Common use of Siła wyższa Clause in Contracts

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie Umowy w zakresie, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychjakim wynika to z „Siły Wyższej”. 2. Za siłę wyższą uznaje Przez „Siłę Wyższą” należy rozumieć okoliczność lub zdarzenie zewnętrzne, na którego zaistnienie Strona nie miała wpływu i któremu nie mogła zapobiec lub którego nie mogła przewidzieć, działając przy dołożeniu należytej staranności, które uniemożliwia lub istotne ogranicza tej Stronie, w całości lub w części, należyte wykonywanie jej obowiązków. Do Zdarzenia „Siły Wyższej” zalicza się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) szczególności trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie oraz inne działania zbrojne, inwazjeich skutki, działania wrogów zewnętrznychorganów administracji, mobilizacjejeżeli nie wynikają one z zachowania Strony, rekwizycje która powołuje się na Siłę Wyższą, zmianę przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Umowy lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychna świadczenia Stron, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiktóra wystąpi po zawarciu Umowy. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW przypadku, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna gdy którakolwiek ze Stron nie może żądać odszkodowaniajest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „Siły Wyższej” zobowiązana jest poinformować o tym drugą Stronę w formie pisemnej, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódterminie do 7 dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej, itp. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastw terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu okoliczności siły wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia siły wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychudzielonych licencji. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwechyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 116.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej lub Umów Realizacyjnych w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła wyższa Wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniazdarzenie, które są poza kontrolą i któremu Strona nią dotknięta nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć mogła zapobiec ani uniknąćprzeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które zaistnieją po wejściu umowy czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w życie i staną Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególnościwyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje16.1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 16.1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacjemobilizację, rekwizycje stan wyjątkowy, rekwizycję lub embarga,embargo; 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych16.1.3 rebelię, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucjarewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny cywilny, lub wojna domowa,wojnę domową; 2.3. trzęsienie ziemi16.1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia radioaktywnego; 16.1.5 bunt, powódźniepokoje lub zamieszki, pożar jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony dotkniętej Siłą Wyższą lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy Ramowej lub stanu epidemiiRealizacyjnej. 316.2. Wystąpienie W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na realizację Przedmiotu Umowy Ramowej lub Umów Realizacyjnych, planowane terminy wykonywania, odpowiednio, realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Realizacyjnej zostaną przesunięte o okres występowania i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dnibezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. 416.3. Jeżeli Strona informująca uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenietym drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyprzedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 516.4. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań tak długo jak umownych w takim stopniu, w jakim będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutkiw rozsądnych granicach wykonalne. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony Wykonawca powiadomi Zamawiającego o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychdziałaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia. 616.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji PrzedmiotuUmowy i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweRamowej lub Umowy Realizacyjnej. 716.6. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Jeżeli którakolwiek ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty rozwiąże Umowę Ramową lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumieniaUmowę Realizacyjną albo odstąpi od Umowy Ramowej lub Umowy Realizacyjnej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to każda ze Stron ma prawo wystosowania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane przez Zamawiającego części Przedmiotu Umowy na podstawie Protokołów Odbioru do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu dnia rozwiązania albo odstąpienia od UmowyUmowy Ramowej lub Umowy Realizacyjnej.

Siła wyższa. 1. Dla potrzeb niniejszej Umowy, Siła wyższa Wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniawydarzenie o charakterze nadzwyczajnym, które są poza kontrolą niemożliwe do przewidzenia i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćzapobieżenia, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychszczególności wojny, zamknięcie granic, katastrofalne działanie sił przyrody itp. 2. Za siłę wyższą uznaje się Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiprzypadku wystąpienia Siły Wyższej. 3. Wystąpienie Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę, to: a. Strona ta niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu tego zdarzenia, a ponadto będzie informować drugą Stronę o istotnych faktach mających wpływ na przebieg takiego zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego zakończenia i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąo przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań z Umowy, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastoraz o zakończeniu tego zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie; b. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia; c. każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Siły Wyższej oddziałującej istotnie na realizację Umowy, która trwa ponad 30 dni. 4. Strona informująca Strony zawierając Umowę mają świadomość, że w dniu 20 marca 2020 r. ogłoszono w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i stan ten uległ zmianie na stan zagrożenia epidemicznego, oraz że w związku z tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne, spośród których można wymienić: a. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, jego przyczyny przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz konsekwencje dla realizacji Umowywywołanych nimi sytuacji kryzysowych, b. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 679). 5. StronaStrony zawierając Umowę mają świadomość, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychże w dnia 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała agresji na Ukrainę oraz, że w związku z tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, a następnie zawierając Umowę, uwzględnił stan epidemii, o którym mowa w ust. 4, i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwewydarzenia o których mowa w ust. 5, a także regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające. 7. Za opóźnienia wynikłe Powyższe oświadczenia nie wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna COVID-19 lub wydarzeń, o których mowa w ust. 5 jako zdarzenia siły wyższej, w sytuacji: a) gdy którąkolwiek ze Stron nie może żądać odszkodowaniazostanie nimi dotknięta w stopniu zwiększonym aniżeli w chwili złożenia oferty, rekompensaty lub b) wprowadzenia nowych regulacji prawnych z nimi związanych, jeżeli zmienione okoliczności lub udziału regulacje prawne mają wpływ na realizację Umowy, lub c) Umowa będzie wymagała zmian w naprawie szkódzakresie sposobu realizacji zamówienia, tak aby cel Umowy mógł zostać osiągnięty. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia UmowyCiężar wykazania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli 7 oraz ich wpływu na realizację Umowy obciąża Stronę, która się na nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowypowołuje.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe, nagłe i zewnętrzne wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: a) na którą którakolwiek ze Stron nie ma wpływu oraz b) której, Xxxxxx nie mogły uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako siła wyższa traktowane będą w szczególności takie przypadki zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, pandemia, skażenie chemiczne lub zdarzeniainne katastrofy naturalne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są poza kontrolą i nie są zawinione skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji Xxxxxx zobowiązań umownych. 23. Za Strony, za siłę wyższą uznaje się uznają również ograniczenia wprowadzone przed rozpoczęciem trwania Umowy bądź w szczególności: 2.1. wojny trakcie jej trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SARS-CoV-2 (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnezwanej dalej „COVID-19”), inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniszczególności wydanie aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Strona informująca o zaistnieniu Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest zobowiązana określić zdarzenienajpóźniej w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla pod rygorem nie uwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe, całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 5. StronaW wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem świadczenia usług / dostaw / prac, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychWykonawca poniesie koszty zabezpieczenia prac dotychczas zrealizowanych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: a) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, b) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwewyposażenia, c) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Każda ze Stron nie może żądać odszkodowaniabędzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, rekompensaty lub udziału aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w naprawie szkódwykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania siły wyższej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa zdarzenia Siły Wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto 6 miesięcy — Strony wspólnie podejmą decyzję, co do możliwości kontynuacji Przedmiotu Umowy bądź jej zakończenia. 9. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w tej kwestii stosownego porozumieniatakim zakresie, w jakim to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowyniewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza takie przypadki wszelkie zdarzenia losowe lub zdarzeniainne okoliczności, które są których wystąpienie pozostaje poza kontrolą Strony i nie są zawinione było niemożliwe do przewidzenia przez żadną ze Stronnią przy uwzględnieniu zasad rozsądnego prognozowania przyszłości, których nie można przewidzieć ani uniknąćskutkujące obiektywną niemożnością wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonaniem tych zobowiązań w sposób niezgodny z Umową, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne szczególności zdarzenia takie jak: klęski żywiołowe (ogłoszone powodzie, pożary, huragany), gwałtowane ulewy z porywistym wiatrem, niosące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, oraz katastrofy komunikacyjne, budowlane i przemysłowe, epidemie, strajki, żałoba narodowa, powszechne zamieszki, konflikty zbrojne, akty terroryzmu lub okoliczności wynikające z decyzji administracyjnych wydanych przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiuprawnione organy władzy publicznej. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastbezzwłoczne, nie później jednak niż najpóźniej w ciągu 3 dni48 godzin od chwili, w której zawiadomienie stało się możliwe, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia. 4. Strona informująca o zaistnieniu Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji UmowyWykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 5. StronaSkutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychaż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 6. Strona dotknięta działaniem Jeżeli Xxxxxx w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania spoczywa na Stronie powołującej się na jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwezaistnienie. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron Zawieszenie wykonania obowiązków nie może żądać odszkodowaniabędzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa ani nie będzie trwało dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowyoddziaływanie siły wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Niewykonanie w całości lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze części zobowiązań Stron, których wynikających z Umowy, nie można przewidzieć ani uniknąćmoże być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychjeśli przyczyną ich niewykonania jest siła wyższa. 2. Za Przez „siłę wyższą uznaje wyższą’ rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i jest przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: klęski żywiołowe, inwazjeepidemie, działania wrogów zewnętrznychwojny, mobilizacje, rekwizycje zamknięcia granic, embarga przewozowe, strajki, akty prawne organów władzy lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne administracji publicznej wydane zgodnie z zakresem ich kompetencji, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiw części. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąPojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniktóre wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności. 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Strona informująca o zaistnieniu zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać rozsądnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowywyższej. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych zobowiązań. 6. Strona dotknięta działaniem Stan siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwechyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 117.1. Dana Strona nie jest odpowiedzialna za niemożność wywiązania się z jakichkolwiek spośród swoich zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i jest uprawniona do pełnego lub częściowego zawieszenia wykonywania zobowiązań w niej zawartych, o ile udowodni, co następuje: a. powyższa niemożność wystąpiła w wyniku przeszkody poza kontrolą tej Strony i ta przeszkoda nie jest zdarzeniem, które wg ogólnie przyjętych praktyk jest uważane za zdarzenie mające miejsce wskutek ryzyka podjętego przez tę Stronę i na jej rachunek, i b. nie mogło się racjonalnie wymagać od danej Strony, by wzięła pod uwagę powyższą przeszkodę i jej wpływ na zdolność tej danej Strony do wykonania swoich czynności w czasie realizacji niniejszej umowy, oraz c. dana Strona nie mogła racjonalnie rzecz biorąc uniknąć lub przezwyciężyć powyższej przeszkody lub jej skutków. 17.2. Kiedy tylko stanie się to wykonalne po sytuacji w wyniku działania siły wyższej i jej wpływ na zdolność danej Strony do wykonywania swoich obowiązków stanie się znany TA lub Dostawcy, w zależności od przypadku, dana Strona musi powiadomić drugą Stronę o powyższej sytuacji i jej wpływie na zdolność danej Strony do wykonywania swoich obowiązków. Należy również powiadomić drugą Stronę kiedy działanie siły wyższej ustąpi. Nieprzekazanie któregokolwiek z powyższych powiadomień sprawia, iż dana ze Stron niedokonująca przekazania jest odpowiedzialna odszkodowawczo za stratę, która w przeciwnym wypadku byłaby możliwa do uniknięcia. TA i Dostawca, odpowiednio, użyją swoich najlepszych starań w celu złagodzenia skutków sytuacji zaistniałej w wyniku działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza takie przypadki po stronie Dostawcy nie może w żadnym wypadku obejmować: braku personelu, strajków, naruszenia zasad umowy przez osoby trzecie związane z Dostawcą, defekty i awarie materiałów pomocniczych oraz problemy z płynnością finansową lub zdarzeniawypłacalnością po stronie Dostawcy, 17.3. Sytuacja powstała wskutek działania siły wyższej wg niniejszego paragrafu zdejmuje ze strony niemogącej wykonać swoich obowiązków odpowiedzialność odszkodowawczą, które są poza kontrolą kary i nie są zawinione przez żadną ze Stroninne sankcje kontraktowe, których nie można przewidzieć ani uniknąćza wyjątkiem obowiązku spłaty odsetek z kwoty, a które zaistnieją po wejściu umowy dopóki utrzymuje się działanie siły wyższej i w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychjego zakresie. 217.4. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu Jeśli działanie siły wyższej utrzymuje się, TA jest zobowiązana określić zdarzenieuprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy i jakiegokolwiek zamówienia, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowybez wszczynania postępowania sądowego i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony TA, bez terminu wypowiedzenia. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, które są poza kontrolą i spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym: a. o charakterze niezależnym od Stron Umowy oraz b. którego Strony Umowy nie są zawinione przez żadną ze Stron, których mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz c. którego nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności oraz d. którego nie można przypisać drugiej Xxxxxxx, w życie tym w szczególności powódź, pożar i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychinne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia, epidemie i pandemie. 2. Za siłę wyższą uznaje się W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w szczególności: 2.1ust. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne1 powyżej terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona, która na skutek siły wyższej nie później jednak niż może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Xxxxxx będą współdziałać w ciągu 3 dnidobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich rozsądnych, alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej lub zapobiegać rażącym stratom. 4. Strona informująca o zaistnieniu W razie konieczności podjęcia środków zapobiegających negatywnym skutkom wystąpienia siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniedla którejkolwiek ze Stron, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Strony mogą podjąć negocjacje umożliwiające: a. odstąpienie od ustalenia, wymiaru lub żądania zapłaty kar umownych, b. zmianę terminu wykonania zamówienia w całości lub w części, c. odstąpienie od Umowy w całości lub w części bez konieczności zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, d. zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu Umowy, e. zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej, itp. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastw terminie 2 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 dni roboczych po zaistnieniu okoliczności siły wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia siły wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwechyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąPojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniktóre wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności. 4. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest zobowiązana określić zdarzenieto możliwe i musi szukać rozsądnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyjaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 5. StronaStrona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie w terminie 2 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i / lub jego skutkiwpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzwolnienie z odpowiedzialności, w terminie 2 dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweStrona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu okoliczności siły wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychudzielonych licencji. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwechyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy wyrażenie ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni kalendarzowych lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 8.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które Strony są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań umownychwynikających z Umowy z powodu działania siły wyższej. 2. Za Przez siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane Strony rozumieją zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które uniemożliwiają lub nie) poważnie utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć oraz inne działania zbrojnektórym nie mógł zapobiec, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiia także ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąStrona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastgdy niezwłocznie, ale nie później jednak niż w ciągu 3 terminie 14 dni, poinformuje pisemnie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej (wraz z opisem sytuacji lub zdarzenia), spodziewanym czasie trwania siły wyższej oraz szacowanych skutkach wystąpienia siły wyższej. 4. Strona informująca o zaistnieniu Strony zobowiązane są podjąć niezbędne środki w celu ograniczenia szkód spowodowanych działaniem siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego wznowienia realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem W sytuacji utrzymywania się siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7przez okres 30 lub więcej dni, Agencja może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku, rekompensaty lub udziału o którym mowa w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej zdaniu poprzednim Beneficjent zobowiązany jest czasem zawieszenia do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto 1 Dot. utworów, które Beneficjent zamierza opublikować w tej kwestii stosownego porozumieniawydawnictwach, to każda ze Stron ma prawo wystosowania których zasady publikacji nakładają na niego obowiązek przeniesienia nieobciążonych praw autorskich do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowytych utworów.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: a) na którą którakolwiek ze Stron nie ma wpływu oraz b) której, Xxxxxx nie mogły uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako siła wyższa traktowane będą w szczególności takie przypadki zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, pandemia, skażenie chemiczne lub zdarzeniainne katastrofy naturalne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są poza kontrolą i nie są zawinione skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji Xxxxxx zobowiązań umownych. 23. Za Strony, za siłę wyższą uznaje się uznają również ograniczenia wprowadzone przed rozpoczęciem trwania Umowy bądź w szczególności: 2.1. wojny trakcie jej trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SARS-CoV-2 (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnezwanej dalej „COVID-19”), inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniszczególności wydanie aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Strona informująca o zaistnieniu Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest zobowiązana określić zdarzenienajpóźniej w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla pod rygorem nie uwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe, całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 5. StronaW wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem świadczenia usług / dostaw / prac, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychWykonawca poniesie koszty zabezpieczenia prac dotychczas zrealizowanych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: a) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów robót, b) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwewyposażenia, c) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Każda ze Stron nie może żądać odszkodowaniabędzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, rekompensaty lub udziału aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w naprawie szkódwykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania siły wyższej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa zdarzenia Siły Wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto 6 miesięcy — Strony wspólnie podejmą decyzję, co do możliwości kontynuacji Przedmiotu Umowy bądź jej zakończenia. 9. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w tej kwestii stosownego porozumieniatakim zakresie, w jakim to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowyniewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności siły wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie akty administracji państwowej. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu okoliczności siły wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 110.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim realizacja tych zobowiązań jest niemożliwa lub opóźniona z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej. 10.2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec i które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania danej Umowy, w szczególności masowe strajki, zamieszki, embargo, pożar, powódź lub inne katastrofy naturalne, akty terroryzmu, wojny oraz akty władzy państwowej. Siła wyższa oznacza takie przypadki nie obejmuje działań, za które Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności przyjęła ryzyko na mocy postanowień Umowy. 10.3. W celu wyłączenia swojej odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie Umowy, które są poza kontrolą Strona powołująca się na działanie okoliczności siły wyższej jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu takich okoliczności i ich przyczynie oraz przekazać związane z tym informacje, w tym udokumentować i uzasadnić związek pomiędzy działaniem okoliczności siły wyższej a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćpóźniej niż w terminie 5 dni roboczych. Powyższy termin biegnie od daty zaistnienia okoliczności siły wyższej, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną przypadku, gdy okoliczności te uniemożliwiają dokonanie zawiadomienia, od daty, gdy zawiadomienie stało się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychmożliwe – wówczas jednak Strona powołująca się na działanie okoliczności siły wyższej musi wykazać, iż wcześniejsze zawiadomienie nie było możliwe. 210.4. Za Gdy działanie siły wyższej ustanie, Strona powołująca się na siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastzobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 5 dni roboczych. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia siły wyższej. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie Za przypadki lub zdarzeniasiły wyższej, które są poza kontrolą uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćpo zawarciu niniejszej Umowy, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji którym Strona Umowy nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, w szczególności takich jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, epidemia lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. W przypadkach określonych powyżej Strona, której dotyczy wystąpienie siły wyższej, powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie jednego tygodnia od chwili, gdy dokonanie takiego powiadomienia stanie się możliwe. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneStrony oświadczają, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, iż nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu stanowi siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniew rozumieniu zapisu ust. 1 stan epidemii obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2 oraz że są świadome obecnych ograniczeń i sytuacji rynkowej, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowydeklarując zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z umowy w zaistniałych, jak i mogących powstać szczególnych okolicznościach, obejmujących np. ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy państwami, konieczność poddania się kwarantannie po odbytej podróży lub styczności z osobą zakażoną, wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osób z zespołu wykonującego umowę, utrudnienia w zaopatrzeniu i dostawach, konieczność organizowania pracy w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nadzwyczajnych procedur prewencyjno-ochronnych obowiązujących w JSW S.A. KWK ”Budryk”. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastw jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko Jeżeli Siła Wyższa będzie to możliwe.trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy oraz dokonają zmian zgodnie z § 7 Umowy. 9. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Strony uznają, iż nie są siłą wyższą zdarzenia związane z pandemią COVID-19, w zakresie, w którym są lub będą uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegoakty administracji państwowej, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówataki terrorystyczne, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąStrona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.terminie 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni kalendarzowych lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Strony postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 21 Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaStrony Umowy zgodnie postanawiają, które są poza kontrolą i że nie są zawinione przez żadną ze Stronodpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie można mogły uniknąć bądź przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychchwili podpisania Umowy (siła wyższa). 2. Za siłę wyższą uznaje się Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w szczególności: 2.1wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneZawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, inwazjejego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, działania wrogów zewnętrznychzakres asortymentu, mobilizacjektórego dotyczy i środki przedsięwzięte, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiaby te konsekwencje złagodzić. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąStrona, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastktóra dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonaniu przedmiotu Umowy, a których nie później jednak niż w ciągu 3 dniwstrzymuje działanie siły wyższej. 4. Obowiązki, których Strona informująca o zaistnieniu nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieulegają zwieszeniu, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowytzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych. 5. StronaW przypadku, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychgdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części objętej działaniem siły wyższej. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwezwiązane z nią prawa i obowiązki Stron. 7. Za opóźnienia wynikłe Przez podpisanie Umowy Strony potwierdzają i zgodnie oświadczają, że mają świadomość potencjalnych ograniczeń i przeszkód w realizacji Umowy wynikających lub związanych z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna epidemią COVID-19. Strony zgodnie ustalają, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 nie będą traktowane jako Siła Wyższa oraz nie będą zwalniać żadnej ze Stron nie może żądać odszkodowaniaz wykonania obowiązków określonych w Umowie, rekompensaty lub udziału chyba że wykonywanie obowiązków określonych w naprawie szkódUmowie będzie wprost niemożliwe na skutek ustanowienia na terenie Polski określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią COVID-19. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane, jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej, itp. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu terminie 3 dnidni po zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych Usług. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni Roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni Roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych subskrypcji licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 12.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza 10.1 Jeżeli Boehringer Ingelheim lub Nabywca nie będzie w stanie wykonać swoich obowiązków wynikających z niniejszych OWS ze względu na okoliczności mające charakter Siły Wyższej, takie przypadki jak wojna, poważna powódź, pożar, burza lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone okoliczności które mogą być zgodnie z międzynarodową praktyką uznane przez stosowne władze), 2.4obie strony za zdarzenie Siły Wyższej, termin wykonania takiego obowiązku ulegnie przedłużeniu o okres równy okresowi występowania skutków Siły Wyższej. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiŻadna ze stron nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu szkód poniesionych z powyższego powodu. 310.2 Strona która nie będzie w stanie wykonać swoich obowiązków niezwłocznie powiadomi drugą stronę o wystąpieniu Siły Wyższej, i w terminie czternastu (14) dni od tego momentu wyśle drugiej stronie, przesyłką poleconą, zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ władzy lub administracji publicznej w celu potwierdzenia ww. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie okoliczności drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dnistronie. 410.3 Po ustąpieniu zdarzenia Siły Wyższej dotknięta nim strona niezwłocznie powiadomi o tym fakcie drugą stronę, i wyśle drugiej stronie, przesyłką poleconą, zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ władzy lub administracji publiczne w celu potwierdzenia ww. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyokoliczności drugiej stronie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania 10.4 Jeżeli skutki zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa Siły Wyższej trwać będą dłużej niż 90 dni sześćdziesiąt (60) dni, strony w odpowiednim terminie w drodze negocjacji uzgodnią problemy związane z dalszą realizacją ich zobowiązań, i jeżeli nie osiągnięto dojdą do porozumienia w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowynajszybszym możliwym terminie.

Siła wyższa. 18.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Ani Usługodawca, ani Użytkownik nie odpowiadają za opóźnienie, niewykonanie lub zdarzenianiewłaściwe wykonanie zobowiązania, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy nastąpiło w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychwyniku zdarzenia będącego siłą wyższą. 28.2. Za Przez siłę wyższą uznaje rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojna, inwazjeatak terrorystyczny, działania wrogów zewnętrznychstrajki, mobilizacjezarządzenia władz, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychkatastrofalne warunki pogodowe, ze spalania paliwa jądrowegopożar, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemiepidemia/pandemia, powódź, pożar blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiibudynków, itp. 38.3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastktóra uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu terminie 3 dnidni od jej wystąpienia, drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Niepoinformowanie o wystąpieniu siły wyższej we wskazanym powyżej terminie skutkuje brakiem możliwości powoływania się na tą okoliczność, a w konsekwencji skorzystania z uprawnień wynikających z § 8. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym x.xx. od właściwego organu administracji publicznej, IMGW itp. 48.4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieJeżeli siła wyższa, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Stronabędzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron nie może żądać odszkodowaniadalszych zobowiązań, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej, itp. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychudzielonych licencji. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwechyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychUmownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. 1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,; 2.2. 2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego ją- drowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości właściwo-ści wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, ; 3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,; 2.3. 4) trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne sto- sowne władze),; 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii5) następstwa działań podjętych przez organy władzy publicznej w bezpośrednim celu przeciwdziałania COVID-19 i polegających na zamknięciu zakładów pro- dukcyjnych, ograniczeniu przepływu towarów i usług. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę spowodowanych siłą wyższą, zakomunikowane zostanie drugiej Stronie drugiej natychmiastniezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej Strony we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, a także udokumentować wpływ siły wyższej na realizację Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 76. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 87. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowyUmowy w niezrealizowanej części.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychokoliczności traktowane jako siła wyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni kalendarzowych lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwedzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie odpowiada za opóźnienia w realizacji Umowy lub zdarzeniaza straty spowodowane przez Siłę Wyższą, co obejmuje: klęski żywiołowe, wojny, strajki - z wyjątkiem takich, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ograniczone wyłącznie do pracowników jednej ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćbojkoty, a skutki przepisów i zarządzeń władz publicznych lub samorządowych, które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychto przepisy uniemożliwiają kontynuację prac oraz wszelkie inne zdarzenia niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub podjęcia działań zaradczych. 2. Za siłę wyższą uznaje W przypadku, gdy Zamawiający albo Wykonawca nie będą w stanie, w całości lub częściowo z powodu przypadku Siły Wyższej, wykonywać swych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, to Strona dotknięta Siłą Wyższą winna bezzwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę na piśmie podając szczegóły dotyczące przypadku Siły Wyższej. Wykonywanie zobowiązania / zobowiązań wstrzymanych w okresie działania Siły Wyższej, winno być wznowione, niezwłocznie po zakończeniu działania Siły Wyższej. W przypadku, gdy działanie siły wyższej dotyczy skutków wystąpienia COVID-19 postanowienia art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021, poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem jednak, że Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnetym kalkulując Xxxx Xxxxxx i określając terminu realizacji prac uwzględnił czynniki ryzyka wynikające z pandemii, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiw tym zaburzenia w łańcuchach dostaw. 3. Wystąpienie W przypadku, gdy działanie Siły Wyższej przekroczy okres 30 (trzydziestu) dni, Strony ustalą zasady rozwiązania Umowy i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąrozliczenia prac wykonanych, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, a nie później jednak niż w ciągu 3 dniodebranych i nie rozliczonych do dnia wystąpienia Siły Wyższej. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej. 3. Wystąpienie W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąich przyczynie. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastw formie pisemnej, Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. Strona informująca starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy oraz przedstawi dokumenty potwierdzające zaistnienie Siły Wyższej. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko Jeżeli Siła Wyższa, będzie to możliwetrwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódże Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego, jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychokoliczności traktowane jako siła wyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 40 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 11.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy wyrażenie ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiakty administracji państwowej. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ust. 3, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychudzielonych licencji. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie akty administracji państwowej. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu okoliczności siły wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychudzielonych licencji. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 112.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem Siły Wyższej. 12.2. Wystąpienie Siły Wyższej oraz jej wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody muszą być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę. 12.3. Gdyby okres trwania Siły Wyższej wynosił więcej niż 2 (dwa) miesiące, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. 12.4. Ta ze Stron, których która nie można przewidzieć ani uniknąćjest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, a które zaistnieją po wejściu umowy zobowiązana będzie do: 12.4.1. niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychciągu 7 (siedmiu) dni od zaistnienia takiego zdarzenia; 12.4.2. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów. 212.5. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneGdy działanie Siły Wyższej ustanie, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, druga ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 terminie 7 (siedmiu) dni. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej. 412.6. Strona informująca W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej ORLEN/spółka z GK ORLEN zapłaci (o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyile Umowa przewidywała wynagrodzenie pieniężne) Startupowi za świadczenia zrealizowane do daty wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w Umowie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza 10.1 Jeżeli Boehringer Ingelheim lub Nabywca nie będzie w stanie wykonać swoich obowiązków wynikających z niniejszych OWS ze względu na okoliczności mające charakter Siły Wyższej, takie przypadki jak wojna, poważna powódź, pożar, burza lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone okoliczności które mogą być zgodnie z międzynarodową praktyką uznane przez stosowne władze), 2.4obie strony za zdarzenie Siły Wyższej, termin wykonania takiego obowiązku ulegnie przedłużeniu o okres równy okresowi występowania skutków Siły Wyższej. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiŻadna ze stron nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu szkód poniesionych z powyższego powodu. 310.2 Strona która nie będzie w stanie wykonać swoich obowiązków niezwłocznie powiadomi drugą stronę o wystąpieniu Siły Wyższej, i w terminie czternastu (14) dni od tego momentu wyśle drugiej stronie, przesyłką poleconą, zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ władzy lub administracji publicznej w celu potwierdzenia ww. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie okoliczności drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dnistronie. 410.3 Po ustąpieniu zdarzenia Siły Wyższej dotknięta nim strona niezwłocznie powiadomi o tym fakcie drugą stronę, i wyśle drugiej stronie, przesyłką poleconą, zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ władzy lub administracji publicznej w celu potwierdzenia ww. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyokoliczności drugiej stronie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania 10.4 Jeżeli skutki zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa Siły Wyższej trwać będą dłużej niż 90 dni sześćdziesiąt (60) dni, strony w odpowiednim terminie w drodze negocjacji uzgodnią problemy związane z dalszą realizacją ich zobowiązań, i jeżeli nie osiągnięto dojdą do porozumienia w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowynajszybszym możliwym terminie.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie Umowy, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stronchyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło w skutek siły wyższej. 2. Poprzez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani uniknąćim zapobiec, a które zaistnieją zaistniały po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2zawarciu Umowy. Za W szczególności za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne uznać należy takie wydarzenia jak działania zbrojnewojenne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźklęski żywiołowe, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone pożary, powodzie o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień Umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiStronę. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień Umowy, zakomunikowane Strona dotknięta siłą wyższą zostanie Stronie drugiej natychmiastzwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy na czas występowania siły wyższej, nie później jednak niż w ciągu 3 dnia uzgodnione terminy zostają odpowiednio przedłużone. 4. Strona informująca o zaistnieniu W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą, nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz konsekwencje dla realizacji Umowypodać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 5. StronaPo ustaniu siły wyższej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy jest zobowiązana niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Po otrzymaniu zawiadomienia Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od ustalają nowy termin realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychzamieszki, mobilizacjerozruchy, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychakty terroryzmu, ze spalania paliwa jądrowegopożary, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchy, rebeliapowodzie, rewolucjaburze, powstaniehuragany, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie trzęsienia ziemi, powódźzniszczenie przez piorun, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiepidemie, pandemie, akty administracji państwowej. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 4. Strona informująca Strona, która nie zawiadomi o zaistnieniu siły wyższej zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyktórych można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 5. StronaJeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony, to jest w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akt władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenia) lub zdarzeniasamorządowej, które są poza kontrolą zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki, strajki), nadzwyczajne utrudnienia w działaniu zakładu odbiorcy docelowego towaru, w szczególności zakładów przetwórczych mieszczących się w Schwedt, Xxxxxx i nie są zawinione przez żadną ze StronZörbig (Niemcy), których nie można przewidzieć ani uniknąćutrudnienia w komunikacji, a które zaistnieją po wejściu umowy transporcie towarów. Siła wyższa ma miejsce w życie szczególności również wtedy, gdy z powodu wystąpienia chorób roślin lub zwierząt, w szczególności takich jak Afrykański Pomór Świń, uprawnione organy wydadzą zarządzenia o strefach ochronnych i/lub strefach nadzoru/restrykcji oraz gdy zabroniony jest transport surowców rolnych - również do zakładów przetwórczych (Schwedt, Xxxxxx i staną się przeszkodą Zörbig). Skupujący zastrzega sobie prawo, według swojego uznania do odmowy przyjęcia towaru lub do częściowego odstąpienia od umowy, mianowicie w realizacji zobowiązań umownychtej części umowy, która dotyczy strefy ochronnej lub nadzoru/restrykcji. 2. Za siłę wyższą uznaje Strony nie są obowiązane do zapłaty kar umownych, odszkodowań i innych kosztów w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umowy w całości lub części nastąpiło na skutek siły wyższej. Strona, która zamierza powołać się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane na działanie siły wyższej powinna zgłosić tą okoliczność pisemnie lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiaste-mailem, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na siłę wyższą. Zakończenie działania siły wyższej strona powinna zgłosić pisemnie lub e- mailem bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na siłę wyższą. 43. Strona informująca o zaistnieniu powołująca się na zdarzenie siły wyższej zobowiązana jest zobowiązana określić zdarzenieprzedłożyć stosowne dokumenty urzędowe na dowód zaistnienia siły wyższej, jego przyczyny a w przypadku nadzwyczajnych utrudnień w działaniu zakładu odbiorcy docelowego towaru, w szczególności zakładów przetwórczych mieszczących się w Schwedt, Xxxxxx i Zörbig (Niemcy), w komunikacji oraz konsekwencje dla realizacji Umowytransporcie towarów - pisemne zaświadczenie od odpowiednich podmiotów. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 110.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest ono następstwem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w życie i staną się przeszkodą stosunkach kupieckich (art. 355 § 2 kodeksu cywilnego) w realizacji zobowiązań umownych. 2celu należytego spełnienia świadczenia. Za Przez siłę wyższą uznaje się Strony rozumieją w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi: kataklizmy, powódź, pożar stan mobilizacji lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego wojny, stany nadzwyczajne, epidemie, ataki terrorystyczne, embarga lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąblokady handlowe, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje objęcie terytorium RP zakazem dostaw towarów istotnych dla realizacji Umowy, strajki, w tym strajki pracowników Strony. 510.2. StronaW przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania niezwłocznie poinformuje o tym fakcie drugą Stronę i udzieli wyczerpującej informacji dotyczącej szczegółów siły wyższej oraz potencjalnych jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwenastępstw związanych z wykonywaniem Umowy. 710.3. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron Jeżeli na skutek siły wyższej Xxxxxx nie może żądać odszkodowaniawykonuje swoich zobowiązań, rekompensaty albo wykonuje je nienależycie, Strony, działając w dobrych intencjach, spotkają się i wspólnie dołożą wszelkich starań w celu modyfikacji sposobu lub udziału w naprawie szkódterminów realizacji obowiązków Stron. 810.4. Czas trwania Przyczyna zwolnienia od odpowiedzialności wymienionej w ust. 1 przedłuża termin realizacji Umowy o okres, przez jaki wykonywanie przedmiotu Umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej jest czasem zawieszenia wyższej, tym samym wyłączając, z zastrzeżeniem pkt. 10.5 poniżej, ewentualne prawo drugiej Strony do wypowiedzenia Umowy. Przy określaniu uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Strony nie wykonującej świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz zainteresowanie drugiej Strony otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na kontynuację wykonania przez Xxxxxx, która je przerwała, druga Strona może zawiesić wykonanie swoich zobowiązań 10.5. Jeżeli zawieszenie przyczyna zwolnienia wymieniona w pkt. 10.1 trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumieniaokres trzech miesięcy, to każda każdej ze Stron ma przysługuje prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu wypowiedzenia albo odstąpienia od UmowyUmowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 110.1. Dostawca nie będzie odpowiadać za straty, uszkodzenia lub przestoje spowodowane wszelkimi opóźnieniami lub nieprawidłowym wykonaniem albo niewykonaniem obowiązków wynikających z Umowy lub OWS, powstałych na skutek przyczyn, które leżą poza należytą kontrolą Dostawcy (tj. takich, którym lub których skutkom nie można zapobiec i których nie można było przewidzieć) („Siła wyższa”). 10.2. Siła wyższa oznacza takie przypadki obejmuje w szczególności: (i) konieczność działania zgodnie z wszelkimi działaniami, nakazami, instrukcjami, wnioska- mi lub zdarzeniakontrolą ze strony jakichkolwiek władz rządowych lub osób działających w ich imieniu oraz (ii) zakłócenia, brak dostępności podaży albo niedostateczna podaż produktów lub usług lub jakichkolwiek obiektów produkcyjnych, wytwórczych, magazynowych, transportowych, dystrybucyjnych czy dostawczych z jakiejkolwiek przyczyny, w tym aktów wojny, niepokojów, rozruchów, czynów terrorystycznych, czynów wrogich, sabotaży, embarg, strajków, przerw w pracy, trudności z pozyskaniem lub zatrudnieniem siły ro- boczej, pożarów, powodzi, katastrof, epidemii, pandemii, wypadków lub awarii, zamknięć zakładu w celu przeprowadzenia napraw, konserwacji lub inspekcji, warunków pogodowych lub wszelkich innych przyczyn, mieszczących się lub nie w tej samej klasie lub rodzaju przyczyn wyszczególnionych powyżej, które są leżą poza kontrolą Dostawcy i których Dostawca nie są zawinione przez żadną ze Stronmoże uniemożliwić ani im zapobiec mimo stosowania uzasadnionej staranności. 10.3. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają wydłużeniu o czas trwania Siły Wyższej. 10.4. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Dostawca zobowiązuje się powiadomić Klienta w formie dokumentowej niezwłocznie, których jednak nie można przewidzieć ani uniknąćpóźniej niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia odpowiednio wystąpienia Siły Wyższej, lub od dnia, w którym urzeczywistnił się jej wpływ na realizację Zamówienia, Umowy lub niniejszych OWS albo jej ustania, o wystąpieniu Siły Wyższej, który uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy i jej przewidywanym zakończeniu oraz jej ustaniu. 10.5. Dostawca oświadcza, a które zaistnieją po wejściu umowy Klient przyjmuje do wiadomości, że Umowa została zawarta przy uwzględnieniu aktualnej na dzień jej za- warcia sytuacji epidemiologicznej oraz gospodarczej, związanej z wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz przyjętymi w życie celu walki z ich konsekwencjami rozwiązaniami prawnymi. Klient i staną się przeszkodą Dostawca są świado- mi aktualnych na dzień zawarcia Umowy ograniczeń i sytuacji rynkowej, oraz zdolności do wykonania zobowiązań w realizacji zobowiązań umownychwarunkach istniejących na dzień zawarcia Umowy. 210.6. Za siłę wyższą uznaje W przypadku zaistnienia innych, nieznanych na dzień zawarcia Umowy zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS- -CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 lub ich mutacji, w szczególności wystąpienia kolejnych fal epidemii, przedłużenia obo- wiązywania / wprowadzania nowych / przywrócenia zniesionych rozwiązań prawnych przyjętych w celu walki z ich konsekwencjami, zachorowania na nie pracownika lub współpracownika Dostawcy, biorącego udział w wykonywaniu Umowy, poddania obowiązko- wej, przymusowej kwarantannie pracowników Dostawcy oraz wszelkich innych zdarzeń o podobnym charakterze pozostających poza uzasadnioną kontrolą Dostawcy których Dostawca nie może uniemożliwić ani im zapobiec mimo stosowania uzasadnionej staranności, w związku z którym wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszych OWS lub Umowy przez Dostawcę stało się w szczególności: 2.1. wojny nadmiernie uciążliwe (wypowiedziane „Zdarzenie Utrudniające”) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za związane z tym straty, uszkodzenia lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar przestoje lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone negatywne konsekwencje dotykające Klienta. Dostawca i Klient, w rozsądnym terminie od daty powołania się przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastDostawcę na wystąpienie Zdarzenia Utrudniającego, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie 60 Dni Roboczych od dnia, w któ- rym Dostawca dotknięty Zdarzeniem Utrudniającym zawiadomił Klienta o jego wystąpieniu, zobowiązują się do wynegocjowania alternatywnych warunków umownych, które w rozsądny sposób pozwolą na przezwyciężenie skutków Zdarzenia Utrudniającego. 410.7. Strona informująca W przypadku wystąpienia Zdarzenia Utrudniającego Dostawca powiadomi Klienta w formie dokumentowej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia odpowiednio jego wystąpienia lub od dnia, w którym urzeczywistnił się jego wpływ na realizację Zamówienia, Umowy lub niniejszych OWS albo ustania Zdarzenia Utrudniającego, odpowiednio o zaistnieniu siły wyższej jego wystąpieniu albo ustaniu. 10.8. Bez względu na zaistnienie lub niezaistnienie Siły Wyższej lub Zdarzenia Utrudniającego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu dostawy lub logistyka dystrybucji towarów dostarczanych na mocy Umowy lub surowca, z którego towar bezpośrednio lub pośrednio po- wstaje, z dowolnego istniejącego wówczas źródła dostaw Dostawcy zostaną ograniczone lub uniemożliwione, Dostawca może w takim okresie występowania ograniczenia lub zaprzestania realizacji zobowiązań umownych dokonać sprawiedliwego podziału to- warów uzyskanych w ramach zwykłego prowadzenia działalności lub wyprodukowanego przez Dostawcę między swoich klientów, związanych z Dostawcą Umową lub nie. 10.9. Dostawca nie jest zobowiązana określić zdarzeniedo zakupu lub uzyskania w inny sposób zastępczych dostaw towarów dostarczanych w ramach Umowy ani surowca, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyz którego towar bezpośrednio lub pośrednio powstaje. Dostawca nie jest również zobowiązany do rozstrzy- gania sporów pracowniczych, zmniejszania stanu zapasów poniżej normalnych poziomów, dostosowywania ani zmiany planu pro- dukcji, z wyjątkiem własnego uznania w tym względzie, ani do podejmowania żadnych działań innych niż zgodne z dobrą praktyką handlową, w celu uzupełnienia niewystarczających dostaw lub zastąpienia dostaw ograniczonych lub uniemożliwionych w powyż- szej sytuacji. Dostawca nie jest zobowiązana do realizowania dostaw uzupełniających względem pominiętych lub ograniczonych w ramach postanowień OWS. Wszelkie takie braki w dostawach zostaną anulowane bez żadnej odpowiedzialności wobec Klienta. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 111.1. Siła wyższa w rozumieniu OWZ oznacza takie przypadki zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające realizację potwierdzonego Zamówienia w całości lub zdarzeniaczęści na stałe lub przez pewien okres czasu, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których któremu nie można przewidzieć zapobiec ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uznaje się Przejawami Siły wyższej są w szczególności: 2.111.1.1 klęski żywiołowe x.xx. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne pożary, powodzie, trzęsienia ziemi i podobne katastrofy naturalne, 11.1.2 epidemie, 11.1.3 zamieszki, akty terroryzmu, działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embargastrajki, 2.211.1.4 działanie władz państwowych jak wydanie aktu prawotwórczego lub decyzji administracyjnej (w szczególności w zakresie dotyczącym epidemii), embargo, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, rekwizycja. 11.2. promieniowanie radioaktywne Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 7 dni, informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiących Siłę wyższą, przedstawiając zarazem dostępne im dowody na jej zaistnienie oraz informacje o przewidywanym okresie jej trwania, skutku dla realizacji Zamówienia/Umowy, a w szczególności terminu, o jaki opóźni się według ich przewidywań realizacja Zamówienia. 11.3. Strajki dotykające transport publiczny lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego podwykonawców Dostawcy nie stanowią Siły wyższej w rozumieniu OWZ usprawiedliwiającej niewykonanie lub odpadów jądrowychopóźnienie realizacji Zamówienia. 11.4. W wypadku zaistnienia Siły wyższej dotykającej Dostawcy, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowaZamawiający będzie uprawniony według swego wyboru do: 11.4.1 ustalenia z Dostawcą dłuższego terminu realizacji Zamówienia/Umowy, 2.3. trzęsienie ziemi11.4.2 odstąpienia od umowy w całości lub części, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiw dowolnym czasie oraz zażądania zwrotu wszelkich wpłaconych już kwot w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. 311.5. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW wypadku, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastgdy Xxxxxxxx zrealizował część zamówienia, nie później jednak niż a Zamawiający odstępuje od Umowy w ciągu 3 dnijej niewykonanej części, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zachowania już dostarczonych Towarów za zapłatą ich wartości. 411.6. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji UmowyWszelkie dalsze roszczenia po stronie Dostawcy ponad wymienione w niniejszym dziale OWZ są niedopuszczalne. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest ono następstwem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychcelu należytego spełnienia świadczenia. 2. Za siłę wyższą uznaje Strona powołująca się na zaistnienie przeszkody, o której mowa w szczególności: 2.1ust. wojny (wypowiedziane lub nie) 1, zobowiązana jest, niezwłocznie po jej zaistnieniu oraz inne działania zbrojnepo powzięciu wiadomości o wpływie przeszkody na swoją zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, inwazjezawiadomić w najbliższym możliwym terminie drugą Stronę o zaistnieniu przeszkody i jej wpływie na swoją zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Do dokonania zawiadomienia Strona zobowiązana jest również w razie ustąpienia przeszkody, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2o której mowa w ust. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii1. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąPrzyczyna zwolnienia wymieniona w ust. 1 jest skuteczna od momentu zaistnienia wydarzenia. Strona, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastktóra nie zawiadomi o wydarzeniu jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, nie później jednak niż których można było uniknąć w ciągu 3 dniprzypadku terminowego zawiadomienia. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniePrzyczyna zwolnienia od odpowiedzialności wymieniona w ust. 1 zwalnia Stronę nie wywiązującą się z obowiązku zapłaty odszkodowania, jego kar umownych oraz innych odszkodowań tak długo, jak utrzymują się przyczyny wyłączenia odpowiedzialności oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw proporcji do stopnia, w jakim istnienie tych przyczyn realnie uniemożliwia realizację zobowiązań Strony w pełnym zakresie przewidzianym Umową. 5. StronaPrzyczyna zwolnienia od odpowiedzialności wymieniona w ust. 1 przedłuża termin realizacji Umowy o okres, przez jaki wykonywanie przedmiotu Umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej, tym samym wyłączając, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, prawo drugiej Strony do odstąpienia od Umowy. Przy określaniu uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Strony nie wykonującej świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz zainteresowanie drugiej Strony otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na kontynuację wykonania przez Xxxxxx, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu je przerwała, druga Strona może zawiesić wykonanie swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzobowiązań. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7Jeżeli przyczyna zwolnienia wymieniona w ust. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie 1 trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumieniaokres trzech miesięcy, to każda ze Stron ma posiada prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowyrozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 18.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Ani Usługodawca, ani Użytkownik nie odpowiadają za opóźnienie, niewykonanie lub zdarzenianiewłaściwe wykonanie zobowiązania, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy nastąpiło w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychwyniku zdarzenia będącego siłą wyższą. 28.2. Za Przez siłę wyższą uznaje rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojna, inwazjeatak terrorystyczny, działania wrogów zewnętrznychstrajki, mobilizacjezarządzenia władz, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychkatastrofalne warunki pogodowe, ze spalania paliwa jądrowegopożar, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemiepidemia/pandemia, powódź, pożar blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiibudynków, itp. 38.3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastktóra uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu terminie 3 dnidni od jej wystąpienia, drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Niepoinformowanie o wystąpieniu siły wyższej we wskazanym powyżej terminie skutkuje brakiem możliwości powoływania się na tą okoliczność, a w konsekwencji skorzystania z uprawnień wynikających z § 8. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym x.xx. od właściwego organu administracji publicznej, IMGW itp. 48.4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieJeżeli siła wyższa, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Stronabędzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron nie może żądać odszkodowaniadalszych zobowiązań, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódoprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług . 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 212.1. Za siłę wyższą uznaje się w szczególnościmożna uznać zdarzenie: 2.1. wojny a. pochodzące z otoczenia (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embargazewnętrzne), 2.2b. będące niemożliwe do przewidzenia, na które nie jesteśmy przygotowani i które posiada nadzwyczajny charakter, c. którego skutkom nie możemy zapobiec korzystając z obecnego stanu wiedzy oraz najnowszej technologii. 12.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychW przypadku zaistnienia siły wyższej, ze spalania paliwa jądrowegoto jest zdarzeń takich jak: strajk, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwojna, rebeliapożar, rewolucjapowszechna mobilizacja wojskowa, powstanie, przewrót wojskowy rekwizycje, zamach stanu, embargo, klęski żywiołowe, niecodzienne zachowania społeczności, takich jak np. strajki generalne, ogólnokrajowe manifestacje czy zamieszki i inne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, termin wykonania umowy określony w § 5 zostanie przedłużony o czas trwania siły wyższej i jej bezpośrednich następstw, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy. W przypadku, gdy zdarzenia siły wyższej będą trwać dłużej niż 1 miesiąc, strony zobowiązują się zawrzeć porozumienie określające dalsze zasady realizacji umowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiizasady jej rozwiązania. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 412.3. Strona informująca powołująca się na zdarzenie siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą stronę na piśmie o fakcie zaistnienia lub ustania takiego zdarzenia, dołączając do zawiadomienia uzasadnienie wpływu działania siły wyższej na przebieg realizacji niniejszej umowy oraz jeśli jest to możliwe - potwierdzenie o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieodpowiednich urzędów. Brak takiego zawiadomienia drugiej strony powyżej 7 dni roboczych od zaistnienia lub zakończenia okoliczności siły wyższej, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowypozbawia stronę dotkniętą pojawieniem się ww. okoliczności, możliwości powoływania się na nie w przyszłości. 512.4. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem W przypadku wystąpienia siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron strony nie może żądać odszkodowanianaliczają kar umownych określonych w §11, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania wyjątkiem kar należnych w okresie przed wystąpieniem siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowypo jej zakonczeniu.

Siła wyższa. 113.1. Siła wyższa oznacza Okoliczności takie przypadki lub jak siła wyższa, działania organów państwowych oraz inne zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćusunąć lub uniknąć bądź im zapobiec, a tj. okoliczności, na które zaistnieją po wejściu strona umowy nie ma wpływu, uważane są za niemożność wypełnienia zobowiązań umownych, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Brak materiału na światowym rynku stali lub wełny mineralnej oraz opóźnienie dostawcy uważane są za siłę wyższą. 13.2. Jeśli wypełnienie zobowiązań umownych staje się trudne lub niemożliwe ze względu na takie okoliczności, odpowiedzialność przestaje obowiązywać na czas, w życie i staną się przeszkodą w realizacji którym realizacja umowy jest trudna lub niemożliwa, jeśli okoliczności tych nie można było przewidzieć, usunąć lub uniknąć ich. W okresie tym wymienione powyżej okoliczności zwalniają stronę umowy z wypełnienia zobowiązań oraz z odpowiedzialności za szko- dy spowodowane niewypełnieniem zobowiązań umownych. 213.3. Za siłę wyższą uznaje Strona umowy, która zgłasza swoją niemożność wypełnienia umowy, zobowiązana jest udowodnić wystąpi- enie takich okoliczności, które zwalniają ją z odpowiedzialności. Strona ta poinformuje drugą stronę umowy niezwłocznie po tym, gdy dowie się w szczególności: 2.1o takich okolicznościach. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneW taki sam sposób strona powiadomi drugą stronę umowy o zakończeniu występowania okoliczności, inwazjektóre spowodowały niemożność realizacji umowy. Jeśli druga strona umowy nie zostanie odpowiednio i terminowo poinformowana, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiistrona powołująca się na niemożność wypełnienia umowy jest odpowiedzialna za wyrządzone szkody. 313.4. Wystąpienie Brak możliwości wypełnienia umowy zgodnie z tym postanowieniem określa się zgodnie z ważnymi prze- pisami prawa i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dnipraktyką sądowniczą. 413.5. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieJeśli czas trwania takich okoliczności przekracza 6 miesięcy, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji UmowySprzedający i Nabywca porozumieją się co do zmiany lub unieważnienia umowy bądź zamówienia. 513.6. StronaSprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypełnieniu lub za niewypełnienie zobowiązań związanych ze stosunkiem umownym, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań jeśli wynika to z przyczyn będących poza jego kontrolą oraz ma mie- jsce bez jego winy lub dotrzymania terminu zaniedbania, łącznie z brakiem możliwości wykonania swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie zgodnie z umową przez dostawców, podwykonawców i / lub jego skutkiprzewoźników Sprzedającego, pod warunkiem, że Sprzeda- jący niezwłocznie powiadomi o tym Nabywcę na piśmie, podając szczegóły dotyczące przyczyn. Termin realizacji wzajemnych Terminy wypełnienia zobowiązań będzie stosownie przedłużony ulegają przedłużeniu o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychstracony ze względu na wystąpienie takich przyczyn, jeśli strony nadal wyrażają zainteresowanie. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie Za przypadki lub zdarzeniasiły wyższej, które są poza kontrolą uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćpo zawarciu niniejszej Umowy, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji którym Strona Umowy nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, w szczególności takich jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, epidemia lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. W przypadkach określonych powyżej Strona, której dotyczy wystąpienie siły wyższej, powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie jednego tygodnia od chwili, gdy dokonanie takiego powiadomienia stanie się możliwe. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneStrony oświadczają, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, iż nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu stanowi siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniew rozumieniu zapisu ust. 1 stan epidemii obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2 oraz że są świadome obecnych ograniczeń i sytuacji rynkowej, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowydeklarując zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z umowy w zaistniałych, jak i mogących powstać szczególnych okolicznościach, obejmujących np. ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy państwami, konieczność poddania się kwarantannie po odbytej podróży lub styczności z osobą zakażoną, wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osób z zespołu wykonującego umowę, utrudnienia w zaopatrzeniu i dostawach, konieczność organizowania pracy w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nadzwyczajnych procedur prewencyjno- ochronnych obowiązujących w JSW S.A. KWK ”Budryk”. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki wszelkie zdarzenia lub zdarzeniaokoliczności nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, które są poza kontrolą w sposób istotny i nie są zawinione przez żadną ze Stronnegatywny mogą wpłynąć na wywiązywanie się Stron z obowiązków wynikających z Umowy, których nie można przewidzieć ani uniknąćw szczególności: klęski żywiołowe, a które zaistnieją po wejściu umowy katastrofy, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, embarga, zakłócenia w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychobrocie towarowym wywołane zastosowaniem środków zapobiegawczych przed aktami terrorystycznymi, itp. 2. Za siłę wyższą uznaje Strony nie będą odpowiedzialne wobec siebie lub uznane za naruszające postanowienia Umowy w związku z nie wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań lub z opóźnieniem w szczególności: 2.1ich wykonaniu, jeżeli było to spowodowane wyłącznie działaniem siły wyższej, pod warunkiem, że Strona, która nie wywiązuje się z zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, najdalej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od wystąpienia takich okoliczności przedstawi drugiej Stronie pisemne zawiadomienie o zaistnieniu przypadku siły wyższej, łącznie z przewidywanym okresem oddziaływania siły wyższej i spodziewanego jej wpływu na wywiązywanie się tej Strony z jej obowiązków wynikających z Umowy. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność Zwolnienie od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiodpowiedzialności jest skuteczne od momentu zaistnienia siły wyższej. 3. Wystąpienie W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, Xxxxxx zobowiązują się niezwłocznie podjąć wszelkie, rozsądne starania w celu naprawy powstałych szkód i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4zminimalizowania strat wynikłych wskutek działania siły wyższej. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu Terminy wykonania przez Xxxxxx swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony umownych ulegają przedłużeniu o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychsiły wyższej. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. 1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,; 2.2. 2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, ; 3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,; 2.3. 4) trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze),; 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego 5) pandemie, epidemie, bądź zagrożenie pandemią lub stanu epidemiiepidemią- ogłoszone przez stosowne władze. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowyUmowy ze skutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. 18.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Siłę wyższą należy rozumieć jako okoliczności siły nie do pokonania, w tym wojny, blokady, bunty, masowe zamieszki, epidemie, osuwiska, trzęsienia ziemi, błyskawice, zamieszki cywilne lub zdarzeniaich zagrożenie, które są wybuchy pozostające poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia i nie są zawinione niemożliwe do przezwyciężenia przez żadną którąkolwiek ze Stron, których przy dołożeniu należytych starań. Siły wyższej nie można przewidzieć ani uniknąćstanowią zdarzenia dotyczące tylko jednej ze Stron, a które zaistnieją po wejściu takie jak np. przerwy w dostawie energii, awarie, wypadki drogowe, niewykonanie umowy przez podwykonawców. Obostrzenia i ograniczenia wprowadzone w życie i staną się przeszkodą związku z epidemią COVID–19, skutki działań zbrojnych prowadzonych na terenie Ukrainy, jak również inne nietypowe zdarzenia zewnętrzne mogą stanowić siłę wyższą wyłącznie w realizacji zobowiązań umownychzakresie, w jakim Strony nie wiedziały lub nie miały możliwości ich przewidzenia w momencie zawierania Umowy, ustalania harmonogramu odbioru lub dodatkowych Zamówień. 28.2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu W przypadku zaistnienia siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieuniemożliwiającej wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, celem podjęcia działań zmierzających do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowynajpełniejszego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pomimo zaistnienia siły wyższej. W sytuacji realizacji ww. obowiązku w czasie trwania siły wyższej Umowa lub poszczególna Umowa Jednostkowa lub Zamówienie może być czasowo nierealizowane, natomiast niezwłocznie po zakończeniu istnienia stanu siły wyższej, każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powrócić do realizacji swoich zobowiązań zgodnie z Umową. 8.3. Samo utrudnienie w wykonaniu zobowiązania lub sama utrata albo sama częściowa utrata opłacalności wykonania zobowiązania nie są okolicznością uzasadniającą powoływanie się przez Stronę na siłę wyższą lub ograniczenie odpowiedzialności Strony, nawet jeśli to utrudnienie lub utrata opłacalności pozostają w związku ze zdarzeniem stanowiącym siłę wyższą. 8.4. Wyłącza się stosowanie art. 357(1) kodeksu cywilnego.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaStrony uzgadniają, które są poza kontrolą i iż żadna z nich nie są zawinione przez żadną ze będzie odpowiedzialna względem drugiej Strony, w przypadku, gdy do wykonania Umowy nie dojdzie na skutek okoliczności tzw. „siły wyższej”, tj. zdarzeń nagłych, zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie można przewidzieć było przeciwdziałać, ani uniknąćim zapobiec, a mających wpływ na niewykonanie Umowy - w szczególności: klęski żywiołowe, żałoba narodowa, pożar, powódź, objęcie WCK kwarantanną lub ograniczenie, zamknięcie funkcjonowania ośrodków kultury, wprowadzenie przez właściwe władze zakazów związanych z wirusem COVID-19, które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychuniemożliwią prowadzenie zajęć. 2. Za siłę wyższą uznaje się Wykonawca oświadcza, że w szczególności: 2.1razie braku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym - z uwagi na epidemię wirusa COVID-19 – ma możliwość techniczną i organizacyjną do kontynuowania zajęć w trybie online. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneW przypadku prowadzenia zajęć w trybie online, inwazjeStrony odrębnie uzgodnią warunki organizacyjne, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiina jakich zajęcia będą kontynuowane. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących Jeżeli z uwagi na siłę wyższąwyższą nie będzie możliwości kontynuowania zajęć ani w formie stacjonarnej ani w formie online - Umowa ulega zawieszeniu lub rozwiązaniu – w zależności od charakteru siły wyższej. W przypadku rozwiązania Umowy, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrony rozliczą zajęcia, nie później jednak niż w ciągu 3 dniktóre się odbyły. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 111.1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej. 11.2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do INSTAL PROJEKT, jak i do Klienta i któremu to zdarzeniu i jego skutkom Strony nie mogły się przeciwstawić działając z należytą starannością, w s z c z e g ó l n o ś c i: poważne awarie zakładu produkcyjnego, strajki pracownicze, strajki generalne, walki wewnętrzne w kraju, epidemie, trzęsienia ziemi, powodzie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, konieczność dostosowania się do zarządzeń władz publicznych, aktów prawnych i innych przepisów prawa, których Strony obiektywnie nie mogą przezwyciężyć wykorzystując własne środki i uprawnienia. 11.3. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaw rozumieniu nadanym jej w pkt. 11.2. dotyczy również dostawców i podwykonawców INSTAL PROJEKT, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychtym dostawców mediów. 211.4. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o O zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieXxxxxx zawiadomią się niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem kiedy działanie siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia3 miesiące, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym wysyłając oświadczenia na adres rejestrowy drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowyStrony.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: a) na którą którakolwiek ze Stron nie ma wpływu oraz b) której, Xxxxxx nie mogły uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako siła wyższa traktowane będą w szczególności takie przypadki zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, pandemia, skażenie chemiczne lub zdarzeniainne katastrofy naturalne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są poza kontrolą i nie są zawinione skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji Xxxxxx zobowiązań umownych. 23. Za Strony, za siłę wyższą uznaje się uznają również ograniczenia wprowadzone przed rozpoczęciem trwania Umowy bądź w szczególności: 2.1. wojny trakcie jej trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SARS-CoV-2 (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnezwanej dalej „COVID-19”), inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniszczególności wydanie aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Strona informująca o zaistnieniu Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest zobowiązana określić zdarzenienajpóźniej w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla pod rygorem nie uwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe, całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 5. StronaW wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem świadczenia usług / dostaw / prac, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychWykonawca poniesie koszty zabezpieczenia prac dotychczas zrealizowanych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: a) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów robót, b) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.wyposażenia,

Siła wyższa. 19.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychnienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem Siły Wyższej. 29.2. Wystąpienie Siły Wyższej oraz jej wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę. 9.3. Za siłę wyższą uznaje Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie chwili zawarcia Umowy i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą na które żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniabędzie miała wpływu, rekompensaty w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, wypadek, decyzje organów władzy państwowej lub udziału jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w naprawie szkódwyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych, klęska żywiołowa. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w terminie realizacji Zamówienia. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. 89.4. Czas trwania siły wyższej Ta ze Stron, która nie jest czasem zawieszenia Umowyw stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do: 9.4.1 niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia; 9.4.2 przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów. 9.5. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Usługi wykonane do daty wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowyUmowie.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychUmownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. 1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,; 2.2. 2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych radioak- tywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, ; 3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,; 2.3. 4) trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne sto- sowne władze),; 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii5) następstwa działań podjętych przez organy władzy publicznej w bezpośrednim celu przeciwdziałania COVID-19 i polegających na zamknięciu zakładów produk- cyjnych, ograniczeniu przepływu towarów i usług. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę spowodowanych siłą wyższą, zakomunikowane zostanie drugiej Stronie drugiej natychmiastniezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej Strony we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, a także udokumentować wpływ siły wyższej na realizację Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania zminimal- izowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 76. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 87. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowyUmowy w niezrealizowanej części.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaOdpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań określonych w Umowie jest wyłączona, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychjeżeli niewykonanie to jest bezpośrednio spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje Xxxx Wyższą uważa się pozostające poza kontrolą Stron wydarzenia, które uniemożliwiają Stronie wykonanie jej zobowiązań lub czynią ich wykonanie bezprzedmiotowym. Do wydarzeń tych zalicza się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz szczególności katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, konfiskaty i inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiakty władzy państwowej. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąNie będą uważane za wypadki Siły Wyższej: 1) wydarzenia spowodowane przez niedbalstwo lub umyślne zaniechania/działania Strony lub Stron, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastich Podwykonawców, dostawców, agentów, kooperantów lub pracowników, 2) warunki atmosferyczne, które mogły być przewidziane przez Stronę lub Podwykonawców, 3) brak wystarczających środków finansowych lub technicznych na realizację Przedmiotu Umowy, 4) strajki załogi Wykonawcy lub Zamawiającego, 5) zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, które nie później jednak niż w ciągu 3 dnima bezpośredniego wpływu na Przedmiot Umowy. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej powołująca się na Siłę Wyższą jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowydo niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania Wykonawca niezależnie od prawa do przedłużenia terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin umownego realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony zadania o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychwystępowania Siły Wyższej, zobowiązany jest po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem Siły Wyższej, dołożyć wszelkich starań do nadrobienia zaległości powstałych w wyniku Siły Wyższej. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania W przypadku trwania Siły Wyższej powyżej ………………… (….) dni Strony przystąpią do rozmów celem ustalenia nowych warunków realizacji Umowy lub jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwerozwiązania. 7. Za opóźnienia wynikłe Strony przyjmują do wiadomości, że w czasie realizacji umowy w Polsce i na Świecie panuje epidemia COVID-19. Wszelkie zdarzenia które mają mieć charakter Siły Wyższej, a będą powiązane z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w/w naprawie szkódokolicznością muszą mieć charakter nagły i niedający się przewidzieć. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług w postaci emisji materiałów reklamowych na nośnikach reklamy, które są jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą i od niego niezależnych, w tym w szczególności, choć nie są zawinione przez żadną ze Stronwyłącznie: aktów, których nie można przewidzieć ani uniknąćdecyzji instytucji rządowych, a które zaistnieją po wejściu umowy samorządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, awarii systemów nadawczych, awarii lub przerw w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychdostawach prądu. 2. Za siłę wyższą uznaje Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług w postaci emisji materiałów reklamowych przypadku celowego lub przypadkowego uszkodzenia ekranów multimedialnych lub ich podpór, zasłonięcia przedpola ekranów multimedialnych na skutek działań podjętych przez właściciela drogi publicznej lub organy administracji państwowej lub samorządowej a także innych przejawów siły wyższej. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne mające wpływ na przepustowość trasy w obrębie której znajduje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.ekrany multimedialne 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, Zleceniobiorca nie później jednak niż ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług w ciągu 3 dni.postaci emisji materiałów reklamowych na ekranach w kinie „Multikino” powstałych w skutek działań podjętych przez zarządzających kinem „Multikino” 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieZleceniodawca oświadcza, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyże zapoznał się z powyższym i nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. 5. StronaW przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie o których mowa w pkt 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się zawiadomić o tym Zleceniodawcę i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji spotu, albo też zwrócić Zleceniodawcy przekazane przez niego środki proporcjonalnie do zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Zleceniobiorcy z przyczyn o których mowa w pkt1. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na realizację zobowiązań, których nie można przewidzieć i których skutkom nie można zapobiec mimo zachowania należytej staranności, czyli okoliczności Siły Wyższej, terminy realizacji zobowiązań Stron Umowy ulegają przedłużeniu o okres jej trwania oraz czas niezbędny do usunięcia jej skutków. 2. Jako Siła wyższa oznacza takie przypadki Wyższa traktowane są w szczególności: a. strajki lub zdarzeniainne formy protestu, które są poza kontrolą i nie są zawinione wywołane przez żadną ze osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub osoby trzecie; b. pożar, c. powódź, d. nieszczęśliwe wypadki o zasięgu powszechnym oraz inne katastrofalne wydarzenia, w tym anomalia pogodowe trwające dłużej niż 3 dni. 3. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćwykonywać, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniulegają zawieszeniu. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowynarażona na kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niewykonania obowiązków umownych. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Każda ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódjest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są zdarzenie występujące poza kontrolą i nie są zawinione Strony, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez żadną jedną ze Stronstron jej zobowiązań wynikających z Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, których nie można przewidzieć ani uniknąćzamieszki, a które zaistnieją po wejściu umowy ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychodnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneJeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej skutków zaistnieniu i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweprzyczynach. 73. Za opóźnienia wynikłe Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Stron wynikających z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. 4. Żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniabędzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. Niewykonanie zobowiązań przez jedną ze stron z powodu siły wyższej, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódzwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub zdarzenia, które są nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez „siłę wyższą” rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną każdej ze Stron, których nie można mogły one przewidzieć ani uniknąćim zapobiec, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychzakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 2. Za siłę wyższą uznaje W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni10 dni roboczych, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 3. Jeżeli siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 21 dni roboczych lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 4. Strona informująca o zaistnieniu Okres występowania następstw siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowyusług określonych w Umowie. 5. StronaJeśli siła wyższa uniemożliwi realizację któregoś etapu prac lub całości Zadania, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie rozliczeniu i / lub jego skutkiwynagrodzeniu podlegają tylko etapy zrealizowane. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe Związana z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.nimi część dokumentacji musi zostać przekazana

Siła wyższa. 128.1. Użyte w Umowie określenie „Siła wyższa Wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzeniazewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stronwystąpiło po zawarciu Umowy, których uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można przewidzieć zapobiec ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychprzeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 228.1.1. Za siłę wyższą uznaje się klęski żywiołowe, w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. tym: trzęsienie ziemi, powódźhuragan, pożar powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 28.1.2. akty władzy państwowej, w tym: xxxx xxxxxxx, stan wyjątkowy, itd.; 28.1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 28.1.4. strajki powszechne lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiZa okoliczność Siły Wyższej na gruncie Umowy nie będzie traktowany stan epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej i związane z nim skutki, o ile nie wiążą się z koniecznością zakończenia całkowicie działalności Najemcy, w tym w drodze decyzji właściwych organów publicznych. 328.2. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąJeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniewydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, jego przyczyny z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz konsekwencje dla realizacji wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. 528.3. StronaStrony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało w takim zakresie, w jakim zostało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychspowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. 628.4. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Negocjacje, o których mowa w Artykule 28.3. zdanie 2 OWU, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 90 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweokreślą inną datę zakończenia negocjacji. 728.5. Za opóźnienia wynikłe W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódArtykule 28. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychokoliczności traktowane jako siła wyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastw jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie Umowy w zakresie, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychjakim wynika to z „Siły Wyższej”. 2. Za siłę wyższą uznaje Przez „Siłę Wyższą” należy rozumieć okoliczność lub zdarzenie zewnętrzne, na którego zaistnienie Strona nie miała wpływu i któremu nie mogła zapobiec lub którego nie mogła przewidzieć, działając przy dołożeniu należytej staranności, które uniemożliwia lub istotne ogranicza tej Stronie, w całości lub w części, należyte wykonywanie jej obowiązków. Do Zdarzenia „Siły Wyższej” zalicza się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) szczególności trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie oraz inne działania zbrojne, inwazjeich skutki, działania wrogów zewnętrznychorganów administracji, mobilizacjejeżeli nie wynikają one z zachowania Strony, rekwizycje która powołuje się na Siłę Wyższą, zmianę przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Umowy lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychna świadczenia Stron, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiktóra wystąpi po zawarciu Umowy. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW przypadku, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastgdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „Siły Wyższej” zobowiązana jest poinformować o tym drugą Stronę w formie pisemnej, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie do 7 dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku „Siły Wyższej” Strony podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania „Siły Wyższej” na wykonanie Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności Siły Wyższej. W przypadku Zleceniodawcy Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaWyższa w rozumieniu Umowy odnosi się także do zdarzeń, które są poza kontrolą zaistniały Punkcie załadunku lub Punkcie rozładunku i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychma wpływ na realizację Umowy. 2. Za siłę wyższą uznaje się Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Strony, uniemożliwiające wykonanie Umowy w szczególności: 2.1całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są wyłącznie: wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje mobilizacja lub embarga, 2.2. , promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów opadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych radioaktywnych, toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych lub ich nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub wojskowy, cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódźbunt, pożar rozruchy lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego zamieszki, strajki, katastrofy górnicze i nieprzewidziane zmiany warunków górniczo- geologicznych, katastrofy w ruchu kolejowym, jak również długotrwałe awarie urządzeń Zleceniodawcy lub stanu epidemiiKWK Xxxxxxxx Xxxxxx. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąW przypadku zaistnienia Siły Wyższej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona bezpośrednio nią dotknięta, nie później jednak niż niezwłocznie powiadomi o tym fakcie w ciągu 3 dniformie pisemnej drugą Stronę. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie Jeśli przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 90 dni 7 dni, Strony zgodnie uznają, że wzajemne zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie zostają w takim przypadku zawieszone i jeżeli nie osiągnięto w Strona dotknięta skutkami działania Siły Wyższej jest zwolniona z obowiązku świadczenia bądź odbioru usług na czas trwania tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowySiły Wyższej bądź jej skutków.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 3 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 12.

Siła wyższa. 119.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Sprzedający ani Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub zdarzeniaw części zobowiązań wynikających z Zamówienia, które są poza kontrolą Umowy Sprzedaży i nie są zawinione Umowy ramowej (o ile została zawarta przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychstrony) jeżeli niewykonanie to nastąpiło na skutek działania siły wyższej. 219.2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zewnętrzne okoliczności lub zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy Sprzedaży (i/lub Umowy ramowej o ile została zawarta przez Strony), niezależne od woli Stron i których powstaniu żadna ze Stron nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uznaje się uważa między innymi: wojny, katastrofy naturalne, klęski żywiołowe, oraz akty organów władzy i administracji państwowej. Strony ustalają, iż strajk w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, przedsiębiorstwie którejkolwiek ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiStron nie stanowi przypadku siły wyższej. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 619.3. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania zobowiązana do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowytym fakcie drugiej Strony informując jednocześnie o przyczynach niemożności wykonania zobowiązania i przewidywanym czasie ich trwania. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu wykonania Umowy sprzedaży (i Umowy ramowej jeżeli została zawarta przez Strony).

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Odpowiedzialność za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Umowie jest wyłączona, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychjeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie to jest bezpośrednio spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej. 2. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Stron. Za siłę wyższą uznaje się wypadki Siły Wyższej uważane będą w szczególnościszczególności następujące wydarzenia: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnea. działanie żywiołów, inwazjepowódź, działania wrogów zewnętrznychwypadek, mobilizacjepożar, rekwizycje lub embargawybuch, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychb. wojna, ze spalania paliwa jądrowegogroźba wojny, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówdziałanie terrorystyczne, mobilizacja, zamieszki, rebelia, rewolucjasabotaż, powstanie, przewrót wojskowy niepokój społeczny lub cywilny lub wojna domowarekwizycja, 2.3. trzęsienie ziemix. xxxxxx, powódź, pożar lokauty lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze)handlowe lub przemysłowe spory, w których biorą udział pracownicy Zamawiającego, 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego d. awarie techniczne podstawowych instalacji Zamawiającego wpływające na pracę całego zakładu Zamawiającego, e. awarie techniczne zakładu Zamawiającego mogące zagrażać życiu lub stanu epidemiizdrowiu osób realizujących Przedmiot Umowy. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąStrona powołująca się na Siłę Wyższą jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastnajpóźniej do 5 dni od jej wystąpienia, nie później jednak niż w ciągu 3 dnijak również do udokumentowania jej przyczyny. 4. Strona informująca o zaistnieniu Ustanie siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowypowinno zostać zgłoszone drugiej Stronie niezwłocznie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania Wykonawca niezależnie od prawa do przedłużenia terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin umownego realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony zadania o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychwystępowania Siły Wyższej, zobowiązany jest po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem Siły Wyższej, dołożyć wszelkich starań do nadrobienia zaległości powstałych w wyniku Siły Wyższej. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania W przypadku trwania Siły Wyższej powyżej 4 tygodni Strony przystąpią do rozmów celem ustalenia nowych warunków Umowy lub jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwerozwiązania. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaOdpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Umowie jest wyłączona, rekompensaty jeżeli niewykonanie lub udziału nienależyte wykonanie to jest spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej nawet, gdy Siła Wyższa występowała już w naprawie szkódmomencie podpisania niniejszej Umowy, np pandemia wywołana Covid-19. Ponadto Xxxxxx oświadczają, że będą realizować swoje działania w sposób lojalny i nawet w przypadku gdy okoliczności spełniające przesłanki Siły Wyższej wystąpią w czasie trwania Umowy będą wspólnie dążyć do realizacji Umowy i kontynuowania Prac. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Strony nie ponoszą odpowiedzialności, za niewykonanie lub zdarzenia, które są nienależyte wykonanie postanowień umowy będące następstwem okoliczności pozostających poza kontrolą strony, tj. okoliczności, o których Strona nie wiedziała i nie są zawinione mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności (siła wyższa), takich jak: zmiana przepisów prawa, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez żadną ze Stronorgany administracji publicznej, których nie można przewidzieć ani uniknąćwojny, zamieszki, blokady dróg, strajki, klęski żywiołowe (powodzie, huragany, susze, pożary, trzęsienia ziemi, itp.), a które zaistnieją po wejściu umowy także niekorzystne warunki pogodowe nie będące klęskami żywiołowymi, długotrwała choroba, uszkodzenia budynków inwentarskich w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychwyniku zdarzeń losowych, choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy lub część tego inwentarza lub upraw, wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego15. 2. Za siłę wyższą uznaje się W razie zaistnienia siły wyższej Xxxxxx ma prawo do wykonania swojego zobowiązania wynikającego z umowy, w szczególności: 2.1dłuższym rozsądnym terminie. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneStrona ma obowiązek poinformowania drugiej Strony niezwłocznie o tym fakcie, inwazjepodając przybliżony termin realizacji umowy wraz ze wskazaniem przyczyn braku możliwości działania. 14 Element obligatoryjny z art. 168 ust. 4 lit c ppkt iv rozporządzenia 1308/2013- szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności. Treść § 3 ust. 2-6 umowy stanowi klauzule umowne pomiędzy stronami. 15 Element obligatoryjny z art. 168 ust. 4 lit c ppkt vi rozporządzenia 1308/2013- przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej. Wskazany w projekcie katalog ma charakter otwarty, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiipowinien on być dostosowany do konkretnej umowy i ekwiwalentny dla obu Stron. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrony zobowiązują się do natychmiastowego, nie później jednak niż w ciągu 3 dniterminie …. dni od dnia kiedy stanie się to możliwe, powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu lub ustaniu zdarzeń będących siłą wyższą oraz zakresie szkody. 4. Strona informująca o zaistnieniu Strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż w terminie …. dni od kiedy stanie się to możliwe, przedłożenia stosownych dokumentów urzędowych lub innych dokumentów potwierdzających wystąpienie siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniewyższej, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw szczególności takich jak szacowanie oceny strat przeprowadzonych przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeniowego. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Jeżeli brak możliwości działania spowodowany siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniama charakter stały, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. 6. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, Strony drugiej powiadomienia obciąża obowiązek sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji dostaw wykonanych, w terminie … dni od daty złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowywypowiedzeniu umowy.

Siła wyższa. 15.1 Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których w momencie zawierania Umowy nie można było przewidzieć ani uniknąćoraz których wystąpieniu nie można było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, a które zaistnieją po wejściu umowy tj. w życie i staną się przeszkodą szczególności: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w realizacji zobowiązań umownych. 2związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji). Za siłę wyższą nie uznaje się w szczególności: 2.1przestojów spowodowanych przez spory między Odbiorcą a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub organizacją, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, np. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnestrajki, inwazjepikiety, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiitp. 3. Wystąpienie 5.2 Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniustąpieniu siły wyższej. 45.3 Strony ustalą nowe warunki wykonania Umowy uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. Strona informująca W przypadku, gdy działanie Siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż 60 dni, MMR Group Polska sp. z o. przysługuje uprawnienie do jednostronnego rozwiązania Umowy z zastosowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenierozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem wymaga zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej lub formy elektronicznej, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyopatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna 5.4 Żadnej ze Stron nie może żądać odszkodowania, będzie przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty lub udziału od drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą – w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto szczególności w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia oparciu o odstąpieniu od Umowy.przesłanki wskazane w pkt 5.3

Siła wyższa. 120.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaSiłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, które są poza kontrolą nagłe i nie są zawinione przez żadną ze Strondające się przewidzieć mające swe źródło poza Przedmiotem Umowy i Stronami Umowy, których którego skutkom nie można przewidzieć ani uniknąćzapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności Siłą Wyższą będą: 20.1.1. klęski żywiołowe, 20.1.2. akty Władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, a które zaistnieją po wejściu umowy stan wyjątkowy, wojna, rozruchy, nacjonalizacje, konfiskaty, 20.1.3. strajki generalne (w życie i staną się przeszkodą całym kraju) lub całych gałęziach przemysłu ogłoszone w realizacji zobowiązań umownychcałym kraju zgodnie z obowiązującym przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 220.1.4. Trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są uważane za Siłę Wyższą. 20.2. Za siłę wyższą uznaje się Siłę Wyższą nie będą uważane strajki umiejscowione w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane Zakładach Wykonawcy czy jego podwykonawcy/poddostawcy lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiZamawiającego. 320.3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, Fakt wystąpienia Siły Wyższej nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4zwalnia Stron z obowiązku wykonania Umowy. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla W tym przypadku termin realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychSiły Wyższej oraz jej bezpośrednich następstw, które uniemożliwiają danej Stronie wykonanie zobowiązań Umowy. 620.4. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków nie wywiązująca się z zobowiązań umownych z powodu Siły Wyższej, najdalej w ciągu 5 (pięciu) dni od wystąpienia zdarzenia lub okoliczności Siły Wyższej przedstawi drugiej Stronie pisemne zawiadomienie o takim zdarzeniu lub okoliczności. 20.5. Każda ze Stron będzie czynić starania w celu zmniejszenia strat i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to możliwew rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. W ciągu najdłużej 3 tygodni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 720.6. Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosowanego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej Powiadomienie o Odstąpieniu Od Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty Powiadomienia o Odstąpieniu Od Umowy, Siła Wyższa nadal się utrzymuje – Umowa jest zakończona. 20.7. Jeżeli Umowa zostanie zakończona z powodu Siły Wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo – finansowego rozliczenia Umowy. 20.8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 820.9. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowyKażda Strona będzie odpowiedzialna za własne straty spowodowane działaniem Siły Wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie zobowiązań umownych, które są poza kontrolą jeżeli jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej. Za siłę wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się wszelkie wydarzenia i nie są zawinione przez żadną okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćjakiejkolwiek osoby, za którą Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embargaa. pożar b. żywioły, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowac. wojny, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze)d. konflikty zbrojne, 2.4e. blokady, f. zakazy państwowe, g. obiektywna niemożliwość przekroczenia granicy, h. embarga itd. 2. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiW przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej. 3. Wystąpienie Strona, dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o rozpoczęciu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, zakończeniu ww. okoliczności nie później jednak niż w ciągu 3 dni5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieCertyfikaty, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowywydane przez Izbę Handlową w kraju Sprzedającego, są dostatecznym dowodem poświadczającym zaistnienie w/w nieprzewidzianych okoliczności. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 19.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i Żadna ze Stron nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność ponosi odpowiedzialności za niezależne od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły niej okoliczności Siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji mogące mieć wpływ na niewykonanie Umowy. 59.2. StronaStrona Umowy, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania Siły wyższej, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychustaniu działania Siły wyż- szej. 69.3. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na Siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 9.4. Strona dotknięta działaniem siły Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania Siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania Siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwena wykonanie Umowy. 79.5. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaW przypadku trwania Siły wyższej przez okres dłuższy niż 60 dni, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowyrozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku Stronom nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 10 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 5 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko Jeżeli Siła Wyższa, będzie to możliwetrwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 13.

Siła wyższa. 17.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej. 7.2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę. 7.3. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które są poza kontrolą i żadna ze Stron nie są zawinione przez żadną będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie. Gdy okres ten wynosi więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. 7.4. Ta ze Stron, których która nie można przewidzieć ani uniknąćjest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególnościzobowiązana będzie do: 2.17.4.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojneniezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, inwazjenie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia; 7.4.2. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, druga ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 terminie 7 dni. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej. 47.5. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz konsekwencje dla realizacji Umowybraku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Towary lub usługi wykonane do daty wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w Umowie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegoakty administracji państwowej, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówataki terrorystyczne, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko Jeżeli Siła Wyższa, będzie to możliwetrwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Strony postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 8.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniazdarzenie, które są jest poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i nie są zawinione przez żadną ze Stronktóre sprawia, których nie można przewidzieć ani uniknąćże wykonanie obowiązków jest niemożliwe oraz że wykonanie Umowy/Zamówienia jest niemożliwe w zaistniałych okolicznościach; do tego rodzaju okoliczności należą między innymi trzęsienia ziemi, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnepożar, inwazjeeksplozja, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemihuragan, powódź, pożar wojna, zamieszki, strajki, niepokoje społeczne, konfiskata lub inne klęski żywiołowe działania służb i organów państwowych oraz działania osób trzecich, które pozostają poza kontrolą Stron. oznacza urządzenia dostarczane przez Sprzedającego na podstawie Umowy/Zamówienia, których dokładna specyfikacja techniczno-cenowa została określona w ofercie Sprzedającego Umowie/Zamówieniu. oznacza NTT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ogłoszone 00-833), przy ulicy Siennej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez stosowne władzeSąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063801, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 952–18–51–834, oraz numerem BDO: 000107439, o wysokości kapitału zakładowego: 11 192 000,00 zł. oznaczają Sprzęt, Oprogramowanie i opcjonalnie ich Instalację, objęte wewnętrznym systemem kontroli obrotu Sprzedającego, z uwagi na ich znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa państwa, a także w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2000 Nr 119, poz. 1250, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 194), 2.4, przepisami Unii Europejskiej, Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza umowę pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na Dostawę Sprzętu/Oprogramowania/Usługi Serwisowe producenta i/lub stanu epidemii. 3Instalację, zawartą na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z OWS, stanowiącymi załącznik do Umowy, podpisaną przez należycie upoważnionych do reprezentacji przedstawicieli Stron. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.oznacza umowę pomiędzy Sprzedającym a Klientem znajdującą się pod adresem: Data Privacy and Protection (xxxxxx.xxx)

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia okoliczności określonych jako „siła wyższa” Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy nienależyte wy- konanie Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychokresie działania „siły wyższej”. 2. Pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Stron. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnewypadki „siły wyższej” uważane będą następujące wydarzenia: działanie żywiołów, inwazjepo- wódź, działania wrogów zewnętrznychwypadek, mobilizacjepożar, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychwybuch, ze spalania paliwa jądrowegowojna, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówgroźba wojny, rebeliamobilizacja, rewolucjazamieszki, strajk, rebe- lia, sabotaż, powstanie, przewrót wojskowy niepokój społeczny lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemirekwizycja, powódźstrajk, pożar lokauty lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego han- dlowe lub stanu epidemiiprzemysłowe spory, w których biorą udział pracownicy Stron. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąStrona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę Umowy pi- semnie, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dninajpóźniej do siedmiu dni od jej wystąpienia. 4. Strona informująca o zaistnieniu Ustanie „siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji wyższej” powinno być bezzwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy. 5. StronaW przypadku, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona gdyby okres działania siły wyższej trwał dłużej niż trzy miesiące, Strony ustalą wspólnie dalszy sposób postępowania w celu wywiązania się ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe wynikających z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 10 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 5 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Strony postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 12.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaStrony umowy zgodnie postanawiają, które są poza kontrolą i że nie są zawinione przez żadną ze Stronodpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychmogą uniknąć (siła wyższa). 2. Za siłę wyższą uznaje się Strona umowy, u której wniknęły utrudnienia w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne wykonaniu umowy wskutek działania zbrojnesiły wyższej, inwazje, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpienie i ustaniu działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiisiły wyższej. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniwyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 4. Strona informująca o zaistnieniu umowy, u której wniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyna wykonanie umowy. 5. StronaW związku z panującym stanem epidemiologicznym, która przekazała pisemne powiadomienie przypadku wprowadzenia obostrzeń w na terenie powiatów województwa wielkopolskiego, w szczególności Miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, użytkownik pakietu będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak miał możliwości rezygnacji z zamówionego pakietu z dniem wprowadzenia obostrzeń. W takim przypadku płatność za przedmiotowy pakiet sportowy będzie trwało to zdarzenie i / lub rozliczania proporcjonalnie do liczby dni jego skutkifunkcjonowania. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychKwota za niewykorzystane dni funkcjonowania pakietu zostanie umniejszona przy kolejnej fakturze albo zwrócona przez Wykonawcę na wskazane konto Zamawiającego. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweZa siłę wyższą nie można uznać niewywiązywania się przez Wykonawcę ze swoich obowiązków. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą tj. zdarzeniem nagłym, które zewnętrznym, nieprzewidywalnym i niezależnym od woli Stron powstałym po zawarciu Umowy, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stronw szczególności: a) Klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, sadź. b) Długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie można przewidzieć ani uniknąćzależy od żadnej ze Stron Umowy. c) Akty władzy państwowej, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychtym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itp. d) Działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru. e) Strajki powszechne, nie obejmujące personelu Stron. 2. Za siłę wyższą uznaje się Strona, która nie jest w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiistanie wykonać swoich zobowiązań z przyczyn stanowiących okoliczność siły wyższej niezwłocznie zawiadomi druga Stronę o takiej okoliczności i jej ustaniu. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu Jeżeli okoliczność siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa następstwa trwają dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia14 dni, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu może w terminie 7 dni od Umowydaty upływu wskazanego 14-dniowego terminu odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie zobowiązania spowodowane jest zdarzeniami zewnętrznymi, określanymi jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaWyższa. Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się zdarzenia nieprzewidziane przez Xxxxxx, które są poza kontrolą niezależne od nich, na których ujawnienie się i przebieg Strony nie są zawinione przez żadną ze Stronmają wpływu, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją zaistniałe po wejściu umowy w życie podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą stanowiące bezpośrednią i istotną przeszkodę w realizacji zobowiązań umownychUmowy, w szczególności takie jak: wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie. Zdarzenia o ograniczonym zasięgu i niewielkim wpływie na realizację Umowy nie stanowią przypadku Siły Wyższej, co nie wyklucza zastosowania innych postanowień niniejszej Umowy. 2. Za siłę wyższą uznaje Strona, która nie jest w stanie wywiązać się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie swoich zobowiązań wskutek zaistnienia siły wyższej i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż jej wpływie na realizację zobowiązań wynikających z Umowy powinna w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca 14 dni zawiadomić pisemnie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić takim fakcie, wykazując szczegółowo zdarzenie, jego przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji Umowy. Druga strona powinna być, również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Druga Strona, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem Siły Wyższej na należyte wykonanie Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 63. Strona dotknięta działaniem siły wyższej Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Xxxxxx powinny wspólnie zadecydować o losie Umowy. 71. Za opóźnienia wynikłe Wykonawca oświadcza, iż wszelkie powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy dokumenty nie będą stanowiły utworu w rozumieniu ustawy z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze Stron zm.) i przechodzą na własność Zamawiającego każdorazowo z dniem ich przekazania. Jeśli jednak w ramach wykonywania niniejszej Umowy powstanie utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa majątkowe przysługiwać będą Wykonawcy, Wykonawca z chwilą ich przekazania Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia przewidzianego w §5 ust.1 niniejszej Umowy: a) udziela nieodwołalnie zezwolenia na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych tych utworów, a także wyraża nieodwołalnie zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek tych utworów, jak i jej poszczególnych części składowych, jeżeli w wyniku tych przeróbek powstanie utwór zależny. Nadto Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, że nie może żądać odszkodowaniabędzie w przyszłości wykonywał autorskich praw osobistych chroniących integralność utworu stanowiącego przedmiot Umowy, rekompensaty a także nie będzie w przyszłości korzystał z prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, w szczególności nie będzie się sprzeciwiał łączeniu dokumentacji projektowej z innymi utworami. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie bezpośrednim twórcą utworu lub udziału utworów, zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnego oświadczenia bezpośrednich twórców o: (1) wyrażeniu przez wszystkich twórców (współtwórców) zgód i przyjęcie na siebie zobowiązań do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do utworów, oraz (2) upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania tych praw w naprawie szkódimieniu wszystkich twórców (współtwórców), w postaci prawa do integralności dzieł (czyli nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania), prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z dzieł, a także prawa do autorstwa, oraz (3) przyjęciu przez wszystkich twórców (współtwórców) zobowiązań do niedochodzenia od Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu zgód, o których mowa w niniejszym postanowieniu, bądź też z tytułu zagrożenia lub naruszenia ich autorskich praw osobistych, w tym między innymi w postaci prawa do integralności utworu, oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu - przy jednoczesnym oświadczeniu, iż dzieje się to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia od Zamawiającego; b) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tych utworów na polach eksploatacji znanych w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym x.xx.: (1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym x.xx. poprzez dyskietki, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne /w tym tzw. papier elektroniczny/), (2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (3) wprowadzanie do pamięci komputera, (4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie utworu w każdy sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (5) wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie, i innej sieci komputerowej, (6) wielokrotnej realizacji utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych; c) przenosi na Zamawiającego także własność wszystkich egzemplarzy utworów oraz nośników, na których utwory zostały zapisane. 82. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą, o której mowa w ust.1, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Xxxxxx, na co Zamawiający i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od UmowyWykonawca wyrażają zgodę.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu W przypadku wystąpienia siły wyższej czyniącej wykonanie postanowień umowy w życie i staną umówionym terminie obiektywnie niemożliwym do spełnienia, Strony, biorąc pod uwagę występujące szczególne okoliczności, ustalają nowy termin wykonania zobowiązania. Xxxxxx niezwłocznie informują się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownycho wystąpieniu siły wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje się Jeżeli złożone zamówienie straciło dla Przedsiębiorcy znaczenie ze względu na zmianę terminu jego realizacji z powodów, o których mowa w szczególności: 2.1ust. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne1., inwazjePrzedsiębiorca może odstąpić od umowy. Zapłata za towar dokonana przez Przedsiębiorcę przed wystąpieniem siły wyższej, działania wrogów zewnętrznychpowodującej utratę znaczenia zamówienia, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie zostaje zwrócona przez radioaktywność Studio Dago w wysokości odpowiadającej części niewykonanego zobowiązania na dzień odstąpienia od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiumowy. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniW czasie trwania siły wyższej zawieszeniu ulegają umowne terminy ustalone przez Strony. 4. Strona informująca o zaistnieniu Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu zaistnienia siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowywyższej. 5. StronaStudio Dago nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy za opóźnienia w wydaniu lub dostawie towaru, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań wynikłych z przyczyn leżących po stronie producenta zamówionego towaru, polegające w szczególności na niezależnych od Studio Dago przestojach produkcyjnych, brakach magazynowych, trudnościach transportowych lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychinnych utrudnieniach techniczno-organizacyjnych producenta. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 120.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których w momencie zawierania Umowy nie można było przewidzieć ani uniknąćoraz których wystąpieniu nie można było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, a które zaistnieją po wejściu umowy tj. w życie i staną się przeszkodą szczególności: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w realizacji zobowiązań umownych. 2związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji). Za siłę wyższą nie uznaje się w szczególności: 2.1przestojów spowodowanych przez spory między Wykonawcą a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub organizacją, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, np. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnestrajki, inwazjepikiety, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiitp. 320.2. Wystąpienie Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniustąpieniu siły wyższej. 420.3. Strona informująca Strony ustalą nowe warunki wykonania Zamówienia, uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. W przypadku, gdy działanie Siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż 60 dni. Stronom przysługuje uprawnienie do rozwiązania Zamówienia z zastosowaniem 2 - tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenierozwiązaniu Zamówienia za wypowiedzeniem wymaga zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej albo formy elektronicznej, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Żadnej ze Stron nie może żądać odszkodowania, będzie przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty lub udziału w naprawie szkódod drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub zdarzenianienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy spowodowane siłą wyższą - oddziaływania nieprzezwyciężonej siły, które są poza kontrolą i która nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąćzależy od woli stron, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji która miała bezpośredni wpływ na wypełnienie zobowiązań umownychStron. 2. Za siłę wyższą uznaje się działanie siły wyższej uznane jest zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych, na które Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane szczególności wystąpienie strajków, sporów zbiorowych, pożaru, zamieszek, aktów terroryzmu, konfliktu zbrojnego, stanu wojennego, klęski żywiołowej, a także warunków atmosferycznych wyłączających lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiznacznie utrudniających produkcję i transport Towarów. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, Bieg terminu wykonania Umowy ulega zawieszeniu do czasu ustąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub poważnie utrudniającej Sprzedającemu lub jego podwykonawcom wykonanie Umowy. W tym czasie Kupujący nie później jednak niż w ciągu 3 dnimoże odstąpić od Umowy. 4. Strona informująca o zaistnieniu która doznała trudności w wykonaniu Umowy z powodu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenieniezwłocznie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowynie później niż w terminie 3 dni powiadomić drugą stronę o zaistniałych okolicznościach. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona Każda ze zobowiązań stron jest zobowiązana powiadomić na piśmie drugą stronę o ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychutrudniających wykonanie Umowy w terminie 3 dni. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Jeżeli przeszkody w wykonaniu Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwez przyczyn wyżej określonych trwają dłużej niż 90 dni roboczych, Sprzedający może odstąpić od Umowy. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron Zaistnienie okoliczności siły wyższej nie może żądać odszkodowaniastanowi podstawy do żądania przez Kupującego zwrotu wpłaconych już zaliczek oraz do odmowy przez Kupującego zapłaty za towary (roboty, rekompensaty usługi, materiał), dostarczone lub udziału w naprawie szkódzrealizowane lub gotowe do wydania, przed ich zaistnieniem. 8. Czas trwania Zaistnienie okoliczności siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumieniastanowi podstawy do odmowy przez Sprzedającego wydania Towaru (materiału, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysurowca, części), opłaconego przed ich zaistnieniem.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegoakty administracji państwowej, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówataki terrorystyczne, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni kalendarzowych lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Strony postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniazdarzenie, które są jest poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i nie są zawinione przez żadną ze Stronktóre sprawia, których nie można przewidzieć ani uniknąćże wykonanie obowiązków jest niemożliwe oraz że wykonanie Umowy/Zamówienia jest niemożliwe w zaistniałych okolicznościach; do tego rodzaju okoliczności należą między innymi trzęsienia ziemi, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnepożar, inwazjeeksplozja, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemihuragan, powódź, pożar wojna, zamieszki, strajki, niepokoje społeczne, konfiskata lub inne klęski żywiołowe działania służb i organów państwowych oraz działania osób trzecich, które pozostają poza kontrolą Stron. oznacza urządzenia dostarczane przez Sprzedającego na podstawie Umowy/Zamówienia, których dokładna specyfikacja techniczno-cenowa została określona w ofercie Sprzedającego Umowie/Zamówieniu. oznacza NTT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ogłoszone 00-833), przy ulicy Siennej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez stosowne władzeSąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063801, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 952–18–51–834, oraz numerem BDO: 000107439, o wysokości kapitału zakładowego: 11 192 000,00 zł. oznaczają Sprzęt, Oprogramowanie i opcjonalnie ich Instalację, objęte wewnętrznym systemem kontroli obrotu Sprzedającego, z uwagi na ich znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa państwa, a także w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2000 Nr 119, poz. 1250, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 194), 2.4, przepisami Unii Europejskiej, Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza umowę pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na Dostawę Sprzętu/Oprogramowania/Usługi Serwisowe producenta i/lub stanu epidemii. 3Instalację, zawartą na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z OWS, stanowiącymi załącznik do Umowy, podpisaną przez należycie upoważnionych do reprezentacji przedstawicieli Stron. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.oznacza umowę pomiędzy Sprzedającym a Klientem znajdującą się pod adresem: LON_LIB1\25430975 (xxxxxx.xxx)

Siła wyższa. 11.1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaStrony mogą uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy wyłącznie w sytuacji, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Strongdy niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem siły wyższej. 1.2. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, których którego nie można przewidzieć ani uniknąćprzy zachowaniu należytej staranności, a które zaistnieją po wejściu umowy jest zewnętrzne zarówno w życie stosunku do Wykonawcy jak i staną w stosunku do Zamawiającego oraz od nich niezależne, któremu nie mogli się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2oni przeciwstawić działając z należytą starannością. Za W szczególności za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne działania zbrojnezdarzenia spowodowane siłami przyrody, inwazjestrajki, działania wrogów zewnętrznychwojskowe, mobilizacjeograniczenia eksportowe i importowe, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, awarie na usunięcie których nie ma wpływu którakolwiek ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiStron. 31.3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąObowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastbezzwłoczne, nie później jednak niż najpóźniej w ciągu 3 dni. 448 godzin, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku siły wyższej. Strona informująca o zaistnieniu Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego zmniejszenia skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem oddziaływania siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwena przedmiot umowy. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 110.1 Strony nie ponoszą̨ odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy, jeżeli powstało ono na skutek działania Siły Wyższej. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaJako przyczyny Siły Wyższej uznaje się te okoliczności, które są poza kontrolą powstały po podpisaniu Umowy z przyczyn niezależnych i nie są zawinione nieprzewidzianych przez żadną ze StronStrony, których nie można przewidzieć ani uniknąćw szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, wewnętrzne niepokoje (w tym blokady dróg), powodzie, pożary, trzęsienia ziemi i inne katastrofy, stany epidemii, ograniczenia lub zakazy określonej działalności ustanowione przez władze, utrudnienia lub opóźnienia w transporcie, przerwy w dostawach surowca, materiałów bazowych, szczególnie w krajach produkujących ropę̨ , a które zaistnieją po wejściu umowy także trudności w życie i staną się przeszkodą uzyskaniu niezbędnych zezwoleń́ lub decyzji władz, brak dostawy lub opóźnienia w realizacji zobowiązań umownychdostawach od poddostawców, zmiany w produkcji ze względu na rynkowe czynniki techniczne, jeżeli to utrudni lub uniemożliwi dostawę̨ . 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. 10.2 Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu na skutek Siły Wyższej nie może spełnić́ terminowo swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutkizobowiązań́, zobowiązana jest poinformować́ pisemnie drugą Stronę̨ o powstałych okolicznościach nie później niż̇ w ciągu 7 dni. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony W tym samym terminie Strona ta jest zobowiązana zawiadomić́ drugą Stronę̨ o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychustaniu okoliczności Siły Wyższej. Okoliczności Siły Wyższej powinny być́ potwierdzone przez Krajową Izbę̨ Gospodarczą. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe10.3 Natychmiast po ustaniu przeszkód związanych z Siłą Wyższą, Strony zobowiązują̨ się̨ do niezwłocznej dalszej realizacji postanowień́ umownych. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie postanowień Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie stanowi naruszenia obowiązków Strony wynikających z Umowy, o ile opóźnienie takie lub niewykonanie wynika z przyczyn niezależnych od Strony, w szczególności ze zdarzeń losowych, wojny, lub zmian w prawodawstwie wprowadzonych po dacie Umowy (dalej zwane “Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa”). 2. Za siłę wyższą uznaje Xxxx Wyższą nie uważa się opóźnień w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane wykonaniu lub nie) oraz inne działania zbrojneniewykonania postanowień Umowy przez Wykonawcę wynikłych z opóźnienia lub niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje dalszych podwykonawców i/lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiosoby trzecie. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąZa Siłę Wyższą nie uważa się opóźnień w wykonaniu lub niewykonaniu postanowień Umowy przez Wykonawcę wynikłych z wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastktóra pozwala na zdalne wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 2, nie później jednak niż będących przedmiotem realizacji Umowy. Niemniej jednak, w ciągu 3 dniprzypadku obowiązywania w dniu zawarcia Umowy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych, potwierdzić brak Zamawiającemu wpływu wprowadzonego stanu epidemii na wykonanie Umowy. 4. O wystąpieniu Siły Wyższej, jak również o ustaniu działania Siły Wyższej Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej będąca pod jej wpływem jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. Strona taka jest też zobowiązana dołożyć wszelkich starań dla realizacji Umowyzminimalizowania negatywnych skutków działania Siły Wyższej. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona Jeżeli Siła Wyższa trwa dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychskutkiem natychmiastowym. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Niezależnie od przyczyny, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek faktów niewykonywania, odmowy lub nienależytego wykonywania postanowień Umowy, Strony podejmą wszelkie możliwe z technicznego i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweorganizacyjnego punktu widzenia działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego oraz działań koniecznych do przywrócenia stanu zgodnego z Umową. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie przypadki jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, spory pracownicze (strajki), ograniczenia w zużyciu energii, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub zdarzeniabudynków oraz wadliwe lub opóźnione dostawy podwykonawców na skutek okoliczności wymienionych w tym punkcie. W przypadku wystąpienia siły wyższej Xxxxxx, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stronktóra uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną która powołuje się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychna siłę wyższą. 2. Za Jeżeli Zamawiający bądź Wykonawca powoła się na siłę wyższą uznaje się powinien niezwłocznie w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiformie pisemnej powiadomić drugą stronę o zaistnieniu takiej okoliczności. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż Pomimo wszystkich skutków ustalonych w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niniejszych OWDM każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony odstąpienia od umowy poprzez pisemne powiadomienie drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowystrony, jeżeli zaprzestanie wypełniania Umowy zgodnie z ust.1 trwa dłużej niż sześć miesięcy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy wyrażenie „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 10 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 5 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 11.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzeniaUmowy, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, tj. okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, których powstałych po podpisaniu Umowy i uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub w części, którym nie można przewidzieć ani uniknąćbyło zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a które zaistnieją wystąpiło po wejściu umowy zawarciu Umowy. Za siłę wyższą Strony uznają: wojnę, klęskę żywiołową, czy też akty władzy państwowej, samorządowej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją także nieprzewidziane, radykalne zmiany warunków górniczo – geologicznych. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome aktualnych ograniczeń związanych z zagrożeniem COVID – 19 i jej stanem, jak również działań wojennych w życie Ukrainie, w związku z czym Wykonawca oświadcza, że nie wpływają one w jakimkolwiek stopniu na możliwość wykonania Umowy w ustalonym terminie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychna zasadach ustalonych przez Strony. 2. Za siłę wyższą uznaje Strona, która zamierza powołać się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnena akt siły wyższej, inwazjezobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zjawisku siły wyższej, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyniniejszej Umowy oraz odpowiednio je dokumentując, nie później niż w terminie 2 dni od momentu wystąpienia siły wyższej. Strona powiadomiona zajmuje stanowisko w terminie 3 dni roboczych. Niezajęcie stanowiska w tym terminie Strony traktują, jako potwierdzenie wystąpienia zjawiska siły wyższej. 3. Obowiązek wzajemnego powiadomienia ciąży na Stronach również w sytuacji ustania okoliczności uznanych za siłę wyższą. 4. W terminie 2 tygodni od daty zajęcia stanowiska przez drugą Stronę, Strona powołująca się na niniejszą klauzulę zobowiązana jest, w wypadkach spornych, dostarczyć certyfikat potwierdzający wystąpienie zjawiska siły wyższej, wystawiony przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychNiedotrzymanie wyżej wymienionych warunków pozbawia prawa powoływania się na siłę wyższą. 6. Strona dotknięta działaniem Jeżeli okoliczność siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko trwać będzie to możliwe. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowanianieprzerwanie przez okres 60 dni, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania wówczas Strona otrzymująca zawiadomienie o wystąpieniu siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 może w ciągu 30 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumieniapo upływie powyższego terminu, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu odstąpić od UmowyUmowy bez ponoszenia jakichkolwiek kar.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychokoliczności traktowane jako siła wyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych subskrypcji licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 8.

Siła wyższa. 11.1. Za okoliczności siły wyższej (zwane dalej, każda z osobna „Siłą Wyższą”) rozumie się wszelkie zdarzenia i okoliczności, niezależne od woli Stron i będące czynnikiem zewnętrznym wobec takiej Strony dotkniętej zdarzeniem lub okolicznością, wpływające całkowicie lub też częściowo na realizację przedmiotu Zamówienia lub wykonanie któregokolwiek z obowiązków Strony, wynikających z Zamówienia, której Strona dotknięta takim zdarzeniem lub okolicznością, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogła przewidzieć, lub jeżeli takie zdarzenie było przewidywalne, to jego skutków nie można było uniknąć, przewidzieć ani im zapobiec. 11.2. Za Siłę Wyższą, pod warunkiem spełnienia opisanych w ust. 11. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki cech Siły Wyższej, uważane są w szczególności: katastrofy naturalne, pożary, wybuchy, wojny, przewroty, embarga, epidemie, strajki generalne, trzęsienia ziemi, nawałnice, powodzie, cyklony, huragany, trąby powietrzne, meteoryty lub zdarzeniainne klęski żywiołowe, zmiany przepisów prawa lub zarządzeń organów państwowych lub samorządowych. 11.3. Strony niniejszym oświadczają, że w razie przeszkód lub opóźnień w realizacji obowiązków Stron wynikających z Umowy, z powodu COVID-19 lub jego mutacji, które są poza kontrolą i powstały po dniu zawarcia Umowy, te przeszkody lub opóźnienia nie są zawinione będą uważane przez żadną ze StronStrony za Silę Wyższą, których nie można przewidzieć ani uniknąćza wyjątkiem ewentualnego nałożenia przez organy państwowe nowych obostrzeń wpływających bezpośrednio lub istotnie na możliwość realizacji przez Strony obowiązków wynikających z Umowy, a także za wyjątkiem wzrostu zachorowań na COVID-19 wśród pracowników, wykonawców lub podwykonawców SPRZEDAJĄCEGO. 11.4. Strony świadome są aktualnej sytuacji związanej z działaniami wojennymi, które zaistnieją po wejściu umowy w życie dniu 24.02.2022 r. rozpoczęły się w Ukrainie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań związku z tym niemożliwe w dniu złożenia Zamówienia do przewidzenia zdarzenia i okoliczności związane z opisanym powyżej konfliktem zbrojnym uznane mogą zostać za Siłę Wyższą, o ile takie zdarzenia i okoliczności będą posiadały opisane w ust. 11.1. cechy Siły Wyższej oraz będą miały bezpośredni lub istotny wpływ na realizację obowiązków umownych Strony. 11.5. Strony pod pojęciem Siły Wyższej rozumieją także przerwy, ograniczenia lub braki w dostawie mediów, niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, a także wszelkie ograniczenia transportowe, o ile takie zdarzenia i okoliczności będą posiadały opisane powyżej cechy Siły Wyższej oraz będą miały bezpośredni lub istotny wpływ na realizację obowiązków umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych. 611.6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej Siłą Wyższą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wystąpienia skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweSiły Wyższej oddziaływujących na Stronę, powiadomi o tym drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie. Xxxxxx, która nie dokonała powyższego zawiadomienia, nie może zwolnić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powołaniem się na wystąpienie Siły Wyższej. 711.7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Ponadto, w przypadku, gdy po dacie złożenia Zamówienia dojdzie do zmiany sytuacji ekonomicznej, wprowadzenia ograniczeń w poborze/dostawie energii, zmiany przepisów prawa lub jakichkolwiek innych nieprzewidzianych zdarzeń, które to okoliczności i zdarzenia mogą mieć bezpośredni lub istotny wpływ na zdolność którejkolwiek ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty do wypełnienia jej zobowiązań lub udziału w naprawie szkód. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia wykonywania jej praw wynikających z Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to w najszybszym możliwym terminie po uzyskaniu informacji, że takie zdarzenie zaistniało, każda ze Stron ma prawo wystosowania może zwrócić się do drugiej Strony drugiej powiadomienia z wnioskiem o odstąpieniu spotkanie Stron w celu omówienia wpływu takiego zdarzenia na realizację Zamówienia. Strony spotkają się w celu uzgodnienia w dobrej wierze wszelkich zmian w Umowie, które mogą być wymagane w celu odzwierciedlenia, w miarę możliwości, handlowego celu Umowy i utrzymania we wszystkich istotnych aspektach ogólnego bilansu praw i obowiązków Stron, wynikających z Umowy, które istniały przed zaistnieniem takiego zdarzenia. Strony dołożą wszelkich starań, aby poczynić odpowiednie uzgodnienia w terminie 30 dni kalendarzowych od Umowydnia złożenia wniosku o spotkanie przez daną Xxxxxx. Uprawnień, o których mowa w niniejszym ustępie, nie rodzi: (i) wejście w życie przepisu prawa, który został przed podpisaniem Umowy opublikowany w Dzienniku Ustaw lub innym odpowiednim dzienniku urzędowym, ale który wchodzi w życie po dacie podpisania Umowy (ii) zmiana wysokości jakichkolwiek podatków lub opłat publicznych (z wyłączeniem podatku VAT), (iii) wprowadzenie nowych norm lub standardów w danym obszarze, jeżeli istniejące normy lub standardy mogą być nadal stosowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegoakty administracji państwowej, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówataki terrorystyczne, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 3 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Strony postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od sposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy.

Siła wyższa. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychWyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegoakty administracji państwowej, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówataki terrorystyczne, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Strony postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 11.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza takie przypadki Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownychokoliczności traktowane jako siła wyższa. 2. Za siłę wyższą uznaje Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne: wojnę, inwazjerewolucję, działania wrogów zewnętrznychpożary, mobilizacjepowodzie, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowychepidemie, ze spalania paliwa jądrowegopandemie, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówakty administracji państwowej, rebeliaataki terrorystyczne, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiicyberataki. 3. Wystąpienie Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni Roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąjego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastStrona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie później jednak niż w ciągu 3 dnipodlega wpływowi Siły Wyższej. 4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona informująca starająca się o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniezwolnienie z odpowiedzialności, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowyw terminie 2 Dni Roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie. 5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony nie zawiadomi o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychzdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliweudzielonych subskrypcji licencji. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowaniaStan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, rekompensaty lub udziału w naprawie szkódchyba że Xxxxxx postanowiły inaczej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowysposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 15.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe, nagłe i zewnętrzne wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: a) na którą którakolwiek ze Stron nie ma wpływu oraz b) której, Xxxxxx nie mogły uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 2. Jako siła wyższa traktowane będą w szczególności takie przypadki zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, pandemia, skażenie chemiczne lub zdarzeniainne katastrofy naturalne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są poza kontrolą i nie są zawinione skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji Stronę zobowiązań umownych. 23. Za Strony, za siłę wyższą uznaje się uznają również ograniczenia wprowadzone przed rozpoczęciem trwania Umowy bądź w szczególności: 2.1. wojny trakcie jej trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SARS-CoV-2 (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojnezwanej dalej „COVID-19”), inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 2.4. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dniszczególności wydanie aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Strona informująca o zaistnieniu Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest zobowiązana określić zdarzenienajpóźniej w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla pod rygorem nie uwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe, całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 5. StronaW wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem świadczenia usług / dostaw / prac, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychWykonawca poniesie koszty zabezpieczenia prac dotychczas zrealizowanych. 6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: a) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, b) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwewyposażenia, c) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. 7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna Każda ze Stron nie może żądać odszkodowaniabędzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, rekompensaty lub udziału aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w naprawie szkódwykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania siły wyższej. 8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa zdarzenia Siły Wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto 6 miesięcy — Strony wspólnie podejmą decyzję, co do możliwości kontynuacji Przedmiotu Umowy bądź jej zakończenia. 9. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w tej kwestii stosownego porozumieniatakim zakresie, w jakim to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowyniewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.

Siła wyższa. 1. Siła wyższa W Umowie „siła wyższa” oznacza (niezależnie od Stron) takie przypadki lub zdarzeniazdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i nie są zawinione niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Za siłę wyższą uznaje się , w szczególności: 2.11.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,; 2.21.2. terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 1.3. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składnikówwybuchowych; 1.4. klęski żywiołowe, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 2.3. takie jak trzęsienie ziemi, powódźpowódź lub inne, pożar ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 1.5. występowanie w podłożu na terenie budowy materiałów powodujących obowiązek wstrzymania Prac wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub inne klęski żywiołowe toksyczne. 1.6. strajki generalne (ogłoszone w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców lub też umiejscowione tylko w zakładach Zamawiającego oraz strajki gałęzi przemysłu. 2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą zostanie zakomunikowane Stronie drugiej niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania pisemnego zgłoszenia przez stosowne władze), 2.4Stronę drugą. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiWydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższąStrona, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiastpo której zaistniała siła wyższa, nie później jednak niż jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Xxxxxx może udowodnić w ciągu 3 dniszczególności przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły wyższej lub informację podaną przez środki masowego przekazu. 4. Strona informująca o zaistnieniu Wystąpienie siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzeniei poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według niniejszego paragrafu, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowypowoduje zawieszenie wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej. 5. StronaKażda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionychjakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej. 6. Strona dotknięta działaniem Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko wyższej, Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to możliwew rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć. 7. Najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej. 8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 89. Czas trwania siły wyższej Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. 10. Jeżeli zawieszenie czas trwania siły wyższej trwa dłużej przez okres dłuższy niż 90 60 (sześćdziesiąt) dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy z 30 (trzydziestodniowym) terminem odstąpienia. 11. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy siła wyższa nadal się utrzymuje, to Umowa ulega rozwiązaniu w 31. (trzydziestym pierwszym) dniu od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy. 12. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy siła wyższa ustanie, to Strony mają prawo kontynuować realizację Umowy. Najpóźniej w ciągu 15 (piętnastu) dni od ustania siły wyższej Strony spotykają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej i przystosowujących Umowę do zaistniałych okoliczności. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od podjęcia rozmów Strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, albo gdy siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni, każdej z nich przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy. 13. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej, Xxxxxx spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy. 14. Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie Protokół Odbioru częściowego określający zaawansowanie zrealizowanych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług wraz ze stosownymi załącznikami potwierdzającymi stopień realizacji Umowy, poniesione koszty, itp. Protokół Odbioru częściowego musi być zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.