Common use of OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Serán obligaciones específicas del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad CONTRATISTA las siguientes obligacionessiguientes: 6.6.2.1 10.1. Obligaciones previas a la suscripción del acta de carácter administrativo:inicio 1. Dar asesoramiento competentePresentar el cronograma general del contrato, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses metodología de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorariosactividades objeto del contrato, organigrama, los impuestos, gravámenes, aportes cuales serán revisados y servicios aprobados por la INTERVENTORÍA antes de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 62. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar Entregar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la mismaINTERVENTORÍA, las hojas de vida del personalequipo de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Numeral “Personal mínimo y dedicaciones mínimas” y mantener el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, así como la afiliación al sistema de seguridad social integral de todo el personal propuesto, estos documentos serán revisados y aprobados por la relación INTERVENTORÍA antes de este último con sus números la suscripción del acta o emisión de cédulaorden de inicio del contrato. 83. Realizar Presentar el plan de gestión social y el plan de gestión del riesgo, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes de la suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 4. Constituir en el plazo establecido, las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse y contar con la respectiva aprobación por parte de LA CONTRATANTE, como requisito para la suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 5. Presentar a la interventoría, para su aprobación, todos los documentos señalados en la documentación previa a la suscripción del acta de 80/93. liquidación respectiva dentro inicio u orden de los plazos contemplados en la Leyinicio, del presente estudio previo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso 1) Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral de interventoría se debe cumplir “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses entregar” de la entidad sin consideración alguna respecto Ficha de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésCondiciones Técnicas esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien. 2. Apoyar a la Unidad de Información ) Orientar, planear, organizar, administrar y Análisis Financiero para que ejecutar los eventos según las necesidades definidas por el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadFONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 3) Realizar las cotizaciones de cada servicio o bien requerido por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZteniendo en cuenta las políticas de austeridad y lo definido en la presente ficha de condiciones técnicas, dando prioridad de acuerdo con la fecha de realización del evento, pero siempre respetando el tiempo establecido. Elaborar Las cotizaciones y suscribir el acta de iniciación negociaciones deben hacerla a nombre propio y liquidación no del contrato de obra a su cargoFONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 4. Verificar permanentemente ) Realizar la contratación de los proveedores de manera oportuna una vez el supervisor apruebe la mejor propuesta, de tal forma que los procedimientos y controles utilizados por se garantice el contratista(s) de las obras, garanticen desarrollo del evento con el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaproveedor aprobado. 5) Operar la logística necesaria para llevar a cabo la realización de los eventos, según los requerimientos del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, solicitados a través del supervisor del contrato. 6) Identificar al productor de evento y a los asistentes operativos en campo, a través del uniforme institucional, carné de identificación visible y garantizar una excelente presentación personal para los eventos. 7) Realizar la contratación o adquisición de un bien o servicio lógistico, prevía autorización del supervisor del contrato. Verificar Los bienes o servicios adquiridos para la realización de un evento que no sean aprobados previamente por supervisor del contrato no serán pagados por FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 8) Prestar apoyo a los diferentes programas y estrategias del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ a realizar, en caso de que sea necesario, como convocatorias a participantes para determinado evento de acuerdo con los lineamientos impartidos sin que esto genere ningún costo adicional. 9) Buscar las mejores tarifas y descuentos corporativos, de acuerdo con las condiciones particulares del territorio donde deba desarrollarse la respectiva actividad. Todos los descuentos, tarifas preferenciales, cortesías y demás beneficios que otorguen proveedores como resultado de la realización de un evento, deben ser trasladados por el operador al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 10) Responder a los requerimientos realizados por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ dentro de los tiempos establecidos en la ficha de condiciones técnicas. 11) Solicitar autorización del supervisor cuando requiera realizar alguna modificación a los eventos e informar al proveedor y al responsable del evento el procedimiento a seguir ante novedades en el evento. 12) Contratar los conferencistas, talleristas que sean requeridos, de acuerdo con el perfil y la experiencia, solicitada por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, cuando se requiera y acogerse a la forma de pago establecida. 13) En casos puntuales acoger la sugerencia dada por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ para la realización de un evento en un lugar específico o con un proveedor especifico, validando la forma de pago definida por éste, sin que esto afecte el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dadas las necesidades del evento. 14) Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para la realización de los eventos requeridos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales que realice. Las condiciones comerciales que se pacten el operador con los proveedores son de su responsabilidad y por ningún motivo podrán trasladarse la misma al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, ni condicionar la realización de un evento o consecución de un requerimiento logístico a las condiciones de pago establecidas por un proveedor, como es el caso de pagos anticipados. Por ningún motivo el operador podrá condicionar o amparar su responsabilidad frente al pago de proveedores, con el momento de realización del pago por parte del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 15) Tramitar oportunamente los salarios permisos y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado licencias que se requieran ante las autoridades legales competentes para la realización de eventos. 16) Designar y mantener durante la vigencia del contrato el personal propuesto con las calidades y con la dedicación de tiempo establecida, variando lo mismo sólo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa autorización del supervisor del contrato y deberá reemplazarse con personal de iguales o mayores características. 17) Informar al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de cada uno de los eventos. 18) Informar al supervisor los inconvenientes o problemas que se presenten en el desarrollo del evento, para que de manera conjunta se validen alternativas de solución de manera inmediata. 19) Realizar al finalizar cada evento, en el que se haya solicitado asistente operativo, una encuesta a por lo menos el 5% de los asistentes al azar, sobre los servicios logísticos prestados, según formulario 20) Realizar, de ser necesario, un plan de mejora, cuando la calificación de alguno de los ítems de la encuesta aplicada sea menor a 4, en una escala de uno (1) a cinco (5), para garantizar que los inconvenientes presentados no se repitan en un próximo evento. 21) Presentar mensualmente un informe al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ de acuerdo con el modelo definido por el mismo sobre la ejecución del contrato, detallando el cumplimiento de las obras lo mismo obligaciones, los eventos realizados, los eventos pagados y saldo del contrato a la fecha del informe. 22) Entregar al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ un informe al finalizar el plazo de ejecución del contrato, donde se presenten los resultados obtenidos. Este informe deberá ser presentado, en medio impreso y magnético, de acuerdo con el modelo definido por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 23) Entregar con la oportunidad regulada, los documentos soportes para el trámite de pagos, es decir a más tardar dentro de los treinta (30) días después de finalizado el evento. 24) Solicitar que las facturas expedidas por los terceros que prestan el servicio se entreguen en un plazo máximo de 15 días siguientes a la realización del evento. 25) Garantizar que los asistentes operativos adicionales que sean requeridos en campo, sean de la región donde se realice el evento y cumplan con los requisitos definidos en el Formato PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para ese perfil y que cuenten con comunicación permanente con el productor y gerente del proyecto, salvo en los casos donde el supervisor autorice que no se dé en estas condiciones. 26) Presentar los documentos definidos en el Formato – PERSONAL MINIMO REQUERIDO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, para aprobación por parte del supervisor. 27) Garantizar que los gastos de alojamiento, alimentación, transporte terrestre, visitas técnicas previas a la realización de un evento y demás serán asumidos por el operador, dentro de sus gastos operativos. Estos gastos no serán reconocidos por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ como reembolso de gastos logísticos o de coordinación de evento. 28) Garantizar que los proveedores seleccionados realicen el tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y basuras que se produzcan en la realización de cada evento, desde su generación hasta su disposición final. Así como todas las normas relacionadas vigentes para el momento del cierre de la Invitación Abierta a Cotizar. 29) Realizar las respectivas negociaciones con el fin de evitar o minimizar los costos de multas o indemnizaciones por concepto de suspensión y/o cancelación del evento o de parte de sus requerimientos en los eventos de no-show no imputables al operador, el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ pagará el valor del evento, siempre y cuando, se haya cancelado fuera del tiempo previsto y previa verificación del supervisor, donde se determine que el pago operador realizó en todas las acciones necesarias tales como: 1. Cancelación de honorarioshoteles, los impuestos, gravámenes, aportes 2. Cancelación de conferencistas y servicios de cualquier género que establezcan 3. Demás inherentes para la operación técnica. En estos casos el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ suspenderá el evento o tomará las leyes Colombianas y demás erogaciones medidas necesarias para no alterar la ejecución normal del contrato. 30) Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales realizados en la propuesta. 31) Tener en cuenta las alianzas estratégicas presentadas en su propuesta con los descuentos ofertados al momento del presentar las cotizaciones para los eventos. 32) Garantizar la realización de los eventos requeridos dentro de los tiempos definidos, sin importar el número de eventos simultáneos que se requieran. 33) Garantizar la renovación del Registro Nacional de Turismo anualmente y allegar al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ el certificado vigente posterior a cada renovación, a lo largo de la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo:virtud del 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia Atender a los intereses usuarios debidamente acreditados por la UNIVERSIDAD-UNISALUD Sede MEDELLÍN, en cumplimiento del objeto contractual, con personal de salud idóneo y debidamente autorizado para ejercer las actividades de salud, por parte de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésautoridad competente. 2. Apoyar a Prestar los servicios de salud contenidos en la Resolución No.2366 del 29 de diciembre de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social por la cual se actualizan los servicios y tecnologías en salud, en el plan de beneficios de UNISALUD y los demás Contrato No. 3_de 2024 de Prestación de Servicios de Salud suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia – Unidad de Información Servicios de Salud UNISALUD Sede Medellín y Análisis Financiero para la Clínica Medellín S.A.S. servicios disponibles por el contratista, en concordancia con la autorización y remisión que el objeto contratado se cumpla efectúe UNISALUD, y garantizar la normatividad que este sea de la mejor calidadmodifique, adicione o derogue. 3. Elaborar Prestar los servicios de salud contratados, observando todas las normas legales y suscribir el acta de iniciación Ética Médica, al igual que los parámetros del Sistema de Garantía de Calidad y liquidación de mejoramiento continuo del contrato servicio, según Decreto 780 de obra a su cargo2016 y la normativa que la modifique, adicione o derogue. 4. Verificar permanentemente que los Realizar exámenes, estudios y procedimientos clínicos de diagnóstico y controles utilizados por el contratista(s) tratamiento de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras carácter hospitalario y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaambulatorio. 5. Verificar Las actividades realizadas por los estudiantes de programas académicos de pregrado que requieran ser registradas en la historia clínica del paciente u otros registros, deberán ser consignadas por el pago profesional responsable y respaldadas con su firma, nombre y registro profesional (Decreto 780 de 2016, artículo 2.7.1.1.10. Parágrafo 3). 6. Aplicar las guías, protocolos, rutas y o lineamientos de atención adoptadas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y demás entes reguladores y de control, en su defecto, las institucionales, para cada una de las patologías de los salarios pacientes remitidos, facilitando la consulta de estas guías mediante su entrega o acceso vía web, en medio físico o permitiendo la consulta de las mismas directamente en la IPS y prestaciones e indemnizaciones comunicando oportunamente las modificaciones que se hagan a las mismas. 7. Formular los medicamentos en denominación común internacional en cumplimiento de las normas aplicables, en especial el artículo 35 de la Resolución No. 2366 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social y la normativa que la modifique, adicione o derogue. 8. Utilizar y suministrar medicamentos, insumos y dispositivos que cuenten con el registro INVIMA y de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) como prueba de calidad de los mismos, los cuales deberán ser formulados en los términos de la Resolución No.2366 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social y la normativa que la modifique, adicione o derogue. 9. Implementar la Resolución 2335 del 29 de diciembre de 2023 del Ministerio de salud y Protección social y la normativa que la modifique, adicione o derogue, en lo relacionado con el anexo técnico 1 para solicitud, autorización, referencia y contrarreferencia de pacientes entre el prestador y Unisalud. 10.Presentar la solicitud de servicios requeridos para el manejo del paciente, la cual debe contener los siguientes datos: identificación del paciente, diagnóstico, datos clínicos y cups de los servicios solicitados, acorde con el anexo técnico 1 de la Resolución No. 2335 de 2023, la Resolución No. 5596 de 2015, la Resolución 2336 de 2023 y la Resolución No. 2366 de 2023, todas del Ministerio de salud y Protección social y la normativa que las modifique, adicione o derogue. Contrato No. 3_de 2024 de Prestación de Servicios de Salud suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia – Unidad de Servicios de Salud UNISALUD Sede Medellín y la Clínica Medellín S.A.S. 11.Tramitar las autorizaciones a través de los canales establecidos por Unisalud, sin que medie la acción del usuario, estableciendo con el supervisor de la orden contractual acciones para eliminar barreras de acceso administrativas a los usuarios de Unisalud. 12.Tramitar la contrarreferencia en el acto de la consulta, de conformidad con lo establecido en la Resolución 2335 del 29 de diciembre de 2023 del Ministerio de salud y Protección social, el Decreto 780 de 2016 y la normatividad que los modifique, adicione o derogue. 13.Agotar el procedimiento definido por Unisalud sede MEDELLÍN para las solicitudes de servicios de salud no incluidos en el plan de beneficios en salud ante el Comité Técnico Científico Nacional. 14.Anexar a la solicitud que se presenta ante el Comité Técnico Científico Nacional de Unisalud copia del consentimiento informado donde se explique al usuario el carácter laboral experimental, en el evento de ofertar el servicio quirúrgico mediante tecnología robótica. 15.Garantizar un usuario de acceso remoto y en línea a la historia clínica de la entidad que permita consultar los soportes clínicos requeridos por las diferentes áreas de Unisalud en tiempo real para validar pertinencia clínica, procesos administrativos, estimar indicadores y realizar todos los seguimientos correspondientes a las obligaciones contractuales adquiridas. 16.Disponer de un proceso de atención que incluya los mecanismos de acceso y utilización de los servicios, el horario de prestación, sistemas de atención al usuario que se ajusten a la política, al modelo de atención y de gestión del personal del contratista seleccionado riesgo contenido con el Modelo de Salud de UNISALUD. 17.Realizar actividades para la ejecución divulgación, preservación y cumplimiento de los derechos y deberes de los pacientes. 18.Presentar y mantener vigente la documentación aportada para celebrar la presente orden contractual de servicios, tales como certificaciones, permisos, licencias y títulos especiales, que son exigidos por la ley o las obras lo mismo que el pago de honorariosautoridades administrativas, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias civiles o sanitarias para la ejecución del contrato. 6objeto contractual y la realización de las actividades que se deriven de él. Mantener 19.Ofrecer a los usuarios, de Unisalud oportunidad en la consulta en concordancia con lo contemplado en la normatividad vigente. 20.Consignar los procedimientos realizados en las historias clínicas, de acuerdo a la reglamentación vigente; esto con el fin de facilitar los procesos de auditoría de cuentas y de calidad. 21.Garantizar dentro de su competencia, la reserva de la información clínica de los usuarios, dándola a conocer solo a la autoridad competente, cumpliendo con las Contrato No. 3_de 2024 de Prestación de Servicios de Salud suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia – Unidad de Servicios de Salud UNISALUD Sede Medellín y la Clínica Medellín S.A.S. normas éticas, legales e institucionales referidas a procedimientos clínicos, actividades de fomento y protección y registro y control suficiente de historias clínicas. 22.Cumplir de manera estricta con la normatividad aplicable para la presentación y entrega física y/o digital, según se requiera Unisalud, de la información que deben reportar las instituciones prestadoras de servicios de salud en las diferentes formas y/o en los aplicativos disponibles por el Ministerio de salud y Protección social, las entidades territoriales de salud o entidad competente, según corresponda, para que todo Unisalud, en su condición de EAPB, cumpla sus obligaciones legales, la información a reportar es la siguiente: A. Los indicadores para el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista monitoreo de la obracalidad en salud y satisfacción global del usuario (mínimo el 90%), con previstos en la calidadResolución no. 256 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrasse entregarán así: la información correspondiente al primer semestre del año, asesorar se entregará a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida más tardar en agosto del personalaño en curso, y la relación de este último con sus números de cédulacorrespondiente al segundo semestre del año, a más tardar en marzo del año siguiente. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso 1) Elaborar el Plan de interventoría se debe cumplir Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PG-RCD) conforme a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses última versión de la entidad sin consideración alguna respecto Guía de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre gestión integral de conflictos RCD, publicado en la página de interésla SDA. 2) Radicar el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PG-RCD) ante la Secretaría Distrital de Ambiente, antes de iniciar las actividades de demolición. Apoyar En caso de requerirse por parte de la SDA ajustes o complementaciones al Plan, se deberán realizarse antes de dar inicio a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidaddemolición. 3. Elaborar ) Radicar ante la Secretaria de Movilidad el PMT, plan de manejo de tráfico. 4) Realizar la socialización de la obra con los vecinos del proyecto, y levantar las actas de vecindad. 5) Recibir todos los predios que hacen parte de la presente licitación pública y que se relacionan en el anexo técnico, previo al inicio de las obras de demolición. 6) Entregar al Interventor un registro fotográfico en medio físico y magnético de los predios a demoler, antes de iniciar las obras respectivas y otro después de ejecutadas. 7) Realizar la programación de obra, que será aprobada por el Interventor y el interventor, una vez la Interventoría, le haga entrega de los predios para la ejecución de los trabajos. 8) Especificar, al momento de suscribir el acta de iniciación inicio de trabajos en cada predio, las condiciones como: actividades a realizar, cantidades de obra, ejecución y liquidación del contrato de obra a su cargoplazo, conforme al Registro Topográfico. 4. Verificar permanentemente que 9) Fumigar los procedimientos inmuebles recibidos inmediatamente sean entregados por parte de la eru para control de plagas anterior a la demolición. 10) Demoler, remover, cargar, transportar y controles utilizados depositar los escombros, en los lugares autorizados por la autoridad Ambiental. 11) Dar estricto cumplimiento en el manejo de escombros y el transporte de los mismos, conforme a lo establecido en la Resolución 541 de 1994 y Decreto 357 de 1997 (por el contratista(scual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción) y al Acuerdo 003 de 2001 (por el cual se establece en Bogotá D.C., zonas de escombreras para protección del medio ambiente y recuperación de suelos erosionados).Asimismo son de obligatorio cumplimiento las obrasResoluciones 1115 de 2012, garanticen 715 de 2013 y 0932 de 2015, de la Secretaría de Ambiente. 12) Mensualmente, el control efectivo frente al monto contratista debe remitir a la ERU Las boletas de entrega de los escombros a las obras y recursos escombreras autorizadas por la autoridad ambiental. Estas se las entrega la escombrera a los transportadores, en cada viaje de escombros que llevan. 13) El archivo en el que conste la información de cada proyecto que financian viaje llevado y entregado a la escombrera (La ERU suministra el contrato archivo, el contratista diligencia la información y remiten el archivo a la ERU, junto con las boletas del numeral anterior).Además La certificación correspondiente, emitida por la escombrera, del total del escombros entregados en forma discriminadael mes. 514) Abstenerse de remover especies vegetales, ni realizar tratamientos silvocuturales sin los debidos permisos de la Secretaria Distrital de Ambiente. Verificar El contratista debe presentar las certificaciones de recibo por parte de la escombrera del material depositado. Solamente podrá disponer en escombrera autorizada. 15) Realizar el pago cerramiento de los salarios lotes con postes de concreto, de diámetro no inferior a 12 cm; la altura libre mínima deberá ser de 1.80 más.; los postes se empotrarán a una profundidad de 50 cm, Incluyendo dados de cimentación de (0,30m x 0,30m x 0,50m). el relleno se hará con recebo compactado para asegurar la firmeza de los postes; la distancia entre postes será de 2.50 más. y prestaciones tendrá ocho hileras de alambre de púas. En los casos que el Interventor lo estime el cerramiento se realizará con 6 hileras de alambre de púas calibre 12.5., con pintura blanca 3 manos 60cm, en la parte superior, con postes de concreto H=2.6m y sección de 11cm x 11cm. En los casos en los no se requiera, el coordinador e indemnizaciones interventor lo solicitaran por escrito. 16) Realizar la adecuación y nivelación de carácter laboral del los lotes resultantes y la fumigación de los mismos. 17) Emplear, por su cuenta y riesgo, el personal del contratista seleccionado especializado, idóneo y necesario para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes del objeto del contrato. 18) Suministrar la maquinaria y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones herramientas necesarias para la ejecución del objeto del contrato. 619) Responder por su cuenta y riesgo por los daños causados a terceros como consecuencia de la demolición (el Interventor o Interventor solicitará al contratista, cuando sea necesario, elaborar actas de vecindad en los inmuebles que se requieran). 20) Contratar por su cuenta y riesgo el servicio de vigilancia de los predios, desde la fecha en que el Interventor los entregue al contratista para iniciar los trabajos hasta la fecha de terminación de los mismos y hasta que se suscriba el acta de recibo a satisfacción por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo Estación Central. Mantener El mismo será responsable única y exclusivamente por la seguridad de los inmuebles desde el control suficiente momento de su entrega hasta que la entidad contratante los reciba a entera satisfacción. Por tal evento, si durante la tenencia del inmueble por parte del contratista, se presentan acciones de terceros, será de su responsabilidad la interposición o inicio de las actuaciones legales a que hubiere lugar. 21) Iniciar la demolición, limpieza, y, cerramiento de cada predio, previa suscripción de la correspondiente acta de inicio de labores de cada inmueble, por lo tanto, deberá contar con el personal y equipo necesarios para adelantar las labores en el mismo momento de suscripción de la mencionada acta. Cabe anotar que antes de dar inicio a los trabajos el contratista junto con el Interventor designado por la Junta del Fideicomiso Estación Central establecerán el tiempo de intervención de las labores a realizar en cada uno de los predios entregados para demolición, limpieza y cerramiento. En todo caso la duración de la demolición de los predios individuales no debe exceder la duración total del contrato. 22) Evaluar previamente junto con el Interventor sobre la conveniencia de la demolición en los predios que cuenten con semisótano, con el fin de no poner en riesgo las edificaciones colindantes. 23) Garantizar que en los predios objeto del contrato, no se realizarán actividades que no sean propias de las obras de demolición. Por lo tanto, es su responsabilidad velar que el inmueble no sea ocupado por ninguna persona diferente a aquellos que laboran en la demolición. 24) Verificar en los predios en que se encuentren demoliciones parciales a la fecha, se verificaran las cantidades de obra descritas en los pliegos y se aprobaran con anticipación por parte del Interventor y el interventor. 25) Xxxxxxx en los predios en que se encuentre solo retiro de escombros, las cantidades en el predio con el ánimo de estimar las cantidades en el sitio, previo al inicio del retiro; dichos retiros, serán aprobados con anticipación por parte del Interventor y el supervisor. 26) El contratista deberá contar con todo el esquema administrativo personal necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y operativo funcione adecuadamenteel anexo técnico, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el plazo estipulado. En el caso de requerirse personal adicional para el cumplimiento del objeto contractual, este correrá por cuenta y riesgo del contratista y no generará en ningún caso adición o modificación alguna del presupuesto contractual por este concepto. El personal de oficiales, ayudantes, paleteros, lavallantas, aseadores, vigilantes, etc. deberá permanecer el 100% del tiempo acordado con de obra y la interventoría definirá la cantidad necesaria para el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosperfecto cumplimiento del contrato. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras27) Presentar, asesorar a previa suscripción del acta de inicio, al Interventor la parte CONTRATANTE relación y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personalpersonal que conforma las de la cuadrilla o grupo de personas que ejecutarán los trabajos; de igual manera, y la relación los mismos deberán contar con los correspondientes seguros contra riesgos en caso de este último con sus números cualquier accidente en los diferentes sitios de cédulatrabajo. 8. Realizar 28) Acoger los cambios técnicos que haya lugar previa concertación con el Interventor, en el tiempo de ejecución de la obra. 29) Entregar al interventor previa suscripción del contratista el análisis de precios unitarios. 30) Entregar al Interventor previa suscripción del acta de 80/93. liquidación respectiva dentro inicio la programación de los plazos contemplados en la Leyobra. 31) Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del objeto del presente contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteCumplir con plena autonomía técnica y administrativa, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a los intereses entregar” de la entidad sin consideración alguna respecto Ficha de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésCondiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT). 2. Apoyar a Mantener la Unidad de Información reserva y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea custodia permanente de la mejor calidadhistoria clínica ocupacional de los funcionarios del ICBF de conformidad con lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 expedida por el Ministerio de la Protección Social. 3. Elaborar Asumir todos los costos directos, indirectos, imprevistos, desplazamientos del equipo de trabajo, viáticos, honorarios, utilidades, impuestos, tasas y suscribir el acta de iniciación contribuciones y liquidación demás erogaciones en que pueda incurrir por necesidades del contrato de obra a su cargocumplimiento y ejecución del contrato. 4. Verificar permanentemente Atender los demás requerimientos que los procedimientos realice el supervisor y controles utilizados por que tengan que ver con el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaobjeto del contrato. 5. Verificar el pago Entregar la Licencia de habilitación de los salarios servicios de SST de la IPS de S.S.T y prestaciones e indemnizaciones licencias y tarjetas profesionales de carácter laboral los profesionales especialista para tal fin. 6. Coordinar con la Referente de SST el cronograma de atención de los funcionarios con 8 días de anticipación, para la debida citación al funcionario. Página 34 de 39 7. Asistir a los centros zonales de área metropolitana con el fin de realizar los exámenes médicos al 100% de los colaboradores; según la base de datos que suministre el supervisor del contrato. 8. El contratista debe contar con la disponibilidad de los equipos requeridos para la realización de todos los exámenes, del personal y de la logística para atender la totalidad del servicio requerido. 9. El contratista seleccionado debe prestar el servicio con personal competente y debidamente calificado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente (Resolución 2346 de 2007) y demás normas que reglamentan la prestación de servicios de salud. 10. El contratista debe cambiar el personal ofrecido cuando el supervisor lo requiera debido a quejas, fallas e inconsistencias en el servicio prestado por estos. El mismo deberá ser sustituido inmediatamente por el contratista por uno con iguales o mejores capacidades, condiciones y calificaciones. 11. El contratista deberá entregar un informe de diagnóstico de salud, según especificaciones de la ficha técnica, una vez finalice la ejecución del objeto contractual, la fecha de entrega de este no puede superar la fecha de terminación del contrato y será requisito para la suscripción del informe final de ejecución del contrato por parte del supervisor y además para la recepción de la factura final. 12. Como requisito para la radicación de las facturas, el contratista debe adjuntar los conceptos médicos ocupacionales en físico y digital individualizado por nombre de funcionario evaluados en el periodo. 13. El plazo máximo para la realización de los exámenes médicos periódicos será hasta el primero de noviembre de 2022, fecha en que se deberá entregar el soporte de la realización de estos. 14. Informar alguna novedad o cambio que imposibilite la prestación del servicio. 15. Realizar los exámenes respetando las medidas de bioseguridad 16. La IPS asignada, deberá entregar en medio digital al servidor público del ICBF en un tiempo máximo de un día calendario los resultados de los exámenes ocupacionales, el concepto medico ocupacional, examen médico y paraclínicos realizados dejando evidencia de su recibo, así como deberá enviar copia del concepto ocupacional al profesional especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. 17. Remitir el protocolo de bioseguridad de la IPS frente a la emergencia sanitaria actual. 18. Presentar los soportes de habilitación del personal profesional que requiere para la ejecución del contrato el ICBF (Numeral 6.9) 19. Presentar las habilitaciones de las obras lo mismo cada servicio a contratar. 1. Asegurar que el pago personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de honorariosla actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. 2. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los impuestosdiferentes documentos (lineamientos técnicos, gravámenesmanuales operativos, aportes procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados. 3. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido 4. Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y servicios sus verificaciones intermedias. 1. Suscribir un documento de cualquier género compromiso de confidencialidad y tratamiento de datos el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. 2. Informar al supervisor, en el momento que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de lainformación que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, ENTERRITORIO considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 10.1. El Contratista asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de las obras para el cual le fue aceptada su oferta, como base para lograr las condiciones técnicas óptimas. 10.2. El contratista deberá realizar visitas técnicas al lugar de ejecución de la obra para validar que las actividades suministradas sean las requeridas para la correcta ejecución del contrato. En caso de detectar actividades no incluidas estas deben ser presentadas teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTERRITORIO para realizar la respectiva modificación contractual e incluirlas en el presupuesto presentado. 10.3. El contratista deberá elaborar los APU’s de la totalidad de las actividades incluidas en el presupuesto y presentarlos para aprobación de la interventoría y aval de ENTERRITORIO, bajo los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTERRITORIO para la correspondiente modificación contractual y que estos sean determinados como contractuales. 10.4. Asistir a las reuniones citadas por la Interventoría y ENTERRITORIO tanto al inicio del contrato como durante su ejecución como mínimo una (1) vez por mes, o las reuniones que sean necesarias para el desarrollo del proceso proyecto de interventoría acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTERRITORIO que se debe cumplir encuentre vigente, permitiendo a cabalidad las siguientes obligaciones:partes verificar el avance del contrato, y levantar actas por cada reunión que reflejen claramente su situación. 6.6.2.1 Obligaciones 10.5. Suministrar y responder por la calidad de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competentetodos los equipos, objetivo maquinaria, herramientas, materiales e imparcial otorgando insumos en las fechas indicadas en la máxima importancia a los intereses programación detallada de la entidad sin consideración alguna respecto obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre los mismos en el sitio de conflictos de interésla obra. 210.6. Apoyar Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y licencias para inicio, ejecución y liquidación de obra ante las autoridades respectivas. 10.7. Gestionar, obtener, garantizar y mantener el suministro de los servicios públicos provisionales para el inicio y durante la ejecución de la obra, así como realizar el pago por los consumos realizados durante la ejecución de la obra. Realizar las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de cada servicio y obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio público a que haya lugar para la Unidad de Información y Análisis Financiero para liquidación del contrato. 10.8. Instalar una valla en la que se evidencie como mínimo información relacionada con el contratista, el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadobra, la interventoría, el plazo de ejecución, el valor del contrato y los logos de ENTERRITORIO, DNP y el Gobierno Nacional. La valla deberá cumplir con el diseño que sea suministrado por comunicaciones de ENTERRITORIO. 310.9. Elaborar El Contratista no podrá iniciar las actividades sin previa autorización escrita de la Interventoría en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y suscribir el acta se incluirá la aprobación de iniciación los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas ni del cumplimiento de estas especificaciones y liquidación de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato de obra a su cargocontrato. 410.10. Verificar permanentemente El Contratista deberá poner señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos, trasiego o remoción y será responsable de mantener las obras en completo estado de limpieza y libres de desechos y de posible producción de basuras o escombros de manera que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establecen las especificaciones. 10.11. El Contratista deberá realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 510.12. Verificar El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores y personal de vigilancia, los elementos mínimos de protección y seguridad industrial contra el pago ruido, el polvo y demás elementos nocivos provenientes de la obra, tales como tapabocas, tapa oídos y demás protecciones que cumplan con la normatividad vigente. 10.13. Los trabajos deberán efectuarse en tal forma que evite perturbaciones a los salarios y prestaciones e indemnizaciones usuarios del complejo carcelario. El cerramiento deberá garantizar la totalidad de carácter laboral la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal del contratista seleccionado para de obra y terceros. 10.14. Para la ejecución de los trabajos el contratista deberá destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra. 10.15. El contratista deberá inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar e informarlo con tiempo y debidamente a la Interventoría y a ENTERRITORIO. 10.16. El contratista no podrá realizar cambio de especificaciones, obras lo mismo adicionales o modificaciones al contrato que impliquen reconocimientos económicos para el pago contratista sin que previamente se haya suscrito la respectiva modificación contractual. 10.17. El Contratista deberá presentar la licencia del lugar destinado para disposición final de honorarioslos materiales y elementos que resulten producto de las obras. Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales y elementos, así como las distancias necesarias de acarreo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones pertinentes establecidas en los impuestosdocumentos del contrato. 10.18. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza presentando informe de control de cargue, gravámenesretiro, aportes disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 10.19. Garantizar la evacuación total y servicios definitiva de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas materiales, equipos, señalización y demás erogaciones necesarias elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra. 10.20. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 10.21. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en lo que guarda relación con: - Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. - Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. - Dotación xx xxxxxxx y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual. - Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales deben estar la dotación de equipos de seguridad (arnés, líneas de vida, manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos necesarios para realizar el trabajo), suministro de personal certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes. 610.22. Mantener El contratista deberá implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato o cuando el control suficiente proyecto lo amerite, ello para dar cumplimiento al cronograma de obras en el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10.23. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la Interventoría y ENTERRITORIO, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que todo tengan que ver con el esquema administrativo proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y operativo funcione adecuadamenteel desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe permanecer en la obra y encontrarse debidamente foliada y firmada por el Director de Obra, el Director de Interventoría y ENTERRITORIO. A la terminación de la obra el Contratista se obliga a entregar el original de este documento. 10.24. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y lograr garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores 10.25. El contratista deberá trabajar en todos los frentes que hacen parte del alcance del proyecto y ejecutar las obras se atiendan en forma oportuna y de acuerdo con el programa de obra aprobado por la interventoría, de manera que logre ejecutar la totalidad del contrato en el tiempo acordado con pactado. Para lo anterior, el contratista deberá mantener al personal requerido en cada frente de obra. 10.26. Entregar a la interventoría todos los documentos generados durante la ejecución del contrato (Productos, informes preliminares, de ejecución y finales, informes de elaboración, actualización, ajuste y modificación de estudios y diseños, planos, especificaciones, manuales de funcionamiento y de mantenimiento, etc.) para concepto y aprobación en los tiempos previstos como requisito para el inicio, ejecución y liquidación de las etapas del contrato y del contrato mismo. 10.27. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o ENTERRITORIO, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, con ya sea por causa de los insumos o de la calidadmano de obra. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre a las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes áreas contiguas que presenten deterioro por ocasión de proceder a la ejecución de las mismasobras. 10.28. Antes Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de iniciar urbanismo afectadas por la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 810.29. Realizar Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTERRITORIO requeridas para el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leycabal cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso 1) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones eficiencia, oportunidad y calidad de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia conformidad a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésparámetros establecidos en el SENA. 2. Apoyar a la Unidad ) Todos los bienes y maquinarias que entregará el contratista deberán ser de Información primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla cumplir con las especificaciones técnicas y garantizar que este sea de la mejor calidadseguridad, de acuerdo con las normas de calidad de los productos. 3. Elaborar ) Entregar al SENA los bienes y suscribir maquinarias, de acuerdo con las especificaciones dadas y demás condiciones requeridas por la entidad en la invitación pública, estudio previo, fichas técnicas y el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargocontrato. 4. Verificar permanentemente que ) Realizar la entrega de los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el elementos objeto del contrato en forma discriminadalas cantidades y plazos requeridos por la supervisión en el área de influencia que determine el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, al supervisor del contrato, con el acompañamiento del Almacenista del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario xxx XXXX Regional Huila, y/o a quien haga sus veces. 5. Verificar el pago ) El contratista se obliga a sostener los precios de los salarios y prestaciones e indemnizaciones elementos ofertados dentro de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. 6. Mantener el control suficiente para ) El riesgo y propiedad de los elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamentese realice la entrega total a satisfacción a través de acta, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadoslugar indicado. 7) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos xxx XXXX. 8) Reemplazar o restituir a su xxxxx, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. De existir Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. 9) Instalar los equipos y maquinarias de acuerdo a las características técnicas aquellos que para su óptimo funcionamiento lo requieran y entregarlos dispuestos para su puesta en operación. 10) Garantizar y realizar por un periodo de 1 año el soporte técnico y tecnológico requerido para todos los equipos. 11) Entregar al SENA las garantías del fabricante de cada uno de los equipos con fecha de vigencia a partir del recibo a satisfacción. 12) Entregar al SENA los manuales de funcionamiento y operación. 13) Impartir capacitación y entrenamiento de mínimo 10 horas, dirigida al personal que determine el Subdirector del Centro de Formación sobre manejo y operación de los bienes adquiridos. 14) Informar al supervisor del contrato cualquier diferencia o discrepancia sobre novedad, las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE observaciones y conciliar cambios necesarios relacionados con el objeto de la presente contratación. 15) Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los equipos requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega e instalación de estos. 16) Permanecer durante el plazo de ejecución del contrato x xxx y salvo por concepto de pagos al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales y Contratación de Aprendices, cuando corresponda. 17) El CONTRATISTA antes es el único responsable por la vinculación de proceder personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y afiliación al Sistema de seguridad social según lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA personas naturales que subcontrate. 18) Suministrar los bienes debidamente empacados y protegidos. 19) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, los equipos y elementos necesarios para la relación de este último con sus números de cédulaeficiente prestación del objeto contratado. 8. Realizar 20) Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el acta proyecto de 80/93. liquidación respectiva Acta de Liquidación del mismo, dentro de los plazos contemplados términos exigidos en la LeyLey 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012. 21) Las demás obligaciones que sean del carácter de los bienes entregados, como resultado del presente proceso de contratación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a Cumplir con los intereses acuerdos de la entidad sin consideración alguna respecto niveles de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésservicios (ANS). 2. Apoyar Entregar las impresoras multifuncionales objeto de arrendamiento del presente proceso y sus accesorios conexos, nuevos o con un uso no mayor a dieciocho (18) meses, para lo cual se deberá anexar la Unidad respectiva factura de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea compra de la mejor calidadimpresora; en cualquier caso, en perfecto estado de funcionamiento. 3. Elaborar Suministrar insumos originales, no remanufacturados y suscribir con condiciones de calidad certificadas por el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargofabricante. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) Mantener cargadas las bandejas de las obrasimpresoras multifuncionales con el papel suficiente que garantice el desarrollo normal de actividades de impresión y copiado por parte de los funcionarios y colaboradores de la JEP, garanticen durante el control efectivo frente al monto periodo de las obras y recursos arrendamiento establecido para el presente proceso de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadacontratación. 5. Verificar Efectuar el pago cambio oportuno de insumos, previa verificación permanente de niveles de los salarios y prestaciones e indemnizaciones mismos; de carácter laboral tal forma que se garantice la continuidad en la prestación del personal servicio sin que se generen traumatismos a la labor diaria de los usuarios del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratoservicio. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamenteinsumos en la sede de la JEP, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado asociando los respectivos mecanismos de control, con el contratista objeto de garantizar la obra, con continuidad en la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosprestación del servicio. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrasGarantizar la correcta disposición final de los insumos utilizados por la JEP, asesorar mediante la adopción de planes de manejo ambiental establecidos para este tipo de productos. El Contratista deberá entregar el Certificado respectivo periódicamente, a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama solicitud de la misma, las hojas de vida Supervisión del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaContrato. 8. Realizar Prestar el acta servicio de 80/93atención, soporte técnico, mantenimiento e inducción, con personal calificado y con la experiencia necesaria para el exitoso desarrollo del objeto contratado. liquidación respectiva dentro Este soporte estará orientado a solucionar fallas en forma inmediata, una vez reportada la incidencia por parte de la Supervisión y de cualquier usuario del servicio. 9. Asumir todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la operación (soporte técnico, y/o mantenimientos, revisiones, reparaciones, traslados, instalación, actualizaciones, sustituciones, retiro y sustitución de impresoras multifuncionales) que garanticen la correcta ejecución del objeto contractual. 10. En el evento en que alguna impresora multifuncional entregada en el marco de la ejecución del presente proceso contractual presente fallas o requiera alguna reparación, el proveedor deberá suministrar una de reemplazo que presente las mismas o superiores especificaciones técnicas durante el tiempo en que se lleve a cabo la reparación o durante el término restante de la ejecución del periodo arrendado. 11. Presentar informe de consumo mensual, previamente conciliado con la Supervisión del Contrato y/o su apoyo, en el que se detallen las cantidades de insumos consumidos, para cada una de las operaciones contratadas: impresión, copiado y escaneado. Este será soporte para los pagos que facture el contratista. 12. Llevar mediante herramienta, registro estadístico de la utilización del servicio, destacando por área organizacional y por ubicación física los consumos que por tipo de operación (impresión, copiado y escaneado) se están dando periódicamente. Lo anterior, con el objeto de establecer políticas de ahorro y campañas de difusión acogiendo directivas xx Xxxx Xxxxx y optimización de recursos por lineamientos de austeridad que se den en la JEP. 13. Llevar registro diario de los plazos contemplados insumos que se consumen (papel, cambio de tóners) y de los mantenimientos que lleve a cabo a las impresoras objeto del contrato. 14. Mantener en perfectas condiciones de presentación, aseo y organización los espacios que le sean asignados para la Leyubicación de las impresoras contratadas, en cada uno de los pisos de la sede de la JEP en que deben prestar servicio. 15. Retirar las impresoras puestas al servicio de la Entidad, una vez finalice el contrato; allegando relación del personal que se encargará de tal actividad, con 10 días de antelación para tramitar la respectiva autorización de permisos. 16. Informar con 10 días de antelación, la fecha y hora de recogida y retiro de las impresoras objeto de arrendamiento, una vez finalice el contrato. 17. Acreditar durante toda la ejecución de contrato póliza de seguro que ampare las impresoras multifuncionales entregadas a título de arrendamiento contra todo riesgo por pérdida, daño o hurto. 18. Disponer y asignar los recursos humanos, tecnológicos y demás que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, respondiendo por dicho personal, el cual será de su exclusiva responsabilidad, relevando a la JEP de toda relación contractual. 19. Acatar los procedimientos y normas acordados para la operación en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, entre ellos los procedimientos de acceso físico y lógico.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir 1) El adjudicatario quedará obligado a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competentedepositar, objetivo e imparcial otorgando en la máxima importancia a los intereses de Tesorería Municipal, el canon correspondiente , en la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésforma prevista en este plie go. 2) Los prec ios máximos de los productos básicos que se suministren en el Kiosco- bar, son los que figuran en el ANEXO I de x xxxxxx de prescripciones técnicas. Apoyar Si el contratista desea suministrar otros productos no inc luidos en el listado, presentará al Ayunta miento una relación de los mismos (con indicación de su precio) para su aprobac ión. El Ayuntamie nto podrá introduc ir en esos prec ios propuestos las correcciones y reducciones que estime oportunas, a la Unidad fin de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea los precios sean asequibles y proporc ionales al poder adquisitivo de la mejor calidadlos usuarios de l bar. El adjudicatario quedará obligado a mantener expuesta en el bar-cafetería, y en lugar visible para los usuarios, una lista completa de precios de todos los productos y servicios que ofrezca, autorizada y con el sello de l Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra ) El adjudicatario dedicará, a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato, el personal que resulte necesario para la adecuada prestación de los servicios. El personal no tendrá ninguna relación contractua l alguna con el Ayuntamiento. 4) El adjudicatario quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución de l contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en cada momento en materia de legislación laboral, seguridad e higiene en el trabajo y seguridad social, así como en materia fiscal. El adjudicatario estará dado de alta como empresario o autónomo. La Administrac ión podrá exigir que el adjudicatario acredite el cumplimiento de dichas obligaciones siempre que lo considere oportuno. 5) El adjudicatario se someterá a las inspecciones sanitarias y de otro tipo que realice la propia Administración contratante u otras Administraciones competentes. Todos los costes que se deriven de l cumplimiento de las obligaciones sanitarias correrán a cargo del adjudicatario. 6. Mantener ) El Ayuntamie nto de Plasenc ia, como e ntida d contratante, no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados a terceros como consecuencia del servicio prestado, ni por los daños ocasiona dos o sufridos por los empleados de la empresa a cargo de la cual estará el control suficiente para correspondiente seguro de responsabilidad civil, que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y deberá estar al día en el tiempo acordado con pago, pudiéndose exigir por el contratista Ayuntamiento la justificación de la obra, con la calidad, cantidad póliza y costos previamente aprobadosúltimos recibos. 7. De existir ) Serán por cuenta de l contratista todos los gastos de conservac ión y de reparaciones ordinarias de todos los bienes y elementos de l bar, incluso los de propie dad de la Administrac ión adscritos al Kiosco-bar. 8) El contratista no podrá realizar cualquier diferencia tipo de obra mayor o discrepancia sobre las obrasmenor, asesorar ni modificar cualquier elemento del Kiosco-bar, sin la preceptiva autorización municipa l, que en caso de ser autorizadas pasarán a ser propieda d municipa l. 9) El contratista se compromete a aportar, a su xxxxx, todos los utensilios, enseres, electrodomésticos y otros ele mentos muebles necesarios para la adecuada ejecución de l contrato, sin perjuic io de su derecho a retirarlos, sin me noscabo de l inmueble , a la parte CONTRATANTE y conciliar fina lización de l contrato. 10) El adjudicatario no puede utilizar el nombre de l Ayunta miento en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o c ualquier otro que pueda tener con personas a su servic io o con las que mante nga relaciones comercia les o profesiona les. El adjudicatario será el CONTRATISTA únic o responsable en todo lo relativo a la gestión de kiosco bar explotado. 11) El adjudicatario quedará obligado al desalojo del kiosco bar objeto de explotación antes de proceder las trece horas del día siguiente al de la extinc ión de l contrato, debiendo entregarlo a la ejecución libre disposición del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx, en perfecto estado de conservación y limpieza. 12) Si el adjudicatario decidiera finalizar el contrato, sin causa de fuerza mayor, antes del ve ncimiento de l mismo, abonaría a la propiedad el equivalente a la anualidad en curso (y además se le incautará la fianza definitiva constituida). 13) Queda expresamente prohibido instalar en el kiosco bar ningún tipo de public idad, distinta a la específica de las mismasactividades que se organicen o patroc inen por el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx, salvo expresa autorizac ión munic ipal. 14) El adjudicatario deberá mantener abierto al púbico el kiosco bar, al me nos entre los meses xx xxxxx y novie mbre (ambos inc luidos) de cada año, de acuerdo c on los horarios que acuerde la Administración. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA Asimismo será escrupuloso en el organigrama cumplimie nto de la mismanormativa de horarios y ruidos. 15) El adjudicatario se compromete a la limpieza y desinfección interior y exterior de las insta laciones y zonas adyacentes que pueda n ser utilizadas como terraza, c on la frecuencia necesaria, así como a requerimiento del Ayuntamiento, manteniendo en todo momento las instalac iones en perfectas condiciones higiénicas y de limpieza. 16) El adjudicatario cumplirá la normativa sanitaria, labora l, fiscal y cua lquier otra reguladora de la hostelería. 17) Se realizarán por cuenta del contratista las operaciones de DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN del loca l, por lo menos dos veces al año, para cuyo desarrollo cumplirá con la normativa y legislación vigente, en especia l la relativa a Prevención de Riesgos laborales y medidas pre ventivas a observar por el persona l ajeno al que realiza el tratamiento durante y después del mismo. No obstante, en caso de que el Ayuntamiento prevea aplicar sus operaciones de desinsectación y desratización de los espacios ocupados por el kiosco bar, el contratista estará obligado a facilitar el acceso al personal encargado de estas labores. 18) El adjudicatario no podrá realizar cua lquier tipo de obra mayor o me nor, ni modificar cualquier eleme nto de l kiosco bar, sin la preceptiva autorización municipa l, que en caso de ser autorizadas pasarán a ser propieda d municipa l. 19) El personal que preste servicios en local explotado deberá mantener el debido decoro y correcta indumentaria así como el trato correcto a los clientes. 20) Xxxxxx a cuenta de l c ontratista toda clase de tributos y precios públicos que graven el ejercic io de la actividad. 21) Es responsabilidad de l adjudicatario la c ustodia, de los eleme ntos de l kiosco bar a explotar. A tal efecto, deberá formular (telefónicamente o por escrito, según proceda) las correspondientes denuncias a las autoridades competentes en caso de altercados dentro de l kiosco bar o ante la comisión de cua lquier delito o falta. Se establece la expresa responsabilida d de l adjudicatario de los daños que se ocasionen como consecuenc ia de l incumplimiento de ese deber de custodia. 22) El adjudicatario permitirá la inspección de l inmueble y sus insta laciones por los servic ios municipa les competentes. 23) No se destinará el kiosco bar explotado, ni los elementos de l mismo, a otros usos que no sean los seña lados como objeto de l contrato. No se expondrá género alguno fuera xxx xxxxxxx de l kiosco bar objeto de explotac ión. 24) El adjudicatario presentará anualme nte y, en todo caso, a la fina lización de l contrato, las hojas cuentas anuales de vida del personalexplotación de la actividad, y sin necesidad de requerimiento por la relación de este último con sus números de cédulaAdministrac ión. 825) El adjudicatario deberá cumplir, además de las obligaciones que se indican en el presente plie go, todas las conte nidas en el pliego de prescripciones técnicas. Realizar Por su parte el acta Ayuntamie nto queda obligado a mantener al concesionario en el uso y disfrute de 80/93. liquidación respectiva dentro de l derecho concedido, e indemnizarle en los plazos contemplados supuestos en la Leyque proceda.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteEspecíficas para la ETAPA 1- PRE-CONSTRUCCIÓN Revisar, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a analizar y optimizar los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro estudios y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para diseños que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado FONDO entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato, contenido en el Anexo No. 9 y 10 de los presentes TCC, para respetar el tope del valor de cada vivienda. Manifestar por escrito, dentro de los quince (15) primeros días calendario a partir de la suscripción del Acta de Inicio, si acepta los estudios y diseños entregados por el FONDO, y en caso de no estar de acuerdo pronunciarse en sentido contrario, indicando que requiere adelantar ajustes y/o modificaciones. En dicha manifestación, el CONTRATISTA deberá incorporar un cronograma para los ajustes/modificaciones planteados, con hitos medibles y verificables, los cuales serán incorporados a los Acuerdos de Niveles de Servicio, según lo mismo expresado en el Anexo No. 2 del presente documento. Ajustar y/o modificar, en caso de requerirse, los estudios y diseños de las obras objeto de este proceso, los cuales deben cumplir con los parámetros de diseño indicados en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente Normas NSR-10 y/o las Normas Técnicas correspondientes al diseño y construcción que estén vigentes. De igual manera se deberá cumplir con las disposiciones urbanísticas y de planeación del municipio de Gramalote. Entregar a la INTERVENTORÍA dentro de los 15 días calendario siguientes contados a partir de la manifestación de modificación o ajuste de los diseños para su correspondiente aval y aprobación, respetando las condiciones que para el efecto se definen en este documento. El CONTRATISTA deberá contemplar un tiempo de respuesta de la INTERVENTORÍA de 15 días calendario. Se aclara que los ajustes y/o modificaciones a los estudios y diseños serán a costo y responsabilidad del CONTRATISTA, por lo cual el FONDO no hará ningún reconocimiento económico. El CONTRATISTA tramitará, cuando sea necesario, a su cuenta los permisos ambientales cuando aplique (como captación de aguas, tala, trasplantes o aprovechamiento forestal, vertimientos, entre otros) del proyecto a su cargo. Radicar ante las autoridades competentes, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, los documentos con el lleno de requisitos requeridos para iniciar los trámites para los permisos ambientales de acuerdo con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos de construcción, los permisos de concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los recursos naturales y los demás necesarios para la ejecución de las obras. Presentar al Interventor la Memoria Técnica de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones Contractuales, la cual deberá estar suscrita por el representante legal y, la cual debe incluir con claridad como mínimo los términos en que se desarrollarán las obras de: cimentación, subestructura, estructura, mamposterías, cubiertas, y acabados, entre otras. En caso de que, con relación a los estudios y diseños entregados por EL FONDO, únicamente se realicen ajustes, la responsabilidad de los diseños se mantendrá en el diseñador original, aunque el Contratista responderá por el ajuste específico realizado. En caso de que, con relación a los estudios y diseños entregados por EL FONDO, el CONTRATISTA efectúe modificaciones, éste debe asumir toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los diseños y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras. El CONTRATISTA debe revisar todos los estudios que ha contratado el FONDO con el Servicio Geológico Colombiano y la Sociedad Colombiana de Geotecnia, los cuales se adjuntan a los presentes TCC en el Anexo No. 6, de tal forma que verifique que ha realizado una adecuada planeación y gestión territorial a partir de la gestión de riesgos derivados de amenazas similares al fenómeno de la Niña 2010-2011. El CONTRATISTA deberá verificar las condiciones geológicas y de estabilidad del terreno en el lote objeto de intervención, conociendo en profundidad toda la información relacionada con amenazas recurrentes, información histórica sobre afectación por deslizamientos e inundaciones en el municipio, información sobre amenaza sísmica, cotas de inundación a escala local y análisis previos que garanticen que el pago lote por desarrollar se encuentre en zonas de honorariosbajo riesgo. En caso de que el CONTRATISTA e INTERVENTOR consideren que las obras de mitigación adelantadas en el lote objeto de intervención no cumplen con los requerimientos técnicos y la estabilidad de las mismas deberá informarlo inmediatamente al FONDO con el fin de iniciar la revisión y ajustes necesarios. Presentar el Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (S.I.S.O.M.A. + CALIDAD o H.S.E.Q. por sus Siglas en inglés)4, así como el manual de implementación. Todo lo anterior en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia y de lo requerido en este documento y/o en sus anexos, formatos, para aprobación por parte de la Interventoría. Prestar vigilancia en las áreas de intervención donde se ejecute la obra y que le fueron entregadas por parte del FONDO. Así mismo, deberá acatar las directrices que el FONDO entregue en esta materia. Elaborar el manual de calidad del proyecto, el cual debe contener como mínimo lo siguiente: (i) Organigrama en el que deberá estar la descripción de los impuestoscargos y funciones de cada uno de los profesionales vinculados al proyecto, gravámenes(ii) Procesos relacionados con el manejo administrativo de la obra (Como mínimo: Compras, aportes contratos, manejo xx xxxxxxx, control de insumos, entregas, acciones correctivas y servicios acciones preventivas), que se aplicarán en la ejecución del proyecto, (iii) Procesos relacionados con el manejo de cualquier género documentos y comunicaciones, que establezcan se implantarán en la ejecución del proyecto, (iv) Proceso de ejecución de obra en todos los capítulos de ejecución, estos deben tener la misma organización de los capítulos de obra incluidos en el presupuesto oficial estimado, (v) Manual de interrelación donde se deben establecer todos los protocolos que se llevaran durante la obra entre los intervinientes, para aprobación del Interventor, (vi) Histograma de personal profesional, administrativo, técnico, tecnólogo y operativo necesario para ejecutar la obra en las leyes Colombianas condiciones de plazo, calidad y demás erogaciones necesarias costo contratadas. Este histograma de personal debe ser presentado por semanas de ejecución de la obra, (vii) Manual de funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo , (viii) Frecuencia de los comités de obra, técnicos y operativo funcione adecuadamentegerenciales, de las actas de pago y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y de los informes, (ix) Formatos por llevar en el tiempo acordado con desarrollo del contrato de obra. Socializar los diseños nuevos ante los beneficiarios del Grupo 2 y presentar al INTERVENTOR designado por el contratista FONDO el soporte de dicha socialización y las observaciones consolidadas presentadas por los beneficiarios de la solución de vivienda. En caso de que el FONDO lo solicite realizar los ajustes necesarios. Presentar para aprobación de la Interventoría de obra, con los planos de las instalaciones provisionales y del campamento de obra, todas sus instalaciones conexas y complementarias y las respectivas autorizaciones. Identificar el sitio para la calidaddisposición transitoria y final de escombros, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar presentar a la parte CONTRATANTE INTERVENTORIA para su respectiva aprobación los diseños requeridos y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédularealizar los trámites necesarios para su utilización. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para a) Verificar que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias propuesto para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con contrato por el contratista de la obraobra se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadoslos pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 7b) Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para la ejecución del contrato de obra. c) Remitir para aprobación del contratante las garantías del contrato de interventoría, en la forma y tiempos indicados por esta. d) Aprobar la metodología y programación de actividades para la ETAPA I y ETAPA II del contrato de obra. e) Verificar y aprobar el personal propuesto por el contratista de obra para las etapas del contrato, conforme a la propuesta presentada y los términos de referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas. En caso de requerirse, deberá analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el contratista de obra proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente como mínimo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. f) Cumplir con el personal mínimo ofrecido para el contrato de interventoría, durante la totalidad de la ejecución del contrato, según las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento. Si durante el desarrollo del contrato, el interventor a través de la ERUM S.A.S., requiere el cambio de cualquier profesional, debe efectuar una solicitud motivada y proponer un candidato que cumpla con todas las condiciones establecidas en la presente convocatoria; la supervisión se reserva el derecho de aceptar o no el candidato presentado. De existir cualquier diferencia otra parte, el contratante y/o discrepancia sobre las obrasla supervisión, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con podrán solicitar el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida cambio del personal, y lo cual será acatado en forma inmediata por el interventor. En todo caso, la relación interventoría deberá garantizar que el cambio de este último con sus números personal no afecte el normal desarrollo de cédulalas labores de interventoría. 8. Realizar g) Disponer y mantener durante la ejecución del contrato de interventoría el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro personal profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los plazos contemplados Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la Leypropuesta y aprobado por la contratante. Las instalaciones en mención deberán estar ubicadas en el lugar de las obras o zona de influencia las mismas. h) Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el contratista de obra para cada etapa. i) Verificar el cumplimiento en el acompañamiento por parte del contratista de obra, frente a la obligación de identificación, apoyo y gestión de permisos y licencias necesarias y/o que se encuentran en trámite, para la ejecución del proyecto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando -Solicitamos aclarar que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar para dar cumplimiento a la Unidad obligación contenida en el subnumeral 6, la fiduciaria debe adelantar los procesos de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas selección y demás erogaciones necesarias para actuaciones tendientes a la ejecución del contrato. 6objeto contratado no de manera directa, sino como mandataria con representación del Ministerio del Interior. Mantener RESPUESTA: Remitirse al subnumeral 6 del numeral 2.6 de la invitación. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. -A su turno, solicitamos atentamente aclarar que El Ministerio es el control suficiente para responsable de la elaboración desde el punto de vista técnico y de conveniencia, de los estudios previos de los contratos derivados y de los procesos de selección que todo se adelanten, así como de las demás evaluaciones técnicas a que hubiere lugar. RESPUESTA: Remitirse al subnumeral 5 del numeral 2.6 de la invitación. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. -Aclarar el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y contenido de la obligación contenida en el tiempo acordado subnumeral 9, toda vez que con el contratista ocasión de la obraexpedición del Decreto Ley 019 de 2012, se prevé en el artículo 19 de dicha disposición, que en relación con la calidadliquidación de los contratos estatales, cantidad la misma no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar de apoyo a la parte CONTRATANTE y conciliar con gestión. RSPUESTA: Si bien es cierto la ley señala que lo manifestado por usted, también es cierto que si el CONTRATISTA antes de proceder Ministerio lo requiere, debe surtirse dicho proceso. - Solicitamos aclarar que para dar cumplimiento a la ejecución obligación contenida en el subnumeral 13, la fiduciaria debe solicitar a los contratistas las garantías para el cumplimiento de las mismas. Antes obligaciones de iniciar cada contrato y por ende del objeto contractual conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Interior, toda vez que dicha entidad quien al momento de realizar los estudios técnicos para la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama suscripción de cada contrato es la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro plena conocedora de los plazos contemplados riesgos que deben ser mitigados y por ende , de las características de cada uno de los amparos que deberán solicitarse en la Leycada caso.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo virtud del proceso de interventoría presente contrato EL CONTRATISTA se debe obliga específicamente con LA UNIVERSIDAD a cumplir a cabalidad con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando Garantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por la máxima importancia a los intereses de Universidad dentro del plazo establecido para la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésejecución del presente contrato. 2. Apoyar a Garantizar la Unidad fabricación e instalación de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que todos los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado elementos requeridos para la ejecución de las obras actividades, así́ como todos los servicios conexos (transporte, bodegaje, retiro de escombros, alquiler, materiales, soldaduras, retiro de postes de delimitación existentes, etc.), por lo que debe prever todo costo en su oferta, sin generar otros costos para la Universidad. 3. El contratista se obliga a realizar las tres (03) intervenciones de manera simultánea (SALA DE LECTURA DE BIBLIOTECA, COLECCIONES BIOLÓGICAS y BODEGA DE GRANJAS), implementando tres (03) frentes de trabajo; conforme a los tiempos definidos como plazo del contrato que se genere. 4. Inspeccionar, previo al inicio de la ejecución de las obras, el sitio donde se ejecutarán, para observar las condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 5. Realizar las actividades cumpliendo con la normatividad vigente para seguridad y manejo de residuos aplicable a este proceso, como lo establecen las especificaciones técnicas. 6. Consultar con el supervisor asignado al proyecto y/o interventor contratado, de manera oportuna, cualquier posible ambigüedad, o duda que considere necesario en las especificaciones para el correcto desarrollo del proyecto. 7. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para contratistas de la Universidad. Este Manual puede ser consultado en el siguiente link: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxx/Xxxxxxxx_xxxx/XXXXXX_XXXXXXXXX_XXXXX_XXXXXXXXXXX_X_XX BIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf 8. Utilizar andamios certificados, en las actividades que así́ lo requieran dentro del desarrollo de obra. 9. Prever las protecciones, cerramientos provisionales y la señalización necesaria para la seguridad de los operarios y del personal de la Universidad. 10. Señalizar las áreas a intervenir y circundantes, garantizando que todo espacio esté debidamente señalizado, acatando la normatividad vigente. 11. Garantizar el aseo general y final de todos los espacios afectados directa e indirectamente durante la ejecución de la obra. 12. El contratista debe garantizar que cuenta con profesionales idóneos para la ejecución de las actividades, para lo cual deberá́ presentar a la Interventoría, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo para la ejecución del contrato, las cuales deberán corresponder con los perfiles exigidos en el pliego de condiciones. En caso de requerirse cambios en el personal, estos deberán ser reemplazados por profesionales de igual o mayor perfil profesional y previa aprobación de la Interventoría. En ningún caso, la selección de nuevo personal podrá́ interrumpir el desarrollo normal del contrato ni afectar el cronograma presentado. 13. Proveer al personal equipos para trabajo en altura debidamente certificados con los permisos y licencias que exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así́ como el conocimiento y aplicación de la normativa y la resolución 1409 (julio 23 de 2012) del Ministerio de Seguridad Social y todas las disposiciones xx xxx. 14. Verificar que todo personal que esté vinculado para realizar trabajos que conlleven a estar en alturas esté certificado en trabajo de este tipo sin ninguna excepción. Se deberá́ aportar el certificado respectivo al supervisor y/o interventor del contrato. 15. El contratista debe verificar todas las medidas en obra, y consultarlas previamente al inicio de Obra con el supervisor asignado por la Universidad y/o interventor contratado. 16. Proveer para la ejecución del contrato, elementos de la calidad requerida en concordancia con el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas suministradas por la Universidad. En caso de que la Interventoría o la Supervisión lo considere necesario el contratista deberá́ responder por los defectos en los materiales o en la ejecución de las actividades, los cuales se imputarán al contratista, en tal caso deben ser corregidos y pagados por su cuenta durante el plazo de ejecución del contrato, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Universidad. 17. Suministrar y mantener por su cuenta la señalización preventiva suficiente y necesaria para informar y advertir acerca de la realización de los trabajos, la existencia de peligro y tránsito restringido o prohibido, manteniéndola durante la ejecución del contrato. 18. Responder de manera exclusiva por los daños que se ocasionen a empleados o bienes de La Universidad, lo mismo que a terceras personas y sus bienes, procediendo a la inmediata reparación en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su ocurrencia, sin perjuicio de que la Universidad proceda a la reparación inmediata de los daños causados a sus instalaciones y descuente a motu proprio la totalidad de los respectivos costos y sin perjuicio de hacer efectiva la respectiva garantía de responsabilidad civil extracontractual. 19. Presentar a la interventoría y a la supervisión del contrato, para su revisión y aprobación, la programación y cronograma de las actividades a desarrollar. 20. Presentar a la Interventoría, para revisión y aprobación, el plan de inversión del anticipo, antes de la firma del acta de inicio. 21. Presentar a la Interventoría los respectivos soportes de gasto del anticipo para su respectiva legalización, en caso de haberse pactado. 22. Garantizar durante toda la ejecución del contrato el suministro y transporte de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios. 23. Permitir al personal de la supervisión y de la interventoría el acceso a todos los lugares de la ejecución del contrato, así́ como la toma de muestras a los materiales usados. 24. Elaborar y entregar mensualmente actas parciales de ejecución para aprobación de la Interventoría, así́ como informes mensuales de desarrollo de actividades, de conformidad con el contenido fijado por la Interventoría del contrato. 25. Suministrar a la interventoría o a la supervisión, cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la ejecución del contrato, lo cuales deberán ser entregados en los (5) cinco días hábiles siguientes a la solicitud. 26. Mantenerse al día en el pago de honorariossalarios, los impuestosprestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social (salud, gravámenespensión y riesgos laborales) del personal que emplee en la ejecución del contrato. 27. Poner en conocimiento de la Interventoría y de la Supervisión del contrato, aportes y servicios de manera oportuna, cualquier género que establezcan situación que, a su criterio, implique la modificación de las leyes Colombianas y demás erogaciones actividades necesarias para la ejecución del contrato. Cualquier modificación deberá́ ser sometida a estudio y aprobación por parte de la Interventoría y de la Universidad a través del supervisor delegado. 628. Mantener el control suficiente Responder por la seguridad, reparación y mantenimiento de los equipos materiales, maquinarias y herramientas de su propiedad que sean empleados en la ejecución del contrato, asumiendo los riesgos por perdida, daño o deterioro de los mismos. La Universidad por ningún motivo asumirá́ responsabilidad por tales elementos. 29. Realizar las actividades complementarias que se desprendan de las condiciones generales del objeto del contrato y que sean necesarias para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma la oportuna y en el tiempo acordado con el contratista finalización de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadossin que esto genere un incremento en el costo del contrato. 730. De existir Realizar las obras adicionales, cuya naturaleza está determinada por las condiciones generales del objeto de la contratación, que sean necesarias para la oportuna finalización del contrato o que se presenten por variación en las cantidades estimadas. 31. Acatar las recomendaciones que imparta la interventoría o la supervisión para el desarrollo del contrato. 32. Tomar las medidas necesarias para impedir cualquier diferencia o discrepancia sobre conducta ilegal, insubordinada y desordenada del personal a su cargo, y llevar a cabo las obrasacciones correctivas necesarias, asesorar en caso de que estas conductas se presenten. 33. Presentar a la parte CONTRATANTE interventoría para su revisión y conciliar aprobación, previa suscripción del Acta de Inicio del contrato, el programa de salud ocupacional, riesgos y seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con las disposiciones legales vigentes y teniendo en cuenta los manuales y lineamientos que en particular tiene la Universidad para los contratistas. 34. Elaborar el CONTRATISTA antes Plan de proceder a Manejo Ambiental, donde se organicen las actividades necesarias de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, con las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 35. Dotar al personal que requiera para la ejecución de las mismasactividades contractuales, de los elementos de protección personal, de bioseguridad y dar cumplimiento a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias gubernamentales y distritales para la prevención y mitigación del COVID 19. Antes Interventoría: Seguimiento técnico de iniciar conformidad con las disposiciones de los artículos 92 y subsiguientes enmarcados en capitulo II – Seguimiento a la obraEjecución, exigir al CONTRATISTA el organigrama del Manual de Convenios y Contratos de la mismaUniversidad Nacional de Colombia, las hojas adoptado mediante Resolución de vida del personalRectoría No. 1551 de 2014, y la relación de este último con sus números de cédulaaquellas normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del 1. Presentar documentos soporte, hojas de vida y certificaciones de los profesionales entregados dentro de la categoría “personal Mínimo”, en el proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses selección 5 días hábiles antes de la entidad sin consideración alguna respecto firma del acta de cualquier trabajo futuro inicio para revisión y asegurando que su intermediación esta libre aprobación de conflictos de interésla Interventoría. 2. Apoyar a la Unidad Presentar documentos soporte, hojas de Información vida y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea certificaciones del personal entregados dentro de la mejor calidadcategoría “Personal de Apoyo técnico”, en el proceso de selección 5 días hábiles después de la firma del acta de inicio revisión y aprobación de la Interventoría. 3. Elaborar y suscribir el acta En caso de iniciación y liquidación modificación del contrato personal aprobado por la interventoría, éste debe informarse con 10 días hábiles de obra a su cargoanticipación al cambio, junto con la propuesta del personal de reemplazo con los soportes respectivos para aprobación de la interventoría. 4. Verificar permanentemente El contratista deberá presentar el plan de trabajo cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación por parte de la interventoría y supervisión por parte de la Caja de Vivienda Popular, el cual debe obedecer a las necesidades de la entidad. 5. De acuerdo al plan de trabajo aprobado el contratista debe presentar cada uno de los entregables establecido en el mismo en los tiempos establecidos, en caso de requerir algún tipo de reprogramación esta debe ser aprobada por la interventoría y la Supervisión a cargo de la Caja de Vivienda Popular. 6. El CONTRATISTA debe presentar los Estudios y diseños urbanísticos parques 1, 2 y 3, el cual deben contener la información técnica, planimétrica y presupuestal necesaria para realizar el proceso de contratación de la obra respectiva por parte de la CVP. 7. El CONTRATISTA debe presentar los estudios y diseños de topografía y consulta Normativa, la cual será verificada y aprobada por la interventoría y avalada por la Supervisión. 8. El contratista debe entregar informe del estudio relacionado con el impacto y carga que generan los procedimientos y controles utilizados por tubos que se encuentran ubicados en la parte superior de la zona del proyecto, con el contratista(s) fin de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto prevenir posibles afectaciones de las obras y recursos el proyecto en general, así como sobre la infraestructura de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadala red matriz del acueducto del proyecto. 59. Verificar el pago El contratista debe entregar informe pormenorizado del estudio de patología que como mínimo debe incluir antecedentes, levantamiento de lesiones, información general de las edificaciones, fichas de identificación preliminar, así como ficha de levantamiento de lesiones que incluya la calificación de los salarios daños, mapa de lesiones para cada construcción evaluada, conclusiones y prestaciones recomendaciones. 10. El contratista debe entregar informe pormenorizado de hidrología e indemnizaciones hidráulica que como mínimo debe contemplar la caracterización climatológica e hidrológica de carácter laboral la zona del personal proyecto, así como el dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje requeridas para garantizar la estabilidad xxx xxxx M-10 (zona 2), en caso de ser necesario la complementación del drenaje de la xxxx xxx xxxx M12 (zona 1), y las obras de drenaje requeridas en la ladera de la zona 3, y los parques denominados 1, 2 y 3. 11. El contratista seleccionado debe entregar los estudios y diseños Geotécnicos los cuales deben contener como mínimo investigación del subsuelo, los trabajos de campo, de laboratorio y los análisis técnicos especializados, el estudio geotécnico debe contener el desarrollo, descripción y análisis del conjunto de actividades necesarias para conocer las características geotécnicas del terreno en la zona de estudio, con el fin de establecer las condiciones que limitan su aprovechamiento, los problemas potenciales que puedan presentarse, los criterios geotécnicos y parámetros generales para la elaboración del proyecto y sus diseños geotécnicos de obras de contención y/o estabilización, incluyendo obras de drenaje temporal y definitivas, a nivel detallado, de acuerdo con la normatividad vigente. El contratista debe entregar los estudios y diseños Estructurales deben contener como mínimo: ● Hipótesis de carga previstas. ● Análisis del sistema de cimentación. ● Elaboración de planos de construcción. ● Recomendaciones del sistema de construcción. ● Memorias de cantidades de obra. (Hierros y tipos de concreto) ● Memorias de cálculo estructural. ● Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma vigente ● Carga de diseño ● Normas Sismo-Resistentes. Decreto NSR 10 (ó CCP-14 si aplica). ● Conclusiones ● Dimensionamiento o espesores de estructuras ● Planta de diseño estructural ● Despieces de refuerzo ● Memoria de Cálculo de diseño estructural ● Detalles estructurales. ● La solución estructural deberá concordar con el concepto geotécnico, patológico e hidráulico de los elementos. 12. El contratista deberá entregar derivado de los estudios y diseños adelantados y aprobados por la interventoría las especificaciones técnicas, programación de obra, presupuesto con APU y memorias de cantidades, gestión ambiental, gestión social, y estructuración del proceso de contratación de las obras derivadas del proceso de consultoría. 13. El contratista debe tramitar las licencias y permisos que sean necesarios para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista producto de la obraconsultoría, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosestas licencias y/o permisos deben ser entregados en esto de ejecutoriado o vigente. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo virtud del proceso de interventoría presente contrato EL CONTRATISTA se debe obliga específicamente con LA UNIVERSIDAD a cumplir a cabalidad con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones 1) Adquirir, recibir y almacenar, distribuir y dispensar los medicamentos requeridos por los usuarios de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteUNISALUD y de Convenios suscritos con Universidades Públicas cuando haya lugar, objetivo e imparcial otorgando para lo cual deberá tener en cuenta el listado de medicamentos de UNISALUD, la máxima importancia a denominación común internacional (nombres genéricos) de estos, la presentación, los intereses laboratorios que los producen y si se trata de productos negociados por la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésUNIVERSIDAD. 2) Ejecutar los procesos de adquisición, recepción técnica, almacenamiento, distribución y dispensación, observando como mínimo lo establecido en el Manual de Condiciones Esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico definido por el Ministerio de la Protección Social, adoptado mediante la Resolución No. Apoyar 1403 de 2007 y las demás normas que lo adicionen, modifique o sustituya. 3) Adquirir los medicamentos con estricta observancia de las marcas y/o laboratorios seleccionados y negociados por la UNIVERSIDAD, teniendo en cuenta la Denominación Común Internacional (nombres genéricos) de estos, la presentación, los laboratorios seleccionados, el orden de la selección (obligándose a entregar la primera opción excepto para aquellos medicamentos incluidos en la Guía de Biodisponibilidad del Ministerio de la Protección Social y acudiendo a la segunda opción previa autorización del interventor del contrato ) y el costo unitario negociado, con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 4) Programar las cantidades de medicamentos a adquirir, teniendo en cuenta los indicadores de punto de reposición, consumos promedios, niveles mínimos y tiempo de reposición; realizando las acciones pertinentes para el estricto control de existencias, inventario y fechas de vencimiento. 5) Gestionar suministros coherentes con los consumos, asegurando de esta manera la adherencia sistemática y oportuna a la negociación global de precios de medicamentos con los laboratorios. El tiempo de implementación del listado básico de medicamentos no puede ser superior a un (1) mes. 6) Implementar los mecanismos para determinar permanentemente la demanda insatisfecha de servicios y corregir rápidamente las desviaciones que se detecten, para garantizar la disponibilidad de los medicamentos que requiera la atención de los usuarios; lo cual deberá ser informado de manera oportuna cada semana, completa, veraz, con calidad, sustentada en evidencia, los datos deben ser obtenidos de sus propias fuentes para establecer la comunicación con la UNIVERSIDAD. 7) Efectuar la distribución y/o dispensación de la totalidad de los medicamentos prescritos por los profesionales de la salud adscritos a UNISALUD y/o los que sean autorizados por el Comité Técnico Científico, de acuerdo a los productos negociados por la UNIVERSIDAD con los laboratorios farmacéuticos, en la cantidad formulada y/o autorizada. 8) Efectuar la dispensación (i) en los puntos de atención definidos en el presente contrato y/o en la propuesta presentada, (ii) al momento del recibo de la solicitud del usuario, (iii) dentro de las fechas de vigencia de la respectiva fórmula o prescripción; (iv) sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la salud y/o la vida de los usuarios. 9) Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el pliego de condiciones para los medicamentos pendientes; por lo tanto, las dificultades que se presentaren en el suministro oportuno de los medicamentos y la relación de faltantes que se presenten, deberán ser notificados al supervisor del contrato el mismo día, por cualquier medio que permita revisar la evidencia de su comunicación. 10) Dar aviso oportuno al supervisor del contrato ante el desabastecimiento por parte del laboratorio previa presentación de la carta del productor con el fin de revisar el tiempo y la molécula que entraría a reemplazar el medicamento desabastecido. 11) Presentar semanalmente al supervisor/interventor del Contrato, un informe consolidado de la situación y estado de los medicamentos pendientes de entregar en el trascurso de la semana, el cual deberá contener como mínimo la información establecida para tal fin en el pliego de condiciones. 12) En el espacio adecuado como establecimiento farmacéutico que funcione en UNISALUD Sede Medellín el CONTRATISTA efectuará como mínimo los procesos de distribución y dispensación de medicamentos, y los que estos impliquen para su desarrollo. 13) Para efectos del punto interno de atención, el CONTRATISTA se obliga a suscribir con la UNIVERSIDAD un contrato de arrendamiento, en el cual se describirán los espacios físicos objeto del arriendo y el canon del mismo; y adicionalmente, deberá pagar oportunamente los cánones de arrendamiento de las instalaciones de la sede y los servicios públicos en los que se incurra. 14) Al suministrar a los usuarios los medicamentos deberá informarles sobre su uso adecuado con observancia de la condición del personal que realice la entrega de acuerdo con la normatividad. 15) Para la dispensación deberá empacar adecuadamente los medicamentos que van a ser transportados por los pacientes hasta el lugar de almacenamiento final. 16) Contar con una tecnología básica que garantice el adecuado registro y control para el servicio de dispensación de medicamentos, los cuales se obliga a instalar y mantener actualizados para generar los reportes que la UNIVERSIDAD exija. 17) Mantener actualizados los procesos, procedimientos, recursos, mecanismos de control y documentación, de carácter técnico y/o administrativo, que aseguren el cumplimiento del objeto del presente contrato. 18) Contar con los criterios, técnicas y métodos que permitan continuamente controlar, evaluar y gestionar la calidad durante el proceso de almacenamiento de medicamentos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2200 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto 2330 de 2006, el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico definido por el Ministerio de la Protección Social, la resolución que lo adopta y las demás normas aplicables a la materia o que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 19) Presentar los informes que sean requeridos por la UNIVERSIDAD, dentro de la periodicidad indicada por la misma y/o señalada en el pliego de condiciones, que permitan la adopción de mecanismos de verificación de las órdenes prescritas, dispensadas y no dispensadas. Los datos contenidos en los informes deberán ser oportunos, completos, veraces, con calidad, sustentados en evidencia y obtenidos de sus propias fuentes. 20) Bajo ninguna circunstancia, el PROPONENTE SELECCIONADO comercializará con terceros los medicamentos adquiridos bajo la negociación de precios efectuada por la UNIVERSIDAD. 21) Participar en los programas y campañas que se relacionen con el uso de medicamentos, especialmente, los programas de Farmacovigilancia, Uso de antibióticos, Programas de Seguridad al paciente, entre otros, de acuerdo a lo que definan las normas respectivas. 22) Iniciar, adelantar y llevar hasta su culminación las actuaciones y trámites respectivos ante el ente competente de inspección, vigilancia y control de los servicios farmacéuticos, para que los establecimientos, tanto internos como externos, sean autorizados y/o conceptuados favorablemente para su funcionamiento, según corresponda. En consecuencia, se compromete a cumplir con todos los requisitos definidos en las normas aplicables para los procesos correspondientes al suministro de medicamentos en general y de control especial, y observar lo dispuesto en el Decreto 2200 de 2005, Resolución 1403 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, así como las demás normas especiales que regulen la materia. 23) En el caso que las autoridades competentes requieran que los trámites de autorización o conceptos de funcionamiento sean adelantados en conjunto con la UNIVERSIDAD, el CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a la Unidad de Información Servicios de Salud –UNISALUD- Sede Medellín y Análisis Financiero acompañarla técnicamente en el proceso que corresponda. 24) Para el suministro de medicamentos sometidos a fiscalización o de control especial, determinados de esa manera por las autoridades competentes (Ministerio de la Protección Social, UAE Fondo Nacional de Estupefacientes), el CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en las normas establecidas, en especial en lo dispuesto en la Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y las demás normas que la modifican, adicionan o sustituyan. En ningún caso se podrá iniciar la dispensación sin las inscripciones exigidas en la Ley. 25) En lo referente a los medicamentos sometidos a fiscalización o de control especial, el CONTRATISTA deberá enviar al supervisor/interventor del contrato, copia del informe de inventario de ese tipo de medicamentos, en forma mensual. 26) Efectuar las acciones que correspondan para mantener las condiciones esenciales requeridas legalmente para el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos en el cumplimiento de sus actividades y/o procesos. 27) Instalar todos los muebles, equipos, instrumentos y materiales necesarios que se requieran para el cumplimiento de las actividades y/o correcto funcionamiento de los procesos, los cuales deben ser modernos y funcionales. 28) Asumir todos los costos de trámite de funcionamiento, tales como las autorizaciones y/o conceptos favorables, trámites, mantenimiento de inmuebles, seguros, gastos y obligaciones económicas laborales, inventario, etc. 29) Mantener las condiciones en que fueron propuestos los puntos externos de atención, los cuales deben estar ubicados dentro de la zona urbana, en lugares de fácil acceso y que brinden seguridad a los usuarios, de los cuales uno deberá atender 24 horas al día, 7 días a la semana. Cualquier variación respecto los puntos de atención deberá ser concertada previamente con la Dirección de Sede o el encargado responsable de la sede respectiva. 30) Disponer del recurso humano idóneo y suficiente, con los conocimientos, destrezas y competencias necesarios para la realización de las actividades propias de los procesos que adelante en cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, tendrá en forma permanente, personal calificado que atienda las observaciones efectuadas por la UNIVERSIDAD, así como las auditorias concurrentes que se efectúen a los establecimientos farmacéuticos, revisión de las cuentas y todos los procedimientos relacionados con el suministro de medicamentos, entre los que están la revisión de las entregas a domicilio, revisión de informes referidos a la atención al usuario, respuesta a inquietudes, quejas y reclamos de los usuarios y del equipo médico de la Unidad de Servicios de Salud -UNISALUD-. 31) Disponer lo pertinente para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea punto ubicado en las instalaciones de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obrasUNIVERSIDAD, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado cuente con el contratista siguiente recurso humano: (i) Un Tecnólogo en regencia de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leyfarmacia permanente y

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo virtud del proceso de interventoría presente contrato EL CONTRATISTA se debe obliga específicamente con LA UNIVERSIDAD a cumplir a cabalidad con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteEntregar al supervisor del contrato, objetivo e imparcial otorgando dentro de los primeros cinco (5) días siguientes a la máxima importancia a los intereses suscripción del acta de la entidad sin consideración alguna respecto inicio, el cronograma y plan de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéstrabajo. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea Inspeccionar, previo al inicio de la mejor calidadejecución del contrato, el sitio donde se ejecutarán, para observar las condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 3. Elaborar y suscribir Consultar con el acta supervisor asignado al proyecto, de iniciación y liquidación manera oportuna, cualquier posible ambigüedad, o duda que considere necesario en las especificaciones para el correcto desarrollo del contrato de obra a su cargoproyecto. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) Disponer de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto un equipo de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado profesionales idóneos para la ejecución de las obras actividades contratadas. 5. Entregar los equipos e instalar los sistemas y subsistemas de acuerdo con la planimetría, resultados de la visita técnica e instrucciones del Supervisor del contrato, en el campus de la Sede de la paz de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en el municipio de La Paz (Cesar), xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xx. 0-000. 6. Suministrar equipos que sean nuevos, no re manufacturados ni repotenciados 7. Presentar con la propuesta catálogos, fichas técnicas detalladas o la documentación que permita evaluar y constatar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos. 8. Garantizar que en la configuración de los subsistemas de intrusión e incendio en la plataforma de Integración BMS ofertada, se generen planes de acción, se realice la creación de cuentas de los subsistemas de intrusión, hacer personalización de planos en formatos: JPEG image file (*.jpg), JPEG Image file (*.jpeg), Bitmaps (*.bmp), Windows meta file (*.wmf), entre otros, visualización exacta de la alarma sobre el plano, asignando signos y convenciones, asignar control por horarios, y asignar claves de administrador, operador y usuario para cada caso en particular. 9. Garantizar la correcta configuración del sistema de administración y gestión de video, y la correcta grabación de acuerdo con los estándares que se manejan en la Universidad Nacional de Colombia. 10. Garantizar la instalación de todos los elementos requeridos para la ejecución de las actividades, así como todos los servicios conexos (transporte, bodegaje, mano de obra, configuración de los equipos, puesta en marcha de cada subsistema y pruebas de funcionamiento) por lo mismo que debe prever todo costo en su oferta, sin generar otros costos para la Universidad. 11. Garantizar que en ningún caso quede cableado desprotegido por fuera de canaletas metálicas o tubería EMT. 12. Garantizar la calidad, oportunidad y cumplimiento del sistema instalado para la Universidad Nacional de Colombia y realizar las pruebas de funcionamiento del sistema que así requiera la Supervisión del contrato. 13. Efectuar el pago cambio de honorarioslos equipos que resulten defectuosos o que sea entregado en mal estado por otro nuevo de iguales o superiores características y en perfectas condiciones, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 14. Garantizar la entrega de los Manuales preferiblemente en idioma Español, Hojas de Garantía, zonificaciones en los formatos de la Universidad, tablas de pruebas con el Centro de Control de Vigilancia y Seguridad (CCVS), plantilla de programación RPS, planos record en medio digital y duro, de los diferentes subsistemas; Intrusión e Incendio, Control de Acceso y CCTV, en Original y copia, con las especificaciones de lo instalado, los impuestoscuales deben incluir; capa independiente por cada subsistema, gravámenesubicación de los equipos, aportes rutas de tendido y servicios cableados, zona de cualquier género cada dispositivo. 15. Garantizar que establezcan en la configuración del subsistema de Control de Acceso se realice la creación de usuarios, asignación de perfiles y horarios, claves de administrador, operador y usuario, integración y asociación del subsistema con la plataforma de integración BMS. 16. Entregar la zonificación y hojas de datos de todos los subsistemas. 17. Realizar entrega de los planos del Sistema Integrado de seguridad; en medio magnético y duro (Original y Copia) en formatos DWG, PDF, incluye; diagrama unifilar, diagrama con dispositivos, especificaciones y rutas de lo instalado, render de los centros de cableado, ubicación de zonas, (cada subsistema y ducteria en capa individual). 18. Ofrecer como mínimo dos (2) capacitaciones de manera presencial o virtual para el uso adecuado de los equipos por cada subsistema a los usuarios que defina la Universidad, y al personal técnico del Centro de Control de Vigilancia y Seguridad (CCVS), de acuerdo con lo establecido en el Ítem 22.1 del Formato Nro. 3 Oferta técnica y económica. 19. Garantizar el aseo general y final de todos los espacios afectados directa e indirectamente durante la ejecución del contrato 20. Ofrecer garantía para los equipos por un término mínimo de tres (03) años y sobre los materiales por un término mínimo de un (01) año. 21. Garantizar que, en los casos de presentarse fallas en el sistema, éstas sean atendidas en un tiempo no mayor a 48 horas y en caso de requerir cambios de los bienes que resulten en mal estado o imperfectos realizarlo en un término no mayor a 72 horas, si es necesario para mantener el sistema en funcionamiento, deberá instalar equipos o dispositivos temporalmente mientras realiza la reposición definitiva de los mismos. 22. Responder por el cumplimiento del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para contratistas de la Universidad. Este Manual puede ser consultado en el siguiente link: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxx/Xxxxxxxx_xxxx/XXXXXX_XXXXXXXXX_XXXXX_XXXXXXXXXXX 23. Proveer al personal equipos para trabajo en altura debidamente certificados con los permisos y licencias que le exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así como el conocimiento y aplicación de la normativa y la resolución 1409 (del 23 de julio de 2012) expedida por el Ministerio de Seguridad Social y todas las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias disposiciones xx xxx. 24. Utilizar andamios certificados, en las actividades que así lo requieran dentro del desarrollo del contrato. 25. Verificar que todo el personal que esté vinculado para realizar trabajos que conlleven a estar en alturas esté certificado en trabajo de este tipo sin ninguna excepción. Se deberá aportar el certificado respectivo al supervisor del contrato al inicio de la ejecución del contrato. 626. Mantener el control Suministrar y mantener por su cuenta la señalización preventiva suficiente y necesaria para que todo el esquema administrativo informar y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista advertir acerca de la obrarealización de los trabajos, con la calidadexistencia de peligro y tránsito restringido o prohibido, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a manteniéndola durante la ejecución de las mismasla orden contractual. 27. Antes Responder de iniciar manera exclusiva por los daños que se ocasionen a empleados o bienes de La Universidad, lo mismo que a terceras personas y sus bienes, procediendo a la obrainmediata reparación en un plazo máximo de quince (15) días calendario, exigir al CONTRATISTA el organigrama contados a partir de la mismafecha de su ocurrencia, las hojas sin perjuicio de vida del personal, y que la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro Universidad proceda a la reparación inmediata de los plazos contemplados en daños causados a sus instalaciones y descuente a motu proprio la Leytotalidad de los respectivos costos y sin perjuicio de hacer efectiva la respectiva garantía de responsabilidad civil extracontractual.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteCumplir cabalmente con el objeto del contrato, objetivo e imparcial otorgando en la máxima importancia a oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés.términos de 2. Apoyar a Concertar conjuntamente con la Unidad supervisión del contrato la planificación, puesta en marcha y cierre de Información y Análisis Financiero las actividades necesarias para que el desarrollo del objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidaddel contrato. 3. Elaborar Prestar los servicios y suscribir actividades de logística para el acta evento estrategia de iniciación cierre del proyecto PDT NARIÑO tales como: preparación del equipo material y liquidación humano necesarios, para el logro de un correcto desarrollo y concreción del contrato evento, realizando las actividades de obra montaje y desmontaje del equipamiento. Banderas, sonido, ayudas audiovisuales, materiales, organización xx xxxxxx, mesas decoración y demás mobiliaria, distribución de material de visibilidad (cartillas, brouchures, suvenires, etc) entre otros, en coordinación y de acuerdo a su cargolas indicaciones que le dé el supervisor de la orden. 4. Verificar permanentemente Proporcionar el apoyo logístico de manera oportuna y en calidad, durante la preparación de los sitios donde se llevarán a cabo los eventos y el mismo día de los eventos, que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadabuen funcionamiento del evento. 5. Verificar Definir y aportar por su cuenta y riesgo el personal de apoyo necesario que ocupará en cada tarea o actividades a desarrollar según lo descrito en el alcance del objeto de los presentes términos de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno y a satisfacción del objeto de la presente orden. 6. Prestar el servicio en los lugares que le indique el supervisor, garantizando que el personal de apoyo empleado por el contratista para el desarrollo de los eventos objeto de la orden, realice sus actividades sin riesgo para su seguridad, y que, en caso de ser requeridas actividades logísticas en alturas, el personal a emplear estará debidamente protegido, autorizado y certificado, brindando condiciones que permitan el buen desarrollo del evento. 7. Llevar el control de los tiempos necesarios para el montaje y desmontaje de los distintos elementos y materiales que se requieran en los eventos. 8. Incluir en el evento de cierre a través del moderador elementos de difusión, promoción e información de los proyectos que hacen parte de este convenio los elementos de visibilidad de acuerdo a los criterios establecidos por el manual de comunicaciones del PDT, y en particular las relacionadas con la Visibilidad a las entidades financiadoras Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación AECID. 9. Concertar conjuntamente con la Red ADELCO en calidad de ejecutora del PDT Nariño y la planificación, convocatoria y puesta en marcha de las actividades necesarias para el desarrollo del objeto contractual. 10. Aplicar todos los conocimientos de requerimientos técnicos y logísticos determinados en los presente términos de referencia para la participación en el evento. 11. Organizar puntualmente, con la debida antelación y calidad la logística para d desarrollo de la estrategia de cierre del PDT NARIÑO, conforme las especificaciones y características definidas en el numeral 3.1. y 3.1.1 y 3.1.2 de los presentes términos de referencia Mantener durante toda la ejecución el personal mínimo requerido. 12. Provisionar a participantes que lo requieran según información entregada por la supervisión, el transporte especial terrestre, teniendo como principio de actuación permanente el ofrecimiento de la mejor alternativa que consulte las directrices la contratante y los criterios de costo, servicio, conveniencia y oportunidad. 13. Respecto del servicio de transporte: Atender, recibir, tramitar y responder a las sugerencias y solicitudes emanadas por la supervisión. 14. Mantener en perfectas condiciones mecánicas, eléctricas, tendido de llantas, suministro de combustible, funcionamiento y presentación el(los) vehículo(s) que pondrá a disposición para el cumplimiento de la actividad de transporte y traslado de los participantes al evento. 15. En caso de percance vehicular y/o reparación transitoria del vehículo, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones requeridas por la contratante, acudiendo al reemplazo inmediato y transitorio del vehículo por otro de las mismas o mejores características. 16. En caso de que el contratante solicite el cambio de conductor, el contratista se obliga a proveer dicho cambio. 17. A garantizar porque el transporte que se pondrá a disposición cumpla con todas las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito y las previstas en el Código de Comercio para los transportadores, Mantenga vigente el SOAT y las pólizas de responsabilidad civil exigidas a las empresas transportadoras. 18. Atender los requerimientos de reservas y expedición de tiquetes por medio electrónico o telefónico las 24 horas. 19. Enviar por correo electrónico dentro de los tiempos de respuesta fijados al requerimiento que le efectué el supervisor, el costo total del tiquete. 20. Informar a la CONTRATANTE de las ofertas y promociones vigentes para los mismos trayectos solicitados y bajo las condiciones ofertadas. 21. Efectuar, sin costo alguno para la contratante y participantes, las conexiones, reservas y confirmación xx xxxxxx en los vuelos solicitados por el supervisor del contrato o persona autorizada, para lo cual deberá contar con sistemas de comunicación electrónicos directo con las diferentes aerolíneas. 22. Tramitar inmediatamente las solicitudes de cambio de itinerarios de los pasajeros tiqueteados, sin costo alguno, bajo la autorización del supervisor designado para el contrato. 23. Cancelar las reservas, cuando el supervisor informe el cambio de una reserva ya efectuada. 24. Realizar las gestiones necesarias para evitar la acusación y pago de penalidades. 25. Prestar la asesoría a los salarios pasajeros en trámites documentales, exigidos por las aerolíneas o aeropuertos. 26. Responder por los riesgos y prestaciones perjuicios que se causen a terceros en razón u ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato. 27. Atender cambios imprevistos de destinos e indemnizaciones itinerarios en caso de carácter laboral del personal del contratista seleccionado requerirse. 28. Disponer de un Coordinador logístico para el contrato, quien para la ejecución del mismo deberá estar dotado de las obras lo mismo los medios logísticos y de comunicaciones necesarias que garanticen una permanente comunicación con la contratante, el pago supervisor y los participantes, así como con todos los recursos necesarios para el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato. 29. Responder por la oportuna prestación y por la calidad de honorarioslos servicios contratados. 30. Poner a disposición de la Entidad el recurso humano necesario tanto para la atención, los impuestoscoordinación y enlace con la contratante, gravámenessupervisor y participantes, aportes como para la atención y servicios ejecución del evento de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas cierre. 31. Suministrar el personal idóneo y demás erogaciones necesarias debidamente capacitado para la ejecución del contrato, conforme los requerimientos del personal o requerido para el evento de cierre. 632. Mantener Suministrar el servicio de alimentación para el numero de personas participantes al evento de cierre, en la forma que se le señale el supervisor, en coordinación con las actividades y obligaciones, pactadas en el contrato. 33. Efectuar el suministro de alimentación con estrictas condiciones de higiene y limpieza que garanticen la ejecución del objeto de la presente orden de servicios, en forma adecuada, óptima, eficiente, idónea, diligente y eficaz, con la mayor calidad posible. 34. Utilizar medidas de Bioseguridad que permitan mantener aseado las instalaciones y los utensilios que utilizará en la ejecución del alcance del objeto contractual. 35. Suministrar al personal que pondrá al servicio y cumplimiento así como, los elementos utensilios y herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades de preparación y distribución de los alimentos y todo lo que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual. 36. Ejercer control suficiente de higiene y presentación personal del personal que utilice para la prestación del suministro de alimentación contratado. 37. Garantizar que todo el esquema administrativo personal que tenga contacto con los alimentos cuente con la certificación de manipulación de alimentos y operativo funcione adecuadamenteexamen médico que certifique que es apto para manipular alimentos. 38. Disponer durante toda la jornada del evento de cierre- en el auditorio de un STAND de Agua, café, aromáticas, servilletas y endulzantes. 39. Responsabilizarse de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona o lugares en la cual se ejecuten el objeto del presente contrato. 40. Presentar, una vez concluido cada evento, para efectos de pago del mismo, de forma escrita y en medio magnético (CD/DVD), un informe que contenga los servicios 41. Presentar oportunamente la facturación correspondiente a los productos y actividades ejecutadas acompañada del respectivo informe de cada evento. 42. El contratista se hará responsable por los riesgos y perjuicios que cause a la contratante y a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato. Los trabajadores o personal o proveedores que el proponente seleccionado utilice para el desarrollo del contrato serán escogidos por él en su condición de empleador o contratante y, entre éstos y la Red Adelco, no existirá vínculo laboral ni comercial ni contractual alguno, en consecuencia será responsabilidad de él, el pago de los productos, servicios, y lograr salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones a que las obras se atiendan en forma oportuna haya lugar, al igual que el cumplimiento de la normatividad laboral vigente. 43. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato. Nota: Las obligaciones mencionadas en el tiempo acordado presente numeral, son indicativas, por lo que la Contratante, podrá solicitar la realización de otras actividades relacionadas con el contratista de la obraservicio a contratar, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro través de los plazos contemplados en la LeySupervisor.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En a) Aportar los certificados de calidad de los suministros entregados. b) Asumir todos los costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto contractual. c) Entregar los materiales en el punto de acopio que disponga el Proyecto para tal fin en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles luego de la debida autorización del Interventor del Contrato mediante correo electrónico. d) Garantizarán para la entrega del material el cargue, transporte y descargue hasta el sitio de acopio designado por el proyecto. e) Contar con el stock disponible en sus instalaciones para el suministro constante de material de acuerdo con las necesidades del proyecto. f) Entregar al momento del recibo a satisfacción todos los certificados de laboratorio que evidencien el cumplimiento de la normatividad vigente para los materiales que establezca el INVIAS. g) Disponer del personal idóneo y el equipo mínimo necesario para realizar el Cargue, transporte y descargue de los materiales. h) cumplir con todos los controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos legales vigentes exigidas por el Ministerio de Transporte y demás autoridades de tránsito para el transporte de estos materiales. i) Suscribir las respectivas actas de entrega y/o recibo de los materiales objeto del contrato. j) Tramitar y obtener, en caso de requerirse, permisos especiales para el transporte o entrega de los materiales a adquirir, o para el desarrollo de alguna de las actividades derivadas de la ejecución del proceso objeto contractual, de interventoría se debe manera que le permitan cumplir con la normatividad vigente sobre la materia y cumplir a cabalidad con el objeto contractual. k) Entregar a la Interventoría contratada para tal fin y al delegado del Ejército Nacional de Colombia los materiales en las siguientes obligaciones:condiciones técnica exigidas en el presente documento con el fin de obtener el recibo a satisfacción de los mismos. 6.6.2.1 Obligaciones l) Realizar el cambio de carácter administrativo:los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, por otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior característica técnica, sin que ello obligue a ENTerritorio a asumir sobrecosto alguno. 1. Dar asesoramiento competentem) Garantizar que los vehículos en los que transporte el material tengan vigente la matrícula, objetivo e imparcial otorgando SOAT, seguros, tarjeta de operación, revisión técnico-mecánica y demás documentos y requisitos legales vigentes exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades de tránsito para el transporte de este tipo de materiales, así como las demás normas sobre la máxima importancia materia que se encuentren vigentes. n) Garantizar que los conductores de los vehículos transportadores cuenten con las licencias de conducción vigente con la categoría acorde a los intereses vehículos a manejar, igualmente deberán estar afiliados a ARL, EPS y pensión, y cumplir con el uso de la entidad sin consideración alguna respecto los elementos de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésprotección personal. 2. Apoyar o) Indemnizar o asumir todo daño que se cause a la Unidad terceros, a bienes propios o de Información y Análisis Financiero para que el objeto terceros o al personal contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En Además de las contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y todas las demás actividades inherentes al desarrollo del proceso de interventoría objeto del contrato, se debe cumplir a cabalidad tendrán como tales las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteCumplir a cabalidad con el objeto del contrato, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a de conformidad con las especificaciones técnicas consignadas en los intereses pliegos de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro condiciones y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésel estudio previo. 2. Apoyar a la Unidad Garantizar el suministro de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea combustible las 24 horas del día, los siete (7) días de la mejor calidadsemana de modo tal que garantice el servicio permanente. 3. Responder por los daños que pudiera ocasionarse a los vehículos a causa de su actividad o la de sus trabajadores por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar el servicio. 4. Expedir los informes requeridos por el supervisor del contrato respecto del contrato. 5. Cumplir con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas, mediante resolución No. 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 693 de 2001. 6. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cali para la ejecución del contrato. 7. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y suscribir las actas a que haya lugar. 8. Constituir y mantener vigentes las garantías que impone la celebración del presente contrato, en los términos establecidos en el mismo. 9. Informar oportunamente por escrito a la entidad, o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. 10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 11. Elaborar y suscribir el acta de iniciación inicio conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación –Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión Cali. 12. Llevar un control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el monto del mismo en ningún momento. En el evento en que el contratista suministre más del valor contratado, lo hará a su cuenta y liquidación riesgo, y la Fiscalía General de la Nación, no asumirá ningún costo adicional. 13. Entregar mensualmente al supervisor del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que en medio magnético, en archivo Excel, por internet y en forma impresa, los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos listados de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada.uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, placa y código del vehículo, y nombre del 514. Verificar Cumplir con el pago de los salarios aportes al sistema de seguridad social integral y prestaciones e indemnizaciones parafiscal, conforme a lo señalado en la Ley 1150 de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para 2007 y normas reglamentarias. 15. Mantener a la ejecución Fiscalía General de la Nación libre de cualquier daño o perjuicio, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las obras lo mismo de sus subcontratistas o dependientes, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista, de conformidad al Decreto 1082 de Julio de 2015. 16. Responder por el pago de honorarios, los impuestos, gravámenestasas y/o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, aportes ejecución y servicios liquidación del contrato 17. Las demás obligaciones que se deriven de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas los presentes términos de referencia y demás erogaciones necesarias para de la ejecución naturaleza del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En El contratista seleccionado, en desarrollo del proceso objeto contractual deberá cumplir la totalidad de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones a. Ejecutar el(los) contratos de carácter administrativo:seguro adjudicados en los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el ASEGURADOR, y de conformidad con las normas legales que los regulen. 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando b. Expedir la máxima importancia a los intereses Nota de Xxxxxxxxx de las pólizas correspondientes al presente proceso de selección de conformidad con las necesidades de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésDIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. 2c. Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de personas, las adiciones o prórrogas, en las mismas condiciones contratadas para el programa de seguros. Apoyar Parágrafo primero: En el evento de que la siniestralidad del programa de seguros sea mayor al 60% durante el plazo inicialmente contratado, de mutuo acuerdo se podrán negociar los términos y condiciones para las adiciones o prórrogas. Parágrafo segundo: Para la determinación del porcentaje de siniestralidad se incluirá el valor de los siniestros pagados y en reserva. d. Expedir la(s) respectiva(s) pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y modificaciones que llegaren a tener en un plazo máximo de cinco (5) días siguientes a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea fecha de la mejor calidadexpedición de la nota de cobertura, en los términos previstos en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el ASEGURADOR, y en general observando las normas contenidas en el Código de Comercio y demás concordantes. 3. Elaborar e. Atender y suscribir pagar las reclamaciones y siniestros que presente la entidad, o sus beneficiarios, en los términos, plazos y condiciones señalados en la oferta presentada y de conformidad con la legislación vigente, sin dilaciones. f. Coordinar con el acta Intermediario de iniciación Seguros de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, la entrega dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de cada mes, el informe de estadísticas y liquidación reporte sobre siniestralidad, el cual debe contener la siguiente información: póliza afectada, número de radicación del siniestro, fecha de aviso, fecha de ocurrencia del siniestro, amparo afectado, valor estimado de la reclamación, estado de la reclamación, ciudad de ocurrencia, número de orden de pago, valor indemnizado y fecha de pago según corresponda. g. Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones. h. Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta. i. Xxxxxxx y responder las solicitudes y requerimientos que realice la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. j. Pagar las comisiones al intermediario de seguros de la entidad, que para el presente proceso es JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS, de conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio, con las disposiciones vigentes y con el ofrecimiento realizado en la oferta. k. Suministrar un número de teléfono de atención disponible, con el propósito de brindar ayuda inmediata a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, en caso de atención de siniestros. l. Informar oportunamente al supervisor del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente sobre las imposibilidades o dificultades que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato se presenten en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratomismo. 6m. No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. n. Abstenerse de dar información a medios de comunicación, a menos que haya recibido autorización de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. Mantener Parágrafo: Esta obligación se prolongará incluso después de finalizado el control suficiente para que todo servicio y por el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamentetérmino de dos (2) años. o. De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista deberá dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF). p. Las demás que surjan del contenido del contrato, de las presentes cláusulas adicionales que se incorporan al mismo o de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadospropuesta presentada por el ASEGURADOR. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Serán obligaciones específicas del proceso CONTRATISTA, además de interventoría las establecidas en el objeto y su alcance, las siguientes: Facilitar el acceso, uso y apropiación del comercio electrónico en las MiPymes colombianas, a través de soluciones que les permitan comercializar sus productos y/o servicios y efectuar transacciones en línea; lo cual comprende el cumplimiento de las obligaciones que se debe cumplir describen a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativocontinuación, y que se encuentran divididas por componentes: 1. Componente 1: acceso web y/o móvil a. Dar asesoramiento competentea conocer a cada una de las MiPymes beneficiarias la información correspondiente a las características, objetivo e imparcial otorgando beneficios, costos, procesos, herramientas de gestión, funcionalidades, canales de comunicación, gestión de contratos y proceso de vinculación y condiciones de sus aliados bajo la máxima importancia cadena de valor a desarrollar. b. Tener en cuenta la actividad económica, xxxxx xx xxxxxxx, productos o servicios ofrecidos por las MiPymes beneficiarias para desarrollar la cadena de valor de comercio electrónico que se establece en los intereses presentes términos de referencia. c. Establecer el modelo de negocio con el cual las MiPymes beneficiarias operarán para aprovechar las oportunidades identificadas en el canal electrónico. d. Determinar el tipo de actividad económica de las empresas (bienes o servicios) de tal manera que se establezca la pertinencia y/o exigencia de desarrollar todos y cada uno de los eslabones de la entidad sin consideración alguna respecto cadena de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre valor para dicha MiPymes, por ejemplo: una empresa de conflictos turismo requerirá un Motor de interésreserva para pago en línea, más no una integración con un operador logístico. 2. Apoyar e. En el caso que la MiPymes demande un mayor servicio que supere los costos cubiertos dentro del marco de la presente convocatoria, corresponderá al PROPONENTE brindar toda la información a la Unidad MiPymes sobre los costos adicionales, para lo cual la MiPymes decidirá si toma o no estos servicios. Entre OPERADOR y la MiPymes se definirá la forma en que se instrumentará el pago del valor adicional. En todo caso, dicho valor no hará parte de Información los pagos que hará la CONTRATANTE. f. Diseñar y Análisis Financiero construir el sitio web, solución o aplicación móvil para las MiPymes beneficiarias de acuerdo con las necesidades identificadas. Es importante, que el objeto contratado se cumpla PROPONENTE tenga en cuenta: aspectos visuales del sitio y garantizar que este sea de la mejor calidadel diseño general (colores, las fuentes, imágenes, iconos, logos e interacciones, limitaciones, soluciones, entre otros). 3. Elaborar g. Registrar el domino y suscribir hosting/alojamiento del sitio web en los casos que corresponda, el acta cual será propiedad de iniciación y liquidación las MiPymes beneficiarias. h. Generar una base de datos de las MiPymes beneficiarias de acuerdo con el Anexo “Registro de MiPymes” que incluya copia digital del contrato de obra a su cargofirmado por la MiPymes beneficiaria. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) i. Construir registros con soportes de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto actividades realizadas con las MiPymes beneficiarias y los resultados del diagnóstico de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaMiPymes. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En El contratista seleccionado, en desarrollo del proceso objeto contractual deberá cumplir la totalidad de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteCumplir el objeto del contrato, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a ejecutando y entregando el objeto contratado de acuerdo con los intereses criterios de la entidad sin consideración alguna respecto calidad exigibles, especificaciones de cualquier trabajo futuro construcción y asegurando demás anexos que su intermediación esta libre hacen parte de conflictos de interéseste proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 2. Apoyar a la Unidad Presentar el plan de Información y Análisis Financiero inversión del anticipo para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadaprobación del supervisor. 3. Elaborar y suscribir el acta Constituir la fiducia acorde con las indicaciones xxx xxxxxx de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargocondiciones. 4. Verificar permanentemente que Suscribir el acta de inicio de obra cumpliendo con los procedimientos y controles utilizados por requisitos establecidos en el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadapresente documento para tal fin. 5. Verificar Ejercer la vigilancia técnica y administrativa de la obra, con el pago objeto de los salarios conseguir la correcta ejecución de todas las actividades encomendadas. 6. Emplear el personal técnico y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado profesional idóneo necesario para la ejecución de las obras diferentes actividades de la obra, además del personal técnico y profesional mínimo exigido por La Comisión. Este personal deberá permanecer en el lugar de ejecución el tiempo necesario y suficiente para la correcta ejecución de la obra. 7. Garantizar la ejecución y cumplimiento de las actividades ordenadas por parte de La Comisión de manera idónea y en los tiempos establecidos. 8. Garantizar que los materiales y equipos utilizados seann nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, deberá someterse a la aprobación de la supervisión de obra de manera previa a la instalación cuando él lo mismo requiera. 9. Realizar el cambio sin ningún costo adicional para La Comisión de los materiales y equipos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones según criterio de la supervisión. 10. Seguir de manera estricta las indicaciones del libro de especificaciones técnicas y/o las indicadas por la supervisión. 11. Ejecutar las cantidades de acuerdo a lo establecido en el pago presupuesto y a las indicaciones de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la supervisión según lo establezca durante la ejecución del contrato. 612. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que Acatar las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista observaciones de la obrasupervisión y/o de La Comisión 13. Entregar informes semanales, con mensuales y/o extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7supervisión del contrato. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución Los informes periódicos deberán contener: a. Descripción de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaactividades ejecutadas. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Dentro de las obligaciones a cargo del contratista, además de las que se establezcan en virtud del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad selección (Términos de Referencia y Propuesta), estarán las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativosiguientes: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando Apoyar a COLOMBIA PRODUCTIVA en la máxima importancia a determinación del esquema de licenciamiento necesario para soportar los intereses requerimientos del Programa Fábricas de Productividad una vez finalizada la entidad sin consideración alguna respecto etapa de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre levantamiento de conflictos de interésinformación. 2. Apoyar y soportar a COLOMBIA PRODUCTIVA en la Unidad configuración y/o afinamiento de Información las licencias, según lo determine el proyecto y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadCOLOMBIA PRODUCTIVA. 3. Elaborar y suscribir Prestar el acta servicio de iniciación y liquidación del contrato garantía a entera satisfacción de obra a su cargoCOLOMBIA PRODUCTIVA. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos Cumplir con todas y controles utilizados por el contratista(s) cada una de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto características técnicas establecidas en los Términos de las obras Referencia y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadala propuesta del contratista. 5. Verificar Permitir actualizaciones a nuevas versiones del producto que sean liberadas por el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para fabricante durante la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución vigencia del contrato, sin costo alguno para COLOMBIA PRODUCTIVA. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo Documentar de manera detallada, la instalación, arquitectura y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista configuración de la obrasolución informática y las herramientas de gestión, con documento que será entregada a COLOMBIA PRODUCTIVA al finalizar la calidad, cantidad instalación y costos previamente aprobadospuesta en operación de la solución informática y herramientas de gestión. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE Suministrar todos los manuales técnicos y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama operación de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaSolución informática. 8. Realizar Brindar servicio técnico y de soporte durante la duración del contrato, con el acta objetivo de 80/93realizar la evaluación y/o diagnostico a fallas reportadas. 9. liquidación respectiva Proveer una herramienta tecnológica con el fin de que COLOMBIA PRODUCTIVA pueda reportar y realizar trazabilidad de los incidentes sobre la solución informática y herramientas de gestión: a. El contratista debe indicar claramente el procedimiento para la solicitud de soporte y el nivel de escalamiento para el mismo. b. Atender las solicitudes del servicio 5 días de la semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. c. Todo lo establecido en los ANS y el respectivo procedimiento para el reporte de los incidentes. 10. Presentar una metodología de estimación de esfuerzo a partir de la cual pueda determinarse el número de horas requeridas para implementar un requerimiento bajo la plataforma Salesforce (Dicha metodología debe permitir estimar los tiempos para los servicios análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación, entre otros), e incluir un ejemplo en el que se evidencie el uso de la misma. 11. Con base en los documentos SOW (Statement Of Work) presentados por COLOMBIA PRODUCTIVA presentar en un plazo no mayor a 5 días hábiles la estimación en horas del requerimiento, utilizando la metodología de estimación de esfuerzo presentada, para el posterior análisis y revisión a partir del cual se realizará una etapa de negociación, llegando al estimativo final del proyecto a implementar. 12. Ejecutar las horas aprobadas dentro de cada uno de los proyectos que sean implementados bajo el modelo de Bolsa de Horas Integrales dentro de los plazos contemplados tiempos establecidos y con el aseguramiento de la calidad ofrecido en la Leypropuesta técnica. 13. Adicional a las capacitaciones propias de la implementación de la solución informática y herramientas de gestión, instruir en sitio/remoto para mínimo cuatro (4) empleados de COLOMBIA PRODUCTIVA o a quien ellos determinen, en el uso y administración de la solución informática integral y herramientas de gestión, la cual debe incluir los aspectos técnicos y funcionales, incluyendo en el temario casos de uso, expidiendo el respectivo certificado de asistencia y evaluación de la misma. Esta actividad se realizará en los días y horarios acordados por COLOMBIA PRODUCTIVA. El entrenamiento deberá ser dictado por personal certificado en la solución por parte del fabricante de la misma. 14. Asegurar que la solución informática no afecte la operación y funcionamiento tanto de los sistemas operativos, así como de las aplicaciones y herramientas informáticas en términos de los puertos lógicos que se requieren para la operación de estos. De igual forma, la solución no debe afectar y/o interrumpir los servicios y/o archivos propios (nativos) de las aplicaciones, sistemas o herramientas que utilizan las plataformas informáticas de COLOMBIA PRODUCTIVA.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Serán obligaciones especificas del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad CONTRATISTA las siguientes obligacionessiguientes: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo:8.1. FASE 1. 1. Dar asesoramiento competenteCumplir con toda la reglamentación vigente y aspectos normativos en materia de Saneamiento Básico, objetivo e imparcial otorgando en especial lo conferido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS Vigente y todas aquellas normas relacionadas con los estudios ejecutados, con el fin de asegurar la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro adecuación funcional, operativa y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésambiental del proyecto. 2. Apoyar a Realizar la Unidad respectiva entrega de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea los productos solicitados como resultado de la mejor calidadfase 1. 3. Elaborar Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y suscribir especificaciones de construcción para el acta desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de iniciación y liquidación del contrato propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de obra a su cargoderechos o licenciamiento. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos Hacer seguimiento y controles utilizados por dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadasu Fase 1. 5. Verificar Realizar los ajustes solicitados al Proyecto Técnico cuando sea necesario. 6. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el pago CONTRATO. 7. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y aprobados por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los salarios especialistas utilizados por el CONTRATISTA. 8. Elaborar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, financiera, tarifaria, comercial y prestaciones e indemnizaciones económica requerida para la ejecución del proyecto 9. Entregar los productos de carácter laboral del personal del contratista seleccionado la Fase 1 completos, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, el contrato y demás documentos anexos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente para la ejecución de las obras en la Fase 2. 10. El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relación con las actividades indicadas para el contrato. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto de análisis. 11. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) a la INTERVENTORÍA donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo. 12. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión. 13. Ajustar y presentar el Informe Final del de la fase 1 dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. Este Informe Final deberá evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Este informe deberá contener las características y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado. 14. Los estudios y diseños, deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de los parámetros exigidos para el cumplimiento del objeto contractual. 15. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación de los estudios y diseños, así como la identificación y producción de documentos que permitan la obtención de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier repercusión que pueda identificarse en la ejecución de la Fase 1. 16. Adelantar todos los trámites y realizar los soportes técnicos necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la obtención de permisos, licencias o predios en caso de requerirse, ante las entidades competentes, así como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correrán por cuenta del CONTRATISTA. 17. Los resultados de los productos realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta fase del contrato, para proceder a su verificación por parte de FINDETER. 18. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, FINDETER y/o el MVCT y todas aquellas entidades intervinientes del Proyecto, para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de los comités será definido con la Interventoría. 19. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de estudios y diseños a realizar con representantes de las entidades territoriales, MVCT, FINDETER y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o muy definidos en su estructura. 20. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá elaborar esquemas, renders o modelos que permitan la fácil divulgación y socialización del proyecto. 21. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento a realizar con representantes de las entidades territoriales, el MVCT, FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o muy definidos en su estructura. 22. El CONTRATISTA, deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 23. El CONTRATISTA se compromete a realizar la totalidad de los estudios y diseños necesarios del proyecto según lo determinado para la Fase 1 con el fin de ajustarse al presupuesto disponible para la ejecución de las obras. De igual manera deberá entregar el presupuesto y la programación de las obras. Solamente será considerada que Fase 1 ha sido culminada a satisfacción cuando la Interventoría de su aprobación y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere. 24. Dada la modalidad de contratación, el CONTRATISTA propendiendo no superar el presupuesto, deberá presentar el análisis de las diferentes alternativas con sus propuestas de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los estudios previos, así como el menor costo de ejecución 25. En la Fase 1 los Especialistas deben adelantar las visitas de campo previa a la elaboración del análisis de alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los aspectos técnicos existente, así como las expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA. 26. El CONTRATISTA deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que garanticen menores costos de operación y mantenimiento. 27. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance del presente documento. 28. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Calidad para la aprobación por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE. 29. Una vez se lleve a cabo aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, y verificación de FINDETER, se llevará a cabo socialización de los diseños a la comunidad, la cual debe ser acompañada por la Interventoría, Findeter, MVCT y demás entidades participantes. 30. Debe definirse si se requiere permisos ambientales, realizar su identificación y adelantar todas las gestiones para obtener los mismos. 31. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución de la Fase 1, con el fin de atender inquietudes de la comunidad y demás actores institucionales asociados a la ejecución del mismo que y medición de impactos 32. Garantizar el pago desarrollo e implementación de honorarioslos componentes de lectura territorial Lo anterior de acuerdo a los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, anexos a los estudios previos. 33. Presentar el Plan de Gestión Social y Reputacional al finalizar la Fase 1, el cuál debe ser aprobado por la interventoría, de acuerdo a los lineamientos anexos a los estudios previos. 34. El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la Metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentación de la metodología habilita a la CONTRATANTE y/o a la INTERVENTORÍA para no autorizar la ejecución de los trabajos. 35. Realizar quincenalmente comités de avance y socialización de los resultados de la Fase 1. A dicho comité deberá asistir la interventoría y podrá asistir el supervisor o quien este delegue, los impuestos, gravámenes, aportes entes territoriales y servicios de cualquier género el MVCT. 36. Todas la que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias le apliquen para garantizar la ejecución del contrato. 6a) OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN – FASE 1 1. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista Presentar Informes mensuales de avance de la obra, con la calidad, cantidad actualización de todos y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro cada uno de los plazos contemplados en Estudios, alternativas diseños y productos, los cuales deberán ser aprobados por la Leyinterventoría. Estos Informes deben poseer y presentar características y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe El contratista deberá cumplir a cabalidad con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones obligaciones previstas en el artículo 5 de carácter administrativola Ley 80 de 1993, y además de ello, se compromete a: 1. Dar asesoramiento competenteAdelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, objetivo e imparcial otorgando y de acuerdo con las especificaciones exigidas por la máxima importancia a los intereses Agencia en el Anexo de la entidad sin consideración alguna respecto Generalidades xxx xxxxxx de cualquier trabajo futuro condiciones y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésen el contrato. 2. Apoyar a la Unidad Proteger el buen estado y conservación de Información los bienes inmuebles, muebles, equipos y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea enseres de la mejor calidadAgencia y responder por las pérdidas o daños imputables al personal designado por el contratista o que se hayan producido como consecuencia del servicio de vigilancia. 3. Elaborar Llevar un registro detallado y suscribir actualizado sobre el acta estado de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 4. Avisar a la Agencia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato, o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Agencia Nacional de Infraestructura. 5. Cumplir en los términos xx xxx con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios xxx XXXX, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar; circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la acreditación de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes. 6. Mantener Mantener, para el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista desarrollo de la obragestión, con el personal y los equipos requeridos por la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosEntidad. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a Obtener la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama autorización de la mismaAgencia Nacional de Infraestructura, las hojas en caso de vida requerir cambio parcial o total del personal, y la relación personal que prestara los servicios de este último con sus números de cédulavigilancia. 8. Realizar Prestar el acta servicio de 80/93vigilancia con personal altamente calificado y capacitado en sus especialidades, de tal manera que garantice un excelente servicio en las instalaciones interiores de la Agencia. 9. liquidación respectiva Mantener al personal asignado para la ejecución del contrato completamente uniformado, con distintivos de la empresa de vigilancia, y debidamente carnetizado y dotado de: linternas, botas, y pitos. 10. Garantizar que el personal designado por la compañía para la prestación del servicio cuente con el certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia el cual debe estar vigente y que se encuentre debidamente capacitado para cumplir su labor (el personal asignado debe estar debidamente entrenado en técnicas de vigilancia y con capacitación en relaciones humanas). 11. Estar en permanente y completa coordinación con el supervisor del contrato asignado por la Agencia, a fin de garantizar un servicio adecuado. 12. Velar tanto por los bienes como por las instalaciones físicas de la Agencia, haciéndose responsable por cualquier daño que cause su personal sobre dichos bienes e instalaciones, previa investigación por parte del contratista en la cual se demuestre su responsabilidad o la del personal a su cargo. 13. Exigir que el personal a su cargo, durante la prestación del servicio, porte el documento de identificación (cédula de ciudadanía), el carnet vigente de la EPS y la ARL a la que se encuentre afiliado, o en su defecto el documento que acredite el derecho para ser atendido en caso de presentarse alguna situación médica, y el carnet de identificación laboral. 14. Prestar el servicio de vigilancia a través de los vigilantes y el supervisor de la compañía, el cual abarca: instalaciones físicas y los elementos que se encuentren dentro de ellas. La Compañía deberá responder por los plazos elementos que se extravíen de las oficinas por causas imputables al servicio de vigilancia. Realizara control y vigilancia de Todos los bienes que se encuentren en las instalaciones de la Agencia a través de: a. El control de acceso por las diferentes porterías que se designen, tanto de funcionarios como de los visitantes. b. El control de entrada y salida de elementos de las instalaciones de la Agencia. c. El control de cámaras y sensores de vigilancia, cuando así se determine. d. La aplicación de medidas de ahorro de servicios públicos (manteniendo las luces apagadas en los sitios donde éstas no se requieran y cerrando los grifos y llaves de agua que no se requieran para su uso) y medidas de seguridad (cerrando las puertas de las oficinas que se encuentren solas). 15. Responder directamente por cualquier reclamación que efectúe la Agencia Nacional de Infraestructura por siniestros o hurtos ocurridos con ocasión de la prestación del servicio de vigilancia, y que no estén cubiertos por las garantías constituidas en el contrato, Igualmente, responder por los bienes personales que aparezcan relacionados en las planillas de ingreso a la entidad, las cuales se deben llevar directamente por la empresa de vigilancia. En todo caso, este procedimiento se llevará a cabo previa la investigación que para el efecto se realice por el competente y en donde se demuestre la responsabilidad del contratista o del personal a su cargo. 16. Pagar los deducibles a que haya lugar por siniestros o hurtos que se reclamen a la compañía de seguros; igualmente, cuando el valor de la reclamación no sea posible por el deducible, la compañía de vigilancia responderá por el bien con uno de iguales o mejores características al extraviado, siempre y cuando haya responsabilidad de la empresa que presta el servicio de vigilancia; lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que lleve a cabo la compañía de seguros frente al contratista. En todo caso este procedimiento se llevará a cabo, previa la investigación que para el efecto se realice y en donde se demuestre la responsabilidad del contratista o del personal a su cargo. 17. Informar sobre las irregularidades que se presenten en las instalaciones de la Agencia. 18. Suministrar, ante requerimiento de la Agencia, personal femenino para la prestación del servicio en algunas áreas específicas. 19. Ejercer el control sobre la calidad del personal técnico, operativo y administrativo, los sistemas de selección, control, capacitación y entrenamiento del personal que disponga para la prestación del servicio; así mismo, garantizar durante toda la ejecución del contrato el número de vigilantes y supervisores relevantes necesarios para el cubrimiento total de los puestos de vigilancia contemplados en el proceso. 20. Contar con las credenciales de identificación del personal de vigilancia, expedidas por la LeyCompañía de Vigilancia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 0019 de 2012. 21. Calidades del personal requerido: El contratista deberá disponer de un grupo de trabajo que cumpla con las calidades aquí exigidas: Debe ser colombiano de nacimiento. Debe estar en buen estado de salud física y mental, compatible con la capacidad de cumplir las tareas de protección y seguridad, aportando para ello el examen médico ocupacional con énfasis en miembros inferiores, el certificado de salud expedido por una persona o entidad debidamente autorizada, que cumpla con los siguientes requisitos: a) agudeza visual: 20/20 (puede ser con gafas o cualquier tipo xx xxxxxx); b) audiograma: normal; c) habla: debe poder comunicarse verbalmente con claridad, de forma eficiente y eficaz (en situaciones de crisis es indispensable que el vigilante se comunique con otros sin dificultades graves al hablar); y d) olfato: debe estar en capacidad de detectar olores. 22. Debe cumplir con las garantías personales en materia de seguridad, a través de la presentación de los antecedentes de empleo y escolares de por lo menos los últimos cinco (5) años, del certificado de antecedentes penales (o certificado judicial) y del certificado de antecedentes disciplinarios. 23. Xxxx poseer la credencial otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cumplimiento de las normas establecidas. 24. En la parte comportamental y de presentación personal, el personal debe ser educado e inspirar respeto, ser estricto pero amable, abierto al diálogo, estable y emocionalmente receptivo, con capacidad de atender alto volumen de público. Debe mantener buenas relaciones interpersonales, ser ordenado en el trabajo y observar el cumplimiento de normas y procedimientos, y con capacidad de proporcionar soluciones efectivas de acuerdo con los procedimientos. Debe mantener el mayor grado de higiene y limpieza personal, al igual que una impecable presentación. 25. El personal debe ser capaz de reconocer visualmente armas y artefactos explosivos y peligrosos, y debe demostrar conocimientos generales de relaciones humanas, educación y elaboración de informes, técnicas de requisas, observación y descripción, comportamiento humano, primeros auxilios, técnicas de evacuación, y seguridad y manejo xx xxxxx. 26. El personal de Vigilancia debe poseer experiencia práctica en el manejo y funcionamiento equipos de comunicación, extintores, primeros auxilios, y que sabe aplicar correctamente los métodos de registro de personas y registro de paquetes. 27. El Personal de Vigilancia debe estar en capacidad de actuar en casos de detectar situaciones donde se presenten alarmas reales o falsas de amenazas de bomba, de actuar en forma adecuada en caso de evacuaciones por incendios. 28. En aspectos de responsabilidad, El personal debe estar en capacidad de cumplir normas, métodos y procedimientos establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura y/o por la empresa de vigilancia, y debe tener un manejo oportuno de información para garantizar una seguridad efectiva del personal y de las instalaciones que se encuentren bajo su área de influencia. El personal no se encuentra autorizado para emitir declaraciones a la prensa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses Los productos deben cumplir con las especificaciones técnicas que son ofrecidas dentro de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéslas fichas técnicas. 2. Apoyar a la Unidad Enviar las fichas técnicas de Información los productos y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea ficha de la mejor calidadseguridad. 3. Elaborar En el evento en que el Hospital requiera un producto el cual no se encuentre en el listado contratado, este será cotizado y suscribir solicitado por parte del supervisor o interventor del contrato, previa cotización solicitada al contratista el acta de iniciación cual debe garantizar y liquidación del contrato de obra a su cargoofertar precios los cuales no podrán superar los establecidos en el mercado. 4. Verificar permanentemente Los productos deben cumplir con la integridad necesaria que garantice la calidad de los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadamismos. 5. Verificar el pago La entrega de los salarios Insumos estará supeditada a las necesidades de la institución y prestaciones e indemnizaciones debe ser realizada en un plazo máximo de carácter laboral 4 días a partir del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo requerimiento que realice el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratoServicio Farmacéutico. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamenteLas entregas de los productos deben hacerse en su totalidad de acuerdo a la solicitud, y lograr que las obras no se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosaceptarán entregas parciales. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar Carta de compromiso para cambio de los productos que se encuentre con fecha de vencimiento fuera del rango solicitado en el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulacontrato. 8. Realizar En el acta momento de 80/93hacer la entrega del producto debe allegar la factura electrónica de venta, con los datos exactos del producto y todos los requisitos xx xxx; incluyendo número de contrato, número de lote, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante, registro sanitario, nombre del producto, presentación, concentración y cantidad facturada. 9. liquidación respectiva dentro Los productos deberán tener una vida útil mayor al 70% a partir de su fabricación. 10. Cualquier producto que no cuente con las especificaciones técnicas de calidad se someterá a devolución y el proveedor deberá realizar el cambio inmediato (máximo 3 días calendario). 11. El contratista realizara el cambio de los plazos contemplados productos próximos a vencer una vez sea informado por el servicio farmacéutico durante la vigencia del contrato o posterior, en la Leyun tiempo no mayor a 1 mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo virtud del proceso de interventoría presente contrato EL CONTRATISTA se debe obliga específicamente con LA UNIVERSIDAD a cumplir a cabalidad con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando Garantizar el suministro de todos los insumos requeridos para la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro instalación adecuada y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésel correcto funcionamiento del mobiliario. 2. Apoyar Pedir aclaraciones a la Unidad Universidad antes de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea iniciar cualquier etapa de la mejor calidadlos trabajos en caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes en planos, diagramas o especificaciones. 3. Elaborar Presentar planos completos de cada ítem antes de la producción de éstos, según las especificaciones dimensionales y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato materiales, hasta la plena satisfacción de obra a su cargola Universidad. 4. Verificar permanentemente Presentar para la aprobación de la Universidad, antes de iniciar producción, una muestra patrón de los ítems que los procedimientos el supervisor solicite, con las observaciones y controles utilizados por el contratista(scorrecciones que se hubieren realizado al momento de la evaluación sobre la(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadamuestra(s) física(s). 5. Verificar el pago Confirmar, previo al inicio de cualquier etapa de los salarios y prestaciones e indemnizaciones trabajos, medidas en sitio, localización de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución puntos de las obras lo mismo que el pago conectividad, esquemas de honorariosamueblamiento, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios orientación de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas módulos de almacenamiento y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratovariables tanto de diseño como espaciales asociadas al (los) elemento(s) a suministrar. 6. Mantener el control suficiente Realizar una visita al sitio de ejecución del contrato, por lo menos diez (10) días hábiles antes del día programado para que todo el esquema administrativo la instalación, para confirmar medidas, espacios y operativo funcione adecuadamente, y lograr que todas las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de determinantes asociadas a la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosposterior instalación. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrasPresentar muestras físicas de acabados cuando la Supervisión lo requiera, asesorar (tapizados, pinturas, cantos u otras características relevantes al (a los) elemento(s) a suministrar). Los costos asociados a la parte CONTRATANTE elaboración de planos de producción, generación de prototipos y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder demás actividades asociadas a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar definición final del elemento, quedarán a cargo del Contratista sin recargo alguno a la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaUniversidad. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro Garantizar que los materiales empleados para la fabricación de los plazos contemplados bienes a suministrar son nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones. 9. Suministrar elementos de fácil reposición y mantenimiento, en todos los elementos de mobiliario. 10.Informar a la Supervisión mediante comunicación escrita cuando los elementos estén fabricados y listos para su entrega. 11.Asegurar los bienes objeto del contrato hasta la total entrega e instalación de los mismos y la recepción a satisfacción por parte de la supervisión de la Universidad. 12.Entregar el mobiliario en perfecto estado, acabado y listo para su uso, previa aprobación y recepción a satisfacción. 13.Instalar el mobiliario en las instalaciones del campus de la Sede La Paz de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en el municipio de La Paz (Cesar), xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xx 0-000. 14.Disponer de forma adecuada los residuos (sistemas de embalaje, cajas protectoras, etc.) que del proceso de instalación se deriven. 15.Reparar, arreglar o reponer los acabados, la infraestructura o demás mobiliario o bien de la Universidad, en caso que el Contratista llegara a causar algún daño o perjuicio a los mismos, en el proceso de entrega o instalación. 16.Entregar los manuales de uso, de limpieza y de mantenimiento, para todos los elementos suministrados e instalados, posterior a la entrega e instalación de los mismos. 17.Efectuar el cambio del mobiliario que resulte defectuoso o que sea entregado en mal estado por otro nuevo de iguales o superiores características y en perfectas condiciones, en un plazo no mayor a 15 días hábiles sin costo alguno para la Universidad. 18.Programar y realizar dos (02) mantenimientos preventivos al año (uno cada semestre) en sitio, de los bienes a adquirir sin ningún costo adicional para la Universidad, dentro del término de la garantía exigida. 19.Responder al llamado de solicitud de servicio técnico por parte de la Universidad en un tiempo inferior a 24 horas y suministrar en sitio, el mobiliario o elementos que requieran ser reemplazados en un plazo no mayor a 15 días hábiles, durante el periodo de garantía. 20.Ofrecer garantía de 5 años por los elementos suministrados, de acuerdo a las necesidades de la Universidad. 21.Abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que causen discriminación, sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial, por razones de sexo, género u orientación sexual, en cualquier persona perteneciente a la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia o que se encuentre dentro del campus universitario. El incumplimiento de esta obligación acarreará las sanciones contractuales a que haya lugar en el marco del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia y de lo dispuesto en la LeyResolución de Rectoría 1215 de 2017.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia Realizar plan de trabajo sobre las actividades a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias desarrollar para la ejecución del contrato. 2. Apoyar la ejecución del Inventario en Estado Natural del Archivo – Idexud. 3. Realizar el proceso de organización (Clasificación + Ordenación + Descripción) de cada uno de los expedientes. 4. Identificar las series y subseries documentales existentes en la TRD del IDEXUD. Para ello se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico – funcional del instituto. 5. Identificar de ser el caso la documentación que por la TRD en su disposición final sea de eliminación. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado Entregar un informe semanal con el contratista de avance obtenido sobre la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados.ejecución del inventario 7. De existir cualquier diferencia Entregar un informe mensual donde se relacione de manera detallada las actividades realizadas y el avance obtenido sobre el inventario de la documentación y/o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con expedientes del área de archivo – Idexud. 8. Cuando se dé por terminado el CONTRATISTA antes contrato entregar: informe final de proceder a actividades donde se detalle la ejecución de las mismas, evidencias y/o soportes anexos al repositorio “Honorarios” y formato “Paz y Salvo Idexud”, diligenciado y firmado. Antes Entregable: 1. Informe final de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA actividades donde se detalle el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaavance realizado sobre el inventario en estado natural realizado. 89. Realizar Recibir y mantener en buen estado los elementos asignados por el acta área de 80/93Sistemas de Información y las Telecomunicaciones para la ejecución del contrato, cuando haya lugar. 10. liquidación respectiva dentro Xxxxxxx e interpretar la misión, visión, política y objetivos de los plazos contemplados calidad. 11. Participar en las actividades encomendadas, siguiendo lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y aportar para la Leymejora del mismo. 12. Mantener y mejorar el proceso a través del Sistema de Gestión de Calidad. 13. Y las demás que le sean asignadas por el director del IDEXUD, o quien este delegue.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En  Garantizar y responder por la calidad de los bienes entregados, los cuales deben  Dar cumplimiento a todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el anexo técnico y en el presente documento.  Realizar la entrega oportuna de los instrumentos musicales sus accesorios, dentro de los términos señalados en el presente pliego, garantizando que los mismos cumplan con las características y especificaciones técnicas requeridas.  Garantizar la disponibilidad de los instrumentos ofrecidos de acuerdo con las características señaladas en los pliegos de condiciones, anexo técnico y las mejoras contenidas en la propuesta (de ser el caso).  Entregar la garantía de fábrica expedida por la casa matriz o por el representante de la marca en Colombia, con vigencia mínima de 2 años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los instrumentos musicales.  Entregar los instrumentos en correcto estado, esto es en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento. El supervisor designado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, quien podrá rechazarlos y/o no recibirlos si no se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas por El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, los cuales deben ser de igual calidad a los ofertados en la muestra física.  Presentar manifiesto de importación (cuando aplique), documento remisorio y/o de entrega en el cual figuren las descripciones, cantidades, marcas, referencias, y valores y la factura del bien o bienes entregados.  Garantizar que durante la ejecución del contrato y durante del término de la garantía de los instrumentos, cuenta con el total de repuestos nuevos y originales y personal necesario para el mantenimiento correctivo, velando por el oportuno y normal desarrollo del proceso de interventoría objeto y obligaciones del contrato.  El contratista se debe cumplir obliga a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a mantener fijos los intereses precios unitarios de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro propuesta durante la ejecución y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a hasta la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4contrato. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de  Xxxxxxxx oportunamente los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral sociales y/o los honorarios del personal a su cargo o contratado para el desarrollo y ejecución del contrato.  Garantizar que el embalaje de los instrumentos se ha realizado de forma adecuada, para su total protección y cuidado, lo cual se verificará por El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia al momento de la inspección ocular  Garantizar la presencia de una persona idónea en el momento que El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia programe la revisión técnica de los instrumentos musicales, sus accesorios. En caso de que el contratista seleccionado no delegue a una persona idónea, no será oponible el rechazo de los bienes, en revisión.  Los instrumentos musicales deberán contar con identificación de marca, referencia, serial por cada uno de ellos. Identificaciones que deberán estar respaldadas por las casas fabricantes y debidamente incluidas en los documentos de entrega que remita a El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia la empresa que sea por adjudicación contratada.  Entregar el manual de propietario, con instrucciones de uso y demás, para los instrumentos musicales y accesorios de los instrumentos musicales.  Realizar los trámites de importación y el traslado sin costo adicional para El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de los elementos adquiridos objeto del presente contrato en la ejecución ciudad de las obras lo mismo Medellín, Xxxxxxx de la Cultura Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, sede del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Xxxxxxx 00 X° 00-00, en el salón de bodegaje que para el efecto señale el supervisor del contrato. 8 FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Código: F-JU-01 Versión:02  Xxxxxx el pago de honorarios, los impuestos, gravámenesimportaciones, aportes y servicios traslados, gastos de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas transporte para su entrega y demás erogaciones necesarias gastos que sean requeridos por el contratista para la entrega de los mismos, procurando evitar demoras en su traslado e inconvenientes en el normal funcionamiento de los equipos a adquirir.  Contemplar los tiempos establecidos por el fabricante para los trámites de legalización de los registros de importación y el envío de los elementos objeto del contrato, con el fin de cumplir con los tiempos de entrega fijados en el contrato.  Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. 6. Mantener  Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.  Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.  Garantizar una oportuna supervisión al personal asignado para el control suficiente desarrollo del contrato, para que todo el esquema administrativo sea óptima la prestación del servicio.  Utilizar personal calificado, contratado por su cuenta y operativo funcione adecuadamenteriesgo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual.  En general responder por cualquier eventualidad que se presente en la ejecución del contrato que implique incumplimiento del mismo de cualquier naturaleza y que genere perjuicios a terceros o al medio ambiente entre otros, dejando indemne a El Instituto de Cultura y lograr Patrimonio de Antioquia por toda situación, reclamación o condena, o cualquier decisión que comprometa la responsabilidad de la entidad por vía administrativa o judicial  Las demás se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.  Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervisión, de tal forma que den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los elementos se realice con las obras se atiendan en forma oportuna y condiciones exigidas en el tiempo acordado con contrato, de manera cuantificable y medible.  Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  Atender los requerimientos realizados por el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7Instituto para el desarrollo del presente contrato por medio del supervisor y/o interventor correspondiente. De existir cualquier diferencia  Informar oportunamente al contratante cuando exista o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución sobrevenga alguna de las mismas. Antes de iniciar inhabilidades e incompatibilidades previstas en la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, Constitución y la relación de este último con sus números de cédula. 8ley.  Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.  Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la LeyLey 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor  El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del Instituto Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el instituto está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Instituto de la misma y solicitar su consentimiento. [Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad Estatal podrá exigir al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o 9 FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Código: F-JU-01 Versión:02 accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante podrá oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control]. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier Verificar el trabajo futuro y asegurando que desenvuelto por su intermediación esta libre de conflictos de interéspersonal. 2. Apoyar Exigir a la Unidad las personas que componen su organización el cumplimiento íntegro de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea sus obligaciones derivadas de la mejor calidadLey Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 3. Elaborar y suscribir el acta Garantizar la aplicación de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargolos códigos éticos. 4. Verificar permanentemente que Organizar los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) calendarios de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada.actividades. Cod. Validación: 96S23ZQY4ZKQK64G5DYREXG4X | Corrección: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/ Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 21 a 31 Cod. Validación: 5RCCMZJ9NYJEYNFSGDYQN4DY3 | Corrección: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/ Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 21 a 31 5. Verificar el pago de Entregar mensualmente al Ayuntamiento los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución listados donde deberán constar los nombres de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratopersonas atendidas. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado reuniones ordinarias trimestrales de Coordinación Técnica con el contratista Ayuntamiento, o de la obra, carácter extraordinario cuando el Ayuntamiento se lo demande con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosdebida antelación. En cualquiera caso las reuniones tendrán lugar a convocatoria del Ayuntamiento. 7. De existir Asumir la responsabilidad del correcto funcionamiento del servicio, así como de los daños que su personal pudiera ocasionar en el cumplimiento de tales funciones, por cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrascausa, asesorar en los locales donde se lleve a cabo la parte CONTRATANTE y conciliar con prestación del servicio, ya sea en el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obramobiliario, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulainstalaciones u objetos personales. 8. Realizar Presentar la memoria anual de actividades sobre el acta trabajo desenvuelto. 9. La adjudicataria deberá hacer constar en el momento en el que termine el servicio que cuenta con el visto bueno de 80/93. liquidación respectiva dentro la Dirección del Centro en lo que se refiere a las instalaciones o en el caso contrario, asumir la reparación de los plazos contemplados eventuales desperfectos que se produjeran en el transcurso del servicio. 10. El adjudicatario, además de las Pólizas específicas y necesarias establecidas por normas laborales, u otras normas sectoriales, deberá presentar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con un capital mínimo asegurado igual o superior a 150.000,00 euros que cubra posibles responsabilidades derivadas de la Leyejecución del servicio. Se deberá presentar el documento que acredite el pago de la prima correspondiente. 11. Justificar la realización de las mejoras ofertadas en el procedimiento de licitación. 12. El contratista queda obligado al cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas, así como a la prestación de los servicios de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas que rigen la contratación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del proceso de interventoría objeto del contrato. El contratista se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativocompromete a: 1. Dar asesoramiento competentecumplimiento a lo establecido en el anexo complementario, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses anexo técnico, contrato, cronograma de la entidad sin consideración alguna respecto de ejecución y cualquier trabajo futuro y asegurando otro documento que su intermediación esta libre de conflictos de interéshaga parte del contrato. 2. Apoyar a Prestar los servicios solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo complementario, el anexo técnico y la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargopropuesta presentada. 4. Verificar permanentemente que Garantizar el cumplimiento del objeto, los procedimientos alcances descritos en el presente documento y controles utilizados por en el contratista(s) Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas”, en los términos y condiciones aquí pactadas y lo establecido en su propuesta, observando en todo momento el régimen de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadacontratación pública. 5. Verificar el pago Presentar dentro de los salarios tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, los soportes de formación y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral experiencia del personal mínimo para trabajo en alturas. 6. Realizar todas las actividades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de la torre auto soportada en la vereda el Hato del contratista seleccionado municipio de Funza, departamento de Cundinamarca, de conformidad con el Anexo Técnico. 7. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra a todo costo, sin generar costos adicionales para la ANE. 8. Ofrecer garantía de 6 meses sobre la mano de obra que se requiera para los ajustes y adecuación de la infraestructura pasiva y de 1 año para los elementos o repuestos que requieran ser reemplazados, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 9. Ofrecer garantía sobre el recubrimiento con pintura de 3 años contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 10. Realizar las actividades de aseo, retiro y disposición final del material y residuos resultantes del desarrollo de sus actividades. 11. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de las obras lo mismo que el pago sus labores. 12. Reportar de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios manera inmediata al supervisor la ocurrencia de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 613. Mantener Garantizar y proveer a su costo la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para el control suficiente para cumplimiento de los objetivos, especificaciones y características propias del objeto del contrato. 14. Velar por la seguridad y custodia de los elementos, equipos y demás bienes muebles que se encuentren en la torre, respondiendo por cualquier pérdida o daño que se ocasione en desarrollo de sus actividades. 15. Garantizar que todo el esquema administrativo personal tenga en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y operativo funcione adecuadamentesiguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. En la dotación entregada deberán estar incluidos como mínimo: Casco, botas, overol y lograr guantes, entre otros. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color previa aprobación del supervisor. Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, kit de alturas y cualquier otro elemento que su trabajo requiera. Todo el personal del futuro contratista que labore para la ejecución del contrato, sin excepción alguna, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso el cual deberá ser presentado a diario a los encargados de la seguridad de la Sede. 16. Entregar por cada una de las personas que utilizará el contratista para la ejecución del contrato, el certificado del curso avanzado de trabajo en alturas emitido por un centro de formación con certificación en la Norma Técnica Colombiana NTC 6072. 17. Asumir por su cuenta y riesgo el gasto del alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para la ejecución total del servicio. 18. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 19. Contar con la disponibilidad inmediata de las herramientas, equipos y personal calificado en las diferentes especialidades que se requieran para 20. Garantizar que las obras piezas, partes y demás elementos que sean sustituidos en virtud del mantenimiento correctivo a realizar durante la ejecución del contrato sean nuevas. No se atiendan admitirán repuestos remanufacturados. En caso de que los elementos entregados presenten defectos en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la cuanto a calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia fabricación, desempeño, o discrepancia sobre las obrasde especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la ANE, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva deberán ser reemplazados dentro de los plazos contemplados treinta (30) días calendario siguientes a la solicitud que formule el supervisor del contrato. Así mismo, en el evento en que cualquier intervención no cumpla con las condiciones técnicas o el material empleado, no reúna las condiciones de calidad, estabilidad o presentación estética de los acabados, la Supervisión podrá ordenar la remoción o retiro de cualquiera de estos sin generar costos para la ANE. 21. Disponer de una línea de atención telefónica y correo electrónico para la recepción de peticiones, quejas y reclamos durante el plazo de ejecución del contrato las cuales deberán ser resueltas en un término máximo de veinticuatro horas (24) siguientes al reporte realizado por el supervisor. 22. Las demás que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto, siempre que se enmarquen en la Leynaturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en los Estudios Previos, los Términos de Referencia, Adendas, Anexo especificaciones técnicas y demás documentos de la CONVOCATORIA y que hace parte integral del proceso de interventoría presente CONTRATO, sin perjuicio a lo anterior, se debe cumplir a cabalidad incorporan las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoobligaciones específicas al contratista: 1. Dar asesoramiento competenteEjecutar el objeto del contrato, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses en las condiciones de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro tiempo, modo, lugar, cantidad y asegurando que su intermediación calidad, y con las especificaciones establecidas para esta libre de conflictos de interéscontratación. 2. Apoyar Realizar una visita previa a la Unidad las instalaciones en donde se entregarán los equipos de Información elevación xx xxxxxx para personas en condición de movilidad reducida, y Análisis Financiero así, determinar o precisar el equipo correspondiente para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadcada proyecto. 3. Elaborar Efectuar una capacitación al momento de la entrega de los equipos, la cual deberá ser coordinada con el operador del edificio, la SCRD y suscribir el acta la supervisión de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargoFINDETER. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados Realizar la entrega de equipos de acuerdo con las condiciones exigidas por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadala entidad contratante. 5. Verificar el pago Encargarse de los salarios gastos que se deriven del transporte adecuado y prestaciones e indemnizaciones cuidadoso hasta cada uno de carácter laboral los proyectos de los bienes a entregar. 6. Entregar los elementos, equipos y herramientas requeridos para el desarrollo del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución objeto del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a Garantizar la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes calidad de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulalos equipos suministrados. 8. Realizar Contratar bajo su única responsabilidad el acta de 80/93personal suficiente e idóneo para el desarrollo del contrato. 9. liquidación respectiva dentro Efectuar los cambios de los plazos contemplados elementos cuando presenten fallas de fabricación o funcionamiento, se encuentren en mal estado o el producto se halle vencido, o en general, cuando no reúnan las características o requisitos de calidad, por otros de las mismas o mejores características a las exigidas. 10. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de bioseguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades que requiera el objeto del contrato. 11. No causar daños a personas y bienes de terceros o de la Leyentidad contratante respondiendo por lo que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad. 12. Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Para el cubrimiento de los puestos de servicio, el proponente deberá indicar el número de vigilantes por servicio y la manera como organizará los turnos con el personal propuesto, de tal forma que no superen el límite de la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido en las normas que rigen la materia. Para el caso un mes completo será servicio de 24 horas. Para el caso atinente de PATIO PORTAL el servicio debe cubrir durante noviembre 20- diciembre 31, lo siguiente:  ENTRADA PRINCIPAL UN (1) SERVICIO DE 24 HORAS  XXXXXXX XXX 0 UN (1) SERVICIO DE 24 HORAS  El servicio de 24 horas faltante se cubrirá EN TAQUILLA y PLATAFORMAS Para el caso del proceso EDIFICIO ADMINISTRATIVO:  UN (1) SERVICIO DE 24 HORAS  El servicio de interventoría 24 horas faltante se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo:cubrirá en Edificio Administrativo y Estación Santa Xxxxx 1. Dar asesoramiento competente) Dotar al personal de equipos de seguridad: armas, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses radio de la entidad sin consideración alguna respecto comunicación, espejos cóncavos, detector de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas metales y demás erogaciones necesarias elementos que se requieran para la ejecución el cumplimiento del objeto del contrato. 6. Mantener 2) Controlar la entrada y salida de elementos, documentos y equipos de las estaciones de Transcaribe S.A. 3) Verificar que el control suficiente personal suministrado cumpla con los requisitos legales para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y trabajar en el tiempo acordado país. 4) Pagar los salarios, prestaciones sociales, parafiscales y demás costos laborales exigidos por la ley colombiana de manera puntual y oportuna. 5) Suministrar al personal uniforme, con el contratista insignias y placa de identificación de la obraempresa contratista. 6) Entregar los soportes de pago de salarios, con prestaciones sociales y parafiscales del personal suministrado, los cuales deben anexarse a la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosfactura respectiva como requisito para el pago. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras) Garantizar, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes que, en caso de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida ausencia del personal, y la relación de este último con sus números de cédulasuministrará su reemplazo inmediatamente. 8. Realizar 8) Aportar los permisos y licencias que se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. 9) Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente durante la vigencia del contrato que ampare riesgos que surjan de la prestación del servicio de vigilancia superior a 500 smmlv. 10) Todas las demás contenidas en el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leypliego y las inherentes al servicio contratado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso Prestar el servicio de interventoría se debe cumplir mantenimiento y calificación de las CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA (FLUJO LAMINAR – PCR – UV – AISLAMIENTO) Y CABINAS DE EXTRACCIÓN (ESTACIONES DE TRABAJO), según el listado detallado en el presente documento y conforme a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones especificaciones técnicas señaladas en la oferta pública, los estudios previos y la propuesta allegada por el oferente. Elaborar un cronograma de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando actividades en lo que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar respecta a la Unidad prestación del servicio de Información y Análisis Financiero para que común acuerdo con el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea supervisor del contrato, dentro de los diez (10) días siguientes a la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el suscripción del acta de iniciación y liquidación inicio. Copia del cronograma deberá remitirse al Grupo de Gestión Contractual a través del supervisor del contrato, dentro de los tres (3) siguientes a su firma Realizar la intervención previa coordinación con el supervisor del contrato definiendo los días y el horario de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago intervención de los salarios equipos El mantenimiento y prestaciones e indemnizaciones calificación de carácter laboral los equipos se realizará en las instalaciones de los laboratorios que aparecen en el ítem 4.1. Asegurar la integridad de los equipos objeto del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras contrato, en lo mismo que el pago de honorariosse refiere a cuidado, los impuestosseguridad, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para manipulación durante la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo Entregar los correspondientes informes de mantenimiento y operativo funcione adecuadamentecalificación en medio físico y magnético de manera independiente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista un plazo máximo de la obra5 días hábiles, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes después de proceder a terminada la ejecución de cada servicio. Informes que deberán entregarse al supervisor del contrato o al funcionario que este designe, como uno de los requisitos indispensable para la elaboración del acta de recibo a satisfacción. Asumir el valor y/ o costos por concepto de transporte, combustible, peajes, seguros, impuestos, viáticos, manutención, salarios, prestaciones sociales y demás gastos que se generen por el desplazamiento del personal a las mismasdiferentes sedes y/o laboratorios a donde deban prestarse los servicios de mantenimiento. Antes Garantizar que el servicio de iniciar la obramantenimiento contará con una garantía mínima de seis (6) meses, exigir al CONTRATISTA el organigrama contados a partir de la mismaprestación del servicio. Entregar los repuestos y/o consumibles con una garantía mínima de doce (12) meses, contados a partir de su correspondiente instalación. Para llevar a cabo el mantenimiento correctivo, el contratista deberá contar con la autorización del supervisor del contrato. Garantizar que cuenta con el personal suficiente y disponible para cada servicio, deberá designar dos miembros de su personal técnico con los conocimientos y las hojas competencias necesarias, para que sean los líderes de vida los técnicos. Deberá haber un líder técnico para mantenimiento y un líder técnico para la calificación, quienes deberán firmar los certificados, según sea el caso, los cuales, serán entregados al supervisor del personalcontrato o al funcionario que designe, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados cinco (5) días siguientes a la realización del servicio. Luego de terminado la ejecución de los servicios, el contratista debe entregar a satisfacción cada equipo. Así mismo, debe hacer una demostración del comportamiento de funcionamiento e informar si requiere ajustes o correcciones, así como dejar recomendaciones para continuar con su buen uso y manipulación. El contratista debe velar por los elementos que le sean entregados en la Leyel marco del objeto contractual y responderá por cualquier daño o pérdida mientras estos estén bajo su custodia.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso 1) Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral de interventoría se debe cumplir “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses entregar” de la entidad sin consideración alguna respecto Ficha de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésCondiciones Técnicas esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien. 2. Apoyar a la Unidad de Información ) Orientar, planear, organizar, administrar y Análisis Financiero para que ejecutar los eventos según las necesidades definidas por el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadFONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 3) Realizar las cotizaciones de cada servicio o bien requerido por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ teniendo en cuenta las políticas de austeridad y lo definido en la presente ficha de condiciones técnicas, dando prioridad de acuerdo con la fecha de realización del evento, pero siempre respetando el tiempo establecido. Elaborar Las cotizaciones y suscribir el acta de iniciación negociaciones deben hacerla a nombre propio y liquidación no del contrato de obra a su cargoFONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 4. Verificar permanentemente ) Realizar la contratación de los proveedores de manera oportuna una vez el supervisor apruebe la mejor propuesta, de tal forma que los procedimientos y controles utilizados por se garantice el contratista(s) de las obras, garanticen desarrollo del evento con el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaproveedor aprobado. 5) Operar la logística necesaria para llevar a cabo la realización de los eventos, según los requerimientos del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, solicitados a través del supervisor del contrato. 6) Identificar al productor de evento y a los asistentes operativos en campo, a través del uniforme institucional, carné de identificación visible y garantizar una excelente presentación personal para los eventos. 7) Realizar la contratación o adquisición de un bien o servicio logístico, previa autorización del supervisor del contrato. Verificar Los bienes o servicios adquiridos para la realización de un evento que no sean aprobados previamente por supervisor del contrato no serán pagados por FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 8) Prestar apoyo a los diferentes programas y estrategias del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ a realizar, en caso de que sea necesario, como convocatorias a participantes para determinado evento de acuerdo con los lineamientos impartidos sin que esto genere ningún costo adicional. 9) Buscar las mejores tarifas y descuentos corporativos, de acuerdo con las condiciones particulares del territorio donde deba desarrollarse la respectiva actividad. Todos los descuentos, tarifas preferenciales, cortesías y demás beneficios que otorguen proveedores como resultado de la realización de un evento, deben ser trasladados por el operador al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 10) Responder a los requerimientos realizados por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ dentro de los tiempos establecidos en la ficha de condiciones técnicas. 11) Solicitar autorización del supervisor cuando requiera realizar alguna modificación a los eventos e informar al proveedor y al responsable del evento el procedimiento a seguir ante novedades en el evento. 12) Contratar los conferencistas, talleristas que sean requeridos, de acuerdo con el perfil y la experiencia, solicitada por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, cuando se requiera y acogerse a la forma de pago establecida. 13) En todo evento el operador priorizará y dará prevalencia a los proveedores locales y sujetos a la aprobación del supervisor. 14) Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para la realización de los eventos requeridos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales que realice. Las condiciones comerciales que se pacten el operador con los proveedores son de su responsabilidad y por ningún motivo podrán trasladarse la misma al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, ni condicionar la realización de un evento o consecución de un requerimiento logístico a las condiciones de pago establecidas por un proveedor, como es el caso de pagos anticipados. Por ningún motivo el operador podrá condicionar o amparar su responsabilidad frente al pago de proveedores, con el momento de realización del pago por parte del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 15) Tramitar oportunamente los salarios permisos y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado licencias que se requieran ante las autoridades legales competentes para la realización de eventos. 16) Designar y mantener durante la vigencia del contrato el personal propuesto con las calidades y con la dedicación de tiempo establecida, variando lo mismo sólo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa autorización del supervisor del contrato y deberá reemplazarse con personal de iguales o mayores características. 17) Informar al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de cada uno de los eventos. 18) Informar al supervisor los inconvenientes o problemas que se presenten en el desarrollo del evento, para que de manera conjunta se validen alternativas de solución de manera inmediata. 19) Realizar al finalizar cada evento, en el que se haya solicitado asistente operativo, una encuesta a por lo menos el 5% de los asistentes al azar, sobre los servicios logísticos prestados, según formulario diseñado para este fin por parte del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, las cuales se deben incluir en el informe mensual de ejecución, al supervisor o quien este designe. 20) Realizar, de ser necesario, un plan de mejora, cuando la calificación de alguno de los ítems de la encuesta aplicada sea menor a 4, en una escala de uno (1) a cinco (5), para garantizar que los inconvenientes presentados no se repitan en un próximo evento. 21) Presentar mensualmente un informe al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ de acuerdo con el modelo definido por el mismo sobre la ejecución del contrato, detallando el cumplimiento de las obras obligaciones, los eventos realizados, los eventos pagados y saldo del contrato a la fecha del informe. 22) Entregar al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ un informe al finalizar el plazo de ejecución del contrato, donde se presenten los resultados obtenidos. Este informe deberá ser presentado, en medio impreso y magnético, de acuerdo con el modelo definido por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. 23) Entregar con la oportunidad regulada, los documentos soportes para el trámite de pagos, es decir a más tardar dentro de los treinta (30) días después de finalizado el evento. 24) Solicitar que las facturas expedidas por los terceros que prestan el servicio se entreguen en un plazo máximo de 15 días siguientes a la realización del evento. 25) Garantizar que los asistentes operativos adicionales que sean requeridos en campo, sean de la región donde se realice el evento y cumplan con los requisitos definidos en el Formato PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para ese perfil y que cuenten con comunicación permanente con el productor y gerente del proyecto, salvo en los casos donde el supervisor autorice que no se dé en estas condiciones. 26) Presentar los documentos definidos en el Formato – PERSONAL MINIMO REQUERIDO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, para aprobación por parte del supervisor. 27) Garantizar que los gastos de alojamiento, alimentación, transporte terrestre, visitas técnicas previas a la realización de un evento y demás serán asumidos por el operador, dentro de sus gastos operativos. Estos gastos no serán reconocidos por el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ como reembolso de gastos logísticos o de coordinación de evento. Se tendrán algunas excepciones acorde a lo mismo autorizado por el supervisor designado. 28) Garantizar que los proveedores seleccionados realicen el tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y basuras que se produzcan en la realización de cada evento, desde su generación hasta su disposición final. Así como todas las normas relacionadas vigentes para el momento del cierre de la Invitación Abierta a Cotizar. 29) Realizar las respectivas negociaciones con el fin de evitar o minimizar los costos de multas o indemnizaciones por concepto de suspensión y/o cancelación del evento o de parte de sus requerimientos en los eventos de no-show no imputables al operador, el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ pagará el valor del evento, siempre y cuando, se haya cancelado fuera del tiempo previsto y previa verificación del supervisor, donde se determine que el pago operador realizó en todas las acciones necesarias tales como: 1. Cancelación de honorarioshoteles, los impuestos, gravámenes, aportes 2. Cancelación de conferencistas y servicios de cualquier género que establezcan 3. Demás inherentes para la operación técnica. En estos casos el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ suspenderá el evento o tomará las leyes Colombianas y demás erogaciones medidas necesarias para no alterar la ejecución normal del contrato. 30) Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales realizados en la propuesta. 31) Tener en cuenta las alianzas estratégicas presentadas en su propuesta con los descuentos ofertados al momento del presentar las cotizaciones para los eventos. 32) Garantizar la realización de los eventos requeridos dentro de los tiempos definidos, sin importar el número de eventos simultáneos que se requieran. 33) Garantizar la renovación del Registro Nacional de Turismo anualmente y allegar al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ el certificado vigente posterior a cada renovación, a lo largo de la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a Revisar y analizar los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro estudios y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para diseños que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado FONDO- INVIAS entregue para la ejecución de las obras lo objeto de esté Contrato. 2. EL CONTRATISTA durante los 15 primeros días calendario de la Etapa de pre-Construcción, deberá manifestar por escrito la aceptación de la totalidad de los Estudios y Diseños elaborados bajo los contratos No. 2146 de 2011 (INVIAS), 083 de 2013 (FONDO) y entregados para adelantar el Contrato. En caso contrario, dentro del mismo plazo aquí previsto, deberá manifestar que el pago adelantará Ajustes y/o Modificaciones a los mis 3. Ajustar1 y/o modificar2 en caso de honorariosrequerirse, los impuestosestudios y diseños de las obras requeridas, gravámeneslos cuales deben cumplir con los parámetros de diseño indicados en el Código Colombiano de Diseño Sísmico xx Xxxxxxx y las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente Normas NSR-10 y/o las Normas Técnicas correspondientes al diseño y construcción de Carreteras que estén vigentes. De igual manera se deberá cumplir con las disposiciones urbanísticas y de planeación de la localidad o municipio correspondiente. 4. Entregar al finalizar el tercer mes siguiente al acta de inicio del contrato, aportes los ajustes y/o modificaciones de los diseños en el caso de ser necesario para el correspondiente aval y servicios aprobación de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias la interventoría. 5. Asumir toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los diseños modificados y de la ejecución del contratode la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras. En caso de que, EL CONTRATISTA únicamente ajuste los estudios y diseños, la responsabilidad de los diseños se mantendrá en el Diseñador original. 6. Mantener Obtener los permisos ambientales de acuerdo con los requerimientos establecidos en los apéndices para el control suficiente proyecto de Construcción, los permisos de concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los recursos naturales y los demás necesarios para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que la ejecución de las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosobras. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrasTramitar la Cesión de la licencia ambiental del (de los) proyecto(s), asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama para aparecer como responsable de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta Tramitar, en caso de 80/93requerirse, las modificaciones de la licencia ambiental. 9. liquidación respectiva dentro Presentar para aprobación del Interventor, la programación de obra detallada, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Apéndices A, B, C, D y E que hacen parte de los plazos contemplados términos y condiciones contractuales, requisito indispensable para el inicio de la etapa de Construcción. 10. Presentar al Interventor una Memoria Técnica de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones Contractuales. 11. Iniciar durante la Leyetapa de pre-construcción la Gestión Predial y Social del proyecto, levantamiento de fichas y elaboración de planos prediales, recopilación de información y

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo 1) Todo el personal del proceso CONTRATISTA deberá estar afiliados al Sistema de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones Seguridad Social (Entidades Promotoras de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteSalud -EPS-, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses Administradoras de la entidad sin consideración alguna respecto Riesgos Laborales - ARL-, Fondos de cualquier trabajo futuro Pensiones, Cesantías y asegurando que su intermediación esta libre Cajas de conflictos de interésCompensación Familiar). 2. Apoyar a la Unidad ) El CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos parafiscales xx xxx (SENA, Cajas de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadCompensación Familiar, ICBF, etc.). 3) EL CONTRATISTA deberá presentar relación que contenga nombre del trabajador contratista, fecha y tipo de los últimos exámenes médicos realizados, así como el concepto médico donde indique si el trabajador es apto para trabajar. Elaborar y suscribir el acta Cumpliendo las disposiciones legales vigentes, según la Resolución 2346 de iniciación y liquidación 2007 del contrato Ministerio de obra a su cargoProtección Social. 4. Verificar permanentemente ) Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas reglamentarias que sobre salud ocupacional; medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial y los procedimientos demás aspectos inherentes que han sido establecidas o establezca la ley y controles utilizados los organismos de control, sin que por el contratista(s) ello reciba pago adicional o cualquier otro tipo de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadacontraprestación. 5. Verificar ) Antes de iniciar cualquier actividad en las estaciones de TRANSCARIBE S.A. todos los trabajadores del CONTRATISTA deben recibir inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el pago Trabajo (SG-SST) 6) Coordinar previamente el permiso de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral acceso del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias CONTRATISTA para la ejecución del contratotrabajo o la prestación del servicio, para lo cual el CONTRATISTA, deberá dotar al personal de carnet para su uso en lugar visible en forma permanente, durante la ejecución del servicio. El carné debe incluir: logotipo de la empresa, nombre, identificación, fotografía, entidad contratante 7) En caso de la ocurrencia de un Accidente de Trabajo (AT) de sus empleados EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades contractuales, relevando a TRANSCARIBE S.A. de la responsabilidad civil, penal o laboral por lo que EL CONTRATISTA al efectuar el servicio, no se considera intermediario sino como patrón y por tanto TRANSCARIBE S.A. no asume responsabilidad alguna al respecto 8) Es obligación de EL CONTRATISTA dotar a su personal de todos los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos y específicos para la realización de sus trabajos y los riesgos a que están expuestos. Estos elementos deben cumplir con estándares según las normas técnicas Nacionales e internacionales (Ley 9 de 1979). 6. Mantener 9) El CONTRATISTA está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida, manteniendo los respectivos registros. 10) El CONTRATISTA es responsable del reporte a la ARL y EPS, en atención en salud e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato 11) EL CONTRATISTA es responsable de mantener en el sitio de trabajo un ambiente seguro desde la iniciación hasta su culminación (herramientas, equipos, materiales, escombros y otros), así mismo deberá mantener registros de inspecciones que se realicen al respecto 12) EL CONTRATISTA garantizará el ingreso de trabajadores aptos para el desempeño de su labor, que no estén influenciados bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o drogas psicoactivas, para lo cual establecerá los controles necesarios. 13) Ningún CONTRATISTA o trabajador del mismo podrá deambular o transitar por sitios diferentes a los que se les ha asignado para su labor. 14) Ningún CONTRATISTA o trabajador del mismo podrá utilizar, manipular u operar equipos de TRANSCARIBE sin autorización previa. 15) EL CONTRATISTA está en la obligación de informar cualquier riesgo o peligro del área del trabajo al supervisor del contrato o su delegado. 16) EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que en algunos horarios en las instalaciones físicas en las cuales se van a ejecutar los trabajos están en funcionamiento y por lo tanto se deberá tomar las medidas e instalar las protecciones y el control suficiente necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de los usuarios, del personal del CONTRATISTA y el personal al servicio de TRANSCARIBE S.A. 17) Realizar un inventario inicial de la ubicación de equipos electrónicos, eléctricos, cajeros e infraestructura lógica en las diferentes Estaciones, lo anterior para que todo el esquema administrativo las rutinas y operativo funcione adecuadamente, procedimientos de aseo tengan en cuenta estos elementos y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista no vaya a existir afectación de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadoslos mismos. 718) Será responsabilidad EXCLUSIVA del CONTRATISTA cualquier daño a equipos o infraestructura lógica que le sea imputable por el desarrollo de sus actividades contractuales. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre Por lo anterior, se les deberá capacitar a los operarios de las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a precauciones necesarias para no afectar dichos equipos en la ejecución de sus labores de aseo y mantenimiento, lo cual debe constar en acta debidamente firmada por las mismaspartes. 19) Defectos de Xxxxxxx: El contratista será responsable por los daños causados por defectos de calidad de los elementos que suministra en la presente contratación. Antes Así mismo, se compromete a llevar a cabo bajo su costo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 20) Exclusión de iniciar la obratoda relación laboral: De conformidad con lo señalado en el artículo 32, exigir al CONTRATISTA el organigrama numeral 3 de la mismaLey 80 de 1993, las hojas en ningún caso el contrato a celebrarse por medio de vida esta invitación genera relación laboral, ni prestaciones sociales, respecto del personal, y la relación de contratista o del personal que este último con sus números de cédulaocupe para el desarrollo del objeto contratado. 8. Realizar el acta 21) Salud Ocupacional y Medio Ambiente: El contratista se obligará a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones que le sean aplicables respecto a salud ocupacional y medio ambiente, de 80/93. liquidación respectiva dentro manera tal que se protejan la seguridad y salud de sus empleados, de terceras personas involucradas en sus operaciones, de los plazos contemplados funcionarios que laboran en las instalaciones de las estaciones, oficinas de Transcaribe y del público en general, así mismo, realizara todas la Leyactividades que sean necesarias tendientes a la protección del medio ambiente. 22) Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteEjecutar el objeto del contrato, objetivo e imparcial otorgando en forma oportuna, eficiente y con la máxima importancia a mejor calidad, teniendo den cuenta las condiciones plasmadas en los intereses estudios previos, Pliego de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro Condiciones, oferta y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésel presente anexo como parte integral del Contrato. 2. Apoyar a Responder en los plazos que la Unidad Dirección Centro de Información y Análisis Financiero para Rehabilitación Inclusiva (DCRI) del Ministerio de Defensa Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadle formule. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación Informar oportunamente al supervisor del contrato de obra a su cargosobre las imposibilidades o dificultades que se presenten para la ejecución del contrato y ofrecer alternativas que garanticen la ejecución del mismo. 4. Verificar permanentemente que Proveer a su costo, todos los procedimientos bienes y controles utilizados por servicios necesarios para el contratista(s) cumplimiento de las obras, garanticen los objetivos y funcionalidades requeridas en el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadapresente contrato. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución Rendir informes de las obras lo mismo actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contratado que el pago le sean solicitados por la Dirección Centro de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución Defensa Nacional a través del supervisor del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que Asistir a las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista reuniones programadas por la Dirección Centro de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosRehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre En general, la obligación de cumplir cabalmente con las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE condiciones y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaobligaciones contractuales. 8. Realizar las demás actividades relacionadas con el acta objeto contractual que xxxx xxxxxxxxx por el supervisor del contrato, hasta la finalización de 80/93ejecución del mismo. 9. liquidación respectiva Adicionalmente, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos los cuales fueron acreditados con la presentación de la propuesta: No. Descripción A B PRECIO MÍNIMO DE REFERENCI A SELECCION ADO POR LA ENTIDAD TARIFAS C Porcentaje de AYS según Circular Externa N° 20194000000025 de laSuper Vigilancia D E F G Cantidad de puestos de trabajo Cantidad de meses solicitados Precio ofertado Valor Gastos Administrativos y de Supervisión Según Circular Externa N° 20194000000025 de la Super Vigilancia Valor unitario AL MES Valor total al mes (POR LA CANTIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO) Valor Total (POR LA CANTIDAD DEMESES SOLICITADOS) C D= C * % AYS segúnCIRCULAR E = C + D F = E * A G = F * B 1 Turno de 24 horas SIN ARMA de lunes aDomingo incluyendo festivos. GUARDA LÍDER. Permanente con medio de comunicación individual e inalámbrico con 1 9 $7.287.421,00 7.613.169,00 AYS 8%= medio humano sin armas 609.054,00 8.222.223,00 8.222.223,00 74.000.007,00 2 Turno de 24 horas SIN ARMA de lunes x Xxxxxxx incluye festivo. Permanente con medio de comunicación individual e inalámbrico con manos libres y dotación completa 2 9 $7.287.421,00 7.613.169,00 609.054,00 8.222.223,00 16.444.446,00 148.000.014,00 3 Turno de 12 horas SIN ARMA DIURNAS de lunes a viernes NO FESTIVOS. Con medio de comunicación individual e inalámbrico conmanos libres y dotación completa 5 9 $2.175.343,75 2.272.582,00 181.807,00 2.454.389,00 12.271.945,00 110.447.505,00 4 Turno de 24 horas SIN ARMAS de lunes x xxxxxxx incluye festivo. ESPECIALIDAD EN MEDIOS TECNOLOGICOS. Permanente con medio de comunicación individual e inalámbrico con manos libres y dotacióncompleta 1 9 $7.287.421,00 7.613.169,00 609.054,00 8.222.223,00 8.222.223,00 74.000.007,00 5 Turno de 12 horas SIN ARMAS DIURNAS de lunes x xxxxxxx incluye festivos. Permanente con medio de comunicación individual e inalámbrico con manos libres y dotación completa 3 9 $3.263.015,63 3.408.872,00 272.710,00 3.681.582,00 11.044.746,00 99.402.714,00 6 Turno de 12 horas SIN ARMAS NOCTURNAS de lunes x xxxxxxx (INCLUYE FESTIVOS). Permanente con medio de comunicación individual e inalámbrico con manos libres y dotación completa 1 9 $4.278.201,96 4.469.438,00 357.555,00 4.826.993,00 4.826.993,00 43.442.937,00 7 Turno de 24 horas CON ARMA de lunes x Xxxxxxx (INCLUYENDO FESTIVOS). Permanente con medio de comunicaciónindividual e inalámbrico con manos libres y dotación completa. 2 9 $7.287.421,00 7.613.169,00 10%=medio humano con armas 761.317,00 8.374.486,00 16.748.972,00 150.740.748,00 8 Turno de 12 horas DIURNAS BINOMIO CANINO DIURNAS con especialidad antiexplosivos de lunes a viernes NO FESTIVOS. Con medio de comunicación individual e inalámbrico con manos libres y dotación completa 1 9 $2.175.343,75 2.272.582,00 11%medio humano con canino) 249.984,00 2.522.566,00 2.522.566,00 22.703.094,00 Sub Total H 722.737.026,00 AIU Mínimo del 10% (Valor Informativo para efectos del cálculo del IVA del 19 % Y NO CUENTA PARA LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE LA I 72.273.702,60 IVA 19% J 13.732.003,49 Valor total Incluido IVA K 736.469.029,00 Valor de la Oferta 736.469.029 1. Certificar que todos los precios que se ofrezcan para la ejecución del contrato, se encuentren conforme a las descripciones definidas en las especificaciones técnicas, se entienden fijos y sin fórmula de reajuste, por lo que es de exclusiva responsabilidad de los proponentes, que se incluyan todos los factores para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, lo que permita cumplir a cabalidad con el objeto del contrato que resulte del presente proceso, salvo ajustes tarifarias por la Superintendencia de Vigilancia. 2. Certificar que presentará y entregará al supervisor del contrato dentro de los plazos contemplados cinco (5) días siguientes (calendario) a la firma del contrato, la información y documentación requerida: a) Certificación por escrito de la tenencia de arma en cabeza de la Leyempresa y su respectivo listado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteCumplir cabalmente con el objeto del contrato, objetivo e imparcial otorgando en la máxima importancia a oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los intereses términos de la entidad sin consideración alguna respecto referencia y de cualquier trabajo futuro conformidad con los requerimientos y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéslas descripciones establecidas en el numeral 3.2.1. 2. Apoyar a Concertar conjuntamente con la Unidad supervisión del contrato la planificación, puesta en marcha y cierre de Información y Análisis Financiero las actividades necesarias para que el desarrollo del objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidaddel contrato. 3. Elaborar Cumplir con el objeto de la presente orden, conforme a las especificaciones y suscribir el acta de iniciación características descritas en la cláusula 2, en coordinación con las actividades, orientaciones que le imparta la Contratante y liquidación del contrato de obra a su cargola supervisión. 4. Verificar permanentemente que Efectuar dentro del plazo pactado, el suministro y entrega de los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) productos, objeto de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadala presente invitación. 5. Verificar el pago Cumplir con los requisitos de orden técnico, requeridos por la contratante. 6. Garantizar la entrega del material de calidad y bajo las especificaciones descritas en la cláusula 2ª o proceder al reemplazo inmediato de aquellos que no las cumplan. 7. Garantizar la entrega de los salarios elementos contratados, en el lugar que le especifique la supervisión de la orden. 8. Abstenerse de utilizar la información entregada por la contratante y prestaciones e indemnizaciones que se consignará en el material de carácter laboral del personal del contratista seleccionado impresión o videos, para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para fin distinto a la ejecución del contrato. 69. Responder ante la contratante y ante terceros por la divulgación indebida y el manejo inadecuado de la información entregada por la Contratante, para el servicio contratado. 10. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del contrato. 11. Abstenerse de ofrecer, reproducir o copiar la información o el control suficiente contenido de las en el material impreso y videos a suministrar, a otras entidades, personas naturales o jurídicas. 12. Comprometerse a no incurrir en plagio en el Producto. En caso de verificarse, la contratista asumirá las consecuencias económicas y penales a que haya lugar. 13. Abstenerse de incluir dentro de las impresiones y videos, textos literarios o fotografías o imágenes o de otro tipo o que no correspondan a las especificaciones descritas en los presentes términos de referencia 14. Responder por la oportuna prestación y por la calidad de los servicios contratados. 15. Poner a disposición de la Entidad el recurso humano necesario para la prestación del servicio y cumplimiento del objeto y alcance a satisfacción y que todo trabaje en coordinación y enlace con la contratante, supervisor. 16. Presentar, una vez concluido cada evento, para efectos de pago del mismo, de forma escrita y en medio magnético (CD/DVD), un informe que contenga los servicios efectivamente prestados de acuerdo con las recomendaciones y orientaciones que le dé el esquema administrativo supervisor del contrato. 17. Presentar oportunamente la facturación correspondiente a los productos y operativo funcione adecuadamenteactividades ejecutadas acompañada del respectivo informe de cada evento. 18. El contratista se hará responsable por los riesgos y perjuicios que cause a la contratante y a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato. Los trabajadores o personal o proveedores que el proponente seleccionado utilice para el desarrollo del contrato serán escogidos por él en su condición de empleador o contratante y, entre éstos y la Red Adelco, no existirá vínculo laboral ni comercial ni contractual alguno, en consecuencia, será responsabilidad de él, el pago de los productos, servicios, y lograr salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones a que las obras se atiendan en forma oportuna haya lugar, al igual que el cumplimiento de la normatividad laboral vigente. 19. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato. Nota: Las obligaciones mencionadas en el tiempo acordado presente numeral, son indicativas, por lo que la Contratante, podrá solicitar la realización de otras actividades relacionadas con el contratista de la obraservicio a contratar, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro través de los plazos contemplados en la LeySupervisor.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso Desarrollar todas las funciones que la ley ha definido para la prestación de interventoría se los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como las demás funciones que el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares le imponga en el contrato de prestación de servicios. Así mismo deberá, prestar los servicios en los sitios y horarios establecidos. Además de lo anterior, el servicio de vigilancia y seguridad privada debe cumplir a cabalidad las cumplir, los siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoobjetivos: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a Prestar los intereses servicios objeto de la entidad sin consideración alguna respecto presente contratación teniendo en cuenta las condiciones y requisitos técnicos y legales previstos, de cualquier trabajo futuro y asegurando acuerdo con la distribución que su intermediación esta libre de conflictos de interésse indique. 2. Apoyar Controlar permanentemente el ingreso y salida de afiliados, beneficiarios y usuarios que visitan las sedes vacacionales, así como impedir el acceso a la Unidad las diferentes dependencias del Círculo de Información Suboficiales de las Fuerzas Militares y Análisis Financiero para a los inmuebles por los cuales sea o fuere legalmente responsable, de personas ajenas o que no estén autorizadas por escrito por el objeto contratado se cumpla funcionario competente en día y garantizar que este sea de la mejor calidadhoras no laborables. 3. Elaborar y suscribir el acta Velar por la seguridad en los bienes muebles e inmuebles de iniciación y liquidación propiedad del contrato Círculo de obra a su cargoSuboficiales de las Fuerzas Militares, así como en los inmuebles por los cuales sea o fuere legalmente responsable. 4. Verificar permanentemente Minimizar y prevenir las amenazas que los procedimientos y controles utilizados por puedan afectar la vida e integridad personal o el contratista(s) tranquilo ejercicio del Círculo de Suboficiales de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaFuerzas Militares. 5. Verificar Garantizar que el pago personal de servicio tenga por lo menos un nivel académico de mínimo grado noveno de bachillerato, además de los salarios requisitos exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del Seguridad Privada, así mismo, todo el personal del contratista seleccionado que se destine para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución prestación del contratoservicio debe estar carnetizado. 6. Mantener Presentar al Supervisor del contrato para el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista inicio de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, labores las hojas de vida del personalpersonal que se vaya a destinar para la prestación del servicio, las cuales deberán ser aprobadas por el mismo. 7. Garantizar y prestar los servicios con personal calificado e idóneo y con la relación experiencia necesaria para el desempeño del puesto asignado, así como dar al personal de este último con sus números de cédulaservicio la capacitación e instrucción adecuada en lo referente a la prestación del servicio y relaciones interpersonales. 8. Realizar Mantener las medidas necesarias para la protección y seguridad tanto de las instalaciones como de quienes laboran en las mismas, por lo que el acta contratista deberá responder por la conducta y actos de 80/93su personal y mantener la supervisión directa sobre el mismo. 9. liquidación respectiva Xxxxxxx en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el interventor o quienes haga las veces, así como reemplazar y relevar el personal cuando el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares lo solicite por faltas o fallas en el servicio atribuibles al personal. 10. Responder por las pérdidas o sustracciones que se puedan presentar por negligencia, imprudencia, impericia o dolo de su personal y por los daños o destrucciones de muebles e inmuebles ocurridos dentro de las áreas de vigilancia por las mismas causas, previo proceso de investigación. 11. Suministrar los plazos contemplados en elementos, armamento, medios de comunicación, equipos, materiales, recurso humano apto, competente y debidamente dotado, vehículos y todos los demás recursos necesarios para la Leytotal y correcta prestación de los servicios, así como las disposiciones técnicas y legales que regulan. 12. Dotar de los revólveres para cada uno de los puestos que lo requieran según cuadro técnico, cada arma debe contar con el respectivo salvoconducto vigente expedido por el Ministerio de Defensa, cuando se requieran para el servicio. 13. La empresa debe disponer de los vehículos acreditados para la supervisión y control de puestos, los cuales deben estar registrados y cumplir con los requisitos establecidos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 14. Las demás inherentes al objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses Ejecutar el objeto contractual y realizar todas las actividades establecidas en el alcance del objeto de la entidad sin consideración alguna respecto presente convocatoria, y las demás que sean necesarias, en el marco de cualquier trabajo futuro la normatividad vigente, y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés.acuerdo con la metodología indicada. 38 2. Apoyar Previo inicio de las actividades el contratista se obliga a coordinar con los coordinadores y/o directores de cada una de las Instituciones Educativas, así como con la Unidad Fundación PLAN las acciones a seguir en cada una de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadlas etapas del proyecto. 3. Elaborar Entregar la información necesaria y suscribir acompañar a PLAN en el acta trámite y obtención de iniciación todos los permisos, licencias y liquidación autorizaciones que se requieran ante las autoridades competentes de acuerdocon el objetivo del contrato de obra a su cargoproyecto. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos Contar durante toda la ejecución del contrato con el personal mínimo solicitado por PLAN y controles utilizados ofertado por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaCONTRATISTA. 5. Verificar Presentar los informes de avance establecidos en los productos a entregar y en la forma requerida por PLAN. 6. Señalar oportunidades de mejora que contribuyan a la correcta ejecución del objeto del contrato. 7. Cumplimiento oportuno de las actividades encargadas, en los tiempos establecidos y propuestospor el pago contratista. 8. Apoyar la solución de dificultades que se presenten, así como presentar las alternativas de solución para la mejor toma de decisiones por parte de la Supervisión. 9. Asistir a las reuniones y espacios a los cuales se le invite y se haya acordado para realizar los respectivos seguimientos y avances del proyecto bajo el cronograma establecido. 10. Entregar de forma oportuna los documentos e informes correspondientes durante el periodo de duración del Contrato. 11. Realizar todos los ajustes solicitados a los productos especificados, para lo cual contará con tres (3) días hábiles a partir de la recepción de las observaciones presentadas por parte de la Supervisión. 12. Disponer de los salarios medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y prestaciones e indemnizaciones custodia de carácter laboral del la documentación que esté a su cargo, garantizando estricta reserva sobre toda la información y documentos a que tenga acceso. 13. Mantener el cerramiento perimetral y señalización requerida para el tránsito de materiales y personal del contratista seleccionado para de obra, durante la ejecución de las obras lo mismo que obras 14. Es obligación del contratista contar con todos los elementos de seguridad industrial tanto para el pago personal de honorarios, obra como para los impuestos, gravámenes, aportes y servicios visitantes, 15. Tramitar en caso de cualquier género que establezcan ser necesario con las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias entidades locales los permisos requeridos para la ejecución del contratodisposición de desechos y residuos de obra. 616. Mantener El contratista deberá entregar al supervisor para su revisión y seguimiento el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista plan de manejo ambiental. 17. Las demás propias de la obra, con la calidad, cantidad esencia y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre naturaleza del objeto contractual y las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de descritas en las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida demás cláusulas del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leypresente contrato

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En 7.1.1 Suministrar los bonos intercambiables por almuerzos requeridos para los servidores públicos del ICBF de la Regional Atlántico y sus Centros Zonales, marcados con los nombres de cada uno de los beneficiarios, incluyendo el aviso restrictivo de uso exclusivo para alimentación. 200 20 9 $ 5.020.oo $ 1.724.oo $ 6.744.oo 7.1.2 El contratista, de acuerdo con la relación de establecimientos en los que se podrán intercambiar los bonos, debe garantizar que los mismos cumplan con lo contemplado en el artículo 18° de la Resolución 2674 de 2013, el cual expone lo siguiente: “Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones de envasado y almacenamiento, deben realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y con-servación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento de microorganismos y evitar la contaminación del alimento”. 7.1.3 El contratista deberá garantizar la calidad de personal, infraestructuras y procedimientos de los establecimientos que intercambiarán los bonos, de forma que se asegure la calidad nutricional y organoléptica de los alimentos para los funcionarios de la Sede Regional Atlántico y sus Centros Zonales, dando cumplimiento a los requerimientos de la ficha Técnica y demás condiciones de la Convocatoria 7.1.4 El contratista debe garantizar que los establecimientos que intercambiarán los bonos, cumplan con las normas higiénico-sanitarias para preparación, manipulación de alimentos y aseguramiento y control de la calidad de conformidad con la Resolución 2674 de 2013 y el Decreto 3075 de 1997, desde el proceso de descargue, ingreso, recibo de los alimentos y almacenamiento, empleando los equipos y utensilios adecuados para tal fin. 7.1.5 Llevar el control de bonos suministrados, el cual deberá contar con el visto bueno del supervisor del contrato. 7.1.6 Definir estrategias de control y mejoramiento, en aspectos administrativos y operativos con relación al grado de satisfacción de los usuarios y los compromisos del comité técnico de evaluación del servicio. 7.1.7 Dar respuesta a los hallazgos encontrados que respondan al seguimiento a quejas, reclamos que efectué la supervisión del contrato o la autoridad competente en un periodo no mayor a 5 días calendarios posterior al recibo de los mismos. 7.1.8 Cumplir en su totalidad y en los plazos acordados, los planes de mejoramiento aprobados por el supervisor del contrato. 7.1.9 Implementar al iniciar la prestación del servicio un buzón de sugerencias el cual se revisará al final de la semana en presencia del supervisor del contrato y la coordinadora del servicio del operador y se implementaran las acciones de mejora que procedan. 7.1.10 Entregar los bonos de acuerdo a las solicitudes mensuales que realice el supervisor del contrato. 7.1.11 Hacer entrega por medio de correo certificado de los bonos intercambiables cinco 7.1.12 Presentar la relación de mínimo 15 establecimientos en los que se podrán intercambiar los bonos, los cuales deben ser sitios reconocidos en el mercado y con presencia en los municipios donde se requiere el servicio, esto es: Barranquilla, Soledad, Sabanagrande, Baranoa y Sabanalarga. 7.1.13 Garantizar el intercambio de los bonos en los establecimientos relacionados en su propuesta y con cobertura en todos los sitios presentados. 7.1.14 Reemplazar, sin costo alguno para el ICBF y a entera satisfacción, todos los bonos que resulten con inconsistencias. 7.1.15 Informar oportunamente al ICBF sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéscontrato. 2. Apoyar 7.1.16 Mantener la reserva sobre la información que llegue a la Unidad conocer con ocasión de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que 7.1.17 Presentar un Informe mensual con los avances de cumplimiento de las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista obligaciones contractuales. 7.1.18 Presentar al supervisor del contrato un informe final de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosejecución del contrato. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Suscribir el acta de inicio del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1contrato. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que Ejecutar el objeto contratado de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos que resulten aplicables para el desarrollo de cada actividad contratada dándole la terminación al inmueble para brindar una buena habitabilidad a la comunidad. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta presentada. Verificar lista de ítems y actividades a desarrollar en el inmueble salón Comunal sector 1 del proyecto Xxxxxxxx Santa Xxxxxxxx, dentro de los primeros ocho (8) días de ejecución del contrato. Presentar programación de actividades para el plazo de ejecución contractual. Desmontar el cielo raso en los pisos 1 y 2, limpiar, reparar perfilería metálica Suministro e instalación nuevo cielo raso Revisar la instalación eléctrica existente en el salón comunal, realizar las reparaciones a que haya lugar y dejarla con fluido eléctrico Reparar la carpintería metálica del salón comunal Cambiar las cerraduras de las puertas Pintar las puertas y cambiar vidrios. Resanar e impermeabilizar muros que presenten humedad Suministrar y aplicar pinturas anti-hongo en las zonas húmedas donde se cumpla requiera. Suministrar y garantizar aplicar pintura (áreas internas y externas) con pintura tipo1 Diseño y construcción de filtro francés en el costado Orienta l del salón comunal para controlar los niveles freáticos o la humedad que este sea presenta el terreno. Realizar las excavaciones para construcción canaleta zona perimetral del salón comunal Aplicar recebo 200 compactado, para el alistado de piso canaleta y acceso a entrada principal. Suministro e instalación concreto reforzado de 3000 PSI entrada principal. Demoler una tableta en la terraza. Corregir pendiente hasta 5cm en terraza Suministrar e instalar enchapes en zonas de administración, entrada principal, acceso a rampa, depósitos, terraza, entre otros, con emboquillados y zócalos. Instalar la señalización interna que se requiera, de acuerdo con la normatividad vigente. Entregar el certificado de disposición final de los residuos de construcción que se generen a lo largo del desarrollo del contrato. elaborar y entregar el manual del usuario y del mantenimiento del salón comunal realizar limpieza pertinente del área de trabajo y entregar completamente limpia la obra al finalizar. cumplimiento de la mejor calidad. 3gestión ambiental de acuerdo al piga de la entidad. Elaborar y suscribir el acta Velar por la disposición de iniciación y liquidación del contrato residuos de obra a su cargo. 4acuerdo con la normatividad ambiental aplicable. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados Velar por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras actividades y/o tratamientos previstos de conformidad con la normativa vigente, bajo precauciones mínimas y de forma técnica, de conformidad con lo mismo establecido en el presente documento. Igualmente, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la limpieza y todas las condiciones de seguridad y salud ocupacional durante la ejecución del contrato de obra. La interventoría deberá realizar el seguimiento e informes necesarios de todos los trámites pertinentes ante la CVP, Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier entidad del orden Nacional o Distrital con el fin de dar cumplimiento del objeto contractual del Contratista de Obra. realizar un buen manejo de residuos que el pago produce la obra y darle un a buena disposición con entidades autorizadas de honorariosla secretaría de ambiente. Utilizar las herramientas, maquinaria y equipos necesarios y aquellos que sean solicitados por la Supervisión, que sean suficientes para la correcta ejecución del objeto contratado. Sin embargo, la seguridad de las mismas será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, eximiendo al contratante por cualquier pérdida o daño de las mismas. Asistir a los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas Comités y demás erogaciones necesarias reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del contrato. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato y remitirle a la Supervisión, a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas. Contar con la logística operativa, la infraestructura física adecuada y el recurso humano suficiente para la cabal ejecución del objeto, sin perjuicio del personal mínimo requerido en este documento. Cumplir, en el desarrollo del contrato, con las normas de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo a que haya lugar. Tomar todas las medidas del personal a su cargo en obra de las normas exigidas por el Gobierno Nacional y Local respecto de la Salud y ambiental, y de los horarios estipulados para el desarrollo de lo acordado. Asumir todos los costos y gastos que genere la ejecución del contrato. 6. Mantener Cumplir las instrucciones impartidas por el control suficiente para que todo el esquema administrativo Supervisor del contrato, encargado de hacer seguimiento al contrato. Xxxxxxxx y operativo funcione adecuadamentepresentar al SUPERVISOR, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93actividades de obra mensual Presentar un informe final de ejecución del contrato. liquidación respectiva dentro Entregar salón comunal totalmente terminado, limpio y en condiciones óptimas para su uso. Suscribir el acta de los plazos contemplados en entrega y recibo a satisfacción del servicio contratado y el acta de liquidación. Las demás inherentes a la Leynaturaleza del objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente 1 Encontrarse al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato día en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para parafiscales durante la ejecución del contrato. 62 El cuidado, vigilancia y seguridad de las instalaciones físicas y los elementos que se encuentren dentro de ellas. La compañía deberá responder por los elementos que se extravíen de las oficinas por causas imputables al servicio de vigilancia. El contratistas pagará los deducibles a que haya lugar por siniestro o hurtos ocurridos en las instalaciones objeto del contrato, que se reclamen a la compañía de seguros. Igualmente cuando el valor de la reclamación no sea posible por el deducible, la compañía de vigilancia repondrá el bien por uno con iguales o mejores características al extraviado, en un término máximo de siete (7) días hábiles. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que lleve a cabo la compañía de seguros frente al contratista. Todo lo anterior se entiende enmarcado en que previamente se realizarán las investigaciones administrativas entre las partes, tendientes a determinar responsabilidades. 3 Velar durante la jornada de trabajo por la seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes que permanezcan en el área objeto de vigilancia. 4 Mantener el la presencia de vigilantes sin interrupción, durante los horarios establecidos para cada puesto, de acuerdo con la modalidad del servicio contratado. 5 Ejercer control suficiente en todos los puestos de vigilancia requeridos mediante la coordinación y supervisión del Jefe de Servicios Generales o quien haga sus veces, para que todo cumplan los requisitos exigidos en el esquema administrativo presente Pliego de Condiciones y operativo funcione adecuadamentemanual de obligaciones. 6 Designar el coordinador de los vigilantes y asignar por parte de la empresa supervisores de ronda 24 horas que cumpla con los requisitos que establece el pliego. 7 El coordinador que se asigne para la ejecución del contrato deben ser de disponibilidad permanente y disponer de un móvil para hacer recorridos permanentes por los puestos. 8 Ejecutar las medidas especiales de control que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del contrato (Jefe del Departamento de Gestión de Servicios Generales). 9 Disminuir o aumentar la cantidad de vigilantes, por solicitud escrita del supervisor del contrato. 10 Reubicar los puestos de vigilancia cuando así se requiera, previa solicitud escrita del supervisor del contrato. 11 Mantener debidamente capacitado al personal que presta servicio de vigilancia, en los diferentes puestos requeridos por la Entidad. 12 Cumplir sus obligaciones prestacionales, no exceder la jornada laboral y lograr reconocer las horas extras, llevar el registro correspondiente y entregar copia a los trabajadores como lo establece la Ley. 13 El supervisor del contrato podrá en cualquier momento requerir del contratista información referente a los sueldos, primas, horas extras y demás aspectos salariales a que las obras se atiendan por Ley tenga derecho el personal de vigilantes. 14 Reemplazar de manera inmediata (24 horas hábiles) el personal que a juicio del supervisor del contrato, no esté cumpliendo con el objeto de la presente licitación o preste el servicio en forma oportuna deficiente. 15 El cuidado, vigilancia y en el tiempo acordado con el contratista seguridad de los vehículos oficiales y/o particulares que se encuentren dentro de los lugares asignados para la prestación del servicio. 16 El control de acceso por las diferentes porterías, xxxxxxx entre otros puestos que se designen, tanto de funcionarios de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes Entidad como de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama los visitantes e internos de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta 17 El control de 80/93. liquidación respectiva dentro entrada y salida de los plazos contemplados elementos de las instalaciones donde se presta el servicio. 18 Entregar al supervisor del contrato designado por la Secretaria un teléfono celular que permita lograr un contacto y control permanente con el coordinador, los supervisores y todos los puestos de vigilancia. 19 Recibir y acatar las observaciones de mejora y aciertos elaboradas por el delegado designado por el supervisor del contrato. 20 Permitir al delegado designado por el supervisor del contrato la inspecciones al esquema de seguridad, dotación, minutas, ingreso a instalaciones custodiadas, con plena autoridad desde la óptica operativa 21 Cerrar las puertas de las oficinas en la Leylas horas y días no laborables.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo 1) Realizar las reservas, expedir y suministrar los tiquetes aéreos, en rutas nacionales en la clase económica, flexible o superior; siempre y cuando las necesidades lo exijan, previa autorización y justificación del proceso supervisor del contrato por Entidad Ejecutora, aplicando dichos gastos a cada una de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones Subcuentas de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses las Entidades Ejecutoras que hacen parte de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésejecución del presente contrato. 2. Apoyar a ) Enviar por correo electrónico máximo dentro de las seis (6) horas siguientes al requerimiento que le efectúe el Supervisor del contrato por Entidad Ejecutora o la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea persona autorizada, la confirmación de la mejor calidadreservación de tiquetes indicando el costo y la clase de pasaje reservado. 3. Elaborar y suscribir ) Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente en los tiquetes previamente expedidos, suministrando los nuevos tiquetes dentro de los plazos requeridos por la supervisión conjunta del contrato, para lo cual suministrará varias opciones de tiquetes para el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargodestino establecido. 4. Verificar permanentemente que ) Disponer de un servicio de call center, página web, chat en línea, dos líneas celulares y un correo electrónico para comunicación exclusiva para con los procedimientos y controles utilizados supervisores designados al contrato por el contratista(s) FCP y las entidades ejecutoras que participan en el proceso, , las cuales deben estar disponibles las veinticuatro horas del día, y por el plazo de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaejecución del contrato. 5. Verificar ) Situar los tiquetes aéreos en el pago lugar que indique la supervisión conjunta del contrato, sin costo adicional. 6) Gestionar una solución de desplazamientos en los salarios casos en que las aerolíneas cancelen los vuelos programados y prestaciones e indemnizaciones los colaboradores o pasajeros tengan que desplazarse en el horario establecido en las reservas. 7) Gestionar ante las aerolíneas y/o empresas de carácter laboral del personal del contratista seleccionado transporte los descuentos, millas, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan o reconozcan en razón al presente contrato, procurando las mejores condiciones y aplicando dichos beneficios para el FCP y las entidades ejecutoras que participan en el proceso, haciendo reinversión en tiquetes según la ejecución necesidad que se presente en cualquiera de las obras lo mismo Entidades mencionadas y con el visto bueno de la supervisión conjunta del contrato. 8) Garantizar la prestación del servicio durante las 24 horas del día los siete 7 días a la semana a través del call center destinado para tal fin. 9) Realizar durante el término del contrato todas las gestiones tendientes al logro del objeto contratado. 10) Acatar los requerimientos que realice el pago FCP y la supervisión conjunta del contrato, sobre los temas objeto del contrato y sus obligaciones. 11) Documentar y presentar a la Supervisión conjunta del Contrato, vía correo electrónico la No disponibilidad del servicio, máximo dentro de honorarios, las dos (02) horas siguientes a la solicitud del servicio. 12) Designar a una persona y presentar los impuestos, gravámenes, aportes documentos de formación académica y servicios de cualquier género certificados que establezcan las leyes Colombianas acrediten la idoneidad y demás erogaciones necesarias experiencia para atender la ejecución del contrato. 613) Sufragar todos los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente proceso y los que se ocasionen para poder iniciar su ejecución, si a ello hubiera lugar. 14) Aplicar la tarifa y comisión establecida por la Aeronáutica Civil mediante Resolución No. Mantener el control suficiente 03596 del 01 de septiembre de 2006, ajustada a la variación del IPC del año inmediatamente anterior para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan trasporte aéreo nacional. 15) Presentar en forma oportuna quincenal un informe de los tiquetes expedidos, utilizados y no utilizados y certificados de no disponibilidad de tiquetes solicitados, en medio magnético al correo que señale la supervisión conjunta del contrato, en el cual se detalle los recursos ejecutados por cada una de las Entidades Ejecutoras del FCP. 16) Presentar informe mensual en medio magnético a la supervisión conjunta del contrato, en el que se detalle una relación de tiquetes expedidos, utilizadas y no utilizadas, certificados de no disponibilidad de tiquetes solicitados, precio de los mismos, aerolínea, nombre del usuario, nombre de quien hace la solicitud, trayecto, saldo del contrato, millas acumuladas, beneficios y promociones, reembolsos efectuados durante el periodo y en general el tiempo acordado con estado de ejecución del contrato, en el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución cual se detalle los recursos ejecutados por cada una de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA Entidades Ejecutoras del FCP 17) Las demás que sean inherentes y necesarias para el organigrama de la misma, las hojas de vida cabal cumplimiento del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaobjeto contractual. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría El adjudicatario estará obligado a cumplir los requisitos, desarrollar las actividades y trabajos que se debe cumplir relacionan y describen a cabalidad las siguientes obligacionescontinuación: 6.6.2.1 Obligaciones 1- Tener domicilio social o delegación en la Ciudad de carácter administrativo: 1Valencia, o como máximo a 15 Km de los limites de su término municipal, dotado al menos de una oficina con una superficie mínima de 200 m2, que debe contar con una línea telefónica directa atendida permanentemente, así como un almacén de materiales con una superficie mínima de 2.000 m2. Dar asesoramiento competenteEste almacén debe estar suficientemente dotado para afrontar en todo momento el servicio habitual, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses así como las emergencias que pudieran producirse con relación al objeto de la entidad contrata. 2- Inspección periódica del estado de los pavimentos. El adjudicatario deberá inspeccionar anualmente la totalidad de los pavimentos objeto de este contrato, al objeto de detectar las posibles anomalías, desperfectos y baches que se puedan haber producido en este. El resultado de las inspecciones se plasmará en unos partes de inspección que por una parte, recogerán características relativas al estado general de los pavimentos de forma que sea posible la previsión de operaciones de renovación programables y por otras deficiencias que sea necesario reparar de forma inmediata. La primera inspección de la totalidad de las vías deberá finalizarse en el plazo de 6 meses desde el inicio del contrato. Para ello el adjudicatario dispondrá de mínimo un vehículo con su correspondiente conductor y dotado de teléfono móvil para estar conectado con la sede social o delegación de la empresa y con los Servicios Técnicos Municipales. A fin de tomar los datos correspondientes y evaluar las anomalías observadas, se incluirá en los equipos de detección un auxiliar técnico de obra que se desplazará en el vehículo definido en el párrafo anterior. Este vehículo con su dotación personal podrá ser utilizado por el Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras para funciones de inspección, vigilancia y control esporádicamente 3- De igual modo, pondrá a disposición del Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras durante el periodo de vigencia del Contrato y en un plazo no superior a 15 días naturales a partir de la notificación de la adjudicación, un sistema de comunicaciones compatible con el sistema municipal 4- Desarrollo y mantenimiento de un inventario de pavimentos. El adjudicatario deberá confeccionar en el plazo de 9 meses desde el inicio del contrato y mantener durante el plazo de vigencia del mismo un inventario de la totalidad de los pavimentos de las calles y caminos de la Ciudad de Valencia. Los objetivos básicos de este inventario son el conocimiento de la tipología de firmes y pavimentos del viario municipal, análisis y cuantificación de los defectos existentes, análisis de la inversión necesaria para corregir los defectos existentes, disponer de información que facilite la selección de los materiales y métodos constructivos más adecuados que optimicen el binomio calidad/coste. Los datos mínimos que deberá contener el inventario son los siguientes: Tipología y estado de firmes y pavimentos de la vía pública Tipología y estado de bordillos y rigolas Tipología y estado de bancos 5- Como responsable de la conservación se encargará de la detección y reparación de los desperfectos y baches de los pavimentos. En tal sentido, responderá directamente por los posibles daños y perjuicios que se causen a terceros, así como de aquellos derivados de las obras ejecutadas en el curso del contrato, que sean consecuencia de la no ejecución en plazo de las que se le hayan ordenado. 6- El adjudicatario deberá reparar en el plazo de 72h máximo aquellos desperfectos de los pavimentos que sea preciso reparar de forma inmediata, entre los que se encuentran los hundimientos y socavones, y aquellos desperfectos que los técnicos municipales del Servicio de Coordinación de Obras en la Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras estimen necesarios reparar de forma urgente. Asimismo, en caso de denuncia de desperfectos en entradas de garaje por uso continuado que entrañe alguna clase de obstáculo o peligro, se procederá a la ejecución en un plazo máximo de 7 días desde su conocimiento fehaciente, sin consideración alguna respecto perjuicio de las actuaciones administrativas a que hubiere lugar. 7- Ubicación y retirada de bancos de la vía pública y la retirada de cualquier trabajo futuro y asegurando elemento existente que su intermediación esta libre de conflictos de interésno esté sujeto a ninguna otra contrata. 28- Llevará una relación de actuaciones de todas las calles de la Ciudad en la que se anotarán las que se hayan realizado, así como los desperfectos que no hayan podido ser reparados y por tanto subsistentes. Apoyar Esta relación deberá ser presentada al Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras anualmente en el mes de enero. 9- En la plantilla de la empresa adjudicataria deberá figurar como mínimo y expresamente con dedicación a estos trabajos, el personal técnico y operario que se indica a continuación: -Un Ingeniero/a de Caminos Canales y Puertos y un Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas que en ningún caso tendrán el carácter de simples asesores, sino que permanentemente han de encontrarse afectos a la Unidad dirección y organización de Información los trabajos. Si por los motivos que fueren se produjera el cambio de dichas personas durante el periodo de adjudicación, deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla Mantenimiento de Infraestructuras y garantizar que este sea ser sustituido por otro técnico de la mejor calidad. 3misma cualificación en cuanto a titulación y experiencia se refiere. Elaborar -Encargados y suscribir capataces, en número suficiente para desarrollar adecuadamente el acta servicio. Estos deberán conocer perfectamente la parte de iniciación aplicación práctica de este Pliego de Condiciones Técnicas. -Personal de detección y liquidación vigilancia. -Personal operario. El personal operario será el preciso para la realización de todos los trabajos objeto del contrato de obra a forma que su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por falta no pueda justificar el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios retraso de cualquier género trabajo, salvo que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista hayan producido circunstancias extraordinarias a juicio de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosAdministración. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo virtud del proceso de interventoría presente contrato EL CONTRATISTA se debe obliga específicamente con LA UNIVERSIDAD a cumplir a cabalidad con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a : Estudiar y aplicar los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro estudios y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista diseños de la obra, formulando las observaciones que estime convenientes a la interventoría, previa iniciación de las labores, para efectos de revisión y aval por parte de la supervisión quien junto con la calidadInterventoría determinaran si los mismos, cantidad son susceptibles de ajustes o correcciones. Ejecutar dentro del plazo que se establezca en el respectivo contrato de obra, todos los trabajos, obras y costos previamente aprobados. 7labores que sean necesarios para la construcción de las edificaciones de la fase 1 del campus de la sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los planos anexos a este documento, los cuales harán parte integral del acuerdo de voluntades que suscriban las partes. De existir cualquier diferencia Elaborar el Plan de Manejo Ambiental donde se organizan los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, con las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Para la elaboración de dicho plan el Contratista deberá tener en cuenta las normas especiales o discrepancia manuales que sobre el particular tiene la Universidad Nacional de Colombia. Suscribir la carta de Compromiso Ambiental y acatar las obrasdisposiciones del Reglamento Ambiental Sostenible de Obra entregado por la Universidad, asesorar sometiéndose a las sanciones a que haya lugar en caso de incurrir en las infracciones estipuladas en el mismo. Presentar a la parte CONTRATANTE Interventoría y conciliar con el CONTRATISTA a la Supervisión de la obra para su revisión y aprobación, los Análisis de Precios Unitarios APU y la lista de insumos antes de proceder la suscripción del acta de inicio del contrato. Presentar a la Interventoría y a la Supervisión de la obra para su revisión y aprobación, la Programación de ejecución de las mismas. Antes de iniciar obra con la obraruta crítica y holguras, exigir al CONTRATISTA el organigrama antes de la mismasuscripción del acta de inicio del contrato. Presentar a la Interventoría para revisión y aprobación, el flujo de caja de la obra y el Plan de Inversión del Anticipo antes de la firma del Acta de Inicio. El Contratista deberá presentar a la Interventoría los respectivos soportes de gasto del anticipo para su respectiva legalización. Entregar a la Interventoría para su revisión y aprobación, previa suscripción del Acta de Inicio del contrato, el Programa de salud ocupacional, riesgos y seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con las disposiciones legales vigentes y teniendo en cuenta los manuales y lineamientos que en particular tiene la Universidad Nacional de Colombia para los contratistas. Elaborar el Plan de Manejo de Tránsito y presentarlo a la Interventoría para su revisión y aprobación. Presentar a la Interventoría, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo requerido para la ejecución de la obra, las cuales deberán corresponder a los perfiles exigidos en los pliegos de condiciones. En caso de requerir cambios en el personal, estos deberán ser reemplazados por profesionales de igual o mayor perfil profesional y previa aprobación de la Interventoría. En ningún caso, la selección del nuevo personal podrá interrumpir el desarrollo normal de la obra ni afectar el cronograma de la misma. Garantizar desde el inicio de la obra la permanencia del director y el residente en el sitio de ejecución de la misma, permitiendo la verificación permanente por parte de Interventoría. Dar cumplimiento a las normas sobre Sismo Resistencia vigentes y aplicables al tipo de construcción que se ejecutará en desarrollo del contrato. Garantizar durante toda la ejecución de la obra el suministro y transporte de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la misma. Garantizar el acompañamiento de su equipo de topografía en los trabajos que técnicamente lo requieran. Proveer para la ejecución de la obra, elementos de la calidad requerida en concordancia con los diseños y especificaciones técnicas formulados por la Universidad. La Interventoría de la obra, previa justificación motivada, rechazará cualquier trabajo o material que a su juicio no cumpla con las especificaciones de calidad, con los lineamientos definidos en la directriz técnica, con los anexos técnicos y con la normatividad vigente. Adoptar durante la vigencia del contrato, las medidas que se consideren convenientes en concordancia con la reglamentación vigente, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, garantizando la seguridad del personal que trabaja en la construcción de la obra, así como la de los visitantes. Mantener el sitio de las obras en perfecto aseo diario, con la debida señalización, y responsabilizarse de la remoción de escombros y su disposición final, de conformidad con las normas legales sobre la materia. Permitir al personal de la Supervisión de la obra o a la Interventoría el acceso a todos los lugares de la obra, así como la toma de muestras a los materiales usados para la construcción de la obra. Ejecutar la obra de acuerdo con los ítems que integran los anexos técnicos y la relación Programación de este último con sus números Obra aprobada por la Interventoría, y de cédula. 8los términos de la licencia de construcción. Implementar las medidas, acciones y disposiciones que se consideren necesarias para prevenir mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de las actividades de obra. Informar quincenalmente a la Interventoría sobre el personal asignado a la obra hasta la culminación de la misma y llevar un registro diario del mismo. Tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier conducta ilegal, insubordinada y desordenada del personal a su cargo. Garantizar la asistencia del director de la obra y su equipo técnico a los comités de obra semanales programados por la Interventoría y suscribir las correspondientes actas de seguimiento. Realizar capacitaciones a la comunidad relacionadas con el acta desarrollo de 80/93las obras objeto del presente proceso, las cuales serán coordinadas con la Interventoría. liquidación respectiva Elaborar conjuntamente con la Interventoría, la medición y memoria de cantidades de obra ejecutada, para suscribir las correspondientes Actas Parciales de Obra mensuales. Elaborar y entregar las Actas Parciales de Obra para aprobación de la Interventoría. Mantenerse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión) y ARL del personal que emplee en la ejecución de la obra. Poner en conocimiento de la Interventoría y de la Supervisión de la obra, de manera oportuna, cualquier situación que a su criterio implique la modificación de los diseños y por ende resulte necesaria una variación en la ejecución de la obra o en las condiciones generales del proceso. Las modificaciones deberán ser sometidas a estudio y aprobación por parte de la Interventoría y de la Universidad a través del supervisor que ésta delegue. Garantizar el almacenamiento adecuado y la conservación de todos los materiales y herramientas que se adquieran con destino a la obra. Presentar a la Interventoría un informe mensual de actividades cuyo contenido lo fijará la Interventoría antes de la suscripción del Acta de Inicio. Suministrar a la Interventoría o a la Supervisión de la obra, cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la obra, los cuales deberán ser entregados en los (5) cinco días hábiles siguientes a la solicitud. La Interventoría o la Supervisión de la obra podrán, si así lo estima conveniente por la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega del informe. Responder por la seguridad, reparación y mantenimiento de los equipos, materiales, maquinarias y herramientas de su propiedad que sean empleados en la obra, asumiendo los riesgos por pérdida, daño o deterioro de los mismos. La Universidad por ningún motivo asumirá responsabilidad por tales elementos. Realizar las obras complementarias que se desprendan de las condiciones generales del objeto del contrato, y que sean necesarias para la oportuna finalización de la obra sin que esto genere un incremento en el costo del contrato. Realizar las obras adicionales cuya naturaleza está determinada por las condiciones generales del proceso, que sean necesarias para la oportuna finalización de la obra, o que se presenten por la variación en las cantidades estimadas. Para estas obras se tendrán en cuenta los Análisis de Precios Unitarios previamente aprobados por la Interventoría y la Supervisión de la obra. Las obras adicionales serán evaluadas técnicamente y aprobadas o rechazadas por la Interventoría y por la Supervisión de la obra, mediante la presentación del respectivo análisis de precio unitario. Acatar las instrucciones que le imparta la Interventoría para el desarrollo de la obra. Los acuerdos a los que se llegue con la Interventoría durante el desarrollo del contrato deberán ser consignados en las actas de comité de obra, o mediante notas en el libro de obra y son de estricto cumplimiento. Disponer de espacios adecuados como campamentos de obra, que brinden las condiciones de seguridad y comodidad pertinentes, para su personal técnico y administrativo y para el personal de la Interventoría. Acatar la normatividad sobre Seguridad Industrial y Salud en el trabajo contemplada en la Resolución 963 de 2008 de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y en el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo. Presentar, dentro de los plazos contemplados treinta (30) días calendarios posteriores a la suscripción del Acta de Inicio, para evaluación por parte de la Universidad y de la Interventoría, los elementos o materiales de acabados para evaluación en las condiciones de temperatura y humedad propias del lugar de las obras. Dichos elementos o materiales, durante al menos un (1) mes serán sujetos a pruebas tales como ser expuestas a condiciones ambientales (intemperie) o de abrasión o desgaste según se prevean las condiciones a las cuales se enfrentarán en su ubicación definitiva. Garantizar las condiciones necesarias para que cada uno de los actores que intervienen en el proceso constructivo del proyecto den cumplimiento al Reglamento de Obra Sostenible. Coordinar la implementación de las exigencias de la certificación HQE™ en el día a día de la obra. Mantener en el sitio de la obra una AZ que sólo contendrá la documentación HQE™ del proyecto (Reglamento de Obra Sostenible firmado por todas las empresas y todos los contratistas, plan de instalación de la obra, actas de las reuniones de coordinación ambiental, recibos del contratista para la recolección de residuos, seguimiento de los consumos energéticos y de agua, etc.) Velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con las medidas de construcción sostenible y la gestión eficiente del consumo de agua y energía. Conocer los impactos ambientales de los productos de construcción y entregar la información del impacto ambiental de los materiales que han sido utilizados en obra. Elaborar el Plan de Residuos donde se organizan los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados son compatibles con los requerimientos técnicos necesarios. Procurar la contratación de mano de obra local no calificada, para el desarrollo de la obra mediante divulgación de las convocatorias, la selección de la mano de obra local tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos de experiencia de los perfiles solicitados para la obra. Procurar la contratación de manera equitativa entre géneros mediante la divulgación de las convocatorias y eliminación xx xxxxxxxx de generó, en la Leymedida que cumplan con la formación o experiencia solicitada por la obra. Capacitar al personal de obra y a población de la región en actividades relacionadas con la obra.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En 1.Expedir las pólizas objeto del contrato y demás documentos a que esté obligada de manera pronta y oportuna, cumpliendo con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta. Manejar la información en forma sistematizada y actualizada conforme a los requerimientos de LA ELC, garantizando información ágil y oportuna. Presentar informe trimestral de siniestros o cuando la Entidad requiera informes sobre el comportamiento de las pólizas, reclamaciones, beneficiarios de la póliza, actividades de divulgación de la póliza y los demás que le solicite LA ELC. Pronunciarse dentro de un plazo no mayor a un mes, sobre la existencia o no de cobertura en cada uno de los siniestros que se les presenten. Pagar el valor de las indemnizaciones dentro del plazo legal o el convenido contractualmente. Entregar copias o duplicados de las pólizas cuando ELC lo solicite. Abstenerse de solicitar documentos, que no fueron indicados en la propuesta, aun en el caso en que los mismos hagan parte de su sistema de gestión de calidad, para efectos de trasladar o entregar los recursos derivados de una indemnización. Acordar por solicitud de La ELC los cambios en las condiciones de contratación que sean benéficas para LA ELC. Dar respuesta a las inquietudes que se presenten, ya sea de manera directa o a través del intermediario, en un plazo no mayor a 5 días corrientes. Cumplir con los requerimientos contenidos en el Anexo de condiciones Técnicas básicas obligatorias. Abstenerse de exigir la denuncia penal cuando se trate del extravío de los bienes, documento que será reemplazado por una declaración extra juicio por parte del responsable del bien. (APLICABLE SOLO A POLIZA DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL Y DEMÁS A LAS QUE RESULTE APLICABLE ESTA CONDICIÓN SI EL RAMO CORRESPONDIENTE FORMA PARTE DEL GRUPO ADJUDICADO). Ejecutar el objeto del contrato en los términos previstos en la oferta presentada a la presente invitación. Informar inmediatamente a la ELC y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligar al ASEGURADOR a omitir algún acto o hecho que le competa o que resulte determinante para el adecuado cumplimiento del presente contrato. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada o a la que tenga acceso para el desarrollo del proceso objeto del contrato. Realizar comités técnicos y de interventoría se debe cumplir a cabalidad siniestros en conjunto con el intermediario de seguros cuando lo requiera la Empresa. La aseguradora deberá expedir las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones notas de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses cobertura antes del vencimiento de las pólizas en caso de estar emitidas en su totalidad Mantener bajo confidencialidad información sensible le de la entidad sin consideración alguna respecto empresa en virtud del contrato suscrito En el momento de cualquier trabajo futuro expedición de pólizas de vida deudores e incendios deudores se requiere el envió inmediato desglosado listado desglosado de cada uno de los funcionarios. La aseguradora será responsable de recibir, atender y asegurando dar respuesta a las reclamaciones presentadas por la Empresa de manera prioritaria y en los términos establecidos en la ley. Las demás que su intermediación esta libre se le asignen, relacionadas con el cumplimiento de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación las obligaciones derivadas del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos seguro y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadospóliza que lo instrumenta. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando Cumplir con las obligaciones derivadas del Instrumento de Agregación de Demanda para la máxima importancia a los intereses adquisición de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando Software por Catálogo que su intermediación esta libre de conflictos de interés.requieran las entidades estatales CCE-139- IAD-2020 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea El proveedor seleccionado deberá cumplir con los ofrecimientos de la mejor calidad.propuesta realizada 3. Elaborar Dentro del primer mes de inicio del contrato, presentar al SENA un plan, cronograma y suscribir recursos de trabajo aprobado por el acta supervisor, que contenga la ejecución y alcances de iniciación y liquidación del contrato cada una de obra a su cargolas obligaciones contenidas en el contrato. 4. Verificar permanentemente Coordinar con el SENA el recibo, activación, renovación, continuidad y uso de los beneficios y/o productos que otorga Microsoft por la compra del licenciamiento ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS, prestando asesoría y/o apoyo en temas relacionados con buenas prácticas con respecto a los procedimientos productos adquiridos, con el fin de dar continuidad al aprovechamiento de estos beneficios. Así mismo realizar presentación del esquema de licencia y controles utilizados por el contratista(s) especificaciones de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras componentes y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaelementos asociados a los productos objetos del contrato. 5. Verificar Entregar el pago licenciamiento ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS dentro del primer mes de ejecución contado a partir del cumplimiento de los salarios requisitos de perfeccionamiento y prestaciones e indemnizaciones ejecución, con sus respectivos códigos, seriales, claves, archivos, llaves, según aplique. Al igual que los procedimientos de carácter laboral activación y verificación del personal estado de la licencia en equipos clientes, servidores y portales. 6. Entregar al SENA la correspondiente certificación de licenciamiento y contrato el derecho de uso de fábrica o canal autorizado que permita al SENA demostrar las cantidades de licencias objeto de la presente contratación. Describiendo su relación de uso bien sea en cuantías de usuarios o en estaciones de trabajo, además de su correspondiente vigencia de licenciamiento, soporte, mantenimiento y actualizaciones. 7. Entregar al SENA los correspondientes medios de instalación del contratista seleccionado software. En caso de disponer algún tipo de portal web para descargar del producto software, servicio 8. Informar y entregar al SENA las correspondientes actualizaciones de nuevas versiones del software objeto de negociación, las cuales no tendrán costo para la entidad durante la vigencia del licenciamiento. 9. Entregar y/o permitir al SENA el acceso a recursos documentados por el fabricante del producto como guías, manuales técnicos o funcionales, tutoriales, sistemas virtuales de aprendizaje disponibles de manera digital, física o electrónica de los productos objeto de contratación. 10. Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato garantizando la continuidad del licenciamiento y sus servicios de suscripción online, sin afectación o reinicio de los servicios adquiridos previamente por el SENA de conformidad con los productos, servicios y especificaciones técnicas únicas contenidas en el estudio previo y demás documentos que hacen parte fundamental del contrato, incluyendo la oportuna renovación y continuidad para la Microsoft Imagine Academy, Microsoft Project Online, Dinamics 365, M365. 11. Entregar al SENA las claves de activación de los productos adquiridos correspondientes al ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS, incluidos los beneficios que otorga Microsoft por la adquisición de este tipo de licenciamiento de acuerdo a los productos objeto de contratación. 12. Documentar al SENA un modelo y/o mapa lógico de los ID de activación del fabricante por cada uno de los servicios, productos y beneficios objeto de renovación, de acuerdo a los requerimientos y validación de la entidad, dentro del primer mes contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfección y de ejecución. 13. Informar oportunamente las nuevas funcionalidades de las herramientas que forman parte del ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS con el fin que la Entidad pueda programar y planear su utilización efectiva y coordinar lo pertinente para su aprovechamiento e incorporación en la ejecución del presente contrato. 14. Llevar a cabo la activación de la totalidad de los Vouchers de certificación adquiridos en la Microsoft Imagine Academy incluidos en el beneficio de la academia (10 MOS, 10 MTA, 10 MCE). 15. El contratista deberá realizar transferencias de conocimiento de las tecnologías, esquemas de licenciamiento, buenas prácticas para su administración y control, al 16. Asignar los enlaces necesarios de contacto entre el proveedor y la entidad, para articular y coadyuvar las diferentes acciones y situaciones que el acompañamiento requiera. Será el enlace entre dentro de la entidad para tramitar espacios de entendimiento, formación, planeación y ejecución de las obras actividades del contrato, al igual que tramitar lo mismo necesario para que los servicios del licenciamiento contratados no excedan la disponibilidad adquirida y advertir situaciones de agotamiento de manera oportuna para la toma de medidas administrativas por parte xxx XXXX. 17. Participar en todas las reuniones periódicas de seguimiento, programadas por el pago supervisor, e informar en dichas reuniones el avance de honorariosejecución, los impuestosinconvenientes presentados, gravámeneslas novedades reportadas en la ejecución, aportes riesgos, etc., de manera oportuna y servicios que permitan al SENA tomar las medidas respectivas. 18. Garantizar la disponibilidad y consulta de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la documentación de la ejecución del contrato. 619. Mantener El contratista deberá contar con canales de atención exclusivos para el control suficiente para SENA: vía telefónica, web o presencial. A fin de atender las solicitudes e inquietudes relacionadas con los productos del licenciamiento adquiridos. De ningún modo dependerá del fabricante, sino que todo el esquema administrativo será propio del contratista y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de deberá estar disponible durante la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosvigencia del contrato. 720. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a Tramitar de manera oportuna los requerimientos necesarios para la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la correcta ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulacontrato. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo No sobrepasar por ningún motivo el valor del proceso contrato, salvo previa firma del contrato adicional. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones eficiencia, oportunidad y calidad de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia conformidad a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2parámetros establecidos por el SENA. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que Ejecutar el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de obra a acuerdo con su cargo. 4propuesta. Verificar permanentemente que los procedimientos Permanecer x xxx y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato salvo en forma discriminada. 5. Verificar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y Contratación de aprendices. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual Xxxxxxx las demás instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con el objeto del contrato. Cláusula de indemnidad: El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicios originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y de las obligaciones del contrato Reemplazar o restituir a su xxxxx, sin que implique modificación al plazo de entrega, los salarios y prestaciones e indemnizaciones materiales en su totalidad si algún elemento que lo compone resultase defectuosos o de carácter laboral del personal del contratista seleccionado mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la ejecución entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de las obras lo mismo que incumplimiento y/o a solicitar el pago de honorarioslas multas señaladas en el contrato. Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente seleccionado. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. Entregar materiales de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. Entregar al SENA la totalidad de los impuestosmateriales en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan acuerdo con las leyes Colombianas especificaciones dadas en la ficha técnica y demás erogaciones condiciones requeridas por la entidad en la Invitación Pública y la comunicación de aceptación. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo o cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sí que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. El CONTRATISTA debe permanecer x xxx y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para tal efecto deberá aportar las respectivas planillas de pago. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo Cumplir con todas las obligaciones y operativo funcione adecuadamenteactividades descritas en la invitación y sus anexos, oferta económica y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista comunicación de aceptación de la obra, con la calidad, cantidad oferta. No entregar elementos vencidos o próximos a vencerse. Garantizar que los elementos hayan sido conservados y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con almacenados adecuadamente hasta el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama momento de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leyentrega

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo EL CONTRATISTA se obliga, a cumplir cabalmente con el objeto del proceso contrato a la luz de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativodisposiciones legales vigentes y, en especial a: 1. Dar asesoramiento competenteGarantizar la logística, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses bienes y servicios requeridos de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro acuerdo con las condiciones técnicas y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéseconómicas establecidas por el IDPAC. 2. Apoyar a Responder por la Unidad de Información calidad del servicio contratado. 3. Cumplir con las normas, instrucciones y Análisis Financiero solicitudes que imparta el IDPAC para la efectiva prestación del servicio contratado. 4. Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes que imparta el IDPAC para la efectiva prestación del servicio contratado. 5. Disponer lo necesario para que el objeto contratado de contrato se cumpla a cabalidad conforme las condiciones técnicas derivadas de los estudios previos y garantizar la oferta presentada. 6. Suministrar la totalidad de los equipos técnicos necesarios y el recurso humano para cumplir el objeto contractual. 7. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que este sea se deriven de la mejor calidadnaturaleza del presente contrato y aquellas otras, que el supervisor del contrato pueda determinar en cumplimiento del objeto. 38. Asistir a las reuniones de planeación, ejecución y evaluación convocadas por la dependencia organizadora y el supervisor del contrato. 9. Elaborar y suscribir registro fotográfico detallado de cada evento, así como, actas de entrega de los bienes requeridos, las cuales serán remitidas al supervisor contractual con el acta informe de iniciación y liquidación del contrato de obra actividades ejecutadas cuando a su cargoello hubiere lugar. 410. Verificar permanentemente que los procedimientos Presentar informe de actividades en el cual deberán incluirse las actividades, logros y controles utilizados por dificultades evidenciados durante el contratista(s) desarrollo de las obrasla actividad y deberá contener como mínimo: nombre del evento, garanticen lugar de realización, número de asistentes, área solicitante, equipos tecnológicos empleados, material de apoyo, suministro de alimentos, transporte, entre otros. 11. Elaborar el control efectivo frente al monto de las obras y recursos presupuesto de cada proyecto que financian el contrato evento, evidenciando en forma discriminadaclara y detallada, cada uno de los ítems (bienes o servicios) contratados, con su respectivo valor unitario, cantidad y valor total, así como la liquidación de los correspondientes impuestos y descuentos a los que haya lugar. 512. Verificar Presentar el presupuesto de cada evento al supervisor del contrato, por cualquier medio, a más tardar dentro del día previo de su ejecución. 13. Disponer del recurso humano necesario e indispensable para el adecuado desarrollo de la actividad programada, dependiendo de la convocatoria y locación del mismo. 14. Respetar la política medioambiental del IDPAC, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua, la energía y el racionamiento de papel. 15. El contratista deberá comprar los materiales y/o productos auxiliares a partir de criterios ecológicos, que no requieran de empaquetados excesivos, que limiten el uso de sustancias químicas nocivas para la 16. Debe aplicar y respetar la política medioambiental y el plan institucional de gestión ambiental (PIGA) del IDPAC, los cuales incluyen toda la normatividad sobre el uso de recursos ambientales y públicos, así como lo dispuesto en el Acuerdo 540 de 2013 y demás normas concordantes. 17. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) para cada uno de los respectivos desembolsos o acreditar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones aportes establecidos en el Artículo 50 de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución ley 789 de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas 2002 y demás erogaciones necesarias para normas concordantes. 18. Las demás obligaciones que se deriven de la ejecución naturaleza del contrato. 619. Mantener el control suficiente Atender los requerimientos efectuados por la Supervisión, para la adecuada ejecución del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: EL (LA) CONTRATISTA manifiesta conocer la naturaleza de las actividades contractuales por desarrollar, las normas legales que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamentele son propias, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad los plazos y costos previamente aprobadosrequeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo 1. Realizar el acopio, estudio y verificación de toda la información pertinente al proyecto, conocer a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte del proceso de interventoría selección y los que se debe sucedan en la ejecución del contrato, para cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones con el objeto del mismo de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteacuerdo con los criterios de calidad exigibles en la normatividad vigente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia con sujeción a los intereses precios ofertados y dentro del plazo establecido, así mismo debe revisar la calidad, cantidad y coherencia de la entidad sin consideración alguna respecto totalidad de cualquier trabajo futuro los planos, estudios técnicos y asegurando que su intermediación esta libre especificaciones de conflictos construcción para la mejor definición del alcance técnico de interéscada frente. 2. Apoyar a Disponer de domicilio en Colombia., con teléfono, correo electrónico y un responsable del proyecto que brinde soporte en asuntos administrativos, contables, legales, financieros y técnicos, con todas las facilidades para una comunicación eficaz con la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea Interventoría y/o Supervisión de la mejor calidadUSPEC. 3. Elaborar Presentar al Interventor para su revisión y suscribir aprobación todos los documentos requeridos para ejecutar el acta contrato, entre otros: la documentación del equipo de iniciación trabajo, el presupuesto adjudicado con los APU, listado de precios con actividades, especificaciones técnicas y liquidación las memorias de cálculo de soporte, el detalle de las actividades a desarrollar en cada uno de los ERON/frentes, los planes y programas complementarios que se requieran como el plan de inversión del contrato anticipo, el programa de obra insumos y los demás que se requieran de acuerdo a su cargola evaluación de cada uno de los ERON que componen el grupo adjudicado y que se encuentren en cumplimiento de la normatividad vigente que le aplique. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos Adoptar y controles utilizados por el contratista(s) cumplir, de acuerdo a la normatividad vigente, las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, de seguridad industrial, técnica, jurídica, financiera y demás necesarias para la salvaguarda de las obraspersonas, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras cosas o del medio ambiente, y recursos de cada proyecto garantizar que financian el contrato en forma discriminadaasí lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 5. Verificar Elaborar y presentar una programación detallada de la obra, un organigrama y la metodología de trabajo acorde con el pago tiempo de ejecución, indicando la duración, precedencia y secuencia lógica del desarrollo de cada uno de los salarios frentes de trabajo y prestaciones e indemnizaciones el consolidado por contrato, teniendo en cuenta los procedimientos de carácter laboral del personal del contratista seleccionado construcción y todas las demás actividades requeridas para la correcta ejecución contractual, para la revisión y aprobación de la Interventoría y/o Supervisión de la USPEC, así mismo dar cumplimiento a los documentos aprobados. Esta información se considera la base contractual sobre la cual se establecerán las penalizaciones por los atrasos presentados en la ejecución de los contratos. 6. Suministrar y mantener en el sitio de la obra: la logística, el personal ofrecido, idóneo y suficiente (profesional y técnico), el transporte, las obras lo mismo que el pago de honorarioscomunicaciones, los impuestosequipos con la capacidad y características tecnológicas necesarias, gravámenesla maquinaria, aportes herramientas, materiales e insumos, de acuerdo a las fechas previstas en la programación detallada de la obra aprobada, en todos cada uno de los frentes de trabajo y servicios en cada una de cualquier género las áreas intervenidas que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias considere necesarios para el cumplimiento contractual. 7. Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del objeto de la presente contratación o cuando el proyecto lo amerite, disponer de mayor cantidad de personal cuando sea requerido por la Interventoría o la Supervisión de la USPEC, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la programación aprobada y/o el plazo contractual. 8. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato. 69. Mantener Programar conjuntamente con la Interventoría y/o Supervisión de la USPEC, las visitas técnicas para la identificación, verificación y entrega de las áreas a intervenir. A las visitas debe presentarse el control suficiente representante legal y/o responsable directo del contrato, el cual debe contar con la aprobación previa por parte de la USPEC y el cual debe contar con la aprobación previa por parte de la USPEC y tener un poder que donde el Representante legal lo avale, el Director de la obra debe hacer el acompañamiento en cada uno de los frentes. 10. Realizar la visita de cada uno de los ERON que componen el grupo contractual y dentro de los quince (15) días posteriores hacer la entrega del balance del frente, emitir un acta de soporte que cuente con la definición del alcance de las áreas a intervenir acordadas con el INPEC, la USPEC y la Interventoría. 11. Participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que todo sean convocados en cada uno de los ERON y/o en la oficina central de la USPEC ubicada en la ciudad de Bogotá, D. C., de manera presencial para las cuales debe presentarse siempre el esquema administrativo representante legal y/o responsable directo del contrato, el cual debe contar con la aprobación previa por parte de la USPEC y operativo funcione adecuadamentetener un poder que donde el Representante legal lo avale, el Director de obra debe participar de estas reuniones y lograr debe tener disponibilidad inmediata para atender cualquier requerimiento frente al desarrollo del contrato en el nivel central. 12. En caso de requerir la ejecución de estudios y diseños menores para la ejecución del alcance definido, se deberá presentar una propuesta económica para la ejecución de esta actividad de consultoría, la cual deberá ser revisada por parte de la interventoría y aprobada por la USPEC, previo al inicio de actividades. 13. Elaborar los levantamientos que se requieran en el desarrollo del contrato (Arquitectónico, de redes, topográfico, etc.) de acuerdo a la necesidad del proyecto a ejecutar. 14. Garantizar que los profesionales y técnicos que atenderán trabajos en altura cuenten con la debida certificación. 15. Digitalizar la información resultado de las obras relacionada con diseños y detalles constructivos, presupuestos y cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas, inventarios y entregar los productos a la USPEC en medio magnético (archivos en formatos editables y en impresión PDF) e impreso en formato físico (documentos de archivo). 16. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en cumplimiento del objeto contractual. Retirar los sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de aseo y limpieza. 17. Cumplir con las especificaciones técnicas de los equipos, maquinaria, materiales, etc y las recomendaciones de los fabricantes de los mismos. 18. Realizar todas las pruebas de calidad de las actividades realizadas previo al relleno o cobertura de cualquier tipo de elemento hidráulico o sanitario. Las pruebas correspondientes se atiendan especifican en forma el correspondiente anexo técnico, en caso de no existir, se pactaran las pruebas mínimas con la correspondiente Interventoría o Supervisión de la USPEC. 19. Informar oportuna y continuamente a la Interventoría sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato así mismo suministrar a la Interventoría y/o Supervisión de la USPEC oportunamente toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, así como permitir el asesoramiento de las entidades relacionadas con el proyecto y acatar y aplicar de manera diligente las observaciones las recomendaciones y las directrices que sean impartidas por estas. 20. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos, con la debida solicitud de sustitución que deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, con un perfil superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos mínimos definidos en este documento, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. Así mismo cambiar el personal cuando le sea solicitado por la Interventoría o la Supervisión de la USPEC. 21. Tener en cuenta que para el cumplimiento del contrato se deben atender tanto el reglamento interno como las condiciones y recomendaciones de seguridad del establecimiento en el tiempo acordado con el contratista cual se va a ejecutar la obra, toda vez que son autónomos e independientes para determinar tiempos y actividades al interior de los mismos. Acordar previo al inicio de las obras, las fechas y condiciones de entrega de los espacios, los horarios de ingreso del personal a los diferentes frentes, de los materiales, insumos, equipos y herramientas que se requieran, todo esto deberá ser tenido en cuenta para la elaboración de la programación detallada de la obra. 22. Aceptar las disposiciones impartidas por el Interventor o por la Supervisión de la USPEC, relacionadas con el cambio de procedimientos necesarios para el desarrollo de los trabajos y la imposición de medidas que éste considere necesarias para garantizar la buena calidad de los mismos. 23. Suscribir junto con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar Interventoría una bitácora de obra con el CONTRATISTA antes registro diario de proceder a los acontecimientos ocurridos en cada uno de los frentes de trabajo así como las decisiones tomadas en la ejecución de los mismos, las mismas. Antes disposiciones de iniciar la Interventoría, la USPEC o el INPEC, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general del desarrollo de las actividades de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama residente y la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la mismaUSPEC. 24. Emitir diariamente un reporte de actividades que incluya un registro fotográfico detallado de las actividades que se encuentren en ejecución, debe evidenciarse la condición inicial, el proceso y el resultado final de la intervención y del avance. 25. Elaborar y presentar conjuntamente con la Interventoría las hojas actas e informes de vida avance quincenal, mensual, final y de liquidación de obra para visto bueno de la Supervisión de la USPEC. 26. Presentar por cada uno de los profesionales del equipo de trabajo o subcontratista que participó en las obras los memoriales de responsabilidad debidamente suscritos, acorde a la normatividad vigente y los soportes requeridos. 27. Elaborar un manual de mantenimiento de las obras adelantadas, el cual deberá estar debidamente aprobado por la Interventoría. Entregarlo a la USPEC cuando finalicen las intervenciones. 28. Responder por los trabajos asignados, preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la periodicidad y oportunidad requerida por la supervisión. Presentar un informe final, el cual debe ser revisado y aprobado por la Interventoría o la Supervisión de la USPEC y en general dará cuenta del desarrollo de las actividades en cada uno de los ERON de cada grupo adjudicado. 29. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la USPEC, por causa o con ocasión del contrato. 30. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. La USPEC no tiene ninguna obligación, responsabilidad o vínculo laboral con el personal contratado por el Contratista. 31. Mantener indemne a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal de la Entidad, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, y adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la relación ejecución del objeto de este último con sus números de cédulacontrato. 832. Realizar Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los plazos contemplados documentos de soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. 33. Mantener un archivo organizado, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo de avances en la Leyproducto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteCumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses en el pliego de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro condiciones, estudios previos y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésdemás documentos anexos. 2. Apoyar a Realizar las obras de acuerdo con lo exigido por la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadnormatividad vigente. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación Presentar al supervisor del contrato con cinco (5) días de obra a su cargoantelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal que desarrollará las actividades en obra. 4. Verificar permanentemente Presentar al interventor y/o supervisor del contrato, dentro de los ocho (8) días posteriores a la firma del acta de inicio la programación de obra indicando la ruta crítica y los Análisis de Precios Unitarios que los procedimientos soportan la propuesta técnica y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaeconómica. 5. Verificar el pago de Tramitar y obtener los salarios permisos y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado licencias que se requieran para la ejecución de cada una de las obras lo mismo actividades de adecuación y reparaciones locativas que se indican en el pago Anexo 1 “CUADRO DE ÍTEMS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS” en caso de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratoser necesario. 6. Mantener Establecer junto con la supervisión los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El contratista efectuará el control suficiente para que todo análisis de rendimientos correspondiente y deberá contar con el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamenteaval de la supervisión. La definición de los precios de las actividades o ítems no previstos, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y realizará acorde al procedimiento establecido en el tiempo acordado numeral 11 7. Ejecutar la obra con el contratista todos los equipos, maquinaria, herramientas. materiales e insumos y los demás elementos necesarios. Los materiales e insumos deberán ser nuevos y de primera calidad. 8. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosobra. 79. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrasTener la disponibilidad de los profesionales, asesorar a en sitio, presentados en la parte CONTRATANTE y conciliar propuesta técnica, de acuerdo con el CONTRATISTA antes cronograma que hace parte de proceder a la ejecución misma. 10. Elaborar la respectiva programación de actividades para la aprobación de la supervisión. 11. Efectuar las mismas. Antes reparaciones necesarias en las áreas intervenidas y contiguas que hayan sufrido daño por ocasión de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA previa autorización del interventor. 12. Xxxxxxx y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el organigrama término indicado por el supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por la interventoría y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 13. Realizar los ensayos de laboratorios requeridos para el control de calidad de los materiales en un laboratorio que cuente con certificados de calibración de los diferentes equipos utilizados. 14. Presentar a la supervisión los esquemas, diseños y demás elementos necesarios para cumplir con las hojas de vida del personal, condiciones técnicas y la relación de este último con sus números de cédulanormatividad vigente, según la intervención a adelantar. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad objeto contractual, el contratista realizará entre otras, las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoactividades: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia estricto cumplimiento a los intereses de términos pactados en el presente documento, el contrato y la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéspropuesta. 2. Apoyar a la Unidad Desarrollar con principios de Información calidad y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea bajo las mejores prácticas de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta Gestión de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para Proyectos la ejecución del contrato. 3. El Contratista deberá entregar para verificación y aprobación de FONADE por parte del supervisor del contrato, en los diez (10) primeros días hábiles después de la firma del acta de inicio, el detalle del equipo de trabajo, software y hardware con el que se cumplen las condiciones establecidas en el Anexo No 1 “Especificaciones Técnicas”. 4. Todos los derechos comerciales de autor de los estudios, informes, gráficos, programas de computación y cualquier otro material preparado y entregado por el Contratista son de propiedad xxx XXXX, una vez se celebren y legalice el contrato, el Contratista se obliga a realizar los trámites y gestiones que sean necesarias ante entidades debidamente autorizadas y competentes en Colombia para ser registradas y transferidas en propiedad al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 5. Cumplir con lo establecido en el numeral 2.2. ALCANCE del presente estudio previo. 6. Mantener Desarrollar y entregar la documentación y soportes respecto a los componentes del servicio contratado conforme a lo establecido en el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamentepresente documento, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna Anexo No 1 “Especificaciones Técnicas y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosContrato. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrasPrestar a FONADE los servicios contratados, asesorar a la parte CONTRATANTE incluyendo todos los componentes necesarios de conformidad con lo estipulado en el presente documento, Anexo No 1 “Especificaciones Técnicas y conciliar cumpliendo en todo momento con el CONTRATISTA antes los acuerdos de proceder a la ejecución niveles de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaservicio. 8. Realizar Suministrar toda la información necesaria y suficiente, como por ejemplo los códigos ejecutables, las bases de datos, documentación técnica de instalación, y otras que le permitan a FONADE instalar y poner en un ambiente de producción exitosamente el Sistema de información en una infraestructura tecnológica distinta a la del CONTRATISTA una vez finalice el contrato. 9. Prestar el servicio de hosting, administración, backups y soporte técnico especializado durante el plazo contractual. 10. Asegurar y garantizar que la totalidad de la infraestructura tecnológica (hardware y software) requerida para la solución implementada cuente con los contratos de soporte necesarios para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS), estipulados en el Anexo No 1 Especificaciones Técnicas. 11. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 12. Entregar una vez finalizado el contrato, la información directamente a FONADE o quien este designe, en el centro de datos en donde se encuentra instalado el sistema de información y la misma será custodiada y transportada por el CONTRATISTA hasta el centro de datos que le sea informado. 13. Aplicar un procedimiento de borrado que cumpla con las características de un algoritmo para eliminar de forma segura la información en el sistema de almacenamiento. Cada procedimiento de borrado será formalizado por el CONTRATISTA mediante un acta de 80/93destrucción de la información. liquidación respectiva Este procedimiento se realizará una vez se encuentre respaldada la totalidad de la información (en los medios de almacenamiento más seguros que se estimen para la solución) y haya sido entregada formalmente a FONADE o quien este designe, se compruebe la conformidad e integridad de esta y se compruebe que el proceso de recuperación de esta fue satisfactorio. 14. Generar, una vez concluya el borrado total de la información, un acta final en la cual se detalle cada procedimiento de borrado y se haga entrega de toda la información a FONADE o a quien este designe, y se registre el proceso de destrucción de aquella que reposó en los servidores o sistema de almacenamiento de esta. 15. Durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá proporcionar a su equipo de trabajo para el desarrollo de las actividades del objeto a contratar, todos los elementos necesarios para desarrollar sus actividades, tales como elementos de oficina, equipos de cómputo, licencias de software y deberá garantizar la disponibilidad de estos durante toda la ejecución del proyecto. 16. Garantizar el porcentaje de dedicación requerido conforme a lo estipulado en el Anexo No 1 Especificaciones Técnicas y a la oferta presentada para cada uno de los miembros del equipo que conforma el personal mínimo requerido. En caso de requerir un cambio de algún profesional, este debe ser solicitado y aprobado por el supervisor del contrato. 17. Presentar y acreditar la formación y experiencia del personal profesional mínimo requerido al supervisor del contrato, dentro de los plazos contemplados cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 18. Elaborar las actas de reunión de seguimiento y técnicas que se lleven a cabo en el desarrollo del Contrato en el formato definido por FONADE. 19. El contratista en caso de presentarse desviaciones en los ANS de acuerdo con los niveles de servicio establecidos informará a FONADE las causas de esta situación y presentará el plan de acción que seguirá para su corrección, y deberá gestionar las acciones correctivas respectivas a cada desviación particular de los ANS. 20. El contratista se compromete a suministrar toda la Leyinformación que FONADE considere necesaria para realizar inspecciones y auditorías del servicio, incluyendo dentro de este alcance la auditoría a los ANS. 21. El Contratista los primeros dos (2) meses del contrato, realizara el empalme con el operador actual, con el fin de preparar la migración para el inicio de la operación. En caso de requerir algún servicio que genere costo durante esta etapa, los mismos podrán ser autorizados por FONADE y facturados a partir del tercer (3) mes de vigencia del contrato. 22. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del Contrato y alcance del presente documento. 23. Asistir cumplidamente a los comités de seguimiento, presentaciones y citaciones que FONADE considere. En todas las sesiones del comité se debe levantar un acta, la cual es responsabilidad del contratista.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Para efectos de alcanzar los objetivos del presente proceso de interventoría se debe Licitación, el oferente deberá cumplir a cabalidad con las siguientes obligacionesobligaciones específicas: 6.6.2.1 Obligaciones a. Expedir las pólizas adjudicadas en los términos y condiciones señalados en el pliego de carácter administrativo:condiciones y en la propuesta presentada por el ASEGURADOR, y de conformidad con las normas legales que los regulen. 1b. Expedir las respectivas pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y modificaciones que llegaren a tener, según lo previsto en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el ASEGURADOR, y en general, observando las normas contenidas en el Código de Comercio y demás normas concordantes. c. Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente el Distrito o sus beneficiarios, en los términos, plazos y condiciones señalados en la oferta presentada y de conformidad con la legislación vigente. d. Realizar las modificaciones, inclusiones, exclusiones de bienes, personas o intereses asegurados, las adiciones o prorrogas, en las mismas condiciones contratadas para cada seguro. e. Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta. f. Destinar y mantener el personal idóneo para la atención del programa de seguros del Distrito. g. Emitir los certificados provisionales xx xxxxxx o notas de cobertura dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones. Dar asesoramiento competente(24 horas hábiles siguientes a la adjudicación)” h. El asegurador deberá realizar programas de capacitación, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia relativos a los intereses seguros adjudicados, con una intensidad horaria mínima de una (1) hora por cada ramo. i. El proponente DEBERÁ para todos los siniestros, presentar una carta, dentro del plazo legal, en la cual indique la aceptación del siniestro o demuestre las eximentes de responsabilidad. En el evento en que en la propuesta no se haga mención a lo anterior, el Distrito entenderá que acepta la presente obligación. j. El proponente deberá indicar en qué casos, de manera concreta, se solicitará la participación de los ajustadores, advirtiendo que en el evento de ser nombrados de mutuo acuerdo, el ajustador deberá informar por escrito y de manera quincenal a la entidad, a través del intermediario seleccionado, los avances del siniestro. k. En caso que la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) requiera copia o reimpresión de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto pólizas o anexos en algún momento de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratocontrato la Aseguradora se obliga a expedirlos sin ningún costo. 6. Mantener el control suficiente para l. En caso que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamentela entidad solicite alguna exclusión de bienes, cargos, o disminución de valor asegurado de alguna póliza del programa de seguros del Distrito, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista la misma genere devolución de prima a favor de la obraentidad, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosaseguradora otorgará la posibilidad al Distrito lo correspondiente de la prima a devolver en días de cobertura. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia m. Las demás señaladas en la ley y las normas sobre las obrasla materia. n. Las demás que surjan del contenido de cada contrato, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama cláusulas adicionales que se incorporan a los mismos o de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulapropuesta presentada por el ASEGURADOR. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo Los detalles de las obras a realizar se presentan en el Anexo 1 – Anexo Técnico del proceso de interventoría selección por convocatoria abierta PAUG-CA-01-2021, en concordancia con las cláusulas segunda y tercera del presente clausulado contractual, donde se debe cumplir indica el alcance del objeto a cabalidad contratar. A continuación, se relacionan las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoactividades mínimas a realizar: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro Cumplir en debida forma con el objeto y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésalcance del objeto del presente contrato. 2. Apoyar Realizar la interventoría integral a la Unidad los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, económicos, jurídicos, sociales y ambientales, en el desarrollo de Información y Análisis Financiero para que el las actividades del contrato de obra objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadinterventoría. 3. Elaborar y suscribir Vigilar el acta cumplimiento de iniciación y liquidación las obligaciones del contrato contratista de obra a su cargoobra. 4. Verificar permanentemente el cumplimiento del contrato de obra en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, costos, alcance, planes y acciones. 5. Efectuar los requerimientos que sean del caso al contratista de obra cuando las exigencias de cumplimiento así lo requieran. 6. Informar, adecuada y oportunamente, al Supervisor del contrato, al Director Técnico y al Gerente de la Unidad de Gestión sobre los procedimientos cambios o circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato y controles utilizados recomendar, sustentadamente que se evalúen las correspondientes modificaciones, adiciones o prórrogas que sean pertinentes. 7. Suscribir las órdenes de inicio, así como las demás actas que se generen en desarrollo del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 8. Ser el responsable del manejo y custodia del libro diario de obra (Bitácora). 9. Revisar y aprobar los soportes y las actas de obra (pago) del contratista. 10. Convocar a los comités técnicos de seguimiento de obra, elaborar y hacer suscribir las respectivas actas. 11. Revisar y aprobar, los Cronogramas de Obras y de incorporación y permanencia de Equipos propuestos por el contratista(s) contratista de obra, y solicitar todos los ajustes que considere necesarios. 12. Aceptar y generar, los cambios que la Unidad de Gestión solicite respecto de los profesionales o técnicos propuestos, en caso de verificar que no tienen la idoneidad requerida o que no tienen la disponibilidad de tiempo exigida para cumplir lo solicitado para el desarrollo de la Interventoría. 13. Efectuar requerimientos de información al contratista. 14. Gestionar y dar solución a las diferentes situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, incluso el interventor será el responsable de definir complementos menores a los diseños, necesarios para el normal y adecuado desarrollo de las obras; entendiéndose por complementos menores aquellos que no modifican o alteran las consideraciones o criterios de diseño de los entregados para la ejecución de las obras. En todo caso, garanticen tales complementos deberán ser coordinados entre la UG, el control efectivo frente al monto diseñador de las obras y recursos la Entidad responsable de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadalos mismos, lo cual deberá quedar totalmente documentado. 515. Verificar Realizar el pago seguimiento de la implementación y uso de los salarios estudios y prestaciones e indemnizaciones diseños, entregados al contratista de carácter laboral del personal del contratista seleccionado obra para la ejecución de las obras contratadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFE. 16. Exigir al contratista de obra el mantenimiento y reposición de los accesos al Municipio de Palestina, a sus veredas o localidades, con el fin de dejarlas al menos en las condiciones pre existentes al momento de su intervención y/o utilización. 17. Implementar la gestión, control y seguimiento del proyecto mediante metodología BIM, (según nivel definido por el contratante) para lo mismo cual deberá garantizar la vinculación del personal idóneo y la adquisición de los medios tecnológicos adecuados, incluyendo la adquisición del software necesario con sus respectivas licencias. 18. Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra y verificar y aprobar los informes presentados por éste. 19. Definir el arte, especificaciones, leyendas y ubicación de las vallas a cargo del contratista de obra, necesarias para información del proyecto, previa autorización de la UG. 20. Vigilar que el pago contratista de honorariosobra cumpla con la contratación y mantenimiento en el proyecto de una mujer (prioritariamente cabeza de Xxxxx) por cada ocho (8) hombres que trabajen en el mismo, en condiciones igualitarias xx xxxxxxx y obligaciones, acordes con las capacidades, conocimiento y experiencia requeridas para la ejecución de la labor contratada. 21. Vigilar que el contratista de obra suministre y mantenga en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas, características y tecnología moderna, para cumplir con los impuestosprogramas, gravámenesplazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra. 22. Vigilar que el contratista de obra tenga disponible en el momento de dar inicio a las obras y en los tiempos que se definan en el Anexo 2 Cronograma de Incorporación y permanencia de Equipos del proceso de selección por convocatoria abierta XXXX- XX-00-0000, aportes el siguiente equipo mínimo obligatorio para trabajar en cada uno de los mínimos dos (2) turnos diarios exigidos, así: • Diez (10) Retroexcavadoras de oruga tipo CAT 320 o similar. • Cuarenta (40) Volquetas doble troque de máximo 14 M3/unidad. • Cuatro (4) Buldóceres de oruga tipo CAT D8T o similar. • Dos (2) Buldóceres de oruga tipo CAT D6T o similar. • Dos (2) Retrocargadores de llantas tipo CAT 420F o similar. • Dos (2) Motoniveladoras tipo CAT 140K o similar. • Cuatro (4) Compactadoras de suelo CAT SEM 510 o similar. • Cuatro (4) Mezcladoras de Concreto de 1 bulto de cemento. • Cuatro (4) Vibradores para Concreto. • Un (1) Carrotanque de agua de mínimo 10.000 litros. • Un (1) Compresor de mínimo 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y servicios percusión. 23. Vigilar que el contratista de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias obra garantice, para la ejecución del contrato, la incorporación oportuna, permanencia, buen estado y disponibilidad del equipo mínimo exigido conforme con el Anexo 3 carta de compromiso presentado con su oferta en la Convocatoria Abierta PAUG-CA-01-2021. 624. Mantener Elaborar y presentar, para aprobación de la supervisión del contrato de interventoría y del Director técnico de la Unidad de Gestión, los informes parciales, mensuales y finales así como los certificados de cumplimiento para el control suficiente para pago del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago. 25. Vigilar que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad bajo su exclusiva responsabilidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar de acuerdo con el CONTRATISTA antes cronograma de proceder Obras aprobado, organización de los trabajos, proceso constructivo y demás que considere pertinentes, garantice los operarios y equipos que requiere para llevar a cabo la ejecución de las mismasobras y mantenerlos en excelentes condiciones de funcionamiento y operación. 26. Antes Verificar el estado, características y horas de iniciar uso del equipo mínimo propuesto, previo a la obramovilización de los equipos hasta el sitio de realización de los trabajos. 27. Elaborar y presentar, exigir al CONTRATISTA el organigrama para aprobación de la mismasupervisión del contrato y del Director Técnico de la Unidad de Gestión, el informe final de interventoría, con el fin de dar trámite al cierre del contrato. 28. Hacer cumplir el plan y cargas de trabajo del equipo de trabajo del contratista de obra. 29. Vigilar el cabal cumplimiento de las hojas obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y Plan de vida del personalManejo Ambiental aprobados por Corpocaldas, mediante las Resoluciones Nos. 2017-1831 y 2017-2850, y la relación demás documentos ambientales del proyecto, así como el Plan de este último con sus números Manejo Arqueológico Aprobado por el ICANH; documentos incluidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico del proceso de cédulaselección por convocatoria abierta PAUG-CA-01-2021, mediante el cual se contrataron las obras objeto de esta interventoría. 830. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en las demás funciones inherentes a la Leynaturaleza, objeto y alcance del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría Sin generar costos adicionales a la UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA se debe obligará a cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativocon lo siguiente: 1. Dar asesoramiento competenteGarantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con el proyecto de intervención suministrado por la UNIVERSIDAD que incluye planos, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro especificaciones y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésfichas técnicas las cuales harán parte integral del contrato. 2. Apoyar a la Unidad Consultar con el Interventor y/o Supervisor asignado al proyecto, de Información y Análisis Financiero manera oportuna, cualquier posible ambigüedad, o duda que considere necesario en las especificaciones para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadcorrecto desarrollo del proyecto. 3. Elaborar Presentar las fichas técnicas y suscribir certificaciones de calidad de los insumos y materiales que utilizará previo inicio de la ejecución de cada actividad. 4. Garantizar el acta suministro e instalación de iniciación todos los insumos y liquidación materiales requeridos para el desarrollo de la adecuación, así como todos los servicios conexos (Transporte, bodegaje, alquiler), sin costo adicional para la UNIVERSIDAD. 5. Verificar todas las medidas en obra, y consultadas previamente al inicio de Obra con el Interventor y/o Supervisor. 6. Proveer y diligenciar la Bitácora de Obra donde se evidencie personal, clima, entrada de materiales, trabajos ejecutados, entre otros. 7. Garantizar el suministro e instalación de las provisionales eléctricas e hidráulicas para el desarrollo propio de las actividades pactadas, por lo que debe prever todo costo en su oferta, sin generar otros costos para la UNIVERSIDAD. 8. Prever las protecciones, señalizar las áreas a intervenir y circundantes, garantizando que todo espacio esté debidamente señalizado, acatando la normatividad vigente. 9. Garantizar que el espacio objeto de la intervención física esté libre de escombros y obstáculos. 10. Garantizar que los elementos que resulten afectados durante la realización de los trabajos en el área a intervenir, sean reparados, reconstruidos o pagados. 11. Garantizar el cumplimiento de las exigencias del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas, así como del protocolo para el manejo de residuos integral de demolición y construcción – RCD – Resolución 115 de 2012 de la SDA Secretaría de Ambiente Distrital de Ambiente “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico – Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, el protocolo de ingreso y permanencia al campus universitario. 12. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y elementos a instalar. 13. Garantizar espacios programados y coordinados con el Interventor y/o Supervisor del contrato para el desarrollo de las relaciones entre el CONTRATISTA, el Interventor, el COMITÉ DE OBRA, el diseñador y el personal técnico de supervisión de la UNIVERSIDAD. 14. Cumplir con la normatividad vigente NSR-10 y aquellas que la actualicen. 15. Realizar las intervenciones cumpliendo la normatividad vigente para seguridad y manejo de Residuos del Distrito y en Colombia aplicable en el proceso, como lo establece la directriz técnica. 16. Solicitar con debida antelación los detalles que considere necesarios para la correcta ejecución de las obras. En caso de desarrollar obras contrarias a lo aprobado en el comité de obra el CONTRATISTA asumirá los costos de demolición y reconstrucción de acuerdo con la directriz técnica emitida por la UNIVERSIDAD. 17. Utilizar andamios, escaleras y equipos certificados para trabajo en altura, en las actividades que así lo requieran dentro del desarrollo de la obra. Estas son herramientas y equipos de trabajo que el CONTRATISTA deberá prever en sus valores unitarios. 18. Garantizar el aseo general y final de todos los espacios intervenidos y afectados directa e indirectamente durante la ejecución de la obra. 19. Proveer al personal de los equipos y EPP para trabajo en altura debidamente certificados con los permisos y licencias que exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así como el conocimiento y aplicación de la normativa y la Resolución 1409 (Julio 23 de 2012) del Ministerio de Seguridad Social y todas las disposiciones xx xxx. 20. Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, contables y tributarios. 21. Garantizar actuaciones responsables en materia administrativa y financiera cuando (eventualmente) se presenten reclamaciones laborales. 22. Garantizar el suministro de materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para realizar las obras, todo de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones, la directriz técnica, en los planos, en los diseños específicos, en las especificaciones técnicas y en el contrato. 23. Realizar la dirección y control técnico de la ejecución de la obra. 24. Establecer el plan de calidad. 25. Implantar procedimientos y rutinas de calidad. 26. Implementar un Plan de Manejo de Riesgos, en concordancia con la normatividad existente y las actividades del Programa de Salud ocupaciones que implantará durante la ejecución y que optimicen y garanticen el desarrollo de la obra con el menor riesgo posible. En este plan de manejo de riesgos deberán considerarse las especificaciones y directrices mínimas que exija la División de Salud Ocupacional de la UNIVERSIDAD. 27. Realizar las mediciones de obra ejecutada, en la periodicidad exigida por el Interventor y/o Supervisor y la UNIVERSIDAD. 28. Efectuar la formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación y diseño general o de instalaciones en los casos requeridos durante la ejecución de la obra. 29. Ejecutar todas las obras provisionales y definitivas, de acuerdo con los estudios y diseños detallados, planos arquitectónicos, planos técnicos, detalles constructivos y las especificaciones técnicas. 30. Cuando a juicio de la UNIVERSIDAD y/o el Interventor y/o el Supervisor, el CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la propuesta, discutir con éstos las objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como resultado de dichas discusiones. 31. Construir de acuerdo con los planos y diseños y la normatividad vigente, las instalaciones de redes eléctricas, iluminación, voz y datos, sistemas de seguridad y control, red contra incendio e hidrosanitarias de la edificación a intervenir. 32. Cumplir con los criterios de bioclimática y acústica planteados en los estudios técnicos del proyecto. 33. Realizar y presentar la programación de obra detallada propuesta inicial, dentro de los tres primeros días hábiles luego de la legalización del contrato, en concordancia con el plazo propuesto, y los ajustes requeridos y recomendaciones según los controles de avance efectuados por el Interventor y/o Supervisor. 34. Presentar al Interventor y/ Supervisor los Análisis de Precios Unitarios de todos los ítems que hacen parte de las actividades a ejecutar dentro de los 5 primeros días de ejecución del Contrato. 35. Realizar las reparaciones de obras defectuosas, corrección de errores u omisiones por parte del personal a cargo o de un determinado subcontratista. 36. Realizar la toma de muestras, ejecución de ensayos a los insumos, materiales o partes de la obra y presentar los resultados al Interventor y/o Supervisor, teniendo en cuenta sus procedimientos de calidad, las previsiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, las normas de las Empresas Públicas relacionadas, la NSR, o las exigencias que le haga el Interventor y/o Supervisor de acuerdo con la normatividad técnica y la práctica constructiva del medio local. 37. Realizar la aceptación o rechazo de los materiales y de las obras como ejecutor responsable. 38. Realizar y controlar los demás asuntos técnicos, administrativos y de procedimiento que condicionan el contrato y la construcción, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecución de los recursos presupuestales de la UNIVERSIDAD. 39. Presentar oportunamente y con calidad, los documentos, informes y requerimientos administrativos, contables, tributarios y financieros que exige la modalidad de la contratación y la UNIVERSIDAD en sus procesos y procedimientos. 40. Contemplar y realizar el suministro de los elementos requeridos para llevar a cabo cada uno de los programas. En los que respecta al Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, contemplará el suministro de todos los elementos de protección personal EPP, suficientes y necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra, personal del CONTRATISTA y/o visitantes. Durante la ejecución de la obra, el Interventor y/o Supervisor podrá solicitar la toma de medidas que se consideren convenientes o necesarias para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo que el CONTRATISTA deberá tener en cuenta de forma inmediata. En caso de presentarse un reiterado incumplimiento de los requisitos legales de seguridad industrial y/o salud ocupacional, o de las instrucciones impartidas por el Interventor y/o Supervisor respecto a este tema, se podrá ordenar la suspensión de las obras, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a una prórroga del contrato y sin detrimento de las multas a que hubiere lugar. De presentarse una situación que represente peligro inminente para las personas que se encuentran en la obra, el Interventor y/o Supervisor podrá ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere pertinentes. 41. Informar de inmediato al Interventor y/o Supervisor sobre cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la ejecución normal del contrato. 42. Acatar las indicaciones que imparta el Interventor y/o Supervisor durante el desarrollo de las obras. 43. Trabajar en equipo con el Interventor y/o Supervisor, respondiendo por la calidad, el plazo y el control de los costos de la obra. La gestión proactiva del CONTRATISTA deberá prever los problemas y anticipar las soluciones, evitando atrasos imputables a simples trámites o indecisiones. El Comité de Obra servirá de intermediario para facilitar los acuerdos, agilizar las consultas que se deban elevar a los diseñadores arquitectónicos y técnicos en desarrollo del Contrato. 44. Asumir la responsabilidad plena sobre la dirección y el manejo de subcontratos y los suministros a su cargo. 445. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de Entregar las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago primeras versiones de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado entregables para la ejecución liquidación del contrato por tarde antes de las obras lo mismo que haberse cumplido el pago 80% de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 646. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista Iniciar la construcción de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a los planos récord durante la ejecución de las mismas. Antes de iniciar actividades y estos deberán contar con la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama aprobación del Interventor y/o Supervisor antes de la misma, las hojas de vida finalización del personal, y la relación de este último con sus números de cédulacontrato. 847. Realizar Presentar el acta informe final, de 80/93las actividades ejecutadas, registro fotográfico de las actividades ejecutadas, previa finalización del contrato. 48. Presentar el manual de mantenimiento y operación, donde se incluya una matriz de costos proyectados y periodicidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de las obras ejecutadas. 49. Entregar los siguientes documentos para la liquidación respectiva dentro del contrato, pago de los plazos contemplados retenciones de garantía y último pago: 50. Las demás obligaciones descritas en la Leyel pliego de condiciones.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo cumplimiento del proceso objeto del contrato, el contratista deberá aceptar y cumplir con las obligaciones señaladas a continuación y en las que correspondan a la naturaleza de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativola contratación, así: 1. Dar asesoramiento competente) Presentar el plan de trabajo, objetivo e imparcial otorgando metodología y cronograma de trabajo detallando la máxima importancia cantidad de metros lineales a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésejecutar según las actividades contractuales. 2. Apoyar a ) Recibir del supervisor del contrato los expedientes en cajas de archivo, o en carpetas, o en legajos, por lo que debe elaborar acta o constancia de recepción en la Unidad de Información y Análisis Financiero para que conste la entrega que realiza el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadsupervisor. 3. Elaborar ) Aplicar los procesos archivísticos a que haya lugar, entre los que se destacan: técnicos de limpieza, retiro de material metálico, clasificación, incorporación de documentos, ordenación cronológica de documentos, foliación, rotulación, velando por el adecuado diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato la Hoja de obra a su cargoControl. 4) Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los Acuerdos Nos. Verificar permanentemente que los procedimientos 047, 049 y controles utilizados 050 de 2000, 042 de 2002, 002 y 008 de 2014, y demás expedidos por el contratista(s) Archivo General de las obrasla Nación, garanticen el control efectivo frente que le sean aplicables al monto de las obras y recursos de cada proyecto contrato que financian el contrato en forma discriminadase suscriba. 5. Verificar el pago ) Garantizar la seguridad y debida custodia de los salarios toda la documentación, y prestaciones e indemnizaciones en forma particular y rigurosa, la que será objeto de carácter laboral del personal intervención en las instalaciones del contratista seleccionado y que trasladará para aplicar los procesos solicitados. 6) Suministrar el personal mínimo requerido, de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos. 7) Proveer para la ejecución del contrato el personal necesario e idóneo que permita dar cumplimiento al objeto del contrato en el tiempo establecido para su realización. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad archivística que aplica para cada una de las obras lo mismo que el pago fases del contrato. 8) Adelantar procesos de honorarioscontrol de calidad en cada una de las fases de ejecución del contrato como son: revisión, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios clasificación e inventario velando por la conformación integra de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias expedientes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hasta completar los 123 ML, foliación, descripción en Hoja de Control, proceso de digitalización documento por documento, su cargue e indización, con el fin de mitigar al máximo la realización de reprocesos que afecten la debida ejecución del contrato. 69) Guardar reserva de los asuntos que conozca debido a sus actividades y que por su naturaleza no deban divulgarse. 10) Responder en los plazos que el Fondo de Programas Especiales para la Paz establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule a través del supervisor del contrato, así como entregar los informes que se le soliciten. 11) En caso de pérdida o deterioro de carpetas o documentos que se transporten a las instalaciones del proveedor o que se encuentren en intervención, el proveedor deberá realizar la reconstrucción correspondiente asumiendo el costo que esto genere. Durante la entrega se dejará constancia de algún tipo de deterioro en las carpetas entregadas. 12) Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista los precios de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadospropuesta durante el término de ejecución del contrato. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras13) Disponer los equipos de hardware y software (equipos de cómputo, asesorar incluyendo cables de red, escáneres, lectores de código xx xxxxxx (si a la parte CONTRATANTE ello hubiere lugar) y conciliar con demás equipos necesarios para cumplir el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida objeto del personal, y la relación de este último con sus números de cédulacontrato. 8. Realizar 14) Permitir la práctica de seguimiento y control que sea solicitado por la Entidad en cabeza del supervisor que para ello designe el acta ordenador del gasto del Fondo de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en Programas Especiales para la LeyPaz.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría El contratista se debe obliga a cumplir a cabalidad con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoobligaciones específicas: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia Prestar el servicio de apoyo logístico a los intereses partir de la entidad sin consideración alguna respecto formulación de cualquier trabajo futuro estrategias para el desarrollo, apoyo y asegurando ejecución de las actividades, eventos, reuniones y en general, todos y cada uno de los requerimientos de servicio tramitadas por el supervisor del contrato según las condiciones previstas en el anexo técnico y las adicionales que su intermediación esta libre de conflictos de interésresulten necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato. 2. Apoyar Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades previstas y la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de propuesta presentada, la mejor calidad.cual hace 3. Elaborar Atender los requerimientos de modo y suscribir lugar indicados por el acta de iniciación y liquidación supervisor del contrato en el marco del desarrollo de obra a su cargocada una de las actividades que se solicite. 4. Verificar permanentemente Designar un productor el cual atenderá de manera directa los requerimientos y solicitudes que los procedimientos y controles utilizados se realicen por el contratista(s) supervisor del contrato y apoye la logística en cada uno de las obraslos eventos, garanticen el control efectivo frente al monto foros, reuniones y demás que sean programados por la Secretaría Distrital de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaDesarrollo Económico. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral Disponer del personal del contratista seleccionado que se establezca en el requerimiento el cual es el necesario e idóneo para la ejecución el desarrollo de cada una de las obras lo mismo actividades que se ejecuten en el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución marco del contrato. 6. Mantener durante toda la ejecución del contrato el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras equipo mínimo de trabajo. El equipo mínimo de trabajo se atiendan en forma oportuna y encuentra relacionado en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosnumeral 2.2.3. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar Orientar a la parte CONTRATANTE Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y conciliar con el CONTRATISTA antes realizar la asesoría técnica en materia de proceder a la ejecución diseño, ambientación, planeación, coordinación, operación, logística de las mismas. Antes de iniciar reuniones, eventos y demás actividades requeridas por la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaentidad. 8. Realizar Desarrollar la totalidad de las actividades que le sean solicitadas por el acta supervisor bajo estrictas políticas de 80/93austeridad en el gasto. 9. liquidación Suministrar los bienes y servicios logísticos que demande el montaje y desmontaje de stands en foros, ferias, eventos, reuniones y demás que programe la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y proveer los recursos y servicios necesarios en caso de que se requiera desarrollar dos o más actividades de manera simultánea, sin afectar su capacidad de respuesta y los tiempos previstos para la realización del evento. 10. Dar aplicación a la Decreto Distrital 380 de 2016, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de vincular a la ejecución del contrato a la población considerada como beneficiaria según esta norma en aquellas actividades que no requieran conocimiento y experiencia especializada. Para el efecto deberá observar lo previsto en el Decreto e informar al supervisor su cumplimiento. 11. Garantizar que los servicios de transporte que se contraten para los diferentes eventos cumplan con las normas legales que rigen la materia. 12. Suministrar en caso de ser requerido, el mobiliario, material POP, alimentos, bebidas no alcohólicas y refrigerios, en las cantidades y especificaciones solicitadas por el supervisor del contrato. Lo anterior previa autorización del supervisor y bajo estrictos estándares de calidad, higiene y óptima presentación. 13. Mantener indemne a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de cualquier tipo de reclamación que se presente durante la ejecución del contrato. 14. Tramitar los permisos, las autorizaciones y demás que sean necesarios para llevar a cabo las actividades programadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y entregarlos mínimo tres (3) días antes a la realización del evento. Como soporte de las gestiones desarrolladas, el contratista deberá entregar carpeta digital y física de todos los permisos tramitados y los conceptos emitidos favorables y desfavorables (en el caso de conceptos desfavorables se deberá entregar el histórico del trámite hasta lograr el concepto favorable). 15. Hacer la entrega del archivo fuente de los productos realizados en formato digital, sin restricción alguna de tiempo o capacidad de edición, o las demás restricciones que apliquen para dicho tipo de archivos, en concordancia con los fines y/o necesidades que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico disponga. 16. Garantizar la producción de impresos, acordes con la naturaleza del servicio, volantes, afiches, cartillas, pancartas, folletos, memorias y demás; respetando las limitaciones ordenadas por la ley y realizando la respectiva presentación de la sherpa debidamente aprobada por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 17. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico los bienes y servicios requeridos para la implementación de las estrategias de comunicaciones, promoción de eventos y demás actividades. 18. Custodiar los bienes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que se le entreguen para el desarrollo de las actividades a ejecutar; en caso de pérdida o daño, deberá asumir la pérdida o daño de los mismos y efectuar su reposición. 19. Dar respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por el supervisor dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud cuando se trate de requerimientos para eventos de baja complejidad, esto es, 20. Presentar estudio xx xxxxxxx con mínimo tres (3) cotizaciones con relación a los plazos contemplados ítems requeridos por el área que no se encuentren en el Anexo Técnico y Económico para tal efecto la Leyentidad se reserva la facultad de consultar en el mercado para obtener otras cotizaciones que pueda utilizar para la comparación y aprobar la cotización que mejor responda a las necesidades de la entidad 21. Realizar las demás que sean pertinentes para garantizar la correcta y oportuna ejecución del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Será de cargo del CONTRATISTA, además de las consagradas en la ley, conforme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de las obligaciones generales y las específicas detalladas en los requisitos técnicos mínimos descritos en el presente documento. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoparticular, deberá: 1. Dar asesoramiento competenteRealizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del CNMH descritos en el alcance del objeto, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia de acuerdo a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéslas especificaciones técnicas del estudio previo. 2. Apoyar a Suministrar repuestos nuevos y originales de conformidad con las especificaciones y referencias establecidas por la Unidad de Información marca Toyota y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadChevrolet. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra Reemplazar o restituir a su cargoxxxxx, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, o que presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas, según lo determinen las necesidades y acorde con las condiciones de las garantías técnicas pactadas, sin costo adicional para la entidad. Si el Contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el CNMH, este podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato en caso de que apliquen. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos Los repuestos y controles utilizados elementos suministrados deben contar con garantía del fabricante mínimo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de recibo por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadaparte del supervisor. 5. Verificar Realizar el pago mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra debidamente capacitada y calificada, para trabajar en los salarios y prestaciones e indemnizaciones vehículos del CNMH, de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución marca Toyota. 6. Ofrecer garantía de las obras reparaciones eléctricas, mecánicas, mano de obra y repuestos, elementos o partes remplazadas durante los mantenimientos preventivos y correctivos, de acuerdo a lo mismo que el pago de honorariosestablecido en las especificaciones técnicas. 7. El contratista deberá utilizar repuestos originales (nuevos) y para casos especiales los homologados (nuevos), los impuestos, gravámenes, aportes previa información y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución autorización del supervisor del contrato. 68. Mantener Contar con una infraestructura idónea en términos de seguridad, organización de planta, área xx xxxxxxx, por procesos mecánicos y protección del medio ambiente. 9. El contratista prestará el control suficiente servicio solo en las instalaciones del establecimiento que acredite para realizar el mantenimiento, en ningún caso se permitirá que todo un vehículo sea llevado a otro taller, a menos que requiera la realización de un trabajo específico y que no se cuente con los equipos para llevar a cabo la labor, para lo cual deberá ser autorizado por el esquema administrativo Supervisor del contrato. 10. El contratista deberá entregar con la factura un informe detallado en la cual se señale el mantenimiento preventivo y/o correctivo de cada vehículo de forma independiente, discriminando en ella el suministro de repuestos, registro fotográfico de los repuestos y/o partes retiradas e instaladas, certificación de la garantía y operativo funcione adecuadamentela mano de obra; de la misma forma, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con cada factura el contratista discriminará el valor del IVA por cada uno de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7los repuestos y/o mano de obra (factura por vehículo). De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes Esta documentación reposará en cada una de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida de los vehículos a efectos de poder solicitar las garantías sobre los mantenimientos realizados, las cuales deben contener como mínimo: fecha de ingreso del personalvehículo, fecha de salida, valor, repuestos incluidos, mano de obra y la relación nombre de este último con sus números de cédulaquien atendió el vehículo. 811. Realizar Garantizar que el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro suministro de los plazos contemplados lubricantes de motor o transmisión que llegaran a utilizarse en mantenimientos correctivos siempre y cuando aplique; cuenten con especificaciones y aprobaciones API, así como los sellos de calidad, teniendo en cuentas las recomendaciones del fabricante automotor. 12. Garantizar que los servicios de mantenimiento a realizar no afecten el funcionamiento mecánico, eléctrico, hidráulico, entre otros; así como tampoco las características de diseño original del vehículo, internas o externas, o daños en la Leypintura. 13. Ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas. Si en el tiempo normalmente requerido para la realización de un trabajo, se presentan imprevistos, adiciones o demoras justificadas a los trabajos solicitados, se deberá contar con el visto bueno previo del supervisor del contrato, quien será el único autorizado para verificar tales hechos y autorizar los nuevos tiempos. 14. Responder por los daños ocasionados a causa de la indebida manipulación del vehículo dentro y fuera del taller del contratista, durante los procesos de mantenimiento o pruebas, los cuales deben ser asumidos por el contratista, sin ningún costo para el CNMH. 15. Mantener los precios establecidos en la propuesta y en el listado de precios unitarios fijos de bienes y servicios durante el término de ejecución del contrato a suscribir. 16. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación irregular que pueda afectar la correcta y normal ejecución del servicio. 17. El Contratista debe cumplir con buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, así como disminución de carga contaminante en las aguas residuales y minimización de las emisiones producidas por el servicio de mantenimiento. (Visita de supervisión al taller). 18. El contratista deberá entregar Registros de calibración y balanceo, Registro de sincronización y balanceo, Registro de control de líquidos. 19. Los trabajos realizados por el Taller deben tener concordancia con los daños o averías reportadas por el Jefe de la Dependencia y/o el Conductor a cargo del vehículo. 20. Al realizar la alineación y balanceo incluida la rotación de llantas se debe garantizar el control de la presión de las llantas, alineación y balanceo 21. Al realizar la sincronización general incluyendo repuestos (bujías, filtro de gasolina, instalación de alta, lavado del sistema e inyectores), se debe garantizar el control periódico de Sincronización. 22. Al realizar la mano de obra sistema de frenos delanteros y traseros con graduación general y freno de emergencia incluye todo el cambio de líquidos de frenos del sistema y todos los repuestos que contiene el sistema de frenos, se debe garantizar la puesta a punto de cada uno de los vehículos. 23. Demostrar cumplimiento de las obligaciones que le aplican en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante un Informe de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo del proponente. 24. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional. 25. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. 26. Acordar y suscribir con el Supervisor del Contrato el Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución del mismo. 27. Entregar al Supervisor la hoja de vida de los equipos con el plan del mantenimiento realizado en los cuales conste como mínimo la siguiente información: contratista, número de chasis, número de motor, cilindraje, número de chasis, capacidad kgs/psj, diagnostico, tipo de mantenimiento realizado, medida correctiva realizada al equipo, fecha de la realización del mantenimiento, repuestos cambiados y garantía.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad (Señalar las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando actividades que el/la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato contratista desarrollará en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6) 1 General Externo Contratación Operacional La mala calidad de los servicios prestados. Mantener el control suficiente para Insatisfacción de la necesidad de la Universidad. 2 2 4 Medio 2 Específico Externo Ejecución Operacional El incumplimiento de lo establecido en los estudios previos, en la propuesta de servicios presentada, en los posibles OTROSIES, que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras de común acuerdo se atiendan en forma oportuna y pacten con la Universidad Distrital así como en el tiempo acordado respectivo contrato. No satisfacción de la necesidad de la Universidad. 1 2 3 Bajo 3 Específico Externo Selección Operacional Falsedad en los documentos allegados por el contratista. Inhabilidad del proponente y/o de su propuesta. 3 3 6 Alta 4 General Externo Contratación Operacional * El incumplimiento de sus obligaciones de supervisión. * El no pago del contrato, en la forma establecida. * La no comunicación permanente por parte del supervisor de contrato con el contratista contratista, que ocasione demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare. Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento de los deberes de control y vigilancia. 3 3 6 Alta Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, el Contratista constituirá en una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de la obra, con la calidad, cantidad Universidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en tres (3) días hábiles siguientes a la Leyfecha de firma del contrato, una garantía única que ampare: Amparo: Cumplimiento, multas y cláusula penal. Vigencia: Plazo del contrato y cuatro (4) meses más

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En Expedir las pólizas objeto del contrato y demás documentos a que esté obligada de manera pronta y oportuna, cumpliendo con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta. Manejar la información en forma sistematizada y actualizada conforme a los requerimientos de LA ELC, garantizando información ágil y oportuna. Presentar informe trimestral de siniestros o cuando la Entidad requiera informes sobre el comportamiento de las pólizas, reclamaciones, beneficiarios de la póliza, actividades de divulgación de la póliza y los demás que le solicite LA ELC. Pronunciarse dentro de un plazo no mayor a un mes, sobre la existencia o no de cobertura en cada uno de los siniestros que se les presenten. Pagar el valor de las indemnizaciones dentro del plazo legal o el convenido contractualmente. Entregar copias o duplicados de las pólizas cuando ELC lo solicite. Abstenerse de solicitar documentos, que no fueron indicados en la propuesta, aun en el caso en que los mismos hagan parte de su sistema de gestión de calidad, para efectos de trasladar o entregar los recursos derivados de una indemnización. Acordar por solicitud de La ELC los cambios en las condiciones de contratación que sean benéficas para LA ELC. Dar respuesta a las inquietudes que se presenten, ya sea de manera directa o a través del intermediario, en un plazo no mayor a 5 días corrientes. Cumplir con los requerimientos contenidos en el Anexo de condiciones Técnicas básicas obligatorias. Abstenerse de exigir la denuncia penal cuando se trate del extravío de los bienes, documento que será reemplazado por una declaración extrajuicio por parte del responsable del bien. (APLICABLE SOLO A POLIZA DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL Y DEMÁS A LAS QUE RESULTE APLICABLE ESTA CONDICIÓN SI EL RAMO CORRESPONDIENTE FORMA PARTE DEL GRUPO ADJUDICADO). Ejecutar el objeto del contrato en los términos previstos en la oferta presentada a la presente invitación. Informar inmediatamente a la ELC y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligar al ASEGURADOR a omitir algún acto o hecho que le competa o que resulte determinante para el adecuado cumplimiento del presente contrato. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada o a la que tenga acceso para el desarrollo del proceso objeto del contrato. Realizar comités técnicos y de interventoría siniestros en conjunto con el intermediario de seguros cuando lo requiera la Empresa. Las demás que se debe cumplir a cabalidad le asignen, relacionadas con el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación obligaciones derivadas del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos seguro y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadospóliza que lo instrumenta. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteApoyar la localización de los contribuyentes con sus propios medios físicos, objetivo e imparcial otorgando técnicos y económicos, sin que en ningún evento se pueda endilgar responsabilidad alguna a la máxima importancia a los intereses Secretaría Distrital de Movilidad por la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando información que su intermediación esta libre de conflictos de interésle ha sido entregada. 2. Apoyar a la Unidad Entidad en la identificación de Información y Análisis Financiero para bienes de los deudores que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea encuentran en etapa de cobro persuasivo por parte de la mejor calidadSecretaría Distrital de Movilidad. 3. Elaborar Entregar a la Entidad el diagnóstico de la base de datos suministrada al inicio de la ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega. 4. Entregar a la Entidad una vez realizado el diagnóstico de la información antigua, la información validada, actualizada y ubicada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 5. Realizar las gestiones persuasivas utilizando para ello los insumos técnicos, profesionales, operativos y tecnológicos en el marco de las acciones de cobranza. El Contratista deberá utilizar todos los medios a su alcance para procurar el pago de las obligaciones en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, como por ejemplo y sin que se limite a ellas: realización y recepción de llamadas; envío de mensajes de texto, mensajes de voz y correos electrónicos a los deudores de la entidad; envío de oficios invitando al pago voluntario. 6. Disponer de todos los medios logísticos, administrativos y tecnológicos necesarios para cumplir el objeto contractual. 7. Conservar la trazabilidad de las gestiones realizadas en forma individualizada, relacionadas con las gestiones para el cobro persuasivo. 8. En caso de que la cartera que le haya sido entregada por la Entidad, con ocasión de una norma jurídica, cualquiera que sea su naturaleza (Acuerdo Distrital, Decreto Distrital, Decreto Nacional, Ley, etcétera) sea objeto de algún tipo de amnistía, descuento, reducción o cualquier otro fenómeno que implique la disminución del monto de la deuda, acepta y entiende que las obligaciones respectivas serán reemplazadas por otras de un valor aproximado, para efectos de no afectar su esquema de remuneración. 9. Entregar a la Secretaría Distrital de Movilidad dentro de los primeros tres (3) días del mes, un informe mensual consolidado de los registros estadísticos sistematizados y en medio magnético de las gestiones adelantadas para el cobro persuasivo (llamadas, mensajes, etcétera), que permitan conocer la gestión y resultados del proceso. 10. Prevenir los riesgos que, por reserva de la información, puedan ocasionar tanto a la entidad como a los terceros infractores, dado que el estado de cuenta o montos adeudados en general de un infractor tienen la protección de la reserva legal. 11. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Movilidad la información necesaria para realizar control, auditorias y vigilancia por parte del supervisor u organismos de control a la ejecución del presente contrato. 12. Entregar los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Movilidad y/o el supervisor sobre el objeto contractual. 13. Entregar al finalizar el contrato la base de datos suministrada actualizada, respecto de los datos de localización e identificación de bienes de los contribuyentes objeto de las gestiones persuasivas; esta información será utilizada como insumo en los procesos de cobro coactivo. 14. Entregar, al momento de finalización de la ejecución contractual, un informe sobre el diagnóstico de la cartera entregada. 15. Garantizar la confidencialidad de los datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad, respecto de los datos de ubicación de los deudores, saldos presentados, solicitudes y demás información; esta obligación es de carácter continuo y permanente, aún terminada la ejecución del contrato y liquidado. 16. Presentar al Supervisor del contrato a la hora de suscribir el acta de iniciación y liquidación inicio, los permisos emitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el que se constate que cuenta con autorización para ejecutar las actividades requeridas en el contrato, de acuerdo con la normatividad vigente sobre el manejo de la pandemia del contrato de obra a su cargocovid-19. 417. Verificar permanentemente Garantizar que el personal que ejecute el contrato cuenta con todos los procedimientos y controles utilizados Elementos de Bioseguridad para prevención del COVID-19 establecidos por el contratista(s) Ministerio de las obrasSalud y Protección Social, garanticen el control efectivo frente al monto Ministerio de las obras Trabajo y recursos la Secretaria Distrital de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago Salud de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado Bogotá para la ejecución de las obras actividades dentro de las instalaciones de la Secretaria Distrital de Movilidad. 18. Adoptar y acatar los lineamientos y políticas de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial el Sistema de Gestión Antisoborno, aplicable al contrato estatal desde el proceso de selección hasta la ejecución y su liquidación. 19. Al finalizar el servicio, el proveedor deberá indicar el cumplimiento e incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio SLA (Service Level Agreement) pactados en el año sobre el servicio. 20. Denunciar de manera inmediata ante el Oficial de Cumplimiento Antisoborno de la Secretaría - Subsecretaría de Gestión Corporativa- cualquier ofrecimiento, favor, dádiva prerrogativa, recompensa o gratificaciones efectuadas por los proponentes y/o interesados a funcionarios públicos, sus asesores y en general toda persona que participe dentro del trámite del proceso de contratación en cualquier fase, que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, durante el proceso de contratación, ejecución del contrato y/o liquidación, en caso de que sea el adjudicatario, para lo mismo cual podrá utilizar el correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y fomentar mecanismos y/o instrumentos y/o controles al interior de la empresa que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias representa para la ejecución del contratoprevención de prácticas de conductas de soborno, y garantizar que no se adoptarán represalias a sus empleados, socios de negocios, y partes interesadas, como consecuencia de las denuncias por prácticas que puedan constituirse soborno. 621. Mantener el control suficiente para Las demás que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista deriven de la obra, con la calidad, cantidad naturaleza del presente contrato y costos previamente aprobadosque garanticen su cabal y oportuna ejecución. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En EL CONTRATISTA, en desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad objeto contractual, cumplirá con las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones 1) Realizar la gestión de carácter administrativo:cobro judicial de las obligaciones del FONSA que FINAGRO le entregue, bien sea dando inicio al trámite respectivo, o para asumir la representación judicial de procesos en curso o aquellos que se sustituyan, en todas las instancias judiciales, surtiendo oportunamente las diligencias, audiencias y comisiones que el desarrollo de los mismos requiera. 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a 2) Presentar las correspondientes demandas judiciales y demás actuaciones que se requieran dentro de los términos legales para salvaguardar los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadFINAGRO. 3. Elaborar ) Vigilar el desarrollo de los procesos judiciales con la debida diligencia y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargocuidado, impulsándolos adecuadamente. 4) Solicitar las medidas necesarias orientadas a hacer valer los derechos e intereses de FINAGRO en los procesos, propendiendo por su práctica oportuna. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados Respondiendo así a FINAGRO por el contratista(s) control, desarrollo, seguimiento y defensa de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto los derechos de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato FINAGRO en forma discriminadalos procesos respectivos. 5. Verificar ) Presentar un informe bimestral o trimestral (esto será de acuerdo a lo pactado en la forma de pago) en formato Excel, el pago cual deberá contener tablas dinámicas, con las indicaciones necesarias, entre las cuales deberán estar: El nombre del titular de la obligación y del codeudor; las cédulas de ciudadanía o NIT del titular de la obligación y del codeudor; el número de los salarios pagarés principal y prestaciones e indemnizaciones secundario; el capital demandado por el pagare principal y el secundario (los cuales deberán ser debidamente discriminados); departamento donde se presentó la demanda; municipio donde se presentó la demanda; juzgado al cual correspondió por reparto la demanda; radicado asignado por el juzgado que conoce de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución demanda. Sin perjuicio de las obras lo mismo que el pago de honorariosanterior, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.dicho informe deberá contener un 6. Mantener el control suficiente para ) Informar a FINAGRO sobre cualquier suceso, o situación procesal o extraprocesal que todo el esquema administrativo afecte los intereses y operativo funcione adecuadamente, y lograr derechos que FINAGRO tiene actual o eventualmente en las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosgestiones. 7. De existir cualquier diferencia ) Exigir en los procesos que el administrador, secuestre, depositario o discrepancia sobre las obras, asesorar a persona que haga sus veces presente los informes periódicos que ordena la parte CONTRATANTE Ley y conciliar con el CONTRATISTA antes en todo caso solicitará que rindan cuentas comprobadas de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de su gestión en los plazos mismos términos contemplados en la Ley. 8) Informar por escrito a FINAGRO en forma oportuna sobre la suspensión, rechazo, inadmisión, interrupción desistimiento tácito, perención o cualquier otra circunstancia que afecte los procesos, cualquiera que fuere la causa que la produjere o la no gestión del mismo, justificando las causas que dan cuenta de esta, así como de una propuesta que permita zanjar tales situaciones. 9) Remitir las copias de las piezas procesales solicitadas por FINAGRO, las cuales correrán a cargo de FINAGRO en este único evento. 10) Remitir a su cargo copia de la demanda y de la sentencia proferida dentro de cada proceso ejecutivo. 11) Procurar que de los abonos que hacen los deudores a FINAGRO, sea remitida a la Entidad copia del recibo de consignación, identificando plenamente al deudor y la obligación. 12) En caso de ser necesario, solicitar el retiro o la terminación de aquellos procesos judiciales que así lo ameriten, de acuerdo a los términos de la Ley 1731 de 2014 y demás leyes o disposiciones normativas complementarias del programa FONSA o según lo indicado por alguna Ley nueva que modifique las condiciones señaladas en estas. 13) En caso de ser necesario, solicitar la suspensión de los procesos judiciales que así lo ameriten, de acuerdo a las disposiciones normativas complementarias del programa FONSA que llegaren a expedirse. 14) Representar a FINAGRO en los procesos ejecutivos, entre otros, en los que se estén haciendo efectivas garantías a favor del FONSA y sea citado por demandas de terceros sobre el bien, mediante la presentación de la acreencia y la garantía para que se hagan efectivas. Para el pago del mismo, este será tomado como una nueva demanda. 15) Representar a FINAGRO en los procesos de cancelación de garantía hipotecaria (que respalden obligaciones FONSA) iniciados por terceros. Para el pago del mismo, este será tomado como una nueva demanda. 16) Elaborar los poderes correspondientes para firma del Representante Legal de FINAGRO y tramitarlos ante los diferentes Despachos Judiciales, en cualquier estado procesal. 17) Aceptar sin lugar al reconocimiento de valor alguno las consecuencias que se deriven de la expedición de una nueva Ley por parte del Congreso de la República o la expedición de alguna Disposición Gubernamental o Reglamentaria sobre el desarrollo de los procesos judiciales objeto de la presente invitación pública, incluso si ello implica terminar el contrato, el cual se terminará sin consecuencias para FINAGRO. 18) El contratista podrá sustituir los poderes que FINAGRO le otorgue, pero será necesario que EL CONTRATISTA informe previamente a FINAGRO las razones de la sustitución.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando Cumplir con el objeto del contrato y las condiciones de la máxima importancia oferta presentada conforme a las cantidades ofertadas y a los intereses términos solicitados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de la entidad sin consideración alguna respecto Desastres - UNGRD /Fondo Nacional de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre Gestión del Riesgo de conflictos de interésDesastres - FNGRD. 2. Apoyar a Realizar la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea entrega de la mejor calidadtotalidad de los bienes, según plan de entrega definido, en las cantidades respectivas y en el sitio destinado para ello por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, según corresponda, asumiendo los costos asociados al traslado y entrega del producto. 3. Elaborar Garantizar el cambio del elemento que no cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y suscribir con las especificaciones técnicas señaladas, el acta contratista en un plazo no mayor a cinco (5) días contados a partir de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargola respectiva solicitud, efectuará el respectivo cambio. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de Cumplir con las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadacondiciones técnicas del producto ofertado. 5. Verificar el pago de Asumir todos los salarios y prestaciones costos directos e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorariosindirectos, los costos fijos, incluidos impuestos, gravámenes, aportes retenciones xx xxx y servicios de cualquier género los demás que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratoapliquen. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan Informar oportunamente al supervisor del contrato los inconvenientes y/o situaciones contingentes en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista la entrega de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadoslos insumos contratados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obrasContar con los procedimientos, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, equipos y la relación disposición de este último con sus números de cédulamedidas que se requieran para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual. 8. Realizar Mantener el acta precio ofertado durante el plazo del contrato sin fórmula de 80/93reajuste. 9. liquidación respectiva dentro Contar con los seguros requeridos que amparen el transporte de los plazos contemplados elementos. 10. Cumplir con las Características del medio de embalaje: Caja Máster: Los productos deben ser entregados en caja nueva de cartón canal doble (grueso aproximado de 7mm), se sugiere una medida aproximada de Alto 32 cm, ancho 47 cm y Largo 55 cm y con una etiqueta con la Leysiguiente información: • Nombre del producto • Fecha de Vencimiento • Lote • Fecha de Fabricación • Cantidad • Nombre del fabricante • Teléfono Número de unidades por Caja Master debe ser de 100 Unidades. Empaque Primario: En material nuevo e identificado con etiquetas que contengan la información del producto a saber: • Descripción del producto • Fecha de producción • Lote • País de fabricación • Cantidad de unidades • Nombre del fabricante • Teléfono • Leyenda “Un solo uso” • Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados. • Indicar otras condiciones de manejo a criterio del fabricante. 11. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto, naturaleza, documentos previos, invitación, ficha técnica y propuesta presentada por el proponente, las cuales hacen parte integral del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso El contratista procederá al suministro de interventoría se debe cumplir energía eléctrica a cabalidad los puntos de suministro identificados en el PCT, aplicando los precios ofertados y de conformidad con las prescripciones técnicas y condiciones administrativas que rigen el contrato. La empresa adjudicataria realizará en nombre de GIT y sin cargo alguno para ésta, las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoactuaciones: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando Contrato de acceso a la máxima importancia red con la empresa distribuidora. En este contrato se especificará que la empresa comercializadora adjudicataria es la única responsable del pago de las tarifas de acceso al distribuidor. La empresa adjudicataria deberá solicitar el cambio a los intereses la distribuidora en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la entidad sin consideración alguna respecto adjudicación del contrato. Asimismo, deberá exigir al distribuidor el cumplimiento de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre los plazos legales establecidos para el cambio e informar al responsable del contrato sobre la fecha de conflictos de interésla obtención del ATR. 2. Apoyar Se comprometerá a disponer de un servicio permanente de atención al cliente (24h/día 7días/semana) para resolver cualquier anomalía en el suministro. Designará un gestor único con funciones de coordinación y asistencia, debiendo ser comunicados los cambios del mismo a GIT. En caso de instalar una línea telefónica de telemedida, el adjudicatario correrá con todos los gastos que la misma genere tanto para su instalación como para su utilización. El adjudicatario proporcionará acceso a la Unidad de Información y Análisis Financiero red internet para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidadlograr una optimización del suministro eléctrico. 3. Elaborar Deberá proporcionar a GIT información sobre la curva de consumos de días tipo (laborables, festivos, etc.) para los diferentes meses del año. Asimismo, el adjudicatario asesorará, en un plazo no superior a los dos meses desde la entrada en vigor del contrato, y suscribir el acta durante toda la vigencia del mismo, sobre las potencias a contratar en cada punto de iniciación suministro, y liquidación del contrato en cada período tarifario, realizando las gestiones pertinentes para lograr un ajuste real de obra las mismas a su cargola demanda de cada punto de suministro al objeto de minimizar costes. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por Para minorar el contratista(s) importe de las obrasla factura de la energía reactiva, garanticen el control efectivo frente al monto contratista presentará en un plazo máximo de las obras y recursos dos meses desde la entrada en vigor del contrato, un plan de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadacompensación de la misma. 5. Verificar el pago El contratista tramitará ante la empresa distribuidora aquellas modificaciones de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado las potencias contratadas que GIT estime convenientes para la ejecución optimización de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratofacturas. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el El contratista asumirá la representación de GIT ante la obra, Distribuidora Eléctrica estableciendo con la calidadmisma los contratos precisos para el acceso a la red y realizando cuantas gestiones sean necesarias para la resolución de los conflictos que pudieran surgir, cantidad así como la lectura, validación y costos previamente aprobadosenvío de los registros de consumo al Operador del Sistema Eléctrico. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre El contratista se responsabilizará de verificar con la distribuidora que los equipos de medida cumplan con lo regulado en la reglamentación vigente, incluyendo las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con verificaciones sistemáticas obligatorias que determine el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida Operador del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaSistema Eléctrico. 8. Realizar el acta El contratista se encargará de 80/93. liquidación respectiva dentro verificar que la compañía distribuidora realiza, sin cargo alguno adicional, la lectura y validación de los plazos contemplados en la Leyregistros horarios de consumo y su envío al Operador del Sistema.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo 1) Cumplir la reglamentación y normatividad vigente, establecida por el Gobierno Nacional en el marco del proceso estado de interventoría emergencia económica, social y ecológica, de conformidad con las normas, circulares, resoluciones a nivel nacional, departamental o municipal que a la fecha de la ejecución se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a encuentren vigentes; así como los intereses lineamientos de la entidad sin consideración alguna respecto contratante, de cualquier trabajo futuro modo que se implementen protocolos y asegurando que su intermediación esta libre medidas necesarias para el desarrollo de conflictos las diferentes actividades del proyecto, a fin de interésmitigar, evitar la propagación y realizar adecuado manejo de la Pandemia del Coronavirus COVID-19. 2. Apoyar ) Presentar en un término no mayor a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea dias (10) días habiles, contados a partir de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación suscripción del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) obra, una comunicación de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago apropiación de los salarios diseños entregado por ENTerritorio, documento en el cual, el constructor indicará de manera expresa que revisó y prestaciones e indemnizaciones conoce todos los insumos técnicos entregados por la Entidad (memorias de carácter laboral cálculo estructural, planos de detalle de los diseños, especificaciones técnicas, entre otros) relacionados con las “OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE XXX XXXX ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES XXXXXXX XXXXXXXX XXXX - CASA TEUSAQUILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005”, esto a fin de garantizar el conocimiento específico, por parte del personal del contratista seleccionado constructor, de todos los insumos técnicos requeridos para la ejecución de las obras. 3) Hacer un estricto control del cumplimiento de los “Protocolos de Bioseguridad”, implementados al interior del proyecto, como medida contingente para el manejo, control y prevención de la Pandemia COVID-19, dicho control deberá realizarse durante el plazo contractual vigente, a través del Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente incluido en el personal mínimo requerido del presente documento planeación. 4) Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de las obras lo mismo para las cuales fue contratado, como base para lograr las condiciones técnicas óptimas. 5) Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias, entre otras, la entrega por parte del proveedor del material xx xxxxxxx de la licencia ambiental para la explotación de este material, la licencia para la disposición final de escombros, la conexión y desconexión de las provisionales de los servicios de energía y de agua potable, entre otras y las que sean requeridas para el tipo de reparacion locativa a un BIEN DE INTERES CULTURAL; requeridas para el inicio, ejecución y liquidación de obra ante las entidades respectivas. 6) Tramitar ante el ente territorial donde se gestionó la licencia y/o permisos, la solicitud del cambio del constructor responsable. 7) Gestionar, obtener, garantizar y mantener bajo su riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para el inicio y durante la ejecución de la obra, así como realizar el pago por los consumos realizados durante la ejecución de honorarios, la obra. 8) Realizar las adecuaciones técnicas requeridas para la conexión de las provisionales de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género agua potable y energía, y al finalizar la obra, obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio público a que establezcan haya lugar para la liquidación del contrato. 9) Iniciar las leyes Colombianas actividades previa autorización escrita de la Interventoría, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y demás erogaciones se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 10) Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras. 11) Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra. 12) Suscribir la respectiva modificación contractual, en el evento que, durante la ejecución de las obras, surja la necesidad de realizar un cambio de especificación técnica, obras adicionales o modificaciones al contrato, que impliquen reconocimientos económicos para el contratista y/o mayor tiempo de ejecución. 13) Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato o cuando el proyecto lo amerite, ello para dar cumplimiento al cronograma de obras en el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual; sin embargo, se deberán garantizar mínimo TRES (3) frentes de trabajo simultáneos. 14) Trabajar en todos los frentes que hacen parte del alcance del proyecto y ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado por la interventoría, de manera que logre ejecutar la totalidad del contrato en el tiempo pactado. Para lo anterior, el contratista deberá mantener al personal requerido en cada frente de obra de manera simultánea. 15) Entregar a la interventoría todos los documentos generados durante la ejecución del contrato (Productos, informes preliminares, de ejecución y finales, informes de elaboración, actualización, ajuste y modificación de estudios y diseños, planos, especificaciones, manuales de funcionamiento y de mantenimiento, entre otros.) para concepto y aprobación, en los tiempos previstos como requisito para el inicio, ejecución y liquidación del contrato. 16) Garantizar que las áreas colindantes no objeto de la intervención a las “OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE XXX XXXX ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES XXXXXXX XXXXXXXX XXXX - CASA TEUSAQUILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005”, queden en las mismas condiciones en que fueron recibidas; y en el evento que por procesos constructivos de las obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o afectación de algún espacio, el contratista de obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y con sus recursos; es decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de reconocimiento adicional por parte de ENTerritorio. 17) Xxxxxxx y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o ENTerritorio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 18) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro por ocasión de la ejecución de las obras. 19) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la obra. 20) Presentar un programa de suministros, insumos y equipos detallado. 21) Presentar el “Plan de aseguramiento de la calidad de la obra”, el contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de calidad, conforme a la norma NTC-ISO 10005:2018. 22) Presentar un documento en el que se indique el organigrama general del proyecto, las funciones y las responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 6. Mantener 23) Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, cronograma y las condiciones técnicas especificadas aprobadas por la interventoría. 24) Disponer de personal independiente en cada frente, así como, los frentes necesarios para garantizar el control suficiente cumplimiento del cronograma de actividades presentado por el constructor y aprobado por la interventoría. 25) Cumplir con el mecanismo de revisión, recibo y entrega de la obra ejecutada a entera satisfacción y la entrega inventariada por espacios, entrega de manuales, garantías, planos récord, capacitaciones, entre otras. 26) Cumplir con los mecanismos de comunicación para que todo el esquema administrativo trámite de solicitudes de ajustes o garantías de postconstrucción y operativo funcione adecuadamenteestabilidad. 27) Presentar a la Interventoría dentro del plazo establecido (el cual se definirá dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del inicio de la ejecución de obra), los informes semanales, mensuales y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y el informe final del contrato, acorde con lo requerido en el tiempo acordado con “Manual de Supervisión e Interventoría” (MMI002) de ENTerritorio vigente, adicionalmente deberá entregar los informes que solicite el contratista Interventor. 28) Programar y realizar un comité de la obraobra semanal, en el sitio de ejecución del proyecto, con la calidadasistencia de los residentes y directores de Obra e Interventoría; en el cual se traten los aspectos relevantes de orden técnico, cantidad administrativo, financiero, presupuestal, seguridad y costos previamente salud en el trabajo, y medio ambiente. Estos comité de manera particular podrán ser virtuales; sin embargo mínimo se realizará un comité mensual en el sitio del proyecto. En caso de requerirse la asistencia de los profesionales especialistas aprobados, deben citarse para tratar el tema correspondiente. 729) Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato. Será por cuenta del Contratista de Obra el suministro de los elementos de seguridad para su personal y mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios. 30) Entregar las obras a la interventoría y a ENTerritorio, garantizando que sea apta para su uso inmediato, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios públicos funcionando. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre ser necesario, el constructor en coordinación con el interventor deberá adelantar el respectivo trámite de conexiones definitivas ante las obras, asesorar empresas prestadoras de los servicios públicos. 31) Entregar a la parte CONTRATANTE interventoría y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a ENTerritorio la ejecución totalidad de las mismas. Antes obras ejecutadas y suscribir el “Acta de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida entrega y recibo final del personal, y la relación de este último con sus números de cédulaobjeto contractual” (F-GG-16). 8. Realizar 32) Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTerritorio requeridas para el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leycabal cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo a) Recibir, organizar y materializar las altas en el servicio de atención domiciliaria de las personas o familias en el plazo que establezca el Ayuntamiento b) Recibir, organizar y materializar las modificaciones en la prestación del proceso servicio en el plazo establecido. c) Recibir, organizar y materializar las bajas en la prestación del servicio. d) Organizar los calendarios de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones:actividad del personal de trabajo familiar. 6.6.2.1 Obligaciones e) Contar con los medios materiales, técnicos y personales suficientes en número y cualificación para atender el Servicio objeto de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competentecontrato, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a asumiendo todos los intereses costes derivados de la entidad sin consideración alguna respecto relación de cualquier trabajo futuro y asegurando dependencia de dicho personal, así como todas las responsabilidades derivadas tanto de los hechos susceptibles de producirlas, como de las relaciones laborales con dicho personal, que su intermediación esta libre de conflictos de interésen ningún caso, se considerará como personal municipal. 2f) Asignar los/as trabajadores/as familiares atendiendo el principio de idoneidad entre el usuario/a, tareas a desarrollar. Apoyar Dadas las características del Servicio, en el que es fundamental la buena relación usuario/a – trabajador/a familiar, por parte de los/as técnicos/as municipales, y con el visto bueno de la Responsable Técnica del SAD, se podrá exigir a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de Empresa la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida sustitución del personal, y la relación de este último con sus números de cédulasiempre que existan razones fundamentadas para ello. 8. Realizar g) La empresa adjudicataria deberá asignar con carácter permanente la figura de un/a coordinador/a, y, en su defecto de su suplente, con disponibilidad durante el acta horario de 80/93. liquidación respectiva dentro trabajo de los/as trabajadores/as familiares, a efectos de solucionar, de forma inmediata, cualquier incidente. h) Informar al personal de trabajo familiar, a través de las figuras de coordinación, del desarrollo de su Plan de trabajo y/o de los plazos contemplados cambios que sea preciso producir. i) Seguimiento del trabajo familiar desarrollado por su personal. j) Entregar al Ayuntamiento de Barañain el listado donde deberán constar los nombres de las personas atendidas y las horas de servicio asignadas y recibidas por cada usuario/a a mes vencido, en los cinco primeros días del mes siguiente. k) Informar mensualmente el calendario de cada trabajador/a familiar donde quede constancia de los domicilios atendidos, tipificación del grado de dependencia de los usuarios, horas de atención prestadas, así como los tiempos dedicados a la Leycoordinación y formación. l) Informar según el procedimiento establecido sobre las incidencias observadas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo 1. Desarrollar las actividades de capacitación de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación de la ADRES, conforme al Anexo Técnico del proceso. 2. Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico del presente proceso de interventoría se debe cumplir contratación, esto es que, deberá llevar a cabalidad cabo la realización de las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando temáticas propuestas conforme los requerimientos establecidos por la máxima importancia Entidad en el anexo técnico y conforme a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro precios unitarios y asegurando que globales establecidos en su intermediación esta libre de conflictos de interés. 2oferta. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar Disponer del Recurso Humano mínimo establecido en la Oferta y suscribir contenidos en el acta de iniciación y liquidación Anexo Técnico del contrato de obra a su cargo. proceso. 4. Verificar permanentemente que Adelantar la metodología tanto presencial como remota u Online, acogiendo las dimensiones requeridas por la Entidad en los procedimientos y controles utilizados por documentos del proceso. 5. Garantizar, para el contratista(s) caso de las obrascapacitaciones virtuales, garanticen todas las condiciones en cuanto a acceso (dispositivos, biblioteca virtual), requerimientos del sistema, cursos de inducción y reinducción, paquete de contenido digital, permisos, entre otros, de acuerdo con lo contenido en el control efectivo frente al monto de Anexo Técnico del proceso. 6. Contar con las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones autorizaciones necesarias para la utilización de obras que sean sujetas a derechos de autor que no sean de su propiedad, de conformidad con el Anexo Técnico del proceso. 7. Cumplir con las condiciones de evaluación y certificaciones requeridas por la Entidad en los documentos del proceso. 8. Guardar la confidencialidad sobre la información sometida por la parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del contrato. 6. Mantener 9. Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas en el control suficiente anexo técnico del presente proceso de contratación, esto es que, deberá llevar a cabo la realización de las temáticas propuestas conforme los requerimientos establecidos por la Entidad en el anexo técnico y conforme a los precios unitarios y globales establecidos en su oferta. 10. Contar con los elementos y material de apoyo necesarios para el adecuado desarrollo de las temáticas requeridas por parte de la Entidad. 11. Disponer de espacios físicos que todo garanticen el esquema administrativo óptimo desarrollo de las temáticas establecidas para tal fin, caracterizándose por una adecuada infraestructura técnica y operativo funcione adecuadamentetecnológica, garantizando una estancia cómoda y apta para el aprendizaje de los participantes. 12. Garantizar que el profesional que dicte las capacitaciones cuente con amplia experiencia e idoneidad en los temas que conforman cada uno de los temas descritos en el anexo técnico; de igual manera, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en para tal fin, el tiempo acordado contratista deberá remitir junto con el contratista cronograma de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la mismatrabajo, las hojas de vida del personalpersonal que llevará a cabo las capacitaciones. Todo lo anterior, conforme a lo establecido en el anexo técnico. 13. Permitir que las capacitaciones faciliten las dinámicas de trabajo en equipo, a partir de las experiencias de los participantes. 14. Contar con los equipos audiovisuales, sonido y recursos didácticos, material de apoyo, instalaciones y los formadores que dictaran la relación de este último con sus números de cédula. 8respectiva capacitación. Realizar el acta de 80/9315. liquidación respectiva Entregar dentro de los plazos contemplados en cinco (5) días hábiles siguientes a la Leysuscripción del acta de inicio el cronograma, fechas, horarios y metodología a utilizar con los participantes de los cursos de capacitación. 16. Realizar las capacitaciones de conformidad con el cronograma de actividades, anexo técnico, estudios previos, pliego de condiciones y la oferta presentada.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En 1. Cumplir con el objeto del contrato y atender de forma oportuna los requerimientos que en desarrollo del mismo le efectúe la ANM, de conformidad con lo previsto en el Anexo ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, el documento de estudios previos, la oferta y demás documentos que forman parte integral del contrato. 2. Entregar bajo su responsabilidad, los equipos de Cómputo y sus elementos, objeto del presente contrato, junto con los insumos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento, en los tiempos, lugares y demás condiciones establecidas en el Anexo ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, el pliego de condiciones, la oferta y demás documentos que forman parte integral del contrato. 3. Garantizar la calidad de los bienes que se adquieran objeto de este proceso por un mínimo de interventoría se debe cumplir tres (3) años a cabalidad partir del recibo a satisfacción emitido por el Supervisor del contrato directamente del fabricante, incluyendo mano de obra y repuestos sin costo adicional para la Entidad. Durante el plazo de garantía, el fabricante prestará el soporte técnico de hardware y software. 4. Realizar un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía. Los mantenimientos constarán mínimo de: Actualización de Software de los equipos suministrados, limpieza interna y externa de los dispositivos que lo permitan y cambio de las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones piezas que estén presentando problemas, lo cual es un servicio post-venta. 5. Garantizar el reemplazo de carácter administrativo: 1partes o reemplazo total por fallas de funcionamiento, suministro e instalación de los respectivos repuestos y mano de obra en sitio. Dar asesoramiento competente7 x 24 x 6 (7 días a Ia semana, objetivo e imparcial otorgando 24 horas, 6 horas de atención) por el mismo tiempo de Ia garantía y soporte en Sitio. 6. Entregar a la máxima importancia Entidad, una carta de garantía de fábrica que ampare la originalidad, la calidad y el buen funcionamiento de todos los equipos de cómputo y sus componentes, por mínimo tres (3) año contado a los intereses partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésEntidad. 2. Apoyar a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 3. Elaborar y suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato de obra a su cargo. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminada. 5. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 6. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobados. 7. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre las obras, asesorar a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes de proceder a la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo: 1. Dar asesoramiento competenteEjercer el control, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia vigilancia, y seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interésbienes o servicios entregados por el contratista. 2. Apoyar Estudiar y conocer la totalidad del contrato objeto de la interventoría, sus anexos y documentos preliminares. 3. Verificar la expedición y vigencia de las garantías exigidas en el contrato, así como las derivadas de las ampliaciones o modificaciones al contrato y sus aprobaciones por parte del administrador fiduciario. 4. Ejercer control y vigilancia sobre el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, de manera adecuada y responsable en todo el transcurso de la ejecución. 5. Solicitar al contratista la presentación de los informes de ejecución del contrato con el contenido y periodicidad establecidos en el contrato. 6. Realizar periódicamente el monitoreo, medición y reporte del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) que se establezcan en los procesos de selección, los contratos o durante el desarrollo de estos definidos de mutuo acuerdo entre el supervisor o interventor y el contratista. 7. Establecer penalizaciones y descuentos por el incumplimiento de los ANS pactados, los cuales deben ser proporcionales a la Unidad afectación y valor del servicio. 8. Reportar al FCP las novedades y/o incumplimientos de Información y Análisis Financiero para los ANS que se generen en desarrollo del contrato, con los respetivos soportes. 9. Verificar en todo momento que el contratista mantenga el personal profesional, técnico, operativo y administrativo de acuerdo con los perfiles incluidos en las ofertas, establecidos en el contrato y/o en los anexos correspondientes del proceso; establecer o verificar el cumplimiento del plazo para los cambios a que haya lugar, y verificar en caso de cambios de personal el cumplimiento de los perfiles respectivos. 10. Realizar evaluación de los bienes o servicios de manera previa a la finalización de los trabajos, e indicar al contratista los faltantes o deficiencias encontradas, con el fin que los mismos sean subsanados dentro del plazo de ejecución del contrato. 11. Inspeccionar y controlar la calidad de los bienes y/o los servicios contratados verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas técnicas obligatorias, así como las características y especificaciones estipuladas en el contrato. 12. Controlar el avance del contrato de acuerdo con los cronogramas de ejecución establecidos, exigiendo el desarrollo de los trabajos en las fechas programadas y controlando en forma permanente su avance. 13. Verificar que el contratista haya realizado los trámites ante las entidades municipales que se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato. 14. Realizar seguimiento y control a los ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas requeridas, cuando aplique. 15. Recibir los bienes y/o los servicios contratados dentro de los términos señalados, verificando que las mismas cumplan con lo establecido respecto de sus especificaciones y características estipuladas en el contrato. 16. Verificar el pago por parte del contratista de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral así como de parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la materia. 17. Revisar y aprobar las cuentas de cobro o facturas de venta presentadas por el contratista. 18. Autorizar los pagos a realizar al contratista, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones y soportes establecidos para cada uno de ellos en el contrato. 19. Expedir el recibo a satisfacción del objeto contratado como requisito previo para efectuar el pago final al contratista. 20. Efectuar acompañamiento al contratista, durante el desarrollo y ejecución del contrato, suministrando toda la información que se cumpla requiera para la correcta ejecución de este. 21. Informar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes, debiendo impartir las órdenes perentorias que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que este sea ello implique modificación al objeto, valor o plazo contractual. Las copias de estas comunicaciones deberán ser allegadas al Fondo Colombia en Paz. 22. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo y ejecución contractual a los contratistas. 23. Estudiar las reclamaciones, sugerencias y consultas que formule el contratista, darles respuesta, recomendar soluciones y vigilar que las mismas se atiendan dentro del término establecido. 24. Dar traslado inmediato al FCP sobre las solicitudes y peticiones que le haga el contratista en relación con el desarrollo del contrato, así como de las peticiones al FCP que impliquen decisiones que supongan reconocimiento o autorización de actividades que generen gastos distintos a los contemplados en los contratos, junto con su concepto. 25. Actuar como interlocutor de las relaciones entre el contratista, las Entidades Ejecutoras y las diferentes dependencias que conforman el FCP, sin perjuicio de que estas puedan hacerlo de forma directa. 26. Atender las solicitudes y acatar las instrucciones, recomendaciones y citaciones que el FCP realice en función de la mejor correcta ejecución del contrato, así como en la etapa de liquidación del mismo. 27. Atender las visitas de entes de control y demás entidades, así como generar los informes que sean requeridos por estas. 28. Informar oportunamente al FCP sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 29. Atender los requerimientos realizados por el administrador fiduciario y los entes de control dentro de los términos que se establezcan para ello, so pena de incurrir en incumplimiento de sus obligaciones. 30. Generar y ejecutar las acciones correctivas y de mejoramiento sobre las observaciones, hallazgos y recomendaciones identificados por el administrador fiduciario, entes de control y auditorias que se adelanten al FCP. 31. Las demás obligaciones relacionadas con la supervisión y/o interventoría de los contratos, o con la naturaleza especial de los mismos. 32. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 33. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la Administración o a terceros. 2.3.2.1. EN RELACIÓN CON LOS INFORMES 1. Solicitar al contratista los informes de avance de ejecución del contrato tanto periódicos como finales y aprobarlo de manera expresa y escrita, siendo responsable de la verificación de su contenido y calidad. 2. Elaborar y presentar los informes sobre el estado, avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales para verificar la correcta gestión del contrato como mínimo de manera mensual, salvo disposición contractual diferente. 3. Cuando se requieran modificaciones contractuales, elaborar el concepto técnico, jurídico y financiero en el que se indiquen las razones que fundamentan la solicitud de modificación, así como elaborar el informe de las condiciones del contrato a la fecha de la solicitud. 4. Cuando se requiera el cambio del interventor elaborar el informe de entrega que contenga todos los aspectos técnicos, financieros, contables, jurídicos y demás aspectos de relevancia en la ejecución contractual. 5. Suministrar la información, aclaraciones o explicaciones que el FCP, los entes de control y demás entidades realicen. 2.3.2.2. EN CASO DE SUSPENSIONES Y REINICIO DE CONTRATOS 1. Analizar la viabilidad de las solicitudes de suspensión que requiera el contrato objeto de supervisión o interventoría, y elaborar el correspondiente concepto técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 2. Remitir la solicitud de suspensión a la entidad ejecutora junto con los documentos soporte, estableciendo el plazo de la suspensión y la fecha de reinicio de la ejecución, así como el informe de las condiciones del contrato a la fecha de la solicitud. 3. Verificar y obtener los soportes documentales mediante los cuales el contratista informe a la compañía de seguros garante del contrato la suspensión. 4. Verificar la procedencia del reinicio del contrato y la cesación de las causales que originaron la suspensión. 5. Tramitar con el contratista la suscripción del acta de reinicio, solicitar al contratista el ajuste de las garantías del contrato y verificar la aprobación del FCP de las mismas. 6. En el evento de persistir las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, informar a la entidad ejecutora, para la realización de las actividades aplicables para este tipo de trámites. 2.3.2.3. EN CASO DE CESION DE CONTRATOS 1. Analizar la idoneidad del cesionario propuesto por el contratista cedente o por la entidad ejecutora, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos inicialmente previstos y exigidos; emitir concepto al respecto para la entidad ejecutora y para el FCP y presentar el informe de las condiciones del contrato a la fecha de la solicitud. 2.3.2.4. EN CASO DE ADICIONES, PRORROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES 1. Analizar la viabilidad de la solicitud de modificación contractual que requiera el contrato objeto de supervisión o interventoría, elaborar el correspondiente concepto técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico y presentar el informe de las condiciones del contrato a la fecha de la solicitud. 2. Verificar y certificar que la adición al valor del contrato responde a causas exógenas que obligan a incrementar el valor del mismo, en el evento en que la misma no se derive del incremento de las actividades contratadas. 3. Solicitar a la Entidad Ejecutora, con la anticipación que permita desarrollar las gestiones establecidas en el Manual de contratación del FCP, las modificaciones que requiera el contrato. 4. Verificar la aprobación y legalización del otrosí que autorice las modificaciones, así como la aprobación del FCP de las garantías exigidas en el contrato. 2.3.2.5. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 1. Informar de manera justificada y soportada al FCP una vez se evidencien alertas de presuntos incumplimientos por parte del contratista, y recomendar las acciones para su mitigación. Estos informes deberán contener el detalle de las actividades adelantadas por la supervisión cuando se presentó la situación que derivó el presunto incumplimiento. 2. Informar y conceptuar oportunamente al FCP los atrasos y los incumplimientos totales o parciales que se presenten en la ejecución de los contratos, y que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, multas, cláusulas penales, avisos de circunstancias a la aseguradora, arreglos directos o aplicación de descuentos por no cumplimientos de ANS. 3. Solicitar al FCP la aplicación de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento a los contratistas y aportar las pruebas oportunas, pertinentes y necesarias 4. Apoyar, conceptuar y definir los diferentes aspectos relativos a la atención de reclamaciones contractuales al FCP y acompañamiento en las solicitudes de conciliación, demandas y/o mesas de arreglo directo que se originen con ocasión del contrato objeto de supervisión o interventoría, independientemente de su estado contractual, presentando los informes que se le requieran, actualización de estos y los soportes documentales que correspondan. 2.3.2.6. EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 1. Elaborar el cronograma de la liquidación con anticipación a la fecha de finalización del contrato. 2. Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato. 3. Elaborar y suscribir presentar el acta informe final de iniciación y liquidación del contrato supervisión o interventoría. En caso de obra a su cargoque se requiera, complementar y/o aclarar la información que sea solicitada por el FCP una vez se revise el informe final de supervisión o interventoría. 4. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por Suministrar la información necesaria para soportar el contratista(s) acta de las obras, garanticen liquidación dentro del término pactado en el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadacontrato. 5. Verificar el pago Suscribir las actas de liquidación de los salarios y prestaciones e indemnizaciones contratos, según aplique, en el plazo previsto en el mismo o en el Manual de carácter laboral Contratación del personal del FCP. 2.3.2.7. EN RELACIÓN CON RECLAMACIONES AL CONTRATISTA 1. Informar por escrito al contratista seleccionado las reclamaciones a que haya lugar, estableciendo un plazo para la ejecución respuesta, y controlar la recepción de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contratoesta. 62. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado Adelantar reunión con el contratista de la obracual se levantará un acta que deberá contener los asuntos reclamados, la respuesta a los mismos, los acuerdos parciales o totales logrados y las posiciones sobre los desacuerdos. 2.3.2.8. EN RELACIÓN CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES 1. Formalizar sus comunicaciones por escrito y radicarlas en las oficinas del FCP, por los medios dispuestos, con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosel fin de que reposen en el expediente contractual. 72. De existir cualquier diferencia Elaborar las actas que surjan en desarrollo del contrato (comités, acuerdos, convenios, etc.), las cuales deberán ser numeradas en forma consecutiva y fechadas. 3. Remitir al FCP copia la totalidad de los documentos relacionados con las reclamaciones efectuadas al contratista oportunamente. 4. Custodiar los documentos con sus respectivos soportes hasta su remisión al FCP, que se generen en desarrollo de la supervisión o discrepancia sobre las obras, asesorar a interventoría. 5. Remitir la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes documentación de proceder a la ejecución de las mismas. Antes cada contrato al FCP para su incorporación en el expediente contractual, tal como informes, actas, listas de iniciar asistencia de reuniones, ayudas de memoria y todos aquellos que se hayan expedido durante la obraejecución contractual, exigir al CONTRATISTA los cuales deberán encontrarse debidamente suscritos, fechados y diligenciados, la remisión de dicha información debe hacerse junto con el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, informe periódico y la relación de este último con sus números de cédulafinal establecido en el contrato o convenio. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo del proceso de interventoría El CONTRATISTA se debe cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativo:obliga con TEVEANDINA 1. Dar asesoramiento competenteSeguir conforme a las órdenes del mandato impartido por TEVEANDINA LTDA., objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia para el cumplimiento a los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación esta libre de conflictos de interéscabalidad del presente contrato. 2. Apoyar Realizar los pagos correspondientes a terceros, en un plazo máximo de tres (3) días calendario, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato quien indicara cual es la Unidad forma de Información y Análisis Financiero para pago al proveedor, dentro de las cuales se contempla: transferencia electrónica, consignación, pago con tarjeta de crédito, entre otros medios de pago. El supervisor del contrato siempre le indicará al contratista con cargo a que el objeto contratado proyecto se cumpla y garantizar que este sea cargará cada una de la mejor calidadlas solicitudes. 3. Elaborar El Mandatario sólo podrá percibir la remuneración correspondiente y suscribir abonará al mandante cualquier provecho directo o indirecto que obtenga en el acta de iniciación y liquidación ejercicio del contrato de obra a su cargomandato. 4. Verificar permanentemente El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo y se ceñirá a la regla descrita en el artículo 1266 del Código de Comercio, así como las demás normas concordantes, en caso de que este exceda el límite será responsable en los procedimientos y controles utilizados por el contratista(s) de las obras, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras y recursos de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadatérminos del artículo antes citado. 5. Verificar Mantener los fondos suficientes para el pago cumplimiento de las órdenes indicadas por TEVEANDINA LTDA., a través de su supervisor, hasta el tope de los salarios recursos designados y prestaciones e indemnizaciones discriminado por cada uno de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarioslos Convenios y/o Contratos Interadministrativos, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas Resoluciones y demás erogaciones necesarias para necesidades propias del funcionamiento de TEVEANDINA LTDA. 6. Practicar las retenciones y demás tributos de acuerdo con la calidad tributaria de TEVEANDINA LTDA. y presentar las declaraciones de forma oportuna. 7. Mantener el porcentaje de comisión presentado en la cotización durante la ejecución del contrato. 68. Mantener Presentar sus facturas con anexo relacionando cada uno los pagos a terceros tramitados, adjuntando los respectivos soportes y especificando para efectos contables el control suficiente para que todo IVA de estas, el esquema cual será manejado por TEVEANDINA LTDA., como deducible. 9. Calcular la comisión pactada hasta del doce por ciento (12%), sobre el valor de cada pago tramitado antes de IVA y sobre este valor debe calcular el IVA respectivo. 10. Realizar el respectivo seguimiento presupuestal y administrativo y operativo funcione adecuadamentedel contrato de mandato a celebrar, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo acordado con el contratista fin de la obrano exceder los recursos asignados a cada proyecto. 11. Colaborar con TEVEANDINA LTDA., con la calidadinformación correspondiente para dar respuesta a cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, cantidad y costos previamente aprobadosdesarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. 712. De existir cualquier diferencia o discrepancia sobre Asistir a todas las obrasreuniones convocadas por TEVEANDINA LTDA., asesorar en relación con el contrato de mandato. 13. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la parte CONTRATANTE y conciliar con el CONTRATISTA antes entidad contratante de proceder los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por afectaciones derivadas exclusivamente de los pagos causados a personas o propiedades de terceros ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de las mismas. Antes de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, y la relación de este último con sus números de cédulacontrato. 814. Realizar el Suscribir las actas de reuniones, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leyque resulte con ocasión y ejecución del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En desarrollo EL CONTRATISTA se obliga, a cumplir cabalmente con el objeto del proceso contrato a la luz de interventoría las disposiciones legales vigentes y, en especial a: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se debe cumplir desprendan de la Constitución Política, las normas que regulan el ejercicio de la arquitectura, ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a cabalidad la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes xxx xxxxxx de condiciones y de las siguientes obligaciones: 6.6.2.1 Obligaciones de carácter administrativoconsignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 1. Dar asesoramiento competentePrevia iniciación del contrato y con el propósito de que se conozcan las condiciones en que se va a ejecutar la obra, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los intereses se exige como requisito indispensable que el contratista practique una detenida visita al sitio donde se desarrollarán las obras y tomen nota de detalles en sitio; ubicación de la entidad sin consideración alguna respecto población, accesos, disponibilidad de cualquier trabajo futuro materiales, mano de obra, y asegurando en general analicen todos los factores que contribuyan a la buena ejecución de las obras en cuanto a su intermediación esta libre de conflictos de interéscalidad, seguridad, economía, buena presentación y desarrollo. 2. Apoyar Es obligación del contratista verificar antes de iniciar el contrato si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, anexos, pliegos de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente proceso, además es su deber consultar oportunamente, por escrito cualquier cambio o modificación en la Unidad ejecución de Información los trabajos y Análisis Financiero para que únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por el objeto contratado se cumpla supervisión del contrato, en caso contrario serán por cuenta y garantizar que este sea de la mejor calidadriesgo del contratista. 3. Elaborar y suscribir El contratista velará porque todas las órdenes le sean impartidas por escrito, mediante comunicaciones oficiales o en el acta de iniciación y liquidación del contrato libro de obra a su cargodado para tal fin. Allí se consignarán las observaciones, insinuaciones y demás hechos que tengan que ver con el desarrollo normal de la obra. 4. Verificar permanentemente El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra y deberá ser tomado desde el punto en la visita de obra, el costo de los consumos correrán por cuenta del Contratista. 5. Los elementos y materiales que los procedimientos y controles utilizados se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por el contratista(s) interventor del contrato mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, el interventor del contrato podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones. 6. Es de absoluta responsabilidad y costo para el contratista, la construcción del campamento, cerramiento y demás espacios requeridos por el contratista para el almacenamiento y seguridad de materiales, herramientas y dotación del personal. Cuya localización debe ser aprobada por el interventor del contrato. 7. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes así como el campamento y cerramientos, dejando las zonas intervenidas completamente limpias. 8. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al interventor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción del interventor del contrato. 9. Los precios unitarios deben incluir el costo del suministro e instalación de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato. 10. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 11. En la construcción y acabados de las obras, garanticen el interventor del contrato será exigente y por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. El interventor del contrato, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 12. Serán por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el interventor del contrato exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios, mínimo un extintor contra incendios que cumpla con las recomendaciones para tal fin y cumplirá con todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. 13. Será condición para control efectivo frente de personal el porte obligatorio y visible de un carnet de identificación que le será suministrado por parte de la entidad, para la totalidad del personal, el cual contara con el nombre, cédula de ciudadanía, logotipo de la entidad y número asignado al monto trabajador. 14. Donde se estipule, bien sea en las cantidades de obra o en las especificaciones técnicas, marca o nombre de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación del interventor del contrato, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de estos y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones, sin implicar esto en variación de precios unitarios. 15. Harán parte de estas especificaciones las normas para construcción dadas por el Decreto Ley 400/98, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, las normas de las obras Empresas de Servicios Públicos de la Localidad, en sus respectivos xxxxx, así como también las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y recursos utilización de cada proyecto que financian el contrato en forma discriminadasus productos. 516. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del contratista seleccionado para Para la ejecución de las obras lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios iniciación de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias actividad el Contratista deberá realizar muestras indicando claramente el proceso constructivo para la ejecución obtener el visto bueno del interventor del contrato. 617. En caso de ser necesario ejecutar mayores cantidades de obra y/o adicionales, se consultara previamente con el interventor del contrato, con quien se definirá precios y las compensaciones a que haya lugar. Para todos los casos las medidas serán verificadas en obra por el interventor del contrato. 18. El Contratista finalizado el contrato, tendrá la obligación de entregar al interventor del contrato los planos récord y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas. Estos documentos, se entregarán impresos en medio físicos y magnéticos, así: Impresos.- Un juego de planos en original y un juego en copia. Magnético.- De todos estos documentos el contratista entregará archivo magnético, tanto de los planos, como de la bitácora escaneada. Los costos de estas labores será asumidas por el Contratista dentro de sus gastos administrativos. 19. Garantizar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar cualquier tipo de actividad. 20. Mantener el control suficiente limpia las áreas de trabajo para que todo el esquema administrativo y operativo funcione adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan lo cual retirara los escombros inmediatamente. El contratista realizara en forma oportuna permanente limpieza en las áreas intervenidas y adyacentes evitando la contaminación visual y de mal aspecto del área. 21. Poner a disposición del contrato el personal mínimo requerido y en las condiciones ofertadas. 22. Es obligación del contratista divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el tiempo acordado IDPAC al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental, la ejecución de riesgos en sus operaciones o actividades y cumplirá con el contratista la normatividad ambiental asociada. 23. Llevar a cabo comités de obra en los cuales se resolverán dudas, controversias y demás inquietudes que surjan durante la ejecución de la obra, éstas podrán ser llevadas a cabo con la calidad, cantidad y costos previamente aprobadosperiodicidad semanal. 724. De existir Las mayores y menores cantidades de obra, serán pagadas al mismo precio ofrecido por el contratista y aquellos ítems nuevos que no se encuentren contemplados dentro del listado de actividades deberán contar con el análisis de precios unitarios, el cual será previamente avalado por el interventor. 25. El contratista estará obligado a entregar al IDPAC los certificados de disposición final o aprovechamiento de los RCD generados emitidos por parte del receptor, así como también cualquier diferencia información adicional que se requiera para dar atención a las entidades que realicen control o discrepancia sobre intervención. 26. El contratista debe reconocer e interiorizar la política ambiental, al igual que los cinco programas; Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la energía, Gestión integral de residuos, Consumo sostenible e Implementación de prácticas sostenibles del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – dar cumplimiento a las obrasdirectrices, asesorar proyectos, programas, políticas, lineamientos, planes y estrategias ambientales establecidas por el IDPAC con el fin de dar continuidad a la parte CONTRATANTE gestión ambiental, participar activamente de las sensibilizaciones, capacitaciones, charlas y conciliar con demás actividades que el CONTRATISTA antes de proceder IDPAC desarrolle y considere afín a la ejecución de sus actividades y al aporte del Subsistema de Gestión Ambiental. 27. En atención al Decreto 586 de 2015, el contratista hará entrega de los RCD únicamente en los sitios autorizados por las mismasautoridades competentes para tal fin, a través de un transportador registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente cuyo PIN se encuentre vigente o mediante la empresa prestadora del servicio público de aseo según su régimen. Antes PARÁGRAFO PRIMERO: EL (LA) CONTRATISTA manifiesta conocer la naturaleza de iniciar la obra, exigir al CONTRATISTA el organigrama de la mismalas actividades contractuales por desarrollar, las hojas de vida del personalnormas legales que le son propias, y la relación de este último con sus números de cédula. 8. Realizar el acta de 80/93. liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Leyy costos requeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad.