Common use of MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Clause in Contracts

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.112.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.112.1.1. Advertência; 13.1.212.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega execução do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.111.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Artart. 86 a 88 da Lei 8.666/93 nº 8.666/93, e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida., até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.1. 10.1- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Artlegais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 Federal n.º 8.666/93, além de responsabilidades civis e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multacriminais, nos às seguintes termosmultas: a) 0,330,5% (trinta e três centésimos meio por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto prestação dos serviços licitado, calculado sobre o valor correspondente a à parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.1. 14.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. artigo 86 a 88 da Lei 8.666/93 nº8.666/93 e responsabilidades responsabilidade civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida., até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.1. 12.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil civis e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termoscriminais: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega execução do objeto serviço licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.117.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.1. 14.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 nº8.666/93 de 21.06.1993, e responsabilidades responsabilidade civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida., até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.1. 15.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Artconforme art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades 8.666/93, além da responsabilidade civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.114.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento Instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Artlegais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,3310% (trinta e três centésimos dez por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente do contrato, em caso de recusa para a parte inadimplida.entrega dos materiais;

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.1. 14.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. artigo 86 a 88 da Lei 8.666/93 nº8.666/93 e responsabilidades responsabilidade civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida., ate o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.17.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.17.1.1. Advertência; 13.1.27.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.110.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.110.1.1. Advertência; 13.1.210.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.114.1. A CONTRATADA VENCEDORA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.114.1.1. Advertência; 13.1.214.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.112.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil Civis e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termosCriminais: a) Até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgulas nove por cento).

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.111.1. - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.115.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.112.1. A CONTRATADA VENDEDORA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.112.1.1. Advertência; 13.1.212.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.114.1. A CONTRATADA VENDEDORA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.114.1.1. Advertência; 13.1.214.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 13.114.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento Instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Artlegais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 13.1.1. Advertência; 13.1.2. Multa, nos seguintes termos: a) 0,3310% (trinta e três centésimos dez por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente do contrato, em caso de recusa para a parte inadimplida.entrega dos produtos;