Common use of OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 22.1.- El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y cumplir lugar fijados en el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidadcontrato, y obligaciones definidas a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente ContratoPliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de Condiciones. 8.2. Entregar contratación, quien podrá, asimismo, ajustar el Cronograma estimado ritmo de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad entrega de los bienes y servicios prestadosa suministrar. 22.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 22.3.- El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de acuerdo conformidad con el Anexo Técnico, lo establecido en el Pliego de Condiciones prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido en el precio del contrato. 22.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo 22.5.- El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la Oferta presentada propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a [nombre la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la Entidad Estatal contratante]interposición de reclamaciones. 8.5. Dar 22.6.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a conocer a [nombre de su cargo el personal necesario para la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el realización del objeto del Contrato o contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre Prevención de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaRiesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, jurídicaaprobado por Real Decreto 39/1997, socialde 17 de enero, económica, técnica, ambiental o así como de cualquier tipo, las que pueda afectar se promulguen durante la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar22.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, suscribir no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y presentar hayan llegado a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] su conocimiento con ocasión del Contrato, según correspondamismo. 8.822.8.- En los supuestos en que proceda, la Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Cumplir las obligaciones Asimismo, el órgano de contratación podrá efectuar 22.9.- En los casos en materia ambientalque la naturaleza del objeto del contrato lo permita, predial y la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de responsabilidad sociales que le competen conforme propiedad por actuaciones a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obraél imputables. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación 22.10.- En el supuesto en que considere el contrato tenga por objeto el desarrollo y la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directricespuesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 22.11.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra Y del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 22.12.- Protección de datos de carácter personal. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.11. Desarrollar y cumplir El adjudicatario deberá ejecutar el objeto del Contratocontrato de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas particulares (Anexo II de este documento), en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contratopliego de condiciones generales, incluyendo su Anexo Técnico en el pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se formalice con el adjudicatario, y sus Pliegos en la oferta adjudicada, documentos que se citan en orden de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosprelación, así como de acuerdo con las instrucciones que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El adjudicatario será responsable de contar con todos los permisos y licencias necesarios para ejecutar el Anexo Técnicocontrato, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre del cumplimiento de la Entidad Estatal contratante]normativa que sea de aplicación. El adjudicatario se compromete, además, a cumplir el Código Ético de RTVE que se encuentra disponible en xxxx.xx. 8.52. Dar El adjudicatario deberá disponer de entidad real, organización propia y estable, viabilidad económica y se compromete a conocer contar durante la vigencia del contrato con la organización necesaria de personal para que la ejecución del contrato se lleve a [cabo por trabajadores con una cualificación profesional y formación adecuadas y con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así como todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios. Asimismo, en su caso, deberá ser titular o tener cedidos a su nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación los derechos incorporales que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar fueran precisos para la ejecución del contrato. 8.73. ElaborarEn caso de que RTVE ceda equipos o material por razón de una mayor eficacia se hará conforme al Anexo II, suscribir apartado 5. Los medios materiales se cederán durante el periodo de prestación del servicio. El contratista los utilizará exclusivamente para ejecutar la prestación y presentar se responsabilizará de custodiarlos y mantenerlos adecuadamente, y de devolverlos en las mismas condiciones en que le hubieran sido entregados. En el caso de que se produjeran desperfectos por mal uso o por un mantenimiento deficiente o inadecuado, el contratista asumirá los costes de reparación o reposición del material. 4. El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer ineludiblemente de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a [nombre todo empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la organización del trabajo, el control y distribución de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales jornada laboral, el pago de Obra. Estas Actas parciales los salarios, el otorgamiento de Obra deben estar aprobadas por permisos, licencias y vacaciones, el [Interventor y/o Supervisor] ejercicio del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir poder disciplinario y el cumplimiento de las obligaciones en materia ambientalde prevención de riesgos laborales y seguridad social. Estos trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, predial sin que en ningún momento pueda alegarse derecho alguno por parte de los mismos en relación con RTVE, ni exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aún en el supuesto de que el despido que adopte se base en el incumplimiento, interpretación o resolución del presente contrato. El personal de la contrata estará identificado como tal, mediante la tarjeta de identificación correspondiente y, en su caso, la uniformidad de la empresa. El personal autónomo también deberá identificarse, en su caso, como personal externo a RTVE. De igual manera, deberá designar un coordinador de entre sus trabajadores, que será el único encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de su empresa y de responsabilidad sociales comunicar al interlocutor designado por RTVE cualquier incidencia ocurrida respecto de los trabajadores y/o el servicio a prestar. En el caso de que le competen conforme los trabajos se realicen con presencia de personal del adjudicatario en las instalaciones de RTVE, siempre deberá haber un coordinador presente en dichas instalaciones durante la prestación. En estos casos, el adjudicatario comunicará por escrito a normas aplicables y las especificaciones técnicas RTVE al inicio de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación prestación quiénes ejercerán como coordinador, así como los cambios que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir se puedan producir en dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en personas durante la ejecución del Contrato]contrato. 5. El adjudicatario colaborará con RTVE, tal como establece el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 6. El adjudicatario se compromete a remitir los recibos generales de liquidaciones (RLC) y la relación nominal (RNT) de sus trabajadores adscritos a la ejecución del contrato que accedan a las instalaciones, cuando así se establezca en el Anexo II, apartado 14, y en todo caso, siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la contrata. 7. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de las mismas del personal del adjudicatario deberá realizarse únicamente por los puntos autorizados debidamente señalizados. El adjudicatario se compromete a impartir estas instrucciones al personal de su cargo. RTVE se reserva el derecho de denegar la entrada a sus instalaciones al personal que no cumpla esta obligación, así como a retirarle el documento identificativo de acceso proporcionado por RTVE, en su caso. El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en RTVE en el uso de equipos y aplicaciones informáticas. 8. En caso de subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista los mismos compromisos que RTVE exige a aquel. 9. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de ordenador, los contratistas aceptan expresamente que: a. Todos los derechos de explotación de los sistemas informáticos y de los trabajos desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a RTVE, con exclusividad y a todos los efectos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.15.3.1. Desarrollar El Contratista asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realice en óptimas condiciones técnicas. 5.3.2. Será obligación primordial del Contratista, ejecutar la obra acuerdo con los planos y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones especificaciones. 5.3.3. Se deberá disponer de calidad, oportunidadelementos de protección personal para visitantes, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 proveedores quienes solo deben ingresar con la autorización directa del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas personal administrativo designado por el [Interventor contratista y/o Supervisor] del Contrato, según correspondala Interventoría. 8.85.3.4. Cumplir Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las obligaciones especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al Contratista muestras de los diferentes materiales en materia ambientalel momento que lo considere conveniente. 5.3.5. Todo material dispuesto por el contratista será de primera calidad, predial deberá cumplir con las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones. 5.3.6. El Contratista antes de responsabilidad sociales iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que le competen conforme a normas aplicables contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. 5.3.7. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del Contratista el verificar los planos y las especificaciones técnicas medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma oportuna. 5.3.8. Inspeccionar el lugar de la obraobra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. 8.95.3.9. [Incluir cualquier otra obligación Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que considere se refieren los planos y las especificaciones, en la Entidad Estatal contratante]mejor manera posible. 8.105.3.10. [Permitir Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que [incluir Entidad Estatal ordene la ley. La OIM bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del orden nacional] defina directricesContratista en este aspecto. 5.3.11. El Contratista deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción. 5.3.12. Una vez finalizada la obra, lineamientos el Contratista deberá elaborar y efectúe seguimiento entregar en original y monitoreo al medio digital los planos récord de la misma. 5.3.13. Será obligación del Contratista que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendadas. 5.3.14. En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios públicos a los procesos de revisión y recibo, el Contratista deberá dar cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados a las observaciones e instrucciones impartidas por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]los inspectores y/o interventores de las mismas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]Contrato]1.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el contrato y en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Desarrollar y cumplir En el caso de contratos por unidades de ejecución o de tiempo, el contrato se ejecutará mediante la realización de tantas unidades de las que integran el objeto del Contratocontrato como sean solicitadas por la Administración, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas debiendo ejecutarse el trabajo objeto del contrato en el plazo máximo señalado en la cláusula 8 del presente Contrato, incluyendo Pliego o en el que hubiere ofertado el contratista en su Anexo Técnico proposición si fuera menor. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y sus Pliegos de Condicioneslas prestaciones y servicios realizados. 8.2. Entregar 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el Cronograma estimado plazo de obra que constituirá el Anexo 2 ejecución del presente Contratocontrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 8.324.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Colaborar con [nombre Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento las operaciones que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. ElaborarEl contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, suscribir y presentar a [nombre tanto para la Administración como para terceros, por omisiones, errores, utilización de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/métodos inadecuados o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán conclusiones incorrectas en la ejecución del Contrato]contrato. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de estas responsabilidades. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, así como la obligación de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El personal que el contratista destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de cualquier otro tipo con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Xxxxx Balears. Este personal quedará exclusivamente bajo el poder de dirección del contratista, sin perjuicio de las facultades que la normativa de contratación reconoce al órgano de contratación. En consecuencia, la dirección y la gestión del contrato corresponden al contratista, de forma que este asume un riesgo empresarial verdadero y las facultades de dirección y control respecto de los trabajadores, por lo que estas tareas no corresponden a la entidad contratante, que únicamente tiene facultades de control, y todo ello con independencia de las relaciones de colaboración entre las partes para que el contrato se ejecute correctamente. 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 130 de la LCSP, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación se detallan en la letra W del Cuadro de características del contrato. Estas previsiones en relación con la subrogación de trabajadores serán también aplicables a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación. Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del contrato. Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista tendrá la obligación de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de estos. Cuando, a la finalización del presente contrato, deba producirse la subrogación a que se refiere el párrafo primero, el contratista deberá proporcionar al órgano de contratación, a requerimiento de este o, en todo caso, con una antelación mínima de 4 meses a la finalización del plazo de ejecución del contrato, la información relativa a la relación y las condiciones laborales de los trabajadores que deban ser objeto de subrogaciones sucesivas, en los términos expresados en el artículo 130.1 de la LCSP. Podrá establecerse una antelación mínima superior para el cumplimiento de esta obligación en la letra W del Cuadro de características del contrato. 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.9.- En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, y salvo que en la letra Z del Cuadro de características del contrato se establezca lo contrario, la ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo esta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 24.11.- En el supuesto en que el objeto del contrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquel, con arreglo a lo establecido en el artículo 315.2 de la LCSP, con excepción de los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 20 %, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, este habrá de abonar una indemnización a la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 315.1 de la LCSP. 24.12.- En el supuesto de que el objeto de la contratación incluya la dirección de obra, bien en misión completa o bien en misión parcial, y en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, el director de la obra deberá velar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 24.13.- En el supuesto en que el objeto del contrato sea un servicio que conlleve prestaciones directas a favor de la ciudadanía, deberán cumplirse las prescripciones establecidas en el artículo 312 de la LCSP. 24.14.- El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP, se hayan establecido en la letra M del Cuadro de características del contrato de este Pliego, y a instar, en su caso, a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato a cumplirlas igualmente. 24.15.- El contratista está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.2. Entregar 21.2.- Cuando el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 10.3 del presente Contratopliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. 8.321.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Colaborar con [nombre (art. 215 TRLCSP) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar Administración será responsable la calidad misma dentro de los bienes límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) El contratista será responsable igualmente de los daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnicoartículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, el Pliego todos responderán solidariamente de Condiciones y la Oferta presentada las responsabilidades a [nombre de la Entidad Estatal contratante]que se refiere esta cláusula. 8.5. Dar 21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a conocer su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a [nombre todos los efectos, la condición de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta empresario. 21.5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 13.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de condiciones particulares, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos así como a aquellas otras condiciones de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra ejecución que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo se determinen con el Anexo Técnicoadjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre condiciones Técnicas. 13.2.- El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante]. 8.5calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Dar El contratista se obliga a conocer prestar los servicios especificados, en el lugar indicado, utilizando para ello los medios humanos y materiales que sean necesarios y que garanticen la calidad técnica de los servicios prestados. En este sentido, el Adjudicatario designará al inicio del Contrato el equipo de trabajo, con cualificación necesaria, y nombrará un responsable único en relación con IDAE, no pudiendo sustituir a [nombre estas personas salvo razones de fuerza mayor o expresa petición de XXXX. El contratista estará obligado a mantener el equipo y los medios materiales ofertados a disposición de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto Abogacía del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar Estado y del IDAE durante toda la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar13.3.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, suscribir y presentar por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a [nombre cualesquiera terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales operaciones que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en requiera la ejecución del Contrato]contrato. 13.4.- El contratista deberá contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con IDAE, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre el contratista y sus empleados. 13.5.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 13.6.- El contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la empresa subcontratada como respecto del subcontrato a celebrar. 13.7.- Si para el desarrollo de los trabajos, el Adjudicatario o su equipo técnico debiera asistir a reuniones, visitar instalaciones u organismos o asumir la representación de IDAE, por encargo de éste, frente a terceros, pondrá especial cuidado en las relaciones y actuará en todo momento cumpliendo las instrucciones recibidas de IDAE. 13.8.- El contratista estará obligado a rehacer sin cargo cualesquiera estudios, cálculos o trabajos realizados y que resulten ser incorrectos o no adecuados al fin pretendido. 13.9.- La totalidad de la información y documentación generada será entregada a IDAE en edición original y formato electrónico apto para PC-compatible.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.116.1. Desarrollar El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. En especial cuando las prestaciones a desarrollar sean de limpieza habrá de tenerse en cuenta que: - El contratista vendrá obligado a cumplir con las disposiciones de la Ordenanza Laboral y Convenio Colectivo para las empresas dedicadas a las limpiezas de edificios y locales y cuantas medidas de seguridad e higiene en el objeto del Contratotrabajo fueren de pertinente obligación. - Igualmente deberá adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores. - Del mismo modo, en caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los operarios con ocasión del ejercicio de los trabajos, el adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las condiciones normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administración. 16.2. El contratista está obligado a conservar y a tener, a disposición de calidadla Dirección, oportunidadúnicamente cuando lo considere la Administración, el Libro de Órdenes diligenciado previamente por la misma que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y obligaciones definidas comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. El contratista estará obligado por sí o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de iniciación del trabajo y se cerrará una vez finalizado el plazo de garantía establecido en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos punto 21 de Condicionesla carátula de este Pliego. 8.216.3. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad técnica de los bienes trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios prestadosrealizados, así como de acuerdo con el Anexo Técnicolas consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta errores, métodos inadecuados o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, de la forma establecida en el art.97 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 8.716.4. ElaborarSerá por cuenta del adjudicatario indemnizar, suscribir y presentar conforme a [nombre lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Entidad Estatal contratante] Ley de Contratos de las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del ContratoAdministraciones Públicas, según correspondalos daños que se originen a terceros. 8.816.5. Cumplir Son de cuenta del contratista los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquiera información de Organismos Oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las obligaciones disposiciones vigentes, en materia ambientalla forma y cuantía que éstas señalen. 16.6. Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, predial y de responsabilidad sociales tanto oficiales como particulares, que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas se requieran para la realización de la obraprestación. 8.916.7. [Incluir cualquier otra obligación que considere El contratista facilitará a la Entidad Estatal contratante]Administración, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc. 8.1016.8. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del Contrato plazo de ejecución del contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo a los plazos parciales fijados en cuenta que recursos aportados este contrato. Si llegado el término del plazo total o de los plazos de cumplimiento parcial, el contratista hubiera incurrido en xxxx por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas tendrán la cuantía determinada en el párrafo primero del artículo 95.3 del texto refundido de la ejecución del Contrato]Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.122.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 22.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 22.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 22.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 22.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra Q del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 22.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. Desarrollar La relación y cumplir las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a este Pliego. 22.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 22.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 22.9.- En el supuesto en las condiciones que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de calidadproductos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, oportunidadla ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y obligaciones definidas entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 22.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra Z del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el presente Contratocontrato, incluyendo o que por su Anexo Técnico y sus Pliegos propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de Condicionescinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 8.2. Entregar 22.11.- En el Cronograma estimado de obra supuesto en que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. 8.6. Comunicarle a [nombre 22.12.- En el supuesto de que el objeto de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacontratación incluya la dirección de obra, jurídicabien en misión completa o bien en misión parcial, social, económica, técnica, ambiental o y en el contrato de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales obra se admita la subcontratación, el director de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas la obra deberá cuidar por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas la normativa reguladora de la obrasubcontratación en el sector de la construcción. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.11. Desarrollar El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y cumplir en la oferta del contratista, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 2. Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la Cláusula 16 del presente Xxxxxx, el contratista estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. 3. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Deberá respetar los convenios colectivos aplicables. El órgano de contratación podrá solicitar del contratista que acredite dicho cumplimiento, y en concreto del cumplimiento del convenio colectivo aplicable. 4. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo público o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 5. El contratista deberá cumplir las obligaciones de facturación establecidas en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 6. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las condiciones sustituciones de calidadlos trabajadores en casos de baja o ausencia, oportunidadlas obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 7. El contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx xxxx días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información pública. 8. Será obligación del contratista indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro o del servicio. 9. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del contratista, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 10. Los bienes y/o servicios a entregar por el contratista deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas. 11. El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros y/o servicios que se efectúe por un tercero, y obligaciones definidas en deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para el presente Contratomismo puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos incluidos todos los gastos derivados de Condicioneslas mismas. 8.212. Entregar el Cronograma estimado El contratista responderá de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y servicios prestadosde las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento y de las condiciones impuestas por él. 13. El contratista y en cumplimiento del real Decreto 110/2015, de acuerdo 20 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tendrá suscrito un Convenio, del que aportará certificación oportuna, con el Anexo Técnicoun Sistema Colectivo de responsabilidad Ampliada del Producto, o con un Gestor autorizado, para la recogida separada, traslado y tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 14. Así mismo, el Pliego contratista deberá acreditar mediante el certificado oportuno, la cantidad de Condiciones residuos de aparatos eléctricos y la Oferta presentada a [nombre electrónicos (lámparas, bombillas, luminarias, rótulos luminosos, etc.) recogidos, enviados y recibidos a/en las plantas de tratamiento. Tanto para las lámparas como para las luminarias, el contratista deberá presentar certificado de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre entrada de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán los residuos en la ejecución del Contrato].planta de reciclado en el plazo de un mes desde su retirada

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 24.1.- El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y cumplir lugar fijados en el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidadcontrato, y obligaciones definidas a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el contrato y en el presente ContratoPliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación, quien podrá, asimismo, ajustar el ritmo de entrega de los bienes a suministrar. 8.2. Entregar 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el Cronograma estimado plazo de obra que constituirá el Anexo 2 ejecución del presente Contratocontrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 8.3. Colaborar 24.3.- El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad con [nombre lo establecido en el Pliego de la Entidad Estatal contratante] prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido en cualquier requerimiento que ella hagael precio del contrato. 8.4. Garantizar 24.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y servicios prestadosde los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. 24.5.- El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de acuerdo los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con el Anexo Técnicomotivo de la interposición de reclamaciones. 24.6.- El contratista deberá cumplir, el Pliego bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de Condiciones fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la Oferta presentada obligación de contratar a [nombre de la Entidad Estatal contratante].un número o porcentaje específico de 8.5. Dar 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.6. Comunicarle 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual o industrial de los bienes o productos desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a [nombre él imputables. 24.9.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, jurídicao que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, socialsalvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 24.10.- En los supuestos en que proceda, económicala Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Asimismo, técnicael órgano de contratación podrá efectuar por sí mismo, ambiental o u ordenar al contratista, x xxxxx de cualquier tipoéste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los bienes a suministrar, a fin de comprobar que pueda afectar se adecuan a la ejecución calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. Se estará a lo indicado en la letra O del Cuadro de características del contrato. 8.7. Elaborar24.11.- El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que, suscribir y presentar a [nombre de conformidad con el artículo 202 de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales LCSP, se hayan establecido en la letra M del Cuadro de Obra. Estas Actas parciales características del contrato de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contratoeste Pliego, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones y a instar, en materia ambientalsu caso, predial y de responsabilidad sociales a todos los subcontratistas que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán participen en la ejecución del Contrato]contrato a cumplirlas igualmente. 24.12.- El contratista está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.223.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, (art 215 TRLCSP). Entregar el Cronograma estimado Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de obra las operaciones que constituirá el Anexo 2 requiera la ejecución del presente Contrato. 8.3contrato. Colaborar con [nombre Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar Administración, será responsable la calidad misma dentro de los bienes límites señalados en las leyes, (art. 214 TRLCSP) El contratista será responsable igualmente de los daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnicoartículo 305 TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula 23.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el Pliego trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]empresario. 8.5. Dar 23.4.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.6. Comunicarle 23.5.- Se deberá dar adecuado cumplimiento a [nombre lo previsto en la disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSP, y en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaLey Orgánica 15/1999, jurídicade 13 de diciembre, socialde Protección de Datos de Carácter Personal, económicaasí como al Reglamento que la desarrolla, técnicahaciendo constar en el contrato, ambiental o en todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contratodicha Ley. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 22.1.- El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y cumplir lugar fijados en el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidadcontrato, y obligaciones definidas a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente ContratoPliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación, quien podrá, asimismo, ajustar el ritmo de entrega de los bienes a suministrar. 8.2. Entregar 22.2.- El contratista está obligado a cumplir el Cronograma estimado plazo de obra que constituirá el Anexo 2 ejecución del presente Contratocontrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 8.3. Colaborar 22.3.- El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad con [nombre lo establecido en el Pliego de la Entidad Estatal contratante] prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido en cualquier requerimiento que ella hagael precio del contrato. 8.4. Garantizar 22.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y servicios prestadosde los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. 22.5.- El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 22.6.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo con seguridad social y de seguridad e higiene en el Anexo Técnicotrabajo, debiendo tener a su cargo el Pliego de Condiciones y personal necesario para la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el realización del objeto del Contrato o contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre Prevención de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaRiesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, jurídicaaprobado por Real Decreto 39/1997, socialde 17 de enero, económica, técnica, ambiental o así como de cualquier tipo, las que pueda afectar se promulguen durante la ejecución del contrato. 8.7. ElaborarLa relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, suscribir la protección del medio ambiente, y presentar sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a [nombre los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en su caso, en el presente pliego. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Calvià, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la Entidad Estatal contratante] empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Calvià, y ello con independencia de las respectivas Actas parciales facultades de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor Control e Inspección que legal y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8contractualmente correspondan al mismo. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y A los efectos de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados cumplimentar con lo establecido por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en legislación de Prevención de Riesgos Laborales, la ejecución del Contrato]persona que sea designada Director de Contrato por esta Administración asumirá las funciones de “Coordinación de actividades empresariales”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1IV.3.1. Desarrollar El derecho a la percepción del precio se ajustará a la siguiente regla: a) El contratista tendrá derecho al abono con arreglo a los precios convenidos de los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y cumplir a las instrucciones dadas por la administración, siendo su forma de pago mensual. b) No tendrá derecho el objeto contratista al pago de las innovaciones o mejoras hechas voluntariamente, aunque fuesen beneficiosas para la Administración. Tampoco se le admitirán reclamaciones por trabajos distintos de los presupuestados, que hubiere realizado sin previa autorización del Contratoórgano de contratación, con arreglo a las formalidades exigidas legalmente. En ningún caso tendrá el contratista derecho al abono de los trabajos que realizare, contraviniendo lo dispuesto en las condiciones de calidad, oportunidad, éste párrafo y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condicionesanterior. 8.2. Entregar c) De conformidad con el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo apartado 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] disposición adicional 32 de la Ley de Contratos, el contratista deberá hacer constar en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4cada factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario. Garantizar La administración tendrá la calidad obligación de abonar el precio dentro de los bienes y 30 días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten al conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de acuerdo con dicho plazo de 30 días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el Anexo Técnicodevengo de intereses, el Pliego contratista deberá haber cumplido la obligación de Condiciones presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la Oferta presentada fecha de entrega efectiva de las mercancías o prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a [nombre la prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la Entidad Estatal contratante]correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 8.5IV.3.2. Dar Además de las contenidas en este Pliego y de las que resulten de aplicación de las normas supletorias son especiales obligaciones del contratista las siguientes: a) Llevar a conocer a [nombre efecto la imposición de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre fianza definitiva en el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesplazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación, y complementaria cuando fuese procedente. 8.6b) Formalizar el contrato, en el plazo señalado en el acto de adjudicación. Comunicarle Dicho plazo no podrá exceder xx xxxx días hábiles a [nombre contar desde el siguiente al de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticanotificación de la adjudicación definitiva. c) Ejecutar los trabajos personalmente no pudiendo ceder, jurídicaen todo o en parte, socialel contrato a otra persona sin autorización expresa y previa de la Administración, económicay con sujeción a las condiciones establecidas por el art. 214 de la Ley 9/2017, técnicade Contratos del Sector Público. d) Notificar en el plazo de quince días, ambiental las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir. e) Pagar todos los gastos que se originen a consecuencia de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución licitación y del contrato, entre otros, a título enunciativo, los causados por anuncios en los Boletines Oficiales y periódicos, constitución de fianzas y formalización del contrato en escritura pública con sus copias. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.11. Desarrollar y cumplir el objeto El contratista se obliga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las disposiciones vigentes en materia de derecho del Contratotrabajo, en las condiciones de calidadseguridad social, oportunidadprotección a la industria, y obligaciones definidas seguridad e higiene en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico trabajo y sus Pliegos cualesquiera otras de Condicionesgeneral observancia. 8.22. Entregar El contratista está obligado a instalar y mantener a su cargo las señales precisas para indicar el Cronograma estimado acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratoposible peligro, tanto en la zona como en sus lindes o inmediaciones. 8.33. Colaborar Las obras se ejecutarán con [nombre estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos integrantes del expediente de contratación así como al proyecto de obras que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo de las obras y el responsable del contrato. 4. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 5. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a bienes patrimoniales o personales que se pueden causar a terceros o a los propios trabajadores, durante la ejecución de la Entidad Estatal contratante] obra, el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx queda comprendido en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosel concepto xx xxxxxxx a tales efectos, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre artículo 198 de la Entidad Estatal contratante]LCSP. 8.56. Dar Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden dada por este Ayuntamiento o hayan sido causados por los vicios del anteproyecto elaborado por el mismo, se seguirá el procedimiento previsto en el Real Decreto 429/1993, de 26 xx xxxxx por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial. En todo caso se dará audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a conocer a [nombre su derecho convenga y proponga cuantos medios de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesprueba estime necesarios. 8.67. Comunicarle Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a [nombre la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie a cual de las partes contratantes corresponde la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o responsabilidad de cualquier tipo, los daños. 8. El contratista de las obras deberá asegurar las responsabilidades frente a terceros en que pueda afectar incurrir con motivo de la ejecución del contrato, atendiendo a la naturaleza de las obras y a los riesgos previsibles que se puedan derivar de las mismas. El capital mínimo asegurado por siniestro será de 600.000,00 €. La póliza del seguro será presentada en el Negociado de Contratación de Obras (cuarto piso del edificio noble del Ayuntamiento, de lunes a viernes de 7’45 a 15’10 h.), con anterioridad a la formalización del contrato. 8.79. Elaborar, suscribir y presentar Si la obra se arruina con posterioridad a [nombre la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de Obra. Estas Actas parciales los daños y perjuicios durante el término de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contratoquince años, según correspondaa contar desde la recepción. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.119.1.- El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como al cumplimiento de la normativa sobre gestión medioambiental y social y todas aquellas que se promulguen durante la ejecución del mismo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la Universidad xx Xxxxxx. 19.2.- El contratista deberá estar a lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación en cada caso, especialmente en lo referente a los empleados con contrato laboral indefinido. 19.3.- Son de cuenta del contratista los gastos correspondientes a publicaciones en Boletines Oficiales y/o prensa, siempre que la suma de todos ellos no supere la cuantía fijada en el APARTADO 9 del Cuadro-Resumen, así como los que se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o particulares. Desarrollar Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y cumplir el demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 19.4.- El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipos en la ejecución del objeto del Contratocontrato deberá obtener las cesiones, en permisos y autorizaciones necesarias, de los titulares de las condiciones patentes, modelos y marcas de calidadfabricación correspondientes, oportunidadcorriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos, siendo responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y obligaciones definidas comercial y debiendo indemnizar a la Universidad xx Xxxxxx por todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones. 19.5.- El contratista responderá del deterioro y extravío que como consecuencia de sus acciones pueda producir en el presente Contratomobiliario, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre material, instalaciones o edificios propiedad de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento Universidad xx Xxxxxx reparándolos por su cuenta y 19.6.- El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad cubra las responsabilidades que se deriven de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar 19.7.- La Universidad xx Xxxxxx podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas cabo por el [Interventor y/o Supervisor] contratista en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares. Los elementos que constituyen el equipamiento técnico del contratista también podrán ser objeto de reconocimiento por el Responsable del Contrato, según corresponda. 8.8que podrá rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el servicio a realizar. Cumplir En ambos casos el contratista se verá obligado de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o alteraciones que se produjesen en el servicio o a la sustitución de los materiales inadecuados. Asimismo podrá exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obraexigidas para contratar. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.120.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Desarrollar y cumplir En el caso de contratos por unidades de obra o de tiempo, el contrato se ejecutará mediante la realización de tantas unidades de las que integran el objeto del Contratocontrato como sean solicitadas por el Hospital, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas debiendo ejecutarse el trabajo objeto del contrato en el plazo máximo señalado en la cláusula 8 del presente Contrato, incluyendo Pliego o en el que hubiere ofertado el contratista en su Anexo Técnico proposición si fuera menor. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y sus Pliegos de Condicioneslas prestaciones y servicios realizados. 8.2. Entregar el Cronograma estimado 20.2.- El contratista está obligado a cumplir la duración del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratoeste Pliego. 8.320.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Colaborar con [nombre Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento las operaciones que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir El contratista será responsable igualmente de los daños y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales perjuicios que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en originen durante la ejecución del Contrato]contrato, tanto para el Hospital como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere la cláusula 20. 20.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto 20.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 20.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. La relación y las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a este Pliego. Cuando se produzca esta subrogación, el contratista deberá proporcionar al órgano de contratación, a requerimiento de éste o, en todo caso, con una antelación mínima de 4 meses a la finalización del plazo de ejecución del contrato, la información relativa a la relación y las condiciones laborales de los trabajadores que deban ser objeto de subrogaciones sucesivas. 20.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 20.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, el Hospital adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 20.9.- En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, la ejecución del contrato lleva aparejada la cesión al Hospital contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. 20.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en el punto 19 del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 20.11.- En el supuesto en que el objeto del contrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al Hospital como a terceros por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con excepción de los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del Hospital. Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, éste habrá de abonar una indemnización al Hospital, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la LCSP. 20.12.- En el supuesto de que el objeto de la contratación incluya la dirección de obra, bien en misión completa o bien en misión parcial, y en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, el director de la obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el objeto Director de la Obra, entendiéndose que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. Si a juicio de dicho Director, hubiere alguna parte de la obra mal ejecutada el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sean necesarias hasta que queden a satisfacción de la Dirección de Obra, no sirviéndole de excusa, que ya había sido visto por la Dirección de Obra, y no dándole éstos aumentos de trabajo, derecho a pedir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubieran notado después de la recepción. El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por los errores que cometiese durante su construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección del ContratoDirector de Obra. Correrán a cargo del Contratista los gastos de guardería de la obra hasta la recepción de la misma. Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido sobreviniesen, tanto en la construcción como en los medios auxiliares, atendiéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y leyes comunes sobre la materia. Si el contratista causase algún desperfecto en las condiciones de calidadpropiedades colindantes, oportunidadtendrá que restaurarlas e indemnizarlas por su cuenta, y obligaciones definidas dejándolas en el presente Contratoestado que las encontró al comienzo de la edificación, incluyendo tanto si no hubiera seguido estrictamente las instrucciones recibidas o si en circunstancias imprevistas no hubiera actuado inmediatamente de acuerdo con lo previsto en la organización de los trabajos o en las normas de buena construcción. El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o lesionar alguna persona. Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio S.A. (Unipersonal). A 38615191. Inscrita en el Registro Mercantil de S/C de Tenerife, Tomo 2.102 de la Sec. Gral., Hoja TF – 24.651, Folio 56, Inscripción 1ª. El Contratista queda obligado si así fuera requerido por la Dirección de Obra, a tener al frente y a pie de las obras personal técnico cualificado en construcción, al menos con el Título de Arquitecto Técnico, cuyos honorarios satisfarán por su Anexo cuenta y cuya designación hará con aprobación del Director de la Obra, sin poder exigir indemnización alguna o aumento de los precios contratados en razón de este concepto. El Técnico o Aparejador de la Contrata asumirá la responsabilidad de todo cuanto se refiere a su profesión (conjuntamente con la Dirección de Obra) vigilando directamente las obras y sus Pliegos reconociendo los materiales que hayan de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado emplearse, la dosificación y buena ejecución de los hormigones y la perfecta realización de todos y cada uno de los tipos de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3integran la construcción. Colaborar Ambos efectuarán periódicamente con [nombre toda escrupulosidad, las mediciones de obra ejecutada, las cuales se remitirán suscritas por ambos a la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento Propiedad acompañando los planos y detalles gráficos correspondientes, y especificando que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de se han ejecutado con arreglo a los bienes y servicios prestadosPlanos, de acuerdo con el Anexo TécnicoPresupuesto, el Pliego de Condiciones y Memoria aprobados, para que puedan servir dichos documentos como base para la Oferta presentada expedición de las certificaciones correspondientes. Asimismo no se recibirá ninguna unidad de obra, sin los previos dictámenes oficiales que fueran precisos. El Contratista quedará obligado al cumplimiento de los preceptos relativos al contrato de trabajo y de accidentes; asimismo se ajustará a [nombre las obligaciones de carácter oficial vigente pudiendo en todo momento, la Dirección de Obra, exigir los comprobantes que acrediten este cumplimiento. El Contratista será responsable de las reclamaciones que surgieran con motivo de los derechos de patentes de los materiales o instalaciones a su cargo. En la ejecución de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar obra a conocer a [nombre que se refiere el presente Pliego de Condiciones y en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar presente proyecto y durante la ejecución del contratose observarán las normas sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen y pudieran ser de aplicación. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y documentos complementarios que tengan carácter contractual, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico caso, le diere el responsable del contrato designado. El contratista será responsable de las deficiencias que se puedan observar en la realización durante el desarrollo del servicio, y sus Pliegos hasta que se cumpla el plazo de Condicionesgarantía. Si a juicio del responsable del contrato designado por la Administración, hubiera alguna parte del servicio ejecutado deficientemente, el contratista deberá corregirla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. El contratista deberá reparar a su xxxxx cualquier desperfecto que la realización del servicio pueda ocasionar a terceros, debiendo dejarlas en el estado en que se encontraban al comienzo. Igualmente, será responsabilidad del contratista todos los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que sean causados a terceros por su personal, su maquinaria, o como consecuencia de los trabajos. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, y de Seguridad e Higiene en el trabajo. En cualquier caso observará escrupulosamente el contenido de las siguientes normas en cuanto pudieran afectarle: a) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 8.2. Entregar b) Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el Cronograma estimado que se aprueba el Reglamento de obra que constituirá el Anexo 2 del presente ContratoServicios de Prevención. 8.3. Colaborar con [nombre c) Decreto 773/1997, de 30 xx xxxx, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella hagautilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosd) Decreto 1627/1997, de acuerdo con el Anexo Técnico24 de octubre, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Cumplir El incumplimiento de las obligaciones en materia ambientalde legislación laboral y Seguridad e Higiene en el trabajo por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. Sin perjuicio de las exigencias que con carácter general en materia de prevención de riesgos laborales constan explicitadas anteriormente, predial y que han de responsabilidad sociales ser cumplidas rigurosamente por el adjudicatario y subcontratistas (en su caso), el “Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, que le competen conforme se incorpora como Anexo al presente Pliego, se considera a normas aplicables todos los efectos documento contractual de obligado cumplimiento por el adjudicatario y subcontratistas (en su caso); debiendo en todo caso el Instituto Municipal de Deportes, por conducto del director/responsable del servicio asumir y ejecutar, en tiempo y forma, las especificaciones técnicas obligaciones y encomiendas de la obratodo tenor que el Procedimiento estipula. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1(arts. Desarrollar 133.2, 196, 201 y 202 y 211.1 LCSP) 21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21.4.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx XXXX (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 21.5.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas establecidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos artículo 216 de Condicionesla LCSP. 8.2. Entregar 21.6.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el Cronograma estimado carácter de obra que constituirá obligaciones contractuales esenciales: 21.6.1.- Si el Anexo 2 contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar adjudicación, durante toda la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución vigencia del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] 21.6.2.- Cumplir todas las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondacondiciones ofertadas en su proposición . 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Desarrollar y cumplir Serán obligaciones del contratista, además de las contempladas en el objeto pliego de prescripciones técnicas, las siguientes: - La prestación del Contrato, servicio en el plazo establecido. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su proposición. - La contratación de las condiciones pólizas de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas seguro requeridas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2Xxxxxx. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre - La constitución de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4garantía definitiva. Garantizar la calidad - El abono de los bienes gastos correspondientes a los anuncios de licitación y servicios prestadosadjudicación. - El cumplimiento, con respecto al personal que emplee en las prestaciones objeto de este contrato, de acuerdo con el Anexo Técnicolas disposiciones vigentes en materia de legislación laboral y de Seguridad Social. - La obtención de los visados, el Pliego de Condiciones autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficial como privada, que se requiera para la Oferta presentada realización del objeto contractual. - Cualesquiera otros gastos a [nombre de que hubiera lugar en la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el realización del objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6contrato, incluidos los fiscales, según las disposiciones vigentes. Comunicarle - La indemnización de los daños y perjuicios que se causen, tanto a [nombre G.H.K. como a terceros, como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, las operaciones que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar- Cumplir todas las normas laborales y sociales y, suscribir específicamente, las relativas a la Seguridad Social, a la Seguridad e Higiene y presentar de Prevención de Riesgos Laborales. - En caso de que el contratista acceda a [nombre datos de carácter personal, deberá cumplir las obligaciones derivadas de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales Ley Orgánica 15/1999, de Obra13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Estas Actas parciales - Al finalizar el contrato el adjudicatario deberá devolver los medios de Obra deben estar aprobadas transporte propiedad de GHK a la misma, en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento, siendo por el [Interventor y/o Supervisor] cuenta del Contratoadjudicatario todos los gastos de mantenimiento, según correspondaseguros, ITV-s, etc. que durante la vigencia del contrato y a la finalización del mismo pudieran generar, y los que se pudieran producir para dejarlos operativos para su retorno a GHK. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, incluyendo en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su Anexo Técnico caso, le diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y sus Pliegos hasta que se cumpla el plazo de Condiciones. 8.2garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 Si a juicio del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnicoobra ejecutada deficientemente, el Pliego contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la Entidad Estatal contratante]. 8.5recepción. Dar Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a conocer la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a [nombre aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214 de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación LCSP. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que indirecta se causen, por sí o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto por personal o medios dependientes del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle mismo, a [nombre terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, las operaciones que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir Cuando tales daños y presentar a [nombre perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las respectivas Actas parciales leyes. Si el contrato se ejecutara de Obraforma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato- El contratista deberá cumplir, según corresponda. 8.8. Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, las obligaciones disposiciones vigentes en materia ambientallaboral, predial de seguridad social y de responsabilidad sociales seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que le competen conforme ostentará, a normas aplicables todos los efectos, la condición de empresario. Asimismo, el contratista estará obligado a: a).- Adscribir los medios materiales y las especificaciones técnicas humanos necesarios para la correcta realización de la obraobra objeto del contrato. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto Serán obligaciones del Contrato, en contratista las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el presente Contratomismo, incluyendo así como en este Pliego y en su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2oferta. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada - La adscripción a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. Elaborar- El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, suscribir a su cargo, de cuantas licencias y presentar permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a [nombre la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la Entidad Estatal contratante] misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las respectivas Actas parciales relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de Obratrabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Estas Actas parciales Ello en el plazo máximo de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8veinticuatro horas. Cumplir las Las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán previstas en la ejecución presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del Contrato]TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.121.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Desarrollar y cumplir En el caso de contratos por unidades de obra o de tiempo, el contrato se ejecutará mediante la realización de tantas unidades de las que integran el objeto del Contratocontrato como sean solicitadas por la Administración, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas debiendo ejecutarse el trabajo objeto del contrato en el plazo máximo señalado en la cláusula 8 del presente Contrato, incluyendo Pliego o en el que hubiere ofertado el contratista en su Anexo Técnico proposición si fuera menor. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y sus Pliegos de Condicioneslas prestaciones y servicios realizados. 8.2. Entregar 21.2.- El contratista está obligado a cumplir el Cronograma estimado plazo de obra que constituirá el Anexo 2 ejecución del presente Contratocontrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 8.321.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Colaborar con [nombre Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4ejecución del contrato. Garantizar la calidad El contratista será responsable igualmente de los bienes daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnicoartículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere la cláusula 21. 21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El personal que el contratista destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de cualquier otro tipo con el Ayuntamiento de Calvià. Este personal quedará exclusivamente bajo el poder de dirección del contratista, sin perjuicio de las facultades que la normativa de contratación reconoce al órgano de contratación. En consecuencia, la dirección y la gestión del contrato corresponden al contratista, de forma que este asume un riesgo empresarial verdadero y las facultades de dirección y control respecto de los trabajadores, por lo que estas tareas no corresponden a la entidad contratante, que únicamente tiene facultades de control, y todo ello con independencia de las relaciones de colaboración entre las partes para que el contrato se ejecute correctamente. 21.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el Pliego contratista estará obligado a presentar un programa de Condiciones y trabajo, cuando así se indique en la Oferta presentada a [nombre letra Q del Cuadro de la Entidad Estatal contratante]características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 8.521.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. Dar La relación y las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a conocer este Pliego. Cuando se produzca esta subrogación, el contratista deberá proporcionar al órgano de contratación, a [nombre requerimiento de éste o, en todo caso, con una antelación mínima de 4 meses a la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación finalización del plazo de ejecución del contrato, la información relativa a la relación y las condiciones laborales de los trabajadores que indirecta deban ser objeto de subrogaciones sucesivas. 21.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.6. Comunicarle 21.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a [nombre él imputables. 22.9.- En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaproductos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contratocontrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar 21.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a [nombre la que tenga acceso con ocasión de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra Z del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 21.11.- En el supuesto en que el objeto del contrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo a lo establecido en el artículo 312 del TRLCSP, con excepción de los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, éste habrá de abonar una indemnización a la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del TRLCSP. 21.12.- En el supuesto de que el objeto de la contratación incluya la dirección de obra, bien en misión completa o bien en misión parcial, y en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, el director de la obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 21.13.- El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que, de conformidad con el artículo 118 del TRLCSP, se hayan establecido en la letra O del Cuadro de características del contrato de este Pliego.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1EL CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones que deben ser entendidas en armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios previos y documentos del proyecto, su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Desarrollar Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: En el marco de lo anterior, EL CONTRATISTA tendrá en general, las siguientes obligaciones: 1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y cumplir los principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato y demás normas concordantes y reglamentarias. 2. Cumplir el objeto del Contratocontrato, ejecutando y entregando las actividades y/o productos contratados de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los términos de la invitación, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta. 4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO. 5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISION Y/O LA INTERVENTORÍA, suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 6. Obrar con lealtad y buena fe en las condiciones de calidad, oportunidaddistintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del CONTRATO. 9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados en el Manual Operativo del fondo. 10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato. 11. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o Municipio según corresponda, sí aplica. 12. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo que se le adeude del valor del contrato. 13. Cumplir con todas las disposiciones que, sobre seguridad social, haya emitido el Ministerio de Trabajo. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas establecidas en el presente Contratocontrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos un informe al respecto. Cuando la Interventoría y/o supervisión establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a LA CONTRATANTE para efecto de Condicioneslas sanciones previstas por incumplimiento. 8.214. Entregar Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el Cronograma estimado país. 15. Responder por el pago de obra tributos o descuentos que constituirá cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 16. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del CONTRATO. 17. Utilizar la información entregada por EL FONDO estrictamente para el Anexo 2 proyecto asignado en desarrollo del presente Contratocontrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 8.318. Colaborar Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella hagalas obligaciones contractuales. 8.419. Garantizar Asumir la calidad responsabilidad de los bienes y servicios prestados, todas las actividades relativas a la ejecución de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]las obligaciones establecidas en este contrato. 8.520. Dar Participar y apoyar al FONDO en todas las reuniones a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 8.721. ElaborarDisponer de los medios necesarios para el mantenimiento, suscribir cuidado y presentar a [nombre custodia de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] documentación objeto del Contrato, según correspondapresente contrato. 8.822. Cumplir las obligaciones Colaborar con EL FONDO en materia ambiental, predial el suministro y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas respuesta de la obrainformación correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. 8.923. [Incluir Utilizar la imagen de FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL “SIERRA NEVADA”, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]índole. 8.1024. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos Entregar al FONDO toda la información y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo los documentos recopilados en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en desarrollo de la ejecución del Contrato]contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 25. Velar porque EL CONTRATANTE, se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato. 26. Solventar a su xxxxx las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables AL CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas. 27. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato. 28. Las demás que, por ley, estudios previos y por los estudios previos de la Invitación, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 1.- Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su riesgo y cumplir xxxxxxx, con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este Pliego y a las instrucciones que en su caso diera el objeto responsable del Contratocontrato en cumplimiento de sus atribuciones. 2.- Salvo lo establecido para caso específicos en la LCSP o en el Pliego, cuantas incidencias surjan entre el Órgano de Contratación y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones de calidadcontractuales, oportunidadse tramitarán mediante expediente contradictorio, y obligaciones definidas debiendo comprender las actuaciones referidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos artículo 97 del Reglamento General de Condicionesla LCAP. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre 3.- Los gastos de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad entrega y transporte de los bienes al lugar convenido, serán de cuenta del contratista. 4.- Además de las inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará obligado a satisfacer los gastos derivados de: • Publicidad del contrato en los anuncios de Iicitación y servicios prestadosadjudicación publicados en los diarios o boletines oficiales, como en su caso, en otros medios de difusión. A tal efecto la Diputación repercutirá el coste exacto de tales anuncios a la empresa adjudicataria. • Formalización y elevación a público del contrato. • Toda clase de tributos, que resulten aplicables según la legislación vigente. 5.- Asimismo, el contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud Laboral contenidos en la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales y en especial en el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24, de acuerdo la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. EI incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por el, no implicará responsabilidad alguna para esta Administración. 6.- Igualmente deberá cumplir con los trámites y actuaciones necesarias para el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre cumplimiento de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre disciplina y visados de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación los Colegios Profesionales, en el supuesto que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar fueren necesarios para la ejecución del contrato. 8.7. Elaborara) El contratista para utilizar los materiales, suscribir suministros, procedimientos y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en equipo para la ejecución del Contrato]objeto del contrato, deberá obtener las cesiones permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las atentes, modelos marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el ago de los derechos e indemnización por tales conceptos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.222.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Entregar el Cronograma estimado (art. 215 TRLCSP) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de obra las operaciones que constituirá el Anexo 2 requiera la ejecución del presente Contrato. 8.3contrato. Colaborar con [nombre Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar Administración será responsable la calidad misma dentro de los bienes límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) El contratista será responsable igualmente de los daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnicoartículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 22.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 22.4.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 10.3 del presente pliego, el Pliego adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de Condiciones y contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la Oferta presentada a [nombre ejecución de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el prestación objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar garantía si la ejecución del contratono se realizara en tracto sucesivo. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del ContratoEl CONTRATISTA tiene a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que se encuentran establecidas en las condiciones de calidad, oportunidad, y demás cláusulas del CONTRATO: 5.1 Cumplir con todas las obligaciones definidas en que impone a su cargo el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos Pliego de Condiciones. 8.2. Entregar 5.2 Cumplir con todos los ofrecimientos realizados en su Propuesta. 5.3 Otorgar las garantías del CONTRATO de conformidad con lo establecido en el 5.4 Cumplir el Cronograma estimado objeto del presente CONTRATO en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones, en el CONTRATO y de acuerdo con los Programas de Obra e Inversiones aprobados por el interventor del CONTRATO. 5.5 Ejecutar, a los precios cotizados en la Propuesta, con sus propios materiales, equipos y personal, en forma independiente, con plena autonomía técnica y administrativa, y hasta su total terminación y entrega con aceptación final de la ENTIDAD, las cantidades de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratose detallan en su Propuesta. 8.35.6 Ejecutar las cantidades de obra que se detallan en su Propuesta con sujeción a los estudios y diseños entregados por la ENTIDAD. Colaborar con [nombre El CONTRATISTA debe responder ante la ENTIDAD por cualquier error o defecto o inexactitud que se presente o advierta el interventor del CONTRATO en las obras y trabajos objeto del CONTRATO, que sea el resultado de no haber observado los estudios y diseños entregados por la ENTIDAD. 5.7 Ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento Propuesta, salvo que ella hagase presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del CONTRATO. 8.4. Garantizar la calidad de 5.8 Invertir los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto fondos del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar anticipo en la ejecución del contratoobjeto del CONTRATO y en los gastos propios del mismo. 8.7. Elaborar5.9 Ejecutar las obras adicionales y complementarias que le ordene la ENTIDAD. 5.10 Suministrar y mantener en cada frente de trabajo del Proyecto, suscribir y presentar a [nombre de desde la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por fecha en que el [Interventor interventor y/o Supervisor] supervisor del ContratoCONTRATO lo requieran y hasta la fecha establecida por ellos, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones el equipo necesario y suficiente, adecuado en materia ambientalcapacidad, predial características y tecnología, para efectos de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables cumplir con el Programa de Obra y las especificaciones técnicas y ambientales xxx Xxxxxx de Condiciones. 5.11 Mantener en el Proyecto un archivo de los planos de construcción con las últimas revisiones vigentes y emplear dichos planos en la construcción de las Obras, y entregar a la ENTIDAD el récord de los planos de las Obras en la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras. 5.12 Cumplir las normas ambientales vigentes y desarrollar buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de las Obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, y en especial, las siguientes obligaciones: 5.12.1 Acoger y aplicar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) revisado y aprobado por el interventor y avalado por la ENTIDAD. 5.12.2 Presentar al interventor y a la ENTIDAD un informe mensual en el que cual debe reportar las acciones adelantadas para efectos del cumplimiento de los programas del PMA, el estado de avance en la obtención de los permisos mineros y ambientales, así como el cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales y mineras competentes, balance de los indicadores de cada uno de los programas del PMA, el pago de regalías mineras y efectuar un seguimiento detallado de las inversiones ambientales para cada uno de los mencionados programas. 5.12.3 Solicitar y obtener todas las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales previo al inicio de las Obras. 5.12.4 Asumir todos los costos asociados a la obtención de los permisos ambientales, así como a las actividades de seguimiento, control, monitoreo, elaboración y entrega de informes, y las multas y sanciones impuestas por la autoridad ambiental competente. 5.12.5 Realizar todos los ensayos y monitoreos requeridos por la autoridad ambiental competente y entregar al interventor los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que el interventor verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones del CONTRATO y a la normatividad ambiental. 5.12.6 Efectuar, dentro del plazo del CONTRATO, todas las medidas y/o compensaciones derivadas de los permisos ambientales. 5.13 Cumplir con los programas de gestión social y la contratación de mano de obra de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directricesregión, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta las juntas de acción comunal existentes a lo largo del área de influencia directa del CONTRATO y en especial las siguientes obligaciones: 5.13.1 Desarrollar, oportunamente, todas las actividades de gestión social del Proyecto que recursos aportados por señala el Pliego de Condiciones. 5.13.2 Identificar e informar al interventor y a la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán ENTIDAD cualquier situación de riesgo e impacto social o comunitario que el Proyecto pueda generar, o cualquier otro evento que considere relevante en la ejecución del Contrato]relación con estos aspectos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.11. Desarrollar y cumplir El adjudicatario deberá ejecutar el objeto del Contratocontrato de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas particulares (Anexo II de este documento), en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contratopliego de condiciones generales, incluyendo su Anexo Técnico en el pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se formalice con el adjudicatario, y sus Pliegos en la oferta adjudicada, documentos que se citan en orden de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosprelación, así como de acuerdo con las instrucciones que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El adjudicatario será responsable de contar con todos los permisos y licencias necesarios para ejecutar el Anexo Técnicocontrato, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre del cumplimiento de la Entidad Estatal contratante]normativa que sea de aplicación. El adjudicatario se compromete, además, a cumplir el Código Ético de RTVE que se encuentra disponible en xxxx.xx. 8.52. Dar El adjudicatario deberá disponer de entidad real, organización propia y estable, viabilidad económica y se compromete a conocer contar durante la vigencia del contrato con la organización necesaria de personal para que la ejecución del contrato se lleve a [cabo por trabajadores con una cualificación profesional y formación adecuadas y con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así como todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios. Asimismo, en su caso, deberá ser titular o tener cedidos a su nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación los derechos incorporales que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar fueran precisos para la ejecución del contrato. 8.73. ElaborarEn caso de que RTVE ceda equipos o material por razón de una mayor eficacia se hará conforme al Anexo II, suscribir apartado 5. 4. El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer ineludiblemente de modo real, efectivo y presentar periódico el poder de dirección inherente a [nombre todo empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la organización del trabajo, el control y distribución de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales jornada laboral, el pago de Obra. Estas Actas parciales los salarios, el otorgamiento de Obra deben estar aprobadas por permisos, licencias y vacaciones, el [Interventor y/o Supervisor] ejercicio del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir poder disciplinario y el cumplimiento de las obligaciones en materia ambientalde prevención de riesgos laborales y seguridad social. 5. El adjudicatario colaborará con RTVE, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas tal como establece el artículo 24 de la obraLey 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 8.96. [Incluir cualquier otra obligación que considere El adjudicatario se compromete a remitir los recibos generales de liquidaciones (RLC) y la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en relación nominal (RNT) de sus trabajadores adscritos a la ejecución del Contrato]contrato que accedan a las instalaciones, cuando así se establezca en el Anexo II, apartado 14, y en todo caso, siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la contrata. 7. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de 8. En caso de subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista los mismos compromisos que RTVE exige a aquel. 9. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de ordenador, los contratistas aceptan expresamente que: a. Todos los derechos de explotación de los sistemas informáticos y de los trabajos desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a RTVE, con exclusividad y a todos los efectos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en el Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. Desarrollar La relación y cumplir las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a este Pliego. 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la ATB adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.9.- En el supuesto en las condiciones que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de calidadproductos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, oportunidadla ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la ATB contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y obligaciones definidas entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condicionescontrato se establezca un plazo mayor. 8.2. Entregar 24.11.- En el Cronograma estimado de obra supuesto en que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. 8.6. Comunicarle a [nombre 24.12.- En el supuesto de que el objeto de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacontratación incluya la dirección de obra, jurídicabien en misión completa o bien en misión parcial, social, económica, técnica, ambiental o y en el contrato de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales obra se admita la subcontratación, el director de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas la obra deberá cuidar por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas la normativa reguladora de la obrasubcontratación en el sector de la construcción. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.121.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable de Condicioneslos contratos designado por el órgano de contratación. 8.221.2. Entregar el Cronograma estimado La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de obra las operaciones que constituirá el Anexo 2 requiera la ejecución del presente Contrato. 8.3contrato. Colaborar con [nombre Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar Administración será responsable la calidad misma dentro de los bienes límites señalados en las leyes. El contratista será responsable igualmente de los daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnicoartículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 21.3. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Cuando para la ejecución del contrato resulte necesaria la contratación de personal extra al de la plantilla de la empresa, de conformidad con lo puesto de manifiesto en declaración del licitador establecida según el modelo del anexo VI de los presentes pliegos, ésta se llevará a efecto entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad o con seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la contratación. Excepcionalmente se podrá contratar otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad. A tal fin, el Pliego licitador podrá recurrir a la agencia de Condiciones colocación autorizada por el Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx denominada “Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE)”, constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar a los licitadores la Oferta presentada a [nombre labor de intermediación necesaria para la Entidad Estatal contratante]contratación de dicho personal, y cuyos datos de contacto son: FIFEDE, X/ Xxxxxxxx xx 8, planta baja, Santa Xxxx de Tenerife, tfno: 000 000000, fax: 000 000000, e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 8.521.4. Dar El contratista deberá guardar sigilo respecto a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.621.5. Comunicarle a [nombre El contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o contratación acompañado de cualquier tipo, una copia en soporte informático. Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que pueda afectar durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros por defectos e insuficiencias técnicas del contratoproyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo a lo establecido en el artículo 312 del TRLCSP, con excepción de los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, éste habrá de abonar una indemnización a la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del TRLCSP. 8.721.6. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre En el supuesto de que en el contrato de ejecución de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales obra se admita la subcontratación, el director de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas la obra deberá cuidar por el [Interventor y/o Supervisor] del Contratocorrecto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas reguladora de la obra. 8.9subcontratación en el sector de la construcción, no pudiendo, por otra parte, autorizar la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación a que se refiere el artículo 5.3 de dicha ley, sin contar con la autorización previa y expresa del órgano de contratación. [Incluir cualquier otra obligación Las infracciones de la normativa vigente que considere se deriven de las ampliaciones excepcionales que se realicen por el director de la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal obra sin contar con la autorización previa de la Administración, especialmente las derivadas de la infracción prevista en el apartado 17 del orden nacional] defina directricesartículo 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados la nueva redacción dada por el apartado 4 de la disposición adicional primera de la citada Entidad Estatal contratante Ley 32/2006, serán de plena responsabilidad del mismo, siendo causa de resolución del contrato con incautación de garantía y abono de los daños y perjuicios que se aplicarán en ocasionen a la ejecución del Contrato]Administración.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras, que estuvieren vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. Desarrollar El CONTRATISTA asumirá los gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan anteriormente, pudiendo ECSSA paralizar el pago de los servicios ejecutados, hasta que se acredite su abono, sin derecho al pago de indemnizaciones por la demora en el pago del servicio. Se exceptúa de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que el CONTRATISTA desglosará y cumplir el objeto del Contratoconsignará, en las condiciones forma distinta y separada de calidadla base imponible y con expresión del tipo impositivo correspondiente, oportunidad, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos Reglamento de Condiciones. 8.2dicho impuesto. Entregar el Cronograma estimado El CONTRATISTA se compromete expresamente a la declaración e ingreso de obra las cuotas que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosle correspondan por este impuesto, de acuerdo conformidad con el Anexo Técnicolas citadas normas vigentes en esta materia. Serán de cargo del contratista los TRIBUTOS, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tiponaturaleza y carácter, que pueda afectar graven los diversos conceptos derivados de la ejecución del contrato. La indemnización de los daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante o como consecuencia de la ejecución del servicio contratado, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. El CONTRATISTA garantizará a ECSSA el suministro y repuesto de equipos, elementos y componentes por él aportados a la obra o instalación durante un período máximo de 10 años contados a partir de la fecha de Recepción de la obra o instalación. Asimismo, se responsabilizará de los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra durante el plazo de 10 años a partir del Acta de Recepción. Si en la ejecución de las obras e instalaciones contratados se produjera cualquier tipo de averías, interferencias o perturbaciones en las instalaciones de ECSSA, además de la obligación de repararlas con urgencia, deberá indemnizar a esta, no sólo por el daño emergente sino también por el lucro cesante, así como por las cantidades que ECSSA hubiera de abonar, en su caso, como consecuencia de las citadas averías, interferencias o perturbaciones. Una vez terminada la ejecución de la obra o instalación, el CONTRATISTA deberá dejar vacíos y libre de materiales los locales e instalaciones de ECSSA o de terceros que hubiera ocupado durante su ejecución, corriendo de su cuenta la limpieza y retirada de escombro a vertedero autorizado. En caso de incumplimiento, ECSSA ejecutará dichos trabajos por sí o por terceros, detrayendo su importe de la facturación final. El CONTRATISTA está obligado a instalar en la zona de obras o instalaciones, sus lindes e inmediaciones, las señales precisas para indicar el acceso, la circulación de las zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro. El CONTRATISTA deberá minimizar la emisión de ruidos y vibraciones en la realización de las actividades objeto de este contrato. En todo caso deberá poder acreditar el cumplimiento de la legislación sectorial, autonómica o local, que en estos campos resulte de aplicación en cada momento y lugar. El CONTRATISTA está obligado a comunicar al responsable por parte de ECSSA cualquier previsible emisión a la atmósfera, vertidos líquidos, la generación de residuos o la liberación de sustancias agresivas, que puedan producirse como consecuencia de sus trabajos, asumiendo a su vez, el coste que pueda derivarse por dichos conceptos. Si para realizar de forma ambientalmente correcta su actividad, el CONTRATISTA debe modificar de alguna forma las instalaciones (imprimación de suelos, canalización de desagües, balizamiento de zonas, etc. 8.7) lo notificará al responsable de ECSSA con la suficiente antelación. ElaborarEn ningún caso la actividad del CONTRATISTA podrá generar una contaminación del suelo propiedad o gestionado por ECSSA, suscribir ni al suelo de carácter público o privado no perteneciente a ECSSA, siendo de cuenta y cargo de aquél el coste que se derive de tal circunstancia. El contratista deberá adoptar y cumplir las medidas de prevención de incendios forestales, y el resto de las medidas de carácter medioambiental que resulten de obligado cumplimiento conforme a la normativa vigente en la materia. El CONTRATISTA queda obligado a retirar los residuos de cualquier tipo producidos en las obras o en las instalaciones objeto del presente Contrato. Su recogida y transporte a vertedero autorizado o a gestor final para su eliminación o valoración, se realizará por gestor autorizado y por su exclusiva cuenta y cargo, debiendo presentar a [nombre ECSSA la documentación acreditativa de que dichas acciones han sido realizadas correctamente, ajustándose a la legislación comunitaria, estatal, autonómica o local que sea de preceptiva aplicación en el lugar en que se ejecuten dichas obras o instalaciones. La indemnización de los daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante o como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] ejecución de las respectivas Actas parciales obras, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Para el supuesto de Obra. Estas Actas parciales que ECSSA o cualquiera de Obra deben estar aprobadas sus agentes fueran condenados como responsables civiles directos o subsidiarios, en procedimiento civil, penal o administrativo, como consecuencia de los daños que se ocasionen, por incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del CONTRATISTA, éste asumirá el [Interventor coste económico total de dicha responsabilidad, que le será aplicada por ECSSA de forma automática por vía de compensación y/o Supervisor] del Contratorepetición. EL CONTRATISTA vendrá obligado a suministrar al personal de XXXXX, según correspondala formación técnica para el uso, reparación y mantenimiento adecuados, de las obras objeto de contrato y a entregar a ECSSA toda lo documentación técnica concerniente, a fin de facilitar dichas labores de uso, mantenimiento y reparación. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma xx Xxxxxx, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Desarrollar Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: xxxxx://xxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) db06185e-aa03-8bd0-594191290460 14.1.- El contratista realizará la prestación del servicio con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente ContratoPliego de cláusulas administrativas, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] observando fielmente lo establecido en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y prescripciones técnicas, así como las instrucciones que le diere la Oferta presentada a [nombre Dirección Técnica designada por «Instituto de Turismo de la Entidad Estatal contratante]Región xx Xxxxxx». 8.5. Dar 14.2.- De conformidad con lo anterior, el adjudicatario deberá tener asegurado a conocer a [nombre su personal contra accidentes, así como cubrir los seguros sociales, impuestos y demás obligaciones laborales y fiscales previstas en la legislación vigente, declinando el «Instituto de Turismo de la Entidad Estatal contratante] Región xx Xxxxxx» cualquier posible reclamación o incidencia en este sentido; asimismo, deberá tener cubierta la Responsabilidad Civil que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesderivarse de su actuación. 8.6. Comunicarle a [nombre 14.3.- El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacalidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, jurídicaasí como de las consecuencias que se deduzcan para el 14.4.- Deberá ejecutar a su xxxxx, social, económica, técnica, ambiental las subsanaciones de los trabajos recusados por defectuosos o incorrectos. 14.5.- Serán a cargo del contratista todos los gastos derivados de cualquier tipoacción presentada en la planificación estratégica. 14.6.- Será obligación del contratista, indemnizar los daños y perjuicios que pueda afectar se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 196 de la LCSP. 8.7. Elaborar14.7.- El contrato se entiende convenido a riesgo y xxxxxxx del contratista. 14.8.- El Órgano de Contratación podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento, suscribir que vuelva acreditar la persistencia de su situación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y presentar a [nombre de Seguridad Social, pudiendo ser su falta de acreditación motivo de resolución del contrato. 14.9.- La empresa contratista nombrará un Jefe de Equipo que mantendrá regularmente contacto con el responsable del contrato nombrado por el «Instituto de Turismo de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales Región xx Xxxxxx» 14.10.- Condición especial de Obraejecución del contrato. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en En relación con la ejecución del Contrato]contrato y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, se establece como condición especial de ejecución del contrato la realización de acciones de formación en el lugar de trabajo por al menos dos de los tres trabajadores designados para la ejecución del mismo, en materia relacionada con su objeto. Dicha condición será acreditada mediante un certificado de la empresa adjudicataria del servicio, el cual deberá ir firmado también por las trabajadores/as que hayan recibido la formación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del Contratocontrato en el plazo convenido. b) Entregar los materiales, reactivos y químicos de Laboratorio Clínico requeridos por la entidad, con las características definidas en el estudio previo y la propuesta técnica presentada. c) Garantizar la calidad y la oportunidad de los materiales, reactivos y químicos a entregar en el Sanatorio de Contratación E.S.E. d) Mantener el precio de los materiales, reactivos y químicos de laboratorio clínico estipulados en el contrato, durante la ejecución del mismo. e) Entregar los materiales, reactivos y químicos de Laboratorio clínico con fecha de vencimiento mínimo de dos (02) años, posteriores a la fecha de entrega a la entidad. f) El contratista se compromete a cambiar aquellos materiales, reactivos y químicos de laboratorio clínico que por su baja rotación puedan vencerse siempre y cuando se devuelvan con dos (2) meses de anticipación a su vencimiento. g) Todo cambio de materiales, reactivos y químicos de laboratorio clínico, por otro laboratorio no contratado, deberá ser autorizado previamente por el supervisor del contrato y su precio será acordado por las partes para lo cual se realizará estudios de mercadeo. h) Hacer entrega de los materiales, reactivos y químicos de laboratorio clínico, en el sanatorio de Contratación E.S.E como domicilio contractual en la xxxxx 0 Xx.0-00. En óptimas condiciones el cual debe presentarse debidamente embalados, en empaques bien cerrados que asegure su buena conservación durante el transporte, almacenamiento y manejo, dando cumplimiento a las normas de calidad y de buenas prácticas de manufacturas. i) En caso de que estos insumos no sean entregados al Sanatorio de Contratación E.S.E., en óptimas condiciones de calidad, oportunidadembalaje y transporte, estos serán devueltos por la supervisión del contrato y obligaciones definidas todos los costos de envío y contra envío correrán por cuenta del contratista. j) Realizar los cambios de aquellos productos que no cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas pactadas en el presente Contrato, incluyendo acuerdo de voluntades o que presenten alteraciones en su Anexo Técnico empaque y sus Pliegos dichos costos de Condicionestransportes serán asumidos por el contratista. 8.2. Entregar k) Atender y solucionar las objeciones presentadas por el Cronograma estimado supervisor relacionadas con la calidad, cantidad y oportunidad de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratolos productos solicitados. 8.3. Colaborar con [nombre l) Acreditar el pago de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella hagalos aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar. 8.4. Garantizar la calidad de m) Asumir los bienes y servicios prestados, de acuerdo con gastos que genere el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del futuro contrato. 8.7. Elaborarn) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las actividades que dentro del desarrollo del contrato, suscribir y presentar se cumplan, cuando con ellos se cause perjuicio a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/administración o Supervisor] del Contrato, según correspondaa terceros. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales o) Las demás que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al se requieran para el cabal cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 19.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 19.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 19.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 19.4.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx XXXX (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 19.5.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de calidadla LCSP. 19.6.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, oportunidadla contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP , y obligaciones definidas en el presente Contratolos artículos 2,4,5,6 y 19 de la Ley Orgánica 3/2018, incluyendo su Anexo Técnico de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y sus Pliegos garantía de Condicioneslos derechos digitales. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] 19.7.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].su proposición

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1(arts. Desarrollar 133.2, 196, 201 y 202 y 211.1 LCSP) 21.1.- El contratista está obligado a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 21.2.- El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 21.3.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 21.4.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx XXXX (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 21.5.- El contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de calidadla LCSP. 21.6.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, oportunidadel contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP , y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico los apartado 2 y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 3 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre artículo 12 de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosLey Orgánica 15/1999, de acuerdo con el Anexo Técnico13 de diciembre, el Pliego de Condiciones y Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]desarrolla. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.122.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 22.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. Desarrollar En particular, asumirá la negociación y cumplir pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador . 3.- La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.” 22.4.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. 22.5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 22.6.- Se deberá dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSP, y en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla, haciendo constar en el contrato, en todo caso, las condiciones previsiones del artículo 12.2. de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condicionesdicha Ley. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 22.7.- Para desarrollar la actividad objeto del presente Contratocontrato, la prestación y ejecución del servicio de catering, será llevada a cabo mediante personal cualificado y con los medios técnicos y materiales necesarios por el contratista. 8.3. Colaborar 22.8.- El contratista se obliga a concertar y mantener, con [nombre una compañía de seguros, dos pólizas que cubran, a todo riesgo, las instalaciones de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella hagaconcesión así como la responsabilidad civil derivada de la explotación. 8.4. Garantizar 22.9.- Para facilitar la calidad comprobación del cumplimiento de este contrato, el contratista emitirá a la Fundación Ideo un informe semanal donde se reflejen los bienes y servicios prestadospormenores diarios de la prestación del servicio, de acuerdo con el Anexo Técnico, las especificaciones que se contienen en el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]Prescripciones Técnicas. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar El Contratista está obligado y cumplir el será responsable de la ejecución completa y oportuna del objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en el mismo, en los Pliegos de Condiciones de Interventoría, en su Propuesta y en todos los demás documentos que lo integran. Para tales efectos, tiene la obligación de realizar y ejecutar todas las acciones y actividades tendientes al cabal cumplimiento del Contrato, obrando en todo caso y en cualquier circunstancia de buena fe y con lealtad frente a METRO CALI S.A. y en términos que busquen en todo momento la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. Así mismo el Interventor deberá asegurar que el Proyecto a ejecutar durante las etapas de Preconstrucción de las Obras, Construcción y Habilitación de Vías, cumpla con los objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales a utilizar, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. Además de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, a las cuales está obligado, y las previstas en otras Cláusulas de este Contrato o en los documentos que lo integran, el Contratista debe: 2.1.1. Presentar la Garantía Única de Cumplimiento a favor de Metro Cali S.A. en la oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoría, efectuar las correcciones y ajustes a que haya lugar y que le sean solicitadas por METRO CALI S.A. para su aprobación y mantenerla en los términos previsto en el CAPITULO SEXTO de este Contrato. 2.1.2. Pagar la totalidad del impuesto de timbre que ocasione la suscripción del Contrato, sus prorrogas o adiciones, conforme a los xxxxxx xx xxx y presentar la constancia de pago a Metro Cali S.A. en la oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoría. 2.1.3. Pagar los derechos correspondientes a la publicación del Contrato, o de los contratos adicionales, según el caso, en la Gaceta Municipal de Santiago de Cali en la oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoría. 2.1.4. Presentar a Metro Cali S.A. las hojas de vida de los profesionales propuestos en la oferta en el formato establecido por la Ley 190 de 1995, en la oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoría. 2.1.5. Presentar a Metro Cali S.A. el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, en la oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoría. 2.1.6. Presentar a Metro Cali S.A. el compromiso suscrito con el profesional presentado donde conste la permanencia en el desarrollo de la labor contratada, durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 2.1.7. Presentar a Metro Cali S.A. los documentos relativos a la organización del Interventor para el Contrato, en la oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoría, conforme a los siguientes criterios: 2.1.7.1. El enfoque y metodología del Interventor que ejecutará en desarrollo del Contrato. 2.1.7.2. Distribución mensual del personal y equipos para la Interventoría según la propuesta económica, para la aprobación por parte de Metro Cali S.A. 2.1.7.3. Organigrama en el cual se indique con nombres propios el personal profesional del Interventor que participará en las diferentes actividades del Contrato, acompañado de la descripción general de las actividades que adelante cada uno y de un cuadro en el cual se indique la dedicación y participación de cada uno de los integrantes en el desarrollo de la Interventoría. 2.1.7.4. Programación detallada del Interventor en formato Diagrama xx XXXXX, basada en el Cronograma del Contrato de Obra, que se adjunta como Anexo de Requerimientos para la elaboración del Plan de Ejecución. Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a la interventoría. La programación deberá referirse a las actividades y a la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, fechas tempranas y tardías y puntos de control del Interventor, durante el Contrato de Interventoría. En el formato de programación se indicará claramente la programación en el período de tiempo en el cual se desarrolla el Contrato expresado en semanas, ligándolo cronológicamente a la fecha de inicio de los trabajos de Interventoría, en el mismo deberán aparecer las columnas correspondientes a nombre de la tarea, duración, fechas de comienzo y fin. 2.1.7.5. Es prioridad de METRO CALI S.A. conocer el estado de avance y ejecución de las labores desarrolladas por el Interventor, por tal razón, se deberá presentar semanalmente la evaluación de la programación del estado detallado de avance y ejecución de las obras detallando: estado de avance de cada una de los capítulos con sus actividades desagregadas, atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. Una vez METRO CALI S.A. apruebe el programa presentado, el mismo no podrá ser modificado sin autorización previa de METRO CALI S.A. 2.7.1.6. Plan de Calidad del Interventor. El plan de calidad propuesto será analizado y aprobado por METRO CALI S.A., el cual evaluará los alcances, procedimientos y registros del mismo. Durante la ejecución de los trabajos el Interventor debe elaborar los registros de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Calidad aprobado por METRO CALI S.A.; la confiabilidad de estos registros deberá ser tal que le garantice a METRO CALI S.A. que los trabajos contratados se desarrollarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Anexo Especial de los Pliegos de Condiciones de Interventoría. 2.1.8. Verificar y asegurar que el Constructor mantenga vigentes y en esa medida evite la revocación, por causas imputables al Constructor, de todos y cada de los Permisos, Licencias, autorizaciones y concesiones requeridas para las Obras y la ejecución del Proyecto. 2.1.9. Recibir, revisar y recomendar la aprobación de las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 2.1.10. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el interventor deberá informar al Contratante para que ejerza el derecho de contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Constructor. 2.1.11. Aprobar o improbar las modificaciones a las condiciones del seguro 2.1.12. Verificar y asegurar que el Constructor cumpla con las obligaciones previstas en el Contrato de Obra y en general las relacionadas con las disposiciones ambientales y de gestión social aplicables al Proyecto, y realizar las actividades tendientes a evitar la imposición de multas a METRO CALI S.A. por incumplimiento imputable al Contratista de estas obligaciones. 2.1.13. Verificar y asegurar que el Constructor cumpla en todo momento con las Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción y con el Cronograma de Obras, en los términos establecidos en este Contrato. 2.1.14. Verificar y asegurar que el Constructor cumpla con las obligaciones establecidas en las Cláusula 19 y 60 de las Condiciones Generales del Contrato de Obra (CGC), así como responder a las consultas sobre las CEC 2.1.15. Suscribir conjuntamente con METRO CALI S.A. y el Constructor las actas de iniciación y finalización de cada una de las Etapas del Contrato de Obra así como las actas de suspensión y los demás documentos previstos en dicho Contrato de Obra. 2.1.16. Instruir al constructor acerca del procedimiento a seguir en caso de descubrimiento o hallazgo de cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que sea de gran valor. 2.1.17. Realizar todas las actividades tendientes a la liquidación de los contratos de obra, entregando toda la información requerida y asegurando mediante acta de Recibo Final a Satisfacción que se hayan ejecutado las obras según las condiciones de calidadlos Pliegos de Condiciones y los anexos. Así mismo el Contratista deberá suscribir conjuntamente con METRO CALI S.A. el Acta de Liquidación de los contratos de obra previamente a la liquidación del presente contrato. 2.1.18. Verificar y asegurar que el Constructor realice todas las Obras, oportunidadincluyendo todas las Obras Complementarias y Obras Adicionales necesarias para ejecutar el Proyecto, y obligaciones definidas en los términos del Contrato de Obra, los Pliegos de Condiciones de la Licitación pública de obra, conforme a lo establecido en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus los Pliegos de CondicionesCondiciones de Interventoría, la Propuesta del Contratista y los demás documentos que hacen parte de los mismos. 8.22.1.19. Entregar el Cronograma estimado Proveer los equipos, materiales y personal necesario para la ejecución y cumplimiento de obra que constituirá el Anexo 2 del presente este Contrato. 8.32.1.20. Colaborar Verificar y asegurar que el Constructor suministre los equipos, materiales y personal necesario para la ejecución y cumplimiento del Contrato de Obra y con [nombre la calidad exigida en el contrato de obra, pliego licitatorio y documentos anexos al contrato de obra. 2.1.21. Indemnizar a METRO CALI S.A. y a terceros por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo de ejecución del Contrato. 2.1.22. Impartir de manera oportuna y razonable las instrucciones al Constructor relacionados con la ejecución del Proyecto acerca de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento ejecución de las Obras y el Contrato de Obra y solicitar oportunamente la información que ella hagasobre la ejecución de las Obras y el Contrato de Obra requiera para la debida supervisión del Proyecto. 8.42.1.23. Garantizar Pagar las multas y cláusula penal convenidas, cuando las multas o la calidad cláusula penal pecuniaria se causen de conformidad con los bienes términos establecidos en este Contrato. 2.1.24. Aprobar o improbar el cronograma de obra y servicios prestadossus actualizaciones presentadas por el Constructor 2.1.25. Verificar y asegurar que el Constructor ejecute conforme al Cronograma: Las obras de Construcción, las Labores Ambientales y de acuerdo con el Anexo TécnicoGestión Social, las Labores de Manejo de Tráfico, el Pliego Plan de Condiciones Desvíos, las Obras de Adecuación de Desvíos determinadas en los anexos al contrato de obra y toda la Oferta presentada a [nombre de Señalización requerida para la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la efectiva ejecución del contrato. 8.72.1.26. ElaborarConsignar en bitácora las actividades de las obras y el tiempo de permanencia en obra de los especialistas del constructor. 2.1.27. Desarrollar memoria fotográfica de avance de las obras en formato digital, suscribir debidamente referenciado y presentar documentado. 2.1.28. Evaluar el estado de todos los elementos a [nombre retirar de redes de servicios públicos, semáforos, mobiliario urbano, etc. 2.1.29. Garantizar y aprobar la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales adecuada inversión del anticipo del constructor, previo cronograma de Obrainversiones que el mismo le entregue. 2.1.30. Estas Actas parciales Presidir los Comités de Obra deben estar aprobadas y elaborar la Actas del mismo. Comité que está conformado por El Interventor, que lo preside, el [Interventor y/Contratista de Obra y METROCALI S.A.. Al mismo asiste con voz pero sin voto, el profesional residente del área de gestión social tanto de constructor como de interventor. En ningún momento el Comité de Obra se considerará audiencia pública, este está diseñado para ser una mesa de trabajo meramente técnica en el cual se establecen o Supervisor] determinan situaciones propias del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas desarrollo normal de la obra. De lo tratado en el comité el interventor deberá llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, además deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Desarrollar El contratista estará obligado a cumplir todas las condiciones y mejoras que haya incluido en la oferta presentada a la licitación. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de las prestaciones, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la FUAM, será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. El contratista esta obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx XXXX (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las condiciones obligaciones establecidas en el artículo 4 de calidadla Ley 12/2014, oportunidadde 26 de diciembre, de Transparencia y obligaciones definidas Acceso a la información pública. La información deberá suministrarse por escrito, acompañada de una declaración responsable del contratista en el que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, conforme a la normativa vigente al respecto. Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnicopliego, el Pliego de Condiciones y contratista estará obligado a mantener las mismas circunstancias que motivaron la Oferta presentada adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. Adscribir a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor contrato los medios personales y/o Supervisor] del Contrato, según correspondamateriales a que se comprometió. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar El Contratista está obligado y cumplir el será responsable de la ejecución completa y oportuna del objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en el mismo, en los Términos de Referencia, en su Propuesta y en todos los demás documentos que lo integran. Para tales efectos, tiene la obligación de realizar y ejecutar todas las acciones y actividades tendientes al cabal cumplimiento del Contrato, obrando en todo caso y en cualquier circunstancia de buena fe y con lealtad frente a METRO CALI S.A. y en términos que busquen en todo momento la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. Así mismo el Interventor deberá asegurar que el Proyecto a ejecutar durante las etapas de Preconstrucción de las Obras, Construcción y Habilitación de Vías, cumpla con los objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales a utilizar, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. Además de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, a las cuales está obligado, y las previstas en otras Cláusulas de este Contrato o en los documentos que lo integran, el Contratista debe: 2.1.1. Presentar la Garantía Única de Cumplimiento a favor de Metro Cali S.A. en la oportunidad prevista en los Términos de Referencia, efectuar las correcciones y ajustes a que haya lugar y que le sean solicitadas por METRO CALI S.A. para su aprobación y mantenerla en los términos previsto en el CAPITULO SEXTO de este Contrato. 2.1.2. Pagar la totalidad del impuesto de timbre que ocasione la suscripción del Contrato, sus prorrogas o adiciones, conforme a los xxxxxx xx xxx y presentar la constancia de pago a Metro Cali S.A. en la oportunidad prevista en los Términos de Referencia. 2.1.3. Pagar los derechos correspondientes a la publicación del Contrato, o de los contratos adicionales, según el caso, en la Gaceta Municipal de Santiago de Cali en la oportunidad prevista en los Términos de Referencia. 2.1.4. Presentar a Metro Cali S.A. las hojas de vida de los profesionales propuestos en la oferta en el formato establecido por la Ley 190 de 1995, en la oportunidad prevista en los Términos de Referencia. 2.1.5. Presentar a Metro Cali S.A. el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, en la oportunidad prevista en los Términos de Referencia. 2.1.6. Presentar a Metro Cali S.A. el compromiso suscrito con el profesional presentado donde conste la permanencia en el desarrollo de la labor contratada, durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 2.1.7. Presentar a Metro Cali S.A. los documentos relativos a la organización del Interventor para el Contrato, en la oportunidad prevista en los Términos de Referencia. conforme a los siguientes criterios: 2.1.7.1. El enfoque y metodología del Interventor que ejecutará en desarrollo del Contrato. 2.1.7.2. Distribución mensual del personal y equipos para la Interventoría según la propuesta económica, para la aprobación por parte de Metro Cali S.A. 2.1.7.3. Organigrama en el cual se indique con nombres propios el personal profesional del Interventor que participará en las diferentes actividades del Contrato, acompañado de la descripción general de las actividades que adelante cada uno y de un cuadro en el cual se indique la dedicación y participación de cada uno de los integrantes en el desarrollo de la Interventoría. 2.1.7.4. Programación detallada del Interventor en formato Diagrama xx XXXXX, basada en el Cronograma del Contrato de Obra, que se adjunta como Anexo de Requerimientos para la elaboración del Plan de Ejecución. Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a la interventoria. La programación deberá referirse a las actividades y a la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, fechas tempranas y tardías y puntos de control del Interventor, durante el Contrato de Interventoría. En el formato de programación se indicará claramente la programación en el período de tiempo en el cual se desarrolla el Contrato expresado en semanas, ligándolo cronológicamente a la fecha de inicio de los trabajos de Interventoría, en el mismo deberán aparecer las columnas correspondientes a nombre de la tarea, duración, fechas de comienzo y fin. 2.1.7.5. Es prioridad de METRO CALI S.A. el estado de avance y ejecución de las labores desarrolladas por el Interventor, por tal razón, se deberá presentar semanalmente la evaluación de la programación del estado detallado de avance y ejecución de las obras detallando: estado de avance de cada una de los capítulos con sus actividades desagregadas, atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. Una vez METRO CALI S.A. apruebe el programa presentado, el mismo no podrá ser modificado sin autorización previa de METRO CALI S.A. 2.7.1.6. Plan de Calidad del Interventor. El plan de calidad propuesto será analizado y aprobado por METRO CALI S.A., el cual evaluará los alcances, procedimientos y registros del mismo. Durante la ejecución de los trabajos el Interventor debe elaborar los registros de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Calidad aprobado por METRO CALI S.A.; la confiabilidad de estos registros deberá ser tal que le garantice a METRO CALI S.A. que los trabajos contratados se desarrollaran de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Anexo Especial de los Términos de Referencia. 2.1.8. Verificar y asegurar que el Constructor mantenga vigentes y en esa medida evite la revocación, por causas imputables al Constructor, de todos y cada de los Permisos, Licencias, autorizaciones y concesiones requeridas para las Obras y la ejecución del Proyecto. 2.1.9. Recibir, revisar y recomendar la aprobación de las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 2.1.10. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el interventor deberá informar al Contratante para que ejerza el derecho de contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Constructor. 2.1.11. Aprobar o improbar las modificaciones a las condiciones del seguro 2.1.12. Verificar y asegurar que el Constructor cumpla con las obligaciones previstas en el Contrato de Obra y en general las relacionadas con las disposiciones ambientales y de gestión social aplicables al Proyecto, y realizar las actividades tendientes a evitar la imposición de multas a METRO CALI S.A. por incumplimiento imputable al Contratista de estas obligaciones. 2.1.13. Verificar y asegurar que el Constructor cumpla en todo momento con las Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción y con el Cronograma de Obras, en los términos establecidos en este Contrato. 2.1.14. Verificar y asegurar que el Constructor cumpla con las obligaciones establecidas en las Cláusula 19 y 60 de las Condiciones Generales del Contrato de Obra (CGC), así como responder a las consultas sobre las CEC 2.1.15. Suscribir conjuntamente con METRO CALI S.A. y el Constructor las actas de iniciación y finalización de cada una de las Etapas del Contrato de Obra así como las actas de suspensión y los demás documentos previstos en dicho Contrato de Obra. 2.1.16. Instruir al constructor acerca del procedimiento a seguir en caso de descubrimiento o hallazgo de cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que sea de gran valor. 2.1.17. Realizar todas las actividades tendientes a la liquidación de los contratos de obra, entregando toda la información requerida y asegurando mediante acta de Recibo Final a Satisfacción que se hayan ejecutado las obras según las condiciones de calidadlos Pliegos de Condiciones y los anexos. Así mismo el Contratista deberá suscribir conjuntamente con METRO CALI S.A. el Acta de Liquidación de los contratos de obra previamente a la liquidación del presente contrato. 2.1.18. Verificar y asegurar que el Constructor realice todas las Obras, oportunidadincluyendo todas las Obras Complementarias y Obras Adicionales necesarias para ejecutar el Proyecto, y obligaciones definidas en los términos del Contrato de Obra, los Pliegos de Condiciones de la Licitación MC-5.8.8.01.09, conforme a lo establecido en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico los Términos de Referencia, la Propuesta del Contratista y sus Pliegos los demás documentos que hacen parte de Condicioneslos mismos. 8.22.1.19. Entregar el Cronograma estimado Proveer los equipos, materiales y personal necesario para la ejecución y cumplimiento de obra que constituirá el Anexo 2 del presente este Contrato. 8.32.1.20. Colaborar Verificar y asegurar que el Constructor suministre los equipos, materiales y personal necesario para la ejecución y cumplimiento del Contrato de Obra y con [nombre la calidad exigida en el contrato de obra, pliego licitatorio y documentos anexos al contrato de obra. 2.1.21. Indemnizar a METRO CALI S.A. y a terceros por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo de ejecución del Contrato. 2.1.22. Impartir de manera oportuna y razonable las instrucciones al Constructor relacionados con la ejecución del Proyecto acerca de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento ejecución de las Obras y el Contrato de Obra y solicitar oportunamente la información que ella hagasobre la ejecución de las Obras y el Contrato de Obra requiera para la debida supervisión del Proyecto. 8.42.1.23. Garantizar Pagar las multas y cláusula penal convenidas, cuando las multas o la calidad cláusula penal pecuniaria se causen de conformidad con los bienes términos establecidos en este Contrato. 2.1.24. Aprobar o improbar el cronograma de obra y servicios prestadossus actualizaciones presentadas por el Constructor 2.1.25. Verificar y asegurar que el Constructor ejecute conforme al Cronograma: Las obras de Construcción, las Labores Ambientales y de acuerdo con el Anexo TécnicoGestión Social, las Labores de Manejo de Tráfico, el Pliego Plan de Condiciones Desvíos, las Obras de Adecuación de Desvíos determinadas en los anexos al contrato de obra y toda la Oferta presentada a [nombre de Señalización requerida para la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la efectiva ejecución del contrato. 8.72.1.26. ElaborarConsignar en bitácora las actividades de las obras y el tiempo de permanencia en obra de los especialistas del constructor. 2.1.27. Desarrollar memoria fotográfica de avance de las obras en formato digital, suscribir debidamente referenciado y presentar documentado. 2.1.28. Evaluar el estado de todos los elementos a [nombre retirar de redes de servicios públicos, semáforos, mobiliario urbano, etc. 2.1.29. Garantizar y aprobar la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales adecuada inversión del anticipo del constructor, previo cronograma de Obrainversiones que el mismo le entregue. 2.1.30. Estas Actas parciales Presidir los Comités de Obra deben estar aprobadas y elaborar la Actas del mismo. Comité que esta conformado por El Interventor, que lo preside, el [Interventor y/Contratista de Obra y METROCALI S.A., al mismo asiste con voz pero sin voto, el profesional residente del área de gestión social tanto de constructor como de interventor. En ningún momento el Comité de Obra se considerará audiencia publica, este esta diseñado para ser una mesa de trabajo meramente técnico en el cual se establecen o Supervisor] determinan situaciones propias del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas desarrollo normal de la obra. De lo tratado en el comité el interventor deberá llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, además deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 24.1.- El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y cumplir lugar fijados en el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidadcontrato, y obligaciones definidas a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente ContratoPliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos observando fielmente lo establecido en el Pliego de Condicionesprescripciones técnicas, así como las 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 8.2. Entregar 24.3.- El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el Cronograma estimado Pliego de obra que constituirá prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido en el Anexo 2 precio del presente Contratocontrato. 8.3. Colaborar con [nombre 24.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosde los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. 24.5.- El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 24.6.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo con seguridad social y de seguridad e higiene en el Anexo Técnicotrabajo, debiendo tener a su cargo el Pliego personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]empresario. 8.5. Dar 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.624.8.- En los supuestos en que proceda, la Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Comunicarle Asimismo, el órgano de contratación podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los bienes a [nombre suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacalidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. 24.9.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, jurídicala Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su 24.10.- En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contratocontrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar 24.11.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a [nombre la que tenga acceso con ocasión de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra Y del Cuadro de Obracaracterísticas del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Estas Actas parciales Este deber se mantendrá durante un plazo de Obra deben estar aprobadas cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 24.12.- Obligaciones del contratista en materia de Prevención de Riesgos Laborales: El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el [Interventor y/que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como la demás normativa vigente. Por ello, la empresa adjudicataria presentará al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ la siguiente documentación en el plazo máximo de UN MES a contar desde la formalización del contrato:  Listado de personal que va a trabajar para el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ con DNI, Nombre y apellidos, y calificación profesional. En dicho listado, se requerirá una persona responsable de la prevención de la empresa contratada (recurso preventivo y su formación en materia preventiva, recurrido conforme Ley 54/03).  Recibo de los trabajadores de haber recibido los Equipos de Protección Individual que correspondiesen, así como su uso.  Contrato en vigor con el Servicio de Prevención Ajeno o Supervisor] documentos que acrediten constitución de servicio de prevención propio, así como copia de acreditación en vigor por parte de la Autoridad Laboral.  Certificado expedido por el Servicio de Prevención ajeno indicando que se ha realizado la Evaluación de Riesgos de los puestos que actuarán en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ así como el preceptivo Plan de Prevención  Copia del Contratoestado de aptitud de los trabajadores realizada a través de la Vigilancia de la Salud  Listado de maquinaria y equipos a usar en el suministro, según corresponda. 8.8adjuntando declaración de conformidad del mismo. Cumplir las  Listado de vehículos con documentación en regla.  Certificados de formación en materia de prevención sobre los riesgos específicos y medidas preventivas a adoptar en su trabajo y en servicio, así como copia de la información de riesgos recibida por parte de los trabajadores que actuarán en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ.  Póliza de Responsabilidad Civil y estado de pago. La documentación relacionada anteriormente deberá ser actualizada en caso de modificaciones de la misma, o en su caso, de darse la circunstancia de inicio de una nueva relación contractual, previa autorización del órgano de contratación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 31/95, de ocho de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia ambientalde prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, predial así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y dicho incumplimiento. Asimismo, el incumplimiento por el contratista de las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán disposiciones previstas en la ejecución presente cláusula, sobre prevención de riesgos laborales, será causa de resolución del Contrato]contrato, según se indica en la cláusula U del presente pliego.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1A) GENERALES:1. Desarrollar Cumplir con el objeto Página86 del contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo, anexo técnico, términos de condiciones, la propuesta presentada por el contratista, 2. Conocer a cabalidad el términos de condiciones, el estudio previo y cumplir el contrato, para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.3.Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda una vez legalizado y perfeccionado el presente contrato.4. Mantener vigentes las garantías contractuales. Para el efecto deberá constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, EL CONTRATISTA debe Página87 7. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo .8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la EPS´S Convida por el incumplimiento del contrato.9. Cuando se trate de persona natural o jurídica realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.10. Cuando se trate de personas jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique.11. Presentar los documentos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago.12.En el evento que el contratista por razones, o situaciones de mantenimiento, adecuación u otra circunstancia que pueda ser prevista no pueda realizar las entregas de los documentos, éste debe adelantar las acciones conducentes para que el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra contrato se atienda sin restricciones que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre puedan afectar la operación de la Entidad Estatal contratante] Entidad.13.Cancelar oportuna y totalmente a sus trabajadores y proveedores.14. Reconocer y pagar directamente y a sus expensas los daños y perjuicios causados a terceros durante el desarrollo del contrato, por hechos suyos o del personal a su cargo.15. Observar en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de todo momento un trato respetuoso para los bienes y servicios prestadosrepresentantes, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre funcionarios de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar EPS´S Convida y a conocer los representantes de las IPS a [nombre de los cuales se les realiza la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre auditoría, así como también para el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor Supervisor y/o Supervisor] Interventor en desarrollo de este contrato.16. A formular oportuna y respetuosamente las sugerencias y recomendaciones que conduzcan a la correcta ejecución del Contratocontrato.17. Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorización dada por escrito por parte de la EPS´S CONVIDA en caso de sobrevenirle causales de inhabilidad, según corresponda. 8.8incompatibilidad o prohibición para continuar su ejecución. Cumplir las obligaciones en materia ambientalSi ello no fuera posible se compromete a renunciar al contrato.18. Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorización dada por escrito por parte de la EPS´S CONVIDA.19. Pagar los salarios, predial prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la realización de los trabajos, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género establecidos por la legislación colombiana.20. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y de la EPS´S CONVIDA para fortalecer la transparencia y la responsabilidad sociales que le competen conforme de rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a normas aplicables impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las especificaciones técnicas leyes de la obraRepública de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la EPS´S CONVIDA y al personal de Interventoría, durante el desarrollo del objeto.21. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente responsable frente EPS´S CONVIDA de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en el contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.22. Informar al supervisor del contrato mensualmente a través de certificación el estado en el que se encuentra respecto a inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1I.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Desarrollar El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al órgano de contratación para exigir su estricto cumplimiento o declarar la resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en los artículos 223 y cumplir 308 del TRLCSP si se trata de una obligación esencial, y artículo 109 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. II.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista (art. 215 TR LCSP) III.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (Art. 214 TRLCSP) IV.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. X.- Xx contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, contrato y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo hayan llegado a su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condicionesconocimiento con ocasión del mismo. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad VI.- El contratista será responsable de los bienes daños y servicios prestadosperjuicios que se origine durante la ejecución del contrato tanto para el Ayuntamiento como para terceros por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]artículo 305 TRLCSP. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.114.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos aquellas otras condiciones de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra ejecución que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo se determinen con el Anexo Técnicoadjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre condiciones Técnicas. 14.2. El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante]calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista se obliga a prestar los servicios especificados, en el lugar indicado, utilizando para ello los medios humanos y materiales que sean necesarios y que garanticen la calidad técnica de los servicios prestados. En este sentido, el Adjudicatario designará al inicio del Contrato el equipo de trabajo, con cualificación necesaria, y nombrará un responsable único en relación con IDAE, no pudiendo sustituir a estas personas salvo razones de fuerza mayor o expresa petición de XXXX. 8.514.3. Dar Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a conocer a [nombre cualesquiera terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.714.4. ElaborarEl contratista deberá contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, suscribir por cuanto éste tendrá todos los derechos y presentar deberes inherentes a [nombre su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con IDAE, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el contratista y sus empleados. En ningún caso, el desarrollo del trabajo en la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales sede o en dependencias del IDAE, supone la existencia de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas relación laboral entre IDAE y el personal asignado por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondaAdjudicatario a la realización de los trabajos. 8.814.5. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial La ejecución del contrato se realizará a riesgo y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obraxxxxxxx del contratista. 8.914.6. [Incluir cualquier otra obligación que considere El contratista asumirá la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en total responsabilidad de la ejecución del Contrato]contrato en caso de concertar con terceros la realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la empresa subcontratada como respecto del subcontrato a celebrar. 14.7. Si para el desarrollo de los trabajos, el Adjudicatario o su equipo técnico debiera asistir a reuniones, visitar instalaciones u organismos o asumir la representación de IDAE, por encargo de éste, frente a terceros, pondrá especial cuidado en las relaciones y actuará en todo momento cumpliendo las instrucciones recibidas de IDAE. 14.8. El contratista estará obligado a rehacer sin cargo cualesquiera estudios, cálculos o trabajos realizados y que resulten ser incorrectos o no adecuados al fin pretendido. 14.9. La totalidad de la información y documentación generada será entregada a IDAE en edición original y formato electrónico apto para PC-compatible.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 13.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos aquellas otras condiciones de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra ejecución que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo se determinen con el Anexo Técnicoadjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre Prescripciones Técnicas. 13.2.- El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante]calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista se obliga a prestar los servicios especificados, en el lugar indicado, utilizando para ello los medios humanos y materiales que sean necesarios y que garanticen la calidad técnica de los servicios prestados. En este sentido, el Adjudicatario designará al inicio del Contrato el equipo de trabajo, con cualificación necesaria y nombrará un responsable único en relación con IDAE, no pudiendo sustituir a estas personas salvo razones de fuerza mayor o expresa petición de IDAE. 8.5. Dar 13.3.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a conocer a [nombre cualesquiera terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.713.4.- El contratista deberá contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. ElaborarDicho personal dependerá exclusivamente del contratista, suscribir por cuanto éste tendrá todos los derechos y presentar deberes inherentes a [nombre su calidad de la Entidad Estatal contratante] patrono y deberá cumplir las respectivas Actas parciales disposiciones vigentes en materia laboral, de Obra. Estas Actas parciales seguridad social y de Obra deben estar aprobadas seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con IDAE, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondacontratista y sus empleados. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial 13.5.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obraxxxxxxx del contratista. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere 13.6.- El contratista asumirá la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en total responsabilidad de la ejecución del Contrato]contrato en caso de concertar con terceros la realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la empresa subcontratada como respecto del subcontrato a celebrar.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. Desarrollar La relación y cumplir las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a este Pliego. 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.9.- En el supuesto en las condiciones que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de calidadproductos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, oportunidadla ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y obligaciones definidas entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el presente Contratocontrato, incluyendo o que por su Anexo Técnico y sus Pliegos propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de Condicionescinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 8.2. Entregar 24.11.- En el Cronograma estimado de obra supuesto en que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. 8.6. Comunicarle a [nombre 24.12.- En el supuesto de que el objeto de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacontratación incluya la dirección de obra, jurídicabien en misión completa o bien en misión parcial, socialy en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, económica, técnica, ambiental o el director de cualquier tipo, que pueda afectar la obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 24.13.- El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contratocontrato que, de conformidad con el artículo 118 del TRLCSP, se hayan establecido en la letra M del Cuadro de características del contrato de este Pliego. 8.724.14.- Protección de datos de carácter personal. Elaborar, suscribir La empresa adjudicataria y presentar su personal están obligados a [nombre guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] prestación del Contratocontrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales obligación que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas subsistirá aún después de la obrafinalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 1.- Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su riesgo y cumplir xxxxxxx, con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este Pliego y a las instrucciones que en su caso diera el objeto responsable del Contratocontrato en cumplimiento de sus atribuciones. 2.- Salvo lo establecido para caso específicos en la LCSP o en el Pliego, cuantas incidencias surjan entre el Órgano de Contratación y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el artículo 97 del Reglamento General de la LCAP. 3.- Además de las inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará obligado a satisfacer los gastos derivados de: • Publicidad del contrato en los anuncios de Iicitacion y adjudicación publicados en los diarios o boletines oficiales, como en su caso, en las condiciones otros medios de calidad, oportunidad, difusión. En el Cuadro Resumen de Características se indicará su importe máximo. • Formalización y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos elevación a público del contrato. • Toda clase de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipotributos, que pueda afectar resulten aplicables según la ejecución legislación vigente. • Medicación o correduría que se deriven del contrato. 8.7. Elaborar4.- Asimismo, suscribir el contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y presentar a [nombre obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud Laboral contenidos en la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales y en especial en el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24, de la Entidad Estatal contratante] Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. EI incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las respectivas Actas parciales disposiciones de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas seguridad por el [Interventor y/o Supervisor] parte del Contratopersonal técnico designado por el, según correspondano implicará responsabilidad alguna para esta Administración. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental5.- EI contratista, predial y deberá respetar el carácter confidencial de responsabilidad sociales aquella información a la que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas tenga acceso con ocasión de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]contrato a la que se Ie hubiese dado el referido carácter en los Pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los Pliegos o el contrato establezcan otro mayor.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: — Prestar el servicio con la continuidad convenida y cumplir garantizar a los particulares el objeto del Contrato, derecho a utilizarlo en las condiciones de calidadque hayan sido establecidas y mediante el abono, oportunidaden su caso, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] contraprestación económica comprendida en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4las tarifas aprobadas. Garantizar la calidad — Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los bienes poderes de policía atribuidos a la administración. — Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. — Respetar el principio de no-discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de concesión de servicios. — Obligaciones laborales y servicios prestadossociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego seguridad social y de Condiciones y la Oferta presentada prevención de riesgos laborales. — El contratista está obligado a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar dedicar o adscribir a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre (Artículo 64.2 del Texto Refundido de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales Ley de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas Contratos del Sector Público, aprobado por el [Interventor y/o Supervisor] Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). R. Entidades Locales: 00000000- C. Identificación: P-0000000-G – Dirección: Xxxx. Xxxxxxxxx, 00 – C.Postal: 18640 – Tel: 000000000 – Fax: 000000000 – email: xxxxxxx@xxxxxxx.xx — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas Texto Refundido de la obraLey de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. — Obligaciones laborales y sociales. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa concesionaria. La empresa concesionaria procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. Cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al Ayuntamiento de PADUL (Granada). 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.112.1. Desarrollar El concierto se ejecutará con sujeción a lo establecido y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas regulado en el presente ContratoXxxxxx y a las mejoras ofertadas, incluyendo en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, por el adjudicatario. En todo caso, XXX se reserva la facultad de Condicionescontrolar e inspeccionar todos los aspectos relativos a la ejecución del concierto con objeto de asegurar la buena marcha del servicio. 8.212.2. Entregar el Cronograma estimado El contratista será responsable de obra la calidad técnica de las prestaciones y servicios que constituirá el Anexo 2 realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para MAC o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del presente Contratocontrato incluyendo aquellos perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 8.312.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo El contratista contará con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo MAC ajeno a dichas relaciones laborales. 8.712.4. ElaborarEl contratista viene obligado a garantizar que su titular, suscribir y presentar así como el personal que atenderá la prestación de los servicios objeto del presente concierto, no estará incurso en ninguno de los supuestos legales de incompatibilidad o prohibición previstos en la vigente normativa de aplicación. 12.5. Para el caso de que el contratista incumpla la ejecución parcial de las prestaciones que constituyen el objeto de este concierto, se determinan específicamente las penalidades siguientes, en función de las circunstancias que asimismo se definen: a) Por cada día laborable de retraso, a [nombre contar desde la solicitud, en la remisión de los informes, dará lugar a que previa audiencia del adjudicatario, se penalice con un 20% del importe de la Entidad Estatal contratante] prueba hasta un máximo del 100%. La deducción se realizará en el pago de las respectivas Actas parciales facturas. b) Las reiteradas deficiencias detectadas en la prestación del servicio público y en el grado de Obra. Estas Actas parciales cumplimiento del contrato, entendiendo por tales la constancia de Obra deben estar aprobadas más de dos advertencias escritas realizadas por la Mutua a la empresa contratista, facultarán asimismo y adicionalmente a otras penalidades establecidas por la Mutua por otros incumplimientos, previa audiencia de la empresa contratista, para la aplicación de una penalidad equivalente al 10% del último importe mensual facturado. c) En todo caso, y conforme con lo señalado en el artículo 212 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, por el [Interventor que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la cuantía total de las penalidades apuntadas con anterioridad, no podrá ser superior al 10% del presupuesto del concierto. El procedimiento para la solicitud de consulta o actuación especializada del Servicio será el siguiente: El personal facultativo de XXX realizará en la Historia clínica correspondiente la indicación de consulta y/o Supervisor] realización de procedimiento al/a la paciente. Se emitirá desde MAC la Solicitud de Asistencia Especializada (en adelante, SAE) informatizada. El personal de XXX se pondrá en contacto con el/la médico especialista para solicitar el día y hora de la cita, y entregará al/a la paciente la SAE con todos los datos necesarios para que acuda a la consulta. El/la médico especialista recepcionará al/a la paciente con la SAE de MAC. Tras la consulta, el/la médico especialista entregará un informe provisional en mano al/a la paciente y enviará en un plazo máximo de 3 días laborables el informe definitivo a MAC, conteniendo el diagnóstico, la asistencia prestada y el tratamiento a realizar, así como una valoración económica del Contratomismo. En el caso de pacientes sometidos/as a tratamientos prolongados, según corresponda. 8.8el/la médico especialista remitirá periódicamente a MAC un informe médico informando de su estado y evolución, así como de las fechas de las asistencias prestadas. Cumplir las obligaciones en materia ambientalTanto durante el tratamiento como una vez dado por finalizado el tratamiento, predial cuando se precisen revisiones periódicas, el/la médico especialista remitirá al/a la paciente a MAC, para que ésta haga nuevamente la indicación de SAE y derive al/a la paciente. En cualquier caso, la empresa adjudicataria se comprometerá a emitir todos aquellos informes y a proporcionar la totalidad de responsabilidad sociales datos relacionados con los servicios objeto de este contrato que le competen conforme a normas aplicables sean solicitados por MAC durante el desarrollo del servicio concreto y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en mientras perdure la ejecución del Contrato]mismo. Si fuera necesaria la derivación a otro/a médico especialista para la realización de un procedimiento para el que la empresa adjudicataria no dispusiera de los medios necesarios, o porque considera que es precisa la asistencia de un/a segundo/a especialista, el/la médico de la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con MAC para coordinar la derivación. Si resultara necesario realizar técnicas exploratorias invasivas o con posibilidades de reacciones adversas no previsibles, el/la médico especialista deberá informar con anterioridad al/a la paciente derivado/a, tanto de los procedimientos a los que va a ser sometido/a y de los riesgos que los mismos conlleven, como de los resultados esperados.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1(art. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 213 LCSP). 27.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, incluyendo en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su Anexo Técnico y caso, le diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus Pliegos de Condicionesatribuciones. 8.227.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Entregar Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el Cronograma estimado contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas o que constituirá el Anexo 2 no cumplen estrictamente las condiciones del presente Contratocontrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes 27.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y servicios prestadosxxxxxxx del contratista, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre artículo 199 de la Entidad Estatal contratante]. 8.5LCSP. Dar Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a conocer a [nombre terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 198 LCSP) Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 8.7. Elaborar27.4.- El contratista deberá cumplir, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] bajo su exclusiva responsabilidad, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones disposiciones vigentes en materia ambientallaboral, predial de seguridad social y de responsabilidad sociales seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que le competen conforme ostentará, a normas aplicables todos los efectos, la condición de empresario. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas de la obrahayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. Desarrollar La relación y cumplir las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a este Pliego. 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.9.- En el supuesto en las condiciones que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de calidadproductos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, oportunidadla ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y obligaciones definidas entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el presente Contratocontrato, incluyendo o que por su Anexo Técnico y sus Pliegos propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de Condicionescinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 8.2. Entregar 24.11.- En el Cronograma estimado de obra supuesto en que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. 8.6. Comunicarle a [nombre 24.12.- En el supuesto de que el objeto de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacontratación incluya la dirección de obra, jurídicabien en misión completa o bien en misión parcial, socialy en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, económica, técnica, ambiental o el director de cualquier tipo, que pueda afectar la obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 24.13.- El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contratocontrato que, de conformidad con el artículo 118 del TRLCSP, se hayan establecido en la letra M del Cuadro de características del contrato de este Pliego. 8.724.14.- Protección de datos de carácter personal. Elaborar, suscribir La empresa adjudicataria y presentar su personal están obligados a [nombre guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] prestación del Contratocontrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales obligación que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas subsistirá aún después de la obrafinalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Para proveer los servicios objeto de la presente licitación, el Contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:  Disponer de un sistema centralizado de alarma en sus instalaciones. Desarrollar  Conservar un juego de llaves completo de EU-OSHA para garantizar un servicio de custodia de llaves de todas las oficinas y para poder abrir EU-OSHA al personal acreditado de ésta fuera de los horarios normales de trabajo (custodia de las llaves).  Garantizar la ejecución de los servicios de conformidad con lo establecido en las reglas de la profesión y en el presente Pliego de condiciones así como en el resto de los documentos que formen parte de la licitación.  Proporcionar para la adecuada prestación de los servicios contratados: o Mano de obra cualificada; o El uniforme de trabajo completo. Todos los gastos ocasionados por dichos conceptos deberán ser asumidos directamente por el Contratista.  Disponer de las autorizaciones administrativas oportunas y cumplir los reglamentos y las disposiciones legales en vigor durante el período de duración del Contrato, en particular. o La normativa en materia de empleo y seguridad social; o La normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo; o La normativa en materia de fiscalidad El Contratista se comprometerá a poner a disposición de EU-OSHA en todo momento los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones a este respecto. En particular, EU-OSHA podrá exigir al Contratista, en cualquier momento, la presentación de los boletines de cotización a la Seguridad Social (modelos TC-1 / TC-2) así como las nóminas relativas a los trabajadores que emplee en la prestación de los servicios objeto del Contrato. Estas obligaciones se harán extensivas al personal de las empresas subcontratas si las hubiere.  Será responsable, durante la vigencia del Contrato, de todo daño ocasionado por él mismo o por las personas u objetos de los que sea responsable o que estén bajo su control. Por “daños ocasionados” se entiende cualquier daño causado a las personas, los edificios, los equipos, el mobiliario y los objetos personales que estén dentro de los locales de los diferentes edificios de EU-OSHA, incluidos los daños causados por agua, fuego o humo. La responsabilidad civil estará cubierta por un seguro global y los daños ocasionados deberán repararse con cargo al Contratista y en el plazo más breve posible. El Contratista deberá adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios objeto del Contrato. El Contratista libera de toda responsabilidad a EU-OSHA frente a los daños que pudiera sufrir el personal del Contratista, con ocasión de la prestación de los servicios objeto del Contrato, salvo en la medida en que este daño sea debido a una falta grave o intencionada de EU-OSHA o de su personal. El Contratista exonera a EU-OSHA y a su personal frente a cualquier reclamación de indemnización por daños causados a terceros con ocasión de la prestación de los servicios objeto del Contrato, en la medida en que estos daños no sean debidos a una falta grave o intencionada de EU-OSHA o de su personal. EU-OSHA declina toda responsabilidad por lo que se refiere a desapariciones y eventuales robos ocurridos en los locales puestos a disposición del Contratista. El Contratista se comprometerá a poner a disposición de EU-OSHA en todo momento los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones. Concretamente deberá poder demostrar, en todo momento, que ha abonado las condiciones primas de calidadseguridad que esté obligado a pagar.  Designar a un delegado que, oportunidadademás de ser el encargado de coordinar con EU-OSHA los servicios a prestar y de comprobar la correcta prestación de los mismos, estará capacitado para poder dar pronta solución a cualquier anomalía o imprevisto que pudiera surgir durante el período de vigencia del Contrato. La persona de contacto deberá estar fácilmente localizable mediante teléfono móvil, buscapersonas o cualquier otro dispositivo de similares características. Nadie podrá realizar cambios técnicos o de funcionamiento de los sistemas sin la aprobación escrita de EU-OSHA y obligaciones definidas en del Contratista.  Deberá informar a EU-OSHA, sin tardanza, de cualquier acontecimiento que pueda obstaculizar el presente cumplimiento del Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre especificando todos los detalles de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento utilidad con el fin de fijar, de común acuerdo, las medidas que ella haga. 8.4deban adoptarse. Garantizar  Será el responsable de garantizar que la calidad prestación de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6no obstaculice el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios de EU-OSHA. Comunicarle a [nombre  Será el responsable de garantizar que el personal que directamente preste los servicios objeto del Contrato dispongan de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaformación adecuada y hayan recibido las instrucciones precisas para su correcto desempeño.  Deberá velar por que el personal que directamente preste los servicios objeto del Contrato aplique los reglamentos internos en vigor en EU-OSHA, jurídicaen particular el relativo a la política sobre el tabaco.  Deberá comunicar a EU-OSHA el nombre, social, económica, técnica, ambiental apellidos y número del documento nacional de identidad o de cualquier tipola tarjeta de residencia o del pasaporte del personal que vaya a prestar directamente los servicios objeto del Contrato, con antelación a su entrada en servicio en EU-OSHA.  Deberá elaborar y presentar mensualmente hojas de servicio en las que pueda afectar se especifiquen las horas de trabajo.  Deberá garantizar que, una vez prestados los servicios objeto del Contrato, se restablezca la situación original de las instalaciones de EU-OSHA.  Tras la rescisión del contrato, deberán devolverse a EU-OSHA todas las fuentes de información, documentación, objetos o equipos pertenecientes a EU-OSHA y relacionados con la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Son obligaciones del Contratista, además de las previstas en los pliegos que rigieron la contratación, en la oferta realizada por la empresa adjudicataria y en la legislación vigente, específicamente las siguientes: - El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. Desarrollar y En particular, el adjudicatario tendrá la obligación de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. - El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante. - El servicio objeto del Contratopresente contrato no generará ningún tipo de dependencia laboral con CANTUR, S.A. debiendo estar la empresa adjudicataria al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y debiendo entregar copia a CANTUR, S.A., si esta lo requiere, de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores conceptos. - El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales, en las condiciones su caso, fijados por el órgano de calidadcontratación para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte xx XXXXXX S.A. - El contratista deberá nombrar, oportunidadal tiempo de formalizar el contrato, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre un responsable de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento ejecución del mismo que ella haga. 8.4actúe como interlocutor con XXXXXX, S.A. o con la persona o personas que ésta designe. Garantizar la calidad - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la contratante. - SEGUROS: La adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios que resulten de aplicación en atención al objeto del contrato. - El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del órgano de contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. - Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: a) Los que requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, permisos, documentos o cualquier informe que deba recabarse de organismos oficiales o particulares. 8.7. Elaborarb) Los impuestos, suscribir derechos, tasas, compensaciones y presentar a [nombre demás gravámenes, seguros o gastos que resulten de la Entidad Estatal contratante] aplicación según las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contratodisposiciones vigentes, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución forma y cuantía que éstas señalen, y en general cualquier otro gasto necesario para la realización del Contrato]contrato, a excepción de los expresamente contemplados en el PPTP.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.2. Entregar 21.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 21.3.- Cuando el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 9.3 del presente Contratopliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. 8.3. Colaborar con [nombre 21.4.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento las operaciones que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar21.5.- El contratista deberá cumplir, suscribir bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y presentar de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a [nombre su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondaempresario. 8.8. Cumplir las obligaciones 21.6.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 21.7.- El adjudicatario cede y transfiere a TVAC,S.A., sin reservas de ningún género ni limitación territorial ni temporal alguna en materia ambientalsu integridad y hasta que la obra entre en el dominio público, predial los derechos de propiedad intelectual, industrial y de responsabilidad sociales imagen que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán pudiese tener su origen en la ejecución de los trabajos objeto del Contrato]presente pliego. 21.8.- Se deberá dar adecuado cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional trigésimo primera de la LCSP, y en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla, haciendo constar en el contrato, en todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1El contratista estará obligado a lo siguiente; 11.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, Expedir los títulos de viaje conforme se especifique en las condiciones correspondientes instrucciones emitidas por personal autorizado de calidadAZTI, oportunidadasí como realizar las reservas de alojamiento, o la realización de cualquier servicio objeto de este pliego. 11.2. Los servicios se prestarán a todo el personal de AZTI, ponentes, colaboradores o participantes en cualquiera de sus líneas de actividad. 11.3. Las tarifas, precios y obligaciones definidas descuentos ofertados serán de aplicación tanto para los servicios que se inicien en España, como en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico extranjero y sus Pliegos de Condicionescon independencia del destino final. 8.211.4. Entregar el Cronograma estimado El contratista garantizará que las compañías de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre transporte estén cubiertas por la correspondiente póliza de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosseguro, de acuerdo con la legislación vigente, siendo responsabilidad de la empresa seleccionada velar que cumplan con esta obligación. 11.5. La gestión de la prestación se realizará bajo el Anexo Técnicoprincipio de proponer, en todos los casos, las opciones y alternativas que resulten más ventajosas para AZTI y en particular, en lo económico. Así mismo deberá informar sobre los gastos o costes que se generaran en el supuesto de que se realicen cambios o anulación del servicio propuesto. 11.6. El contratista deberá aplicar las opciones más ventajosas entre todas la que se puedan aplicar a las condiciones que figuren en las instrucciones de viaje facilitadas por personal autorizado por AZTI. 11.7. En el caso en que se pueda obtener descuentos o condiciones especiales en cadenas de hoteles, empresas transportistas, empresas de alquiler de vehículos, etc.…, el Pliego adjudicatario estará obligado a proponer y utilizar estos servicios en las condiciones estipuladas para AZTI, salvo que la aplicación de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]su propia oferta resulte más ventajosa. 8.511.8. Dar a conocer a [nombre Para que este requisito se cumplimente y lograr las condiciones más ventajosas tanto en el caso de las cadenas hoteleras o empresas de transporte la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].agencia

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Es obligaciones del contratista las siguientes: 17.1.- El contratista se preparará las planillas MENSUAL, las cuales se podrán a consideración de la fiscalización en los (5) días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de (5) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. 17.2.- Conforme lo dispone la LOSNCP, su Reglamento general y la Normativa Secundaria, respectivamente, al inicio de la ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual; esto es, la presentación de la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporación de estos; la presentación de la documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia mínima; y, la presentación de la metodología de ejecución de la obra. Desarrollar Parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de la obra, y cumplir que, en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisado y valorados por el objeto fiscalizador y administrador del contrato respectivamente. 17.3.- En contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la ejecución de la obra, la documentación señalada en las condiciones el Formulario II, Compromiso de calidadcumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma valorado y, oportunidadmetodología; los cuales deberán hacer acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y obligaciones definidas a lo anunciado por el oferente en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condicionesoferta. 8.2. Entregar 17.4.- El contratista se obliga al cumplimiento de estos parámetros de forma explícita en la ejecución contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad contratante podrá terminar de manera anticipada y unilateral el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratocontrato, conforme la normativa aplicable. 8.317.5.- Plazo de entrega de planillas a fiscalización. Colaborar con [nombre - El contratista deberá presentar las planillas de obras, durante los primeros (5) días hábiles de cada mes al fiscalizador de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento obra, para que ella haga. 8.4. Garantizar proceda a su revisión y aprobación de la calidad misma, caso de no presentar dentro de los bienes y servicios prestados, primeros (5) días hábiles el contratista será multado de acuerdo con a lo que diga el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.717.6.- Términos para la aprobación de planillas. Elaborar, suscribir y presentar - La fiscalización tendrá (5) días hábiles a [nombre partir de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales entrega de Obra. Estas Actas parciales la planilla por parte del contratista para su aprobación, de Obra deben estar aprobadas haber fallas se entregará al contratista para su corrección, en caso de que hubiera una o más devoluciones de planillas que sea imputable al contratista, este no tendrá derecho a reclamos xx xxxx por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondafalta de pagos. 8.817.7.- Forma de presentación de planillas. Cumplir - Además, el contratista presentará con las obligaciones planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en materia ambientalel período de consideración, predial y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparados por la fiscalización y las especificaciones técnicas de será requisitos indispensables para tramitar la obraplanilla correspondiente. 8.917.8.- En contratista debe cumplir y asegurase de cumplir lo siguiente: Condiciones de trabajo y equipo seguros. [Incluir cualquier otra obligación - Se efectué regularmente inspecciones de seguridad de los sitios de trabajos; se capaciten adecuadamente a los obreros para el trabajo que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal deben realizar; se cumplan medidas de seguridad en los sitios de trabajos; exista y utilicen el equipo de protección personal necesaria; obligaciones del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán adjudicatario en la ejecución aplicación de transferencia de tecnología No aplica, ase adjunta anexo (20) actualizado, revisado en la página del Contrato]SERCOP el 3 de octubre del 2023.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. Desarrollar La relación y cumplir las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a este Pliego. 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.9.- En el supuesto en las condiciones que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de calidadproductos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, oportunidadla ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y obligaciones definidas entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el presente Contratocontrato, incluyendo o que por su Anexo Técnico y sus Pliegos propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de Condicionescinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 8.2. Entregar 24.11.- En el Cronograma estimado de obra supuesto en que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. 8.6. Comunicarle a [nombre 24.12.- En el supuesto de que el objeto de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacontratación incluya la dirección de obra, jurídicabien en misión completa o bien en misión parcial, social, económica, técnica, ambiental o y en el contrato de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales obra se admita la subcontratación, el director de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas la obra deberá cuidar por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas la normativa reguladora de la obrasubcontratación en el sector de la construcción. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto El organizador del Contratoevento estará obligado, con carácter previo a la celebración del concierto, a asumir las siguientes obligaciones, eximiendo completamente a la Sociedad Mixta de cualquier tipo de responsabilidad por estas causas: a) La totalidad de costes derivados de la producción íntegra del concierto, incluyendo los costes de cachés, derechos, e impuestos, con sujeción a la normativa vigente en materia de espectáculos públicos. b) El coste de la contratación de seguros de Responsabilidad Civil que cubran todas las condiciones formas de calidadresponsabilidad por muerte, oportunidaddaños personales, y obligaciones definidas pérdidas o daños a las propiedades de las personas (incluyendo individuos, compañías, firmas o cualquier otra entidad) que asistan o participen en el presente Contrato, incluyendo concierto y todos los riesgos normales asociados con esta clase de eventos -incluidos los daños y perjuicios derivados de su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadossuspensión-, de acuerdo con los estándares de la industria. c) El coste de alquiler xxx xxxxxxx en el Anexo Técnicoque se celebrará el Festival, así como la responsabilidad por todos los daños que se produzcan al recinto como consecuencia de la celebración del concierto, así como la obligación de obtener los pertinentes permisos y autorizaciones de carácter administrativo necesarios para su celebración. d) La totalidad de las responsabilidades laborales, civiles, mercantiles, etc., respecto del personal y servicios necesarios para desarrollar el evento. e) El adjudicatario es responsable del cumplimiento de la normativa sobre venta de comida y bebida, y especialmente prohibición de venta de alcohol a menores y demás normativa de aplicación, debiendo presentar a la Sociedad Mixta, para su supervisión, los precios propuestos. Todas las obligaciones del contratista serán realizadas con absoluta independencia organizativa, sin perjuicio de la necesaria coordinación con la actividad y campañas de la Sociedad Mixta, quien designará a los técnicos responsables de su seguimiento. En el plazo mínimo de 30 días previo a la celebración del Festival, a efectos de garantizar los derechos e intereses de la Sociedad Mixta, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada adjudicatario presentará a [nombre los técnicos responsables de la Entidad Estatal contratante]. 8.5Sociedad Mixta la siguiente documentación: • Plan de evacuación xxx xxxxxxx. Dar a conocer a [nombre • Plan de seguridad. Se adjunta modelo de declaración jurada sobre cumplimiento de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesnormativa de prevención de riesgos laborales (Anexo III). 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar El Contratista se compromete a cumplir, entre otras, todas y cumplir cada una de las siguientes obligaciones: 12.1 Cumplir con el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, contrato de acuerdo con el Anexo Técnico, pliego de condiciones y las especificaciones suministradas por el Pliego DAFP y de Condiciones conformidad con la propuesta presentada por el contratista. 12.2 Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y la Oferta presentada atender con prontitud y efectividad las solicitudes condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el supervisor del mismo establezca al entrar en ejecución el mismo. 12.3 Hacerse responsable por los riesgos y perjuicios que se causen a [nombre terceros en razón o con ocasión de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución y cumplimiento del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir 12.4 Mantener actualizado el domicilio de su lugar de trabajo durante la vigencia del contrato y presentar a [nombre cuatro (4) meses más y presentarse al DAFP en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales correspondiente acta de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondaliquidación. 8.812.5 Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 12.6 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o entrabamientos que puedan presentarse. Cumplir Código F 016 PR GA Fecha 07/07/2008 Versión 1 Página 9 de 14 12.7 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente al DAFP y a las obligaciones en materia ambientaldemás autoridades competentes, predial si esto se llegare a presentar. 12.8 Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato que se suscriba y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 12.9 Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo todas aquellas que le señale la Constitución y la Ley. 12.10 Además de las anteriores, las obligaciones especiales que se pacten en el contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.11. Desarrollar El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y cumplir en la oferta del contratista, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 2. Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la Cláusula 16 del presente Xxxxxx, el contratista estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. 3. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Deberá respetar los convenios colectivos aplicables. El órgano de contratación podrá solicitar del contratista que acredite dicho cumplimiento, y en concreto del cumplimiento del convenio colectivo aplicable. 4. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo público o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 5. El contratista deberá cumplir las obligaciones de facturación establecidas en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 6. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las condiciones sustituciones de calidadlos trabajadores en casos de baja o ausencia, oportunidadlas obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 7. El contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx xxxx días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información pública. 8. Será obligación del contratista indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro. 9. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del contratista, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 10. Los bienes a entregar por el contratista deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas. 11. El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y obligaciones definidas en deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para el presente Contratomismo puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos incluidos todos los gastos derivados de Condicioneslas mismas. 8.212. Entregar el Cronograma estimado El contratista responderá de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y servicios prestadosde las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento y de las condiciones impuestas por él. 13. El contratista y en cumplimiento de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y el Real Decreto 208/2005, de acuerdo con 25 de febrero del mismo nombre, tendrá suscrito un Convenio del que aportará certificación oportuna, para el Anexo TécnicoSistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos de Alumbrado (xxxxxxx xx xxx, luminarias y equipos auxiliares) incluidos en la categoría 5 del Anejo I del citado Real Decreto 208/2005 (RD RAEE). 14. Igualmente, el Pliego contratista deberá acreditar de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación forma fehaciente que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor lámparas y/o Supervisor] del Contratoluminarias retiradas (o reemplazadas) son enviadas a una instalación de reciclado autorizada para realizar dichas operaciones. En el caso de las lámparas, según corresponda. 8.8. Cumplir el traslado a dicha instalación debe hacerse mediante Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos con código LER 200121 y tanto para las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y lámparas como para las especificaciones técnicas luminarias deberá presentar certificado de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán entrada de los residuos en la ejecución del Contrato].planta de reciclado en el plazo de un mes desde su retirada

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 20.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.220.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Entregar el Cronograma estimado (art. 215 TRLCSP) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de obra las operaciones que constituirá el Anexo 2 requiera la ejecución del presente Contrato. 8.3contrato. Colaborar con [nombre Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar Administración será responsable la calidad misma dentro de los bienes límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) El contratista será responsable igualmente de los daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnicoartículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, el Pliego todos responderán solidariamente de Condiciones y la Oferta presentada las responsabilidades a [nombre de la Entidad Estatal contratante]que se refiere esta cláusula. 8.5. Dar 20.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a conocer su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a [nombre todos los efectos, la condición de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta empresario. 20.4.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.] 20.5.- La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 8.620.5.1- Si al contratista dentro del marco del presente contrato redacta un proyecto de obras. Comunicarle a [nombre El contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o contratación acompañado de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contratouna copia en soporte informático. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y El contratista deberá cumplir las obligaciones previstas tanto en el objeto del Contratopliego de cláusulas administrativas como en el de prescripciones técnicas que rigen esta contratación, entre otras viene obligado a: a) Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, en particular, estará obligado a adoptar todas las condiciones medidas establecidas en la legislación vigente sobre prevención de calidadriesgos laborales. b) Contar con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, oportunidadcon el contenido legalmente previsto y deberá contar con una organización preventiva, según lo exigido legalmente. antes del inicio del servicio. c) Prestar el servicio a su riesgo y obligaciones definidas xxxxxxx, con xxxxxxxx de todos los costes y gastos relacionados con el mismo. d) Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a los pliegos que rigen la contratación. e) No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, salvo en los casos y con sujeción a los requisitos legalmente previstos. f) Obtener todas las autorizaciones, permisos, trámites y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la prestación del servicio con anterioridad al comienzo del mismo. g) Indemnizar los daños que se causen a terceros o al Ayuntamiento de Motril como consecuencia de la prestación del servicio. A estos efectos, el contratista deberá suscribir antes del inicio de la prestación del servicio, una póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de cobertura anual establecido por la normativa vigente h) Dar conocimiento al Ayuntamiento sobre cualquier anomalía o incidencia en los servicios, que afecte a la buena marcha de los mismos, comunicándoselo con antelación suficiente o, en el caso que no fuera posible dicha antelación, inmediatamente después de la ocurrencia del hecho. i) Cumplir la legislación aplicable al ejercicio de su actividad y a la prestación de los servicios y, en particular, la legislación de protección del medio ambiente. j) Cumplir la legislación de protección de datos de carácter personal, en su calidad de encargados del tratamiento de datos personales. k) Habilitar un medio de contacto permanente para que el Ayuntamiento pueda comunicarse de forma ágil. l) Presentar el programa de mantenimiento mensual en los plazos establecidos en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos pliego de Condicionesprescripciones técnicas. 8.2. m) Realizar y presentar un Protocolo de comunicación y actuación ante incidencias y emergencias. n) Entregar semanalmente al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Motril copia de los partes y tiques de pesada de los servicios de recogida definidos en el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 apartado 3 del presente Contratopliego. 8.3. Colaborar con [nombre o) El Ayuntamiento de Motril podrá exigir al contratista la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad introducción de los bienes partes de trabajo, incidencias, pesajes y servicios prestados, otros datos que sean de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego interés a través de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]un servicio Web gratuito . 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar Sin perjuicio de las demás obligaciones que se contemplen en el Contrato y cumplir de la sujeción a las leyes, normas y reglamentos vigentes sobre la materia, el objeto del ContratoContratista tendrá las siguientes obligaciones, en los términos que prevea el Contrato: 1. El Contratista y los Subcontratistas del Contratista estarán sujetos a las condiciones obligaciones contempladas en el decreto con fuerza xx xxx Nº 2, de calidad1986, oportunidaddel Ministerio de Minería, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del decreto ley Nº 1.089, de 1975, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos modificaciones posteriores; 2. Deber de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosinformar periódicamente, de acuerdo a lo establecido al efecto por el Manual de Información Petrolera vigente, dictado por el Ministerio de Energía, sobre los avances y resultados de los trabajos realizados durante las Fases de Exploración y Explotación, en los términos que señale el Contrato; 3. El Contratista cumplirá con las leyes, reglamentos, ordenanzas, normas oficiales chilenas y aquellas establecidas en tratados internacionales ratificados por la República de Chile, que se encuentren vigentes, relacionados con las siguientes materias, así como demás instrucciones de carácter general que imparta una autoridad competente y, sin que ello importe limitación: preservación del medio ambiente de los recursos hídricos, florísticos y faunísticos y demás recursos naturales, responsabilidad civil por daños causados a terceros, sistema laboral, seguridad y previsión social, condiciones sanitarias y accidentes del trabajo; 4. Deber de contratar seguros que garanticen las indemnizaciones correspondientes en caso de contaminación; 5. Deber de constituir en tiempo y forma las garantías a que alude el Anexo Técnicoartículo 7º del presente decreto, así como las garantías relativas al abandono; 6. Deber de coordinar con las autoridades militares respectivas en forma previa a la realización de actividades en el Pliego área, u otras similares, que permitan la realización de Condiciones los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos; 7. Deber de adoptar las medidas de control para que las actividades que el operador realice no sean empleadas con fines diferentes a su propósito original, como asimismo la Oferta presentada a [nombre confidencialidad de la Entidad Estatal contratante].información que pudiese obtener; 8.58. Dar a conocer a [nombre Deber de disponer de todas las medidas de seguridad necesarias para evitar y atender cualquier clase de accidente, daño o lesión en las personas que laboren o ingresen en los respectivos recintos; 9. Deber de asumir la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaresponsabilidad por todo daño, jurídicapérdida, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipomenoscabo tanto en las personas como en los bienes, que pueda afectar la ejecución del contratose deriven de las labores que se lleven a cabo, independientemente de su origen o causa; 10. Deber de iniciar las labores de exploración y extracción de hidrocarburos sólo una vez que se efectúe el desminado de los cuatro campos minados existentes en el área. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar Obligaciones del contratista y cumplir el objeto gastos exigibles: además de las obligaciones generales derivadas del Contratorégimen jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: a) El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en las condiciones materia laboral, de calidad, oportunidad, Seguridad Social y obligaciones definidas Seguridad e Higiene en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2Trabajo. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosA tal efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo Técnicoartículo 7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, el Pliego contratista está obligado a la elaboración de Condiciones un Plan de Seguridad y la Oferta presentada a [nombre Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre su propio sistema de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra, las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud, contenido en los proyectos de ejecución de las obras, sin que impliquen modificación del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, debiendo presentar en el plazo de quince (15 días) naturales desde la adjudicación del contrato, cinco ejemplares del mismo. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitación y los gastos e impuestos de formalización del contrato en escritura según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que considere la Entidad Estatal contratante]éstas señalen. 8.10. [Permitir c) El contratista está obligado a instalar a su xxxxx, los carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directricesocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo tanto en cuenta que recursos aportados dicha zona como en sus límites e inmediaciones. d) El contratista deberá llevar los Libros de órdenes e Incidencias, previamente diligenciados por el director de obras nombrado por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán Administración. e) Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de ejecución material de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sean necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución del Contrato]de la obra. El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectúe el ensayo y controles de calidad. Los gastos se deducirán de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo. Los pagos a la empresa que efectúe el ensayo y controles de calidad los realizará el Ayuntamiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, 24.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones con- tenidas en las condiciones este Pliego de calidad, oportunidadcláusulas administrativas particulares, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra observará fielmente lo que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, establece el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, si procede, le dé por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. El contratista será el responsable de la Entidad Estatal contratante]calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las prestaciones y de los servicios realizados. 8.524.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Dar Es obligación del contratista indemnizar a conocer a [nombre los terceros de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación todos los daños y perjuicios que indirecta les cause, él mismo o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato personal o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre medios que dependan de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaél, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o como consecuencia de cualquier tipo, las operaciones que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir El contratista será responsable igualmente de los daños y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales perjuicios que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en produzcan durante la ejecución del Contrato]contrato, tanto a la Administración como a terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el trabajo haya incurrido. 24.3.- El contratista tendrá que cumplir, bajo su responsabilidad exclusiva, las disposiciones vigentes en materia fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de la ocupación, igualdad de género, condiciones de trabajo, pre- vención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, así como la obligación de cumplir las condi- ciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, y tendrá que tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del cual tendrá, a todos los efec- tos, la condición de empresario. El personal que el contratista destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral o de cualquier otro tipo con la Administración contratante. Este personal quedará exclusivamente bajo el poder de dirección del contra- xxxxx, sin perjuicio de las facultades que la normativa de contratación reconoce al órgano de contratación. 24.4.- En los casos en que lo exija la normativa vigente, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, el contratista ten- drá la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 130 de la LCSP, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabaja- dores a los cuales afecte la subrogación, si procede, se detallan en el Cuadro de características del contrato. Estas previsiones en relación con la subroga- ción de trabajadores serán también aplicables a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación. Cuando se produzca esta subrogación, el contratista tendrá que proporcionar al órgano de contratación, si este se lo requiere o, en todo caso, con una an- telación mínima de 4 meses a la finalización del plazo de ejecución del contra- to, la información relativa a la relación y las condiciones laborales de los trabajadores que tengan que ser objeto de subrogaciones sucesivas. 24.5.- El contratista tendrá que guardar sigilo respecto de los datos o antece- dentes que, no siente públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con motivo de este. 24.6.- El contratista tendrá que respetar el carácter confidencial de la informa- ción a la que tenga acceso a causa de la ejecución del contrato y a la cual se haya dado el carácter mencionado en la letra Y del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza tenga que ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conoci- miento de esta información, salvo que en el Cuadro mencionado o en el con- trato se establezca un plazo más amplio. Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración co- mo terceros por defectos e insuficiencias técnicas, o por los errores materia- les, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en qué haya incurrido y sean imputables al contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 28.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico Pliego de cláusulas administrativas particulares y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones prescripciones técnicas, y al proyecto que sirve de base al contrato, así como a las contenidas en los restantes documentos contractuales, y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica del proyecto den al contratista, el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en el ámbito de sus competencias. 28.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la Oferta presentada cláusula 8 de este Pliego. 28.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si la obra se arruina con posterioridad a [nombre la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la Entidad Estatal contratante]construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 8.5. Dar 28.4.- La ejecución del contrato se realizará a conocer a [nombre riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación posible indemnización que indirecta corresponda al contratista según lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto por personal o medios dependientes del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle mismo, a [nombre terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, las operaciones que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere la cláusula 28. 8.7. Elaborar28.5.- El contratista deberá cumplir, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] bajo su exclusiva responsabilidad, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones disposiciones vigentes en materia ambientallaboral, predial de seguridad social y de responsabilidad sociales seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que le competen conforme ostentará, a normas aplicables todos los efectos, la condición de empresario. El personal que el contratista destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de cualquier otro tipo con la Administración. Este personal quedará exclusivamente bajo el poder de dirección del contratista, sin perjuicio de las facultades que la normativa de contratación reconoce al órgano de contratación. Asimismo deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de gestión de residuos y dar cumplimiento a las especificaciones técnicas actuaciones que exige dicha normativa, informando puntualmente de ello a la dirección de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]28.6.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.10. [Permitir 28.7.- En los casos en que [incluir Entidad Estatal la naturaleza del orden nacional] defina directricesobjeto del contrato lo permita, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento la Administración adquirirá la propiedad intelectual del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que recursos aportados se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 28.8.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en que tenga acceso con ocasión de la ejecución del Contrato]contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 28.9.- En el supuesto en que el objeto del contrato incluya la redacción del proyecto, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo a lo establecido en el artículo 312 del TRLCSP, con excepción de los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, éste habrá de abonar una indemnización a la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del TRLCSP. 28.10.- Obligaciones del contratista en materia de Prevención de Riesgos Laborales: El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como la demás normativa vigente. Por ello, la empresa adjudicataria presentará al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ la siguiente documentación en el plazo máximo de UN MES a contar desde la formalización del contrato: Listado de personal que va a trabajar para el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ con DNI, Nombre y apellidos, y calificación profesional. En dicho listado, se requerirá una persona responsable de la prevención de la empresa contratada (recurso preventivo y su formación en materia preventiva, recurrido conforme Ley 54/03). Recibo de los trabajadores de haber recibido los Equipos de Protección Individual que correspondiesen, así como su uso.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.11.1 Después de notificado la adjudicación del contrato, el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la ACP y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Desarrollar Refiérase al formulario 1533, Segunda parte en términos y cumplir condiciones, numeral 1. 3.2 El Contratista deberá notificar a su corredor de aduanas de la limitante de tiempo que tiene para entregar la liquidación a la ACP. 3.3 El contratista deberá presentar las fianzas de cumplimiento y pago y endosos de las pólizas de seguros dentro del término xx xxxx (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Refiérase al numeral 4.1.2.2 – Fianzas y al numeral 4.1.3.1 – Seguros, de este adjunto. El contratista es responsable de garantizar que la aseguradora tenga a tiempo la documentación al solicitarle las fianzas e informándoles a la vez que el objeto contrato tiene términos de entrega y podría perjudicar el cumplimiento del Contratomismo. 3.3.1 En caso de necesitar más tiempo para la emisión de la fianza la petición deberá ser presentada por escrito al Oficial de Contrataciones, en quien determinará si amerita una extensión razonable de tiempo que no podrá ser mayor a siete (7) días calendarios. En caso de conceder esta extensión, el contratista deberá pagar a la ACP una multa por entrega tardía mediante la siguiente fórmula: 7% del valor total del contrato (V), dividido entre 30 y multiplicado por cada día calendario de atraso (DA): ((7% x V ÷ 30) x DA)). 3.3.2 Para las condiciones contrataciones de calidadmontos superiores a los B/.100,000.00, oportunidad, y obligaciones definidas el oficial de contrataciones podrá modificar la fórmula establecida en el presente Contratonumeral 3.3.1 para ajustarla a la naturaleza del contrato y detallar la misma en el pliego de cargos, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos imponiendo una multa de Condicioneshasta un máximo de 10% del valor del servicio no prestado bajo el contrato por cada prórroga. 8.2. Entregar 3.3.3 En el Cronograma estimado caso que el contratista no pague la multa impuesta se hará efectiva la fianza de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratopropuesta o de cumplimiento. 8.3. Colaborar 3.3.4 La fianza de propuesta le será devuelta al contratista una vez cumpla con [nombre la entrega de todos los documentos requeridos en este pliego y se haya emitido la orden de proceder. 3.4 Una vez revisadas y aprobadas las fianzas de cumplimiento y pago y la póliza de seguros, el oficial de contrataciones emitirá la orden de proceder para el retiro de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella hagagrúa XXXX XXXX. 8.43.5 El contratista tendrá cinco (5) días hábiles para el retiro de la o las lanchas, contados a partir de la fecha de la orden de proceder emitida por el Oficial de Contrataciones. Garantizar Transcurrido el plazo para retirar la calidad grúa se aplicará en concepto de los bienes y servicios prestados, almacenaje la suma de acuerdo con B/10.00 diario hasta el Anexo Técnicoquinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el Pliego de Condiciones contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]el bien adjudicado. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.11. Desarrollar y cumplir El contratista estará obligado a realizar el objeto del Contrato, suministro en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas los términos recogidos en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico pliego de cláusulas administrativas y sus Pliegos en el de Condicionesprescripciones técnicas y al cumplimento de todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad desarrollada. 8.22. Entregar el Cronograma estimado El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista; la reparación y la satisfacción de obra las indemnizaciones por los daños que constituirá el Anexo 2 se le causen tanto a la USC como a terceros correrá por su cuenta, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del presente Contratosuministro, excepto cuando tales perjuicios fuesen ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la USC. 8.33. Colaborar con [nombre El contratista está obligado a incorporar los medios y equipamientos precisos para la buena ejecución del contrato, así como el personal y demás exigencias que, de ser el caso, se determinen en los pliegos que rijan la Entidad Estatal contratante] licitación, indicándolo en cualquier requerimiento su proposición, compromiso que ella hagaformará parte del contrato, siendo declarada esta cláusula una obligación esencial del contrato. 8.44. Garantizar la calidad En caso de accidente o perjuicio de cualquier género que les ocurriese a los trabajadores dependientes del contratista con motivo del ejercicio de los bienes y servicios prestadostrabajos, la empresa adjudicataria cumplirá lo que disponen las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance de acuerdo con el Anexo Técniconinguna manera a la USC. 5. En su caso, el Pliego contratista estará obligado, con respecto al personal que emplee en el suministro, al cumplimento de Condiciones las disposiciones en materia de legislación laboral y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar seguridad social vigentes durante la ejecución del contrato, así como a la normativa de prevención de riesgos laborales. Se deberá establecer la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, para el cumplimiento de la normativa de aplicación y de la "Instrución de coordinación de actividades empresariais" de la USC, accesible en la página web: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx0/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/XXX-00.xxx El adjudicatario deberá aportar la documentación que le sea requerida por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la USC, bien directamente o a través de la empresa contratada al efecto para la coordinación documental de actividades empresariales. 8.76. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre El incumplimiento de estas obligaciones o las infracciones sobre las disposiciones de seguridad no implicarán responsabilidad alguna para la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondaUSC. 8.87. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo El contratista está obligado al cumplimiento del Contrato de todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales, procedimientos y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán equipos en la ejecución del Contrato]objeto del contrato deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, modos y marcas de fabricación correspondientes. Correrán por su cuenta los pagos de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y deberá indemnizar a la USC por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones. 8. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, la USC podrá ejercer la facultad de dirección e inspección, con comunicación e identificación previa ante el contratista de los servicios técnicos propios de la USC o los expresamente concertados al efecto. La USC podrá dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 9. Si la ejecución no se ajustase a lo previsto en el contrato, la USC podrá rechazar la prestación contratada, quedando exenta del pago del precio o recuperando el precio satisfecho, en su caso. 10. Excepto lo establecido en la LCSP para casos especiales, cuantas incidencias surjan entre el contratista y la USC por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, serán tramitadas mediante expediente contradictorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 11. En su caso, si no se indica otra cosa en el apartado 17 del Anexo I del PCAP, la documentación que resulte de la realización del objeto del contrato, deberá entregarse en lengua gallega. 12. En el apartado 19 del Anexo I del PCAP podrán incluirse otras obligaciones contractuales esenciales o las condiciones especiales de ejecución a las que hace referencia el artículo 202 de la LCSP. En el caso de imponerse penalidades especiales por el incumplimiento de estas obligaciones, se indicará en el apartado 13 del Anexo I del PCAP. 13. En el caso de uso de medios o servicios telemáticos para la ejecución del contrato, el contratista deberá comunicar cualquier cambio relativo a la situación de los servidores o desde donde se van a prestar los servicios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.2. Entregar el Cronograma estimado 22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de las prestaciones, será obligación del contratista indemnizar todos los bienes daños y servicios prestadosperjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de AUDTIORIO DE TENERIFE, será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 8.7. Elaborar22.3.- El contratista deberá cumplir, suscribir bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y presentar de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a [nombre su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 22.4.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la AUDITORIO DE TENERIFE bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la Entidad Estatal empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el poder de dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en relación con su personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la ejecución del contrato siempre cumpliendo dispuesto en el presente pliego. 22.5.- La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 22.6.- En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante] . A tal fin, los empleados o responsables de AUDITORIO DE TENERIFE deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista. 22.7.- Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las respectivas Actas parciales personas designadas por AUDITORIO DE TENERIFE a tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de Obraun pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos 22.8.- Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 22.9.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de AUDITORIO DE TENERIFE, publicar noticias, ni fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su publicación. Estas Actas parciales Asimismo, AUDITORIO DE TENERIFE se reserva el derecho de Obra deben estar aprobadas realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos en relación a los servicios prestados por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondacontratista. 8.822.10.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Cumplir las obligaciones Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas el artículo 202 de la obraLCSP e infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP. CLÁUSULA 23.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 23.1.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, por transferencia bancaria, contra la presentación de factura expedida de acuerdo con la normativa vigente y debidamente conformada por la Gerencia y en su caso, por el Responsable del Contrato si se hubiese designado. 8.9. [Incluir cualquier otra 23.2.- A efectos del pago, el contratista presentará la factura de acuerdo con la normativa vigente sobre factura electrónica, en su caso, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 23.3.- AUDITORIO DE TENERIFE tendrá la obligación que considere de abonar el precio dentro de los treinta 23.4.- El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir a la Entidad Estatal contratante]iniciación del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la financiación de las operaciones preparatorias para la ejecución del mismo, como instalaciones y adquisición de equipo y medios auxiliar 23.5.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 200 LCSP). 8.10. [Permitir 23.6.- De la primera factura que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directricesse abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al pago de anuncios que, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo en su caso, sea necesario. 24.1.- En caso de cumplimiento defectuoso se aplicará lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP. 24.2.- El contratista queda obligado al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 24.3.- La constitución en cuenta que recursos aportados xxxx por el contratista no precisará intimación previa por parte de AUDITORIO DE TENERIFE. 24.4.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 193 de la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán LCSP. Asimismo, AUDITORIO DE TENERIFE tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la ejecución imposibilidad del Contrato]cumplimiento del plazo total.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las siguientes obligaciones especiales: 1. En todo momento y durante la ejecución de cada uno de los cinco (5) proyectos (Anexo 3 Requisitos del Personal), el Contratista será responsable de contar con el equipo de profesionales mínimo por proyecto para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral de cada proyecto. 2. Abstenerse de sustituir sin previa autorización expresa y escrita del Supervisor a los miembro(s) del Equipo Mínimo de Trabajo establecidos en el Anexo 3 Requisitos del Personal. No obstante, El CONTRATANTE se reserva el derecho de revisar en cualquier momento las hojas de vida presentadas por el CONTRATISTA a fin de verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos. Así mismo, el CONTRATANTE podrá solicitar el cambio de un recurso (personal o físico) cuando este no cumpla los requerimientos de los perfiles solicitados o no ejecute las actividades en las condiciones técnicas, de calidad, oportunidadeficiencia, y obligaciones definidas en eficacia, lo cual será sustentado ante el presente CONTRATISTA de manera objetiva. En tal caso, será responsabilidad exclusiva del empleador, todas las erogaciones de carácter laboral o no que implique tal decisión, sin que el CONTRATANTE deba asumir sobrecosto alguno. 3. Entregar al Supervisor del Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, la siguiente información sobre sus Pliegos proveedores: - Nombre o razón social - Documento de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 identidad o NIT - Bienes o servicios adquiridos del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad proveedor - Valor de los bienes o servicios - Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del CONTRATISTA (pagos realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago) 4. En desarrollo de su autonomía administrativa atender y servicios prestados, de acuerdo manejar las relaciones que con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto ocasión del Contrato o sobre establezca con sus obligaciones. 8.6. Comunicarle trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticareuniones y responder las solicitudes, jurídicaquejas, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, reclamos y demás eventos que pueda se llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecución de aquél, sin la intervención del contratoCONTRATANTE, a menos que el Supervisor o el CONTRIBUYENTE consideren conveniente su participación. 8.75. Elaborar, suscribir Preservar la idoneidad económica y presentar financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el Contrato. En caso de que llegare a [nombre configurarse una situación económica o financiera que ponga en riesgo el cumplimiento de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por lo establecido en el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8el CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente al Supervisor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y En estos casos el Supervisor concertará con el CONTRATISTA planes de responsabilidad sociales mejoramiento e instrumentos de mitigación que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución del Contrato]contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 20.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, condiciones que serán incorporadas a la póliza de seguro. El adjudicatario deberá informar al órgano de contratación sobre las condiciones del contrato que ha de suscribir y velará por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza para su eficacia y plenitud de efectos. Igualmente viene obligado, durante la vigencia de los contratos de seguros en que hayan intervenido, a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclame sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarle su asistencia y asesoramiento. El adjudicatario será responsable ante el órgano de contratación de las deficiencias o imperfecciones que reduzcan o anulen los efectos de la póliza concertada y que le sean imputables. 20.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 20.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 20.4.- La prestación de los servicios objeto del presente Contrato no exige el tratamiento de datos personales por parte del adjudicatario, por lo que queda expresamente prohibido el acceso y tratamiento por parte de éste de datos personales de los que el Cabildo Insular de La Palma sea responsable. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que circunstancialmente, con motivo de la prestación de servicios, que tenga acceso a datos personales que forman parte de ficheros responsabilidad del Cabildo Insular de La Palma, el adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones, en los términos del artículo 83 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: a) Cumplir las medidas de seguridad que a tal efecto le indique el Cabildo Insular de La Palma. b) Cumplimiento del deber xx xxxxxxx respecto de los datos de carácter personal a los que tenga o haya tenido acceso durante o como consecuencia de la prestación de los servicios. c)Tratar dichos datos confidencialmente, quedando expresamente prohibido cualquier tipo de comunicación, cesión, transferencia, almacenamiento, envío o entrega, no autorizadas expresamente, de cualesquiera datos personales a los que tenga o haya tenido acceso, tanto en formato físico como en formato electrónico. Tampoco podrá grabar datos personales en disquetes u otros soportes magnéticos, ni su impresión así como su extracción fuera de las dependencias físicas donde preste los servicios desarrolle sus funciones profesionales. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula tendrán validez durante tres años una vez se hubiese cancelado el presente Contrato. En caso de finalización de su relación contractual con el Cabildo Insular de La Palma, el adjudicatario se compromete a entregar a la empresa toda la información confidencial que obre en su poder, o a destruirla a petición expresa de éste y en el modo en que éste establezca, sea cual sea el medio en el que esté registrada esta información. Igualmente, queda obligado a certificar al Cabildo Insular de La Palma que todo material en su poder ha sido devuelto, borrado o destruido de conformidad con los párrafos anteriores de la presente cláusula y, por tanto, que no dispone de ninguna copia de todo o parte de la documentación asociada a la mismo. El adjudicatario deberá comunicar dicha confidencialidad a sus trabajadores asignados a la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico así como del velar por el cumplimiento del mismo. El incumplimiento de cualquiera de los términos, condiciones y sus Pliegos obligaciones de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 la presente Cláusula podrá dar lugar a la resolución del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el contrato y en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Desarrollar y cumplir En el caso de contratos por unidades de ejecución o de tiempo, el contrato se ejecutará mediante la realización de tantas unidades de las que integran el objeto del Contratocontrato como sean solicitadas por la Administración, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas debiendo ejecutarse el trabajo objeto del contrato en el plazo máximo señalado en la cláusula 8 del presente Contrato, incluyendo Pliego o en el que hubiere ofertado el contratista en su Anexo Técnico proposición si fuera menor. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y sus Pliegos de Condicioneslas prestaciones y servicios realizados. 8.2. Entregar 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el Cronograma estimado plazo de obra que constituirá el Anexo 2 ejecución del presente Contratocontrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 8.324.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Colaborar con [nombre Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento las operaciones que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. ElaborarEl contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, suscribir y presentar a [nombre tanto para la Administración como para terceros, por omisiones, errores, utilización de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/métodos inadecuados o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán conclusiones incorrectas en la ejecución del Contrato]contrato. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de estas responsabilidades. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, así como la obligación de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. En consecuencia, la dirección y la gestión del contrato corresponden al contratista, de forma que este asume un riesgo empresarial verdadero y las facultades de dirección y control respecto de los trabajadores, por lo que estas tareas no corresponden a la entidad contratante, que únicamente tiene facultades de control, y todo ello con independencia de las relaciones de colaboración entre las partes para que el contrato se ejecute correctamente. 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 130 de la LCSP, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación se detallan en la letra W del Cuadro de características del contrato. Estas previsiones en relación con la subrogación de trabajadores serán también aplicables a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación. Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del contrato. Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista tendrá la obligación de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de estos. Cuando, a la finalización del presente contrato, deba producirse la subrogación a que se refiere el párrafo primero, el contratista deberá proporcionar al órgano de contratación, a requerimiento de este o, en todo caso, con una antelación mínima de 4 meses a la finalización del plazo de ejecución del contrato, la información relativa a la relación y las condiciones laborales de los trabajadores que deban ser objeto de subrogaciones sucesivas, en los términos expresados en el artículo 130.1 de la LCSP. Podrá establecerse una antelación mínima superior para el cumplimiento de esta obligación en la letra W del Cuadro de características del contrato. 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.9.- En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, y salvo que en la letra Z del Cuadro de características del contrato se establezca lo contrario, la ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo esta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 24.11.- En el supuesto en que el objeto del contrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 20 %, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, este habrá de abonar una indemnización a la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 315.1 de la LCSP. 24.12.- En el supuesto de que el objeto de la contratación incluya la dirección de obra, bien en misión completa o bien en misión parcial, y en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, el director de la obra deberá velar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 24.13.- En el supuesto en que el objeto del contrato sea un servicio que conlleve prestaciones directas a favor de la ciudadanía, deberán cumplirse las prescripciones establecidas en el artículo 312 de la LCSP. 24.14.- El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP, se hayan establecido en la letra M del Cuadro de características del contrato de este Pliego, y a instar, en su caso, a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato a cumplirlas igualmente. 24.15.- El contratista está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.13.1. Desarrollar y cumplir el objeto El Contratista entregará los bienes (en adelante los “Bienes”) de conformidad con las Especificaciones Técnicas, que forma parte integrante del Contrato, presente contrato. Salvo indicación precisa en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas contrario en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico el Contratista proveerá todos los servicios, mano de obra, materiales y sus Pliegos equipamiento necesarios para la buena ejecución de Condicioneslos servicios. 8.23.2. Entregar El Contratista completará la prestación de los servicios descritos en las Especificaciones Técnicas con la debida diligencia y eficiencia y de conformidad con el Cronograma estimado Contrato y la Oferta del Contratista. 3.3. El Contratista proveerá a la OMT de obra los servicios del siguiente personal, que constituirá se considera esencial a los efectos del cumplimiento del Contrato: 3.4. Cualquier cambio en el Anexo 2 del personal listado en el artículo anterior, requerirá la aprobación previa y por escrito de la OMT. 3.5. El Contratista proveerá asimismo todo el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para asegurar la prestación puntual y satisfactoria de los Servicios. 3.6. El Contratista manifiesta y garantiza la exactitud de la información proporcionada a la OMT al objeto de concluir el presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar , así como la calidad de los bienes y servicios prestados, Servicios prestados bajo este Contrato de acuerdo con las más altas exigencias profesionales e industriales. 3.7. El Contratista garantiza que los bienes son conformes con las especificaciones de la mercancía solicitada en las Especificaciones Técnicas y que son aptos para el Anexo Técnicouso al que normalmente se destinan y para los fines expresamente comunicados por la OMT al Contratista; asimismo, el Pliego Contratista garantiza que la mercancía no adolece de Condiciones defectos ni en los materiales ni en su fabricación, en caso contrario, la OMT tendrá derecho a su reparación o reposición sin coste adicional alguno. 3.8. En la ejecución de los servicios, el Contratista y sus empleados deberán garantizar la Oferta presentada a [nombre continuidad operacional de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre OMT, no debiendo obstruir innecesariamente las instalaciones, debiendo almacenar o evacuar cualquier elemento de construcción o material sobrante, y evitando impedir el normal funcionamiento de las operaciones de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesOMT. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Serán obligaciones generales del adjudicatario/a, además de las contenidas en otras cláusulas de este pliego, las siguientes: a) Prestar el servicio instrucciones, procedimientos, programas de trabajo, etc., marcados en cada momento por los/las profesionales municipales de referencia del Área de Acción Social e Igualdad. b) Asumir todos los costes derivados de la relación de dependencia del personal, así como todas las responsabilidades tanto de los hechos susceptibles de producirlas, como de las relaciones laborales con dicho personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. c) Preparar técnicamente a los/as trabajadores/as en materias propias del servicio. Desarrollar y cumplir Con el mencionado fin, la entidad adjudicataria elaborará un Plan anual retribuido para el reciclaje formativo del personal adscrito a la prestación del servicio, con un mínimo de 20 horas anuales de formación. d) Emitir semestralmente memoria detallada de las actividades realizadas objeto del Contratocontrato, que presentará en las condiciones dependencias del Área de calidadAcción Social e Igualdad; así mismo, oportunidad, al final de cada ejercicio emitirá una memoria anual. e) Comunicar al Área de Acción Social e Igualdad cualquier incidencia o circunstancia que afecte a la adecuada prestación del servicio. f) Hacer constar en toda documentación la titularidad municipal del servicio. g) Facilitar al Área de Acción Social e Igualdad la inspección del servicio y obligaciones definidas de la documentación relacionada con el mismo que le pueda ser requerida. h) La entidad adjudicataria deberá cumplir todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene en el presente Contratotrabajo con su personal, incluyendo siendo de su Anexo Técnico y sus Pliegos responsabilidad todo lo referente a accidentes de Condicionestrabajo de su personal. 8.2. Entregar i) Contar con aplicación/es o programa/s informático/s de recogida de datos que garantice y agilice el Cronograma estimado funcionamiento de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratocoordinación y programación. 8.3. Colaborar j) Velar por el mantenimiento de una actitud profesional (respetuosa y cercana) con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella hagalos/as usuarios/as del servicio. 8.4. Garantizar la calidad k) La empresa estará obligada a proporcionar a todos los trabajadores de su plantilla, información acerca de: el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, las Normas de Funcionamiento y el Protocolo de Actuación ante situaciones de emergencia, facilitando los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]manuales correspondientes. 8.5. Dar a conocer a [nombre de l) A la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución finalización del contrato, la empresa adjudicataria hará entrega de todos los expedientes generados en el Área de Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas particulares, que se consideran obligaciones esenciales de la contratación, así como a las instrucciones del responsable del contrato. Desarrollar La ejecución del contrato se realizará a riesgo y cumplir xxxxxxx del contratista. Salvo disposición expresa en contrario por parte de la Administración contratante, el contratista asume la organización y realización completa de todos los trabajos previstos, utilizando sus propios medios personales y materiales, siendo por su cuenta todos los gastos que directa o indirectamente sean necesarios para lograr el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2contrato. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad técnica de los bienes trabajos que desarrolle y servicios prestadosde las prestaciones realizadas, así como de acuerdo con el Anexo Técnicolas consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta errores, métodos inadecuados o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 8.7. ElaborarEl contratista estará obligado a cumplir todas las condiciones y mejoras que, suscribir y presentar en su caso, haya incluido en la proposición presentada a [nombre la negociación, que también se considerarán obligaciones esenciales de la Entidad Estatal contratación. En todos los documentos que deba entregar el contratista en ejecución de las prestaciones contratadas, deberá incluir aquellas referencias y logotipos relativos a la Zona Franca de Tenerife y, en su caso, al proyecto xxx Xxxxxxxx Xxxxxx del Atlántico Medio, con el formato y contenidos que se indiquen por la Administración contratante] . La obligación para el contratista de entregar la factura correspondiente a cada uno de los abonos que proceda efectuarse a su favor (conforme al sistema que establece la cláusula 20), se considera una obligación esencial. Dicha obligación incluye la entrega de cada factura en forma correcta (cumpliendo las respectivas Actas parciales condiciones del contrato y la normativa sobre facturación que sea aplicable), que deberá realizarse en el plazo de Obra. Estas Actas parciales UN MES a partir de Obra deben estar aprobadas la realización de la prestación o prestaciones por las que corresponda realizar cada abono, pudiendo el [Interventor y/o Supervisor] del Contratoórgano de contratación aplicar, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambientalcaso de incumplimiento de dicho plazo de entrega, predial y de responsabilidad sociales que le competen penalidades por demora conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán lo previsto en la ejecución del Contrato]cláusula 22, si considera que el retraso no está justificado o no responde a un mutuo acuerdo entre el contratista y la Administración.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.13.1 Después de publicada la notificación de la adjudicación del contrato, el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la ACP y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Desarrollar Refiérase al formulario 1533, Segunda parte en términos y condiciones, numeral 1. 3.2 El Contratista deberá notificar a su corredor de aduanas del límite de tiempo que tiene para entregar la liquidación a la ACP. 3.3 El contratista debe presentar dentro del término xx xxxx (10) días hábiles siguientes a la publicación del edicto de adjudicación: 3.3.1 Plan de Seguridad para la prevención del COVID-19 (referirse al Anexo 2). 3.3.2 Evidencia objetiva de que su personal ha pasado a satisfacción por una prueba serológica de anticuerpos IgG/IgM anti SARS-CoV-2 avalada por el Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES), obteniendo resultados negativos. Con el fin de cumplir con lo anterior, el objeto del Contratocontratista deberá presentar el formulario 7611 - Autorización de Gestión de Datos de Prueba Serológica. (referirse al ANEXO 2 y 3). 3.3.3 En caso de necesitar una extensión de tiempo para presentar lo solicitado, en las condiciones de calidaddel párrafo 3.4.1, oportunidad, 3.4.2 y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones3.4.3 serán aplicables también a esta situación. 8.23.4 El contratista deberá presentar las fianzas de cumplimiento y pago y las pólizas de seguros dentro del término xx xxxx (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Entregar Refiérase al numeral 4.1.2. – Fianzas y al numeral 4.1.3. – Seguros, de este adjunto. El contratista es responsable de garantizar que la aseguradora tenga a tiempo la documentación al solicitarle las fianzas e informándoles a la vez que el Cronograma estimado contrato tiene términos de obra que constituirá entrega y podría perjudicar el Anexo 2 cumplimiento del presente Contratomismo. 8.3. Colaborar con [nombre 3.4.1 En caso de necesitar más tiempo para la emisión de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento fianza la petición deberá ser presentada por escrito al Oficial de Contrataciones, quien determinará si amerita una extensión razonable de tiempo que ella hagano podrá ser mayor a siete (7) días calendarios. En caso de conceder esta extensión, el contratista deberá pagar a la ACP una multa por entrega tardía mediante la siguiente fórmula: 7% del valor total del contrato (V), dividido entre 30 y multiplicado por cada día calendario de atraso (DA): ((7% x V ÷ 30) x DA)). 8.4. Garantizar 3.4.2 Finalizado este plazo de siete (7) días calendarios, el contratista perderá todo derecho sobre la calidad cantidad pagada y el bien adjudicado. 3.4.3 En caso que el contratista no pague la multa impuesta se hará efectiva la fianza de cumplimiento. 3.5 Una vez revisadas y aprobadas las fianzas de cumplimiento y pago y las pólizas de seguro, el oficial de contrataciones emitirá la orden de proceder para la recolección de los bienes equipos electrónicos en desuso. 3.6 El contratista contará con 365 días contados a partir de la fecha de la orden de proceder emitida por el Oficial de Contrataciones después de haber cumplido con las condiciones arriba descritas para la ejecución del contrato o hasta que se haya removido la cantidad estimada descrita en la lista de precios, cualquiera de las dos que se cumpla primero. 3.7 La cantidad indicada en la lista de precios es estimada y servicios prestadosno compromete a la ACP a tenerla disponible durante la vigencia del contrato. De entregar la ACP una cantidad menor a la indicada en la lista de precios, el contratista tendrá derecho únicamente a la devolución del monto correspondiente de los equipos electrónicos en desuso no entregados, de conformidad con el precio adjudicado. De darse lo contrario, el contratista deberá pagar el excedente entregado, no se aceptará la devolución del excedente una vez que acepte el material. Se le emitirá una factura con el monto a pagar al precio adjudicado para que realice el pago, cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la notificación. 3.8 Ante la situación actual de alerta mundial por la pandemia ocasionada por el Coronavirus (COVID- 19) y de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Anexo TécnicoMinisterio de Salud en relación a evitar aglomeraciones, el Pliego la charla de Condiciones y seguridad se efectuará de forma virtual, utilizando la Oferta presentada a [nombre aplicación de la Entidad Estatal contratante]MICROSOFT TEAMS. 8.5. Dar a conocer a [nombre 3.9 El contratista es responsable de que los conductores de los vehículos o camiones y el personal que manipula los equipos electrónicos en desuso durante las entregas parciales tomen la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto charla de seguridad sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, protección ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obrasalud ocupacional. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas charlas serán solicitadas con antelación por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondaEquipo de Bienes Excedentes a la División de Ambiente. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.221.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Entregar el Cronograma estimado (art. 215 TRLCSP) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de obra las operaciones que constituirá el Anexo 2 requiera la ejecución del presente Contrato. 8.3contrato. Colaborar con [nombre Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar Administración será responsable la calidad misma dentro de los bienes límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) El contratista será responsable igualmente de los daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnicoartículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 21.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el Pliego poder de Condiciones dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la Oferta presentada concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 3.- La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a [nombre la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la Entidad Estatal contratante]actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 8.5. Dar 4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a conocer que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a [nombre este de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 21.4.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 9.3 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el prestación objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. 8.6. Comunicarle a [nombre 21.5.- El contratista estará obligado, cada seis meses y, en todo caso, antes de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticafinalización del contrato, jurídicajunto con la factura del mes que corresponda a dicho período, socialy con la última factura que se emita, económicaa presentar certificaciones positivas actualizadas a dichas fechas, técnicaacreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, ambiental salvo que por el contratista se hubiera autorizado expresamente al órgano de contratación a obtener directamente de la Administración certificante la información de que cumple tales obligaciones, o de cualquier tipo, acreditar documentalmente que pueda afectar están satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito a la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar21.6.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, suscribir no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y presentar hayan llegado a [nombre su conocimiento con ocasión del mismo. 21.7.- De conformidad con el artículo 13.5 de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales Ley Orgánica 1/1996, de Obra. Estas Actas parciales 15 de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] enero de Protección Jurídica del ContratoMenor, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados modificada por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no podrán adscribirse a la ejecución del Contrato]contrato profesionales que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 28.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares y en el Pliego de prescripciones técnicas, y al proyecto que sirve de base al contrato, así como a las contenidas en los restantes documentos contractuales, y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica del proyecto den al contratista, el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en el ámbito de sus competencias. 28.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 28.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 28.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de la posible indemnización que corresponda al contratista según lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 28.5.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la 28.6.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 28.7.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 28.8.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en las condiciones la letra X del Cuadro de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas características del contrato de este Pliego o en el presente Contratocontrato, incluyendo o que por su Anexo Técnico y sus Pliegos propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de Condicionescinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 8.2. Entregar 28.9.- En el Cronograma estimado de obra supuesto en que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato incluya la redacción del proyecto, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático. 8.6. Comunicarle a [nombre 28.10.- Obligaciones del contratista en materia de Prevención de Riesgos Laborales: El contratista está obligado al cumplimiento de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticanormativa vigente en materia laboral, jurídica, de seguridad social, económicade integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, técnicaconforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, ambiental o de cualquier tipo8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que pueda afectar se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como la ejecución demás normativa vigente. Por ello, la empresa adjudicataria presentará al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ la siguiente documentación en el plazo máximo de UN MES a contar desde la formalización del contrato. 8.7: • Listado de personal que va a trabajar para el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ con DNI, Nombre y apellidos, y calificación profesional. ElaborarEn dicho listado, suscribir y presentar a [nombre se requerirá una persona responsable de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales prevención de Obrala empresa contratada (recurso preventivo y su formación en materia preventiva, recurrido conforme Ley 54/03). Estas Actas parciales • Recibo de Obra deben estar aprobadas los trabajadores de haber recibido los Equipos de Protección Individual que correspondiesen, así como su uso. • Contrato en vigor con el Servicio de Prevención Ajeno o documentos que acrediten constitución de servicio de prevención propio, así como copia de acreditación en vigor por parte de la Autoridad Laboral. • Certificado expedido por el [Interventor y/Servicio de Prevención ajeno indicando que se ha realizado la Evaluación de Riesgos de los puestos que actuarán en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ así como el preceptivo Plan de Prevención • Copia del estado de aptitud de los trabajadores realizada a través de la • Listado de maquinaria y equipos a usar en el servicio, adjuntando • Listado de vehículos con documentación en regla. • Certificados de formación en materia de prevención sobre los riesgos específicos y medidas preventivas a adoptar en su trabajo y en servicio, así como copia de la información de riesgos recibida por parte de los trabajadores que actuarán en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ. • Póliza de Responsabilidad Civil y estado de pago. La documentación relacionada anteriormente deberá ser actualizada en caso de modificaciones de la misma, o Supervisor] en su caso, de darse la circunstancia de inicio de una nueva relación contractual, previa autorización del Contratoórgano de contratación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 31/95, según corresponda. 8.8. Cumplir las de ocho de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia ambientalde prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, predial así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de responsabilidad sociales dicho incumplimiento. Asimismo, el incumplimiento por el contratista de las disposiciones previstas en la presente cláusula, sobre prevención de riesgos laborales, será causa de resolución del contrato, según se indica en la cláusula U de la caràtula del presente pliego. 28.11.- La comunicación de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo regulada por la Orden de 6 xx xxxx de 1988 (BOE n°117, de 16 xx xxxx) y modificada por la Orden de 29 xx xxxxx de 1999 (BOE n°124, de 25 xx xxxx), deberá presentarse ante la autoridad laboral por las empresas en el plazo máximo de 30 días desde la iniciación de los trabajos. Dado que le competen conforme a normas aplicables junto con la comunicación de apertura que debe presentar el contratista ha de incluirse el plan de seguridad y las especificaciones técnicas salud en el trabajo de la obra. 8.9, el plazo antes indicado también afecta a la presentación del citado plan. [Incluir cualquier otra obligación No obstante lo anterior, la obra no puede ser iniciada antes de que considere el referido plan haya sido aprobado por el coordinador de seguridad y de salud durante la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directricesde ejecución de la obra o, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados su caso, por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán dirección facultativa. Así mismo el repetido plan deberá encontrarse en la ejecución del Contrato]obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Mediante el presente Contrato, serán obligaciones del CONTRATISTA, además de las establecidas en el pliego de condiciones, sus anexos y la propuesta presentada por el mismo las siguientes: 1. Desarrollar y cumplir Ejecutar el objeto del contrato con idoneidad, con el fin de garantizar de manera oportuna el cumplimiento del cronograma establecido para cada una de las actividades, conforme a las especificaciones contenidas tanto en el presente contrato, el pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos del proceso y de la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 2. Cumplir con el cronograma establecido para el desarrollo del objeto contractual definido en el numeral 2.2 del Anexo Técnico. 3. Aplicar los Recursos de Fomento con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, de acuerdo con lo previsto en el mismo, en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. 006 de 2012 y su anexo técnico, así como la propuesta presentada por el contratista dentro de la misma Licitación, por lo cual las partes entiende que los Recursos de Fomento están afectados a la finalidad que se acaba de describir, sin perjuicio de su sujeción, por virtud del carácter de Asignación Modal que se predica de ellos, a las cargas que se imponen en cabeza del CONTRATISTA en los términos de este contrato. 4. Cumplir con los términos y las condiciones del Contrato xx Xxxxxxx sujetándose en todo a lo dispuesto en el Anexo 10 “Contrato xx Xxxxxxx Mercantil de Administración y Pagos”, por lo que es claro para el Contratista que su obligación de celebrar el contrato xx xxxxxxx se cumple en cuanto: (i) el mismo sea celebrado en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato; (ii) su texto final sea aprobado por FONDO TIC y una versión original del mismo se incorpore al presente Contrato como parte integral del mismo; y (iii) ninguna modificación, acuerdo, acuerdo de interpretación, o arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación sea efectuado sin la autorización previa y expresa de FONDO TIC .De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia relacionados con la administración del anticipo del presente Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas deberán ser cubiertos directamente por el Contratista. 5. Prestar los servicios definidos en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico en el pliego de condiciones, sus anexos y sus Pliegos en la propuesta presentada por el Contratista, en todos y cada uno de Condicioneslos en Puntos Digitales Compartel adjudicados. 8.26. Entregar Realizar los cambios o traslados de los Puntos Digitales Compartel de conformidad con lo establecido en el Cronograma estimado numeral 2.4.2 del anexo técnico y el anexo 5 Metodología de obra que constituirá el Anexo 2 del presente ContratoRemplazo de los Puntos Digitales Compartel. 8.37. Colaborar Dotar a los Puntos Digitales Compartel con [nombre los equipos, infraestructura y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad cada uno de los bienes y servicios prestadospuntos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.2.4.1 xxx Xxxxxx de Condiciones. y los numerales 3.1 y 3.2 del Anexo Técnico 8. Instalar, operar y mantener los Puntos Digitales Compartel, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3 del Anexo Técnico. 9. Prestar los servicios de telecomunicaciones en los Puntos Digitales Compartel, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.2 del Anexo Técnico. 10. Cumplir con las condiciones de velocidad ofertadas para cada uno de los tipos de Puntos Digitales Compartel, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.2.1 del Anexo Técnico, garantizando los indicadores y niveles de calidad exigidos en los documentos del proceso y demás normas regulatorias sobre las condiciones de velocidad y calidad del servicio. 11. Garantizar la gestión, administración, manejo y el flujo de información del proyecto para verificar el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 del Anexo Técnico 12. Permitir el monitoreo de los Puntos Digitales Compartel de conformidad con lo establecido en los numerales 3.7.3 y 3.7.4 del Anexo Técnico. 13. Realizar la georeferenciación de los Puntos Digitales Compartel de conformidad con lo establecido en el numeral 3.8 del Anexo Técnico. 14. Desarrollar la estrategia de Apropiación Social de TIC en sus componentes de sensibilización y acompañamiento a la Comunidad, y Capacitación en los Departamentos adjudicados de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo Técnico. 15. Seleccionar y contratar a los gestores locales o administradores y a los coordinadores, de acuerdo con los requerimientos y perfiles exigidos en el numeral 3.4 del Anexo Técnico; o cualquier otro personal que requiera bien sea de mano de obra calificada o no calificada para el proyecto. El tipo de contratación para vincular personal, es a discreción del Contratista, sin embargo el contrato que los vincule debe constar por escrito y cumplir y garantizar los requisitos mínimos legales establecidos por la Ley según la modalidad de contrato elegido. 16. Diseñar, implementar y ejecutar el plan de formación dirigido a los gestores locales y/o administradores de cada uno de los Puntos Digitales Compartel de acuerdo con las características y condiciones descritas en el numeral 3.4.2.3 del Anexo Técnico. 17. Garantizar que los coordinadores y gestores locales o administradores, ejecuten las funciones y actividades definidas en los numerales 3.4.1.4 y 3.4.2.4 del Anexo Técnico 18. Realizar la actividad de socialización de experiencias exitosas por Departamento, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos en el Anexo Técnico. 19. Poner a disposición una Mesa de Ayuda, que permita garantizar la recepción y gestión de los PQR’s remitidos desde el Centro de Contacto al Ciudadano de Compartel, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9 del anexo técnico. 20. Cumplir con las modalidades de explotación de las redes de telecomunicaciones permitidas, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo definido en el numeral 3.12 del Anexo Técnico. 21. Realizar los respectivos estudios de campo y las caracterizaciones del entorno social de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.14.1 del Anexo Técnico. 22. Adelantar las actividades necesarias para la presentación oportuna de los documentos de planeación descritos en el numeral 3.14 del Anexo Técnico, para la respectiva aprobación por parte del Interventor. 23. Cumplir con los requerimientos para la aprobación de la puesta en servicio de los Puntos Digital Compartel, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.15 del Anexo Técnico y el Anexo 6 Metodología de Aprobación del Punto Digital Compartel. 24. Cumplir con los aspectos de ingeniería regulatorios y normativos de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Anexo Técnico. 25. Cumplir con los aspectos de calidad y niveles de servicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del anexo técnico y siguiendo la metodología establecida en el anexo 7 – Documento de Indicadores y Niveles de Servicio 26. Cumplir con los indicadores de Apropiación Social de TIC, establecidos en el numeral 7 del Anexo Técnico. 27. Elaborar y presentar los informes del proyecto establecidos en el numeral 8 del anexo técnico, de acuerdo a los plazos y requisitos referidos en el mismo. 28. Entregar un informe final de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8.1 del Anexo Técnico. 29. Garantizar que el personal vinculado al proyecto, esté vinculado y al día en sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y ARP). 30. Informar y dar a conocer mensualmente a la Entidad Contratante y al Interventor “el aporte” que hace el contratista al proyecto de telecomunicaciones sociales. 31. Certificar mensualmente y bajo la gravedad de juramento a través del revisor fiscal y/o contador público según corresponda, el Pliego pago oportuno de Condiciones los aportes parafiscales de todo el personal vinculado al proyecto. 32. Pagar oportunamente los salarios y/u honorarios del personal contratado de acuerdo con lo establecido en el contrato. 33. Permitir la supervisión y seguimiento del proyecto a la Oferta presentada Interventoría y a [nombre de la Entidad Estatal contratante]Contratante, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del Anexo Técnico. 8.534. Dar a conocer a [nombre de Acatar las recomendaciones y solicitudes emitidas por la Interventoría y/o la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesContratante. 8.635. Comunicarle Asistir a [nombre todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaContratante, jurídica, social, económica, técnica, ambiental el Supervisor o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución el Interventor del contrato. 8.736. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] Realizar las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor reposiciones y/o Supervisor] del Contratosustituciones de los equipos, según correspondacuando haya lugar a ello. 8.837. Cumplir Constituir las obligaciones garantías solicitadas en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento cláusula decima séptima del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].el Anexo

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Son obligaciones de EL CONTRATISTA, las siguientes: 1. Desarrollar y cumplir culminar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, proyecto descrito de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre objeto de la Entidad Estatal contratante]Convocatoria y el contrato, entregando los productos y/o actividades en ellos previstos. 8.52. Dar a conocer a [nombre Atender y cumplir las recomendaciones y/u observaciones realizadas por el Comité de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación Expertos que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre se encuentran en el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesconcepto de viabilidad. 8.63. Comunicarle a [nombre Ser responsable de garantizar y desembolsar los recursos de contrapartida, cumpliendo para ello con las obligaciones y pagos derivados de su propuesta. 4. Evaluar y validar que todos los subcontratistas que se requieran para la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económicaejecución del proyecto tengan la capacidad legal, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución financiera y administrativa para ejecutar las actividades del presente contrato. 8.75. ElaborarAbstenerse de incurrir en conductas que puedan llegar a representar la comisión de un delito. En caso de incurrir en alguna conducta de este tipo, suscribir EL FONDO está facultado para solicitar la devolución total e inmediata de los recursos de cofinanciación entregados (incluso si el contrato ya ha terminado). El reconocimiento del pago de recursos de cofinanciación quedará condicionado a la decisión que al respecto tome la autoridad competente. El efecto que se predica en este numeral es aplicable a las conductas desplegadas por subcontratistas y presentar a [nombre sus dependientes en desarrollo de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obraactividades subcontratadas. 6. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor Acatar las observaciones y/o Supervisor] del Contrato, según correspondasugerencias efectuadas por la Interventoría y EL FONDO. 8.87. Cumplir Atender y cumplir las obligaciones disposiciones previstas en materia ambiental, predial y el Manual o Protocolo de responsabilidad sociales comunicaciones del FONDO. 8. Utilizar los recursos que le competen conforme entregue EL FONDO, única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto. El CONTRATISTA conoce y acepta que en el evento que se evidencie que los recursos fueron destinados a normas aplicables y fines diferentes a los aquí señalados, se encuentra obligado a su devolución, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de la obraacciones legales a que hubiere lugar. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Ademas de los deberes contemplados en el Art. Desarrollar 5 de la Ley 80 de 1993, el Contratista está obligado y cumplir el será responsable de la ejecución completa y oportuna del objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en las condiciones este contrato, en los Pliegos de calidadCondiciones y sus anexos, oportunidaden su Propuesta, y en todos los demás documentos relacionados con el proyecto. Para tales efectos, tiene la obligación de realizar y ejecutar todas las acciones y actividades tendientes al cabal cumplimiento del Contrato, de acuerdo a cada una de las etapas contractuales (pre-construcción y construcción) relacionadas en el Anexo 14 Plan de ejecución, obrando en todo caso y en cualquier circunstancia de buena fe y con lealtad frente a METRO CALI S.A. y en términos que busquen en todo momento la ejecución y cumplimiento de las obligaciones definidas de acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. El contratista debe ejecutar las obligaciones a su cargo, en especial y sin limitarse a: a) Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia eficacia y responsabilidad requerida, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el formulario 7 – Propuesta económica y los Anexos de los pliegos de condiciones, y conforme a la propuesta presentada por el contratista, b) Ejecutar las actividades del objeto contractual dentro del plazo establecido en el presente contrato, cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por EL INTERVENTOR, c) Proveer los equipos, materiales y personal necesario para la correcta ejecución y cumplimiento de este Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre mantener disponible y emplear en la ejecución de la Entidad Estatal contratante] obra el equipo y el personal requerido para la completa ejecución del contrato, d) Desarrollar memoria fotográfica de avance de las actividades en cualquier requerimiento formato digital, debidamente referenciado y documentado, e) Mantener en el lugar de las actividades contractuales todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en relación con su personal como de terceros, f) Entregar los sitios, donde se ejecuten actividades contractuales, limpias de residuos propios de la ejecución, y ubicar el sitio de disposición final de residuos sólidos (Materiales de excavación, escombros, materiales producto de demoliciones, etc.) provenientes de la ejecución de las obras. Dicho sitio deberá estar autorizado por la Autoridad Competente. En todo caso, EL CONTRATISTA se obliga a entregar los documentos soportes de dicha autorización, garantizando que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales y que no generará daño a METRO CALI S.A. o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades competentes serán asumidas directamente por el contratista como titular beneficiario de los bienes derechos y servicios prestadosobligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las actas de obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones,, g) Presentar los informes que requiera METRO CALI S.A., de acuerdo con el Anexo Técnicopliego de condiciones y sus anexos, y participar en la reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con sus especialistas y con EL INTERVETOR, y suscribiendo actas de las mismas, h) Suministrar, de conformidad con los requerimientos de METRO CALI S.A., las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes para determinar que la calidad de los materiales suministrados cumplan con lo estipulado en el anexo de especificaciones técnicas, por su cuenta y riesgo. Cuando el material o elementos sean rechazados por el interventor o supervisor, el Pliego contratista a su xxxxx, deberá retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata, i) Suscribir conjuntamente con METRO CALI S.A. las actas de Condiciones Iniciación, Finalización y la Oferta presentada Liquidación del Contrato, así como las actas de suspensión y los demás documentos previstos en el contrato, j) Indemnizar a [nombre METRO CALI S.A. y a terceros por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar ejecución del Contrato, k) Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de los sitios de ejecución del contrato, l) Mantener las debidas precauciones a conocer fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes en las áreas adyacentes a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones, así como, cualquier daño que genere a las personas por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, m) Pagar la cláusula penal convenidas, cuando se cause de conformidad con los términos establecidos en este Contrato, n) Constituir las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en el pliego de condiciones y en el contrato, y a efectuar las correcciones o ajustes a que haya lugar y que le sean solicitadas por METRO CALI S.A. para su aprobación, o) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las actividades contractuales, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. ElaborarIgualmente las que se generen por concepto de vigilancia dotación, suscribir e instalaciones provisionales que se requieran, p) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 xx xxx 789 de 2002, el CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del presente contrato, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal del contratista, del revisor fiscal de cada una de las entidades que conforman el Consorcio (Unión Temporal) cuando este exista de acuerdo con los requerimientos xx xxx, o por el representante legal, o por la persona natural contratista. Así mismo deberá para el pago de cada factura acreditar el pago de sus obligaciones a la seguridad social y los parafiscales de sus trabajadores, acorde con lo establecido en la ley 1150 de 2007 artículo 23. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes, q) Coordinar con la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de Cali (STTM) los planes y programas de manejo de tránsito para la ejecución del contrato, r) Elaborar e implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de Cali (STTM), s) Elaborar e Implementar el plan de calidad, conforme a lo establecido en el Anexo 13 xxx xxxxxx de condiciones, t) presentar a [nombre EL INTERVENTOR las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato, u) en caso de requerirse ítems no previstos, para la adecuada ejecución del proyecto, presentar a EL INTERVENTOR los análisis de precios unitarios debidamente justificados dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación, so pena de imposición de multa en caso de afectación de la Entidad Estatal contratante] ejecución del contrato, v) entregar a METRO CALI S.A. los planos record de obra construida que se lleguen a generar, w) retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos y restablecer las respectivas Actas parciales condiciones iniciales utilizadas para los desvíos, x) elaborar e implementar el plan de Obra. Estas Actas parciales gestión social, conforme al Anexo 11 xxx xxxxxx de Obra deben estar aprobadas por condiciones, y) elaborar e implementar el [Interventor plan de manejo ambiental, conforme al anexo 10 xxx xxxxxx de condiciones, z) elaborar la estructuración de información cartográfica y de base de datos de acuerdo con las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato, de conformidad con los Parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG, a1) Tramitar y obtener los permisos, licencias o autorizaciones que se requieran para la ejecución del proyecto, b1) Atender las instrucciones de la Interventoría y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en METRO CALI S.A. relacionadas con la ejecución del Proyecto, acerca de la ejecución de las Obras y el Contrato]., y suministrar la información que sobre la ejecución de las Obras y el Contrato le sean solicitadas por éstos, c1) asistir a los comité de obra que se realicen, con todo el personal que se requiera para llevarlos a cabo, d1) realizar todas las actividades que, aunque no se hayan descrito en los pliegos y sus anexos y en el presente contrato, sean necesarias para la ejecución adecuada, eficiente y segura del objeto contractual, y que puedan ser exigidas por METRO CALI S.A., e1) Suministrar y colocar a su costo, diez (10) días calendario antes del inicio de la etapa de construcción, las vallas de información en la obra que adelanta a través de METRO CALI S.A., de acuerdo al Anexo 14 Plan de ejecución, f1) Realizar mínimo el treinta por ciento (30%) de los trabajos de adecuación de la condición vial en horario nocturno, previa aprobación por parte de EL INTERVENTOR y de METRO CALI S.A., g1) Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 24.1.- El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y cumplir lugar fijados en el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidadcontrato, y obligaciones definidas a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente ContratoPliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación, quien podrá, asimismo, ajustar el ritmo de entrega de los bienes a suministrar. 8.2. Entregar 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el Cronograma estimado plazo de obra que constituirá el Anexo 2 ejecución del presente Contratocontrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 8.3. Colaborar 24.3.- El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad con [nombre lo establecido en el Pliego de la Entidad Estatal contratante] prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido en cualquier requerimiento que ella hagael precio del contrato. 8.4. Garantizar 24.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y servicios prestadosde los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. 24.5.- El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 24.6.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo con seguridad social y de seguridad e higiene en el Anexo Técnicotrabajo, debiendo tener a su cargo el Pliego personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]empresario. 8.5. Dar 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta los datos o directamente pueda tener algún efecto sobre antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.624.8.- En los supuestos en que proceda, la Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Comunicarle Asimismo, el órgano de contratación podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los bienes a [nombre suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticacalidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. 24.9.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, jurídicala Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, socialsiendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.10.- En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contratocontrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar 24.11.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a [nombre la que tenga acceso con ocasión de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra Y del Cuadro de Obracaracterísticas del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Estas Actas parciales Este deber se mantendrá durante un plazo de Obra deben estar aprobadas cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 24.12.- Obligaciones del contratista en materia de Prevención de Riesgos Laborales: El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el [Interventor y/que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como la demás normativa vigente. Por ello, la empresa adjudicataria presentará al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ la siguiente documentación en el plazo máximo de UN MES a contar desde la formalización del contrato:  Listado de personal que va a trabajar para el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ con DNI, Nombre y apellidos, y calificación profesional. En dicho listado, se requerirá una persona responsable de la prevención de la empresa contratada (recurso preventivo y su formación en materia preventiva, recurrido conforme Ley 54/03).  Recibo de los trabajadores de haber recibido los Equipos de Protección Individual que correspondiesen, así como su uso.  Contrato en vigor con el Servicio de Prevención Ajeno o Supervisor] documentos que acrediten constitución de servicio de prevención propio, así como copia de acreditación en vigor por parte de la Autoridad Laboral.  Certificado expedido por el Servicio de Prevención ajeno indicando que se ha realizado la Evaluación de Riesgos de los puestos que actuarán en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ así como el preceptivo Plan de Prevención  Copia del Contratoestado de aptitud de los trabajadores realizada a través de la Vigilancia de la Salud  Listado de maquinaria y equipos a usar en el suministro, según corresponda. 8.8adjuntando  Listado de vehículos con documentación en regla. Cumplir las  Certificados de formación en materia de prevención sobre los riesgos específicos y medidas preventivas a adoptar en su trabajo y en servicio, así como copia de la información de riesgos recibida por parte de los trabajadores que actuarán en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ.  Póliza de Responsabilidad Civil y estado de pago. La documentación relacionada anteriormente deberá ser actualizada en caso de modificaciones de la misma, o en su caso, de darse la circunstancia de inicio de una nueva relación contractual, previa autorización del órgano de contratación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 31/95, de ocho de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia ambientalde prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, predial así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y dicho incumplimiento. Asimismo, el incumplimiento por el contratista de las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán disposiciones previstas en la ejecución presente cláusula, sobre prevención de riesgos laborales, será causa de resolución del Contrato]contrato, según se indica en la cláusula U del presente pliego.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx y los Términos de Referencia, que son parte del presente contrato, son obligaciones de la contratista las siguientes: 12.1. Desarrollar Plazo de entrega planilla(s) a fiscalización: cinco (05) días calendario posteriores al período al que corresponde la planilla. 12.2. El contratista deberá realizar un levantamiento de cantidades en obra, y cumplir presentar una proyección de cantidades de obra, dentro del plazo de 5 días, posteriores al inicio de obra. 12.3. Él/la contratista debe contar con, o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el objeto contrato. 12.4. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del Contratopúblico, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 12.5. Los letreros de identificación de la obra serán responsabilidad del contratista hasta la firma del acta de recepción definitiva, por lo que si existiera daño en los mismos el contratista deberá reparar o reponerlos, todo a cuenta y costo del contratista. 12.6. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 12.7. Él/la contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 12.8. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. Él/la contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en las condiciones los porcentajes ofertados y evaluados, copia de calidadlos cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra él/la contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, oportunidad, y obligaciones definidas únicamente en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y sus Pliegos de Condicionesque conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. 8.212.9. Entregar el Cronograma estimado Él/la contratista, además, deberán notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratosu(s) subcontratista(s). 8.312.10. Colaborar con [nombre Él/la contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar obra, los documentos contentivos de la calidad información relacionada con el cumplimiento del origen de los bienes rubros y servicios prestadosel detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo con los términos constantes en la oferta evaluada. 12.11. Él/la contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 12.12. Él/la contratista, en general, deberán cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. 12.13. Él/la contratista se compromete a cumplir con las normas establecidas tanto en el Anexo TécnicoReglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas; así como, su reforma publicada en el Registro Oficial 13, de 13 junio de 2017. 12.14. Además, él/la contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el Pliego de Condiciones rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el período anterior, y en el período en consideración, y la Oferta presentada a [nombre cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 12.15. Ubicar el equipo mínimo requerido en cada uno de los frentes solicitados 12.16. Disponer del personal técnico u operacional del equipo mínimo de protección requerido. 12.17. Acatar las disposiciones de la Entidad Estatal contratante]Fiscalización. 8.512.18. Dar a conocer a [nombre El/la CONTRATISTA, no obstante, la suscripción del acta de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación recepción definitiva, responderán por los vicios ocultos que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre constituyen el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre contrato, en los términos de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o regla tercera del artículo 1937 de cualquier tipo, la Codificación del Código Civil 12.19. El contratista estará en la obligación de informar si existiere causas externas a la obra que pueda puedan afectar la ejecución y objeto del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] debiendo gestionar las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] acciones correspondientes para dar soluciones dentro del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].plazo contractual

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos, los de formalización del Acuerdo Xxxxx en el caso de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del suministro. Desarrollar Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de los contratos basados en el Acuerdo Marco, como son los generales, financieros, seguros, transportes y cumplir desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el objeto IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del ContratoAcuerdo Xxxxx durante la vigencia del mismo. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las condiciones que se promulguen durante la ejecución del contrato. En el modelo de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas proposición económica incluido en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y pliego se hará manifestación expresa de que se han tenido en cuenta en sus Pliegos ofertas tales obligaciones. Además de Condiciones. 8.2. Entregar estas obligaciones el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] contratista quedará sometido a las obligaciones establecidas en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones Prescripciones Técnicas del presente contrato. El adjudicatario deberá subrogarse y absorber a los y las trabajadores pertenecientes, en caso de existir, al anterior adjudicatario adscritos al servicio de las instalaciones que se explotan desde la Oferta presentada a [nombre fecha del contrato de adjudicación, en todos los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior adjudicatario, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el anterior adjudicatario, y en concreto en todos los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores con las antigüedades y categorías correspondientes, y todo ello independientemente de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre duración de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta jornada laboral o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticanaturaleza de su contrato, jurídica, régimen de la seguridad social, económicay sea cual sea la situación en la que se encuentren (maternidad, técnicaincapacidad temporal, ambiental excedencia, vacaciones, etc.), con obligación de respetar las mismas condiciones laborales, y económicas y el convenio colectivo que en el momento de la subrogación fuera de aplicación en la empresa actualmente adjudicataria. Asimismo el adjudicatario se compromete a la sustitución del personal, en el supuesto de que éste no cumpliera su función con la debida diligencia y eficacia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato, así como al reemplazo de cualquier tipopersonal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc. garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Todo ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que pueda afectar se desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para los IMDEA firmantes o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.221.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Entregar el Cronograma estimado Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de obra las operaciones que constituirá el Anexo 2 requiera la ejecución del presente Contrato. 8.3contrato. Colaborar con [nombre Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar Administración será responsable la calidad misma dentro de los bienes límites señalados en las leyes. El contratista será responsable igualmente de los daños y servicios prestadosperjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre artículo 281 de la Entidad Estatal contratante]LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 8.5. Dar 21.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a conocer a [nombre de su cargo el personal necesario para la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el realización del objeto del Contrato o sobre sus obligacionescontrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 8.6. Comunicarle a [nombre 21.4.- El contratista debe asumir expresamente la obligación de cumplir con la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o normativa vigente en materia de cualquier tipo, que pueda afectar prevención de riesgos laborales durante la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar21.5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, suscribir no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y presentar hayan llegado a [nombre su conocimiento con ocasión del mismo. 21.6.- El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales calidad técnica de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial los trabajos que desarrolle y de responsabilidad sociales las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que le competen conforme a normas aplicables y se deduzcan para la Universidad o para terceros de las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directricesomisiones, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del Contrato]ejecución.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Además de las señaladas en el pliego de condiciones administrativas y en el pliego técnico, el contratista se obliga a: 1. Desarrollar y cumplir Ejecutar el objeto del Contrato, contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas previstas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico pliego de cláusulas particulares y sus Pliegos el pliego de Condicionesprescripciones técnicas. 8.22. Entregar el Cronograma estimado Cumplir con la legislación y normativa aplicable al objeto de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, suministro de acuerdo con las prescripciones técnicas descritas en los documentos integrantes del presente expediente. 3. Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el Anexo Técnicotrabajo, el Pliego debiendo tener a su cargo al personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de Condiciones empresario. 4. El adjudicatario deberá efectuar los suministros según su oferta y entregarlos en la Oferta presentada a [nombre Nave de Pescados de la Entidad Estatal contratante]Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA S.A., siendo de su cuenta todas las operaciones de transporte y depósito. 8.55. Dar a conocer a [nombre El suministro de material deficiente ocasionará para el adjudicatario la obligación de sustituirlo por otro adecuado, por su exclusiva cuenta en el plazo de tres (3) días desde que sea requerido, sin perjuicio de las sanciones o resolución del contrato que resulten procedentes. 6. El adjudicatario deberá tener suscrita y vigente durante toda la duración del contrato la póliza de responsabilidad civil señalada en la cláusula 26. 7. Será obligación de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación adjudicataria indemnizar todos los daños perjuicios que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle se causen a [nombre terceros como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, las operaciones que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar8. Las entidades adjudicatarias quedan sujetas a las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, suscribir de 27 xx xxxxx de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y presentar a [nombre la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en relación a aquellos datos a los que se tenga acceso como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales adjudicación de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial este concurso y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la posterior ejecución del Contrato]contrato. Esta obligación subsistirá aun después de finalizada la vigencia del mismo. El adjudicatario que lo incumpla será responsable de todos los daños y perjuicios que para la otra parte se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 7.1.1 Cumplir con plena autonomía técnica y cumplir administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el objeto numeral 6 “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del ContratoServicio y/o Entrega del Bien (FCT). 7.1.2 Administrar y ejecutar el sistema de estímulos según las necesidades del ICBF, para la realización de los eventos y actividades requeridas por el ICBF, así como asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral del ICBF. 7.1.3 Operar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos o actividades del sistema de estímulos, según los requerimientos del ICBF de acuerdo con la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT). 7.1.4 Responder a los requerimientos realizados por el ICBF dentro de los tres (3) días calendario siguientes o dentro del término indicado en las condiciones la solicitud. 7.1.5 Solicitar autorización del supervisor cuando requiera realizar alguna modificación a los eventos o actividades del sistema de calidadestímulos. 7.1.6 Designar el personal mínimo requerido indicado en el numeral 6.4 de la Ficha de Condiciones Técnicas, oportunidadquienes serán el enlace para atender los requerimientos del ICBF, así mantener el personal necesario para la realización de los eventos y actividades, y obligaciones definidas en el presente Contratocontratar los conferencistas, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra talleristas que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadossean requeridos, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones perfil y la Oferta presentada experiencia, solicitada por el ICBF, cuando se requiera y acogerse a [nombre la forma de la Entidad Estatal contratante]pago establecida. 8.5. Dar 7.1.7 Pagar a conocer a [nombre los proveedores de productos y servicios contratados para la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación realización de los eventos y actividades requeridos en sistema de estímulos del ICBF, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesrealice. 8.67.1.8 Garantizar el tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento o actividad del sistema de estímulos, para lo cual debe revisar la propuesta de cada lugar aprobado donde indique el tratamiento. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticalos eventos realizados, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución los eventos pagados y saldo del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Son obligaciones del 1. Desarrollar Ejecutar a su cargo, y cumplir por su propia cuenta y riesgo, así como, con su propio personal y recursos, los trabajos que demande el cumplimiento del objeto del Contrato, en contractual a cabalidad. 2. Cumplir con todas las condiciones técnicas y comerciales contenida en la propuesta de calidadservicios presentada por el CONTRATISTA el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX denominada “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, la cual hace parte integral del presente contrato. 3. Vigilar, controlar y coordinar la ejecución técnica del contrato de consultoría No xxx suscrito con la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx,, a fin de garantizar a VECOL S.A., el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en el mismo, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas respecto a los entregables (viabilidad, oportunidad, pertinencia, confiabilidad calidad y obligaciones definidas en cantidad), programa de ejecución (cronograma de actividades, plan de trabajo del contrato de estudios y diseños), así como también por el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico control técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadosapoyo administrativo, de acuerdo con la naturaleza del contrato, sin limitarse a todo lo establecido en el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]alcance del proyecto. 8.54. Dar a conocer a [nombre Elaborar los protocolos de calificación de diseño (DQ), elaborar los protocolos de comisionamiento de las instalaciones diseñadas y hacer la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto calificación de diseño (DQ) cuando sean aprobados los protocolos correspondientes por parte de Vecol S.A. y se hayan recibido los entregables por parte del Contrato o sobre sus obligacionesdiseñador. 8.65. Comunicarle Realizar la interventoría técnica y el apoyo administrativo para el contrato No xxx suscrito con la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, observando, sin limitaciones, la normativa internacional aplicable para este tipo de instalaciones con miras a [nombre tener una planta vigente y certificada por el término de 20 años o más. 6. Cumplir los requerimientos de interventoría para la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaingeniería básica avanzada, jurídicaestablecidos en la tabla 10 de los Términos de Referencia. 7. Cumplir con el plan de trabajo y cronograma presentado por EL CONTRATISTA y avalado por VECOL S.A. 8. Asegurar que el Consultor de Estudios y Diseños se ciña a los plazos, socialtérminos, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar condiciones técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución del contrato. Informando de manera inmediata cualquier desviación al supervisor del contrato por parte de VECOL S.A. 9. Mantener permanente comunicación con el Consultor de Estudios y Diseños y suministrar a la VECOL S.A., los informes que se requieran en los términos que se establezcan. 8.710. ElaborarPropender por solucionar los conflictos que se generen entre el Consultor de Estudios y Diseños y VECOL S.A., suscribir y presentar adoptando las medidas tendientes a [nombre solucionar eventuales controversias de manera directa, o en su defecto formular las posibles soluciones a las partes, manteniendo clara la obligación del cumplimiento de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] programación del Contrato, según correspondacontrato. 8.811. Velar porque el contrato de Consultoría de Estudios y Diseños no se interrumpa de manera injustificada. 12. Verificar las exigencias para el adecuado desarrollo de las actividades listadas en la Tabla 4 de los Términos de Referencia, al respecto procederá a consolidar la información y retroalimentar a VECOL S.A., para seguidamente emitir el concepto al consultor. Se debe prever los tiempos y anticiparse a las actividades planeadas con el propósito de no afectar el curso del cronograma del proyecto. 13. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, las órdenes e instrucciones que imparta serán por escrito, y son de obligatorio cumplimiento para el Consultor de Estudios y Diseños, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad vigente y el contrato de Consultoría de estudios y diseños. 14. Cumplir con las obligaciones funciones de carácter técnico, administrativo, BIM y otras, establecidas en materia ambiental, predial y el anexo No 29 de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas los Términos de Referencia – Documento Complementario Información técnica para la obrainterventoría. 8.915. [Incluir cualquier otra obligación que considere Presentar de manera oportuna, completa y detallada los informes descritos en el anexo No 29 de los Términos de Referencia – Documento Complementario Información técnica para la Entidad Estatal contratante]interventoría. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de los trabajadores. Desarrollar La relación y cumplir las condiciones laborales de estos trabajadores se detallan en el documento anexo a este Pliego. 24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, contrato y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo hayan llegado a su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condicionesconocimiento con ocasión del mismo. 8.2. Entregar el Cronograma estimado 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Fundación adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratopropiedad por actuaciones a él imputables. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] 24.9.- En el supuesto en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, contrato tenga por objeto el Pliego de Condiciones desarrollo y la Oferta presentada puesta a [nombre disposición de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre productos protegidos por un derecho de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta propiedad intelectual o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia políticaindustrial, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contratocontrato lleva aparejada la cesión a la Fundación del derecho de uso de dichos productos. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a [nombre la que tenga acceso con ocasión de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra V del Cuadro de características del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.113.1. Desarrollar El Contratista se responsabilizará del suministro y del montaje, a su cargo, de todos los equipos y materiales incluidos en el alcance de este contrato. El contratista facilitará toda la mano de obra especializada y no especializada necesaria para el trabajo mencionado y supervisará la ejecución del trabajo. 13.2. El Contratista es el único responsable de la ejecución de sus trabajos con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los documentos contractuales y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éstos diere al Contratista el representante del IDAE. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible. IDAE podrá inspeccionar cuando lo desee el desarrollo de las obras, instalaciones y montaje. 13.3. Es deber del Contratista cumplir con las normas de seguridad y con las instrucciones dadas por IDAE y/o el Cliente respecto de tales normas, durante el montaje. 13.4. Los trabajos necesarios para cumplir el objeto del Contratopresente Contrato por parte del Contratista, en las condiciones de calidadse realizarán con los medios técnicos necesarios que aseguren su eficacia y fiabilidad así como con el personal técnico competente necesario, oportunidadcuya única responsabilidad le corresponde, y obligaciones definidas con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los correspondientes Pliegos de Condiciones y especificaciones técnicas incluidas en este Contrato. 13.5. El Contratista informará a IDAE sobre la persona o personas que hayan de estar por su parte al frente de cada una de las actividades objeto de este contrato, e incluirá el resumen profesional de los mismos que deberán tener la cualificación y experiencia requeridas en función de los trabajos asignados. 13.6. La representación del Contratista e IDAE acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha del Proyecto. 13.7. Durante el desarrollo de los trabajos, IDAE estará facultado para exigir, si fuera necesario, la sustitución del personal del Contratista que considere inadecuado para el desempeño de las funciones que tiene asignadas. 13.8. El Contratista definirá aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas dejan a su decisión, sometiendo las mismas a aprobación de IDAE. 13.9. El Contratista proporcionará a IDAE, a sus subalternos o agentes delegados, toda clase de facilidades, para poder practicar los replanteos de los montajes, reconocimiento y prueba de todos los suministros incluidos en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condicionescontrato. 8.213.10. Entregar el Cronograma estimado En todos los casos de obra subcontratación de trabajos o suministros por parte del Contratista, éste asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a IDAE con arreglo a los términos contractuales. 13.11. El Contratista vendrá obligado a informar de todas las subcontrataciones que constituirá el Anexo 2 realice relacionadas con la ejecución del presente Contratocontrato. Cuando las subcontrataciones afecten al objeto principal del suministro a ejecutar por el Contratista o el importe de las mismas suponga más del 25% del importe total del contrato, el Contratista vendrá obligado a solicitar a IDAE la aprobación expresa de tales subcontrataciones. 8.313.12. Colaborar IDAE podrá exigir al Contratista justificación documental de estar al corriente de sus compromisos contractuales con [nombre de la Entidad Estatal contratante] todos los subcontratistas que hayan tomado parte en cualquier requerimiento que ella hagalos trabajos y/o suministros objeto del contrato. 8.413.13. Garantizar la calidad Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.713.14. Elaborar, suscribir La ejecución del contrato se realizará a riesgo y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] xxxxxxx del Contrato, según correspondacontratista. 8.813.15. Cumplir El contratista deberá contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con IDAE, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones en materia ambiental, predial existentes entre el contratista y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obrasus empleados. 8.913.16. [Incluir cualquier otra obligación que considere El contratista garantizará en todo caso a IDAE toda reclamación de tercera persona fundada en la Entidad Estatal contratante]actividad de aquél. 8.1013.17. [Permitir Al suscribir el contrato, el Contratista garantiza a IDAE contra toda clase de reclamaciones que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directricesse refieran a suministros o materiales, lineamientos procedimientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en medios utilizados para la ejecución del Contrato]Proyecto y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos o indemnizaciones correspondientes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados e instalados tal como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Pliegos en el plazo señalado en la cláusula 9 del presente pliego, o en el que hubiere ofertado el contratista en su proposición si fuera menor. La Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de Condicioneselaboración de los bienes a suministrar. Asimismo, el órgano adjudicador podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los bienes a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato. 8.2. Entregar 22.2.- Cuando el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 10.4 del presente Contratopliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. 8.3. Colaborar con [nombre 22.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el Anexo Técnico, plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el Pliego párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre una actuación u orden de la Entidad Estatal contratante]. 8.5Administración. Dar El contratista no tendrá derecho a conocer indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a [nombre la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 8.7. Elaborar22.4.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, suscribir y presentar a [nombre la Administración será responsable de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales custodia de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por los mismos durante el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondatiempo que medie entre una y otra. 8.8. Cumplir 22.5.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las obligaciones disposiciones vigentes en materia ambientallaboral, predial de seguridad social y de responsabilidad sociales seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que le competen conforme ostentará, a normas aplicables y las especificaciones técnicas todos los efectos, la condición de la obraempresario. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]22.6.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar 24.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el contrato y en el presente Pliego de cláusulas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 24.2.- El contratista está obligado a cumplir el objeto plazo de ejecución del Contratocontrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego. 24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. 24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, así como la obligación de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, debiendo 24.5.- En el supuesto en que el contrato sea de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se indique en la letra O del Cuadro de características del contrato, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 24.6.- En los casos en que así lo exija una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, el contratista tendrá la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 130 de la LCSP, la información sobre las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad los contratos de los bienes y servicios prestados, trabajadores a los que afecte la subrogación se detallan en la letra W del Cuadro de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución características del contrato. 8.7. Elaborar24.7.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, suscribir no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y presentar hayan llegado a [nombre su conocimiento con ocasión del mismo. 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Fundación Mallorca Turismo adquirirá la propiedad intelectual o industrial del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 24.9.- En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, y salvo que en la letra Y del Cuadro de características del contrato se establezca lo contrario, la ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Fundación Mallorca Turisme del derecho de uso de dichos productos, pudiendo esta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en la letra X del Cuadro de Obracaracterísticas del contrato de este Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Estas Actas parciales Este deber se mantendrá durante un plazo de Obra deben estar aprobadas cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 24.11.- En el supuesto en que el objeto del contrato sea la elaboración de un proyecto de obras, el contratista redactor del proyecto deberá entregar el proyecto objeto de la contratación acompañado de una copia en soporte informático o el número de copias que, en su caso, se indiquen en la letra Y del Cuadro de características del contrato. 24.12.- En el supuesto de que el objeto de la contratación incluya la dirección de obra, bien en misión completa o bien en misión parcial, y en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, el director de la obra deberá velar por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondacorrecto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 8.8. Cumplir las obligaciones 24.13.- En el supuesto en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme el objeto del contrato sea un servicio que conlleve prestaciones directas a normas aplicables y las especificaciones técnicas favor de la obraciudadanía, deberán cumplirse las prescripciones establecidas en el artículo 312 de la LCSP. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación 24.14.- El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP, se hayan establecido en la letra M del Cuadro de características del contrato de este Pliego, y a instar, en su caso, a todos los subcontratistas que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán participen en la ejecución del Contrato]contrato a cumplirlas igualmente. 24.15.- El contratista está obligado a suministrar a la Fundación Mallorca Turismo, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Son obligaciones del Contratista, además de las previstas en los pliegos que rigieron la contratación, en la oferta realizada por la empresa adjudicataria y en la legislación vigente, específicamente las siguientes: - El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. Desarrollar y En particular, el adjudicatario tendrá la obligación de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante. El objeto del Contratopresente contrato no generará ningún tipo de dependencia laboral con CANTUR, S.A. debiendo estar la empresa adjudicataria al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y debiendo entregar copia a CANTUR, S.A., si esta lo requiere, de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores conceptos. - El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales, en las condiciones su caso, fijados por el órgano de calidadcontratación para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte xx XXXXXX S.A. - El contratista deberá nombrar, oportunidadal tiempo de formalizar el contrato, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre un responsable de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento ejecución del mismo que ella haga. 8.4actúe como interlocutor con XXXXXX, S.A. o con la persona o personas que ésta designe. Garantizar la calidad - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación las operaciones que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la contratante. - SEGUROS: La adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios que resulten de aplicación en atención al objeto del contrato. - El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del órgano de contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. - Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: a) Los que requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, permisos, documentos o cualquier informe que deba recabarse de organismos oficiales o particulares. 8.7. Elaborarb) Los impuestos, suscribir derechos, tasas, compensaciones y presentar a [nombre demás gravámenes, seguros o gastos que resulten de la Entidad Estatal contratante] aplicación según las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contratodisposiciones vigentes, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución forma y cuantía que éstas señalen, y en general cualquier otro gasto necesario para la realización del Contrato]contrato, a excepción de los expresamente contemplados en el PPTP.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1Constituyen obligaciones del Contratista las siguientes, además de las comprendidas en el resto del presente documento y demás disposiciones que resulten de aplicación: 14.2.1. Desarrollar Obligaciones de carácter general.  Asumir todas y cumplir cada una de las obligaciones establecidas en el objeto Pliego de Cláusulas Generales, así como observar en todo momento las directrices e instrucciones que establezca umivale sobre la prestación del Contratosuministro.  Cuidar el buen orden en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de las correspondientes directrices que en cualquier caso pueda indicar umivale.  Durante la ejecución y prestación del contrato y de los trabajos y/o actividades complementarios necesarios para la realización del mismo, el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona o propiedad, como consecuencia de actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, de una deficiente organización del trabajo y/o de defectos del servicio prestado. Estará obligado a indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las condiciones operaciones que Pliego de calidad, oportunidad, Cláusulas Generales Exp. nº SUM-15-419-SSGG 26/41 requiera el desarrollo del servicio y obligaciones definidas deberá contratar los seguros de responsabilidad civil de conformidad con lo establecido en el presente ContratoXxxxxx.  Ejecutar las prestaciones contratadas con la continuidad convenida. A tal fin, incluyendo su Anexo Técnico y con independencia de cualquier discrepancia que pueda surgir o de supuestos incumplimientos por parte de umivale, el contratista deberá seguir cumpliendo todas sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra obligaciones en todo caso, hasta que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre cese la discrepancia o umivale pueda hacerse cargo de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad prestación de los bienes suministros de que se trate. En este sentido, cuando a juicio del contratista surja alguna discrepancia o el contratista advierta un incumplimiento por parte de umivale, comunicará tal circunstancia por escrito inmediatamente a umivale para procurar que la misma sea resuelta por común acuerdo entre las partes.  El contratista se comprometerá a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, teniendo esta obligación carácter esencial a los efectos especificados en el presente Xxxxxx.  El Órgano de Contratación podrá designar a un responsable del Contrato con la función de supervisar su ejecución y servicios prestadosadoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la prestación que constituye su objeto, de acuerdo con las facultades que le otorgue el Anexo Técnico, el Pliego Órgano de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre Contratación.  El adjudicatario deberá garantizar los servicios objeto de la Entidad Estatal contratante]. 8.5presente licitación durante toda la vigencia del contrato, obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar y resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias o defectos detectados en la prestación del servicio imputables al adjudicatario por acción u omisión, si así lo solicita umivale. Dar a conocer a [nombre  El contratista será responsable de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación calidad técnica de los servicios realizados, así como de las consecuencias que indirecta se deduzcan para umivale o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar  Serán a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] cargo del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales adjudicatario todos los gastos e impuestos que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados se originen por la citada Entidad Estatal contratante formalización del contrato, si éste se aplicarán elevare a escritura pública, y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes.  El contratista estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido por umivale en cuanto a los requisitos de modelo de factura y detalle de las prestaciones realizadas requerido, así como a su sistema de pago. En las facturas deberá indicarse obligatoriamente el nº de expediente.  Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, umivale podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del Contrato]de lo pactado.  La empresa seleccionada se compromete a conservar y mantener los locales, mobiliario, material, etc., que umivale ponga a su disposición en las mismas condiciones en las que se encuentren en el momento de la entrega, actuando en todo momento con la diligencia debida, cumpliendo rigurosamente todas las condiciones exigibles en materia higiénico-sanitaria y de limpieza. Pliego de Cláusulas Generales Exp. nº SUM-15-419-SSGG 27/41

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.124.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 24.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho X/. Xx. Desarrollar Xxxxxxx Xxxxxxx, nº. 1 Tlfns.: (928) 78 99 80 – Fax: (928) 78 36 63 CP: 35260 – Agüimes (Gran Canaria) CIF: P-3500200 E – Nº. Registro: 01350022 Provincia de Las Palmas xxxx://xxx.xxxxxxx.xx nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y cumplir laboral que vinculen al Estado. 24.3.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 24.4.- La persona contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx XXXX (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 24.5.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas establecidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos artículo 216 de Condicionesla LCSP. 8.2. Entregar 24.6.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el Cronograma estimado carácter de obra que constituirá obligaciones contractuales esenciales: 24.6.1.- Si el Anexo 2 contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar adjudicación, durante toda la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución vigencia del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] 24.6.2.- Cumplir todas las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondacondiciones ofertadas en su proposición. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.41. Garantizar la calidad ejecución del objeto contractual: PROYECTO MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO XXXXX DEL CAUCA. Según especificaciones del proyecto aprobado para ejecutar mediante el mecanismo de obras por impuestos con código BPIN 20181719000317 atendiendo las características técnicas descritas en los respectivos documentos de la plataforma SUIFP. 2. El CONTRATISTA proporcionará el personal, los equipos y recursos necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las especificaciones técnicas aplicables, descripción y alcance de los rubros contenidos en los Pliegos de Condiciones que hacen parte integral del presente contrato, los cuales garantizan que cumplirá con las normas laborales aplicables. 3. Asistir a los comités de obra, cuando éstos sean convocados. 4. Asistir a las reuniones preparatorios establecidas en la reglamentación de Obras Por Impuestos contenidos en el Decreto 1625 de 2016 (Único Reglamentario en Materia Tributaria 5. Realizar la gestión precontractual y contractual de todos los bienes y servicios prestadosrequeridos. 6. Adoptar, diligenciar y aportar con la regularidad establecida o cada vez que sean requeridos, todos los documentos que apliquen para el objeto contractual solicitados por el CONTRATANTE. 7. Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un cronograma detallado de obra que incluya la descripción del material, mano de obra, equipo, frentes de trabajo y demás elementos que considere necesarios, para cada una de las actividades a ejecutar, con el objeto de establecer controles periódicos semanales sobre dichos aspectos. Cumplir con el CRONOGRAMA APROBADO para la ejecución de la obra. 8. Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un Plan de Calidad que debe estar coordinado con el Plan de Calidad del Interventor, especialmente respecto de la información que se solicitará para el control del avance del proyecto. Así mismo, deberá incluir indicadores que reflejen el avance financiero y físico del proyecto, el manejo y control de documentación, el registro del personal de obra, proveedores con sus datos de contacto, inventario de materiales en obra, relación de equipo disponible en obra y todos aquellos que apliquen para le ejecución del objeto contractual. 9. Dentro de los cinco (5) calendario días posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un Plan de Inversiones del Anticipo. Diligenciar y anexar los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) de todas las actividades descritas en el Cuadro de Cantidades y Precios. 10. En la fecha de desembolso del anticipo, suscribir acta de inicio de obra con el interventor, el Gerente del Proyecto y el delegado de la Entidad Nacional Competente. En caso de que el CONTRATISTA no concurra a la firma del Acta de Inicio de obra, se entenderá que a partir de la fecha de desembolso del anticipo inicia el plazo contractual. 11. Presentar los soportes requeridos junto con la factura de venta. 12. Cumplir con las especificaciones establecidas en los documentos del proyecto y disponibles en la plataforma SUIFP. 13. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el Gerente y/o Interventor del proyecto. 14. Cumplir todos los procedimientos, protocolos y requisitos que sean establecidos por el GERENTE DEL PROYECTO y la FIDUCIARIA para que sean desembolsados sus pagos. 15. Proporcionar toda la información en la presentación y formatos que sean necesarios, cada vez que sea requerida, para que el GERENTE DEL PROYECTO registre los avances físicos y financieros del proyecto en la plataforma SUIFP. 16. Las demás que sean inherentes al objeto contractual. Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, El CONTRATISTA tendrá como obligaciones Principales, entre otras: 1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria, la oferta, las adendas y el contrato que se suscriba. 2. Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos de la Convocatoria, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de Iniciación del contrato. 3. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Interventoría o la Gerencia de Proyecto. 6. Asistir a las reuniones, comités de obra y demás eventos que sean convocados. 7. Entregar los informes y toda la documentación requerida, dentro de los plazos pactados y/o estipulados en las comunicaciones de la GERENCIA DEL PROYECTO y en los formatos establecidos por ésta. 8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el propósito de hacer u omitir algún hecho. 10. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 11. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades correspondientes, cuando el contrato así lo exija, o advertir de la falta de estos cuando sean del ente contratante. 12. Radicar las facturas por los trabajos ejecutados y ajustes, de acuerdo al procedimiento señalado por el CONTRATANTE y dentro de los plazos convenidos. 13. Constituir y mantener vigentes a su xxxxx todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este documento y el Decreto 1915 de 2017 y las demás normas respectivas de Obras por Impuestos. 14. Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en la ejecución de los trabajos. 15. Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito que se deberá tener en cuenta durante toda la etapa de ejecución y liquidación del contrato. 16. Las demás que por ley le correspondan. 17. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos y omisiones en el ejercicio de actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al CONTRATANTE y/o a terceros. Garantizar a su personal las medidas de protección y seguridad necesarias para el desarrollo de este contrato, al igual que brindar las capacitaciones en seguridad industrial requeridas para el mismo fin; para lo cual se obliga a suministrar por su cuenta a la totalidad del personal a su cargo en la obra, la dotación exigida por la ley y los elementos de protección personal necesarios y adecuados, que requieran para el desarrollo de su labor (cascos, botas, capas, overoles, guantes, gafas, protectores auditivos, etc.) y todos los elementos de bioseguridad requeridos para prevenir el Covid-19, conforme con los lineamientos y disposiciones de las entidades correspondientes. 18. Cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente y aplicable según su actividad, lo cual incluye la obtención de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones correspondientes, en caso de ser exigidas en el contrato. 19. Entregar a la GERENCIA DEL PROYECTO, copia de todos los soportes asociados con el manejo integral de residuos peligrosos y de escombros (licencia ambiental del gestor que realiza el aprovechamiento y/o disposición final y actas de disposición final de los residuos), que se generen con ocasión al desarrollo del presente contrato. Instalar una valla informativa de 12 metros de ancho por 4 metros de alto, alusiva al proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a los aportantes, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y modelo que suministre la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]Gerencia del Proyecto. 8.520. Dar Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y normas de transitabilidad establecidas en el plan de manejo de transito PMT; implementar el PMA aprobado en el proyecto siguiendo los lineamientos de dicho documento , garantizar la calidad en las obras, 21. Garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule un porcentaje del 10% correspondiente a conocer la población perteneciente a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacionesregión. 8.622. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por Cumplidos los términos previstos en el [Interventor cronograma y/o Supervisor] de los correspondientes a las ampliaciones, el CONTRATISTA realizará entrega formal y material de la obra construida y en disposición para su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando el informe final de la interventoría, para que esta certifique el recibo a satisfacción, en virtud al Artículo 1.6.5.3.5.3 del ContratoDecreto 1915 de 2017. momento, según corresponda. 8.8solamente por escrito, efectuar cambios, disminuir, aumentar o complementar el Alcance de la Obra, y solicitar al CONTRATISTA que ejecute trabajos adicionales, relacionados con la Obra inicialmente contratada. Cumplir Si el CONTRATISTA estima que los cambios o solicitudes de trabajos adicionales, requieren remuneración adicional, a la establecida en las obligaciones Condiciones Comerciales, deberá comunicarlo así, por escrito a EL CONTRATANTE dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en materia ambientalel cual se le notificó el cambio, predial o la instrucción de trabajos adicionales. En este evento, deberá presentar una oferta a EL CONTRATANTE para la realización de estos cambios y obras adicionales, debidamente detallada y justificada en cuanto a precios, cantidades, plazo, materiales, equipos, mano de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables obra y demás datos necesarios para facilitar el análisis de la misma, la cual se basará en las tarifas acordadas dentro de las Condiciones Comerciales. EL CONTRATANTE podrá aceptarla o solicitar una nueva oferta al CONTRATISTA, casos en los cuales los cambios y las especificaciones técnicas obras adicionales solo podrán iniciarse una vez suscrito el correspondiente Otrosí por EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA y se hayan constituido los anexos a las pólizas de seguro adicionales, cuando a ello haya lugar. Si el CONTRATISTA no presenta la Oferta dentro del plazo estipulado, las partes entenderán y aceptarán que no hay mérito para remuneración adicional de los cambios u obras adicionales solicitadas, y el CONTRATISTA se obliga a realizarlas sin necesidad de suscribir otrosí alguno. El CONTRATISTA se obliga a respaldar cualquier cambio al Alcance de la obraObra con un anexo a las pólizas, si aplica, que resulten afectadas con la respectiva modificación, que ampare las nuevas condiciones. A más tardar dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, EL CONTRATISTA deberáá presentar un Plan Operativo de Gerencia que tenga como mínimo el siguiente alcance: a) Esquema organizacional del CONTRATISTA, roles y responsabilidades del equipo. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Desarrollar Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y cumplir de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 xx xxxxx, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso, aplicará el de empresa. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y Metrotenerife, por cuanto aquel queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, esta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con Metrotenerife y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan a la misma. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra Metrotenerife ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a Metrotenerife de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. Metrotenerife podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la empresa pública. El incumplimiento de las obligaciones referidas anteriormente y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP, o a la resolución del contrato si tales obligaciones se califican como obligaciones contractuales esenciales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 211.1 f) de la LCSP. Asimismo, el contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo xx XXXX (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública o norma equivalente. De igual forma, el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contratocontrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de Metrotenerife. La información, datos o especificaciones facilitadas por Metrotenerife al contratista o al personal de su servicio, así como a los que hayan accedido en las condiciones ejecución del contrato, deberán ser consideradas por estos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de calidadpublicaciones, oportunidadcopia, utilización, cesión o préstamo a terceros. El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar cuidadosamente la información, documentación o datos de los que se le haga entrega para la realización de los trabajos objeto del contrato, y con ello el compromiso de que los mismos no lleguen bajo ningún concepto a poder de distintas personas. El contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos y documentos no directamente relacionados con el objeto del contrato. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que los incumplimientos de las citadas obligaciones definidas pudieran generar. En caso de que proceda, el contratista se compromete a la devolución de todos los activos de que haya dispuesto para la prestación de los servicios objeto del contrato, ya sean software, documentación corporativa, equipos y/o recursos materiales. Asimismo, si el usuario dispone de permisos de acceso a instalaciones o sistemas, estos deben ser devueltos o comunicados para su anulación en el presente Contratomomento de finalización del contrato, incluyendo respondiendo de su Anexo Técnico uso una vez finalizados los servicios objeto del contrato. El contratista se compromete a entregar al Metrotenerife toda la información y sus Pliegos documentación resultante de Condiciones. 8.2los trabajos que constituyen el objeto del contrato, viniendo obligado, además, a no mantener documentación o almacenar información en locales o equipos ajenos o no autorizados por Metrotenerife, durante o una vez finalizado el plazo contractual, más allá de aquella que sea necesaria para la ejecución del contrato o para el cumplimiento de los periodos de garantía y mantenimiento por parte de dicho contratista. Entregar el Cronograma estimado En los casos en que esto sea preciso, deberán garantizarse niveles de obra seguridad acordes con la naturaleza de la información almacenada. En los casos en que constituirá el Anexo 2 Metrotenerife lo estime necesario, podrá exigir al contratista certificaciones de destrucción de documentos o eliminación de información de los equipos empleados para la realización de los servicios objeto del presente Contrato. 8.3pliego. Colaborar Asimismo, podrá realizar revisiones de las instalaciones y procedimientos empleados por el contratista. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, el incumplimiento de estos compromisos y las consecuencias derivadas de ello serán responsabilidad exclusiva del contratista, que responderá frente a terceros y frente a Metrotenerife de los daños y perjuicios que pudieran generarse. A solicitud de Metrotenerife, el contratista colaborará, sin coste adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con [nombre la ejecución de la Entidad Estatal contratante] prestación. El contratista actuará en cualquier requerimiento la ejecución del contrato y ante las incidencias que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestadospudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a Metrotenerife como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a Metrotenerife. Además de los medios materiales y personales mínimos fijados en el Anexo Técnicoapartado 11 del cuadro de características, el Pliego contratista asume el compromiso de Condiciones y la Oferta presentada adscribir a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7contrato los medios materiales y personales suficientes para llevarlo a cabo. ElaborarEl contratista no podrá, suscribir sin la previa autorización escrita de Metrotenerife, publicar noticias, ni fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su publicación. Asimismo, Metrotenerife se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y presentar de todo tipo, crea oportunos en relación a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas los servicios prestados por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según correspondacontratista. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas estipulaciones contenidas en el presente Contratopliego de cláusulas administrativas particulares, incluyendo observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su Anexo Técnico y sus Pliegos caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de Condicionescontratación. 8.223.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Entregar el Cronograma estimado Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de obra las operaciones que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato. 8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar requiera la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir Cuando tales daños y presentar a [nombre perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Estatal contratante] Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las respectivas Actas parciales de Obraleyes. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por A tales efectos, el [Interventor y/adjudicatario deberá suscribir o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y tener suscrito un seguro de responsabilidad sociales civil que le competen conforme a normas aplicables cubra los daños y las especificaciones técnicas perjuicios que se puedan derivar de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato]contrato. El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos de los suministros efectuados. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 23.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 23.4.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones El Contratista asume íntegramente la obligación de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas construir la Obra conforme a los requisitos especificados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, en el plazo total y los plazos parciales de cuarenta y cinco días corridos, establecidos en la Cláusula 25 del presente Pliego de Bases y Condiciones. Sin que la enumeración tenga carácter taxativo, dicha obligación comprenderá las obras de excavación que correspondan, cimentación, estructura resistente, albañilería, cerramientos, cubierta, organización y tareas y actividades conexas. El Contrato indica lo que corresponda en materia de suministro de materiales, instalaciones y subcontratos. Bastará que una obra o trabajo se halle indicado en cualquiera de los referidos documentos o piezas, aunque haya sido omitida en otras, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo sin que ello implique alteración del Precio Global, Total y Único contractual. El Contratista se obliga asimismo y especialmente a: a) Proveer: i) todos los materiales, elementos de construcción y demás bienes, equipos y equipamientos necesarios para la construcción de la Obra, indicados en el Contrato; ii) todas las herramientas, encofrados, andamios, máquinas, medios de transporte y los enseres y útiles en general, necesarios para la ejecución de la Obra; iii) depósitos cubiertos adecuados para guardar todos los equipos, materiales, elementos de construcción, bienes y equipos provistos por el Contratista o el Contratante, y iv) personal idóneo necesario y en cantidad suficiente para dar cumplimiento al Plan de Trabajo la Obra. La Inspección de Obra podrá exigir el retiro de la Obra de cualquier persona/ s que, a su juicio, sea/ n incompetente/ s o acuse/ n manifiesta incorrección; las indemnizaciones por despido y cualquier otro perjuicio que se reclamaren por parte del/ los excluidos, serán de cargo del Contratista. b) Conservar el Cerco perimetral y el Cartel de Obra, de conformidad con las exigencias municipales y el diseño especificado en este pliego. c) Designar Representante Técnico y tantos dependientes técnicos de los mismos como resulten necesarios para la correcta y eficiente ejecución de la Obra desde la iniciación de los trabajos y hasta su completa terminación con perfecto conocimiento de los planos, memorias, especificaciones y demás documentos de la Obra y el Contrato, incluyendo su Anexo Técnico que se entenderán autorizados para recibir y hacer cumplir las Órdenes de Servicio emitidas por la Inspección de Obra y estarán al corriente de los detalles y documentos del presente pliego, a fin de poder suministrar datos o informes técnicos relativos a la Obra y sus Pliegos componentes que sean requeridos, en su caso, por la Inspección de CondicionesObra y el Contratante. 8.2. Entregar d) Implementar las providencias constructivas necesarias para la correcta realización de la Obra; en caso de dudas en cuanto a la interpretación de las piezas que integran el Cronograma estimado Proyecto, éstas se resolverán en el sentido del beneficio de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contratola Obra y las precauciones usuales en lo referido a andamios, escaleras, apuntalamientos, etc., así como todas las medidas de prevención y seguridad requeridas por las autoridades competentes. 8.3. Colaborar e) Vigilar total y permanente la Obra día y noche, incluso feriados y licencias, con [nombre guardianes en todos los sitios en que sea menester y mantener el orden, la limpieza y la buena conservación permanente de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella hagaObra. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante]. 8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante]. 8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].