Common use of OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.

Appears in 2 contracts

Samples: Gestión Y Explotación De Pabellón Deportivo, Gestión Y Explotación De Instalaciones Deportivas

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán a) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. El Contratista se compromete para con COMFAMILIAR en general a cumplir cabalmente con el objeto contractual y con las obligaciones generales del contratista: específicas que se describen a continuación: 1. Prestar el servicio debiendo respetar de aseo y cafetería de diferentes unidades de la Corporación, según las necesidades establecidas. 2. Aplicar el manual de procedimientos y funciones para la adecuada prestación de los servicios. 3. Cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en todo momento la invitación de la oferta. 4. Ejecutar todos los servicios de aseo tales como: Limpieza xx xxxxx, brillada de pisos con personal debidamente calificado atendiendo las normas de limpieza, salubridad e higiene, limpiar, desmanchar paredes, barrer, trapear, lavar escaleras, encerar, brillar pisos, limpiar barandas de estas, aspirar, desmanchar, lavar muebles, sillas, mesas, escritorios, archivadores, desocupar y limpiar papeleras en oficinas, baños y zonas comunes, limpiar teléfonos, limpiar cuadros y elementos decorativos, limpiar puertas, ventanas, placas y letreros, limpiar exteriormente maquinas, computadores, impresoras, consolas, fax, limpiar, desmanchar y desinfectar sanitarios, pisos, paredes, espejos y demás elementos que se encuentren en los baños y demás que le sean asignadas por el horario grupo de servicios administrativos. 5. Desarrollar las siguientes funciones de cafetería: Preparación y distribución de bebidas calientes y frías en los puestos de trabajo del personal de la empresa y visitantes, atención de las tasas previstas diferentes reuniones que se lleven a cabo en las Ordenanzas Municipalesdiferentes sedes administrativas de Comfamiliar y demás que le sea asignada por el grupo de servicios administrativos. 6. Abonar Responder por la conservación y limpieza de los Suministros bienes que se encuentren en los lugares donde se prestará el servicio de luz aseo y agua correspondientes cafetería. 7. El contratista deberá contar a las instalaciones. La empresa adjudicataria su propio costo y riesgo con todos los equipos y maquinarias que se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios requieran para la prestación de los servicios. 8. Efectuar dos veces al año sin costo adicional el mantenimiento y aseo del área de archivo inactivo; así mismo, una vez al año el área del parqueadero ubicado en el sótano del edificio administrativo, e igualmente, una vez al mes, la limpieza de logos, vidrios interiores del mismo edificio sede Administrativa, sede EPS, Hipermercado, XXX Xxxxx, XXX Xxx, Xxxx Xxx Xxxxxx. 0. Velar por que sus trabajadores respeten y cumplan los horarios reglamentos y la organización de Comfamiliar Huila. 10. Presentar las facturas de cobro de servicios oportunamente, discriminando el sitio o lugar en donde se prestó el servicio objeto del contrato de cada área o punto de venta en que se prestó. Aun cuando el contratista tiene autonomía administrativa y laboral sobres sus trabajadores, ha de pagarle los valores laborales acordados en los términos establecidosy formas como lo establecen las leyes laborales o del trabajo. Cuidar Para ello, a la factura de cobro anexará el buen orden desprendible de esos pagos. Así mismo, anexará a dicha cuenta, copia del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio pago de los poderes aportes parafiscales y de policía seguridad social en general. 11. A ejecutar el servicio cumpliendo con todas las normas de higiene – salubridad – medio ambiente y sanidad. 12. Dar estricto cumplimiento a los horarios de trabajo requeridos por Comfamiliar. 13. Organizar las basuras para su evacuación los días que conserva pase el carro recolector. 14. Emplear personal saludable, entrenado, idóneo debidamente seleccionado y capacitado que 15. El personal destinado al cumplimiento de las labores debe estar correctamente uniformado e identificado con su respectivo carné, para lo cual el Contratista, suministrará las dotaciones que por Ley correspondan sin importar el horario de trabajo. El personal del CONTRATISTA deberá obrar de acuerdo con los reglamentos de la Administración necesarios Entidad, debiendo prestar el servicio en los horarios establecidos. 16. El CONTRATISTA deberá proveer a las personas que prestarán el servicio de aseo, botas de caucho para asegurar la buena marcha atender brigadas de aseo y lavado general en áreas internas y externas, en el evento que se requieran. 17. En caso de presentarse alguna ausencia por parte de las operarias (os) ya sea por fuerza mayor o por asunto médico, licencia de maternidad o incapacidad, EL CONTRATISTA enviará un reemplazo a más tardar dentro de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables dos (02) primeros días siguientes a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación ocurrencia del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correctohecho, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados lo cual deberá ser asumido por el Ayuntamientocontratista. 18. Adicionalmente cumplirá, así como mantener frente a sus hojas trabajadores, los programas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará Salud Ocupacional en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de tal forma que los capaciten en caso eventuales accidentes de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, trabajo o enfermedad profesional. Mensualmente enviará a Comfamiliar la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá se encuentran en la situación anterior. Parágrafo 1.: EL CONTRATISTA, debe dar cumplimiento a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 Artículo 13 del RD Legislativo 5/2000, Decreto 4369 de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido 2006 so pena de la Ley sobre Infracciones información a la autoridad del Trabajo su incumplimiento. Parágrafo 2.: El contratista, para realizar la actividad, utilizará sus propios equipos, en tanto que, los trabajadores que utilice deberán estar debidamente uniformados con vestido y Sanciones en zapatos y exhibiendo el Orden Socialcarné de la empresa contratista. Parágrafo 3.: El número de trabajadores u operarios que realicen la actividad se determinarán por la Corporación de acuerdo a la necesidad del servicio. En caso que la contratista considere que para cumplir el objeto del contrato requiera mayor número de operarios el costo será asumido por Comfamiliar. No obstante, si Comfamiliar amplía las instalaciones en los lugares en donde deben prestar el servicio, las partes concertarán el valor adicional del servicio de aseo y cafetería. En este caso el valor del trabajador adicional u operario no podrá ser superior al señalado en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista la propuesta u oferta. Parágrafo 4.: El servicio de dicha obligación se le repercutirá cafetería consiste en tener personal para que proceda le suministre a su abonolos trabajadores de Comfamiliar en sus sitios de trabajo, todo ello sin perjuicio del expediente que tinto, agua o producto similar cuyos insumos y equipo serán suministrados por tal incumplimiento correspondaComfamiliar.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract for Services, Contract for Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán En desarrollo del objeto contractual el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades: (Precisar las obligaciones generales que debe cumplir el contratista en la ejecución del contratistaobjeto del contrato.) OBLIGACIONES GENERALES: Prestar Cumplir con el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidoscon plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Cuidar En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ENTIDAD y el buen orden del serviciocontratista, pudiendo dictar las oportunas instruccionespor una parte, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva y entre la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños ENTIDAD y el personal que se ocasionen a terceros como consecuencia encuentre al servicio o dependencia del contratista por la otra. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos y documentos generados en virtud del desarrollo del servicioproceso de selección contractual de Mínima Cuantía, excepto cuando y la propuesta presentada que deberá cumplir con todas las condiciones del proceso. Xxxxxxx oportunamente los requerimientos que haga el daño sea producido SUPERVISOR del contrato, tendientes a una correcta ejecución de este. Informar oportunamente por causas imputables escrito a la AdministraciónAUNAP, directamente o a través del SUPERVISOR, de los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. Las reclamaciones Presentar, debidamente soportados, los informes que puedan plantear se le requieran, si hay lugar a ellos. Afiliarse, pagar y estar al día en los ciudadanos aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el ordenamiento legal vigente. Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a la prestación sus derechos y deberes. Constituir, si se ha exigido, las garantías establecidas en el proceso de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatarioselección. A estos efectos el adjudicatario se obliga El contratista mantendrá indemne a su xxxxx a la suscripción entidad, a sus funcionarios contra cualquier tipo de una póliza reclamos, demandas y responsabilidades de seguro toda naturaleza. Mantener la reserva sobre la información que cubra la responsabilidad civil por la explotación le sea suministrada y consultada para el desarrollo del servicioobjeto contractual. El trato con los usuarios y Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con el público objeto y los alcances de este. Las demás que sean asignadas inherentes a la naturaleza del contrato. Tener en general será cuenta en todo caso correctolas OBLIGACIONES GENERALES las siguientes obligaciones de equidad de género, cuidando la corrección del personal a su serviciode obligaciones ambientales y de protocolos de bioseguridad: OBLIGACIÓN EQUIDAD DE GÉNERO: La documentación, al escritos, recogida de datos, estadísticas, imágenes o materiales que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta se produzcan o utilicen en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia ejecución del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por deberán evitar cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevadiscriminación o estereotipos sexistas y fomentar los valores de igualdad, en caso presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de no haberse suscrito póliza roles e identidad de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondagénero.

Appears in 1 contract

Samples: Proforma Estudios Previos Mínima Cuantía

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán La disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con los tiempos que forman parte de la propuesta para entrega del servicio contratado. EL CONTRATISTA será responsable frente a LA COOPERATIVA únicamente por los bienes y servicios ofertados, excepto en caso de que la suspensión o interrupción de sus obligaciones generales contractuales se deba a eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. No obstante, EL CONTRATISTA se compromete, aún en tales circunstancias, a actuar con toda diligencia para procurar minimizar los impactos de tales eventos y efectuará todas las acciones conducentes a superar los inconvenientes que se puedan presentar para procurar retomar y continuar con las fases contratadas como parte del contratista: Prestar servicio. Atender las sugerencias de LA COOPERATIVA relacionadas con la prestación de los bienes y servicios contratados, de acuerdo con los procedimientos de soporte del CONTRATISTA. Mantener la confidencialidad de la información o documentos que conozcan con ocasión del trabajo a desarrollar, para el servicio debiendo respetar efecto declara que toda la información que pudiera conocer de LA COOPERATIVA se considerará información no divulgable. Designar a uno o varios colaboradores debidamente calificados quienes serán los responsables de atender las llamadas consultivas de LA COOPERATIVA y canalizarlos con el fin de dar una solución apropiada. Estar y mantenerse como legalmente habilitada para la suscripción y ejecución de este contrato. Mantener vigentes las garantías de buen uso de anticipo hasta devengar el total del monto entregado en todo momento anticipo. Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de contrato hasta la finalización del periodo de garantía técnica de fábrica del último cajero desplegado. Cumplir con las obligaciones tributarias propias y laborales con sus dependientes que por ley se requieran para el horario correcto desarrollo del contrato. Suministrar a LA COOPERATIVA los bienes y servicios contratados de acuerdo con lo descrito en el presente documento y/o Anexos, acatando las tasas disposiciones previstas en la Ley, en el presente documento. EL CONTRATISTA debe garantizar que cuenta con personal adecuado para brindar el soporte y mantenimiento a los cajeros automáticos. Otorgar garantía técnica de fábrica de un año que cubra mantenimiento preventivo semestral y mantenimiento correctivo, con cambio de piezas y partes. Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de acuerdo con la garantía de fábrica. Dar la capacitación del funcionamiento de los equipos. Cumplir con las Ordenanzas Municipalesnormas de seguridad oportunamente informadas por la cooperativa. Abonar los Suministros de luz Xxxxxxx un servicio calificado y agua correspondientes a seguro asignado para las instalacioneslabores técnico y especializado en la materia. La empresa adjudicataria EL CONTRATISTA se obliga a instalar y mantener en correcto estado asumir el costo de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación reconocimiento de servicio objeto firmas ante Notario Público del contrato suscrito El CONTRATISTA mantendrá en sus bodegas los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio ATM’s y realizará la entrega y despliegue de los poderes ATM´s conforme el cronograma de policía instalación establecido en cada una de las agencias. La normativa de LA COOPERATIVA se entiende incorporada al presente proceso de contratación, por lo que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario EL CONTRATISTA se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del serviciocumplir a cabalidad los manuales y políticas pertinentes. El trato con CONTRATISTA será responsable en su totalidad ante LA COOPERATIVA de los usuarios perjuicios económicos por multas del organismo de control, afectación de la imagen institucional y con el público costos generados en general será en todo caso correcto, cuidando escenarios de fraude cuando estas circunstancias deriven de mal funcionamiento del aplicativo o por incumplimientos de las normas de seguridad de transacciones electrónicas. EL CONTRATISTA obligatoriamente deberá efectuar la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia instalación de los equipos considerando las especificaciones técnicas y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados seguridad dispuestas por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propanofabricante, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración cumplimiento de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondanorma PCI vigente.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services and Goods Acquisition

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de condiciones particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. Correrán a cargo del contratista además los siguientes gastos:  Los derivados de la fabricación y colocación del cartel de obra con el diseño previamente suministrado por el Consorcio.  El coste derivado de la emisión del Certificado de Inspección de la instalación de alumbrado público realizado por Organismo de Control Autorizado.  Los derivados de la redacción y entrega de toda la documentación necesaria para la contratación del suministro eléctrico del alumbrado público por parte del usuario final.  Los derivados de la redacción y entrega del denominado libro final de obra, documento al que se incorporará suministradores, materiales empleados, dosificaciones firmas comerciales utilizadas y cuantos datos permitan realizar una correcta gestión y mantenimiento de la obra acabada. A este se documento se acompañarán planos de estado final de obra en formato papel y dwg en los que mediante levantamiento topográfico se incluyan todas las arquetas y recorrido reales de las canalizaciones realizadas así como de las preexistentes que queden en la vía. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el Técnico designado por el órgano de contratación, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del facultativo director designado por El Consorcio hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la El Consorcio su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la El Consorcio, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicioslo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. Indemnizar Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administracióncontrato. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una póliza orden de seguro El Consorcio será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes y de conformidad con el artículo 214 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que cubra la responsabilidad civil por la explotación del serviciose refiere esta cláusula. El trato con los usuarios contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y con el público la normativa vigente en general será en todo caso correctomateria medioambiental, cuidando la corrección del personal debiendo tener a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad cargo el personal necesario para la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta realización del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia objeto del contrato, tales como el consumo respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamientoempresario. Será por cuenta El Consorcio podrá exigir del adjudicatario en todo momento la limpieza justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de todas sus obligaciones como empresa en materia de legislación laboral y seguridad social de los locales e instalaciones afectos a trabajadores ocupados en la concesiónejecución del contrato, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará legislación vigente en las horas menos molestas a los usuariosmateria medio ambiental. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor es responsable de las instalacionescondiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las medidas que dicten al respecto la Inspección de forma que en caso Trabajo, el coordinador de producirse algún siniestro amparado por las garantías seguridad y capitales que se requierensalud, la aseguradora procediera Dirección Facultativa, otros organismos competentes, o el propio Consorcio. Asimismo deberá informar a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario Consorcio de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente cualquier incidencia que surja en relación a aspectos relacionados con la seguridad y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración salud de la concesiónobra. El adjudicatario del compromete se obliga en todo caso a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, reembolsar a El Consorcio las sanciones que como solidariamente responsable frente a la Administración Pública llegue a tener que hacer efectivas en sus relaciones con terceras personas a efectos razón de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable cumplimiento de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio Normas de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe e Higiene en el caso Trabajo. Los gastos originados por la adopción de cambios medidas de seguridad requeridas, son a cargo del adjudicatario y se consideran incluidos en dicho personal durante la vigencia los precios del contrato. Todo ello El incumplimiento de conformidad con lo dispuesto estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infracción de las disposiciones sobre seguridad e higiene en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socialtrabajo no implicará ninguna responsabilidad para El Consorcio. En el caso de que en determinadas partidas el contratista determine variar el personal asignado previamente a la obra, deberá indicarlo con una antelación de 15 días naturales antes de que pudiera corresponder sanción se ejecute la misma. El contratista deberá guardar sigilo respecto a esta Administración los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con motivo el objeto del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda contrato y hayan llegado a su abono, todo ello sin perjuicio conocimiento con ocasión del expediente que por tal incumplimiento correspondamismo.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Construction Works

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán El contratista se obliga a: Obligación del auditor de realizar la revisión según los Términos de Referencia establecidos al respecto y la normativa de la AECID. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones generales derivadas del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario contrato y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionesdel objeto del mismo. La empresa adjudicataria se obliga movilización de los auditores a instalar territorio, los gastos de estancias y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto desplazamientos forma parte del precio del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil asumidos por la explotación empresa auditora. Independencia e incompatibilidades del servicio. El trato con los usuarios auditor; deber de confidencialidad del auditor de cuentas y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su serviciocargo. Coordinar y mantener reuniones al inicio, durante y al finalizar la auditoria con el Administrador del contrato, debiendo presentar los borradores de Informe preliminar y definitivo, previo a su emisión final; Elaborar la planificación del trabajo que exigirá buena presencia se ejecutará por parte del equipo auditor y modales, educación ,etcpresentarlo al Administrador del contrato; Mantener el personal propuesto y aceptado durante la realización del trabajo de auditoria; el personal que asigne la consultora no será de responsabilidad de la SENAGUA por ende no tendrá relación de dependencia con esta entidad ni con el Programa. Deberá tener expuesta en lugar visible y Cumplir con los honorarios a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados percibir por el Ayuntamiento(los) auditor(es), con indicación de la forma de pago. Compromiso de mantenerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con el IESS. Asegurar la disponibilidad de toda documentación necesaria para realizar esta auditoría de procedimientos, acorde a los requerimientos de un programa subvencionado por la Cooperación Española, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición revisión de los usuariosestados financieros, procedimentales y contables del programa. Será por cuenta Compromiso de la firma auditora de conservar la documentación justificativa del adjudicatario todos trabajo realizado durante mínimo ocho (8) años a contar desde la fecha de aprobación del informe de auditoría. Los informes se presentarán firmados en todas sus páginas, se acompañará una copia en soporte informático, el texto en Word y los gastos que genere el desarrollo cálculos en Excel. Dos originales del informe final se remitirán a la AECID con atención a la oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Suscribir las actas de entrega recepción a entera satisfacción de la entidad contratante. El auditor solicitará a la entidad beneficiaria de la subvención, al final de su actividad durante trabajo, una carta, firmada por el periodo representante de vigencia la entidad ejecutora del contratoproyecto, tales como el consumo en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación todas las circunstancias que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos puedan afectar a la concesióncorrecta percepción, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías aplicación y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración justificación de la concesiónsubvención. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por Esta carta formará parte del contratista informe de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaauditoría.

Appears in 1 contract

Samples: Consultancy Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratistaEl contratista se obliga a: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros servicios de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios consultoría para la prestación Fiscalización del reforzamiento de servicio objeto del contrato redes de baja tensión y restitución de medidores en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciola provincia de Zamora Chinchipe y cantón Gualaquiza, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía Etapa 1 y todo aquello que conserva fuere necesario para la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia total ejecución del contrato, tales como de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas y los demás documentos contractuales. Para el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza cumplimiento de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamientoconsultoría, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado. Todo ello Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato. A solicitud de conformidad con lo dispuesto la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deberá sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto. Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal adicional al indicado en su oferta. Vigilar y responsabilizarse por el artículo 22 fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del RD Legislativo 5/2000contrato de construcción, a fin de que los proyecto se ejecuten de acuerdo a los diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato. Obtener que el equipo y personal técnico de los constructores sea idóneo y suficiente para la obra. Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. Conseguir que los ejecutivos de la EERSSA se mantengan oportunamente informados del avance de las obras y problemas surgidos en la ejecución de los proyectos. Elaborar los informes que sean solicitados por el CONELEC o el Ministerio de Electricidad o la EERSSA. Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaser necesarios.

Appears in 1 contract

Samples: Consultancy Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Los trabajos a realizar se refieren a todas y cada una de las plantas y dependencias de los citados edificios y de las aceras interiores circundantes y recinto escolar, en su caso. El servicio que se contrata y la periodicidad en su prestación serán, como mínimo, los que se expresan en el Pliego de prescripciones técnicas que se adjunta. Con independencia de las obligaciones generales específicas que se deriven de la propia naturaleza de los diferentes servicios, el adjudicatario/s asumirá las siguientes obligaciones de carácter esencial siguiente: - Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos laborales. El contratista adquiere los derechos y obligaciones que como empresario le correspondan respecto del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios personal que utilice para la prestación del servicio contratado, quedando el Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad por incumplimiento de las normas vigentes en materia laboral o de seguridad social. - El contratista también responderá de cualquier daño que se pueda ocasionar en la prestación del servicio objeto o como consecuencia de él. A tales efectos, se verá obligado a concertar el correspondiente seguro de responsabilidad civil, en cuantía no inferior a 600.000,00 €. - Al cumplimiento de todo lo previsto en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales y sus revisiones posteriores. - Tener asegurado al personal, tanto con el seguro obligatorio como con el de accidentes, debiendo a tal fin el adjudicatario/s, tener disponible, cuando sea requerido para ello, los contratos de trabajo del contrato personal empleado en cada uno de los inmuebles de titularidad municipal en los términos establecidosque prestará su servicio y recibos al corriente de pagos a la Seguridad Social. Cuidar el buen orden - Quedarán suplidas, al día siguiente de producirse, las bajas de personal de limpieza, producidas por vacaciones, incapacidad transitoria, o cualquier otra causa. - Al comienzo de la prestación del servicio, pudiendo dictar el adjudicatario/s deberá presentar relación de personal para el desarrollo del mismo, debidamente identificado y con expresión de jornada en que será empleado e inmuebles en los que prestará su servicio. -Disponer de un Libro de Visitas y un Libro de Matrículas, siendo preceptiva la inscripción en el de Matrículas, de aquel personal que inicie su actividad laboral por vez primera. Asimismo, en el libro de matrículas, se recogerá la relación de trabajadores que prestan servicios de limpieza en la misma, con expresión de antigüedad, jornada de trabajo. -Para supervisar la asistencia del personal al trabajo, así como la calidad del servicio, la empresa adjudicataria designará un representante de su confianza con poderes suficientes para la resolución inmediata de cuantos defectos e incidencias sean observados en la prestación del servicio, a fin de dar solución inmediata a los mismos. -En el caso de producirse alguna variación del personal asignado a cada dependencia, la empresa adjudicataria entregará al órgano de esta contratación, dentro de los 15 días siguientes a la concurrencia de tal variación, los siguientes datos del personal afectado: Nombre y Apellidos, № de Seguridad Social, Tipo de Contrato, Antigüedad y Categoría Laboral. - Estas variaciones no podrán suponer en ningún caso aumento del importe adjudicado, debiendo ser propuestas con la debida antelación. Los datos de estas variaciones serán inscritas en el Libro de Matriculas e Incidencias. - Cuando se produzca una variación de la programación horaria y de tareas reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas sin que suponga variación de las oportunas instruccionesjornadas contratadas, se realizará de mutuo acuerdo entre el responsable de cada Centro y la empresa adjudicataria, siendo notificada por el responsable de cada Centro Directivo al órgano de contratación de esta contratación dentro del mes siguiente a la fecha en que deba causar efecto. - El órgano de contratación podrá en cualquier momento inspeccionar el servicio de limpieza que se esté realizando en las distintas dependencias que se encuentren afectadas por el objeto del presente Pliego. Asimismo el Órgano de contratación se reserva la potestad para exigir al contratista cuanta documentación y datos estime oportuno sobre el personal contratado y que preste sus servicios en centros y dependencias de aquel, para garantizar su adecuación a la normativa vigente en materia laboral en general, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales y sobre seguridad social, sin perjuicio de los poderes las limitaciones previstas en la legislación sobre protección de policía que conserva datos. - Será por cuenta de la Administración el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para asegurar la buena marcha realización de los serviciostrabajos de limpieza. Indemnizar - El órgano de contratación podrá acordar la ampliación o supresión de los daños servicios inicialmente determinados, como consecuencia de la reorganización del Ayuntamiento apertura o incorporación de nuevos locales, creación de órganos, redistribución de efectivos, cambios de ubicación, y otras circunstancias de naturaleza similar, sin que tales variaciones tengan la consideración de modificación del contrato, y hasta un límite del 20% del precio del contrato IVA excluido. Estas variaciones son de obligado cumplimiento para el contratista/s. El adjudicatario/s queda obligado a someterse a las variaciones de ampliación o supresión del servicio a que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del serviciorefiere el apartado anterior, excepto cuando siempre que sean comunicadas por el daño sea producido por causas imputables a la Administraciónórgano de contratación, con antelación mínima de cinco días hábiles. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación Cuando supongan una ampliación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos las prestaciones concertadas, su valoración lo será según el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil precio euros/hora, ofertado por la explotación del servicioempresa adjudicataria en su proposición. El trato con adjudicatario, como responsable del tratamiento de los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados datos facilitados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas limitará el uso de reclamaciones la información facilitada exclusivamente a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia la finalidad del contrato, tales como debiendo guardar secreto sobre el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación contenido de los mismos. La limpieza se realizará , y asumiendo la prohibición de utilizarla en las horas menos molestas a cualquier otro sentido, estando sometidos los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra datos contenidos facilitados, tanto en cada momento soporte magnético como el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración resto de la concesión. El adjudicatario del compromete información a no utilizar el nombre del Ayuntamientoque tenga acceso en soporte documental, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000la Ley Orgánica 15/1999, de 4 xx xxxxxx13 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones Protección de Datos de Carácter Personal y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista su normativa de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondadesarrollo.

Appears in 1 contract

Samples: Pliego De Cláusulas Administrativas

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instruccionesContratista, sin perjuicio de los poderes demás indicados en este Pliego: a) Prever y mantener en estado de policía higiene y perfecto uso de funcionamiento todos los elementos utilizados por el personal que conserva realice las tareas de recolección y transporte de residuos. b) Impedir la Administración necesarios para asegurar la buena marcha diseminación y/o dispersión de los servicios. Indemnizar residuos que puedan desprenderse en el vaciado de los daños recipientes domiciliarios. c) Mantener en perfecto estado higiénico y mecánico las unidades que se ocasionen a terceros utilicen en el servicio. d) Prestar los servicios en los días y horas fijados, utilizando la totalidad de las unidades exigidas como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables mínimo en este Pliego. e) Presentar a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear fecha de iniciación de los ciudadanos en cuanto servicios las unidades y equipos afectados a los mismos, con identidad de los conductores habilitados para cada unidad, con toda la prestación documentación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios automotores y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicioefecto de quedar registrado en la Municipalidad. f) Los residuos domiciliarios deberán ser retirados de la puerta particular y el recipiente volcado directamente en la caja del camión, al que exigirá buena presencia y modalesprohibiéndose terminantemente el voleo de recipientes, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y la diseminación de residuos, golpear o colocar los recipientes fuera de lugar. g) Queda terminantemente prohibido a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista dotación de preciospersonal del Contratista realizar o permitir la selección, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición clasificación o comercialización de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugarresiduos recolectados, debiendo justificar trimestralmente el abono éstos ser transportados al lugar de dichas facturas destino final tal como hayan sido recogidos. h) El reemplazo de las unidades como toda otra novedad obliga al contratista a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos comunicarlo a la concesiónDirección de Servicios Públicos. i) Los vehículos de recolección de residuos que sufrieren desperfectos mecánicos y no pudieren continuar con sus tareas tendrán que ser reemplazados inmediatamente para continuar el recorrido, así como salvo una inmediata reparación que no afecte la conservación hora de los mismos. La limpieza llegada a destino en más de sesenta (60) minutos lo que deberá ser plenamente justificado, cuando un mismo vehículo reincida en más de tres (3) veces en un mes con desperfectos mecánicos se realizará en aplicarán las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondamultas correspondientes.

Appears in 1 contract

Samples: Licitación Pública

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar 1. Cumplir con el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidosestablecidos en el pliego de condiciones de la licitación pública, sus anexos, aclaraciones y Adendas y la oferta presentada por el proponente. 2. Cuidar Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados según las observaciones formuladas por el buen orden interventor del serviciocontrato, pudiendo dictar cuando no cumplan con las oportunas instruccionescaracterísticas, condiciones y especificaciones indicadas en el pliego de condiciones, anexos, sus aclaraciones y Adendas y la oferta presentada por proponente. 3. Aportar para la ejecución de la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta ejecución de la misma, reservándose el interventor el derecho de fijar las cantidades y calidades mínimas de las mismas. 4. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecución de los trabajos, si hay lugar a ello. 5. Cumplir con la garantía técnica mínima exigida para cada uno de los bienes adquiridos y suministrados, contada a partir de su recibo a satisfacción. 6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, que deben cumplir con todas las especificaciones exigidas por la entidad en el pliego de condiciones de la licitación pública. 7. Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato así como por todos los costos asociados. 8. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar los informes de ejecución. 9. Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por la Entidad, el personal de obra ofrecido y aprobado por EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. El personal de obra sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por uno de iguales o superiores calidades. 10. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutará la obra, reseñando el número de cédula. El personal debe ser de primera calidad en su género. El interventor puede rechazar el personal que estime no idóneo o incapaz para la ejecución de las actividades, sin perjuicio que ello exonere al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra y de la ejecución del objeto contractual. EL CONTRATISTA está obligado a sufragar todos los poderes gastos que ocasionen los seguros colectivos del personal de policía que conserva obreros, los seguros sociales, las medicinas de emergencia, las prestaciones sociales, etc. 11. Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de construcción. 12. Contar con un libro de control y órdenes de interventoría, o bitácora de obra, en el cual quedará constancia de todo lo pertinente a la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los serviciostrabajos. Indemnizar Este libro será suscrito por EL CONTRATISTA, o sus representantes y por el interventor del contrato, no podrá tener ni tachaduras, ni enmendaduras. 13. Llevar un registro fotográfico que evidencie el transcurso de los daños trabajos. Este registro será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento que se ocasionen éste lleve a terceros como consecuencia cabo. 14. EL CONTRATISTA deberá revisar la información suministrada por la Entidad para la localización del desarrollo trabajo y los cotejará con la interventoría para la autorización de la realización los trabajos. 15. Informar oportunamente al interventor del serviciocontrato para que por su intermedio solicite prórroga o suspensión del contrato, excepto cuando si a ello hay lugar. 16. Suscribir el daño sea producido acta de iniciación, actas parciales, final de obra y el acta de liquidación del contrato, de forma conjunta con el interventor del contrato. El acta de liquidación también será suscrita por causas imputables el ordenador del gasto. 17. Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes a su legalización. 18. Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios para tramitar el pago de acuerdo con la Administraciónlista de chequeo o de requisitos que le suministre el supervisor del contrato. 19. Las reclamaciones Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 20. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar), SENA e ICBF. El cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto EL CONTRATISTA debe presentar al supervisor del contrato, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la documentación que puedan plantear acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Esta obligación está sujeta a ajuste, debido al cambio propuesto en la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, que establece modificaciones en los ciudadanos en cuanto a aportes parafiscales y cotizaciones de la prestación Ley 100 de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario1993. 21. A estos efectos el adjudicatario se obliga a Cubrir por su cuenta la suscripción de una póliza de seguro seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, así como los otros seguros que cubra la amparen sus vehículos contra cualquier riesgo. Además deberá mantener al orden del día en todo momento las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, los contra todo riesgo y los de responsabilidad civil por la explotación del servicioextracontractual, impuestos, etc. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correctoAsimismo, cuidando la corrección deberá adoptar las medidas de seguridad industrial del personal a su serviciocargo. 22. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por la Interventoría y la Gerencia de Servicios Públicos, al las obras que exigirá buena presencia y modalesson objeto de la presente contratación. 23. Presentar periódicamente, educación ,etc. Deberá tener expuesta como se establezca en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia términos del contrato, tales como las cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoría y revisadas por la Supervisión, para el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación pago oportuno. 24. Acatar las órdenes que la implantación Interventoría imparta durante el desarrollo del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente contrato y que tengan motivación en el abono de dichas facturas a este Ayuntamientocumplimiento del objeto del mismo. Será por cuenta El Contratista deberá observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del adjudicatario la limpieza contrato y evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los locales e instalaciones afectos objetivos de la contratación 25. El contratista deberá, una vez suscrito el contrato y previo inicio a la concesiónejecución, así como realizar la conservación inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de los mismosIndustria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras. 26. La limpieza se realizará Las demás que estén contenidas en el pliego de condiciones de la licitación pública, sus anexos, aclaraciones y Adendas, en la oferta presentada por EL CONTRATISTA o las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requierenderiven de la naturaleza del presente contrato. 27. Presentar, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura como se establezca en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto términos del contrato, las cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoría y revisadas por la Supervisión, para el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecuciónpago oportuno. 28. En ningún caso, con el documento justificativo de su afiliación contratista dejará material al borde de la Seguridad Socialvía, dicho material deberá ser dispuesto en los botaderos que el contratista haya determinado para tal fin. La misma obligación le incumbe en Cabe recordar que los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el caso contrato, forman parte esencial del contrato; son la fuente de cambios en dicho personal derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Las obligaciones generales del contratistaadjudicatario serán las siguientes: Prestar ◼ Llevar a cabo los servicios en la forma, tiempo y condiciones establecidas en el servicio debiendo respetar pliego de condiciones, disponiendo al efecto de los medios humanos y materiales adecuados, siendo a su cargo la totalidad de los gastos que genere todo ello. ◼ Establecer la organización necesaria para la mejor prestación de los servicios contratados y designará entre sus empleados un Coordinador del Servicio a través del cual del IFEVI, a través del Responsable del Contrato, formalizará las comunicaciones y advertencia que procedan en relación con la ejecución del contrato. ◼ El adjudicatario mantendrá en todo momento uniformado e identificado a su personal, siendo de su cargo los gastos que ello genere. ◼ Dotar el horario y las tasas previstas servicio con personal adecuadamente cualificado. ◼ Deberá presentar al IFEVI antes del inicio de la prestación del servicio un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con especificación de la evaluación de riesgos, según categoría o puesto de trabajo. ◼ Prestar la atención necesaria al personal en las Ordenanzas Municipalesel caso de que sufrieran algún accidente durante su trabajo. Abonar los Suministros La posible asistencia médica a que se hace referencia, no exonerará en ningún caso al adjudicatario de luz y agua correspondientes sus obligaciones laborales. ◼ Será responsable de cuantos daños causen sus empleados por acción u omisión durante la vigencia del contrato en el desarrollo o no de sus actividades, tanto a las instalacionespersonas como a las cosas en general, ya pertenezcan al IFEVI o a terceros. La empresa adjudicataria se obliga ◼ En caso de fuerza mayor o huelga legal, el adjudicatario quedará exento de responsabilidad alguna frente al IFEVI por la no prestación del servicio, siempre y cuando aquella no haya sido causada como consecuencia del incumplimiento por parte del mismo de alguna de sus obligaciones laborales. En tales supuestos, el IFEVI no abonará los servicios no prestados, reservándose el derecho a instalar dar cobertura a dichos servicios o parte de ellos con otros medios, procediendo en este caso a deducir su importe de las cantidades que deba satisfacer al adjudicatario. ◼ El adjudicatario aportará la información que específicamente le solicite el IFEVI sobre planificación de los servicios de vigilancia, servicios efectuados y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para tiempos invertidos, así como cualesquiera otras circunstancias relativas a la prestación de los mismos; asimismo pondrá en conocimiento del IFEVI cualquier defecto o anomalía que observe en las instalaciones durante el desarrollo de sus actividades. ◼ Facilitará semestralmente una relación detallada de todo el personal afecto al servicio ordinario y permanente, en la que conste su categoría laboral y fecha de ingreso en la empresa, debiendo presentar mensualmente un parte de las variaciones que en dicha relación se produzcan. ◼ Diariamente entregará al IFEVI un parte de servicios realizados el día anterior, que incluirá el personal y demás medios materiales empleados en los mismos, con especificación de los turnos establecidos, zonas de distribución del personal etc., así como cualesquiera otras incidencias surgidas en el transcurso de aquellos. Asimismo, confeccionará y pondrá a disposición del IFEVI los demás informes a los que se ha aludido en el presente pliego. ◼ Facilitará al IFEVI, cuando así proceda, el recibo acreditativo de haber satisfecho la prima de la póliza de Responsabilidad Civil, que deberá estar siempre vigente. ◼ El adjudicatario deberá estar, de forma habitual, en condiciones de dar cumplimiento a cualesquiera órdenes excepcionales emitidas por el IFEVI, relativas tanto a variaciones en el orden de los servicios contratados, como a la periodicidad de los mismos. ◼ Con la periodicidad que se establezca, el adjudicatario entregará al IFEVI debidamente cumplimentados, los estadillos correspondientes a los servicios efectuados, en proporción en que se han ejecutado dichos servicios y resultado final de los mismos. ◼ El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. ◼ En ningún caso el otorgamiento del contrato supondrá la existencia de una relación laboral entre el IFEVI y el contratista, ni del personal que este último adscriba a la prestación del servicio. ◼ El personal necesario para la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respecto de estos, siendo el IFEVI completamente ajeno a las referidas relaciones. Por consiguiente, en ningún caso podrá alegarse derecho ninguno por el referido personal en relación con el IFEVI ni exigirse a éste responsabilidad de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos o medidas que la empresa adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. ◼ El adjudicatario se compromete a retribuir adecuadamente al personal destinado a la realización del servicio objeto del contrato, asumiendo de forma directa y no trasladable al IFEVI el coste de cualquier mejora de las condiciones de trabajo y/o retribuciones, ya sea como consecuencia de convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, de modo que, en ningún caso, podrá repercutir las referidas modificaciones sobre el importe que se facturará por la realización del servicio objeto del contrato. ◼ El adjudicatario queda obligado, respecto del personal destinado al servicio, al cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales que se encuentre vigente en cada momento. ◼ En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole sufrido por los trabajadores con ocasión del ejercicio de sus obligaciones laborales, el adjudicatario cumplirá con lo dispuesto en la normativa vigente, bajo su responsabilidad. ◼ Es responsabilidad del adjudicatario y de sus encargados impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo el IFEVI completamente ajena a estas relaciones laborales. Corresponde asimismo al adjudicatario la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarios o permisos o cualquier otra manifestación de las facultades del empleador. En todo caso, en la forma establecida en estos pliegos, la realización del servicio objeto del contrato en debe quedar siempre convenientemente cubierta. ◼ Es responsabilidad del adjudicatario facilitar a sus empleados los términos establecidosmedios materiales precisos para llevar a cabo su trabajo. Cuidar ◼ El IFEVI se reserva el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio derecho de exigir de cualquier trabajador aportado por el adjudicatario la prueba documental de los poderes reconocimientos médicos a que deba someterse de policía que conserva conformidad con la Administración necesarios para asegurar legislación vigente. ◼ A la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado copia compulsada de trabajadores que adscribirá a su ejecuciónlos contratos laborales y parte de alta en la Seguridad Social de cada trabajador y, mensualmente, justificación documental del cumplimiento de sus obligaciones con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe no presentación de estos justificantes podrá dar lugar a la denuncia de este servicio por parte del IFEVI. ◼ El adjudicatario no podrá introducir personal ajeno en las instalaciones o en los edificios siempre que no cuente con la conformidad del IFEVI. ◼ La empresa adjudicataria estará obligada a uniformar por su cuenta a todo el caso de cambios en dicho personal durante que utilice para la vigencia ejecución del servicio objeto del contrato. Todo ello El IFEVI facilitará una tarjeta identificativa para personal, si lo considera necesario, que deberá ser llevada por este en lugar visible durante su permanencia en las instalaciones del IFEVI. ◼ El adjudicatario tendrá la obligación de conformidad con lo dispuesto enviar un cuadro de personal a principio de cada mes al Responsable del Contrato para conocer en todo momento el personal adscrito por el contratista para la prestación del servicio en el artículo 22 recinto ferial del RD Legislativo 5/2000IFEVI, así como de los posibles cambios que se produzcan. ◼ También será responsable el adjudicatario de las sustracciones de cualquier valor o efecto que se pueda probar que fueron efectuadas por el personal a su cargo. ◼ El adjudicatario velará para que el personal adscrito al servicio cumpla la Ley Orgánica 3/2018, de 4 xx xxxxxx5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las instrucciones referentes al servicio en materia de calidad. ◼ El incumplimiento por el que se aprueba el Texto Refundido adjudicatario de sus obligaciones o la Ley infracción de las disposiciones sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento seguridad por parte del contratista personal técnico designado por el mismo no implicará responsabilidad alguna para el IFEVI. ◼ Asimismo, cualesquiera otras obligaciones que se deriven del presente pliego, en particular la establecida en la cláusula 19.3 referida a la designación de dicha obligación se le repercutirá para un coordinador del servicio que proceda a su abonoesté presente en las instalaciones del IFEVI durante todos los días de montaje, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondadesmontaje y celebración de eventos.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La empresa contratada está obligada al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, o que se dicten durante el período de vigencia del contratista: Prestar el contrato,en materia laboral, previsión, Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales, con respecto al personal a su cargo que se adscriba a la prestación del servicio debiendo respetar en todo momento el horario contratado, quedando la Administración exonerada de responsabilidad por este incumplimiento, y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros asumiendo la entidad adjudicataria su condición de luz y agua correspondientes a las instalacionesempresaria. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para asume la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio completa responsabilidad de los poderes de policía accidentes que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administraciónella pudieran ocurrir a su personal. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto La propiedad podrá requerir a la prestación adjudicataria, por cualquier causa o motivo, la acreditación de cualquier extremo relacionado con el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales de todo el personal vinculado a la ejecución de los trabajos previstos en este contrato. El Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole con el personal de la empresa adjudicataria, durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatariocontrato. A estos efectos el adjudicatario se obliga a Durante la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como la empresa adjudicataria siempre que se vaya a producir una variación en la plantilla con la que se indica en el consumo de suministro eléctricocontrato, gas propanobien sea por jubilación, así como el generado defunción, baja voluntaria, despido, invalidez temporal, invalidez permanente, etc., o siempre que se produzca una variación por cualquier instalación que la implantación necesidades del uso diera lugarservicio, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas está obligado a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza comunicar tal circunstancia al Ayuntamiento y a cubrir las variaciones de los locales e instalaciones afectos puestos de trabajo que se puedan producir. El contratista queda obligado a aportar, para la realización del servicio o prestación, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos en el contrato. El contratista nombrará un/una responsable/coordinador o coordinadora para las relaciones con los técnicos municipales. Asimismo, vendrá obligado a la concesiónsuscripción, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionessu cargo, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesióncivil. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamientocontratista deberá respetar, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello , el carácter confidencial de conformidad los datos de carácter personal a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y que hayan de ser respetados conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000la Ley Orgánica 15/1999, de 4 xx xxxxxx13 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondamateria.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Urban Planning Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Los posibles recursos entregados en administración deberán ser manejados teniendo en cuenta las reglas de prudencia y seguridad. Además de las que son propias del contrato de encargo fiduciario y de las que se deriven de la propuesta, la Fiduciaria seleccionada se obligará a: a. Enviar reporte a FINAGRO y al beneficiario del pago cada vez que se genere una consignación o un desembolso. b. Para el manejo de los recursos objeto de administración, la Sociedad Fiduciaria deberá llevar contabilidad separada de los registros propios de la operación de la Fiduciaria, de manera que deberá mantener los recursos entregados por FINAGRO, en una cuenta independiente destinada exclusivamente para el propósito señalado en el contrato y que se denominará ―FINAGRO‖ y los recursos que entreguen las entidades territoriales seleccionadas aportantes deberán manejarse, también para cada una de ellas, en contabilidad separada de la de los recursos que desembolse FINAGRO, conforme a los Acuerdos de Financiamiento que FINAGRO suscriba con los beneficiarios seleccionados por el INCODER para el otorgamiento del Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural. Los reportes que genere la Sociedad Fiduciaria deben clasificar la información por Beneficiario y conciliar contra sus extractos y sistemas la información que suministren y certifiquen. c. En todos los casos, los recursos deberán ser destinados exclusivamente al pago de los costos inherentes a la ejecución de los Planes Generales de Asistencia Técnica. d. Garantizar la liquidez suficiente y apropiada para atender los pagos de las obligaciones generales establecidas en virtud del contratista: Prestar contrato de Encargo Fiduciario que se suscriba como resultado del presente proceso. Realizar la ejecución y el servicio debiendo respetar control presupuestal de los recursos de acuerdo con las indicaciones y directrices definidas por FINAGRO. e. Presentar los informes conforme a lo establecido en todo momento el horario los presentes pre-términos de referencia y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes conforme a las instalaciones. solicitudes de FINAGRO. f. La empresa adjudicataria Sociedad Fiduciaria informará de manera escrita a FINAGRO y al Interventor de la IEATDR 2013-2014 cuando se obliga a instalar y mantener en correcto estado rechacen solicitudes de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciopago, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento especificando el valor de las instalacionesla solicitud y el motivo del rechazo. g. La Sociedad Fiduciaria deberá mantener los recursos consignados disponibles y a la vista, y garantizará que los mismos no se desvalorizarán en ningún momento, esto teniendo en cuenta que el producto fiduciario será únicamente de forma administración y pago. h. La Sociedad Fiduciaria deberá reintegrar a FINAGRO los rendimientos financieros que en caso tengan como base los recursos consignados por FINAGRO, esta consignación deberá realizarse durante el mes siguiente al de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales causación. El tratamiento que la Fiduciaria debe darle a los rendimientos que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición generen con los recursos aportados como contrapartida debe ser informado por el Beneficiario y debe estar soportado en comunicaciones escritas emitidas por los entes territoriales aportantes. i. La Sociedad Fiduciaria deberá realizar los pagos utilizando los recursos del producto fiduciario de manera proporcional en relación con el porcentaje de aportes realizados por FINAGRO y los Municipios y/o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevaCPGA. j. La Sociedad Fiduciaria, en caso de no haberse suscrito póliza que el Municipio y/o CPGA incurra en alguna de seguro las causales de responsabilidad civil independienteterminación del acuerdo de financiamiento, deberá incluirse reintegrar a FINAGRO los recursos aportados por esta entidad que no fueron pagados a quien ejecute los Planes Generales de Asistencia Técnica, así como los rendimientos que correspondan, el tratamiento que la garantía Fiduciaria debe darle a los rendimientos que se generen con los recursos aportados como contrapartida debe ser informado por el Beneficiario y debe estar soportado en comunicaciones escritas emitidas por los entes territoriales aportantes. k. La Sociedad Fiduciaria, en caso de responsabilidad civil que FINAGRO declare la pérdida de explotación los recursos de cofinanciación de conformidad con los términos establecidos en el Acuerdo de Financiamiento reintegrará la totalidad de los recursos que fueron aportados por FINAGRO que no se hayan ejecutado, así como los rendimientos que correspondan de manera inmediata, sin que se requiera soporte diferente a una comunicación escrita enviada por parte de FINAGRO. l. Disponer de la capacidad operativa y técnica necesaria para la administración y ejecución del serviciocontrato, de acuerdo con las obligaciones pactadas. Será obligación El contrato deberá ser ejecutado como mínimo con recurso humano de destinación exclusiva, y con el recurso técnico y operativo señalado por la fiduciaria en la propuesta presentada dentro de esta Invitación. m. Llevar a cabo los actos conducentes para lograr la exoneración del adjudicatario depositar gravamen a los movimientos financieros, tanto de los recursos transferidos por FINAGRO, como de los recursos transferidos por los diferentes aportantes. n. Atender los requerimientos que sobre el manejo de los recursos le formulen tanto FINAGRO como los demás aportantes de recursos al Encargo Fiduciario. o. Suscribir las Actas de Xxxxxx y de Liquidación del contrato que le sean propuestas por el Supervisor del contrato. p. Bajo ninguna circunstancia la basura FIDUCIARIA podrá aducir razón alguna para negarse a desembolsar los recursos que le serán entregados en virtud del contrato, a no ser que la Epsagro no reúna los contenedores existentes requisitos para el pago. Esta condición opera también para el reintegro de rendimientos financieros. q. La fiduciaria se obliga a tener por lo menos una sede administrativa en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalacionesBogotá D.C., la empresa adjudicataria suscribirá un contrato cual debe contar con recursos físicos como, teléfonos, fax, equipos de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida cómputo, acceso permanente a internet xx xxxxx ancha, papelería, suministros en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar general suficientes para desarrollar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato. El personal dedicado al proyecto debe desarrollar sus actividades en la sede solicitada en la ciudad de Bogotá. r. La Fiduciaria que resulte seleccionada dentro del presente proceso se obligará a guardar plena reserva en relación con toda la información y datos que llegue a obtener o conocer en desarrollo del contrato, salvo que el adjudicatario deberá presentar listado mismo lo haga necesario o previa autorización de trabajadores FINAGRO o que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo dicha información sea de su afiliación carácter público. Dicha reserva seguirá vigente después de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia terminación del respectivo contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.

Appears in 1 contract

Samples: Encargo Fiduciario Para La Administración De Recursos

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Cumplir con la prestación del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario de seguridad y vigilancia dentro de las tasas previstas condiciones establecidas en las Ordenanzas MunicipalesCláusula Segunda de este Contrato, Bases, del concurso y los documentos complementarios. Abonar No ceder a terceros, total o parcialmente los Suministros derechos y obligaciones de luz este Contrato. EL CONTRATISTA declara estar legalmente autorizado para efectuar la prestación de los servicios de seguridad y agua correspondientes a las instalacionesvigilancia. La empresa adjudicataria EL CONTRATISTA se obliga a instalar atender el aumento o disminución de los servicios de seguridad y mantener vigilancia contratados a simple requerimiento escrito de EL INMP. EL CONTRATISTA durante la vigencia del presente contrato, se obliga en correcto estado abonar a su personal el haber básico mensual indicado en su propuesta económica, debiendo adicionarse a este concepto el pago por las horas extras, domingos, feriados laborados y demás conceptos xx xxx, si es que hubiese. Asimismo respetará la condición establecida por el comité referente al sueldo mínimo del Agente, el mismo que no deberá ser menor a S/. 800.00 Nuevos Soles. EL CONTRATISTA asume el pago puntual de funcionamiento los haberes de sus trabajadores empleados, así como sus derechos y beneficios sociales de conformidad con las leyes laborales vigentes y demás dispositivos legales, asimismo se obliga a presentar mensualmente para el equipamiento pago de la factura correspondiente, fotocopia de las Planillas de Haberes y mobiliario necesarios para Boletas de Pago, debidamente firmadas por el trabajador y fotocopia de las Constancias de Pago al día de los aportes de la prestación entidad aseguradora de servicio objeto salud y Seguro Complementario de trabajo de riesgo del contrato personal asignado en los términos establecidosel Instituto Nacional Materno Perinatal. Cuidar el buen orden Guardar reservas y no revelar por ningún medio cualquier información a la que pueda tener acceso como consecuencia del desempeño del servicio, pudiendo dictar dicha obligación se extiende hasta los doce meses después de las oportunas instrucciones, sin perjuicio conclusiones del presente contrato. Presentar la relación del personal asignado y adjuntar en Legajo con fotocopia de los poderes documentos personal de policía que conserva la Administración necesarios cada agente. Asimismo debe remplazar al personal cuando no cumpla con las labores asignadas o no reúna las condiciones para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido Instituto Nacional Materno Perinatal lo solicite. Suministrar el equipo y materiales necesarios para efectuar el servicio contratado de acuerdo a lo solicitado por causas imputables el Instituto Nacional Materno Perinatal y conforme a su oferta. Previo conocimiento de la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a PNP del sector, la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra empresa contratista asumirá la responsabilidad civil legal por los daños y perjuicios causados al Instituto y/o a terceros por sus trabajadores destacados en el Instituto Especializado Materno Perinatal. Previo conocimiento de la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con PNP, el público en general contratista será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición responsable de los usuarios. Será daños, pérdidas y/o sustracciones que sufriera el INMP, personal y usuarios previo registro de bienes ingresados, por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo acción, desconocimiento o negligencia de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugarpersonal, debiendo justificar trimestralmente reparar o reemplazar a satisfacción del INMP o afectados los daños causados. Si en el abono término de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario cinco (05) días calendarios no realiza la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesiónreparación o reemplazo, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el INMP descontará automáticamente el valor de las instalaciones, la reparación o reemplazo de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnizaciónfacturación mensual. El beneficiario valor de dicha póliza reparación o reemplazo del bien será este Ayuntamientoel de vigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del contratista. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato La reparación o reemplazo por sustracción ilícita se mantendrá vigente durante toda la duración cumplirá sin perjuicio de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamientoacción administrativa, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores policial y/o cualquier otra relación judicial que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaamerite.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Security Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir las condiciones técnicas exigidas en el estudio previo y aviso del presente proceso. Cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, y comerciales presentadas en la propuesta. Efectuar la entrega y/o desarrollo de los elementos requeridos en debida forma. Garantizar la calidad de los servicios a prestar. Xxxxxxx las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría de Gobierno por conducto del supervisor. Dar cumplimiento a las obligaciones generales con los sistemas de seguridad social. Las demás obligaciones que se deriven de la presente invitación, de la propuesta y la naturaleza del contratista: Prestar contrato. El valor presupuestado para desarrollar el servicio debiendo respetar objeto contractual se establece en todo momento la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($51’000.000.oo), IVA INCLUIDO, de acuerdo al desarrollo de actividades encaminadas a determinar precio, ofertas y condiciones para garantizar el horario y las tasas previstas desarrollo del objeto contractual. Se estableció el valor del presupuesto de acuerdo a cotizaciones efectuadas por parte de la entidad en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros cuales se manifestó las exigencias requeridas, las condiciones de luz plazo, la forma de pago y agua correspondientes contractual obteniendo entre otros resultados lo siguiente: Cabe anotar que la Secretaría de Gobierno del departamento de Cundinamarca, efectúo solicitudes a varios terceros que se encuentran en capacidad de desarrollar el mismo objeto o actividad, en razón a la naturaleza comercial de las instalacionesmismas, estableciendo de manera directa y específica las actividades a desarrollar, el alcance de las mismas entre otros aspectos. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor entidad efectúo análisis comparativo de las instalaciones, cotizaciones obtenidas de forma que en caso telefónica y escrita, revisando de producirse algún siniestro amparado por manera integral y formal las garantías y capitales que se requierencondiciones establecidas, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario forma propuesta de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente pago entre otros aspectos en el marco de las garantías fundar de continente manera adecuada y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar específica el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al presupuesto oficial para el inicio de la prestación objeto del contratoetapa pre contractual. Igualmente se verifico en el SECOP procesos similares los cuales se mencionan a continuación: PROCESO: AQUIRIR BONOS DE COMBUSTIBLE PARA FORTALECER LAS 15 PROVINCIAS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL DE CUNDINAMARCA MODALIDAD: MÍNIMA CUANTÍA VALOR. 64.000.000 MCTE PROCESO: ADQUISICIÓN DE BONOS ENCAMINADOS A OBTENER VIVERES, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecuciónALIMENTOS, con el documento justificativo de su afiliación ELEMENTOS DE ASEO Y ABARROTES REQUERIDO PARA EFECETUAR ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MODALIDAD: SUBASTA VALOR. 300.000.000 MCTE PROCESO: COMPRA DE BONOS ENCAMINADOS A OBTENER COMBUSTIBLE PARA LAS FUERZAS MILITARES DE SEGURIDAD MODALIDAD: MÍNIMA CUANTÍA VALOR. 60.000.000 MCTE Se establece por parte de la Seguridad SocialSecretaría de Gobierno los descuentos y demás impuestos que debe asumir el contratista: Disponibilidad presupuestal No. La misma obligación le incumbe 7000070004 Valor $ 51.000.000 Rubro: 1105/3-1701/GR:3:4-01-01-502/A.18.4.6 / SECRETARIA DE GOBIERNO / INT F. ORDEN PUBLICO Y SEG CIUDADANA / Fortalecer 15 provincias en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contratoseguridad mediante las comunicaciones, tecnología, movilidad, logística, dotaciones, durante. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaProyecto P> 295950/06 IMPLEMENT SEGURIDAD URBANA Y RURAL.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratistaLos trabajos a realizar supone la dedicación durante todo el año de: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el 2 oficiales especialistas 5 peones Este personal tendrá que realizar 40 horas semanales adaptando su horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionesnecesidades del trabajo que indicarán los técnicos de la Guardia Urbana y Departamento de Movilidad y Circulación Hay que prever en el conjunto del año que se destinarán 5 meses a efectuar los trabajos durante la noche y será potestad del Departamento de Movilidad y Circulación su requerimiento y cumplimiento en base a las necesidades de trabajo. Las bajas de todo tipo, excepto periodo vacacional de 4 semanas, tendrán que ser cubiertas por la empresa para garantizar la continuidad del trabajo contratado. El adjudicatario, para las tareas de supervisión del trabajo, contará con personal contratado con carácter no disminuido (mixto). El personal adscrito podrá ser sustituido por otro, siempre de acuerdo con los técnicos de la Guardia Urbana y Departamento de Movilidad y Circulación. El personal asignado a las tareas de pintura tendrá que ir uniformado y protegido debidamente con vestidos de color amarillo y los reflectantes correspondientes, según normativa vigente. La empresa adjudicataria se obliga a instalar uniformidad tendrá que ser establecida por los técnicos de la Guardia Urbana según diseño de imagen corporativa del Ayuntamiento xx Xxxx. Dispondrán de herramientas y mantener en correcto estado maquinaria propia para la realización de funcionamiento el equipamiento todos los trabajos de pintura, entre las cuales tendrán que contar con máquinas de pintar y mobiliario de borrar o sacar marcas viales, así como plantillas diversas de señalización y otros materiales necesarios propios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidoseste servicio. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio También dispondrán de los poderes de policía vehículos que conserva la Administración sean necesarios para asegurar el traslado de personal y/o la buena marcha carga y descarga de materiales, los cuales tendrán que estar debidamente serigrafiados con logotipos de movilidad según indicaciones de los servicios. Indemnizar técnicos de la Guardia Urbana y adaptados para señalizar los daños trabajos que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicioestén realizando, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones lo cual tendrán que puedan plantear disponer de los ciudadanos en cuanto a la prestación elementos de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil señalización luminosa y vertical establecida por la explotación del servicionormativa vigente. El trato con los usuarios Cada equipo de trabajo tendrá que tener maquinaria consistente en una bateadora, una sopladora y con un martillo combinado, el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista cual tendrá como mínimo 850 w de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionespotencia, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado 360 a 720 R.P.M y entre 1.650 y 3.300 golpes por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socialminuto. En el caso de avería de alguna de esta maquinaria se repondrá en un periodo máximo de una semana. El contratista dispondrá de un medio de localización inmediata (p.e. teléfono móvil) para garantizar la localización y comunicación permanente con el técnico responsable de la Guardia Urbana y Departamento de Movilidad y Circulación. La empresa tendrá que disponer de una oficina para la ubicación de los equipos y materiales a una distancia inferior a 10 Km. de la ciudad. Estos trabajos tienen unas características propias que son explícitamente asumidas por el contratista. Nos referimos al hecho de que el trabajo en la vía pública supone dificultades por razón del tránsito de personas y vehículos, condicionantes externos debidos al vecindario y al comercio. En consecuencia, la adaptación a toda esta problemática, (que será diferente según el lugar y el trabajo a realizar), se entiende incluída en el precio del contrato y nunca será objeto de reclamación o indemnización. Las medidas de seguridad y la adecuada señalización de los trabajos son cuestiones esenciales para el Ayuntamiento en su actuación en los espacios públicos. El contratista estará obligado a señalizar, con medios propios los lugares donde tenga que trabajar con su maquinaria y/o sus operarios, siempre de acuerdo con la normativa vigente en materia de circulación y seguridad viaria, según indicaciones y previa autorización de los responsables del Departamento de Movilidad y Circulación Las operaciones de seguridad y señalización se considerarán incluidas en el precio del contrato. Si los responsables municipales observan una insuficiente atención en este tema lo comunicarán al contratista quién tendrá que tomar las medidas oportunas, con la urgencia que el peligro ocasionado exija. El incumplimiento de esta obligación será motivo de rescisión del contrato o aplicación de las sanciones administrativas que procedan, en aplicación de la vigente legislación contractual. La empresa presentará mensualmente un detalle de los trabajos realizados, especificando las superficies pintadas, el tipo de señal pintada, el día y lugar, y toda aquella información que el departamento crea necesaria. Si se comprobara que el rendimiento del equipo en los trabajos de pintura, fuera inferior a la media, sin causa justificada, se reduciría la factura en el mismo porcentaje en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento se ha reducido el trabajo, y en caso de que se advierta una deficiencia de calidad en la ejecución de las prestaciones contractuales, se puede instar el cambio de personal por parte del contratista Ayuntamiento.- En caso de dicha obligación que las condiciones climáticas no permitan desarrollar el servicio xx xxxxxxx, el Departamento de Movilidad y Circulación podrá pedir que el personal que desarrolla este servicio pueda colaborar en el almacén de señalización viaria del Ayuntamiento xx Xxxx. ANEXO 2 (SOBRE A) Declaración responsable para persona jurídica El señor/a............................................................ como apoderado/a de la empresa............. declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que representa, como licitadora del contrato..................... a)Está facultado/a para contratar con la Administración, puesto que, teniendo capacidad de obrar, no se le repercutirá encuentra comprendida en ninguna de las circunstancias de prohibición para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacontratar con las Administraciones Públicas.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales EL CONTRATISTA DEBERÁ: a) Efectuar control de ingresos y salida de personal, bienes, y vehículos conforme lo establece el Instructivo que regula la Seguridad Privada. b) Proveer las armas cortas y largas especificadas en la tabla de equipo y armamento a los Agentes, debiendo: - Proveer al Agente la autentica del contratista: Prestar arma a usar. - Proporcionar mantenimiento correctivo y de primer escalón con un armero profesional dos veces al año (una cada semestre). - Proporcionar mantenimiento preventivo lo hará cada Agente los días sábados en el área que se les designe para ello, bajo la supervisión del Supervisor de Perímetro o jefe de equipo en las delegaciones Departamentales. - Realizar tiro de prueba con las armas asignadas al CNR durante los meses xx xxxx y noviembre para verificar su funcionamiento. c) Cumplir con las disposiciones contenidas en el Instructivo de Seguridad que regula el Servicio de Seguridad Privada del CNR. Garantizar la seguridad y vigilancia diurna y nocturna de forma permanente y continúa en el servicio diurno y de 24 horas, en todas las Delegaciones del CNR. Pagar puntualmente los salarios y prestaciones establecidas por las leyes del país a los agentes de seguridad asignados al CNR, debiendo respetar en todo momento presentar anexo a la factura, la documentación respectiva que respalde dichos pagos. Informar inmediatamente al Administrador del Contrato, los problemas o situaciones de emergencia que ocurran dentro o fuera de las instalaciones del CNR o novedades, para lo cual la empresa de vigilancia proporcionará el horario medio de comunicación adecuado. Atender las diferentes reuniones convocadas por la Unidad de Seguridad Institucional, como su conducto regular de coordinación. Cumplir con las exigencias que la Unidad de Seguridad Institucional le solicite relacionadas con el servicio de seguridad. Es responsabilidad de la empresa enviar las facturas del mes finalizado los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. Presentar mensualmente anexo a la factura de cobro por el servicio de seguridad prestada, los respectivos documentos de respaldo de cancelación de pago de AFP, ISSS y demás obligaciones laborales, para poder recibir la cancelación por el servicio prestado. Suministrar los medios de transportes necesarios para movilizar a su personal a las tasas previstas diferentes instalaciones y dependencias del CNR, y para atender emergencias y problemas. Efectuar sustitución del personal que no se presente a proporcionar seguridad en las Ordenanzas Municipalesdelegaciones a más dentro de dos horas siguientes después de notificado. Abonar los Suministros Cumplir con la ubicación de luz las posiciones del servicio de seguridad y agua correspondientes a la distribución del equipo solicitado en estas bases. Solicitar y obtener, con 24 horas de anticipación, autorización de la Unidad de Seguridad Institucional para ejecutar cambios de personal asignado, debiendo presentar la documentación correspondiente que acredite la capacidad del nuevo agente. Mantener vigentes las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado matriculas de funcionamiento las armas de fuego, las licencias para el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación uso xx xxxxx de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio fuego de los poderes agentes y que cada agente porte su autentica debidamente certificada. No permitir que los agentes que hayan realizado servicio de policía que conserva la Administración necesarios 24 horas prestar servicio el siguiente día cuando falte uno de ellos. Proveer uniforme de trabajo, zapatos, equipo y armamento en excelentes condiciones para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación eficiente desempeño del servicio. El trato personal de seguridad y vigilancia marcará asistencia en el marcador Biométrico de las Instalaciones centrales y las delegaciones departamentales del CNR. Deberá Llevar un libro de Registro de control de asistencia de los vigilantes con nombre, posición que cubre, firma, hora de entrada y salida de cada uno (el libro lo proporcionará la empresa) en las oficinas del CNR. Llevará un libro de registro xx xxxxxxxxx en cada oficina del CNR (el libro lo proporcionará la empresa). Los agentes deberán orientar al público que ingresa a esta institución, dando la información respecto a la ubicación de las oficinas. Mantener el lugar de trabajo de los usuarios agentes ordenado y con limpio. No permitir el público ingreso de personas a vender productos de cualquier naturaleza, excepto los autorizados por la Dirección de Desarrollo humano y Administración. El personal de seguridad y vigilancia deberá registrar bolsas, maletines, carteras, paquetes, vehículos y sus baúles etc., a empleados y personas particulares que salen e ingresen a la Institución cuando la Unidad de Seguridad Institucional lo ordene. En aquellos casos en general que personas porten armas de fuego, deberán depositarlas en la entrada de la Institución y será responsabilidad del vigilante el resguardo de estas. El portón de las entrada principal deberán de permanecer cerrados y se abrirán las veces que se requiera, a excepción de las horas de entrada y salida de los empleados en todo caso correctolas cuales los portones deberán estar abiertos por completo en los horarios siguientes: - De 07:00 hasta 07:30 a.m. - De 04:00 hasta 04:30 p.m. tomando las precauciones necesarias para impedir hurto de vehículos y motocicletas. Prohibir a los agentes de seguridad que durante las horas no laborales (fines de semana, cuidando asuetos) ingresen al interior de los módulos y oficinas; el único autorizado para ingresar será el supervisor de perímetro o jefe de equipo, quien realizara rondas diurnas y nocturnas. El personal de seguridad privada no hará uso de los vehículos propiedad del Estado o de los empleados y de particulares que se encuentren aparcados en el CNR a nivel nacional. No se permitirá el uso de teléfonos de la corrección del personal a su servicioinstitución para llamadas de carácter privado excepto en casos de emergencia como atracos, al que exigirá buena presencia y modalesincendios, educación ,enfermedad, etc. Deberá tener expuesta Se prohíbe que el personal de vigilancia reciba visitas al interior de las instalaciones del CNR durante su turno, pero en lugar visible casos de emergencia podrá recibirlas en las entradas principales, previa autorización de la Unidad de Seguridad Institucional. El personal de seguridad y vigilancia privada deberá presentarse y permanecer sobrio en sus labores. Los Jefes de Equipo de las Delegaciones Departamentales informaran de los eventos ocurridos al Supervisor del Perímetro del CNR central diariamente en el horario siguiente: 06:00 a.m. 08:00 p.m. P or pérdida, robo, hurto o faltante producido en cualquier bien al interior del CNR por negligencia comprobada de la seguridad, será responsabilidad de la empresa, la cual deberá responder por su costo o reposición en iguales o superiores características a una distancia tal que permita lo extraviado. El Contratista supervisará el cumplimiento de estas bases, a través de sus supervisores quienes visitarán las oficinas del los CNR a nivel nacional, dichas personas se presentarán debidamente uniformados, y su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados debida identificación para ser reconocidos por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas personal de reclamaciones a disposición Seguridad. Estará terminantemente prohibido para el personal de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo vigilancia retirarse de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas puesto a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de tomar sus alimentos si no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaes relevado.

Appears in 1 contract

Samples: Public Tender for Security Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán 1.- Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en el presente Pliego o en el Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria, durante la ejecución de las Ordenanzas Municipales. Abonar obras corresponde al Contratista: a) Ejecutar los Suministros trabajos de luz construcción, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios auxiliares y agua correspondientes accesorios necesarios, a juicio de la Dirección facultativa, para la correcta ejecución de la obra. b) Ordenar y dirigir la ejecución material de los trabajos con arreglo al Proyecto, a las instalacionesnormas técnicas y a las reglas de la buena construcción. La empresa adjudicataria A tal efecto, ostentará la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra. Establecerá un equipo técnico con el tamaño y la cualificación profesional suficiente para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, así como una perfecta coordinación de los diferentes subcontratistas. En especial, el Contratista se obliga deberá dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, así como su Control de Calidad en perfecta colaboración con el Laboratorio de Control y con los delegados que la dirección facultativa designe para el seguimiento de las obras. c) Disponer la ejecución de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicación en esa materia, designando el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el Contratista tendrá que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicación, por la Dirección Facultativa, y cooperará con éste en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. d) Suscribir con el Director de la obra, el Acta de Comprobación del Replanteo de la misma. e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción de la Dirección facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. Para ello, velará en su caso por la colaboración con el Laboratorio de Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APA, a instalar los que facilitará con absoluta diligencia todos los medios humanos y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario materiales necesarios para la prestación correcta ejecución de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio sus labores de los poderes control. f) Asegurar la suficiente capacidad de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones medios puestos a disposición de los usuarios. Será la obra por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesiónlas diferentes empresas subcontratistas, así como la conservación necesaria cualificación profesional de su personal. g) Custodiar el Libro de Órdenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de la Dirección facultativa. Asimismo, firmará el recibí a los comunicados de la Dirección facultativa y a sus entregas de documentos. h) Disponer del Libro de Subcontratación, caso de tratarse de una obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción, y llevar su diligenciado en las condiciones establecidas en dicha normativa. i) Facilitar a la Dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios humanos, materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido y fundamentalmente para la elaboración de las relaciones valoradas mensuales. j) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboración o desarrollo de las obras. k) Dar cobertura e indemnizar todos los daños producidos en el desarrollo de sus trabajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen. l) Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecución de los mismos. La limpieza se realizará trabajos. m) Reparar las averías producidas durante el período de garantía. 2.- El Contratista deberá designar, con anterioridad a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, a un Delegado de obra que ostente su representación en las horas menos molestas orden a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor la ejecución y buena marcha de las instalacionesobras, interprete y ponga en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de obra y colabore con ésta en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución, para lo cual será obligatoria su presencia continuada con dedicación exclusiva a pie de obra, en su condición de jefe de obra del Contratista. Este Delegado de obra deberá tener la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras, reservándose la Autoridad Portuaria la facultad de la aceptación de su designación o de recabar del Contratista su sustitución y, en su caso, de forma cualquier facultativo que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requierenél dependa, cuando así lo justifique la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. marcha de los trabajos. 3.- El beneficiario Contratista deberá de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse obtener la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración aprobación de la concesión. El adjudicatario del compromete Autoridad Portuaria, a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio través de la prestación dirección facultativa, antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografías de cualquier clase en relación con las obras adjudicadas. Igualmente el Contratista exigirá el cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores. 4.- El Contratista facilitará a la APA, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá como asistencia a su ejecuciónreuniones explicativas, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000información al público, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaetc.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones generales del contratista: Prestar : a) Será cuenta exclusiva del Contratista el pago de cualquier tasa, impuesto o contribución fiscal o municipal de la naturaleza que sea, provenientes de este contrato. b) La contratista asumirá total responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, sujetándose a las instrucciones del Administrador del Contrato, hasta el vencimiento del plazo de prestación del servicio. c) La Contratista proporcionara tanto el personal técnico, administrativo y auxiliar necesario, así como también equipos y demás elementos indispensables para la realización del servicio. d) Durante el servicio debiendo respetar en todo momento y hasta la finalización del plazo de prestación del mismo, la Contratista adoptara las medidas adecuadas para el horario buen servicio. La Contratante no será responsable de los daños, desperfectos o destrucciones que se ocasionaren. La Contratista será la única responsable del servicio de seguridad y vigilancia para las tasas previstas instalaciones de la Corporación Registro Civil de Guayaquil. e) La Contratista será responsable de la preparación adecuada y oportuna de todos los documentos, tramites y gestiones necesarios para que le permitan su trabajo sin interrupción. f) La Contratista deberá proporcionar el servicio de seguridad adecuado a los bienes inmuebles y áreas inmediatas / y a los servicios que le hayan sido entregados para su uso, así mismo, a los caminos de acceso derechos de paso y servidumbres cuyo uso la Contratante le haya autorizado, garantizando el servicio de seguridad en las Ordenanzas Municipalesinstalaciones de la Corporación Registro Civil de Guayaquil. g) La Contratista deberá mantener un estricto cuidado de las instalaciones de infraestructura existentes en las instalaciones de la Corporación Registro Civil de Guayaquil. Abonar los Suministros En caso de luz y agua correspondientes producirse daños o pérdidas en las mismas, la Contratista deberá inmediatamente reparar tales daños o pérdidas a las instalaciones. su costo. h) La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado Contratista deberá obligatoriamente presentar mensualmente sus planillas por concepto de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en contrato. El Administrador del Contrato cuidara de que se cumpla oportunamente esta obligación. i) La Contratista tiene la obligación de facilitar todos los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración medios necesarios para asegurar que el Administrador del Contrato pueda realizar sus funciones. j) La Contratista, se compromete a entregar las pólizas de responsabilidad civil en la buena marcha que justificará que cuenta con una póliza de los servicios. Indemnizar los responsabilidad civil contra daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicioy/o usuarios, excepto cuando para garantizar a quienes puedan resultar perjudicados en el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a proceso de la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatarioservicios, con un valor asegurado mínimo de cien mil dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo estipulado en el Art. A estos efectos el adjudicatario se obliga 26 del Reglamento a la suscripción Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Así como también entregará la: PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES.- Para salvaguardar la integridad física del personal operativo, por hechos que se deriven de su actividad de vigilancia, las empresas de seguridad privada contratarán por cada Guardián de Seguridad una póliza de seguro de vida y accidentes que cubra tenga una cobertura por muerte accidental (cubre la responsabilidad civil muerte ocasionada por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al hechos que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo se deriven de su actividad durante el periodo de vigencia del contratovigilancia), tales como el consumo incapacidad total y permanente o desmembración, con un valor asegurado mínimo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza USD $50,000.00 (cincuenta mil dólares de los locales e instalaciones afectos a la concesiónEstados Unidos de América) por cada guardia; y, así como la conservación gastos médicos, con un valor asegurado mínimo de USD $ 20,000.00 (veinte mil dólares de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza Estados Unidos de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionesAmérica) por evento, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto estipulado en el artículo 22 Art. 27 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de Reglamento a la Ley sobre Infracciones de Vigilancia y Sanciones Seguridad Privada.. k) La contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales y sociales establecidas en la Codificación del Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de empleador, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el Orden Social. En el caso personal que labore en que pudiera corresponder sanción la prestación del servicio. l) La Contratista se compromete a esta Administración cumplir con motivo del incumplimiento por parte del contratista los términos de dicha obligación referencia y requerimientos técnicos entregados en la oferta, los cuales se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaadjuntan como habilitantes.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Es responsabilidad del contratista: Prestar CONTRATISTA para el servicio debiendo respetar en todo momento el horario desarrollo total del proyecto proveer todos los insumos y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario materiales necesarios para la prestación adecuada ejecución del mismo. El CONTRATISTA es absolutamente responsable de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio la buena ejecución de todos y cada uno de los poderes trabajos requeridos en el proyecto. Bajo ninguna circunstancia podrá eludir esta responsabilidad alegando desconocimiento o ignorancia de policía las condiciones técnicas. Se considerará que conserva el CONTRATISTA se ha cerciorado al presentar su propuesta, de la Administración necesarios para asegurar exactitud y suficiencia de la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamientomisma, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición también del alcance total del proyecto descrito en las presentes especificaciones técnicas; se asume también que el CONTRATISTA tiene pleno conocimiento de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere sueldos, jornales, tarifas y precios vigentes en el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia mercado local; debiendo él cubrir las obligaciones emergentes del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación los aspectos y elementos necesarios para garantizar la adecuada terminación del proyecto. El costo total del proyecto, cubre todas las incidencias que la implantación del uso diera lugarintervienen en su ejecución, debiendo justificar trimestralmente el abono como ser: materiales, sueldos, transporte, alimentación, alojamiento, equipos, impuestos, pólizas, requerimientos de dichas facturas a este AyuntamientoSMS, etc. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza El CONTRATISTA deberá cumplir y actuar con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia que de los locales e instalaciones afectos alguna manera afecten a la concesiónejecución del proyecto. Así mismo, así como deberá dar estricto cumplimiento a toda la conservación legislación laboral y social vigente con relación a su personal. Los criterios y los procedimientos de manejo de personal (horas laborales, extensión de horas de trabajo, etc.) serán notificados durante el KOM. Los oferentes para la elaboración de sus propuestas deben considerar que el CONTRATISTA deberá cumplir las leyes bolivianas vigentes y los mismospadrones de la industria sobre el horario de trabajo. La limpieza se realizará Todo trabajo ejecutado en horas extras, deberá ser remunerado o compensado por el CONTRATISTA, respetando las horas menos molestas a los usuariosnormas vigentes. El adjudicatario rol de descanso del Personal Clave del Proyecto deberá formalizar una póliza ser comunicado a la supervisión. 48 Las consecuencias emergentes de seguro multiriesgo que cubra en cada momento cualquier incidente o riesgo sobre el valor de personal y las instalaciones, recaerán exclusivamente en el CONTRATISTA quedando YLB al margen de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnizacióncualquier responsabilidad. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevatransporte del personal asignado al proyecto, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro es de responsabilidad civil independientedel CONTRATISTA, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en cumpliendo con todos los contenedores existentes en seguros y reglamentos que establecen las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Socialleyes nacionales. La misma obligación le incumbe en el caso aprobación de cambios en dicho personal durante la vigencia los documentos del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento proyecto por parte del contratista CONTRATANTE o FISCALIZACIÓN, no eximen al CONTRATISTA de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abonoresponsabilidad por el diseño, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondala fabricación y las pruebas de La Planta de Agua.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Engineering, Procurement, and Construction

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales En ejecución del contratista: Prestar presente contrato, el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria CONTRATISTA se obliga especialmente con el Conjunto a: Realizar los servicios objeto del presente contrato de acuerdo con los términos descritos en la cláusula tercera de este documento “Servicios objeto del presente contrato” y con las especificaciones contempladas en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual hace parte integral del presente contrato. Cumplir el reglamento y normatividad estipulada por el conjunto Proporcionar todos los materiales pactados entre las partes, los cuales se reflejan en la propuesta anexa a instalar este contrato y mantener condiciones aquí pactadas. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por el CONTRATISTA. Ejercer la dirección y el control de todas las actividades encomendadas, en correcto estado forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de funcionamiento tener la correcta realización del contrato. Mantener dentro de la ejecución del contrato, el equipamiento y mobiliario necesarios equipo técnico presentado en el acta de inicio de este contrato en forma permanente. Disponer para la prestación de servicio objeto ejecución del contrato en los términos establecidospresente contrato, del personal calificado y debidamente capacitado para realizar cada labor. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, Responder sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los serviciosservicios prestados, por el término previsto en el presente contrato. Indemnizar Responder ante terceros por los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia y que provengan de causas que le sean imputables. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso del CONTRATISTA. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del serviciopresente contrato serán de uso exclusivo del CONTRATISTA, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a obligándose desde la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación firma de este servicio serán igualmente imputables documento, a utilizarlos SOLO para fines relacionados con la ejecución de este contrato, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución del contrato imparta la administración y/o los consejeros que ejerzan el control de ejecución. Reportar en forma escrita de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al adjudicatariosupervisor del contrato. Pagar por su cuenta los salarios, subsidio, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social - EPS, Pensión y ARP y de los aportes parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento expedida por el Revisor Fiscal. Utilizar los mejores recursos a su disposición para la ejecución del objeto del contrato. Subcontratar el personal necesario para cada una de las actividades a ejecutar, bajo su propia responsabilidad, con los cuales el contratante no genera ningún tipo de vínculo contractual ni laboral. Presentar ante el CONTRATANTE los informes de avances de la ejecución del contrato en los tiempos en que previamente y de manera formal éste los requiera. Disponer de los equipos necesarios para la realización de los trabajos técnicos. Contar con los elementos de protección personal que se requieran para la realización de los trabajos contratados por EL CONTRATANTE Reemplazar, inmediatamente, los materiales o los servicios, cuando no estén de acuerdo con las especificaciones del contrato y así lo solicite EL CONTRATANTE. En los casos en que, eventualmente, EL CONTRATANTE suministre al CONTRATISTA ó viceversa, herramientas, equipos, materiales o cualquier otra clase de implementos para la ejecución de los servicios; se elaborará un acta xx xxxxxxxx entre las partes con la descripción y estado de los equipos o herramienta xx xxxxxxxx. A estos efectos quien se le preste se compromete a restituirlos cuando lo solicite el adjudicatario propietario o cuando se terminen los trabajos. En los casos en que no devuelva los elementos suministrados, por pérdida o extravío o los devuelva deteriorados por uso incorrecto de los mismos, desde ahora, el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que le descuente el valor de los elementos extraviados o dañados, de los pagos parciales o la liquidación final del contrato, ó el CONTRATISTA puede pasar una cuenta de cobro al CONTRATANTE por el pago de los equipos. EL CONTRATISTA recibirá del CONTRATANTE el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, que rige en EL CONJUNTO RESIDENCIAL y se obliga a observarlo en todas sus partes y hacerlo cumplir por sus trabajadores, impartiendo a estos las órdenes e instrucciones indispensables y suministrándoles los elementos de protección personal necesarios, que se requieren para la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor realización de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales distintas labores que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecuciónejecuten, con el documento justificativo fin de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en dar el caso de cambios adecuado cumplimiento a las normas incorporadas, en dicho Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial prevención de Enfermedades y Riegos Profesionales, como también cumplir con lo estipulado sobre trabajo seguro en alturas. Especialmente se obliga EL CONTRATISTA a afiliar a todo el personal que ocupe, a una Aseguradora de Riesgos Profesionales, durante todo el tiempo que dure la vigencia ejecución de los servicios. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse. Mantener vigentes las pólizas que deba suscribir en virtud del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el Todas las demás que se aprueba el Texto Refundido desprendan de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista naturaleza de dicha obligación se le repercutirá este contrato, necesarias para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacumplimiento.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Obra

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales En cumplimiento del contratistaobjeto descrito anteriormente, el contratista deberá cumplir las siguientes actividades: Prestar GENERALES: Cumplir a cabalidad con lo establecido en el servicio debiendo respetar objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo momento el horario la Constitución Política y las tasas previstas leyes colombianas. Por ningún motivo, suspender o abandonar el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por el Instituto Caro y Xxxxxx. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas con independencia y autonomía y de forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. Mantener altos niveles de eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad en las Ordenanzas Municipaleslabores encomendadas. Abonar Corregir dentro de los Suministros de luz y agua correspondientes a plazos que se le otorguen, las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento inconsistencias y/o requerimientos que el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto supervisor del contrato en los términos establecidosle solicite con respecto a la ejecución del contrato. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar Responder ante terceros por los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por y que provengan de causas imputables a que le sean imputables. Salvaguardar la Administración. Las reclamaciones información confidencial que puedan plantear los ciudadanos obtenga o conozca en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo de EL INSTITUTO, obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles o penales a que haya lugar. Entregar al supervisor del contrato el informe sobre las actividades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad durante encomendada cuando así se requiera. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el periodo fin de vigencia obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales como el consumo peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. Pagar los aportes al sistema general de suministro eléctricoseguridad social en salud (EPS), gas propanopensiones (AFP) y riesgos laborales (ARL) y las contribuciones parafiscales, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera si a ello hubiere lugar, debiendo justificar trimestralmente en los porcentajes xx xxx establecidos como trabajador independiente y de acuerdo con el abono ingreso base de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza cotización (IBC) respecto de los locales e instalaciones afectos honorarios a cobrar periódicamente. Cumplir con todas las actividades de implementación, ejecución y mejora del sistema de gestión de la concesión, así como seguridad y la conservación salud en el trabajo en los cuales sea requerido o convocado de acuerdo con los mismoslineamientos establecidos en la ley. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionesRealizar la entrega mediante inventario al supervisor, de forma que en caso todos los documentos de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales archivo que se requieren, la aseguradora procediera a encuentren en su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario poder al momento de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto finalización del contrato, cuando aplique. Responder por los bienes muebles, equipos y elementos de oficina que, en determinado caso, le sean entregados para la correcta ejecución de las actividades encomendadas. A la terminación del contrato deberá devolverlos debidamente inventariados al supervisor del contrato, quien expedirá el adjudicatario paz y salvo correspondiente. ESPECÍFICAS: Xxxxxxxxxxx PRODUCTOS ENTREGABLES: El contratista deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia entregar los siguientes productos al supervisor del contrato. Todo ello Xxxxxxxxxxx PARÁGRAFO: En los casos de conformidad traslado de EL CONTRATISTA a otras ciudades del país y/o del exterior, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato, EL INSTITUTO asumirá los gastos de desplazamiento y estadía a que haya lugar, siempre que cuente con lo dispuesto la respectiva disponibilidad presupuestal u otra clase de financiación que garantice los gastos (Este parágrafo se deja en los casos en que el artículo 22 contratista deba desplazarse a otras ciudades del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socialpaís y/o del exterior. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abonocontrario, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.eliminarlo)

Appears in 1 contract

Samples: Contratación Para La Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo a La Gestión

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de las obligaciones generales presentes y futuras, que estuvieren vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. El CONTRATISTA asumirá los gastos que se deriven del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y incumplimiento de las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria normas que se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciocitan anteriormente, pudiendo dictar las oportunas instruccionesECSSA paralizar el pago de los servicios ejecutados, hasta que se acredite su abono, sin perjuicio derecho al pago de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil indemnizaciones por la explotación demora en el pago del servicio. El trato con los usuarios Se exceptúa de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que el CONTRATISTA desglosará y consignará, en forma distinta y separada de la base imponible y con expresión del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora y en el público Reglamento de dicho impuesto. El CONTRATISTA se compromete expresamente a la declaración e ingreso de las cuotas que le correspondan por este impuesto, de conformidad con las citadas normas vigentes en general será esta materia. Serán de cargo del contratista los TRIBUTOS, de cualquier naturaleza y carácter, que graven los diversos conceptos derivados de la ejecución del contrato. La indemnización de los daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en todo caso correctopersonas como en bienes durante o como consecuencia de la ejecución del servicio contratado, cuidando serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. El CONTRATISTA garantizará a ECSSA el suministro y repuesto de equipos, elementos y componentes por él aportados a la corrección obra o instalación durante un período máximo de 10 años contados a partir de la fecha de Recepción de la obra o instalación. Asimismo se responsabilizará de los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra durante el plazo de 10 años a partir del personal Acta de Recepción. Si en la ejecución de las obras e instalaciones contratados se produjera cualquier tipo de averías, interferencias o perturbaciones en las instalaciones de ECSSA, además de la obligación de repararlas con urgencia, deberá indemnizar a su servicioesta, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados no sólo por el Ayuntamientodaño emergente sino también por el lucro cesante, así como mantener sus hojas por las cantidades que ECSSA hubiera de reclamaciones a disposición abonar, en su caso, como consecuencia de los usuarioslas citadas averías, interferencias o perturbaciones. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere Una vez terminada la ejecución de la obra o instalación, el desarrollo CONTRATISTA deberá dejar vacíos y libre de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de materiales los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza ECSSA o de seguro multiriesgo terceros que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente hubiera ocupado durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo corriendo de su afiliación cuenta la limpieza y retirada de escombro a vertedero autorizado. En caso de incumplimiento, ECSSA ejecutará dichos trabajos por sí o por terceros, detrayendo su importe de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondafacturación final.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Works

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales En cumplimiento del contratistaobjeto descrito anteriormente, el contratista deberá cumplir las siguientes actividades: Prestar GENERALES: Cumplir a cabalidad con lo establecido en el servicio debiendo respetar objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo momento el horario la Constitución Política y las tasas previstas leyes colombianas. Por ningún motivo, suspender o abandonar el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por el Instituto Caro y Xxxxxx. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas con independencia y autonomía y de forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. Mantener altos niveles de eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad en las Ordenanzas Municipaleslabores encomendadas. Abonar Corregir dentro de los Suministros de luz y agua correspondientes a plazos que se le otorguen, las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento inconsistencias y/o requerimientos que el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto supervisor del contrato en los términos establecidosle solicite con respecto a la ejecución del contrato. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar Responder ante terceros por los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por y que provengan de causas imputables a que le sean imputables. Salvaguardar la Administración. Las reclamaciones información confidencial que puedan plantear los ciudadanos obtenga o conozca en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo de EL INSTITUTO, obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles o penales a que haya lugar. Entregar al supervisor del contrato el informe sobre las actividades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad durante encomendada cuando así se requiera. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el periodo fin de vigencia obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales como el consumo peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. Pagar los aportes al sistema general de suministro eléctricoseguridad social en salud (EPS), gas propanopensiones (AFP) y riesgos laborales (ARL) y las contribuciones parafiscales, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera si a ello hubiere lugar, debiendo justificar trimestralmente en los porcentajes xx xxx establecidos como trabajador independiente y de acuerdo con el abono ingreso base de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza cotización (IBC) respecto de los locales e instalaciones afectos honorarios a cobrar periódicamente. Responder por los bienes muebles, equipos y elementos de oficina que, en determinado caso, le sean entregados para la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor correcta ejecución de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxxactividades encomendadas. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un terminación del contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo deberá devolverlos debidamente inventariados al inicio de la prestación objeto supervisor del contrato, quien expedirá el adjudicatario paz y salvo correspondiente. ESPECÍFICAS: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx PRODUCTOS ENTREGABLES: El contratista deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia entregar los siguientes productos al supervisor del contrato. Todo ello Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx PARÁGRAFO: En los casos de conformidad traslado de EL CONTRATISTA a otras ciudades del país y/o del exterior, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato, EL INSTITUTO asumirá los gastos de desplazamiento y estadía a que haya lugar, siempre que cuente con lo dispuesto en el artículo 22 la respectiva disponibilidad presupuestal u otra clase de financiación que garantice los gastos PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá un plazo de un/dos/tres/seis (PLAZO EN NÚMERO) día/días/mes/meses/año/ contados a partir del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones perfeccionamiento y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo legalización del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondamismo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratación De Servicios Profesionales

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: adjudicatario/a, además de las contenidas en otras cláusulas de este pliego, las siguientes: 1. Prestar el servicio debiendo respetar en la forma que, sin apartarse del contenido del presente Pliego de Condiciones, le sea ordenado por el Área de Acción Social e Igualdad. 2. Asumir todos los costes derivados de la relación de dependencia del personal, así como todas las responsabilidades tanto de los hechos susceptibles de producirlas, como de las relaciones laborales con dicho personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 3. Preparar técnicamente a los/as trabajadores/as en materias propias del servicio. 4. La empresa facilitará a los/as trabajadores/as el vestuario y material necesario para el desarrollo de sus funciones. 5. Remitir al Área de Acción Social e Igualdad memoria anual del desarrollo del servicio. 6. Comunicar al Área de Acción Social e Igualdad cualquier incidencia o circunstancia que afecte a la adecuada prestación del servicio. 7. Efectuar un seguimiento y control de la correcta prestación del servicio por parte del personal contratado a través de los medios que se consideren oportunos. 8. Facilitar al Área de Acción Social e Igualdad la inspección del servicio y de la documentación relacionada con el mismo. 9. La entidad adjudicataria deberá cumplir todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo con su personal, siendo de su responsabilidad todo momento lo referente a accidentes de trabajo de su personal. 10. Contar con una red de información que garantice y agilice el horario funcionamiento de coordinación y programación. 11. Velar por el mantenimiento de una actitud profesional (respetuosa y cercana) con los/as usuarios/as del servicio. 12. Prohibir a sus trabajadores/as el recibo de cualquier tipo de gratificación, donación o contraprestación económica por parte de las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionespersonas usuarias del servicio. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado será responsable de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación su cumplimiento, debiendo informar al Área de servicio objeto del contrato en los términos establecidosAcción Social e Igualdad de cualquier situación de esta naturaleza que pueda producirse. 13. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar Adoptar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamientomedidas necesarias, así como mantener establecer aquellas de contratación laboral, cuyas características favorezcan la permanencia de sus hojas trabajadores/as, a los efectos de reclamaciones a disposición garantizar la continuidad del servicio y evitar la rotación. 14. Disponer de los usuarios. Será por cuenta recursos necesarios para garantizar la aplicación del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo Plan de su actividad durante el periodo Prevención de vigencia del contratoRiesgos Laborales, tales como el consumo cumpliendo con lo establecido en la Ley 31/95, de suministro eléctrico8 de noviembre, gas propanode Prevención de Riesgos Laborales, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales lo que se requieren, derive de la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida legislación vigente en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondamateria.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Catering Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del adjudicatario además de las obligaciones generales derivadas del contratistarégimen jurídico del presente contrato las siguientes: 1. Modo de prestación del contrato: - Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por el Ayuntamiento xx Xxxxxxxx a través de la Unidad gestora del contrato o/y el responsable del contrato. - Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la Ley Xxxxx de Contratos Públicos. - Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato. Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado por el empresario para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba. - No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de contratación. - Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el horario y las tasas previstas derecho a utilizarlo en las Ordenanzas Municipalescondiciones que hayan sido establecidas. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto - Cuidar del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los serviciosse refiere el artículo anterior. - Indemnizar los daños que se ocasionen causen a terceros como consecuencia del de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear - Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los ciudadanos en cuanto a la prestación contratos de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatariosuministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos - Abonar los gastos que genere el desarrollo se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. - Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su actividad durante ejecución. - Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el periodo pliego de vigencia prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como como: todo el consumo coste de suministro eléctricopersonal; coste del material, gas propanoelementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, así como el generado por cualquier instalación que la implantación transportes; desplazamientos; honorarios; etc. - Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono lugar de dichas facturas trabajo o de los usuarios del servicio o ciudadanos correrán a este Ayuntamiento. Será por cuenta cargo del adjudicatario y su no- atención será considerado como falta grave. - Evitar la limpieza contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los locales e instalaciones afectos a la concesiónrecursos naturales (cursos de agua, así como la conservación masas forestales,...) y de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo cualesquiera otros bienes que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado puedan resultar dañados por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración motivo de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto ejecución del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación cumpliendo las órdenes de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá dirección para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaevitar contaminaciones.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Public Service Management

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Cumplir con el cronograma de implementación, acordado entre las partes previo al inicio del contratista: Prestar proyecto. Cumplir con el SLA establecido para el servicio debiendo respetar contratado. Cumplir con la funcionalidad técnica solicitada, en el presente documento. Xxxxxxx todo momento el horario soporte y asesoría necesaria para que el servicio cumpla con el objeto de contratación. La disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con los tiempos que forman parte de la propuesta para entrega del servicio contratado. EL CONTRATISTA será responsable frente a LA COOPERATIVA únicamente por la implementación del servicio ofertado, excepto en caso que la suspensión o interrupción se deba a eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; no obstante, EL CONTRATISTA se compromete, aún en tales circunstancias, a actuar con toda diligencia para procurar minimizar los impactos de tales eventos y efectuará todas las tasas acciones conducentes a superar los inconvenientes que se puedan presentar para procurar retomar y continuar con las fases contratadas como parte del servicio. Atender las sugerencias de LA COOPERATIVA relacionadas con la prestación del servicio. Mantener la confidencialidad de la información o documentos que conozcan con ocasión del trabajo a desarrollar, para el efecto declara que toda la información que pudiera conocer de LA COOPERATIVA se considerará información no divulgable. Designar a uno o varios colaboradores debidamente calificados quienes serán los responsables de atender las llamadas consultivas de LA COOPERATIVA y canalizarlos con el fin de dar una solución apropiada, dentro del alcance de soporte de horas post implantación que se va a contratar. Estar y mantenerse como legalmente habilitada para la suscripción y ejecución de este contrato. Cumplir con las obligaciones tributarias propias y laborales con sus dependientes que por ley se requieran para el correcto desarrollo del contrato. Suministrar a LA COOPERATIVA los servicios contratados de acuerdo con el servicio descrito en presente documento y/o Anexos, acatando las disposiciones previstas en las Ordenanzas Municipalesla Ley, en el presente documento. Abonar los Suministros de luz Respetar y agua correspondientes someterse en todo, a las instalacionespolíticas internas de LA COOPERATIVA y en general a todas las leyes que tanto en el Ecuador cuanto en los demás países regulan la materia. La empresa adjudicataria normativa de LA COOPERATIVA se entiende incorporada al presente proceso de contratación, por lo que EL CONTRATISTA se obliga a instalar cumplir a cabalidad los manuales y mantener políticas pertinentes. La CONTRATISTA será responsable en correcto estado su totalidad ante LA COOPERATIVA de los perjuicios económicos por multas del organismo de control, afectación de la imagen institucional y costos generados en escenarios de fraude cuando estas circunstancias deriven de mal funcionamiento del aplicativo o por incumplimientos de las normas de seguridad de transacciones electrónicas. Proveer el equipamiento servicio alineado a las políticas internas de LA COOPERATIVA y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en general a todas las leyes que tanto en el Ecuador cuanto en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva demás países regulan la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondamateria.

Appears in 1 contract

Samples: Bases De Concurso

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria 1 El arrendatario se obliga a instalar cultivar de forma directa las fincas arrendadas. No podrá, por consiguiente cederlas, realquilarlas o subarrendarlas en todo o en parte. Las obras y mantener mejoras que se realicen en correcto los bienes inmuebles objeto del contrato de arrendamiento requerirán, en todo caso , autorización de la propiedad, sin perjuicio de la obtención de las preceptivas licencias que hayan de solicitarse por parte del arrendatario, obras y mejoras que serán del titular de las fincas a la terminación del contrato, sin que ello deba a abonarse indemnización ni cantidad alguna al arrendatario. En el supuesto de ser necesarias autorizaciones para el desarrollo de la actividad, deberá solicitarlas y obtenerlas. El arrendatario está obligado a cultivar las fincas de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, con exclusión de cualquier uso distinto del agrario. El arrendatario deberá asimismo: - Orientar la explotación y uso de forma que no ocasione perjuicios al medio ambiente y a los terceros colindantes. - Mantener las fincas en las debidas condiciones de seguridad y salubridad. - Sufragar los gastos correspondientes a seguros y demás gastos necesarios para el cultivo y utilización de los inmuebles. - Devolver los bienes al ayuntamiento, una vez finalizado el contrato de arrendamiento, en las mismas condiciones en que los recibió, siendo a su cuenta todas las reparaciones que hayan que realizarse por daños causados por él o por persona que del mismo dependan por el mal uso, omisión o negligencia - Permitir el acceso a las fincas arrendadas a las personas designadas por el propietario para la inspección y comprobación del estado de funcionamiento las mismas. - El arrendatario se obliga a cumple el equipamiento periodo total del contrato. Si desistiese del contrato con antelación o en caso de resolución del contrato por causa que le fuere imputable, deberá indemnizar al arrendador con una cantidad igual a la renta actualizada por cada campaña que reste del contrato. - El arrendatario renuncia a los derechos de tanteo, retracto y mobiliario necesarios adquisición preferente, a así como a la repercusión en el arrendador de la parte de la prima de producción a la que se alce referencia el art 16 de la Ley de Arrendamientos Rústicos terminación del contrato las generales de la Ley y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de condiciones, las cuales se conceptúan a tales efectos como esenciales.  a) Por pérdida total de la cosa arrendada y por expropiación forzosa cuando sea también total; si la pérdida es sólo parcial, el arrendatario tiene opción para continuar en el arriendo, y lo mismo en el caso de expropiación forzosa, reduciendo proporcionalmente la prestación renta. En este último supuesto, además, el arrendatario tiene derecho a la indemnización que haya fijado la Administración  b) Por expiración del término convencional o legal y de servicio objeto la prórroga, en su caso.  c) Por mutuo acuerdo de las partes  d) Por desistimiento unilateral del arrendatario, al término del año agrícola, notificándoselo al arrendador con un año de antelación.  e) Por muerte del arrendatario, quedando a salvo el derecho de sus sucesores legítimos. En tal caso, a falta de designación expresa efectuada por el testador, tendrá preferencia el que tenga la condición de joven agricultor, y si hubiera varios, será preferente el más antiguo. Si ninguno la tuviera, los sucesores tendrán que escoger entre ellos, por mayoría, al que se subrogará en las, condiciones y derechos del arrendatario fallecido. Si se da esta última circunstancia, será necesaria la correspondiente notificación por escrito al arrendador, en el plazo de un año desde el fallecimiento. Letra e) del artículo 24 redactada por el apartado doce del artículo único de la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos («B.O.E.» 1 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2005  f) En los arrendamientos efectuados a favor de personas jurídicas o de comunidades de bienes, desde el momento mismo en que se extinga la persona jurídica o la comunidad.  g) Por resolución del derecho del arrendador.  h) Mediante resolución o rescisión del contrato en los términos establecidossupuestos legalmente contemplados. Cuidar el buen orden Son causas de resolución El contrato podrá resolverse en todo caso a instancia del servicio, pudiendo dictar arrendador por alguna de las oportunas instruccionescausas siguientes:  a) Falta de pago de las rentas y de las cantidades asimiladas a la misma, sin perjuicio del derecho de enervación de la acción de desahucio en los poderes mismos términos previstos en las leyes procesales para los desahucios de policía fincas urbanas  b)Incumplir gravemente la obligación de mejora o trasformaciones la finca, a las que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que el arrendatario se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando hubiese comprometido en el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible contrato y a una distancia tal aquellas otras que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados vengan impuestas por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición norma legal o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores resolución judicial o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.administrativa

Appears in 1 contract

Samples: Lease Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales El contratista seleccionado deberá sujetarse a las siguientes condiciones técnicas:  La empresa que oferte el servicio, debe contar con la actividad de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y venta de repuestos originales o de sus piezas para la marca TOYOTA dentro de su objeto social. En caso de tratarse de persona natural, deberá contar con experiencia en las áreas de prestación de servicio de mantenimiento de vehículos.  Garantizar que la prestación del servicio y el suministro de los repuestos de los elementos objeto del contrato cumplan estrictamente con las características y referencias descritas en el presente documento, las cuales se deben ajustar a las normas de calidad del ICONTEC y de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente la garantía de los productos ofrecidos debe permitir que estos mantengan su calidad e idoneidad.  Los repuestos deberá ser nuevos, con la composición requerida, original de fábrica, no re-manufacturados o reconstruidos.  El mantenimiento preventivo se realizará a todos los vehículos que componen el parque automotor, una vez se dé inicio al contrato y como resultado de este procedimiento el contratista deberá informar cuales fallas mecánicas fueron detectadas en los vehículos.  El mantenimiento correctivo se dará a medida que se vayan presentado los daños a los vehículos.  En caso de presentarse defectos de fabricación los repuestos (no eléctricos) deberán ser cambiados en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario, luego de haber solicitado el cambio por parte del supervisor designado. El transporte para cualquier caso correrá por cuenta del contratista: Prestar .  Mantener la vigencia del precio unitario de los repuestos y del servicio de mantenimiento cotizado en la propuesta durante la ejecución del contrato. Los valores presentados en precios unitarios más IVA, para cada actividad por vehículo según el servicio debiendo respetar en todo momento Anexo 1, serán la base de la oferta económica, donde el horario ítem cantidad equivale al total de repuestos o servicios requerido por cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento la descripción es el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato por cada uno de los vehículos.  El operador del contrato, deberá suscribir garantía o póliza de cumplimiento y calidad del servicio y repuestos.  Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo utilizando personal técnico calificado.  Prestar el servicio que se encuentra relacionado en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, en las cantidades que se indiquen y con las características exigidas según cuadro (anexo 1).  Se verificará precios xxx xxxxxxx para evitar ofertas con precios artificialmente bajos y que no correspondan a lo real.  NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista. NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato de prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.- Con la suscripción del contrato el Contratista se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instruccionessiguientes compromisos, sin perjuicio de los poderes la obligación de policía que conserva cumplir la Administración necesarios para asegurar Ley Colombiana, especialmente la buena marcha Ley 1474 de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen 2011: No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el ningún funcionario público en general será en todo caso correcto, cuidando relación con su contrato. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe colusión en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondapresente proceso contractual.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Vehicle Maintenance Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales 1. Cumplir con el objeto del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario contrato y las tasas previstas condiciones técnicas referidas en los términos de referencia, dentro del plazo establecido en los mismos. 2. Obrar con las Ordenanzas Municipalesmejores prácticas y cuidado para la correcta ejecución del contrato. 3. Abonar Concertar con el RESGUARDO, día y hora de la toma de muestras con al menos cinco (5) días de antelación para el acompañamiento respectivo. 4. Garantizar que los Suministros análisis de luz suelo provengan de un laboratorio certificado y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios autorizado para la prestación de dicho servicio. 5. Adjuntar la certificación del laboratorio respectivo a cada muestra tomada. 6. Cumplir con la prestación del servicio en los tiempos y lugares establecidos en el contrato. 7. Cumplir todas las instrucciones que le brinde EL RESGUARDO, que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 8. Definir un canal de contacto con EL RESGUARDO para la coordinación de la entrega. 9. No utilizar las marcas o logotipos de ADR, ni de EL RESGUARDO, salvo cuando haya sido otorgado consentimiento previo, expreso y escrito por parte de estas. 10. Asumir el transporte de los bienes y/o servicios objeto del contrato en los términos establecidoshasta el lugar de ejecución del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR). 11. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra Asumir directamente la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios transporte y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de calidad y cantidad de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, hasta el adjudicatario deberá presentar listado acto de trabajadores entrega de éstos a EL RESGUARDO. 12. Entregar los Análisis correspondientes, contratados: a la hora, en la fecha y lugar pactado. 13. Disponer del tiempo y del personal requerido para dar cabal cumplimiento a las entregas de los servicios objeto del contrato, dentro del plazo pactado, de manera que adscribirá EL RESGUARDO pueda realizar la revisión de cada producto, verificar la calidad de los mismos y elaborar el acta de recibo a su ejecuciónsatisfacción. 14. Informar de inmediato a EL RESGUARDO cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la ejecución del contrato. 15. Constituir las garantías exigidas en el contrato. En caso de prórroga del contrato, con el documento justificativo modificaciones al mismo, o exigencia unilateral por parte de su afiliación EL RESGUARDO de ajuste a los amparos o a la cuantía de la Seguridad Socialpóliza, o de constituir unos nuevos amparos, el CONTRATISTA estará obligado a adelantar de forma inmediata ante la compañía de seguros el trámite pertinente. 16. La misma obligación le incumbe Contar con los permisos y licencias, otorgados por las entidades competentes, para la producción, distribución, comercialización y transporte de los bienes y/o servicios objeto del contrato. 17. Garantizar la calidad, buen estado, y buen funcionamiento, de los bienes y/o servicios objeto del contrato y, por tanto, responder por los vicios ocultos de los cuales llegaren a adolecer, en los términos de la normatividad contenida en el caso Código de cambios en dicho personal durante la vigencia Comercio y el Código Civil Colombiano. 18. Presentar informe que dé cuenta del contrato. Todo ello cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000las actividades pactadas, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido previa presentación de la Ley sobre Infracciones cuenta de cobro. 19. Las demás descritas en los términos de referencia y Sanciones en las que demande el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo cabal cumplimiento del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaobjeto contractual.

Appears in 1 contract

Samples: Términos De Referencia Para La Contratación De Análisis Físico Y Químico De Suelos

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Corresponde al Contratista, además de las obligaciones generales del contratistaderivadas de las disposiciones establecidas lo siguiente: Prestar el servicio debiendo respetar Ejecutar las prestaciones a su cargo en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros estricta observancia de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos de referencia establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener la calidad de las condiciones del servicio durante la vigencia del Contrato. Brindar las unidades de transporte con las condiciones técnicas, mecánicas, higiénicas, de presentación, conservación y demás necesarias para brindar un servicio eficiente, puntual y seguro. Responsabilizarse totalmente por la labor, conducta, presentación, trato y respeto que muestren los chóferes. Asumir la responsabilidad económica, administrativa, civil y penal de las multas, sanciones e infracciones a las normas de tránsito; así como, cualquier otra de naturaleza similar y que tenga directa vinculación con la actividad que se contrata, siendo también de su cargo la atención, gestión y asistencia que originen u ocasionen esos actos. Reemplazar la unidad vehicular que tenga desperfectos o que no pueda circular libremente, por otra de similares características en el transcurso del servicio; en un tiempo que no podrá exceder de treinta (30) minutos dentro de Lima Metropolitana y el Callao, y de sesenta (60) minutos para las zonas límites de cobertura. El tiempo empleado para el reemplazo de la unidad vehicular no será contabilizado en el pago del servicio realizado. Asumir la responsabilidad y obligaciones civiles y penales, por daños personales o materiales que sus hojas de reclamaciones a disposición unidades o actuaciones de los usuarioschoferes puedan ocasionar a terceros. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de Durante la vigencia del contrato, tales como cada unidad vehicular deberá contar con el consumo Seguro Obligatorio de suministro eléctricoAccidente de Tránsito (SOAT), gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono Certificado de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una Revisión Técnica Vehicular y póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionescontra todo riesgo vehicular vigentes, de forma que en caso conformidad con la normativa establecida. Asumir los gastos de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales cochera o parqueo que se requieren, requieran durante la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación ejecución del servicio. Será obligación Los choferes del adjudicatario depositar Contratista deberán mantener la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección confidencialidad y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración reserva de la concesióninformación a la que hayan tenido acceso producto de los servicios prestados. así como tener una buena disposición para colaborar en todo momento con el personal de SUNAT. El adjudicatario Contratista deberá asumir los daños ocasionados a las instalaciones o equipos de SUNAT, por una mala actuación de su personal asignado. Serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos ocasionados por abastecimiento de combustible, lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo, equipos necesarios para seguridad, y comodidad de sus unidades de transporte y demás gastos inherentes al servicio, tales como peaje entre otros. El aprovisionamiento de combustible de las unidades deberá ser antes de iniciarse el servicio. No se aceptará paradas o detenciones para el aprovisionamiento durante el traslado del personal. La SUNAT podrá solicitar, cuando lo estime necesario, unidades sin logotipo y/o inscripción que las vinculen al Contratista. El Contratista presentará el(los) reporte(s) referidos al servicio, según requerimiento y oportunidad establecida por SUNAT El personal de choferes realizará sus actividades por cuenta riesgo, dirección y responsabilidad de la empresa, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral, estabilidad laboral ni compromiso con la SUNAT. El Contratista pagará las remuneraciones a su personal y responderá por los beneficios laborales que le corresponda de acuerdo x Xxx, según el régimen laboral al que pertenezcan. El Contratista se compromete a no utilizar cumplir las disposiciones legales vigentes que rigen el nombre Reglamento del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos Sector Público de facturación Transporte Urbano e Interurbano de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa Pasajeros Ómnibus y exclusivamente responsable otras modalidades para la Provincia de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contratoLima (Ordenanza N° 104-97 y modificatorias) , el adjudicatario deberá presentar listado Reglamento del Servicio de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo Taxi Metropolitano (Ordenanza N° 196-98-MML y modificatorias) –en caso corresponda al giro de su afiliación negocio, Reglamento del Servicio de Taxi Callao (Ordenanza N° 000047) –en caso corresponda al giro de su negocio, el Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias), el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias) y otros que regulen la Seguridad Socialnormal circulación de los vehículos en cumplimiento de los servicios contraídos. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones N° 29783 – Ley de Seguridad y Sanciones Salud en el Orden SocialTrabajo. En La SUNAT está facultada a paralizar los trabajos en caso de incumplimiento de lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el caso en Trabajo sin que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista ello implique ampliación de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaplazo.

Appears in 1 contract

Samples: Adjudicación De Menor Cuantía

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar a) Se considerará cumplida la jornada y xxxxxxx de trabajo siempre que se haya invertido la totalidad de horas/día establecidas, sea cual fuere el número de personas que las realicen, y siempre que se haya ejecutado el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros forma adecuada. b) La empresa será responsable de luz y agua correspondientes sustituir a las instalaciones. La personas que considere necesarias y que causen baja por contingencia profesional o común, a fin de cumplir con los estándares de calidad deseados. c) En lo relativo al personal, la empresa adjudicataria se obliga a instalar subrogará en la posición de la empresa que actualmente presta los servicios de mantenimiento, limpieza, atención al público, socorrismo y mantener monitoría deportiva en correcto estado las mismas instalaciones en virtud de funcionamiento contrato que expirará el equipamiento día 3 de octubre de 2014; y mobiliario necesarios para la prestación ello de servicio objeto del contrato conformidad con lo previsto por el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios (BOE 6-9- 2006) y en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio función de los poderes servicios y horarios objeto de policía contratación. En documento adjunto se acompaña la información que conserva a efectos de subrogación prevé el artículo 120 del Texto Refundido de la Administración necesarios para asegurar Ley de Contratos del Sector Público. (Anexo 1). d) La empresa estará obligada a entregar al formalizar el contrato la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección relación nominal del personal a su servicio, al detallando lugar y horario de trabajo, a fin de que exigirá buena presencia quede constancia de que la distribución horaria y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y de zonas de trabajo se ajusta a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados lo establecido por el Ayuntamientocontratista en su oferta. e) Será responsabilidad de la propia empresa adjudicataria controlar la presencia física y la hora de entrada y salida de sus trabajadores, considerándose como transgresión de una obligación contractual esencial el incumplimiento de la carga de trabajo y horario contratado, así como mantener sus hojas la falta de reclamaciones a disposición suplencias o cualquier otra deficiencia que impida el correcto desarrollo de lo establecido en este contrato. f) El trabajo de limpieza se efectuará de tal modo que en ningún momento se vea perturbado el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas en las dependencias e instalaciones objeto de este contrato, así como tampoco el tránsito interior de empleados, usuarios o visitantes. g) Será necesario que la empresa adjudicataria disponga de los usuariosmedios suficientes y de una organización adecuada para atender cualquier petición y dar respuestas a las necesidades urgentes que puedan ser planteadas por los responsables del servicio de inspección y control del PDM. h) El contratista, durante el tiempo que dure el contrato, queda obligado a facilitar al PDM cuanta información o documentos le sean requeridos a efectos de control, estadísticas o conocimiento de las operaciones o trabajos de limpieza y mantenimiento realizados, materiales utilizados, etc. i) El personal de mantenimiento y limpieza estará obligado a utilizar el material y/o productos facilitados por el PDM para el correcto desarrollo de sus funciones. Será Asimismo, el PDM indicará, en su caso, el procedimiento necesario para su correcto uso, modo de aplicación y condiciones. j) En la prestación de los servicios el adjudicatario empleará la maquinaria y materiales adecuados facilitados por el PDM. Todos los materiales y útiles necesarios para la realización de los trabajos serán por cuenta del adjudicatario todos PDM, incluyendo el suministro del material de reposición de los gastos que genere el desarrollo aseos(consumibles), siendo la empresa adjudicataria responsable de su actividad colocación y reposición diaria. k) El personal que emplee el adjudicatario deberá actuar, en todo momento con corrección y consideración frente a los empleados municipales, usuarios y abonados , así como deberá estar correctamente uniformado e identificado. De las faltas de aseo, decoro o uniformidad en el vestir, así como de la descortesía, faltas de información, atención o debida consideración, que el personal adscrito observe con respecto a los usuarios, será responsable el contratista adjudicatario. l) El contratista asume la obligación del mantenimiento de las instalaciones objeto del contrato y toda la maquinaria existente en las instalaciones deportivas en perfecto estado de funcionamiento, confort, higiene y seguridad, durante todo el periodo período de vigencia del contrato, tales como . m) El contratista deberá indemnizar a terceros por los daños que puedan irrogarse por el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza normal o anormal funcionamiento de los locales e instalaciones afectos servicios que le sea imputable. A tal efecto, el contratista viene obligado a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar suscribir una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento los términos y con las coberturas fijadas en el valor Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este Contrato. n) Cumplir las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo y el reglamento sobre instalaciones de este tipo. El incumplimiento del pago puntual de las instalaciones, nóminas y seguros sociales será motivo de forma penalización en los términos fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. ñ) La empresa adjudicataria tendrá que en caso de producirse algún siniestro amparado informar por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente escrito de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación bajas o sustituciones a realizar dentro del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración personal de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar empresa, siendo en todo caso sustituido por otro trabajador que disponga de la titulación y conocimientos requeridos. o) Cualquier incidencia o imprevisto que dificulte o impida el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable cumplimiento de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista será puesto en conocimiento del PDM para su estudio y resolución. p) El personal técnico del contratista se encontrará obligado a asistir a las reuniones que se convoquen por parte del PDM estando incluido en el precio por hora la realización de dicha obligación una reunión de coordinación cada mes. En caso que se le repercutirá precisen reuniones adicionales, el P.D.M. abonará al contratista las mismas como si de sesiones de clase se tratasen y en función de su duración. q) El contratista se encuentra obligado a dotar al personal con indumentaria identificativa, facilitando a cada uno de los trabajadores una credencial personal, en la que se indique: nombre, puesto de trabajo a desempeñar y fotografia actualizada, la cuál deberá llevar el trabajador en lugar visible. La indumentaria atenderá a las siguientes consideraciones: - Dicha indumentaria será obligatoria para todo el personal, si bien podrá diferenciarse un modelo para hombres y otro para mujeres, que proceda constará de las siguientes prendas, dependiendo de las funciones a desarrollar por el personal: •Personal de Mantenimiento: dos mudas de indumentaria xx xxxxxx que constará de pantalón y camiseta/polo de manga corta. •Personal de Limpieza: dos mudas anuales de indumentaria de invierno compuesta por pantalón, camisa o camiseta manga larga, jersey o similar y dos mudas de indumentaria xx xxxxxx que constará de pantalón y camiseta/polo manga corta. •Personal del área de administración: dos mudas de indumentaria xx xxxxxx que constará de pantalón y camiseta manga corta. •Personal monitor natación y socorrista: dos mudas anuales de indumentaria compuesta por camiseta/polo manga corta y bañador, y adicionalmente al personal socorrista de la piscina xx xxxxxx, gorra y silbato. - La indumentaria deberá contar con la aprobación del PDM, a cuyo fin el contratista deberá presentar propuesta de la misma dentro de su abonooferta. - En la indumentaria deberá constar el logotipo del P.D.M a todo color, todo ello sin perjuicio en tamaño visible y en lugar preferente de cada una de las prendas mencionadas anteriormente. r) Deberán presentar, en los plazos que se establecen, la siguiente documentación: 1) Entre el 1 y el 15 de julio de cada año, por lo que respecta a la programación de actividades de invierno, un informe que contenga, los siguientes parámetros: Relación del expediente personal técnico deportivo que ha impartido cada actividad y su titulación. Número de sustituciones y causas. Fotocopia de los TC1 y TC2, y copia de los contratos de cada uno de los monitores. Programa de Formación desarrollado y asistentes al mismo. Incidencias. Propuestas de mejora del servicio. 2) Entre el 1 y 15 de octubre de cada año, por lo que respecta a la programación xx xxxxxx de actividades, un informe que contenga los mismos aspectos mencionados anteriormente y, adicionalmente: Programa de Formación anual dirigido a los monitores de las diferentes actividades. Cada monitor estará obligado a asistir, como mínimo, a un curso de formación/actualización durante el periodo del presente contrato, con duración mínima xx xxxx horas; dichos cursos podrán ser impartidos por la empresa contratista o por empresa u organismo externo. Este programa de formación debe desarrollarse de tal incumplimiento correspondaforma que permita asegurar un nivel de servicio óptimo y el mantenimiento del mismo en condiciones de operatividad y funcionalidad .

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales a. El CONTRATISTA evaluará con prioridad la contratación de trabajadores que residan dentro de la comuna en que se encuentra el LUGAR DE TRABAJO. Para estos efectos dispondrá de una lista de interesados sugeridos por el PROPIETARIO. b. El CONTRATISTA mantendrá relaciones armoniosas con sus trabajadores y entre sus trabajadores y los del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicioPROPIETARIO, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicioSUBCONTRATISTAS, excepto cuando con el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios INGENIERO y con el público INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO). c. El CONTRATISTA mantendrá en general será terreno la dotación de personal indicada en todo caso correctoel documento "Organigrama del Personal Superior" incluido en la SECCIÓN 13 "Adjuntos" del CONTRATO. Con este personal El CONTRATISTA deberá tener una adecuada planificación, cuidando supervisión y control de las OBRAS CONTRATADAS, implementará programas de seguridad adecuados, preparará y entregará al PROPIETARIO toda la corrección del personal información requerida y desarrollará el autocontrol de calidad de todas las OBRAS CONTRATADAS. d. El CONTRATISTA proporcionará a los trabajadores que presten servicios en el LUGAR DE TRABAJO, los uniformes que llevarán grabado su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta logo o emblema en lugar visible visible, y a una distancia tal los elementos de protección que permita su lectura sin dificultad sean necesarios para prevenir accidentes, incluyendo cascos de color uniforme. e. El CONTRATISTA cumplirá las normas de higiene y seguridad exigidas por la lista ley y las autoridades administrativas y también las instrucciones del PROPIETARIO. f. El CONTRATISTA tomará todas las precauciones para evitar riesgos de precios, horario accidente o enfermedad de los trabajadores y periodos de apertura y cierre aprobados las demás personas que permanezcan o transiten por el AyuntamientoLUGAR DE TRABAJO. Para estos efectos deberá: (i) Instruir a todas las personas de las normas de orden, así como higiene y seguridad previstas precedentemente e impartir charlas o cursos a sus trabajadores antes que estos realicen cualquier labor en el LUGAR DE TRABAJO. (ii) Construir cercos adecuados, iluminar adecuadamente el área, instalar señalización de seguridad, mantener personal responsable de vigilar y prevenir accidentes. g. El CONTRATISTA mantendrá el LUGAR DE TRABAJO limpio, ordenado, libre de escombros y desperdicios de cualquier naturaleza. h. El CONTRATISTA será responsable de la disposición de residuos de la construcción y domiciliarios. Para estos efectos, deberá mantener en el Libro de Obras de sus hojas oficinas de reclamaciones terreno: (i) Un listado de los lugares de disposición final de residuos sólidos y desechos, autorizados por el Servicio de Salud respectivo. (ii) Un registro de salida de camiones con residuos sólidos y desechos. (iii) Un registro de recepción de los residuos sólidos y desechos en el lugar de disposición final. i. Para dar cumplimiento al DS 745/92 del Ministerio de Salud, el CONTRATISTA deberá instalar baños químicos en el LUGAR DE TRABAJO. En caso de subcontratar con empresas proveedoras de servicios xx xxxxx químicos, éstas deberán estar autorizadas por el Servicio de Salud respectivo y cumplir con las obligaciones de registro citadas precedentemente. j. El CONTRATISTA deberá denunciar y poner a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos las autoridades competentes al trabajador que genere el desarrollo sea sorprendido consumiendo drogas o alcohol o portando armas de su actividad durante el periodo de vigencia del contratofuego, tales como el consumo de suministro eléctricoviolando estas disposiciones, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas será denunciado y puesto a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor disposición de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaautoridades competentes.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria El contratista se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en efectuar los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración trabajos de la concesión. El adjudicatario presente contratación por medio del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamientoequipo humano reseñado en la documentación técnica presentada x Xxxxxxxxxx Alta Velocidad para tomar parte en la licitación, en sus relaciones con terceras personas a efectos salvo los supuestos de facturación subcontratación puestos de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio manifiesto antes de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello adjudicación de conformidad con lo dispuesto señalado en el artículo 22 presente Xxxxxx. • Pólizas de Seguros: Notificada la adjudicación, el CONTRATISTA está obligado, con carácter previo a la formalización del RD Legislativo 5/2000contrato, acreditar la existencia de 4 xx xxxxxxla pólizas de seguros que se indican a continuación por las cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establece en el mismo: Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil general por riesgos profesionales en lo que el capital asegurado no sea inferior a 1.000.000 de euros o a la cantidad que se indique en el Apartado O del Cuadro de Características, en cado de que sea distinta. En esta póliza deberán figurar como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de los servicios, a cuyo efecto el CONTRATISTA aportara certificación expedida por personal con poder bastante de la compañía aseguradora correspondiente. El adjudicatario se comprometerá a mantener una Póliza de seguro, en las condiciones descritas, desde la firma del contrato hasta la finalización del periodo de garantía establecido en el Pliego. El adjudicatario comunicará de forma inmediata, todo siniestro o incidencia x Xxxxxxxxxx Alta Velocidad. • A efectos del correspondiente Control de Calidad, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la ejecución y explotación de las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de Valladolid Alta Velocidad que sean realizados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, serán verificaos por el Colegio. Asimismo, el adjudicatario estará obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique en el Apartado P del Cuado de Características del Contrato. • El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. En caso de incumplimiento de esta obligación, Valladolid Alta Velocidad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 por cada 1.000,00 euros del precio del contrato. Atendiendo a las especiales características del contrato, cuando se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente, se podrán consignar en el apartado J del Cuadro de Características de este Pliego distintas penalidades a las establecidas en el párrafo anterior. Igual facultad tendrá Valladolid Alta Velocidad en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales, por el que se aprueba el Texto Refundido causas imputables al contratista adjudicatario. La pérdida de la Ley sobre Infracciones garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y Sanciones en el Orden Socialperjuicios a que pudiera tener derecho Valladolid Alta Velocidad por la demora del contratista. En el caso todo caso, la constitución en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo xxxx del incumplimiento contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaValladolid Alta Velocidad.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Technical Assistance and Coordination Services in Safety and Health

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Además de las obligaciones generales derivadas del contratista: Prestar régimen jurídico del presente contrato y de las demás establecidas en el servicio debiendo respetar Pliego de Prescripciones Técnicas en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes lo referente a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener especificaciones técnicas en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto los servicios, y las establecidas en el presente Pliego, se atenderán las siguientes obligaciones: 13.1.- La ejecución del contrato en los términos establecidosse realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Cuidar el buen orden Será de cuenta del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del desarrollo contrato, salvo que tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata de una orden de esta Administración contratante. A tal efecto y antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá de suscribir la correspondiente póliza de seguros en el que especifique las coberturas correspondientes al objeto del servicio, excepto cuando el daño sea producido tomador será el adjudicatario, el beneficiario de la póliza será el AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS y por cuantía mínima del 50% del precio del contrato. El Ayuntamiento de Carboneras con carácter previo a la formalización del contrato comprobará dicha póliza rectificando o modificando lo que estime conveniente. 13.2.- La persona que resulte adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Pudiendo atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 206.f) del TRLCSP. 13.3.- El personal contratado por el adjudicatario dependerá exclusivamente del mismo, será de su responsabilidad sin que esta pueda alcanzar al Ayuntamiento de Carboneras en ningún caso, no manteniendo este Ayuntamiento ningún tipo de relación jurídica o vínculo con este personal, el adjudicatario tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del citado personal, siendo esta Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. El contratista deberá cumplir respecto al personal que vaya a prestar sus servicios las condiciones mínimas establecidas en el Convenio Colectivo del Sector en vigor. A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación del las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento de Carboneras. 13.4.- Serán de cuenta del adjudicatario: - La obtención de las autorizaciones, licencias, documentos o cualquier información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio. - Todos los gastos derivados de la publicación de la licitación. - Cualquier otro gasto que se deriven del contrato especialmente los de caracteres fiscal correspondientes, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes. 13.5.- El contratista deberá comunicar al Ayuntamiento de Carboneras su domicilio, o en su caso, el de su representante o delegado, a efectos de recibir en él avisos y notificaciones que requiera la ejecución del contrato, debiendo comunicar, igualmente al Ayuntamiento de Carboneras, cualquier cambio futuro que, en su caso, necesitara la aceptación del Ayuntamiento de Carboneras. 13.6.- El órgano de contratación designará un Responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que se le atribuyan. El Responsable del contrato de conformidad con el artículo 52 del TRLCSP podrá ser persona física o jurídica, vinculada al Ayuntamiento de Carboneras o ajena a él. 13.7.- El Ayuntamiento de Carboneras podrá recabar del contratista la designación de una persona que actúe como delegado suyo, previa aceptación por parte del propio Ayuntamiento de Carboneras, para organizar la realización del contrato e interpretar y poner en práctica las observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fuesen formuladas por el órgano de contratación. 13.8.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en xxxx por causas imputables al mismo, la Administración contratante podrá optar por la causa de resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Éstas ascenderán a la cuantía que se determine por el órgano de contratación en las Cláusulas de este contrato o en su defecto a las fijadas por el artículo 212 del TRLCSP. En todo caso la constitución en xxxx del contratista no requerirá la intimación previa por parte de la Administración. Las reclamaciones La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a deba tener derecho la prestación de este servicio serán igualmente Administración contratante, originados por la demora del contratista. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al adjudicatario. A estos efectos contratista se estará a lo establecido en el adjudicatario apartado 2 del artículo 213 del TRLCSP. 13.9.- Las prestaciones del contrato se obliga ajustarán a la suscripción de una póliza de seguro las especificaciones que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con a tal efecto hubiera incluido el contratista en su oferta, siempre que se cumplan los usuarios y con requerimientos mínimos especificados en el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia clausulado del contrato, tales como de este pliego y en el consumo de suministro eléctricoPrescripciones Técnicas, gas propanolas cuales serán firmados por el adjudicatario, así como considerándose, a todos los efectos, parte integrante del contrato. 13.10.- El contratista está obligado al pago en el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono municipio de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza Carboneras de los locales e instalaciones afectos impuestos y demás tributos de carácter municipal en relación con la actividad que va a prestar y con los medios materiales que ponga a disposición para la concesión, así como la conservación ejecución de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo servicios que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe radiquen en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacitado municipio.

Appears in 1 contract

Samples: Servicios De Colaboración en Materia De Gestión Catastral Tributaria, Censal E Inspectora

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones generales del contratistaCONTRATISTA, las siguientes: Prestar Desarrollar y culminar el servicio debiendo respetar proyecto descrito de acuerdo con el objeto de la convocatoria y el contrato, entregando los productos y/o actividades en todo momento ellos previstos. Ser responsable de garantizar y desembolsar los recursos de contrapartida, cumpliendo para ello con las obligaciones y pagos derivados de su propuesta. Abstenerse de incurrir en conductas que puedan llegar a representar la comisión de un delito. En caso de incurrir en alguna conducta de este tipo, COLOMBIA PRODUCTIVA está facultada para solicitar la devolución total e inmediata de los recursos de cofinanciación entregados (incluso si el horario contrato ya ha terminado). El reconocimiento del pago de recursos de cofinanciación quedará condicionada a la decisión que al respecto tome la autoridad competente. Acatar las observaciones y/o sugerencias efectuadas por la Interventoría e COLOMBIA PRODUCTIVA. Atender y cumplir las tasas disposiciones previstas en las Ordenanzas Municipalesel Manual o Protocolo de comunicaciones de COLOMBIA PRODUCTIVA. Abonar Utilizar los Suministros de luz recursos que le entregue COLOMBIA PRODUCTIVA, única y agua correspondientes exclusivamente para el desarrollo del proyecto. El CONTRATISTA conoce y acepta que en el evento que se evidencie que los recursos fueron destinados a las instalaciones. La empresa adjudicataria fines diferentes a los aquí señalados, se obliga encuentra obligado a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instruccionessu devolución, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. Manejar y ejecutar los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha recursos del incentivo aprobado en forma independiente de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia demás recursos del desarrollo del servicioCONTRATISTA, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción para lo cual dispondrá de una póliza cuenta corriente bancaria exclusiva para este fin. Así mismo, el CONTRATISTA llevará (mediante la creación de seguro que cubra un centro de costos) una contabilidad independiente del proyecto, y el manejo de los soportes contables, la responsabilidad civil por documentación y correspondencia la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público efectuará en general será forma igualmente independiente, obligándose a dar estricto cumplimiento a las normas de contabilidad generalmente aceptadas Mantener en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones forma permanente a disposición de la interventoría, los usuariossoportes contables y la documentación de que trata el numeral anterior. Será Dar oportuna respuesta a los requerimientos efectuados por la Interventoría del proyecto y efectuar los ajustes y/o recomendaciones que realice la Interventoría para el desarrollo del proyecto. Atender las reuniones, visitas, observaciones y/o pruebas que realice la Interventoría del proyecto y COLOMBIA PRODUCTIVA en desarrollo de su labor. Atender oportunamente los requerimientos que llegaren a efectuar COLOMBIA PRODUCTIVA y demás organismos de seguimiento y control en las condiciones y plazos establecidos por los mismos y atender las visitas de seguimiento que adelanten dichos entes. Incluir los respectivos logos y/o créditos institucionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de COLOMBIA PRODUCTIVA en el material empleado para la asistencia técnica, capacitaciones, eventos y en los demás elementos entregados a los usuarios finales. Enviar a la Interventoría para su visto bueno a la firma del acta de inicio, la hoja de vida del líder del proyecto si este es diferente al presentado en el proceso de evaluación, el cual debe cumplir con el perfil establecido en el proyecto. De igual manera deberá informar en forma previa y por escrito si durante la ejecución del proyecto el líder cambia, para la aprobación de dicho cambio. Incluir en cualquier tipo de publicidad que realice del proyecto, que el mismo cuenta del adjudicatario todos con un apoyo estatal de cofinanciación otorgado por intermedio de COLOMBIA PRODUCTIVA ADMINISTRADA POR LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCÓLDEX. Para ello, además de hacer la difusión necesaria en cada uno de los gastos productos y/o servicios aprobados, se compromete a incluir en el material que genere sobre el proyecto se produzca, el nombre completo y logo de COLOMBIA PRODUCTIVA, el cual será remitido a COLOMBIA PRODUCTIVA dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su producción, publicación y/o difusión. Enviar a la Interventoría los informes establecidos en el contrato, en los términos y plazos exigidos. Dar estricto cumplimiento a todas las normas legales y estatutarias a las que se encuentra obligado en desarrollo de su actividad durante profesional, y en especial las que le competen para el periodo desarrollo del proyecto cofinanciado (Disposiciones tributarias, vinculación de vigencia del contratopersonal, tales como manejo ambiental, licencias, derechos de autor, propiedad industrial, etc.). De acuerdo con los términos de la propuesta aprobada, el consumo contrato y/o sus otrosíes el CONTRATISTA se obliga a entregar a COLOMBIA PRODUCTIVA o a la entidad que éste designe, los productos finales. Cuando los productos por su naturaleza no pudieren ser entregados físicamente, CONTRATISTA entregará a COLOMBIA PRODUCTIVA, a través de suministro eléctricola Interventoría, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza un informe con indicación de los locales e instalaciones afectos a productos y/o actividades realizadas, y certificación de la concesión, así como la conservación Interventoría sobre el cumplimiento de los mismos. La limpieza Entregar a COLOMBIA PRODUCTIVA, en los términos dispuestos para ello, toda la información que sea requerida por éste. Constituir las pólizas exigidas en el contrato y mantener su vigencia de acuerdo con el plazo del contrato o con las actualizaciones a que haya lugar. Renovar anualmente o en el momento que se realizará le requiera, la información solicitada por COLOMBIA PRODUCTIVA en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor cumplimiento de las instalaciones, normas sobre prevención xx xxxxxx de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnizaciónactivos. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo Mantenerse al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe día en el caso pago de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto establecido en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido 50 de la Ley sobre Infracciones 789 de 2002, cuyo parágrafo segundo fue modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. Garantizar la existencia y Sanciones entrega de los recursos de contrapartida necesarios para la correcta ejecución del proyecto cofinanciado. Reintegrar los recursos de cofinanciación no ejecutados, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del envío por parte de COLOMBIA PRODUCTIVA de la comunicación o acta de liquidación mediante la cual se establece el monto a reintegrar. Cumplir con las obligaciones de seguimiento a los resultados finales del proyecto en la forma establecida en la convocatoria a la que hace referencia el contrato. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato y resguardar los recursos entregados a los cofinanciados se debe suscribir pagaré en blanco con carta de instrucciones para la legalización del contrato. Diligenciar la base de datos de beneficiarios conforme a los formatos y especificaciones solicitadas por COLOMBIA PRODUCTIVA y el MINCIT, la cual debe contener al menos los siguientes campos: Aplicar la metodología de evaluación de satisfacción del cliente respecto de las actividades desarrolladas en el Orden Socialmarco del Programa, para lo cual COLOMBIA PRODUCTIVA pondrá a disposición una encuesta a diligenciar. En Todas las demás que sean necesarias para la debida ejecución del Contrato COLOMBIA PRODUCTIVA no podrá efectuar descuentos o retenciones sobre los dineros que entregará en calidad de cofinanciación. Contrario sensu, el caso CONTRATISTA si podrá efectuar descuentos o retenciones de dineros con recursos provenientes de COLOMBIA PRODUCTIVA o recursos de contrapartida, en el desarrollo y ejecución del PROYECTO, atendiendo las leyes tributarias colombianas vigentes y sus modificaciones si las hubiere, siempre que pudiera corresponder sanción ello fuere procedente. El CONTRATISTA no podrá vincular al PROYECTO beneficiado con los recursos de cofinanciación, empresas o personas que al momento de la iniciación del contrato o durante la ejecución de este, estén siendo atendidas o beneficiadas con otro PROYECTO que tenga el mismo objeto del PROYECTO aprobado y que esté ejecutando el CONTRATISTA con recursos públicos o privados; salvo que cuente con autorización previa, expresa y escrita de COLOMBIA PRODUCTIVA, sustentada en el concepto que para el efecto emita la interventoría. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la ejecución del PROYECTO, sin la autorización previa, expresa y escrita de COLOMBIA PRODUCTIVA, sustentada en el concepto que para el efecto emita la interventoría. El CONTRATISTA no podrá, por ningún motivo o concepto, realizar cobro a esta Administración con motivo los beneficiarios del incumplimiento PROYECTO por parte su participación en el mismo, en el marco de la ejecución del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abonopresente contrato, todo ello sin perjuicio del expediente que por cuando tal incumplimiento correspondafigura aplique.

Appears in 1 contract

Samples: Cofinancing Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista: Prestar . El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el servicio debiendo respetar presente pliego, a las especificaciones xxx xxxxxx de prescripciones técnicas, a la normativa general de aplicación y, en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes caso, a las instalacionesreglas técnicas propias de la naturaleza de las labores contratadas. La empresa adjudicataria Todo ello bajo la dirección, inspección y control de la Mancomunidad, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios deduzcan para la prestación Administración o para terceros de servicio objeto las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato en los términos establecidoscontrato. Cuidar el Habrá de cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar adoptando a tal efecto las oportunas instruccionesmedidas que estime necesarias. Los trabajos se ejecutarán de forma que ocasionen el mínimo posible de incomodidad en la vida ciudadana, sin perjuicio reduciendo la ocupación de la vía pública, facilitando la circulación del tráfico, etc. El contratista quedará obligado a aportar, para la realización del trabajo, el equipo o medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los poderes de policía que conserva plazos convenidos en el contrato, así como a contratar el personal necesario para atender a sus obligaciones. Cualquier sustitución del personal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la Administración necesarios para asegurar previa presentación, si así se exige, del curriculum de la buena marcha persona o personas de los serviciosnueva designación. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicioAsimismo, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario contratista se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos informar inmediatamente a la concesión, así como la conservación Mancomunidad de los mismos. La limpieza se realizará en todas las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo vicisitudes e incidencias que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de puedan producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello El contratista debe mantener puntualmente informada a la Mancomunidad sobre posibles huelgas legales e incidencias de conformidad las mismas en la prestación del servicio. La Mancomunidad podrá practicar en este caso las deducciones que procedan del importe a facturar por el adjudicatario en el periodo efectuado, en función del grado de incumplimiento y la repercusión en la normal prestación de aquel. En caso de huelga, el adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con la normativa en vigor. La coordinación y relación directa del contratista con el personal de la Mancomunidad designado al efecto estará encomendada a un encargado. La Mancomunidad establecerá la frecuencia de información y reuniones a celebrar entre los Servicios Técnicos de la Mancomunidad y el contratista. La Mancomunidad podrá exigir de la empresa la sustitución de dicha persona si así lo estima conveniente para la buena marcha del servicio. Asimismo, la Mancomunidad podrá recabar cualquier información y podrá supervisar la labor que el contratista está llevando a cabo. El adjudicatario deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, los servicios que se estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones de trabajo o informativas. Además, el contratista estará obligado a guardar la identidad y el secreto sobre todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación a los servicios contratados, que se entienden confidenciales. El contratista indemnizará a la Administración y personas afectadas por los daños y perjuicios causados por la contravención del deber de sigilo profesional. La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal que pueda resultar precisa para cumplir el contrato se efectuará con observancia de lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 4 xx xxxxxxcarácter personal tratados deberán ser entregados a la Mancomunidad. La empresa adjudicataria deberá destruir los suyos, salvo que medie autorización escrita de la Mancomunidad, motivada por la posibilidad de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas condiciones de seguridad, por el periodo de autorización que se aprueba el Texto Refundido establezca, que en ningún caso será superior a cinco años. Serán de la Ley sobre Infracciones cuenta y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte responsabilidad del contratista la obtención de dicha obligación se le repercutirá cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisas para que proceda la correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Servicios

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Obligaciones del contratista de carácter específico. Además de las obligaciones generales generales, derivadas del contratista: régimen jurídico del contrato de gestión de servicios públicos, se atenderá específicamente a las siguientes obligaciones: a) Prestar el servicio debiendo respetar con precisión y seguridad e ininterrumpidamente, en todo momento la forma prevista en el horario Pliego de Prescripciones Técnicas y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes sometiéndose a las instalaciones. La empresa adjudicataria instrucciones que le dicte el Ayuntamiento de acuerdo con sus facultades, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, sin perjuicio, si procediere, de la correspondiente compensación económica, y sin más interrupciones que las que se obliga pudieren producir en caso de gestión directa Municipal. b) El contrato se ejecutará a instalar riesgo y mantener en correcto estado xxxxxxx del contratista; será de funcionamiento cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen tanto a la Administración contratante como a terceros, como consecuencia de las actuaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. c) El contratista contará con el equipamiento y mobiliario necesarios personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondrá a la Administración contratante una relación del personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad establecidas. d) En caso de huelga o cierre patronal el contratista deberá comunicarlo al menos con 48 horas de antelación a la Alcaldía, y someterse a las disposiciones de la misma para la continuidad en la prestación del servicio. e) El contratista deberá cumplir, igualmente, el convenio colectivo vigente para las empresas de limpieza y, en particular, la obligación de subrogación del personal que viene prestando actualmente el servicio objeto del presente contrato de conformidad con dicha norma convencional, a cuyos efectos se incorpora en los términos establecidos. el Pliego de Prescripciones Técnicas la relación de personal actualmente adscrito al servicio. f) Cuidar el del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear . g) Conservar y mantener los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones bienes afectos a la concesiónconcesión de servicio público, así como que el Ayuntamiento le entrega al inicio del contrato. Asimismo está obligado a que la reversión al final del contrato se produzca en condiciones de perfecta conservación de inmuebles, mobiliario, maquinaria y enseres. No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni gravarlos salvo autorización expresa de la Corporación, debiendo mantener, en todo momento, los citados bienes en buen estado de conservación y funcionamiento, teniendo en cuenta la vida útil de los mismos. La limpieza se realizará h) Cumplir la normativa vigente en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionesmateria laboral, de forma que Seguridad Social y de Seguridad y Salud en caso el Trabajo, respecto de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación trabajos objeto del contrato, sin que, en ningún caso, pueda alegarse derecho alguno por el personal de que disponga el contratista para la ejecución del contrato, en relación con la Administración contratante, ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecucióny sus empleados, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe aun en el caso supuesto de cambios que los despidos o medidas que se adopten se basen en dicho personal durante la vigencia el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. Todo ello El personal que preste el servicio de conformidad limpieza dependerá, única y exclusivamente, del contratista, sin que tenga vinculación jurídica alguna con lo dispuesto este Ayuntamiento, estando la Corporación exenta de cualquier responsabilidad en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000materia laboral, de 4 xx xxxxxxseguridad social, por el fiscal o cualesquiera otras que se aprueba el Texto Refundido deriven de la Ley sobre Infracciones relación contractual entre el adjudicatario y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción los trabajadores. i) Dedicar o adscribir a esta Administración con motivo la ejecución del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá contrato los medios personales o materiales suficientes para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaello.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Gestión Indirecta Mediante Concesión Del Servicio Público De Limpieza Viaria Y De Edificios Y Dependencias Municipales

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La persona física o jurídica seleccionada deberá cumplir: - Ejecución del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del presente contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto establecido en la solicitud de oferta realizada por el artículo 22 FAMSI. - Cuidar que en las diferentes contrataciones, si las ubiere, que se efectúen para la realización de la producción, comprometa a los subcontratistas a obtener las autorizaciones correspondientes que en materia de derecho de autor o derechos se puedan generar. Para tales efectos, todos los contratos tendrán esta obligación al contratista y la necesidad de que cualquier reclamación será atendida por dicho contratista, exonerando de responsabilidad al FAMSI. - Al objeto de lograr una coherencia metodológica y de resultados, la entidad contratada deberá respetar y aplicar los criterios establecidos por la persona designada por la entidad adjudicataria como coordinador/a. - Será responsable de la ejecución del RD Legislativo 5/2000servicio contratado, así como de las consecuencias que se deduzcan para terceros las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. - Disponer de los medios materiales y técnicos para que la persona encargada, que estará bajo dependencia laboral del contratista, de 4 xx xxxxxx, realizar materialmente las actividades del presente contrato pueda desarrollar correctamente sus obligaciones. - Atender a las directrices de la/s persona/s designadas por el FAMSI para coordinar la ejecución de las actividades, pudiendo el contratista solicitar de forma puntual y esporádica el uso de las instalaciones y de los medios técnicos del que dispone el FAMSI para la consecución del objeto del presente contrato. FAMSI se reserva la posibilidad de establecer una reunión semanal para coordinar las tareas de desarrollo. - El contratista asume los riesgos en la realización de las actividades del presente contrato. - Se obliga a retribuir al personal encargado de realizar materialmente las actividades en que se aprueba el Texto Refundido materializan las actividades. - Asumir los costos que se generan para la realización de la Ley sobre Infracciones producción, sin comprometer en nombre del CONTRATANTE más recursos que los que son entregados en virtud de este contrato. - Deberá remitir documento final en papel y Sanciones en formato digital con el Orden Socialresultado de los productos realizados. En - Si el caso contratista es una persona física, se obliga a cumplir con la normativa vigente en materia laboral y con las obligaciones fiscales y tributarias que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo el ordenamiento establezca, en función del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para régimen jurídico al que proceda a su abonoestén acogidos. - Las restantes obligaciones que aparecen descritas en este contrato, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaTDR y en sus anejos.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Prestación De Servicios

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales El contratista debe contar con el permiso ambiental proporcionado por el MTOP y el Plan de Manejo Ambiental, para la ejecución correcta y legal de la obra, sin limitarse al cumplimiento de legislación ambiental vigente, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección de los usuarios, personal de la fiscalización y del contratista: Prestar . Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el servicio debiendo respetar país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en todo momento el horario y total conformidad con las tasas previstas en las Ordenanzas Municipalesleyes vigentes. Abonar los Suministros Los contratos de luz y agua correspondientes trabajo deberán ceñirse estrictamente a las instalacionesleyes laborales del Ecuador. La empresa adjudicataria se obliga Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a instalar su personal. Serán también de cuenta del contratista y mantener a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en correcto estado el caso de funcionamiento incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el equipamiento avance de obra programado y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato que conste en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instruccionescronograma vigente aprobado por el fiscalizador, sin perjuicio de la responsabilidad en el avance de obra que debe cumplir el contratista. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s). El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los poderes documentos contentivos de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha información relacionada con el cumplimiento del origen de los servicios. Indemnizar rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a términos constantes en la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del serviciooferta evaluada. El trato con los usuarios contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevaque, en caso de no haberse suscrito póliza que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de seguro de responsabilidad civil independienteaquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El contratista, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la cumplir: a más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones detalladas en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, con todas las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto naturalmente se desprendan o emanen del contratocontrato suscrito, adicionalmente, el adjudicatario contratista deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe cumplir en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad general con lo dispuesto siguiente: • La Gestión y ejecución del Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y, • La ejecución de las Obras Obligatorias de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; • La ejecución de obras extraordinarias de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y, • La gestión socio-ambiental del RD Legislativo 5/2000, contrato de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones acuerdo a lo establecido en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondalos APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

Appears in 1 contract

Samples: Licitación Pública Internacional

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La empresa deberá tener disponibilidad inmediata para sustituir cualquier unidad de transporte que se encuentre fuera de servicio y que le impida cumplir con el objeto del contratista: Prestar contrato. Tener actualizados los permisos de ingresos a las diferentes instalaciones portuarias en todo el País, tanto el chofer como el vehículo. Tener permisos o alianza con empresas de transporte (País de Origen y Destino) para dar el servicio debiendo respetar en todo momento internacionalmente (ejemplo: Perú, Colombia) por si se presenta el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionescaso. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario transporte contratada deberá asumir todos los gastos y riesgos relacionados con los vehículos y los trabajadores que genere emplee en el desarrollo servicio de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevatransporte, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en todos los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socialaspectos. En el caso particular de sus conductores, éstos no tendrán ninguna relación laboral con ANDEC S.A. Los conductores de las unidades deben presentarse a laborar con la licencia vigente. Los vehículos tienen que estar disponibles en las diferentes provincias del País, para garantizar la respuesta inmediata al recibir el requerimiento de ANDEC S.A. especialmente en los Centros de Distribución ANDEC S.A. (Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil). Los vehículos deberán estar en perfecto estado mecánico y operativo. El servicio deberá ser prestado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, los 365 días del año. La contratista deberá entregar el usuario y clave de su rastreo satelital obligatorio al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. La contratista deberá otorgar el número de celular de cada uno de los conductores y de la persona responsable (coordinador de la empresa de transporte contratada) al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. La contratista deberá considerar dentro de sus costos la permanencia en Guayaquil de un Coordinador durante las 24 horas del día, siete días a la semana. Dicho Coordinador asignará el o los vehículos requeridos para efectos de desarrollar el respectivo servicio. El Coordinador deberá estar disponible en todo momento, por lo que pudiera corresponder sanción se recomienda que tenga su oficina en la ciudad de Guayaquil. El tiempo de respuesta (disponibilidad de los vehículos en ANDEC) a esta Administración con motivo del incumplimiento la solicitud de vehículos por parte de la contratista, será de 30 a 40 minutos máximo una vez que ha recibido el requerimiento por parte del área de transporte o en casos emergentes del área usuaria del servicio. Se deberá considerar vehículos de reemplazo, para los casos de mantenimiento de vehículos de la flota solicitada y en caso que un vehículo se encuentre fuera de servicio. La contratista deberá sustituir a todo aquel conductor que ANDEC S.A. indique, debido a: manejo inapropiado, exceso de dicha obligación velocidad, irrespeto hacia el personal de ANDEC S.A., irrespeto a las señales de tránsito. La contratista, previo inicio del servicio, se le repercutirá obliga entregar a ANDEC S.A. la nómina del personal que pondrá a disposición para que proceda este contrato, adjuntando fotocopia de la licencia de conducir y certificado de antecedentes penales. La contratista, está obligada a su abonocumplir con los turnos (módulo de transporte) asignados por ANDEC, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondatanto para el área de despacho como de captación de material ferroso.

Appears in 1 contract

Samples: Modelo De Pliegos De Régimen Especial

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales En virtud del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a instalar para con EL CONTRATANTE a: Cumplir en su condición de CONTRATISTA, con el contrato y mantener en la propuesta presentada y aprobada por el CONTRATANTE. Garantizar el correcto estado funcionamiento de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la plataforma durante la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio. Garantizar el soporte y acompañamiento técnico y operativo de la plataforma central Informar oportunamente de todo acto, pudiendo dictar las oportunas instruccioneshecho o acción que en su concepto pudiere afectar los intereses de COMFENALCO ANTIOQUIA. Mantener la idoneidad y calidad del servicio prestado Desplegar toda su pericia y conocimientos para el mejor desempeño de su función. Estar disponible para consultas, sin perjuicio requerimientos y reuniones que solicite COMFENALCO ANTIOQUIA. No incurrir en conductas xx xxxxxx de los poderes probidad, faltas de policía seguridad, faltas de respeto a la autoridad de COMFENALCO ANTIOQUIA, ni de infracción a la ley. Xxxxxx, por su cuenta y riesgo, cualquier accidente que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha sufra su personal en el desempeño de los servicios, declarando en forma expresa que cuenta con la experiencia y conocimientos suficientes. Indemnizar Ejecutar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicioservicios antes descritos, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación previa coordinación y aprobación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecuciónCOMFENALCO ANTIOQUIA, con el documento justificativo más alto nivel de diligencia y calidad aplicable en la industria, de acuerdo a criterios de calidad y prevención de riesgos apropiados a la naturaleza de la operación. Dar estricto cumplimiento a las normas laborales, previsionales y de seguridad social respecto de su afiliación personal que participe en la ejecución de la Seguridad Socialeste Contrato; liberar a COMFENALCO ANTIOQUIA de todo riesgo derivado del incumplimiento de esas normas, mantenerlo indemne de toda demanda o reclamación de su personal o dependientes y reembolsar cada uno de los valores que EL CONTRATANTE deba pagar en cualquier forma, por tales causas, incluyendo las costas procesales acreditadas y honorarios de abogados aprobados por las partes, peritos o personal administrativo, pudiendo COMFENALCO ANTIOQUIA deducir las sumas adeudadas por estos conceptos de los valores que adeude al CONTRATISTA de acuerdo con este Contrato. La misma obligación le incumbe en de el caso CONTRATISTA de cambios en dicho personal durante mantener indemne a EL CONTRATANTE se extiende incluso a la vigencia responsabilidad subsidiaria que pueda afectarle por obligaciones laborales o previsionales del contrato. Todo ello de conformidad CONTRATISTA con sus dependientes, según lo dispuesto en el artículo 22 Decreto 1072 de 2015, que corresponde al Decreto Único Reglamentario del RD Legislativo 5/2000Sector Trabajo. Seleccionar, reclutar, entrenar, proporcionar, dirigir y controlar a su costo, cuenta y riesgo, suficiente personal idóneo para el cumplimiento de las funciones propias de este contrato. Tomar las medidas prudentes y necesarias para resguardar que su personal cumpla con todos los procedimientos de trabajo, de 4 xx xxxxxxhigiene, de operaciones industriales y de prevención de riesgos definidos por la legislación vigente, por regulaciones públicas y que sean aplicables a este contrato. Adoptar las medidas necesarias para que su personal observe una conducta respetuosa con el personal de COMFENALCO ANTIOQUIA y sus clientes y visitas, compatible con las costumbres y modalidades del ambiente en que se aprueba desarrollen las operaciones. No utilizar los servicios de subcontratistas para la ejecución de este contrato, salvo previa autorización expresa y escrita de COMFENALCO ANTIOQUIA, en cuyo caso el Texto Refundido personal que de esa manera participe en las operaciones, lo hará bajo la Ley sobre Infracciones total responsabilidad del CONTRATISTA, quien se mantendrá siempre como responsable frente a EL CONTRATANTE. Entregar los informes requeridos por COMFENALCO ANTIOQUIA Facilitar la labor de seguimiento y Sanciones en el Orden Social. En el caso en control que pudiera corresponder sanción realiza EL CONTRATANTE a esta Administración con motivo través del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondarealicen.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales 1. Prestar servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos programados por el Proyecto de educación para el trabajo y el desarrollo humano de la Dirección de Fomento del contratistaViceministerio de Educación Superior. Dichos servicios deben contar con las siguientes características: 1.1 Especificaciones Generales Las actividades a desarrollar según la clase de evento, conlleva entre otras tareas: Prestar el servicio debiendo respetar aquellas relacionadas con la asistencia (invitaciones, confirmación, registro, certificaciones, etc.), elaboración de itinerarios de viaje, suministro de transporte aéreo y/o terrestre según la sede de los participantes, alojamiento en todo momento el horario hoteles, suministro de alimentación fuera de la reunión (desayuno y/o cena), transporte local entre aeropuerto, hotel, y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar evento; alimentación durante la reunión (refrigerios AM/PM, y/o almuerzo), suministro de bebidas durante la reunión (Estación de agua, café, aromáticas y té), alquiler de espacios con áreas, e instalaciones técnicas y tecnológicas apropiadas para permitir condiciones de ventilación, iluminación, sonido, conectividad, uso de equipos eléctricos y comunicación exterior, entre otras; alquiler de equipos de ayuda audiovisual, informática, grabación, copia, e impresión; suministro de materiales a los Suministros asistentes, pendones y/o campañas institucionales; elaboración y procesamiento de luz encuestas de satisfacción y agua correspondientes a las instalacionesmemorias. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado inclusión de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación cada una de servicio objeto estas tareas dependerá de las características del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicioevento, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia fija de acuerdo al proyecto y el plan de la dependencia responsable, y que se comunica al CONTRATISTA por medio del desarrollo SUPERVISOR : 1.1.1 Asistencia del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación Personal al Evento Base de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción datos de asistentes: El CONTRATISTA conformará una póliza base de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato datos con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de preciosprobables asistentes o entidades a invitar a cada evento, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas no tratarse de reclamaciones a disposición una convocatoria abierta. Los datos de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos contacto serán suministrados anexos a la concesión, así como orden de servicio y la conservación de los mismosprogramación que realizará el MINISTERIO. La limpieza se realizará base de datos debe mantenerse actualizada y debe ser entregada al concluir el evento. Invitaciones o convocatoria: El CONTRATISTA para la divulgación y promoción del evento, elaborará según modelo, medio, e instrucciones que le entregue el SUPERVISOR , las invitaciones o convocatoria para participar en el evento y las horas menos molestas remitirá a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza destinatarios por correo certificado, entrega personal, correo electrónico, aviso de seguro multiriesgo que cubra en cada momento prensa, o aviso de radio, según el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacaso.

Appears in 1 contract

Samples: Pliego De Condiciones

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Además de las obligaciones generales derivadas del contratistarégimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el horario y las tasas previstas derecho a utilizarlo en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de luz la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas por este Ayuntamiento y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener reguladas en correcto estado la Ordenanza Fiscal nº 25 reguladora de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la tarifa por prestación de servicio objeto del contrato servicios en los términos establecidosla Escuela Infantil Municipal de Santa Xxxxx xx Xxxxxx. Cuidar Xxxxxx el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes atribuidos a la administración y la regulación contenida en el Reglamento de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha Escuela Infantil Municipal de los serviciosSanta Xxxxx xx Xxxxxx aprobada por el Pleno Municipal. Indemnizar los daños que se ocasionen causen a terceros como consecuencia del de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los ciudadanos en cuanto a la prestación contratos de este suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. Percibir de los usuarios del servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión y explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal Serán a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la completa ejecución del servicio contratado: materiales, estudios, informes, Seguridad Social, tributos, responsabilidades y seguros de todo tipo y demás cargas y obligaciones que dimanen del contrato. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la legislación vigente respecto de los salarios mínimos, previsión, seguridad y salud, Seguridad Social y demás Leyes especiales y cuantas deriven de la legislación laboral y en concreto del Convenio Colectivo que resulte de aplicación. El adjudicatario será responsable de la prestación del servicio objeto de adjudicación, siendo de su cargo la organización, gestión y dirección del personal contratado al efecto, sin que se genere vínculo jurídico alguno entre el Ayuntamiento y el personal que el adjudicatario adscriba a la gestión y explotación del Centro, quedando exonerada la Corporación de cualquier responsabilidad que se pudiera generar entre el citado personal o sus colaboradores y el adjudicatario, o entre éste y un tercero. El servicio habrá de prestarse por personal que esté en posesión de las titulaciones exigidas, expedidos por el Organismo Oficial competente (y en todo caso según la reglamentación vigente sobre la titulación académica al respecto) y reunir los requisitos que se establezcan para las prestaciones del servicio. Todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia la prestación del contratoservicio, tales como el consumo de suministro eléctrico(energía eléctrica, gas propanoagua, así como el generado por cualquier instalación que la implantación gas, calefacción, limpieza, teléfono, etc...) correrán a cargo del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas adjudicatario. El adjudicatario quedará obligado a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario efectuar a diario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de todas las instalaciones, cuidando en todo momento el estado de forma que en caso salubridad, conservación y decoro de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnizaciónmismas. El beneficiario contratista vendrá obligado a llevar un Libro de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente Reclamaciones, donde los usuarios puedan hacer constar las deficiencias en la prestación de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevalos servicios, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas anomalía, quedando obligado a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable presentarlo en el Registro General del Ayuntamiento dentro de las obligaciones 72 horas siguientes en que contraigase haya presentado alguna reclamación. Con carácter previo A la firma del contrato se realizará un INVENTARIO GENERAL de mobiliario y enseres del Centro, que quedará unido al inicio contrato para su inspección y comprobación al término del mismo. El contratista está obligado al cumplimiento de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto los requisitos previstos en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido 210 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. — Poner a disposición del contratista los medios para la prestación del servicio establecidos en el Orden Socialpresente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. En el caso — Abonar al contratista la aportación económica prevista en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo la cláusula cuarta del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondapresente pliego administrativo.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Gestión Del Servicio Público

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La persona física o jurídica seleccionada deberá cumplir: - Ejecución del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del presente contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto establecido en la solicitud de oferta realizada por el artículo 22 FAMSI. - Al objeto de lograr una coherencia metodológica y de resultados, la entidad contratada deberá respetar y aplicar los criterios establecidos por la persona designada por la entidad adjudicataria como coordinador/a. - Será responsable de la ejecución del RD Legislativo 5/2000servicio contratado, así como de las consecuencias que se deduzcan para terceros las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. - Disponer de los medios materiales y técnicos para que la persona encargada, que estará bajo dependencia laboral del contratista, de 4 xx xxxxxx, realizar materialmente las actividades del presente contrato pueda desarrollar correctamente sus obligaciones. - Atender a las directrices de la/s persona/s designadas por el FAMSI para coordinar la ejecución de las actividades, pudiendo el contratista solicitar de forma puntual y esporádica el uso de las instalaciones y de los medios técnicos del que dispone el FAMSI para la consecución del objeto del presente contrato. - El contratista asume los riesgos en la realización de las actividades del presente contrato. - Se obliga a retribuir al personal encargado de realizar materialmente las actividades en que se aprueba materializan las actividades. - Deberá remitir documento final en papel y en formato digital con el Texto Refundido resultado de los productos realizados. - A cumplir con la normativa vigente en materia laboral y con las obligaciones fiscales y tributarias que el ordenamiento establezca, en función del régimen jurídico al que estén acogidos. - Las siguientes obligaciones específicas: o Nombrar un responsable a pie de obra o Almacenar materiales y desperdicios solo en los sitios aprobados por el SUPERVISOR de la Ley sobre Infracciones construcción o Evitar bloquear los accesos, calles y Sanciones pasos fuera de los límites del sitio de trabajo y mantener libre de obstáculos y desperdicios los establecimientos y posibles áreas verdes. o Minimizar las molestias e interferencias que puedan causar a los vecinos. o Presentar la garantía del cumplimiento del contrato y de buena inversión anticipo hasta cinco días después de la firma del presente contrato o Contraer seguros para asegurar la obra durante su ejecución, los materiales y que cubran su responsabilidad civil. - Las restantes obligaciones que aparecen descritas en el Orden Social. En el caso este contrato, pliego de contrataciones y en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondasus anejos.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como al cumplimiento de la normativa sobre gestión medioambiental y social y todas aquellas que se promulguen durante la ejecución del mismo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones generales implique responsabilidad alguna para la Universidad de Almería. Son de cuenta del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar contratista los Suministros de luz y agua gastos correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria publicaciones en Boletines Oficiales, así como los que se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios requieran para la prestación obtención de servicio objeto licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. El contratista, indemnizará a la Universidad de Almería de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. El empresario adjudicatario del contrato responderá del deterioro y extravío que como consecuencia de sus acciones pueda producir en los términos establecidosel mobiliario, material, instalaciones o edificios propiedad de la Universidad de Almería reparándolos por su cuenta y satisfaciendo las indemnizaciones que procedan. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio Correrá por cuenta de los poderes la empresa contratista la indemnización de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen causen tanto a terceros la Universidad de Almería como a terceros, como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a de las operaciones que requiera la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición ejecución de los usuarios. Será contratos basados, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo una orden inmediata y directa de su actividad durante el periodo la Universidad de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionesAlmería, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido 196 de la Ley sobre Infracciones de Contratos del Sector Público. La Universidad de Almería podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado a cabo por el contratista en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Sanciones en de Cláusulas Administrativas Particulares. Los elementos que constituyen el Orden Socialequipamiento técnico del contratista también podrán ser objeto de reconocimiento por el responsable del contrato, que podrá rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el suministro a realizar. En ambos casos el caso contratista se verá obligado de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o alteraciones que se produjesen en los suministros a la sustitución de los materiales inadecuados. Asimismo, podrá exigir las acreditaciones de que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo se siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obligaciones exigidas para contratar. Además de las obligaciones generales derivadas del incumplimiento por parte régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.las siguientes:

Appears in 1 contract

Samples: Acuerdo Marco De Suministros

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales 1) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando las instrucciones que, en su caso, le diere el órgano de contratación. 2) El arrendatario no podrá destinar los bienes e instalaciones a otros usos diferentes al adjudicado, a cuyo efecto asumirá el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza. 3) Contar con todas licencias o autorizaciones administrativas, seguros, etc, que fuesen necesarias para la correcta explotación del contratista: Prestar Kiosco y cumplir con toda la normativa higiénico-sanitaria y cualquier otra que sea de aplicación en función de la actividad que se lleva a cabo. 4) El arrendatario se compromete a mantener en buen estado el servicio debiendo respetar inmueble arrendado , siendo de su cuenta las reparaciones necesarias para su adecuada conservación y mantenimiento, sin que pueda exigir al arrendador indemnización o descuento alguno en el precio del arrendamiento por desperfectos o siniestros en dichas instalaciones. En todo momento caso, requerirá la autorización del Ayuntamiento tanto las obras de conservación y mantenimiento como de obra nueva a realizar en el horario y las tasas previstas Kiosco o en las Ordenanzas Municipalesinmediaciones, conforme al artículo 23 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Abonar Si el Ayuntamiento otorga autorización al arrendatario para la realización de obras, todas cuantas realice cederán a favor del propietario, por este mero hecho, sin que aquél pudiera alegar derecho a percibir indemnización alguna. 5) El arrendador no se hace responsable de los Suministros daños y perjuicios que a consecuencia del desarrollo de luz y agua correspondientes la actividad en el inmueble pueda ocasionar el arrendatario a las instalaciones. La empresa adjudicataria terceros, a cuyo efecto se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de suscribir una póliza de seguro seguros que cubra los daños a terceros derivados de la responsabilidad civil por actividad a cuyo uso haya destinado el inmueble arrendado. 6) Abandonar y dejar libres, a disposición del Ayuntamiento, una vez finalizado el contrato, o dentro del plazo de 15 días naturales a contar del siguiente a la explotación resolución contractual, el Kiosco puesto a disposición del servicio. El trato con los usuarios arrendatario al inicio del contrato, en buen estado de conservación y funcionamiento y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando desgaste razonable debido a un correcto uso. 7) El arrendatario desarrollará la corrección del personal actividad a cuyo uso destine el inmueble a su servicioriesgo y xxxxxxx. 8) El arrendatario no podrá subarrendar, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta traspasar o ceder en lugar visible y a una distancia tal que permita modo alguno su lectura sin dificultad la lista derecho de precios, horario y periodos arrendamiento. 9) Será de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente arrendatario el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta los suministros de agua, luz y gas que consuma con ocasión de la utilización del adjudicatario la limpieza kiosco. 10) El arrendatario utilizará el local para las ventas propias de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevainstalaciones. 11) Deberá explotar de manera personal la actividad a la que se destine el Kiosco, si bien puede ser ejercida por familiares, en caso de enfermedad del arrendatario. 12) Abonar el canon anual dentro de los tres primeros meses del año natural en la cuenta bancaria que se indique por el Ayuntamiento. 13) No realizar obras e instalaciones que no haberse suscrito póliza sean expresamente autorizadas por el Ayuntamiento. La Corporación, a través de seguro de responsabilidad civil independientesus Servicios Técnicos, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar podrá controlar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable cumplimiento por el arrendatario de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de refiere la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondapresente cláusula.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Arrendamiento

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar El contratista para la realización de la obra asumirá las erogaciones por concepto de instalaciones y servicios de campo, tales como oficinas, luz, agua, drenaje, telefonía, etc., por lo que deberán prever y considerar todas aquellas instalaciones y servicios que sean convenientes y necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos, toda vez que el SAT no proporcionará servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionesalguno. La empresa adjudicataria contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos de la obra contratada. Sin embargo, cuando ésta no se haya realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato correspondiente o conforme a las órdenes escritas establecidas por la Subadministración de Recursos y Servicios de Aguascalientes, la Residencia de Obra estará facultada para solicitar las aclaraciones tan abundantes como sean requeridas a efecto de deslindar las responsabilidades con la finalidad de proceder a la reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que deberá hacer por su cuenta el Contratista, sin que se tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. El licitante que ejecute los trabajos de obra se obliga a instalar elaborar y mantener en correcto estado entregar físicamente al Residente de funcionamiento el equipamiento obra de la Subadministración de Recursos y mobiliario necesarios Servicios de Aguascalientes, para la prestación su aprobación, las estimaciones de servicio objeto del contrato en obra (incluyendo los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciovolúmenes normales, pudiendo dictar las oportunas instruccionesadicionales y extraordinarios, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables ejecutados al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad 100% durante el periodo a estimar) debidamente conciliadas, avaladas, soportadas y firmadas, hasta la entrega de vigencia los finiquitos. En el supuesto que la contratista no presente estimaciones dentro del plazo estipulado en el contrato de obra y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la supervisión deberá elaborar y presentar las estimaciones de manera unilateral. Por lo anterior, se obligan a coadyuvar con el Residente de obra del SAT designado por la Subadministración de Recursos y Servicios de Aguascalientes, en el cabal cumplimiento del programa de obra tal como se encuentra establecido en el procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos tres Personas y en los alcances consignados en el contrato, tales como el consumo y en someter a consideración de suministro eléctricola misma, gas propano, así como el generado por cualquier instalación las sanciones que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que fueran precisas en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera atraso imputable a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración el contratista ejecutor de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa obra y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondasupervisión.

Appears in 1 contract

Samples: Procedimiento De Contratación Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales De conformidad con la ley 91 de 1989 y demás normas legales y reglamentarias que rigen la materia, así como la naturaleza jurídica del contratistacontrato a celebrarse, las responsabilidades que tendrán los contratistas serán, entre otras, las siguientes: Prestar − Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus beneficiarios puedan acceder a los servicios de salud según la cobertura definida en el servicio debiendo respetar Plan de Atención en Salud del Magisterio, según lo establecido en estos Pliegos de Condiciones. − Aceptar a todos los afiliados y sus beneficiarios que soliciten la inscripción en las Regiones donde prestan los servicios médicos asistenciales y cumplan con los requisitos de afiliación al FNPSM, diligenciando de forma completa el Formato Hoja de Afiliación, con sus respectivos soportes, según el presente Pliego de Condiciones. FORMULARIO N° 10. − Financiar y garantizar conjuntamente con los demás prestadores adjudicatarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entrega del carnet a los afiliados y beneficiarios en un tiempo máximo de tres meses, a partir del perfeccionamiento del contrato, previo soporte de registro de entrega del mismo, el cual, en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros caso, no será una barrera de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios acceso para la prestación de servicio objeto los servicios de salud en cualquier Región del territorio Nacional. El diseño e información que contendrán los carnet que deben entregar los contratistas a los afiliados y beneficiarios, deberá ser acordado y aprobado previamente con FIDUPREVISORA – Vicepresidencia Fondos de Prestaciones. − Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus beneficiarios al Plan de Atención en Salud del Magisterio, para lo cual establecerá los mecanismos de referencia y contrareferencia entre los prestadores de servicios de salud de la red contratada. − Prestar los servicios de salud contenidos en el Plan de Atención en Salud del Magisterio, en todos sus niveel s de complejidad, con características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad tendientes a garantizar la satisfacción de los usuarios, sin ninguna preexistencia ni períodos mínimos de carencia. − Garantizar la implementación de un modelo de atención familiar para los afiliados y sus beneficiarios, donde se incluirá la referencias de pacientes (remisiones e interconsultas) y se recibirán las contra referencias de los otros niveles de complejidad para dar una atención continua a los usuarios. − Garantizar la disponibilidad de habitación unipersonal de las IPS en la red de prestadores durante la ejecución del contrato. − Garantizar la red de servicios de acuerdo con estos pliegos de condiciones y que sea ajustada y aprobada al momento de la suscripción del contrato, de acuerdo a la población finalmente establecida para el contratista en virtud del proceso de libre elección que se adelante luego de la habilitación de la oferta y previo a la suscripción del contrato respectivo. Cualquier modificación de los prestadores que constituyen la red debe ser aprobada por el FNPSM mediante acta. En todo caso, la red prestadora debe actualizarse de acuerdo a las necesidades y oferta nueva de servicios habilitados por las Secretarías de Salud de los Municipios y Departamentos que hacen parte de la Región que se atiende. − La red ajustada y aprobada al momento de la suscripción del contrato, debe mantenerse durante su ejecución. Bajo ningún punto de vista, el usuario debe ser trasladado a otro Municipoi o Departamento cuando en su lugar de domicilio exista el servicio habilitado. − No se podrán trasladar los usuarios hospitalizados o bajo tratamiento médico, cuando la IPS que hace parte de la red ofertada garantiza la prestación de la totalidad de los servicios requeridos para una atención integral de la patología que se atiende. − La red de servicios debe garantizar la cobertura del Plan de Atención en Salud del Magisterio. Para ello se debe contar como mínimo con un Prestador de Servicios de Salud en el municipio de residencia del afiliado para la atención de los servicios establecidos en el primer nivel de complejidad. Los demás servicios se deben garantizar con Prestadores de Servicios de Salud dentro y fuera de la región. − En el evento que medie una remisión a otro centro de atención ubicado en un municipio diferente dentro y fuera de la región, el prestador asumirá los costos de desplazamiento del afiliado. El desplazamiento del paciente se realizará a través de los medios de transporte, públicos y privados, existentes en la región, para lo cual se tendrá en cuenta el estado de salud del afiliado y los servicios requeridos, esto es, servicios de urgencia, hospitalarios o ambulatorios. Se exceptúan los costos que se generen por el desplazamiento dentro de su municipio de origen. En todo caso esta obligación se ceñirá a las reglas previstas en el Anexo No. 5. − El contratista no podrá cobrar a los afiliados ni beneficiarios copagos ni cuotas moderadoras. − Expedir la certificación de incapacidades (maternidad, enfermedad común y profesional) y reportar diariamente a las Secretarías de Educación respectivas las incapacidades otorgadas, por medio de fax, correo electrónico, u otro medio que permita la constancia de la notificación en tiempo real. Semanalmente remitir el original de la incapacidad para su trámite respectivo a la entidad territorial certificada. − Establecer procedimientos e indicadores que monitoreen el acceso a los servicios de salud y la atención integral, eficiente, oportuna, segura, pertinente, continua y de calidad en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio servicios de salud contratados a través de los poderes Prestadores de policía Servicios de Salud propios y contratados para la prestación del Plan de Atención en Salud del Magisterio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1011 de 2006. − Estructurar y financiar conjuntamente con los demás prestadores adjudicatarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio un sistema de información que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha dé respuesta en línea o ambiente web a las necesidades contractuales de afiliación, novedades, facturación, prestación de los servicios. Indemnizar los daños servicios de salud, generación de informes estadísticos, según las especificaciones técnicas que tiene el FNPSM y que se ocasionen describen en el presente Pliego de condiciones, de tal forma que sean compatibles con el sistema de información del FNPSM y las normas legales vigentes. − Financiar conjuntamente con los demás prestadores adjudicatarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el montaje de un call center único, que atienda las llamadas de la totalidad de los afilai dos en todo el territorio nacional y facilite la información en línea a terceros como consecuencia los afiliados y beneficiarios en temas relacionados con la afiliación y prestación de servicios de salud Este call center será supervisado por FIDUPREVISORA S.A. − Facturar los servicios prestados dentro del desarrollo Plan de Atención en Salud del servicioMagisterio de acuerdo con las formas de pago previstas en estos pliegos de condiciones, excepto cuando soportados con: (1) los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS); (2) los Formatos Individuales de Atención en Salud (FIAS); (3) el daño sea producido estado de costos del servicio y (4) las cuentas por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear pagar, dentro de los ciudadanos en cuanto diez primeros días del mes siguiente a la prestación de este servicio serán igualmente imputables los servicios de salud. En lo no previsto para efectos de la facturación y pago de los servicios, se podrá acudir a lo establecido en el Decreto 4747 de 2007. − Remitir a FIDUPREVISORA S.A. la información relativa al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga registro del afiliado y sus beneficiarios los diez primeros días del segundo mes así: Hoja de afiliación con sus respectivos soportes – FORMATO N°10; consolidada en dos bases de datos, la primera, corresponde a la suscripción base de datos que se establece en la Resolución 812 de 2007 del Ministerio de la Protección Social; y la segunda, la base de datos establecida en estos pliegos de condiciones. − La estructura que se exige en cada una póliza de seguro las bases de datos se encuentra en el anexo correspondiente que cubra hace parte integral de la responsabilidad civil presente convocatoria. Esta información, previa validación de los afiliados por parte del FNPSM a través xxx xxxxx de información entre la explotación base de datos de la Resolución 812 y la base de datos reportada en el Anexo correspondiente, será requisito para el reconocimiento de la UPCM del serviciosegundo mes en adelante. El trato con − Remitir a FIDUPREVISORA S.A. la información relativa a las novedades de los afiliados y sus beneficiarios los cinco (5) primeros días de cada mes, a partir del tercer (3) mes en adelante, así: hoja de afiliación para los usuarios nuevos y formato xx xxxxxxxxx con sus respectivos soportes, y consolidación de ésta información en una base de datos en la estructura que se establece en la Resolución 812 de 2007 del Ministerio de la Proteción Social. Esta información se tendrá en cuenta para el público reconocimiento de la UPCM del tercer mes en general será en todo caso correctoadelante. − Remitir a FIDUPREVISORA S.A. al información relativa a la relación de entrega de carnet a los afiliados y sus beneficiarios los cinco (5) primeros días de cada mes, cuidando a partir del tercer mes. − Remitir a FIDUPREVISORA S.A. la corrección del personal información relativa a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición las prestaciones de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos servicios de salud que se consolidan en los gastos que genere el desarrollo Registros Individuales de su actividad durante el periodo Prestación de vigencia del contratoServicios de Salud (RIPS) y los Formatos Indvi iduales de Atención en Salud (FIAS), tales como el consumo los cinco primeros días de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos cada mes siguientes a la concesión, así como prestación del servicio desde la conservación firma del contrato que serán requisito para la presentación de los mismoscuentas al FNPSM. La limpieza se realizará en − Remitir a la FIDUPREVISORA S.A. la información relativa a las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor inasistencias sin previa cancelación de las instalacionescitas originadas en el ámbito ambulatorio, los cinco (5) primeros días de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera cada mes siguientes a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de servicio desde la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia firma del contrato. Todo ello − Remitir a la FIDUPREVISORA S.A., a partir del segundo mes de conformidad ejecución del contrato y dentro de los cinco (5) primeros días, la información relativa a las incapacidades ocurridas durante el mes anterior identificando el origen de las mismas. − Financiar conjuntamente con lo dispuesto los demás prestadores adjudicatarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con base al modelo desarrollado por Fiduprevisora S.A. en el artículo 22 proceso de capacitación de los contratistas, el Manual del RD Legislativo 5/2000Usuario, el cual será distribuido en conjunto con el carnet a cada uno de 4 xx xxxxxxlos afiliados cotizantes al FNSPSM. El contratista remitirá mensualmente la relación de manuales del usuario entregado, por el que se aprueba el Texto Refundido soportado con la firma del recibido del mismo. − En general, cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los presentes Pliego de la Ley sobre Infracciones y Sanciones Condiciones. El incumplimiento de estas obligaciones acarreará las sanciones previstas en el Orden SocialManual de Aplicación de Multas aprobado por Acta No. En 7 del 24 de octubre de 2007, el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo cual se anexa y hace parte integral del incumplimiento por parte del contratista presente Pliego de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaCondiciones.

Appears in 1 contract

Samples: Contratación De Servicios De Salud

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales 8.2.1 Normas Técnicas‌ El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del contratista: Prestar proyecto, procederá el servicio debiendo respetar en todo momento el horario Contratista con respecto a los vicios del pavimento, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionesdeficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella. Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son responsabilidad del Contratista. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado ejecución de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propanoconstrucción, así como el generado suministro de Bienes y Equipos por cualquier instalación que la implantación parte del uso diera lugarContratista, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de deberán cumplir los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor requisitos de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías Normas y capitales que se requieren, Especificaciones Generales para la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este Construcción del tipo de pólizas conllevaobra objeto de la adjudicación, en establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no haberse suscrito póliza contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés público. Los materiales y demás elementos provenientes de seguro demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración propiedad de la concesiónEntidad Contratante. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente Contratista será responsable de las obligaciones cualquier reclamo o demanda que contraigapudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados. Con carácter previo al inicio El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección, control o tasación de la prestación objeto del contratoObra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores las expondrán, para que adscribirá a su ejecuciónla Entidad Contratante las resuelva, con el documento justificativo de su afiliación sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe Obra, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del pavimento, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de cambios que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en dicho personal durante la vigencia del contratoforma definitiva. Todo ello El plazo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido prescripción de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en acción será de un (1) año a contar desde el Orden Social. En el caso momento en que pudiera corresponder sanción la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleó en la Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento xx xxxxx o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a esta Administración con motivo las disposiciones sobre legislación del incumplimiento trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por parte culpa del contratista Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondalas cubicaciones.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales 1. Prestación oportuna y diligente de los servicios objeto de contrato, de acuerdo con las características que convengan en cada caso y por el tiempo que a juicio de Comfamiliar sea necesario para ejecutar el objeto del contratista: Prestar contrato. 2. Cumplir con el servicio debiendo respetar objeto contractual con las condiciones legales, de la oferta presentada y el clausulado del contrato, así mismo velar porque el contrato se cumpla dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad calidad, eficiencia y economía, y que los trabajadores en todo momento misión cumplan con el horario perfil, requisitos y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionescompetencias requeridas. 3. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado Empresa de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en Servicios Temporales cubrirá todos los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio gastos de los poderes programas de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños bienestar y salud ocupacional que se ocasionen enfocan en mejorar la productividad, la salud y el bienestar de todos los trabajadores en misión que laboran en la Corporación, conforme a terceros los requerimientos del supervisor del contrato. 4. La Empresa de Servicios Temporales que resulte seleccionada para ejecutar el objeto contractual deberá suscribir un Convenio de Apoyo Interinstitucional con la IPS Comfamiliar, para que realice los exámenes de ingreso, egreso y periódicos al personal de la EST que se vincula como consecuencia trabajadores misionales de la Corporación. 5. La Empresa de Servicios Temporales no podrá facturar el proceso evaluativo del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables personal que se vincula a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil temporal cuando estas etapas sean ejecutadas por la explotación del servicioCorporación; Las etapas de evaluación deberán ser identificadas individualmente con su respectivo valor en la propuesta económica. 6. El trato con La EST seleccionada será la única responsable de todos los usuarios derechos y con el público en general será en todo caso correctoobligaciones laborales o contractuales, cuidando la corrección del personal en misión, para lo cual mantendrá indemne a Comfamiliar de todos los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por incapacidad, licencias o lesiones causadas a estos. 7. Pagar puntual y oportunamente los salarios, prestaciones y demás previsiones legales a que diere lugar el trabajo que ejecute cada una de las personas que estando a su servicio, al laboren en misión en Comfamiliar por virtud de este contrato, teniendo en cuenta la fecha de su causación de acuerdo con la Ley. 8. Velar por que exigirá buena presencia los trabajadores que ejecutan sus actividades en misión respeten y modales, educación ,etccumplan el reglamento de Comfamiliar. 9. Deberá tener expuesta en lugar visible y Suministrar a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad los trabajadores la lista dotación acorde a la naturaleza de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados las actividades realizadas por el Ayuntamientotrabajador y al medio ambiente en el cual se trabaja, así como mantener sus hojas la cual es diferente a los elementos de reclamaciones protección y seguridad que algunos trabajadores deben utilizar en función las actividades que desarrollen. La Corporación asumirá el costo de estos elementos para dar cumplimiento con el artículo 78 de la Ley 50 de 1990. 10. El contratista se sujetará a disposición lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo para efecto del pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos de los usuariostrabajadores que prevea. 11. Será por cuenta Presentar las facturas de cobro de servicios con fundamento en el informe xx xxxxxxxxx con el respectivo visto bueno del adjudicatario Supervisor. 12. La Empresa de Servicios Temporales deberá aportar copia de la póliza adquirida con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia a favor de los trabajadores en misión del Contratista, conforme los postulados contenidos en el artículo 83 de la Ley 50 de 1990. 13. En general a cumplir estrictamente las disposiciones laborales vigentes, como empleador que es del personal dedicado a prestar servicios a Comfamiliar. 14. Realizar todas las labores y obligaciones implícitas en los Artículos 71 al 94 de la Ley 50 de 1990, Decreto 4369 de 2006 y todas aquellas que le correspondan como empleador del personal suministrado en misión. 15. Cumplir con los tiempos de respuesta a la solicitud de trabajadores en misión, los tiempos de respuesta deben ser los siguientes: a. búsqueda de candidatos: máximo 8 días hábiles; b) Proceso de selección (pruebas psicotécnicas, entrevista y validación de referencias): 2 días; c) Proceso de contratación (exámenes médicos ocupacionales, afiliaciones y firma de contrato): máximo 3 días hábiles. 16. Cancelar a Comfamiliar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al pago de salarios, prestaciones y demás provisiones legales de sus trabajadores, todos los gastos créditos de libranzas, consumos, restaurante, actividades de recreación, faltante o los que genere el Comfamiliar informe oportunamente. 17. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y al desarrollo del objeto contractual. Parágrafo 1°: Será causal de su actividad terminación inmediata que la -EST-, no pague o no haya pagado, total o parcialmente todos o algunos de los derechos laborales que se hubieren causado en favor de sus trabajadores, durante el periodo tiempo que estén al servicio de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas Comfamiliar. Parágrafo 2°: La EST debe dar cumplimiento a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 Artículo 13 del RD Legislativo 5/2000Decreto 4369 de 2006 so pena de la información a la autoridad del trabajo su incumplimiento. Parágrafo 3°: Adicionalmente La EST estará obligada, frente a sus trabajadores a cumplir con los programas de 4 xx xxxxxx, por el Salud Ocupacional en tal forma que los capaciten en eventuales accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Mensualmente enviará a Comfamiliar la relación de trabajadores que se aprueba el Texto Refundido de encuentran en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondasituación anterior.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Temporary Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Con este instrumento EL CONTRATISTA deberá: Cumplir con las obligaciones generales que se establecen el las Bases de la presente Adjudicación. Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricta sujeción a los Planos Especificaciones Técnicas, Bases y demás documentos en el plazo establecido conforme al Cronograma de Ejecución Valorizado y Calendario de adjudicación que se adjunta y forma parte del contratista: Prestar presente Contrato. Emplear materiales de conformidad con las Normas Técnicas Nacionales vigentes así mismo asumirá los gastos que demanden los ensayos de pruebas, certificaciones respectivas que demanden y garanticen la calidad y buena ejecución de la obra. Así mismo como los materiales a utilizar en la misma y solicitados por parte del Inspector o Supervisor y/o supervisor. Solicitar el servicio debiendo respetar adelanto en todo momento efectivo que fijan las Bases, incluyendo la garantía por el horario adelanto y el plan de utilización de dicho adelanto en forma programada. Absorber las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar modificatorias a los Suministros calendarios valorizados de luz Avance de Obra y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado Adquisición de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio Materiales dentro de los poderes tres días útiles siguientes a la recepción de policía que conserva las observaciones, elaborándose una nueva. No cambiar durante la Administración necesarios ejecución de la obra el diseño, ni las especificaciones, ni los sistemas constructivos del proyecto salvo autorización expresa por escrito de LA MUNICIPALIDAD. Comunicar a LA MUNICIPALIDAD, la fecha de terminación de la Obra, consignado dicha fecha en el Cuaderno de Obra, solicitando su recepción a merito de lo cual se procederá conforme a lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Modificatorias. Coordinar para asegurar los efectos de la buena marcha elaboración de la Memoria Descriptiva Valorizada y planos de replanteo con la Gerencia de Desarrollo Urbano de LA MUNICIPALIDAD. EL CONTRATISTA, adoptará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes de los servicios. Indemnizar los obreros y daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamientoobra, así como mantener sus hojas también a las personas o a propiedades colindantes de reclamaciones terceros El hecho de haber recepcionado la obra con carácter de Definitivo no limita la facultad de LA MUNICIPALIDAD de iniciar los procedimientos civiles o penales a disposición de los usuarios. Será que hubiera lugar por cuenta daños y perjuicios ocasionados por la deficiencia en la construcción, vicios ocultos o incumplimiento del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del presente contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Construction Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros Suministrar elementos contratados de luz y agua correspondientes acuerdo a las instalaciones. La necesidades de la empresa adjudicataria se obliga a instalar cumpliendo con normas de calidad, ambientales y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio características técnicas de los poderes elementos. Suministrar de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha manera oportuna los elementos requeridos según cantidades, y características técnicas de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables acuerdo a la Administración. Las reclamaciones solicitud que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos realice el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia supervisor del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que . Mantener los precios descritos en la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal oferta comercial durante la vigencia del contrato. Todo ello Entregar los elementos solicitados en la bodega de la Planta Mijitayo o en puntos de obra de la ciudad xx Xxxxx, los costos de entrega serán asumidos por el proveedor en su totalidad incluido el descargue de los mismos. Los elementos que no cumplan con los requisitos de calidad o con las características técnicas apropiadas serán devueltos al proveedor y deberán ser repuestos por el proveedor sin costo adicional alguno garantizando la cantidad, calidad y especificaciones técnicas. El proveedor deberá remitir factura o documento equivalente con los soportes respectivos de entrega y recibo a satisfacción. En el evento en que el proveedor no disponga de los elementos solicitados debe realizar su consecución para que tal situación no afecte el normal funcionamiento de la Empresa manteniendo los precios ofertados. Suministrar elementos diferentes a los enlistados previa solicitud y aceptación de la cotización por parte del supervisor y que estén relacionados con el objeto del contrato. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del objeto contractual. El contratista asumirá totalmente los riesgos que por causa y con ocasión del servicio pueda recaer y produzca efectos jurídicos en la entidad, sus empleados o a terceras personas. Manifestar su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Empopasto S.A E.S.P o bien: tener implementado el SGC en su empresa o poseer certificado de SGC. Manifestar su compromiso con el Sistema de Gestión de Ambiental (SGA) de Empopasto S.A E.S.P o bien: tener implementado el SGA en su empresa o poseer certificado de SGA. Manifestar su compromiso con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) de Empopasto S.A E.S.P o bien: tener implementado el SYSO en su empresa o poseer certificación en OHSAS 18001 El contrato será de monto agotable: quiere decir que se solicitaran los elementos al valor unitario ofrecido por el proveedor para cada uno de los elementos, hasta agotar el monto del presupuesto oficial. Por tal motivo el proveedor entregará los precios unitarios de cada elemento de acuerdo con la UNIDAD DE MEDIDA descrita en el cuadro de elementos a contratar, las cantidades y elementos a pedir se realizaran conforme a las necesidades de la empresa hasta agotar el monto del presupuesto oficial o llegar a la fecha de terminación del contrato, lo que primero ocurra. En cada ocasión los pedidos mínimos serán los que se describen en el siguiente cuadro, por tanto el suministro está relacionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de los siguientes elementos: 1 m3 ARENA NEGRA 7 m3 2 m3 RECEBO 7 m3 3 m3 TIERRA (MATERIAL XX XXXXXXXX) 7 m3 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.m3 TRITURADO 7 m3 5 m3 TRITURADO FINO 7 m3 9 m3 GRAVILLA 7 m3 10 m3 MATERIAL GRANULAR (GRANZON) 7 m3

Appears in 1 contract

Samples: Suministro De Materiales

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del En desarrollo del servicioobjeto previsto en la cláusula anterior EL CONTRATISTA contrae las siguientes obligaciones: Se debe garantizar el soporte técnico, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación mantenimiento del Sistema de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción Información de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios Prestaciones Sociales y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante nuevos requerimientos cumpliendo como mínimo con las siguientes obligaciones especificas: Garantizar los siguientes ANS (Acuerdos de niveles de servicio) en el periodo marco del servicio así: .. _-- (ifi) ívíINDEFENSI\ Tiempo de vigencia atención de incidentes. El contratista deber atender presencialmente la falla reportada por CREMIL. a partir del contrato, tales como el consumo momento en que se reporta formalmente por los mecanismos que se establezcan de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario siauiente manera CRITICIDAD DESCRIPCION TIEMPO DE Urgente Es cuando la limpieza falla cumple alguno de los locales siguientes criterios: - Impacta a todos los usuarios del sistema - Detiene la ejecución de la nómina. ATENCiÓN 2 horas hábiles Alta - Es visible al personal de Retirados. Es cuando la falla impacta a usuarios del sistema de manera bloqueante, Es decir, estos usuarios no pueden realizar sus 4 horas hábiles Media labores en el sistema. Es cuando la falla impacta a usuarios del sistema, sin embargo, los usuarios impactados pueden continuar de manera alterna con S horas hábiles la ejecución del proceso. Conforme a ello, se debe co CRITICIDAD DE ntemplar lo siguiente: TIEMPO Descuento sobre valor REQUERIMIENTOS Urgente Alta Media Menos o laual a 2 horashábiles Superior a 2 horas e instalaciones afectos inferior a 4 horas hábiles Superior a 4 horas hábiles Menos o Igual a 4 horas hábiles Superior a 4 horas e inferior a S horas hábiles Superior a S horas hábiles mensual 0% valor mensual 3% valor mensual 10% valor mensual 0% valor mensual 3% valor mensual 10% valor mensual Menos o laual a S horas hábiles 0% valor mensual Superior a S horas e inferior a 12 horas hábiles 3% valor mensual Superior a 12 horas hábiles 10% valor mensual Tiempo de entreqa de solución de nuevos requerimientos. Entregar los desarrollos de los nuevos requerimientos tomando en cuenta la concesión, así como la conservación complejidad de los mismos. La limpieza complejidad será establecida en forma conjunta entre la firma contratada y el supervisor técnico de CREMIL. Se entregará la estimación de las horas requeridas en S horas hábiles a partir de la solicitud del requerimiento, Estas horas deben incluir la resolución de dudas o aclaraciones requeridas para hacer la estimación correspondiente, La estimación deberá tener en cuenta los criterios qu Comoleiidad e se realizará describen a continuación: Estimación horas Tiempo de atención Alta Entre 31 v 50 horas 11-15 dias hábiles Media Entre 5 a 30 horas 5-10 días hábiles Baja Menor a 5 horas 2 d ias hábiles Esta estimación solamente es con el fin de establecer este indicador, no es el tiempo real que tomará ImpIeme~tar eI requerimie'Cnto, onforme a e11o, se debe contemp Iar Io slaulente: '~:~lej~le~ COMPLEJIDAD TIEMPO Descuento sobre valor mensual (W 063-1 ~c 5821-) XX.XX ca-os 1_1 www.crenl¡¡.xxX.XX ~c_ @) MINDEFENSA Alta Menos o Iqual a 15 hábiles 0% valor mensual Superior a 15 días e inferior a 20 dias hábiles 3% valor mensual Media Superior a 20 días hábiles 10% valor mensual Menos o Iqual a 10 dias hábiles 0% valor mensual Superior a 10 dias e inferior a 14 días hábiles 3% valor mensual Superior a 14 dias hábiles 10% valor mensual Menos o Iqual a 2 días hábiles 0% valor mensual Baja Superior a 2 días e inferior a 5 días hábiles 3% valor mensual Superior a 5 días hábiles 10% valor mensual De I.qua manera e con ttr'atdbIS' a e era qaran t'Izar o slqulente: Garantizar el soporte y mantenimiento técnico del SIPS mínimo en un esquema de 5x8 (conforme al horarios laboral de CREMIL de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm) y contar con la disponibilidad de trabajos los fines de semana y/o en horas de la noche cuando la situación lo amerite, lo cual no tendrá ninqún costo adicional para la CREMIL. Mantener el sistema misional SIPS en alta disponibilidad siempre y cuando se llegase a presentar una falla atribuible al software. Garantizar que el soporte técnico y el mantenimiento del SIPS se pueda realizar por acceso remoto a través de la herramienta suministrada por CREMIL o presencialmente en las instalaciones de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, ubicada en la carrera 10 No. 27 - 27 Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx 00 Xx 00-00 Xxxxxxxx Xxxxxxx. Entregar dentro de las 24 horas menos molestas siguientes a la prestación del servicio objeto del contrato, un reporte de las actividades desarrolladas en las visitas adelantadas a sitio, el cual debe contener como minimo la siguiente información: o Fecha del servicio prestado o Hora inicial y final del servicio prestado o Nombre de la persona que realizó la visita o Nombres del funcionario que atendió la visita. o Tiempo empleado en la visita o Descripción del problema formulado por el cliente o El problema fue solucionado en el tiempo de la asesoria (Si/No). o Acciones tornadas para la solución del o los usuariosproblemas o Relación de cambios en la base de datos como: creación de tablas, indices, vistas, triggers, procedimientos, funciones entre otros. Los desarrollos o ajustes al aplicativo SIPS o cambios sobre la base de datos que por alguna razón afecten la funcionalidad de otros aplicativos existentes, deberán ser corregidos por el contratista sin que esto implique un costo adicional para la Entidad. El adjudicatario contratista deberá formalizar una póliza firmar el respectivo acuerdo de seguro multiriesgo que cubra confidencialidad. La garantía relacionada con el buen funcionamiento de los ajustes, nuevos desarrollos o mejoras en cada momento el valor aplicativo SIPS será de las instalaciones6 meses, contados a partir de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado la entrega formal del requerimiento por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevaparte del oferente, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse que llegase a requerirse usar la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración figura de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contratogarantia, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecucióntiempo incurrido en la misma no será facturable. ~. ';.~o,(f~2~~''~Q'~''''~.M'm, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social~lSlll4DOl ~'_1""'-"~,O o,-."~.",, . La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialGPOO3-1 SC5821.' Xx.XX. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.co-os

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Además de las obligaciones generales legales genéricas surgidas de la aplicación del contratistapresente Pliego de Condiciones y demás normas de aplicación al caso, constituyen especiales obligaciones del contratista las siguientes: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el horario y las tasas previstas derecho a utilizarlo en las Ordenanzas Municipalescondiciones que hayan sido establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas.  Abono del canon establecido en el plazo señalado.  Abonar los Suministros tributos legalmente exigibles a que diere lugar la licitación y el contrato, así como las obligaciones fiscales en razón de luz la actividad a ejercer.  Conservar las instalaciones y agua correspondientes a elementos complementarios en perfecto estado y destinarlas de modo exclusivo al uso pactado.  En cuanto al cuidado de las instalaciones, trato esmerado al público y demás condiciones de funcionamiento, serán de aplicación las órdenes y directrices individuales que válidamente adopte y transmita el Ayuntamiento de Arrigorriaga. La empresa adjudicataria  Admitir el goce, uso y utilización del servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos.  Devolver las instalaciones y elementos complementarios al término de la duración del contrato o de su resolución o rescisión, en su caso, en el mismo estado en que se obliga a instalar recibieran.  Abstenerse de realizar mejoras o modificaciones en las instalaciones o en el servicio concedido, sin la previa autorización expresa y mantener en formal del Ayuntamiento, que decidirá sobre las repercusiones económicas de la iniciativa.  Responder del correcto estado de presentación, limpieza y aseo de los empleados, así como del trato correcto y considerado hacia los ciudadanos que hagan uso de las instalaciones, que deberán mantenerse en pleno funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto en todo momento.  Cuidar del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciode la prestación, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de a los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba refiere el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en de Contratos del Sector Público.  Cumplir todas aquellas órdenes que para el Orden Social. En buen funcionamiento del servicio se dicten por el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaAyuntamiento.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Explotación

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Cumplir con el objeto del contratista: Prestar contrato. - Realizar el servicio debiendo respetar en todo momento diseño creativo y producción de piezas promocionales, de la programación y eventos especiales de señalcolombia y canal Institucional, de acuerdo con los lineamientos y directrices de rtvc y de conformidad con la forma prevista por el horario pliego de condiciones y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipalesla propuesta. Abonar - Llevar a cabo la contratación del equipo humano creativo, técnico y operativo necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual deberá cumplir con los Suministros requerimientos exigidos frente a los servicios técnicos de luz producción y agua correspondientes postproducción y gastos de producción determinados por rtvc. Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden a las instalacionescondiciones mínimas que garantizarán la calidad de producción de las piezas a realizar. La empresa adjudicataria se obliga Dichas condiciones mínimas no pueden ser objeto de modificación por parte del proponente, no obstante lo cual, en caso de presentarse alternativas de equipos o servicios cuyas especificaciones superen técnicamente a instalar las enlistadas, rtvc considerará tales ofrecimientos. - Proveer oportunamente los servicios logísticos, humanos y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario técnicos necesarios para la ejecución del objeto contractual tales como, pero sin limitarse a: infraestructura administrativa, equipo humano para la preproducción, producción y postproducción, así como alimentación, desplazamiento, logística, comunicaciones y los demás directamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa del objeto del contrato. - Garantizar la disponibilidad de los equipos técnicos de producción y postproducción sean propios, arrendados o usados en calidad de leasing en las especificaciones, según las cantidades, las tarifas ofrecidas y los tiempos acordados con rtvc, de conformidad con el ANEXO TÉCNICO, los cuales en caso de ser usados no generarán comisión de administración dado que al proponente se le pagaran las tarifas básicas ofertadas por dichos equipos. - Garantizar la adecuada prestación de los servicios con las especificaciones, cantidades y tiempos acordados con rtvc, de acuerdo con el Pliego de Condiciones. Así mismo, los servicios técnicos de producción y postproducción deberán incluir el soporte técnico de todos los equipos dispuestos para el proyecto, incluyendo repuestos y mantenimiento correctivo en caso xx xxxxx. El CONTRATISTA responderá en caso xx xxxxx de los mismos, disponiendo los respectivos equipos de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para rtvc. Cuando por fallas técnicas imputables al CONTRATISTA no sea posible prestar el servicio objeto en las condiciones requeridas por rtvc no habrá lugar a pago o reembolso alguno a favor al contratista, ni reconocimiento de gastos logísticos, desplazamientos o montajes. Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en el ANEXO TÉCNICO rtvc se reserva la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con el proyecto a ejecutar, los cuales deberán ser puestos por EL CONTRATISTA a disposición del proyecto, sean estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de rtvc. Además de los equipos enlistados en el anexo No. 3, el contratista debe contar con seis (6) estaciones de trabajo para cumplir con el mandato conferido. - Garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos de producción requeridos no serán sustituidos unilateralmente por el CONTRATISTA sino que permanecerán técnicamente iguales o mejores, en todo caso, todo cambio deberá ser previamente aprobado por rtvc y no generará costos adicionales a los tarifados en la propuesta. - Entregar todos los bienes adquiridos bajo este contrato a rtvc, los cuales fueron adquiridos con los recursos de la entidad y por tanto pertenecen a rtvc. La entrega de los bienes se hará con la documentación necesaria para su ingreso al almacén de rtvc, durante la ejecución del contrato, o en la etapa final del contrato lo cual será condición para el último pago. - Llevar a cabo la ejecución de su actividad contractual en las instalaciones de rtvc, razón por la cual no se reconocerá costo alguno al contratista por concepto de arrendamiento de instalaciones, ni servicios públicos. Al finalizar el contrato, el contratista deberá gestionar la entrega de las instalaciones a la Jefatura de Servicios Generales para la expedición del respectivo Paz y Salvo. De igual forma dicho Paz y Xxxxx será requisito para solicitar el último pago del contrato, motivo por el cual deberá adjuntarse este documento para que la entidad proceda a ordenar el respectivo desembolso. - Contratar el Recurso Humano requerido para la realización de las piezas objeto de la presente invitación, el cual será seleccionado de acuerdo con los perfiles requeridos para el cargo, en todo caso la vinculación al proyecto del recurso humano creativo será previamente aprobada por la entidad. El contratista procederá una vez perfeccionado el contrato a la contratación del recurso humano operativo, técnico y creativo seleccionado por rtvc, necesario para la ejecución del presente contrato. En todo caso rtvc se reserva el derecho de solicitar modificaciones en el equipo humano contratado, con el fin de garantizar la correcta obligación de las obligaciones contractuales. También rtvc se reserva la facultad de destinar directamente personal asistencial, según sus convenios de cooperación universitarios La modalidad y condiciones de contratación de dicho personal serán de libre escogencia por parte del contratista, y en ningún caso generará relación laboral o responsabilidad alguna de rtvc. La remuneración del equipo humano y técnico, operativo y creativo estará a cargo del contratista de acuerdo con los valores establecidos por rtvc, por tal motivo no se aceptarán reclamaciones del contratista por conceptos de sueldos u honorarios. Todo el recurso humano será coordinado por el Productor General, el Director Creativo, con base en las directrices de rtvc a través del Productor Delegado y el Productor Ejecutivo, voceros de rtvc - señalcolombia y canal institucional. El equipo será liderado por un Director Creativo, quien tendrá comunicación constante con las instancias de: los productores delegados de canal, los responsables de programación de cada canal, las coordinaciones de los canales, la subgerencia de televisión y gerencia de rtvc. El Director Creativo tendrá la responsabilidad de garantizar la coherencia entre las estrategias de autopromoción, según los planes diseñados y deberá responder por los indicadores con los que se compromete. Todo lo anterior con el acompañamiento de las instancias de rtvc y los canales, señaladas anteriormente. El equipo creativo, además del diseño y producción de las autopromociones, tiene la responsabilidad de cuidar el uso y la aplicación de las marcas en las pantallas. En caso de necesitarse, este equipo define y actualiza los lineamientos editoriales y audiovisuales para proteger las marcas, de común acuerdo con los designados por los canales. Este equipo debe entregar oportunamente los insumos necesarios para tanto la pauta de autopromociones como para la divulgación de la marca y sus productos a través de los Website de cada Canal. El Productor General y el Director Creativo deben articularse con las instancias editoriales, audiovisuales, de producción y de programación de los canales, con el fin de identificar las necesidades de autopromoción, tanto de las marcas como de sus productos, de acuerdo con la dinámica y novedades de cada canal. Las necesidades de realización de piezas (cámara, dirección de arte, producción de campo, entre otras) se contrataran por demanda de acuerdo con las necesidades específicas. El contratista deberá garantizar la permanencia del personal básico, Director Creativo y Productor General, por el término de ejecución del contrato a adjudicar. El número de personas que componen el Equipo Humano, puede variar de acuerdo con los requerimientos de la Entidad en consideración a las condiciones de ejecución del proyecto. No obstante, el listado del equipo básico humano requerido, es el siguiente: - Director Creativo - Productor General - Productor de tráfico - Asistente de tráfico - Creativo copy 1 - Creativo copy 2 - Realizador 1 - Realizador 2 - Realizador 3 - Editor 1 - Editor 2 - Editor 3 - Editor 4 - Director Gráfico - Graficador 1 - Graficador 2 - Graficador 3 - Post productor de sonido 1 - Realizar las modificaciones relativas a recurso humano o equipos técnicos, en el plazo establecido por el supervisor del contrato y según los requerimientos realizados por rtvc, lo anterior, con el fin de garantizar el éxito del proyecto. - Entregar las piezas promocionales resultantes de esta modalidad de administración delegada a rtvc, de acuerdo con los parámetros técnicos básicos definidos en el pliego de condiciones e incluidos y ampliados en el Manual General de Producción/Calidad. En todo caso, los formatos de grabación y emisión de las piezas promocionales deberán ser previamente aprobados por rtvc. - Garantizar durante el desarrollo del proyecto, la utilización de los equipos técnicos ofrecidos en la propuesta. rtvc podrá realizar visitas técnicas al CONTRATISTA a fin de verificar esos equipos. En caso de que la infraestructura técnica no cumpla con los requerimientos, el Contratista acatará las recomendaciones que se le hagan sobre el particular. - Elaborar el material en video original en los términos establecidosformatos aceptados por rtvc señalcolombia y canal institucional. Cuidar Los formatos son los siguientes: Respecto al manejo de imágenes de archivo, éste se deberá regir bajo las mismas directrices que se acaban de exponer, a pesar de que se puede encontrar material gravado en formatos diferentes a los aquí especificados. Si esto sucede, la inclusión de este material en las piezas deberá ser aprobado por el buen orden Productor Delegado y el área de Control de Calidad del servicioCanal. - Entregar los Masters en formato betacam SP. No obstante, pudiendo dictar teniendo en cuenta que rtvc está migrando hacia la emisión digital, los formatos de entrega del material pueden variar, lo cual será comunicado oportunamente por parte de la entidad. - Entregar el audio cumpliendo las oportunas instruccionessiguientes características: Canales de Audio (Máster Betacam SP) Al entregar el cassette máster Betacam SP, la pieza terminada se deberá entregar con una mezcla final monofónica, distribuida de la siguiente forma: Canal Descripción stéreo/Mono 1 Mezcla Full Mono - Repetir la producción o postproducción del material audiovisual en bruto grabado, cortes de edición de piezas, material entregado o documentos en general, conforme a las observaciones de rtvc hasta que sean efectivamente aprobados. Cualquier uso de material sin autorización será responsabilidad exclusiva del contratista, quien saldrá en defensa de rtvc, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños responsabilidad contractual que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del serviciopresente. - Atender las solicitudes y sugerencias que presente rtvc, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables en lo relativo a la Administraciónejecución del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo bajo los lineamientos contenidos en las normas vigentes. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto - Rendir cuentas a la prestación rtvc presentando al interventor del contrato informes mensuales detallados de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia ejecución del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación sobre los siguientes aspectos: a) Ejecución del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza contrato b) Relación de los locales e instalaciones afectos a la concesiónPiezas realizadas, así como la conservación c) información de los mismosrecursos utilizados. La limpieza Cuando los gastos presentados no se realizará en las horas menos molestas ajusten a los usuariosrequerimientos de rtvc o superen precios xxx xxxxxxx, no se efectuará reembolso ni se reconocerá comisión. El adjudicatario deberá formalizar una póliza - Disponer de seguro multiriesgo manera suficiente los recursos administrativos, técnicos y humanos para la ejecución del objeto contractual. - Cancelar la totalidad de los costos de toda índole directos e indirectos que cubra en cada momento el valor se genere para la producción de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación piezas objeto del contrato. - Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o de derechos conexos, o de sus representantes, la autorización para el adjudicatario deberá presentar listado uso y explotación económica de trabajadores obras musicales, gráficos u otras obras, que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo eventualmente se requieran en la producción de su afiliación las piezas que se elaboren en virtud de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia ejecución del contrato. Todo ello - Ceder a rtvc, la totalidad de conformidad con lo dispuesto los derechos patrimoniales de autor, conexos y de propiedad industrial que puedan llegarse a generar en virtud de la ejecución del contrato. - Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros. - Presentar para aprobación de rtvc, en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000formato previamente definido por la entidad, todos los conceptos de 4 xx xxxxxxgastos de producción, por el que se aprueba el Texto Refundido para efectos de la Ley sobre Infracciones revisión correspondiente a la luz del Manual de Producción diseñado por rtvc. - Actuar con lealtad y Sanciones buena fe en desarrollo del objeto contractual. - Cumplir con las demás obligaciones consignadas en los Pliegos de Condiciones de la Invitación Directa 03 de 2010 y aquellas inherentes a la naturaleza del presente Contrato. - Mantener vigente la garantía estipulada en el Orden Socialpresente contrato. En el caso en que pudiera corresponder sanción - Las demás inherentes a esta Administración con motivo la naturaleza del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacontrato.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicioslo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. Indemnizar Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administracióncontrato. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una póliza orden de seguro la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que cubra la responsabilidad civil por la explotación del serviciose refiere esta cláusula. El trato con los usuarios contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y con de seguridad e higiene en el público en general será en todo caso correctotrabajo, cuidando la corrección del personal debiendo tener a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad cargo el personal necesario para la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta realización del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá objeto del contrato y hayan llegado a su ejecución, conocimiento con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia ocasión del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondamismo.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Works

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales -El CONTRATISTA será responsable de mantener archivados todos los documentos que forman parte del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario presente requerimiento, así como los reportes escritos de asistencia de personal, los que deberán mantenerse hasta la culminación de la responsabilidad por vicios ocultos. -EL CONTRATISTA debe adecuarse y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes dar cumplimiento a las instalacionesnormas y reglamentos establecidos por OSINFOR. La empresa adjudicataria -El CONTRATISTA será responsable de que el personal se obliga encuentre correctamente uniformado en sus puestos de trabajo, de acuerdo a instalar sus funciones. -En caso de incumplimiento del servicio, OSINFOR comunicará al CONTRATISTA por correo electrónico o por escrito, debiendo el CONTRATISTA confirmar la recepción del mismo y mantener adoptar las medidas correctivas en correcto estado un periodo de funcionamiento tres (3) días calendario, en caso incurrir en gastos serán asumidos por cuenta y cargo del mismo. Los gastos a que se hace referencia son gastos que incurre el equipamiento contratista producto del incumplimiento del servicio. -No existe vínculo laboral entre el personal propuesto por el CONTRATISTA para la ejecución del servicio y mobiliario necesarios el OSINFOR. -EL CONTRATISTA regirá el desarrollo de sus actividades y obligaciones según lo dispuestoen el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada y demás normas vigentes. -EL CONTRATISTA se compromete a pagar a su personal las remuneraciones, sueldos y salarios conforme a las leyes, y beneficios sociales conforme a los dispositivos legales vigentes quedando entendido que la relación laboral del personal será exclusivamente con la empresa. -Los costos directos e indirectos en que se incurran para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar son de exclusiva responsabilidad y competencia de EL CONTRATISTA, debiendo ésta afrontar los gastos en: sueldos, gratificaciones, vacaciones, beneficios sociales, CTS, renta, IGV, pago oportuno de AFP, ESSALUD, y cualquier otra obligación laboral y/o tributaria vigente, impuesto o beneficio creado de acuerdo x Xxx; así como uniformes, implementos, sistemas de radio comunicación y otros relacionados al servicio. -EL CONTRATISTA es responsable de la pérdida, daño, hurto o robo en las oportunas instruccionesinstalaciones de muebles, sin perjuicio equipos y demás enseres de los poderes propiedad del OSINFOR o de policía terceros, derivados del mal servicio o incumplimiento de sus funciones o que conserva EL CONTRATISTA no hubiera actuado con la Administración necesarios para asegurar diligencia, la buena marcha rigurosidad debida. EL OSINFOR requerirá la reposición luego del informe de los servicios. Indemnizar los daños la INVESTIGACION POLICIAL que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra determine la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura EL CONTRATISTA en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxxdaños, pérdidas y/o sustracciones. A fin Si luego de garantizar requerida la más absoluta higiene en las instalacionesreposición, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato ésta no se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.hiciera

Appears in 1 contract

Samples: Bases Estándar De Concurso Público

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La ejecución del contratista: Prestar contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista (art. 215 TRLCSP) y no tendrá derecho, caso de prórroga del contrato, a otro incremento del precio que el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios fijado para la prestación revisión del mismo en este Pliego de servicio objeto Condiciones. Será obligación del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del desarrollo contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 214 TRLCSP). El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del serviciocontrato, excepto cuando tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el daño sea producido por causas imputables trabajo haya incurrido. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la Administraciónrealización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Las reclamaciones La entidad adjudicataria queda obligada bajo su exclusiva responsabilidad al cumplimiento de la legislación vigente en el período de duración del contrato en materia laboral, Previsión y Seguridad Social, con relación al personal que puedan plantear los ciudadanos en cuanto adscriba a la prestación del Servicio concertado, cuyo personal dependerá exclusivamente de la citada entidad, por cuanto que ésta tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono, quedando exonerado el Ayuntamiento de Ortuella de las responsabilidades por cualquier infracción de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatariocarácter. A estos efectos tal efecto y para el adjudicatario se obliga caso de que los tribunales pudieran declarar por cualquier causa la responsabilidad económica directa o subsidiaria del Ayuntamiento de Ortuella referente a deudas económicas de la adjudicataria con sus propios trabajadores, adscritos a la suscripción prestación del Servicio en este Municipio, o a cualquier tipo de una póliza deudas derivadas de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato las obligaciones legales para con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contratomismos, tales como Seguridad Social, Hacienda Xxxxx, etc., el consumo Ayuntamiento de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas Ortuella podrá aplicar a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de mismas las instalaciones, de forma cantidades que en caso concepto de producirse algún siniestro amparado fianza estén depositadas en relación con este Pliego de Condiciones Jurídico-Económico-Administrativas. En los contratos de servicios, cuando así lo exija la naturaleza de su objeto por las garantías requerir la intervención de trabajadores sujetos a un especial riesgo para la seguridad y capitales que se requierenla salud en su realización, la aseguradora procediera a su reparaciónya sea físico, reposición psicofísico, químico o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contratobiológico, el adjudicatario deberá presentar listado un Plan de trabajadores que adscribirá Seguridad y Salud. En dicho Plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: 1. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su ejecuciónconocimiento con ocasión del mismo. Y asimismo la empresa adjudicataria se compromete a cumplir las exigencias previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre) La entidad adjudicataria dispondrá de los medios humanos y materiales precisos para la correcta prestación del servicio, asumiendo todos los costes derivados de la relación de dependencia del personal que, en ningún caso tendrá vinculación de naturaleza administrativa o laboral con el documento justificativo Ayuntamiento de su afiliación Ortuella, quedando este último exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones entre la empresa y el citado personal. La entidad adjudicataria asume, a título exclusivo el carácter de patrón o empresario respecto del personal que emplee para la prestación de los servicios objeto del contrato, viniendo obligada a utilizar alguna de las fórmulas previstas en la legislación laboral vigente. En ningún caso podrá producirse la consolidación como personal de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en Administraciones Públicas de las personas que, procedentes de las citadas empresas, realicen los trabajos que constituyen el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia objeto del contrato. Todo ello El adjudicatario del contrato tendrá la obligación de conformidad con lo dispuesto subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores cuya relación y condiciones laborales se detallan en documento anexo al presente pliego. Con respecto a los medios humanos necesarios para la correcta prestación del Servicio, la nueva adjudicataria se subrogará necesariamente en la titularidad de las relaciones laborales preexistentes (cuya relación se acompaña en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.anexo

Appears in 1 contract

Samples: Cleaning Service Contract

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del adjudicatario además de las obligaciones generales derivadas del contratistarégimen jurídico del presente contrato las siguientes: 1. Modo de prestación del contrato: Prestar - Desarrollar el servicio debiendo respetar contrato del modo dispuesto en todo momento la contratación u ordenado posteriormente por ANIMSA a través del Responsable del contrato. - Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. - Cumplir el horario Programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato. - Si ANIMSA estima conveniente exigir un Programa de Trabajos éste será presentado por el empresario para su aprobación por ANIMSA al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las tasas previstas instrucciones que, a estos efectos, reciba. - No ejecutar trabajos no incluidos en las Ordenanzas Municipalesel contrato sin haber sido autorizados por ANIMSA. - Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños gastos que se ocasionen a terceros deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. - Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo contrato o de su actividad durante ejecución. - Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el periodo Pliego de vigencia Prescripciones Técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como como: todo el consumo coste de suministro eléctricopersonal; coste del material, gas propanoelementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, así como el generado por cualquier instalación que la implantación transportes; desplazamientos; honorarios; etc. - Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono lugar de dichas facturas trabajo o de los usuarios del servicio o ciudadanos correrán a este Ayuntamiento. Será por cuenta cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado como falta grave. - Evitar la limpieza contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los locales e instalaciones afectos a la concesiónrecursos naturales (cursos de agua, así como la conservación masas forestales,...) y de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo cualesquiera otros bienes que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado puedan resultar dañados por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración motivo de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto ejecución del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación cumpliendo las órdenes de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá dirección para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaevitar contaminaciones.

Appears in 1 contract

Samples: Pliego De Condiciones

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Durante la ejecución del contratistacontrato, se debe llevar a cabo un programa de salud ocupacional en el que se consideren todos los requisitos xx Xxx y que propenda por el bienestar de los trabajadores. El contratista debe contar con un(a) Tecnólogo (a) en salud ocupacional (o profesional en el área) quien debe visitar por lo menos tres (3) veces a la semana las instalaciones donde se ejecuta la obra, persona encargada de salud ocupacional, quien garantizará que se cumplan las normas durante la ejecución del contrato. Esta persona tendrá que contar con experiencia mínima de dos (2) años en ejecución de actividades de salud ocupacional y seguridad industrial, la cual será acreditadas a la interventoría del contrato. y quien deberá de ejecutar las siguientes actividades: Prestar Realizar la inspecciones periodicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. De lo cual deberá de realizar informes que serán remitidos a la interventoría. Realizar la entrega de equipo de protección a todo el servicio debiendo respetar personal que lo requiera de acuerdo a la periodicidad descrita en todo momento el horario Programa de salud ocupacional, diligenciar las plantillas correspondientes, con el fin de contar con registros de las entregas. Participar mensualmente en el COPASO, con el fin de Asesorar y colaborar en los temas tratados allí. Realizar las tasas previstas Investigaciones y análisis de las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. De igual manera apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento, esto se realizará de acuerdo a los accidentes que se presenten durante la ejecución del contrato. Elaborar, mantener actualizados y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, de lo cual debe hacer el reporte a la interventoría del contrato. Programar y realizar capacitaciones de seguridad industrial al personal operativo. Realizar inspecciones de vigilancia a la realización de actividades de alto riesgo. Participar en las Ordenanzas Municipalesreuniones programadas por el personal de Salud Ocupacional de emvarias. Abonar Realizar análisis de puestos de trabajo y presentar los Suministros informes mensuales. La demás necesarias en cumplimento de luz y agua correspondientes la normatividad vigente. Dar cumplimiento a las instalacionesobligaciones que en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial para lo cual deberá presentar a la supervisión/interventoría el día de la firma del acta de inicio, el programa de Salud Ocupacional implementado por este para su revisión por parte de la oficina de Salud Ocupacional de EMVARIAS. La empresa adjudicataria El contratista deberá tener en cuenta los riesgos laborales a los cuales se obliga encontrará expuesto el personal a instalar su cargo que labore en las instalaciones del relleno sanitario. Para lo cual deberá entregar al Interventor/Supervisor del contrato, debidamente diligenciado el “Panorama de Factores de Riesgo Prioritarios” con la firma del acta de inicio. Para ingresar a las instalaciones del relleno sanitario, el personal del contratista deberá presentar a la vigilancia, copia de la autoliquidación donde conste que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión y mantener ARL, de la(s) persona(s) a ingresar. En caso de no cumplir con este requisito se prohibirá el ingreso de dicho personal. El contratista deberá suministrar al personal a su cargo para el desarrollo del objeto contractual, todos los implementos de seguridad y protección requeridos y adecuados para el tipo de labores a ejecutar, dando cumplimiento con la normatividad vigente. El interventor mantendrá una constante vigilancia sobre el cumplimiento de las normas y requerimientos de carácter preventivo y en correcto estado los que a la salud ocupacional se refiere. En caso de funcionamiento requerirse trabajo en alturas, el equipamiento y mobiliario necesarios proponente deberá garantizar que el personal que asigne para la prestación de servicio desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones de trabajos en los términos establecidosalturas vigentes, conforme a lo estipulado en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de la Protección Social. Cuidar Adicionalmente deberá de cumplir con lo establecido en el buen orden del servicioProtocolo de Emvarias, pudiendo dictar las oportunas instruccionesdenominado: “Normas de seguridad para trabajos en alturas”, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables lo cual deberá presentar oportunamente a la Administraciónsupervisión/interventoría los documentos que acrediten el cumplimiento de esta obligación. Las reclamaciones que puedan plantear Actualizar durante la ejecución del contrato los ciudadanos certificados de trabajos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección alturas del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etccargo de acuerdo a la normatividad vigente. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad Durante la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia ejecución del contrato, tales como el consumo se debe llevar a cabo un programa de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará salud ocupacional en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba consideren todos los requisitos xx Xxx y que propenda por el Texto Refundido bienestar de los trabajadores. Adicionalmente cuando la Ley sobre Infracciones Empresa implemente el Manual de seguridad, salud y Sanciones ambiente para contratistas, deberán de cumplir con todo lo establecido en el. Con el Orden Social. En ánimo de proteger la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan labores objeto de este contrato, de los riesgos ergonómicos, físicos, químicos, biológicos, locativos, psicolaborales y demás, provenientes de las actividades a contratar en la presente invitación, se hace necesario solicitar el caso en cumplimiento a cabalidad de los componentes del programa de salud ocupacional que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación continuación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.relacionan:

Appears in 1 contract

Samples: Obligaciones Del Contratista

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: adjudicatario/a, además de las contenidas en otras cláusulas de este pliego, las siguientes: a) Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento la forma que, sin apartarse del contenido del presente Pliego de Condiciones, le sea ordenado por el horario y Área de Acción Social e Igualdad. b) Asumir todos los costes derivados de la relación de dependencia del personal, así como todas las tasas previstas responsabilidades tanto de los hechos susceptibles de producirlas, como de las relaciones laborales con dicho personal, que en las Ordenanzas Municipalesningún caso se considerará personal municipal. c) Preparar técnicamente a los/as trabajadores/as en materias propias del servicio. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes Con el mencionado fin, la entidad adjudicataria elaborará un Plan anual retribuido para el reciclaje formativo del personal adscrito a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar con un mínimo de 20 horas anuales de formación. d) Emitir semestralmente memoria detallada de las oportunas instruccionesactividades realizadas objeto del contrato, sin perjuicio que presentará en las dependencias del Área de Acción Social e Igualdad; así mismo, al final de cada ejercicio emitirá una memoria anual. e) Comunicar al Área de Acción Social e Igualdad cualquier incidencia o circunstancia que afecte a la adecuada prestación del servicio. f) Hacer constar en toda documentación la titularidad municipal del servicio. g) Efectuar un seguimiento y control de la correcta prestación del servicio por parte del personal contratado a través de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños medios que se ocasionen consideren oportunos. h) Facilitar al Área de Acción Social e Igualdad la inspección del servicio y de la documentación relacionada con el mismo que le pueda ser requerida. i) La entidad adjudicataria deberá cumplir todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo con su personal, siendo de su responsabilidad todo lo referente a terceros como consecuencia del desarrollo accidentes de trabajo de su personal. j) Contar con una red de informatización que garantice y agilice el funcionamiento de coordinación y programación. k) Velar por el mantenimiento de una actitud profesional (respetuosa y cercana) con los/as usuarios/as del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento. l) Adoptar las medidas necesarias, así como mantener establecer aquellas de contratación laboral, cuyas características favorezcan la permanencia de sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contratotrabajadores/as, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin efectos de garantizar la más absoluta higiene en continuidad del servicio y evitar la rotación. m) La empresa estará obligada a proporcionar a todos los trabajadores de su plantilla, información acerca de: el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, las instalacionesNormas de Funcionamiento y el Protocolo de Actuación ante situaciones de emergencia, facilitando los manuales correspondientes. n) A la finalización del contrato, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato hará entrega de mantenimiento todos los expedientes generados en el Área de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento. o) Incorporación en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración todas las fases del proyecto de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos perspectiva de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondagénero.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Provision of Socio Educational Intervention Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales En virtud del contratista: Prestar presente contrato el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria CONTRATISTA se obliga a instalar cumplir a satisfacción de la MUNICIPALIDAD las obligaciones siguientes: Ejecutar la obra con estricta sujeción a los planos, especificaciones y mantener demás información técnica contenida en correcto estado el Expediente Técnico de funcionamiento Obra, en el equipamiento plazo ofertado en su propuesta y mobiliario conforme al Calendario de Avance de Obra y Calendario de Adquisiciones. Formular y presentar a la MUNICIPALIDAD los metrados de Obra ejecutados, debidamente valorizados, con la aprobación del Supervisor de Obra. Reemplazar en forma inmediata a cualquier trabajador a su cargo, cuando a juicio del Supervisor de Obra, y a solicitud de éste, sea necesario adoptar tal medida ya sea por incapacidad, incorrecciones, desórdenes o cualquier falta que tenga relación directa con la buena ejecución de la OBRA. Asumir los tributos y gravámenes, las responsabilidades de carácter laboral y las aportaciones sociales correspondientes a su personal. Contratar todos los seguros necesarios para resguardar la prestación integridad de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciola OBRA durante su ejecución, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil hasta su recepción por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el AyuntamientoMUNICIPALIDAD, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario materiales, insumos, herramientas, equipos, maquinarias y en general de todos los gastos recursos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propanose utilizan en la misma, así como el generado coberturar a los terceros eventualmente afectados. Responder por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono buena conservación de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesiónOBRA, así como del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre tránsito, trabajos en la conservación vía pública y otras relacionadas a la ejecución de la OBRA, siendo de su cuenta y cargo las sanciones y multas que pudieran imponer la autoridades municipales o de gobierno por omisión o incumplimiento de dichas disposiciones. Responder por los daños ocasionados a terceras personas, a los muebles e inmuebles particulares, entre otros, por acción u omisión durante la ejecución de los mismostrabajos de la OBRA. La limpieza se realizará Presentar a la MUNICIPALIDAD la Liquidación del Contrato de la Obra debidamente sustentada en un plazo de 60 días contados a partir del día siguiente de la Recepción de la Obra. Brindar y proporcionar todas las horas menos molestas facilidades al Supervisor de Obra contratado por la MUNICIPALIDAD, para el cumplimiento de su función. Subsanar las observaciones formuladas por el Supervisor de Obra o detectadas durante la Recepción de la Obra, hasta que éstas queden ejecutadas a los usuariosentera satisfacción de la MUNICIPALIDAD. El adjudicatario deberá formalizar una póliza Presentar la Constancia de seguro multiriesgo que cubra en cada momento Inscripción del Consorcio expedida por el valor CONSUCODE (sólo para consorcios), caso contrario la MUNICIPALIDAD no tramitará el pago de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondavalorizaciones (APLICABLE SOLO SI EL CONTRATISTA ES UN CONSORCIO).

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Ejecución De Obra

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones generales del contratistacontratista que resulte adjudicatario del contrato: 1.- El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y limpieza de las instalaciones y del buen estado de las instalaciones de la Cafetería-Restaurante, así como de los costes que se deriven de los suministros que sean necesarios para la realización de su actividad en los que se entenderá incluido el consumo eléctrico, el de agua, etc. Cualquier inversión o instalación que se pretenda ejecutar deberá obtener el consentimiento del Ayuntamiento, y se realizarán x xxxxx del adjudicatario. Si el Ayuntamiento acordara cualquier inversión o modificación en las instalaciones, lo comunicará al adjudicatario el cual podrá aceptar la propuesta de la Corporación o pedir la resolución, sin que tenga por ello derecho a indemnización, salvo que la modificación o inversión le cause perjuicios objetivamente contrastados. 2.- El contratista deberá respetar el objeto del contrato y no podrá destinar la Cafetería-Restaurante a otras actividades distintas, ni aún en el supuesto de que éstas sean compatibles con aquellas, ni instalar en el mismo ningún tipo de publicidad, salvo autorización municipal, quedando prohibida la venta de periódicos, ropa y material ajeno al objeto propio de la actividad. Será requisito necesario que la persona que tenga encomendada la elaboración de las comidas que se vayan a servir, esté en posesión del carnet de manipulador de alimentos en vigor, y en todo caso, acredite la realización de cursos relacionados con el sector de la Hostelería (con un mínimo de 100 horas). Se deberán respetar además las siguientes normas para la venta de alimentos: Prestar el servicio debiendo respetar - No se permitirá la entrada a la zona de elaboración de los alimentos a ninguna persona ajena a dichos servicios que no vaya equipada con la indumentaria adecuada. - La carne deberá estar identificada en cuanto a la procedencia y mantenida en todo momento en refrigeración hasta el horario momento de su preparación. 3.- Respetarán los requisitos de calidad del servicio en cuanto a servicio de comidas y las tasas previstas bebidas, así como en las Ordenanzas Municipalescondiciones higiénico-sanitarias que le sean aplicables. 4.- El contratista deberá realizar las aportaciones de material de hostelería para la Cafetería-Restaurante, así como los soportes publicitarios, los permisos para la apertura de veladores, así como el mobiliario para la terraza, e instalar maquinarias expendedoras de agua y refrescos. 5.- El contratista no sufragará más gastos que los necesarios para el funcionamiento normal de la actividad, salvo que alguno de ellos estén asumidos por el Ayuntamiento. 6.- El contratista deberá indemnizar a terceros de los daños que le ocasione el funcionamiento de la actividad, salvo si se hubiesen producido por causas imputables al Ayuntamiento, para lo cual deberá suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil. Abonar Bastará con que sea a nivel de propuesta o solicitud de seguro emitida por cualquier compañía de seguros xxx xxxx, debiendo formalizarse la póliza con carácter previo a la firma del contrato por quien resulte adjudicatario. Este seguro deberá garantizar una cantidad de 150.000 € por siniestro y año. 7.- El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago del contratista a sus proveedores, ni de los Suministros de luz y agua correspondientes a deterioros o robos que se puedan producir en las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga . 8.- El Ayuntamiento podrá: - Fiscalizar a instalar través xxx Xxxxxxx o Concejal en quien delegue, la gestión de la actividad a cuyo efecto podrá inspeccionar la explotación y mantener en correcto estado de funcionamiento sus instalaciones y la documentación relacionada con el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo y dictar las oportunas instruccionesórdenes para mantener o restablecer la debida prestación. - Imponer al contratista las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere. 9.- El contratista no podrá subcontratar el objeto del contrato o la atención del mismo, sin perjuicio de los poderes suministros que contrate para el normal desenvolvimiento de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar actividad. 10.- En caso de contratar personal colaborador, deberá estar dado de alta en la buena marcha Seguridad Social con el pertinente contrato de trabajo, no siendo responsable este Ayuntamiento de los servicios. Indemnizar los daños incumplimientos que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando en materia laboral o de Seguridad Social cometa el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos contratista en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. esta materia. 11.- El adjudicatario del contrato deberá formalizar una acreditar antes de la formalización del mismo, el alta en el IAE mediante la presentación de copia del documento modelo 036 de la AEAT, póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de del seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse y la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondafianza definitiva.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato Administrativo Especial

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar Los trabajos de limpieza se llevarán a cabo con carácter general en todo momento el horario que se señale en cada caso, y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipalescualquier caso cuando la mayoría del personal trabajadores o usuarios hayan finalizado la utilización del local objeto de la limpieza. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria Los horarios que se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios señalen para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciolimpieza serán orientativos, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio estar sujetos a modificación en función de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza utilización de los locales e instalaciones afectos a por los trabajadores o usuarios. Se comunicará por el Ayuntamiento al responsable de la concesión, así como la conservación de los mismosempresa cualquier variación que pudiera producirse. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo cualquier caso en el horario que cubra en cada momento el valor de las instalacionessuponga que, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la jornada de trabajo y de apertura al público de las instalaciones municipales, éstas se encuentren en las debidas condiciones. La limpieza xx xxxxxxxxx se podrá llevar a cabo durante la jornada laboral, siempre y cuando para la realización de la misma no sea preciso entorpecer el normal funcionamiento de los servicios administrativos cuando se realiza. El presente pliego recoge de forma indicativa los principales trabajos ordinarios y condiciones que serán exigidos al adjudicatario sin perjuicio de que éste, en sus proposiciones pueda ofertar mejoras técnicas que perfeccionen el objeto contractual que será en todo caso el mantenimiento en perfectas condiciones de limpieza de los locales de los diversos edificios municipales. El adjudicatario habrá de disponer de medios necesarios para la prestación del indicado servicio. La empresa facilitará en todo momento el material preciso para la realización de los trabajos de limpieza, tales como escobas, fregonas, baldes, abrillantadoras, etc. en función de los pavimentos a limpiar para que el personal destinado a ello pueda realizarlo en las debidas condiciones. El Ayuntamiento podrá controlar, en todo momento, el personal empleado en los trabajos de limpieza y la duración de éstos, para saber si se cumple el compromiso que se expresa en la proposición. El contratista deberá designar a una persona que le represente con los debidos conocimientos de la actividad objeto del de este contrato, con poderes para adoptar resoluciones en el adjudicatario momento que sean necesarios. Asimismo, se obliga a comunicar al Ayuntamiento xx Xxxxx la relación inicial y todas las variaciones que se produzcan en el personal que por su cuenta destine a los servicios que se contratan al objeto de proveerlos, en su caso, de la autorización necesaria para el acceso a los lugares de trabajo. Las condiciones por las que se rige esta contratación en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse como mínimas y por tanto podrán ser mejoradas por los distintos licitadores para que en todo caso suponga un beneficio para la limpieza, higiene y buena presencia de los diversos edificios municipales. Trimestralmente, se llevara a cabo una limpieza xx xxxxxxx interiores, techos, cornisas, molduras y elementos análogos hasta una altura de 3,5 metros utilizando los medios más adecuados. La limpieza de estos elementos que estén a más de 3,5 m de altura se realizará anualmente. Los cristales exteriores se limpiarán tres veces al año, como mínimo, con detergentes neutros o limpia cristales. Se utilizarán los utensilios necesarios para un frecuente mantenimiento de estas superficies (labios de goma, uso de extensibles, escaleras, etc.). Todo el mobiliario y sus accesorios han de ser tratados y cuidados con el mayor esmero, evitando las manchas, los golpes y roces con las máquinas y productos de limpieza. El licitador deberá presentar listado un Programa de trabajadores que adscribirá a su ejecucióntrabajo, con el documento justificativo cual deberá contener la justificación del cumplimiento de su afiliación las prescripciones técnicas fundamentales contenidas en este pliego e incluir, como mínimo, los siguientes datos expresados en diagramas de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.actividades-tiempo:

Appears in 1 contract

Samples: Pliego De Cláusulas Administrativas

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales El adjudicatario, antes de finalizar el primer trimestre a contar desde la adjudicación, presentará al Ayuntamiento un informe exhaustivo, escrito y fotográfico sobre el estado de conservación de los diferentes elementos, tanto vegetales, como de obra civil de las zonas verdes y viales objeto del contratista: Prestar contrato; así como una memoria valorada de aquellas obras que se consideren necesarias para la reposición de elementos deteriorados. El informe, una vez aceptado con las modificaciones a que haya lugar, será considerado como acta de reconocimiento por ambas partes del estado en que se reciben las zonas verdes y viales al objeto de aplicar la mecánica operativa normal. Con independencia de ello el servicio debiendo respetar en todo momento adjudicatario deberá hacerse cargo desde el horario primer día de vigencia del contrato de la conservación y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipalesarreglos que se propongan. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalacionesDe igual modo se procederá respecto del mobiliario urbano. La empresa adjudicataria intervendrá directamente, sin necesidad de los Técnicos Municipales, en aquellas operaciones de inspección y de reparación que requieran actuación por la modalidad de conservación, pues es su obligación la detección de cualquier circunstancia que se obliga origine en el jardín o zona verde o viario y que pueda suponer perjuicio, riesgo o desmerecimiento de su buen estado. Intervendrá, asimismo en actuaciones que por su urgencia sean necesarias, fuera del horario habitual de trabajo. La no detección ni notificación de estas circunstancias a instalar y mantener los Técnicos Municipales responsables será motivo de sanción. Si existieran dudas de interpretación sobre si la operación a realizar está íntegramente incluida en correcto estado este Pliego, el adjudicatario consultará a los Técnicos Municipales competentes, que resolverán considerándose la solución de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instruccionesobligado cumplimiento, sin perjuicio de las posteriores reclamaciones por parte del adjudicatario a que hubiere lugar. Cuando los poderes trabajos a ejecutar rebasen total o parcialmente el alcance de policía las operaciones definidas en este Pliego, el adjudicatario presentará a los Técnicos Municipales competentes una propuesta de actuación, especificando las operaciones que conserva en su caso han de ser acometidas por conservación y una relación valorada de las que hayan de certificarse por valoración de obra y/o plantación realizada. Una vez aceptada la Administración necesarios para asegurar propuesta, deberá ser ejecutada en el plazo que se indique. Cuando los Técnicos Municipales responsables consideren que el estado de deterioro de un elemento no admite más intervenciones puntuales por conservación, podrá ordenar la buena marcha ejecución de los serviciostrabajos de reposición. Indemnizar Si el adjudicatario, por propia iniciativa, efectuara trabajos de mejora o que rebasen el alcance puntual que este Xxxxxx establece para las actuaciones incluidas en la conservación, al objeto de ahorrarse reiteradas intervenciones sobre un elemento determinado, aquellos trabajos serán también considerados íntegramente incluidos en la modalidad de conservación. La Corporación declina formalmente cualquier responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de las normas y medidas de seguridad que pudiera darse por parte del contratista al margen de poder imponer las sanciones que más adelante se especifican. Salvo supuestos de fuerzas mayor, en caso de que se produjeran modificaciones que supongan la alteración total o parcial del servicio, la empresa adjudicataria deberá acordar con la Concejalía de Parques y Jardines la materialidad de los trabajos para los servicios mínimos que determine la Ley, siendo responsable el adjudicatario de los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del serviciopuedan producir en parques, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación jardines y árboles de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicioviario. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista Ayuntamiento podrá recabar de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato asistida por sus colaboradores cualificados, los informes, datos, apoyo en operaciones de mantenimiento inventario, planificación, mediciones, trabajos de servicios de desinfección índole experimental, medios materiales y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamientohumanos, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores etc., que sean necesarios para mejorar o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación racionalizar los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento contrato sin cargo alguno por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacontratista.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar 1. Cumplir con el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato y las condiciones técnicas referidas en los términos establecidosde referencia y la propuesta presentada, dentro del plazo establecido en los mismos. 2. Cuidar el buen orden Obrar con las mejores prácticas y cuidado para la correcta ejecución del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicioscontrato. 3. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y Cumplir con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, en los tiempos y lugares establecidos en el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, contrato. 4. Acordar con el documento justificativo Resguardo Indígena Cañomochuelo, el menú de su afiliación refrigerios y almuerzos con al menos cinco (5) días hábiles de antelación. 5. Acordar con el Resguardo Indígena Cañomochuelo el listado y contenido de los materiales y/o elementos que se entregaran en cada taller con al menos quince (15) días de antelación. 6. Cumplir todas las instrucciones que le brinde EL RESGUARDO, que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la Seguridad Socialnaturaleza del mismo. 7. La misma obligación le incumbe Definir un canal de contacto con EL RESGUARDO para la coordinación de la prestación del servicio. 8. No utilizar las marcas o logotipos de la ADR, ni del RESGUARDO, salvo cuando haya sido otorgado consentimiento previo, expreso y escrito por parte de estas. 9. Asumir el valor de cargue, descargue y transporte y la conservación de calidad de los bienes y/o servicios que se requieran para la ejecución del contrato. 10. Prestar los servicios a la hora, en la fecha y lugar acordado con EL RESGUARDO. 11. Disponer del tiempo y del personal requerido para la prestación del servicio. 12. Informar de inmediato a EL RESGUARDO cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la ejecución del contrato. 13. Constituir las garantías exigidas en el contrato. En caso de cambios en dicho personal durante la vigencia prórroga del contrato. Todo ello , modificaciones al mismo, o exigencia unilateral por parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, EL RESGUARDO de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido ajuste a los amparos o a la cuantía de la Ley sobre Infracciones póliza, o de constituir unos nuevos amparos, el CONTRATISTA estará obligado a adelantar de forma inmediata ante la compañía de seguros el trámite pertinente. 14. Contar con los permisos y Sanciones licencias, otorgados por las entidades competentes, para la producción, distribución, comercialización y transporte de los bienes y/o servicios objeto del contrato. 15. Garantizar la calidad en la prestación del servicio contratado. 16. Las demás descritas en los términos de referencia y las que demande el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo cabal cumplimiento del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaobjeto contractual.

Appears in 1 contract

Samples: Logistics Services Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Cumplir con la prestación del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario de seguridad y vigilancia dentro de las tasas previstas condiciones establecidas en las Ordenanzas MunicipalesCláusula Segunda de este Contrato, Bases, del concurso y los documentos complementarios. Abonar No ceder a terceros, total o parcialmente los Suministros derechos y obligaciones de luz este Contrato. EL CONTRATISTA declara estar legalmente autorizado para efectuar la prestación de los servicios de seguridad y agua correspondientes a las instalacionesvigilancia. La empresa adjudicataria EL CONTRATISTA se obliga a instalar atender el aumento o disminución de los servicios de seguridad y mantener vigilancia contratados a simple requerimiento escrito de EL INMP. EL CONTRATISTA durante la vigencia del presente contrato, se obliga en correcto estado abonar a su personal el haber básico mensual indicado en su propuesta económica, debiendo adicionarse a este concepto el pago por las horas extras, domingos, feriados laborados y demás conceptos xx xxx, si es que hubiese. EL CONTRATISTA asume el pago puntual de funcionamiento los haberes de sus trabajadores empleados, así como sus derechos y beneficios sociales de conformidad con las leyes laborales vigentes y demás dispositivos legales, asimismo se obliga a presentar mensualmente para el equipamiento pago de la factura correspondiente, el Acta con la conformidad debidamente otorgada por la Oficina Ejecutiva de administración, previo informe del Comité de Supervisión del Servicio de Seguridad y mobiliario necesarios para Vigilancia del INMP, Factura original con la prestación liquidación del pago del mes, copia de servicio objeto las boletas de pago de cada Agente de vigilancia del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden mes, copia de la planilla de AFP del mes, pago de CTS o Sistema de Pensiones según corresponda, pago de Seguro del mes Guardar reservas y no revelar por ningún medio cualquier información a la que pueda tener acceso como consecuencia del desempeño del servicio, pudiendo dictar dicha obligación se extiende hasta los doce meses después de las oportunas instrucciones, sin perjuicio conclusiones del presente contrato. Presentar la relación del personal asignado y adjuntar en Legajo con fotocopia de los poderes documentos personal de policía que conserva la Administración necesarios cada agente. Asimismo debe remplazar al personal cuando no cumpla con las labores asignadas o no reúna las condiciones para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido Instituto Nacional Materno Perinatal lo solicite. Suministrar el equipo y materiales necesarios para efectuar el servicio contratado de acuerdo a lo solicitado por causas imputables el Instituto Nacional Materno Perinatal y conforme a su oferta. Previo conocimiento de la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a PNP del sector, la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra empresa contratista asumirá la responsabilidad civil legal por los daños y perjuicios causados al Instituto y/o a terceros por sus trabajadores destacados en el Instituto Especializado Materno Perinatal. Previo conocimiento de la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con PNP, el público en general contratista será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición responsable de los usuarios. Será daños, pérdidas y/o sustracciones que sufriera el INMP, personal y usuarios previo registro de bienes ingresados, por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo acción, desconocimiento o negligencia de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugarpersonal, debiendo justificar trimestralmente reparar o reemplazar a satisfacción del INMP o afectados los daños causados. Si en el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario término xx xxxx (10) días calendarios no realiza la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesiónreparación o reemplazo, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el INMP descontará automáticamente el valor de las instalaciones, la reparación o reemplazo de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnizaciónfacturación mensual. El beneficiario valor de dicha póliza reparación o reemplazo del bien será este Ayuntamientoel de vigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del contratista. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato La reparación o reemplazo por sustracción ilícita se mantendrá vigente durante toda la duración cumplirá sin perjuicio de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamientoacción administrativa, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores policial y/o cualquier otra relación judicial que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaamerite.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Security Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Verificar cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano, de ser procedente. Conservar el producto almacenado en óptimas condiciones, siendo su responsabilidad las debidas fumigaciones preventivas y curativas del contratista: Prestar producto con fin de mantener el servicio debiendo respetar producto en todo momento el horario nivel libre de infestación con base a la norma INEN 1234, y las tasas previstas responderá por cualquier daño que se ocasione mientras el mismo se encuentre en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las sus instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar El contratista deberá utilizar productos permitidos dentro de la industria alimenticia, los cuales cuenten con su respectivo registro ante la entidad competente (Ministerio de Salud Pública, ARCSA, Agrocalidad), para evitar un menor impacto ambiental y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios toxicológico para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidoslas personas. Cuidar el buen orden producto desde el momento que ingresen a sus Instalaciones durante el tiempo de almacenamiento y hasta su despacho, por lo que responderá ante el Contratante por cualquier tipo de pérdidas. El Contratista entregará al Contratante una copia certificada de la póliza que mantiene la misma que deberá cubrir cualquier siniestro que pueda afectar a las Materias Primas entregadas por el Contratante. Disponer de instrumentos debidamente calibrados (basculas, equipos de laboratorio), en virtud de lo cual tanto el peso y calificación serán de total responsabilidad del servicioContratista. Estos instrumentos estarán a disposición del Contratante para que pueda comprobar su correcta calibración, pudiendo dictar en el caso que el Contratante lo estime necesario. En caso de discrepancias en los resultados de análisis de humedad o pesos, las oportunas instruccionespartes se allanarán al dictamen dado por un laboratorio o entidad independiente aceptado de común acuerdo. El Contratista debe enviar los reportes, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil inspección otorgados por la explotación empresa de control de plagas, además de la certificación de fumigación de las bodegas, de acuerdo a solicitud del servicioadministrador de contrato. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando contratista está obligado a entregar la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación información que la implantación EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP requiera. El contratista deberá realizar monitoreos Bimensuales para conocer el estado del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono producto y deberá reportar de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta forma física y digital al administrador del adjudicatario la limpieza de contrato los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación resultados de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar Conservar, durante quince (15) días calendario contados desde su despacho, una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor muestra testigo de las instalacionesMaterias Primas por cada camión despachado, con su debida etiqueta misma que deberá contar con su respectivo sello y rubricas del administrador del contrato y contratista. En conjunto con el administrador del contrato deben inspeccionar periódicamente las condiciones de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente calidad de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conllevaMaterias Primas y, en caso de no haberse suscrito póliza encontrar una anormalidad, reportarla al Contratante, en el plazo máximo de seguro veinticuatro (24) horas, para que de responsabilidad civil independientecomún acuerdo tomen las medidas pertinentes, ya sean estas para fumigación, aireación, trasilaje u otros. Mantener las instalaciones del centro de distribución y sus áreas adyacentes en perfectas condiciones para el desarrollo de las actividades de recepción, despacho y almacenamiento de productos El contratista deberá incluirse verificar que el personal a su cargo (ayudantes, representante del proveedor, personal de estiba para cargar o descargar producto ingrese a las bodegas de almacenamiento usando el equipo de protección personal (EPP) como: chaleco reflectivo, casco, mascarillas, guantes, etc. Mantener absoluta confidencialidad de las operaciones diarias de los resultados de los monitores y trabajos realizados, de la garantía información relacionada, generada y/o recibida por parte de responsabilidad civil la UNA EP. Los informes deben ser entregados únicamente al administrador de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en la UNA EP, no podrá utilizar la información del trabajo realizado bajo ningún concepto para su beneficio, esta actividad. Este contrato información tampoco se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete puede publicar, compartir ni entregas a no utilizar el nombre del Ayuntamientoterceras personas, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores naturales o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondajurídicas.

Appears in 1 contract

Samples: Contratación De Bienes Y Servicios

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales 18.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, observando fielmente lo establecido en la Memoria Técnica, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 18.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto Será obligación del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administracióncontrato. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una póliza orden de seguro que cubra la responsabilidad civil por Administración será responsable la explotación del serviciomisma dentro de los límites señalados en las leyes. El trato contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 18.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los usuarios y con el público en general efectos, la condición de empresario. El adjudicatario será en todo caso correcto, cuidando la corrección responsable de cualquier obligación que pudiera derivarse de las relaciones laborales o de otra índole del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere pudiera contratar para el desarrollo de su actividad empresarial, respondiendo así de toda clase de salarios, remuneraciones, seguros, así como de las reclamaciones ante la jurisdicción laboral, y sin que en ningún caso pueda entenderse o suponerse la existencia de relación alguna entre dicho personal y el Ayuntamiento de Vila-real. A tales efectos, esta Corporación Municipal queda exonerada de responsabilidad laboral alguna por el incumplimiento de las obligaciones laborales contraídas por la adjudicataria de este contrato con sus propios trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante la vigencia de la concesión administrativa. 18.4.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el periodo objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 18.5.- Quien resulte adjudicatario deberá aportar antes de la formalización del contrato copia compulsada de una póliza de responsabilidad civil de la actividad desarrollada por importe mínimo de 300.000 €, así como el primer recibo de pago de la prima. La citada póliza deberá prorrogarse anualmente hasta la finalización del presente contrato, debiendo cada año aportar a este Ayuntamiento el recibo acreditativo del pago de la prima. El objeto de cobertura en póliza deberá tener relación directa con el objeto del contrato y especificar la condición xx xxxxxxx del Ilmo. Ayuntamiento xx Xxxx-real. El ámbito temporal de cobertura deberá abarcar el período de vigencia del contrato para responder de las reclamaciones por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza y hasta 24 meses desde el vencimiento de la misma por hechos ocurridos durante la vigencia del contrato (período de descubrimiento). Si el adjudicatario ya dispusiera de póliza de responsabilidad civil, podrá presentar un suplemento a la póliza en vigor, ajustando, según las prescripciones de este pliego, los capitales, coberturas y la condición xx xxxxxxx del Ayuntamiento de Vila-real. El adjudicatario deberá entregar un ejemplar de la referida póliza en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días hábiles a aquél en que reciba el requerimiento por parte del órgano de contratación. Será requisito imprescindible para cualquier modificación o rescisión de la póliza de seguro señalada, la previa comunicación al Ayuntamiento. El contratista queda obligado a poner en conocimiento de la entidad aseguradora aquellos accidentes o daños que cause, en los términos que establece la legislación del seguro, en los plazos legalmente exigidos. 18.6.- Los medios humanos y materiales que el contratista, en su día, hubiera ofertado en la proposición que haya servido de base para la adjudicación, se entenderán como mínimos, estando éste obligado a disponer de los medios suficientes y de una organización adecuada para atender cualquier petición y dar respuesta a las necesidades urgentes que puedan ser planteadas por el responsable del contrato. Durante la vigencia del contrato, el personal y los medios adscritos al servicio no podrán adscribirse o destinarse a otro contrato. Los contratos de trabajo del personal que estará adscrito a la prestación del servicio deberán presentarse en este Ayuntamiento en el momento del inicio de la prestación del mismo y deberán estar a disposición del Ayuntamiento durante todo el período de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por ser exhibidos al responsable del contrato en cualquier instalación momento en que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamientoéste lo solicite. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza Respecto de los medios materiales: 18.7.- Los vehículos, maquinaria y equipos adscritos al servicio deberán tener en vigor los seguros obligatorios exigidos legalmente así como haber superado satisfactoriamente la inspección técnica que establece la normativa aplicable en cada momento. El contratista no tendrá ningún derecho a que se le adquieran vehículos o equipos que utilice en la prestación del servicio, cualquiera que sea la causa de finalización del contrato. 18.8.- Facilitar a requerimiento del responsable del contrato el acceso a los locales e instalaciones afectos propios de la empresa, o de aquellos que utilicen, y a la concesión, así como documentación vinculada a la conservación prestación del servicio objeto de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas este contrato. 18.9.- Facilitar a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición requerimiento del responsable del contrato cuanta información o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas documentos le sean requeridos a efectos de facturación de proveedores control o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su serviciocontroles estadísticos, haciéndose directa y exclusivamente responsable o conocimiento de las obligaciones operaciones o trabajos realizados, tecnologías empleadas, etc. A tal efecto, deberá entregar toda la información y documentación que contraiga. Con carácter previo al inicio conste en los registros informáticos exigidos en el contrato y referidos a la fecha de finalización del mismo, y ello sin perjuicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado información que se le requiera en cualquier momento de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello . 18.10.- Hacerse cargo de conformidad con lo dispuesto toda clase de gastos que origine el servicio objeto de contrato y la totalidad de gastos que puedan originarse o producirse, directa o indirectamente, en el artículo 22 desarrollo y ejecución del RD Legislativo 5/2000mismo. Los gastos de cualquier índole que generen la utilización de vehículos, de 4 xx xxxxxxherramientas necesarias, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones carburantes, seguros, personal, sistema informático (ordenadores, programas, conexiones, etc.) tasas e impuestos exigibles con carácter general y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo demás bienes puestos al servicio del incumplimiento por parte presente contrato serán cuenta del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacontratista.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Technical Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar Ejecutar el servicio debiendo respetar de acuerdo con las consideraciones descritas en los presentes Términos de Referencia y propuesta Técnica del postor que obtenga la buena pro. Asumir el compromiso de entregar todo momento lo descrito como Entregables del Servicio. Designar un Jefe del Proyecto responsable de las actividades a realizar, con quien SEDAPAL efectuará los enlaces necesarios para el horario mejor desarrollo de los mismos, el cual deberá contar con un equipo de comunicación con envío y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipalesrecepción de llamadas telefónicas y mensajes. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento Contar con el equipamiento y mobiliario necesarios mínimo (laptop, equipos de comunicación, software) necesario para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio cumplimiento de los poderes servicios solicitados de policía manera eficiente y eficaz. Contar con una organización que conserva garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena, eficiente y oportuna durante la Administración necesarios para asegurar vigencia de la buena marcha de los servicioscontratación. Indemnizar Asumir la responsabilidad, obligaciones civiles y penales por los daños que se ocasionen puedan ocasionar sus trabajadores a terceros como consecuencia del SEDAPAL, durante el desarrollo del servicio, excepto sean éstos materiales o personales. Cumplir las obligaciones laborales y tributarias con su personal que prestan servicio a SEDAPAL. Realizar cuando lo solicite SEDAPAL, reuniones de coordinación, con participación de los responsables de las partes. Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier momento y sin previo aviso personal designado por SEDAPAL, para lo cual brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos encomendados. Evitar la subcontratación o transferencia total o parcial de las actividades del servicio contratado, sin el daño sea producido previo consentimiento escrito de SEDAPAL, bajo sanción de resolución del presente contrato. No contratar personal o profesionales que laboren o brinden servicios expresos a SEDAPAL. Guardar reserva acerca de los asuntos que son de la competencia de SEDAPAL quedando prohibida toda declaración ante cualquier medio de comunicación. La información técnica requerida será remitida por causas imputables el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguna de las Obligaciones descritas se le aplicará la penalidad que le corresponda indicada en el Cuadro N° 12 - Penalidades. Presentar a SEDAPAL la Administraciónlista de consultores propuestos en la adjudicación del presente servicio, quienes obligatoriamente deberán ejecutar el servicio. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a Debe existir un alto nivel de coordinación entre EL CONTRATISTA y el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adecuada prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios trabajo deberá desarrollarse sobre la base de la metodología de gestión de proyectos del PMBOK, metodología ASAP (Anexo N° 02) y mediante el uso de formatos y documentos, usados por el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Las coordinaciones relacionadas a la correcta prestación del servicio deberán de ser realizadas en todo momento con el público Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones. Asegurar que el personal profesional y técnico propuesto será conformado obligatoriamente por personas con experiencia en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales actividades que se requierenconvocan, acreditados con sus respectivos currículos. XXXXXXX se guarda el derecho de verificar en cualquier momento la aseguradora procediera a su reparación, reposición idoneidad del personal. Cumplir las disposiciones o indemnización. El beneficiario directivas que existan o se dicten para encaminar el cumplimiento de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondafunciones.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Contract

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista: Prestar . El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el servicio debiendo respetar presente pliego, a las especificaciones xxx xxxxxx de prescripciones técnicas, a la normativa general de aplicación y, en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes caso, a las instalacionesreglas técnicas propias de la naturaleza de las labores contratadas. La empresa adjudicataria Todo ello bajo la dirección, inspección y control de la Mancomunidad, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios deduzcan para la prestación Administración o para terceros de servicio objeto las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato en los términos establecidoscontrato. Cuidar el Habrá de cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar adoptando a tal efecto las oportunas instruccionesmedidas que estime necesarias. Los trabajos se ejecutarán de forma que ocasionen el mínimo posible de incomodidad en la vida ciudadana, sin perjuicio reduciendo la ocupación de la vía pública, facilitando la circulación del tráfico, etc. El contratista quedará obligado a aportar, para la realización del trabajo, el equipo o medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los poderes de policía que conserva plazos convenidos en el contrato, así como a contratar el personal necesario para atender a sus obligaciones. Cualquier sustitución del personal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la Administración necesarios para asegurar previa presentación, si así se exige, del curriculum de la buena marcha persona o personas de los serviciosnueva designación. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicioAsimismo, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario contratista se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos informar inmediatamente a la concesión, así como la conservación Mancomunidad de los mismos. La limpieza se realizará en todas las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo vicisitudes e incidencias que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de puedan producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello La coordinación y relación directa del contratista con el personal de conformidad la Mancomunidad designado al efecto estará encomendada a un encargado. La Mancomunidad establecerá la frecuencia de información y reuniones a celebrar entre los Servicios Técnicos de la Mancomunidad y el contratista. La Mancomunidad podrá exigir de la empresa la sustitución de dicha persona si así lo estima conveniente para la buena marcha del servicio. Asimismo, la Mancomunidad podrá recabar cualquier información y podrá supervisar la labor que el contratista está llevando a cabo. El adjudicatario deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, los servicios que se estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones de trabajo o informativas. Además, el contratista estará obligado a guardar la identidad y el secreto sobre todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación a los servicios contratados, que se entienden confidenciales. El contratista indemnizará a la Administración y personas afectadas por los daños y perjuicios causados por la contravención del deber de sigilo profesional. La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal que pueda resultar precisa para cumplir el contrato se efectuará con observancia de lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 4 xx xxxxxxcarácter personal tratados deberán ser entregados a la Mancomunidad. La empresa adjudicataria deberá destruir los suyos, salvo que medie autorización escrita de la Mancomunidad, motivada por la posibilidad de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas condiciones de seguridad, por el periodo de autorización que se aprueba el Texto Refundido establezca, que en ningún caso será superior a cinco años. Serán de la Ley sobre Infracciones cuenta y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte responsabilidad del contratista la obtención de dicha obligación se le repercutirá cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para que proceda la correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Servicios

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar Los recursos entregados para realizar los pagos deberán ser manejados teniendo en todo momento el horario cuenta las reglas de prudencia y seguridad. Además de las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto que son propias del contrato de encargo fiduciario y de las que se deriven de la oferta, la Entidad Fiduciaria seleccionada se obligará a: a. Recibir los recursos que se le entregan y administrarlos en el marco de las posibilidades que le brinde la Ley que rige la materia, con arreglo a lo dispuesto en el Contrato y los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicioTérminos de Referencia de la Invitación Pública, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio y destinarlos al cumplimiento de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de pagos señalados. b. Administrar los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados recursos entregados por el AyuntamientoMADR como incentivo, así como mantener sus hojas más costos proyectados por concepto GMF. c. Administrar los recursos de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contratocontrapartida, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto establecido en el artículo 22 numeral 6.3. de los presentes Pretérminos de Referencia. d. Cobrar a FINAGRO el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se generen como producto de los pagos realizados a las EPSAGRO, indistintamente de la fuente del RD Legislativo 5/2000recurso (incentivo o contrapartida). No obstante, es responsabilidad del encargo fiduciario buscar el mecanismo que logre la exoneración del GMF mencionado., a lo cual se compromete y obliga con la simple presentación de la oferta. e. Realizar los pagos ordenados por FINAGRO, conforme a las instrucciones que para tal efecto sean impartidas por éste, previo visto del Interventor designado, para lo cual la entidad Fiduciaria dispondrá de los recursos de incentivo y contrapartida de manera proporcional respecto de la participación de cada uno en la financiación del PGAT. f. Practicar en los pagos que se le ordenen, las retenciones en la fuente y demás impuestos nacionales o territoriales que apliquen. g. Asegurar que no se cargue algún otro tipo de costo (impuestos por cualquier concepto, retención en la fuente, comisiones, etc.) distinto al Gravamen a los Movimientos Financieros, a los recursos entregados en administración. h. Destinar de manera exclusiva los recursos entregados en administración, a los pagos contratados, en virtud de los PGAT aprobados a los Municipios y/o CPGA. i. Enviar reporte semanal a FINAGRO con la relación de consignaciones y desembolsos generados, con la fuente respectiva. j. Remitir los informes a FINAGRO, en la periodicidad y de conformidad con lo establecido en el numeral 6.11 de los presentes Pretérminos de Referencia. k. Reintegrar a la cuenta que defina FINAGRO los rendimientos financieros que tengan como base los recursos consignados por el MADR. Esta consignación deberá realizarse durante los primeros ocho (8) días calendario del mes siguiente al de su causación, a la cuenta que le indique FINAGRO para el efecto. l. Reintegrar a los Municipios y/o CPGA beneficiarios del Incentivo los rendimientos financieros que tengan como base los recursos consignados por cada uno. Esta consignación deberá realizarse durante el mes siguiente al de su causación y reintegrarse a la cuenta bancaria respectiva. m. Mantener los recursos del Encargo Fiduciario, separados de su activo y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, administrándolos según la finalidad señalada en el objeto del Contrato y los presentes Pretérminos de Referencia. En este sentido, la Sociedad Entidad Fiduciaria deberá llevar contabilidad separada de los registros propios de la operación de la Entidad Fiduciaria y realizar su respectiva conciliación. n. Mantener los recursos consignados disponibles y a la vista, y propender porque los mismos no se desvaloricen en ningún momento, esto teniendo en cuenta que el producto fiduciario es exclusivamente de administración y pago. Por lo tanto no se aplicará ningún régimen de inversión sobre los mismos. o. Garantizar la liquidez oportuna y suficiente de los recursos entregados en administración, para atender los pagos de las obligaciones establecidas en virtud del contrato de Encargo Fiduciario. p. En caso que los aportantes incurran en alguna causal devolución, la Sociedad Entidad Fiduciaria deberá reintegrar a la cuenta que FINAGRO defina los recursos aportados por esta Entidad que no fueron pagados a la EPSAGRO correspondiente, previa comunicación escrita de autorización por parte de FINAGRO. Para el caso de la Contrapartida, la Sociedad Entidad Fiduciaria reintegrara estos recursos con sus rendimientos, a la(s) cuenta(s) que ordene el Municipio y/o CPGA mediante comunicación escrita de su Representante Legal. q. Informar de manera inmediata a FINAGRO y a la Interventoría designada, vía escrito o por medio electrónico, los rechazos de pagos autorizados, especificando el valor de la solicitud y el motivo del rechazo. r. Disponer de la capacidad operativa y técnica necesaria para la administración y ejecución del contrato, de 4 xx xxxxxxacuerdo con las obligaciones pactadas. El contrato deberá ser operado como mínimo con el recurso humano requerido en el numeral 1.8 – c y numeral 4.5 de los presente Pretérminos de Referencia, y con el recurso técnico y operativo señalado por la entidad Fiduciaria en la oferta presentada dentro de esta Invitación. s. Atender los requerimientos que sobre el manejo de los recursos le formule FINAGRO. t. Suscribir el Acta de Inicio, las Actas de reuniones que se aprueba lleven a cabo, la(s) acta(s) de suspensión que se generen de ser el Texto Refundido caso, los Otro Sí que se generen de ser el caso y el Acta de Liquidación del presente Contrato. Estos documentos serán generados por FINAGRO y/o la Entidad Fiduciaria. u. Una vez el ordenador del gasto le solicite realizar algún pago con cargo a los recursos entregados en administración, bajo ninguna circunstancia la Sociedad Entidad Fiduciaria podrá aducir razón alguna para negarse a efectuar el desembolso indicado en la solicitud, a no ser que en la solicitud del pago no se cumpla con el lleno de los requisitos documentales exigidos el consultor a quien se le deba efectuar el desembolso no reúna los requisitos para que la Sociedad Entidad Fiduciaria apruebe la transacción, o el Encargo Fiduciario no disponga de los recursos suficientes para el efecto. Esta condición opera también para el reintegro de rendimientos financieros. v. La entidad Fiduciaria se obliga a tener por lo menos una sede administrativa en Bogotá D.C., la cual debe contar con recursos físicos como, teléfonos, fax, equipos de cómputo, acceso permanente a internet de banda ancha, papelería, suministros en general suficientes para desarrollar el objeto del contrato. El personal dedicado al proyecto debe desarrollar sus actividades en la sede solicitada en la ciudad de Bogotá. w. Guardar plena reserva en relación con toda la información y datos que llegue a obtener o conocer en desarrollo del contrato, salvo que el mismo lo haga necesario o previa autorización de FINAGRO o que dicha información sea de carácter público. Dicha reserva seguirá vigente después de la Ley sobre Infracciones terminación del respectivo contrato. x. La Entidad Fiduciaria deberá disponer para el manejo del Encargo Fiduciario de un responsable del nivel Directivo, y Sanciones un contacto del nivel profesional de uso exclusivo y permanente. y. La Entidad Fiduciaria deberá permitir a la Interventoría contratada por FINAGRO realizar auditoría y revisión a sus informes por lo menos una vez por mes y/o cuando FINAGRO lo solicite. A la Entidad Fiduciaria en ningún caso le corresponderá el Orden Social. En el caso seguimiento, control, o verificación del uso que se haga del recurso entregado en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaadministración.

Appears in 1 contract

Samples: Encargo Fiduciario De Administración Y Pagos

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista ejecutará los trabajos incluidos en el Contrato de acuerdo con lo especificado en el presente Xxxxxx y con las indicaciones recibidas del Director del Contrato o persona en quien éste delegue y para ello contará con los medios humanos y materiales precisos. Serán obligaciones generales por cuenta del contratista: Prestar Contratista la aportación del personal y todos los medios materiales necesarios para el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros correcto funcionamiento de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas los gastos de reclamaciones funcionamiento y mantenimiento de éstos. El Contratista responderá:  Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a disposición la ejecución de los usuariostrabajos encomendados. Será por  De la comprobación y vigilancia de la correcta ejecución de los trabajos cuya realización le es encomendada.  Del adecuado comportamiento de su personal y de que estén correctamente uniformados.  Serán de cuenta directa del adjudicatario Contratista todos los gastos devengos del personal, incluidos seguros sociales, e impuestos que genere regulan las disposiciones vigentes en el desarrollo de su actividad momento actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia del contratoContrato.  Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tales como el consumo en especial en los trabajos que se realicen en la zona y horario de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono circulación de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza trenes y conocimiento de los locales e instalaciones afectos Planes de Autoprotección de SFM. Esto obliga entre otras cosas, a la concesión, así como la conservación que siempre usen los equipos de protección individual necesarios.  Cumplimiento de los mismosplanes que se establezcan para el seguimiento del trabajo ejecutado. La limpieza se realizará  Cumplimiento de las normas medioambientales establecidas en la reglamentación vigente. Entre las horas menos molestas prácticas a realizar, podemos citar: o Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados en la zona de trabajo si los hubiera, cuyo canon de vertido y gestión de los mismos correrá a cargo de la empresa Adjudicataria. o Almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías y residuos peligrosos, cuando sea el caso. o Prevención de fugas, derrames, contaminación del suelo arquetas o cauces, con prohibición de la realización de cualquier vertido incontrolado. o Uso de contenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado en almacén destinado únicamente a los usuariosresiduos peligrosos, cuya completa gestión correrá a cargo del Adjudicatario. o Cuando sea de aplicación, segregación de los residuos generados, teniendo especial atención con los peligrosos. o Restauración del entorno ambiental alterado. o El Adjudicatario se compromete a suministrar información inmediata a SFM sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el curso del trabajo que se le confía. SFM podrá recabar con posterioridad un informe escrito referente al hecho y sus causas.  Tener a disposición del Contrato los medios mínimos que en este Pliego se detallan, o en caso, de que se propongan ampliaciones, bien por parte del Contratista en la Oferta presentada o bien por parte de la Dirección del Contrato durante el devenir del éste, éstas se hagan efectivas.  La persona/as que designe el Contratista como responsable de la ejecución del Contrato dispondrá de teléfono móvil que permanecerá inexcusablemente operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana durante el plazo de vigencia del Contrato. El adjudicatario deberá formalizar Contratista dispondrá de una póliza estructura administrativa funcional con una lógica y precisa asignación en responsabilidades y autoridad para crear una organización segura y responsable, adecuada a los objetivos deseados y capaz de seguro multiriesgo redactar, manejar, controlar e interpretar toda la documentación e información establecida en este Pliego. Es por ello, por lo que cubra el Contratista debe especificar, en cada momento su Oferta, las directrices para elaborar un Plan completo de cómo pretende administrar el valor servicio, siguiendo las instrucciones marcadas a lo largo de esta exposición. Otras misiones del Contratista son:  Recoger información de las inspecciones preventivas realizadas, de los trabajos efectuados, de los controles hechos y de las anomalías reparadas.  Realizar las estadísticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas, averías características de los espacios e instalaciones, y, en general, todas aquellas que permitan una adecuación del servicio a las exigencias de la conservación.  Redactar un esquema informativo que, de forma abreviada y significativa, agrupe diaria y mensualmente, aquellos datos que en caso de producirse algún siniestro amparado por permitan una orientación válida sobre las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación actuaciones del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en  Preparar junto con los contenedores existentes en técnicos de SFM, los proyectos- programas operativos de conservación preventiva con el detalle requerido, y sistematizando el orden de las inmediaciones xxx xxxxxxxoperaciones. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar  Vigilar que el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas personal a su serviciocargo realice los trabajos, haciéndose directa las inspecciones, etc., de forma adecuada y exclusivamente responsable racional, con la máxima productividad.  Preparar y redactar las órdenes de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto trabajo del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá personal a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondacargo.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales Está obligado a cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la Información de Petróleos del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario Perú - PETROPERÚ S.A., conforme al Acuerdo de Directorio Nº 040-2010-PP. El CONTRATISTA ejecutará los trabajos conforme al Contrato, las Bases y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipalessus Propuestas. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria El CONTRATISTA se obliga a instalar que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y mantener personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en correcto estado estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de funcionamiento PETROPERÚ S.A. le afecte, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el equipamiento Contrato. El CONTRATISTA empleará sus propios recursos y mobiliario necesarios ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la prestación completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de servicio objeto sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del contrato en los términos establecidosContrato. Cuidar El CONTRATISTA se obliga a la ejecución del Contrato, con el buen orden personal profesional que ha sido materia de evaluación durante el proceso de contratación, el personal profesional presentado y aprobado previo a la suscripción del Contrato y personal especializado presentado al inicio del servicio. El CONTRATISTA deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución del servicio, pudiendo dictar caso contrario PETROPERÚ S.A. aplicará las oportunas instruccionesmultas y sanciones que correspondan. El CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA no podrá subcontratar para la ejecución del presente servicio a otra empresa, sin la autorización previa de PETROPERÚ S.A., caso contrario se le aplicará la penalidad respectiva y será causal de resolución del Contrato. El CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del mismo. Si el CONTRATISTA causa daños a las instalaciones y/o equipos (o sus partes) a partir de la entrega de los mismos por parte de PETROPERÚ S.A., o causa perjuicios como consecuencia de la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de su obligación, entonces tendrá que indemnizar a PETROPERÚ S.A. conforme el artículo 1321º del Código Civil. La indemnización consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio perdido o deteriorado a la situación en que se encontraba al momento en que se produce el hecho dañoso (daño emergente) y a pagar el valor de la utilidad que habría producido ese patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnización (lucro cesante). De ocurrir algún percance, incidente, siniestro, etc., perjudicando a terceros, personal del CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERÚ S.A., como consecuencia de una negligencia del CONTRATISTA, transgresión a las normas de seguridad, mala ejecución de los trabajos, etc., éste asumirá los costos de resarcimiento a los afectados y responderá civil, administrativa y/o penalmente en forma exclusiva. El CONTRATISTA está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ S.A. En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, éste se compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERÚ S.A. de los efectos de dichas acciones y se responsabilizará por cualquier situación adversa a PETROPERÚ S.A., incluyendo gastos y costos en que incurra por esta razón, comprometiéndose en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfacción de PETROPERÚ S.A. El CONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravámenes, que fueran originados por éste o sus dependientes, en relación con la prestación del servicio y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERÚ S.A. de sus efectos. Si el CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravámenes, PETROPERÚ S.A. tendrá el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravámenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por conveniente. PETROPERÚ S.A. no será responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el Servicio. En este caso, se pagará al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspensión o paralización definitiva del Servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario. El CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de Contrato. El CONTRATISTA deberá en todo momento vigilar que los poderes trabajos que efectúen otros Contratistas, no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondrá en conocimiento del Administrador de policía Contrato. PETROPERÚ S.A. no aceptará ningún reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su conocimiento por escrito en el Cuaderno de Servicio oportunamente. Otorgar el Carnet de identificación a sus trabajadores desplazados a Refinería Conchán, el mismo que conserva debe ser portado por su personal (de manera visible), consignando su Razón Social, nombre del Personal, etc. Proveer a sus trabajadores la Administración necesarios Ropa de trabajo industrial y el equipo de protección personal, para asegurar su uso permanente en la buena marcha ejecución de los servicios. Indemnizar los daños que sus actividades, cumpliendo con las especificaciones y requerimientos de seguridad de PETROPERÚ S.A. El CONTRATISTA se ocasionen obliga a terceros como consecuencia del desarrollo mantener vigentes las garantías y seguros durante la ejecución del servicio, excepto cuando hasta que se apruebe la conformidad del mismo. Se considerará como incumplimiento contractual, la no cancelación de las remuneraciones, beneficios sociales y aportes xx Xxx al personal del CONTRATISTA que ejecute el daño sea producido por causas imputables servicio. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de designar a terceros debidamente autorizados, para supervisar la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear correcta ejecución del servicio y el cumplimiento de los ciudadanos aspectos técnicos del Contrato, lo cual no disminuye en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra absoluto la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaCONTRATISTA.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener estipulaciones contenidas en correcto estado el presente pliego de funcionamiento cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación pliego de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamientoprescripciones técnicas, así como mantener sus hojas las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de reclamaciones a disposición contratación. Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en la escuela infantil municipal, sita en la C/ Xx. Xxxxxxx, nº 6, de acuerdo con el calendario y horario previstos en el pliego de prescripciones técnicas. El Ayuntamiento podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los usuariosbienes a suministrar. Será Asimismo, podrá efectuar por cuenta sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de las materias primas empleadas y de los alimentos a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. La ejecución del adjudicatario todos contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los gastos bienes y de los vicios ocultos que genere pudieran apreciarse durante el desarrollo plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del Ayuntamiento. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su actividad durante el periodo de vigencia del contratoentrega al Ayuntamiento, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación salvo que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará éste hubiese incurrido en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicioxxxx al recibirlos. Será obligación del adjudicatario depositar contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la basura ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento será responsable la misma dentro de los límites señalados en la leyes. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los contenedores existentes titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las inmediaciones xxx xxxxxxxindemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. A fin Asimismo, serán responsables de garantizar toda reclamación relativa a la más absoluta propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en las instalacionesel trabajo, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda debiendo tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de cargo el personal necesario para la prestación realización del objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaempresario.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Catering and Auxiliary Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales  Garantizar la prestación del contratista: Prestar servicio de aseo, cafetería y mantenimiento en general del Palacio de la Cultura “Xxxxxx Xxxxx Xxxxx”, con el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar suministro de los Suministros elementos básicos de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado aseo de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios primera calidad para la correcta prestación de servicio objeto del contrato servicio.  Garantizar la continuidad en los términos establecidos. Cuidar el buen orden la prestación del servicio, pudiendo dictar con personal de las oportunas instruccionesmismas calidades exigidas en el pliego de condiciones, sin perjuicio en caso de los poderes ausencia por vacaciones, incapacidad, permisos, suspensiones, entre otras.  Atender las recomendaciones del Instituto, cuando este se solicite la asignación o cambio de policía que conserva oficio, la Administración necesarios desvinculación o reemplazo de cualquier trabajador, número de personas, turnos y horarios, para asegurar la buena marcha de los servicioscual bastara el requerimiento del Instituto. Indemnizar los daños  Garantizar al personal que se ocasionen a terceros como consecuencia designe en virtud del desarrollo del serviciocontrato las condiciones de higiene, excepto cuando salubridad y seguridad en el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesióntrabajo, así como la conservación entrega de elementos de seguridad necesarios para la realización de actividades designadas.  Responder por los accidentes que sufran o puedan sufrir el personal a su cargo, funcionarios del Instituto, terceras personas o daños a los equipos e instalaciones del Instituto, resultantes de la negligencia, impericia o descuidos de los mismostrabajadores vinculados al contrato; en consecuencia, responderá por todo los perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar. La limpieza  Cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes sobre seguridad industrial, certificaciones actualizadas de trabajos en altura y prevención de accidentes.  En el evento que el domicilio principal del contratista se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza encuentre fuera de seguro multiriesgo la ciudad de Medellín o del territorio geográfico del Área Metropolitana que cubra en cada momento conforma el valor xxxxx de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independienteAburrá, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del serviciocontar con agencia o sucursal en estos sitios. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en  Presentar todos los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá informes que el Instituto considere necesarios para ejercer un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto mejor control del contrato, en la forma y en la periodicidad que se requiera. Entre otras, el adjudicatario informe de las brigadas, realizadas el fin de semana anterior y la programación de la nueva brigada el fin de semana siguiente.  Contar con los equipos y herramientas necesarias para cumplir con las actividades programadas y podrá utilizar otras de igual o superior funcionalidad, aclarando que es el directo responsable por el manejo, transporte, mantenimiento, reparación, dotación y/o sustitución de las mismas.  El contratista deberá presentar listado practicar una inspección periódica a los trabajos realizados y verificar su calidad. Si llegara el caso ordenar una corrección de trabajadores los trabajos defectuoso y coordinar la re inspección.  Entregar al inicio del contrato una relación del personal para la prestación del servicio, como también los cambios posteriores que adscribirá se haga al personal a su ejecucióncargo, con el documento justificativo de su afiliación la copia de la Seguridad Socialhoja de vida con la relación de la experiencia laboral, grado de escolaridad y soportes de los estudios realizados y certificaciones. La misma obligación le incumbe en el caso  Facilitar la labor de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se aprueba realicen.  Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.  Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, así como a riesgos laborales de sus empleados.  Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones necesarias para el Texto Refundido cumplimiento de la Ley sobre Infracciones los requisitos de ejecución del contrato así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista asumir los costos de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaéstas.

Appears in 1 contract

Samples: Prestación De Servicios

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente Pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario . Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las tasas previstas operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Ordenanzas Municipalesleyes. Abonar El contratista será responsable de la calidad técnica de los Suministros trabajos que desarrolle y de luz las prestaciones y agua correspondientes a servicios realizados, así como de las instalacionesconsecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento Todo el equipamiento y mobiliario necesarios personal que el concesionario contrate para la prestación de servicio los servicios objeto de este contrato tendrá dependencia laboral del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instruccionesmismo, sin perjuicio que por ninguna causa, incluso la de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen despido, pueda pasar dicho personal a terceros como consecuencia dependencia del desarrollo del servicioAyuntamiento, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones no interviniendo éste, bajo ninguna forma, en las relaciones laborales que puedan plantear existir entre el concesionario y su personal, salvo lo dispuesto en el presente Pliego. Cada licitador especificará la dedicación y categoría laboral del personal que proponga, diferenciando si es preciso, por temporadas e indicando claramente los ciudadanos puestos de trabajo permanentemente cubiertos, el absentismo previsto y la plantilla total en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación cómputo anual del servicio. Todo esto se hará considerando las obligaciones de subrogación en su caso. El trato con los usuarios adjudicatario se responsabilizará del aseo y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección decoro del personal a su servicio, al cargo que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá vaya a tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por relación con el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionespúblico, de forma que actúe con la debida cortesía y corrección en caso su trato con éste y de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas, Reglamentos y demás Disposiciones Municipales sobre el artículo 22 Servicio. El adjudicatario en ningún caso podrá considerarse en relación laboral, funcionarial o de naturaleza alguna respecto del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ayuntamiento salvo la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socialpropia del contrato firmado. En cualquier caso, el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista tendrá las obligaciones derivadas de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondalos pliegos de prescripciones técnicas particulares y demás documentación contractual.

Appears in 1 contract

Samples: Mantenimiento De Zonas Verdes

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente Xxxxxx y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto Será obligación del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. Las reclamaciones El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que puedan plantear desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Cada licitador especificará la dedicación y categoría laboral del personal que proponga, diferenciando si es preciso, por temporadas e indicando claramente los ciudadanos puestos de trabajo permanentemente cubiertos, el absentismo previsto y la plantilla total en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación cómputo anual del servicio. Todo esto se hará considerando las obligaciones de subrogación en su caso. El trato con los usuarios adjudicatario se responsabilizará del aseo y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección decoro del personal a su servicio, al cargo que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá vaya a tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por relación con el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalacionespúblico, de forma que actúe con la debida cortesía y corrección en caso su trato con éste y de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas, Reglamentos y demás Disposiciones Municipales sobre el artículo 22 Servicio. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato deberá estar integrado en la plantilla del RD Legislativo 5/2000adjudicatario y no tendrá vinculación laboral con el Ayuntamiento. En su mayor parte este personal deberá estar previamente contratado por la empresa. Cuando puntualmente el adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecución de este contrato, deberá realizarse bajo alguna modalidad de 4 contratación que no vincule a los trabajadores directamente a los servicios objeto de éste, sino directamente a la empresa adjudicataria del mismo, incluyendo a tal fin una cláusula de movilidad geográfica en los respectivos contratos laborales. El Ayuntamiento xx xxxxxxXxxx no tendrá ninguna intervención en su selección. En ningún caso podrá el adjudicatario organizar las prestaciones objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea susceptible de constituir una unidad económica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad de la empresa. A tal efecto ninguno de los trabajadores, ni la empresa misma, que destine a la ejecución de este contrato tendrá como cometido único los trabajos propios del mismo. Este criterio deberá ser impuesto por el adjudicatario en caso de subcontratar, previa autorización del Ayuntamiento, parte de las prestaciones objeto del contrato con un tercero. Con el objetivo de garantizar la calidad en el empleo en la contratación pública, el precio ofertado por los/las licitadores/as deberá desglosarse indicando todos los conceptos que se aprueba el Texto Refundido incluya, especificando, entre ellos, los gastos destinados al personal. Los gastos deberán justificarse de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.siguiente manera:

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Cleaning Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Además de las obligaciones generales derivadas del contratistarégimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: Prestar · La apertura y el cierre xxx xxxxxxx, permaneciendo en el mismo en cumplimiento de sus funciones. · El servicio deberá permanecer abierto al público todos los días de la semana desde las 12:00 hasta las 20:30 horas. El bar-terraza no podrá servir fuera del citado horario. · Durante las horas de apertura al público no se podrán realizar las tareas de acondicionamiento del mismo, éstas se realizarán siempre con anterioridad o posterioridad a la hora señalada para su apertura o cierre, respectivamente. · Serán del cargo del contratista la realización de todas las tareas de acondicionamiento, mantenimiento y limpieza diarias que exija el recinto y todas sus instalaciones, incluido el cortado del césped. Las labores de mantenimiento que exijan mayores conocimientos serán realizadas por los servicios municipales, que deberán ser requeridos por el contratista sin demora cuando sea necesaria su intervención para el mantenimiento de la prestación del servicio. · El contratista se hará cargo de la expedición, cobro, contabilización y control de los abonos y de las entradas suministradas por el ayuntamiento según los importes establecidos en la ordenanza reguladora. Anotará con detalle diario en las fichas suministradas al efecto el número de visitantes, el tipo de entrada o abono expedido y las sumas ingresadas, conservando las matrices de los talonarios de entradas. Comunicará sin demora y anotará también todos aquellos hechos que, por su incidencia sobre el servicio debiendo respetar o las instalaciones, deban ser puestas en todo conocimiento del ayuntamiento. En cualquier momento podrá el horario Sr. Alcalde solicitar la muestra de las fichas diarias. · El contratista custodiará bajo su responsabilidad la recaudación obtenida por las entradas y abonos e ingresará la misma como mínimo cada semana en cualquiera de las tasas previstas cuentas de titularidad municipal abiertas en las Ordenanzas Municipalesentidades bancarias con sucursal en Berdún, con aportación al Ayuntamiento del justificante del ingreso. Abonar Con dicha aportación acompañará las fichas de anotaciones diarias, así como las matrices de los Suministros talonarios agotados. · Cuidará de luz y agua correspondientes que las actividades se realicen con normalidad de acuerdo a las normas xxx xxxxxxx. Dará cuenta inmediata a los servicios municipales de los desperfectos o averías que puedan producirse. · Velará por el buen orden, limpieza y adecuado uso de las instalaciones, vestuarios, duchas, etc. La empresa adjudicataria · Procurará la conservación de las piscinas, sus instalaciones y zona de playa, realizará los controles analíticos del agua diariamente y el cuidado de las condiciones higiénico sanitarias exigidas. Velará por el cumplimiento de la normativa sanitaria y de seguridad aplicable. Custodiará y realizará la llevanza de los libros y documentos sanitarios de control y de los carteles informativos. Xxxxxxxx, informará y prestará toda su colaboración a las inspecciones sanitarias, informando inmediatamente a Alcaldía del resultado de las mismas. · Gestionará el bar-terraza a su riesgo y xxxxxxx, limitándose a la expedición de bebidas y alimentos preparados que no exijan manipulación, y nunca fuera del horario de apertura y cierre xxx xxxxxxx. Deberá evitar el uso xx xxxxxxx en el recinto de la piscina. El adjudicatario deberá comprometerse a la apertura del bar xxx xxxxxxx, si bien la prioridad será siempre la atención de las obligaciones directamente relacionadas con el servicio de piscina. · Atenderá las sugerencias, quejas y reclamaciones que se obliga formulen trasladándolas al Sr. Alcalde. · Prestará el servicio con la continuidad convenida y garantizar a instalar los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mantener mediante el abono, en correcto estado su caso, de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato contraprestación económica comprendida en los términos establecidoslas tarifas aprobadas, sin discriminación alguna. Cuidar · Cuidará el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva atribuidos a la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los serviciosadministración. Indemnizar · Indemnizará los daños que se ocasionen causen a terceros como consecuencia del de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones · Respetará el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. · Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. · El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. · Pondrá a disposición del contratista con antelación suficiente los medios necesarios para la prestación del servicio: utensilios, herramientas, productos químicos, mobiliario, abonos, entradas, etc, salvo aquellos que puedan plantear estén exclusivamente relacionados con el servicio de bar-terraza. · Tendrá acondicionados los ciudadanos en cuanto vasos de las piscinas y operativas todas las instalaciones con la debida antelación a la prestación fecha de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatarioapertura, que podrá retrasarse hasta el día 10 xx xxxxx. A estos efectos · Abonará el precio del contrato mediante tres pagos iguales, uno en cada mes de los que componen la temporada, deducidas las sumas que por cualquier concepto se adeuden por el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento corresponda.

Appears in 1 contract

Samples: Concesión Del Servicio Público De Piscina Municipal

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales La/s empresa/s adjudicataria/s, para atender adecuadamente los pedidos deberán tener las siguientes consideraciones: - El diverso material será adquirido conforme a las necesidades puestas de manifiestos por los distintos departamentos municipales del contratista: Prestar Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx, por lo que el/los adjudicario/s deberán ser capaces de proporcionar un rápido y eficaz servicio. - El/los adjudicatario/s deberán contar con un local, almacén o similar con atención al público en el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas Término Municipal xx Xxxxxx a fin de garantizar la prestación del suministro en las Ordenanzas Municipalescondiciones estipuladas, manteniendo un stock suficiente como para asumir las demandas que se reciban y poder entregarlas en plazo. Abonar - Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los Suministros bienes antes de luz su entrega a la Administración, salvo que éste hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. - El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo relativas a seguridad e higiene, incluso de la Previsión y agua correspondientes a las instalacionesSeguridad Social, en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas disposiciones y demás de carácter laboral que se produzcan por el adjudicatario. - Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podrá repercutirse como partida independiente. - La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener contratista responderá objetivamente y, en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del serviciosu consecuencia, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen causen a terceros como consecuencia del desarrollo contrato adjudicado, conforme a lo establecidos en el art. 214 del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables TRLCSP. - La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto propiedad industrial y comercial, y deberá indemnizar a la prestación Administración de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor derivados de las instalacionesque, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requiereneventualmente, puedan dirigirse contra la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaMunicipal.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Supply of Office Materials

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar 1. Cumplir con el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato y las condiciones técnicas referidas en los términos establecidosde referencia y la propuesta presentada, dentro del plazo establecido en los mismos. 2. Cuidar el buen orden Obrar con las mejores prácticas y cuidado para la correcta ejecución del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicioscontrato. 3. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y Cumplir con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, en los tiempos y lugares establecidos en el adjudicatario deberá presentar contrato. 4. Acordar con la Cooperativa COOMULPROMERT, el menú de refrigerios con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, provenientes de establecimientos certificados bajo la norma de manipulación de alimentos. 5. Acordar con la Cooperativa COOMULPROMERT el listado y contenido de trabajadores los materiales y/o elementos que adscribirá se entregaran en cada taller con al menos quince (15) días de antelación. 6. Cumplir todas las instrucciones que le brinde la Cooperativa COOMULPROMERT, que conduzcan a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la Seguridad Socialnaturaleza del mismo. 7. La misma obligación le incumbe en Definir un canal de contacto la Cooperativa COOMULPROMERT para la coordinación de la prestación del servicio. 8. No utilizar las marcas o logotipos de la ADR, ni de la Cooperativa COOMULPROMERT, salvo cuando haya sido otorgado consentimiento previo, expreso y escrito por parte de estas. 9. Asumir el caso valor de cambios en dicho personal durante cargue, descargue y transporte y la vigencia conservación de calidad de los bienes y/o servicios que se requieran para la ejecución del contrato. Todo ello 10.Prestar los servicios a la hora, en la fecha y lugar acordado con la Cooperativa COOMULPROMERT 11.Disponer del tiempo y del personal requerido para la prestación del servicio. 12.Informar de conformidad con lo dispuesto inmediato a la Cooperativa COOMULPROMERT cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la ejecución del contrato. 13.Constituir las garantías exigidas en el artículo 22 contrato. En caso de prórroga del RD Legislativo 5/2000contrato, de 4 xx xxxxxxmodificaciones al mismo, o exigencia unilateral por el que se aprueba el Texto Refundido parte de la Ley sobre Infracciones Cooperativa COOMULPROMERT de ajuste a los amparos o a la cuantía de la póliza, o de constituir unos nuevos amparos, el CONTRATISTA estará obligado a adelantar de forma inmediata ante la compañía de seguros el trámite pertinente. 14.Contar con los permisos y Sanciones licencias, otorgados por las entidades competentes, para la producción, distribución, comercialización y transporte de los bienes y/o servicios objeto del contrato. 15.Garantizar la calidad en la prestación del servicio contratado. 16.Las demás descritas en los términos de referencia y las que demande el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo cabal cumplimiento del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaobjeto contractual.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Services

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales El Contratista deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones de los planos y de las especificaciones a satisfacción del contratista: Prestar Supervisor. En caso que durante el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros período de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato construcción El Contratista encontrase algún error, omisión o discrepancia en los términos establecidosdocumentos y planos del proyecto, lo deberá hacer del conocimiento del Supervisor, por la vía escrita. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que No se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos aceptarán cambios o adiciones en cuanto a diseño o especificaciones, sin la prestación aprobación escrita del Supervisor. Este trabajo consiste en el chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción toda clase de una póliza vegetación y desechos que estén dentro de seguro que cubra la responsabilidad civil los límites del área ocupada por la explotación cancha polideportiva. Los árboles deben botarse hacia el centro del servicioárea que deba limpiarse, de tal manera que no se dañen las propiedades adyacentes. En las áreas donde se deba efectuar excavación o corte, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, debe ser removidos hasta una profundidad no menor de 60 centímetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras materias vegetales u orgánicas susceptibles de descomposición. Las áreas que vayan a ser cubiertas con terraplén o relleno deben desraizarse y destroncarse a una profundidad no menor a 60 centímetros debajo del terreno original. El trato con volumen de la capa vegetal y deshechos que sean removidos al efectuar la limpia, chapeo y destronque, serán extraídos por la comunidad del área de trabajo y colocados en botaderos autorizados por las autoridades del lugar, salvo los usuarios materiales utilizables que puedan servir como relleno en áreas aledañas, los cuales serán colocados por el contratista Este trabajo consiste en la remoción y con retiro de material hasta lograr la sección típica de la cancha polideportiva dentro de los límites de construcción. Incluye excavación y remoción de la capa vegetal. Incluye la remoción y retiro de todos los materiales existentes. El trabajo incluye también el público retiro y reemplazo de material inapropiado que se encuentre en general será áreas inestables; remoción y prevención de derrumbes. El trabajo incluye también la excavación de cunetas y contracunetas y su prolongación. Las excavaciones en todo caso correcto, cuidando la corrección presencia de agua deberán ser drenadas o bombeadas a satisfacción del personal a su servicio, al Supervisor. Los sistemas que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre use El Contratista deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas Supervisor. No se harán pagos suplementarios para la evacuación de reclamaciones a disposición agua por métodos de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato se mantendrá vigente durante toda la duración de la concesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el caso de cambios en dicho personal durante la vigencia del contrato. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondabombeo u otro medio.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista: Prestar Contar con el servicio debiendo respetar en todo momento el horario personal técnico calificado y las tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios certificado para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden ejecución del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el Ayuntamiento, así como mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Ayuntamiento. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza requerir algún soporte especializado los costos serán asumidos por el contratista. • Cumplir con el respaldo de seguro la información que se encuentra en el servidor a nivel de responsabilidad civil independienteconfiguración y datos de usuarios la reinstalación, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación migración y configuración del servicio. Será obligación servicio dentro del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A plazo establecido a fin de garantizar la su correcto funcionamiento con los más absoluta higiene en altos estándares de calidad. • Cumplir con todas las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en esta actividad. Este contrato obligaciones que naturalmente se mantendrá vigente durante toda la duración desprendan o emanen de la concesiónOrden de Compra. El adjudicatario • Brindar el servicio de soporte técnico para garantizar la disponibilidad del compromete a no utilizar el nombre servidor de correo electrónico, cuya disponibilidad de horario debe ser de 24 horas del Ayuntamientodía, los 7 días de la semana durante la vigencia de la garantía técnica, ya sea, en sus relaciones con terceras personas a efectos línea, correo electrónico, teléfono convencional, celular o presencial, dependiendo la naturaleza de facturación la necesidad. • Presentar Informe Técnico del Mantenimiento realizado que contemple lo siguiente: -Actividades realizadas, Diagrama de proveedores flujo de envío y recepción de mensajes. -Observaciones, comentarios y/o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su serviciorecomendaciones. -Manual de Instalación y Configuración del Zimbra (LDAP, haciéndose directa Mailbox, MTA) -Manual de Mantenimiento Zimbra. -Manual de Instalación y exclusivamente responsable Configuración y Administración Antispam -Manual de Instalación y Configuración Firewall Interno. -Manual de Configuración Clientes de Correo Desktop. MULTA Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que contraigapendientes de ejecutarse. Con carácter previo al inicio GARANTÍA GARANTÍA TÉCNICA El contratista deberá presentar previa suscripción de la prestación objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que adscribirá a su ejecución, con el documento justificativo de su afiliación firma de la Seguridad SocialOrden de Compra, la garantía técnica contra defectos de configuraciones. De haber inconveniente con alguna configuración, se solventará el inconveniente sin descontar las horas de soporte; esta garantía entrará en vigencia a partir del día siguiente a la conformidad y firma del acta entrega recepción del servicio de mantenimiento contratado y tendrá una vigencia de 365 días. LUGAR DE ENTREGA La misma obligación le incumbe presente contratación se realizará en forma total en la provincia de Pichincha cantón Quito, y el caso servicio será brindado en la Dirección de cambios en dicho personal durante Tecnologías de la vigencia Información y Comunicación del contratoMinisterio del Trabajo, Av. Todo ello de conformidad con Xxxxxxxxx xx Xx Xxxxxxxx X00-000 y Suiza, edificio Torrezul, piso 7. RECEPCIÓN La Recepción del servicio contratado se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 22 321 del RD Legislativo 5/2000, de 4 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de Reglamento General a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo Orgánica del incumplimiento por parte del contratista Sistema Nacional de dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del expediente que por tal incumplimiento correspondaContratación Pública.

Appears in 1 contract

Samples: Orden De Compra