Common use of OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. Cumplir con lo previsto en cumplimiento las disposiciones de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000)especificaciones esenciales, así como los informes requeridos sobre en la propuesta presentada. Dar cumplimiento a las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación obligaciones con los documentosSistemas de Seguridad Social, obrasSalud, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los pensión, aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBFcuando haya lugar, SENA riesgos laborales y cajas de compensación familiar de presentar los últimos seis (6) mesesdocumentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 xx xxxxx de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o aquella modifiquen. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que lo modifiquese entregue la copia del contrato, adicione o complementedeberá constituir las garantías pactadas en el mismo.  Disponer del mejor equipo técnico operativo Garantizar la calidad de los bienes y especializado servicios contratados y responder por ello. Colaborar con la entidad para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto objeto contratado cumpla y que este sea lo más integral posible, teniendo en cuenta el de mejor calidad. Acatar las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes órdenes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipiocontrato la entidad le imparta, y la interventoríade manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.  Asistir a los comités Reportar de seguimiento que se convocan por parte manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según corresponda. Guardar total reserva de la supervisión información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del IDIGER y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el IDIGER por conducto del supervisor o interventor del contrato.  ConvocarEn cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, organizar el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y divulgar laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos constructivos ante las comunidades beneficiadassancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de acuerdo multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso. Dar cumplimiento a los estándares dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que establezca el Municipio.  Disponer consagran los derechos de un punto de atención a la ciudadaníalos niños.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor Cumplir el objeto del contrato y prestar los documentos elaborados servicios en los lugares destinados por el ICA, para tal fin, conforme a las condiciones y requerimientos técnicos exigidos. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras establecidas en los estudios previos, en el contrato y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. Prestar los servicios conexos requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato. Garantizar la sostenibilidad de las obligaciones contractuales los precios ofertados durante la vigencia y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración ejecución del contrato. Garantizar la buena calidad del servicio objeto de la responsabilidad a que haya lugar presente contratación. El contratista debe cubrir el alcance requerido con base en caso las especificaciones establecidas en las condiciones técnicas de irregularidadescada servicio. (Artículo 15 Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la Ley 594 celebración del contrato, y de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución y la Ley.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre Informar al supervisor del contrato con una antelación de quince (15) días hábiles, cualquier anormalidad e imprevisto que afecte la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en debida ejecución del contrato.  Cuando se trate Constituir las pólizas y mecanismos de personas naturales Realizar coberturas, en la forma y condiciones pactadas en el pago contrato. El contratista deberá actuar razonablemente en el marco de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pagosus obligaciones contractuales. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pagoAcatar las instrucciones que imparta el ICA, la certificación suscrita por durante el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes Así como, atender las observaciones y requerimientos que durante formulé el desarrollo ICA por conducto del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión supervisor del contrato.  ConvocarCumplir con el pago de todos los impuestos, organizar tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y divulgar municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato. Indemnizar los procesos constructivos ante perjuicios que cause la xxxx o el incumplimiento de las comunidades beneficiadasobligaciones a su cargo. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual. No sobrepasar el presupuesto oficialmente destinado. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. Presentar los certificados de pagos de aportes parafiscales y de seguridad social. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. No acceder a peticiones o amenazas, de acuerdo quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a los estándares que establezca hacer u omitir algún acto o hecho, el Municipio.  Disponer CONTRATISTA deberá Informar de un punto de atención tal evento a la ciudadaníaInstituto Colombiano Agropecuario ICA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales y que fueron objeto de puntuación. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor El contrato deberá ser cumplido con estricta sujeción a las estipulaciones recogidas en el presente pliego de cláusulas administrativas, observándose fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los documentos elaborados en cumplimiento daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin operaciones que ello implique exoneración de requiera la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate Se hace especial mención a la responsabilidad del contratista respecto de personas naturales Realizar el pago la calidad técnica de los aportes al régimen trabajos que desarrolle y respecto de seguridad social las prestaciones y entregar copia servicios que realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para la planilla correspondiente al supervisor del contrato Administración o para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) mesesterceros, de conformidad con el artículo 50 de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo ejecución del contrato.  Atender Se aplicará y cumplirá el Real Decreto 443/2001, de 27 xx xxxxx, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores que regula la figura del acompañante y la obligación de su presencia en el transporte escolar. Se realizará la prestación con continuidad y desarrollará las funciones establecidas. Se garantizará que el personal contratado por la empresa mantenga una actitud correcta y respetuosa con los ajustes alumnos usuarios del transporte escolar. Se sustituirá a los acompañantes en situaciones de bajas, vacantes, ausencias, enfermedad o similar. Se comunicará mensualmente al responsable que nombre el Ayuntamiento para el seguimiento de este servicio, informe de incidencias y de las condiciones de prestación del servicio de transporte y de acompañante. Se proporcionará al personal, la formación y actualización necesaria para la mejora del servicio. Antes del inicio del servicio deberá facilitar a los trabajadores ficha de prevención de riesgos laborales y chaleco reflectante. El responsable del servicio de la empresa, exigirá al personal contratado parte de incidencias diario. La persona dedicada a realizar las funciones de acompañante en el transporte escolar será la encargada del cuidado de los menores durante el desarrollo trayecto del proyecto disponga el Municipiotransporte y las operaciones de acceso y abandono del vehículo, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte así como de la supervisión recogida y acompañamiento de los alumnos/as desde y hasta el interior xxx xxxxxxx escolar. Los/as acompañantes del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.transporte escolar deberán:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones: a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los documentos elaborados términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en cumplimiento la cláusula primera del mismo, en la propuesta de las obligaciones contractuales fecha “DD/MM/AAAA”, y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices en el pliego de gestión documental, sin que ello implique exoneración condiciones de la responsabilidad invitación publicada por LA UNIVERSIDAD el “DD/MM/AAAA” y sus adendas; b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a la Dirección Nacional de Bienestar y a la Dirección Nacional de Personal; c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la Ley 594 mejor calidad; d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución seguimiento del mismo.  Mantener estricta reserva ; e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la propuesta, discutir con éstos las objeciones presentadas y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación cumplir con los documentos, obras, creaciones acuerdos que se desarrollen en ejecución establezcan como resultado de dichas discusiones, previa autorización del contrato.  Cuando ordenador del gasto; f) Disponer de todos los recursos que se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato requieran para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago objeto del presente contrato; g) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de aportes al sistema Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de seguridad social integral, parafiscales, ICBFCompensación Familiar, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) mesese ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 2002;h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato; i) Constituir las garantías exigibles en el presente contrato y presentarlas a LA UNIVERSIDAD para su aprobación; j) Responder a los requerimientos efectuados por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud; k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o aquella similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD; l) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que lo modifiquedurante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, adicione o complemente.  Disponer deberá informarlo inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios; m) Las demás que se deriven tanto del mejor equipo técnico operativo contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente de los documentos técnicos de Diagnósticosque forman parte integral del presente contrato, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte así como de la supervisión esencia y naturaleza del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníaobjeto contractual.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, EPM y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento El contratista se obliga a: 1) Presentar ante la oficina de las obligaciones contractuales y archivos a su cargocontabilidad, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices el comprobante de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integralsalud, parafiscales, ICBF, SENA pensiones y cajas de compensación familiar de riesgos profesionales en cumplimiento a lo dispuesto en los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 artículos 2820 de la Ley 100 de 1993 y 1140 del Decreto 2150 de 1995, Decreto 723 de 2013; Decreto N° 510 de 2013, la Ley 789 2002 Y demás normas concordantes. 2) Presentar los informes requeridos para la realización de 2002 los pagos y los demás relacionados con actividades desarrolladas que les sean solicitados, ante el funcionario designado como supervisor del presente contrato. 3) Actuar con lealtad, responsabilidad, y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del presente contrato y aun con posterioridad a este. 4) No acceder a peticiones o aquella amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitír algún hecho con respecto al contrato.5) Guardar la debida reserva, .confidencialidad y privacidad sobre los asuntos e información que lo modifiqueconozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, adicione o complementeasi como de todos aquellos relacionados con el mismo.  Disponer 6) Cumplir con las obligaciones tributarias a que hubiere lugar por razón del mejor equipo técnico operativo presente contrato. 7) Entregar la información que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato en forma oportuna y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en dentro de los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados términos solicitados por el Municipiosupervisor del contrato.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables 8) Ejecutar el presente contrato dentro de los parámetros legales establecidos para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veraz. 9) Desarrollar las actividades objeto del contrato, atendiendo las instrucciones, políticas y lineamientos que le imparta el supervisor. 10) Apoyar a la Asociación Aeropuerto del Café en la toma de decisiones desde su disciplina profesional, si a ello hubiere lugar. 11) Asistir a las reuniones, eventos, participar en las actividades y programas que la Asociación Aeropuerto del Café considere necesarios para el adecuado desarrollo de las políticas institucionales. 12) De conformidad con lo estipulado en éste contrato, EL CONTRATISTA deberá suscribir las garantías establecidas en la ley, así mismo, la ampliación, la renovación, restablecimiento en su valor y/o otorgar una nueva garantía que ampare el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités cumplimiento de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.~ AEROPUERTO DEL CAFÉ c•• ,*" 01'0""' ••' •••• ASOCIACiÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ NIT 900.240.084-2 ORDEN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar  Garantizar durante la ejecución contractual, el cumplimiento de todas las condiciones técnicas exigidas en la invitación pública No CON-BOG-003-2017.  Elaborar informes mensuales sobre la ejecución del contrato incluido los contratos u órdenes de adhesión y mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor o interventor del contrato designado por la UNIVERSIDAD. En este documento se debe presentar al supervisor o interventor un informe xx xxxxxxxxx, recomendaciones y comentarios requisito indispensable para la aprobación de la factura de los servicios prestados.  El contratista deberá cancelar oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, con una frecuencia no mayor a la quincena, y reconocer el valor de las horas extras trabajadas, nocturnas y festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, Caja de compensación, Pensiones y Cesantías correspondientes. La supervisión o interventoría del contrato exigirá, para el pago mensual del servicio, los documentos elaborados que permitan certificar el pago oportuno de éstas obligaciones del contratista, lo cual deberá ser acreditado por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal en cumplimiento casos donde está obligado a tenerlo; la UNIVERSIDAD podrá solicitar los soportes físicos de las uno o varios trabajadores que hacen parte integral del contrato.  El contratista deberá afiliar a todo el personal asignado al contrato a un seguro básico de vida y exequial durante la vigencia del contrato, este costo no podrá ser descontado del pago de los trabajadores y deberá ser asumido al 100% por el contratista. Los valores y características son por un valor asegurado mínimo por persona equivalente a 12 SMLMV para los amparos de vida e incapacidad total y permanente y de 1 SMLMV para auxilio funerario, y con vigencia igual al plazo del contrato.  La vinculación de todo el personal contratado por el contratista seleccionado deberá hacerse con base en la legislación laboral vigente en Colombia y deberá atender todas sus exigencias en materia de salarios, prestaciones sociales legales, seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás obligaciones contractuales que se deben atender para llevar a cabo contratos de estas características y archivos de acuerdo a su cargola labor a realizar.  Durante la prestación del servicio, organizadoslos supervisores y los operarios debe utilizar el uniforme completo, rotulados exigido por la empresa y almacenados, atendiendo los estándares y directrices en excelente estado de gestión documental, sin que ello implique exoneración presentación. Lo anterior incluye el porte a la vista del carné actualizado de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 empresa, el cual debe incluir como mínimo el logotipo de la Ley 594 empresa, nombre, identificación, fotografía, carnet de 2000)la ARL y carnet de la EPS.  La empresa deberá suministrar la dotación a cada operario, incluyendo dotación de invierno completa, así como los informes requeridos sobre elementos o accesorios necesarios para la prestación del servicio. Por ningún motivo se debe descontar el valor de los uniformes, accesorios, escarapelas, o cualquier otro elemento requerido para la prestación del servicio por parte de la empresa a los operarios o supervisores o exigir que el personal lo aporten de su propia cuenta.  Presentar al supervisor o interventor del designado por la UNIVERSIDAD, en medio digital, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las actividades realizadas durante hojas de vida y copia del contrato individual de trabajo de todo el personal asignado para la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva contrato y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes afiliación al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas riesgos laborales. En caso de compensación familiar prorrogarse el contrato con la UNIVERSIDAD o de los últimos seis (6) meses, cambio de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismopersonal, el contratista allegará nuevamente esta información al supervisor o interventor del contrato para su aprobación.  La supervisión o interventoría del contrato podrá solicitar el cambio del personal sin que sea necesario explicar los motivos por los cuales se obliga hace la solicitud, cuyo remplazo deberá contar con los requisitos exigidos en el presente pliego y sus tipologías establecidas. El contratista deberá cambiar el personal en un término máximo de dos (2) días. No se podrá retirar personal del proyecto sin que exista el remplazo respectivo, solo hasta cuando esté el nuevo personal contratado y listo para laborar se podrá retirar del proyecto a atender la persona que desempeña el cargo.  En ausencia de personal por calamidad doméstica, enfermedad general o cualquier situación temporal, la empresa deberá activar todos los requerimientos fijados mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante de manera inmediata; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por parte del operario el contratista deberá suplir dicha ausencia.  El personal que se cambie a solicitud del supervisor o interventor, por conductas inapropiadas, rendimiento deficiente o cualquier otra circunstancia que lesione los intereses de la UNIVERSIDAD, no podrá ser ubicado en términos de: pleno ningún otro sitio donde se preste el servicio.  Cuando en desarrollo del contrato ocurra sustitución o traslado de operarios deberá ser reportada previamente a la supervisión o interventoría del contrato.  Atender Sólo cuando sea requerido por la supervisión o interventoría del contrato, el contratista durante los ajustes períodos de recesos académicos o vacaciones intersemestrales o colectivas reducirá o suspenderá parcial y/o totalmente la prestación integral del servicio de aseo y cafetería; en caso de reducción de personal, la empresa contratante sólo mantendrá la cantidad de operarios(as) definidos por la supervisión o interventoría de la UNIVERSIDAD, para lo cual deberá garantizar que durante continuará con el desarrollo personal que se encuentre en las siguientes condiciones y en el siguiente orden: o Personas en condición de pre-pensionados. o Madres y/o padres cabeza de familia mayores de 40 años.  La empresa debe contar con un programa de capacitaciones dirigido a todo el personal, el cual deberá ser desarrollado en las instalaciones de la empresa o donde los pueda coordinar, ninguna capacitación podrá realizarse en jornada laboral, su cumplimiento será verificado por la supervisión o interventoría. Es obligación del proyecto disponga contratista desarrollar las capacitaciones e involucrar al todo el Municipiopersonal en ellas; así mismo a los supervisores y operarios. Las capacitaciones mínimas a brindar serán: o Primeros auxilios o Mejores prácticas laborales ( uso de insumos, disolución adecuada, mecanismos de prevención y protección al usar productos químicos para aseo, uso adecuado de maquinaria, entre otros) o Manejo de residuos sólidos, la cual debe estar alineada por las políticas definidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. o Conocimientos en áreas hospitalarias o Etiqueta y buenos modales  A fin de dar aplicabilidad al programa distrital “Basura Cero” cada empresa deberá establecer mecanismos de coordinación a fin de cumplir con las políticas expedidas por la UAESP; por ende, el alistamiento de los residuos potencialmente reciclables deberá hacerse en los horarios definidos por dicha entidad distrital. El manejo de los residuos sólidos estará sujeto a los protocolos establecidos por la Oficina de Gestión Ambiental de la UNIVERSIDAD.  Con el fin de mejorar la calidad del servicio en las instalaciones de la UNIVERSIDAD, cada empresa deberá adoptar mecanismos de evaluación del personal, en los que se evalúe: productividad, calidad en el servicio, quejas recibidas en contra, uso adecuado de los insumos y equipos a cargo.  Durante la prestación del servicio, el contratista deberá garantizar que bajo ninguna circunstancia falten insumos y maquinaria para garantizar el servicio.  Los equipos que suministre el contratista, deberán ser mínimo modelo 2015 o más reciente, lo cual deberá ser demostrado al momento de cualquier verificación que adelante la supervisión o interventoría.  Asistir a los comités Disponer de seguimiento equipos de comunicación móvil, en funcionamiento permanente, que permitan contacto inmediato entre el personal de supervisores y el supervisor o interventor del contrato, de manera que se convocan por parte de puedan atender las contingencias que se presenten. Estos equipos deben estar disponibles permanentemente durante la supervisión ejecución del contrato.  Convocar, organizar y divulgar Cumplir con los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipioprotocolos aprobados por la UNIVERSIDAD.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.en particular:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las obligaciones contractuales y archivos a su cargocondiciones generales y especificas establecidas en los términos de contratación y en el presente contrato. Son obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, organizadostécnicas, rotulados económicas, financieras y almacenadoscomerciales establecidos en la cláusula primera del mismo, atendiendo los estándares en la propuesta de fecha 25 de octubre de 2018, y directrices en el pliego de gestión documental, sin que ello implique exoneración condiciones de la responsabilidad invitación pública hecha por LA UNIVERSIDAD. b) Reportar a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 la Supervisión de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa obra cualquier novedad o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones anomalía que se desarrollen presente en el desarrollo o ejecución del contrato.  Cuando c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social cumpla, y entregar copia que éste sea de la planilla correspondiente al supervisor mejor calidad. d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento del mismo. e) Cuando a juicio de LA UNIVERSDIDAD, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la oferta, discutir con estos las objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como resultado de dichas discusiones. f) Disponer de todos los recursos que se requieran para cada pagoel cumplimento del objeto del presente contrato. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes g) Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA integral y parafiscales (cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) mesesfamiliar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 2002. h) Responder ante terceros por los daños que lo modifiquese ocasionen, adicione o complementecuando provengan de causas que le sean imputables.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticosi) Obrar con buena fe, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones evitando dilaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo presentarse durante la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo ejecución del contrato.  Atender j) Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su aprobación. k) Garantizar que no hará uso de trabajo forzado, ni trabajo infantil, tal como se define en los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte Convenios de la supervisión del contratoOIT 29, 105,138 y 182, lo cual será verificado de manera permanente por la Supervisión de la Obra.  Convocarl) Garantizar que las relaciones contractuales o vínculos laborales que acuerden con mujeres, organizar para efectos de ejecutar el objeto contractual, deberán seguirse por la normatividad internacional y divulgar los procesos constructivos ante nacional que propende por garantizar un trato equitativo a las comunidades beneficiadasmujeres, en materia laboral y así evitar cualquier tipo de acuerdo discriminación por género. Dentro de las normas a los estándares que establezca tener en cuenta, con el Municipio.  Disponer fin de asegurar un punto ambiente digno de atención trabajo y un reconocimiento económico justo a la ciudadanía.su desempeño laboral, se encuentran las Leyes 731 de 2002, 823 de 2003, 931 de 2004,

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar  Garantizar durante la ejecución contractual, el cumplimiento de todas las condiciones técnicas exigidas en la invitación pública No CON-BOG-002-2017.  Elaborar informes mensuales sobre la ejecución del contrato incluido los contratos u órdenes de adhesión y mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor o interventor del contrato designado por la UNIVERSIDAD. En este documento se debe presentar al supervisor o interventor un informe xx xxxxxxxxx, recomendaciones y comentarios requisito indispensable para la aprobación de la factura de los servicios prestados.  El contratista deberá cancelar oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, con una frecuencia no mayor a la quincena, y reconocer el valor de las horas extras trabajadas, nocturnas y festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, Caja de compensación, Pensiones y Cesantías correspondientes. La supervisión o interventoría del contrato exigirá, para el pago mensual del servicio, los documentos elaborados que permitan certificar el pago oportuno de éstas obligaciones del contratista, lo cual deberá ser acreditado por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal en cumplimiento casos donde está obligado a tenerlo; la UNIVERSIDAD podrá solicitar los soportes físicos de las uno o varios trabajadores que hacen parte integral del contrato.  El contratista deberá afiliar a todo el personal asignado al contrato a un seguro básico de vida y exequial durante la vigencia del contrato, este costo no podrá ser descontado del pago de los trabajadores y deberá ser asumido al 100% por el contratista. Los valores y características son por un valor asegurado mínimo por persona equivalente a 12 SMLMV para los amparos de vida e incapacidad total y permanente y de 1 SMLMV para auxilio funerario, y con vigencia igual al plazo del contrato.  La vinculación de todo el personal contratado por el contratista seleccionado deberá hacerse con base en la legislación laboral vigente en Colombia y deberá atender todas sus exigencias en materia de salarios, prestaciones sociales legales, seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás obligaciones contractuales que se deben atender para llevar a cabo contratos de estas características y archivos de acuerdo a su cargola labor a realizar.  Durante la prestación del servicio, organizadoslos supervisores y los operarios debe utilizar el uniforme completo, rotulados exigido por la empresa y almacenados, atendiendo los estándares y directrices en excelente estado de gestión documental, sin que ello implique exoneración presentación. Lo anterior incluye el porte a la vista del carné actualizado de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 empresa, el cual debe incluir como mínimo el logotipo de la Ley 594 empresa, nombre, identificación, fotografía, carnet de 2000)la ARL y carnet de la EPS.  La empresa deberá suministrar la dotación a cada operario, incluyendo dotación de invierno completa, así como los informes requeridos sobre elementos o accesorios necesarios para la prestación del servicio. Por ningún motivo se debe descontar el valor de los uniformes, accesorios, escarapelas, o cualquier otro elemento requerido para la prestación del servicio por parte de la empresa a los operarios o supervisores o exigir que el personal lo aporten de su propia cuenta.  Presentar al supervisor o interventor del designado por la UNIVERSIDAD, en medio digital, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las actividades realizadas durante hojas de vida y copia del contrato individual de trabajo de todo el personal asignado para la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva contrato y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes afiliación al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas riesgos laborales. En caso de compensación familiar prorrogarse el contrato con la UNIVERSIDAD o de los últimos seis (6) meses, cambio de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismopersonal, el contratista allegará nuevamente esta información al supervisor o interventor del contrato para su aprobación.  La supervisión o interventoría del contrato podrá solicitar el cambio del personal sin que sea necesario explicar los motivos por los cuales se obliga hace la solicitud, cuyo remplazo deberá contar con los requisitos exigidos en el presente pliego y sus tipologías establecidas. El contratista deberá cambiar el personal en un término máximo de dos (2) días. No se podrá retirar personal del proyecto sin que exista el remplazo respectivo, solo hasta cuando esté el nuevo personal contratado y listo para laborar se podrá retirar del proyecto a atender la persona que desempeña el cargo.  En ausencia de personal por calamidad doméstica, enfermedad general o cualquier situación temporal, la empresa deberá activar todos los requerimientos fijados mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante de manera inmediata; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por parte del operario el contratista deberá suplir dicha ausencia.  El personal que se cambie a solicitud del supervisor o interventor, por conductas inapropiadas, rendimiento deficiente o cualquier otra circunstancia que lesione los intereses de la UNIVERSIDAD, no podrá ser ubicado en términos de: pleno ningún otro sitio donde se preste el servicio.  Cuando en desarrollo del contrato ocurra sustitución o traslado de operarios deberá ser reportada previamente a la supervisión o interventoría del contrato.  Atender Sólo cuando sea requerido por la supervisión o interventoría del contrato, el contratista durante los ajustes períodos de recesos académicos o vacaciones intersemestrales o colectivas reducirá o suspenderá parcial y/o totalmente la prestación integral del servicio de aseo y cafetería; en caso de reducción de personal, la empresa contratante sólo mantendrá la cantidad de operarios(as) definidos por la supervisión o interventoría de la UNIVERSIDAD, para lo cual deberá garantizar que durante continuará con el desarrollo personal que se encuentre en las siguientes condiciones y en el siguiente orden: o Personas en condición de pre-pensionados. o Madres y/o padres cabeza de familia mayores de 40 años.  La empresa debe contar con un programa de capacitaciones dirigido a todo el personal, el cual deberá ser desarrollado en las instalaciones de la empresa o donde los pueda coordinar, ninguna capacitación podrá realizarse en jornada laboral, su cumplimiento será verificado por la supervisión o interventoría. Es obligación del proyecto disponga contratista desarrollar las capacitaciones e involucrar al todo el Municipiopersonal en ellas; así mismo a los supervisores y operarios. Las capacitaciones mínimas a brindar serán: o Primeros auxilios o Mejores prácticas laborales ( uso de insumos, disolución adecuada, mecanismos de prevención y protección al usar productos químicos para aseo, uso adecuado de maquinaria, entre otros) o Manejo de residuos sólidos, la cual debe estar alineada por las políticas definidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. o Conocimientos en áreas hospitalarias o Etiqueta y buenos modales  A fin de dar aplicabilidad al programa distrital “Basura Cero” cada empresa deberá establecer mecanismos de coordinación a fin de cumplir con las políticas expedidas por la UAESP; por ende, el alistamiento de los residuos potencialmente reciclables deberá hacerse en los horarios definidos por dicha entidad distrital. El manejo de los residuos sólidos estará sujeto a los protocolos establecidos por la Oficina de Gestión Ambiental de la UNIVERSIDAD.  Con el fin de mejorar la calidad del servicio en las instalaciones de la UNIVERSIDAD, cada empresa deberá adoptar mecanismos de evaluación del personal, en los que se evalúe: productividad, calidad en el servicio, quejas recibidas en contra, uso adecuado de los insumos y equipos a cargo.  Durante la prestación del servicio, el contratista deberá garantizar que bajo ninguna circunstancia falten insumos y maquinaria para garantizar el servicio.  Los equipos que suministre el contratista, deberán ser mínimo modelo 2015 o más reciente, lo cual deberá ser demostrado al momento de cualquier verificación que adelante la supervisión o interventoría.  Asistir a los comités Disponer de seguimiento equipos de comunicación móvil, en funcionamiento permanente, que permitan contacto inmediato entre el personal de supervisores y el supervisor o interventor del contrato, de manera que se convocan por parte de puedan atender las contingencias que se presenten. Estos equipos deben estar disponibles permanentemente durante la supervisión ejecución del contrato.  Convocar, organizar y divulgar Cumplir con los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipioprotocolos aprobados por la UNIVERSIDAD.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.en particular:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones: a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los documentos elaborados términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en cumplimiento la cláusula primera del mismo, en la propuesta de las obligaciones contractuales fecha “DD/MM/AAAA”, y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices en el pliego de gestión documental, sin que ello implique exoneración condiciones de la responsabilidad invitación publicada por LA UNIVERSIDAD el “DD/MM/AAAA” y sus adendas; b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a la Dirección Nacional de Bienestar y a la Dirección Nacional de Personal; c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la Ley 594 mejor calidad; d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución seguimiento del mismo.  Mantener estricta reserva ; e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la propuesta, discutir con éstos las objeciones presentadas y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación cumplir con los documentos, obras, creaciones acuerdos que se desarrollen en ejecución establezcan como resultado de dichas discusiones, previa autorización del contrato.  Cuando ordenador del gasto; f) Disponer de todos los recursos que se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato requieran para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago objeto del presente contrato; g) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de aportes al sistema Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de seguridad social integral, parafiscales, ICBFCompensación Familiar, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) mesese ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 2002;h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato; i) Constituir las garantías exigibles en el presente contrato y presentarlas a LA UNIVERSIDAD para su aprobación; j) Responder a los requerimientos efectuados por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud; k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o aquella similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD; l) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que lo modifiquedurante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, adicione o complemente.  Disponer deberá informarlo inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios; m) Las demás que se deriven tanto del mejor equipo técnico operativo contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente de los documentos técnicos de Diagnósticosque forman parte integral del presente contrato, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte así como de la supervisión esencia y naturaleza del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníaobjeto contractual.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones: a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los documentos elaborados términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en cumplimiento la cláusula primera del mismo, en la propuesta de las obligaciones contractuales fecha XX y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices en el pliego de gestión documental, sin que ello implique exoneración condiciones de la responsabilidad invitación pública adelantada por LA UNIVERSIDAD; b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a el Proyecto Hospital Universitario; c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la Ley 594 mejor calidad; d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución seguimiento del mismo.  Mantener estricta reserva ; e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el Supervisor, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la propuesta, discutir con éstos las objeciones presentadas y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación cumplir con los documentos, obras, creaciones acuerdos que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando establezcan como resultado de dichas discusiones; f) Disponer de todos los recursos que se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato requieran para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes objeto del presente contrato; g) Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBFSocial Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) mesese ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique2002; h) Obrar con buena fe, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones evitando dilaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables presentarse durante la ejecución del contrato; i) Constituir la garantía exigida en el presente contrato y previendo la mejor compensación costo-beneficio presentarla a LA UNIVERSIDAD para el Municipio.  De acuerdo su aprobación; j) Responder a las exigencias técnicas consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del proyecto y recibo de la vinculación solicitud; k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD; l) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga fin de obligarlo a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contratohacer u omitir algún acto o hecho.  Atender los ajustes En caso de que durante el desarrollo la ejecución del proyecto disponga el Municipiopresente contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informarlo inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento las demás autoridades competentes para que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar adopten las medidas y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares correctivos que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.fueren necesarios;

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados  Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia, de forma eficiente, oportuna y completa, de manera tal que elabore en cumplimiento de las obligaciones contractuales su totalidad la estructuración financiera, técnica, operativa y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución jurídica objeto del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre  Prestar oportuna colaboración para la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en diligente ejecución del contrato.  Cuando  Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por el Fideicomiso y/o supervisor del contrato.  Guardar la debida reserva sobre las actividades que se trate realicen, ya que éstas serán de personas naturales Realizar propiedad del Fideicomiso, y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato.  Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.  Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.  Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que el supervisor del contrato estimen necesarias para el desarrollo y ejecución satisfactoria del contrato por parte del Estructurador.  Cumplir, dentro del término establecido por el Fideicomiso y/o supervisor del contrato, con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.  Presentar los informes (en medio físico y magnético) requeridos de durante el desarrollo del contrato, de manera oportuna y con los respectivas fuentes y soporte de los análisis realizados  Estar al día en el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes mensuales al sistema de seguridad social integral, y parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo si a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadasello hay lugar, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipiocon la normatividad vigente.  Disponer Suministrar certificación expedida por una Entidad Bancaria en donde se indique el número de un punto una cuenta corriente o de atención a ahorros y titular de la ciudadaníacuenta, el cual debe ser el CONTRATISTA.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos elaborados de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato. Así mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes: Acatar la Constitución, la Ley, los principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, el Manual de Contratación del PA- FFIE vigente en cumplimiento cualquier instancia de su ejecución, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 así como, las demás normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecución del objeto del Contrato. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, diseños, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias (estudios y licencias cuando se requiera), y las obras contempladas en el alcance de este contrato. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad. Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos. Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecución del presente contrato, se ha previsto que, el porcentaje de avance reportado por la interventoría y/o supervisión, se adelantará una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista, con un término de 15 días calendario, los cuales podrán ser prorrogados por una única vez hasta por 15 días calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa autorización de la UG-FFIE. Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordado el contratista proceda con la evaluación de los ajustes de diseño y/o valoración de las obligaciones obras faltantes por ejecutar para el correcto funcionamiento de la edificación. Al final del plazo dispuesto, el contratista deberá entregar presupuesto y programación de obra, el cual se someterá a revisión y aprobación de la interventoría y visto bueno de la UG FFIE. No obstante, en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programación, o ii) no recibir dichos productos por parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoría, dentro del término anteriormente mencionado, el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista toda vez que el tiempo dispuesto es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta. En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y la Interventoría sobre el presupuesto y programación, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles el CONTRATISTA deberá presentar una nueva propuesta, avalada por la Interventoría, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectúe la Unidad de Gestión del FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira la objeción, se aplica la consecuencia prevista para la no presentación del presupuesto y programación, a saber, la terminación de pleno derecho del contrato sin que haya lugar a procedimientos contractuales y archivos adicionales e indemnizaciones en favor de los contratistas. En aquellas obras en las cuales se pueda dar inicio a su cargola fase de obra porque así lo determiné la UG FFIE en atención a las condiciones de la misma, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices la visita de gestión documentalreconocimiento prevista en el presente acápite se deberá desarrollar de manera simultánea, sin que ello implique exoneración afecte la entrega que el contratista de obra debe hacer del presupuesto y programación. Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto, programación detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo, el cual deberá contar con la revisión y aprobación de la responsabilidad interventoría, para lo cual el interventor deberá realizar el acompañamiento, revisión y observaciones de manera simultánea durante este periodo, y posterior remisión a que haya lugar en caso de irregularidadesla UG FFIE. (Artículo 15 Tramitar los documentos propios de la Ley 594 ejecución contractual (modificaciones, suspensiones y reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de 2000)Supervisión e Interventoría del FFIE. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del Contrato. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del Contrato. No ceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho que incida con la ejecución del contrato. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato. Radicar las facturas y demás documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos allí señalados. Constituir las garantías respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el establecidos en los TCC y en el presente contrato. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los informes requeridos propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, respecto del personal vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento que cause la legalización y ejecución del presente Contrato. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin limitarse a planes de contingencia para evitar contagio de COVID19 o contaminación similar, será de cargo exclusivo del contratista de obra, sin lugar a revisión o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante y conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución No. 777 del 02 xx xxxxx de 2021, prestando principal atención en las medidas de bioseguridad mediante el autocuidado, como principal herramienta para la protección y prevención contra el COVID 19. Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución del mismo. Utilizar la información entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecución de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propósitos diferentes, así como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación de forma inmediata que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución y cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones. Comunicar al CONTRATANTE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podrán asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las demás entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del presente Contrato. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este Contrato. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. Esta obligación incluye la concurrencia a las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato. Convocar y realizar las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus anexos. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la documentación que reciba u obtenga para y durante la ejecución presente Contrato. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la información y documentos que le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecución del mismo. Dicha entrega deberá efectuarse, tanto en medio físico como magnético, de conformidad con lo aquí previsto y según lo dispuesto en los TCC. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA asumirá los costos de cualquier índole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestación integral del servicio educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto. Presentar un informe final de ejecución en el cual conste cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del mismopresente Contrato.  Mantener estricta reserva Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y confidencialidad talleres que programe el Gobierno Nacional para efectos de la promoción de bienes y servicios nacionales. Garantizar la contratación o vinculación de personas provenientes de la región y Entidades Territoriales en las cuales se ejecutarán los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando la información cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratación o vinculación. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que conozca así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, desarrollo del mismo. Continuar con las gestiones pertinentes o en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia su defecto desistir de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita solicitud realizada por el revisor fiscal o contadoranterior contratista, que acredite e iniciar el cumplimiento del pago proceso nuevamente, cuando en la obra se encuentren trámites de aportes al sistema permisos provisionales sin concluir. En ningún caso se afectará el plazo contractual. Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA energía para adelantar las obras y cajas su posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo ejecución del proyecto.  Disponer Para lo cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la dedicación requerida para desarrollar este producto. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboración de nuevos estudios y diseños que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del personal técnico operativo Contrato. Si durante la ejecución de la obra física se requiere de la elaboración de ajustes a estudios o elaboración de nuevos estudios y especializado suficiente diseños estos deberán ser elaborados paralelamente a la ejecución de las obras. Los ajustes mínimos (ajustes, conceptos soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y responsabilidad de cada uno de los especialistas vinculaos a la obra, elaboración del presupuesto, programación y demás programas complementarios), deberán ser adelantados por el contratista y avalados por la interventoría sin que esto genere reconocimiento económico alguno. Si los ajustes o diseños nuevos implican modificación de los diseños sustancialmente y/o licencia de construcción, estos serán reconocidos como ajustes a los diseños de acuerdo con lo establecido en los TCC, aplicando el formato 10A para el pleno desarrollo del proyecto contrato de obra. Cumplir con todo lo establecido en los tiempos establecidosTCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.  Revisar detalladamente los documentos técnicos Las demás que se deriven de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por la naturaleza del presente contrato. En el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar evento en que el proyecto sea presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecución de obra al momento de su suscripción, deberán constituirse las pólizas conforme lo más integral posibleestablece la cláusula DÉCIMA TERCERA – GARANTÍAS, teniendo en cuenta y que amparen el eventual incumplimiento de las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para obligaciones del contratista. Suscribir el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas acta de Inicio del proyecto y la vinculación con el desarrollo contrato por parte del mismoContratista, el contratista se obliga interventor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a atender los requerimientos fijados la aprobación de las pólizas indicadas en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan numeral anterior por parte de Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el numeral xxx-xxxx del Anexo Técnico. Posterior a la supervisión suscripción del contratoActa de Entrega del predio el contratista de obra se hace responsable del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la obligación de custodia, cuidado y vigilancia del predio hasta la suscripción del Acta de Inventario por Espacios con la ETC.  ConvocarEl Contratista deberá contar con al menos tres (3) frentes simultáneos para garantizar la ejecución de la obra, organizar siempre y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadascuando ello sea técnicamente posible. La logística de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripción del Acta de Inicio del Contrato con la ejecución de: TPO, PMT, actas de vecindad, modificación de licencia de construcción cambio de constructor responsable, afiliaciones del personal, plan de compras, preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, socializaciones con la comunidad, entre otras, de acuerdo modo tal que al término de la ejecución del plazo del reconocimiento de obra, se inicien las actividades de ejecución física de obra conforme la programación y presupuesto obtenido. Todos los Estudios y Diseños o cualquier ajuste a los estándares que establezca mismos, deberá ser entregado dentro del plazo pactado por el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.CONTRATISTA así:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos elaborados de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato. Así mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes: Acatar la Constitución, la Ley, los principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, el Manual de Contratación del PA- FFIE vigente en cumplimiento cualquier instancia de su ejecución, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 así como, las demás normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecución del objeto del Contrato. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, diseños, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias (estudios y licencias cuando se requiera), y las obras contempladas en el alcance de este contrato. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad. Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos. Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecución del presente contrato, se ha previsto que, el porcentaje de avance reportado por la interventoría y/o supervisión, se adelantará una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista, con un término de 15 días calendario, los cuales podrán ser prorrogados por una única vez hasta por 15 días calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa autorización de la UG-FFIE. Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordado el contratista proceda con la evaluación de los ajustes de diseño y/o valoración de las obligaciones obras faltantes por ejecutar para el correcto funcionamiento de la edificación. Al final del plazo dispuesto, el contratista deberá entregar presupuesto y programación de obra, el cual se someterá a revisión y aprobación de la interventoría y visto bueno de la UG FFIE. No obstante, en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programación, o ii) no recibir dichos productos por parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoría, dentro del término anteriormente mencionado, el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista toda vez que el tiempo dispuesto es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta. En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y la Interventoría sobre el presupuesto y programación, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles el CONTRATISTA deberá presentar una nueva propuesta, avalada por la Interventoría, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectúe la Unidad de Gestión del FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira la objeción, se aplica la consecuencia prevista para la no presentación del presupuesto y programación, a saber, la terminación de pleno derecho del contrato sin que haya lugar a procedimientos contractuales y archivos adicionales e indemnizaciones en favor de los contratistas. En aquellas obras en las cuales se pueda dar inicio a su cargola fase de obra porque así lo determiné la UG FFIE en atención a las condiciones de la misma, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices la visita de gestión documentalreconocimiento prevista en el presente acápite se deberá desarrollar de manera simultánea, sin que ello implique exoneración afecte la entrega que el contratista de obra debe hacer del presupuesto y programación. Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto, programación detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo, el cual deberá contar con la revisión y aprobación de la responsabilidad interventoría, para lo cual el interventor deberá realizar el acompañamiento, revisión y observaciones de manera simultánea durante este periodo, y posterior remisión a que haya lugar en caso de irregularidadesla UG FFIE. (Artículo 15 Tramitar los documentos propios de la Ley 594 ejecución contractual (modificaciones, suspensiones y reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de 2000)Supervisión e Interventoría del FFIE. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del Contrato. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del Contrato. No ceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho que incida con la ejecución del contrato. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato. Radicar las facturas y demás documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos allí señalados. Constituir las garantías respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el establecidos en los TCC y en el presente contrato. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los informes requeridos propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, respecto del personal vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento que cause la legalización y ejecución del presente Contrato. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin limitarse a planes de contingencia para evitar contagio de COVID19 o contaminación similar, será de cargo exclusivo del contratista de obra, sin lugar a revisión o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante y conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución No. 350 del 1 xx xxxxx de 2022, prestando principal atención en las medidas de bioseguridad mediante el autocuidado, como principal herramienta para la protección y prevención contra el COVID 19. Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución del mismo. Utilizar la información entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecución de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propósitos diferentes, así como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación de forma inmediata que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución y cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones. Comunicar al CONTRATANTE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podrán asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las demás entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del presente Contrato. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este Contrato. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. Esta obligación incluye la concurrencia a las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato. Convocar y realizar las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus anexos. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la documentación que reciba u obtenga para y durante la ejecución presente Contrato. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la información y documentos que le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecución del mismo. Dicha entrega deberá efectuarse, tanto en medio físico como magnético, de conformidad con lo aquí previsto y según lo dispuesto en los TCC. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA asumirá los costos de cualquier índole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestación integral del servicio educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto. Presentar un informe final de ejecución en el cual conste cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del mismopresente Contrato.  Mantener estricta reserva Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y confidencialidad talleres que programe el Gobierno Nacional para efectos de la promoción de bienes y servicios nacionales. Garantizar la contratación o vinculación de personas provenientes de la región y Entidades Territoriales en las cuales se ejecutarán los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando la información cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratación o vinculación. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que conozca así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, desarrollo del mismo. Continuar con las gestiones pertinentes o en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia su defecto desistir de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita solicitud realizada por el revisor fiscal o contadoranterior contratista, que acredite e iniciar el cumplimiento del pago proceso nuevamente, cuando en la obra se encuentren trámites de aportes al sistema permisos provisionales sin concluir. En ningún caso se afectará el plazo contractual. Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA energía para adelantar las obras y cajas su posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo ejecución del proyecto.  Disponer Para lo cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la dedicación requerida para desarrollar este producto. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboración de nuevos estudios y diseños que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del personal técnico operativo Contrato. Si durante la ejecución de la obra física se requiere de la elaboración de ajustes a estudios o elaboración de nuevos estudios y especializado suficiente diseños estos deberán ser elaborados paralelamente a la ejecución de las obras. Los ajustes mínimos (ajustes, conceptos soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y responsabilidad de cada uno de los especialistas vinculaos a la obra, elaboración del presupuesto, programación y demás programas complementarios), deberán ser adelantados por el contratista y avalados por la interventoría sin que esto genere reconocimiento económico alguno. Si los ajustes o diseños nuevos implican modificación de los diseños sustancialmente y/o licencia de construcción, estos serán reconocidos como ajustes a los diseños de acuerdo con lo establecido en los TCC, aplicando el formato 10A para el pleno desarrollo del proyecto contrato de obra. Cumplir con todo lo establecido en los tiempos establecidosCPC, sus Modificaciones, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.  Revisar detalladamente los documentos técnicos Las demás que se deriven de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por la naturaleza del presente contrato. En el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar evento en que el proyecto sea presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecución de obra al momento de su suscripción, deberán constituirse las pólizas conforme lo más integral posibleestablece la cláusula DÉCIMA TERCERA – GARANTÍAS, teniendo en cuenta y que amparen el eventual incumplimiento de las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para obligaciones del contratista. Suscribir el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas acta de Inicio del proyecto y la vinculación con el desarrollo contrato por parte del mismoContratista, el contratista se obliga interventor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a atender los requerimientos fijados la aprobación de las pólizas indicadas en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan numeral anterior por parte de Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el Anexo Técnico. Posterior a la supervisión suscripción del contratoActa de Entrega del predio el contratista de obra se hace responsable del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la obligación de custodia, cuidado y vigilancia del predio hasta la suscripción del Acta de Inventario por Espacios con la ETC.  ConvocarEl Contratista deberá contar con al menos tres (3) frentes simultáneos para garantizar la ejecución de la obra, organizar siempre y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadascuando ello sea técnicamente posible. La logística de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripción del Acta de Inicio del Contrato con la ejecución de: TPO, PMT, actas de vecindad, modificación de licencia de construcción cambio de constructor responsable, afiliaciones del personal, plan de compras, preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, socializaciones con la comunidad, entre otras, de acuerdo modo tal que al término de la ejecución del plazo del reconocimiento de obra, se inicien las actividades de ejecución física de obra conforme la programación y presupuesto obtenido. Todos los Estudios y Diseños o cualquier ajuste a los estándares que establezca mismos, deberá ser entregado dentro del plazo pactado por el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.CONTRATISTA así:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en El adjudicatario proceda a dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales y archivos a su cargolaborales impuestas por la legislación sectorial y, organizadosen concreto, rotulados y almacenadosde las dispuestas en el convenio colectivo, atendiendo los estándares y directrices entre las que se encuentra la de gestión documental, sin que ello implique exoneración subrogación del personal de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 empresa cesante Serán obligaciones de la Ley 594 empresa adjudicataria además de 2000)las contenidas en otros puntos de este Pliego, las siguientes: - Con el fin de facilitar las relaciones con el personal técnico municipal, la adjudicataria mantendrá un servicio operativo de correo electrónico, fax y telefónico en horario de mañana de lunes a viernes, para las comunicaciones diarias de los inicios de servicio, asignación de los casos al personal, bajas, suspensiones del servicio e incidencias, que permita a los servicios sociales municipales conocer a tiempo real y en un momento determinado y desde las oficinas municipales la situación y características de la atención definidas en el presente Pliego en un momento determinado: Días de atención, horarios, tareas, nombre del auxiliar de ayuda a domicilio que atiende a cada usuario, fecha, horario y tiempo de duración de las mismas y cualesquiera otra de las circunstancias que definan la situación de disfrute del servicio de un usuario concreto. - Contar con los medios materiales, técnicos y personales suficientes en número y calificación para atender el servicio objeto de contrato. - Adoptar las medidas necesarias, así como establecer aquellas de contratación laboral cuyas características favorezcan la permanencia de sus trabajadores, a los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante efectos de garantizar la ejecución continuidad del mismoservicio y evitar su rotación.  Mantener estricta reserva - No podrá la adjudicataria del Servicio subarrendar, ceder o traspasar los derechos y confidencialidad sobre obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento, siendo la información que conozca por infracción de lo aquí dispuesto causa o con ocasión de resolución del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al 1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 2. Proyectar y entregar los informes y reportes ordinarios y extraordinarios y los demás documentos que requiera el Supervisor en medio impreso y/o digital de conformidad con lo acordado entre las partes. 3. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Corporación, a través del supervisor los documentos elaborados en de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus observaciones, observando y acatando las obligaciones contractuales instrucciones de manuales y archivos a su cargoprotocolos establecidos por la Corporación. 4. Participar de reuniones ordinarias o extraordinarias, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración según las necesidades de la responsabilidad Corporación y a las que haya lugar en caso de irregularidadessea convocado por el Supervisor. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo5.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 6. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, así comoasegurando que reposen en la dependencia correspondiente. 7. Devolver los documentos y demás elementos que le que fueron entregados para análisis, respetar la titularidad en el tiempo en que lo indique el supervisor. 8. Hacer buen uso de los derechos elementos que contengan imágenes o elementos de autordistinción de LA CORPORACIÓN como carné o prendas identificativas y propender por el buen nombre de ésta. 9. Informar a LA CORPORACIÓN el cambio de régimen tributario cuando a ello hubiere lugar. 10. Solicitar al supervisor del contrato con mínimo diez (10) días hábiles de antelación, en relación con los documentos, obras, creaciones las modificaciones contractuales que se desarrollen en llegare a requerir para la adecuada ejecución del contrato.  Cuando se trate 11. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema General de personas naturales Realizar Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales y parafiscales. 12. Radicar las cuentas de cobro o facturas con sus respectivos anexos e informes en las fechas que establezca el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente supervisor del contrato. 13. Informar al supervisor del contrato para cada pagocualquier anormalidad que observe en ejecución de las actividades contratadas. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pagoPARÁGRAFO: El contratista, con la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo suscripción del contrato.  Atender los ajustes , declara de manera expresa que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipioentiende claramente que estas obligaciones contractuales, NO IMPLICAN EN NINGÚN CASO SUBORDINACIÓN, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares solo constituyen obligaciones contractuales que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníaacepta cumplir.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato, 1. Ejecutar la obra de conformidad con las obligaciones contractuales y archivos especificaciones técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices peticiones o amenazas de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 quienes actúen por fuera de la Ley 594 con el fin de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa obligarlos a hacer u omitir algún acto o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pagohecho. Cuando se trate presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de personas jurídicassu ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. Entregar para cada pago, El incumplimiento de ésta obligación y la certificación suscrita por el revisor fiscal celebración de pactos o contador, que acredite el cumplimiento acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, contrato de conformidad con el artículo 50 5º, numeral 5º de la Ley 789 de 2002 o aquella 80 de1993. 3. Solucionar las controversias contractuales, que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo se presenten en la ejecución y especializado para el pleno desarrollo del proyectopresente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos4.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo Cumplir a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación cabalidad con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo objeto del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención precios unitarios fijos contenidos en la propuesta económica y a la ciudadanía.invitación en general 5. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los servicios o durante la prestación de servicios (cuando aplique). 7. Garantizar la oportuna, eficaz y efectiva prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato. 10. Responder por la buena calidad de los bienes

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las obligaciones contractuales y archivos a condiciones generales y especificas establecidas en los términos de contratación y en el presente contrato. Son obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en la cláusula primera del mismo, en su cargopropuesta de fecha 14 de julio de 2020, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices en el pliego de gestión documental, sin que ello implique exoneración condiciones de la responsabilidad invitación pública hecha por LA UNIVERSIDAD. b) Reportar a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 la Interventoría/Supervisión de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa obra cualquier novedad o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones anomalía que se desarrollen presente en el desarrollo o ejecución del contrato.  Cuando c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social cumpla, y entregar copia que éste sea de la planilla correspondiente al supervisor mejor calidad. d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento de este. e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la oferta, discutir con estos las objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como resultado de dichas discusiones. f) Disponer de todos los recursos que se requieran para cada pagoel cumplimento del objeto del presente contrato. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes g) Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA integral y parafiscales (cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) mesesfamiliar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 2002. h) Responder ante terceros por los daños que lo modifiquese ocasionen, adicione o complementecuando provengan de causas que le sean imputables.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticosi) Obrar con buena fe, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones evitando dilaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo presentarse durante la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo ejecución del contrato.  Atender j) Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su aprobación. k) Garantizar que no hará uso de trabajo forzado, ni trabajo infantil, tal como se define en los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte Convenios de la supervisión del contratoOIT 29, 105,138 y 182, lo cual será verificado de manera permanente por la Interventoría/Supervisión de la Obra.  Convocarl) Garantizar que las relaciones contractuales o vínculos laborales que acuerden con mujeres, organizar para efectos de ejecutar el objeto contractual, deberán seguirse por la normatividad internacional y divulgar los procesos constructivos ante nacional que propende por garantizar un trato equitativo a las comunidades beneficiadasmujeres, en materia laboral y así evitar cualquier tipo de acuerdo discriminación por género. Dentro de las normas para tener en cuenta, con el fin de asegurar un ambiente digno de trabajo y un reconocimiento económico justo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer su desempeño laboral, se encuentran las Leyes 731 de un punto 2002, 823 de atención a la ciudadanía.2003, 931 de 2004,

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento En desarrollo del objeto del contrato, el CONTRATISTA además de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar establecidas en caso de irregularidades. (Artículo 15 el artículo 5 de la Ley 594 80 de 2000)1993, así como se obliga para con el Municipio LA CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y AMBIENTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PICOTA MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX QUINDIO , de conformidad con las características requeridas en los informes presentes pliegos de condiciones. En desarrollo del objeto el contratista se obliga a: Allegar a EL MUNICIPIO, los documentos requeridos sobre las actividades realizadas durante para la ejecución cumplida iniciación del mismocontrato.  Mantener estricta reserva Ejecutar con plena autonomía técnica y confidencialidad administrativa el objeto contractual. Realizar los subcontratos en caso que se requiera para dar cumplimiento al objeto contractual. Hacer seguimiento permanente sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia Sin perjuicio de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pagoautonomía técnica y administrativa, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA atender las instrucciones y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes lineamientos que durante el desarrollo del proyecto disponga contrato se le impartan por parte del interventor y supervisor. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. Publicar el Municipiopresente contrato en el Diario único de contratación, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento requisito que se convocan entiende cumplido con la presentación de recibo de pago respectivo. Constituir la garantía única de conformidad con lo establecido en el contrato. Asumir con sus propios recursos el pago del impuesto de timbre, sin afectar el presupuesto oficial. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. Informar inmediatamente a EL MUNICIPIO y a las demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por parte fuera de la supervisión ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Las demás derivadas, inherentes y necesarias para el desarrollo del contratoobjeto contractual.  ConvocarSuministrar todos los servicios y accesorios requeridos para la adecuada ejecución del objeto de la presente licitación. Abrir una cuenta separada y conjunta entre el contratista y EL MUNICIPIO para el manejo del anticipo. Atender todos los requerimientos que realice el interventor y supervisor designado por EL MUNICIPIO, organizar acordes con la naturaleza del objeto contractual. Asumir por su cuenta y divulgar riesgo y responder por todos los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadasperjuicios cualquiera que sea su naturaleza, derivados de acuerdo la ejecución de la obra, causados a los estándares que establezca EL MUNICIPIO y a terceros en general. Las demás requeridas para el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníaadecuado cumplimiento del objeto.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  1. Cumplir todas y cada una de las actividades principales y accesorias requeridas para el desarrollo eficiente y oportuno del objeto contractual establecido en el presente clausulado, y en el contrato electrónico generado en SECOP II. 2. Suscribir, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, el acta de inicio. 3. Entregar al supervisor del contrato los productos y/o entregables e informes pactados y los demás requeridos por el supervisor del contrato. 4. Realizar las labores de forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del objeto contractual. En todo caso, en aquellos eventos que para el cumplimiento del objeto se requiera la coordinación mutua entre las partes, el(la) contratista se obliga a realizar las labores y/o actividades de forma diligente y responsable, con el propósito de salvaguardar los intereses de la ADRES. 5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato por los medios idóneos y comprobables para tal fin. 6. Presentar oportunamente los informes de seguimiento de actividades contractuales establecidos en los documentos elaborados y estudios previos. 7. Mantener vigente la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral durante toda la ejecución del contrato. También aplica para persona naturales con personas a cargo, y personas jurídicas. 8. Anexar con la factura o cuenta de cobro, el soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos exigidos por la ley y los demás documentos que llegaren hacer necesarios de acuerdo con la reglamentación existente en la materia. Los valores de que trata la presente obligación deben respetar los porcentajes establecidos en la ley. También estará obligado a incorporar dentro de los soportes el pago de aportes parafiscales cuando esté obligado, es decir, cuando corresponda. 9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 10. Gestionar todas las comunicaciones por intermedio del supervisor y/o interventor del contrato y manifiesta conocer que, en todo caso, quien tiene la facultad para decidir cualquier cambio sobre las estipulaciones contenidas en este documento, SECOP I - II y demás documentos físicos y/o electrónicos es el Ordenador del Gasto en materia contractual de la ADRES. 11. Le corresponde a las PARTES el cumplimiento de las obligaciones contractuales generales, las cuales hacen parte integral del contrato, incluidas las correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración Riesgos Laborales en el marco de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000)normatividad vigente, así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad disposiciones señaladas en las políticas de los derechos Sistemas de autor, Gestión Ambiental y Gestión en relación Seguridad y Salud en el Trabajo. Las demás que estén directamente relacionadas con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución el objeto u obligaciones del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.4)

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Suscribir oportunamente el acta de entrega y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismomismo (Cuando aplique).  Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal o contadorfiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar El contratista asume todas las obligaciones concernientes al supervisor personal que utilice para la prestación de los documentos elaborados servicios y, expresamente, de todo aquello que impone en la actualidad, o imponga en el futuro, la legisla- ción general y la especial, en materia tanto fiscal y laboral como de Seguridad Social, y la específica para la clase de actividad objeto del contrato. El contratista deberá acreditar, en los términos que se establezcan en el pliego de cláusulas particulares o, en su defecto, siempre que sea requerido para ello por el Banco de Es- paña, el cumplimiento de las sus obligaciones contractuales salariales, de Seguridad Social y archivos a su cargode prevención de riesgos labo- rales respecto del personal empleado en la contrata, organizadospudiendo el Banco de España, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de que no lo hiciera, acordar la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución resolución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar El personal que utilice el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pagocontratista no tendrá en ningún caso relación alguna, la certificación suscrita por el revisor fiscal directa o contadorindirecta, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integralni subsi- diaria, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 Banco de la Ley 789 España, quedando este exonerado expresamente de 2002 cualquier responsabilidad di- recta, indirecta o aquella subsidiaria que lo modifique, adicione o complementepudiera derivarse del incumplimiento de las normas reguladoras de las ma- terias expresadas.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos Por razones de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismoseguridad, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo notificar al Banco de España la identidad de sus em- pleados adscritos por él a la ejecución del contrato, así como las modificaciones o sustituciones de aquellos.  Atender los ajustes Asimismo, se obliga a cumplir las normas de seguridad que durante el desarrollo del proyecto disponga el MunicipioBanco de España tenga establecidas en cada momento, y por ese motivo los empleados deberán llevar en sitio visible la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento tarjeta identificativa que se convocan por parte les fa- cilite a estos efectos. El contratista garantizará en todo caso al Banco de España frente a toda reclamación de tercera persona que se derive de la supervisión actividad de aquel. El contratista deberá tener en cuenta la posibilidad de subrogación obligatoria del contratoadjudicatario en las obliga- ciones laborales del anterior contratista, si así lo prevén las normas laborales y de carácter general o secto- rial.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante Sin perjuicio de las comunidades beneficiadasresponsabilidades subsidiarias que, de acuerdo con el artículo 120.4.º del Código Penal y con el artículo 1903 del Código Civil, puedan corresponder al contratista, este se compromete a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer utilizar, para la ejecución del contrato, personal responsable y de un punto de atención a la ciudadaníaintachable conducta.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados Con la suscripción del presente contrato, el contratista se obliga para con la DNDA a cumplir las siguientes obligaciones generales: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del Contrato, observando en cumplimiento todo momento el régimen de las obligaciones contractuales y archivos a su cargocontratación, organizadosacatando la Constitución, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000)y demás normas pertinentes, así como las normas y especificaciones técnicas y de calidad del arte del contratista. 2. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Los documentos e información que se produzcan en desarrollo del contrato no podrán ser usados por el consultor para fines distintos a los informes requeridos previstos en el mismo, so pena de las sanciones que la ley contemple. 3. Alertar oportunamente a DNDA sobre los problemas potenciales, o reales, que se puedan presentar o se estén presentando en la ejecución del contrato objeto que impliquen un riesgo para la terminación exitosa del mismo y proponer las correspondientes soluciones en términos de economía, calidad y oportunidad. 4. Informar a DNDA cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito que obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades realizadas normales del contrato, y proponer y coordinar la ejecución de alternativas de solución en los casos en que aplique en términos de economía, calidad y oportunidad. 5. Colaborar en forma permanente con el Supervisor del contrato en procura de lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 6. Ejercer las funciones de su competencia con diligencia, evitando que se generen demoras o problemas injustificados, que afecten el curso normal del Contrato por su causa. 7. Ejercer, bajo su entera responsabilidad, la dirección y el control del Contrato para obtener la correcta realización del objeto contratado, manteniendo durante la ejecución del mismo, la organización técnica y administrativa necesaria, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 8. Comprometer el equipo profesional de trabajo necesario para el Proyecto, garantizando su dedicación total al mismo en procura de lograr el cumplimiento del objeto del contrato, así como, respetar en el tiempo establecido y con la titularidad de calidad requerida. 9. Suministrar todos los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones recursos técnicos y el apoyo logístico que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social requiera para llevar a cabo la contratación y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo 10. Elaborar las actas de reunión de seguimiento y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto técnicas que se lleven a cabo en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contratoproyecto.  Atender los ajustes 11. Desempeñar las demás actividades que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, sean necesarias para lograr un total y la interventoría.  Asistir a los comités adecuado cumplimiento de seguimiento sus obligaciones aunque no estén específicamente señaladas y que se convocan por parte sean de la supervisión naturaleza del CONTRATO. 12. No ceder ni subcontratar el presente contrato.  Convocar, organizar sin la autorización previa y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, escrita de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.Dirección

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones contractuales que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) de los estudios y archivos documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato. Así mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes: Acatar la Constitución, la Ley, los principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, el Manual de Contratación del PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su cargoejecución, organizadosla norma sismo-resistente colombiana NSR-10 así como, rotulados las demás normas técnicas vigentes y almacenadosaplicables para la ejecución del objeto del Contrato. Asumir los costos, atendiendo gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad. Realizar y ejecutar los estándares estudios, diseños y directrices de gestión documentallas obras objeto del Contrato, sin en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que ello implique exoneración se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del Contrato. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la responsabilidad a que haya lugar en caso Unidad de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000)Gestión del FFIE y/o el supervisor designado, así como los informes requeridos sobre suscribir las actividades realizadas durante Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del Contrato. No ceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho que incida con la ejecución del mismocontrato.  Mantener estricta la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que conozca le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato. Radicar las facturas y demás documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos allí señalados. Constituir las garantías respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el establecidos en los TCC y en el presente contrato. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, respecto del personal vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento que cause la legalización y ejecución del presente Contrato. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus Anexos. Vincular y tener a disposición el personal mínimo exigido para la ejecución del Contrato. Utilizar la información entregada por el CONTRATANTE, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecución de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propósitos diferentes, así como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación de forma inmediata que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución y cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este Contrato. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE en todas las reuniones a las que lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la documentación que reciba u obtenga para y durante la ejecución presente Contrato. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la información y documentos que le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecución del mismo. Dicha entrega deberá efectuarse, tanto en medio físico como magnético, de conformidad con lo aquí previsto y según lo dispuesto en los TCC. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA asumirá los costos de cualquier índole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestación integral del servicio educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, el contratista Adendas, Anexos, y Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato. Las demás que se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo deriven de la naturaleza del presente contrato.  Atender PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones establecidas en la presente cláusula bajo los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, criterios de calidad y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadasoportunidad, de acuerdo a los estándares que establezca con las directrices y lineamientos determinados por el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníaCONTRATANTE.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento Sin perjuicio de las obligaciones contractuales y archivos que de suyo tiene a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración en virtud de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión naturaleza del contrato, así comodel objeto pactado y del marco que se genera del estatuto general de contratación de la Administración Pública, respetar le corresponde al contratista la titularidad observancia de los derechos las siguientes Obligaciones Generales: 1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de autor, en relación acuerdo con los documentostérminos y condiciones pactadas, obraslas cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por el INFIBOY y con fundamento en los respectivos soportes. 2. Acreditar, creaciones de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 xx xxx 80 de 1993 – modificado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007–, que se desarrollen encuentra al día en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, parafiscalesasí como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, ICBFInstituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, SENA y cajas cuando corresponda. Igualmente, para la realización de compensación familiar de los últimos seis (6) mesescada pago derivado del contrato, de conformidad especialmente con el artículo 50 parágrafo 1º del Artículo 41 de la Ley 789 ley 80 de 2002 o aquella que lo modifique1993, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados modificado por el Municipioartículo 23 de la ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes que le corresponden respecto del sistema de seguridad social integral.  Analizar todas 3. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato cuando a esta hubiere lugar. 4. El CONTRATISTA se obliga a mantener al INFIBOY libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismoconsecuencia, el contratista se obliga mantendrá indemne al INFIBOY contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a atender los requerimientos fijados personas o propiedades de terceros incluido el personal del INFIBOY ocasionados por el contratista o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en términos de: pleno desarrollo la ejecución del contratoobjeto y las obligaciones contractuales.5.  Atender los ajustes En el evento que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipioobjeto contratado involucre la asignación de bienes devolutivos al CONTRATISTA, éste deberá conservarlos y usarlos adecuadamente con la interventoría.  Asistir a los comités obligación de seguimiento que se convocan responder por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníasu deterioro o pérdida imputables al contratista.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento Sin perjuicio de las obligaciones contractuales y archivos que de suyo tiene a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración en virtud de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión naturaleza del contrato, así comodel objeto pactado y del marco que se genera del estatuto general de contratación de la Administración Pública, respetar le corresponde al contratista la titularidad observancia de los derechos las siguientes Obligaciones Generales: 1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de autor, en relación acuerdo con los documentostérminos y condiciones pactadas, obraslas cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por el INFIBOY y con fundamento en los respectivos soportes. 2. Acreditar, creaciones de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 xx xxx 80 de 1993 – modificado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007–, que se desarrollen encuentra al día en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, parafiscalesasí como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, ICBFInstituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, SENA y cajas cuando corresponda. Igualmente, para la realización de compensación familiar de los últimos seis (6) mesescada pago derivado del contrato, de conformidad especialmente con el artículo 50 parágrafo 1º del Artículo 41 de la Ley 789 ley 80 de 2002 o aquella que lo modifique1993, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados modificado por el Municipioartículo 23 de la ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes que le corresponden respecto del sistema de seguridad social integral.  Analizar todas 3. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato cuando a esta hubiere lugar. 4. EL CONTRATISTA se obliga a mantener al INFIBOY libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismoconsecuencia, el contratista se obliga mantendrá indemne al INFIBOY contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a atender los requerimientos fijados personas o propiedades de terceros incluido el personal del INFIBOY ocasionados por el contratista o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en términos de: pleno desarrollo la ejecución del contratoobjeto y las obligaciones contractuales.5.  Atender los ajustes En el evento que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipioobjeto contratado involucre la asignación de bienes devolutivos al CONTRATISTA, éste deberá conservarlos y usarlos adecuadamente con la interventoría.  Asistir a los comités obligación de seguimiento que se convocan responder por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníasu deterioro o pérdida imputables al contratista.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar A) DE ORDEN ADMINISTRATIVO: 1. Verificar que se hayan constituido en forma oportuna las pólizas consideradas en el contrato de obra, que se encuentren vigentes durante la ejecución y durante el plazo de liquidación del mismo. 2. Suministrar toda la información referente al supervisor contrato de obra. 3. En caso de cederse el contrato por cualquier causa debidamente justificada y autorizada por la UNICAUCA, éste deberá elaborar una acta detallada de entrega y proporcionar la carpeta con todos los documentos elaborados a quien se designe para cumplir dicha labor o en su defecto al Representante Legal de la Universidad del Cauca. 4. Elaborar y presentar al Representante Legal del ente autónomo, previo a la Liquidación Final de la Relación Contractual, un documento que debe contener como mínimo un informe general sobre el desarrollo del contrato de obra, en el que se conceptúe sobre el cumplimiento del cronograma, del plan de trabajo, materiales empleados, bienes, servicios y/o actividades desarrolladas, cumplimiento por parte del Contratista de las Normas Técnicas, procesos administrativos y disposiciones legales. 5. Resolver las dudas que se presenten sobre el contrato de obra pública. 6. Atender, tramitar o resolver, dentro del plazo legal, toda consulta o solicitud que haga el contratista de la obra pública para la correcta ejecución del contrato. 7. Presentar por escrito al contratista de obra pública las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes, debiendo impartir las órdenes perentorias que sean necesarias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documentalcontractuales, sin que ello implique exoneración modificación al objeto o plazo contractual. 8. Prestar apoyo al contratista de la responsabilidad obra pública orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos de la Universidad y de INVIAS. 9. Mantener un archivo actualizado de todos los soportes del contrato. B. DE ORDEN TÉCNICO: 1. Verificar permanentemente la calidad de los servicios que se estipulen en el contrato de obra pública, realizando las pruebas y los ensayos, en campo o en laboratorio. 2. Controlar el avance del contrato de obra pública, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevando un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante su ejecución. 3. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato de obra pública. 4. Velar por que el contratista de la obra pública cumpla las normas, especificaciones técnicas y procedimientos exigidos. 5. Analizar con el contratista de la obra pública las alternativas de orden técnico y definir las más convenientes para el óptimo desarrollo del objeto del contrato, dejando constancia de ello mediante acta firmada por las partes. 6. Exigir al contratista de la obra pública, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los materiales y solicitar cuando sea el caso, los ensayos de control de calidad, para constatar el cumplimiento de las normas y especificaciones pactadas. 7. Programar fechas de visita y control y dejar en el acta de cada visita las observaciones y recomendaciones a que hubiere lugar. 8. Recibir en nombre de LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA el objeto del contrato de obra pública y suscribir, con el contratista el acta respectiva, 9. Velar por que el contratista de obra pública realice todas y cada una de las pruebas técnicas que garanticen el Autocontrol de calidad de los materiales e insumos a utilizar en la ejecución del contrato. C. DE ORDEN ECONÓMICO: 1. Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato de obra pública. 2. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato de obra pública. D. DE ORDEN JURÍDICO: 1. El contratista deberá aplicar las normas establecidas en el estatuto de Contratación de la Universidad del Cauca, y las normas de INVIAS pertinentes. 2. Revisar los planos antes de iniciar la obra y hacerle los ajustes y recomendaciones pertinentes. 3. Exigir al contratista de obra pública la implementación de las medidas de seguridad, propias de la actividad contratada. 4. Verificar que el contrato de obra pública se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos. 5. Solicitar al Ente Territorial cuando haya lugar, el inicio del proceso sancionatorio a fin de que se apliquen las multas y/o las sanciones correspondientes al contratista de la obra pública. 6. Controlar la vigencia de las garantías del contrato de obra pública. 7. Informar oportunamente a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, A LA TERRITORIAL DE INVIAS Y AL ENTE TERRITORIAL CORRESPONDIENTE, los atrasos o incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones a que haya lugar, según lo establecido en el contrato y en la normatividad vigente. 8. Gestionar ante las instancias respectivas las prórrogas o modificaciones del contrato de obra pública, si a ello hubiere lugar. 9. Estudiar las reclamaciones que formule el contratista de obra pública y recomendar las correspondientes soluciones. 10. Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato de obra pública. 11. Realizar visitas sucesivas a la obra objeto del contrato; igualmente, indicará por escrito las observaciones e instrucciones técnicas a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 y presentará informes sobre el avance de la Ley 594 obra pública al Gerente del Convenio. 12. En los eventos en que el contrato tenga variaciones, modificaciones o adiciones; deberá solicitarle al contratista de 2000)la obra pública, la actualización, tanto de los planos, como del plan de trabajo y cronograma. Así mismo la prórroga de las garantías. 13. Velar porque el contratista de obra pública, cumplan con el personal especializado, el equipo y maquinaria propuesto en su oferta. 14. Verificar que los materiales utilizados por el contratista de obra pública sean nuevos y se ajusten a las especificaciones contenidas en la propuesta y en los pliegos. 15. Aprobar las correcciones que solicite el contratista de obra pública en la ejecución del contrato, para lo cual se levantará la respectiva Acta, en la que adicionalmente debe participar el Supervisor y/o Gerente designado por la Universidad. Cumplido el objeto del contrato de obra pública y previa comunicación al Contratista se programará la recepción de la obra, para verificar el inventario de los materiales, verificación de medidas, y planos. 16. Solicitar al Contratista de obra pública al terminar la obra, la siguiente documentación: • Plano (s) Record (definitivos) de la obra ejecutada, • Fecha de la recepción de la obra, • Paz y salvos parafiscales, • Paz y Salvo de los trabajadores del Contratista respecto al pago de sus emolumentos. 17. Realizar la liquidación del contrato, para lo cual deberá valorizar los ítems del contrato de obra pública, así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante entregar una copia al contratista para que actualice la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad póliza de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia estabilidad de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pagoobra. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníaCLÁUSULA DÉCIMA.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los documentos elaborados términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en cumplimiento la cláusula primera del mismo, en la propuesta de las obligaciones contractuales fecha XXX y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices en el pliego de gestión documental, sin que ello implique exoneración condiciones de la responsabilidad invitación pública hecha por LA UNIVERSIDAD; 2) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 la Dirección del Fondo Pensional de la Ley 594 Universidad Nacional de 2000)LA UNIVERSIDAD; 3) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, así y que éste sea de la mejor calidad; 4) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución parte del equipo de seguimiento del mismo.  Mantener estricta reserva ; 5) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el supervisor, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la PROPUESTA, discutir con éstos las objeciones presentadas y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación cumplir con los documentos, obras, creaciones acuerdos que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando establezcan como resultado de dichas discusiones; 6) Disponer de todos los recursos que se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato requieran para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago objeto del presente contrato; 7) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de aportes al sistema Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, (Cajas de seguridad social integral, parafiscales, ICBFCompensación Familiar, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) mesese ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 2002; 8) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato; 9) Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su aprobación; 10) Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud; 11) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o aquella similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD; 12) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que lo modifiquedurante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, adicione o complemente.  Disponer deberá informado inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios; 13) Las demás que se deriven tanto del mejor equipo técnico operativo contenido de la PROPUESTA presentada como de la solicitud de servicios y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente de los documentos técnicos de Diagnósticosque forman parte integral del presente contrato, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte así como de la supervisión esencia y naturaleza del contrato.  Convocar, organizar objeto contractual.14) Realizar la administración del Patrimonio Autónomo del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.manejo del portafolio de

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados Son obligaciones del Contratista, además de las consagradas en cumplimiento el artículo 5 de la ley 80 de 1.993, y de las obligaciones contractuales señaladas en el Anexo de Especificaciones Técnicas, las propias del contrato tales como las siguientes:  El contratista se obliga para con la ESE Hospital Local de Piedecuesta a cumplir con el objeto del contrato en forma integral, con oportunidad, con autonomía, autogobierno, autosuficiencia y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo autogestión de acuerdo con los estándares aceptados. Todo de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia, y directrices los protocolos y guías establecidos por la ESE Hospital Local de gestión documentalPiedecuesta.  El contratista deberá cumplir con las condiciones técnicas, sin jurídicas y económicas presentadas en la propuesta.  El contratista colaborará con el contratante para que ello implique exoneración el proceso contratado se cumpla y sea de la responsabilidad mejor calidad.  El contratista acatará las directrices que durante el desarrollo del contrato imparta el contratante a través del supervisor.  El contratista acreditará el pago de los aportes a la seguridad social integral.  El contratista tiene corresponsabilidad ante todos los organismos de control y vigilancia en el momento en que la ESE Hospital Local de Piedecuesta sea requerido por el objeto del presente contrato.  Todo lo planteado por el contratista en la propuesta formará parte integral de la minuta de contratación.  El contratista se obliga para con la ESE Hospital Local de Piedecuesta a diligenciar de manera integral el 100% de los formatos clínicos establecidos por el contratante.  El contratista se obliga para con la ESE Hospital Loca de Piedecuesta a coadyuvar en el mantenimiento de la reserva legal y ética de la historia clínica.  El contratista se obliga para con la ESE Hospital Local de Piedecuesta a realizar oportunamente la remisión de pacientes que lo requieran, dejando constancia en la historia clínica de las mismas.  El contratista se obliga para con la ESE Hospital Local de Piedecuesta a cumplir en forma oportuna y correcta los requerimientos del sistema de información en salud establecidos por el Ministerio de la Protección Social.  El contratista se obliga para con la ESE Hospital Local de Piedecuesta a cumplir con las metas de promoción y prevención, lo mismo que las actividades de salud pública establecidas por las diferentes EPSS, la Secretaria de Salud Departamental y el Ministerio de la Protección Social de la Republica de Colombia.  El contratista se obliga para con la ESE Hospital Local de Piedecuesta a dar cumplimiento a los manuales, procedimientos, guías y protocolos establecidos por la ESE Hospital Local de Piedecuesta. El contratista también se obliga para con la ESE Hospital Local de Piedecuesta a:  Ejecutar el objeto del contrato con afiliados al sindicato, y garantizar que los afiliados cumplan con la prestación del servicio objeto del contrato colectivo en los términos pactados con la ESE Hospital Local de Piedecuesta.  Carnetizar a los afiliados que prestarán el servicio en las instalaciones de la ESE Hospital Local de Piedecuesta a efectos de asegurar los derechos de los usuarios de los servicios de salud.  Realizar la inducción, capacitación y entrenamiento necesario a los afiliados que participaran en la ejecución del contrato.  Todo el talento humano que participe en la ejecución del contrato debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales.  EL SINDICATO debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio durante el tiempo de la duración del contrato, asegurando la disponibilidad requerida en cada servicio con talento humano idóneo conforme a los perfiles definidos en el anexo 01.  Xxxxx a sus afiliados todos los valores a que haya lugar conforme lo señalado en caso la ley y conforme la naturaleza del contrato.  Cumplir con los requisitos y condiciones propias del contrato sindical señaladas en el Decreto 1429 de irregularidades2010 y demás normas que lo adicionen, reglamenten o modifiquen. (Artículo 15  EL SINDICATO deberá organizar directamente la actividad de trabajo de sus afiliados, con autonomía administrativa, técnica y financiera y asumiendo los riesgos de su realización, cuyo servicio se prestará en las instalaciones de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre E.S.E. HOSPTIAL LOCAL DE PIEDECUESTA.  Cumplir con el reglamento del contrato sindical que se elabore para el efecto.  Asistir y participar en las actividades realizadas durante que la ejecución del mismoentidad contratante convoque.  Mantener estricta reserva  Contar con dos coordinadores en el Municipio de Piedecuesta que sirvan de enlace entre la ESE Hospital Local de Piedecuesta y confidencialidad sobre la información el Contratista para atender los requerimientos que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen surjan en ejecución del contrato.  Cuando se trate  Los afiliados que participen en la ejecución del contrato deberán estar inscritos en la Secretaria de personas naturales Realizar Xxxxx xx Xxxxxxxxx y contar con la verificación de títulos del personal técnico, tecnólogos y profesional en el pago caso que aplique.  EL SINDICATO conforme a lo señalado en el Decreto 1429 de 2010 deberá establecer en su contabilidad general una subcuenta para cada uno de los aportes contratos sindicales suscritos.  Presentar mensualmente al régimen contratante informe del desarrollo de seguridad social las actividades propias del objeto del contrato así: el informe de las actividades administrativas se entregarán al Profesional Universitario del Área Administrativa y entregar copia el informe de las actividades asistenciales se entregará al Profesional Universitario del Área Operativa de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pagoESE Hospital Local de Piedecuesta. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  Responder por el revisor fiscal o contadordiligenciamiento y entrega el último día de cada mes, que acredite de los formatos de recolección de información necesarios para alimentar el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integralcostos hospitalarios.  Asumir los descuentos por la totalidad de las glosas médicas que se generen por la falta de pertinencia o coherencia.  Tratar con calidad, parafiscalescalidez, ICBFoportunidad, SENA continuidad, seguridad, pertinencia y cajas calidad humana a los clientes externos e internos del contratante.  Presentar factura en la administración de compensación familiar la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta debidamente legalizada el último día hábil de cada mes.  Conocer y aplicar el Manual de Bioseguridad de la entidad Contratante y utilizar los elementos de protección que sean necesarios.  Conocer y aplicar el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad Contratante.  Atender y solucionar dentro de los últimos seis (6) mesestres días hábiles siguientes las objeciones presentadas por el contratante relacionadas con la calidad, calidez y oportunidad en la prestación del servicio contratado.  Desarrollar actividades de conformidad con vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo para la población que le ha sido asignada.  Reportar todos los incidentes y eventos adversos el artículo 50 mismo día que se presenten ante la Subdirección de Servicios del Contratante o a la líder de la Ley 789 Oficina de 2002 o aquella Gestión de Calidad y participar en las reuniones de los respectivos comités para la intervención respectiva a fin de evitar que lo modifique, adicione o complementese repita.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto Reportar oportunamente las anormalidades en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, objeto contractual y la interventoría.  Asistir a los comités proponer alternativas de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadaníasolución.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a 1.) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 2.) Entregar al el Cronograma estimado de obra. 3.) Colaborar con EL MUNICIPIO en cualquier requerimiento que él haga. 4.) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a EL MUNICIPIO. 5.) Dar a conocer a EL MUNICIPIO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6.) Comunicarle a MUNICIPIO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.) Elaborar, suscribir y presentar a MUNICIPIO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el INTERVENTOR del Contrato. 8.) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 9.) Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el INTERVENTOR. 10.) Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el INTERVENTOR del contrato. 11.) Seguir las indicaciones que el supervisor los documentos elaborados y/o interventor del contrato realice por escrito. 12.) Obrar con lealtad y buena fe en cumplimiento cada una de las obligaciones contractuales etapas contractuales, evitando dilataciones y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad entrabamientos. 13.) Constituir las garantías a que haya lugar lugar, si así se hubiere pactado en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del el contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, cual se entenderá realizada aportando las pólizas en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  Cuando se trate de personas naturales Realizar físico y original y el pago de los aportes al régimen de seguridad social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados por el Municipio.  Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el Municipio.  De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos recibo de: pleno desarrollo del contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Entregar al supervisor los documentos elaborados En virtud del objeto a contratar, EL CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones generales a) Utilizar todas sus habilidades y experiencia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidadesejecución del contrato. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como b) Presentar los informes requeridos por el área supervisora para el seguimiento de las tareas encomendadas. c) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación deberá ser cumplida por EL CONTRATISTA aún después de terminado el contrato. d) Una vez finalice el objeto del contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades realizadas durante la ejecución del mismosu ejecución.  Mantener estricta reserva e) Adoptar las medidas correspondientes y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones velar para que se desarrollen cumplan los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en ejecución del contratola Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes.  Cuando se trate de personas naturales Realizar f) Mantener al día el pago de correspondiente a los aportes al régimen sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. g) EL CONTRATISTA antes de iniciar la ejecución contractual deberá informar a LA INSTITUCION EDUCATIVA XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX la EPS, la AFP y la ARL a los cuales se encuentre afiliado. h) Las obligaciones que se deriven del presente contrato, deberán prestarse en la oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice la continua y eficiente prestación del servicio. i) EL CONTRATISTA se compromete a tramitar y entregar copia las actividades que hacen parte del presente contrato en primer lugar dentro de los términos fijados por LA INSTITUCION EDUCATIVA XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX. j) EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la planilla correspondiente ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. k) En el evento en que EL CONTRATISTA al supervisor momento de suscribir el presente contrato pertenezca al régimen tributario simplificado y durante la vigencia del contrato para cada pago. Cuando mismo adquiera la obligación de inscribirse en el régimen común, se trate compromete a realizar cambio de personas jurídicas. Entregar para cada pago, régimen ante la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar DIAN dentro de los últimos seis (6) mesestérminos que otorga la ley y a reportar dicha situación a LA INSTITUCION EDUCATIVA XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX para lo cual aportará el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con el artículo 50 de literal x xxx xxxxxxxx 000 y los artículos 499 y 508-2 del Estatuto Tributario. l) EL CONTRATISTA se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifiqueEntidad, adicione o complementeespecialmente el RUT.  Disponer del mejor equipo técnico operativo y especializado para el pleno desarrollo del proyecto.  Disponer del personal técnico operativo y especializado suficiente para el pleno desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.  Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, suministrados m) Xxxxx por el Municipiobuen uso de bienes entregados por el supervisor o POR LA INSTITUCION EDUCATIVA XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX para realizar sus actividades.  Analizar todas n) Cumplir con las consideraciones técnicasobligaciones ante el Sistema de Seguridad Social en Salud, sociales Pensión y normativas aplicables para asegurar que el proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el MunicipioRiesgos Profesionales.  De acuerdo o) Las demás inherentes a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: pleno desarrollo del este tipo de contrato.  Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio, y la interventoría.  Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión del contrato.  Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de acuerdo a los estándares que establezca el Municipio.  Disponer de un punto de atención a la ciudadanía.