Common use of ODSTOP OD POGODBE Clause in Contracts

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, - je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; - izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; - če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če • pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; • izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; • izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; • zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; ko izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo prejme pisno izjavo naročnika o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeodstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumnisoglašata, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemprevoznik preneha s poslovanjem, največ 7 dnevnem roku- če prevoznik izgubi licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu, z deli - če prevoznik ne začne ali jih izvaja prevozov šolskih otrok ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcačasu, ki imajo za posledico večjo materialno škodoje določen z pisnim naročilom ali glede na dogovor z naročnikom - če prevoznik ne upošteva reklamacij naročnika, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno prevoznik ne zagotovi tehnično brezhibna vozila opremljena z napravami in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unijeveljavnimi predpisi, javno naročilo - če prevoznik ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delazagotovi voznike za prevoze, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije izpolnjujejo pogoje za prevoz potnikov v zvezi z oddajo javnega naročila cestnem prometu in skupin otrok v cestnem prometu v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, - če izvajalec prevoznik samovoljno poveča ceno prevozov šolskih otrok, - če prevoznik ne spoštuje svoje ponudbe na podlagi katere je bil izbran, zahtev naročnika in določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju te pogodbe tudi s strani prevoznika pogodbo prekine, o čemer mora pismo obvestiti prevoznika, in sicer najmanj dva meseca pred nameravano prekinitvijo, razen v primeruprimeru iz prve, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načindruge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe. V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme se nanaša na plačilo opravljenih prevozov šolskih otrok, ima prevoznik pravico odstopiti od te pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročniko čemer mora pisno obvestiti naročnika, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih delte pogodbe. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne Ne glede na obseg opravljenih deldoločbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ima katerakoli pogodbena stranka pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora nasprotno stranko pisno obvestiti najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstopni rok je 30 (trideset) dni in prične teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki. Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru, da izvajalec danih navodil naročnika ne upošteva, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini pet (5) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpel naročnik. Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe, za izvedbo del pa pridobi drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini dveh (2) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik. V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 30 (trideset) dni. Rok začne teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki. V primeru uveljavljanja skrajšanega odstopnega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve z 10-dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. Naročnik bo odstopil od pogodbe, če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. V primeru predčasnega prenehanja pogodbe naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti. Naročnik lahko takoj enostransko odstopi od pogodbe, če izvajalec: – bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga; – ne bi pričel z deli v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; – ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; – prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; – zamuja s kritičnimi fazami izvedbe in teh zamud ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcabi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki imajo mu ga določi naročnik; – najkasneje v roku 10 (desetih) dni od obojestranskega podpisa pogodbe ne dostavi naročniku finančnega zavarovanja za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; ; c) zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . V primerih iz točk b) in c) prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku 7 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik seznanjenupravičen za plačilo pogodbene kazni in/ali škode unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva. Naročnik si pridržuje pravico, da je pristojni državni organ odstopi od izvedbe projekta, zmanjša obseg del ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovneodstopi od pogodbe, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke kadar sredstva za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje izvedbo pogodbenih obveznosti na načinniso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, ki upravičen je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride le do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih povračila stroškov že izvedenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Naročnik lahko naročnik odstopi od pogodbe, če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če: če izvajalec po pisnem pozivu dobavi kakovostno neustrezno blago, ki ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika in naknadnemga na zahtevo naročnika ne zamenja, največ 7 dnevnem rokuneutemeljeno zavrne naročilo, z deli večkrat krši dogovorjeni rok dobave naročenega blaga, ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši upošteva upravičenih pripomb naročnika glede napak oziroma pomanjkljivosti dobavljenega blaga pri naslednjih dobavah, nima dovolj finančnih sredstev za unovčenje finančnih zavarovanj iz 15. člena pogodbe, drugače grobo krši določila pogodbe, mu preneha pooblastilo proizvajalca za dobavo blaga. Dobavitelj lahko odstopi od 20 dni ne nadaljujepogodbe, če izvajalec po svoji krivdi naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če redno ne plačuje računov oziroma zamuja z deli s plačilom računa za dobavljeno blago več kot 20 dni, nastalih zamud tri mesece od roka plačila računa iz 6. člena pogodbe. V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pogodbe lahko pogodbena stranka odstopi od pogodbe po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozoripredhodnem pisnem opominu drugi pogodbeni stranki na izpolnjevanje njenih obveznosti. Šteje se, da izvajalec odstop učinkuje v roku 7 dni od prejema pisne odstopne izjave druge pogodbene stranke. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo dogovorjeno pred odstopom. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez vnaprejšnjega pisnega opozorila in brez obveznosti do dobavitelja v primeru, da dobavitelj svoje obveznosti izvaja dela nestrokovno v nasprotju z izrecnimi zahtevami in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo navodili naročnika ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke stroke, tehničnimi predpisi, standardi in dobro prakso ter veljavno zakonodajo ali ko je iz dobaviteljevega ravnanja očitno, da dobavitelj svojih obveznosti iz te pogodbe niti v dodatnem roku ne bo izpolnil V skladu s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektučetrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcemje naročnik seznanjen, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa sodišče s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258drugega odstavka 3. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njego­vega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali sodišče njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in več pravnomoč­nimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeruuresniči pod pogojem, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinje od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostiprimeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne more biti krajši nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delseznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: • če pride izvajalec v takšno situacijo, ki bi mu onemogočala izvedbo pogodbenih obveznosti; • izvajalec po pisnem pozivu naročnika svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in naknadnemuvedbe v delo, največ 7 dnevnem roku, ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če delom; • izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del, več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca15 dni oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodomu ga določi naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravelahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanjaseznanjen; • zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeomenjenih kršitvah. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti obveznosti, povezanih s temeljnimi okoljskimi zahtevami, na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbi in razpisni dokumentaciji naročnika, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če  pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;  izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;  izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah:  javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja;  v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;  zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU), PDEU Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; ko izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo prejme pisno izjavo naročnika o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeodstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec(u): postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, naročniku v roku 5 (petih) dni po Zapisniku o prevzemu ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, če se zaradi neizpolnitve doseže maksimalna pogodbena kazen (oz. v primeru unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), ne izpolni predmetnega javnega naročila v pogodbeno dogovorjenem roku, neutemeljeno zavrne naročilo, odstopi od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oz. nepravilno opravi dobavo, ne izpolnjuje oziroma ne spoštuje pogojev, določenih s to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju obveznosti s strani izvajalca pogodbo razdre, o čemer mora pisno obvestiti izvajalca. Pogodba se razdre z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe ali z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. Zaradi kršitve pogodbenih obveznosti lahko naročnik katerakoli od pogodbenih strank odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev . V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz PEUte pogodbe in nastalo škodo. Prekinitev zaradi višje sile, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo kazensko ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil bremeni nobene od udeleženih strank te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeruPogodbeni stranki lahko zahtevata spremembo ali razveljavitev pogodbe, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinče nastopijo objektivne okoliščine, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od onemogočajo uresničevanje te pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši dalji od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, - zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta objektov ali namerno povzroča škodo na objektukomunalni in drugi infrastrukturi, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajevsoglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi. - če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanjaposegov na tuja zemljišča, pa s povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo. Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU tudi redno obveščati nadzor in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbinaročnika. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni Zavarovanec lahko odkloni sprejetje zavarovalnih storitev, če te po vsebini, obsegu in kvaliteti ne ustrezajo zahtevanim pogojem, ki se nanašajo na za zavarovanca bistvena določila (3. - 10. člen) te pogodbe. V primeru opustitve (kršitve) le-teh s strani zavarovatelja, si zavarovanec pridržuje pravico enostransko prekiniti pogodbo z zavarovateljem, unovčiti finančno zavarovanje in zahtevati morebitno odškodnino. Zavarovanec lahko odpove pogodbo kadarkoli brez navedbe razloga za odstop s trimesečnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti sestavljena v pisni obliki in poslana drugi stranki sta sporazumnis priporočeno pošto in povratnico. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko druga stranka prejme pisno odpoved. V primeru izogibanja vročitvi se šteje vročitev za opravljeno 15. dan od oddaje pošiljke na pošto. V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom. Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju je sodišče s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258drugega odstavka 3. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali sodišče njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so podpisom pogodbe o dobavi za predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načins ponudnikom, ki je predviden bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila, v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če kolikor naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostibi pričel z novim postopkom oddaje javnega naročila, če mu naročnik, tudi pa po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši preteku 30. dne od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delseznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Naročnik lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če: dobavi kakovostno neustrezna zdravila, ki ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in te pogodbe ter ga na zahtevo naročnika ne zamenja, neutemeljeno zavrne naročilo, večkrat krši dogovorjeni rok dobave naročenih zdravil, ne upošteva upravičenih pripomb naročnika glede napak oziroma pomanjkljivosti zdravil, zlasti glede količine, vrste ali kakovosti dobavljenih zdravil pri naslednjih dobavah, nima dovolj finančnih sredstev za unovčenje finančnih zavarovanj iz 18. člena pogodbe, ne upošteva dogovorjenih cen zdravil ali znižanja cen, drugače grobo krši določila pogodbe, mu preneha pooblastilo proizvajalca za dobavo zdravil, mu preneha dovoljenje za promet z zdravili na debelo, nastopijo drugi utemeljeni in objektivno preverljivi razlogi na strani dobavitelja, zaradi katerih se ne da doseči namena pogodbe. Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe, če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če redno ne plačuje računov oziroma zamuja z deli s plačilom pravilno izstavljenega računa za dobavljena zdravila več kot 20 dnitri mesece. V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pogodbe lahko pogodbena stranka odstopi od pogodbe po predhodnem pisnem opominu drugi pogodbeni stranki na izpolnjevanje njenih obveznosti. Šteje se, nastalih zamud da odstop učinkuje v roku 7 dni od prejema pisne odstopne izjave druge pogodbene stranke. V primeru prenehanja pogodbe pogodbenici druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po krivdi izvajalcapogodbi, ki imajo za posledico večjo materialno škodopogodbeno kazen, eventualno izkazano škodo idr.. Pogodba preneha veljati, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozorije naročnik seznanjen, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju je sodišče s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258drugega odstavka 3. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali sodišče njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovneali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, okoljske da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali socialne zakonodaje zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se kršitev nanaša na delašteje, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi da je pogodba razvezana z oddajo dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primerunovega postopka javnega naročila, se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti pogodba razvezana trideseti dan od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delseznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe: če pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; izvajalec po pisnem pozivu naročnika svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, uvedbe v delo ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če delom; izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; ko izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo prejme pisno izjavo naročnika o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeodstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi Naročnik ima pravico do odstopa od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da če: - izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinbi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, ki je predviden niti v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem naknadnem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, mu ga določi naročnik; - če pride izvajalec v položajtakšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, - izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete ter okoljske zahteve in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, - izvajalec neupravičeno prekine z deli za več kot 15 dni brez pisnega soglasja naročnika, - izvajalec zamuja s kritičnimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, - izvajalec za več kot 30 dni zamuja glede na s strani naročnika potrjen terminski plan dela, - če naročnik ugotovi, da ni sposoben opraviti neodprava določene napake pomeni bistveno nepravilnost ali bistveno tehnično pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih del, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi naročnik, - izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti uporabnikov, - izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika. Odpoved pogodbe - izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi, V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo ter v polni vrednosti unovčiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je pogodba odpovedana, mora biti v vsakem primeru pisna. V izvajalec ustaviti delo, zavarovati in zaščititi do odpovedi pogodbe mora biti točno navedenože opravljeno delo in zapustiti prostore objekta. O tem dogodku se vodi ustrezna dokumentacija. Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec lahko odstopi od pogodbe predvsem, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalcače mu naročnik ne zagotovi pogojev in prostorov za vgradnjo in montažo dobavljene opreme, če naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca bistveno kasni s plačilnimi roki in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delv drugih primerih kot določa obligacijski zakonik.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oz. do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopa od pogodbepogodbe kadarkoli in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del če: če - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti - izvajalec po pisnem pozivu naročnika svoji krivdi v roku 10 (deset) dni od veljavnosti pogodbe in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, uvedbe v delo ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če delom - izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli glede na terminski plan več kot 20 7 (sedem) dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoz. če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo mu ga določi naročnik. - izvajalec preneha z deli na gradbišču za več kot 7 (sedem) dni (zaprtje gradbišča) - izvajalec krši določbe o izvajanju del tako, da izvaja pogodbena dela s podizvajalci, ki jih ni navedel v ponudbi (izjava, da bo dela izvedel sam, brez podizvajalcev) Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - če je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar ima za posledico večjo materialno škodo, nov postopek javnega naročanja - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, položaju zaradi katerega bi ga moral naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; seznanjen. - če zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3PDEU, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unijeEU, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjenizvajalcu Odstop od pogodbe začne veljati z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; ko izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo prejme pisno izjavo naročnika o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeodstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno začel tudi s postopki unovčenja zavarovanja za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Naročnik lahko naročnik odstopi od pogodbe, če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če: če izvajalec po pisnem pozivu dobavi kakovostno neustrezno blago, ki ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika in naknadnemga na zahtevo naročnika ne zamenja, največ 7 dnevnem rokuneutemeljeno zavrne naročilo, z deli večkrat krši dogovorjeni rok dobave naročenega blaga, ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši upošteva upravičenih pripomb naročnika glede napak oziroma pomanjkljivosti dobavljenega blaga pri naslednjih dobavah, nima dovolj finančnih sredstev za unovčenje finančnih zavarovanj iz 15. člena pogodbe, drugače grobo krši določila pogodbe, nastopijo drugi utemeljeni in objektivno preverljivi razlogi na strani dobavitelja, zaradi katerih se ne da doseči namena pogodbe mu preneha pooblastilo proizvajalca za dobavo blaga. Dobavitelj lahko odstopi od 20 dni ne nadaljujepogodbe, če izvajalec po svoji krivdi naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če redno ne plačuje računov oziroma zamuja z deli s plačilom računa za dobavljeno blago več kot 20 dnitri mesece. V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pogodbe lahko pogodbena stranka odstopi od pogodbe po predhodnem pisnem opominu drugi pogodbeni stranki na izpolnjevanje njenih obveznosti. Šteje se, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škododa odstop učinkuje v roku 7 dni od prejema pisne odstopne izjave druge pogodbene stranke. Pogodba preneha veljati, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozorije naročnik seznanjen, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju je sodišče s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258drugega odstavka 3. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali sodišče njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovneali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, okoljske da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali socialne zakonodaje zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se kršitev nanaša na delašteje, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi da je pogodba razvezana z oddajo dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primerunovega postopka javnega naročila, se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti pogodba razvezana trideseti dan od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delseznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumnisporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 7-dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi prekinitvi, daljši od 20 dni 5 dni, ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 10 dni, - v primeru nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektuobjektu ali drugi infrastrukturi, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasjasoglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; - če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe odstop od Pogodbe tudi v primeru, da če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbipravilno. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostiobveznosti tudi po tem, ko ga je izvajalec pisno opomnil na kršitev oz. neizpolnitev in mu postavil 8-dnevni dodatni rok; - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dnidni od prejema vprašanja, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved Odstop od pogodbe mora biti v vsakem primeru pisnapisni obliki, poslan na registrski sedež druge pogodbene stranke s priporočeno poštno pošiljko. V odpovedi pogodbe izjavi o odstopu mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinjarazvezuje. Če pride do prekinitve razveze te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik nima več nobenih finančnih do izvajalca samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru, če: - izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; - če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, - izvajalec neopravičeno prekine z deli za več kot 15 dni brez pisnega soglasja naročnika, - če naročnik ugotovi, da neodprava določene napake pomeni bistveno nepravilnost ali bistveno tehnično pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih del, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi naročnik, - izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti xxxxxxxxxxx, - izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo ter v polni vrednosti unovčiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je pogodba odpovedana, mora izvajalec ustaviti delo, zavarovati in zaščititi do odpovedi pogodbe že opravljeno delo in zapustiti objekt. O tem dogodku se vodi ustrezna dokumentacija. Izvajalec lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku pogodbe v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbiveljavnimi predpisi. Izvajalec sme odstopiti lahko odstopi od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostipogodbe predvsem, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki naročnik ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena zagotovi pogojev za izvedbo del, če pride izvajalec naročnik bistveno kasni s plačilnimi roki in v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih deldrugih primerih kot določa obligacijski zakonik.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi Naročnik sme odstopiti od pogodbe: - če izvajalec tudi po pisnem pismenem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 naknadnem 3-dnevnem roku, z deli ne začne ali jih z opravljanjem storitev in s storitvami ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dniizvajanjem storitev, nastalih zamud z zamudo pa ne preneha niti po krivdi izvajalcadodatnem pisnem opozorilu naročnika, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno nekvalitetno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke stroke, pa izvajalec napak ne popravi, - če naročnik z delom izvajalca ni zadovoljen, pa ga pisno opori, s čim ni zadovoljen in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevkako naj to odpravi, mimoidočihpa izvajalec kljub opozorilu nadaljuje z opravljanjem storitev na nezadovoljiv način ali se pojavijo novi razlogi za nezadovoljstvo naročnika, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in izvajalec brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcempoveča ceno storitev; - če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po ZFPPIPP, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in - če se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeruizkaže, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. spoštuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije; Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki pa so ta bistvena za izvedbo delpogodbenih storitev, - če izvajalec pride izvajalec v položajsituacijo, da ni sposoben opraviti pogodbenih delzaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati. Odpoved pogodbe mora biti Naročnik bo v vsakem primeru pisnaodstopa od te pogodbe, o tem pisno obvestil ponudnika in sicer v roku 10 dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge in četrte alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti takoj. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedenoprimeru če naročnik odstopi od pogodbe, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalcaje izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR in vso morebitno dodatno škodo, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delki naročniku zaradi tega nastane.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi Naročnik ima pravico do odstopa od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da če: - izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinbi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, ki je predviden niti v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem naknadnem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, mu ga določi naročnik; - če pride izvajalec v položajtakšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, - izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete ter okoljske zahteve in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, - izvajalec neopravičeno prekine z deli za več kot 15 dni brez pisnega soglasja naročnika, - izvajalec zamuja s kritičnimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, - izvajalec za več kot 30 dni zamuja glede na s strani naročnika potrjen terminski plan dela, - če naročnik ugotovi, da ni sposoben opraviti neodprava določene napake pomeni bistveno nepravilnost ali bistveno tehnično pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih del, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi naročnik, - izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti xxxxxxxxxxx, - izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika. Odpoved pogodbe - izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi, V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo ter v polni vrednosti unovčiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je pogodba odpovedana, mora biti v vsakem primeru pisna. V izvajalec ustaviti delo, zavarovati in zaščititi do odpovedi pogodbe mora biti točno navedenože opravljeno delo in zapustiti prostore objekta. O tem dogodku se vodi ustrezna dokumentacija. Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec lahko odstopi od pogodbe predvsem, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalcače mu naročnik ne zagotovi pogojev in prostorov za vgradnjo in montažo dobavljene opreme, če naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca bistveno kasni s plačilnimi roki in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delv drugih primerih kot določa obligacijski zakonik.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe: pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli se v zahtevanem roku ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če uvede v delo; izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delapodizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delali njegovega podizvajalca.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnempride dobavitelj v takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; dobavitelj zamudi z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec dobavo (opravljeno storitvijo) za več kot 15 dni; dobavitelj po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcane dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodomu ga določi naročnik, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozoriponujena oprema ne izpolnjuje temeljne okoljske zahteve, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, skladno z določili iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (velja za elektronsko pisarniško opremo in napravetelevizor). Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek naročila; v času oddaje javnega naročila izvajalec je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjendobavitelju. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovneko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe oz. potrditvi naročila odstopi od pogodbe oz. naročila in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo velja določba o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev pogodbeni kazni te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delnedobavo blaga.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del storitev podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, - je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; - je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delapodizvajalca, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; - če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe: če pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delapodizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.ali njegovega podizvajalca

ODSTOP OD POGODBE. Ta pogodba se sklepa za določen čas najdlje do 2 let oz. do 30. 11. 2018. Naročnik lahko kadarkoli odpove pogodbo pred iztekom skrajnega roka z odpovednim rokom dveh (2) mesecev od dneva, ko naročnik pošlje pisno sporočilo o odpovedi. V času trajanja odpovednega roka sta pogodbeni stranki obvezni izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe. Pogodbeni stranki sta sporazumnise strinjata, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec se v primeru odpovedi pred iztekom skrajnega roka trajanja pogodbe izvajalca obračuna in izplača po pisnem pozivu naročnika dejansko opravljenih storitvah. V primeru, da je izvajalčeva storitev nepravočasno ali nepravilno opravljena in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo ima za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno ima naročnik pravico takoj odstopiti od pogodbe in vgrajuje materiale, opremo in napravevnovčiti bančno garancijo. Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena ima naročnik pravico odpovedati pogodbo v delu, ki niso skladni se nanaša na varovanje objekta/nepremičnine v Fornačah 27 v Piranu, v primeru prodaje te nepremičnine s strani ustanovitelja, Vlade RS. V tem primeru preneha izvajanje pogodbenih storitev v zvezi z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja objektom/nepremičnino v nasprotju s pravili stroke Fornačah 27 v Piranu z dnem prenosa lastninske pravice na kupca nepremičnine, ne glede na odpovedni rok iz prvega odstavka tega člena, pri čemer pa je naročnik dolžan obvestiti izvajalca v čim krajšem možnem času, odkar zve za sklenitev morebitne prodajne pogodbe in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektudatum prenosa lastninske pravice. Ta pogodba preneha tudi veljati, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in se naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjenseznani, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delpodizvajalca.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s to pogodbo, če pogodbo izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz te pogodbe, ga naročnik pisno opozori in pozove k izpolnitvi njegovih obveznosti ter mu določi primeren rok za pravilno izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico s pisnim obvestilom odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca. V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu le tista dela, ki so bila dejansko strokovno izvedena, potrjena s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca. Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih obveznosti določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca. Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca. Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določen v 6. točki te pogodbe – pogodbena kazen. Naročnik lahko odstopi od pogodbe z obvestitvijo izvajalca tudi v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, ki je predviden bi naročniku oteževala ali onemogočala izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe (sprememba v tej pogodbiposlovanju naročnika oz. drugi spremenjeni poslovni ali organizacijski razlogi naročnika). Naročnik bo izvajalca o nastopu takšnih okoliščin obvestil najmanj 3 mesece pred predvidenim rokom (odpovednim rokom prenehanja pogodbe) iz prej navedenih razlogov. Naročnik bo izvajalcu poravnal vse storitve, ki jih bo ta izvedel za naročnika do dne prenehanja pogodbe. Izvajalec sme odstopiti lahko odstopi od pogodbe: pogodbe s pisnim obvestilom le, če naročnik ne izpolnjuje izvaja svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil obveznosti v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delskladu s pogodbo ali kako drugače krši pogodbo.

ODSTOP OD POGODBE. Xxxxxxxxxx od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Pogodbeni stranki sta sporazumnilahko odstopita od pogodbe, če: naročnik ugotovi, da lahko izvajalec dela ne opravlja v skladu s pogodbo; naročnik odstopi od pogodbe: če ugotovi, da izvajalec po pisnem pozivu naročnika ne izpolnjuje svojih obveznosti; naročnik ugotovi, da izvajalec krši delovno pravno zakonodajo in naknadnempredpise s področja socialne varnosti in varnosti pri delu; naročnik ugotovi, največ 7 dnevnem rokuda izvajalec malomarno opravlja svoj del pogodbenih obveznosti; naročnik ugotovi, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcada so se pojavile napake v izvedbi, ki imajo za posledico večjo materialno škodobistveno zmanjšajo pomen, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozorinamen ali uporabnost izvedenih storitev; naročnik ugotovi, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napraves podizvajalci, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo jih ni priglasil ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3podizvajalci, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcunaročnik zavrnil; je naročnik seznanjenugotovi, da je pristojni državni organ ali sodišče izvajalec brez soglasja naročnika povečal ceno; izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delapogodbenimi obveznostmi ne more nadaljevati; v primeru ostalih razlogov, ki so predmet določeni v tej pogodbi ali v OZ. Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oz. kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe. Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije ) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z oddajo javnega naročila izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa. Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih dels to pogodbo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik ima pravico odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec: postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ne opravi storitev skladno s predpisi in s to pogodbo (nekakovostne storitve, zamude pri izvajanju, pritožbe pacientov, druga odstopanja oz. neupoštevanja), v primeru sprememb pri naročniku bodisi glede dogovorjenega obsega programa z ZZZS ali spremenjenih pogojev financiranja; naročnik nima nobenih finančnih ali drugih obveznosti do izvajalca. Naročnik poravna že opravljene storitve in obveznosti, v primeru sprememb v naročnikovih potrebah (npr. zaradi spremembe zakonskega okvira, organizacijski razlogi ali drugih odločitev idr.), ki bi spremenili potrebo po izvajanju tovrstnih zdravstvenih storitev. Naročnik nima nobenih finančnih ali drugih obveznosti do izvajalca. Naročnik poravna že opravljene storitve in obveznosti, v kolikor se spremenijo pravni temelji, ki bi onemogočili izvajanje storitev po tej pogodbi. Izvajalec lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe o poslovnem sodelovanju s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo (trije neplačani računi) in do poplačila obveznosti preneha opravljati storitve za naročnika. Izvajalec lahko prekine pogodbo zaradi nezmožnosti izvajanja storitev, pri čemer je rok prekinitve 2 meseca. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, v kolikor nastopijo okoliščine iz 1., 3. in 4. točke tega člena. Med pogodbenima strankama je nesporno, da naročnik lahko naročnik takoj odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in pogodbe brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi odškodninske odgovornosti v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinbi bila zagotovljena ustrezna proračunska sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi oziroma če bi ZZZS oz. pristojno ministrstvo opravljanje pogodbene dejavnosti uredil drugače. V kolikor nastopijo okoliščine pod 5. točko tega sporazuma, naročnik lahko odstopi od pogodbe v roku 30 dni. Odpoved mora biti pisna, pri čemer odpovedni rok prične teči naslednji dan po vročitvi obvestila o odpovedi. Prekinitev zaradi višje sile, kazensko ne bremeni nobene od udeleženih strank te pogodbe. Pogodbeni stranki lahko zahtevata spremembo ali razveljavitev pogodbe, če nastopijo objektivne okoliščine, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od onemogočajo uresničevanje te pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi primeru odstopa od pogodbe mora biti točno navedenopogodbeni stranki poravnata vse medsebojne obveznosti po tej pogodbi (pogodbeno kazen, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca zamudne obresti in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delmorebitno izkazano škodo idr.).

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, da če: - je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije, - izvajalec naročniku ne izroči ustreznih instrumentov finančnega zavarovanja po tej pogodbi, - izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v roku določenim v tej pogodbi in ne prične niti po pozivu naročnika, ki mu ga je določil naročnik, pri čemer je ta rok lahko največ 5 (pet) dni, - izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadno postavljenem roku s strani naročnika, - izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 5 (pet) dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku, - je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe. Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej pravilno opravljenih pogodbenih del in vgrajenih ustreznih materialov, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost. Izvajalec je dolžan naročniku ob nastopu okoliščin, zaradi katerih lahko naročnik odstopi od pogodbe: če pogodbe plačati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve iz 18. člena te pogodbe ter mu poravnati vso ostalo škodo, ki naročniku lahko nastane, kar se lahko pobota z drugimi dotlej odprtimi obveznostmi naročnika do izvajalca. Plačilo je izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dolžan opraviti v roku 8 dni ne nadaljujena TRR naročnika, če izvajalec po svoji krivdi zamuja tega ne stori pa lahko naročnik tako nastale obveznosti pobota z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi drugimi dotlej odprtimi obveznostmi naročnika do izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi Odstop od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso pogodbe je možen na podlagi zakonskih določil ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinInženir je dolžan Xxxxxxxxx takoj pisno obvestiti o okoliščinah, ki je predviden v onemogočajo ali otežujejo izvajanje del oz. storitev po tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti Prav tako je glede izvedbe projekta dolžan izvesti oz. predlagati ukrepe iz svoje pristojnosti po tej pogodbi. Inženir je dolžan nadaljevati izvajanje del oz. storitev takoj, ko prenehajo ovire, zaradi katerih so bila dela oz. storitve ustavljene. Če Naročnik ugotovi, da Inženir pogodbenih del oz. storitev ne izvaja v skladu z zahtevami Naročnika (pogodbene obveznosti izpolnjuje z napako in/ali z zamudo ali jih celo ne izpolnjuje), ima Naročnik pravico Inženirja pisno opozoriti na odpravo napak. Naročnik Inženirju določi primeren dodatni rok za odpravo nepravilnosti. Če Inženir kljub opozorilu ne izpolni naročnikove zahteve v dodatnem roku, lahko Naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode. V naslednjih primerih lahko Xxxxxxxx odstopi od pogodbe brez predhodnega pisnega opozorila: če je zoper Inženirja uveden ali začet katerikoli insolventni postopek, če Inženir brez soglasja Naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v pogodbi, če je Inženir z začetkom ali dovršitvijo del oz. storitev v taki zamudi, da je očitno, da jih ne bo pravočasno končal oziroma bo zamudil z deli za več kot petindvajset (25) dni oz. povzroči, da zaradi njegovih zamud izvajalci po pogodbah za LOT-e 1 do 3 zamujajo s svojimi deli oz. dobavami . V vseh primerih učinkuje odstop takoj (brez odpovednega roka), to je z dnem vročitve pisne odpovedi Inženirju. Če Naročnik odstopi od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih , mora Inženir Naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15% neto pogodbene vrednosti in povrniti vso škodo, ki jo bo ta utrpel zaradi takega odstopa (zamik projekta, izbor novega izvajalca/inženirja, izpada proizvodnje zaradi zamude pri izgradnji idr. s tem povezane škode). Naročnik ima v vseh primerih tudi pravico do unovčenja finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Inženir ima pravico začasno ustaviti izvajanje del oz. storitev, če mu naročnikzaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del oz. storitev, tudi po naknadno postavljenem rokuali če je zaradi tega ravnanja izvajanje del oz. storitev znatno oteženo. Inženir sme ustaviti dela zaradi neizpolnitve obveznosti Naročnika šele, ko preteče primeren dodatni rok, ki ne more biti krajši ga je dal Naročniku za izpolnitev njegovih obveznosti. Za ostale primere za odstop Xxxxxxxxx ter za odstop Inženirja se uporabljajo določila obligacijskega zakonika o odstopu od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delpogodbe.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniVsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe: če pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z deli več kot 20 dni, nastalih zamud delom; izvajalec po svoji krivdi izvajalcakasni oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; ko izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo prejme pisno izjavo naročnika o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeodstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi (1) Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe: , če pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vso nastalo škodo. (2) Naročnik ima pravico odstopiti od 20 dni ne nadaljujepogodbe, če izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 30 dni od podpisa pogodbe ne prične z gradbenimi deli. (3) Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana več kot 20 30 dni. V tem primeru se šteje, nastalih zamud da je izpolnjen tudi pogoj za unovčenje garancije v skladu z drugo alinejo prvega (1) odstavka 21. člena te pogodbe. (4) Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec po svoji krivdi ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. (5) V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, je ta naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV in vso nastalo škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču, pri čemer je material, ki imajo za posledico večjo materialno ga je naročnik že plačal postal njegova last, ter vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za poplačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti. (6) V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozorije naročnik seznanjen, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju je sodišče s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258drugega odstavka 3. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali sodišče njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeruuresniči pod pogojem, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinje od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostiprimeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ustrezno ne more biti krajši nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delseznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši dalji od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta objektov ali namerno povzroča škodo na objektukomunalni in drugi infrastrukturi, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajevsoglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi. - če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanjaposegov na tuja zemljišča, pa s povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo. Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU tudi redno obveščati nadzor in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbinaročnika. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika: - če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi; - če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež; - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, uvedbe v delo ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, delom; - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca; - če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov ter ju ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodomu ga določi naročnik. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Ta pogodba preneha veljati, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozorije naročnik seznanjen, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju je sodišče s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258drugega odstavka 3. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali sodišče njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovneali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, okoljske da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali socialne zakonodaje zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se kršitev nanaša na delašteje, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi da je pogodba razvezana z oddajo dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primerunovega postopka javnega naročila, se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti pogodba razvezana trideseti dan od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delseznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik je prost zaveze naročila po tej pogodbi, da v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od te pogodbe. Okoliščine, ki lahko naročnik odstopi privedejo do odstopa od pogodbete pogodbe so zlasti: - če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev po Zakonu o javnem naročanju, - če izvajalec ni več vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, - če izvajalec preneha z poslovanjem, - če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, naknadnem največ 7 5-dnevnem roku, roku z deli ne začne ali in jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli izvajanjem terminskega plana izvajanja storitev za več kot 20 10 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno storitve nekvalitetno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s z veljavnimi predpisi, pravili stroke in dobro prakso zahtevami ter s tem ogroža varnost delavcevnaročili naročnika, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; - če izvajalec ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe na podlagi katere je bil izbran, zahtev naročnika in določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti odstopi od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, - če mu naročnik, naročnik tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih 7 dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki pa so le-ta bistvena za izvedbo delstoritve po tej pogodbi, - če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati, za kar se šteje prenehanje poslovanje izvajalca. Ob odpovedi pogodbe je izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih deldolžan upoštevati šestmesečni odpovedni rok. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniVsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcače ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah:javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, da je pristojni državni organ če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delaizpolni svojo obveznost, ki so predmet te pogodbe; izvajalec pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeglede na določilo prvega odstavka tega člena. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe tudi brez odpovednega roka v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje zanjo nima zagotovljenih sredstev. Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti na načinlahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki je predviden v tej pogodbijih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Izvajalec sme odstopiti Odstop od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če - pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delapodizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delali njegovega podizvajalca.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; ko izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo prejme pisno izjavo naročnika o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeodstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko, da lahko naročnik s pisnim obvestilom izvajalcu, s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom odstopi od pogodbe: , če izvajalec se okoliščine po pisnem pozivu sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika in naknadnempod pogojem, največ 7 dnevnem rokuda so med pogodbenima strankama poravnane vse obveznosti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, z deli ne začne ki mora biti izvajalcu poslana s priporočeno poštno pošiljko. Stranki pogodbe se lahko, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sporazumno dogovorita za drugačen (krajši ali jih ob morebitni prekinitvi daljši daljši) odpovedni rok. Naročnik lahko odstopi od 20 dni ne nadaljujepogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec izvajalec: − z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., − ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dniopozorilu naročnika ne upošteva, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec − izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke stroke, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevveljavno zakonodajo, mimoidočih− ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo − ne izpolnjuje vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev svojih obveznosti iz PEUpogodbe, PDEU in ZJN-3− prekine z izvedbo pogodbenih del brez pisnega soglasja naročnika. V teh primerih pogodba preneha veljati, ki jih je ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po postopku pošti. Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje primeru kršenja določil pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisnanaročnika. V odpovedi tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delpošti.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če • pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; • izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; • izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 30 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; • zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; ko izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo prejme pisno izjavo naročnika o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeodstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumnisporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 7-dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi prekinitvi, daljši od 20 dni 5 dni, ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 10 dni, v primeru nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektuobjektu ali drugi infrastrukturi, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostiobveznosti tudi po tem, ko ga je izvajalec pisno opomnil na kršitev oz. neizpolnitev; če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 4 (osemštiri ) delovnih dnidni od prejema vprašanja, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved Odstop od pogodbe mora biti v vsakem primeru pisnapisni obliki, poslan na registrski sedež druge pogodbene stranke s priporočeno poštno pošiljko. V odpovedi pogodbe izjavi o odstopu mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinjarazvezuje. Če pride do prekinitve razveze te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik nima več nobenih finančnih do izvajalca samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če - pride izvajalec v takšno situacijo, ki bi mu onemogočala izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po pisnem pozivu naročnika svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in naknadnemuvedbe v delo, največ 7 dnevnem roku, ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če delom; - izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del, več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca15 dni oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodomu ga določi naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravelahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanjaseznanjen; - zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeomenjenih kršitvah. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti obveznosti, povezanih s temeljnimi okoljskimi zahtevami, na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbi in razpisni dokumentaciji naročnika, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: • če pride izvajalec v takšno situacijo, ki bi mu onemogočala izvedbo pogodbenih obveznosti; • izvajalec po pisnem pozivu naročnika svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in naknadnemuvedbe v delo, največ 7 dnevnem roku, ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če delom; • izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del, več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca15 dni oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodomu ga določi naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravelahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanjaseznanjen; • zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3Zakona o javnem naročanju, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeomenjenih kršitvah. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti obveznosti, povezanih s temeljnimi okoljskimi zahtevami, na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbi in razpisni dokumentaciji naročnika, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, odstopi od pogodbe če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjenpod pogojem, da je pristojni državni organ ali sodišče naročnik izvajalcu povrnil vse dokazljive stroške in mu plačal do tedaj opravljena pogodbena dela. Odstop od pogodbe učinkuje naslednji dan po prejemu pisnega odstopa, ki mora biti izvajalcu poslan s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovnepriporočeno pošiljko. Naročnik lahko, okoljske ali socialne zakonodaje s pisnim obvestilom izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, kadarkoli odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma uvedbi izvajalca ali njegovega podizvajalca v delo, ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije vzpostavi niti v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, z naročnikom ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dnisklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., krši določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ne posreduje upošteva navodil naročnika in jih kljub opozorilu naročnika ne upošteva, poviša cene v zvezi času veljavnosti pogodbe, ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe, prekine z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec deli brez pisnega soglasja naročnika. Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved primeru kršenja določil pogodbe mora biti v vsakem primeru pisnas strani naročnika. V odpovedi tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe mora biti točno navedenoz navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delkot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: − pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; − izvajalec 1. šolski dan ne prične z delom; − izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. Prav tako pogodbeni stranki sta sporazumnisoglašata, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe, če: če − izvajalec ne izpolnjuje več pogojev po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcazakonu, ki imajo ureja javno naročanje, − izvajalec preneha s poslovanjem ali je zoper prevoznika uveden stečajni postopek, − izvajalec izgubi licenco za posledico večjo materialno škodoprevoz potnikov v cestnem prometu, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori− izvajalec trikrat v času trajanja te pogodbe, da po lastni krivdi ne opravi prevoza šolskih otrok, − izvajalec ne izvaja dela nestrokovno rednih prevozov otrok na relacijah in vgrajuje materiale, opremo in napraveob času, ki niso skladni je določen s to pogodbo ali glede na dogovor z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke naročnikom, − izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika, − izvajalec ne zagotovi tehnično brezhibna vozila opremljena z napravami in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku opremo v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unijeveljavnimi predpisi, javno naročilo − izvajalec ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delazagotovi voznikov za prevoze, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije izpolnjujejo pogoje za prevoz potnikov v zvezi z oddajo javnega naročila cestnem prometu in skupin otrok v cestnem prometu v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, − izvajalec ne spoštuje določil samovoljo poveča xxxx xxxxxxxx šolskih otrok, − izvajalec krši določila te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju te pogodbe tudi s strani izvajalca odstopi od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti izvajalca, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom, razen v primeruprimeru iz drugega odstavka tega člena, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši . Odstop od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisnapisen. V odpovedi pogodbe Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, vendar mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride storitev opravljati do prekinitve te pogodbe po krivdi izbora novega izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delv skladu z ZJN-3.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniStranki pogodbe soglašata, da lahko naročnik odstopi od pogodbepogodbe v naslednjih primerih: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem- da prodajalec blaga ne dobavi niti v dodatno postavljenem roku naročnika; - da naročnik izve, največ 7 dnevnem roku, da je prodajalec v zvezi z deli ne začne izvedbo te pogodbe sklenil kakršenkoli drug (pisni ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaustni) dogovor, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozorimu omogoča finančne koristi v zvezi z dobavljanjem blaga po tej pogodbi; - v primeru, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, vrednost pogodbene kazni zaradi zamude preseže 10% pogodbene vrednosti predmeta tega javnega naročila; - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in prodajalec brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcempoveča xxxx xxxxx; - če prodajalec ne dobavi blaga skladno s to pogodbo in ne upošteva reklamacij naročnika; - če naročnik ugotovi, da prodajalec krši delovno pravno zakonodajo in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi predpise s področja socialne varnosti in varnosti pri delu; - če prodajalec ne da soglasjaupošteva svoje ponudbe, na podlagi katere je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajevizbran, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanjazahtev naročnika in določil te pogodbe; - če prodajalec preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe; - če so zoper prodajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja; - če prodajalec izvaja dela s podizvajalci, pa s tem dejstvom naročnik ki jih ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3priglasil ali podizvajalci, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcunaročnik zavrnil; je naročnik seznanjen- če se izkaže, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec prodajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročila; - če se pojavijo napake v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinizvedbi, ki je predviden bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost dobavljenega blaga; - v drugih primerih navedenih v tej pogodbi. Izvajalec Prodajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanjipodatkov, ki so bistvena bistveni za izvedbo delpogodbene obveznosti; - če prodajalec pride v situacijo, če pride izvajalec zaradi katere iz objektivnih razlogov z dobavo ne more nadaljevati; - v položajprimeru vseh ostalih razlogov, da ni sposoben opraviti pogodbenih delki so določeni v OZ. Odpoved Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem druga pogodbena stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti pogodbeni stranki poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v vsakem tem členu v primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe začetka enega od postopkov insolventnosti po krivdi ZFPPIPP zoper izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko, da lahko naročnik s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: če izvajalec po pisnem pozivu − z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., − ne upošteva navodil naročnika in naknadnemjih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec − izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke stroke, tehničnimi predpisi, standardi in dobro prakso ter veljavno zakonodajo, − ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s tem ogroža varnost delavcevstrani naročnika, mimoidočih− ne izvede storitev v zahtevani kvaliteti in/ali ni v skladu z obstoječimi standardi in deklarirano kakovostjo, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo − ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe, − poviša cene v času veljavnosti pogodbe, − naročnika ne obvesti o znižanju cen, − prekine z izvajanjem storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Naročnik je dolžan pred odstopom od pogodbe izvajalca pisno opozoriti na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela kršitve izvrševanja obveznosti po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec ter izvajalcu določiti primeren rok za odpravo kršitve. Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje primeru kršenja določil te pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delanaročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti odstopu od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena navedbo razloga za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisnaodstop. V odpovedi primeru odstopa od pogodbe mora biti točno navedenosta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, na podlagi česa se pogodba prekinjakot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. Če pride do prekinitve te Med veljavnostjo pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcevlahko naročnik, ne glede na obseg opravljenih deldoločbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniKaterakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti nasprotne stranke, da lahko naročnik če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Naročnik ima pravico ustaviti dela in odstopiti od pogodbe, če: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne izpolnjuje določil te pogodbe ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven kako drugače krši; zamuda izvajalca presega maksimalno dogovorjeno pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanjakazen; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani zamuda izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbenapake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v zvezi z oddajo javnega naročila pogodbenem roku, niti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanjunaknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; če izvajalec ne spoštuje določil dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te pogodbene vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; je dosežena maksimalna višina pogodbene kazni; pride do unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; je uveden postopek prenehanja delovanja izvajalca (npr. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primerustečaj) ali je uveden postopek prisilne poravnave ali je s strani pristojnih organov sprejet sklep o insolventnosti izvajalca, o čemer mora izvajalec naročnika nemudoma pisno opozoriti. Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinjih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od odgovorna za razdrtje pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik je prost zaveze naročanja storitev po pogodbi, da v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od pogodbe. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno): - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, - prenehanje poslovanja izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe (navedeno primeroma: neustrezno, nepravočasno izvajanje storitev, izvajanje storitev z neustrezno opremo), - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnih zahtevam, - neupoštevanje dogovorjenih cen storitev v nasprotju z določili pogodbe in ponudbe izvajalca, - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo, - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov. V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo nesporno opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom. V kolikor bi izvajalec odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je naročnik upravičen do unovčitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotni vrednosti ter bo zahteval povračilo vseh stroškov in druge škode, ki bi jih zaradi odstopa izvajalca imel. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika . V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljujesicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom. Ta pogodba preneha veljati, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delpodizvajalca.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozoriV primeru, da izvajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe, posebej pa v primeru, ko: - izvajalec odkloni opravljanje dogovorjenih del ali prekine z izvajanjem pogodbenih del brez pisnega soglasja naročnika ali - naročnik ugotovi, da izvajalec malomarno opravlja pogodbena dela (ne izvaja prevzetih pogodbenih del strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo) ali - naročnik ugotovi, da izvajalec nepravočasno opravlja pogodbena dela nestrokovno (ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbeno določenem roku, niti v naknadno s strani naročnika določenem primernem roku oz. ne izvaja pogodbenih del skladno s terminskim planom, dogovorjenim z naročnikom) ali - izvajalec ne sodeluje z naročnikom, ne upošteva njegovih ekonomskih in vgrajuje materialetehničnih pogojev ter ne izvršuje pogodbenih del gospodarno, opremo v korist naročnika ali izvajalec sproti ne obvešča naročnika o tekoči problematiki in napravenastalih situacijah, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti, lahko naročnik in sofinancer to pogodbo odpovesta brez odpovednega roka. V teh primerih je naročnik dolžan pisno obvestiti izvajalca. Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik in investitor odstopita od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEUpogodbe o EU, PDEU pogodbe o delovanju EU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU pogodbe o delovanju EU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Izvajalec ima v primeru razdrtja pogodbe pravico do plačila dotlej kakovostno izvedene pogodbene obveznosti, naročniku in investitorju pa je dolžan poravnati vso škodo, ki sta jo zaradi tega utrpela, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje pogodbene obveznosti določil novi izvajalec, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali sodišče njegovem podizvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovneali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, okoljske da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali socialne zakonodaje zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se kršitev nanaša na delašteje, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi da je pogodba razvezana z oddajo dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primerunovega postopka javnega naročila, se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbita pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, ( izvajanje določila je na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride sklepa Ustavnega sodišča RS U-I-180/19-17 do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delkončne odločitve zadržano).

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniTo pogodbo lahko odpove vsaka od pogodbenih strank. Odpovedni rok je tri mesece. V primeru, da lahko naročnik odstopi ena od pogodbenih strank krši bistvena določila te pogodbe in s kršitvami ne preneha oziroma posledic kršitev ne odpravi v roku 30 dni, šteto od dneva prejema pisnega poziva s strani nasprotne stranke, je nasprotna stranka, v kolikor je svoje zapadle obveznosti izpolnila pravilno, brez kakršne koli odgovornosti do stranke, ki krši bistvena določila te pogodbe, z iztekom 30 dnevnega roka iz tega odstavka, upravičena takoj odstopiti od pogodbe. Naročnik sme odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemje javno naročilo, največ 7 dnevnem rokuki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljujekar terja nov postopek javnega naročanja, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec dobavitelj v času oddaje javnega naročila izvajalec po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti , mu dobavitelj pred dobavo opreme za katero veljajo temeljne okoljske zahteve iz PEU, PDEU in ZJN-3Uredbe o zelenem javnem naročanju ne izroči dokumentov, ki jih je dokazujejo, da oprema izpolnjuje temeljne okoljske zahteve, dobavitelj ne izpolnjuje več pogoje za priznanje sposobnosti po postopku zakonu, ki ureja javno naročanje, če dobavitelj pri izvajanju del pride v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unijetakšno zamudo, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; da naročnik nima več interesa za izpolnitev pogodbe, je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca dobavitelja ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbepodizvajalca. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev odstopi od te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalcadobavitelja ima naročnik do dobavitelja in podizvajalcev samo še obveznosti, naročnik nima več nobenih finančnih ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani naročnika potrjenega dela in dejansko dobavljena oprema v funkcionalnem stanju, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih deldobavitelja ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prejšnjega odstavka naročnik nima.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, odstopi od pogodbe če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjenpod pogojem, da je pristojni državni organ ali sodišče naročnik izvajalcu povrnil vse dokazljive stroške in mu plačal do tedaj opravljena pogodbena dela. Odstop od pogodbe učinkuje naslednji dan po prejemu pisnega odstopa, ki mora biti izvajalcu poslan s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovnepriporočeno pošiljko. Naročnik lahko, okoljske ali socialne zakonodaje s pisnim obvestilom izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, kadarkoli odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: • ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma uvedbi izvajalca ali njegovega podizvajalca v delo, • ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije vzpostavi niti v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, • z naročnikom ne more biti krajši sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., • krši določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., • ne upošteva navodil naročnika in jih kljub opozorilu naročnika ne upošteva, • poviša cene v času veljavnosti pogodbe, • ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe, • prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika. Izvajalec ima pravico do odstopa od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil te pogodbe v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved primeru kršenja določil pogodbe mora biti v vsakem primeru pisnas strani naročnika. V odpovedi tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe mora biti točno navedenoz navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delkot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki po e- pošti. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, da lahko naročnik prekine pogodbo oziroma odstopi od pogodbe: če izvajalec . Naročnik je prost zaveze naročanja živil po pisnem pozivu naročnika in naknadnemtej pogodbi, največ 7 dnevnem rokuv kolikor nastopijo okoliščine, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši zaradi katerih bo naročnik odstopil od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec naročila po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcatej pogodbi. Okoliščine, ki imajo lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti: − neizpolnjevanje pogojev za posledico večjo materialno škodopriznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori− začetek stečajnega postopka, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale− prenehanje poslovanja dobavitelja, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3− nezagotavljanje pogojev, ki jih zahteva HACCP sistem, − dobava živil, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti, pakiranju, kakovosti (kvalitete), zdravstveni neoporečnosti in dobava živil, kjer je rok uporabe pred potekom ali po postopku poteku ter ga na zahtevo naročnika noče zamenjati, − neupoštevanje reklamacij in nereševanje reklamacij, glede kakovosti, vrste, količine dobav; − neupoštevanje dogovorjenih cen živil in rokov dobav, − če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča xxxx xxxxx, − če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika, − če dobavitelj zaračunava naročniku višje cene kot so na predračunu ali ceniku, pa kljub opozorilu svojega odnosa ne spremeni, − če dobavitelj sproti ne odvaža vso povratno in nepovratno embalažo, kot je to določeno s tem sporazumom, − če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma ter določila razpisne dokumentacije, − tri pisne reklamacije, ki jim je priložen zapisnik o ugotovljenih napakah oz nepravilnostih. Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe v skladu z 258primeru kršitve določil te pogodbe s strani naročnika. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjenDobavitelj mora o odstopu od pogodbe pisno obvestiti naročnika 1 mesec pred prekinitvijo pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil , pogodbo prekine. Ne glede na določbe tega člena lahko katera koli stranka te pogodbe odstopi od te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinV tem primeru mora stranka pogodbe, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od njega odstopa o tem pisno obvestiti nasprotno stranko in pri tem navesti razlog za odstop od te pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delsicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni11.1. V primeru nebistvenih kršitev obveznosti s strani dobavitelja kupec dobavitelja opomni na izpol- nitev obveznosti, da v kolikor dobavitelj v 8 dneh od opomina kršitve ne odpravi, lahko naročnik kupec odstopi od pogodbepogodbe brez odpovednega roka. 11.2. V primeru bistvenih kršitev obveznosti dobavitelja lahko kupec odstopi od pogodbe brez opo- mina in brez odpovednega roka. Za bistvene kršitve se šteje zlasti: • če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi dobavitelj zamuja z deli izvršitvijo svojih obveznosti več kot 20 5 dni; • če dobavitelj prekine z izvršitvijo svojih obveznosti brez pisnega soglasja kupca, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, oziroma če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno ne dosega pogodbeno dogovorjen kakovosti in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja je ne more vzpostaviti niti v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem naknadnem roku, ki mu ga eventuelno določi kupec; • če dobavitelj ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanjiobvesti kupca o okoliščinah, ki bi lahko vplivale oz. vplivajo na pravilno in pravočasno izpolnitev njegovih obveznosti. 11.3. Ne glede na ostala določila lahko kupec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka: • če je nad dobaviteljem uveden stečajni postopek ali likvidacijski postopek, oziroma postopek prisilne pora- vnave; • če postane dobavitelj po oceni kupca insolventen, čeprav insolventnost ni bila ugotovljena s sodno odločbo ali če obstoje drugi razlogi, iz katerih lahko kupce utemeljeno sklepa, da dobavitelj ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti; • če dobavitelj preneha s poslovanjem; • če je bil proti dobavitelju izdan sodni nalog za plačilo dolgov ter so bistvena za izvedbo delnjegovi računi zaradi tega blokirani več kot 3 dni; • če po oceni kupca pride do takšnega negativnega razvoja v ekonomskem, če pride izvajalec pravnem ali kadrovskem položa- ju dobavitelja ali nastopijo druge okoliščine, zaradi katerih bi kupec prišel ali utegnil priti v bistveno neugodnejši položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti ali ki bi močno omajale zaupanje kupca v vsakem primeru pisnadobavitelja in/ali njegovo sposobnost izpolniti obveznosti, oziroma ki bi utegnile kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti. 11.4. V odpovedi primeru prenehanja pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delje odgovornost kupca za izgubljen dobiček dobavitelja izrecno izključena.

ODSTOP OD POGODBE. Xxxxxx koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe : - če preneha poslovati, - neizpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju, - neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe: , - če izvajalec je zoper ponudnika začet kakšen od postopkov po pisnem pozivu naročnika in naknadnemZFPPIPP, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, - nastalih zamud pri dobavi blaga po krivdi izvajalcaponudnika, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku- dobave blaga, ki ne more biti krajši ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, - neupoštevanja reklamacij glede kakovosti,vrste in količine naročenega blaga, - neupoštevanja dogovorjenih cen in rokov dobave blaga. Naročnik bo v primeru odstopa od 8 (osem) delovnih dnite pogodbe pisno obvestil ponudnika, ne posreduje navodil in sicer v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih delroku 15 dni pred nameravanim odstopom. Odpoved Izjava o odstopu od pogodbe mora biti podana v vsakem primeru pisnapisni obliki in poslana drugi pogodbeni stranki priporočeno s povratnico. Izjava o odstopu prične učinkovito z dnem, ko jo nasprotna stranka prejme. V odpovedi pogodbe izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinjaod pogodbe odstopa. Če pride Ponudnik ima pravico do prekinitve odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano s priporočeno pošiljko po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.pošti o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če - ce izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 10 dni, - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno nekvalitetno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem stroke, ali če izvajalec izvaja dela na način, da ogroža varnost delavcev, delavcev in mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbipodizvajalca. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - če pride izvajalec v takšno situacijo, ki bi mu onemogočala izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po pisnem pozivu naročnika svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in naknadnemuvedbe v delo, največ 7 dnevnem roku, ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če delom; - izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del, več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca15 dni oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodomu ga določi naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravelahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanjaseznanjen; - zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbeomenjenih kršitvah. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti obveznosti, povezanih s temeljnimi okoljskimi zahtevami, na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbi in razpisni dokumentaciji naročnika, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih: - če naročnik ne poravna vsaj 2 zaporednih računov za izvedene storitve; - če naročnik ne zagotavlja pogojev za izvajanje servisnih del; Naročnik lahko naročnik poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, če: če - je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije, - izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku, ki je odločen s to pogodbo in tudi ne v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik in ne more biti daljši od petih dni, - izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 5 dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku, - je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe in z njimi ne preneha niti po pisnem pozivu naročnika naročnika. - izvajalec naročniku ne izroči ustreznih zavarovanj in naknadneminstrumentov finančnega zavarovanja po tej pogodbi, največ 7 dnevnem roku- izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadno postavljenem roku s strani naročnika, - izvajalec prekine z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcemvsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 15 (petnajst) dni, in naročnik pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku. Pogodbeni stranki pravico do odstopa od pogodbe uveljavita s pisno odpovedjo pogodbe. Pogodba se šteje za vključitev podizvajalca razvezano 31. dan po tem, ko je bilo nasprotni stranki s priporočeno pošto posredovan odstop od pogodbe. Ta pogodba preneha veljati v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3primeru nastopa razveznega pogoja, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unijese uresniči, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z oddajo zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe za izvedbo tega dela javnega naročila, naročnik pa bo nov postopek o oddaji javnega naročila začel najkasneje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku 30 dni ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeruprične novega postopka javnega naročila, se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje je ta pogodba razvezana trideseti dan, šteto pod dnevu, ko se je naročnik seznanil s kršitvijo. V takem primeru naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na načinv celotnem znesku, ki je predviden razliko do polne odškodnine pa zahteva v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti plačilo od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko takoj enostransko odstopi od te pogodbe, če izvajalec:  bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,  ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,  ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,  prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,  zamuja s kritičnimi faznimi obvezujočimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,  v 10 dneh po podpisu pogodbe ne dostavi naročniku originalne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini, kot jo je navedel v ponudbi, V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20% pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku 7 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen zaseči ves material na tem in drugih gradbiščih in vsa njegova sredstva na tem gradbišču ter iz tega poplačati škodo in/ali pogodbeno kazen, za plačilo pogodbene kazni in/ali škode pa unovčiti še garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva. Izvajalec se strinja, da v tem primeru naročnik postane lastnik in posestnik vsega materiala in sredstev ter naprav na gradbišču ter da naročnik ni dolžen izvajalcu poravnati do tistega trenutka opravljenih, a še ne fakturiranih in/ali situiranih del. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbepogodbe v naslednjih okoliščinah: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja;  v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;  zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniVsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbepogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: če pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; izvajalec po svoji krivdi kasni z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcaoziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je naročnik seznanjenv bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbezanjo nima zagotovljenih sredstev. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinbo v času trajanja te pogodbe pravnomočno izpeljan postopek skupnega javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delbi zaradi ekonomije obsega naročniku zagotovil ugodnejše cene.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Naročnik lahko naročnik odstopi od pogodbe, če: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, dodatnem roku ne prične z deli ne začne ali jih ob morebitni z njimi po prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ; izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori; naročnik xxxxxxx, da izvajalec izvaja dela nestrokovno nekvalitetno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in stroke; izvajalec brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega odda dela del podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi; izvajalec se za izvedbo priključitve dveh postaj predhodno ne dogovori oz. ne poveže z obstoječim upravljavcem avtomatiziranega sistema koles glede prilagoditve koles in naročnik za vključitev podizvajalca glede vidikov sistemskega oziroma tehničnega upravljanja; izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v dela po tej pogodbi ne da soglasjapogodbi; javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbipodizvajalca. Izvajalec sme odstopiti je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostipravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delali njegovega podizvajalca.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Najemodajalec lahko naročnik odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika pogodbe in naknadnemzahteva izpraznitev poslovnega prostora, največ 7 dnevnem rokuvendar mora pred tem na to pisno opomniti najemnika, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcater mu podati ustrezen rok za odpravo pomanjkljivosti, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja so razlog odpovedi pogodbe v naslednjih primerih: najemnik tudi po njegovem opominu uporablja poslovni prostor v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevto pogodbo ali ga uporablja brez potrebne skrbnosti, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo tako da se dela škoda; najemnik na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca zahtevo najemodajalca v dela po tej pogodbi dogovorjenem roku ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delaopravi del, ki so predmet te pogodbepotrebna za vzdrževanje poslovnega prostora, in ki spadajo med njegove stroške; izvajalec najemnik uporablja najeti poslovni prostor tako, da otežuje oz. onemogoča nemoteno rabo sosednjih nepremičnin, ostalim najemnikom ali lastnikom nepremičnin; najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni dejavnost ali opravi druge statusne spremembe, ki neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru; najemnik ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije izvaja načrta programskih vsebin in ponudbe, ki je sestavni del ponudbe najemnika; v zvezi z oddajo javnega naročila primeru koriščenja varščine najemnik pri prvi naslednji najemnini ne vplača znesek do višine varščine; najemnik brez opravičljivega razloga v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanjuposlovnem prostoru ne opravlja dejavnosti ves čas po predvidenem urniku; če izvajalec najemnik ne spoštuje upošteva drugih, za njega zavezujočih določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe tudi brez odpovednega roka, z upoštevanjem pogoja iz prvega odstavka tega člena, v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbenaslednjih primerih: če naročnik najemnik zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to pisno opomnil; v primeru statusnega preoblikovanja najemnika, začetka postopka zaradi insolventnosti najemnika ali v primeru izbrisa najemnika iz registra, v katerega je vpisan; če najemnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznostiprevzame ali ne začne uporabljati poslovnega prostora kot je to določeno s to pogodbo, oziroma ga brez upravičenega razloga več kot 2 (dva) meseca ne uporablja; če mu naročniknajemnik, tudi po naknadno postavljenem rokubrez da bi o tem obvestil najemodajalca, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi preneha z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delopravljanjem dejavnosti.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja, zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 10 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 10 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga naročnika nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektukomunalni in drugi infrastrukturi, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasjasoglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajevče tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanjaposegov na tuja zemljišča, pa s povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEUtudi redno obveščati nadzor in naročnika, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalcaizvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, naročnik nima več nobenih finančnih ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delali njegovih podizvajalcev v primeru iz prvega stavka tega odstavka nima.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Pred iztekom roka za izvedbo del (6. člen) naročnik lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu ne prične s pogodbenimi deli v predvidenem roku, - če izvajalec dela opravlja slabo in v nasprotju z interesi naročnika in naknadnemsofinancerja, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dnine izvaja del oz. ne opravi storitev v rokih, nastalih zamud po krivdi izvajalcadoločenih s terminskim planom, ki imajo za posledico - če zaradi nestrokovnega izvajanja prevzetih del naročnik utrpi večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega izvajalec odda dela del drugim podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca kot so bili izbrani v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času okviru oddaje javnega naročila naročila, Pred iztekom roka za izvedbo del (6. člen) izvajalec v enem lahko odstopi od položajev, zaradi katerega bi ga pogodbe: - če naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delanamerno onemogoča izvajalcu nemoteno opravljanje storitev, ki so predmet te pogodbe; izvajalec pogodbe s tem, da mu pravočasno ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo posreduj potrebnih podatkov in dokumentov. Pogodba je razvezana takoj, ko nasprotna stranka prejme priporočeno pismeno obvestilo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te razvezi pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če do razveze pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe iz razlogov po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcevje ta dolžan, ne glede na obseg opravljenih delpotek odpovednega roka, opravljati vsa najnujnejša dela in storitve, s katerimi bi se preprečil nastanek še večje škode, in sicer vse dotlej, dokler naročnik ne pridobi novega izvajalca. V primeru razveze pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki je nastala v času od sklenitve pogodbe do dejanske razveze pogodbe in je zbrana pri izvajalcu.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumnivračilo sredstev in druga upravičenja Urada za primere kršitev pogodbenih obveznosti) Urad si pridržuje pravico, da enostransko odstopi od te pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev pred potekom roka iz 4. člena te pogodbe v primerih določenih s to pogodbo, posebej pa v primeru, ko izvajalec: - svojih obveznosti v znatnem delu ali v celoti ne izpolni pravočasno in na dogovorjen način oziroma je pred iztekom roka za izpolnitev očitno, da jih ne bo izpolnil, - delo izvaja v nasprotju z dogovorom oziroma navodili Xxxxx, - dela ne izvaja s potrebno skrbnostjo, - izvršitev dela odstopi komu tretjemu v nasprotju s to pogodbo. Urad lahko naročnik odstopi od pogodbe tudi v primerih določenih z Obligacijskim zakonikom. V primeru, da Urad odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem rokuse glede pravnih učinkov odstopa upoštevajo določbe Obligacijskega zakonika. V primerih, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljujeko lahko Urad uveljavi odstopno upravičenje ter zahteva vračilo izplačanih sredstev, če izvajalec lahko po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dnipresoji alternativno, nastalih zamud po krivdi izvajalcakumulativno ali zaporedoma enostransko uveljavlja tudi naslednja upravičenja: - začasno zadržanje izplačila dela ali vseh zahtevanih sredstev, ki imajo - delna zavrnitev zahtevka za posledico večjo materialno škodoizplačilo oziroma zmanjšanje zahtevka za sporni del, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori- zavrnitev celotnega zahtevka za izplačilo ter posledično ne izplačilo sredstev, da izvajalec izvaja - zahtevek za vračilo dela nestrokovno in vgrajuje materialeali vseh izplačanih sredstev brez odstopa od pogodbe, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258- znižanje pogodbene vrednosti. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena Urad izvajalcu izstavi zahtevek za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcevvračilo sredstev, ne glede na obseg opravljenih delpravni temelj, je izvajalec dolžan ta sredstva vrniti v 15 dneh po prejemu zahtevka, za zamudo je Urad upravičen tudi do zakonskih zamudnih obresti. Pogodbeni stranki lahko razdreta pogodbo tudi sporazumno.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko, da lahko naročnik s pisnim obvestilom izvajalcu, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu plačati do tedaj opravljeno delo. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca v primeru: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke ali prisilnih predpisov, - če izvajalec ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in dobro prakso ter to kljub opozorilu ne popravi, - če izvajalec drugače huje krši obveznosti s te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe po tem ogroža varnost delavcevčlenu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3kot tudi škodo, ki jih nastane naročniku zaradi zamude. Ta pogodba preneha po preteku časa za katerega je po postopku v skladu z 258bila sklenjena ali odpovedjo pogodbe. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unijeNaročnik lahko enostransko odpove pogodbo takoj, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjenko izve za enega izmed naslednjih razlogov: • če ugotovi, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca izvajalec dal v svoji ponudbi zavajujoče in se kršitev nanaša na delaneresnične podatke in zaradi tega pride do nepravočasnega izvajanja del, ki so predmet te pogodbe; , • če izvajalec gre v stečaj ali prisilno poravnavo, • če izvajalec več ni finančno sposoben za nabavo materialnih sredstev za izvajanje javne službe, ali več ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanjitehničnih in kadrovskih pogojev, ki so bistvena bili pogoj za izvedbo delsklenitev pogodbe, • če pride izvajalec najkasneje v položajroku 3 (treh) ur po pozivu naročnika, da ni sposoben opraviti pogodbenih delne začne izvajati zimske službe, pa bi to moral, glede na določila »Načina izvajanja zimske službe«. Odpoved pogodbe mora biti Naročnik v vsakem primeru pisna. V primerih odpovedi pogodbe mora biti točno navedenoiz prejšnjega odstavka unovči zavarovanje in naroči izvedbo del pri drugem izvajalcu. Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu odpove pogodbo tudi v naslednjih primerih: • če izvajalec pri izvajanju del ne upošteva določb področnih predpisov, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalcazlasti pa predpisov veljavne zakonodaje, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca • če izvajalec dela nekvalitetno in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delv nasprotju s pravili stroke.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstopni rok je 30 (trideset) dni in prične teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki. Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru, da izvajalec danih navodil naročnika ne upošteva, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini pet (5) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpel naročnik. Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe, za izvedbo del pa pridobi drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini dveh (2) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik. V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 30 (trideset) dni. Rok začne teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki. V primeru uveljavljanja skrajšanega odstopnega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve z 10-dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. Naročnik bo odstopil od pogodbe, če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. V primeru predčasnega prenehanja pogodbe naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti. Naročnik lahko takoj enostransko odstopi od pogodbe, če izvajalec: bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga; ne bi pričel z deli v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; zamuja s kritičnimi fazami izvedbe in teh zamud ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcabi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki imajo mu ga določi naročnik; najkasneje v roku 10 (desetih) dni od obojestranskega podpisa pogodbe ne dostavi naročniku finančnega zavarovanja za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . V primerih iz točk b) in c) prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku 7 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik seznanjenupravičen za plačilo pogodbene kazni in/ali škode unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva. Naročnik si pridržuje pravico, da je pristojni državni organ odstopi od izvedbe projekta, zmanjša obseg del ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovneodstopi od pogodbe, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke kadar sredstva za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje izvedbo pogodbenih obveznosti na načinniso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, ki upravičen je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride le do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih povračila stroškov že izvedenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, da lahko naročnik odstopi nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe: če pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:pride izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnemv takšno finančno situacijo, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; izvajalec po svoji krivdi zamuja v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; izvajalec po svoji krivdi kasni z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalcafaznih rokih iz potrjenega terminskega plana del oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če mu ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in napravedoloči naročnik. Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevnaslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; . Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na delaobvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik začne ustrezne postopke bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi krivdnih razlogov na strani izvajalca, pričel s postopki za prekinitev te plačilo pogodbene kazni oz. unovčenjem zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe tudi brez odpovednega roka v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden nima zagotovljenih sredstev ali v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delbistveno spremenjenih okoliščin.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec(u): postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, naročniku v roku 5 (petih) dni po Zapisniku o prevzemu ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, če se zaradi neizpolnitve doseže maksimalna pogodbena kazen (oz. v primeru unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), ne izpolni predmetnega javnega naročila v pogodbeno dogovorjenem roku, neutemeljeno zavrne naročilo, odstopi od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oz. nepravilno opravi dobavo, ne izpolnjuje oziroma ne spoštuje pogojev, določenih s to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju obveznosti s strani izvajalca pogodbo razdre, o čemer mora pisno obvestiti izvajalca. Pogodba se razdre z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe ali z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. Odpovedni rok po tej pogodbi je 2 meseca. Zaradi kršitve pogodbenih obveznosti lahko naročnik katerakoli od pogodbenih strank odstopi od pogodbe: če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev . V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz PEUte pogodbe in nastalo škodo. Prekinitev zaradi višje sile, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo kazensko ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil bremeni nobene od udeleženih strank te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeruPogodbeni stranki lahko zahtevata spremembo ali razveljavitev pogodbe, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na načinče nastopijo objektivne okoliščine, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od onemogočajo uresničevanje te pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi 14.1. Naročnik sme odstopiti od pogodbe: če izvajalec tudi po pisnem pismenem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 naknadnem 10-dnevnem roku, roku z deli ne začne ali in jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli zamuja več kot 20 7 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno nekvalitetno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcevstroke, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektupa izvajalec napak ne popravi, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in izvajalec ravna v nasprotju z določili 4. člena pogodbe, če izvajalec brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanjapoveča ceno del; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjenče se izkaže, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije; če izvedbeni kader izvajalca ali njegovega podizvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se kršitev nanaša na delazato poraja sum, ki so predmet te pogodbeda pogodbena dela ne bodo pravočasno končana; če izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti naročanju na način, ki je predviden v tej pogodbi. 14.2. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del, če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati. 14.3. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa. 14.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec v položajdolžan izvršena dela zavarovati tako, da ni sposoben opraviti jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih delstrank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe. 14.5. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, (ne glede na obseg opravljenih deltrajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa. 14.6. Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniPogodbene stranke so sporazumne, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 8 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja zamujata z deli več kot 20 dni, - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža ogrožata varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta objektov ali namerno povzroča povzročata škodo na objektukomunalni in drugi infrastrukturi, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika naročnika, izvajalec prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasjasoglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi, je bil - če izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajevtekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti posegov na tuja zemljišča, povzročene škode zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in iz postopka javnega naročanja, pa s malomarnosti povzroča škodo. Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU tudi redno obveščati nadzor in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbinaročnika. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, izvajalca naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniNaročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, da če: - je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije, - če izvajalec naročniku ne izroči ustreznih instrumentov finančnega zavarovanja po tej pogodbi, - če izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku, ki mu ga je določil naročnik, ali del v pogodbeno dogovorjenem roku ni dokončal, - če izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kakovosti in te ne bi vzpostavil niti v naknadno postavljenem roku s strani naročnika, - če izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 5 dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku, - če je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe. Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej pravilno opravljenih pogodbenih del in vgrajenih ustreznih materialov, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost. Izvajalec je dolžan naročniku ob nastopu okoliščin, zaradi katerih lahko naročnik odstopi od pogodbe: če pogodbe plačati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti in mu poravnati vso ostalo škodo, ki naročniku lahko nastane, kar se lahko pobota z drugimi dotlej odprtimi obveznostmi naročnika do izvajalca. Plačilo je izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dolžan opraviti v roku 8 dni ne nadaljujena TRR naročnika, če izvajalec po svoji krivdi zamuja tega ne stori pa lahko naročnik tako nastale obveznosti pobota z deli več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi drugimi dotlej odprtimi obveznostmi naročnika do izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

ODSTOP OD POGODBE. Pogodbeni stranki sta sporazumniČe med izvajanjem pogodbe pogodbena stranka ne spoštuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, da jo nasprotna stranka na to opozori in ji določi primeren naknadni rok za izpolnitev njenih pogodbenih obveznosti. Če do izteka naknadnega roka pogodbena stranka ne izpolni zahteve nasprotne pogodbene stranke znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik nasprotna pogodbena stranka odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, brez posledic za naročnika, tudi v naslednjih primerih na strani izvajalca: - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne začne nadaljuje ali - če izvajalec storitev ne izvaja kvalitetno ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljujeizvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke, ali - če se ugotovi, da pri izdelavi SD OPN ne sodelujejo člani projektne skupine v sestavi iz 6.7. člena te pogodbe, ali - če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, ali - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež, ali - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz terminskega plana storitev več kot 20 dni, nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo 10 dni ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja - v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja, je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi izvajalčevih hudih drugih primerih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu; je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe; izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju; če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. Naročnik začne ustrezne postopke V primeru neplačila s to pogodbo določenega in zapadlega pogodbenega zneska, lahko izvajalec od pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naročnika za prekinitev te izpolnitev njegovih obveznosti; v tem primeru mora naročnik plačati polno ceno za že opravljene storitve. Odstop od pogodbe tudi v primeruučinkuje z dnem, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih delko pogodbena stranka s strani nasprotne stranke prejme pisno izjavo o odstopu.