Common use of Siła wyższa Clause in Contracts

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. 2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: : 1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., , 2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., , 3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. 3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 4. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. 2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: : 1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., , 2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., , 3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. 3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 4. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UmowyNa czas działania siły wyższej obowiązki Strony, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeStrona umowy, nieprzewidywalne i która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. Dla potrzeb umowy, "siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, Stron i któremu nie można mogą one zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są , a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, powódźepidemie, trzęsienie ziemi itp.ograniczenia związane z kwarantanną, akty władzy państwowej np. stan wojennyembargo, stan wyjątkowyrewolucje, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania zamieszki i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumentystrajki. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na należyte wykonanie Umowy. piśmie, Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodyumowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. Zmiana terminu W przypadku ustania siły wyższej, Xxxxxx niezwłocznie przystąpią do realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuswych obowiązków wynikających z umowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyustalają, że jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy jedna ze Stron nie byłaby w stanie wykonać całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu ze względu na zaistnienie zdarzenia siły wyższej, to obowiązek wykonania przez tę Stronę jej zobowiązań będzie zawieszony aż do momentu ustania działania siły wyższej. Strona powołująca się na niemożliwość wykonania zobowiązania bądź zobowiązań wynikających z Umowy ze względu na wystąpienia zdarzenia siły wyższej zobowiązana jest: natychmiast poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o okres zdarzeniu siły wyższej, charakterze, zakresie, momencie zaistnienia oraz szacunkowym okresie trwania przeszkodytego zdarzenia, niezwłocznie podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu zapobieżenia tej sytuacji i w każdym przypadku starać się ograniczyć jej skutki. Zmiana terminu realizacji Siła wyższa w rozumieniu Umowy oznacza nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie, poza racjonalną kontrolą Strony, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec i które w sposób istotny i niekorzystny negatywnie wpływa na wykonanie przez Stronę, dotkniętą działaniem takiego zdarzenia, jej obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności: (i) wojnę, działania wojenne (wypowiedziane lub niewypowiedziane), inwazję, działania obcych wrogich sił, mobilizację, rekwizycję lub embargo; (ii) bunt, rewolucję, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu lub wojnę domową; (iii) rozruchy lub zamieszki, strajki generalne; (iv) powodzie, trzęsienia ziemi oraz inne kataklizmy. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 6 (sześciu) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy, o ile Strony nie wymaga formy aneksupodejmą decyzji o dalszej realizacji Umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie można przewidzieć albo, którym nie można zapobiec zwykłymi środkami, ani też się przed nimi zabezpieczyć, niemożliwe do uniknięcia, na których działanie Dostawca nie ma wpływu i które czynią niemożliwym wywiązanie się Dostawcy z odpowiedzialności zobowiązania dostawy, a w szczególności: klęska żywiołowa, wojna, wojna domowa, przewrót wojskowy, skażenie jądrowe, strajki, ograniczenia w dostawie prądu itp. Jeśli wystąpi opóźnienie w terminie dostawy spowodowane siłą wyższą, wówczas termin ten zostanie przez Dostawcę przedłużony o taki okres czasu (nie ograniczony czasem trwania siły wyższej), jakiego Dostawca może w sposób uzasadniony wymagać w celu wykonania zobowiązania dostawy, chyba że w wyniku zaistniałych okoliczności wykonanie zobowiązania dostawy stanie się niemożliwe lub Umowa Sprzedaży stanie się nieważna lub niezgodna z prawem. 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Dostawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, w jakiej do chwili wystąpienia siły wyższej nie została wykonana, a także do żądania zapłaty za niewykonanie już dostarczone partie produktu. Takie zawieszenie lub nienależyte wykonanie Umowyodstąpienie nie uprawnia Odbiorcy do żądania odszkodowania. Ponadto, jeżeli jej realizację uniemożliwiły Xxxxxxxx jest uprawniony do żądania podjęcia przez Odbiorcę negocjacji mających na celu dostosowanie postanowień Umowy Sprzedaży do okoliczności faktycznych zmienionych wystąpieniem siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu W takim przypadku Odbiorcy nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie przysługuje prawo do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z zmiany postanowień Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuSprzedaży.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z VECTOR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswoich obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy oraz za wszelkie ich konsekwencje, w tym między innymi za straty lub szkody poniesione przez Klienta, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest wynikiem zdarzenia niezależnego od VECTOR, w szczególności w odniesieniu do VECTOR, jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejpodwykonawców lub dostawców zewnętrznych (zwanych dalej "Siłą Wyższą"). Przez Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są Wyższą Strony rozumieją w szczególności, ale nie wyłącznie, te, które mają negatywny wpływ na zdolność VECTOR do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy: klęski żywiołowe np. wojna, działalność terrorystyczna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.wybuch, zamieszki lub strajki, epidemie, stany zagrożenia epidemicznego, powszechnie obowiązujący akt lub indywidualne akty władzy państwowej np. stan wojennyprawne skierowane do VECTOR, stan wyjątkowyfaktyczne lub prawne organów administracji publicznej lub samorządowej, itp.zawieszenie, poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie opóźnienie lub cofnięcie zezwolenia dotyczącego możliwości wywozu lub importu lub innej licencji niezbędnej do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie realizacji przedmiotu Umowy. StronaW przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej VECTOR powiadomi Klienta bez nieuzasadnionej zwłoki: (1) o wystąpieniu Zdarzenia Siły Wyższej, która uchybiła obowiązkom określonym z opisem Siły Wyższej; (2) o wpływie zdarzenia Siły Wyższej na zdolność VECTOR do wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej skutkuje (według wyłącznego uznania VECTOR) zawieszeniem lub anulowaniem (całkowitym lub częściowym, w niniejszym ustępiezależności od skutku zdarzenia Siły Wyższej) zobowiązania VECTOR wynikającego z Umowy lub wydłużeniem terminów dostaw tak długo, nie może powoływać się na siłę wyższą jak długo istnieje zdarzenie Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strony podejmą uzasadnione z handlowego punktu widzenia starania w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z zminimalizowania skutków Siły Wyższej i będą negocjować dostosowanie Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksudo okoliczności spowodowanych Siłą Wyższą.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie niewypełnienie Umowy Sprzedaży lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnienie jej wykonania, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejspowodowane jest to okolicznościami Siły Wyższej. 2. Przez Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeWyższą uważa się wszelkie okoliczności, nieprzewidywalne jakich się nie da przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, ani im zapobiec i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu które żadna ze Stron nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościma i nie będzie miała wpływu. Przejawami siły wyższej są w szczególnościW szczególności będą to: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.działania wojenne, akty władzy państwowej npterroru, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych oraz awarie infrastruktury, którą transportowane są produkty objęte Umową Sprzedaży. 3. stan wojennyTa ze Stron, stan wyjątkowyktóra nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie zobowiązana będzie do niezwłocznego informowania powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższątym fakcie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności ile będzie to możliwe, powiadomić o tym drugą Stronę. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do powoływania się na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpićzaistnienie Siły Wyższej. 4. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących Za siłę wyższą strony uważają także sytuacje, jeżeli jakikolwiek organ władzy lub administracji państwowej lub jakikolwiek inny organ upoważniony do regulowania zagadnień związanych z produkcją lub dostawami paliw wprowadzi zakaz, ograniczenie lub spowoduje wstrzymanie lub zakłócenie produkcji lub dostaw paliw przez Sprzedawcę lub gdy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, produkcja lub dostawy paliw zostaną wstrzymane, zakłócone lub ograniczone. Wówczas zamówienia na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym paliwa lub dostawy paliw w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z ramach Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksumogą zostać całkowicie lub częściowo wstrzymane lub zawieszone.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Żadna ze Stron nie będzie dopuszczać się zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań w zakresie, w jakim takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane Zdarzeniem Siły Wyższej (zgodnie z odpowiedzialności za niewykonanie definicją w niniejszym punkcie 13) i nie wynika z jej winy lub nienależyte zaniedbania. Strona dotknięta Zdarzeniem Siły Wyższej niezwłocznie przekaże drugiej stronie pisemne zawiadomienie, wyjaśniające szczegółowo pełne dane i przewidywany czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej, zobowiązania, których nie jest w stanie wypełnić oraz środki podejmowane w celu złagodzenia skutków takiego Zdarzenia Siły Wyższej. Jeśli dostawa lub świadczenie Sprzedawcy ulegnie opóźnieniu, DURA-LINE może odwołać dostawy zaplanowane w okresie występowania Zdarzenia Siły Wyższej lub zdecydować się na przedłużenie okresu dostawy lub świadczenia o okres opóźnienia spowodowanego przez Zdarzenie Siły Wyższej. Jeśli dostawa jakichkolwiek Towarów lub wykonanie Umowyjakichkolwiek Usług opóźni się o ponad 30 dni, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności DURA-LINE może, bez ponoszenia odpowiedzialności, anulować całość lub część zamówienia. Dla celów niniejszych Warunków „Zdarzenie siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe” oznacza działanie siły wyższej, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu tym (lecz nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarwyłącznie) trzęsienie ziemi, powódź, trzęsienie ziemi itptornado, wojnę, konflikt zbrojny, terroryzm, pandemię, epidemię, niepokoje społeczne lub zamieszki. Zdarzenie Siły Wyższej nie obejmuje braków kadrowych, strajków, chorób pracowników, opóźnień w dostawie, nieodpowiednich materiałów, surowców, półproduktów lub usług, awarii lub bezprawnych działań dostawców lub osób trzecich zaangażowanych przez sprzedawcę, ograniczeń związanych z Covid-19, problemów z płynnością lub wypłacalnością, ani podobnych zdarzeń. Możliwość sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę po korzystniejszej cenie lub trudności ekonomiczne Sprzedawcy związane z zakupem materiałów lub procesów niezbędnych do produkcji Towarów nie stanowią Zdarzenia Siły Wyższej., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Żadna ze Stron Umowy nie będzie uznana winną niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków, jakie wynikają z Umowy i nie będzie ponosić związanej z tym odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyw wypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą („Siła Wyższa”). Przez Siłę Wyższą, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłerozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu których pomimo dołożenia należytej staranności, Strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia Umowy i będące poza ich wpływem, i którym, pomimo podjęcia racjonalnych działań nie mogły zapobiec, oraz które całkowicie lub częściowo uniemożliwiają wypełnienie warunków Umowy. Przejawami siły wyższej są Przez Siłę Wyższą, Strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe npżywiołowe, pożary, powodzie, eksplozje, strajki, zamieszki, wojnę, interwencję władz państwowych lub wojskowych; powyższa lista nie jest pełna, ani zamknięta. pożarW przypadku działania Siły Wyższej, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności ustalony okres czasu przeznaczony na wykonanie Umowy zostanie przedłużony o ile taki wpływ wystąpił czas działania Siły Wyższej lub może wystąpićjej skutków lub Strony podejmą decyzję w sprawie sposobu wykonania Umowy, względnie rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron oraz ustalą zasady, według których to nastąpi. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie powiadomi drugą Stroną o wystąpieniu takiego zdarzenia. Fakt wystąpienia Siły Wyższej będzie zawsze potwierdzony w formie pisemnej. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacjiuzgodnią dalsze działania, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą które mają być podjęcie w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuograniczenia skutków zaistnienia Siły Wyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Niedotrzymanie lub opóźnienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez którąkolwiek ze Stron z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami powodu siły wyższej są nie będzie traktowane jako niedotrzymanie warunków obowiązującej umowy i nie będzie w szczególności: klęski żywiołowe npszczególności powodowało powstania odpowiedzialności Wykonawcy względem Inwestora z tego tytułu. 2. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na Przez siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznają istniejące lub mogące powstać w przyszłości wydarzenia, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy, nie będące pod faktyczną kontrolą Stron i których nie można było w żaden sposób przewidzieć. Jeżeli okoliczność Dla wystąpienia siły wyższej ma charakter czasowywszystkie poniższe przesłanki muszą wystąpić łącznie: Wykonawca nie miał wpływu na powstałą okoliczność, jednak Wykonawca nie dłuższy mógł w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed wystąpieniem danej okoliczności, w sytuacji jej wystąpienia Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób jej uniknąć lub przezwyciężyć, nie można uznać jej za wywołaną w znacznym stopniu przez drugą Stronę. W szczególności za siłę wyższą uznaje się takie zdarzenia jak demonstracje, strajki generalne lub branżowe trwające dłużej niż 7 dni, zamieszki, wojny, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi. 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowiązany jest zawiadomić inwestora o powstaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą wskazując przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mógł się wywiązać w terminie. Po takim zawiadomieniu Wykonawca będzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowiązań na czas tak długi w jakim wskazana siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę w jego realizacji. 4. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia wszelkich negatywnych oddziaływań związanych z wystąpieniem siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Xxxxxxxxx, gdy tylko siła wyższa przestanie go dotyczyć. 5. Jeżeli realizacja zobowiązań wynikających wszystkich robót budowlanych uniemożliwiona jest przez okres dłuższy niż 30 dni z powodu siły wyższej, o jakiej powiadomiono drugą Stronę, to wówczas każda ze Stron może odstąpić od Umowy. W tym przypadku, po odstąpieniu od Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodyInwestor, na podstawie protokołu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, określi wartość wykonanej pracy biorąc za podstawę wyliczeń ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy. 6. Zmiana terminu realizacji Inwestor nie ponosi odpowiedzialności w takim wypadku za koszty zamówionych robót, urządzeń i materiałów, jakiekolwiek inne koszty lub zobowiązania, które w ramach niniejszej Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuzostały przyjęte na siebie przez Wykonawcę.

Siła wyższa. Zobowiązania Sprzedawcy lub Nabywcy wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone w okresie i zakresie, w jakim realizacja przez Sprzedawcę wynikająca z niniejszych Warunków jest niemożliwa lub utrudniona lub Nabywca nie ma możliwości lub napotyka utrudnienia podczas zakupu i odbioru Produktów na podstawie niniejszych Warunków, z przyczyn pozostających poza rozsądną kontrolą takiej Strony są zwolnione z (takie przyczyny zwane „Siłą Wyższą”), które obejmują między innymi: (i) zdarzenia losowe, (ii) powódź, pożar czy wybuch, (iii) wojnę, inwazję, zamieszki lub inne niepokoje społeczne, (iv) Przepisy prawa, (v) embargo lub blokady wprowadzone w dniu lub po dniu zawarcia Porozumienia, (vi) działania dowolnego Organu rządowego, (vii) krajowe i regionalne sytuacje awaryjne, (viii) strajki, przypadki wstrzymania lub spowolnienia pracy lub inne zakłócenia przemysłowe, (ix) pandemię, lub (x) brak wystarczających środków zasilających lub transportowych. Dla wyjaśnienia i uniknięcia wątpliwości, trudności gospodarcze którejkolwiek Strony nie stanowią Zdarzenia Siły Wyższej. Strona dotknięta Zdarzeniem Siły Wyższej przekaże powiadomienie o zawieszeniu drugiej Stronie możliwie jak najszybciej, ze wskazaniem terminu i zakresu takiego zawieszenia oraz jego przyczyny i ponownie przystąpi do wykonywania swoich obowiązków, tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, po usunięciu przyczyny. Zarówno Nabywca, jak i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnienie w wykonaniu zobowiązań takiej Strony wynikających z Porozumienia (innych niż zobowiązania Nabywcy do dokonania płatności), jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejtakie uchybienie wynika ze Zdarzenia Siły Wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeJakakolwiek Strona, nieprzewidywalne i niezależne której działania nie zostały utrudnione przez Zdarzenie Siły Wyższej, ma prawo, jeżeli taka Strona nie otrzyma powiadomienia o ustaniu Zdarzenia Siły Wyższej w ciągu 60 dni od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy daty rozpoczęcia takiego zdarzenia, bezzwłocznie lub w dowolnym momencie, gdy Zdarzenie Siły Wyższej nadal trwa, wypowiedzieć Porozumienie z dniem wskazanym w wypowiedzeniu. Jeżeli Sprzedawca zostanie dotknięty Zdarzeniem Siły Wyższej, wówczas może, według własnego uznania, zawiesić lub anulować w całości lub w części jakąkolwiek dostawę realizowaną na stałe podstawie Porozumienia, przydzielić dostępne dostawy Produktu lub na pewien czasinnych towarów czy materiałów (bez zobowiązania do pozyskania dodatkowych dostaw Produktu lub innych towarów czy materiałów lub przez zlokalizowanie i nawiązanie umowy z innymi Osobami w sprawie sprzedaży Produktu lub innych towarów czy nowymi dostawcami surowców) między siebie, któremu swoje Spółki stowarzyszone i swoich nabywców. Zdarzenie Siły Wyższej nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda zwalnia żadnej ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających jej obowiązku dokonywania płatności zgodnie z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuwarunkami Porozumienia.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswoich zobowiązań w razie, jeżeli gdy udowodni, że: 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i nie- spodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne woli; 2) nie mogła w chwili zawierania umowy i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościstaranności przewidzieć zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt a); 3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków. Przejawami Zdarzenia takie będą określone jako „siła wyższa”. 2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez stronę całości lub części zobowiązań, strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest powiadomienie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. 3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak naj- szybszego usunięcia przeszkód wykonania. 4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Stronamuszą zostać udowodnione przez stronę, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksupowołuje.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 11.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie szkodę, koszty lub nienależyte wykonanie Umowywydatki wynikające lub związane z opóźnieniem, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeograniczeniem, nieprzewidywalne ingerencją lub niewykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania w stosunku do drugiej strony spowodowanym przez okoliczności, za które nie odpowiadają, w tym zdarzenia losowe, przepisy prawne, środki o charakterze administracyjnym, orzeczenia i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czaszarządzenia sądów, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożartrzęsienia ziemi, powódź, trzęsienie ziemi itppożar, eksplozję, wojnę, akt terrorystyczny, zamieszki, sabotaż, wypadek, epidemię, strajk, lokaut, spowolnienie gospodarcze, zamieszki pracownicze, trudności w uzyskaniu niezbędnych surowców lub pracowników, brak lub utrudnienie w transporcie, awarię zakładu lub istotnych urządzeń, awaryjną naprawę lub konserwację, awarię lub niedobór mediów, opóźnienia w dostawach lub wady towarów dostarczonych przez dostawców lub podwykonawców („Siła Wyższa”). 11.2 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, akty władzy państwowej np. stan wojennystrona nią dotknięta powinna niezwłocznie pisemnie poinformować o tym drugą stronę, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania określając powód zdarzenia i przewidywanym wpływie tych okoliczności jego wpływ na wykonanie Umowy zobowiązania wynikającego z Potwierdzonego Zamówienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia, termin dostarczenia Produktów zostaje przesunięty o ile taki wpływ wystąpił stosowny okres. Jednakże jeżeli powyższe okoliczności trwają lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając przewiduje się, że będą trwały ponad 60 (sześćdziesiąt) dni od umówionej daty dostawy, każda ze stron jest uprawniona do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się odstąpienia od dotkniętej tymi okolicznościami części Potwierdzonego Zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuwobec drugiej strony.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności jeśli są one spowodowane działaniem siły wyższej. Siłę Za siłę wyższą stanowi uważa się niemożliwą do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy dołożeniu należytej staranności, wyjątkową sytuację lub zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, które uniemożliwiają którejkolwiek ze stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie wypełnienie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu zawartej między stronami umowy. Siła wyższa nie jest wynikiem błędu, czy zaniedbania którejkolwiek ze stron (lub ze strony jej poddostawców, podwykonawców, pracowników, lub osób współpracujących) oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożenia wszelkich starań. Strona umowy dotknięta działaniem siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania przewidywanych szkód. Nie są uznawane za przypadki siły wyższej strajki lub rozruchy społeczne pracowników Dostawcy - Wykonawcy (w tym pracowników przez nich podnajmowanych) a także trudności finansowe, w tym brak płynności finansowej którejkolwiek ze stron. W przypadku siły wyższej, zawiesza się obowiązki stron na cały okres trwania przeszkodysiły wyższej. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym Obowiązki te zostaną podjęte na nowo od chwili ustania działania siły wyższej. W przypadku nie wymaga formy aneksusiły wyższej, trwającej powyżej piętnastu (15) dni, Przedsiębiorstwo będzie mogło zawiadomić Dostawcę -Wykonawcę listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru o natychmiastowym rozwiązaniu zawartej umowy, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez stronę przeciwną.

Siła wyższa. Strony są zwolnione W niniejszym paragrafie „siła wyższa” oznacza niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu i którego następstwom niemożliwe jest zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z umowy. Siłą wyższą może być w szczególności: klęska żywiołowa, taka jak np. powódź; wojna, działania wojenne, inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja, rekwizycja lub embargo; rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego. Ani Zamawiający, ani Wykonawca nie będą ponosili odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswych zobowiązań w takiej mierze, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności w jakiej takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest wynikiem działania siły wyższej, która wystąpiła po zawarciu umowy. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłePo wystąpieniu wydarzenia, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami które jedna ze Stron uważa za spowodowane działaniem siły wyższej są i które może wpłynąć na wywiązanie się z jego zobowiązań, powiadomi ona niezwłocznie drugą Stronę o takim zdarzeniu i będzie dokładała należytej staranności by wywiązać się ze swoich obowiązków. Strona powiadomi również o możliwych środkach potrzebnych do wywiązania się ze swych obowiązków. Strona może powołać się na działanie siły wyższej wyłącznie w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarprzypadku, powódźgdy powiadomi drugą Stronę o fakcie działania siły wyższej w terminie 14 dni od dnia, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. którym powstała obiektywna możliwość poinformowania drugiej Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuwyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Przyjmuje się, że Siła Wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne, cechujące się: niemożliwością jego przewidzenia (należy ją rozumieć w ten sposób, że przy obiektywnej ocenie zdarzeń ustalono najwyżej bardzo niski stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się) oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Siła Wyższa musi być zdarzeniem o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu, lub nawet zdarzeniem przemożnym, tj. w momencie, w którym występuje, wymykającym się spod ludzkiej kontroli. 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejzostało ono spowodowane działaniem Siły Wyższej. 3. Siłę wyższą stanowi W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której to zdarzenie nagłedotyczy, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części bezzwłocznie poinformuje drugą Stronę na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, takiego zdarzenia oraz o czasie jej trwania i przewidywanym jego wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności realizację zobowiązań wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowyStrony nie postanowią inaczej, jednak Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim jest to możliwe pomimo występowania Siły Wyższej. 4. Wystąpienie zdarzenia o charakterze Siły Wyższej nie dłuższy niż 7 dniuwalnia od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, realizacja zobowiązań które powinny być wykonane przed wystąpieniem lub po ustąpieniu takiego zdarzenia czy okoliczności. Strona dotknięta zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków zdarzenia, w zakresie umożliwiającym jej prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuUmowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z a) Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności zostało ono spowodowane działaniem siły wyższej; b) W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której to zdarzenie dotyczy, bezzwłocznie poinformuje drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu takiego zdarzenia. Siłę wyższą Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim jest to możliwe pomimo występowania siły wyższej; c) Wystąpienie zdarzenia o charakterze siły wyższej nie uwalnia od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, które powinny być wykonane przed wystąpieniem lub po ustąpieniu tego zdarzenia. Strona dotknięta zdarzeniem o charakterze siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków zdarzenia, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy; d) Przyjmuje się, iż siła wyższa, jako pojęcie obiektywne, stanowi zdarzenie nagłezewnętrzne. Wskazuje się również na dodatkowe cechy tego zdarzenia: niemożliwość jego przewidzenia (należy ją rozumieć w ten sposób, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy iż przy obiektywnej ocenie zdarzeń ustalono najwyżej bardzo niski stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się) oraz niemożliwość zapobieżenia jego skutkom. Siła wyższa jest też pojęciem bezwzględnym, przez co musi być zdarzeniem o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu lub nawet zdarzeniem przemożnym - w całości lub momencie, w części na stałe lub na pewien czasktórym występuje, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpwymyka się spod ludzkiej kontroli., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie jakiekolwiek niedotrzymanie lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnienie w wykonywaniu KONTRAKTU, jeżeli jej realizację uniemożliwiły spowodowane przez okoliczności siły wyższej, tj. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, przez nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy niemożliwe do uniknięcia zdarzenie znajdujące się poza uzasadnioną kontrolą STRON, które uniemożliwia dotkniętej nim STRONIE wykonywanie swoich obowiązków przewidzianych KONTRAKTEM. Przykładowo, za zdarzenia siły wyższej będą uważane: nieuniknione i nieprzewidywalne zjawiska naturalne (takie jak powodzie, huragany, burze,…), wojny, inwazje, rewolucje, zamieszki, działania rządowe, strajki generalne lub podobne zdarzenia, epidemie, itp. Strajk pracowników ZAMAWIAJĄCEGO lub pracowników jego podwykonawców nie będzie uważany za okoliczność siły wyższej, chyba że uniemożliwił WYKONAWCY w praktyce wypełnienie obowiązków kontraktowych. W przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwia STRONIE wypełnienie, w całości lub w części na stałe lub na pewien czasczęści, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił obowiązków kontraktowych lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacjiw uzasadniony sposób wpłynąć na przyszłe wykonanie jej obowiązków kontraktowych, STRONA taka powinna (i) odpowiednio poinformować, bez uzasadnionej zwłoki, drugą STRONĘ o której mowa w zdaniu pierwszymtakim zdarzeniu siły wyższej, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą (ii) podjąć wszelkie niezbędne kroki i działania w celu uwolnienia się od odpowiedzialności złagodzenia skutków wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowytakiego zdarzenia siły wyższej, włącznie z interwencją jakiejkolwiek strony trzeciej, jeśli jest ona w uzasadniony sposób możliwa, oraz (iii) poinformować o nich drugą STRONĘ. Jeżeli okoliczność okaże się, że pomimo wdrożenia wspomnianych powyżej kroków i działań, wykonanie danego KONTRAKTU okazało się zdecydowanie niemożliwe lub będzie musiało zostać przełożone na więcej niż trzy (3) miesiące od daty powiadomienia o wystąpieniu takiego zdarzenia siły wyższej ma charakter czasowywyższej, jednak nie dłuższy niż 7 dnito każda ze STRON może rozwiązać taki KONTRAKT za pisemnym powiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem piętnastu (15) DNI. STRONY powinny dołożyć wszelkich starań w celu sprawiedliwego rozliczenia praktycznych konsekwencji takiego wypowiedzenia, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodystosownie do okoliczności. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym W każdym przypadku nie wymaga formy aneksukażda ze STRON poniesie koszty i wydatki, doznane od daty rozpoczęcia zdarzenia siły wyższej, aż do jego zakończenia lub do wypowiedzenia KONTRAKTU.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Niedotrzymanie lub opóźnienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez którąkolwiek ze Stron z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami powodu siły wyższej są nie będzie traktowane jako niedotrzymanie warunków obowiązującej umowy i nie będzie w szczególności: klęski żywiołowe npszczególności powodowało powstania odpowiedzialności Wykonawcy względem Inwestora z tego tytułu. 2. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na Przez siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznają istniejące lub mogące powstać w przyszłości wydarzenia, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy, nie będące pod faktyczną kontrolą Stron i których nie można było w żaden sposób przewidzieć. Jeżeli okoliczność Dla wystąpienia siły wyższej ma charakter czasowywszystkie poniższe przesłanki muszą wystąpić łącznie: Wykonawca nie miał wpływu na powstałą okoliczność, jednak Wykonawca nie dłuższy mógł w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed wystąpieniem danej okoliczności, w sytuacji jej wystąpienia Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób jej uniknąć lub przezwyciężyć, nie można uznać jej za wywołaną w znacznym stopniu przez drugą Stronę. W szczególności za siłę wyższą uznaje się takie zdarzenia jak demonstracje, strajki generalne lub branżowe trwające dłużej niż 7 dni, zamieszki, wojny, powodzie, huragany, epidemie, trzęsienia ziemi. 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowiązany jest zawiadomić inwestora o powstaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą wskazując przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mógł się wywiązać w terminie. Po takim zawiadomieniu Wykonawca będzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowiązań na czas tak długi w jakim wskazana siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę w jego realizacji. 4. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia wszelkich negatywnych oddziaływań związanych z wystąpieniem siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Xxxxxxxxx, gdy tylko siła wyższa przestanie go dotyczyć. 5. Jeżeli realizacja zobowiązań wynikających wszystkich robót budowlanych uniemożliwiona jest przez okres dłuższy niż 30 dni z powodu siły wyższej, o jakiej powiadomiono drugą Stronę, to wówczas każda ze Stron może odstąpić od Umowy. W tym przypadku, po odstąpieniu od Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodyInwestor, na podstawie protokołu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, określi wartość wykonanej pracy biorąc za podstawę wyliczeń ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy. 6. Zmiana terminu realizacji Inwestor nie ponosi odpowiedzialności w takim wypadku za koszty zamówionych robót, urządzeń i materiałów, jakiekolwiek inne koszty lub zobowiązania, które w ramach niniejszej Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuzostały przyjęte na siebie przez Wykonawcę.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich zobowiązań z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowypowodu Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uważa się zdarzenie nadzwyczajne i zewnętrzne, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne na którego wystąpienie i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, trwanie Strona nie ma wpływu oraz któremu nie można była w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu pomimo dołożenia należytej staranności. Przejawami siły wyższej są , a w szczególności: szczególności klęski żywiołowe np. powódź, pożar, powódźwybuch wulkanu, trzęsienie ziemi itp.ziemi, działania wojenne, akty władzy państwowej np. terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowyblokady granic, itp.zakaz importu i eksportu, poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportustrajki generalne, ogólnokrajowe manifestacje czy zamieszki, epidemie, pandemie. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąDo Siły Wyższej nie zalicza się: zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią za którą Xxxxxx odpowiada, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacjibraku środków finansowych, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowychyba że ich brak wynika z zaistnienia Siły Wyższej. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej, ma obowiązek poinformować o tym bez zbędnej zwłoki drugą Stronę. Zawiadomienie o wystąpieniu Siły Wyższej musi zawierać opis okoliczności zdarzenia oraz, jeżeli to możliwe, ocenę jego wpływu na wykonanie zobowiązań przewidzianych w niniejszym ustępie, nie może powoływać się niniejszej Umowie oraz na siłę wyższą terminy. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego zakresie wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu Umowy. W przypadku ustania Siły Wyższej Strona zawiadomi o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksubezzwłocznie drugą Stronę.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z VECTOR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswoich obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy oraz za wszelkie ich konsekwencje, w tym między innymi za straty lub szkody poniesione przez Klienta, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejniewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest wynikiem zdarzenia pozostającego poza kontrolą VECTOR, w szczególności dotyczącego VECTOR, jego podwykonawców lub dostawców zewnętrznych (zwanych dalej "Siłą Wyższą"). Przez Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są Wyższą Strony rozumieją w szczególności, ale nie wyłącznie, te zdarzenia, które mają negatywny wpływ na zdolność VECTOR do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy: klęski żywiołowe np. wojna, działalność terrorystyczna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.wybuch, zamieszki lub strajki, epidemie, stany epidemiologiczne, powszechnie obowiązujący akt lub indywidualne akty władzy prawne skierowane do VECTOR, faktyczne lub prawne organów administracji państwowej np. stan wojennylub samorządowej, stan wyjątkowyzawieszenie, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie opóźnienie lub cofnięcie zezwolenia dotyczącego możliwości wywozu lub importu lub innej licencji niezbędnej do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie realizacji przedmiotu Umowy. StronaW przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej VECTOR powiadomi Klienta bez nieuzasadnionej zwłoki: (1) o wystąpieniu zdarzenia Siły Wyższej, która uchybiła obowiązkom określonym z opisem Siły Wyższej; (2) wpływie zdarzenia Siły Wyższej na zdolność VECTOR do wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej skutkuje (decyzją według wyłącznego uznania VECTOR) zawieszeniem lub anulowaniem (całkowitym lub częściowym, w niniejszym ustępiezależności od skutku zdarzenia Siły Wyższej) zobowiązania VECTOR wynikającego z Umowy lub wydłużeniem terminów dostaw tak długo, nie może powoływać się na siłę wyższą jak długo istnieje zdarzenie Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strony podejmą uzasadnione z handlowego punktu widzenia starania w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z zminimalizowania skutków Siły Wyższej i będą negocjować dostosowanie Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksudo okoliczności spowodowanych Siłą Wyższą.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności 1. Siłą wyższą w rozumieniu OWZ jest każde zdarzenie, które nie zależy od Stron, pozostaje poza ich kontrolą i możliwościami oddziaływania. Dla uniknięcia wątpliwości za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej uważane są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar(i) działania wojenne, powódźwojna, trzęsienie ziemi itp.wojna domowa, zamieszki, rewolucje, akty władzy państwowej nppiractwa, rozboju lub sabotażu; (ii) katastrofy naturalne takie jak szczególnie dotkliwe sztormy, huragany, cyklony, trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne, powodzie; (iii) eksplozje, pożary, katastrofy budowlane maszyn, zakładów lub instalacji produkcyjnych Stron, jak również inne wypadki lub zdarzenia dotyczące tych instalacji, instalacji na terenie zakładu lub wytwórni Stron lub ich infrastruktury, nie wyłączając urządzeń transmisyjnych, magazynowych i przeładunkowych; (iv) bojkoty, strajki, lokauty, okupacje budynków lub instalacji; (v) działania (lub zaniechania) władz, podejmowane wbrew przepisom prawa (vi) wszelkie zmiany obowiązujących przepisów prawa tak krajowego, jak i międzynarodowego, które mogą mieć wpływ na realizację Umów. 2. stan wojennyXxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, stan wyjątkowy, itpjeżeli jest ono spowodowane Siłą wyższą., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy 3. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym nie jest w niniejszym ustępiestanie wykonać zobowiązania z powodu działania Siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o tym fakcie, nie może powoływać później niż w ciągu 3 dni od kiedy powiadomienie stało się możliwe i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie Siły wyższej ustaje, druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższych wymogów powoduję utratę praw do powoływania się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuzaistnienie Siły wyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie jakiekolwiek niedotrzymanie lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnienie w wykonywaniu KONTRAKTU, jeżeli jej realizację uniemożliwiły spowodowane przez okoliczności siły wyższej, tj. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, przez nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy niemożliwe do uniknięcia zdarzenie znajdujące się poza uzasadnioną kontrolą STRON, które uniemożliwia dotkniętej nim STRONIE wykonywanie swoich obowiązków przewidzianych KONTRAKTEM. Przykładowo, za zdarzenia siły wyższej będą uważane: nieuniknione i nieprzewidywalne zjawiska naturalne (takie jak powodzie, huragany, burze,…), wojny, inwazje, rewolucje, zamieszki, działania rządowe, strajki generalne lub podobne zdarzenia, epidemie, itp. Strajk pracowników ZAMAWIAJĄCEGO lub pracowników jego podwykonawców nie będzie uważany za okoliczność siły wyższej, chyba że uniemożliwił WYKONAWCY w praktyce wypełnienie obowiązków kontraktowych. W przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwia STRONIE wypełnienie, w całości lub w części na stałe lub na pewien czasczęści, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił obowiązków kontraktowych lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacjiw uzasadniony sposób wpłynąć na przyszłe wykonanie jej obowiązków kontraktowych, STRONA taka powinna (i) odpowiednio poinformować, bez uzasadnionej zwłoki, drugą STRONĘ o której mowa w zdaniu pierwszymtakim zdarzeniu siły wyższej, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą (ii) podjąć wszelkie niezbędne kroki i działania w celu uwolnienia się od odpowiedzialności złagodzenia skutków wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowytakiego zdarzenia siły wyższej, włącznie z interwencją jakiejkolwiek strony trzeciej, jeśli jest ona w uzasadniony sposób możliwa, oraz (iii) poinformować o nich drugą STRONĘ. Jeżeli okoliczność okaże się, że pomimo wdrożenia wspomnianych powyżej kroków i działań, wykonanie danego KONTRAKTU okazało się zdecydowanie niemożliwe lub będzie musiało zostać przełożone na więcej niż trzy (6) miesięcy od daty powiadomienia o wystąpieniu takiego zdarzenia siły wyższej ma charakter czasowywyższej, jednak nie dłuższy niż 7 dnito każda ze STRON może rozwiązać taki KONTRAKT za pisemnym powiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem piętnastu (15) DNI. STRONY powinny dołożyć wszelkich starań w celu sprawiedliwego rozliczenia praktycznych konsekwencji takiego wypowiedzenia, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodystosownie do okoliczności. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym W każdym przypadku nie wymaga formy aneksukażda ze STRON poniesie koszty i wydatki, doznane od daty rozpoczęcia zdarzenia siły wyższej, aż do jego zakończenia lub do wypowiedzenia KONTRAKTU.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejudowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeOkolicznościami Siły Wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne nadzwyczajne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czasniemożliwe do zapobieżenia, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są a w szczególności: klęski żywiołowe npwojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu, katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuchy, pożary. pożarStrona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, powódźw terminie 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o terminie 3 dni po zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, Siły Wyższej powiadomi pisemnie drugą Stronę o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowypowyższym fakcie. Strona, która uchybiła obowiązkom nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w niniejszym ustępieustępie powyżej, nie może powoływać jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksujej trwania.

Siła wyższa. Strony 1. Siłą wyższą w rozumieniu OWZ jest każde zdarzenie, które nie zależy od Stron, pozostaje poza ich kontro- lą i możliwościami oddziaływania. Dla uniknięcia wątpliwości za Siłę wyższą uważane są zwolnione w szczególności: (i) działania wojenne, wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje, akty piractwa, rozboju lub sabotażu; (ii) katastrofy naturalne takie jak szczególnie dotkliwe sztormy, huragany, cyklony, trzęsienia ziemi, wyładowa- nia atmosferyczne, powodzie; (iii) eksplozje, pożary, katastrofy budowlane maszyn, zakładów lub instalacji produkcyjnych Stron, jak również inne wypadki lub zdarzenia dotyczące tych instalacji, instalacji na terenie zakładu lub wytwórni Stron lub ich infrastruktury, nie wyłączając urządzeń transmisyjnych, magazynowych i przeładunkowych; (iv) bojkoty, strajki, lokauty, okupacje budynków lub instalacji; (v) działania (lub zaniechania) władz, podejmowane wbrew przepisom prawa (vi) wszelkie zmiany obowiązujących przepisów prawa tak kra- jowego, jak i międzynarodowego, które mogą mieć wpływ na realizację Umów, (vii) epidemie. 2. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności z odpowiedzialności za niewykonanie tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie nienależytego wykonania Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpjest ono spowodowane Siłą wyższą., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy 3. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym nie jest w niniejszym ustępiestanie wykonać zobowiązania z powodu działania Siły wyższej zobowiązana jest nie- zwłocznie powiadomić drugą Stronę o tym fakcie, nie może powoływać później niż w ciągu 3 dni od kiedy powiadomienie stało się możliwe i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie Siły wyższej ustaje, druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższych wymogów powoduję utratę praw do powoływania się na siłę wyższą w celu uwolnienia się zaistnienie Siły wyższej. 4. Kupujący może odstąpić od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność , jeżeli czas trwania okoliczności stanowiącej siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuprzekracza miesiąc.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejniewykonanie zobowiązania spowodowane jest zdarzeniami zewnętrznymi, określanymi jako Siła Wyższa. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłePod pojęciem Siły Wyższej rozumie się zdarzenia nieprzewidziane przez Xxxxxx, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie nich, na których ujawnienie się i przebieg Strony nie mają wpływu, zaistniałe po podpisaniu Umowy i stanowiące bezpośrednią i istotną przeszkodę w całości lub realizacji Umowy, w części szczególności takie jak: wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie. Zdarzenia o ograniczonym zasięgu i niewielkim wpływie na stałe lub realizację Umowy nie stanowią przypadku Siły Wyższej, co nie wyklucza zastosowania innych postanowień niniejszej Umowy. 2. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej i jej wpływie na pewien czasrealizację zobowiązań wynikających z Umowy powinna w ciągu 14 dni zawiadomić pisemnie drugą Stronę o takim fakcie, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościwykazując szczegółowo zdarzenie, jego przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji Umowy. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe npDruga strona powinna być, również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. pożarDruga strona, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą związanych z wystąpieniem Siły Wyższej na należyte wykonanie Umowy. 3. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania UmowyStrona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowywymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu Xxxxxx powinny wspólnie zadecydować o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksulosie Umowy.

Siła wyższa. Zleceniodawca lub Wykonawca nie będą ponosić żadnych konsekwencji materialnych i niematerialnych za straty spowodowane wystąpieniem siły wyższej powstałej bez ich udziału. Istnienie siły wyższej musi być stwierdzone przez Strony są zwolnione na piśmie. Za siłę wyższą uważa się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, rozruchy, klęski żywiołowe, lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy. Czas, w którym trwają wydarzenia wskazane w ust. 2 powyżej będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z odpowiedzialności ust. 3 powyżej, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowywykonane przez Dostawcę usługi zgodnie z umową. Ta ze Stron, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej jest zobowiązana powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie i to niezwłocznie, od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu takich zdarzeń, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na siłę wyższą. Gdy działanie siły wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie od dnia uzyskania wiedzy o ustaniu siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. StronaNiedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie pozostawaniem przez Xxxxxx, która uchybiła obowiązkom określonym go nie dopełniła w niniejszym ustępiezwłoce, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego co do wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja jej zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuumownych.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy zobowiązana jest najpóźniej w ciągu 3 Dni Roboczych powiadomić o tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub nienależyte wykonanie elektronicznie, wskazując zobowiązania wynikające z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłektórych wykonanie jest niemożliwe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości pod rygorem nieuwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Stron za nieterminowe, całkowite lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność skutek wystąpienia siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. W wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem Robót, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia Robót dotychczas zrealizowanych i rozpoczętych. Jeżeli przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów Robót, wymianę lub naprawienie materiałów budowlanych, urządzeń, przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. Każda ze Stron będzie przez cały czas obowiązywania Umowy czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do Niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuzakończeniu występowania siły wyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi Użyte w umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Stron, które wystąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy umowy w całości lub w części części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościstaranności Stron. Przejawami siły wyższej są Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, powódźw tym: trzęsienie ziemi, trzęsienie ziemi itp.huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; akty władzy państwowej np. państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itp.itd.; działania wojenne, poważne zakłócenia akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w funkcjonowaniu transportutym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższącharakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której których mowa w zdaniu pierwszymust. 3 zdanie drugie, stosowne oświadczenia uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający lub dokumenty. Każda Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuskutkiem natychmiastowym.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznością siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Okolicznościami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: klęski żywiołowe npwojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu; katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, długotrwałe silne opady; wybuchy, pożary, przerwy w łączności lub dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie przez co najmniej 2 dni. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują Strona starająca się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, w terminie do 3 dni po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego siłę wyższą, lub – jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na działanie siły wyższej – w terminie 3 dni od ustania przeszkody do zawiadomienia o czasie zdarzeniu stanowiącym siłę wyższą, powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej trwania i przewidywanym wpływie tych zdolność do realizacji umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia, Xxxxxx starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, w terminie do 3 dni po zaistnieniu okoliczności na wykonanie Umowy siły wyższej powiadomi pisemnie drugą Stronę o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowypowyższym fakcie. Strona, która uchybiła obowiązkom nie zawiadomi o zdarzeniu stanowiącym siłę wyższą oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia siły wyższej w terminie określonym w niniejszym ustępiepunkcie powyżej, nie może powoływać się na siłę wyższą jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowyprzypadku terminowego zawiadomienia. Jeżeli okoliczność W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu terminy realizacji umowy przedłużają się o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksujej trwania.

Siła wyższa. Strony są zwolnione ustalają, że jeżeli jedna ze Stron nie byłaby w stanie wykonać całości lub części swoich zobowiązań, wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UmowyUmowy Serwisowej ze względu na zaistnienie zdarzenia siły wyższej, jeżeli to obowiązek wykonania przez tę Stronę jej realizację uniemożliwiły okoliczności zobowiązań będzie zawieszony aż do momentu ustania działania siły wyższej oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać Strona powołująca się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego niemożliwość wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązania bądź zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu Serwisowej ze względu na wystąpienia zdarzenia siły wyższej zobowiązana jest: natychmiast poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o okres zdarzeniu siły wyższej, charakterze, zakresie, momencie zaistnienia oraz szacunkowym okresie trwania przeszkodytego zdarzenia, niezwłocznie podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu zapobieżenia tej sytuacji i w każdym przypadku starać się ograniczyć jej skutki. Zmiana terminu Siła wyższa w rozumieniu Umowy Serwisowej oznacza nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie, poza racjonalną kontrolą Strony, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec i które w sposób istotny i niekorzystny negatywnie wpływa na wykonanie przez Stronę, dotkniętą działaniem takiego zdarzenia, jej obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności: (i) wojnę, działania wojenne (wypowiedziane lub niewypowiedziane), inwazję, działania obcych wrogich sił, mobilizację, rekwizycję lub embargo; (ii) bunt, rewolucję, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu lub wojnę domową; (iii) rozruchy lub zamieszki, strajki generalne; (iv) powodzie, trzęsienia ziemi oraz inne kataklizmy. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 3 (trzech) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy Serwisowej, o ile Strony nie podejmą decyzji o dalszej realizacji Umowy Serwisowej. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w tym przypadku nie wymaga formy aneksuprzyszłości.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 11.1 Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za szkody, straty, koszty lub wydatki wynikające lub związane z odpowiedzialności za niewykonanie opóźnieniem, ograniczeniem, zakłóceniem lub nienależyte wykonanie Umowyniewykonaniem swego obowiązku względem drugiej strony na skutek okoliczności będących poza jej zwykłą kontrolą, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności w tym, bez ograniczeń, zdarzeń wynikających z działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne przepisów prawnych, ustaw, rozporządzeń, regulacji prawnych, środków prawnych, działań rządowych lub innych działań administracyjnych, nakazów lub orzeczeń sądu, trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, wybuchu, wojny, terroryzmu, zamieszek, sabotażu, wypadku, epidemii, strajku pracowniczego, lokautu, zastoju w prowadzeniu działalności, zakłóceń podczas pracy, trudności z uzyskaniu potrzebnej siły roboczej i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości surowców, braku lub w części na stałe niewydolności środków transportu, awarii instalacji lub na pewien czasniezbędnego sprzętu, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły nagłej naprawy i konserwacji, awarii lub niedoboru sprzętu użytkowego, opóźnienia dostawy bądź też wady towarów dostarczanych przez dostawców lub wykonawców („Siła wyższa”). 11.2 W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Stronastrona, która uchybiła obowiązkom określonym poniosła szkodę w niniejszym ustępiewyniku tego zdarzenia, nie może powoływać się powinna o tym pisemnie powiadomić drugą stronę, określając przyczynę zdarzenia oraz skutek, jaki zdarzenie to wywiera na siłę wyższą wykonywanie przez nią obowiązków wynikających z Potwierdzenia Zamówienia. Jeśli nastąpi opóźnienie, obowiązek dostawy będzie zawieszony na okres czasu równy okresowi czasu utraconego w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowywyniku zdarzenia Siły wyższej. Jeżeli okoliczność Niemniej jednak jeśli zdarzenie siły wyższej ma charakter czasowyciągły lub sytuacja wskazuje na to, jednak nie dłuższy niż 7 dniże zdarzenie będzie trwało przez okres przekraczający dwa (2) miesiące od uzgodnionego terminu dostawy, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksukażda ze stron ma prawo do anulowania części Potwierdzenia Zamówienia, której to zdarzenie dotyczy, bez ponoszenia odpowiedzialności względem drugiej strony.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowyswoich zobowiązań, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłePod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Stron zdarzenia, których w momencie zawierania Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościużyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. powódź, pożar, powódźhuragan, trzęsienie ziemi itp.ziemi, akty władzy państwowej np. stan wojennyzagrożenia epidemicznego, stan epidemii – przy czym dotyczy to tylko obostrzeń i zakazów związanych ze stanem epidemii jakie nie były jeszcze ogłoszone przez uprawniony organ, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji). Za siłę wyższą nie uznaje się przestojów spowodowanych przez spory między Wykonawcą a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub organizacją, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, np. strajki, pikiety, itp. 2. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu przewidywanym czasie trwania, poważne zakłócenia proponowanym sposobie postępowania oraz o ustąpieniu siły wyższej. 3. Strona winna wskazać niezwłocznie lub na wezwanie, że zjawisko „siły wyższej” zaistniało oraz wykazać kiedy, gdzie i w funkcjonowaniu transportujakim zakresie miało miejsce oraz uzasadnić związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wystąpieniem „siły wyższej” i sytuacji, która wystąpiła w jej następstwie. 4. Strony zobowiązują ustalą, w formie aneksu, nowe warunki wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej, bądź kwestie dotyczące rozwiązań alternatywnych, dogodnych dla obu stron, w celu wykonania przedmiotu umowy, a oparte na zaistniałej sytuacji. 5. W przypadku, gdy działanie Siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż 30 dni, Stronom przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zastosowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żadnej ze Stron nie będzie przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty od drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą. 6. Wykonawca zobowiązuje się wzajemnie do niezwłocznego informowania poinformować Zamawiającego niezwłocznie, w formie pisemnej o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąwszelkich istotnych okolicznościach, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuprzez Wykonawcę.

Siła wyższa. 1. Opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie postanowień Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej przez którąkolwiek ze Stron nie stanowi naruszenia obowiązków Strony są zwolnione wynikających odpowiednio z odpowiedzialności za Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej, o ile opóźnienie takie lub niewykonanie wynika z oddziaływania Siły Wyższej, przez którą rozumie się okoliczność lub nienależyte wykonanie Umowyzdarzenie zewnętrzne, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. na którego zaistnienie Strona powołująca się na daną okoliczność lub zdarzenie jako Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeWyższą nie miała wpływu i któremu nie mogła zapobiec lub którego nie mogła przewidzieć, nieprzewidywalne i niezależne działając przy dołożeniu należytej staranności, jakiej można oczekiwać od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy profesjonalnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, które uniemożliwia lub istotne ogranicza tej Stronie, w całości lub w części na stałe części, należyte wykonywanie jej zobowiązań, a które zaistnieje po dniu podpisania odpowiednio Umowy ramowej lub na pewien czaswłaściwej Umowy wykonawczej, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: • wojnę (niezależnie od tego czy została wypowiedziana czy też nie), w tym wojnę domową, inne niż wojna konflikty zbrojne, zamieszki, przewrót wojskowy, rebelię, powstanie, rewolucję oraz akty terrorystyczne; • embargo, epidemie i ich skutki; • stan klęski żywiołowe np. pożarżywiołowej, stan wyjątkowy lub stan wojny, a także powszechną mobilizację; • strajki o charakterze generalnym, obejmujące całe gałęzie przemysłu, mające miejsce na terenie kraju, w którym realizowana jest całość albo część obowiązków umownych, jeżeli zostały ogłoszone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym kraju oraz porozumieniami pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników; • katastrofy naturalne, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, trzęsienie ziemi itphuragan, wybuchy wulkanów. 2. Zdarzeniem Siły Wyższej nie będą zmiany prawa, akty władzy państwowej npstrajki i spory pracownicze dotyczące Zamawiającego, Wykonawcy, jego Podwykonawcy, które nie są częścią szerszego sporu pracowniczego mającego istotny wpływ na innych pracowników danej branży lub ogólnie w Polsce. 3. stan wojennyZa Siłę Wyższą nie uważa się opóźnień w wykonaniu lub niewykonania postanowień Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej przez Wykonawcę wynikłych z opóźnienia lub niewykonania obowiązków przez Podwykonawców i/lub osoby trzecie. 4. Strona będąca pod wpływem działania Siły Wyższej, stan wyjątkowyjak również o ustaniu działania Siły Wyższej, itpjest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie drugą Stronę. Strona taka jest też zobowiązana dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania negatywnych skutków działania Siły Wyższej., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy 5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowySiła Wyższa trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni zarówno Zamawiający, jednak nie dłuższy niż 7 dnijak Wykonawca mają prawo rozwiązać Umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym. 6. Niezależnie od przyczyny, realizacja zobowiązań wynikających w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek faktów niewykonywania, odmowy lub nienależytego wykonywania postanowień Umowy ramowej, Strony podejmą wszelkie możliwe z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksutechnicznego i organizacyjnego punktu widzenia działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego oraz działań koniecznych do przywrócenia stanu zgodnego z Umową ramową.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 9.1 Strona nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzobowiązania w zakresie, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłew jakim jest ono spowodowane okolicznościami na które nie ma ona wpływu, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czastakimi jak pożar, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożareksplozja, powódź, trzęsienie ziemi itpziemi, burza, działanie siły wyższej, epidemia, pandemia, sabotaż lub wandalizm, spory pracownicze i/lub handlowe, strajki lub lokauty. Dla uniknięcia wątpliwości, w odniesieniu do Dostawcy, następujące zdarzenia nie będą uznawane za zdarzenia siły wyższej:brak lub opóźnienia w uzyskaniu materiałów wsadowych, surowców lub produktów gotowych, sprzętu, siły roboczej, transportu lub magazynowania; lub niewykonanie zobowiązań przez dostawców lub podwykonawców Dostawcy; bądź zdarzenie bezpośrednio dotyczące Wielkiej Brytanii, która przestaje być członkiem Unii Europejskiej (Brexit); lub zdarzenie bezpośrednio związane z COVID-19. 12.2 Strona poszkodowana zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony na piśmie w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działania siły wyższej, akty władzy państwowej np. stan wojennya powiadomienie to będzie zawierać: Datę wystąpienia siły wyższej, stan wyjątkowyjej prawdopodobny lub potencjalny okres trwania oraz wpływ, itp.jaki będzie ona miała na zdolność strony dotkniętej skutkami działania siły wyższej do wykonania któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy; a strona dotknięta skutkami działania siły wyższej dołoży wszelkich uzasadnionych starań, poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności aby złagodzić wpływ działania siły wyższej na wykonanie swoich zobowiązań. 9.3 Ponadto, jeśli Xxxxxxxx w dowolnym momencie stwierdzi, że otrzymywane przez niego dostawy produktów są niewystarczające do zaspokojenia rzeczywistych lub przewidywanych potrzeb Spółki, jej oddziałów i spółek zależnych oraz jej klientów (na podstawie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub nie) („niedobór"), z zastrzeżeniem uzyskania na to pisemnej zgody Spółki, Dostawca może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacjirozdzielić taką zredukowaną dostawę w sprawiedliwy i uzasadniony sposób oraz wyrazić zgodę na zrekompensowanie Spółce strat poniesionych w wyniku niedoboru, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się przykład opłat nałożonych na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności Spółkę przez jej klientów z tytułu nienależytego wykonania Umowy. opóźnionej dostawy oraz kosztów związanych z zaopatrzeniem z alternatywnego źródła dostaw. 9.4 Jeżeli okoliczność zdarzenie siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja i/lub niedobór spowodują opóźnienie lub niewykonanie przez Dostawcę zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o przez okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy 4 tygodni lub dłuższy, Spółka może w tym przypadku nie wymaga formy aneksuciągu 14 dni od skierowania pisemnego zawiadomienia do Dstawcy odstąpić od umowy.

Siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenie będące poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Pod pojęciem siły wyższej Strony są zwolnione rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, jak x.xx. wojny (w tym na terytorium państw sąsiadujących z Polską), klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi skutkami epidemii, pandemii, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy. W razie zaistnienia Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o zaistnieniu i przyczynach Siły Wyższej. Jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z powodu zaistnienia Siły Wyższej, terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, za pisemną zgodą Stron. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej. Niewykonanie zobowiązań przez Stronę dotkniętą działaniem Siły Wyższej zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek okoliczności Siły Wyższej. Termin wykonania zostanie zawieszony na czas trwania Siły Wyższej i biegnie dalej po jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpustaniu., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnienie w realizacji umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły w szczególności w produkcji, wysyłce, dostarczeniu i montażu (jeśli jest przedmiotem umowy) towaru, o ile jest to spowodowane działaniem Siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są którą składają się w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarwojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), inne działania zbrojne, inwazja, manewry wojsk, działania terrorystyczne, mobilizacja, embarga, promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, trzęsienie ziemi, powódź, trzęsienie ziemi itppożar, grad, intensywne opady deszczu lub śniegu, inne klęski żywiołowe, strajk lub inny konflikt pracowniczy, wypadek, opóźnienie w transporcie, awaria urządzeń Sprzedawcy, blokada dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe, nowelizacja prawa, rozporządzenie lub działanie organów i agencji państwowych, inne przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a także jeśli wykonanie zobowiązań umownych przez Sprzedawcę okazało się nadmiernie uciążliwe (w ocenie Sprzedawcy) wskutek pojawienia się okoliczności, których wykluczenie było warunkiem dla Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są niezawinione przez Sprzedawcę, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu umowy i staną się w ocenie Sprzedawcy przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Okoliczności Siły wyższej zwalniają Sprzedawcę z wykonania zobowiązań umownych przez taki czas, akty władzy państwowej npprzez jaki uniemożliwiają lub utrudniają (w ocenie Sprzedawcy) mu wykonanie zobowiązań umownych. 3. stan wojenny, stan wyjątkowy, itpTerminy określone umową ulegają przedłużeniu o czas trwania okoliczności Siły wyższej (według wskazania Sprzedawcy)., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu 4. Strony zobowiązują Sprzedawca dotknięty działaniem Siły wyższej zobowiązuje się wzajemnie do niezwłocznego informowania powiadomienia o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumentytym Kupującego. 5. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń ponosi własne koszty wynikające z zaistnienia okoliczności Siły wyższej. 6. Postanowienia dotyczące Siły wyższej obowiązują także, jeżeli Siła wyższa wystąpi u kontrahentów lub dokumentów potwierdzających wpływ podwykonawców Sprzedawcy, w szczególności we wskazanym przez Sprzedawcę magazynie czy zakładzie produkcyjnym, i jest przyczyną opóźnień w realizacji umowy przez Sprzedawcę. 7. W przypadku, jeżeli okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie UmowySiły wyższej utrzymują się u Sprzedawcy lub jego kontrahentów lub podwykonawców przez okres przekraczający 90 dni roboczych, każdej ze stron umowy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy. Strona, która uchybiła obowiązkom W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za wykonaną już przez Sprzedawcę część umowy (w zakresie i terminie określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego przez Sprzedawcę). 8. Po zakończeniu działania Siły wyższej Sprzedawca ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu (określonego przez Sprzedawcę) do wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuumownych.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z a. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu Zamówienia w każdym przypadku, gdy ich dotrzymanie jest niemożliwe w wyniku działania Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą rozumie się wszystkie te przypadki, w których występują okoliczności nieprzewidziane lub przewidziane, ale niemożliwe do uniknięcia, takie jak konflikty zbrojne, pandemie ogłoszone przez WHO, akty terrorystyczne, pożary, trzęsienia ziemi lub zjawiska meteorologiczne o okres trwania przeszkodykatastroficznych skutkach. Zmiana terminu realizacji Umowy Dopóki przyczyny utrzymują się, zobowiązania Stron są zawieszone, a klauzula „rebus sic stantibus” nie ma zastosowania. b. Zawieszenie zobowiązań umownych trwa tak długo, jak długo utrzymuje się przyczyna powstania Siły Wyższej. Dostawca, u którego wystąpią takie okoliczności, musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Nabywcę, nie później jednak niż w tym przypadku nie wymaga formy aneksuciągu 48 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, oraz podjąć rozsądne wysiłki w celu rozwiązania przyczyny zawieszenia w możliwie najkrótszym czasie. Dostawca musi powiadomić Nabywcę o ustaniu Siły Wyższej. c. Jeżeli przyczyna Siły Wyższej trwa tak długo, że realizacja celu Zamówienia jest utrudniona, lub jeżeli trwa dłużej niż dwa miesiące, Nabywca może anulować Zamówienie. d. Niewypełnienie obowiązku natychmiastowego poinformowania i podjęcia niezbędnych środków w celu złagodzenia skutków działania Siły Wyższej oznacza, że Strona niewypełniająca zobowiązań musi je wypełnić w całości, bez możliwości zastosowania ewentualnego zwolnienia.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzgodnie uznają, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościstaranności Stron. Przejawami siły wyższej są Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, trzęsienie ziemi itp.inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, akty władzy państwowej np. państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itp.działania wojenne, poważne zakłócenia akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w funkcjonowaniu transportutym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron, Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie/ w formie elektronicznej o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższącharakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której których mowa w zdaniu pierwszymust. 3 zdanie drugie, stosowne oświadczenia lub dokumentyuważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności (a) Żadna ze stron nie odpowiada za opóźnienia w wykonaniu lub za niewykonanie zobowiązań na skutek okoliczności lub nienależyte wykonanie Umowyzdarzeń, jeżeli którym strona ta nie może w racjonalny sposób zapobiec i których nie może kontrolować, jednakże z wyłączeniem niedoborów energii elektrycznej i przerw w jej realizację uniemożliwiły dostawie („Siła wyższa”), a które to okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności zdarzenia wywierają istotny wpływ na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ulega przesunięciu zakupu. (b) W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły wyższej zobowiązania umowne strony dotkniętej takim zdarzeniem i okres na ich realizację zostają przedłużone, bez nakładania kar, o okres czas odpowiadający okresowi, przez jaki aktywność strony jest ograniczona przez zdarzenie Siły wyższej, pod warunkiem, że strona dotknięta zdarzeniem (i) niezwłocznie poinformowała drugą stronę o wystąpieniu zdarzenia Siły wyższej oraz szacunkowym czasie jego trwania przeszkodyi zakresie wpływu na świadczone usługi, oraz (ii) podjęła wszelkie zasadne wysiłki w celu złagodzenia skutków działania Siły wyższej. Zmiana Niezależnie od powyższego, jeżeli zdarzenie Siły wyższej ma trwać więcej niż dwa (2) tygodnie lub jeśli Dostawca może nie być w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu realizacji Umowy w tym przypadku dostawy, Nabywca lub Główny Nabywca może anulować ze skutkiem natychmiastowym Zamówienie, którego realizacja jest zagrożona, jak również wszelkie inne Zamówienia, na których realizację zdarzenie Siły wyższej ma wpływ, a których jeszcze nie wymaga formy aneksudostarczono. Dostawca nie jest uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania za szkodę wynikłą z takiego anulowania Zamówienia.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 1. Strona Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejktóra opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 1. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeDla potrzeb Umowy, nieprzewidywalne i "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, Stron i któremu nie można mogą one zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są , a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, powódźepidemie, trzęsienie ziemi itpograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty 1. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na należyte wykonanie Umowy. piśmie, Strona, która uchybiła obowiązkom określonym dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w niniejszym ustępietakim zakresie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 1. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowyW przypadku ustania Siły Wyższej, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuUmowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenie warunków umowy lub opóźnienie z odpowiedzialności za niewykonanie powodu przyczyn leżących poza jej kontrolą oraz powstałych bez jej winy czy zaniedbania (siła wyższa), pod warunkiem, iż bezzwłocznie zawiadomi ona stronę drugą na piśmie identyfikując zdarzenie, które może doprowadzić do opóźnienia w dostawie towarów lub nienależyte wykonanie Umowyrealizacji usług na mocy umowy oraz określając spodziewany termin opóźnienia, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejjaki może wyniknąć z tego zdarzenia, a następnie w porę informując o działaniach podjętych w celu uniknięcia lub zminimalizowania takiego opóźnienia. Siłę Za siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłerozumie się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy zewnętrzne, których strona nie była w całości lub w części na stałe lub na pewien czasstanie przewidzieć ani uniknąć, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są a w szczególności: klęski żywiołowe np. wojna, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy państwowej np. stan wojennypublicznej, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej ogólnokrajowe lub branżowe strajki (strajki wewnątrz organizacji danej strony nie są uważane za siłę wyższą). Jeżeli powyższe okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Kupujący zadecyduje o czasie jej trwania dalszym wykonywaniu umowy. B. Bez względu na powyższe przepisy, opóźnienie lub niezrealizowanie umowy przez Sprzedającego spowodowane okolicznościami związanymi z dostawcami Sprzedającego jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy takie okoliczności leżą poza kontrolą zarówno Sprzedającego jak i przewidywanym wpływie tych okoliczności jego dostawcy oraz bez ich winy i zaniedbania, a towary i usługi mające być dostarczone są nieosiągalne z innych źródeł w odpowiednim terminie w celu umożliwienia Sprzedającemu zrealizowania harmonogramu dostawy. W każdym przypadku Sprzedający bezzwłocznie powiadamia Kupującego o wszelkich sporach zbiorowych z pracownikami, które mogą wpłynąć na wykonanie Umowy umowy. Jeśli jakiekolwiek niedotrzymanie warunków umowy, opóźnienie lub spór zbiorowy zagrażają osłabieniem zdolności Kupującego związanej ze spełnieniem wymogów dostawy jego towarów lub usług, Kupujący ma prawo, bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Sprzedającego, rozwiązać umowę w całości lub w części. § 12. Własność intelektualna. Oprócz towarów produkowanych zgodnie z projektem dostarczonym przez Kupującego, Sprzedający wypłaci odszkodowanie i uchroni Kupującego oraz każdego późniejszego nabywcę lub użytkownika towarów od wszelkich roszczeń, postępowań sądowych i administracyjnych zarzucających, iż produkcja, sprzedaż lub używanie towarów lub usług dostarczonych na mocy umowy narusza prawa autorskie lub patent, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich. Po powiadomieniu przez Kupującego o ile taki wpływ wystąpił zgłoszeniu takich roszczeń lub może wystąpićwszczęciu takich postępowań, Sprzedający, na własny koszt, rozpatrzy je i podejmie obronę lub inaczej rozporządzi takimi roszczeniami oraz wstąpi do odpowiednich postępowań lub udzieli Kupującemu innego niezbędnego wsparcia. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności Kupujący wypłaci Sprzedającemu odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania Umowyszkód poniesionych przez Sprzedającego wskutek podporządkowania się przez Sprzedającego projektom dostarczonym przez Kupującego z naruszeniem prawa własności intelektualnej osób trzecich. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu§ 13.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzobowiązań kontraktowych, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Siłę Za siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeuważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czasktórych, któremu rozsądnie rzecz oceniając, nie można zapobiec było przewidzieć ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościteż im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przejawami Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne szczególności zakłócenia w funkcjonowaniu transportuprodukcji lub transporcie towarów spowodowane przez akcje strajkowe i lockout, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, nieosiągalność lub niedostateczna ilość materiałów lub energii, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, utrudnienia eksportowe i importowe, niezależnie od faktu, czy występują po stronie Sprzedawcy czy Nabywcy. 2. Strony zobowiązują się wzajemnie Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę̨ do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąwstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, o czasie jej w zakresie i na okres trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Nabywcy w wyniku opóźnienia lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności wstrzymania dostaw z tytułu nienależytego wykonania Umowywyżej podanych powodów. 3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 okoliczności wyżej opisane będą trwały dłużej niż̇ 30 dni, realizacja zobowiązań obie umawiające się strony będą uprawnione do odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej jej części w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty przez Nabywcę na rzecz Sprzedawcy należności za dostarczone i odebrane towary i/lub zrealizowane usługi oraz innych należności wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuze zrealizowanych umów sprzedaży i/lub umów świadczenia usług.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Każda ze Stron jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności uniemożliwiło działanie siły wyższej. 2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłenagłe zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron stron, a uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czasczas określony, któremu którego skutków nie można przewidzieć, przeciwdziałać ani im zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościzastosowaniu współczesnej techniki. 3. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują Każda ze Stron zobowiązuje się wzajemnie do niezwłocznego pisemnego informowania pozostałych Stron o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąwystąpieniu siły wyższej, o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie przewidywanych skutkach dla niniejszej Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając w nieprzekraczalnym terminie do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się 7 (siedmiu) dni od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowyjej zaistnienia. 4. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak siła wyższa trwa nie dłuższy dłużej niż 7 (siedem) dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy i Zamówienia, których wykonanie jest niemożliwe w skutek siły wyższej, na mocy niniejszego postanowienia ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 5. Zmiana terminu realizacji Jeżeli wystąpienie siły wyższej trwa dłużej niż 7 (siedem) dni i uniemożliwia wykonywanie Umowy i Zamówienia , każda ze Stron jest zwolniona z obowiązków wynikających z Umowy i Zamówienia w części proporcjonalnej do czasu trwania siły wyższej bądź jej następstw. 6. Po ustaniu okoliczności siły wyższej, Strony przeanalizują możliwość i warunki wykonania Umowy w zakresie świadczeń niezrealizowanych w związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej i w przypadku uzgodnienia wspólnego stanowiska, zawrą aneks do Umowy w tym przypadku zakresie. 7. Siłą wyższą nie wymaga formy aneksujest brak zdolności przewozowych z tytułu utraty przez Wykonawcy licencji lub certyfikatu bezpieczeństwa.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowyswoich zobowiązań, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeJeżeli Wykonawca lub Zamawiający opóźnią się z realizacją któregokolwiek ze swych zobowiązań wynikających z Umowy wskutek działania siły wyższej, nieprzewidywalne to opóźnienie takie będzie usprawiedliwione, a jego okres wydłuży czas należny Wykonawcy lub Zamawiającemu na realizację jego zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek działania siły wyższej wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W przypadku wystąpienia takiego opóźnienia, Strona opóźniona, bez obciążania jakimikolwiek kosztami Strony drugiej, z należytą starannością podejmie kroki celem skrócenia i uniknięcia opóźnienia, będzie też na bieżąco informować Stronę drugą o przebiegu opóźnienia i krokach podjętych dla jego skrócenia lub za-kończenia. 3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Stron zdarzenia, których w momencie zawierania Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościużyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. powódź, pożar, powódźhuragan, trzęsienie ziemi itp.trzęsie-nie ziemi, akty władzy państwowej np. stan wojennyepidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, itpwojnę, nieprzewidywalne warunki ekonomiczne, w tym kryzys ekonomiczny, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji)., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu 4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda Żadnej ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się będzie przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksudrugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswoich zobowiązań, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeniewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą, nieprzewidywalne oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościprzynajmniej jego skutków. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi itp., . akty władzy państwowej np. stan wojenny.: xxxx xxxxxxx, stan wyjątkowyembarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej, a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportustrajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąsiły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której którym mowa w zdaniu pierwszympoprzednim, stosowne oświadczenia należy dokonać pisemnie lub dokumentyw inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowysiły wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. Strona4, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, niniejszy paragraf nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuzastosowania.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności zostało ono spowodowane działaniem siły wyższej; W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której to zdarzenie dotyczy, bezzwłocznie poinformuje drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu takiego zdarzenia. Siłę wyższą Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim jest to możliwe pomimo występowania siły wyższej; Wystąpienie zdarzenia o charakterze siły wyższej nie uwalnia od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, które powinny być wykonane przed wystąpieniem lub po ustąpieniu tego zdarzenia. Strona dotknięta zdarzeniem o charakterze siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków zdarzenia, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy; Przyjmuje się, iż siła wyższa, jako pojęcie obiektywne, stanowi zdarzenie nagłezewnętrzne. Wskazuje się również na dodatkowe cechy tego zdarzenia: niemożliwość jego przewidzenia (należy ją rozumieć w ten sposób, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy iż przy obiektywnej ocenie zdarzeń ustalono najwyżej bardzo niski stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się) oraz niemożliwość zapobieżenia jego skutkom. Siła wyższa jest też pojęciem bezwzględnym, przez co musi być zdarzeniem o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu lub nawet zdarzeniem przemożnym - w całości lub momencie, w części na stałe lub na pewien czasktórym występuje, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpwymyka się spod ludzkiej kontroli., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte Dla celów niniejszej Umowy „siła wyższa" oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strona nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy, których to zdarzeń nie można było przewidzieć i nie dało się uniknąć, nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie energii. Strona powołująca się na niemożność wykonania swoich zobowiązań przewidzianych Umową z powodu wystąpienia „siły wyższej” ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie i wykazać wystąpienie „siły wyższej” przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju, a także niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą Stronę o zakończeniu działania „siły wyższej”. Dni i terminy wypełnienia zobowiązań Stron zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała „siła wyższa”. „Siła wyższa" nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które to zdarzenia Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksulub mogła im zapobiec.

Siła wyższa. 1. Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się, że siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego skutkom nie dało się zapobiec albo którego zapobieżenie skutkom byłoby nadmiernie utrudnione, np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie. 2. Strona zamierzająca powoływać się na siłę wyższą zobowiązana jest do dochowania procedur informacyjnych, o których mowa poniżej. 3. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi Stronie - częściowo lub w całości - wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, to: 1) Strona ta niezwłocznie, najszybciej jak to będzie możliwe, powiadomi drugą Stronę o powstaniu tego zdarzenia i na bieżąco będzie ją informować o istotnych faktach mających wpływ na jego przebieg, w tym w szczególności poinformuje o przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań umownych i terminie ich zakończenia, podając szczegóły dotyczące zaistnienia siły wyższej oraz w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie; 2) Strony są zwolnione z dwustronnie uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia; 3) po zakończeniu działania siły wyższej, Strona tak szybko, jak to będzie możliwe, przystąpi do wykonywania obowiązków umownych lub ich kontynuacji, a także niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia, chyba że Strony wspólnie określą inny sposób postępowania. 4. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy siła wyższa uniemożliwiła Stronie - częściowo lub w całości - wykonanie lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuumowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Żadna ze Stron nie odpowiada za przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za Umowy lub Zamówień lub Aneksów spowodowane okolicznościami stanowiącymi zdarzenie siły wyższej, pod warunkiem, że podjęcie odpowiednich środków ostrożności nie mogło zapobiec takiemu niewykonaniu lub nienależytemu wykonaniu zobowiązań, bądź też Strona, która nie wykonała lub nienależycie wykonała zobowiązanie, nie mogła tego uniknąć przy użyciu zastępczych zasobów, planów obejścia problemu lub innych środków, w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności obowiązku stanowi zdarzenie siły wyższej. Siłę wyższą stanowi Przez zdarzenie nagłesiły wyższej Strony rozumieją zdarzenie, nieprzewidywalne którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach profesjonalnych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do PW jak i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, Partnera oraz któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościmogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. Przejawami Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu Umowy są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarszczególności strajk generalny, powódźwalki wewnętrzne w kraju PW lub Partnera, zakaz importu lub eksportu, trzęsienie ziemi itp.ziemi, akty władzy państwowej nppowodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogą przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć. stan wojennyW przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej Xxxxxx nie realizująca swoich zobowiązań nie jest obowiązana do dalszego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy, stan wyjątkowyna które wpływ ma zdarzenie siły wyższej - w ciągu okresu, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowyprzez jakie trwa dane zdarzenie siły wyższej. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym której obowiązków dotyczy zdarzenie siły wyższej zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę (przy czym powiadomienie to wymaga potwierdzenia na piśmie w niniejszym ustępieciągu 1 dnia od chwili powstania takiego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Zamówienia lub Aneksu) o fakcie zajścia zdarzenia siły wyższej oraz opisać charakter zdarzenia siły wyższej w odpowiednio szczegółowy sposób. Dla uniknięcia wątpliwości, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność stanowi zdarzenia siły wyższej ma charakter czasowyutrata uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy lub świadczenia Usług, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu ani cofnięcie lub wygaśnięcie posiadanych zezwoleń lub innych uprawnień wymaganych dla prawidłowej realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksulub Zamówień.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejudowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeOkolicznościami Siły Wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne nadzwyczajne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czasniemożliwe do zapobieżenia, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są a w szczególności: klęski żywiołowe npwojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu, katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuchy, pożary. pożarStrona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, powódźw terminie 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o terminie 3 dni po zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, Siły Wyższej powiadomi pisemnie drugą Stronę o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowypowyższym fakcie. Strona, która uchybiła obowiązkom nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w niniejszym ustępieustępie powyżej, nie może powoływać jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji Umowy przedłużają się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksujej trwania.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Sprzedawca, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy(np. za opóźnienie w produkcji, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłewysyłce, nieprzewidywalne dostarczeniu i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy montażu towaru) zobowiązań umownych, w całości lub w części części, o ile jest to spowodowane działaniem Siły wyższej, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są którą składają się w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarwojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), inne działania zbrojne, inwazja, manewry wojsk, działania terrorystyczne, mobilizacja, embarga, promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, trzęsienie ziemi, powódź, trzęsienie ziemi itppożar, inne klęski żywiołowe, strajk lub inny konflikt pracowniczy, wypadek, opóźnienie w transporcie, awaria urządzeń produkcyjnych, awaria usług komunalnych, blokada dróg, szkoda transportowa, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe, nowelizacja prawa, rozporządzenie lub działanie organów i agencji państwowych, inne przyczyny niezależne od Sprzedawcy; a także jeśli wykonanie zobowiązań umownych przez Sprzedawcę okazało się nadmiernie uciążliwe (w ocenie Sprzedawcy) wskutek pojawienia się okoliczności, których wykluczenie było warunkiem zawarcia umowy; oraz przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są niezawinione przez Sprzedawcę, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu umowy i staną się w ocenie Sprzedawcy przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 2. Okoliczności Siły wyższej zwalniają Sprzedawcę z wykonania zobowiązań umownych przez taki czas, akty władzy państwowej npprzez jaki uniemożliwiają lub utrudniają (w ocenie Sprzedawcy) mu wykonanie zobowiązań umownych. 3. stan wojenny, stan wyjątkowy, itpTerminy określone umową ulegają przedłużeniu o czas trwania okoliczności Siły wyższej (według wskazania Sprzedawcy)., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu 4. Strony zobowiązują Sprzedawca dotknięty działaniem Siły wyższej zobowiązuje się wzajemnie do niezwłocznego informowania powiadomienia o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumentytym Kupującego. 5. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń ponosi własne koszty wynikające z zaistnienia okoliczności Siły wyższej. 6. Postanowienia dotyczące Siły wyższej obowiązują także, jeżeli Siła wyższa wystąpi u kontrahentów/dostawców/podwykonawców Sprzedawcy, w szczególności we wskazanym przez Sprzedawcę magazynie, czy zakładzie produkcyjnym i jest przyczyną opóźnień w realizacji umowy przez Sprzedawcę. 7. W przypadku, jeżeli okoliczności Siły wyższej utrzymują się u Sprzedawcy lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowyjego kontrahentów / dostawców / podwykonawców przez okres przekraczający 90 dni roboczych, każdej ze stron umowy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy. StronaW tym przypadku Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za wykonaną już przez Sprzedawcę część umowy (w zakresie i terminie określonym przez Sprzedawcę). 8. Po zakończeniu działania Siły wyższej Sprzedawca ma prawo, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępiezakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od do wyznaczenia terminu dodatkowego (określonego przez Sprzedawcę) dla wykonania swoich zobowiązań umownych (bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksutego tytułu).

Siła wyższa. 1. Strony umowy zwolnione są zwolnione z odpowiedzialności wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, jeżeli wykonanie tych zobowiązań stało się niemożliwe na skutek zaistnienia zdarzenia pochodzącego z zewnątrz o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności, a które miało znaczący wpływ na Wydarzenie a w szczególności z powodu: pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny, lub z powodu innych podobnych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron lub z powodu innych podobnych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron w tym wprowadzenia zakazu prowadzenia lub zawieszenie działalności teatralnej w drodze powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Najemca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania wiadomości o tych okolicznościach. Za okoliczności wystąpienia interesu publicznego związanego z prawem Najemcy do odstąpienia od umowy Strony uznają pozyskanie przez Najemcę środków finansowych na zakup nagłośnienia w salach teatralnych. W takim wypadku Wynajmujący może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym okres użytkowania wynajętego sprzętu objętego przedmiotem Umowy najmu. 3. Wynajmujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w przypadku wprowadzenia zakazu prowadzenia lub zawieszenia działalności teatralnej w drodze powszechnie obowiązujących aktów prawnych z powodów związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji, dalej (Coronavirus) wywołującego chorobę COVID-19, przez okres dłuższy niż 7 dni w danym miesiącu obowiązywania umowy, wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do liczby dni, w których sprzęt nagłośnieniowy nie był przez Najemcę wykorzystywany. 4. Strony przewidują możliwość zawieszenia postanowień niniejszej Umowy na okres trwania ewentualnego remontu sali teatralnej, związanego x.xx. z realizacją postanowień audytu akustycznego, bez skutków finansowych dla każdej ze Stron i wypłaty wynagrodzenia dla Wynajmującego za niewykonanie okres zawieszenia. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, po jednej lub nienależyte wykonanie po obu Stronach Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości które mają lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki mogą mieć wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Stronaprzedmiotu umowy lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, która uchybiła obowiązkom określonym złożenie przez którąkolwiek ze stron umowy zawiadomienia o wystąpieniu tychże okoliczności wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub dokumentami, inicjuje postępowanie w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksusprawie zmiany umowy oraz wywołuje konieczność podjęcia dalszych czynności przez drugą stronę umowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione ustalają, że jeżeli jedna ze Stron nie byłaby w stanie wykonać całości lub części swoich zobowiązań, wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UmowyUmowy Serwisowej ze względu na zaistnienie zdarzenia siły wyższej, jeżeli to obowiązek wykonania przez tę Stronę jej realizację uniemożliwiły okoliczności zobowiązań będzie zawieszony aż do momentu ustania działania siły wyższej oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać Strona powołująca się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego niemożliwość wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązania bądź zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu Serwisowej ze względu na wystąpienia zdarzenia siły wyższej zobowiązana jest: natychmiast poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o okres zdarzeniu siły wyższej, charakterze, zakresie, momencie zaistnienia oraz szacunkowym okresie trwania przeszkodytego zdarzenia, niezwłocznie podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu zapobieżenia tej sytuacji i w każdym przypadku starać się ograniczyć jej skutki. Zmiana terminu Siła wyższa w rozumieniu Umowy Serwisowej oznacza nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie, poza racjonalną kontrolą Strony, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec i które w sposób istotny i niekorzystny negatywnie wpływa na wykonanie przez Stronę, dotkniętą działaniem takiego zdarzenia, jej obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności: (i) wojnę, działania wojenne (wypowiedziane lub niewypowiedziane), inwazję, działania obcych wrogich sił, mobilizację, rekwizycję lub embargo; (ii) bunt, rewolucję, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu lub wojnę domową; (iii) rozruchy lub zamieszki, strajki generalne; (iv) powodzie, trzęsienia ziemi oraz inne kataklizmy; (v) następstwa działań podjętych przez organy władzy publicznej w bezpośrednim celu przeciwdziałania COVID-19 i polegających na zamknięciu zakładów produkcyjnych, ograniczeniu produkcji lub ograniczeniu przepływu towarów i usług. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 6 (sześciu) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy Serwisowej, o ile Strony nie podejmą decyzji o dalszej realizacji Umowy Serwisowej. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy Serwisowej przez okres do 20 (dwudziestu) miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w tym przypadku nie wymaga formy aneksuprzyszłości.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za opóźnienia w realizacji zamówienia, spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej takiej jak: strajk, wojna, epidemia, katastrofa ekologiczna, powódź itp. Spóźniona strona w wyniku działania Siły Wyższej dołoży jednak wszelkich uzasadnionych starań, aby zredukować opóźnienia: w przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona spóźniona natychmiast powiadomi drugą stronę o jej zaistnieniu i określi długość jej trwania, jeśli jest mu znana oraz w porę poinformuje o działaniach podjętych w celu zminimalizowania opóźnienia wynikającego z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UmowySiły Wyższej, jeżeli jej realizację uniemożliwiły Jeśli jakiekolwiek okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłewyższej zagrażają zmniejszeniem zdolności Kupującego w zakresie realizacji zamówienia, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy Kupujący ma prawo, bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Sprzedającego, wypowiedzieć zamówienie w całości lub w części części. Bez względu na stałe powyższe przepisy, opóźnienie lub na pewien czasniezrealizowanie zamówienia przez Sprzedającego spowodowane okolicznościami związanymi ze Sprzedającym lub dostawcami Sprzedającego jest uzasadnione jedynie w przypadku, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościgdy takie okoliczności leżą poza kontrolą zarówno Sprzedającego jak i jego dostawcy oraz bez ich winy i zaniedbania, a towary i/lub usługi mające być dostarczone są nieosiągalne z innych źródeł w odpowiednim terminie w celu umożliwienia Sprzedającemu zrealizowania harmonogramu dostawy. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarW każdym przypadku Sprzedający bezzwłocznie powiadamia Kupującego o wszelkim sporze o warunki pracy, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności który może wpłynąć na wykonanie Umowy zamówienia. Jeśli jakiekolwiek niedotrzymanie warunków zamówienia, opóźnienie lub spór o ile taki wpływ wystąpił warunki pracy zagrażają osłabieniem zdolności Kupującego związanej ze spełnieniem wymogów dostawy jego produktów, Kupujący ma prawo, bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Sprzedającego, rozwiązać zamówienie w całości lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuczęści.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. W przypadku, gdyby realizacja umowy, zgodnie z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności treścią okazała się niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, w tym z powodu choroby, wypadku, zamieszek, strajków, trudności pracowniczych, epidemii bądź dowolnego aktu lub rozporządzenia dowolnych władz publicznych, w związku ze środkami transportu, zamknięciem granic albo też w wyniku innego zdarzenia losowego, pozostających poza kontrolą Stron, uniemożliwiających wykonanie umowy, i niezawinionych przez Xxxxxx, zarówno SK WOCŁAW jak i Partner będą zwolnieni ze swoich zobowiązań określonych w niniejszej umowie, a jeżeli przeszkoda jest tego rodzaju, że uniemożliwia kontynuacje wykonywanej już umowy, mają prawo od umowy odstąpić. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeW takim jednak przypadku Xxxxxx dokonają między sobą rozliczenia wszelkich świadczeń wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. W przypadku, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy gdy na skutek wystąpienia siły wyższej Xxxxxx podejmą decyzję o przesunięciu terminu realizacji Projektu, lub poszczególnych działań w całości ramach projektu, Strony mogą podjąć decyzję o wykonaniu umowy na zasadach wskazanych w niniejszej umowie z uwzględnieniem realizacji Projektu lub konkretnych działań w nowo podanym terminie. W przypadku odwołania Projektu, bez zmiany jego terminu lub w części na stałe lub na pewien czasprzypadku braku porozumienia Stron co do realizacji umowy w ze zmienionym harmonogramem jej realizacji, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościstosuje się postanowienia zdania pierwszego i drugiego niniejszego ust. Przejawami siły wyższej są 2, w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itptym w zakresie obowiązku rozliczenia Stron co do świadczeń wykonanych., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąustalają iż w szczególności odwołanie realizacji Projektu lub przesunięcie terminu realizacji Projektu lub poszczególnych działań możliwe jest w związku z epidemią COVID – 19, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności w tym treścią obowiązującego na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa terenie Polski w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowyzwiązku z epidemią prawa. 3. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym znajduje się pod wpływem okoliczności siły wyższej powiadamia drugą stronę na piśmie lub co najmniej w niniejszym ustępieformie dokumentowej, nie może powoływać tj. skanu podpisanego pisma przesłanego w wiadomości e-mail na adresy wskazane w ust. 4, o wystąpieniu takich okoliczności w ciągu trzech dni kalendarzowych od momentu, gdy dowiedziała się o nich, z uzasadnieniem ich wpływu na wykonanie umowy. W przypadku nieprzestrzegania takich wymogów Strona zostaje pozbawiona prawa do powołania się na siłę wyższą okoliczności siły wyższej, na mocy, których mogłaby być zwolniona z odpowiedzialności. 4. Odstąpienie od umowy w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowywarunkach opisanych w ust. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy1 wymaga dla swej ważności przesłania oświadczenia w formie dokumentowej, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodytj. Zmiana terminu realizacji Umowy skanu podpisanego pisma przesłanego w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.wiadomości e-mail na adresy: Ze strony SK WOCŁAW: ....................................... Ze trony Partnera: ...............................

Siła wyższa. 1. Zamawiający lub Wykonawca nie będą ponosić żadnych konsekwencji materialnych i niematerialnych za straty spowodowane wystąpieniem siły wyższej powstałej bez ich udziału. Istnienie siły wyższej musi być stwierdzone przez Strony są zwolnione na piśmie. 2. Za siłę wyższą uważa się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, rozruchy, klęski żywiołowe, lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy. 3. Czas, w którym trwają wydarzenia wskazane w ust. 2 powyżej będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z odpowiedzialności ust. 3 powyżej, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowywykonane przez Dostawcę usługi zgodnie z umową. Ta ze Stron, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej jest zobowiązana powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie i to niezwłocznie, od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu takich zdarzeń, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na siłę wyższą. Gdy działanie siły wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie od dnia uzyskania wiedzy o ustaniu siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. StronaNiedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie pozostawaniem przez Xxxxxx, która uchybiła obowiązkom określonym go nie dopełniła w niniejszym ustępiezwłoce, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego co do wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja jej zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuumownych.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione ustalają, że pojęcie siły wyższej opisuje wszelkie zdarzenia, pochodzące z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zewnątrz, na które żadna ze stron nie ma wpływu mimo dołożenia wszelkich starań i wdrożenia wszelkich środków zaradczych, a które mają obiektywny i rzeczywisty wpływ na wykonanie Umowyumownego zobowiązania, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejwynikające z następujących zdarzeń: a) wojny, działania wojenne, w tym wojna domowa, b) działania sił natury tj. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłepowodzie, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu huragany przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególnościbyło się zabezpieczyć. c) ogłoszonych przez właściwe władze stanów: stan klęski żywiołowe np. pożarżywiołowej, powódźstan wyjątkowy, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowyepidemii, itpo ile wprowadzają zakazy lub ograniczenia w prowadzeniu działalności lub wykonywaniu określonych świadczeń niezbędnych do wykonania umownego zobowiązania, d) decyzji właściwych władz dotyczących Klienta lub Firmy wprowadzających ograniczenia lub zakazy, które w sposób obiektywny i rzeczywisty uniemożliwiają wykonanie zobowiązania umownego. 2. W przypadku, poważne zakłócenia gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w funkcjonowaniu transportudotrzymaniu lub wypełnieniu przez Klienta lub Firmę całości lub części swych zobowiązań, Klient lub Firma będzie z nich zwolniony przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. 3. Strony zobowiązują się wzajemnie Siła wyższa nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy, a także w żadnym wypadku nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione w Firmie produkty lub usługi. 4. Klient lub Firma zobowiązani są do niezwłocznego informowania powiadomienia na piśmie lub na adres e-mail o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania wystąpieniu siły wyższej. Powiadomienie dla wywołania skutków prawnych powinno zawierać wykazanie w sposób obiektywny i przewidywanym wpływie tych okoliczności rzeczywisty niemożności wykonania zobowiązania ze wskazaniem poddaniem przyczyn i ich wpływu na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.umowy

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Jeśli należyte wypełnianie obowiązków wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły Umowy Najmu przez którąkolwiek ze Stron bądź LINDE zostanie uniemożliwione bądź znacząco utrudnione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi czy zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe poza ich rozsądną kontrolą (np. wojna, działania wojenne, zamachy terrorystyczne, ograniczenia importu/eksportu, katastrofy naturalne, pandemia czy podobne rozprzestrzenianie się infekcji, braki lub opóźnienia w dostawach energii, awaria mediów, połączeń telefonicznych czy innych połączeń komunikacyjnych, spory zbiorowe, blokady, pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.wywłaszczenia na dużą skalę bądź zniszczenie mienia, akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp.utrata danych, poważne zakłócenia wypadki, bądź braki lub opóźnienia w funkcjonowaniu transportudostawie produktów lub usług dostarczanych przez podwykonawców z powodu którychkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności czy zdarzeń), o zaistnieniu takich okoliczności czy zdarzeń należy niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron. W takim przypadku poszkodowana Strona (bądź LINDE, odpowiednio) będą zwolnione z wykonywania swoich obowiązków w zakresie uniemożliwionym bądź znacząco utrudnionym przez dane zdarzenie siły wyższej i nie będą odpowiadać za ich wykonanie, a wykonywanie takich obowiązków zostanie zawieszone do momentu ustania danego zdarzenia siły wyższej bądź do momentu, gdy można zasadnie spodziewać się, że nie będzie ono już uniemożliwiać lub znacząco utrudniać należytego wypełniania obowiązków przez poszkodowaną Stronę (bądź LINDE, odpowiednio). 2. Jeśli zawieszenie obowiązków spowodowane siłą wyższą zgodnie z § 24.1 OWND będzie trwało ponad 30 dni, Strony zobowiązują się wzajemnie przystąpić w dobrej wierze do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie negocjacji celem uzgodnienia środków zaradczych lub potencjalnych modyfikacji Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuNajmu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościstaranności Stron. Przejawami siły wyższej są Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, powódźw tym: trzęsienie ziemi, trzęsienie ziemi itp.huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, akty władzy państwowej np. państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itp.itd., poważne zakłócenia działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w funkcjonowaniu transportutym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższącharakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której których mowa w zdaniu pierwszymust. 3 zdanie drugie, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Jeśli należyte wypełnianie obowiązków wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły Umowy Najmu przez którąkolwiek ze Stron bądź STILL Polska zostanie uniemożliwione bądź znacząco utrudnione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi czy zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe poza ich rozsądną kontrolą (np. wojna, działania wojenne, zamachy terrorystyczne, ograniczenia importu/eksportu, katastrofy naturalne, pandemia czy podobne rozprzestrzenianie się infekcji, braki lub opóźnienia w dostawach energii, awaria mediów, połączeń telefonicznych czy innych połączeń komunikacyjnych, spory zbiorowe, blokady, pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.wywłaszczenia na dużą skalę bądź zniszczenie mienia, akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp.utrata danych, poważne zakłócenia wypadki, bądź braki lub opóźnienia w funkcjonowaniu transportudostawie produktów lub usług dostarczanych przez podwykonawców z powodu którychkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności czy zdarzeń), o zaistnieniu takich okoliczności czy zdarzeń należy niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron. W takim przypadku poszkodowana Strona (bądź STILL Polska, odpowiednio) będą zwolnione z wykonywania swoich obowiązków w zakresie uniemożliwionym bądź znacząco utrudnionym przez dane zdarzenie siły wyższej i nie będą odpowiadać za ich wykonanie, a wykonywanie takich obowiązków zostanie zawieszone do momentu ustania danego zdarzenia siły wyższej bądź do momentu, gdy można zasadnie spodziewać się, że nie będzie ono już uniemożliwiać lub znacząco utrudniać należytego wypełniania obowiązków przez poszkodowaną Stronę (bądź STILL Polska, odpowiednio). 2. Jeśli zawieszenie obowiązków spowodowane siłą wyższą zgodnie z § 24.1 OWND będzie trwało ponad 30 dni, Strony zobowiązują się wzajemnie przystąpić w dobrej wierze do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie negocjacji celem uzgodnienia środków zaradczych lub potencjalnych modyfikacji Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuNajmu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne (w tym w szczególności spowodowane siłami przyrody, katastrofę, atak terrorystyczny, strajk lub inną akcję protestacyjną (z odpowiedzialności za niewykonanie wyjątkiem podjętej przez pracowników lub nienależyte wykonanie Umowywspółpracowników Operatora) , jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłewojnę, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron stan wojenny lub stan nadzwyczajny), zewnętrzne, pozostające poza kontrolą którejkolwiek ze Stron umowy , którego wystąpienie w danym czasie nie mogło zostać w uzasadnionym zakresie przewidziane w chwili przyjmowania na siebie zobowiązania oraz uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumentyprzez Xxxxxx danego zobowiązania. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się stron umowy będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowyobowiązków wynikających z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Jeżeli okoliczność Wystąpienie siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja powoduje zawieszenie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu umowy na czas trwania siły wyższej. Strona umowy, która nie może wykonywać obowiązków umownych z powodu wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi pisemnie drugą stronę umowy o okres trwania przeszkodyokolicznościach związanych z siłą wyższą oraz o przewidywanym okresie jej trwania, jak również o ustąpieniu zjawiska siły wyższej. Zmiana terminu realizacji Umowy Strony umowy mają obowiązek niezwłocznie wzajemnie powiadomić się pisemnie w tym przypadku nie wymaga formy aneksunaruszenia warunków umowy związanego z działaniem siły wyższej oraz o przyczynach naruszenia. Strona naruszająca warunki umowy w związku z działaniem siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia wszelkich działań minimalizujących efekty naruszenia Umowy. Strony umowy, w przypadku naruszenia warunków umowy związanego z działaniem siły wyższej, z chwilą ustąpienia skutków wystąpienia siły wyższej niezwłocznie przystąpią do wykonywania usług zgodnie z umową.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Przyjmuje się, że Siła Wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne, cechujące się: niemożliwością jego przewidzenia (należy ją rozumieć w ten sposób, iż przy obiektywnej ocenie zdarzeń ustalono najwyżej bardzo niski stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się) oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Siła wyższa musi być zdarzeniem o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu lub nawet innym zdarzeniem jeżeli wymyka się ono spod ludzkiej kontroli. 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejzostało ono spowodowane działaniem Siły Wyższej. 3. Siłę wyższą stanowi W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której to zdarzenie nagłedotyczy, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części bezzwłocznie poinformuje drugą Stronę na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, takiego zdarzenia oraz o czasie jej trwania i przewidywanym jego wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności realizację zobowiązań wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowyStrony nie postanowią inaczej, jednak Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim jest to możliwe pomimo występowania Siły Wyższej. 4. Wystąpienie zdarzenia o charakterze Siły Wyższej nie dłuższy niż 7 dniuwalnia od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, realizacja zobowiązań które powinny być wykonane przed wystąpieniem lub po ustąpieniu tego zdarzenia. Strona dotknięta zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków zdarzenia, w zakresie umożliwiającym jej prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuUmowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 0.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejUmowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej. 0.2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpići powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę. 0.3. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacjiZa Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, o której mowa jakich nie da się przewidzieć w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda chwili zawarcia Umowy i na które żadna ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, epidemie, decyzje organów władzy państwowej lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowyjakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku których nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. StronaPo upływie czasu, w którym trwają te wydarzenia Strony będą zobowiązane wykonać warunki umowy, chyba że stanie się ona bezprzedmiotowa. 0.4. Ta ze Stron, która uchybiła obowiązkom określonym nie jest w niniejszym ustępiestanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do: 1) niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o tym fakcie, nie może powoływać się na siłę wyższą później niż w celu uwolnienia się ciągu 7 dni od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.zaistnienia takiego zdarzenia;

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 2. Strona Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejktóra opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 3. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeDla potrzeb Umowy, nieprzewidywalne i "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, Stron i któremu nie można mogą one zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są , a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, powódźepidemie, trzęsienie ziemi itpograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie zamówienia., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty 4. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na należyte wykonanie Umowy. piśmie, Strona, która uchybiła obowiązkom określonym dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w niniejszym ustępietakim zakresie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowyW przypadku ustania Siły Wyższej, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuUmowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 24.1 Żadna ze stron nie zostanie uznana za niewywiązującą się lub naruszającą swoje zobowiązania wynikające z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w zakresie, w jakim wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnione przez jakiekolwiek okoliczności pozostające poza jej uzasadnioną kontrolą, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności w tym między innymi: strajki, lokauty lub inne spory pracownicze, działanie siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy wojna, zamieszki, zamieszki społeczne, umyślne szkody, zgodność z jakimkolwiek prawem lub nakazem, zasadą, regulacją lub wytycznymi rządowymi, embarga, sankcje gospodarcze lub handlowe, w całości tym wszelkie zmiany takich embarg, sankcje gospodarcze i/lub w części na stałe handlowe, przypadkowe awarie instalacji lub na pewien czasmaszyn, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpburza, wybuch choroby lub epidemia i/lub wszelkie wynikające z tego ograniczenia kwarantanny („Siła wyższa”)., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. 24.2 Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy, jeżeli sytuacja Siły Wyższej trwa lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowyjest oczywiste, że będzie trwała dłużej niż sto osiemdziesiąt (180) dni bez ponoszenia odpowiedzialności wobec drugiej strony. StronaNiezależnie od osiągnięcia 180-dniowego okresu, która uchybiła obowiązkom określonym jeśli obie strony będą chciały kontynuować Umowę, tam gdzie jest to rozsądnie wykonalne, strony podejmą renegocjacje w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą dobrej wierze w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania uzgodnienia wszelkich niezbędnych zmian w Umowie na piśmie, aby umożliwić kontynuację Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Żadna ze Stron nie będzie uznana za winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły stanowi to bezpośrednie następstwo okoliczności stanowiących skutek siły wyższej. 2. Siłę Za siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeuważa się wszystkie zdarzenia, nieprzewidywalne na które nie ma wpływu żadna ze Stron, których nie można było przewidzieć i niezależne nie można im zapobiec oraz które częściowo lub całkowicie uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań choćby jednej Strony. Za siłę wyższą, w szczególności rozumie się: wojnę, ciężkie przewroty mające znamiona wojen domowych, powstanie lub rewolucja, strajki, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, inne katastrofy naturalne jak i wszystkie inne przeszkody, które wynikają z aktów władzy publicznej. 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest niezwłocznie: 1) poinformować drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu siły wyższej, podając możliwe skutki z tym związane – pod rygorem utraty prawa do powoływania się na siłę wyższą, 2) rozpocząć usuwanie skutków tego zdarzenia. 4. Każda ze stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli siła wyższa skutkować będzie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań wynikających z Umowy przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannoścido odstąpienia od Zamówienia złożonego przed zaistnieniem siły wyższej. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąUprawnienia, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której których mowa w zdaniu pierwszympoprzednim, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym Zamawiający będzie mógł wykonać w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się terminie 60 dni od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksudnia zaistnienia podstawy do odstąpienia.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne a pozostają poza kontrolą Stron i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu których nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościbyło przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków („Siła Wyższa”). 2. Przejawami siły wyższej są Pojęcie Siły Wyższej obejmuje zdarzenia, których wystąpienie oddziałuje na daną Stronę w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarsposób uniemożlwiający wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, powódźw postaci: a) działania wojenne, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojennyw tym wojna domowa, stan wyjątkowy; b) stan klęski żywiołowej, itpw tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym; c) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć. 3. W przypadku, poważne zakłócenia gdy Siła Wyższa stanie na przeszkodzie w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił wykonaniu lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda należytym wykonaniu przez jedną ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń całości lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą części jej zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Xxxxxx ta będzie starała się wykonać ciążące na należyte wykonanie Umowyniej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe. 4. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Siły Wyższej na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 okres ponad 30 dni, realizacja zobowiązań wynikających każda ze Stron będzie mieć prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozliczenie Stron nastąpi z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy odpowiednim zastosowaniem zasad przewidzianych w tym przypadku nie wymaga formy aneksu§ 12 Umowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, jeżeli jej których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarzamieszki, powódźrozruchy, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itpwojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura powietrza poniżej -20 st. C i inne warunki uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, poważne zakłócenia Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w funkcjonowaniu transportuciągu 5 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąmogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności bez nakładania na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda żadną ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Stronadalszych zobowiązań, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności oprócz płatności należnych z tytułu nienależytego wykonanych usług (z uwzględnieniem zapisów pkt 5). 4. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług określonych w Umowie. 5. W przypadku wykonania Umowyjedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowyWykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy zamieszczony zostanie w tym przypadku nie wymaga formy aneksuprotokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu jest wynikiem działania Siły Wyższej. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o okres trwania przeszkodyjej zaistnieniu i przyczynach. Zmiana terminu realizacji Umowy Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w tym przypadku terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie wymaga formy aneksuuzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

Siła wyższa. Strony Okolicznościami siły wyższej są zwolnione zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu; katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, długotrwałe silne opady; wybuchy, pożary, przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 3 dni. W każdym przypadku kiedy Xxxxxx nie wykonuje lub nienależycie wykonanie swoje zobowiązania wynikające z odpowiedzialności za Umowy i powołuje się na okoliczności, o których mowa w ust. 1, Strona zobowiązana jest udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły zostało spowodowane okolicznością siły wyższej. Strona powołująca się na zaistnienie okoliczności siły wyższej, w terminie 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeW przypadku ustania przyczyny zaistnienia siły wyższej, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami terminie 3 dni po ustaniu przyczyny zaistnienia siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania powiadomi pisemnie drugą Stronę o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowypowyższym fakcie. Strona, która uchybiła obowiązkom nie zawiadomi o zaistnieniu okoliczności siły wyższej oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia tego w terminie określonym w niniejszym ustępieustępie powyżej, nie może powoływać się na siłę wyższą jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą stronę, których można było uniknąć w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowyprzypadku terminowego zawiadomienia. Jeżeli okoliczność W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z terminy realizacji Umowy ulega przesunięciu przedłużają się o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksujej trwania.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty11.1. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego będzie uprawniona do zawieszenia wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu Zamówienia w zakresie, w jakim takie wykonanie jest utrudnione lub nadmiernie uciążliwe z powodu zdarzenia, które jest poza kontrolą Strony uniemożliwiającej wykonanie Zamówienia, a które wystąpiło po podpisaniu Zamówienia, nie było racjonalnie przewidywalne w momencie składania Zamówienia i nie może być przezwyciężone przez Stronę dotkniętą tym zdarzeniem (siła wyższa). Sytuacja opisana w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków klimatycznych, wypadków, eksplozji, działań rządowych, sankcji handlowych, kontroli lub ograniczeń eksportu, wojny, inwazji lub działań wojennych (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), działań terrorystycznych lub gróźb ich podjęcia, zamieszek lub innych niepokojów społecznych, stanów wyjątkowych w kraju, rewolucji, powstań, epidemii, pandemii, blokad, lokautów, strajków lub innych sporów pracowniczych (niezależnie od tego, czy dotyczą pracowników którejkolwiek ze Stron, czy nie), ograniczeń lub opóźnień mających wpływ na przewoźników lub mających wpływ na niemożność lub opóźnienie w uzyskaniu dostaw odpowiednich materiałów, a także ataki cybernetyczne lub awarie telekomunikacyjne lub przerwy w dostawie prądu. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, określając charakter zdarzenia i szacowany czas jego trwania. Podobnie, Strona dotknięta tym zdarzeniem powiadomi drugą Stronę o ustaniu zdarzenia siły wyższej. 11.2. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Zamówienia lub odstąpienia od Zamówienia w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony, jeżeli wykonanie Zamówienia zostało zawieszone z powodu działania siły wyższej przez okres trwania przeszkodydłuższy niż 6 miesięcy. Zmiana terminu realizacji Umowy Oświadczenie o odstąpieniu należy w tym przypadku nie wymaga formy aneksutakim wypadku złożyć w terminie 90 dni licząc od dnia, w którym upłynął wskazany powyżej okres 6 miesięcy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzobowiązań umownych, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Za siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszympoprzedzającym, stosowne oświadczenia uważa się wszelkie wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron, ani jakiejkolwiek osoby, za którą Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność, a w szczególności powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, konflikty zbrojne, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub dokumentyzatrzymania ze strony właściwych władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, stany nadzwyczajne, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media, w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz internetu, niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu, blokady, zakazy państwowe, embarga, obiektywna niemożność przekroczenia granicy, bez względu na to czy mogły one zostać przewidziane itp. 2. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowysiły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu dla Stron. 3. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o okres trwania przeszkodyrozpoczęciu i zakończeniu ww. Zmiana okoliczności nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich zakończenia. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o niektórych cechach konsumenta powoduje, że Sprzedający będzie uważał żądanie przedłużenia terminu realizacji Umowy za nieuzasadnione i może obciążyć Klienta wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi w tym przypadku nie wymaga formy aneksuRegulaminie lub Umowie. 4. Certyfikaty wydane przez Izbę Handlową w kraju Sprzedającego są dostatecznym dowodem poświadczającym zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Przyjmuje się, że „Siła Wyższa” stanowi zdarzenie zewnętrzne, cechujące się: niemożliwością jego przewidzenia (należy ją rozumieć w ten sposób, że przy obiektywnej ocenie zdarzeń ustalono najwyżej bardzo niski stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się) oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Siła Wyższa musi być zdarzeniem o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu, lub nawet zdarzeniem przemożnym, tj. w momencie, w którym występuje, wymykającym się spod ludzkiej kontroli. 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejzostało ono spowodowane działaniem Siły Wyższej. 3. Siłę wyższą stanowi W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której to zdarzenie nagłedotyczy, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części bezzwłocznie poinformuje drugą Stronę na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, takiego zdarzenia oraz o czasie jej trwania i przewidywanym jego wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności realizację zobowiązań wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowyStrony nie postanowią inaczej, jednak Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim jest to możliwe pomimo występowania Siły Wyższej. 4. Wystąpienie zdarzenia o charakterze Siły Wyższej nie dłuższy niż 7 dniuwalnia od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, realizacja zobowiązań które powinny być wykonane przed wystąpieniem lub po ustąpieniu takiego zdarzenia czy okoliczności. Strona dotknięta zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków zdarzenia, w zakresie umożliwiającym jej prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuUmowy.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań Stron, wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejnie może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną ich niewykonania jest siła wyższa. 2. Siłę Przez siłę wyższą stanowi rozumie się zdarzenie nagłeniemożliwe do przewidzenia, nieprzewidywalne na które Strony nie mają wpływu i niezależne od woli stron są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, wojny, mobilizacje, zamknięcia granic, embarga przewozowe, strajki, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z zakresem ich kompetencji, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czasczęści. 3. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności. 4. Przejawami W przypadku zaistnienia siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarwyższej, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępiektórej taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowyniezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodyw takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać rozsądnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej. 5. Zmiana terminu Stan siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy w tym chyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej. 6. W przypadku nie wymaga formy aneksuzajścia zdarzenia kwalifikowanego, jako siła wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

Siła wyższa. 1. W niniejszym paragrafie „siła wyższa” oznacza niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Strony są zwolnione nie mają wpływu i którego następstwom niemożliwe jest zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z umowy. Siłą wyższą może być w szczególności: a) klęska żywiołowa, taka jak np. powódź; b) wojna, działania wojenne, inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja, rekwizycja lub embargo; c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny; 2. Ani Zamawiający, ani Inżynier nie będą ponosiły odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswych zobowiązań w takiej mierze, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności w jakiej takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest wynikiem działania siły wyższej, która wystąpiła po zawarciu umowy. 3. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłePo wystąpieniu wydarzenia, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami które jedna ze Stron uważa za spowodowane działaniem siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe npi które może wpłynąć na wywiązanie się z jego zobowiązań, powiadomi ona niezwłocznie drugą Stronę o takim zdarzeniu i będzie dokładała należytej staranności by wywiązać się ze swoich obowiązków. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpStrona powiadomi również o możliwych środkach potrzebnych do wywiązania się ze swych obowiązków., akty władzy państwowej np 4. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub Strona może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać powołać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność działanie siły wyższej ma charakter czasowywyłącznie w przypadku, jednak nie dłuższy niż gdy powiadomi o drugą Stronę o fakcie działania siły wyższej w terminie 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.(siedmiu) dni od

Siła wyższa. Strony są zwolnione Każda ze Stron będzie zwolniona od odpowiedzialności z odpowiedzialności za niewykonanie tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej powoduje zawieszenie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy na czas trwania Siły Wyższej. Strona, która nie może wykonywać obowiązków wynikających z Umowy z powodu wystąpienia Siły Wyższej, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o okolicznościach związanych z Siłą Wyższą oraz o przewidywanym okresie jej trwania, jak również ustąpieniu Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą dla potrzeb niniejszej Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi Strony uznają zdarzenie nagłezewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Strony, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej Siły Wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi itp.ziemi, huragany itd., akty i działania władzy państwowej np. stan wojennypaństwowej, stan wyjątkowystrajki, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym działania innych sił natury nie wymienionych w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależyte wykonanie nienależytym wykonaniem Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Żadna ze Stron nie odpowiada za naruszenie postanowień niniejszej Umowy spowodowane działaniem Siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia i okoliczności siły wyższejznajdujące się poza kontrolą Stron, których Strona nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych. W szczególności za Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeuważa się: trzęsienie ziemi, nieprzewidywalne powodzie, sztormy, huragany, pożary, uderzenia pioruna lub epidemie; wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotażu i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy terroryzmu, strajki, lokauty; i inne powszechnie obowiązujące akty władzy państwowej. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z zobowiązań określonych Umową, niezwłocznie nie później jednak niż w całości lub w części na stałe lub na pewien czasciągu 2 dni kalendarzowych, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościpowiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Przejawami Okoliczności siły wyższej są powinny zostać udokumentowane, w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron szczególności druga Strona może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ zaświadczeń właściwej władzy. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności związanych z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność działaniem siły wyższej ma charakter czasowyuniemożliwiających wywiązanie się z zobowiązań którejkolwiek ze stron, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja okres zobowiązań wynikających wynikający z Umowy ulega przesunięciu zostanie przedłużony o okres czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksusiły wyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy1. Za siłę wyższą uznaje się nie dające się przewidzieć zdarzenia, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególnościtakie jak: klęski żywiołowe np. pożarżywiołowe, huragan, powódź, trzęsienie ziemi itpkatastrofy transportowe, pożar, wojnę, strajk (z wyjątkiem strajku w przedsiębiorstwie Wykonawcy) i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron, a których wystąpienie ma bezpośredni wpływ na realizację umowy, a także działanie lub wydanie zaleceń przez uprawnione organy administracji publicznej, skutkujące brakiem możliwości realizacji umowy. 2. Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów wykonania prac na skutek siły wyższej, akty władzy państwowej np. stan wojennytermin wykonania prac ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody w ich realizacji, stan wyjątkowy, itpco zostanie uzgodnione w aneksie do umowy., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu 3. Strony zobowiązują są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższąnawzajem w formie pisemnej lub dokumentowej, o czasie jej trwania ile to będzie możliwe, w ciągu 7 dni o wystąpieniu i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności zakończeniu zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej wraz z tytułu nienależytego wykonania Umowyodpowiednimi dowodami i wnioskami. Jeżeli okoliczność przekazanie informacji nie jest możliwe na skutek działania siły wyższej ma charakter czasowywyższej, jednak nie dłuższy niż informację należy przekazać najpóźniej w ciągu 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania dni od ustania przeszkody. 4. Zmiana Zamawiający przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania robót budowlanych. Jeżeli zawieszenie będzie powodowało zmianę terminu realizacji Umowy w tym przypadku robót, Wykonawca nie wymaga formy aneksubędzie występował względem Zamawiającego z żadnymi wynikłymi z tego roszczeniami i będzie realizował przedmiot umowy aż do jego zakończenia.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywna rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres trwania przeszkody30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 5. Zmiana terminu Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuchyba, że Xxxxxx postanowiły inaczej.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyobowiązków wynikających z Umowy lub z niniejszego Regulaminu albo jeżeli ma to zastosowanie również z Warunków promocji, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejjest to spowodowane Siłą Wyższą. 2. Siłę wyższą stanowi Dla potrzeb niniejszego Regulaminu Siłą Wyższą jest zdarzenie nagłeobiektywne, nieprzewidywalne zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz Strony, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można im zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościi które uniemożliwia Stronie wykonanie obowiązków przewidzianych niniejszą Umową (w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, innych klęsk żywiołowych (huragan, epidemia), a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć. 3. Przejawami siły wyższej są Przez Siłę Wyższą rozumie się także przerwę w szczególności: klęski żywiołowe np. pożardziałaniu systemu elektroenergetycznego lub awarie (przerwy) w dostawie energii dłuższe niż 60 min, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojennyw szczególności wynikające z sytuacji geopolitycznej (konflikt zbrojny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia wyjątkowy itd.) lub z sytuacji gospodarczo-ekonomicznej. Operator nie ponosi negatywnych konsekwencji z tytułu przerw w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższądostawach energii elektrycznej, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której których mowa w zdaniu pierwszympoprzedzającym. 4. Strona, stosowne oświadczenia lub dokumentyu której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania Siły Wyższej. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na należyte wykonanie wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres, którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 5. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępiedokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie Siły Wyższej. 6. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły Wyższej, na czas działania Siły Wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania Siły Wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres trwania przeszkodydziałania Siły Wyższej. 7. Zmiana terminu realizacji W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania Siły Wyższej utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia Siły Wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuczęści objętej działaniem Siły Wyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie 1. Jeżeli działanie Siły Wyższej uniemożliwia, utrudnia lub nienależyte wykonanie Umowyopóźnia wykonywanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w Umowie lub ma na nią inny negatywny wpływ, jeżeli Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej realizację uniemożliwiły pismo informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach niezwłocznie po jego zaistnieniu (w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba że ze względu na zaistnienie Siły Wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, w których dostarczenia zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Stron, zawiadomienie może zostać dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie niezwłocznie, w celu potwierdzenia daty zaistnienia Siły Wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy i podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do akceptacji sposób realizacji Przedmiotu Umowy lub jego elementów. Ciężar dowodu w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami zakresie wpływu siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpna realizację Przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy 2. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym wystosowała pismo, o którym mowa w niniejszym ustępie, ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy nie może powoływać się na siłę wyższą będzie ponosiła odpowiedzialności w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły Wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły Wyższej. 3. W razie wystąpienia Siły Wyższej na terenie budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za natychmiastowe podjęcie kroków zaradczych i zabezpieczających, a także innych działań określonych we właściwych przepisach prawa. 4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strony dołożą wszelkich starań celem minimalizacji skutków jej działania poprzez wprowadzenie korekt do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego lub zmian w całokształcie prac, mając na celu uniknięcie lub zminimalizowanie opóźnień w zakończeniu prac wynikających z zaistnienia działania Siły Wyższej. Odpowiednie przesunięcie terminów Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego będzie dokonane pod warunkiem sprostania przez Wykonawcę ciężarowi dowodu w zakresie wpływu Siły Wyższej na opóźnienie w terminie realizacji robót. 5. W okresie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy ulega przesunięciu spowodowanego przez Siłę Wyższą, Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnej niewymagalnej części Wynagrodzenia, aż do czasu wznowienia przez Wykonawcę wszystkich działań, na które poprzednio miało wpływ działanie Siły Wyższej, usunięcia skutków tego działania i wykonania odpowiedniego etapu prac. 6. Żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez działanie Siły Wyższej nie będzie: 1) stanowić niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub 2) stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuodszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie produkować, sprzedawać lub dostarczać jakichkolwiek Towarów objętych niniejszą Umową lub jeżeli Nabywca nie jest w stanie przyjmować dostaw, nabywać lub korzystać z odpowiedzialności za niewykonanie jakichkolwiek Towarów objętych niniejszą Umową w wyniku zdarzenia lub nienależyte wykonanie okoliczności będących poza rozsądną kontrolą narażonej strony, gdzie takie zdarzenia lub okoliczności nie wynikają z winy lub zaniedbań tej strony, wszelkie opóźnienia lub uchybienia w wykonywaniu niniejszej Umowy, jakie wynikają z takiego zdarzenia lub okoliczności zostaną usprawiedliwione jedynie przez okres, w jakim strona narażona nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań w wyniku takiego zdarzenia lub okoliczności, pod warunkiem, że strona narażona możliwie jak najszybciej przekaże zawiadomienie o każdym takim opóźnieniu (włącznie z przewidywanym okresem takiego opóźnienia) drugiej ze stron po pojawieniu się zdarzenia lub okoliczności (jednak w żadnym razie nie dłużej niż w ciągu trzech (3) dni od pojawienia się zdarzenia lub okoliczności). Takie zdarzenia lub okoliczności mogą obejmować katastrofy naturalne, pożary, powodzie, wichury, złe warunki pogodowe, wybuchy, zamieszki, wojny, sabotaż, akty terroryzmu, problemy związane z wykonywaniem pracy (w tym lokaut, strajki i spowolnienia w pracy), awarie sprzętu i zasilania, jednak w każdym przypadku wyłącznie w zakresie poza rozsądną kontrolą narażonej strony oraz bez winy lub zaniedbania takiej strony. Jednak w żadnym razie wykonywanie zobowiązań przez Sprzedającego na podstawie niniejszej Umowy nie zostanie usprawiedliwiona z powodu jakiegokolwiek wzrostu kosztów Sprzedającego w zakresie wykonywania jego zobowiązań. W trakcie jakiegokolwiek opóźnienia lub niemożności wykonywania zobowiązań ze strony Sprzedającego, Nabywca może podjąć którekolwiek lub wszystkie z następujących działań: (a) zakupić towary zamienne od innych dostępnych źródeł; w takim przypadku ilości określone w niniejszej Umowie zostaną zmniejszone o ilości takich towarów zamiennych a Sprzedający zwróci Nabywcy wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Nabywcę za pozyskanie towarów zamiennych w porównaniu z cenami określonymi w niniejszej Umowie, (b) zażądać, by Sprzedający dostarczył towary zamienne z innych dostępnych źródeł (wliczając zapasy lub rezerwy Sprzedającego) w ilościach i terminach określonych przez Nabywcę i w cenach przedstawionych w niniejszej Umowie, (c) żądać, aby Sprzedający dostarczył wszelkie produkcje w toku oraz surowce przydatne w wytwarzaniu Towarów w zapasie lub rezerwach Sprzedającego po faktycznej cenie Sprzedającego, oraz (d) żądać, aby Sprzedający zastąpił surowce i elementy składowe przydatne w wytwarzaniu Towarów, korzystając z dostępnych źródeł w ilości i terminach określonych przez Nabywcę w cenie niższej niż faktyczny koszt Sprzedającego oraz w stosownej proporcjonalnej części ceny Towarów. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy wystarczających zapewnień, że wszelkie opóźnienia nie przekroczą trzydziestu (30) dni lub jeżeli jej realizację uniemożliwiły wszelkie opóźnienia trwają dłużej niż trzydzieści (30) dni, Nabywca może rozwiązać niniejszą umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności przed Sprzedającym lub zobowiązania do zakupu surowców, produkcji w toku lub gotowych Towarów, włącznie z postanowieniami Punktu 11. Przed wygaśnięciem jakichkolwiek umów Sprzedającego na wykonanie prac lub gdy tylko Sprzedający zacznie oczekiwać lub dowie się o zbliżającym się strajku, sporze w zakładzie, zastoju w pracach lub innych przerwach w zakładach Sprzedającego, które mogą mieć wpływ na dostawę Towarów do Nabywcy, Sprzedający wyprodukuje (i umieści w obszarze, który nie znajdzie się pod wpływem takiej przerwy w pracy) ukończony zapas Towarów w ilości wystarczającej, by zapewnić dostawę Towarów do Nabywcy na co najmniej trzydzieści (30) dni od rozpoczęcia takiej przerwy w pracy. W przypadku i w zakresie, gdy dostawa Towarów była opóźniona lub miała być opóźniona przed wystąpieniem okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłewyższej ("Istniejące Opóźnienie"), nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu wtedy takie Istniejące Opóźnienie nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpzostanie usprawiedliwione., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione 1. W przypadku, gdyby realizacja umowy, zgodnie z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności treścią okazała się niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, w tym z powodu choroby, wypadku, zamieszek, strajków, trudności pracowniczych, epidemii bądź dowolnego aktu lub rozporządzenia dowolnych władz publicznych, w związku ze środkami transportu, zamknięciem granic albo też w wyniku innego zdarzenia losowego, pozostających poza kontrolą Stron, uniemożliwiających wykonanie umowy, i niezawinionych przez Strony, zarówno WIK jak i Partner będą zwolnieni ze swoich zobowiązań określonych w niniejszej umowie, a jeżeli przeszkoda jest tego rodzaju, że uniemożliwia kontynuacje wykonywanej już umowy, mają prawo od umowy odstąpić. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeW takim jednak przypadku Xxxxxx dokonają między sobą rozliczenia wszelkich świadczeń wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. W przypadku, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy gdy na skutek wystąpienia siły wyższej Xxxxxx podejmą decyzję o zmianie formuł poszczególnych działań, np. na działania realizowane online, przesunięciu terminu realizacji Projektu, lub poszczególnych działań w całości ramach Projektu, Strony mogą podjąć decyzję o wykonaniu umowy na zasadach wskazanych w niniejszej umowie z uwzględnieniem realizacji Projektu lub konkretnych działań w nowo podanym terminie, lub w części na stałe lub na pewien czaszmienionej formule uwzględniającej takie okoliczności, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożarw formie działań online. W przypadku odwołania Projektu, powódźbez zmiany jego terminu lub formuły albo też w przypadku braku porozumienia Stron co do realizacji umowy w ze zmienionym harmonogramem jej realizacji lub w zmienionej formule, trzęsienie ziemi itpstosuje się postanowienia zdania pierwszego i drugiego niniejszego ust. 2, w tym w zakresie obowiązku rozliczenia Stron co do świadczeń wykonanych., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy 2. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym znajduje się pod wpływem okoliczności siły wyższej powiadamia drugą Stronę na piśmie lub co najmniej w niniejszym ustępieformie dokumentowej, nie może powoływać tj. skanu podpisanego pisma przesłanego w wiadomości e-mail na adresy wskazane w § 12 ust. 1, o wystąpieniu takich okoliczności w ciągu trzech dni kalendarzowych od momentu, gdy dowiedziała się o nich, z uzasadnieniem ich wpływu na wykonanie umowy. W przypadku nieprzestrzegania takich wymogów Strona zostaje pozbawiona prawa do powołania się na siłę wyższą w celu uwolnienia się okoliczności siły wyższej, na mocy których mogłaby być zwolniona z odpowiedzialności. 3. O ile Strony nie ustalą nowego terminu i warunków wykonania umowy zgodnie z ust. 1, Partner zwróci wszelkie kwoty pobrane od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuWIK.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej. 2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Za siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszymustępie poprzedzającym uważa się wszelkie okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy. Za zdarzenia siły wyższej Strony uznają w szczególności: powstania, stosowne oświadczenia rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub dokumentyzatrzymania ze strony właściwych, władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu, bez względu na to czy mogły zostać przewidziane itp. 3. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowysiły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Sprzedawcy. 4. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu sprzedaży stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o okres trwania przeszkodyrozpoczęciu i zakończeniu ww. Zmiana terminu realizacji Umowy okoliczności nie później niż w tym przypadku nie wymaga formy aneksuciągu 5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z powołania się na klauzulę siły wyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy/Zamówienia wykonawczego, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy Umowy/Zamówienia wykonawczego w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie przewidywanych skutkach dla Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy/Zamówienia wykonawczego. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy Umowy/Zamówienia wykonawczego ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy Umowy/Zamówienia wykonawczego w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za 1. Opóźnienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyumowy przez którąkolwiek ze stron w wyniku działania siły wyższej uważa się za usprawiedliwione (z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWZ), jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności tak długo, jak zdarzenie trwa. Xxxxxx, która nie jest w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z umowy z powodu działania siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o tym fakcie, nie później niż w ciągu 3 dni od kiedy powiadomienie stało się możliwe i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie siły wyższej ustaje, druga strona powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższych wymogów powoduję utratę praw do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. 2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Jeżeli Brose Sitech wskutek działania siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą dokonać odbioru towarów w celu uwolnienia się od odpowiedzialności uzgodnionym miejscu, dostawcy nie przysługuje wobec Brose Sitech jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania Umowyopóźnienia w odbiorze towarów. Jeżeli okoliczność W takim przypadku dostawca nie może także żądać spełnienia przez Brose Sitech świadczenia wzajemnego z umowy. W miarę możliwości Brose Sitech powiadomi dostawcę o przypuszczalnym czasie trwania przeszkód spowodowanych siłą wyższą. Na czas trwania tych przeszkód dostawca obowiązany jest do właściwego przechowywania towarów na swój koszt i ryzyko. 3. W czasie trwania opóźnienia lub niewykonania umowy przez dostawcę z powodu działania siły wyższej ma charakter czasowyoraz przez uzasadniony okres po tym fakcie, jednak nie dłuższy niż 7 dniBrose Sitech będzie uprawniony do: (i) Nabycia towarów zastępczych z innych dostępnych źródeł, realizacja zobowiązań wynikających zmniejszając w ten sposób zamawiane ilości towarów o kwotę równą ilości tak zastąpionych towarów; i/lub (ii) Do żądania od dostawcy dostarczenia towarów zastępczych z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy innych dostępnych źródeł w tym przypadku nie wymaga formy aneksuilościach i terminach określonych przez dostawcę oraz po cenach określonych umowie.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyustalają, że jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy jedna ze Stron nie byłaby w stanie wykonać całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu ze względu na zaistnienie zdarzenia siły wyższej, to obowiązek wykonania przez tę Stronę jej zobowiązań będzie zawieszony aż do momentu ustania działania siły wyższej. Strona powołująca się na niemożliwość wykonania zobowiązania bądź zobowiązań wynikających z Umowy ze względu na wystąpienia zdarzenia siły wyższej zobowiązana jest: natychmiast poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o okres zdarzeniu siły wyższej, charakterze, zakresie, momencie zaistnienia oraz szacunkowym okresie trwania przeszkodytego zdarzenia, niezwłocznie podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu zapobieżenia tej sytuacji i w każdym przypadku starać się ograniczyć jej skutki. Zmiana terminu realizacji Siła wyższa w rozumieniu Umowy oznacza nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie, poza racjonalną kontrolą Strony, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec i które w sposób istotny i niekorzystny negatywnie wpływa na wykonanie przez Stronę, dotkniętą działaniem takiego zdarzenia, jej obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności: (i) wojnę, działania wojenne (wypowiedziane lub niewypowiedziane), inwazję, działania obcych wrogich sił, mobilizację, rekwizycję lub embargo; (ii) bunt, rewolucję, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu lub wojnę domową; (iii) rozruchy lub zamieszki, strajki generalne; (iv) powodzie, trzęsienia ziemi oraz inne kataklizmy. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 6 (sześciu) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy, o ile Strony nie wymaga formy aneksupodejmą decyzji o dalszej realizacji Umowy. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy przez okres do 20 (dwudziestu) miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości.

Siła wyższa. 1. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy – do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych. 2. Strony są zwolnione mogą zwolnić się z odpowiedzialności za z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem Siły wyższej. 3. Strony uzgadniają, że na użytek niniejszej Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły przez Siłę Wyższą należy rozumieć wszelkie okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy Stron Umowy, nieznane w całości lub w części na stałe lub na pewien czaschwili jej zawarcia, któremu których nie można było przewidzieć i im się przeciwstawić, czy zapobiec ani przeciwdziałać ich skutkom, przy zachowaniu dochowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są staranności wymaganej od przedsiębiorcy zawodowo prowadzącego działalność w danej dziedzinie, a które powstały w czasie realizacji Umowy i miały wpływ na jej wykonanie, w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpzamieszki oraz blokady dróg, regulacje rządowe mające bezpośrednio wpływ na działalność Stron. 4. Ciężar wykazania, akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań było wynikiem działania Siły wyższej spoczywa na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. StronaStronie, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępiewywodzi z tego skutki prawne. 5. Nie stanowi zdarzenia o charakterze Siły Wyższej utrata zezwoleń lub uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania ani cofnięcie bądź wygaśnięcie posiadanych zezwoleń lub innych uprawnień wymaganych dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksubądź odmowa udzielenia przez odpowiednie władze takich zezwoleń lub uprawnień.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z odpowiedzialności Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyswoich zobowiązań w ramach niniejszej umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest wynikiem działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowi , rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne nadzwyczajne i niezależne od woli stron uniemożliwiające i pozostające poza zasięgiem Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, lub którego skutki nastąpiły po tej dacie, uniemożliwiając wykonanie Umowy umowy w całości lub w części części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej starannościw szczególności wojna, katastrofy naturalne, strajki, stan wyjątkowy lub inne o podobnym charakterze. Przejawami Jeżeli zaistnieje siła wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowyprzyczynach. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym której dotyczą okoliczności siły wyższej dołoży wszelkich starań, aby w niniejszym ustępieterminie do 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia wyjaśnić drugiej Stronie naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie może powoływać się na siłę wyższą uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu uwolnienia wywiązania się od odpowiedzialności ze swoich zobowiązań. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowyoddziałującej na jedną ze Stron, jednak druga Strona również nie dłuższy niż 7 dni, realizacja będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuumowy.

Siła wyższa. 1. Strony są będą zwolnione z od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności zobowiązania nastąpiło w skutek siły wyższej. 2. Siłę Przez siłę wyższą stanowi Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne nieprzewidziane i niezależne od woli stron Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy umowy w całości lub w części części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.epidemię, akty władzy państwowej np. trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan wyjątkowyklęski żywiołowej, itpstan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej. 3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej” mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy, poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę strona dotknięta „siłą wyższą”, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda zostaje zwolniona ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja swoich zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu niniejszej Umowy, na czas występowania „siły wyższej” a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 4. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej” strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może zrealizować swoich zobowiązań jest zobowiązana powiadomić pisemnie o okres trwania przeszkodytym fakcie drugą stronę oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 5. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuPo ustaniu „siły wyższej” strona dotknięta działaniem „siły wyższej” jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z Sprzedawca ani Nabywca nie naruszy postanowień umownych ani nie będzie ponosić odpowiedzialności względem drugiej strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyjakiekolwiek opóźnienie ani za szkody (inne niż wypłata środków pieniężnych) w przypadku, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne gdy nie będzie mógł wykonać postanowień niniejszego Regulaminu i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub związku z jakimkolwiek działaniem siły wyższej niepodlegającym kontroli i niespowodowanym zaniedbaniem narażonej na nie strony (zwanym dalej „Siłą wyższą”). Siła wyższa obejmuje w części na stałe lub na pewien czasszczególności trzęsienia ziemi, któremu powodzie, huragany, nazwane cyklony tropikalne, uderzenia pioruna, burze lodowe, burze śnieżne, góry śnieżne, dryfujący lód, katastrofy powietrzne i morskie, wybuchy i pożary, epidemie, klęski żywiołowe, działania wroga publicznego, wojny, terroryzm, stan nadzwyczajny w państwie, najazdy, powstania, zamieszki, strajki, lockouty, blokady i inne spory zbiorowe, wszelkie przepisy prawa, zasady, regulacje, nakazy, dyrektywy albo wymogi bądź interwencje jakiejkolwiek instytucji albo organu administracji rządowej, niezdolność uzyskania dostawy jakichkolwiek adekwatnych albo odpowiednich materiałów bądź opóźnienia w ich dostawie, przerwy w dostawie prądu albo inne okoliczności znajdujące się poza kontrolą strony i których strona nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu jest w stanie uniknąć albo którym nie jest w stanie zaradzić, mimo zachowania należytej staranności, niezależnie od tego czy są one podobne do siebie czy różne, przewidziane czy nieprzewidziane. Przejawami siły wyższej są Sprzedawca może uzyskać tyle dodatkowego czasu, ile w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpuzasadniony sposób może okazać się konieczne do wykonania obowiązków po wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia Siły wyższej., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z 1. Żadna ze Xxxxx nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie niniejszej Umowy, jeżeli wykaże, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznościami siły wyższej, to jest okolicznościami o charakterze zewnętrznym, zaistniałymi po zawarciu niniejszej Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności które przy dochowaniu należytej staranności nie były i nie mogły być przewidziane, ani którym, bądź których następstwem, przy zachowaniu takiej samej staranności nie można było zapobiec. 2. Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o takiej sytuacji, wraz z przedstawieniem dokumentów i informacji potwierdzających wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej realizację świadczeń wynikających z niniejszej Umowy. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeStrona zawiadamiająca zobowiązana jest także wskazać przewidywane skutki wystąpienia siły wyższej dla realizacji jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 3. Wystąpienie siły wyższej skutkować będzie przesunięciem terminu realizacji świadczeń, nieprzewidywalne które nie są możliwe do spełnienia, o czas trwania przeszkody, bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu do Umowy, potwierdzającego taki stan rzeczy, chyba że Strona, która została poinformowana o wystąpieniu siły wyższej oświadczy w odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie, że przesunięcie terminu realizacji Umowy lub jej niepełne wykonanie spowoduje, że utraci ona dla niej znaczenie gospodarcze i niezależne wobec powyższego odstępuje od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy Umowy, w całości lub w części jej niezrealizowanej części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania złożenie to którego oświadczenia o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 odstąpieniu będzie miała wówczas 60 (sześćdziesiąt) dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuwystąpieniu siły wyższej.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadomi drugą stronę o swoim uchybieniu na piśmie w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Jeżeli wykonanie Zamówienia jest opóźnione o więcej niż 3 miesiące z powodu siły wyższej, Xxxxxx ustalą warunki dalszej realizacji Zamówienia. W braku porozumienia między stronami, każda ze stron może odstąpić od Zamówienia poprzez oświadczenie na piśmie złożone drugiej stronie. Przez zdarzenie Siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, na które żadna ze stron nie miała wpływu, uniemożliwiająca stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a strona u której takie zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub zapobiec jego konsekwencjom. Zaistnienie zdarzenia Siły wyższej zwalnia stronę, u której takie zdarzenie zaistniało z jej obowiązków na czas trwania Siły wyższej lub przez czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia Siły wyższej niezwłocznie informuje drugą stronę o jej zaistnieniu, skutkach i przewidywanym czasie trwania. Strona, u której wystąpiło zdarzenie Siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie jej obowiązków, dołoży wszelkich starań do usunięcia, a przynajmniej do zminimalizowania konsekwencji tego zdarzenia DONAKO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowyzobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły będące następstwem okoliczności stanowiących skutek działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowi , przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czasStron, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać zwykłymi środkami nawet przy zachowaniu należytej dołożeniu najwyższej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: szczególności lecz nie wyłącznie klęski żywiołowe żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.lub zapadnięcie ziemi, huragan, epidemia, awarie o charakterze katastrofy budowlanej oraz awarie powodujące wstrzymanie działania urządzeń służących do transmisji danych na okres powyżej dwóch dni, akty władzy państwowej władz państwowych, np. stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższądziałania wojenne, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacjiakty sabotażu, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać strajki pracownicze odbywające się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności gruncie lub z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu naruszeniem postanowień ustawy o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksurozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższejbędące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę wyższą Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy postanowień umownych w całości lub w części części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej działania Siły Wyższej są w szczególności: : a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., i niemożność prowadzenia procesu spalania biomasy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń, b) akty władzy państwowej np. państwowej, a w szczególności: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy, c) awarie lub przestoje w Elektrociepłowni spowodowane przyczynami niezależnymi od Elektrociepłowni i inne przeszkody natury prawnej lub technicznej, itpuniemożliwiające dostawę biomasy i spalanie biomasy., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu 2. Strony zobowiązują się wzajemnie są zobowiązane do niezwłocznego i pisemnego informowania się o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o przypadków Siły Wyższej i przewidywanych skutkach jej wystąpienia dla realizacji Umowy. 3. Jeśli przypadek Siły Wyższej występuje w czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy dłuższym niż 7 dni, wówczas realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkodytego przypadku. 4. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuJeśli przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 7 dni, wówczas Strona dotknięta skutkami jej działania jest zwolniona z obowiązku dostawy bądź odbioru ilości biomasy przypadającej na czas działania tej Siły Wyższej bądź występowania jej skutków. Ustanie działania Siły Wyższej powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy.

Siła wyższa. 1. Strony są zwolnione z nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy w przypadku wystąpienia sytuacji siły wyższej („Siła Wyższa”). 2. Strona, u której wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej Siły Wyższej oraz jej przewidywany termin zakończenia w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na Siłę Wyższą. 3. Dla potrzeb Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, będące poza kontrolą Strony, występujące po zawarciu Umowy przez obie Strony, uniemożliwiające wykonanie przez Stronę obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli nieobejmujące winy własnej Strony lub braku jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są Takie zdarzenia mogą obejmować w szczególności: klęski żywiołowe npkatastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, blokady dróg, nałożone embarga, oficjalne decyzje organów władzy i administracji publicznej. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itpW związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy wykonania Umowy wydłużają się o czas trwania Siły Wyższej., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Siła wyższa. Strony są zwolnione z Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie szkodę, koszty lub nienależyte wykonanie Umowywydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłeW takim przypadku żadna ze stron nie może także naliczyć kar umownych. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, nieprzewidywalne i niezależne od woli o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czasoraz pozostające nie do pokonania, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności. Przejawami siły wyższej są staranności a w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, trzęsienie ziemi itp.huragan, akty władzy państwowej np. stan wojennywichury o nadzwyczajnej sile, stan wyjątkowytrąby powietrzne, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, poważne zakłócenia kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników. Strona umowy stojąca w funkcjonowaniu transportuobliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać Strona umowy powołująca się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksupowinna udokumentować jej zaistnienie.

Siła wyższa. Strony są zwolnione Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy zobowiązana jest najpóźniej w ciągu 3 Dni Roboczych powiadomić o tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub nienależyte wykonanie elektronicznie, wskazując zobowiązania wynikające z Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłektórych wykonanie jest niemożliwe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości pod rygorem nieuwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Stron za nieterminowe, całkowite lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli okoliczność skutek wystąpienia siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. W wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub zawieszeniem Robót, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia Robót dotychczas zrealizowanych i rozpoczętych. Jeżeli przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów Robót, wymianę lub naprawienie materiałów budowlanych, urządzeń, 3) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. Każda ze Stron będzie przez cały czas obowiązywania Umowy czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do Niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksuzakończeniu występowania siły wyższej.