RECEPTION. Pour être valide, toute réclamation relative aux produits doit être écrite par l’Acheteur sur le bon de livraison, puis confirmée au Fournisseur et au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrés, à peine de forclusion de la demande. En cas de réclamation acceptée par le Fournisseur, les produits sont conservés par l'Acheteur et leur prix révisés par le Fournisseur. Tout retour de produit est soumis à l'accord préalable et écrit du Fournisseur et doit avoir lieu dans un délai de dix jours suivant cet accord, sous la responsabilité de l'Acheteur, et ne peut donner lieu au versement d'une quelconque indemnité ; les produits sont alors remplacés par des produits substituables à ceux commandés. A défaut de remplacement, les produits font l’objet d'un avoir à valoir sur des ventes ultérieures.
RECEPTION. 11.1 L’Acheteur est tenu d’informer par écrit le fournisseur de l’identité des ses représentants autorisés à effectuer la réception.
RECEPTION. Open out of season from 9.00am-12.00m and 2pm– 6pm and during July and August from 9.00am-12.30pm and 2pm till 7pm (all the day on Saturday ).
RECEPTION. Schedule Reception is open 24 hours a day. Check-in time is after 2:00 pm. The final time for checking out is 12:00 pm (noon). General Information The reception will assist you in the following - Check-in and check-out process. - Key replacement is case of loss or theft (with additional cost). - Booking of additional services or purchase of additional products. - Resolution of maintenance incidents. - You can ask reception for information regarding The Student Hotel or the city of Paris. - The reception has information and flyers about The Student Hotel and the city of Paris available as well. - The reception also has computers with free internet access for you.
RECEPTION. 8-1 La réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal. Dès qu’il obtient le pr ocès-verbal de réception, l'entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant.
RECEPTION. La présentation à la réception interviendra après constat que les obligations contractées par L'ENTREPRISE CONTRACTANTE ont été satisfaites dans leur ensemble, notamment, lorsque ces prestations sont prévues ou sous- entendues par les spécifications techniques : • Toutes fuites résorbées. • Toutes réserves d'avant démarrage levées • Calorifugeage entièrement replacé. • Echafaudages démontés. • Chantier entièrement propre. • Ensemble des documents de fin d'arrêt remis.(Y compris le dossier technique de fin de travaux) • Comptes apurés. La réception sera prononcée après recette par le Maître de l’ouvrage et fera l'objet d'un procès verbal de réception qui mentionnera les éventuelles réserves et le délai imparti à l’Entreprise Contractante pour les lever. La signature du procès verbal de réception conditionne le paiement du dernier terme et met fin au cours des pénalités de retard Les quantités de travaux sont estimatives. Elles sont susceptibles d'être revues à la baisse ou à la hausse en fonction des expertises qui seront réalisées par le Maître de l’ouvrage. En cours du présent contrat, L'ENTREPRISE CONTRACTANTE pourra être amenée à réaliser des travaux non prévus dans la commande de base. A cet effet l’ENTREPRISE CONTRACTANTE s’engage à disposer des moyens en personnel et matériel pour absorber dans les délais contractuels un volume supplémentaire de travail de 30% de la commande initiale y compris les travaux complémentaires que le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de commander jusqu’à la date de début du chantier. Les travaux supplémentaires sont rémunérés sur les mêmes bases que ceux de la commande initiale. Qu'ils soient émis par FOURE LAGADEC ou proposés par L'ENTREPRISE CONTRACTANTE seuls seront pris en compte pour paiement les devis ou ordres de travaux qui seront revêtus des signatures conjointes des représentants autorisés de FOURE LAGADEC et de L'ENTREPRISE CONTRACTANTE.
RECEPTION. La présentation à la réception interviendra après constat que les obligations contractées par L'ENTREPRISE CONTRACTANTE ont été toutes satisfaites. Tous les frais et dépenses de main d’œuvre relatifs à la réception sont à la charge de l’ENTREPRISE CONTRACTANTE à l’exception du coût des contrôleurs de FOURE LAGADEC. Une réception préliminaire sera prononcée après contrôle par FOURE LAGADEC et fera l’objet d’un procès verbal de réception préliminaire qui mentionnera les éventuelles réserves et le délai imparti à l’ENTREPRISE CONTRACTANTE pour les lever. Cette réception préliminaire mettra fin au délai contractuel d’exécution des prestations. La réception des prestations sera prononcée après acceptation de la prestation par le client de FOURE LAGADEC. L’ENTREPRISE CONTRACTANTE s’engage à remédier à ses frais aux réserves qui pourraient être faites par le client de FOURE LAGADEC sur sa prestation. Si la levée de ces réserves entraîne un préjudice pour FOURE LAGADEC, notamment du fait de l’application de pénalités de retard par son client, l’ENTREPRISE CONTRACTANTE l’en indemnisera. Le défaut de levée des réserves dans les délais impartis autorise FOURE LAGADEC à se substituer à l’ENTREPRISE CONTRACTANTE qui en supportera tous les frais et risques.
RECEPTION. 7.1 Le Titulaire met en place les outils et moyens nécessaires de contrôle de la conformité des prestations, services, matériels aux spécifications du Marché.
RECEPTION. 11.1. La réception est l’acte par lequel le Maître de l’Ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Des réceptions partielles, par tranches de travaux, peuvent avoir lieu au fur et à mesure de l’achèvement de ces tranches si l’Entrepreneur en fait la demande. Toutefois, la prise de possession, par le Client, des travaux objet du contrat, en l’absence de procès-verbal contradictoire, constitue une réception sans réserve.
RECEPTION. 13.1La réception des Fournitures est l’opération par laquelle l’Acheteur et/ou le Client Final déclare(nt) accepter avec ou sans réserves la Fourniture objet du Contrat (ci après « la Réception »). La Réception sera formalisée dans un document daté et signé par les Parties. La Réception des Fournitures se déroule généralement en deux phases : 0.xx réception provisoire ou le contrôle quantité qui consiste en une vérification préliminaire et succincte chez l’Acheteur ou le Fournisseur de la conformité des Fournitures au Bon de Commande,