PLAZOS CONTRACTUALES Cláusulas de Ejemplo

PLAZOS CONTRACTUALES. 16.1. Las obras deberán iniciarse, ejecutarse y terminarse en los plazos fijados en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas y, en todo caso, en cuanto los mejoren, en los que resulten del programa de trabajos incluido en la proposición del contratista adjudicatario. 16.2. En la resolución por la que se otorgue la adjudicación a la propuesta considerada más ventajosa, la Administración dejará constancia de los plazos contractuales, incluyendo tanto el plazo final como los parciales que, en su caso, resulten de la oferta elegida. 16.3. Sin perjuicio de lo anterior, al aprobar el programa de trabajos se fijarán los plazos parciales correspondientes a los hitos que se señalen en su aprobación. Estos plazos se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 16.4. Los plazos contractuales sólo podrán modificarse por resolución posterior de la Administración.
PLAZOS CONTRACTUALES. Las obras deberán iniciarse, ejecutarse y terminarse en los plazos fijados en el presente pliego y, en todo caso, en cuanto los mejoren, en los que resulten del Programa de Trabajos incluidos en la proposición del contratista. En la resolución por la que se otorgue la adjudicación a la propuesta considerada más ventajosa, la Administración dejará constancia de los plazos contractuales, incluyendo tanto el plazo final como los parciales que, en su caso, resulten de la oferta elegida. Sin perjuicio de lo anterior, al aprobar el Programa de Trabajos se fijarán los plazos parciales correspondientes a los hitos que se señalen en su aprobación. Estos plazos se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. Los plazos contractuales sólo podrán modificarse por resolución posterior de la Administración. PROGRAMA DE TRABAJO El contratista, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde la formalización del contrato, deberá presentar a aprobación de la Dirección facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el artículo 144.3 RGLCAP. El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. Los plazos parciales que resulten procedentes fijar al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. El órgano competente de la Diputación Xxxxx resolverá sobre el programa dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se fijarán, por la Administración, los plazos parciales correspondientes. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades. El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y ...
PLAZOS CONTRACTUALES. 08.01 Disposiciones generales A Los costos y gastos que por todo concepto se originen con motivo del cumplimiento de las disposiciones que figuran en esta Sección se considerarán incluidos y prorrateados dentro de los precios cotizados, salvo que en la oferta del/la Contratista figuren como ítem separado.
PLAZOS CONTRACTUALES. El plazo de ejecución del contrato será el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP. En caso de que se así se prevea en el citado apartado, el plazo de ejecución del contrato comenzará a contarse desde el día siguiente a la fecha de formalización del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Dicha acta deberá formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato. En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajos, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a todos los efectos. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Procederá la ampliación del plazo, siempre que esta se acuerde antes del día en que finalice la duración del contrato, en los siguientes supuestos: a. Cuando el contratista incurra en xxxx en la ejecución de los trabajos, siempre que Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposición de las penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP. b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se amplía el plazo inicial de ejecución; en este caso Metro de Madrid ampliará el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. La ampliación del plazo deberá formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobación del órgano de contratación.
PLAZOS CONTRACTUALES. El adjudicatario deberá cumplir los plazos parciales y total que resulten de su oferta. Los plazos contractuales sólo podrán modificarse por resolución de TECNALIA.
PLAZOS CONTRACTUALES. La duración máxima del contrato se establece en 12 meses desde su firma. Se considerarán los siguientes plazos: - El objetivo de plazo para la ejecución de los trabajos de diseño y redacción de pliegos es de 3 meses. Licitación a comienzos de mes 4 desde inicio de trabajos. En todo caso, el adjudicatario de esta asistencia deberá estar en disposición de entregar un primer borrador de pliegos en el plazo de dos meses y un borrador final en el plazo de tres meses, sin perjuicio de compromisos de mejora en oferta. - se consideran tres meses de plazo de presentación de ofertas, - un mes de plazo para evaluación de ofertas. - un mes y medio adicional hasta firma de contrato. Se considera que el riesgo de dilatamiento en estos tiempos de licitación es asumido por el asesor hasta la duración máxima prevista para el contrato.
PLAZOS CONTRACTUALES. El plazo para la ejecución del contrato será de TRES AÑOS, a partir de la formalización del contrato. GHK podrá acordar una prórroga del contrato por un plazo máximo de seis meses de duración, de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 del TRLCSP.
PLAZOS CONTRACTUALES. Se deberán cumplir los plazos contractuales que se exponen a continuación: La duración máxima del contrato se establece en 12 meses desde su firma. A partir de la firma del contrato, el plazo de ejecución de los trabajos se estima de hasta 5 meses hasta licitación del Contrato de Construcción del CGRG., La disponibilidad para apoyos en el proceso de licitación según se ha descrito más arriba, considerando un plazo de presentación de ofertas de al menos 3 meses y de hasta 2 meses hasta firma de contrato. Se considera que el riesgo de dilatamiento en estos tiempos de licitación es asumido por el asesor hasta la duración máxima prevista para el contrato.
PLAZOS CONTRACTUALES. Según las condiciones especificadas en el Detalle del Desarrollo del Sistema a Medida SIGAVA y Propuesta Económica, se requiere de 15 días para el desarrollo de la estructura principal y presentación gráfica, y hasta un máximo de 15 días por punto a desarrollarse (en este caso, la estructura cuenta con 3 puntos). Sumando así un total de hasta 45 días (1,5 meses) que serán contabilizados a partir de la entrega de las documentaciones firmadas (Detalle del Desarrollo del Sistema A Medida SIGAVA, Propuesta Económica y este Contrato) y pago inicial, pudiendo variar por causa del PROPIETARIO, debido al tiempo de entrega de información solicitada, respuesta a consultas que surjan durante el desarrollo, o tiempo necesario para la verificación y aprobación de cada módulo finalizado. Se establecerá al DESARROLLADOR una multa de Gs 100.000 (Guaraníes Cien Mil) IVA incluido, a ser abonado al PROPIETARIO por día de atraso injustificado para la entrega del proyecto. Se entenderá por atrasos injustificados a aquellos que no se hayan comunicado al PROPIETARIO con antelación. Sólo será justificable aquel atraso que se deba a motivos o razones de fuerza mayor, los cuales también tienen que ser comunicados al PROPIETARIO.
PLAZOS CONTRACTUALES. 08.01 Disposiciones generales A Los plazos contractuales y/o los plazos de ejecución son los períodos asignados en el contrato para completar total o parcialmente la construcción de la obra y/o de sus sectores. Salvo cuando se indique expresamente lo contrario, los plazos se contarán en días corridos.