Common use of Derechos y Obligaciones del Adjudicatario Clause in Contracts

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Serán obligaciones del contratista y correlativos derechos del Ayuntamiento las concernientes a la exacta prestación y dotación de los servicios objeto del contrato, en general, y de las especiales que siguen: 1) Carga y descarga de instrumentos, aparatos y otros propios de los equipos de sonido y luz de los artistas contratados, así como de cualquier otro elemento complementario. 2) Montaje y desmontaje de escenarios donde tendrán lugar las actuaciones, así como la gestión de los correspondientes camerinos de los artistas. Los trabajos de desmontaje y limpieza a llevar a cabo el domingo día 7 de septiembre, tras la celebración de la verbena, deberán estar finalizados antes de las 9.00 h. del citado día. 3) Transporte de escenarios y demás artilugios. 4) Limpieza de las instalaciones donde se celebran las actuaciones, al finalizar las mismas, y puesta a punto de éstas antes de comenzar los espectáculos. Se entienden incluidos los aseos y camerinos. Finalizado el periodo de prestación del servicio, el contratista está obligado a devolver dichas instalaciones en el mismo estado en el que le fueron prestadas. 5) La seguridad, tanto de artistas como de los locales donde se desarrollen los espectáculos. Para el cumplimiento de esta obligación en los diferentes actos programados es necesario que el adjudicatario contrate con una empresa el personal de seguridad. 6) La contratación de ampliación de la suficiente potencia de energía para el desarrollo de las actuaciones, en aquellos espacios en que se llevan a cabo las mismas, y no estén dotados de la suficiente energía eléctrica. Corresponde también a la empresa adjudicataria la contratación, en su caso, de grupos electrógenos. 7) El catering de los artistas. 8) La publicidad de los espectáculos, cubriendo, como mínimo, los siguientes puntos: - Segorbe y comarca del Alto Xxxxxxxx. - La Vall d'Uixo, Nules, Xxxxxxxxxx, Burriana, Onda y Castellón. - Sagunto y Valencia. - Teruel. La publicidad se referirá a la confección de carteles y otros, pegada de los mismos, reparto, megafonía, cuñas de radio, etc., con la única finalidad de dar a las actuaciones la mayor difusión posible. En toda publicidad deberá figurar el siguiente texto: Concejalía de Fiestas. Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. Fiestas Patronales, 2014. Para la realización de algún tipo de publicidad no previsto en esta apartado será necesario obtener la autorización del Ayuntamiento de Segorbe. 9) La confección de entradas y pases de salida para los espectáculos en los que se exija el pago de entrada. 10) La infraestructura necesaria para la venta anticipada de entradas, así como el personal necesario para controlar la entrada y salida del público asistente a dichos conciertos. La empresa adjudicataria facilitará al Ayuntamiento de Segorbe, por cada uno de los espectáculos en los que se exija el pago de entrada, un total de 100 invitaciones. La entrega de la totalidad de estas entradas deberá hacerse con una antelación mínima de 15 días a la celebración del primer espectáculo. Los precios de las entradas deberán ajustarse a los establecidos por el Ayuntamiento de Segorbe en cada uno de los espectáculos. Las empresas interesadas en participar en este concurso que acrediten, manifestándolo personalmente, su intención de participar en el mismo, podrán obtener la relación orientativa de los precios que se aplicarán a las entradas de los distintos espectáculos. El taquillaje íntegro de todos y cada uno de los espectáculos programados le corresponde a la empresa adjudicataria. 11) El pago a la Sociedad General de Autores de España. 12) Concierto y pago del correspondiente seguro de espectáculos para el caso de incomparecencia y de fenómenos climatológicos. El contenido de la presente obligación tiene el carácter de esencial. El Ayuntamiento de Segorbe solicitará, en el momento que considere oportuno, la documentación que acredite el correcto cumplimiento de esta obligación. El incumplimiento determinará la automática resolución del contrato sin trámite administrativo alguno. En relación con el apartado anterior, en el caso de incomparecencia debidamente acreditada en el expediente administrativo de alguno de los artistas incluidos en la propuesta, la empresa adjudicataria vendrá obligada a la contratación de otros artistas de similares características, con idéntico caché, previa consulta a la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Segorbe. 13) La explotación de la barra será por cuenta de la empresa adjudicataria en todas y cada una de las actuaciones programadas. La empresa adjudicataria deberá acordar con la Delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe el precio de las consumiciones que se servirán, debiendo ajustarse en todo momento a las cantidades pactadas. El horario de explotación xx xxxxxx viene reflejado en el artículo 1º. La empresa podrá incluir, dentro de dicho horario, música o cualquier otra actuación que considere conveniente, siempre y cuando no impida el normal desarrollo de las actuaciones programadas. El lugar de instalación de la barra se deberá acordar previamente con el Ayuntamiento. 14) La empresa adjudicataria instalará, durante las noches de la celebración de las tradicionales verbenas, la cantidad de mesas y sillas necesarias para atender las demandas del público. Por el uso de las mesas la empresa podrá cobrar a los interesados que efectúen su reserva la cantidad máxima de 40.-euros, IVA incluido por cada una de las mesas y sillas correspondientes, perteneciendo estos beneficios, única y exclusivamente, a la empresa adjudicataria. 15) Para aquellos otros espectáculos que se considere necesario la empresa adjudicataria garantizará la disposición de un mínimo de 1.500 sillas 16) Cualquier otra prestación que lleve consigo la realización de los espectáculos a contratar. 17) El cumplimiento de las disposiciones legales protectoras del trabajo, previsión y seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Corporación contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter laboral que se cometan por el contratista. 18) Responder de toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo empleados en los servicios, sin perjuicio de los derechos que asistan al contratista frente a los autores de los hechos o las compañías aseguradoras de los riesgos. 19) El contratista será responsable civil y administrativamente ante el Ayuntamiento por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados, y quedará obligado al resarcimiento de daños que se causen a terceros con motivo de la defectuosa prestación de los servicios, por dolo o por culpa, ya sean bienes, personas e instalaciones particulares o municipales, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan imponérseles. 20) Serán de cargo del contratista todos los impuestos, derechos, tasas y tributos que gravan las actividades y medios materiales sobre los que recae la prestación de los servicios objeto de este contrato. 21) El contratista permitirá y facilitará las inspecciones, por parte de la Delegación de Fiestas, sus delegados o los servicios técnicos, de los trabajos, material y equipos que se dispongan. 22) El contratista se compromete a mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección todos los vehículos y material adscritos al servicio. 23) En caso de huelga o cierre patronal el contratista deberá comunicarlo al menos con 48 horas de antelación a la Delegación de Fiestas, y someterse a las disposiciones de la misma para la continuidad en la prestación del servicio. 24) No podrá el contratista subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones generales derivadas dimanantes del régimen jurídico contrato sin autorización del presente contratoAyuntamiento. 25) La empresa adjudicataria deberá obtener en el Ayuntamiento de Segorbe la licencia de actividad eventual correspondiente, son de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza Reguladora de Actividades Sujetas a Licencia Municipal. Constituirán obligaciones específicas municipales con los correlativos derechos a favor del contratista las siguientes: : 1.- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a abono al concesionario de las sumas detalladas por la ejecución del contrato prestación de los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido servicios, previa presentación de la Ley de Contratos del Sector Públicofactura correspondiente, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011en tiempo y forma, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos calendario que se detalla: - 1º pago: 15% del precio del contrato, antes del día 1-07-14. - 2º pago: 40% del precio del contrato, antes del día 8-09-14. - 3º pago: 45% del precio del contrato, antes del día 15-10-14. 2.- Poner a disposición de Cláusulas Administrativas Particularesla empresa adjudicataria los locales donde se van a llevar a cabo las distintas actuaciones. 3.- Facilitar, en la medida de sus posibilidades, el material y personal necesario para acotar el recinto donde tendrán lugar los espectáculos. 4.- Asistir al concesionario en los impedimentos que pudieran presentarse para la debida prestación del servicio. 5.- El Ayuntamiento, durante la vigencia del contrato, se compromete a no concertar trabajos ni prestaciones de ningún género con personas o empresas distintas al adjudicatario, a menos que por circunstancias de fuerza mayor o incumplimiento del contratista, se viera en la precisión de asumir temporalmente la prestación de los servicios. Entregar el bien específico El adjudicatario vendrá obligado a aportar todos los medios personales y materiales necesarios que se precisen para la total y adecuada realización de los trabajos objeto del contrato presente pliego. El concesionario designará, al frente del servicio a su cargo, un técnico con experiencia acreditada que asumirá la responsabilidad de su buen funcionamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en buen estadoeste pliego. Garantizar El personal necesario para la correcta gestión del servicio lo aportará el uso Concesionario de su propia plantilla, no existiendo vinculación laboral alguna entre dicho personal y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el órgano de contratación. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obligaciones generales derivadas prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del régimen jurídico del presente contrato, . Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). - El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembrePúblico (LCSP), para los supuestos de subcontratación. - El adjudicatario no tendrá derecho contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. - El contratista se obliga a indemnización por causa de pérdidasaplicar, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al ejecutar las prestaciones propias del servicio, las medidas destinadas a promover la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlosigualdad entre hombres y mujeres. El contratistacontratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación, sin coste adicional algunopublicidad, facilitará a imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género. El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Xxxxx, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 xx xxxxx, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. - La empresa contratista puede utilizar el euskera en sus relaciones con la administración asistencia profesional derivadas de la ejecución del objeto de este contrato. Se gestionará el servicio de mantenimiento, renovación, limpieza y mejora de jardinería, incluyendo xxxxxxxx y praderas, plantaciones, jardineras exteriores y plantas interiores, así como el desbroce de los caminos requeridos en las reuniones explicativas o el Municipio de información y Derio, a través del Servicio Técnico del Ayuntamiento que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son deberá ser cumplido por el adjudicatario de cuenta del contratista, contratos: - Se hará cargo de los gastos e impuestos de mantenimiento y reparación de los materiales utilizados para la prestación de los servicios. - También será a su cargo el pago de las primas de seguros de responsabilidad civil de los vehículos y maquinaria que utilicen, copia de la póliza y del anuncio o anuncios recibo de licitación y adjudicación hasta estar al corriente del pago se presentará en el límite máximo plazo de 300 euros 15 días contados a partir de la formalización del contrato, con una cobertura por responsabilidad civil mínima de 2.000.000 de euros. - Los gastos de información de puesta en marcha del servicio a los potenciales usuarios, así como cualesquiera otros los gastos que resulten puedan ocasionar las posteriores campañas informativas. - Cualquier otro gasto dimanante de aplicación, según impuestos o recargos que incidan sobre él con motivo de la contratación y prestación de los servicios o de alguna de las disposiciones vigentes actividades que tengan relaciones con los descritos servicios. - El contratista se obliga al cumplimiento de todo lo establecido en la forma Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y cuantía a la normativa de desarrollo, con relación a los datos personales a los que éstas señalentenga acceso durante la vigencia de este contrato. Además - El Ayuntamiento está facultado para solicitar a la empresa adjudicataria, en cualquier momento, toda la documentación relacionada con la concesión que considere necesaria al objeto de comprobar la plena legalidad de la empresa en el orden fiscal, laboral y administrativo. - La empresa adjudicataria de los derechos servicios responderá de toda indemnización civil de daños y perjuicios por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo utilizados por los servicios, sin perjuicio del derecho que le asiste ante los autores de los hechos o las compañías de seguros de los riesgos. - La empresa adjudicataria será responsable civil y administrativamente, ante el Ayuntamiento, por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados. Está obligada al resarcimiento de los daños que causen a terceros con motivo de la prestación defectuosa de los servicios o por negligencia o por culpa, tanto si son bienes como personas, como instalaciones particulares o municipales, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan ser impuestas. - De producirse algún evento determinante de fuerza mayor o cualquier situación de emergencia pública, la empresa adjudicataria estará obligada a aceptar la dirección del Ayuntamiento para la realización de los servicios contratados u otras tareas en las que el personal o el material fuera necesario para restablecer la normalidad, mientras dure el estado de emergencia, fuerza mayor o calamidad pública. - La empresa adjudicataria evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, los recursos naturales y de cualquier otro bien que pueda resultar perjudicado con motivo de la ejecución de los servicios, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. - Cuidar del buen orden del servicio y del patrimonio municipal, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. - El adjudicatario no dará información, utilizará o divulgará estudios o documentos y datos proporcionados por la administración para cualquier otro uso no previsto en el presente pliego. Particularmente, no proporcionará sin autorización escrita del Ayuntamiento de Derio, copia de los documentos o datos a terceras personas. Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del presente contrato serán de propiedad del Ayuntamiento de Derio, el cual podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse al adjudicatario autor de los trabajos. La empresa adjudicataria asume que la información recogida en estas operaciones está sometida al secreto estadístico, con las obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por se derivan para todo el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientopersonal implicado.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El adjudicatario deberá de encargarse de: - Explotar y gestionar el cine en el Zornotza Aretoa. - Asistencia técnica de los espectáculos en vivo y el mantenimiento general ( mirar el punto 2 de los pliegos técnicos.) - El adjudicatario gestionará las instalaciones del Zornotza Aretoa de manera proactiva, difundiendo con un mes de antelación, de la manera que consideré más conveniente, las películas a proyectar. A tal efecto, además de colocar carteles publicitarios en el municipio, estará obligado a prestar el servicio de taquilla, venta de entradas, recaudación de entradas y recuento de la asistencia del público, teniendo en cuenta en todo momento el aforo. - El adjudicatario ofrecerá la atención telefónica a los usuarios y también informará en taquilla a quienes así lo soliciten. - Encargarse de la limpieza de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contratoinstalaciones, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: manteniéndolos en perfecto estado. Serán por su cuenta los gastos de material de limpieza. - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento adjudicatario se hará cargo de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido gastos de la Ley cintas cinematográficas, incluido traslado de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contratomismas, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan de autor liquidados por la sociedad general de autores. - La empresa adjudicataria deberá poner en todo momento a disposición de las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico labores objeto del contrato todo el personal preciso para la correcta ejecución y para cubrir todas las ausencias incluidas bajas, vacaciones, etc., que se produzcan, teniendo en buen estadocuenta para ello el criterio de política lingüística que más adelante se indica. Garantizar el uso - El adjudicatario deberá en todo momento cumplir la Ley 4/1995, de 10 de noviembre de Espectáculos Públicos y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al AyuntamientoActividades.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El Ayuntamiento, como tomador de seguro, está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la prima de ellas será exigible una vez firmado el contrato. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que este ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro. — Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base a la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación. — En caso de falta de pago de una de las obligaciones generales derivadas primas siguientes, la cobertura del régimen jurídico asegurador queda suspendida un mes después del presente día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato este suspenso, solo podrá exigir el pago de la prima del período en curso. — El Ayuntamiento deberá comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. — El Ayuntamiento deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización solo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave. — El Ayuntamiento deberá emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado. Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurador, este quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro. Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados, serán de cuenta del asegurador hasta el límite fijado en el contrato, son obligaciones específicas incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos. En defecto de pacto, se indemnizarán los gastos efectivamente originados. Tal indemnización no podrá exceder de la suma asegurada. El asegurador que, en virtud del contratista contrato, solo deba indemnizar una parte del daño causado por el siniestro, deberá reembolsar la parte proporcional de los gastos de salvamento, a menos que el Ayuntamiento haya actuado siguiendo las siguientes: instrucciones del asegurador. — El contratista asegurador está obligado a dedicar o adscribir satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido partir de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido recepción de la Ley declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de Contratos del Sector Público, aprobado por lo que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicaciónasegurador pueda deber, según las disposiciones vigentes en circunstancias por él conocidas. — Cuando la forma naturaleza del seguro lo permita y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido el asegurado lo consienta, el asegurador podrá sustituir el pago de la Ley de Contratos indemnización por la reparación o la reposición del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual objeto siniestrado. — El asegurador estará obligado al pago de la cuota prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoasegurador.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para el aprovechamiento que formará parte del contrato que se firma, que tendrán carácter contractual, y del contrato firmado entre las partes, así como los derivados de la normativa sectorial aplicable, medioambiental para el aprovechamiento. A efectos meramente enunciativos, serán de cuenta del adjudicatario del aprovechamiento los siguientes gastos y obligaciones: I. Los tributos estatales, municipales y autonómicos que deriven del contrato, debiendo acreditar su pago ante este Ayuntamiento antes de comenzar el aprovechamiento anual. II. Los de formalización pública del contrato de adjudicación, en su caso. III. La señalización y su mantenimiento mediante tablillas de acotado del aprovechamiento. IV. Los gastos de las obligaciones generales derivadas publicaciones en los boletines, hasta un máximo de 1.000€. V. El incumplimiento por el adjudicatario de cualquier cláusula contenida en el contrato autoriza a la Administración para exigir su estricto cumplimiento, o bien acordar la resolución del régimen jurídico mismo, de acuerdo a lo recogido en los artículos 223 y 308 de la LCSP. VI. Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios. VII. Respetar el objeto del contrato, no reutilizando otros aprovechamientos que el propio del presente contratopliego y los límites establecidos en los citados Pliegos y demás normativa de aplicación VIII. Mantener en buen estado la porción del dominio público ocupado, son obligaciones específicas así como perfectamente limpia la zona. IX. No realizar ningún tipo de instalación u obra, salvo autorización municipal y/o la Dirección General de Medio Ambiente o demás entidades y quedarán en beneficio del contratista monte una vez realizadas sin derecho a indemnización alguna. X. No será transmisible dicha contratación a terceros, ni subcontratación o cesión del aprovechamiento, salvo autorización expresa del órgano de contratación. XI. Sufragar los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. XII. La ejecución del contrato se llevará a cabo a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario por lo que no estimarán reclamaciones en cuanto a la calidad o cuantía xxx xxxxx obtenido, ni por los daños sufridos por la fauna salvaje, climatología adversa, accidentes y u otras causas. XIII. Todo el ganado que paste en el monte estará en las siguientes: condiciones sanitarias adecuadas para evitar la infección de la superficie pastable del monte y el contagio al resto del ganado. En caso contrario el adjudicatario podrá ser sancionado reglamentariamente tomando en consideración la epizootia que pudiera ser introducida y los perjuicios causados al monte. XIV. Serán obligación de los adjudicatarios el mantenimiento/limpieza de las infraestructuras existentes en el momento de la entrega del aprovechamiento (cercas, apriscos, abrevaderos, etc.) XV. El contratista adjudicatario está obligado a dedicar guardar sigilo respecto de los datos o adscribir antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. XVI. El adjudicatario queda obligado a concertar un contrato de seguro de responsabilidad civil general por riesgos profesionales que incluya los citados en el párrafo anterior, en la que el capital asegurado no sea inferior al 25% del precio de adjudicación del contrato (IVA excluido), con un máximo de 3.000.000 de euros, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el adjudicatario, siendo el mínimo por víctima asegurada de 300.000,00 euros. No se admitirán franquicias en las pólizas. En esta póliza deben figurar expresamente como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia del aprovechamiento. XVII. Igualmente son obligaciones del adjudicatario el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social, Ordenación Laboral y Seguridad e Higiene en el trabajo, de acuerdo a la ejecución normativa de aplicación así como, XVIII. El adjudicatario del presente contrato deberá prestar la máxima colaboración con el Ayuntamiento municipal ante las reclamaciones que por daños y perjuicios se puedan formular por terceros, asumiendo, en los casos en los que se compruebe la existencia de su responsabilidad, el pago que proceda. A tal fin el adjudicatario deberá suscribir una póliza de seguro para cubrir los posibles daños que durante el período de vigencia del contrato puedan producirse a los medios personales particulares o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 a otras Administraciones Públicas sin que sean admisibles franquicias en las mismas. XIX. Será obligación del Texto Refundido adjudicatario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el aprovechamiento objeto del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Ley Administración, será ésta responsable dentro de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)los límites señalados en las Leyes. XX. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 pago del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado aprovechamiento se realizará por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratacióncada anualidad. El adjudicatario no tendrá derecho podrá comenzar el aprovechamiento de pastos sin antes haber hecho efectivo el importe correspondiente a indemnización por causa la anualidad de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados que se trate. La falta de pago en los bienes antes de su entrega a plazos expresados en la Administraciónpresente cláusula, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta llevará consigo un recargo del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros 20% de la formalización del cantidad adeudada, dando derecho al Ayuntamiento a rescindir el contrato, con pérdida de la fianza, así como cualesquiera otros a una indemnización por daños y perjuicios, sin que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por tenga el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá adjudicatario derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoa reclamación alguna.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: ⦁ El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). ⦁ El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, noviembre para los supuestos de subcontrataciónsubcontratación . ⦁ La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. ⦁ El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx ⦁ Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Los DERECHOS que ostentarán los adjudicatarios serán los siguientes: 14.1.1. Derecho a ocupar el espacio público autorizado de forma pacífica, durante el plazo de tiempo estipulado. 14.1.2. Derecho a colocar un quiosco para la venta de helados, golosinas y bebidas no alcohólicas. 14.1.3. Derecho a no ser perturbado en la ejecución de la actividad. Además de las obligaciones OBLIGACIONES generales derivadas establecidas en este Pliego y demás legislación concordante, el adjudicatario se compromete a lo que sigue: 14.2.1. Al cumplimiento estricto de lo dispuesto en las leyes vigentes en materia laboral o mercantil, de seguridad e higiene en el trabajo y fiscales, con respecto a las personas que designe el adjudicatario en cada uno de los quioscos. 14.2.2. Satisfacer dentro del régimen jurídico plazo que a tal fin se determine por la administración municipal, el importe de cuantas exacciones corresponda abonar por la explotación que haya sido adjudicada. 14.2.3. El consumo de electricidad será por cuenta del presente contratoadjudicatario, son obligaciones específicas así pues, con carácter general y obligatorio todos los suministros correrán a cargo del contratista adjudicatario. 14.2.4. Respetar el horario de apertura y cierre determinado, sin perjuicio de las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir ordenanzas y normas legales correspondientes. 14.2.5. Se deben mantener los kioscos en las debidas condiciones de conservación y estética, para lo que el Ayuntamiento girará inspección al inicio de cada temporada, debiendo procederse por el adjudicatario a la ejecución del contrato sustitución de los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido que se consideren no cumplen las citadas condiciones, en el plazo xxxxxx xx xxxx días. 14.2.6. Habrán de mantener en todo momento la adecuada limpieza de la Ley zona ocupada, una vez terminada la venta de Contratos del Sector Público, aprobado por cada día así como mantener perfectamente limpia un área de 3m² que rodee el Real Decreto Legislativo 3/2011recinto, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos acuerdo con lo dispuesto en el artículo 227 del Texto Refundido 35 de la Ley Ordenanza de Contratos del Sector PúblicoLimpieza, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011Recogida y Transporte de residuos de Santurtzi. 14.2.7. Habrán de contratar, a su xxxxx, una póliza de 14 seguros que cubra todos los riesgos de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo responsabilidad civil que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros puedan originarse con motivo de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además instalación de los derechos y obligaciones Kioscos. 14.2.8. Las personas que ostentan las partes estén al frente de los puestos de venta deberán estar en posesión del contrato en virtud del Texto Refundido carné de la Ley manipulador de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoalimentos.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Serán obligaciones básicas de los adjudicatarios las siguientes: 1. El adjudicatario deberá aportar el mobiliario necesario para el funcionamiento del servicio, encargándose de la colocación y retirada del mismo. Todo el mobiliario deberá estar retirado antes del día 11 de octubre de 2019. 2. El adjudicatario queda obligado a cumplir respecto a todo el personal que emplee y para sí mismo, las normas contenidas en la legislación laboral y de la Seguridad Social vigentes, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones generales derivadas implique responsabilidad alguna para este Ayuntamiento pie_firma_corto_dipu_01 3. Serán por cuenta del régimen jurídico adjudicatario la instalación de la luz mediante boletín de persona autorizada y el pago de la electricidad que se consuma.19.los gastos de luz y de AF32ED72B036E2ED094D Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Firmado por Alcalde Acctal ESPINAR XXXXXX XXXX XXXXX el 23/9/2019 agua corren a cargo del adjudicatario, teniendo en cuenta que para el pagod e la luz deben tramitar boletín y enganche. Lauz se paga al Ayuntamiento mediante estimación que se realiza por el Ayuntamiento y que tiene que ser abonado antes de la adjudicación. 4. Dotar la caseta de un equipo de música durante días del contrato. 5. El adjudicatario se compromete a la reparación de daños que se puedan originar en la estructura de la carpa desde el día que tome posesión para su acondicionamiento hasta el desmontaje de la misma, (estructura metálica, toldos, etc., siempre que no sean imputables a daños meteorológicos) 6. Ejercer por sí la explotación del servicio y no cederla o traspasarla total o parcialmente a terceros sin la anuencia de la Corporación. 7. Prestar el servicio del modo dispuesto en el presente pliego 8. La preparación y acondicionamiento de la Barra, disponiendo de todo lo necesario para prestar un buen servicio. 9. Servir la bebida EN VASOS DE PLÁSTICO, disponiendo de carta de precios que se colocará en un lugar visible y en todo caso serán de su cuenta contar con los enseres necesarios, tales como mesas, sillas, vasos, así como el resto de menaje necesario para prestar con calidad el servicio. 10. La limpieza del lugar donde se lleve a cabo la instalación, correrá a cargo del adjudicatario, que deberá mantenerlo en todo momento en perfecto estado de higiene. Esta obligación incluirá la limpieza xxx xxxxxxx, servicios públicos, escenario y zonas anexas próximas. 11. Las dimensiones aproximadas de la caseta serán de 250 m2. 12. A la finalización del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado deberá dejar el recinto en el mismo estado en el que se recibió, en cuanto a dedicar o adscribir limpieza y condiciones xx xxxxxx e higiene se refieren. 13. Responder frente a terceros de los daños que puedan ocasionarse en el recinto, para lo que deberá concertar seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en los términos establecidos en el Decreto 109/2005, de 26 xx xxxxx, con cobertura mínima de 1.201.000 euros, presentando el recibo al corriente de pago, caso de ser adjudicatario. 14. Cumplir con los requisitos exigidos por la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido legislación vigente en materia de seguridad, salubridad, manipulación de alimentos y de manera especial al cumplimiento de la Ley 13/1999, de Contratos del Sector Público15 de Diciembre, aprobado de Espectáculos Públicos y actividades recreativas de Andalucía y el Decreto 195/2007, de 26 xx xxxxx, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, que se establecen las condiciones generales para la celebración de 14 espectáculos públicos y actividades recreativas de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información carácter ocasional y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contratoextraordinario, así como cualesquiera otros aceptar las normas e instrucciones que resulten le vengan dadas por los técnicos municipales. Así como las medidas previstas en el Decreto 155/2018, de aplicaciónde 31 de julio, según por el que se aprueba el Catalogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas yEstablecimientos Públicos de Andalucía y se regulan las disposiciones vigentes modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre. 15. Queda prohibido expender bebidas fuera xxx xxxxxxx de la caseta habilitada a tal efecto, así como suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. pie_firma_corto_dipu_01 16.Son a cargo del adjudicatario todas aquellas obligaciones derivadas de la contratación del personal que emplee en la forma y cuantía que éstas señalenprestación del servicio tanto las previstas de Seguridad Social o de cualquier otro carácter. Además AF32ED72B036E2ED094D Este documento es una copia en papel de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantíaun documento electrónico. El contratista estará obligado a: Ejecutar original prodrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Firmado por Alcalde Acctal ESPINAR XXXXXX XXXX XXXXX el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.23/9/2019

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego y del Plan Cinegético de Xxxx xx Xxxx, para el aprovechamiento que formará parte del contrato que se firma, que tendrán carácter contractual, y del contrato firmado entre las partes, así como los derivados de la Legislación aplicable. El aprovechamiento del acotado: El aprovechamiento se realizará en forma y tiempo que establezca la orden anual xx xxxx de la junta de comunidades, planes cinegéticos aprobados y normativa aplicable. El arrendatario será responsable de todos los daños materiales y personales que produzca la fauna del xxxx xx xxxx. Además, el titular del xxxx xx xxxx queda eximido de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de dicho xxxx xx xxxx. El arrendatario se hará cargo de las Tasas administrativas derivadas de la actividad cinegética: Tasas y seguros por realizar la montería, suelta xx xxxxxxxx, control de predadores, comederos, bebederos, daños agrícolas, reposición de tablillas, vigilancia xxx xxxx, etc. Los cazadores son responsables de todas sus acciones y actividades, desarrolladas en el Coto, y deberán garantizar la seguridad en el uso xx Xxxxx, particularmente cuando éstas puedan afectar a las personas, los bienes, la fauna y sus hábitats. El arrendatario responde de las infracciones previstas en la precitada ordenación xx xxxx, de las responsabilidades penales y de las civiles y económicas por daños causados en el ejercicio de la caza. La ordenación y la planificación de la xxxx xxx Xxxx xx Xxxx viene recogida en el Plan Cinegético, que será de estricto cumplimiento. Los daños y perjuicios que produzcan las piezas xx xxxx dentro xxx xxxx, deberán ser sufragados por el adjudicatario, a través de cualquier medio que asegure reparación de los mismos, bien mediante un seguro o cualquier otra figura de garantía. El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución anteriores será causa de resolución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido por parte de la Ley Comunidad de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al AyuntamientoPropietarios.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obligaciones generales derivadas prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista tendrá derecho al abono de facturas: El precio del contrato se abonará al contratista por mensualidades vencidas según las horas realmente impartidas durante ese mes. Será preceptiva la presentación previa de la correspondiente factura, que deberá ser conformada y aprobada por el Ayuntamiento. En la factura se indicará los cambios de profesorado que se hayan producido durante el mes y la titilación de los mismos. El contratista se compromete a impartir los días señalados como lectivos en el calendario escolar de primaria aplicable en Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, respetando la distribución de horarios y materias recogidos que a continuación se indicarán. De esta actividad docente se derivan las siguientes obligaciones, junto a las detalladas en las prescripciones técnicas: a) Colaborar con la Banda de Música. Dentro de esa colaboración se incluye: 1- Que trimestralmente se convoque una reunión entre el Director de la Banda, un responsable de la dirección de la Escuela de Música y los profesores de viento para incrementar la cantera o posibles componentes como miembros de la Unión Musical de Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. 2- Participar en las actividades de difusión musical que se propongan desde la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. b) Contratar en régimen jurídico de derecho laboral al personal docente que sea necesario para impartir las referidas clases, quién deberá contar con la titulación reglamentariamente establecida con este fin y siempre de acuerdo con lo que se comprometieron en la oferta. c) Los nuevos instrumentos y el material tanto pedagógico como administrativo necesario para el adecuado funcionamiento de las clases, de acuerdo con la relación que se adjunta en esta cláusula serán aportados y adquiridos por la empresa que preste el servicio, cuyo mantenimiento correrá igualmente por cuenta del contratista. La empresa que preste el servicio tendrá la obligación de mantener, reponer, y devolver en perfecto estado todo el material propiedad del Ayuntamiento a la finalización del contrato. d) La empresa tendrá la obligación mensual de remitir al Ayuntamiento las altas, bajas o cualquier otra modificación de alumnos de la escuela de música en soporte informático (formato Norma 19), en el que se incluirá el recibo de cada alumno. Este listado deberá contener los datos necesarios para que puedan ser utilizados por los sistemas contables del Ayuntamiento directamente. e) Prestar los servicios de acuerdo con la continuidad y la calidad convenida. Con tal fin las clases se impartirán de acuerdo a un nivel técnico y pedagógico adecuado al de los alumnos asistentes. f) El número máximo de alumnos por clase es de 15 alumnos para la asignatura de Lenguaje Musical, 1 alumno para los instrumentos de viento (metal y madera) y de 3 para las clases del resto de Instrumentos. g) La limpieza del interior del edificio será a cargo de la empresa adjudicataria. h) Presentar al inicio de cada uno de los cursos escolares un proyecto educativo y una programación general del curso, que será aprobado por la Alcaldía. Igualmente, presentará a la fecha de finalización de cada uno de los cursos que comprenda este contrato una Memoria informativa del desarrollo de las clases impartidas, así como de las actividades realizadas en relación con dichas clases, que justifique el cumplimiento del proyecto educativo y de la programación general del curso. i) Formalizar un Seguro de Responsabilidad Civil para la cobertura de todos los daños a terceros que pudieran resultar perjudicados con motivo del ejercicio de la actividad y del desarrollo del contrato. En el supuesto de reclamaciones por daños derivados de actuaciones realizadas en la ejecución del presente contrato, son obligaciones específicas será el adjudicatario quien asuma toda la responsabilidad y a él se las deberán de dirigir, sin que el Ayuntamiento tenga responsabilidad alguna, salvo cuando se hubieran producido en cumplimiento de una cláusula impuesta por el Ayuntamiento con carácter ineludible. j) Velar por el buen uso de las instalaciones y materiales aportados por el Ayuntamiento y mantener el orden en las clases. El Ayuntamiento de Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) Poner a disposición del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido instalaciones de la Ley antigua Estación de Contratos del Sector Público, aprobado por RENFE sita en Pl. Xxxxxxxx el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contratoCatólico, así como cualesquiera otros los instrumentos y el material pedagógico que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes se relacionan en la forma cláusula quinta. b) Asumir el mantenimiento de las instalaciones así como los suministros de luz y cuantía que éstas señalen. Además agua, calefacción, alcantarillado y recogida de basuras. c) Las cuotas y matrículas a satisfacer por los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado alumnos se establecerán por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembreAyuntamiento con carácter anual. Además, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: — Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas ParticularesParticulares y Prescripciones Técnicas. Entregar — Se mantendrá un periodo lectivo según el bien específico objeto calendario escolar que el Gobierno xx Xxxxxx fije en cada curso escolar para la Educación de Primaria. — Las clases se impartirán necesariamente en los días comprendidos entre lunes y viernes de las 15:30 a las 21:30 horas (entendiendo esta última como hora de comienzo de la clase) y los sábados en horario comprendido entre las 10:00 y las 13:00 horas. — Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí mismo o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será responsable la misma dentro de los límites señalados en las Leyes. — Xxxxx a cargo del contratista el pago de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los actos preparatorios y de formalización del contrato en buen estadohasta un máximo de 1.500 Euros. Garantizar el uso — Todos los gastos de comprobación, dirección, inspección y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados liquidación del contrato de compra servicios serán asimismo por cuenta del bien al Ayuntamientocontratista. — El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. — El órgano de contratación adquirirá la propiedad intelectual de los trabajos realizados con motivo del servicio objeto del contrato. — El contratista deberá cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. — Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. — Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el de Cláusulas Administrativas Particulares específicas. La distribución de horarios y materias queda establecida en los siguientes términos: 1) Iniciación a la música: Al menos 1 hora semanal para aquellos alumnos con edades comprendidas entre tres y cinco años. Al menos 2 horas semanales para aquellos alumnos con edades de seis y siete años. 2) Lenguaje musical: 2 horas semanales para cada nivel, con un máximo de 15 alumnos por clase. En el caso de grupos de adultos, se podrán estructurar las clases en períodos de hora y media semanal continua, así como en grado medio. 3) Instrumentos: a) En los instrumentos de orquesta o banda: - Un alumno por clase con una duración de media hora en Primero y Segundo de Enseñanza Elemental. - Un alumno por clase con una duración de una hora para Tercer curso de Enseñanza elemental y cursos siguientes. b) Música tradicional y música moderna: tres alumnos por clase, con una duración de una hora o un alumno por clase con una duración de 30 ó 45 minutos. 4) Actividades de conjunto: Conjunto coral, conjunto instrumental, combo, etc: 1 hora semanal. Las modificaciones de este programa deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento antes del inicio de casa curso. Los instrumentos y material pedagógico que debe aportar la empresa: a) Dos pianos b) Una batería c) Un instrumento por cada una de las clases que se imparten a los alumnos (por ejemplo, para impartir clase de saxofón deberá aportarse un saxofón etc...) d) Equipo informático con impresora y acceso a Internet. e) Material específico para la asignatura de iniciación a la Música, así como el material necesario para adecuar el aula a las necesidades del Departamento de Infantil (pequeña percusión, aros, pelotas, etc.). f) Programas específicos de gestión de expedientes de alumnos. g) Todos aquellos activos específicos de menor cuantía necesarios para el funcionamiento del centro, como metrónomos, atriles, material de oficina, etc. Los instrumentos y material pedagógico que aporta el Ayuntamiento son los siguientes: XXXX H.1.Mesa 1 * XXXX X.0 Xxxxxxxx. X, X, X, X. 0 * Despacho 9.1Mesa despacho y cajonera 1 * Despacho 9.3 Armario 2 * Despacho 9.4.Sillas 3 * Despacho 2.1. Trombón xx xxxxx. Júpiter 1 * Despacho 2.2 flauta travesera 1 *

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el órgano de contratación. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obligaciones generales derivadas prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del régimen jurídico del presente contrato, . Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). - El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembrePúblico (LCSP), para los supuestos de subcontratación. - El adjudicatario contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. - El contratista se obliga a aplicar, al ejecutar las prestaciones propias del servicio, las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres. - El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación, publicidad, imagen o materiales se realice un uso no tendrá derecho a indemnización por causa sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen discriminatoria de pérdidaslas mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de igualdad, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlosroles e identidades de género. El contratistacontratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005, sin coste adicional algunode 18 de febrero, facilitará a del Parlamento Xxxxx, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 xx xxxxx, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. - La empresa contratista puede utilizar el euskera en sus relaciones con la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o derivadas de información la ejecución del objeto de este contrato. Se gestionará el servicio de limpieza interior de los edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Derio a través del Servicio Técnico del Ayuntamiento que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son deberá ser cumplido por el adjudicatario de cuenta del contratista, contratos: - Se hará cargo de los gastos e impuestos de mantenimiento y reparación de los materiales utilizados para la prestación de los servicios. - También será a su cargo el pago de las primas de seguros de responsabilidad civil de los vehículos y maquinaria que utilicen, copia de la póliza y del anuncio o anuncios recibo de licitación y adjudicación hasta estar al corriente del pago se presentará en el límite máximo plazo de 300 euros 15 días contados a partir de la formalización del contrato, con una cobertura por responsabilidad civil mínima de 2.000.000 de euros. - Los gastos de información de puesta en marcha del servicio a los potenciales usuarios, así como cualesquiera otros los gastos que resulten puedan ocasionar las posteriores campañas informativas. - Cualquier otro gasto dimanante de aplicación, según impuestos o recargos que incidan sobre él con motivo de la contratación y prestación de los servicios o de alguna de las disposiciones vigentes actividades que tengan relaciones con los descritos servicios. - El contratista se obliga al cumplimiento de todo lo establecido en la forma Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y cuantía a la normativa de desarrollo, con relación a los datos personales a los que éstas señalentenga acceso durante la vigencia de este contrato. Además - El Ayuntamiento está facultado para solicitar a la empresa adjudicataria, en cualquier momento, toda la documentación relacionada con la concesión que considere necesaria al objeto de comprobar la plena legalidad de la empresa en el orden fiscal, laboral y administrativo. - La empresa adjudicataria de los derechos servicios responderá de toda indemnización civil de daños y perjuicios por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo utilizados por los servicios, sin perjuicio del derecho que le asiste ante los autores de los hechos o las compañías de seguros de los riesgos. - La empresa adjudicataria será responsable civil y administrativamente, ante el Ayuntamiento, por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados. Está obligada al resarcimiento de los daños que causen a terceros con motivo de la prestación defectuosa de los servicios o por negligencia o por culpa, tanto si son bienes como personas, como instalaciones particulares o municipales, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan ser impuestas. - De producirse algún evento determinante de fuerza mayor o cualquier situación de emergencia pública, la empresa adjudicataria estará obligada a aceptar la dirección del Ayuntamiento para la realización de los servicios contratados u otras tareas en las que el personal o el material fuera necesario para restablecer la normalidad, mientras dure el estado de emergencia, fuerza mayor o calamidad pública. - La empresa adjudicataria evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, los recursos naturales y de cualquier otro bien que pueda resultar perjudicado con motivo de la ejecución de los servicios, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. - Cuidar del buen orden del servicio y del patrimonio municipal, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. - El adjudicatario no dará información, utilizará o divulgará estudios o documentos y datos proporcionados por la administración para cualquier otro uso no previsto en el presente pliego. Particularmente, no proporcionará sin autorización escrita del Ayuntamiento de Derio, copia de los documentos o datos a terceras personas. Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del presente contrato serán de propiedad del Ayuntamiento de Derio, el cual podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse al adjudicatario autor de los trabajos. La empresa adjudicataria asume que la información recogida en estas operaciones está sometida al secreto estadístico, con las obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por se derivan para todo el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientopersonal implicado.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. -La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. -El pago del suministro se realizará con carácter mensual por el suministro entregado efectivamente y que haya recibido formalmente la Administración mediante sellado xxx xxxxxxx durante el mes que corresponda, previa presentación de la correspondiente factura. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El -El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembrenoviembre la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). El -El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el trabajo que se establezcan en la normativa vigente. -El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembrenoviembre la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. El -El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx -Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros que se acuerde, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Una vez transferidos al Ayuntamiento los correspondientes fondos, el contratista devengará el derecho a su percepción en la forma legalmente establecida, a cuyo fin, y como requisito previo, deberá expedir y presentar las certificaciones de obra ejecutada. Las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan. En cada una de las certificaciones deberá ser presentada la documentación necesaria que acredite estar al corriente de pago a empleados, proveedores y demás personas u organismos que tengan relación con la obra contratada. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. En cuanto a las obligaciones del contratista, además de las generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista serán las siguientes: El contratista está obligado a dedicar - Cumplir todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. - Dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre30/2007). El contratista está obligado al cumplimiento de - Cumplir los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido 210 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 30/2007 para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho - Instalar a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega xxxxx las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la Administraciónobra, salvo la circulación en la zona que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la administración asistencia profesional marcha de aquellos, tanto en las reuniones explicativas o dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. - Instalar junto a la obra, en un lugar visible, un cartel anunciador según el modelo y condiciones técnicas establecidas por la Resolución de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son 20 de cuenta del contratistaenero de 2010, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización Secretaría de Estado de Cooperación Territorial (BOE del contrato22 de dicho mes). A este fin, así como cualesquiera otros se reutilizarán los carteles anunciadores de las obras realizadas al amparo del Fondo Estatal de Inversión Local del año 2009, con las modificaciones que resulten de aplicaciónprecisas, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía facilitando el Ayuntamiento los que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientotuviera disponibles.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones los derechos generales derivadas derivados del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente Cód. Validación: AHEGC66Y7NRAWW93KMHX7YLGY | Verificación: xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 19 Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las siguientesgarantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP. Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas:  Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. Página19  El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).  El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo los artículos 226 y 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de cesión y subcontratación.  Señalización de las obras. El adjudicatario no tendrá derecho contratista está obligado a indemnización por causa de pérdidasinstalar a su xxxxx, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la Administraciónobra, salvo la circulación en la zona que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la administración asistencia profesional marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  El contratista deberá cumplir las reuniones explicativas o previsiones recogidas en el Plan de información Seguridad y que ésta considere necesariasSalud en el Trabajo. Xxxxxx  Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 3.000 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además En caso de los derechos y obligaciones que ostentan lo exija alguna de las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de Administraciones que financia la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembreobra, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual instalará a su xxxxx carteles de identificación de la cuota del arrendamiento obra, con las características que se ha fijadoestablezcan. A mantener  Deberá colocar a su xxxxx un cartel del modelo tipo y características señalado por el Ministerio de Fomento que se facilitará por el Ayuntamiento en formato digital en un lugar preeminente de la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoobra.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El adjudicatario estará obligado a utilizar el local para destinarlo a bar- cafetería. - El contratista está está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. - El adjudicatario estará obligado a mantener el inmueble en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, realizando las labores necesarias de limpieza de todas las dependencias del mismo en horario que no cause molestias a los usuarios del servicio, ello (artículo 64.2 incluirá la limpieza del Texto Refundido Bar, de la Ley terraza y merenderos del mismo, así como de Contratos los aseos en las horas en que la piscina este cerrada al público. - El personal del Sector Públicobar será el encargado de cerrar las instalaciones. - En horario de 22:00 a 23:30 horas el adjudicatario será el encargado de controlar que los usuarios hagan un buen uso de las instalaciones, aprobado vigilando el acceso a éstas. - Instalar todo el mobiliario necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones. - Abonar los daños que se puedan ocasionar en el local (estructura, acabados en paredes, cristales, puertas, etc...) e instalaciones con motivo de la prestación de los servicios, asumiendo la plena responsabilidad de negligencias o infracciones a él imputables así como por el Real Decreto Legislativo 3/2011uso anormal de las mismas indemnizando al Ayuntamiento cualquier daño o gasto derivado de las mismas. - El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar las obras de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido mejora que considere necesarias, aunque ello conlleve una modificación de la Ley configuración del inmueble. - El adjudicatario, en caso de Contratos pretender instalar algún tipo de terraza-velador, lo solicitará previamente y seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento. - Prestar el servicio con el personal cualificado necesario para una correcta ejecución del Sector Públicocontrato, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011cual dependerá, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El única y exclusivamente del contratista, sin coste adicional algunoque tenga vinculación alguna con el Ayuntamiento de Torrelaguna, facilitará a para ello deberá contratar al personal necesario para prestar el servicio objeto de este contrato, con las condiciones fijadas en el pliego e informando al respecto al Ayuntamiento con carácter previo al inicio y finalización del contrato, así como las incidencias de dichas contrataciones. Una vez que finalice el contrato por cualquiera de las causas previstas en este pliego (y en la administración asistencia profesional legislación aplicable), y con independencia del que el Ayuntamiento continúe prestando el servicio en cualquiera de las reuniones explicativas o de información formas autorizadas en Derecho, el Ayuntamiento no asumirá ni total ni parcialmente al personal contratado ni al propio adjudicatario. Tampoco quedará obligado el futuro adjudicatario. Todo el personal que emplee el adjudicatario y que ésta considere necesariastenga contacto con los alimentos que se destinen al público general deberá estar en posesión del carné de manipulador de alimentos y cumplir la normativa sanitaria al respecto, siendo su cumplimiento responsabilidad del adjudicatario. Xxxxxx exigibles El incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del contrato. - Prestar el servicio con diligencia, tratando al contratistapúblico con corrección, dentro de las normas de convivencia ciudadana, todo ello sin perjuicio de la reserva del derecho de admisión en los términos previstos en la Ley. Son - Cumplir con las disposiciones aplicables en materia de actividades recreativas y establecimientos públicos. El incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del contrato. - Devolver al Ayuntamiento, en perfectas condiciones la plena disponibilidad de los bienes, utensilios y materiales cuyo uso le fue entregado al contratista para la ejecución del contrato. En su caso, el contratista deberá reponer aquello que por el uso y/o funcionamiento ya no pueda prestar su función y sea necesaria su reposición. - Deberá conservar a su xxxxx los elementos muebles del local. - No enajenar bienes afectos al servicio que hubieran de revertir al Ayuntamiento, ni gravarles, salvo expresa autorización de la Corporación, comprometiéndose a dejarles libres y vacíos a disposición del Ayuntamiento, en el plazo que se establezca por éste. - Cumplir todas las disposiciones vigentes en materia tributaria, fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad y salud laboral, así como cualesquiera otras que puedan resultar aplicables por razón de la materia. Igualmente, el contratista realizara controles bacteriológicos y de calidad, periódicamente, dando cuenta al Ayuntamiento si así lo requiriese. - Es obligatoria la instalación en el local de un cartel con indicación del contratistahorario de apertura, así como la lista de precios de los gastos e impuestos productos en servicio, en lugar perfectamente visible a los clientes, en la que se haga constar los aplicables a todos los que vendan, indicando el I.V.A. aplicable. Igualmente el establecimiento dispondrá en todo momento de hojas oficiales de reclamación, autorizadas por el organismo oficial competente respectivo del anuncio domicilio social del establecimiento, a disposición de cualquier cliente que lo solicite. - Indemnizar a los terceros los daños que les ocasione el funcionamiento de los servicios objeto de contrato, salvo si se hubieran producido por actos realizados en cumplimiento de una orden impuesta por el Ayuntamiento con carácter ineludible. - El Ayuntamiento de Torrelaguna queda exonerado expresamente de las responsabilidades derivadas de daños, robos y otros siniestros de naturaleza análoga, producidas en la instalación objeto del presente contrato y enseres existentes en la misma, como consecuencia de asaltos, actos de vandalismo, etc... Asimismo no responderá del deterioro o anuncios pérdida de licitación mercancías que se produzcan al adjudicatario como consecuencia xx xxxxxx en el suministro de energía eléctrica no imputables al Ayuntamiento. Todos los desperfectos que puedan producirse en el local objeto del contrato debido al uso o cualquier otra causa serán reparados x xxxxx del concesionario. - Formalizar una póliza de seguros específica para el sector de hostelería, en la que se incluyan las coberturas de responsabilidad civil frente a terceros o usuarios y adjudicación hasta otras garantías adicionales, con capitales suficientes para cubrir el límite máximo valor del continente y contenido. La copia compulsada de 300 euros de dicha póliza deberá ser presentada en el Ayuntamiento con carácter previo a la formalización del contrato, así como cualesquiera otros y deberá el contratista presentar anualmente el recibo de haber abonado la cuota correspondiente cada año relativo a la póliza del seguro. - Obtener todos los permisos, autorizaciones, seguros, etc... que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además fueren necesarios para una correcta prestación de los derechos servicios objeto de contrato y obligaciones abonar toda clase de impuestos, tasa y precios, de cualquier Administración Pública, que ostentan las partes fueren necesarios para prestar los servicios del contrato, debiendo tender dado de alta el establecimiento en idénticas condiciones que cualquier otro xxx xxxx. - Abandonar y dejar libres, a disposición del Ayuntamiento, una vez finalizado el contrato dentro del plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a la resolución contractual, el local, instalaciones, mobiliario y menaje puestos a disposición del contratista al inicio del contrato, en virtud del Texto Refundido buen estado de conservación y funcionamiento y con el desgaste razonable debido a un correcto uso. A tal efecto se realizará el inventario completo y contradictorio referido al día de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual iniciación de la cuota prestación del arrendamiento que se ha fijadoservicio. A mantener la propiedad del bien como garantía- Queda prohibido suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato incumplimiento de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto esta obligación determinará la resolución del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el Pliego, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contratoprestaciones y servicios realizados, son obligaciones específicas del contratista así como de las siguientes: El contratista está obligado a dedicar consecuencias que se deduzcan para la Administración o adscribir a para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)contrato. El contratista está obligado al cumplimiento del servicio designará de los requisitos previstos entre sus empleados a una persona de contacto como coordinador del área acuática, y prestará el servicio con socorristas que posean titulación oficial en el artículo 227 del Texto Refundido salvamento y socorrismo, que serán dados de alta en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado Seguridad Social por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios que serán empleados, sin que tengan ningún tipo de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros relación laboral con este Ayuntamiento. Será también por cuenta del contratista dotarles de la formalización indumentaria adecuada, y suplirlos, en caso de baja laboral o ausencia del contratotrabajo, así como cualesquiera otros por cualquier causa, siendo de su exclusiva cuenta las gestiones y los costes que resulten ello represente. En caso de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además quejas de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembreusuarios, el contratista tendrá derecho a: Al deberá facilitar la posibilidad de que el socorrista sea sustituido por otra persona. No obstante, si los daños o perjuicios fueran de cuantía superior a la indicada, el exceso será asumido por el contratista, por su exclusiva cuenta, o con seguros por importe mensual superior al mínimo exigido por el Ayuntamiento. El seguro citado no deberá tener franquicia mínima para responder de la cuota del arrendamiento los daños o perjuicios que se ha fijado. A mantener puedan ocasionar, o, si la propiedad del bien como garantíatienen, ser de un importe inferior a la garantía definitiva que haya de constituirse. El contratista estará obligado a: Ejecutar del servicio designará de entre sus empleados a una persona de contacto como coordinador del área de los taquilleros y prestará el contrato servicio contratado con personal capacitado, que serán dados de conformidad alta en la Seguridad Social por cuenta del contratista, del que serán empleados, sin que tengan ningún tipo de relación laboral con este Ayuntamiento. Será también por cuenta del contratista suplirlos, en caso de baja laboral o ausencia del trabajo, por cualquier causa, siendo de su exclusiva cuenta las gestiones y los costes que ello represente. Deberá, asimismo, suscribir una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por importe mínimo de 500.000 euros, que cubra los daños o perjuicios que se puedan ocasionar al Ayuntamiento o a terceros a consecuencia de la prestación del servicio contratado. El seguro deberá aportarse en el Pliegos momento de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar formalizarse el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Explotar de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contratoforma directa el servicio de Bar-Terraza, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado sin que pueda subrogar en éste a dedicar ninguna persona, ni arrendar, subarrendar o adscribir a ceder, directa o indirectamente, en todo o en parte la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicoexplotación, aprobado salvo que por causa justificada que será apreciada libremente por el Real Decreto Legislativo 3/2011Ayuntamiento, se autorice la subrogación a favor de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de un tercero, el cual asumirá todos los requisitos previstos en el artículo 227 derechos y deberes derivados del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratacióncontrato. El adjudicatario no tendrá derecho deberá aportar todo el material necesario para la explotación del servicio, siendo se su cuenta y riesgo los desperfectos Tomar a indemnización por causa su servicio el personal que precise, con el que concertará los correspondientes contratos de pérdidastrabajo; figurando como empresa el adjudicatario, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes siendo de su entrega exclusivo cargo y cuenta el pago de sus obligaciones laborales y tributarias con dicho personal, que en ningún caso tendrá la consideración de trabajador municipal. El adjudicatario cuidará de la buena presencia del personal durante el trabajo, dotándole del necesario vestuario y se responsabilizará del correcto trato de las personas a su cargo con los usuarios de la Piscina Municipal. Las instalaciones objeto de explotación deberán mantenerse durante todo el período del contrato en perfecto estado funcionamiento, limpieza, higiene, seguridad y ornato. Los gastos producidos por las reparaciones necesarias para el cumplimiento del anterior deber, bien sean realizadas a iniciativa del adjudicatario o a requerimiento municipal, serán única y exclusivamente por cuenta del adjudicatario. Prestar el servicio de manera regular y continuada, de acuerdo al horario diario de apertura que facilitará el Patronato Municipal de Deportes. El servicio deberá prestarse en las debidas condiciones higiénico sanitarias debiéndose realizar por el adjudicatario las actuaciones que se le requieran por la dirección del Patronato Municipal de Deportes. Colocar y mantener en lugar bien visible la lista de precios sellada. Expender el correspondiente ticket, con carácter previo al cobro de las consumiciones. Serán por cuenta del concesionario todos los gastos que la empresa deba realizar par el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros de seguros, trasportes y desplazamiento, materiales, instalaciones y honorarios de personal a su cargo. Cumplir estrictamente las limitaciones establecidas en materia de venta de bebidas alcohólicas a menores, de drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, conforme a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirloslegislación vigente. El contratistaadjudicatario deberá ajustar la actividad a los requisitos que, sin coste adicional algunopara garantizar la salud y los derechos de los consumidores, facilitará se establecen en la normativa vigente. Aportar a la instalación la maquinaria, útiles y menaje necesario par ala prestación del servicio. Cumplir las directrices que en orden al buen funcionamiento de las instalaciones le indique el Ayuntamiento. Permitir que el Ayuntamiento realice cualquier acto de intervención y fiscalización del servicio, tanto en relación con la prestación del servicio como a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas que el mismo requiera, facilitando a la inspección municipal que a tal efecto se establezca, con carácter fijo o accidental, cuantos datos y elementos de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de juicio se requieran para dar cuenta a la Corporación Municipal del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros funcionamiento de la formalización concesión. Introducir en la prestación del contrato, así como cualesquiera otros servicio las modificaciones que resulten de aplicaciónla Corporación ordena para su mejor funcionamiento. La ejecución del Servicio se realizará a riesgo y xxxxxxx del Contratista, según las disposiciones vigentes lo que se establece legalmente, sin que en la forma y cuantía que éstas señalen. Además estos casos proceda indemnización alguna, a excepción de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido caso de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientofuerza mayor.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual - Utilizar toda la planta baja del edificio nº 6 conocido como Herriko Taberna de Gizaburuaga, que comprende bar, restaurante, cocina, almacén y los aseos, así como el mobiliario y demás enseres propiedad del Ayuntamiento que se inventariarán el día de la cuota entrega. - Utilizar la vivienda 1ª izquierda, de la primera planta del edificio citado, también propiedad del Ayuntamiento de Gizaburuaga, como elemento accesorio al arrendamiento de la Herriko Taberna, que es el principal objeto de este contrato. - Cerrar el local un día por semana y sin que tal día coincida con domingo, festivo o víspera de festivo. - Solicitar el derecho de admisión a la Herriko Taberna, aunque no podrá hacer uso de él con los vecinos o residentes del municipio. Si algún vecino residente hiciera imposible la convivencia por su conducta, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, el cual podrá autorizar al adjudicatario a negar al mismo el acceso al local. Son obligaciones especiales del adjudicatario o arrendatario: - Llevar directa y personalmente los negocios de bar, o bar y restaurante (en función de la propuesta presentada y la adjudicación) en el local arrendado con una dedicación plena y su presencia física durante las horas de mayor afluencia de clientes, especialmente durante las vísperas y días festivos. - El pago de consumo de energía eléctrica, de los precios públicos y tasas que correspondan por los servicios municipales y demás gastos inherentes a la explotación de la "Herriko Taberna". - El pago de los impuestos de toda clase que graven la explotación del negocio y de los gastos de las oportunas y reglamentarias autorizaciones que se fijen para la explotación del mismo. - Mantener en buen estado de uso y conservación el local arrendado y todas las instalaciones en él existentes, realizando por su cuenta y cargo las obras necesarias para la conservación, reparación y reposición de todos los elementos arrendados, tales como pintura, instalaciones de luz y agua, puertas, ventanas, muebles, cocina, aparatos, etc. - Todos los elementos deberán ser entregados al Ayuntamiento en el mimo ser y estado en que lo encontrara al principio de la explotación. - Mantener el local y su entorno en el más cuidadoso estado de conservación, ornato y limpieza. - Destinar el local únicamente a la actividad de bar-restaurante y a lo que se derive de la explotación no pudiendo alterar en ningún modo el destino del local. - Respetar y cumplir el horario de apertura y cierre establecido para este tipo de locales por la autoridad competente. - Pagar mensualmente el arrendamiento en el lugar o cuenta bancaria que designe el Ayuntamiento de Gizaburuaga, en la forma estipulada en la cláusula tercera. - A todos los efectos legales, en especial por lo que afecte a obligaciones o responsabilidades en que pudieran incurrir, el adjudicatario-arrendatario figurará y actuará como titular único y exclusivo de la explotación del negocio, viniendo obligado a destacar tal carácter y total separación jurídica del Ayuntamiento de Gizaburuaga, que en ningún caso podrá quedar obligado por actos de aquél. Por lo tanto todos los empleados, dependientes o contratados por el adjudicatario-arrendatario para la explotación de bar- restaurante serán a su cuenta y cargo, y en ningún momento podrán ser considerados como empleados del Ayuntamiento. De forma expresa se hace constar que al término del arrendamiento, todo el personal al servicio del adjudicatario-arrendatario habrá de abandonar con él las instalaciones y servicios del Ayuntamiento, quien no tendrá obligación ni responsabilidad alguna respecto a ellos, siendo, en su caso, de cuenta exclusiva del adjudicatario- arrendatario el pago de las indemnizaciones o compensaciones que les correspondan. Será de la exclusiva cuenta y responsabilidad del adjudicatario-arrendatario el cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de Seguridad Social, legislación laboral e industrial. - Será de la exclusiva cuenta y responsabilidad del adjudicatario arrendatario el pago de los débitos con proveedores, y, en general, responsabilidades de todo orden (sanciones, responsabilidad por culpa extracontractual, etc.) sin que por ningún concepto derivado de la explotación del negocio pueda exigirse responsabilidad alguna directa o indirecta al Ayuntamiento de Gizaburuaga. - Solicitar al Ayuntamiento la autorización para la realización de cualquier tipo de obra en el local arrendado, siendo necesaria la previa autorización por escrito del Ayuntamiento de Gizaburuga. Las obras o mejoras de cualquier clase que fuesen realizadas por el adjudicatario-arrendatario quedarán integradas en el local de negocio y pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Gizaburuaga al extinguirse el contrato de arrendamiento sin que este tenga que abonar cantidad alguna. El Ayuntamiento de Gizaburuaga no está obligado a realizar mejoras de ninguna clase, cualesquiera que fuesen. - Exhibir el contrato de arrendamiento que se ha fijado. A mantener formalice y manifestar su calidad de arrendatario en el supuesto de cualquier embargo o traba motivada u originada a causa del negocio que arrienda, haciendo constar expresamente la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto existencia del contrato en buen estado. Garantizar el uso cualquier diligencia xx xxxxx y disfrute del bien. Respetar la opción comunicando inmediatamente lo sucedido al Ayuntamiento, a fin y efecto de compra al finalizar el contrato. Ceder todos que haga valer sus derechos derivados sobre los bienes que han podido ser objeto xx xxxxx. Todos cuantos gastos ocasione una actuación judicial en este sentido, serán a cuenta del contrato adjudicatario-arrendatario. - Contratar un seguro de compra del bien responsabilidad civil, que cubra los riesgos de daños que puedan ocasionarse al edificio y a las instalaciones, así como la responsabilidad civil frente a terceros. Al objeto de evitar sobresaltos e innecesarias molestias al Ayuntamiento, propietario y arrendador del ya citado negocio, el adjudicatario-arrendatario se compromete a abonar las retribuciones, impuestos, multas, sanciones y cualquier otro tipo de carga generado por la explotación del negocio y que no hayan sido abonados por el adjudicatario-arrendatario en el plazo de vigencia del arrendamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego y xxx Xxxxxx General de Condiciones técnico–facultativas para el aprovechamiento elaborado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y del contrato firmado entre las partes, al que quedarán incorporados ambos Pliegos como parte integrante del mismo, así como los derivados de la Legislación aplicable. - El ejercicio de la caza corresponde al titular del arrendamiento resultante de la adjudicación, estando prohibido el subarriendo, debiendo estar el arrendatario en todo momento al corriente de sus obligaciones generales derivadas fiscales y/o sociales, estar en posesión de la correspondiente licencia xx xxxx y del régimen jurídico seguro de responsabilidad civil y demás requisitos exigidos en la legislación vigente. - Se prohíbe al adjudicatario cualquier otro aprovechamiento distinto del presente contratode la caza, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: sin que el ejercicio de la misma pueda impedir el normal aprovechamiento agrícola y ganadero de la localidad. - El contratista está arrendatario será responsable en su integridad, de los daños que pudieran derivarse de la práctica de la caza, así como los que provengan de la fauna cinegética que pueble el coto y los aprovechamientos cinegéticos objeto de arrendamiento, viniendo obligado a dedicar o adscribir a suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra dicha responsabilidad, eximiendo de toda responsabilidad al Ayuntamiento. - Será de cuenta del adjudicatario la ejecución confección del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 Plan Cinegético, el vallado y la vigilancia del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)xxxx xx xxxx. - El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no Adjudicatario tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados utilizar los refugios situados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratistael acotado xx xxxx, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional que su uso excluya las actividades recreativas que en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mismo se desarrollen organizadas por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de los derechos derivados del régimen jurídico del presente contrato, son derechos específicos del contratista los siguientes: La entrega por parte del Ayuntamiento xx Xxxxxxx de las instalaciones y equipamiento antes del día 10 xx xxxxx de 2013, en las debidas condiciones de uso para la prestación del servicio. En la misma fecha señalada deberán estar llenos los vasos que se recogen en el Anexo (Pliego de Prescripciones Técnicas). Abonos al contratista: el pago del importe de la adjudicación se efectuará por mensualidades vencidas (meses xx xxxxx, xxxxx, agosto y septiembre de cada ejercicio del contrato), abonándose en cada una de ellas una cuarta parte de dicho importe, previa presentación de la correspondiente factura por parte del adjudicatario. La factura deberá expedirse en legal forma y deberá ser aprobada por el órgano competente antes de su pago. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros y al Ayuntamiento xx Xxxxxxx, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento, será responsable éste dentro de los límites señalados en las leyes. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. Para el cumplimiento de esta obligación, el adjudicatario deberá suscribir una póliza de seguro por importe de al menos 600.000,00 Euros, que cubra la responsabilidad de este apartado. Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar la suscripción de la póliza señalada, aportando copia de la misma al órgano de contratación. El incumplimiento de esta obligación determinará que no se pueda formalizar el contrato con el contratista seleccionado. Si del incumplimiento de las obligaciones previstas en este contrato para el contratista se derivase la comisión de infracciones y la imposición de sanciones al Ayuntamiento xx Xxxxxxx, en los términos de los artículos del 35 al 40 del Decreto 50/1993, de 19 xx xxxx, de la Diputación General xx Xxxxxx, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público, el contratista deberá reintegrar al Ayuntamiento xx Xxxxxxx el importe de las mismas, debiendo quedar cubierta tal contingencia en la póliza de seguro antes señalada. - El contratista deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento xx Xxxxxxx cualquier incidencia que se produzca con motivo de los controles periódicos del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno xx Xxxxxx. - El contratista está obligado al cumplimiento de las obligaciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o y materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. - Son de cuenta del contratista, contratista los gastos e impuestos del anuncio o de los anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros adjudicación, de la formalización del contrato, así como contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación, aplicación según las disposiciones vigentes vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Los adjudicatarios de la parcela correspondiente a este Concurso vendrán obligados a: - Satisfacer además del precio de adjudicación, todos los gastos que origine el contrato, entre ellos: o IVA o Los demás tributos, sean estatales, autonómicos o municipales. o Gastos derivados de los anuncios oficiales. o Gastos de escritura e inscripción registral. - Solicitar licencia de obras, ajustado a la normativa urbanística, en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la notificación de la inscripción del solar en el Registro de la Propiedad. - La obra de edificación deberá finalizarse en el plazo de 1 año desde la concesión de la preceptiva licencia municipal. - El proyecto de obras a presentar para la obtención de la licencia municipal, en cuanto a sus características externas y estéticas, así como accesos rodados a las parcelas y sus refuerzos, deberán serlo de satisfacción del Ayuntamiento, que podrá fijar las condiciones que al respecto deben cumplir, previo a la concesión de la licencia de obras. - Vallar la parcela conforme a criterio municipal para unificar las características xxx xxxxxxx del Sector. - Las acometidas a los servicios, serán igualmente conforme a las directrices municipales, que podrá establecerlas por las zonas de retranqueo de las parcelas, imponiéndose servidumbres sobre estas zonas, para el paso de las acometidas de los servicios entre parcelas hasta las conexiones previstas. - Adosamiento de las edificaciones conforme indique el Ayuntamiento. - Solicitar licencia de la actividad comprometida en su propuesta y desarrollar la misma. - Emplear técnicas no contaminantes en la actividad que se comprometen a desarrollar para ser industria no contaminante. - Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. - El adjudicatario tiene derecho a recibir del Ayuntamiento la parcela segregada de la finca matriz. - El adjudicatario se obliga al pago de la parcela conforme a la oferta adjudicada, en los condiciones y plazo fijados en el este pliego. - El adjudicatario queda sujeto a todos las obligaciones fijadas en este pliego, en particular respecto al destino de la parcela, plazos de solicitud de licencia, edificación, compromisos asumidos en su oferta adjudicada, etc., así como a todos los gastos que ello genere (licencias, etc.), debiendo obtener cuantos permisos y autorizaciones sean necesarios para la ejecución de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato. Igualmente será de su cuenta las acometidas a los servicios (agua, saneamiento, electricidad, etc.). - El adjudicatario abonará los gastos generados por este contrato, son obligaciones específicas del contratista incluso la elevación a escritura pública de la formación e inscripción registrial. Igualmente a satisfacer todos los tributos que genere, sea IVA o de otra naturaleza. - El adjudicatario será responsable de los daños producidos a terceros como consecuencia de las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir obras de edificación y desarrollo de la actividad comprometida. Igualmente será responsable de los daños a la ejecución vía pública y bienes municipales como consecuencia del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por las obras. - Queda el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado adjudicatario sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido la normativa sobre protección de la Ley datos de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contratocarácter personal, así como cualesquiera otros que resulten la legislación laboral, seguridad social y prevención de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoriesgos laborales.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además -El contratista, que asume la ejecución del contrato a su riesgo y xxxxxxx, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obligaciones generales derivadas prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del régimen jurídico contrato. -El contratista tendrá derecho a utilizar las instalaciones existentes en las dependencias en las que se preste el servicio objeto de contrato. -El Ayuntamiento se reserva el derecho a supervisar las dependencias en las que se presta el servicio, así como las instalaciones, mobiliario y enseres existentes en las mismas. -En cada SESIÓN INDIVIDUAL DE QUIROPODIA el adjudicatario prestará el servicio de podología básico, que comprende los siguientes servicios:  Corte y fresado de uñas.  Deslaminado de durezas.  Limar talones e hidratar. -La duración mínima de la sesión individual de quiropodia será de 20 minutos. -La contraprestación económica a percibir por el contratista estará integrada por los ingresos que se generen por la prestación del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista servicio. -Son OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA las siguientes: El contratista está obligado a dedicar : 1. Dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 ello, debiendo dotar a la explotación del Texto Refundido servicio de podología de los medios, enseres y útiles necesarios para la prestación de un servicio digno. 2. Aportar los enseres, instrumentales y bienes materiales que para la prestación del servicio se hubiese comprometido el adjudicatario en su oferta, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en su proposición en cuanto a la marca, modelo y valor económico de los mismos. 3. El contratista no podrá concertar con terceros la realización de las prestaciones objeto del contrato, debiendo éste ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 4. El horario de prestación del servicio de podología será de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas, un día a la semana, en el Centro de Día “Xxxx xx Xxxxxxx” y de 10:00 a 13:30 horas, un día al mes, en la Residencia de Mayores “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”. Estos horarios podrán ser modificados previa aprobación de la Ley Junta Directiva del Centro o Residencia y autorización del Ayuntamiento. 5. Al terminar el horario de Contratos prestación del Sector Públicoservicio y abandonar las dependencias en las que el mismo se preste, aprobado el contratista está obligado a entregar las llaves de dichas dependencias a la persona que a tal efecto se designe por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)la Dirección del Centro o Residencia. 6. El contratista está obligado a aplicar el precio por sesión establecido en el ANEXO I de este pliego, con la mejora en el precio a que se hubiese comprometido en su oferta, que en ningún caso podrá sufrir variaciones al alza sin previa aprobación de la Junta Directiva del Centro o Residencia y autorización del Ayuntamiento. 7. El contratista no podrá prestar servicios distintos de los incluidos en el ANEXO I de este pliego sin la previa aprobación de la Junta Directiva del Centro o Residencia y autorización 8. El contratista está obligado a cumplir la duración mínima de la sesión individual de quiropodia que será de 20 minutos. 9. En el Centro de Día “Xxxx xx Xxxxxxx” se atenderá a todos los/as pensionistas, teniendo prioridad los/as socios/as en la atención y en el uso de las instalaciones. En la Residencia de Mayores “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx” se atenderá a todos los residentes. 10. El horario y el precio de los servicios deberán estar, en todo momento, expuestos al público en lugar visible. 11. El adjudicatario deberá tener a disposición de los destinatarios del servicio las hojas de reclamaciones oficiales, cuya existencia estará visiblemente anunciada. 12. Disponer en los tablones de anuncios del Centro de Día “Xxxx xx Xxxxxxx” x xx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, en lugar visible, de hojas de cita previa en las que deberán apuntarse los usuarios que demanden el servicio de podología, debiendo el adjudicatario respetar el orden establecido. 13. Abonar al Ayuntamiento xx Xxxxx el precio mensual propuesto en su oferta, dentro de los cinco primeros días de cada período mensual, detallando en el concepto “Explotación del servicio podología”. 14. Los costes de luz, agua y calefacción correrán a cargo del Ayuntamiento xx Xxxxx, estando el contratista obligado a hacer un uso mesurado de estos suministros. 15. Prestar el servicio de modo que se atienda con diligencia, prontitud y esmero a los usuarios del mismo, debiendo observar con los destinatarios del servicio la mayor afabilidad y deferencia. 16. Cuidar y mantener las dependencias en las que se preste el servicio en perfecto estado de limpieza e higiene, siendo de su cuenta los productos y útiles de limpieza, así como cualquier otro gasto que ello conlleve y debiendo realizar las labores correspondientes en horario que no cause molestias a los usuarios del servicio. Correrá a cargo del adjudicatario la recogida y reciclaje de residuos. 17. El contratista adjudicatario tiene la obligación de estar dado de alta y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y sanitarias, así como de cumplir cuantas otras obligaciones legales le competa por su régimen empresarial, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la Administración. En ningún caso se presumirá la existencia de relación laboral o funcionarial alguna entre el Ayuntamiento xx Xxxxx y el adjudicatario. 18. El Ayuntamiento xx Xxxxx se reserva el derecho de inspección permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y sanitarias o de cualquier otro orden que genere la actividad del adjudicatario, sin perjuicio de la que corresponda a los requisitos previstos organismos competentes en la materia, así como el de recabar y exigir periódicamente cuanta información o documentación precise y acredite el cumplimiento de las obligaciones de todo orden que genere su actividad. 19. Indemnizar a los terceros los daños que les ocasione el funcionamiento de los servicios objeto de contrato. 20. El adjudicatario contratista está obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra las incidencias del servicio a prestar, por valor al menos de 60.000 €. 21. Abandonar y dejar libres, a disposición del Ayuntamiento, una vez finalizado el contrato, las dependencias e instalaciones puestas a disposición del contratista para la prestación del servicio, en buen estado de conservación y funcionamiento. 22. El adjudicatario se compromete a seguir en todo momento las observaciones que, de orden general, le sean formuladas por los representantes municipales y, concretamente, aquellas que, para el mejor funcionamiento del servicio, le sean comunicadas por la Dirección del Centro o Residencia. 23. El cierre temporal o definitivo del Centro o Residencia en los que se presta el servicio no generarán para el adjudicatario derecho a indemnización alguna. 24. El adjudicatario se compromete a informar trimestralmente al Ayuntamiento de los servicios prestados y de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio en el artículo 227 del Texto Refundido Centro de Día “Xxxx xx Xxxxxxx” y en la Residencia de Ancianos “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”. 25. El adjudicatario adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por protección de datos. 26. Impartir las charlas sobre salud relacionadas con la podología a que se hubiese comprometido el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratistaoferta, sin coste adicional alguno, facilitará a alguno para el Ayuntamiento. Estas charlas deberán organizarse en colaboración y bajo la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información supervisión y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta autorización del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además  El Ayuntamiento, como tomador de seguro, está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que este ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro.  Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada o la primera única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima de la prima debida en vía ejecutiva con base a la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.  En caso de falta de pago de una de las obligaciones generales derivadas primas siguientes, la cobertura del régimen jurídico asegurador queda suspendida un mes después del presente día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato este suspenso, solo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso.  El Ayuntamiento deberá emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado. Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurado, este quedara liberado de toda prestación derivada del siniestro. Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que nos sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados, serán de cuenta del asegurador hasta el límite fijado en el contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos. En defectos de pacto, se indemnizarán los gastos efectivamente originados, tal indemnización no podrá exceder de la suma asegurada.  El contratista asegurador está obligado a dedicar o adscribir satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido partir de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido recepción de la Ley declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de Contratos del Sector Público, aprobado por lo que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicaciónasegurador puede deber, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalencircunstancias por él conocidas. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido  El asegurador estará obligado al pago de la Ley prestación, salvo en el supuesto de Contratos que el siniestro haya sido causado por mala fe del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoasegurador.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además A) Son derechos del adjudicatario. 1. Percibir el precio del contrato en los plazos establecidos en el pliego. 2. Obtener del Ayuntamiento la información que precise para la realización de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico prestaciones contratadas. así como libre acceso a los lugares donde se realice el servicio y a los trabajos mismos. 3. En general, cuantos se deriven del presente contratopliego, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PúblicoPúblico y del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado en cuanto no contravenga la Ley. B) Son obligaciones del adjudicatario. 1. Dar cumplimiento al plazo de ejecución del contrato comprometido en su oferta. 2. No podrá utilizar la información municipal para fines distintos de la ejecución del contrato, debiendo guardar sigilo sobre cada información pública respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo así como guardar absoluto secreto sobre los datos y demás operaciones del proceso de tratamiento a los que pueda tener acceso por razón de los trabajos objeto del contrato. Todo ello en el marco de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto Legislativo 3/20111720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 14 desarrollo de noviembre)la Ley. 3. El contratista está obligado al cumplimiento abono de cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los requisitos previstos fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes. 4. Realizar las prestaciones que le corresponden de conformidad con lo establecido en el artículo 227 presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 5. En general, cuantas se deriven del Texto Refundido presente pliego, de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información Público y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley Reglamento de Contratos del Sector Públicode las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de en cuanto no contravenga la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al AyuntamientoLey.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El Ayuntamiento, como tomador de seguro, está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la prima de ellas será exigible una vez firmado el contrato. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que este ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro. — Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base a la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación. — En caso de falta de pago de una de las obligaciones generales derivadas primas siguientes, la cobertura del régimen jurídico asegurador queda suspendida un mes después del presente día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato este suspenso, solo podrá exigir el pago de la prima del período en curso. — El Ayuntamiento deberá comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. pie_firma_corto_dipu_01 7B238884BA46A205F1C0 Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento xx Xxxxx. Podrá verificarse en xxx.xxxxx.xx Firmado por SR. ALCALDE XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX el 8/2/2017 — El Ayuntamiento deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización solo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave. — El Ayuntamiento deberá emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado. Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurador, este quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro. Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados, serán de cuenta del asegurador hasta el límite fijado en el contrato, son obligaciones específicas incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos. En defecto de pacto, se indemnizarán los gastos efectivamente originados. Tal indemnización no podrá exceder de la suma asegurada. El asegurador que, en virtud del contratista contrato, solo deba indemnizar una parte del daño causado por el siniestro, deberá reembolsar la parte proporcional de los gastos de salvamento, a menos que el Ayuntamiento haya actuado siguiendo las siguientes: instrucciones del asegurador. — El contratista asegurador está obligado a dedicar o adscribir satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido partir de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido recepción de la Ley declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de Contratos del Sector Público, aprobado por lo que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicaciónasegurador pueda deber, según las disposiciones vigentes en circunstancias por él conocidas. — Cuando la forma naturaleza del seguro lo permita y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido el asegurado lo consienta, el asegurador podrá sustituir el pago de la Ley de Contratos indemnización por la reparación o la reposición del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual objeto siniestrado. — El asegurador estará obligado al pago de la cuota prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoasegurado.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación1. El adjudicatario no tendrá derecho deberá explotar el servicio de Bar de las Instalaciones deportivas de La Muera, a indemnización su cuenta y riesgo y será él quien perciba directamente el pago de los servicios por causa parte de pérdidaslos clientes, averías o perjuicios ocasionados en debiendo prestar el servicios de Bar, con la oferta que considere más adecuada, debiendo ésta tener el vº bº del Ayuntamiento xx Xxxxxx. 2. El/La adjudicatario/a deberá mantener el Bar abierto al público todos los bienes antes días comprendidos entre el 20 xx xxxxx y el 13 de su entrega septiembre, ambos inclusive, durante el horario de 11.00 - 22.00. Los responsables tendrán acceso al Bar con el tiempo de antelación necesario a la Administraciónapertura, salvo así como el tiempo necesario posterior al cierre de la zona de hostelería, para las tareas de limpieza y puesta a punto de las Instalaciones. 3. El/la adjudicatario/a deberá realizar directa y personalmente el servicio al que ésta hubiere incurrido se refiere la presente adjudicación, pudiendo contratar por su cuenta y con arreglo a la legislación laboral vigente, a otras personas que le ayuden en xxxx al recibirlosel mejor desempeño del servicio que le ha sido adjudicado. El contratistaEl/la adjudicatario/a asumirá, en este caso, a título exclusivo el carácter de patrono/a o empresario/a respecto del personal que emplee, sin coste adicional algunoque exista relación jurídica alguna entre dicho personal y el Ayuntamiento xx Xxxxxx, facilitará quedando este último exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones del contrato por cualquier causa. No obstante, el/la adjudicatario/a deberá comunicar con suficiente antelación a Los Responsables del Ayuntamiento xx Xxxxxx el nombre del colaborador/a o colaboradores/as que tenga para tal objeto, no pudiendo acceder a las instalaciones deportivas aquellas personas que no estén acreditadas. El/La adjudicatario/a deberá de dar su dirección y teléfono o de la persona responsable, a la administración asistencia profesional cual se le deberá poder localizar en las reuniones explicativas o caso de información y que ésta considere necesariasurgencia. 4. Xxxxxx exigibles al contratista. Son Los servicios del Bar están dotados del mobiliario e instalaciones necesarias para el desempeño del servicio, haciéndose cargo del mismo, el/la adjudicatario/a del contrato, de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta lo cual se levantará el límite máximo de 300 euros de Acta pertinente a la formalización del contrato. Asimismo, así el/la adjudicatario/a podrá aportar bienes propios necesarios para el servicio de bar, siendo enteramente de su cuenta el costo de reparación o reposición. Los licitadores podrán visitar las Instalaciones del Bar durante el plazo para la presentación de las proposiciones, y comprobar in situ tanto los elementos existentes como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además ubicación de los derechos mismos. 5. El/La adjudicatario/a queda obligado/a a reponer y/o reparar, por su cuenta y obligaciones cargo, el material que ostentan las partes se destruyera, averiara, rompiera, desapareciera o resultara inservible a lo largo del contrato en virtud tiempo de prestación del Texto Refundido servicio. El material a reponer deberá ser de la Ley de Contratos del Sector Públicomisma calidad, aprobado por diseño, etc.. que el Real Decreto Legislativo 3/2011inutilizado, de 14 de noviembreo, si ello no fuera posible, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento más similar que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar ofrezca en el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientomercado.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El adjudicatario tendrá derecho a: - Utilizar las instalaciones del bar sito en la Piscina municipal necesarias para la ejecución del contrato, incluido el espacio de terraza. - Percibir las retribuciones correspondientes por los usuarios, por la prestación del servicio. - Percibir las oportunas indemnizaciones, en el supuesto de resolución del contrato por causa no imputable al contratista, supresión del servicio por razones de interés público o ante la imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato. El adjudicatario vendrá obligado a: - Abonar el precio del contrato a que se hubiere comprometido en su oferta. - Prestar el servicio objeto del contrato con la continuidad convenida garantizándose a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas, poniendo para ello en funcionamiento el local e instalaciones en el plazo establecido en el documento de formalización del contrato. - Mantener durante el período estival abiertas y en pleno funcionamiento las instalaciones del bar de la Piscina, al menos, durante el horario de apertura de la Piscina municipal. - El servicio se prestará por el contratista durante el plazo de duración del contrato, siendo de su cuenta los gastos que origine en general el funcionamiento del mismo. - Prestar a los usuarios servicio de cocina, con las condiciones de higiene y limpieza adecuadas, debiendo garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia. - El adjudicatario deberá gestionar a su xxxxx las autorizaciones y licencias precisas para la apertura y funcionamiento de la instalación. - Conservar las instalaciones en perfecto estado, y destinarlas de modo exclusivo al uso pactado, repararlas por su cuenta y cuando finalice el contrato, devolverlas en las mismas condiciones de uso en las que las recibió. El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para un correcto mantenimiento y conservación de las obligaciones generales derivadas instalaciones, especialmente el mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene. El incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del régimen jurídico contrato. - La explotación del servicio objeto del presente pliego comprenderá la obligación del adjudicatario de llevar a cabo la retirada de los desperdicios producidos por la actividad, así como la limpieza diaria de las instalaciones del bar y del espacio ocupado por la terraza externa, siendo de su cuenta el coste de material y utensilios de limpieza. El incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del contrato. - Las modificaciones de las instalaciones que requiera el adjudicatario para la adecuada explotación del servicio, exigirán la previa autorización de la Corporación, la cual regulará, al otorgarla, el alcance de las modificaciones. - Deberá cumplir con las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad y salud vigentes en cada momento, bajo su propia responsabilidad, pudiendo repercutirse por el Ayuntamiento al adjudicatario cualquier sanción que las Administraciones competentes pudieran imponer al Ayuntamiento subsidiariamente como consecuencia de incumplimientos en esta materia, sin perjuicio de la penalización que además pueda imponerse. - El adjudicatario suscribirá una póliza de seguro contra incendios, robo, daños y desperfectos de las instalaciones y otra que cubra la responsabilidad civil derivada del desarrollo de la actividad que constituye el objeto de la explotación conforme a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. - Indemnizar los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados por las leyes. - Mantener el bar cerrado al público cuando medie requerimiento del Ayuntamiento o por cualquier otra Administración Pública, siempre que dicho requerimiento se halle debidamente justificado por razones higiénico-sanitarias o de seguridad. La adopción de tales medidas no dará lugar a indemnización o compensación alguna. - Corresponde al adjudicatario la contratación de su personal, con sujeción a la normativa laboral, sin que en ningún caso pueda invocar relación contractual laboral con el Ayuntamiento de La Campana. - Todo el personal que emplee el adjudicatario y que tenga contacto con los alimentos que se destinen al público general deberá estar en posesión del carné de manipulador de alimentos y cumplir la normativa sanitaria al respecto, siendo su cumplimiento responsabilidad del adjudicatario. - Fijar una lista de precios en lugar visible y a disposición de cualquier persona que la reclame, que incluirá todos los platos y servicios que se presten. - No enajenar, ni gravar sin autorización, bienes o instalaciones que deban revertir a la Corporación concedente. - Queda prohibido suministrar bebidas alcohólicas o tabaco a menores de edad. El incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del contrato. - El adjudicatario permanecerá en la situación de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso, durante la duración del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir . - Garantizar en todo momento los derechos de los consumidores y usuarios conforme a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido normativa vigente en materia de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)comercio y consumo. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. - El adjudicatario no tendrá derecho podrá subrogar, ceder ni traspasar a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de terceras personas los derechos y obligaciones que ostentan las partes dimanan del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el presente contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato - El adjudicatario deberá cumplir las condiciones salariales de compra del bien los trabajadores conforme al AyuntamientoConvenio Colectivo sectorial de aplicación.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no La entidad seleccionada tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados usar los espacios destinados a atracciones xx xxxxx en los bienes antes recintos feriales de las fiestas del Distrito xx Xxxxxxx-Aravaca del año 2022, en los términos establecidos en el presente pliego y de conformidad con la autorización que se le expida. En todo caso deberá respetar las condiciones de uso de los recintos feriales previstas en el anexo IV. Asimismo, asumirá las siguientes obligaciones: - Proveerse de las oportunas autorizaciones gubernativas para el desarrollo de las actividades. - En la prestación del servicio deberá someterse en todo momento a las instrucciones, directrices y observaciones que formule la Policía Municipal o el personal municipal responsable del servicio. - Deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, respecto de las cuales será directo y único responsable, asumiendo cuantas obligaciones de carácter laboral o de cualquier otra índole que se deriven de sus relaciones, a las cuales es ajeno el Ayuntamiento. - Deberá entregar a la Junta Municipal, una vez finalizada cada una de las fiestas, una relación de precios percibidos de la totalidad de los feriantes individuales por su instalación en el recinto durante la celebración de aquella. - Será directamente responsable del buen uso y cuidado de la maquinaria y enseres a utilizar, ya sean de su entrega a propiedad, de la AdministraciónJunta Municipal o de terceros, salvo respondiendo correctamente de los deterioros que ésta hubiere incurrido en xxxx ellos se produzcan. - Tanto al recibirlos. El contratistaconcluir cada jornada, sin coste adicional algunocomo al finalizar el periodo autorizado, facilitará a la administración asistencia profesional deberá dejar el recinto ferial en las reuniones explicativas o debidas condiciones de información y limpieza. - El adjudicatario, a indicación de los Servicios de la Junta Municipal, deberá adoptar las medidas adecuadas para que ésta considere necesariaslos equipos de sonido instalados en tómbolas, aparatos verbeneros u otros puestos, se desconecten durante el tiempo necesario para el desarrollo de todas las actuaciones que tengan lugar en el escenario xxx xxxxxxx ferial. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de - Serán por cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios adjudicatario la obtención de licitación las autorizaciones y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma gestión y cuantía que éstas señalen. Además pago de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido derivados de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento propiedad intelectual que se ha fijado. A mantener generen como consecuencia de cualquiera de las actividades derivadas de este contrato y las gestionará directamente con la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato entidad de conformidad con el Pliegos gestión que corresponda en función de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus los derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientogenerados (SGAE, AGEDI-AIE o cualquier otra que se pudiera ver afectada)”.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el órgano de contratación. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obligaciones generales derivadas prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del régimen jurídico del presente contrato, . Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). - El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembrePúblico (LCSP), para los supuestos de subcontratación. - El adjudicatario no tendrá derecho contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. - El contratista se obliga a indemnización por causa aplicar, al ejecutar las prestaciones propias del servicio, las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres. - La empresa contratista tiene que utilizar el euskera en sus relaciones con la administración derivadas de pérdidasla ejecución del objeto de este contrato. La empresa debe entregar los trabajos que se deriven de la prestación objeto de este contrato, averías o perjuicios ocasionados al menos, en los bienes antes euskera y castellano. Asimismo, la empresa contratista asume la obligación de su entrega destinar a la Administraciónejecución del contrato los medios y el personal que resulten adecuados para asegurar que se podrán realizar las prestaciones objeto del servicio en Euskera. Se gestionará el servicio de mantenimiento, salvo que ésta hubiere incurrido renovación, limpieza y mejora de la jardinería, zonas verdes sin ajardinar, fincas municipales, campos de fútbol, caminos municipales (PR y GR), elementos deportivos, áreas de juegos infantiles, así como los tratamientos fitosanitarios requeridos en xxxx al recibirlosel Municipio xx Xxxxxxx, a través de la Oficina de Control Operativo cuyo sistema de Gestión deberá cumplirse por el adjudicatario de contratos, llevándose este servicio de asesoramiento, seguimiento y gestión del servicio a licitación por el Ayuntamiento xx Xxxxxxx. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o - Se hará cargo de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos de mantenimiento y reparación de los materiales utilizados para la prestación de los servicios. - También será a su cargo el pago de las primas de seguros de responsabilidad civil de los vehículos y maquinaria que utilicen, copia de la póliza y del anuncio o anuncios recibo de licitación y adjudicación hasta estar al corriente del pago se presentará en el límite máximo plazo de 300 euros 15 días contados a partir de la formalización del contrato, con una cobertura por responsabilidad civil mínima de 2.000.000 de euros. - Los gastos de información de puesta en marcha del servicio a los potenciales usuarios, así como cualesquiera otros los gastos que resulten puedan ocasionar las posteriores campañas informativas. - Cualquier otro gasto dimanante de aplicación, según impuestos o recargos que incidan sobre él con motivo de la contratación y prestación de los servicios o de alguna de las disposiciones vigentes actividades que tengan relaciones con los descritos servicios. - El contratista se obliga al cumplimiento de todo lo establecido en la forma Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y cuantía a la normativa de desarrollo, con relación a los datos personales a los que éstas señalentenga acceso durante la vigencia de este contrato. Además - El Ayuntamiento está facultado para solicitar a la empresa adjudicataria, en cualquier momento, toda la documentación relacionada con la concesión que considere necesaria al objeto de comprobar la plena legalidad de la empresa en el orden fiscal, laboral y administrativo. - La empresa adjudicataria de los derechos servicios responderá de toda indemnización civil de daños y perjuicios por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo utilizados por los servicios, sin perjuicio del derecho que le asiste ante los autores de los hechos o las compañías de seguros de los riesgos. - La empresa adjudicataria será responsable civil y administrativamente, ante el Ayuntamiento, por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados. Está obligada al resarcimiento de los daños que causen a terceros con motivo de la prestación defectuosa de los servicios o por negligencia o por culpa, tanto si son bienes como personas, como instalaciones particulares o municipales, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan ser impuestas. - De producirse algún evento determinante de fuerza mayor o cualquier situación de emergencia pública, la empresa adjudicataria estará obligada a aceptar la dirección del Ayuntamiento para la realización de los servicios contratados u otras tareas en las que el personal o el material fuera necesario para restablecer la normalidad, mientras dure el estado de emergencia, fuerza mayor o calamidad pública. - La empresa adjudicataria evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, los recursos naturales y de cualquier otro bien que pueda resultar perjudicado con motivo de la ejecución de los servicios, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. - Cuidar del buen orden del servicio y del patrimonio municipal, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. - El adjudicatario no dará información, utilizará o divulgará estudios o documentos y datos proporcionados por la administración para cualquier otro uso no previsto en el presente pliego. Particularmente, no proporcionará sin autorización escrita del Ayuntamiento xx Xxxxxxx, copia de los documentos o datos a terceras personas. Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del presente contrato serán de propiedad del Ayuntamiento xx Xxxxxxx, el cual podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse al adjudicatario autor de los trabajos. La empresa adjudicataria asume que la información recogida en estas operaciones está sometida al secreto estadístico, con las obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por se derivan para todo el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientopersonal implicado.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución adjudicatario del contrato otorgado en virtud de este Pliego ostentará los medios personales o materiales suficientes derechos del uso privativo del bien patrimonial y el resto de instalaciones necesarias para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido la prestación de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)actividad. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho contrato se ejecutará con estricta sujeción a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados las estipulaciones contenidas en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo pliegos por los que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta se rige el límite máximo de 300 euros de la formalización del presente contrato, así como cualesquiera otros las instrucciones que, en su caso, se por el Ayuntamiento. En todo caso, el adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones: 1.- Ingresar mensualmente en la Tesorería Municipal el importe que resulten de aplicaciónhubiera ofertado, según las disposiciones vigentes en la forma dispuesta en el presente Pliego. 2.- Prestar la actividad con la continuidad convenida y cuantía garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que éstas señalenhayan sido establecidas. Además A tal efecto, deberá solicitar cuantas licencias y autorizaciones sean necesarias para la puesta en marcha de los derechos y obligaciones que ostentan las partes la actividad. 3.- La actividad se prestará por el plazo de duración del contrato en virtud del Texto Refundido los términos establecidos en el presente Pliego. En todo caso, el adjudicatario explotará el inmueble para la instalación de la Ley referida actividad industrial, quedando prohibido que pueda hacer uso de Contratos estas instalaciones para otro tipo de actividades. 4.- El arrendatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados en el desempeño de la actividad. 5.- Será obligación del Sector Públicocontratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, aprobado por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de la actividad desarrollada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, arrendatario en el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijadoinmueble arrendado. A mantener tales efectos, deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra dichos daños. Asimismo, estará obligado a contratar, previamente a la propiedad adjudicación del bien como garantíacontrato, una póliza que cubra los posibles daños que puedan producirse en el inmueble arrendado (por robo, incendio, etc.), cuyo importe no será inferior a 40.000 €, y siendo el beneficiario de esta póliza el Ayuntamiento. 6.- Ejercer por sí la actividad en el inmueble arrendado, no pudiendo cederlo ni traspasarlo a terceros. El contratista estará obligado a: Ejecutar incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del contrato. 7.- Conservar el contrato inmueble arrendado en perfecto estado, y destinarlo de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el modo exclusivo al uso pactado, repararlo por su cuenta y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar cuando finalice el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato , devolverlo en las mismas condiciones de compra del bien al Ayuntamientouso en el que lo recibió.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además 1. El horario de apertura del bar del campo de fútbol municipal será el legalmente establecido, con la obligación de estar abierto en el horario de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contratoinstalaciones deportivas, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: todos los días que estén abiertas, incluyendo xxxxxxx, xxxxxxxx y festivos. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido bar de la Ley piscina municipal tendrá el mismo horario, pero estará en funcionamiento durante la temporada de Contratos apertura de la piscina municipal. Después del Sector Públicohorario de cierre de la piscina municipal podrá mantener abierto el bar de la piscina por la parte exterior de la zona de paso. El responsable de la instalación será el adjudicatario desde el momento en que se cierre la piscina al público, aprobado no pudiendo atender al público por la parte interior de la piscina desde ese momento. 2. Los servicios a prestar con carácter obligatorio son los siguientes: 3. Deberá realizar la limpieza durante todos los días de la semana (sábados y domingos incluidos) de vestuarios, aseos, gradas, papeleras y zonas comunes xxx xxxxxxx del campo de fútbol y de la piscina municipal, rellenando el Real Decreto Legislativo 3/2011registro diario con la limpieza realizada y la persona que realiza la limpieza. La limpieza y desinfección de los bares correrá exclusivamente a cargo del adjudicatario. Los aseos públicos a utilizar son los existentes en el campo de fútbol por lo que su conservación correrá a cargo del adjudicatario. 4. Queda prohibida la venta, dispensación y suministro, gratuitos o no, por cualquier medio, de 14 bebidas alcohólicas ni tabaco a menores de noviembre)dieciocho años. También comporta la prohibición de realizar la actividad de los denominados bares de copas o bares especiales, whisquerías, o similares. 5. Conservar el espacio ocupado y las instalaciones en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público. Habrá de mantener en todo momento la adecuada limpieza de la zona ocupada instalando a este fin papeleras o depósitos análogos, dejando limpia la zona de influencia una vez terminada la venta de cada día. 6. Explotar de manera personal la actividad a que se destine el kiosco, o mediante persona contratada con cumplimiento en este caso de la normativa laboral y de Seguridad Social aplicable, si bien será lícito que tal actividad pueda ser ejercida por familiares, en caso 7. El contratista Ayuntamiento de Carranque se reserva el derecho de resolver el contrato antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante indemnización al concesionario de los daños que se le causasen, o sin ella cuando no procediese. 8. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el artículo 227 del Texto Refundido trabajo. 9. Los bares estarán sujetos al mismo régimen jurídico que cualquier otro establecimiento de este tipo instalado en el municipio, en particular en materia de precios, horarios, y en lo relativo a aspectos higiénico-sanitarios, de seguridad, laborales y fiscales. 10. El adjudicatario utilizará el local con arreglo al uso exclusivo permitido de bar tradicional en las condiciones reguladas legal y reglamentariamente, estando obligado a conservar en perfecto estado los bares y el entorno inmediato de los mismos que use en el ejercicio de la Ley actividad, realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, respondiendo incluso de Contratos los deterioros producidos por los usuarios o por terceros, y a devolverlos al terminar el contrato en el mismo estado que los recibió. No podrá realizar obras que modifiquen la estructura arquitectónica de los locales y tan solo podrá acometer aquellas menores que cuenten con la previa autorización escrita del Sector PúblicoAyuntamiento. Tampoco podrá subarrendar o ceder total o parcialmente el local. 11. Queda expresamente prohibida la realización en el local de cualesquiera otro tipo de negocio, aprobado industria o actividad sin permiso expreso y escrito del Ayuntamiento. En caso de desarrollarse en el local otra actividad, aunque sea afín a la antedicha, podrá el Ayuntamiento resolver el contrato por infracción del adjudicatario de ésta condición. 12. Sin perjuicio de la facultad de resolver el Real Decreto Legislativo 3/2011contrato, si el Ayuntamiento no ha autorizado la realización de 14 obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el adjudicatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que este pueda reclamar indemnización alguna. Si el Ayuntamiento otorga autorización al adjudicatario para la realización de noviembreobras, para todas cuantas realice cederán a favor del propietario, por este mero hecho, sin que aquél pudiera alegar derecho a percibir indemnización alguna. 13. Se prohíbe expresamente al adjudicatario la instalación de máquinas o aparatos que con sus vibraciones, humos o ruidos puedan afectar a la consistencia, solidez o conservación de los supuestos bares, así como almacenar o manipular en el inmueble arrendado sustancias o materias explosivas, tóxicas o inflamables que pudieran ocasionar peligros o malos olores. Además se prohíbe al adjudicatario que desarrolle o lleve a cabo en el local actividades nocivas, peligrosas, molestas, insalubres o ilícitas. 14. Serán de subcontratacióncuenta y cargo del adjudicatario los gastos de teléfono y gas que afecten a los bares; y cualquier otro que consuma, o utilice como consecuencia del desarrollo de la actividad propia de los bares, salvo los gastos de luz y agua. 15. Los bares deberán permanecer abierto al público durante el periodo de vigencia del contrato, entendiéndose como causa de resolución de este el cierre injustificado fuera de los días de descanso del personal o en su caso de los periodos de vacaciones anuales. 16. El personal que ejerza la actividad habrá de poseer el carnet de manipulador de alimentos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 17. El adjudicatario no tendrá derecho queda en relación de dependencia respecto del Ayuntamiento de Carranque, a indemnización los efectos del artículo 22 del Código Penal. 18. Los envases de las bebidas, alimentos y demás productos que se expendan o sean objeto de venta al público en el interior de las instalaciones deportivas municipales no podrán ser recipientes de metal, vidrio, cerámica, madera o cualquier otro material similar y se prohíbe la venta e introducción en el recinto deportivo de bebidas embotelladas, que deberán servirse en vasos o jarras de plástico, papel plastificado u otro material similar antes de ser retiradas por causa el consumidor del mostrador de pérdidasventa o del expendedor. Asimismo se prohíbe la introducción o tenencia, averías por el público en general, de: a) envases de bebidas, alimentos y demás productos que sean de metal, vidrio, cerámica, madera o perjuicios ocasionados cualquier otro material similar; b) las bebidas embotelladas adquiridas en los bienes antes recintos deportivos, permitiéndose los vasos o jarras de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlosplástico u otro material similar; c) cualquier clase de bebida alcohólica. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato Todo ello de conformidad con lo establecido en el Pliegos artículo 25 del Real Decreto 203/2010, de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar 26 de febrero, por el bien específico objeto del contrato que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientodeporte.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además -El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obligaciones generales derivadas prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para Ferias Jaén, S.A. o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del régimen jurídico contrato. -El contratista asume la ejecución del presente contrato a su riesgo y xxxxxxx y está obligado a indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. -El contratista tiene derecho al abono del precio correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por Ferias Jaén, S.A. Además son obligaciones específicas esenciales del contratista las siguientes: 15 a) La empresa adjudicataria deberá proceder, con carácter previo al inicio de la prestación, según regula la Ley 5/2014, de 4 xx Xxxxx, de Seguridad Privada en su artículo 9, asimismo, deberá determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio al riesgo, tal como establece el artículo 23 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, formulando en consecuencia por escrito, las indicaciones que procedan. b) Todos los gastos originados para la correcta ejecución de las prestaciones contratadas, como son coste del material auxiliar necesario a utilizar por el personal, beneficios, seguros, transporte, vehículos, combustible, tasas y cualesquiera otros que pudieran generar, serán de la exclusiva cuenta de la empresa adjudicataria. Todo impuesto que se devengue con ocasión o como consecuencia del contrato, se abonará igualmente por el contratista (excepción hecha, lógicamente del IVA del precio). c) El adjudicatario prestará al Ferias Jaén, S.A. el asesoramiento técnico preciso para poder llevar a término actuaciones que estime necesarias para el servicio, facilitándole todos aquellos datos que le sean requeridos. d) Los requisitos exigidos para presentarse a la licitación habrán de mantenerse durante toda la vida del contrato, reservándose Ferias Jaén, S.A. el derecho a exigir en cualquier momento, a presentación de algunos de los documentos. e) El Adjudicatario será un contratista independiente, de modo que todo el personal destinado a la realización del objeto del contrato, dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, teniendo ésta todos los derechos y obligaciones que le son inherentes en su calidad de patrón (de manera que el personal no podrá ser considerado, ni de hecho ni de derecho empleado de Ferias Jaén, S.A.). Este personal deberá estar suficientemente cualificado para el trabajo que desempeña, siendo por cuenta y responsabilidad del adjudicatario aquella preparación necesaria para desempeñar la labor, asimismo deberá estar dotado de todos los medios de seguridad necesarios a los que obligue la legislación vigente, y que sean necesarios para llevar a cabo el servicio. El personal deberá estar provisto de una placa identificativa, que será facilitada por el contratista. f) El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales así como de cualesquiera otras disposiciones aplicables al objeto del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para Ferias Jaén, S.A. g) El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoello.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. El pago del precio se realizará contra la presentación y conformidad del correspondiente documento cobratorio y en la siguiente forma: Se presentarán las facturas a través del Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mañaria. Dichas facturas reunirán los requisitos exigidos en la normativa vigente relativa a la obligación de facturación e inexcusablemente el número de factura, nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio, tipo tributario de aplicación y cuota del IVA, así como el número de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia para el oportuno pago cuando éste se apruebe. - La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. - El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente Xxxxxx, bajo la dirección, inspección y control del Ayuntamiento, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. - Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. - El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento de Mañaria exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. El personal de la empresa dependerá exclusivamente de la empresa contratista, y únicamente ésta tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleadora. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)Abonos al contratista. El contratista está obligado al cumplimiento podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicomedios legalmente establecidos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá su derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta cobrar el límite máximo de 300 euros de la formalización precio del contrato, así como cualesquiera otros pero para que resulten dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de aplicaciónpago a favor del cesionario, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento es preciso que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar le notifique fehacientemente a ésta última el contrato acuerdo de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientocesión.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos de clausulas administrativas particulares y prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. El contratista tendrá derecho a la recaudación íntegra obtenida por la venta de bonos y entradas a los usuarios de la piscina municipal, tanto individuales y familiares como la proveniente de los usuarios de las instalaciones de la piscina municipal. A.1 Días Laborables (Lunes a Viernes), Menores de 15 años 2,00 € / Día A.2 Días Laborables (Lunes a Viernes), 15 años o Mayores 3,00 € / Día A.3 Sábados y Festivos, Menores de 15 años 2,50 € / Día A.4 Sábados y Festivos, 15 años o Mayores 3,50 € / Día A.5 Bono Mensual, Menores de 15 años 35,00 € / Mes A.6 Bono Mensual, 15 años o Mayores 58,00 € / Mes El régimen tarifado aplicable e inicialmente a la concesión del servicio sólo podrá ser revisado por el pleno del Ayuntamiento, y tras la entrada en vigor de la ordenanza que regule dicha tarifa. Son obligaciones generales derivadas específicas del régimen jurídico contratista las siguientes: — Control del presente acceso de los usuarios a la piscina, mediante sistema de control de bonos y expedición de entradas en papel según modelo autorizado. — Tener a disposición de los usuarios de forma visible el precio de entrada y abono de las piscinas, normas de las mismas y Bandos de la Alcaldía que se les faciliten — Disponer de entradas y bonos en cantidad suficiente según modelo autorizado por el Ayuntamiento. — Admitir actividades organizadas por el Ayuntamiento en el horario de apertura de la instalación. El Ayuntamiento deberá avisar al contratista con al menos dos días de antelación de las actividades a realizar, fecha y horario de las mismas. — En el caso de que el adjudicatario las establezca en su oferta, admitir a los usuarios que presenten en el acceso las entradas cedidas gratuitamente al Ayuntamiento por el adjudicatario, con las limitaciones recogidas en la clausula décima. — Recoger la ropa olvidada por los usuarios en las instalaciones y guardarla hasta el fin de la temporada de baño para su posterior recogida por sus propietarios. — Prestación del servicio de socorrista de forma ininterrumpida durante el horario de apertura de la piscina en las condiciones establecidas por el Real Decreto 742/2013 y el Decreto autonómico 485/2019. En este sentido se faculta a la corporación municipal a comprobar in situ el desempeño del servicio. En caso de ser apercibido por dos veces, el Alcalde adoptará las decisiones necesarias para el correcto funcionamiento incumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la contratación de un nuevo socorrista cuyo coste salarial será repercutido al adjudicatario del contrato. Los socorristas deberán cumplir con su horario de trabajo y permanecer atento a la piscina en todo momento por lo que no podrá hablar de forma continuada con usuarios, hacer uso del móvil, o cualquier otra actividad que le impida vigilar la piscina. El personal socorrista se encargará de del control químico diario del agua de las piscinas en coordinación con la empresa de mantenimiento de las dos piscinas y la depuradora. — Pasar el limpiafondos diariamente antes de la apertura y después del cierre de la instalación de piscina así como cualquier otra tarea que le encomiende la empresa de mantenimiento. — El adjudicatario estará obligado a utilizar el local anejo para prestar el servicio de bar- cafetería. La lista de precios así como los carnets de manipuladores de alimentos deben estar visibles para el público en todo momento. — Ocuparse de las tareas de limpieza de las instalaciones anejas de las piscinas, servicios, vestuarios y del bar, teniéndolas en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. — Limpieza de residuos del césped. — Recogida diaria de basura. — Instalar el mobiliario necesario para el funcionamiento de las instalaciones. — Responder de los desperfectos que se ocasionen en las instalaciones del bar, vestuarios y solarium, siempre que sea por negligencia del adjudicatario, o por el uso anormal de las mismas, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios. — Conservar las construcciones e instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento realizando las reparaciones de las instalaciones y equipos existentes necesarios que correspondan al uso normal de las mismas, con los medios propios de la empresa o con la colaboración de otros técnicos capacitados, gestionando, previa consulta a la Administración Municipal, la inmediata reparación de aquellas otras que no corriesen de su cuenta; hasta que concluido el contrato, deban entregarse en iguales condiciones a las de su recepción original, salvo las que puedan quedar afectadas por el uso habitual o normal de las instalaciones, siendo a su cargo los gastos que origine su funcionamiento comunicando, con carácter inmediato, al Ayuntamiento cualquier incidencia que afecte a las instalaciones, remitiéndole periódicamente información sobre el estado de las mismas. El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar las obras de mejora que considere necesarias para el mejor desarrollo del servicio y la actividad. — El adjudicatario estará obligado a mantener el inmueble en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, realizando las labores necesarias de limpieza de todas las dependencias del mismo. — Tanto el adjudicatario como todas las personas que atiendan en el bar-cafetería deben disponer de carnet de manipulador de alimentos, debiendo estar visibles de forma permanente para el público. — Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia ciudadana. — Extremar el cuidado en no sobrepasar los niveles de ruido que supongan molestias para los vecinos, sobremanera en horario nocturno y vísperas de días laborables. — Deberá conservar a su xxxxx los elementos muebles del local. — Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales con respecto a los trabajadores que emplee el local. El personal contratado por el adjudicatario no tendrá ninguna vinculación laboral con el Ayuntamiento. Una vez extinguido el contrato, en ningún caso el personal contratado quedará subrogado en el caso de convocatoria de nueva licitación para la concesión del servicio. — Tener en todo momento, a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones oficiales. En lugar visible, se pondrá un anuncio advirtiendo de la existencia de estas hojas, que serán facilitadas inmediatamente por el adjudicatario a cualquier usuario que desee formular una reclamación. El adjudicatario remitirá al Ayuntamiento, el mismo día o en el hábil siguiente, el ejemplar de reclamaciones de su informe. — Presentación de una suscripción de póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor a favor del Ayuntamiento. La suma asegurada no será inferior a 901.000 euros, y el sublimite por víctima no será inferior a 150.000 euros. En la póliza no se admitirá la exclusión de incidentes ocurridos por intoxicación alimentaria. — El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. — Xxxxxx el buen orden del servicio pudiendo dictar las oportunas instrucciones sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la Administración. Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: — Prestar el servicio de piscina municipal y bar-cafetería anejo conforme a lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. — El adjudicatario debe respetar en todo momento el aforo máximo del recinto de la piscina que es de 467 personas, que no podrá ser sobrepasado en ningún caso. — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido conforme a art. 89 y 90 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. LCSP — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 300,00 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas éstos señalen. Además — El contratista está obligado al cumplimiento de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato requisitos previstos en virtud del Texto Refundido el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PúblicoPúblico para los supuestos de subcontratación. - El contratista está obligado a gestionar cuantas autorizaciones administrativas o de otro tipo sean necesarias para la ejecución completa de los trabajos debiendo abonar a su xxxxx todos los gastos que supongan dichas autorizaciones o permisos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual figurando como titular de la cuota autorización el sujeto que determine el Ayuntamiento. Si la normativa aplicable exigiera algún documento o proyecto técnico para tramitar la autorización que corresponda, será de cuenta del arrendamiento contratista su elaboración sin que se ha fijado. A mantener pueda repercutir los gastos al Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx - Realizar antes de la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato explotación un inventario de conformidad instalaciones y consumibles afectos al uso de las instalaciones de las piscinas, junto con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra responsable municipal (que quedará reflejado por escrito), así como otro al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato que determine estado de compra del bien al Ayuntamientolas instalaciones y de los consumibles.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. El pago del precio se realizará contra la presentación y conformidad del correspondiente documento cobratorio y en la siguiente forma: Se presentarán a través del Registro telemático de facturas de este Ayuntamiento las facturas mensuales. Dicha factura reunirá los requisitos exigidos en el RO. 2402/85, de 18 de diciembre y Decreto Xxxxx 133/95, de 24 de octubre e inexcusablemente el número de factura, nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio, tipo tributario de aplicación y cuota del IV.A., así como el número de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia para el oportuno pago cuando éste se apruebe. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente Xxxxxx y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. La empresa adjudicataria estará obligada a la ejecución del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: A) Xxxxxx al contratista. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a esta última el acuerdo de cesión. B) Obligaciones del contratista. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: - Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. El Ayuntamiento de Ortuella no tendrá relación jurídica o laboral de ninguna índole con el personal que el adjudicatario tenga contratado o contrate para la prestación del servicio (mantenimiento), durante todo el tiempo de prestación del contrato, siendo de cuenta del contratista todas las obligaciones y responsabilidades que nazcan con ocasión del presente contrato. El Ayuntamiento queda exonerado de cualquier responsabilidad por los incumplimientos del contratista en materia laboral, de seguridad social y de seguridad en el trabajo, repercutiendo al adjudicatario cualquier sanción que las Administraciones competentes pudieran imponer al Ayuntamiento subsidiariamente como consecuencia de incumplimientos en la materia de personal afecto a este suministro, sin perjuicio de la penalización que además pueda imponerse. El incumplimiento por parte del contratista del contenido de los puntos anteriores, podrá dar lugar a la resolución de este contrato con incautación de la fianza, sin perjuicio del resarcimiento de los daños que se hayan ocasionado. - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). El -El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo el que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta se aprueba el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Público para los supuestos de subcontratación. - Durante el Real Decreto Legislativo 3/2011, desarrollo del suministro y hasta que se cumpla el plazo de 14 de noviembregarantía, el contratista tendrá es responsable de los defectos que puedan advertirse. - Si a juicio del facultativo supervisor designado por el Ayuntamiento, hubiera alguna parte del suministro ejecutado deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a: Al importe mensual a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la cuota recepción. - Será obligación del arrendamiento contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se ha fijadocausen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. A mantener Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la propiedad del bien como garantíaAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista estará obligado a: Ejecutar será responsable de la calidad técnica de los trabajos que suministre y de las prestaciones y suministros realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en Ja ejecución del contrato. Todos los productos y la maquinaria utilizados serán de cuenta de la empresa adjudicataria, que deberá disponer de los utensilios y productos necesarios para la consecución de una calidad óptima en la prestación del servicio. Para los casos de averías, revisiones o similares, el adjudicatario deberá sustituir dichos elementos de forma inmediata (plazo máximo de 24 horas). Las empresa adjudicataria deberá disponer de los repuestos necesarios y suficientes para evitar tiempos de no funcionamiento por ausencia de repuestos. La empresa adjudicataria iniciará el contrato de conformidad con el Pliegos stock de Cláusulas Administrativas Particulareslos repuestos y fungibles necesarios, siendo de su responsabilidad la gestión, mantenimiento y actualización de los repuestos y fungibles consumidos para asegurar que en todo momento se cumplen las disponibilidades exigidas. Entregar La empresa designará además del encargado de zona, a una persona responsable del buen funcionamiento, calidad y eficiencia del suministro, a través de la cual el bien específico objeto Ayuntamiento de Ortuella mantendrá las correspondientes relaciones respecto al servicio. Dicha figura responsable se designará de entre los operarios prestadores del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoservicio.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además El adjudicatario del servicio deberá abstenerse de las obligaciones generales derivadas colocar elementos decorativos en paredes y otras zonas del régimen jurídico bar sin la previa autorización del presente contrato, son obligaciones específicas Ayuntamiento. - El adjudicatario no podrá llevar a cabo obras ni modificación de instalaciones y mobiliario sin la previa autorización municipal. - El adjudicatario deberá ejercer la actividad directamente. La cesión del contratista las siguientes: contrato o la subcontratación precisa de previa y expresa autorización por parte del Ayuntamiento. - El contratista adjudicatario está obligado a dedicar presentar la lista de precios en el Ayuntamiento y, requerirá la aceptación por parte de la Concejalía de Bienestar Social o adscribir de la Junta municipal de Gobierno. Asimismo, deberá tenerla de modo permanente expuesta al público y actualizada anualmente, con sello de validación del Ayuntamiento. - El adjudicatario estará obligado a utilizar el local para destinarlo a bar- cafetería. - Ocuparse de las tareas de mantenimiento limpieza del bar, teniéndolo en perfectas condiciones. - Responder de las averías que se ocasionen en las instalaciones del bar, siempre que sea por negligencia del adjudicatario, o por el uso anormal de las mismas, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios por el mal uso. Si es avería no achacable a adjudicatario, deberá comunicarlo al Ayuntamiento para su reparación, previa justificación. - Mantener en perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por el uso, el material recibido. - El adjudicatario deberá abstenerse de realizar actividades que puedan originar humos y olores por encima de los niveles autorizados, ni sobrepasar el nivel de ruido previsto en la normativa vigente. - El adjudicatario estará obligado a mantener el inmueble en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, realizando las labores necesarias de limpieza de todas las dependencias del mismo. - El adjudicatario debe disponer de carné de manipulador de alimentos. - Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia ciudadana. Comunicará al Alcalde cualquier irregularidad o altercado protagonizado por usuarios, a fin de que el Ayuntamiento adopte medidas por tratarse de una instalación municipal. - Deberá conservar a su xxxxx los elementos muebles del local que sean de su propiedad, y cuidad al máximo los de propiedad pública. - Cumplir las obligaciones relativas a la ejecución del contrato Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales con respecto a los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por trabajadores que emplee el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientolocal.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además Adema s de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico re gimen jurí dico del presente contrato, son obligaciones específicas especí ficas del contratista las siguientes: — El contratista está esta obligado a dedicar o adscribir a la ejecución ejecucio n del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo artí culo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PúblicoPu blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). El suministro se realizará en la localidad xx Xxxxxx, en lugar establecido para ello por el Ayuntamiento. — El contratista está esta obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo artí culo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PúblicoPu blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, noviembre para los supuestos de subcontratación. subcontratacio n. — El adjudicatario no tendrá tendra derecho a indemnización indemnizacio n por causa de pérdidaspe rdidas, averías averí as o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la AdministraciónAdministracio n, salvo que ésta e sta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización formalizacio n del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicaciónaplicacio n, según segu n las disposiciones vigentes en la forma y cuantía cuantí a que éstas señalen. Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado. A mantener la propiedad del bien como garantía. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el uso y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientoe stas sen xxxx.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones los derechos generales derivadas derivados del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las siguientesgarantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP. Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: — Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. Indicar que los subcontratistas de las obras de urbanización, estarán sujetos, igual que el adjudicatario de las obras, al principio de aplicación para inversión de sujeto pasivo, de acuerdo con lo establecido en el art.84.uno.2º Ley I.V.A. — Señalización de las obras. El adjudicatario no tendrá derecho contratista está obligado a indemnización por causa de pérdidasinstalar a su xxxxx, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la Administraciónobra, salvo la circulación en la zona que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la administración asistencia profesional marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. — El contratista deberá cumplir las reuniones explicativas o previsiones recogidas en el Plan de información Seguridad y que ésta considere necesariasSalud en el Trabajo. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 1.500 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Además En caso de los derechos y obligaciones que ostentan lo exija alguna de las partes del contrato en virtud del Texto Refundido de Administraciones que financia la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembreobra, el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual instalará a su xxxxx carteles de identificación de la cuota del arrendamiento obra, con las características que se ha fijadoestablezcan. A mantener — Elaboración y entrega de planos As Built, en planta y sección, recogiendo el emplazamiento y cota definitiva de todas las instalaciones existentes en la propiedad totalidad del bien como garantíaámbito de actuación. El contratista estará obligado a: Ejecutar el contrato Dicho documento, deberá ser entregado al Ayuntamiento de conformidad con el Pliegos Santa Eulària, antes de Cláusulas Administrativas Particularesla firma del acta de recepción. Entregar el bien específico objeto del contrato Un ejemplar en buen estado. Garantizar el uso papel y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamientootro ejemplar en soporte informático.

Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución adjudicatario del contrato otorgado en virtud de este Pliego ostentará los medios personales o materiales suficientes derechos del uso privativo del bien patrimonial y el resto de instalaciones necesarias para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido la prestación de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)actividad. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. El adjudicatario no tendrá derecho contrato se ejecutará con estricta sujeción a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados las estipulaciones contenidas en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo pliegos por los que ésta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información y que ésta considere necesarias. Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta se rige el límite máximo de 300 euros de la formalización del presente contrato, así como cualesquiera otros las instrucciones que, en su caso, se por el Ayuntamiento. En todo caso, el adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones: 1.- Ingresar mensualmente en la Tesorería Municipal el importe que resulten de aplicaciónhubiera ofertado, según las disposiciones vigentes en la forma dispuesta en el presente Pliego. 2.- Prestar la actividad de Bar con la continuidad convenida y cuantía garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que éstas señalenhayan sido establecidas. Además A tal efecto, deberá solicitar cuantas licencias y autorizaciones sean necesarias para la puesta en marcha de los derechos y obligaciones que ostentan las partes la actividad. 3.- La actividad se prestará por el plazo de duración del contrato en virtud del Texto Refundido los términos establecidos en el presente Pliego. En todo caso, el adjudicatario explotará el inmueble para la instalación de la Ley referida actividad de Contratos Bar, quedando prohibido que pueda hacer uso de estas instalaciones para otro tipo de acti- vidades. 4.- El arrendatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las pres- taciones y servicios realizados en el desempeño de la actividad de Bar. 5.- Será obligación del Sector Públicocontratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, aprobado por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de la actividad desarrollada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, arrendatario en el contratista tendrá derecho a: Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijadoinmueble arrendado. A mantener tales efectos, deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra dichos daños. 6.- Ejercer por sí la propiedad del bien como garantíaactividad de Bar en el inmueble arrendado, no pudiendo cederlo ni traspasarlo a terceros. El contratista estará obligado a: Ejecutar incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del contrato. 7.- Conservar el contrato inmueble arrendado en perfecto estado, y destinarlo de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado. Garantizar el modo exclusivo al uso pac- tado, repararlo por su cuenta y disfrute del bien. Respetar la opción de compra al finalizar cuando finalice el contrato. Ceder todos sus derechos derivados del contrato , devolverlo en las mismas condiciones de compra del bien al Ayuntamientouso en el que lo recibió.