Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 15 contracts
Samples: Contratto a Misura, Contratto a Misura, www.provincia.brescia.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 14 contracts
Samples: trasparenza.provincia.salerno.it, trasparenza.provincia.salerno.it, www.comune.bardonecchia.to.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 43.
Appears in 7 contracts
Samples: Accordo Di Programma Quadro Progetto 2 11, servizi2.inps.it, servizi2.inps.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 7 contracts
Samples: Progetto Esecutivo, Contatto Delle Estremità Dei Tubi Con Elemento Scaldante, www.regione.sardegna.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL , e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
Appears in 7 contracts
Samples: www.aslroma1.it, www.provincia.nuoro.it, www.comune.bardonecchia.to.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 6 contracts
Samples: www.amaroma.it, www.comune.avellino.it, www.agenziademanio.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 5 contracts
Samples: www.uniba.it, servizi.comune.fe.it, unige.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è lavori, redatto entro 30 (trenta) 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; , è sottoscritto dalla DL dal direttore dei lavori e trasmesso al RUPresponsabile del procedimento; col conto finale è accertato esso accerta e proposto l’importo propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontaredi qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 5 contracts
Samples: atesenergia.portaletrasparenza.net, static.cittametropolitanaroma.it, www.comune.casalgrande.re.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 90 (trentanovanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 5 contracts
Samples: www.comune.monza.it, www.comune.monza.it, www.comune.monza.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 43.
Appears in 4 contracts
Samples: www.provincia.modena.it, old.molfetta.clio.it, aca.pescara.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 3 contracts
Samples: www.provincia.re.it, www.provincia.re.it, www.provincia.re.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 3 contracts
Samples: Progetto Definitivo Esecutivo, www.asloristano.it, www.sardegnaforeste.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbaleVerbale; è sottoscritto dalla DL dal Direttore di Lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato Certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 3 contracts
Samples: Lavori Di Riqualificazione Energetica Della Scuola Primaria, www.sabar.it, www.sabar.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto D’appalto, Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Pavimentazioni Stradali Comunali E Intercomunali, www.unionedelsorbara.mo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 43.
Appears in 3 contracts
Samples: www.provincia.modena.it, Assicurazione E Garanzia Della Qualita’, www.provincia.modena.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 3 contracts
Samples: www.provincia.ancona.it, www.comune.viterbo.it, www.aslal.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è viene redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è esso viene sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: www.atamarezzo.it, www.atamarezzo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Di Appalto, www.comune.bardonecchia.to.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta( trenta ) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale Nel Territorio Del Comune Di Modugno Per La Durata Complessiva Di Anni 1 (Uno), www.hlservizicloud.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 15 (trentaquindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto a Misura, Contratto a Misura
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto D’appalto Per L’esecuzione Dei Lavori Di Realizzazione Modifiche Interne E Adeguamento Degli Impianti , Nella Nuova Sede Del Cpi in Localita’ “Sa Serrixedda” a Quartu Sant’elena, Contratto D’appalto Per L’esecuzione Dei Lavori Di Adeguamento Impianto Elettrico E Trasmissione Dati Al Primo Piano Del CPLF “Giulio Pastore”, Da Destinare a Centro Per L’impiego Di Oristano
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta45( quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: servizi2.inps.it, www.ausl.imola.bo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta15(quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è viene redatto entro 30 (trenta) 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è esso viene sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: garetelematiche.provincia.rc.it, garetelematiche.provincia.rc.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL , e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: trasparenza.mit.gov.it, presidenza.governo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta45 ( quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: www.provincia.brescia.it, www.provincia.benevento.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 60 (trentasessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Irrigua a Scorrimento Uto Meschio, www.regione.sardegna.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 60 (trentasessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPRdP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto a Corpo, Contratto a Corpo
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal Direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: www.umbraacque.com, www.umbraacque.com
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (( trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto, comune.viterbo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è . E’ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Comunedi Monteroni D’arbia
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; appositoverbale, è sottoscritto dalla DL dal direttore dei lavori e trasmesso al RUPresponsabile del procedimento; col conto finale è accertato e proposto l’importo esso accertae propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontaredi qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: albocassanoalloionio.asmenet.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) quarantacinque giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: garetelematiche.provincia.rc.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL , e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al successivo comma 45.
Appears in 1 contract
Samples: www.diocesidimantova.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 60 (trentasessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL , e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.pinerolo.to.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal D.L. e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.lambrovivo.eu
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è lavori, redatto entro 30 (trenta) 20 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; , è sottoscritto dalla DL dal direttore dei lavori e trasmesso al RUPresponsabile del procedimento; col conto finale è accertato esso accerta e proposto l’importo propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontaredi qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è verbale sottoscritto dalla DL dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP; col . Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudo ai sensi del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4c. 3.
Appears in 1 contract
Samples: www.arpa.piemonte.it
Pagamenti a saldo. 1. 1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: comune.montaltodicastro.vt.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori lavori, unitamente alla relativa relazione, è redatto entro 30 90 (trentanovanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 43.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.martellago.ve.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 …… (trenta33) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.studiopetrillo.com
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato all’approvazione degli atti di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4contabilità finale.
Appears in 1 contract
Samples: www.agenziapo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Degli Elementi Tecnici
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) (xxiii) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.cittametropolitana.me.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) (21) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: servizi.comune.fe.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 45 giorni dalla alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto a Corpo
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore dei lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.gorizia.aterfvg.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta15 ( QUINDICI) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 90 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.sardegnaricerche.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta15 ( Quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: storico.comuneortona.ch.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.sardegnaricerche.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal Direttore di lavori e trasmesso al RUP; col con Il conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.adspmaredisardegna.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontareammon- tare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.guarene.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto redatto, secondo il disposto dell’art. 14 comma 1 lettera e del DM n. 49 del 7/03/2018), entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.agenziademanio.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è sottoscritto dalla DL dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione corrispondente al somma totale del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4contratto.
Appears in 1 contract
Samples: servizi2.inps.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 ( quarantacinque) (trenta24) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Citta’ Metropolitana Di Messina
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è viene redatto entro 30 (trenta) 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è esso viene sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.perugia.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; , è sottoscritto dalla DL dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; col . Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 43.
Appears in 1 contract
Samples: www.comunecasapinta.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 60 (trentasessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPResponsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Lavori Di
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaQuarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 44 del presente articolo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto a Corpo
Pagamenti a saldo. 127.1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 90 (trentanovanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 26.3 e alle condizioni di cui al comma 427.4.
Appears in 1 contract
Samples: www.asl2.liguria.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori (Stato finale e Relazione) è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazionedi redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio di cui al successivo articolo 59, accertata con apposito verbale; comma 8. Il conto finale è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato alle condizioni di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.acqualodigiana.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www2.comune.arezzo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori servizi è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal DEC e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Pagamenti a saldo. 1. Il Per ogni Contratto Applicativo che verrà sottoscritto, il relativo conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.agenziapo.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) (10) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.unitus.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) (29) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.beniculturalicalabria.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) (18) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: servizi.comune.fe.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 ( quarantacinque) (trenta22) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: servizi.comune.fe.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) (32) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto a Misura
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trentaTRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: cdn1.regione.veneto.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta45(quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.mazaradelvallo.tp.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 90 (trentanovanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle ealle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.giaveno.to.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta45(quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.napoli.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (( trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, ovvero secondo scadenza più favorevole se prevista per legge, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.asp.asti.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta_trenta ) (75) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.beniculturalicalabria.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) (13) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto a Misura
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.mit.gov.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 ( quarantacinque) (trenta25) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Sicilia Viabilita’ Secondaria
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 …… (trenta34) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.studiopetrillo.com
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 ( quarantacinque) (trenta20) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: servizi.comune.fe.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaQuarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: servizi.comune.fe.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) (36) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.calvenzano.bg.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e all'articolo 56 ed alle condizioni di cui al comma 4ai successivi commi.
Appears in 1 contract
Samples: www.provincia.ra.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori riferiti ad ogni contratto applicativo, è redatto entro 30 45 (trentaQUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPRdP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.cira.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 …… (trenta31) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUPR.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.studiopetrillo.com
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) (42) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.asl02abruzzo.altervista.org
Pagamenti a saldo. 1. a. Il conto finale dei lavori è viene redatto entro 30 (trenta) 180 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbalever- bale; è esso viene sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso tra- smesso al RUPR.U.P.; col conto finale è viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni condi- zioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 ( quarantacinque) (trenta23) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.cittametropolitana.me.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 60 ( sessanta ) (trenta24) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL D L e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.cittametropolitana.me.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della per il pagamento la rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione saldo costituita ai sensi del certificato di cui al precedente art. 2.6.2 comma 3 e alle condizioni di cui al comma 42.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.laspezia.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 45 (trentaquarantacinque) (18) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: servizi.comune.fe.it