Common use of PODIZVAJALCI Clause in Contracts

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 10/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 10/2), - sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 10/3), - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 10/4) in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 10/5). Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektmora vsebovati: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki je pravna ali fizična oseba jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in za ponudnikarok izvedbe teh del, s katerim je - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca). V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 79ZJN-2 obvezna. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevaPodizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ki jih je postavil naročnik ob soglasju naročnika in v dokumentaciji v zvezi skladu z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaZJN- 2.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec Za namen ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilanaročila (podizvajalsko pogodbo), dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - vrsto posla, količino, vrednost posla, kraj in rok izpolnitve, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skupaj z izjavo, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom ter razpisnimi in s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v skladu zvezi z 79. členom ZJN oddajo javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo, - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahtevazahteva – v tem primeru je potrebno naročniku predložiti tudi fotokopijo pogodbe, ki jo je podizvajalec sklenil s ponudnikom (podizvajalska pogodba). Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Le če podizvajalec v skladu in na način, kot izhaja iz določil 93. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcaobvezno. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu z veljavno zakonodajo, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obveznoobvezno v skladu z določili veljavne zakonodaje, naročnik bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora Če glavni izvajalec skupaj ne ravna v skladu z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente navedeno zahtevo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Ponudnik in vsak priglašeni podizvajalec mora izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del pogoje v skladu z zahtevami in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo), pred pričetkom izvajanja javnega naročila z njihove strani preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe. V kolikor bo ponudnik v svoji ponudbi ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v posamezni postavki popisa del, morajo tudi vrednosti naročila, ki ga bodo izvajali posamezni podizvajalci vsebovati nominalne vrednosti, ki vključujejo popust. Če bodo zneski podizvajalcev o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganjihovi udeležbi vsebovali zneske brez popusta, bo naročnik takšno ponudbo štel za nedopustno.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN-3. V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejezavezuje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcaobseg dela ter cena za opravljene storitve. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikaIzvajalec se zaveže, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcubo predlog za vključitev novega podizvajalca ali predlog za zamenjavo podizvajalca podal naročniku pisno, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdilpred vključitev podizvajalca v delo. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik bo Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga. Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže: - da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, - da v razmerju do naročnika prevzema celotno skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, - da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega ali ostalih dovoljenj.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 8) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 12/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga12/2), - sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga12/3), - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 12/4) in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 12/5). Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektmora vsebovati: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki je pravna ali fizična oseba jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in za ponudnikarok izvedbe teh del, s katerim je - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca). V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 79ZJN-2 obvezna. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloPodizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje sicer v petih dneh po spremembiod njene sklenitve. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ki jih je postavil naročnik ob soglasju naročnika in v dokumentaciji v zvezi skladu z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaZJN-2.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN- 3. V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejezavezuje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcaobseg dela ter cena za opravljene storitve. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikaIzvajalec se zaveže, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcubo predlog za vključitev novega podizvajalca ali predlog za zamenjavo podizvajalca podal naročniku pisno, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdilpred vključitev podizvajalca v delo. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik bo Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga. Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže: - da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, - da v razmerju do naročnika prevzema celotno skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, - da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega ali ostalih dovoljenj.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/201891/2015). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik 12. člen Prevoznik bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi prevoznik ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Prevoznik lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektpo tej pogodbi, ki je pravna ali fizična oseba izpolnjuje vse pogoje in za ponudnika, zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom postopkom oddaje javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo Vključitev podizvajalca za neposredno plačiloizvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da prevoznik nima podizvajalcev ) Prevoznik je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno dolžan vsa dela izvršiti sam in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcempodizvajalci, ki zahteva neposredno plačilojih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku javnega naročila, moras svojimi delavci in delavci podizvajalcev. Prevoznik bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: glavni izvajalec - naslov: - matična številka: - ID št. Za DDV: - transakcijski račun - banka - zastopnik - vrsta del: - količina del: - vrednost del: - kraj izvedbe del: - rok izvedbe: podizvajalec je v pogodbi pooblastiti naročnikaponudbi izvajalca št. z dne , da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo prevozniku poravnava njegove terjatve do prevoznika. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) podizvajalec v ponudbi izvajalca z št. dne , ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do ponudnikaizvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcače prevoznik ne bo zahteval neposrednega plačila) Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev Prevoznik brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoz drugim podizvajalcem, naročnik od glavnega izvajalca zahtevarazen v primeru, da mu najpozneje naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Prevoznik v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo celoti odgovarja za prevzeta dela in pisno izjavo podizvajalcaizpolnitev te pogodbe proti naročniku, da ne glede na število podizvajalcev. (opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo prevoznik pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci ) Prevoznik je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora dolžan med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom tej pogodbi in mu posredovati tudi podatke in dokumente informacije o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilajih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. Naročnik V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun,…), - podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec - zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredna plačila, če to podizvajalec zahteva (Obrazec št. 2), - Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo s postopkom oddaje javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca prevoznika najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga prevoznik ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda s podizvajalci je treba v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ponudbi (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: OBR-2) navesti vse podizvajalce ter (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ponudbi navesti izpolnjene izjave podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev (ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN obrazec) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni • Glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti • Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo xxxxxxxxxxxxxx terjatev do ponudnika, glavni • Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo računu predloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom izveden premet javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije s pripadajočimi dokazili o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni podizvajalci izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo. Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od pogodbe. V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije, ki so tudi sestavni del te pogodbe: - obrazec Udeležba podizvajalcev, z navedbo podizvajalcev in vrsto, obsegom in deležem del, ki jih bo opravljal posamezni podizvajalec (priloga 6/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 6/2), - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (priloga 6/3) - Izjava in pooblastilo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi (priloga 6/4) - Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 6/5) Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani glavnega izvajalca podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni. Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno plačuje podizvajalcupodizvajalcu pod pogoji, podizvajalec predložiti soglasjedoločeni v tej razpisni dokumentaciji ter v skladu z določbami ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnikašt. 97/07 – UPB1, glavni v nadaljevanju OZ). V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu ali računu oziroma situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca(predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdilso zahtevali neposredno plačilo. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecpodizvajalci, ki sodeluje pri izvedbi se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Naročnik Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko zavrne predlog naročnik odstopi od pogodbe. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudiizvedbo del, če bi ki so predmet te pogodbe, ne glede na to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogadobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 11/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 11/2), - sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 11/3), - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 11/4) in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 11/5). Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektmora vsebovati: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki je pravna ali fizična oseba jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in za ponudnikarok izvedbe teh del, s katerim je - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca). V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 79ZJN-2 obvezna. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevaPodizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ki jih je postavil naročnik ob soglasju naročnika in v dokumentaciji v zvezi skladu z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaZJN- 2.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo namerava izvesti predmetno javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora skladno z določbami ZJN-3 v ponudbi: navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun idr.) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del idr.); navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev; predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z skladno 79. členom ZJN ter priložiti členom ZJN-3; predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če to podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcaPodatki iz prejšnjega odstavka so tudi obvezna sestavina pogodbe. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec ; predložiti soglasjesoglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, ; glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje izvedena dela. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali storitve oziroma dobavljeno blagočetrtega odstavka 75. člena ZJN-3, neposredno povezano s predmetom javnega naročilarazen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročila gradnje ali storitve naročnika naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihdokumente. Kadar namerava Če ponudnik izvesti javno naročilo izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s podizvajalcemkaterim od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora pogoje iz IIItakšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. točke teh navodil izpolnjevati da je na novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilaskupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročnik lahko zavrne Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev oz. vključitev novega podizvajalca tudipodizvajalca, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje naročila, in sicer v desetih dneh od prejema predloga. Navedeno se smiselno uporablja tudi za vse podizvajalce glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi. V kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci, odgovarja za izvedbo prejetega javnega naročila v razmerju do naročnika v celoti, in sicer za vsa dela, ki jih je oddal podizvajalcem, ne glede na število podizvajalcev in način izvedbe naročila. Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3 Kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, mora izpolniti ustrezno rubriko na obrazcu ESPD.

PODIZVAJALCI. Ponudnik 13. člen Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektpo tej pogodbi, ki je pravna ali fizična oseba izpolnjuje vse pogoje in za ponudnika, zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom postopkom oddaje javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo Vključitev podizvajalca za neposredno plačiloizvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev ) Izvajalec je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno dolžan vsa dela izvršiti sam in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcempodizvajalci, ki zahteva neposredno plačilojih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku javnega naročila, moras svojimi delavci in delavci podizvajalcev. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: glavni izvajalec - naziv: - matična številka: - ID št. Za DDV: - transakcijski račun - banka - zastopnik - vrsta del: - količina del: - vrednost del: - kraj izvedbe del: - rok izvedbe: podizvajalec je v pogodbi pooblastiti naročnikaponudbi izvajalca št. z dne , da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) podizvajalec v ponudbi izvajalca z št. dne , ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do ponudnikaizvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, glavni če izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcane bo zahteval neposrednega plačila) Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoz drugim podizvajalcem, naročnik od glavnega izvajalca zahtevarazen v primeru, da mu najpozneje naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo celoti odgovarja za prevzeta dela in pisno izjavo podizvajalcaizpolnitev te pogodbe proti naročniku, da ne glede na število podizvajalcev. (opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci ) Izvajalec je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora dolžan med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom tej pogodbi in mu posredovati tudi podatke in dokumente informacije o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilajih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. Naročnik V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun,…), - podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec - zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredna plačila, če to podizvajalec zahteva (Obrazec št. 2), - Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo s postopkom oddaje javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Izvajalec je dolžan:

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega V primeru, da gospodarski subjekt pri izvedbi naročila odda v podizvajanjesodeluje s podizvajalci, mora predložiti seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo. Podizvajalec je Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikaosebo, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilapovezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev Ponudnik mora za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnikpredložiti enaka dokazila, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalciso pogoj za sodelovanje, kot jih mora v ponudbi: predložiti sam. Poleg navedenega mora ponudnik navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilavrste del, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne jih bo izvedel podizvajalec, prav tako pa tudi podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD transakcijski račun) in predmetu, količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe teh podizvajalcev v skladu z 79del. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejePoleg tega pa tudi: ▪ ponudnikovo pooblastilo naročniku, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da le-ta na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem, podizvajalec predložiti ▪ podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnikaglavnega izvajalca, glavni izvajalec svojemu računu ▪ mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali situaciji priložiti račun več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali situacijo med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če pa bo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila) ponudnik zamenjal podizvajalca, ali če bo ponudnik sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki ga je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: ▪ svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ▪ pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in ▪ soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Poleg tega zakon nalaga ponudniku, da svojemu računu oz. situaciji obvezno priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaNaročnik opozarja ponudnike, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh so neposredna plačila podizvajalcem po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogazakonu obvezna.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter podizvajalcev, - izpolnjen obrazec izjava podizvajalca (OBRAZEC 6/3), - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca(OBRAZEC 6/2). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.1. teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 v petem odstavku 94. člena, so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročila gradnje ali storitve naročnika naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke. Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, pri katerem obstajajo razlogi za izključitev navedeni v tej dokumentaciji. Če bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil in o novih podizvajalcihtem najpozneje v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca. Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcembrez podizvajalcev, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecv ponudbi priloži izpolnjen OBRAZEC 6/4 (Xxxxxx, ki sodeluje pri izvedbi da za izvedbo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec naročila ponudnik ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaimel podizvajalcev).

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje7. Podizvajalec je gospodarski subjektčlen Dobavitelj pri izvedbi del, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikaso predmet te pogodbe, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za lahko vključuje podizvajalce mora biti (kot so navedeni v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018»Prilogi – podizvajalec« te pogodbe). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora Dobavitelj vedno in v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilavsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga namerava oddati prevzame po pogodbi. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev. Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v podizvajanje zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD podizvajalcev, - izpolnjeno lastno izjavo teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti členom ZJN-3, - zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva, in - (če se podizvajalec zamenja in če je dobavitelj izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloNaročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe. Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi. Naročnik ni dolžan preverjati, ali je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno dobavitelj predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med dobaviteljem in obveznost zavezuje naročnika podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in glavnega izvajalcazapadlostjo njihovih terjatev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemČe se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3. Če podizvajalec ne zahteva neposredno plačiloneposrednega plačila, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu dobavitelj dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcavseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da je podizvajalec prejel plačilo so s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela, neposredno povezano povezana s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogapogodbo.

PODIZVAJALCI. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik lahko del javnega naročila odda mora v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za ponudnikavsakega podizvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozbo sodeloval pri naročilu. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za podizvajalce sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. Podizvajalec mora biti v skladu s 94enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 2.2. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS štin 2.5. 91/2015 in 14/2018)te dokumentacije. PonudnikGlede dokazovanja pogojev za sodelovanje, ki se uporabljajo določila ZJN-3 ter praksa Državne revizijske komisije. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: - če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 2.2. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo, - če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, - če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 949 . členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/201891/2015). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev - navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 799. členom ZJN členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 10 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihnaročila. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko 3. j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3 Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce podizvajanje mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev podizvajanje. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Izjava ponudnika (priloga št. 3) Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v skladu z podizvajanje. 5.3.10.INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI 1..19.Preverjanje uradno dostopnih podatkov Na podlagi osmega odstavka 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za neposredno plačiloshranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če podizvajalec to zahtevače naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe oz. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno okvirnega sporazuma in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcaso ti dokumenti še vedno veljavni. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemPodatke, ki zahteva neposredno plačilose vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, mora: glavni izvajalec lahko naročnik namesto v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasjeuradni evidenci, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcadevetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga je predhodno potrdilvodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi. Če neposredno plačilo podizvajalcu 1..20.Dokazovanje pogojev za sodelovanje Če ni obveznov teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilaoriginalne dokumente. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevObrazci izjav, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja. V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v obrazcu »Prijava«, navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve. Naročnik bo pred sprejemom odločitve o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v desetih dneh skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od prejema predlogapostavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd... 1..21.Pridobivanje podatkov na druge načine V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri. V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (RAZPISNI OBRAZEC - 1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma izvedeno dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve dobave blaga naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav blaga, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihiz prvega in drugega odstavka te točke. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 5.1. III. točke teh navodil poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik 26. člen Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektpo tej pogodbi, ki je pravna ali fizična oseba izpolnjuje vse pogoje in za ponudnika, zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom postopkom oddaje javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo Vključitev podizvajalca za neposredno plačiloizvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev ) Izvajalec je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno dolžan vsa dela izvršiti sam in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcempodizvajalci, ki zahteva neposredno plačilojih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku javnega naročila, moras svojimi delavci in delavci podizvajalcev. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: glavni izvajalec - naslov: - matična številka: - ID št. Za DDV: - transakcijski račun - banka - zastopnik - vrsta del: - količina del: - vrednost del: - kraj izvedbe del: - rok izvedbe: podizvajalec je v pogodbi pooblastiti naročnikaponudbi izvajalca št. z dne , da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) podizvajalec v ponudbi izvajalca z št. dne , ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do ponudnikaizvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, glavni če izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcane bo zahteval neposrednega plačila) Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoz drugim podizvajalcem, naročnik od glavnega izvajalca zahtevarazen v primeru, da mu najpozneje naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo celoti odgovarja za investicijo in pisno izjavo podizvajalcaizpolnitev te pogodbe proti naročniku, da ne glede na število podizvajalcev. (opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci ) Izvajalec je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora dolžan med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom tej pogodbi in mu posredovati tudi podatke in dokumente informacije o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilajih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. Naročnik V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun,…), - podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec - zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredna plačila, če to podizvajalec zahteva (Obrazec št. 2), - Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo s postopkom oddaje javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje23. Podizvajalec člen Izvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikadolžan vsa dela izvršiti sam, s katerim svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilato nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjos sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, sicer se šteje, da je neposredno plačilo naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu obvezno (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemtransakcijski račun), - podatke o vrsti del, ki zahteva neposredno plačilojih bo izvedel podizvajalec, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika- podatke o predmetu, da količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, - soglasje podizvajalca, na podlagi potrjenega računa katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca, - pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma situacije s strani glavnega izvajalca dobav neposredno plačuje podizvajalcu, - pogodbo / dogovor o sodelovanju - z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti. Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: - (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec predložiti je v ponudbi izvajalca z dne podal soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev izvajalcu poravnava njegove terjatve do ponudnikaizvajalca. Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, glavni z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcapred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - podatke o vrsti del, ki ga jih bo izvedel podizvajalec, - podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del. Izvajalec je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje dolžan v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku: - svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcaizjavo, da je podizvajalec prejel plačilo poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za izvedene gradnje ali storitve plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobavljeno blagodobav neposredno novemu podizvajalcu, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev - soglasje novega podizvajalca tudik neposrednemu plačilu, če bi to lahko vplivalo - pogodbo / dogovor o sodelovanju, - z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti. Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaštevilo podizvajalcev.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2), - sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 7/3), - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 7/4) in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 7/5). Naročnik za potrebe tega postopka javnega naročila odda v podizvajanjenaročanja za podizvajalca ne šteje gospodarskega subjekta, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Podizvajalec je gospodarski V tem primeru: – se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikaosebo, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilapovezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; – mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora biti v skladu s 94. členom Zakona vsebovati: - podatke o javnem naročanju ponudniku (Uradni list RS št. 91/2015 naziv in 14/2018naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa). Ponudnik, - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalcijih prevzema podizvajalec, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilaobseg teh del, vrednost del, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke jih prevzema podizvajalec, kraj in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD rok izvedbe teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilodel, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembiponudnika (izbranega izvajalca). V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik neposredna plačila podizvajalcem pa so v dokumentaciji v zvezi skladu z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaZJN-2 obvezna.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 6) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 12/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 12/2), - sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga12/3), - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 12/4) in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 12/5). Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektmora vsebovati: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki je pravna ali fizična oseba jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in za ponudnikarok izvedbe teh del, s katerim je - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca). V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 79ZJN-2 obvezna. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloPodizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje sicer v petih dneh po spremembiod njene sklenitve. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ki jih je postavil naročnik ob soglasju naročnika in v dokumentaciji v zvezi skladu z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaZJN-2.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora je potrebno v ponudbi: ponudbi (OBR-2/2 in OBR-2/3) navesti vse podizvajalce ter (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) ter vrednost del posameznega podizvajalca, ki jo podizvajalec s svojim podpisom potrdi. V primeru samostojne izvedbe pa bo moral ponudnik izkazati ustrezno usposobljenost za izvedbo (registracija dejavnosti, kadri, sredstva…). Kadar namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloII. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, če podizvajalec to zahtevaki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagogradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročila gradnje ali storitve naročnika naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke izpolnjena obrazca OBR-2/2 in dokumente o novih podizvajalcihOBR-2/3 (zahtevo za neposredno plačilo, seznam podizvajalcev). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter podizvajalcev, - izpolnjen obrazec izjava podizvajalca (OBRAZEC 5/3), - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca(OBRAZEC 5/2). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.1. teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 v petem odstavku 94. člena, so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročila gradnje ali storitve naročnika naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihiz prvega in drugega odstavka te točke. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemNaročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, mora pogoje iz IIIpri katerem obstajajo razlogi za izključitev navedeni v tej dokumentaciji. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecČe bo naročnik presodil, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje delo, ali dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevzahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil in o tem najpozneje v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca. Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaoddal podizvajalcem.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo celoti sam izvede predmetno javno naročilo izvajal ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik lahko zamenja podizvajalca v času veljavnosti pogodbe le s soglasjem naročnika. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti vse priložene obrazce in izpolnjevati pogoje, kar izkažejo s podpisom teh obrazcev. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: • navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje izvajanje podizvajalcem, • kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, • izpolnjene ESPD priložene obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter podizvajalcev, • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejeplačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz katere bo razvidno: • izjava podizvajalca, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem; • izjava ponudnika, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikada pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcunaročnika, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik bo naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v roku 60 dneh dni od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec podizvajalcem mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj Naročnik bo skladno z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihdoločilom četrtega odstavka 94. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecčlena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilaizpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje delo, ali dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevzahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca. Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je postavil naročnik oddal podizvajalcem. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik ponudbi navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in del naročila, ki ga bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaizvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora je potrebno v ponudbi: ponudbi navesti vse podizvajalce ter (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet in obseg teh del pri predmetnem JN). Ponudnik mora v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD ponudbi priložiti: • Izpolnjeno lastno izjavo (Obrazec 5) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter • priložiti izjavo o udeležbi podizvajalcev in podatke o podizvajalcih (Obrazca 3 in 3.1.) • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahtevazahteva (Obrazec 3.2.). V kolikor podizvajalec (poddobavitelj) zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalcadobavitelja. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: - glavni izvajalec dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca dobavitelja neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec dobavitelj svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca dobavitelja zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihiz prvega in drugega odstavka tega poglavja. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil 4.1 te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudipodizvajalca, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del dokončanje dobav in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim dobaviteljem z drugimi dobavitelji iz skupne ponudbe, morajo lastno izjavo na Obrazcu 5 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo dobav prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril morebiten obstoj razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj lastne izjave na Obrazcu 5. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbi.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 9/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 9/2), - sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 9/3), - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 9/4) in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 9/5). Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektmora vsebovati: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki je pravna ali fizična oseba jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in za ponudnikarok izvedbe teh del, s katerim je - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca). V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 79ZJN-2 obvezna. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevaPodizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ki jih je postavil naročnik ob soglasju naročnika in v dokumentaciji v zvezi skladu z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaZJN- 2.

PODIZVAJALCI. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik lahko del javnega naročila odda mora v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za ponudnikavsakega podizvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozbo sodeloval pri naročilu. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za podizvajalce sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. Podizvajalec mora biti v skladu s 94enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 2.3. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS štin 2.6. 91/2015 in 14/2018)te dokumentacije. PonudnikGlede dokazovanja pogojev za sodelovanje, ki se uporabljajo določila ZJN-3 ter praksa Državne revizijske komisije. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: - če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 2.3. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo, - če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, - če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik lahko del javnega naročila odda mora v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za ponudnikavsakega podizvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozbo sodeloval pri naročilu. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: - če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 2.3. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo, - če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, - če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko [če dobavitelj nastopa skupaj s podizvajalc-em/i] Dobavitelj sme izvedbo del iz tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. x in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. x. V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila odda do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih (v podizvajanjeprimeru, ko so podizvajalci priglašeni pred izvedbo vsakokratnega naročila), bo dobavitelj obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Podizvajalec Takšna sprememba ne odvezuje dobavitelja od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti. Dobavitelj se izrecno zaveže, da bo vse svoje podizvajalce obvestil o varovanju poslovne skrivnosti, kot je gospodarski subjektdoločeno v členu 23. te pogodbe. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena, ki mora dobavitelj preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega dobavitelja, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov. Dobavitelj je pravna ali fizična oseba dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in za ponudnikanadzorovati njihovo delo z namenom, s katerim je naročnik sklenil pogodbo da se zagotovi pravilna izpolnitev tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega posameznega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti (samo v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilopoplačilo) V primeru, če da podizvajalec to zahtevapoda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila tudi Soglasja podizvajalcev – Priloga št. x, da naročnik namesto dobavitelja poravna terjatve podizvajalcev do dobavitelja. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno tem primeru dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapogodbe o izvedbi posameznega naročila pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa/situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcuplačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, podizvajalec predložiti soglasje, in sicer na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcašt. TRR, ki ga so navedeni v spodnji razpredelnici. Dobavitelj mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo. (če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno) Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanjedela izvaja sam ali s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjoizvajal storitve oziroma gradnje ali gradbena dela, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, v celoti odgovarja naročniku za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018)izvedbo javnega naročila ne glede na to, kdo je dejansko izvajal posamezna dela. Ponudnik, ki bo izvaja javno naročilo izvajal s z enim ali več podizvajalci, mora v ponudbi: navesti celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane (če poslujejo z žigom) obrazce in izjave, kot se za podizvajalce zahtevajo v nadaljevanju te razpisne dokumentacije, vključno z ESPD obrazcem. Ugotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti, dovoljenja, vpisi v ustrezne evidence in registre, obvezno članstvo v organizacijah ali združenjih pa se ugotavlja za vsakega podizvajalca posamično glede na dela oziroma storitve, ki jih bo dejansko izvajal. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz te razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter vsak izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga namerava oddati . Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev desetih (10) dneh od prejema predloga. Le če podizvajalec v skladu z 79in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiločlena ZJN-3, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, ; - podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, ; - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če ; Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obveznoobvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev ali storitve naročnika obvestiti obseg del, ki se odda v podizvajanje. Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembiprekršku iz 2. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihtočke prvega odstavka 112. Kadar namerava člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3. Če bo ponudnik izvesti izvajal javno naročilo s podizvajalcempodizvajalci, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecv ponudbi navesti - vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog ga namerava oddati v podizvajanje; - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev; - izpolnjen ESPD in izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev; - priložiti zahtevo podizvajalca za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudineposredno plačilo, če bi če podizvajalec to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogazahteva.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko (Opomba: Določbe, navedene v tem delu, bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektvzorca pogodbe, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikase nanaša na izvajanje del s podizvajalci, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018črta). Ponudnik, ki Izvajalec bo javno naročilo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, mora navedenimi v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilaizpolnjenem obrazcu ESPD, ki ga je priloga te pogodbe. Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava oddati naknadno vključiti v podizvajanje izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skladno s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku posredovati tudi: kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev za vsakega novega podizvajalca v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti členom ZJN-3 in zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če novi podizvajalec to zahteva. V kolikor razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe. V primeru, da podizvajalec zahteva poda soglasje za neposredno plačiloplačilo na obrazcu ''Soglasje podizvajalca za neposredna plačila'', ki je priloga te pogodbe, se štejenaročnik zavezuje, da je bo izvedel plačila neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcapodizvajalcu. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo V tem primeru izvajalec s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikato pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca računa podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji plačuje podizvajalcem navedenim v obrazcu iz prejšnjega stavka. Izvajalec mora računu priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdilpotrjene račune podizvajalcev. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaV primeru, da mu podizvajalec ne zahteva neposrednih plačil, bo izvajalec, skladno s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena navedenega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena navedenega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 8. člen V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v podizvajanjeokvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem. Izvajalec, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjektmora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je pravna sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem) v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in izvajalcem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali fizična oseba ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in za ponudnikapodizvajalčevo soglasje, s katerim je na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali izvaja storitev ozprvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS. gradnjoIzvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: − račun podizvajalca za izvedbo storitev, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za izvedene storitve neposredno povezana na račun podizvajalca ali − podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 94. členom Zakona o podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS RS, št. 91/2015 66/07 in 14/201819/10). PonudnikV primeru, ki če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET VREDNOST, CENA/ENOTO MERE KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA STORITEV Naročnik bo javno naročilo izvajal potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu. Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: − svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, − pooblastilo za plačilo izvedenih storitev neposredno novemu podizvajalcu in − soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SI-262/15, s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, mora ki so navedeni v ponudbi: navesti razpisni dokumentaciji št. JPE-SI-262/15 in izpolnil vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanavedene priloge, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganjegovim podizvajalcem so enaki.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 10/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 10/2), - sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 10/3), - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 10/4) in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 10/5). Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektmora vsebovati: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka/ identifikacijska številka za DDV, številka transakcijskega računa), - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka/identifikacijska številka za DDV in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki je pravna ali fizična oseba jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in za ponudnikarok izvedbe teh del, s katerim je - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca). V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 79ZJN-2 obvezna. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevaPodizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ki jih je postavil naročnik ob soglasju naročnika in v dokumentaciji v zvezi skladu z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaZJN- 2.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (RAZPISNI OBRAZEC - 1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev • navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN č lenom ZJN-3 ter • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplač ilo, če č e podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplač ilo, se šteje, da je neposredno plačilo plač ilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naroč ilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplač ilo, mora: • glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa rač una oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plač uje podizvajalcu, • podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naroč nik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalč evo terjatev do ponudnika, • glavni izvajalec svojemu računu rač unu ali situaciji priložiti račun rač un ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Č e neposredno plačilo plač ilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naroč nik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plač ila konč nega rač una oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plač ilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaroč ila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naroč ila gradnje ali storitve naročnika naroč nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključ iti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključ itve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihiz prvega in drugega odstavka te točke. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 5.1. III. točke teh navodil poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naroč nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključ itev novega podizvajalca tudi, če č e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokonč anje del in če č e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naroč nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaroč ila. Naročnik Naroč nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu ESPD navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral: - v ponudbi priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3; - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (predloži le gospodarski subjekt, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo), - priložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto gospodarskega subjekta poravna podizvajalčevo terjatev do gospodarskega subjekta (predloži le gospodarski subjekt, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo) - skleniti medsebojno pogodbo s podizvajalcem in skladno z ZJN-3 kopijo te pogodbe posredovati naročniku (predloži le gospodarski subjekt, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo). Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ob soglasju naročnika in v skladu z ZJN-3. Gospodarski subjekt lahko del javnega naročila odda glede pogojev v podizvajanjezvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora s predložitvijo ustreznega pisnega dogovora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva v ta namen. Podizvajalec je vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikagospodarski subjekt, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev Naročnik bo preverili, ali ti subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudniksodelovanje, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca oziroma ali zanje obstajajo razlogi za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaizključitev.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko 6. člen Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del javnega naročila odda v podizvajanjetudi naslednji podizvajalci: Izvajalec se zavezuje k podpisu asignacijskih pogodb za plačilo potrjenih obveznosti do svojih podizvajalcev. Podizvajalec je gospodarski subjektlahko plačilo od naročnika zahteva samo v primeru in obsegu tistih del, ki je pravna ali fizična oseba so kot nesporna potrjena s strani strokovnega nadzora in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti če ima zagotovljena vsa zavarovanja v skladu s 94podizvajalsko pogodbo ter poravnane vse stroške v zvezi z gradbiščem. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal Izvajalec naročniku izroči kopije pogodb s podizvajalci, mora v ponudbiki morajo vsebovati: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila- vrsto del, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne jih bo izvedel podizvajalec, - osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD transakcijski račun), - predmet, obseg, vrednost del ter rok za izvedbo teh podizvajalcev v skladu z 79del. členom ZJN ter priložiti zahtevo Sestavni del pogodbe sta tudi: - pogodbeni predračun, - soglasje podizvajalca, da lahko naročnik, na podlagi potrjenega računa oz. situacije, namesto podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevaporavna njegovo obveznost do glavnega izvajalca. V kolikor podizvajalec izvajalec za posamezna dela ne bo navedel podizvajalcev ali partnerjev združenega podjetja, le–ti pa se bodo v toku izvajanja investicije pojavili na gradbišču, bo to pomenilo kršitev pogodbenih določil. V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbe brez DDV-ja, poleg pogodbene kazni za morebitno zamudo pri izvedbi pogodbenih obveznosti. Izvajalec lahko podizvajalce, ki niso navedeni v pogodbi, angažira le s soglasjem naročnika, kar se opredeli s posebnim aneksom. Tak dogovor ne izključuje možnosti naročnika, da zahteva neposredno plačiloplačilo prej navedene pogodbene kazni. Izvajalec lahko zamenja v pogodbi navedene podizvajalce za posamezna dela le s soglasjem naročnika, za kar se štejesklene aneks k tej pogodbi. Izvajalec je dolžan ob podpisu prej navedenega aneksa naročniku izročiti: - izjavo, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil- pogodbo z novim podizvajalcem vključno z dokumentoma iz 5. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilaodstavka tega člena. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje Pogodbene kazni iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje tega člena se obračunajo pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaprvi naslednji obračunski situaciji.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni podizvajalci izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo. Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije, ki so tudi sestavni del te pogodbe: obrazec Udeležba podizvajalcev, z navedbo podizvajalcev in vrsto, obsegom in deležem del, ki jih bo opravljal posamezni podizvajalec (priloga 4/1), obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 4/2) skupaj z izjavo ali zahteva neposredno plačilo in ESPD obrazec za podizvajalca, pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 4/3) Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu. Izvajalec mora v predlogu za zamenjavo ali vključitvi novega podizvajalca predložiti zgoraj navedene dokumente in naročniku o njem posredovati zahtevane podatke, kot so npr. podatki o njegovi usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, o preteklih izkušnjah pri opravljanju istovrstnih prevzetih delih, ipd. V roku 10 dneh od prejema predloga, mora naročnik izvajalca pisno obvestiti o odobritvi ali zavrnitvi predloga za zamenjavo ali vključitvi novega podizvajalca. Novi podizvajalec pred potrditvijo s strani glavnega naročnika ne sme pričeti z opravljanjem del. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Podizvajalec mora naročniku pred uvedbo v dela predložiti finančna zavarovanje za zavarovanje gradbene odgovornosti izvajalca del s kritjem škod nastalih naročniku ali tretjim osebam, kot posledica strokovne napake z zavarovalnim kritjem na novem gradbišču in obstoječih objektih s podaljšanim jamstvom za čas garancije in kritjem ekoloških škod sorazmerno z višino vrednosti prevzetega posla po pogodbi. Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni. Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno plačuje podizvajalcupodizvajalcu pod pogoji, podizvajalec predložiti soglasjedoločeni v tej razpisni dokumentaciji ter v skladu z določbami ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnikašt. 97/07 – UPB1, glavni v nadaljevanju OZ). V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu ali računu oziroma situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca(predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdilso zahtevali neposredno plačilo. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora med izvajanjem pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe. Če izvajalec po sklenitvi pogodbe z naročnikom sklene pogodbo z novim podizvajalcem, to ne sme biti gospodarski subjekt, ki je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila gradnje naročila oddal samostojno ponudbo ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje je sodeloval kot partner v petih dneh po spremembiskupni ponudbi in je bila njegova ponudbena cena nižja od cene izvajalca. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemmenjave podizvajalca, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vrednost del novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevsme biti višja od vrednosti del, ki jih je postavil naročnik po pogodbi prevzel prvotni podizvajalec, brez predhodne pisne odobritve naročnika. V razmerju do naročnika izvajalec v dokumentaciji celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca. Pri izvajanju del po tej pogodbi bo izvajalec sodeloval z naslednjimi podizvajalci navedenimi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje Prilogi I. V tem členu navedene obveznosti ne veljajo za javno naročilo blaga in za nadaljnje podizvajalce v desetih dneh od prejema predlogapodizvajalski verigi.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje10. Podizvajalec je gospodarski subjektčlen Dobavitelj pri izvedbi del, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikaso predmet tega sporazuma, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za lahko vključuje podizvajalce mora biti (kot so navedeni v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018»Prilogi – podizvajalec« tega sporazuma). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora Dobavitelj vedno in v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilavsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga namerava oddati prevzame po sporazumu. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev. Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v podizvajanje zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi tega sporazuma dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene podizvajalcev, - izpolnjen ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti členom ZJN-3, - zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva, in - (če se podizvajalec zamenja in če je dobavitelj izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloNaročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe. Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh strank sporazuma se šteje za aneks k sporazumu. Naročnik ni dolžan preverjati, ali je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno dobavitelj predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med dobaviteljem in obveznost zavezuje naročnika podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in glavnega izvajalcazapadlostjo njihovih terjatev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemČe se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ki mu jih nalagata ta sporazum in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3. Če podizvajalec ne zahteva neposredno plačiloneposrednega plačila, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu dobavitelj dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcavseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi tega sporazuma, da je podizvajalec prejel plačilo so s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela, neposredno povezano povezana s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogatem sporazumom.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko 11. člen Z izvajalcem bodo pri izvedbi del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS sodelovali naslednji podizvajalci: naziv: naslov: matična št. 91/2015 in 14/2018)davčna št. PonudnikTRR VRSTA DEL (predmet, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalcikoličina, mora v ponudbivrednost): kraj izvedbe: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejerok izvedbe: Pogodbeni stranki ugotavljata, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci izvajalca: ……..… Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni S podpisom te pogodbe izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila. Podizvajalec/-ci se s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcutakšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, podizvajalec predložiti soglasjekot je razvidno iz soglasja, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcaki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe. Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obveznoobvezno v skladu s tem členom, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano povezane s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog Izvajalec je odgovoren za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudidejanja in napake vseh podizvajalcev, če njegovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dejanja ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega napake izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogasamega.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 10. člen Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektsodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1: 1 Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki je pravna ali fizična oseba jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozrok izvedbe teh del. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo primeru podane zahteve podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila/ev po neposrednem plačilu. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente o novih podizvajalcihdokumente: − kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, − izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. Kadar namerava ponudnik izvesti členom ZJN-3, − zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo s podizvajalcemz enim ali več podizvajalci, mora pogoje iz IIIimeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecPodizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki sodeluje jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Ker bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevpogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki jih je postavil naročnik zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v dokumentaciji skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganeposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:  Izpolniti tabelo iz priloge 11- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, pri tem mora biti jasno razvidno katera dela bo podizvajalec dejansko izvedel,  Priložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene (Priloga 11-a za vsakega posameznega podizvajalca),  Priložiti izpolnjeno izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije (Priloga 11 - b ter ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo obrazec),  Priložiti Izjavo podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov (Priloga 11-c)  V primeru neposrednih plačil, priložiti pooblastilo za neposredno plačiloplačilo (Priloga 11-d)  Priložiti dogovor oz. pogodbo o sodelovanju. Na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3, če mora tudi podizvajalec to zahtevaizpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcačlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:  glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu,  podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika,  glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji računu priložiti račun ali situacijo račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo Glavni izvajalec na koncu vsakega računa navede vse podizvajalce in vrednost plačila posameznemu podizvajalcu ni obvezno(tudi, naročnik od glavnega izvajalca zahtevače je vrednost trenutnega računa za podizvajalca 0). Izvajalec k računu predloži tudi podpisano izjavo s strani podizvajalca o višini njegovega plačila (tudi v primeru, ko gre za plačilo 0 podizvajalcu), s katero potrjuje pravilnost prikazane vrednosti za izplačilo po računu. V primeru, da mu ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje plačila končnega računa, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagogradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni V nasprotnem primeru naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Ponudnik oziroma izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila, obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecdokumente, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilaso zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji. Naročnik Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. Ponudnik lahko zavrne predlog dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. Reference morajo biti predložene za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevdela, ki jih je postavil naročnik bo podizvajalec dejansko tudi izvedel. Za dela ki jih bo ponudnik sam izvedel, mora predložiti lastne reference. Ponudnik za dela, ki jih bo sam izvedel ne more predložiti referenc podizvajalca. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik zahtevanih dokazil ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. Naročnik opozarja, da izbrani ponudnik v dokumentaciji razmerju do naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaceloti odgovarja naročniku.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 91/2015, 14/2018 in 14/2018121/2021). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik lahko del javnega naročila odda mora v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za ponudnikavsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozprijavljen posamezen podizvajalec. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za podizvajalce sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. Podizvajalec mora biti v skladu s 94enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točko 2.3. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS štte dokumentacije. 91/2015 in 14/2018)Glede dokazovanja pogojev za sodelovanje, se uporabljajo določila ZJN-3 ter praksa Državne revizijske komisije. Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: - če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 2.3. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo, - če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, - če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci (v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektbesedilu se uporablja množinska oblika besede podizvajalec, ki je pravna ali fizična oseba ne glede na število podizvajalcev, in za ponudnikavse določbe v zvezi s podizvajalci veljajo tudi v primeru, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018da ponudnik nastopa samo z enim podizvajalcem). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbiponudbi navesti: navesti • vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podizvajanje, • podatke in o podizvajalcih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene podizvajalcev), s katerimi bo ponudnik nastopal, • izpolnjen obrazec ESPD teh podizvajalcev za vsakega podizvajalca v skladu z 79. členom ZJN ter členom ZJN-3, • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Vsi navedeni podatki so obvezna vsebina pogodbe o izvedbi javnega naročila. V kolikor ponudbi mora biti navedeno, katera dela in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec. Vrednost posla posameznega podizvajalca ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema glavni izvajalec oz. posamezni partner v skupni ponudbi. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN – 3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z določbami ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: – glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, – podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo xxxxxxxxxxxxxx terjatev do ponudnika, – glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo Priloge za podizvajalce: - Podatki o podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo njegovi udeležbi (priloga 3) - podpisan obrazec ESPD - Zahteva podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.(priloga 3a)

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda Definicija podizvajalca je podana v podizvajanje94. Podizvajalec čl. ZJN-3 in določa, da je je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti Ponudnik lahko del javnega naročila odda v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018)podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila. Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal namerava pri izvedbi javnega naročila nastopati s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, predložiti izpolnjene ESPD lastne izjave (ESPD) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, izpolni za vsakega podizvajalca obrazec Obr. št. 4, ki ga podpiše tudi podizvajalec zahteva neposredno plačiloter za vsakega podizvajalca priloži izpolnjeni ESPD, skladno z 79. členom ZJN-3. Naročnik ponudnike opozarja na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, lahko storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja. Zaradi navedenega se štejemorajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcapodan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemČe bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi angažiranju novega podizvajalca: navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu, navesti kontaktne podatke in dokumente zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev, predložiti izpolnjene lastne izjave (ESPD) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o novih podizvajalcihneobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudiv primeru, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogapredloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev. Naročnik pojasnjuje, da se stalni pogodbeni partner dobavitelja ne šteje za podizvajalca.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: • navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, • kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, • izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca: - če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot so navedeni v razpisni dokumentaciji ter zahteval zamenjavo, - če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, - če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, Ulica Štefana Xxxxxx 00 9224 Turnišče Splet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročilabo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembitočke prvega odstavka 112. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihčlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti Ponudnik, ki bo izvajal javno naročilo s podizvajalcempodizvajalci, mora pogoje upoštevati vsa določila iz III94. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogačlena ZJN-3.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del člen Dela po tej pogodbi lahki izvajajo samo podizvajalci, ki jih je izvajalec predhodno nominiral. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila odda vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v podizvajanjekaterih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec zamenja podizvajalca ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalcivključi novega, mora v ponudbinaročniku predložiti: navesti vse podizvajalce - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu, če ta to zahteva - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če ta to zahteva ter vsak del javnega naročila- izpolnjen ESPD, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke mora novi podizvajalec podpisati in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79žigosati. členom ZJN ter priložiti zahtevo Naročnik izvajalcu potrdi vključitev novega podizvajalca takoj, ko dobi vse za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembipotrebne podatke. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihzamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca dodatka k tej pogodbi ni potrebno sklepati. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudioz. vključitev novega, če če: - ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali - bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik izvedbo predmeta pogodbe. Naročnik mora v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo najkrajšem možnem času o morebitni zavrnitvi obvestiti izvajalca. V primeru, da izvajalec zamenja podizvajalca, katerega referenca je bila predložena v ponudbi, mora že ob prijavi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaza tega predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela kot zamenjani podizvajalec.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega izvedbo prejetega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozne glede na število podizvajalcev1. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, Ponudnik mora v ponudbitem primeru v ponudbi predložiti: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevaprilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA; prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, plačilo mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaV primeru, da mu podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma plačila končnega računa oz. situacije pošlje poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh dnevih po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente – prilogi P1 in P2 ter izjavo o novih podizvajalcihomejitvah poslovanja. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev oz. vključitev novega podizvajalca tudipodizvajalca, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko 11. člen Z izvajalcem bodo pri izvedbi del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS sodelovali naslednji podizvajalci: naziv: naslov: matična št. 91/2015 in 14/2018)davčna št. Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbiTRR kraj izvedbe: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejerok izvedbe: Pogodbeni stranki ugotavljata, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci izvajalca: Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni S podpisom te pogodbe izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila. Podizvajalec/-ci se s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcutakšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, podizvajalec predložiti soglasjekot je razvidno iz soglasja, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcaki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe. Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obveznoobvezno v skladu s tem členom, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano povezane s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog Izvajalec je odgovoren za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudidejanja in napake vseh podizvajalcev, če njegovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dejanja ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega napake izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogasamega.

PODIZVAJALCI. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu ''Prijava''. Ponudnik lahko del javnega naročila odda mora v podizvajanjeponudbi predložiti tudi soglasje podizvajalca oziroma vseh podizvajalcev, če je le-teh več, na podlagi katerega(-ih) bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravnaval s strani izvajalca potrjene podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točko 12.1.1., in sicer pod zaporedno številko 5, 6, 7 in 8. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase. V skladu z določbo iz šestega odstavka 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (ima ena družba drugo v drugi večinski delež, je gospodarski ena družba odvisna od druge, so koncernske družbe, sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali so povezane s podjetniškimi pogodbami). V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikaosebo, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilapovezano z izbranim ponudnikom, dobavlja blago ali dejansko izvaja storitev oz. gradnjostoritev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, Ponudnik mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke navedenem primeru subjekt iz prejšnjega stavka šteti kod podizvajalca in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev mora pri pripravi ponudbe tudi zanj ravnati v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevadoločbami te točke. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejeprimeru, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcabodo del predmetnega javnega naročila opravljali podizvajalci ponudnika, mora ponudnik v obrazcu ″Prijava″ navesti gospodarske subjekte, ki glede na razmerje z njim izpolnjujejo kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Kadar namerava Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2 in, ki jih ponudnik izvesti javno naročilo s za podizvajalca navede v obrazcu prijava so obvezna sestavina okvirnega sporazuma o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilona način določen z ZJN-2, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikaso obvezna. Izbrani ponudnik mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci. Prav tako bo moral imeti izbrani ponudnik, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije če se bo po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi tega naročila zamenjal podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, sklenjene pogodbe s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcapodizvajalci tudi med njenim izvajanjem. Podizvajalec bo moral naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki ga jo je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznosklenil z izbranim ponudnikom (svojim naročnikom), naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembiod sklenitve tega okvirnega sporazuma. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihIzbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora Vse zahtevane pogoje iz IIItočke 12.1. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del izpolnjuje ponudnik sam in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogakumulativno s prijavljenimi podizvajalci.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 7. člen V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v podizvajanjetej pogodbi navedenim podizvajalcem. Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjektmora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je pravna sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in izvajalcem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali fizična oseba ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in za ponudnikapodizvajalčevo soglasje, s katerim je na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozprekršku iz 1. gradnjotočke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil in o višini potrjenega zneska obvestiti podizvajalca. Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za opravljena pogodbena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena pogodbena dela neposredno povezana na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih delih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 94. členom Zakona o podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS RS, št. 91/2015 66/07 in 14/201819/10). PonudnikV primeru, ki če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET VREDNOST KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA DEL (OPIS) Naročnik bo javno naročilo izvajal potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu (plačila podizvajalcem se izvedejo na isti dan kot izvajalcu). Če se po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: – svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, – pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih del neposredno novemu podizvajalcu in – soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-104/15 s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, mora ki so navedeni v ponudbi: navesti 3. (tretji) točki razpisne dokumentacije in izpolnil vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanavedene priloge, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganjegovim podizvajalcem so enaki.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanjeizvede javno naročilo s podizvajalcem. Podizvajalec je gospodarski subjektPodizvajalci, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozmorajo spoštovati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava. gradnjoV primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: − glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, − podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, − glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagogradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročila gradnje ali storitve naročnika naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev podizvajalcev, mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente o novih podizvajalcihdokumente: − naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, − vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, − predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, − izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, − zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil te dokumentacije za oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - Izpolniti tabelo iz priloge 11- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - Priložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene (Priloga 11- a za vsakega posameznega podizvajalca), - Priložiti izpolnjeno izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije (Priloga 11 - b ter ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo obrazec), - Priložiti izjavo podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov (Priloga 11-c) - V primeru neposrednih plačil, priložiti pooblastilo za neposredno plačiloplačilo (Priloga 11-d) - Priložiti dogovor oz. pogodbo o sodelovanju. Na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3, če mora tudi podizvajalec to zahtevaizpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcačlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaV primeru, da mu ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje plačila končnega računa, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni V nasprotnem primeru naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Ponudnik oziroma izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila, obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecdokumente, ki sodeluje pri izvedbi javnega so zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji. Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.Kot dokazilo šteje:

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 7. člen V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v podizvajanjeokvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem. Izvajalec, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjektmora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je pravna sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem) v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in izvajalcem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali fizična oseba ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in za ponudnikapodizvajalčevo soglasje, s katerim je na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali izvaja storitev ozprvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS. gradnjoIzvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: − račun podizvajalca za izvedbo del, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za izvedena dela neposredno povezana na račun podizvajalca ali − podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 94. členom Zakona o podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS RS, št. 91/2015 66/07 in 14/201819/10). PonudnikV primeru, ki če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET KOLIČINA VREDNOST KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA DEL Naročnik bo javno naročilo izvajal potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu. Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: − svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, − pooblastilo za plačilo izvedenih storitev neposredno novemu podizvajalcu in − soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SOK-79/14 s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, mora ki so navedeni v ponudbi: navesti razpisni dokumentaciji št. JPE-SOK-79/14 in izpolnil vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanavedene priloge, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganjegovim podizvajalcem so enaki.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega V primeru, da bo gospodarski subjekt pri izvedbi naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi: ESPD navesti vse predlagane podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev. Gospodarski subjekt mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri izvedbi naročila. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN označi, da gre za ponudbo s podizvajalci in navede vse sodelujoče gospodarske subjekte. V kolikor gospodarski subjekt podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, za katere oddaja ponudbo, naj bo iz navedbe v obrazcu ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev v skladu s temi navodili, bo naročnik podizvajalca zavrnil. Glede izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje mora biti prijava pripravljena v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemzahtevami, ki zahteva neposredno plačiloso navedene pri vsakemu posameznemu pogoju. Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca ter zahteval njegovo zamenjavo: če zanj obstajajo razlogi za izključitev, mora: glavni izvajalec kot so navedeni v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če navodilih; če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen s petim odstavkom 94. člena ZJN-3, so obvezna le v desetih dneh od prejema predlogaprimeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega V primeru, da gospodarski subjekt pri izvedbi naročila odda v podizvajanjesodeluje s podizvajalci, mora predložiti seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo. Podizvajalec je Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikaosebo, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilapovezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev Ponudnik mora za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnikpredložiti enaka dokazila, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalciso pogoj za sodelovanje, kot jih mora v ponudbi: predložiti sam. Poleg navedenega mora ponudnik navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilavrste del, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne jih bo izvedel podizvajalec, prav tako pa tudi podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična Razpisna dokumentacija za dobavo tuje tiskane strokovne in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD znanstvene periodike številka, davčna številka in transakcijski račun) in predmetu, količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe teh podizvajalcev v skladu z 79del. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejePoleg tega pa tudi: ▪ ponudnikovo pooblastilo naročniku, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da le-ta na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem, podizvajalec predložiti ▪ podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnikaglavnega izvajalca, glavni izvajalec svojemu računu ▪ mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali situaciji priložiti račun več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali situacijo med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če pa bo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila) ponudnik zamenjal podizvajalca, ali če bo ponudnik sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki ga je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: ▪ svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ▪ pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in ▪ soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Poleg tega zakon nalaga ponudniku, da svojemu računu oz. situaciji obvezno priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaNaročnik opozarja ponudnike, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh so neposredna plačila podizvajalcem po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogazakonu obvezna.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 8. člen V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v podizvajanjeokvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem. Izvajalec, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjektmora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je pravna sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem) v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in izvajalcem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali fizična oseba ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in za ponudnikapodizvajalčevo soglasje, s katerim je na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali izvaja storitev ozprvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS. gradnjoIzvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: − račun podizvajalca za izvedbo storitev, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za izvedene storitve neposredno povezana na račun podizvajalca ali − podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 94. členom Zakona o podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS RS, št. 91/2015 66/07 in 14/201819/10). PonudnikV primeru, ki če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA PREDMET KOLIČINA VREDNOST, CENA/ENOTO MERE KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA STORITEV Naročnik bo javno naročilo izvajal potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu. Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: − svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, − pooblastilo za plačilo izvedenih storitev neposredno novemu podizvajalcu in − soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SI-440/15, s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, mora ki so navedeni v ponudbi: navesti razpisni dokumentaciji št. JPE-SI-440/15 in izpolnil vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanavedene priloge, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganjegovim podizvajalcem so enaki.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda s podizvajalci je treba v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ponudbi (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: OBR-2) navesti vse podizvajalce ter (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ponudbi navesti izpolnjene izjave podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev (ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN obrazec) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni Glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni Glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun predloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom izveden premet javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije s pripadajočimi dokazili o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilopodizvajalci, mora: glavni izvajalec ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnikaglavnega izvajalca, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji ponudbi za vsakega podizvajalca posebej obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalcatudi izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2. Naročnik opozarja ponudnike, da so v primeru nastopa s podizvajalci, podatki iz sedmega odstavka 71. člena ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. V primeru obveznih neposrednih plačil podizvajalcem pa se za podizvajalca ne šteje subjekt, ki ga glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru (torej v primeru razmerja med to povezano družbo in njenega podizvajalca) se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je predhodno potrdil. Če pravna in fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano povezana s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec Vendar pa mora med izvajanjem s tem podizvajalcem izbrani ponudnik prav tako skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila gradnje naročila. Ponudnik mora tako v ponudbi navesti za vsakega podizvajalca: Vrsto del, ki jo bo izvedel, oziroma vrsto blaga, ki jo bo dobavil Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ponudnik, ki bo javno naročilo izvedel z enim ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom), najkasneje v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik. Če bo v okviru same izvedbene faze naročila (po spremembisklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila) izvajalec zamenjal podizvajalca, ali če bo izvajalec sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan, pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, novi podizvajalec pa mora naročniku predložiti: kopijo pogodbe med izvajalcem in novim podizvajalcem, najkasneje v petih dneh od sklenitve te pogodbe (ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik) izjavo novega podizvajalca o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2. DOKAZILO:Izjava– obrazec 3.3.: Skupna ponudba Poleg dokazil, ki so navedene v točkah 3.1.1 do vključno 3.1.4, mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še izjavo o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, iz katere bo razvidno, kdo je vodilni partner. V kolikor bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati vsaj naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu partnerju za pripravo ponudbe in podpis pogodbe, neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini, delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila, rok trajanja tega akta ter določila v primeru izstopa posameznega partnerja. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega partnerja posebej. V primeru vključitve novih podizvajalcev skupne ponudbe bo naročnik izpolnjevanje pogojev točk 3.1.1, 3.1.2 ugotavljal za vsakega izvajalca posamično, kar pomeni, da mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in vsak partner v ponudbi dokazati sposobnost na zahtevan način. Za ugotavljanje sposobnosti iz točke 3.1.3. bo naročnik upošteval predložena dokazila oz. dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje od katerega koli izvajalca iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaskupine.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko (Opomba naročnika: določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektosnutka pogodbe, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki črta) Dobavitelj bo javno naročilo pogodbeno dobavo izvajal s podizvajalci, mora navedenimi v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilaSeznamu podizvajalcev, ki ga namerava oddati je sestavni del te pogodbe, v podizvajanje kontaktne obsegu in način, kot je naveden v seznamu. Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in zakonite zastopnike predlaganih dokumente: nov seznam podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti (OBRAZEC 8/1); podatke o ponudniku/podizvajalcu (OBRAZEC 3); Izjavo podizvajalca (OBRAZEC 10) in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če novi podizvajalec to zahteva. Naročnik o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvesti dobavitelja najkasneje v desetih dneh od prejema predloga. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilorazmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za dobavo stolov, se štejeki so predmet te pogodbe. Če naročnik ugotovi, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemdobavo stolov izvaja podizvajalec, ki zahteva neposredno plačiloga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način, mora: glavni izvajalec določen v tem poglavju, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so dolžni dati verodostojne podatke. Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi pooblastiti naročnikaso obvezna. Dobavitelj s to pogodbo pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem dela, podizvajalec predložiti soglasjeki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnikaki so opravljali dela po tej pogodbi. Rok plačila je enak, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcakot je naveden v 12. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga je predhodno potrdilizda dobavitelj. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu Dobavitelj mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN-3. V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejezavezuje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcaobseg dela ter cena za opravljene storitve. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikaIzvajalec se zaveže, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcubo predlog za vključitev novega podizvajalca ali predlog za zamenjavo podizvajalca podal naročniku pisno, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdilpred vključitev podizvajalca v delo. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik bo Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga. Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže: - da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, - da v razmerju do naročnika prevzema celotno skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, - da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega ali ostalih dovoljenj.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti Navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter priložiti Priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu plačilo podizvajalca obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni - Glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti ; - Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni - Glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdilpotrdi. Če Če neposredno plačilo poplačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagogradnje, neposredno povezano povezane s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem izvajanem javnega naročila naročila gradnje ali storitve naročnika naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacijaih prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembispremembi . V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihiz prvega in drugega odstavka te točke. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz IIItočke 12.1. točke teh navodil II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik postavi naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil obvesti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Obveznosti iz te točke veljajo tudi za naslednje situacije, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke, in sicer za: - Podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

PODIZVAJALCI. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik lahko del javnega naročila odda mora v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za ponudnikavsakega podizvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozbo sodeloval pri naročilu. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za podizvajalce sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. Podizvajalec mora biti enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje v skladu s 94zvezi z neobstojem razlogov za izključitev. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS štGlede dokazovanja pogojev za sodelovanje pa se uporabljajo določila ZJN-3 ter praksa Državne revizijske komisije. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: - če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 2.3. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo, - če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, - če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročilanaročila ali okvirni sporazum, izvaja gradnjo oziroma storitev ali dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjoblago, ki je neposredno povezana povezano s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnikizvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bo javno naročilo izvajal bi jih navedel v svoji ponudbi. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudnikih hkrati. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 - Podatki o ponudniku navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila. Ponudnik mora za vsakega podizvajalca, ki ga navede v ponudbi, navesti oziroma dostaviti naslednje podatke oziroma dokumente: navesti vse podizvajalce ter vsak del - ESPD izpolnjen s strani podizvajalca, - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD, - Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla, v katerem morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe. - Ostale podatke oziroma dokumente, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, bo moral ob podpisu okvirnega sporazuma predložiti pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem, kot je to opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil prehodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga namerava oddati bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno celo se upošteva tudi na vrednost del, ki jih izvede podizvajalec. Pogoji, ki jih morajo, poleg določenih v podizvajanje kontaktne podatke ZJN-3 kot obveznih, izpolnjevati podizvajalci ponudnika, so opredeljeni v poglavju Xxxxxx za ugotavljanju sposobnosti in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev navodilo o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika. Izbrani izvajalec mora v skladu primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z 79novim podizvajalcem, pred spremembo oziroma uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. členom ZJN ter priložiti zahtevo Morebitno zavrnitev zamenjave podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevaoziroma vključitev novega podizvajalca bo naročnik glavnega izvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V kolikor primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev bosta naročnik in ponudnik (izbrani dobavitelj) sklenila aneks k okvirnemu sporazumu, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v okvirnem sporazumu navedenih podizvajalcev. Vsak na novo nominiran podizvajalec (zamenjava ali nov podizvajalec) mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal pisni predlog za zamenjavo oziroma uvedbo novega podizvajalca. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagodobave. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil izpolnjevati prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na portalu javnih naročil. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoče. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi podizvajalecvprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog posledični izhajajo iz podaljšanega roka za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaponudb.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko Izvajalec sme dela oddati v izvajanje podizvajalcem, le-tem pa nadaljnja oddaja del ni dopustna. Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje podizvajalcem. Izvajalec mora v ponudbi navesti, v kolikšnem delu in katera dela bo izvedbo javnega naročila odda v podizvajanjeoddal podizvajalcem. Podizvajalec je gospodarski subjektSkladno s 7. odstavkom 71. člena ZJN-2 mora ponudnik, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo kadar namerava izvesti javno naročilo izvajal s podizvajalci: - ponudnik v pogodbi, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilasklenjeni z naročnikom, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Obvezna sestavina pogodbe s podizvajalci o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel glavni ponudnik, - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, - izjava ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcada bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil soglasje naročnika. - podatki o podizvajalcu (naziv, ki ga je predhodno potrdilpolni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo Ponudnik mora s podizvajalcem skleniti pogodbo s katero uredi obveznosti in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano pravice povezane s predmetom tega javnega naročilanaročila, skladno z 71. Glavni izvajalec členom ZJN-2. Kopijo pogodbe s podizvajalci mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembiponudnik predložiti k ponudbi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj kolikor ponudnik pogodbe s podizvajalci ne bo predložil, ga bo ponudnik pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihzakonom (ZJN-2) obvezna. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcempodizvajalci, mora pogoje iz IIIXI. točke teh navodil poglavja izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevPonudnik, ki jih izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Sklenjene podizvajalske pogodbe je postavil naročnik ponudnik dolžan vključiti v dokumentaciji ponudbo. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe (vključno z vsemi dopolnitvami ali aneksi), ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih petih dneh od prejema predlogasklenitve pogodbe za predmetno naročilo, ki se oddaja na javnem razpisu.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda s podizvajalci je treba v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ponudbi (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: OBR-2) navesti vse podizvajalce ter (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ponudbi navesti izpolnjene izjave podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev (ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN obrazec) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni • Glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti • Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo xxxxxxxxxxxxxx terjatev do ponudnika, glavni • Glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun predloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom izveden premet javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije s pripadajočimi dokazili o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila odda s podizvajalci je potrebno v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektponudbi (RAZPISNI OBRAZEC - 1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ga bo izvedel posamezni podizvajalec (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018predmet). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, Ponudnik mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev • navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter členom ZJN-3, • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. zahteva in V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: • glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, • podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, • glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji računu priložiti račun ali situacijo račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali naročila storitve naročnika naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihiz prvega in drugega odstavka te točke. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 5.1. III. točke teh navodil poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - Izpolniti tabelo iz priloge 11- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, pri tem mora biti jasno razvidno vrsta del, ki bo podizvajalec dejansko izvedel, - Priložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene (Priloga 11-a za vsakega posameznega podizvajalca), - Priložiti izpolnjeno izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije (Priloga 11 - b ter ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo obrazec), - Priložiti Izjavo podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov (Priloga 11-c) - V primeru neposrednih plačil, priložiti pooblastilo za neposredno plačiloplačilo (Priloga 11-d) - Priložiti dogovor oz. pogodbo o sodelovanju. Na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3, če mora tudi podizvajalec to zahtevaizpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcačlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo Glavni izvajalec na koncu vsake situacije navede vse podizvajalce in vrednost plačila posameznemu podizvajalcu ni obvezno(tudi, naročnik od glavnega izvajalca zahtevače je vrednost trenutne situacije za podizvajalca 0). Izvajalec k situaciji predloži tudi podpisano izjavo s strani podizvajalca o višini njegovega plačila (tudi v primeru, ko gre za plačilo 0 podizvajalcu), s katero potrjuje pravilnost prikazane vrednosti za izplačilo po situaciji. V primeru, da mu ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje plačila končnega računa, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela, neposredno povezano povezana s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni V nasprotnem primeru naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Ponudnik oziroma izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila, obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecdokumente, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilaso zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji. Naročnik Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podizvajalec, potrjen s strani naročnika, ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. Ponudnik lahko zavrne predlog dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. Reference morajo biti predložene za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevdela, ki jih je postavil naročnik bo podizvajalec dejansko tudi izvedel. Za dela, ki jih bo ponudnik sam izvedel, mora predložiti lastne reference. Ponudnik za dela, ki jih bo sam izvedel, ne more predložiti referenc podizvajalca. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik zahtevanih dokazil ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. Naročnik opozarja, da izbrani ponudnik v dokumentaciji razmerju do naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaceloti odgovarja naročniku.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega izvedbo prejetega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozne glede na število podizvajalcev1. gradnjoV primeru, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev zastopnike). Ponudnik mora v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevatem primeru v ponudbi predložiti izpolnjeno: - prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA; - prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, plačilo mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo xxxxxxxxxxxxxx terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaV primeru, da mu podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma plačila končnega računa oz. situacije pošlje poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh dnevih po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihiz drugega in tretjega odstavka te točke. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev oz. vključitev novega podizvajalca tudipodizvajalca, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

PODIZVAJALCI. Ponudnik 13. člen Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektpo tej pogodbi, ki je pravna ali fizična oseba izpolnjuje vse pogoje in za ponudnika, zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom postopkom oddaje javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo Vključitev podizvajalca za neposredno plačiloizvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev ) Izvajalec je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno dolžan vsa dela izvršiti sam in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcempodizvajalci, ki zahteva neposredno plačilojih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku javnega naročila, moras svojimi delavci in delavci podizvajalcev. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: glavni izvajalec - naslov: - matična številka: - ID št. Za DDV: - transakcijski račun - banka - zastopnik - vrsta del: - količina del: - vrednost del: - kraj izvedbe del: - rok izvedbe: podizvajalec je v pogodbi pooblastiti naročnikaponudbi izvajalca št. z dne , da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) podizvajalec v ponudbi izvajalca z št. dne , ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do ponudnikaizvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, glavni če izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcane bo zahteval neposrednega plačila) Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoz drugim podizvajalcem, naročnik od glavnega izvajalca zahtevarazen v primeru, da mu najpozneje naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo celoti odgovarja za prevzeta dela in pisno izjavo podizvajalcaizpolnitev te pogodbe proti naročniku, da ne glede na število podizvajalcev. (opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci ) Izvajalec je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora dolžan med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom tej pogodbi in mu posredovati tudi podatke in dokumente informacije o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilajih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. Naročnik V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun,…), - podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec - zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredna plačila, če to podizvajalec zahteva (Obrazec št. 2), - Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti skupaj s prilogo 1 in 2 ali ESPD obrazec skupaj s prilogo 1 in 2, k obrazcu št. 6. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo s postopkom oddaje javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: - Navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila odda naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - Kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - Izpolnjeno izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije – ESPD in OBR – 4/P - Priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, - Priložiti dogovor oz. Podizvajalec je gospodarski pogodbo o sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem Naročnik za potrebe tega postopka javnega naročanja za podizvajalca ne šteje gospodarskega subjekta, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikaosebo, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilapovezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce Na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3, mora biti tudi podizvajalec izpolnjevati pogoje iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Vsak navedeni podizvajalec mora izpolniti obrazce ESPD, OBR-4/P in OBR-6. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloZJN-3, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaV primeru, da mu ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje situacije, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagogradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni V nasprotnem primeru naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Ponudnik oziroma izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila, obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecdokumente, ki sodeluje pri izvedbi javnega so zahtevane za podizvajalce v tej dokumentaciji. Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.Kot dokazilo šteje:

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 7. člen V primeru, da dobavitelj nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v podizvajanjepogodbi navedenim podizvajalcem. Dobavitelj, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma s naročnikom ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjektmora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je pravna sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem) v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in dobaviteljem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali fizična oseba ima dobaviteljevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in za ponudnikapodizvajalčevo soglasje, s katerim je na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Če pooblastila ali soglasja nima, bo dobavitelja ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5) dni od prejema poziva. Če dobavitelj ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali izvaja storitev ozprvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS. gradnjoDobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Dobavitelj mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: − račun podizvajalca za izvedene dobave blaga, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za izvedene dobave neposredno povezana na račun podizvajalca ali − podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri dobavah blaga, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 94. členom Zakona o podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS RS, št. 91/2015 66/07 in 14/201819/10). PonudnikV primeru, ki bo javno naročilo izvajal če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s podizvajalci, mora tem ne pride v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati zamudo pri plačilu. Dobavitelj v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemnaslednjimi podizvajalci: POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET KOLIČINA VREDNOST, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.CENA/ENOTO MERE

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda (samo v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektprimeru, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik bo naročnik del namesto ponudnika poravna podizvajalčevo glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do ponudnikaglavnega izvajalca. Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci: [naziv in polni naslov], glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcaMatična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka], [naziv in polni naslov] Itd. Izvajalec, ki ga izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je predhodno potrdilsklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoNaročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, naročnik od glavnega ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca zahtevaali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju. 1Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva. Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogapogodbe.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi: ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 2.3. in 2.6. te dokumentacije. Glede dokazovanja pogojev za sodelovanje, se uporabljajo določila ZJN-3 ter praksa Državne revizijske komisije. - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V kolikor primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: - če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 2.3. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo, - če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, - če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoZa tiste nominirane podizvajalce, naročnik ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagoizvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje prekršku iz III2. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem (-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje »ponudbo za izvedbo javnega naročila odda v podizvajanjes podizvajalci«. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi V primeru izvedbe javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal naročila s podizvajalci, mora je treba v ponudbi: ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Navedene podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te razpisne dokumentacije. Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu z 79s sedmim odstavkom 74. členom ZJN ter člena ZJNVETPS. Za izvedbo neposrednih plačil mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemračune oziroma situacije podizvajalcev, ki zahteva neposredno plačilojih je predhodno potrdil. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikas katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca situacije, neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem, podizvajalec predložiti soglasjeter soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ki ga mu je predhodno potrdilbilo oddano, ne glede na število podizvajalcev, vključenih v izvedbo. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoPonudnik, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcamora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, da sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagosklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po spremembiprejemu kopije pogodbe preveril, ali ima: ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in podizvajalčevo pooblastilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihprimeru, da naročnik takega pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali podizvajalca pozval k predložitvi teh dokumentov. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz IIIPonudnik ali podizvajalec morata navedena dokumenta predložiti v roku petih (5) dni od prejema poziva. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri Pri izvedbi javnega naročila. Naročnik naročila lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevsodelujejo samo podizvajalci, ki jih je postavil naročnik ponudnik navedel v dokumentaciji seznamu podizvajalcev in bodo navedeni tudi v zvezi pogodbi. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem mora izbrani ponudnik v 5 dneh po spremembi naročniku predložiti: svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje k neposrednemu plačilu. Izbrani ponudnik Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v desetih dneh postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema predlogapoziva.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko 8. člen Z izvajalcem bodo pri izvedbi del javnega naročila odda v podizvajanjesodelovali naslednji podizvajalci: naziv: naslov: matična št. Podizvajalec je gospodarski subjektdavčna št. TRR VRSTA DEL (predmet, količina, vrednost): kraj izvedbe: rok izvedbe: naziv: naslov: matična št. davčna št. TRR VRSTA DEL (predmet, količina, vrednost): kraj izvedbe: rok izvedbe: Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki je pravna jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali fizična oseba storitev, in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec zahteva neposredno plačilone izpolnjuje pogojev, se štejeki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Izvajalec pooblašča naročnika, da je na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Kadar namerava ponudnik izvajalec izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s tem členom, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika izvajalca poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnikaizvajalca, glavni - izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoČe podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma plačila končne situacije pošlje poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcapisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 6. člen V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v podizvajanjetej pogodbi navedenim podizvajalcem. Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjektmora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je pravna sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in izvajalcem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali fizična oseba ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in za ponudnikapodizvajalčevo soglasje, s katerim je na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozprekršku iz 1. gradnjotočke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil in o višini potrjenega zneska obvestiti podizvajalca. Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za opravljene storitve, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene storitve neposredno povezana na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 94. členom Zakona o podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS RS, št. 91/2015 66/07 in 14/201819/10). PonudnikV primeru, ki če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET KOLIČINA VREDNOST KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA DEL (OPIS) Naročnik bo javno naročilo izvajal potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu. Če se po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: – svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, – pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno novemu podizvajalcu in – soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne dokumentacije s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, mora ki so navedeni v ponudbi: navesti 3. (tretji) točki razpisne dokumentacije in izpolnil vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanavedene priloge, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganjegovim podizvajalcem so enaki.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 7. člen V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v podizvajanjeokvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem. Izvajalec, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjektmora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je pravna sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem) v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in izvajalcem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali fizična oseba ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in za ponudnikapodizvajalčevo soglasje, s katerim je na podlagi katerega naročnik sklenil pogodbo namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali izvaja storitev ozprvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS. gradnjoIzvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: − račun podizvajalca za izvedbo storitev, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za izvedena dela neposredno povezana na račun podizvajalca ali − podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 94. členom Zakona o podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS RS, št. 91/2015 66/07 in 14/201819/10). PonudnikV primeru, ki če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET KOLIČINA VREDNOST KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA DEL Naročnik bo javno naročilo izvajal potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu. Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: − svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, − pooblastilo za plačilo izvedenih storitev neposredno novemu podizvajalcu in − soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-387/15 s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, mora ki so navedeni v ponudbi: navesti razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-387/15 in izpolnil vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanavedene priloge, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloganjegovim podizvajalcem so enaki.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec Koncesionar je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnikadolžan koncesijsko dejavnost izvrševati sam, s katerim svojimi delavci in materialom. Koncesionar v dela po tej pogodbi ne sme vključiti podizvajalca po lastni izbiri, razen v izjemnih primerih, ko je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilato nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju koncedenta, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjos sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, sicer se šteje, da je neposredno plačilo koncedent ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. V primeru, da koncedent da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora koncesionar pred podpisom aneksa k tej pogodbi koncedentu izročiti: - podatke o podizvajalcu obvezno (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemtransakcijski račun), - podatke o vrsti del, ki zahteva jih bo izvedel podizvajalec, - podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega koncedent namesto koncesionarju poravnava podizvajalčeve terjatve do koncesionarja, - pooblastilo koncedentu za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno plačilo, morapodizvajalcu. (opomba: glavni izvajalec prvi in drugi odstavek tega člena bosta v končni pogodbi pooblastiti naročnikav primeru, da koncesionar v svoji prijavi navede, da nima podizvajalcev). Koncesionar je dolžan koncesijsko dejavnost izvajati sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v prijavi z dne . .2012, dani na podlagi potrjenega računa oziroma situacije javni razpis, s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca. Koncesionar bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: - - - (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, podizvajalec predložiti polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del,) Podizvajalec je podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnikakoncedent koncesionarjeve terjatve poravnava neposredno njemu. Koncesionar brez predhodnega pisnega soglasja koncedenta ne sme samovoljno zamenjati katerega koli v tem členu navedenega podizvajalca z drugim podizvajalcem, glavni izvajalec svojemu računu razen v primeru, da koncedent za to da soglasje, kar se uredi sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Koncesionar v celoti odgovarja za izpolnitev te pogodbe proti koncedentu, ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da koncedent da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcaza vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora koncesionar pred podpisom aneksa k tej pogodbi koncedentu izročiti: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - podatke o vrsti del, ki ga jih bo izvedel podizvajalec, - podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Koncesionar je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje dolžan v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) koncedentu predložiti: - svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcaizjavo, da je podizvajalec prejel plačilo poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za izvedene gradnje ali storitve plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobavljeno blagodobav neposredno novemu podizvajalcu, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev - soglasje novega podizvajalca tudik neposrednemu plačilu. (opomba: tretji do osmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevda koncesionar v svoji prijavi navede, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik da bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogadela izvajal s podizvajalci).

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega 24. člen Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN- 3 in Gradbenem zakonu. V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila odda nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v podizvajanjekaterih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti Eventualna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS štZJN-3. 91/2015 Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in 14/2018). Ponudnikse zaveže: - da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, - da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, - da bo javno naročilo izvajal v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, mora vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilaprimeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki ga bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije. Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3. Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca. Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu. Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca: - dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca, - dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen. Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se glavni izvajalec že s to pogodbo zavezuje, da bo naročniku najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti: - podatke o podizvajalcu ter storitve, ki jih namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti predlaganega(ih) podizvajalca(ev), - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti podizvajalcev, - zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik 7. člen Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila odda v podizvajanjeiz 1. Podizvajalec je gospodarski subjektčlena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki je pravna ali fizična oseba jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozsicer najkasneje v petih dneh po spremembi. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce V primeru vključitve novih podizvajalcev mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbidokumente: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN podizvajalcev, - izpolnjeno Izjava o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec zahteva neposredno plačilone izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, se štejeki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del). (opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev). Izvajalec je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno dolžan vsa dela izvršiti sam in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcas podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje. Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki zahteva neposredno plačilojih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, mora: in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente: - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjeno Izjava o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v pogodbi pooblastiti naročnikazakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del). Glavni izvajalec se zavezuje, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca bo v primeru, da neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma plačila končnega računa oz. situacije pošlje poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaizvedeno delo.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda 17. člen Najemodajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Najemodajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v podizvajanjedela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja najemnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da najemnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. Podizvajalec je gospodarski subjektV primeru, da najemnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora najemodajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti najemniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - podatke o vrsti del, ki je pravna ali fizična oseba jih bo izvedel podizvajalec, - podatke o predmetu, količini in za ponudnikavrednosti del in rok izvedbe teh del, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti - morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če podizvajalec to zahtevaNajemodajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem najemnika. V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika najemnika in glavnega izvajalcanajemodajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN- 3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: – glavni najemodajalec s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapodpisom te pogodbe pooblašča najemnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca najemodajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, – je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik najemnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, – glavni izvajalec najemodajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je najemnik obvezan izvršiti neposredno plačilo plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila najemodajalcu. Najemodajalec mora med izvajanjem javnega naročila najemnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora najemodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Najemnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Najemnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil najemnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Najemnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti najemodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoobvezno v skladu 94. členom ZJN-3, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najemodajalec najemniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembinaročila. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj primeru, da najemodajalec krši obveznost iz tega člena, odgovarja za prekršek skladno z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih2. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz IIItočko prvega odstavka 112. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogačlena ZJN-3.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektV razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. Glavni izvajalec, ki je pravna v izvedbo javnega naročila vključi enega ali fizična oseba in za ponudnikaveč podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozpodizvajalci. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (OBR- 4), - navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter (OBR-5), - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahtevazahteva (OBR-6) , - priložiti izpolnjen obrazec ESPD za vsakega od podizvajalcev, - predložiti vso ostalo, z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost podizvajalca. V Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora naročnika o tem obvestiti v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca in: - navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu, - navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev, - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-6); - predložiti izpolnjen obrazec ESPD teh podizvajalcev, - predložiti vso ostalo, z javnim naročilom zahtevano, dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec zahteva neposredno plačilone izpolnjuje pogojev, se šteje, da ki jih je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalcaizvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema popolnega predloga. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu z 94. členom ZJN-3 (OBR-6), mora: • glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, • podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnikaponudnika (OBR-6), • glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v 94. členu ZJN-3, zahteva neposredno plačilo plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog • Prijava k sodelovanju v postopku javnega naročanja, OBR-1; • Izpolnjen obrazec ESPD; • Izjava, OBR-3; • Seznam podizvajalcev, OBR-4 • Podatki o podizvajalcu, OBR-5; • Zahteva podizvajalca za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudineposredno plačilo, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del OBR-6; • Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe, OBR-7; • Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe, OBR-8; • Podpisan in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevžigosan vzorec POGODBE, ki jih je postavil naročnik OBR-9; • Povzetek predračuna OBR-10 in predračun v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaExcel verziji.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanjeceloti sam izvede predmetno naročilo male vrednosti ali pa ga izvede s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal V primeru izvedbe NMV s podizvajalci, mora ponudnik v ponudbiponudbi na lastnem obrazcu navesti: navesti - vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, - vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga namerava oddati bo dobavil podizvajalec. Podatki o podizvajalcih iz prejšnjega odstavka so sestavina pogodbe o izvedbi naročila male vrednosti. Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna, v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev kolikor to zahteva podizvajalec v skladu z 795. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahtevatočko 94. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcačlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo • pooblastilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikakaterim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem, podizvajalec predložiti soglasje• soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec ponudnika • izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-D1). Za izvedbo neposrednih plačil mora ponudnik svojemu računu ali situaciji računu obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalcaračun podizvajalcev, ki ga jih je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahtevati, da mu najpozneje v 60 6o dneh od plačila končnega računa oziroma plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega 27. člen Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN- 3 in Gradbenem zakonu. V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila odda nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v podizvajanjekaterih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti Eventualna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS štZJN-3. 91/2015 Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in 14/2018). Ponudnikse zaveže: - da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, - da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, - da bo javno naročilo izvajal v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, mora vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilaprimeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki ga bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije. Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3. Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca. Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu. Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca: - dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca, - dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen. Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se glavni izvajalec že s to pogodbo zavezuje, da bo naročniku najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti: - podatke o podizvajalcu ter storitve, ki jih namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti predlaganega(ih) podizvajalca(ev), - zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanjeizvede javno naročilo s podizvajalcem. Podizvajalec je gospodarski subjektPodizvajalci, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ozmorajo spoštovati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava. gradnjoV primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačiloplačilo, se šteje, da je neposredno plačilo plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila storitev naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev podizvajalcev, mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente o novih podizvajalcihdokumente: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil te dokumentacije za oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudi, če če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dokončanje del in če če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:  Izpolniti tabelo iz Priloge 11- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, pri tem mora biti jasno razvidno katera dela bo podizvajalec dejansko izvedel,  Priložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene (Priloga 11-a za vsakega posameznega podizvajalca),  Priložiti izpolnjeno izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije (Priloga 11 - b ter ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo obrazec),  Priložiti Izjavo podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov (Priloga 11-c),  V primeru neposrednih plačil, priložiti pooblastilo za neposredno plačiloplačilo (Priloga 11-d), če  Priložiti dogovor oz. pogodbo o sodelovanju. Na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3, mora tudi podizvajalec to zahtevaizpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcačlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:  glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu,  podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika,  glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo Glavni izvajalec na koncu vsake situacije navede vse podizvajalce in vrednost plačila posameznemu podizvajalcu ni obvezno(tudi, naročnik od glavnega izvajalca zahtevače je vrednost trenutne situacije za podizvajalca 0). Izvajalec k situaciji predloži tudi podpisano izjavo s strani podizvajalca o višini njegovega plačila (tudi v primeru, ko gre za plačilo 0 podizvajalcu), s katero potrjuje pravilnost prikazane vrednosti za izplačilo po situaciji. V primeru, da mu ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje situacije, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagogradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni V nasprotnem primeru naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN- 3. Ponudnik oziroma izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila, obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecdokumente, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilaso zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji. Naročnik Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. Ponudnik lahko zavrne predlog dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. Reference morajo biti predložene za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevdela, ki jih je postavil naročnik bo podizvajalec dejansko tudi izvedel. Za dela, ki jih bo ponudnik sam izvedel, mora predložiti lastne reference. Ponudnik za dela, ki jih bo sam izvedel ne more predložiti referenc podizvajalca. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik zahtevanih dokazil ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. Naročnik opozarja, da izbrani ponudnik v dokumentaciji razmerju do naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaceloti odgovarja naročniku.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni podizvajalci izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikapooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo. Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od pogodbe. V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije, ki so tudi sestavni del te pogodbe: - obrazec Udeležba podizvajalcev, z navedbo podizvajalcev in vrsto, obsegom in deležem del, ki jih bo opravljal posamezni podizvajalec (priloga 6/1), - obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 6/2), - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (priloga 6/3) - Izjava in pooblastilo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi (priloga 6/4) - Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 6/5) Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v roku pet dni po spremembi. Novi podizvajalec pred potrditvijo s strani glavnega izvajalca naročnika ne sme pričeti z opravljanjem del in pred potrditvijo s strani naročnika ni upravičen do neposrednih plačil. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni. Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno plačuje podizvajalcupodizvajalcu pod pogoji, podizvajalec predložiti soglasjedoločeni v tej razpisni dokumentaciji ter v skladu z določbami ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnikašt. 97/07 – UPB1, glavni v nadaljevanju OZ). V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu ali računu oziroma situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca(predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdilso zahtevali neposredno plačilo. Če Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecpodizvajalci, ki sodeluje pri izvedbi se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Naročnik Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko zavrne predlog naročnik odstopi od pogodbe. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudiizvedbo del, če bi ki so predmet te pogodbe, ne glede na to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogadobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda Definicija podizvajalca je podana v podizvajanje94. Podizvajalec čl. ZJN-3 in določa, da je je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti Ponudnik lahko del javnega naročila odda v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018)podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila. Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal namerava pri izvedbi javnega naročila nastopati s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti podizvajalcev, predložiti izpolnjene ESPD lastne izjave (ESPD) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, izpolni za vsakega podizvajalca obrazec št. 4, ki ga podpiše tudi podizvajalec zahteva neposredno plačiloter za vsakega podizvajalca priloži izpolnjeni ESPD, skladno z 79. členom ZJN-3. Naročnik ponudnike opozarja na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, lahko storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja. Zaradi navedenega se štejemorajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcapodan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemČe bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi angažiranju novega podizvajalca: navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu, navesti kontaktne podatke in dokumente zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev, predložiti izpolnjene lastne izjave (ESPD) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o novih podizvajalcihneobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev vključitev novega podizvajalca tudiv primeru, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročilanaročila. Naročnik Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogapredloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev. Naročnik pojasnjuje, da se stalni pogodbeni partner dobavitelja ne šteje za podizvajalca.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - izpolniti tabelo iz priloge 11- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - priložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene (Priloga 11- a za vsakega posameznega podizvajalca), - priložiti izpolnjeno izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije (Priloga 11 - b ter ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter obrazec), - priložiti zahtevo izjavo podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov (Priloga 11-c), - v primeru neposrednih plačil, priložiti pooblastilo za neposredno plačiloplačilo (Priloga 11-d), če - priložiti dogovor oz. pogodbo o sodelovanju. Na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 mora tudi podizvajalec to zahtevaizpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcačlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahtevaV primeru, da mu ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje situacije, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagostoritve, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni V nasprotnem primeru naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Ponudnik oziroma izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila, obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecdokumente, ki sodeluje pri izvedbi javnega so zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji. Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.Kot dokazilo šteje:

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika, nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v podizvajanjeizvajanje podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za podizvajalce povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V razmerju do naročnika ponudnik, kot glavni ponudnik, v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. V ponudbi s podizvajalci morajo biti v obrazcu prijave podizvajalcev navedeni vsi podizvajalci. V obrazcu podatki o podizvajalcu in njegovih delih mora biti navedeno, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci. Vsak podizvajalec mora samostojno izpolnjevati pogoj za priznanje osnovne sposobnosti iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 in pogoje poklicne sposobnosti. Priznanje ostale sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za glavnega ponudnika in podizvajalca/podizvajalce skupaj (3. in 4. odstavek 45. člena ZJN-2), pri čemer mora ponudnik v skladu s 94svoji ponudbi predložiti dokazilo - pisni dogovor sodelujočih subjektov, da bo imel na voljo vsa sredstva, potrebna za izvedbo naročila. členom Zakona o javnem naročanju Ponudnik (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018glavni izvajalec). Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanaročniku posredovati kopijo pogodbe, ki ga namerava oddati jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se štejeNaročnik si pridržuje pravico, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcapo podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom tudi od njega lahko zahteva predložitev podizvajalskih pogodb. Kadar Če ponudnik namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, morapodizvajalci: glavni izvajalec − mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcuplačuje podizvajalcem, − mora podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika (glavnega izvajalca) poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnikaponudnika (glavnega izvajalca), glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca− je obvezna sestavina pogodbe: o vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, o podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, − so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna, pri čemer se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, − mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obveznoČe se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali v primeru, naročnik od glavnega izvajalca zahtevače je ponudnik nastopal sam, da mu najpozneje tekom izvajanja del pa želi vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora glavni ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, temu v 60 petih (5) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje po spremembi predložiti predhodno soglasje naročnika in naročniku predložiti: − sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ki ima vse elemente iz te točke razpisne dokumentacije, − svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcaizjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, − pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, za katerega mora navesti vse podatke, ki so kot obvezna sestavina pogodbe opredeljeni zgoraj, − soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec prejel plačilo mora izpolnjevati pogoje za izvedene gradnje priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve uvedba novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcihv delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. Kadar namerava Če podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem(izvajalec) ne sme angažirati. Če to vseeno naredi, mora pogoje je to razlog za krivdno razvezo pogodbe. Podatki iz IIIosmega odstavka 71. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecčlena ZJN-2, ki sodeluje pri jih ponudnik za podizvajalca(-e) navede v okviru obrazca prijave podizvajalcev, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna. Do začetka uporabe nove uredbe, s katero bo Vlada RS natančneje določila pravila in postopke za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudineposredno izvajanje plačil podizvajalcem, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevse skladno s 56. členom ZJN-2B uporablja Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcem pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilašt. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga66/2007).

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročilanaročil ali okvirni sporazum, izvaja gradnjo oziroma storitev ali dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjoblago, ki je neposredno povezana povezano s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: ponudbi navesti vse najmanj podizvajalce ter vsak del javnega naročilaza tista dela oz. obseg del, ki ga namerava oddati je naveden v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79nadaljevanju te razpisne dokumentacije. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca Ponudnika mora za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo vsakega podizvajalca, ki ga navede v ponudbi, navesti oz. dostaviti naslednje podatke oz. dokumente: ESPD izpolnjen s strani podizvajalca / Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD. Zahteva podizvajalca za neposredna plačila. Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla, v katerem morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe. Ostale podatke oz. dokumente, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, bo moral ob podpisu pogodbe predložiti pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe. Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno potrdilsoglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Če Popust na ponudbeno ceno se upošteva tudi na vrednost del, ki jih izvede podizvajalec. Pogoji, ki jih morajo, poleg pogojev določenih v ZJN-3 kot obveznih, izpolnjevati podizvajalci ponudnika, so opredeljeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe. Izbrani izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Morebitno zavrnitev zamenjave podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca bo naročnik glavnega izvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Vsak na novo uveden podizvajalec (zamenjava ali nov podizvajalec) mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal pisni predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca. Če neposredno plačilo plačilo podizvajalcu v sklad z 94. členom ZJN-3 ni obvezno, naročnik bo naročnik od glavnega izvajalca zahtevazahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali gradnje, storitve oziroma oz. dobavljeno blago, blago neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogapredmetnim javnim naročilom.

PODIZVAJALCI. Ponudnik Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, tudi če naročilo izvede s podizvajalci. Izvajalec mora skupaj s podpisom te pogodbe naročniku predložiti originalno podpisano in žigosano bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, v papirni obliki. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izvajalec naročniku že predložil menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev take menice, s katero je naročnika za primer izpolnitve katere od spodaj navedenih okoliščin pooblasti za izpolnitev bianko menice. Če se spremeni rok izvedbe, vrednost predmeta naročila ali garancijski rok, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. V primeru, ko naročnik unovči oziroma predloži v unovčitev bianko menico, mu mora izvajalec brez nepotrebnega odlašanja predložiti novo bianko menico v nadaljnje zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oziroma odprave napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik izpolni in unovči do višine 10% od skupne vrednosti pogodbe z DDV, do vključno dneva prevzema oziroma primopredaje, če: - izvajalec ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe, - izvajalec preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe, - izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve), - izvajalec odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika, - naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere izvajalca, - izvajalec naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjektpovzroči škodo, ki je pravna ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, - izvajalec naročniku poda zavajajoče ali fizična oseba in za ponudnikalažne izjave, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročilapodatke oziroma dokumente, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo- izvajalec naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega, podaljšanega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki je neposredno povezana s predmetom javnega bi bilo potrebno zaradi spremembe roka za dokončanje del ali vrednosti predmeta naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti Finančno zavarovanje lahko v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnikdelu, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalcise nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilanaročnik unovči do vključno dneva primopredaje tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki ga namerava oddati v podizvajanje kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloizvira iz sfere izvajalca ali, če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcemče izvajalec odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki zahteva neposredno plačilobi izviral iz sfere naročnika. Finančno zavarovanje lahko v delu, moraki se nanaša na odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izpolni in unovči do višine 5% od skupne vrednosti pogodbe z DDV, do vključno zadnjega dne (najdaljšega) garancijskega roka po tej pogodbi, če: glavni - izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikagarancijskem obdobju ne odpravi v celoti, da na podlagi potrjenega računa ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak, - izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma situacije izvajalec, ali ki bi jih moral imeti skladno s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcusvojo naravo, podizvajalec predložiti soglasje- izvajalec naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalcapodaljšanega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogabilo potrebno zaradi spremembe garancijskega roka.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega 14. člen Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN- 3. V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila odda nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v podizvajanjekaterih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti Eventualna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS štZJN-3. 91/2015 Dobavitelj pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in 14/2018). Ponudnikse zaveže: - da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, - da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, - da bo javno naročilo izvajal v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, mora vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročilaprimeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki ga bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije. Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3. Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu. Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca: - dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca, - dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen. Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se dobavitelj oz. glavni izvajalec že s to pogodbo zavezuje, da bo naročniku najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj oz. glavni izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj oz. glavni izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti: - podatke o podizvajalcu ter storitve, ki jih namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti predlaganega(ih) podizvajalca(ev), - zahtevo podizvajalca za neposredno plačiloplačilo, če če podizvajalec to zahteva. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PODIZVAJALCI. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018). Ponudnik, ki Če bo ponudnik izvajal javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi: - Izpolniti tabelo iz priloge 11- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje podizvajanje, pri tem mora biti jasno razvidno vrsta del, ki jih bo podizvajalec dejansko izvedel, - Priložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev navesti izpolnjene (Priloga 11-a za vsakega posameznega podizvajalca), - Priložiti izpolnjeno izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije (Priloga 11 - b ter ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter priložiti zahtevo obrazec), - Priložiti Izjavo podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov (Priloga 11-c), - V primeru neposrednih plačil, priložiti pooblastilo za neposredno plačiloplačilo (Priloga 11-d), če - Priložiti dogovor oz. pogodbo o sodelovanju. Na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3, mora tudi podizvajalec to zahtevaizpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalcačlena ZJN-3. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačiloplačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnikanaročnika, da na podlagi potrjenega računa računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik naročnik namesto ponudnika ponudniku poravna podizvajalčevo podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu računu ali situaciji priložiti račun račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo Glavni izvajalec na koncu vsake situacije navede vse podizvajalce in vrednost plačila posameznemu podizvajalcu ni obvezno(tudi, naročnik od glavnega izvajalca zahtevače je vrednost trenutne situacije za podizvajalca 0). Izvajalec k situaciji predloži tudi podpisano izjavo s strani podizvajalca o višini njegovega plačila (tudi v primeru, ko gre za plačilo 0 podizvajalcu), s katero potrjuje pravilnost prikazane vrednosti za izplačilo po situaciji. V primeru, da mu ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa plačila končnega računa oziroma situacije pošlje situacije, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blagogradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročilanaročila. Glavni V nasprotnem primeru naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN- 3. Ponudnik oziroma izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika naročila, obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente o novih podizvajalcih. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalecdokumente, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročilaso zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji. Naročnik Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podizvajalec, potrjen s strani naročnika, ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. Ponudnik lahko zavrne predlog dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. Reference morajo biti predložene za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojevdela, ki jih je postavil naročnik bo podizvajalec dejansko tudi izvedel. Za dela, ki jih bo ponudnik sam izvedel, mora predložiti lastne reference. Ponudnik za dela, ki jih bo sam izvedel, ne more predložiti referenc podizvajalca. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik zahtevanih dokazil ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. Naročnik opozarja, da izbrani ponudnik v dokumentaciji razmerju do naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predlogaceloti odgovarja naročniku.