Common use of RESPONSABILIDAD Clause in Contracts

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

Appears in 3 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 1. El cliente velará por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son custodia y buen uso de entera responsabilidad los medios de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna pago suministrados por los reclamos de derechos laborales Pagatelia y comprobará que los trabajadores cargos satisfechos se corresponden con los servicios prestados por el proveedor. Teniendo en cuenta que las contrataciones de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso bienes o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personalservicios, por parte del titular se realiza sin intervención ni presencia de EL CONTRATISTA Pagatelia, y que Pagatelia tiene asumido, mediante contrato comercial el pago puntual de las facturas emitidas por el uso de sus medios de pago en ningún los servicios prestados por los proveedores referidos, y que este pago se producirá mediante la simple presentación de los cargos correspondientes a las operaciones realizadas por el titular/usuario, resulta imprescindible la mutua colaboración entre los contratantes para el perfecto desarrollo de esta relación. 2. El titular se responsabiliza en exclusiva del buen uso de los medios de pago suministrados por Pagatelia. Asimismo, pondrá en conocimiento de Pagatelia la pérdida, sustracción o robo de dichos medios o dispositivos. La renovación de los medios de pago, emisión de otros nuevos para el titular, así como su sustitución, corresponde exclusivamente a Pagatelia. 3. En caso por de que se produjera un pago no autorizado o un cargo ejecutado incorrectamente debido a un error de Pagatelia, Pagatelia devolverá el pago inmediatamente, a petición del titular de la cuenta, incluyendo todas las comisiones deducidas del mismo. Esto no se aplicará: -En caso de que el pago no autorizado esté derivado de que no ha mantenido en todo momento la seguridad de las funciones de seguridad personalizadas de su cuenta o a de acuerdo con la estipulación 4, en cuyo caso el cliente se hará cargo de los primeros 50 euros, excepto en el caso de que sea aplicable la cláusula C siguiente. -Si no nos notifica inmediatamente cualquier pérdida de su contraseña o cualquier otro evento que, de manera justificada, pudiera haber perjudicado a la seguridad de su cuenta una vez haya tenido conocimiento de dicho suceso; usted será responsable de las entidadespérdidas incurridas hasta el momento en que nos notifique dicha información; -En caso de que la transacción no se autorizase pero haya puesto en peligro la seguridad de su cuenta de pagos en Pagatelia con negligencia, en cuyo caso usted se hará cargo de todas las pérdidas; o -Si el titular no impugna e indica a Pagatelia la transacción no autorizada o ejecutada incorrectamente en el plazo legal a partir de la fecha de la transacción. 4. Xxxxxxxx Pagatelia no será responsable de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá ninguna interrupción o impedimento de su servicio, o por las interrupciones o impedimentos de los servicios de intermediarios en los que Pagatelia se base para cumplir con sus obligaciones, siempre que dicha interrupción o impedimento de prestación de servicios se deba a circunstancias anómalas o imposibles de prever, fuera de su control o del control del intermediario afectado, así como de cualquier otra causa de fuerza mayor. Cualquier anomalía detectada deberá ser puesta en conocimiento del Departamento de Atención al Cliente de Pagatelia. 5. Pagatelia es un contratista independiente a todos los riesgos que efectos. No tiene ningún control ni se desprendan hace responsable de la calidad, seguridad o cumplimiento de la legalidad de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión bienes y/o en ejecución del contratoservicios cuyo pago es emitido y/o gestionado por Pagatelia. 6. Afiliaciones: EL CONTRATISTA La obligación de Pagatelia con respecto a estas Condiciones Generales de Uso, se obliga limita a afiliar proporcionar al Sistema titular una cuenta de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadospagos, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados con un número de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratousuario único, así como a asumir todos facilitarle el acceso a los costos medios de pago emitidos y/o gestionados por Pagatelia, que permiten el pago de bienes o servicios en una red limitada de proveedores o para una red limitada de bienes o servicios sea cual sea la localización del punto de venta. 7. No puede transferir o asignar los derechos u obligaciones que tenga según estas Condiciones de uso sin el previo consentimiento por escrito de Pagatelia. No está autorizado a transferir su Cuenta a un tercero. Pagatelia se reserva el derecho de transferir o asignar los derechos u obligaciones derivados de estas Condiciones de uso en cualquier momento sin su consentimiento. Esto no afecta a su derecho de cerrar su cuenta de conformidad con la cláusula 5 y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo12.

Appears in 2 contracts

Samples: Condiciones Generales De Uso, Condiciones Generales De Uso

RESPONSABILIDAD. Los El BANCO queda exonerado de responsabilidad por los daños o perjuicios que pueda sufrir el CLIENTE por el funcionamiento defectuoso de los servicios personales contratados, de los sistemas electrónicos o telemáticos, en caso de que la avería haya sido causada por el propio CLIENTE, por la falta de diligencia en la utilización de los mismos, o cuando, pese a haber sido advertido de la misma, hubiese hecho uso de los mismos. El CLIENTE tiene la obligación de custodiar las claves de acceso a los servicios contratados y a comunicar, con la máxima diligencia, cualquier uso incorrecto de las mismas o de los contenidos del sitio web del BANCO, u otros medios de tecnología telemática así como las intromisiones ilegítimas de terceras personas fuera del control del BANCO. El BANCO declina toda responsabilidad por EL CONTRATISTA para cualquier daño o perjuicio motivado por errores, defectos u omisiones en la realización información que facilita, siempre que proceda xx xxxxxxx ajenas al BANCO o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades propio BANCO utilizando fuentes ajenas. El BANCO no asumen asume responsabilidad alguna por los reclamos la información contenida en páginas de derechos laborales Internet de terceros a las que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso se pueda acceder por enlaces (“links”) o permanencia en espacios buscadores de las entidadespáginas web del BANCO. La presencia de links en las páginas web del BANCO tiene una finalidad informativa y, en ningún caso, supone una sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. El BANCO quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivopudiera derivar, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará de la xxxxxxxx exclusiva falta de todo tipo de riesgos de dicho personalcomunicación, por parte del CLIENTE, de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo cualesquiera de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos siguientes circunstancias: a. Modificación en el domicilio, nacionalidad, estado civil y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismorégimen económico matrimonial.

Appears in 2 contracts

Samples: Contrato Marco De Productos Y Servicios Financieros, Contrato Marco De Productos Y Servicios Financieros

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para De perfeccionarse la realización o ejecución contratación del contrato respectivoservicio, son de entera El Adjudicatario asume la responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal tanto de La Empresa como del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoAdjudicatario, los accidentescomo así también hacia terceros, siniestroseximiendo a La Empresa, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión sus empleados y/o directores, de toda obligación y responsabilidad y comprometiéndose a presentarse en ejecución juicio en caso de que La Empresa fuera demandada. Para el supuesto de que El Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de La Empresa, mantendrá indemne a La Empresa y será responsable por las pérdidas, robos, hurtos o daños en los bienes de propiedad de La Empresa y/o terceros. En caso de incumplimiento del contratoAdjudicatario, la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, abonar al personal del Adjudicatario rubros salariales o indemnizatorios, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren al cobro, más los daños y perjuicios. Afiliaciones: EL CONTRATISTA Si el Adjudicatario no tuviera facturas que se obliga a afiliar encuentren pendientes de cobro, la Empresa podrá reclamar al Sistema adjudicatario el pago de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadoscostos asumidos, a con más los contratistasdaños y perjuicios que correspondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine el Adjudicatario deberá notificar a la ejecución del contratoEmpresa en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas de tomado conocimiento y ésta podrá, actividadesen caso de estimarlo conveniente, montajes y demás actos u obligaciones que estén a hacerse cargo de los procesos o procedimientos e iniciar negociaciones para su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoextinción.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Provision Agreement, Contract for Provision of Services

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para El acceso y uso de la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, Plataforma implica la adhesión plena y sin reservas a las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales presentes CONDICIONES GENERALES. El Usuario reconoce y acepta que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan Klar podrá limitar el acceso a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás algunos servicios que se prestencontienen en la Plataforma, implicará a los cuales solo se admitirá el ingreso y uso, previa contratación, activación o registro, y en su caso mediante el pago de una comisión, según se informe por Klar al Usuario en los clausulados específicos del contrato de adhesión de cada servicio. Klar podrá publicar en forma enunciativa más no limitativa, información, servicios, consultas, contenidos y/o productos preponderantemente de naturaleza financiera a través de la xxxxxxxx exclusiva Plataforma y de todo tipo de riesgos así considerarlo conveniente, informar y otorgar a sus clientes promociones, descuentos o beneficios a través de dicho personalcanal; en cuyo caso Klar así lo comunicará al Usuario junto con los términos y condiciones de contratación y uso; comisiones; y en su caso beneficios que podrán contratarse o activarse a través de la Plataforma; los medios de identificación del Usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso. De conformidad con la legislación aplicable, la prestación de ciertos servicios por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias xx Xxxx, requerirán de la ejecución del contrato y asume por su instalación a cuenta y riesgo exclusivocargo del Usuario, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidadesherramientas de protección de la información, por lo que mantendrá indemnes servicio será negado en todo tiempo caso de no ser aceptada la instalación requerida. El Usuario se obliga a suministrar información verdadera y exacta acerca de él mismo en los formularios de registro disponibles en la Plataforma, y a consignar como correo electrónico uno de su titularidad, cuando ello resulte necesario para la prestación de algún servicio o la realización de operaciones con Klar. Para lograr la conexión a la Plataforma, el Usuario deberá tener acceso a un equipo de cómputo, teléfono móvil, tableta o cualquier otro equipo de comunicación con servicio de Internet (“Dispositivo de Acceso”) el cual deberá mantener actualizado de modo que conserven compatibilidad con la Plataforma y en su caso con las entidades frente páginas relacionadas a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas este. El Usuario acepta ser el único responsable del uso que le da al Dispositivo de Acceso que utilice para ingresar a las entidades con ocasión la Plataforma y/o celebrar operaciones a través de medios electrónicos, razón por la cual, el Usuario, en ejecución este acto, libera x Xxxx de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse, de manera enunciativa más no limitativa, por el mal uso que le dé o llegue a dar al Dispositivo de Acceso que utilice para ingresar y hacer uso de la Plataforma, incluyendo la responsabilidad por el acceso o uso de páginas de Internet no seguras; por permitir que terceras personas, voluntaria o involuntariamente, accedan al Dispositivo de Acceso que utilice para ingresar a la Plataforma. Klar no será responsable por el daño, menoscabo o pérdida de cualquier naturaleza que se produzca sobre el Dispositivo de Acceso utilizado por el Usuario para acceder a la Plataforma, o sobre la información del contratoUsuario, cuando dicho daño, menoscabo o pérdida sea causado por culpa o negligencia del Usuario o de terceros en contravención a las presentes CONDICIONES GENERALES. Afiliaciones: EL CONTRATISTA Klar no será responsable por el daño, menoscabo o pérdida de cualquier naturaleza que se produzca sobre el Dispositivo de Acceso utilizado por el Usuario para acceder a la Plataforma, o sobre la información del Usuario, cuando dicho daño, menoscabo o pérdida sea causado por culpa o negligencia del Usuario o de terceros en contravención a las presentes CONDICIONES GENERALES. El Usuario se obliga a afiliar al Sistema mantener en secreto, con el carácter de Seguridad Social confidencial, aquella información que sea o pueda ser usada como información de autenticación frente x Xxxx para contratar, activar los servicios contratados con Klar o instruir la realización de operaciones a sí mismo como también a todos través de los empleadosservicios disponibles en la Plataforma, a ya sean Contraseñas, Números de Identificación Personal (NIP), Información contenida o generada en medios o dispositivos respecto de los contratistascuales el Usuario tenga posesión, a los subcontratistas Información que el usuario conozca; y empleados de éstosen general, cualquier información que destine pueda ser usada para acceder a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén Plataforma o a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo cualquiera de sus obligaciones indemne servicios en nombre del Usuario, en adelante (“Clave(s) de Acceso”) siendo responsable el Usuario de cualquier daño o perjuicio de toda naturaleza que derive del mal uso realizado por sí o por terceros, en incumplimiento a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismopresentes CONDICIONES GENERALES, tanto contra el mismo Usuario, considerándose los daños que sufra como consecuencia de su negligencia, como los que pueda sufrir la Plataforma o terceros.

Appears in 2 contracts

Samples: Contrato De Apertura De Crédito, Contrato De Apertura De Crédito

RESPONSABILIDAD. Los El BANCO queda exonerado de responsabilidad por los daños o perjuicios que pueda sufrir el CLIENTE por el funcionamiento defectuoso de los servicios personales contratados, de los sistemas electrónicos o telemáticos, en caso de que la avería haya sido causada por el propio CLIENTE, por la falta de diligencia en la utilización de los mismos, o cuando, pese a haber sido advertido de la misma, hubiese hecho uso de los mismos. El CLIENTE tiene la obligación de custodiar las claves de acceso a los servicios contratados y a comunicar, con la máxima diligencia, cualquier uso incorrecto de las mismas o de los contenidos del sitio web del BANCO, u otros medios de tecnología telemática así como las intromisiones ilegítimas de terceras personas fuera del control del BANCO. El BANCO declina toda responsabilidad por EL CONTRATISTA para cualquier daño o perjuicio motivado por errores, defectos u omisiones en la realización información que facilita, siempre que proceda xx xxxxxxx ajenas al BANCO o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades propio BANCO utilizando fuentes ajenas. El BANCO no asumen asume responsabilidad alguna por los reclamos la información contenida en páginas de derechos laborales Internet de terceros a las que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso se pueda acceder por enlaces (“links”) o permanencia en espacios buscadores de las entidadespáginas web del BANCO. La presencia de links en las páginas web del BANCO tiene una finalidad informativa y, en ningún caso, supone una sugerencia, invitación o en relación con estas, por recomendación sobre los mismos. El BANCO quedará exonerado de cualquier causa. Por lo mismo, la asignación responsabilidad derivada o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará pudiera derivar de la xxxxxxxx exclusiva falta de todo tipo de riesgos de dicho personalcomunicación, por parte del CLIENTE, de EL CONTRATISTA cualesquiera de las siguientes circunstancias: a. Modificación en el domicilio, nacionalidad, estado civil y régimen económico matrimonial. b. Sometimiento a procedimiento concursal. c. Cualquier hecho o circunstancia que modifique, total o parcialmente los datos comunicados al BANCO por el CLIENTE, en el momento de la firma del presente contrato o con posterioridad. A tales efectos el CLIENTE facilitará al BANCO cuantos documentos acreditativos sean precisos para su correcta identificación y, en particular, aquellos otros que deban obrar en poder del BANCO y que éste le requiera a fin de cumplir con la legislación vigente en materia de identificación de clientes, de prevención de blanqueo de capitales o de índole fiscal. Igualmente, el BANCO no soportará ninguna de las pérdidas derivadas o que se pudieran derivar como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas que sean fruto de la actuación fraudulenta o del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de una o varias de las obligaciones del CLIENTE con arreglo a la Estipulación 4.5 del presente CONTRATO XXXXX. El BANCO no será responsable y no asumirá coste alguno por cualquier daño o perjuicio motivado por errores, defectos u omisiones en la información que el CLIENTE facilite al BANCO para realizar una orden de pago. En este sentido, el CLIENTE deberá verificar la corrección e integridad de los datos relativos a los pagos que ordene al BANCO, especialmente, en lo que se refiere al identificador único que será el Código Cuenta Cliente (C.C.C.), o, en su caso, el IBAN. Asimismo, en caso de fallecimiento del CLIENTE, el BANCO quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada o que pudiera derivar de operaciones ejecutadas con anterioridad al conocimiento de su muerte por parte del BANCO. El BANCO no será responsable en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan respecto de los actos daños, defectos y actividades propias omisiones en que pudiera incurrir como resultado de la ejecución del contrato y asume por circunstancias excepcionales e imprevisibles fuera de su cuenta y riesgo exclusivocontrol, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos sus esfuerzos en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismosentido contrario.

Appears in 2 contracts

Samples: Financial Services Agreement, Financial Services Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para 1) El OPERADOR, STL - E.V.T. Legajo 14.411 Disp.109, declara expresamente que actúa en el carácter de intermediaria en la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación reserva o contratación de personal los distintos servicios vinculados e incluidos en el respectivo tour o reservación de servicios: hoteles, restaurantes, medios de transporte u otros prestadores. Por consiguiente, la empresa declina toda responsabilidad por deficiencias en la prestación de cualquiera de estos servicios, como así también por daños y perjuicios que pudieran sufrir los pasajeros en las personas y en los bienes cualquiera sea la causa que los origine, retraso, postergaciones, cancelaciones o irregularidades que pudieran ocurrir durante la ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como deterioro, perdida o extravío del equipaje y demás objetos de su propiedad, ya que esta responsabilidad es exclusivamente a cargo de los respectivos prestadores de los servicios. 2) No obstante ello, las responsabilidades del OPERADOR, sea que intervenga como organizadora o intermediaria de viaje será determinada conforme las disposiciones contenidas en la Convención Internacional Relativa al Contrato de Viaje aprobada por Ley Nº 19.918. y Resolución Nº 256/00. 3) El OPERADOR no se responsabiliza por cualquier hecho del cliente, hecho de un tercero por el cual no se deba responder o hechos que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, fenómenos climáticos o hechos de la naturaleza y demás sucesos que puedan ocurrir fuera del control de la misma, que acontezcan antes o durante el desarrollo del tour que impidan, demoren o de cualquier modo obstaculicen la ejecución total o parcial de las prestaciones organizadas y/o reservadas por el OPERADOR, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil. 4) Las compañías transportadoras no son responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad mientras los pasajeros no estén abordo de sus unidades. El contrato de transporte (billete, pasaje, ticket, voucher) en uso de las compañías transportadoras comprometidas en el desarrollo de nuestros programas, cuando esté emitido, constituirá el único contrato entre las mismas y el comprador de la excursión y/o pasajero. Asimismo, la Empresa declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por parte de EL CONTRATISTA para las compañías transportadoras o por eventuales daños ocasionados al pasajero en el lapso en el cual la compañía transportadora se hace cargo del traslado del viajero. 5) El OPERADOR no es responsable por condiciones médicas y personales que acudan a los inmueblesnecesiten de atenciones especiales, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas fuera de las entidades con contratadas por el objetivo USUARIO. 6) El OPERADOR declina responsabilidad, ya que la AGENCIA es responsable de documentar los procedimientos la entrega de estas condiciones generales impresas al USUARIO. Asimismo, toda contratación realizada al OPERADOR, implica la adhesión sin reserva a todas las cláusulas de estas condiciones generales y normas, o preparar o ejecutar declara el entendimiento y aceptación de las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, mismas por parte de EL CONTRATISTA la AGENCIA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel USUARIO.

Appears in 2 contracts

Samples: Condiciones Generales De Servicios Turísticos, Condiciones Generales De Servicios Turísticos

RESPONSABILIDAD. Los La agencia de viajes organizadora y la vendedora final del viaje combinado, responderán en proporción a las obligaciones que les correspondan por su ámbito de gestión del viaje combinado, de la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato con el consumidor, con independencia de las susodichas obligaciones deban ser ejecutadas por ellas u otros prestadores o proveedores de servicios, sin perjuicio del derecho de la agencia organizadora a emprender acciones contra los mismos, y siempre dentro de los límites establecidos en estas condiciones generales y en la legislación aplicable. Cuando el consumidor aprecie in situ la no ejecución o mala ejecución de los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para integrantes del viaje, deberá notificarlo inmediatamente al prestador de los mismos y en el plazo de 48 horas hábiles a la agencia organizadora, a fin de que esta tome las medidas pertinentes. La no realización o de la comunicación a la agencia organizadora supondrá que sea el consumidor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del contratante a la organizadora o la dirección general de turismo competente, puesto que fuera de ese plazo a la agencia organizadora le sería imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado, así como el logro de una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la agencia organizadora no hayan sido satisfactorias podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada agencia organizadora, que será presentada a través de la agencia detallista que vendió el viaje y en la que se acreditará la puesta de manifiesto del presunto incumplimiento en las 48 horas hábiles siguientes a su ocurrencia. No obstante, la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato respectivode viaje combinado, son no exime del pago del viaje en ningún caso. En cuanto al límite de entera resarcimiento por daños corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transportes por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Los organizadores y detallistas de viajes combinados cesarán en su responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad cuando concurra alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o siguientes circunstancias: 1. Que los defectos observados en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato sean imputables al consumidor y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no usuario. 2. Que dichos defectos sean atribuibles imputables a actos un tercero ajeno al suministro de las entidadesprestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por lo tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleitoel detallista, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadossu caso, el organizador, a los contratistaspesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismono podía prever ni superar.

Appears in 2 contracts

Samples: Contrato De Viaje Combinado, Condiciones Generales

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados El Proveedor es el único responsable frente a Iberdrola de la debida ejecución del Contrato, incluyendo cualquier obligación de reparar los daños e indemnizar los perjuicios que eventualmente causare. La aprobación por EL CONTRATISTA para Iberdrola de los documentos o propuestas preparados por el Proveedor o su Personal asignado al cumplimiento del Contrato, o la realización de supervisiones, pruebas o ensayos, aún a satisfacción de Iberdrola, no libera al Proveedor de esta responsabilidad, ni supone que la misma deba ser compartida por Iberdrola. Tampoco serán eximentes de dicha responsabilidad ni la atenúan, ni excusan al Proveedor de cumplir con los términos del Contrato, las recomendaciones u observaciones formuladas por Iberdrola durante la ejecución del contrato respectivomismo o con ocasión de supervisiones, son pruebas o ensayos, salvo en aquellos casos en que Iberdrola exigiera la puesta en práctica de entera responsabilidad tales recomendaciones u observaciones y mediara reserva expresa del Proveedor respecto de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios su cumplimiento. En ningún caso constituirá causa exculpatoria de las entidadesresponsabilidades contractuales del Proveedor una huelga durante la ejecución del Contrato. Los riesgos, o en relación con estas, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del Proveedor no quedan limitadas por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para los seguros a que acudan a los inmueblesse refieren estas CG y, edificacionesen consecuencia, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes el importe y oficinas el alcance de las entidades obligaciones y responsabilidades derivadas de la xxxxxxxx de tales riesgos no podrán reducirse en la medida de los mencionados seguros o por falta de contratación o cobertura suficiente de ellos en perjuicio de Iberdrola o terceros. El Proveedor acepta defender, indemnizar y mantener indemne de responsabilidad a Iberdrola y sus filiales y su respectivo Personal, directivos, consejeros y agentes de toda acción civil, administrativa o criminal, y de todas las pérdidas, lesiones, daños, perjuicios, costes o gastos (incluidas costas judiciales y gastos de representación legal), causados, derivados o relacionados con el objetivo de documentar los procedimientos y normascumplimiento y/o incumplimiento directo o indirecto, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personalya sea por acción u omisión, por parte del Proveedor (o de EL CONTRATISTA sus empleados, directivos, agentes, contratistas o subcontratistas) del Contrato o del incumplimiento de cualquier legislación aplicable (incluyendo la Reforma Laboral). La responsabilidad del Proveedor prevista en esta cláusula incluye, sin limitación: a. Los daños y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente perjuicios ocasionados a cualquier pleitopropiedad de Iberdrola, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/del proveedor o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocualquier tercero.

Appears in 2 contracts

Samples: Condiciones Generales De Contratación, Condiciones Generales De Contratación

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para El Adjudicatario asume la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal de la Empresa, del contrato Adjudicatario o de terceros, eximiendo a la Empresa, a sus empleados, directores y asume accionistas, de toda obligación y responsabilidad. Asimismo, el Adjudicatario se compromete a presentarse en juicio en caso de que la Empresa fuera demandada. Para el supuesto de que el Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de la Empresa, se obliga a mantener indemne a la Empresa y será responsable por su cuenta y riesgo exclusivolas pérdidas, robos, hurtos o daños en los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos bienes de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión propiedad de la Empresa y/o en ejecución terceros. En caso de incumplimiento del contratoAdjudicatario, la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, abonar al personal del Adjudicatario rubros salariales o indemnizatorios, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren pendientes de cobro más daños y perjuicios. Afiliaciones: EL CONTRATISTA Si el Adjudicatario no tuviera facturas que se obliga a afiliar encuentren pendientes de cobro, la Empresa podrá reclamar al Sistema Adjudicatario el pago de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadoscostos asumidos, a con más los contratistasdaños y perjuicios quecorrespondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine el Adjudicatario deberá notificar a la ejecución del contratoEmpresa en un plazo no mayor a las 48 hs. de tomado conocimiento, actividadesy la Empresa podrá, montajes y demás actos u obligaciones que estén a en caso de estimarlo conveniente, hacerse cargo de los procesos o procedimientos e iniciar negociaciones para su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoextinción.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los La prestación de cualquiera de los servicios personales contratados deberá ser evaluada y autorizada previamente por EL CONTRATISTA para el departamento de asistencias de COLASISTENCIA, y será proporcionada únicamente, a través de las instituciones sanitarias o profesionales adscritos a la realización red nacional de asistencia de COLASISTENCIA, en el caso de que el titular o ejecución sus representantes deseen que la prestación del contrato respectivo, son de entera servicio se desarrolle con una entidad diferente o en una ciudad diferente a la asignada por COLASISTENCIA cesará la responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales y el titular aceptará que los trabajadores costos de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso atención o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan servicios serán a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta su cargo o a cargo de las entidadessu sistema de salud, inclusive a la firma del alta voluntaria en la entidad medica asignada por COLASISTENCIA. Xxxxxxxx En caso fortuito que impida la comunicación previa a la prestación de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan cualquiera de los actos servicios el TITULAR o quien lo represente tendrá hasta llegar a el Centro hospitalario para comunicarse con COLASISTENCIA e informar sobre la imposibilidad de comunicación y actividades propias el percance sufrido, de tal forma que COLASISTENCIA pueda coordinar con las entidades tratantes o dar trámite a una reclamación por rembolso. En cualquier circunstancia, COLASISTENCIA no será responsable por las lesiones, daños o perjuicios causados al TITULAR, como consecuencia de una eventual impericia, imprudencia o negligencia de los profesionales o instituciones sanitarias que provean el servicio. En el evento que el TITULAR no acate las disposiciones y recomendaciones del médico tratante o de la ejecución del contrato persona que le brinde la asistencia, asumirá de manera exclusiva la responsabilidad por el evento objeto de asistencia y asume exonera expresamente a COLASISTENCIA. El TITULAR se obliga con COLASISTENCIA irrevocablemente a subrogar a su favor cualquier otro derecho que le asista por su cuenta y riesgo exclusivoidéntica causa, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleitoresponsable directo o indirecto de asumir algún tipo de obligación en forma principal o derivada. De negarse a prestar colaboración o subrogar tales derechos a COLASISTENCIA, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas este último quedará automáticamente desobligado a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema abonar los gastos de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoasistencia originados.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Agreement, Colasistencia Empleados Temporales

RESPONSABILIDAD. El principio de responsabilidad busca centrar la responsabilidad en los servidores encargados, en general, de responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al derecho, que causen perjuicio al contratista, a terceros o a la misma Agencia de Desarrollo Rural, a su comportamiento en los procesos de selección y en la ejecución de los contratos correspondientes, de tal manera que deberán responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al derecho, que causen perjuicio a la Entidad, al manejo de la gestión contractual. Los servicios personales contratados servidores públicos que tengan una actividad reglada. De hecho, están en la obligación de respetar las leyes y la constitución, de ahí nace toda la teoría de las prerrogativas públicas. Ellos solo pueden hacer lo que les está expresamente autorizado, pues están al servicio del Estado y por EL CONTRATISTA para lo tanto deben realizar todas sus actuaciones de acuerdo a los fines del mismo. Independientemente de la realización calidad de la persona que haya de ejercerla (natural o ejecución jurídica, pública o privada), la vinculación que tenga con la Agencia de Desarrollo Rural (contratista, funcionario de planta, etc.) las responsabilidades del contrato respectivosupervisor e interventor se inician al momento de iniciar el contrato. El supervisor o interventor, son actúa en representación de entera responsabilidad la Agencia de EL CONTRATISTADesarrollo Rural, Por por lo tanto, dicha función debe realizarse con la debida diligencia y cuidado para los lograr la correcta e idónea ejecución de los contratos. El supervisor y el interventor, responderá por su conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la Agencia de Desarrollo Rural, para lo cual podrá esta adelantar las entidades no asumen responsabilidad alguna investigaciones internas que estime pertinentes. El incumplimiento de las funciones propias de esta actividad ocasionará consecuencias de tipo civil, disciplinario, fiscal o penal, para los funcionarios o para quienes externamente estén ejerciendo la labor de supervisión o interventoría: a) Responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los supervisores: Los servidores públicos o particulares que desempeñen labores u obligaciones de supervisión y responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la Ley. b) Responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria de los interventores: Los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los reclamos de derechos laborales hechos u omisiones que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas le sean imputables y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso causen daño o permanencia en espacios de perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o en relación con estasejerzan las funciones de interventoría, por cualquier causa. Por lo mismo, incluyendo la asignación etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personalresponsabilidad directa, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo del interventor, de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo este le correspondan conforme con ocasión el contrato de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismointerventoría.

Appears in 2 contracts

Samples: Manual De Contratación, Supervisión E Interventoría, Manual De Contratación, Supervisión E Interventoría

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para De perfeccionarse la realización o ejecución contratación del contrato respectivoservicio, son de entera El Adjudicatario asume la responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal tanto de la Empresa como del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoAdjudicatario, los accidentescomo así también hacia terceros, siniestroseximiendo a la Empresa, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión sus empleados y/o directores, de toda obligación y responsabilidad y comprometiéndose a presentarse en ejecución del contratojuicio en caso de que la Empresa fuera demandada. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema Para el supuesto de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosque El Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de la Empresa, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine mantendrá indemne a la ejecución del contratoEmpresa y será responsable por las pérdidas, actividadesrobos, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión hurtos o daños en los bienes de propiedad de la celebraciónEmpresa y/o terceros. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, ejecución la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren al cobro más daños y terminación del contratoperjuicios. Si El Adjudicatario no tuviera facturas que se encuentren pendientes de cobro, así como a asumir todos la Empresa podrá reclamar al Adjudicatario el pago de los costos asumidos, con más los daños y pagos perjuicios que correspondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, el Adjudicatario deberá notificar a la Empresa en un plazo no mayor a las afiliaciones cuarenta y permanencias ocho (48) horas de estostomado conocimiento, tales como EPSy ésta podrá, Fondos en caso de Pensiones y Cesantíasestimarlo conveniente, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo hacerse cargo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolos procesos o procedimientos e iniciar negociaciones para su extinción.

Appears in 2 contracts

Samples: RFP, Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los RUA ASISTENCIA contratará los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivoasistenciales de terceras empresas proveedoras. Sin perjuicio de ello, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas frente al CONTRATANTE y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan frente a los inmueblesBeneficiarios, edificacionesRUA ASISTENCIA será responsable de cualquier daño o perjuicio causado en la prestación de dichos servicios, talleressin perjuicio de su derecho de repetir contra su proveedor. No obstante, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas RUA ASISTENCIA no será responsable de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, daños o preparar o ejecutar las actividades perjuicios que se realizarán o se realicen ocasionen a los Beneficiarios cuando el servicio de asistencia prestado por RUA ASISTENCIA hubiera finalizado. Asimismo, en desarrollo del contrato respectivolos servicios de Salud incluidos en el presente, incluidas aquellas relativas al desmonte RUA ASISTENCIA no asumirá responsabilidades médicas sobre las actuaciones, diagnósticos y retiro correspondiente y demás servicios tratamientos, responsabilidad que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y recaerá exclusivamente en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión instituciones y/o en ejecución del contratoprofesionales actuantes. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar Las obligaciones que asume RUA ASISTENCIA conforme al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine presente contrato quedarán limitadas a la ejecución del contratoprestación de los servicios de asistencia previsto, actividadesexcluyéndose en todo caso, montajes y demás actos u obligaciones daños xxxxxxx, de imagen comercial, daños indirectos, lucro cesante (que estén a su cargo con ocasión ni RUA ASISTENCIA ni el Beneficiario podrán reclamarse), multas o sanciones, el retraso de la celebración, ejecución y terminación presencia del contratoBeneficiario en destino o en su domicilio, así como a asumir todos cualquier prestación establecida que tenga naturaleza punitiva o de ejemplaridad. La responsabilidad de RUA ASISTENCIA cesará automáticamente cuando cada uno de los costos y pagos beneficios previstos sea proporcionado. El Prestador queda relevado de las afiliaciones y permanencias toda responsabilidad cuando por casos fortuitos o de estosfuerza mayor, tales como EPShuelgas, Fondos actos de Pensiones y Cesantíassabotaje, ARPguerras, Parafiscalescatástrofes de la naturaleza, sin excluir otras obligaciones impuestas por dificultades en los medios de comunicación o cualquier otro hecho que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, no pueda efectuar cualquiera de las prestaciones específicamente previstas en este condicionado. Cuando elementos de esta índole interviniesen, el Prestador se compromete a ejecutar sus compromisos dentro del menor plazo que fuere posible, en el caso que a dicha fecha se mantenga la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocontingencia que la justifique.

Appears in 1 contract

Samples: Assistance Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera Será responsabilidad de EL CONTRATISTAlos oferentes, Por lo tanto, las entidades sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. ONSC no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y será responsable en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidadesdichos costos. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que El adjudicatario se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a hará integralmente responsable ante cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución del contratopresente llamado. Afiliaciones: EL CONTRATISTA En caso que algún aspecto de los bienes o servicios prestados por el adjudicatario no se obliga adecue a afiliar al Sistema lo establecido en el presente llamado, éste, a su costo, dentro del plazo de Seguridad Social 10 días hábiles, deberá corregirlo, no dándose trámite a sí mismo como también a la conformidad hasta que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes. Cuando esta situación ocurra durante el evento, el proveedor deberá realizar su mejor esfuerzo para subsanar la situación en el momento. El adjudicatario deberá contratar todos los empleados, seguros necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente contratación. La responsabilidad emergente por los daños y perjuicios que pudiere ocasionarse a los contratistas, a los subcontratistas y empleados la ONSC en virtud de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividadesestará limitada al valor del mismo. El adjudicatario asegura a la ONSC que las creaciones y obras realizadas para ella serán originales y no infringirán derecho alguno de Propiedad Intelectual o Industrial de terceros, montajes incluyendo a título meramente enunciativo y demás actos u obligaciones no limitativo, derechos de autor, marcas y otros signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, frases publicitarias, nombre comercial, nombres de dominio en Internet, secreto comercial, o información no divulgada, derechos de imagen o bienes jurídicos similares, y que estén no se encuentran gravados, sujetos a inhibición o afectados de cualquier forma que afecte su cargo libre disponibilidad por la ONSC. El adjudicatario declara asumir entera responsabilidad por acciones legales y/o reclamaciones de cualquier naturaleza - incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, reclamaciones extrajudiciales, judiciales, civiles, penales o administrativas - que puedan originarse en relación con ocasión de la celebración, ejecución originalidad y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos autoría de las afiliaciones Obras realizadas para el Organismo y permanencias responderá de estoslos daños y perjuicios, multas, penas, costas, costos, gastos causídicos, honorarios de abogado, gastos, y cualesquiera otras pérdidas que pudieren irrogarse a la ONSC por tal motivo. Será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario el uso de patentes de invención, marcas de fábrica o de comercio y otros tipos de propiedad intelectual (derechos de copia y uso de libros y programas de computador, etc.) pertenecientes a terceros que requiera para llevar a cabo el objeto de este llamado. Toda cantidad que el adjudicatario tuviera que pagar para poder hacer uso de tales como EPSderechos de terceros, Fondos será de Pensiones su exclusivo cargo y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocosto.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 1. Aunque LA EMPRESA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable, debido a) a la gran cantidad de material con el que trabaja LA EMPRESA para recopilar la información; b) al hecho de que la información se elabora a partir de los datos suministrados por EL CONTRATISTA para fuentes sobre las que LA EMPRESA no siempre tiene control y cuya verificación no siempre es posible; c) a la realización o ejecución del contrato respectivoposibilidad de error, son LA EMPRESA no garantiza la corrección de entera responsabilidad la información suministrada ni responde de EL CONTRATISTAposibles errores u omisiones. En consecuencia, Por lo tanto, las entidades el CLIENTE no asumen podrá exigir responsabilidad alguna por los reclamos daños y perjuicios derivados de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión errores y/o incorrección o inexactitud en ejecución la información suministrada. 2. LA EMPRESA no será responsable por cualquier daño o pérdida resultante de negligencia, demora o error por su parte o sus directivos, empleados y agentes al procurar, transmitir o suministrar la información objeto del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del presente contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones ni al prestar los servicios contratados. 3. LA EMPRESA no se hace responsable de los daños que estén a su cargo con ocasión pueda ocasionar el incorrecto funcionamiento de la celebraciónBase de Datos motivados por medios técnicos externos, ejecución y terminación tales como cualquier elemento de hardware necesario para que funcione la Base de Datos o para realizar la conexión declinando expresamente cualquier responsabilidad en caso de mal funcionamiento de la red telefónica. LA EMPRESA no garantiza la comercialidad e idoneidad del contratocontenido de la Base de Datos para una finalidad concreta. 4. La responsabilidad de LA EMPRESA respecto de los daños causados mediando negligencia grave, así como a asumir todos los costos la indemnización de daños y pagos perjuicios y abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, no excederá en ningún caso, por pacto expreso de las afiliaciones partes, de la totalidad de las cantidades pagadas por el CLIENTE a LA EMPRESA a lo largo del periodo anual en que se hubiesen producido. 5. Las claves de Usuario y permanencias Contraseña que LA EMPRESA proporciona a sus clientes para acceder a sus servicios y productos son personales e intransferibles. Para la seguridad del cliente se recomienda no comunicar las claves a nadie ni anotarlas nunca o facilitar el acceso a las mismas por terceros. El uso, almacenamiento, cesión y confidencialidad de estoslas claves de Usuario y Contraseña son, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado momento, responsabilidad del Cliente. El Cliente se hará responsable del uso indebido de las mismas por terceros autorizados o no autorizados. LA EMPRESA podrá bloquear las Claves de acceso del interviniente si se intenta acceder con las obligaciones tributarias derivadas unas Claves erróneas. En caso de bloqueo, para proceder a activarlas se deberá poner en contacto con el servicio de atención al cliente de LA EMPRESA. Recuerde que LA EMPRESA nunca le solicitará su clave de seguridad a través de e-mail o cualquier otro medio, a excepción de la solicitud de cambio de la misma por parte del mismopropio cliente titular del contrato.

Appears in 1 contract

Samples: General Conditions of Contract

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados a) El Proveedor defenderá, indemnizará y mantendrá libre de responsabilidad al Cliente, SMU y el resto del Grupo SMU, a sus accionistas, ejecutivos, empleados y demás personas relacionadas (las “Personas Indemnificadas”) de y contra cualquier daño directo o indirecto, previsto o imprevisto, daño emergente y lucro cesante, daño reputacional y todas las pérdidas, costos, lesiones, responsabilidades, reclamos, demandas, penalidades, evaluaciones, intereses y causas de acción, gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados, incurridos por EL CONTRATISTA para las Personas Indemnificadas o que se hagan valer contra ellas, en la realización o ejecución del contrato respectivo, son medida y como resultado de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios cualquiera de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal siguientes situaciones: i. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de sus obligaciones bajo este Acuerdo Marco o las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, Leyes Aplicables. ii. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo su obligación de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión exclusividad y/o registro de marca, de ser aplicable. iii. Cualquier reclamo de terceros por lesiones corporales, enfermedad, muerte, daños o pérdida de bienes en ejecución la medida en que sean causados por cualquier acto u omisión negligente del contratoProveedor o sus trabajadores. iv. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga Cualquier reclamo de terceros por lesiones corporales, enfermedad, muerte, daños o pérdida de bienes en la medida en que sean causados por cualquier acto u omisión del Proveedor o sus trabajadores que importe fraude, actos ilegales o ilícitos y/o dolo o culpa grave. b) El Proveedor será responsable de los Productos que venda o entregue al Cliente, sean o no fabricados por éste, y asume toda responsabilidad derivada de cualquier vicio o defecto de la misma, debiendo mantener indemne a afiliar al Sistema las Personas Indemnificadas de Seguridad Social todo reclamo judicial o extrajudicial, incluyendo procesos administrativos en su contra que diga relación con los Productos. c) El Proveedor será responsable de entregar los Productos de acuerdo a sí mismo como también a todos lo indicado en la Orden de Compra, debiendo velar especialmente porque éstos cumplan con los empleadosestándares de calidad, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes certificaciones y demás actos u obligaciones particularidades exigidas por el Cliente. Para hacer exigible la responsabilidad, el Cliente, una vez verificada alguna de las hipótesis señaladas en las letras a), b) o c) anteriores, deberá notificar al Proveedor, en conformidad a lo establecido en la Sección 15 de estas Condiciones Generales, indicando la o las hipótesis de responsabilidad que estén le imputa, los hechos que la configuran y la sanción aplicable. Notificado en conformidad al párrafo anterior, el Proveedor tendrá un plazo de 15 (quince) Días Hábiles para realizar sus descargos, los que deberá comunicar en conformidad a su cargo con ocasión lo establecido en la Sección 15 de estas Condiciones Generales. Recibidos los descargos, el Cliente podrá decidir sobre la aplicación de la celebraciónsanción y su cuantía, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocomunicándole dicha decisión al Proveedor.

Appears in 1 contract

Samples: General Supply Conditions

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA Como se expresara ut supra, AGROCANJE sólo pone a disposición de los usuarios una plataforma de operaciones virtuales que les permite comunicarse mediante Internet para la realización encontrar una forma de vender o ejecución comprar artículos y/o servicios. AGROCANJE no tiene participación alguna en el proceso de negociación y perfeccionamiento del contrato respectivodefinitivo entre las partes, son ni de entera responsabilidad las operaciones realizadas entre los Usuarios ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no será responsable respecto de EL CONTRATISTAla existencia, Por lo tantocalidad, las entidades no asumen responsabilidad alguna cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los reclamos Usuarios, así como de derechos laborales que la capacidad para contratar de los trabajadores Usuarios o de EL CONTRATISTAla veracidad de los Datos Personales por ellos ingresados, sus subcontratistas y ni de la capacidad de pago de los trabajadores productores, ni de estosla disponibilidad de los granos pactados. Por eso, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios nosotros no somos responsables por el efectivo cumplimiento de las entidades, obligaciones fiscales o en relación con estas, impositivas establecidas por cualquier causala ley vigente. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con AGROCANJE no es el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan propietario de los actos artículos ofrecidos por el sistema de plataforma de operaciones, no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta. El COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIOS es el único responsable por la entrega y actividades propias calidad del producto objeto de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidadescompraventa, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a AGROCANJE no responde por evicción, ni vicios redhibitorios, ni cualquier pleitodaño o perjuicio que EL COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO pudiera ocasionarle al PRODUCTOR. Consecuentemente, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas AGROCANJE no se responsabiliza por los daños y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión perjuicios y/o incumplimientos de cualquier índole derivados del contrato realizado entre el PRODUCTOR y el COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIOS, como así tampoco es parte de la cadena de distribución, producción ni comercialización establecida en ejecución del contratola Ley de Defensa al consumidor. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstosAGROCANJE no garantizara ante el COMERCIANTE O PRESTADOR DEL SERVICIO, que destine a el PRODUCTOR cuente con la ejecución del contratocantidad, actividadescalidad y tipo de grano pactado en la operación con Usted, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocual no es nuestra responsabilidad.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Usuario

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados El Comprador solo podrá reclamar una compensación por EL CONTRATISTA para daños en caso de error grave o intencionado por parte de GC. GC no se responsabiliza ni tendrá obligación de pagar una indemnización por pérdidas inmateriales, indirectas o consecuentes, incluidas, entre otras, la realización o ejecución del contrato respectivo, son pérdida de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tantobeneficios, las entidades restricciones de producción, la pérdida de ahorros, los daños, los costes de personal, los costes administrativos y las reclamaciones de terceros. En la medida en que GC dependa de la cooperación, de los servicios y de los suministros de terceros en la ejecución de sus obligaciones, no asumen responsabilidad alguna por los reclamos se hace responsable de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores ningún daño resultante del error de estos, pudieren presentar incluido un error grave o intencionado. En caso de que los productos vendidos por GC tengan defectos, el Comprador solo podrá reclamar la reparación o sustitución de los productos entregados, y no tendrá derecho a reclamar ninguna forma de compensación por daños. Los productos, así como consecuencia sus etiquetas, instrucciones de uso y advertencias se diseñarán, traducirán, probarán y aprobarán únicamente para su uso en los países de la región EMEA (en adelante, el «Territorio»). El Comprador entiende y acepta que los productos no están diseñados para su uso fuera del usoTerritorio. En la medida en que lo permita la ley, ingreso GC no se hace responsable de ningún daño o permanencia pérdida ocasionados por la venta de los productos por parte del Comprador fuera del Territorio. GC también puede reclamar daños directos e indirectos de cualquier tipo derivados de o relacionados con la venta de sus productos fuera del Territorio. Todas las cláusulas que restrinjan la libre circulación de productos dentro del Espacio Económico Europeo o que estén sujetas a condiciones especiales quedarán invalidadas. Excepto que se estipule lo contrario en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismopresentes condiciones, la asignación o contratación responsabilidad de personal por parte GC con respecto al incumplimiento de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas una disposición de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del cualquier contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar de las condiciones actuales estará limitada, por caso, al Sistema volumen de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, negocio realizado por GC con la venta de productos a los contratistas, a compradores durante los subcontratistas y empleados de éstos, que destine doce (12) meses anteriores a la ejecución fecha del contratofallo o, actividadessi la relación contractual ha durado menos de doce (12) meses, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión al volumen de negocio anual previsto basado en el volumen de negocio realizado hasta la celebración, ejecución y terminación fecha del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismofallo.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones Generales De Venta

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA Las obligaciones establecidas en el presente convenio para la realización o ejecución del contrato respectivolas partes serán también de obligado cumplimiento para sus empleados, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAcolaboradores, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar voluntarios tanto externos como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidadesinternos, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades responderá frente a la otra parte si tales obligaciones son incumplidas por tales empleados o colaboradores. En su virtud, se exoneran expresamente de cualquier pleitoresponsabilidad, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas en concreto: □ En el supuesto de que se utilice o destine los datos de carácter personal para cualquier otro fin distinto del aquí pactado y aceptado por ambas partes. □ En caso de vulneración del deber que les incumbe de guardar secreto sobre los citados datos y de no comunicarlos a las entidades con ocasión terceros. Las partes asumirán la total reparación de los daños y perjuicios causados y dejará indemne a la otra parte del tratamiento frente a toda reclamación que traiga causa de acciones judiciales y/o extrajudiciales derivadas de cualquier incumplimiento por parte de cualquiera de ellas de las obligaciones contenidas en ejecución la presente Cláusula o de la normativa que le resulte de aplicación en su calidad de corresponsables de tratamiento. PROTECCIÓN DE DATOS Las partes se informan recíprocamente que, con la firma del contratopresente, los datos de carácter personal de las personas que representan a ambas organizaciones que constan en este escrito y pueda suministrarse como consecuencia del cumplimiento del mismo, van a ser tratados con la finalidad del cumplimiento del convenio suscrito. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, Se le comunica que respecto a los contratistasdatos de carácter personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, a los subcontratistas rectificación, limitación del tratamiento supresión y empleados de éstosportabilidad, que destine mediante solicitud dirigida por escrito a la ejecución otra parte, en su condición de responsable de tratamiento, acreditando su identidad. Asimismo, le informamos de que en determinadas circunstancias tendrán derecho a solicitar la limitación u oposición del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo tratamiento de sus obligaciones indemne datos en cuyo caso las partes cesarán en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Adicionalmente le indicamos que puede dirigir sus reclamaciones en materia de protección de datos a LAS ENTIDADES la Agencia Española de Protección de datos a través de los formularios que esta entidad tiene habilitados al efecto en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismosu página web xxx.xxxx.xx.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Colaboración

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización La responsabilidad total a cargo del Vendedor se limita al precio de compra de los Productos suministrados (o ejecución que hubiesen sido suministrados) conforme al Contrato respecto de los cuales se hayan reclamado Daños. Toda recomendación técnica o de otra naturaleza, recomendación o asistencia del contrato respectivoVendedor, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAa solicitud o no del Comprador, Por lo tantoen relación con el Producto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTAsu procesamiento, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidadesmanufactura, o en relación con estascualquier otro aspecto, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación será realizada de personal manera gratuita por parte del Vendedor y el Vendedor no será responsable por, y el Comprador asume todo riesgo y consecuencias derivado de lo anterior. SALVO POR LO DISPUESTO EN ESTE PÁRRAFO 6, EL CONTRATISTA VENDEDOR NO ES RESPONSABLE EN NINGUN CASO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES, INCIDENTALES O DE OTRO TIPO, INDISTINTAMENTE DE SI (I) LA RECLAMACIÓN SE BASA EN TEMAS DE GARANTÌA, CONTRATO, RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ESTRICTA RESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO, Y (II) YA SEA QUE EL VENDEDOR ESTABA O DEBIÓ ESTAR CONSCIENTE DE LOS MISMOS. Si el Comprador demuestra mediante pruebas contundentes que el Producto no cumple con las especificaciones contenidas en este Contrato y como único recurso del Comprador, el Vendedor deberá dentro de un plazo razonable suministrar al Comprador en el Punto de Entrega, Productos que cumplan con las especificaciones sin costo para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes el Comprador y oficinas de las entidades con el objetivo flete pagado o, a elección del Vendedor, reembolsar el precio de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan venta de los actos Productos previa devolución de los Productos no conformes con las especificaciones. Las reclamaciones del Comprador de reposición y actividades propias devolución de la ejecución del contrato y asume crédito no serán permitidas a menos de que sean autorizadas por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, escrito por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contratoel Vendedor. Afiliaciones: EL CONTRATISTA El Comprador se obliga a afiliar indemnizar, defender y mantener en paz y a salvo al Sistema Vendedor y a sus afiliadas de Seguridad Social a sí mismo como también a todos cualesquier reclamaciones, procedimientos, daños, costos, honorarios, gastos (incluyendo honorarios y gastos razonables de abogados), responsabilidades, pérdidas, obligaciones, sentencias y multas (los empleados“Daños”) resultantes de o relacionados con, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados cualquier incumplimiento efectivo o alegado por el Comprador respecto de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u las obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratoconforme a este Contrato, así como a asumir todos derivados del transporte, uso, almacenamiento, manejo, disposición, re-venta o cualquier otra transacción de los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas Productos por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas parte del mismoComprador.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones De Venta

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL LA CONTRATISTA tomara las medidas que sean necesarias, para evitar que con motivo de la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoLA OBRA se causen daños, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles accidentes o molestias tanto a actos de las entidadesLA PROPIETARIA como a terceros, por lo que mantendrá indemnes serán exclusiva responsabilidad los daños que con tal motivo se lleguen a originar. LA CONTRATISTA será la única responsable de LA OBRA hasta su terminación, obligándose durante un año, contado a partir de la fecha de firma del acta de recepción de LA OBRA, a reparar las partes defectuosas tanto por la forma en todo tiempo a que se haya ejecutado, como por los materiales utilizados en la inteligencia de que estos estarán de acuerdo con lo estipulado en las entidades frente a especificaciones mencionadas en la Cláusula Primera de este documento. Asimismo, será responsable de cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o gasto que se origine por los errores en ejecución del contratoque incurra. Afiliaciones: EL En consecuencia de lo anterior LA CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema mantener vigente, durante el tiempo de Seguridad Social realización de LA OBRA y hasta un año después de la fecha de conclusión a sí mismo como también que se refiere la Cláusula Segunda de este contrato una Póliza de seguro, hasta por $  ( ) de responsabilidad civil por daños a todos terceros en sus bienes y en su personas o por riesgos derivados de la ejecución de LA OBRA convenida. La póliza del seguro mencionada, expedida por compañía autorizada para tal efecto, deberá ser entregada a LA PROPIETARIA dentro de los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine   días hábiles siguientes a la ejecución firma de este contrato de la entrega de las licencias y documentación correspondiente, lo que ocurra con posterioridad. En dicha póliza deberá nombrarse a LA PROPIETARIA como beneficiaria adicional. LA PROPIETARIA solicitara las licencias, permisos y autorizaciones que correspondan, obligándose a entregar oportunamente a LA CONTRATISTA copia de los mismos, siendo esta responsable de tener en LA OBRA dicha copia y acatar las Leyes, reglamentos y disposiciones vigentes tanto federales como estatales aplicables a la OBRA y a su ejecución. LA CONTRATISTA Y LA PROPIETARIA son partes contratantes totalmente independientes, por lo tanto no existe nexo o relación obrero patronal entre ellos, quedando entendido que cada una de las partes será responsable del contratopago de salarios, actividadesIMSS, montajes INFONAVIT, SAR, presentaciones xx Xxx, Impuestos, derechos y demás actos u obligaciones que estén a su cargo se causen con ocasión motivo del personal que cada una de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo ellas contrate para el cumplimiento de sus obligaciones indemne obligaciones, conforme a LAS ENTIDADES lo estipulado en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel presente contrato. En tal virtud LA CONTRATISTA se obliga a sacar x xxx y a salvo a LA PROPIETARIA de cualquier juicio o reclamación que se intente en su contra, y a reembolsarle los gastos que erogue por los conceptos anteriores, inmediatamente y contra la entrega de los comprobantes respectivos.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Obra a Precios Unitarios Y Tiempo Determinado

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para El Adjudicatario asume la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal de la Empresa, del contrato Adjudicatario o de terceros, eximiendo a la Empresa, a sus empleados, directores y asume accionistas, de toda obligación y responsabilidad. Asimismo el Adjudicatario se compromete a presentarse en juicio en caso de que la Empresa fuera demandada. Para el supuesto de que el Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de la Empresa, se obliga a mantener indemne a la Empresa y será responsable por su cuenta y riesgo exclusivolas pérdidas, robos, hurtos o daños en los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos bienes de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión propiedad de la Empresa y/o en ejecución terceros. En caso de incumplimiento del contratoAdjudicatario, la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, abonar al personal del Adjudicatario rubros salariales o indemnizatorios, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren pendientes de cobro más daños y perjuicios. Afiliaciones: EL CONTRATISTA Si el Adjudicatario no tuviera facturas que se obliga a afiliar encuentren pendientes de cobro, la Empresa podrá reclamar al Sistema Adjudicatario el pago de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadoscostos asumidos, a con más los contratistasdaños y perjuicios quecorrespondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine el Adjudicatario deberá notificar a la ejecución del contratoEmpresa en un plazo no mayor a las 48 hs. de tomado conocimiento, actividadesy la Empresa podrá, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su en caso de estimarlo conveniente, hacerse cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoprocesos o procedimientos e iniciar negociaciones para suextinción.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera La responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios cada una de las entidades, o en relación con estas, Partes se regulará por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas las siguientes reglas: (a) Sin perjuicio de las entidades consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, los daños y perjuicios que sufra una de las Partes, ocasionados por la culpa grave y/o dolo de la otra Parte deberán ser reparados por la Parte que ocasionó el daño de conformidad con el objetivo la ley colombiana. (b) El límite de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar responsabilidad de las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo Partes derivado del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y presente Contrato en ningún caso por cuenta excederá del monto de la establecida en la Sección 9.2 del presente Contrato y la Parte reclamante renuncia a la reclamación de valores superiores, ya sea que la Parte reclamante exija el cumplimiento del presente Contrato o a cargo la indemnización de las entidadesperjuicios. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que En ningún caso, se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión indemnizarán daños o perjuicios indirectos y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: punitivos. (c) El cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan a cada una de las Partes, entre ellas y de manera enunciativa, las relacionadas con su personal, con el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, las relacionadas con la legalidad de los derechos de propiedad intelectual que utiliza, de las disposiciones tributarias o cualquier otra similar, es de cargo y responsabilidad exclusiva de la Parte a la que corresponde dicha obligación y su incumplimiento solo afectará a dicha Parte, y bajo ninguna circunstancia el Contrato. (d) EL CONTRATISTA se obliga COMPRADOR indemnizará y mantendrá indemne a afiliar al Sistema de Seguridad Social EL VENDEDOR, a sí mismo como también a todos los sus compañías afiliadas, directores, subordinados, empleados, y será el único responsable ante EL VENDEDOR y terceros por las reclamaciones (por cualquier tipo de responsabilidad, pérdida, pleito, acción legal, embargo, pago, gasto, honorarios de abogados, costas legales, multa, sanción, etc.) que se deriven o puedan derivarse de actos u omisiones de EL COMPRADOR, sus compañías afiliadas, agentes, directores, subordinados, empleados y subcontratistas o personas que se encuentren bajo su responsabilidad, sea que dichas reclamaciones se presenten directamente en contra de EL COMPRADOR o de EL VENDEDOR, todo lo anterior en el marco del cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. (e) EL VENDEDOR indemnizará y mantendrá indemne a los contratistasEL COMPRADOR, a los subcontratistas sus compañías afiliadas, directores, subordinados, empleados, y empleados será el único responsable ante EL COMPRADOR y terceros por las reclamaciones (por cualquier tipo de éstosresponsabilidad, pérdida, pleito, acción legal, embargo, pago, gasto, honorarios de abogados, costas legales, multa, sanción, etc.) que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás se deriven o puedan derivarse de actos u obligaciones omisiones de EL VENDEDOR, sus compañías afiliadas, agentes, directores, subordinados, empleados y subcontratistas o personas que estén a se encuentren bajo su cargo con ocasión responsabilidad, sea que dichas reclamaciones se presenten directamente en contra de la celebraciónEL VENDEDOR o de EL COMPRADOR, ejecución y terminación todo lo anterior en el marco del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos cumplimiento de las afiliaciones y permanencias obligaciones de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoeste Contrato.

Appears in 1 contract

Samples: Gas Supply Agreement

RESPONSABILIDAD. Los El Contratista será responsable en forma directa y con todos sus bienes por los daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la Intendencia de Cerro Largo por los hechos de sus Directores, Administradores y dependientes, con motivo o en ocasión de la prestación de los servicios. Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá también para los daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la Intendencia con o por las cosas utilizadas por el Contratista en la prestación de los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para y puesta bajo la realización guarda, uso, dirección o ejecución del contrato respectivocontralor de sus directores, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades administradores o dependientes. El Contratista no asumen responsabilidad tendrá derecho a pedir compensación alguna por las indemnizaciones que deba hacer efectiva con motivo de los reclamos daños ocasionados a terceros. Si la Intendencia fuera demandada por tales daños y perjuicios y la acción prosperara, el Contratista deberá hacerse cargo del pago de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTAla indemnización, sus subcontratistas intereses y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios la totalidad de las entidadescostas habidas en el juicio, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan dentro de los actos y actividades propias cinco (5) días corridos de notificada la ejecución liquidación definitiva aprobada en los autos respectivos. Lo expuesto precedentemente no obstará a la intervención del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan Contratista en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo juicio conforme a las entidades frente a cualquier pleitonormas procesales vigentes. Cuando el Contratista no hiciera efectiva la indemnización, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas intereses y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas costas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén Intendencia tomará a su cargo con ocasión el pago y lo descontara del depósito de garantía, o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor. Cuando se trate de daños inferidos a cosas de propiedad de la celebraciónIntendencia, ejecución esta determinará por sus organismos competentes la entidad, alcance y terminación valuación del contratodaño. De las actuaciones producidas se dará vista por diez (10) días corridos de notificada la intimación, así como su importe se deducirá de los certificados de servicios pendientes de cancelación del depósito de Garantía de Contrato o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a asumir todos los costos su favor. El Contratista asumirá el Contrato a su propio riesgo técnico, económico y pagos financiero y será responsable ante la Intendencia por las obligaciones y requisitos para llevar a cabo el servicio, desde el momento de la fecha de inicio. El estado general o particular de las afiliaciones instalaciones, equipos o cualquier otro elemento afectado al servicio se presumen debidamente conocidos por el Contratista. Ello implica que al momento de preparación de su Oferta el Contratista ha considerado los compromisos, riesgos y permanencias peligros de estos, tales como EPS, Fondos toda índole que pudieren sobrevenir o existir desde antes de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo Fecha de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoInicio.

Appears in 1 contract

Samples: Licitación Pública

RESPONSABILIDAD. Los El CLIENTE acepta que CENER tiene como única obligación la realización de los ensayos de manera profesional, actuando con diligencia razonable, acorde con las prácticas estándar de la industria de servicios personales contratados de ingeniería y ensayos, y de informar de los resultados de conformidad con la Oferta, las especificaciones aplicables y las instrucciones recibidas del CLIENTE. CENER responderá frente al CLIENTE de cualesquiera daños y perjuicios que, tanto CENER como las personas de las que deba responder legal o contractualmente, pudieran ocasionar al CLIENTE, y que tengan su causa en una acción u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones por EL CONTRATISTA parte de CENER o por parte de cualesquiera de las personas mencionadas, y en las que intervenga cualquier clase de negligencia, culpa o dolo. CENER no será responsable de la pérdida, daños y perjuicios o destrucción de la Propiedad del CLIENTE, causada por la realización de los ensayos o actividades relacionadas (por ejemplo, rotura de la Pala del CLIENTE), excepto y únicamente en la medida en que dichas pérdidas, daños y perjuicios o destrucción resulten o traigan causa de negligencia grave o dolo por parte de CENER; CENER tampoco responderá de ninguna pérdida, daños y perjuicios o destrucción debidos al mal funcionamiento accidental de los equipos CENER. "Propiedad del CLIENTE", a los efectos de este documento, significa, de manera ilustrativa y sin limitación: la propiedad del CLIENTE, sea propia, arrendada, prestada o alquilada (es decir, palas, materiales, equipos y componentes); la Propiedad del CLIENTE suministrada a CENER; la propiedad adquirida por CENER para la realización ejecución de la Oferta, cuando resulte de aplicación, y toda aquella propiedad análoga de los subcontratistas del CLIENTE proporcionada a CENER. El suministro de la Propiedad del CLIENTE en las instalaciones de CENER no implicará una transmisión de la titularidad de la Propiedad del CLIENTE a CENER. La Propiedad del CLIENTE seguirá siendo propiedad del CLIENTE y permanecerá en todo momento bajo la custodia, cuidado y cobertura de seguro principal del CLIENTE. A tal efecto, el CLIENTE deberá suscribir y mantener, a su propio coste, una póliza de seguro con una compañía de seguros de reconocida solvencia para cubrir el valor de la Propiedad del CLIENTE. CENER no será responsable de la pérdida, daños y perjuicios y/o destrucción de la Propiedad del CLIENTE mientras la misma se encuentre en las instalaciones de CENER, incluso cuando la pérdida, daños y perjuicios y/o destrucción de la Propiedad del CLIENTE tenga lugar durante su almacenamiento, preparación para el envío, montaje y/o desmontaje. CENER no será responsable de los errores u omisiones, ni de los efectos consecuentes o derivados de dichos errores u omisiones, que sean debidos a procedimientos, especificaciones u otra información suministrada o aprobada por el CLIENTE. CENER no será responsable de la incompatibilidad de materiales, especificaciones o especimenes suministrados y no comprobados correctamente por el CLIENTE. Cualquier información facilitada por CENER, una vez que haya obtenido la aprobación del CLIENTE, se considerará como una instrucción del CLIENTE y eximirá a CENER de cualquier responsabilidad relacionada con la misma. El CLIENTE correrá con los costes de los daños y perjuicios en los equipos y/o instrumentación de CENER causados por una rotura de la Pala que no sea debida a la negligencia por parte de CENER en la ejecución de los ensayos contratados. En caso de que el CLIENTE sea responsable de los daños y perjuicios derivados de la rotura de la Pala, la responsabilidad total del contrato respectivoCLIENTE se limitará a (i) los costes y gastos justificados y razonables estrictamente necesarios para sustituir los equipos y/o instrumentación dañados de CENER, son y (ii) los costes derivados de entera responsabilidad la externalización de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos servicios necesarios para sustituir los equipos y/o instrumentación dañados de derechos laborales CENER. CENER NO PROPORCIONA OPINIÓN ALGUNA RESPECTO A LA IDONEIDAD DE UN ARTÍCULO ENSAYADO O SUMINISTRADO PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. LOS ENSAYOS REALIZADOS NO CONSTITUYEN UNA APROBACIÓN DEL DUT. El CLIENTE reconoce y acepta que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o existen riesgos desconocidos en relación con estaslos bienes y servicios suministrados bajo la Oferta y estas CGC, que están fuera del ámbito de responsabilidad de CENER. La responsabilidad total de CENER frente al CLIENTE, derivada de una Oferta determinada, en relación con todas las garantías e indemnizaciones por cualquier causadaños, no podrá exceder del cien por cien (100%) del precio de la Oferta, salvo caso de conducta dolosa o negligencia grave. Por lo mismoEn el caso de concurrencia de culpas, o de que intervenga culpa de un tercero en la asignación o contratación producción de personal por parte los daños, las responsabilidades se graduarán conforme al grado de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas intervención de las entidades con el objetivo Partes. Queda excluida la responsabilidad por los daños indirectos, consecuenciales y perjuicios que una Parte cause a la otra (en particular, quedan excluidas las pérdidas de documentar los procedimientos producción, de explotación, de beneficios y normasde lucro cesante y, en general, las pérdidas o preparar o ejecutar las actividades daños de carácter indirecto que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo cada una de las entidadesPartes haya podido soportar). Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente La dispensa respecto a cualquier pleitotérmino, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión cláusula o condición establecidos en estas CGC y/o la Oferta, o el consentimiento otorgado al respecto de los mismos, serán efectivos únicamente si se expresan por escrito y con la firma de la Parte que exime a la otra u otorga su consentimiento y, en ejecución del contratoéste caso, únicamente para el supuesto específico y con el propósito concreto para el cual se proporciona. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga El no ejercicio o el retraso en el ejercicio por una de las Partes respecto a afiliar al Sistema de Seguridad Social un derecho, facultad o prerrogativa conforme a sí mismo estas CGC y/o la Oferta no operará como también a todos los empleados, una renuncia a los contratistasmismos, a ni el ejercicio parcial u ocasional de los subcontratistas y empleados mencionados derechos, facultades o prerrogativas excluirá posteriores ejercicios del mismo o de éstoscualquier otro derecho, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismofacultad o prerrogativa.

Appears in 1 contract

Samples: Condiciones Generales De Contratación

RESPONSABILIDAD. Los Cecabank quedará exento de responsabilidad por cualquier incidencia producida en la prestación de los servicios personales contratados objeto del presente Contrato Tripartito debida a anomalías en recursos o servicios de terceros o en general por EL CONTRATISTA para la realización causas que no le sean imputables directamente, salvo que concurriera dolo o ejecución negligencia grave por su parte, tales como en las comunicaciones o mecanismos de transmisión de instrucciones de terceros ajenos a Cecabank o a sus subcontratistas, caídas de los sistemas informáticos o telemáticos, etc,. En particular, Cecabank quedará eximido de las incidencias o deficiencias atribuibles a Indexa Capital, quien responderá únicamente en caso de dolo o negligencia grave, y/o al CLIENTE tales como los errores en las informaciones u órdenes facilitadas por los mismos. Asimismo, Cecabank no será responsable de las operaciones erróneas, fraudulentas o ilícitas realizadas por cualquier persona que acceda a los ordenadores de Indexa Capital y/o del contrato respectivoCLIENTE. Cecabank será únicamente responsable de los daños directos que cause a Indexa Capital actuando en nombre y representación del CLIENTE o al CLIENTE directamente por dolo o negligencia grave, son de entera siempre que se deban a causas directamente imputables a Cecabank, en particular, se considerará responsabilidad de EL CONTRATISTACecabank el envío diario de ficheros de posiciones o el envío correcto de órdenes transmitidas por Indexa en nombre del CLIENTE. Ni Cecabank ni Indexa Capital serán responsables, Por lo tantoen ningún caso, las entidades del lucro cesante ni de los daños indirectos, contingentes, incidentales o causales, tales como pérdida de beneficios o economías previstas, pérdida de negocio, daño emergente, pérdidas de fondo de comercio, etc. Cecabank no asumen responsabilidad alguna por se hará responsable de los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios resultados de las entidadesoperaciones realizadas siguiendo órdenes expresas de Indexa Capital actuando en nombre y representación del CLIENTE. Cecabank no será responsable por retrasos o incumplimientos de sus obligaciones debidos a supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. A estos efectos, “Fuerza Mayor” significa un suceso que no hubiera podido preverse o en relación que previsto fuera inevitable. A modo de ejemplo enunciativo y no limitativo, se considerará Fuerza Mayor: la guerra y las operaciones militares o disturbios. No obstante, cada Parte usará todos los medios razonables a su alcance para cumplir con estas, por cualquier causasus obligaciones durante tal Fuerza Mayor. Por lo mismo, la asignación o contratación En el caso de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas una de las entidades Partes, debido a la Fuerza Mayor, no pudiera cumplir con sus obligaciones durante un periodo superior a diez (10) días, cualquiera de las otras Partes podrá resolver unilateralmente el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y presente Contrato Tripartito. Cecabank no será responsable en ningún caso por cuenta o a cargo de los daños indirectos ni de las entidades. Xxxxxxxx pérdidas de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos beneficios, negocios, ingresos, plusvalías o economías previstas o de cualquier otra forma de lucro cesante que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismosufra el CLIENTE.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato Tripartito De Liquidación, Custodia Y Administración De Instrumentos Financieros

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales En caso que el monto de los seguros contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tantono alcanzare a cubrir los daños provocados, las entidades no asumen responsabilidad alguna diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el CONTRATISTA. Los gastos que demanden la toma de las pólizas, los reclamos deducibles o franquicias de derechos laborales estas pólizas como así también la insuficiencia de los límites serán de cargo y costo del CONTRATISTA. En especial, se deberá tener presente que los trabajadores IEASA debe estar indemne frente a toda acción de EL cualquier índole que pueda realizar toda persona que tenga una relación de trabajo con el CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidadesSUBCONTRATISTAS, o sus asesores, quienes podrán ser citados como terceros en relación con estaslos procesos respectivos. El CONTRATISTA será responsable por todo daño ocasionado por sus dependientes, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión equipos y/o vehículos, como así también por los causados por los subcontratistas a su cargo, debiendo indemnizar y mantener indemne a IEASA de cualquier reclamo por accidentes, multas, y gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los montos de los seguros que se indican en ejecución el presente constituyan su límite de responsabilidad. Asimismo el CONTRATISTA asume la responsabilidad por los riesgos vinculados directa o indirectamente con o por la operación de los equipos y/o vehículos de que se valga por sí o por terceros para el cumplimiento de las Condiciones o del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo Acuerdo, como también por daños y perjuicios que se viera obligado a pagar IEASA originados en juicios o reclamos del personal del CONTRATISTA o de subcontratistas o de terceros. Sin perjuicio de los requerimientos de seguros a contratarse en la forma que se estipula en el presente, la insolvencia, quiebra o incumplimiento de cualquier compañía aseguradora que haya tomado los seguros del CONTRATISTA, el incumplimiento de cualquier compañía aseguradora en pagar los reclamos que surjan, o la insuficiencia de los límites del seguro, no anularán o afectarán como renuncia de derechos a ninguna de las cláusulas xxx XXXXXX, incluyendo, sin excepción, las obligaciones de indemnización del CONTRATISTA. Será también responsabilidad del CONTRATISTA el pago que pudiera surgir como consecuencia de los deducibles o de la insuficiencia de los límites de cualquiera de las pólizas tomadas por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA será responsable y garante de solicitar y controlar que el resto de sus otros CONTRATISTAS y subcontratistas que intervengan en el trabajo tengan vigentes en todo momento mientras dure el mismo, iguales seguros en cantidad y calidad que los exigidos al CONTRATISTA y que protejan a este último en idénticos términos y condiciones a los que sus seguros y condiciones brindan. Todas las pólizas de seguros deberán nombrar a IEASA y al CONTRATISTA y a sus subcontratistas como coasegurados y beneficiarios, trasladándose a IEASA y/o al CONTRATISTA y/o sus subcontratistas todos los empleadosbeneficios indemnizatorios. IEASA nombrará como coasegurado al Contratista en su póliza de Todo Riesgo Operativo. El CONTRATISTA deberá informar cualquier siniestro a IEASA en forma diligente, inmediatamente de ocurrido y deberá, a su propio costo, llevar a cabo las gestiones ante el asegurador, u otros, para resolver los contratistasmismos y respecto a cualquier otro litigio que surja de ellos, a los subcontratistas liberando y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones manteniendo indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoIEASA de toda responsabilidad.

Appears in 1 contract

Samples: Licitación Pública

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados VALNALÓN será responsable frente a BBVA de cualesquiera daños y/o perjuicios que BBVA y/o terceros pudieran sufrir como consecuencia de acciones u omisiones de VALNALÓN y/o sus empleados o contratados, y que tuvieran su causa en la prestación y contenido de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA para VALNALÓN en el presente Contrato, haciéndose ello extensivo a cualesquiera responsabilidades, sanciones o infracciones judiciales y/o administrativas derivadas de dichas acciones u omisiones. En particular, en el caso de que cualquier prestación o beneficio objeto de este Contrato no tenga lugar o se difunda o realice con alguna alteración, defecto o, en general, con cualquier menoscabo de sus elementos esenciales o bajo unas condiciones distintas a las inicialmente pactadas sin haber contado con el conocimiento y consentimiento previos de BBVA, VALNALÓN se obligará, a que se preste o ejecute de nuevo en términos sustancialmente equivalentes a los pactados. En caso de que lo anterior no fuere susceptible de ser compensado o subsanado, BBVA tendrá derecho a solicitar la realización o ejecución reducción proporcional del contrato respectivoprecio y si ya lo hubiere adelantado, son a que VALNALÓN le reembolse por la cantidad correspondiente. VALNALÓN exonera a BBVA de entera cualquier responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar pudiera corresponder a éste como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal incumplimiento por parte VALNALÓN de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmueblessus obligaciones tributarias, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, laborales o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias administrativas dimanantes de la ejecución del contrato Legislación Laboral, Fiscal y asume por Administrativa aplicables a su cuenta actividad, así como de estar provisto de todas las autorizaciones, licencias y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones altas que surjan en desarrollo del contrato, sean necesarias para su actividad e instalaciones. VALNALÓN exonera expresamente a BBVA de cualquier responsabilidad que no sean atribuibles a actos pudiera derivarse para éste como consecuencia de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, o cualesquiera otros derechos de terceros, en ejecución que pudiera incurrir VALNALÓN como consecuencia del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne su actividad y del presente Contrato, viniendo obligado VALNALÓN a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoindemnizar a BBVA de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha infracción.

Appears in 1 contract

Samples: Sponsorship Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para El PROVEEDOR, se compromete a utilizar en la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias trabajos, únicamente materiales cuyas características cumplan con las normas de calidad establecidas en las especificaciones de este contrato. Asimismo, LAS PARTES convienen que la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, realización de los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del trabajos objeto de este contrato, que no sean atribuibles se efectuarán a actos entera satisfacción del INSTITUTO. El PROVEEDOR responderá de las entidadeslos defectos y vicios ocultos, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleitoasí como de los daños y perjuicios. El PROVEEDOR, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema realizar los trabajos materia de Seguridad Social este contrato por si, y a sí mismo como también no subcontratar, o ceder los derechos y obligaciones derivados del mismo, salvo autorización por escrito del INSTITUTO a todos los empleadostravés de la Subdirección de Servicios Generales, en cuyo caso, para efectos de finiquito presentará a los contratistaseste último, a las constancias o cartas de no adeudo de los subcontratistas y empleados de éstoso proveedores. Con fundamento en el artículo 13 xx Xxx Federal del Trabajo, EL INSTITUTO solicita al PROVEEDOR, documentación comprobatoria que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u acredite contar con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos deriven de las afiliaciones relaciones con sus trabajadores. El PROVEEDOR, deberá acreditar la inscripción de los trabajadores que prestarán sus servicios en las instalaciones, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En caso contrario, el INSTITUTO tendrá que dar aviso al IMSS para que el contratista regularice dicha obligación; de no hacerlo, el INSTITUTO podrá rescindir el contrato que derive de este procedimiento. Las responsabilidades y permanencias los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo del PROVEEDOR. Los riesgos, la conservación y la limpieza de estos, tales como EPS, Fondos los trabajos hasta el momento de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas su entrega serán responsabilidad del mismoCONTRATISTA.

Appears in 1 contract

Samples: Licitación Pública Nacional

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para servidores públicos que directa o indirectamente intervengan en la realización o ejecución del contrato respectivotramitación, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidadescelebración, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias supervisión de la ejecución de los contratos, están obligados a proteger los derechos de la LOTERÍA SANTANDER, del contrato contratista y asume de terceras personas, que puedan verse afectadas por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo la ejecución del contrato; quienes responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen con ellas. En virtud de éste principio: - Los servidores públicos de la LOTERÍA SANTANDER están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que no sean atribuibles a actos de las entidades, puedan verse afectados por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en la ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA - Los servidores públicos de la LOTERÍA SANTANDER responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se obliga a afiliar al Sistema causen por razón de Seguridad Social a sí mismo como también a todos ellas. - Los servidores públicos de la LOTERÍA SANTANDER responderán cuando adelanten procesos de selección de contratistas contraviniendo las disposiciones contenidas en el presente manual. - Las actuaciones de los empleados, a servidores públicos de la LOTERÍA SANTANDER estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los contratistas, a los subcontratistas mandatos y empleados de éstos, postulados que destine gobiernan una conducta ajustada a la ejecución ética y a la justicia. - La dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del Gerente General quien en ejercicio de esta atribución contará con la participación, el apoyo, acompañamiento, asesoría y orientación de los servidores públicos que intervengan en las diferentes etapas de acuerdo con sus competencias o funciones. - Los oferentes responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. - Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, actividadesinhabilidades, montajes incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. - Los contratistas responderán y demás actos u obligaciones la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. (21 DE NOVIEMBRE DE 2012|) Página 5 de 39 PLANEACIÓN. Todo trámite contractual deberá responder a una cuidadosa planeación que estén a su cargo con ocasión permita contribuir en forma eficiente al cumplimiento de la celebración, ejecución misma y terminación al logro de los objetivos que con ella busca la LOTERÍA SANTANDER. Este principio tiene dos expresiones normativas: la elaboración del contrato, así como a asumir todos los costos plan de compras y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en el desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolos estudios previos.

Appears in 1 contract

Samples: Manual De Contratación

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para I) LA SOCIEDAD DE BOLSA, deberá emplear la realización máxima capacidad, experiencia profesional y técnica en la compra y venta de los valores debiendo cumplir con las normas jurídicas vigentes y lo establecido en el presente instrumento. LA SOCIEDAD DE BOLSA será responsable frente al cliente en caso que, actuando dentro del marco del presente acuerdo de administración, no lo hiciera en forma diligente. Sin embargo, no se responsabilizará a LA SOCIEDAD DE BOLSA, sobre el futuro comportamiento o ejecución del contrato respectivoperspectivas de las alternativas de inversión presentadas, son de entera salvo que hubiera actuado sin la debida diligencia. En consecuencia, LA SOCIEDAD DE BOLSA asume responsabilidad de EL CONTRATISTAmedios, Por lo tantoy no responsabilidad de resultado. II) En caso de instrucciones impartidas por el Cliente, no se responsabilizará a LA SOCIEDAD DE BOLSA sobre el futuro comportamiento o perspectivas de las alternativas de inversión instruidas por el Cliente, asumiendo el Cliente los riesgos por el incumplimiento total o parcial de los emisores o comercializadores de los valores elegidos como inversión, variaciones de precios o cualquier otra circunstancia que le representen una perdida para el mismo. Lo expuesto precedentemente es una consecuencia de que, en el caso de instrucciones dadas por el cliente, las entidades no asumen responsabilidad alguna decisiones de inversión (compra y venta de valores) son tomadas libremente por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTAel Cliente, con conocimiento del producto financiero en cuestión, sus subcontratistas características, valor y de sus riesgos, liberando en consecuencia de responsabilidad a LA SOCIEDAD DE BOLSA por la toma de decisiones; III) LA SOCIEDAD DE BOLSA tendrá la custodia de los trabajadores valores seleccionados por el Cliente, siendo responsable de estosla custodia de dichos valores. Asimismo deberá entregarlos a requerimiento del Cliente, pudieren presentar como consecuencia del usosiempre y cuando, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal se este al día por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebleséste en el pago de gastos, edificacioneshonorarios, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas demás costos y se cumplan con las condiciones especificadas en la cláusula 30 y 31 de las entidades con el objetivo Condiciones Generales, tratándose de documentar los procedimientos y normas, Transferencias o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoRetiros respectivamente.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones Generales Y Especiales De Contratación

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA Las personas jurídicas que ejecuten proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público Privado su régimen de responsabilidad será el que se establezca en las leyes civiles y comerciales de acuerdo con el tipo de empresa que conforme” (sic). Por otra parte, el artículo 53 de la misma ley dispone, en su primer inciso, que “en los nuevos proyectos que inicien su estructuración a partir de la promulgación de la presente ley para la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de nuevos tramos de infraestructura de transporte, deberá preverse la incorporación de infraestructura para el despliegue de redes públicas de tecnologías de la información y las comunicaciones o de elementos que soporten el despliegue de dichas redes, previa solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces”. El artículo 58, adicionado por el artículo 7º de la Ley 1742 de 201475, regula el otorgamiento de autorizaciones temporales a los ejecutores de proyectos de infraestructura de transporte, para la extracción y el uso de materiales de construcción. De esta disposición, destaca la Sala lo previsto en el inciso segundo, según el cual “[l]as entidades públicas, entidades territoriales, empresas y los contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación, mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o la realización de un proyecto de infraestructura de transporte declarado de interés público por parte del Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales, solicitar a la autoridad minera autorización temporal e intransferible, para tomar de los predios rurales, vecinos o ejecución del contrato respectivoaledaños a la obra, son los materiales de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAconstrucción que necesiten exclusivamente para su ejecución, Por lo tantoquienes deberán obtener los respectivos permisos ambientales”. El artículo 63, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales en su inciso final, preceptúa que los trabajadores contratistas estarán obligados a permitir que, en situaciones de EL CONTRATISTAemergencia, sus subcontratistas y los trabajadores desastre, calamidad pública, alteraciones del orden público, o por razones de estosseguridad vial, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios la ejecución de las entidadesobras destinadas a conjurar tales eventos se realicen directamente por la entidad contratante, o en relación con estaspor terceros contratados para tal fin. El artículo 65 establece la integración del Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP), por cualquier causaque creó el artículo 25 de la Ley 1508 de 2012, al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop. Por lo mismoY finalmente, el artículo 71 de la asignación o contratación Ley 1682 de personal por parte de EL CONTRATISTA para 2013 estatuye que acudan a los inmueblesel Gobierno Nacional, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan dentro de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine 120 días siguientes a la ejecución del contratoexpedición de dicha ley, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.debía

Appears in 1 contract

Samples: Adjudicación Del Contrato Estatal

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA Cada una de las partes será responsable frente a la otra de los daños y perjuicios derivados de incumplimientos manifiestos de obligaciones de carácter relevante, asumidas en virtud de este contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra en el supuesto de incumplimiento de dichas obligaciones basado en fuerza mayor o caso fortuito. En consecuencia la responsabilidad del Banco sólo será exigible si el incumplimiento, modificación, deficiencia, suspensión, indisponibilidad o cancelación del Servicio tienen su origen en causas imputables al Banco. El Titular será responsable, además de aquellos otros supuestos establecidos en el presente contrato, en los siguientes supuestos: a) Cuando el Titular no utilice el servicio de conformidad con las condiciones establecidas en este contrato, en particular, cuando recibidas las claves y/o contraseñas para la realización utilización del Servicio no tome las medidas razonables a fin de proteger las mismas b) Cuando, en su caso, cualquiera de las Contraseñas fueran utilizadas por un tercero y el Titular no haya efectuado la notificación al Banco de dicha utilización no autorizada sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento de ello. c) Cuando el Titular haya incurrido en error al cursar la orden o petición correspondiente al Banco, y el mismo no fuese comunicado al Banco antes de la ejecución de la orden o petición; d) Cuando se produzcan errores o fallos en la utilización del contrato respectivoServicio por el Titular como consecuencia de un funcionamiento defectuoso del hardware, son software, dispositivos o terminales del Titular, no facilitados por el Banco. El Banco se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso al Servicio y/o a desactivar las Contraseñas, y, en general, a proceder al bloqueo de entera responsabilidad los mismos, por razones objetivamente justificadas relacionadas con la seguridad adoptada para el correcto funcionamiento del Servicio y/o la sospecha de EL CONTRATISTAuna utilización no autorizada o fraudulenta del mismo. El Banco informará al cliente, Por lo tantomediante comunicación personalizada, de la eliminación, limitación, bloqueo o cualquier acción que implique impedir el acceso al Servicio y/o a desactivar las entidades no asumen responsabilidad alguna Contraseñas, así como de sus motivos, salvo que dicha comunicación fuese contraria a la normativa vigente o resulte comprometida por los reclamos razones de derechos laborales seguridad objetivamente justificadas. El Titular autoriza al Banco para que los trabajadores éste pueda: a) Grabar y/o registrar en cualquier soporte las comunicaciones e instrucciones, ya sean telemáticas o telefónicas, derivadas de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar la utilización del Servicio y/o mantenidas como consecuencia del uso, ingreso Servicio. b) Requerir que determinadas operaciones sean confirmadas por escrito o permanencia de cualquier otra forma. c) Abstenerse de ejecutar órdenes incorrectamente identificadas o sobre las que entienda que existen dudas en espacios cuanto al ordenante o la operación solicitada. La utilización de las entidades, o este Servicio es gratuita para el Titular. No obstante el Banco podrá en relación con estas, el futuro establecer una comisión por cualquier causasu utilización. Por lo mismo, En todo caso la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan obtención de los actos equipos y actividades propias líneas de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratocomunicación, así como a asumir todos los costos gastos derivados de su instalación, uso y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoconsumo corresponderá al Titular.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Apertura De Tarjeta

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados La mercancía se transporta a riesgo y xxxxxxx del cliente. En consecuencia, serán por EL CONTRATISTA para cuenta del mismo el daño y menoscabo que experimente la realización mercancía durante el transporte y hasta la entrega al consignatario, por caso fortuito, fuerza mayor o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios vicio propio de las entidadescosas. LANGARRI no será responsable por el daño emergente de índole indirecta o lucro cesante que pudiera sufrir el cliente, remitente, destinatario o en relación un tercero, lo que comprende, con estascarácter enunciativo no limitativo, por cualquier causala pérdida de ingresos, imagen, beneficios, intereses, clientes, contratos, oportunidades de negocio y mercados. Por lo Así mismo, LANGARRI se reserva la asignación aceptación de cualquier expedición que no cumpla los requisitos de acondicionamiento, embalaje e identificación que la hagan apta para el transporte; si en cualquier caso se presta el servicio, LANGARRI queda exonerada de cualquier responsabilidad al hacer constar la reserva en el documento de recepción de la mercancía. Esta cláusula será obligatoria, se haga constar o contratación no la reserva. LANGARRI ignora el contenido de personal los bultos, amparándose en la presunción de veracidad de la declaración del remitente. LANGARRI se reserva el derecho de inspeccionar el envío en cualquier momento, lo que incluye la apertura y examen de su contenido, salvo que por parte la naturaleza o tipo de EL CONTRATISTA para que acudan envío la ley aplicable lo prohíba. Cuando la expedición se componga de mercancías peligrosas sujetas a los inmueblesla normativa A.D.R., edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas el remitente deberá informar previamente de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo características de las entidadesmismas, clasificación A.D.R. y grado de peligrosidad. Xxxxxxxx En cualquier caso LANGARRI se reserva unilateralmente el derecho de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos aceptar o rechazar el transporte de estas mercancías. En el caso de que se desprendan de los actos y actividades propias exista una demora en la entrega de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivomercancía (en caso de no existir incidencia alguna) con respecto al plazo de entrega pactado, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos la compensación comprenderá la devolución de las entidades, cantidades satisfechas por lo que mantendrá indemnes el cliente en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema concepto de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoporte.

Appears in 1 contract

Samples: Transportation Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son TYCO es una empresa de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, seguridad privada y no una compañía aseguradora. Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna si en el ejercicio del derecho de subrogación la compañía aseguradora contratada por los reclamos el Cliente se dirigiese frente a TYCO, ésta solo responderá frente a la empresa de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios seguros de las entidadesobligaciones contraídas en este contrato, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas no de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del compañía aseguradora que son diferentes. Este contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivono es de seguro, los accidentesdepósito o custodia, siniestrossiendo un contrato de prestación de servicios en modalidad de arrendamiento, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contratoasimismo constituyendo una obligación de medios, que no sean atribuibles a actos de las entidadesresultados, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleitoningún caso se garantiza la ausencia o impedimento de actos dañosos o delitos contra la propiedad ni otros siniestros que causen daños personales o materiales, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión respondiendo TYCO del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma y/o seguridad contratados por el Cliente. Los componentes de seguridad instalados son elementos preventivos o disuasorios, siendo los servicios que presta TYCO los descritos en ejecución este contrato, reconociendo el Cliente haber recibido toda la información necesaria para un uso adecuado de los servicios prestados. TYCO no se hace responsable de los suministros prestados por terceros que resulten, o no, necesarios para el funcionamiento del sistema de seguridad y prestación de los servicios contratados. El suministro de energía eléctrica u otros servicios o suministros ajenos a TYCO, así como la instalación de elementos ajenos a los aquí descritos son responsabilidad de sus respectivos suministradores. Por lo tanto, cualquier falta o fallo en dichos servicios o suministros será imputable a los mismos. No se podrán exigir responsabilidades a TYCO, ni considerar que ésta ha incurrido en incumplimiento de contrato por hechos de fuerza mayor o supuestos que se hallen fuera de su control, tampoco por la falta de custodia de objetos de valor por parte del Cliente tales como dinero en efectivo, joyas, obras de arte, etc, mediante cajas fuertes y sistemas que requieran código de acceso o llave y, retirada de efectivo del local. La responsabilidad total de TYCO se limitará al valor total de una anualidad del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga No obstante lo anterior, TYCO no será responsable por cualesquiera daños indirectos y consecuenciales (p.e perdida de beneficio, pérdida de negocio, pérdida de buen nombre comercial). En caso de reclamación formal a afiliar al Sistema TYCO por parte de Seguridad Social una empresa aseguradora, subrogada en la posición del Cliente y que no tiene la condición de consumidora sino de empresa que actúa en el tráfico mercantil, en ningún caso TYCO procederá a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a tramitar dicha reclamación si la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión misma no viene precedida de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos entrega por dicha Empresa Aseguradora de las afiliaciones y permanencias forma debida de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.prueba de:

Appears in 1 contract

Samples: Alarma De Seguridad

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 16.1 El Contratista será responsable del monto efectivo de los daños y perjuicios, incluidos los causados al medio xxxxxx, derivados de actos u omisiones ilícitos cometidos por EL CONTRATISTA él o por sus empleados, subcontratistas, agentes y personas que trabajen para ellos o actúen en su nombre en la realización de sus operaciones con arreglo al presente contrato, con inclusión del costo de las medidas que sean razonables para prevenir o ejecución del contrato respectivolimitar los daños al medio xxxxxx, son teniendo en cuenta los actos u omisiones de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales la Autoridad que los trabajadores de EL CONTRATISTAhayan contribuido a ellos. 16.2 El Contratista exonerará a la Autoridad, sus empleados, subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios agentes de las entidadesdemandas y obligaciones que hagan valer terceros, en razón de actos u omisiones ilícitos del Contratista y de sus empleados, agentes, y subcontratistas, y de todas las personas que trabajen para ellos o actúen en relación su nombre en la realización de sus operaciones con estasarreglo al presente contrato. 16.3 La Autoridad será responsable del monto efectivo de los daños y perjuicios causados al Contratista como resultado de sus actos ilícitos en el ejercicio de sus facultades y funciones, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas con inclusión de las entidades violaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 168 de la Convención, y teniendo debidamente en cuenta los actos u omisiones del Contratista, los empleados, agentes y subcontratistas y las personas que trabajan para ellos o actuasen en su nombre en la realización de sus operaciones con el objetivo arreglo al presente contrato que hayan contribuido a ellos. 16.4 La Autoridad exonerará al Contratista, sus empleados, subcontratistas, agentes y a todas las personas que trabajen para ellos o actúen en su nombre en la realización de documentar los procedimientos y normassus operaciones, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivocon arreglo al presente contrato, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos demandas y obligaciones que se desprendan hagan valer terceros derivadas de los actos u omisiones ilícitos en el ejercicio de sus facultades y actividades propias funciones conforme al presente contrato, incluidas las violaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 168 de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoConvención. 16.5 El Contratista contratará con empresas internacionalmente reconocidas pólizas de seguro adecuadas, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado conformidad con las obligaciones tributarias derivadas del mismoprácticas marítimas internacionales generalmente aceptadas.

Appears in 1 contract

Samples: Exploration Contract

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 7 10.1 Relación Mercantil. Queda expresamente entendido y aceptado que la relación que se establece entre PDV y el Emprendedor es estricta y exclusivamente de carácter mercantil, por EL CONTRATISTA para lo que el Emprendedor no podrá perder su carácter de comerciante libre, autónomo e independiente en ningún momento y bajo ninguna circunstancia por lo que tampoco podrá sujetarse a horarios o tiempo fijo, ni subordinarse a la realización dirección o ejecución dependencia de PDV, ni de sus directivos y empleados o de cualquier otra sociedad del contrato respectivoGrupo PDV, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAen una relación laboral, debido a sus actividades esporádicas, discontinuas, aisladas y no exclusivas con PDV. Por lo tanto, las entidades PDV y el Emprendedor expresamente acuerdan que por medio de este contrato no asumen responsabilidad se establece, y no desean establecer, una relación que no sea precisamente la de distribución y mediación mercantil, por lo que, bajo ninguna circunstancia, se considerará al Emprendedor como empleado, trabajador, agente de comercio, vendedor, impulsor de ventas, comisionista, socio, representante legal, representante de ventas, ni franquiciatario de PDV, lo que tampoco deberá interpretarse en tal sentido como resultado de alguna por los reclamos de derechos laborales o varias comunicaciones que los trabajadores de EL CONTRATISTAemita PDV, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia ya sea en espacios de las entidades, forma aislada o en relación con estasforma general, y que se hagan del conocimiento del Emprendedor por cualquier causamedio, ya sea escrito, visual, auditivo, electrónico o de cualquier otra naturaleza o forma. Por lo mismoanterior, el Emprendedor reconoce que PDV no tiene ninguna obligación de cumplir disposición alguna en materia de seguridad social con el propio Emprendedor, relevando a PDV, sus empleados, socios, accionistas, directivos y demás subsidiarias y filiales de cualquier responsabilidad relativa a dichas disposiciones laborales y de seguridad social. En caso de que el Emprendedor utilice, contrate o tenga empleados a su cargo o terceras personas con los cuales pretenda llevar a cabo las actividades objeto del Contrato, o por cualquier otra causa, el Emprendedor será el único y exclusivo responsable de la asignación relación que con dichos empleados o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA terceras personas surja, debiendo cumplir para con ellos las obligaciones que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas se deriven de las entidades con leyes aplicables en materia laboral, de seguridad social y de impuestos, motivo por el objetivo cual PDV no será responsable bajo ninguna circunstancia de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades obligaciones que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o generen a cargo partir de las entidadesrelaciones jurídicas o de hecho que el Emprendedor pudiere llegar con terceros. Xxxxxxxx Por lo anterior, el Emprendedor se obliga a sacar en paz y a salvo a PDV en caso de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, quejareclamación, demanda, acciónconflicto, investigacionesrequerimiento o acción de naturaleza laboral, condenas mercantil, civil, penal o de alguna otra en que PDV se vea involucrado, y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/que sea promovida por el Emprendedor, o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema por alguno de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los sus empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados o por terceros. Expresamente las partes reconocen que la relación que las une con motivo del presente Contrato es un acto de éstoscomercio entre comerciantes independientes, que destine a la ejecución se encuentra regulada por las disposiciones del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión Código de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoComercio vigente.

Appears in 1 contract

Samples: Distribution Agreement

RESPONSABILIDAD. Xxxxx Data no se responsabiliza de la veracidad, exactitud y completitud de los datos introducidos por el Usuario. Xxxxx Data no se responsabiliza de la inexactitud o errores en la contabilidad, modelos tributarios o documentos laborales generados automáticamente a partir de datos no veraces, inexactos o no completos por parte del Usuario. Los servicios personales contratados borradores de las diferentes obligaciones tributarias del cliente serán generados por EL CONTRATISTA el propio cliente a través de los datos que la Plataforma RomarVirtual tiene en la pestaña de impuestos. El cliente deberá consultar en la plataforma antes de la fecha de domiciliación de los impuestos trimestrales y antes de la fecha cierre contable del periodo a liquidar fecha que XxxxxXxxxxxx informará al cliente, y que el cliente es conocedor que desde esa fecha no puede contabilizar documentos con fecha registro trimestre cerrado. Los datos que arroja cada impuesto en la plataforma en la fecha de cierre, serán los datos que el cliente da como conforme y autoriza x Xxxxx Data a presentar en cada impuesto, dándose por enterado del contenido de cada impuesto. De no comunicar por la web en consulta al experto Departamento Fiscal no estar de acuerdo con algún dato del impuesto o con algún impuesto en cuestión, en el plazo que establece Xxxxx Data antes de la presentación de impuestos, se entiende como su confirmación expresa para la realización presentación de dichos modelos ante la Agencia Tributaria. En consecuencia, Xxxxx Data sólo se responsabilizará del envío de los mismos de forma telemática, siendo de responsabilidad del cliente la generación del borrador de los modelos tributarios, dando por aceptación y solicitud, los datos de los borradores de impuestos a la fecha que indica Xxxxx Data que procederá al cierre contable del trimestre, para la posterior confección de impuestos con los datos de los borradores a dicha fecha. El cliente será el único responsable de todos los informes, libros oficiales, registros y documentos que se han confeccionado con los datos introducidos. El Cliente estará obligado a descargar de la Plataforma Web toda la información en PDF todos los meses para su custodia y posterior encuadernación de los registros y libros exigidos por la Administración y Código de Comercio. El no tener en su poder estos registros, será solo responsabilidad del cliente, nunca xx Xxxxx Data. Xxxxx Data podrá suspender el servicio de acceso a la Web al cliente por impago de cuotas o ejecución facturas por los servicios prestados o por incumplimiento de contrato, por lo que Xxxxx Data no estará obligado a aportar documentación alguna al cliente, puesto que es obligación del contrato respectivocliente la custodia en su empresa y no en la Web de todos los registros y documentos. Este artículo 12 se extiende también a todas las promociones que realice Xxxxx Data. El cliente será el único responsable de las consecuencias que se deriven del uso de la Plataforma Xxxxx Data y de los Servicios contratados. Asimismo, son Xxxxx Data en ningún caso será responsable de: o Páginas Web u otros recursos de entera responsabilidad Internet que sean accesibles a través de EL CONTRATISTAenlaces (por "links", "banners", etc.) incluidos en la Plataforma RomarVirtual y Xxxxx Data o Imposibilidad de acceso al Plataforma RomarVirtual y Xxxxx Data o indisponibilidad de algunos Contenidos y Servicios. o Pérdida de información del cliente almacenada como consecuencia de la utilización de Servicios, como por ejemplo, mensajes de correo electrónico recibidos, datos de clientes, proveedores etc. o El cliente está obligado a no introducir en la Plataforma RomarVirtual información que pueda ser considerada ilegal, inmoral o contraria al orden público. Por lo tanto, Xxxxx Data no será responsable en caso de que la información incluida en el Portal por el cliente ofenda al cliente o terceros, les injurie, dañe su derecho al honor o intimidad o les perjudique de cualquier modo. o Daños ocasionados por la cesión a terceros, pérdida, robo y hurto de las entidades Claves de Acceso, así como de cualquier acto u omisión del cliente que pudiera posibilitar la comisión de fraude, cuando dichas circunstancias no asumen responsabilidad alguna hayan sido comunicadas x Xxxxx Data por los reclamos el cliente en el plazo más breve posible. En consecuencia, hasta que el cliente efectúe la citada comunicación, Xxxxx Data no responderá de derechos laborales las operaciones que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar en dicho intervalo se efectúen por cuenta del cliente. o Daños ocasionados al Cliente o a un tercero como consecuencia del usode anomalías, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión deficiencias y/o fallos técnicos no imputables x Xxxxx Data que dificulten o impidan la comunicación entre Xxxxx Data y el Cliente. En particular, aunque no limitativamente, las mencionadas anomalías, deficiencias y/o fallos técnicos podrán consistir en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosinterferencias, a los contratistasomisiones, a los subcontratistas retrasos, interrupciones o desconexiones en el funcionamiento y empleados de éstos, que destine acceso a la ejecución del contratored Internet, actividadeso cualquier avería, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión caída o sobrecarga de la celebraciónred o los sistemas informáticos o telemáticos utilizados. o Daños ocasionados al cliente o a un tercero que pudieran ocasionarse como consecuencia de deficiencias o fallos de seguridad en las redes o sistemas de comunicación no controlados por Xxxxx Data o Daños ocasionados al cliente o a un tercero como consecuencia de errores en la información procedente del propio cliente o de proveedores distintos xx Xxxxx Data o prestación de servicios por los mismos, ejecución aunque haya sido recibida a través del servicio regulado en las presentes Condiciones Generales, o los que pudieran causarse por intromisiones ilegítimas de terceros y terminación por los llamados "virus" informáticos o programas similares. o Daños ocasionados como consecuencia de actuación o funcionamiento de cualquier software de terceros que pueda ser utilizado en conexión con la Plataforma Xxxxx Data o Lucro cesante del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas Cliente derivado del incumplimiento por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo Sociedad de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES bajo las presentes Condiciones Generales. El cliente acepta que, en todo lo relacionado con las caso la responsabilidad total xx Xxxxx Data por los daños y perjuicios ocasionados al cliente, por su incumplimiento, cumplimiento defectuoso de sus obligaciones tributarias derivadas contractuales, y/o por cualesquiera otras pérdidas, quedará limitada a la cuantía del mismopresente Contrato, salvo en los casos en que hubiera existido dolo o negligencia grave por parte xx Xxxxx Data Soporte técnico El cliente, ante cualquier eventualidad en relación al funcionamiento técnico del sistema o a la introducción de los datos solicitados, dispondrá ante Xxxxx Data del siguiente medio de auxilio: Comunicación telefónica al número de teléfono publicado en la Web para tal fin y por el coste de llamada establecido en la misma. Xxxxx Data se compromete en un plazo de 2 días hábiles (48 horas) desde la solicitud de dicha ayuda de soporte técnico a facilitar al cliente una solución siempre que este problema sea debido a un error del servicio xx Xxxxx Data, y no a problemas de acceso o de cualquier tipo por parte del cliente.

Appears in 1 contract

Samples: General Conditions

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 15.1. EL CONTRATISTA ejecutará el objeto de EL CONTRATO bajo su única y exclusiva responsabilidad frente a TELEFÓNICA de la correcta ejecución del mismo. La aprobación o modificación por TELEFÓNICA de proyectos, cálculos, planos y otros documentos técnicos elaborados por EL CONTRATISTA, no libera a éste de su responsabilidad por los resultados, siendo que, en ningún caso será compartida con TELEFÓNICA. 15.2. Asimismo, EL CONTRATISTA para será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan irrogarse tanto a terceros como a TELEFÓNICA, con motivo u ocasión de la realización prestación de los servicios que se pacten o ejecución del contrato respectivoque vengan impuestas a aquel por norma o convenio en vigor o también como consecuencia de las acciones dolosas o culposas de su personal, son y en particular, deberá indemnizar a ésta en los casos de entera responsabilidad deterioros, menoscabos o averías en edificios, instalaciones, máquinas, equipos o mobiliario por causas imputables al personal de EL CONTRATISTA o a éste mismo. 15.3. A los efectos expresados en el apartado anterior, cuando TELEFÓNICA adjudique en favor de EL CONTRATISTA, Por lo tantoel desarrollo de trabajos o la prestación de servicios que deban realizarse en instalaciones de TELEFÓNICA o de terceros, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos ya se encuentren en recintos privados o en la vía pública, EL CONTRATISTA se compromete a suscribir, con anterioridad al inicio de derechos laborales que los trabajadores dichos trabajos, y a mantener durante toda la vigencia de EL CONTRATISTACONTRATO, sus subcontratistas y un seguro de responsabilidad civil con cobertura lo suficientemente amplia como para cubrir los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación daños que pudieran ocasionarse a terceros con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias motivo de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivode dichos trabajos o servicios. En todo caso, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema dejar indemne a TELEFÓNICA, en el caso de Seguridad Social que ésta hubiese de asumir cualquier tipo de responsabilidad por dicha causa. 15.4. TELEFÓNICA podrá repercutir a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos EL CONTRATISTA el importe de las afiliaciones y permanencias sanciones o indemnizaciones a las que tuviera que hacer frente con motivo del incumplimiento por parte de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo aquél de sus obligaciones indemne contractuales o derivadas de norma, convenio, de actuaciones dolosas o culposas de su personal, y ello sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados y del ejercicio de las acciones legales que TELEFÓNICA estime conveniente en defensa de sus intereses. A efectos de cumplimiento de esta condición, TELEFÓNICA podrá compensar el importe de dichas sanciones o indemnizaciones contra cualquier crédito que ostente EL CONTRATISTA frente a LAS ENTIDADES ella. 15.5. EL CONTRATISTA asumirá exclusivamente y por entero, las responsabilidades que se puedan derivar en todo lo relacionado caso de insuficiencia o imperfección de los materiales, equipos, útiles, herramientas, maquinaria, métodos y medios auxiliares que sean utilizados para la ejecución de EL CONTRATO. Dirección Global de Compras y Supply Chain 15.6. Será obligatoria la contratación o existencia de una póliza de Responsabilidad Civil para adjudicaciones de importe igual o superior a 10.000 Euros cuyo asegurado sea EL CONTRATISTA, para cubrir los daños y/ o perjuicios causados o reclamados a la empresa de EL GRUPO y/o sus filiales y/ o participadas, que incluirá la responsabilidad civil general, la de la actividad, la correspondiente por reclamaciones de los empleados al empleador, y la de productos o servicios con un límite máximo de indemnización acorde a los volúmenes de adjudicación y tipo de producto/servicio. El importe mínimo de la póliza se establecerá con base en el producto/servicio a suministrar/prestar, pudiendo ser de 2.000.000, 3.000.000 ó 5.000.000 de Euros en Europa o de 2.000.000, 3.000.000 ó 5.000.000 de Dólares Estadounidenses cuando el producto/servicio se suministre/preste en América. La póliza indicada o copia de la misma deberá permanecer vigente y efectiva durante la duración de EL CONTRATO, sin que en ningún momento los límites máximos de indemnización sean inferiores a los exigidos. Los deducibles máximos no amparados por el asegurador en las obligaciones tributarias derivadas pólizas requeridas, no podrán exceder, en ningún caso los 20.000 Euros, o su contravalor en la moneda utilizada en el contrato. El incumplimiento de la existencia, contratación o mantenimiento en pleno vigor de las pólizas, coberturas y límites máximos de indemnización exigidos conllevará la automática indemnización por daños y/ o perjuicios por parte del mismoproveedor a la empresa del Grupo Telefónica, sus filiales y/ o participadas. El cumplimiento de estos requerimientos exigidos no exonera al proveedor de cualquier responsabilidad civil no amparada por los contratos de seguro requeridos. La presente cláusula 15.6 no podrá ser objeto de modificación por las CONDICIONES PARTICULARES.

Appears in 1 contract

Samples: Condiciones Generales Para La Prestación De Servicios

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivoEl adjudicatario se responsabilizará de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza (incluidas costas, son recargos, intereses, gastos de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAasesoramiento y cualesquiera otros) que pudieran irrogarse a Correos Express, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia de cualquier acto u omisión del usoadjudicatario, ingreso su personal, proveedores, subcontratistas, o permanencia cualquier tercero bajo su responsabilidad, derivados del objeto de la presente contratación, así como de cualesquiera daños que sean ocasionados en espacios el local, mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad de Correos Express. Todas las sanciones y responsabilidades en las que pueda incurrir el adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones, así como aquellas sanciones que fueran impuestas a Correos Express como consecuencia de dichos incumplimientos serán exclusivamente a cargo del adjudicatario. Por ello, el adjudicatario autoriza expresamente a Correos Express a deducir automáticamente del importe de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión facturas y/o en ejecución del contratofianza, presentada por el servicio realizado una suma igual al daño o perjuicio causado. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar En caso de que una vez realizada la deducción las cantidades resultantes fuesen superiores al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión importe de la celebraciónfianza y/o facturas aún no vencidas, ejecución o se hubiese producido el vencimiento y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos pago de las afiliaciones y permanencias mismas, el adjudicatario deberá abonar a Correos Express de estosinmediato, tales como EPS, Fondos la diferencia o el importe resultante de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras las obligaciones impuestas económicas citadas. La aprobación por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo Correos Express del servicio contratado o el cumplimiento de sus obligaciones indemne de acuerdo con lo dispuesto en el presente Xxxxxx, no eximirá al adjudicatario de cualesquiera responsabilidades que le pudiera ser exigible conforme a LAS ENTIDADES derecho, ni de su obligación de indemnización conforme a lo dispuesto en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel presente Xxxxxx.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Development of Salesforce Platform

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 1) Si en virtud de una sentencia firme dictada por EL CONTRATISTA para un tribunal competente o de un arreglo acordado o refrendado por el Consejo la realización Organización tuviera que pagar una reclamación, incluidos los gastos y costos con ella relacionados, originada por cualquier acto cometido u obligación contraída por la Organización en cumplimiento del convenio o ejecución del contrato respectivopresente acuerdo, son los signatarios pagarán a la Organización, en la medida en que esta reclamación no sea satisfecha mediante indemnización, seguro u otras disposiciones de entera responsabilidad orden financiero, toda suma no pagada respecto de EL CONTRATISTAdicha reclamación en proporción a sus participaciones en la inversión respectivas en la fecha en que surgió la responsabilidad, Por independientemente xxx xxxx fijado en el art. 4 o de conformidad con el mismo. 2) Si en virtud de una sentencia firme dictada por un tribunal competente o de un arreglo acordado o refrendado por el Consejo un signatario, en su calidad de tal, tuviera que pagar una reclamación, incluidos los gastos y costos con ella relacionados, originada por cualquier acto cometido u obligación contraída por la Organización en cumplimiento del convenio o del presente acuerdo, la Organización reembolsará al signatario el importe de lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o éste haya pagado en relación con estasla reclamación. 3) Si se pretende hacer valer una reclamación contra un signatario, por cualquier causa. Por lo mismoéste, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA como condición necesaria para que acudan la Organización efectúe el pago de la reclamación, notificará sin demora el hecho a los inmueblesla Organización y dará a ésta la oportunidad de asesorar respecto de la defensa, edificacionesdirigir la defensa o resolver de otro mdo la cuestión y, talleresen la medida en que lo permita la ley aplicable en el ámbito jurisdiccional en que se presentó la reclamación, salonesconstituirse en parte del procedimiento, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades ya actuando con el objetivo signatario, ya subrogándose en la personalidad de documentar éste. 4) Si la Organización ha de efectuar a favor de un signatario un reembolso de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, los procedimientos y normassignatarios pagarán a la Organización, o preparar o ejecutar las actividades en la medida en que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivoel importe de ese reembolso no quede compensado mediante indemnización, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se prestenseguro u otras disposiciones de orden financiero, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias toda suma no pagada respecto de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoreclamación de reembolso, los accidentesen proporción a sus participaciones en la inversión respectivas en la fecha en que surgió la responsabilidad, siniestros, demandas y sanciones que surjan independientemente xxx xxxx fijado en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos el art. 4 o de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades conformidad con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del el mismo.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio Constitutivo Y Acuerdo De Explotación

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivoEl adjudicatario se responsabilizará de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza (incluidas costas, son recargos, intereses, gastos de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAasesoramiento y cualesquiera otros) que pudieran irrogarse a Correos Express, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia de cualquier acto u omisión del usoadjudicatario, ingreso su personal, proveedores, subcontratistas, o permanencia cualquier tercero bajo su responsabilidad, derivados del objeto de la presente contratación, así como de cualesquiera daños que sean ocasionados en espacios el local, mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad de Correos Express. Todas las sanciones y responsabilidades en las que pueda incurrir el adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones, así como aquellas sanciones que fueran impuestas a Correos Express como consecuencia de dichos incumplimientos serán exclusivamente a cargo del adjudicatario. Por ello, el adjudicatario autoriza expresamente a Correos Express a deducir automáticamente del importe de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión facturas y/o en ejecución del contratofianza, presentada por el servicio realizado una suma igual al daño o perjuicio causado. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar En caso de que una vez realizada la deducción las cantidades resultantes fuesen superiores al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión importe de la celebraciónfianza y/o facturas aún no vencidas, ejecución o se hubiese producido el vencimiento y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos pago de las afiliaciones y permanencias mismas, el adjudicatario deberá abonar a Correos Express de estosinmediato, tales como EPS, Fondos la diferencia o el importe resultante de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras las obligaciones impuestas económicas citadas. La aprobación por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo Correos Express del servicio contratado o el cumplimiento de sus obligaciones indemne de acuerdo con lo dispuesto en el presente Xxxxxx, no eximirá al adjudicatario de cualesquiera responsabilidades que le pudieran ser exigibles conforme a LAS ENTIDADES derecho, ni de su obligación de indemnización conforme a lo dispuesto en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel presente Xxxxxx.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Online Training Platform

RESPONSABILIDAD. Los El PROVEEDOR HOMOLOGADO es el único responsable frente a FIRA DE BARCELONA y frente a terceros de los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA que preste, conforme a la legislación vigente. El PROVEEDOR HOMOLOGADO en general se responsabiliza de todos aquellos recursos utilizados para la realización o ejecución del contrato respectivoel desarrollo de los servicios contratados, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, en los términos acordados en el presente contrato. El PROVEEDOR HOMOLOGADO asume las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales responsabilidades que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar puedan derivarse como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos daños, perjuicios directos o indirectos que pueda ocasionar su servicio, tanto a FIRA DE BARCELONA como a terceros, exonerando a FIRA DE BARCELONA de cualquier responsabilidad derivada de ello. A tal fin el PROVEEDOR HOMOLOGADO, dispone de los siguientes seguros (Póliza de Responsabilidad Civil): • RC Explotación como instaladores, montadores (incl. RC Locativa) • RC Patronal y actividades propias Cruzada • RC subsidiaria Subcontratistas • RC Post trabajos (mín. 3 meses) • Límite de indemnización anual mínimo de 600.000.-€. • Sublímite por víctima patronal y cruzada 150.000-€ En la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivocitada póliza tendrá la expresa consideración xx xxxxxxx, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosefectos, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados bienes propiedad de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratoFIRA DE BARCELONA, así como su personal. El PROVEEDOR HOMOLOGADO se compromete a asumir todos mantener, en tanto esté vigente este contrato, la vigencia de la póliza de seguro que cubre los costos y pagos riesgos antes mencionados. El PROVEEDOR HOMOLOGADO deberá, siempre que sea requerido para ello por FIRA DE BARCELONA, justificarle de modo indubitado la circunstancia de encontrarse al corriente en el pago de las afiliaciones y permanencias primas de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboralpóliza contratada. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo El PROVEEDOR HOMOLOGADO responderá de sus obligaciones indemne propios actos, así como de los del personal que preste servicios y de todos por quienes haya de responder de acuerdo con la legislación vigente. FIRA DE BARCELONA no adquiere ninguna responsabilidad por los daños o posibles menoscabos que puedan sufrir los materiales o medios almacenados por el PROVEEDOR HOMOLOGADO en el recinto ferial. Por último, el PROVEEDOR HOMOLOGADO exonera a LAS ENTIDADES FIRA DE BARCELONA de cualquier reclamación judicial o extrajudicial derivada de las relaciones contractuales que, en todo lo relacionado su caso, pueda tener el PROVEEDOR HOMOLOGADO con las obligaciones tributarias derivadas terceros, y que puedan hacer referencia a los servicios objeto del mismo.presente contrato. FIRA DE BARCELONA queda en consecuencia al margen de cualquier contrato, obligación compromiso que haya contraído el

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución por personal o medios dependientes del contrato respectivomismo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar a terceros como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, operaciones que requiera la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. Los terceros podrán requerir previamente al órgano de contratación, dentro del año siguiente a la producción del hecho, para que, oído el contratista, se obliga pronuncie sobre a afiliar al Sistema cual de Seguridad Social a sí mismo las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil. El contratista será responsable de los equipos, de las instalaciones así como también a del control de las mismas, de la conservación de todos y cada uno de sus componentes, de la calidad de los elementos utilizados y de los montajes efectuados en las modificaciones, mejoras o renovaciones y de los suministros que efectúe, mientras esté en vigor el presente pliego, así como de todos los empleados, a accidentes o daños causados por las instalaciones o por la operaciones que exige el cumplimiento de lo dispuesto en este pliego y el de prescripciones técnicas. El contratista será responsable igualmente de los contratistas, a los subcontratistas daños y empleados de éstos, perjuicios que destine a se originen durante la ejecución del contrato, actividadestanto para la Administración como para terceros, montajes y demás actos u obligaciones por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que estén el trabajo haya incurrido. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula El contratista podrá ejercitar por sí las acciones que procedan para reclamar las indemnizaciones imputables a aquellas terceras personas que pudieran resultar responsables, civil o criminalmente de los daños ocasionados a las instalaciones que tienen a su cargo con ocasión motivo de la celebraciónadjudicación de su conservación, ejecución en cuyo caso no podrá reclamar el importe al Ayuntamiento. El contratista será responsable de las deficiencias en el funcionamiento del servicio, tanto por lo que respecta a las interrupciones totales o parciales en el servicio que no sean imputables a causas de fuerza mayor, acción de terceros etc., como a la calidad de los trabajos que exige la conservación. El contratista estará obligado a suscribir una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil hasta 350.000,00 Euros, por todos los accidentes, daños o perjuicios que puedan ocurrir ocasionados directa o indirectamente por los trabajos que se realice como consecuencia de la prestación del servicio. Circunstancia esta que deberá acreditarse antes del comienzo de la prestación del servicio. El contratista intervendrá directamente, sin necesidad de autorización expresa del Ayuntamiento, en aquellas operaciones de inspección y terminación de reparación o mantenimiento que requieran las actuaciones objeto del contrato, así como a asumir siendo responsabilidad del contratista, la detección de todos los costos y pagos desperfectos o averías que se originen en las zonas ajardinadas objeto del contrato. Intervendrá asimismo, a requerimiento del Ayuntamiento, en actuaciones que por su urgencia sean necesarias, aún fuera de su horario habitual de trabajo. Si existiesen dudas de interpretación sobre si la labor a realizar está íntegramente incluida en el ámbito objeto del contrato, el contratista consultará a la persona responsable del Ayuntamiento. Las decisiones adoptadas por éste se considerarán de obligado cumplimiento, sin perjuicio de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado reclamaciones que pudiera formular el contratista con las obligaciones tributarias derivadas del mismoposterioridad.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Servicio

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados El Proveedor es el único responsable frente a Iberdrola de la debida ejecución del Contrato, incluyendo cualquier obligación de reparar los daños e indemnizar los perjuicios que eventualmente causare. La aprobación por EL CONTRATISTA para Iberdrola de los documentos o propuestas preparados por el Proveedor o su Personal asignado al cumplimiento del Contrato, o la realización de supervisiones, pruebas o ensayos, aún a satisfacción de Iberdrola, no libera al Proveedor de esta responsabilidad, ni supone que la misma deba ser compartida por Iberdrola. Tampoco serán eximentes de dicha responsabilidad ni la atenúan, ni excusan al Proveedor de cumplir con los términos del Contrato, las recomendaciones u observaciones formuladas por Iberdrola durante la ejecución del contrato respectivomismo o con ocasión de supervisiones, son pruebas o ensayos, salvo en aquellos casos en que Iberdrola exigiera la puesta en práctica de entera responsabilidad tales recomendaciones u observaciones y mediara reserva expresa del Proveedor respecto de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios su cumplimiento. En ningún caso constituirá causa exculpatoria de las entidadesresponsabilidades contractuales del Proveedor una huelga durante la ejecución del Contrato. Los riesgos, o en relación con estas, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del Proveedor no quedan limitadas por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para los seguros a que acudan a los inmueblesse refieren estas CG y, edificacionesen consecuencia, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes el importe y oficinas el alcance de las entidades obligaciones y responsabilidades derivadas de la xxxxxxxx de tales riesgos no podrán reducirse en la medida de los mencionados seguros o por falta de contratación o cobertura suficiente de ellos en perjuicio de Iberdrola o terceros. El Proveedor acepta defender, indemnizar y mantener indemne de responsabilidad a Iberdrola y sus filiales y su respectivo Personal, directivos, consejeros y agentes de toda acción civil, administrativa o criminal, y de todas las pérdidas, lesiones, daños, perjuicios, costes o gastos (incluidas costas judiciales y gastos de representación legal), causados, derivados o relacionados con el objetivo de documentar los procedimientos y normascumplimiento y/o incumplimiento directo o indirecto, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personalya sea por acción u omisión, por parte del Proveedor (o de EL CONTRATISTA sus empleados, directivos, agentes, contratistas o subcontratistas) del Contrato, o del incumplimiento de cualquier legislación aplicable (incluyendo la Reforma Laboral). La responsabilidad del Proveedor prevista en esta cláusula incluye, sin limitación: a. Los daños y perjuicios ocasionados a cualquier propiedad de Iberdrola, del proveedor o de cualquier tercero. b. Los daños personales o fallecimiento de Personal de Iberdrola, del proveedor o de sus subcontratistas de cualquier nivel. La invalidez, en ningún caso por cuenta todo o a cargo en parte, de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan cualquiera de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que párrafos anteriores no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine afectará a la ejecución del contratovalidez de los restantes. El Proveedor no será responsable en aquellos supuestos en que tal responsabilidad se derive exclusivamente de conductas gravemente negligentes o dolosas de Iberdrola y sus filiales y su respectivo Personal, actividadesdirectivos, montajes consejeros y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoagentes.

Appears in 1 contract

Samples: Condiciones Generales De Contratación

RESPONSABILIDAD. Los Se sugiere al Suscriptor del Software elegir a Xxxxx como proveedor de facturación electrónica. En el evento que Siigo no sea el proveedor tecnológico de documentos electrónicos elegido por el Suscriptor, la responsabilidad de Xxxxx se limita a la generación y emisión del documento a través del Software licenciado, pero la implementación del otro sistema, la contratación con el otro proveedor tecnológico, el costo de cada uno de los documentos que genere y los servicios personales contratados y la garantía que dicho proceso demande serán de la responsabilidad exclusiva del Suscriptor con su proveedor tecnológico elegido. En todo caso, el Suscriptor es el único responsable por EL CONTRATISTA la revisión, aprobación y generación del Documento Electrónico y de sus efectos contables, fiscales, legales y tributarios, así como de los planes de contingencia necesarios, incluyendo la emisión de la factura de talonario o de papel en aplicación de las disposiciones legales de contingencia dispuestas por la DIAN de ser necesario, para después llevar a cabo el envío de la información contenida en dicho documentos para validación en aplicación de las normas que regulan dicho procedimiento, en cualquier evento de interrupción programada, error o inconsistencia asociada o no al Software. El Suscriptor se compromete a informar a Xxxxx, en cualquier caso, cualquier tipo de error, modificación de información, y en general, cualquier situación de la cual se pueda desprender algún efecto para Siigo, para el Suscriptor o para terceros. Siigo no es responsable por errores, inconvenientes e interrupciones del servicio de facturación electrónica ocasionados directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. En estos casos, Xxxxx le informará al Suscriptor sobre el origen de error o inconveniente presentado y el Suscriptor deberá comunicarse con la línea de soporte de la DIAN para buscar una solución. En caso tal de que, por alguna alianza o promoción específica acordada con el Suscriptor del servicio de factura electrónica, Siigo permita el uso especial y limitado de su firma digital para facturar electrónicamente, el Suscriptor expresamente manifiesta: i. Siigo, en su calidad de proveedor tecnológico de facturación electrónica, imprime su firma sobre las facturas expedidas por el Suscriptor a través del Software. La inclusión de la firma digital de Xxxxx se hace sin hacer verificación o revisión de ninguna índole respecto al contenido de la factura, incluyendo la información contable, fiscal, legal o cualquier detalle o descripción de la operación sujeta a facturación, servicio contratado o bien enajenado, salvo por el contenido técnico de la factura en los términos de la Resolución 42 del 5 xx xxxx de 2020 y cualquier otra norma que resulte aplicable. ii. Que Siigo no conoce ni participa en la generación de la información necesaria para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios expedición de las entidadesfacturas que el Suscriptor genera a través del Software de Siigo y, o en relación con estas, por cualquier causaeste conforme a la normatividad aplicable. Por lo mismoanterior, el Suscriptor reconoce y declara que Siigo no es ni será responsable por los registros e información contable utilizada en las facturas, ni tampoco por la asignación determinación de bases gravables, tarifas, sujeción pasiva y realización de hechos generadores de tributos contenidos en las facturas expedidas a través del Software. Esta facultad se da en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 y Siigo no certifica con la firma digital, ningún contrato, proceso de compraventa, de prestación de servicios o contratación venta de personal por productos, de calidad de los mismos, ni hace parte de EL CONTRATISTA para que acudan la relación comercial entre el Suscriptor y el adquiriente. En virtud de lo anterior, el Suscriptor se obliga a los inmueblesmantener indemne a Siigo por cualquier daño, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, quejaperdida, demanda, acción, investigaciones, condenas o reclamo de cualquier naturaleza (incluyendo gastos y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA honorarios legales razonables) que se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión derive de la celebración, ejecución y terminación información suministrada por mi representada para la generación de facturas a través del contrato, así software; toda vez que las responsabilidades asumidas por Siigo como a asumir todos los costos y pagos Proveedor Tecnológico de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas Factura Electrónica están regidas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismonormatividad aplicable.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones De Uso Del Software

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para De perfeccionarse la realización o ejecución contratación del contrato respectivoservicio, son de entera el Adjudicatario asume la responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal tanto de la Empresa como del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoAdjudicatario, los accidentescomo así también hacia terceros, siniestroseximiendo a la Empresa, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión sus empleados y/o directores, de toda obligación y responsabilidad y comprometiéndose a presentarse en ejecución del contratojuicio en caso de que la Empresa fuera demandada. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema Para el supuesto de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosque el Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de la Empresa, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine mantendrá indemne a la ejecución del contratoEmpresa y será responsable por las pérdidas, actividadesrobos, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión hurtos o daños en los bienes de propiedad de la celebraciónEmpresa y/o terceros. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, ejecución la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, abonar al personal del adjudicatario rubros salariales o indemnizatorios, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren al cobro más daños y terminación del contratoperjuicios. Si el Adjudicatario no tuviera facturas que se encuentren pendientes de cobro, así como a asumir todos la Empresa podrá reclamar al Adjudicatario el pago de los costos asumidos, con más los daños y pagos perjuicios que correspondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, el Adjudicatario deberá notificar a la Empresa en un plazo no mayor a las afiliaciones cuarenta y permanencias ocho (48) horas de estostomado conocimiento, tales como EPSy ésta podrá, Fondos en caso de Pensiones y Cesantíasestimarlo conveniente, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo hacerse cargo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolos procesos o procedimientos e iniciar negociaciones para su extinción.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para El Adjudicatario eximirá de toda responsabilidad a la realización Empresa y/o ejecución del contrato respectivo, son de entera a sus directivos y empleados y asumirá la responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución del contrato y asume de los servicios a su cargo o la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a sus bienes, a su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión personal y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosterceros, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine deslindando a la ejecución Empresa de toda obligación y/o responsabilidad. Si la propuesta implicare la prestación de servicios por parte del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión Adjudicatario en establecimiento de la celebraciónEmpresa, ejecución ésta no tendrá responsabilidad alguna frente al Adjudicatario por las pérdidas, robos, hurtos o daños en los bienes de propiedad del Adjudicatario y/o terceros. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, abonar al reclamante, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren al cobro más daños y terminación del contratoperjuicios. Si El Adjudicatario no tuviera facturas que se encuentren pendientes de cobro, así como a asumir todos la Empresa podrá reclamar al Adjudicatario el pago de los costos asumidos, con más los daños y pagos perjuicios que correspondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, el Adjudicatario deberá notificar a la Empresa en un plazo no mayor a las afiliaciones cuarenta y permanencias ocho (48) horas de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismotomado conocimiento.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los EL EXPOSITOR asume la responsabilidad por todas las cosas de su propiedad y/o que se encuentren a su cargo, y por todos los acontecimientos o siniestros de cualquier tipo, que pudiere sufrir el público que visite su stand y/o el personal ligado contractualmente a él, sea por vinculación de trabajo o contrato de locación de servicios personales contratados por o cualquier otra figura contractual. EL CONTRATISTA para EXPOSITOR mantendrá indemne a la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, CABS por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación reclamo y/o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades demanda que se realizarán entablara en su contra, incluyendo las de índole laboral o se realicen en desarrollo del contrato respectivocualquier otra, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a haciéndose cargo de las entidadessus importes, incluyendo costos y costas. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan La CABS trasladará al expositor el monto de los actos y actividades propias deterioros que sus dependientes, subcontratistas, constructores de la ejecución del contrato y asume stands, camiones y/o fletes de sus empresas, por su cuenta y riesgo exclusivoo por cuenta de otros, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo causen a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión instalaciones fijas y/o provisorias de los espacios abiertos, bajo techo o instalaciones del predio. La CABS no se hace responsable por los daños que puedan producir al expositor las deficiencias en ejecución las instalaciones de luz, fuerza motriz, desagües, etc. Tampoco se hace responsable si por cualquier motivo se produjera la interrupción de estos servicios. La CABS no tendrá responsabilidad por los efectos derivados de problemas meteorológicos o hidrográficos que pudieran dificultar la exposición, y en general por motivos de fuerza mayor o caso fortuito previstos en la legislación civil. La organizadora del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema evento no será responsable por las perdidas o daños totales o parciales de Seguridad Social a sí mismo como también a todos bienes o en la persona de los expositores, empleados, participantes, y cualquier persona que asista al evento en el carácter y a los contratistas, efectos que fuere. El expositor mantendrá indemne al organizador de cualquier reclamo que formulen terceros por daños sufridos en su persona o bienes debido a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión omisiones imputables al expositor y/o sus representantes o dependientes. La organizadora no será responsable de la celebración, ejecución y terminación del ninguna obligación no prevista en este contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

Appears in 1 contract

Samples: Exhibitor Agreement

RESPONSABILIDAD. Los Usted acepta que GLADTOLINK no asume obligación ni responsabilidad alguna respecto de aquellos servicios personales contratados que no preste directamente. Al estar los productos de software inherentemente sujetos a errores, fallas e incompatibilidades potenciales con otros sistemas y/o hardware, GLADTOLINK no garantiza que la operación de la Web y de los Servicios sea interrumpida o libre de errores. La Web y la Plataforma Gladtolink se proporcionan “tal como están” y su uso se realiza bajo su propio riesgo por EL CONTRATISTA lo que, ni GLADTOLINK, ni sus administradores, trabajadores, proveedores o colaboradores serán responsables por los daños, de cualquier naturaleza, directos o no, que deriven del uso de los Servicios, excluyendo expresamente GLADTOLINK, en toda la medida prevista por la Ley, cualquier tipo de garantías, ya sean expresas o implícitas, si bien atendiendo a los medios técnicos y humanos de que dispone, GLADTOLINK se esforzará por corregir cualquier error o fallos de funcionamiento que pudieren presentar los recursos. GLADTOLINK no garantiza la disponibilidad y accesibilidad de la Web o de la Plataforma Gladtolink. En ocasiones, podrán producirse interrupciones por el tiempo que resulte necesario para la realización de las correspondientes operaciones de mantenimiento. GLADTOLINK no se responsabiliza de posibles daños derivados de virus informáticos, troyanos y malware en general, ni tampoco de cualquier otra alteración que se pueda producir en la Plataforma Gladtolink o ejecución del contrato respectivoen el hardware de los Usuarios. Tampoco responderá de los daños y perjuicios causados por el uso o mala utilización de los Servicios; derivados de interferencias, son interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones telefónicas motivadas por causas ajenas a la citada entidad; de entera responsabilidad retrasos o bloqueos en el uso de EL CONTRATISTAla Web o de la Plataforma Gladtolink causados por deficiencias o sobrecargas en el centro procesador de datos, Por lo tantode líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas eléctricos, ni tampoco por las entidades consecuencias que pudieran derivarse de las interacciones que se realicen entre usuarios de la Plataforma o de los contenidos almacenados por el Cliente o cualquier otro tercero en la Web o en la Plataforma Gladtolink. En ningún caso las obligaciones asumidas por GLADTOLINK conllevan garantía alguna en cuanto a expectativas o volumen de negocio. El Cliente entiende y acepta que GLADTOLINK no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales garantiza que los trabajadores de EL CONTRATISTA, Servicios cumplan con sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso expectativas o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismonecesidades.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para El CEDENTE será el único responsable frente a la realización o ejecución del contrato respectivo, son Agencia Española de entera responsabilidad Protección de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios Datos de las entidades, o infracciones de la normativa de protección de datos que cometa en el tratamiento de los datos de carácter personal comunicados a la APB y respecto de los incumplimientos que realice con relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmueblesprincipios relativos al tratamiento, edificacionesen particular el de licitud y transparencia, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas así como respecto de los derechos de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, personas. Si la actuación u omisión culpable o preparar negligente directa o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo indirectamente imputable al CEDENTE respecto del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo incumplimiento de las entidades. Xxxxxxxx obligaciones impuestas por la presente cláusula, de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias las manifestaciones y/o garantías otorgadas en virtud de la ejecución del contrato misma, y asume por su cuenta la legislación que resulta o resultase aplicable a la presente cesión de dato acuerdo y, muy en particular, de aquellas impuestas y riesgo exclusivodeterminadas por el RGPD o LOPDGDD, los accidentesoriginase a la APB daños, siniestrospérdidas, demandas obligaciones solidarias, gastos de cualquier naturaleza, sanciones, multas y sanciones que surjan en desarrollo del contratomedidas coercitivas, que no sean atribuibles a actos medidas de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a carácter provisional y otras cantidades surgidas o derivadas de cualquier pleito, querella, quejareclamación, demanda, acción, investigacionespleito o procedimiento, condenas y sanciones dirigidas sea civil, penal o administrativo, incluidos los procedimientos sancionadores incoados por la Agencia Española de Protección de Datos, el CEDENTE será considerado responsable frente a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contratola APB. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga La APB tendrá derecho a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a dirigirse contra el CEDENTE por todos los empleadosmedios legales a su alcance y reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias, incluyendo –a título enunciativo y no limitativo- daños xxxxxxx e imagen, daño emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran resultar para su reparación, importes de sanciones o sentencias condenatorias, intereses de demora y coste de la financiación de cualesquiera cantidades anteriores en que pudiera resultar perjudicado la APB, las costas judiciales y el importe de la defensa en cualquier proceso en el que pudiera resultar demandada la APB por las causas anteriormente expuestas, por los daños y perjuicios ocasionados por razón de la actuación u omisión del CEDENTE, sin perjuicio de ejercer cualesquiera otras acciones que en derecho le corresponda. Palma de Mallorca, a los contratistas………… de de 20… Don …………………., a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión en representación de la celebraciónCompañía de Seguros… , ejecución con N.I.F. núm. , por medio del presente documento, Que esta compañía de Seguros tiene concertada y terminación en vigor una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General nº---------------------, cuyo tomador es………………………………., con C.I.F: ………..……………… y con domicilio en …………………………………………..y por un importe asegurado de …………………………………Euros. Que esta Póliza tiene su efecto el día…………………………y su vencimiento el día……………………………………….. . En particular se encuentra garantizada la Responsabilidad Civil que se exige a en las condiciones que se regulan en la Cláusula 26 xxx Xxxxxx de Condiciones que rige para el contrato de como contratista del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboralmismo. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo Dicha póliza se encuentra al corriente de sus obligaciones indemne de pago. Y para que conste a LAS ENTIDADES los efectos oportunos, firmo este certificado en todo lo relacionado con ------------------ a -------- . La entidad responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este documento es la Autoridad Portuaria de Baleares y los datos serán tratados para la gestión del expediente de licitación al que el documento es aportado. Las personas interesadas pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y derecho a no ser sometido a una decisión basada exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos personales. Información detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal de las obligaciones tributarias derivadas del mismopersonas interesadas por la APB, en la cláusula 27 xxx Xxxxxx de Condiciones.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Servicios

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para ORUS responderá frente al CLIENTE del suministro de gas natural y de contratación del acceso a la red, en las condiciones establecidas en la normativa aplicable. El CLIENTE responderá de su instalación interior, de la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión revisiones y/o inspecciones obligatorias, de mantener en ejecución perfecto estado de conservación las instalaciones receptoras - incluidos los aparatos de consumo - y de hacer un uso adecuado de los mismos. La Empresa Distribuidora de la zona responderá de la operación y mantenimiento de las redes y de la disponibilidad y calidad del contratosuministro de acuerdo con la normativa aplicable. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga Las partes convienen que en caso de fuerza mayor, como el caso fortuito, 5. ACCESO A LA RED exonerarán de responsabilidades. La firma de este Contrato por parte del CLIENTE supone la autorización a afiliar 12. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO ORUS para actuar como sustituto del CLIENTE frente al Sistema resto de Seguridad Social a sí mismo como también a todos Empresas Distribuidoras y Comercializadoras de energía, en los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine temas relativos a la ejecución del contrato, actividades, montajes modificación y demás actos u obligaciones cancelación de los contratos de suministro de energía que estén a su cargo con ocasión hasta el momento de la celebraciónfirma del presente contrato pudiera tener establecido el CLIENTE con la Empresa Distribuidora u otras Comercializadoras. A tal efecto y en el caso de que la Empresa Distribuidora exigiera a ORUS que acredite esa autorización, ejecución se adjunta al presente El CLIENTE autoriza a ORUS con la firma del presente Contrato a que esta última pueda comprobar su identidad, legitimidad y terminación del contratosolvencia, así como la exactitud de tos datos aportados por el mismo. Dicha comprobación se llevará a asumir todos cabo mediante el acceso a informes de entidades financieras y/o ficheros automatizados en los costos y pagos que los datos de las afiliaciones y permanencias carácter personal se hayan obtenido de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado conformidad con las obligaciones tributarias derivadas disposiciones vigentes, así como mediante la solicitud al cliente de la información necesaria para dicha comprobación. contrato, la autorización por escrito que suscribirá el CLIENTE en el 13. PROTECCIÓN DE DATOS momento de la firma del mismo.Contrato. El CLIENTE autoriza explícitamente a que los datos personales facilitados 6. ACCESO A INSTALACIONES DEL CLIENTE queden recogidos en un fichero automatizado, cuyo responsable es ORUS, El CLIENTE se compromete a facilitar el acceso a sus instalaciones al personal debidamente acreditado por XXXX, con el fin de llevar a cabo la con el propósito de adecuar nuestras ofertas y servicios a sus intereses, así

Appears in 1 contract

Samples: Gas Supply Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales 1. No obstante lo establecido en cualquier disposición del Contrato, PIELCOLOR nunca será responsable de lo siguiente: a. El incumplimiento por parte de PIELCOLOR de sus obligaciones en virtud del Contrato debido a fuerza mayor según se define en el artículo 12 (fuerza mayor); b. un acto u omisión negligente o intencional por parte de los empleados de PIELCOLOR, terceros contratados por EL CONTRATISTA PIELCOLOR o personas recomendadas por PIELCOLOR, incluso como resultado de las instrucciones que hayan indicado esas personas en cuanto a la aplicación o uso de los Productos suministrados por PIELCOLOR, con la excepción de un acto intencional o una negligencia grave por parte de los directivos de PIELCOLOR; c. la inadecuación de los Productos para un propósito particular o los daños causados por el uso o almacenamiento inusual, imprudente o inadecuado de los Productos; d. la realización pérdida o ejecución el daño resultante de mezclar cualquier producto o productos en los Productos con cualquier producto o productos de un origen que no sea de PIELCOLOR; e. una reacción indeseable que surja en el uso de los Productos como resultado del contrato respectivoembalaje de los Productos; f. los Productos que hayan sido revendidos, son procesados, reembalados, adaptados y/o alterados de entera responsabilidad cualquier forma; g. la pérdida o el daño resultante del incumplimiento de EL CONTRATISTA, Por lo tantolas instrucciones de seguridad, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos instrucciones de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del almacenamiento o cualquier otra instrucción para el uso, ingreso almacenamiento, procesamiento, aplicación, etc. de los Productos; h. una pérdida o permanencia un daño consecuente, una pérdida o un daño indirecto, que incluye, entre otros, la pérdida de beneficios y la pérdida o los daños a terceros; i. la pérdida o el daño relacionado con los Productos en espacios circunstancias en las que la Garantía no se aplica de las entidades, o conformidad con el artículo 8 (garantía); y j. la infracción de cualquier derecho de patente perteneciente a un tercero en relación con estaslos Productos suministrados. 2. A pesar de las disposiciones de estas Condiciones de Venta y el Contrato, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal responsabilidad por parte de EL CONTRATISTA para PIELCOLOR en virtud del Contrato se limitará a lo siguiente: a. el reemplazo de los Productos defectuosos; o b. una indemnización que acudan a no exceda el coste de los inmueblesProductos en cuestión, edificacionessi, talleressegún el criterio de PIELCOLOR, salonestal reemplazo es imposible. Si los Productos no fueron fabricados por PIELCOLOR, parqueaderosla responsabilidad de PIELCOLOR no excederá, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo caso, la responsabilidad del proveedor de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades PIELCOLOR para con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoPIELCOLOR.

Appears in 1 contract

Samples: Condiciones Generales De Venta

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados (a) Por la presente, usted libera e indemniza al Concesionario de Avis de y contra toda responsabilidad en concepto de pérdidas o daños a cualquier propiedad (incluyendo los costes relacionados con la misma) que usted o cualquier otra persona hubiera dejado, almacenado o transportado en el Vehículo antes o después de devolver el Vehículo al Concesionario de Avis. (b) Si bien el Concesionario de Avis tomará todas las precauciones y hará todo lo posible por EL CONTRATISTA para la realización evitar que esto ocurra, no será responsable de ninguna pérdida ni daño derivado de cualquier falta o ejecución defecto en, o de fallos mecánicos del contrato respectivoVehículo o de cualquier equipo, son equipo de entera responsabilidad navegación por satélite, sistema de EL CONTRATISTAredes telefónicas o móviles, Por lo tantoni de cualquier pérdida o daño indirecto o consecuente incluyendo, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos entre otros, reclamaciones de derechos laborales que los trabajadores terceros o pérdida de EL CONTRATISTAbeneficios, sus subcontratistas y los trabajadores volumen de estosnegocios, pudieren presentar como consecuencia del usoahorros, ingreso negocios, clientes o permanencia en espacios datos. (c) Ninguna de las entidadesdisposiciones de esta cláusula o de estos Términos y Condiciones excluirá o limitará de forma alguna la responsabilidad del Concesionario de Avis para con usted en casos de (i) fraude, (ii) fallecimiento o lesiones personales provocadas por negligencia del Concesionario de Avis o (iii) cualquier responsabilidad en la medida en que esta no pueda ser excluida ni limitada conforme a derecho. Con independencia de cualquier disposición en sentido contrario en cualquier otro apartado de estos Términos y Condiciones, se aplicarán las siguientes disposiciones a todos los Contratos de Alquiler de Avis Preferred celebrados en los siguientes países: 1. Para poder cumplir con la normativa de aduanas en caso de que el Vehículo que haya alquilado a Avis no tenga número de matrícula austriaco, no podrá hacer entrega de la custodia del Vehículo a ninguna otra persona en Austria. Si el Vehículo alquilado en Austria no tiene número de matrícula austriaca y usted no tiene domicilio en Austria, tendrá que abandonar Austria con el Vehículo en un plazo de cuatro días a partir del inicio del alquiler. 2. Por la presente, se somete en la medida en que pudiera estar legalmente obligado a la jurisdicción exclusiva de las autoridades judiciales locales competentes del primer distrito de Viena, en relación con estastodas las disputas contra el Concesionario de Avis de Austria derivadas de estos Términos y Condiciones o de cualquier Contrato de Alquiler de Avis Preferred. 3. Se sustituirán las Cláusulas 28(a) y (b) tal como consta a continuación: (a) Si bien el Concesionario de Avis tomará todas las precauciones y hará todo lo posible por evitar que esto ocurra, no será responsable de ninguna pérdida ni daño derivado de cualquier falta o defecto en, o de fallos mecánicos del Vehículo o de cualquier equipo, equipo de navegación por satélite, sistema de redes telefónicas o móviles, ni de cualquier causa. Por lo mismopérdida o daño indirecto o consecuente incluyendo, la asignación entre otros, reclamaciones de terceros o contratación pérdida de personal beneficios, volumen de negocios, ahorros, negocios, clientes o datos, salvo que estos hayan sido provocados por parte el Concesionario de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas Avis de forma intencionada o por negligencia grave. (b) Ninguna de las entidades disposiciones de esta cláusula o de estos Términos y Condiciones excluirá o limitará de forma alguna la responsabilidad del Concesionario de Avis para con usted en casos de (i) fraude, (ii) fallecimiento o lesiones personales provocadas por negligencia del Concesionario de Avis o (iii) cualquier otro daño provocado por el objetivo Concesionario de documentar Avis de forma intencionada o por negligencia grave. 1. Usted acuerda que la firma de estos Términos y Condiciones y de todos los procedimientos Contratos de Alquiler de Avis Preferred, junto con todas las notificaciones relacionadas con los Contratos de Alquiler de Avis Preferred (incluyendo las confirmaciones de reserva), mediante vía de comunicación electrónica (incluyendo email y normasteléfono), cumplirá con todas las normativas de pruebas por escrito (en la medida en que sean aplicables). El Concesionario de Avis estará autorizado a invocar sus registros electrónicos para demostrar los contenidos de los contratos que usted haya celebrado con Avis y el Concesionario de Avis, incluso si para ello debe desviarse de las normativas de pruebas por escrito aplicables. 2. Se modificará la Cláusula 28(b)(iii) de forma que rece así: cualquier otro daño provocado por el Concesionario de Avis por negligencia grave o preparar o ejecutar las actividades como resultado de defectos latentes u ocultos. 1. Le informamos de que se realizarán o se realicen requiere un nivel de autenticación relativamente bajo basado en desarrollo del contrato respectivosu dirección de email y número Wizard (si tuviera), incluidas aquellas relativas al desmonte para poder registrarse en Avis Preferred y retiro correspondiente efectuar reservas de alquiler a su nombre que incorporen estos Términos y demás servicios Condiciones. Usted reconoce que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva dicho nivel de todo tipo autenticación conlleva el riesgo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o que terceros puedan “suplantar” su identidad si consiguieran acceso a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivode email, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión número Wizard y/o contraseña. Esto podría resultar en ejecución el uso fraudulento de su tarjeta de crédito para efectuar reservas de alquiler. 2. Usted acuerda que la firma de estos Términos y Condiciones, junto con todas las notificaciones relacionadas con futuros contratos de alquiler (incluyendo las confirmaciones de reserva), podrán realizarse mediante vía de comunicación electrónica (incluyendo email y teléfono). 3. Se le podrán facturar los costes contemplados en la Cláusula 22(c)(iii) de estos Términos y Condiciones (gastos ligados a los daños al Vehículo o a sus accesorios), ya se reparen dichos daños al vehículo o a sus accesorios o no. Se facturarán dichos costes de acuerdo con la tabla de precios disponible en la oficina del contratoConcesionario de Avis. 4. AfiliacionesSe acuerda que tanto usted como cualquier otro usuario autorizado, de conformidad con la Cláusula 21(c) de estos Términos y Condiciones, tienen derecho a cobertura ilimitada de responsabilidad legal frente a terceros, según las leyes y normativas xx Xxxxxxx. 1. Se sustituirá la Cláusula 28 tal como consta a continuación: (a) De acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 28(b), la responsabilidad legal del Concesionario de Avis por daños quedará limitada como sigue: (i) Queda excluida la responsabilidad del Concesionario de Avis por defectos en el Vehículo o equipo, equipo de navegación por satélite, red de teléfono o teléfono móvil que existieran al celebrar el Contrato de Alquiler de Avis Preferred (véase el apartado 536a xxxxxxx 0, xxxxxxxx 0. otros del Código Civil Alemán, “BGB”) salvo que – dichos defectos afecten a las obligaciones contractuales materiales del Concesionario de Avis y que usted pudiera invocar de forma válida la inexistencia de dicho defecto; o que – el Concesionario de Avis haya ocultado dichos defectos de forma fraudulenta. (ii) El Concesionario de Avis sólo será responsable hasta la cantidad equivalente a los daños habitualmente previsibles al celebrar el Contrato de Alquiler de Avis Preferred, de los daños causados por incumplimiento negligente de las obligaciones contractuales materiales; (iii) El Concesionario de Avis no será responsable de los daños causados por incumplimiento negligente de las obligaciones contractuales xxxxxxx. (b) La responsabilidad limitada citada arriba no se aplicará a ninguna responsabilidad legal obligatoria (en especial a la recogida en la Ley alemana de responsabilidad por productos defectuosos), a la responsabilidad por asumir una garantía específica, ni a la responsabilidad por daños personales causados deliberadamente. (c) Usted tomará todas las medidas razonables para mitigar los daños. 1. Usted declara de forma expresa que acepta que los tribunales competentes para la evaluación de las disputas que puedan surgir en relación con estos Términos y Condiciones o con cualquier Contrato de Alquiler de Avis Preferred en Grecia sean los de Atenas, Grecia. 2. Se modificará la Cláusula 28(b)(ii) de forma que rece así: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema cualquier otro daño causado por el Concesionario de Seguridad Social a sí mismo como también a Avis de forma intencionada o mediante negligencia grave, o que resulte de cualquier delito contra la vida, el honor, la salud o la libertad. 1. Usted acuerda que la firma de estos Términos y Condiciones y de todos los empleadosContratos de Alquiler de Avis Preferred, junto con todas las notificaciones relacionadas con los Contratos de Alquiler de Avis Preferred (incluyendo las confirmaciones de reserva) mediante vía de comunicación electrónica (incluyendo email y teléfono), cumplirán con todas las normativas de pruebas por escrito (en la medida en que sean aplicables). El Concesionario de Avis estará autorizado a invocar sus registros electrónicos para demostrar los contratistascontenidos de los contratos que usted haya celebrado con Avis y el Concesionario de Avis, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos incluso si para ello debe desviarse de las afiliaciones y permanencias normativas de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas pruebas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoescrito aplicables.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son En caso de entera responsabilidad incumplimiento de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos condiciones de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia conservación y restitución establecidas en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del presente contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo el USUARIO se somete a las entidades frente sanciones xx xxx a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o que haya lugar en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratomateria, así como a asumir todos las siguientes penalizaciones por parte del SPBVB: a) Suspensión de la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado en el manual de USUARIO del SPBVB, incluso la desvinculación del sistema de conformidad con la gravedad del incumplimiento, el cual será previamente valorado por el operador del SPBVB. En el caso de la no restitución oportuna de la bicicleta dentro de los costos y pagos sesenta (60) minutos concedidos para el uso, la suspensión será informada en persona una vez el USUARIO entregue la bicicleta; b) Terminación del presente contrato por destrucción, pérdida, daño o avería parcial o total de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo bicicleta o de sus obligaciones indemne elementos accesorios, que imposibilite el uso ordinario de ésta. En este caso el USUARIO se hace responsable por el mantenimiento, recuperación, reparación, adquisición o reemplazo de la bicicleta o de los elementos accesorios afectados por su conducta. No obstante lo anterior, el USUARIO se exime siempre que se esté frente a LAS ENTIDADES un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado y acreditado; c) En caso de hurto, pérdida o destrucción por el hecho de un tercero, el USUARIO se obliga a denunciar el hecho ante las autoridades competentes y a reportar ante el operador del servicio, en todo la estación automática más cercana o en el centro de operaciones, de manera inmediata la ocurrencia del hecho, igualmente el USUARIO estará obligado a presentar la copia del denuncio formulado al día siguiente hábil del reporte. La omisión del deber del USUARIO lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas hace acreedor a la terminación unilateral del mismoservicio por parte del operador del sistema, y será responsable de la pérdida y/o hurto de la bicicleta y sus elementos accesorios.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Condiciones De Uso Del Sistema Público De Bicicletas De Villavicencio

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados La información transmitida por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivoel CLIENTE a través de PRODIGY INFINITUM, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx será bajo su exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidadesresponsabilidad, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo libera expresamente a las entidades frente a TELMEX, de cualquier pleitoresponsabilidad derivada de accesos no autorizados, querellarobo, quejadaño, demandadestrucción o desviación de la información, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades archivos o programas propiedad del CLIENTE que se relacionen de manera directa o indirecta con ocasión y/o en ejecución del contratoPRODIGY INFINITUM prestado por TELMEX. Afiliaciones: EL CONTRATISTA El CLIENTE se obliga a afiliar al Sistema sacar y mantener en paz y a salvo a TELMEX de Seguridad Social a sí mismo como también a todos cualquier reclamación, demanda o acción legal que pudiera presentarse en contra de TELMEX, derivadas de los empleadoshechos descritos en el párrafo precedente y, a los contratistasen general, a los subcontratistas y empleados de éstoscualquier reclamación, demanda o acción legal que pudiera derivarse del uso de PRODIGY INFINITUM por parte del CLIENTE, que destine impliquen daño, alteración o modificación a la ejecución red o medios a través de los cuales se presta el mismo, así como, daños a terceros. En ningún caso, TELMEX responderá por perjuicios daños consecuenciales o indirectos, pérdidas sufridas o ingresos no obtenidos, derivados del contrato, actividades, montajes y demás actos u incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que estén a ambas partes asumen conforme al presente Contrato. El CLIENTE es el único responsable por el uso de su cargo con ocasión CUENTA INTERNET. Se considera que cualquier conexión o transmisión de datos utilizando el nombre del CLIENTE y su código personal, se atribuirá al titular de la celebraciónCUENTA INTERNET. Por lo anterior, ejecución y terminación las partes acuerdan que TELMEX no es responsable de: a) Instalar el EQUIPO TERMINAL ni de configurar el EQUIPO DE CÓMPUTO. b) La compatibilidad, confiabilidad o funcionamiento del contratosoftware mediante el cual se realiza el acceso a Internet. c) La confiabilidad en las transmisiones de datos, así como de los tiempos de acceso, de eventuales restricciones de acceso a asumir todos los costos y pagos una red o un servidor específico conectado a Internet. d) Los contenidos o información consultada por el CLIENTE. e) Las interrupciones de las afiliaciones y permanencias redes de estosacceso a PRODIGY INFINITUM, tales como EPSxx xxxxxx del EQUIPO DE CÓMPUTO o software del CLIENTE o fallas en la LÍNEA TELMEX imputables al CLIENTE, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas la pérdida de datos o de cualquier transacción hecha por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo el CLIENTE a través de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoPRODIGY INFINITUM.

Appears in 1 contract

Samples: Prodigy Infinitum Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados a) TdP asume total responsabilidad por EL CONTRATISTA para la realización prestación del Servicio en las condiciones pactadas. Sin perjuicio de ello, el CLIENTE declara conocer que no corresponde a TdP asumir responsabilidad por causas que no le sean directamente imputables, considerándose como tales, de manera enunciativa pero no limitativa, a las siguientes: (i) los usos y contenidos de la información a la que acceda el CLIENTE a través del Servicio; (ii) la información transmitida por terceros al CLIENTE, y; (iii) la información albergada o ejecución transmitida en cualquiera de sus formas a través del contrato respectivoServicio que pertenezca al CLIENTE, son quien será el responsable por el contenido de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios la misma. b) El CLIENTE es responsable de las entidadesconsecuencias que se pudieran generar por: (i) cualquier interferencia o perturbación a usuarios, equipos o en relación con estasservicios, entendiéndose por interferencia o perturbación la distribución de anuncios o mensajes no solicitados; la propagación de virus informáticos u otros programas dañinos para los usuarios o para los equipos de la red; la congestión innecesaria y premeditada de la red; o la utilización de la red para entrar a cualquier causa. Por lo mismootra red o equipo sin autorización de sus propietarios o administradores; entre otros; (ii) la falsificación de la identidad de los paquetes y mensajes, modificación de la asignación cabecera de los paquetes TCP/IP, mensajes de correo electrónico y mensajes enviados a grupos de noticias; (iii) el almacenamiento de información o contratación servicios de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmueblesterceros, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas siendo responsable de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, infracciones que dicha información o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen servicios generen respecto a lo estipulado en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidadeseste contrato. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias El CLIENTE será responsable de la ejecución del contrato información contenida en la base de datos que soporte y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles suministre a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratoterceros, así como a asumir todos por los costos usos y pagos contenidos de dicha información; (iv) cualquier acción u omisión que suponga una intromisión ilegítima en la intimidad personal o familiar de las afiliaciones y permanencias de estospersonas naturales o jurídicas o que suponga una violación a la legislación, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.y;

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados El Socio seguirá siendo responsable del conjunto de las prestaciones que realiza para los Usuarios y los Suscriptores. Oxatis no será responsable en ningún caso de las prestaciones de Servicios proporcionados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son el Socio a los usuarios y a los Suscriptores. El Socio se compromete a cubrir a Oxatis contra toda acción de entera cualquier naturaleza sobre este fundamento. La responsabilidad de EL CONTRATISTAOxatis no podrá en ningún caso ser requerida por motivo de los contenidos disponibles en los otros sitios web de los Usuarios y de los Suscriptores, en virtud de los Términos y Condiciones Generales de Uso que éstos han aceptado. Igualmente, la responsabilidad de Oxatis no podrá en ningún caso ser requerida por motivo de los contenidos disponibles en los otros sitios web x xxxxxxx de Internet accesibles por medio de enlaces de hipertexto insertados en el sitio (en particular a causa de la publicidad, productos, servicios, o cualquier otra información). La responsabilidad de Oxatis frente a los Usuarios y a los Suscriptores corresponde a las estipulaciones de los Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio web Oxatis, aceptados de forma expresa por el Usuario o el Suscriptor antes de cualquier prestación de Servicio Oxatis efectuada por o para el Socio. En todo caso, el Socio será responsable de hacer que el Cliente acepte los Términos y Condiciones Generales de Uso de Oxatis antes de cualquier prestación de Servicios Oxatis. A este respecto, el Socio reconoce tener conocimiento de dichos Términos y Condiciones Generales de Xxx y aceptar el conjunto de las estipulaciones, incluso las estipulaciones que permiten a Oxatis retirar o suspender el acceso a todo contenido tras recibir una notificación de un Usuario, de un Suscriptor o de un tercero, o si tiene un conocimiento efectivo del carácter manifiestamente ilícito de un contenido. La responsabilidad de Oxatis no podrá en ningún caso ser requerida por motivo de esta retirada o suspensión. Oxatis no puede garantizar al Socio que no se produzca un error durante el uso del sitio web. Oxatis no garantiza que los resultados, datos y servicios obtenidos estén exentos de errores o defectos. Oxatis es, además, dependiente de la calidad de la red de Internet. Por lo tanto, las entidades Oxatis no asumen responsabilidad alguna por garantiza la fiabilidad de los reclamos Servicios ni la corrección de derechos laborales que los trabajadores defectos constatados en la red de EL CONTRATISTAInternet. De este modo, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios Oxatis no será responsable de las entidadesdificultades de difusión de los contenidos o, o en relación con estasde manera más general, por de cualquier causaperturbación de la red de Internet que afecte el uso del Servicio. Por lo mismoOxatis no garantiza las condiciones de difusión, la asignación calidad de la difusión, de la transmisión y de la accesibilidad de los contenidos. Una parte no podrá requerir la responsabilidad de la otra Parte en concepto de daños indirectos, como, en particular, la pérdida de ingresos, de clientela, de datos, cualquier perjuicio financiero o contratación comercial, cualquier beneficio perdido o cualquier perjuicio inmaterial. En cualquier caso, el importe de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas la responsabilidad del Editor no podrá superar el importe del conjunto de las entidades con el objetivo de documentar facturas cobradas por éste en los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas seis (6) meses previos al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismodaño.

Appears in 1 contract

Samples: Contract of Deep Integration

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por La información e instrucciones que "EL CONTRATISTA CLIENTE" transmita o comunique a “BANCOMER” mediante “EL SERVICIO”, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, el uso de los medios de identificación previstos en este contrato, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirá la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo, “EL CLIENTE” en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la realización celebración de operaciones y/o ejecución del contrato respectivocontratación de nuevos productos o servicios, son bancarios o no bancarios con “BANCOMER” o con cualquiera de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Para todos los reclamos de derechos laborales efectos legales a que los trabajadores de haya lugar, “EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia CLIENTE” conviene con “BANCOMER” en espacios que cada una de las entidadespersonas que faculte para realizar por su cuenta y orden las operaciones materia de este contrato, tendrán acceso al sistema proporcionando el “IDENTIFICADOR DE USUARIO”, “DISPOSITIVO DE SEGURIDAD” y “CONTRASEÑA DE ACCESO”, que “EL CLIENTE” haya establecido, liberando a “BANCOMER” de cualquier responsabilidad derivada del uso indebido de los medios de acceso al sistema o de los fondos de "LAS CUENTAS PROPIAS". En ningún caso “BANCOMER” será responsable de algún daño, incluyendo, sin límite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes que surjan en relación con el sitio Web o la página de Internet de "EL SERVICIO" o su uso o imposibilidad de uso por alguna de “LAS PARTES”, o en relación con estascualquier falla en el rendimiento, por cualquier causa. Por lo mismoerror, omisión, interrupción, defecto, demora en la asignación operación o contratación transmisión, virus de personal por parte computadora o falla de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, sistema o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, línea que no sean atribuibles imputables a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo“BANCOMER”.

Appears in 1 contract

Samples: Prestación De Servicios

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados alojamientos hoteleros al aire libre no están cubiertos por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, los hoteleros según el artículo 1952 del Código Civil. Por lo tanto, el Campamento no se hace responsable de la pérdida, el robo o el deterioro de objetos personales, ya sea en el Campamento, en los aparcamientos o en las entidades no asumen zonas comunes (cuartos de bicicletas, aseos, etc.). Se especifica que el estacionamiento es por cuenta y riesgo del Cliente. El Cliente tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad alguna por civil y, en su caso, de ponerse en contacto con su compañía de seguros habitual para ampliar las garantías de su seguro de hogar a todo riesgo al alojamiento ocupado durante la estancia. A lo largo de todas las etapas de acceso a los reclamos sitios web, el proceso de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTAreserva, sus subcontratistas y los trabajadores servicios posteriores, la Empresa no tiene otra obligación que la de estosproporcionar el medio. Aunque el Campamento hace todo lo posible por mantener el servicio operativo, pudieren presentar como consecuencia no puede ofrecer ninguna garantía en cuanto a la continuidad del usoacceso a sus sitios web y, ingreso por lo tanto, rechaza toda responsabilidad por daños directos o permanencia indirectos causados por la imposibilidad de acceder a ellos en espacios de las entidades, su totalidad o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación parte o contratación de personal que puedan derivarse del uso del servicio por parte de EL CONTRATISTA para que acudan un usuario de internet. El Campamento no se acepta responsabilidades a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas nivel civil ni penal de las entidades con el objetivo consecuencias del uso inadecuado o no autorizado de documentar los procedimientos y normas, Sitios Web o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, sus contenidos por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta los usuarios o a cargo de cualquier otro tercero. El Campamento no se responsabiliza de las entidadesinformaciones falsas, engañosas o erróneas que aparezcan en los catálogos o en los sitios web relativos a los Campamento, en particular las fotos de presentación, las descripciones, las actividades, las actividades de ocio, los servicios y las fechas de funcionamiento, como consecuencia de la comunicación por parte de terceros de fotografías sobre las que hayan declarado tener derechos. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que El Campamento no se desprendan de los actos y actividades propias responsabiliza por la no ejecución o de la ejecución incorrecta del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivosuscrito en caso de culpa del Cliente, en caso de fuerza mayor o de acto imprevisible e insuperable de un tercero ajeno a la prestación de los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan servicios previstos en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del el contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA En cualquier caso, en el caso de que el Campamento sea considerado responsable por cualquier motivo, la indemnización se obliga a afiliar limitará al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión importe de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoestancia.

Appears in 1 contract

Samples: Condiciones Generales De Venta

RESPONSABILIDAD. Los El BANCO queda exonerado de responsabilidad por los daños o perjuicios que pueda sufrir el CLIENTE por el funcionamiento defectuoso de los servicios personales contratados, de los sistemas electrónicos o telemáticos, en caso de que la avería haya sido causada por el propio CLIENTE, por la falta de diligencia en la utilización de los mismos, o cuando, pese a haber sido advertido de la misma, hubiese hecho uso de los mismos. El CLIENTE tiene la obligación de custodiar las claves de acceso a los servicios contratados y a comunicar, con la máxima diligencia, cualquier uso incorrecto de las mismas o de los contenidos del sitio web del BANCO, u otros medios de tecnología telemática así como las intromisiones ilegítimas de terceras personas fuera del control del BANCO. El BANCO declina toda responsabilidad por EL CONTRATISTA para cualquier daño o perjuicio motivado por errores, defectos u omisiones en la realización información que facilita, siempre que proceda xx xxxxxxx ajenas al BANCO o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades propio XXXXX utilizando fuentes ajenas. El BANCO no asumen asume responsabilidad alguna por los reclamos la información contenida en páginas de derechos laborales Internet de terceros a las que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso se pueda acceder por enlaces (“links”) o permanencia en espacios buscadores de las entidadespáginas web del BANCO. La presencia de links en las páginas web del BANCO tiene una finalidad informativa y, en ningún caso, supone una sugerencia, invitación o en relación con estas, por recomendación sobre los mismos. El BANCO quedará exonerado de cualquier causa. Por lo mismo, la asignación responsabilidad derivada o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará pudiera derivar de la xxxxxxxx exclusiva falta de todo tipo de riesgos de dicho personalcomunicación, por parte del CLIENTE, de EL CONTRATISTA cualesquiera de las siguientes circunstancias: a. Modificación en el domicilio, nacionalidad, estado civil y régimen económico matrimonial. b. Sometimiento a procedimiento concursal. c. Cualquier hecho o circunstancia que modifique, total o parcialmente los datos comunicados al BANCO por el CLIENTE, en el momento de la firma del presente contrato o con posterioridad. A tales efectos el CLIENTE facilitará al BANCO cuantos documentos acreditativos sean precisos para su correcta identificación y, en particular, aquellos otros que deban obrar en poder del BANCO y que éste le requiera a fin de cumplir con la legislación vigente en materia de identificación de clientes, de prevención de blanqueo de capitales o de índole fiscal. ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA, S.A.U. • Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00, 0x xxxxxx • 00000 Xxxxxx • CIF: X-00000000 • Registro de Banco de España 0200 • R.M. de Madrid T 43.696, F 196, H M-770.821, Insc. 1ª Igualmente, el BANCO no soportará ninguna de las pérdidas derivadas o que se pudieran derivar como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas que sean fruto de la actuación fraudulenta o del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de una o varias de las obligaciones del CLIENTE con arreglo a la Estipulación 4.5 del presente CONTRATO XXXXX. El BANCO no será responsable y no asumirá coste alguno por cualquier daño o perjuicio motivado por errores, defectos u omisiones en la información que el CLIENTE facilite al BANCO para realizar una orden de pago. En este sentido, el CLIENTE deberá verificar la corrección e integridad de los datos relativos a los pagos que ordene al BANCO, especialmente, en lo que se refiere al identificador único que será el Código Cuenta Cliente (C.C.C.), o, en su caso, el IBAN. Asimismo, en caso de fallecimiento del CLIENTE, el BANCO quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada o que pudiera derivar de operaciones ejecutadas con anterioridad al conocimiento de su muerte por parte del BANCO. El BANCO no será responsable en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan respecto de los actos daños, defectos y actividades propias omisiones en que pudiera incurrir como resultado de la ejecución del contrato y asume por circunstancias excepcionales e imprevisibles fuera de su cuenta y riesgo exclusivocontrol, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos sus esfuerzos en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismosentido contrario.

Appears in 1 contract

Samples: Marco De Productos Y Servicios Financieros

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna será responsable frente al CONTRATANTE por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos daños que se desprendan de los actos y actividades propias él o su personal causen por incumplimiento de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos Orden de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/Compra o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebraciónejecución de la misma. También responderá por: a) la pérdida total o parcial, sustracción y/o daños a bienes y/o de terceros o del CONTRATANTE que sean imputables al CONTRATISTA o a alguno de sus funcionarios, y b) los daños y lesiones corporales o muerte, causados a: (i) el personal del CONTRATISTA, (ii) a los empleados o contratistas del CONTRATANTE, o (iii) a terceros; como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de la presente Orden de Compra, siempre y terminación cuando éstos puedan ser imputables a la actividad del contratoCONTRATISTA o de su personal, así como a asumir incluyendo fuerza mayor o caso fortuito. EL CONTRATISTA acepta que responderá de manera exclusiva por el pago de todos los costos daños y/o perjuicios que cause a terceros durante la vigencia y pagos ejecución de las afiliaciones y permanencias la Orden de estosCompra, tales como EPS, Fondos liberando al CONTRATANTE del deber de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: proceder y/o vigilancia que tiene EL CONTRATISTA mantendrá con sus dependientes, en desarrollo razón de la independencia de todo orden que existe entre los trabajadores y dependientes de éste y EL CONTRATANTE. Igualmente, el CONTRATISTA será responsable frente al CONTRATANTE por todos los perjuicios que le causare como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones indemne tributarias o parafiscales con respecto a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con los servicios que aquí se establecen. EL CONTRATISTA será responsable de cualquier daño que llegase a sufrir los elementos puestos a su disposición por EL CONTRATANTE o los bienes sobre los cuales se estén prestando los servicios, como consecuencia de su negligencia, del uso no adecuado que de ellos haga el personal del CONTRATISTA, o de cualquier hecho imputable al CONTRATISTA o a su personal. En caso de la ocurrencia de daños, EL CONTRATISTA deberá asumir el costo de las obligaciones tributarias derivadas reparaciones respectivas, incluyendo el valor de los repuestos que sean necesarios, o reemplazará los equipos o bienes cuando a ello haya lugar, o pagará el valor de reposición de los mismos, a opción del mismoCONTRATANTE. El valor a que haya lugar, por el resarcimiento de daños o pérdidas será descontado por EL CONTRATANTE de las sumas que adeude al CONTRATISTA.

Appears in 1 contract

Samples: Addendum to Purchase Order

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

Appears in 1 contract

Samples: Fiduciary Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo11.1. En esta sección (Responsabilidad), son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales se considerará que los trabajadores de EL CONTRATISTA“Entrust” hace referencia a Entrust Corporation, sus subcontratistas Filiales y sus respectivos proveedores, licenciantes, revendedores, distribuidores, subcontratistas, directores, responsables y personal. 11.2. En ningún caso Entrust será responsable de los trabajadores de estosdaños consecuenciales, pudieren presentar como consecuencia del usoindirectos, ingreso especiales, incidentales, punitivos o permanencia en espacios ejemplares, ni de las entidadespérdidas comerciales, oportunidades, ingresos, ganancias, ahorros, buena voluntad, reputación, clientes, uso o en relación con estasdatos, por ni de los costes de reabastecimiento o interrupción del negocio, y el Cliente renuncia a cualquier causaderecho que pueda tener al respecto. Por En lo mismoconcerniente a cualquier Oferta dada, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso la responsabilidad total de Entrust que surja del Acuerdo o el uso y las prestaciones de la Oferta, o esté relacionada con ello, excederá las tarifas satisfechas a Entrust por cuenta la Oferta específica bajo el Pedido que da lugar a responsabilidad, menos cualquier reembolso, crédito de servicio o deducción. Sin perjuicio de lo anterior, para cualquier Oferta basada en suscripción, en ningún caso la responsabilidad agregada total de Entrust que surja del Acuerdo o esté relacionada con el Acuerdo o el uso y desempeño de la Oferta excederá las tarifas pagadas a cargo Entrust por la Oferta específica durante los doce meses anteriores al primer evento que dio lugar a la responsabilidad, menos los reembolsos, los créditos de servicio o las entidadesdeducciones. 11.3. Xxxxxxxx Las exclusiones y límites de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que esta sección (Responsabilidad) se desprendan aplican (a) con independencia de la forma de actuación, ya sea contractual (incluido el incumplimiento esencial), extracontractual (incluida la negligencia), de garantía, de indemnización, de incumplimiento de deberes legales, de tergiversación, de responsabilidad objetiva, de responsabilidad objetiva con respecto al producto o de otro tipo; (b) en su conjunto, independientemente del número de reclamaciones, transacciones, firmas digitales o certificados; (c) aunque la posibilidad de los actos daños en cuestión se conociera o se comunicara con antelación y actividades propias aunque dichos daños fueran previsibles; y (d) aunque los recursos no cumplan su finalidad esencial. El Cliente reconoce que Entrust ha establecido sus precios y formalizado el Acuerdo basándose en las limitaciones y exclusiones recogidas en esta sección (Responsabilidad), que conforman una base esencial del Acuerdo. 11.4. Independientemente de cualquier disposición contraria incluida en esta sección (Responsabilidad) o en cualquier otra parte del Acuerdo y en la ejecución del contrato y asume medida en que lo exija la legislación aplicable, Entrust no excluye ni limita su responsabilidad por (i) la muerte o los daños personales provocados por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones propia negligencia; (ii) su propio fraude o tergiversación fraudulenta; u (iii) otras cuestiones por las que surjan en desarrollo del contrato, que la responsabilidad no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades puede excluirse ni limitarse con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine arreglo a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolegislación aplicable.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones Generales

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por La información e instrucciones que "EL CONTRATISTA CLIENTE" transmita o comunique a “EL BANCO” mediante “EL SERVICIO”, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, el uso de los medios de identificación previstos en este contrato, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirá la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo, “EL CLIENTE” en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los “MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN”, o en su caso los que los sustituyan, para la realización celebración de operaciones y/o ejecución contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no bancarios con “EL BANCO” o con cualquiera de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA México. Para todos los efectos legales a que haya lugar, “EL CLIENTE” conviene con “EL BANCO” en que cada una de las personas que faculte para realizar por su cuenta y orden las operaciones materia de este contrato respectivo(USUARIOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE), son tendrán acceso al sistema proporcionando los “MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN que “EL CLIENTE” haya establecido, liberando a “EL BANCO” de entera cualquier responsabilidad derivada del uso indebido de los medios de acceso al sistema o de los fondos de "LAS CUENTAS PROPIAS". Asimismo, es responsabilidad de EL CONTRATISTACLIENTE” notificar por escrito a “EL BANCO” cuando se presente cambio alguno respecto de su representante legal (“AdminF”). En ningún caso “EL BANCO” será responsable de algún daño, Por lo tantoincluyendo, las entidades no asumen responsabilidad sin límite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes que surjan en relación con el sitio Web o la página de Internet de "EL SERVICIO" o su uso o imposibilidad de uso por alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades“LAS PARTES”, o en relación con estascualquier falla en el rendimiento, por cualquier causa. Por lo mismoerror, omisión, interrupción, defecto, demora en la asignación operación o contratación transmisión, virus de personal por parte computadora o falla de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, sistema o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, línea que no sean atribuibles imputables a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoBANCO”.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Prestación De Servicios

RESPONSABILIDAD. El principio de responsabilidad busca, de una parte, centrar la responsabilidad en los servidores encargados, en general, de responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al derecho, que causen perjuicio al contratista, a terceros o a la misma Entidad. Así mismo, pretende enmarcar la responsabilidad de los contratistas en cuanto a su comportamiento en los procesos de selección y en la ejecución de los contratos correspondientes, de tal manera que deberán responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al derecho, que causen perjuicio a la Entidad, al manejo de la gestión contractual. La Corte Constitucional en una de sus providencias dispuso: Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA fundamentos constitucionales para la realización o ejecución adopción del contrato respectivo, son régimen de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAlos servidores públicos se encuentran esencialmente en los artículos 6º -los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, Por y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones-, 90 –en los eventos en que el Estado sea De lo anterior se desprende que los servidores públicos tengan una actividad reglada. De hecho, ellos están en la obligación de respetar las leyes y la constitución, de ahí nace toda la teoría de las prerrogativas públicas. Ellos solo pueden hacer lo que les está expresamente autorizado, pues están al servicio del Estado y por lo tanto deben realizar todas sus actuaciones de acuerdo a los fines del mismo. Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercerla (natural o jurídica, pública o privada), la vinculación que tenga con la entidad (contratista, funcionario de planta, etc.) las responsabilidades del supervisor e interventor se inician al momento de iniciar el contrato. El supervisor o interventor, actúan en representación de la Corporación, por lo tanto, dicha función debe realizarse con la debida diligencia y cuidado para los lograr la correcta e idónea ejecución de los contratos. La actuación del interventor debe ceñirse al estatuto de contratación administrativa, Ley 80 de 1993, y a las entidades no asumen responsabilidad alguna Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011 y las demás que las modifiquen deroguen, adicionen o complementen. Sin perjuicio de esa responsabilidad, responderá por los reclamos de derechos laborales su conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la entidad, para lo cual podrá esta adelantar las investigaciones internas que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios estime pertinentes. El incumplimiento de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades funciones propias de esta actividad ocasionará consecuencias de tipo civil, disciplinario, fiscal o penal, para los funcionarios o para quienes externamente estén ejerciendo la ejecución labor de supervisión o interventoría. 7 Corte Constitucional. Sentencia C- 372 del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos 15 xx xxxx de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato2002. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de M.P. Xx. Xxxxx Xxxxxxx Triviño la celebración, ejecución y terminación del contratoliquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, así como por lo cual está sujeto a asumir todos la responsabilidad que en esta materia señala la Ley para los costos y pagos servidores públicos. Los supervisores o interventores, serán responsables penalmente cuando por sus acciones u omisiones en el desarrollo de las afiliaciones actividades de supervisión o interventoría, se establezca la ocurrencia de alguno de los delitos tipificados en la ley en materia de contratación estatal. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y permanencias sin perjuicio de estoslas sanciones disciplinarias, tales como EPS, Fondos de Pensiones los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado para proponer y celebrar contratos con las obligaciones tributarias derivadas del mismoentidades estatales por diez años contados a partir de la fecha de ejecutoría de la respectiva sentencia.

Appears in 1 contract

Samples: Manual De Supervisión E Interventoría

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para El Cliente/Anunciante es el único responsable del contenido del anuncio, contenido de la realización o ejecución del contrato respectivopágina web, son de entera responsabilidad la cuentas de EL CONTRATISTAcorreo electrónico, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente vídeos promocionales y demás productos o servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA contratados y en ningún caso incluirá contenidos contrarios a la Empresa, a cualquier tercero, a las leyes, la moral o al orden público. El cliente/anunciante es responsable de la calidad, veracidad y exactitud de la información suministrada a la Empresa y por cuenta o lo tanto exime a cargo esta de cualquier responsabilidad con terceros dimanante de la información suministrada. El cliente/anunciante es así mismo responsable de mantener esta información actualizada en todo momento a través de las entidadescorrespondientes comunicaciones con la Empresa dentro de las provisiones aquí realizadas. Xxxxxxxx El cliente/anunciante es responsable y por lo tanto exime a la Empresa de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias cualquier responsabilidad derivada de la ejecución aplicación de la legislación vigente en materia de Derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con los textos, imágenes, videos, sonidos, diseños, logotipos o cualquier otro elemento que sea requerido para los servicios contratados. En caso de que un anuncio haya sido impreso de forma defectuosa, el anunciante tiene derecho, a una reducción en el importe del pago, o bien a un anuncio sustitutorio, pero tan solo en la medida en la cual, el anuncio haya sido perjudicado. En el supuesto de que la casa editora se retrasara en la publicación del anuncio sustitutorio o éste contuviera de nuevo fallos en la impresión, el anunciante tendrá derecho a una reducción en el pago de la factura o bien al cambio del encargo. Derechos de indemnización a causa de vulneración del derecho de reclamación, responsabilidad en el cierre del contrato publicitario o actuación ilícita, están excluidos; derechos de indemnización a causa de la imposibilidad de prestación un servicio contratado o su demora, están limitados a la sustitución del mismo o al importe del anuncio o suplemento correspondiente. Esto no se aplicará en caso de premeditación o negligencia del editor, de su representante jurídico y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan de sus agregados. La Empresa queda exenta de responsabilidad en desarrollo del contratoel caso de la falta de cualidades anteriormente acordadas. La Empresa tampoco es responsable de negligencias en el trato comercial de ayudantes o agregados, que no sean atribuibles a actos empleados en función responsable. En los demás casos, en contacto con comerciales, la responsabilidad por negligencia es limitada al importe del anuncio correspondiente. Reclamaciones – excepto en el caso de las entidades, por lo que mantendrá indemnes fallos no obvios – se habrán de presentar en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión un plazo de dos semanas después de la presentación de factura y/o recibo. El cliente dispondrá de un plazo de siete días hábiles a contar desde la celebración del contrato sin incurrir en ejecución penalización ni gasto alguno. Dicho desistimiento, para que se considere válidamente realizado, deberá ser comunicado fehacientemente a la Empresa. Se entiende dicha fehaciencia si se remite un documento de revocación a la Empresa por carta, email o bien por fax. En el caso de no facilitar a la Empresa el material necesario y con anterioridad al comienzo de la prestación del contratoservicio y no realizada la revocación de la contratación en los siete días hábiles siguientes, el cliente/anunciante deberá abonar el 25 % del importe del producto afectado por dicho desistimiento. Afiliaciones: EL CONTRATISTA Con posterioridad al inicio de las actividades contratadas, el cliente/anunciante está obligado a abonar la totalidad de los servicios contratados como indemnización de daños y perjuicios producidos por el desistimiento. De igual modo, desde que se obliga inserte en la web el nombre comercial, social o algún dato identificativo del cliente/anunciante con ocasión del servicio contratado y a afiliar al Sistema pesar de Seguridad Social a sí mismo como también a no haber facilitado todos los empleadosdatos necesario para ello, a por culpa del cliente/anunciante, deberá abonar la totalidad de los contratistas, a los subcontratistas servicios contratados como indemnización de daños y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas perjuicios producidos por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel desistimiento.

Appears in 1 contract

Samples: Servicios De Publicidad Y Servicios De Internet

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA El CLIENTE será responsable de:  Que el EQUIPO DE CÓMPUTO cumpla con las características necesarias para proporcionar el SERVICIO.  La administración del SERVICIO lo cual incluye las actualizaciones críticas del sistema operativo, respaldos de su información, aplicaciones y bases de datos propiedad del CLIENTE  Configurar y administrar su acceso al SERVICIO incluyendo la realización o ejecución configuración de su red, firewall, DNS, ruteadores y EQUIPO DE CÓMPUTO.  De la conexión y pago del contrato respectivo, son servicio de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del Internet.  El uso, ingreso abuso o permanencia en espacios uso no autorizado de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA claves y contraseñas para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con utilizar el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidadesSERVICIO, por lo que mantendrá indemnes cualquier conexión o transmisión de datos utilizando dichas claves y contraseñas se atribuirá al CLIENTE.  Cambiar las claves y contraseñas de acceso al SERVICIO de manera periódica.  Notificar a TELCEL a través del CENTRO DE ATENCIÓN en caso de existir la sospecha de que algún tercero no autorizado posea alguna contraseña o clave de acceso al SERVICIO.  La creación, mantenimiento y diseño de toda la información de los USUARIOS AUTORIZADOS del SERVICIO.  Creación y mantenimiento de políticas de protección contra virus para cubrir todo tiempo el EQUIPO DE COMPUTO y procedimientos internos.  Respetar los derechos de autor, marca registrada, derechos de propiedad intelectual, implícitos en el SERVICIO por lo que el CLIENTE no deberá, ni permitirá que cualquier tercero copie, guarde, adapte, modifique, transmita o distribuya el SERVICIO con excepción a las entidades frente USUARIOS AUTORIZADOS.  De no utilizar el SERVICIO para enviar publicidad no solicitada o material promocional, o deliberadamente recibir respuestas de publicidad no autorizada o material promocional enviado o provisto por un tercero.  La información o contenido alojado en el SERVICIO.  Registrar y renovar los NOMBRES DE DOMINIO que se utilicen en el SERVICIO y que no hayan sido trasferidos o que forman parte del SERVICIO de TELCEL.  Sacar y mantener en paz y a salvo a TELCEL de cualquier pleitoreclamación, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión demanda y/o en ejecución acción legal que pudiera derivarse del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstosuso que el CLIENTE o terceras personas relacionadas con el CLIENTE hagan del SERVICIO, que destine implique daño, alteración y/o modificación a la ejecución red, medios y/o infraestructura a través de la cual se presta el SERVICIO.  Xxxxx y mantener en paz y a salvo a TELCEL de cualquier reclamación, demanda o acción legal que pudiera presentarse en contra de ésta y/o sus clientes, derivada de los hechos descritos en la presente cláusula. TELCEL será responsable de prestar el SERVICIO, conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones y sus Anexos, por lo que TELCEL no será responsable cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: a) De la configuración inadecuada del contratoSERVICIO por parte del CLIENTE. b) Verificar y/o evaluar archivos dañados, actividadescon códigos maliciosos. Por lo anterior, montajes TELCEL no será responsable de reparar, vacunar y/o descifrar cualquier archivo enviado por el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS para ser respaldado a través del SERVICIO. c) De la información o transmisión de los datos, de los tiempos de acceso, de eventuales restricciones de acceso a una red y/o un servidor específico conectado a Internet. d) Por qué el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS utilicen el SERVICIO en forma distinta a lo establecido en el presente instrumento. e) Fallas en el SERVICIO ocasionadas por la incompatibilidad entre el SERVICIO y demás actos u cualquier otro servicio que el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS tengan contratado. La responsabilidad de TELCEL, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que estén a su cargo con ocasión conforme al presente le correspondan, queda limitada al pago de los daños directos ocasionados al CLIENTE y/o cualquier tercero, el cual por ningún motivo podrá exceder de la celebraciónrenta mensual pagada por el CLIENTE en el mes inmediato anterior a aquél en que ocurrió el incumplimiento. En ningún caso, ejecución y terminación TELCEL responderá por daños consecuenciales o indirectos, pérdidas sufridas o ingresos no obtenidos, derivados del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos incumplimiento de cualquiera de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá que conforme a lo establecido en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel presente le corresponden.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones De Servicio

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA Las personas jurídicas que ejecuten proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público Privado su régimen de responsabilidad será el que se establezca en las leyes civiles y comerciales de acuerdo con el tipo de empresa que conforme" (sic). Por otra parte, el artículo 53 de la misma ley dispone, en su primer inciso, que "en los nuevos proyectos que inicien su estructuración a partir de la promulgación de la presente ley para la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de nuevos tramos de infraestructura de transporte, deberá preverse la incorporación de infraestructura para el despliegue de redes públicas de tecnologías de la información y las comunicaciones o de elementos que soporten el despliegue de dichas redes, previa solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces". El artículo 58, adicionado por el artículo 7º de la Ley 1742 de 2014[75], regula el otorgamiento de autorizaciones temporales a los ejecutores de proyectos de infraestructura de transporte, para la extracción y el uso de materiales de construcción. De esta disposición, destaca la Sala lo previsto en el inciso segundo, según el cual "[l]as entidades públicas, entidades territoriales, empresas y los contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación, mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o la realización de un proyecto de infraestructura de transporte declarado de interés público por parte del Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales, solicitar a la autoridad minera autorización temporal e intransferible, para tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a la obra, los materiales de construcción que necesiten exclusivamente para su ejecución, quienes deberán obtener los respectivos permisos ambientales". El artículo 63, en su inciso final, preceptúa que los contratistas estarán obligados a permitir que, en situaciones de emergencia, desastre, calamidad pública, alteraciones del orden público, o por razones de seguridad vial, la ejecución de las obras destinadas a conjurar tales eventos se realicen directamente por la entidad contratante, o por terceros contratados para tal fin. El artículo 65 establece la integración del Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP), que creó el artículo 25 de la Ley 1508 de 2012, al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop. Y finalmente, el artículo 71 de la Ley 1682 de 2013 estatuye que el Gobierno Nacional, dentro de los 120 días siguientes a la expedición de dicha ley, debía reglamentar la forma en que puedan establecerse "unidades funcionales de tramos de túneles" en los proyectos de asociación público privada, en virtud de las cuales se predique únicamente "disponibilidad parcial" y estándar de calidad, para efectos de la retribución al contratista. Análisis del caso concreto El proceso de selección y el contrato respectivoDentro de este complejo marco normativo, son el Aeropuerto Internacional Matecaña (en adelante AIM), establecimiento público del orden territorial, estructuró un proyecto de entera responsabilidad asociación público privada, de EL CONTRATISTAiniciativa pública, Por para "la construcción, modernización, y adecuación del lado tierra del aeropuerto y la construcción, administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, y reversión tanto del lado aire como del lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña que sirve a la ciudad xx Xxxxxxx". Para tal efecto, se optó por abrir el proceso de contratación que se identificó con el número AIM 201455, dentro del cual se realizó una etapa de selección de precalificados, conforme a lo tantodispuesto por el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012. Como resultado de dicha etapa y mediante la Resolución Nº 0034 del 9 de febrero de 2015, las entidades no asumen responsabilidad alguna el AIM dio a conocer la lista de firmas que resultaron precalificadas (12 en total), con base en los criterios definidos en la respectiva invitación. Posteriormente, con la Resolución 408 de 2015, se dio inicio a la respectiva licitación pública, de acuerdo con lo dispuesto por los reclamos artículos 30 de derechos laborales que los trabajadores la Ley 80 de EL CONTRATISTA1993, sus subcontratistas 10 de la Ley 1508 de 2012 y los trabajadores 2.2.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario 1082 de estos2015[76]. Al vencimiento del plazo para presentar las ofertas, pudieren presentar como consecuencia del usose recibieron solamente dos (2) propuestas hábiles, ingreso o permanencia en espacios una de las entidadescuales correspondió a la formulada por la sociedad CSS Constructores S.A. De acuerdo con lo previsto en el cronograma incorporado en los respectivos pliegos de condiciones, o en relación con estasel 30 de noviembre de 2016 se realizó la audiencia de apertura del sobre Nº 2, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación que contenía las ofertas económicas de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan cada uno de los actos proponentes, y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo adjudicación del contrato, que no sean atribuibles a actos previa lectura y aprobación del informe de evaluación y calificación de las entidadesofertas. Conforme a lo señalado en el citado informe, la adjudicación del contrato se hizo a CSS Construcciones S.A., cuya oferta fue calificada con el mejor puntaje, luego de sumar la calificación asignada, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo separado, a su propuesta técnica y a su oferta económica. Para formalizar dicha decisión y notificarla a las partes involucradas, se expidió la Resolución 0390 del 30 de noviembre de 2016. Luego de efectuar consultas a varias entidades frente y organismos de control, a cualquier pleitofuncionarios públicos y a abogados particulares, querellay de aplazar la firma del contrato en dos ocasiones, quejael contrato de concesión que perfecciona el esquema de asociación público privada que nos ocupa, demandafue suscrito el 17 xx xxxxx de 2017, acciónentre el Aeropuerto Internacional Matecaña, investigacionesen su condición de entidad concedente, condenas y sanciones dirigidas la Operadora Portuaria Matecaña S.A.S., en su calidad de concesionaria. Es importante precisar que el contrato no se celebró con la misma sociedad oferente y adjudicataria (CSS Constructores S.A.), sino con una compañía constituida por esta última después de la adjudicación[77], debido a que así se dispuso expresamente en los pliegos de condiciones[78] y fue ofrecido por CSS Constructores S.A. en su propuesta. Vale la pena mencionar que el contrato de concesión incluye varios anexos, uno de los cuales es el denominado "Apéndice 1, Parte Especial", con fecha de elaboración enero de 2016, que también era un anexo xxx xxxxxx de condiciones, y en el cual se hicieron importantes precisiones y adiciones a las entidades con ocasión y/o cláusulas del contrato en asuntos tales como las reglas de interpretación de dicho contrato; el objeto del mismo y su alcance; el valor del contrato; la retribución al contratista y las fuentes de ingresos que se tomarán para su cálculo y pago; el cierre financiero del proyecto; la constitución y operación del patrimonio autónomo; las etapas de ejecución del contrato; las sanciones contractuales y los mecanismos de apremio, y los mecanismos de cobertura de riesgos, incluyendo la garantía única de cumplimiento. Afiliaciones: EL CONTRATISTA Asimismo, es pertinente señalar que, hasta la fecha de entrega de la documentación principal solicitada por la Sala (junio 29 de 2017) en la audiencia que se obliga a afiliar al Sistema realizó, el contrato de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosconcesión había sido objeto de una modificación, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados mediante el "Otrosí Nº 1" del 24 xx xxxxx de éstos2017, que destine a tuvo por objeto ampliar los plazos pactados en el contrato para que el concesionario suministrara al AIM el nombre de la fiduciaria escogida para constituir y administrar el patrimonio autónomo, y para entregar las garantías exigidas como requisito para iniciar la ejecución del contrato, actividadesasí como los términos que tiene la entidad concedente para revisar y dar su conformidad a tales informaciones y documentos. Ahora bien, montajes aunque el contrato de concesión mencionado ya se perfeccionó, vale la pena mencionar que, en principio y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión la luz de la celebracióninformación y de los documentos aportados por el ministerio consultante y el AIM hasta la fecha en que se terminó la elaboración de este concepto (28 de julio de 2017), ejecución y terminación no existe evidencia que permita concluir que el contratista-concesionario, es decir, la sociedad Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña S.A.S. estuviera incursa en alguna inhabilidad o incompatibilidad, al momento de suscribir el contrato de concesión (17 xx xxxxx de 2017). No obstante, la Sala advierte que en el evento de demostrarse que el contratista sí estaba incurso en una causal de inhabilidad en la fecha de celebración del contrato, dicho acuerdo habría quedado viciado, desde su nacimiento, de nulidad absoluta (artículo 44, numeral 1º, de la Ley 80 de 1993[80]), y el AIM, en su calidad de contratante-concedente, tendría que ordenar, mediante acto administrativo motivado, su inmediata terminación y liquidación en el estado en que se encuentre, conforme a lo dispuesto por el artículo 45 ibídem. Por otra parte, si el concesionario llegare a incurrir en una inhabilidad sobreviniente durante la ejecución del contrato de concesión, dicho negocio tendría que ser cedido, previa aprobación del AIM. En el evento de que esto no fuere posible, el contratista tendría que renunciar a su ejecución, según lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 80 de 1993, lo cual implicaría que el contrato se entendería terminado y debería procederse a su liquidación. Estipulaciones incluidas y medidas adoptadas para prevenir, controlar y mitigar el riesgo de corrupción en este contrato Según lo que desprende de los documentos de este proceso de contratación que nos fueron enviados, incluyendo los pliegos de condiciones, la oferta seleccionada, el contrato, sus anexos y las actas de varias audiencias y reuniones (entre ellas la audiencia de asignación de riesgos y de aclaración xxx xxxxxx de condiciones), la Sala observa, en primer lugar, que en este proceso no se identificó expresamente ni se asignó o distribuyó el riesgo de corrupción, ni otros riesgos relacionados con el mismo, como el riesgo reputacional y el riesgo legal, tal como se recomendó en los conceptos 2260 y 2264. Sin embargo, tampoco puede afirmarse que en dicho proceso de contratación se haya desconocido este riesgo de manera absoluta, pues en los citados documentos se encuentran varias normas, estipulaciones y medidas que tienden a prevenirlo y controlarlo, o a mitigar sus efectos: Beneficiarios reales y origen de los fondos. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 1121 de 2006, y 23 y 24 de la Ley 1508 de 2012, los pliegos de condiciones establecieron la necesidad de que los oferentes identificaran plenamente los beneficiarios reales de sus propuestas y del contrato, en caso de adjudicación, así como el origen de los fondos o recursos económicos que proyectaran utilizar para la ejecución de aquel. De acuerdo con lo anterior, CSS Constructores S.A. incluyó en su oferta un documento suscrito por su Representante Legal (Anexo 6), en el que declara, bajo la gravedad de juramento, que "las personas naturales o jurídicas que a asumir título personal o directo serán beneficiarias en caso de resultar adjudicatario del futuro contrato de concesión", son el señor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx y la señora Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxx. En el mismo documento y en el de "carencia de informes por tráfico de estupefacientes", se informa que los principales accionistas de dicha sociedad son las personas naturales mencionadas, con un participación del 51.93% para el primero, y del 25% para la segunda. Igualmente, se afirma que, en ese momento, CSS Constructores S.A. tenía registrada una situación de control sobre las sociedades Autovía Xxxxx Xxxxxxxx S.A.S., Comercializadora Integral Vial S.A.S. y Concesionario Xxxxxxxxxxxx Buga S.A.S. Finalmente, se sostiene que el origen de los recursos de la firma oferente provienen del desarrollo de su objeto social, por las actividades de los códigos CIIU[82] 4290 – 4293 – 4210. Dado que el contrato se suscribió con la sociedad Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña S.A.S., constituida por CSS Constructores S.A., en la cláusula primera de dicho documento, numeral 1.2., se estipuló que para todos los costos efectos del contrato, cuando se haga referencia al "Beneficiario Real del Concesionario", la respectiva estipulación se entenderá aplicable también a los beneficiarios reales de los accionistas del concesionario, es decir, de CSS Constructores S.A. Pacto de transparencia. En el pliego de condiciones se incluyó, como Anexo Nº 7, una minuta de "Pacto de Transparencia", que los proponentes podían suscribir voluntariamente y pagos remitir con su oferta. En la propuesta presentada por CSS Constructores S.A., se incluyó efectivamente el "Pacto de las afiliaciones y permanencias Transparencia", suscrito por el Representante Legal de estosdicha firma, tales como EPSen el cual se asumieron los siguientes compromisos, Fondos entre otros: "c) No incurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación LaboralSelección. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.(...)

Appears in 1 contract

Samples: Adjudicación Del Contrato Estatal

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA El CLIENTE será responsable de:  Que el EQUIPO DE CÓMPUTO cumpla con las características necesarias para proporcionar el SERVICIO.  La administración del SERVICIO lo cual incluye las actualizaciones críticas del sistema operativo, respaldos de su información, aplicaciones y bases de datos propiedad del CLIENTE  Configurar y administrar su acceso al SERVICIO incluyendo la realización o ejecución configuración de su red, firewall, DNS, ruteadores y EQUIPO DE CÓMPUTO.  De la conexión y pago del contrato respectivo, son servicio de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del Internet.  El uso, ingreso abuso o permanencia en espacios uso no autorizado de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA claves y contraseñas para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con utilizar el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidadesSERVICIO, por lo que mantendrá indemnes cualquier conexión o transmisión de datos utilizando dichas claves y contraseñas se atribuirá al CLIENTE.  Cambiar las claves y contraseñas de acceso al SERVICIO de manera periódica.  Notificar a TELCEL a través del CENTRO DE ATENCIÓN en caso de existir la sospecha de que algún tercero no autorizado posea alguna contraseña o clave de acceso al SERVICIO.  La creación, mantenimiento y diseño de toda la información de los USUARIOS AUTORIZADOS del SERVICIO.  Creación y mantenimiento de políticas de protección contra virus para cubrir todo tiempo el EQUIPO DE COMPUTO y procedimientos internos.  Respetar los derechos de autor, marca registrada, derechos de propiedad intelectual, implícitos en el SERVICIO por lo que el CLIENTE no deberá, ni permitirá que cualquier tercero copie, guarde, adapte, modifique, transmita o distribuya el SERVICIO con excepción a las entidades frente USUARIOS AUTORIZADOS.  De no utilizar el SERVICIO para enviar publicidad no solicitada o material promocional, o deliberadamente recibir respuestas de publicidad no autorizada o material promocional enviado o provisto por un tercero.  La información o contenido alojado en el SERVICIO.  Registrar y renovar los NOMBRES DE DOMINIO que se utilicen en el SERVICIO y que no hayan sido trasferidos o que forman parte del SERVICIO de TELCEL.  Sacar y mantener en paz y a salvo a TELCEL de cualquier pleitoreclamación, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión demanda y/o en ejecución acción legal que pudiera derivarse del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstosuso que el CLIENTE o terceras personas relacionadas con el CLIENTE hagan del SERVICIO, que destine implique daño, alteración y/o modificación a la ejecución red, medios y/o infraestructura a través de la cual se presta el SERVICIO.  Xxxxx y mantener en paz y a salvo a TELCEL de cualquier reclamación, demanda o acción legal que pudiera presentarse en contra de ésta y/o sus clientes, derivada de los hechos descritos en la presente cláusula. TELCEL será responsable de prestar el SERVICIO, conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones y sus Anexos, por lo que TELCEL no será responsable cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: a) De la configuración inadecuada del contratoSERVICIO por parte del CLIENTE. b) Verificar y/o evaluar archivos dañados, actividadescon códigos maliciosos. Por lo anterior, montajes TELCEL no será responsable de reparar, vacunar y/o descifrar cualquier archivo enviado por el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS para ser respaldado a través del SERVICIO. c) De la información o transmisión de los datos, de los tiempos de acceso, de eventuales restricciones de acceso a una red y/o un servidor específico conectado a Internet. d) Por que el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS utilicen el SERVICIO en forma distinta a lo establecido en el presente instrumento. e) Fallas en el SERVICIO ocasionadas por la incompatibilidad entre el SERVICIO y demás actos u cualquier otro servicio que el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS tengan contratado. La responsabilidad de TELCEL, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que estén a su cargo con ocasión conforme al presente le correspondan, queda limitada al pago de los daños directos ocasionados al CLIENTE y/o cualquier tercero, el cual por ningún motivo podrá exceder de la celebraciónrenta mensual pagada por el CLIENTE en el mes inmediato anterior a aquél en que ocurrió el incumplimiento. En ningún caso, ejecución y terminación TELCEL responderá por daños consecuenciales o indirectos, pérdidas sufridas o ingresos no obtenidos, derivados del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos incumplimiento de cualquiera de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá que conforme a lo establecido en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel presente le corresponden.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son XXXXXX será responsable de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas daños y los trabajadores de estos, pudieren presentar perjuicios ciertos y directos producidos como consecuencia del usopresente Contrato, ingreso siempre que los mismos deriven de dolo o permanencia culpa grave. - El Cliente será el único responsable de gestionar todas aquellas incidencias derivadas del estacionamiento del vehículo durante el período de recarga. - Es exclusiva responsabilidad del Cliente el uso que se realice de los instrumentos de acceso, instalaciones y métodos de pago puestos a su disposición, no respondiendo VIESGO de la pérdida, deterioro, extravío, utilización fraudulenta o no autorizada de los mismos. El Cliente deberá en espacios todo caso notificar cualquier sospecha fundamentada de que la seguridad de sus credenciales ha podido quedar puesta en entredicho, así como la perdida de cualquiera de los instrumentos de acceso o pago. Solo mediante la notificación de la concurrencia de cualquiera de estas circunstancias quedará excluida la responsabilidad del cliente. - El Cliente será responsable de toda manipulación, sustitución, modificación o reconfiguración física o de software que realice sin consentimiento o autorización por VIESGO - Asimismo, el Cliente será el único responsable de aquellos daños que puedan surgir debido al incumplimiento de su deber de actualización de los datos asociados a su cuenta de usuario. Especialmente los de la tarjeta de crédito o débito asociados en la Aplicación Punto Viesgo. En caso de que no sea posible realizar el adeudo mediante la tarjeta registrada, VIESGO se reserva el derecho a requerir el pago por cualquier otro medio que considere satisfactorio, y a suspender la operatividad de la cuenta de usuario del Cliente hasta que este se realice. - Las Partes no serán responsables frente a la otra por daños indirectos o lucro cesante derivado del incumplimiento de lo aquí pactado, salvo que éstos fuesen debidos a la actuación dolosa de una de las entidades, Partes o supuestos recogidos expresamente en relación con estas, el Contrato. Tampoco responderá por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación daños causados al Cliente o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, terceros que no sean atribuibles directamente imputables a actos VIESGO y en particular en el supuesto xx xxxxxx, alteraciones, sobretensiones, etc. en el suministro eléctrico que traigan causa de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine acciones u omisiones imputables a la ejecución Empresa Distribuidora o al titular del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión Punto de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos Recarga cuando éste sea propiedad de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoun tercero.

Appears in 1 contract

Samples: Condiciones Generales De Acceso Y Uso

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados IMPESA no será responsable y el Usuario libera expresamente de cualquier responsabilidad a IMPESA (sus socios, directores, personal, empresas relacionadas y/o demás personas asociadas): Por el uso que terceros puedan realizar de la Cuenta y Clave MONIBYTE APP del Usuario. Por daños, perjuicios, atrasos o cualquier tipo de consecuencias que puedan derivarse por EL CONTRATISTA para fallas, errores o interrupciones de la realización plataforma MONIBYTE APP. Por daños, perjuicios, atrasos o ejecución del contrato respectivo, son cualquier tipo de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales consecuencias que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia puedan derivarse del uso, ingreso fallas, errores o permanencia en espacios interrupciones de la plataforma MONIBYTE APP, cuando los mismos sean consecuencia de la negligencia o infracción del Usuario a los términos y condiciones de este instrumento, por circunstancias imprevistas más allá del control de IMPESA, por hechos de las entidadesEntidades y/o terceros, por problemas con las conexiones con plataformas, información y/o APIs de las Entidades y/o terceros, por hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como pero no limitados a, cortes eléctricos, indisponibilidad de redes, catástrofes ambientales, atentados terroristas, u otros acontecimientos de similar naturaleza, u otras causas no imputables a IMPESA, debidamente acreditadas. Por cualquier error, defecto o no veracidad de la información contenida en la plataforma MONIBYTE APP, o en cualquier otro medio dispuesto por IMPESA. El Usuario reconoce y acepta expresamente que el uso de la información obtenida en la plataforma MONIBYTE APP, o descargada de la misma, es a su entera discreción y riesgo. Cualesquiera otras exclusiones de responsabilidad incluidas en el presente Acuerdo o establecidas en la ley aplicable. IMPESA no asumirá responsabilidad alguna en el supuesto de que una operación, transacción y/o gestión tramitada a través de la plataforma MONIBYTE APP no pudiere ser realizada o se retrasare por causa de la Entidades o un tercero, quedando IMPESA exenta de cualquier responsabilidad o controversia que se genere con el Usuario en virtud de lo anterior. Dichos casos deberán ser resueltos directamente entre Usuario y la Entidad, de conformidad con la contratación, términos y condiciones que rijan la relación del Usuario con estasla Entidad, por cualquier causaliberando el Usuario de toda responsabilidad asociada a IMPESA. Por lo mismoEl Usuario estará en la obligación de devolver, la asignación restituir o contratación de personal reembolsar cualesquiera fondos que sean depositados en sus tarjetas y/o cuentas por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmueblesIMPESA, edificacionescuando: (i) IMPESA hubiere efectuado un depósito de fondos erróneo, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, indebido o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas exceso al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión Usuario; y/o (ii) en ejecución del contratovirtud de alguna resolución o reclamo gestionado ante la Entidad y/o tercero, en el que fuere ordenado la devolución de fondos. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga Dicha devolución, restitución o reembolso deberá realizarlo el Usuario conforme a afiliar al Sistema las instrucciones que oportunamente le brinde IMPESA o la Entidad según corresponda. El Usuario autoriza en este acto expresamente a IMPESA y/o la Entidad correspondiente a realizar el contracargo en la tarjeta respectiva en caso de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocorresponda.

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones

RESPONSABILIDAD. Los El Proveedor Seleccionado se obliga a realizar las obras y/o servicios personales contratados y/o el suministro de bienes, de acuerdo con lo establecido en el Pliego y demás documentación contractual y a cumplir con todas las obligaciones de carácter técnico (arte, oficio, especialidades), administrativo, fiscal, laboral, previsional y legal que resulten aplicables de la relación contractual (sean normas nacionales, provinciales y municipales, así como leyes y reglamentaciones de carácter internacional vigente, que resulten de aplicación al servicio y/o provisión contratada). El Proveedor Seleccionado asume la responsabilidad total y exclusiva por EL CONTRATISTA los daños y perjuicios que se ocasionen –ya sea de forma directa o indirecta- por la ejecución de los Servicios a su cargo o la provisión de los bienes o materiales que fueron contratados. Solo podrá excusarse de la mencionada obligación si acredita que dichos daños y perjuicios fueron ocasionados como consecuencia de un obrar negligente atribuible a la Empresa o al hecho de un tercero por el cual no debe responder y que reúna los caracteres del caso fortuito. El Proveedor Seleccionado eximirá de toda responsabilidad por dichos daños y perjuicios a la Empresa, incluido sus Empleados, Directores y accionistas, y los mantendrá indemne contra cualquier reclamo, demanda o acción que resulte como consecuencia de lo anterior, incluyendo en el alcance de tal indemnidad el pago de honorarios legales y costas, y sin que los montos de los seguros que se suscriban constituyan un límite. La indemnidad otorgada conforme al presente es una obligación permanente e independiente de las demás obligaciones del Proveedor Seleccionado y continuará vigente después de la finalización del contrato. En las obligaciones de medios, el Proveedor Seleccionado se compromete a prestar su servicio con el cuidado y pericia esperables de un proveedor diligente, orientando su accionar a la obtención del resultado, sin que ello implique asegurar este último. La Empresa tendrá la facultad de descontar de los pagos pendientes al Proveedor Seleccionado, todas las penalizaciones y/o multas aplicables por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales y/o de las normas vigentes, como – asimismo- los gastos en que incurra la Empresa por tareas que no hayan sido realizadas por el Proveedor Seleccionado, incluyendo pero no limitado a la limpieza de zonas de trabajo, reposición de herramientas, maquinaria y equipamiento diverso, que haya sido cedido para la realización o ejecución del contrato respectivotrabajo y devuelto en estado insatisfactorio conforme lo determine la Empresa y las posibles deudas por falta de pago por el uso de instalaciones, son uso temporal de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAterrenos y cualquier otra deuda que mantenga el Proveedor Seleccionado con la Empresa. Estas posibles deducciones, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios serán totalmente independientes de las entidades, o en relación con estas, garantías prestadas por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoProveedor Seleccionado.

Appears in 1 contract

Samples: General Conditions

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados El organizador no se responsabiliza por EL CONTRATISTA para daños y perjuicios que pudieran sufrir los pasajeros en las personas y en los bienes cualquiera sea la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, causa que los originen. El Organizador declara explícitamente que actúa como intermediario entre los viajeros y las entidades no asumen responsabilidad alguna por o personas lla- madas a facilitar los reclamos de derechos laborales servicios que se indican en los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidadesitinerarios, o en relación con estassea, empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc., por consiguiente declinan toda responsabilidad por deficiencias en cualquiera de los servicios prestados, así como por cualquier causa. Por lo daño, herida, accidente, atraso o irregularidades que pudieran ocurrir durante la ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como cualquier hecho del cliente, hecho de un tercero o por hechos que se produzcan al equipaje y demás objetos de su propiedad; por malas condicio- nes climáticas y/o atmosféricas, decisiones de los Gobiernos, catástrofes naturales, huelgas y demás sucesos que puedan ocurrir fuera del control del mismo, por ser todas estas cuestiones ajenas a la asignación órbita de la empresa. La empresa no será responsable de la suspensión de espectácu- los o contratación visitas de personal carácter cultural, artístico, deportivo o recreativo, en el caso que por determina- ción de los responsables de dichos eventos en destino, estos no se realicen. La empresa no será responsable por actos dolosos o culposos que cometan los pasajeros, ocurran en sitios detallados o no en el itinerario. Transporte: El billete del pasaje y/o voucher constituirá el único compro- miso entre las compañías de transporte y/ y el pasajero. La empresa declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por parte de EL CONTRATISTA para las compañías transportado- ras o por eventuales daños ocurridos al pasajero en ocasión del transporte. A su vez toda vez que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas la Empresa le resulte imposible prever posibles inconvenientes o incumplimientos de las entidades con Ae- rolíneas a cargo del transporte que integran el objetivo tour, el cliente deberá realizar ante la aerolínea en forma directa los reclamos derivados de documentar los procedimientos la prestación del transporte.- El equipaje y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo demás efectos personales del viajero no son objeto del contrato respectivode transporte, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o en- tendiéndose a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos efectos que se desprendan de este los actos conserva siempre consigo, cualquiera sea la parte del vehículo en que sean colocados y actividades propias de la ejecución del contrato y asume que son transportados por el propio viajero por su cuenta y riesgo exclusivosin que el organizador quede obligado a responder contractualmente de la perdida o da- ños que los mismos pudieran sufrir por cualquier causa durante el viaje. Asimismo se le informa la disponibilidad de la aerolínea transportante, en caso de exceder lo permitido será a costo del pasajero el mismo.- El Organizador se reserva el derecho de hacer abandonar el tour, recurriendo a la Fuerza Publica si fuera necesario, a todo pasajero que por su modo de expresarse, comportarse o estado de sa- lud a solo juicio del guía o tour conductor, hotelero o autoridades de a bordo xx xxxxx y aerona- ves, se convirtiese en impedimento o molestia para el resto de los accidentespasajeros o para el buen desarrollo de la excursión o viaje. En dicho caso la Empresa solo quedara obligada a reintegrar al pasajero separado del tour el importe equivalente al costo de los servicios que restaran xxxx- dar, siniestrosdeduciendo los gastos de cancelación y las diferencias de tarifa que originase con su exclu- sión para otros pasajeros. Este reembolso será efectuado a pedido del pasajero en la Agencia vendedora.- Los Hoteles se reservan del derecho de admisión y permanencia. Ante cualquier incidente los pasajeros podrán ser expulsados del establecimiento, demandas con lo cuál los gastos producidos por el traslado al nuevo establecimiento Hotelero, y sanciones el nuevo alojamiento quedará exclusivamente a cargo del pasajero. Asimismo se deja expresa constancia que surjan en desarrollo caso de que los pasajeros tuvieran comportamien- tos inapropiados tanto en conductas con sus pares (ej.: hurtos, agresiones físicas conductas se- xuales impropias etc.), personal a cargo del contratoviaje, que no sean atribuibles a actos y /o cualquier persona; consumo de las entidadesalcohol, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión sustancias prohibidas y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA drogas, se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, comunicará a los contratistaspadres y/o tutores la situación y en caso de exceder la órbita de la empresa se dará conocimiento a las autoridades las cuales procederán conforme las leyes vigentes a fin de no entorpecer el desarrollo del viaje ni hacer peligrar la si- tuación de permanencia en el país del resto del grupo, ya que las leyes vigentes con respecto a determinadas situaciones son inflexibles máxime con extranjeros turistas.- Los traslados ofrecidos para el grupo son Privados. Una vez en destino se les informará a los subcontratistas pasajeros los Horarios de salidas y empleados regreso a las distintas actividades. En caso de éstosincumplimien- to por parte del pasajero a los horarios establecidos, el Organizador no se hace responsable por los servicios no utilizados siendo a exclusivo cargo del pasajero los traslados que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a debe realizar por su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocuenta.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados ADDIUVA a través del programa “CS MASCOTAS ASISTENCIA A LA MASCOTA” quedará relevada de responsabilidad cuando por EL CONTRATISTA para la realización causa de fuerza mayor o ejecución por decisión autónoma del contrato respectivoAFILIADO, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios puedan efectuar cualquiera de las entidadesprestaciones específicamente previstas en este anexo. Así mismo los servicios que el AFILIADO haya contratado sin previo consentimiento de ADDIUVA, salvo en caso decomprobada fuerza mayor que le impida comunicarse con la misma o con terceros encargados de prestar dichos servicios. La prestación de cualquiera de los servicios, o el pago de cualquier suma de dinero derivada de las coberturas descritas en relación con estasel presente anexo, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación no implica aceptación de personal responsabilidad por parte de EL CONTRATISTA ADDIUVA, respecto de los amparos básicos legales que del servicio deba garantizar su prestador original,tales como garantías, respaldos, incumplimientos, calidad del servicio, retrasos y otros que correspondan siendo que no se trata de un prestador de servicio por seleccionado por ADDIUVA. ADDIUVA no será responsable en ningún caso y en ninguna circunstancia de los resultados de los procedimientos, prácticas, recomendaciones, dictámenes y conceptos médicos derivados del servicio brindado, orientación médica veterinaria telefónica y médico veterinario a domicilio, por cuanto la responsabilidad se encuentra garantizada por cada uno de los médicos y profesionales contratados que atienden el caso como profesionales acreditados para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas ejercer esa función. Los servicios de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, asistencia donde exista reparos por parte de EL CONTRATISTA ADDIUVA cuentan con garantía de serviciopor un plazo de 30 (treinta) días una vez finalizado el servicio. La mayor parte de los proveedores de los servicios asistenciales son contratistas independientes debidamente autorizados y en ningún caso por cuenta o a cargo no empleados de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan ADDIUVA, sin embargo, ADDIUVA será responsable de los actos u omisiones por parte de dichos proveedores cuando sea aplicable. En los casos donde se genere un daño ocasionado por un accidente en el proceso de maniobra del proveedor y actividades propias que esto ocasione un daño al inmueble del afiliado o beneficiario, ADDIUVA se hará responsable o hará responsable al proveedor del servicio después del seguimiento pertinente y evalúo de la ejecución autoridades encargadas en el momento por ADDIUVA o inspectores de seguros según pólizasdel proveedor prestador del contrato servicio según sea el caso y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos reporte se haga dentro de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema 24 (veinticuatro) horas máximo después de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismofinalizo el servicio.

Appears in 1 contract

Samples: Assistance Agreement

RESPONSABILIDAD. Los Se sugiere al Suscriptor del Software elegir a Xxxxx como proveedor de facturación electrónica. En el evento que Siigo no sea el proveedor tecnológico de documentos electrónicos elegido por el Suscriptor, la responsabilidad de Xxxxx se limita a la generación y emisión del documento a través del Software licenciado, pero la implementación del otro sistema, la contratación con el otro proveedor tecnológico, el costo de cada uno de los documentos que genere y los servicios personales contratados y la garantía que dicho proceso demande serán de la responsabilidad exclusiva del Suscriptor con su proveedor tecnológico elegido. En todo caso, el Suscriptor es el único responsable por EL CONTRATISTA la revisión, aprobación y generación del Documento Electrónico y de sus efectos contables, fiscales, legales y tributarios, así como de los planes de contingencia necesarios, incluyendo la emisión de la factura de talonario o de papel en aplicación de las disposiciones legales de contingencia dispuestas por la DIAN de ser necesario, para después llevar a cabo el envío de la información contenida en dicho documentos para validación en aplicación de las normas que regulan dicho procedimiento, en cualquier evento de interrupción programada, error o inconsistencia asociada o no al Software. El Suscriptor se compromete a informar a Xxxxx, en cualquier caso, cualquier tipo de error, modificación de información, y en general, cualquier situación de la cual se pueda desprender algún efecto para Siigo, para el Suscriptor o para terceros. Siigo no es responsable por errores, inconvenientes e interrupciones del servicio de facturación electrónica ocasionados directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. En estos casos, Xxxxx le informará al Suscriptor sobre el origen de error o inconveniente presentado y el Suscriptor deberá comunicarse con la línea de soporte de la DIAN para buscar una solución. En caso tal de que, por alguna alianza o promoción específica acordada con el Suscriptor del servicio de factura electrónica, Siigo permita el uso especial y limitado de su firma digital para facturar electrónicamente, el Suscriptor expresamente manifiesta: i. Siigo, en su calidad de proveedor tecnológico de facturación electrónica, imprime su firma sobre las facturas expedidas por el Suscriptor a través del Software. La inclusión de la firma digital de Xxxxx se hace sin hacer verificación o revisión de ninguna índole respecto al contenido de la factura, incluyendo la información contable, fiscal, legal o cualquier detalle o descripción de la operación sujeta a facturación, servicio contratado o bien enajenado, salvo por el contenido técnico de la factura en los términos de la normatividad vigente. ii. Que Siigo no conoce ni participa en la generación de la información necesaria para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios expedición de las entidadesfacturas que el Suscriptor genera a través del Software de Siigo y, o en relación con estaseste sentido, por cualquier causasolo provee los servicios de facturación electrónica a través de sus plataformas, conforme a la normatividad aplicable. Por lo mismoanterior, el Suscriptor reconoce y declara que Siigo no es ni será responsable por los registros e información contable utilizada en las facturas, ni tampoco por la asignación determinación de bases gravables, tarifas, sujeción pasiva y realización de hechos generadores de tributos contenidos en las facturas expedidas a través del Software. Esta facultad se da en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 y Siigo no certifica con la firma digital, ningún contrato, proceso de compraventa, de prestación de servicios o contratación venta de personal por productos, de calidad de los mismos, ni hace parte de EL CONTRATISTA para que acudan la relación comercial entre el Suscriptor y el adquiriente. En virtud de lo anterior, el Suscriptor se obliga a los inmueblesmantener indemne a Siigo por cualquier daño, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, quejaperdida, demanda, acción, investigaciones, condenas o reclamo de cualquier naturaleza (incluyendo gastos y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA honorarios legales razonables) que se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión derive de la celebración, ejecución y terminación información suministrada por mi representada para la generación de facturas a través del contrato, así software; toda vez que las responsabilidades asumidas por Siigo como a asumir todos los costos y pagos Proveedor Tecnológico de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas Factura Electrónica están regidas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismonormatividad aplicable.

Appears in 1 contract

Samples: Licensing Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA Actualmente, en Chile, ningún profesional ni entidad alguna tiene la exclusividad para desarrollar proyectos educativos, programas de capacitación y formación en Lactancia Materna, como tampoco las competencias y la realización especialidad en la materia; todo de acuerdo con el marco legal nacional. La Corporación explicita esto para darle la tranquilidad a sus colaboradoras y usuarias respecto a la legitimidad y legalidad de la actividad y oferta formativa académica en Lactancia Materna que efectúa, en línea con su misión y compromiso con la sociedad. La Corporación La Comunidad de la Leche no se hace responsable de los consejos entregados en consejerías y grupos de apoyo, ni del manejo de grupos y consejerías personalizadas. De todos modos, para evitar situaciones que conduzcan a error o ejecución del contrato respectivoque puedan crear riesgos, son a quienes participan de entera nuestra red siempre se les entrega herramientas para actualizarse y mejorar cada día. La Comunidad de la Leche se exime de toda responsabilidad presente o futura de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos la forma de derechos laborales tributación de cada persona que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estassea formada, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias mismas razones de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos letra “e” de las entidadesestas bases, por lo que mantendrá indemnes en esto corresponderá hacerlo de manera individual por quienes ejerzan ya sea conforme a sus profesiones, oficios, u otra forma de actuar frente al SII y otras entidades nacionales e internacionales. A su vez, la alumna exime de responsabilidad a la Comunidad de todo tiempo a las entidades frente a daño, sea material o moral, sea actual o eventual, que sea causado por cualquier pleitopersona que reciba apoyo y conocimientos de la Corporación y que no actúe de acuerdo con sus principios, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas bases y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo reglamentos; como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, todo daño causado por aquéllos que destine no ejerzan la consejería de lactancia conforme a la ejecución del contratoÉtica de Monitoras/es y Consejeras/os de Lactancia Materna, actividadesy que no lleve a la práctica la forma adecuada de ejercer su labor personal. La alumna exime de responsabilidad a la Comunidad de todo daño causado por cualquier persona que infrinja las normativas nacionales e internacionales de salud en materia de lactancia materna, montajes siendo de responsabilidad de aquélla revisar y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión conocer la legislación. Por último, la realización de este curso no entrega la certificación como Consejera de lactancia de la celebracióncomunidad de la leche, ejecución objeto de nuestro curso de “Consejería en lactancia materna” que corresponde a un curso de mayor duración y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismootros objetivos.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Prestación De Servicios

RESPONSABILIDAD. Los La empresa adjudicataria será totalmente responsable frente a Intendencia por los perjuicios que puedan causar al Organismo los actos cumplidos por el personal destinado a efectuar los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para licitados. En caso de que de dichos actos se deriven deterioros o roturas de bienes de la realización o ejecución Intendencia, esta procederá a descontar del importe del contrato respectivomensual, son el valor correspondiente a la reparación o sustitución del objeto dañado. El personal que cumplirá las tareas motivo de entera responsabilidad esta contratación deberá estar asegurado en el Banco de EL CONTRATISTASeguros del Estado, Por lo tantodebiendo presentar la constancia respectiva, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos menos de derechos laborales que los trabajadores 5 días hábiles antes de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a comenzar la ejecución del contrato, actividades, montajes debiendo presentar mensualmente la nómina de funcionarios asignados –con el comprobante de afiliación correspondiente- al Encargado de Servicios Internos o quien haga sus veces.- Las empresas adjudicatarias deberán acreditar cuando la Intendencia lo requiera encontrarse al día en el cumplimiento de las normas laborales y demás actos u obligaciones que estén de seguridad social (Ministerio de Trabajo y Banco de Previsión Social) y en el pago de los salarios a su cargo con ocasión aquellos dependientes de la celebraciónmisma que hayan desempeñado tareas en la Intendencia. La documentación que se les exigirá será la siguiente: nómina de empleados declarados en Historia Laboral, ejecución recibo de pago de BPS, recibos de sueldos y terminación Planilla de Trabajo. De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, la Intendencia tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, así como los salarios a asumir todos los costos que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. De acuerdo a lo especificado en la normativa vigente, se establece que cuando la Intendencia considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes denunciará esta situación a la Inspección General del Trabajo y pagos Seguridad Social a efectos de que se realicen las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoinspecciones correspondientes.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Cleaning Services

RESPONSABILIDAD. El principio de responsabilidad busca, de una parte, centrar la responsabilidad en los servidores encargados, en general, de responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al derecho, que causen perjuicio al contratista, a terceros o a la misma Entidad. Así mismo, pretende enmarcar la responsabilidad de los contratistas en cuanto a su comportamiento en los procesos de selección y en la ejecución de los contratos correspondientes, de tal manera que deberán responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al derecho, que causen perjuicio a la Entidad, al manejo de la gestión contractual. La Corte Constitucional en una de sus providencias dispuso: Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA fundamentos constitucionales para la realización o ejecución adopción del contrato respectivo, son régimen de entera responsabilidad de EL CONTRATISTAlos servidores públicos se encuentran esencialmente en los artículos 6º -los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, Por y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones-, 90 –en los eventos en que el Estado sea condenado a responder patrimonialmente, deberá repetir contra sus agentes cuando el daño antijurídico haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de éstos-,121 – ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley- 123 –los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento-, y 124 –la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva7. De lo anterior se desprende que los servidores públicos tengan una actividad reglada. De hecho, ellos están en la obligación de respetar las leyes y la constitución, de ahí nace toda la teoría de las prerrogativas públicas. Ellos solo pueden hacer lo que les está expresamente autorizado, pues están al servicio del Estado y por lo tanto deben realizar todas sus actuaciones de acuerdo a los fines del mismo. Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercerla (natural o jurídica, pública o privada), la vinculación que tenga con la entidad (contratista, funcionario de planta, etc.) las responsabilidades del supervisor e interventor se inician al momento de iniciar el contrato. El supervisor o interventor actúan en representación de la Corporación, por lo tanto, dichafunción debe realizarse con la debida diligencia y cuidado para los lograr la correcta e idónea ejecución de los contratos. 7 Corte Constitucional. Sentencia C- 372 del 15 xx xxxx de 2002. M.P. Xx. Xxxxx Xxxxxxx Triviño La actuación del interventor debe ceñirse al estatuto de contratación administrativa, Ley 80 de 1993, y a las entidades no asumen responsabilidad alguna Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011 y las demás que las modifiquen deroguen, adicionen o complementen. Sin perjuicio de esa responsabilidad, responderá por los reclamos de derechos laborales su conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la entidad, para lo cual podrá esta adelantar las investigaciones internas que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios estime pertinentes. El incumplimiento de las entidadesfunciones propias de esta actividad ocasionará consecuencias de tipo civil, disciplinario, fiscal o en relación con estaspenal, por cualquier causapara los funcionarios o para quienes externamente estén ejerciendo la labor de supervisión o interventoría. Por lo mismoEn el caso de los supervisores e interventores, la asignación responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 1993 se materializa a través de la acción de repetición o contratación de personal el llamamiento en garantía que debe ejercerse por parte de EL CONTRATISTA para la Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a causa de daños generados por el incumplimiento, por acción u omisión, de su función de control y vigilancia sobre determinado contrato/convenio estatal. Así mismo, el interventor o supervisor que acudan no haya informado oportunamente a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas la entidad estatal del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las entidades obligaciones a cargo del contratista/conveniente del contrato vigilado o principal será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el objetivo incumplimiento. Esta clase de documentar responsabilidad tiene las siguientes características: i) es meramente resarcitoria, ii) es de carácter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y iii) es personal porque quien responde es la persona que maneja o administra los procedimientos y normas, recursos públicos que en este caso es el supervisor o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias interventor De conformidad con el artículo 56 de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoLey 80 de 1993, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones para efectos penales el interventor se considera como un particular que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes ejerce funciones públicas en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades lo relacionado con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratoliquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, así como por lo cual está sujeto a asumir todos la responsabilidad que en esta materia señala la Ley para los costos y pagos servidores públicos. Los supervisores o interventores serán responsables penalmente cuando por sus acciones u omisiones en el desarrollo de las afiliaciones actividades de supervisión o interventoría, se establezca la ocurrencia de alguno de los delitos tipificados en la ley en materia de contratación estatal. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y permanencias sin perjuicio de estoslas sanciones disciplinarias, tales como EPS, Fondos de Pensiones los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado para proponer y celebrar contratos con las obligaciones tributarias derivadas del mismoentidades estatales por diez años contados a partir de la fecha de ejecutoría de la respectiva sentencia. Para el caso específico de liquidación de contratos el supervisor debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para adelantar el trámite correspondiente, teniendo en cuenta que el servidor público que liquida puede incurrir en el tipo penal de celebración indebida de contratos.

Appears in 1 contract

Samples: Manual De Supervisión E Interventoría

RESPONSABILIDAD. Los El CLIENTE consiente que FMS no será responsable por actos imputables a terceros, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, actos de: transportistas, porteadores, estibadores, agentes aduanales, agentes de carga, prestadores de servicios personales contratados por EL CONTRATISTA y/o almacenistas, ni frente a autoridades, especialmente aduaneras y/o portuarias, con respecto a los cuales FMS haya actuado como comisionista y/o mediador del CLIENTE para la realización prestación del SERVICIO; por lo que, el CLIENTE deberá de contar con un seguro que cubra la totalidad los daños, parciales o ejecución totales, de las mercancías que se pudiesen causar. El CLIENTE consiente que el o los agentes aduanales comisionados y/o mediados conforme al SERVICIO serán los responsables del contrato respectivocálculo de todo impuesto, son derecho y/o contribución relacionada con la prestación del servicio de entera agente aduanal. FMS tendrá en todos los casos solo la responsabilidad relativa y que corresponde al SERVICIO, es decir, al servicio de logística; su responsabilidad en todos los casos es limitada e indirecta, solamente será directa respecto de los actos consecuentes a la coordinación de servicios de transporte o servicios logísticos, pero nunca del transportista en sí. La responsabilidad expresa de FMS será el de coadyuvar con el CLIENTE a realizar y cumplir sus operaciones de logística y transportación de carga internacional, controlando, coordinando, dirigiendo y subcontratando a nombre del CLIENTE las operaciones y actividades necesarias para llevar a buen término la comisión encomendada por el CLIENTE a FMS, únicamente siendo responsable de su SERVICIO y nunca de las obligaciones y responsabilidades propias del porteador o porteadores efectivos, sea éste marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario. En los casos de los servicios complementarios o coadyuvantes a las operaciones directas de transporte, será también responsabilidad de EL CONTRATISTAcada agente en lo individual que intervenga del servicio que preste; por lo que, Por FMS no será responsable de los errores, faltas de probidad o actos culposos que realicen aquellos, pero si existirá la obligación de FMS de coadyuvar con el CLIENTE o con quien este designe para resolver el problema y llevar a buen fin la operación. Cada agente coadyuvante en lo tantoindividual deberá responder en los términos de la legislación mexicana aplicable de acuerdo con la naturaleza de la actividad que realice. En los casos en que el SERVICIO solicitado por el CLIENTE implique despacho aduanal, las entidades será en específico responsable el agente aduanal que corresponda de los servicios que preste de acuerdo con su carácter y patente y de conformidad con la Ley Aduanera. En ningún caso FMS será responsable por lucro cesante, daños consecuenciales, indirectos, ejemplares o punitivos y especialmente no asumen existirá responsabilidad alguna de FMS por los reclamos interrupción de derechos laborales que los trabajadores producción, negocio o venta derivados del retraso, pérdidas, robo o daño en la mercancía. FMS y el CLIENTE expresamente acuerdan limitar la responsabilidad de EL CONTRATISTAFMS por pérdidas, sus subcontratistas y los trabajadores de estosdaños y/o perjuicios, pudieren presentar como consecuencia incluyendo derivados del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA para que acudan FMS a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadossus obligaciones, a los contratistas, la cantidad máxima acumulada equivalente a los subcontratistas quinientas Unidades de Medida y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoActualización (UMAS).

Appears in 1 contract

Samples: Términos Y Condiciones De Servicios Logísticos

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son El Arrendatario será responsable de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos y daños a terceras personas o cosas que se desprendan deriven o puedan derivarse de la ocupación y explotación de la superficie arrendada, ya sea durante la realización de las obras de inversión de los actos espacios, mobiliario, elementos técnicos y actividades propias demás elementos arrendados, ya sea durante el desarrollo de la ejecución actividad o explotación de los mismos, así como el estricto cumplimiento de las normas del contrato plan de emergencia del complejo, eximiendo de toda responsabilidad a WTCB y asume por a la Autoridad Portuaria de Barcelona. Por ello, el Arrendatario contratará las pólizas de seguro de Responsabilidad Civil y daños materiales necesarias para responder de los posibles siniestros que en el desarrollo de su cuenta actividad u ocupación pudieran producirse tanto frente a terceros como frente al Arrendador. La póliza de seguro de Responsabilidad Civil deberá ser adecuada a la actividad y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del objeto de este contrato, que no sean atribuibles siendo responsabilidad exclusiva del Arrendatario su pago, asumir el importe de la franquicia, así como la falta de cobertura en la póliza por inadecuación de la misma, insuficiencia de límites, etc, actuando siempre el Arrendatario como responsable civil directo del daño causado a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión tercero y/o al Arrendador, tanto a sus empleados como a sus instalaciones. La póliza de daños materiales deberá ser adecuada a la actividad y al riesgo objeto de este contrato, siendo responsabilidad exclusiva del Arrendatario la idoneidad de la misma y su pago, eximiendo de responsabilidad al Arrendador por los daños en ejecución los bienes y/o instalaciones del contratoArrendatario, incluyendo dicha exoneración el importe de la franquicia o la falta de cobertura en la póliza de seguros, la inadecuación de la misma, insuficiencia de coberturas y/o límites, etc, así como las pérdidas consecuenciales. Afiliaciones: EL CONTRATISTA El capital asegurado por siniestro para la responsabilidad civil explotación frente al Arrendador debe ser cuanto menos de xxxxxxxxxxx Euros. El capital asegurado por siniestro para la responsabilidad civil locativa frente al Arrendador debe ser cuanto menos de xxxxxxxxxxx Euros. El Arrendatario se obliga a afiliar entregar al Sistema Arrendador, dentro de Seguridad Social los 30 días desde la fecha de este contrato, copia de las referidas pólizas o certificados expedidos por la Compañía Aseguradora, en el que se indique, además de las circunstancias del párrafo anterior, que WTCB figura como asegurado adicional de las pólizas de responsabilidad y de daños del Arrendatario, sin perder su condición xx xxxxxxx en la misma. WTCB manifestará la suficiencia de las citadas pólizas, y en caso contrario, deberá el Arrendatario completarlas en la forma que el Arrendador le indique, todo ello de acuerdo con lo previsto en el presente Pacto. WTCB podrá, en cualquier momento, requerir al Arrendatario para que éste acredite que se encuentra al corriente de pago de las referidas pólizas, lo que deberá cumplimentarse por el Arrendatario en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde el día siguiente a sí mismo como también a todos los empleadosla recepción por el Arrendatario de dicho requerimiento. En caso de no proporcionar las referidas pólizas, el Arrendador podrá suscribir dichas pólizas con la compañía que estime conveniente y repercutir el importe de las mismas al Arrendatario, pudiendo, a los contratistastal efecto, a los subcontratistas ejecutar la fianza legal y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel aval constituido.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Arrendamiento

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son En caso de entera responsabilidad incumplimiento de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos condiciones de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia conservación y restitución establecidas en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del presente contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo EL USUARIO se somete a las entidades frente sanciones xx xxx a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o que haya lugar en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratomateria, así como a asumir todos las siguientes penalizaciones por parte del Programa Sistema de Bicicletas públicas CLOBI: a) Suspensión de la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de USUARIO del Sistema de Bicicletas públicas CLOBI de Bucaramanga, incluso la desvinculación del sistema de conformidad con la gravedad del incumplimiento, el cual será previamente valorado atendiendo los costos y pagos postulados del debido proceso por parte de las afiliaciones y permanencias Metrolíinea para CLOBI, en el caso de estosla no restitución oportuna de la bicicleta dentro de los sesenta (60) minutos concedidos para el uso, tales como EPSla suspensión será informada en persona o una vez EL USUARIO se acerque a solicitar el préstamo de la bicicleta; b) Terminación del presente contrato por destrucción, Fondos pérdida, daño o avería parcial o total de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo bicicleta o de sus obligaciones indemne elementos accesorios, que imposibilite el uso ordinario de ésta. En este caso EL USUARIO se hace responsable por el mantenimiento, recuperación, reparación, adquisición o reemplazo de la bicicleta o de los elementos accesorios afectados por su conducta. No obstante lo anterior, EL USUARIO se exime siempre que se esté frente a LAS ENTIDADES un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado y acreditado; c) En caso de hurto, pérdida o destrucción por el hecho de un tercero, EL USUARIO se obliga a denunciar el hecho ante las autoridades competentes y a reportar ante Metrolínea/anfitrión, en la estación de servicio más cercana o en el centro de operaciones, de manera inmediata la ocurrencia del hecho, igualmente EL USUARIO estará obligado a presentar la copia del denuncio formulado al día siguiente hábil del reporte. La omisión del deber de EL USUARIO lo hace acreedor a la terminación unilateral del servicio por parte Metrolínea, y responsable de la pérdida y/o hurto de la bicicleta y sus elementos accesorios. D-) El Valor de la Bicicleta y sus accesorios están relacionados en el reglamento de USUARIO del Sistema de Bicicletas Públicas CLOBI de Bucaramanga E) EL USUARIO, debe transitar por las vías de la red local niveles uno y dos establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT Acuerdo 011 del 21 xx xxxx de 2014, Articulo 106. Clasificación de la red de vías locales, y aquellas donde la velocidad no exceda los 30 Km/h. En todo caso, el USUARIO debe procurar desplazarse por aquellas vías que se encuentren señalizadas. En las vías que no se encuentre reglamentada su velocidad debe transitar por el carril derecho de acuerdo a lo relacionado con establecido en el art. 68 CNT, respetando las obligaciones tributarias derivadas normas y señales de tránsito teniendo en cuenta el Manual del mismoCiclista Urbano de Bucaramanga.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Condiciones Generales De Uso

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 8.1 El CLIENTE libera a ICBC de cualquier responsabilidad por EL CONTRATISTA para daños y perjuicios en casos de bloqueo de Cuentas al advertir operaciones inusuales u otros, de suspensión o interrupción de servicios, incluso de cajeros automáticos, producto de la realización falta, interrupción o ejecución del contrato respectivodefectuoso funcionamiento de las instalaciones o equipos de ICBC o de sus proveedores, son derivados de entera responsabilidad casos fortuitos o fuerza mayor. Se consideran como causas de EL CONTRATISTAfuerza mayor o caso fortuito, Por lo tantosin que la enumeración sea limitativa, las entidades no asumen siguientes: a) Interrupción del sistema de cómputo, red de teleproceso local o de telecomunicaciones; b) Falta de fluido eléctrico; c) Terremotos, incendios, inundaciones y otros similares; d) Actos y consecuencias de vandalismo, terrorismo y conmoción civil; e) Huelgas y paros; f) Actos y consecuencias imprevisibles debidamente justificadas por ICBC; g) Suministros y abastecimientos a sistemas y canales de distribución de productos y servicios; h) Lo dispuesto por el artículo 1315° del Código Civil. 8.2 ICBC queda liberado de toda responsabilidad en caso cualquier autoridad judicial o administrativa trabe embargo, retención o alguna medida cautelar o de ejecución forzada sobre los bienes, dinero, valores o Cuentas del CLIENTE en posesión o custodia por parte de ICBC o sobre fondos que ICBC deba entregar al CLIENTE por cuenta de terceros, aun si se trata de Cuentas en las que la persona afectada por los reclamos actos antes mencionados es cotitular con forma recíproca o conjunta. Sin embargo, las medidas cautelares que se traben sobre las Cuentas solo surtirán efecto respecto del saldo acreedor que pudiera resultar luego que ICBC aplique los cargos que correspondan por las deudas vencidas del CLIENTE. Las partes establecen expresamente que por los fondos retenidos, bloqueados o embargados, ICBC dejará de derechos laborales pagar intereses, sean estos legales o convencionales, compensatorios o moratorios, estableciendo el cobro de comisiones por el servicio prestado. 8.3 ICBC no asumirá ninguna responsabilidad frente al CLIENTE por cualquier disminución que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sufran sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso Cuentas debido a tributos que graven el movimiento o permanencia en espacios mantenimiento de las entidadesmismas; por la pérdida de valor del dinero acreditado en ella; por la falta de disponibilidad de dichos fondos debido a restricciones en su convertibilidad, requisiciones, transferencias forzosas, o errores en relación con estaslas instrucciones impartidas por el CLIENTE; intervención de cualquier autoridad judicial o administrativa o por razones de fuerza mayor o, en general, por cualquier causa. Por lo mismocausa fuera del control de ICBC o que afecten a ICBC, la asignación al CLIENTE o contratación a sus Cuentas. 8.4 El CLIENTE declara conocer y aceptar que las operaciones que impliquen transferencias bancarias nacionales y/o internacionales se realizarán de personal acuerdo a los tiempos aplicables para su procesamiento por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidadesICBC, por lo que mantendrá indemnes el CLIENTE libera de toda responsabilidad a ICBC en todo caso la referida transferencia bancaria no se concluyese en el tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión inicialmente requerido y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas estimado por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoel CLIENTE.

Appears in 1 contract

Samples: Banking Services Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados 1) Si en virtud de una sentencia firme dictada por EL CONTRATISTA para un tribunal competente o de un arreglo acordado o refrendado por el Consejo la realización Organización tuviera que pagar una reclamación, incluidos los gastos y costos con ella relacionados, originada por cualquier acto cometido u obligación contraída por la Organización en cumplimiento del Convenio o ejecución del contrato respectivopresente Acuerdo, son los Signatarios pagarán a l Organización, en la media en que esta reclamación no sea satisfecha mediante indemnización, seguro u otras disposiciones de entera responsabilidad orden financiero, toda suma no pagada respecto de EL CONTRATISTAdicha reclamación en proporción a sus participaciones en la inversión respectivas en la fecha en que surgió la responsabilidad, Por independientemente xxx xxxx fijado en el Articulo IV o del conformidad con el mismo. 2) Si en virtud de una sentencia firme dictada por un tribunal competente o de un arreglo acordado o refrendado por el Consejo un Signatario, en su calidad de tal, tuviera que pagar una reclamación, incluidos los gastos y costos con ella relacionados, originada por cualquier acto cometido u obligación contraída por la Obligación en cumplimiento del Convenio o del presente Acuerdo, la Organización reembolsará al Signatario el importe de lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o éste haya pagado en relación con estasla reclamación. 3) Si se pretende hacer valer una reclamación contra un Signatario, por cualquier causa. Por lo mismoéste, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA como condición necesaria para que acudan la Organización efectúe el pago de la reclamación, notificará sin demora el hecho a los inmueblesla Organización y dará a ésta la oportunidad de asesorar respecto de la defensa, edificacionesdirigir la defensa o resolver de otro modo la cuestión y, talleresen la medida en que lo permita la ley aplicable en el ámbito jurisdiccional en que se presentó la reclamación, salonesconstituirse en parte del procedimiento, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades ya actuando con el objetivo Signatario, ya subrogándose en la personalidad de documentar éste. 4) si la Organización ha de efectuar en favor de un Signatario un reembolso de conformidad con lo dispuesto en el presente Articulo, los procedimientos y normasSignatarios pagarán a la Organización, o preparar o ejecutar las actividades en la medida en que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivoel importe de ese reembolso no quede compensado mediante indemnización, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se prestenseguro u otras disposiciones de orden financiero, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias toda suma no pagada respecto de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoreclamación de reembolso, los accidentesen proporción a sus participaciones en la inversión respectiva en la fecha en que surgió la responsabilidad, siniestros, demandas y sanciones que surjan independientemente xxx xxxx fijado en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos el Articulo IV o de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades conformidad con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del el mismo.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio Constitutivo

RESPONSABILIDAD. Los El BANCO queda exonerado de responsabilidad por los daños o perjuicios que pueda sufrir el CLIENTE por el funcionamiento defectuoso de los servicios personales contratados, de los sistemas electrónicos o telemáticos, en caso de que la avería haya sido causada por el propio CLIENTE, por la falta de diligencia en la utilización de los mismos, o cuando, pese a haber sido advertido de la misma, hubiese hecho uso de los mismos. El CLIENTE tiene la obligación de custodiar las claves de acceso a los servicios contratados y a comunicar, con la máxima diligencia, cualquier uso incorrecto de las mismas o de los contenidos del sitio web del BANCO, u otros medios de tecnología telemática así como las intromisiones ilegítimas de terceras personas fuera del control del BANCO. El BANCO declina toda responsabilidad por EL CONTRATISTA para cualquier daño o perjuicio motivado por errores, defectos u omisiones en la realización información que facilita, siempre que proceda xx xxxxxxx ajenas al BANCO o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades propio BANCO utilizando fuentes ajenas. El BANCO no asumen asume responsabilidad alguna por los reclamos la información contenida en páginas de derechos laborales Internet de terceros a las que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso se pueda acceder por enlaces (“links”) o permanencia en espacios buscadores de las entidadespáginas web del BANCO. La presencia de links en las páginas web del BANCO tiene una finalidad informativa y, en ningún caso, supone una sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. El BANCO quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivopudiera derivar, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará de la xxxxxxxx exclusiva falta de todo tipo de riesgos de dicho personalcomunicación, por parte del CLIENTE, de EL CONTRATISTA cualesquiera de las siguientes circunstancias: a. Modificación en el domicilio, nacionalidad, estado civil y régimen económico matrimonial. b. Sometimiento a procedimiento concursal. c. Cualquier hecho o circunstancia que modifique, total o parcialmente los datos comunicados al BANCO por el CLIENTE, en el momento de la firma del presente contrato o con posterioridad. A tales efectos el CLIENTE facilitará al BANCO cuantos documentos acreditativos sean precisos para su correcta identificación y, en particular, aquellos otros que deban obrar en poder del BANCO y que éste le requiera a fin de cumplir con la legislación vigente en materia de identificación de clientes, de prevención de blanqueo de capitales o de índole fiscal. Igualmente, el BANCO no soportará ninguna de las pérdidas derivadas o que se pudieran derivar como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas que sean fruto de la actuación fraudulenta o del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de una o varias de las obligaciones del CLIENTE con arreglo a la Estipulación 4.5 del presente CONTRATO XXXXX. El BANCO no será responsable y no asumirá coste alguno por cualquier daño o perjuicio motivado por errores, defectos u omisiones en la información que el CLIENTE facilite al BANCO para realizar una orden de pago. En este sentido, el CLIENTE deberá verificar la corrección e integridad de los datos relativos a los pagos que ordene al BANCO, especialmente, en lo que se refiere al identificador único que será el Código Cuenta Cliente (C.C.C.), o, en su caso, el IBAN. Asimismo, en caso de fallecimiento del CLIENTE, el BANCO quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada o que pudiera derivar de operaciones ejecutadas con anterioridad al conocimiento de su muerte por parte del BANCO. El BANCO no será responsable en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan respecto de los actos daños, defectos y actividades propias omisiones en que pudiera incurrir como resultado de la ejecución del contrato y asume por circunstancias excepcionales e imprevisibles fuera de su cuenta y riesgo exclusivocontrol, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos sus esfuerzos en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismosentido contrario.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato Marco De Productos Y Servicios Financieros

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera La responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios cada una de las entidades, o en relación con estas, Partes se regulará por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas las siguientes reglas: (a) Sin perjuicio de las entidades consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, los daños y perjuicios que sufra una de las Partes, ocasionados por la culpa grave y/o dolo de la otra Parte deberán ser reparados por la Parte que ocasionó el daño de conformidad con el objetivo la ley colombiana. (b) El límite de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar responsabilidad de las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo Partes derivado del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y presente Contrato en ningún caso por cuenta excederá del monto de la establecida en la Sección 9.2 del presente Contrato y la Parte reclamante renuncia a la reclamación de valores superiores, ya sea que la Parte reclamante exija el cumplimiento del presente Contrato o a cargo la indemnización de las entidadesperjuicios. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que En ningún caso, se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión indemnizarán daños o perjuicios indirectos y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga punitivos. (c) El cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan a afiliar cada una de las Partes, entre ellas y de manera enunciativa, las relacionadas con su personal, con el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, las relacionadas con la legalidad de los derechos de propiedad intelectual que utiliza, de las disposiciones tributarias o cualquier otra similar, es de cargo y responsabilidad exclusiva de la Parte a la que corresponde dicha obligación y su incumplimiento solo afectará a dicha Parte, y bajo ninguna circunstancia el Contrato. (d) El COMPRADOR indemnizará y mantendrá indemne al Sistema de Seguridad Social VENDEDOR, a sí mismo como también a todos los sus compañías afiliadas, directores, subordinados, empleados, a los contratistasy será el único responsable ante el VENDEDOR y terceros por las reclamaciones (por cualquier tipo de responsabilidad, pérdida, pleito, acción legal, embargo, pago, gasto, honorarios de abogados, costas legales, multa, sanción, etc.) que se deriven o puedan derivarse de actos u omisiones del COMPRADOR, sus compañías afiliadas, agentes, directores, subordinados, empleados y subcontratistas o personas que se encuentren bajo su responsabilidad, sea que dichas reclamaciones se presenten directamente en contra del COMPRADOR o del VENDEDOR, todo lo anterior en el marco del cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. (e) El VENDEDOR indemnizará y mantendrá indemne al COMPRADOR, a los subcontratistas sus compañías afiliadas, directores, subordinados, empleados, y empleados será el único responsable ante el COMPRADOR y terceros por las reclamaciones (por cualquier tipo de éstosresponsabilidad, pérdida, pleito, acción legal, embargo, pago, gasto, honorarios de abogados, costas legales, multa, sanción, etc.) que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás se deriven o puedan derivarse de actos u obligaciones omisiones del VENDEDOR, sus compañías afiliadas, agentes, directores, subordinados, empleados y subcontratistas o personas que estén a se encuentren bajo su cargo con ocasión de la celebraciónresponsabilidad, ejecución y terminación sea que dichas reclamaciones se presenten directamente en contra del contratoVENDEDOR o del COMPRADOR, así como a asumir todos los costos y pagos todo lo anterior en el marco del cumplimiento de las afiliaciones y permanencias obligaciones de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoeste Contrato.

Appears in 1 contract

Samples: Gas Supply Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por La información e instrucciones que "EL CONTRATISTA CLIENTE" transmita o comunique a “BANCOMER” mediante “EL SERVICIO”, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, el uso de los medios de identificación previstos en este contrato, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirá la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo, “EL CLIENTE” en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la realización celebración de operaciones y/o ejecución contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no bancarios con “BANCOMER” o con cualquiera de las entidades financieras integrantes del contrato respectivoGrupo Financiero BBVA Bancomer. Para todos los efectos legales a que haya lugar, son “EL CLIENTE” conviene con “BANCOMER” en que cada una de entera las personas que faculte para realizar por su cuenta y orden las operaciones materia de este contrato, tendrán acceso al sistema proporcionando el “IDENTIFICADOR DE USUARIO”, “DISPOSITIVO DE SEGURIDAD” y “CONTRASEÑA DE ACCESO”, que “EL CLIENTE” haya establecido, liberando a “BANCOMER” de cualquier responsabilidad derivada del uso indebido de los medios de acceso al sistema o de los fondos de "LAS CUENTAS PROPIAS". Asimismo, es responsabilidad de EL CONTRATISTACLIENTE” notificar por escrito a “BANCOMER” cuando se presente cambio alguno respecto de su representante legal (“AdminF”). En ningún caso “BANCOMER” será responsable de algún daño, Por lo tantoincluyendo, las entidades no asumen responsabilidad sin límite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes que surjan en relación con el sitio Web o la página de Internet de "EL SERVICIO" o su uso o imposibilidad de uso por alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades“LAS PARTES”, o en relación con estascualquier falla en el rendimiento, por cualquier causa. Por lo mismoerror, omisión, interrupción, defecto, demora en la asignación operación o contratación transmisión, virus de personal por parte computadora o falla de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, sistema o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, línea que no sean atribuibles imputables a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo“BANCOMER”.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Prestación De Servicios

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para De perfeccionarse la realización o ejecución contratación del contrato respectivoservicio, son de entera el Adjudicatario asume la responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal tanto de la Empresa como del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoAdjudicatario, los accidentescomo así también hacia terceros, siniestroseximiendo a la Empresa, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión sus empleados y/o directores, de toda obligación y responsabilidad y comprometiéndose a presentarse en ejecución del contratojuicio en caso de que la Empresa fuera demandada. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema Para el supuesto de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosque El Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de la Empresa, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine mantendrá indemne a la ejecución del contratoEmpresa y será responsable por las pérdidas, actividadesrobos, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión hurtos o daños en los bienes de propiedad de la celebraciónEmpresa y/o terceros. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, ejecución la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, abonar al personal del Adjudicatario rubros salariales o indemnizatorios, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren al cobro más daños y terminación del contratoperjuicios. Si el Adjudicatario no tuviera facturas que se encuentren pendientes de cobro, así como a asumir todos la Empresa podrá reclamar al Adjudicatario el pago de los costos asumidos, con más los daños y pagos perjuicios que correspondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, el Adjudicatario deberá notificar a la Empresa en un plazo no mayor a las afiliaciones cuarenta y permanencias ocho (48) horas de estostomado conocimiento, tales como EPSy ésta podrá, Fondos en caso de Pensiones y Cesantíasestimarlo conveniente, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo hacerse cargo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolos procesos o procedimientos e iniciar negociaciones para su extinción.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son El Banco queda exonerado de entera toda responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades pueda surgir con ocasión de fallos o errores en la transmisión de órdenes causados por disfunciones en los sistemas de telecomunicaciones y/o en ejecución los medios informáticos. El Cliente tendrá en cuenta los mensajes y avisos que el Banco pueda poner en su Web, en la pantalla del contratomóvil o en cualquier otro soporte electrónico a distancia sobre el funcionamiento de los mercados. Afiliaciones: EL CONTRATISTA El Banco mantendrá debidamente actualizada la información que figure en su página web, en particular la relativa al estado de las órdenes de los clientes y al precio de cotización de los valores susceptibles de negociación. No obstante, la información facilitada por el Banco es meramente orientativa, pudiendo existir diferencias entre el precio mostrado en la página web de Bankinter y el precio al que finalmente se obliga a afiliar ejecuten las órdenes de los clientes. El Banco no será responsable por la pérdida o daño que pueda sufrir el Cliente o un tercero en el caso de que el servicio sea interrumpido o sufra un retraso. El Banco no será responsable frente al Sistema Cliente o un tercero por las consecuencias que sobre el servicio pueda tener la entrada en vigor de Seguridad Social a sí mismo como también a todos disposiciones normativas que afecten al funcionamiento de los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine mercados financieros. El Banco no asume responsabilidad ni compromiso alguno respecto a la garantía, seguridad o liquidez de los valores objeto de la compraventa, ni respecto de la garantía o solvencia de la sociedad emisora de los mismos, salvo mención expresa en contrario. El Banco queda exonerado de toda responsabilidad en los siguientes casos: a) Por una caída de los sistemas informáticos, fallos, retrasos e interrupciones que puedan surgir en la transmisión de órdenes por otras partes intervinientes en el proceso para confirmar la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás de dicha orden; b) Por actos u obligaciones omisiones que estén a su cargo con ocasión realicen terceras partes; c) Por incumplimiento por el Cliente de las condiciones que le son de aplicación por virtud de este Contrato; d) Por el tiempo que transcurra entre la ejecución de la celebraciónorden y su confirmación por vía telefónica y/o informática; y e.)Por cualquier otra causa, siempre que el Banco haya actuado con la debida diligencia para procurar el correcto funcionamiento del servicio. El Banco no será responsable, en la ejecución y terminación del contratode órdenes de compraventa de valores internacionales, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias la revocación, anulación, cancelación o tramitación de estos, tales como EPS, Fondos la orden o incluso de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas su ejecución parcial por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá falta de adecuación de dicha orden a las condiciones y requisitos exigidos por los mercados en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolos que se quiera ejecutar.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Compraventa De Valores

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA La información e instrucciones que El Cliente transmita o comunique a El Banco mediante este servicio, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En los términos de El artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, el uso de los medios de identificación previstos en este contrato, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirá la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes; y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo El Cliente en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la realización celebración de operaciones y/o ejecución del contrato respectivocontratación de nuevos productos o servicios, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades bancarios o no asumen responsabilidad alguna por bancarios con El Banco. Para todos los reclamos de derechos laborales efectos legales a que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia haya lugar El Cliente conviene con El Banco en espacios que cada una de las entidadespersonas que faculte para realizar por su cuenta y orden las operaciones materia de este contrato, tendrán acceso al sistema proporcionando la CLAVE DE USUARIO y LA CONTRASEÑA que El Banco tiene establecidas, liberando a El Banco de cualquier responsabilidad derivada de El uso indebido de los medios de acceso al sistema o de los fondos de Las Cuentas. En ningún caso El Banco será responsable de algún daño, incluyendo, sin límite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes que surjan en relación con el sitio web o la página de Internet de El Servicio o su uso o imposibilidad de uso por alguna de las partes, o en relación con estascualquier falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión, virus de computadora o falla de sistema o línea. El Banco no es responsable: a) del funcionamiento del equipo de cómputo de El Cliente, ni de su mantenimiento; b) de los desperfectos ocasionados al equipo de cómputo por cualquier causa. Por lo mismo, fallas en la asignación o contratación de personal energía eléctrica; c) por el uso del sistema por parte de EL CONTRATISTA las personas autorizadas; o d) si el equipo es utilizado para que acudan el desarrollo de otras funciones de su propia empresa y no se puede tener acceso a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes la página de El Banco. 21. Acceso a las operaciones y oficinas horarios de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas servicio. El Cliente previa e invariablemente al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias inicio de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos operación de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar El Servicio deberá proporcionar al Sistema momento de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine accesar a la ejecución del contratooperación y una vez que entró al sistema, actividades, montajes y demás actos u obligaciones tanto su CLAVE DE USUARIO como LA CONTRASEÑA. Los horarios en que estén El Cliente podrá tener acceso a su cargo con ocasión El Servicio se darán a conocer a través de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como El Centro de Servicio a asumir todos los costos y pagos Clientes o bien electrónicamente a través de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación LaboralEl propio servicio. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo22.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato Único De Productos Y Servicios Bancarios

RESPONSABILIDAD. Los El ofertante deberá cumplir con las responsabilidades profesionales correspondientes a los trabajos necesarios para prestar los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA objeto de esta Oferta y posterior Contrato. - El ofertante dispondrá de Trabajador designado responsable, interlocutor con TIRME para las tareas diarias y la realización resolución de los correctivos e incidentes menores. Dispondrá de medio de localización instantánea durante la jornada laboral y mensajería para las notificaciones fuera de horario a resolver al día siguiente. - El ofertante dispondrá de un interlocutor válido a efectos de supervisión del cumplimiento del contrato, modificaciones del alcance, resolución de incidentes graves o ejecución reincidentes, Prevención de Riesgos laborasles y cuantos hechos inherentes al contrato deban resolverse. - Entregará a TIRME información de los productos químicos utilizados, junto a su ficha de seguridad y comunicará cualquier cambio al respecto. - Vigilar que todo el personal de su entidad o de cualquier subcontrata que preste servicios para él en relación al objeto del presente contrato respectivodeberá ir reglamentariamente uniformado, son así como respetar y cumplir las normas internas y de entera responsabilidad funcionamiento de EL CONTRATISTATIRME. - En el caso de anuncio de convocatoria de huelga, Por lo tantocon cumplimiento de la legalidad vigente, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos el ofertante se comprometerá a proponer al Comité de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidadesEmpresa, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismosu caso a la Autoridad Gubernativa competente, la asignación negociación de unos Servicios Mínimos, para cubrir, en la medida de lo posible, el servicio contratado. - En caso de que la entidad contratada no preste el servicio necesario, TIRME se reserva el derecho de realizar el servicio con otros medios con el fin de evitar un problema en sus instalaciones, repercutiendo el sobrecoste que esto le supusiera al contratista. - En caso de siniestro, accidente o contratación incidente SIEMPRE Y EN TODO CASO se debe aportar y promover las acciones necesarias para minimizar los daños y garantizar la seguridad de las personas y de las cosas. - En caso de cualquier siniestro, accidente o incidente el ofertante se compromete a ponerlo en conocimiento del personal de TIRME de manera oral de forma inmediata, y entrega de informe al respecto en el plazo de 48 horas. - En el caso de un siniestro que derive en una pérdida total del equipo propiedad de TIRME, entendiéndose por parte tal la reparación que exceda del 80% de EL CONTRATISTA su valor, el ofertante se compromete a la reposición del mismo por su valor venal. - En caso de ser necesario, la gestión de grúas y servicios adicionales (reparación de daños a bienes, limpieza, retirada de residuos incluidos los transportados,...) para que acudan normalizar la situación serán a cargo del ofertante. - Todos los daños causados a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas equipos e instalaciones de Tirme serán reparados/repuestos por la entidad causante de los mismos. Debiendo quedar normalizado el servicio para su uso en el período más breve posible con el fin de no afectar a la producción de las entidades con Plantas. - Toda responsabilidad de un mal uso o mantenimiento de los equipos debe ser asumida por el objetivo de documentar los procedimientos contratista e indemnizar a Tirme si procede. - El ofertante entregará informe externo sobre el balance y normaslas cuentas financieras del ofertante, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen según lo presentado en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA el plan general contable y en ningún el registro mercantil, donde se defina el histórico y la situación presente del ofertante, desde el punto de vista económico (flujos de caja, rentabilidad, solvencia, endeudamiento, …) y de recursos humanos (evolución del personal propio contratado). En el caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/el ofertante presente una situación financiera comprometida o en ejecución situación de riesgo, éste será descartado del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismoconcurso.

Appears in 1 contract

Samples: Pliego De Petición De Ofertas

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para De perfeccionarse la realización o ejecución contratación del contrato respectivoservicio, son de entera El Adjudicatario asume la responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna total y exclusiva por los reclamos de derechos laborales daños y perjuicios que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso puedan derivarse directa o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal tanto de la Empresa como del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivoAdjudicatario, los accidentescomo así también hacia terceros, siniestroseximiendo a la Empresa, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión sus empleados y/o directores, de toda obligación y responsabilidad y comprometiéndose a presentarse en ejecución del contratojuicio en caso de que la Empresa fuera demandada. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema Para el supuesto de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleadosque El Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de la Empresa, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine mantendrá indemne a la ejecución del contratoEmpresa y será responsable por las pérdidas, actividadesrobos, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión hurtos o daños en los bienes de propiedad de la celebraciónEmpresa y/o terceros. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, ejecución la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, abonar al personal del adjudicatario rubros salariales o indemnizatorios, deduciendo su costo de las facturas que se encuentren al cobro más daños y terminación del contratoperjuicios. Si El Adjudicatario no tuviera facturas que se encuentren pendientes de cobro, así como a asumir todos la Empresa podrá reclamar al Adjudicatario el pago de los costos asumidos, con más los daños y pagos perjuicios que correspondan. Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, el Adjudicatario deberá notificar a la Empresa en un plazo no mayor a las afiliaciones cuarenta y permanencias ocho (48) horas de estostomado conocimiento, tales como EPSy ésta podrá, Fondos en caso de Pensiones y Cesantíasestimarlo conveniente, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo hacerse cargo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolos procesos o procedimientos e iniciar negociaciones para su extinción.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RESPONSABILIDAD. Los servicios personales En caso que el monto de los seguros contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tantono alcanzare a cubrir los daños provocados, las entidades no asumen responsabilidad alguna diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. Los gastos que demanden la toma de las pólizas, los reclamos deducibles o franquicias de derechos laborales estas pólizas como así también la insuficiencia de los límites serán de cargo y costo del Contratista. En especial, se deberá tener presente que los trabajadores ENARSA debe estar indemne frente a toda acción de EL CONTRATISTAcualquier índole que pueda realizar toda persona que tenga una relación de trabajo con el Contratista, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidadesSUBCONTRATISTAS, o sus asesores, quienes podrán ser citados como terceros en relación con estaslos procesos respectivos. El Contratista será responsable por todo daño ocasionado por sus dependientes, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión equipos y/o vehículos, como así también por los causados por los subcontratistas a su cargo, a cualquier tercero, dependiente, empleado, o subcontratista, debiendo indemnizar y mantener indemne a ENARSA de cualquier reclamo por accidentes, multas, y gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los montos de los seguros que se indican en ejecución el presente constituyan su límite de responsabilidad. Asimismo el Contratista asume la responsabilidad por los riesgos vinculados directa o indirectamente con o por la operación de los equipos y/o vehículos de que se valga por sí o por terceros para el cumplimiento de las Condiciones o del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo Acuerdo, como también por daños y perjuicios que se viera obligado a todos pagar ENARSA originados en juicios o reclamos del personal del Contratista o de subcontratistas o de terceros. Sin perjuicio de los empleadosrequerimientos de seguros a contratarse en la forma que se estipula en el presente, la insolvencia, quiebra o incumplimiento de cualquier compañía aseguradora que haya tomado los seguros del Contratista, el incumplimiento de cualquier compañía aseguradora en pagar los reclamos que surjan, o la insuficiencia de los límites del seguro, no anularán o afectarán como renuncia de derechos a ninguna de las cláusulas xxx Xxxxxx, incluyendo, sin excepción, las obligaciones de indemnización del Contratista. Será también responsabilidad del Contratista el pago que pudiera surgir como consecuencia de los deducibles o de la insuficiencia de los límites de cualquiera de las pólizas tomadas por el Contratista. El Contratista será responsable y garante de solicitar y controlar que el resto de sus otros Contratistas y subcontratistas que intervengan en el trabajo tengan vigentes en todo momento mientras dure el mismo, iguales seguros en cantidad y calidad que los exigidos al Contratista y que protejan a este último en idénticos términos y condiciones a los contratistas, a los subcontratistas que sus seguros y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismocondiciones brindan.

Appears in 1 contract

Samples: Contratación Directa Por Compulsa Abreviada

RESPONSABILIDAD. Los a) TdP asume total responsabilidad por la prestación del Servicio en las condiciones pactadas. Sin perjuicio de ello, el CLIENTE declara conocer que no corresponde a TdP asumir responsabilidad por causas que no le sean directamente imputables, tales como: (i) los servicios personales contratados de telecomunicaciones que EL CLIENTE brinde a terceros; (ii) los usos y contenidos de la información que el CLIENTE publique en su portal web. (iii) la información transmitida por EL CONTRATISTA para terceros al CLIENTE, y; (iv) la realización información albergada o ejecución transmitida en cualquiera de sus formas a través del contrato respectivoServicio que pertenezca al CLIENTE, son quien será el responsable por el contenido de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios la misma. b) El CLIENTE es responsable de las entidadesconsecuencias que se pudieran generar por: (i) cualquier interferencia o perturbación a usuarios, equipos o en relación con estasservicios, entendiéndose por interferencia o perturbación la distribución de anuncios o mensajes no solicitados; la propagación de virus informáticos u otros programas dañinos para los usuarios o para los equipos de la red; la congestión innecesaria y premeditada de la red; o la utilización de la red para entrar a cualquier causa. Por lo mismootra red o equipo sin autorización de sus propietarios o administradores; entre otros; (ii) la falsificación de la identidad de los paquetes y mensajes, modificación de la asignación cabecera de los paquetes TCP/IP, mensajes de correo electrónico y mensajes enviados a grupos de noticias; (iii) el almacenamiento de información o contratación servicios de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmueblesterceros, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas siendo responsable de las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, infracciones que dicha información o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen servicios generen respecto a lo estipulado en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la xxxxxxxx exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de las entidadeseste contrato. Xxxxxxxx de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias El CLIENTE será responsable de la ejecución del contrato información contenida en la base de datos que soporte y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles suministre a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la ejecución del contrato, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contratoterceros, así como a asumir todos por los costos usos y pagos contenidos de dicha información, y; (iv) cualquier acción u omisión que suponga una intromisión ilegítima en la intimidad personal o familiar de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por personas naturales o jurídicas o que suponga una violación a la Legislación Laboral. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LAS ENTIDADES en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismolegislación.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Servicios De Videosupervisión