Common use of Warunki płatności Clause in Contracts

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Za wykonywanie usługi obsługi kasowej Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWynagrodzenie będzie płatne z dołu w rozliczeniach miesięcznych w wysokości: − ………….. zł brutto - Urząd Skarbowy w ………………… − ………….. zł brutto - Urząd Skarbowy w ………………… − ………….. zł brutto - Urząd Skarbowy w ………………… 3. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie 12 miesięcy wynosi: − ………….. zł brutto - Urząd Skarbowy w ………………… − ………….. zł brutto - Urząd Skarbowy w ………………… − ………….. zł brutto - Urząd Skarbowy w ………………… 4. Łączna wartość umowy wyniesie zł brutto. 5. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania umożliwiającej odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z harmonogramem zawartym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 6. Wykonawcy mogą wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx, nr PEPPOL, XXX 0000000000. 7. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 8. Informacje w Załączniku nr 1 do Umowysprawie logowania na Platformie oraz spraw technicznych należy kierować na Infolinię: +00 00 000 00 00 oraz +00 000 000 000. 9. ------------------------------------------Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wyszczególniony na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11.210. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyzmiany przepisów dotyczących stawek podatku VAT, Deweloperowi przysługiwać na potrzeby niniejszej umowy ustala się, iż zastosowanie będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowymiały nowo określone stawki tego podatku. 12. Kwota odsetek za opóźnienie Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnacałości lub części. 11.513. Deweloper oświadcza, że Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11osoby trzecie ani dokonywać kompensaty.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxa) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009 lub w lub Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2c-g, 02-109 Warszawa oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres xxxxxxxx@xxx.xxx.xx W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer umowy i nazwę wystawcy faktury;. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dowód dostawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 5 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. 10. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------niniejszej umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 11.211. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych, o których mowa w art. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#4 pkt 3) Nr 382436/055/19/43 „Collect” ustawy z dnia 7 8 marca 2019 roku 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Umowa OMRP”Dz.U. z 2019, poz. 118 j.t.), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. Nabywca zapłaci Deweloperowi 2 Umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę i dostarczy ją na adres Zarząd Zieleni m. st. Warszawy ul. Xxxx Xxxxxxxxx00x, zgodnie 00-000 Xxxxxxxx, albo za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z harmonogramem zawartym dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku nr 1 do Umowyzamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. ------------------------------------------ 11.2Dz.U. 2020 r., poz. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu 1666) albo pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: xxxxxxx@xxx.xxx.xx Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy określony Wykonawcy wskazany w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana fakturze, w terminie określonym 21 dni od daty wpływu lub złożenia, w aneksie siedzibie Zamawiającego (ul. Xxxx 00x, 00-000 Xxxxxxxx) prawidłowo wystawionej faktury albo przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1666) albo przesłania faktury elektronicznej w formacie PDF na adres Zamawiającego: xxxxxxx@xxx.xxx.xx. Na fakturze należy wskazać numer niniejszej Umowy, a także jako: Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP: 000-00-00-000 Zarząd Zieleni x.xx. Warszawy ul. Hoża 13A 00-528 Warszawa Zmiana danych odbiorcy i płatnika wskazanych w ust. 3 powyżej, a także adresu e-mail Zamawiającego, na który ma zostać dostarczona faktura, nie będzie stanowić podstawy do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyzmiany umowy i nie będzie wymagać sporządzenia aneksu. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy. -------------------------------------------- 11.6Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu e-mail: ………………………………. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa ZwiązaneWykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury elektronicznej. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej powyżej. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy faktura będzie wystawiona zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za usługi i prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego określone w Artykule 11protokole odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. Zamawiający oświadcza, że: płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2023 r., poz. 1790 t.j.). Wykonawca oświadcza, że: posiada/nie posiada1 statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2023 r., poz. 1790 t.j. ), jest zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie brutto w kwocie …………………………..……. (słownie: ), w tym podatek VAT w kwocie: ……………………. (słownie ). 11.12. Nabywca Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, świadczeniem usług oraz realizacją usług gwarancyjnych, w tym w szczególności: koszty wykonania przedmiotu Umowy, dostawy zaoferowanego sprzętu z uwzględnieniem kosztów dostaw (transportu), dostawy oprogramowania, instalacji i konfiguracji, przeprowadzenia szkolenia, wykonania kompletnej dokumentacji, koszty podróży, opłat i podatków łącznie z VAT oraz wartość przekazywanych Zamawiającemu licencji oprogramowania standardowego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxprzelewem na podstawie faktury VAT, zgodnie z harmonogramem zawartym wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i całkowitym odbiorze przedmiotu Umowy w Załączniku nr 1 terminie do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty21 dni od daty jej dostarczenia, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w Artykule 11.6 Umowyterminie, o którym mowa w ust. Kwota odsetek za opóźnienie 4, polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnabez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie realizowana po zakończeniu kwartału. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPodstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru usługi, podpisany w terminie do siedmiu dni przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej lub w formie pliku pdf. na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 14 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub w formie pliku pdf. na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx; b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę z zastrzeżeniem ust. 2. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 1 ……………………………………... 7. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do Umowyzawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z 9. ------------------------------------------Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: 11.2a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 10. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. 11. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (Dz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejU. 2019, poz. ----------------------------------------- 11.3118 z późn. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnazm.). 11.512. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego do dnia 8 września 2021r. do Kancelarii Zamawiającego,. W przypadku braku doręczenia faktury do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia 8 września 2021r. Wykonawca oświadcza, iż postanowienie, o którym mowa powyżej akceptuje bez zastrzeżeń, będąc jednocześnie świadomym, iż przekroczenie terminu związane jest z utratą dotacji przez Zamawiającego a w konsekwencji do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniami odszkodowawczymi. W tej sytuacji Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPodstawą wystawienia faktury VAT za dostawę określoną w § 1 ust. 1 Umowy jest protokół odbioru przedmiotu Umowy (Załącznik nr 3), zgodnie podpisany przez osoby wskazane w Umowie jako upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w sekretariacie Diagnostyki lub dostarczony łącznie z harmonogramem zawartym fakturami. 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w Załączniku oparciu o prawidłowo wystawione i zaakceptowane przez Zamawiającego faktury VAT, do dnia 29 października 2021r. Wykonawca wystawi dwie faktury: jedna za zakup mammografu cyfrowego, a druga za dostawę, instalacje, serwisowanie, szkolenie personelu i inne. Na cenę składają się następujące koszty: a. Cena cyfrowego aparatu mammograficznego brutto: …………..pln; Słownie……………………….. b. Dostawa, instalacja, serwisowanie, szkolenie personelu brutto: ……………….pln; Słownie……. 4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Warunki realizacji dostawy określonej w § 1 ust. 2 Umowy oraz warunki dokonania za nią płatności, zostały przez Strony określone w treści Załącznika nr 1 3 do Umowy. ------------------------------------------, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 11.26. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (tj. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejDz.U. z 2020, poz. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna935 ze zm.). 11.57. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu ambulansu, wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją przedmiotu Umowy (w tym opłatę wstępną 5%, wszystkie raty leasingowe, koszty wykupu 1%, koszty związane z rejestracją samochodu, koszty transportu do Zamawiającego i koszty ubezpieczenia samochodu AC, OC, NW,) w wysokości: …………....... zł brutto (słownie złotych brutto) płatne w 47 lub 48 stałych ratach leasingowych po ……………zł netto + należny podatek VAT , wartość brutto 1 raty wynosi: zł (słownie: ……… zł brutto), 1 rata ubezpieczenia wynosi …………… zł netto + należny podatek VAT wartość brutto 1 raty ubezpieczenia wynosi: ……… zł (słownie: zł brutto), opłata wstępna wynosi ………….. zł netto + należny podatek VAT wartość brutto opłaty wstępnej wynosi: ……… zł (słownie zł brutto). 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: a) Strony ustalają, zgodnie że rozliczenie rat leasingu za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od daty podpisania protokołu z harmonogramem zawartym jego odbioru. b) Raty leasingowe uiszczane są w Załączniku nr 1 terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. c) Harmonogram finansowy, który zawiera kwoty rozbite na spłacany kapitał, odsetki i podatek oraz termin zapłaty stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5d) Opłata wstępna – płatna będze na podstawie faktury VAT płatna w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ambulansu. 3. Deweloper Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Cena ewentualnego wykupu Przedmiotu leasingu wynosi netto: ……….. zł (słownie: ………………………. zł netto), co stanowi 1% wartości netto przedmiotu leasingu określonej w ofercie Wykonawcy pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. 1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”VAT), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna posiada NIP:………………………………………… 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług („Bank”) z siedzibą w WarszawieVAT), Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.posiada NIP: ………...

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Podstawą do wystawienia faktury za dostawę licencji i wdrożenie danego etapu wyszczególnionego w harmonogramie jest podpisanie protokołu etapu wdrożenia bez zastrzeżeń wg zasad szczegółowo określonych w § 11 niniejszej umowy. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPodstawą do wystawienia faktury za usługi serwisowe/ szkoleniowe/wdrożeniowe oraz wsparcia technicznego dla wdrożonych i posiadanych obecnie aplikacji jest potwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie wykonanych roboczogodzin pracy serwisanta wg zasad szczegółowo określonych w § 11 umowy . 3. Faktura, zgodnie o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wynagrodzenie za: a) dostarczone licencje wg ceny wynikającej z harmonogramem zawartym oferty Wykonawcy, b) usługi wdrożeniowo-szkoleniowe oraz usługi wsparcia technicznego dla wdrożonych aplikacji liczonych jako iloczyn faktycznie wykonanych roboczogodzin i stawki netto za 1 roboczogodzinę wg stawki wyszczególnionej w Załączniku § 8 pkt. 2 umowy, c) nadzór autorski tj. dostęp do nowych wersji (aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego) w wysokości 1/24 kwoty netto wyszczególnionej § 8 ust. 1 lit. c) umowy. 4. Do podanych cen netto Wykonawca doliczy podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień dostawy i/lub świadczenia usług. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto określonych w umowie w wypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. 6. Przed dokonaniem zmiany opisanej w pkt 5. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o podstawie prawnej proponowanej zmiany i nowej wysokości cen brutto przedstawiając stosowne kalkulacje. Zmiana cen jednostkowych brutto wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 7. Faktura VAT winna być wystawiona na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50- 689 i powinna zawierać nr 1 do Umowyniniejszej umowy: SPZOZ_NT/ZP/…../15.. 8. ------------------------------------------Do wystawianej przez Wykonawcę faktury dołączone muszą być w szczególności: kopia potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu dostaw i wdrożenia, kopia potwierdzonego rozliczenia wykonanych usług o których mowa w § 9 ust. 2 umowy. 11.29. W Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie …… dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (Ilość dni zgodna z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności w ofercie – termin płatności nie krótszy niż 30 dni oraz nie dłuższy niż 60 dni). Za termin realizacji płatności przyjmuje się dzień wydania polecenia przelewu przez Zamawiającego. 10. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyzapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. 11. Strony zgodnie postanawiają, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie że Wykonawca nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejbez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejęcie na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. ----------------------------------------- 11.354 ust. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” Ustawy o działalności leczniczej z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”15 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 112, poz. 654), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury/rachunku będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi po zakończeniu zajęć. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym Podstawą podpisania protokołu odbioru jest przekazanie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3pkt 8. Płatność ceny będzie realizowana po zakończeniu realizacji zajęć w danej edycji tj. łącznie Wykonawca wystawi 2 protokoły oraz 2 faktury/rachunki. Rozliczenie z Wykonawcą odbędzie się w oparciu o stawkę jednostkową za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana 1 godzinę zajęć oraz faktyczną liczbę zrealizowanych godzin zajęć. Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie winna obejmować koszt przeprowadzenia zajęć mentorskich, koszt ewentualnych materiałów Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx Strona5 tel.: 00 0000000 szkoleniowych, koszt dostępu do wybranej platformy, koszt oprogramowania do przeprowadzenia szkolenia on-line oraz wszelkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na konto bankowe Wykonawcy w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. 11.51. Deweloper oświadczaSubject matter of the contract 1. Northern Illinois University, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)USA 2. Harz Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w WarszawieXxxxxxx 0. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000Xxxxx Xxxxxxxx 4. LUCA School of Arts, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneBelgium 5. Tokyo University of Technology, w tym Nabywcę School of Media Science, Japan 6. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico 7. University of Silesia in Katowice, Poland as part of the project: GAME LAB - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychInternational Laboratory for Game Studies and Design, NAWA Academic International Partnerships 2. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do UmowyThe aim of the mentoring classes 3. --------------------------------------------Period of performance of the contract 11.64. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.Place of performance of the contract

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Zapłata należności za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie określonym do 30 dni od daty złożenia w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi Kancelarii Zamawiającego, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału faktury lub w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyformie pliku pdf. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnana adres: x-xxxxxxx@xxx.xxx.xx. 11.52. Deweloper oświadczaPodstawą wystawienia faktury jest Protokół odbioru podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. 3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w banku …, że nr rachunku: ……………………. 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Jeżeli należność naliczona na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, fakturze Wykonawcy przewyższy cenę ustaloną zgodnie z postanowieniami Umowyumowy, będą dokonywane przez Nabywcę zapłata zostanie dokonana jedynie do ceny ustalonej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na indywidualne subkonto numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do wymienionego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Artykule 11Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania faktury VAT w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie następowała sukcesywnie po zakończeniu danego cyklu dostaw posiłków (14 zestawów posiłków). Wynagrodzenie Wykonawcy w danym cyklu będzie stanowiła iloczyn liczby faktycznych dostarczonych zestawów posiłków oraz liczby pacjentów. W przypadku wycofania się przez pacjenta w trakcie danego cyklu dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę za faktycznie dostarczone już do niego zestawy. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPodstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru usługi, podpisany w terminie do siedmiu dni przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej lub w formie pliku pdf. na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 14 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub w formie pliku pdf. na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx; b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę z zastrzeżeniem ust. 2. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 1 ……………………………………... 7. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do Umowyzawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. ------------------------------------------Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 11.29. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 10. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. 11. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (Dz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejU. 2019, poz. ----------------------------------------- 11.3118 z późn. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnazm.). 11.512. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek ani rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy na podstawie faktur częściowych. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia, zgodnie z harmonogramem zawartym określonego w Załączniku nr 1 § 4 umowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim podpisaniu przez Xxxxxx bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty faktur nieprawidłowo wystawionych, do Umowyczasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania przez Wykonawcę noty korygującej. 4. ------------------------------------------Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11.25. Warunkiem wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest potwierdzenie należytego wykonania usługi na podstawie Protokołu obioru zamówienia, podpisanego przez obie Strony umowy. 6. W przypadku opóźnienia nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w płatności którejkolwiek ratyterminie określonym w ust. 1, Deweloperowi przysługiwać będą Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (x.x. Xx. U. z 2023 r., poz. 1790). 7. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na przesłanie przez Wykonawcę faktury związanej z realizacją niniejszej Umowy w formie elektronicznej. Wykonawca prześle fakturę w formacie Portable Document Format (PDF) na adres poczty elektronicznej: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx 8. Wykonawca oświadcza, iż zapłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy Wykonawcy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000……………………………… W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego na adres biura Zamawiającego lub w formie elektronicznej, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zmiany numeru rachunku bankowego. W przypadku konieczności korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia faktury korygującej metodą tradycyjną. 9. Jeżeli w toku montażu Instalacji zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zakresie prac określonym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia Wynagrodzenia, jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac. Na wykonanie dodatkowych prac konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego. Prace dodatkowe należy interpretować jako czynności: 1) które nie zostały zawarte w wycenie zawartej w Ofercie i wpływają na zmianę zagospodarowania terenu lub stanowią ulepszenie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Wykonawca powinien uwzględnić te czynności w wycenie zawartej w Ofercie; 2) pojawiające się w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu Umowy. 10. Wykonawca sporządzi wycenę prac dodatkowych w oparciu o podstawy cenotwórcze zastosowane w zatwierdzonym przez Zamawiającego, szczegółowym kosztorysie ofertowym. Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a podstawie odrębnie udzielonego zamówienia lub podpisania stosownego Aneksu do niniejszej Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto Zamawiający ma prawo do wymienionego w Artykule 11weryfikacji zakresu prac dodatkowych.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego do dnia 3 listopada 25 października 2021r. w formie elektronicznej na adres xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx lub w formie papierowej do Działu Aparatury Medycznej DSK, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa (V piętro, blok D, pokój 122). W przypadku braku doręczenia faktury do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia 3 listopada 25 października 2021r. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawca oświadcza, zgodnie iż postanowienie, o którym mowa powyżej akceptuje bez zastrzeżeń, będąc jednocześnie świadomym, iż przekroczenie terminu związane jest z harmonogramem zawartym utratą dotacji przez Zamawiającego, a w Załączniku konsekwencji do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniami odszkodowawczymi. W tej sytuacji Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT za dostawę określoną w § 1 ust. 1 Umowy jest protokół odbioru przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 3), podpisany bez zastrzeżeń przez osoby wskazane w Umowie jako upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy. 4. ------------------------------------------Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w oparciu o prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego fakturę VAT, do dnia 30 listopada 2021r. 11.25. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (tj. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejDz.U. z 2020, poz. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna935 ze zm.). 11.57. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1W związku z art. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. O przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. Poz. 118 z późn. Zm.) KUPUJĄCY oświadcza, zgodnie z harmonogramem zawartym że posiada status dużego przedsiębiorcy w Załączniku rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. Strony uzgodnią wysokość wynagrodzenia w zamówieniu, które płatne będzie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT, oraz po przedłożeniu podpisanego przez obie Strony bez uwag „Protokołu Odbioru” (Załącznik nr 1 do UmowyGłównych warunków zakupu). ------------------------------------------ 11.2Brak załączonego do faktur obustronnie podpisanego „Protokołu Odbioru” uprawnia Kupującego do odesłania faktur. Dniem zapłaty ceny jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego z tytułu otrzymanej faktury VAT za zamówione, sprzedane i dostarczone wsparcie producenta oprogramowania RabbitMQ. Sprzedający zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku, gdy Kupujący poniesie jakiekolwiek konsekwencje finansowe z tytułu wadliwego wystawienia faktur VAT przez Sprzedający, stwierdzone przez uprawnione organy kontrolne (np. Urząd Skarbowy). Kupujący dokona zapłaty wynagrodzenia wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia Kupującemu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr ...............................................................................wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem punktów a) – d) poniżej: Sprzedający oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy przez cały okres obowiązywania umowy będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685). Sprzedawcy oświadcza również, iż znane mu są zasady rozliczeń i konsekwencji podatkowych związanych z koniecznością dokonywania płatności poprzez rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 7. W przypadku opóźnienia dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kupującego, nie później niż w terminie dwóch dni od daty dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli na dzień terminu płatności którejkolwiek ratywynagrodzenia rachunek bankowy, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe o którym mowa w ust. 6 nie będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, PWPW S.A. ma prawo wstrzymania wypłaty wymagalnego wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku bankowego Sprzedającego, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku niewypłacenia przez Kupującego wynagrodzenia w sytuacji wskazanej w lit. C), Sprzedającemu nie przysługuje prawo do żądania odsetek za opóźnienie okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, zaprzestania świadczenia usług oraz wypowiedzenia niniejszej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić całą otrzymaną od KUPUJĄCEGO kwotę w terminie 14 dni od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 odstąpienia od Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność za przedmiot umowy strony ustalają w dwóch etapach: 11.1a) Za Dostawę Oprogramowania wraz z gwarancją i wsparciem technicznym w wysokości …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto (słownie: ……………………………), w tym podatek VAT 23% w kwocie zł. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPodstawa wystawienia faktury VAT będzie sporządzony Protokół Odbioru Dostawy Oprogramowania według Załącznika nr 3. b) Za Wdrożenie Oprogramowania oraz konsulting i instruktaż w zakresie administrowania i obsługi Oprogramowania w wysokości …………………………… zł netto, zł brutto (słownie: ……………………………), w tym podatek VAT 23% w kwocie …………………………… zł. Podstawa wystawienia faktury VAT będzie sporządzony Protokół Odbioru Wdrożenia Oprogramowania według Załącznika nr 4. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku nr 1 zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 1666 j.t.). 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do Umowy30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. ------------------------------------------ 11.2Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, xxxxx 0, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratytytule wiadomości należy podać numer faktury, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnanumer postępowania i nazwę wystawcy faktury;. 11.5b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 4. Deweloper oświadczaPodstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół Odbioru Dostawy Oprogramowania i Protokół Odbioru Wdrożenia Oprogramowania, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy (#§ 4 ust. 4) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)bez zastrzeżeń, zawartej który winien być złożony przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą Wykonawcę w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000Kancelarii WUM albo przesłany Zamawiającemu, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związaneadres: xxx@xxx.xxx.xx, zgodnie z postanowieniami Umowyw § 6 ust. 9. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto za wyjątkiem faktury. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wymienionego wystawienia faktury VAT, o której mowa w Artykule 11.ust. 1, nie później niż do

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxNależność za przedmiot umowy, zgodnie z harmonogramem zawartym o którym mowa w Załączniku § 1, pkt. 1 zostanie przelana na konto SPRZEDAJĄCEGO: w banku …………………………….. nr 1 do Umowyrachunku ……………………………. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie warunkach: płatność będzie dokonana w terminie…….. dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego. 2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w aneksie pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za opóźnienia w zapłacie, naliczanych wg stawki ustawowej. 3. SPRZEDAJĄCY wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez 3. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGO pod rygorem nieważności: - jakiekolwiek prawa SPRZEDAJĄCEGO związane bezpośrednio lub pośrednio z zasadami ustalonymi umową, a w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy tym wierzytelności SPRZEDAJĄCEGO z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”odsetki), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi nie zostaną przeniesione na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy osób trzecich; - nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela KUPUJĄCEGO; - nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, xxxxxxxx, przekazu oraz o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneskutku subrogacji ustawowej lub umownej; - celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym Nabywcę upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu x.xx. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 4. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: - zapłata za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, świadczenia wykonane zgodnie z postanowieniami Umowyumową nastąpi tylko i wyłącznie przez KUPUJĄCEGO bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, będą dokonywane przez Nabywcę i tylko w drodze przelewu na rachunek SPRZEDAJĄCEGO; - umorzenie długu KUPUJĄCEGO do SPRZEDAJĄCEGO poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą KUPUJĄCEGO wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 3 lub ust. 4, SPRZEDAJĄCY zobowiązany będzie do zapłaty na indywidualne subkonto rzecz KUPUJĄCEGO kary umownej w wysokości do wymienionego 0,5% wartości wskazanej w Artykule 11§1 ust. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Wykonawca będzie sporządzał po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego comiesięczne zestawienia wykonanych badań, które będą stanowiły podstawę wystawienia faktury VAT. 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.22. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyrozszerzenia badań nad pobranym wycinkiem, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Zamawiający każdorazowo wymaga wyjaśnienia konieczności wykonania dodatkowego badania i udzielenia pisemnej zgody na jego przeprowadzenie. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:……………………………….. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: …………………………………. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana wykonane badania w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna60 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11.54. Deweloper oświadczaPrzed upływem terminu, że o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zweryfikuje dane stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia w spornym zakresie, a Wykonawca skoryguje fakturę VAT. 5. Zamawiający wyraża zgodę na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Niniejsza zgoda stanowi oświadczenie o akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w art. 106m i 106n ustawy z dnia 7 11 marca 2019 roku 2004 r. o podatku od towarów i usług („Umowa OMRP”tj. Dz.U. 2021, poz. 685), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) . Strony zobowiązują się do stosowania się do wymogów Ustawy w związku z siedzibą udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneformie elektronicznej, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany szczególności do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny Wykonawcę i Prawa Związane, integralności ich treści zgodnie z postanowieniami Ustawy, przechowywania faktur w sposób określony przepisami. 6. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 7. W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu na adres Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx 8. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana adresów przez Strony dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się, iż zmiana dotychczasowego adresu i wskazanie nowego adresu drugiej Stronie dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej, winna być dokonana przez każdą ze Stron z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, przed datą, począwszy od której faktury będą dokonywane wysyłane z nowego adresu lub pod nowy adres, pod rygorem uznania faktur przesłanych w dotychczasowy sposób, za skutecznie przesłane i doręczone. 9. Strony postanawiają, iż oświadczenie każdej ze Stron o ewentualnym cofnięciu zgody udzielonej drugiej Stronie na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, winno być dokonane w formie pisemnej z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni przed datą wygaśnięcia zgody. Strona, która nie zachowa wymogów opisanych w zdaniu poprzednim jest odpowiedzialna za rzeczywistą szkodę poniesioną wskutek tego przez Nabywcę wyłącznie drugą Stronę. Cofnięcie przez którąkolwiek Stronę zgody na indywidualne subkonto do wymienionego wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy. 10. Przez przesyłanie w Artykule 11formie elektronicznej Strony rozumieją przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej obrazu faktury w formacie pliku *.pdf lub inne rozwiązania dopuszczone przez Ustawę o ile zostanie ono wspólnie uzgodnione.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 11.12. Nabywca Zamawiający zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxwynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz protokołu odbioru podpisanego zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4. 3. Faktura wystawiona w formie papierowej dostarczona zostanie ona na adres Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx w ciągu 3 dni od daty jej wystawienia. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał protokołu odbioru podpisanego zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4. Bezpośrednio po wystawieniu faktury Wykonawca prześle jej skan na adres e-mail …………………………… 4. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem zawartym zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowyustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. ------------------------------------------ 11.2U. z 2018 r poz. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty2191), Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaprzesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 11.55. Deweloper oświadczaZa dotrzymanie przez Xxxxxxxxxxxxx terminu zapłaty, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)o którym mowa w ust. 2, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, uważa się złożenie w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych terminie polecenia przelewu w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11banku Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostawę przelewem na konto Wykonawcy w Banku ....................... nr..................................... w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem przyjęcia faktury jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisanego przez obie Strony umowy. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxFaktura VAT winna zawierać symbol PKWiU. 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z harmonogramem zawartym deklaracją Wykonawcy zawartą w Załączniku nr 1 ofercie przetargowej) na żądanie Zamawiającego Wykonawca do Umowyfaktury zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. ------------------------------------------ 11.2potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku opóźnienia niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie od terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, na podstawie której dostawa została wykonana. 6. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) na zasadach określonych w ustawie z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na rachunek bankowy określony roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Informację o zamiarze złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx 8. Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w Artykule 11.6 Umowyust. Kwota odsetek za opóźnienie 1 wyczerpują się wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 9. Wykonawca nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że szczególności na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)umowy przelewu wierzytelności, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawieumowy poręczenia, Bank prowadzi umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneosobę trzecią, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 10. Czynność dokonana z nabywcami lokali mieszkalnychnaruszeniem ust. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 119 jest nieważna.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 7 ust. 1 Umowy zostanie dokonana, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii podpisanych przez Strony protokołów odbioru, o których mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) - 3), bez uwag. 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.22. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratywystawienia nieprawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie termin zapłaty będzie liczony od dnia wymagalności płatności doręczenia prawidłowej faktury VAT. 3. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, (02-781) lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Xxxxxxxxxx 00X, (02-034). Na fakturze należy podać numer niniejszej Umowy oraz przedmiot rozliczenia/okres rozliczeniowy. 4. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx–Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx-xxx.xx 5. W przypadku przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, kopie protokołów odbioru, o których mowa odpowiednio w ust. 1 paragrafu, Wykonawca składa w sposób określony w ust. 3, przy czym na kopiach powyższych dokumentów należy nanieść odpowiednie adnotacje (numer faktury), które umożliwią Zamawiającemu dołączenie ich wpływu do odpowiednich faktur VAT. 6. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewami bankowymi w złotych polskich na rachunek bankowy określony Wykonawcy wskazany w Artykule 11.6 Umowyfakturze VAT. 7. Kwota Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zamawiający może potrącać kary umowne naliczone zgodnie z niniejszą Umową z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. O dokonanym potrąceniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 9. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji transakcjach handlowych zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaobowiązującymi przepisami. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność za każdy przegląd zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxJako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zgodnie z harmonogramem zawartym koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił odbiór dokumentacji pokontrolnej po każdym przeglądzie, o którym mowa w Załączniku nr § 1 do ust. 3 niniejszej Umowy. ------------------------------------------. 11.25. W przypadku opóźnienia nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w płatności którejkolwiek ratyterminie określonym w ust. 1, Deweloperowi przysługiwać będą Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia wymagalności 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony i wysokości naliczonych odsetek. 7. Wykonawca wystawi faktury VAT w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji wersji papierowej, lub zgodnie z zasadami ustalonymi obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaformacie pdf. 11.58. Deweloper oświadczaZamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: faktura, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego Sp. z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą o.o. w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11systemie PEF jest numer NIP: 5212932455.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Medic House świadczy Usługi Telemedyczne odpłatnie na podstawie Regulaminu. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym Koszt Usługi Telemedycznej jest zależny od jej rodzaju. Ceny podane w Załączniku nr 1 do UmowyCenniku obejmują jednostkową Usługę Telemedyczną. ------------------------------------------Cennik jest dostępny na stronie internetowej xxx.xxxxxxxxxx.xx 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.33. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie pojedynczą Usługę Telemedyczną realizowaną przez Pacjenta jest pobierana przed jej rozpoczęciem. Pacjent ma możliwość rezygnacji z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyUsługi na 24 h przed jej realizacją bez podawania przyczyn. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaPo tym czasie Pacjent traci prawo odstąpienia od umowy. 11.54. Deweloper oświadczaRezygnacji z usługi należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią lub mailowy z Medic House. 5. Odwołanie Usługi Telemedycznej z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed terminem, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)który została umówiona stanowi podstawę do wnioskowania o zwrot pobranej płatności. Uiszczona kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, zawartej którym dokonano płatności za usługę. 6. Dokonanie płatności przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Pacjenta następuje poprzez serwis płatności internetowych obsługiwany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w WarszawiePoznaniu, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy przy ul. Xxxxxxxxxxxxx 000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - usługach płatniczych. 7. W zależności od sposobu rezerwacji usługi Pacjent zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności internetowych automatycznie za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychhyperlinka przesłanego na adres e-mail Pacjenta. 8. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi Na żądanie Pacjenta Medic House przekaże fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11adres e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY7.1. Płatności powinny być dokonywane według postanowień kontraktu lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 11.17.2. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPłatności dokonywane są wyłącznie na rachunek LUG Light Factory Sp. z o.o. i wykonane są w sposób wolny od kosztów transferu oraz wolne od wszelkich obciążeń, zgodnie w ustalonym terminie, bez przypisywania LUG Light Factory Sp. z harmonogramem zawartym o.o. żadnych potrąceń, opłat, kosztów i wydatków różnych z tytułu przyjęcia gwarancji bankowej, weksla lub czeku, które to mocą szczegółowej umowy między LUG Light Factory Sp. z o.o. a KUPUJĄCYM obciążać będą KUPUJĄCEGO. 7.3. Wstrzymanie płatności ze względu na wysuwanie wzajemnych roszczeń lub potrącenie kompensacyjne takich roszczeń jest dozwolone wyłącznie w Załączniku nr 1 przypadkach, gdy roszczenia te nie są sporne lub też są prawnie określone. 7.4. Jeśli płatność jest opóźniona w odniesieniu do Umowyterminu, w którym powinna nastąpić, LUG Light Factory Sp. ------------------------------------------z o.o. jest upoważniona – bez zawiadomienia o zwłoce – do wypełnienia wszystkich swoich roszczeń z gwarancji bankowej, weksla lub czeków, jakie winny być przedstawione do realizacji płatności. LUG Light Factory Sp. z o.o. ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie. 11.27.5. Jeśli dostawy są opóźnione z przyczyn niezawinionych przez LUG Light Factory Sp. z o.o., płatności są wymagalne w terminie pierwotnie przyjętym. 7.6. Brak realizacji dowolnej płatności przez KUPUJĄCEGO, w terminach wymaganych i określonych niniejszym kontraktem, będzie upoważniał LUG Light Factory Sp. z o.o. do przerwania dostaw i stosownej korekty terminu dostawy lub dostawie po realizacji płatności. 7.7. W przypadku opóźnienia przypadku, gdy takie nie wywiązywanie się z płatności przedłuża się ponad 40 dni po wymaganym terminie, LUG Light Factory Sp. z o.o. może w dowolnym momencie, po upływie tego terminu, anulować niniejszy kontrakt poprzez pisemne powiadomienie KUPUJĄCEGO listownie lub faxem, po czym będzie mieć prawo do odzyskania kosztów wszelkich wykonanych prac i dostarczonych materiałów oraz wszelkich poniesionych szkód. 7.8. Niewywiązanie się z płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności w wymaganym terminie stanowić będzie podstawę do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony odrzucenia wszelkich reklamacji KUPUJĄCEGO w Artykule 11.6 Umowystosunku do LUG Light Factory Sp. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejz o.o. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaopóźnień w dostawie, wynikających z niewywiązania się z płatności. 11.57.9. Deweloper oświadcza, że Datą zapłaty jest dzień wpływu należności na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” konto bankowe LUG Light Factory Sp. z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.o.o..

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z harmonogramem zawartym w Załączniku załącznikiem nr 1 do Umowyniniejszej umowy, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między stronami. ------------------------------------------Część ….. Kod odpadu 18 01 02* - ………… zł/kg netto, ……….. zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 03* - ……...… zł/kg netto, ……...... zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 04 -.………… zł/kg netto, …….… zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 06* - ………… zł/kg netto, ……….. zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 09 - ………… zł/kg netto, ……….. zł podatku VAT, zł/kg brutto 11.22. W przypadku opóźnienia Ceny określone w płatności którejkolwiek ratyust. 1 niniejszego paragrafu, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Ilości odpadów objętych przedmiotem umowy wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowią wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie przekazanie mniejszej ilości odpadów danego rodzaju, niż ilości przewidziane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zgłoszenia mniejszej ilości odpadów do odbioru, niż ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 5. Opłata za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu usługi objęte niniejszą umową zostanie wyliczona na rachunek bankowy określony podstawie ilości faktycznie odebranych odpadów, stwierdzonej na podstawie Kart Przekazania Odpadów. Rozliczenie prowadzone będzie w Artykule 11.6 Umowycyklach miesięcznych tj. Kwota odsetek za opóźnienie na podstawie zbiorczej miesięcznej faktury wystawianej w ostatnim dniu każdego miesiąca. 6. Wartość końcowa umowy nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejokreślonej w § 2 niniejszej umowy. 7. -----------------------------------------Wynagrodzenie wykonawcy ma ryczałtowy charakter stawki wobec czego Wykonawca zobowiązuje się do nie dokonywania podwyżek cen przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w treści § 8 poniżej. 11.38. Płatność ceny Zapłata należności za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury VAT, co miesiąc przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie określonym w aneksie dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co wystawienia faktury za odbiór odpadów są: a) Karty przekazania odpadów, wystawiane elektronicznie każdorazowo przez Zamawiającego, 9. Opóźnienie ze strony Zamawiającego zapłaty należności za zrealizowane przez Wykonawcę usługi nie upoważnia Wykonawcy do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnawstrzymania realizowania kolejnych usług. 11.510. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonana będzie za każdą zrealizowaną dostawę w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do Umowypowołania się na fakturze na numer niniejszej umowy. 3. ------------------------------------------Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 11.24. W przypadku opóźnienia w nie uregulowania przez Zamawiającego płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji ust. 1 Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych, za opóźnienie w transakcjach handlowych. 5. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dla wskazania na fakturze prawidłowego terminu płatności Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowania: „zgodnie z zasadami ustalonymi umową” / „według umowy”. W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem określonym w Załączniku nr 5 ust. 1 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust. 1. Wykonawca może złożyć fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania Infiniti IT Solutions. W przypadku takiej formy złożenia faktury Wykonawca jest zobowiązany do Umowy oraz co do cenypoinformowania Zamawiajacego o tym fakcie. ---------------------------------- 11.4Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-mailowy: x-xxxxxxx@xxxx.xxx.xx Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień, który Zamawiający wskazał w mailu zwrotnym, potwierdzającym odbiór faktury. Odpowiedzialność Nabywcy Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w Ustawie z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. Deweloper U. z 2020 r., poz. 106). Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b Ustawy z dnia 7 11 marca 2019 2004 r. o podatku od towarów i usług o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku („Umowa OMRP”poz. 106). W przypadku, zawartej gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 10, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) Zamawiającego płatności wynagrodzenia z siedzibą w Warszawiezastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot jak również innych rekompensat/ odszkodowań/roszczeń z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związanedokonania nieterminowej płatności. Wykonawca pod rygorem nieważności, zgodnie nie może przenieść wierzytelności wynikającej z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie niniejszej umowy na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Nabywca Kupujący zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxSprzedającemu za prawidłowe wykonanie Umowy wynagrodzenie określone w Formularzu oferty, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku stanowiącym Załącznik nr 1 3 do Umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, w kwocie brutto ………………..…. ------------------------------------------ 11.2zł (słownie złotych: ……………………………………….…………………..…. 00/100), w tym: kwota netto w wysokości : ….........................zł (słownie złotych: .....................................................), obowiązujący podatek VAT ….. % tj. ............... zł (słownie złotych: ........................................). Płatności dokonuje się w złotych polskich na rachunek Sprzedającemu nr ……………………………………….. na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Kupującego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Kupującego do dokonania odbioru. Sprzedawca zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego kwotą płatności. W przypadku opóźnienia niedostarczenia przez Sprzedawcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Sprzedawcę. Za zwłokę w płatności którejkolwiek ratystosuje się odsetki w ustawowej wysokości. Sprzedający oświadcza, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie że: a) jest (nie-jest) czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o nr NIP: …………. b) rachunek bankowy, o którym mowa w §4 ust.2 umowy jest rachunkiem rozliczeniowym, w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia wymagalności 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019r., poz. 2357) oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS). Sprzedajacy zobowiązuje się powiadomić UW o utracie statusu czynnego podatnika od towarów i usług lub wykreśleniu z Wykazu jego rachunku bankowego, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy, w terminie 24 godzin od chwili odpowiednio utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług lub wykreślenia jego rachunku z Wykazu. UW przy dokonywaniu płatności do zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) Sprzedający bez pisemnej zgody Kupującego nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejprzenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Kupującego. ----------------------------------------- 11.3Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego są dla Kupującego bezskuteczne. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie Koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Kupującego ponosi Sprzedawca. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności, bez osobnego wezwania do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadczabieżących należności Sprzedawcy, że zostaną zapłacone na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” odrębnego wezwania do zapłaty. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedawcy z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)wykonania umowy. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Sprzedawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, zawartej które powstały w stosunku do Kupującego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Kupujący odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w WarszawieSprzedawcę, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalnejak również przypadku, w tym Nabywcę - którym Kupujący na skutek błędu Sprzedawcy rozliczył za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Sprzedawcę podatek należny.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Dziale Logistyki Zamawiającego, ul. Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx lub łącznie z fakturą. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Uczelni, zgodnie z harmonogramem zawartym ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009 lub w Załączniku Dziale Logistyki WUM, ul. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, egzemplarza prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy przedmiotu umowy. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 4. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………….., potwierdzony na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------niniejszej umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 11.26. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych, o których mowa w art. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 4 pkt 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” ustawy z dnia 7 8 marca 2019 roku 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych („Umowa OMRP”Dz.U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 8151763728 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxStrony ustalają, zgodnie że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………………… 4. Zapłata za dzierżawę doposażenia do mikrometody kolumnowej żelowej będzie realizowana w ratach przez okres 36 miesięcy w terminie do 30 dni począwszy od pierwszego miesiąca z harmonogramem zawartym dołu, po miesiącu w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------którym Wykonawca dostarczy doposażenie i złoży u Zamawiającego poprawnie wystawioną fakturę VAT. 11.25. W przypadku opóźnienia gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 6. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go banku. 7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywać będzie Zamawiający, 8. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności którejkolwiek ratyze Strony Zamawiającego, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności w transakcjach handlowych. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania z Wykonawcą odroczenia terminu płatności do dnia ich wpływu i wysokości naliczonych odsetek. 10. Z uwagi na rachunek bankowy określony charakter działalności prowadzonej przez Xxxxxxxxxxxxx, niezapłacenie w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za opóźnienie dostarczone partie towaru nie uzasadnia i nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejpowodować wstrzymania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego. 11. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji wersji papierowej lub zgodnie z zasadami ustalonymi obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyformacie np. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnapdf, na adres: xxxxxxx.xxx@xx-xxxxxx.xx. 11.512. Deweloper Faktura VAT musi zawierać co najmniej: nazwę i ilość asortymentu, datę ważności, nr serii itp., 13. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (takich jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa itp.). 14. Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)dnia 15. W przypadku wspólnego realizowania zamówienia przez Wykonawcę występującego w formie Konsorcjum, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) fakturę za realizację części zamówienia w imieniu Wykonawcy zobowiązany jest wystawiać Pełnomocnik – Lider, wskazany w niniejszej umowie, z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 8151763728 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxKoszt wdrożenia wraz z dostawą licencji wynosi: ………………………………………………… – płatne do 30 dni od daty dostawy i wdrożenia 3. Należności z tytułu wdrożenia zostaną zapłacone przez Xxxxxxxxxxxxx po podpisaniu każdego protokołu odbioru etapu i wystawieniu faktury przez Wykonawcę. 4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru etapu bez zastrzeżeń, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 stwierdzający sprawność i kompletność dotychczas wykonanych prac. Zamawiający zobowiązany jest do Umowy. ------------------------------------------ 11.2przystąpienia do odbioru dotychczas wykonanych prac niezwłocznie, nie później niż 2 dni od zgłoszenia gotowości odbioru dotychczasowych prac przez Wykonawcę. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności nieprzystąpienia przez Zamawiającego do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie odbioru lub odmowy podpisania protokołu bez uzasadnienia Wykonawca jest uprawniony do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnasporządzenia protokołu jednostronnie. 11.55. Deweloper Należności realizowane będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 6. Nie zapłacenie w podanym terminie odpowiednich faktur spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 7. Zamawiający wyraża zgodę wystawianie faktur VAT przez ….. w formie elektronicznej i przekazywanie ich w formacie PDF na adres email: ……………………………….. . 8. Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 7 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (DZ. U. z 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera r. poz. 118 ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychzm. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11– tekst jednolity.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Wynagrodzenie wynikające z prawidłowej realizacji niniejszej umowy będzie płatne miesięcznie na koniec każdego miesiąca rozrachunkowego przez okres 36 miesięcy w wysokości: [ _ ] zł netto (słownie: [ ] złotych, [ _ ]/l00 groszy) netto powiększone o ………% podatku VAT, co stanowi: [ _ ] zł brutto (słownie: [ _] złotych, [ _ ]/100 groszy) zł brutto, tj. 1/36 wartości określonej w § 3 powyżej. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Stawki wymienione w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całego przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania, x.xx.: a) Koszty uruchomienia łącza głównego symetrycznego i zapasowego symetrycznego; b) Koszty instalacji łącza, sprzętu potrzebnego dla realizacji zadania, materiałów oraz robót budowlanych; c) Koszty serwisu, usuwania awarii, wad oraz usterek; d) Ewentualne koszty zezwoleń, opinii technicznych i testów wymaganych dla określenia odpowiednich parametrów łącza; e) Podatek od towarów i usług; f) Wszelkie inne opłaty lub koszty, w tym dojazdu i czynności serwisowych; g) uruchomienia próbnego, o którym mowa w § 2 ust. 2; 3. Faktury będą wystawione na dane: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-030) przy xx. Xxxx XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx 00X, NIP: 5272825616, REGON: 368302575. Na fakturze Wykonawca umieści numer umowy i wskaże, za jaki okres została wystawiona. 4. Należność za fakturę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze. 5. Wykonawca może przedłożyć faktury elektroniczne za pomocą systemu zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/ 6. Strony postanawiają, iż dochowają należytej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, aby przesyłane w sposób i formacie określonym powyżej faktury cechowała autentyczność pochodzenia i integralność treści, zgodnie z harmonogramem zawartym wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowyart. ------------------------------------------106m, art 106u oraz 117 a ustawy o VAT. 11.27. Zamawiający udziela akceptacji na przesyłanie faktur w sposób i w formacie pliku PDF. 8. Strony uzgadniają, iż przesyłanie faktur w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej: a) z następującego adresu mailowego Wykonawcy: .…………………………………………. b) na następujący adres mailowy Zamawiającego: faktura_ @xxxx.xxx.xx. - każda z faktur będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail - w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury VAT oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia. 9. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ustępie powyżej dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku opóźnienia faktur korygujących strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do Zamawiającego w płatności którejkolwiek ratydacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe z zachowaniem warunków określonych poniżej. 10. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za opóźnienie pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wymagalności płatności dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. 11. Ilekroć w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, duplikat faktury oraz notę korygującą. 12. Strony postanawiają, iż akceptacja not korygujących przesyłanych do dnia akceptacji w formie elektronicznej odbywać się będzie w sposób i w formacie określonym powyżej. 13. Zamawiający ma możliwość cofnięcia udzielonej akceptacji co przesyłania faktur w sposób i w formacie pdf, co skutkować będzie utratą uprawnienia Wykonawcy do przesyłania Zamawiającemu faktur w formie elektronicznej. Cofnięcie akceptacji dokonane zostanie przez Zamawiającego w drodze powiadomienia przesłanego w formie pisemnej lub elektronicznej. Strony zgodnie postanawiają, iż utrata powyższego uprawnienia nastąpi w 5 dniu licząc od dnia, w którym Wykonawca otrzymał powiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu akceptacji. 14. Strony oświadczają, iż faktury przesyłane w formie elektronicznej przechowywane będą w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur jak również łatwe ich wpływu odszukanie, tj. zgodnie z wymogami Ustawy. 15. Strony postanawiają, iż w przypadku zmiany technologii przesyłu faktur, adresów poczty elektronicznej bądź zmiany innych warunków będących przedmiotem niniejszej Umowy przesłana zostanie notyfikacja elektroniczna (za pomocą poczty elektronicznej na rachunek bankowy określony adresy wskazane powyżej) informująca o zaistniałym zdarzeniu. Jednocześnie strony postanawiają, iż otrzymanie takiej notyfikacji nie powoduje konieczności wyrażenia ponownej zgody na otrzymywanie faktur w Artykule 11.6 Umowyformie elektronicznej. 16. Kwota odsetek za opóźnienie Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejprzenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 17. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zasadami ustalonymi art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenytransakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. ---------------------------------- 11.4poz. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper 118) oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 z dnia 8 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11transakcjach handlowych.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.13.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxCena uzgodniona w Artykule 2 będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek Dostawcy, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowyponiższym harmonogramem: 3.1.1. ------------------------------------------ 11.2ceny tj. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana kwota wynosząca ………………….. PLN netto (słownie złotych: ……………………………… złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT będzie płatne jako zaliczka przelewem w terminie określonym 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy po otrzymaniu przez Zamawiającego następujących dokumentów: Faktura proforma, Gwarancja Zwrotu Zaliczki, 3.1.2. ceny tj. kwota wynosząca ………………….. PLN netto (słownie złotych: ………….. złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT będzie płatne w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji II (dwóch) ratach przelewem w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyponiższym harmonogramem: I rata - ……% ceny tj. ---------------------------------- 11.4kwota wynosząca ………… PLN netto (słownie złotych: ……………..) wraz z należnym podatkiem VAT będzie płatne po podpisaniu przez Xxxxxxxxxxxxx bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy zgodnie z Artykułem 4.9, lit. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”a), zawartej II rata - ……% ceny tj. kwota wynosząca ………… PLN netto (słownie złotych: ……………..) wraz z należnym podatkiem VAT będzie płatne po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”Zamawiającego i Xxxxxxxx protokołu z przeprowadzonego montażu i uruchomienia urządzenia zgodnie z Artykułem 4.9, lit. b) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychzastrzeżeniem Art. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy4. -------------------------------------------- 11.6ust. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 118.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZYZamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxa. papierowej; b. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a. daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b. daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. c. z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury;. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 1 do Umowy………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. ------------------------------------------Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: 11.2a. informacje dotyczące odbiorcy płatności; b. wskazanie umowy zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych, o których mowa w art. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 4 pkt. 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” ustawy z dnia 7 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019 roku („Umowa OMRP”r. poz. 118). Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w WarszawieZamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym wykonanej Dokumentacji objętej niniejszą umową. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPo podpisaniu przez Xxxxxxxxxxxxx i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego usługi stwierdzającego dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie Wykonawca może wystawić stosowną fakturę/rachunek. 3. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury/rachunku, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z harmonogramem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------tym wykazie oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 11.28. W przypadku opóźnienia wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w płatności którejkolwiek ratyart. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony o którym mowa w Artykule 11.6 Umowyust. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana 7 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnadowolnej formie. 11.59. Deweloper oświadczaZamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)powyższego uprawnienia, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalnetym związanych, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczegoszczególności o zapłatę odsetek od kwoty, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11której płatność została wstrzymana.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Wartość wynagrodzenia należnego Odbiorcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi …………….….. zł brutto (słownie: ………..………………………...…………… zł) brutto. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWynagrodzenie należne Dostawcy ustalone na warunkach określonych niniejszą umową obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie należne nie podlega waloryzacji lub zmianie. 3. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury. 4. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy będzie płatne na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, zgodnie z harmonogramem zawartym a zapłata nastąpi w Załączniku nr 1 do Umowyterminie 21 dni od dnia otrzymania ww. ------------------------------------------faktury. 11.25. W przypadku opóźnienia wskazania przez Dostawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w płatności którejkolwiek ratywykazie podatników VAT, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności Odbiorca uprawniony będzie do dnia ich wpływu dokonania zapłaty na rachunek bankowy określony Dostawcy wskazany w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana wykazie podatników VAT, a w terminie określonym razie braku rachunku Dostawcy ujawnionego w aneksie wykazie, do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co wstrzymania się z zapłatą do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi czasu wskazania przez Dostawcę dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnawykazie podatników VAT. 11.56. Deweloper oświadczaPodstawą do wystawienia faktury przez Xxxxxxxx jest podpisany przez Strony umowy protokół zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” o którym mowa w § 2 ust.2. 7. Za termin zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 8. W treści faktury Xxxxxxxx zamieści wszystkie konieczne elementy wymienione w treści art. 106e ustawy z dnia 7 11 marca 2019 roku 2004 r. o podatku od towarów i usług („Umowa OMRP”t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxSuma wynagrodzeń, zgodnie z harmonogramem zawartym o którym mowa w Załączniku § 8, płatne będzie w częściach wg załącznika nr 1 do Umowyniniejszej umowy, na podstawie faktury. ------------------------------------------Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obydwie strony pisemny protokół z przeprowadzonej kontroli urządzeń wymienionych w § 1. 11.22. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyprzedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia i zapłaty faktury. 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Z zastrzeżeniem ust. 5 za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.), chyba że status podatkowy Wykonawcy to uniemożliwia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, na fakturze poda rachunek rozliczeniowy inny niż określony w Artykule 11.6 Umowyust. Kwota 4, Zamawiający wstrzymuje się z dokonaniem płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku rozliczeniowego spełniającego warunki określone w ust. 4. Wstrzymanie się Zamawiającego z zapłatą w takim przypadku, nie powoduje przekroczenia terminu płatności, a co za tym idzie nie powoduje naliczenia odsetek za opóźnienie zwłokę ani nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny uprawnia Wykonawcy do naliczenia rekompensaty za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnakoszty odzyskiwania należności. 11.56. Deweloper Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 7792269714 7. Jeśli Wykonawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, wówczas podatek VAT zostanie naliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 8. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również udzielania pełnomocnictw przez Wykonawcę, ustanowienia zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością. 9. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 8 będą one uznane za nieważne i będzie to podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 10. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneUmowy, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczegoszczególności kary umowne, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot odszkodowania z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, będą dokonywane w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Nabywcę wyłącznie Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 12. Zamawiający wyraża zgodę na indywidualne subkonto otrzymywanie faktur elektronicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).na adres e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx, Wykonawca będzie wysyłał faktury elektroniczne z adresu e-mail: xxxx@xxxxxxx.xxx. 13. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona na adres Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów, ul. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx. Dane te są też właściwymi danymi Zamawiającego, w zakresie nazwy i adresu, do wymienionego w Artykule 11umieszczenia na fakturze.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy dostarczony zgodnie z harmonogramem zawartym terminem określonym w Załączniku nr § 1 ust.3., w terminie do Umowy..... dni od daty złożenia w sekretariacie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, xx. ------------------------------------------Xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx, oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 11.22. W przypadku opóźnienia Podstawą wystawienia faktury są podpisane bez zastrzeżeń protokoły: protokół zdawczo- odbiorczy i protokół odbioru jakościowego podpisane przez mgra inż. Xxxxxx Xxxxxxx i mgra inż. Xxxxxxxxx Xxxxxxx jako upoważnionych ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Zmiana wymienionych osób, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury w płatności którejkolwiek ratyterminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu jakościowego. Protokół zdawczo-odbiorczy oraz protokół odbioru jakościowego winny być złożone przez Wykonawcę w sekretariacie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx łącznie z fakturą. 4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku Wykonawcy nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę na adres: • Nabywca – Gmina Miasto Gdańsk, xx. Xxxx Xxxxxx 0/00, XXX 000-00-00-000, • Płatnik/Odbiorca – Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, 00-000 Xxxxxx, xx. xxx. X. Xxxxxxx 00/00. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym Płatność następować będzie poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Umowyterminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. ------------------------------------------ 11.2Zamawiający nie ponosi kosztów usług dodatkowych (nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia). W przypadku opóźnienia Dzień dostarczenia kompletu powyższych dokumentów jest przez Strony uznany jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie w płatności którejkolwiek ratyani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego 3. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaostatnim dniu terminu płatności. 11.54. Deweloper oświadczaDopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). Faktury w formie elektronicznej składane będę poprzez formularz „Pisma Ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gdańskiego Centrum Informatycznego, że znajdującą się na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000platformie ePUAP xxx.xxxxx.xxx.xx, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen której istnieje adres skrytki odbiorczej /GCUW/SkrytkaESP. Każda wysłana wiadomość, do której załączona będzie eFaktura musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za lokale mieszkalnepomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego, w tym Nabywcę - weryfikowanego ważnym, kwalifikowanym certyfikatem. Dopuszcza się możliwość składania eFaktur za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychPlatformy Elektronicznego Fakturowania na numer skrzynki 9571088702. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku PowierniczegoDopuszcza się możliwość składania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11następujący adres skrzynki: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxx.xx.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Warunkiem rozliczenia będzie odbiór Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWynagrodzenie wypłacone będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem zawartym ust. 3 i § 6 ust. 3 w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia dwóch transzach: pierwszej, w płatności którejkolwiek ratywysokości 70% wynagrodzenia, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu po wystawieniu faktur VAT przez Wykonawcę na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie określonym do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiających prawidłowo wystawionych faktur, drugiej, w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron wysokości 30% wynagrodzenia, które zostanie wypłacone po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji Europejskiej co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi przedmiotu umowy, w Załączniku terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. Faktury dla poszczególnych Województw będą wystawione odpowiednio: dla Województwa Małopolskiego na: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Transportu i Komunikacji xx. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx NIP: ……………..; REGON: …………….., adres do korespondencji: xx. Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, dla Województwa Podkarpackiego na: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, 35-010 Rzeszów NIP: ……………..; REGON: …………….., dla Województwa Śląskiego na: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx NIP: ……………..; REGON: …………….., dla Województwa Świętokrzyskiego na: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Infrastruktury xx. XX Xxxxxx Xxxxx 0, 00-000 Xxxxxx NIP: ……………..; REGON: ……………... Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunków bankowych Zamawiających. Nazwa banku i nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000rachunku Wykonawcy, na którym przechowywane który dokonywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen przelewy za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.realizację przedmiotu umowy: .................................................................................................................................................

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę na adres: • Nabywca – Gmina Miasto Gdańsk, xx. Xxxx Xxxxxx 0/00, XXX 000-00-00-000, • Płatnik/Odbiorca – Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, 00-000 Xxxxxx, xx. xxx. X. Xxxxxxx 00/00. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym Płatność następować będzie poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Umowyterminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. ------------------------------------------ 11.2Zamawiający nie ponosi kosztów usług dodatkowych (nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia). W przypadku opóźnienia Dzień dostarczenia kompletu powyższych dokumentów jest przez Strony uznany jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie w płatności którejkolwiek ratyani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego 3. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaostatnim dniu terminu płatności. 11.54. Deweloper oświadczaDopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). Faktury w formie elektronicznej składane będę poprzez formularz „Pisma Ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gdańskiego Centrum Informatycznego, że znajdującą się na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000platformie ePUAP xxx.xxxxx.xxx.xx, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen której istnieje adres skrytki odbiorczej /GCUW/SkrytkaESP. Każda wysłana wiadomość, do której załączona będzie eFaktura musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za lokale mieszkalnepomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego, w tym Nabywcę - weryfikowanego ważnym, kwalifikowanym certyfikatem. Dopuszcza się możliwość składania eFaktur za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychPlatformy Elektronicznego Fakturowania na numer skrzynki 9571088702. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku PowierniczegoDopuszcza się możliwość składania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11następujący adres skrzynki: xxxxxxxxxx@xxxx.xx.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 9 Umowy zostanie dokonana po podpisaniu bez uwag przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez uwag. 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.22. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratywystawienia nieprawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie termin zapłaty będzie liczony od dnia wymagalności płatności doręczenia prawidłowej faktury VAT. 3. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, (02-781) lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Xxxxxxxxxx 00X, (02-034). Na fakturze należy podać numer niniejszej Umowy oraz przedmiot rozliczenia/okres rozliczeniowy. 4. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) na zasadach określonych w ustawie z dnia ich wpływu 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na rachunek bankowy roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx–Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx-xxx.xx 5. W przypadku przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, kopie protokołów odbioru, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i ust. 2 paragrafu, Wykonawca składa w sposób określony w Artykule 11.6 Umowyust. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie 4, przy czym na kopiach powyższych dokumentów należy nanieść odpowiednie adnotacje (numer faktury), które umożliwią Zamawiającemu dołączenie ich do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaodpowiednich faktur VAT. 11.56. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu prac objętych Przedmiotem umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 11.12. Nabywca Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawcy wynagrodzenie ustalane na podstawie rzeczywiście wykonanych prac określonych w protokole odbioru. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie: 1) protokół odbioru robót obejmujący rzeczywiste wykonanie prac podpisany przez obie Xxxxxx umowy; 2) kopie kart przekazania odpadów (jeżeli dotyczy); 3) oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu prac, zgodnie w przypadku gdy przedmiotowe roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców, 4) w przypadku wykonywania części lub całości prac wynikających z harmonogramem realizacji niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z fakturą: a) obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robot wykonanych przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz b) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom lub oświadczenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Michałowice, Reguły, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 8. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxx/ ), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------tym wykazie oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 11.210. W przypadku opóźnienia wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w płatności którejkolwiek ratyart. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony o którym mowa w Artykule 11.6 Umowyust. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana 9 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnadowolnej formie. 11.511. Deweloper oświadczaZamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” w przypadku skorzystania przez Xxxxxxxxxxxxx z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)powyższego uprawnienia, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalnetym związanych, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczegoszczególności o zapłatę odsetek od kwoty, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11której płatność została wstrzymana.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Dostawca dostarczy przy wykonywaniu usługi dokument wykonania usługi. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxNa podstawie potwierdzonego dokumentu wykonania usługi Dostawca wystawi Fakturę VAT oddzielną dla każdego obiektu. 3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i skutecznie dostarczonej faktury VAT przez Dostawcę. 4. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na podstawie oświadczenia o akceptacji faktur w PDF, zgodnie które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Dostawca dostarczy fakturę do 2 dnia po wystawieniu faktury. 6. Płatność nastąpi przelewem na konto Dostawcy o numerze ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7. Za termin zapłaty kwoty wynikającej z harmonogramem zawartym danej faktury Vat uważa się dzień obciążenia rachunku PHH. 8. Zmiana wskazanego powyżej numeru rachunku bankowego Dostawcy stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia przez Strony aneksu. 9. Dostawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym związanym z prowadzoną przez dostawcę działalnością gospodarczą i widnieje w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 10. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oświadcza, że nie będzie realizował płatności na rachunek bankowy, który nie znajduje się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i okoliczność taka nie będzie stanowiła naruszenia przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. obowiązku terminowej płatności na rzecz Dostawcy, w tym w szczególności nie będzie uprawniała Dostawcy do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również rozwiązania lub wypowiedzenia niniejszej umowy. 11. Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 12. Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż podjął decyzję o wdrożeniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celów VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj. część należności odpowiadająca kwocie netto wpływać będzie na rachunek rozliczeniowy Kontrahenta, natomiast część płatności odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie wpłacana na rachunek VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraża zgodę na uiszczanie przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w powyższy sposób. 14. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Operatora, Operator zobowiązany jest do doręczenia do siedziby PHH odpowiedniej i prawidłowo wystawionej faktury korygującej, co jest ostatnim warunkiem obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy. 15. Zapłata za dostarczenie zamawianych usług następować będzie według cen netto, wynikających z Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. 00. Xx cen netto należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług, według stawki aktualnie obowiązującej. 17. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie niniejszej umowy jest stałe i nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnapodlega zmianie przez okres trwania umowy. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi: ………………. zł. netto. (słownie złotych: ………….) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości ……….. zł (słownie złotych: …………………………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ………………… zł (słownie złotych: ). w tym: 11.11) Cena zakupu jednego autobusu MIDI (9,5 do 10,5 m) ON wynosi zł. Nabywca netto. (słownie złotych: ………….) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości zł (słownie złotych: …………………………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………...) 2) Cena zakupu jednego autobusu MAXI (11,8 do 12,2 m) CNG wynosi zł. netto. (słownie złotych: ………….) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości zł (słownie złotych: …………………………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………...).. 2. Zamawiający zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawcy za każdy dostarczony i odebrany autobus cenę jednostkową brutto określona w ofercie Wykonawcy. Cena autobusu uwzględnia wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacja zamówienia w tym między innymi: − koszty transportu do Zamawiającego, − ubezpieczenia na czas dostawy i jazd próbnych, − koszty serwisu zewnętrznego w ramach gwarancji, − szkolenia, − narzędzi specjalnych, − przyrządów diagnostycznych, − programów, − licencji, − dokumentacji technicznej itp., 3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po prawidłowym zrealizowaniu dostawy zgodnie z harmonogramem zawartym terminem, o którym mowa w Załączniku nr § 2 ust. 1 umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur (faktury oddzielne na każdy autobus), przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w §2 ust. 17 niniejszej umowy. 4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Cena, o której mowa w ust. 1, jest niezmienna w okresie realizacji niniejszej umowy i uwzględnia wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia oraz obejmuje pełne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w całości przedmiotu umowy. 6. Wykonawca nie jest uprawniony do Umowyżądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 7. ------------------------------------------Przekroczenie terminów płatności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, upoważnia Wykonawcę do obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami chyba że odpowiednio wcześniej Zamawiający uzyska pisemna zgodę Wykonawcy na uregulowanie należności w innym terminie. 11.28. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie Wykonawca nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie bez zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności wynikającej z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi niniejszej umowy na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11osoby trzeciej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, płatne będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę co miesiąc faktur VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawca wystawi fakturę VAT za dany miesiąc z dołu do 10 dnia następnego miesiąca. 3. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej (format PDF) faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z harmonogramem zawartym art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 4. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: xxxx-xxxxxxxx@xxx.xx. 5. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie w/w Załączniku nr 1 adresu mailowego. 6. Osobą upoważnioną do Umowykontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest Główna księgowa. 7. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia Faktury VAT płatne będą w płatności którejkolwiek ratyterminie 30 dni od daty jej wystawienia, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnawskazany prze Wykonawcę. 11.58. Deweloper Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 000-00-00-000 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 10. Wykonawca oświadcza, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny że jest płatnikiem podatku VAT i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.posiada numer indentyfikacyjny NIP ……………………..

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxa) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku nr zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 14 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, xxxxx 0, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury; b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, podpisany przez osoby wskazane w § 4 ust. 1 i 2 jako upoważnione do Umowyodbioru przedmiotu umowy. ------------------------------------------Protokół odbioru winien być złożony łącznie z fakturą. 11.24. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy przedmiotu umowy. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………..………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. 10. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (Dz.U. 2019, poz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna118). 11.511. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym Maksymalna wartość Umowy brutto w Załączniku okresie jej obowiązywania wynosi ………… zł Słownie: ……………….złotych ……../100 gr) Zamawiający będzie dokonywał płatności Wykonawcy w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 1 do Umowyumowy, a w przypadku pozostałych standardowych usług niewymienionych w niniejszej umowie, płatności będą dokonywane na podstawie cen jednostkowych, określonych w cenniku z dnia zawarcia umowy dla klientów biznesowych, który będzie niezmienny przez cały okres trwania umowy. ------------------------------------------ 11.2Termin płatności faktur, będzie wynosić 30 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego; na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, który jest zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wskazania rachunku bankowego niezgodnego z Wykazem, zapłata bez żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, nastąpi po wyjaśnieniu prawidłowości rachunku bankowego. Faktury będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie każdy dzień opóźnienia. Wykonawca do cen netto dolicza podatek od dnia wymagalności towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Podanie na fakturze terminu płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony innego niż w Artykule 11.6 ust. 3 nie zmienia warunków płatności wynikających z Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejZa datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana Faktury w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że wersji elektronicznej należy przysłać na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.adres: xx.xxxxxxx@xx.xxxxxxxx.xx

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność wynikająca z przedmiotu umowy realizowana będzie zgodnie z fakturami: za projekt (ETAP I) oraz za roboty budowlane (ETAP II). Faktury zostaną wystawione po zakończeniu i odbiorze danego zakresu (ETAPU) umowy. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPodstawę do wystawienia faktur będzie stanowił protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika robót budowlanych. 3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru faktycznie wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i kierownika robót budowlanych. 4. Faktury płatne będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 5. Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek. 7. Nabywca: Powiat Wołowski, Pl. Xxxxxxxxxx 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 000-00-00-000. 8. Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Xx. Xxxxxxxxxx 0, 56 – 100 Wołów. poniższe zapisy (od 9-15) mają zastosowanie do czynnych płatników VAT, zgodnie z harmonogramem zawartym oświadczeniem Wykonawcy** 9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym. 10. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Załączniku nr ……………………………… z siedzibą przy ul W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zmieni się właściwość miejscowa Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego nie później niż wraz z fakturą dokumentującą realizację umowy. 11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze w związku z realizacją umowy jest numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 do Umowypkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub w SKOK i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (tzw. ------------------------------------------split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 11.212. Zamawiający oświadcza, że zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W ww. przypadku Xxxxxx uznają, iż roszczenie o zapłatę zostało zaspokojone. 13. W przypadku opóźnienia braku możliwości zastosowania zapłaty w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy sposób określony w Artykule 11.6 Umowypkt. Kwota 4, w szczególności zwrotu przez bank/SKOK kwoty objętej przelewem z zastosowanym „komunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty nieterminową zapłatę do momentu zawiadomienia Zamawiającego o możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o wystąpieniu możliwości wskazanej wyżej. Wówczas płatność nastąpi w ciągu 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnadni roboczych. 11.514. Deweloper Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 %. 15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (#tzw. split payment). lub poniższe zapisy (od 9-12) Nr 382436/055/19/43 „Collect” dotyczą podatników VAT zwolnionych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy ** 9. Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT czynnym, a w przypadku zmiany statusu podatnika VAT, w trybie natychmiastowym zawiadomi Zamawiającego, przy czym zawiadomienie winno nastąpić nie później niż z terminem zapłaty wynagrodzenia. 10. Strony ustalają, że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawcy na podatnika VAT czynnego wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 nie ulegnie zmianie. 11. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT na podatnika VAT czynnego, zobowiązany jest do rachunku rozliczeniowego, umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych29 sierpnia 1997r. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane– Prawo bankowe, zgodnie z postanowieniami Umowyprzepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r: o podatku od towarów i usług (t.j. Xx. X. x 0000 r: poz. 2174 ze zm.) 12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT na podatnika VAT czynnego, będą dokonywane Zamawiający będzie dokonywał płatności z zastosowaniem podzielonej płatności. Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku braku możliwości dokonania zapłaty metodą podzielonej płatności. Zamawiający ma prawo jednak wstrzymać zapłatę do momentu wskazania przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto Wykonawcę rachunku umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Za okres wstrzymania zapłaty Wykonawca nie ma prawa do wymienionego w Artykule 11naliczania odsetek za przesunięcie terminu zapłaty.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Podstawę zapłaty za odebrany przez Placówkę opał stanowi faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZapłata za opał nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem zawartym wskazane na fakturze VAT. 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu. 4. Termin płatności wynosi 30 dni i liczy się od daty dostarczenia do sekretariatu Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Załączniku nr 1 Cudzynowicach faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do Umowy. ------------------------------------------wystawienia pierwszej faktury za wykonane dostawy nie wcześniej niż po 01.01.2019 r.. 11.25. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratynieterminowego uregulowania należności, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności Wykonawcy przysługuje prawo do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota naliczenia odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaustawowych. 11.56. Deweloper oświadczaDatę dostawy rozumie się jako moment przekazania towaru Placówce. 7. Faktury należy wystawiać na następujące dane: a) NABYWCA: Powiat Kazimierski, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 000-000-00-00 b) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)OBIORCA: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”Xxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx c) z siedzibą w WarszawiePŁATNIK: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000Xxxxxxxxxxx 000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych00-000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 8. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a Na fakturze należy wpisać nazwę placówki do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11której dana partia opału została dostarczona.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Nr Opis zdarzenia kontraktowego Data zdarzenia kontraktowego Część CENY KONTRAKTOWEJ (% CENY KONTRAKTOWEJ) Uwagi (np. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxpodlegają Gwarancjom Bankowym) 1 zaliczka płatna w terminie 30 dni po podpisaniu umowy, po przedstawieniu gwarancji bankowej J 10% Niniejsza gwarancja bankowa zaliczkowa powinna być ważna do 12 miesięcy po najbardziej aktualnej planowanej dacie PAC 2 Opracowanie i przekazanie wraz uzyskaniem zatwierdzenia przez AMP projektu wykonawczego Kadzi (DE- Detail Engineering) J + ….tygodni 5% 3 Po otrzymaniu pełnej dokumentacji, po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, BE +DE ( BE- Basic Engineering, DE – Detail Engineering) J + ….tygodni 5% 4 Pro-rata dostawa i montaż DDP na miejscu (harmonogram rozliczeniowy do uzgodnienia J + ….tygodni 50% Dostawa w układzie miesięcznym, na podstawie protokołu przerobowego w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo- finansowy 5 Gotowość do pierwszej Ekploatacji zgodnie z harmonogramem zawartym postanowieniem pkt.17 warunki Ogólne - R.F.I.O. J + ….tygodni 10% 6 Odbiór przemysłowy J + ….tygodni 10% 7 Podpisanie protokołu PAC (Preliminary Acceptance Certificate) J + ….tygodni 10% J - data wejścia kontraktu w Załączniku nr życie L.p. Elementy Waga Ilość Cena Waluta 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.Projektowanie

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxa) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, xxxxx 000 lub w Dziale Logistyki WUM, xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres x-xxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer umowy i nazwę wystawcy faktury;. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dowód dostawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, do dnia 28.12.2020 r. po dostawie towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 5 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------niniejszej umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 11.211. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych, o których mowa w art. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#4 pkt 3) Nr 382436/055/19/43 „Collect” ustawy z dnia 7 8 marca 2019 roku 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Umowa OMRP”Dz.U. z 2019, poz. 118 j.t.), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego do dnia 30 września 2021 r. w formie elektronicznej na adres xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx lub w formie papierowej do Kancelarii Szpitala, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00x, 00-000 Xxxxxxxx. W przypadku braku doręczenia faktury do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia 30 września 2021 r. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawca oświadcza, zgodnie iż postanowienie, o którym mowa powyżej akceptuje bez zastrzeżeń, będąc jednocześnie świadomym, iż przekroczenie terminu związane jest z harmonogramem zawartym utratą dotacji przez Zamawiającego, a w Załączniku konsekwencji do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniami odszkodowawczymi. W tej sytuacji Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT za dostawę określoną w § 1 ust. 1 Umowy jest protokół odbioru przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 3), podpisany bez zastrzeżeń przez osoby wskazane w Umowie jako upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy. 4. ------------------------------------------Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w oparciu o prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego fakturę VAT, w terminie 60 dni od dnia jej doręczenia. 11.25. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna424). 11.57. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie (słownie złotych: ) xxxxx, w tym: 11.1a. Temat nr 1: kwota……………………………………(słownie złotych ) netto b. Temat nr 2: kwota……………………………………(słownie złotych ) netto 2. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxDo wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z harmonogramem zawartym obowiązującym przepisami w Załączniku dniu wystawienia faktury. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo odbiorczy przedmiotu umowy, podpisany przez Xxxxxx bez zastrzeżeń. 4. Strony oświadczają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem całkowitym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Niedoszacowanie bądź pominięcie w wycenie części zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie będzie podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenie 5. Uzgodniona wartość umowy nie podlega waloryzacji. 6. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe jak w tabeli poniżej: a. Temat nr 1: Lp. Wyszczególnienie Kwota brutto [zł] 1 Opracowanie koncepcji architektonicznej (dwie wizualizacje aranżacji wnętrz dla pokoi, łazienek, korytarzy, lobby i recepcji) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego …………………….. (max 20% wynagrodzenia w ramach tematu nr 1) 2 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz skuteczne złożenie wniosku do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na budowę …………………….. (max 30 % wynagrodzenia w ramach tematu nr 1) 3 Uzyskanie zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i/lub uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie dokumentacji wykonawczej, kosztorysowej i STWIORB zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowyniniejszej umowy. ------------------------------------------…………………….. (max 50 % wynagrodzenia w ramach tematu nr 1) RAZEM: 11.2b. Temat nr 2: Lp. Wyszczególnienie Kwota brutto [zł] 1 Opracowanie koncepcji architektonicznej (dwie wizualizacje budowanego obiektu oraz aranżacje wnętrz bazy zabiegowej) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego …………………….. (max 20% wynagrodzenia w ramach tematu nr 1) 2 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz skuteczne złożenie wniosku do pozwolenia na budowę …………………….. (max 30 % wynagrodzenia w ramach tematu nr 1) 3 Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie dokumentacji wykonawczej, kosztorysowej i STWIORB zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. …………………….. (max 50 % wynagrodzenia w ramach tematu nr 1) RAZEM: 7. Zapłata faktur nastąpi na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze, co do którego bank prowadzi specjalny rachunek bankowy tzw. rachunek VAT, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Dla celów wystawienia faktur Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP: ……………….. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP: 000-00-00-000 10. Bez zgody Xxxxxxxxxxxxx Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 11. W przypadku opóźnienia zwłoki w płatności którejkolwiek ratypłatnościach prawo do odsetek, Deweloperowi przysługiwać jak i ich stawka stanowić będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaprzedmiot odrębnych negocjacji. 11.512. Deweloper Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a jego rachunek bankowy w umowie/na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” fakturze znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT zgodnie z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)ustawą o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy Wykonawcy do czasu wypełnienia przez niego obowiązku, o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, którym mowa w zdaniu pierwszym. Wstrzymanie płatności na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone rzecz Wykonawcy z powyższej przyczyny wyłącza możliwość dochodzenia przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11roszczeń o zapłatę odsetek lub innych należności.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości określonej w Formularzu cenowym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxPodpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy. 3. Faktura będzie wystawiona na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy, wyszczególnieniem nazwy towaru, kwoty netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto, a także informacji o podzielonej płatności, jeśli dotyczy. 4. Faktura wystawiona w formie papierowej dostarczona zostanie na adres Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Bezpośrednio po wystawieniu faktury Wykonawca prześle jej skan na adres e-mail …………………… 5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z harmonogramem zawartym zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowyustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. ------------------------------------------ 11.2U. z 2018 r poz. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy2191). Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie Zamawiający korzysta z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaPlatformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 11.56. Deweloper oświadczaZa dotrzymanie przez Xxxxxxxxxxxxx terminu zapłaty, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)o którym mowa w ust. 1, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, uważa się złożenie w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych terminie polecenia przelewu w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11banku Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 8151763728 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxStrony ustalają, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowyże rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, za dostarczone partie towaru. 3. ------------------------------------------Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr 11.24. W przypadku opóźnienia gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 5. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go banku. 6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywać będzie Zamawiający, natomiast koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywać będzie Wykonawca. 7. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności którejkolwiek ratyze Strony Zamawiającego, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania z Wykonawcą odroczenia terminu płatności do dnia ich wpływu i wysokości naliczonych odsetek. 9. Z uwagi na rachunek bankowy określony charakter działalności prowadzonej przez Xxxxxxxxxxxxx, niezapłacenie w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za opóźnienie dostarczone partie towaru nie uzasadnia i nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejpowodować wstrzymania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego. 10. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji wersji papierowej lub zgodnie z zasadami ustalonymi obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyformacie np. ---------------------------------- 11.4pdf, na adres: xxxxxx@xx-xxxxxx.xx. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnalub xxxxxxx@xx-xxxxxx.xx. 11.511. Deweloper Faktura VAT musi zawierać co najmniej: nazwę i ilość asortymentu, datę ważności, nr serii itp., a także numer umowy, której dotyczy. 12. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (takich jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa itp.). 13. Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)dnia 14. W przypadku wspólnego realizowania zamówienia przez Wykonawcę występującego w formie Konsorcjum, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) fakturę za realizację części zamówienia w imieniu Wykonawcy zobowiązany jest wystawiać Pełnomocnik – Lider, wskazany w niniejszej umowie, z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zapłata nastąpi jednorazowo po zakończeniu wykonania całości robót na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający ureguluje należności przelewem w terminie ….. dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 3. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres oraz zapis, którego Oddziału/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz x.xx. numer zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura zostanie wystawiona na adres: Elbest sp. z o.o., ul. 0 Xxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, zgodnie NIP: 7691949726, Oddział Wawrzkowizna, Hotel Krynica i doręczona na adres: Hotel Krynica, ul. Park Sportowy 3, 33-380 Krynica –Zdrój. 4. Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------chwilą jej odbioru przez Xxxxxxxxxxxxx. 11.25. W przypadku opóźnienia woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury (Wykonawcę), wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Xxxxxxxxxxxxx pisma w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.56. Deweloper Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: 000-00-00-000 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: ………………………………….. 8. Należność zostanie uregulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 9. Wystawienie faktury oraz faktury korygującej niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy. Za okres powyższego opóźnienia Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe ani umowne. 10. Podstawą do wystawienia faktury będzie zakończenie robót wskazane w Protokole Odbioru Końcowego. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej podpisania przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 11. W przypadku nieuregulowania należności w Warszawie, Bank prowadzi terminie Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 12. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone wniosek Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 2 powyżej, przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Nabywców Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty na poczet cen za lokale mieszkalneWniosek Wykonawcy, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychWykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. 14. Wynagrodzenie może być zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a ustawy o podatku od towarów i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11usług.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi: netto ……… zł, słownie: ………………… zł i /100, a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg. stawki ……, stanowi wartość brutto: ……………… zł, słownie: ……………… zł i /100. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxOpłata miesięczna za realizację przedmiotu umowy, zgodnie wynosi netto: ………….. zł, słownie: …………………. zł i /100, a wraz z harmonogramem zawartym podatkiem VAT obliczonym wg. stawki …..stanowi kwotę brutto………………. zł, słownie: ……………………….. zł i /100. 3. Wartość przedmiotu umowy, określona w Załączniku nr 1 ust. 1, obejmuje realizację całego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami. 4. Opłaty za świadczenie usługi będącej przedmiotem umowy będą dokonywane miesięcznie, z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia. Regulowanie należności z tytułu wykonywania umowy następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. Faktura za wykonywanie usług w grudniu 2018 r. i w grudniu 2019 r. dostarczona będzie do UmowyZamawiającego najpóźniej w dniu 27 grudnia, jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu pocztą elektroniczną skanu tej faktury na adres ………………. 6. ------------------------------------------Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy oraz kwoty w złotych, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto. Faktury sporządzone w sposób odbiegający od warunków przedstawionych powyżej będą odsyłane do Wykonawcy bez akceptacji. 11.27. Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego. 8. W przypadku opóźnienia nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnawysokości ustawowej. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto w wysokości ……….zł (słownie: ………………………..), tj. brutto ……….zł (słownie: ), w tym: 11.11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZa wykonanie Etapu 1- ……….zł (słownie: ………………………..) xxxxx, zgodnie xx. brutto ……….zł (słownie: ………………………..), 1.2. Za wykonanie Etapu 2-……….zł (słownie: ………………………..) xxxxx, xx. brutto zł (słownie: ………………………..), 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po odbiorze poszczególnych Etapów zamówienia, potwierdzonym każdorazowo Protokołem Odbioru, z harmonogramem zawartym zastrzeżeniem ust. 3. 3. Przewiduje się zapłatę wynagrodzenia w Załączniku nr 2 częściach: 1) po należytym wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Etapu 1 do Umowyw ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 2) po należytym wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Etapu 2 w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. ------------------------------------------Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 jest każdorazowo przedłożenie przez Wykonawcę, wraz z fakturą VAT, kopii Protokołu Odbioru przedmiotu zamówienia, za realizację którego dana faktura VAT została wystawiona. 11.25. W przypadku opóźnienia Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności którejkolwiek ratybędą dokonywane w tej walucie. 6. Wykonawca wystawi fakturę na: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., Deweloperowi przysługiwać 00-000 Xxxxxx, xx. Ks. Xxxxxx Xxxxxx 10, NIP: 000-000-00-00. 7. Płatności dokonywane będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu każdorazowo przelewem na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaWykonawcy wskazany na fakturze. 11.58. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, wynosi zł netto, co stanowi kwotę brutto:……………… zł (słownie:. złotych), w tym: 11.11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWynagrodzenie za licencje serwera poczty wdrożenie wraz z rocznym dostępem online dla 250 użytkowników (licencji dostępowych) wynosi zł brutto; 1.2. Dostęp do usług online dla 250 użytkowników (licencji dostępowych) w okresie kolejnych 12 miesięcy, wynosi ……………………….. zł brutto 2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w dwóch transzach: 2.1. Pierwsza transza w wysokości ………………………… zł netto co daje kwotę brutto… zł (słownie: ……………………. złotych) obejmie zapłatę za niezbędne do realizacji umowy licencje serwera poczty, wdrożenie wraz z rocznym dostępem online dla 250 użytkowników (licencji dostępowych). Zapłata zostanie dokonana po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego zgodnie z harmonogramem zawartym zał. 4 oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT 2.2. Druga transza w Załączniku nr 1 wysokości ………………………… zł netto co daje kwotę brutto… zł (słownie złotych) obejmuje zapłatę za kolejny okres 12 miesięcy dostępu do Umowyusług online dla 250 użytkowników (licencji dostępowych). ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego Zapłata zostanie dokonana po zakończeniu pierwszego okresu 12 miesięcy, o którym mowa w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji pkt 2.1. po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy zał. 4 oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnadostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11.53. Deweloper oświadczaZamawiający przekaże przelewem na konto Wykonawcy wskazaną w fakturze VAT należność określoną w ust.2.1. i 2.2. w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)o którym mowa w § 3 ust. 1, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychbez zastrzeżeń. 4. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy przy dołożeniu najwyższej staranności.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 8151763728 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxStrony ustalają, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr 1 do Umowy. ------------------------------------------…………………………………………………………………… 11.24. W przypadku opóźnienia gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 5. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go banku. 6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywać będzie Zamawiający, 7. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności którejkolwiek ratyze Strony Zamawiającego, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania z Wykonawcą odroczenia terminu płatności do dnia ich wpływu i wysokości naliczonych odsetek. 9. Z uwagi na rachunek bankowy określony charakter działalności prowadzonej przez Xxxxxxxxxxxxx, niezapłacenie w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za opóźnienie dostarczone partie towaru nie uzasadnia i nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejpowodować wstrzymania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego. 10. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji wersji papierowej lub zgodnie z zasadami ustalonymi obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyformacie np. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnapdf, na adres: xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xx. 11.511. Deweloper Faktura VAT musi zawierać co najmniej: nazwę i ilość asortymentu, datę ważności, nr serii itp., 12. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (takich jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa itp.). 13. Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)dnia 14. W przypadku wspólnego realizowania zamówienia przez Wykonawcę występującego w formie Konsorcjum, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) fakturę za realizację części zamówienia w imieniu Wykonawcy zobowiązany jest wystawiać Pełnomocnik – Lider, wskazany w niniejszej umowie, z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości określonej w Formularzu cenowym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxOpłaty za wykonanie dostaw i usług określone w § 2 ust. 1 pkt 1) – 5) będą dokonane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za realizację przedmiotu umowy będą podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru. 3. Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy, wyszczególnieniem nazwy towaru lub usługi, kwoty netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto, a także informacji o podzielonej płatności, jeśli dotyczy. 4. Faktura wystawiona w formie papierowej dostarczona zostanie na adres Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Bezpośrednio po wystawieniu faktury Wykonawca prześle jej skan na adres e-mail …………………………… 5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z harmonogramem zawartym zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowyustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. ------------------------------------------ 11.2U. z 2018 r poz. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy2191). Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie Zamawiający korzysta z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaPlatformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 11.56. Deweloper oświadczaZa dotrzymanie przez Xxxxxxxxxxxxx terminu zapłaty, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)o którym mowa w ust. 1, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, uważa się złożenie w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych terminie polecenia przelewu w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11banku Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 8151763728 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxStrony ustalają, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, za dostarczone partie towaru. 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr 1 do Umowy. ------------------------------------------…………………………………………………………………… 11.24. W przypadku opóźnienia gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 5. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym 6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywać będzie Zamawiający, natomiast koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywać będzie Wykonawca. 7. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności którejkolwiek ratyze Strony Zamawiającego, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania z Wykonawcą odroczenia terminu płatności do dnia ich wpływu i wysokości naliczonych odsetek. 9. Z uwagi na rachunek bankowy określony charakter działalności prowadzonej przez Xxxxxxxxxxxxx, niezapłacenie w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za opóźnienie dostarczone partie towaru nie uzasadnia i nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejpowodować wstrzymania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego. 10. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji wersji papierowej lub zgodnie z zasadami ustalonymi obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenyformacie np. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnapdf, na adres: xxxxxx@xx-xxxxxx.xx. 11.511. Deweloper Faktura VAT musi zawierać co najmniej: nazwę i ilość asortymentu, datę ważności, nr serii itp., a także numer umowy, której dotyczy. 12. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (takich jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa itp.). 13. Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)dnia 14. W przypadku wspólnego realizowania zamówienia przez Wykonawcę występującego w formie Konsorcjum, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) fakturę za realizację części zamówienia w imieniu Wykonawcy zobowiązany jest wystawiać Pełnomocnik – Lider, wskazany w niniejszej umowie, z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność zostanie realizowana w terminie do 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxJako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zgodnie z harmonogramem zawartym koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił obustronnie podpisany Protokół zdawczo- odbiorczy, o którym mowa w Załączniku nr 1 do § 3 ust. 2 niniejszej Umowy. ------------------------------------------. 11.25. W przypadku opóźnienia nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w płatności którejkolwiek ratyterminie określonym w ust. 1, Deweloperowi przysługiwać będą Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia wymagalności 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. 7. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx w formacie pdf. 8. Zamawiający zobowiązuje się do dnia ich wpływu odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w systemie PEF jest numer NIP: 5212932455. 9. Z uwagi na rachunek bankowy określony charakter działalności prowadzonej przez Xxxxxxxxxxxxx, niezapłacenie w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za opóźnienie dostarczony towar nie uzasadnia i nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej powodować wstrzymywania przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi Wykonawcę świadczenia usług na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Za należyte świadczenie usługi zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej umowie Zarządcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości netto zł (słownie: ………………………………………………..), które zostanie powiększone o podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxMiesięczne wynagrodzenie Zarządcy wypłacane będzie przez Zamawiającego, po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania usługi, w wysokości netto zł (słownie: ………………………………………………..), które zostanie powiększone o podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. 3. Wynagrodzenie Zarządcy przekazane zostanie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Zarządcy o numerze wskazanym na fakturze, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przez Zarządcę prawidłowo wystawionej faktury. 4. Podstawą wystawienia przez Zarządcę faktury VAT jest odbiór bez zastrzeżeń wykonanych zadań przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku Protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 4 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyumowy, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnadostarczenie przez Zarządcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11.55. Deweloper oświadcza, że Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Faktura wystawiana będzie na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#: 1) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 3, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne00- 015 Warszawa, NIP: 000-00-00-000, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych wysokości 48% wynagrodzenia wskazanego w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychust.2; 2) Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, xx. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku PowierniczegoXxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 3, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy00-015 Warszawa, NIP: 000-00-00-000, w wysokości 52% wynagrodzenia wskazanego w ust. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 112.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, 7.1 Prawidłowo wystawione faktury będą płatne zgodnie z harmonogramem zawartym terminem określonym w Załączniku nr 1 do Umowyzamówieniu licząc okres płatności począwszy od daty wystawienia faktury. ------------------------------------------ 11.2Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty, jeśli Towar dostarczony przez Xxxxxxxx nie spełnia wymagań Zamówienia. W przypadku opóźnienia tym wypadku Dostawca zrzeka się roszczeń o odsetki (nawet od części ceny), kary umownej lub innej formy rekompensaty. 7.2 O ile strony nie uzgodniły inaczej, Dostawca wystawia miesięczną zbiorczą fakturę z ostatnim dniem miesiąca za cały towar dostarczony w okresie miesiąca na podstawie zrealizowanych zamówień potwierdzonych u Zamawiającego na podstawie dokumentów magazynowych. 7.3 O ile strony nie uzgodniły inaczej, pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów lub usług, płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na wskazane przez Dostawcę konto bankowe na fakturze Dostawcy w terminie 60 dni od dnia wymagalności płatności doręczenia do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowysiedziby Zamawiającego. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest solidarnaprotokół bezusterkowego odbioru, dowód wydania lub list przewozowy podpisany przez przedstawicieli Stron. 11.5. Deweloper 7.4 Zamawiający oświadcza, że zezwala na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Dostawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. 7.5 Dostawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną w formacie PDF na adres mailowy x-xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx. 7.6 W przypadku wystawiania faktur walutowych – krajowych Dostawca zobowiązuje się do użycia przeliczenia waluty z cennika – średni kurs walutowy NBP, tabela A z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11poprzedzającego wystawienie faktury.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxNależność za przedmiot umowy, zgodnie z harmonogramem zawartym o której mowa w Załączniku § 1, ust 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY: w banku .............................................................. nr 1 rachunku .............................................................. - na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie do Umowy………….. dni. ------------------------------------------ 11.2Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego. W przypadku opóźnienia złożenia oferty, przez Wykonawców krajowych i zagranicznych posiadających oddział w płatności którejkolwiek ratyPolsce, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe w innej walucie niż PLN, Wykonawca wystawi fakturę w złotych Polskich (PLN) po przeliczeniu wg …………………… (należy podać kurs dewiz) przez bank …………………………………. (należy podać nazwę banku) z dnia …………………….. (należy podać dzień z jakiego nastąpi przeliczenie faktury). * Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek bankowy określony wskazany w Artykule 11.6 Umowyumowie. Kwota odsetek Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejuprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneniniejszej umowy, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w umowach zawieranych formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu. Wykonawca oświadcza, że w celu dochodzenia praw z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczegoniniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związanew tym upoważnienia inkasowego, zgodnie z postanowieniami Umowyinnemu podmiotowi, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy, w terminie 21 dni od daty dokonania odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 4 ust. 3. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Zamawiający ma obowiązek zapłaty poprawnie wystawionej faktury zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3. 3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy. 4. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Nabywca: Gmina Miejska Ciechanów, 06-400 Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do UmowyXxxx Xxxx Xxxxx XX 6, NIP 000-000-00-00. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyOdbiorca: Urząd Miasta Ciechanów, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna00-000 Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxx XX 6. 11.55. Deweloper Zamawiający wskazuje numer PEF Zamawiającego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.): 000-000-00-00. Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania- xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/. 6. Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego iż będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmów podzielnej płatności (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”tzw. split payment), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność za dostarczony towar, o którym mowa w § 1, będzie następowała przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, zgodnie (02-781) lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Xxxxxxxxxx 00X, (02-034). Na fakturze należy podać numer niniejszej umowy. 3. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) na zasadach określonych w ustawie z harmonogramem zawartym dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku nr 1 do Umowyzamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. ------------------------------------------W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx – Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx-xxx.xx . 11.24. W przypadku opóźnienia przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, kopie dowodu dostawy towaru, o którym mowa w płatności którejkolwiek raty§ 4 ust. 2, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności Wykonawca składa w sposób określony w ust. 2, przy czym na kopii powyższego dokumentu należy nanieść odpowiednie adnotacje (numer faktury), która umożliwi Zamawiającemu dołączenie do dnia ich wpływu odpowiedniej faktury. 5. Zapłata będzie dokonywana przelewami bankowymi w złotych polskich na rachunek bankowy określony Wykonawcy wskazany w Artykule 11.6 Umowyfakturze VAT. 6. Kwota Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji transakcjach handlowych zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaobowiązującymi przepisami. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z harmonogramem zawartym w Załączniku załącznikiem nr 1 do Umowyniniejszej umowy, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między stronami. ------------------------------------------Część ….. Kod odpadu 18 01 02* - ………… zł/kg netto, ……….. zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 03* - ……...… zł/kg netto, ……...... zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 04 -.………… zł/kg netto, …….… zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 06* - ………… zł/kg netto, ……….. zł podatku VAT, zł/kg brutto Kod odpadu 18 01 09 - ………… zł/kg netto, ……….. zł podatku VAT, zł/kg brutto 11.22. W przypadku opóźnienia Ceny określone w płatności którejkolwiek ratyust. 1 niniejszego paragrafu, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Ilości odpadów objętych przedmiotem umowy wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowią wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie przekazanie mniejszej ilości odpadów danego rodzaju, niż ilości przewidziane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zgłoszenia mniejszej ilości odpadów do odbioru, niż ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 5. Opłata za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu usługi objęte niniejszą umową zostanie wyliczona na rachunek bankowy określony podstawie ilości faktycznie odebranych odpadów, stwierdzonej na podstawie Kart Przekazania Odpadów. Rozliczenie prowadzone będzie w Artykule 11.6 Umowycyklach miesięcznych tj. Kwota odsetek za opóźnienie na podstawie zbiorczej miesięcznej faktury wystawianej w ostatnim dniu każdego miesiąca. 6. Wartość końcowa umowy nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejokreślonej w § 2 niniejszej umowy. 7. -----------------------------------------Wynagrodzenie wykonawcy ma ryczałtowy charakter stawki wobec czego Wykonawca zobowiązuje się do nie dokonywania podwyżek cen przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w treści § 8 poniżej. 11.38. Płatność ceny Zapłata należności za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury VAT, co miesiąc przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie określonym …………… dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury za odbiór odpadów są: a) Karty przekazania odpadów, wystawiane każdorazowo przez Zamawiającego w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej dniu odbioru odpadów potwierdzone przez Dewelopera każdą ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związanestron, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.potrzeby ewidencji odpadów

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi ……….……... zł brutto (słownie: ….………………………………………………………. złotych brutto). 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWartość podana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy w szczególności koszty dostawy. 3. Ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż zawarte w ofercie przez Wykonawcę przez cały okres jej obowiązywania. 4. Faktury VAT będą wystawiane raz w miesiącu, zgodnie zbiorczo, za usługi wykonane w poprzednim miesiącu wraz z harmonogramem zawartym załącznikiem zawierającym zestawienie subskrybentów, jak: imię i nazwisko, rodzaj oraz okres ważności certyfikatu. 5. Wykonawca w Załączniku nr 1 terminie do Umowydnia 5-go następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca świadczenia usługi wystawiać będzie fakturę za wykonaną usługę. 6. ------------------------------------------Należność za faktyczne wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz pozytywnie zatwierdzonych protokołów odbioru. 11.27. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 6, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. 9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na ww. platformie. 11. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyzapłaty, Deweloperowi przysługiwać będą Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od w wysokości określonej w ustawie z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (Dz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejU. z 2020 r., poz. ----------------------------------------- 11.3935 z późn. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnazm.). 11.512. Deweloper oświadczaWierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11rygorem nieważności.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zapłata za zamawiane towary następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wszelkie inne formy zapłaty, w tym pobranie pocztowe wymagają indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń, po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. W potwierdzeniu zamówienia ABC EKO Xxxxxxxx Xxxxxxxxx określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. 3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego ABC EKO Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------. 11.24. W przypadku opóźnienia przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, ABC EKO Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. ma prawo: a) postawić w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których płatności jeszcze nie minęły. xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx. b) wstrzymać realizację pozostałych zamówień i nie zrealizowanych pod względem dostawy towaru faktur. 5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek wstrzymania zapłaty za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność towar bądź za jego część, chyba że strony uzgodniły obniżenie ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie towar niezgodny z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaumową. 11.56. Deweloper oświadczaKupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawieuważane są za skuteczne. xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx 7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedawca powiadomi Kupującego o przewidywanych kosztach wysyłki towaru, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalnewcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w tym Nabywcę jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnycho obowiązku ich uiszczenia. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku PowierniczegoDo czasu wyraźnego zaakceptowania przez Kupującego ww. kosztów, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Sprzedawca ma prawo wstrzymania realizacji zamówienia.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi: netto zł, słownie: ………………… zł i /100, a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg. xxxxxx ……, stanowi wartość brutto: ……………… zł, słownie: ……………… zł i /100. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxOpłata miesięczna za realizację przedmiotu umowy, zgodnie wynosi netto: zł, słownie: …………………. zł i /100, a wraz z harmonogramem zawartym podatkiem VAT obliczonym wg. xxxxxx …..stanowi kwotę brutto………………. zł, słownie: ……………………….. zł i /100. 3. Wartość przedmiotu umowy, określona w Załączniku nr 1 ust. 1, obejmuje realizację całego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami. 4. Opłaty za świadczenie usługi będącej przedmiotem umowy będą dokonywane miesięcznie, z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia. Regulowanie należności z tytułu wykonywania umowy następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. Faktury za miesiąc grudzień wystawione będą najpóźniej w dniu 21 grudnia każdego roku obowiązywania umowy, jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do Umowyprzesłania Zamawiającemu pocztą elektroniczną skanu tej faktury bezpośrednio po jej wystawieniu na adres osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. ------------------------------------------5. Oryginał faktury dostarczony będzie do Zamawiającego najpóźniej do dnia 27 grudnia. 11.26. Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy oraz kwoty w złotych, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto. Faktury sporządzone w sposób odbiegający od warunków przedstawionych powyżej będą odsyłane do Wykonawcy bez akceptacji. 7. Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego. 8. W przypadku opóźnienia nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnawysokości ustawowej. 11.59. Deweloper oświadczaOpłata miesięczna i wynikająca z niej ogólna wartość przedmiotu umowy, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących wysokość stawki podatku od towarów i usług (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”VAT), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Nr Opis zdarzenia kontraktowego Data zdarzenia kontraktowego Część CENY KONTRAKTOWEJ (% CENY KONTRAKTOWEJ) Uwagi (np. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr podlegają Gwarancjom Bankowym) 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana zaliczka płatna w terminie określonym 30 dni po podpisaniu umowy, po przedstawieniu gwarancji bankowej J 10% Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO o zwrot zaliczki. Termin ważności gwarancji bankowej : do chwili podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA Kwota gwarancji bankowej : 10% CENY KONTRAKTOWEJ 2 Opracowanie i przekazanie wraz uzyskaniem zatwierdzenia przez AMP projektu wykonawczego Kadzi (DE- Detail Engineering) J + ….tygodni 5% 3 Po otrzymaniu pełnej dokumentacji, po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, BE +DE ( BE- Basic Engineering, DE – Detail Engineering) J + ….tygodni 5% 4 Pro-rata dostawa i montaż DDP na miejscu (harmonogram rozliczeniowy do uzgodnienia J + ….tygodni 50% Dostawa w aneksie układzie miesięcznym, na podstawie protokołu przerobowego w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy 5 Gotowość do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy pierwszej eksploatacji - R.F.I.O. J + ….tygodni 10% 6 Odbiór przemysłowy J + ….tygodni 10% 7 Podpisanie protokołu odbioru końcowego PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA J + ….tygodni 10% Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego wad PRAC lub/i WYPOSAŻENIA (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”rękojmia ustawowa i umowna gwarancja jakości), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę roszczeń Zamawiającego powstałych na skutek wykonania przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Kontraktu lub prawa do obniżenia ceny. Termin ważności gwarancji bankowej: 12 miesięcy od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA Kwota gwarancji bankowej : 10% CENY KONTRAKTOWEJ J - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych data wejścia kontraktu w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychżycie L.p. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.Elementy Waga Ilość Cena Waluta 1 Projektowanie

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxStrony, zgodnie z harmonogramem zawartym ofertą Wykonawcy, ustalają wysokość ceny jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych w Załączniku wysokości • netto zł, • brutto zł, • podatek VAT - zw. 2. Cena ta obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi, koniecznymi do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zapewni stałość ceny netto określonej w ust. 1, przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny brutto może nastąpić jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 4. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług wyłącznie za godziny rzeczywiście zrealizowane. 5. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura za dany miesiąc świadczenia usług wraz z załączonym zestawieniem imiennym, obejmującym ilość osób objętych usługami, ilość godzin świadczonych usług, kwotę należną od podopiecznego oraz kwotę należną do zapłaty przez Zamawiającego. Wystawioną poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego do 7-go dnia następnego miesiąca. 6. Faktura winna być wystawiona na adres: Nabywca: Gmina Witnica, ul. Plac Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 6, 66-460 Xxxxxxx, XXX 000-00-00-000 Odbiorca: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx. 7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kwoty wskazanej w fakturze, za miesiąc poprzedni, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury. 8. Zapłata następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr 1 do Umowy. ------------------------------------------…………........................……… 11.29. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana zwłoki w terminie określonym zapłaty za fakturę, o którym mowa w aneksie ust.7, Wykonawca ma prawo do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaodsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu zapłaty. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Za należyte świadczenie usługi zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej umowie Zarządcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości netto ………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………..), które zostanie powiększone o podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxMiesięczne wynagrodzenie Zarządcy wypłacane będzie przez Zamawiającego, po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania usługi, w wysokości netto zł (słownie: ………………………………………………..), które zostanie powiększone o podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. 3. Wynagrodzenie Zarządcy przekazane zostanie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Zarządcy o numerze wskazanym na fakturze, w ciągu 21dni od dnia dostarczenia przez Zarządcę prawidłowo wystawionej faktury. 4. Podstawą wystawienia przez Zarządcę faktury VAT jest odbiór bez zastrzeżeń wykonanych zadań przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku Protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 3 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek ratyumowy, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnadostarczenie przez Zarządcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11.55. Deweloper oświadcza, że Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Faktura wystawiana będzie na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#: 1) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 3, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne00- 015 Warszawa, NIP: 000-00-00-000, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych wysokości 48% wynagrodzenia wskazanego w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychust.2; 2) Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, xx. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku PowierniczegoXxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 3, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy00-015 Warszawa, NIP: 000-00-00-000, w wysokości 52% wynagrodzenia wskazanego w ust. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 112.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność będzie realizowana każdorazowo po każdorazowej dostawie produktów medycznych stanowiących przedmiot Umowy do Zamawiającego, w terminie (min 60 dni) od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego Al. Solidarności 67 Warszawa) prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxKażdorazowa dostawa przedmiotu Umowy dokumentowana jest fakturą VAT zawierającą numer realizowanego zamówienia oraz numer Umowy, wystawionym w sposób umożliwiający Zamawiającemu pełną identyfikację pod względem ilościowym i jakościowym. 3. Faktury będą wystawiane w wersji papierowej oraz opcjonalnie przesyłane pocztą elektroniczną na adres xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx w formacie pdf. 4. Z chwilą podpisania faktury VAT przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do realizowanego przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści i ciężary związane ze zrealizowanym przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego. 5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego. 6. Strony ustalają, że faktura musi zawierać co najmniej: nazwę i ilość asortymentu, kod produktu zgodny z kodem zamieszczonym w formularzu cenowym, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku załącznikiem nr 1 do Umowy. ------------------------------------------. 11.27. W przypadku opóźnienia zwłoki w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą zapłacie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowywysokości ustawowej. 8. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Zamawiający zobowiązuje się odebrać dostarczony przedmiot Umowy oraz co zapłacić cenę określoną stosownie do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy ilości faktycznie dostarczonego przedmiotu Umowy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnazastrzeżeniami zmian ceny określonymi w Umowie. 11.59. Deweloper oświadczaZamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, że na podstawie co nie stanowi odstąpienia od Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” ani w całości, ani w części. 10. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązku Zamawiającego, określonego w art.4 ust.1 Ustawy z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi koncesjach na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym roboty budowlane lub usługi oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11partnerstwie publiczno-prawnym.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Czynsz dzierżawy za 1 m2 pomieszczeń usytuowanych na poziomie parteru miesięcznie wynosi : ………………… zł PLN (słownie: PLN) plus należny podatek od towarów i usług. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxCzynsz dzierżawy pomieszczeń usytuowanych na poziomie parteru o powierzchni 306,95 m2 miesięcznie wynosi : ……………………… PLN (słownie: ………………………. PLN) plus należny podatek od towarów i usług 3. Czynsz dzierżawy za 1 m2 usytuowanych w piwnicy miesięcznie wynosi ……………… PLN (słownie: ………………. PLN) plus należny podatek od towarów i usług. 4. Czynsz dzierżawy pomieszczeń usytuowanych w piwnicy o powierzchni 268,50 m2 miesięcznie wynosi ………………………………… PLN (słownie: …………………………………. PLN) plus należny podatek od towarów i usług. 5. Miesięczny czynsz za wynajmowane wyposażenie obiektu kuchennego wynosi ………………………………… PLN (słownie: …………………………………. PLN) plus należny podatek od towarów i usług. 6. Łączny miesięczny czynsz dzierżawy kompleksu kuchennego wraz z wyposażeniem wynosi ................ PLN (słownie: PLN) plus podatek od towarów i usług. 7. Całkowita wartość dzierżawy kompleksu kuchennego za okres 36 miesięcy wynosi: ……………………………….. PLN (słownie: PLN) plus podatek od towarów i usług. 8. Należność czynszowa płatna jest miesięcznie z góry wraz z opłatami za faktyczne zużycie mediów oraz podatkiem od nieruchomości w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury, zgodnie z harmonogramem zawartym lub noty obciążeniowej. Za datę zapłaty czynszu lub innych opłat uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. 9. Odsetki za zwłokę w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------uiszczaniu opłat ustala się w wysokości 0,18% dziennie. 11.210. W przypadku opóźnienia zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki następuje z dniem wejścia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnażycie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego do dnia 25 października 2021r. w formie elektronicznej na adres xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx lub w formie papierowej do Działu Aparatury Medycznej DSK, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx (V piętro, blok D, pokój 122). W przypadku braku doręczenia faktury do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia 25 października 2021r. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawca oświadcza, zgodnie iż postanowienie, o którym mowa powyżej akceptuje bez zastrzeżeń, będąc jednocześnie świadomym, iż przekroczenie terminu związane jest z harmonogramem zawartym utratą dotacji przez Zamawiającego, a w Załączniku konsekwencji do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniami odszkodowawczymi. W tej sytuacji Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT za dostawę określoną w § 1 ust. 1 Umowy jest protokół odbioru przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 3), podpisany bez zastrzeżeń przez osoby wskazane w Umowie jako upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy. ------------------------------------------Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Dziale Aparatury Medycznej Dziecięcego Szpitala Klinicznego, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx lub łącznie z fakturą. 11.24. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w oparciu o prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego fakturę VAT, do dnia 30 listopada 2021r. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (tj. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejDz.U. z 2020, poz. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna935 ze zm.). 11.57. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność w ciągu 28 dni po dostawie i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru i dostarczeniu, po podpisaniu tego protokołu, prawidłowo wystawionej faktury (faktur) VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Wykonawca spoza Unii Europejskiej dostarcza prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dostawą. 4. Faktura powinna zawierać x.xx. 1) nazwę przedmiotu zamówienia: Zakup przemysłowego trakera laserowego (Laser Tracer) do wysoce dokładnych pomiarów 3D; skanujących wraz z oprogramowaniem, 2) numer Umowy: ZP.D.LW.2.2021, 3) informację: „dotyczy projektu CENAGIS” 4) numer konta Wykonawcy, 5) termin płatności zgodnie z harmonogramem zawartym zapisem w Załączniku nr ust. 1 do Umowytego paragrafu. 5. ------------------------------------------Faktura(y) będzie wystawiana na Zamawiającego: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Pl. Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, NIP: PL 5250005834, REGON: 000001554 11.21) i dostarczona z dostawą (Zamawiający preferuje takie dostarczanie faktury), w wyniku której zostanie spisany protokół odbioru; 2) przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe spełniającej wymagania umożliwiające przesyłanie za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji pośrednictwem platformy zgodnie z zasadami ustalonymi art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku nr 5 zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), przy czym: a) w przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnapoinformowania o tym Zamawiającego-osobę, pełniącą funkcję administratora merytorycznego konta Politechniki Warszawskiej na PEF, pocztą elektroniczną pod adresem: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xx.xxx.xx za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed wystawieniem faktury. 11.5b) numer NIP Xxxxxxxxxxxxx, wskazany w ust. Deweloper oświadcza5 powyżej, że musi być tożsamy z identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiającego na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego PEF. c) Zamawiający (#automatycznie) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą odbierze fakturę wymienioną w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychust. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. --------------------------------------------5 pkt 2. 11.66. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związanedla Wykonawcy będą wykonane do banku: ……, zgodnie z postanowieniami Umowynr konta: ………, SWIFT:………. . 7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11złotych polskich.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą Deweloper może wystąpić o odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy bankowy, określony w Artykule 11.6 11.4. Umowy. 11.3. Kwota odsetek za opóźnienie opóźnienie, o których mowa w Artykule 11.2. nie może przekroczyć kwoty 3 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” mieszkaniowego rachunku powierniczego dla dewelopera z dnia 7 3 marca 2019 2021 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w WarszawieBankiem, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 08 0000 0000 0000 00000012 6725 0002, na którym przechowywane gromadzone będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców z tytułu wpłat na poczet cen za lokale mieszkalne, wpłacane przez kupujących, w tym Nabywcę - Nabywcę, za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych indywidualnych rachunków powierniczych przyporządkowanych wskazanych indywidualnie w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychlokali. Podstawowe zasady prowadzenia Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy Kupującego przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a 7 do Umowy. ----------------------------------------------------------- 11.611.5. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, Związane zgodnie z postanowieniami Umowy, Umowy będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, to jest przypisany Nabywcy indywidualny numer do wpłat: . Nabywca, dokonując wpłat na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy ma obowiązek podać w Artykule 11tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer niniejszej Umowy. Koszty Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego ponosi Deweloper. ---------------- 11.6. Deweloper ma prawo za pisemnym powiadomieniem doręczonym Nabywcy zgodnie z Artykułami 14.2. – 14.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Zamawiający przekaże należności przelewem na konto Wykonawcy po uzupełnieniu depozytu o brakujący asortyment w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, Faktura VAT może zostać wystawiona tylko i wyłącznie za zużytą partię implantów zgodnie z harmonogramem zawartym wystawionym Protokołem zużycia. Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666) ma obowiązek odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Zamawiający korzysta z platformy PEF: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/ i aplikacji: Infinite IT Solutions. Numer PEPPOL: 6271923530. Zamawiający dopuszcza również możliwość przesłania faktury na adres: xxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.xx Przy dostawach partiami, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą dostarczoną partię według ilości i cen jednostkowych podanych zgodnie z załącznikiem nr 1 2 do Umowyumowy – SAC z zastrzeżeniem § 6 ust. ------------------------------------------ 11.21, 2, 4 umowy. W przypadku opóźnienia Każdorazowo za datę zapłaty Strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. Zamawiający posiada numer identyfikacyjny NIP 000-00-00-000. Faktury Wykonawcy będą regulowane w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą formie przelewu z konta Zamawiającego: ING Bank Śląski Katowice O/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych. Kwota odsetek Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitejw transakcjach handlowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. ----------------------------------------- 11.3Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się pod rygorem bezskuteczności do nieprzenoszenia na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego: jakiekolwiek prawa Wykonawcy związanego bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5wykonania Umowy i związanych z nimi należnościami ubocznymi (x.xx. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”odsetki), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) nie dokonywania jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; nie zawierania umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej wiążącej się z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneniniejszą umową; do nieudzielania upoważnienia, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w umowach zawieranych tym podmiotowi prowadzącemu pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu x.xx. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z nabywcami lokali mieszkalnychdnia 24 grudnia 2007r. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczegow sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną celem dochodzenia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Najemca jest zobowiązany do płatności czynszu najmu w wysokości netto ………. (wpisać kwotę, stawkę za jednostkę czasu lub za powierzchnię (w m2)) / (wpisać 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxNajemca jest zobowiązany do płatności czynszu najmu w wysokości netto (wpisać kwotę, zgodnie stawkę za jednostkę czasu lub za powierzchnie ( w m2)) z harmonogramem zawartym tym zastrzeżeniem, iż: - w Załączniku nr 1 pierwszym miesiącu/ kwartale/ roku/ …..* obowiązywania Umowy Najemca jest zobowiązany do Umowypłatności stawki czynszu pomniejszonej o %, - w drugim miesiącu/ kwartale/ roku/ …..* obowiązywania Umowy Najemca jest zobowiązany do płatności stawki czynszu pomniejszonej o %, 2. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu Czynsz najmu jest płatny przelewem na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowybankowy: ……………………… 3. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana Wynajmujący w terminie płatności czynszu doręcza Najemcy rachunek/ Fakturę* na czynsz najmu z naliczeniem podatku VAT. 4. Najemca nie płaci czynszu za okres trwania pierwszych prac adaptacyjnych lub remontowych, których celem jest dostosowanie najmowanego lokalu do prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej. Jeżeli prace adaptacyjne lub remontowe zakończą się w dniu przypadającym w trakcie trwania miesiąca, kwota czynszu najmu zostanie obliczona proporcjonalnie. 5. Czynszem w rozumieniu Umowy określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi §5 jest wynagrodzenie za oddanie Przedmiotu najmu w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do cenynajem. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy Czynszem nie są należności z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalneopłat eksploatacyjnych, w tym Nabywcę - opłat za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychzużycie energii elektrycznej, zużycie wody, wywóz i odprowadzanie nieczystości, opłaty parkingowe, których szczegółowy wykaz i stawki oraz sposób ich naliczania określa załącznik nr…. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy.* Opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalu Najemca będzie uiszczał bezpośrednio na rachunki dostawców, podpisując z nimi stosowną umowę. --------------------------------------------Woda i ciepło (GJ) będą rozliczane według stanu liczników za zużycie według stawek obowiązujących wynajmującego.* 11.66. Płatności należnych kwot Najemca będzie uiszczał należności z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związaneopłat eksploatacyjnych z góry/ z dołu* miesięcznie na podstawie przedstawionych przez Wynajmującego rachunków dostarczonych/ faktur VAT wystawianych* przez Wynajmującego niezwłocznie po ich otrzymaniu, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11terminie dni od ich dostarczenia/ wystawienia*.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. STRONY ustalają, że zapłata należności z tytułu naprawy P4 zestawów kołowych, określonych w §2, będzie realizowana przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWYKONUJĄCY NAPRAWĘ będzie przesyłał faktury VAT w formie papierowej na adres: CIECH Cargo Sp. z o.o. xx. Xxxxxxxxx 0, zgodnie z harmonogramem 00-000 Xxxxxxxxxx lub po podpisaniu porozumienia stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx . 3. Za datę wykonania płatności określonej w ust. 1 powyżej ustala się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 4. Za dostarczone zestawy kołowe po naprawie P4 WYKONUJĄCY NAPRAWĘ wystawi faktury każdorazowo po dostawie. 5. WYKONUJĄCY NAPRAWĘ jest zobowiązany do zamieszczania na fakturach: – numeru niniejszej umowy ramowej, – daty i numeru zamówienia dostawy oraz nazwisk osób zamawiających, – informacji o zawartym w Załączniku nr 1 umowie zakazie dokonywania cesji wierzytelności bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, – zapisu: „termin płatności 60 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU”. 6. Niespełnienie przez WYKONUJĄCEGO NAPRAWĘ wymagań wskazanych w ust. 4 uzasadnia wstrzymanie płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin zapłaty należności wynikającej z tak dostarczonej przez WYKONUJĄCEGO NAPRAWĘ faktury będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez WYKONUJĄCEGO NAPRAWĘ. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a WYKONUJĄCY NAPRAWĘ do Umowyczasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 7. ------------------------------------------WYKONUJĄCY NAPRAWĘ oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP i jest upoważniony do wystawienia faktur. 11.28. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny NIP 000-00-00-000. 9. W przypadku opóźnienia nieterminowej płatności WYKONUJĄCY NAPRAWĘ zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek ustawowych. 10. Faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ NAPRAWY płatna będzie w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu formie przelewu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaWYKONUJĄCEGO NAPRAWĘ wskazany na fakturze. 11.511. Deweloper CIECH Cargo Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że iż na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” dzień zawarcia niniejszej umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 7 8 marca 2019 roku 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Umowa OMRP”Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.). 12. WYKONAWCA niniejszym oświadcza, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna iż na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Bank”) Dz.U. z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych 2013 r. poz. 403 z nabywcami lokali mieszkalnychpóźn. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowyzm.). -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 1113.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Do obliczenia ilości dobo/wagonów w miesiącu przyjmuje się ilość dni kalendarzowych w miesiącu, przez które Dzierżawca posiadał w dyspozycji Wagony. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZapłata czynszu dzierżawnego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego, podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, przy czym faktury będą 3. wystawiane do 7 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni i doręczane Dzierżawcy na co najmniej 10 dni przed terminem płatności. Zmiana rachunku bankowego wymaga zmiany umowy. Niniejszym Wydzierżawiający oświadcza, iż jego numer konta bankowego, który zostanie wskazany na fakturze został zamieszczony w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 4. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z harmonogramem zawartym art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług. 5. Dzierżawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w Załączniku nr rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020 poz.935). 6. Treść faktury powinna wskazywać nadany przez Dzierżawcę numer umowy. 7. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy, jednocześnie oświadczając, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej; faktury będą generowane w formacie PDF. Taka faktura będzie traktowana jak oryginał w wersji papierowej. Faktury przesyłane drogą elektroniczną będą wysyłane na adres emaliowy: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. 8. Strony zgodnie uzgadniają, że przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności wierzytelności na rzecz osób trzecich będzie mogło być dokonane wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Stron pod rygorem nieważności. 9. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej. 10. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy. 00. Xx wykonanie przedmiotu umowy Wydzierżawiający otrzyma czynsz liczony jako iloczyn kwoty lub sumy kwot netto wskazanej/wskazanych w ust. 1 lit. a, b, c, liczby wagonów przekazanej do Umowy. ------------------------------------------ 11.2eksploatacji oraz ilości dni umowy, w których Dzierżawca użytkował Wagony. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego niemożności korzystania z Wagonów czynsz najmu zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaproporcjonalnie pomniejszony. 11.513. Deweloper oświadczaMaksymalne wynagrodzenie umowne netto liczy się jako iloczyn kwoty netto lub sumy kwot netto, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego wskazanej/wskazanych w § 5 ust. 1 lit. a, b, c, liczby wagonów tj. ……. oraz ilości dni umowy tj. …… dni. Maksymalne wynagrodzenie umowne netto będzie wynosić = …… x ilość dni umowy x czynsz dzierżawy za każdy wagon/doba tj. kwota netto z ust. 1, litera …. tj zł netto (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”słownie: ………………………………………………..), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna plus należny podatek VAT zł („Bank”) z siedzibą w Warszawiesłownie: …………………………………………..), Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychtj. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11……………………………..zł brutto (słownie ……………………………………………………).

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność zostanie realizowana w terminie do 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxJako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli obu stron – zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku załącznikiem nr 1 3 do Umowy. ------------------------------------------niniejszej umowy. 11.25. W przypadku opóźnienia nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w płatności którejkolwiek ratyterminie określonym w ust. 1, Deweloperowi przysługiwać będą Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia wymagalności 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. 7. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx w formacie pdf. 8. Zamawiający zobowiązuje się do dnia ich wpływu odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. w systemie PEF jest numer NIP: 5212932455. 9. Z uwagi na rachunek bankowy określony charakter działalności prowadzonej przez Xxxxxxxxxxxxx, niezapłacenie w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za opóźnienie dostarczony towar nie uzasadnia i nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej powodować wstrzymywania przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi Wykonawcę świadczenia usług na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Zamawiającego.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu Przedmiotu umowy. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 3. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxx/), zgodnie nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 4. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z harmonogramem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie od wstrzymanej płatności. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931). Ponadto oświadcza, że numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------tym wykazie oraz że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 11.29. W przypadku opóźnienia wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w płatności którejkolwiek ratyart. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony o którym mowa w Artykule 11.6 Umowyust. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana 8 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnadowolnej formie. 11.510. Deweloper oświadczaZamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)powyższego uprawnienia, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalnetym związanych, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychszczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 11. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku PowierniczegoFaktury wystawione nieprawidłowo, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonego i podpisanego przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru prac od wykonawcy usług, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11odesłania faktury bez księgowania.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxStrony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z harmonogramem zawartym ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust 5, na kwotę brutto złotych (słownie:…………………………………………………………………..) oraz kwota netto ………………… złotych, płatne w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------ 11.2. W przypadku opóźnienia sześciu częściach w płatności którejkolwiek ratywysokości zł brutto (słownie ) po wykonaniu każdego przeglądu, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi § 3 ust. 2 oraz po wykonaniu wymiany filtrów terminie określonym w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny§ 3 ust. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna3 umowy. 11.52. Deweloper Za wykonanie jednorazowego przeglądu określonego w § 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust.4, ust 5 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto (słownie ). 3. Za wykonanie jednorazowej usługi wymiany filtrów dla urządzeń określonych w § 2 ust. 3 ust. 4, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł brutto (słownie ). 4. Podstawą płatności będzie protokół wykonania przeglądu oraz protokół wymiany filtrów przyjęty i podpisany przez obie strony umowy. 5. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem, na wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………... 6. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” wskazany w ust. 1 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy nim rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychVAT. 7. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa ZwiązaneWykonawca, zgodnie z postanowieniami Umowyustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, będą dokonywane koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191 ze zmianami) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 0000000000 Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 8. W razie niezgodności danych na fakturze z umową Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu dostarczenia przez Nabywcę wyłącznie Wykonawcę faktury korygującej. Wówczas termin płatności określony w ust. 5 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnej faktury korygującej. 9. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na indywidualne subkonto konto Wykonawcy. 10. Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT, cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do wymienionego w Artykule 11aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Płatność zrealizowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury i po zrealizowaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ............................... nr rachunku ...................................................................... Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego wraz z nazwą banku, w którym rachunek ten jest prowadzony wymaga pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawca oświadcza, zgodnie że wskazany przez niego w §3 ust. 1 niniejszej umowy numer rachunku bankowego jest ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z harmonogramem zawartym dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.). Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w Załączniku nr 1 do Umowyrozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. ------------------------------------------ 11.2U. z 2018 poz. 2191 ze zm.). W przypadku opóźnienia wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx) Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związanetransakcjach handlowych, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane art. 4 pkt 3) lit a) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Termin do zapłaty biegnie od otrzymania przez Nabywcę wyłącznie Zamawiającego faktury w wersji papierowej lub od otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Platformę Elektronicznego Fakturowania.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxa) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii Uczelni, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, xxxxx 000 lub w Dziale Logistyki WUM, xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer umowy i nazwę wystawcy faktury; b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dowód dostawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 5 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------niniejszej umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 11.211. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych, o których mowa w art. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#4 pkt 3) Nr 382436/055/19/43 „Collect” ustawy z dnia 7 8 marca 2019 roku 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Umowa OMRP”Dz.U. z 2019, poz. 118 j.t.), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność w ciągu 28 dni po dostawie i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru i dostarczeniu, po podpisaniu tego protokołu, prawidłowo wystawionej faktury (faktur) VAT. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Wykonawca spoza Unii Europejskiej dostarcza prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dostawą. 4. Faktura powinna zawierać x.xx. 1) nazwę przedmiotu zamówienia: Zakup przemysłowego trakera laserowego (Laser Tracer) do wysoce dokładnych pomiarów 3D; skanujących wraz z oprogramowaniem, 2) numer Umowy: ZP.D.LW.2.2021, 3) informację: „dotyczy projektu CENAGIS” 4) numer konta Wykonawcy, 5) termin płatności zgodnie z harmonogramem zawartym zapisem w Załączniku nr ust. 1 do Umowytego paragrafu. 5. ------------------------------------------Faktura(y) będzie wystawiana na Zamawiającego: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Xx. Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, NIP: PL 5250005834, REGON: 000001554 11.21) i dostarczona z dostawą (Zamawiający preferuje takie dostarczanie faktury), w wyniku której zostanie spisany protokół odbioru; 2) przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe spełniającej wymagania umożliwiające przesyłanie za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji pośrednictwem platformy zgodnie z zasadami ustalonymi art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku nr 5 zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), przy czym: a) w przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnapoinformowania o tym Zamawiającego-osobę, pełniącą funkcję administratora merytorycznego konta Politechniki Warszawskiej na PEF, pocztą elektroniczną pod adresem: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xx.xxx.xx za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed wystawieniem faktury. 11.5b) numer NIP Xxxxxxxxxxxxx, wskazany w ust. Deweloper oświadcza5 powyżej, że musi być tożsamy z identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiającego na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego PEF. c) Zamawiający (#automatycznie) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą odbierze fakturę wymienioną w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychust. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. --------------------------------------------5 pkt 2. 11.66. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związanedla Wykonawcy będą wykonane do banku: ……, zgodnie z postanowieniami Umowynr konta: ………, SWIFT:………. . 7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11złotych polskich.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 11.1a) papierowej; b) faktury elektronicznej (nie dopuszcza się skanu faktury papierowej), przesłanej na adres: xxx.xxx@xxxxxx.xx 2. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności z tytułu prawidłowo i terminowo wykonanej Umowy w terminie do 60 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii UCK WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00x, 00-000 Xxxxxxxx, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania prawidłowo wystawionej faktury elektronicznej na adres: xxx.xxx@xxxxxx.xx jednak nie później niż 31 grudnia 2022 roku. 3. Wyłączną podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru końcowego Systemu bez zastrzeżeń oraz protokół przeprowadzenia cyklu szkoleń, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii UCK WUM. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, zgodnie z harmonogramem zawartym przepisami prawa. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….. . Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w Załączniku nr 1 wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do Umowyzawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. ------------------------------------------Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie bez żadnych konsekwencji prawnych i/lub finansowych prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 11.27. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług w Polsce. Za dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (D.U. 2019, poz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna118.). 11.511. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez osoby wskazane w umowie jako upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxZamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku nr 1 zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do Umowy30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. ------------------------------------------Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11.2b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM lub ......................................................... Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr...………...…............…….. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 6. 8. Postanowienia ust. 7 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 9. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 10. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. 11. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (Dz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejU. 2019, poz. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna118.). 11.512. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Płatność za każdy przegląd zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 11.12. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxJako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zgodnie z harmonogramem zawartym koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił odbiór dokumentacji pokontrolnej po każdym przeglądzie, o którym mowa w Załączniku nr § 1 do ust. 2 niniejszej Umowy. ------------------------------------------. 11.25. W przypadku opóźnienia nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w płatności którejkolwiek ratyterminie określonym w ust. 1, Deweloperowi przysługiwać będą Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia wymagalności 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony i wysokości naliczonych odsetek. 7. Wykonawca wystawi faktury VAT w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji wersji papierowej, lub zgodnie z zasadami ustalonymi obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaformacie pdf. 11.58. Deweloper oświadczaZamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: faktura, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego Sp. z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą o.o. w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11systemie PEF jest numer NIP: 5212932455.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Wynagrodzenie za wykonanie usług szkoleniowych objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 3 ust. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx1, następować będzie podstawie faktur cząstkowych/rachunków cząstkowych za przeszkoloną grupę, zgodnie z harmonogramem zawartym szkoleń o którym mowa w Załączniku § 2 ust. 1 pkt. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: papierowej; ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowane szkolenie, w terminie do 30 dni od: daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT/ oryginału prawidłowo wystawionego rachunku, daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT/oryginału prawidłowo wystawionego rachunku, o których mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie/ Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia rachunku oraz jego dostarczenia do Zamawiającego niezwłocznie. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 1 ………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: informacje dotyczące odbiorcy płatności; wskazanie umowy zamówienia publicznego oraz numeru zamówienia. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Umowyumowy, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 9 ust. ------------------------------------------ 11.22. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych, o których mowa w art. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 4 pkt. 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” ustawy z dnia 7 8 marca 2019 roku 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych („Umowa OMRP”t.j. Dz. U. 2019, poz. 118). Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w WarszawieZamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, Bank prowadzi a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej/ Jeżeli należność naliczona na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000rachunku Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a Zamawiający dokona zapłaty jedynie do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11uzgodnionej.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1Płatność zrealizowana będzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury i po zrealizowaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisanym protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ............................... nr rachunku ...................................................................... Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego wraz z nazwą banku, w którym rachunek ten jest prowadzony wymaga pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx XxxxxxxxxWykonawca oświadcza, zgodnie że wskazany przez niego w §3 ust. 1 niniejszej umowy numer rachunku bankowego jest ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z harmonogramem zawartym dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.). Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w Załączniku nr 1 do Umowyrozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. ------------------------------------------ 11.2U. z 2018 poz. 2191 ze zm.). W przypadku opóźnienia wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx) Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związanetransakcjach handlowych, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane art. 4 pkt 3) lit a) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Termin do zapłaty biegnie od otrzymania przez Nabywcę wyłącznie Zamawiającego faktury w wersji papierowej lub od otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11Platformę Elektronicznego Fakturowania.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.11. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę na adres: • Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx – Gmina Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 000-00-00-000, • Płatnik/Odbiorca – Gdańskie Centrum Usług Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym 00-000 Xxxxxx, Al. Xxxxxxxx X. Hallera 16/18. 2. Płatność następować będzie poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Umowyterminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. ------------------------------------------ 11.2Zamawiający nie ponosi kosztów usług dodatkowych (nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia). W przypadku opóźnienia Dzień dostarczenia kompletu powyższych dokumentów jest przez Strony uznany jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie w płatności którejkolwiek ratyani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego 3. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarnaostatnim dniu terminu płatności. 11.54. Deweloper oświadczaDopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). Faktury w formie elektronicznej składane będę poprzez formularz „Pisma Ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gdańskiego Centrum Informatycznego, że znajdującą się na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000platformie ePUAP xxx.xxxxx.xxx.xx, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen której istnieje adres skrytki odbiorczej /GCUW/SkrytkaESP. Każda wysłana wiadomość, do której załączona będzie eFaktura musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za lokale mieszkalnepomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego, w tym Nabywcę - weryfikowanego ważnym, kwalifikowanym certyfikatem. Dopuszcza się możliwość składania eFaktur za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnychPlatformy Elektronicznego Fakturowania na numer skrzynki 9571088702. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku PowierniczegoDopuszcza się możliwość składania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11następujący adres skrzynki: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxx.xx.

Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxxa) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z harmonogramem zawartym Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w Załączniku zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 1666 j.t.). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 6, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury;. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy (§ 5 ust. 2), który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM albo przesłany Zamawiającemu, na adres: …………………….., zgodnie z postanowieniami w § 3 ust. 8. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 1 …………………………………… Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do Umowyzawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. ------------------------------------------Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 11.27. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia w terminu płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w Artykule 11.6 Umowytransakcjach handlowych (Dz. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny CałkowitejU. 2021, poz. ----------------------------------------- 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ---------------------------------- 11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna424.). 11.511. Deweloper oświadczaZobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”)Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a a Wykonawca zobowiązuje się do Umowy. -------------------------------------------- 11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.