Common use of SEGUROS Clause in Contracts

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. muerte incluyendo a terceros 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. . 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. . 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: : (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; ; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; ; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y y (d) lesiones personales o muerte. . 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. . 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. . 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar Adjudicatario queda obligado a la contratación de los seguros emitidos en el nombre conjunto que amparen los riesgos que surjan del Contratista enunciado de los artículos 12 y 13 de estas C.G. además de aquellos que resultaren necesarios para la prestación del Contratanteservicio, para cubrir el período comprendido entre la Fecha sin perjuicio de Inicio y el vencimiento del Período los que se requieran de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados acuerdo a lo establecido en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con C.P. durante el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente tiempo de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes vigencia de la Fecha prestación o de Iniciosus renovaciones o prórrogas. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar Será responsabilidad exclusiva del Adjudicatario mantener la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones vigencia de las pólizas respectivas durante todo el período de segurocumplimiento de este servicio. La no vigencia de alguna póliza, sea por la causa que fuere, no invalidará las responsabilidades asumidas en el artículo anterior. a) Seguro sobre los bienes: b) Seguro de responsabilidad civil : El Adjudicatario deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva que específicamente incluya dentro de la cobertura las tareas a llevar cabo por adjudicatario, con la cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada por un importe no inferior a $ 3.000.000.-, nombrando a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. como asegurado adicional o tercero según corresponda. Además deberá incluir las siguientes cláusulas: a) Una cláusula de renuncia a la subrogación contra AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. b) Que el pago del premio y la franquicia estará exclusivamente a cargo del Asegurado Principal. c) Que la franquicia a cargo del Asegurado no podrá exceder del 10% de la indemnización, con un mínimo del 1% y un máximo del 3%, ambos de la suma asegurada al momento del siniestro, por cada acontecimiento. d) Una cláusula de NO anulación, modificación, o suspensión sin previo aviso de manera fehaciente de con al menos 30 días al Asegurado Adicional. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, en todos los casos, si el servicio concursado o la prestación ofrecida implican que personal del Oferente (propio o contratado) preste servicios directamente en la Empresa el Adjudicatario deberá contratar los siguientes seguros: c) Seguro de Vida Obligatorio d) Seguro de Accidentes del Trabajo. e) Seguro de Accidentes Personales

SEGUROS. 13.1 11.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, Contratante para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, por los siguientes eventos constituyen derivados de riesgos del Contratista: (: a) pérdida o daños a -- daño de las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equiposdaño del Equipo; (c) pérdida o daños a -- la daño de propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada en relación con el Contrato, ; y (d) lesiones personales personales, muerte (no se limitan a los empleados del contratista o muerte. 13.2 subcontratistas, sino también a los empleados, pacientes y visitantes y terceros a las partes accesibles del sitio de obras) o relacionado con ella. 11.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de ObrasProyecto, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro seguros antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos las cuantía y proporciones de monedas requeridos moneda requerida para rectificar compensar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 11.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 . 11.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán Proyecto. 11.5 El Contratista deberá cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista EL CONTRATISTA deberá contratar seguros emitidos con una Aseguradora debidamente autorizada en el nombre conjunto del Contratista Guatemala, y del Contratantedeberá emitirlos a favor de EL CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratistade EL CONTRATISTA: (a) pérdida Pérdida o daños a -- las Obras“LAS OBRAS”, en ejecución (Planta y Materiales); (b) pérdida Pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida Pérdida o daños a -- la propiedad (propiedad, sin incluir las Obras“LAS OBRAS”, Planta, Materiales y Equipos) , relacionada con el Contrato, y (; d) lesiones Lesiones personales o muerte. ; e) Daños a Terceros y otro que EL CONTRATANTE solicite; 13.2 El Contratista EL CONTRATISTA deberá entregar al Gerente de ObrasEL CONTRATANTE, para su aprobación, las pólizas pólizas, facturas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio, debidamente pagados en su totalidad. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. . 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de ObrasEL CONTRATANTE. 13.5 Ambas partes deberán 13.4 EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. muerte 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. . 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista Proveedor deberá contratar contratar, mantener en vigencia (para toda la duración del Contrato, incluido cualquier período de garantía), y liquidar las primas de los siguientes seguros emitidos descritos: a. Seguro xx Xxxxx y Maquinaria, incluida la responsabilidad por colisión, que cubra todas las unidades marítimas y buques, propios o ajenos, utilizados por el Proveedor en relación con el nombre conjunto del Contratista Suministro. b. P&I (Protección e Indemnización) que incluya la responsabilidad por naufragio y del Contratantedesescombro y por contaminación por hidrocarburos respecto de todos los buques, embarcaciones o equipos flotantes que el Proveedor posea, arriende o contrate en relación con el Suministro. c. Seguro de Responsabilidad Civil Transitario que cubra la Responsabilidad Civil frente a la mercancía de Haizea por el valor total de reposición de los Bienes y la Responsabilidad Civil por errores y omisiones. d. Seguro de automóvil (o cualquier otro seguro similar que pueda ser exigido por cualquier ley aplicable) de acuerdo con la legislación aplicable que cubra cualquier automóvil en caso de ser utilizado durante el Suministro. e. Seguro de Daños Materiales que deberá otorgar cobertura de seguro a los equipos cedidos por Haizea por un valor no inferior al valor total de reposición. El seguro será efectivo mientras sea cedido para cubrir el período comprendido entre Suministro que vaya a realizar y hasta que deje de ser necesario. f. Un seguro de Responsabilidad Civil General de Explotación que incluya la Fecha responsabilidad civil de Inicio productos y responsabilidad civil post-trabajos, con un límite no menor de 5.000.000 € (o su equivalente en la moneda local de la entidad que contrata el seguro), además deberá contar con una cobertura de Responsabilidad Civil Patronal que cubra a las personas contratadas por el Proveedor en relación con el Suministro, con un límite no inferior a 2.500.000 € (o su equivalente en la moneda local de la entidad que contrata el seguro) de conformidad con los requisitos de responsabilidad civil de los empleadores, si así lo exige la ley. g. Además, el Proveedor deberá contar con un seguro de Responsabilidad Civil Profesional que cubra las pérdidas causadas por cualquier acto, omisión, asesoramiento erróneo, especificación u omisión como consecuencia de un trabajo realizado por un límite no inferior a 5.000.000 € (o su equivalente en la moneda local de la entidad que contrata el seguro). El Proveedor deberá presentar a Haizea, cuando se le solicite, el certificado de la póliza de seguro y el vencimiento recibo del Período pago de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con prima correspondiente. Sin perjuicio de sus responsabilidades según el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar sin limitación alguna al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidosrespecto, el Contratante podrá Proveedor se obliga a contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguroseguro aplicables con arreglo al ordenamiento legal, con empresas de reconocido prestigio y solvencia económica, por un importe suficiente para cubrir los riesgos asociados a la ejecución del Contrato.

SEGUROS. 13.1 26.1 Los seguros deben ser contratados en compañías aseguradoras a 26.2 El Contratista se obliga a presentar el comprobante de cancelación de la/s prima/s antes de la fecha de vencimiento para su pago, con la única excepción de que la/s póliza/s contenga/n una cláusula por la que el asegurador mantenga su responsabilidad aún cuando no se hubiera efectivizado el pago. 26.3 El Contratista contratará por su cuenta y a su cargo los seguros que se describen seguidamente y cuyas pólizas deberán estar endosadas a favor de CEAMSE que, a excepción de la indicada en el Apartado 26.3.2 del presente Artículo, deben figurar en todas ellas como coasegurada. 26.3.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período a su xxxxx un seguro de Responsabilidad Civil por Defectosla suma de $1.000.000 (pesos millón pesos), con reposición automática hasta tres veces la suma asegurada, que cubra todos y cada uno de los posibles reclamos, que surjan como consecuencia de los servicios a prestar por sí, a consecuencia de daños a personas o bienes de terceros dentro o fuera de predios de CEAMSE. El seguro no podrá excluir ninguna de las actividades inherentes a los montos totales servicios a prestar por el Contratista. La póliza tendrá una cláusula que exprese que se dará comunicación escrita requiriendo autorización de CEAMSE con no menos de treinta (30) días de anticipación a cualquier cambio, terminación, cancelación o reducción de la cobertura de la póliza. En el rubro de Responsabilidad Civil la contratación del seguro comprenderá: RC Servicios, RC equipos y los montos deducibles estipulados maquinarias, RC extracciones, RC Comprensiva, RC Carga y Descarga de desechos contaminantes, se deberán cubrir todas las actividades que se realizan, RC Cruzada a favor de CEAMSE, RC Caídas de objetos, RC negligencias, etc., RC Contaminación, Contratistas y Subcontratistas que realicen trabajos en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos la obras y cualquier otro adicional inherente a la actividad especifica del Contratista: . XXXXXX deberá figurar como COASEGURADO, tanto en la RC como en la póliza de Seguro Técnico de las maquinarias En el rubro Automotores deben presentar el seguro de los camiones que realizan el transporte, con una RC por $13.000.000 (apesos trece millones) pérdida o daños a -- las Obras, Planta para camiones que se entregan en comodato y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 $4.000.000 26.3.2 El Contratista deberá entregar al Gerente contratar a su xxxxx un Seguro de ObrasResponsabilidad Civil que cubra todos y cada uno de los reclamos emergentes de las actividades contractuales y extracontractuales que desarrollen, para su aprobaciónprovocados por bienes, cosas o personas y que ocasionaren perjuicios a personas, cosas o bienes de CEAMSE. El seguro no podrá excluir ninguna de las pólizas actividades inherentes a los servicios a prestar por el Contratista Adjudicatario y los certificados de seguro antes CEAMSE será considerada como un tercero en las Condiciones Particulares de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionadosPóliza. 13.3 Si 26.3.3 En cuanto se relaciona con el Contratista seguro por riesgos del trabajo deberá adecuarse a la normativa y reglamentación vigente (Ley de Riesgos del Trabajo - ART) al momento de ofertar presentando copia del contrato con nómina del personal afectado y cláusula de no proporcionara repetición a favor de CEAMSE. A tal fin CEAMSE podrá efectuar las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá verificaciones correspondientes. Se deberán contratar los seguros cuyas pólizas por accidentes personales por la suma de $330.000 - (pesos trescientos treinta mil) por cada persona que trabaje como autónomo y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar XXXXXX debe figurar como primer beneficiario en póliza 26.3.4 Los premios pagados por la/s póliza/s contratada/s tendrán que ser justificados a CEAMSE por los medios de pago electrónicos que impone la ley de seguros vigente, acreditando ello con anterioridad a la firma del contrato por parte del Adjudicatario o emisión de la Orden de Compra. También deberán presentarse las primas pagadas por el Contratante habilitaciones de conducir del personal destinado al cumplimiento de los pagos que se adeuden al Contratistapresentes servicios a prestar, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones dentro de las pólizas categorías correspondientes. 26.3.5 Todos los equipos utilizados deberán tener coberturas específicas que amparen: seguros de seguroResponsabilidad Civil y técnicos por los daños ocasionados mientras realizan las operaciones, al igual que las habilitaciones para el uso designado cuya documentación será supervisada por CEAMSE. 26.3.6 Los seguros de Responsabilidad Civil deberán ser contratados con la Compañía Aseguradora que CEAMSE opere en el momento de la contratación, en este caso, Provincia Seguros S.A.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. . 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar Adjudicatario queda obligado a la contratación de los seguros emitidos en el nombre conjunto que amparen los riesgos que surjan del Contratista enunciado de los artículos 12 y 13 de estas C.G. además de aquellos que resultaren necesarios para la prestación del Contratanteservicio, para cubrir el período comprendido entre la Fecha sin perjuicio de Inicio y el vencimiento del Período los que se requieran de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados acuerdo a lo establecido en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con C.P. durante el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente tiempo de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes vigencia de la Fecha prestación o de Iniciosus renovaciones o prórrogas. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar Será responsabilidad exclusiva del Adjudicatario mantener la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones vigencia de las pólizas respectivas durante todo el período de segurocumplimiento de este servicio. La no vigencia de alguna póliza, sea por la causa que fuere, no invalidará las responsabilidades asumidas en el artículo anterior. a) Seguro sobre los bienes: b) Seguro de responsabilidad civil : El Adjudicatario deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva que específicamente incluya dentro de la cobertura las tareas a llevar cabo por Adjudicatario, con la cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada por un importe no inferior a $ 3.000.000.-, nombrando a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. como asegurado adicional o tercero según corresponda. Además deberá incluir las siguientes cláusulas: a) Una cláusula de renuncia a la subrogación contra AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. b) Que el pago del premio y la franquicia estará exclusivamente a cargo del Asegurado Principal. c) Que la franquicia a cargo del Asegurado no podrá exceder del 10% de la indemnización, con un mínimo del 1% y un máximo del 3%, ambos de la suma asegurada al momento del siniestro, por cada acontecimiento. d) Una cláusula de NO anulación, modificación, o suspensión sin previo aviso de manera fehaciente de con al menos 30 días al Asegurado Adicional. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, en todos los casos, si el servicio concursado o la prestación ofrecida implican que personal del Oferente (propio o contratado) preste servicios directamente en la Empresa el Adjudicatario deberá contratar los siguientes seguros: c) Seguro de Vida Obligatorio d) Seguro de Accidentes del Trabajo. e) Seguro de Accidentes Personales

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el conjuntamente a nombre conjunto del Contratista y del ContratanteContratante seguros para cubrir, para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha fecha de Inicio iniciación y el vencimiento del Período período de Responsabilidad responsabilidad por Defectosdefectos, y por los montos totales y los montos deducibles las franquicias estipulados en las CEC, los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta planta y Materialesmateriales; (b) pérdida o daños a -- los Equiposequipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Plantaplanta, Materiales materiales y Equiposequipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. . 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha fecha de Inicioiniciación. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionados. Asimismo, los daños comprobantes de pagos de seguros se entregaran ante de cada certificación y/o perjuicios ocasionadoscuando el contratante lo requiera. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 13.5 En caso de producirse algún hecho cubierto por estos seguros, se deberá informar fehacientemente al contratante dentro de las 24 horas.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CECCPC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. ; (e) responsabilidad profesional por el diseño de las Obras.. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. Esta posibilidad no puede ser considerada como una obligación a cargo del Contratante. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 11.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, Contratante para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, por los siguientes eventos constituyen derivados de riesgos del Contratista: (: a) pérdida o daños a -- daño de las Obras, Planta y Materiales; (; b) pérdida o daños a -- los Equipos; (daño del Equipo; c) pérdida o daños a -- la daño de propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada en relación con el Contrato, y (; y d) lesiones personales personales, muerte (no se limitan a los empleados del contratista o muerte. 13.2 subcontratistas, sino también a los empleados, pacientes y visitantes y terceros a las partes accesibles del sitio de obras) o relacionado con ella. 11.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de ObrasProyecto, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro seguros antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos las cuantía y proporciones de monedas requeridos moneda requerida para rectificar compensar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 11.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 . 11.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán Proyecto. 11.5 El Contratista deberá cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período Finalización de Responsabilidad por Defectoslas Obras, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CECla Sección II, Datos de la Licitación, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: : (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; ; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; ; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 . 50.1 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 50.2 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 . 50.3 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 . 50.4 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 a) Seguro de Responsabilidad Civil Sin perjuicio de los gastos y obligaciones establecidas por la Legislación vigente, el Contratista está obligado a concertar una póliza de seguro RESPONSABILIDAD CIVIL, siendo a su cargo hasta la finalización del plazo de garantía y con las condiciones siguientes: - Límite mínimo asegurado por la póliza será de 3.005.060,52 €, para obras cuyo presupuesto exceda de 15.025.302,61 €. - 20 % del presupuesto por el que se contrata la obra si éste es inferior a 15.025.302,61 €, no pudiendo en ningún caso ser menor a 300.506,05 €. - Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser: - Responsabilidad Civil de la Explotación. - Responsabilidad Civil Cruzada (daños personales). - Responsabilidad Civil Patronal - Responsabilidad Civil por daños a cables y tuberías subterráneas. - Fianzas y defensa. El Contratista contratista deberá contratar seguros emitidos presentar: - A la firma del contrato, justificante acreditativo por parte de la compañía de que ha suscrito la póliza, conforme a los requisitos mencionados anteriormente y de que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entenderá que la presentación del recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente. En el supuesto de incumplimiento, GICAMAN, podrá dar por resuelta la adjudicación, previa audiencia del interesado. - Con la certificación del mes que se haya de renovar la póliza, copia de la misma y justificante del pago de la prima. En caso de incumplimiento GICAMAN, puede proceder a la suspensión del pago de la certificación correspondiente. - En la recepción de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia durante el plazo de garantía de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha. En caso de incumplimiento se procederá a la suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que el período de suspensión sea computable a efectos de indemnización por retraso en el nombre conjunto pago de las certificaciones o de la liquidación. b) Seguro de construcción (Todo Riesgo) El contratista concertará póliza de modalidad "SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN” incluyendo desescombros con un límite del Contratista 5% del valor de la obra. La póliza de la modalidad seguro de construcciones será por un importe correspondiente al presupuesto de adjudicación de las obras. Dicha póliza se concertará hasta la recepción de las obras más un período de mantenimiento y del Contratante, para cubrir conservación que coincidirá con el período comprendido entre la Fecha plazo de Inicio y el vencimiento del Período garantía de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o mismas. Deberán aportar igualmente un compromiso de suscripción de una póliza de seguro de daños a -- las Obrasla edificación durante la garantía decenal cuando se trate de obras consideradas de nueva construcción con un presupuesto superior a 15.025.302,61 €. Tal compromiso se hará efectivo en el momento de la recepción de la obra. La prima correspondiente al seguro de construcción será abonada por el contratista. Las coberturas obligatorias, Planta y Materiales; (b) pérdida con independencia de la suscripción por parte del contratista de otras optativas que sean de su interés, serán: - Seguro de bienes: Incendio, explosión, robo, expoliación, riesgos de la naturaleza no previsibles, riesgos inherentes a la ejecución de la obra, etc. - Desescombros y/o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- demolición: Con capital asegurado de al menos el 5 % del Capital asegurado para la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados cobertura de seguro antes de bienes. - Gastos de extinción de incendios: Con capital asegurado de la Fecha menos el 1 % del Capital asegurado para la cobertura de Inicioseguro de bienes. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar A la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidosfirma del contrato, el Contratante podrá contratar contratista deberá presentar justificante acreditativo por parte de la compañía de que ha suscrito la póliza, conforme a los seguros cuyas pólizas requisitos mencionados anteriormente y certificados debería haber suministrado el Contratista de que la misma se encuentra la corriente de pago y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguroconsiguiente en vigor.

SEGUROS. 13.1 1. El Contratista Contratista, para la fase de construcción y explotación, deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir los que deberán estar vigentes hasta que se expida el período comprendido entre la Fecha acta de Inicio finalización del contrato y el vencimiento solo podrán cancelarse con previa autorización del Período de Responsabilidad por Defectos, Contratante; por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CECCondiciones Especiales del Contrato, Sección V. 2. Los siguientes eventos que el Contratista debe cubrir mediante la contratación de seguro o seguros, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (cuales serán emitidos por Aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el país, deberán cubrir como mínimo lo siguiente: a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (; b) pérdida o daños a -- los Equipos; (; c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (incluyendo a la de terceros; d) accidentes, lesiones personales personales, desmembración accidental, o muertemuerte incluyendo a empleados del Contratista y terceros; e) Seguros de incendio y líneas aliadas, protección por incendio y rayo, además de riesgos derivados de eventos de la naturaleza como terremoto, erupción volcánica, caída xx xxxxxx volcánica, huracanes, granizo, vientos tempestuosos e inundaciones y otros daños provocados por la intervención de terceras personas; f) Seguros de todo riesgo para construcción, cuya cobertura será de acuerdo a las necesidades y naturaleza de la Obra. 3. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de ObrasContratante, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de InicioInicio de la fase de construcción del contrato. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar indemnizar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 4. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista, sin perjuicio de dar por terminado el Contrato. 5. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguroContratante.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: : (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; ; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; ; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y y (d) lesiones personales o muerte. . 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente Director de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. . 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente Director de Obras. . 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 13.1. El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (: a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (; b) pérdida o daños a -- los Equipos; (; c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (y d) lesiones personales o muerte. 13.2. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 13.3. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: : (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; ; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; ; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y y (d) lesiones personales o muerte. muerte incluyendo a terceros 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. . 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. . 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, ; los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: : (a) pérdida Pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; ; (b) pérdida Pérdida o daños a -- los Equipos; ; (c) pérdida Pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y y (d) lesiones Lesiones personales o muerte. . 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante pagadas, de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 12.1. El Contratista Subcontratista mantendrá en vigor, durante toda la vigencia del contrato y su posterior período de garantía, una póliza de seguro de responsabilidad civil que garantice la indemnidad xx XXXXXX frente a todo perjuicio económico que pueda derivarse del acaecimiento de siniestros que puedan afectar a la propia LESACA, al comitente, al contratista principal, así como a cualquier tercero o sucesor a título universal o particular de los anteriores. 12.2. La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá contratar seguros emitidos disponer, como mínimo, de un límite de indemnización por siniestro de seiscientos mil euros (600.000 €) para todas las coberturas siguientes: i) responsabilidad civil de explotación; ii) responsabilidad civil patronal, con un sublímite por víctima como mínimo de ciento cincuenta mil euros (150.000 €); iii) responsabilidad civil cruzada, con un sublímite por víctima como mínimo de ciento cincuenta mil euros (150.000 €). 12.3. El Subcontratista entregará un certificado de la póliza x XXXXXX, junto con la documentación que justifique el estricto cumplimiento del Subcontratista de las obligaciones derivadas del contrato de seguro, y especialmente los recibos acreditativos del pago o renovación de la póliza. LESACA podrá resolver el contrato de forma inmediata en caso de que la póliza no satisfaga las condiciones mínimas señaladas en el nombre conjunto del Contratista apartado anterior o no se acredite debidamente su vigencia y del Contratanteeficacia. 12.4. Si como consecuencia de los trabajos ejecutados por el Subcontratista, para cubrir se hubieran ocasionado daños a terceros, y éstos reclamaren su resarcimiento x XXXXXX, esta podrá retener el período comprendido entre pago de las cantidades adeudadas por razón de la Fecha obra hasta la cuantía reclamada, en tanto no se acredite la extinción o inexistencia de Inicio responsabilidad por parte de aquél. Si, finalmente LESACA resultase condenada solidaria o subsidiariamente al resarcimiento de los expresados daños, aplicará la cantidad retenida al pago de dichas indemnizaciones siempre y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectoscuando, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidoscualquier motivo, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante asegurador del Subcontratista no responda de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguromismos.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá podrá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida Pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida Pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida Pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones Lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el conjuntamente a nombre conjunto del Contratista y del ContratanteContratante seguros para cubrir, para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha fecha de Inicio iniciación y el vencimiento del Período período de Responsabilidad responsabilidad por Defectosdefectos, y por los montos totales y los montos deducibles las franquicias estipulados en las CEC, los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta planta y Materialesmateriales; (b) pérdida o daños a -- los Equiposequipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Plantaplanta, Materiales materiales y Equiposequipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha fecha de Inicioiniciación. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionados. Asimismo, los daños comprobantes de pagos de seguros se entregaran antes de cada certificación y/o perjuicios ocasionadoscuando el contratante lo requiera. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 13.5 En caso de producirse algún hecho cubierto por estos seguros, se deberá informar fehacientemente al contratante dentro de las 24 horas.

SEGUROS. 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: : (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; ; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; ; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y incluyendo a la de terceros y (d) lesiones personales o muerte. muerte incluyendo a terceros. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de ObrasFiscalizador, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en dólares de los tipos y proporciones Estados Unidos de monedas requeridos América, requeridas para rectificar indemnizar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. . 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. Fiscalizador. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.