника відповідальність з питань охорони праці покладається на 6Виконавця і Замовника відповідно до Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-й банківський день такої прострочки;7.11-12.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку7.2. У такому випадкуразі не поставки або недопоставки Постачальником газу, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього відповідно до умов даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити останній сплачує на користь Споживача пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу. 7.3. У разі порушення умов оплати згідно п. 3.1., 3.2. Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, що нараховується від суми простроченого платежу за кожен день простроченнядень. 7.4. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником газу більш ніж на 20 днів, Постачальник має право стягнути штраф в розмірі 20 % від вартості поставленого обсягу природного газу в місяці, за який виникла заборгованість. 7.5. Постачальник вправі припинити поставку газу та вимагати проведення оплати за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту припинення подачі, протягом 3-х банківських днів з дня припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки в цьому випадку відшкодовуються відповідно до п. 10 Постанови КМ України від 8 грудня 2006 року №1687 «Про затвердження Порядку пооб'єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам крім населення». 7.6. Постачальник вправі зарахувати перераховані Споживачем грошові кошти, які надходитимуть в якості оплати поставленого газу, в першу чергу для погашення штрафних санкцій, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих дніввже потім, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіяк оплату основного боргу. 6.47.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиУ випадку, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором якщо Споживач замовив обсяг Газу на звітний місяць поставки та не спожив та/або Індивідуальним Договоромзмінив Постачальника газу протягом місяця поставки, при цьому не попередив та не провів коригування заявки, відповідно до п. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг 2.1. та 2.2 Договору, Постачальник має право нарахувати Споживачу відшкодування витрат з закачування недоспожитого газу в Підземні сховища ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до тарифів останнього. 7.8. Постачальник не відповідає за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, де КНБУ – офіційний курс грнякі стосуються функціонування, обслуговування та/євроабо розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, опублікований на сайті НБУа також за будь-яке погіршення якості природного газу, що діє сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 7.9. Постачальник зобов'язується складати всі податкові накладні в електронній формі з дотриманням умов, щодо їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, у порядку визначеному законодавством. Податкові накладні мають містити електронні підписи уповноваженої платником особи з дотриманням умови, щодо реєстрації цих підписів у порядку визначеному законодавством та електронну печатку. 7.10. У разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, Споживач має право затримати наступні (чергові) планові платежі згідно Розділу 4 даного Договору у сумі недоотриманого податкового кредиту до повного виконання Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем. При затримці понад 180 календарних днів - остаточно недоплатити Постачальнику суму незареєстрованого та втраченого податкового кредиту Споживачем з причин невиконання Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкового кредиту. В будь-якому з цих випадків санкції та обмеження, що передбачені Договором до Постачальника не застосовуються. 7.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на 6-й банківський день такої прострочки;себе зобов'язань, відповідно до умов даного Договору. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін. 7.12. Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом Газотранспортних Систем та Кодексом Газорозподільних Систем, затвердженими в установленому законом порядку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони 7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством відповідно до чинного законодавства України та умовами умов цього Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків 7.2 ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність перед туристами АГЕНТА відповідно до чинного законодавства України: за природний газ згідно невиконання або неналежне виконання зобов`язань з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннянадання послуг, що входять у туристичний продукт, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пенінаявність в туристичному продукті істотних недоліків, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю включаючи суттєві порушення вимог до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньякості туристичного продукту за винятком випадків передбачених п. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання 7.3 і ст.8 цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець . 7.3 ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність за будь-які збиткишкоду, витрати або втратизаподіяну АГЕНТУ і туристам АГЕНТА внаслідок: 7.4 ТУРОПЕРАТОР у відповідності з чинним законодавством не несе відповідальність перед туристами за дії 7.5 У випадках порушення туристами, які були понесені Покупцем придбали туристичний продукт ТУРОПЕРАТОРА, діючих правил перевезення пасажирів і багажу, спричинення збитків майну транспортної компанії, порушення правил проживання в готелях, недотримання законодавства країни перебування, збитки відшкодовуються і штрафи підлягають сплаті винною особою у зв'язку з припиненнямрозмірах, передбачених відповідними правилами і нормами перевізників, готелів, країни перебування, про що турист (інший замовник) належним чином повинен бути повідомлений АГЕНТОМ. ТУРОПЕРАТОР та АГЕНТ в даних випадках відповідальності не несуть. 7.6 АГЕНТ несе відповідальність перед ТУРОПЕРАТОРОМ відповідно до чинного законодавства України: за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором за винятком випадків, передбачених ст. 8 цього 7.7 АГЕНТ несе відповідальність перед туристами відповідно до чинного законодавства України: за неподання, несвоєчасне та/призупиненням передачі природного газу або з розірванням неповне надання туристам, подання недостовірної інформації про туристичний продукт ТУРОПЕРАТОРА та його споживчі властивості, в тому числі інформації, зазначеної в ст. 3 цього Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню 7.8 АГЕНТ несе повну відповідальність за наявність і правильність оформлення у туристів необхідних паспортних та візових документів у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Українизавданих ТУРОПЕРАТОРУ збитків і відшкодовує всі витрати, що діяла які виникли у періодТУРОПЕРАТОРА у зв`язку з цим. 7.9 У разі прострочення виконання зобов`язань по оплаті наданого на реалізацію туристичного продукту АГЕНТ, за який сплачується пеняна вимогу ТУРОПЕРАТОРА, від суми простроченого платежу сплачує неустойку у розмірі 0,1% загальної вартості туристичного продукту за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг 7.10 Одностороння відмова АГЕНТА від зобов`язань не звільняє його від відповідальності за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;порушення зобов`язань

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України та умовами України. 8.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, у випадку якщо такі збитки завдані діями чи бездіяльністю Споживача в межах виконання даного Договору. 6.28.3. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець Споживач має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту вимагати відшкодування збитків Постачальником, що були понесені Споживачем у зв’язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу ОСР (ОСП) на виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівнеправомірного доручення Постачальника, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)обсягах, передбачених цим ДоговоромПРРЕЕ. 8.4. При цьому Продавець Постачальник не несе відповідальність відповідає за будь-які збитки, витрати перебої у передачі або втратирозподілі електричної енергії, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатистосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального ОСР (ОСП). 8.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ. 8.6. У разі перевищення фактичного обсягу купівлі електричної енергії Споживачем за розрахунковий період від замовленого (відповідно до планового обсягу споживання та уточнень до нього) на величину, що перевищує 5%, Постачальник має право нарахувати Споживачу штраф у розмірі 1% від вартості різниці між фактичним та замовленим обсягом електричної енергії. 8.7. У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Покупець зобов’язаний Постачальник має право вимагати від Споживача сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниУкраїни від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, що діяла враховуючи день фактичної оплати, сплата пені не звільняє Споживача від обов’язку сплатити прострочену заборгованість Постачальнику. 8.8. У разі дострокового розірвання Договору Споживачем, Постачальник має право нараховувати Споживачу штраф у періодрозмірі 10% від вартості електричної енергії, спожитої Споживачем за останній календарний місяць, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівиключенням випадків згідно пункту 12.2 цього Договору. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на ОБ'ЄКТІ або за його межами, якщо вину ОРЕНДОД АВЦЯ не встановлено. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків несвоєчасну та не в повному обсязі сплату орендної плати та інших платежів на користь ПІДПРИЄМЄТВА-БАЛАНЄОУТРИМУВАЧА ОРЕНДАР сплачує на користь ШД11РИЄМЄТВА-БАЛАНЄОУТРИМУВАЧА пеню в розмірі 0,5 % від розміру несплачених орендних та інших платежів за природний газ кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України. Крім того орендар згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або пунктом 2 статті 625 Цивільного кодексу України сплачує інфляційні витрати по заборгованості та З % річних від простроченої суми заборгованості. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за інші порушеннянею становить загалом не менше ніж три місяці. Орендар також сплачує штраф у розмірі З % від суми заборгованості. У випадку примусового стягнення орендної плати та інших платежів у порядку, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також можуть стягуватись у вигляді штрафних санкцій повному обсязі втрати, пов'язані з таким стягненням та іншими процедурами розірвання договорів (пенідемонтаж, штрафи, зберігання тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. ОРЕНДАР відшкодовує ПІДПРИЄМЄТВУ-БАЛАНЄОУТРИМУВАЧУ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією ОБ'ЄКТА. Гфи погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ПІДПРИЄМЄТВУ-БАЛАНЄОУТРИМУВАЧУ збитки в подвійному розмірі вартості, яка необхідна для відновлення майна. Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків. 16.4. Ризик випадкової загибелі ОБ'ЄКТА несе ШДПРИЄМЄТВО- ІЄОУТРИМУВАЧ. 6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ ОБ'ЄКТА без письмового попередження ОРЕНДОДАВЦЯ та ПІДПРИЄМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА, а також без складання акта про передачу ОБ'ЄКТА в належному стані ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує ПІДІІРИЄМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ орендну плату за весь період користування до підписання акту приймання- передачі ОБ'ЄКТА. 6.6. За порушення Покупцем строків оплатимайно, визначених Договором та/залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ та ШДПРИЄМСТВО- БАЛАНСОУТРИМУВАЧ відповідальності не несуть. 6.7. При невиконанні або Індивідуальним Договоромпорушенні однією із СТОРІН умов цього Договору та з інших підстав, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку передбачених законодавчими актами України, що діяла у період, цей Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із СТОРІН за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостірішенням суду. 6.46.8. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиСпірні питання по цьому Договору розглядаються у порядку встановленому законодавством України. 6.9. У разі наявності у будівлі або споруді кількох орендарів, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиОРЕНДАР несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромїх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта < ^нди та прибудинкової території. 6.10. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6У разі відмови ОРЕНДАРЯ від підписання акта приймання-й банківський день такої прострочки;передачі протягом 20 днів з дати отримання акта від ОРЕНДОДАВЦЯ Xxxxxxx іфипиняє свою дію.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку8.2. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем разі порушення Споживачем строків оплати за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. У разі порушення Споживачем, що є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені на заборгованість Споживачів, що є побутовими, здійснюється з 01 травня 2019 року. Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення оплати за цим Договором. {Пункт 8.2 розділу VІІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018} 8.3. У разі безпідставного припинення (обмеження) розподілу природного газу Споживачу або підтвердження факту невідповідності якості та/або величини тиску природного газу на межі балансової належності об’єкта Споживача Оператор ГРМ відшкодовує Споживачу вартість недоотриманого природного газу та/або здійснює перерахунок наданих послуг за цим Договором відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем. Оператор ГРМ не несе відповідальність за припинення (обмеження) розподілу природного газу Споживачу, якщо такі заходи здійснені за вимогою його постачальника, що має підтверджуватися відповідними документами. У разі якщо між Оператором ГРМ і Споживачем не досягнуто згоди про компенсацію завданих збитків чи перерахунок наданих послуг, спірні питання вирішуються в судовому порядку. 8.4. У разі якщо дії однієї зі Сторін призвели до завдання матеріальної та/або моральної шкоди іншій Стороні (шкода заподіяна майну чи життю або здоров’ю людини), її відшкодування здійснюється в добровільному порядку згідно з вимогами чинного законодавства, а у випадку порушення Покупцем строків оплати разі, якщо не досягнуто згоди, - за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостірішенням суду. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/У разі не поставки або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннянедопоставки Постачальником Газу, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця відповідно до умов даного Договору, останній сплачує на користь Споживача неустойку у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір штрафу в односторонньому порядкурозмірі 5% від вартості Газу у відповідному періоді. 7.3. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленніразі порушення умов оплати згідно п. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором3.9. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Споживач сплачує Постачальнику пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, що нараховується від суми простроченого платежу за кожен день простроченнядень. 7.4. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником Газу більш ніж на 20 днів, Постачальник має право стягнути штраф в розмірі 5 % від вартості поставленого обсягу Газу в місяці, за який виникла заборгованість. 7.5. Постачальник вправі припинити поставку Газу та вимагати проведення оплати за весь обсяг Газу, що був фактично поставлений до моменту припинення подачі, протягом 3-х банківських днів з дня припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки в цьому випадку відшкодовуються відповідно до п. 10 Постанови КМ України від 8 грудня 2006 року №1687 «Про затвердження Порядку пооб‘єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам крім населення». 7.6. Постачальник вправі зарахувати перераховані Споживачем грошові кошти, які надходитимуть в якості оплати поставленого Газу, в першу чергу для погашення штрафних санкцій, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих дніввже потім, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіяк оплату основного боргу. 6.47.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі Газу, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиякі стосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУбудь-яке погіршення якості Газу, що діє сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 7.8. Постачальник зобов’язується складати всі податкові накладні в електронній формі з дотриманням умов, щодо їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, у порядку визначеному законодавством. Податкові накладні мають містити електронні підписи уповноваженої платником особи з дотриманням умови, щодо реєстрації цих підписів у порядку визначеному законодавством та електронну печатку. 7.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на 6-й банківський день такої прострочки;себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін. 7.10. Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання Газу, Кодексом Газотранспортних Систем та Кодексом Газорозподільних Систем, затвердженими в установленому законом порядку. 7.11. Постачальник гарантує, що він виконав всі вимоги діючого законодавства України і обов’язки, щодо декларування ПДВ. Постачальник надасть на запит податкових органів всі документи для обліку в наступному при прийняті рішення про відшкодування ПДВ Споживачу і включення до витрат. У випадку невиконання вказаного обов’язку, Постачальник зобов’язується сплатити Споживачу штраф в розмірі еквівалентному сумі не відшкодованого ПДВ, податку на прибуток і штрафних санкцій на протязі строку позовної давності. Сторони беруть на себе зобов'язання відповідно до норм чинного податкового законодавства України складати, своєчасно реєструвати податкові накладні та розрахунки коригувань вартісних та кількісних показників до податкових накладних (далі - податкові документи) в Єдиному реєстрі податкових накладних та своєчасно надавати належно оформлені та зареєстровані податкові документи інший Стороні. У випадку, якщо одна із Сторін складає податкові документи з порушенням норм податкового законодавства України, а також у разі відсутності їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, що стало причиною позбавлення права іншої Сторони на віднесення до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з виконанням цього Договору або наслідком збільшення податкових зобов'язань, винна Сторона зобов'язана компенсувати іншій Стороні завдані цим збитки, підтверджені документально.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором ПІДРЯДНИК і ЗАМОВНИК несуть відповідальність згідно з передбачену цим Договором та чинним законодавством України та умовами України. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі та/або з порушенням строків виконання та/або з наявністю неякісно виконаних Робіт та/або будь-яке інше порушення Стороною умов цього Договору. 6.25.2. В разі розірвання цього Договору ПІДРЯДНИКОМ з вини ЗАМОВНИКА, останній сплачує ПІДРЯДНИКУ вартість фактично виконаних Робіт, згідно з актом здавання-приймання виконаних Робіт складеним ПІДРЯДНИКОМ у відповідності до п. 2.3. цього Договору. 5.3. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннявизначених «Календарним планом» строків виконання Робіт по виготовленню Проектної документації, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця ПІДРЯДНИК несе наступну відповідальність: 5.3.1. у вигляді штрафних санкцій випадку порушення строку виконання Робіт відповідного етапу більш ніж на 10 (пені, штрафи, тощодесять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від вартості невиконаних в строк Робіт (вартості етапу робіт), Продавець . 5.3.2. у випадку порушення строку виконання Робіт відповідного етапу більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 15 (п’ятнадцяти) відсотків від вартості невиконаних в строк Робіт (вартості етапу робіт). 5.3.3. у випадку порушення строку виконання Робіт відповідного етапу більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості невиконаного в строк етапу Робіт. В такому випадку ЗАМОВНИК має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкупорядку розірвати цей Договір. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове Договір буде вважатись розірваним з моменту отримання ПІДРЯДНИКОМ повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.35.4. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити несвоєчасне проведення розрахунків ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, НБУ що діяла у в період, за який сплачується пеняпеня від несвоєчасно перерахованої суми за кожний день такого прострочення. 5.5. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за якість виготовленої Проектної документації. В разі допущення ПІДРЯДНИКОМ невідповідностей і неточностей під час виготовлення Проектної документації, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ які в результаті проведення будівельно-монтажних робіт призвели до збільшення фактичної вартості таких Робіт більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором від їх кошторисної вартості та/або Індивідуальним якщо в результаті допущення невідповідностей і неточностей було придбано прилади та обладнання застосування яких неможливе через невідповідність технічних параметрів, ПІДРЯДНИК зобов’язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ усі збитки понесені останнім у зв’язку з допущенням ПІДРЯДНИКОМ таких невідповідностей і неточностей під час виготовлення Проектної документації. 5.6. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором. 5.7. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за Індивідуальним Договором * своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (ДCEGH * КНБУ * 11,0в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), де КНБУ – офіційний курс грн/євроабо необхідність внесення змін до податкової накладної, опублікований Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на сайті НБУвимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;вказана у реквізитах Сторін до цього договору).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.14.1. Взаємна відповідальність Сторін регулюється Конвенцією КДПВ, ЦК України, ГК України, іншими законодавчими та нормативними актами України та цим Договором. 4.2. У випадку несвоєчасного подання транспортного засобу під завантаження, ЕКСПЕДИТОР сплачує КЛІЄНТУ неустойку в розмірі 1500,00 грн. (Одна тисяча пʹятсот гривень 00 коп.) за кожну прострочену добу. 4.3. За кожну добу простою транспортного засобу понад строк, визначений у п.2.2.4. цього Договору, КЛІЄНТ сплачує ЕКСПЕДИТОРУ неустойку в розмірі не більше ніж 1500,00 грн. (Одна тисяча пʹятсот гривень 00 коп.) за простій на території України та СНД, неустойку в розмірі не більше ніж 3000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп.) за простій на території інших країн. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність відмові від завантаження автомобіля, поданого у пункт завантаження згідно заявки КЛІЄНТА, останній сплачує ЕКСПЕДИТОРУ за подачу та повернення автомобіля в пункт дислокації штраф у розмірі по 24,00 грн. за кожний кілометр порожнього пробігу. У випадку зміни місця розвантаження транспортних засобів у зв’язку з чинним законодавством їх переадресовкою, КЛІЄНТ сплачує за кожний кілометр додаткового пробігу по: 24,00 грн. на території України та умовами Договору. 6.2СНД, 30,00 грн на території інших країн. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків У випадку втрати, пошкодження вантажу (в тому числі з причини його неналежного контролю за природний газ згідно завантаженням, контролю за зовнішнім виглядом вантажу та його упаковки), а також у випадку інших порушень, які сталися під час перевезення вантажу з Договором вини ЕКСПЕДИТОРА, останній зобов’язаний відшкодувати КЛІЄНТОВІ завдану шкоду у повному обсязі, включаючи упущену вигоду та шкоду діловій репутації КЛІЄНТА, а також сплатити на користь КЛІЄНТА штраф у розмірі 30% (Тридцять відсотків) від загальної вартості пошкодженого та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннявтраченого вантажу. КЛІЄНТ відшкодовує ЕКСПЕДИТОРУ збитки та додаткові витрати автоперевізників, за викликані перевищенням вагових та габаритних параметрів вантажу, а також неналежним чином оформленими товаро-супровідними документами та іншими причинами, які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкустали наслідком неповної інформації КЛІЄНТА. У такому випадкувипадку затримки оплати рахунків, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити КЛІЄНТ сплачує ЕКСПЕДИТОРУ пеню у розмірі подвійної не більше однієї облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, України від суми простроченого платежу за кожен день кожну добу прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, винна Сторона оплачує добросовісній Стороні завдані цим збитки відповідно до чинного законодавства України. 8.2. У разі нездійснення Покупцем платежу відповідно до умов Договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1% від вартості поставленого, але неоплаченого Товару за кожен день прострочення платежу. 8.3. У разі порушення Постачальником передбаченого Договором терміну поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості не поставленого (недопоставленого) Товару за кожен день прострочення поставки. 8.4. Додатково до пені, передбаченої п. 8.3. Договору, у разі, якщо Постачальник отримав передплату за Товар у відповідності до умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з і не поставив його у встановлені Договором строки та/або Індивідуальним Договором поставив Товар неналежної якості Постачальник зобов’язаний протягом трьох банківських днів з моменту отримання вимоги від Покупця повернути суму передплати на його банківський рахунок та додатково здійснити на користь Покупця виплату процентів у розмірі 30% річних від суми передплати за кожен день користування чужими грошовими коштами, починаючи з дня одержання таких коштів від Покупця. 8.5. У разі порушення термінів поставки Товару передбачених умовами Договору більш ніж на 5 календарних днів та/або за інші порушенняпоставки Товару неналежної якості, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Постачальник зобов’язаний додатково сплатити на користь Покупця штраф у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкурозмірі 10 % від загальної вартості відповідної партії Товару. 8.6. У такому випадкуразі якщо органами Державної фіскальної служби України (за наслідками винесення податкового повідомлення-рішення, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення акта перевірки, довідки, внесення коригувань до особового рахунка Замовника як платника податків, іншим способом) та/або рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Покупця з ПДВ за податковими накладними Постачальника, зменшено валові витрати Покупця на вартість Товарів, поставлених Постачальником, донараховано Покупцю податки, збори, обов'язкові платежі, нараховані Покупцю штрафні санкції за порушення податкового законодавства або судом буде прийнято рішення про розірвання цього Договорустягнення в дохід держави отриманого за угодою, при цьому Договір буде вважатися розірваним визнаною недійсною (нікчемною). Постачальник зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів з датидати отримання відповідної письмової вимоги сплатити Покупцю грошові кошти в розмірі рівному сумі, визначеної Продавцем на яку Покупцю: − зменшено податковий кредит по ПДВ; − зменшені валові витрати; − донараховані податки, збори, обов'язкові платежі; − нараховані штрафні санкції; − стягнуто в дохід держави отримане за угодою, визнаною недійсною. 8.7. У випадку невірного (некоректного, неповного, із помилками і т.ін.) оформлення податкових накладних, у такому повідомленнітому числі щодо коду Товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, згідно з вимогами Податкового кодексу України, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі суми ПДВ такої податкової накладної протягом 2 (двох) календарних днів після спливу строків реєстрації податкової накладної, встановлених Податковим кодексом України та здійснити належну реєстрацію відкоригованої податкової накладної протягом 2-х днів з дати повідомлення, отриманого від Покупця, або самостійного виявлення таких фактів. Сума коштівУ випадку порушення 2-денного строку для реєстрації відкоригованої податкової накладної та/або сплати штрафу, сплачених Покупцем за газпередбаченого даним пунктом, повертається Продавцем ПокупцюПостачальник зобов’язаний сплатити даний штраф в подвійному розмірі. Додатково до сплати штрафу, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пенізазначеного в даному пункті, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за Постачальник зобов’язаний компенсувати Покупцеві всі та будь-які збиткисуми виставлені останньому уповноваженим Податковим органом до сплати у вигляді пені, витрати або втратиштрафу і т.ін., які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку що стало наслідком порушень Постачальником положень Податкового кодексу України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостізазначених в даному пункті. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть Орендар несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. за порушення своїх обов’язків, а саме сплачує Xxxxxxxxxxx такі санкції: За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно обов’язку з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)своєчасної сплати Орендних Платежів та інших платежів, передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збиткиДоговором (Додатками до Договору), витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити − Орендар сплачує пеню у розмірі подвійної річної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, від несплаченої суми, за кожен день прострочки, що діяла на момент такої несплати. Штраф у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу розмірі 1 місячного Орендного Платежу за кожен день простроченнявипадок такого порушення:  Передача майна третім особам.  Недопущення до інспектування Майна  Неналежне зберігання Майна, яке може призвести до його пошкодження  Дострокове припинення договору за ініціативи Орендаря. Правила інспектування Майна додатково узгоджуються Сторонами. Орендар додатково повідомляє графік роботи об’єкта, де експлуатується Майно, контактні данні відповідальних осіб для погодження дати проведення інспектування. Відповідно до ст. 624 Цивільного кодексу України неустойка (штраф, пеня) підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків. З моменту підписання Актів приймання-передачі Майна, Орендар несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за використання Майна, відшкодовує у повному обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок експлуатації Майна. В будь-якому випадку Xxxxxxx за власний рахунок та в повному обсязі зобов’язаний відшкодувати збитки Орендодавця у розмірі вартості орендованого Майна – в разі втрати, загибелі та пошкодження Xxxxx, що сталося з вини Орендаря. Орендодавець не несе відповідальності за ушкодження здоров’я або загибель працівників Орендаря або інших фізичних осіб, а у випадку порушення Покупцем строків оплати так само за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУушкодження Майна, що діє сталися внаслідок порушення Орендарем правил використання Майна, вся відповідальність за це покладається на 6-й банківський день такої прострочки;Орендаря.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на ОБ'ЄКТІ або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків несвоєчасну та не в повному обсязі сплату орендної плати, компенсації витрат підприємства та компенсації витрат підприємства за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або користування земельною ділянкою ОРЕНДАР сплачує на користь ПІДПРИЄМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА пеню в розмірі 0,5 % від розміру несгілаченої орендної плати, компенсації витрат підприємства та компенсації витрат підприємства за інші порушеннякористування земельною ділянкою за кожний день прострочення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пеніале не більше розміру, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкувстановленого законодавством України. У такому випадкувипадку примусового стягнення орендної плати, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договорукомпенсації витрат підприємства та компенсації витрат підприємства за користування земельною ділянкою у порядку, при цьому Договір буде вважатися розірваним встановленому законодавством України, з датиОРЕНДАРЯ також стягуються у повному обсязі витрати, визначеної Продавцем у такому повідомленніпов'язані з таким стягненням. Сума коштівУ разі, сплачених Покупцем якщо на дату сплати орендної плати, компенсації ви'грат підприємства та компенсації витрат підприємства за газкористування земельною ділянкою заборгованість за нею становить загалом не менше ніж один місяць, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням ДоговоруОРЕНДАР згідно пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України сплачує інфляційні втрати по заборгованості та 3 відсотки річних від простроченої суми заборгованості. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатиОРЕНДАР відшкодовує ПІДПРИЄМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ збитки, визначених Договором та/спричинені неналежним ремонтом або Індивідуальним Договоромексплуатацією ОБ'ЄКТА. ЕІри погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ПІДПРИЄМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ збитки в подвійному розмірі Відшкодування збитків, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Українипередбачених цим пунктом Договору, що діяла у періодздійснюється лише за умови, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір якого становить 10% Договірної вартостістрахового відшкол>вання менше розміру завданих збитків. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиРизик випадкової загибелі ОБ'ЄКТА несе ПІДПРИЄМСТВО- БАЛАНСОУТРИМУВАЧ. 6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ ОБ'ЄКТА без письмового попередження ОРЕНДОДАВЦЯ та ПІДПРИЄМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА, завданні йому а також без складання акта про передачу ОБ'ЄКТА в належному стані ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв’язку зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує ПІДПРИЄМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ орендну плату, компенсацію витрат підприємства та компенсацію витрат підприємства за користування земельною ділянкою за весь період користування до підписання акта приймання-передачі ОБ'ЄКТА. 6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ та ГІІДПРИЄМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ відповідальності не несуть. 6.7. При невиконанні або порушенні однією із порушенням Покупцем строків оплатиСТОРІН умов цього Договору та з інших підстав, визначених Договором та/передбачених законодавчими актами України, цей Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із СТОРІН за рішенням суду. 6.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у порядку, встановленому законодавством України. 6.9. У разі наявності у будівлі або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг споруді кількох орендарів ОРЕНДАР несе солідарну відповідальність за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)належний технічний стан цієї будівлі або споруди, де КНБУ – офіційний курс грн/євроїх фасаду, опублікований на сайті НБУінженерних комунікацій, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України та умовами України. 8.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, у випадку якщо такі збитки завдані діями чи бездіяльністю Споживача в межах виконання даного Договору. 6.28.3. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець Споживач має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту вимагати відшкодування збитків Постачальником, що були понесені Споживачем у зв’язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу ОСР (ОСП) на виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівнеправомірного доручення Постачальника, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)обсягах, передбачених цим ДоговоромПРРЕЕ. 8.4. При цьому Продавець Постачальник не несе відповідальність відповідає за будь-які збитки, витрати перебої у передачі або втратирозподілі електричної енергії, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатистосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального ОСР (ОСП). 8.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ. 8.6. У разі перевищення фактичного обсягу купівлі електричної енергії Споживачем за розрахунковий період від замовленого (відповідно до планового обсягу споживання та уточнень до нього) на величину, що перевищує 5%, Постачальник має право нарахувати Споживачу штраф у розмірі 1% від вартості різниці між фактичним та замовленим обсягом електричної енергії. 8.7. У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Покупець зобов’язаний Постачальник має право вимагати від Споживача сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, України від суми простроченого платежу заборгованості за кожен кожний день простроченняпрострочення платежу, а враховуючи день фактичної оплати, сплата пені не звільняє Споживача від обов’язку сплатити прострочену заборгованість Постачальнику. 8.8. У разі дострокового розірвання Договору Споживачем, Постачальник має право нараховувати Споживачу штраф у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить розмірі 10% Договірної вартостівід вартості електричної енергії, спожитої Споживачем за останній календарний місяць. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. Після узгодження Сторонами Оригінал-макету Продукції, відповідальність за помилки в Оригінал-макеті несе Замовник. Усі наступні зміни в Оригінал-макет вимагають письмового оформлення, і повинні бути завірені підписами уповноважених представників обох Сторін. 7.2. Зміни, переробки, доробки Продукції після узгодження Оригінал-макету можливі лише після відшкодування Замовником витрат Виконавця, уже понесених на виробництво Продукції відповідно до раніше затвердженого Оригінал-макету. 7.3. Замовник гарантує, а Виконавець приймає без перевірки, що для використання Оригінал- макету, який є об'єктом авторського права і прав третіх осіб, або містить зображення третіх осіб, Замовник попередньо отримав всі необхідні погодження та дозволи. 7.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст Продукції, за її відповідність законодавству України, за порушення авторських чи інших прав третіх осіб затвердженим Замовником Оригінал- макетом Продукції, виготовленням Продукції і її подальшим використанням. 7.5. Замовник несе повну відповідальність за порушення прав власності, авторських прав, а також інших прав третіх осіб на наданий Виконавцю для використання Оригінал-макет та/або вихідні елементи Продукції. Замовник несе повну відповідальність за порушення виготовленням або використанням Продукції - законодавства України, прав третіх осіб чи моральних засад суспільства. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно накладенні на Виконавця будь-яких санкцій або стягнення шкоди за позовами третіх осіб у зв'язку з чинним законодавством України та умовами Договоруперерахованими вище порушеннями, Замовник зобов'язується повністю відшкодувати Виконавцю всі пов'язані з цим витрати і збитки. 6.27.6. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)термінів оплати, передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми, за кожен день прострочення оплати, включаючи день повного погашення Замовником простроченої заборгованості. 7.7. За порушення термінів оплати , передбачених цим Договором, більш ніж на сім календарних днів, Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої в строк суми. 7.8. За порушення термінів поставки Продукції, Виконавець зобов'язується сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу непоставленої Продукції - за кожен день простроченняпрострочення поставки Продукції, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівключаючи день останнього відвантаження. 6.47.9. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених У разі прострочення Замовником оплати Продукції Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за цим Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;до погашення Замовником заборгованості.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.27.1. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій строків оплати (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньв т.ч. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків прострочення попередньої оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, ) Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу грошового зобов'язання, строк виконання якого порушено, за кожен день прострочення, крім того три проценти річних від простроченої суми за кожен день прострочення, а також відшкодувати понесені Продавцем збитки. 7.2. У випадку часткового або повного невиконання Продавцем зобов’язань, в частині постачання заявлених обсягів газу, за домовленістю Сторін, суму коштів на яку не було поставлено Газ за цим Договором Продавець зобов’язаний повернути Покупцеві протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту попередження Оператором про припинення або обмеження подачі газу. Сторони можуть домовитись про зарахування суми коштів, на яку не було поставлено газ у випадку звітному місяці, в рахунок попередньої оплати за газ природний що буде передаватись у наступному/наступних місяцях. 7.3. За порушення строків повернення попередньої оплати, на підставі п. 5.2 цього Договору, Продавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. 7.4. Порушення Покупцем строків оплати Продавцю за природний газ більше ніж Договірний Обсяг газу природного або його будь-якої частини Договірного Обсягу газу природного у відповідності до умов цього Договору, Продавець має право на 5 (п’ятьвласний розсуд вважати відмовою Покупця від Договірного Обсягу або його частини. Відмова Покупця від Договірного Обсягу газу природного або його будь- якої частини дає право Продавцю розпорядитись таким обсягом на власний розсуд, в тому числі продати будь-якій(-им) робочих днівтретій(-ім) особі(-ам). 7.5. При купівлі-продажу газу на Аукціоні, у разі якщо Покупець не виконав належним чином умови підпункту 3.7.1. цього Договору та/або умови цього Договору та відповідної Специфікації щодо сплати за Договірний Обсяг Газу, до Покупця може бути застосована неустойка в розмірі суми Гарантійного забезпечення, яка була перерахована Покупцем для участі у відповідному Аукціоні. Сторони домовились, що сплата неустойки Покупцем може бути здійснена шляхом зарахування Продавцем передбаченого статтею 8 цього Договору Гарантійного забезпечення. 7.6. У разі відмови Покупця від прийняття обсягів Газу, узгоджених Сторонами у відповідній Специфікації, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10штраф в розмірі 10 % Договірної вартості(десять відсотків) від вартості непоставленого (недопоставленого) обсягу газу природного за відповідною Специфікацією. 6.47.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВ разі не надання Покупцем торгового сповіщення на набуття, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором або невиконання інших вимог Кодексу ГТС та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУКодексу Газосховища, що діє стало підставою для відхилення Оператором торгового сповіщення Продавця на 6-й банківський день такої прострочки;відчуження, за умови виконання Продавцем своїх зобов’язань за цим Договором, Покупець, на письмову вимогу Продавця сплачує, штраф, який розраховується за формулою:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором невиконання та/або Індивідуальним неналежне виконання умов цього Договору згідно вимог та в порядку, встановленому цим Договором та законодавством України. 9.2. У разі порушення Банком строку повернення Вкладу (Депозиту) та/або сплати нарахованих процентів за інші порушенняним, Банк сплачує Клієнту пеню: - за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій Вкладами (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір Депозитами) в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню національній валюті - у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що яка діяла у в період, за який сплачується нараховувалась пеня, за кожний день прострочення від суми простроченого платежу суми, сплата якої прострочена; - за кожен Вкладами (Депозитами) в іноземній валюті – у розмірі 0,1% від суми, сплата якої прострочена, за кожний день прострочення. При цьому, а у випадку порушення Покупцем строків оплати сплата пені здійснюється в гривні за природний газ більше ніж Валютним курсом НБУ станом на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостідату сплати. 6.49.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиУ разі невиконання Клієнтом своїх грошових зобов’язань, завданні йому вказаних в цьому Договорі та/або Заявах та/або Заяві про відкриття вкладного рахунку, Клієнт сплачує Банку пеню: - за грошовими зобов’язаннями в національній валюті - у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатирозмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, визначених яка діяла в період, за який нараховувалась пеня, за кожний день прострочення ві д суми, сплата якої прострочена; - за грошовими зобов’язаннями в іноземній валюті – у розмірі 0,1% від суми, сплата якої прострочена, за кожний день прострочення. При цьому, сплата пені здійснюється в гривні за Валютним курсом НБУ станом на дату сплати. 9.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, передбачених Договором та/або Індивідуальним ДоговоромЗаявою та/або Заявою про відкриття вкладного рахунку. 9.5. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Банк не несе відповідальності за Індивідуальним Договором * порушення строків виконання Банком зобов’язань по поверненню Вкладу (ДCEGH * КНБУ * 11,0)Депозиту) та/або сплаті нарахованих на Вклад (Депозит) процентів, де КНБУ – офіційний курс грн/євроякщо відсутня вина Банку (в тому числі, опублікований на сайті НБУале не обмежуючись, у випадку прийняття нормативно-правових актів, що діє на 6будь-й банківський день такої прострочки;яким чином забороняють та/або обмежують видачу (повернення) банківських вкладів (депозитів) та/або сплату процентів за ними). 9.6. У випадку невиконання та/або неналежного виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, Клієнт відшкодовує Банку завдані цим збитки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору За несвоєчасне та/або неналежне виконання своїх зобов’язань, що передбачені цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами Договоруцим Договором. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків ФК відповідає за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій повноту і своєчасність перерахування прийнятих від Платників коштів на банківський рахунок Отримувача. У випадку затримки здійснення Платежу (пені, штрафи, тощопереказу коштів), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити ФК сплачує Отримувачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, 0,1% від не перерахованої суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку але не більше 10 (десяти) відсотків від зазначеної суми. Стягнення пені не звільняє ФК від обов’язку належним чином виконувати свої зобов’язання. Підставою для оплати пені є письмова обґрунтована вимога Отримувача. 7.3. У разі порушення Покупцем строків оплати послуг, наданих Отримувачу за природний газ цим Договором, або в разі їх часткової оплати, Отримувач сплачує ФК пеню у розмірі 0,1% від не перерахованої суми за кожен день прострочення, але не більше ніж на 5 10 (п’ятьдесяти) робочих дніввідсотків від зазначеної суми. Підставою для оплати пені є обґрунтована вимога ФК. Сплата пені не звільняє Отримувача від виконання своїх зобов’язань за Договором. При розгляданні скарг або претензій з боку Платників, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафСторони дотримуються наступних положень: 7.3.1. Кожна письмова скарга або претензія з боку Платника розглядається Сторонами спільно, розмір якого становить 10% Договірної вартостіале у межах компетенції кожної з Сторін. Сторона, через помилку якої виникла скарга або претензія, має терміново виправити цю помилку. 6.47.3.2. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВідповідальність перед Платниками за неналежне виконання умов Договору несе та Сторона, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатичерез вину якої виникла ситуація, визначених Договором та/яка призвела до претензій або Індивідуальним Договоромскарг з боку Платників. 7.3.3. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг У разі, якщо скарга або претензія виникла з вини однієї з Сторін, ця Сторона для виправлення своєї помилки може звернутися до іншої Сторони за Індивідуальним Договором * додатковою інформацією, якщо така інформація є необхідною для виправлення помилки. Інша Сторона має надати таку інформацію протягом 3 (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;трьох) банківських днів з моменту отримання відповідного запиту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.27.1. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій строків оплати (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньв т.ч. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків прострочення попередньої оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, ) Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу грошового зобов'язання, строк виконання якого порушено, за кожен день прострочення, крім того три проценти річних від простроченої суми за кожен день прострочення, а також відшкодувати понесені Продавцем збитки. 7.2. У випадку часткового або повного невиконання Продавцем зобов’язань, в частині постачання заявлених обсягів газу, за домовленістю Сторін, суму коштів на яку не було поставлено Газ за цим Договором Продавець зобов’язаний повернути Покупцеві протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту попередження Оператором ГТС про припинення або обмеження подачі газу. Сторони можуть домовитись про зарахування суми коштів, на яку не було поставлено газ у випадку звітному місяці, в рахунок попередньої оплати за газ природний що буде передаватись у наступному/наступних місяцях. 7.3. За порушення строків повернення попередньої оплати, на підставі п. 5.2 цього Договору, Продавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. 7.4. Порушення Покупцем строків оплати Продавцю за природний газ більше ніж Договірний Обсяг газу природного або його будь-якої частини Договірного Обсягу газу природного у відповідності до умов цього Договору, Продавець має право на 5 (п’ятьвласний розсуд вважати відмовою Покупця від Договірного Обсягу або його частини. Відмова Покупця від Договірного Обсягу газу природного або його будь- якої частини дає право Продавцю розпорядитись таким обсягом на власний розсуд, в тому числі продати будь-якій(-им) робочих днівтретій(-ім) особі(-ам). 7.5. У разі якщо Покупець не виконав належним чином умови підпункту 3.7.1. цього Договору та/або умови цього Договору та відповідної Специфікації щодо сплати за Договірний Обсяг Газу, до Покупця може бути застосована неустойка в розмірі суми Гарантійного забезпечення, яка була перерахована Покупцем для участі у відповідному Аукціоні. Сторони домовились, що сплата неустойки Покупцем може бути здійснена шляхом зарахування Продавцем передбаченого статтею 8 цього Договору Гарантійного забезпечення. 7.6. У разі відмови Покупця від прийняття обсягів Газу, узгоджених Сторонами у відповідній Специфікації, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф в розмірі 10 % (десять відсотків) від вартості непоставленого (недопоставленого) обсягу газу природного за відповідною Специфікацією. 7.7. В разі не надання Покупцем торгового сповіщення на набуття, або невиконання інших вимог Кодексу ГТС, що стало підставою для відхилення Оператором ГТС торгового сповіщення Продавця на відчуження, за умови виконання Продавцем своїх зобов’язань за цим Договором, Покупець, на письмову вимогу Продавця сплачує, штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг який розраховується за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;формулою:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору Сторони Xxxxxxxxxx і Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.25.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняневиконання робіт у строки, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених передбачені цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла діє у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу вартості робіт, з яких допущено прострочення, за кожний день прострочення. 5.3. Робота, яка знаходиться в незавершеному стані і припинена з вини Замовника, оплачується Виконавцю по фактично понесеним витратам за виконаний обсяг робіт. 5.4. З початку фінансування Виконавець не має права зупинити виконання робіт по етапу або роботи в цілому без згоди Замовника в односторонньому порядку. За односторонню відмову від виконання своїх обов’язків Виконавець сплачує штраф у розмірі 10% від ціни етапу або роботи в цілому. 5.5. За порушення термінів усунення недоліків, Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня, від вартості неякісно виконаних робіт, за кожний день прострочення, але не більше 50% договірної ціни. Виплата пені не звільняє від виконання договірних обов’язків. 5.6. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Xxxxxxxx сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати що діяла на період, за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівякий нараховується пеня, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівід вартості простроченого зобов’язання. 6.45.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований При виконанні робіт на сайті НБУ, що діє території Замовника відповідальність з питань охорони праці покладається на 6Виконавця і Замовника відповідно до Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-й банківський день такої прострочки;7.11-12.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним у випадках, передбачених законодавством України та умовами Договоруі цим Договором. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ У разі прострочення Споживачем оплати згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняпунктів 5.1, за які згідно розділу 6 5.6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пенівін зобов'язується сплатити Постачальнику пеню в розмірі 17,8 % річних, штрафи, тощо), Продавець має право але не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується нараховується пеня, розраховану від суми простроченого платежу за кожен кожний день прострочення. Нарахування пені не здійснюється Постачальником на суми оплат, а у випадку порушення Покупцем строків оплати проведені Споживачем відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. №256. 7.3. Сторони погодили, що з урахуванням пункту 10.3. цього Договору, підписання Споживачем будь-яких документів (актів, розрахунків, протоколів тощо) щодо нарахованих (оформлених) та не профінансовованих пільг і житлових субсидій населенню згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих дніврахунок субвенцій з державного бюджету, Покупець зобов’язаний затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256, не звільняє Споживача від обов’язку сплатити на користь Продавця додатково штрафПостачальника платежі відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, розмір якого становить 10% Договірної вартостінараховані на всю суму заборгованості за цим Договором. 6.47.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях. 7.5. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку природного газу за цим Договором у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором разі припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору та/або Індивідуальним Договорому разі односторонньої відмови Споживача від постачання природного газу (пункт 3.12 цього Договору). 7.6. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Відповідальність за Індивідуальним використання природного газу виключно на потреби, визначені пунктом 1.2 цього Договору, та за достовірність обсягів газу, зазначених в актах приймання-передачі природного газу несе виключно Споживач. 7.7. Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику будь-які штрафні санкції, які виникли у Постачальника у разі несвоєчасного повідомлення Постачальника Споживачем про випадки, визначені в п.п. 10.4 та 10.5 цього Договору. 7.8. Збитки, завдані одній із Сторін внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною своїх зобов'язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні) Стороною в порядку та розмірі, визначених цим Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;та чинним законодавством України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні У разі невиконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума щодо своєчасного повернення КРЕДИТОДАВЦЕВІ грошових коштів, сплачених Покупцем отриманих за газКредитною лінією, повертається Продавцем Покупцюі сплати нарахованих за відповідний період процентів – це вважається простроченням повернення грошових коштів за Кредитною лінією і сплати процентів, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити і ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла чинної у період, за який сплачується пеняперіод прострочення, від суми простроченого платежу заборгованості за кожен кожний календарний день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати прострочення до дня повного погашення заборгованості за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором Кредитною лінією та/або Індивідуальним за сплатою процентів. 5.2. У разі неповернення у встановлені цим Договором терміни/строки грошових коштів за Кредитною лінією та/або несплати (неперерахування) у встановлені цим Договором терміни/строки процентів, ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, чинної у період прострочення, від суми заборгованості за Кредитною лінією та/або за несплаченими процентами за кожний календарний день прострочення. 5.3. Пеня за несвоєчасне повернення грошових коштів за Кредитною лінією і несвоєчасну сплату процентів нараховується з дня виникнення прострочення і до дня повного погашення заборгованості за Кредитною лінією та/або процентами за нею. 5.4. Якщо після отримання повідомлення про дострокове повернення грошових коштів за Кредитною лінією у випадках, передбачених цим Договором, і закінчення терміну/строку, вказаного у ньому, ПОЗИЧАЛЬНИК у вказаний у повідомленні термін/строк не поверне КРЕДИТОДАВЦЕВІ грошові кошти за Кредитною лінією і не сплатить нараховані за відповідний період проценти – це вважається простроченням повернення грошових коштів за Кредитною лінією і сплати процентів, і ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, чинної у період прострочення, від суми заборгованості за Кредитною лінією та/або процентами за нею за кожний календарний день прострочення до дня повного погашення заборгованості за Кредитною лінією та/або погашення заборгованості за сплатою процентів. 5.5. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг За порушення термінів/строків надання документів та/або інформації, обов‘язок надання яких (якої) ПОЗИЧАЛЬНИКОМ передбачений цим Договором, останній сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ штраф в розмірі 500,00 грн (п‘ятсот гривень) за Індивідуальним Договором * кожний факт порушення. Штраф сплачується протягом 3 (ДCEGH * КНБУ * 11,0трьох) наступних робочих днів від дня отримання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ вимоги КРЕДИТОДАВЦЯ про сплату штрафу. 5.6. Нарахована відповідно до цього Договору пеня не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством України. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), де КНБУ – офіційний курс грн/євронарахована за порушення зобов'язань ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цим Договором, опублікований на сайті НБУне може перевищувати розміру, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;встановленого чинним законодавством України. 5.7. За порушення умов цього Договору КРЕДИТОДАВЕЦЬ несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та згідно з чинним законодавством України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2України. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором У випадку невиконання та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняненалежного виконання зобов’язань, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пеніщо передбачені цим Договором, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкувинна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі пов’язані з таким невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань збитки. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем випадку порушення строку виконання Робіт за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Підрядник сплачує Xxxxxxxx пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ від вартості невиконаних або недовиконаних Робіт за кожний день прострочення, що діяла а за прострочення понад п'ятнадцять днів додатково стягується штраф у період, за який сплачується пеня, розмірі 5 (п’яти ) % від суми простроченого платежу невиконаних або недовиконаних Робіт. У випадку порушення умов зобовʼязання щодо якості Робіт Підрядник сплачує штраф Платнику у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості Робіт неналежної якості та власними силами за власний рахунок усуває недоліки у виконаних Роботах протягом 3 (трьох) робочих днів, якщо інше не передбачено Актом. У випадку невиконання/неналежного виконання своїх зобовʼязань за цим Договором, Підрядник зобовʼязується повернути Платнику усі попередньо сплачені грошові кошти в обсязі невиконаних зобовʼязань, протягом 5 (пʼяти) банківських днів з дати отримання відповідної письмової вимоги, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Платника. У випадку порушення строків повернення грошових коштів Підрядник сплачує Платнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неповерненої суми за кожен день прострочення. У випадку залучення третіх осіб до виконання своїх зобовʼязань за цим Договором, а у випадку порушення Покупцем строків оплати Підрядник несе повну відповідальність за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих дніврезультат їх роботи, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафдії/бездіяльність, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4за невиконання або неналежне виконання зобовʼязань залучених ним третіх осіб, як за свої власні. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором Сплата штрафних санкцій та/або Індивідуальним Договором. Розмір відшкодування збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований не звільняє Сторони від взятих на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;себе зобов'язань.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку8.2. У такому випадкуразі несплати або несвоєчасної сплати за спожитий газ у строки, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього зазначені в п.7.1 даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості, за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня. 8.3. У разі неналежного виконання Постачальником зобов'язань за даним Договором щодо обсягів та термінів поставки природного газу, Постачальник сплачує на користь Споживача неустойку у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу вартості непоставленого (недопоставленого) обсягу природного газу, за кожен день прострочення, а але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка. 8.4. У випадку неоплати та/чи несвоєчасної оплати у строки, передбачені п.7.2. даного Договору, обсягу природного газу, що перевищує обсяг узгодженого планового обсягу природного газу, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості, за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня. 8.5. Постачальник звільняється від сплати неустойки, відшкодування збитків та від відповідальності у випадку порушення Покупцем Споживачем термінів розрахунків за поставлений газ у відповідності до п.7.1. даного Договору. В разі, якщо в зазначені в цьому Договорі строки, Споживач не сплачує вартість поставки газу, Постачальник залишає за собою право не передавати природний газ Споживачу, зменшити обсяг поставки газу до рівня фактичних платежів або припинити газопостачання у встановленому законодавством порядку. Постачальник зобов’язаний повідомити Споживача про вжиття таких заходів не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку їх застосування. Вказане не означає, що Споживач звільняється від оплати поставленого природного газу та сплати штрафних санкцій при порушенні Споживачем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіта/чи неоплати поставленого природного газу. 6.48.6. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВ разі, завданні йому якщо в зазначені у зв’язку із порушенням Покупцем строків п.7.1. та/чи п.7.2. даного Договору строки, Споживач не сплачує вартість поставки газу, Постачальник залишає за собою право не узгоджувати обсяги поставки природного газу Споживачеві на наступний місяць поставки. 8.7. У разі виникнення у Споживача заборгованості за даним Договором за домовленістю сторін (Постачальника та Споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим Договором про реструктуризацію заборгованості. У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за договором. У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів Постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт Споживача до повного погашення заборгованості. 8.8. У разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням. При цьому, Споживач здійснює повний розрахунок за поставлений газ, відшкодовує всі понесені 8.9. У разі відсутності факту постачання газу в строки, передбачені в Додатку №1, сума попередньої оплати підлягає поверненню Споживачу протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення письмової вимоги на повернення коштів, підтвердженою актом взаєморозрахунків між Сторонами. 8.10. У разі якщо Споживач необґрунтовано відмовиться від прийняття договірного обсягу природного газу (повністю чи частково) згідно з умовами даного Договору і така відмова не виправдана настанням форс- мажорних обставин або невиконанням іншою Стороною її зобов’язань, то Споживач, незалежно від інших додаткових положень даногоДоговору, сплачує Постачальнику компенсацію за спричинену шкоду в розмірі, яка дорівнює добутку неприйнятого обсягу (частково чи повністю) на мінімальну ціну реалізації Постачальником газу третім особам у наступному місяці, що йде за місяцем поставки. 8.11. Постачальник має незаперечне право утримати (вирахувати) з суми, отриманої від Споживача оплати, визначених Договором танараховані санкції та збитки (зокрема, включаючи але не обмежуючись, штрафними санкціями та іншими платежами, нарахованими Постачальнику з боку Оператора ГТС або інших уповноважених осіб за перевищення планованих об’ємів поставки, витратами на спуск/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0підняття газу в/з підземні(их) сховища газу, компенсації згідно умов даного Договору, тощо), де КНБУ – офіційний курс грнпро що Постачальник зобов’язаний в письмовій формі (з додаванням розрахунку суми утримання) повідомити Споживача. 8.12. При виявленні представником Постачальника або Оператора ГТС/євроГРМ витоку газу в газовій мережі та апаратурі Споживача, опублікований встановленій до замірного обладнання (які знаходяться на сайті НБУбалансі Споживача), Споживач повинен сплатити вартість тієї кількості газу, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;була втрачена через витік. Кількість втраченого через витік газу визначається розрахунком між Споживачем та Оператором ГТС/ГРМ з оформленням відповідних документів. 8.13. Споживач відшкодовує понесені Постачальником витрати, пов’язані з виконанням робіт по пооб’єктному відключенню газопостачання Споживачу у разі виникнення у останнього заборгованості за спожитий природний газ, а також вартості робіт по відновленню подачі природного газу Споживачу після погашення ним існуючої заборгованості перед Постачальником.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони За надання недостовірної інформації Покупець несе перед Постачальником відповідальність у розмірі завданих з вини Покупця збитків. 7.2. Постачальник і Покупець несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договоруза невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку7.3. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За разі порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромвстановлених Сторонами в Додатковій угоді (Додаток 1) до цього Договору, Покупець зобов’язаний зобов'язаний сплатити Постачальнику пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку НБУ від суми простроченої оплати за кожний день прострочення платежу. Відповідно до ст. 230-234 Господарського кодексу України сплата неустойки не звільняє Покупця від належного виконання своїх зобов'язань за Договором. Сплата неустойки не позбавляє Постачальника права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань Покупцем. 7.4. На дату виникнення податкових зобов'язань (або підстав для їх коригування відповідно до Податкового кодексу України) Постачальник складає податкову накладну (розрахунок коригування до податкової накладної) в електронній формі. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань до них у випадках, передбачених законодавством, здійснюється Постачальником протягом строків, що діяла передбачені Податковим кодексом України. Покупець має право застосувати оперативно-господарські санкції у періодразі не реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) в Єдиному реєстрі податкових накладних або в разі порушення Постачальником порядку її заповнення та як наслідок спричинення документально підтверджених збитків для Покупця. Під оперативно-господарською санкцією Сторони розуміють право Покупця затримати оплату послуг на суму податкового кредиту з ПДВ, який Покупець повинен отримати, за податковою накладною (з розрахунком коригування до податкової накладної), не зареєстрованою Постачальником в Єдиному реєстрі податкових накладних або неналежно заповненої податкової накладної до моменту надання Покупцю належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної). Покупець повідомляє Постачальника про застосування оперативно-господарських санкцій за 10 календарних днів до моменту настання терміну оплати за послуги. Сторони погодили, що у разі застосування Покупцем оперативно-господарських санкцій, штрафні санкції (неустойки, пені, штрафи, відсотки річних за користування чужими грошовими коштами, індекс інфляції, збитки тощо) за несвоєчасну оплату послуг до Покупця не застосовуються. 7.5. У разі безпідставної відмови Покупця підписати і направити на адресу Постачальника Акт прийому-передачі електроенергії та Акт звірки взаємних розрахунків згідно з п. 3.4.2 цього Договору, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5% від вартості погодженого Сторонами обсягу постачання електричної енергії на розрахунковий період. При відмові Покупця від підписання Акту прийому-передачі електроенергії та Акту звірки взаємних розрахунків та їх направлення на адресу Постачальника, підтвердженням поставленого обсягу електроенергії вважається відповідний акт прийому - передачі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України за відповідний розрахунковий період і Додаток до зазначеного акту з зазначенням обсягу електричної енергії, отриманої Покупцем. 7.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення постачання електричної енергії Покупцю у випадках обмежень, передбачених Правилами користування електричною енергією, а також Законами та нормативними актами України в галузі електроенергетики. 7.7. У разі споживання у розрахунковому періоді електроенергії в обсягах, що перевищують встановлену для Покупця договірну величину споживання електричної енергії, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі двократної вартості різниці фактично спожитої і договірної величини електричної енергії протягом 3-х (трьох) банківських днів з дня отримання рахунку від Постачальника. 7.8. У разі якщо за порушення умов Договору Постачальник нарахував Покупцю штрафи, пені, інші передбачені чинним законодавством фінансові санкції, Покупець зобов'язаний оплатити виставлений Постачальником рахунок-фактуру про сплату штрафу, пені, інших передбачених чинним законодавством фінансових санкцій на протязі трьох банківських днів з моменту отримання такого рахунку-фактури, у розмірі який сплачується пеняПокупець вважає правомірно нарахованим, доцільність (обґрунтованість) оплати залишку суми вирішується шляхом переговорів або передається на розгляд відповідного суду. У випадку не сплати Покупцем зазначених вказаної, в попередньому реченні, суми коштів у встановлені строки Постачальник має право здійснити повне або часткове зарахування грошових коштів, які надійшли від Покупця в якості оплати електроенергії, в рахунок оплати нарахованих штрафів, пені, інших передбачених чинним законодавством фінансових санкцій. Про проведене у відповідності до даного пункту зарахування Постачальник письмово ставить до відома Покупця з метою коригування призначення платежу та розміру податку на додану вартість. 7.9. У випадку прострочення, з вини Постачальника, виконання свої зобов’язань за цим договором Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, чинної на момент прострочення, від суми простроченого платежу вартості зобов’язання, за кожен кожний день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.47.10. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю У випадку порушення, з вини Постачальника, своїх зобов’язань за цим Договором Постачальник відшкодовує Покупцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;спричинені таким порушенням.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.25.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором Сторонами умов п.3.3 та/або Індивідуальним Договором п.4.1.3 та/або за інші порушенняп.4.3.6 Договору відповідно, а саме, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця ухилення від підписання та/або надання відповідній Стороні Актів приймання-передачі Газу упередбачені Договором строки, - винна Сторона сплачує на користь іншої Сторони пеню у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем розмірі 0,1%від вартості фактично переданого Газу за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договорукожний день такого прострочення. 6.35.3. За порушення Покупцем грошових зобов’язань (умов та строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним розрахунків) згідно Договором, Покупець зобов’язаний сплатити винна Сторона сплачує на користь іншої Сторони, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, - пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, пеня від суми простроченого платежу платежу. 5.4. За порушення Споживачем грошових зобов’язань згідно з пунктами 2.4-2.7 Договору, Постачальник має право зменшити обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів, або не передавати/припинити Газ Споживачу, або розірвати Договір в односторонньому порядку і, відповідно, повернути Споживачу суму перерахованих ним коштів в рахунок оплати обсягу Газу, за кожен день простроченнявиключенням нарахованих Постачальником господарських санкцій. 5.5. За порушення Споживачем умов оплати Газу по Договору, Постачальник в односторонньому порядку має право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке порушення, та здійснити зарахування вже отриманих від Споживача коштів (часткової оплати) по Договору в рахунок стягнення суми зазначених господарських санкцій. 5.6. Сума грошових зобов‘язань збільшується на суму нарахованих згідно Договору господарських санкцій. 5.7. Сплата господарських санкцій за даним Договором не звільняє від виконання основного зобов’язання та відшкодування понесених збитків. 5.8. У разі неможливості Постачальника передати Газ Споживачу відповідно до умов Договору, Постачальник зобов‘язується протягом 10 (десяти) банківських днів, з моменту закінчення відповідного Газового місяця, повернути Споживачу сплачену останнім вартість Газу не переданого по Договору. За такої умови Споживачем пункт 4.3.1- 4.3.6 не виконується. 5.9. Пеня, передбачена даним Розділом Договору, нараховується за увесь період прострочення виконання грошових зобов‘язань. 5.10. Якщо за підсумками місяця, в якому відбулась поставка газу, фактичний добовий об'єм (обсяг) постачання Газу Споживачу Постачальником буде перевищувати заявлений Споживачем добовий обсяг Газу в цей період, Споживач компенсує Постачальнику вартість різниці між заявленим обсягом Газу та фактичним добовим об'ємом (обсягом) споживання Газу за ціною вартості Газу, визначеною Договором. 5.11. Споживач зобов’язаний сплатити плату за добові небаланси (різниця між заявленим добовим об’ємом газу та спожитим об’ємом газу в цій добі), що виникли внаслідок недотримання Споживачем щодобового споживання планового обсягу газу у звітному місяці, у такому порядку: 1) якщо за підсумками газової доби фактичний об'єм (обсяг) споживання Газу буде менший від підтвердженого Постачальником обсягу Газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець Споживач зобов’язаний сплатити плату за добовий небаланс у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості неспожитого обсягу Газу за звітний період; 2) якщо за підсумками газової доби фактичний об'єм (обсяг) постачання Газу Споживачу Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на користь Продавця додатково штрафцю добу, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник має право вимагати, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг а Споживач зобов’язаний сплатити плату за Індивідуальним Договором * перевищення об'єму (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУобсягу) Газу, що діє на 6-й банківський день такої прострочкирозраховується за формулою: де: Vф - об'єм (обсяг) Газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором невиконання та/або Індивідуальним неналежне виконання умов цього Договору згідно вимог та в порядку, встановленому цим Договором та законодавством України. 9.2. У разі порушення Банком строку повернення Вкладу (Депозиту) та/або сплати нарахованих процентів за інші порушенняним, Банк сплачує Клієнту пеню: - за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій Вкладами (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір Депозитами) в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню національній валюті - у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що яка діяла у в період, за який сплачується нараховувалась пеня, за кожний день прострочення від суми простроченого платежу суми, сплата якої прострочена; - за кожен Вкладами (Депозитами) в іноземній валюті – у розмірі 0,1% від суми, сплата якої прострочена, за кожний день прострочення. При цьому, а у випадку порушення Покупцем строків оплати сплата пені здійснюється в гривні за природний газ більше ніж Валютним курсом НБУ станом на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостідату сплати. 6.49.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиУ разі невиконання Клієнтом своїх грошових зобов’язань, завданні йому вказаних в цьому Договорі та/або Заявах, Клієнт сплачує Банку пеню: - за грошовими зобов’язаннями в національній валюті - у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатирозмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, визначених яка діяла в період, за який нараховувалась пеня, за кожний день прострочення від суми, сплата якої прострочена; - за грошовими зобов’язаннями в іноземній валюті – у розмірі 0,1% від суми, сплата якої прострочена, за кожний день прострочення. При цьому, сплата пені здійснюється в гривні за Валютним курсом НБУ станом на дату сплати. 9.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, передбачених Договором та/або Індивідуальним ДоговоромЗаявою. 9.5. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Банк не несе відповідальності за Індивідуальним Договором * порушення строків виконання Банком зобов’язань по поверненню Вкладу (ДCEGH * КНБУ * 11,0)Депозиту) та/або сплаті нарахованих на Вклад (Депозит) процентів, де КНБУ – офіційний курс грн/євроякщо відсутня вина Банку (в тому числі, опублікований на сайті НБУале не обмежуючись, у випадку прийняття нормативно-правових актів, що діє на 6будь-й банківський день такої прострочки;яким чином 9.6. У випадку невиконання та/або неналежного виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, Клієнт відшкодовує Банку завдані цим збитки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним у випадках, передбачених законодавством України та умовами Договоруі цим Договором. 6.27.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ У разі прострочення Споживачем строків остаточного розрахунку згідно з Договором пункту 5.1 та/або Індивідуальним Договором та/або строків оплати за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання пунктом 8.4 цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з датиСпоживач зобов'язується сплатити Постачальнику 3% річних, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити інфляційні збитки та пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується нараховується пеня, розраховані від суми простроченого платежу за кожен кожний день прострочення. У разі наявності у виробника теплової енергії невідшкодованої заборгованості з різниці в тарифах, а у випадку порушення Покупцем строків оплати розрахованої та узгодженої відповідно до законодавства, на суму заборгованості за природний газ більше ніж газ, що еквівалентна сумі заборгованості з різниці в тарифах на 5 відповідну дату, неустойка (п’ять) робочих днівштрафи, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафпені), розмір якого становить 10% Договірної вартостіінфляційні нарахування, проценти річних ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” не нараховуються. 6.47.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях. 7.4. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку природного газу за цим Договором у разі припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору. 7.5. Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику будь-які штрафні санкції, завданні йому які виникли у зв’язку Постачальника у разі несвоєчасного повідомлення Постачальника Споживачем про випадки, визначені в п.п. 13.4 та 13.5 цього Договору. 7.6. Збитки, завдані одній із порушенням Покупцем строків оплатиСторін внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною своїх зобов'язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні) Стороною в порядку та розмірі, визначених цим Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;та чинним законодавством України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договоруза невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно чинного законодавства України. 6.2. За порушення При порушеннях Покупцем порядку проведення розрахунків термінів оплати, установлених сторонами в Додатку № 1 до даного договору, Покупець зобов'язаний оплатити Продавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої оплати за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договоромкожний день прострочення платежу. 6.2.1. При цьому Продавець не несе відповідальність систематичних порушеннях (в одному розрахунковому періоді) Покупцем термінів оплати, встановлених сторонами в Додатку № 1 до даного договору, Продавцець залишає за будь-які збиткисобою право продати Покупцеві електричну енергію по роздрібному тарифу за один кВт*г електричної енергії тарифу енергопередавальної організації (стосовно діючого класу напруги затвердженого НКРЕКП у цій термін для енергопередавальної організації) в періоді, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договоруколи виникло порушення термінів оплати. 6.3. За Покупець може бути відключений від електромережі шляхом попереднього письмового повідомлення (протягом 5 робочих днів до запланованої дати такого відключення) у випадках: 6.3.1. введення в дію графіків аварійних відключень і місцевого розвантаження згідно з нормативними положеннями та актами НКРЕКП, ДП «ЕНЕРГОРИНОК», енергопередавальної організації, КМУ України; 6.3.2. утворення заборгованості за спожиту електроенергію Покупця перед Продавцем більше ніж один розрахунковий період. При цьому, подальше поновлення електропостачання здійснюється після повного погашення заборгованості, протягом 2 (двох) календарних днів. 6.4. У випадку порушення даного Договору, крім випадків підтверджених форс-мажорних обставин, Сторони відшкодовують одна одній вартість спричинених підтверджених збитків. 6.5. У випадку недопоставки з вини Продавця своєчасно сплаченої Покупцем строків оплатиПродавцю електроенергії згідно затверджених Сторонами обсягів на розрахунковий період, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Продавець сплачує Покупцю пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, НБУ від суми простроченого платежу вартості недопоставленої електроенергії за кожен день прострочення. 6.6. У випадку припинення електропостачання Покупцю з вини Продавця, а у Продавець зобов’язаний протягом трьох банківських днів з моменту такого припинення повернути на розрахунковий рахунок Покупця суму сплаченої та невикористаної попередньої оплати та відшкодувати документально підтверджені заподіяні збитки. 6.7. У випадку порушення укладення Покупцем строків Договору на купівлю-продаж (постачання) електроенергії з іншим Постачальником, Покупець зобов'язаний зробити повний розрахунок за спожиту та поставлену за даним Договором електричну енергію протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту звірки взаємних розрахунків. 6.8. Згідно п.6.7. Продавець зобов’язаний повернути Покупцю суму коштів, сплачених в якості попередньої оплати за природний газ більше ніж на електроенергію, яку Продавець не поставлятиме протягом 5 (п’ятьп’яти) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостібанківських днів з моменту набрання чинності Додаткової угоди про розірвання Договору. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1За невиконання або неналежне виконання зобов’язання щодо строків, визначених у п. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.23.1. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, Постачальник сплачує на користь Покупця штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу України за кожен день прострочення виконання зобов’язання. За невиконання або неналежне виконання зобов’язання щодо строків оплати ПП, Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення виконання зобов’язання. Нарахування пені здійснюється за весь час (період) прострочення. До вимог Постачальника про стягнення неустойки застосовується позовна давність тривалістю у 3 (три) роки. Сплата пені, штрафу, а також відшкодування збитків у разі неналежного виконання зобов’язань за цим Договором не звільняють боржника від належного виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором. Сторони погодили наступну черговість спрямування коштів при розрахунках у разі прострочення оплати: у першу чергу сплачуються проценти і неустойка; у другу чергу сплачується основна сума боргу. У випадку порушення прострочення оплати Покупцем строків за виставленим рахунком, подальше постачання ПП припиняється до моменту здійснення Покупцем повної оплати вже поставленого ПП. Для забезпечення зобов’язань Покупця щодо оплати поставленого ПП, Постачальник може укласти Договір поруки, гарантії, застави або застосувати інші види забезпечення виконання зобов’язань. У випадку виникнення заборгованості по оплаті Онлайн-сервісу за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівминулі періоди, Постачальник має право припинити постачання Онлайн-сервісу без застосування до нього штрафних санкцій. У випадку відсутності доступу або неналежної роботи Онлайн-сервісу, що виникли з вини Правовласника та підпадають під дію Угоди щодо рівня надання доступу до Онлайн-сервісу, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафмає право звернутися до Постачальника за відшкодуванням, розмір якого становить 10% Договірної вартостіпередбаченим умовами Угоди щодо рівня надання доступу до Онлайн-сервісу. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.110.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами Договоруцим Договором. 6.210.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 10.3. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний внесення плати Замовник зобов'язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми простроченого платежу заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості. 10.4. Замовник зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за кожен день весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. 10.5. При погашенні суми заборгованості кошти, що сплачує замовник, у першу чергу зараховуються у рахунок погашення пені, у наступну чергу — на погашення заборгованості з плати за Договором. 10.6. Виконавець у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж погіршення властивостей елементу, пов'язаних зі зміною його стану, має право на 5 (п’ять) робочих дніввідшкодування збитків у розмірі, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафвизначеному Сторонами. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, розмір якого становить 10% Договірної вартостіспір розв'язується у судовому порядку. Збитками вважаються витрати, які здійснив або повинен здійснити Виконавець для відновлення елементу. 6.410.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиУ випадку невиконання Замовником обов'язку щодо звільнення елементу згідно з вимогами п. 9.1 Договору він сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної плати за кожний день фактичного управління та експлуатації з моменту припинення Договору, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромнарахованої згідно з умовами Договору. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Нарахування неустойки проводиться за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;весь період безпідставної експлуатації Замовником елементу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку та строків проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо)Договором, Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 1020% (двадцять відсотків) Договірної вартості. 6.4. У випадку непідписання Покупцем Комерційного акту (в тому числі уточненого Комерційного акту) у порядку, передбаченому цим Договором, Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткизобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від Договірної вартості. 6.5. У випадку повної або часткової непередачі з вини Продавця обсягу газу, завданні йому що мав бути переданий відповідно до умов цього Договору, Продавець сплачує на користь Покупця пеню у зв’язку із порушенням Покупцем строків розмірі 0,1% від вартості непереданого обсягу природного газу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня за кожен день прострочення подання торгового сповіщення. Такі штрафні санкції не застосовуються до Продавця, якщо Покупець порушив строки оплати. 6.6. Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або зберіганні газу, визначених Договором які стосуються функціонування, обслуговування та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг розвитку ГТС, а також за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУбудь-яке погіршення якості газу, що діє на 6сталося з вини Оператора ГТС. 6.7. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором у частині передачі/приймання газу, що сталося через введення Оператором ГТС будь-й банківський день такої прострочки;яких заходів з метою забезпечення безпеки постачання природного газу та не з вини самої Сторони. 6.8. У разі нецільового використання природного газу у відповідності до пункту 1.5 Договору та у випадку ненадання доказів або непідтвердження цільового використання природного газу Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю різницю між ринковою ціною природного газу та Договірною ціною газу за цим Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з Xxxxxxx, яка порушила умови даного Договору, відшкодовує іншій Стороні спричинені своїми діями чи бездіяльністю збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни, але не обмежуючись цим. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно У разі, якщо поставка Товару (в тому числі якщо мала місце недопоставка/поставка Товару з Договором та/технічними характеристиками нижче, ніж обумовлена Сторонами або Індивідуальним Договором та/мова йде про заміну Товару неналежної якості) Покупцеві була здійснена пізніше строків, вказаних в цьому Договорі або за інші порушеннявідповідних специфікаціях до нього, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця Постачальник оплачує Покупцеві неустойку у вигляді штрафних санкцій формі штрафу у розмірі 10% від вартості невчасно поставленого (пенінедопоставленого, штрафипоставка Товару з технічними характеристиками нижче, тощо), Продавець має право не передавати ніж обумовлена Сторонами або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договоруневчасно заміненого) Товару. 6.3. За порушення У разі, якщо прострочення поставки перевищує 10 днів, та за умови виконання Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним зобов'язань згідно з даним Договором, то Покупець зобов’язаний має право відмовитися від виконання цього Договору, а Постачальник зобов'язується заплатити штраф у розмірі 20% від вартості непоставленого/поставленого Товару неналежної якості. При цьому Постачальник зобов'язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги, повернути всю суму передоплати за непоставлений Товар з урахуванням індексу інфляції, а також виплатити 20% річних за користування чужими грошовими коштами згідно до ст. 536 ЦК України за весь час прострочення, і сплатити неустойку, передбачену п. 6.2 цього договору. За прострочення повернення передоплати Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, НБУ від належної до повернення суми за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен кожний день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. При поставці Товару, що не відповідає за якістю або комплектністю вимогам цього Договору, або якість якої не підтверджено відповідним сертифікатом хімічного аналізу сертифікованій лабораторії, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок замінити його на Товар належної якості (доукомплектувати) і відшкодувати пов'язані з цим витрати та збитки Покупця, а також сплатити Покупцю штраф у розмірі 20% від вартості Товару неналежної якості/некомплекту, або якість якої не підтверджено відповідним сертифікатом хімічного аналізу сертифікованій лабораторії . До заміни (доукомплектування) Товару Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків має право відмовитися від його оплати, визначених а якщо Товар вже оплачений – вимагати повернення сплачених сум з урахуванням умов п. 6.3. Договору. 6.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, відповідальність за які не передбачена Договором, Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 6.6. Покупець не несе відповідальності за затримку оплати у випадку наявності порушення зобов’язання зі сторони Постачальника. 6.7. Для вимог про стягнення з Постачальника штрафних санкцій застосовується строк позовної давності три роки. 6.8. За прострочення виконання Постачальником зобов’язань за Договором та/або Індивідуальним нарахування штрафних санкцій припиняється через рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано 6.9. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євроне звільняє її від виконання зобов'язань, опублікований на сайті НБУкрім випадків, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;коли Покупець відмовиться від прийняття Товару, строк поставки якого порушений.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.28.2. За В разі порушення Покупцем Споживачем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій та строків оплати (пені, штрафи, тощо), Продавець п.4.1. Договору) Постачальник має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівзастосувати заходи, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкупередбачені ст.7 Договору та зупинити постачання Газу Споживачу. 8.3. У такому випадкуразі не поставки або недопоставки Постачальником газу, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього відповідно до умов даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з датиостанній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу. 8.4. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договоромякі роблять неможливим виконання умов даного договору. При цьому Продавець не несе відповідальність за будьу разі наявності переплати Постачальник зобов’язаний повернути Споживачу, надмірно сплачену останнім суму протягом 3-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку х банківських днів з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3дня отримання письмової вимоги Споживача про таке повернення. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець В разі прострочення повернення переплати Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у періодНБУ, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен кожний день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіпрострочення виконання зобов’язання. 6.48.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиСплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, завданні йому відповідно до умов даного Договору. 8.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатитранспортуванні або розподілі природного газу, визначених Договором які стосуються функціонування, обслуговування та/або Індивідуальним Договоромрозвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 8.7. Розмір збитків У разі виникнення у Постачальника місячного небалансу з вини Споживача, Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику вартість послуг балансування Оператора ГТС. Місячний небаланс визначається наступним чином: Збитки = Договірний відповідно до Кодексу ГТС, та розраховується за формулою вказаною в типовому Договорі транспортування природного газу в Розділі IX п 9.2., який затверджено постановою НКРЕ КП № 2497 від 30.09.2015 року. 8.8. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг постачання газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період (за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), де КНБУ – офіційний курс грн/євроПостачальник включає вартість різниці між підтвердженим обсягом газу та фактичним обсягом споживання природного газу за ціною газу, опублікований зазначеною у відповідній Додатковій угоді на сайті НБУпостачання газу, до Акту приймання-передачі для остаточного розрахунку та має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення обсягу природного газу відповідно до розділу VI Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року. 8.9. За не підписання акту приймання-передачі газу без поважних причин винна Сторона сплачує сумлінній Стороні штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) вартості поставленого газу у відповідному місяці, обсяг якого підтверджений на підставі відповідних документів. 8.10. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що діє порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили. 8.11. Сторони домовились про встановлення строку позовної давності на 6-й банківський день такої прострочки;стягнення неустойки (пені, штрафу), передбачених даним розділом Договору, строком у 2 (два) роки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.110.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору, Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договоручинного законодавства України. 6.210.2. За В разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/строків оплати (несплати або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннянесвоєчасної оплати), визначених п.8.2 Договору, Споживач, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пеніписьмовою вимогою Постачальника, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю складеною та направленою відповідно до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього п.10.8 даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язання по оплаті. 10.3. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Споживач додатково до пені, передбаченої у п.10.2 Договору сплачує за письмовою вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору, штраф в розмірі 20% (двадцять відсотків) від суми заборгованості, а Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за Договором, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного договору. Про розірвання даного договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням про вручення за 10 робочих днів до дати розірвання даного Договору. 10.4. Постачальник в разі затримки постачання газу з його вини, сплачує на користь Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, в період за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу вартості несвоєчасно поставленого газу, за кожен день простроченнязатримки за письмовою вимогою Споживача, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіскладеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору. 6.410.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВідшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється у відповідності до Правил постачання та чинного законодавства на підставі письмової вимоги Сторони, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатияка має право на відшкодування збитків та / або будь-яку компенсацію за даним Договором, визначених Договором складеної та направленої відповідно до п.10.8 даного Договору. 10.6. Застосування штрафних санкцій, вимога компенсації та/або Індивідуальним Договоромвідшкодування збитків є правом, а не обов’язком Сторони, яка не порушила. 10.7. Розмір збитків визначається За перевищення Споживачем розміру Допустимого відхилення Споживач, додатково до компенсації збитків, сплачує Постачальнику, за вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору неустойку, яка нараховується на Весь обсяг перевищення. Неустойка нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення розміру Допустимого відхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадку, розраховується наступним чином: Збитки Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Договірний Фактичне споживання Газу за відповідну Газову добу – Замовлений обсяг за Індивідуальним Договором * на відповідну Газову добу. Якщо при розрахунку Всього обсягу перевищення виходить від’ємне значення, до уваги для нарахування штрафу береться модуль (ДCEGH * КНБУ * 11,0абсолютна величина). 10.7.1. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового значення (3%) зі знаком «-» (недобору Споживачем Газу на більше, ніж 3% (три відсотки) в одній Газовій добі, від погодженого обсягу), де КНБУ неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення, розраховується наступним чином: НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулось порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн. – офіційний курс Маржинальна ціна продажу Природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;.)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони СТОРОНИ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов ДОГОВОРУ та умовами Договорузаконодавства України. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/Збитки, завдані АБОНЕНТУ невиконанням або Індивідуальним Договором та/неналежним виконанням умов цього ДОГОВОРУ, підлягають відшкодуванню ПРОВАЙДЕРОМ, у разі наявності його вини, у розмірі, що не перевищує суми останнього платежу, або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням ДоговоруДЕПОЗИТУ АБОНЕНТА. 6.3. За порушення Покупцем прийнятих на себе зобов’язань стосовно розміру та строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець АБОНЕНТ зобов’язаний сплатити ПРОВАЙДЕРУ пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у в період, за який сплачується нараховується пеня, від суми простроченого платежу платежу, за кожен кожний день простроченняпрострочки. Зазначена пеня сплачується додатково до прострочених сум. Якщо АБОНЕНТ у тижневий термін після одержання попередження не погасив заборгованості, а у випадку порушення Покупцем строків оплати ПРОВАЙДЕР має право призупинити йому надання ПОСЛУГ. Поновлення надання ПОСЛУГ проводиться за природний газ більше ніж на 5 умови отримання від АБОНЕНТА підтвердження погашення заборгованості (п’ятьв тому числі АБОНЕНТНОЇ ПЛАТИ за період, протягом якого ПОСЛУГИ не надавались) робочих днівта внесення плати за поновлення надання ПОСЛУГ. Якщо протягом місяця з дня призупинення надання ПОСЛУГ з вини АБОНЕНТА підтвердження про погашення заборгованості та внесення плати за поновлення надання ПОСЛУГ не надійшло, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіДОГОВІР припиняє свою дію. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПРОВАЙДЕР не несе будь-якої відповідальності за: - неналежну якість ПОСЛУГ, завданні йому якщо лінія АБОНЕНТА з його вини обладнана несертифікованими або незареєстрованими у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиПРОВАЙДЕРА кінцевим пристроями. - не отримання ПОСЛУГ або отримання ПОСЛУГ неналежної якості з будь-яких причин, визначених Договором що знаходяться поза сферою контролю ПРОВАЙДЕРА; - невиконання умов ДОГОВОРУ, що викликане настанням обставин непереборної сили (форс-мажорними обставинами). Факт настання таких обставин та період їх дії підтверджується заключенням Торгово-промислової палати. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання обов’язків за ДОГОВОРОМ на період їх дії. - зміст інформації та можливі наслідки, спричинені інформацією, що передається (отримується) АБОНЕНТОМ по МЕРЕЖІ. - за будь-які претензії (їх можливі наслідки) третіх осіб до АБОНЕНТА. 6.5. За час, протягом якого ПОСЛУГИ не надавалися з вини АБОНЕНТА, АБОНЕНТНА ПЛАТА та/або Індивідуальним Договоромфіксовані виплати та/або щомісячні платежі стягується в повному обсязі. 6.6. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Якщо ПРОВАЙДЕР не почне надавати ПОСЛУГИ протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після прийому АБОНЕНТОМ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ, ПРОВАЙДЕР компенсує АБОНЕНТУ 1/30 (одну тридцяту) суми від щомісячної АБОНЕНТНОЇ ПЛАТИ за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУПОСЛУГИ за кожний повний робочий день прострочення. Відповідальність ПРОВАЙДЕРА за прострочення обмежується компенсацією, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;враховується в наступному рахунку ПРОВАЙДЕРА. 6.7. АБОНЕНТ не несе відповідальності за ушкодження, втрати чи інші витрати, які могли понести ПРОВАЙДЕР чи третя особа через дії чи бездіяльність, за які відповідальний ПРОВАЙДЕР. ПРОВАЙДЕР відшкодовує збитки АБОНЕНТУ і звільняє АБОНЕНТА від відповідальності за ушкодження, втрати, претензії чи інші витрати, понесені АБОНЕНТОМ чи третьою стороною, які були результатом дій чи бездіяльності ПРОВАЙДЕРА. Подібним чином, ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за ушкодження, втрати чи інші витрати, які могли понести АБОНЕНТ чи третя особа через дії чи бездіяльність, за які відповідальний АБОНЕНТ. АБОНЕНТ відшкодовує збитки ПРОВАЙДЕРУ і звільняє ПРОВАЙДЕРА від відповідальності за ушкодження, втрати, претензії чи інші витрати, понесені ПРОВАЙДЕРОМ чи третьою стороною, які були результатом дій чи бездіяльності АБОНЕНТА. 6.8. У разі порушення АБОНЕНТОМ положень п.п. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.9 ДОГОВОРУ, ПРОВАЙДЕР має право негайно припинити надання ПОСЛУГ до припинення порушення АБОНЕНТОМ положень п.п. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.9 ДОГОВОРУ. При цьому, АБОНЕНТ сплачує ПРОВАЙДЕРУ штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 6.9. СТОРОНА, що розголосила КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ, у разі наявності вини, відшкодовує іншій СТОРОНІ збитки в повному обсязі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що знаходилися в автомобілі в період дії Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договорупрокату, а також за збиток, нанесений їх багажу. 6.29.2. За Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний предмету прокату у випадках, встановлених цими правилами і договором. Під збитками розуміється втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням предмету прокату або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено. Протиправність поведінки Наймача (винні дії) полягає в порушенні обов’язків, передбачених цим Договором прокату, порушенні правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, та умов договору страхування ТЗ. Порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). 9.4. У разі завдання шкоди предмету прокату внаслідок порушення Покупцем порядку проведення розрахунків правил його експлуатації чи інших навмисних дій Наймача, втрати комплектуючих чи додаткового устаткування, ушкодження, що викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами і рідинами, ушкодження покришок і колісних дисків, та інших вузлів і агрегатів предмета прокату Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі. Наймодавець не повертає Наймачу суму застави. У разі якщо вартість усунення шкоди перевищує вартість застави, Наймач зобов’язується покрити усі витрати у повному обсязі. 9.5. У випадку, якщо Наймач не повідомив Наймодавця у встановлений строк про подію ДТП або інший страховий випадок (викрадення, дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання відмови страхової компанії здійснити виплату, або у випадках керування автомобілем в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, керування особою, що не визначена договором і не має посвідчення водія, при грубому порушенні Наймачем Правил дорожнього руху чи використання автомобіля не за природний газ згідно призначенням, що також стало причиною відмови страхової компанії здійснити виплату, такий Наймач несе повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяних збитків. 9.6. Наймач, з Договором вини якого, предмет прокату знаходиться в ремонті, зобов’язується за вимогою Наймодавця відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається сумою плати за користування автомобілем за кожну добу знаходження предмета прокату в ремонті. Витрати на транспортування автомобіля до СТО Наймодавця або в інше, вказане Наймодавцем місце, несе Наймач. 9.7. У випадку настання ДТП, крадіжки та/або Індивідуальним Договором та/протиправних дій третіх осіб щодо автомобіля, Наймач повинен негайно (протягом 1 години) повідомити про це Наймодавця, та у строк не пізніше 36 годин з моменту настання такої події надати Наймодавцю оригінали отриманих у відповідних державних органах документів, що підтверджують настання такої події, а саме: первинну довідку про подію ДТП, або довідку підрозділу поліції про крадіжку автомобіля, або довідку від правоохоронних органів про ін. протиправні дії щодо автомобіля, які є необхідними для отримання Наймодавцем страхового відшкодування, та заповнити заяву з вказівками обставин, що відбулися. 9.8. Розмір збитку, нанесений предмету прокату оцінюється на СТО Наймодавцем за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкурозцінками спеціалізованих станцій. У такому випадкувипадку незгоди Наймача з сумою нанесених збитків, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленнівін звертається до експертної установи для визначення розміру збитків за власний рахунок. 9.9. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Наймачем правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на період дії договору прокату з таким Наймачем, підлягає оплаті порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями. Наймодавець у випадку отримання постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Наймача разом із договором прокату для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні дії по доведенню факту, що в момент правопорушення автомобілем керував Наймач. У випадку оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, Наймач зобов’язаний передати в день повернення автомобіля відповідні протоколи Наймодавцю та сплатити штраф. 9.10. У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Наймачем про місцезнаходження автомобіля Наймодавець має право заявити про викрадення автомобіля до компетентних органів. 9.11. У випадку порушення Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на територіях, визначених п.п. 2.3., 2.4. Договору, Наймодавець без будь-які яких попереджень має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір прокату та негайно повернути автомобіль. При цьому, Наймачу не повертаються суми за невикористані дні прокату та сума застави. Наймач також зобов’язується відшкодувати всі інші збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем виникли у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у Наймодавця в зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;вказаній території.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену чинним законодавством У країни. 5.2. В разі невиборки Товару на умовах ЕХ\У або неприйняття доставленого Товару на умовах СРТ Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості неприйнятого Товару та відшкодовує заподіяні збитки. 5.3. За необгрунтовану, безпідставну і не передбачену чинним законодавством України та умовами Договорувідмову Покупця від приймання товару від Постачальника або прострочення у прийманні товару, що триває більш ніж один календарний день, Покупець за вимогою Постачальника зобов'язаний сплатні й останньому штраф у розмірі 30% від вартості належної до поставки партії товару. 6.25.4. Збитки, понесені Постачальником внаслідок неповернення та/або несвоєчасного повернення зворотної тари при поставці на умовах СРТ. відшкодовуються Покупцем протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з моменту отримання письмової вимоги Постачальника, шляхом виплати Постачальнику грошової суми в розмірі п’ятикратної вартості цієї тари, згідно переліку, вказаному в тарному листі, наданому Постачальником Перевізнику. 5.5. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, термінів оплати Покупець зобов’язаний сплатити сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу України за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіпрострочення платежу. 6.45.6. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором У разі наявності простроченої заборгованості Постачальник має право зупинити прийом замовлень та/або Індивідуальним Договоромвиконання наступних поставок та/або розірвати Договір в односторонньому порядку. 5.7. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУСторони дійшли згоди, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;у разі, якщо розрахунок коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної не буде зареєстрований Покупцем в ЄРІ 1Н протягом терміну, визначеного ПКУ, Постачальник має право вимагати компенсувати збитки у розмірі зменшення податкового зобов’язання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.29.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець Постачальник має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки в розмірі фактичних збитків Постачальника, виключно у разі: - порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником за поставлену електроенергію; - відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до моменту свого об'єкта, до якого здійснюється постачання електричної енергії Постачальником. 9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівнеправомірного доручення Постачальника, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)обсягах, передбачених цим ДоговоромПРРЕЕ. 9.4. При цьому Продавець Постачальник не несе відповідальність відповідає за будь-які збиткиперебої у передачі або розподілі електричної енергії, витрати або втратиза неналежні показники якості електроенергії, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатизалежать від функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором розвитку системи передачі та/або Індивідуальним Договоромсистеми розподілу електричної енергії та сталися з вини відповідального оператора системи. 9.5. Розмір Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків визначається наступним встановлюється ПРРЕЕ. 9.6. У випадку порушення Постачальником строків складання та реєстрації зведеної податкової накладної згідно з п. 7.3. цього Договору та x. 201.4 ст. 201, п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, Покупець має право вимагати від Постачальника, а Постачальник зобов’язаний сплатити штраф, в розмірі суми ПДВ, безповоротно втраченої Покупцем внаслідок не зареєстрованих /неналежним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУнесвоєчасно зареєстрованих Постачальником зведених податкових накладних та розрахунків коригувань, що діє призвело до збитків Покупця, з урахуванням умов викладених нижче. 9.7. У випадку невиконання винною Стороною договору вимог чинного законодавства стосовно правил складання та термінів реєстрації в ЄРПН зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних, інша Сторона, повинна невідкладно звернутись до винної Сторони з вимогою усунення таких порушень задля уникнення своїх збитків у вигляді безповоротної втрати суми ПДВ, яка зменшує податкові зобов’язання. В разі, якщо винна Сторона не усунула такі порушення, що призвело до визначених збитків іншої Сторони, та в разі, коли Xxxxxxx, що потерпіла, доклала всіх зусиль задля уникнення таких збитків, вона має право на 6-й банківський день такої прострочки;отримання від винної Сторони штрафу, вказаного вище, або звернутись до суду з відповідним позовом до винної Сторони, з метою відшкодування фактично понесених та документально підтверджених збитків.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.110.1. При порушенні Сторони приймають на себе виконання зобов'язань, передбачених Договором та, несуть матеріальну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання робіт та зобов'язань по даному Договору у відповідності до його умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договоруположень, у відповідності до чинного законодавства України. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку10.2. У такому випадкувипадку несвоєчасної оплати за виконані роботи, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у періодв період прострочки, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен кожний день прострочення, а у затримки оплати виконаних робіт. 10.3. У випадку порушення Покупцем Підрядником строків оплати за природний газ виконання робіт більше ніж на 5 1 (п’ятьодин) робочих день, він повинен сплатити Замовнику штраф в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від вартості не виконаних робіт за кожний день такого прострочення. 10.4. У випадку несвоєчасного виконання робіт або частини робіт відповідно до календарного плану-графіку виконання робіт (Додаток №2), якщо строку виконання робіт або частини робіт порушено більше ніж на 20 календарних днів, Покупець зобов’язаний сплатити Замовник має право розірвати цей Договір у односторонньому порядку шляхом направлення відповідного повідомлення на користь Продавця додатково штрафадресу Підрядника, розмір якого становить 10% Договірної вартостізазначену в розділі 16 цього Договору. Договір безумовно розривається на п’ятий календарний день з моменту відправлення Замовником відповідного повідомлення про розірвання Договору на адресу Підрядника. У такому випадку вважається, що Договір розірвано з вини Підрядника. Додаткового укладення угод з приводу розірвання Договору з підстав, зазначених у цьому пункті Договору, не потребується. Вартість частини робіт, які не було виконано Підрядником, яка була оплачена Замовником, повертається Підрядником Замовнику в строк не більше ніж п’ять банківських днів з дня розірвання Договору. 6.410.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиРозірвання цього Договору здійснюється в порядку, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиустановленому цим Договором та чинним законодавством України. 10.6. Підрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт до підписання акту приймання-передачі виконаних робіт Замовником. Після підписання акту приймання-передачі, визначених Договором уся відповідальність за збереження виконаних робіт переходить до Замовника. 10.7. В разі порушення п.8.4. уся відповідальність за збереження виконаних робіт переходить до Замовника. 10.8. Підрядник несе повну відповідальність за завдання збитків Замовнику, третім особам внаслідок порушення Підрядником (його працівниками) санітарних та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)протипожежних вимог, де КНБУ – офіційний курс грн/європравил техніки безпеки, опублікований на сайті НБУінших вимог та правил, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;установлених діючим законодавством України до виконуваних робіт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні За порушення умов даного Договору Сторони несуть винна Сторона несе відповідальність згідно з в повному обсязі, яка полягає у відшкодуванні спричинених нею витрат (збитків) іншій Стороні, в порядку, передбаченому чинним законодавством України України. 9.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ строків перерахування грошових коштів в наданій ПОСТАЧАЛЬНИКОМ до оплати сумі, погодженій Сторонами за умовами Договору та/або відповідного Додатку до нього ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочки від суми невиконаних обов’язків, за кожен день прострочення платежу та умовами за весь період прострочення на поточний (банківський) рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, якщо інше не передбачено Додатками до Договору. 6.29.3. За У разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з ПОКУПЦЕМ на термін більше ніж на 10 (десять) календарних днів передбачених цим Договором (Додатками до нього) термінів і умов оплати Товару, що підлягає поставці, та/або Індивідуальним Договором термінів з надання рознарядок на партії Товару, що підлягають поставці або їх заміни в разі потреби, ПОСТАЧАЛЬНИК має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання даного Договору та розірвати його в односторонньому порядку. 9.4. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ строків, вказаних у п. 7.4.2. цього Договору, ПОКУПЕЦЬ на вимогу ПОСТАЧАЛЬНИКА сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф за простій автоцистерн у розмірі 3 000,00 грн. (три тисячі грн., 00 коп.) за кожну розпочату добу простою, що включає вихідні та святкові дні. 9.5. У разі невиконання або неналежного виконання ПОКУПЦЕМ умов заповнення залізничних накладних на повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагонів-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці, ПОКУПЕЦЬ сплачує штраф у розмірі 20,00 % провізної плати, вказаної в залізничній накладній на повернення вагоно-цистерни, та відшкодовує усі витрати ПОСТАЧАЛЬНИКА понесені у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням ПОКУПЦЕМ умов заповнення залізничних накладних на повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагонів-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці. 9.6. У разі прострочки виконання або неналежного виконання ПОКУПЦЕМ обов’язку з повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча грн., 00 коп.) за кожен день прострочки повернення кожної вагоно-цистерни. 9.7. У разі втрати вагоно-цистерни ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерни інвентарного парку Білоруської залізниці під час її перебування на території інших держав і/або на станції призначення, ПОКУПЕЦЬ відшкодовує ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість такої вагоно-цистерни за ціною заводу-виробника, що діє на момент відшкодування, а також витрати по введенню її в експлуатацію. 9.8. У разі повернення вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці в технічно- та/або за інші порушеннякомерційно непридатному стані, тобто в забрудненому, пошкодженому або розукомплектованому вигляді, якщо забруднення, пошкодження або розукомплектування відбулося під час знаходження вагоно- цистерн на станції призначення до моменту відправки на адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА або його Вантажовідправника або в інвентарний парк Білоруської залізниці, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ документально підтверджену вартість робіт по очищенню і/або вартість робіт по виправленню пошкоджень і/або вартість відсутніх деталей вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА/Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці, а також відшкодувати вартість промивки, пропарювання, дегазації вагоно-цистерн і залізничний тариф, сплачений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ при транспортуванні вагоно-цистерн до місця проведення ремонту і при поверненні вагоно-цистерн з ремонту. 9.9. У разі самовільного використання або переадресації вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКА/Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА або вагоно-цистерн інвентарного парку Білоруської залізниці, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф в розмірі, вказаному в Статуті залізниць і інших нормативних документах з урахуванням коефіцієнтів, встановлених чинним законодавством України. 9.10. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ всі документально підтверджені витрати по оплаті штрафів, що виставляються Укрзалізницею (Білоруською залізницею), понесені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ внаслідок невиконання плану перевезень вантажів залізничним транспортом, у випадку, якщо такі витрати були понесені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з вини ПОКУПЦЯ, зокрема, внаслідок відмови ПОКУПЦЯ від отримання Товару, узгодженого до постачання, надання відвантажувальних реквізитів, що відрізняються від тих, за які якими був заявлений план перевезень тощо. 9.11. У випадку надання ПОКУПЦЕМ невірних (неточних) реквізитів Вантажоодержувача (Вантажоотримувача) та/або станції призначення, ПОКУПЕЦЬ зобов‘язується відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ всі понесені останнім витрати і збитки. Відшкодування здійснюється згідно розділу 6 виставленого рахунку ПОСТАЧАЛЬНИКА, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його отримання ПОКУПЦЕМ. 9.12. ПОСТАЧАЛЬНИК за даним Договором має право здійснювати утримання сум платежів або їх залік як забезпечення виконання ПОКУПЦЕМ будь-яких його зобов'язань, передбачених даним Договором. 9.13. У разі надходження оплати (повністю або частково) за Товар (партію Товару) після спливу строків (термінів), встановлених для його оплати в цьому Договорі та/або Додатках до цього Договору передбачено відповідальність Покупця Договору, якщо умовами постачання передбачена попередня оплата, ПОСТАЧАЛЬНИК має право застосувати до ПОКУПЦЯ оперативно-господарську санкцію - відмінити постачання простроченого в оплаті Товару (партії (частини) Товару), із звільненням ПОСТАЧАЛЬНИКА від будь-якої відповідальності за таку відміну. Сплачені грошові кошти повертаються ПОКУПЦЕВІ після підписання Сторонами Акту звірки взаєморозрахунків і надання ПОКУПЦЕМ листа ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ про повернення грошових коштів або залишаються у вигляді ПОСТАЧАЛЬНИКА в рахунок виконання зобов'язань ПОКУПЦЯ по оплаті постачання Товару в майбутньому. 9.14. У випадку невиконання або неналежного виконання ПОКУПЦЕМ зобов’язань з отримання Товару, передбачених цим Договором, ПОСТАЧАЛЬНИК має право реалізувати замовлений Товар третій особі, при цьому зобов’язання ПОСТАЧАЛЬНИКА щодо виконання замовлення ПОКУПЦЯ припиняються та до ПОСТАЧАЛЬНИКА не застосовуються жодні санкції. 9.15. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання зобов'язань за цим Договором (підписаними Додатками). 9.16. Сторони прийшли до взаємної згоди, що нарахування штрафних санкцій (штрафу, пені) за прострочення виконання зобов’язань за даним Договором не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано, і такі штрафні санкції (пені, штрафи) продовжують нараховуватися до дати повного виконання винною Стороною відповідних прострочених зобов’язань за Договором. 9.17. Сторони даним Договором встановлюють строк позовної давності щодо стягнення неустойки (штрафу, тощопені) тривалістю 3 (три) роки. 9.18. При безпідставній відмові з боку ПОКУПЦЯ приймати Товар (частково або партії Товару загалом), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем ПОКУПЕЦЬ за вимогою ПОСТАЧАЛЬНИКА сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ штраф у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій розмірі 5,00 % від вартості неприйнятого Товару (пені, штраф тощопартії Товару), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збиткиа також компенсує збиток, витрати або втрати, які були понесені Покупцем який виник у ПОСТАЧАЛЬНИКА у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договоруцим. 6.39.19. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниСторони погодили, що діяла при отриманні коштів від ПОКУПЦЯ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, заборгованість ПОКУПЦЯ зменшується в наступному порядку: зменшується сума нарахованої пені та нарахованих штрафів, зменшується сума заборгованості за відвантажений Товар (при цьому, в першу чергу зменшується сума за Товар, який був відвантажений раніше). Сума пені та розмір штрафу вказуються у періодпретензії, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівиставленій ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОКУПЦЮ. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним відповідальність, передбачену законодавством України та умовами Договору. 6.2цим Договором. За У разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків строку оплати за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняТовар, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньпередбаченого п. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку4.1. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з датиПокупець сплачує Постачальнику неустойку у вигляді пені в розмірі 0,1% суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець але не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, . Сплата пені не звільняє Покупця від суми простроченого платежу виконання зобов’язань за кожен день прострочення, а у цим Договором. У випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж передбачених п. 6.1.6. цього Договору, а саме несвоєчасного приймання та вивезення Товарів Покупець втрачає право на 5 подальше отримання Товарів. При цьому будь-які витрати (п’ятьзбитки) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4Покупцю не відшкодовуються. Покупець зобов’язується несе відповідальність за порушення його представниками вимог охорони праці та пожежної безпеки на території Постачальника під час виконання цього Договору, у тому числі під час приймання, завантаження та вивозу Товарів за цим Договором. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє Покупця від обов’язку відшкодувати Продавцю за вимогою Постачальника збитки, завданні йому завдані порушенням цього Договору, у зв’язку із порушенням повному обсязі, незалежно від стягнення штрафних санкцій. У разі якщо в результаті невиконання або неналежного виконання Покупцем строків оплатизобов’язань за цим Договором Постачальнику завдано збитків, визначених Договором Постачальник має право вимагати від Покупця відшкодування таких збитків у повному обсязі. Зобов’язання Покупця, встановлені Договором, забезпечуються оперативно-господарськими санкціями, що передбачені ст. 236 Господарського кодексу України, зокрема, але не виключно: Продавець має право відмовитись від встановлення на майбутнє господарських відносин з Покупцем на підставі п. 4 ч.1 ст. 236 Господарського кодексу України у разі невиконання та/або Індивідуальним неналежного виконання Покупцем зобов’язань за цим Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * Продавець самостійно приймає рішення про застосування такого виду оперативно-господарських санкцій та повідомляє Покупця впродовж 7 (ДCEGH * КНБУ * 11,0)семи) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення із зазначенням дати, де КНБУ – офіційний курс грнз якої починається їх застосування, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на адресу Покупця, вказану в Розділі 13 Договору, та/євроабо електронну адресу Покупця, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;вказану в п.12.9. цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.27.1. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 термінів переказу грошових коштів Банк несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». 7.2. У випадку порушення Клієнтом вказаного у п. 4.2.7. цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пенітерміну повернення Банку суми, штрафипомилково зарахованої на Рахунок Клієнта, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір Клієнт повинен сплатити Банку пеню в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на дату завершення помилкового переказу, від суми помилкового переказу за кожен календарний день, починаючи з дати завершення помилкового переказу до дати повернення коштів включно, але не більше 10 % від суми переказу. 7.3. У випадку непогашення Несанкціонованого овердрафту та суми процентів, нарахованих за використання Несанкціонованого овердрафту, Клієнт протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення Несанкціонованого овердрафту, сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Овердрафту понад встановлений ліміт за кожен день затримки (пеня сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день сплати). Сплата пені не звільняє Клієнта від зобов'язання погасити суму Несанкціонованого овердрафту та суму процентів. 7.4. У випадку неможливості стягнення Банком плати за надані послуги (через відсутність/недостатність коштів на Рахунку Клієнта або з інших причин, які не залежать від Банку) Банк має право нарахувати, а Клієнт повинен сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на момент виникнення простроченої заборгованості з оплати послуг, за кожен календарний день, починаючи з дати виникнення вказаної простроченої заборгованості до дати оплати послуг. 7.5. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 7.6. Банк несе відповідальність за неналежне прийняття та фіксування інформації від Держателя БПК у випадку втрати або крадіжки БПК у відповідності до внутрішніх процедур Банку, та за оплату всіх авторизованих транзакцій після постановки БПК до стоп-листа. 7.7. Клієнт-фізична особа несе відповідальність за повноту та своєчасність сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, при переказі чистого доходу Клієнта від здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності з Рахунку на рахунок Клієнта, відкритий для власних потреб. 7.8. Банк не несе відповідальності за: 7.8.1. обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку, якщо таке обмеження пов’язане з прийняттям Національним банком України актів, обов’язкових до виконання уповноваженими банками України; 7.8.2. порушення строків проведення операцій (видаткових/прибуткових) за Рахунком, якщо такі випадки пов’язані з несправністю/некоректним функціонуванням платіжних систем, що забезпечують проведення міжбанківських переказів через кореспондентські рахунки; 7.8.3. неповідомлення Клієнта щодо обставин, про настання яких Банк зобов’язаний обов’язково повідомити Клієнта, за умови, якщо письмова кореспонденція направлена на адресу Клієнта, що була встановлена Банком при ідентифікації Клієнта, у випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) Клієнта, про яку Банк не був повідомлений Клієнтом, в порядку, визначеному цим Договором; 7.8.4. відмову від надання Клієнту послуг, не передбачених Тарифами Банку та від проведення операцій за Рахунком у випадках порушення режиму Рахунку, встановленого законодавством; 7.8.5. наслідки проведених операцій за Рахунком, які виникли не з вини Банку; 7.8.6. розголошення Банком інформації, в т.ч. яка належить до банківської таємниці, яке відбулось внаслідок її пересилання через незахищені канали зв’язку за вимогою чи на прохання Клієнта; 7.8.7. зупинення проведення видаткових операцій за Рахунком Клієнта у випадку прийняття спеціально уповноваженим органом, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 7.8.8. незручності, які виникли при обслуговуванні рахунку, під час виконання Xxxxxx своїх обов’язків як суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 7.8.9. стан каналів зв’язку, псування та втрату інформації через неякісні канали зв’язку; 7.8.10. псування інформації, відправленої Клієнту з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ- БАНКІНГ», після отримання квитанції від Клієнта про прийом цієї інформації; 7.8.11. невиконання оформлених та/або підписаних Удосконаленим ЕП/Кваліфікованим ЕП Клієнта із порушеннями (помилками) розрахункових документів Клієнта; 7.8.12. невиконання електронних розрахункових документів Клієнта, відправлених Клієнтом із порушенням технології здійснення електронно-розрахункового обслуговування; 7.8.13. порушення користувачами вимог безпеки під час використання Онлайн ЕП (доступ до мобільного телефону користувача (або SIM-карти, що з ним пов’язана), номер якого зазначений у Заяві про приєднання/Заяві про зміну умов обслуговування, сторонніх осіб; неповідомлення/невчасне повідомлення Банка про втрату контролю над мобільним телефоном або SIM-карти, що з ним пов’язана, тощо). Ризик несанкціонованого списання коштів із Рахунку Клієнта на підставі розрахункового документа, підписаного Онлайн ЕП, несе Клієнт до моменту отримання Банком заявки на відкликання сертифікату користувача. 7.8.14. За ненадання Сервісу «СМС Banking» /Сервісу «Погодження курсів» у випадку технічних несправностей мобільного телефону Клієнта. 7.8.15. За ненадання сервісу «СМС Banking»/ Сервісу «Погодження курсів» у випадку збоїв у мережі оператора мобільного зв’язку. 7.8.16. За ненадання сервісу «СМС Banking»/Сервісу «Погодження курсів» у випадку знаходження Клієнта за межами покриття мережі оператора мобільного зв’язку. 7.8.17. За отримання інформації третіми особами у випадку, якщо код доступу був Клієнтом розголошений. 7.8.18. За отримання інформації третіми особам у випадку розголошення інформації оператором мобільного зв’язку, або у разі втрати Клієнтом номеру мобільного телефону, про що Клієнт не повідомив Банк з метою зміни номеру мобільного телефону на дійсний, або якщо повідомлення Клієнта про зміну реквізитів для надання сервісу містило неточну, неповну та/або помилкову інформацію. 7.8.19. відмову в обслуговуванні БПК представниками підприємств торгівлі та сфери послуг. 7.8.20. відмову в обслуговуванні БПК, якщо відмова в обслуговуванні БПК була викликана технічними проблемами платіжної системи, яка знаходиться поза контролем Банку. 7.8.21. збитки, завдані Клієнту виходом із ладу технологічного обладнання, у випадку, якщо така поламка була очевидна (повідомлення на екрані приладу тощо). 7.8.22. неправомірне зняття грошових коштів з Рахунку через розголошення ПІН, передачу БПК Держателями третім особам, її втрату або крадіжку. 7.8.23. за несвоєчасний платіж, якщо затримка була викликана несвоєчасним повідомленням Торговцем Банку про зміну платіжних реквізитів Торговця; 7.8.24. за відмову в обслуговуванні Клієнта у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженнязброї масового знищення"; 7.8.25. за стан каналів зв’язку, псування та втрату інформації через неякісні канали зв’язку; 7.9. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань однією із Сторін інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов’язань, а також відшкодування завданих їй збитків. 7.10. При несвоєчасній оплаті проведених операцій Банк виплачує Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочки від суми простроченого платежу, що діяла у період, період прострочення. 7.11. Торговець несе відповідальність за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день простроченнянесанкціонований доступ до обладнання для обслуговування БПК, а у випадку порушення Покупцем строків оплати також за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівздійснення платежу фальшивою, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостівикраденою/загубленою БПК. 6.47.12. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором У разі втрати обладнання та/або Індивідуальним Договоромнеповернення обладнання на вимогу Банку Торговець зобов’язаний відшкодувати Банку первісну вартість обладнання не пізніше 10 (Десяти) банківських днів з дня отримання Торговцем відповідного листа від Банку. Розмір збитків Відсутність чи непідписання будь-якою із Сторін Акту прийому – передачі обладнання від Банку до Торговця не є підставою для відмови Торговцем у відшкодуванні вартості обладнання, якщо через таке обладнання Торговцем була проведена хоча б одна операція продажу чи скасування. У разі поломки з вини Торговця (знаходження обладнання в неробочому стані) обладнання в період находження його у Торговця, останній обов’язаний сплатити Банку штраф у розмірі вартості ремонту не пізніше 10 (Десяти) банківських днів від дня направлення Банком відповідного листа. Сервісна організація, яка здійснює ремонт обладнання визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)Торговцем, де КНБУ – офіційний курс грн/євроз переліку компаній, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;який надає Банк.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.25.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором таСпоживачем строків/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем термінів оплати за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним ДоговоромІндивідуальними Договорами, Покупець Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, України від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків Споживачем строків/термінів оплати за природний газ більше ніж на 5 5-ть (п’ять) робочих Робочих днів, Покупець Споживач зобов’язаний сплатити на користь Продавця Постачальника додатково штрафштраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми простроченого платежу у строк та на умовах, розмір якого становить 10% Договірної вартостівизначених у відповідній вимозі Постачальника. 6.45.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю У разі якщо після підтвердження Споживачем наміру про укладення Індивідуального Договору на відповідний Період постачання Споживач відмовляється підписати відповід ний Індивідуальний Договір та не повідомляє Постачальника про таку відмову до кінця Робочого Дня, що слідує за днем надання заяви про намір укласти Індивідуальний Xxxxxxx, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 10 % вартості газу згідно заяви про намір укласти Індивідуальний Договір. 5.4. У випадку повної або часткової відмови Споживача від прийняття замовленого обсягу (об’єму) газу Постачальник має право утримати зі сплаченої Споживачем за такий газ суми грошових коштів штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) розрахункової Договірної Вартості обсягу газу, від прийняття якого Споживач відмовився. 5.5. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі газу, які 5.6. У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем його зобов’язань щодо оплати газу, передбачених у Договорі/Індивідуальному Договорі, Постачальник має право призупинити передачу газу Споживачу до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань щодо оплати газу, при цьому Постачальник не несе відповідальність за будь-які збитки, завданні йому витрати або втрати Споживача, які були понесені останнім у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиз таким припиненням. 5.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Xxxxxxx від виконання взятих на себе зобов’язань, визначених Договором та/або Індивідуальним Договоромвідповідно до умов Індивідуального Договору. 5.8. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Стягнення штрафних санкцій є правом, а не обов’язком Сторін. 5.9. У випадку неналежного виконання Постачальником зобов’язань за Індивідуальним Договором * щодо обсягів (ДCEGH * КНБУ * 11,0об’єму) передачі газу та строків, встановлених відповідним и Індивідуальними Договорами та законодавством щодо подання номінацій (неподання та/чи несвоєчасне подання), де КНБУ – офіційний курс грнта за умови належного виконання Споживачем своїх зобов’язань за Договором/євроІндивідуальним Договором, опублікований Постачальник сплачує на сайті НБУкористь Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розрахункової Договірної Вартості природного газу, що діє який мав бути номінований на 6Споживача/переданий Споживачу за кожен день прострочення на підставі відповідної вимоги Споживача. 5.10. Постачальник не несе будь-й банківський день такої прострочки;якої відповідальності перед Споживачем за непостачання газу, якщо таке непостачання є наслідком невключення Споживача до Реєстру споживачів через дії/бездіяльність Споживача, іншого постачальника Споживача, Оператора ГТС. 5.11. Нарахування штрафних санкцій не обмежується строком, встановленим ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, та здійснюється за весь період прострочення виконання зобов’язань. 5.12. Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Xxxxxxx дійшли згоди встановити позовну давність до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) тривалістю у три роки. 5.13. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу не більш ніж на +/- 5%.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні За порушення умов Договору Сторони сторони несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену даним Договором та чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2України. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків прострочення оплати за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втратиЗамовник сплачує, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатиокрім відшкодування вартості фактично виконаних робіт, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, за який сплачується пеняна момент прострочення, від суми простроченого платежу заборгованості за кожен день прострочення. У випадку порушення Замовником строку (терміну) оплати понад 10 календарних днів, а Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 20 % від суми прострочення. Керуючись положеннями частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, Xxxxxxx дійшли згоди, що у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж прострочення Замовником платежу, сплата якого передбачена відповідно до умов цього Договору, Xxxxxxxx на 5 вимогу Виконавця сплачує останньому 30 (п’ятьтридцять) робочих дніввідсотків річних від простроченої суми. У випадку необґрунтованого прострочення виконання робіт понад строки, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафщо зазначені в наряд-замовленні Виконавцем, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті останній сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє діяла на 6момент порушення Договору, від вартості невчасно виконаних по даному Договору робіт за кожен день прострочення. За ухилення від отримання повідомлення про закінчення робіт з ремонту та /або технічного обслуговування Автомобіля, Замовник додатково сплачує одноразовий штраф у розмірі 25% від вартості робіт з ремонту та /або технічного обслуговування. Виконавець має право притримати Автомобіль(лі) Замовника на своїй території до отримання від Замовника суми заборгованості по сплаті за попередньо виконані та своєчасно несплачені Роботи, в тому числі по іншим Автомобілям ніж той, що притримується. При цьому Замовник повинен сплатити Виконавцю вартість зберігання Автомобіля (ів) виходячи з розрахунку 60 грн., в тому числі ПДВ 20% у розмірі 10 грн. за кожен календарний день такого зберігання одного Автомобіля. Відшкодування заподіяної шкоди не звільняє винну Xxxxxxx від виконання зобов'язань по даному Договору. У разі відмови Замовника від цього Договору він відшкодовує Виконавцю збитки у розмірі 100% вартості спеціально замовлених Виконавцем Матеріалів, які не були використані Виконавцем у роботі внаслідок такої відмови. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих рей залишених в Автомобілі. У випадку, якщо протягом 3-й банківський день такої прострочки;х календарних днів Замовником не буде прийнято рішення щодо проведення ремонту транспортного засобу, що був залишений у Виконавця, та не був забраний Замовником, останній сплачує Виконавцю вартість простою транспортного засобу у розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 коп.) за добу. Сторони домовились, що згідно п.6 ст. 232 ГКУ позовна давність до вимог про сплату (стягнення) штрафних санкцій, нарахованих відповідно до умов цього Договору, становить три роки. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором припиняється через 3 роки з моменту виникнення прострочення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку7.2. У такому випадкуразі не поставки або недопоставки Постачальником газу, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього відповідно до умов даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити останній сплачує на користь Споживача пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу. 7.3. У разі порушення умов оплати згідно п. 3.1., 3.2. Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, що нараховується від суми простроченого платежу за кожен день простроченнядень. 7.4. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником газу більш ніж на 20 днів, Постачальник має право стягнути штраф в розмірі 20 % від вартості поставленого обсягу природного газу в місяці, за який виникла заборгованість. 7.5. Постачальник вправі припинити поставку газу та вимагати проведення оплати за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту припинення подачі, протягом 3-х банківських днів з дня припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки в цьому випадку відшкодовуються відповідно до п. 10 Постанови КМ України від 8 грудня 2006 року №1687 «Про затвердження Порядку пооб'єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам крім населення». 7.6. Постачальник вправі зарахувати перераховані Споживачем грошові кошти, які надходитимуть в якості оплати поставленого газу, в першу чергу для погашення штрафних санкцій, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих дніввже потім, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіяк оплату основного боргу. 6.47.7. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиУ випадку, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором якщо Споживач замовив обсяг Газу на звітний місяць поставки та не спожив та/або Індивідуальним Договоромзмінив Постачальника газу протягом місяця поставки, при цьому не попередив та не провів коригування заявки, відповідно до п. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг 2.1. та 2.2 Договору, Постачальник має право нарахувати Споживачу відшкодування витрат з закачування недоспожитого газу в Підземні Сховища Газу АТ «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до тарифів останнього. 7.8. Постачальник не відповідає за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0)будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, де КНБУ – офіційний курс грнякі стосуються функціонування, обслуговування та/євроабо розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, опублікований на сайті НБУа також за будь-яке погіршення якості природного газу, що діє сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 7.9. Постачальник зобов'язується складати всі податкові накладні в електронній формі з дотриманням умов, щодо їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, у порядку визначеному законодавством. Податкові накладні мають містити електронні підписи уповноваженої платником особи з дотриманням умови, щодо реєстрації цих підписів у порядку визначеному законодавством та електронну печатку. 7.10. У разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, Споживач має право затримати наступні (чергові) планові платежі згідно Розділу 4 даного Договору у сумі недоотриманого податкового кредиту до повного виконання Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем. При затримці понад 180 календарних днів - остаточно недоплатити Постачальнику суму незареєстрованого та втраченого податкового кредиту Споживачем з причин невиконання Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкового кредиту. В будь-якому з цих випадків санкції та обмеження, що передбачені Договором до Постачальника не застосовуються. 7.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на 6-й банківський день такої прострочки;себе зобов'язань, відповідно до умов даного Договору. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін. 7.12. Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом Газотранспортних Систем та Кодексом Газорозподільних Систем, затвердженими в установленому законом порядку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. Кожна сторона несе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору згідно правил, установлених у даному Договорі, а також згідно чинного законодавством України. 7.2. У разі фізичної втрати Об'єкту оренди з вини Орендаря під час дії даного Договору, Орендар мусить компенсувати Орендодавцю повну вартість Об'єкту оренди. Договірна оціночна вартість Об'єкта оренди з урахуванням індексації становить _____________________ грн (______________________ гривень) 00 коп. 7.3. У разі, якщо нанесені будь-які збитки щодо Об`єкту оренди з вини Орендаря, третіх осіб, або за наслідками ведення господарської діяльності під час дії даного Договору, Орендар зобов’язаний компенсувати Орендодавцю повну вартість нанесених збитків. При порушенні умов цьому Орендар має право виставити рахунок Орендарю із зазначенням суми, що підлягає компенсації, який обов’язковий для сплати протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виставлення Орендодавцем. Відмова від сплати даного рахунку є підставою для дострокового розірвання Договору. При цьому Орендодавцем має право компенсувати суму нанесених збитків за рахунок суми, сплаченої Орендарем у рахунок останнього місяця оренди та гарантійної суми, якщо така сума покриває суму збитків. Окрім цього при достроковому розірванні Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами діють правила, передбачені п. 3.5-3.6 Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань7.4. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівзбитки щодо Об`єкту оренди, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкубули спричинені з вини Орендодавця, з Орендаря знімається відповідальність за спричинені збитки. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим ДоговоромВся відповідальність лягає на Орендодавця. При цьому Продавець Орендодавець відповідає за речі, товар та меблі Орендаря, упущену вигоду Орендаря. 7.5. Сторони звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин: землетрусу, повені, іншого стихійного лиха, початку бойових дій, введення надзвичайного становища, страйків або інших ситуацій непереборної сили, що не дає можливості точному та своєчасному виконанню зобов'язань за цим Договором (далі -"форс-мажор"). Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин в письмовій формі проінформувати іншу Сторону про настання або припинення таких обставин та про їх наслідки, вжити всіх можливих заходів з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. 7.6. У випадках, якщо раптово зникає електроенергія, у разі надання підключення електроспоживання з боку Орендодавця, Сторони домовились про наступні дії: 7.6.1. Якщо електроенергія зникла не з вини Орендаря та Орендодавця (відключення електроенергії по району, втручання третіх осіб, настання несприятливих погодних умов), Орендодавець несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням згідно п. 7.4. даного Договору. 6.37.6.2. За порушення Покупцем строків оплатиЯкщо електроенергія зникла з вини Орендаря (перенавантаження електромереж, визначених Договором та/намагання самостійно полагодити або Індивідуальним Договоромзмінити лічильники і т.д.), Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниОрендар несе повну відповідальність за спричинені збитки собі, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіОрендодавцю та третім особам. 6.47.6.3. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * Якщо електроенергія зникла з вини Орендодавця (ДCEGH * КНБУ * 11,0несправність обладнання), де КНБУ – офіційний курс грн/євроОрендодавець несе відповідальність згідно п. 7.4. даного Договору. 7.6.4. Не залежно від причин та вини Сторін у настанні даної події, опублікований Орендар зобов`язаний негайно повідомити Орендодавця про дану ситуацію. 7.6.5. Якщо у Орендаря в момент відключення електроенергії може зіпсуватися товар, він може звернутися до Орендодавця з проханням встановити переносний генератор, який на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;деякий час може підтримувати живлення. Дана послуга є додатковою та оплачується окремо.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену даним договором і чинним законодавством України та умовами України. 8.2. За порушення погоджених строків поставки товару Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20 (двадцять)% від вартості не поставленого товару. 8.3. У випадку поставки товару неналежної якості (у тому числі з прихованими недоліками) Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20 (двадцять) % від вартості товару неналежної якості. 8.4. За порушення погоджених строків виконання робіт Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцять)% від вартості невиконаних робіт. 8.5. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцять)% від вартості робіт, що не відповідають умовам договору. 8.6. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцять)% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 6.28.7. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно працівниками Постачальника на території та у приміщеннях Покупця вимог протипожежної безпеки, вимог з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушенняохорони праці та промислової санітарії, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пеніекологічних норм та правил, штрафи"Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, тощо)знищення, Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівв тому числі ненавмисно, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкумайна Покупця, чи завдання шкоди працівникам 8.8. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За випадку порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, розрахунків за договором Покупець зобов’язаний сплатити сплачує Постачальнику пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, НБУ від несплаченої суми за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен кожний день прострочення. 8.9. Якщо Покупець втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість внаслідок виявлення контролюючим органом розбіжностей, помилок, невідповідностей в наданій Постачальником товаросупроводжувальній документації на товар або не здійснення Постачальником реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного законодавства, Постачальник відшкодовує Покупцю сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості товару, нараховані контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днівднів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Покупця або в інші строки, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіузгоджені Сторонами. 6.48.10. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;даним договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.19.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.29.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець Постачальник має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі: - порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі; - відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до моменту свого об'єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника. 9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівнеправомірного доручення Постачальника, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)обсягах, передбачених цим ДоговоромПРРЕЕ. 9.4. При цьому Продавець Постачальник не несе відповідальність відповідає за будь-які збитки, витрати перебої у передачі або втратирозподілі електричної енергії, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатистосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договоромрозвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, Покупець зобов’язаний сплатити що сталися з вини відповідального оператора системи. 9.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ. 9.6. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx, яка допустила таке несвоєчасне виконання, оплачує протилежній Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у в період, за який сплачується пеня, оплачується пеня від суми простроченого платежу несвоєчасно виконаного (невиконаного) грошового зобов’язання, за кожен день прострочення. У випадку, а якщо Сторонами у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівДодатку № 2 до цього Договору, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, щодо окремих грошових зобов’язань встановлено іншій розмір якого становить 10% Договірної вартостіпені - Сторонами застосовується розмір пені зазначений у Додатку № 2 виключено щодо відповідних платежів. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.18.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність за невиконання та / або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України. 8.2. У випадку ненадання чи неналежного надання Туристу належно оплачених туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР/ТРАГЕНТ зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих чи неналежно наданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором. Причому, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: в разі виявлення Туристом недоліку (істотного недоліку) однієї чи кількох послуг протягом Реалізації Туристичного Продукту згідно з чинним законодавством України програмою Туристичного Продукту, також беручи до уваги інші норми цього Договору, якщо виявивши такі недоліки / істотні недоліки, Турист продовжує споживати інші послуги за програмою Туристичного Продукту і до моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту обсяг належно наданих послуг складе до 70% включно від загального обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту, то (відповідно до ч. ст. ЗУ „Про захист прав споживачів‖) вимога Туриста про відшкодування йому збитків неналежним наданням та умовами / або ненаданням однієї чи кількох послуг Туристичного Продукту не може перевищувати 30% загальної вартості Туристичного Продукту. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: вимога відшкодування повної вартості Туристичного Продукту (або будь-якої частини вартості понад 30% включно від повної вартості Туристичного Продукту) на користь Туриста допускається лише у випадку, коли Турист, виявивши ненадання та / або неналежне надання послуг, також беручи до уваги інші норми цього Договору, припиняє подальше споживання інших послуг Туристичного Продукту та в результаті споживе менше 70% належно наданих послуг від загального обсягу послуг, передбачених Туристичним Продуктом. 6.28.3. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ несе відповідальність за природний газ згідно зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування. 8.4. ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з Договором цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг (оскільки ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ виступає в якості агента компаній-перевізників, сервісних компаній, і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень, що затверджені такими компаніями; правила і умови перевезень таких компаній надаються Туристу ТУРОПЕРАТОРОМ на запит, або безпосередньо надаються цими компаніями). В таких випадках відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з внутрішніми, державними та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкуміжнародними правилами перевезень. У такому випадкузв'язку з цим всі заяви, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договорупретензії, при цьому Договір буде вважатися розірваним позови по недоліках, пов'язаних з датитранспортними перевезеннями, визначеної Продавцем сервісами під час та компліментарно до цих перевезень, в тому числі щодо затримок відправлень і запізнень у такому повідомленніприбутті рейсів і таке інше, висуваються Туристом безпосередньо на адресу конкретного транспортного перевізника без участі ТУРОПЕРАТОРА. 8.5. Сума коштівТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за збереження особистого багажу, сплачених Покупцем за газцінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)окрім випадків, передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.1. При порушенні умов Договору Сторони 9.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України та умовами Договорузаконодавством. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець 9.2 Постачальник має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі: порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі; відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до моменту свого об'єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника. 9.3 Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днівнеправомірного доручення Постачальника, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо)обсягах, передбачених цим Договором. При цьому Продавець ПРРЕЕ. 9.4 Постачальник не несе відповідальність відповідає за будь-які збитки, витрати перебої у передачі або втратирозподілі електричної енергії, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплатистосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договоромрозвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, Покупець зобов’язаний сплатити що сталися з вини відповідального оператора системи. 9.5 Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ. 9.6 За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx, яка допустила таке несвоєчасне виконання, оплачує протилежній Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у в період, за який сплачується пеня, оплачується пеня від суми простроченого платежу несвоєчасно виконаного (не виконаного)грошового зобов’язання, за кожен день прострочення. У випадку, а якщо Сторонами у випадку порушення Покупцем строків оплати Додатку №3 до цього Договору, щодо окремих грошових зобов’язань встановлено іншій розмір пені-Сторонами застосовується розмір пені зазначений у Додатку №3 виключено щодо відповідних платежів. 9.7 У разі перевищення фактичного обсягу споживання електричної енергії Споживачем за природний газ більше розрахунковий місяць більше, ніж на 5 5% від замовленого (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0відповідно до щомісячної заявки про прогнозні обсяги споживання електричної енергії), де КНБУ Постачальник має право нарахувати Споживачу штраф у розмірі 1% від вартості різниці між фактичним та замовленим обсягом електричної енергії. У випадку, якщо Сторонами у Додатку №3 до цього Договору щодо окремих грошових зобов’язань встановлено інший розмір штрафу – офіційний курс грн/євроСторонами застосовується розмір зазначений у Додатку №3 виключно щодо відповідних платежів. Штраф повинен бути сплачений Споживачем на поточний рахунок Постачальника в строк, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6не більший 10 банківських днів з моменту отримання Споживачем письмової повідомлення-й банківський день такої прострочки;вимоги від Постачальника про нарахування та оплату штрафу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків У разі неповернення у встановлені цим Договором терміни/строки грошових коштів за природний газ згідно з Договором Кредитною лінією та/або Індивідуальним несплати (неперерахування) у встановлені цим Договором татерміни/або за інші порушеннястроки процентів, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла чинної у період, за який сплачується пеняперіод прострочення, від суми простроченого платежу заборгованості за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором Кредитною лінією та/або Індивідуальним за несплаченими процентами за кожний календарний день прострочення. 5.2. Пеня за несвоєчасне повернення грошових коштів за Кредитною лінією і несвоєчасну сплату процентів нараховується та сплачується за період з дня виникнення прострочення і до дня повного погашення заборгованості за Кредитною лінією та/або процентами за нею. 5.3. Якщо після отримання повідомлення про дострокове повернення грошових коштів за Кредитною лінією у випадках, передбачених цим Договором, і закінчення терміну/строку, вказаного у ньому, ПОЗИЧАЛЬНИК у вказаний у повідомленні термін/строк не поверне КРЕДИТОДАВЦЕВІ грошові кошти за Кредитною лінією і не сплатить нараховані за відповідний період проценти – це вважається простроченням повернення грошових коштів за Кредитною лінією і сплати процентів, і ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, чинної у період прострочення, від суми заборгованості за Кредитною лінією та/або процентами за нею за кожний календарний день прострочення до дня повного погашення заборгованості за Кредитною лінією та/або погашення заборгованості за сплатою процентів. 5.4. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг За порушення термінів/строків надання документів та/або інформації, обов‘язок надання яких (якої) ПОЗИЧАЛЬНИКОМ передбачений цим Договором, останній сплачує КРЕДИТОДАВЦЕВІ штраф в розмірі 500,00 грн (п‘ятсот гривень) за Індивідуальним Договором * кожний факт порушення. Штраф сплачується протягом 3 (ДCEGH * КНБУ * 11,0трьох) наступних робочих днів від дня отримання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ вимоги КРЕДИТОДАВЦЯ про сплату штрафу. 5.5. Нарахована відповідно до цього Договору пеня не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством України. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), де КНБУ – офіційний курс грн/євронарахована за порушення зобов'язань ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цим Договором, опублікований на сайті НБУне може перевищувати розміру, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;встановленого чинним законодавством України. 5.6. За порушення умов цього Договору КРЕДИТОДАВЕЦЬ також несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору Сторони За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.25.2. У разі не надання Покупцем Торгового сповіщення на набуття в обсягах та на умовах, що передбачені цим Договором, або невиконання інших вимог Кодексу ГТС, що стало підставою для відхилення Оператором ГТС Торгового сповіщення Продавця на відчуження, сума сплачена Покупцем Продавцю у розмірі вартості неприйнятого природного Газу вважається штрафом на користь Продавця і поверненню не підлягає. 5.3. У разі не надання Продавцем Торгового сповіщення на відчуження в обсягах та на умовах, що передбачені цим Договором, або невиконання інших вимог Кодексу ГТС, що стало підставою для відхилення Оператором ГТС Торгового сповіщення Покупця на набуття, Продавець повертає Покупцю вартість непереданого Газу. Крім того, Продавець сплачує Покупцю різницю вартості непереданого обсягу Газу (якщо вона додатна), яка дорівнює різниці вартості Газу за ціною Договору, та вартості Газу за Маржинальною ціною придбання Оператора ГТС. 5.4. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язаньп.2.4. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядкута п.2.5. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним Покупець сплачує на користь Продавця, крім суми заборгованості з датиурахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем - пеню за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ. 5.5. За порушення Покупцем умов оплати Газу по Договору, що діяла Продавець в односторонньому порядку має право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке порушення та здійснити зарахування вже отриманих від Покупця коштів (часткової оплати) по Договору в рахунок стягнення суми зазначених господарських санкцій (пені, штрафу тощо). 5.6. Сума грошових зобов’язань Покупця за обсяг отриманого по Договору Газу збільшується на суму нарахованих та стягнутих Продавцем згідно п.5.5. та п.5.6. Договору господарських санкцій. 5.7. У разі неможливості Продавця передати Газ Покупцю відповідно до умов Договору, Продавець зобов‘язується протягом 5-ти (п’яти) банківських днів, з моменту отримання письмової вимоги Покупця, повернути сплачену останнім вартість Газу по Договору. За порушення Продавцем строків повернення грошових коштів Покупцю, Продавець крім суми повернення з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, сплачує Покупцю пеню за кожний день прострочення повернення у періодрозмірі подвійної облікової ставки НБУ. За такої умови Покупцем пункт 4.2.1.- 4.2.3. не виконується. 5.8. У випадку повної або часткової відмови Продавця від передачі природного газу за цим Договором, за який сплачується пеняумови дотримання Покупцем умов Договору, Покупець має право вимагати від Продавця сплати штрафу у розмірі 10,00 (десять) % від вартості такого обсягу газу, від суми простроченого платежу передачі якого відмовився Продавець. 5.9. У випадку повного або часткового неприйняття Покупцем природного газу за кожен день простроченняцим Договором, Додатковою угодою, Продавець має право вимагати від Покупця сплати штрафу у розмірі 10,00 (десять)% від вартості такого обсягу газу, від передачі якого відмовився Покупець, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж також вартості понесених витрат на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостізакачування такого обсягу газу до ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ». 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.14.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність У разі прострочення Позичальником зобов’язань зі сплати заборгованості згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору, Кредитодавець починаючи з дня наступного за датою спливу строку кредитування (датою остаточного погашення заборгованості), з урахуванням пролонгацій, має право (не обов’язок) нарахувати проценти за стандартною ставкою передбаченою п.1.5.3. Договору в якості процентів за порушення грошового зобов’язання, передбачених ст.625 Цивільного кодексу України. У випадку нарахування процентів, вважається, що ця умова Договору встановлює інший розмір процентів в розумінні ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України, на рівні стандартної ставки, передбаченої п.1.5.3. Договору. Нарахування процентів відбувається (якщо Кредитодавець скористався правом) щоденно на суму простроченої заборгованості. Обов’язок Позичальника по сплаті таких процентів настає після відповідної вимоги Кредитодавця. 6.24.2. За Кредитодавець на свій розсуд може застосовувати або не застосовувати міру відповідальності передбачену п.4.1 цього Договору. Вимога(и) Кредитодавця про сплату вказаних процентів Позичальником вважається здійсненою(ими), якщо заборгованість зі сплати процентів відображена в Особистому кабінеті Позичальника чи іншим чином доведена до його відома (листування, повідомлення, тощо). Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення Покупцем порядку проведення розрахунків виконання його зобов'язань передбачених п.4.1 цього Договору, не може перевищувати 50 відсотків від загальної суми кредиту одержаного Позичальником за природний газ згідно цим Договором, а у випадку, якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, сукупна сума платежів передбачених п.4.1/ Договору не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. Вказані платежі розраховуються по дату повного погашення простроченої заборгованості, включаючи день такого погашення або до досягнення максимально можливого розміру визначеного цим пунктом. 4.3. Позичальник відповідає перед Кредитодавцем за зобов’язаннями, що випливають з Договором цього Договору, всіма коштами та майном, що йому належать на праві власності (у т.ч. часткової та сумісної), на які відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. 4.4. Кредитодавець несе відповідальність за невиконання умов цього Договору в межах чинного законодавства. У випадку завдання шкоди Позичальнику через невиконання або неналежне виконання Кредитодавцем обов'язків за цим договором, так шкода підлягає відшкодуванню у визначеному сторонами або судом розмірі. 4.5. Сторона договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будьуповноваженими нею регіональними торгово-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договорупромисловими палатами. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.15.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами ДоговоруУкраїни. 6.25.2. За В разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного та строків оплати поставленого Постачальником газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір Покупець сплачує Постачальнику пеню в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу пеня за кожен кожний день прострочення. 5.3. У разі невиконання Покупцем обов‘язків по Договору, Продавець має право у встановленому Законом порядку застосувати до Покупця оперативно-господарські санкції, передбачені статтею 236 Господарського кодексу України, а також відмовитись від виконання зобов‘язань, передбачених предметом Договору. 5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. 5.5. В разі наявності заборгованості Покупця за цим Договором більше одного місяця Продавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. При цьому Покупець зобов’язується здійснити повний розрахунок за газ та сплачує штрафні санкції відповідно до умов цього Договору до дати розірвання Договору. Про розірвання і дату розірвання цього Договору Продавець повідомляє Покупця рекомендованим листом. 5.6. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов цього Договору. 5.7. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у випадку порушення Покупцем строків оплати транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за природний газ більше ніж будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 5.8. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) постачання природного газу Покупцю Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на 5 (п’ять) робочих днівцей період, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафзобов'язаний компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об'ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, розмір якого становить 10% Договірної вартості. 6.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збитки, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплати, визначених визначеною даним Договором та/або Індивідуальним Договоромвідповідним Додатком до даного Договору. Розмір При цьому Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * перевищення об'єму (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;обсягу) природного газу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.111.1. При порушенні умов Договору Сторона, що порушила умови Договору, відшкодовує іншій Стороні фактично завдані збитки. Відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язань, не звільняє Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договорувід виконання своїх зобов'язань за Договором. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку11.2. У такому випадкуразі якщо Генпідрядник порушив господарське зобов'язання до нього застосовуються штрафні санкції, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договоруякщо інше не передбачено законом чи договором, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем таких розмірах: - за газ, повертається Продавцем Покупцю, порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт; - за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню виконання зобов'язання згідно календарного графіка виконання робіт стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у період, в період за який сплачується нараховується пеня, від вартості несвоєчасно виконаних робіт; - у випадку порушення строків виправлення недоліків, зазначених у відповідному акті, сплачується штраф у розмірі трьох відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками, та відшкодовуються завдані Замовнику таким порушенням збитки у повному обсязі понад штрафні санкції. 11.3. За порушення без поважних причин термінів оплати виконаних робіт Замовник сплачує на користь Генпідрядника пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування пені, від суми простроченого платежу такої заборгованості за кожен день простроченняпрострочки. Не вважається порушенням термінів оплати затримка оплати у зв’язку з відсутністю фінансування по відповідному коду економічної класифікації видатків. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а у випадку порушення Покупцем строків оплати також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівнесвоєчасність розрахунків, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіне може бути більшим за суму заборгованості. 6.411.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВідповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів. 11.5. Застосування господарських санкцій до Сторони, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатияка порушила зобов'язання за Договором, визначених Договором не звільняє її від виконання зобов'язань. 11.6. У разі затримки фінансування по відповідному коду економічної класифікації видатків та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;здійснення платежів не з вини Замовника штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.17.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами України. 7.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. 6.2. За порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором та/або за інші порушення, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку7.3. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем разі порушення порядку та терміну оплати за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити Споживач сплачує Постачальнику пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, що діяла у в період, за який сплачується пеня, . Пеня нараховується від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку протягом всього періоду прострочення і не обмежується 6-місячним строком згідно ч.6 ст. 232 Господарського кодексу України. У разі порушення Покупцем строків порядку та терміну оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днівгаз, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штрафПостачальник має право застосувати до Споживача оперативно-господарські санкції, розмір якого становить 10% Договірної вартостіпередбачені Господарським Кодексом України, в тому числі в односторонньому порядку припинити йому поставку газу. 6.47.4. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиПостачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатиякі стосуються функціонування, визначених Договором обслуговування та/або Індивідуальним Договором. Розмір збитків визначається наступним чином: Збитки = Договірний обсяг розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за Індивідуальним Договором * (ДCEGH * КНБУ * 11,0), де КНБУ – офіційний курс грн/євро, опублікований на сайті НБУбудь-яке погіршення якості природного газу, що діє сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 7.5. Сторони зобов’язуються забезпечити електронний документообіг в частині адміністрування податку на 6додану вартість та підтверджують наявність комплектів електронного цифрового підпису. 7.6. Споживач зобов’язаний своєчасно повідомляти Постачальника про будь-й банківський день такої прострочки;які зміни в статусі платника податків в будь-який зручний для нього спосіб (шляхом надсилання інформації на електрону адресу Постачальника: __________________________або засобами поштового зв’язку на адресу Постачальника). У разі, якщо Споживач не повідомив або несвоєчасно повідомив Постачальника про зміни в статусі платника податків, що призвело до настання негативних наслідків для Постачальника, виражені в донарахуванні податкових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток та/або застосуванні штрафних санкцій, Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику всі збитки, в тому числі стягнуті органами Державної фіскальної служби України штрафні санкції.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 6.110.1. При порушенні умов Договору За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договоручинного законодавства України. 6.210.2. За В разі порушення Покупцем порядку проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором та/строків оплати (несплати або Індивідуальним Договором та/або за інші порушеннянесвоєчасної оплати), визначених п.8.2 Договору, Споживач, за які згідно розділу 6 цього Договору передбачено відповідальність Покупця у вигляді штрафних санкцій (пеніписьмовою вимогою Постачальника, штрафи, тощо), Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю складеною та направленою відповідно до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. Якщо порушення триває більше ніж 45 календарних днів, то Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку, Продавець надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього п.10.8 даного Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні. Сума коштів, сплачених Покупцем за газ, повертається Продавцем Покупцю, за виключенням нарахованих Продавцем штрафних санкцій (пені, штраф тощо), передбачених цим Договором. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору. 6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язання по оплаті. 10.3. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Споживач додатково до пені, передбаченої у п.10.2 Договору сплачує за письмовою вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору, штраф в розмірі 20% (двадцять відсотків) від суми заборгованості, а Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за Договором, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного договору. Про розірвання даного договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням про вручення за 10 робочих днів до дати розірвання даного Договору. 10.4. Постачальник в разі затримки постачання газу з його вини, сплачує на користь Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, в період за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу вартості несвоєчасно поставленого газу, за кожен день простроченнязатримки за письмовою вимогою Споживача, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% Договірної вартостіскладеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору. 6.410.5. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю збиткиВідшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється у відповідності до Правил постачання та чинного законодавства на підставі письмової вимоги Сторони, завданні йому у зв’язку із порушенням Покупцем строків оплатияка має право на відшкодування збитків та / або будь-яку компенсацію за даним Договором, визначених Договором складеної та направленої відповідно до п.10.8 даного Договору. 10.6. Застосування штрафних санкцій, вимога компенсації та/або Індивідуальним Договоромвідшкодування збитків є правом, а не обов’язком Сторони, яка не порушила. 10.7. Розмір збитків визначається За перевищення Споживачем розміру Допустимого відхилення Споживач, додатково до компенсації збитків, сплачує Постачальнику, за вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору неустойку, яка нараховується на Весь обсяг перевищення. Неустойка нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення розміру Допустимого відхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадку, розраховується наступним чином: Збитки Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Договірний Фактичне споживання Газу за відповідну Газову добу – Замовлений обсяг за Індивідуальним Договором * на відповідну Газову добу. Якщо при розрахунку Всього обсягу перевищення виходить від’ємне значення, до уваги для нарахування штрафу береться модуль (ДCEGH * КНБУ * 11,0абсолютна величина). 10.7.1. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового значення (10%) зі знаком «-» (недобору Споживачем Газу на більше, ніж 10% (десять відсотків) в одній Газовій добі, від погодженого обсягу), де КНБУ неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення, розраховується наступним чином: НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулось порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн. – офіційний курс Маржинальна ціна продажу Природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн/євро, опублікований на сайті НБУ, що діє на 6-й банківський день такої прострочки;.)