RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 1. - Serán causa de resolución del Contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad júridica de la sociedad contratista.
b) La disolución o extinción de TERSA, cualquiera que sean las causas de tales supuestos.
c) La declaración de insolvencia de la sociedad adjudicataria en cualquier tipo de procedimiento.
d) En el supuesto de hallarse en concurso de acreedores, la apertura de la fase de liquidación.
e) El embargo de los bienes utilizados para realizar los trabajos y/o servicios contratados.
f) El mutuo acuerdo entre XXXXX y el contratista.
g) La no formalización del contrato dentro del plazo indicado.
h) Graves deficiencias en el cumplimiento de los trabajos encargados y/o de las prescripciones técnicas establecidas en la documentación anexada al presente contrato.
i) Cambios de las personas responsables que configuren el equipo de trabajo ofertado por el contratista no aceptado por XXXXX.
j) Por incumplimiento de la legislación vigente.
k) 10 retrasos injustificados en las recogidas de residuos.
l) 20 recogidas con camiones no ofertados indicados en el apartado de calidad ambiental.
m) Incumplimiento cualificado como grave por parte de TERSA en prevención de riesgos laborales.
n) Las modificaciones del contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 10% del precio del presente contrato indicado a la cláusula 2.1, con exclusión del IVA, o representen una alteración sustancial de la prestación inicial.
o) Aquellas otras que expresamente se prevean en el presente contrato. Cuando se evidencie cualquiera de las causas anteriores, el Adjudicatario dispondrá de un período de tiempo, que será acordado con TERSA y cuya extensión dependerá de la gravedad del defecto, para realizar las modificaciones que estime necesarias al objeto de subsanar los defectos y conseguir el cumplimiento de las garantías. Dichas modificaciones no deberán suponer coste alguno para TERSA, ni suponer alteración alguna de las condiciones contractuales. En caso de que TERSA decrete la suspensión forzosa de las actividades en aplicación del presente punto, el Adjudicatario no podrá reclamar pago alguno en concepto de indemnización o lucro cesante. TERSA podrá, en cualquier momento, y siempre y cuando no concurra ninguna de las causas de resolución previstas anteriormente, rescindir este contrato por motivos de interés general,...
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 1. El presente contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 211 y 306 de la LCSP.
2. Además de las establecidas en dicho artículo, constituyen causas específicas de resolución las indicadas en la cláusula número xx xxx xxxxxx de cláusulas particulares.
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. Resolución: En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días naturales para que adopte las medidas correctivas, de no cumplirse con lo prevenido, se procederá con la Resolución del mismo.
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 36.1. Serán causa de resolución del contrato:
36.2. Así mismo serán causa de resolución del Contrato:
36.3. La concurrencia de cualquiera de las causas mencionadas en la cláusula 36.1 anterior tendrá efectos inmediatos desde su comunicación por una de las partes, sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de que se crea asistida la otra parte.
36.4. La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la cláusula 36.1 producirá los siguientes efectos:
36.5. La resolución del contrato por cualquiera de las causas mencionadas a la cláusula 36.2 será comunicada por escrito al contratista. El contratista estará obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un mes; LA SOCIEDAD no podrá tomar posesión de las obras en tanto no haya liquidado y abonado o debidamente garantizado mediante aval bancario los derechos que asistiesen al contratista. La liquidación de las obras se realizará conforme a lo que está dispuesto en la cláusula 36.4. En el caso de desacuerdo en la valoración de la liquidación se estará a lo que está dispuesto en cláusula 37.
36.6. LA SOCIEDAD podrá en cualquier momento, desistir unilateralmente del contrato, mediante el pago al contratista del importe de la obra ejecutada y de los materiales utilizados y el valor residual de las instalaciones que queden en la obra. La liquidación de las obras se realizará conforme a lo que está dispuesto en la cláusula 36.4. En el caso de desacuerdo en la valoración de la liquidación se estará a lo que está dispuesto en cláusula 37.
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. Incumplimiento como evento gatillador
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 1. - Serán causa de resolución del Contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad júridica de la sociedad contratista.
b) La disolución o extinción de TERSA, cualquiera que sean las causas de tales supuestos.
c) El mutuo acuerdo entre TERSA y el contratista.
d) La no formalización del contrato dentro del plazo indicado.
e) El desistimiento o la suspensión del contrato por un plazo superior a un año, acordada por TERSA.
f) Graves deficiencias en el cumplimiento de los servicios y de las prescripciones técnicas anexada al presente contrato.
h) Igualmente serán causa de resolución la transformación del adjudicatario en agente o una entidad aseguradora, así como la pérdida de algún requisito legal para ostentar la condición xx xxxxxxxx o mediador de seguros por sanción administrativa, o por incurrir en incompatibilidades.
i) La percepción de comisiones por parte de la entidad/es aseguradora/s.
j) La comisión de las conductas recogidas como infracciones graves o muy graves en la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 1. El presente Acuerdo Xxxxx se resolverá, con carácter general, si tiene lugar alguna de las causas que se prevén a continuación:
a) La disolución o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria.
b) La disolución o extinción de MWCapital, cualesquiera que sean las causas que motiven tales supuestos.
c) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia del adjudicatario en cualquier otro procedimiento.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos acordados por parte del adjudicatario.
e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados.
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 28.1 El presente Convenio se podrá rescindir en cualquier momento por acuerdo mutuo entre las Partes.
28.2 Cada Parte podrá resolver el presente Convenio en cualquier momento mediante notificaciones por escrito a la otra Parte, si ha incumplido con sus obligaciones que emanan del presente Convenio. Se debe especificar en el documento la obligación incumplida.
28.3 Los LICENCIANTES podrán resolver el presente Convenio por las siguientes causales:
i. En el caso de que WOKE se encuentre en situación concursal, en proceso de liquidación o sea permanentemente insolvente;
ii. En caso de que WOKE no cumpliera con las obligaciones de informar o con cualquier otra obligación prevista en el presente Convenio;
iii. En caso de que WOKE no efectúe el pago de alguna de las cantidades que estaba obligada a pagar dentro del plazo de pago, o si un examen del auditor nombrado por los LICENCIANTES, de acuerdo con la Cláusula 22.5, muestre informes o pagos insuficientes por parte de WOKE de más EX-2021-02407798- -UBA-DME#REC del cinco por ciento (5%) de las cantidades de las que se había informado para el período de los doce (12) meses anteriores;
iv. Se incumpliera con el plan de acción y la presentación de informes y declaraciones juradas de acuerdo a lo previsto en la cláusula 21 del presente Convenio.
28.4 La resolución del presente Xxxxxxxx deberá estar precedida por una notificación por escrito enviada por los LICENCIANTES a WOKE con una antelación de al menos seis (6) meses. En dicha notificación previa se indicarán las razones de la resolución y la fecha en que la misma será efectiva, fijada como mínimo luego de los seis (6) meses siguientes a la notificación. WOKE tendrá derecho a solicitar más información sobre las razones de la resolución del convenio, y los LICENCIANTES deberán proporcionarle esa información dentro de un plazo xx xxxx (10) días hábiles después de recibida esa solicitud. Si los LICENCIANTES no proporcionaran a WOKE la información solicitada, se considerará que la resolución del presente convenio no ha tenido lugar.
28.5 WOKE tendrá derecho a rescindir el presente Convenio por las siguientes causales:
i. Por motivos justos, como la existencia de circunstancias ajenas a su control efectivo, notificándolo por escrito a los LICENCIANTES con una antelación de al menos seis (6) meses. En dicha notificación previa se indicarán las razones de dicha rescisión y la fecha en que la misma será efectiva, fijando como mínimo luego de los seis (6) meses siguiente...
RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 1. El presente contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP.
2. Aparte de las establecidas en los mencionados artículos y las ya previstas en el Pliego de cláusulas particulares, constituyen causas específicas de resolución las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del empresario individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria. En el caso de muerte o incapacidad del empresario individual, CBSA podrá acordar la continuación del contrato con sus sucesores, siempre que se cumplan las garantías técnicas y económicas necesarias.
b) El mutuo acuerdo entre CBSA y el adjudicatario.
c) La cesión del contrato, o bien la subcontratación o traspaso de las prestaciones a un tercero, cuando se exceda lo establecido en este documento al respecto, con los límites establecidos por la Ley.
d) La pérdida de vigencia de la póliza de seguros.
e) La comisión de tres o más incumplimientos, de acuerdo con lo que se establece en la cláusula novena de este contrato relativa a las penalizaciones.
f) Cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales por parte del adjudicatario, incluidas las condiciones especiales de ejecución del contrato a las que se ha atribuido carácter de obligaciones contractuales esenciales.
g) Xxxxxx deficiencias en el cumplimiento de los trabajos encargados o de las prescripciones técnicas.
h) La no entrega del certificado relativo al artículo 43.1.f de la Ley general tributaria.
i) Las otras establecidas en este contrato o en su documentación anexa.
j) Las especificadas en la normativa aplicable a tal efecto.
k) Incurrir, por parte de la adjudicataria, en alguna de las prohibiciones para contratar previstas en la LCSP.