VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
2. Entro < > giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti per rispettare le prescrizioni contrattuali e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verifica.
4. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
5. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettata.
6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.
VERIFICA FINALE. L'Amministrazione, trattandosi di un servizio con prestazioni continuative, procederà entro 90 gg. dal termine di ogni anno contrattuale, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione come previsto dall'art.313 del DPR 207/10. L'Amministrazione procederà, alla scadenza del contratto, alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione delle attività svolte entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto. La verifica avrà riguardo, in particolare anche se non in via esaustiva: ·all'accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti documentali e contabili degli stessi; ·all'accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle attività eseguite dall'Assuntore; ·all'accertamento dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall'Amministrazione Comunale, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente Capitolato, e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.
VERIFICA FINALE. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori, il Committente e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
VERIFICA FINALE. 28.1. Il Fornitore provvederà ad eseguire l’installazione e la configurazione del software sulle apparecchiature hardware del Cliente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale secondo le specifiche indicate nel Progetto Software (Allegato B).
28.2. Il Cliente ha l’obbligo di effettuare le operazioni di verifica finale previste nel Progetto di Software (Allegato B) e di segnalare per iscritto – a mezzo fax, raccomandata a/r o posta elettronica certificata – eventuali fallimenti di uno o più test della procedura entro 15 gg. lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica.
28.3. Trascorso il termine per la verifica, il software si intende accettato ex art. 1665 c.c. ed il Cliente matura il diritto al pagamento del corrispettivo, qualora non pervenga al Fornitore, entro il termine di cui al punto precedente, alcuna contestazione.
28.4. Il Cliente che ha accettato comportamenti del software difformi rispetto alle indicazioni specifiche contenuto nel Progetto Software (Allegato B) non potrà far valere per tale difformità la garanzia prevista all’art. XXX.
28.5. Il Cliente ha la facoltà di “accettare con riserva” il software anche qualora ci siano dei malfunzionamenti che ritiene siano tali da non impedire l’accettazione finale. In tal caso il Fornitore provvederà a sistemare tali malfunzionamenti secondo quanto previsto dall’art. 35.
28.6. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto a eliminare i difetti riscontrati entro 30 gg. lavorativi.
VERIFICA FINALE. A seguito delle attività di controllo, del contraddittorio e degli eventuali aggiornamenti e integrazioni alla documentazione da parte del Progettista, con riferimento alla fase di verifica del progetto, l’Appaltatore procederà a una verifica finale della progettazione aggiornata, rendicontandone gli esiti nei “Rapporti Valutazione Trattamenti” ciascuno associato al relativo Rapporto Qualità Progetto, che riporteranno le verifiche del recepimento dei rilievi precedentemente mossi e dell’aggiornamento degli elaborati di progetto A conclusione dei controlli e con l’emissione di tutti i Rapporti di Controllo Finale, l’Appaltatore fornirà un parere sintetico relativo all’approvabilità del progetto esaminato mediante la redazione del “Rapporto Conclusivo”. Per lo svolgimento del servizio il XXXX avrà come riferimento operativo il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore, il quale si avvarrà e coordinerà gli ispettori del Professionista e gestirà l’interfaccia tra questi, i progettisti e i tecnici responsabili delle varie componenti del progetto, sotto la guida della Direzione Tecnica dell’Appaltatore.
VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale degli elaborati è affidata al GdC ed ha inizio al momento della consegna degli elaborati finali.
2. Le operazioni di verifica si articoleranno in:
a) verifica su un campione del 5% delle aree a pascolo o bosco individuate che serve a valutare la qualità del lavoro e le eventuali inadempienze da attribuire all’aggiudicatario riguardo alle norme tecniche di esecuzione o alla scarsa capacità tecnica;
b) accertamento della rispondenza dei lavori alle prescrizioni tecniche, ai sensi dell’art. 3. In particolare, si verifica la globalità del lavoro eseguito in relazione alle norme contenute nel capitolato d’appalto.
3. Le operazioni di verifica finale non potranno comunque protrarsi per più di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori identificabile con la data di consegna degli elaborati finali. Entro questo termine viene redatta una relazione sugli esiti della verifica.
4. Qualora, al termine della verifica finale, fossero rilevate inadempienze ed omissioni tecniche nel contenuto degli elaborati, entro 15 giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione potrà richiedere il completamento degli stessi convocando apposita riunione durante la quale saranno concordate le modalità per giungere all’integrazione ed al completamento dei requisiti degli elaborati suddetti. La ditta sarà obbligata ad espletare il completamento degli elaborati e del materiale, secondo le indicazioni fornite dal GdC, entro 30 giorni effettivi dallo svolgimento della riunione suddetta.
VERIFICA FINALE. (48)
1. (49) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e/o il Committente (50) e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro giorni dalla
3. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno …..………. giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra
VERIFICA FINALE. La lettera di conferma e il Welcome Pack vengono inviati al Cliente utilizzando la modalità di comunicazione prescelta: tramite posta ordinaria in formato cartaceo oppure tramite e-mail o SMS in formato digitale. Ogni modalità permette la “tracciabilità” di ogni singola comunicazione inviata e la conoscenza della data di effettiva consegna al Cliente. Dopo la consegna della lettera di conferma e del Welcome Pack, tutti i Clienti che hanno un numero di cellulare in anagrafica ricevono un SMS con cui si chiede la conferma del consenso a procedere all’attivazione. Se il Cliente conferma, riceve automaticamente un ulteriore messaggio SMS nel quale si comunica che da quel momento ha 14 giorni per poter esercitare il diritto di ripensamento contattando, eventualmente, il Servizio Clienti (vedi contatti in ultima pagina). Se il Cliente risponde negativamente o evidenzia qualsiasi altra necessità (ripensamento, errore di persona, comportamento scorretto da parte dell’operatore telefonico, ecc..) il contratto viene annullato. In tutti i casi in cui il contratto venga annullato, Estra Prometeo invia attraverso lo stesso canale (SMS o e-mail) un messaggio di conferma dell’annullamento. I Clienti che non hanno rilasciato l’indirizzo e-mail e/o un numero di telefonia mobile, oppure gli utenti che non rispondono all’SMS ricevono una check call durante la quale l’operatore verifica nuovamente la genuinità del consenso da parte del Cliente e ne registra la conversazione. Se la check call ha esito positivo, il Cliente viene informato che, a partire dal quel momento, inizieranno a decorrere i 14 giorni per l’esercizio del ripensamento. Se la check call ha esito negativo, il contratto viene annullato.
VERIFICA FINALE. Risultati disponibili a fine attività • Modalità con cui sarà verificabile l’esito dell’intera ricerca
VERIFICA FINALE. Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d’opera, l’impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro ___ giorni dalla comunicazione della loro ultimazione, dandone regolare preavviso all’impresa subappaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l’elenco degli eventuali vizi o difetti da eliminare entro un termine prefissato. La mancata verifica finale nel termine di ___ giorni dalla loro ultimazione e/o la mancata comunicazione scritta da parte dell’impresa subappaltante in ordine a vizi ovvero difetti dell’opera, entro il termine di ___ giorni dalla visita, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti. L’eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non dà diritto all’impresa sub-appaltatrice di richiedere compensi di sorta.