Common use of EJECUCIÓN DEL CONTRATO Clause in Contracts

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del de la contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados (arts.197 LCSP) Será obligación de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratista indemnizar todos los defectos daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP) La persona entidad contratista no tendrá derecho a indemnización será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por causa defectos o insuficiencias técnicas de pérdidassu trabajo, averías o perjuicios ocasionados por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los bienes antes que el trabajo haya incurrido, de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido acuerdo con lo establecido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable artículo 311 de la custodia LCSP. Si el contrato se ejecutara de los mismos durante el tiempo forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesse refiere esta cláusula. 26.3.- El contratista actuará 22.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir la/s condición/es siguiente/s : 22.4.- El desarrollo y ante las incidencias que pudieran surgir, puesta a disposición de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento productos objeto del deber de diligencia podrá dar lugar presente contrato no lleva aparejada la cesión a la obligación Administración contratante del derecho de resarcir propiedad intelectual o industrial de dichos productos, pudiendo ésta, no obstante, autorizar su uso a AUDITORIO DE TENERIFElos entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. 22.5.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. En la factura se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo incluirán, además de los datos y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con requisitos establecidos en el artículo 192 y siguientes y 311 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los previstos en el apartado segundo de la calidad citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera. En los casos en los que la factura superare el importe de 5.000 euros, deberá presentarse factura electrónica a través del Punto General de Entrada FACe, al que se encuentra adherido el Ayuntamiento, teniendo la misma consideración que la presentación de un registro administrativo. En tal, caso, los bienes datos que deben figurar en la factura serán: Órgano administrativo: INTERVENCION Órgano de contratación: ALCALDIA Destinatario: INTERVENCION Código DIR3: L01140425 Oficina Contable: INTERVENCION Órgano gestor: ALCALDIA Unidad tramitadora: INTERVENCION. Conforme al art. 216.4 del TRLCSP, para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante forma, en el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de treinta días desde la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto prestación del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesservicio. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 17.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistaconcesionario, respondiendo éste en los términos del artículo 215 de la calidad Ley de los bienes Contratos del Sector Público, dejando a salvo el derecho de propiedad y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de terceros. En consecuencia, el Ayuntamiento no efectuará ninguna aportación destinada a paliar los efectos negativos que al concesionario le ocasionen coyunturas económicas desfavorables o, en general, la responsabilidad xxxx xxxxxxx del negocio. 17.2. La concesión sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el titular de la persona contratista por los vicios misma y no alterará las situaciones jurídicas privadas entre el concesionario y terceras personas. Tampoco podrá ser invocada para excluir o defectos ocultos de dichos bienesdisminuir las responsabilidades civiles o penales en que pudiera incurrir el concesionario, tanto frente a la Administración concedente como frente a terceros. 26.3.- El contratista actuará 17.3. Serán obligaciones del Ayuntamiento las siguientes: a) Otorgar la protección adecuada al concesionario para que pueda desempeñar debidamente la concesión. b) Indemnizar al concesionario en caso xx xxxxxxxx directa del servicio por el Ayuntamiento, rescate o supresión de servicio. c) Mantener al concesionario en el uso y disfrute del derecho concedido e indemnizarle en los supuestos en que proceda. d) Realizar todas las reparaciones necesarias, de carácter extraordinario, a fin de conservar el bien en estado de servir para el uso a que se destina. 17.4. Además de las obligaciones generales relativas al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de salud pública, serán obligaciones específicas del concesionario las siguientes: a) Respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena femisma. El incumplimiento concesionario podrá vender únicamente helados, bebidas y análogos, y productos propios de heladerías, bares y cafeterías, no pudiendo destinar el quiosco a otras actividades distintas ni aún en el supuesto de que éstas se compartiesen con aquélla. b) Mantener en buen estado de conservación la porción del deber dominio público ocupado, así como perfectamente limpia el área que rodee el quiosco. c) No instalar en el quiosco ningún tipo de diligencia podrá dar lugar publicidad, salvo autorización municipal. d) Explotar de manera directa la actividad a la obligación que se destina el quiosco. e) Sufragar los gastos de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEenergía eléctrica y de agua, y los de los restantes servicios y suministros que sean necesarios, contratándolos directamente con las diferentes empresas de servicios.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato iii. Pueden confirmarnos por favor que, en el caso de subcontratación de servicios no aplican los potenciales incrementos xx xxxxx por parte de ADIF por subarriendo o cesión del contrato? En el apartado 15. “SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS” del capítulo III. Ejecución del Contrato no se contempla incremento xx xxxxx por subcontratación de servicios. j. Relativo a la constitución de la fianza por el importe equivalente a 2 mensualidades de la renta correspondiente a las edificaciones arrendadas: i. Pueden por favor confirmarnos cuál sería dicho importe? 36,90 €. ii. Si se actualiza dicha fianza cada 7 años y la Fase A finaliza en un plazo aproximado de 1 año desde la firma del contrato, ¿significa ello que durante los años 2 a 7 la fianza será la misma a pesar de que las edificaciones arrendadas sean otras distintas (en Fase B) en dicho periodo de 6 años? La fianza corresponde exclusivamente a la Fase A. En la Fase B no hay arrendamientos de edificaciones. k. En relación con la formalización del contrato, ¿qué consecuencias tendría para el ofertante seleccionado la retirada injustificada de su oferta? En caso de que el licitador mejor clasificado decida retirar injustificadamente su oferta, se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones la garantía provisional que haya depositado para su interpretación diera participar en la licitación según los términos que establece el PCP. l. Relativo al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 Plan Comercial que forma parte de la LCSPOferta Técnica y los tráficos ofertados que forman parte de la Oferta Económica: i. Puede confirmarnos ADIF si la explotación en su terminal xx Xxxxxxxx Mercancías continuará una vez finalizado el contrato de explotación en vigor en mayo de 2026? Esta consulta no procede ya que la Terminal xx Xxxxxxxx Mercancías no es objeto de esta licitación. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste ii. Puede confirmarnos ADIF que ningún tercero ajeno al adjudicatario de este concurso explotará ninguno de los servicios objeto de la calidad presente licitación una vez la actividad de la TTMA sea traspasada a la TCIOV? Le confirmamos que los bienes y servicios objeto de licitación son los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto recogidos en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto apartado 3 del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.capítulo

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 23-Obligaciones del contratista.- 1. El contrato se ejecutará adjudicatario está obligado a organizar y prestar el servicio objeto de la concesión con estricta sujeción a las cláusulas del mismo estipuladas en el contrato, a los documentos complementarios que tengan carácter contractual, sujetándose asimismo al contenido xxx Xxxxxx de cláusulas administrativas particulares y Pliego de acuerdo con prescripciones técnicas, a las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEle diere por escrito la Administración Municipal, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPa través del servicio municipal competente. 26.2.- 2. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros o al Ayuntamiento como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 3. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de Prevención de riesgos laborales, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 4. La ejecución del contrato se realizará realizara a riesgo y xxxxxxx del contratista. 5. Cuidar el buen orden del servicio, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidadpudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía necesarios para asegurar la responsabilidad buena marcha de los servicios. 6. No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni gravarlos, salvo autorización expresa de la persona contratista por Corporación, debiendo mantener, en todo momento, los vicios o defectos ocultos citados bienes en buen estado de dichos bienesconservación y funcionamiento. 26.3.- El contratista actuará 7. Admitir el goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos reglamentariamente. 8. Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio, salvo si se hubieren producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por la ejecución Corporación con carácter ineludible, siendo de aplicación, cuando concurra responsabilidad del contrato y ante las incidencias que pudieran surgiradjudicatario, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.lo siguiente:

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 1.- El contrato se ejecutará con sujeción adjudicatario realizar el suministro en el plazo señalado en el Pliego. 2.- El contratista estará obligado a realizar todas las cláusulas del mismo y operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como los bienes a suministrar de conformidad con lo establecido en el artículo 192 pliego, considerándose su costo incluido en el precio del contrato. El vehículo a suministrar deberá satisfacer la totalidad de los requisitos técnicos y siguientes legales vigentes en España inherentes a los procesos de fabricación y 311 homologación de tractores, cumpliendo cuantas reglamentaciones supranacionales, nacionales y Ordenanzas autonómicas y locales fueran de aplicación para este tipo de vehículos 3.- Adoptar todas las medidas necesarias, disponiendo de los medios humanos y materiales, para la LCSPóptima realización de todos los trabajos objeto de este contrato, siendo a su cargo todos los costes que para ello se originen. 26.2.- 4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste . 5.- Responder de la calidad técnica del suministro realizado, así como de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos las consecuencias que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata deduzcan para NEIKER de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidaslas omisiones, averías errores, métodos inadecuados o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato y ante contrato. 6.- Son de cargo del adjudicatario cuantos gastos e impuestos se deriven de la actividad que realice para la ejecución del presente contrato. 7.- El adjudicatario está obligado, a todo lo largo de la duración del contrato, al cumplimiento de las incidencias que pudieran surgirdisposiciones vigentes en materia Fiscal, Laboral, de acuerdo Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo. XXXXXX se reserva expresamente el derecho de exigir cuanta documentación y justificantes estime precisos para acreditar el cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones anteriores. 8.- La falta de aportación por el adjudicatario de la garantía definitiva en el plazo determinado, así como el incumplimiento de las obligaciones arriba mencionadas, podrá determinar la resolución por parte de NEIKER del contrato, con cargo, para el adjudicatario, de indemnizarle por los principios daños y perjuicios que se produzcan por esta resolución. 9.- El adjudicatario vendrá obligado a indemnizar los daños producidos a terceros como consecuencia de diligencia las operaciones desarrolladas para la ejecución del contrato, en los términos establecidos en la legislación vigente. 10.- El adjudicatario dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier desperfecto producido en el desarrollo de las tareas propias de la ejecución del suministro adjudicado, así como accidentes laborales y buena fe. otras contingencias similares. 11.- El incumplimiento contratista está obligado a comunicar a XXXXXX, en un plazo de quince días contados a partir de la recepción de la comunicación de la adjudicación, su domicilio o el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución del deber contrato. 12.- Todas las personas que colaboren por cualquier motivo o relación, permanente o transitoria, con el adjudicatario, se encontrarán exclusivamente al servicio de diligencia podrá dar lugar éste, y por tanto no tendrán relación alguna con NEIKER, debiendo el adjudicatario hacerse cargo de cuantas obligaciones laborales, fiscales y sociales se deriven de la normativa vigente con respecto a las citadas personas, sin que alcance responsabilidad ninguna en estos campos a NEIKER, por causa de la adjudicación del suministro contemplado en el presente concurso. 13.- Consecuentemente con lo anterior, tampoco alcanzará a NEIKER, ninguna responsabilidad por los daños causados a terceras personas por acciones u omisiones de los representantes del adjudicatario, de cuantas personas colaboren con el mismo por cualquier título, o de cuantas le presten sus servicios. 14.- El adjudicatario tiene la obligación de resarcir guardar sigilo respecto a AUDITORIO DE TENERIFElos datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 15.- En caso de incumplimiento por el adjudicatario del plazo u otros requerimientos expresados en los pliegos de condiciones que rigen el suministro, NEIKER podrá optar por: a.) Imponer las sanciones contempladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo lo establecido en este pliego de condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como por el órgano de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- contratación. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx conlleva el supuesto de “sucesión de empresa” previsto en el artículo 44 del contratista, respondiendo éste de la calidad Estatuto de los bienes Trabajadores, por transmitirse un conjunto de medios organizados (la mano de obra) que realizan una actividad económica (la prestación del servicio de limpieza). En consecuencia, el nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad social del anterior, respecto del personal adscrito al servicio. Dada la relevancia que tiene para los vicios ocultos licitadores el conocimiento de las personas que vienen prestando el servicio y sus condiciones laborales (antigüedad, costes laborales,…), la documentación correspondiente se facilitará a aquellos empresarios que la soliciten en la Secretaría del Ayuntamiento. CADA LICITADOR, AL PRESENTAR LA OFERTA, ASUME LA OBLIGACIÓN DE SUBROGACIÓN DEL PERSONAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO. En el supuesto de huelga legal, el adjudicatario del servicio deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para minimizar los perjuicios que pudieran apreciarse durante acontecer y cumplir cuantas instrucciones se dicten por el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidasAyuntamiento, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otracon carácter extraordinario. Una vez recibidos finalizada la huelga de limpieza, la empresa deberá presentar obligatoriamente un informe con la conformidad del responsable de cada edificio municipal, de los servicios mínimos prestados, número de horas que, en su caso, se hayan dejado de prestar y la de dependencia municipal en que se haya producido el incumplimiento. Una vez comprobada la defectuosa prestación del servicio a causa de la huelga, se procederá a valorar por el Ayuntamiento la correspondiente deducción en la factura del mes en que se haya producido. La valoración se comunicará por escrito a la empresa afectada para su descuento en la facturación. El contrato podrá ser cedido a un tercero, PREVIA AUTORIZACIÓN por parte del Ayuntamiento y cumpliendo el resto de requisitos previstos en la Ley de Contratos. El contrato podrá ser subcontratado PREVIA COMUNICACIÓN al Ayuntamiento, de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará con lo previsto en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEmisma norma (R.D.L. 3/2011).

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia de una orden de la Administración, entendiéndose otorgado el contrato salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo contenidas en el presente Xxxxxx y en el Pliego de acuerdo con Prescripciones Técnicas, así como a las órdenes que emanen de los órganos municipales competentes y las instrucciones que para su interpretación diera diese al contratista AUDITORIO DE TENERIFEla Administración. Igualmente, así como deberá estar permanentemente al corriente de conformidad con sus obligaciones tributarias y sociales, a cuyo fin deberá permitir la inspección operada por los servicios municipales competentes, quienes le podrán requerir la documentación pertinente al efecto. La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios que se trate. El contratista facilitará al Ayuntamiento la información que se solicite para el artículo 192 seguimiento y siguientes y 311 control de la LCSP. 26.2.- La ejecución explotación del contrato bar. Durante el plazo contractual, el adjudicatario se realizará compromete a riesgo y xxxxxxx resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias detectadas respecto a la explotación del contratistabar, respondiendo éste imputables a él por acción u omisión. El contratista será responsable de la calidad de los bienes y servicios realizados, así como de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos las consecuencias que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata deduzcan para la Administración o para terceros de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidaslas omisiones, averías errores, métodos inadecuados o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fecontrato. El incumplimiento Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago del deber adjudicatario a sus proveedores. Por ello, el adjudicatario se compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento de diligencia podrá dar lugar a la obligación La Campana en sus relaciones con terceros, siendo el adjudicatario el único responsable de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFElas obligaciones que contraiga con ocasión de suministros o servicios de cualquier índole en el bar.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo contratista adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEprestaciones y servicios realizados, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes las consecuencias y de los vicios ocultos daños y desperfectos producidos para la Diputación o para terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados, inadecuada realización del servicio y en general de cualquier actividad derivada de la prestación del servicio, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Diputación xx Xxxxxxxx los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o recepciones parciales, debiendo indemnizar a la administración y a los terceros todos los daños y perjuicios que pudieran apreciarse durante derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de dichas reclamaciones. En todo caso, el plazo adjudicatario responderá de garantíacualquier reclamación de un tercero contra la Excma. Quedan exceptuados Diputación Provincial xx Xxxxxxxx, derivada de lo dispuesto en la actividad de aquél. Si el párrafo anterior los defectos contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se puedan apreciar refiere esta cláusula. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN 2.- Si el adjudicatario estuviese obligado a adscribir a la ejecución de este contrato determinados medios personales o materiales, la observancia de este cumplimiento revestirá el carácter de obligación contractual esencial. 3.- Propiedad de los trabajos realizados: Si alguna de las prestaciones que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden constituyen el objeto del contrato tuviera carácter intelectual, el desarrollo y puesta a disposición de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá Diputación Provincia xx Xxxxxxxx de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, lleva aparejada la cesión a indemnización por causa ésta del derecho de pérdidas, averías propiedad intelectual o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos industrial de dichos bienesproductos, documentos, etc. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución , pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFETRLCSP.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 13.1. El contrato se ejecutará con sujeción a bajo la dirección de la Unidad de Gestión Operativa del IDEPA, que ejercerá las cláusulas del mismo funciones de dirección, inspección y control de la ejecución que corresponden al órgano de contratación. 13.2. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de acuerdo con seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las instrucciones medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará ello origine. El personal adscrito a riesgo y xxxxxxx los servicios contratados dependerá exclusivamente del contratista, respondiendo éste el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 13.3. El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones de cualquier organismo público o privado sean necesarias para la ejecución de los servicios. Asimismo el contratista está obligado a abonar en los plazos voluntarios el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas anteriormente que les correspondan. 13.4. El adjudicatario será responsable de indemnizar por los daños y perjuicios que se cause, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del IDEPA, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 13.5. Los servicios técnicos del Instituto de Desarrollo Económico del Principado xx Xxxxxxxx, podrán inspeccionar los servicios cuantas veces consideren necesario y solicitar la información que estimen oportuna para el correcto control de los mismos. La Dirección del Contrato será responsable de que los servicios se lleven a cabo con estricta sujeción a los pliegos y que los mismos se realicen dentro de los plazos establecidos. 13.6. Los trabajos se realizarán dentro del plazo estipulado, efectuándose por la dirección del contrato la constatación de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden correcta ejecución de la AUDITORIO DE TENERIFEprestación realizada, indicando si se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y emitiéndose la correspondiente acta de recepción. 13.7. La persona El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia calidad técnica del trabajo que desarrolle y de los mismos durante las prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos IDEPA o para terceros de conformidad los bienes suministradoslas omisiones, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestiónerrores, uso métodos inadecuados o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 13.8. Si el desarrollo de los trabajos llevara aparejado el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, el contrato y ante llevará consigo la cesión de éste al IDEPA. 13.9. La garantía constituida responderá de los siguientes conceptos: a) De la correcta ejecución de las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEprestaciones contemplada en el contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del de la contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados (arts.197 LCSP) Será obligación de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratista indemnizar todos los defectos daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP) La persona entidad contratista no tendrá derecho a indemnización será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por causa defectos o insuficiencias técnicas de pérdidassu trabajo, averías o perjuicios ocasionados por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los bienes antes que el trabajo haya incurrido, de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido acuerdo con lo establecido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable artículo 311 de la custodia LCSP. Si el contrato se ejecutara de los mismos durante el tiempo forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesse refiere esta cláusula. 26.3.- El contratista actuará 22.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir las condiciones siguientes: 1) Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y ante la conciliación del trabajo y la vida familiar. 2) Favorecer la formación en el lugar de trabajo. 22.4.- La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 22.5.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las incidencias oficinas del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a se haga efectiva la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontratación.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a a) Dirección de las cláusulas del mismo y obras. La empresa adjudicataria designarán la Dirección de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEObra, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 responsable de la LCSPcomprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato. 26.2.- La ejecución b) Responsable del contrato contrato. A los efectos del artículo 52 del TRLCSP. Ya que la dirección facultativa de las obras se realizará por técnicos ajenos al Ayuntamiento de Santa Xxxxxxx del Río, éste designará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad un componente cualificado de los bienes y Servicios Técnicos Municipales para la realización de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo trabajos de garantía. Quedan exceptuados supervisión e inspección de lo dispuesto obra a los efectos de dar visto bueno de las certificaciones efectuadas por la Dirección de obra. c) En particular, corresponderá al representante del Ayuntamiento, la propuesta al órgano de contratación de las penalizaciones por incumplimiento recogidas en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados presente pliego y participar en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de las obras. d) Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente pliego y de conformidad con el proyecto aprobado por el órgano de contratación y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diera al contratista el Director de obras. Cuando las citadas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito lo más urgente posible, para estar debidamente vinculadas ambas partes. Durante la ejecución de las obras, el contratista adjudicatario estará obligado a tener como jefe de obras, a pie de obra, un técnico superior (arquitecto o ingeniero). Así mismo, el adjudicatario estará obligado a nombrar un técnico competente que será el responsable e interlocutor en materia de instalaciones. e) Seguro vigente durante las obras: El contratista adjudicatario deberá suscribir un seguro de la modalidad, “todo riesgo construcción” por una cuantía mínima de 800.000,00 €, donde ha de figurar como beneficiario el Ayuntamiento de Santa Xxxxxxx del Río. El seguro deberá estar vigente hasta la finalización total de las obras y deberá de presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato. El seguro deberá cumplir en todo caso con los siguientes requisitos formales: 1. Ha de ser un seguro del tipo “todo riesgo construcción” y se ha de contratar especialmente para cubrir los riesgos de las obras adjudicadas. 2. Deben estar amparados por las garantías de la póliza, la empresa contratista y los subcontratistas que puedan actuar en las obras. 3. Ha de figurar como beneficiario del seguro el Ayuntamiento de Santa Xxxxxxx del Río. 4. Las garantías y las cuantías aseguradas han de cubrir el valor total de la obra 800.000,00 € 5. Los riesgos cubiertos incluirán el seguro de bienes objeto del suministro sea posterior y la de responsabilidad civil extracontractual. 6. El seguro de bienes ha de cubrir como mínimo la indemnización de daños y pérdidas materiales acaecidos durante la obra civil e instalaciones de maquinaria y equipos de construcción y efectos personales de empleados y trabajadores. 7. Las indemnizaciones a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será terceros como civilmente responsable de daños causados por acción u omisión, sea esta responsabilidad directa o subsidiaria, como consecuencia de accidentes relacionados con la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio ejecución de la responsabilidad obra, con un mínimo asegurado de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes.500.000,00 € 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe8. El incumplimiento del deber seguro deberá cubrir también los costes, gastos judiciales y el resto de diligencia podrá dar lugar a gastos para defender al asegurado, así como la obligación constitución de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEfianzas judiciales.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se ejecutará especifique en el pliego de prescripciones técnicas y con el contenido que en el mismo se indique, que será aprobado por el órgano de contratación. La Administración proporcionará al adjudicatario cuantos datos sean necesarios para la ejecución del contrato, salvo en el caso de que los mismos formen parte del objeto del contrato. La realización del trabajo se llevará a cabo con sujeción a las cláusulas del mismo lo previsto en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera diere la Administración. El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos sin la expresa autorización del Director de los mismos. El contratista AUDITORIO DE TENERIFEestá obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, así como no siendo públicos o notorios, estén relacionado con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo (Art. 112.2 RGLCAP). De acuerdo con los artículos 9 al 13 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el personal del contratista que, por razón de la naturaleza de su trabajo dentro del contrato, lo requiera, quedarán obligados por el deber xx xxxxxxx estadístico, y por ello habrán de ser inscritos en el Registro de Agentes Estadísticos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 161/1993, de 13 de octubre, por el que se crea el Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía, y la Orden de 23 de noviembre de 1995, de desarrollo del anterior. Asimismo, los resultados estadísticos, cuya difusión y divulgación sea obligada, están amparados por el secreto estadístico hasta el momento en que sean anunciados como oficiales en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, el contratista y el personal que quede adscrito a los trabajos contratados, quedarán obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 192 y siguientes y 311 12 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgirLey Orgánica 15/1999, de acuerdo con los principios 13 de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber diciembre, de diligencia podrá dar lugar a la obligación Protección de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEDatos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre de 1999).

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con sus propios términos y sus documentos anexos, así como con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y todos los documentos que lo componen; y las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEa la vista de los trabajos suministre la Dirección Facultativa, así como de conformidad con sin que el artículo 192 y siguientes y 311 adjudicatario pueda ser eximido de la LCSP. 26.2.- La ejecución obligación de su cumplimiento por su desconocimiento o falta de información del contrato contenido de los pliegos. El tipo máximo de licitación por lote incluida la prórroga, IVA excluido, para el servicio de albañilería, se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste recoge en el siguiente cuadro resumen: Es imprescindible para la elaboración de la calidad oferta tener en cuenta la unidad de los bienes medida expresada por GIAHSA en cada referencia. GIAHSA será el suministrador único y facturará las tapas de los vicios ocultos registro e imbornales a emplear en las unidades de obras que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto se relacionan en el párrafo anterior Apéndice 3 del PPT a los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de siguientes precios actuales: Estos precios no sufrirán modificación durante la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución vida del contrato y ante será obligatoria la adquisición a GIAHSA por parte del adjudicatario . Siendo dichos precios de aplicación obligatoria en la valoración de dichos elementos como integrantes de las incidencias que pudieran surgirunidades de obra indicadas en el Apéndice 3 del PPT. Los períodos de tiempo a facturar serán los comprendidos entre el inicio de las actuaciones en el tajo y su finalización en el mismo. No se computarán, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fedesplazamientos ni tiempos muertos. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a adjudicatario tendrá la obligación de resarcir entregar, cada quince días, a AUDITORIO DE TENERIFE.GIAHSA en el punto de acopio designado para ello las tapas de registro e imbornales sustituidas. Si el contratista no cumple con tal obligación, GIAHSA le facturará las tapas de registro e imbornales sustituidas en las unidades de obras a los precios fijados para las adquisiones. Punto de acopio tapas Lote 1.- Zona Sur: Aljaraque Punto de acopio tapas Lote 2.- Zona Norte: Fuenteheridos

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los mismos durante titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el tiempo abono de las indemnizaciones que medie entre una y otrapudieran corresponder por tales conceptos. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministradosAsimismo, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su gestióncaso, uso o caducidad, sin perjuicio a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la responsabilidad interposición de reclamaciones. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Las vicisitudes del personal contratado por el adjudicatario (bajas, vacaciones, permisos, huelgas) y las propias de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos organización interna de dichos bieneséste no perjudicarán la correcta prestación del servicio. El adjudicatario se compromete a aplicar al Ayuntamiento de Villanueva de la Xxxxxx, desde el momento en que se produzcan, todas aquellas condiciones (precio, calidad, plazo, etc. 26.3.- ) que como consecuencia de la evolución xxx xxxxxxx pudiera contratar con otros clientes en similares condiciones de suministro y servicio, y que mejoren las ofrecidas al Ayuntamiento de Villanueva de la Xxxxxx en su oferta. El contratista actuará en será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Si los daños y ante perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las incidencias que pudieran surgirleyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de acuerdo con 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El Ayuntamiento queda exonerado de responsabilidad en caso de incumplimiento de estas obligaciones, o por los principios de diligencia y buena fedaños que produjere el contratista. El incumplimiento de las mismas constituirá causa de resolución del deber contrato. En ningún caso el Ayuntamiento asumirá dichas obligaciones durante el contrato o al término del mismo. La Administración tiene la facultad de diligencia podrá dar lugar inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. La Administración procederá a realizar los pedidos de los productos conforme los vaya necesitando y a lo largo de la duración del contrato, formalizando para ello la correspondiente propuesta de gastos que contendrá los bienes requeridos y que será enviada a la obligación empresa adjudicataria para que ponga los mismos a disposición de resarcir este Ayuntamiento en el plazo fijado en el pedido. Esta Administración no se hace responsable de aquellos bienes del contrato que hayan sido entregados por el adjudicatario a AUDITORIO DE TENERIFEcualquier persona sin que se hayan consignado en la correspondiente propuesta de gastos debidamente diligenciada. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS La ejecución de las obras del contrato se ejecutará con sujeción a comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las cláusulas mismas, o en su caso, de la notificación del mismo y acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobación del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. Dicha Acta deberá realizarse en el plazo máximo de UN (1) MES desde la fecha de formalización del contrato o, en el plazo máximo de QUINCE (15) DIAS NATURALES desde la fecha de formalización del contrato en los casos de tramitación urgente y, en cualquier caso, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud. La comprobación de replanteo se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. El Director de Obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las instrucciones funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación designe. El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección técnica de la obra la relación detallada siguiente: Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y tiempo que permanecerán adscritos a las mismas. Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita a las obras. Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras. Todos los gastos que supongan la designación e intervención de este facultativo serán por cuenta del contratista. El Jefe de obra será considerado por el Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, salvo que, para alguna función concreta, el contratista designe a otra persona como su interpretación diera representante ante el Ayuntamiento. Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamará al contratista AUDITORIO DE TENERIFEsu ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer sanciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las obras. El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, así tanto en la ejecución material de los trabajos como de conformidad con el artículo 192 en la seguridad y siguientes y 311 salud de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho tiempo más breve posible, nunca superior a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesun mes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistacontratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, respondiendo éste averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. El contrato se ejecutará de conformidad con el presente pliego y con arreglo a las condiciones técnicas y demás condiciones contenidas en el Anexo IV de este pliego. En todo caso, el adjudicatario deberá observar en la ejecución del contrato las siguientes obligaciones y requerimientos: A) De carácter medioambiental: a. Cumplir con los criterios ambientales establecidos para la reducción del impacto ambiental de los productos y la maquinaria utilizados en la ejecución del contrato. b. Es requisito la utilización de material de limpieza que cumpla con los requisitos definidos en alguna ecoetiqueta (etiqueta ecológica europea u otras). c. Proceder a la recogida selectiva de residuos del centro y a la recuperación y reutilización de los envases. d. Proceder a la recogida y reciclado de los desechos o de los productos usados en la ejecución del contrato. B) De carácter social y laboral: a. El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Centro exonerado por este incumplimiento. C) Otras obligaciones: a. Suscribir una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos que se puedan derivar de la ejecución del contrato. b. Prestar el servicio con la continuidad y periodicidad que se establece en el Anexo IV de condiciones técnicas. A tal fin, deberá disponer en todo momento de los medios personales y materiales suficientes. El incumplimiento de alguna de estas cláusulas y requerimientos podrá dar lugar a la resolución del contrato o a la imposición de penalidades, a criterio del órgano contratante. La ejecución de los contratos se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la unidad gestora del contrato, que podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido y que además ostenta la facultad de interpretar el contrato. Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. El contratista será responsable de la calidad de los bienes trabajos que desarrolle y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo las prestaciones y servicios realizados. No se admitirá revisión de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto precios en el párrafo anterior los defectos presente contrato, salvo las que provengan o deriven de una norma imperativa aplicable y la que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata producirá en el supuesto de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidasprórroga del contrato, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando cuyo caso se ajustará el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, precio de acuerdo con los principios el porcentaje de diligencia y buena fe. El incumplimiento variación del deber Índice de diligencia podrá dar lugar Precios al Consumo xx Xxxxxxx correspondiente al año anterior a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEprórroga.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo estipuladas en este Pliego, al Pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con conforme a las instrucciones que para que, en interpretación técnica de éste, diere al adjudicatario el Ayuntamiento. 2. El contratista se obliga al cumplimiento, bajo su interpretación diera exclusiva responsabilidad, de las disposiciones vigentes en materia de derecho del trabajo, seguridad social, protección a la industria, seguridad e higiene en el trabajo y cualesquiera otras de general observancia. Especialmente, el contratista se obliga al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 cumplimiento de la LCSPnormativa dictada por el Estado o la Comunidad Autónoma reguladora de la actividad objeto del presente contrato, quedando obligado frente al Ayuntamiento si éste fuera sancionado por incumplimiento de la citada normativa. En todo caso, el Ayuntamiento quedará exonerado de cualquier tipo de responsabilidad por incumplimiento de estas obligaciones. 26.2.- La 3. Durante el desarrollo del contrato, el contratista es responsable de los defectos que en la ejecución de los trabajos puedan advertirse. 4. Será obligación del contrato contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se realizará causen a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste bienes patrimoniales o personales de terceros o de los propios trabajadores con ocasión de la calidad prestación del servicio. El Ayuntamiento de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante Xxxx xx Xxxxx queda comprendido en el plazo de garantía. Quedan exceptuados concepto xx xxxxxxx a tales efectos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos artículo 214.2 del TRLCSP. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata pronuncie sobre a cuál de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. A tal efecto, será necesaria la persona contratista suscripción de un seguro de responsabilidad civil por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesdaños que se pudieran ocasionar a los participantes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los mismos durante titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el tiempo abono de las indemnizaciones que medie entre una y otrapudieran corresponder por tales conceptos. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministradosAsimismo, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su gestióncaso, uso o caducidad, sin perjuicio a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la responsabilidad interposición de reclamaciones. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Las vicisitudes del personal contratado por el adjudicatario (bajas, vacaciones, permisos, huelgas) y las propias de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos organización interna de dichos bieneséste no perjudicarán la correcta prestación del servicio. El adjudicatario se compromete a aplicar al Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx de la Xxxxxx, desde el momento en que se produzcan, todas aquellas condiciones (precio, calidad, plazo, etc. 26.3.- ) que como consecuencia de la evolución xxx xxxxxxx pudiera contratar con otros clientes en similares condiciones de suministro y servicio, y que mejoren las ofrecidas al Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx de la Xxxxxx en su oferta. El contratista actuará en será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Si los daños y ante perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las incidencias que pudieran surgirleyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de acuerdo con 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El Ayuntamiento queda exonerado de responsabilidad en caso de incumplimiento de estas obligaciones, o por los principios de diligencia y buena fedaños que produjere el contratista. El incumplimiento de las mismas constituirá causa de resolución del deber contrato. En ningún caso el Ayuntamiento asumirá dichas obligaciones durante el contrato o al término del mismo. La Administración tiene la facultad de diligencia podrá dar lugar inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. La Administración procederá a realizar los pedidos de los productos conforme los vaya necesitando y a lo largo de la duración del contrato, formalizando para ello la correspondiente propuesta de gastos que contendrá los bienes requeridos y que será enviada a la obligación empresa adjudicataria para que ponga los mismos a disposición de resarcir este Ayuntamiento en el plazo fijado en el pedido. Esta Administración no se hace responsable de aquellos bienes del contrato que hayan sido entregados por el adjudicatario a AUDITORIO DE TENERIFEcualquier persona sin que se hayan consignado en la correspondiente propuesta de gastos debidamente diligenciada. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, por la dirección de la obra. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo presente pliego y a las del de Prescripciones Técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera diere la Administración al contratista. El contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste será responsable de la calidad de los bienes suministros y trabajos de los vicios ocultos colocación que pudieran apreciarse durante el plazo entregue, así como de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos las consecuencias que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de deduzcan para la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización administración o para terceros por causa de pérdidaslas omisiones, averías errores o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará métodos inadecuados en la ejecución del contrato. Se incluye en el presente contrato el suministro, transporte y ante las incidencias descarga de los materiales de todos los lotes especificados en el lugar que pudieran surgirse indique (obra o almacén) dentro del término Municipal de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx (Córdoba). Los suministros se realizarán por pedido del Ayuntamiento de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx a través del Encargado de Obras del Ayuntamiento, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fedesignado al efecto. La entrega se efectuará en el lugar indicado en el pedido. El incumplimiento responsable del deber contrato y/o encargado del contrato de diligencia suministro, firmará en caso de conformidad los albaranes de entrega y recibirá copia del mismo En el caso de imposibilidad transitoria por parte del suministrador para atender el pedido en el plazo señalado, el Ayuntamiento de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, podrá, sin derecho a reclamación alguna por parte del adjudicatario, adquirir libremente los productos necesarios. Si esta imposibilidad se repitiera frecuentemente, o no pudiera mantenerse por el suministrador la deseada regularidad en el suministro, el Ayuntamiento de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx podrá dar lugar resolver el contrato, y adjudicarlo sin nueva licitación a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEsiguiente proposición más ventajosa.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- 13.1 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 13.2 El contratista está obligado a ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo establecido en sus estipulaciones, respondiendo éste en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que reciba del responsable del contrato. 13.3 El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, y es responsable de la calidad organización del servicio. 13.4 El contratista queda obligado a aportar los equipos materiales y humanos necesarios para la realización de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes las prestaciones objeto del suministro sea posterior contrato a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE satisfacción del Parlamento de Andalucía. 13.5 El contratista será responsable de la custodia calidad técnica de los mismos durante trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos Parlamento de conformidad los bienes suministradosAndalucía, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable o para terceros, de su gestiónlas omisiones, uso errores, métodos inadecuados o caducidad, sin perjuicio de conclusiones incorrectas en la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesejecución del contrato. 26.3.- 13.6 El contratista actuará está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad desarrollada. Para utilizar tecnología, procedimientos, materiales, suministros y equipos en la ejecución del contrato deberá obtener las cesiones, permisos y ante autorizaciones necesarios de los titulares de las incidencias que pudieran surgirpatentes, modelos y marcas de acuerdo con fabricación correspondientes. Correrá de su cuenta el pago de los principios derechos e indemnizaciones por tales conceptos, será responsable de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar toda reclamación relativa a la obligación propiedad industrial y comercial, y deberá indemnizar al Parlamento de resarcir Andalucía y a AUDITORIO DE TENERIFEla Xxxxxx xx Xxxxxxx de Andalucía por todos los daños y perjuicios que para estas instituciones puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamación. 13.7 De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, como condición especial de ejecución del contrato referida a consideración de carácter medioambiental, la empresa contratista estará obligada a realizar una retirada y recogida selectiva de los arcos detectores antiguos y a retirar los residuos generados durante la ejecución del contrato y los embalajes al punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizados.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas 17.1 Una vez adjudicado el servicio objeto del mismo y presente pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEcondicoines, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistaadjudicatario deberá presentar, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante en el plazo de garantía30 días naturales, contados desde la fecha de formalización del contrato, un Plan Técnico detallado de Migración/Implantación de los servicios, conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Plan de implantación). Quedan exceptuados Una vez aprobado por el Ayuntamiento, dispondrá de 1 mes para implantar el 100% de los servicios ofertados. Todos los costes de elaboración y supervisión de dicho plan correrán a cargo del adjudicatario. El adjudicatario impartirá sin costo adicional al de la oferta presentada, un cursillo sobre los servicios objeto del contrato cuyo contenido y organización concertará con los Servicios Técnicos del Ayuntamiento xx Xxxxxx. 17.2 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del expediente. 17.3 De conformidad con lo establecido en el art. 52 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el Texto Refundido de la AUDITORIO DE TENERIFELey de Contratos del Sector Público, por el Órgano de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización. 17.4 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. La persona contratista facturación se realizará de forma independiente para el Servicio de Telefonía Fija y el Servicio de Datos, del modo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 17.5 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá derecho a indemnización plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo el que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando se aprueba el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable Texto Refundido de la custodia Ley de los mismos durante Contratos del Sector Público, por lo que al finalizar la prestación del servicio, el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos Jefe del Servicio Municipal formalizará Acta de conformidad los bienes suministradosRecepción en el plazo de un mes, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio desde la finalización de la responsabilidad prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de éste, que será remitido al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario expediente. 26.3.- El contratista actuará 17.6 De conformidad con lo establecido en la ejecución el art. 301.4 del contrato y ante las incidencias que pudieran surgirReal Decreto Legislativo 3/2011, de acuerdo con los principios 14 de diligencia y buena fe. El incumplimiento noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del deber de diligencia Sector Público; en ningún caso podrá dar lugar producirse, a la obligación extinción del contrato, la consolidación del personal que haya realizado los trabajos objeto de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontratación como personal de la entidad contratante.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 24.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones técnicas. 24.2.- En concreto, el contratista está sujeto a las siguientes obligaciones: a) Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la entrega de los bienes descritos en el punto definitivo de almacenaje indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del mismo contrato. Por tanto, se encuentra incluido en el precio del contrato, los costes de carga y descarga y retirada de acuerdo embalajes, en su caso. b) Deberá observar, bajo su responsabilidad, las estipulaciones legales en materia sanitaria y laboral que deben cumplirse respecto vehículos y el personal que realice la entrega de los productos objeto de concurso. c) Como norma general, en relación con las instrucciones frutas, hortalizas y aromáticas frescas, no se admitirán aquellas que presenten alguno o algunos de los siguientes: síntomas de marchitez, no estén limpias, enteras, sanas y desprovistas de humedad exterior anormal, estén molidas, podridas, mordidas por roedores, con lesiones o traumatismos físicos o mecánicos, con germinación o enverdecimiento, presenten insectos, plagas o materias extrañas, y que no estén en su punto de madurez (adecuado para el consumo humano en condiciones normales, y que para el caso de las frutas se refiere al correcto estado para poder consumirse dentro de las 48 horas siguientes a su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFErecepción). Asimismo, así como preferentemente no deberán tener residuos de conformidad pesticidas, y si los tuviesen, en ningún caso superiores a los tolerados en el Código Alimentario Español (Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre), no pudiendo ser tratados con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPproductos que no estén autorizados en éste. 26.2.- 24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste contratista que deberá responder de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantíagarantía (arts. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una 197 y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes300.4 LCSP). 26.3.- El contratista actuará 24.5.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir las condiciones, que tienen el carácter de condiciones especiales, en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto en el sentido del art. 145 LCSP, que el contratista deberá cumplir durante la vigencia del contrato: a. Durante toda la ejecución del contrato, como mínimo un 30 % del total del suministro de frutas, hortalizas y ante aromáticas frescas procederá de agricultura ecológica conforme al Reglamento CE 834/2007, de 28 xx xxxxx de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, cuyas disposiciones de aplicación vienen establecidas por el Reglamento CE 889/2008. b. Ninguno de los productos será un organismo modificado genéticamente (OMGs) o transgénico, ni derivado de éstos. c. Con el fin de reducir la huella de carbono y el impacto ambiental derivado del transporte, minimizando así el consumo de combustible y las incidencias emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente, CO2, al menos un 85 % de todos los productos habrán de ser cultivados y/o producidos a menos de 300 km. medidos linealmente desde el lugar de cultivo/producción hasta el lugar de recepción de los suministros recogidos en esta licitación. d. Con el mismo objetivo de reducir las emisiones de CO2, disminuyendo el consumo de más energía para el transporte, distribución y almacenaje y también de favorecer la sostenibilidad del medio, evitando la implantación de monocultivos intensivos que pudieran surgiragotan la tierra; las hortalizas, frutas y aromáticas frescas objeto de este contrato, serán en al menos un 60 % para el caso de hortalizas, y un 65 % para frutas y aromáticas frescas, respectivamente, coincidentes con la temporada de su recolección, dentro de su/s correlativa/s estación/es de producción, concurrente, a su vez, con el mejor momento de su comercialización. A efectos de verificación de lo requerido la misma se realizará a través de albaranes de procedencia y cantidad de productos suministrados, así como certificados de origen de los productos y etiquetado. En cuanto a los de temporada, de acuerdo con los principios a su calendario natural de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar producción según el Código Alimentario Español, en atención a la obligación procedencia que conste en los albaranes. No obstante lo anterior, la empresa adjudicataria deberá, al final de resarcir cada mes, trasladar relación expresa de los porcentajes efectiva y realmente suministrados de productos ecológicos, de proximidad y de temporada. C.U.D.: 12000034151206717455 Puede verificar este documento en xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx 24.6.- Los adjudicatarios de cada lote deberán suscribir y aportar en el momento de firma del acta de inicio y mantener durante la vigencia del contrato una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños y perjuicios materiales, personales y consecuenciales, causados a AUDITORIO terceros en el ejercicio de la actividad descrita en el objeto de este Pliego. a) Coberturas a contratar: b) Descripción del riesgo asegurado: La póliza de Responsabilidad Civil que se contrate deberá establecer como descripción del riesgo asegurado lo dispuesto en el Pliego: “SUMINISTRO DE TENERIFEALIMENTOS: HORTALIZAS, FRUTAS Y AROMÁTICAS FRESCAS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS Y A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES”, ambos ubicados en Santa Xxxx de La Palma y dependientes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. De esta manera, no debe figurar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato a suscribir con el Cabildo. c) Tomador: El Adjudicatario. d) Asegurado: El Adjudicatario y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. e) Suma asegurada (límite de indemnización)...: 150.000,00 €. f) Franquicia máxima: admitida por cuenta del adjudicatario/tomador del seguro: 300,00 €. g) Beneficiarios: Cualquier tercero perjudicado incluido el propio Excmo. Cabildo Insular de La Palma en caso de daños directos a éste. h) Vigencia del contrato: la duración que se estipula en el Pliego, amparando las reclamaciones producidas como consecuencia de hechos acontecidos a lo largo de la vigencia del contrato y reclamados con posterioridad hasta 24 meses finalizado el mismo.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 11.1. El plazo de ejecución del contrato será de dieciocho meses. 11.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP, la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se ejecutará con sujeción consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización, salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 11.3. La comprobación del replanteo se sujetará a las cláusulas reglas establecidas en el artículo 139 del mismo y RGLCAP, con los efectos previstos en el artículo 140 del citado texto legal. 11.4. El contratista deberá presentar un programa de acuerdo con las instrucciones trabajo, en el plazo máximo de treinta días a partir de la formalización del contrato. 11.5. En el programa de trabajo a presentar por el adjudicatario se deberán incluir los datos que para su interpretación diera se establecen en el artículo 144.3 del RGLCAP. 11.6. Si por causas imputables al contratista AUDITORIO DE TENERIFEcontratista, así como incurriese en demora respecto al cumplimiento del plazo total o no comienza la ejecución del contrato en el plazo señalado, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 por cada 1.000 € del precio del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 y siguientes y 311 196 de la LCSP. 26.2.- 11.7. La ejecución del contrato se realizará ajustará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (en cuanto no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Público), y a la forma y tiempos fijados en el proyecto y en el presente Pliego. 11.8. El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214 de la calidad LCSP. Será de cuenta del contratista indemnizar todos los bienes daños que se causen tanto a la Administración como a terceros como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 11.9. En los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante supuestos de fuerza mayor enumerados en el plazo artículo 214 de garantía. Quedan exceptuados de la LCSP, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto artículo 146 del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesRGLCAP. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contratista está obligado a cumplir el contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas dentro del mismo y de acuerdo con las instrucciones que plazo total fijado para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEla realización del mismo, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la LCSP. 26.2.- La ejecución Administración. Los servicios técnicos municipales, facilitarán al adjudicatario los planos correspondientes de los lugares donde han de ubicarse cada una de las carpas, con tiempo suficiente de antelación, para poder ejecutar el correspondiente suministro. Todo el material a instalar estará en perfecto estado de uso. El incumplimiento de estas condiciones, conllevará la retirada del contrato se realizará mismo y su inmediata reposición por otro que reúna las condiciones convenidas. El contratista será responsable de toda reclamación relativa a riesgo la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y xxxxxxx equipos utilizados en la fabricación del contratistasuministro, respondiendo éste debiendo indemnizar al Ayuntamiento todos los daños y perjuicios Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA (P0405300E) verificable en xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxx. CSV: cpBD686/3T/h6yyCnYScSA== XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (Firma) en fecha 28/06/2017 - 17:34:00. AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA (A l m e r í a) ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA SERVICIO DE CONTRATACIÓN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que para ésta pudieran derivarse de la calidad interposición de reclamaciones, incluido los gastos derivados de los bienes y que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. Cualquiera que sea el tipo de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante suministro el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEal Ayuntamiento, salvo que ésta hubiese hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando Los distintos montajes deberán estar listos en su totalidad y dispuestos en las siguientes fechas: - Feria y Fiestas de Octubre 2017: del 6 de octubre de 2017, hasta el acto 23 de recepción octubre de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega2017. La Carpa Municipal deberá permanecer instalada hasta el día 30 de octubre de 2017. - Navidad 2017: Del 1 de diciembre de 2017, AUDITORIO DE TENERIFE hasta el 8 de enero de 2018. - Carnaval 2018: Del 5 de febrero de 2018, hasta el 12 xx xxxxxxx xx 0000. - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 0000: se realizará durante el mes xx xxxxx de 2018, fecha por determinar. - Feria Gastronomía Degustho 2018: En fechas por determinar. El plazo de entrega será responsable de conformidad con la cláusula 5 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. El adjudicatario deberá eliminar todo elemento que, una vez desmontadas las carpas, pueda desmerecer la estética de la custodia de calle donde fueron instalados dejando los mismos durante el tiempo que medie entre una y otralugares en las condiciones iniciales. Una vez recibidos de conformidad Esta circunstancia le será comunicada indicándole los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena feelementos a eliminar. El incumplimiento de esa orden será sancionado como corresponda. El Ayuntamiento se reserva el derecho a formular cuantas objeciones estime convenientes y modificar las orientaciones presentadas según las conveniencias del deber servicio o actividad, debiendo el adjudicatario someterse a las directrices e instrucciones que sean formuladas por los técnicos responsables, con objeto de diligencia podrá dar lugar a obtener la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEmáxima eficacia y coordinación.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 25.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 25.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del de la contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados (arts.197 y 311.4 LCSP) Será obligación de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratista indemnizar todos los defectos daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP) La persona contratista no tendrá derecho a indemnización será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por causa defectos o insuficiencias técnicas de pérdidassu trabajo, averías o perjuicios ocasionados por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los bienes antes que el trabajo haya incurrido, de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido acuerdo con lo establecido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable artículo 311 de la custodia LCSP. Si el contrato se ejecutara de los mismos durante el tiempo forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesse refiere esta cláusula. 26.3.- El contratista actuará 25.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir las condiciones siguientes: garantizar la seguridad y ante la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. 25.4.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las incidencias oficinas del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a se haga efectiva la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontratación.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 16.1 El personal encargado de la ejecución del contrato, deberá contar con el perfil técnico y profesional adecuado para la correcta realización de los trabajos, acreditando estar en pose- sión mínima del título de ciclo formativo de grado superior en informática, y poseer al me- nos DOS AÑOS de experiencia en el ejercicio de su profesión, para lo que deberá aportar documentación acreditativa de la titulación exigida así como certificados expedidos por las entidades receptoras de los trabajos constitutivos de la experiencia de dicho personal. 16.2 De conformidad con lo establecido en el art. 7.b) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, modificada por Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquis- mo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se prohíbe terminantemente fumar, además de en aquellos lugares o espacios defi- nidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en los Centros y Dependencias de las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público. Asimismo, según lo esta- blecido en el art. 5.a) de dicha Ley, queda prohibida la venta y suministro de productos del tabaco en los centros anteriormente mencionados. 16.3 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará derivado de la adjudicación del servicio objeto de este pliego, con estricta sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del expediente. 16.4 De conformidad con lo establecido en el art. 52 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el Texto Refundido de la AUDITORIO DE TENERIFELey de Contratos del Sector Público, por el Ór- gano de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá super- visar su ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias pa- ra asegurar su correcta realización. 16.5 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos estableci- dos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La persona contratista Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 16.6 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá derecho a indemnización plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 del Real Decreto Legisla- tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo el que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando se aprueba el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable Texto Refundido de la custodia Ley de los mismos durante Contratos del Sector Público, por lo que al finalizar la prestación del servicio, el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos Jefe del Servicio Municipal formalizará Acta de conformidad los bienes suministradosRecepción en el plazo de un mes, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio desde la finali- zación de la responsabilidad prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de éste, que se- rá remitido al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario expe- diente. 26.3.- El contratista actuará 16.7 De conformidad con lo establecido en la ejecución el art. 301.4 del contrato y ante las incidencias que pudieran surgirReal Decreto Legislativo 3/2011, de acuerdo con los principios 14 de diligencia y buena fe. El incumplimiento noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del deber de diligencia Sector Público; en ningún caso podrá dar lugar producirse, a la obligación extinción del contrato, la consolida- ción del personal que haya realizado los trabajos objeto de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontratación como personal de la entidad contratante.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas de este pliego que sirve de base a la contratación, sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato establecidas por la legislación vigente. El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario. Serán por cuenta de este las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. Tampoco podrá el adjudicatario solicitar alteración de los precios contratados, siendo a su cargo la indemnización de todos los daños que cause a la institución del Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx o a terceros por su ejecución. El personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con el Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx, por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente del adjudicatario, quien deberá dar de acuerdo alta en la Seguridad social a todo el personal que preste sus servicios en la institución y cumplir con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEdemás obligaciones en materia medioambiental, así como de conformidad con social o laboral establecidas en el artículo 192 y siguientes y 311 derecho de la LCSP. 26.2.- Unión Europea, el derecho estatal o en los convenios colectivos. La ejecución del contrato se realizará a riesgo desarrollará bajo la supervisión, inspección y xxxxxxx control del contratistaDefensor del Pueblo xx Xxxxxxx, respondiendo éste quien podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido y que, además, ostenta la facultad de interpretar el contrato. Todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato serán por cuenta del adjudicatario, y se entenderán incluidos en el precio ofertado. El contratista no podrá repercutir ningún gasto de forma independiente sobre el precio acordado por el Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx. El contratista será responsable de la calidad de los bienes trabajos que desarrolle y de los vicios ocultos las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que pudieran apreciarse durante el se deriven para la institución del Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. No se exige plazo de garantía. Quedan exceptuados El Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx se reserva la facultad de lo dispuesto poder encomendar trabajos incluidos dentro del objeto del contrato a otras empresas o profesionales en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata función de una actuación u orden las necesidades del servicio y de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías urgencia o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción importancia de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienestextos. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción 16.1 La relación de personal adscrito a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará propuesto por la empresa adju- dicataria, vinculará a riesgo dicha empresa siendo dicho personal los únicos autorizados para prestar el servicio. A los efectos indicados en el párrafo anterior la empresa adjudicataria deberá presentar en las dependencias del Servicio de Deportes, y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste previamente al inicio de la calidad actividad, la rela- ción nominal de los bienes personal destinado para la prestación del servicio, adjuntando la docu- mentación justificativa al respecto. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá comunicar al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, con la debida an- telación e idéntica documentación justificativa, a fin de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante en su caso se autorice, cual- quier variación que en relación a dicho personal se pudiera producir. En este orden, y al tratarse de cuestiones de mero trámite en el plazo desarrollo del servicio, se resolverán mediante Decreto del Xxxxxxxx xx Xxxxxxx o Concejal Delegado del área pro- motora del expediente. 16.2 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato derivado de garantía. Quedan exceptuados la adjudicación del servicio objeto de este pliego, con estricta sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del expediente. 16.3 De conformidad con lo establecido en el art. 52 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el Texto Refundido de la AUDITORIO DE TENERIFELey de Contratos del Sector Público, por el Ór- gano de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá super- visar su ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias pa- ra asegurar su correcta realización. 16.4 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos estableci- dos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La persona contratista Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 16.5 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá derecho a indemnización plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 del Real Decreto Legisla- tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo el que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando se aprueba el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable Texto Refundido de la custodia Ley de los mismos durante Contratos del Sector Público, por lo que al finalizar la prestación del servicio, el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos Jefe del Servicio Municipal formalizará Acta de conformidad los bienes suministradosRecepción en el plazo de un mes, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio desde la finali- zación de la responsabilidad prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de éste, que se- rá remitido al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario expe- diente. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. (arts.197 y 300.4 LCSP) Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEla Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. La persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 22.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará 22.4.- Asimismo, en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, la persona contratista habrá de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.cumplir la/s condición/es siguiente/s:

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato se ejecutará iniciará el día siguiente de su firma. El plazo de duración del contrato derivado de la adjudicación de la actividad objeto del presente pliego será de DOS AÑOS, desde la fecha de formalización del contrato, siendo susceptible de DOS PRÓRROGAS DE UN AÑO por mutuo acuerdo de las partes. Dado que el contrato tiene carácter plurianual, la autorización y el compromiso de gasto se subordinará al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, de conformidad con sujeción a lo establecido en el art. 174.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 xx xxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las cláusulas Haciendas Locales. 18.-DIRECCIÓN DEL SERVICIO.- La supervisión de todas las actividades será realizada por el Patronato Municipal de Cultura “ Xxxxxxxx Xxxxxxxx” xx Xxxxx xx la Frontera. 19.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Obligación genérica La ejecución del mismo y contrato supone la realización de todas las prestaciones incluidas en el mismo, de acuerdo con lo establecido en este pliego, en el de prescripciones técnicas y, en su caso, con la propuesta que, en desarrollo de ambos documentos, haya elaborado el contratista en su proyecto de prestación presentada, así como conforme a las instrucciones que para su que, en interpretación técnica de éste diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel responsable municipal del servicio. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos las consecuencias que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata deduzcan para la Administración o para terceros de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidaslas omisiones, averías errores, métodos inadecuados o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 15.1 La relación de personal adscrito a la ejecución del contrato propuesto por la empresa adju- dicataria vinculará a dicha empresa, siendo dicho personal los únicos autorizados para prestar el servicio. A los efectos indicados en el párrafo anterior la empresa adjudicataria deberá presentar en las dependencias del Servicio de Cultura y previamente al inicio de la actividad, la relación nominal de personal destinado para la prestación del servicio, adjuntando la documenta- ción justificativa al respecto. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá comunicar al Ser- vicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, con la debida antelación e idéntica documentación justificativa (a fin de que en su caso se autorice), cualquier va- riación que en relación a dicho personal se pudiera producir. En este orden, y al tratarse de cuestiones de mero trámite en el desarrollo del servicio, se resolverán mediante Decreto del Xxxxxxxx xx Xxxxxxx o Concejal Delegado del área pro- motora del expediente. 15.2 De conformidad con lo establecido en el art. 7.b) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, modificada por Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquis- mo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se prohibe terminantemente fumar, además de en aquellos lugares o espacios defi- nidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en los Centros y Dependencias de las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público. Asimismo, según lo esta- blecido en el art. 5.a) de la mencionada Ley, queda prohibida la venta y suministro de pro- ductos del tabaco en los centros anteriormente mencionados. 15.3 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo dis- puesto en el presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las cláusulas órde- nes que esta Administración le dé para la mejor realización del mismo y servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe de acuerdo Servicio de Cultura. 15.4 De conformidad con las instrucciones lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que para se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el Órga- no de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá supervi- sar su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización. 15.5 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos estableci- dos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 15.6 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá plazo de garantía, de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos art. 222 del Real Decreto Legisla- tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el Texto Refundido de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización Ley de Contratos del Sector Público, por causa lo que al finalizar la prestación del servicio, el Jefe del Servicio Municipal formalizará Acta de pérdidasRecepción en el plazo de un mes, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable desde la finali- zación de la custodia prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de los mismos durante el tiempo éste, que medie entre una se- rá remitido al Servicio de Contratación, Suministros y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario expe- diente. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato 34.-RIESGO Y XXXXXXX. Los trabajos se ejecutará ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas lo estipulado en el contrato y documentación complementaria del mismo y de acuerdo con mismo, conforme a las instrucciones que para su en interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con éste diere el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución responsable del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de los mismos al adjudicatario. El contratista será responsable de la calidad de los bienes trabajos que ejecute y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo las prestaciones y servicios realizados, así como de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos las consecuencias que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata deduzcan para la Administración o para terceros de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidaslas omisiones, averías errores, métodos inadecuados o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 35.-REVISIÓN DE PRECIOS. El régimen de la revisión de precios, será el establecido en los artículos 89 a 94 del TRLCSP (modificación Ley 2/2015, de 30 xx xxxxx, de dexindexación de la economía española). 36.-RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO El órgano de contratación, si así se hace constar en la letra D del cuadro de características, podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones: - Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212 TRLCSP). - Concurrir a la recepción de los servicios(art. 307TRLCSP) 37.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES SIN PERJUICIO DE LOS QUE PUEDAN ESTABLECERSE EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO V. 1/ Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y ante perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las incidencias operaciones que pudieran surgirrequiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 2/ El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los principios efectos, la condición de diligencia empresario. 3/ El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y buena fehayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. El incumplimiento del deber contratista deberá respetar el carácter confidencial de diligencia podrá dar lugar aquella información a la obligación que tenga acceso con ocasión de resarcir la ejecución del contrato a AUDITORIO DE TENERIFEla que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 4/ Del resto de obligaciones derivadas del presente pliego o de la legislación aplicable.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 1. El contrato se ejecutará con sujeción a Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las cláusulas del mismo disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de acuerdo con las instrucciones Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel Ayuntamiento, así como de las que promulguen durante la ejecución del mismo. 2. Será obligación del Adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 Artículo 214 del TRLCSP. 3. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del Adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 4. Los bienes a entregar por el Adjudicatario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Anexo de Condiciones Técnicas. 5. El Adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y siguientes comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y 311 deberá indemnizar al Ayuntamiento todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la LCSPinterposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las mismas. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste 6. El Adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que observen, sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del Ayuntamiento de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización las condiciones impuestas por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesél. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 25.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 25.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del de la contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados (arts.197 y 311.4 LCSP) Será obligación de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratista indemnizar todos los defectos daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP) La persona contratista no tendrá derecho a indemnización será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por causa defectos o insuficiencias técnicas de pérdidassu trabajo, averías o perjuicios ocasionados por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los bienes antes que el trabajo haya incurrido, de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido acuerdo con lo establecido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable artículo 311 de la custodia LCSP. Si el contrato se ejecutara de los mismos durante el tiempo forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesse refiere esta cláusula. 26.3.- El contratista actuará 25.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato y ante la contratista habrá de cumplir la condición siguiente: 25.4.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las incidencias oficinas del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a se haga efectiva la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontratación.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo la dirección, inspección y control de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista AUDITORIO DE TENERIFEo a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, así como la Administración podrá exigir la adopción de conformidad las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte del Ayuntamiento. El adjudicatario designará una persona con poder y capacidad suficiente para representarle en sus comunicaciones con el artículo 192 Ayuntamiento, dando su acreditación y siguientes los datos para comunicarse con él al formalizar el contrato. Con esta persona realizará el responsable del contrato del Ayuntamiento las gestiones encaminadas a asegurar la correcta prestación de los servicios contratados en las condiciones de calidad, tiempo y 311 lugar acordados. Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario al Ayuntamiento por causa de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo realizarán entre el representante de aquél y xxxxxxx el responsable del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEcontrato del Ayuntamiento, salvo aquellas cuestiones que ésta hubiese incurrido deban efectuarse directamente ante el órgano de contratación de acuerdo con lo indicado en xxxx al recibirloseste pliego. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso Las comunicaciones deberán realizarse ordinariamente por fax o caducidadcorreo electrónico, sin perjuicio de la responsabilidad las comunicaciones telefónicas para cuestiones que requieran mayor inmediatez. Las comunicaciones con el órgano de la persona contratista contratación serán siempre por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesescrito. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 16.1 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará derivado de la adjudicación del servicio objeto de este pliego, con estricta sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del expediente. 16.2 De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Texto Refundido de la Ley de Contra- tos del Sector Público, por el Órgano de contratación se designará un responsable del con- trato al que corresponderá supervisar su ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización. 16.3 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los defectos términos estableci- dos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el texto refundido de la AUDITORIO DE TENERIFELey de Contratos del Sector Público. La persona contratista Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 16.4 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá derecho a indemnización por causa plazo de pérdidasgarantía, averías o perjuicios ocasionados de conformidad con lo dispuesto en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlosel art. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto 222 del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable Texto Refundido de la custodia Ley de los mismos durante Contratos del Sector Público, por lo que al finalizar la prestación del servicio, el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos Je- fe del Servicio Municipal formalizará Acta de conformidad los bienes suministradosRecepción en el plazo de un mes, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio desde la finalización de la responsabilidad prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de éste, que será remitido al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamenta- xxx xxxxxxxxxx. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El La ejecución del contrato se ejecutará de obras comenzará con sujeción a las cláusulas la firma del mismo y acta de acuerdo con las instrucciones comprobación del replanteo que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEdeberá tener lugar dentro del plazo de un mes, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de contado desde la LCSP. 26.2.- formalización del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo contratista y éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los bienes casos de fuerza mayor previstos en el artículo 231 del RDL 3/2011. Los suministros de servicios urbanos (luz, agua) correrán a cargo del contratista hasta la recepción de la edificación por el Ayuntamiento. La Subcontratación se regirá según el art 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre y perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Igualmente, el contratista estará obligado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización de la ejecución de las obras dada por ETS (serán de cuenta del adjudicatario del contrato todos los gastos, directos o indirectos, que se originen como consecuencia de dicha autorización, como así mismo los originados por el desplazamiento del personal ferroviario con motiva de estas obras. A tal fin, el contratista adjudicatario de la obra, formalizará una fianza de SEIS MIL euros (6.000€), en la caja de ETS (c/ Santiago de Compostela, 12-5º Bilbao), antes de su entrega dar comienzo a AUDITORIO DE TENERIFElas obras, salvo que ésta hubiese incurrido la cual se liquidará al término de las mismas). En todo caso, las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en xxxx el presente Pliego, a las especificaciones técnicas unidas al recibirlosmismo, así como a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Para ello además de la dirección facultativa de la obra (director de obra, director de la ejecución de la obra), como director de la ejecución del contrato figurará el arquitecto municipal, quien podrá supervisar la función de la dirección facultativa. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará buen orden en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEmismo.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 16.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste con estricta sujeción a las cláusulas del presente Xxxxxx, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al mismo, y a las Órdenes e instrucciones que en interpretación de éstos diera la calidad Administración. 16.2.- El contratista queda obligado a adscribir los equipos técnicos y material, así como los medios auxiliares, humanos ofertados; todo ello en número y grado preciso para la realización del objeto del contrato a satisfacción y en los mismos términos en que se hubiesen ofertado. 16.3.- El contratista para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual xx xxxxxxx, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantíaderechos e indemnizaciones por tales conceptos. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a la custodia Administración de los mismos durante el tiempo daños y perjuicios que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio para la misma puedan derivarse de la responsabilidad formulación de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesreclamaciones. 26.3.- 16.4.- El contratista actuará queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, cuando así se establezca en el Cuadro Resumen, letra Z). 16.5.- El contratista estará obligado, cuando así se establezca en el Cuadro Resumen, letra T), a presentar un programa de trabajo para la ejecución del contrato al órgano gestor en el plazo de 15 días desde la firma del contrato, que deberá ser aprobado por la Administración. 16.6.- En el supuesto de dirección de obras, el contratista se obliga a la redacción de los proyectos modificados de la ejecución de obras cuando éstos resulten necesarios, en los términos previstos legal y ante reglamentariamente. 16.7.- En los contratos que tengan por objeto la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones, con una antelación de al menos 15 días a la emisión del informe favorable sobre el estado de las incidencias obras, que pudieran surgirdeberá efectuar el Director facultativo de conformidad con el artículo 147.3 del T.R.L.C.A.P., el citado Director facultativo deberá dar conocimiento de dichas circunstancias a la Administración, a efectos de recibir, en su caso, de acuerdo con los principios ésta las instrucciones y directrices pertinentes para la elaboración de diligencia y buena fedicho informe. El incumplimiento Una vez emitido el citado informe, se dará traslado del deber de diligencia podrá dar lugar mismo a la obligación Administración, en todo caso con anterioridad a la terminación del plazo de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEgarantía. 16.8.- Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. En la factura se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo incluirán, además de los datos y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con requisitos establecidos en el artículo 192 y siguientes y 311 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los previstos en el apartado segundo de la calidad citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera. En los casos en los que la factura superare el importe de 5.000 euros, deberá presentarse factura electrónica a través del Punto General de Entrada FACe, al que se encuentra adherido el Ayuntamiento, teniendo la misma consideración que la presentación de un registro administrativo. En tal, caso, los bienes datos que deben figurar en la factura serán: Órgano administrativo: INTERVENCION Órgano de contratación: ALCALDIA Destinatario: INTERVENCION Código DIR3: L01140425 Oficina Contable: INTERVENCION Órgano gestor: ALCALDIA Unidad tramitadora: INTERVENCION. Conforme al art. 216.4 del TRLCSP, para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante forma, en el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de treinta días desde la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto prestación del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienessuministro. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El adjudicatario deberá en el momento en que inicie sus trabajos deberá presentar en el Ayuntamiento copia del TC2 a fin de acreditar que el personal que destine al contrato dispone del correspondiente contrato laboral. Su incumplimiento supondrá la rescisión del contrato, en cuyo caso deberá retirar los materiales depositados en la obra, con las sanciones que sean de aplicación. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará realiza a riesgo y xxxxxxx del contratistaadjudicatario y se ejecutará con estricta sujeción a su propuesta, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto las cláusulas contenidas en el párrafo anterior los defectos presente Pliego y a las Proyecto Técnico que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata sirven de una actuación u orden de base al contrato, bajo la AUDITORIO DE TENERIFEdirección, inspección y control del Ayuntamiento, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. La persona contratista El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización indemnizaciones por causa de pérdidas, averías xxxxxxx, destrozos, o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEal Ayuntamiento, salvo que ésta hubiese éste hubiera incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el acto Ayuntamiento podrá exigir la adopción de recepción las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena femismo. El incumplimiento del deber adjudicatario deberá nombrar un responsable como persona de diligencia podrá dar lugar contacto para todo lo concerniente a la obligación ejecución de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEla obra.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 1. El arrendatario utilizará el bien arrendado con destino al fin expresado xx xxxxxxx de maquinaria y materiales del Servicio de Vías y Obras. 2. Los pagos por los servicios con que cuente la finca arrendada, que se individualicen mediante aparatos contadores, serán en todo caso de cuenta del arrendatario. 3. Las reparaciones que sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido serán por cuenta y cargo de la parte arrendadora, salvo que el deterioro sea imputable a la parte arrendataria por haberse ocasionado con culpa o negligencia. La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la finca arrendada. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario del inmueble serán de cargo del arrendatario. 4. Sin el consentimiento expreso de la parte arrendadora, la arrendataria no podrá realizar en el local arrendado obras de naturaleza alguna. El coste de las obras realizadas será por cuenta del arrendatario, y quedarán en beneficio de 5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato se ejecutará con sujeción dará derecho a las cláusulas promover la resolución del mismo y o a exigir su cumplimiento, con el resarcimiento de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEdaños, perjuicios e intereses legales. 6. Queda absolutamente prohibida la cesión del presente contrato, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPsubarriendo parcial o total. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 1. El arrendatario utilizará el bien arrendado con destino al fin expresado xx xxxxxxx de maquinaria y materiales del Servicio de Vías y Obras. 2. Los pagos por los servicios con que cuente la finca arrendada, que se individualicen mediante aparatos contadores, serán en todo caso de cuenta del arrendatario. 3. Las reparaciones que sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido serán por cuenta y cargo de la parte arrendadora, salvo que el deterioro sea imputable a la parte arrendataria por haberse ocasionado con culpa o negligencia. La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la finca arrendada. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario del inmueble serán de cargo del arrendatario. 4. Sin el consentimiento expreso de la parte arrendadora, la arrendataria no podrá realizar en el local arrendado obras de naturaleza alguna. El coste de las obras realizadas será por cuenta del arrendatario, y quedarán en beneficio de la propiedad, sin que la parte arrendataria tenga derecho a indemnización alguna por las mismas. 5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato se ejecutará con sujeción dará derecho a las cláusulas promover la resolución del mismo y o a exigir su cumplimiento, con el resarcimiento de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEdaños, perjuicios e intereses legales. 6. Queda absolutamente prohibida la cesión del presente contrato, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPsubarriendo parcial o total. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 9.1.-FORMA DE EJECUCIÓN: 9.1.4.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEprestaciones y servicios realizados, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 las consecuencias que se deduzcan para la administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la LCSPejecución del contrato. 26.2.- 9.1.5.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidaddesarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al contratista, bajo la responsabilidad dirección inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, cuya identidad y ámbito de facultades en relación con los cometidos que señala el artículo 41 de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos LCSP, se darán a conocer al adjudicatario antes del inicio de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato contrato. 9.1.6.-El contratista quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y ante Salud, Laboral y de Seguridad Social vigentes durante la ejecución del contrato. 9.1.7.-Si así se acuerda por el órgano de contratación en el apartado 22 del cuadro resumen y siempre que no se contravenga lo dispuesto en su caso en las incidencias normas laborales y en los convenios colectivos de aplicación, el contratista vendrá obligado a subrogarse en todos los derechos y obligaciones del anterior adjudicatario respecto de los empleados que pudieran surgirpresten sus servicios en el centro. En estos supuestos, el órgano de acuerdo con contratación deberá facilitar a los principios licitadores la información sobre las condiciones de diligencia y buena felos contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. El incumplimiento A tal fin se adjunta en Xxxxx XXXX al presente Xxxxxx, relación del deber personal que presta sus servicios en los diversos Centros del HUVN, facilitada por la Subcontrata actual, identificando a cada uno de diligencia podrá dar lugar los trabajadores, Nº de Afiliación a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFESeguridad Social, categoría profesional y antigüedad en la empresa.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- 1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantíaAdjudicatario. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no Tampoco tendrá derecho a indemnización alguna por causa la extinción de pérdidasla prestación de servicios al cumplirse el plazo de vigencia de la misma o cualquiera de sus prórrogas. 2.- Todo el personal necesario para prestar los servicios objeto del contrato deberá ser contratado por el Adjudicatario a su cuenta, averías dependiendo por tanto exclusivamente a todos los efectos del mismo, que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que en ningún caso puedan alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con Amurrio Bidean S.A.U., ni exigir a ésta responsabilidad de ninguna clase, como consecuencia de las relaciones y obligaciones existentes entre el Adjudicatario y sus trabajadores, aún en el supuesto de que los despidos, sanciones o perjuicios ocasionados medidas disciplinarias que adopten, se basen en el incumplimiento o interpretación del presente Contrato. 3.- El Adjudicatario está obligado, mientras dure el contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia Fiscal, Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo y en cualquier otra de carácter general aplicable, siendo únicos responsables de las obligaciones que las indicadas legislaciones les impongan, ahora o en el futuro, responsabilizándose íntegramente en lo que respecta a sus trabajadores. 4.- Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de Contribuciones, Impuesto, Tasas y Arbitrios de cualquier clase a que dé lugar la explotación del servicio, así como los bienes antes recargos sobre los mismos. El Adjudicatario deberá entregar, si le fueren solicitadas, x Xxxxxxx Xxxxxx S.A.U. mensualmente copias del pago de las cuotas de la Seguridad Social (documento tc2) y de las Contribuciones, Impuestos, Xxxxxxxxx y Xxxxx, que son de su entrega cargo, en relación a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.servicios prestados x Xxxxxxx Bidean S.A.U..

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP-7.1. Condiciones Generales. 26.2.- 7.1.1.- La ejecución del contrato de gestión y explotación del Albergue se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistaadjudicatario, respondiendo y éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidasavería, averías pérdida o perjuicios económicos ocasionados por la explotación, ni por la extinción de la concesión al cumplirse el plazo de vigencia de la misma o de cualquiera de sus prórrogas. 7.1.2.- Como ya se ha indicado anteriormente, el adjudicatario estará obligado a conservar en perfectas condiciones todos los bienes antes elementos e instalaciones del Albergue, siendo de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEcuenta las reparaciones y revisiones de mantenimiento de aparatos e instalaciones que deban efectuarse, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando así como el acto de recepción abono de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo desperfectos que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución se observen al término del contrato y que excedan del deterioro normal derivado de un uso cuidadoso. La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. se reserva la facultad de inspeccionar el estado de conservación cuantas veces crea conveniente y ordenar las reparaciones pertinentes. La falta de conservación adecuada podrá ser considerada causa suficiente para la resolución del contrato. 7.1.3.- Será de cuenta del explotador contratar el personal necesario para atender el servicio en todo momento, respecto del cual asumirá la condición de empresario, con todos los derechos y obligaciones inherentes a ella a tenor de la legislación laboral y social vigente, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por parte de dicho personal ante la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U., 7.1.4.- El adjudicatario no podrá en ningún caso exigir la modificación de las incidencias instalaciones existentes para prestar el servicio, pero con autorización expresa por escrito de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U., previa consulta de ésta a la Dirección General de Turismo, podrá efectuar a su xxxxx las que pudieran surgirconsidere convenientes, salvo en el supuesto de modificaciones legalmente exigidas por la Administración o por las compañías suministradoras, que deberán asimismo realizarse a su xxxxx, bastando en este supuesto la mera comunicación de dichas obras a la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. 7.1.5.- Los servicios de desinfección y desinsectación se llevarán a cabo anualmente como mínimo, o cuantas veces se exija legalmente, siendo de cuenta del adjudicatario los gastos que ocasione su contratación. 7.1.6.- El arrendatario estará obligado a facilitar a la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U., toda la información sobre el funcionamiento del establecimiento que por ésta le sea solicitada, y entre ella, de acuerdo forma automática y con carácter periódico, la que a continuación se indica: a) Con carácter semestral, copia del balance y de la correspondiente cuenta de explotación. b) Mensualmente, y dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que hagan referencia, los siguientes datos: b.1) Estadísticas mensuales de ocupación. b.2) Cuestionarios de satisfacción cumplimentados por los clientes, según modelo facilitado por la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. c) Copia de las hojas de reclamaciones presentadas por los clientes en el período, en su caso. 7.2.1.- El plazo de duración del contrato, explicitado en el apartado 4 de este Pliego, se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato. 7.2.2.- La denegación por parte de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U., de la primera prórroga al finalizar el primer período de 5 años estará fundamentada, en su caso, en una explotación insatisfactoria del establecimiento, que vendrá motivada por el incumplimiento reiterado de lo dispuesto anteriormente. 7.2.3.- Al vencimiento del primer o del segundo período del contrato, en su caso, y como condición para proseguir la explotación, el explotador podrá proponer la renegociación del algún aspecto parcial del contrato. En el supuesto de ser aceptados por la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U., deberá suscribirse la correspondiente addenda al contrato. 7.2.4.- En todo caso, transcurrido el período total conjunto de 15 años se extinguirá el contrato, sin posibilidad de nuevas prórrogas, procediéndose a convocar un nuevo concurso de adjudicación de la explotación, al que el antiguo concesionario podrá concurrir. 7.2.5.- Al finalizar el contrato en cada uno de los períodos de 5 años se procederá a una revisión completa del edificio e instalaciones, así como a elaborar un inventario de mobiliario y enseres. Salvo el normal desgaste por uso por el devenir del tiempo, el concesionario deberá reponer a su xxxxx todos los elementos desaparecidos o deteriorados por el mal uso. 7.3.1.- Por el concesionario. 7.3.2.- Por la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. a) Impago del canon de la concesión con un retraso superior a un trimestre. b) Graves deficiencias de mantenimiento del edificio, instalaciones, jardines o mobiliario. c) Graves deficiencias en la calidad de servicios ofertados (limpieza, atención al cliente, no ofertar los servicios propuestos, etc.) o cobro de precios superiores a los autorizados. d) Incumplimiento reiterado de las prescripciones de los presentes Pliegos. e) Negativa probada a la entrega de hojas de reclamaciones al cliente, o no remisión de las presentadas a la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. f) No entregar factura o ticket a los clientes por los servicios prestados, incluso aunque no lo solicite. g) Incumplimiento grave de sus obligaciones con los principios trabajadores, Seguridad Social o con las Administraciones Públicas en general. h) Negativa a suministrar la información obligada. i) Realizar modificaciones en el Albergue o en sus instalaciones sin autorización escrita de diligencia la Sociedad de Promoción y buena fe. El incumplimiento Gestión del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.Turismo Aragonés, S.A.U.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 16.1 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará derivado de la adjudicación del servicio objeto de este pliego, con estricta sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del expediente. 16.2 El contratista tendrá derecho al abono de la AUDITORIO DE TENERIFEprestación realizada en los términos establecidos e la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por Ley 34/2010, de 5 xx xxxxxx. La persona contratista Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en el art. 29.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 16.3 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá derecho a indemnización por causa plazo de pérdidasgarantía, averías o perjuicios ocasionados de conformidad con lo dispuesto en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlosel art. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable 205 de la custodia Ley 30/2007, de los mismos durante 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por Ley 34/2010, de 5 xx xxxxxx, por lo que al finalizar la prestación del servicio, el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos Jefe del Servicio Municipal formalizará Acta de conformidad los bienes suministradosRecepción en el plazo de un mes, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio desde la finalización de la responsabilidad prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de éste, que será remitido al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario expediente. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 14.1. El contrato privado de servicios de seguros para la cobertura del personal, corporativos y de los diferentes bienes y servicios del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, se prestará en la forma indicada en la cláusula segunda, y para ello se deberá emplear los medios personales y materiales adecuados para el expresado fin. 14.2. La ejecución del servicio que se contrata se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, que no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o desperfectos de los elementos de su servicio, sino en los casos de fuerza mayor. 14.3. El contratista será responsable de la calidad técnica del servicio que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que de deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 14.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del T.R.L.C.S.P., la empresa contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración Municipal. 1. En el supuesto de que la Administración Municipal se pronuncie en el sentido de asumir la responsabilidad del daño, instruirá para su efectividad el procedimiento previsto en el R.D. 429/93, de 26 xx xxxxx, del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 2. En el supuesto de que la Administración Municipal se pronuncie en el sentido de imputar el daño a la empresa contratista, ésta deberá proceder a su resarcimiento o desestimación, dando cuenta a la Administración de la decisión que adopte. A estos efectos y a la firma del contrato, el contratista deberá presentar copia de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima por siniestro de 600.000,00.-Euros. 14.5. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo lo establecido en su clausulado y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera diere al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel órgano de contratación. 14.6. El presente seguro tiene carácter abierto, así como por lo que se permitirá variar el número de conformidad con elementos asegurados (vehículos, inmuebles, personas, etc.) en cualquier momento, mediante la notificación de altas y bajas. En el artículo 192 caso de altas el adjudicatario se obliga a respetar el precio ofertado para los mismos tipos de bienes a asegurar y siguientes y 311 garantías en los términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, quedando la compañía obligada a asumir las garantías según el tipo del bien asegurado, mediante el cobro de la LCSPprima correspondiente. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El Artículo 192.—Orden de inicio del contrato. La Administración, deberá girar la orden de inicio del contrato se ejecutará con sujeción dentro del plazo establecido en el cartel, y a las cláusulas del mismo y falta de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEestipulación cartelaria, así como lo hará dentro de conformidad con el artículo 192 y los quince días hábiles siguientes y 311 contados a partir de la LCSP. 26.2.- La ejecución notificación a la entidad contratante del refrendo o de que se dé la aprobación interna, según corresponda. Ese plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución razonada exponiendo los motivos calificados para ello y ésta se adopte antes del vencimiento del plazo inicial. En las contrataciones de obra, la Administración deberá dictar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato se realizará por parte de la Contraloría General de la República, o de la aprobación interna, a riesgo y xxxxxxx fin de que el contratista pueda iniciar las labores propias de la obra dentro del mes siguiente al refrendo. Artículo 193.—Obligación de tramitación. Las gestiones formuladas por el contratista en procura de continuar la ejecución contractual, serán resueltas por la Administración, de manera motivada, dentro de los treinta días hábiles , contados a partir del recibo de la petición. En caso de requerirse información adicional al contratista, respondiendo éste se le dará un plazo de 10 días hábiles para que aporte la documentación respectiva, de lo contrario la Administración resolverá con lo que conste en el expediente. El silencio de la calidad Administración, se entenderá como aceptación de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que la petición, cuando se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata trate de una actuación u orden autorización admisible en Derecho y se haya cumplido con todos los requisitos. La no atención de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx gestión dentro del plazo señalado generará responsabilidad administrativa al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesservidor. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 23.1.- El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista, con sujeción a las cláusulas del mismo lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera diere al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel órgano de contratación, o el responsable del contrato. 23.2.- El contratista deberá contar con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al mismo, siendo el Consorcio totalmente ajeno a dichas relaciones laborales. 23.3.- El Consorcio podrá exigir al contratista la presentación de un programa de trabajo para la ejecución del contrato, si así lo establece el apartado “13” del Cuadro Resumen. 23.4.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de conformidad las consecuencias que se deduzcan para el Consorcio o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 23.5.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 23.6.- El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para el Consorcio como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará 23.7.- El Contratista es especialmente responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a riesgo adoptar y xxxxxxx del contratistahacer aplicar, respondiendo éste de la calidad de los bienes a su xxxxx, las disposiciones vigentes sobre esta materia y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos las que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos promulguen durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato contrato, así como las medidas que dicten la Inspección de Trabajo y ante demás Organismos competentes y las incidencias que pudieran surgirnormas de 23.8.- Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que, en su caso, se requieran para la correcta prestación y desarrollo del servicio. 23.9.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de acuerdo los que tenga conocimiento con los principios ocasión del mismo. 23.10.- El personal asignado al servicio objeto de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar este contrato estará afiliado a la obligación Seguridad Social por la empresa adjudicataria, siendo de resarcir su cuenta todos los gastos y cargas sociales, teniendo cubierta cualquier contingencia o incidencia que se produzca en relación a AUDITORIO DE TENERIFEdicho personal y a tenor de la legislación en vigor. 23.11.- El Consorcio Valencia 2007 podrá requerir, en cualquier momento, fotocopia de los modelos TC1 y TC2 o cualquier otro documento que sea prueba fehaciente de la efectiva inclusión en la cotización de la Seguridad Social de dicho personal. 23.12.- No se podrá hacer uso comercial, laboral, explotación o cualquier otro uso, del nombre del Consorcio Valencia 2007, ni de La Marina de València, sin autorización expresa. 23.13.- La adjudicataria será responsable ante los Tribunales de Justicia de cualquier incidente que pudiera sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión en este servicio que se contrata.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 13.1. El contrato se ejecutará con sujeción a bajo la dirección del área responsable de conocimiento e imagen del IDEPA, que ejercerá las cláusulas del mismo funciones de dirección, inspección y control de la ejecución que corresponden al órgano de contratación. 13.2. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de acuerdo con seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las instrucciones medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará ello origine. El personal adscrito a riesgo y xxxxxxx los servicios contratados dependerá exclusivamente del contratista, respondiendo éste el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 13.3. El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones de cualquier organismo público o privado sean necesarias para la ejecución de los servicios. Asimismo el contratista está obligado a abonar en los plazos voluntarios el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas anteriormente que les correspondan. 13.4. El adjudicatario será responsable de indemnizar por los daños y perjuicios que se cause, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del IDEPA, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 13.5. Los servicios técnicos del Instituto de Desarrollo Económico del Principado xx Xxxxxxxx, podrán inspeccionar los servicios cuantas veces consideren necesario y solicitar la información que estimen oportuna para el correcto control de los mismos. La Dirección del Contrato será responsable de que los servicios se lleven a cabo con estricta sujeción a los pliegos y que los mismos se realicen dentro de los plazos establecidos. 13.6. Los trabajos se realizarán dentro del plazo estipulado, efectuándose por la dirección del contrato la constatación de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden correcta ejecución de la AUDITORIO DE TENERIFEprestación realizada, indicando si se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y emitiéndose la correspondiente acta de recepción. 13.7. La persona El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia calidad técnica del trabajo que desarrolle y de los mismos durante las prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos IDEPA o para terceros de conformidad los bienes suministradoslas omisiones, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestiónerrores, uso métodos inadecuados o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 13.8. Si el desarrollo de los trabajos llevara aparejado el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, el contrato y ante llevará consigo la cesión de éste al IDEPA. 13.9. La garantía constituida responderá de los siguientes conceptos: a) De la correcta ejecución de las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEprestaciones contemplada en el contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 15.1 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo dis- puesto en el presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las cláusulas órde- nes que esta Administración le dé para la mejor realización del mismo servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio de Medio Ambiente, quien podrá hacer todas las indicaciones que estime convenientes para la buena conservación del entor- no, el adecuado desarrollo de las actividades que se lleven a cabo y las medidas de acuerdo con las instrucciones que seguri- dad necesarias para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPutilización del espacio natural sin riesgo para los usuarios. 26.2.- La ejecución 15.2 Son obligaciones del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistaarrendatario, respondiendo éste de entre otras, las siguientes: a) Presentar ante esta Administración, una vez aprobada la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución adjudicación del contrato y ante las incidencias que pudieran surgiren el plazo máximo de UN MES, el Proyecto definitivo para su aprobación por el Ayun- tamiento, de acuerdo con el anteproyecto anteriormente presentado y las modificacio- nes y especificaciones que, en su caso, fije el Ayuntamiento. b) Solicitar licencia de apertura de la actividad que se pretenda desarrollar, o cualquier otra que pudiera resultar necesaria en relación con ésta. c) Conservar en perfecto estado el entorno que se le entrega, destinándolo exclusivamente al uso pactado y realizar, por su cuenta, cuantas reparaciones fuesen necesarias para su perfecto y adecuado funcionamiento. d) Mantener en todo momento las instalaciones y el espacio objeto de arrendamiento en perfecto estado de limpieza. e) Devolver el paraje en perfecto estado de conservación al Ayuntamiento con las mejoras ejecutadas al término del contrato, previo informe favorable de los principios técnicos municipa- les. f) Solicita autorización al Ayuntamiento para realizar toda clase de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber reparaciones o nuevas instalaciones. g) Tener un libro de diligencia podrá dar lugar reclamaciones a la obligación atención de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFElos usuarios. 15.3 El arrendatario abonará el precio del arrendamiento que resulte para cada año por SE- MESTRES ADELANTADOS, mediante el oportuno ingreso en la Caja Municipal de este Ayuntamiento.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará derivado de la adjudicación del servicio objeto de este pliego, con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones y en el Pliego de Condiciones Técnicas, oferta por el mismo presentada y a las cláusulas órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Ayuntamiento. El contratista tendrá derecho al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 abono de la LCSP. 26.2.- La ejecución prestación realizada en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del contrato Sector Público. Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Ayuntamiento, y se tramitaran en la forma reglamentaria. El abono de la prestación del Servicio se realizará por factura mensual, a riesgo y xxxxxxx del contratistames vencido, respondiendo éste de la calidad como consecuencia de los bienes trabajos realizados en mes anterior, informadas por la persona Responsable Municipal del Contrato y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante aceptadas por el plazo de garantíaAyuntamiento. Quedan exceptuados Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos punto 3 del apartado D del capítulo III xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. El plazo de garantía será de un mes a contar desde la fecha en que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de tenga lugar la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías recepción o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes conformidad con la realización del objeto del suministro sea posterior a su entregacontrato, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante cual vendrá reflejada en el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienescorrespondiente acta levantada al efecto. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción 10.1. Todo trabajo debe ser ejecutado de acuerdo a las cláusulas especificaciones de este contrato y estará sujeto a inspección de la ACP cuando sea necesario. 10.2. La presencia o ausencia de un inspector o de cualquier empleado de la ACP no desautoriza / relevan / eximen las actuaciones del mismo contratista de cualquier requerimiento u obligaciones bajo este contrato. 10.3. El contratista deberá notificar las primeras 24 horas al Representante Técnico del Oficial de Contrataciones (RTOC) a través de correo electrónico cada vez que se le dañe el equipo y se vea impedido para cumplir con la recolección de acuerdo los equipos electrónicos en desuso. 10.4. En caso que el proveedor tenga que dejar el transporte en las instalaciones de la ACP, deberá proporcionar la seguridad para dejar los equipos bajo llave y el contendor con un sello o candado hasta el siguiente día de recolección. 10.5. El contratista deberá mantener una comunicación cordial y respetuosa con el personal y representantes de la ACP. 10.6. El RTOC llevará control de las instrucciones que para entregas de los equipos electrónicos en desuso como también es responsabilidad del contratista llevar su interpretación diera propio control. Para estos efectos el RTOC le hará entrega del formulario 9079, Certificado de Comprobación de Peso/Medida. 10.7. En el caso de incumplimiento por parte del contratista en no proporcionar el servicio de reciclaje en un período máximo de 3 días laborales después de haber sido notificado, la ACP revisará en conjunto con el contratista dichas causas. En caso de ser estas causas imputables directamente al contratista AUDITORIO DE TENERIFEseleccionado y no a eventos excepcionales, así como la ACP tendrá el derecho de conformidad con cobrar en concepto de almacenaje la suma de B/.10.00 diarios. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el quinto día calendario. Finalizado este plazo de garantíaalmacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. Quedan exceptuados (Referirse al numeral 2, segunda parte, términos y condiciones de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesformulario ACP 1533). 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 581/2019 CON13I03Q 48034DCON13I03Q& ²48034DCON13I03Q&,» ²48034DCON13I03Q&,» El contratista está obligado a la total ejecución del contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo en los términos previstos en los artículos 192 y siguientes 197 LCSP. Si durante el desarrollo del trabajo procediera la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el presente pliego, se actuará en la forma prevista en los arts. 190, 191 y 311 203 LCSP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo. En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el art. 208 LCSP y normas de desarrollo. Si el Ayuntamiento acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la LCSP. 26.2.- correspondiente Acta de Suspensión. Salvo pacto en contrario, los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo apartado anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEdel Ayuntamiento. La persona El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEla Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los arts. 210 LCSP. Comprobaciones de los suministros: la Administracion ostenta las facultades previstas en el acto artículo 303 LCSP. En particular, se reserva el derecho de recepción efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los bienes objeto del suministro sea posterior a durante su entregafabricación. A estos efectos, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable un facultativo de la custodia de los mismos Administración podrá, en cualquier momento durante el tiempo proceso de fabricación y sin previo aviso, efectuar in situ el control de las materias primas con la finalidad de comprobar si las mismas corresponden al material ofertado por el empresario, levantando, en su caso, acta de no conformidad, que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a resolución del contrato. Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales de ejecución señaladas en el apartado K) del Cuadro de Características. Su incumplimiento dara lugar a la obligación incoación de resarcir un expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a AUDITORIO DE TENERIFEsu proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El 14. En julio de 2015 VUSA inició una campaña informativa de la construcción de 256 parcelas de garaje. 15. En fecha 13 xx xxxxx de 2016, la contratista remitió al Ayuntamiento Informe compresivo de las actuaciones realizadas, señalando que no contaba con el volumen mínimo de ventas para obtener financiación bancaria. 16. En fecha 30 xx xxxxx de 2016 reiteró la imposibilidad de cumplir con las obligaciones del contrato por falta de financiación. Por ello, solicitó al Ayuntamiento la formalización de un convenio en el que éste se comprometiera a adquirir las parcelas no comercializadas entre los vecinos (alrededor de 120 parcelas). 17. En fecha 25 xx xxxx de 2017 el Ayuntamiento comunicó a VUSA que la propuesta de convenio no resultaba admisible por cuanto supondría un compromiso que alteraría los términos del contrato suscrito, al imponerse una nueva obligación para la Administración municipal que no estaba prevista y que modificaría el contenido sustancial de la relación contractual. Asimismo, recordaba que conforme a la cláusula 8.1 xxx xxxxxx el contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará debía ejecutarse a riesgo y xxxxxxx del contratistaadjudicatario, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de admitirse los vicios ocultos términos propuestos ese riesgo desaparecería al asumirse por el Ayuntamiento el total de las ventas fallidas. 18. Al mismo tiempo, requería formalmente a la empresa adjudicataria a dar cumplimiento al contrato en los términos pactados bajo la advertencia de que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados en caso contrario procedería a instar formalmente su resolución con fundamento en las estipulaciones del mismo y al amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior artículo 1124 de Código Civil, exigiendo en tal supuesto el resarcimiento de los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden posibles daños y perjuicios causados, sin obviar la incautación de la AUDITORIO DE TENERIFEfianza depositada 19. La persona contratista no tendrá derecho En fecha 3 de enero de 2018 el Concejal delegado del área de urbanismo, planeamiento y gestión urbanística, a indemnización por causa través de pérdidasDecreto 31/2018, averías o perjuicios ocasionados concedió a VUSA licencia de obras para construcción de aparcamiento subterráneo. 20. En marzo de 2018 VUSA ha iniciado las obras de edificación del aparcamiento. 21. Actualmente la edificación del aparcamiento se encuentra en los bienes antes fase de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEexcavación y cimentación. En concreto, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando se ha realizado el acto 70% de recepción la excavación y 90% de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable muros pantallas. Suponiendo el 35% de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesobra. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- 16.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 16.2. El contratista está obligado a ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo establecido en sus estipulaciones, respondiendo éste en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que reciba del responsable del contrato. 16.3. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica de los bienes trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, en los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo términos del artículo 305.2 del texto refundido de garantíala Ley de Contratos del Sector Público. 16.4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una actuación u orden estructura jerarquizada, en la que el productor/coordinador actuará como interlocutor único de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa empresa ante el Parlamento de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesAndalucía. 26.3.- 16.5. El contratista actuará está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad desarrollada. Para utilizar tecnología, procedimientos, materiales, suministros y equipos en la ejecución del contrato y ante deberá obtener las incidencias que pudieran surgircesiones, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fepermisos y 16.6. El incumplimiento contratista deberá comunicar y justificar, con antelación, al Jefe del deber Gabinete de diligencia podrá dar lugar Prensa del Parlamento de Andalucía cualquier cambio o sustitución de personal que se quisiera realizar, siendo indispensable su aprobación. 16.7. El adjudicatario deberá, a la obligación requerimiento del Parlamento de resarcir Andalucía, sustituir inmediatamente al personal que no responda a AUDITORIO DE TENERIFElas condiciones de prestación del servicio recogidas en el pliego de prescripciones técnicas aplicable al contrato. 16.8. El contratista deberá proponer el personal necesario en cada momento parar asegurar el cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato, cubriendo los cambios de turno que por cualquier circunstancia fuesen necesarios.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 15.1 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo dis- puesto en el presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las cláusulas órde- nes que esta Administración le dé para la mejor realización del mismo y servicio adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del expe- diente. 15.2 De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de acuerdo con las instrucciones la Ley de Contratos del Sector Público, por el Órga- no de contratación se designará un responsable del contrato al que para corresponderá supervi- sar su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización. 15.3 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos estableci- dos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 15.4 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá plazo de garantía, de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos art. 222 del Real Decreto Legisla- tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el Texto Refundido de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización Ley de Contratos del Sector Público, por causa lo que al finalizar la prestación del servicio, el Jefe del Servicio Municipal formalizará Acta de pérdidasRecepción en el plazo de un mes, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable desde la finali- zación de la custodia prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de los mismos durante el tiempo éste, que medie entre una se- rá remitido al Servicio de Contratación, Suministros y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario expe- diente. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato La entrega de las traducciones se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y hará en alguna de acuerdo con las instrucciones que estas dos formas: - por vía telemática (correo electrónico) - en soporte informático: en formatos estándar (.doc, .txt, html o xml) para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEtratamiento en editores específicos Los trabajos de traducción deberán realizarse utilizando programas que manejen Memorias de traducción y deberán entregarse de tal forma que sean reutilizables por la institución del Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx. Por otra parte, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 la institución del Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx podrá solicitar en todo momento de la LCSP. 26.2.- empresa adjudicataria la entrega de la labor de traducción que lleve realizada hasta la fecha aun cuando no la tenga concluida. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo contratista y serán por cuenta de éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de las pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEaseguramiento por el interesado. La ejecución de los contratos se desarrollará bajo la supervisión, salvo inspección y control de la unidad gestora del contrato, que ésta hubiese incurrido podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido y que además ostenta la facultad de interpretar el contrato. Todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del objeto del contrato serán por cuenta del adjudicatario y se hallarán comprendidos en xxxx al recibirlosel precio ofertado. Cuando el acto contratista o personas de recepción él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo así como de los bienes parciales señalados para su ejecución sucesiva. Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto del plazo de cumplimiento, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de una penalidad de 20 euros diarios. Cuando el retraso no fuera imputable al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus compromisos, la Administración le concederá una prórroga equivalente al tiempo perdido salvo que el contratista hubiera solicitado una menor. La constitución en xxxx del contratista será automática sin necesidad de intimación previa de la Administración. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a satisfacción del contratante el objeto del suministro sea posterior mismo. El plazo de garantía del contrato será de un año a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE contar desde la completa finalización del mismo. El contratista será responsable de la custodia calidad técnica de los mismos durante el tiempo trabajos que medie entre una desarrolle y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministradoslas prestaciones y servicios realizados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable así como de su gestiónlas consecuencias que se deduzcan para la institución del Defensor del Pueblo xx Xxxxxxx o para terceros de las omisiones, uso errores, métodos inadecuados o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del de la contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados (arts.l97 LCSP). Será obligación de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratista indemnizar todos los defectos daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. l96 LCSP). La persona entidad contratista no tendrá derecho a indemnización será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por causa defectos o insuficiencias técnicas de pérdidassu trabajo, averías o perjuicios ocasionados por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los bienes antes que el trabajo haya incurrido, de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido acuerdo con lo establecido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable artículo 311 de la custodia LCSP. Si el contrato se ejecutara de los mismos durante el tiempo forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesse refiere esta cláusula. 26.3.- El contratista actuará 22.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir la/s condición/es siguiente/s : 22.4.- El desarrollo y ante las incidencias que pudieran surgir, puesta a disposición de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento productos objeto del deber de diligencia podrá dar lugar presente contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de propiedad intelectual o industrial de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. 22.5.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación. obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontractual esencial.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 25.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 25.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, de la contratista respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados Será obligación de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratista indemnizar todos los defectos daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. X/. Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nº. 1 Tlfns.: (928) 78 99 80 – Fax: (928) 78 36 63 CP: 35260 – Agüimes (Gran Canaria) CIF: P-3500200 E – Nº. Registro: 01350022 Provincia de Las Palmas xxxx://xxx.xxxxxxx.xx La persona entidad contratista no tendrá derecho a indemnización será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se origen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por causa defectos o insuficiencias técnicas de pérdidassu trabajo, averías o perjuicios ocasionados por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los bienes antes que el trabajo haya incurrido, de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido acuerdo con lo establecido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable artículo 311 de la custodia LCSP. Si el contrato se ejecutara de los mismos durante el tiempo forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesse refiere esta cláusula. 26.3.- El contratista actuará 25.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir el siguiente criterio social: el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena feterritoriales aplicables. El incumplimiento cumplimiento de dicha condición tiene el carácter de obligación contractual esencial. 25.4.- Si la ejecución del deber contrato requiriera que la empresa contratista haya de diligencia contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación. Excepcionalmente, se podrá dar lugar contratar otro personal cuando el Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se considera obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontractual esencial.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 16.1 De conformidad con lo establecido en el art. 7.b) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, modificada por Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se prohíbe terminantemente fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en los Centros y Dependencias de las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público. Asimismo, según lo establecido en el art. 5.a) de la mencionada Ley, queda prohibida la venta y suministro de productos del tabaco en los centros anteriormente mencionados. 16.2 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del contrato adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal de Cultura promotor del expediente. 16.3 De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el Texto Refundido de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista Ley de Contratos del Sector Público, por el Órgano de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización. 16.4 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá derecho a indemnización plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo el que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando se aprueba el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable Texto Refundido de la custodia Ley de los mismos durante Contratos del Sector Público, por lo que al finalizar el tiempo arrendamiento, el Jefe del Servicio Municipal promotor del contrato Informará en el plazo de un mes, desde la finalización del contrato, en el que medie entre una justifique la buena prestación de éste, que será remitido al Servicio Patrimonio, y otra. Una vez recibidos en el mismo plazo por el Servicio de conformidad los bienes suministradosPatrimonio se informará sobre el estado en que quedan las instalaciones objeto de arrendamiento, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio para la devolución de la responsabilidad garantía definitiva , en su caso, previa tramitación del reglamentario expediente. 16.5 De conformidad con lo establecido en el art. 301.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos Ley de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará Contratos del Sector Público; en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgirningún caso podrá producirse, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación extinción del contrato, la consolidación del personal que haya realizado los trabajos objeto de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEcontratación como personal de la entidad contratante.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica de ese control al personal encargado. Los trabajos se ejecutará ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de Condiciones Técnicas y a la oferta del mismo y contratista que sirven de acuerdo con base al contrato, conforme a las instrucciones que para por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. El Ayuntamiento se reserva el derecho de inspeccionar el personal y su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEtrabajo, así como de conformidad con en orden a lo contratado, pudiendo extender un acta en el artículo 192 y siguientes y 311 momento de la LCSP. 26.2.- La ejecución inspección, en la que se harán constar las irregularidades observadas, acta que firmará el personal facultado por el Ayuntamiento y el trabajador que represente al contratista. Si el servicio de limpieza se realiza con deficiencia, se comunicará verbalmente al representante del contrato contratista. Si no se realizará subsanan los defectos, se extenderá acta sobre el particular, y si transcurridos cinco días de la firma de la misma, siguen las anomalías denunciadas, podrá iniciarse expediente de rescisión el contrato, con pérdida de la fianza. El Contrato se otorgará manteniendo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario, en los términos resultantes de la Ley Xxxxx 6/2006 del 9 xx Xxxxx de contratos públicos. Será por cuenta del contratista la indemnización de todos los daños que se causen a terceros con ocasión o como consecuencia de las operaciones requeridas para la realización de los trabajos. Los daños que el personal ocasione en el mobiliario urbano, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por el contratista, respondiendo éste deduciéndose de las facturas que presente, la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesprocedente. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 11.1. El contrato adjudicatario organizará los festejos taurinos mayores que resulten aprobados y por tanto, serán de su exclusiva cuenta todos los gastos causados o que se ejecutará deriven directa o indirectamente de la organización, gestión y ejecución de los referidos festejos, expresándose con sujeción carácter enunciativo no limitativo los de seguridad social y accidentes de todo el personal contratado para la realización de los festejos, I.V.A. y demás tributos ya sean municipales, autónomos o del Estado, derechos de Montepío de Toreros, menores, autores, guías, autorizaciones necesarias, ganado y su transporte, tasas a las cláusulas del mismo y la sociedad de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEempresarios taurinos, estancias de mayorales, enfermería, servicios médicos, arrendamiento de todo el instrumental de quirófano (incluso oxígeno), veterinarios, así como los establecidos en la actualidad o que puedan establecerse sobre el control sanitario de conformidad con las reses vivas o muertas; preparación del ruedo (incluso marcado) y de la plaza, servicio xx xxxxx, matarifes, transportes de reses al matadero, sobreros que se lidien; todos los que lleve consigo la contratación y actuación de diestros, picadores, banderilleros y demás personal del servicio de plaza a que se refiere el artículo 192 y siguientes y 311 2 del R.D. 145/96 de 2 de febrero modificado por el R.D. 1034/01 de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos; gastos derivados de la LCSPdesinfección y desinsectación de cuadras y corrales y en general todos los gastos que originen la organización y celebración de los espectáculos taurinos contratados. 26.2.- La ejecución del contrato 11.2. El adjudicatario se realizará constituye en empresa organizadora de los espectáculos taurinos mayores que se compromete a organizar como consecuencia de la adjudicación, asumiendo a su riesgo y xxxxxxx la celebración del contratistamismo, respondiendo éste y sometiéndose a lo que se dispone al respecto en la Ley 10/91 de 4 xx xxxxx y en el R.D. 145/96 de 2 de febrero que lo desarrolla. 11.3. El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario la Plaza de Toros Municipal en perfectas condiciones de limpieza y el ruedo debidamente preparado y acondicionado para la celebración de cada uno de los espectáculos contratados. Celebrados éstos, el adjudicatario deberá limpiar la plaza inmediatamente después de la calidad celebración de los bienes y cada festejo, dejándola en las mismas condiciones de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto limpieza en el párrafo anterior los defectos las que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEle entregó. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE Asimismo será responsable de todos los daños que se causen en la custodia plaza de toros derivados de la celebración de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesfestejos contratados. 26.3.- El contratista actuará en 11.4. Para la ejecución del contrato privado de servicios de esparcimiento que tiene por objeto la organización, gestión y ante ejecución de 2 espectáculos taurinos durante las incidencias fiestas patronales xx xxxxxx de 2015, el adjudicatario usará y conservará la plaza municipal de toros con la diligencia debida, siéndole imputable con cargo, en principio, a la garantía definitiva, el menoscabo que pudieran surgiraquella experimente por falta de cuidado, abandono o mala fe. 11.5. El contratista contará con el personal para la correcta prestación del servicio, que dependerá laboralmente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador, siendo la Administración Municipal contratante totalmente ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuese necesario, a la sustitución del personal, de acuerdo con los principios de diligencia y buena feforma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. 11.6. El incumplimiento contratista designará un coordinador o delegado del deber servicio debidamente cualificado, que actuará como interlocutor válido y directo con el Ayuntamiento, y que deberá tener a su disposición un teléfono móvil para su localización en cualquier momento del día desde la fecha de diligencia podrá formalización del contrato hasta la celebración del espectáculo. 11.7. El contratista se compromete a no dar lugar información y datos proporcionados por la Administración Municipal para cualquier uso no previsto en el presente Pliego. En particular no proporcionará, sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, copia de los documentos o datos a terceras personas. 12.8. El adjudicatario deberá entregar al departamento de Festejos del Ayuntamiento de Calahorra una copia de las autorizaciones administrativas necesarias para la obligación celebración de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFElos festejos taurinos objeto del presente contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 15.1 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las órdenes que esta Administración le dé para su mejor realización, el cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del expediente. 15.2 De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden aprueba el Texto Refundido de la AUDITORIO DE TENERIFELey de Contratos del Sector Público, por el Órgano de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización. 15.3 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La persona contratista no tendrá derecho prima se abonará mediante un pago único anual, una vez formalizada la póliza y dentro del mes siguiente a indemnización presentación del correspondiente recibo expedido por causa la empresa adjudicataria, el cual será conformado por el Jefe del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitará en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las Bases de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes Ejecución del Presupuesto. Con independencia del momento de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable pago de la custodia de los mismos durante prima, o el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio retraso en el pago de la responsabilidad misma, el asegurador vendrá obligado a atender los siniestros que se produzcan durente el período de vigencia de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos póliza y al abono de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias indemnizaciones que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fecorrespondan. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a adjudicatario tiene la obligación de resarcir presentar la factura que haya expedido ante el correspondiente registro administrativo, para su oportuna tramitación. A tal efecto, el órgano de gestión económico financiera denominado Tesorería General Municipal ejercerá la función de contabilidad. Asimismo, en la factura correspondiente se identificará el órgano de contratación, siendo éste la Junta de Gobierno Local, y el Servicio u Oficina Municipal destinatario del objeto del contrato, siendo de aplicación lo establecido el Reglamento Regulador del Registro General de Facturas del Ayuntamiento xx Xxxxxx, publicado en el Boletín Oficial de la Región xx Xxxxxx Nº 282 de fecha 5 de diciembre de 2012. De conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, todos los contratistas podrán expedir y remitir factura electrónica, estando obligados a AUDITORIO DE TENERIFEpresentar dicha factura únicamente aquéllos que sean personas jurídicas y por facturas superiores a 5.000,00 €, impuestos incluidos. Para generar la factura electrónica, en caso de no disponer de una aplicación específica para ello, podrá descargarse por el adjudicatario el programa gratuito Factura-e que ofrece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, disponible en el portal xxx.xxxx.xxx.xx; debiendo incluir en la propia factura los códigos identificativos de los Servicios recogidos en el DIRECTORIO FACE del mencionado portal. Los códigos correspondientes al Servicio promotor del expediente, son los siguientes: ▪ Oficina Contable: LA0003190 ▪ Órgano Gestor: LA0002979 ▪ Unidad Tramitadora: LA0003192 15.4 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que al finalizar la prestación del servicio, el Jefe del Servicio Municipal formalizará Acta de Recepción en el plazo de un mes, desde la finalización de la prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de éste, que será remitido al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para la devolución de la garantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario expediente. 15.5 De conformidad con lo establecido en el art. 301.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; en ningún caso podrá producirse, a la extinción del contrato, la consolidación del personal que haya realizado los trabajos objeto de contratación como personal de la entidad contratante.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 15.1.- El contratista deberá ejecutar el objeto del contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo presente Pliego, a las xxx xxxxxx de prescripciones técnicas, y de acuerdo con conforme a las instrucciones que para su que, en interpretación técnica del contrato, diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como la Dirección del contrato en el ámbito de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 su competencia. 15.2.- Director del contrato.- El Director del contrato es la persona directamente responsable de la LCSPcomprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del servicio contratado. Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos o de su puesto en la organización del Ayuntamiento. Las labores de Dirección en el presente contrato se ejercerán por el por la Concejalía de Cultura, Deportes, Juventud y Pol. Lingüística del Ayto. de Leioa. Son funciones del Director: Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación del servicio en cada una de sus fases. Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del servicio. Proponer las modificaciones que convenga introducir en el servicio. Expedir los informes de la labor realizada, según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado. Formular la liquidación de la labor realizada. Tramitar cuantas incidencias surjan en la prestación del servicio. Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección del contrato estime oportuno dar al contratista se efectuarán por escrito (válido vía e-mail), y siendo de obligado cumplimiento por aquél. Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará 15.3.- El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a riesgo y xxxxxxx disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, respondiendo éste el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 15.4.- Cuando el contratista o personas de él dependientes realicen acciones u omisiones que comprometan o perturben la buena ejecución del contrato, el órgano de contratación, a través de la calidad dirección del contrato, adoptará las medidas concretas que sean necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados lo pactado sin perjuicio de lo dispuesto acerca del cumplimiento de los plazos y de las causas de resolución del contrato. 15.5.- El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones de cualquier organismo público o privado sean necesarias para la ejecución de los servicios. Asimismo, el contratista está obligado a abonar en los plazos voluntarios el párrafo anterior importe de los defectos gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas anteriormente que les correspondan. Igualmente deberá gestionar los alquileres de productos y bienes que la ejecución de la prestación contractual exija. 15.6.- La empresa adjudicataria será responsable de indemnizar por los daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidasAdministración, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que será ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción la responsable dentro de los bienes objeto del suministro sea posterior límites señalados en las Leyes. A estos efectos, la empresa adjudicataria está obligada a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable formalizar una póliza de Responsabilidad Civil con los siguientes límites y coberturas: Responsabilidad Civil de Explotación con un límite no inferior a 300.000 euros y franquicia máxima de 5.000 euros Responsabilidad Civil Post Trabajos con un límite no inferior a 300.000 euros y franquicia máxima de 5.000 euros Responsabilidad Civil Patronal con un límite no inferior a 300.000 euros y franquicia máxima de 5.000 euros Sublímite por víctima Responsabilidad Civil Patronal no inferior a 150.000 euros Defensa y fianzas civiles incluido Se incluirá en la custodia póliza de Responsabilidad La empresa adjudicataria deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes: Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los mismos durante el tiempo vehículos que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará sean utilizados en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar están sujetos a la obligación ley de resarcir Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dados de alta en la Seguridad Social a AUDITORIO DE TENERIFEtodas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, así como cumplir con las exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan. 15.7.- El contratista deberá comunicar previamente al órgano de contratación cualquier sustitución del personal que integra la entidad adjudicataria durante la ejecución del contrato. Todo el personal que prestara servicios directos para la realización de proyecto o acciones en los que se estimara necesario el uso del euskera, previamente al inicio de la prestación de los mismos o, en su caso, a su contratación por la empresa adjudicataria para realizarlos, a través del servicio que el Ayuntamiento considere oportuno, deberán acreditarse perfil lingüístico igual al exigido al resto de personal trabajador en el proyecto. 15.8.- La Dirección del contrato constatará la correcta ejecución de la prestación, y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción. En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas. Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante del órgano de contratación, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del órgano de contratación, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados. 15.9.- El contratista será responsable de la calidad técnica del trabajo que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- XVI.1. DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN.- 1.- El contrato se ejecutará ejecutara con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera de el Ayuntamiento al contratista AUDITORIO DE TENERIFEa través del Responsable del contrato, así como al que corresponderá supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución. Las instrucciones verbales deberán ser ratificadas por escrito para que sean vinculantes para las partes. En caso de conformidad disconformidad del Servicio con las prestaciones ejecutadas, el artículo 192 Responsable del contrato deberá emitir el correspondiente informe en tal sentido, dando traslado del mismo al contratista para que realice las oportunas rectificaciones y siguientes una vez efectuadas estas y 311 de conformadas por aquel, se podrá tramitar la LCSPcorrespondiente factura. 26.2.- La ejecución del XVI.2. CUMPLIMIENTO.- El contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes totalidad de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgirobjeto, de acuerdo con los principios de diligencia términos del mismo y buena fea satisfacción del Ayuntamiento. El incumplimiento del deber Ayuntamiento determinara si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de diligencia las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el Ayuntamiento podrá dar lugar a rechazar los mismos, quedando exento de la obligación de resarcir pago o teniendo derecho, en su caso, a AUDITORIO DE TENERIFEla recuperación del precio satisfecho.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista adjudicataria quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, pérdidas o averías o perjuicios ocasionados sino en los bienes antes casos de fuerza mayor. Además será a su cargo la indemnización de todos los daños que cause al Ayuntamiento de Berriozar o a terceros por la ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato deberá prestar el servicio con la continuidad que se establece en el pliego de prescripciones técnicas, constituyendo su falta causa de resolución. La gestión de la explotación del bar restaurante del Polideportivo Municipal de Berriozar deberá iniciarse como máximo el 1 de FEBRERO de 2016 debiendo consignar previamente la fianza definitiva y, tras este trámite, formalizar el contrato. En cuanto al adjudicatario deberá exhibir contratos, altas y bajas del personal contratado, así como documentación acreditativa, si es persona física, de cumplir con todas y cada una de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de resultar adjudicataria una persona jurídica, deberá también acreditar estar al corriente del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. Cada trimestre deberá exhibir los justificantes mensuales de las cuotas de la Seguridad Social. El personal deberá cumplir con todas las condiciones higiénico-sanitarias que establezca la legislación vigente, asimismo se deberán acreditar las condiciones sanitarias de las instalaciones, mobiliario, vajilla, etc., de conformidad con la legislación sanitaria y ordenanzas municipales. También será encargada del mantenimiento de la instalación, materiales, baños, posibles averías, etc. del total de la zona arrendada. Asimismo, el personal que el adjudicatario, en su caso, destine a la gestión de la explotación del bar restaurante contará con la preparación profesional adecuada a la prestación del servicio. Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario/a deberá estar amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral con el Ayuntamiento de Berriozar, por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente del adjudicatario/a, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado personal de conformidad con la legislación laboral, sin que en ningún caso sea responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario/a y sus empleados, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación del contrato. Como consecuencia de la cláusula anterior, el adjudicatario, como empresa patronal, ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente que cubra los riesgos de accidentes de trabajo con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca en el futuro la legislación sobre la materia. Asimismo, la Sociedad Berrikilan, S.L., podrá requerir al adjudicatario para que entregue las copias de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal que por su cuenta destine a los servicios adjudicados, así como copia de las liquidaciones de las cuotas efectuadas la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2, o las que en el futuro puedan sustituir a los citados documentos. La persona adjudicataria, deberá dotar a su personal de los utensilios necesarios para el desarrollo del trabajo, así como de la ropa que deban usar para la prestación del servicio. El/la adjudicatario/a y el personal que preste el servicio deberá vestir con uniforme y/o logo que le identifique como arrendatario. Tendrá la obligación de formar a su personal en los conocimientos básicos del trabajo que van a realizar. No obstante lo anterior, la empresa será la única responsable por los daños que por su culpa o negligencia o de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará personal cause en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fecontrato. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a Contratista tendrá en todo momento la obligación de resarcir obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a AUDITORIO DE TENERIFElas presentes cláusulas y al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 5.1.- Normas Generales. 1.- En cuanto a la organización del servicio, la empresa adjudicataria ha de presentar un plan concreto de la forma y el horario de desarrollo de sus actividades antes de que éstas se inicien, a fin de que puedan ser controladas por la Universidad, que se reserva esta facultad sin perjuicio de la obligación que tiene el contratista de vigilar él mismo, o quien lo represente, todo lo que se haga. Este plan podrá ser alterado según las necesidades y conveniencias del servicio. 2.- El contrato adjudicatario administrará todo el material, utensilios, maquinaria y todos los elementos necesarios para la buena prestación del servicio. Asimismo, la empresa adjudicataria se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo responsabilizará de que dicho material, utensilios y maquinaria cumpla la normativa legal que les sea de aplicación, garantizando que su uso sea seguro. En el PÁGINA 61 / 84 ID. DOCUMENTO 3uBG5TuULjjiTVVVHHtm6Q$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 05638592G MARIA CARMEN DE LOS REYES MOLINA 01/12/2015 13:37:33 MjY4Njc3 Plan de trabajo se especificará el material, utensilios, maquinaria y medios auxiliares que sean necesarios para su correcta ejecución. 3.- El contratista deberá disponer en todo momento de los medios materiales y humanos que sean precisos para la buena ejecución de los trabajos en los plazos totales y parciales contenidos en el contrato. Unidad de Contratación y Patrimonio. Altagracia, 50 | 13071 - Ciudad Real. España. Telf.: (+34) 902 204 100 | Fax.: (+34) 902 204 130 | contratacion@uclm.es | xxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx | patrimonio@uclm.es 4.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEprestaciones y servicios realizados, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos las consecuencias que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata deduzcan para la Universidad o para terceros de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidaslas omisiones, averías errores, o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará métodos inadecuados en la ejecución del contrato y ante las incidencias contrato. 5.2.- Normas Específicas. 1.- Aportará la información que pudieran surgirespecíficamente se le solicite, al margen de acuerdo lo que se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sobre: procesos de trabajo, trabajos efectuados, tiempo invertido, costos por edificios tanto en materiales como en medios humanos, etc. Asimismo, ha de mantener permanentemente informado al responsable de la Universidad sobre los planes de ejecución de los trabajos, ya que deberán ser sometidos a la aprobación de la Universidad de Castilla-La Mancha. 2.- Si por obras o causa mayor se alterase el estado de limpieza, la empresa deberá proceder a la limpieza, aunque tenga que alterar el orden determinado en esta relación de frecuencias. La empresa adjudicataria queda obligada a prestar todos los servicios extraordinarios que les exija la Universidad, por lo que será resarcida conforme a los precios de adjudicación. 3.- La empresa tiene se compromete a actuar de forma inmediata en circunstancias especiales o urgentes con los principios equipos necesarios de diligencia personal y buena fe. El incumplimiento del deber maquinaria. 4.- Durante el desarrollo de diligencia podrá dar lugar a la obligación las actividades será responsable de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFElos mecanismos de apertura y cierre de las instalaciones que se les entregue.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- 13.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste . 13.2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los bienes trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 13.3. La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios ocultos que pudieran apreciarse o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 13.4. Si durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados garantía se acreditase la existencia de lo dispuesto vicios o defectos en los trabajos efectuados el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata órgano de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no contratación tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx reclamar al recibirlos. Cuando el acto de recepción contratista la subsanación de los bienes objeto del suministro sea posterior mismos. 13.5. El contratista tendrá derecho a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesprestación contratada. 26.3.- El contratista actuará en 13.6. Son condiciones especiales de ejecución las siguientes (art.202 LCSP): Las nuevas contrataciones que resulten necesarias para la ejecución del contrato, así como, la cobertura de bajas y en general sustituciones que se precisen, al menos, un 2% se efectuarán entre personas desempleadas de colectivos con dificultad de acceso al mercado laboral a jornada completa, siempre que lo permitan las circunstancias del contrato y ante las incidencias condiciones xxx xxxxxxx laboral Exp: 2018CON00265 Se consideran colectivos con dificultad de acceso al mercado laboral a estos efectos: - Personas con discapacidad física, psíquica, mental o sensorial de, al menos, un 33 % de discapacidad. - Mujeres víctimas de violencia de género. - Personas desempleadas de larga duración, en desempleo por un período superior a 12 meses en los últimos 24. - Otras personas en riesgo de exclusión, previo informe de los Servicios Sociales Municipales o de los Servicios competentes (Salud, Mujer,..) que pudieran surgirlo acredite. La acreditación de hallarse en las circunstancias señaladas, se realizará aportando los certificados o acreditaciones oficiales pertinentes. Se establece una sanción del 1% del precio del contrato, para el incumplimiento de las condiciones señaladas en esta letra, por parte de la empresa contratista o subcontratista, de acuerdo conformidad con los principios de diligencia y buena feel art. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE192 LCSP.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las cláusulas del mismo características establecidas en el contrato y dentro de acuerdo con las instrucciones los plazos señalados en el mismo, En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 se trate. Previo a la iniciación de la LCSP. 26.2.- La prestación del servicio, se levantará la correspondiente acta de inventario de equipos, instalaciones, mobiliario y cuantos enseres se ponen a disposición de la empresa adjudicataria, en donde se refleje su estado de funcionalidad, prestando si así se estimara su conformidad a ello. De no encontrarse conforme, se recogerá así en el acta, quedando el Ayuntamiento en la obligación de poner las instalaciones y equipos en estado operativo. De igual manera, en el momento de la resolución/conclusión del contrato, se procederá a levantar acta, estando obligada la empresa adjudicataria a reponer y dejar en perfectas condiciones de uso, cuantos bienes fueron puestos a su disposición al inicio de la prestación del servicio. Caso contrario el Ayuntamiento procederá a las reparaciones o reposiciones a que hubiera lugar con cargo a la garantía. El plazo de ejecución del contrato será la temporada 2011 que va del Cuatro xx xxxxx al xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 0000 x xxx 0 xx xxxxx al 1 de septiembre de 2012 sin derecho a prorroga alguna. El Ayuntamiento podrá adelantar o retrasar estas fechas respecto al las fijadas en los meses xx Xxxxx y de Septiembre, respectivamente, según convenga, previa audiencia al contratista. El plazo de garantía del presente contrato durante el cual el contratista responderá de las obligaciones de reponer y dejar en perfectas condiciones de uso cuantos bienes fueron puestos a su servicio, se realizará fija en un mes. El adjudicatario se compromete a riesgo prestar un servicio completo, para lo cual es imprescindible que la persona que atienda las instalaciones reúna las aptitudes necesarias para la atención del bar- cafetería y en todo caso deberá: a) Mantener limpias las instalaciones xxx xxxxxxx del contratistabar, respondiendo éste de incluida la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.terraza

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El 25.1.- La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se ejecutará consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 25.2.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas del mismo estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de acuerdo con base al contrato y conforme a las instrucciones que para su en interpretación diera técnica de éste dieren al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel Director facultativo de las obras, [y en su caso, el responsable del contrato], en los ámbitos de su respectiva competencia. 25.3.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 25.4.- La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la LCSPAdministración. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el 25.5.- El plazo de garantía. Quedan exceptuados inicio de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar el retraso se debiera a causas ajenas a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEAdministración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El EI contrato se ejecutará con estricta sujeción aI presente pIiego, aI pIiego de prescripciones técnicas anexo, a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las Ias instrucciones que para su interpretación diera al diese aI contratista AUDITORIO DE TENERIFEIa Universidad, a Ias normas IegaIes apIicabIes, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- a Ias mejoras ofertadas por eI adjudicatario. Toda esta documentación tiene carácter contractuaI. La ejecución del deI contrato se realizará reaIizará a riesgo y xxxxxxx del deI contratista, respondiendo y éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados ocasionados, más que en los bienes antes caso de fuerza mayor. La empresa se compromete a cumpIir con Ios pIazos y condiciones ofertados para eI mantenimiento y asistencia técnica. En caso de incumpIimiento, Ia Universidad podrá contratar este servicio con un tercero, siendo x xxxxx deI adjudicatario Ios gastos derivados deI mismo La empresa contratista deberá contar o, en su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEcaso, salvo que ésta hubiese incurrido contratar aI personaI necesario para atender Ias obIigaciones derivadas deI contrato. Dicho personaI dependerá excIusivamente de Ia empresa contratista, quien asumirá, en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior consecuencia, todos Ios derechos y deberes inherentes a su entregacondición de empresario. EI contratista estará obIigado aI cumpIimiento de Ia normativa vigente en materia IaboraI, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia Seguridad SociaI y de los mismos durante el tiempo que medie entre una Seguridad y otra. Una vez recibidos SaIud en eI Trabajo, respecto de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidadIos trabajos objeto deI contrato, sin perjuicio que, en caso de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesincumpIimiento, se derive responsabiIidad para Ia Universidad xx Xxxxxx. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El XIII.1.- La ejecución del contrato se ejecutará llevará a cabo con sujeción a los documentos previstos en la cláusula 1.2 xxx Xxxxxx, así como de conformidad con la oferta del adjudicatario que haya sido aceptada por la Administración. XIII.2.- Las prestaciones que constituyen su objeto deberán ser realizadas en el tiempo y lugar fijados en el presente pliego, y de conformidad con las cláusulas del mismo y prescripciones técnicas, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera diese al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como el Instituto Municipal de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 Deportes de la LCSPEl Ejido. 26.2.- La ejecución XIII.3.- El contratista – adjudicatario no podrá introducir en el contrato, a lo largo de su ejecución, alteraciones en el mismo, sin previa autorización del Director del Instituto Municipal de Deportes de El Ejido, quienes recibirán puntualmente información de todas las incidencias que ocurran en el transcurso del mismo. XIII.4.- El contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste siendo responsable de la calidad técnica de los bienes trabajos que desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. XIII.5.- El contratista adjudicatario quedará obligado, desde el momento del comienzo de la gestión del servicio, a tomar a su cargo, mediante subrogación de los vicios ocultos contratos de trabajo, al personal laboral que pudieran apreciarse durante integra la plantilla que actualmente el plazo de garantíacontratista dedica a las actividades objeto del contrato. Quedan exceptuados de lo dispuesto El citado personal, cuyas características se indican en el párrafo anterior los defectos anexo V, se integrará en la plantilla de la entidad concesionaria con la naturaleza, categoría y antigüedad que se puedan apreciar ostente en el momento de la subrogación, debiendo cumplir el adjudicatario cuantos derechos hayan sido legítimamente adquiridos por dicho personal hasta la fecha de subrogación que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEaplicación de normas generales o de convenios colectivos. La persona El personal que asume por subrogación el adjudicatario, así como aquel otro que contrate durante la vigencia del mismo, estará bajo la exclusiva dependencia del contratista, sin que de ello nazca relación jurídico-laboral o de cualquier orden entre dicho personal y el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido. El contratista no contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en todos los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior derechos y deberes inherentes a su entregacalidad de empleador respecto del mismo, AUDITORIO DE TENERIFE siendo este Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. El contratista será responsable de la custodia calidad técnica del servicio a prestar según especificaciones mínimas exigidas en cada momento por la Administración competente, así como de los mismos durante el tiempo las consecuencias que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de se deduzcan para la administración municipal o para terceros por su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesincumplimiento. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. El contrato se ejecutará de conformidad con sujeción a las cláusulas del mismo lo estipulado en él y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel Fundación Instituto Estudios de Ciencias de la Xxxxx xx Xxxxxxxx y León. El contratista está obligado a la total ejecución del contrato en los términos previstos en los artículos 192 y 197 LCSP. Si durante el desarrollo del trabajo procediera la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el presente pliego, así como se actuará en la forma prevista en los arts.190, 191 y 203 LCSP. En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el art.208 LCSP y normas de desarrollo. Si el Fundación Instituto Estudios de Ciencias de la Xxxxx xx Xxxxxxxx y León, acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión. De conformidad con el artículo 192 art. 311 LCSP, el adjudicatario será responsable de los servicios prestados y siguientes de las consecuencias que se deduzcan para el ICSCYL, o para terceros de las omisiones, infracciones de preceptos o reglamentos, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Salvo pacto en contrario, los gastos de entrega y 311 transporte de la LCSP. 26.2.- los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad Calidad de los bienes y de los vicios ocultos que que-pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo apartado anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del Fundación Instituto Estudios de Ciencias de la AUDITORIO DE TENERIFEXxxxx xx Xxxxxxxx y León. La persona El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEal ICSCYL, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los arts. 210 LCSP. Tanto el acto contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales de recepción ejecución señaladas en el apartado K) del Cuadro de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otracaracterísticas. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El Su incumplimiento del deber de diligencia podrá dar dará lugar a la obligación incoación de resarcir un expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a AUDITORIO DE TENERIFEsu proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 18.1 El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste con estricta sujeción a las cláusulas del presente pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o memoria que sirve de base al mismo y a las instrucciones que en interpretación de éstos diera la calidad Universidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de Málaga, así como por lo dispuesto en el párrafo anterior Capítulo III del Título II del Libro IV, del TRLCSP y los defectos artículos 301 y siguientes del citado texto legislativo para el contrato de servicios, así como de las instrucciones que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata le diere el responsable del contrato, realizando de una actuación u orden manera competente y profesional el objeto de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona éste, cumpliendo los niveles de calidad exigidos. 18.2 El contratista no tendrá derecho podrá sustituir al personal facultativo adscrito a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción la realización de los bienes trabajos, sin la expresa autorización del Órgano de Contratación. 18.3 El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del suministro sea posterior a su entregacontrato, AUDITORIO DE TENERIFE de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 18.4 El contratista será responsable de la custodia calidad técnica de los mismos durante trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Universidad de Málaga o para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, que en caso de que den lugar a la tramitación de modificados del proyecto aprobado, no dará lugar a la percepción de honorarios en lo concerniente a la rectificación de dichos defectos de proyecto. Sin perjuicio de lo establecido respecto a indemnizaciones que serán de aplicación en caso responsabilidad por defectos o errores del proyecto. 18.5 El contratista queda obligado a adscribir al personal técnico y material, así como medios auxiliares, humanos y materiales ofertados, todo ello en número y grado preciso para la realización del objeto del contrato a satisfacción y en los términos en que se hubiesen ofertado. 18.6 Los técnicos o especialistas que intervengan deberán estar en posesión de la correspondiente titulación y colegiación para poder, en su caso, nominar y firmar el tiempo trabajo realizado. 18.7 Cuando la participación de un técnico o especialista sea esencial para la realización de la Consultoría el contratista deberá aportar compromiso firmado por el mismo en orden a su participación. 18.8 La no intervención de cualquier persona comprometida facultaría a la Universidad de Málaga para resolver el contrato por causa imputable al contratista. No obstante, podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los trabajos de otro técnico o especialista de similares características. Al efecto, el contratista deberá formular la correspondiente propuesta acompañando los datos profesionales y las referencias que medie entre permitan juzgar su preparación, capacidad y experiencia. Igualmente, la Universidad de Málaga podrá exigir del contratista la sustitución de cualquier técnico o persona que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima al contratista de ejecutar el objeto del contrato a satisfacción. 18.9 En el supuesto de dirección de obras, el contratista se obliga a la redacción de los proyectos modificados de la ejecución de obras cuando éstos resulten necesarios, en los términos previstos legal y reglamentariamente. Asimismo, y en este supuesto, el contratista queda obligado al cumplimiento de las obligaciones establecidas para la dirección de obras por las disposiciones legales y reglamentarias, así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este procedimiento, en los plazos establecidos al efecto, teniendo presente que cuando el incumplimiento de dichas obligaciones pueda determinar demora en el pago de la obra u otras graves consecuencias indemnizatorias en el seno del contrato de obras (mediciones, valoraciones, certificaciones, modificaciones, etc...), el contratista estará obligado a indemnizar a la Universidad de Málaga en la misma cuantía que los perjuicios a aquélla causados. 18.10 En los contratos que tengan por objeto la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones, con una antelación de al menos 15 días a la emisión del informe favorable sobre el estado de las obras, que deberá efectuar el Director facultativo, el citado Director facultativo deberá dar conocimiento de dichas circunstancias a la Universidad de Málaga, a efectos de recibir, en su caso, de ésta las instrucciones y otradirectrices pertinentes para la elaboración de dicho informe. Una vez recibidos emitido el citado informe, se dará traslado del mismo a la Universidad de conformidad los bienes suministradosMálaga, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable en todo caso con anterioridad a la terminación del plazo de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesgarantía. 26.3.- 18.11 Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 18.12 El contratista actuará está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. 18.13 El contratista no podrá introducir en la ejecución del contrato modificación alguna, salvo que para ello hubiese obtenido autorización u orden expresa, por escrito, del Órgano de Contratación 18.14 El calendario de actuaciones será planificado y ante ajustado, por períodos, bajo la iniciativa y coordinación del responsable del contrato, con la participación y obligada aceptación del mismo por parte del adjudicatario. 18.15 Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las incidencias que pudieran surgirdiferentes fases del proyecto la Universidad de Málaga podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso. 18.16 En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de acuerdo con los principios documentos anejos que forman parte del mismo o de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber las instrucciones, pliegos o normas de diligencia podrá dar lugar a toda índole promulgados por la Universidad de Málaga, no eximirá al contratista de la obligación de resarcir su cumplimiento. 18.17 El contratista estará obligado, si así le es exigido por el Órgano de Contratación, a AUDITORIO DE TENERIFEpresentar un programa de trabajo, y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que será aprobado por el Órgano de Contratación. 18.18 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 24.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas del mismo administrativas particulares, y en el pliego de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSPprescripciones técnicas. 26.2.- 24.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del de la contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados (arts.197 LCSP) Será obligación de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratista indemnizar todos los defectos daños y perjuicios que se puedan apreciar causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las operaciones que sean requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFEAdministración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP) La persona entidad contratista no tendrá derecho a indemnización será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por causa defectos o insuficiencias técnicas de pérdidassu trabajo, averías o perjuicios ocasionados por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los bienes antes que el trabajo haya incurrido, de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido acuerdo con lo establecido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable artículo 311 de la custodia LCSP. Si el contrato se ejecutara de los mismos durante el tiempo forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesse refiere esta cláusula. 26.3.- El contratista actuará 24.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato y ante la persona contratista habrá de cumplir la condición siguiente: 24.4.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las incidencias que pudieran surgir, oficinas de acuerdo con los principios la Administración General del Estado competente de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber la Ciudad Autónoma de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFECeuta.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción Nota: Edición del modelo xx xxxxxx: La Entidad Contratante señala en las condiciones particulares de cotización de obras las especificidades del proceso al que convoca y para el efecto detalla e individualiza las condiciones del mismo. En consecuencia, la Entidad Contratante asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las cláusulas condiciones particulares del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEpresente pliego, así como por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente proceso, y reemplazará todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente. COTIZACIÓN OBRAS I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS SECCIÓN I CONVOCATORIA XXXXXXX, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas, para participar en el procedimiento. 1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de USD. $ 800.00, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 192 y siguientes y 311 31 de la LCSPLey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 26.2.- 2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 2 y máximo de 5 días, de acuerdo a lo que establezca la Entidad Contratante. La ejecución Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término mínimo de 2 y máximo de 5 días subsiguientes a la conclusión del contrato período establecido para formular preguntas y aclaraciones. 3. La oferta se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste presentará de forma física en la Secretaría de la calidad Comisión Técnica, ubicada en Xxxxxxx 00 xx Xxxxx x Xx. Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; o de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto forma electrónica a través del portal COMPRASPÚBLICAS, caso en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 15h00 del día 03 de una actuación u orden ENERO de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir2014, de acuerdo con los principios lo establecido en el Reglamento General de diligencia y buena fe. El incumplimiento la Ley Orgánica del deber Sistema Nacional de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEContratación Pública - RGLOSNCP-.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato 2 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION OPERACIONAL Cuando se ejecutará con sujeción a presenten fallas estructurales o en la prestación de los servicios públicos en las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx instalaciones del contratista, respondiendo éste que impidan prestar el servicio. Imposibilidad de prestar el servicio en las instalaciones del contratista. 1 2 3 BAJO CONTRATISTA El contratista debe velar por el mantenimiento de sus instalaciones y de requerir espacios para mantenimientos correctivos debe realizar una programación previa con el supervisor del contrato 1 1 2 MEDIO NO Supervisor / Contratista Ejecución del contrato N/A El supervisor debe verificar que las instalaciones del contratista no presenten riesgos en cuanto a que se pueda suspender el servicio por fallas estructurales o de suspensión de servicios públicos. Ejecución del proceso 3 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION OPERACIONAL Cuando el contratista pierda las calidades técnicas avaladas por la calidad Secretaría Distrital de Salud o autoridad competente. Imposibilidad de prestar el servicio en las instalaciones del contratista. 1 2 3 BAJO CONTRATISTA El contratista deberá informa esta situación al supervisor del contrato y recertificarse en el menor tiempo posible, de no poder hacerlo se procederá a contemplar una cesión al contrato. 1 1 2 MEDIO NO Contratista Ejecución del contrato N/A Ejecución del proceso 4 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION OPERACIONAL Cuando debido a las características del servicio a contratar, al contratista se le presenten casos de fuga de pacientes, maltrato provocado por ellos mismos e inclusive muerte de alguno de los bienes pacientes. Responsabilidad ante las autoridades competentes en cada caso. 1 2 3 MEDIO CONTRATISTA El contratista deberá informa esta situación al supervisor del contrato e igualmente a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes 1 1 2 MEDIO NO Contratista Ejecución del contrato N/A El supervisor deberá verificar los casos presentados y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante brindar el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto acompañamiento permanente en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia resolución de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otraEjecución del proceso “Salud – Calidad – Humanización” Xxxxxxxxxxx 0x Xx. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe00-00 - Xxxxxxxxxx 3486868 Ext. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.3002 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 18.1. El contrato se ejecutará con sujeción a Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las cláusulas del mismo disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de acuerdo con las instrucciones Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel Ayuntamiento de (ayto), así como de las que promulguen durante la ejecución del mismo. 18.2. Será obligación del Adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 y siguientes y 311 Artículo 198 de la LCSPLey de Contratos del Sector Público. 26.2.- 18.3. La ejecución obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del contrato Adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 18.4. Los bienes a entregar por el Adjudicatario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Anexo DE Condiciones Técnicas. 18.5. El Adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se realizará a riesgo efectúe por un tercero, y xxxxxxx del contratistadeberá indemnizar al Ayuntamiento de (ayto) todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, respondiendo éste incluidos todos los gastos derivados de las mismas. 18.6. El Adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que observen, sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del Ayuntamiento de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización (ayto) de las condiciones impuestas por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesél. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato Contrato se ejecutará con sujeción conforme a las cláusulas especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo I (“Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación del mismo contrato de ampliación y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 modernización de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistaTourist-Info Ayuntamiento, respondiendo éste ubicada en local adyacente de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantíaCasa Consistorial – Planta Baja. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden Plaça del Ajuntament, 1. 46002 Valencia). Los gastos de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción y transporte de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entregaal lugar convenido, AUDITORIO DE TENERIFE será serán de cuenta del adjudicatario. La prestación del servicio se desarrollará bajo la supervisión del personal de TURISMO VALENCIA. A estos efectos, el adjudicatario deberá designar un responsable / interlocutor único, que recibirá directamente las directrices de control y supervisión del servicio por parte del personal de la custodia Fundación. Será necesario que la Fundación dé su conformidad por escrito al efectivo cumplimiento del Contrato. Para ello, la Fundación comprobará y verificará que las prestaciones objeto del Contrato se ajustan a las especificaciones técnicas que se detallan en el Pliego Técnico anteriormente citado. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos la Fundación así lo hará constar por escrito, y se darán las instrucciones precisas al adjudicatario para que subsane los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. El plazo de garantía del presente Contrato será de UN AÑO a contar desde la fecha de su recepción. Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable tendrá derecho la Fundación a reclamar al adjudicatario la reposición de su gestiónlos que resulten inadecuados. Si el órgano de contratación estimase, uso o caducidaddurante el plazo de garantía, sin perjuicio que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos observados en ellos e imputables a adjudicador, se estará a lo dispuesto en los artículos 100.d y 298 del TRLCSP. Transcurrido el plazo de dichos bienes. 26.3.- garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o cancelará la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. Otras obligaciones por parte del Contratista: - El contratista actuará en queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el órgano de contratación. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato Contrato a la que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y ante las incidencias que pudieran surgirestará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, de acuerdo los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del Contrato, el plazo de garantía y los principios cinco años posteriores al vencimiento de diligencia y buena feéste en los términos del artículo 140 del TRLCSP. El incumplimiento contratista y todo el personal que intervenga en la prestación contractual quedan obligados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Esta obligación seguirá vigente una vez que el Contrato haya finalizado o haya sido resuelto. La infracción de los deberes anteriormente referidos por parte del deber contratista generará, además de diligencia podrá dar lugar responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la Fundación como consecuencia de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFElas operaciones que requieren la ejecución del Contrato. A tal efecto, el adjudicatario deberá tener suscrito los seguros obligatorios.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego y, respondiendo éste en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo la dirección, inspección y control de la calidad Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. 8.1 Con carácter general, el contratista está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) Prestar el servicio con puntualidad, precisión, seguridad y de forma ininterrumpida, sometiéndose a las instrucciones dictadas por la Mancomunidad de Xxx Xxxxxxx, garantizando la continuidad convenida y a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas. b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración. c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. e) Mantener en buen estado las obras, instalaciones, bienes y medios auxiliares aportados por la Administración, en su caso. f) De la imagen del servicio hacia el ciudadano: a. En lo referente a la vestimenta del personal: i. El personal irá debidamente uniformado en todo momento del servicio en los domicilios de los vicios ocultos particulares, sin otras indicaciones u otros símbolos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto los previstos en el párrafo anterior los defectos diseño del uniforme, que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden serán el anagrama de la AUDITORIO DE TENERIFE. Mancomunidad de Xxx Xxxxxxx y el eslogan que establezca la propia Mancomunidad de Xxx Xxxxxxx. b. Del trato con el vecino: i. La persona contratista no tendrá derecho Empresa adjudicataria hará respetar a indemnización por causa de pérdidassus operarios la debida cortesía con los mismos, averías o perjuicios ocasionados así como garantizar que los trabajadores contratados puedan prestar el servicio en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable dos idiomas oficiales de la custodia CAPV. ii. En caso contrario, los hechos serán comunicados a la Empresa adjudicataria para que tome de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidadforma inmediata las medidas oportunas, sin perjuicio de la responsabilidad tipificación de falta en que pudiera dar lugar. iii. La Administración contratante garantiza el material necesario a los trabajadores contratados que como mínimo será: Batas, calzado adecuado y guantes para limpieza del hogar y para el aseo personal. g) El personal se hallará suficientemente capacitado para prestar el servicio en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienesCAPV. 26.3.- El contratista actuará h) Asignar al servicio de ayuda a domicilio de la Mancomunidad de Xxx Xxxxxxx a un técnico medio en el ámbito de los servicios sociales, el cual deberá velar por el buen desarrollo de las tareas que el servicio requiere y ser el enlace con la ejecución del contrato Administración contratante y ante las incidencias que pudieran surgirla empresa adjudicataria, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a reuniéndose según la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEperiodicidad establecida por ambas partes.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las cláusulas del mismo características establecidas en el contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad dentro de los bienes plazos señalados en el mismo. En todo lo relativo a exigencias de derechos y obligaciones, incidencias y modificaciones contractuales en la explotación del QUIOSCO DEL PARQUE XXX XXXXX DE SANTA XXX de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de esta localidad, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos presente Pliego y a las prestaciones ofertadas por el adjudicatario y aceptadas por el Ayuntamiento y, en su defecto, a las normas sobre arrendamientos de locales de negocio y normativas reguladora de este Servicio. El adjudicatario gestionará la explotación a su riesgo y xxxxxxx, sin que el Ayuntamiento se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata responsabilice de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización las obligaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción él contraídas ni de los bienes objeto del suministro sea posterior daños y perjuicios causados a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará terceras personas en la ejecución de sus actividades. El Ayuntamiento velará en todo momento para que el arrendamiento se destine a los usos convenidos de acuerdo con el Proyecto presentado por el adjudicatario; a tal efecto el Ayuntamiento tendrá libre entrada a todas las dependencias. Asimismo controlará la buena marcha de la explotación, pudiendo para esto requerir al adjudicatario la documentación que considere conveniente. La mala administración de la explotación del QUIOSCO DEL PARQUE XXX XXXXX DE SANTA XXX de esta localidad, podrá ser causa de extinción si se pusiese en peligro la viabilidad del proyecto. El adjudicatario se obliga a: ⦁ A cumplir las obligaciones del contrato y ante las incidencias que pudieran surgircon carácter general vienen determinadas en el artículo 161 de la LCAP. ⦁ Cumplir las indicaciones del Ayuntamiento cuando éste observe cualquier incidencia. ⦁ Conservar el QUIOSCO DEL PARQUE XXX XXXXX DE SANTA XXX de esta localidad en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene, hasta el momento en que finalice el contrato sustituyendo, cuando fuere preciso el equipamiento y haciendo en la misma las obras de conservación y reparación que fueren precisas, y siendo por cuenta del adjudicatario cualquier deterioro que cause. ⦁ Informar al Ayuntamiento con la debida antelación, sobre las modificaciones que pretenda introducir, que deberán ser autorizadas por la Administración. ⦁ El adjudicatario deberá asumir directamente y a su xxxxx, sin responsabilidad alguna para el Ayuntamiento el cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales exigidas por la legislación, así como por los convenios vigentes en el sector de cada momento respecto del personal empleado, debiendo, en consecuencia, encontrarse en posesión de los permisos y licencias de tipo laboral que sean precisos, tener dado de alta en la Seguridad Social a todo el personal empleado y estar al corriente en el pago de las cuotas. ⦁ Deberá contratar por su cuenta al personal preciso para atender las necesidades y aquel otro que se necesite emplear en casos excepcionales, cubriendo los mínimos necesarios; procurando en lo posible, solicitar dicho personal a través del Servicio Regional de Empleo de la Junta xx Xxxxxxxx y León más cercano. ⦁ El personal necesario para desarrollar el presente contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario y por ende éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono, a tenor de la legislación laboral y social vigente en cada momento, sin que en ningún caso pueda alegarse por dicho personal derecho alguno en relación con el Ayuntamiento ni exigirse a éste responsabilidad de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y su personal, aun en el supuesto de que los despidos y medidas que adopte se basen en el incumplimiento o interpretación del contrato. ⦁ El adjudicatario se somete expresamente a la normativa vigente en cada momento en materia de seguridad e higiene en el trabajo. ⦁ Es competencia del adjudicatario la organización del trabajo y horarios del personal para cubrir los distintos servicios; siendo, por otro lado, de acuerdo con su responsabilidad que los principios servicios estén debidamente cubiertos en todo momento. No obstante, deberá facilitar la debida información al Ayuntamiento sobre la organización del trabajo y horarios. ⦁ Cumplir las obligaciones tributarias que les corresponda. ⦁ Todas las demás que deriven xxx Xxxxxx, condiciones ofertadas y aceptadas ⦁ por el Ayuntamiento así como de diligencia y la normativa aplicable de pertinente aplicación. En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena fe. El incumplimiento del deber marcha de diligencia podrá dar lugar a la obligación los servicios de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEque se trate.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo Los bienes deberán ser entregados en el tiempo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFElugar fijados en el presente pliego, así como de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. No obstante, el artículo 192 y siguientes y 311 Ayuntamiento, durante la ejecución del contrato, se reserva la facultad de la LCSP. 26.2.- fijar otro lugar distinto al pactado. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistacontratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, respondiendo éste de la calidad de averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del Ayuntamiento, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de los vicios ocultos él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento podrá exigir la adopción de las medidas que pudieran apreciarse durante estime necesarias para conseguir o restablecer el plazo buen orden en la ejecución del mismo. En cuanto al cumplimiento del contrato de garantía. Quedan exceptuados de suministro se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden arts. 300 y 304 de la AUDITORIO DE TENERIFELCSP 9/2017 (entrega y recepción, y gastos de entrega y recepción). La persona El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFEla Administración, salvo que ésta hubiese esta hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes objeto del suministro bienes, de acuerdo con las condiciones xxx xxxxxx, sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los por la Administración bienes suministradoso productos perecederos, AUDITORIO DE TENERIFE será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista del suministrador por los vicios o defectos ocultos de dichos bieneslos mismos. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistacontratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, respondiendo éste averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. La ejecución de los contratos se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la unidad gestora del contrato, que podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido y que además ostenta la facultad de interpretar el contrato. Todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del objeto del contrato serán por cuenta del adjudicatario y se hallarán comprendidos en el precio ofertado, en particular se entienden comprendidos en el precio: 1. Los costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal. 2. Los impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera fiscal. 3. El beneficio industrial. 4. Los gastos derivados de la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones administrativas. 5. Todo el material de limpieza y utensilios precisos para la ejecución del contrato. 6. Cualquier otro gasto necesario para la ejecución del contrato. El contratista no podrá repercutir ningún gasto de forma independiente sobre el precio acordado por el ente contratante. Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. El contratista será responsable de la calidad de los bienes trabajos que desarrolle y de los vicios ocultos las prestaciones y servicios realizados. No se admitirá revisión de precios en el presente contrato, salvo las que pudieran apreciarse durante provengan o deriven de una norma imperativa aplicable y la que se producirá en el supuesto de prórroga del contrato, en cuyo caso se incrementará el precio de acuerdo con el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumo xx Xxxxxxx correspondiente al año anterior a la prórroga. No se exige plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la AUDITORIO DE TENERIFE. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26.1.- 17.1. El contrato se ejecutará con sujeción a Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las cláusulas del mismo disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de acuerdo con las instrucciones Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFEel Ayuntamiento de (ayto), así como de las que promulguen durante la ejecución del mismo. 17.2. Será obligación del Adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 214 del TRLCSP. 17.3. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del Adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 17.4. Los bienes a entregar por el Adjudicatario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Anexo de Condiciones Técnicas. 17.5. El Adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y siguientes comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y 311 deberá indemnizar al Ayuntamiento de (ayto) todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la LCSPinterposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las mismas. 26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste 17.6. El Adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que observen, sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del Ayuntamiento de (ayto) de las condiciones impuestas por él. 17.7. El Adjudicatario y en cumplimiento de la AUDITORIO DE TENERIFEDirectiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero del mismo nombre, tendrá suscrito un Convenio del que aportará certificación oportuna, para el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos de Alumbrado (xxxxxxx xx xxx, luminarias y equipos auxiliares) incluidos en la categoría 5 del Anejo I del citado Real Decreto 208/2005 (RD RAEE). 17.8. La persona contratista no tendrá derecho Igualmente, el Adjudicatario deberá acreditar de forma fehaciente que las lámparas y/o luminarias retiradas (o reemplazadas) son enviadas a indemnización por causa una instalación de pérdidasreciclado autorizada para realizar dichas operaciones. En el caso de las lámparas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes el traslado a dicha instalación debe hacerse mediante Gestor Autorizado de su entrega a AUDITORIO DE TENERIFE, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el acto Residuos Peligrosos con código LER 200121 y tanto para las lámparas como para las luminarias deberá presentar certificado de recepción la entrada de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, AUDITORIO DE TENERIFE será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los vicios o defectos ocultos de dichos bienes. 26.3.- El contratista actuará residuos en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, planta de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a AUDITORIO DE TENERIFEreciclado.