RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, en el supuesto de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro xx xxxxx convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El Instituto podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el Instituto procederá conforme a lo previsto en el Artículo 66-A del Reglamento de la Ley.
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA O ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE, Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCIÓN JUDICIAL, CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE INDICA, EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.--------------------------- CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA O ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL SIGUIENTE CONTRATO, DARA LUGAR A LA RESCISION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO PROCEDENTE, ADEMÁS “EL MUNICIPIO” APLICARA A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN ADEMÁS DE LAS CAUSALES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA SE CONSIDERAN COMO CAUSALES DE RESCISION A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, LAS SIGUIENTES: ---------------------
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley.
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, en el supuesto de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro xx xxxxx convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El Instituto podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el Instituto procederá conforme a lo previsto en el Artículo 66-A del Reglamento de la Ley. “NOTA: Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento y se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.”
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. En caso de rescisión del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, los que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido entregados. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera existiera. LA ENTIDAD procederá a la rescisión del contrato cuando EL CONTRATISTA no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, asi como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato. Cuando LA ENTIDAD determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a EL CONTRATISTA, exponiendo las razones que al respecto tuviera para que éste, dentro del término de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso LA ENTIDAD resolverá lo procedente, dentro del plazo de veinte días naturales siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de EL CONTRATISTA.
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. A.I.C.M, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento que esta contenido en el artículo 54 de la LEY. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes A.I.C.M, podrá rescindir administrativamente el contrato de conformidad con el artículo 54, de la LEY, ó por configurarse alguno y/o algunos de los siguientes supuestos: Si “EL PROVEEDOR” no inicia los servicios objeto de este contrato el día 01 xx xxxxx de 2008. Si la aplicación acumulada de las penas convencionales y/o deductivas llega a representar el 20% del monto total del contrato que se suscriba (sin incluir el IVA). Si A.I.C.M. detecta anomalías en calidad, o cualquier otro aspecto de relevancia en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, se levantará un acta donde se hará constar los hechos, posteriormente A.I.C.M. evaluará si la irregularidad motivará algún problema en su operación y podrá rescindir el contrato, sin que exista responsabilidad de cubrir el importe del servicio que no se hubieran realizado por parte del proveedor. Si el proveedor del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo tiene en el primer mes de operación el 20% de inasistencias y el 10% a partir del segundo mes, de acuerdo al total de la plantilla mensual exigida según Anexo T2, A.I.C.M., podrá iniciar el procedimiento de rescisión de contrato. En caso de que se sorprenda a alguno de los empleados de la empresa licitante ganadora, incurriendo en hechos delictivos en perjuicio del A.I.C.M. En caso de no presentar la garantía de cumplimiento de conformidad con los artículos 48 fracción II y 49 fracción II de la LEY. En caso de que A.I.C.M, rescinda el contrato podrá optar por: Adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 36 bis de la LEY, y así sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Convocar a un nuevo procedimiento de Licitación Pública Nacional.
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL ORGANISMO“ PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, PARTICULAR O POR CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “El Instituto” podrá rescindir administrativamente este contrato, sin mas responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “El Adjudicatario” incurra en cualesquiera de los supuestos siguientes: Cuando no cumpla en tiempo y forma en 2 ocasiones con las obligaciones establecidas en este contrato, durante la vigencia del mismo. Cuando “El Adjudicatario” incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato. No guardare los ajustes porcentuales de acuerdo a lo indicado en la cláusula tercera. Cuando no tramite y entregue al término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato la fianza de cumplimiento. Cuando venzan sus permisos señalados en el punto II inciso d), dentro del tiempo contratado y que no los pueda renovar y exhibir al Departamento de Conservación y Servicios Generales de esta Delegación Regional del IMSS, en un tiempo no mayor a 30 días naturales.
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. El INSTITUTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato, por alguna de las causas siguientes:
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. LA JUNTIA"