Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos El pago correspondiente al servicio objeto del presente contratode este Contrato, se paguen efectuará en moneda nacional, mediante la formulación modalidad de estimaciones que abarcarán pago por abono a cuenta bancaria o mediante transferencia electrónica, previa recepción del servicio y la entrega de los conceptos bienes inherentes al mismo, en las cantidades y calidades pactadas a entera satisfacción de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder “LA SECRETARÍA” expresada a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil través de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago[NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE], dentro de los cuatro veinte días posteriores a la presentación y aceptación de los siguientes documentos: Factura, en la que se deberá describir el servicio proporcionado, el importe total más el Impuesto al Valor Agregado, y se anote el número de este Contrato. Copia de la garantía de cumplimiento del Contrato. En su caso, el recibo bancario con sello digital expedido a favor de la Tesorería de la Federación, por concepto xx xxxxx convencionales. Si la factura presenta errores o deficiencias, “LA SECRETARÍA”, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarsu recepción, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá indicará a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados las correcciones que deberá efectuar. El tiempo que transcurra a partir de la fecha siguiente entrega del citado escrito y hasta que se presente la factura corregida, no se computará para efectos del término de veinte días a su recepciónque se refiere el párrafo que antecede. Para el En caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” haya recibido reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en excesocobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, correspondientes calculados conforme al procedimiento establecido a la tasa establecida en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto para los casos de prórroga para en el pago de créditos fiscales. Los cargos intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales naturales, desde la fecha del pago pago, hasta la fecha aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNSECRETARÍA”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten El importe del servicio objeto de este Contrato compensará a cargo de “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que sean compensadas en adquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente Contrato, al igual que por su utilidad, por lo que no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. CUARTA.‑ VIGENCIA.‑ La vigencia del presente Contrato será del __ de _______ al ___ de ____ de 2016, transcurrida la estimación siguientecual, cesarán sus efectos para ambas partes sin necesidad de declaración judicial.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen La cantidad señalada en que los trabajos la cláusula inmediata anterior, le será cubierta a “El Proveedor” de la siguiente manera: “El Fideicomiso” realizará el pago por la prestación del servicio objeto del presente contratocontrato en ( ) exhibiciones, por la cantidad de $ ( pesos /100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y contra la prestación del servicio efectivamente devengado; es decir, una vez que “El Proveedor” lo haya prestado en forma total y a entera y absoluta conformidad de “El Fideicomiso”, previo visto bueno de los XX. , x , , xxxxxx xx xxx 00 (xxxxxx) días naturales posteriores a la presentación de la factura que reúna los requisitos fiscales, conforme al artículo 51 de la “LAASSP”, así como de los documentos que acrediten la procedencia del pago. De conformidad con los artículos 89 y 90 del Reglamento de la “LAASSP”, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la “LAASSP”, se paguen mediante tendrá(n) como recibida(s) la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “El Proveedor” la(s) entregue a “El Fideicomiso” al momento de concluir la formulación de estimaciones que abarcarán prestación del servicio conforme a los conceptos de trabajo terminadostérminos del presente contrato y “El Fideicomiso” los reciba a su entera satisfacción. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTAEl Fideicomiso” deberá entregar a la Residencia de Obrarequerir, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimacionesa “El Proveedor” la corrección de errores o deficiencias contenidos en la(s) factura(s) presentada(s) para que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes y así proceder al pago de dicha(s) factura(s). En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas la(s) factura(s) entregada(s) por “El Proveedor” para su pago presenten errores o numéricas deficiencias, “El Fideicomiso” dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “El Proveedor” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El Proveedor” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. “El Fideicomiso” se reserva expresamente el derecho de retener el pago por el servicio no prestado o que no puedan ser autorizadas dentro cumpla con las especificaciones Anexo “A” Alcances del servicio o por pago de dicho plazolo indebido, tendrán tres días hábiles contados hasta en tanto no se completen o subsanen los mismos a partir del vencimiento del plazo señalado para satisfacción “El Fideicomiso”, o bien, “El Proveedor” devuelva los importes pagados. Los pagos serán cubiertos mediante transferencia electrónica a la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará cuenta bancaria que por conducto de la Residencia de Obra, designada por escrito designe “LA COMISIÓNEl Proveedor” para tales efectos, debiendo indicar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) correspondiente. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el En caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costosincumplimiento en los pagos, “LA COMISIÓN”, El Fideicomiso” a solicitud de “EL CONTRATISTAEl Proveedor”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Proveedor”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo inmediato anterior. Los cargos intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNEl Fideicomiso”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto El abono del presente importe del contrato se realizará mediante pagos parciales, a través de liquidaciones mensuales, correspondientes a idéntica parte proporcional del precio total del contrato, salvo en el caso de que el servicio no se paguen mediante preste de forma completa en el mes al que se refiera la formulación factura correspondiente, en cuyo caso el citado importe mensual se prorrateará, en función del tiempo efectivo de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada prestación del servicio durante dicho mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar El importe mensual a percibir por la Residencia de Obraprestación del servicio, será equivalente al precio anual, dividido entre doce mensualidades, cuando la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagoprestación del servicio incluya un mes completo. De este importe se descontará, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar el porcentaje correspondiente por incurrir en alguna de las estimacionespenalizaciones indicadas en el artículo 14 y el coste de los trabajos previstos no realizados así mismo. En Los abonos mensuales previstos no se realizarán en tanto no se presente factura que reúna los requisitos reglamentariamente exigibles por el supuesto contratista, a la que se acompañará relación de incidencias ocurridas durante el período al que surjan diferencias técnicas se refieran que, detallará las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, y, en su caso, inspecciones llevadas a cabo en el período mensual al que se refieran, la Disponibilidad Mensual de las instalaciones y número de viajes mensual. La no presentación de ambos documentos de forma completa a Funicular de Artxanda, será motivo suficiente para rechazar las facturas, en orden a que se completen los documentos. Siendo la empresa adjudicataria responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en las instalaciones por incumplimiento culpable o numéricas negligente, o mera inobservancia de las obligaciones establecidas en el presente Pliego, además de exigir la cuantía por valoración de daños y perjuicios producidos, se podrá fijar una valoración sobre el importe estimado de los trabajos no realizados o realizados incorrectamente, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización se detraerán de la estimación certificación mensual correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto independiente de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde penalización que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientecorresponda.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El precio de los servicios se cubrirá en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen moneda nacional mediante la formulación transferencia electrónica de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagofondos, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados naturales posteriores a partir la entrega formal de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que correspondan, previa prestación de los servicios de acuerdo al período previsto en los anexos técnico y económico, en los términos del presente contrato por la Dirección de Administración responsable de la fecha siguiente a su recepciónsupervisión de los servicios. Para el pago de los servicios objeto de este contrato, “EL LICITANTE” presentará los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes los cuales serán validados, con la firma y visto bueno del responsable administrativo de la Dirección de Administración. “EL LICITANTE” deberá presentar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes junto con los documentos que le indique el administrador del contrato en la Dirección de Administración del “CENTROGEO”. La aplicación de las penas convencionales de servicios prestados con atraso se efectuará en la facturación del mes de ocurrencia o al siguiente. Asimismo, las deductivas que en su caso resulten procedentes por la deficiente prestación de los servicios se efectuarán en la facturación del mes de ocurrencia o al siguiente. De conformidad con el artículo 51, párrafos segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) dentro de las estimaciones y de ajustes de costoslos 20 (veinte) días naturales, “LA COMISIÓN”, a previa solicitud por escrito de “EL CONTRATISTALICITANTE”, deberá pagar se pagarán gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo la fecha de pago pactada, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTALICITANTE”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en excesoLICITANTE”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago pago, hasta la fecha en la que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNCENTROGEO”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias En caso de que resulten a cargo de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) entregados por “EL CONTRATISTALICITANTE”, para su pago, presenten errores o deficiencias, “CENTROGEO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que sean compensadas en deberá corregir. El período que transcurra a partir de la estimación siguiente.entrega del citado escrito y hasta que “EL LICITANTE” presente las correcciones no se computará para efectos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para todos los efectos fiscales del presente acuerdo de voluntades “CENTROGEO” señala que sus datos fiscales son los siguientes:

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, “Banobras” realizará los pagos que los trabajos objeto resulten procedentes a “El Despacho” de conformidad con la Cláusula Cuarta del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro 20 días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; entrega del (de los) documento (s) digital (es), denominado (s) comprobante (s) fiscal (es), al correo del Titular de la Residencia Dirección Jurídica de Obra dentro lo Contencioso y Servicios Institucionales, el cual le será hecho del conocimiento mediante oficio correspondiente, previa emisión de la constancia de aceptación de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarservicios, en los términos del presente instrumento y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro a entera satisfacción de dicho plazoTitular, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, quien revisará que el documento digital cumpla en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente cuanto a su recepcióncontenido, con lo estipulado en el contrato, anexo técnico, cotización y/o proposición económica. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”El (los) comprobante (s) fiscal (es), deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido (n) cumplir con todos los requisitos que marca la normativa vigente, sin limitar, las disposiciones contenidas en el los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; incluyendo el sello digital correspondiente, como si se tratara “Banobras” verificará su estructura, contenido y autenticidad. En caso de que el (los) documento (s) digital (es), denominado(s) comprobante (s) fiscal (es) presente(n) errores o deficiencias, “Banobras” por conducto del supuesto Titular de prórroga la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, enviará por escrito a través de correo electrónico a “El Despacho”, las observaciones o deficiencias detectadas para que realice las aclaraciones pertinentes y, en su caso, cancele y emita el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades (los) comprobante(s) fiscal(es) que sustituya(n) al (los) CFDI que no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición haya(n) solventado los señalamientos de “EL CONTRATISTABanobras”. En el evento El periodo que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal transcurre a partir de la Federaciónentrega del citado escrito y hasta que el Despacho realice las aclaraciones que solventen las observaciones o deficiencias detectadas por “Banobras”, como si se tratara del supuesto de prórroga para o bien, sustituya el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en (los) CFDI que se pongan efectivamente las cantidades a disposición no haya(n) solventado los señalamientos de “LA COMISIÓNBanobras”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo no se computará para efectos del artículo 51 de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteLAASSP.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que El contratista tendrá derecho al abono de los trabajos objeto efectivamente realizados, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. El pago del presente contratoprecio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura en el momento y lugar que se indica en el Apartado 11 del Cuadro de Características, se paguen mediante procediéndose a su abono una vez realizada la formulación recepción de estimaciones que abarcarán los conceptos trabajos o la conformidad de trabajo terminadoslos mismos, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx según proceda. Si los servicios contratados son de tracto sucesivo, un representante designado por el último día hábil Órgano de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar Contratación, a la Residencia vista de Obralos trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, la estimación acompañada redactará las correspondientes valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate, dándose audiencia al contratista, de acuerdo con lo establecido en el articulo 149 del Reglamento general de la documentación que acredite Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la procedencia valoración correspondiente y se tramitarán por el representante del Órgano de su pago, contratación dentro de los cuatro diez días hábiles siguientes al periodo a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimacionesque correspondan. En el supuesto Apartado 11 del Cuadro de Características se prevé la posibilidad o no de autorizar valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que surjan diferencias técnicas o numéricas se produzca la entrega parcial de los mismos. En caso afirmativo, para que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación abonadas las certificaciones consecuencia de dichas diferencias a efecto valoraciones deberá solicitarse por el contratista y ser autorizadas por el Órgano de proceder Contratación, debiendo garantizar el contratista su importe, mediante la autorización prestación de la estimación correspondientegarantía correspondiente en los términos recogidos en el Título IV del Libro I, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia Ley 30/2007, de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara contratos del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteSector Público.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contratoContrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo en periodo no deberá exceder mayor a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mesdías. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra“EL GOBIERNO”, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra “EL GOBIERNO” dentro de los ocho quince días hábiles naturales siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por del personal que designe “LA COMISIÓNEL GOBIERNO” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓNEL GOBIERNO” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles naturales contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónen que hayan sido autorizadas. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, EL GOBIERNO” a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Ley de ingresos de la FederaciónFederación de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalesCréditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la FederaciónFederación de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalesCréditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNEL GOBIERNO”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente contrato se realice mediante (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria a la licitación o invitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo . Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la Actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se paguen mediante la formulación de celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la Residencia de Obra dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarun plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria a licitación invitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el En caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno estimaciones por parte de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNLa Dependencia”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Contratista”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLa Dependencia”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. EL DEUDOR Y GARANTE PRENDARIO se obliga a pagar a LA ACREEDORA la cantidad anteriormente señalada de ( ), en el término de en forma de cuotas mensuales y consecutivas contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las partes convienen en cuotas fijas para el pago del préstamos serán de cada una, con excepción de la primera cuota que estará compuesta por el capital y los trabajos objeto intereses que se hubieren generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, y así sucesivamente hasta la completa amortización de la deuda de acuerdo con los términos del presente contrato, se paguen mediante la formulación en el entendido de estimaciones que abarcarán los conceptos esta cuota podrá aumentar o disminuir por disposición de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil LA ACREEDORA de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar acuerdo a la Residencia tasa xxx xxxxxxx, previa comunicación por escrito con treinta (30) días de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes anticipación a la fecha xx xxxxx; efectiva y de conformidad a lo previsto en el presente contrato. Párrafo I: El CLIENTE autoriza a APAP, por medio del presente contrato, a debitar de cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que tenga EL CLIENTE en APAP, el monto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y obligación(es) de pago de EL CLIENTE, junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del presente contrato y servicios y productos que sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL CLIENTE, c) gastos y honorarios en que incurra APAP con relación a cualquier procedimiento notificado por APAP con respecto a EL CLIENTE, d) el monto de cualquier impuesto que deba ser pagado por EL CLIENTE. APAP entregará a EL CLIENTE y a sólo requerimiento de éste, los recibos o documentos que justifiquen dichos pagos, realizándose esta entrega en cualquiera de las oficinas de APAP. APAP reconoce que si EL CLIENTE mantiene una cuenta mancomunada de la Residencia de Obra dentro cual se debitará el pago xxx xxxxxxxx, y uno de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización usuarios de la estimación correspondientecuenta no es deudor xxx xxxxxxxx, en caso contrarioAPAP no podrá realizar el débito automático de dicha obligación contraída. PARRAFO II: Asimismo, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente de suscripción del presente contrato y durante la vigencia del mismo, EL DEUDOR Y GARANTE PRENDARIO se compromete a su recepciónmantener dicha(s) cuenta(s) con balance disponible suficiente que permita a LA ACREEDORA realizar los retiros correspondientes para el fin precedentemente indicado. Para Igualmente reconoce que si al momento de la aplicación del retiro, el/los balance(s) de la(s) cuenta(s) no fuera(n) suficiente(s) para cubrir el caso pago contratado, LA ACREEDORA, se reserva el derecho de falta aplicar un pago parcial del total vencido, y recurrir a las vías legales correspondientes para el cobro de pago oportuno los montos adeudados. Igualmente, mediante la firma del presente acto, EL DEUDOR Y GARANTE PRENDARIO autoriza a la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS a efectuar el cargo del 0.15% sobre el monto de las estimaciones cuotas mensuales por concepto de impuesto a emisión de cheques y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientestransferencia electrónica, conforme al procedimiento establecido dicha tasa pueda ser ajustada de tiempo en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientetiempo.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El “SUSCRIPTOR” podrá llevar a cabo el pago de la Contraprestación en las formas y sucursales bancarias, oficinas, tiendas y/o establecimientos autorizados por “NOVAVISIÓN”, utilizando su número de cuenta indicado en este Contrato, o a través de cualquier otra forma que “NOVAVISIÓN” considere pertinente y que en su oportunidad se lo comunicará al “SUSCRIPTOR” por escrito o de manera electrónica mediante la pantalla de su televisor. El “SUSCRIPTOR” podrá realizar su pago en efectivo, o mediante cheque nominativo a favor de Corporación Satelital Novavisión Dominicana, S.A., el cual será aceptado bajo la suposición de buena fe de que cuenta con fondos suficientes para ser cobrado, en caso de que el cheque no sea pagadero a la vista, el “SUSCRIPTOR” indemnizará a “NOVAVISIÓN” con la cantidad indicada en el cheque multiplicada por 1.5 (uno punto cinco) veces, así como con cualquier cargo derivado de la devolución de tales cheques. El “SUSCRIPTOR” también podrá efectuar el pago de las cantidades a su cargo a través de tarjeta de crédito, previa autorización de “NOVAVISIÓN”, para lo cual autorizará a “NOVAVISIÓN” y a la institución emisora de la tarjeta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. De igual forma, el "SUSCRIPTOR" podrá hacer el pago de las cantidades a su cargo a través de su cuenta bancaria (tarjeta de débito, número de cuenta bancaria u otro similar), siempre que la cuenta radique en algún banco previamente autorizado por el Banco Central de la República Dominicana y por "NOVAVISIÓN", para lo cual el “SUSCRIPTOR” autorizará a "NOVAVISIÓN" y a la institución emisora de la cuenta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. Así mismo, el “SUSCRIPTOR” podrá realizar el pago de las cantidades a su cargo a través su tarjeta de prepago bancaria (“TPB”), previa autorización de “NOVAVISIÓN”, para lo cual autorizará a “NOVAVISIÓN” a realizar el cargo automático a su TPB. El “SUSCRIPTOR” deberá mantener fondos suficientes en su TPB para cubrir las cantidades facturadas a su cargo, en caso de que los trabajos objeto del presente contratofondos no sean suficientes, “NOVAVISIÖN” podrá realizar el cargo hasta por la cantidad que se paguen mediante encuentre disponible, en el entendido de que el faltante deberá ser pagado por el En el caso de que la formulación tarjeta de estimaciones crédito, TPB o cuenta bancaria quede suspendida o cancelada, que abarcarán los conceptos fondos monetarios no sean suficientes, o que por cualquier otro motivo "NOVAVISIÓN" no pueda efectuar el cargo automático que se menciona en los párrafos tercero, cuarto y quinto anteriores, el "SUSCRIPTOR" deberá realizar sus pagos en favor de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx "NOVAVISIÓN" como se indica en el último día hábil primer párrafo de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, esta Cláusula dentro de los cuatro días hábiles siguientes plazos establecidos en la Cláusula Tercera, y sin que sea necesario que medie requerimiento de pago por parte de "NOVAVISIÓN". En caso de que no coincidan el “SUSCRIPTOR” y el titular de la tarjeta de crédito, TPB o débito contra la cual se efectuarán los cargos derivados del presente Contrato, éste último se considerará como obligado solidario del “SUSCRIPTOR”, de acuerdo a la fecha xx xxxxx; autorización de pago que se prevé en el presente documento. En caso de cancelación, pérdida o robo de la Residencia tarjeta de Obra crédito, TPB o débito, el “SUSCRIPTOR” deberá dar aviso inmediatamente a “NOVAVISIÓN” a los números telefónicos de Servicio a Clientes, confirmándolo por escrito dentro de los ocho siguientes 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisarhábiles, y a fin de que “NOVAVISIÓN” no efectúe a partir de esa fecha ningún cargo automático a dicha tarjeta y, en su caso, autorizar las estimacionesel “SUSCRIPTOR” deberá proporcionar un nuevo número de tarjeta de crédito, TPB o débito para poder efectuar los cargos correspondientes. En Si el supuesto “SUSCRIPTOR” no proporciona un nuevo número de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro tarjeta, deberá efectuar los pagos de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados acuerdo a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización lo mencionado en el primer párrafo de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientepresente Cláusula.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen en estimaciones con periodicidades no mayores a un mes calendario, además del anticipo pactado en la CLÁUSULA CUARTA, por las unidades de cada concepto de trabajo terminado, hasta el 100% del monto total del presente contrato, conforme el desglose de las Propuestas Técnica y Económica anexas al presente contrato, según se paguen mediante establece la formulación modalidad de estimaciones que abarcarán los conceptos Precios Unitarios en la Fracción I del Artículo 45 de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La fecha xx xxxxx el último día hábil será los días lunes y martes hábiles de cada messemana, y no se excederá de un mes entre una estimación y otra. “EL CONTRATISTA” CONTRATISTA deberá entregar a la Residencia de ObraObra de EL CIMAT, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra de EL CIMAT, dentro de los ocho cinco días hábiles naturales siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones y la correspondiente factura se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectosObra de EL CIMAT. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” EL CIMAT cubrirá a “EL CONTRATISTA” CONTRATISTA el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinteVEINTE) días hábiles naturales contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónen que las hubiere autorizado. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”EL CIMAT, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán pagadas, debiéndose computar por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”EL CIMAT. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” CONTRATISTA que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. La documentación que acredita la procedencia de los pagos, a que se refiere el primer párrafo de la presente cláusula, consiste en la entrega que haga EL CONTRATISTA de un REPORTE ESCRITO Y MEMORIA FOTOGRÁFICA, en formato libre que acredite fehacientemente el AVANCE FÍSICO de los trabajos realizados a la fecha de presentación de la estimación, además de los formatos conciliados con EL CIMAT para GENERADORES DE OBRA, acompañando al documento propio de la ESTIMACIÓN, y la FACTURA correspondiente, la que deberá reunir todos los requisitos fiscales aplicables, siempre que los trabajos sean terminados a satisfacción de EL CIMAT, considerando además las Notas asentadas en la Bitácora de la Obra, según se establece la modalidad de Precios Unitarios, en la Fracción I del Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El pago de las correspondientes facturas, también estará disponible en el Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFINSA, para el caso de que EL CONTRATISTA desee obtener los beneficios del descuento electrónico de dicho Programa.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen Con fundamento en que el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “ORGANISMO" pagará por la prestación de los trabajos objeto “SERVICIOS” al "PROVEEDOR", el importe indicado en la Cláusula TERCERA, conforme a lo establecido en el Anexo número 1 del presente contrato, se paguen en moneda nacional, por los “SERVICIOS” devengados y efectivamente prestados, mediante la formulación <<asentar de estimaciones que abarcarán los conceptos ser el caso el número de trabajo terminadosmensualidades vencidas, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx o el último día hábil de cada mesnúmero deexhibiciones>>. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada Previa verificación de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro prestación de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar<<indicar área, domicilio y horario que corresponda>> del "ORGANISMO", ubicadas en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrarioun horario de horas a las horas, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá más tardar a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de los 20 (veinte) días naturales posteriores al envío y presentación que efectúe el "PROVEEDOR" del o los comprobantes fiscales vigentes, debidamente requisitados, mediante su aprobación por conducto de <<asentar cargo del servidor público responsable>> con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente procedimiento: El mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los “SERVICIOS” contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, en su caso, se precisa en el Anexo número 1, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente. <<Se deberá precisar el mecanismo de acuerdo a lo que indique el área requirente de los servicios, en el Anexo número 1>> Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería del “ORGANISMO” en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del “PROVEEDOR”. El “PROVEEDOR” enviará el o los comprobantes fiscales vigentes al correo electrónico <<señalar el correo electrónico del servidor público del área correspondiente>> y además en formato PDF y los presentará de manera personal, e n dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción y presentación, <<señalar el área que corresponda>> llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “SERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónde envío y presentación del o los comprobantes fiscales vigentes. Para el En caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido errores o deficiencias en el Código Fiscal o los comprobantes fiscales vigentes y, en su caso, su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción y presentación, la Federación, como si se tratara del supuesto lo o los rechazará indicando por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir, para que éste los envíe y presente de prórroga para nueva cuenta e inicie nuevamente el pago trámite de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán pago, por días naturales, desde lo que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 20 (veinte) días naturales desde iniciará a partir de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientenuevo envío y presentación del o los comprobantes fiscales vigentes.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que Para efectos de pago se formularan estimaciones por períodos mensuales de los trabajos objeto del presente contratoejecutados, mismas que se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, a través de la Residencia Dirección General de Obra Programación, Organización y Presupuesto, para su pago en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal “SIAFF”, de la Tesorería de la Federación, en forma electrónica a la cuenta proporcionada por el contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de LA DEPENDENCIA, “LA COMISIÓN”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En De conformidad con lo establecido en el evento último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que “incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA” , a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido pagos en excesoEL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”DEPENDENCIA. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que 5.1 El precio convenido y pactado entre LAS PARTES para el suministro de los trabajos bienes y servicios del objeto del presente contrato, será pagado mínimo a los Sesenta (60) días, luego de emitida la factura, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, conforme al cumplimiento del mismo y sujeto a las siguientes condiciones: 1) Recepción conforme por parte de EDESUR de los bienes y servicios convenidos y pactados en virtud del presente contrato mediante los documentos y certificaciones correspondientes, 2) Entrega de la garantía requerido a EL PROVEEDOR en virtud del presente contrato, 3) Entrega de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se paguen mediante indique que EL PROVEEDOR se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales, y, 5.2 LAS PARTES reconocen que los pagos serán realizados en el tiempo previsto en el presente artículo, luego de la formulación entrega de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obrafactura correspondiente debidamente revisada y aprobada por EDESUR, la estimación acompañada de la documentación cual deberá contener únicamente los montos correspondientes a los servicios objeto del presente Contrato; por ende, Las Partes reconocen que acredite la procedencia no será pagado el servicio a entregar por EL PROVEEDOR antes de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, entrega y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de entera satisfacción por EDESUR. 5.3 LAS PARTES convienen que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización incumplimiento de las estimaciones obligaciones asumidas por EL PROVEEDOR en virtud del presente contrato, todo lo cual deberá estar debidamente documentado, EDESUR se hará por conducto abstendrá de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento desembolsar cualquier monto establecido en el Código Fiscal presente contrato a favor de EL PROVEEDOR, sin responsabilidad alguna para EDESUR y sin desmedro de la Federación, como si se tratara del supuesto interposición de prórroga las acciones legales que procedan para obtener el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas resarcimiento por los daños y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteperjuicios causados.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, mismas que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pagopago conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la LOPSRM y, del comprobante que reúna los requisitos fiscales correspondientes, mismas que serán presentadas por LOS CONTRATISTAS al supervisor de la obra para su revisión y, al residente de la obra para su autorización, dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxxde su corte y, serán pagadas por AGROASEMEX por trabajos ejecutados, dentro de los diez días naturales siguientes en que hayan sido autorizadas por parte del residente de la obra, previa presentación del comprobante fiscal correspondiente por parte de LOS CONTRATISTAS.------ Queda entendido que en términos de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la LOPSRM, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes a trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Residencia LOPSRM.------------------------------------- El supervisor de Obra obra efectuará la revisión de las estimaciones por trabajos ejecutados y las presentará al residente de obra para su autorización dentro de los ocho días hábiles naturales siguientes deberá revisar, y en contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el estimación.-------------------------------- En caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de AGROASEMEX, “LA COMISIÓN”, a y mediante solicitud de “EL CONTRATISTA”LOS CONTRATISTAS, deberá pagar de conformidad con lo previsto en el primer párrafo, del artículo 55 de la LOPSRM, pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido LOS CONTRATISTAS.---------------------------------------------- Tratándose de pagos en excesoexceso que hayan recibido LOS CONTRATISTAS, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. AGROASEMEX.-------- No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que LOS CONTRATISTAS sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El comprobante fiscal que presente LOS CONTRATISTAS deberá satisfacer los requisitos que establecen las disposiciones fiscales y desglosar el Impuesto al Valor Agregado. En caso de omisión de requisitos, el plazo de pago iniciará a partir de la fecha en que se presente el comprobante fiscal que los cumpla.--------------------- Los pagos se realizarán en moneda nacional mediante el sistema de transferencia electrónica de fondos, para lo cual, LOS CONTRATISTAS deberán proporcionar por escrito el nombre del banco, CLABE bancaria estandarizada (18 dígitos que incluyen el número de sucursal) y ciudad donde radique su cuenta. Como excepción, o en caso de ser estrictamente necesario, los pagos se podrán realizar mediante cheque para abono en cuenta de LOS CONTRATISTAS.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente contrato se realice mediante (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria de la licitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo . Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la Actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se paguen mediante la formulación de celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la Residencia de Obra dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarun plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoriade licitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios). Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el En caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno estimaciones por parte de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNLa Dependencia”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Contratista”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLa Dependencia”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que estimaciones de los trabajos objeto del presente contrato, ejecutados se paguen mediante deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. Para este efecto la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la APITOPO establece como fecha xx xxxxx de estimación el día último día hábil (30 ó 31) de cada mes. “EL CONTRATISTA” , el CONTRATISTA deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, presentar sus estimaciones al RESIDENTE dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; . El CONTRATISTA será el único responsable de presentar las estimaciones al RESIDENTE en la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarfecha indicada en el párrafo anterior, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que éste no puedan ser autorizadas dentro de presente las estimaciones en dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y correspondiente se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán presentará en la siguiente estimación. La autorización fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de las estimaciones se hará gastos financieros por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL parte del CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de estimaciones presentadas en fecha xx xxxxx posterior a la correspondiente, éstas se calcularán tomando en consideración únicamente el avance físico y financiero del periodo al que corresponde dicha estimación, y aplicando, si así fuere el caso, las retenciones económicas resultantes. Una vez analizadas y autorizadas las estimaciones, la APITOPO considerará para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, así como retener el importe de los mismos cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago oportuno por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de ningún gasto financiero. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la APITOPO tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 1. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, y 2. Números generadores; 3. Notas de Bitácora; 4. Croquis; 5. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal fotografías; 6. Copia del documento comprobatorio de la Federación, como si se tratara liquidación de las cuotas Obrero-Patronal del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas IMSS al mes inmediato anterior y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido los pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme actualizados al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara INFONAVIT del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientebimestre correspondiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en Para efectos de pago se formularán estimaciones Mensuales, mismas que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al RESIDENTE DE OBRA dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por “LA COMISIÓN” por trabajos ejecutados, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), que administra la Residencia Tesorería de Obra la Federación, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el COORDINADOR DE SUPERVISIÓN y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Queda entendido que, en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del REGLAMENTO, los ocho únicos tipos de estimaciones que se reconocerán, para efectos del CONTRATO correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y de gastos no recuperables. El RESIDENTE DE OBRA efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes deberá revisar, y en naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización Los ajustes de las estimaciones costos y del costo por financiamiento que correspondan a los trabajos ejecutados, se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y pagarán en la bitácoraestimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del REGLAMENTO. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costos, “costos por parte de LA COMISIÓN”, ésta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “haya recibido EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 10 del Oficio Circular No. UNCP/309/TU/00428/2009 de fecha 1 de julio de 2009 emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el supuesto de que EL CONTRATISTA solicite por escrito a LA COMISIÓN ceder sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros, LA COMISIÓN, en dicho caso, otorgará su consentimiento de igual manera por escrito, fecha a partir de la cual se podrán ceder estos derechos.

FORMA DE PAGO. EL DEUDOR Y GARANTE PRENDARIO se obliga a pagar a LA ACREEDORA la cantidad anteriormente señalada de ( ) en el término de en forma de cuotas mensuales y consecutivas contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las partes convienen en cuotas fijas para el pago del préstamos serán de ( ) cada una, con excepción de la primera cuota que estará compuesta por el capital y los trabajos objeto intereses que se hubieren generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, y así sucesivamente hasta la completa amortización de la deuda de acuerdo con los términos del presente contrato, se paguen mediante la formulación en el entendido de estimaciones que abarcarán los conceptos esta cuota podrá aumentar o disminuir por disposición de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil LA ACREEDORA de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar acuerdo a la Residencia tasa xxx xxxxxxx, previa comunicación por escrito con treinta (30) días de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes anticipación a la fecha xx xxxxx; efectiva y de conformidad a lo previsto en el presente contrato. Párrafo I: El CLIENTE autoriza a APAP, por medio del presente contrato, a debitar de cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que tenga EL CLIENTE en APAP, el monto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y obligación(es) de pago de EL CLIENTE, junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del presente contrato y servicios y productos que sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL CLIENTE, c) gastos y honorarios en que incurra APAP con relación a cualquier procedimiento notificado por APAP con respecto a EL CLIENTE, d) el monto de cualquier impuesto que deba ser pagado por EL CLIENTE. APAP entregará a EL CLIENTE y a sólo requerimiento de éste, los recibos o documentos que justifiquen dichos pagos, realizándose esta entrega en cualquiera de las oficinas de APAP. APAP reconoce que si EL CLIENTE mantiene una cuenta mancomunada de la Residencia de Obra dentro cual se debitará el pago xxx xxxxxxxx, y uno de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización usuarios de la estimación correspondientecuenta no es deudor xxx xxxxxxxx, en caso contrarioAPAP no podrá realizar el débito automático de dicha obligación contraída. PARRAFO II: Asimismo, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente de suscripción del presente contrato y durante la vigencia del mismo, EL DEUDOR Y GARANTE PRENDARIO se compromete a su recepciónmantener dicha(s) cuenta(s) con balance disponible suficiente que permita a LA ACREEDORA realizar los retiros correspondientes para el fin precedentemente indicado. Para Igualmente reconoce que si al momento de la aplicación del retiro, el/los balance(s) de la(s) cuenta(s) no fuera(n) suficiente(s) para cubrir el caso pago contratado, EL ACREEDOR, se reserva el derecho de falta aplicar un pago parcial del total vencido, y recurrir a las vías legales correspondientes para el cobro de pago oportuno los montos adeudados. Igualmente, mediante la firma del presente acto, EL DEUDOR Y GARANTE PRENDARIO autoriza a la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS a efectuar el cargo del 0.15% sobre el monto de las estimaciones cuotas mensuales por concepto de impuesto a emisión de cheques y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientestransferencia electrónica, conforme al procedimiento establecido dicha tasa pueda ser ajustada de tiempo en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientetiempo.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto Los pagos por la prestación del presente contratoservicio se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de cada entidad contratante generadora de la orden de compra, se paguen mediante efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la formulación presentación del acta de estimaciones entrega-recepción mensual respectiva, copia de la orden de compra y la o las facturas emitidas por la prestación del servicio, ya sea que abarcarán los conceptos se realice contra entrega o anticipo según el caso. El SERCOP no es ni será considerado como responsable final del pago por el servicio de trabajo terminadoslimpieza de oficinas, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo tampoco asume el SERCOP obligación solidaria alguna con el deudor de las obligaciones que se deriven por la fecha xx xxxxx el último día hábil generación de las órdenes de compra, sino que cualquier obligación recae únicamente en la entidad generadora de la orden de compra. Será facultad de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: a. Contra factura mensual: La entidad contratante, se compromete a pagar al oferente adjudicado el valor contratado contra entrega mensual del servicio, previo informe del administrador del contrato; y la Residencia de Obra, la estimación acompañada presentación de la documentación que acredite la procedencia factura mensual respectiva; en caso de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado haberse presentado causales para la revisión aplicación de las multas y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrariodescuentos, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto serán descontadas del pago mensual de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimacióndicha factura. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga Los documentos habilitantes para el pago serán los que señale la entidad generadora de créditos fiscalesla orden de compra. b. Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 25% del valor total de la orden de compra. Dichos gastos El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde amortizará a medida que se venció vaya prestando el plazo hasta servicio. El anticipo se realizará mediante transferencia a la fecha cuenta del proveedor adjudicado. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más y que se pongan efectivamente las cantidades a disposición encuentre regulado por la Superintendencia de “EL CONTRATISTA”Bancos y/o por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En El Contratista no podrá destinar el evento que “EL CONTRATISTA” haya valor recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme concepto de anticipo para fines ajenos al procedimiento establecido en el Código Fiscal objeto de la Federacióncontratación, como si se tratara además deberá autorizar expresamente a la entidad generadora de la orden de compra, el levantamiento del supuesto sigilo bancario de prórroga para la cuenta en la que será depositado el pago anticipo recibido. El administrador de créditos fiscalesla orden de compra designado por la entidad contratante, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual. Los cargos oferentes adjudicatarios, de requerir el anticipo, deberán manifestarlo máximo al día siguiente de generación de la orden de compra, mediante un oficio dirigido a la máxima autoridad de la entidad contratante, caso contrario no se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde dará trámite a la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientepetición.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, El pago se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, realizará dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados naturales posteriores a partir la presentación del documento de cobro correspondiente (documento fiscal) en el domicilio de la fecha siguiente CONDUSEF, de conformidad con el artículo 51 de la ley. El pago se realizará a mes vencido, por los servicios efectivamente prestados y recibidos de conformidad por el administrador del contrato respectivo así como del medio magnético con archivos XML de los CFDI emitidos por las agencia de viajes, debidamente validados, así mismo la documentación comprobatoria que acredite la recepción de los servicios, conforme al numeral 9 del presente anexo. En caso de que el proveedor, presente la documentación con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte de la CONDUSEF dentro y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de aplicar penas convencionales, de igual manera, el proveedor deberá de entregar nota de crédito a favor de la CONDUSEF por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que la CONDUSEF tiene en operación, para tal efecto el proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre del proveedor, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. Asimismo, la CONDUSEF podrá aceptar a solicitud del proveedor que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su recepcióncargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el proveedor acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicación xx xxxxx convencionales o deductivas, derivados de atrasos o deficiencias en el servicio. Para El proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a la CONDUSEF, con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha cesión, asimismo el proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con la CONDUSEF. El proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y reposición del comprobante fiscal digital en su caso. En caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en que el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido proveedor reciba pagos en exceso, exceso deberá reintegrar las dichas cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto para los casos de prórroga para el pago de cuando existan créditos fiscales. Los cargos , los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago de su entrega hasta la fecha en que se pongan ponga efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”la CONDUSEF. No serán consideradas como pagos en excesoEl pago de la prestación del servicio, las diferencias quedará condicionado proporcionalmente al pago que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteel proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos objeto del presente contratoejecutados por períodos mensuales, mismas que se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la Residencia obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de Obra que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de LA CONVOCANTE, “LA COMISIÓN”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En De conformidad con lo establecido en el evento último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que “incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA” , a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido pagos en excesoEL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”CONVOCANTE. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contratopactados, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. se formularán por “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia y se autorizarán por “EL CONTRATANTE”. Las estimaciones de Obraobra se formularán por periodos de quince o treinta días naturales, la estimación acompañada en términos de lo dispuesto por el artículo 42 de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia Ley de Obra dentro Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarMichoacán xx Xxxxxx y sus Municipios, mismas que elaborará “EL CONTRATISTA” y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados entregará a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará “EL CONTRATANTE” por conducto de la Residencia de ObraSupervisión al efecto designada, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectossu revisión y consecuente autorización y/o devolución acompañadas de la documentación relativa a generadores de obra y factura correspondiente a efecto de que se proceda a su efectivo pago y de acuerdo al avance físico observado de la obra. La fecha de aceptación y firma Para la revisión de las estimaciones “EL CONTRATANTE” por conducto de la Residencia de Supervisión al efecto designada tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles a partir de su recepción para su revisión y autorización y/o devolución, la cual deberá asentarse en las mismas y en ser siempre a partir del siguiente día de la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá fecha que se establezca como xx xxxxx, misma que se fijará invariablemente los días quince o treinta de cada mes calendario, notificando por escrito a “EL CONTRATISTA” la determinación de procedencia o improcedencia. Vencido el importe plazo señalado en el párrafo anterior, sin que ello implique la aceptación plena de sus los trabajos y volúmenes de estos contenidos en la estimación de que se trate, “EL CONTRATANTE” tramitará para efecto de pago ante la Tesorería Municipal, la estimación o estimaciones dentro de un plazo no mayor que se trate aplicando en la siguiente estimación las deductivas o aditivas según corresponda sin que ello origine cargo financiero alguno. “EL CONTRATANTE” emitirá la orden de 20 (veinte) días hábiles contados pago ante la Tesorería Municipal, a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para de autorización y en un plazo que no exceda de 3 tres días hábiles, debiendo efectuar el pago bajo cualquier esquema previamente determinado por “EL CONTRATISTA” dentro del plazo máximo de 10 diez días hábiles; en caso de falta retraso en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, previamente acordados y autorizados, “LA COMISIÓN”, EL CONTRATANTE” a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en por una tasa porcentual de hasta el Código Fiscal cuatro por ciento por concepto de la Federación, como si se tratara del supuesto financiamiento de prórroga para el pago de créditos fiscalestardío. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas pagadas, y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades se encuentren a disposición de “EL CONTRATISTA”. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones serán pagadas por la Tesorería Municipal. En el evento caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a la tasa establecida anteriormente, en el Código Fiscal artículo 42, quinto párrafo, del Reglamento de la Federación, como si se tratara del supuesto Ley de prórroga Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el pago Estado de créditos fiscalesMichoacán xx Xxxxxx y sus Municipios. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNEL CONTRATANTE”. No serán consideradas como pagos El pago en excesoexceso deberá determinarse en función del importe total contratado, comparado frente al importe de obra ejecutado, por lo que no se considera pago en exceso el supuesto de que surjan diferencias en las diferencias que resulten a cargo de estimaciones formuladas, presentadas y tramitadas por “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientefrente a “EL CONTRATANTE”.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen “(LA DEPENDENCIA ENTIDAD ETC)” no otorgara ninguna clase de anticipo. El pago del servicio será procedente una vez que el administrador del contrato confirme la entrega de la prestación del servicio a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en que los trabajos objeto la Sección I del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones instrumento jurídico y que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” deberá entregar haya entregado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la Residencia operación debidamente requisitado, a fin de Obra, la estimación acompañada que el área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes fondos a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, cuenta bancaria que para tal efecto señaló “EL PROVEEDOR”. El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir el servicio y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir monto del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácoramismo. “LA COMISIÓNDEPENDENCIA ENTIDAD ETC” cubrirá pagará a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” el importe de sus estimaciones dentro de las cantidades referidas en la cláusula tercera, en moneda nacional en un plazo no mayor de 20 (veinte) veinte días naturales conforme a lo establecido en los artículos 57 de la “LAASSPES”, 88 y 89 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabiliza desde el día hábil siguiente de la recepción de la prestación del servicio en los términos y condiciones del contrato, quedando sujeto a que el servidor público facultado valide el comprobante fiscal. En caso de que el “CFDI” entregado por los proveedores para su pago presente errores o deficiencias, el administrador del contrato específico dentro de los tres días hábiles contados siguientes al de su recepción, indicara por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la fecha siguiente entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computara para efectos del artículo 57 de la ley. En virtud de que “LA DEPENDENCIA” esté incorporada al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, “EL PROVEEDOR” podrá transferir sus derechos de cobro a su recepciónfavor de un intermediario financiero que este incorporado a la cadena productiva de “LA DEPENDENCIA” mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico. Para el En caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” haya recibido pagos decida utilizar el programa xx xxxxxxx productivas, el pago se realizará conforme a los procedimientos establecidos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la FederaciónAdministración Pública Estatal para su incorporación al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, como si se tratara del supuesto S.N.C., Institución Bancaria de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteDesarrollo.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en El reconocimiento y pago de las certificaciones de obra será efectuado por los órganos correspondientes de la Generalidad. A tal efecto por el Ayuntamiento se notificarán las resoluciones administrativas que los trabajos objeto correspondan a las diferentes fases del presente contrato, procedimiento de contratación con la finalidad que se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar adopten las resoluciones relativas a la Residencia ejecución del gasto. El sistema de Obra, la estimación acompañada retribución de la documentación presente obra será a tanto alzado, por lo que acredite el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto sometido a licitación, sin perjuicio del derecho del contratista a ser indemnizado por las modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el artículo 217 con el fin de atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la procedencia obra. El precio correspondiente a los elementos del contrato será abonado mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada guarde con el total de su pagola misma, para lo cual el Ayuntamiento expedirá mensualmente en los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación o recepción de las obras que comprende. En los cinco días siguientes al plazo que figura en el párrafo anterior el órgano municipal de contratación o aquel en quien delegue, aprobará la certificación y será remitida a la Generalitat junto con la factura expedida por el contratista la factura conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, para que proceda por los órganos correspondientes al reconocimiento de la obligación y pago de las certificaciones. La Generalitat tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los cuatro sesenta días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; de la Residencia expedición de Obra dentro las certificaciones de obras o de los ocho días hábiles siguientes correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato , sin perjuicio del plazo especial establecido en el art. 205.4 LCSP y, si se demorase, deberá revisarabonar al contratista, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del cumplimiento de dicho plazo señalado para de sesenta días, los intereses de demora y la revisión indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y conciliación acopio de dichas diferencias materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteobra, en caso contrariola forma y con las garantías que a tal efecto determinan los arts. 200 y 215 LCSP, estas quedaran pendientes y 155, 156 y 157 RGLCAP. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se seguirán conciliando a efecto cumpla el plazo de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán garantía el contratista es responsable de los defectos que en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteconstrucción puedan advertirse.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA, el valor del presente contrato de la siguiente manera: Es requisito de procedencia de todos los pagos, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de EL CONTRATISTA con el visto bueno de EL SUPERVISOR del contrato, constitución y aprobación de pólizas, presentación y aprobación de las respectivas facturas y/o equivalente, así como acreditación del pago de seguridad social, ARL y parafiscales a que haya lugar. El pago será el equivalente a los servicios efectivamente prestados, conforme a la propuesta de EL CONTRATISTA, pudiendo ser objetadas las facturas y/o equivalente en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 1: LA UNIVERSIDAD dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al recibo de cada factura en la dependencia respectiva autorizará y efectuará su pago total o descontará las partidas que en su concepto no encuentre justificadas y procederá a autorizar el pago del valor restante de la factura. Los valores retenidos que sean debidamente explicados y justificados por EL CONTRATISTA, podrán ser refacturados posteriormente. Si dentro de los trabajos diez (10) días siguientes a la presentación de una factura, LA UNIVERSIDAD no ha comunicado por escrito objeciones a la misma, ésta se considera aceptada y será pagada por su valor. En caso de objeciones, las facturas podrán ser aceptadas parcialmente. Se aclara que el recibo de la factura no constituye aceptación de la misma y su aceptación y pago se regirá por lo dispuesto en el presente contrato. PARÁGRAFO 2: La última factura será pagada a EL CONTRATISTA una vez LA UNIVERSIDAD haya recibido y aprobado el servicio contratado mediante acta de recibo a satisfacción. EL CONTRATISTA deberá anexar al acta de recibo a satisfacción la paz y salvos firmados por el personal contratado, los paz y salvos de los propietarios que hubiesen arrendado o suministrado cualquier equipo o servicio contemplado en la PROPUESTA, así como los documentos correspondientes a la transferencia de derechos de propiedad intelectual si están establecidos en éste contrato, etc. PARÁGRAFO 3: En caso de que LA UNIVERSIDAD deba pagar indemnización por cualquier concepto a terceros, o sea llamada a cualquier proceso judicial o arbitral, por hechos derivados del objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones podrá llamar en garantía a EL CONTRATISTA para que abarcarán los conceptos de trabajo terminadosasuma directamente estos pagos o eventuales condenas, cuyo periodo no deberá exceder o reembolse a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, LA UNIVERSIDAD estas sumas dentro de los cuatro cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisaral requerimiento que LA UNIVERSIDAD le realice, y en su caso, autorizar las estimacionessi ésta ya efectúo pago alguno por dicho concepto. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA acepta y se seguirán conciliando acoge a efecto las fechas y periodos de llegar al acuerdo facturación fijados por LA UNIVERSIDAD, por lo cual si concluido el servicio y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización recibido a satisfacción el producto contratado, el periodo de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”facturación ya venció, deberá pagar gastos financieros conforme esperar al procedimiento establecido en el Código Fiscal siguiente periodo de facturación fijado por LA UNIVERSIDAD para radicar la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientecorrespondiente factura.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto conforme a la descripción y cantidad XXXXXX (DESCRIPCIÓN DE BIENES), multiplicado por los precios unitarios estipulados en dicha cláusula, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y sus Anexos, y previa aceptación por parte del Administrador del contrato adscrito a la XXXXXXX (UNIDAD ADMINISTRATIVA/ÁREA REQUIRENTE) de “LA DEPENDENCIA”. Dicha aceptación se dará previa revisión de las características técnicas descritas en el contrato y en sus Anexos, “LA DEPENDENCIA”, en dicha revisión verificará que los trabajos bienes cumplan las características y especificaciones contratadas y que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por XXXXXXX (UNIDAD ADMINISTRATIVA/ÁREA REQUIRENTE) de los bienes. Una vez recibidos los bienes o servicios objeto del presente de este contrato, se paguen mediante el Supervisor designado en la formulación cláusula XXXXXXXX (SEÑALAR CLÁUSULA) del contrato, dispondrá de estimaciones un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte del Administrador del contrato, misma que abarcarán deberá asentarse por escrito, señalando que los conceptos bienes o servicios corresponden a las especificaciones técnicas contratadas a fin de trabajo terminadosque “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura o bien, cuyo periodo no al término de este plazo el Administrador del contrato deberá exceder informar a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes“EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los bienes o servicios entregados. “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” deberá entregar acepta que hasta en tanto ello no se cumpla, los bienes no se tendrán por recibidos o aceptados El pago a que se refiere ésta cláusula se verificará, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Residencia de Obra, la estimación acompañada Tesorería de la documentación Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que acredite es la procedencia identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número XXXXXXX (INDICAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA) con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXX, a cargo de XXXXXXXXXXX (NOMBRE DE INSTITUCIÓN BANCARIA), previa presentación de la factura que corresponda. La factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La recepción de la factura electrónica, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura dependerá del momento de recepción del documento, ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su pago, dentro recepción y si la factura se recibe después de las 15:00 horas el cómputo de los cuatro días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La factura electrónica, deberá indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de la prestación del servicio objeto de este contrato a satisfacción y aceptación del mismo por parte del (INDICAR EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE), quien liberará el pago y emitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; recepción de la Residencia factura electrónica, en la Dirección General de Obra dentro Programación y Presupuesto. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los ocho 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá revisaracompañarse la nota de crédito por pronto pago, y o reflejarse en su la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, autorizar las estimacionesserá el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación (TESOFE) a 28 días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que los pagos correspondientes no puedan ser autorizadas dentro efectuarse vía CLABE, éstos serán cubiertos a través del banco corresponsal de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente“LA DEPENDENCIA”, en caso contrariola forma y términos mencionados en esta cláusula. Los pagos no se considerarán como la aceptación plena de los servicios, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por ya que “LA COMISIÓNDEPENDENCIA” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá tendrá derecho a reclamar a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” el importe por los servicios mal ejecutados y, en su caso, de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido los pagos en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde exceso que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientehayan efectuado.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contratoEl pago de las obras ejecutadas se realizará mediante certificaciones periódicas expedidas por el director facultativo de las mismas, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx y con el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada visto bueno de la documentación persona o personas que acredite la procedencia de su pago, dentro correspondan por parte de los cuatro días hábiles siguientes Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Derio. Los trabajos añadidos o las modificaciones de obra que no hayan sido previamente aceptadas por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, no darán lugar a ningún tipo de abono. De igual manera ocurrirá con todos aquellos precios que no hayan sido previamente aprobados por dichos Servicios Técnicos. El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarnormativa vigente, y debidamente conformada, en su caso, autorizar las estimaciones. En por el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir designado como responsable del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimacióncontrato. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones Administración deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” abonar el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados las facturas conforme a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento lo establecido en el Código Fiscal artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la FederaciónLey de Contratos del Sector Público. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, como si no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente. Previa petición escrita del contratista, se tratara podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas en los artículos 155 a 157 del supuesto Reglamento General de prórroga la LCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturalesa favor del cesionario, desde es preciso que se venció le notifique fehacientemente a ésta última el plazo hasta la fecha en acuerdo de cesión. Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se pongan efectivamente produzcan en la medición final, sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en obras que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientecomprenden.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos objeto del presente contratoejecutados por períodos mensuales, mismas que se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la Residencia obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de Obra que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de LA CONVOCANTE, “LA COMISIÓN”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En De conformidad con lo establecido en el evento último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que “incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA” , a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido pagos en excesoEL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”CONVOCANTE. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El medio de por el cual se efectuarán los pagos será a travez del programa xx xxxxxxx productivas (NAFINSA), EL CONTRATISTA que previamente se encuentre registrado podrá disponer del recurso al día siguiente que fuese autorizado por la CONVOCANTE, de lo contrario EL CONTRATISTA dispondra del recurso una vez transcurridos 20 días habiles a partir de ser autorizado e ingresado al área de finanzas. El programa xx xxxxxxx productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. Al incorporarte a cadenas productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios: Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres capital de trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de crédito pyme que nacional financiera instrumenta a través de los bancos. Incrementa tus ventas, al pertenecer al directorio de proveedores del gobierno federal, mediante el cual las dependencias y/o entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores. Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del gobierno federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus proposiciones. Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del gobierno federal a través de nuestros boletines electrónicos. Lista de documentos para la integración del expediente de afiliación al programa xx xxxxxxx productivas.

FORMA DE PAGO. Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula que le corresponda a la FORMA DE PAGO del modelo del contrato. La parte sobre la base de precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, y en el caso de precio alzado se harán pagos parciales de acuerdo con las cédulas de porcentaje de avance; las estimaciones de trabajos ejecutados se presentarán por separado, estimaciones de pagos de trabajos a precio unitario y estimaciones de pagos de trabajos a precio alzado. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de números generadores avalados por el Residente de Obra, legibles a tinta y croquis de localización por concepto y que abarcarán los conceptos podrán abarcar periodos de trabajo terminadoshasta un mes, cuyo periodo no deberá exceder conforme a 30 días naturales lo establecido en el artículo 54 de la LOPSRM, siendo la fecha las fechas xx xxxxx las determinadas en el último día hábil Programa de cada meserogaciones y de ejecución de obra. “EL CONTRATISTALICITANTE” deberá entregar es el responsable de acompañar a la Residencia de Obra, la cada estimación acompañada de la documentación que acredite la su procedencia de su pagopago y que, dentro para tal efecto, de los cuatro días hábiles siguientes a conformidad al artículo 132 del Reglamento de la fecha xx xxxxx; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de la factura correspondiente, la Residencia de Obra dentro establecerá en la propia bitácora de los ocho días hábiles siguientes trabajos dichos documentos, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. La forma de pago se hará mediante la presentación de la estimación (previamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de la factura deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto coincidir con la fecha de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteestimación), la cual se pagará en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) veinte días hábiles naturales contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para en que haya sido aprobada por el caso Residente de falta Obra de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNCONVOCANTE”, a solicitud fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones, el pago se realizará mediante transferencia electrónica bancaria preferentemente en la cuenta de la institución de crédito autorizada, seleccionada por “EL CONTRATISTALICITANTE”, quien deberá pagar gastos financieros comunicarlo a la “LA CONVOCANTE”, por escrito con antelación al primero de los pagos que se den al amparo de este contrato. El párrafo anterior, conforme al procedimiento a lo establecido en el Código Fiscal Manual de Organización General del Instituto Mexicano del Petróleo, de fecha 24 de febrero de 2017, mismo que está disponible para su consulta en la Normateca de dicho Instituto (IMP), de la FederaciónGerencia de Tesorería, Las estimaciones que no presente “EL LICITANTE” en las fechas xx xxxxx que correspondan, podrá presentarlas en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como si aceptación de los trabajos, ya que “LA CONVOCANTE”, se tratara del supuesto reserva expresamente el derecho de prórroga para el reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, por pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientelo indebido.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto el pago del servicio presente contrato, se paguen pague mediante de factura en exhibición EL PROVEEDOR acepta que el pago del servicio estará condicionado, proporáonalmente. al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx convencionales y en su caso conforme a lo estipulado en la formulación cláusula décimo octava de estimaciones este contrato. LA COMISIÓN podrádescontar, a EL PROVEEDOR las penas convencionales de ladocumentación que abarcarán éste presente para los conceptos efectos del pago EL PROVEEDOR deberá presentar la factura correspondiente para su revisión y pago en la la cual será autorizada, en su caso, por el designe dentro de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder los 15 naturales siguientes a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su presentacion o la persona que LA COMISIÓN En caso de que la factura entregada por EL PROVEEDOR para su pago, presente ermreso LA COMISIÓN, dentro de los cuatro días hábiles tres naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá El que transcurre a de la entrega del dtado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del periodo al que se el siguiente párrafo. Preferentemente el pago a EL PROVEEDOR se via transferenna electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicara LA COMlSlON el cuenta baneana CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisitonecesano para realizar el pago por ese conducto LA COMISIÓN con recursos propios a EL PROVEEDOR el impone de su en moneda nanonal a los 20 a la aceptanón de la factura, previa prestación de los 4DE servicios en los del presente contrato y siempre que haya sido presentada y autorizada previamente, a satisfacción de LA COMISIÓN, la garantía cumplimiento. EL PROVEEDOR podrá solicitar a LA la condición de pronto pago, misma que operará en caso de edstir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los por el adelanto en el con relación a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimacionespactada. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” Se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro los servicios previa solicitud por escrito de un plazo no mayor EL PROVEEDOR, una vez que se realice la entrega de 20 (veinte) días hábiles contados los mismos a partir entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la fecha siguiente factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que LA a su recepciónsolicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma dedeterminarlo. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “la LA COMISIÓN”, a solicitud soliciiud de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa prevista por la Ley de Ingresos de la Federación, Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR. En el evento de que “EL CONTRATISTA” PROVEEDOR haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa prevista por la Ley de de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga deprórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente efecüvamente las cantidades a disposición e de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas EL PROVEEDOR acepta que LA al realizar, le retenga lo siguiente: "En virtud del Convenio Celebrado entre "LA COMISION" y "EL SUTERM como pagos en excesoaportación a último "LA COMISION" deducirá de cada factura, las diferencias que resulten el del Importe facturado para su entrega a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientedicha Organización.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto El abono del presente importe del contrato se realizará mediante pagos parciales, a través de liquidaciones mensuales, correspondientes a idéntica parte proporcional del precio total del contrato, salvo en el caso de que el servicio no se paguen mediante preste de forma completa en el mes al que se refiera la formulación factura correspondiente, en cuyo caso el citado importe mensual se prorrateará, en función del tiempo efectivo de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada prestación del servicio durante dicho mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar El importe mensual a percibir por la Residencia de Obraprestación del servicio, será equivalente al precio anual, dividido entre doce mensualidades, cuando la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagoprestación del servicio incluya un mes completo. De este importe se descontará, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar el porcentaje correspondiente por incurrir en alguna de las estimacionespenalizaciones indicadas en el artículo 14 y el coste de los trabajos previstos no realizados así mismo. En Los abonos mensuales previstos no se realizarán en tanto no se presente factura que reúna los requisitos reglamentariamente exigibles por el supuesto contratista, a la que se acompañará relación de incidencias ocurridas durante el período al que surjan diferencias técnicas se refieran que, detallará las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, y, en su caso, inspecciones llevadas a cabo en el período mensual al que se refieran, la Disponibilidad Mensual de las instalaciones y número de viajes mensual. La no presentación de ambos documentos de forma completa a Funicular de Artxanda, será motivo suficiente para rechazar las facturas, en orden a que se completen los documentos. ARTXANDAKO FUNIKULARRA 1915 Siendo la empresa adjudicataria responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en las instalaciones por incumplimiento culpable o numéricas negligente, o mera inobservancia de las obligaciones establecidas en el presente Pliego, además de exigir la cuantía por valoración de daños y perjuicios producidos, se podrá fijar una valoración sobre el importe estimado de los trabajos no realizados o realizados incorrectamente, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización se detraerán de la estimación certificación mensual correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto independiente de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde penalización que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientecorresponda.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El “SUSCRIPTOR” podrá llevar a cabo el pago de la Contraprestación en las formas y sucursales bancarias, oficinas, tiendas y/o establecimientos autorizados por “SKY”, utilizando su número de cuenta indicado en este Contrato, o a través de cualquier otra forma que “SKY” considere pertinente y que en su oportunidad se lo comunicará al “SUSCRIPTOR” por escrito o de manera electrónica mediante la pantalla de su televisor. El “SUSCRIPTOR” podrá realizar su pago en efectivo, o mediante cheque nominativo en favor de Servicios Directos de Satélite, S.A., el cual será aceptado presumiendo de buena fe a su cobro, en caso de que el cheque no sea pagadero a la vista, el “SUSCRIPTOR” indemnizará a “SKY” con el 25% (veinticinco por ciento) del monto establecido en el documento, así como con el pago de cualquier cargo derivado de la devolución de tales cheques. El “SUSCRIPTOR” también podrá efectuar el pago de las cantidades a su cargo a través de tarjeta de crédito, previa autorización de “SKY”, para lo cual autorizará a “SKY” y a la institución emisora de la tarjeta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. De igual forma, el "SUSCRIPTOR" podrá hacer el pago de las cantidades a su cargo a través de su cuenta bancaria (tarjeta de débito, número de cuenta bancaria u otro similar) o cualquier otro similar, siempre que la cuenta radique en algún banco previamente autorizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras y Miembro del Sistema Bancario Nacional y por "SKY", para lo cual el “SUSCRIPTOR” autorizará a "SKY" y a la institución emisora de la cuenta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. En el caso de que la tarjeta de crédito o cuenta bancaria quede suspendida o cancelada, que los trabajos objeto del presente contratofondos monetarios no sean suficientes, o que por cualquier otro motivo "SKY" no pueda efectuar el cargo automático que se paguen mediante la formulación menciona en los párrafos tercero y cuarto anteriores, el "SUSCRIPTOR" deberá realizar sus pagos en favor de estimaciones que abarcarán los conceptos "SKY" como se indica en el primer párrafo de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, esta Cláusula dentro de los cuatro días hábiles siguientes plazos establecidos en la Cláusula Tercera, y sin que sea necesario que medie requerimiento de pago por parte de "SKY". En caso de que no coincidan el “SUSCRIPTOR” y el titular de la tarjeta de crédito o débito contra la cual se efectuarán los cargos derivados del presente Contrato, éste último se considerará como obligado solidario del “SUSCRIPTOR”, de acuerdo con la autorización de pago contenida y aceptada en el presente documento. En caso de inhabilitación, pérdida o robo de la tarjeta de crédito o débito, el “SUSCRIPTOR” deberá dar aviso inmediatamente a la fecha xx xxxxx; la Residencia “SKY” a los números telefónicos de Obra Servicio a Clientes, confirmándolo por escrito dentro de los ocho siguientes 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisarhábiles, y a fin de que “SKY” no efectúe a partir de esa fecha ningún cargo automático a dicha tarjeta y, en su caso, autorizar las estimacionesel “SUSCRIPTOR” deberá proporcionar un nuevo número de tarjeta de crédito o débito para poder efectuar los cargos correspondientes. En Si el supuesto “SUSCRIPTOR” no proporciona un nuevo número de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro tarjeta, deberá efectuar los pagos de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados acuerdo a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización lo mencionado en el primer párrafo de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán presente Cláusula. El “SUSCRIPTOR” podrá realizar sus pagos en la siguiente estimación. La autorización moneda de las estimaciones colones, los cuales se hará por conducto tomarán al tipo de la Residencia cambio de Obra, designada por “LA COMISIÓN” referencia promedio entre compra y venta que indique para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta día de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteBanco Central xx Xxxxx Rica.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones MENSUALES, mismas que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia las que serán presentadas por el “El contratista” al Residente de Obra dentro de los ocho seis días hábiles naturales siguientes deberá revisara la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por los trabajos ejecutados, en Las oficinas de la Hacienda Municipal ubicadas en la Presidencia Municipal en la calle Hidalgo No. 5 de la Cabecera Municipal de San Xxxxxxxxx de la Barranca, Jalisco, código postal 45250, dentro de un plazo de veinte 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director de Obras Públicas. El Director de Obras Públicas, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costos, costos por parte de “LA COMISIÓNla Dependencia”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Contratista”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLa Dependencia”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTAEl Contratista” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contratoEl pago se hará efectivo, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminadospor el RESIDENTE o, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimacionespor el TUTOR o por la PERSONA RESPONSABLE indicados en la comparecencia de este contrato, por meses anticipados, los 5 primeros días de cada mes: 🞏 Mediante domiciliación bancaria en la siguiente cuenta: • Nombre de la entidad bancaria: • Oficina: • Localidad: • Nombre del titular de la cuenta: • IBAN: • Código internacional de identificación bancaria (BIC)/Swift: 🞏 Mediante pago con tarjeta, los 5 primeros días de cada mes Sanitas Mayores en ningún caso acepta el pago en efectivo de estancias y/o servicios extras contratados. En el supuesto que el RESIDENTE/TUTOR/ PERSONA RESPONSABLE reciban financiación de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazoBBVA Consumer Finance, tendrán tres días hábiles contados Unoe Bank, S.A., dicha cantidad será abonada íntegramente por la entidad a partir Sanitas Mayores, en virtud del vencimiento del plazo señalado para contrato establecido por el RESIDENTE/TUTOR/ PERSONA RESPONSABLE y la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización entidad correspondiente. La RESIDENCIA emitirá una factura mensual donde constarán diferenciadamente el precio de la estimación correspondienteestancia mensual, los impuestos correspondientes y el precio de los servicios complementarios efectuados a solicitud del RESIDENTE o sus familiares en el mes anterior. Los gastos ocasionados por eventuales devoluciones bancarias, no atribuibles a la Residencia, serán satisfechos por el RESIDENTE o por QUIENES SUSCRIBEN EL CONTRATO según sea el caso. No están incluidos en el precio pactado en este contrato: a. Los servicios prestados en estancias fuera de la RESIDENCIA, especialmente en los casos de estancias familiares, en caso contrarioel propio domicilio o en los supuestos de derivaciones hospitalarias. b. Los productos extras de alimentación que solicite el RESIDENTE. c. Los servicios adicionales que presta la RESIDENCIA (podología, estas quedaran pendientes peluquería, sesiones individuales de rehabilitación, y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará otros servicios ofrecidos por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veintecentro) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido que estarán publicados en el Código Fiscal listado de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido precios extras en el Código Fiscal tablón del centro. d. Los gastos extraordinarios que pudieran ser precisos, en especial los desplazamientos que, por cualquier motivo o a cualquier destino, debiera realizar el RESIDENTE al domicilio de la Federaciónfamiliares, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. visitas, etc. e. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas desplazamientos al hospital en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten ambulancia correrán a cargo de “EL CONTRATISTA” la Seguridad Social o, en su defecto, a cargo del RESIDENTE. Todos los productos y servicios no incluidos en el precio mensual se regirán por los precios fijados y vigentes en cada momento y que sean compensadas estarán a disposición del público en la estimación siguienteRESIDENCIA. El RESIDENTE deposita como fianza la cantidad de 0,00 €. La RESIDENCIA entrega al RESIDENTE recibo original firmado de dicha cantidad que se adjunta al presente contrato como ANEXO 3 y cuyo original deberá ser presentado por el Residente, su TUTOR o la Persona Responsable, según xxxxxxx, en el momento de causar baja definitiva, a efectos de practicar la liquidación que se cita en el Artículo 9 del RRI.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos objeto del presente contratoejecutados por períodos quincenales, mismas que se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la Residencia obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de Obra que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de LA CONVOCANTE, “LA COMISIÓN”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En De conformidad con lo establecido en el evento último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que “incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA” , a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido pagos en excesoEL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”CONVOCANTE. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto El pago del presente contrato, precio se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada efectuará previa presentación de la documentación correspondiente factura con las condiciones, en el momento y lugar que acredite se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere, debiendo la procedencia de su pagoAdministración pagar las certificaciones y efectuar, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar los abonos a cuenta, conforme lo previsto en el art. 215 LCSP y 200 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las estimacionesAdministraciones Públicas (RGLCAP). Conforme al art.199 RGLCAP, si los servicios contratados son de tracto sucesivo, un representante designado por el Órgano de Contratación, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate, dándose audiencia al contratista, de acuerdo con lo establecido en el articulo 149 RGLCAP. Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el representante del Órgano de contratación dentro de los diez días siguientes al periodo a que correspondan. Esta posibilidad se recoge en el Apartado 10.4 del Cuadro de Características. En el supuesto Apartado 10.5 del Cuadro de Características se prevé la posibilidad de autorizar valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que surjan diferencias técnicas o numéricas se produzca la entrega parcial de los mismos, art.200 RGLCAP. En caso afirmativo, para que no puedan ser abonadas las certificaciones consecuencia de dichas valoraciones deberá solicitarse por el contratista y ser autorizadas por el Órgano de Contratación, debiendo garantizar el contratista su importe, mediante la prestación de la garantía correspondiente. Asimismo, el adjudicatario tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la financiación de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago mediante la prestación de garantía en los términos previstos en el art.201 RGLCAP. Tal posibilidad y sus requisitos se recogen en el Apartado 10.6 del Cuadro de Características. El Servicio Murciano de Salud tendrá la obligación de abonar el precio dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteestablecido en el art.200 LCSP, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta la expedición de pago oportuno los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, y sin perjuicio del abono de las estimaciones intereses de demora y de ajustes la indemnización por los costes de costoscobro, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido según lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientecitado artículo.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen Los pagos por la provisión del servicio, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de cada entidad contratante generadora de la orden de compra, en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la presentación del acta de entrega- recepción respectiva, copia de la orden de compra y la(s) factura(s) emitida(s) por el proveedor, ya sea que se realice (contra entrega o anticipo según el caso). a) Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre que el proveedor no solicite anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra prestación parcial del servicio o contra entrega parcial de la obra resultante de la prestación del servicio (de ser el caso), según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva o de prestación del servicio declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. b) Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos, según lo establecido en la ficha técnica del servicio específico, o de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya prestando el servicio, o entregando la obra resultante de la prestación del servicio en el caso que existan entregas parciales. El anticipo se realizará mediante transferencia a la cuenta del proveedor adjudicado. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más y que se encuentre regulado por la Superintendencia de Bancos y/o por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El proveedor no podrá destinar el valor recibido por concepto de anticipo para fines ajenos al objeto del procedimiento, además deberá autorizar expresamente a la entidad generadora de la orden de compra, el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador de la orden de compra designada por la entidad contratante, verificará que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante movimientos de la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar cuenta correspondan estrictamente a la Residencia ejecución contractual. Los oferentes adjudicatarios, de Obrarequerir el anticipo, la estimación acompañada deberán manifestarlo en el término máximo de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados 48 horas contadas a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal generación de la Federaciónorden de compra, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta mediante un oficio dirigido a la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal máxima autoridad de la Federaciónentidad contratante, como si caso contrario no se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde dará trámite a la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientepetición.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en Los gastos financieros que deben afrontar los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada contratistas de la documentación industria de la construcción motivan que acredite la procedencia las formas de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, plazos para hacerlos efectivos y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalesanticipos, sean factores a los cuales los contratistas asignan significativa relevancia en el momento de determinar los precios de sus ofertas. Dichos gastos En épocas de inflación esta circunstancia adquiere máxima importancia. La fijación de formas y plazos de pago razonables facilita la obtención de buenas propuestas; por oposición: formas y plazos de pago desusados generan sobreprecios desmedidos y pueden provocar la abstención de las empresas a formular sus propuestas. Por otra parte, se calcularán sobre aconseja no dejar librado a los oferentes la propuesta de estos conceptos pues dificultaría la comparación y evaluación de sus ofertas en un plano de total igualdad. Un instrumento vinculado con la forma de pago, usual en las cantidades obras privadas con buenos resultados, es el llamado “anticipo financiero”, por medio del cual el propietario adelanta al contratista determinadas sumas de dinero para facilitarle la gestión financiera, con lo que puede inclusive obtener una mejora en los precios cotizados. La Sección 14 de los pliegos de condiciones de los contratos de construcción A-201/A-203/A-211 editados por el Consejo incluye disposiciones que permiten implementar regímenes de anticipos financieros. Otro instrumento vinculado con la forma de pago, también usual en las obras privadas con buenos resultados y que puede contribuir a obtener mejoras en los precios cotizados es el “anticipo para la compra de materiales” mediante el cual el propietario adelanta al contratista determinadas sumas de dinero a los efectos de fijar el precio de la provisión, anticipo que debe quedar amparado por una garantía a favor del comitente. . El procedimiento permite fijar el precio de la provisión al establecerse que no pagadas se reconocerá modificación del precio de los materiales o provisiones que hubieren sido objeto de anticipo para su compra. La Sección 14 de todos los pliegos de condiciones de los contratos de construcción editados por el Consejo incluye disposiciones que permiten implementar un régimen de anticipos para la compra de materiales. Es sabido que la liquidación de jornales en la industria de la construcción se efectúa quincenalmente y en casos, semanalmente y que la compra de materiales acepta pagos diferidos en plazos cortos que a su vez originan pérdidas de descuentos y bonificaciones. Por ello se aconseja que, salvo casos especiales, los contratos de construcción dispongan liquidaciones y certificaciones mensuales y se computarán recomienda a la DO diligencia en esta gestión, ya sea en las medición de los trabajos realizados, revisión de las liquidaciones, emisión de los certificados y su elevación en tiempo y forma al propietario. El cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por días naturales, desde que se venció el plazo hasta propietario es condición casi excluyente para evitar atrasos o la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición suspensión de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal trabajos por parte del contratista y asegurar la continuidad y terminación de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas obra en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientecondiciones normales.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen “LA SECRETARÍA” se obliga y “EL PROVEEDOR” acepta que la cantidad mencionada en la cláusula Segunda, le sea pagada contra la prestación de los servicios a entera satisfacción del titular de la Dirección General de Televisión Educativa de “LA SECRETARIA”, de conformidad con lo siguiente: a).- “LA SECRETARIA” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios de mantenimiento preventivo la cantidad de $.00 (00/100 M.N.), impuesto al valor agregado incluido. Dicha cantidad incluye 1 (un) mantenimiento preventivo al equipo relacionado en el Anexo “A” de este Contrato, que serán prestados por el “EL PROVEEDOR” durante la vigencia del presente instrumento. El mantenimiento preventivo será pagado con base en los precios unitarios que se indican en el Anexo “A”, y deberán ser reportados para su pago en la factura correspondiente al mes en que se presten los trabajos objeto servicios de acuerdo con lo establecido en este Contrato y sus Anexos, a entera satisfacción del presente contratotitular de la Dirección General de Televisión Educativa de “LA SECRETARIA”, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder y b).- “LA SECRETARIA” pagará a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” deberá entregar como contraprestación por los servicios de mantenimiento correctivo la cantidad de $.00 (00/100 M.N.), impuesto al valor agregado inlcuido. Dicha cantidad incluye todos los mantenimientos correctivos que requieran cada uno de los equipos relacionados en el Anexo “A” durante la vigencia de este Contrato, las veces que sea necesario y que solicite ”LA SECRETARIA” a “EL PROVEEDOR”. Los mantenimientos correctivos serán pagados contra la Residencia prestación de Obralos servicios mediante mensualidades fijas vencidas por la cantidad mensual de $.00 (00/100 M.N.), impuesto al valor agregado incluido. Los montos referidos en los incisos a) y b), serán pagados por la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, “LA SECRETARIA” dentro de los cuatro 45 (cuarenta y cinco) días hábiles siguientes naturales posteriores a la fecha xx xxxxx; la Residencia presentación de Obra dentro las facturas correspondientes, previa recepción de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados servicios a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización entera satisfacción de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto Dirección General de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteTelevisión Educativa.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El presente acuerdo es de cuantía indeterminada ya que el mismo es bajo demanda por lo que el valor que la CNT EP pagará por los productos, bienes, y servicios efectivamente recibidos, en base a los precios determinados que se detallarán en el acuerdo comercial; cabe aclarar que los trabajos objeto precios del presente contrato, Anexo que constarán en el acuerdo son referenciales como máximos ya que el valor final se paguen mediante definirá en la formulación de estimaciones negociación con los Proveedores y que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo se detallará en cada orden el cual no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx podrá superar el último día hábil de precio establecido en el Anexo. LOS PROVEEDORES remitirá una factura cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar dos meses a la Residencia CNT EP por los servicios efectivamente prestados, si la misma no es observada por su destinatario en el término perentorio de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado desde su recepción, se entenderá que constituye una obligación en firme para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteCNT EP, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará que exista observación por conducto parte de la Residencia CNT EP existirán 10 días adicionales para la solución entre LOS PROVEEDORES y la CNT EP de Obradicha observación. Para todos los casos la facturación y pago es en dólares de los Estados Unidos de América (USD), designada por “LA COMISIÓN” independientemente de que en el Ecuador exista una moneda de curso legal distinta. Los precios descritos en el anexo u oferta para tales efectosCNT EP no incluyen impuestos. La fecha Cada uno de aceptación y firma los pagos se realizará máximo en el plazo de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) 60 días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónaceptación de la correspondiente factura. Para En el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costosque la CNT EP no cancelare la factura presentada por LOS PROVEEDORES, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal dentro de la Federaciónfecha máxima de pago, como si se tratara del supuesto LOS PROVEEDORES iniciará el proceso de prórroga para envío de notificaciones de alerta, hasta completar el pago proceso de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalescobranza. Los cargos pagos producto del presente Acuerdo Comercial a favor de LOS PROVEEDORES se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas realizarán en la estimación siguientecuenta que determine cada proveedor.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen “Pronósticos” pagará a “El prestador de servicios”, a mes vencido de acuerdo a los servicios que se hayan devengado en que los trabajos el mes objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro en moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de los cuatro días hábiles siguientes conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico” y de acuerdo a la fecha xx xxxxx; la Residencia lo siguiente: El pago de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarinscripción, seguro escolar, Material didáctico, Material higiénico y Libros se realizará en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir una sola exhibición al inicio del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. ciclo escolar Para el caso de falta los menores que ingresen posteriormente a la fecha de inicio del ciclo escolar el pago oportuno de inscripción, Material didáctico, Material higiénico se realizarán de manera proporcional a la fecha de ingreso. Las altas y bajas de los niños serán cobradas de manera proporcional a la fecha en que ocurra dicho movimiento; el cual podrá ser en cualquier fecha, el pago se determinará considerando la base de 30 días. El servicio se aprobará y/o verificará mensualmente mediante las estimaciones listas de asistencia de los niños en el colegio, al comedor, a clases, actividades extraescolares, lista de asistencia al curso xx xxxxxx de los niños, listas de asistencia del personal docente mediante el sistema de asistencia del Centro para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, comprobante de ajustes fumigación, encuestas de costossatisfacción del servicio por parte del titular de la Gerencia de Recursos Humanos de Pronósticos para la Asistencia Pública y por única vez se verificará la entrega oportuna tanto de los libros como de los diversos materiales que se proporcionan a los menores mediante aprobación de la madre trabajadora. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “LA COMISIÓNPronósticos”, a solicitud de “EL CONTRATISTAEl prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la FederaciónFederación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl prestador de servicios”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNPronósticos”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El pago de los bienes objeto de esta licitación será en que pesos mexicanos. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público la Comisión Nacional del Agua realizará el pago como a continuación se indica: El pago será exigible a los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 45 días naturales siendo posteriores a la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada presentación de la documentación debidamente sustentada en la ventanilla del sistema integral financiero (SIF), previo registro de alta almacenaría y sello de no desfazamiento, entendiéndose que acredite si derivado de la procedencia de su revisión documental y en base a términos contractuales no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará al proveedor, suspendiéndose en ese momento el plazo para la exigibilidad del pago, dentro de mismo que se reanudará una vez satisfechos los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimacionesrequisitos. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas el proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el proveedor no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega la nota de crédito respectiva o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro el original del formato SAT16 “Declaración General de dicho plazoPago de Productos y Aprovechamientos”, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará debidamente certificado por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” institución bancaria autorizada amparando el importe de la sanción. “El importe de los bienes se pagará mediante transferencia electrónica de fondos, con abono en cuenta del beneficiario, para lo cual a la firma del pedido o contrato deberá proporcionar por escrito a la Gerencia de Recursos Financieros, la información relativa a sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir datos bancarios consistentes en Nombre de la fecha siguiente a Institución Bancaria en donde tiene establecida su recepción. Para el caso cuenta, Nombre del Cuentahabiente y número de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal cuenta de la Federaciónsucursal, como si se tratara del supuesto nombre y número de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas plaza y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal copia de la Federación, como si se tratara carátula del supuesto último estado de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNcuenta bancario.”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos servicios objeto del presente contrato, se paguen pague mediante la formulación de estimaciones facturas que abarcarán los conceptos de trabajo terminadosservicios efectivamente realizados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx ( día, mes y año). Asimismo, las partes están de acuerdo en que el último día hábil pago de cada meslos servicios estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx convencionales y deducciones conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima y _____________ de este contrato. “EL CONTRATISTA” deberá entregar PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN podrá descontar, a la Residencia de ObraEL PROVEEDOR, la estimación acompañada las penas convencionales y las deducciones de la documentación que acredite éste presente para los efectos del pago. Para que LA COMISIÓN proceda al pago de los servicios prestados, EL PROVEEDOR deberá presentarle la procedencia de factura correspondiente, la cual será autorizada, en su pagocaso, por ( área solicitante ) o la persona que LA COMISIÓN designe, dentro de los cuatro (cantidad) días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra su presentación. En caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN, dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurre a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteentrega del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, en caso contrario, estas quedaran pendientes y no se seguirán conciliando a efecto de llegar computará para efectos del período al acuerdo y éstas que se resolverán e incorporarán en la refiere el siguiente estimaciónpárrafo. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” COMISIÓN cubrirá a “EL CONTRATISTA” PROVEEDOR el importe de sus estimaciones dentro de facturas en un plazo no mayor de 20 (veintede(cantidad) días hábiles contados naturales, posteriores a partir la presentación de la fecha siguiente factura respectiva, previa prestación de los servicios en los términos del presente contrato y siempre que haya sido presentada y autorizada previamente, a su recepciónsatisfacción de LA COMISIÓN, la garantía de cumplimiento. LA COMISIÓN pagará a EL PROVEEDOR, las facturas por la prestación de los servicios realizados, mediante transferencia electrónica de fondos o depósito en la cuenta de cheques No. ___________ del Banco__________que, por escrito, indique EL PROVEEDOR. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costosfacturas, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR. En el evento de que “EL CONTRATISTA” PROVEEDOR haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, “Banobras”, realizará el (los) pago (s) que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder resulte (n) procedente (s) a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTALa Empresa” deberá entregar por evento y a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagoentrega del material solicitado, dentro de los cuatro 20 días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; entrega del (de los) documento (s) digital (es), denominado (s) comprobante (s) fiscal (es), al correo de la Residencia Titular del Área Requirente, el cual le será hecho del conocimiento mediante oficio correspondiente, previa emisión de Obra dentro la constancia de aceptación de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteservicios, en caso contrariolos términos del presente instrumento y a entera satisfacción de dicha Titular, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán quien revisará que el documento digital cumpla en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente cuanto a su recepcióncontenido, con lo estipulado en el contrato, anexo técnico y cotización. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”El (los) comprobante (s) fiscal (es), deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido (n) cumplir con todos los requisitos que marca la normativa vigente, sin limitar, las disposiciones contenidas en el los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; incluyendo el sello digital correspondiente, como si se tratara “Banobras” verificará su estructura, contenido y autenticidad. “En caso de que el (los) documento (s) digital (es), denominado(s) comprobante (s) fiscal (es) presenten errores o deficiencias, “Banobras” por conducto de la Titular del supuesto Área Requirente, enviará por escrito a través de prórroga correo electrónico a “La Empresa”, las observaciones o deficiencias detectadas para que realice las aclaraciones pertinentes y, en su caso, cancele y emita el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades (los) comprobante(s) fiscal(es) que sustituya(n) al (los) CFDI que no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición hayan solventado los señalamientos de “EL CONTRATISTABanobras”. En el evento El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL CONTRATISTALa Empresa” haya recibido pagos en excesorealice las aclaraciones que solventen las observaciones o deficiencias detectadas por “Banobras”, deberá reintegrar las cantidades pagadas en excesoo bien, más sustituya el (los) CFDI que no haya(n) solventado los intereses correspondientesseñalamientos de “Banobras”, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal no se computará para efectos del artículo 51 de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLAASSP.”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contratoEl Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pagará al Contratista el valor por el cual le haya sido aceptado su oferta, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia Subdirección Financiera, así: xxxxxxxxxxxxx Verificar si se trata de Obrabienes o servicio para establecer la forma de pago. Lo anterior previa presentación de la factura, designada certificación de recibo a satisfacción por “LA COMISIÓN” parte del supervisor del contrato y presentación de la certificación de pago de los aportes parafiscales, cuando corresponda y al Sistema de Seguridad Social Integral. Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC, de tal manera que el Ministerio no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, el Contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para tales efectossu no realización, demora en el pago. La fecha Por tanto, en la oferta presentada por el oferente se entienden incluidos, costos, gastos directos e indirectos, impuestos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamiento, transporte y almacenamiento de aceptación materiales, herramientas y firma toda clase de equipos necesarios; totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. El Ministerio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. EL MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Los servicios se prestarán y pagarán hasta concurrencia de los recursos que por este Contrato se apropien. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de las estimaciones deberá asentarse actividades efectivamente realizadas, liquidadas en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteforma proporcional.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente contratocontrato se realice mediante ____ (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales de obra (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se paguen mediante haya establecido en la formulación convocatoria de estimaciones bases de licitación, invitación cuidando que abarcarán para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo _____. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la Actividad Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que las especificaciones y el proyecto contemplan todos los conceptos de trabajo terminadosa ejecutar, cuyo periodo “La Dependencia”, no deberá exceder cubrirá a 30 días naturales siendo “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista”. El presente contrato no estará sujeto a ajuste de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a su adjudicación se presentan circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la fecha xx xxxxx responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del presente contrato; como son, entre otras: variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el último día hábil de cada mes. programa originalmente pactado, “EL CONTRATISTALa Dependencia” deberá entregar reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”. Queda entendido por las partes contratantes, que de darse los supuestos que se señalan en el párrafo anterior, ambas se sujetarán a los lineamientos que expida la Residencia Secretaría de Obrala Función Pública; y celebrarán al efecto oportunamente, una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, los convenios del caso a que se alude en el artículo 59 de la estimación acompañada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la Residencia de Obra dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarun plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria de licitación, invitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el En caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno estimaciones por parte de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNLa Dependencia”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Contratista”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLa Dependencia”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. EL DEUDOR se obliga a pagar a LA ACREEDORA la cantidad anteriormente señalada de (MONTO XX XXXXXXXX) en el término de (PLAZO XXX XXXXXXXX), en forma de cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las partes convienen cuotas iguales para el pago xxx xxxxxxxx serán de (CUOTA MENSUAL) cada una, con excepción de la primera cuota que estará compuesta por el capital y los intereses que se hubieran generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, y así sucesivamente hasta la completa amortización de la deuda de acuerdo con los términos de este contrato, en el entendido de que los trabajos objeto esta cuota podrá aumentar o disminuir por disposición de LA ACREEDORA de acuerdo a la tasa xxx xxxxxxx, previa comunicación por escrito con treinta (30) días de anticipación a la fecha efectiva y de conformidad a lo previsto en el presente contrato. Asimismo, LA ACREEDORA tendrá la obligación de entregar a EL DEUDOR (COMPRADOR) la tabla de amortización xxx xxxxxxxx conjuntamente con el presente contrato, así como también entregar una nueva tabla de amortización xxx xxxxxxxx a EL DEUDOR (COMPRADOR), cuando se produzca una variación de la cuota. Párrafo I: El CLIENTE autoriza a APAP, por medio del presente contrato, se paguen mediante la formulación a debitar de estimaciones cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que abarcarán tenga EL CLIENTE en APAP, el monto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y obligación(es) de trabajo terminadospago de EL CLIENTE, cuyo periodo no deberá exceder junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del presente contrato y servicios y productos que sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL CLIENTE, c) gastos y honorarios en que incurra APAP con relación a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx cualquier procedimiento notificado por APAP con respecto a EL CLIENTE, d) el último día hábil monto de cada mescualquier impuesto que deba ser pagado por EL CLIENTE. “APAP entregará a EL CONTRATISTA” deberá entregar CLIENTE y a la Residencia sólo requerimiento de Obraéste, la estimación acompañada los recibos o documentos que justifiquen dichos pagos, realizándose esta entrega en cualquiera de las oficinas de APAP. APAP reconoce que si EL CLIENTE mantiene una cuenta mancomunada de la documentación que acredite la procedencia de su pagocual se debitará el pago xxx xxxxxxxx, dentro y uno de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización usuarios de la estimación correspondientecuenta no es deudor xxx xxxxxxxx, en caso contrarioAPAP no podrá realizar el débito automático de dicha obligación contraída. Xxxxxxx XX: Asimismo, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente del pago de la primera cuota xxx xxxxxxxx y durante la vigencia del mismo, EL DEUDOR se compromete a su recepciónmantener dicha(s) cuenta(s) con balance disponible suficiente que permita a LA ACREEDORA realizar los retiros correspondientes para el fin precedentemente indicado. Para Igualmente reconoce que si al momento de la aplicación del retiro, el/los balance(s) de la(s) cuenta(s) no fuera(n) suficiente(s) para cubrir el caso pago contratado, LA ACREEDORA, se reserva el derecho de aplicar un pago parcial del total vencido, y recurrir a las vías legales correspondientes para el cobro de los montos adeudados. Igualmente, mediante la firma del presente acto, EL DEUDOR autoriza a la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS a efectuar el cargo del 0.15% sobre el monto de las cuotas mensuales por concepto de impuesto a emisión de cheques y pago por transferencia electrónica, conforme dicha tasa pueda ser ajustada de tiempo en tiempo. Párrafo III: EL DEUDOR efectuará el pago de la cuota a cada vencimiento, sin demora alguna, sin necesidad de requerimiento alguno, en el entendido de que la falta de pago oportuno de cualquier cuota en su fecha de pago hará perder a EL DEUDOR el beneficio del término de las estimaciones y condiciones de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal pago que se le otorgará para la cancelación de la Federaciónsuma adeudada en virtud del presente contrato, como haciéndose exigible la totalidad de los valores adeudados a la fecha y ejecutable la hipoteca que por este mismo acto se otorga. Xxxxxxx XX: Es expresamente convenido que si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos una cuota se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta realiza después de la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades la cual es pagadera, EL DEUDOR estará obligado a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, pagar la cuota atrasada más los intereses correspondientesdevengados por el capital vencido, conforme al procedimiento establecido y en adición, pagará por cada mes o parte de mes en retraso, un CUATRO POR CIENTO (4%) sobre el Código Fiscal monto de la Federacióncuota atrasada, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en estipulación esta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten constituye una cláusula penal a cargo de “EL CONTRATISTA” DEUDOR. Párrafo V: EL DEUDOR pagará con la cuota la duodécima parte del monto correspondiente a las primas de seguro, de las que sean compensadas se hace referencia más adelante, a menos que la anualidad de la prima haya sido pagada por adelantado. Párrafo VI: En adición y junto al pago de las cuotas mensuales que comprenden la amortización del principal e intereses xxx xxxxxxxx hipotecario, EL DEUDOR, en caso de estar adquiriendo un inmueble, cuya propiedad pertenezca a un Condominio, se obliga a pagar por su cuenta y sin responsabilidad para LA ACREEDORA, en manos del organismo administrador del Condominio, la estimación siguientecuota mensual establecida como contribución a los gastos y cargas comunes relativos a la conservación, mantenimiento, reparación y administración de las cosas comunes y seguros colectivos sobre los riesgos que amenacen el/los inmueble(s) y a los copropietarios de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Copropiedad y Administración del Condominio y la Ley No. 5038, del 21 de noviembre de 1953 y sus modificaciones. EL DEUDOR conoce y acepta que la obligación del pago mensual de la contribución a las cargas, gastos comunes y seguros del Condominio es de aplicación permanente mientras el/los inmueble(s) está sometido a dicho régimen especial, en virtud de lo que dispone la Ley No. 5038 del 1ero. de noviembre del año 1958 y sus modificaciones, y que el monto de la ya indicada contribución mensual, estará sujeto a las variaciones con motivo de los cambios que puedan efectuarse en el costo de las cargas, gastos y servicios que recaigan sobre las áreas y cosas comunes. Xxxxxxx XXX: EL DEUDOR se compromete a pagar conjuntamente con la cancelación xxx xxxxxxxx otorgado en virtud del presente contrato, la suma aplicable por la expedición de la cancelación de hipoteca (acto de radiación), de conformidad a lo indicado en el tarifario publicado en todas las oficinas de APAP y en su página de internet, xxx.xxxx.xxx.xx, al momento de la cancelación.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El presente contrato involucra una prestación de un servicio, cuyo valor se pagará al contratista de dos maneras: en primer lugar se le entregará al contratista un anticipo para efectos de que con esos recursos se garantice la prestación del servicio y las actividades inherentes al mismo, tales como el pago del transporte que se requiera, los servicios públicos, el personal administrativo, técnico y logístico y los demás que deba ejecutar durante el primer mes para operar y mantener la red de radio y televisión; en segundo lugar, se realizarán nueve desembolsos al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato. Para efectos de que se realicen los desembolsos mensuales, el contratista deberá legalizar previamente ante la interventoría todos los gastos efectuados en el mes inmediatamente anterior con ocasión de la prestación del servicio, mediante la presentación en medio físico y magnético de la relación de ejecución de recursos, en el formato establecido para tal fin, ya que con base en esta información se procederá a realizar el cálculo de la comisión a la que tiene derecho el contratista, así como los descuentos que sobre ésta deban realizarse a favor de rtvc, por el incumplimiento de los índices de disponibilidad señalados en el anexo técnico. Los costos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA, serán validados en la medida que las facturas expedidas se ajusten a los valores aprobados y, cumplan además la totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe destacar la necesidad que dichas facturas deben figurar a nombre de EL CONTRATISTA. Se exceptúan de este requisito las facturas de servicios públicos, las cuales en virtud de la titularidad del bien figurarán a nombre xx xxxxxxx diferente de EL CONTRATISTA. Lo anterior en consideración al artículo 29 del Decreto 3550 de 1997. Para ejercer un control en el valor de los gastos ejecutados en virtud del contrato, la interventoría podrá verificar que los trabajos objeto valores facturados estén dentro del xxxxx xx xxxxxxx, así como las consecuencias cuando la facturación supere dicho precio, para el efecto la Interventoría y RTVC establecerán la metodología respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA justifique debidamente, y la interventoría apruebe un gasto superior el establecido en este numeral. El valor del presente contratocontrato se entregará y pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: Equivalente 15% del valor del contrato a la presentación del cronograma de ejecución, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos el plan de trabajo terminados(debe reflejar la utilización de los recursos humanos y logísticos necesarios para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido), cuyo periodo no el plan de Inversión del Anticipo, previa aceptación y visto bueno del interventor, legalización del contrato y aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Radio Televisión Nacional de Colombia. Es preciso indicar que el anticipo es de propiedad de rtvc, motivo por el cual el contratista deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obraconstituir una cuenta bancaria corriente para su manejo exclusivo, la estimación acompañada cual será controlada por parte del Interventor del contrato de la documentación conformidad con el plan de manejo de inversión del anticipo. Cabe anotar, que acredite la procedencia de su pagoel contratista deberá amortizar el anticipo en todos los desembolsos, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En exceptuando el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteúltimo, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, una proporción del 12.5% cada uno del valor entregado como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteanticipo.

FORMA DE PAGO. Los fondos utilizados en virtud de esta apertura deberán ser pagados por la parte acreditada, dentro del resto del plazo de un año convenido en este contrato, mediante cuotas parciales mensuales que las partes convienen calcular así: Se establece un día fijo de todos los meses calendarios comprendidos dentro del plazo de este contrato o sus prórrogas, en el que el Banco efectuará el corte del crédito adicionando las utilizaciones del mes al saldo deudor de capital y así establecerá el saldo de capital a cargo del acreditado a esa fecha xxx xxxxx. Efectuado lo anterior, automáticamente el Banco calculará la denominada cuota mínima a pagar por la parte acreditada, en la forma siguiente: el pago del saldo de capital que acredita la apertura se calculará con base a una forma de pago mensual calculada a treinta y seis meses, más los respectivos intereses mensuales, comisiones y recargos si los hubiere. En caso xx xxxx se efectuará el mismo corte y se determinará el capital en la forma ya mencionada y a éste se adicionará los respectivos intereses, comisiones y recargos acumulados a consecuencia de la xxxx. Las partes convienen declaran que en cualquier fecha comprendida dentro del plazo original o alguna de sus prórrogas, la parte acreditada podrá pagar cantidades adicionales al monto de la cuota mínima que le corresponda, en cuyo caso después de cancelar la cuota mínima mensual correspondiente, el resto se aplicará directamente al saldo del capital; asimismo, podrá efectuar pagos de los trabajos objeto del presente saldos totales de capital, intereses, comisiones y recargos, quedando la cuenta a cero, sin que esto implique la terminación de este contrato. La cuota de pago mínimo calculado, se paguen deberá cancelarse mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar cargo automático a la Residencia cuenta de Obra, la estimación acompañada depósitos número a más tardar cinco días después de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia , el cual será informado al acreditado por medio de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de correo postal o electrónico que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar enviará al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la acreditado al día siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónxx xxxxx. Para el caso de falta Se establece como monto mínimo mensual de pago oportuno la cantidad de las estimaciones y de ajustes de costosVEINTE DOLARES. IX) BLOQUEO TEMPORAL, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalesPERMANENTE O CANCELATORIO. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.La

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El volumen aceptado de excavación, medido en que los trabajos objeto del presente la forma indicada, se pagará por metro cúbico al precio unitario de contrato, se paguen mediante establecido para los ítems "Excavación General" y "Excavación en Roca".Dicho precio será la formulación compensación por todo trabajo de estimaciones que abarcarán excavación no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones, por el transporte de los conceptos materiales excavados; por la conformación y perfilado del fondo y taludes de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo las excavaciones; la fecha xx xxxxx el último día hábil construcción y compactación de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obraterraplenes, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro formación de los cuatro días hábiles siguientes a hombros y revestimiento de taludes; por la fecha xx xxxxxejecución de voladura controlada, incluidos los materiales necesarios para su ejecución, cuando dicha exigencia figure en el proyecto; por la Residencia compactación especial; por el relleno de Obra dentro préstamos; por la recolocación del material sobrante del destape de los ocho días hábiles siguientes deberá revisaryacimientos y la conformación de los mismos; por todo desmonte y desbrozo, cuando el ítem respectivo no figure en el contrato; por la remoción y en su casorecolocación de cercos, autorizar incluyendo la reposición de los materiales inutilizados, cuando deba extraerse suelo fuera del derecho de vía; por la conservación de las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado obras y cualquier otro gasto para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán total terminación del trabajo en la siguiente estimaciónforma especificada. La autorización Especificaciones Generales para Construcción de las estimaciones se hará por conducto Caminos Diciembre, 1996 Capítulo II - 8 A fines de la Residencia de Obrapermitir una cotización más ajustada, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse el ítem "Excavación General" podrá dividirse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalessubitems. Dichos gastos se calcularán sobre subitems deberán cumplimentar todas las cantidades no pagadas y se computarán por días naturalesexigencias incluidas en esta especificación. Como ejemplo de subitems posibles, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sin que sean compensadas en la estimación siguienteexcluyentes, se indican: Canales de alcantarillas, banqueo de hombros, etc.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. El “EL CONTRATISTATitular” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá pagará a “EL CONTRATISTABANREGIO” el importe de sus estimaciones dentro las disposiciones que haga del crédito de un plazo no mayor acuerdo a lo siguiente: a) Pagar la cantidad que resulte de 20 sumar las cantidades siguientes: 1) El importe total de las disposiciones realizadas en el periodo mensual de que se trate; más 2) El saldo deudor del (veintelos) días hábiles contados a partir periodo(s) mensual(es) anterior(es), en su caso; más 3) La Parcialidad del saldo insoluto promocional sin interés, en su caso; más 4) La Parcialidad del saldo insoluto promocional con interés, en su caso; más 5) Los intereses ordinarios que se hayan devengado respecto de la Parcialidad del saldo insoluto promocional con interés calculado en base a la Tasa de interés promocional. 6) Los intereses ordinarios que se hayan devengado respecto al saldo deudor del (los) periodo(s) mensual(es) anterior(es), así como los que se causen por las disposiciones en efectivo en cajeros automáticos, sucursales y/o mediante algún otro equipo o sistema electrónico o automatizado que “BANREGIO” autorice, mismos que se calcularán con base en el Saldo promedio, desde la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta aplicación de pago oportuno la transacción hasta la amortización total del saldo de la disposición y de los intereses ordinarios que se causen según los términos y condiciones de las estimaciones promociones especiales que “BANREGIO” y/o los establecimientos pudieran tener y que el “Titular” haya aceptado. Los intereses ordinarios devengados sobre las disposiciones efectuadas mediante compras que se realicen bajo promociones especiales, se calcularán con base en el saldo promedio de ajustes las mismas o en el saldo insoluto promocional, según se establezca en la promoción de costosque se trate; más 7) El importe de las comisiones generadas durante el periodo mensual, en su caso. b) Pagar, el “LA COMISIÓNTitular” a “BANREGIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento un Pago mínimo mensual establecido en el Código Fiscal estado de cuenta y en la FederaciónCarátula de este contrato, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta determinará de conformidad con lo establecido en la fecha cláusula denominada CÁLCULO DEL PAGO MÍNIMO MENSUAL de este Contrato, en la Fecha límite de pago que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido indique en el Código Fiscal estado de la Federación, como si se tratara cuenta del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en periodo mensual que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientecorresponda.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente contrato se realice mediante ____ pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la Actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se paguen mediante la formulación de celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del proyecto dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por El Fondo por trabajos ejecutados, en las oficinas del Fondo, previa la Residencia entrega que le efectúe "El Contratista" de Obra las facturas correspondientes dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que hayan sido autorizadas por el encargado del proyecto y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El encargado del proyecto efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el En caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno estimaciones por parte de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNLa Dependencia”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Contratista”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLa Dependencia”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones (anotar el periodo que abarcarán los conceptos comprenderá cada estimación, ejemplo: mensuales, en el entendido de trabajo terminadosque tales periodos no podrán exceder de un mes, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la fecha xx xxxxx el último día hábil Ley de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia Obras Públicas y de ObraServicios Relacionados con las Mismas), la estimación acompañada mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto) dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la Residencia dependencia en que se efectuará el pago o bien los datos correspondientes para el caso de Obra uso de medios de comunicación electrónica), dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarun plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria de licitación, invitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra (o encargado del proyecto) y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el En caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costos, costos por parte de “LA COMISIÓNLa Dependencia”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Contratista”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLa Dependencia”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos servicios objeto del presente contrato, se paguen pague mediante la formulación de estimaciones facturas que abarcarán los conceptos de trabajo terminadosservicios efectivamente realizados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el los días quince y último día hábil de cada mes. “Asimismo, las partes están de acuerdo en que el pago de los servicios estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL CONTRATISTA” deberá entregar PROVEEDOR deba efectuar a la Residencia LA COMISIÓN por concepto de Obraaplicación xx xxxxx convencionales y deducciones. EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN podrá descontar, la estimación acompañada a EL PROVEEDOR, las penas convencionales y las deducciones de la documentación que acredite éste presente para los efectos del pago. Para que LA COMISIÓN proceda al pago de los servicios prestados, EL PROVEEDOR deberá presentarle la procedencia factura correspondiente, la cual será autorizada, en su caso, por la Subgerencia de su pagoDistribución o la persona que LA COMISIÓN designe, dentro de los cuatro tres días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra su presentación. En caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN, dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurre a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteentrega del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, en caso contrario, estas quedaran pendientes y no se seguirán conciliando a efecto de llegar computará para efectos del período al acuerdo y éstas que se resolverán e incorporarán en la refiere el siguiente estimaciónpárrafo. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” COMISIÓN cubrirá a “EL CONTRATISTA” PROVEEDOR el importe de sus estimaciones dentro de facturas en un plazo no mayor de 20 (veinte) veinte días hábiles contados naturales, posteriores a partir la presentación de la fecha siguiente factura respectiva, previa prestación de los servicios en los términos del presente contrato y siempre que haya sido presentada y autorizada previamente, a su recepciónsatisfacción de LA COMISIÓN, la garantía de cumplimiento LA COMISIÓN pagará a EL PROVEEDOR, las facturas por la prestación de los servicios realizados, mediante transferencia electrónica de fondos o depósito en la cuenta de cheques que, por escrito, indique EL PROVEEDOR. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costosfacturas, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR. En el evento de que “EL CONTRATISTA” PROVEEDOR haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, el valor del presente Contrato de la siguiente forma: Una comisión mensual equivalente a una tarifa integral que incluye todos los costos operacionales y transaccionales que sean causados sobre el recaudo de peaje electrónico cobrado a los USUARIOS del CONTRATISTA a través de la utilización del SISTEMA DE RECAUDO ELECTRÓNICO conforme a los porcentajes de la cláusula anterior, previa Conciliación de los valores mensuales conforme al número de pasos de vehículos de usuarios del SISTEMA DE RECAUDO ELECTRÓNICO, y la respectiva aprobación porparte del área de operación y mantenimiento del CONTRATANTE. EL CONTRATANTE solo reconocerá actividades efectivamente reconocidas en virtud del desarrollo del objeto contractual, es decir, que hayan ejecutado a satisfacción de EL CONTRATANTE las actividades solicitadas por éste. PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos del pago, cumplido cada uno de los plazos y condiciones convenidas, una vez EL CONTRATISTA finalice los servicios requeridos y EL CONTRATANTE estime que los trabajos objeto del servicios se han ejecutado a su entera satisfacción y de conformidad con lo establecido en la ley y en el presente contratoContrato, se paguen mediante la formulación EL CONTRATISTA informará a EL CONTRATANTE para el pago respectivo. PARÁGRAFO TERCERO. Las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA serán puestas a disposición de estimaciones EL CONTRATANTE, para su revisión y observaciones. Las observaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “realice EL CONTRATANTE deberán ser atendidas por EL CONTRATISTA” deberá entregar , en el marco de las obligaciones establecidas a la Residencia de Obra, la estimación acompañada su cargo en el Contrato. Lo anterior sin perjuicio de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto posibilidad de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no las Partes puedan ser autorizadas dentro pactar un plazo diferente de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para acuerdo con la revisión naturaleza y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización alcance de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónobservaciones. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal es necesario la aprobación del documento por parte de la FederaciónGerencia de la Concesión y la correcta y oportuna presentación de la factura de venta o de cobro. Aunado a ello, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalesestará supeditado a que el CONTRATISTA haya presentado las pólizas del contrato conforme a las condiciones contractuales, y estas hayan sido aprobadas por el área jurídica del CONTRATANTE. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde PARÁGRAFO CUARTO. Los pagos a que se venció el plazo hasta refiere la fecha en presente cláusula se realizarán mediante transferencia electrónica o consignación bancaria a la cuenta de ahorros cuyo titular sea EL CONTRATISTA o a la que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteéste autorice.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen “La Universidad” se obliga y “La Prestadora de Servicios” acepta que la cantidad mencionada en que la Cláusula anterior le sea pagada en doce mensualidades vencidas a razón de $ ( ), más el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El importe antes mencionado será pagado previa aceptación de los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación servicios a entera satisfacción de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTALa Universidad” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro veinte días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; presentación de las facturas correspondientes en la Residencia Subdirección de Obra dentro Recursos Financieros de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarla propia Institución, y en su casodebidamente requisitadas conforme a la Legislación Fiscal vigente. Siendo requisito para que la factura pueda presentarse a revisión, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder contenga la autorización de la estimación correspondienteSubdirección de Recursos Materiales y Servicios de “La Universidad”, mediante el cual se tendrá por aceptado el servicio conforme a las especificaciones establecidas en caso contrarioel presente Contrato y su Anexo 1, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimaciónsin el cual no procederá pago alguno. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costosEn tal virtud, “LA COMISIÓNLa Prestadora de Servicios”, a solicitud manifiesta expresamente que en tanto no se cumpla de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento conformidad con lo establecido en el Código Fiscal párrafo anterior, con la verificación de especificaciones y aceptación de los servicios objeto de este Contrato, los servicios no se tendrán por aceptados o recibidos por parte de “La Universidad”. “La Universidad” y “El Prestadora de Servicios” están de acuerdo que las obligaciones de este Contrato, quedará sujeta para fines de su ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “La Universidad”, conforme al presupuesto de Egresos de la Federación, como si se tratara del supuesto sin que la no realización de prórroga la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientesPartes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a lo dispuesto por los artículos 25, segundo párrafo de la FederaciónLey de Adquisiciones, como si se tratara Arrendamientos y Servicios del supuesto Sector Público y 35 de prórroga para el pago la Ley Federal de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso Presupuesto y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteResponsabilidad Hacendaria.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos servicios objeto del presente contrato, se paguen pague mediante la formulación de estimaciones facturas que abarcarán la totalidad de los conceptos de trabajo terminadosservicios efectivamente realizados, cuyo periodo no deberá exceder siendo las fechas xx xxxxx, las señaladas en el programas de entregas del ANEXO 3. Asimismo, las partes están de acuerdo en que el pago de los servicios estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a 30 días naturales siendo la fecha LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx el último día hábil de cada mesconvencionales y deducciones. “EL CONTRATISTA” deberá entregar PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN podrá descontar, a la Residencia de ObraEL PROVEEDOR, la estimación acompañada las penas convencionales y las deducciones de la documentación que acredite éste presente para los efectos del pago. Para que LA COMISIÓN proceda al pago de los servicios prestados, EL PROVEEDOR deberá presentarle la procedencia factura correspondiente, la cual será autorizada, en su caso, por el Departamento de su pagoPresupuestos y Tesorería Divisional o la persona que LA COMISIÓN designe, dentro de los cuatro tres días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra su presentación. En caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN, dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimaciónEL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados El período que transcurre a partir de la fecha entrega del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del período al que se refiere el siguiente párrafo. LA COMISIÓN cubrirá a EL PROVEEDOR el importe de su recepciónfactura en un plazo de VEINTE días naturales, posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación de los servicios en los términos del presente contrato. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costosfacturas, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR. En el evento de que “EL CONTRATISTA” PROVEEDOR haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen Adicional a lo anterior, frente a las formas de pago debe precisarse si se realizará o no entrega de anticipo o pago anticipado, debiéndose definir los porcentajes y determinando cómo se efectuarán los pagos al contratista (pagos parciales, mensual, pago único, bimestral entre otros). Para la inclusión de pagos de anticipos en los contratos o convenios que celebre el Instituto, la dependencia solicitante deberá analizar dicha posibilidad previamente con el Grupo de Gestión Financiera y Contable. Cuando se estén elaborando los estudios previos se debe tener en cuenta las disposiciones tanto externas como internas en materia presupuestal, tributaria, financiera y contable Es importante tener en cuenta que el valor de los contratos deberá contemplar todos los valores de los impuestos a que haya lugar. Para la elaboración del estudio xx xxxxxxx se podrá acudir a uno o varios de los siguientes mecanismos, entre otros: - Solicitar información de precios a empresas, personas naturales o jurídicas que suministren el tipo de bienes o servicios requeridos - Solicitar cotización en almacenes xx xxxxxx o grandes superficies, suministrando la información básica requerida de manera que los trabajos objeto del presente contratobienes tengan características que sean comparables. Por visita de servidores públicos a almacenes xx xxxxxx o grandes superficies, se paguen mediante la formulación para adquisición de estimaciones que abarcarán bienes de características técnicas uniformes. Con base en los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada resultados de la documentación comparación de precios levantarán un acta en la que acredite la procedencia de su pago, dentro consten las características de los cuatro días hábiles siguientes a bienes y su valor unitario. - En forma complementaria, por comportamiento histórico en la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro entidad para los mismos bienes o servicios. - Por determinación de los ocho días hábiles siguientes precios pactados por otras entidades oficiales para los mismos bienes o servicios Es necesario señalar la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato que se pretende realizar, el cual deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados dar cumplimiento a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán lo establecido en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones Ley, tal definición se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales realizara desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición estructuración de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientelos estudios previos.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en La convocante pagará al licitante adjudicado, cuando éste último haya presentado la factura de forma correcta y los documentos que avalen la terminación de los trabajos y la entrega de la póliza que garantice el servicio objeto del presente contratode esta licitación. Para esto último, EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA adscrito a la convocante, revisará y aprobará en su caso la correcta realización de los trabajos y la entrega de los bienes y será solo después de dicha validación, podrá remitir de forma la Subdirección de Finanzas la factura respectiva para poder realizar el pago, el cual se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a realizará transcurridos 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de dicha fecha de recepción de la factura de forma correcta. Así mismo deberá señalar en el cuerpo de la factura, numero de licitación, número de contrato, a que pedido corresponde, marca, número de lote y fecha siguiente de caducidad del producto que se entrega. 11.4.1 “EL PROVEEDOR” autoriza a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno la CONVOCANTE para que deduzca de las estimaciones retribuciones realizadas el 2 (dos) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes en la materia encomiendan a la Secretaría de ajustes la Contraloría General, atendiendo a lo señalado por el artículo 326 fracción VI numeral 1 de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 11.4.2 “EL CONTRATISTA”PROVEEDOR” autoriza a la CONVOCANTE para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción 11.4.1, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en por concepto de impuesto para el Código Fiscal sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo señalado por el artículo 249 de la FederaciónLey de Hacienda del Estado de Sonora. 11.4.3 “EL PROVEEDOR” autoriza a la CONVOCANTE para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción 11.4.1, como si por concepto de impuesto para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, atendiendo a lo señalado por el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 11.4.4 Asimismo “EL PROVEEDOR” autoriza a la CONVOCANTE para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción 11.4.1, por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 11.4.5 El licitante se tratara del supuesto de prórroga para obliga a calcular y detallar en la factura respectiva las deducciones y retenciones previstas en los puntos que anteceden. 11.4.6 El retraso en el pago de créditos fiscales. Dichos gastos los bienes por parte del ISSSTESON no será considerada una justificación o excluyente de imputabilidad a favor del participante ganador en caso de incumplimiento, a menos que el adeudo se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán prolongue por un periodo mayor a 45 días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición posteriores al vencimiento de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientela(s) factura(s) correspondiente(s).

FORMA DE PAGO. Las partes convienen Los pagos en dinero que el Cliente deba efectuar a Maximiza con motivo de cualquier operación celebrada entre Xxxxxxxx y el Cliente, quedan sujetos a las siguientes reglas: (i) Pagos en efectivo. Bajo ninguna circunstancia Maximiza aceptará del Cliente pagos o depósitos en dinero efectivo, en el entendido que cualquier pago realizado bajo esta modalidad se tendrá como no efectuado, a todos los trabajos objeto efectos legales, en cuya eventualidad el Cliente será responsable de los daños que ello ocasione, incluyendo los derivados del presente contrato, se paguen incumplimiento por falta de pago. (ii) Transferencia Bancaria. Los pagos en dinero que el Cliente deba efectuar a Maximiza podrán realizarse mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar transferencia bancaria a la Residencia cuenta bancaria de ObraXxxxxxxx indicada en la respectiva confirmación, siempre y cuando la estimación acompañada transferencia se realice con cargo a una cuenta bancaria cuyo único titular sea el Cliente. (iii) Pagos en Cheque. Los pagos en dinero que el Cliente deba efectuar a Xxxxxxxx podrán realizarse mediante cheques girados contra una cuenta bancaria del Cliente y (A) depositado en la cuenta bancaria de Xxxxxxxx indicada en la respectiva confirmación, en cuyo caso el Cliente deberá enviar a Xxxxxxxx una copia legible de la documentación que acredite la procedencia planilla de deposito validada por el Banco receptor, o; (B) consignados en Maximiza, en cuyo caso el Cliente deberá exigir del Ejecutivo responsable de su cuenta, un acuse de recibo dejando constancia del pago efectuado. (iv) Pagos de Terceros. Xxxxxxxx, eventualmente, sin estar obligado, podrá aceptar pagos provenientes de terceras personas, realizados por cuenta y orden del Cliente, sujeto a las siguientes condiciones: (A) que el Cliente notifique a Xxxxxxxx, previamente y por escrito, que el pago será efectuado por una tercera persona, por su cuenta y orden. En la notificación se deberá indicar la relación existente entre el Cliente y el Tercero pagador, así como el motivo o concepto del pago; (B) De ser requerido por Xxxxxxxx, que el tercero pagador notifique a Xxxxxxxx, previamente y por escrito, que el pago es realizado por cuenta y orden del Cliente. En la notificación se deberá indicar la relación existente entre el Cliente y el Tercero pagador, así como el motivo o concepto del pago. (C) que Xxxxxxxx considere, a su solo juicio, que tanto la relación existente entre el Cliente y el tercero pagador, como el concepto del pago, dentro justifican esa modalidad de pago; (D) que el pago se realice mediante una cualquiera de las modalidades contempladas en las secciones (ii) e (iii) anteriores, en cuanto le sean aplicables; y. (E) que Xxxxxxxx exprese su conformidad con el pago realizado. (v) Aviso de Pago. El Cliente deberá dar aviso inmediato a Maximiza, por cualquiera de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán medios establecidos en la siguiente estimación. La autorización Cláusula 5 de las estimaciones se hará por conducto este Capítulo, de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse cualquier pago efectuado conforme a lo establecido en las mismas secciones (ii) y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinteiii)(A) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federaciónanteriores, como si se tratara del supuesto de prórroga requisito esencial para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientesu validez.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales, mismas que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, a través de medios de comunicación electrónica, dentro de un plazo de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la Residencia obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de Obra que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El Residente efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización Las partes de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obraque no presenten diferencias, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación serán pagadas en tiempo y firma de forma, mientras que aquellas que no hayan sido autorizadas dentro del plazo antes mencionado serán resueltas e incorporadas en las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácorainmediatas siguientes. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de LA DEPENDENCIA, “LA COMISIÓN”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por La Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En De conformidad con lo establecido en el evento último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que “incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA” , a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido pagos en excesoEL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”DEPENDENCIA. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que El pago de los trabajos objeto se realizará mediante 2 pagos parciales, cuando se finalice, conforme al programa de ejecución, cada una de las actividades principales en las que han sido divididos los trabajos. (La estipulación correspondiente a las fechas aplica para el caso que se hubiesen establecido fechas claves o hitos a que se ajustarán los programas de ejecución de los trabajos para que puedan tener continuidad necesaria y lograr su oportuna terminación. En todos los casos las fechas claves o hitos deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos y ser claramente medibles). Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del presente contratomonto total, se paguen de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: 1 1 2 2 etc etc etc Etc (Tratándose de trabajos a pagar mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obraun solo pago, la estimación acompañada Base deberá redactarse como un pago único y por ende total al finalizar los trabajos). Las estimaciones de los trabajos realizados se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a los documentos aplicables de acuerdo a lo indicado en el artículo 102 de “EL REGLAMENTO”; serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al encargado del proyecto dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA”, conforme al procedimiento Administrativo establecido en el último párrafo de la Residencia BASE PRIMERA de Obra dentro estas Bases de Licitación, en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el encargado del proyecto. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de “EL REGLAMENTO”, los ocho únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes a trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “LA LEY”. El encargado del proyecto efectuará la revisión y autorizará las estimaciones en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes deberá revisarnaturales, y en contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas solventadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir se analizarán y resolverán antes de proceder al pago de la etapa correspondiente o al pago único. El encargado del vencimiento proyecto, dentro del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) tres días hábiles contados a partir de la fecha siguiente de autorización de la estimación, la enviará a la Dirección de Administración, para su recepciónverificación y trámite de pago. Para En caso de incorrecciones en la factura o en su documentación, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, la oficina administrativa rechazará el documento y lo devolverá “ EL CONTRATISTA” para que lo corrija y presente de nueva cuenta antes de la fecha de vencimiento de pago. En caso de atraso por este motivo, se pospondrá el pago en un número igual de días. En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno estimaciones por parte de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNDEPENDENCIA”, ésta, a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de “LA LEY”, deberá pagar pagará al contratista gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNDEPENDENCIA”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que del contratista sean compensadas en la estimación siguiente. Tratándose de contrato a precio alzado, en la estimación de finiquito se tomará en cuenta la cantidad ofertada por “EL CONTRATISTA”, que constituirá el máximo pago que podrá recibir, excepto cuando por condiciones extraordinarias, se dictamine la procedencia para el ajuste de alguno de los precios por parte de la Secretaría de la Función Pública.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El pago se efectuarán (incluir No. de exhibiciones y periodos de pago), en que los trabajos objeto del presente contratomoneda nacional, se paguen mediante bajo la formulación modalidad de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder pago por abono a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagocuenta bancaria, dentro de los cuatro veinte días hábiles siguientes naturales posteriores a la fecha xx xxxxx; presentación de la Residencia de Obra dentro factura, previa recepción de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente Contrato (y en su caso, autorizar Anexo (s)) y a entera satisfacción de “DICONSA”, y contra la presentación de los siguientes documentos: - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; - Copia del Programa Calendarizado de Actividades (previamente validado por el área), - Copia de la garantía de cumplimiento y, - Cheque certificado expedido a favor de Xxxxxxx, S.A. de C.V., que ampare, en su caso, el monto de las estimacionespenas convencionales. Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago presenten errores o numéricas que no puedan ser autorizadas deficiencias, la dependencia o entidad dentro de dicho plazo, tendrán los tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación siguientes al de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondientesu recepción, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará “DICONSA” indicará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá escrito a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el importe proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de sus estimaciones dentro la Ley. A partir de un plazo no mayor de que se haga exigible el pago, “DICONSA” contará con 20 (veinte) días hábiles contados a partir naturales para efectuarlo. Tratándose de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, pagos en exceso que haya recibido “LA COMISIÓNEL PROVEEDOR”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en excesocobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago pago, hasta la fecha aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNDICONSA”. No serán consideradas como pagos en excesoEn su caso, el pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de las diferencias penas convencionales que resulten se llegasen a cargo de imponer a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR”. El pago compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que sean compensadas en la estimación siguienteadquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente Contrato, al igual que por su utilidad, por lo que no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. Las partes “LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha (Colocar periodos xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obrao verificación), la estimación acompañada mismas que se acompañarán de la documentación que acredite acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; xxxxx en (Colocar la Residencia dirección de Obra entrega de las estimaciones), y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.” El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los ocho trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes deberá revisarnaturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, y se resolverán y, en su caso, autorizar se incorporarán en la siguiente estimación. El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las estimacionesobras. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”. El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización Tratándose de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse pagos en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNDEPENDENCIA O ENTIDAD”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en El pago que los trabajos objeto del presente contrato, haga el “CONSEJO” al “PROVEEDOR” se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagohará sobre Servicios devengados, dentro de los cuatro veinte días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente, debidamente autorizada por la Coordinación de Administración, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, previa recepción de los Servicios a entera satisfacción del “CONSEJO”. El “PROVEEDOR” deberá entregar para validación de los Servicios en la Coordinación de Administración, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del “CONSEJO”, las facturas originales que emita, así como el soporte de los servicios objeto de este “Contrato”. Dichas facturas deberán estar emitidas de conformidad con la legislación fiscal vigente, e indicar el nombre del “PROVEEDOR” e importe de cada factura. Hecho lo anterior, la Coordinación de Administración adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas turnará la factura a la Dirección de Recursos Financieros del “CONSEJO” para que esta última verifique que la misma cumpla con los requisitos fiscales conducentes. Si los datos son correctos, continuará con el procedimiento de pago de los servicios dentro del término señalado. El pago de los Servicios prestados será cubierto en moneda nacional, y se pondrá a disposición del “PROVEEDOR” mediante transferencia electrónica para abono en cuenta del mismo. A tal efecto, el “PROVEEDOR” deberá proporcionar al “CONSEJO”, por escrito y a la firma de este instrumento, los siguientes datos para el pago de la contraprestación pactada en este instrumento: i) nombre de la Institución Bancaria, plaza y número de la sucursal; ii) El número de cuenta y iii) el número de la CLABE Bancaria a 18 dígitos; asimismo, deberá entregar en la Dirección de Recursos Financieros del “CONSEJO” copia de la carátula del estado de cuenta bancario o bien del contrato de apertura de la propia cuenta. En caso de detectar algún error en la facturación, la Dirección de Recursos Financieros, o en su caso, los responsables de la validación o seguimiento de los Servicios designados por el “CONSEJO”, remitirán al “PROVEEDOR” los documentos y/o facturas con las observaciones correspondientes dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia su recepción, mismos que deberá corregir y presentar de Obra dentro nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el tiempo que transcurra por este motivo no se computará para efectos del plazo inicial de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir naturales que se tenían para el pago, de conformidad con el Artículo 51 de la fecha siguiente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “CONSEJO” solamente pagará los Servicios objeto de este Contrato si los mismos hubiesen sido efectuados debidamente. El “CONSEJO” solamente pagará los servicios objeto de este “Contrato” si los mismos hubiesen sido efectuados conforme a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientelo convenido.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, mismas que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en la Residencia Dirección General de Obra Programación, Organización y Presupuesto, ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de LA DEPENDENCIA, “LA COMISIÓN”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por LA LEY de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En De conformidad con lo establecido en el evento último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que “incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA” , a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido pagos en excesoEL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”DEPENDENCIA. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que El importe por la entrega de los trabajos bienes objeto del presente contrato, se paguen mediante será cubierto en 2 (dos) exhibiciones a la formulación entrega y colocación del 50% del material y otro 50 % al concluir la entrega y colocación, previa aceptación de estimaciones los mismos por parte del Administrador del contrato. Una vez recibidos los bienes por el Supervisor designado en la cláusula séptima de este contrato, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, misma que abarcarán deberá asentarse por escrito, señalando que los conceptos bienes corresponden a las especificaciones técnicas contratadas a fin de trabajo terminadosque “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura o bien, cuyo periodo no al término de este plazo deberá exceder informar a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes“EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los bienes entregados. “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” deberá entregar acepta que hasta en tanto ello no se cumpla, los bienes no se tendrán por recibidos o aceptados. Dichos pagos se realizarán, mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Residencia de Obra, la estimación acompañada Tesorería de la documentación Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del Sistema que acredite opera la procedencia TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número xxxx con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número xxxx, que le lleva el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, previa presentación de la factura que corresponda. La factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su pagocobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, dentro debidamente requisitada en la dirección electrónica envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx, indicando el número de contrato respectivo, nombre de “EL PROVEEDOR”, teléfono y montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto y el pago procederá previa verificación de la entrega de los cuatro bienes objeto de este contrato, así como la aceptación expresa de los mismos por parte del Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la Administradora del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; recepción de la Residencia factura en la Dirección General de Obra dentro Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a domingo hasta las 15:00 horas, el cómputo de los ocho días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de las facturas o el volante de devolución de éstas se enviarán a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichos documentos. En caso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “EL PROVEEDOR” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá revisaracompañarse la nota de crédito por pronto pago, y o reflejarse en su la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, autorizar las estimacionesserá el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades correspondiente no pagadas y se computarán por días naturalespueda efectuarse vía CLABE, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades éste será cubierto a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara través del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición banco corresponsal de “LA COMISIÓNDEPENDENCIA”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteforma y términos mencionados en esta cláusula.

FORMA DE PAGO. EL DEUDOR se obliga a pagar a LA ACREEDORA la cantidad anteriormente señalada de (MONTO XX XXXXXXXX), en el término de (PLAZO XXX XXXXXXXX), en forma de cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las partes convienen cuotas iguales para el pago xxx xxxxxxxx serán de (CUOTA MENSUAL) cada una, con excepción de la primera cuota que estará compuesta por el capital y los intereses que se hubieran generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, y así sucesivamente hasta la completa amortización de la deuda de acuerdo con los términos de este contrato, en el entendido de que los trabajos objeto esta cuota podrá aumentar o disminuir por disposición de LA ACREEDORA de acuerdo a la tasa xxx xxxxxxx, previa comunicación por escrito con treinta (30) días de anticipación a la fecha efectiva y de conformidad a lo previsto en el presente contrato. Asimismo, LA ACREEDORA tendrá la obligación de entregar a EL DEUDOR (COMPRADOR) la tabla de amortización xxx xxxxxxxx conjuntamente con el presente contrato, así como también entregar una nueva tabla de amortización xxx xxxxxxxx a EL DEUDOR (COMPRADOR), cuando se produzca una variación de la cuota. Párrafo I: El CLIENTE autoriza a APAP, por medio del presente contrato, se paguen mediante la formulación a debitar de estimaciones cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que abarcarán tenga EL CLIENTE en APAP, el monto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y obligación(es) de trabajo terminadospago de EL CLIENTE, cuyo periodo no deberá exceder junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del presente contrato y servicios y productos que sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL CLIENTE, c) gastos y honorarios en que incurra APAP con relación a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx cualquier procedimiento notificado por APAP con respecto a EL CLIENTE, d) el último día hábil monto de cada mescualquier impuesto que deba ser pagado por EL CLIENTE. “APAP entregará a EL CONTRATISTA” deberá entregar CLIENTE y a la Residencia sólo requerimiento de Obraéste, la estimación acompañada los recibos o documentos que justifiquen dichos pagos, realizándose esta entrega en cualquiera de las oficinas de APAP. APAP reconoce que si EL CLIENTE mantiene una cuenta mancomunada de la documentación que acredite la procedencia de su pagocual se debitará el pago xxx xxxxxxxx, dentro y uno de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización usuarios de la estimación correspondientecuenta no es deudor xxx xxxxxxxx, en caso contrarioAPAP no podrá realizar el débito automático de dicha obligación contraída. Xxxxxxx XX: Asimismo, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente del pago de la primera cuota xxx xxxxxxxx y durante la vigencia del mismo, EL DEUDOR se compromete a su recepciónmantener dicha(s) cuenta(s) con balance disponible suficiente que permita a LA ACREEDORA realizar los retiros correspondientes para el fin precedentemente indicado. Para Igualmente reconoce que si al momento de la aplicación del retiro, el/los balance(s) de la(s) cuenta(s) no fuera(n) suficiente(s) para cubrir el caso pago contratado, LA ACREEDORA, se reserva el derecho de aplicar un pago parcial del total vencido, y recurrir a las vías legales correspondientes para el cobro de los montos adeudados. Igualmente, mediante la firma del presente acto, EL DEUDOR autoriza a la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS a efectuar el cargo del 0.15% sobre el monto de las cuotas mensuales por concepto de impuesto a emisión de cheques y pago por transferencia electrónica, conforme dicha tasa pueda ser ajustada de tiempo en tiempo. Párrafo III: EL DEUDOR efectuará el pago de la cuota a cada vencimiento, sin demora alguna, sin necesidad de requerimiento alguno, en el entendido de que la falta de pago oportuno de cualquier cuota en su fecha de pago hará perder a EL DEUDOR el beneficio del término de las estimaciones y condiciones de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal pago que se le otorgará para la cancelación de la Federaciónsuma adeudada en virtud del presente contrato, como haciéndose exigible la totalidad de los valores adeudados a la fecha y ejecutable la hipoteca que por este mismo acto se otorga. Xxxxxxx XX: Es expresamente convenido que si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos una cuota se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta realiza después de la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades la cual es pagadera, EL DEDUDOR estará obligado a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, pagar la cuota atrasada más los intereses correspondientesdevengados por el capital vencido, conforme al procedimiento establecido y en adición, pagará por cada mes o parte de mes en retraso, un CUATRO POR CIENTO (4%) sobre el Código Fiscal monto de la Federacióncuota atrasada, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en estipulación esta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten constituye una cláusula penal a cargo de “EL CONTRATISTA” DEUDOR. Párrafo V: EL DEUDOR pagará con la cuota la duodécima parte del monto correspondiente a las primas de seguro, de las que sean compensadas se hace referencia más adelante, a menos que la anualidad de la prima haya sido pagada por adelantado. Párrafo VI: En adición y junto al pago de las cuotas mensuales que comprenden la amortización del principal e intereses xxx xxxxxxxx hipotecario, EL DEUDOR, en caso de estar adquiriendo un inmueble, cuya propiedad pertenezca a un Condominio, se obliga a pagar por su cuenta y sin responsabilidad para LA ACREEDORA, en manos del organismo administrador del Condominio, la estimación siguientecuota mensual establecida como contribución a los gastos y cargas comunes relativos a la conservación, mantenimiento, reparación y administración de las cosas comunes y seguros colectivos sobre los riesgos que amenacen el/los inmueble(s) y a los copropietarios de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Copropiedad y Administración del Condominio y la Ley No. 5038, del 21 de noviembre de 1953 y sus modificaciones. EL DEUDOR conoce y acepta que la obligación del pago mensual de la contribución a las cargas, gastos comunes y seguros del Condominio es de aplicación permanente mientras el/los inmueble(s) está sometido a dicho régimen especial, en virtud de lo que dispone la Ley No. 5038 del 1ero. de noviembre del año 1958 y sus modificaciones, y que el monto de la ya indicada contribución mensual, estará sujeto a las variaciones con motivo de los cambios que puedan efectuarse en el costo de las cargas, gastos y servicios que recaigan sobre las áreas y cosas comunes. Xxxxxxx XXX: EL DEUDOR se compromete a pagar conjuntamente con la cancelación xxx xxxxxxxx otorgado en virtud del presente contrato, la suma aplicable por la expedición de la cancelación de hipoteca (acto de radiación), de conformidad a lo indicado en el tarifario publicado en todas las oficinas de APAP y en su página de internet, xxx.xxxx.xxx.xx, al momento de la cancelación.

FORMA DE PAGO. Las partes “LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha 51 (Colocar periodos xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obrao verificación), la estimación acompañada mismas que se acompañarán de la documentación que acredite acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; xxxxx en 52 (Colocar la Residencia dirección de Obra entrega de las estimaciones), y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.” El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los ocho trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes deberá revisarnaturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, y se resolverán y, en su caso, autorizar se incorporarán en la siguiente estimación. El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las estimacionesobras. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”. El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización Tratándose de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse pagos en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNDEPENDENCIA O ENTIDAD”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contratoEl CLIENTE deberá abonar x XXXXX TV la cuota de inscripción así como, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar el precio por la adquisición de LOS EQUIPOS, según las estimaciones. En tarifas vigentes en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización momento de la estimación correspondientefirma del presente contrato. La cuota de inscripción no será reembolsable y de ninguna forma podrá ser conceptuada como depósito, fianza, préstamo, pago a cuenta, u otra figura de naturaleza semejante. XXXXX TV emitirá mensualmente la factura a abonar por el CLIENTE, de conformidad con las tarifas vigentes y aplicando el IVA y los impuestos que resultaren aplicables. Las cuotas mensuales se devengarán el día primero de cada mes, y los servicios, una vez prestados. A estos efectos las facturas emitidas por XXXXX TV contienen el concepto por cuotas del mes próximo al de su emisión y el concepto de los servicios devengados durante el período de consumo anterior según la fecha de facturación. No obstante, XXXXX TV podrá adelantar la facturación y el cobro de los importes devengados cuando se produzcan las siguientes circunstancias. a) El CLIENTE supere el límite de crédito fijado por XXXXX TV. b) Se produzca la suspensión o interrupción del servicio. c) Se extinga el contrato por causa imputable al Cliente. d) En casos de fraude o riesgos de impago. Salvo que en la Solicitud de Servicio se haya definido otra forma de pago, el CLIENTE se compromete a realizar el pago preferentemente mediante domiciliación bancaria, en caso contrariouna sucursal sita en territorio español, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán manteniendo saldo suficiente en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” cuenta bancaria para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para atender el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”adeudadas. En caso de que la forma de pago sea la domiciliación bancaria, XXXXX TV queda expresamente autorizado a girar el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos correspondiente recibo contra la cuenta bancaria del CLIENTE especificada en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Solicitud de Servicios. Si la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para entidad bancaria no atendiera el pago de créditos fiscaleslos recibos girados contra la cuenta bancaria del CLIENTE, por éste se satisfarán todos los gastos que a consecuencia de su devolución haya de soportar XXXXX TV. Los cargos En todo caso el CLIENTE habrá de notificar x XXXXX TV el cambio de cuenta bancaria contra la que se calcularán sobre las cantidades pagadas giran los recibos para su cobro, autorizándole al propio tiempo a tal fin, y siendo responsable a todos los efectos de esa falta de notificación. El retraso en exceso en cada caso y se computarán por el pago de más de treinta días naturales desde la fecha presentación al cobro de la factura, implicará el devengo de intereses de demora que será el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, todo ello sin perjuicio de las demás consecuencias que pudieran derivarse. Los intereses de demora se calcularán por días, basados en un año de 360 días. Durante la prestación del servicio al CLIENTE, XXXXX TV podrá insertar mensajes recordatorios de la situación xx xxxx a fin de informarle de su obligación de pago, preservando en todo caso el secreto de las comunicaciones y la intimidad del CLIENTE. Las llamadas a los servicios de emergencias serán gratuitas. XXXXX TV podrá ofrecer el acceso por diferentes medios a servicios de pago hasta por unidad de uso, tales como pago por visión, telecarga, video bajo demanda, etc. El CLIENTE tendrá acceso a los SERVICIOS por él solicitados, los cuales serán utilizables dentro del plazo comunicado por XXXXX TV en el momento de la fecha solicitud de la misma. Una vez solicitado un pedido, el CLIENTE podrá anularlo, diferirlo o modificarlo, siempre y cuando no se haya iniciado su prestación. Se podrá incluir la facturación de los servicios de pago por unidad de uso, una vez prestados, en cualquier factura que se pongan efectivamente las cantidades emita por la prestación del servicio. En caso de impago por los servicios de pago por unidad de uso, XXXXX TV se reserva el derecho de suspender el acceso a disposición dichos servicios. Todos los trabajos realizados por XXXXX TV de “LA COMISIÓN”. No instalación, mantenimiento, y asistencia técnica, la reposición de materiales, piezas y equipos y los desplazamientos, serán consideradas como pagos satisfechos por el CLIENTE en excesoun solo pago, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas incluyendo su importe en la estimación siguientefactura inmediatamente siguiente a ejecución y aceptación.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen El pago se efectuarán en que los trabajos objeto catorce exhibiciones parciales quincenales, previa realización del presente contratoservicio solicitado, se paguen mediante en moneda nacional, bajo la formulación modalidad de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagopago por transferencia electrónica en cuenta bancaria, dentro de los cuatro veinte días hábiles siguientes naturales posteriores a la fecha xx xxxxx; presentación de la Residencia de Obra dentro factura, previa recepción de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarservicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente Contrato y en sus Anexos y a entera satisfacción de “DICONSA”, y contra la presentación de los siguientes documentos: - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado. - Constancia de recepción de los servicios requeridos y realizados, previamente validado por el área de Administración y Finazas. - Cheque certificado expedido a favor de Xxxxxxx, S.A. de C.V., que ampare, en su caso, autorizar el monto de las estimacionespenas convencionales. Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: • Nombre del banco: • Número de cuenta bancaria: • Clabe: Clave y nombre de la sucursal bancaria: En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas la factura entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago, presente errores o numéricas que no puedan ser autorizadas deficiencias, dentro de dicho plazo, tendrán los tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación siguientes al de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondientesu recepción, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará “DICONSA” indicará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá escrito a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el importe proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de sus estimaciones dentro la Ley. A partir de un plazo no mayor de que se haga exigible el pago, “DICONSA” contará con 20 (veinte) días hábiles contados a partir naturales para efectuarlo. Tratándose de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, pagos en exceso que haya recibido “LA COMISIÓNEL PROVEEDOR”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en excesocobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago pago, hasta la fecha aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNDICONSA”. No serán consideradas como pagos en excesoEn su caso, el pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de las diferencias penas convencionales que resulten se llegasen a cargo de imponer a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR”. El pago compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que sean compensadas en la estimación siguienteadquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente Contrato, al igual que por su utilidad, por lo que no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. Las partes “LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha 51 (Colocar periodos xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obrao verificación), la estimación acompañada mismas que se acompañarán de la documentación que acredite acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; xxxxx en 52 (Colocar la Residencia dirección de Obra entrega de las estimaciones), y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.” El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los ocho trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes deberá revisarnaturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, y se resolverán y, en su caso, autorizar se incorporarán en la siguiente estimación. El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las estimacionesobras. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”. El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización Tratándose de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse pagos en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNDEPENDENCIA”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA DEPENDENCIA” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, El trámite de pago se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder realizará posterior a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización una de las estimaciones entregas y el pago se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse efectivo en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no menor de sesenta días, debiendo la contratista presentar a la Gerencia Administrativa Financiera su factura de consumidor final, copia del contrato, copia del acta de recepción parcial y/o final del suministro y cualquier otra documentación que le sea requerida. Los pagos se harán efectivos en el número de cuenta bancaria proporcionado por la contratista en la declaración jurada “Sistema Cuenta Única xx Xxxxxx Público”. Debido a que la Asamblea Legislativa ha sido designada Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios por el Ministerio de Hacienda, según Resolución Número doce mil trescientos uno - NEX - dos mil ciento setenta y ocho - dos mil siete, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete en aplicación al artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, se retendrá el uno por ciento, como anticipo al pago que causa este impuesto, en toda factura igual o mayor a cien dólares de 20 (veinte) días hábiles contados los Estados Unidos de América, debiendo la institución contratante entregarle a partir la contratista la respectiva constancia de retención para los efectos de la fecha siguiente declaración de IVA de la contratista. Dicho contrato contiene otras cláusulas que por estar claramente detalladas en el mismo, se omite relacionar, no obstante los comparecientes las reconocen. Así se expresaron los otorgantes, y yo, la notario, DOY FE: Que las firmas puestas en el documento por los comparecientes son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno mi presencia, además de las estimaciones calidades en las que comparecen y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal que les expliqué los efectos legales de la Federaciónpresente acta notarial que consta de dos hojas útiles, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalesy leída que les fue por mí, íntegramente, en un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteDOY FE.

FORMA DE PAGO. Las La aplicación estricta del contenido de la presente Cláusula, remunera enteramente las obligaciones prestadas por el Concesionario y por lo tanto, las partes convienen aceptan que no harán reconocimientos ni reclamaciones de alguna naturaleza si, aún aplicando la fórmula de pago contenida en esta Cláusula durante la ejecución del Contrato, cualquier proyección de las partes, conocida o no por su contraparte, sobre las cantidades de obra necesarias para cumplir con los resultados previstos en el Contrato en cuanto a las Obras de Construcción, Obras para Redes, las Obras para Demoliciones y Obras y Labores de Mantenimiento, los precios xxx xxxxxxx para acometer las Obras de Construcción, las Obras para Demoliciones, las Obras para Redes y las Obras de Adecuación de Desvíos, el valor de las Labores Ambientales y de Gestión Social, de los Componentes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, la variación en los precios, costos y gastos administrativos, los costos financieros, régimen tributario, regulatorio, el estado físico de la vías, las características de los vehículos, las condiciones del suelo, las condiciones pluviométricas, las utilidades a obtener, las proyecciones macroeconómicas, o cualquier otro aspecto que directa o indirectamente afecte los trabajos objeto resultados económicos del IDU, de TRANSMILENIO o del Concesionario, no se cumplen, total o parcialmente. Es entendido por las Partes que, la forma de pago establecida en la presente cláusula constituye el mecanismo para liquidar los valores correspondientes al flujo de desembolsos que efectuará TRANSMILENIO al Concesionario durante la vigencia del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarContrato, y por lo mismo es una remuneración global que remunera en su caso, autorizar totalidad todas las estimaciones. En actividades y riesgos que asume el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir Concesionario con la suscripción del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondientepresente Contrato, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento consonancia con lo establecido en el Código Fiscal numeral 11.2 de la Federación, como si se tratara del supuesto CLÁUSULA 11 y en el encabezado de prórroga para el pago de créditos fiscalesla presente Cláusula. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde Los pagos a que se venció el plazo hasta la fecha en que obliga TRANSMILENIO, se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal harán de la Federaciónsiguiente manera, como si se tratara siempre que medie solicitud escrita, previa y expresa del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteIDU.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos objeto del presente contratoejecutados por períodos mensuales, mismas que se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la Residencia obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de Obra que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los ocho tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá revisarcorregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes ajuste de costoscostos por parte de LA CONVOCANTE, “LA COMISIÓN”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En De conformidad con lo establecido en el evento último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que “incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA” , a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido pagos en excesoEL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”CONVOCANTE. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El medio de por el cual se efectuarán los pagos será a través del programa xx xxxxxxx productivas (NAFINSA), EL CONTRATISTA que previamente se encuentre registrado podrá disponer del recurso al día siguiente que fuese autorizado por la CONVOCANTE, de lo contrario EL CONTRATISTA dispondrá del recurso una vez transcurridos 20 días hábiles a partir de ser autorizado e ingresado al área de finanzas. El programa xx xxxxxxx productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. Al incorporarte a cadenas productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios: Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres capital de trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de crédito pyme que nacional financiera instrumenta a través de los bancos. Incrementa tus ventas, al pertenecer al directorio de proveedores del gobierno federal, mediante el cual las dependencias y/o entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores. Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del gobierno federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus proposiciones. Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del gobierno federal a través de nuestros boletines electrónicos. Lista de documentos para la integración del expediente de afiliación al programa xx xxxxxxx productivas.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos servicios objeto del presente contrato, Contrato se paguen en forma mensual, mediante la formulación presentación de estimaciones factura, mismos que abarcarán los conceptos deberán ser entregados vía electrónica por “El Proveedor” al área de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada compras de la documentación que acredite la procedencia de su pago, “Comisión” al correo electrónico xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx y/u xxxxx@xxxxxx.xxx.xx dentro de los cuatro primeros 10 días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazomes, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente de recepción de la factura de cobro para realizar el pago correspondiente la cual deberá ser igual al importe del cobro mensual acordado y deberá contener los requisitos fiscales que establezca la ley de la materia. La Comisión se obliga a su recepciónpagar al “PROVEEDOR” por concepto del suministro proveído, la cantidad pactada en la cláusula segunda del presente contrato, con el 8% que corresponde al Impuesto al Valor Agregado en un plazo no mayor a 15 días hábiles, una vez que se entregue la factura correspondiente en términos del último párrafo de la cláusula quinta que antecede. Para los efectos anteriores, se obliga a entregar a la “COMISION” la factura correspondiente; Los montos de dicha factura deberán ser iguales al importe del precio del bien suministrado en términos de la cláusula segunda del presente contrato y deberán contener los requisitos fiscales que establezca la ley de la materia. Si el “PROVEEDOR” tuviera alguna inconformidad con los pagos que se autoricen o se efectúen, tendrá un plazo de 5 días naturales a partir de la fecha de autorización o expedición del pago para presentar formal reclamación por escrito a la “COMISION” en la que deberá exponer las razones objetivas por las que considere que las deductivas, intereses calculados, bienes controvertidos o cualquier otra circunstancia valorada por la “COMISION” para autorizar o determinar el importe del pago, debe ser reconsiderada. En caso de falta de pago oportuno que dicha reclamación no se presente oportunamente, precluirá el derecho para exigir las aclaraciones respectivas o devolución de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde retenciones que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”apliquen. En cualquier caso, el evento que “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” haya recibido estará obligado a la devolución de los pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido correspondientes en el Código Fiscal términos del artículo 50 de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteLAASBC.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen EL CONSTRUCTOR se obliga a pagar a LA ASOCIACION la suma de (RD$ ), en un plazo de ( ) año (s) contado (s) a partir de la fecha de suscripción de este acto, o sea que el mismo vence el día PARRAFO I: En caso de que EL CONSTRUCTOR venda una cualquiera de las unidades que integran el PROYECTO, antes de la expiración del plazo concedídole en virtud de las estipulaciones contenidas en la parte capital de este artículo para el pago de la deuda, EL CONSTRUCTOR y LA ASOCIACION acuerdan lo siguiente: a) EL CONSTRUCTOR se compromete a ofrecer a el (los) adquiriente (s) de la (s) unidad (es) del PROYECTO la opción de tomar un financiamiento a largo plazo con LA ASOCIACION, para ir abonando al monto xxx xxxxxxxx. En caso de que dicho (s) adquiriente (s) acepte (n) y califique (n) conforme a las condiciones establecidas para este tipo de préstamos, por LA ASOCIACION, esta le otorgará un préstamo a largo plazo; b) cuando EL CONSTRUCTOR efectúe la venta de una unidad con financiamiento de LA ASOCIACION, dicho CONSTRUCTOR deberá pagar a LA ASOCIACION la totalidad de la suma prestada a cada adquiriente, en el caso de que la suma otorgada en préstamo sea igual a la consignada en el presente contrato o en el Contrato de Prorrateo de Hipoteca, que será firmado al efecto; c) queda convenido que en el caso de que los trabajos objeto adquirientes de las unidades tomen en préstamo una suma inferior a la que se establece de común acuerdo en este acto o en el Contrato de Prorrateo de Hipoteca, según corresponda, EL CONSTRUCTOR estará obligado a pagar a LA ASOCIACION la diferencia entre el monto xxx xxxxxxxx otorgado a largo plazo y el indicado en este documento o en el Contrato de Prorrateo de Hipoteca; y d) si EL CONSTRUCTOR efectuare la venta de una unidad al contado, deberá pagar a LA ASOCIACION una suma igual al monto consignado para esa unidad en este contrato o en el referido Contrato de Prorrateo de Hipoteca. PARRAFO II: EL CONSTRUCTOR por medio del presente contratoacuerdo, se paguen mediante la formulación compromete y obliga a mantener informada a LA ASOCIACION de estimaciones todos los contratos de promesa de venta/venta definitiva de las unidades que abarcarán los conceptos de trabajo terminadosconforman el PROYECTO, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de suscritos con cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro uno de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia adquirientes, además de Obra dentro un listado de las unidades reservadas por este, de ser el caso, suministrándole copia de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, contratos debidamente firmados y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones legalizados dentro de un plazo no mayor de 20 quince (veinte15) días hábiles laborables, contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta firma de pago oportuno estos acuerdos o de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en compromiso asumido; así como también, notificar dentro del plazo indicado anteriormente, a LA ASOCIACION los contratos de este tipo que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteCONSTRUCTOR haya dado por terminado con los adquirientes.

FORMA DE PAGO. El monto referido será pagado a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: A) Del anticipo: A discreción de la Asociación se puede otorgar una cantidad en concepto de anticipo, la cual no puede exceder del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se hará efectivo a EL CONTRATISTA, inmediatamente que entregue a entera satisfacción de LA ASOCIACIÓN: a) Las partes convienen en pólizas de las fianzas de Anticipo y de Cumplimiento, que más adelante se describen; b) El programa de inversión de Anticipo; c) Factura contable por el valor del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA); d) Si esté no inicia los trabajos objeto dentro de los términos contractuales o invierte el anticipo recibido en forma distinta a la estipulada, pagara el interés legal sobre el anticipo recibido, reintegrará el anticipo o en su defecto LA ASOCIACIÓN procederá a ejecutar la fianza respectiva; B) Pagos Parciales: Conforme el avance físico de los trabajos en la obra, se efectuarán pagos parciales hasta llegar al noventa por ciento (90%) del valor total del presente contrato, se paguen mediante contra la formulación presentación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminadosejecutado por EL CONTRATISTA y una vez llenados los demás requisitos solicitados por LA ASOCIACIÓN para la conformación del expediente, cuyo periodo no deberá exceder y un pago final equivalente al diez por ciento (10%), cuando LA ASOCIACIÓN, reciba a 30 días naturales siendo su entera satisfacción la fecha xx xxxxx Ejecución de la obra, previa constitución de las fianzas de conservación de obra y de saldos deudores que más adelante se describen. III) Pago de las estimaciones: Para el último día hábil pago de cada mes. “estimación de trabajo a EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia , se establece el plazo de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 treinta (veinte30) días hábiles contados posteriores a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades sea aprobada por la autoridad correspondiente. Para que LA ASOCIACIÓN pueda hacer cualquier pago a disposición de “EL CONTRATISTA”, será necesario que esta entregue la factura contable respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el evento Los pagos lo efectuará LA ASOCIACIÓN, en quetzales, moneda de curso legal en Guatemala, en sus oficinas en la dirección arriba indicada. Únicamente se pagarán las unidades de trabajo que “realmente hayan sido ejecutadas por EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga CONTRATISTA y autorizadas para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.pago.---------------------

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en DAVIVIENDA, mediante un estado de cuenta mensual, liquidará de acuerdo con las condiciones del crédito, las sumas que los trabajos objeto del presente contratoadeude EL CLIENTE por capital e intereses y otros conceptos, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx tales como el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada valor de la documentación prima correspondientes al seguro de vida e intereses xx xxxx, cuando a ello haya lugar, los cuales deberán pagarse sin lugar a requerimiento previo. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CLIENTE conoce, entien- de y acepta de manera voluntaria e inequívoca que acredite la procedencia el plan de su pagofinanciación que aplica para este tipo de cré­ dito, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y es el tradicional el cual se encuentra descrito en su caso, autorizar las estimacionesxxx.xxxxxxxxxx.xxx. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas llegue a existir un Convenio de Libranza suscrito entre la empresa empleadora de EL CLIENTE (en adelante EL CLIENTE) y DAVIVIENDA, así como un Formato de Autorización de Libranza otorgado por EL CLIENTE, LA EMPRESA recaudará y pagará a DAVIVIENDA la cuota mensual y/o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados los valores a partir pagar por concepto del vencimiento del plazo señalado para la revisión crédito otorgado a EL CLIENTE por DAVIVIENDA en los términos y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimacióncondi- ciones pactados. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. PARÁGRAFO TERCERO: En el evento en que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en CLIEN- TE se retire de LA EMPRESA o se presente cualquier otra circunstancia que implique el Código Fiscal no pago de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten cuota mensual a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas CLIENTE en favor de DAVIVIENDA, EL CLIENTE no queda exonerado de la estimación siguienteresponsabilidad de pagar la cuota mensual o cualquier otra suma adeudada a DAVIVIENDA, la cual deberá pagar sin lugar a requerimiento previo. PARÁGRAFO CUARTO: Una vez realizado el desembolso por DAVIVIENDA, EL CLIENTE deberá pagar el crédito, así no lo haya utilizado.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto La contraprestación será cubierta conforme a lo siguiente: • Un anticipo por el 40% (cuarenta por ciento) del presente monto total del contrato, se paguen previa presentación por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de la garantía de anticipo, orden de entrega, factura respectiva y un informe con la cronología de las actividades a realizar, a entera satisfacción del área usuaria de “EL AIQ”. • El 60% (sesenta por ciento) restante del monto total del contrato, será pagado mensualmente, mediante 10 (diez) pagos, a mes vencido, previa presentación por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de la formulación garantía de estimaciones que abarcarán los conceptos cumplimiento, orden de trabajo terminadosentrega, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil factura respectiva, y entrega de cada mesun reporte mensual de las actividades realizadas. Lo anterior, previa validación y aceptación por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. “EL CONTRATISTAPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar se obliga a expedir una factura a nombre de “EL AIQ” por cada uno de los pagos que se le cubran, la cual debe reunir los requisitos exigidos por las leyes fiscales y entregarla en el domicilio de “EL AIQ”. Una vez que “EL AIQ” apruebe el comprobante fiscal, previa presentación y validación de las garantías correspondientes, aprobación de los servicios correspondientes y demás documentación señalada en la presente cláusula, se efectuará el pago mediante transferencia vía electrónica o sistema de pago electrónico interbancario, a la Residencia de Obracuenta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione a “EL AIQ”. Una vez efectuado lo anterior, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagoel pago se efectuará en moneda nacional, dentro de los cuatro quince días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarnaturales siguientes, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de transcurrido dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTAPRESTADOR DEL SERVICIO” podrá hacer exigible el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientepago.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen Para que el “PRESTADOR” pueda hacer exigible la contraprestación, deberá presentar al Responsable del “PROYECTO” el entregable correspondiente, y una vez aceptado el mismo, por cumplir con las características y requisitos establecidos en que los trabajos objeto del el presente contratoinstrumento jurídico y sus anexos, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminadosprocederá a realizar el pago correspondiente, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx para lo cual el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTAPRESTADOR” deberá entregar a presentar el recibo, invoice o factura respectiva, verificando que se cumplan los requisitos fiscales que establece la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán legislación vigente en la siguiente estimaciónmateria. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá contraprestación será pagada a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de más tardar a los 20 (veinte) días hábiles naturales siguientes contados a partir de la fecha siguiente de presentación del recibo, invoice o factura debidamente requisitada, siempre y cuando se entregue a la entera satisfacción del Responsable del “PROYECTO”. El recibo, invoice o factura deberá contener los requisitos fiscales aplicables y deberán ser expedidos a favor de: “CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C. RFC: CID74112584A. Dirección: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx. 0000, Xxx. Xxxxx de Santa Fe, México, D.F., CP 01210.” En caso de que el recibo, invoice o factura contenga errores o deficiencias, el “CIDE”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, indicará por escrito al “LA COMISIÓN”PRESTADOR” los errores o deficiencias que deberá corregir, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal entendido de que el periodo que transcurra a partir de la Federación, como si entrega de dicho escrito y hasta que el “PRESTADOR” presente nuevamente su comprobante fiscal no se tratara del supuesto computará dentro de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por los 20 (veinte) días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteantes mencionados.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen Dependiendo de lo que se establezca en que los trabajos objeto del presente contratoel respectivo SUPLEMENTO, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada pago de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes renta deberá llevarse a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización cabo de la estimación correspondiente, siguiente manera: 7.2.1. Si en caso contrario, estas quedaran pendientes y el SUPLEMENTO se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” indica que el importe de sus estimaciones dentro la renta se encuentra expresado en Dólares, moneda en curso en los Estados Unidos de un plazo no mayor América, el pago deberá llevarse a cabo en Dólares, moneda de 20 (veinte) días hábiles contados a partir curso legal en los Estados Unidos de la fecha siguiente a América o su recepción. Para equivalente en Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos, al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en los Estados Unidos Mexicanos publicado por el caso Banco de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido México diariamente en el Código Fiscal Diario Oficial de la Federación, como si vigente al momento de cada pago; 7.2.2. Si en el SUPLEMENTO se tratara del supuesto indica que el importe de prórroga para la renta está expresado en Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos, el pago deberá llevarse a cabo en dicha moneda. La obligación del ARRENDATARIO de créditos fiscalespagar a IBM CAPITAL todas las rentas, intereses y demás cargos aplicables bajo el presente CONTRATO, sus Anexos A y B, los SUPLEMENTOS y sus Anexos, así como de cumplir con cualquier otra obligación bajo dichos instrumentos es absoluta, irrevocable e incondicional, sin que pueda aplicarse deducción, retención o compensación alguna, sin importar que la pretensión que funde dicha deducción, retención o compensación provenga de cualquier disputa derivada o relacionada con el presente CONTRATO o con cualquier otro contrato o relación jurídica existente entre las Partes, renunciando en todo caso, expresa e irrevocablemente, EL ARRENDATARIO a cualquier pretensión de deducción, retención o compensación contra IBM CAPITAL, incluso las provenientes de cualquier adeudo, reclamación o disputa proveniente de cualquier otro contrato con cualquier empresa controladora, afiliada o subsidiaria de IBM CAPITAL o cualquier empresa afiliada o subsidiaria de la empresa controladora de IBM CAPITAL. Dichos gastos EL ARRENDATARIO reconoce y acepta que el cumplimiento y ejecución de este CONTRATO, sus Anexos A y B, los SUPLEMENTOS y sus Anexos no se calcularán sobre encuentra condicionado de forma alguna y, en especial, que el funcionamiento, calidad y garantía, así como las cantidades demás características y especificaciones de los BIENES y/o SOFTWARE no pagadas podrán ser considerados por EL ARRENDATARIO como una condición, excepción o defensa para evitar el cumplimiento de sus obligaciones, responsabilidades, deberes y se computarán pagos bajo este CONTRATO, sus Anexos A y B, los SUPLEMENTOS y sus Anexos, razón por días naturalesla cual EL ARRENDATARIO libera a IBM CAPITAL de cualquier responsabilidad, desde que se venció el plazo hasta presente o futura, por dichos conceptos y renuncia, expresa e irrevocablemente, a cualquier defensa, excepción o acción relacionada o derivada de estos conceptos EL ARRENDATARIO podrá solicitar modificaciones a la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición configuración de “EL CONTRATISTA”uno o más componentes de los BIENES. En este supuesto, EL ARRENDATARIO acepta la obligación de pagar la diferencia y el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar ajuste a las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, rentas como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre sea acordado previamente y por escrito entre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientePartes.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los Los trabajos objeto del presente de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se paguen mediante apegarán a la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminadosterminado ejecutado conforme al proyecto, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia residencia de Obraobra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, soporte correspondiente dentro de los cuatro 6 (seis) días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia xxxxx para el pago de Obra dentro las estimaciones, siendo este el último día de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarcada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso, caso autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en . En caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas que queden diferencias se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización residencia de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. “ASTEPA” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles naturales, contados a partir de su autorización por la fecha siguiente a su recepciónresidencia de obra correspondiente. Para el caso Los pagos de falta de pago oportuno cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de ajustes control administrativo. En caso de costosque “ASTEPA” realice algún pago en exceso, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, ” deberá pagar gastos financieros reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido a una tasa que será igual a la establecida en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturalescrédito fiscal, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por los días naturales calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente ponga las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNASTEPA”. No serán consideradas como La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por “ASTEPA”, por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, “ASTEPA” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso. Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. Presentación de Estimaciones.- “EL CONTRATISTA” recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las diferencias cantidades de obra realizada en las fechas que resulten “ASTEPA” determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a cargo “EL CONTRATISTA” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada. Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de “ASTEPA” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma: A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “ASTEPA” estará facultado para indicar a “EL CONTRATISTA” su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y “ASTEPA” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios. C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la estimación siguienteforma establecida en el párrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “ASTEPA” y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, “ASTEPA” resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada. D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando “ASTEPA cuente con los recursos financieros autorizados. “EL CONTRATISTA” tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por “ASTEPA” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen “Pronósticos” pagará a “El proveedor”, __(señalar periodicidad de pagos)__ en que los trabajos objeto del presente contratomoneda nacional y mediante facturación, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas un plazo que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor podrá exceder de 20 (veinte) días hábiles naturales contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónentrega de la factura respectiva, previa validación de los bienes entregados, que efectúe el área usuaria y administradora de “Pronósticos”. Para el que se tengan por validados los bienes “El proveedor” deberá entregar la siguiente documentación: __(señalar entregables en caso de falta que sean requeridos)__ . Los entregables (en caso de ser requeridos) así como la factura, se presentarán en _(área que validará la información)_ de “Pronósticos”, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, quien validará la documentación. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los bienes entregados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los bienes en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que ésta realice los trámites de pago oportuno de las estimaciones y la factura que se trate. E n caso de ajustes incumplimiento en los pagos por parte de costos, “LA COMISIÓNPronósticos”, a solicitud de “EL CONTRATISTAEl proveedor”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la FederaciónFederación para el ejercicio fiscal 2013, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl proveedor”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, “El proveedor” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNPronósticos”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo Se realizará un anticipo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientehasta el 30% del monto total del contrato.

FORMA DE PAGO. Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula correspondiente a la FORMA DE PAGO del modelo del contrato. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de números generadores avalados por el Residente de Obra, legibles a tinta y croquis de localización por concepto y que abarcarán los conceptos podrán abarcar periodos de trabajo terminadoshasta un mes, cuyo periodo no deberá exceder conforme a 30 días naturales lo establecido en el artículo 54 de la LOPSRM, siendo la fecha las fechas xx xxxxx las determinadas en el último día hábil Programa de cada meserogaciones y de ejecución de obra. “EL CONTRATISTA” deberá entregar es el responsable de acompañar a la Residencia de Obra, la cada estimación acompañada de la documentación que acredite la su procedencia de su pagopago y que, dentro para tal efecto, de los cuatro días hábiles siguientes a conformidad al artículo 132 del RLOPSRM, así como de la fecha xx xxxxx; factura correspondiente, la Residencia de Obra dentro establecerá en la propia bitácora de los ocho días hábiles siguientes trabajos dichos documentos, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los documentos que deben acompañar a las estimaciones son los siguientes: I. Números generadores; II. Notas de Bitácora; III. Croquis; IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas Además de los documentos que considere pertinente el Residente de Obra. La forma de pago se hará mediante la presentación de la estimación (previamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de la factura deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto coincidir con la fecha de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondienteestimación), la cual se pagará en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) veinte días hábiles naturales contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para en que haya sido aprobada por el caso Residente de falta Obra de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNENTIDAD”, a solicitud fecha que se hará constar en la bitácora (BESOP) de los trabajos y en las propias estimaciones, el pago se realizará mediante transferencia electrónica bancaria preferentemente en la cuenta de la institución de crédito autorizada, seleccionada por “EL CONTRATISTA”, quien deberá pagar comunicarlo a la “LA ENTIDAD” por escrito con antelación al primero de los pagos. Las estimaciones que no presente "EL CONTRATISTA" en las fechas xx xxxxx que correspondan, podrá presentarlas en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros conforme al procedimiento establecido financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD”, se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en el Código Fiscal de la Federaciónsu caso, como si se tratara del supuesto de prórroga para el por pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientelo indebido.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que El pago de los trabajos servicios objeto del presente contratoContrato se realizará en ( ) pagos semanales, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos ( ) de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia 2013(DOS MIL TRECE) al 31 (TREINTA Y UNO) de Obra, la estimación acompañada diciembre de la documentación que acredite la procedencia de su pago20 -(DOS MIL TRECE), dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinteVEINTE) días hábiles naturales siguientes contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el presentación de los servicios y previa la presentación de la factura original correspondiente, la cual deberá presentarse perfectamente requisitaza y realizada, en base al numero de raciones mínimas contratadas y en le caso de falta rebasar el mínimo se pagaran las raciones efectivas proporcionadas, durante la semana vencida, avalada por los responsables el Servicio de pago oportuno Nutrición y la Encargada en turno de las estimaciones y Dietología, en el Departamento de ajustes Tesorería del Hospital Juárez de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud México. En caso de que el “EL CONTRATISTA”HOSPITAL” incumpla en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, deberá pagar a “EL PROVEEDOR”, gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, calendario desde que se venció el plazo pactado hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAPROVEEDOR”. En el evento Las partes manifiestan su conformidad en que si por causas directamente imputables a “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos PROVEEDOR”, no se prestan los servicios objeto de este contrato, en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido términos y condiciones que en el Código Fiscal mismo se establezcan “EL PROVEEDOR” no tendrá derecho a cobrarlo. La liquidación total de los trabajos no significa no significa la Federaciónaceptación de los mismos, como si por lo tanto “EL HOSPITAL” se tratara del supuesto reserva expresamente el derecho de prórroga para reclamar el cumplimiento de los servicios faltantes o mal ejecutados, o por pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientelo indebido.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago entre TECHNOFORM BAUTEC IBERICA y el comprador, las mercancías deberán abonarse a los 30 días de la fecha de la factura mediante recibo domiciliado. No obstante, TECHNOFORM BAUTEC IBERICA se reserva el derecho de establecer un descuento por pronto pago para aquellos compradores que opten por pagar mediante recibo domiciliado en que el plazo xx xxxx días desde la fecha de emisión de la factura. Si al vencimiento de cualquiera de los trabajos objeto del presente contratoplazos pactados para el pago de las facturas expedidas al comprador, este no hiciera efectivo su importe, se paguen mediante producirá el vencimiento anticipado de toda la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder deuda (recogida en las facturas en circulación) y ésta devengará un interés igual a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx lo dispuesto en el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada artículo 7 de la documentación Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que acredite “se establecen medidas de lucha contra la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, morosidad” y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados ello contado a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la misma fecha en que el primer impagado se pongan efectivamente produjera. El impago de una factura en el plazo estipulado comportará a su vez la pérdida del descuento o bonificación que se hubiese concedido en dicha factura y en aquellas cuyo vencimiento anticipado se produzca como consecuencia del impago anterior. Queda autorizada TECHNOFORM BAUTEC IBERICA para realizar la oportuna imputación de pagos a las diversas deudas que pudiera tener el comprador, e igualmente para compensar los créditos que recíprocamente mantuvieran entre sí ambas partes. En tal sentido TECHNOFORM BAUTEC IBERICA cancelará, por este orden, intereses y/o gastos extraordinarios ocasionados por el impago y posteriormente facturas vencidas por orden de antigüedad, aún de existir instrucciones por parte del comprador indicando lo contrario. En caso de que la xxxx, la insolvencia o las deudas por parte del comprador hagan peligrar la solvencia de éste, TECHNOFORM BAUTEC IBERICA estará facultada para exigir de forma inmediata la liquidación de todas las cantidades a disposición adeudadas o la provisión de “EL CONTRATISTA”garantías, tanto en ese momento como en momentos futuros. Asimismo, TECHNOFORM BAUTEC IBERICA podrá realizar únicamente las entregas pendientes en caso de que éstas se hayan abonado por adelantado o se hayan presentado las garantías suficientes. En caso de que el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos comprador no pueda cumplir lo anterior en excesoun periodo razonable de tiempo, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en TECHNOFORM BAUTEC IBERICA podrá rescindir el Código Fiscal contrato de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteventa.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen EL PATRÓN acepta estar de acuerdo con la solicitud por escrito, hecha por EL TRABAJADOR; por lo que en tal virtud, AMBAS PARTES acuerdan que los trabajos objeto del presente contrato, el pago se paguen realizará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar depósito o transferencia bancaria a la Residencia cuenta personal del propio trabajador. En los días de Obrapago xx xxxxxxx, EL PATRÓN expedirá en favor de EL TRABAJADOR, un COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET por ingresos de nómina (CFDI de nómina), mismo que le será enviado por correo electrónico a EL TRABAJADOR en la estimación acompañada cuenta de correo electrónico que EL TRABAJADOR designe para tal efecto y además EL TRABAJADOR se compromete a firmar una versión impresa del CFDI de nómina el que hará las veces de recibo de nómina como lo establecen los artículos 27 fracción V y 99 fracción III de la documentación Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual contendrá todas las percepciones y deducciones que acredite reciba el trabajador durante el periodo de pago. El CFDI de nómina, que hará las veces de recibo, amparará las cantidades recibidas, en la procedencia inteligencia de que si EL TRABAJADOR pretendiere hacer cualquier reclamación en relación con la determinación y pago de dichas cantidades, deberá realizarlas precisamente al tiempo de pago xxx xxxxxxx, ya que el otorgamiento y suscripción por parte de EL TRABAJADOR del CFDI correspondiente, implicará su pagoexpresa conformidad respecto de las sumas entregadas al amparo del mismo, dentro liberando AL PATRÓN de cualquier responsabilidad a su cargo sobre el particular, sirviendo para acreditar los supuestos de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarartículo 132, 784 y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización 804 de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto Ley Federal de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteTrabajo.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA determine. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP. Todos los trabajos objeto del presente pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se paguen mediante la formulación efectuarán con sujeción a los precios unitarios de estimaciones que abarcarán los conceptos diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo terminadosrealizado, cuyo periodo a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no deberá exceder implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a 30 los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas: Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. Dentro de los primeros cinco (5) días naturales siendo laborables posteriores al período al que corresponde la fecha xx xxxxx planilla, el último día hábil CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de cada mesla fiscalización. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia Se adjuntarán los anexos de Obramedidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la estimación acompañada cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la documentación que acredite la procedencia de su pagoplanilla por parte del administrador del contrato, dentro de los cuatro días hábiles siguientes previo a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para tramitar el pago de créditos fiscalesla planilla correspondiente. Dichos gastos se calcularán sobre Requisito previo al pago de las cantidades no pagadas y se computarán planillas: Previo al pago de planillas por días naturalestrabajos ejecutados, desde el contratista deberá presentar previamente la certificación que se venció el plazo hasta la fecha acredite estar al día en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalesaportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. Los cargos La Empresa Eléctrica Quito tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en xxxx del contratista o se calcularán deriven de convenios de purga xx xxxx patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán reclamaciones que por días naturales desde este motivo llegare a plantear la fecha CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en excesointerés convencional, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteestablecido por el Banco Central del Ecuador.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente contrato se realice mediante (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en las bases de licitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo . Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la Actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se paguen mediante la formulación de celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la Residencia de Obra dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisarun plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en las bases de licitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios). Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el En caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno estimaciones por parte de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNLa Dependencia”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA”El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Contratista”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNLa Dependencia”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen En atención a lo dispuesto en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada artículo 46 fracción V de la documentación que acredite Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el plazo de los pagos de los bienes objeto de esta invitación será a entera satisfacción de la procedencia de su pagoConvocante, el cual se realizará dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de las facturas debidamente requisitadas, los pagos se realizarán por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. Para ser depositados los pagos de manera electrónica, el proveedor ganador deberá presentar Constancia en hoja membretada de la empresa donde se señalen: nombre del titular de la cuenta, número de cuenta con 11 posiciones así como la “clave” estandarizada de 18 posiciones, plaza, sucursal, nombre y sello del banco, en la que se señale el concepto de “Suministro de Materiales y Útiles de Oficina”. El importe de los bienes materia de la presente invitación, se cubrirá al proveedor que resulte favorecido con el resultado del fallo de la invitación de la siguiente manera: • El suministro y pago de los materiales será mensual de acuerdo a la calendarización presupuestal. • Los precios de los materiales a suministrar, deberán ser presentadas sin I.V.A. en moneda nacional. • La adjudicación se hará de acuerdo al precio por cada partida. • Deberán de respetar las marcas y especificaciones que se solicitan. • El suministro de los materiales deberá entregarse por medio de un pedido a partir de la firma del contrato. • Las especificaciones del material a suministrar es la que se señala en la lista Anexo 1 de esta invitación. • No se proporcionaran anticipos. El participante ganador deberá hacer entrega de los bienes objeto de la presente invitación en las oficinas respectivas del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, indicadas en el Punto 9, “Lugar y Entrega de los Bienes a Suministrar”, presentará las facturas correspondientes debidamente requisitadas para su visto bueno. En dichas facturas deberán anexarse los documentos que validen y acrediten haber entregado los bienes a entera satisfacción del Gobierno del Estado. Las facturas además deberán ser enviadas de manera electrónica (CDF o CDFi) al responsable del área administrativa de cada oficina y deberán anexar archivo electrónico en versión (mxl y pdf), así como enviar al correo electrónico que se le indique o proporcionar el nombre de la página en donde está disponible el archivo electrónico que respalde la factura, y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes. La Convocante a través del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la o las facturas correspondientes, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los bienes, precio unitario, cantidad, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos y entregados a plena satisfacción de la Convocante, continuará el procedimiento para el pago de los bienes a los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha siguiente a su recepciónde aceptación de la factura. Para el En caso de falta imprecisiones en la factura y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días naturales la oficina donde se entregaron los bienes, las devolverá para que el proveedor realice las acciones pertinentes y presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el cómputo del plazo de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, se iniciará a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal partir de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federaciónnueva presentación. INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE B.C. RFC: IDC 9708092E6 CALZ. AVIACION S/N CIUDAD DEPORTIVA COL. XXXXXXXXXX MEXICALI, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.BAJA CALIFORNIA C.P.: 21230

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos La forma de pago de la “MOTOCICLETA” nueva objeto del presente contratoContrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada realizará de la documentación que acredite siguiente manera: Monto de enganche $____.____(_____________pesos__/__ M.N) Monto de la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes unidad usada a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y cuenta (en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro aplique) $____.____(_____________pesos__/__ M.N) Comisión por apertura: $____.____(_____________pesos__/__ M.N) Saldo de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán financiamiento otorgado por “El Vendedor” Se especifica en la siguiente estimaciónTabla de Amortización del presente Contrato. La autorización de las estimaciones El “COMPRADOR” se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por obliga a pagar al “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTAVENDEDOR” el importe del financiamiento en las fechas y por las cantidades estipuladas en la tabla de sus estimaciones dentro amortización señaladas. En caso de que la fecha de pago sea un plazo no mayor día inhábil, el pago deberá de 20 (veinte) días hábiles contados realizarse al día hábil siguiente sin generar intereses moratorios o penalizaciones al “COMPRADOR”. QUINTA.-PAGO DE CAPITAL E INTERESES.- El “COMPRADOR” se obliga a pagar al “VENDEDOR” en forma mensual a partir de la fecha siguiente de disposición, las amortizaciones mensuales correspondientes al importe del CREDITO mas los intereses ordinarios que se causen y/o cualquier otro concepto que se encuentre obligado a su recepción. Para pagar así como al final del plazo del CREDITO, el caso PAGO FINAL cuando así se haya convenido, sin necesidad de falta requerimiento alguno.Dichos pagos deberán de pago oportuno de las estimaciones realizarse mensualmente y de ajustes conformidad con el numero de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud pagos y el monto de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal cada uno de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde estos que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas señalan en la estimación siguienteTABLA DE AMORTIZACION.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales, mismas que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del “REGLAMENTO”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los cuatro seis días hábiles naturales siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra su corte y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados, a través de medios de comunicación electrónica, dentro de un plazo que no sea mayor a 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “REGLAMENTO”, los ocho únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes deberá revisar, y en naturales contados a partir de la fecha de su caso, autorizar las estimacionespresentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para En el caso de falta incumplimiento en los pagos de pago oportuno estimaciones por parte de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNDEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “LEY”, deberá pagar pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNDEPENDENCIA”. No serán consideradas como pagos se considerará pago en exceso, exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen “Pronósticos” pagará a “El prestador de servicios” a mes vencido, conforme a servicios devengados, en que moneda nacional y mediante facturación, de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagoservicios, dentro de los cuatro 20 (veinte) días hábiles siguientes naturales posteriores, contados a partir de la entrega y aceptación de los comprobantes fiscales digitales por internet enviados al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la fecha xx xxxxx; la Residencia cuenta bancaria que “El prestador de Obra dentro servicios” proporcione a “Pronósticos”, previa validación y conciliación de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, servicios efectuados que realice el área consolidadora a satisfacción de las áreas requirentes y en su caso, autorizar las estimacionesadministradoras del contrato. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o numéricas que no puedan ser autorizadas deficiencias, “Pronósticos” dentro de dicho plazo, tendrán los tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación siguientes al de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondientesu recepción, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar indicará por escrito al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimaciónmismo las deficiencias que deberá corregir. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados El periodo que transcurra a partir de la fecha siguiente a su recepciónentrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la verificación de los servicios, las áreas requirentes presentarán formato de aceptación de servicios validando las características solicitadas en el “Anexo Técnico”. La Gerencia de Recursos Humanos como área consolidadora emitirá un reporte mensual sobre los pagos efectuados a “El prestador de servicios” por los servicios recibidos en cada una de las Subdirecciones Generales. La administración, seguimiento, evaluación, validación y control técnico y operativo de los contratos por la prestación de los servicios, que derive de la licitación pública hasta el total cumplimiento de los derechos y obligaciones pactadas será responsabilidad de cada una de las áreas requirentes. Una vez que las listas sean firmadas por la persona responsable del área en la que el personal presta sus servicios, este último turnará a la Gerencia de Recursos Humanos, quien proporcionará las listas de la quincena vencida dentro de los siguientes diez días después de la quincena vencida a “El prestador de servicios” con la finalidad de estar en tiempo y forma de poder anexarlas a la factura. A la factura mensual deberá anexarse reporte por el gasto de cada área y lista de asistencia, los cuales serán presentados por períodos quincenales para su trámite de pago. En caso de falta existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Recursos Humanos de “Pronósticos” realice los trámites de pago oportuno de las estimaciones la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de ajustes incumplimiento en los pagos por parte de costos, “LA COMISIÓNPronósticos”, a solicitud de “EL CONTRATISTAEl prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la FederaciónFederación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl prestador de servicios”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNPronósticos”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen “Telecomm” pagará a “El proveedor” el importe pactado en la cláusula que antecede por los trabajos servicios objeto del presente de este contrato, por mensualidades vencidas, previa la prestación de los servicios correspondientes al mes de que se paguen mediante la formulación trate, dentro del plazo máximo de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) debidamente requisitada(s), la(s) cual(es) se acompañará(n), en su caso, del (los) reporte(s) de servicio y la autorización correspondiente de los mismos por parte del área usuaria; quedando entendido que no se autorizará pago alguno de no acompañarse el (los) reporte(s) mencionado(s) aprobado(s) por “Telecomm”. Dicho pago se efectuará a su recepcióntravés de transferencia electrónica de fondos vía pago interbancario, en la cuenta bancaria número ____, sucursal _____ número ____, de la institución bancaria ____. Para tal efecto “El proveedor” deberá presentar a la firma del presente instrumento, el formato denominado solicitud de pago a través del servicio interbancario debidamente requisitado. “Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante el ejercicio fiscal de 2009 (EN CASO DE SER VARIOS EJERCICIOS FISCALES ANOTAR LOS AÑOS) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “Telecomm”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2009 (EN SU CASO LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS DE QUE SE TRATE) apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.” En caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”incumplimiento en los pagos por parte del Organismo, a solicitud de “EL CONTRATISTAEl proveedor”, “Telecomm” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal la Ley de Ingresos de la FederaciónFederación para el ejercicio fiscal 2008, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl proveedor”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, “El proveedor” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, exceso más los intereses correspondientes, correspondientes conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan ponga efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguientedel Organismo.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen La cantidad señalada en que los trabajos la cláusula inmediata anterior, le será cubierta a “El Proveedor” de la siguiente manera: “El Fideicomiso” realizará el pago por la prestación objeto del presente contratocontrato a “El Proveedor”, se paguen mediante en ( ) exhibiciones de manera mensual y contra servicio devengado; es decir sobre los importes indicados para dispersión en las tarjetas electrónicas con chip parte de la formulación Subdirección de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminadosRecursos Humanos, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha en lo sucesivo “SRH”, para el suministro xx xxxxx el último día hábil de cada mesdespensa, una vez que “El Proveedor” lo haya prestado en forma total y a entera y absoluta conformidad de “El Fideicomiso”, previo visto bueno de los CC. “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pagoy _ , , dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura que reúna los requisitos fiscales, conforme al artículo 51 de la así como de los documentos que acrediten la procedencia del pago. De conformidad con los artículos 89 y 90 del Reglamento de la “LAASSP”, para efectos de contabilizar el plazo que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la “LAASSP”, se tendrá(n) como recibida(s) la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “El Proveedor” la(s) entregue a “El Fideicomiso” al momento de concluir la prestación del servicio conforme a los términos del presente contrato y “El Fideicomiso” los reciba a su entera satisfacción. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, “El Fideicomiso” deberá requerir, en su caso, a “El la corrección de errores o deficiencias contenidos en la(s) factura(s) presentada(s) para que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes y así proceder al pago de dicha(s) factura(s). En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por “El Proveedor” para su pago presenten errores o deficiencias, “El Fideicomiso” dentro de los 03 (tres) días hábiles contados siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “El las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la fecha siguiente entrega del citado escrito y hasta que “El Proveedor” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. “El Fideicomiso” se reserva expresamente el derecho de retener el pago por el servicio no prestado o que no cumpla con las especificaciones Anexo “A” Alcances del servicio o por pago de lo indebido, hasta en tanto no completen o subsanen los mismos a su recepciónsatisfacción “El Fideicomiso”, o bien, “El Proveedor” devuelva los importes pagados. Para el Los pagos serán cubiertos mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito designe “El Proveedor” para tales efectos, debiendo indicar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) correspondiente. En caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costosincumplimiento en los pagos, “LA COMISIÓN”, El Fideicomiso” a solicitud de “EL CONTRATISTAEl Proveedor”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTAEl Proveedor”. En el evento Tratándose de pagos en exceso que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso“El Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscalespárrafo inmediato anterior. Los cargos intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓNEl Fideicomiso”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen La CONDUSEF pagará a “LOS POSIBLES PROVEEDORES” mediante mensualidades devengadas, la cantidad dispersada en la matriz de la página web, siempre que los trabajos objeto del presente contratotal dispersión se hubiesen realizado, se paguen lo anterior con cargo al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la formulación transferencia electrónica de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar fondos a la Residencia de Obracuenta que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” proporcione para ello, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y el pago se realizará en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondientemoneda nacional, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de a 20 (veinte) días hábiles naturales siguientes contados a partir de la fecha siguiente en que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” presenten los comprobantes fiscales digitales por internet debidamente cumplimentados conforme a su recepción. Para la legislación fiscal vigente, incluyendo los montos de las retenciones correspondientes al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la renta, y cuente con la autorización de la Dirección Recursos Materiales y Servicios Generales y con el caso de falta visto bueno de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal por parte de la FederaciónDirección de Planeación y Finanzas de la CONDUSEF, siempre y cuando “LOS POSIBLES PROVEEDORES” hayan quedado registrados como si se tratara proveedores de la CONDUSEF. La CONDUSEF efectuará las retenciones que conforme a la ley procedan de acuerdo a la legislación fiscal vigente. La Dirección De Recursos Materiales y Servicios Generales, administradora del supuesto contrato, será la facultada para la revisión correspondiente de prórroga los comprobantes fiscales digitales por internet en lo que hace a la prestación del servicio y del soporte documental de los mismos, para con ello estar en posibilidad de gestionar el pago ante la Dirección de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas Planeación y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguienteFinanzas.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que “El Contratista” recibirá de “La Dependencia” o “Entidad” como pago total de la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto del presente contrato. A).-Por los trabajos ordinarios y por los extraordinarios pactados a precios alzados, el importe convenido para cada caso. B).-Por los trabajos extraordinarios a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas. “La Dependencia” o “Entidad” expedirá el documento que corresponda a cargo de la Tesorería de la Federación, Tesorería del Distrito Federal u Oficina Pagadora de “La Dependencia” o “Entidad”, por el monto de la asignación del contrato. En su caso, en las fechas convenidas “La Dependencia” o “Entidad”,, formulará los ocumentos de pago a cuenta del precio alzado pactado, los que se paguen mediante liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecios para su tramite, en un plazo que no excedera de 90 (noventa) días calendari, contados a partir de la fecha de la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos mismos. La demora en el pago no causará, en ningun caso, intereses moratorios. Dentro de trabajo terminados, cuyo periodo no deberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha xx xxxxx el último día hábil este plazo “La Dependencia” o “Entidad” enviará los documentos de cada mes. “EL CONTRATISTA” deberá entregar pago debiamente requisitados a la Residencia de ObraTesorería del Distrito Federal u Oficina Pagadora, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su según el caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres a más tardar 30 (treinta) días hábiles contados a partir calendario antes del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder la autorización de la estimación correspondientesu pago. En los pagos parciales correspondientes, en caso contrario, estas quedaran pendientes y se seguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “LA COMISIÓN” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. “LA COMISIÓN” cubrirá abonará a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA COMISIÓNEl Contratista”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” que sean compensadas en la estimación siguiente.siguientes: