PLAN DE OBRAS. Se elaborará un Programa de Trabajos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 del Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) y 107.e) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tendrá esta programación. El plan de trabajos se confeccionará teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, así como la lógica del proceso de construcción de las obras. Se adjuntará un diagrama xx xxxxxx representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución.
PLAN DE OBRAS. El programa de ejecución de la obra se ha realizado en base y previo estudio de las posibilidades reales de ejecución en los plazos que se han pactado, habiendo estudiado especialmente el Contratista la posibilidad de realización de los mismos, según sus necesidades y formando parte los plazos de ejecución como de un elemento esencial en el presente contrato. Para el supuesto de que la obra no pudiera realizarse en el plazo establecido, el Contratista se obliga a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Propiedad, así como las causas que motivan dicho retraso si son sobrevenidas, imprevisibles o causas de fuerza mayor. Para el supuesto de que los plazos se ejecuten de acuerdo con lo establecido, no tendrá el Contratista que elaborar una nueva propuesta mensual de planificación de la obra pero deberá hacerlo si como consecuencia de los trabajos que mensualmente se ejecuten, se previera retraso razonable en la terminación de la misma.
PLAN DE OBRAS. El Concesionario deberá presentar su Plan de Obras al Interventor y a la ANI en 41 los plazos establecidos en el Apéndice 2 - Técnico del presente Contrato.
PLAN DE OBRAS. Es el conjunto de obras a ejecutar por la CONCESIONARI ya denominación, ubicación geográfica y cronograma de tareas se uentran descriptos en el ,PU ~-... ~ '------.) ~"'" •••••••••••••••••••••''''""""•".•'"..~lW""t,drl", H'" ,. incluidas las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y las Obras Nuevas (ONU).
PLAN DE OBRAS. Se estudiarán con detalle los procedimientos constructivos que se estimen más adecuados y que demuestren la factibilidad de la obra y la viabilidad de los plazos que se establezcan. La definición de estos procesos de ejecución servirá de base, a su vez, para la justificación de precios. De acuerdo con las premisas establecidas, se redactará un Programa de Trabajo o Plan de Obras que se traducirá en un diagrama xx xxxxxx. El Programa de Trabajo se expresará en meses, figurando en el mismo la distribución en el tiempo del Presupuesto Base de Licitación. Se propondrá así mismo el plan de pruebas que se estime conveniente para las conducciones de distribución de acuerdo con la normativa técnica y de buena práctica aplicable.
PLAN DE OBRAS. El Adjudicatario deberá presentar el plan de obras y proyecto de mejoras a realizar por su exclusiva cuenta y cargo, si fuere necesario adaptar la edificación al funcionamiento de la sala; podrá presentar sala provisoria por un lapso no superior a los noventa (90) días, mientras realice trabajos de mejoramiento, adaptación o refacción del local definitivo; la Municipalidad se reserva el derecho de autorizar o no su funcionamiento provisorio.
PLAN DE OBRAS. El estudio deberá incluir el cronograma de ejecución de obras estimado de acuerdo a lo desarrollado en los anteriores informes. El plan de obra deberá ser realizado con la herramienta informática Microsoft Project. Deberá incluir el informe con un calendario financiero a lo largo del periodo de ejecución de las obras. Este calendario deberá ser consistente con el Plan de obra desarrollado y el presupuesto estimado en el Informe anterior.
PLAN DE OBRAS. Es el conjunto de obras a ejecutar por la CONCESIONARIA, cuya denominación, ubicación geográfica y cronograma de tareas se encuentran descriptos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. En el PLAN DE OBRAS están incluidas las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y las Obras Nuevas (ONU).
PLAN DE OBRAS. ANEJO Nº 24.
PLAN DE OBRAS. Se elaborará un Programa de Trabajos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 del Reglamento General de contratación del Estado (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) y el artículo 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tendrá esta programación. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma xx Xxxxxx, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: xxxxx://xxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-743361af-088c-af6a-cbdf-0050569b34e7 El plan de trabajos se confeccionará teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, así como la lógica del proceso de construcción de las obras. Se adjuntará un diagrama xx xxxxxx representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución.