OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 6 contracts
Samples: Licitación Pública Internacional De Obra, Licitación Pública Internacional De Obra, Licitación Pública Internacional De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, salvo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir cumplir con los actores pertenecientes al sector el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y todo la información requerida por la Unidad CAF-BEDE y/o por la consultoría a cargo del fortalecimiento del monitoreo de la economía popular calidad de aire y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, ruido en los porcentajes ofertados y evaluados, copia las áreas de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración influencia del contratoPrograma. En el transcurso El especialista ambiental de la ejecución contratista deberá asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la obra el contratista podrá solicitar a consultora ambiental o la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso Dirección de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado Medio Ambiente y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoUnidad CAF-BEDE.
Appears in 5 contracts
Samples: Licitación Pública Internacional De Obra, Licitación Pública Internacional De Obra, Licitación Pública Internacional De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a está obligado al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos las obligaciones establecidas en el contrato. Asimismopresente pliego, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por a las estipuladas en el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios que resulten de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes términos de su proposición en el paísla medida que supongan una mejora de las condiciones xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. El contratista deberá pagar queda obligado a adscribir al contrato los sueldos, salarios medios personales y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos materiales que aquellos autorizados por resulten de la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialproposición presentada. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector será responsable de la economía popular calidad técnica del trabajo que desarrolle y solidaria (EPS) de las prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la Fundación o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistaspara terceros de las omisiones, los contratos que correspondanerrores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración ejecución del contrato. En El adjudicatario será responsable de cualquier perjuicio, daño o accidente ocurrido o causado a terceras personas en las dependencias en las que se ejecute el transcurso contrato que sean originados bien directamente por dicho personal o por el incumplimiento de sus deberes, salvo en las excepciones legalmente previstas, debiendo a tales efectos suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra tales riesgos si no la tuviera concertada con anterioridad al contrato, sin que pueda incluir “franquicias” ni otras cláusulas similares limitativas de la responsabilidad. El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no podrá utilizar bajo ningún concepto cualquier tipo de información que conozca con ocasión del contrato, ni hará referencia a la misma en relaciones ajenas al presente contrato, sin la autorización expresa de la Fundación FASAD. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información. Si durante la realización de los trabajos el contratista necesitara algún dato no contenido o detallado en los documentos contractuales, deberá solicitarlo a la Fundación con la antelación suficiente, de manera que nunca podrá imputar a ésta una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectivamente, los datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje constancia previa por escrito, con comunicación directa a la Fundación. Cuando el contratista o el personal a su cargo incurra en deficiencias en la prestación del servicio, o en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la seguridad y control de los edificios o la confidencialidad de la información a que el personal del adjudicatario pudiera tener acceso, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorlo pactado. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista Dichas eventualidades se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoconsiderará incumplimientos contractuales.
Appears in 4 contracts
Samples: Telecommunications, Service Agreement, Catering Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratación De Bienes Y Servicios, Contratación De Bienes Y Servicios, Contratación De Servicios De Almacenamiento
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 3 contracts
Samples: Modelo De Pliego De Condiciones Generales Para La Contratación De Obras, Modelo De Pliego De Condiciones Generales Para La Contratación De Obras, Modelo De Pliego De Contratación De Obras
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para Mediador, deberá informar a la ejecución correcta y legal Administración de la obraComunidad Autónoma de Euskadi sobre las condiciones del contrato que ha de suscribir, especialmentedefinir la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades y velará por la concurrencia de los requisitos que ha reunir la póliza para su eficacia y plenitud de efectos. Igualmente, pero sin limitarse viene obligado durante la vigencia de los contratos de seguros en que hayan intervenido a cumplimiento facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclame sobre cualquiera de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal cláusulas de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quepóliza y, en caso de siniestro, a prestarle su asistencia y asesoramiento. Asimismo, atender y resolver las quejas y reclamaciones que el tomador y los asegurados puedan presentar, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros. El Mediador, será responsable ante la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las autoridades xxx xxxx determinaren deficiencias o descubrieren tal prácticaimperfecciones que reduzcan o anulen los efectos de la póliza concertada con su intervención y que le sean imputables, por lo que aquella podrá exigir del adjudicatario el resarcimiento de los daños y perjuicios que su actuación haya causado. Así mismo, estará obligado a entregar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el recibo de la prima del contrato de seguro emitido por la Compañía Aseguradora como máximo al cabo de 72 horas de haber recibido el importe del mismo. El mediador adjudicatario, estará obligado a informar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de cuantos datos se exijan a la Compañías Aseguradoras que soporten el riesgo asegurado sobre las personas físicas o jurídicas que intervengan en el proceso de colocación, xxxxxxxx y transferencia de las coberturas contratadas en las pólizas de seguros. El mediador, en todo caso, se someterá considerará depositario de las cantidades entregadas por las aseguradoras en concepto de indemnizaciones o reembolso de las primas satisfechas. El mediador deberá informar en los términos que hace a la Dirección de Seguros y aceptará las sanciones Fondo de Pensiones de cualquier relación que pretenda establecer con personas físicas o jurídicas que pueda implicar la existencia de aquella puedan derivarsevínculos estrechos, incluso así como la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones transmisión de acciones o participaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritopudieran dar lugar a un régimen de participaciones significativas.
Appears in 3 contracts
Samples: Mediación De Seguros Privados, Mediación De Seguros Privados, Contrato De Mediación De Seguros Privados
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista en la ejecución del contrato contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.
Appears in 3 contracts
Samples: Contract, Modelo De Pliego De Contratación De Obras, Modelo De Pliego De Contratación De Obras
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Se configura como obligación contractual esencial el cumplimiento del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y materiales que el contratista debe contar con o disponer ha de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten formular en su oferta. No podrá sustituirse ningún miembro del equipo humano integrante propuesto para la ejecución correcta y legal del contrato sin autorización de la obra, especialmente, pero sin limitarse FUNDACIÓN. Durante la ejecución del contrato el adjudicatario está obligado a cumplimiento facilitar a las personas designadas por la FUNDACIÓN la información verbal o por escrito y la documentación que éstas soliciten para disponer de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se hayan establecidos desarrollan las distintas actuaciones, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. El Adjudicatario será responsable único de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones o servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan de las omisiones, errores, métodos inadecuados en el la ejecución del contrato. AsimismoA estos efectos deberá acreditar tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubra los daños y perjuicios que pudieran derivarse de las prestaciones objeto del contrato. Los elementos que constituyen el equipo técnico que la empresa aporte para el cumplimiento del servicio podrán ser reconocidos y examinados por la FUNDACIÓN que podrá rechazar, deberá realizar y/o efectuarmediante informe justificativo, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos cualquiera de ellos por considerarlo inadecuado, debiendo el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para contratista reemplazarlo garantizando la debida protección del público, personal ejecución de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o actividad. La empresa adjudicataria será responsable de las instalaciones y elementos que las integran, así como del control y funcionamiento de servicios públicos. Los sueldos las mismas, de la conservación de todos y salarios cada uno de sus componentes y de la calidad de los trabajadores materiales y elementos utilizados. Igualmente, será responsable de los daños y roturas que sufra el material de las instalaciones, cualquiera que sea la causa que lo motive, a excepción de los casos de fuerza mayor recogidos en la Ley de Contratos del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísSector Público. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la leyinfracción de las disposiciones en materia de seguridad por parte del personal designado por aquel no implicará ninguna responsabilidad para la FUNDACIÓN. Sin perjuicio de lo anterior, ésta podrá requerir al contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento de las referidas obligaciones. La FUNDACIÓN se reserva el derecho de exigir la sustitución de cualquier persona adscrita al servicio, por motivos de mal comportamiento, incapacidad para desarrollar su trabajo de forma normal, alteración del orden, desobediencia u otras causas justificadas. Si el adjudicatario recibiese una comunicación de preaviso de huelga, o tuviere conocimiento de que tal situación puede producirse, deberá notificar formalmente y de inmediato tal circunstancia a la FUNDACIÓN, a fin de acordar las medidas oportunas y, en total conformidad con las leyes vigentesparticular, determinar propuesta de cobertura de servicios mínimos que se realice a la autoridad laboral competente. Los contratos Si llegara finalmente a concretarse la situación de huelga, el adjudicatario solamente tendrá derecho a percibir la parte proporcional de la retribución correspondiente a los puestos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a realmente cubiertos en los distintos turnos, voluntariamente o por cobertura de servicios mínimos legalmente establecidos, durante los días en los que se mantenga esa situación. Además de las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán anteriormente señaladas son también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) empresa adjudicataria las siguientes: • Responder de los daños causados por cualquier motivo que se puedan producir en las personas y/o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia bienes como consecuencia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración prestación del servicio objeto del contrato. En el transcurso este sentido, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente contrato. • Aceptar las modificaciones que como consecuencia y en las condiciones establecidas en el caso presente Pliego, proponga la FUNDACIÓN respecto del ámbito de incumplimiento o retraso actuación, horarios, frecuencias, etc. • El Adjudicatario será responsable de que el personal afecto al servicio esté en posesión de las correspondientes autorizaciones administrativas para ejercer su profesión de conformidad con la ejecución normativa sectorial de los rubros subcontratados aplicación. • Corresponde al contratista la obtención de cuantas licencias y autorizaciones requieran, en su caso, para la realización del servicio contratado. Los profesionales que afecte presten el avance de obra programado y que conste servicio en el cronograma vigente aprobado por Centro, tendrán la obligación de asistir a cuantas reuniones la FUNDACIÓN estime necesario realizar para el fiscalizadorcorrecto desarrollo del servicio. El contratistaAsimismo deberá asignarse un responsable del servicio, además, deberá notificar que vendrá obligado a ser el interlocutor con la entidad contratante cualquier situación que le justifique FUNDACIÓN para la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento prestación del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.servicio
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato Privado De Gestión De Accesos Del Parking Cubierto Del Centro Niemeyer, Contrato De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal de la obra, para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la administración del contrato o fiscalización y personal del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El En el caso de las obras, el contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (las EPS) ’s o micro y pequeñas empresas (MYPES) MYPES subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas las Condiciones Generales. El contratista, en En forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 2 contracts
Samples: Modelo De Pliego Para Contratación Por Régimen Especial, Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes:
3.2.1 Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten personal necesario para la ejecución correcta y legal del contrato dependerá exclusivamente de la obraentidad adjudicataria, especialmentela cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respecto de éste, pero sin limitarse siendo SOGAMA, S.A., del todo ajena a cumplimiento las referidas relaciones. Por consiguiente, en ningún caso podrá alegarse derecho alguno por el referido personal en relación con SOGAMA, S.A., ni exigirse a ésta responsabilidades de legislación ambientalcualquier clase, seguridad industrial como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y salud ocupacionalsus empleados, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos aun en el supuesto de que los despidos o medidas que la empresa adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. Asimismo, deberá realizar La entidad adjudicataria asumirá el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo y/o efectuaren sus retribuciones, colocar ya sea como consecuencia de convenios colectivos, pactos o dar todos acuerdos de cualquier índole, de modo que, en ningún caso, podrá repercutir las referidas modificaciones sobre el importe que se facturará por la realización del objeto contractual. La entidad adjudicataria queda obligada, respecto del personal destinado al servicio, al cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales que se encuentre vigente en cada momento, así como de los avisos procedimientos de seguridad de SOGAMA. En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole acontecido a los trabajadores con ocasión del ejercicio de sus cometidos, el adjudicatario cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que éstas alcancen de ningún modo a SOGAMA, S.A. Es responsabilidad de la empresa contratista y advertencias requeridos de sus encargados impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo SOGAMA, S.A., completamente ajena a estas relaciones laborales. Corresponde asimismo a la empresa contratista la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquier otra manifestación de las facultades del empleador. En todo caso, en la forma establecida en estos pliegos, la realización de la prestación objeto del contrato debe quedar siempre convenientemente cubierta. Es responsabilidad de la empresa contratista facilitar a sus trabajadores los medios materiales precisos para llevar a cabo su trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por el contrato parte del contratista o la infracción de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para SOGAMA, S.A. El contratista está obligado al cumplimiento de las leyes disposiciones vigentes (señalética, letreros en materia de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del públicomedio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El incumplimiento de las obligaciones referidas en el párrafo anterior y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP. En el caso de que así esté previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el adjudicatario estará obligado a subrogar al personal de la fiscalización y servicio del actual contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista que se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes relacione en el paísmencionado PPT. El contratista deberá pagar responderá de los sueldos, salarios y remuneraciones impagados a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados los trabajadores afectados por la leysubrogación, y en total conformidad con así como de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector cotizaciones de la economía popular Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el contrato y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que correspondan, no asumirá estas obligaciones en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoningún caso.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Servicios, Auditoría De Cuentas Anuales
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes:
3.2.1 Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten personal necesario para la ejecución correcta y legal del contrato dependerá exclusivamente de la obraentidad adjudicataria, especialmentela cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respecto de éste, pero sin limitarse siendo SOGAMA, S.A., del todo ajena a cumplimiento las referidas relaciones. Por consiguiente, en ningún caso podrá alegarse derecho alguno por el referido personal en relación con SOGAMA, S.A., ni exigirse a ésta responsabilidades de legislación ambientalcualquier clase, seguridad industrial como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y salud ocupacionalsus empleados, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos aun en el supuesto de que los despidos o medidas que la empresa adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. Asimismo, deberá realizar La entidad adjudicataria asumirá el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo y/o efectuaren sus retribuciones, colocar ya sea como consecuencia de convenios colectivos, pactos o dar todos acuerdos de cualquier índole, de modo que, en ningún caso, podrá repercutir las referidas modificaciones sobre el importe que se facturará por la realización del objeto contractual. La entidad adjudicataria queda obligada, respecto del personal destinado al servicio, al cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales que se encuentre vigente en cada momento, así como de los avisos procedimientos de seguridad de SOGAMA. En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole acontecido a los trabajadores con ocasión del ejercicio de sus cometidos, el adjudicatario cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que éstas alcancen de ningún modo a SOGAMA, S.A. Es responsabilidad de la empresa contratista y advertencias requeridos de sus encargados impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo SOGAMA, S.A., completamente ajena a estas relaciones laborales. Corresponde asimismo a la empresa contratista la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquier otra manifestación de las facultades del empleador. En todo caso, en la forma establecida en estos pliegos, la realización de la prestación objeto del contrato debe quedar siempre convenientemente cubierta. Es responsabilidad de la empresa contratista facilitar a sus trabajadores los medios materiales precisos para llevar a cabo su trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por el contrato parte del contratista o la infracción de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para SOGAMA, S.A. El contratista está obligado al cumplimiento de las leyes disposiciones vigentes (señalética, letreros en materia de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del públicomedio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El incumplimiento de las obligaciones referidas en el párrafo anterior y, personal en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísLCSP. El contratista deberá pagar responderá de los sueldos, salarios y remuneraciones impagados a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados los trabajadores afectados por la leysubrogación, y en total conformidad con así como de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector cotizaciones de la economía popular Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el contrato y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que correspondan, no asumirá estas obligaciones en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoningún caso.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Suministro, Contrato De Suministro
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar La persona física o jurídica seleccionada deberá cumplir: - Ejecución del presente contrato de conformidad con o disponer lo establecido en la solicitud de todos oferta realizada por el FAMSI. - Al objeto de lograr una coherencia metodológica y de resultados, la entidad contratada deberá respetar y aplicar los permisos y autorizaciones criterios establecidos por la persona designada por la entidad adjudicataria como coordinador/a. - Será responsable de la ejecución del servicio contratado, así como de las consecuencias que se necesiten deduzcan para terceros las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En - Disponer de los medios materiales y técnicos para que la persona encargada, que estará bajo dependencia laboral del contratista, de realizar materialmente las actividades del presente contrato pueda desarrollar correctamente sus obligaciones. - Atender a las directrices de la/s persona/s designadas por el transcurso de FAMSI para coordinar la ejecución de la obra las actividades, pudiendo el contratista podrá solicitar a de forma puntual y esporádica el uso de las instalaciones y de los medios técnicos del que dispone el FAMSI para la entidad contratante consecución del objeto del presente contrato. FAMSI se reserva la sustitución del o posibilidad de establecer una reunión semanal para coordinar las tareas de desarrollo. - El contratista asume los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso riesgos en la ejecución realización de las actividades del presente contrato. - Se obliga a retribuir al personal encargado de realizar materialmente las actividades en que se materializan las actividades. - Deberá remitir documento final en papel y en formato digital con el resultado de los rubros subcontratados productos realizados. - A cumplir con la normativa vigente en materia laboral y con las obligaciones fiscales y tributarias que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s)ordenamiento establezca, en los casos señalados función del régimen jurídico al que estén acogidos. - Las restantes obligaciones que aparecen descritas en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del este contrato, con las consecuencias legales pliego de contrataciones y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritosus anejos.
Appears in 2 contracts
Samples: Technical Assistance Contract, Contrato Para La Producción De Una Aplicación Software
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización, y seguirán el trámite previsto en el contrato. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir cumplir con los actores pertenecientes al sector el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto, Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y toda la información requerida por la Unidad de Proyectos con Financiamiento Externo y/o por la consultora a cargo de la economía popular auditoría ambiental y solidaria (EPS) social externa y/o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada especialistas ambientales designados por la UNIDAD DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. Los especialistas ambientales de la obra y de la fiscalización deberán asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la entidad contratante para conocimiento Auditora Social y seguimiento Ambiental Externa y/o por parte la Unidad de Proyectos con Financiamiento Externo. El contratista deberá, previo al inicio de los trabajos de la obra, presentar el PLAN DE BIO SEGURIDAD PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES, el cual será revisado y aprobado por la fiscalización y administración del contrato. En el transcurso plan deberá, como condición indispensable y a costo del contratista, considerar la implementación de las medidas de bioseguridad que se están ejecutando en el marco de la emergencia generada por el Coronavirus o COVID-19 de acuerdo con los manuales de procedimientos que recomiende el Ministerio de Salud y/o la Secretaria de Gestión de Riesgos y/o la Municipalidad de Guayaquil (independiente de la vigencia o no de los estados de excepción). Deberá implementar como protocolos los controles permanentes de síntomas y temperatura a todos los trabajadores y colaboradores indirectos que tengan incidencia con la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistasobra, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, para lo cual deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar presentar reportes diarios a la fiscalización y administración del contrato. Las medidas a considerarse deberán establecerse tanto para las actividades en obra como para las interacciones que se tengan en oficinas del contratista. En los procedimientos de contratación de obras, el oferente que resulte adjudicado dentro del presente proceso, deberá presentar, previo a la firma del contrato, una carta de compromiso, en la cual se estatuirá la obligación de incluir al menos el 5% del personal de mano de obra calificada y no calificada de la bolsa de empleo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, lo cual será considerado para el cumplimiento de los trabajos a ejecutarse, durante el tiempo que dure la obra. De la misma manera, el contratista deberá contar con personal que, en al menos el 50% de mano de obra no calificada, resida en el sector de la obra los documentos contentivos a ejecutarse, sin que tal disposición sea excluyente de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoprimera.
Appears in 2 contracts
Samples: Licitación Pública Internacional De Obra, Public Works Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer contrato será inalterable a partir de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboralsu perfeccionamiento, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos deberá ser cumplido con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el contrato, observándose fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de ésta, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales, de protección del medio ambiente y para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, deberá realizar y/se obliga a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o efectuarutilizar con fin distinto al que figura en este pliego, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros ni tampoco ceder a otro ni siquiera a efectos de peligro, precaución, etc.), para conservación. A la debida protección del público, personal extinción de la fiscalización y del contratista mismorelación contractual por cualquier causa, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones datos de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores carácter personal a los mínimos legales vigentes que hubiera tenido acceso el adjudicatario deberán ser destruidos o devueltos a la FDM, al igual que cualquier soporte o documento en el paísque conste algún dato de carácter personal. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución obligaciones por parte del subcontratista, adjudicatario será considerado como causa justificada de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada resolución del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for It Maintenance and Supply of Equipment
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. (art. 215 TRLCSP) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) El contratista debe contar con o disponer será responsable igualmente de todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten originen durante la ejecución del contrato, tanto para la ejecución correcta y legal Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de la obrasu trabajo, especialmenteo por los errores materiales, pero sin limitarse omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísrefiere esta cláusula. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y remuneraciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados por ostentará, a todos los efectos, la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos condición de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialempresario. El contratista deberá también suscribir con guardar sigilo respecto a los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) datos o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasantecedentes que, los contratos que correspondanno siendo públicos o notorios, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada estén relacionados con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen objeto del contrato suscritoy hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Home Help Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente contrato, así como de las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el apartado (16) de la Hoja- Resumen, son obligaciones del contratista: Abonar los gastos de publicidad de la licitación del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del RGLCAP, cuyo importe máximo es el que figura en el apartado (9) de la Hoja-Resumen. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las necesidades que se deriven del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario, debiendo cumplir por ello las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre la seguridad por parte del personal designado por él, no implicará responsabilidad alguna para el Ministerio. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. Será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ministerio o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obravendrá obligado, especialmentebajo su exclusiva responsabilidad, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambientallas disposiciones vigentes en materia tributaria, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, de Seguridad Social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del públicomedio ambiente, personal así como cualesquiera otras de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscarácter general. El contratista deberá pagar cumplir con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los sueldosconvenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, salarios social y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos laboral que aquellos autorizados por la ley, vinculen al Estado y en total conformidad particular las establecidas en el Anexo V del texto legal que relaciona los convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental. El órgano de contratación adoptará las oportunas medidas para garantizar, durante la ejecución del contrato, que el contratista cumple con estas obligaciones. El incumplimiento de las leyes vigentes. Los contratos obligaciones referidas en el párrafo anterior y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de trabajo deberán ceñirse estrictamente los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las leyes laborales derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP. Todo ello sin perjuicio de la potestad del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán órgano de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista candidatos y a su costo, todas licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que está sujeto forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las leyescaracterísticas del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto), normas y reglamentos relativos integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frene a la seguridad social“entidad contratante”, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la “entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de le ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las vacaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como personal de la administración contratante, según dispone el artículo 308 de la LCSP. Será, asimismo, obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios, que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector estará obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, el contratista está obligado a someterse en todo caso a la normativa nacional y de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasUnión Europea en materia de protección de datos, los contratos sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP. Asimismo, está obligado a comunicar cualquier cambio que correspondanse produzca, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia a lo largo de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración vida del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento facilitada en la declaración de ubicación de servidores y del origen de lugar desde dónde se van a prestar los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo servicios asociados a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quemismos, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoanexo VI.
Appears in 1 contract
Samples: Modelo De Pliego De Cláusulas Administrativas Particulares
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar La empresa deberá tener disponibilidad inmediata para sustituir cualquier unidad de transporte que se encuentre fuera de servicio y que le impida cumplir con el objeto del contrato. Tener actualizados los permisos de ingresos a las diferentes instalaciones portuarias en todo el País, tanto el chofer como el vehículo. Tener permisos o disponer alianza con empresas de transporte (País de Origen y Destino) para dar el servicio internacionalmente (ejemplo: Perú, Colombia) por si se presenta el caso. La empresa de transporte contratada deberá asumir todos los permisos gastos y autorizaciones riesgos relacionados con los vehículos y los trabajadores que se necesiten emplee en el servicio de transporte, en todos los aspectos. En el caso particular de sus conductores, éstos no tendrán ninguna relación laboral con ANDEC S.A. Los conductores de las unidades deben presentarse a laborar con la licencia vigente. Los vehículos tienen que estar disponibles en las diferentes provincias del País, para garantizar la ejecución correcta respuesta inmediata al recibir el requerimiento de ANDEC S.A. especialmente en los Centros de Distribución ANDEC S.A. (Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil). Los vehículos deberán estar en perfecto estado mecánico y legal operativo. El servicio deberá ser prestado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la obrasemana, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento los 365 días del año. La contratista deberá entregar el usuario y clave de legislación ambiental, seguridad industrial su rastreo satelital obligatorio al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. La contratista deberá otorgar el número de celular de cada uno de los conductores y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y persona responsable (coordinador de la empresa de transporte contratada) al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. La contratista deberá considerar dentro de sus costos la permanencia de un Coordinador durante las 24 horas del contratista mismodía, especialmente si siete días a la semana. Dicho Coordinador asignará el o los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones vehículos requeridos para efectos de servicios públicosdesarrollar el respectivo servicio. Los sueldos y salarios El Coordinador deberá estar disponible en todo momento. El tiempo de respuesta (disponibilidad de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes vehículos en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos ANDEC) a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector solicitud de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento vehículos por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar será de 30 a la entidad contratante cualquier situación 40 minutos máximo una vez que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en ha recibido el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución requerimiento por parte del subcontratistaárea de transporte o en casos emergentes del área usuaria del servicio. Se deberá considerar vehículos de reemplazo, para los casos de acuerdo a los términos constantes en mantenimiento de vehículos de la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; flota solicitada y que, en caso que un vehículo se encuentre fuera de servicio. La contratista deberá sustituir a todo aquel conductor que ANDEC S.A. indique, debido a: manejo inapropiado, exceso de velocidad, irrespeto hacia el personal de ANDEC S.A., irrespeto a las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticaseñales de tránsito. La contratista, previo inicio del servicio, se someterá y aceptará las sanciones obliga entregar a ANDEC S.A. la nómina del personal que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del pondrá a disposición para este contrato, con las consecuencias legales adjuntando fotocopia de la licencia de conducir y reglamentarias pertinentes El certificado de antecedentes penales. La contratista, en general, deberá está obligada a cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritolos turnos (módulo de transporte) asignados por ANDEC, tanto para el área de despacho como de captación de material ferroso.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer será responsable de todos los permisos y autorizaciones la calidad de las prestaciones realizadas como también de las consecuencias que se necesiten deduzcan para la CCMA, S. A. o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución correcta del contrato. El contratista ejecutará el contrato a su riesgo y legal xxxxxxx y estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el caso que los daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obraCCMA, especialmente, pero sin limitarse a S. A.
a) Obligaciones de carácter laboral: • La empresa adjudicataria está obligada en la ejecución del contrato al cumplimiento de legislación ambientallas obligaciones aplicables en materia medioambiental, seguridad industrial social, laboral que establezcan el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y salud ocupacional, legislación laborallaboral que vinculen en el Estado, y aquellos términos o condiciones adicionales en particular las que se hayan establecidos en establece el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal anexo V de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o LCSP. • La empresa adjudicataria se obliga a cumplir las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios condiciones salariales de los trabajadores de conformidad con el convenio colectivo sectorial aplicable. • La empresa adjudicataria asignará el personal necesario para atender sus obligaciones. El mencionado personal dependerá exclusivamente del contratista se estipularán librementecontratista, pero no serán inferiores por lo cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a los mínimos legales su calidad de empresario y tendrá que cumplir las disposiciones vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldosmateria laboral, salarios de prevención de riesgos laborales y remuneraciones de la seguridad social referidas al personal propio a su personalcargo. • La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la leyde Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. En especial, y antes del inicio de la prestación del servicio, tiene que aportar una relación del personal que adscriba a la ejecución del contrato, así como, cuando ocurra, del nuevo personal que contrate, y acreditar la suya alta y afiliación en total conformidad la Seguridad Social, mediante la presentación de los TC2 correspondientes. • La CCMA, S. A. podrá solicitar al adjudicatario que acredite documentalmente, si ocurre, que cumple con las leyes vigentesprescripciones establecidas en el convenio colectivo que les sea de aplicación. Los contratos Se procederá de trabajo deberán ceñirse estrictamente igual forma para el resto de profesionales adscritos al servicio que no les sea de aplicación el convenio de referencia. • El adjudicatario tendrá que dar la formación profesional necesaria a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán sus empleados, con el fin de actualizar los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista conocimientos tecnológicos y a su costo, todas las obligaciones a las profesionales que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a se vayan produciendo durante la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración ejecución del contrato. En el transcurso ▪ El contratista será responsable de la vigilancia y dirección del trabajo de sus empleados, así como de su correcta formación para las tareas a realizar en ejecución del contrato de servicios. Los trabajadores del adjudicatario únicamente recibirán órdenes de los responsables superiores jerárquicos de su empresa, sin que les esté permitido atender órdenes de trabajo impartidas directamente por personas vinculadas laboralmente a la CCMA, S. A. • El contratista designará a un coordinador general de servicio que será el encargado de mantener el enlace con la persona responsable de la obra CCMA, S. A. y de determinar la organización, la adecuación y funcionamiento del servicio contratado. • El adjudicatario estará obligado a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la normativa que se deriva y las normas internas de la CCMA, S.A. con la finalidad de garantizar unos adecuados niveles de seguridad y salud, y específicamente el RD 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. • Una vez comunicada la adjudicación, el contratista podrá solicitar dispondrá de 20 días hábiles por presentar la documentación de Prevención de Riesgos Laborales siguiente: - Informe de evaluación de riesgos laborales con los riesgos y medidas preventivas del servicio adjudicado. - Certificados de formación en prevención. - Certificados de aptitud médica o renuncia de los trabajadores. - Certificados de entrega de los equipos de protección individual, si ocurre. Esta documentación se tendrá que presentar antes del inicio de la actividad y hará referencia a todos los trabajadores que prestarán el servicio. Si se trata de un contratista que ya ha realizado esta acción con anterioridad, sólo habrá que revisar que el contenido de la coordinación existente sea aplicable a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritonueva situación.
Appears in 1 contract
Samples: Acuerdo Marco
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, salvo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir cumplir con los actores pertenecientes al sector el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y todo la información requerida por la Unidad CAF-BEDE y/o por la consultoría a cargo del fortalecimiento del monitoreo de la economía popular calidad de aire y solidaria (EPS) ruido en las áreas de influencia del Programa. El especialista ambiental de la contratista deberá asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la consultora ambiental o micro la Dirección de Medio Ambiente y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasUnidad CAF-BEDE, los contratos el cual deberá ser un profesional técnico con formación en ingeniería ambiental, biología y ecología. Se deberá proporcionar la información y evidencia requerida por la auditoría ambiental y social externa, la misma que correspondan, verificará la correcta y oportuna implementación de las medidas propuestas en los porcentajes ofertados planes de manejo ambiental y evaluadossocial, copia de el cumplimiento establecido en las licencias ambientales y los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento compromisos ambientales y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente sociales incluidos en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoxx xxxxxxxx CAF.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Nacional De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar se obliga al cumplimiento bajo su exclusiva responsabilidad de las condiciones que rigen la ejecución del contrato, en concreto: - Ejecutar los servicios contratados sujetándose a lo dispuesto en el contrato, en el presente Pliego de Condiciones y Documento de Especificaciones Técnicas, así como destinar los recursos humanos, técnicos y materiales precisos para la adecuada ejecución del servicio contratado - Al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con el objeto de este contrato, citándose sin carácter exhaustivo, las técnicas, laborales, sociales, de salud en el trabajo, de seguridad y medioambientales. La empresa adjudicataria cumplirá con la regulación establecida en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. - El contratista será responsable de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los materiales adquiridos o disponer aceptados por él. - El contratista deberá mantener perfectamente ordenados los materiales, maquinaria y equipos a emplear en la obra, así como conservar la misma limpia de escombros y desperdicios durante el tiempo de vigencia del contrato. - El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen al personal que interviene en el contrato así como a terceros ajenos, como consecuencia de la ejecución del mismo. - Si por acción u omisión se causaran daños a las personas o las cosas interviniendo culpa o negligencia de la empresa contratista, ésta estará obligada a reparar e indemnizar el daño causado, de conformidad con la normativa vigente. - El contratista queda obligado a guardar estricta confidencialidad sobre la información que conozca o pueda conocer del ISFOC. - El contratista se compromete a prestar el apoyo técnico y los servicios que fueran precisos para el cumplimento del contrato. - Se consideran incluidos en este contrato, los aspectos colaterales de su prestación y los gastos derivados o que puedan derivarse de los mismos, entre otros, el transporte, seguros, instrumentos y medios mecánicos, etc. - El contratista se obliga también a tomar todas las acciones, en el ámbito objeto de este contrato, que sean necesarias para apoyar y facilitar la ejecución de las actividades del ISFOC, en lo que estas se vean afectadas por el mismo. - Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Contratista entregará al ISFOC una lista del personal suyo que se encuentre en la obra, detallándose la categoría profesional, el número de afiliación a la Seguridad Social, fecha de alta en la empresa, fecha de incorporación a la obra y la liquidación de los seguros sociales correspondientes al mes anterior, con expresión del personal que trabaja en obra. - La empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la normativa general y autonómica vigente en cada momento respecto a los riesgos laborales referidos a sus propios trabajadores como a los trabajadores del ISFOC. - La responsabilidad del contratista subsistirá hasta que el ISFOC efectúe la recepción de las obras y extienda el acta de recepción correspondiente La ejecución de las obras se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, siendo a su cargo el cumplimiento de las obligaciones y el pago de los gastos que se fijan en las cláusulas del presente Xxxxxx. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios de la licitación y de adjudicación, así como de formalización del contrato, todos los permisos y autorizaciones gastos directos e indirectos que se necesiten el contratista deba realizar para la normal ejecución correcta de la obra contratada y legal cualesquiera otros que resulte de aplicación según las disposiciones vigentes en la cuantía que éstas señalen, así como toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales, autonómicas o estatales. El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos siguiendo los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal modelos e instrucciones de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíspropiedad. El contratista deberá pagar los sueldosqueda obligado a realizar, salarios y remuneraciones a su personalxxxxx, sin otros descuentos si así lo solicita la dirección de las obras, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. El contratista está obligado a instalar, a su xxxxx, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que aquellos autorizados por ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la leymarcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la redacción de los proyectos que hay que presentar en los organismos competentes, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, tanto provisional como definitivo, de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, instalación de líneas y conducciones, y en total conformidad con general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las leyes vigentesinstalaciones, suministros, y acometidas de todos los servicios, teniendo en cuenta que estos sean adecuados al uso correcto que deban tener las instalaciones. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos Con anterioridad a la seguridad socialentrega de las obras y en todo caso dentro del plazo final para al ejecución del presente contrato, el Contratista procederá al desalojo, con todo el personal, maquinaria, equipo y materiales, comprometiéndose a entregar la obra limpia de escombros y desperdicios o suciedad y en condiciones tales que permitan al ISFOC la instalación y montaje del mobiliario. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes En caso contrario, ISFOC podrá proceder a realizar la limpieza por sí mismo o a través de una empresa contratada al sector efecto, siendo descontado el coste de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración misma del contrato. En el transcurso importe de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados última certificación que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritodeba ser abonada.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistassubcontratistas de aplicar, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Nacional De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 2.1 El contratista debe contar está obligado al pago de todo gasto que se origine a consecuencia de la licitación y del contrato.
2.2 El contratista queda obligado, con o disponer respecto a las personas que emplee en los trabajos, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social, así como al cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales.
2.3 El contratista está obligado a realizar su actividad cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud Laboral. Antes de comenzar los trabajos, deberá presentar en AMVISA el correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud Laboral adaptado a las características específicas de la actividad.
2.4 El contratista queda obligado a la realización de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos trabajos incluidos en el presente contrato, mediante el personal y medios materiales propios que sean necesarios sin que estos trabajos puedan ser ejecutados mediante subcontrataciones a otras personas naturales o jurídicas. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros Se exceptúa de peligro, precaución, etc.), para esta obligación la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución realización de la obra civil que fuera necesario ejecutar, así como las labores que deban ser ejecutadas en exclusiva por el fabricante de los equipos o sus agentes. (Este punto lo eliminaría)
2.5 El contratista podrá solicitar está obligado a establecer a su xxxxx los elementos necesarios de protección y señalización que sea preceptivo utilizar para garantizar la entidad contratante seguridad de las personas, el tráfico, los bienes públicos o privados y la sustitución del maquinaria en casos de deterioros o durante la realización de los subcontratistastrabajos.
2.6 El contratista está obligado al pago de los materiales, únicamente en el caso adquisición y reparación de incumplimiento o retraso en equipos, vehículos y herramientas, útiles y demás enseres que sean necesarios para la buena ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance trabajos objeto del contrato.
2.7 El contratista responderá de obra programado los daños y que conste perjuicios que, por la realización de los trabajos, se produjesen a personas o bienes. A tal efecto, estará obligado a suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil suficiente.
2.8 El contratista está obligado a efectuar los trabajos conforme a las especificaciones establecidas en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio Pliego de su(s) subcontratista(s)Condiciones Técnicas o, en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratistasu caso, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen indicaciones de los rubros y el detalle servicios técnicos de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. AMVISA.
2.9 El contratista se comprometerá está obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier clase que corresponda al contrato o a no contratar sus actividades, sin que el Ayuntamiento esté obligado a personas menores conceder exención alguna por las de edad para carácter municipal.
2.10 El adjudicatario estará obligado a realizar actividad alguna durante las labores de mantenimiento integral derivadas del presente contrato. Los repuestos y materiales a emplear deberán ser originales de los fabricantes de cada de equipos y siempre deberán ser aprobados por los técnicos de AMVISA.
2.11 El contratista estará obligado a desarrollar sus actuaciones periódicas de mantenimiento de lunes a sábado de 7:30 horas a 20:00 horas. Además deberá disponer de un sistema de guardias que garantice la ejecución contractual; y que, en caso de que atención del servicio las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada 24 horas los 365 días del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoaño.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Maintenance Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar asumir su responsabilidad como patrono único en su totalidad por lo que todas las obligaciones obrero – patronales derivadas de la realización del trabajo necesario para implementar el servicio solicitado, tales como cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Riesgos Profesionales, obligaciones obrero – patronales, correrán por cuenta del contratista, quedando la CNFL totalmente desligada y no manteniendo ninguna relación de este tipo con los trabajadores de la responsabilidad civil o disponer penal en que pudieran incurrir en la prestación de todos los permisos servicios. Los oferentes deben especificar claramente en su oferta que asumen tales responsabilidades y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal mantendrán al día todas las obligaciones obrero – patronales derivadas de la obrarealización del trabajo. En caso de ocurrir algún daño o pérdida de patrimonio empresarial, especialmenteque sea impugnable al contratista por su falta, pero sin limitarse a cumplimiento dolo, negligencia, imprudencia o impericia, o bien, por no acatar las recomendaciones que la CNFL en materia de legislación ambientalseguridad y protección le haya dado, seguridad industrial deberá aceptar el pago de cualquier deducible de aquellas pólizas con que cuente la CNFL para protección de sus actividades y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratopropiedades. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos asumir la responsabilidad en caso de algún acto cometido por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal sus empleados en perjuicio de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísCNFL. El contratista deberá pagar asumir los sueldos, salarios costos y remuneraciones riesgos del transporte del personal asignado a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados desarrollar el servicio contratado por la leyCNFL, así como los equipos, herramientas y materiales requeridos para la realización del trabajo que dé como resultado el servicio requerido en este cartel de contratación. El contratista debe garantizar la seguridad de las personas bajo su responsabilidad, durante la ejecución o conclusión de los trabajos o en el proceso de corrección de ellos, que están en los sitios de trabajo; también debe mantenerlos en orden para evitar cualquier peligro hacia las personas. Después de las labores que ejecute, los lugares relacionados de trabajo que fueron afectados deberán quedar limpios y ordenados. Debe respetar los procedimientos de seguridad, acceso y limpieza de los diferentes sitios donde requiera acceder en virtud de las labores que deba ejecutar. Durante la implementación y configuración del servicio, el contratista debe transmitir el conocimiento a CNFL, permitiendo ser asistidos durante la implementación y configuración, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, evacuando todas las consultas realizadas por los funcionarios, con el fin de incrementar las destrezas del personal que se designe por el Área Soluciones Informáticas al Negocio de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, y por la Unidad Recuperación y Control Pérdidas de Energía. El contratista no podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialderivados del presente contrato. El contratista deberá también suscribir con velar para que sus trabajadores cuenten y utilicen todos los actores pertenecientes al sector implementos de seguridad necesarios para la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia realización de los cuales deberá ser entregada servicios contratados. El incumplimiento a cualquiera de esta obligaciones dará potestad a la entidad contratante CNFL de considerarlo necesario, de suspender el servicio hasta que se corrija la situación, para conocimiento y seguimiento por parte lo cual aplicara el cobro de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado multa correspondiente por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación tiempo que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en se dé el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistaincumplimiento, de acuerdo a los términos constantes en persistir la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad situación la CNFL queda facultada para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del resolver el contrato suscritounilateralmente.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante Entidad Contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista deberá dar cumplimiento a todas las leyes laborales, ambientales y reglamentos de seguridad industrial y a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Construction Works
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista debe las siguientes: Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. Prestar el servicio, de conformidad con el Reglamento de uso de instalaciones deportivas de Xxxxxxx xx Xxxx y directrices de la Alcaldía. Xxxxxx el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. A poner en conocimiento del Ayuntamiento a solicitud de este, el listado de usuarios. Plazo de cinco días a contar con o disponer de todos la solicitud. Indemnizar los permisos y autorizaciones daños que se necesiten para causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la ejecución correcta y legal Administración. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos Comunidad Europea o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección signatarios del público, personal Acuerdo sobre Contratación Pública de la fiscalización y Organización Mundial del contratista mismoComercio, especialmente si en los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. Los sueldos y salarios Percibir de los trabajadores usuarios del contratista se estipularán librementeservicio las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión y explotación del servicio. Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio económico de la concesión, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la ley, Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución; y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en que por causas ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases económicas del arriendo contempladas en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle momento de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritootorgamiento.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Administrativo De Gestión De Servicios Públicos
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Será obligación del contratista debe contar la presentación de su oferta económica, de acuerdo con o disponer el pliego de todos los permisos cláusulas administrativas particulares de este contrato, incluyendo la totalidad de las especificaciones técnicas y autorizaciones que se necesiten para cumplen con la ejecución correcta y legal normativa vigente de la obraUE en materia de calidad. Además de las obligaciones inherentes a la propia ejecución del contrato anteriormente mencionadas, especialmenteel contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: • Al suministro de los materiales debidamente embalados para su transporte y almacenaje, pero sin limitarse con la debida rotulación exterior y el número de ejemplares que contienen. Dicho suministro comprende los gastos de transporte o mensajería, almacenaje y demás prestaciones inherentes. • Que previa a cumplimiento la edición de legislación ambientalla tirada, seguridad industrial y salud ocupacionalla empresa licitadora hará llegar la maqueta o borrador a la FMT, legislación para que confirme los contenidos. • En caso de errata en la edición del material de información turística, por causa directamente imputable a la empresa adjudicataria, ésta será asumida enteramente por la empresa adjudicataria, siendo de obligación una nueva edición corregida. • Respetar la confidencialidad de aquella información a la que tenga acceso. • Cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos de seguridad social, de seguridad e higiene en el contrato. Asimismotrabajo y protección del medio ambiente, deberá realizar y/o efectuarasí como las relativas a las obligaciones en la contratación de empleo rural, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precauciónjuvenil, etc.), para previstas en la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíslegislación vigente. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución obligaciones por parte del subcontratistacontratista o la infracción de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para la FMT. • A respetar las calidades presentadas como material de muestra, de acuerdo a los términos constantes no pudiendo ser en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en ningún caso de calidad inferior a la inicialmente presentada y que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticasirvió como criterio de adjudicación. • Se entregarán todos los trabajos de diseño/edición en formato editable (.ai, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse.psd,.png, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.jpg etc.)
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Digital Services and Promotional Material
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos trabajo lo ejecutará el CONTRATISTA conforme a las Bases, Consultas, Absoluciones y autorizaciones su Propuesta Técnica - Económica. El CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, materiales, insumos, dirección técnica, administrativa y financiera necesaria para la completa ejecución del servicio contratado. En caso fortuito, que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obrapresentasen fallas posteriores al trabajo, especialmenteimputables al CONTRATISTA, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y este asumirá a su costo, todas la inspección y coordinación del caso, para su pronta solución. De acuerdo a esto, se requiere especial dedicación para el cumplimiento correcto de los trabajos. El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal que labora en la ejecución de la prestación objeto del contrato, liberando, en este sentido, a PETROPERU de toda responsabilidad sobre dicho personal. El CONTRATISTA acepta liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos aplicables a la seguridad socialejecución del servicio. El contratista deberá también suscribir CONTRATISTA se obliga a ejecutar la prestación objeto del contrato con el personal profesional propuesto previo a la firma del Contrato. Se obliga asimismo, asumir el pago de remuneraciones ordinarias y/o jornales de todo el personal a su cargo así como el pago de todos los actores pertenecientes al sector beneficios sociales establecidos por ley, sin excepción. Además, contratará para todo su personal el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tanto la economía popular póliza para la cobertura de salud como la cobertura de invalidez y solidaria (EPS) o micro sepelio. El CONTRATISTA tomará las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistaspuedan afectar la ejecución del servicio, los contratos caso contrario PETROPERÚ estará obligado a aplicar las multas y sanciones que correspondan, . EL CONTRATISTA se compromete a mantener en los porcentajes ofertados forma permanente personal calificado y evaluados, copia adecuado para la ejecución de los cuales trabajos que se indican en las Bases, obligándose a retirar del lugar al personal que PETROPERÚ considere no idóneo, que cometiere faltas graves contra la moral y/o disciplina, el mismo que será reemplazado de inmediato, por otro de igual o superior currículum vitae, así mismo, cualquier cambio de personal debe contar con la autorización de PETROPERÚ. El CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos deberá ser entregada contar con bidones de agua para el consumo del personal CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc. La participación de PETROPERU en la Coordinación, Inspección y Administración del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la entidad contratante correcta ejecución de los trabajos. PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los servicios que crea conveniente, que no cumplan con las Bases y especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. Las instalaciones temporales a cargo del CONTRATISTA que sean necesarias tales como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc. deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas. EL CONTRATISTA proporcionará todos los equipos y herramientas necesarias para conocimiento la prestación del servicio, y seguimiento por parte de fiscalización y administración su costo estará incluido en el Monto total del contratoContrato. En el transcurso Al término de la ejecución de trabajos, el CONTRATISTA presentará un informe de todos los trabajos realizados. El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU de estar en el lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, inspeccionar, examinar y aprobar los equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme a especificaciones técnicas respectivas. El CONTRATISTA dará a PETROPERU las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecución de trabajos. El CONTRATISTA será responsable por la ejecución del Control de Calidad, así como los Ensayos y Pruebas de todos los equipos y materiales que suministre, estando estos costo incluidos en forma directa en el monto del Contrato. El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copias de los Protocolos de Pruebas, los cuales deberán contener los resultados de las pruebas efectuadas. Todo el material y la mano de obra el contratista podrá solicitar a emplearse estará sujeta a la entidad contratante inspección de PETROPERÚ. Si los materiales, equipos y accesorios son instalados antes de ser aprobados por la sustitución Supervisión, PETROPERÚ podrá hacer retirar dicho material sin costo alguno, y cualquier gasto adicional por este motivo será por cuenta del CONTRATISTA. Igual proceso se seguirá si a criterio de la Supervisión del servicio, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en las especificaciones. PETROPERÚ tiene derecho de rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o los subcontratistasno preste las garantías debidas de funcionamiento; asimismo, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecución de los rubros subcontratados trabajos, podrá solicitar su corrección o cambio. Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material que afecte el avance haya sido rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ. Las especificaciones de obra programado los fabricantes referentes a los materiales deberán respetarse y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar pasarán a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación formar parte de las planillas correspondientesespecificaciones. PETROPERU se reserva el derecho de detener, deberá entregar a la fiscalización de la obra suspender y proseguir los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistatrabajos que crea conveniente, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a que no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, cumplan con las consecuencias legales Bases y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan especificaciones técnicas y/o emanen del contrato suscritocondiciones de seguridad.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Maintenance Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe Además de las obligaciones y responsabilidades que el postor asuma como adjudicatario de la Buena Pro, deberá observar las siguientes disposiciones: • Efectuará la vigilancia y protección, sujetándose a los términos establecidos en las Bases y Especificaciones Técnicas. • Proporcionará bajo responsabilidad y con sujeción a la penalidad correspondiente, trabajadores calificados con experiencia acorde a las necesidades de la Presidencia del Consejo de Ministros, debiendo contar con o disponer la documentación solicitada por cada uno. • Deberá considerar en su planilla de remuneraciones a todos los permisos trabajadores que presten el servicio contratado y autorizaciones abonará su remuneración en forma oportuna, precisándose que se necesiten el pago a su personal deberá efectuarse en el local del postor. El no pago oportuno, será motivo para que la ejecución correcta y legal Presidencia del Consejo de Ministros aplique al postor las penalidades indicadas en la proforma del Contrato. • El personal destacado por la empresa deberá exhibir en la solapa del lado superior izquierdo, el carné de la obraDICSCAMEC el mismo que lo acredita como trabajador inscrito en la referida dependencia rectora, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en así como el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal fotocheck de la fiscalización empresa para su identificación y del contratista mismode igual forma deberá llevar en lugar visible la correspondiente licencia de portar armas vigente. • Deberá contar con la infraestructura, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones medios, mecanismos y recursos humanos y financiaros que permitan en caso de servicios públicos. Los sueldos y salarios ocurrir paralizaciones laborales de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, continuar brindando con igual eficiencia el servicio contratado sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector menoscabo de la economía popular protección y solidaria (EPS) o micro seguridad del personal y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasdel patrimonio de la Presidencia del Consejo de Ministros. • Los gastos directos e indirectos que se tengan que realizar para cumplir con el servicio contratado como: pago de remuneraciones, beneficios, seguro social, impuestos, seguro de riesgo, transporte alimentación, uniforme, implementos, armas de los contratos vigilantes, municiones, sistemas de radio comunicación y otros gastos necesarios que correspondanpueda hacer, son de exclusiva responsabilidad de la empresa ganadora de la Buena Pro. • Efectuará un estudio de Hipótesis de riesgo que pudieran presentarse en los porcentajes ofertados y evaluadoslocales de la entidad, copia elaborando dentro de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante 40 días calendarios de iniciado el servicio, las directivas, manuales o instructivos pertinentes para conocimiento y seguimiento su aprobación por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso la entidad, incluidos Flujograma de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar acciones a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.principales emergencias
Appears in 1 contract
Samples: Contratacion Del Servicio De Seguridad Y Vigilancia
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista debe contar con o disponer el director facultativo de todos los permisos las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. - Durante el desarrollo de las obras y autorizaciones hasta que se necesiten para la ejecución correcta y legal cumpla el plazo de la obragarantía, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios es responsable de los trabajadores defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados facultativo director designado por la leyAdministración, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por hubiera alguna parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra ejecutada deficientemente, el contratista podrá solicitar deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la entidad contratante Administración su aceptación, con la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), consiguiente rebaja en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalesprecios. El contratista, en forma previa tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la presentación Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las planillas correspondientes, deberá entregar a operaciones que requiera la fiscalización ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen Administración, o como consecuencia de los rubros y el detalle vicios del proyecto elaborado por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites señalados en las Leyes. - El contratista deberá cumplir, bajo su ejecución por parte del subcontratistaexclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. - La ejecución del contrato se realizará a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; riesgo y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada xxxxxxx del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, sin perjuicio de lo establecido en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen el artículo 231 del contrato suscritoTRLCSP.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Construction Works
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. - El contrato se ejecutará con estricta sujeción a su clausulado, a las estipulaciones contenidas en el presente Xxxxxx y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de acuerdo con la oferta final presentada por el adjudicatario, con las reglas técnicas propias de la naturaleza de los servicios contratados y con las instrucciones que, en interpretación técnica del mismo, diera CICC al contratista. - El contratista debe contar con o disponer quedará obligado al cumplimiento de todos los permisos las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de Prevención de Riesgos Laborales. - El contratista quedará obligado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obraLey Orgánica 15/1999, especialmentede 13 de diciembre, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambientalProtección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento que el contratista accediera a datos de carácter personal. - Sin perjuicio de lo dispuesto en este Pliego con relación a la publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a los licitadores, el Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorcomerciales. El contratista, ademáspor su parte, deberá notificar respetar el carácter confidencial de aquella información a la entidad contratante cualquier situación que le justifique tenga acceso con ocasión de la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados ejecución del contrato y a la que se dé el referido carácter en el numeral I.25 contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. En particular, serán consideradas como confidenciales, no pudiendo ser objeto de estas Condiciones Generales. El contratistapublicación o difusión, las informaciones, documentos, archivos o especificaciones en forma previa a la presentación de las planillas correspondientescualquier soporte, deberá entregar a la fiscalización que sean facilitadas al contratista como consecuencia de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente . Este deber de confidencialidad se desprendan o emanen del contrato suscritomantendrá indefinidamente.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Professional Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1.- La empresa adjudicataria además de las obligaciones que se deriven de la aplicación de la legislación contractual, xxx xxxxxx de prescripciones técnicas y del presente pliego de cláusulas, entre otras y sin que la relación tenga carácter limitativo, sino simplemente enunciativo , adquiere las siguientes obligaciones :
A) Obtener todas las autorizaciones y permisos que en su caso pueda exigir la legislación correspondiente.
B) El contratista debe contar con o disponer deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad , las disposiciones vigentes en materia laboral , de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará , a todos los efectos , la condición de empresario.
C) Todas las que se deriven de su carácter de empresario , respecto al personal qu contrate para la ejecución de los trabajos convenidos, siendo facultad de la misma la organización del trabajo y la disciplina de su personal.
D) El pago de las cuotas de la Seguridad Social , a cuyo efecto deberá tener siempre a disposición del Ayuntamiento los documentos que acrediten su debido cumplimiento.
E) El cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de ordenación, defensa de la industria nacional y legislación laboral y seguridad social.
F) El concierto y pago del seguro de riesgos derivados de los posibles accidentes de trabajo , así como todas clase de seguros creados o que n lo sucesivo fueren exigibles , a cuyo efecto deberá tener siempre a disposición del Ayuntamiento los documentos que acrediten el cumplimiento de dichas obligaciones.
G) Facilitar cuantos elementos y útiles sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones , así como las máquinas que precise y su adecuada conservación.
H) Responsabilidad en la producción de los daños que se causaran como consecuencia del funcionamiento del servicio.
I) Para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipos para la ejecución del objeto del contrato, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.
J) Será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial y deberá indemnizar a la Administración todos los daños que se necesiten puedan derivarse.
K) El adjudicatario dispondrá de medios de comunicación necesarios o suficientes (dirección, teléfono, e-mail…) para la buena coordinación y ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por trabajos.
L) Cuando el contrato o las leyes vigentes (señaléticase adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 16.2 del presente pliego, letreros el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de dure la ejecución de la obra prestación objeto del contrato adjudicado , o , en su caso, durante el contratista podrá solicitar a plazo de garantía si la entidad contratante la sustitución ejecución no se realiza en tracto sucesivo.
M) El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del o los subcontratistascontrato adjudicado, únicamente debiendo constar en el caso mismo como tal causa de resolución.
N) Será por cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicataria la limpieza del local, así como la del mobiliario , paredes, puertas, cristales, etc.. cuidando la manera muy especial las condiciones higiénico –sanitarias y de pulcritud y mantenimiento de todas las instalaciones y los aseos. Estos últimos estarán, en todo momento, dotados de papel higiénico, jabón, toallas de papel y papelera.
O) La empresa adjudicataria realizará anualmente una desinsectación y una desinfección , presentado en el Ayuntamiento un certificado demostrativo de que se ha llevado a cabo.
P) La empresa adjudicataria se obliga a cumplir y hacer cumplir escrupulosamente las normas reglamentarias sobre vigilancia, control e inspección sanitaria , y en general las que existan y sean dictadas en materia de hostelería en la medida que puedan afectar al desarrollo de las actividades que comporta la explotación del bar Restaurante.
Q) La empresa adjudicataria vendrá obligada al cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud Laboral contendidos en la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales y en especial en el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria o retraso la infracción de las disposiciones de seguridad, no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.
R) Las demás previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del expediente administrativo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda la índole promulgados por la Administración, que puedan tener aplicación en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratistalo pactado, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización no eximirá al contratista de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle obligación de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritocumplimiento.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Administrativo Especial
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 16.1. El adjudicatario está obligado a destinar al contrato los medios personales y materiales necesarios para su ejecución de acuerdo con lo establecido en los pliegos y en las mejoras presentadas en proposición presentada por el adjudicatario. Se configura como obligación contractual esencial el cumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales y materiales. El personal que a tal fin ejecute las labores de mantenimiento deberá tener acreditadas las certificaciones técnicas legalmente necesarias para la realización de este tipo de trabajos.
16.2. Durante la ejecución del contrato el contratista debe contar con o está obligado a facilitar a las personas designadas por la Administración, además de la información y documentación que éstas soliciten para disponer de todos los permisos y autorizaciones un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se necesiten para desarrollan los trabajos, la relativa a los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados por resolverlos.
16.3. El contrato se ejecutará bajo la dirección del Jefe del Servicio de Tecnologías e Infraestructuras, o persona en quien éste delegue, que como Responsable del Contrato ejercerá las funciones de dirección, inspección y control de la ejecución correcta que corresponden al órgano de contratación. pudiendo inspeccionar el servicio contratado cuantas veces consideren necesario y legal de solicitar la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales información que se hayan establecidos en estimen oportuna para el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etccorrecto control del mismo.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.
16.4 El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad ejecutar el objeto del contrato con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente estricta sujeción a las leyes laborales cláusulas del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costopresente pliego, todas las obligaciones a las que está sujeto según del de prescripciones técnicas particulares y conforme a las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondaninstrucciones que, en los porcentajes ofertados y evaluadosinterpretación técnica del contrato, copia diera al contratista el Responsable del Contrato, que ostenta la dirección del contrato. Cuando el contratista o personas de él dependientes realicen acciones u omisiones que comprometan o perturben la buena ejecución del contrato, el órgano de contratación, a través del Responsable del Contrato adoptará las medidas concretas que sean necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado sin perjuicio de lo dispuesto acerca del cumplimiento de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento plazos y seguimiento por parte las causas de fiscalización y administración resolución del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que estimase incumplidas las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las consecuencias legales faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones observaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoestime oportunas.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos De las obligaciones ya establecidas en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos el contratista podrá cumplir con cualquier otra que se derive natural y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento legal por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes contratante: • El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito, pliegos y Términos de Referencia. • Prestar el servicio de transporte de manera oportuna, y a entera satisfacción de la Entidad Contratante. • La empresa, o compañía de transporte deberá cumplir con las obligaciones laborales, patronales, seguridad social y ocupacional, así como cancelar puntualmente las remuneraciones de beneficios xx xxx del personal que labore durante la ejecución del contrato, quedando exenta la Contratante de cualquier tipo de obligación laboral o jurídica que se derive. • Mantener vigentes los permisos de operaciones de cada unidad vehicular. • Los gastos de mantenimiento de las unidades vehiculares serán a cuenta del contratista, así como cualquier otro tipo de impuesto, multa, infracción, o gasto a consecuencia de la prestación del servicio contratado. • Se responsabilizará de las contravenciones y/o sanciones que por incumplimiento a la Ley se podrían imponer a cada unidad de transporte que preste el servicio durante la ejecución del contrato. • Los neumáticos de los vehículos deben de tener una banda de rodadura que tenga un labrado no inferior al 6 mm. • Reportar las novedades como retrasos, cambios de unidades de transporte, al Administrador del Contrato o a la persona designada en cada vehículo, • Dar estricto cumplimiento a la normativa de la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Tránsito, y demás normativa emitida por los entes de control correspondientes al servicio prestado. • El servicio será exclusivamente para los funcionarios de la EMPRESA PÚBLICA CREAMOS VIVIENDA EP. • El Contratista será responsable de los daños civiles y penales que se presentaren producto de la ejecución del servicio.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Transportation Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las que ya se recogen a lo largo en el presente pliego, son obligaciones del contratista las que se enumeran a continuación. El contratista debe contar con o disponer será responsable de indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta del contrato. Sin embargo, será responsable de indemnizar la Administración cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de su parte, siguiéndose en la reclamación el régimen legal establecido en el artículo 196 de la obraLCSP. El adjudicatario está obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos y, especialmenteen concreto, pero sin limitarse el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 xx xxxxx de 2016, relativo a cumplimiento la protección de legislación ambiental, seguridad industrial las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y salud ocupacional, legislación laboral, a la libre circulación de estos datos y aquellos términos o condiciones adicionales por el que se hayan establecidos deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de los datos personales y de los que deba acceder y obren en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal poder de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísAdministración. El contratista deberá pagar respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los sueldospliegos o en el contrato, salarios y remuneraciones o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años u otro superior, según se establezca en el Anexo VIII del presente pliego, desde el conocimiento de esa información. Así mismo, se prohíbe el acceso a su personal, sin otros descuentos datos personales que aquellos autorizados no resulten necesarios para la ejecución del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta parte del contratista y a su costoo la infracción de las disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por él, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialno implicará responsabilidad alguna para esta Administración. El contratista deberá también suscribir con tener suscritos los actores pertenecientes al sector seguros obligatorios, así como aquellos seguros adicionales que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. El incumplimiento de tales obligaciones originará la imposición de las penalidades del artículo 192 de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoLCSP.
Appears in 1 contract
Samples: Servicios De Organización De Evento
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Sin perjuicio de las demás obligaciones legales, especialmente de las derivadas de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, de las establecidas en los TCC y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Conocer el marco legal e institucional del FONDO y de la(s) entidad(es) receptoras de los proyectos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato, en particular lo correspondiente a las normas técnicas vigentes para el sector vivienda. Cumplir el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los Términos y Condiciones Contractuales TCC, de conformidad con los estudios técnicos y anexos que hacen parte del mismo, así como con los ajustes o modificaciones que, conforme con las obligaciones de revisión que le competen y debidamente aprobados por la Interventoría, se deban realizar a los mismos. Desarrollar el objeto del contrato dentro del término y en el sitio señalado en el mismo Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de su personal con el FONDO. Cumplir con todos y cada uno de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS, establecidos en el Anexo 2 del presente documento. Su cumplimiento será verificado por la INTERVENTORÍA. Las penalizaciones serán efectuadas en la factura correspondiente a la etapa y/o hito definido en los ANS. Ejercer en todo momento su conocimiento y criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero. Presentar al INTERVENTOR designado por el FONDO, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, una vez se suscriba del acta de inicio, el plan de inversión del anticipo, el cual requerirá de la aprobación, control y seguimiento de la respectiva Interventoría. Recibir los recursos entregados en calidad de anticipo por parte del FONDO los cuales sólo podrán ser destinados a la ejecución del proyecto definido en el alcance del contrato derivado del presente proceso y recibir los demás pagos aprobados. Reintegrar los excedentes y rendimientos financieros generados en la administración de los recursos desembolsados por concepto de anticipo, los cuales deberán ser reportados mensualmente al FONDO o al que este designe, en los informes mensuales, y de generarse deberán ser transferidos dentro de los cinco primeros días de cada mes a la cuenta que indique el FONDO. Construir el cronograma para controlar la ejecución de este contrato, según los procedimientos definidos en el Manual de Políticas e instructivos de operación del sistema PSA (Project Services Administration), para lo cual debe contar con o disponer el licenciamiento de todos Microsoft Project en la versión que defina el Fondo Adaptación y con la idoneidad necesaria para operar el PSA. Así mismo, se obliga a utilizar este sistema para reportar el avance mensual en la ejecución del cronograma aprobado, y gestionar los permisos resultados que arroja el mismo. Entender, aceptar y autorizaciones utilizar los sistemas de información, las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de información, y las guías de interoperabilidad, continuidad, documentales y las métricas que señale EL FONDO, con base en los instructivos de operación que se necesiten le impartan. Proporcionar al INTERVENTOR y al FONDO la información y documentos que le sean requeridos. Entregar al INTERVENTOR, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquél, indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; asimismo, relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidación. Atender oportunamente y en los plazos que determine el FONDO los requerimientos o solicitudes de información del proyecto, para atender o dar respuesta a tutelas, acciones populares, derechos de petición, y demás solicitudes de entes de control. Entregar inventariados al FONDO o al Supervisor del contrato, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que deberá hacer en medio físico y magnético, de acuerdo con los procedimientos del FONDO, y conforme a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo). Acudir durante la ejecución del contrato de obra para la realización de las actividades de campo y visitas a obras, dotado con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus expensas. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones. Participar en las reuniones en las que el FONDO requiera su apoyo y suministrar la información, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato. El CONTRATISTA deberá, durante la ejecución del contrato, asistir a los Comités de Coordinación de Contratistas y acatar las instrucciones que de allí se deriven. Asistir a las reuniones de seguimiento con participación del director y residente de obra, director y residente de interventoría, y el FONDO, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, para cada uno de los pagos que efectúe el FONDO y para liquidación del contrato. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado en el mismo, así como de las modificaciones que se presenten durante la ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y vigilancia del INTERVENTOR y a la aprobación por parte de la Secretaría General del FONDO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato o sus modificaciones o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución correcta del contrato. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes correspondientes y legal demás documentación necesaria para los pagos. Presentar la programación de obras y plan de inversión para la ejecución de la obra contratada dentro de los términos de tiempo definidos en estos TCC. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), reiniciación (en caso de ser requerido), terminación del contrato (entrega y recibo a satisfacción donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el Contratista y el Interventor) y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin. Para efectos de que la comunidad participe en la fiscalización del uso de los recursos aportados por el FONDO para el desarrollo del objeto contractual, se debe implementar la estrategia de Auditorías Visibles según los lineamientos definidos para tal fin en la Estrategia de Auditorías Visibles del Fondo2 Anexo 1. En este orden de ideas, el CONTRATISTA deberá: Convocar a los ciudadanos de la zona de influencia del proyecto interesados, quienes conformarán Equipos Locales de Seguimiento (E.L.S.) que acompañarán cada una de las intervenciones. Programar, como mínimo, los siguientes foros de Auditoría Visible a los que deben asistir tanto el CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA: Foro Inicial de presentación del proyecto y socialización ante la comunidad y la administración municipal. Durante este foro se debe conformar el Equipo Local de Seguimiento (E.L.S.) de la obra, especialmenteacordar la periodicidad de las reuniones entre el CONTRATISTA, pero la INTERVENTORÍA y el equipo local de seguimiento y establecer el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.). Foros Intermedios que deben realizarse cada dos meses, de acuerdo con el cronograma de obra. Durante éstos el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA deben informar a la comunidad acerca del avance del proyecto, dificultades, cambios en diseños, suspensiones de obra, cambios en especificaciones, cambios de contratistas, etc., y presentar informe, así mismo, el Equipo Local de Seguimiento (E.L.S.) deberá presentar informe de actividades. Una vez finalicen las obras, se debe realizar el foro final en el cual se deben presentar rendición de cuentas, resultados y logros de cada parte: Alcaldía, la Gerencia del FONDO, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y Equipo Local de Seguimiento y se establecen compromisos de sostenibilidad de las obras. De cada uno de los foros el CONTRATISTA deberá dejar constancia mediante: acta, listado de asistencia firmado, registro fotográfico / audiovisual, que harán parte integral del mencionado contrato, junto con los informes de seguimiento. Reportar mensualmente a la INTERVENTORÍA, el consolidado de la puesta en marcha de la estrategia de Auditorias Visibles, de acuerdo con los formatos establecidos para tal fin y que están establecidos en el Anexo No. 1 Garantizar que cuenta con el personal idóneo para realizar las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia de auditoria visible. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Elaborar y presentar al interventor para su revisión, aprobación y firma, las pre-actas de medición de cantidades de obra y cumplimientos de hitos así como las actas xx xxxxx mensual de obra valoradas y cumplimientos de hitos, la terminación y entrega de viviendas a la INTERVENTORIA, así como el acta entrega final de obra. Presentar a la Interventoría informes quincenales, que incluyan aspectos técnicos (avance de obra), aspectos administrativos, aspectos financieros, aspectos legales, aspectos ambientales, aspectos sociales y demás que se consideren de importancia dentro del contexto de la obra, incluir registro fotográfico de avance de obra, y todos aquellos informes que el FONDO le solicite. Ajustar el cronograma de las entregas que haya sido aprobado por el INTERVENTOR, dependiendo de las necesidades del FONDO previa revisión y visto bueno del INTERVENTOR, sin limitarse que esto de lugar a cumplimiento reconocimiento económico o de legislación ambientalcualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma de pago del contrato. Estos ajustes deberán ser acordados por medio escrito previo acuerdo de las partes. Llevar el registro de la ejecución contractual de acuerdo con los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca el FONDO. Dotar a todo el personal de obra, identificarlo con carnet y con chaleco o prenda de vestir distintiva (según sea requerimiento de la actividad que desarrolle y adicional a la dotación mínima necesaria para este tipo de contratos en aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional) y los elementos de protección personal, legislación laboralsiguiendo el manual de imagen del FONDO, sin perjuicio que por razones de seguridad y aquellos términos o condiciones adicionales por recomendación expresa de las autoridades locales esto no sea posible. Cumplir con el Manual de Imagen del FONDO3 Suministrar e instalar las vallas que sean necesarias conforme con lo previsto en el Manual de Imagen del FONDO, en los sitios que este autorice, para comunicar la información del contrato. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la normatividad ISO 9001, en cada una de las actividades a desarrollar en el marco del contrato, incluyendo iniciación, construcción y operación. Dicho plan será supervisado por el Interventor. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato. Responder por el pago de servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de los servicios públicos provisionales y definitivos. Indemnizar y asumir todo daño que se hayan cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. Proteger los derechos del FONDO, del INTERVENTOR y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Permitir el acceso de la Auditoria designada por EL FONDO, a la información que ésta requiera en cualquier momento durante el desarrollo del objeto contractual. Priorizar la contratación de mano de obra local o regional (calificada y no calificada), así como la adquisición de materiales de construcción y servicios en la zona. Ante la falta de mano de obra, o al no llegar a un acuerdo, el constructor podrá contratar libremente las actividades. A efectos de acreditar el cumplimiento de esta obligación, el constructor presentará a la Interventoría los soportes de las gestiones adelantadas para la contratación ya sea de mano de obra, materiales o servicios de construcción (convocatorias, actas de reunión, etc.) Presentar al INTERVENTOR las hojas de vida del equipo de trabajo mínimo en los tiempos establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios numeral 8.1 de los trabajadores del contratista presentes TCC Evitar que se estipularán librementealberguen o custodien animales o especies naturales en peligro de extinción dentro de los campamentos. Las demás que, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total de conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales disposiciones del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta artículo 1603, del contratista y a su costoCódigo Civil, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos correspondan a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) naturaleza del contrato o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticapor ley, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritole pertenezcan.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada,. El contratista se comprometerá a no contratar a a, personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o ó emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Modelo De Pliego De Contratación
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, precaución etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de dé servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad afectividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Modelo De Pliego De Contratación
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer Contratista deberá efectuar el servicio sujetándose a los términos de todos referencia, el contrato y su oferta, así como la normatividad vigente aplicable a las empresas de limpieza. El OSIPTEL se reserva el derecho de verificar y supervisar las actividades señaladas en el presente requerimiento. - El Contratista deberá considerar dentro de su alcance, la movilización y transporte de equipamiento, materiales e implementos, debidamente embaladas; así como el personal necesario para la carga, descarga y entrega de los permisos y autorizaciones que se necesiten mismos; así como todo lo necesario para la ejecución correcta y legal del servicio. - El Contratista no podrá retirar ningún equipamiento, materiales e implementos sin la autorización del OSIPTEL. - Todos los materiales e implementos necesarios para el cumplimiento de la obraprestación serán de calidad y corren por cuenta del Contratista. - El Contratista será el único responsable de su personal, especialmente, pero sin limitarse a del cumplimiento de legislación ambientalla normatividad laboral vigente, de los seguros y pagos que debe realizar, así como de la seguridad industrial de su personal. - El Contratista podrá presentar cuando sea necesario a la Unidad de Abastecimiento las ocurrencias de problemas y salud ocupacionalalternativas de solución que permitan optimizar el servicio, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o así como proponer las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), mejores prácticas para la debida protección del público, personal de la fiscalización limpieza y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicosdesinfección. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. - El contratista deberá pagar mantener un adecuado abastecimiento y stock de implementos, material y demás suministros para la correcta ejecución del servicio. - El Contratista deberá remitir los sueldos, salarios horarios de ingreso y remuneraciones a salida de su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados personal en forma mensual al funcionario o servidor designado por el OSIPTEL para la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración supervisión del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. - El contratista, ademásacatará las disposiciones y directivas que sobre la prestación disponga la entidad, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación las mismas que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento estarán enmarcadas dentro del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte objeto del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoContrato.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para deberá iniciar la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos prestación del servicio en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por plazo que disponga el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros Ayuntamiento de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísBakio. El contratista deberá pagar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo. El contratista será responsable de la calidad técnica de los sueldostrabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, salarios y remuneraciones a su personalasí como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, sin otros descuentos que aquellos autorizados por errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la leyejecución del contrato, y en total conformidad con las leyes vigentesla forma establecida en el art.198 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también Será de cuenta del contratista y adjudicatario indemnizar los daños que se originen a su costo, todas terceros como consecuencia de las obligaciones a las operaciones que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en requiera la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado trabajos, así como los producidos por el fiscalizadorincumplimiento de sus obligaciones. El contratistaA tal fin, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio aportará copia de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 una póliza de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización seguro y justificante del pago de la obra misma, que cubra los documentos contentivos riesgos inherentes al contrato, y en especial la responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas y derivados de actos del personal del adjudicatario, de sus empleados y dependientes, permanentes u ocasionales, de la información relacionada con el cumplimiento del origen maquinaria y equipo, así como a consecuencia de los rubros y el detalle trabajos realizados durante la ejecución del servicio objeto de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadaadjudicación. El contratista se comprometerá a ejecutará los trabajos personalmente, no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quepudiendo ceder, en caso todo o en parte, el contrato a otra persona sin la autorización expresa y previa de la Administración, y con sujeción a las condiciones establecidas en el art. 210 de la Ley de Contratos del Sector Público. Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticase requieran para la realización de la prestación, así como el abono de todos los tributos (tasas, contribuciones e impuestos) estatales y locales, a que diera lugar la licitación y el contrato. El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se someterá estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada cumplimiento del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistacomo asistencia a reuniones explicativas, en generalpaneles informativos, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoetc.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En ; así como el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación mantenimiento de las planillas correspondientesinstalaciones a su cargo, deberá entregar a la fiscalización tales como los centros de la obra los documentos contentivos acopio de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros desechos sólidos no peligrosos municipales y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistacampamento, de acuerdo a los términos constantes en que incluye la oferta evaluadainfraestructura civil, eléctrica, señalética horizontal y vertical, vial, etc. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer CONTRATISTA prestará el servicio conforme a las Bases, Consultas, Absoluciones y su Propuesta Técnica - Económica. El CONTRATISTA permanentemente brindará capacitaciones a todo su personal destacado para brindar el servicio. El CONTRATISTA tomará medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de todos los permisos su personal y autorizaciones que se necesiten para puedan afectar la ejecución correcta del servicio, caso contrario PETROPERU estará obligado a aplicar las multas y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales sanciones que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscorrespondan. El contratista deberá pagar los sueldosCONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos cualquier daño que aquellos autorizados por la ley, y pudiera sufrir el personal que labora en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada prestación objeto del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistaliberando, en generaleste sentido, deberá cumplir a PETROPERU de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las normas aplicables a prestación del servicio. Dar cumplimiento obligatorio a las disposiciones establecidas en todas las obligaciones leyes, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes aplicables al servicio, así como emitir los respectivos certificados u otros instrumentos exigidos por dichos dispositivos legales, reglamentos o normas administrativos. El CONTRATISTA conviene en liberar y eximir a PETROPERU, de toda responsabilidad generada por la falta de cumplimiento de su parte. El CONTRATISTA proporcionará a PETROPERU las facilidades para revisar las planillas de pago de su personal, cada vez que naturalmente se desprendan o emanen lo requiera; facilitará el acceso a los expedientes personales de su personal técnico y de servicios a efectos de verificar idoneidad. Cumplir con las”Normas Básicas de Seguridad para Contratistas M-040” de PETROPERU. Los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo x xxx al CONTRATISTA en el momento de la suscripción del contrato suscritoContrato, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son exclusivamente de cargo del CONTRATISTA y no son transferibles a PETROPERU.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con o disponer de LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones:1) Dirigir y coordinar permanentemente todos los permisos asuntos técnicos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal administrativos de la obra, especialmenteejecutar correctamente los trabajos y garantizar su realización de acuerdo con los fines del contrato. 2) Acatar estrictamente los planos y cumplir las especificaciones, mediando la participación calificada, comprometida y oportuna del personal mínimo requerido, personal adicional y asesores propuestos de acuerdo con lo dispuesto en la invitación. Los tiempos de permanencia y dedicación del personal propuesto, sus salarios y prestaciones, sus obligaciones y responsabilidades específicas se deberán ajustar a las previsiones y exigencias de los pliegos de condiciones, quedando a criterio de LA UNIVERSIDAD el aceptar o rechazar uno cualquiera de los representantes o empleados de EL CONTRATISTA. LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho permanente de exigir el cambio de cualquier representante de EL CONTRATISTA, empleado suyo o subcontratista, actuando siempre por conducto de EL INTERVENTOR o de sus representantes en el COMITÉ DE OBRA. 3) Adquirir los elementos, materiales y equipos necesarios para la construcción, en las condiciones más favorables para LA UNIVERSIDAD en cuanto a calidad, precio y plazo de entrega, otorgando a esta todo beneficio proveniente de todas las rebajas, comisiones y descuentos que pudiere obtener por cualquier causa, conforme a lo ofrecido en su propuesta, pero sin limitarse a cumplimiento también los mayores beneficios que puedan obtenerse por pagos de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar contado y/o efectuaranticipados con los recursos provenientes del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. 4) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del contrato a fin de dar explicaciones, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, órdenes e instrucciones al personal técnico de la fiscalización y del contratista mismoobra, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores lo mismo que a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista operarios y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente proponiendo oportunamente, como se prevé en el caso pliego de incumplimiento o retraso condiciones, las alternativas que considere viables y convenientes para el proyecto en la ejecución beneficio de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoLA UNIVERSIDAD.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de todos las siguientes actividades como requisito mínimo: Asumir los permisos costos y autorizaciones que se necesiten para demás gastos ocasionados en la ejecución correcta y legal del contrato. Realizar las labores comprometidas en el objeto del contrato. Guardar la reserva de la obra, especialmente, pero sin limitarse información a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales la que se hayan establecidos en el contratotenga acceso. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos Responder por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros servicio que va a prestar de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes normas vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a Obrar con lealtad y buena fe en las leyes laborales distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. Colaborar con la LOTERÍA SANTANDER para el adecuado cumplimiento del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración objeto del contrato. En Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes. Cumplir las instrucciones impartidas por el transcurso supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. El proponente debe indicar el procedimiento y los documentos requeridos para cada una de las pólizas, con los cuales la Entidad Asegurada acreditará la demostración de la ejecución ocurrencia y cuantía de los siniestros que sean presentados. La Compañía Aseguradora se obliga a suministrar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la estadística de siniestralidad presentada, por cada una de las pólizas objeto de contratación bajo este proceso, la cual debe contener como mínimo la siguiente información: Número de radicación del siniestro Fecha de aviso Ramo Fecha de ocurrencia del siniestro Ciudad en la que ocurrió el siniestro Amparo afectado Bienes afectados Funcionario de la obra entidad que reporta el contratista podrá solicitar reclamo Valor estimado de la reclamación Valor indemnizado Fecha de pago Orden de pago No. Breve información del estado en que se encuentra la reclamación a la entidad contratante la sustitución fecha del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados reporte. Las demás que afecte el avance de obra programado se deriven del objeto contractual y todas aquellas que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen naturaleza del contrato suscritoestablezcan las Leyes.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación De Pólizas De Seguros
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Serán obligaciones de la empresa a) Proveer e instalar los planteles y equipos necesarios de acuerdo a la importancia de la obra y para darle un ritmo que garantice el cumplimiento de los plazos de entrega; b) Planear los métodos de trabajo, que aunque tengan los intereses no sean en perjuicio de la calidad o seriedad de la obra; c) Arbitrar los medios para los medios para lograr los enseres y operarios que se aseguren buena producción de trabajo y la mejor calidad del mismo, con o disponer de el objeto que la obra responda al fin con el que ha sido inspirada, concebida y preparada; d) Emplear personal competente y ejecutar todos los permisos trabajos de la obra que deban subcontratarse, con subcontratistas idóneos y autorizaciones responsables; e) Mantener limpia y ordenada la obra durante la ejecución; f) cumplir todo lo que se necesiten para dispongan las leyes Provinciales y Nacionales, reglamentaciones administrativas y ordenanzas municipales y policiacas vigentes en la ejecución correcta y legal jurisdicción de la obra, especialmenteasumiendo la plena responsabilidad por las obras realizadas por si o por sub-contratistas; g) Estarán absolutamente a su cargo la responsabilidad por cuestiones obreras, pero sin limitarse a cumplimiento seguro, leyes sociales, etc.; i) “EL CONTRATISTA” se hace responsable por eventuales daños o perjuicios que puedan ocasionar su dependiente en ocasión y con motivo de legislación ambientalla obra, seguridad industrial y salud ocupacionaltambién de los accidentes de trabajo, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar incapacidad y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros muerte de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes sus agentes; h) Poner al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución frente de la obra a un capataz idóneo, el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente que permanecerá de continuo mientras se trabaje en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoella.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Locación De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Los oferentes deberán revisar cuidadosamente la documentación y cumplir con o disponer de todos los permisos requisitos solicitados. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. Se hace una mención especial al cumplimiento de las especificaciones técnicas. • Cumplir cabalmente con todas y autorizaciones cada una de las obligaciones establecidas en los términos de referencia, pliegos, contrato y normativa legal vigente aplicable al objeto contractual. • Facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que se necesiten estas soliciten para conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. • Adquirir y mantener los equipos necesarios para prestar el servicio contratado. • Contratar al personal idóneo para la ejecución correcta implementación, administración y legal operación del servicio objeto de la obraeste Contrato, especialmente, pero sin limitarse manteniendo indemne a cumplimiento TRANSESPOL EP de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación cualquier de demanda o reclamo laboral, y aquellos términos civil, o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento administrativa por parte de fiscalización y administración sus colaboradores, bajo relación de dependencia o no. • Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), Contrato en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalestérminos y condiciones aquí establecidas. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir • Cumplir con todas las obligaciones laborales y fiscales del país, manteniendo indemne a TRANSESPOL EP de cualquier reclamación sobre esta materia, sea del gobierno central o de terceros, sean o no sean estos contratistas/proveedores del aliado estratégico. • Enviar los reportes que naturalmente requiera TRANSESPOL EP y las distintas autoridades, que de manera motivada requieran las autoridades competentes de administrar justicia. Toda contestación que deba o estime el aliado estratégico enviar a terceros con motivo de requerimientos respecto de la información del servicio objeto de la contratación, deberá ser previamente puesta en conocimiento de TRANSESPOL EP. De igual manera, todo requerimiento que reciba el aliado estratégico en tal sentido deberá ser conocido por TRANSESPOL EP. El aliado estratégico deberá poner en conocimiento de TRANSESPOL EP, dentro de las 48 horas siguientes de recibida la notificación, citación, requerimiento de terceros, sean estos públicos o privados, a fin de que ésta proceda a dar las instrucciones del caso. Esta obligación de notificación previa no exime al aliado estratégico de mantener indemnes a TRANSESPOL EP, sus funcionarios, empleados, asesores, consultores en general colaboradores, sean públicos o privados, incluye gastos de defensa en caso de acciones de terceros en contra de TRANSESPOL EP por actos u omisiones del aliado estratégico. • Pagar de ser el caso, las multas que TRANSESPOL EP imponga al aliado estratégico, dentro del término de 5 días de notificada la resolución por la cual se desprendan impone. Si no se realizare el pago dentro del referido término, el valor de las multas será descontado de la parte de los ingresos recaudados que corresponda pagarse al aliado estratégico. • Al término del Contrato, sea éste de manera anticipada o emanen al advenimiento del contrato suscritoplazo, el aliado estratégico traspasará de manera definitiva los bienes tangibles e intangibles, para la gestión del servicio, en perfectas condiciones de operación.
Appears in 1 contract
Samples: Alianza Estratégica
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista Deben establecerse las obligaciones a desarrollar, los productos a entregar a la Alcaldía, de acuerdo al objeto a contratar. Para construir las obligaciones del contratista, debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones tenerse en cuenta el objetivo que se necesiten para pretende lograr con la ejecución correcta y legal contratación, con la finalidad de la obra, especialmente, pero sin limitarse a determinar cuáles son aquellas actividades puntuales o específicas que debe realizar el contratista en cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos del objeto pactado en el contrato. AsimismoEn tratándose de tales obligaciones (específicas) deben señalarse y relacionarse de manera taxativa en el estudio previo con el fin de que el futuro contratista puede elaborar su propuesta y que el supervisor o interventor pueda reclamar su ejecución. Existen obligaciones generales para todos los contratos, deberá realizar que por disposición del presente manual son exigibles a todos los contratistas como son: Cumplir de buena fe el objeto contratado, ejecutar el objeto contractual de acuerdo con el contenido de la propuesta y en el plazo establecido, pagar los impuestos a que haya lugar, constituir la garantía (en caso de requerirse), y en caso de adicionarse el contrato o de prorrogarse, actualizar las garantías, estar al día con los aportes parafiscales, cotizando los montos legalmente establecidos, presentar informe(s) de gestión en los periodos de tiempo que corresponda según el plazo del contrato; y obligaciones específicas destinadas al cumplimiento satisfactorio del (los) objetivo(s) propuesto(s) y sin las cuales sería imposible cumplir el fin de la contratación. Las obligaciones específicas deben ser relacionadas en los estudios previos, luego consignadas en los pliegos de condiciones y finalmente podrán quedar incluidas dentro del texto contractual, o hacer remisión a los estudios previos. Los encargados de diligenciar los estudios previos deben tener en cuenta que las obligaciones varían de acuerdo a la naturaleza, modalidad y características propias del objeto a celebrar en cada caso, teniendo especial cuidado en su determinación pues se constituyen en herramienta fundamental que le permite al Municipio a través de su interventor y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos supervisor verificar objetivamente la ejecución idónea y advertencias requeridos por el oportuna del contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etcexigir al contratista su cumplimiento.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Manual De Contratación
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar estará obligado a: Ejecutar el contrato de conformidad con o disponer el Pliego de todos Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones Técnicas y la oferta presentada. En particular deberá cumplir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal compromisos adquiridos en virtud de las mejoras ofertadas. A efectos de acreditar el cumplimiento de la obraobligaciones que hubiese adquirido en materia de personal deberá aportar, especialmentejunto con la factura mensual del servicio, pero sin limitarse a cumplimiento los impresos TC1 y TC2 del mes correspondiente. Asimismo deberá presentar junto con la factura documento justificativo de legislación ambientallos servicios efectuados, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos debiendo consistir en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos una planilla de los avisos y advertencias requeridos servicios realizados por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros personal afecto al servicio y relación de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación GPS de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quebarredoras mecánicas, en caso de que dispusieren del mismo. Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación, según las autoridades xxx xxxx determinaren disposiciones vigentes, con ocasión o descubrieren tal prácticacomo consecuencia del contrato o de su ejecución. Abonar cualquier otro gasto que, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso para la terminación unilateral y anticipada ejecución del objeto del contrato, esté incluido en las condiciones técnicas y en el de Cláusulas Administrativas Particulares específicas. El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. El contratista está obligado a subrogarse como empleador en todos los contratos de trabajo correspondientes a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en la ejecución del contrato de limpieza viaria de Aguilar de la Frontera. A estos efectos, y en cumplimiento del artículo 120 del TRLCSP, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. Dicha información deberá solicitarse por los interesados en la forma prevista en la Cláusula 21.1 del presente Pliego. Indemnizar los daños que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto cuando el daño sea producido como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. A estos efectos el contratista deberá concertar un seguro de responsabilidad civil por los daños que pudiera ocasionar a terceros en la ejecución de su trabajo. Será a cargo del contratista el pago de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los actos preparatorios y de formalización del contrato. Todos los gastos de comprobación, dirección, inspección y liquidación del contrato de servicios serán asimismo por cuenta del contratista. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias legales que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Nombrar un representante de la empresa (Delegado en la localidad) responsable de la prestación del servicio de limpieza que estará de forma permanente en contacto con el Ayuntamiento xx Xxxxxxx de la Frontera, con el fin de hacer su seguimiento y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas coordinar las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen tareas para una satisfactoria ejecución del contrato suscritocontrato.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Administrativo De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer empresario está obligado al cumplimiento de todos los permisos las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y autorizaciones de prevención de riesgos laborales, sin que se necesiten el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la ejecución correcta y legal Sociedad, así como de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna promulguen durante la ejecución contractual; del mismo. Será obligación del empresario indemnizar los daños y queperjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en caso su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre. En aquellos contratos de suministro en los que las autoridades xxx xxxx determinaren la Sociedad aporte, total o descubrieren tal prácticaparcialmente, los materiales precisos, se someterá considerarán éstos depositados bajo la custodia del adjudicatario, estando obligados a guardarlos y aceptará restituirlos. Y en cuanto a la guarda y pérdida de esos bienes se estará a lo dispuesto en el Código Civil, Código de Comercio y Código Penal. Los bienes a entregar por el empresario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las sanciones específicas que hayan podido establecerse en las correspondientes Instrucciones Técnicas. El empresario será responsable de aquella toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y deberá indemnizar a la Sociedad todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarsederivarse de la interposición de reclamaciones, incluso incluidos todos los gastos derivados de las mismas. El empresario responderá de la terminación unilateral calidad de los bienes suministrados y anticipada del contratode las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, con sean consecuencia directa de una orden de la Sociedad o de las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritocondiciones impuestas por ella.
Appears in 1 contract
Samples: Suministro De Carbon Activo en Polvo
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista deberá cumplir, entre otras, las siguientes condiciones. Su incumplimiento acarrearía la resolución del presente contrato: • • • Desde que entre en vigor el contrato, el adjudicatario debe contar con o estar debidamente reconocido por parte de ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., según las condiciones del convenio marco suscrito por la Comunidad Autónoma del País Xxxxx y el Sistema Integrado promovido por ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. • • La ejecución del presente contrato se hará a riesgo y xxxxxxx del contratista. • • El peso de los materiales que serán fundamento de la facturación se efectuarán a través de una báscula admitida por el Ayuntamiento, la cual deberá disponer de todos los permisos una calibración certificada y autorizaciones legalizada. El Ayuntamiento, debidamente justificado, tendrá derecho a exigir que se necesiten cambie de báscula. • • Informar de las cuestiones que le requiera el Ayuntamiento y asistir a las reuniones sea requerido para ello. • • Prestar el servicio del modo establecido en el Contrato, en el Pliego y la legislación aplicable. • • El contratista, no podrá sin previa autorización expresa del Ayuntamiento de Usurbil, ceder ni traspasar los derechos y obligaciones derivadas del contrato, a otra persona o entidad. • • El contratista tampoco podrá subcontratar ni concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el Ayuntamiento lo autorice expresamente. • • Destinar el total del material de papel-cartón entregado a reciclaje, entendiendo como tal el aprovechamiento o reutilización de dicho material como materia prima para la ejecución correcta obtención de pasta de papel y legal posterior fabricación del producto original o de otros productos celulósicos afines. • • Mantener y asegurar la estricta confidencialidad de los posibles datos que pudieran contener el material entregado durante todas las labores posteriores de manipulación, dejándolo a salvo de toda discreción, en virtud de lo establecido en la legislación sobre protección de datos. • • Poner en conocimiento y a disposición del Ayuntamiento de Usurbil los posibles objetos de valor que puedan aparecer en el material descargado. • • Estar al día en lo que a obligaciones tributarias, de Seguridad Social y Previsión y Seguridad en el Trabajo se originen con respecto al personal necesario para cubrir los servicios. • • Poner en todo momento a disposición de la obraprestación de los servicios todo el personal preciso para su correcta emisión y para cubrir todas las ausencias, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precauciónbajas, etc.), para del mismo. • • Tener asegurada la debida protección responsabilidad civil por una cuantía de 300.000 € que cubrirá el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a sus bienes y los costes de reparación y recuperación del públicomedio alterado, personal derivados de la fiscalización y actividad objeto del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan concurso. La póliza deberá especificar claramente la vía pública o reserva de esta cantidad para las instalaciones objeto del Contrato. El contratista está obligado al cumplimiento de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos las disposiciones legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldosmateria laboral, salarios de Seguridad Social y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente e higiene en el caso trabajo, quedando el Ayuntamiento de incumplimiento o retraso en la ejecución Usurbil exonerada de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado responsabilidad por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoeste incumplimiento.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos La ejecución del contrato se realizara a riesgo y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección xxxxxxx del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en quien asumirá los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle riesgos económicos de su ejecución por parte y explotación. Además de las obligaciones generales derivadas del subcontratistarégimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: Prestar el servicio con la continuidad convenida durante el plazo de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada duración del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistasiendo de su cuenta los gastos que ocasione, en general, deberá cumplir el funcionamiento del mismo, cumplimiento con todas cada una de las obligaciones señaladas en el pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada. Garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que naturalmente hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tasas aprobadas por el Pleno. Admitir al uso del servicio a toda persona que reúna los requisitos reglamentarios. Xxxxxx el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. Indemnizar los daños que se desprendan causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Percibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión y explotación del servicio. Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio económico de la concesión, en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la Corporación que aumenten los costos o emanen del contrato suscritodisminuyan la retribución; y los casos en que por causas ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases económicas de la concesión contempladas en el momento de su otorgamiento.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Serán de cargo del contratista debe contar con o disponer la tramitación y los costes de todos los permisos y obtención de las preceptivas autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta puesta en funcionamiento de la actividad y legal de las instalaciones, así como el seguro de responsabilidad civil del Técnico Director de la obra. En caso xx xxxx en la entrega de la obra por causa imputable al contratista, especialmente, pero sin limitarse éste deberá hacer frente a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales los mayores costes que se hayan establecidos deriven o se ocasionen como consecuencia del retraso. Deberá hacer frente a las penalizaciones que se le impongan en el contratoeste caso con arreglo a lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y en la legislación de contratación pública. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el Cuando se produzca cumplimiento defectuoso de las prestaciones del contrato o de los compromisos o de las leyes vigentes (señalética, letreros condiciones de peligro, precaución, etc.), para la debida protección ejecución del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan se aplicarán penalidades proporcionadas a la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores gravedad del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personalincumplimiento, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales su cuantía pueda superar el 10 % del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración presupuesto del contrato. En el transcurso de Durante la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistascontrata irá realizando un dossier fotográfico para su seguimiento, únicamente en el caso que se recogerán las incidencias que, a criterio de incumplimiento o retraso la Dirección Facultativa, permitan tener una completa información de los procesos constructivos y del desarrollo de la obra. La contrata pondrá a disposición del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y del Técnico Director, durante toda la ejecución de la obra, personal técnico especializado en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorlas obras objeto del contrato. El contratista, además, deberá notificar a En la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización ejecución de la obra se procurará no alterar los documentos contentivos servicios de la información relacionada carácter público más que en lo absolutamente necesario, dentro de los límites compatibles con el cumplimiento del origen buen desarrollo y ejecución de los rubros y trabajos. En cualquier caso, el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones condiciones que naturalmente se desprendan impongan los Ayuntamientos y otros Organismos Oficiales o emanen del contrato suscritointeresados o afectados por las obras.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Works
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, salvaguardas ambientales y sociales de CAF y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Public Works Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular social y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadaseguridad industrial. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; tampoco a contratar personal profesional, administrativo u operativo de la contratante y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Nacional De Obras
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Los trabajos a realizar se refieren a todas y cada una de las plantas y dependencias de los citados edificios y de las aceras interiores circundantes y recinto escolar, en su caso. El servicio que se contrata y la periodicidad en su prestación serán, como mínimo, los que se expresan en el Pliego de prescripciones técnicas que se adjunta. Con independencia de las obligaciones específicas que se deriven de la propia naturaleza de los diferentes servicios, el adjudicatario/s asumirá las siguientes obligaciones de carácter esencial siguiente: - Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos laborales. El contratista debe contar con adquiere los derechos y obligaciones que como empresario le correspondan respecto del personal que utilice para la prestación del servicio contratado, quedando el Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad por incumplimiento de las normas vigentes en materia laboral o disponer de todos los permisos y autorizaciones seguridad social. - El contratista también responderá de cualquier daño que se necesiten pueda ocasionar en la prestación del servicio o como consecuencia de él. A tales efectos, se verá obligado a concertar el correspondiente seguro de responsabilidad civil, en cuantía no inferior a 200.000,00 €. - Al cumplimiento de todo lo previsto en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales y sus revisiones posteriores. - Tener asegurado al personal, tanto con el seguro obligatorio como con el de accidentes, debiendo a tal fin el adjudicatario/s, tener disponible, cuando sea requerido para ello, los contratos de trabajo del personal empleado en cada uno de los inmuebles de titularidad municipal en los que prestará su servicio y recibos al corriente de pagos a la ejecución correcta y legal Seguridad Social. - Quedarán suplidas, al día siguiente de producirse, las bajas de personal de limpieza, producidas por vacaciones, incapacidad transitoria, o cualquier otra causa. -Al comienzo de la obraprestación del servicio, especialmenteel adjudicatario/s deberá presentar relación de personal para el desarrollo del mismo, pero sin limitarse a cumplimiento debidamente identificado y con expresión de legislación ambientaljornada en que será empleado e inmuebles en los que prestará su servicio. -Disponer de un Libro de Visitas y un Libro de Matrículas, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos siendo preceptiva la inscripción en el contratode Matrículas, de aquel personal que inicie su actividad laboral por vez primera. Asimismo, deberá realizar y/o efectuaren el libro de matrículas, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticase recogerá la relación de trabajadores que prestan servicios de limpieza en la misma, letreros con expresión de peligroantigüedad, precauciónjornada de trabajo. -Para supervisar la asistencia del personal al trabajo, etc.)así como la calidad del servicio, la empresa adjudicataria designará un representante de su confianza con poderes suficientes para la debida protección resolución inmediata de cuantos defectos e incidencias sean observados en la prestación del públicoservicio, personal a fin de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores dar solución inmediata a los mínimos legales vigentes en el paísmismos. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en -En el caso de incumplimiento o retraso producirse alguna variación del personal asignado a cada dependencia, la empresa adjudicataria entregará al órgano de esta contratación, dentro de los 15 días siguientes a la concurrencia de tal variación, los siguientes datos del personal afectado: Nombre y Apellidos, Ns de Seguridad Social, Tipo de Contrato, Antigüedad y Categoría Laboral. - Estas variaciones no podrán suponer en ningún caso aumento del importe adjudicado, debiendo ser propuestas con la debida antelación. Los datos de estas variaciones serán inscritas en el Libro de Matriculas e Incidencias. - Cuando se produzca una variación de la programación horaria y de tareas reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas sin que suponga variación de las jornadas contratadas, se realizará de mutuo acuerdo entre el responsable de cada Centro y la empresa adjudicataria, siendo notificada por el responsable de cada Centro Directivo al órgano de contratación de esta contratación dentro del mes siguiente a la fecha en que deba causar efecto. - El órgano de contratación podrá en cualquier momento inspeccionar el servicio de limpieza que se esté realizando en las distintas dependencias que se encuentren afectadas por el objeto del presente Pliego. Asimismo el Órgano de contratación se reserva la potestad para exigir al contratista cuanta documentación y datos estime oportuno sobre el personal contratado y que preste sus servicios en centros y dependencias de aquel, para garantizar su adecuación a la normativa vigente en materia laboral en general, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales y sobre seguridad social, sin perjuicio de las limitaciones previstas en la ejecución legislación sobre protección de datos. - Será por cuenta de la Administración el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para la realización de los rubros subcontratados trabajos de limpieza. - El órgano de contratación podrá acordar la ampliación o supresión de los servicios inicialmente determinados, como consecuencia de la reorganización del Ayuntamiento, apertura o incorporación de nuevos locales, creación de órganos, redistribución de efectivos, cambios de ubicación, y otras circunstancias de naturaleza similar, sin que afecte tales variaciones tengan la consideración de modificación del contrato, y hasta un límite del 20% del precio del contrato IVA excluido. Estas variaciones son de obligado cumplimiento para el avance contratista/s. El adjudicatario/s queda obligado a someterse a las variaciones de obra programado y ampliación o supresión del servicio a que conste en se refiere el cronograma vigente aprobado apartado anterior, siempre que sean comunicadas por el fiscalizadorórgano de contratación, con antelación mínima de cinco días hábiles. Cuando supongan una ampliación de las prestaciones concertadas, su valoración lo será según el precio euros/hora, ofertado por la empresa adjudicataria en su proposición. El contratistaadjudicatario, ademáscomo responsable del tratamiento de los datos facilitados por el Ayuntamiento, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en limitará el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos uso de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo facilitada exclusivamente a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada finalidad del contrato, debiendo guardar secreto sobre el contenido de los mismos, y asumiendo la prohibición de utilizarla en cualquier otro sentido, estando sometidos los datos contenidos facilitados, tanto en soporte magnético como el resto de la información a que tenga acceso en soporte documental, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Se crea una comisión de seguimiento del servicio con representación de las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen dos partes del contrato suscrito.contrato
Appears in 1 contract
Samples: Cleaning Services Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato. Será obligación del contratista debe contar con o disponer de indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato y las cuales vienen indicadas en el Anexo T2 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. Aquellas operaciones necesarias para la ejecución correcta del contrato y legal no incluidas en el Anexo T2 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas – operaciones relativas a la calidad del suministro de acuerdo a la legislación vigente - serán responsabilidad del distribuidor del área a suministrar, siendo obligación de este el indemnizar todos los daños y perjuicios causados por si o por personal o medios dependientes del mismo como consecuencia de la obraejecución de estas operaciones. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx será responsable éste dentro de los límites señalados en las leyes, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos conformidad con lo dispuesto en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección artículo 214 del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísTRLCSP. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y remuneraciones de prevención de riesgos laborales, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados por ostentará, a todos los efectos, la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos condición de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialempresario. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia guardar sigilo respecto de los cuales deberá ser entregada datos que hayan llegado a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistaconocimiento, de acuerdo a los términos constantes con lo establecido en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores cláusula 17 de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoeste pliego.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Concesionario está obligado a:
1) Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales vigentes y aplicables, según la naturaleza de los Servicios, Obras o Bienes incluidos en la Concesión.
2) Limitarse a prestar los Servicios contratados, no pudiendo realizar otro tipo de actividades dentro de las instalaciones del Organismo.
3) Mantener en todo momento relaciones patronales con su personal de acuerdo con todas las leyes y decretos laborales o disponer convenciones colectivas de todos trabajo que sean pertinentes.
4) Satisfacer debidamente las indemnizaciones por despidos, accidentes de trabajo y demás pagos que deba cumplir en su carácter de empleador, como así también los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para la ejecución correcta pueda ocasionar al Organismo o terceros.
5) Avisar por escrito y legal de inmediato al Organismo toda baja de la obra, especialmente, pero sin limitarse dotación del personal asignado a cumplimiento la Concesión. En tal oportunidad deberá devolver de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos inmediato al Organismo las credenciales que habiliten a su personal para trabajar en las instalaciones del Organismo o condiciones adicionales en los lugares que se hayan establecidos en el contratoéste le haya designado para prestar sus Servicios. Asimismo, Esta comunicación deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para dirigirse a la debida protección del público, personal Secretaría Técnica de la fiscalización Facultad de Arquitectura, Planeamiento y del contratista mismoDiseño.
6) Facilitar las inspecciones que realice el Organismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores ya sea a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a locales que ocupe su personal, sin otros descuentos a los lugares en que aquellos autorizados por la leydesarrolle su actividad contratada, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también máquinas, equipos y toda documentación, archivo o base de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las datos de cualquier tipo que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector utilice para el desarrollo de la economía popular y solidaria (EPSactividad.
7) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, Designar en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso lugar de la ejecución Concesión, un responsable de la obra el contratista recibir y firmar en todo momento las Actas de Infracción, multa, penalidad o sanción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia de su desacuerdo, si lo considerara necesario. Posteriormente podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso ejercer su derecho de incumplimiento o retraso defensa en la ejecución de los rubros subcontratados forma, modos y procedimientos que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista antes se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritohan indicado.
Appears in 1 contract
Samples: Concesión De Servicio
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, salvo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El especialista ambiental de la contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la economía popular consultora ambiental o la Dirección de Medio Ambiente y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoUnidad CAF-BEDE.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes:
3.2.1 Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten personal necesario para la ejecución correcta y legal del contrato dependerá exclusivamente de la obraentidad adjudicataria, especialmentela cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respecto de éste, pero sin limitarse siendo SOGAMA, S.A., del todo ajena a cumplimiento las referidas relaciones. Por consiguiente, en ningún caso podrá alegarse derecho alguno por el referido personal en relación con SOGAMA, S.A., ni exigirse a ésta responsabilidades de legislación ambientalcualquier clase, seguridad industrial como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y salud ocupacionalsus empleados, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos aun en el supuesto de que los despidos o medidas que la empresa adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. Asimismo, deberá realizar La entidad adjudicataria asumirá el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo y/o efectuaren sus retribuciones, colocar ya sea como consecuencia de convenios colectivos, pactos o dar todos acuerdos de cualquier índole, de modo que, en ningún caso, podrá repercutir las referidas modificaciones sobre el importe que se facturará por la realización del objeto contractual. La entidad adjudicataria queda obligada, respecto del personal destinado a las obras, al cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales que se encuentre vigente en cada momento, así como de los avisos procedimientos de seguridad de SOGAMA. En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole acontecido a los trabajadores con ocasión del ejercicio de sus cometidos, el adjudicatario cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que éstas alcancen de ningún modo a SOGAMA, S.A. Es responsabilidad de la empresa contratista y advertencias requeridos de sus encargados impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo SOGAMA, S.A., completamente ajena a estas relaciones laborales. Corresponde asimismo a la empresa contratista la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquier otra manifestación de las facultades del empleador. En todo caso, en la forma establecida en estos pliegos, la realización de la prestación objeto del contrato debe quedar siempre convenientemente cubierta. Es responsabilidad de la empresa contratista facilitar a sus trabajadores los medios materiales precisos para llevar a cabo su trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por el contrato parte del contratista o la infracción de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para SOGAMA, S.A. El contratista está obligado al cumplimiento de las leyes disposiciones vigentes (señalética, letreros en materia de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del públicomedio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El incumplimiento de las obligaciones referidas en el párrafo anterior y, personal en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísLCSP. El contratista deberá pagar responderá de los sueldos, salarios y remuneraciones impagados a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados los trabajadores afectados por la leysubrogación, y en total conformidad con así como de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector cotizaciones de la economía popular Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el contrato y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que correspondan, no asumirá estas obligaciones en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoningún caso.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Works
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer será responsable de todos los permisos y autorizaciones la calidad de las prestaciones realizadas como también de las consecuencias que se necesiten deduzcan para la CCMA, S. A. o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución correcta del contrato. El contratista ejecutará el contrato a su riesgo y legal xxxxxxx y estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el caso que los daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obraCCMA, especialmente, pero sin limitarse a S. A.
a) Obligaciones de carácter laboral: • La empresa adjudicataria está obligada en la ejecución del contrato al cumplimiento de legislación ambientallas obligaciones aplicables en materia medioambiental, seguridad industrial social, laboral que establezcan el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y salud ocupacional, legislación laborallaboral que vinculen en el Estado, y aquellos términos o condiciones adicionales en particular las que se hayan establecidos en establece el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal anexo V de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o LCSP. • La empresa adjudicataria se obliga a cumplir las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios condiciones salariales de los trabajadores de conformidad con el convenio colectivo sectorial aplicable. • La empresa adjudicataria seleccionará y asignará el personal necesario para atender sus obligaciones. El mencionado personal dependerá exclusivamente del contratista se estipularán librementecontratista, pero no serán inferiores por lo cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a los mínimos legales su calidad de empresario y tendrá que cumplir las disposiciones vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldosmateria laboral, salarios de prevención de riesgos laborales y remuneraciones de la seguridad social referidas al personal propio a su personalcargo. • La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la leyde Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. En especial, y antes del inicio de la prestación del servicio, tiene que aportar una relación del personal que adscriba a la ejecución del contrato, así como, cuando ocurra, del nuevo personal que contrate, y acreditar la suya alta y afiliación en total conformidad la Seguridad Social, mediante la presentación de los TC2 correspondientes. • La CCMA, S. A. podrá solicitar al adjudicatario que acredite documentalmente, si ocurre, que cumple con las leyes vigentesprescripciones establecidas en el convenio colectivo que les sea de aplicación. Los contratos Se procederá de trabajo deberán ceñirse estrictamente igual forma para el resto de profesionales adscritos al servicio que no les sea de aplicación el convenio de referencia. • El adjudicatario tendrá que dar la formación profesional necesaria a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán sus empleados, con el fin de actualizar los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista conocimientos tecnológicos y a su costo, todas las obligaciones a las profesionales que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a se vayan produciendo durante la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración ejecución del contrato. En el transcurso • El contratista será responsable de la vigilancia y dirección del trabajo de sus empleados, así como de su correcta formación para las tareas a realizar en ejecución del contrato de servicios. Los trabajadores del adjudicatario únicamente recibirán órdenes de los responsables superiores jerárquicos de su empresa, sin que les esté permitido atender órdenes de trabajo impartidas directamente por personas vinculadas laboralmente a la CCMA, S. A. • El contratista designará a un coordinador general de servicio que será el encargado de mantener el enlace con la persona responsable de la obra CCMA, S. A. y de determinar la organización, la adecuación y funcionamiento del servicio contratado. • El adjudicatario estará obligado a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la normativa que se deriva y las normas internas de la CCMA, S.A. con la finalidad de garantizar unos adecuados niveles de seguridad y salud, y específicamente el RD 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. • Una vez comunicada la adjudicación, el contratista podrá solicitar dispondrá de 20 días hábiles por presentar la documentación de Prevención de Riesgos Laborales siguiente: - Informe de evaluación de riesgos laborales con los riesgos y medidas preventivas del servicio adjudicado. - Certificados de formación en prevención. - Certificados de aptitud médica o renuncia de los trabajadores. - Certificados de entrega de los equipos de protección individual, si ocurre. Esta documentación se tendrá que presentar antes del inicio de la actividad y hará referencia a todos los trabajadores que prestarán el servicio. Si se trata de un contratista que ya ha realizado esta acción con anterioridad, sólo habrá que revisar que el contenido de la coordinación existente sea aplicable a la entidad contratante nueva situación.
b) El contratista se obliga a aplicar, al ejecutar las prestaciones propias del servicio, las medidas destinadas a promover la sustitución igualdad entre hombres y mujeres.
c) La empresa tendrá que utilizar preferentemente el catalán en sus relaciones con la CCMA, S. A.
d) Confidencialidad: El contratista será responsable del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación tratamiento confidencial de las planillas correspondientestareas y prestaciones que desarrolle, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadase hará igualmente responsable que sus trabajadores asuman esta confidencialidad. El contratista se comprometerá a utilizar la información que reciba, única y exclusivamente para desarrollar los servicios objeto del contrato. Los documentos y los datos presentados por los licitadores se pueden considerar de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual, y cuándo su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos y/o perjudicar la competencia xxxx entre las empresas del sector; o bien cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Si ocurre, los licitadores tienen que presentar una declaración de privacidad que tiene que ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y tiene que determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no contratar justificadas del carácter confidencial. Sin perjuicio de la declaración de privacidad de los licitadores, ante una petición de información corresponderá en el órgano de contratación valorar si esta calificación es correcta, de acuerdo con los principios de publicidad y de transparencia que rigen la actuación del sector público, y corregirla si ocurre, previa audiencia de los licitadores. En ningún caso tienen carácter confidencial la propuesta económica, los datos del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) que constan en registros públicos, los datos de los anexos relativos a personas menores la solvencia y los datos de edad la propuesta técnica que el licitador no haya considerado de manera justificada como confidenciales.
e) El contratista no podrá ceder a terceros, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de la CCMA, S. A.
a) Documentación que acredite que el adjudicatario ha entregado a sus empleados un documento donde conste: - Los servicios contratados y las actividades a realizar, la metodología y los procedimientos de trabajo. - Que los empleados asignados a la prestación del servicio, estarán sometidos de forma exclusiva al poder de dirección y organización del adjudicatario. - El coordinador de su plantilla, indicando que toda interlocución, ya sea de carácter técnico o laboral, se hará por medio de este. - Que para realizar actividad alguna durante acceder a las instalaciones de la ejecución contractual; y queCCMA, S. A. tendrán que ir, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticatodo momento, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada claramente identificados como empleados del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistaadjudicatario y, en generalsu caso, deberá cumplir con todas adecuadamente uniformados.
b) Inventario de todos los elementos que el adjudicatario aportará de su organización.
c) Nombre de la persona que actuará como coordinador.
d) Datos de identificación suficientes (nombre, apellidos, DNI) para tramitar el acceso como personal externo.
e) Si se requiere la presencia continuada del personal del adjudicatario, acreditación conforme ha dado de alta como centro de trabajo el implante establecido en las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.dependencias de la CCMA, S. A.
Appears in 1 contract
Samples: Acuerdo Marco
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico de este contrato, son deberes específicos del contratista debe contar las siguientes: - Prestar el servicio con o disponer la continuidad convenida y garantizarles a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas. - Cuidar la buena orden del servicio, para lo cual puede dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio del poder de todos policía atribuidos a la Administración. - Indemnizar por los permisos y autorizaciones daños que se necesiten para la ejecución correcta y legal les causen a terceros como consecuencia de la obraoperaciones que requiera el desarrollo del servicio, especialmenteexcepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. - Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, pero sin limitarse a cumplimiento respeto de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros empresas de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal Estados miembros de la fiscalización y Comunidad Europea o signatarios del contratista mismoAcuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, especialmente si en los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. Los sueldos - Obtener la compensación económica adecuada para mantener el equilibrio económico de la concesión, en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la corporación que aumenten los costes; y salarios en los casos en que, por causas ajenas a las partes contratantes, se alteraran las bases económicas de la concesión contempladas en el momento de su otorgamiento. - Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para eso; este deber se considera esencial (artículo 64.2 del TRLCSP). - El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del TRLCSP para los supuestos de subcontratación. - Gastos exigibles al contratista. Correrán por la cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, hasta el límite máximo de 1.000 €, de la formalización del contrato, así como otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, en la firma y cuantía que estas indiquen. - Será obligatoria la subrogación de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes que prestan el servicio en el país. El contratista deberá pagar los sueldosAyuntamiento, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en del Convenio de aplicación. - Asumir todos los costes derivados del funcionamiento del vehículo camión recolector de basura, que se adscribe la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoeste servicio.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Administrativo De Servicio
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar a) Cumplir fiel y oportunamente las especificaciones de los trabajos indicados por LIPIGAS, que ejecutará y el calendario de avance de ellas, así como las coordinaciones correspondientes con clientes, constructoras y profesionales en general donde se realicen los servicios solicitados por el mandante.
b) Emplear y hacer cumplir toda la normativa sobre protección y seguridad de sus trabajadores detallada en el “REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS”, el cual debidamente firmado y aceptado por las partes, se considera como integrante del contrato, reglamento que el CONTRATISTA declara conocer y se compromete a cumplir durante la ejecución de todas las obras y proyectos encargados por LIPIGAS.
c) Informar de inmediato a LIPIGAS y dejar establecido por escrito cualquier irregularidad o disponer deficiencias que detecte al inicio de todos las obras que puedan entorpecer o no permitiesen la realización de los servicios. Igualmente, con aquellas detectadas durante el proceso de ejecución de las mismas.
d) Solicitar y obtener ante los organismos reguladores, municipalidades y otras instituciones que correspondan, los permisos pertinentes al inicio de las obras o prestación del servicio.
e) La empresa CONTRATISTA deberá estar adherida a una de las tres mutualidades privadas o en su defecto al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal cumplir fielmente con todas las exigencias de la obraLey 16.744 y sus reglamentos. Especial atención deberá prestar a la definición y entrega de los elementos de protección personal a todos sus trabajadores, especialmente, pero sin limitarse así como a cumplimiento capacitarlos respecto de legislación ambiental, seguridad industrial su uso correcto y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos permanente en el contratodesempeño de sus labores. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o Será igualmente importante dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros cabal cumplimiento al “deber de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal informar” de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicosacuerdo a lo establecido en Decreto 40. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costoFinalmente, todas las obligaciones a personas que trabajen bajo su responsabilidad deberán respetar y cumplir las instrucciones de seguridad que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector reciban de la economía popular y solidaria (EPS) LIPIGAS o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente estén contenidas en el caso de incumplimiento o retraso “REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS” mencionado en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.letra b.
Appears in 1 contract
Samples: Bases Generales Para Contratistas
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Realizar la adecuación del sitio de instalación por sus propios medios y con autonomía técnica administrativa; 2) Disponer del personal profesional y técnico capacitado para ejecutar, atender las dudas y resolver los problemas que surjan; 3) Entregar la programación o disponer cronograma de entrega definitiva y entregas parciales, en concordancia con el plazo propuesto; 4) Suscribir las actas de avance y atender todos los permisos requerimientos que surjan en virtud de la ejecución del contrato; 5) Responder por los daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten ocasionen a los bienes propiedad de la Universidad o que se encuentren en sus instalaciones; 6) Reemplazar o reconstruir a su xxxxx y bajo su responsabilidad, los bienes imperfectos, deficientes o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas; 7) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas exigidas para la instalación del mobiliario requerido por la Universidad y para la ejecución correcta y legal del contrato en general; 8) Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarle a personas, bienes públicos, de terceros, de la obraUniversidad o al medio ambiente; 9) Aplicar y dar a conocer a sus empleados y sus subcontratistas, especialmenteuna política de especial consideración a la protección de la salud, pero sin limitarse a cumplimiento la conservación del medio ambiente y al cuidado de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos los bienes de la Universidad; 10) Evitar cualquier molestia que sus actividades puedan ocasionar a la comunidad universitaria; 11) Responder por cualquier daño o condiciones adicionales deterioro que se hayan establecidos llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores o subcontratistas en el contrato. Asimismoaire, deberá realizar y/las fuentes hídricas, el suelo, la salud humana y la vida animal o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.vegetal;
Appears in 1 contract