PLAZOS DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del presente contrato corresponde a un plazo de XXXX (Días calendario /días hábiles /meses) contados a partir del día XXXX y con vigencia hasta el día XXXX. PARÁGRAFO: Las partes podrán de mutuo acuerdo expresado por escrito realizar modificaciones al plazo inicialmente pactado. El vencimiento del término previsto en la presente cláusula, o la ocurrencia de cualquiera de las causales de terminación anticipada surtirán efectos inmediatos y a partir de esa fecha EL CONTRATISTA se abstendrá de seguir prestando servicios. Cualquier eventual reclamación que pudiere tener EL CONTRATISTA sobre los hechos que dieron lugar a la decisión de terminación no tendrá el efecto de prorrogar la ejecución del contrato, debiendo limitarse éste a formular reclamación posterior, si hubiere lugar a ella, por los eventuales perjuicios que pudieran habérsele irrogado.
PLAZOS DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del presente contrato corresponde a un plazo de , contados a partir del día y con vigencia hasta el día PARÁGRAFO: Las partes podrán de mutuo acuerdo expresado por escrito realizar modificaciones al plazo inicialmente pactado. El vencimiento del término previsto en la presente cláusula, o la ocurrencia de cualquiera de las causales de terminación anticipada surtirán efectos inmediatos y a partir de esa fecha EL CONTRATISTA se abstendrá de seguir prestando servicios. Cualquier eventual reclamación que pudiere tener EL CONTRATISTA sobre los hechos que dieron lugar a la decisión de terminación no tendrá el efecto de prorrogar la ejecución del contrato, debiendo limitarse éste a formular reclamación posterior, si hubiere lugar a ella, por los eventuales perjuicios que pudieran habérsele irrogado.
PLAZOS DEL CONTRATO. La contratista está obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como de los plazos parciales que, en su caso, se establezcan. El plazo del contrato se indica en el apartado 8 del Anexo I.
PLAZOS DEL CONTRATO. CLAUSULA SEXTA: Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el cual será de …..…. años, los mismos que se computaran a partir de la fecha de suscripción de este documento.
PLAZOS DEL CONTRATO. El presente contrato es de ejecución instantánea, y se condiciona a la fecha de emisión de la orden de pedido que expida LA UNIVERSIDAD.
PLAZOS DEL CONTRATO a) PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con el programa de actividades indicado por la CORPORACION con un plazo de CIENTO VEINTE días calendario, contados a partir de la Orden de Iniciación dada por la CORPORACION, mediante la comunicación escrita del Interventor del Contrato, la cual debe ser posterior a la fecha de perfeccionamiento, es decir, a la firma de este instrumento y después de aprobada la Garantía por parte de la CORPORACION, y en todo caso previa certificación de la correspondiente Reserva Presupuestal. b) VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente Contrato tendrá una duración igual al plazo contractual y dos (2) meses más contados a partir de la orden de iniciación dada por la Corporación. QUINTA:
PLAZOS DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato será de 15 días a partir de la suscripción del contrato.
PLAZOS DEL CONTRATO. Presentación Proyecto de Ejecución de Obras, Proyecto de instalaciones, Proyecto de actividad, Proyecto de explotación, Estudio y Plan de Seguridad y Salud, Plan de Tratamiento de los Residuos y Plan de Obras definitivo Efectuada la adjudicación del contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde la notificación del Acuerdo de adjudicación, para la presentación de: - el Proyecto de Ejecución de las Obras - el Proyecto de instalaciones - el Proyecto de actividad - el Proyecto de explotación - el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud - el Plan de Tratamiento de los Residuos - el Plan de Obras definitivo La documentación mencionada será supervisada e informada por la Oficina de Supervisión de Proyectos. La documentación a redactar se deberá ajustar a las obras a ejecutar que se indican en el PPT y en la Cláusula 36 del PCAP. Si de la revisión por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la documentación presentada resultase la necesidad de introducir algunas modificaciones, se comunicarán al adjudicatario para que sean tenidas en cuenta en la documentación técnica, adecuando Proyectos y Planes, antes de su aprobación por el órgano de contratación. Para la ejecutividad de los Planes y Proyectos se precisará informe favorable de la Oficina de Supervisión de Proyectos y su aprobación por el órgano de contratación -la Junta de Gobierno Local-, previo dictamen de la Comisión Informativa, cuyo Acuerdo será notificado al adjudicatario. En el Proyecto de explotación se incluirán los siguientes puntos:
PLAZOS DEL CONTRATO. 1.- Plazos de ejecución y puesta en marcha.- En la construcción del centro asistencial el adjudicatario cumplirá los siguientes plazos:
PLAZOS DEL CONTRATO. 1.1 Plazo de inicio.- El inicio y duración del contrato para la instalación de una Red Global de distribución, conformada por una o más subredes, según las empresas distribuidoras que resulten adjudicatarias de este contrato, se realizará en el plazo máximo de 1 mes, en el caso de instalación de (TPV`s) y de todo el sistema de gestión y comunicaciones (plataforma tecnológica completa), y en el plazo máximo de 4 meses, para la instalación y puesta en marcha de las máquinas automáticas exteriores de recarga, estos plazos se contaran desde la formalización de los respectivos contratos suscritos para este fin.