METODOLOGIA DE TRABAJO. El adjudicatario ajustara los programas en función de las necesidades, a través de planificación conjunta de la empresa y los servicios técnicos del Ayuntamiento, ajustándose siempre a las condiciones expresadas en este pliego de condiciones y los precios de la oferta que resulte adjudicataria. A efectos de una perfecta coordinación del trabajo se establecen las siguientes obligaciones para el adjudicatario:
METODOLOGIA DE TRABAJO. La CONTRATISTA deberá presentar su metodología de trabajo en función a la ejecución de la obra, con base a la descripción de los rubros presentados por la entidad contratante en el presupuesto. La Contratista deberá presentar el programa de actividades y asignación de tiempos para la ejecución de los trabajos del proyecto, utilizando el método de la Ruta Crítica (CPM) la cual guardará concordancia con el cronograma valorado. Deberá incluir la metodología de trabajo a desarrollar, la misma que garantizará la ejecución de trabajos dentro del plazo establecido en los pliegos. La Contratista debe realizar la correspondiente propuesta metodológica de acuerdo a su propia experiencia en la ejecución de obras civiles de manera que no entorpezca el cumplimiento de los plazos establecidos con todos y cada uno de los requerimientos estipulados en las Especificaciones Técnicas del proceso, pliegos y documentos precontractuales del proceso.
METODOLOGIA DE TRABAJO. Para dar cumplimiento al objeto y alcance de esta contratación, el contratista deberá seguir la siguiente metodología, con la salvedad de variantes de cantidades de acuerdo a la necesidad de la entidad: • El administrador de contrato después de realizarse la sesión de la Comisión Técnica enviará la carta de reservación al ejecutivo del hotel con el listado de las personas que se hospedarán la fecha de inicio y finalización de la alimentación con un mínimo con 48 horas de anticipación. • El administrador de contrato enviará el acta entrega recepción al ejecutivo del hotel para la firma con el representante de la delegación. • El ejecutivo del hotel deberá realizar el ckeck in y ckeck out y registro de la alimentación de la delegación deportiva para adjuntar en el pago. • El administrador del contrato deberá realizar los trámites de pago por cada evento deportivo con los documentos de respaldo (reservación, ckeck in , ckeck out, registro de alimentación, acta entrega recepción e informe del administrador. ) • El administrador del contrato en el mes de octubre de 2023 deberá entregar a las autoridades de la institución un detalle de los consumos realizados hasta la fecha con el saldo que mantiene en este servicio.
METODOLOGIA DE TRABAJO. A efectos de revisión análisis y depuración de saldos contables a fin de regularizar y registro correspondiente se tomaran en cuenta la siguiente normatividad: Previa autorización del Comité y de la Gerencia Municipal el consultor conformado por su equipo técnico tendrá acceso a las Áreas de la Municipalidad que sean necesarias a fin de efectuar la búsqueda exhaustiva de la información interna a fin de determinar las cifras reales de cada cuenta del activo, pasivo patrimonio y cuentas de orden El trabajo de saneamiento contable se desarrollará en dos etapas Luego de la recopilación material de trabajo y formado el expediente documentario que sustente las transacciones financieras se procederá a lo siguiente.
METODOLOGIA DE TRABAJO. Conocer el área física donde se desarrollan los proyectos. Asistir diaria y personalmente a los sitios de las obras, lo que será registrado y validado en los respectivos Libros de Obra, conjuntamente con las Contratistas de la ejecución de obras. Ejecutar los servicios contratados exclusivamente con el Personal Técnico presentado en su Oferta. Mantener reuniones de trabajo con el equipo técnico del proyecto, estas reuniones de dejarán asentadas en Actas y serán al menos una cada mes. Ejecutar las tareas de fiscalización en apego a la normativa vigente. Entregar los productos esperados de la consultoría establecidos en este estudio. Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo al catálogo digital de redes de distribución del MEER. Conocer y aplicar las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. La propuesta del presente servicio, deberá contener un cronograma detallado de las actividades y metodologías con su plan de trabajo a realizar, así como también de los entregables requeridos.
METODOLOGIA DE TRABAJO. El proceso de alquiler se realizará mediante concurso en sobre cerrado en el cual el mejor postor del canon de arrendamiento será el adjudicatario del espacio físico. El arrendatario deberá proveer a su propia cuenta los insumos, muebles y enseres para la realización de sus actividades y deslinda de cualquier responsabilidad a Autoridad Portuaria de Guayaquil por las obligaciones que este tenga con terceros.
METODOLOGIA DE TRABAJO. En este ítems el oferente debe explicar la metodología de trabajo que recomienda llevar a cabo y las actividades a desarrollar dentro de cada rubro con atención a un sistema de recogido que prevea la recolección del sector urbano; la recolección xxx xxxxxx marginal y la recolección del sector rural con la modalidad: Puerta a puerta, retiro de depósitos provisionales de residuos en las vías públicas y puntos de transferencias habilitados con contenedores provisionales para la carga y descarga en zonas de difícil acceso a camiones. II.1.Organización de los Trabajos
METODOLOGIA DE TRABAJO. LA EMPRESA solicitará al Oferente adjudicado cualquiera de los equipos de trabajo descritos en el numeral 3.1.1, según la necesidad del subproyecto y de acuerdo con el tipo de actividad, cronogramas y otras variables que considere la EMPRESA. Todas las solicitudes u órdenes de trabajo y las autorizaciones de los equipos de trabajo las podrá realizar únicamente el Interventor del contrato. Realizada la solicitud de determinado equipo de trabajo el Oferente adjudicado deberá presentar a LA EMPRESA para su aprobacion los perfiles propuestos que compondrán cada equipo. Una vez de acuerdo con el equipo propuesto, LA EMPRESA procederá a emitir un requerimiento de servicios del subproyecto en el que se detallarán los objetivos específicos del mismo y la duración correspondiente. El equipo permanente descrito en el numeral 2.3.2, intervendrá en cada subproyecto de acuerdo con las necesidades, los tiempos y la estrategia conjunta establecidas para cada uno de los subproyectos asignados. El Oferente adjudicado deberá contemplar dentro de su oferta los costos de movilización, alimentación y hospedaje de todo el personal que conforme los equipos de trabajo requeridos por LA EMPRESA.
METODOLOGIA DE TRABAJO. Las partes acuerdan mantener la mayor armonía de las relaciones laborales en los lugares de trabajo, asumiendo el compromiso de actuar de buena fe, con lealtad y colaboración. También manifiestan que la existencia de intereses y objetivos diferentes, no les impide actuar concomitantemente en el logro del bien común de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente convenio, y en el cumplimiento de los fines societarios y comerciales de cada empresa.
METODOLOGIA DE TRABAJO. Para dar cumplimiento a los objetivos de la consultoría, se sugiere la siguiente metodología: 2.3.4.1 Condiciones existentes El proyecto comprende el estudio de múltiples tramos de vías, comprendidos en los siguientes sectores: Calles céntricas de la cabecera Parroquial en una longitud de 1.150m. Acceso al Colegio Xxxxxxxx Sucre en una longitud de 275m. Vía a Yanguan complementando con las calles céntricas en una longitud de 540m. Calle Xxxxxxxxx Xxxxxx hasta el sector de Zhagalpud en una longitud de 3035 m. Actualmente, el ancho promedio de estas vías es de 5,00 m y su capa de rodadura está compuesto por material granular (lastre). 2.3.4.2 Características generales Existe Propuesta Longitud total: 5.00 km 5.00 km Tipo de vía: Clase IV Clase IV-V Tipo de terreno: Montañoso-ondulado Montañoso-ondulado Sección transversal : 1 calzada de 5.00 m. 2 calzadas de 3.00 m. Si es necesario, se deberá diseñar muros de contención, tanto en planta como en elevación, tomando para el efecto secciones, perfiles y niveles complementarios. Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial, con un ancho que permita tener el mejor detalle. En los casos que el trazo vial atraviese cursos de agua menores y/o quebradas, se efectuarán los levantamientos topográficos que sean necesarios para diseñar las obras de drenaje y obras de arte complementarias, materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce. Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de vía a fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la vía, correcciones de trazado o variante, se efectuarán levantamientos topográficos complementarios y se elaborarán los documentos técnicos de identificación que permitan a la Entidad evaluar los límites y las áreas totales de los predios a ser expropiados. La topografía en zonas urbanas se realizará con todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapas de obras hidrosanitarias, postes, etc., estos planos se presentarán con curvas de nivel cada 0.50 m. y a escala 1:500. Se incluyen en esta actividad los levantamientos topográficos requeridos, para el diseño xx xxxxx, áreas afectadas, áreas xx xxxxxxx de materiales, botaderos, etc. Plano de planta a la escala 1:1000, indicando el ancho de vía, veredas peatonales, construcciones (línea de fachadas),...