Stato Avanzamento Lavori. Il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la sezione relativa allo stato di avanzamento dei lavori contenuta nei Piani di Lavoro approvati, fornendo sulla base della tempistica di aggiornamenti definita nel Piano di Qualità specifico del Contratto esecutivo e dalle necessità del singolo servizio, o su richiesta dell’Amministrazione, indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, su eventuali rischi/criticità/ritardi, su eventuali impatti dei rischi/criticità, su azioni di recupero e razionali dello scostamento. Per le attività progettuali, la frequenza minima di aggiornamento è di 2 settimane, salvo diverso accordo con l’Amministrazione. Per le attività continuative la frequenza minima di aggiornamento è mensile.
Stato Avanzamento Lavori. Il Fornitore dovrà mantenere aggiornato lo stato di avanzamento dei lavori relativamente ai Piani di lavoro approvati, nonché sulle attività di manutenzione degli apparati hardware svolte nel periodo, fornendo indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, su eventuali rischi/criticità/ritardi, su eventuali impatti dei rischi/criticità, su azioni di recupero e razionali dello scostamento, sulle attività in servizio esteso ed in reperibilità. Il Fornitore deve consegnare con periodicità trimestrale, entro 10 giorni lavorativi succes- sivi al periodo al quale si riferisce, il documento di Stato Avanzamento Lavori e Rapporto dei Livelli di Servizio. La rendicontazione nello Stato Avanzamento Lavori delle singole attività indicate nei Piani di lavoro sarà articolata come specificato di seguito: descrizione dell’attività in corso e/o completata nel periodo; per le attività eseguite nella modalità a consumo a richiesta l’elenco nominativo del personale impiegato dal Fornitore con l’indicazione del profilo professionale ed il dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta nel periodo di riferimento; percentuale di avanzamento dell’attività; data a cui si riferisce lo stato di avanzamento; razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume; vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese. La rendicontazione dei livelli di servizio nella sezione Rapporto dei Livelli di Servizio deve contenere per ciascun indicatore soggetto a misurazione: la scheda dell’indicatore così come prevista dal Capitolato tecnico; il periodo di riferimento della misura; riferimento agli strumenti di misura utilizzati; i dati rilevati; il valore rilevato dell’indicatore di qualità; eventuale scostamento dal valore di soglia (anche nel caso in cui il periodo di osservazione contrattuale non coincida con il mese; tale indicatore non serve infatti per il computo delle penali ma per individuare in anticipo criticità e mettere in campo eventuali azioni correttive); eventuale motivo individuato per l’avvenuto scostamentodai valori di soglia.
Stato Avanzamento Lavori. Gli Stati Avanzamento Lavori, da fornire con cadenza almeno trimestrale e in ogni caso ogni qual volta richiesto dall’Amministrazione contraente, riguarderanno almeno i seguenti argomenti: • Dettaglio delle attività svolte e quelle ancora da svolgere; • Eventuali problematiche insorte; • Questioni aperte di carattere strategico/metodologico da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione contraente; • Esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo; • Varianti e modifiche emerse nel periodo; • Ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Progetto Esecutivo; • Malfunzionamenti verificatisi nel periodo. A fronte di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, il SAL dovrà comprendere anche le relative proposte di risoluzione e le decisioni prese. Su richiesta dell’Amministrazione, il Responsabile del Contratto esecutivo ed il/i Responsabile/i tecnico/i per l’erogazione dei servizi parteciperanno agli incontri con il Committente per comunicare gli aggiornamenti sullo stato dei servizi erogati e per condividere ogni eventuale azione correttiva necessaria al rispetto dei livelli di servizio previsti. Tali incontri avverranno entro 10 giorni successivi alla richiesta, in data da concordare via mail tra le parti.
Stato Avanzamento Lavori. Il SAL (con il PM coordinatore delle AsRER) dovrà essere aggiornato mensilmente e conterrà le informazioni utili ai fini della consuntivazione dei servizi e dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: • percentuale di avanzamento delle singole attività e data effettiva di chiusura; • xxxxxxx/criticità e relative azioni di mitigazione da intraprendere e/o intraprese; • razionali di ripianificazione; • eventuale scostamento di date, impegno e volumi.
Stato Avanzamento Lavori. Il documento SAL (Stato Avanzamento Lavori) dovrà essere presentato trimestralmente entro il quinto giorno lavorativo dei mesi successivi a quelli di riferimento e la sua approvazione, da parte dell’Amministrazione potrà avvenire entro i successivi cinque giorni. L’approvazione dei SAL, che non potrà mai essere tacita, può avvenire solo previa approvazione anche degli eventuali documenti che il fornitore è tenuto a produrre a riscontro della chiusura delle fasi. La chiusura dell’intervento avviene con la verifica positiva dell’attività, che autorizza il fornitore a predisporre ed inviare il SAL di chiusura dell’intervento, con indicazioni riepilogative degli obiettivi raggiunti, dei tempi, degli scostamenti rispetto al pianificato, del costo dell’intervento documentato dal dettaglio dei giorni/uomo consumati. L’approvazione del SAL di chiusura da parte dell’Amministrazione consente di procedere alla successiva fase di collaudo o verifica di conformità per attestare la regolare esecuzione dei servizi o delle attività.
Stato Avanzamento Lavori. Per gli oggetti di fornitura/obiettivi per i quali Consip lo richieda, il Fornitore dovrà predisporre il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)”, anche quale sezione del Piano di lavoro, che fornisca indicazioni sulle attività concluse ed in corso, sugli eventuali criticità/ritardi, sulle relative azioni di recupero e razionali dello scostamento.
Stato Avanzamento Lavori. Il Fornitore dovrà mantenere aggiornato la sezione di stato di avanzamento prevista nei singoli Piani e Progetti approvati, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, descrivendo eventuali criticità/ritardi e le relative azioni di recupero. Il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali dovrà coordinare tutte le attività, e produrre resoconti periodici di avanzamento che dovranno essere presentati per discussione durante gli Stati Avanzamento Lavoro che saranno pianificati con cadenza trimestrale.
Stato Avanzamento Lavori. Il RTI manterrà costantemente aggiornato il Piano di lavoro generale, il piano di lavoro per i servizi a carattere continuativo, tenendo in considerazione le risorse di servizio esteso e di reperibilità, il piano di lavoro per le attività a carattere progettuale e gli eventuali piani di lavoro obiettivo. Inoltre manterrà aggiornata la sezione relativa allo stato di avanzamento dei lavori, fornendo mensilmente, o su richiesta dell’ASL, indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, su eventuali rischi, criticità o ritardi, su azioni di recupero e razionali dello scostamento.
Stato Avanzamento Lavori. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori: la contabilizzazione dei lavori verrà eseguita in contraddittorio tra l'assuntore ed il Direttore dei Lavori. La contabilizzazione dei lavori di minuta manutenzione verrà redatta in base alle ore prestate di mano d'opera, alle quantità dei materiali e manufatti impiegati e agli effettivi periodi di nolo di mezzi di trasporto, di macchine, ecc. di cui alle bollette settimanali approvate dalla Direzione dei Lavori. La contabilizzazione invece dei lavori di manutenzione che, per la loro natura ed estensione, sono facilmente misurabili, sarà redatta a misura secondo la prassi in uso e ciò a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e senza che perciò l'assuntore possa sollevare eccezioni od obiezioni di sorta. L'appaltatore dovrà, entro 30 giorni dall'ultimazione delle opere di cui all'ordine di lavoro, inviare alla Stazione Appaltante separatamente per ogni edificio o impianto, i documenti a giustificazione delle lavorazioni eseguite, con il dettaglio della mano d'opera, dei materiali e dei noli a cui si riferiscono. L’appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di €. 30.000,00.= oltre gli oneri per la sicurezza che verranno liquidati in misura proporzionale, il tutto oltre IVA di legge Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi prevedenti: • il D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.; • ai sensi dell’art. 195 del medesimo decreto il RUP emette il conseguente Certificato di pagamento, compilato sulla base dello Stato avanzamento lavori redatto dal D.L.. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. La rata in acconto è liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento. Ai fine della liquidazione si precisa che l’importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, dovrà essere calcolato proporzionalmente per ogni singola fatturazione. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contribut...
Stato Avanzamento Lavori. Per tutti gli Obiettivi e per i servizi di gestione, il Fornitore dovrà mantenere aggiornato lo stato di avanzamento dei lavori relativamente al Piano di Lavoro approvato, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, su eventuali criticità/ritardi, su azioni di recupero e razionali dello scostamento.