Verifica di conformità/collaudo. I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo atte a verificare la conformità dei servizi rispetto ai requisiti esposti nel presente Capitolato Tecnico, anche mediante un’apposita Commissione di tre componenti, scelti tra i dipendenti di InfoCamere medesima o terzi da questa incaricati, in possesso della necessaria competenza tecnica. Le prove di collaudo saranno effettuate, per InfoCamere stessa e per ciascuna delle Camere di Commercio migrate da InfoCamere, in contraddittorio con Fornitore, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di Pronti al collaudo, che dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel Piano di migrazione. A tal fine, il Fornitore comunicherà a InfoCamere, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni di collaudo. InfoCamere comunicherà al Fornitore le date/ore delle operazioni di collaudo in forma scritta, tramite e-mail, con un preavviso di giorni lavorativi 10 (dieci). Alle date/ore indicate, InfoCamere avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il collaudo, anche in assenza del rappresentante del Fornitore. Nel corso dello svolgimento delle prove, qualora richiesto, il Fornitore dovrà rendere disponibili – senza oneri aggiuntivi per InfoCamere - personale, sistemi, attrezzature e quant’altro necessario all’esecuzione delle prove di collaudo. Al termine delle prove, InfoCamere redigerà un verbale per ciascuna prova di collaudo eseguita. Tale verbale dovrà riportare gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto/i incaricato/i dell’accertamento della regolare esecuzione, la data dello stesso, le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che sebbene invitati non siano intervenuti, i rilievi, le operazioni e le verifiche compiute, nonché i risultati ottenuti. Il verbale sarà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. In caso di esito positivo delle prove di collaudo, la data di invio della comunicazione di Pronti al collaudo fungerà da data di inizio delle attività. Qualora dai test effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi ai requisiti esposti dal presente Capitolato Tecnico ed alle migliorative dichiarate, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 (dieci) giorni lavorativi, entro i quali dovrà essere recapitata a InfoCamere comunicazione scritta del secondo Pronti al collaudo. InfoCamere entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal...
Verifica di conformità/collaudo. All’avvio delle prestazioni l’Appaltatore indicherà un proprio Referente di contratto, comunicando le informazioni necessarie quali nominativo, email, numeri di telefono. Eventuali variazioni a tali informazioni saranno tempestivamente comunicate ad InfoCamere. Entro i primi 90 giorni dalla stipula del contratto dovranno essere completate tutte le attività di predisposizione necessarie alla erogazione dei servizi oggetto del presente capitolato, quali: - pianificazione delle attività di start-up; - installazione delle componenti hardware/software dell’Appaltatore all’interno della rete InfoCamere; - configurazione dell’ambiente ed attivazione dei flussi informativi tra InfoCamere e l’Appaltatore; - ogni altra attività necessaria alla completa attivazione di quanto previsto nel presente documento; - collaudo/verifica di conformità. Il personale InfoCamere si renderà immediatamente disponibile a fornire tutta la necessaria collaborazione per l’attivazione del servizio. Il Responsabile del contratto di InfoCamere ovvero ulteriore soggetto terzo appositamente incaricato provvederà, per conto di InfoCamere, alle attività di collaudo, ovvero alla verifica di conformità fra quanto fornito/erogato dall’Appaltatore e quanto richiesto nel presente documento ed a quanto eventualmente offerto dall’Appaltatore nella propria offerta Tecnica. La presenza di anomalie che, a giudizio di InfoCamere, per gravità o numerosità, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo, provocherà la sospensione del collaudo stesso. I nuovi termini di inizio e fine collaudo decorreranno dalla disponibilità di un ambiente operativo secondo i requisiti. Il Fornitore è tenuto comunque a risolvere tempestivamente ogni anomalia riscontrata nel più breve tempo possibile e comunque entro i tempi definiti dal Responsabile del Contratto InfoCamere che, in ogni caso, dovranno essere contenuti entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Verifica di conformità/collaudo. CARATTERISTICHE GENERALI: INSTALLAZIONE E COLLAUDO
Verifica di conformità/collaudo. Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016, il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E./D.L. Il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare che l’oggetto dello stesso, in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. Per quanto attiene ai servizi, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione delle attività contrattuali; il relativo certificato, rilasciato dal R.U.P. su richiesta del D.E., ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale ultimo termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine. I lavori sono soggetti a collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50 del 2016; la Stazione Appaltante si riserva, tuttavia la facoltà di procedere con collaudi parziali annuali ovvero con certificati di regolare esecuzione parziali annuali. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato dal D.L., ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice Appalti e dell’art. 237 del D.P.R. 207/10. Resta inteso che la garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 potrà essere svincolata solo al termine dell’appalto triennale.
Verifica di conformità/collaudo. Le attrezzature fornite saranno sottoposte a verifica di conformità (collaudo) a mezzo di personale tecnico incaricato dall’Università della Calabria, xxx X. Xxxxx, 87036 Arcavacata di Rende (CS), in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell’allegato tecnico e di quelle consegnate, nonché la funzionalità complessiva del sistema, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura che sarà indicata nella relativa certificazione a firma del direttore dell’esecuzione e dell’appaltatore. La verifica di conformità sarà, poi, sottoposta a ratifica dall'Organo superiore della stazione Appaltante. L’Amministrazione, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare il sistema o rifiutarlo o chiederne la sostituzione. Xxxx rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche previste dal presente capitolato. Il credito residuo sarà liquidato alla ditta Appaltatrice al termine dell'iter procedurale summenzionato.
Verifica di conformità/collaudo. I servizi riferiti ai paragrafi 4.4 e 4.5 rispettivamente denominati Sviluppo e Manutenzione e servizi di Supporto Specialistico oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo atte a verificare la conformità dei servizi rispetto ai requisiti esposti nel presente Capitolato Tecnico. Le prove di collaudo saranno effettuate in contraddittorio con Fornitore, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di Pronti al collaudo, che dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel Piano di Lavoro Obiettivo. A tal fine, il Fornitore comunicherà a ENAC, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni di collaudo.
Verifica di conformità/collaudo. Per la consulenza specialistica finalizzata ad attività realizzative, la tipologia di test/collaudo, la tempistica della realizzazione, le modalità di esecuzione e il dettaglio delle attività verranno definite con apposite riunioni concordate tra il personale tecnico del Fornitore e il personale tecnico InfoCamere. Il responsabile InfoCamere del contratto accerterà che l'esecuzione della prestazione effettuata risponda per qualità, quantità e tempo alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e verbalizzerà la conclusione della consulenza mediante attestato di servizio reso.
Verifica di conformità/collaudo. Il Responsabile del procedimento per la fase di Esecuzione di InfoCamere: - provvederà ad acquisire le licenze software secondo le istruzioni fornite dall’Appaltatore; - riscontrerà che quanto consegnato corrisponda agli elementi specificati nel capitolo 5 “Specifiche Tecniche della fornitura”; durante questa attività l’Appaltatore è obbligato ad assicurare ad InfoCamere il necessario supporto; - al termine dell’attività di acquisizione delle licenze verrà redatto e sottoscritto da InfoCamere, sia in caso di esito positivo che di esito negativo della stessa, il verbale di consegna.
Verifica di conformità/collaudo. Con riferimento a quanto già descritto nei precedenti paragrafi 5 e 6 si precisa che i test di verifica delle funzionalità e dei livelli di servizio richiesti verranno effettuati in orario di produzione nell’ambiente predisposto a tal fine dall’ Appaltatore. Saranno effettuate due tipologie di test: • un gruppo di test funzionali volti alla verifica della rispondenza dei requisiti funzionali offerti dall’Appaltatore e ai requisiti funzionali previsti nel Capitolato Tecnico; • un secondo gruppo di test prestazionali, volti alla verifica della rispondenza dei requisiti prestazionali offerti dall’Appaltatore (ad es. volumi e picchi) previsti nel Capitolato. I test di rispondenza ai requisiti prestazionali saranno eseguiti sia con strumenti automatici che con programmi di test ad hoc. I volumi che verranno verificati saranno coerenti con i volumi ed i picchi richiesti per i singoli servizi. I test prestazionali saranno effettuati con più client che operano in parallelo. Al termine della sessione di prova sarà effettuata una verifica della correttezza delle operazioni effettuate e dei relativi flussi correlati. I risultati dei test saranno riportati nel documento “Verbale di Collaudo” che sarà sottoscritto da entrambe le parti.
Verifica di conformità/collaudo. 1. La verifica di conformità, svolta dal R.U.P. congiuntamente al Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102 del D.Lg18/04/2016 n. 50, è tesa ad acclarare che l’oggetto dell’appalto è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Essa dovrà eseguirsi, in contraddittorio con l’aggiudicatario, alla conclusione della fornitura, della posa in opera e dell’avviamento dell’intero impianto. Delle operazioni effettuate verrà redatto apposito verbale.