Common use of DURATA DELL’ACCORDO QUADRO Clause in Contracts

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà Le prestazioni dovranno essere eseguito eseguite entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro quadro stipulato dalla CUC con il concorrente aggiudicatario di ciascun lotto decorre dalla data di stipula dell’Accordo medesimo e ha una durata massima di 4 due anni, eventualmente prorogabili, alla scadenza, di altri due anni. L’eventuale proroga (quattrocosiddetta proroga programmata) anni decorrenti può essere chiesta dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso CUC con un preavviso di raggiungimento del limite massimo di importo almeno 30 giorni antecedenti la scadenza biennale dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativoquadro. 2. Per durata Indipendentemente dalla proroga di cui al precedente punto 1, è facoltà della CUC, con preavviso di almeno trenta giorni antecedenti la scadenza biennale o quadriennale dell’Accordo Quadro si intende il quadro, richiedere al concorrente aggiudicatario di ciascun lotto una proroga (cosiddetta proroga tecnica) dell’Accordo quadro medesimo, per un periodo entro il quale non superiore ai sei mesi,qualora la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativoprocedura di selezione del nuovo affidatario del servizio di manutenzione e riparazione non sia stata completata. 3. OveNei casi di cui ai punti 1 e 2, gli operatori economici si impegnano sin dalla partecipazione alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispettogara, in ogni casocaso di aggiudicazione, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16a prorogare il servizio in argomento alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine L’efficacia dell’Accordo quadro stipulato dalla CUC con il concorrente aggiudicatario di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicatociascun lotto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l’importo massimo stimato di ciascun biennio per il relativo lotto. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del Il presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la ha durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Per durata dell’Accordo Quadro si Si intende per "durata" dell'accordo quadro il periodo entro il quale la SA Committente può aggiudicare affidare i Lavori che si renderanno necessari. Si precisa inoltre che: 1) Il termine di durata dell'accordo quadro non implica che l'importo massimo previsto nell'accordo quadro stesso, debba necessariamente essere raggiunto. Qualora l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, il singolo contratto attuativotermine di durata dell’accordo quadro si intenderà anticipatamente raggiunto e l’accordo quadro stesso cesserà ogni proprio effetto. 3. 2) Ove, alla data allo spirare del suddetto termine di scadenza di detto terminevigenza del presente articolo, fossero in corso l’esecuzione l'esecuzione o il completamento di interventi lavori richiesti con nell’ambito di contratti attuativi emessi dalla SAapplicativi, esso l’accordo quadro si intenderà automaticamente prorogato del tempo previsto dai per l'ultimazione di tali contratti attuativi applicativi. 3) Detta protrazione del termine di scadenza del contratto quadro, non darà all'Appaltatore alcun titolo per l’ultimazione dei servizi nel rispettopretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16né per avanzare richieste a qualsivoglia titolo. 4. ) Non potranno essere emessi affidati contratti attuativi applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicatoaccordo quadro, di cui al presente articolo. 5. La durata dei contratti attuativi ) Non sono ammesse proroghe al termine di cui al presente articolo, fatto salvo: a) quanto previsto al punto 2 del presente articolo; b) per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore, a richiesta della Società, che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo l’Appaltatore dichiara ora per allora di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativoaccettare, ogni eccezione fin d’ora rimossa e senza pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo La durata dell’Accordo Quadro ha una durata massima è di 4 (quattro) anni decorrenti 24 mesi naturali, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso data di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione stipula del contratto e cesserà comunque di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, per ogni singolo LOTTO, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la durata decorrerà dall’affidamento facoltà dell’AOU di Sassari di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del primo contratto attuativoD.Lgs. 50/2016. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data scadenza del termine di scadenza di detto termine, fossero cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAforniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l’ultimazione dei servizi nel rispettol'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, in ogni casoalle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16secondo le modalità di cui al presente Capitolato. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’AOU di Sassari si riserva la scadenza facoltà, prima del termine di validità contrattuale scadenza, di prorogare la durata del presente Accordo Quadro come sopraindicatocontratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l’AOU di Sassari, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativoscadenza dell’accordo quadro. 6. La SA ha Nel caso in cui l’AOU di Sassari si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto scadenza dell’appalto indicata in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una avrà durata massima complessiva di 4 anni 1 (quattrodiconsi uno) anni decorrenti decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more data della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativoconsegna generale dei lavori ai sensi dell’articolo 15. 2. Per durata dell’Accordo L’Accordo Quadro si intende cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativotetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato. 3. Ove, alla data di scadenza del termine di detto terminecui al comma 1, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi lavori richiesti con contratti attuativi applicativi emessi dalla SAstazione appaltante prima di tale data, esso l’accordo quadro si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16fino alla scadenza indicata dal contratto applicativo relativo. 4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere. 5. Le condizioni previste nel Contratto Normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli Contratti Applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1., anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti Contratti Applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza. 6. Non potranno essere emessi contratti attuativi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicatocui ai comma 1 e 2. 57. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo Non sono ammesse proroghe al termine di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativocui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo La durata dell’Accordo Quadro ha è di 24 (ventiquattro) mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del Contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una durata massima volta che sia stato raggiunto, per ogni singolo LOTTO, il tetto massimo posto a base di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione gara, fatta salva la facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo QuadroD.Lgs. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo50/2016. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data scadenza del termine di scadenza di detto termine, fossero cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAforniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l’ultimazione dei servizi nel rispettol'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, in ogni casoalle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16secondo le modalità di cui al presente Capitolato. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’IGEA si riserva la scadenza facoltà, prima del termine di validità contrattuale scadenza, di prorogare la durata del presente Accordo Quadro come sopraindicatoContratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto originario, o più favorevoli per l’IGEA, fino alla data di sottoscrizione del Contratto da parte del nuovo Aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativoscadenza dell’accordo quadro. 6. La SA ha Nel caso in cui l’IGEA si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto scadenza dell’appalto indicata in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattoContratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo La durata dell’Accordo Quadro ha una durata massima è di 4 (quattro) anni decorrenti 24 mesi naturali, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso data di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione stipula del contratto e cesserà comunque di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, per ogni singolo LOTTO, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la durata decorrerà dall’affidamento facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del primo contratto attuativoD.Lgs. 50/2016. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data scadenza del termine di scadenza di detto termine, fossero cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAforniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l’ultimazione dei servizi nel rispettol'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, in ogni casoalle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16secondo le modalità di cui al presente Capitolato. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’IGEA si riserva la scadenza facoltà, prima del termine di validità contrattuale scadenza, di prorogare la durata del presente Accordo Quadro come sopraindicatocontratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l’IGEA, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativoscadenza dell’accordo quadro. 6. La SA ha Nel caso in cui l’IGEA si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto scadenza dell’appalto indicata in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una La durata massima dell’Affidamento è di 4 (quattro) anni decorrenti 24 mesi naturali, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso data di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione stipula del contratto e cesserà comunque di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la durata decorrerà dall’affidamento facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del primo contratto attuativoD.Lgs. n. 50/2016. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data scadenza del termine di scadenza di detto termine, fossero cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAforniture richieste ai sensi dell’Affidamento, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l’ultimazione dei servizi nel rispettol'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Affidamento non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, in ogni casoalle condizioni di aggiudicazione definite nell’Affidamento, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16secondo le modalità di cui al presente Capitolato. 4. Non potranno Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) il termine di validità della fornitura potrà essere emessi contratti attuativi dopo la modificato se, alla scadenza del termine dei 24 mesi, l’importo massimo spendibile di validità cui al precedente art. 3 non sia stato ancora esaurito. IGEA S.p.A. potrà chiedere all’Aggiudicatario, prima del termine di scadenza, il differimento del termine di durata del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelle più favorevoli per la stazione appaltante, con la fissazione di un nuovo termine legato direttamente all’esaurimento di tutto l’importo contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicatoresiduo per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 5. La Ai sensi dell’art. 106 co. 11 del codice degli Appalti IGEA X.x.X.xx riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro del contratto per il periodo tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativoun nuovo contraente tempo stimato in sei mesi e per l’importo di € 11.250,00. 6. La SA ha la facoltàIn tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, ai sensi dell’art. 32patti e condizioni previste nel contratto originario, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020o più favorevoli per IGEA S.p.A., fino alla data di avviare l’esecuzione sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 7. Nel caso in via cui IGEA S.p.A. si avvalga dell’opzione di urgenza; proroga, ne darà comunicazione mediante PEC o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la scadenza dell’appalto indicata in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una oggetto di affidamento avrà durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti 12 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione data della sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento del presente contrattoplafond massimo spendibile di cui al successivo art. 9, e potrà concludersi anticipatamente in caso ferme restando le facoltà di raggiungimento del limite massimo estensione contrattuale di importo dell’Accordo cui al presente Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende E’ in ogni caso escluso il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativorinnovo tacito. 3. OveL’Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare la Fornitura nel Termine di Consegna indicato nel Par. 4 del Capitolato Tecnico, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza di detto terminedel termine contrattuale, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi senza oneri per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16l’Istituto. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza Xxxx’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione o l’Assistente del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicatoDirettore dell’Esecuzione eventualmente nominato, entro 10 giorni dal suo ricevimento. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA L’Appaltatore non ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata diritto allo scioglimento dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza e del contrattorelativo Contratto Attuativo, né ad alcuna indennità, qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel Termine di Consegna e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Il presente Accordo Quadro ha una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione stipulazione del presente contrattoatto, ovvero la minore durata conseguente all’esaurimento dei quantitativi base e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativoopzionali stabiliti nel prece- dente articolo 3. 2. Nel caso in cui, alla scadenza della durata dell’Accordo Quadro sopra indicata, i quantitativi massimi indicati al com- ma precedente ed all’art. 3 non siano stati ancora esauriti, la durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata da ATS Sardegna fino ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà mediante comunicazione scritta, che verrà inviata ai Fornitori a mezzo PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine base. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo termine entro il quale la SA ATS Sardegna può aggiudicare il singolo contratto attuativoaffidare i singoli Appalti Specifici discendenti dall’Accordo stesso, mediante invio ai Fornitori aggiudicatari dei relativi Ordinativi di fornitura. 3. OveCon riferimento agli appalti specifici la durata dei relativi contratti di fornitura è commisurata alla durata delle presta- zioni di garanzia, alla assistenza e manutenzione full risk incluse nel prezzo di offerta, quali servizi connessi alle forniture, ed è pari pertanto a mesi 12 (dodici) dalla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il accettazione della fornitura (collaudo) od al maggior periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativogaranzia, assistenza e manutenzione full risk eventualmente offerto dal Fornitore per l’aggiudicazione dell’accordo quadro. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche tecniche dei lavori oggetto di affidamento, ha una durata massima du- rata di 4 48 (quattroquarantotto) anni mesi decorrenti dalla sottoscrizione data di sottoscrizione, fat- to salvo l’anticipato esaurimento dell’importo massimo previsto per cia- scun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del presente contrattoDecreto Legislativo 18 aprile 2016, e potrà concludersi anticipatamente in n. 50. In ogni caso di raggiungimento del limite massimo di importo il Contratto Derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesi) successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del Con- tratto Derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell’appalto e dalla complessità dei lavori previsti. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltàE’ prevista, ai sensi dell’art. 32dell’articolo 106 comma 11, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei Contratti Derivati per il tempo ne- cessario, non superiore a 12 mesi, all’espletamento delle procedure fi- nalizzate all’affidamento di avviare l’esecuzione un nuovo contratto e al subentro del contratto nuovo soggetto aggiudicatario in via tutti i casi di urgenza; in tal caso la durata cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattoe/o dei Contratti Derivati, o qualora alla scadenza dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento dei lavo- ri.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha L’appalto avrà una durata massima complessiva di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di stipula del contratto e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale qualora questo si verifichi prima della durata stimata. Una volta raggiunto l’importo contrattuale, il contratto si intenderà estinto e privo di ogni effetto. Ove il valore complessivo del Contratto applicativo dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, come sotto indicato, prima della scadenza dei 24 (ventiquattro) mesi, l’Accordo Quadro stesso sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra. L’Appaltante, qualora invece al termine della durata dell’Accordo quadro non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di chiedere all’Appaltatore la continuazione temporale dei servizi fino al raggiungimento dell’importo dell’Accordo. Qualora l’Appaltante non si avvalesse di tale facoltà e l’Accordo dovesse estinguersi per trascorso termine di durata (24 mesi), senza aver raggiunto l’importo complessivo stimato dell'Accordo quadro, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto, senza che l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016, per un termine non superiore a 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione mesi. L’avvio dell’esecuzione delle forniture potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione formale del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso nel rispetto di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo quanto previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione e dal D.L.76 del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza 16 luglio 2020. È escluso ogni tacito rinnovo del contrattoContratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Il presente Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione data di stipula del presente contratto, e atto. Tale durata potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, essere prorogata nelle more dell’espletamento della sottoscrizione procedura di gara per l’individuazione del contratto nuovo affidatario del servizio, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativogara, previa comunicazione scritta dell’Ente, da inviare all’Aggiudicatario con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 2. In particolare, poiché le singole richieste all’Aggiudicatario dovranno essere inviate entro la data di scadenza dell’Accordo Quadro, l’esecuzione dell’Ordinativo sarà comunque regolata dal presente Accordo Quadro. 3. Per durata “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale gli Enti destinatari potranno stipulare gli Ordinativi. Questi ultimi dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi entro la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro l’ulteriore periodo di detto terminedurata dell’Accordo, fossero in corso l’esecuzione o il completamento nel caso di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAproroga e, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispettoeventualmente, in ogni casodi rinnovo. Alla scadenza degli anzidetti termini, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto, salvi gli eventuali effetti prodotti da singoli Ordinativi, qualora così stabilito al loro interno. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo Ad EPPI è riconosciuta la scadenza del termine facoltà di validità contrattuale del rinnovare il presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il contratto, in favore di entrambi gli Enti destinatari o solo in favore di uno di questi, per un massimo di 2 (due) volte consecutive, ciascuna per un periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo12 (dodici) mesi, nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Disciplinare di gara. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativostes- so. 2. Per In ogni caso, l’ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro. I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validi- tà dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativoquadro. 3. OveL’Accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, alla data anche se nel periodo della sua durata non fosse affida- ta alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Appaltatore di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione chiedere indennizzi o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16com- pensi a qualsiasi titolo. 4. Non I singoli contratti applicativi potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza modificati ai sensi dell’art 106, comma 1 lett, a) del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicatoCodice nei casi previsti dal Capitolato d’oneri. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessiStazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativoagli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 6. La SA ha L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la facoltà, ai sensi dell’artStazione Appaltante richiederà fino alla data di sca- denza dell’Accordo quadro. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, Qualora l’ultimo contratto applicativo prevedesse un termine di avviare l’esecuzione del contratto in via esecuzione dei lavo- ri eccedente la data di urgenza; in tal caso la durata scadenza dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattoquadro quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo stret- tamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1Ciascun Accordo quadro avrà la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data della sua stipula – o dalla data di avvio anticipato dell’esecuzione, salvo preventivo esaurimento, per ciascun lotto, dell’importo indicato al successivo Art. L’Accordo Quadro ha una durata massima 5 – (Valore complessivo dell’affidamento e dell’Accordo quadro di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contrattociascun lotto). L’Affidatario dovrà espletare ogni adempimento, e potrà concludersi anticipatamente in caso anche successivo alla scadenza dell’Accordo sottoscritto, fornendo i materiali non consegnati ma ordinati durante il periodo di raggiungimento del limite massimo di importo vigenza dell’Accordo Quadrostesso. QualoraL’Affidatario si obbliga, ove fosse necessario, a dare avvio alla fornitura nelle more della sottoscrizione delle verifiche dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del contratto Codice, per la stipula dell’Accordo, nel rispetto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo quanto previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 48, comma 1, lett. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo a) del D.L. n. 76/2020 (nel testo convertito dalla L. n. 120/2020) e dall’art. 32 comma 8 del Codice. Alla scadenza degli Accordi quadro, il Politecnico, verificata la scadenza del termine qualità delle prestazioni erogate ed accertate le ragioni di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5convenienza, potrà procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al rinnovo degli Accordi quadro, per ulteriori 18 (diciotto) mesi. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessidegli Accordi quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indette per l’individuazione del nuovo contraente, la cui durata massima è prevista in 6 (sei) mesi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativoIn tal caso, ciascun Affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo sottoscritto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Ateneo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara ha una durata massima temporale di 4 due anni (quattro24 mesi) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso data di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativostipula dello stesso. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativoaffidare i contratti attuativi. L’Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della somma economica determinata nel medesimo Accordo dovuta al totale dei singoli Contratti attuativi stipulati. 3. Ove, alla data Al termine di scadenza dell’Accordo Quadro, qualora la somma economica determinata nell’Accordo Quadro non sia esaurita, e non fosse ancora compiuta la procedura per addivenire alla stipula di detto termineun nuovo contratto, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAl’Appaltatore si impegna a prorogare, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltàa semplice richiesta della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, co. 8 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 nonché 50/2016, l’esecuzione delle opere previste con il presente Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali qui stabilite, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della L.120/2020gestione medesima, per una durata massima di avviare l’esecuzione mesi 6 (sei). 4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattooriginario.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo La durata dell’Accordo Quadro ha è di 24 mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del Contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una durata massima volta che sia stato raggiunto il tetto massimo posto a base di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione gara, fatta salva la facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo QuadroD.Lgs. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo50/2016. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data scadenza del termine di scadenza di detto termine, fossero cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAforniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi dagli emessi “Ordini di Servizio” per l’ultimazione dei servizi nel rispettol'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire il servizio, in ogni casoalle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16secondo le modalità di cui al presente Capitolato. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’IGEA si riserva la scadenza facoltà, prima del termine di validità contrattuale scadenza, di prorogare la durata del presente Accordo Quadro come sopraindicatoContratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto originario, o più favorevoli per l’IGEA, fino alla data di sottoscrizione del Contratto da parte del nuovo Aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativoscadenza dell’accordo quadro. 6. La SA ha Nel caso in cui l’IGEA si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto scadenza dell’appalto indicata in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattoContratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una avrà la durata massima di 36 mesi ovvero 4 anni scolastici, presumibilmente da settembre 2022 al 30.06.2026: si precisa che per ciascun anno scolastico sono stati stimate n. 9 mensilità, poiché sono stati conteggiati e decurtati i periodi di vacanza delle scuole di oltre 20 gg. per anno scolastico (quattroNatale, Pasqua, ponti vari ecc…) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso che compensano il servizio che viene attivato nel mese di raggiungimento del limite massimo settembre di importo ciascun anno scolastico. Per “durata” dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Unione dei Comuni del Guilcier potrà affidare i singoli servizi, pertanto si concluderà comunque nel caso in cui la SA può aggiudicare stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto nel punto 5 del presente capitolato, in un periodo inferiore ai quattro anni scolastici. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello definito dall’Accordo Quadro, a seconda delle effettive esigenze e/o della disponibilità di bilancio senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. Pertanto, il singolo contratto attuativo. 3valore dell’Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla concorrenza dell’importo definito dall’Accordo Quadro medesimo, mentre l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto. OveAlla scadenza dei quattro anni scolastici, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti l’Accordo Quadro con contratti attuativi emessi dalla SA, esso l’aggiudicatario si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara ha una durata massima temporale di 4 due anni (quattro24 mesi) anni decorrenti dalla sottoscrizione data di stipula del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo medesimo Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativoaffidare i contratti attuativi. L’Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della somma economica determinata nel medesimo Accordo dovuta al totale dei singoli Contratti attuativi stipulati. 3. Ove, alla data Al termine di scadenza dell’Accordo Quadro, qualora la somma economica determinata nell’Accordo Quadro non sia esaurita, e non fosse ancora compiuta la procedura per addivenire alla stipula di detto termineun nuovo contratto, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAl’Appaltatore si impegna a prorogare, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltàa semplice richiesta della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32106 c. 11 del D.lgs. 50/2016, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché l’esecuzione delle opere previste con il presente Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali qui stabilite, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della L.120/2020gestione medesima, per una durata massima di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattomesi 6 (sei).

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1La presente procedura ha per oggetto la stipulazione di un Accordo Quadro con ciascuno degli Aggiudicatari di ogni Lotto, avente durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla relativa sottoscrizione. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispettoconcluderà, in ogni caso, all’esaurimento di tutti i servizi indicati al precedente articolo 4 del limite massimo previsto dall’artpresente Disciplinare, salvo che la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza Nel caso in cui, allo scadere del termine come sopra individuato, non sia esaurito l’importo contrattuale, AMA si riserva la facoltà di validità contrattuale estendere la durata del presente singolo Accordo Quadro come sopraindicato. 5fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento dell’importo contrattuale anzi indicato. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo AMA si riserva, altresì, la facoltà di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltàaffidare ad uno o più Aggiudicatari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 32dell’articolo 63, co. 8 5, del D.LgsCodice dei Contratti per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino alla concorrenza del 100% (centopercento) dell’importo contrattuale. 50/2016 nonché della L.120/2020Limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di/dei nuovo/i contraente/i, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proroga di cui all’articolo 106, co. 11, del Codice dei Contratti, agli stessi prezzi, patti e condizioni, e riservandosi, altresì, di avviare l’esecuzione chiederne di più favorevoli. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non attivare alcuno dei servizi oggetto del contratto in via presente appalto, ovvero attivarne solo alcuni di urgenza; in quelli contemplati. In tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattocaso, l’/gli aggiudicatario/i di ciascun Lotto non potrà/anno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura alla Stazione Appaltante.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 24 mesi consecutivi dalla data di data di avvio formale del servizio (presumibilmente dal mese di Luglio 2022) e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo a base di gara. L’Accordo Una volta raggiunto l’importo contrattuale, il contratto si intenderà estinto e privo di ogni effetto. Ove il valore complessivo del Contratto applicativo dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, come sotto indicato, prima della scadenza temporale, l’Accordo Quadro ha una stesso sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra. L’Appaltante, qualora invece al termine della durata massima dell’Accordo quadro non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di 4 chiedere all’Appaltatore la continuazione temporale del servizio fino al raggiungimento dell’importo dell’Accordo. Qualora l’Appaltante non si avvalesse di tale facoltà e l’Accordo dovesse estinguersi per trascorso termine di durata (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione 24 mesi), senza aver raggiunto l’importo complessivo stimato dell'Accordo quadro, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto, senza che l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. Alla scadenza naturale del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso Gestione Acqua S.p.A. si riserva l’opzione di raggiungimento rinnovare il contratto, per ulteriori 12 (dodici) mesi. Tale opzione di rinnovo dovrà avvenire, mediante comunicazione trasmessa dalle Società all’Appaltatore, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del limite massimo di importo dell’Accordo QuadroD.Lgs. Qualoran. 50/2016, nelle more della sottoscrizione qualora alla scadenza contrattuale GESTIONE ACQUA S.p.A. non abbia concluso le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, l’Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a 6 (sei) mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga contrattuale) - all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, xxxxx e condizioni. L’avvio dell’esecuzione del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione formale del contratto, nel rispetto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo quanto previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione e dal D.L.76 del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza 16 luglio 2020. È escluso ogni tacito rinnovo del contrattoContratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per La durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il è di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla firma del Documento di Stipula per ciascun lotto, cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente art. 2 previsto per ogni singolo contratto attuativo. 3lotto. Ove, alla data scadenza del termine di scadenza di detto termine, fossero cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAforniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi dagli ODA già emessi per l’ultimazione dei servizi nel rispettol'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la proroga della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture a regola d’arte, in ogni casosecondo le condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, del limite massimo previsto dall’arte con le modalità di cui al presente Capitolato e della documentazione di gara. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la Resta inteso che se alla scadenza del termine dei 24 mesi l’importo massimo spendibile di validità cui al precedente art. 2 non sia ancora esaurito IGEA S.p.A. potrà chiedere all’Aggiudicatario, prima del termine di scadenza, la proroga del termine di durata del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelle più favorevoli per la stazione appaltante, con la fissazione di un nuovo termine legato direttamente all’esaurimento di tutto l’importo contrattuale del residuo. Nel caso in cui IGEA S.p.A. decida di avvalersi delle ipotesi previste nel presente Accordo Quadro come sopraindicatoarticolo ne darà comunicazione all’Aggiudicatario per iscritto, anche mediante PEC o via mail, entro un termine congruo. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una quadro avrà la durata di 48 mesi o fino alla concorrenza massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite valore complessivo massimo di importo stimato dell’Accordo Quadro. QualoraÈ previsto inoltre un eventuale periodo di proroga, nelle more per un periodo di sei mesi, in attesa della conclusione della nuova procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente in tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dalla presente procedura agli stessi patti e condizione o più favorevoli per la Stazione Appaltante. art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento o dall’esecuzione del primo contratto attuativo. 2in via d’urgenza come dal combinato disposto dell’art. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 332, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dall’art. 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in L. n. 120/2020 e modificato con D.L. del 31/5/2021 n. 77 in G.U. Serie Generale n. 129 del 31/5/2021. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti le forniture richieste con contratti attuativi applicativi emessi dalla SAstazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi queste andranno ultimate e l’appaltatore non avrà alcun titolo per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi di qualsiasi genere. Non potranno essere emessi contratti attuativi applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell’Accordo quadro. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo con l’Aggiudicatario si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza, fosse raggiunto l’importo massimo spendibile indicato all’articolo 5 del presente Accordo Quadro come sopraindicatoCapitolato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per La durata dell’Accordo Quadro si intende è di 24 (ventiquattro) mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del Contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il periodo entro il quale tetto massimo spendibile di cui all’art. 3, fatta salva la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del DLG 50/2016. Ove, alla data scadenza del termine di scadenza di detto termine, fossero cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAforniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l’ultimazione dei servizi nel rispettol'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. L'Appaltatore è vincolato ad eseguire le forniture, in ogni casoalle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo codice degli Appalti l’Igea si riserva la scadenza facoltà, prima del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020scadenza, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso prorogare la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contrattoContratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto originario, o più favorevoli per l’IGEA, fino alla data di sottoscrizione del Contratto da parte del nuovo Appaltatore e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro. Nel caso in cui l’IGEA si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante PEC o altro mezzo all’Appaltatore entro 1 mese antecedente la scadenza dell’appalto indicata in Contratto.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo La durata dell’Accordo Quadro ha una durata massima è di 4 (quattro) anni 48 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione data di stipula del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può attivare i singoli Contratti Attuativi. Ferma restando la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ovevalidità ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi già stipulati, alla data di scadenza di detto terminenon sarà più possibile stipulare Contratti Attuativi, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SAqualora, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza anche prima del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5scadenza dell’Accordo siano stati emessi Contratti Attuativi per un importo complessivo pari all’importo massimo previsto. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà del contratto in corso di esecuzione potrà essere eseguito entro modificata per il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 32106, co. 8 comma 11 del D.LgsCodice. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il Fornitore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto attuativo garantendo che alle Unità Ordinanti pervengano tutti i fascicoli relativi alle annate sottoscritte in via corso di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto, anche se editi anteriormente alla decorrenza o posteriormente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle Unità Ordinanti. Deve inoltre essere garantito l’accesso alla versione on line, ove richiesta, dei fascicoli relativi alle annate sottoscritte in corso di esecuzione del contratto, anche se editi anteriormente alla decorrenza o posteriormente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle Unità Ordinanti.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima La data di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata stipula dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che av rà come scadenza di detto terminetemporale massima 10 (dieci) mesi, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal v alore stimato dell’Accordo. L’amministrazione si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha riserv a la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/202050/2016, di avviare av v iare l’esecuzione del contratto in via v ia di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio dall’av v io della esecuzione d’urgenza del contratto. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativ o. Nel rispetto della v igente normativ a in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interv enti prev isti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserv a altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di serv izi analoghi o di rinnov o, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del serv izio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una avrà la durata massima di 36 mesi ovvero 4 anni scolastici, presumibilmente da settembre 2022 al 30.06.2026: si precisa che per ciascun anno scolastico sono stati stimate n. 9 mensilità, poiché sono stati conteggiati e decurtati i periodi di vacanza delle scuole di oltre 20 gg. per anno scolastico (quattroNatale, Pasqua, ponti vari ecc…) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso che compensano il servizio che viene attivato nel mese di raggiungimento del limite massimo settembre di importo ciascun anno scolastico. Per “durata” dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Unione dei Comuni del Guilcier potrà affidare i singoli servizi, pertanto si concluderà comunque nel caso in cui la SA può aggiudicare stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto nel successivo art. 6 del presente cdisciplinare, in un periodo inferiore ai quattro anni scolastici. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello definito dall’Accordo Quadro, a seconda delle effettive esigenze e/o della disponibilità di bilancio senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. Pertanto, il singolo contratto attuativo. 3valore dell’Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla concorrenza dell’importo definito dall’Accordo Quadro medesimo, mentre l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto. OveAlla scadenza dei quattro anni scolastici, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti l’Accordo Quadro con contratti attuativi emessi dalla SA, esso l’aggiudicatario si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.