Common use of Garanzia Clause in Contracts

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti devono essere contestati dall’Azienda nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti. 8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione. 8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro cinque giorni dalla loro scopertaun termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale. 8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, al d’accordo con il Cliente, ritenesse più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro. 8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del veicolo per il ritiroFornitore. Dopo l’eliminazione Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti contestatidi conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che loro natura, sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendasoggette ad usura rapida e continua. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta6.1. La fornitrice garantisce che i beni forniti come nuovi sono esenti da vizi, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)ai sensi dell’art. In caso di ritardo nel ritiro1490 c.c. 6.2. Per i prodotti forniti, secondo contratto, come materiale nuovo, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa è di un anno a disposizione partire dal ricevimento della merce, comprovato dalla data del veicolo documento di trasporto, indipendentemente dal collaudo. Se i prodotti venduti non sono destinati espressamente al lavoro a più turni il termine di garanzia si riduce a 6 mesi per il ritirolavoro a 2 turni e a 3 mesi per il lavoro a 3 turni. 6.3. Dopo l’eliminazione dei Per prodotti che sono stati consegnati, secondo la conferma d’ordine, come materiale usato, non esiste alcuna garanzia. 6.4. Il Committente ha diritto esclusivamente all’eliminazione die vizi, qualora essi siano imputabili alla fornitrice, con esclusione della sostituzione, salvo che la fornitrice la ritenga più conveniente. 6.5. E’ escluso ogni altro risarcimento del danno o indennizzo per mancata o diminuita produzione o per danni a materie prime o a prodotti finiti, o per qualsiasi altra causa. L’acquirente ha l’obbligo di verificare il buon funzionamento die macchinari, al fine di evitare che gli eventuali vizi possano provocare danni a persone o cose. La fornitrice risponde di danni ulteriori solo ove venga provato che essa era a conoscenza die vizi e li ha taciuti dolosamente o con colpa grave, esclusa in ogni caso ogni forma di colpa lieve. 6.6. Nel caso in cui non sia possibile eliminare i vizi presso la sede dell’acquirente, le spese di trasporto sino allo stabilimento della fornitrice e di ritrasferimento allo stabilimento dell’acquirente sono a carico di quest’ultimo. 6.7. L’acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi alla fornitrice, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro otto giorni dalla scoperta. 6.8. Il diritto a garanzia non vige, a favore del Committente, se si presentano: usura naturale, danneggiamenti provocati da violenza o da lubrificanti o materiali non idonei, dalla non osservanza della cura della macchina o delle istruzioni di servizio da parte del Committente o di terzi; montaggio o messa in funzione errati da parte del Committente o da terzi; da manutenzione errata o insufficiente da parte del Committente o da terzi, da superfici di appoggio non idonee o da riparazioni e modifiche effettuate dal Committente o da terzi; influssi degli elementi, circostanze esterne non usuali (ad es. Umidità troppo alta), oscillazioni anomale della tensione elettrica; da interventi effettuati da personale o imprese non riconosciuti dalla fornitrice, dall’utilizzo di pezzi non prodotti dalla fornitrice e da questa non autorizzati. Se i difetti contestatisono stati soltanto amplificati o aumentati dalle azioni elencate prima, l’obbligo di garanzia si limita solo alla misura del difetto originario. 6.9. I pezzi o oggetti che risultano difettosi devono essere, se richiesti dalla fornitrice, imballati con cura e rispediti assicurati. 6.10. Le dichiarazioni della fornitrice, circa l’oggetto della fornitura o prestazione, sull’impiego previsto ad es. Dimensioni, pesi, durezza, valori d’uso, espongono solo la descrizione o i contrassegni e non le caratteristiche garantite e sono quindi da intendersi solo in modo approssimativo. La fornitrice si riserva, quindi, divergenze e tolleranze usuali nel settore, salvo che non siano stati presi accordi particolari. Caratteristiche garantite devono essere definite come tali singolarmente e per iscritto. 6.11. Il Committente ha il dovere di rispettare a proprie spese tutte le regole inerenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro come anche le leggi sul luogo di piazzamento della macchina. 6.12. L’eventuale esecuzione da parte della fornitrice di interventi di riparazione o sostituzione di pezzi a titolo gratuito, sia durante il periodo di validità della garanzia, sia successivamente. Non costituisce, in ogni caso, riconoscimento nemmeno implicito della esistenza di vizi né comporta un prolungamento della garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesistessa. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso Tali interventi, rientrando nella normale politica commerciale della fornitrice, non possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaintesi e costituire fondamento della esistenza di un ulteriore diritto dell’acquirente alla eliminazione di vizi non riconosciuti o di cui la fornitrice non si ritiene responsabile, neanche nei casi in cui gli interventi eseguiti gratuitamente non abbiano raggiunto lo scopo. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda La ASE srl garantisce che le merci vendute sono esenti da vizi del materiale e nella fabbricazione, rilasciando al proprio Cliente l’esatta ed identica garanzia a sua volta ricevuta dai produttori originali. Il Cliente dovrà denunziare per iscritto l’esistenza di eventuali vizi dei prodotti consegnati entro cinque 8 (otto) giorni dalla loro scopertascoperta alla ASE srl. Quest’ultima riconosce al Cliente un periodo di garanzia di 12 mesi per i propri Prodotti. Tutti i reclami dovranno pervenire entro e non oltre un periodo di 12 mesi. Questo periodo si calcolerà a partire dalla data di consegna dei Prodotti al Cliente o dalla data di decorrenza, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In in caso di ritardo nel ritiroritardo, concordata espressamente con il Cliente. Qualora il costruttore del Prodotto garantisse un periodo di garanzia più lungo, ASE srl garantirà a sua volta il Prodotto per un periodo più esteso, su espressa richiesta del Cliente stesso, salvo differenti accordi intercorsi con il costruttore. La ASE srl si riserva fin da ora la facoltà di restituire al Cliente l’importo corrisposto relativo al prezzo di vendita dei Prodotti o in alternativa avrà la facoltà di riparare e/o sostituire, a sua discrezione e a sue spese, quei prodotti che la ASE srl stessa stabilisce siano affetti da vizi e/o difetti, entro il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudosopra indicato. La prova garanzia NON si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa del dolo spetta all’Azienda. 10.2 normale logoramento, o di imperizia, o di negligenza, o risultassero manomessi, o riparati da terzi, o danneggiati accidentalmente. Sono esclusi dalla garanzia i materiali o parti soggette a continuo logoramento e gli scarichi da extratensione. Le parti sostituite restano di proprieta’ di ASE srl. In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentodecadenza e di prescrizione di cui all’art. Se la FFS Cargo SA 1512 C.C. Le eventuali spese di trasporto sono a carico del Cliente. La ASE srl non è riuscita obbligata a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine prestare assistenza in base al presente articolo per riparare danni derivati dall’uso improprio delle merci o dal loro collegamento ad apparecchiature inidonee. La ASE srl non è responsabile per i danni derivati e/o connessi da circostanze imprevedibili e non dipendenti dalla volontà di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanASE srl stessati. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda 8.1 Se i presupposti della garanzia sono adempiuti, forniamo a nuovo oppure miglioriamo la merce fornita. 8.2 La riserva di proprietà (punto 7) vale anche per iscritto entro cinque giorni le parti sostituite nella procedura di sostituzione. 8.3 L’acquirente ci deve concedere un termine commisurato e l’opportunità di procedere con la miglioria della fornitura, altrimenti siamo esentati dalla loro scopertaresponsabilità e dalla garanzia per le conseguenze che ne derivano. 8.4 Se il reclamo è fondato sopporteremo le spese immediate della miglioria ovvero, al più tardi entro sei mesi nel caso della fornitura in sostituzione, il costo del pezzo in sostituzione e le relative spese di spedizione. Per luoghi di fornitura fuori dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In territorio nazionale della Repubblica federale tedesca le spese complessivamente da sopportare sono limitate all’importo dell’ordine. 8.5 Nel caso di ritardo concorso colposo nella formazione del vizio da parte dell’acquirente, in particolare nel ritirocaso del mancato adempimento del suo obbligo di prevenzione e riduzione dei danni, il termine dopo l’intervento di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione miglioria, abbiamo un diritto di risarcimento del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova danno proporzionale al concorso dell’acquirente nella formazione del dolo spetta all’Aziendavizio. 10.2 In caso 8.6 A sua discrezione l’acquirente ha il diritto di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo recedere dal contratto se – tenendo conto dei casi di eccezione previsti dalla legge – ci è stato concesso un miglioramentoadeguato termine per l’adempimento successivo ed esso è trascorso senza esito. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine sussiste nessun difetto essenziale, all’acquirente spetta solamente un diritto di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimentiriduzione del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanprezzoti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Aziend8.7 Per quanto non sia concordato diversamente, i diritti dell’acquirente, a esso spettanti a nenostri i confrontin occasione e in relazione alla fornitura i della FFS Cargo SA decadono 60 giornmerce, per qualsiasi ragione giuridica, vanno in prescrizione i dopo la scadenza del singolo termine di garanzun (1) anno dalla consegnaia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 - ARTEC SRL garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti devono essere contestati dall’Azienda nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti. 8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che de- corrono dalla consegna dei prodotti e, per i pro- dotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione. 8.3 - Entro tale periodo ARTEC SRL al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della conte- stazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di manutenzione (termine essi che fossero risultati di- fettosi. Il reso di garanzia). In caso merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato da ARTEC SRL per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale. 8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il ritirotrasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Dopo l’eliminazione Tuttavia qualora ARTEC SRL, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di 8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autoriz- zazione di ARTEC SRL. ARTEC SRL non risponde inoltre dei difetti contestatidi conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che loro natu- ra, sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendasoggette ad usura rapida e continua. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I L’aggiudicatario è obbligato a prestare, in relazione all’ apparecchiatura offerta, la garanzia per vizi e difetti devono di funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per l’aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento del bene fornito, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che renda il bene fornito inidoneo ad essere contestati dall’Azienda utilizzato all’uso per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertail quale è naturalmente destinato. La ASL di Sanluri avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione dell’apparecchiatura e dei relativi dispositivi, senza altri oneri oltre al più tardi entro sei prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 12 mesi dal collaudo dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle prestazioni di manutenzione (termine obbligazioni di garanzia). In caso , se non dimostrando che la mancanza di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercatobuon funzionamento sia dipesa da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difettifatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura e dei suoi dispositivi, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggettoproduzione e/ o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevansia imputabile, invece, a fatto dell’Amministrazioneti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda 7.1. La Società provvede al ritiro della merce, soltanto se la denuncia dei vizi è stata effettuata nei termini di legge e se riguarda la mancanza, nella merce fornita, delle qualità essenziali per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertal’uso a cui è destinata. 7.2. La Società si riserva, a sua insindacabile scelta, di sostituire o riparare la merce difettosa, nel senso di cui al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni punto precedente, con esclusione di manutenzione (termine ogni altra forma di garanzia)rimborso o risarcimento; non è ammessa la sostituzione o riparazione di merce che presenti difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi imputabili al non corretto uso della merce stessa, a riparazioni non autorizzate, ad imperizia, negligenza o im- prudenza nell’uso. 7.3. In caso di ritardo nel ritirorisoluzione del contratto per colpa imputabile alla Società, la pretesa risarcitoria del Cliente è limitata al più al valore della merce. 7.4. Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo Cliente, che agisce per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiscopi rientranti nella propria attività imprenditoriale e/o professionale svolta, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti rinuncia espressamente ad agire in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischioregresso nei confronti della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solSocietà o in caso di mancanze ripetute e rilevancontestazioni sollevate dall’utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della stessa catena contrattuale, ovvero da altri intermediariti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o ch7.5. Eventuali difetti dovranno essere denunciati mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, e al momento dell’installazione comunque entro e e non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzoltre otto (8) gg dal ricevimento della merceia.

Garanzia. 10.1 1I ERGO S.r.l. garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti devono essere contestati dall’Azienda e vizi costruttivi, che potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono espressamente destinati, per un periodo di dodici (12) mesi dalla data della corrispondente fattura di vendita. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e costruzione riconducibili a ERGO S.r.l. Il Cliente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro cinque e non oltre 15 giorni dalla loro scopertaconsegna dei prodotti e, al più tardi comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. Qualora entro sei mesi il suddetto termine non venga effettuata alcuna comunicazione in tal senso, i prodotti consegnati verranno considerati in tutto conformi a quelli ordinati dal collaudo delle prestazioni Cliente. La denuncia di manutenzione eventuali difetti occulti e/o di funzionamento (termine rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata entro 8 giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre il periodo di garanzia). In caso di ritardo nel ritiroI reclami dovranno essere presentati per iscritto a ERGO S.r.l. in base alle istruzioni e con le modalità fornite dalla stessa, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiroindicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, Durante il periodo di garanzia ERGO S.r.l. fornirà gratuitamente i ricambi dei componenti per i quali sia riconosciuta la parte riparata ammonta difettosità e potrà, a tre mesisua sola insindacabile discrezione, riparare il prodotto difettoso gratuitamente in Italia; addebitando invece costi di vitto, alloggio, ore e spese di viaggio per interventi all’estero. I Nell’eventualità in cui i difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudoriscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di ERGO S.r.l., le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate al Cliente. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentogaranzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia dei prodotti. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire aL’operatività delle condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difettigaranzia e le prestazioni di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggettoERGO S.r.l. derivanti dalla stessa sono sospensivamente condizionate nel caso in cui il Cliente non abbia adempiuto totalmente o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solparzialmente all’obbligo del pagamento del prezzo. La garanzia non può essere fatta valere o in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretesdifetti e/o malfunzionamenti che si verifichino in seguito ad improprio o errato uso del prodotto, omissione delle attività operative raccomandate, mancato o parziale rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzionistruzioni, riparazioni errate, non oculata sorveglianza, normale consumo ed usura, alterazioni e o modifiche all’oggetto contrattualeffettuate sul prodotto e senza iespresso l consenso scritto della FFS Cargo ERGO S.r.lSA. 10.5 Pe, difetti causati da agenti chimici od elettrici. ERGO S.r.l. non riconoscerà in garanzia r i pezzi forniti dall’Aziendcosti e le attività di riparazione che si siano rese necessarie a seguito di danni causati da trasporto e/a da errata movimentazione. ERGO S.r.l. non risponde dei difetti di conformità dei prodotti e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal Cliente o da terzi o che al momentagiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Qualora il montaggio o l’installazione dei materiali sia eseguito dal Cliente, questi si assume l’impegno di custodire, movimentare e trasportare i prodotti in modo adeguato e di conservarli in modo tale da evitarne il deterioramento, fino all’ultimazione del montaggio. ERGO S.r.l., in quanto costruttore, non è responsabile o dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcundei prodotti. La realizzazione di installazioni che compromettano la sicura e ottimale esecuzione di attività di intervento e/o riparazione durante il periodo di a garanz, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, determina una limitazione della responsabilità e delle eventuali attività da svolgere da parte di ERGO S.r.l. sull’unità da riparareia.

Garanzia. 10.1 1I difetti 11.1. Il Venditore garantisce che i Prodotti rispettano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nell’ordinamento italiano e sono conformi al Contratto e alla prassi dei rapporti in essere, al momento della Conferma d’Ordine o, comunque, della conclusione del Contratto (la “Garanzia”). Specifici utilizzi dei Prodotti devono essere contestati dall’Azienda previamente concordati con il Venditore. 11.2. È esclusa l’operatività della Garanzia in relazione a vizi e/o difetti e/o non conformità che possano manifestarsi a causa del trasporto (se a cura dell’Acquirente), di un uso improprio o di una conservazione inadeguata o comunque negligente, imprudente e imperita, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei Prodotti. 11.3. Per le merci non ritirate entro i termini stabiliti il Venditore si riserva di garantire le caratteristiche pattuite in fase d’ordine. La shelf life dei prodotti in cartone ondulato risulta essere pari a 12 mesi. Il prodotto è garantito per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertaaspetti qualitativi e performances meccaniche per 6 mesi, funzionali per 12 mesi rispettando condizioni di stoccaggio idonee in ambiente chiuso, asciutto, arieggiato, non esposto a sorgenti luminose dirette e correttamente confezionato. 11.4. Per le caratteristiche tecnologiche, idoneità di funzionalità e/o modalità di utilizzo del prodotto si fa riferimento alle dichiarazioni di conformità fornite e/o comunicate dal Venditore e che l’Acquirente dichiara di avere ricevuto e di ben conoscere. L’acquirente deve accertare l’idoneità tecnologica del prodotto per lo scopo a cui è destinato e verificarne la conformità alle norme vigenti di competenza, con ogni e più ampio esonero di responsabilità in capo alla Schiassi. L’Acquirente, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni proposito, da atto che prima di manutenzione (termine dar corso alla conferma d’ordine ha eseguito le verifiche tecnologiche sui prodotti e che li ritiene idonei alla propria attività. Il Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, non risponderà in alcun caso per vizi di garanzia)inidoneità funzionale derivanti dalla cattiva conservazione da parte dell’acquirente, né per l’utilizzo in modo difforme da quanto riportato nelle dichiarazioni di conformità eventualmente rilasciate. 11.5. In caso Fermo quanto sopra, accertata la responsabilità del Venditore, i rimedi esperibili dall’Acquirente ai sensi della Garanzia, rimangono comunque a discrezione del Venditore, e consistono nei seguenti: a) nella restituzione del prezzo ricevuto per i Prodotti non conformi, previa restituzione degli stessi; b) nella sostituzione dei Prodotti non conformi, previa restituzione degli stessi; c) nel ricondizionamento dei Prodotti non conformi, previa restituzione degli stessi; d) nell’applicazione di ritardo nel ritirosconto sui Prodotti non conformi, il termine o sull’intero lotto fornito, che l’Acquirente accetta senza riserve. 11.6. Il Venditore si riserva la facoltà di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo esaminare i Prodotti asseritamente viziati e/o difettosi e/o non conformi, ai fini di valutare l’esistenza dei vizi, difetti e/o non conformità denunciati dall’Acquirente e se gli stessi sono coperti dalla Garanzia. Contestualmente alla denuncia di vizi, difetti e/o non conformità, l’Acquirente dovrà pertanto fornire ogni informazione e documento utile alla predetta valutazione, identificando anche a mezzo del numero di DDT la messa partita di Prodotti interessata e inviando al Venditore, a titolo meramente esemplificativo, evidenza fotografica e, se possibile, un campione rappresentativo dei Prodotti, che comunque dovranno essere posti a disposizione del veicolo Venditore e/o di terzi da questi incaricati per il ritiroogni opportuna verifica. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiIn ogni caso, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono reso dei Prodotti, qualsiasi essi siano, deve essere contestati per dieci anni a partire preventivamente accettato dal collaudo. La prova del dolo spetta all’AziendaVenditore. 10.2 In caso 11.7. Qualunque altra forma di difettogaranzia, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita espressa o tacita, ivi compresa a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine titolo di esecuzione per due volteesempio ogni garanzia di legge, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spesesi intende esclusa e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercatosostituita dalle presenti Condizioni e da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanquanto previsto nelle Condizioni Particolariti. 10.3 Tutte le pretes11.8. Il Venditore garantisce che, al momento della consegna, i Prodotti non violano i diritti e dproprietà intellettuale di terze parti in Italia; è esclusa dalla predetta i garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo terminogni e qualsiasi opera creativa potenzialmente oggetto e di garanzproprietà intellettuale fornita dall’Acquirente o da terzi per conto dell’Acquirente, tra cui, in via meramente esemplificativa e non limitativa, prodotti, specifiche, disegni, loghi, stampe, grafiche, istruzioniia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo S11.9. Il Venditore si riserva A di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo rilasciare certificazioni sui prodotti e sulla materia prime solo ed esclusivamente nel caso in cui l’acquirente le richieda espressamente prima dell’attivazione dell’ordine, e previa valutazione inerente fattibilità, modalità e costiSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono 7.1. Il Venditore garantisce i Prodotti per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di fatturazione. 7.2. OMR garantisce il perfetto funzionamento dei componenti meccanici venduti che dovranno essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni installati secondo le indicazioni fornite ed esclusivamente da personale specializzato. 7.3. La garanzia è valida limitatamente ad un utilizzo conforme dei Prodotti Contrattuali ed ad una loro corretta installazione. 7.4. Sono assolutamente da considerarsi esclusi dalla garanzia problemi derivanti da un uso improprio dei prodotti quali, a titolo puramente esemplificativo, danneggiamento dell’attrezzatura durante il trasporto, montaggi difettosi, modifiche o riparazioni al prodotto eseguite da personale non specializzato, o causate dall’utilizzo di ricambi non originali, e ogni altra causa non direttamente imputabile a OMR Srl. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti i componenti e accessori soggetti a normale usura derivante dal loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)specifico impiego. 7.5. In ogni caso la garanzia non potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo eventualmente difettoso, escludendo qualsiasi riconoscimento per oneri di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione manodopera o quant’altro risulti necessario allo smontaggio e rimontaggio del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaprodotto ritenuto difettoso. 10.2 7.6. Ai sensi del precedente punto l’OMR sostituirà il materiale eventualmente non funzionante purché il medesimo sia inviato a cura e spese dell’acquirente alla sede della OMR srl in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell’Oleo n. 55. Le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente. 7.7. In nessun caso OMR può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non idoneità del prodotto in relazione al tipo di difettoimpiego a cui viene destinato. 7.8. In particolare, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA OMR non è riuscita tenuta a eseguire la riparazione richiesta dopo garantire: - che il cliente ha fissato prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in particolare da malintenzionati; - che il termine prodotto sia in grado di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà prevenire danni a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggettocose o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solpersone o in caso di mancanze ripetute e rilevanfurti, rapine o atti dolositi. 10.3 Tutte le pretes7.9. Di conseguenza, OMR Srl non è soggetta a responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenzdanni alle cose o alle persone contestabili sulla base dell’inefficacia a del singolo termine di garanzprodotto fornitoia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo S7.10. L’eventuale esistenza A di fornirvizi difetti non evidenti darà al compratore e la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavorpossibilità i di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo esercitare i rimedi previsti dalla leggeSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 1. Plasmatreat cede al Cliente tutte le pretese nei confronti dei fornitori di Prodotti essenziali di terzi. Il Cliente può rivalersi su Plasmatreat per difetti di Prodotti essenziali di terzi solo nel caso in cui precedentemente abbia chiamato a rispondere, anche in giudizio, il fornitore terzo, senza esito positivo. 2. In presenza di difetti evidenti dei Prodotti consegnati, eventuali contestazioni devono essere contestati dall’Azienda per iscritto presentate subito dopo la loro ricezione, al più tardi entro cinque 7 giorni dalla dall’accettazione. In caso di difetti non suscettibili di essere rilevati, essi devono essere denunciati subito dopo la loro scoperta, al più tardi 7 giorni dopo. La contestazione deve essere presentata per iscritto e specificando il numero della consegna e, se presente, il numero di matricola. Plasmatreat deve poter esaminare il Prodotto difettoso. 3. Plasmatreat si impegna, in presenza di difetti gravi e incidenti sul funzionamento tempestiva- mente e correttamente segnalati secondo quanto precedentemente indicato al punto 1 a eliminarli a proprie spese entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (un congruo termine di garanzia)almeno 14 giorni, a propria scelta mediante riparazione o sostituzione del Prodotto. In caso Se l’eliminazione del difetto non ha avuto esito positivo, Plasmatreat ha ancora una volta il diritto di ritardo nel ritiro, eliminare il difetto entro un nuovo termine di garanzia inizia due almeno 14 giorni lavorativi dopo la messa me- diante riparazione o sostituzione del Prodotto. 4. Plasmatreat non è tenuta a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I eliminare difetti che sono stati nascosti denunciati in ritardo o in maniera non corretta. Se il Cliente ha modificato il Prodotto difettoso, ha eseguito male la manutenzione, l’ha riparato in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudoerrato oppure l’ha modificato in altro modo senza il previo consenso di Plasma- treat oppure il difetto è da ricondursi all’utilizzo abituale, Plasmatreat può non attenersi all’elimina- zione del difetto. La prova Gli obblighi di Xxxxxxxxxxx all’eliminazione del dolo spetta all’Aziendadifetto non superano in nessun caso quelli che i fornitori di Plasmatreat hanno nei suoi confronti. I Prodotti difettosi sostituiti da Xxxxxxxxxxx ritornano di proprietà di Plasmatreat. 10.2 In caso 5. Il Cliente può recedere dal contratto solo se Plasmatreat non è in grado di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima eliminare difetti a essa imputabili secondo il precedente punto 3 e la violazione contrattuale del Prodotto non è solo un miglioramentoirrisoria. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recederCliente recede e dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in cas, Xxxxxxxxxxx deve restituire il Prodotto e, indipendente- mente da eventuali pretese, pagare un congruo corrispettivo nell’ammontare del canone o di mancanze ripetute e rilevanloca- zione usuale per il tempo di utilizzo del Prodottoti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertaLa garanzia di L'Affilotecnica riguardo la qualità dei Prodotti forniti viene prestata nei limiti di quanto descritto nella scheda tecnica del Prodotto medesimo, che l’Acquirente dichiara di conoscere preventivamente all'invio dell'OdA, ovvero nei casi di cui al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)2.3. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda.dell'OdV. 10.2 In caso La garanzia da parte di difettoL'Affilotecnica avrà la durata di dodici (n. 12) mesi dalla data di consegna, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA ove non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggettodiversamente indicato nell’offerta o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevantnella CdO.i. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzL'Affilotecnica risponde solo ed esclusivamente per i vizi dei Prodotti che siano direttamente riconducibili a difetti e/o malfunzionamenti dovuti a una loro non conformità alle specifiche tecnicheia. 10.4 L’obbligLa garanzia non opera, in ogni caso, ove siano riscontrabili errori compiuti sui Prodotti o da parte della FFS Cargo Sdell'Acquirente, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di: 10.5 In nessun caso L'Affilotecnica garantisce l’idoneità dei Prodotti a soddisfare particolari esigenze dell’Acquirente o A di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo Terzi, salva specifica clausola in tal senso sottoscritta dalle Parti nel Contratto, e solamente ove vi sia stata una precisa e completa descrizione delle esigenzeSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Aziend10.6 L'Affilotecnica non rilascia alcuna garanzia in merito alla rispondenza dei Prodotti agli standard tecnici e di sicurezza ai sensi dell'art. 9.4, salva specifica clausola in tal senso sottoscritta dalle Parti nel Contratto. 10.7 È esclusa qualsiasi altra garanzia, legale e/a o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzconvenzionale, diversa da quella prevista dalle presenti CGFia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta9.1 Salvo diverso accordo, Ricoh fornisce esclusivamente prodotti nuovi di fabbrica con la qualità propria dei marchi originali. 9.2 Ricoh non rilascia nessuna garanzia e non assume nessuna responsabilità riguardo al più tardi entro sei mesi raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo cliente per il ritirotramite di determinati prodotti o delle loro funzioni nell’ambito di un sistema IT o in am- biente IT. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiA riguardo, i diritti del cliente sono circoscritti al- la garanzia del fabbricante. 9.3 Per i sistemi tecnici, incombe al cliente di provvedere a un luogo adeguato per la collazione, ai necessari collegamenti elettrici nonché a eventuali connessioni elettroniche. 9.4 Ricoh assicura, fatte salve le cifre 9.1-9.3 e 9.7, che i prodotti sono idonei all’impiego usuale previsto e presen- tano le caratteristiche concordate contrattualmente (di se- guito »garanzia«); un eventuale difetto deve già essere presente al momento del trasferimento del rischio. 9.5 Una garanzia è esclusa se il periodo cliente o terzi apportano modi- fiche o eseguono riparazioni inappropriate, oppure se il cliente, qualora si presenti un difetto, non adotti tempesti- vamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà modo a Ricoh di eliminare il difetto. 9.6 La garanzia di Ricoh è esclusa per i pezzi di ricambio o materiali alternativi non approvati da Ricoh nonché per eventuali danni conseguenti o guasti riconducibili a detti pezzi di ricambio o materiali. 9.7 È esclusa una garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendai materiali di usura, di servizio o di consumo. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 12.1. I beni oggetto della fornitura sono coperti da garanzia per la riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti che dovessero guastarsi per difetto di costruzione o vizio di materiale. Il periodo di garanzia è specificato nelle quotazioni in accordo alla tipologia dei prodotti. Il verificarsi di avarie, difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertadi costruzione, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni vizi di manutenzione (termine materiali non da diritto all’Acquirente di garanzia)sospendere o ridurre i pagamenti pattuiti all’ordine. 12.2. In caso di ritardo nel ritiroimpossibilità di riparazione o sostituzione di un oggetto di fornitura sarà reso il corrispettivo dell’oggetto a tacitazione di ogni diritto. Ogni valutazione in merito alla sostituzione, il termine riparazione o rifusione dell’oggetto di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo fornitura è di esclusiva competenza. Del. Fornitore. 12.3. Il periodo di garanzia, inizierà a decorrere dal giorno in cui la messa a disposizione del veicolo merce risulta pronta per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo Qualora i prodotti oggetto della vendita e del presente contratto fossero accompagnati da un certificato di calibrazione la garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaquanto ivi contenuto decorrerà dalla data di avvenuta certificazione. 10.2 In caso 12.4. Qualora intervenga una riparazione o sostituzione, la garanzia sul pezzo riparato o sostituito è di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se 4 mesi dall’avvenuta riparazione o sostituzione (data del Documento di Trasporto con il quale avviene la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanrestituzione al Cliente)ti. 10.3 Tutt12.5. Le eventuali spese di trasporto alla/dalla sede del Venditore in Barlassina sono sempre a carico dell’Acquirente. Restano altresì a carico dell’Acquirente il costo della trasferta e/o di eventuali sopralluoghi del personale specializzato del Venditore, tra cui la manodopera, e le pretesspese e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo terminviaggio e trasferta con rimborso a pie e di garanzlistaia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 9.1 OLEOBI garantisce che i Prodotti saranno immuni da vizi e/o difetti devono essere contestati dall’Azienda materiali di fabbricazione. 9.2 La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei Prodotti e per i Prodotti sostituiti in garanzia dal giorno della loro sostituzione. Tale garanzia non è applicabile alle parti di normale usura e a quelle di normale consumo. 9.3 Se non diversamente stabilito per iscritto dalle Parti, il Cliente dovrà denunciare a OLEOBI eventuali vizi e/o difetti dei Prodotti consegnati rispetto all’Ordine e alla Conferma d’Ordine, entro cinque otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed entro otto giorni dalla scoperta per i difetti occulti, nelle forme di comunicazione previste nel presente Contratto. Decorso tale termine, i Prodotti si intenderanno pienamente conformi all’Ordine e alla Conferma d’Ordine e nessuna responsabilità e/o inadempimento potrà essere imputato, a nessun titolo, a OLEOBI. 9.4 La garanzia si intende limitata a difetti dipendenti da cattiva qualità del materiale o della costituzione. Essa non si estende ai difetti dipendenti dal consumo naturale o da imperizia o negligenza del Cliente o a parti di prodotto che per la composizione del materiale o per la natura del loro scopertaimpiego siano soggetti a rapido deterioramento. 9.5 Entro tale periodo OLEOBI, al più tardi quale il Cliente abbia denunciato il difetto nei termini di cui al superiore art. 9.3, si impegna, a sua scelta, entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (un termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiroragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendariparare o sostituire gratuitamente i Prodotti o le parti risultati difettosi. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti 16.1 Tutti i beni devono essere contestati dall’Azienda coperti da garanzia, ai sensi di legge, per iscritto entro cinque giorni un periodo non inferiore a 5 anni dalla loro scopertadata di accettazione/collaudo degli stessi. 16.2 L’accettazione delle forniture da parte delle Amministrazioni contraenti non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiroalle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiseppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito. 16.3 Il Fornitore si impegna, durante il periodo di garanzia per garanzia, a riparare o a sostituire, a cura ed oneri a proprio carico, nel più breve tempo possibile, quelle parti necessarie a ripristinare la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente in materia, sempreché i guasti e le rotture non siano stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendacausati da imperizia o negligenza dell’utilizzatore. 10.2 In caso 16.4 Qualora si dovessero rilevare, anche oltre il periodo di difettogaranzia, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non gravi difetti funzionali e/o strutturali dei prodotti tali da produrre danni al paziente o al personale, il Fornitore è riuscita tenuto al ritiro immediato del prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo equivalente per funzionalità e caratteristiche, senza alcun onere a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevancarico dell’Amministrazioni contraentiti. 10.3 Tutte le pretes16.5 Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzintervento, pena l’applicazione delle penali previste dal presente capitolatoia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda 18.1. L’Appaltatore garantisce che i beni/servizi sono stati progettati/eseguiti interamente in conformità con le specifiche tecniche e il programma dei lavori, e che i beni sono adatti allo scopo preposto; l’Appaltatore garantisce inoltre che il progetto, l’adeguatezza, i metodi di fabbricazione così come le caratteristiche garantite conformi allo stato dell’arte, sono state fabbricate attenendosi a tutte le normative vigenti, che contengono esclusivamente materiali nuovi e di primissima qualità e che l’articolo ordinato è privo di difetti. L’Appaltatore garantisce inoltre di conseguire e soddisfare con la dovuta affidabilità tutti i valori relativi alle prestazioni definiti nel contratto. L’Appaltatore deve indicare a TGW, in maniera dimostrabile, tutti i rischi in cui abitualmente si incorre durante l’utilizzo del prodotto. L’Appaltatore è responsabile al tempo stesso dei beni e dei componenti consegnati ma non fabbricati dallo stesso, e/o per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)i servizi resi. 18.2. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiSalvo diversamente concordato, il periodo di garanzia per scade 24 mesi dopo l’accettazione finale dell’intero sistema e dopo la parte riparata ammonta correzione di eventuali difetti, a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti prescindere dal periodo di messa in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudofunzione. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 garanzia deve coprire il materiale, il personale e qualsiasi altro costo. In caso di difettodifetto nascosto il periodo di garanzia decorre ed è effettivo dal momento in cui il difetto viene oggettivamente indentificato. Per le merci solitamente conservate all’interno del loro imballo fino al momento dell’utilizzo, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentoi difetti che non sono visibili fino a quando le merci non vengono prelevate dall’imballo, dovranno essere considerati difetti nascosti. 18.3. Se la FFS Cargo SA Alla consegna TGW non è riuscita obbligata a eseguire ispezionare le merci e a notificare possibili difetti (inclusi difetti relativi alla qualità) pertanto la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il consegna non implica mai l’accettazione della merce. L’applicazione dell’Art. 1665, commi 3° e 4°, cod. civ. italiano, è espressamente derogata. 18.4. Successivamente alla consegna TGW avrà a disposizione un termine di esecuzione 60 (sessanta) giorni per due volteevidenziare eventuali difetti. In tal caso, l’Azienda potrà TGW, a propria scelta: 🡺 prenderesua esclusiva discrezione, avrà facoltà di propria iniziativarichiedere una breve comunicazione da parte dell’Appaltatore nella quale questi si impegna a porre rimedio a tutti i provvedimentidifetti rilevati durante il periodo di garanzia concordato a proprie spese e a proprio rischio correggendo (riparando o fornendo le componenti mancanti) e/o eseguendo sostituzioni, applicando una riduzione del casoprezzo, richiedendo un’azione di redibizione o provvedendo a correggere i difetti ed eseguendo servizi che risultano non forniti o non correttamente eseguiti oppure richiedendone la correzione da parte di terzi a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile soldell’Appaltatore o in caso di mancanze ripetute e rilevanmonito che non sortisce effetto o di pericolo imminenteti. 10.3 Tutte le pretes18.5. In casi di reclamo contro il titolo di garanzia, l’onere della prova spetta all’Appaltatore per l’intero periodo e di garanzia dell’Azienda nei confronta riprova che il difetto non esisteva al momento i della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzconsegnaia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo S18.6. In caso A di fornire la garanzia decade se l’Azienddifetti di qualsivoglia natura, TGW potrà, in ogni caso, trattenere l’intero prezzo di acquisto pendente a o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo compenso per le opere fino alla completa correzione dei difettiSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Aziend18.7. In caso di rettifica a o chsostituzione delle componenti difettose il periodo di garanzia per le parti in oggetto decorre e al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzdella corretta ripresa del funzionamento. Qualsiasi interruzione del funzionamento causata dall’Appaltatore entro il periodo di garanzia comporta un periodo di proroga concordatoia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 L’Azienda si impegna a riprendere o a migliorare a titolo gratuito eventuali prestazioni eseguite in modo scorretto. 8.2 L’Azienda si impegna a rimuovere gratuitamente eventuali difetti devono essere contestati dall’Azienda a componenti usati nel corso della manutenzione migliorandoli o sostituendoli, a sua discrezione. 8.3 Qualora l’Azienda non adempia o non adempia nei tempi previsti gli obblighi di cui sopra riguardo la ripresa, il miglioramento o la sostituzione, il Committente ha il diritto di fissare una proroga ragionevole. Nel caso in cui l’Azienda faccia scadere colpevolmente una proroga ragionevole, il Committente può, a sua discrezione, esigere una riduzione del compenso per iscritto la manutenzione o recedere dal contratto, previa assegnazione di un’ulteriore proroga ragionevole. Lo stesso vale in caso di fallimento della rimozione dei difetti. 8.4 Il Committente non dispone di ulteriori garanzie. In particolare, l’Azienda non fornisce alcuna garanzia che gli strumenti oggetto della manutenzione funzionino ininterrottamente e perfettamente. È da escludersi inoltre ogni obbligo di risarcimento per danni provocati da un difetto. 8.5 Quando il Committente si adopera per beneficiare di una garanzia, egli deve notificare all’Azienda i difetti e i danni riscontrati immediatamente dopo averli scoperti, in forma scritta o via fax, e fare il possibile per contenere i danni provocati da un difetto. Per beneficiare della garanzia, il Committente deve esaminare lo strumento sottoposto a manutenzione quanto prima, compatibilmente con le proprie attività aziendali, ma in ogni caso entro cinque 14 giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo dall’esecuzione delle prestazioni di manutenzione (termine assistenza. Una volta scaduto questo termine, egli non può più avanzare rivendicazioni rispetto a difetti che avrebbe dovuto verificare in tale fase di garanzia). In caso di ritardo nel ritiroispezione. 8.6 Eccetto quanto diversamente concordato, il termine di decadenza della garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione è di 12 mesi dallo svolgimento della prestazione. È da escludersi un nuovo inizio del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia decadenza in seguito all’eliminazione di eventuali difetti in garanzia, salvo nei casi in cui tali difetti insorgano per la parte riparata ammonta a tre mesidolo o colpa grave dell’Azienda. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischioL’onere probatorio circa l’irregolarità della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solprestazione o in caso di mancanze ripetute e rilevanconferma è a carico del Committenteti. 10.3 Tutte le pretes8.7 Se in seguito alla verifica e di garanzia dell’Azienda nei confrontun reclamo dovesse emergere che il caso in questione non è coperto da garanzia, l’Azienda è autorizzata ad addebitare la verifica e lo svolgimento i della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzprestazione ai prezzi in vigore in quel momentoia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda 1. Il Venditore non fornisce all’Acquirente alcuna garanzia diversa da quanto previsto dai presenti TCGC. A meno che non sia statuito diversamente qui di seguito, il Venditore non fornisce alcuna garanzia in merito a qualsiasi (dedotto o implicito) utilizzo o qualità dei Prodotti. 2. Il Venditore garantisce all’Acquirente la conformità dei Prodotti venduti con i marchi propri del Venditore per iscritto un periodo di garanzia di ventiquattro (24) mesi, salvo che sia diversamente previsto sull’imballaggio dei prodotti. Il periodo di garanzia di 24 mesi inizia a decorrere il giorno in cui l’Acquirente (ri)vende i prodotti, se (ri)venduti entro cinque giorni dalla loro scoperta, tre (3) mesi dopo la consegna dei prodotti al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)Venditore. In caso di ritardo nel ritiroutilizzo professionale o equivalente da parte del cliente dell’Acquirente, il termine di la garanzia inizia due giorni lavorativi per questi Prodotti è limitata a dodici (12) mesi. La garanzia del Venditore si estingue in ogni caso ventisette (27) mesi dopo la messa a disposizione consegna del veicolo per Prodotto da parte del Venditore all’Acquirente o dopo quindici (15) mesi, nel caso di uso professionale. Il tipo di uso (professionale o equivalente o non professionale) dovrà, se contestato dal Venditore, essere dimostrato dall’Acquirente. L’Acquirente dovrà fornire in ogni caso (copia) della fattura/dell’Accordo originale. Il Venditore non avrà alcuna obbligazione diretta nei confronti dell’Acquirente con riferimento ai Prodotti coinvolti dopo il ritirodecorso dei periodi stabiliti in questo comma. 3. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiIn deroga alle previsioni del precedente comma 2 del presente articolo, il periodo di garanzia per i prodotti consumabili, ossia i prodotti soggetti a usura e con una durata previsti di non più di 6 mesi, inclusi, senza pretesa di esaustività, le batterie, le fascette, i morsetti, i profumatori per aspirapolvere, così come gli altri prodotti con un prezzo di acquisto non superiore a € 30,00, i quali ultimi si presumono essere consumabili, verrà limitato a sei (6) mesi, che inizieranno a decorrere dal giorno dopo la parte riparata ammonta consegna., 4. Per i Prodotti di altri (non Nedis) marchi, saranno applicabili i periodi di garanzia del produttore del rispettivo Prodotto, sino al limite in cui il Venditore sarà in grado di trasferirli all’acquirente. L’informazione su questi periodi di garanzia è disponibile sul negozio online e in seguito a tre mesispecifica richiesta. In caso contrario - mutatis mutandis – a questi Prodotti si applicheranno i commi 2 e 3 del presente articolo. Le previsioni contenute in questo articolo non derogano tuttavia ai diritti che l’Acquirente può vantare nei confronti dei produttori di tali Prodotti. 5. I difetti che sono stati nascosti reclami in modo doloso possono garanzia devono essere contestati inviati per dieci anni a partire iscritto al Venditore entro e non oltre trenta (30) giorni dal collaudogiorno in cui il difetto/vizio è stato scoperto o avrebbe ragionevolmente dovuto essere scoperto. La prova del dolo spetta all’AziendaCiò deve avvenire mediante la procedura RMA descritta nell’articolo 11. 10.2 6. Se il Venditore ritiene il reclamo fondato e coperto da garanzia, il Venditore, a sua discrezione dovrà alternativamente: a. riparare i Prodotti difettosi; b. fornire un Prodotto sostitutivo o parti di esso, c. rimborsare il prezzo d’acquisto all’Acquirente, con risoluzione contestuale (senza intervento giudiziario) dell’accordo concluso. Il Venditore può scegliere di sostituire il prodotto difettoso con un prodotto equivalente. In caso di difettoconsegna di un prodotto sostitutivo e/o equivalente, l’Azienda può richiedere dapprima solo questo non avrà effetti sulla garanzia fornita. In altre parole, non inizierà a decorrere un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo terminnuovo periodo e di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo S7. Se l’Acquirente o qualsiasi terza Parte (abbia effettuato o) effettui riparazioni e/o modifiche al Prodotto, senza previa esplicita autorizzazione scritta del Venditore, il Venditore non ha alcun obbligo A di fornirgaranzia. 8. Se il Prodotto non mostra alcun difetto dopo una verifica e un’ispezione globale del Venditore, quest’ultimo potrà addebitare un importo minimo di € 20,00 per costi di ispezione. Il Prodotto potrà essere reso, a richiesta. I costi di spedizione saranno sostenuti dall’Acquirente. 9. Se risulta che il difetto sia l’esito di un deterioramento, di un uso improprio o errato o di mancato rispetto delle istruzioni d’uso, di danno alle parti fragili o di normale usura, e la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo non si applicaSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazion10. I campioni per lo sviluppo di sperimentazioni, prototipi e versioni pre-produzione dei Prodotti sono esclusi dalla garanzia descritta nel presente articolo 10. 11. Eccetto quanto previsto nel presente articolo 10, il Venditore e non presentano difetti riconoscibili non viene prestatavrà a alcuna garanzresponsabilità nei confronti dell’Acquirente in caso di mancata capacità dei prodotti di soddisfare le garanzie disciplinate in questo articoloia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda La durata della garanzia è di due anni. La garanzia è relativa ai prodotti, alle motorizzazioni ed ai comandi (se forniti). Non sono ammesse trattenute dei pagamenti a titolo di garanzia. I costi per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertaeventuali smontaggi, trasporti da e per la sede della Abba srl e ri-montaggi dei materiali restano a carico dell’acquirente. In alternativa l’acquirente ha facoltà di richiedere l’intervento della Abba srl nel luogo in cui i prodotti sono stati montati. E’ responsabilità dell’acquirente assicurare l’accesso alle tende o ai frangisole sui quali effettuare gli eventuali interventi in garanzia. La Abba srl avrà diritto al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni riconoscimento dei costi di trasferta del proprio personale e di un costo aggiuntivo, per il disagio dell’intervento “on site” , pari a 2 ore di lavoro per ogni elemento ispezionato o riparato. Se dall’intervento non emergono responsabilità della Abba srl, l’intero costo del personale sarà fatturato all’acquirente. Eventuali componenti sostituiti durante la garanzia restano di proprietà della Abba srl. La garanzia sulle parti sostituite si estingue con quella del prodotto. Eventuali interventi effettuati in garanzia non danno titolo a richieste di proroga della garanzia stessa. La garanzia fornita non copre: - Danneggiamenti causati da montaggio non effettuato a regola d’arte dall’acquirente - Danneggiamenti causati da funzionamento in condizioni di lavoro estreme quali: atmosfere altamente inquinanti o corrosive, luoghi con temperature superiori a 55°C, ambienti eccessivamente polverosi, località marine con distanza dall’ultima onda inferiore a 1 km, località distanti meno di 1 km da centrali termoelettriche e insediamenti chimici, petrolchimici o impianti di termovalorizzazione. - danneggiamenti conseguenti a uso negligente del prodotto o a mancanza di manutenzione (termine di garanzia)secondo quanto richiesto dai manuali della Abba srl) - danneggiamenti causati da eventi meteorologici particolarmente intensi quali violenti temporali, trombe d’aria, grandine, fulmini, nevicate intense con cumuli nevosi etc. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile sol- danneggiamenti causati dalla movimentazione o in caso di mancanze ripetutghiaccio o in presenza di ostruzioni - sbiadimento di colori speciali o comunque la normale decolorazione di colori anche standard, inferiori al valore di 2 E - leggeri danneggiamenti dovuti all’usura ed alla vetustà del prodotto - sostituzione di componenti soggetti ad usura naturale - danneggiamenti causati da lavori di pulizia - danneggiamenti causati dal vento su tende metalliche a lamelle e e rilevanti. 10.3 Tuttsu tende in tessuto ad azionamento manuale. Nel caso di tende motorizzate i danni causati dal vento non sono coperti da garanzia qualora l’impianto di comando sia privo di anemometro o non sia stato realizzato dalla Abba srl - danneggiamenti alle motorizzazioni causati da impropri collegamenti elettrici, alimentazione con tensioni non adeguate o impiego di componenti degli impianti di centralizzazione non approvati dalla Abba srl - danneggiamenti alle motorizzazioni o ai moduli elettronici di comando (se forniti) conseguenti all’installazione in luoghi inidonei (non stagni o eccessivamente caldi o freddi o che permettono la formazione di condense) e dalla mancanza di dispositivi idonei a prevenire l’effetto di sovratensioni sulla linea elettrica. - l'accessibilità alla zona di installazione dei sistemi deve essere garantita dal cliente - mezzi di sollevamento e e le pretesimpalcature per eventuali interventi e driparazione in i garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenzsono a carico a del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornircliente - e la garanzia decade se l’Aziendnon riguarda eventuali danni a persone a o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo coseSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 13.1. I prodotti sono garantiti, nei limiti delle rispettive specifiche tecniche, da difetti devono essere contestati dall’Azienda di materiale e/o lavorazione. 13.2. La garanzia opera solo nei confronti del Cliente e comporta unicamente la sostituzione dei prodotti forniti da Tapì, da effettuarsi Ex Works (EXW - Incoterms 2010) presso lo stabilimento Tapì nei tempi tecnici normalmente occorrenti a produrre il lotto sostitutivo. A tal fine, il Cliente, solo ove richiesto per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertada Tapì, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni dovrà restituire Delivered Duty Paid (DDP - Incoterms 2010) a proprie spese i prodotti difettosi a Tapì, unitamente ad un rapporto che contenga ogni dato necessario all’identificazione del relativo lotto e della data di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiroconsegna, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione oltre alla descrizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudodifetto riscontrato. 13.3. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA garanzia non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solopererà o in caso di mancanze ripetute e rilevannormale degrado d’uso dei prodotti e/o difetti o malfunzionamenti dovuti ad imperizia nel trasporto o nello stoccaggio od uso difforme dalle istruzioni di Tapìti. 10.3 Tutte le pretes13.4. I prodotti sono garantiti per un periodo e d12 (dodici) mesi dalla data di spedizione ex-works. 13.5. La presente costituisce l’unica i garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo terminCliente. Nessun’altra forma e di garanz, oltre a quella prevista dal presente articolo, potrà essere invocata dal Clienteia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo S13.6. Il Cliente si intenderà automaticamente decaduto dalla presente garanzia qualora all’atto del verificarsi del difetto risulti inadempiente ai propri obblighi A di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo pagamentoSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti devono essere contestati dall’Azienda nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti. 8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione. 8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro cinque giorni dalla loro scopertaun termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale. 8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, al d’accordo con il Cliente, ritenesse più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni opportune svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro. 8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del veicolo per il ritiroFornitore. Dopo l’eliminazione Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti contestatidi conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che loro natura, sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendasoggette ad usura rapida e continua. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti devono essere contestati dall’Azienda nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti. 8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione. 8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro cinque giorni dalla loro scopertaun termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale. 8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro. 9.2 - In ogni caso, al più tardi entro sei mesi dal collaudo di fuori delle prestazioni ipotesi tassative ed inderogabili previste dall’ordinamento vigente in tema di manutenzione (termine di garanzia)responsabilità del fornitore, e salvo quanto previsto dall’art. In caso di ritardo nel ritiro1229 cod. civile, il termine Cliente non potrà chiedere il risarcimento di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa danni diretti e indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo titolo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendarisarcimento somme superiori al valore della merce fornita. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono 15.1. L’appaltatore garantisce per la durata di 12 mesi dalla data del completamento dei lavori la loro esecuzione accurata e a regola d’arte, conformemente alle seguenti condizioni. Quando i lavori dovessero essere contestati dall’Azienda interrotti in seguito ai motivi citati al capoverso 11.2, la garanzia per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, i lavori ultimati prima dell’interruzione inizia a decorrere al più tardi entro sei 3 mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)dopo l’inizio dell’interruzione. In caso di ritardo nel ritiro, il Il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi scade in ogni caso tre anni dopo la messa a disposizione l’inizio del veicolo per il ritiromontaggio convenuto. 15.2. Dopo l’eliminazione I difetti dei difetti contestati, lavori di montaggio constatati durante il periodo di garanzia, verranno eliminati gratuitamente, a condizione che essi siano notificati per iscritto all’appaltatore imme- diatamente dopo essere stati constatati. Una garanzia per la parte riparata ammonta difetti imputabili a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire lavori eseguiti dal collaudo. La prova personale del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difettocommittente o da terzi, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due voltema sotto sorveglianza dell’appaltatore, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solsaranno garantiti dall’appaltatore soltanto o in caso di mancanze ripetute e rilevancolpa grave del suo personale nel rilasciare istruzioni o durante la sorveglianzati. 10.3 Tutte le pretes15.3. Non sussiste obbligo e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzquando il committente o terzi, senza l’approvazione scritta dell’appaltatore, eseguono modifiche o riparazioni o quando il committente non prenda immediatamente gli adeguati provvedimenti per ridurre il dannoia. 10.4 L’obbligo da part15.4. Per i lavori di riparazione nell’ambito e della FFS Cargo SA di fornirgaranzia, l’appaltatore ne assume e la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuatnella stessa misura come per i o lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo originali, ma non per una durata superiore per la quale erano garantitiSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentan15.5. Sono escluse rivendicazioni e diritti conseguenti a o difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzoltre a quelli citati nei capoversi 15.1 fino a 15.4ia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 Il Cliente dovrà ispezionare i beni consegnati appena ricevuti, entro otto giorni lavorativi, per difetti e, se concordato, dovrà esaminare le caratteristiche garantite e riportare qualsiasi difetto identificato senza indebito ritardo, entro ulteriori cinque giorni lavorativi. Qualora i beni vengano consegnati, essi devono essere contestati dall’Azienda ispezionati immediatamente dopo la ricezione per iscritto quanto riguarda danni dovuti al trasporto ed all’imballaggio, nonché relativamente a modifiche in termini di quantità e dimensioni. Qualsiasi variazione deve essere annotata sulla polizza di carico o sulla bolla di consegna. I difetti occulti devono essere riportati per via scritta non appena vengono rilevati. Qualora il Cliente non riportasse difetti entro cinque giorni il tempo stabilito, i beni verranno considerati privi di difetti e conformi al contratto. Riguardo la qualità, si considererà concordata solamente la descrizione dei servizi fornita da FKV S.r.l. inclusa nella conferma dell’ordine o la descrizione del prodotto del produttore. Dichiarazioni pubbliche, testimonianze o pubblicità non si considerano informazioni contrattualmente vincolanti riguardo la qualità dei beni. Qualsiasi scostamento dal manuale di istruzioni, dalle specifiche o altre funzionalità descritte nel contratto verranno considerati quali difetti solo se risulteranno in una sostanziale alterazione per l’utilizzo. Dovrà essere data notifica a FKV S.r.l. di qualsiasi restituzione in anticipo. L’eliminazione di difetti causati da normale usura, altre condizioni o errori da parte dell’operatore sono esclusi dalla loro scopertagaranzia, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni a meno che non siano coperti da pretese legali vincolanti. Lo stesso vale per qualsiasi difetto attribuibile a modifiche dei beni non apportate da FKV S.r.l. FKV S.r.l. non garantisce che i prodotti forniti corrispondano agli scenari applicativi specifici del Cliente, o che funzionino assieme ad altri beni del Cliente, o altri beni del produttore, senza causare guasti o danneggiamenti. FKV S.r.l. non si assume responsabilità per obblighi consultivi. Di conseguenza, è esclusa qualsiasi responsabilità per stime assistite, raccomandazioni, soluzioni suggerite, etc. che dipendano dai sistemi del Cliente o siano ad essi pertinenti. 8.2 Il Cliente avrà diritto ad una performance successiva per prodotti difettosi per mezzo di manutenzione (termine una eliminazione dei difetti o di garanzia)consegna di un articolo sostitutivo privo di difetti a discrezione di FKV S.r.l. In Qualora la successiva performance si rivelasse inefficace, il Cliente potrà scegliere di richiedere una riduzione del pagamento o la rescissione del contratto. Nel caso di ritardo nel ritirouna violazione minore del contratto, in particolare difetti di minore portata, il termine Cliente non avrà alcun diritto di rescissione. Qualora il Cliente eserciti il proprio diritto di rescissione a seguito di inefficacia dell’ulteriore performance, egli non avrà alcun ulteriore diritto di richiedere risarcimento per i difetti. Qualora il Cliente richieda un risarcimento a seguito dell’inefficacia dell’ulteriore performance, il Cliente manterrà i beni qualora per lui fosse ragionevole agire in tal modo. La richiesta di risarcimento è limitata al divario tra prezzo di acquisto e valore dei beni difettosi. Ciò non si applica ai casi in cui sia FKV S.r.l. a violare il contratto in mala fede. FKV S.r.l. potrà scegliere se eseguire l’ulteriore performance presso il luogo dell’installazione o presso la propria sede. Se l’ulteriore performance verrà effettuata presso il luogo dell’installazione, il Cliente dovrà dare al rappresentante di FKV S.r.l. accesso illimitato all’oggetto acquistato sia per quanto riguarda l’orario ed il luogo dell’accesso. A tal proposito si applicherà la Clausola 6.2. Il Cliente potrà inoltre richiedere che gli interventi in garanzia vengano effettuati esclusivamente durante il regolare orario di lavoro dei rispettivi luoghi. Qualora il Cliente richieda di eseguire gli interventi in garanzia al di fuori del regolare orario di lavoro, il Cliente dovrà pagare tutti i costi addizionali. 8.3 Nel caso di prodotti di parti terze, la responsabilità di FKV S.r.l. rimane limitata all’incarico delle richieste di garanzie effettuate verso i propri fornitori. Il periodo di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione è limitato in accordo ai termini garantiti dai fornitori di FKV S.r.l. 8.4 Il diritto alla garanzia scadrà entro 12 mesi per i prodotti da catalogo dal trasferimento dei rischi o dall’accettazione del veicolo servizio e per il ritiroprodotti realizzati su specifica richiesta. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, Su parti di ricambio e assistenza tecnica il periodo di garanzia è di 3 mesi. 8.5 La garanzia decadrà comunque, esentando FKV S.r. l. da ogni responsabilità e onere, quando i l bene venga installato in condizioni fuori specifica elettrica, idraulica, ambientale indicata nel manuale; quando subisca danni per la parte riparata ammonta fatti conseguenti ad uso anomalo o difforme ( a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti mero titolo esemplificativo e non restrittivo: cadute accidentali, urti, incendi, utilizzo in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudocondizioni ambientali anomale o in ambienti nocivi) ed in tutti i casi di catastrofi naturali e casi fortuiti. La prova del dolo spetta all’Aziendagaranzia decadrà nel caso di guasti causati da incuria, negligenza, modifiche o r iparazioni non autorizzate da FKV S. r. l . La garanzia non copre i beni consumabili e soggetti ad usura. 10.2 In caso 8.6 I precedenti paragrafi contengono per intero la garanzia dei prodotti e delle merci di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentoFKV S.r.l. Se Qualsiasi ulteriore responsabilità sarà disciplinata unicamente dalle disposizioni della clausola 10 di questi Termini e Condizioni Generali. 8.7 Il Cliente sarà responsabile per l’idoneo smaltimento dei beni forniti dopo la FFS Cargo SA non è riuscita cessazione dell’uso ai sensi delle disposizioni legislative ed a eseguire la riparazione richiesta dopo che proprie spese. Il Cliente solleverà il cliente ha fissato il termine fornitore dai propri obblighi di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile sollegge o in casriprendesse indietro i vecchi apparecchi e le relative richieste o di mancanze ripetute e rilevanparti terzeti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono 15.1. L’appaltatore garantisce per la durata di 12 mesi dalla data del completamento dei lavori la loro esecuzione accurata e a regola d’arte, conformemente alle seguenti condizioni. Quando i lavori dovessero essere contestati dall’Azienda interrotti in seguito ai motivi citati al capoverso 11.2, la garanzia per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, i lavori ultimati prima dell’interruzione inizia a decorrere al più tardi entro sei 3 mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)dopo l’inizio dell’interruzione. In caso di ritardo nel ritiro, il Il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi scade in ogni caso tre anni dopo la messa a disposizione l’inizio del veicolo per il ritiromontaggio convenuto. 15.2. Dopo l’eliminazione I difetti dei difetti contestati, lavori di montaggio constatati durante il periodo di garanzia, verranno eliminati gratuitamente, a condizione che essi siano notificati per iscritto all’appaltatore immediatamente dopo essere stati constatati. Una garanzia per la parte riparata ammonta difetti imputabili a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire lavori eseguiti dal collaudo. La prova personale del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difettocommittente o da terzi, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due voltema sotto sorveglianza dell’appaltatore, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solsaranno garantiti dall’appaltatore soltanto o in caso di mancanze ripetute e rilevancolpa grave del suo personale nel rilasciare istruzioni o durante la sorveglianzati. 10.3 Tutte le pretes15.3. Non sussiste obbligo e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzquando il committente o terzi, senza l’approvazione scritta dell’appaltatore, eseguono modifiche o riparazioni o quando il committente non prenda immediatamente gli adeguati provvedimenti per ridurre il dannoia. 10.4 L’obbligo da part15.4. Per i lavori di riparazione nell’ambito e della FFS Cargo SA di fornirgaranzia, l’appaltatore ne assume e la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuatnella stessa misura come per i o lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo originali, ma non per una durata superiore per la quale erano garantitiSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentan15.5. Sono escluse rivendicazioni e diritti conseguenti a o difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzoltre a quelli citati nei capoversi 15.1 fino a 15.4ia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda I prodotti TOVO GOMMA S.P.A. sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia e, conseguentemente, l’Acquirente si assume la responsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne TOVO GOMMA S.P.A. TOVO GOMMA S.P.A. garantisce che i prodotti forniti corrispondano per iscritto entro cinque giorni qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono espressamente destinati. La durata della garanzia è stabilita pari ad 1 anno dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni data di manutenzione (termine di garanzia)consegna. In caso di ritardo nel ritiroprodotti soggetti a scadenza, il termine non sarà riconosciuta alcuna garanzia riguardo ai vizi denunziati oltre la data di scadenza prevista per i prodotti stessi. La garanzia per i vizi di produzione è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di produzione riconducibili a TOVO GOMMA S.P.A. La garanzia è esclusa qualora l’Acquirente, negligentemente, non proceda allo stoccaggio, alla conservazione ed all’utilizzo conformemente alle indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede tecniche del prodotto. La garanzia non copre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 2 giorni lavorativi dalla data di consegna dei prodotti e comunque prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla scoperta del difetto. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a TOVO GOMMA S.P.A. indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate ovvero le problematiche tecniche accertate, con indicazione dettagliata del codice prodotto, numero di lotto e quantità. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia inizia due se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da TOVO GOMMA S.P.A. o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritirodalla relativa richiesta. Dopo l’eliminazione Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di TOVO GOMMA S.P.A., le spese di riparazione e sostituzione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaprodotti saranno conteggiate e addebitate all’Acquirente. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda 9.1 Il Venditore garantisce i suoi prodotti per iscritto la durata di 12 mesi dalla data riportata in fattura, obbligandosi, durante detto periodo, a riparare o a sostituire le parti difettose, purché il vizio sia dovuto a difetto di materiali o di fabbricazione e sempreché venga denunziato al Venditore mediante email, lettera raccomandata o Pec entro cinque il termine perentorio di 8 giorni dalla loro sua scoperta. La garanzia del Venditore si limita soltanto ai vizi predetti eliminabili, a sua discrezione, tramite riparazione o sostituzione. Si esclude espressamente qualsiasi diritto dell’Acquirente al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). rimborso dei danni, conversione dell’acquisto o riduzione del prezzo. 9.2 In caso di ritardo nel ritiroeventuale intervento in garanzia le parti difettose devono essere rese e riconsegnate franco magazzino del Venditore. 9.3 Salvo specifiche indicazioni dell’Acquirente, le forniture si intendono conformi alle prescrizioni e alla normativa 9.4 La garanzia non opera e non è invocabile se l’Acquirente: 9.5 Inoltre la garanzia non opera e non è invocabile se il manufatto dell’Acquirente con cui il prodotto del Venditore è destinato ad integrarsi non è eseguito ad opera d’arte, cagionando il danneggiamento/rottura del prodotto fornito, ovvero ne determina, in maniera totale o parziale, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo suo non corretto funzionamento secondo le indicazioni del Venditore o secondo le norme e/o la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaprassi vigente. 10.2 In 9.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del Venditore i danni riconducibili ad eventi di forza maggiore e/o caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA fortuito o altri eventi non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanprevedibili dalle partiti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I La garanzia Microplan® ha la durata di 12 mesi dalla data di consegna della merce. Tale garanzia è limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione gratuita, a discrezione di Microplan®, dei pezzi/prodotti riconosciuti come difettosi, per difetti devono essere contestati dall’Azienda del materiale o deficienza di lavorazione, con esclusione delle parti di normale usura e di quelle non più reperibili sul mercato, nonché dei guasti causati da sovraccarichi, imperizia nell’uso, negligenza o inosservanza delle istruzioni fornite dal Venditore. Il Compratore dovrà, a pena di decadenza, denunciare a Microplan® i vizi e difetti riscontrati sui Prodotti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La garanzia sulle tolleranze geometriche di prodotti standard e/o a disegno è limitata ad un periodo di 30 giorni dal ricevimento della merce. Microplan® non si assume responsabilità alcuna per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertadanni derivanti da eventi accidentali di qualsiasi natura che si verificassero durante l’impiego dei propri prodotti. Microplan® non si assume alcuna responsabilità né garanzia per i materiali e/o parti dei prodotti non di sua produzione, né per danni causati da usi non noti al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni momento dell’ordine o della conferma d’ordine. Microplan® non risponde dei danni, diretti ed indiretti, derivanti dai tempi di manutenzione (termine sostituzione necessari per effettuare la riparazione e/o sostituzione in garanzia. La garanzia decadrà nel caso in cui il Cliente: - non esegua a regola d’arte le operazioni e/o installazioni di garanzia). In caso sua competenza; - esegua o faccia eseguire da terze parti, senza preventiva autorizzazione scritta di ritardo nel ritiroMicroplan®, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiriparazioni, sostituzioni, modifiche o altri interventi sui prodotti durante il periodo di garanzia per Garanzia; - se non rispetta le prescrizioni, modalità d’uso ed indicazioni del venditore riguardanti l’uso corretto, la parte riparata ammonta a tre mesiregolare manutenzione e lo stoccaggio dei prodotti. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che Durante il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo terminperiodo e di garanz, Microplan® si impegna a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti non conformi presso le nostre sedi. Le spese di trasporto saranno a carico del Cliente. Qualora le dimensioni o i pesi dei prodotti siano tali da renderne difficoltoso il trasporto, Microplan® si impegna a mettere a disposizione, a proprio carico, ricambi e manodopera specializzata presso il Cliente, limitatamente al Paese di consegna della merce (DDT): restano a carico del Cliente le spese relative al trasporto di materialei, le ore di viaggio e il soggiorno del nostro personale. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione il prodotto/apparecchiatura per tutto il tempo necessario alla riparazioneia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il Il periodo di garanzia per è di 12 mesi e decorre dalla data di spedi- zione. Sono esclusi dalla garanzia i pezzi la parte riparata ammonta cui durata prevista, a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudocausa della loro funzione, è più breve del termine legale di ga- ranzia. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso garanzia non copre danni dovuti a usura naturale, manutenzione insufficiente, mancata osservanza delle istruzioni di difettofunzionamento, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentoeccessiva sollecitazione, impieghi non idonei, attacchi corrosivi chimici ed elettrolitici, nonché altri motivi che esulano dalla responsabilità della Hürner Italia Srl. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire lLa a garanzia decade se l’Aziendil cliente a o terzi hanno effettuato lavori di manutenzionterza persona eseguono delle modifiche e o modifiche all’oggetto contrattualriparazioni e senza il consenso scritto della FFS Cargo Hürner Italia Srl, e inol- tre se il cliente non adotta immediatamente delle misure idonee per evitare che i danni peggiorino, in modo da consentirci di correggere questi difetti. Se l’ordine viene eseguito sulla base delle specifiche di progettazione, disegni o modelli forniti dal cliente, la responsabilità della Hürner Italia Srl non si estende alla correttezza della progettazione, ma soltanto all’esecuzione con- forme alle specifiche del cliente. In caso di violazione dei diritti di protezione di terzi, il cliente deve tenere la Hürner Italia Srl al riparo da rivendicazioni e cause legali. Si declina ogni responsabi- lità in caso di accettazione di ordini di riparazione e in caso di modifiche o conversioni di prodotti vecchi o altrui. Sono con- siderati prodotti vecchi i prodotti per i quali sia già scaduto il citato periodo di garanzia di 6 mesi oppure che, sapendolo il cliente, siano già stati utilizzate dalla Hürner Italia Srl o da terziSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono 5.1. PFI garantisce che i prodotti corrispondono a quanto stabilito nella conferma d’ordine. È esclusa qualunque garanzia per le ipotesi indicate nell’art. 5.6. 5.2. PFI garantisce i prodotti per due anni dal momento in cui vengono consegnati al Cliente. La presente garanzia si applica solo nel caso in cui il Cliente abbia effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione del prodotto, e non lo abbia modificato o riparato senza il consenso di PFI. 5.3. In seguito al ricevimento di reclamo scritto del Cliente effettuato in base alle CGV e di verifica della fondatezza della denuncia, PFI a sua scelta: (a) fornirà gratuitamente al Cliente nuovi prodotti in sostituzione di quelli difettosi, ovvero (b) rimborserà al Cliente il prezzo di fattura per i prodotti che il Cliente ha provato essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni non conformi. Solo su richiesta di manutenzione (termine di garanzia)PFI il Cliente spedirà a PFI i prodotti non conformi. In caso di ritardo nel ritiroreso il Cliente sarà responsabile per il corretto imballo del prodotto reso, pena la responsabilità per danni. 5.4. La garanzia di cui al punto 5.3. sostituisce qualsiasi altra responsabilità per mancanza di conformità dei prodotti, così come qualsiasi altra responsabilità convenzionale o legale, espressa o implicita. In particolare, il termine Cliente non avrà il diritto di garanzia inizia due avanzare altre richieste di danni, riduzione prezzo né di risoluzio- ne del contratto. 5.5. Ogni mancanza di conformità dei prodotti dovrà essere denunciata a pena di decadenza a PFI dal Cliente, dettagliando il vizio e la prova per iscritto, tramite un mezzo di comunicazione che assicuri la prova del ricevimento entro 8 giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritirodal momento della scoperta della mancanza di conformità. 5.6. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiPFI si riserva di apportare miglioramenti tecnologici ed estetici ai propri prodotti, il periodo comprese modifiche alle misure ed ai materiali, senza obbligo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesipreav- viso. I difetti che disegni inseriti sul listino non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono stati nascosti indicative e possono subire variazioni. I prodotti della PFI sono realizzati con materiali naturali e quindi infiammabili. Non esporre a fiamma diretta. Variazioni nel legno - dimensioni - finiture Le finiture in modo doloso legno possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudosubire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce ed all’invecchiamento del legno stesso. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difettocompletamento ed abbinamento tra diversi prodotti, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentonon si garantisce l’uniformità di venature e colore. Se la FFS Cargo SA Le dimensioni relative a parti imbottite sono soggette a variazioni dovute all’assestamento determinato dall’uso nel tempo. I materiali e le finiture possono variare da una partita all’altra, pertanto PFI non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solsi assume responsabilità o in caso di mancanze ripetute e rilevaneventuali differenzeti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 1. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati speciali di fornitura. 2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere contestati dall’Azienda per iscritto eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro cinque 30 giorni dalla loro scopertadata di denunzia da parte delle Aziende sanitarie, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto. 3. La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, dev’essere effettuata da parte delle Aziende sanitarie entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi. 4. Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, il fornitore, su richiesta delle Aziende sanitarie, ha l’obbligo di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni fine di manutenzione (termine eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o di garanzia)sostituire le parti difettose. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatitale ipotesi, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I è prorogato di altri 12 mesi al fine di consentire all’impresa fornitrice l’effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendao vizi riscontrati. 10.2 In caso 5. Qualora il fornitore non provveda nei termini di difettocontratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentovi provvederanno le Aziende sanitarie, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo. 6. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volteLe Aziende sanitarie, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevaninadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al fornitore in relazione ad altre forniture in corsoti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti 10.1. Tutte le informazioni sull’ammissibilità, il trattamento e l’applicazione dei nostri prodotti, dei nostri consigli tecnici e di altre informazioni vengono fornite al meglio delle nostre conoscenze ma non liberano l’acquirente dai suoi propri test e prove secondo il Numero 10.2. 10.2. In sede della sua ricezione, l’acquirente deve esaminare immediatamente la merce per ciò che concerne la sua natura e il suo utilizzo, anche a fronte della Legge sui dispositivi medici, nonché sulla quantità e i danni dovuti al trasporto, altrimenti, la merce viene considerata approvata. Eventuali differenze di quantità e i danni dovuti al trasporto devono essere contestati dall’Azienda annotati sull’ avviso di ricevimento, altrimenti la merce viene considerata come consegnata interamente e correttamente e Nutricia SA viene liberata da ogni rivendicazione di garanzia dell’acquirente. 10.3. Fatto salvo ciò che è scritto sotto il Numero 10.2, altri reclami vengono presi in considerazione solo se sono formulati per iscritto entro cinque e-mail accompagnata da documenti giustificativi nei 7 giorni dalla seguenti la ricezione della merce – con dei difetti nascosti, dopo la loro scoperta, al più tardi ma entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni dopo la ricezione della merce. 10.4. L’acquirente garantisce che la merce difettosa non lascia la sfera di manutenzione (termine attività dell’acquirente. L’accesso del venditore alla merce nonché alla documentazione difettosa deve essere assicurato su richiesta, nel qual caso il venditore può trasferire a sue spese la merce nonché la documentazione difettosa nella sua sfera di garanzia)attività. 10.5. In caso di ritardo nel ritirolegittimi reclami che riguardano la merce difettosa, il termine viene effettuata la consegna di sostituzione di merce impeccabile, escludendo altri reclami di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritirocliente. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difettoinadempimento di una consegna di sostituzione, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentol’acquirente ha il diritto di ridurre o recedere il contratto. Se È esclusa la FFS Cargo SA non valorizzazione di altri diritti a dei danni e interessi. Inoltre, a seguito della mancata esecuzione di una obbligazione del venditore, l’acquirente è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che in diritto di recedere il cliente ha fissato contratto se il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanvenditore deve accettarloti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 Xxxxxxx Srl garantisce che la realizzazione dell’impianto è esente da vizi e difetti, ai sensi delle disposizioni di legge prescritte in materia di appalto. All’esito del collaudo Gaudino Srl consegna al cliente il fascicolo tecnico contenente il manuale d’uso che dovrà essere seguito dal cliente per il regolare funzionamento dell’impianto. 8.2 Xxxxxxx Srl garantisce altresì che la fornitura di componenti o la compravendita sono esenti da vizi e difetti, ai sensi delle disposizioni di legge prescritte in materia di vendita. 8.3 La garanzia non opera con riferimento a quei difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertadovuti a danni causati durante il trasporto, dall’uso negligente o improprio dell’impianto e/o dei componenti e/o dei ricambi, dalle inosservanze delle istruzioni impartite della Xxxxxxx Srl e relative al più tardi entro sei mesi funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione della merce, nonché da riparazioni o modifiche apportate dal collaudo delle prestazioni cliente o da soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Xxxxxxx Srl. 8.4 In ogni caso, Gaudino Srl non risponde di manutenzione (termine danni diretti e/o indiretti, derivanti da qualsiasi causa e natura e comunque derivanti da eventuali interruzioni di garanzia)funzionamento dell’impianto stesso. In caso particolare, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Xxxxxxx Srl per l’utilizzo della fornitura, rimanendo il cliente l’unico responsabile totale del corretto ed appropriato impiego del macchinario e del controllo della sua efficienza, anche in riferimento alla dovuta prevenzione degli infortuni ed al rispetto delle norme vigenti sull’uso dei macchinari. 8.5 La garanzia è limitata alla sostituzione e/o riparazione delle sole parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio della Gaudino Srl, da eseguirsi presso la sua sede o da parte di ritardo nel ritiropersonale da esso autorizzato. Non verranno sostituite quelle parti, che si ritengono logorate a seguito del naturale utilizzo dell’impianto. Il costo della manodopera per la sostituzione del particolare difettoso è a carico del cliente. 8.6 In deroga a quanto previsto dagli artt. 1667 c.c. e 1495 c.c., Gaudino Srl garantisce il buon funzionamento dell’impianto e dei componenti e dei ricambi per la durata di un anno dalla consegna. Il cliente è tenuto a denunciare vizi e difformità entro il termine perentorio di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo gg. 8 dalla scoperta per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaiscritto. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta9.1 Qualora l’organizzazione del viaggio non venga eseguita conformemente al contratto, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni Xxx ha la facoltà di manutenzione (termine chiedere la nostra assistenza, premesso che informi immediatamente la nostra sede o una sede da noi nominata. Qualora ometta di garanzia)segnalare un difetto, perde tutti i diritti di riduzione del prezzo e di recesso. 9.2 Per la durata di una mancata esecuzione del viaggio senza assistenza può pretendere la rispettiva riduzione del prezzo del viaggio. 9.3 Il recesso è consentito solo nel caso in cui lasciamo trascorrere un determinato periodo senza prestare assistenza e il difetto compromette in misura notevole il viaggio. La determinazione di una scadenza decade se l’assistenza da parte nostra è palesemente impossibile, venga rifiutata oppure il recesso sia giustificato da un particolare interesse da parte Sua. E‘ nostro diritto rifiutare di prestare assistenza se richiede un esborso di denaro spropositato. L’assistenza da parte nostra può anche consistere nell’esecuzione in una prestazione sostitutiva equivalente. In caso di ritardo nel ritirorecesso, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per Lei ci deve la parte riparata ammonta a tre mesidel prezzo del viaggio che ricade sulle prestazioni percepite, laddove tali prestazioni erano di Suo interesse. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati Ai fini della conservazione delle prove si raccomanda di rescindere il contratto per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaiscritto. 10.2 In caso di difetto9.4 Fatti salvi la riduzione del prezzo o il recesso, l’Azienda Lei può richiedere dapprima un risarcimento danni per mancata esecuzione del contratto. Di norma questo è il caso solo un miglioramentoquando il difetto è così sostanziale da giustificare una riduzione del prezzo del viaggio di almeno il 50%. Se la FFS Cargo SA Il risarcimento danni per mancata esecuzione è escluso se il difetto non è riuscita imputabile a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà noi. 9.5 In nessun caso i nostri tour operator sono autorizzati a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanriconoscere diritti nei nostri confrontiti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti devono essere contestati dall’Azienda nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti. 8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione. 8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro cinque giorni dalla loro scopertaun termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale. 8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia, al qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro. 8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del veicolo per il ritiroFornitore. Dopo l’eliminazione Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti contestatidi conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che loro natura, sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendasoggette ad usura rapida e continua. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 1. L’Assegnatario è tenuto alla garanzia per vizi e difetti devono prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile, per quanto attiene alle prestazioni manutentive. 2. L’Assegnatario è tenuto alle garanzie della disciplina del contratto di compravendita, contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 81/2008, per le attività di vendita di pezzi di ricambio e componentistica. 3. La presa in consegna dell’Articolo avverrà con” riserva di verifica”, pertanto qualora la fornitura non fosse corrispon- dente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O. n. 05/2021, l’Assegnatario sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere contestati dall’Azienda per iscritto ritirati e sostituiti entro cinque 3 (tre) giorni dalla loro scoperta, al più tardi dall’Assegnatario a proprie cura e spese. 4. Qualora l’Assegnatario non provvedesse entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine indicato nella suddetta comunicazione, l’affidatario potrà spedire all’Assegnatario medesimo i beni rifiutati con spese di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa trasporto a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestaticarico dell’Assegnatario, il periodo con esclusione di garanzia ogni responsabilità per la parte riparata ammonta a tre mesiloro custodia. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudoNell’ipotesi delineata l’affidatario si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento di danni subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati crediti vantati dall’Assegnatario inadempiente. 5. La prova del dolo spetta all’Aziendadurata della garanzia, di norma di 12 mesi, riprende a decorrere daccapo dopo ogni intervento, limitatamente all’oggetto dell’intervento medesimo. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 1. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti per vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nel contratto o nella documentazione negoziale. 2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere contestati dall’Azienda per iscritto eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro cinque 30 giorni dalla loro scopertadata di denunzia da parte di Friuli Innovazione, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto. 3. La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, è effettuata da parte di Friuli Innovazione entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi. 4. Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, il fornitore, su richiesta di Friuli Innovazione, sottopone a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni fine di manutenzione (termine eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o di garanzia)sostituire le parti difettose. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatitale ipotesi, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I è prorogato di altri 12 mesi al fine di consentire all’impresa fornitrice l’effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendao vizi riscontrati. 10.2 In caso 5. Qualora il fornitore non provveda nei termini di difettocontratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentovi provvede Friuli Innovazione, addebitando ogni spesa o maggior costo al fornitore medesimo. 6. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volteFriuli Innovazione, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevaninadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al fornitore in relazione ad altre forniture in corsoti. 10.3 Tutt7. Per gli appalti di lavori si applicano e le pretesdiverse disposizioni e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo terminlegge in materia e di garanzgaranzie per vizi dell’opera (artt. 1665 ss. c.cia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo )SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 6.1. Il fornitore garantisce la fornitura contro qualsiasi difetto del materiale o di errata lavorazione. 6.2. I beni forniti dal fornitore e/o da soggetti terzi saranno garantiti per i vizi e i difetti devono essere contestati dall’Azienda e assistiti dalla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. e, ancora da tutte, nessuna esclusa, dalle garanzie di cui alla legge italiana per iscritto entro cinque giorni dalla loro scopertacui il fornitore rinuncia irrevocabilmente sin d’ora ad eccepire ogni eventuale ritardo di Silea Liquid Transfer S.r.l. nella denuncia dei vizi. 6.3. Ove il fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo la richiesta di Xxxxx Liquid Transfer S.r.l., al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In in caso di ritardo nel ritirourgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, il termine quest’ultima è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del fornitore. 6.4. Durante questo periodo di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa il fornitore si impegna alla sostituzione immediata e gratuita di tutti quegli articoli che si dimostrassero non rispondenti alle caratteristiche tecniche e all’uso richiesto. La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo sopra indicato per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate, a disposizione del veicolo per il ritiropartire dalla data di riconsegna presso lo stabilimento di Silea Liquid Transfer S.r.l.. 6.5. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, Eventuali sostituzioni di parti durante il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta avverranno franco stabilimento di Silea Liquid Transfer S.r.l., essendo ogni onere relativo (spese doganali, trasporto, IVA, ecc.) a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudocarico del fornitore. 6.6. La prova garanzia in oggetto, ad insindacabile giudizio di Silea Liquid Transfer S.r.l. può riguardare la richiesta di riparazione del dolo spetta all’Aziendaprodotto difettoso o la sostituzione dello stesso ovvero la restituzione del prezzo. 10.2 In caso 6.7. Ove il fornitore fornisca beni di difettocui non ha la piena proprietà darà a Silea Liquid Transfer S.r.l. piena manleva nei confronti di pretese di terzi nonché piena garanzia per evizione e rivendica. 6.8. Ancora le Parti convengono che, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramentoin deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato 1495 c.c. il termine di esecuzione prescrizione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prenderele richieste di propria iniziativarisarcimento per i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizionidifetti è di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difettitre anni – eccettuati i casi di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanfraudolenta erronea dichiarazioneti. 10.3 Tutte le pretes6.9. Le parti convengono che qualora Silea Liquid Transfer S.r.l. contesti la fornitura e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopprodotti per qualsiasi motivo e/o causa, potrà sospenderne il pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato o la scadenzsua regolarità e fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il fornitore non potrà agire per il recupero a del singolo terminrelativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Silea Liquid Transfer S.r.l. interessi e di garanzsorta, neppure quelli legali e/o previsti ex D. LGS. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornatoia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornir6.10. Qualunque contestazione o reclamo non legittima il fornitore a sospendere o ritardare e la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo fornitura dei prodotti pattuitiSA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I 8.1 SIAD garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono espressamente destinati. 8.2 L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti devono essere contestati dall’Azienda palesi per iscritto entro cinque e non oltre 10 giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi consegna. L’Acquirente decade dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine diritto di garanzia inizia due se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da SIAD o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni lavorativi dopo dalla relativa richiesta. 8.3 Qualora sia provata la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiresponsabilità di SIAD e salvi i casi di dolo o colpa grave, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesimancata e/o ritardata consegna di prodotto e/o per la consegna di prodotto non conforme la responsabilità di SIAD sarà limitata: 8.4 In tutti gli altri casi, diversi da quelli descritti nell’Art. I difetti 8.3 che sono stati nascosti precede, e fatta salva la responsabilità di SIAD per dolo o colpa grave, la responsabilità di SIAD per eventuali danni comunque causati all’Acquirente non potrà in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaalcun caso superare un importo complessivo pari al Corrispettivo della fornitura non conforme di cui all’articolo 8.3 che precede. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti (1) Nel caso le prestazioni fornite da Datef fossero insufficienti oppure mancassero delle caratteristiche garantite, Datef si riserva il diritto in deroga all’art. 1492 c.c. della riparazione o sostituzione. Il cliente assicura a Datef il congruo lasso di tempo per la correzione e/o la sostituzione. Nel caso i tentativi di correzione o le forniture di ricambio dovessero fallire oppure non fossero possibili in un tempo adeguatamente ragionevole oppure scadesse l’ulteriore termine concesso dal cliente, senza che la mancanza venga riparata, oppure la mancata riparazione venisse ritardata a causa di Datef, il cliente potrà, per le riguardanti prestazioni, a sua discrezione, revocare il relativo contratto (conversione) oppure esigere la riduzione del rimborso (riduzione). (2) Eventuali carenze e/o assenza totale delle caratteristiche garantite, devono essere contestati dall’Azienda immediatamente notificate per iscritto a Datef, per mancanze riconoscibili etc., entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dalla prestazione/ricevimento della spedizione, per altre mancanze non rilevate malgrado minuzioso esame entro questi termini, al massimo dopo due giorni lavorativi dal rilevamento. In assenza di notifiche Marzo 2022 Condizioni Contrattuali Generali v2r6 Pagina: 4/7 nei termini prescritti, Datef declina ogni responsabilità per dette mancanze. Datef non si assume alcuna responsabilità per disturbi causati da interventi del cliente o di terzi, per l’inadeguato o difettoso allacciamento alla rete di comunicazione di Datef, la messa dotazione tecnica o l’infrastruttura della rete del cliente, oppure la mancata o trascurata attenzione o osservanza di indicazioni contenute nella descrizione di servizio, istruzioni per l’uso o altre informazioni di produzione, indicazioni, disposizioni non imputabili a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di Datef. (3) Xxxxxx esclusa la garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire carenze note al cliente alla conclusione del contratto e quindi dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendacliente espressamente accettate. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti Tutti i prodotti N.A. devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni utilizzati e sottoposti a manutenzione in conformità con tutte le istruzioni operative e di sicurezza. Qualsiasi altro uso o manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine può causare danni ai prodotti N.A. Questi danni non costituiscono difetti secondo gli obblighi di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Aziendaqui riportati. 10.2 In caso Laddove non diversamente indicato o specificato, si applicano le disposizioni di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la legge relative alla riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine dei difetti ("Servizio di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solgaranzia") o in caso di mancanze ripetute e rilevancarenze o difetti rilevanti dei Prodottiti. 10.3 Tutte le pretesN.A. non è responsabile per eventuali dichiarazioni pubbliche rese da terzi in cui i difetti dichiarati sono dovuti alla natura normale e prevista dei Prodotti. 10.4 Il Cliente è responsabile per l'esame dei Prodotti e degli imballaggi alla consegna. Eventuali difetti o danni visibili durante il trasporto devono essere segnalati allo spedizioniere in modo documentato. 10.5 Qualsiasi azione per l’esercizio del diritto alla garanzia da parte di Clienti rientranti fra i soggetti indicati nella sezione 1.2 delle presenti Condizioni, deve essere effettuata secondo la normativa italiana oppure, ove applicabile, secondo la normativa internazionale (convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980) e dovrà comprendere, in ogni caso, un'ispezione tempestiva riguardo i vizi riconoscibili. Se il Cliente non fornisce la notifica dei vizi o difetti di conformità apparenti entro un termine di non oltre quindici giorni lavorativi dal ricevimento della merce, i Prodotti consegnati saranno considerati approvati. Eventuali vizi o difetti di conformità occulti scoperti in seguito, devono essere denunciati a N.A. entro quindici giorni lavorativi dalla scoperta. 10.6 N.A. può subordinare qualsiasi Servizio e di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenzal pagamento da parte a del singolo terminCliente di eventuali importi insoluti dovuti, soggetto a compensazione in proporzione al difetto. Il cliente è responsabile per il pagamento completo una volta completato il servizio e di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I La ditta HUSQVARNA esclude il diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 192 ss. CO; sono valide le disposizioni di garanzia di seguito specificate. HUSQVARNA garantisce al committente l'assenza di difetti della cosa nei prodotti ai sensi dell'art. 197 CO. Per le qualità del prodotto specificate dal committente nell’ambito dell’ordine, HUSQVARNA risponde solo laddove HUSQVARNA dia espressa conferma scritta di tali qualità. I diritti alla garanzia devono essere contestati dall’Azienda rivendicati dal committente nei confronti di XXXXXXXXX subito dopo l’individuazione del difetto e decadono decorso il periodo di garanzia comunicato per iscritto entro cinque giorni da HUSQVARNA a decorrere dalla loro scopertaconsegna al committente. Il committente deve presentare / allegare una copia dello scontrino d’acquisto. Per poter verificare il diritto alla garanzia, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)è in ogni caso necessario che i ricambi difettosi o l'apparecchio difettoso vengano spediti o portati a HUSQVARNA a carico del committente. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatiSe non diversamente indicato, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta dei prodotti è pari a tre mesi24 mesi in caso di utilizzo esclusivamente privato, e pari a 12 mesi in caso di utilizzo commerciale, di volta in volta a decorrere dalla consegna all’acquirente. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda. 10.2 In caso di difettoutilizzo commerciale di prodotti a marchio Gardena o OCB, l’Azienda la garanzia viene concessa con riserva. (Per la definizione di utilizzo professionale o commerciale, vedere l’Allegato I). Nel caso di una richiesta di garanzia da parte del committente, HUSQVARNA può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà decidere a propria scelta: 🡺 prenderediscrezione se riparare il prodotto difettoso o sostituirlo con un prodotto dello stesso tipo. In caso di propria iniziativa i provvedimentisostituzione del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioniprodotto, Husqvarna riconosce al consumatore una garanzia di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile soldue anni sulla fornitura sostitutiva oppure, o in caso di mancanze ripetute e rilevanti. 10.3 Tutte le pretesriparazione, sulle parti sostituite. In caso di utilizzo commerciale, il periodo e di garanzia dell’Aziendè di 1 anno sull’apparecchio sostitutivo a decorrere dalla fornitura sostitutiva oppure, in caso di riparazione, sulle parti sostituite a decorrere dalla data della riparazione. Il committente non ha il diritto di revocare l'acquisto di un prodotto mediante risoluzione della vendita oppure di richiedere uno sconto sul prezzo d’acquisto. È esclusa qualunque richiesta di risarcimento danni. Con riserva di divergenze tecniche e progettuali dei dati contenuti nei prospetti, nei cataloghi e nella documentazione scritta, come pure di modifiche relative a modelli, costruzione e materiali sulla base del progresso tecnico e dell’ulteriore evoluzione del mercato, che siano ragionevoli per il committente, senza che da ciò possano derivare diritti di alcun tipo a nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopdi HUSQVARNA. Qualunque diritto alla garanzia viene meno qualora il prodotto sia stato utilizzato in modo non conforme, sia stato aperto oppure qualora il numero di serie sia stato danneggiato, modificato o rimosso. Ad eccezione dei danni conseguenti dovuti a difetti del prodotto, si esclude qualunque ulteriore diritto alla garanzia o diritto del committente in relazione a difetti del prodotto, indipendentemente dai motivi giuridici. Per l'abbigliamento riconosciamo una garanzia sui materiali e sulla lavorazione. Tale garanzia non comprende tuttavia o la scadenza del singolo terminsostituzione a causa e di garanzutilizzo improprio o eccessivo e in caso di usuraia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.

Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda 15.1. L’imprenditore per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei la durata di dodici mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia)dei lavori è garante secondo le norme che seguono della loro esecuzione a regola d’arte ed accurata. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo Se i lavori vengono interrotti per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestatii motivi indicati nella cifra 10.3, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta i lavori compiuti prima dell’interruzione inizia al più tardi a tre mesimesi dall’inizio dell’interruzione. I difetti che Per lavori di ripassatura nell'ambito della garanzia, l’imprenditore si addossa la garanzia nello stesso ambito dei lavori originari. Il periodo di garanzia cessa in ogni caso tre anni dopo la stipulazione del contratto. 15.2. Se l’oggetto trattato, parti dello stesso o parti di ricambio fornite in dotazione o montate nell'ambito del contratto, durante il periodo di garanzia si dimostrano danneggiati o inutilizzabili e se sono stati nascosti imputabili in modo doloso possono essere contestati dimostrabile ad una carente esecuzione dei lavori o a materiale difettoso fornito dall’imprenditore, queste parti vengono riparate o sostituite dall’imprenditore a sua scelta entro un termine adeguato. Xxxxxxxxxxx è che questi difetti durante il periodo di garanzia vengano segnalati per dieci anni a partire dal collaudoiscritto immediatamente dopo la loro scoperta. La prova garanzia per difetti imputabili a lavori del dolo spetta all’Aziendapersonale del committente od a terzi sotto la sorveglianza dell’imprenditore viene assunta dall’imprenditore solo se questi difetti si basano in modo dimostrabile su colpa grave del suo personale nelle istruzioni o durante la sorveglianza. 10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento15.3. Se la FFS Cargo SA Non sussiste garanzia se il committente o terzi senza l’approvazione scritta dell’imprenditore effettuano modifiche o riparazioni o se il committente non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che prende senza indugio provvedimenti adatti per ridurre il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spesedanno. 15.4. Sono esclusi pretese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solodiritti per difettimaggiori di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanquelli indicati alle cifre 15.1 - 15.3ti. 10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia. 10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA. 10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.