Common use of Recepción de las Obras Clause in Contracts

Recepción de las Obras. 55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente de Obras. 55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior. 55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recepción de las Obras. 55.1 Acreditado mediante De conformidad con lo previsto en los artículos 205.2 y 218 de la inspección preliminarLCSP la recepción de la obra se realizará dentro del mes siguiente a la terminación del plazo contractual, que incluidas, en su caso, las prórrogas concedidas en la forma legalmente establecida. Hasta la recepción de la obra el contratista está obligado a su conservación. A la recepción de las obras concurrirá el responsable del contrato, si se encuentran en estado hubiere designado, o un facultativo designado por el órgano de ser recibidascontratación, el facultativo encargado de la Dirección de las obras y dentro el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de los siete (7) días siguientes su facultativo. A la Intervención General de la Junta xx Xxxxxxxx y León, le será notificado el acto formal de la recepción por si, potestativamente, designa un representante para su asistencia a la fecha recepción, en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente sus funciones de Obras. 55.2 Si comprobación de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por inversión. Si la obra a recibir presenta defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitivaestá mal ejecutada, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior. 55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará con arreglo a lo dispuesto en los artículos anterioresel párrafo segundo del artículo 218.2 de la LCSP. Cuando así ocurraSi la obra se hubiese ejecutado correctamente y no presentase defectos, se levantará el acta correspondiente y empezará a contar el plazo de la garantía garantía. Dentro del plazo de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará tres meses contados a partir de la recepción definitiva recepción, se aprobará por el órgano de cada tramo. 55.5 Hasta que se produzca contratación la recepción definitiva certificación final de las obrasobras ejecutadas, su custodia y vigilancia que será abonada al contratista a cuenta de cuenta la liquidación del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recepción de las Obras. 55.1 Acreditado mediante la inspección preliminarLas obras se entregarán limpias, que libres de escombros, materiales, o elementos auxiliares. La Recepción Provisoria de las obras se encuentran en estado realizará una vez las mismas hayan terminado, es decir que se haya procedido a realizar el último certificado de ser recibidas, avance de obra y dentro no resten tareas del proyecto original por ejecutar (salvo razones de los siete (7) días siguientes fuerza mayor ajenas a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente de Obrasy debidamente justificadas). 55.2 Si Se realizará una inspección detallada por parte de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones Dirección de Obra y del resultado de la misma se extenderá un acta que firmado por defectos o detalles pendienteslos asistentes se remitirá a el LATU y la Contratista. Si se encontrasen las obras en buen estado y en perfecto funcionamiento con arreglo a las condiciones del Contrato se darán por recibidas provisoriamente, comenzando desde entonces el plazo de garantía y conservación establecido en el Contrato. Si, por el contrario, se darán realizaran observaciones de cualquier tipo, las mismas se harán constar en el Acta, dando la Dirección de Obra instrucciones precisas detalladas al contratista para que a su costo proceda Contratista y acordando con el LATU el plazo máximo dentro del cual deberá remediar los defectos observados. El plazo que eventualmente se señale acordare no exime al Contratista de su responsabilidad y multas por retraso en la recepción provisoria. La Recepción Definitiva se hará a los 90 días de la reparación o terminación fecha de acuerdo con los planosla Recepción Provisoria, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 Cuando las siempre que dichas obras se encuentren en perfecto estado de ser recibidas en forma definitivaconservación, se procederá o la Contratista haya reparado a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior. 55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en su costo los artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad correspondiente a cada entrega a defectos que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contratohubieran sido detectados.

Recepción de las Obras. 55.1 56.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente de Obras. 55.2 56.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 56.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior. 55.4 56.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 55.5 56.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recepción de las Obras. 55.1 54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente Supervisor de Obras. 55.2 54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen previa certificación del Gerente Supervisor de ObrasObras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anteriordefinitiva. 55.4 54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 55.5 54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia será de por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recepción de las Obras. 55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente Supervisor de Obras. 55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen previa certificación del Gerente Supervisor de ObrasObras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anteriordefinitiva. 55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia será de por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recepción de las Obras. 55.1 54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente de Obras. 55.2 54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior. 55.4 54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 55.5 54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recepción de las Obras. 55.1 Acreditado mediante De conformidad con lo previsto en los artículos 222 y 235 del TRLCSP la inspección preliminarrecepción de la obra se realizará dentro del mes siguiente a la terminación del plazo contractual, que incluidas, en su caso, las prórrogas concedidas en la forma legalmente establecida. Si la ejecución de la obra estuviese estructurada en fases, se podrán realizar recepciones parciales de la parte de obra comprendida en cada fase, expidiéndose en cada caso la correspondiente certificación a cuenta. Hasta la recepción de la obra el contratista está obligado a su conservación. A la recepción de las obras concurrirá el responsable del contrato, si se encuentran en estado hubiere designado, o un facultativo designado por el órgano de ser recibidascontratación, el facultativo encargado de la Dirección de las obras y dentro el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de los siete (7) días siguientes su facultativo. A la Intervención General de la Junta xx Xxxxxxxx y León, le será notificado el acto formal de la recepción por si, potestativamente, designa un representante para su asistencia a la fecha recepción, en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Gerente sus funciones de Obras. 55.2 Si comprobación de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por inversión. Si la obra a recibir presenta defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitivaestá mal ejecutada, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior. 55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará con arreglo a lo dispuesto en los artículos anterioresel párrafo segundo del artículo 235.2 del TRLCSP. Cuando así ocurraSi la obra se hubiese ejecutado correctamente y no presentase defectos, se levantará el acta correspondiente y empezará a contar el plazo de la garantía garantía. Xxxx. xx Xxxxxxxx, 85 - 34005 Palencia - Telf.: 000 00 00 00 - Fax.: 000 00 00 00 00 Dentro del plazo de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará tres meses contados a partir de la recepción definitiva recepción, se aprobará por el órgano de cada tramo. 55.5 Hasta que se produzca contratación la recepción definitiva certificación final de las obrasobras ejecutadas, su custodia y vigilancia que será abonada al contratista a cuenta de cuenta la liquidación del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.