DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE LINARES

DEPARTAMENTO XX XXXXXX MUNICIPIO XX XXXXXXX

ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”

INVITACION A LICITAR (IAL) 001 DE 2015

JUNIO DE 2015

PLIEGO DE CONDICIONES

ÍNDICE

CAPÍTULO I

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

1.2. ALCANCE DEL OBJETO

1.2.1. Localización, Descripción General y Alcance Físico Del Proyecto

1.2.2. Visita al Sitio donde se va a ejecutar el Contrato

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE

1.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1.5. PLAZO DEL CONTRATO

1.6. MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1.6.1. Monto del presupuesto oficial

1.6.2. Oferta con valor artificialmente bajo

1.6.3. Disponibilidad presupuestal

1.7. PLIEGO DE CONDICIONES

1.7.1. Consulta al proyecto xx xxxxxx de condiciones

1.7.2. Observaciones al proyecto xx xxxxxx de condiciones

1.7.3. Apertura y cierre del proceso de contratación

1.7.4. Pliego de condiciones definitivo

1.7.4.1. Consulta xxx Xxxxxx de Condiciones Definitivo

1.7.4.2. Observaciones al pliego de condiciones definitivo

1.7.5. Modificaciones al pliego de condiciones CAPITULO II

2. DOCUMENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

2.1. NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES CAPÍTULO III

3. LA PROPUESTA

3.1. METODOLOGÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1.1. Idioma de la propuesta.

3.1.2. Presentación de la propuesta

3.1.3. Moneda

3.1.4. Firma de la propuesta

3.1.5. Documentos reservados

3.1.6. Identificación y entrega de la propuesta

3.1.7. Información suministrada por los oferentes

3.1.8. Recepción de las propuestas

3.1.9. Propuestas parciales

3.1.10. Propuestas alternativas

3.1.11. Retiro de la propuesta

3.1.12. Validez de la Propuesta

3.2. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

3.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

X. Xxxxx de presentación de la propuesta. ANEXO 1

B. Certificado de existencia y representación legal

C. Documento mediante el cual se confiere representación

D. Certificación del Revisor Fiscal de la sociedad anónima interesada

E. Certificado de Reciprocidad

F. Registro único de proponentes (RUP)

G. Formularios

H. Declaración de no estar incurso en Inhabilidades e incompatibilidades

I. Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

J. Propuesta económica

K. Copia de tarjeta profesional con copia de vigencia

3.4. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

3.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO CAPITULO IV

4. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR

4.1. CALIDAD DE LOS PARTICIPANTES

4.1.1. Participantes

4.1.2. Consorcios y Uniones Temporales

4.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

4.2.1. Objeto social para personas jurídicas

4.2.2. Representante legal

4.2.3. Inhabilidad o incompatibilidad

4.2.4. Proponentes Extranjeros

4.2.5. Cumplimiento de contratos

4.3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

4.4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES (CAPACIDAD JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROPONENTES)

4.4.1. Capacidad Jurídica

4.4.2. Capacidad financiera

4.4.2.1. Requisitos de capacidad financiera

4.4.3. Condiciones de Experiencia del Proponente

4.4.4. Capacidad Técnica

4.5. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

A. Certificación de la Contraloría.

B. Documento de identidad.

C. Copia del NIT.

D. Certificado de antecedentes disciplinarios.

E. Certificado judicial

F. Certificado de inscripción ante el S.I.C.E. (sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal).

4.6. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA

CAPÍTULO V

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1. CIERRE DEL PLAZO DE LA INVITACION A LICITAR (IAL)

5.2. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

5.2.1. INDICE DE CALIFICACIÓN

5.3. DESEMPATES

5.4. DECLARATORIA DE DESIERTA

5.5. DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS CAPITULO VI

6. CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1. OBJETO DEL CONTRATO

6.2. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

6.2.1. Información sobre el personal profesional

6.2.1.1. Residencia de Obra

6.2.1.2. Otro personal del contrato

6.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6.4. PROGRAMA DE OBRA

6.5. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

6.6. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

6.6.1. GARANTÍA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO

6.6.2. GASTOS DEL CONTRATISTA

6.7. ORDEN DE INICIACIÓN

6.8. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

6.9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

6.10. INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS

6.11. VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS

6.12. EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN

6.13. CANTIDADES DE OBRA

6.13.1. Obras Complementarias y Mayores Cantidades de Obra

6.13.2. Obras Adicionales y Adición al Contrato

6.14. CALIDAD DE LA OBRA

6.15. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

6.16. ACTAS DE OBRA

6.17. AJUSTE DE PRECIOS

6.18. FORMA DE PAGO

6.19. ANTICIPO

6.20. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

6.21. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

6.22. MULTAS

6.23. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS

6.24. PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE OBRAS

6.25. RECLAMO

6.26. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

6.27. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

6.28. CADUCIDAD

6.29. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

6.30. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

6.31. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

6.32. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL

6.33. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN

6.34. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

6.35. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

6.36. DOCUMENTOS DEL CONTRATO ANEXOS

ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

ANEXO 2 MODELO DE CARTA INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN CONSORCIO ANEXO 3 MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL ANEXO 4 CUADRO CALCULO CAPACIDAD XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX 0 XXXXXX

XXXXX 0. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMULARIOS

FORMULARIO 1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE FORMULARIO 2 PROPUESTA ECONOMICA

CAPITULO I.

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 OBJETO DEL CONTRATO.

Construcción Trapiche Comunitario, para La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx” en el corregimiento xx Xxxxx Grande Bajo, Municipio xx XXXXXXX, Departamento xx XXXXXX.

La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, está interesada en recibir ofertas para Promover el Desarrollo Alternativo en la región xx Xxxxxx, para la construcción de un Trapiche Comunitario, que permitirá a las asociaciones de pequeños productores de caña de azúcar: Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, fortalecer sus procesos organizacionales, empresariales y comerciales.

La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx” seleccionará mediante el presente proceso, la propuesta Contratar a todo costo, con el mejor proponente seleccionado, la construcción de un Trapiche Comunitario. PARÁGRAFO: En relación al Memorando de Acuerdo Ma No 1316 – 2014 La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx” será responsable de todo el proceso de construcción de la: Hornilla, Chimenea, Filtro xx xxxxxx, Botijera, Sellador, Calentador, Atizadero, tren de pailas y calderos, la Alcaldía Municipal xx Xxxxxxx se hará cargo de la explanación del lote, del proceso de Transformación, Equipo de Molienda, Manejo de Aguas Residuales, Estudios y diseños, Permisos y acometidas de servicios públicos hasta el sitio de obra Las siguientes fases harán por parte del contrato de obra a todo costo.

1.2 ALCANCE DEL OBJETO.

1.2.1 LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE FÍSICO DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en el CORREGIMIENTO XX XXXXX GRANDE, MUNICIPIO DE LINARES – NARIÑO.

El proponente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas detalladas en los presentes pliegos de condiciones y documentos de estudio; para cualquier inquietud deberá presentar observación correspondiente, dentro del término señalado para ello. Se entenderá que en el momento de presentar su propuesta, el proponente conoce perfectamente la naturaleza de la obra, los sitios y condiciones de la misma, la normas que le son inherentes y lo equipos necesarios para ejecutar los trabajos.

El plazo para la ejecución del contrato se establece en CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, firmada por el contratista y el interventor previa legalización del contrato.

1.2.2 Visita al sitio de la obra

La visita de inspección al lugar donde se va a ejecutar el objeto del contrato, ES OBLIGATORIA, pero es importante que el interesado conozca personalmente el sitio de la obra, las condiciones topográficas, las vías de acceso, y todas aquellas circunstancias que deben tenerse en cuenta para elaborar su propuesta, con pleno conocimiento del sitio en

donde van a realizar las obras. El costo de la visita al sitio correrá por cuenta de los oferentes.

La fecha y hora programada para llevar a cabo la visita de inspección se ha programado en el cronograma de actividades. Los interesados deberán presentar la propuesta en las oficinas de UNODC NARIÑO XXXXX 00X Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx, san xxxx xx xxxxx en copia física y magnética.

Si el interesado es PERSONA NATURAL el mismo debe presentar matricula profesional y copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional.

Si el interesado es PERSONA JURÍDICA, la visita podrá ser realizada por el representante legal, siempre y cuando sea ingeniero Civil y/o Arquitecto, en caso contrario deberá estar acompañado por un delegado debidamente facultado mediante autorización y presentar matricula profesional y copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional.

Si el interesado es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la visita será realizada por el Representante Legal del consorcio o la unión temporal o alguno de los miembros con la exhibición de la tarjeta profesional y deberá presentar copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional.

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta acerca de la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante es La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx” la dependencia ejecutora responsable del presente proceso de contratación es La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”

Para efectos de correspondencia y tramitación:

 La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, por estar en zona rural y carecer de un establecimiento comercial, la recepción de correspondencia e información se debe remitir a UNODC – NARIÑO, Ubicado en la calle 20A No 43-33 Barrio Morasurco, en la Ciudad xx Xxxxx, Departamento xx XXXXXX.

 Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx

 Celular: 0000000000

1.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación convocatoria Pública de la Invitación a Licitar	29 xx Xxxx de 2015	xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/
Presentación de Carta de intención de posibles oferentes en presentar ofertas	Hasta el 1 xx Xxxxx de 2015, a las 4:00 pm	UNODC – NARIÑO. Xxx Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx
Envío de la Invitación a Licitar a los oferentes que presentaron intención de presentar ofertas	2 xx Xxxxx de 2015, hasta las 3:00 pm	A las direcciones electrónicas presentadas por los posibles oferentes en la carta de intención
Plazo para presentar Observaciones a la Invitación a Licitar	Desde el 29 xx Xxxx de 2015 hasta 4 xx Xxxxx de 2015, hasta las 12:00 pm	UNODC – NARIÑO. Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx. xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx
Visita al sitio donde se ejecutara la obra y Conferencia	3 xx Xxxxx de 2015, a las 10:00 am	Xxxxxx Xxxxx Grande Bajo Xxxxxxx – Nariño.
Respuesta a Observaciones y sugerencias a la Invitación a Licitar	5 xx Xxxxx de 2015, hasta las 12:00 pm	Por correo electrónico de cada posible oferente
Comunicación de información complementaria a la Invitación a Licitar (Adenda)	9 xx Xxxxx de 2015, hasta las 12:00 pm	Por correo electrónico de cada posible oferente
Cierre de la Invitación a Licitar y recibo de ofertas	12 xx Xxxxx de 2015, a las 5:00 pm	UNODC – NARIÑO. Xxx Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx
Apertura de las Ofertas	16 xx Xxxxx de 2015, a las 8:00 am	UNODC – NARIÑO. San Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx
Verificación y evaluación de cumplimiento de requisitos exigidos en la Invitación a Licitar	16 xx Xxxxx de 2015, de 8:00 am hasta las 3:00 pm	UNODC – NARIÑO. San Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/
Publicación acto de Adjudicación o declaratoria de desierto, a los oferentes que presentaron ofertas	17 xx Xxxxx de 2015, hasta las 4:00 pm	UNODC – NARIÑO. San Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/
Firma del Contrato.	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.	UNODC – NARIÑO. Xxx Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx

Entrega de Garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.	UNODC – NARIÑO. San Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx
Aprobación de Garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de las garantías.	UNODC – NARIÑO. San Xxxx xx Xxxxx, Xxxxx 00x Xx 00-00 Xxxxxx Xxxxxxxxx

NOTA IMPORTANTE:

Para todos los efectos relacionados con los trámites de la presente INVITACION A LICITAR, el horario de atención al público y recepción de todo tipo de documentación es de LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los proponentes, mediante ADENDA, las cuales se regirán por lo dispuesto en el Artículo 2.2.4 del Decreto 734 DE 2012.

Las adendas se enviaran a cada proponente.

1.5 PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo para la ejecución del contrato, se establece en CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato.

1.6 MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

1.6.1 Monto del presupuesto oficial.

La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, ha estimado que el costo del objeto contractual asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTINUVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 229.210.524,00).

El presupuesto, incluye todos los gastos y costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, así como los imprevistos, de conformidad con los estudios técnicos y económicos previos que soportan la presente contratación. Las propuestas cuyo valor supere el presupuesto oficial, serán descalificadas del proceso de selección automáticamente

1.6.2 Oferta con valor artificialmente bajo

Cuando el valor de la oferta a juicio de la entidad por la información que tenga a su alcance, resulte artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Una vez sustentadas dichas razones ante el Comité Técnico Local, éste recomendará al Representante Legal que rechace o autorice la continuidad de la oferta en el proceso (artículo 2.2.10 Decreto 734 de 2012). Por lo tanto serán rechazadas las ofertas que superen el 100% del presupuesto oficial de la Ial y las ofertas que no sobrepasen el 95% del presupuesto oficial de la Ial.

1.6.3 Disponibilidad de Recursos

La obra a contratar se pagará con recursos del presupuesto de La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, respaldado por el Memorando de Acuerdo, en adelante denominado "Acuerdo", entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito — UNODC/ Proyecto COL K53 y La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, MA 1316 DE 2014

1.7 PLIEGO DE CONDICIONES

1.7.1 Pliego de condiciones definitivo

1.7.1.1 CONSULTA PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El texto xxx xxxxxx de condiciones definitivo, podrá ser consultado en la dirección de xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx.xxxx. Al momento de dar apertura al proceso de selección.

1.7.2 OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la presente Invitación a Licitar (Ial) o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a conocer a La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, a través del correo electrónico dispuesto para tal efecto xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx o a la dirección UNODC – NARIÑO, Ubicado en la calle 20A No 43-33 Barrio Morasurco, en la Ciudad xx Xxxxx, Departamento xx XXXXXX.

Lo anterior, no impide que dentro del plazo establecido para la presentación de propuestas, los proponentes puedan solicitar por escrito otras aclaraciones que no hubieren sido resueltas.

1.7.3. Modificaciones al pliego de condiciones

La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente, estos documentos formarán parte integral xxx xxxxxx de condiciones; las Adendas serán suscritas por el Representante Legal de la Entidad y serán informadas a los convocados.

CAPITULO II

DOCUMENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

2.1 NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Hacen parte de la presente Invitación a Licitar (Ial), entre otros, las normas y actos que se relacionan a continuación:

• Las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquellas o estos no regulen particularmente.

• La Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.

Para los efectos del contrato que llegare a firmarse, hace parte integral del mismo la propuesta seleccionada.

Con la presentación de la propuesta, se concluye que el proponente es conocedor de todos los documentos citados, igualmente se entiende que ha consultado y conoce los diseños y especificaciones.

CAPITULO III LA PROPUESTA

3.1 METODOLOGÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

3.1.1. Idioma de la propuesta.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, deberán estar escritos en idioma castellano.

3.1.2. Presentación de la propuesta.

La propuesta se conformará por UN (1) SOBRE que se presentará cerrado e identificado como se indica a continuación:

• EL SOBRE NÚMERO 1, contendrá la información y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organización de los proponentes y la oferta económica debidamente firmada. en formato Excel. (Según FORMULARIO No. 3)

• Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la FIRMA AUTORIZADA AL PIE DE LAS MISMAS de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas.

• Todos los documentos exigidos, se incluirán en el Sobre No. 1 de la propuesta. Para su revisión, operarán las reglas de subsanabilidad de que tratan los artículos 5 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012.

• Serán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, y La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”, en ningún caso será responsable de los mismos.

• No se exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.

• Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos y a las condiciones estipuladas para cada documento en los presentes pliegos de condiciones. Cualquier explicación o información adicional, deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la propuesta dentro de la misma.

• Un (1) Sobre No 2 que contenga copia de la propuesta técnica y financiera en medio físico y magnético (este deberá contener toda la información de la propuesta técnica escaneada y la propuesta económica en formato Excel. Aunque no será requisito de rechazo, si puede tenerse en cuenta en caso de que exista un empate en la puntuación asignada y dar mayor favorabilidad al oferente que cumpla con la mayoría de requisitos exigidos.

3.1.3. Moneda.

El valor de la propuesta deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS.

3.1.4. Firma de la propuesta.

Toda propuesta debe estar firmada por el REPRESENTANTE LEGAL del proponente o por APODERADO constituido para tal efecto. Se entenderá firmada la propuesta con la firma de la carta de presentación. Propuestas que no contengan los documentos originales firmados será causal de rechazo.

3.1.5. Documentos reservados.

Los proponentes deberán indicar en sus propuestas, cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública.

3.1.6 Identificación y entrega de la propuesta

La propuesta deberá presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en los presentes pliegos de condiciones, en sobre cerrado. En el sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá en la siguiente forma:

Cada sobre debe contener la siguiente información:

 Nombre o razón social del oferente remitente.

 Dirección y teléfono del remitente

 Dirigido a La Asociación Agropecuaria: “Xxxxxxx Xxxxxx”

 INVITACION A LICITAR No 001 - 2015

 Número y objeto de esta INVITACION A LICITAR No 001 - 2015 En la que participa.

NO SE ACEPTARÁN propuestas enviadas por fax, correo electrónico o cualquier otro medio diferente a su entrega física en las instalaciones de la Entidad, hasta la fecha y hora señaladas.

3.1.7 Información suministrada por los oferentes.

La Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, presume que toda la información que el proponente xxxxxxx a éste proceso de contratación, ES VERAZ Y CORRESPONDE A LA REALIDAD. No obstante, la Entidad podrá verificar la información suministrada por el proponente.

3.1.8 Recepción de las propuestas.

Las propuestas se recepcionarán en el lugar señalado en el Cronograma, dejando constancia escrita de la fecha y hora exacta en que fue presentada, indicando de manera clara y precisa, el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en alguna representación haya efectuado materialmente el acto de presentación.

3.1.9. Propuestas parciales.

No se aceptarán propuestas parciales para éste proceso.

3.1.10. Propuestas alternativas.

No se aceptarán propuestas alternativas para éste proceso.

3.1.11. Retiro de la propuesta.

Los proponentes podrán solicitar por escrito a la entidad, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo del presente proceso de contratación, la cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas al proponente o a la persona autorizada.

3.1.12. Validez de la Propuesta

Los proponentes deberán mantener su oferta sin modificación de ninguna índole por un término de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Invitación a Licitar (Ial).

3.2. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

LA ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX” podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando el valor contenido de la propuesta, exceda el 100% valor del presupuesto oficial para la contratación y no supere el 95 % del valor del presupuesto oficial

2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

3. Cuando su presentación sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas para el cierre de la convocatoria, o sea entregada en oficina diferente a la indicada, a pesar de ser radicada dentro del plazo señalado para la entrega de la misma.

4. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato, supere el establecido en el pliego de condiciones.

5. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 50, Ley 610 de 2000).

6. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición.

7. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente, no corresponda al objeto contractual requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de consorcios, uniones temporales, u otra forma de asociación.

8. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante Adendas haya efectuado la Entidad.

9. Cuando no cumpla con las especificaciones mínimas acordadas en el pliego de condiciones, o no se subsane hasta antes del inicio de la Audiencia de Adjudicación.

10. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta y lo confrontado con la realidad.

11. Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.

12. Cuando no aporte el Registro Único de Proponentes,

13. Cuando se omitan valores, o se omitan, modifiquen, adicionen, supriman, alteren ítems o cantidades del formato del presupuesto oficial. Lo anterior sin perjuicio de las propuestas alternativas.

3.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

3.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Carta de presentación de la propuesta, se realizará en papelería membretada, en donde se indique el nombre del proponente o su representante legal, dirección y teléfono de contacto y correo electrónico, se deberá especificar el valor de la oferta, forma de pago, el tiempo de validez, además de ello es necesario adjuntar copias legibles de la matrícula profesional como Ingeniero Civil y de la cédula de ciudadanía. Si el representante legal

del proponente, no acreditare título académico en estas profesiones, la propuesta deberá ser abonada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, matriculado, en virtud de lo previsto en la Ley 64 de 1978.

No se aceptarán propuestas parciales para esta convocatoria ni tampoco se aceptarán propuestas alternativas para la misma.

3.3.2. CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Se diligenciará dé acuerdo con el modelo suministrado en los presentes pliegos de condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio.

b) En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación y señalará los términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”. La extensión de la participación se indicará en función del alcance del contrato.

c) Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; deberán designar a un representante del Consorcio o Unión Temporal.

3.3.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen. El certificado deberá contener la siguiente información:

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente concurso público.

El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto del presente concurso público.

La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente concurso público, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un año más.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia (apostilla o consularización).

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, si es persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio.

3.3.4 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales y/o jurídicas, así como los consorcios y/o uniones temporales que se encuentren debidamente inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio de conformidad con el decreto 1510 de 2013, según las alternativas descritas en este capítulo segundo del proyecto xx xxxxxx de condiciones, así:

72121400	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72141500	Servicio de preparación de tierras
72151100	Servicio de construcción de plomería
72151500	Servicio de sistemas eléctricos
72151900	Servicio de albañilería y mampostería
72152300	Servicios de carpintería
72152500	Servicio de instalación de pisos
72153000	Servicios xx xxxxxxx y ventanearía
81101500	Ingeniería civil

El contrato aportado como experiencia deberá cumplir por lo menos con cuatro de los códigos relacionados arriba.

Para el caso de proponente bajo la figura de Unión Temporal o Consorcio, cualquiera de sus integrantes puede acreditar la experiencia teniendo un porcentaje de participación mayor o igual al 50%.

Solo se tendrá en cuenta los contratos que se hayan relacionado en el FORMULARIO correspondiente, siempre que estén debidamente acreditados.

El proponente debe habilitarse en cuanto al K residual conforme a lo establecido en LA CIRCULAR EXTERNA 014 DEL 00 XX XXXXX XX 0000 XXXXXXXX XXX XXXXXXXX COMPRA EFICIENTE.

En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, todos sus integrantes deberán anexar dicho certificado y acreditar su inscripción y clasificación en la actividad, especialidad y grupo exigido.

La no presentación del certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, o el incumplimiento de lo previsto en el presente numeral, dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INADMISIBLE

3.3.5 LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

3.3.6 CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA

Experiencia Específica:

OBRAS A DESARROLLAR	EXPERIENCIA A ACREDITAR
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA

El proponente debe acreditar en su propuesta, que cuenta con experiencia específica en:

REQUISITO

Aportar máximo dos (2) contrato terminado y liquidado, cuyo objeto consista en la construcción de infraestructura, en calidad de contratista de obra. La suma del contrato deberá ser igual o superior al 200% del cien por ciento del valor del presupuesto oficial estimado, expresado en S.M.M.L.V. (712), si cumple se considera aprobado.

Además el contrato aportado como experiencia debe cumplir con cuatro códigos de la siguiente clasificación:

72121400	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72141500	Servicio de preparación de tierras
72151100	Servicio de construcción de plomería
72151500	Servicio de sistemas eléctricos
72151900	Servicio de albañilería y mampostería
72152300	Servicios de carpintería
72152500	Servicio de instalación de pisos
72153000	Servicios xx xxxxxxx y ventaneria
81101500	Ingeniería civil

La conversión a S.M.L.M.V. se realizará tomando el valor del contrato certificado, expresado en Salarios Mínimos del año de finalización de la obra. Esta información será extractada del capítulo previsto en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso.

El contrato con el que se pretende acreditar la experiencia específica debe cumplir o tener en cuenta lo siguiente:

a. Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia específica a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de administración delegada.

b. En los casos en que el contrato haya sido celebrado en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia específica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de participación.

c. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir en conjunto la verificación de la siguiente información:

1) Nombre del contratante.

2) Nombre del contratista.

3) Objeto del contrato.

4) Valor total del contrato o el correspondiente a las obras que se pretenden acreditar.

5) Lugar de ejecución.

6) Fecha de inicio del contrato.

7) Constancia de recibo final de las obras objeto del contrato, con indicación de la fecha correspondiente.

8) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.

9) Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa xxx xxxxxxx (TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminación.

10) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de su terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o de su terminación, según corresponda.

11). La experiencia específica se acreditará con obras enmarcadas dentro de los códigos del clasificador de bienes y servicios solicitados anteriormente.

Sólo será aceptable la experiencia que sea verificable documentalmente, ya sea a través de copias de los documentos contractuales de los proyectos terminados o el que haga sus veces, y/o actas de liquidación, y/o actas o documentos de entrega de los resultados de la consultoría, y/o actas o documentos donde se verifique la realización del contrato. Cualquiera de los documentos anteriormente mencionados deberá venir acompañado de la certificación del contratante y debidamente registrados en el RUP de la cámara de Comercio.

3.3.7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

El proponente debe anexar copia del registro único tributario. En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes debe anexar el correspondiente certificado.

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas serán devueltas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo.

3.3.8 CERTIFICACION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Se deberá aportar antecedentes fiscales, expedido por la contraloría General de la República, correspondiente al boletín vigente hasta la suscripción del contrato.

En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar este certificado.

3.3.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.

Se deberá aportar certificado de antecedente disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación con un tiempo de expedición no mayor a noventa (90) días para personas naturales.

En caso de sociedades consorcio o uniones temporales deberá acompañarse el certificado del representante legal y de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

3.3.10 XXXXXXXXXX X XXX Y SALVO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Si el proponente es persona Jurídica deberá aportar una constancia JURAMENTADA del representante legal de la empresa en la que se certifique que se encuentra x xxx y salvo con los aportes del sistema de seguridad social, SENA, ICBF, caja de compensación y demás parafiscales. Esta certificación se exigiera para cada uno de los integrantes de las Uniones temporal o consorcios.

3.3.11 COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, MATRICULA PROFESIONAL Y HOJA DE VIDA.

Para el caso de consorcios o uniones temporales debe anexarse los documentos correspondientes a cada uno de los integrantes.

3.3.12 FORMULARIOS 2 Y 3

i. Propuesta económica

En el SOBRE No. 1 el proponente deberá incluir la información correspondiente a los Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta. Lo anterior, de conformidad con el formato que suministrará la Entidad contratante.

El proponente debe anexar Análisis de precios unitarios (APU) Cronograma de actividades No superior al tiempo estipula en la IAL, Presupuesto incluya IVA, Discriminar AIU, Cuadro de cantidades de obra, Lista de materiales, especificaciones técnicas de cada actividad, plan de calidad.

El proponente debe manifestar en la carta de presentación de su oferta que:

Conoce, acepta y cumple todos y cada uno de los ítems, unidades y cantidades de obra y especificaciones técnicas relacionadas en el presupuesto oficial y contenidas en el pliego de condiciones y en tal sentido se obliga con la Entidad a dar cumplimiento estricto a los mismos, en caso de que se le adjudique el contrato..

j. Copia de Tarjeta Profesional con copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional: El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentarlas.

k. Garantía de seriedad de la propuesta

La propuesta deberá acompañarse de una garantía de una póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato, la cual contendrá:

• Asegurado / Beneficiario: ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”. – ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”.

• Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL.

• Vigencia: CIENTO CINCUENTA DIAS (150) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial).

• Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de Comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

• El parágrafo del artículo 5.1.2 del Decreto 734 de 2012 establece que: “Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural”. El ó los tomadores de la garantía, deberán suscribirla (en el caso de consorcio y uniones temporales, se debe suscribir por todos los integrantes).

• La entidad hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial), salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato en el plazo establecido.

 La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas, será devuelta solamente en los eventos en que el proceso de selección se declare desierto.

Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza:

1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

4. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

5. El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.

El valor asegurado, quedará a favor de ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Se entiende que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

En el evento en que el proponente favorecido no suscriba el contrato, ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX” podrá adjudicarlo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al proponente clasificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta le sea también favorable, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quién haya incumplido. En el evento de renuencia absoluta para suscribir el contrato, el incumplido incurrirá en la causal de inhabilidad para contratar con las Entidades Estatales por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

NOTA: LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA SIMULTÁNEA CON LA OFERTA, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO INSUBSANABLE, ARTICULO 5.1.7.1 DEL DECRETO 734 DE 2012.

3.4. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la propuesta, de acuerdo con lo solicitado en éste pliego de condiciones, el cual hará parte integral del contrato.

La presentación de la oferta, lleva implícitos el conocimiento y la aceptación por parte del proponente, de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato, de tal manera que la propuesta presentada, deberá reflejar la totalidad de los costos en que se

incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato derivado de éste proceso de selección.

3.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO.

Los documentos otorgados en el extranjero, deberán cumplir con los requisitos previstos en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano y 480 del Código de Comercio Colombiano, o con el requisito de la apostille contemplado en la Ley 455 de 1998 según sea el caso, siempre que de conformidad con dichas disposiciones, así se requiera.

CAPITULO IV

CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR

4.1. CALIDADES DE LOS PARTICIPANTES

4.1.1. Participantes|

Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales, Ingeniero Civil y/o Arquitecto con matrícula profesional vigente invitados por ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX” en cuyo objeto social se encuentre claramente definida la actividad de la construcción de Infraestructura, cumpliendo con las normas legales vigentes que reglamentan el ejercicio de la ingeniería en Colombia, y que se encuentren legalmente constituidas y domiciliadas en este país y que su duración no sea inferior al término del contrato y un (1) año más. (Art. 6 Ley 80 de 1993).

Los oferentes deben estar debidamente inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, EL CERTIFICADO DEBE ESTAR EN FIRME EN LA FECHA QUE INICIA EL PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS.

4.1.2. Consorcios y uniones temporales

Podrán presentarse en Consorcio o en Unión Temporal, COMO MÁXIMO DOS (2) INTEGRANTES, personas naturales o personas jurídicas o la combinación de éstas, con un porcentaje mínimo de participación del 40%.

De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá estar inscrito y clasificado en el R.U.P. en la especialidad exigida.

Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante.

Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

La duración del consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las

obligaciones asumidas por concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma.

No podrá haber cesión del contrato entre los miembros del consorcio o unión temporal, ésta condición es cláusula obligatoria del contrato.

4.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

4.2.1. OBJETO SOCIAL PARA PERSONAS JURÍDICAS.

El oferente persona jurídica, debe acreditar que su objeto social comprende las actividades relacionadas con el objeto a contratar, así como su existencia y representación legal.

4.2.2. REPRESENTANTE LEGAL.

Cuando se trate de persona jurídica, quien presenta la propuesta debe estar autorizado para comprometer la firma por el valor de la propuesta. En caso de requerir el representante legal autorización para celebrar contratos a partir de determinadas cuantías conforme a los estatutos de la persona jurídica, deberá presentar la respectiva autorización para la presentación de la oferta y la suscripción del contrato que se llegare a adjudicar como resultado del presente proceso de Invitación a Licitar (Ial). El acta que para el efecto se aporte, deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio.

4.2.3. Inhabilidades o incompatibilidades.

El oferente no debe estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades para participar y contratar previstas en la Constitución y la Ley, en especial las establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. Con la firma de la propuesta, se entiende que el oferente no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso del proceso de selección, se entenderá que el proponente renuncia a su participación en el proceso y a los derechos surgidos del mismo, sin que haya derecho a indemnización alguna por tal hecho.

4.2.4. Proponentes extranjeros

Los proponentes extranjeros, deben acreditar un apoderado o representante en Colombia para todos los efectos del proceso contractual cuando sea el caso y ceñirse en un todo a lo establecido en estos pliegos y en lo reglado por las normas legales vigentes

4.3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD.

De conformidad con el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012 y de la Ley 1150 de 2007, los proponentes podrán subsanar los REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES DEL PROPONENTE O SOPORTEN EL CONTENIDO DE LA OFERTA Y QUE NO CONSTITUYAN LOS FACTORES DE ESCOGENCIA ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

No serán objeto de subsanabilidad aquellos asuntos relacionados con la FALTA DE CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA OFERTA, ni la acreditación de CIRCUNSTANCIAS OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO. EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES NO ES SUBSANABLE.

4.4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES (CAPACIDAD JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROPONENTES).

4.4.1 CAPACIDAD JURÍDICA

El contratista podrá ser una persona natural o jurídica con Registro Único de Proponentes, quienes podrán actuar directamente o mediante la conformación de consorcios o uniones temporales, siempre que dentro de sus actividades o del giro normal de sus negocios, se encuentre la construcción de Infraestructura y que su duración, para el caso de personas jurídicas, no sea inferior al término del contrato y un año más. Para su habilitación, deberá comprobar experiencia, cumplimiento e idoneidad.

Los oferentes deben estar debidamente inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio (QUE SE ENCUENTRE EN FIRME).

El oferente debe acreditar que su establecimiento o su objeto social, comprende las actividades requeridas en el presente proceso de contratación, lo que se demostrará con la copia del registro mercantil o certificado de existencia y representación legal correspondiente,

4.4.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Para la evaluación de la capacidad financiera del proponente, se tendrá en cuenta la información consignada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio (RUP) de su domicilio, que se ENCUENTRE EN FIRME a la fecha del cierre de la presente Invitación a Licitar (Ial) y en el cual la respectiva Cámara de Comercio haya verificado los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2014. Para los consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberá aportar el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva (RUP), QUE SE ENCUENTRE EN FIRME a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Para consorcios o uniones temporales, se calculará de manera ponderada de conformidad con el porcentaje de participación.

En caso de que la propuesta no cumpla alguno de los índices anteriores, su propuesta se calificará NO HABILITADA FINANCIERAMENTE.

4.4.2.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos:

Capital de trabajo (CT):

Donde,

CT = Capital de trabajo AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al 0.50 % del XX XX = o > 40%*PO

Se calcula con la siguiente fórmula:

CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Debe ser igual o mayor a 50% el presupuesto oficial.

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, el CT del proponente se obtendrá así:

CT = Sumatoria de ACi - Sumatoria de PCi

ACi= Activo Corriente de cada uno de los integrantes PCi= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes

En todo caso, para el cálculo de los respectivos índices de cada uno de los integrantes se aplicará la fórmula descrita

Si el proponente no cumple con los requisitos anteriores será declarado NO ADMISIBLE.

Liquidez:

Debe ser igual o mayor a (10) Diez

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el índice de liquidez se calcula como la sumatoria del activo corriente sobre el pasivo corriente de cada uno de sus integrantes multiplicados por su porcentaje de participación.

PT1 = PASIVO CORRIENTE DE C/U DE SUS INTEGRANTES AT1 = ACTIVO CORRIENTE DE C/U DE SUS INTEGRANTES

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE

Nivel de Endeudamiento %:

Este criterio se determinara de la siguiente manera:

NE= PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL.*100

Debe ser menor o igual al 40%. Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el nivel de endeudamiento se calculará como la sumatoria ponderada de la participación de

cada uno de los integrantes del consorcio de los pasivos totales sobre la sumatoria de los activos totales de cada uno de sus integrantes, así:

NE= NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL Pt1 = PASIVO TOTAL DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES

At1 = ACTIVO TOTAL DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES

Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE

Patrimonio:

Deberá ser igual o superior a 200% del cien por ciento del valor del presupuesto oficial estimado, expresado en S.M.M.L.V. (712), si cumple se considera aprobado.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores se calcularán con base en la sumatoria ponderada de la participación de cada uno de los integrantes del consorcio

La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP).

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO ADMISIBLE para el proceso.

Razón de cobertura de intereses

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses por ser la operación indeterminada. En este caso, el oferente cumple y resulta habilitado, salvo que la utilidad operacional sea negativa caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses.

Rentabilidad del patrimonio

Deberá ser menor de 0.50

Rentabilidad del activo

Deberá ser menor de 0.50

4.4.3 CONDICIONES DE EXPERIENCIA.

Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito habilitante. Su incumplimiento equivale a que la oferta no sea habilitada.

El proponente deberá acreditar con el RUP (sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, estar inscrito.

La experiencia de los consorcios o uniones temporales será la suma aritmética de la experiencia de cada uno de sus integrantes.

a.- EXPERIENCIA PROBABLE (E):

Se tendrá en cuenta al proponente que presente experiencia probable en construcción consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) en firme.

b.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA (EEA): El proponente deberá acreditar como experiencia las actas de liquidación final o certificaciones expedidas por entidades públicas, firmadas por el representante legal de la entidad o su delegado con quien se suscribió el contrato. Las respectivas certificaciones deberán contener el número del contrato, el objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de finalización, valor total ejecutado y su objeto debe relacionarse a construcción de edificaciones.

La experiencia general se evaluará a partir de la información de cuatro (2) contratos liquidados que haya sido celebrado con entidades públicas o privadas relacionado en el Registro único de Proponentes que cumpla los siguientes requisitos:

Que hayan sido suscritos con una entidad Pública

1. Que el objeto del contrato acredite la siguiente experiencia relacionada en el RUP, y su valor sea mayor o igual al 100 % del presupuesto oficial.

72121400	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72141500	Servicio de preparación de tierras
72151100	Servicio de construcción de plomería
72151500	Servicio de sistemas eléctricos
72151900	Servicio de albañilería y mampostería
72152300	Servicios de carpintería
72152500	Servicio de instalación de pisos
72153000	Servicios xx xxxxxxx y ventanearía
81101500	Ingeniería civil

El contrato debe cumplir con al menos cuatro códigos de los relacionados, de no ser así, no será tenido en cuenta para la evaluación

El criterio de calificación será de la siguiente manera:

- En caso de Unión temporal o consorcios, los dos de sus integrantes deben acreditar la experiencia

Para certificar la experiencia General, los contratos deben estar registrados en el Registro Único de proponentes.

El criterio se calificará de la siguiente manera:

-Si el proponente es una persona natural, jurídica, o un consorcio o unión temporal: se calificará ADMISIBLE, si los contratos, cumplen con las condiciones anteriormente expuestas; en caso contrario, se calificará NO ADMISIBLE.

No se tendrán en cuenta para efectos de validación de las ofertas aquellos contratos que estén en ejecución a la fecha de presentación de las propuestas. Para el caso en que la

experiencia haya sido obtenida como integrante de un consorcio o unión temporal para la ponderación no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes se tomara el valor total.

Solo se tendrá en cuenta los contratos que se hayan relacionado acreditados en el

FORMULARIO No. 2 correspondiente, siempre que estén debidamente acreditados.

4.4.4. Capacidad Técnica.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato donde relacione el número de socios y profesionales de la ingeniería y Arquitectura vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.

4.5. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, deberá dentro del término establecido por la Entidad en el Cronograma, presentar los siguientes documentos:

a) Certificación de la Contraloría.

Se debe anexar certificación expedida por la Contraloría General de la República (Ley 610 de 2000, art. 60), donde se establezca que el oferente no aparece en el boletín de responsables fiscales. Esta observación también es válida para los miembros integrantes de consorcios o uniones temporales.

b) Documento de identidad.

Copia del documento de identidad del representante legal.

En caso de consorcio o unión temporal, éste documento será el de la persona que haya sido designada como representante del mismo.

c) Copia del NIT.

El proponente debe adjuntar copia del NIT.

d) Certificado de antecedentes disciplinarios.

Las personas naturales y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar certificado de antecedentes vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, emitido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.

4.6. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del objeto contractual de la presente INVITACION A LICITAR (IAL).

Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

a) Información previa

Estudiará la información relacionada con las CONDICIONES TÉCNICAS establecidas en este pliego de condiciones, a efectos de familiarizarse con el proyecto.

b) Aspecto ambiental

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la ley 99 de 1993, normas y decretos reglamentarios.

En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos de corrientes superficiales so pena de las sanciones correspondientes.

c) Vías de acceso y otras obras provisionales

Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: Vías provisionales, vías de acceso a la obra y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes, las obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de la entidad, de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud relativos a salud ocupacional y sanidad, y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas limpias y en orden.

d) Materiales

El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará en la ejecución de la obra; por lo tanto, no se reconocerán costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales.

Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. El costo

de todos los acarreos de los materiales, tales como el cemento, hierro, concretos hidráulicos, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos.

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen.

La entidad no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

e) Avance sobre materia prima

Para esta INVITACION A LICITAR (IAL) no habrá avances sobre materia prima.

f) Especificaciones técnicas

Generalidades:

El contratista debe tener en cuenta las siguientes normas:

 Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al Contratista se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos; y ajustadas a las ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO VIABILIZADO POR ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”.

 Si con base a las condiciones de construcción el contratista estima conveniente alguna modificación a los planos o especificaciones, debe someter por escrito a consideración de la Interventoría los planos y estudios correspondientes, quien a su vez hechas las consideraciones técnico financieras pertinentes, entregará esta solicitud para su aprobación ante el comité técnico local del proyecto. Si la modificación es aprobada, el contratista debe entregar los planos y memorias respectivos al Interventor, adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el contratista se debe sujetar a los planos y especificaciones originales.

En caso de que se efectúen obras sin la respectiva autorización escrita de la Interventoría y comité técnico local, éstas serán por cuenta y riesgo del Contratista.

 Será obligación primordial del Contratista a partir de los planos, detalles y especificaciones técnicas; realizar la respectiva construcción. La ejecución de la obra incluye la mano de obra y el suministro de todos los materiales, equipos, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Los materiales a emplear y los procedimientos para la ejecución de todas las actividades deben ser aprobados previamente por la Interventoría y Comité Técnico Local.

 El desarrollo de todo el proyecto deberá acogerse a todas las normas nacionales que rijan en materia de construcción, norma sismo resistente NSR-2010. Retie, Ras, Normas urbanísticas etc.

.

g) Equipo

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

h) Autocontrol de calidad

El proponente preverá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer del equipo necesario para la toma de muestras para realizar los ensayos y las mediciones según las especificaciones técnicas de construcción.

i) Personal para la obra.

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la entidad, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

• El personal profesional mínimo requerido en el Numeral 6.2.1 del presente pliego de condiciones.

• El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra no calificada directa, deben ser de la zona del proyecto o en su defecto debe ser mano de obra no calificada aportada por el contratista.

j) Garantías, seguros y contribución especial

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato y la contribución especial de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999.

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1 CIERRE DEL PLAZO DE LA INVITACION A LICITAR (IAL)

Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial) establecidas en el Cronograma de éste pliego de condiciones, serán corroboradas en el COMITÉ TECNICO LOCAL DEL PROYECTO correspondiente, en la cual se abrirá EL SOBRE 1, de lo anterior, se levantará un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, el numero de folios de la propuesta, la suscripción de la carta de presentación, el valor de la propuesta económica,

las solicitudes de retiro de propuestas, si las hubiere, y las observaciones correspondientes.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial), los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

5.2. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Los proponentes que obtengan en todos y cada uno de los factores anteriores la habilitación de conformidad con los documentos de la propuesta contenidos en el sobre n° 1, serán objeto de calificación de acuerdo con el siguiente procedimiento:

A las ofertas admisibles se les asignará un puntaje de acuerdo con los siguientes parámetros:

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE

OFERTA TÉCNICA 60 PUNTOS Y ECONÓMICA 40 PUNTOS TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS

5.2.1. APERTURA DEL SOBRE N°1

Se procederá a verificar las propuestas económicas por parte del comité evaluador únicamente de las ofertas hábiles jurídica, técnica, financieramente.

 Los datos consignados en el PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA deben corresponder a los consignados en el cuadro de cantidades de la propuesta económica del FORMULARIO N° 3.

 Que oferte la totalidad de los ítems del presupuesto oficial.

 Se verificarán las operaciones aritméticas que permitan obtener el valor total de cada una de las propuestas corregidas, que no podrá ser menores al 95% y superiores al 100% del presupuesto oficial de la INVITACION A LICITAR (IAL). El incumplimiento de este requisito acarreará la eliminación de la propuesta.

 La adjudicación se efectuará por el valor corregido.

Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el FORMULARIO N° 3,

en particular las siguientes:

 La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del FORMULARIO N°3

 Las sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial” del FORMULARIO N°3

5. 3. CALCULO DE LA MEDIA GEOMÉTRICA:

El factor económico o precio, tendrá una asignación total de Cuarenta (40) PUNTOS como máximo. La propuesta económica, será evaluada mediante la fórmula de la Media Geométrica teniendo como soporte el Presupuesto Oficial.

Se excluirán las propuestas cuyos valores sean menores al 95% y superiores al 100% del presupuesto oficial.

Se calculará la media geométrica (G) de los valores corregidos de las propuestas evaluadas jurídica, técnica y financieramente de acuerdo con la siguiente fórmula:

G = (X1 x X2 x X3…x Xn x Po) ^ (1/n)

Donde:

Po = Presupuesto oficial (Hace parte integrante de las n propuestas)

G = media geométrica de los valores corregidos de las propuestas evaluadas jurídica, técnica y financieramente

Xi = Valor de propuesta hábil

n = Número de propuestas incluido el presupuesto oficial

Los ochocientos (800) puntos (máximo puntaje) asignados a éste criterio serán distribuidos de la siguiente manera:

 Las propuestas cuyo valor sea igual o superior al 98% o inferior o igual al 102% de G, tendrán un puntaje comprendido entre 800 y 0 puntos en forma proporcional y lineal respecto a la menor diferencia con la media geométrica, es decir, que el mayor puntaje lo obtendrá la propuesta que tenga mayor cercanía a la media geométrica calculada y tomando G como máximo puntaje (800 puntos)

 Propuestas cuyo total sea inferior al 98% o superior al 102% de G, serán calificadas con cero (0) puntos.

En el resultado obtenido se tendrá en cuenta hasta tres decimales

Se escogerá la propuesta que una vez aplicada la fórmula obtenga el mayor puntaje.

5.4. DESEMPATES.

En caso de empate se adjudicará al proponente que presente mayor capacidad financiera, es decir mayor capital de trabajo. Si persiste el empate se seguirán los criterios del Decreto 2473 de 2010, finalmente si persiste el empate se acudirá al sorteo por balotas.

5.5. DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX” con el concepto del comité técnico local del proyecto podrá declarar desierta la presente Invitación a Licitar (Ial), cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable.

Nota: una vez seleccionada la propuesta ganadora. La diferencia económica con el presupuesto oficial de la Ial, es decir el saldo resultante son recursos que se reinvertirán sobre la misma obra, en actividades complementarias al objeto de esta convocatoria; estas actividades complementarias deberán ser propuestas por el oferente y aprobadas por interventoría y supervisor del proyecto.

CAPITULO VI.

CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contratista se obliga para con la entidad a, ejecutar a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios - materiales, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en el FORMULARIO No. 3.

Estas cantidades, son aproximadas y están calculadas según las necesidades para la construcción de la obra objeto del presente proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de ésta Invitación a Licitar (Ial). El contratista, está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta.

El Contratista deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento de la ejecución del contrato, los estudios y diseños definitivos del proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a los resultados previstos en el presente Pliego y en el contrato. De éstas adecuaciones o modificaciones, el Contratista dará noticia al Interventor, entregándole los documentos técnicos que correspondan para su aprobación. Se entiende que si en el transcurso normal de la obra, se hace necesaria una modificación relevante a los estudios y diseños, los costos que esto implique, serán asumidos por la Entidad.

6.2. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los interventores y supervisores, estarán sometidos a las disposiciones que sobre su responsabilidad y funciones ha determinado la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Comprende los documentos que se detallan en los siguientes numerales. La aprobación de los mismos por parte del interventor, constituye requisito previo para que se imparta la orden de inicio de ejecución del contrato. Por lo tanto, el proponente a quien se le adjudique, deberá entregarlos dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su suscripción y la Entidad verificará que los mismos se ajusten a las exigencias del presente pliego, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato, sancionable en la forma establecida en la minuta del contrato.

6.2.1. Información sobre el personal profesional

6.2.1.1. Residencia de Obra

El contratista debe garantizar la presencia de un ingeniero civil y/o Arquitecto en obras civiles.

6.2.1.2. Otro personal del contrato

El contratista debe garantizar la presencia de un ingeniero civil y/o Arquitecto para la ejecución del proyecto.

6.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el análisis de precios unitarios.

6. 4. PROGRAMA DE OBRA

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo del contrato.

6.5. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificada la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal, deberán presentarse a suscribir el mismo dentro del término establecido en el Cronograma del proceso. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, la cual, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

6.6. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

El contratista se obliga a constituir, a favor de ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, una garantía única, la cual podrá consistir en una garantía / póliza de seguro u otra figura de las permitidas por el Decreto Reglamentario 734 de 2012, garantía que se extenderá a los siguientes amparos:

Obligatoria póliza:

De buen manejo y correcta inversión del anticipo, en cuantía equivalente al 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

De cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones de personal que haya de utilizar para la ejecución del presente contrato, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y TRES (3) AÑOS más.

De estabilidad de la obra y buena calidad de los materiales utilizados, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y TRES (3) AÑOS más.

De responsabilidad Civil Extracontractual, en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, y con una vigencia del plazo del contrato y 4 meses más.

6. 7 GASTOS DEL CONTRATISTA.

Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del objeto contractual. Corresponde al Contratista pagar todos los impuestos derechos, tasas, impuestos nacionales, departamentales y municipales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo.

6.8 ORDEN DE INICIACIÓN

Una vez desembolsado el anticipo del 40% del valor oficial de la presente Ial, al contratista, se procederá a la firma del acta de inicio de ejecución de obra.

6.9. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la adjudicación y suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá obtener copia de la información que exista del proyecto, y en caso de que la hubiere, la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución del mismo.

También deberá advertir por escrito al Interventor o en su defecto, al supervisor sobre los errores u omisiones que descubra u observaciones que desee hacer, lo cual deberá efectuar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este contrato.

El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.

Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos de construcción aprobados por el Interventor, con las normas de Ensayos de Materiales para Construcción de edificaciones y las especificaciones particulares del proyecto.

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el Contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá conjuntamente con la Entidad, sobre la prelación entre estos documentos.

Si durante la ejecución del contrato ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX” considera necesario introducir cambios o modificaciones a las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato.

6.10. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas deberá suscribirlas el contratista de obra, el interventor y el comité para su validez requieren de la aprobación del Comité técnico local del proyecto.

6.11. ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas.

6.12. AJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos NO SERÁN OBJETO de ningún tipo de ajuste.

6.13. FORMA DE PAGO

1. Un primer pago a título de anticipo equivalente al (40%) del valor total del contrato, una vez suscrito el contrato y soportada por las garantías exigidas.

2. Un segundo pago equivalente al (40%) del valor total del contrato una vez se hallan entregado.

 Acta de avance de obra firmada por Interventor, supervisor y contratista que dé cuenta de un avance de obra mínimo del 50% de la obra.

 Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente documento.

3. Un tercer pago equivalente al (20%) del valor total del contrato una vez se hallan entregado.

 Acta de recibo de obra firmada por el Interventor, supervisor y contratista que dé cuenta de un avance de obra mínimo del 100% de la obra. sujeto al recibo de satisfacción del comité técnico local, una vez sea generada la conformidad técnica del contrato por parte del comité técnico local.

 Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente documento.

6.14 INHABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO REITERADO

Quedará inhabilitado el contratista que incurra en cualquiera de las causales establecidas por el artículo 90 de la ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción.

6.15. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilatación de las obras durante la ejecución del contrato, PERO SIN DERECHO A INDEMNIZACIONES, cuando se concluya por parte de la Entidad, que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas, serán consideradas y definidas a través del Comité Técnico Local siempre que el contratista haya dado aviso a la Entidad sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos, se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista. Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor, deberán ser consignadas en acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Comité Técnico Local concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor,

correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor, constituyen causal de suspensión del plazo del contrato.

6.16. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha situación, por escrito, a la Entidad, para que ésta tome las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros, serán asumidas integralmente por el contratista.

6.27. MULTAS

De conformidad con el artículo 86 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011, En el evento en que el Contratista incurra en una de las causales de multa pactadas en el contrato, la Entidad, de acuerdo al procedimiento procedente, seguirá el trámite jurídico para hacer efectivas las siguientes multas:

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para director de obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día xx xxxx, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de ésta obligación a satisfacción de la entidad.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o no reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día xx xxxx, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Residente de Obra, o por reemplazarlo sin previa autorización de la Interventoría, y por cada día xx xxxx en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día xx xxxx en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

• Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorización de la entidad, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los informes dentro de los plazos establecidos para tal efecto, una multa diaria equivalente

al cero punto cero uno por mil (0.01‰) del valor total de contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo.

• Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato en el momento de su aplicación, suma que será descontada del acta de pago final.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del plazo establecido para el efecto según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, la entidad elaborará la liquidación de oficio.

• Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

• Por xxxx o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la instalación de la señalización requerida, las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y el Plan de Calidad, y por cada día xx xxxx en el cumplimiento de estos requisitos, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

6.17. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS

En el evento en que el Contratista incurra en una o varias de las causales de multas a que hace relación el numeral anterior, se iniciará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Las multas tendrán un tope máximo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor de las multas se descontará de las sumas que ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX” y si ello no fuere posible se tomará de la garantía única de cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA, y si ello no fuere posible, se cobrará por vía judicial.

6.18. PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE OBRAS

Mensualmente, deberán celebrarse reuniones con participación, el Ingeniero o arquitecto residente de la obra, el Interventor y el supervisor del contrato, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el Supervisor del contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, modificado por el artículo 1 del Decreto 931 de 2009, el Contratista se obliga a mantener indemne a ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, es decir libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes.

6.19. RECLAMOS

Xxxxxxxxx reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la Entidad por razón de éste contrato, deberá presentarse:

a) Por escrito;

b) Documentado;

c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, (tomar fotografías, etc.), y

d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Interventoría, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que la Entidad haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas.

6.20. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras.

6.21. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la Entidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio.

El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de la Entidad, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas, no relevará al constructor de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato.

ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia de que estos se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de lo estipulado en éste Pliego de Condiciones y en el Contrato.

6.22. CADUCIDAD

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el momento en que venza el término de ejecución del contrato.

6.23. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, que serán evaluadas por la Entidad a la luz de lo ordenado por la Ley 80 de 1993, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o a ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables a las partes.

La situación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá ser demostrada por el Contratista y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna.

Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra la entidad por no haberlas constituido o mantenido vigentes.

6.24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La liquidación del contrato de obra se hará de común acuerdo entre el contratista y ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX” dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación.

Para la liquidación, se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las garantías de estabilidad de los trabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la entidad lo liquidará, unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

6.25. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, a título xx xxxx, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal, no exime del cumplimiento de la obligación principal y la indemnización de perjuicios, si hay lugar a ello.

6.26. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17.

6.27. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ella, las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta de la Entidad y cargará su costo al contratista.

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que éstas zonas queden en similares o en mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

6.28. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

QUINCE (15) DÍAS antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y el contratista realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor y el contratista, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra, no hace parte del término para liquidar el contrato.

6.29. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su xxxxx todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo definitivo de las obras.

El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si las reparaciones no se efectúan dentro de los términos señalados, el podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato.

Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones

que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista, mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

6.30. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del contrato:

 Los documentos de la presente Invitación a Licitar (Xxx) y la oferta presentada por el proponente adjudicatario.

 Las actas de las audiencias previstas en el presente pliego de condiciones y el informe de evaluación de las propuestas.

 La resolución por medio de la cual se adjudica el contrato.

 El contrato que se suscriba para la obtención de la garantía única y seguro exigidos.

 Todos los documentos que se suscriban en desarrollo del contrato

ANEXOS

ANEXO N° 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad, (fecha) Señores

ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”

Ciudad

REFERENCIA: Invitación a Licitar (Ial) No. 001 de 2015

Nosotros los suscritos: (nombre del proponente), de acuerdo con la bases del proceso de Invitación a Licitar, formulamos la siguiente propuesta para Promover el Desarrollo Alternativo en la región xx Xxxxxx, para la construcción Trapiche Comunitario, que permitirá a las asociaciones de pequeños productores de caña de azúcar: LA ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, fortalecer sus procesos organizacionales, empresariales y comerciales nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asimismo:

 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.

 Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes, tiene interés comercial en ésta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

 Que conocemos la información general y demás documentos de la presente INVITACION A LICITAR (IAL) y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

 Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución.

 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

 Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial, dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial) o en su defecto informamos que hemos

tenido incumplimiento con las siguientes entidades:

nombre de cada entidad).

(indicar el

 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

 Manifiesto (xxxx) el conocimiento y aceptación y cumplimiento de todos y cada uno de los ítems, unidad y cantidad de obra y especificaciones técnicas relacionados en el presupuesto oficial contenidos en el pliego de condiciones y en tal sentido me obligo con la entidad a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se adjudique el contrato.

Atentamente,

Nombre del proponente Nombre del Representante Legal

C. C. No. de

Matrícula Profesional No. [anexar copia con certificado de vigencia]

No. del RUT [Consorcio o unión Temporal o de la (s) firma (s)]

(s)]

[anexar copia

Dirección de correo Correo electrónico Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea Ingeniero Civil o Sanitario matriculado.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero matriculado, yo (nombres y apellidos) Ingeniero , con Matrícula Profesional No. y C. C. No.

de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

ANEXO N° 2

MODELO DE CARTA INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN CONSORCIO

Ciudad, (fecha)

Señores

ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”

Ciudad

REFERENCIA: Invitación a Licitar (Ial) No. 001 de 2015

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (nombre o razón social del integrante) y (nombre o razón social del integrante), respectivamente, informamos a la entidad los aspectos relevantes del consorcio que hemos constituido a través del presente documento privado, para participar en la INVITACION A LICITAR de la referencia cuyo objeto es Promover el Desarrollo Alternativo en la región xx Xxxxxx para la construcción Trapiche Comunitario, que permitirá a las asociaciones de pequeños productores de azúcar: LA ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, fortalecer sus procesos organizacionales, empresariales y comerciales., y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, más el término de liquidación del mismo y un año (1) más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN

(%) (1)

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO .

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con C. C. No. de , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo Dirección electrónica Teléfono Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en , a los días del mes de de 200 .

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

ANEXO N° 3

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL

Ciudad, (fecha)

Señores

ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”

Ciudad

REFERENCIA: Invitación a Licitar (Ial) No. 001 de 2015

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y

representación de (nombre o razón social del integrante) y

(nombre o razón social del integrante), respectivamente, informamos a la entidad los aspectos relevantes de la Unión Temporal consorcio que hemos constituido a través de un documento privado, para participar en la Invitación a Licitar (Ial) de la referencia cuyo objeto es Promover el Desarrollo Alternativo en la región xx Xxxxxx, para la construcción Trapiche Comunitario, que permitirá a las asociaciones de pequeños productores de caña de azúcar: ASOCIACION AGROPECUARIA “XXXXXXX XXXXXX”, , fortalecer sus procesos organizacionales, empresariales y comerciales y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución del contrato, más el término de liquidación del mismo y un año (1) más.

2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL .

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.

5. El representante de la Unión Temporal es (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. , de , quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección de correo Dirección electrónica Teléfono Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en , a los días del mes de de 200 .

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

ANEXO 4

CUADRO CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

No. Entidad Contratante (Razón Social) Contrat o No.
Objeto del Contrato Fecha de Terminación dd/mm/aa Valor del Contrato (Incluido el IVA)

COSTO TOTAL PROYECTO

FORMULARIO 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

N °	ENTIDAD	CONT	OBJETO	FORMA	FECHA DE	DURA	VALOR
	CONTRAT	RATO	DEL	DE	CELEBRA	CIÓN	FACTURADO
	ANTE	N°	CONTRAT	EJECUC	CIÓN (DÍA-	(N°	EN	EN
			O	IÓN (I,	MES -AÑO)	MESE	PESOS	S.M.M.L.
				C, UT)*		S)	($)**	V. ***

FORMULARIO 2 PROPUESTA ECONÓMICA

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA Ó BIENES A ADQUIRIR CON PRECIOS UNITARIOS, VALOR TOTAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDADES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO COP$	VALOR TOTAL COP$
PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	630,00
EXCAVACION PARA LA EXPLANACIÓN	M3	130,90
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	163,62
CIMENTACIONES
EXCAVACION A MANO DE VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	92,43
CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) PARA ZAPATAS	M3	12,60
COXXXXXX XX 000 XG/CM2 (3000 PSI) PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	14,01
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	101,12
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	115,54
ESTRUCTURA DE CONCRETO
COLUMNAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI)	M3	15,23
VIGAS AEREAS EN CONCREO DE 210 KG/CM3 (3000 PSI)	M3	8,19
XXXXX XX XXXXXXXX G60	KG	14.943,60
PISOS INTERNOS
PISOS EN CONCRETO 210 KG/CM2 E =0,07	M2	630,00
ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA TRAFICO 5	M2	196,97
MAMPOSTERIA Y PINTURA
MUROS EN LADRILLO COMÚN E = 0,15 m.	M2	460,02
PAÑETE EN MORTERO 1:4	M2	920,00
ENCHAPE XX XXXXX EN CERAMICA	M2	91,53
PINTURA TIPO 1 PARA MUROS	M2	1.008,42
PINTURA EPOXICA PARA MUROS INCLUYE ESTUCO	M2	283,79
MESON EN GRANITO PULIDO	M2	21,03
CUBIERTA
XXXXXX EN PERFIL PHR C 160*60-1.5mm	ML	464,90
CONTRAVIENTO Y TENSOR EN VARILLA LISA No 4	ML	100,60
CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE ANCLAJE,	M2	599,08
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
Suministro e instalación tubería PVC sanitaria de 3 con accesorios	ml	115,00
Suministro e instalación tubería PVC sanitaria de 4 con accesorios	ml	70,00
Suministro e instalación de REJILLAS DE 4 PULGADAS	unidad	17,00
Suministro, transporte e instalación Tubería PVC presión	ml	120,00
Suministro, transporte e instalación llave terminal de Cobre	unidad	7,00
Suministro e instalación de lavamanos de colgar línea	unidad	2,00
SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO	UND	2,00
ORINAL INSTITUCIONAL BLANCO	UND	1,00
LAVAPLATOS	UND	2,00
DUCHA	UND	2,00
ACOMETIDA HIDRAULICA	UND	1,00
ACOMETIDA SANITARIA	UND	1,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,0X 1,0	UND	1,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalación de acometida eléctrica en 3N° 10 ,THW,AWG ,encauchetado, aérea	ml	45,00
Suministro e instalación de salida eléctrica para toma doble 120v, polo a tierra incluye tubería, caja, alambrada y accesorios	UND	17,00

Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2x32w tipo T8 con balasta electrónica, incluye tubería, alambrada y demás accesorios	UND	24,00
Suministro e instalación de salida de plafón xx xxxx 120v,incluye tubería, alambrada y demás accesorios	UND	10,00
Suministro e instalación de interruptor sencillo con xxx xxxxxx, incluye tubería, alambrada y accesorios	UND	16,00
Suministro e instalación de tablero monofásico de 12 circuitos 240/120v, con 4 barras(2vivas, un neutro, una tierra)	UND	1,00
Suministro e instalación de varilla copperweld 5/8 L=2.4 mts incluye accesorios	UND	1,00
Suministro e instalación de protección 1x20A a 1x60A enchufable	UND	9,00
Suministro e instalación de protección 3x50A tipo industrial	UND	1,00
Interventoría y certificado (RETIE)	m	1,00
CARPINTERIA METÁLICA
PUERTAS EN LAMINA CALIBRE 16 Y VIDRIO DE 5MM	M2	22,60
VENTANAS EN LAMINA CALIBRE 16 Y VIDRIO DE 5 MM,	M2	41,74
TOTAL COSTO DIRECTO
AIU (XX%)
IVA (16%) SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL

Para el proceso de construcción del proyecto, se deberá garantizar que todas las actividades cumplan con la Normas Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a:

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia).

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 xx xxxxx

de

2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). Código Colombiano de Fontanería.

Norma Icontec “Compendio Accesibilidad al Medio Físico”, y las condiciones físicas, en

la

cual se construirá el proyecto.

Legislación ambiental Municipal.

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI), y las demás normas urbanísticas y arquitectónicas que las complementen ya sean de carácter nacional o local y demás normatividad vigente en el territorio nacional y/o municipal.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales

En términos generales, las responsabilidades del CONTRATISTA serán las siguientes, sin perjuicio de las que se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado:

3.1 Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato

3.2 El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta se realice en óptimas condiciones técnicas.

3.3 Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos y especificaciones.

3.4 El CONTRATISTA deberá instalar una valla informativa en el sitio de la obra con la información relativa al objeto del contrato, el valor, el plazo de ejecución, el nombre del CONTRATISTA y las imágenes corporativas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y UNODC, todo ello según el diseño y arte suministrado por UNODC

3.5 Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo designado por el CONTRATISTA y/o la Interventoría.

3.6 Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al CONTRATISTA muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.

3.7 Todo material dispuesto por el CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.

3.8 Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del CONTRATISTA verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma oportuna.

3.9 Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. Hacer sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la obra. E n c onsecuencia, se considerará conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente y a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de la misma.

3.10 Xxxxxxxse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Interventor, UNODC o sus delegados. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por UNODC y/u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, UNODC exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra por otros que cumplan con los requisitos exigidos por UNODC y entregue el certificado de conformidad

3.11 Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos, materiales pétreos y materiales en general que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas aplicables.

3.12 Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de los gastos administrativos del contrato.

3.13 Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.

3.14 Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. UNODC vigilará y velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del CONTRATISTA.

3.15 Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y construcción; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposición de sobrantes utilizando los debidos equipos de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental competente. El Interventor y UNODC verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra.

3.16 El CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes de los servicios necesarios.

3.17 Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. UNODC bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del CONTRATISTA en este aspecto.

3.18 Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo así como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada durante la ejecución y liquidación del contrato. El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente por anticipado los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato.

3.19 El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción.

3.20 Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendada, de acuerdo a los planos y las especificaciones.

3.15 Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por UNODC.

3.16 Controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el residente de obra, el inspector de obra y en general de todo el personal requerido a que diera lugar. La

presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del residente de obra.

3.17 En obras externas como internas que estén a los procesos de revisión y recibo, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por UNODC y/o los interventores de las mismas.

3.18 Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.

3.19 Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.

3.20 El CONTRATISTA debe verificar desplazamientos, la presentación de la Oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación por parte del oferente de todas las condiciones conforme a las cuales se efectuará el contrato, incluyendo la información social, cultural, ambiental, topográfica, cartográfica, las leyes y normas que rija la región.

3.21 Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la ejecución del contrato, por lo tanto es responsabilidad del interesado para elaborar su oferta, realizar las inspecciones necesarias al sitio donde se hará la construcción del proyecto, conocer las condiciones de suministro de materiales, mano de obra, transporte de material y de personal y todos los aspectos en que se ejecutará la obra objeto del contrato.

3.22 El CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la movilización, transporte y permanencia en el sitio de la obra tanto del personal como de los insumos.

3.23 El CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la aprobación de la interventoría y de UNODC.

DOCUMENTOS E INFORMES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

3.24 Elaborar y entregar un cronograma y programación de obra de acuerdo a las actividades establecidas, indicando: secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica; indicación de inicio y final de cada una de las actividades; indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso.

3.25 Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del interventor y UNODC. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por El CONTRATISTA.

3.26 Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el CONTRATISTA, deberá dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejaran consignadas todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA, el Interventor y UNODC. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo

tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el Interventor y UNODC. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a UNODC para su custodia al presentarse la conformidad técnica de recibo final de obra.

3.27 Suministrar oportunamente la información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, informes mensuales, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido en el desarrollo del contrato, para que UNODC, disponga de información completa y actualizada sobre las obras del mismo.

3.28 Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con la plano record de obra. Estos documentos deben ser avalados por el Interventor y UNODC.

3.29 Entregar el plano record, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del desarrollo de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidación.

3.30 CONTRATISTA Elaborará en conjunto con el Interventor y UNODC, el acta final del contrato, en los términos que le indique UNODC.

3.31 Asistir a las reuniones y/o comités de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos por UNODC, se harán reuniones de comité en donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA, el Interventor y UNODC. De cada comité, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella.

3.32 El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de construcción y eximirá a UNODC de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas derivadas del incumplimiento de esta cláusula.

3.33 Elaborar y presentar un Manual de Mantenimiento, a que diere lugar para los equipos instalados y anexar el original de las garantías de los mismos.

3.34 Entregar a UNODC para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado por UNODC. El CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y a UNODC:

INFORME MENSUAL. El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente del porcentaje de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas del Interventor.

Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.

INFORME FINAL. El CONTRATISTA entregará a UNODC para aprobación, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido será como mínimo el siguiente:

Aspectos contractuales.

Breve descripción de los trabajos, trazabilidad del proyecto Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Levantamiento record inicial y final. Descripción de los procedimientos utilizados.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

FACTURACION

3.35 Presentar al Interventor y UNODC, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobación y trámite de pago.

3.36 En el momento de la radicación de la factura, se debe presentar un acta de avance de obra con todos los soportes que apliquen y que pueden ser incluidos, pero sin limitarse a: planos, memorias de cálculo, etc., certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados, ensayos de laboratorio con certificado de calibración, etc. Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por el Interventor y UNODC. El CONTRATISTA debe radicar las facturas de acuerdo a lo establecido en el contrato y efectuar los ajustes requeridos por el Interventor y UNODC dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite.

3.37 No se cancelará obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por parte de UNODC y/o el Interventor avalado por UNODC. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora correspondiente.

3.38 Pagar los impuestos a que haya lugar. El CONTRATISTA debe responder si es del caso, por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

GARANTÍAS

3.39 El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una entidad bancaria reconocida y aceptada por UNODC, legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, que ampare los siguientes riesgos:

3.40 Una garantía para asegurar la correcta inversión del anticipo y la amortización del mismo, por cuantía igual al cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de anticipo y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra.

3.41 Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del personal empleado en la obra, por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) años más.

3.42 Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución de las obras y dos (2) años más.

3.43 Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor final del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo

final de la obra.

3.44 Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con los siguientes amparos:

• Predios, Labores, Operaciones

• Gastos Médicos

• CONTRATISTAs y Sub-CONTRATISTAs

• Patronal

Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado UNODC y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del CONTRATISTA y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo UNODC prorrogar la garantía única a cargo del CONTRATISTA cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas.

Las anteriores pólizas deberán ser entregadas por el CONTRATISTA a UNODC dentro de los cinco

(5) días hábiles, siguientes a la fecha de firma de este contrato, con el correspondiente recibo de pago de la prima expedido por la Compañía de Seguros.

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, o en cualquier otro evento necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes.

3.45 Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras.

3.46 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

3.47 El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de construcción y eximirá a UNODC de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas derivadas del incumplimiento de esta cláusula.

3.48 Corregir los defectos y adecuar las zonas de las obras para que queden en igual o mejor condición que al inicio de las obras. El Interventor y UNODC se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del CONTRATISTA, para la terminación del Contrato.

3.49 Indemnidad: el CONTRATISTA se compromete a mantener indemne a UNODC de cualquier reclamación daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus Subcontratistas o dependientes

4. DOCUMENTOS A PRESENTAR PERSONA JURÍDICA

a) Certificado xx Xxxxxx de Comercio con vigencia no mayor de 30 días o documento que haga sus veces.

b) Copia Nit - Rut

c) Original Autorización para firmar (si es del caso) cuando existan restricciones para el representante legal para contratar bien sea por cuantías o por objeto.

d) Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio y con fecha de expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas

e) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva.

f) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato.

g) Relación de los contratos de obra en ejecución (Son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo

los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio), indicando: Entidad contratante, CONTRATISTA, Objeto del Contrato, Valor del Contrato y Fecha de inicio

PERSONA NATURAL

a) Hoja de Vida: Donde señale los estudios realizados, con fotocopia de los respectivos diplomas o certificaciones que los acrediten.

b) Copia Nit – Rut

c) Cedula de ciudadanía. d) Tarjeta profesional.

e) Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o el CPNAA según aplique.

f) Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio y con fecha de expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las

propuestas

g) Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales

h) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva.

i) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato.

j) Relación de los contratos de obra en ejecución (Son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios,

incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio), indicando: Entidad contratante, CONTRATISTA, Objeto del Contrato, Valor del Contrato y Fecha de inicio

5. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades que se le contraten, deberá garantizar a UNODC y a la obra los siguientes aspectos:

a. Las calidades previstas en planos y especificaciones.

b. La estabilidad de la obra contratada.

c. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

d. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

e. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

6. CONSIDERACIONES VARIAS

6.1 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de la obra, deberán ser aportados por el CONTRATISTA y colocados en el sitio de la obra. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El CONTRATISTA previo acuerdo con la Interventoría deberá suministrar con la debida anticipación, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes, según sea el caso.

Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la Interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del CONTRATISTA. Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los Pliegos.

6.2 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia y en las normas técnicas aplicables. Estos ensayos estarán a cargo del CONTRATISTA. A juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las recomendaciones o exigencias de los códigos o normas técnicas aplicables.

6.3 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TODA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y ÓPTIMA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS POR Y A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. Todos los equipos se deberán encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos pueden ser propios o en alquiler.

6.4 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de UNODC, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.

Cuando a juicio de la Interventoría y/o UNODC el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para el UNODC.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de UNODC impartan al representante del CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los

profesionales del CONTRATISTA, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA mismo.

Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con UNODC y que toda responsabilidad

derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

6.5 OBRAS MAL EJECUTADAS

El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y la supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por UNODC en estos Términos de Referencia.

El CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría. Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría y la supervisión de UNODC, esta última podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

6.6 OMISIONES

Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos y demás documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a UNODC antes de la presentación de la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la construcción serán asumidos íntegramente con su patrimonio. Así mismo, las omisiones o errores en el cálculo de la mano de obra, materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios unitarios, serán de exclusiva responsabilidad del oferente y, por tanto, UNODC no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos.

7 VIGILANCIAY SEÑALIZACIÓN

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del CONTRATISTA. Esta se inicia con la suscripción del acta de inicio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos deberá adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano mediante la aplicación de normas básicas para el control del impacto urbano y el buen uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a mantener durante el desarrollo de la obra.

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los elementos que componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso total del desarrollo de la obra, no siendo UNODC responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos elementos, cuya reposición será a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de las obras, lo cual será de rigurosa exigencia por parte del Interventor y deberá tomar las medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los elementos de señalización, la interventoría comunicará el incumplimiento para tomar las medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el contrato sobre multas.

8 VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será de cinco (05) meses contados a partir de la suscripción de la acta de inicio y de la aprobación de las garantías correspondientes.

9 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Asesor Técnico Principal o su Delegado.

10 FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma:

a) Un primer pago a título de anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez se hayan constituido las pólizas requeridas.

b) Un segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato una vez se hayan entregado: Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un avance equivalente mínimo del 50% de la obra. Los soportes previstos en el Numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente documento.

c) Un tercer pago equivalente al 20% del valor total del contrato una vez se hayan entregado:

Acta de recibo de obra firmada por el Interventor y UNODC que dé cuenta de la ejecución del 100% de la obra sujeto al recibo a satisfacción de UNODC, una vez sea generada la conformidad técnica del contrato por parte de UNODC.

Los soportes previstos en el Numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del Presente documento.

11 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Se tendrán en cuenta dos pilares para la adjudicación, como sigue:

Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación de UNODC (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún caso, con independencia de la naturaleza de los servicios solicitados. La no aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta.

Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 60% a la oferta técnica, un 40% al precio)

12 PLENA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE UNODC (TCG)

Evaluación de las propuestas técnicas EXAMEN PRELIMINAR

El Comité Evaluador verificará que cada propuesta:

a) Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de carácter no subsanable será causal de rechazo de la propuesta/cotización;

b) La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido debidamente firmada,

de no estarlo la propuesta/cotización será rechazada;

c) El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo solicitado; de no cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada

d) La firma del proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de Solicitud de propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ cotización será rechazada.

e) El objeto social para personas jurídicas permite la actividad, gestión u operación que se solicita en esta licitación y que es el objeto del contrato que de ella se derive, de no cumplirlo la propuesta/cotización será rechazada.

f) El certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas tiene antigüedad no superior a 30 días.

g) Se verificará que se incluya el valor a todo costo del proyecto y el respectivo valor del IVA sobre toda la “OFERTA ECONÓMICA”. En caso de no incluirse, UNODC dará

por entendido que este rubro se encuentra incluido en el valor de la oferta económica.

Las propuestas que superen el examen preliminar continuarán con la evaluación de los requisitos mínimos.

CAPITAL DE TRABAJO:

El proponente deberá garantizar un capital de trabajo superior a dos (2) veces el valor de la propuesta presentada. Para verificar esta información se cotejaran los datos suministrados en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013 o 2014 según sea el caso.

CAPACIDAD RESIDUAL DE ONTRATACIÓN:

El proponente deberá garantizar una capacidad residual de contratación superior a 1.5 veces el valor de la propuesta presentada. Para verificar esta información se tomará la información mostrada en el registro único de proponentes de donde se tomará el valor de la capacidad total de contratación y se restará el valor de la sumatoria de los contratos en ejecución, información que también debe anexar el proponente según lo indicado en estos términos de referencia.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE:

El proponente debe garantizar como mínimo una experiencia general de 10 años en la ejecución y/o construcción de proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como máximo tres (3) certificaciones de ejecución de contratos de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 10 años.

Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado en el numeral 12,1 continuarán con el proceso de evaluación a continuación relacionado.

12.1 MAYOR PUNTUACIÓN COMBINADA (SOBRE 100 PUNTOS)

a) PROPUESTA TÉCNICA (REQUISITOS TÉCNICOS) (SOBRE 60 PUNTOS) Experiencia de la Firma: (Sobre 30 puntos)

Los proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se relaciona a continuación:

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN	CRITERIO	PUNTAJE
Construcción obras de infraestructuras	Por cada proyecto certificado con la experiencia específica, cuyo objeto sea de la misma tipología de esta convocatoria, ya sean ejecutados o en ejecución, durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, se otorgaran 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos (3 certificaciones máximo) La suma del valor total de los contratos presentados como experiencia deberá ser igual o superior a 3 veces el valor de la propuesta presentada.	10 puntos hasta 30 puntos

Los proponentes deberán anexar a la propuesta los certificados que acrediten la anterior experiencia.

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el proponente deberá anexar la certificación donde se indique como mínimo:

Entidad contratante CONTRATISTA

Objeto del Contrato Valor del Contrato Fecha de inicio y Fecha de terminación

Se debe anexar también Acta de Recibo Final y/o Liquidación donde estén los ítems ejecutados.

NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por la

Entidad contratant e.

NOTA 2: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes.

NOTA 3: En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, correo electrónico y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el contenido de las mismas, el proponente deberá anexar ésta información.

Personal o equipo básico de trabajo (Sobre 30 puntos)

El proponente deberá tener como mínimo el siguiente personal y certificar que el personal propuesto tenga la siguiente formación académica y experiencia específica:

CARGO	CRITERIO	FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL PUNTAJE	PUNTAJE
	FORMACIÓN: Profesional	Certificación de formación según los requisitos establecidos en la NOTA 5	No genera puntuación,
	en Ingeniería Civil o		sin embargo es un
	Arquitectura, con mínimo		requisito
	5 años de experiencia		HABILITANTE, (de no
	general contada a partir		cumplirse este criterio
	de la expedición de su		la propuesta será
	matrícula profesional		rechazada)
		Por cada proyecto
		certificado como
		residente de obra se
Residente de obra (se requiere uno con una dedicación del 100% del tiempo)	EXPERIENCIA: Residencia de proyectos de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia especifica de la firma. (Adecuación, Remodelación, Construcción de	otorgaran 5 puntos hasta un máximo total de 20 puntos (4 certificaciones máximo). NOTA: El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se	5 puntos hasta 20 puntos
	edificaciones,	desempeñó como
	preferiblemente del sector	residente de obra
	comercial y/o Centros de	debe ser igual o
	Acopio.)	superior al 200% del
		valor de la propuesta
		presentada en este
		proceso.
	FORMACIÓN: Maestro de	Certificación de formación según los requisitos establecidos en la NOTA 5.	No genera puntuación, sin embargo es un requisito HABILITANTE, (de no cumplirse este criterio la propuesta será rechazada)
	obra certificado por el
	COPNIA y/o el SENA y
	con mínimo 5 años de
	experiencia general
Maestro de	contada a partir de la
obra	expedición de su
(se requiere	matrícula profesional
	uno con una		Por cada proyecto	5 puntos hasta 10
dedicación	EXPERIENCIA: Maestro	certificado como	puntos
del 100% del	de obra de proyectos de	maestro de obra se
tiempo)	la tipología señalada en lo	otorgaran 5 puntos
	solicitado en la	hasta un máximo total
	experiencia especifica de	de 10 puntos (2
	la firma.	certificaciones
		máximo)

NOTA 4: Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo requerido en el anterior cuadro, Sin embargo, el proponente que resulte adjudicatario, deberá presentar y acreditar el personal adicional que considere necesario para la ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del contrato.

NOTA 5: La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos: Fotocopia tarjeta profesional y/o certificación.

Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o

CPNAA x XXXX, según aplique.

Fotocopia del diploma de grado o acta de grado o certificación, según aplique.

NOTA 6: La experiencia del personal deberá acreditarse mediante los siguientes documentos: Certificaciones de la experiencia solicitada debidamente expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) Objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) valor del proyecto

Hojas de Vida

Carta de compromiso. Por cada uno de los profesionales propuestos se debe adjuntar carta de compromiso firmada, incluyendo la dedicación exigida en el presente

pliego de condiciones; debe contener la información de contacto del respectivo profesional (correo electrónico, No. Telefónico y dirección de correspondencia). La no presentación de las cartas de compromiso del personal será causal de rechazo de la propuesta y no será subsanable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal requerido, será causal de rechazo de la propuesta.

b) PROPUESTA ECONÓMICA (PRECIO) (SOBRE 40 PUNTOS)

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si:

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada.

ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será rechazada

Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas las propuestas que haya recibido el UNODC.

A la propuesta de valor menor se le asignará un puntaje de 40 (Este es el máximo puntaje permitido) y a las demás propuestas se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:

13 RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas, con su correspondiente índice, en sobres separados (1 Original, 1 copia y 1 copia completa digital con la propuesta escaneada en formato PDF y copia del presupuesto en formato EXCEL) cerrados y sellados.

14 ADJUDICACIÓN

Se adjudicará el contrato a la oferta o propuesta que haya cumplido con todos los requerimientos mínimos, tenga el mayor puntaje según la evaluación de requisitos puntuables y cumpla sustancialmente con los documentos solicitados en la invitación habiendo, además, determinado que dicho Oferente o Proponente está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

ANEXO No 6.

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo, XXXXXXXXXXXXX, identificado (a) con la c.c. # XXXXXXXX de XXXXX, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en XXXXXXXXXXXXXXX, a los XXXX del mes de XXXXX de 2015

PROPONENTE CC