Common use of EJECUCIÓN DEL CONTRATO Clause in Contracts

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido este pliego y en el de PPT. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o perjuicios ocasionados en la explotación del servicio. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que estará obligado se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cumplir terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista será responsable de los vicios o defectos del contrato de la explotación, con el contrato dentro del plazo total fijado derecho de la entidad local a reclamar la reposición de la gestión que resulte inadecuada o su reparación cuando esta sea suficiente. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del mismoobjeto del contrato, así como respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. La prestación del servicio no confiere al personal empleado la condición de funcionario, no creando ningún vinculo laboral ni de cualquier otro carácter con el ayuntamiento. Serán de cuenta del contratista todos los gastos que deriven de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución anuncios del presente contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego Boletines Oficiales. Serán de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente cuenta del adjudicatario: - Los tributos estatales, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin municipales o regionales que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada deriven de la ejecución del contrato. - Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación. - Los permisos y autorizaciones necesarios para el funcionamiento del servicio. - Los de formalización pública del contrato de adjudicación. - Adquirir el material necesario para la prestación del servicio.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se realizará consigne en el contrato que no podrá ser superior a riesgo y xxxxxxx un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que estará será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. El contratista procederá a plazo de inicio de la ejecución del contrato en los plazos no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá se resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y con la periodicidad al contratista y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga así se hiciera constar en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por correspondiente resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratomotivada.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá Conforme a la ejecución Disposición Adicional Trigésimo Tercera del contrato en los plazos y con Texto Refundido de la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego Ley de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución Contratos del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier casoSector Público, el contratista indemnizará tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a METRO efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por cualquier cantidad el que se viera obligada a abonar por incumplimiento aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de Administraciones Públicas los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y previstos en el personal apartado segundo de la empresa adjudicataria encargada citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera. En los casos en los que la factura superare el importe de 5.000 euros, deberá presentarse factura electrónica a través del Punto General de Entrada FACe, al que se encuentra adherido el Ayuntamiento, teniendo la ejecución misma consideración que la presentación de un registro administrativo. En tal, caso, los datos que deben figurar en la factura serán: Órgano administrativo: INTERVENCION Órgano de contratación: ALCALDIA Destinatario: INTERVENCION Código DIR3: L01140425 Oficina Contable: INTERVENCION Órgano gestor: ALCALDIA Unidad tramitadora: INTERVENCION. Conforme al art. 216.4 del contratoTRLCSP, para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la prestación del servicio.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá contrato se ejecutará con sujeción a la ejecución del contrato las cláusulas contenidas en los plazos el presente pliego y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicasPrescripciones Técnicas Particulares y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento. El personal Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que intervenga estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. Son de cuenta del contratista los gastos de anuncios de adjudicación del contrato, si éstos tuvieran lugar. En cuanto a los gastos de publicidad del contrato dependerá exclusivamente a cargo del adjudicatariocontratista, se estará a lo que se establece en el cual tendrá todos los derechos apartado “O” GASTOS DE PUBLICIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA de la carátula de este pliego. El órgano de contratación, conforme al artículo 52 TRLCSP, podrá designar un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y deberes inherentes a dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación. Para el desempeño de su calidad función podrá contar con colaboradores, que desarrollarán sus actividades en función de empresario, sin que del eventual incumplimiento las atribuciones derivadas de sus obligaciones legales títulos profesionales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de sus conocimientos específicos. El Responsable del contrato designado será comunicado al contratista no podrá sustituir por la Administración en el plazo de quince días, a contar desde la fecha de formalización del contrato, y dicho Responsable del contrato procederá en igual forma respecto de su personal facultativo adscrito a colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la realización del de los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El serán puestas en conocimiento del contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoescrito.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el PPTP y en el PCAP, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación le diera el Responsable del contrato Contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará obligado a cumplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de LCSP. Por existir en el presente contrato dentro de suministro un proceso de fabricación, el Ayuntamiento tendrá la facultad de inspeccionar y de ser informado del plazo total fijado para la realización proceso de fabricación del mismoproducto qye haya de ser entregado como consecuencia del contrato, así como puediendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, ensayos, y pruebas de los plazos parciales señalados materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para su ejecución sucesivael estricto cumplimiento de lo convenido. El contratista procederá a la ejecución lugar de prestación del contrato en los plazos –entrega del suministro y con la periodicidad colocación de las señales indicativas, placas y condiciones establecidas números – será en el pliego municipio de prescripciones técnicas. El personal que intervenga Peñíscola, en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir lugar indicado por el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de MetroAyuntamiento. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o responsabilidad resultante perjuicios ocasionados en los bienes antes de su actividad o incumplimientoentrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiera incurrido en xxxx al recibirlos. En cualquier casoSi el Ayuntamiento acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP. La ejecución del contrato se realizará por el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de con las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y responsabilidades establecidas en el personal artículo 268 de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoLCSP.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato La contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará mismo. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte del Ayuntamiento. El adjudicatario designará una persona con poder y capacidad suficiente para representarle en sus comunicaciones con el Ayuntamiento, así como dando su acreditación y los datos para comunicarse con él al formalizar el contrato. Con esta persona realizará el responsable del contrato del Ayuntamiento las gestiones encaminadas a asegurar la correcta prestación de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesivaservicios contratados en las condiciones de calidad, tiempo y lugar acordados. El contratista procederá a Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario al Ayuntamiento por causa de la ejecución del contrato en los plazos se realizarán entre el representante de aquél y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución responsable del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatarioAyuntamiento, salvo aquellas cuestiones que deban efectuarse directamente ante el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad órgano de empresariocontratación de acuerdo con lo indicado en este pliego. Las comunicaciones deberán realizarse ordinariamente por fax o correo electrónico, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento perjuicio de las obligaciones aquí consignadas, incluso comunicaciones telefónicas para cuestiones que requieran mayor inmediatez. Las comunicaciones con el órgano de contratación serán siempre por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoescrito.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo 13.1.El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y xxxxxxx del contratistade Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la realización del mismoAdministración, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a las que promulguen durante la ejecución del contrato en mismo. 13.2.Será obligación del empresario indemnizar los plazos daños y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego perjuicios que se causen como consecuencia de prescripciones técnicas. El personal las operaciones que intervenga en requiera la ejecución del contrato dependerá exclusivamente suministro, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público. 00.0.Xx obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 13.4.Los bienes a entregar por el cual tendrá empresario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas. 13.5.El empresario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y deberá indemnizar a la Administración todos los derechos daños y deberes inherentes a su perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las mismas. 13.6.El empresario responderá de la calidad de empresario, sin los bienes suministrados y de las faltas que del eventual incumplimiento hubiere. Sólo quedará exento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del cuando los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad vicios que se viera obligada a abonar por incumplimiento observen, sean consecuencia directa de una orden de la Administración de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan condiciones impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoella.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución Además de las obligaciones generales derivadas del contrato La ejecución régimen jurídico del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistapresente contrato, que estará son obligaciones específicas de las partes contratantes las siguientes: - El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello y en todo caso, los señalados en su propuesta. - La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso ejecución del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. - El adjudicatario responderá de los vicios o defectos contenidos en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal elementos que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de compongan la ejecución del contrato. - El Ayuntamiento de Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx pondrá a disposición del contratista el recinto donde se desarrolle la actuación. - El Ayuntamiento de Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx se obliga a contratar una póliza de seguro de RC y suspensión al objeto de cubrir las contingencias que pudieran acaecer, y que legalmente pudieran resultar imputables. - El Ayuntamiento de Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx responderá en todo caso, de forma exclusiva, de los daños y perjuicios que se pudieran producir como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones a que se obliga, en concreto, el pago de la cantidad pactada y la puesta a disposición xxx xxxxxxx donde deba celebrarse el concierto. Cualquier otra incidencia o circunstancia derivada de causas directa o indirectamente vinculadas a las labores y actuaciones propias de la producción del evento, incluida la suspensión del mismo, no será imputable al Ayuntamiento de Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución De conformidad con el art. 96 de la Ley 30/2007, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación definitiva. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se realizará consigne en el contrato que no podrá ser superior a riesgo y xxxxxxx un quince días hábiles desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que estará será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución La constitución en xxxx del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO precisará intimación previa por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal parte de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoAdministración.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se realizará consigne en el contrato que no podrá ser superior a riesgo y xxxxxxx un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que estará será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, [y en su caso, el responsable del contrato], en los ámbitos de su respectiva competencia. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. El contratista procederá a plazo de inicio de la ejecución del contrato en los plazos no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y con la periodicidad al contratista y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga así se hiciera constar en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por correspondiente resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratomotivada.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato La ejecución derivado de la adjudicación del contrato servicio objeto de este pliego, con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones y en el Pliego de Condiciones Técnicas, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Ayuntamiento. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Ayuntamiento, y se tramitaran en la forma reglamentaria. El abono de la prestación del Servicio se realizará por factura mensual, a riesgo mes vencido, como consecuencia de los trabajos realizados en mes anterior, informadas por la persona Responsable Municipal del Contrato y xxxxxxx aceptadas por el Ayuntamiento. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3 del contratista, apartado D del capítulo III xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. El plazo de garantía será de un mes a contar desde la fecha en que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para tenga lugar la recepción o conformidad con la realización del mismoobjeto del contrato, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas cual vendrá reflejada en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratocorrespondiente acta levantada al efecto.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. A tales efectos podrá solicitar a la empresa adjudicataria cuantos documentos e informes resulten necesarios para el control del contrato servicio. El adjudicatario vendrá obligado a acreditar ante el Ayuntamiento si éste lo requiere, en cualquier momento, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y con la Seguridad Social. La ejecución del contrato servicio que se contrata se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará obligado no tendrá derecho a cumplir indemnización por causa de pérdidas o desperfectos de los elementos del servicio, sino en los casos de fuerza mayor. Asimismo, el contrato dentro contratista será responsable de cualquier tipo de daños que se causaren como consecuencia de la realización del plazo total fijado servicio contratado. A estos efectos la adjudicataria deberá disponer de un seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 480.000,00, conforme se exige en la ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de La rioja. Igualmente el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes y equipamiento aportados para el desarrollo de la prestación objeto del servicio. El adjudicatario organizará los festejos taurinos a que se refiere el presente contrato, y por tanto serán de su exclusiva cuenta todos los gastos causados o que se deriven directa o indirectamente de la organización, gestión y ejecución de los referidos festejos, expresándose con carácter enunciativo y no limitativo los de seguridad social y accidentes de todo el personal contratado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados festejos, IVA y demás tributos ya sean municipales, autonómicos o del estado, derechos de Montepío de toreros, menores, guías, autorizaciones necesarias, ganado y su transporte, tasas a la sociedad de empresarios taurinos, estancias de mayorales, enfermería, servicios médicos, arrendamiento de todo el instrumental de quirófano (incluido oxígeno), veterinarios, los establecidos en la actualidad o que puedan establecerse sobre el control sanitario de las reses vivas o muertas, matarifes transporte de reses al matadero, sobreros que se lidien, todos los que lleve consigo la contratación y actuación de diestros, matadores, picadores, banderilleros y demás personal del servicio de la plaza a que se refiere el artículo 2 del R.D. 145/96 de 2 de febrero, modificado por el R.D. 1034/01 de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos taurinos, gastos derivados de la desinfección y desinsectación de cuadras y corrales, y en general todos los gastos que originen la organización y celebración de los espectáculos taurinos contratados. El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario el Pabellón Arnedo Arena en perfectas condiciones de limpieza y el ruedo debidamente preparado y acondicionado para su ejecución sucesivala celebración de los festejos contratados. El adjudicatario usará y conservará el Pabellón Arnedo Arena con la debida diligencia siéndole imputable el menoscabo que aquel experimente por falta de cuidado abandono o mala fe. El contratista procederá a contará con el personal necesario para la ejecución correcta prestación del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en servicio, el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución cual dependerá laboralmente del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, adjudicatario el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresarioempleador, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito siendo la administración municipal contratante totalmente ajena a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metrodichas relaciones laborales. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier casoprocederá inmediatamente, el contratista indemnizará si fuera necesario, a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derechola sustitución del personal, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. El contratista designará un coordinador o delegado del servicio debidamente cualificado, que actuará como interlocutor válido y directo con el Ayuntamiento, y que deberá tener a su disposición un teléfono móvil para su localización en cualquier momento del día desde la fecha de formalización del contrato hasta su finalización. El contratista será responsable de las acciones u omisiones de su personal con ocasión del servicio. El contratista deberá entregar en el Área de Festejos del Ayuntamiento xx Xxxxxx, una copia de las autorizaciones administrativas necesarias para la celebración de los festejos taurinos objeto de este contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo de cinco días naturales desde la fecha de su formalización, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que estará será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. A los efectos de causar los mínimos daños al resto de la instalación por parte de la Administración se delimitará la zona de ejecución de las obras, que el contratista tendrá obligación de respetar. Si se causaren daños fuera de la zona de trabajo, será obligación del contratista su reposición al estado original. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El La constitución en xxxx del contratista procederá a no precisará intimación previa por parte de la Administración. La ejecución del contrato en los plazos se realizará a riesgo y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicasxxxxxxx del contratista (art. El personal que intervenga en la ejecución 215 TRLCSP). Será obligación del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá contratista indemnizar todos los derechos daños y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad perjuicios que se viera obligada causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a abonar por incumplimiento terceros como consecuencia de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las operaciones que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 214 LCSP).

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los bienes deberán ser entregados en la Fundación Municipal Xx. Xxxx Xxxx Cudós sita en X/ Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 xx Xxxxx, con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista por el órgano de contratación. La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente y se darán instrucciones al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro de acuerdo con lo pactado. Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. El contratista procederá incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato en los plazos y con contrato, dará lugar, a la periodicidad y condiciones establecidas imposición de las penalidades conforme a lo señalado en el pliego artículo 212 del Texto Refundido de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución Ley de Contratos del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatarioSector Público, aprobado por el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derechoReal Decreto Legislativo 3/2011, de carácter laboral o 14 de otro tiponoviembre la Ley 30/2007, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada 30 de la ejecución octubre, de Contratos del contratoSector Público.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del El contrato se realizará ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá deberá indemnizar todos los derechos daños y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad perjuicios que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia de una orden de la Administración, entendiéndose otorgado el contrato salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente Xxxxxx y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como a las órdenes que emanen de los órganos municipales competentes y las instrucciones que para su interpretación diese al contratista la Administración. Igualmente, deberá estar permanentemente al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales, a cuyo fin deberá permitir la inspección operada por los servicios municipales competentes, quienes le podrán requerir la documentación pertinente al efecto. La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios que se trate. El contratista facilitará al Ayuntamiento la información que se solicite para el seguimiento y control de la explotación del bar. Durante el plazo contractual, el adjudicatario se compromete a resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias detectadas respecto a la explotación del bar, imputables a él por acción u omisión. El contratista será responsable de la calidad de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago del adjudicatario a sus proveedores. Por ello, el adjudicatario se compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento de La Campana en sus relaciones con terceros, siendo el adjudicatario el único responsable de las obligaciones que contraiga con ocasión de suministros o servicios de cualquier índole en el bar.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del El contrato se ejecutará con estricta sujeción a la legislación específica aplicable en materia de seguros, a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta presentada así como de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al adjudicatario el Consorcio. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o perjuicios ocasionados en el trabajo. El contratista será responsable de la idoneidad y calidad técnica del servicio y de los trabajos que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismodesarrolle, así como de los plazos parciales señalados las consecuencias que se deduzcan para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego Consorcio o para terceros de prescripciones técnicas. El personal que intervenga las omisiones, errores, métodos inadecuados o incorrectos en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metrocontrato. El contratista no podrá repercutir garantizará en todo caso al Consorcio toda reclamación de tercera persona fundada en la actividad de aquel. El pago de la prima de seguro se abonará contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante recibo de la póliza correspondiente, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada y formalizada por el Consorcio, teniendo éste un plazo de tiempo de 30 días, desde su actividad o incumplimientocomprobación y aprobación para su abono. En cualquier casoSin perjuicio de todo lo anterior, indicar que el contratista indemnizará adjudicatario deberá gestionar la presentación de las facturas a METRO por cualquier cantidad través del PORTAL (xxxxx://xxxx.xxx.xx). Para ello se detallan los códigos de las tres unidades administrativas para el CZFC: Oficina contable: EA0008269 Órgano gestor: EA0008269 Unidad tramitadora: EA0008269 Sin perjuicio de lo anterior, la prima de la póliza estará sujeta a las variaciones y regularizaciones que se viera obligada produzcan a abonar por incumplimiento lo largo de las obligaciones aquí consignadasla vigencia del contrato, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa con motivo del alta o judicial, respondiendo baja de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metroelementos asegurados. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal Las bajas producidas en la póliza producirán un extorno de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución prima no consumida del contratocontrato anual.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del presente contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras (no más de un mes desde la firma del contrato). A tales efectos, el director de la obra procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del proyecto de obras, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que estará celebró el contrato. Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto de ejecución que sirve de base técnica al presente contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución La constitución en xxxx del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización precisará intimación previa por parte del los trabajos sin la autorización expresa Ayuntamiento de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoEa.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratistamedio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con los trabajos, estipulados en el presente contrato, que estará obligado debido a cumplir su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el contrato dentro normal desenvolvimiento de sus actividades propias. También será responsable de la correcta interpretación del plazo total fijado presente pliego de condiciones, de la documentación contractual y de las directivas que la Supervisión le imparta para la realización del mismo, así como de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá por los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Además, será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el trabajo o el uso indebido de materiales. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá estipulados y/o los que se estipulen, dará lugar a la ejecución del contrato en los plazos y aplicación de multas o sanciones de acuerdo con la periodicidad y condiciones establecidas importancia del atraso (Art. 10 de las Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el pliego contrato. La atención del servicio objeto de prescripciones técnicasla presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El personal que intervenga No se admitirá interrupción alguna en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes prestación por causas de cualquier índole. XIII - HERRAMIENTAS: La empresa deberá proporcionar a su calidad personal un inventario de empresario, sin las herramientas de su propiedad que ingresarán a esta Institución. Este será entregado a los responsables de la portería quienes se encargarán de reintegrarlo al momento de hacer abandono del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito Banco procediendo a la realización verificación del los trabajos sin la autorización expresa de Metroherramental transportado. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contrato.XIV -

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato se realizará de obras comenzará a riesgo y xxxxxxx partir del contratistaacta de comprobación del replanteo e inicio de las obras, que estará obligado a cumplir el contrato deberá efectuarse dentro del plazo total fijado para la realización no superior a un mes. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del mismocontrato, así como en los ámbitos de su respectiva competencia. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesivafijados por la Administración. El contratista procederá a la ejecución del contrato en Si llegado el término de cualquiera de los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier casocitados, el contratista indemnizará a METRO hubiera incurrido en xxxx por cualquier cantidad causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas, para lo que se viera obligada estará a abonar por incumplimiento lo dispuesto en el art. 196 LCSP. La pérdida de la garantía o los importes de las obligaciones aquí consignadaspenalidades, incluso no excluyen la indemnización por las daños y perjuicios a que vengan impuestas pueda tener derecho la Administración, originados por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, la demora del contratista. Si el retraso fuera producido por cualquier motivomotivos no imputables al contratista, se causen estará a Metrolo dispuesto en el art. No habrá derecho 197.2 LCSP En todo caso, la constitución en xxxx del contratista no requerirá interpelación o expectativa intimación previa por parte de derechola Administración. El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoGarantía.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución Artículo 192.—Orden de inicio del contrato contrato. La ejecución Administración, deberá girar la orden de inicio del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismoestablecido en el cartel, así como y a falta de estipulación cartelaria, lo hará dentro de los plazos parciales señalados quince días hábiles siguientes contados a partir de la notificación a la entidad contratante del refrendo o de que se dé la aprobación interna, según corresponda. Ese plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución razonada exponiendo los motivos calificados para su ello y ésta se adopte antes del vencimiento del plazo inicial. En las contrataciones de obra, la Administración deberá dictar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, o de la aprobación interna, a fin de que el contratista pueda iniciar las labores propias de la obra dentro del mes siguiente al refrendo. Artículo 193.—Obligación de tramitación. Las gestiones formuladas por el contratista en procura de continuar la ejecución sucesivacontractual, serán resueltas por la Administración, de manera motivada, dentro de los treinta días hábiles , contados a partir del recibo de la petición. En caso de requerirse información adicional al contratista, se le dará un plazo de 10 días hábiles para que aporte la documentación respectiva, de lo contrario la Administración resolverá con lo que conste en el expediente. El contratista procederá a silencio de la ejecución del contrato Administración, se entenderá como aceptación de la petición, cuando se trate de una autorización admisible en los plazos Derecho y se haya cumplido con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista requisitos. La no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal atención de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución gestión dentro del contratoplazo señalado generará responsabilidad administrativa al servidor.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato Pliegos Administrativos. Servicio Transferencia de Tecnología Contratación 14 La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades establecidas en el artículo 281 de la LCSP. El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el art. 283 LCSP. Si llegado el término, el contratista hubiera incurrido en xxxx por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas tendrán la cuantía determinada en el párrafo cuarto del artículo 196 de la LCSP. El servicio será gestionado y los correspondientes trabajos ejecutados a riesgo y xxxxxxx del contratista, de conformidad con lo establecido en este pliego, el pliego técnico y bajo la supervisión de los técnicos municipales que estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismoAyuntamiento designe, así como del contenido de la propuesta que resulte adjudicataria, en tanto que no contradiga los pliegos. El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 124 de la LCSP. Los requisitos exigidos para presentarse a la licitación habrán de mantenerse durante toda la vida del contrato, reservándose el Ayuntamiento el derecho a exigir en cualquier momento, la presentación de algunos de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesivadocumentos. El contratista procederá En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a la ejecución del contrato lo estipulado en los plazos artículos 203, 284 a) y con b) de la periodicidad LCSP y condiciones establecidas en el pliego normas de prescripciones técnicasdesarrollo. El personal que intervenga en Si la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo Administración acordara una suspensión de los perjuicios que, por cualquier motivotrabajos, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa levantará la correspondiente Acta de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoSuspensión.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución El contrato se ejecutará con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas, al Programa de Trabajos (en su caso) y a lo especificado en este Pliego y, en todo caso, según las instrucciones que, por escrito, en ejecución o interpretación de los mismos, dieran los representantes del contrato La Ayuntamiento al contratista. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx sin que la xxxx requiera previa intimación por parte del contratista, que estará Ayuntamiento El contratista queda obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado aportar, para la realización del mismoservicio o prestación, así el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos en el contrato. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad del Ayuntamiento y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos. Todos los derechos de propiedad intelectual y de "copyright" que se pueden derivar de dichos trabajos serán de la propiedad exclusiva del Ayuntamiento, obligándose las partes a otorgar el documento oportuno cuando éste sea necesario, para la debida constancia pública de este hecho ante cualquier Organismo o registro tanto de la Comunidad Autónoma como de la Administración Central del Estado Español. En todo caso, el consultor será responsable de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesivadaños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. El contratista procederá a En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento cualquiera de sus obligaciones legales términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, no eximirá al contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a de la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante obligación de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratocumplimiento.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se realizará consigne en el contrato que no podrá ser superior a riesgo y xxxxxxx un 7 DÍAS desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que estará será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El La constitución en xxxx del contratista procederá no precisará intimación previa por parte de la Administración. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la ejecución del contrato en los plazos Administración contratante y con la periodicidad al contratista y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga así se hiciera constar en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por correspondiente resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratomotivada.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS Los trabajos se realizarán bajo la dirección, vigilancia y control de la Dirección General de Carreteras del contrato La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistaDepartamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Xxxxx, que estará obligado designará de entre su personal a cumplir la persona directora del contrato, responsable de esta tarea, facultativa de la Administración, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del contrato. La persona o entidad responsable designada por el contrato dentro del plazo total fijado órgano de contratación para la realización del mismo, así como super­visión de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con garantía de la periodicidad y condiciones establecidas en correcta realización de la prestación pactada realizará el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución seguimiento del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento cumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso contractuales asumidas por la empresa o entidad adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en el contrato. La persona o entidad responsable del contrato informará al órgano de contratación sobre los posibles incumplimientos de las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derechoobligaciones previstas en la xxxxx xxxxx 11/2014, de carácter laboral 29 de octubre, de incorporación de cláusulas contractuales relativas a la compra pública socialmente responsable en la contratación del sector público xxxxx, y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición de penalidades o de otro tipo, entre METRO y el personal resolución del contrato. Las indicaciones de la empresa adjudicataria encargada persona directora del contrato no podrán modificar cláusulas del presente pliego ni las xxx Xxxxxx de la ejecución del contratoPrescripciones Técnicas aprobado, pero sí interpretarlas y aclararlas.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución El adjudicatario deberá en el momento en que inicie sus trabajos deberá presentar en el Ayuntamiento copia del TC2 a fin de acreditar que el personal que destine al contrato La ejecución dispone del correspondiente contrato laboral. Su incumplimiento supondrá la rescisión del contrato, en cuyo caso deberá retirar los materiales depositados en la obra, con las sanciones que sean de aplicación. El contrato se realizará realiza a riesgo y xxxxxxx del contratistaadjudicatario y se ejecutará con estricta sujeción a su propuesta, las cláusulas contenidas en el presente Pliego y a las Proyecto Técnico que estará obligado a cumplir el contrato dentro sirven de base al contrato, bajo la dirección, inspección y control del plazo total fijado para la realización del mismoAyuntamiento, así quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesivaverbalmente. El contratista procederá adjudicatario no tendrá derecho a la ejecución del contrato indemnizaciones por causa de pérdidas, xxxxxxx, destrozos, o perjuicios ocasionados en los plazos y con bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiera incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución buena marcha del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatariocontrato, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no Ayuntamiento podrá sustituir el personal facultativo adscrito a exigir la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento adopción de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las medidas que vengan impuestas por resolución administrativa estime necesarias para conseguir o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y restablecer el personal de la empresa adjudicataria encargada buen orden de la ejecución del contratomismo. El adjudicatario deberá nombrar un responsable como persona de contacto para todo lo concerniente a la ejecución de la obra.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12.6.1.- Ejecución del contrato La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistaconsigne en el contrato, que estará no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, EMUVA SLU procederá, en presencia del contratista y de la Dirección de la Obra, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose acta del resultado que será firmada por las partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. La ejecución de las obras tendrá lugar de forma simultánea a la de Remodelación del Centro Deportivo La Almendrera, por lo que el contratista deberá organizar sus actividades de manera que no se produzcan interferencias entre las dos obras, accediendo exclusivamente por los lugares señalados por la Dirección de Obra y acordando las conexiones de las instalaciones con la obra de Remodelación de las Piscinas con el contratista de esta obra. En todo caso, la situación de las obras no se admitirá como motivo para reclamaciones referentes al coste de los trabajos. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El contratista procederá a la ejecución La constitución en xxxx del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los trabajos sin la autorización expresa de Metro. El contratista no podrá repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a METRO precisará intimación previa por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro. No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal parte de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contratoPropiedad.