Common use of OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones del contratista CONTRATISTA, las siguientes: - La Desarrollar y culminar el proyecto descrito de acuerdo con el objeto de la convocatoria y la propuesta presentada, entregando en físico y formato digital los productos y/o actividades en ella previstos. Garantizar la existencia y entrega de los recursos de contrapartida necesarios para la correcta ejecución del contrato Proyecto. Desembolsar los recursos de contrapartida cumpliendo para ello con arreglo al contenido determinado las obligaciones y pagos derivados de su propuesta. Utilizar los recursos de cofinanciación desembolsados por COLOMBIA PRODUCTIVA, única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto. El CONTRATISTA conoce y acepta que en el evento que se evidencie que los recursos fueron destinados a fines diferentes a los aquí señalados, se encuentra obligado a su devolución, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. Abrir una cuenta corriente no remunerada en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre del CONTRATISTA, en la cual se manejarán obligatoriamente y de manera exclusiva los recursos entregados por COLOMBIA PRODUCTIVA, los cuales de conformidad con el numeral 1 del artículo 594 del Código General del Proceso, son inembargables y podrán manejarse aquellos correspondientes a contrapartidas en efectivo aportadas para la ejecución del proyecto objeto del contrato. Informar acerca de la cancelación de la cuenta abierta para el manejo de los recursos de cofinanciación una vez recibido el último desembolso al igual que la certificación xx xxx y salvo de pago a proveedores si quedaron valores causados para la liquidación del contrato. Manejar y ejecutar los recursos de cofinanciación en forma independiente de los demás recursos de contrapartida, para lo cual dispondrá de una cuenta corriente bancaria exclusiva para este fin. Así mismo, así como el CONTRATISTA llevará (mediante la creación de un centro de costos) una contabilidad independiente del proyecto, y el manejo de los soportes contables, la documentación y correspondencia la efectuará en forma igualmente independiente, obligándose a dar estricto cumplimiento a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Atender las solicitudes de COLOMBIA PRODUCTIVA, para llevar a cabo periódicamente comités de seguimiento del proyecto con la participación de los usuarios finales y de aquellos actores que considere pertinente. Mantener en forma permanente a disposición de la interventoría, los soportes contables y la documentación de que trata el numeral anterior. Dar oportuna respuesta a los requerimientos efectuados por la Interventoría del proyecto y efectuar los ajustes y/o recomendaciones que realice la Interventoría para el desarrollo del proyecto. Incluir los respectivos logos y/o créditos institucionales de COLOMBIA PRODUCTIVA en todo el material que mencione el proyecto, cumpliendo con las disposiciones previstas en el Manual o Protocolo de comunicaciones de las mismas. Dar respuesta a los requerimientos realizados por la Interventoría y/o COLOMBIA PRODUCTIVA; efectuar los ajustes y/o recomendaciones que realicen, en las condiciones y plazos establecidos por los mismos y atender oportunamente las visitas de seguimiento que se adelanten, de acuerdo con las fechas previstas para ello. Incluir en cualquier tipo de publicidad que realice del proyecto, que el mismo cuenta con un apoyo estatal de cofinanciación otorgado por intermedio de COLOMBIA PRODUCTIVA administrado por la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX. Para ello, además de hacer la difusión necesaria en cada uno de los productos y/o servicios aprobados, se compromete a incluir en el material que sobre el proyecto se produzca, el nombre completo y logo de COLOMBIA PRODUCTIVA, el cual será remitido a COLOMBIA PRODUCTIVA dentro de los quince (15) días calendario previos a su producción, publicación y/o difusión. Enviar a la Interventoría para su visto bueno a la firma del acta de inicio, la hoja de vida del gerente del proyecto si este Pliego es diferente al presentado en el proceso de evaluación, el cual debe cumplir con el perfil establecido en el proyecto. De igual manera deberá informar en forma previa y por escrito si durante la ejecución del proyecto el gerente cambia, y para la aprobación de dicho cambio, el CONTRATISTA deberá remitir la hoja de vida a la interventoría con un mes de antelación. Informar de forma previa y por escrito a la interventoría, cualquier vinculación al PROYECTO de recursos y/o personal técnico diferente al señalado en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. Para la aprobación de dichos cambios, el CONTRATISTA deberá remitir las hojas de vida a la interventoría de acuerdo con las indicaciones establecidas para ello y con anticipación para su aprobación. Enviar a la Interventoría los informes establecidos en el contrato, en los términos y plazos exigidos en el plan de trabajo Dar estricto cumplimiento a todas las normas legales y estatutarias a las que se encuentra obligado en desarrollo de su actividad profesional, y en especial las que le competen para el desarrollo del proyecto cofinanciado (Disposiciones tributarias, vinculación de personal, manejo ambiental, licencias, derechos de autor, propiedad industrial, protección al consumidor, protección a la competencia, entre otros.). De acuerdo con los términos de la propuesta, del contrato y/o de sus otrosíes el CONTRATISTA se obliga a entregar a COLOMBIA PRODUCTIVA o a la entidad que éste designe, los productos finales. Cuando los productos por su ofertanaturaleza no pudieren ser entregados físicamente, el CONTRATISTA entregará a COLOMBIA PRODUCTIVA, a través de la Interventoría, un informe con indicación de los productos y/o actividades realizadas, y certificación de la Interventoría sobre el cumplimiento de estos. - La adscripción Constituir las pólizas exigidas en el contrato dentro del término exigido (5 días hábiles posterior a la firma) y mantener su vigencia de acuerdo con el plazo del contrato o con las modificaciones a que haya lugar. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato y resguardar los recursos entregados a los cofinanciados, suscribir un pagaré en blanco con carta de instrucciones para la legalización del contrato. Renovar anualmente o en el momento que se le requiera, la información solicitada por COLOMBIA PRODUCTIVA en cumplimiento de las normas sobre prevención xx xxxxxx de activos. Mantenerse al día en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuyo parágrafo segundo fue modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. Reintegrar los recursos de cofinanciación no ejecutados, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del envío por parte de COLOMBIA PRODUCTIVA de la comunicación o acta de liquidación mediante la cual se establece el monto a reintegrar. Obtener de parte de los beneficiarios las autorizaciones respectivas, de tal forma que COLOMBIA PRODUCTIVA pueda crear bases de datos con la información de los beneficiarios y pueda manejar tal información en el desarrollo de actividades que correspondan a su objeto y con fines de política pública. Abstenerse de incurrir en conductas que puedan llegar a representar la comisión de un delito. En caso de que COLOMBIA PRODUCTIVA tenga conocimiento de la presunta comisión de una conducta tipificada penalmente, agotará las instancias correspondientes y podrá suspender la ejecución del contrato o el desembolso de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento recursos de cofinanciación, cuyo reconocimiento y desembolso quedará condicionado a la decisión que al respecto se adopte de acuerdo con las políticas anti fraude y anti corrupción de Fiducoldex, vocera de COLOMBIA PRODUCTIVA, sin perjuicio de someter el asunto a conocimiento y decisión de la autoridad competente y condicionar el desembolso de los plazos recursos a la decisión de esta. Entregar a COLOMBIA PRODUCTIVA, en los términos dispuestos para ello, toda la información que sea requerida por éste. Cumplir con las obligaciones de seguimiento a los resultados finales del proyecto en la forma establecida en la convocatoria a la que hace referencia el contrato. Diligenciar los instrumentos de medición de satisfacción suministrados por COLOMBIA PRODUCTIVA, relacionados con la celebración y ejecución de cada encargo ofertados en su oferta finaldel contrato. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable Entregar la interventoría del contrato la base de datos de beneficiarios conforme a los formatos y especificaciones solicitadas por COLOMBIA PRODUCTIVA y el personal técnico MINCIT, la cual debe contener al menos los siguientes campos: Acatar las observaciones y/o sugerencias efectuadas por la Interventoría de XXXXX y COLOMBIA PRODUCTIVA. Las demás que sean inherente a la ejecución de este convenio. PARÁGRAFO - PROHIBICIONES EXPRESAS: De manera especial, el CONTRATISTA se obliga a atender en todo momento las tareas objeto del contrato siguientes prohibiciones: COLOMBIA PRODUCTIVA no podrá efectuar descuentos o retenciones sobre los dineros que entregará en calidad de manera coordinada cofinanciación. Contrario sensu, el CONTRATISTA si podrá efectuar descuentos o retenciones de dineros con aquél, debiéndole mantener informado recursos provenientes de manera continua. - La satisfacción COLOMBIA PRODUCTIVA o recursos de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la mismacontrapartida, en el supuesto desarrollo y ejecución del PROYECTO, atendiendo las leyes tributarias colombianas vigentes y sus modificaciones si las hubiere, siempre que ello fuere procedente. El CONTRATISTA no podrá vincular al proyecto beneficiado con los recursos de cofinanciación, empresas o personas que no cumpliera su función al momento de la iniciación del contrato o durante la ejecución del mismo, estén siendo atendidas o beneficiadas con la debida diligencia otro proyecto que tenga el mismo objeto del proyecto aprobado y eficienciaque esté ejecutando el CONTRATISTA con recursos públicos o privados; salvo que cuente con autorización previa, expresa y escrita de COLOMBIA PRODUCTIVA. EL CONTRATISTA, no estuviese capacitadopodrá ceder total o parcialmente la ejecución del proyecto, fuese poco cuidadoso sin la autorización previa escrita y expresa de COLOMBIA PRODUCTIVA. CLÁUSULA SÉPTIMA- OBLIGACIONES DE COLOMBIA PRODUCTIVA: Son obligaciones de COLOMBIA PRODUCTIVA en desarrollo del presente contrato: Efectuar el desembolso de los recursos de cofinanciación al CONTRATISTA, teniendo en cuenta el procedimiento de desembolsos y demás condiciones señaladas en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos presente contrato. Cooperar con el CONTRATISTA para la buena marcha el normal desarrollo del contrato. Ello Abstenerse de realizar desembolsos, en el plazo máximo evento que se verifique la ocurrencia de veinticuatro horas desde una causal de suspensión, incumplimiento o terminación del contrato. Suministrar la información que sea requerida por los entes de control o autoridades competentes, relacionados con el requerimiento proyecto objeto del presente contrato o con la ejecución del mismo. PARÁGRAFO: El desembolso de los recursos por parte de COLOMBIA PRODUCTIVA no implica que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán esta asuma responsabilidad alguna para ELIKA respecto por el éxito del proyecto cofinanciado por lo que el CONTRATISTA exonera a COLOMBIA PRODUCTIVA de las relaciones cualquier responsabilidad derivada del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcmismo., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el mismoEcuador. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. Con la Fiscalización: Detectar y comunicar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como en este Pliego y en su ofertaimprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. - La adscripción Proponer de manera oportuna las soluciones técnicas a problemas que surjan durante la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos contrato. Mantener en su las obras el equipo y personal técnico presentado en la oferta. - El cumplimiento En el caso de que se reemplace solicitar la conformidad del técnico a incorporar. Facilitar toda información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. Presentar documentación de respaldo que asegure que los plazos materiales a utilizarse cumplan con las especificaciones técnicas propuestas. Elaboración y presentación de ejecución "planos de cada encargo ofertados en construcción" para su oferta finalrevisión y aprobación. - La obtención, a su cargo, Presentar propuestas actualizadas de cuantas licencias programas y permisos fuesen necesarios cronogramas para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato la obra. Aplicar los correctivos dispuestos por parte de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice Fiscalización y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha Administrador del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcContrato., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones generales del contratista contratista: Prestar el servicio debiendo respetar en todo momento el horario y las siguientes: - tasas previstas en las Ordenanzas Municipales. Abonar los Suministros de luz y agua correspondientes a las instalaciones. La ejecución empresa adjudicataria se obliga a instalar y mantener en correcto estado de funcionamiento el equipamiento y mobiliario necesarios para la prestación de servicio objeto del contrato en los términos establecidos. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la Administración necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Las reclamaciones que puedan plantear los ciudadanos en cuanto a la prestación de este servicio serán igualmente imputables al adjudicatario. A estos efectos el adjudicatario se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por la explotación del servicio. El trato con arreglo los usuarios y con el público en general será en todo caso correcto, cuidando la corrección del personal a su servicio, al contenido determinado que exigirá buena presencia y modales, educación ,etc. Deberá tener expuesta en lugar visible y a una distancia tal que permita su lectura sin dificultad la lista de precios, horario y periodos de apertura y cierre aprobados por el mismoAyuntamiento, así como en mantener sus hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que genere el desarrollo de su actividad durante el periodo de vigencia del contrato, tales como el consumo de suministro eléctrico, gas propano, así como el generado por cualquier instalación que la implantación del uso diera lugar, debiendo justificar trimestralmente el abono de dichas facturas a este Pliego y en su ofertaAyuntamiento. - La adscripción Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales e instalaciones afectos a la ejecución concesión, así como la conservación de los mismos. La limpieza se realizará en las horas menos molestas a los usuarios. El adjudicatario deberá formalizar una póliza de seguro multiriesgo que cubra en cada momento el valor de las instalaciones, de forma que en caso de producirse algún siniestro amparado por las garantías y capitales que se requieren, la aseguradora procediera a su reparación, reposición o indemnización. El beneficiario de dicha póliza será este Ayuntamiento. Independientemente de las garantías de continente y contenido que este tipo de pólizas conlleva, en caso de no haberse suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil independiente, deberá incluirse la garantía de responsabilidad civil de explotación del servicio. Será obligación del adjudicatario depositar la basura en los contenedores existentes en las inmediaciones xxx xxxxxxx. A fin de garantizar la más absoluta higiene en las instalaciones, la empresa adjudicataria suscribirá un contrato de los medios humanos comprometidos mantenimiento de servicios de desinfección y desratización contratado con una empresa legalmente reconocida en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su esta actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del Este contrato y por el personal técnico de XXXXX y se mantendrá vigente durante toda la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la mismaconcesión. El adjudicatario del compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento, en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otra relación que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las obligaciones que contraiga. Con carácter previo al inicio de la prestación objeto del contrato, el supuesto adjudicatario deberá presentar listado de trabajadores que no cumpliera adscribirá a su función ejecución, con el documento justificativo de su afiliación de la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso Seguridad Social. La misma obligación le incumbe en el desempeño caso de los servicios o cometiese actos perniciosos para cambios en dicho personal durante la buena marcha vigencia del contrato. Ello en el plazo máximo Todo ello de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista conformidad con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos lo dispuesto en el artículo 223.f) 22 del TRLCSPRD Legislativo 5/2000, siendo de 4 xx xxxxxx, por tanto el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En el caso en que pudiera corresponder sanción a esta Administración con motivo del incumplimiento por parte del contratista de las misma causa de resolución dicha obligación se le repercutirá para que proceda a su abono, todo ello sin perjuicio del contrato, a voluntad de XXXXXexpediente que por tal incumplimiento corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán En general, son obligaciones del Contratista: 1.) Cumplir con el objeto contractual. 2.) El contratista las siguientes: - La ejecución deberá suscribir junto con el Supervisor del contrato el Acta de inicio, una vez aprobada la Garantía Única 3.) Obrar con arreglo lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 4.) Responder en los plazos que la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 5.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al contenido determinado en Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 6.) Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la Dirección de Antinarcóticos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del objeto contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. 7) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el Contratista deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 9) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato incluidos contrato. 10) Efectuar todos los fiscales, tasas procedimientos y gravámenes según las disposiciones vigentestrámites que le competen para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato. - El cumplimiento 11) Organizar la prestación del servicio de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones vigentes en materia laboral ambiental y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratadossanitaria. - El cumplimiento del deber de confidencialidad12) Adquirir, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales serviciostransportar, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los serviciosmontar, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personalutilizar, cualquiera que sea la labor que realice reparar, conservar y el tiempo de duración de la mismamantener todas las máquinas, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia equipos, herramientas, repuestos y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos demás elementos necesarios para la buena marcha ejecución del contrato. Ello en 13) Mantener el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva valor de los servicios contratadosítems ofertados durante la ejecución del mismo sin formula de reajuste hasta por el presupuesto oficial asignado. Ello 14) Cancelar los impuestos correspondientes de acuerdo con la normatividad legal vigente. 15) Restituir a La Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en el plazo máximo de veinticuatro horascaso que se hayan suministrado. Las 16) Y las demás obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos del Contratista contenidas en el artículo 223.f) del TRLCSP5º de la Ley 80 de 1993, siendo así mismo, será civil y penalmente responsable por tanto el sus acciones u omisiones en la actuación contractual. Parágrafo primero: Cuando durante la ejecución contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de incumplimiento de las misma causa obligaciones mencionadas, la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos dará aplicación a la cláusula excepcional de resolución caducidad administrativa. Parágrafo segundo: Constituyen derechos y obligaciones del Contratista los contenidos en el artículo 5º de la ley 80 de 1993, así mismo será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos del presente contrato, a voluntad de XXXXX. DECIMA PRIMERA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego obras y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cumplir todas las condiciones estipuladas y cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones órdenes le sean dadas por el Director de la Obra, entendiéndose que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. Si a juicio de dicho Director, hubiere alguna parte de la obra mal ejecutada el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sean necesarias hasta que queden a satisfacción de la Dirección de Obra, no sirviéndole de excusa, que ya había sido visto por la Dirección de Obra, y no dándole éstos aumentos de trabajo, derecho a pedir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubieran notado después de la recepción. El Contratista es el único responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto obras que haya contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por los errores que cometiese durante su construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección del contrato Director de manera coordinada con aquélObra. Correrán a cargo del Contratista los gastos de guardería de la obra hasta la recepción de la misma. Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido sobreviniesen, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para tanto en la realización del objeto del contrato incluidos construcción como en los fiscalesmedios auxiliares, tasas y gravámenes según atendiéndose en todo a las disposiciones vigentesde policía urbana y leyes comunes sobre la materia. - Si el contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que restaurarlas e indemnizarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la edificación, tanto si no hubiera seguido estrictamente las instrucciones recibidas o si en circunstancias imprevistas no hubiera actuado inmediatamente de acuerdo con lo previsto en la organización de los trabajos o en las normas de buena construcción. El cumplimiento Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o lesionar alguna persona. Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio S.A. (Unipersonal). A 38615191. Inscrita en el Registro Mercantil de S/C de Tenerife, Tomo 2.102 de la Sec. Gral., Hoja TF – 24.651, Folio 56, Inscripción 1ª. El Contratista queda obligado si así fuera requerido por la Dirección de Obra, a tener al frente y a pie de las disposiciones vigentes obras personal técnico cualificado en materia laboral y de Seguridad Social en relación construcción, al menos con el personal que emplee en Título de Arquitecto Técnico, cuyos honorarios satisfarán por su cuenta y cuya designación hará con aprobación del Director de la prestación Obra, sin poder exigir indemnización alguna o aumento de los servicios contratadosprecios contratados en razón de este concepto. - El cumplimiento del deber Técnico o Aparejador de confidencialidadla Contrata asumirá la responsabilidad de todo cuanto se refiere a su profesión (conjuntamente con la Dirección de Obra) vigilando directamente las obras y reconociendo los materiales que hayan de emplearse, la dosificación y buena ejecución de los hormigones y la perfecta realización de todos y cada uno de los tipos de obra que integran la construcción. Ambos efectuarán periódicamente con toda escrupulosidad, las mediciones de obra ejecutada, las cuales se remitirán suscritas por ambos a la Propiedad acompañando los planos y detalles gráficos correspondientes, y especificando que se han ejecutado con arreglo a los Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y Memoria aprobados, para que puedan servir dichos documentos como base para la Cláusula 20ª del presente Xxxxxxexpedición de las certificaciones correspondientes. - Asimismo no se recibirá ninguna unidad de obra, sin los previos dictámenes oficiales que fueran precisos. El Contratista quedará obligado al cumplimiento de lo servicios los preceptos relativos al contrato de trabajo y de accidentes; asimismo se ajustará a las obligaciones de carácter oficial vigente pudiendo en el supuesto todo momento, la Dirección de huelgaObra, exigir los comprobantes que acrediten este cumplimiento. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose El Contratista será responsable de su facturación el importe las reclamaciones que surgieran con motivo de los referidos contratosderechos de patentes de los materiales o instalaciones a su cargo. - La sustitución del personal, cualquiera que sea En la labor que realice y el tiempo de duración ejecución de la mismaobra a que se refiere el presente Pliego de Condiciones y en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en el supuesto presente proyecto y durante la ejecución se observarán las normas sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen y pudieran ser de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcaplicación., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las siguientes: - unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, así a terceros como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los medios humanos comprometidos límites señalados en su ofertalas leyes. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. - El cumplimiento contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de los plazos seguridad social y de ejecución de cada encargo ofertados seguridad e higiene en su oferta final. - La obtenciónel trabajo, debiendo tener a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, respecto del que ostentará, a voluntad todos los efectos, la condición de XXXXX.empresario. Asimismo, el contratista estará obligado a:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán En desarrollo de lo pactado en la cláusula precedente, el contratista manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar, las obligaciones del contratista señaladas en invitación pública, las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado normas legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad y además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el mismopresente contrato, así como EL CONTRATISTA se obliga especialmente con la ESE Barrancabermeja a: 1) Se obliga a poner a disposición de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, el vehículo descrito en este Pliego la cláusula primera y segunda, dentro y fuera del perímetro urbano, todos los días de la semana las veinticuatro horas del día, exceptuando un fin de semana por mes en el cual se le realizará el respectivo mantenimiento. 2) El contratista debe proporcionar el conductor para la buseta con conductor, el cual debe tener el pase vigente. 3) Ejecutar por su ofertacuenta el mantenimiento total del vehículo y tenerlo en condiciones óptimas y de buen funcionamiento para el correcto servicio contratado, sin suministrar el Combustible. - La adscripción 4) En caso de daños del vehículo, deberá prestar el servicio con otro cualquiera, propio o contratado, sin costo adicional para la Empresa Social del Estado Barrancabermeja. 5) Responder por los daños que cause a terceros con ocasión del trabajo del vehículo, para lo cual deberá presentar copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños a personas o cosas. 6) Responder por las multas, partes, sanciones y demás penas pecuniarias que apliquen las autoridades de tránsito. 7) Las demás obligaciones que emanen del presente contrato y que están contemplados en la ejecución ley. 8) Presentar cuenta de Cobro anexando copia del contrato presente contrato, pago de seguridad social del conductor, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que se obliga a presentar y portar copias de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento documentos de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias propiedad del automotor y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas pólizas de seguro obligatorio de accidentes (SOAT), póliza de responsabilidad civil extracontractual del vehículo y demás amparos y demás documentos de tipo legal exigidos por la autoridad de tránsito. El contratista deberá asumir el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución pago de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continuaestampillas departamentales. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.CLAUSULA TERCERA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará con arreglo al contenido determinado sujeción a las cláusulas contenidas en el mismopresente pliego, a las especificaciones xxx xxxxxx de prescripciones técnicas, a la normativa general de aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de las labores contratadas. Todo ello bajo la dirección, inspección y control de la Mancomunidad, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato contrato. Habrá de los medios humanos comprometidos cuidar del buen orden del servicio, adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias. Los trabajos se ejecutarán de forma que ocasionen el mínimo posible de incomodidad en su ofertala vida ciudadana, reduciendo la ocupación de la vía pública, facilitando la circulación del tráfico, etc. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtencióncontratista quedará obligado a aportar, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto trabajo, el equipo o medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos en el contrato, así como a contratar el personal necesario para atender a sus obligaciones. Cualquier sustitución del contrato incluidos los fiscalespersonal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la Administración previa presentación, tasas y gravámenes según si así se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva designación. Asimismo, el contratista se obliga a informar inmediatamente a la Mancomunidad de todas las disposiciones vigentesvicisitudes e incidencias que puedan producirse durante la vigencia del contrato. - El cumplimiento contratista debe mantener puntualmente informada a la Mancomunidad sobre posibles huelgas legales e incidencias de las disposiciones vigentes mismas en materia laboral la prestación del servicio. La Mancomunidad podrá practicar en este caso las deducciones que procedan del importe a facturar por el adjudicatario en el periodo efectuado, en función del grado de incumplimiento y la repercusión en la normal prestación de Seguridad Social aquel. En caso de huelga, el adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con la normativa en vigor. La coordinación y relación directa del contratista con el personal que emplee en de la prestación Mancomunidad designado al efecto estará encomendada a un encargado. La Mancomunidad establecerá la frecuencia de información y reuniones a celebrar entre los servicios contratados. - El cumplimiento del deber Servicios Técnicos de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice Mancomunidad y el tiempo de duración contratista. La Mancomunidad podrá exigir de la misma, en el supuesto empresa la sustitución de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos dicha persona si así lo estima conveniente para la buena marcha del servicio. Asimismo, la Mancomunidad podrá recabar cualquier información y podrá supervisar la labor que el contratista está llevando a cabo. El adjudicatario deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, los servicios que se estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA , tales como asistencia a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias reuniones de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedado informativas. Además, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando el contratista estará obligado a guardar la prestación efectiva de identidad y el secreto sobre todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación a los servicios contratados, que se entienden confidenciales. Ello en El contratista indemnizará a la Administración y personas afectadas por los daños y perjuicios causados por la contravención del deber de sigilo profesional. La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal que pueda resultar precisa para cumplir el plazo máximo contrato se efectuará con observancia de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas lo dispuesto en la presente Xxxxxxxx tendrán normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán ser entregados a la Mancomunidad. La empresa adjudicataria deberá destruir los suyos, salvo que medie autorización escrita de la Mancomunidad, motivada por la posibilidad de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas condiciones de seguridad, por el carácter periodo de obligación contractual esencial autorización que se establezca, que en ningún caso será superior a cinco años. Serán de cuenta y responsabilidad del contratista la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisas para la correcta ejecución de los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPtrabajos, siendo por tanto el incumplimiento debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXlos organismos competentes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Por el contrato el adjudicatario se obliga a:  Realizar el servicio en las condiciones estipuladas.  Presentar en la Dirección General de Comercio y Consumo, un documento contractual del patrocinio con los requisitos establecidos en la cláusula 4 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas.  Pagar los gastos de constitución y devolución de garantías y demás que hubiera ocasionado la licitación.  El contratista las siguientes: - La ejecución está obligado a cumplir el contrato dentro del contrato con arreglo al contenido determinado en el plazo total fijado para la realización del mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en parciales señalados para su oferta finalejecución. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de  Cumplir todas las disposiciones vigentes en materia laboral y laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud laboral, así como cualquier otra obligación de carácter general o especial que venga establecida por el ordenamiento jurídico, sin que en caso de incumplimiento se derive responsabilidad alguna para la Consejería Economía y Hacienda.  Cumplir la obligación de que al menos el 30% sobre el total de los trabajadores que ejecuten el contrato gocen de estabilidad laboral. o Para el cómputo del número de trabajadores con contrato indefinido, se tendrán en cuenta exclusivamente las jornadas laborales completas, de manera que si son contratados trabajadores a jornada parcial, se sumarán las horas de estos para calcular el número de trabajadores equivalentes a jornada completa. o Para acreditar la realización de esta condición de ejecución se entregará al órgano de contratación, en el plazo de un mes desde la fecha de la firma del contrato, los documentos TC2 y los contratos u otro documento que acredite la contratación indefinida. Cuando fuera preciso, se aportarán otros documentos (DNI, etc…) que identifiquen a las personas contratadas indefinidamente.  El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal y a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.  El contratista tiene la obligación de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tengan conocimiento con ocasión del mismo.  Acreditar ante la Dirección General de Comercio y Consumo, con una antelación de siete días al inicio de la pasarela, la suscripción de una póliza de seguro por un importe mínimo de 150.000 euros de responsabilidad civil que cubra los riesgos de todo tipo derivados de la organización y desarrollo de la Pasarela, ajustado al lugar de celebración de los desfiles, cuya cobertura acoja, en todo caso, los daños que pueden sufrir las personas que participen en los trabajos de montaje y desarrollo de la pasarela, así como de las que asistan a la misma y de los bienes que se utilicen para ello.  Nombrar un coordinador que actúe de interlocutor ante la Dirección General de Comercio y Consumo.  Satisfacer los gastos derivados de los anuncios de la licitación en los boletines oficiales que correspondan, por un importe máximo de 1.000 €, sin perjuicio de la liquidación que efectivamente resulte.  Facturar electrónicamente a través de la Plataforma de Facturación Electrónica las contraprestaciones objeto del contrato. o En el caso de que el adjudicatario hubiese optado por la subcontratación de prestaciones con una o varias empresas de inserción, deberá aportar las facturas justificativas de las prestaciones subcontratadas.  Proporcionar toda la información que le sea requerida en relación con el personal este contrato.  Cumplir, en general, las prescripciones y normas que emplee en la prestación sean de los servicios contratadosaplicación al contrato suscrito. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo Se exceptúa a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración empresa de la misma, en el supuesto obligación de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño presentar programa de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.trabajo

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demás requerimientos de estos pliegos. Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato. Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparará las siguientes: - La ejecución planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los primeros diez días de cada pago, y serán aprobadas por ella en el término xx xxxx días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con arreglo dicha solicitud se procederá al contenido determinado pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el mismoFormulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, así como en este Pliego ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan. Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada rubro de trabajo, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el pago anterior, y en su ofertael período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. - La adscripción Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato contrato, en un plazo diez días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. Proporcionar al Contratista los medios humanos comprometidos documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en su ofertaun plazo treinta días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. - El cumplimiento En caso de los plazos ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de ejecución cambio y órdenes de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtencióntrabajo, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia través de las instrucciones dadas por modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. En caso de ser necesario y previo el responsable trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios. Entregar oportunamente y antes del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución inicio de las tareas objeto del contrato obras materiales y equipos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de manera coordinada sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar lo previsto en la ley y/o reglamento para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la mismaentrega recepción; y, en el supuesto de que no cumpliera su función general, cumplir con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha las obligaciones derivadas del contrato. Ello La Contratante a través del fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones cumplimiento por parte del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedadContratista, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva y adjuntará copias de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en contratos o facturas que acrediten la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXefectiva subcontratación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato empresa deberá tener disponibilidad inmediata para sustituir cualquier unidad de transporte que se encuentre fuera de servicio y que le impida cumplir con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato contrato. Tener actualizados los permisos de manera coordinada ingresos a las diferentes instalaciones portuarias en todo el País, tanto el chofer como el vehículo. Tener permisos o alianza con aquélempresas de transporte (País de Origen y Destino) para dar el servicio internacionalmente (ejemplo: Perú, debiéndole mantener informado Colombia) por si se presenta el caso. La empresa de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros transporte contratada deberá asumir todos los gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos y riesgos relacionados con los fiscales, tasas vehículos y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal los trabajadores que emplee en el servicio de transporte, en todos los aspectos. En el caso particular de sus conductores, éstos no tendrán ninguna relación laboral con ANDEC S.A. Los conductores de las unidades deben presentarse a laborar con la prestación licencia vigente. Los vehículos tienen que estar disponibles en las diferentes provincias del País, para garantizar la respuesta inmediata al recibir el requerimiento de ANDEC S.A. especialmente en los Centros de Distribución ANDEC S.A. (Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil). Los vehículos deberán estar en perfecto estado mecánico y operativo. El servicio deberá ser prestado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, los 365 días del año. La contratista deberá entregar el usuario y clave de su rastreo satelital obligatorio al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. La contratista deberá otorgar el número de celular de cada uno de los servicios contratadosconductores y de la persona responsable (coordinador de la empresa de transporte contratada) al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. - El cumplimiento La contratista deberá considerar dentro de sus costos la permanencia en Guayaquil de un Coordinador durante las 24 horas del deber de confidencialidaddía, con arreglo siete días a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxxsemana. - Dicho Coordinador asignará el o los vehículos requeridos para efectos de desarrollar el respectivo servicio. El cumplimiento Coordinador deberá estar disponible en todo momento, por lo que se recomienda que tenga su oficina en la ciudad de lo servicios en el supuesto Guayaquil. El tiempo de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe respuesta (disponibilidad de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea vehículos en ANDEC) a la labor que realice y el tiempo solicitud de duración vehículos por parte de la mismacontratista, en el supuesto será de 30 a 40 minutos máximo una vez que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde ha recibido el requerimiento por parte del área de transporte o en casos emergentes del área usuaria del servicio. Se deberá considerar vehículos de reemplazo, para los casos de mantenimiento de vehículos de la flota solicitada y en caso que efectúe ELIKA un vehículo se encuentre fuera de servicio. La contratista deberá sustituir a tal fin. Las sustituciones todo aquel conductor que ANDEC S.A. indique, debido a: manejo inapropiado, exceso de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con velocidad, irrespeto hacia el personal afectadode ANDEC S.A., irrespeto a las señales de tránsito. - El remplazo La contratista, previo inicio del servicio, se obliga entregar a ANDEC S.A. la nómina del personal que pondrá a disposición para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del este contrato, adjuntando fotocopia de la licencia de conducir y certificado de antecedentes penales. La contratista, está obligada a voluntad cumplir con los turnos (módulo de XXXXXtransporte) asignados por ANDEC, tanto para el área de despacho como de captación de material ferroso.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras, que estuvieren vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. El CONTRATISTA asumirá los gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan anteriormente, pudiendo ECSSA paralizar el pago de los servicios ejecutados, hasta que se acredite su abono, sin derecho al pago de indemnizaciones por la demora en el pago del servicio. Se exceptúa de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que el CONTRATISTA desglosará y consignará, en forma distinta y separada de la base imponible y con expresión del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora y en el Reglamento de dicho impuesto. El CONTRATISTA se compromete expresamente a la declaración e ingreso de las cuotas que le correspondan por este impuesto, de conformidad con las citadas normas vigentes en esta materia. Serán obligaciones de cargo del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismolos TRIBUTOS, así como en este Pliego de cualquier naturaleza y en su oferta. - La adscripción a carácter, que graven los diversos conceptos derivados de la ejecución del contrato contrato. La indemnización de los medios humanos comprometidos daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en su ofertapersonas como en bienes durante o como consecuencia de la ejecución del servicio contratado, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. - El cumplimiento CONTRATISTA garantizará a ECSSA el suministro y repuesto de equipos, elementos y componentes por él aportados a la obra o instalación durante un período máximo de 10 años contados a partir de la fecha de Recepción de la obra o instalación. Asimismo se responsabilizará de los plazos vicios ocultos que puedan aparecer en la obra durante el plazo de ejecución 10 años a partir del Acta de cada encargo ofertados Recepción. Si en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato obras e instalaciones contratados se produjera cualquier tipo de manera coordinada averías, interferencias o perturbaciones en las instalaciones de ECSSA, además de la obligación de repararlas con aquélurgencia, debiéndole mantener informado deberá indemnizar a esta, no sólo por el daño emergente sino también por el lucro cesante, así como por las cantidades que ECSSA hubiera de manera continuaabonar, en su caso, como consecuencia de las citadas averías, interferencias o perturbaciones. - La satisfacción Una vez terminada la ejecución de cualesquiera otros gastos la obra o instalación, el CONTRATISTA deberá dejar vacíos y libre de materiales los locales e instalaciones de ECSSA o de terceros que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscalesocupado durante su ejecución, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose corriendo de su facturación el cuenta la limpieza y retirada de escombro a vertedero autorizado. En caso de incumplimiento, ECSSA ejecutará dichos trabajos por sí o por terceros, detrayendo su importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcfacturación final., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega el servicio adjudicado, por lo cual presenta la Constancia Nº 20941 del CONSUCODE de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientesEl Contratista proporcionará: - La Toda la mano de obra necesaria para la total ejecución de los trabajos. - Todos los útiles, máquinas, herramientas, etc., y cualquier otro elemento del contrato con arreglo al contenido determinado plantel y equipo necesario para tal fin, absolutamente de su cuenta, los cuales deberán ser retirados de la obra antes de transcurrir quince (15) días corridos contados desde la fecha de la recepción provisoria, salvo aquellos que sean necesarios para la conservación de la obra, los que de todas maneras serán retirados antes de la recepción definitiva. - Todos los materiales de consumo, repuestos, combustibles, lubricantes y cualquier otro que sea necesario. - Todo el equipamiento y los materiales que se incorporarán a la obra, motivo de esta licitación, salvo aquellos que suministrará ADIF, cuando ello esté expresamente indicado en estos pliegos. Los materiales que proveerá el Contratista deberán estar previamente aprobados por la Inspección de Obra. Todos los equipos y materiales que provea el Contratista deberán ser nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas nacionales o extranjeras, de probada experiencia en el mismo, así como en este Pliego mercado eléctrico nacional e internacional y en su ofertaperfectas condiciones de uso. - La adscripción El Contratista deberá obtener de sus proveedores la garantía de la provisión de repuestos durante 10 años a partir de la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su ofertarecepción definitiva. - El cumplimiento de los plazos Contratista queda obligado a mantener durante el tiempo de ejecución de cada encargo ofertados la obra todos los equipos, herramientas y demás elementos intervinientes en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en perfectas condiciones de uso y en cantidades acorde con las tareas a desarrollar. La Inspección de Obra está facultada para ordenar el supuesto cambio de los que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento sean aptos al fin que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectadose persigue. - El remplazo Contratista adoptará todos los recaudos y precauciones necesarias a efectos de no interferir en los servicios de transporte ferroviario, protegiendo todas las instalaciones que pudieran resultar afectadas por la obra. Será obligación del personal para cubrir Contratista adoptar todas las ausencias medidas necesarias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentesseguridad a fin de evitar accidentes y será el único responsable de los que resultaren atribuidos a deficiencias y/o faltas de medidas de protección, etc., garantizando debiendo PLIEG-2018-13959310-APN-GALO#ADIFSE adecuar los horarios de trabajo de manera de no interferir con las tareas a desarrollar en la prestación efectiva ejecución de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo mismos con la normal prestación del servicio de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXtrenes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la presente, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contratista objeto a contratar y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, y a realizar las entregas hasta dos (02) días después de ser solicitadas por la Empresa, las siguientes: - La a) Garantizar la correcta e integral ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismoConvenio Interadministrativo de Interadministrativa Nro. 10 de 2014, así como sus soportes técnicos, modificatorios y demás documentos o pronunciamientos relacionados con el objeto del referido Convenio. b). Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y las entregas allí dispuestas, en este Pliego las fechas señaladas contenidos en la propuesta presentada, en los estudios y documentos previos y las condiciones técnicas. c) Suministrar tanto en su ofertacalidad, cantidad, como en tiempo, a lo que se ha obligado. - La adscripción a d) Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final del contrato. e) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. f) Responder por los impuestos y demás gravámenes que cause la legalización y ejecución del contrato. g) Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor nombrado por parte de la EMPRESA. h) Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su ofertacontrato. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia i) Las demás obligaciones que se desprendan de las instrucciones dadas Condiciones Técnicas del proceso. j) Contratar por el responsable del contrato su cuenta y por riesgo, con plena autonomía para ello, el personal técnico de XXXXX y necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquélcontrato; así mismo el personal administrativo y técnico. k) Presentar a la supervisión, debiéndole mantener informado de manera continuaun informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en ese mes. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El l) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes obligaciones que adquiere en materia laboral y virtud de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en éste contrato mediante la prestación constitución de los servicios contratadosuna garantía única. - El cumplimiento del deber de confidencialidadCALIDAD, con arreglo CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DE ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.favor del

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del Con carácter general, el contratista está sujeto al cumplimiento de las siguientessiguientes obligaciones: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado Disponer en el mismo, así como en este Pliego todo momento durante la vigencia de la concesión y en su ofertaorden a la prestación del servicio del número de vehículos que garanticen la correcta prestación de aquel, de acuerdo a la oferta presentada. - La adscripción a Mantener los vehículos al corriente de autorizaciones administrativas y características técnicas que permitan la ejecución del contrato circulación. - Mantener el servicio sin interrupciones parciales o totales, salvo causa de fuerza mayor. - Mantener los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen materiales necesarios para el ejercicio correcto cumplimiento del servicio, y de su actividadacuerdo, en todo caso, con los ofertados por el licitador. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos Reponer los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, vehículos en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño hubiese ofertado una menor antigüedad de cada uno de los servicios o cometiese actos perniciosos para vehículos durante la buena marcha ejecución del contrato/prestación del servicio. Ello - Revisar los recorridos e informar a los servicios técnicos municipales de elementos u obstáculo que representen peligro de seguridad de los usuarios. - Entregar a la Administración los informes de gestión y/o control que se recoge en la cláusula 9 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. - Abonar al Ayuntamiento de Madrid los cánones ofertados. - Ejecutar por sí el plazo contrato y no traspasarlo o cederlo a terceros sin la previa autorización del órgano competente. - Disponer de libros u hojas de reclamaciones. - Serán de cargo de la empresa adjudicataria todos los gastos generales necesarios para el adecuado sostenimiento del servicio; el mantenimiento del sistema de audio guías y locuciones actualizadas; mantener la señalización de las paradas en buen estado de funcionamiento, conservándola en condiciones que ofrezcan seguridad para los usuarios, y con el máximo decoro y estética en todos sus elementos, cumpliendo estrictamente las disposiciones de veinticuatro horas desde el requerimiento índole higiénico- sanitarias que efectúe ELIKA son exigibles en todo servicio de transporte público de viajeros. Todo esto de acuerdo con las normas de carácter general y con las que a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectadoefecto puedan dictarse. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias material móvil y fijo afecto al servicio estará dotado de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de todos los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones elementos y condiciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter normativa aplicable. - La imagen y características de obligación contractual esencial los vehículos se ajustarán a los efectos previstos lo que establece en el artículo 223.f) Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen este contrato. - La empresa adjudicataria deberá someterse inexcusablemente al sistema de control de billetaje o de cualquier otro tipo de documento acreditativo del TRLCSPpago de la prestación del servicio que por parte del órgano de contratación pueda establecerse. - Entregar a la Administración el número de billetes determinados en el apartado 4.1 del Anexo I a este Pliego. - Comunicar al órgano de contratación las matrículas de todos los vehículos empleados para el servicio, siendo por tanto y su modificación en el incumplimiento caso de sustitución de los mismos. - El adjudicatario del contrato deberá impartir la formación específica prevista en la Cláusula 10 xxx Xxxxxx del Prescripciones Técnicas. - El adjudicatario del contrato queda obligado a realizar las misma causa auditorias a las que se refieren el apartado 13 del presente Anexo I de resolución este Pliego y la cláusula 9 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. - El adjudicatario del contrato, a voluntad contrato deberá llevar separada la contabilidad de XXXXXla concesión de la del resto de sus actividades comerciales y mercantiles.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de condiciones particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Encargado General o Jefe de Obra nombrados por Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el Encargado General o Jefe de Obra nombrados por Consorcio El Rincón, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del Encargado General o Jefe de Obra nombrados por Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si el Encargado General o Jefe de Obra nombrados por Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx estiman que las siguientes: - unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, pueden proponer a Consorcio El Rincón su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por Consorcio El Rincón, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, así a terceros como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de Consorcio El Rincón será responsable la misma dentro de los medios humanos comprometidos límites señalados en las leyes y de conformidad con el artículo 214 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. El contratista deberá cumplir, bajo su oferta. - El cumplimiento exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de los plazos seguridad social, de ejecución de cada encargo ofertados seguridad e higiene en su oferta final. - La obtenciónel trabajo y la normativa vigente en materia medioambiental, debiendo tener a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato incluidos contrato, respecto del que ostentará, a todos los fiscalesefectos, tasas la condición de empresario. Consorcio El Rincón podrá exigir del adjudicatario en todo momento la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de todas sus obligaciones como empresa en materia de legislación laboral y gravámenes según seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución del contrato, así como la legislación vigente en materia medio ambiental. El adjudicatario es responsable de las disposiciones vigentescondiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las medidas que dicten la Inspección de Trabajo, la Dirección Facultativa, demás organismos competentes y Consorcio El Rincón. - Asimismo, deberá informar a Consorcio El Rincón de cualquier incidencia que surja de la mencionada inspección. El adjudicatario se obliga en todo caso a reembolsar a Consorcio El Rincón las sanciones que como solidariamente responsable frente a la Administración Pública llegue a tener que hacer efectivas en razón del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y Normas de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios e Higiene en el supuesto Trabajo. Los gastos originados por la adopción de huelga. Si no medidas de seguridad requeridas, son a cargo del adjudicatario y se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover consideran incluidos en los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha precios del contrato. Ello El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infracción de las disposiciones sobre seguridad e higiene en el plazo máximo trabajo no implicará ninguna responsabilidad para Consorcio El Rincón. En el caso de veinticuatro horas desde que en determinadas partidas el requerimiento contratista determine variar el personal asignado previamente a la obra, deberá indicarlo con una antelación de 15 días naturales antes de que efectúe ELIKA se ejecute la misma. El contratista deberá guardar sigilo respecto a tal fin. Las sustituciones de personal los datos o antecedentes que, no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista siendo públicos o notorios, estén relacionados con el personal afectado. - El remplazo objeto del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etccontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente Xxxxxx y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista las siguientes: - el Ayuntamiento. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en el mismolas leyes. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato contrato. Cada licitador especificará la dedicación y categoría laboral del personal que proponga, diferenciando si es preciso, por temporadas e indicando claramente los puestos de los medios humanos comprometidos trabajo permanentemente cubiertos, el absentismo previsto y la plantilla total en cómputo anual del servicio. Todo esto se hará considerando las obligaciones de subrogación en su ofertacaso. - El cumplimiento adjudicatario se responsabilizará del aseo y decoro del personal a su cargo que vaya a tener relación con el público, de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados que actúe con la debida cortesía y corrección en su oferta finaltrato con éste y de que cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas, Reglamentos y demás Disposiciones Municipales sobre el Servicio. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por Todo el personal técnico de XXXXX y que el adjudicatario dedique a la ejecución de las tareas prestaciones objeto de este contrato deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá vinculación laboral con el Ayuntamiento. En su mayor parte este personal deberá estar previamente contratado por la empresa. Cuando puntualmente el adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecución de este contrato, deberá realizarse bajo alguna modalidad de contratación que no vincule a los trabajadores directamente a los servicios objeto de éste, sino directamente a la empresa adjudicataria del mismo, incluyendo a tal fin una cláusula de movilidad geográfica en los respectivos contratos laborales. El Ayuntamiento xx Xxxx no tendrá ninguna intervención en su selección. En ningún caso podrá el adjudicatario organizar las prestaciones objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera coordinada que sea susceptible de constituir una unidad económica con aquélidentidad propia diferenciada del resto de la actividad de la empresa. A tal efecto ninguno de los trabajadores, debiéndole mantener informado ni la empresa misma, que destine a la ejecución de manera continuaeste contrato tendrá como cometido único los trabajos propios del mismo. - La satisfacción Este criterio deberá ser impuesto por el adjudicatario en caso de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización subcontratar, previa autorización del Ayuntamiento, parte de las prestaciones objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentescon un tercero. - El cumplimiento Con el objetivo de las disposiciones vigentes garantizar la calidad en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee empleo en la prestación de contratación pública, el precio ofertado por los/las licitadores/as deberá desglosarse indicando todos los servicios contratadosconceptos que incluya, especificando, entre ellos, los gastos destinados al personal. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Los gastos deberán justificarse de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Adjudicación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios o cometiese actos perniciosos productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la buena marcha del contrato. Ello Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedadresarcimiento correspondiente, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su derecho al uso de los servicios contratadosmismos. Ello La Conformidad de la recepción de los productos no invalida ni limita el derecho de "EL HOSPITAL" de reclamar, la restitución del producto adjudicado al detectarse alguna deficiencia cuantitativa y/o cualitativa del mismo. "EL CONTRATISTA" , se compromete a dar una garantía de 43 meses la cual incluye puesta en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) funcionamiento , capacitación del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución usuario final y servicio preventivo y correctivo del contrato, a voluntad de XXXXXequipo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones del contratista Contratista, además de las previstas en los pliegos que rigieron la contratación, en la oferta realizada por la empresa adjudicataria y en la legislación vigente, específicamente las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo El adjudicatario quedará obligado al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En particular, el adjudicatario tendrá la obligación de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante. El servicio objeto del presente contrato no generará ningún tipo de dependencia laboral con CANTUR, S.A. debiendo estar la empresa adjudicataria al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación Social, y debiendo entregar copia a CANTUR, S.A., si esta lo requiere, de los servicios contratadosdocumentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores conceptos. - El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del deber plazo de confidencialidadejecución del contrato y de los plazos parciales, en su caso, fijados por el órgano de contratación para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte xx XXXXXX S.A. - El contratista deberá nombrar, al tiempo de formalizar el contrato, un responsable de la ejecución del mismo que actúe como interlocutor con arreglo XXXXXX, S.A. o con la persona o personas que ésta designe. - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la Cláusula 20ª ejecución del presente Xxxxxxcontrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la contratante. - SEGUROS: La adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios que resulten de aplicación en atención al objeto del contrato. - El cumplimiento contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del órgano de lo servicios contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. - Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: - Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éstos a la Administración contratante. - En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. - A la extinción de los contratos, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. - Cualquier otra recogida en el supuesto Pliego de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcPrescripciones Técnicas Particulares., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones  Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demás requerimientos de estos pliegos.  Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.  Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparará las siguientes: - La ejecución planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 10 días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con arreglo dicha autorización se procederá al contenido determinado pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el mismoFormulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, así como ensayos de suelos y materiales, aprobaciones, copias de la factura de los bienes adquiridos y montados en este Pliego obra y de todo el costo que ha llevado la ejecución de la obra hasta la fecha de presentación de las planillas de avance, planillas de pago al IESS de todos los trabajadores dispuestos en obra e incluidos en la oferta y otros que correspondan a pedido de la Entidad Contratante. Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el pago anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.  Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2.  Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta. - La adscripción  El CONTRATISTA está obligado a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias cumplir con cualquiera otra que se derive natural y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización legalmente del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentessea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. -  El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes establecidas en materia laboral el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de Seguridad Social en sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la EERSSA tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que emplee labore en la prestación ejecución de los servicios contratadostrabajos, ni con el personal de la subcontratista. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El  EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo servicios exigido en el supuesto documento de huelgalineamientos del proceso de contratación, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. Si no  El contratista se garantizasen tales servicioscompromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe sobre la base de los referidos contratoslineamientos y especificaciones técnicas con los que contó la EERSSA y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos lineamientos y especificaciones técnicas, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. - La sustitución ampliación del personalplazo, cualquiera que sea contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la labor que realice fiscalización y el tiempo de duración aprobados por la máxima autoridad de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con Entidad Contratante.  El contratista se compromete durante la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución ejecución del contrato, a voluntad facilitar a las personas designadas por la EERSSA, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de XXXXXun pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.  En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.  Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la EERSSA.  El contratista debe contar con todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.  Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.  El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.  Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.  El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su equipo de trabajo, siempre y cuando el nuevo trabajador posea un currículum vitae igual o superior al del presentado en la oferta.  El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes  El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.  Permanecer en la obra, él o su residente de obra.  Asentar en el libro de obra propuesto por el fiscalizador los avances del contrato y todas sus novedades  Difundir en el sitio de la obra, los requisitos necesarios para atender los servicios de energía eléctrica en cada uno de los sectores en donde se ejecutarán los trabajos objetos del contrato.  Disponer en el sitio de trabajo del equipo mínimo solicitado, el mismo que podrá ser verificado en cualquier etapa de la construcción de la obra, por parte del fiscalizador.  El contratista deberá asegurarse que el personal en obra, disponga y de buen uso del equipo de protección personal.  Luego de la instalación del medidor por restitución o por nuevo servicio de energía eléctrica, el contratista en un plazo de 20 días está en la obligación de comunicar el listado de los medidores instalados con todos los datos que se requiere para ingresar al sistema de comercialización y realizar la facturación de consumo. Además en dicha información deberá constar el número de cédula del propietario del medidor tanto de las viviendas que no tenían el servicio como el de las viviendas que tenían ya el servicio de energía eléctrica y que por medio de la ejecución del proyecto fueron beneficiados en la mejora del servicio. Así mismo en el plazo anteriormente indicado remitirá la información de los medidores restituidos.  Al finalizar la construcción de las obras, el contratista deberá presentar toda la información de medidores existentes e instalados en el formulario que será proporcionado por la EERSSA, incluyendo el número de cédula de los propietarios de los medidores, fichas para actualización del sistema de información geográfica (SIG) con los planos actualizados y debidamente georeferenciados conforme a los requerimientos de la EERSSA. La georeferenciación deberá ser con un grado de precisión menor a 1 metro en los sectores urbanos de los diferentes cantones y de 1 a 5 metros para el área rural, para ello se puede utilizar GPS diferencial o estación total; para el caso de hacer uso de GPS diferencial, la EERSSA proveerá los archivos de la estación base para su respectiva corrección diferencial. Los planos deberán ser dibujados por capas (media tensión, transformadores de distribución, baja tensión, luminarias y clientes) en formato CAD. El plazo para la entrega de esta información será de 20 días calendario a partir de la finalización de la ejecución de los trabajos.  Presentar informe de avance físico de la obra máximo hasta el 10 de cada mes, en formato proporcionado por la EERSSA.  Xxxx estar presente el contratista o el representante técnico en la obra durante la ejecución de los trabajos y en la supervisión de la culminación de los mismos. En caso de que no asista a la supervisión luego de la culminación de los trabajos, esta se suspenderá para otra ocasión, para lo cual el contratista deberá pagar a la EERSSA el costo del personal que revisará las obras y del vehículo.  Por cada trabajo ejecutado el contratista presentará una solicitud de recepción adjuntando en forma impresa y en medio digital los planos actualizados, datos de medidores instalados y planillas, información que servirá para la revisión de la obra en campo.  Firmar el acta definitiva, 180 días después de la provisional, previa inspección conjuntamente con el contratista o con su residente de obra.  La solicitud de prórroga de plazo o paralización de obras en caso de que el mercado nacional no abastezca la demanda de los materiales, será analizada técnica y jurídicamente por la EERSSA; y, será facultad privativa de la EERSSA, el concederla o negarla.  Deberá garantizar la disponibilidad de personal y equipo para la ejecución de la obra.  La Contratista será responsable por daños terceros, será responsabilidad exclusiva del contratista.  Los procedimientos de suspensión de servicio y restitución de medidores que se presentare en la ejecución de la obra deberán ser coordinados con los departamentos correspondientes de la EERSSA.  Deberá considerar y llevar un adecuado manejo de desechos a fin de cumplir con la normativa vigente de manejo ambiental de la EERSSA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones del contratista Contratista, además de las previstas en los pliegos que rigieron la contratación, en la oferta realizada por el adjudicatario y en la legislación vigente, las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo El adjudicatario quedará obligado al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En particular, el adjudicatario tendrá la obligación de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante. El suministro objeto del presente contrato no generará ningún tipo de dependencia laboral con CANTUR, S.A. debiendo estar la empresa adjudicataria al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social Social, y debiendo entregar copia a CANTUR, S.A., si esta lo requiere, de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores conceptos. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales, en su caso, fijados por el órgano de contratación para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte xx XXXXXX S.A. - El contratista deberá nombrar, al tiempo de formalizar el contrato, un responsable de la ejecución del mismo que actúe como interlocutor con XXXXXX, S.A. o con la persona o personas que ésta designe. - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la contratante. Será obligación del contratista responder a toda indemnización de daños por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo empleados en los servicios, sin perjuicio de los derechos que asistan al contratista frente a los autores de los hechos en relación con las compañías aseguradoras de los riesgos. Asimismo, el personal contratista será responsable ante Cantur, S.A. por las faltas que emplee en cometan sus trabajadores y empleados, quedando obligado al resarcimiento de los daños que se causen a terceros con motivo de la defectuosa prestación de los servicios contratadoso por dolo o culpa, ya sean de bienes, personas e instalaciones particulares o públicos, sin perjuicio de las sanciones contractuales que se les puedan imponer.- - SEGUROS: La adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios que resulten de aplicación en atención al objeto del contrato, que serán a su xxxxx. En caso de infraseguro los posibles daños serán x xxxxx y responsabilidad de la adjudicataria, sin que en ningún caso Cantur, S.A. deba responder de los mismos frente a terceros. - El cumplimiento contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del deber trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del órgano de confidencialidadcontratación. En todo caso, con arreglo el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. - Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: - Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éstos a la Cláusula 20ª del presente XxxxxxAdministración contratante. - El cumplimiento En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. - A la extinción de los contratos, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. - Adscribir a personal y medios de manera exclusiva al servicio. Todo el personal y medios adscritos al servicio, lo servicios serán de manera exclusiva y su adscripción no podrá modificarse sin autorización xx Xxxxxx, S.A. La adscripción se comunicará a Cantur, S.A. antes de finalizar el primer mes de la prestación. - Dotar de uniformidad e identificación al personal adscrito para los suministros de los productos. - Cualquier otra recogida en el supuesto Pliego de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcPrescripciones Técnicas Particulares., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista Además de las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado señaladas en el mismoPliego, el contratista se obliga a: 1º) En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, la imposición (cuando proceda) de sanciones disciplinarias, las obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, así como en este Pliego cuantos derechos y en su ofertaobligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. - La adscripción a 2º) El personal que disponga con la ejecución capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato de contrato, dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, derechos y deberes inherentes a su cargo, condición de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas patrono; debiendo cumplir por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de ello las disposiciones vigentes en materia laboral laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios e Higiene en el supuesto trabajo. El incumplimiento de huelga. Si no se garantizasen tales serviciosestas obligaciones por parte del adjudicatario, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicioso la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto MERCAOLID. 3º) La empresa contratista deberá designar al menos un encargado o jefe de equipo (dentro del personal adscrito a la plantilla) y un técnico (externo al personal adscrito a la plantilla), integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: a. Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista deba realizar a MERCAOLID en relación con la ejecución del contrato. Para ello se designará al efecto un coordinador, técnico o interlocutor, y XXXXXXXXX designará y comunicará, a la empresa contratista, el responsable del contrato con quien deba efectuarse las mencionadas comunicaciones. b. Controlar el cumplimiento de las relaciones normas laborales de la empresa, en particular en materia de asistencia del personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones, de manera que no se perturbe la prestación del servicio contratado. c. Informar a MERCAOLID de los empleados del contratista con el personal afectado. - El remplazo que dejen de estar adscritos a la ejecución del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedadcontrato, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial especial a los efectos previstos en de poder gestionar adecuadamente los medios de trabajo de que aquellos hubieran dispuesto. 4º) A requerimiento de MERCAOLID, el artículo 223.f) adjudicatario estará obligado a facilitar fotocopia del TRLCSPTC1 y TC2 del personal asignado, siendo por tanto su incumplimiento motivo suficiente para que MERCAOLID retenga el incumplimiento pago de la factura correspondiente al mes en que se haya realizado el requerimiento.. 5º) El adjudicatario se subrogará en todas las misma causa obligaciones que la empresa cesante tenga en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de resolución del contrato, a voluntad la presente contratación y que se relacionan en Cuadro Anexo xxx Xxxxxx de XXXXXPrescripciones Técnicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de condiciones particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. Correrán a cargo del contratista además los siguientes gastos:  Los derivados de la fabricación y colocación del cartel de obra con el diseño previamente suministrado por el Consorcio.  El coste derivado de la emisión del Certificado de Inspección de la instalación de alumbrado público realizado por Organismo de Control Autorizado.  Los derivados de la redacción y entrega de toda la documentación necesaria para la contratación del suministro eléctrico del alumbrado público por parte del usuario final.  Los derivados de la redacción y entrega del denominado libro final de obra, documento al que se incorporará suministradores, materiales empleados, dosificaciones firmas comerciales utilizadas y cuantos datos permitan realizar una correcta gestión y mantenimiento de la obra acabada. A este se documento se acompañarán planos de estado final de obra en formato papel y dwg en los que mediante levantamiento topográfico se incluyan todas las siguientes: - arquetas y recorrido reales de las canalizaciones realizadas así como de las preexistentes que queden en la vía. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el Técnico designado por el órgano de contratación, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del facultativo director designado por El Consorcio hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la El Consorcio su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la El Consorcio, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, así a terceros como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de El Consorcio será responsable la misma dentro de los medios humanos comprometidos límites señalados en las leyes y de conformidad con el artículo 214 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. El contratista deberá cumplir, bajo su oferta. - El cumplimiento exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de los plazos seguridad social, de ejecución de cada encargo ofertados seguridad e higiene en su oferta final. - La obtenciónel trabajo y la normativa vigente en materia medioambiental, debiendo tener a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato incluidos contrato, respecto del que ostentará, a todos los fiscalesefectos, tasas la condición de empresario. El Consorcio podrá exigir del adjudicatario en todo momento la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de todas sus obligaciones como empresa en materia de legislación laboral y gravámenes según seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución del contrato, así como la legislación vigente en materia medio ambiental. El adjudicatario es responsable de las disposiciones vigentescondiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las medidas que dicten al respecto la Inspección de Trabajo, el coordinador de seguridad y salud, la Dirección Facultativa, otros organismos competentes, o el propio Consorcio. - Asimismo deberá informar a El Consorcio de cualquier incidencia que surja en relación a aspectos relacionados con la seguridad y salud de la obra. El adjudicatario se obliga en todo caso a reembolsar a El Consorcio las sanciones que como solidariamente responsable frente a la Administración Pública llegue a tener que hacer efectivas en razón de cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y Normas de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios e Higiene en el supuesto Trabajo. Los gastos originados por la adopción de huelga. Si no medidas de seguridad requeridas, son a cargo del adjudicatario y se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover consideran incluidos en los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha precios del contrato. Ello El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infracción de las disposiciones sobre seguridad e higiene en el plazo máximo trabajo no implicará ninguna responsabilidad para El Consorcio. En el caso de veinticuatro horas desde que en determinadas partidas el requerimiento contratista determine variar el personal asignado previamente a la obra, deberá indicarlo con una antelación de 15 días naturales antes de que efectúe ELIKA se ejecute la misma. El contratista deberá guardar sigilo respecto a tal fin. Las sustituciones de personal los datos o antecedentes que, no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista siendo públicos o notorios, estén relacionados con el personal afectado. - El remplazo objeto del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etccontrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega del equipo adjudicado, por lo cual presenta la Declaración Jurada Simple de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde cuarenta y nueve (49) meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: - La ejecución Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas. - Cuidar el buen orden del contrato con arreglo al contenido determinado servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. - Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. A estos efectos, el adjudicatario deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil. - Mantener las instalaciones en buen estado higiénico-sanitario. - Controlar el buen funcionamiento de las instalaciones. - Control de entrada y salida de usuarios. - Cumplir el siguiente horario mínimo de apertura de las instalaciones deportivas: - Lunes a viernes, de 16:00 a 22:00 horas - Sábados, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas - Domingos, de 9:00 a 13:00 horas y 17:30 a 20:00 horas. El Ayuntamiento podrá modificar el horario por razones de funcionamiento del servicio, respetando en todo caso el número de horas establecidas en el mismo, así como en este Pliego y en su ofertapresente pliego. - La adscripción a Solicitar el auxilio de la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su ofertaPolicía Local cuando fuera preciso. - El cumplimiento Tener a disposición del usuario un local de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta finalprimeros auxilios. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios Contratación del personal adecuado para el ejercicio de su actividadla buena prestación del servicio. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato Obligaciones laborales y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continuasociales. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral laboral, de seguridad social y de Seguridad Social prevención de riesgos laborales. - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial, según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. - Comunicar a la Concejalía de Deportes o Alcaldía de las incidencias que pudieran producirse en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratadosservicio. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El contratista está obligado al cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos requisitos previstos en el artículo 223.f) 227 del TRLCSPTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo aprobado por tanto el incumplimiento Real Decreto Legislativo 3/2011, de las misma causa 14 de resolución noviembre para los supuestos de subcontratación. - Gastos exigibles al contratista. Serán de cuenta del contratista, los gastos e impuestos de la formalización del contrato, a voluntad en su caso, así como cualesquiera otros que resulten de XXXXXaplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Corresponde al Contratista, además de las obligaciones del contratista derivadas de las siguientesdisposiciones establecidas lo siguiente: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado Ejecutar las prestaciones a su cargo en el mismoestricta observancia de los términos de referencia establecidos, así como mantener la calidad de las condiciones del servicio durante la vigencia del Contrato. Brindar las unidades de transporte con las condiciones técnicas, mecánicas, higiénicas, de presentación, conservación y demás necesarias para brindar un servicio eficiente, puntual y seguro. Responsabilizarse totalmente por la labor, conducta, presentación, trato y respeto que muestren los chóferes. Asumir la responsabilidad económica, administrativa, civil y penal de las multas, sanciones e infracciones a las normas de tránsito; así como, cualquier otra de naturaleza similar y que tenga directa vinculación con la actividad que se contrata, siendo también de su cargo la atención, gestión y asistencia que originen u ocasionen esos actos. Reemplazar la unidad vehicular que tenga desperfectos o que no pueda circular libremente, por otra de similares características en este Pliego el transcurso del servicio; en un tiempo que no podrá exceder de treinta (30) minutos dentro de Lima Metropolitana y el Callao, y de sesenta (60) minutos para las zonas límites de cobertura. El tiempo empleado para el reemplazo de la unidad vehicular no será contabilizado en su ofertael pago del servicio realizado. - La adscripción Asumir la responsabilidad y obligaciones civiles y penales, por daños personales o materiales que sus unidades o actuaciones de los choferes puedan ocasionar a terceros. Durante la vigencia del contrato, cada unidad vehicular deberá contar con el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), el Certificado de Revisión Técnica Vehicular y póliza de seguro contra todo riesgo vehicular vigentes, de conformidad con la normativa establecida. Asumir los gastos de cochera o parqueo que se requieran durante la ejecución del contrato servicio. Los choferes del Contratista deberán mantener la confidencialidad y reserva de la información a la que hayan tenido acceso producto de los medios humanos comprometidos servicios prestados. así como tener una buena disposición para colaborar en todo momento con el personal de SUNAT. El Contratista deberá asumir los daños ocasionados a las instalaciones o equipos de SUNAT, por una mala actuación de su ofertapersonal asignado. - Serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos ocasionados por abastecimiento de combustible, lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo, equipos necesarios para seguridad, y comodidad de sus unidades de transporte y demás gastos inherentes al servicio, tales como peaje entre otros. El aprovisionamiento de combustible de las unidades deberá ser antes de iniciarse el servicio. No se aceptará paradas o detenciones para el aprovisionamiento durante el traslado del personal. La SUNAT podrá solicitar, cuando lo estime necesario, unidades sin logotipo y/o inscripción que las vinculen al Contratista. El Contratista presentará el(los) reporte(s) referidos al servicio, según requerimiento y oportunidad establecida por SUNAT El personal de choferes realizará sus actividades por cuenta riesgo, dirección y responsabilidad de la empresa, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral, estabilidad laboral ni compromiso con la SUNAT. El Contratista pagará las remuneraciones a su personal y responderá por los beneficios laborales que le corresponda de acuerdo x Xxx, según el régimen laboral al que pertenezcan. El Contratista se compromete a cumplir las disposiciones legales vigentes que rigen el Reglamento del Sector Público de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros Ómnibus y otras modalidades para la Provincia de Lima (Ordenanza N° 104-97 y modificatorias) , el Reglamento del Servicio de Taxi Metropolitano (Ordenanza N° 196-98-MML y modificatorias) –en caso corresponda al giro de su negocio, Reglamento del Servicio de Taxi Callao (Ordenanza N° 000047) –en caso corresponda al giro de su negocio, el Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias), el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias) y otros que regulen la normal circulación de los vehículos en cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados servicios contraídos. El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y Ley N° 29783 – Ley de Seguridad Social y Salud en relación con el personal que emplee Trabajo. La SUNAT está facultada a paralizar los trabajos en caso de incumplimiento de lo establecido en la prestación Ley de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios Seguridad y Salud en el supuesto Trabajo sin que ello implique ampliación de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcplazo., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del Al finalizar la obra el contratista deberá proveer al Administrador de Contrato, los planos finales que reflejen la obra ya ejecutada como son: 1.-Plano arquitectónico; 2. Plano hidráulico; 3. Plano eléctrico; 4. Plano de detalles constructivos. Además deberá dar seguridad de la obra cuando esto sea necesario y efectuará a su costo la reparación de los daños causados a éstas durante el proceso de construcción, para evitarlos exigirá el cero o las siguientes: - La protecciones que sean necesarias, para proteger el equipo, la obra existente y la propiedad adjunta contra los daños que puedan causar los elementos naturales. Para ello protegerá excavaciones y obras contra la lluvia y agua superficial y/o subterránea, No se permitirá el uso de fuego dentro de la obra; además deberá proveer, instalar y mantener los andamios, puntuales, contra vientos, letreros en áreas peligrosas, pasamanos, barricadas de altura y toda precaución necesaria que garantice la seguridad de los obreros, visitantes, transeúntes y público en general. Los materiales de la obran serán nuevos, de la calidad especificada y deberá haber suficientes cantidades para facilitar la rápida ejecución del contrato trabajo. El contratista deberá presentar en caso de que se le solicitaran, los comprobantes de calidad para cualquier equipo o material. Los materiales que no cumplan con arreglo al contenido determinado los requerimientos contractuales, no podrán ser utilizados en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias trabajos y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas deberán ser desalojados del proyecto por el responsable contratista. ACEPTACION DEL TRABAJO. La aceptación del trabajo no tiene carácter definitivo, permanece sujeta a revisión posterior en caso de duda sobre su corrección o exactitud durante todo el plazo del contrato y por se confirmará con la recepción definitiva y final de la obra. SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL. En el área de trabajo de la obra, se mantendrá un botiquín médico de emergencia para primeros auxilios. El contratista se compromete a que su personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios guarde una compostura correcta en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose área de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personaltrabajo, cualquiera evitará que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.circule en

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - A. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato disponibilidad de los medios humanos comprometidos recursos necesarios para cumplir con los tiempos que forman parte de la propuesta para entrega del servicio contratado. B. EL CONTRATISTA será responsable frente a LA COOPERATIVA únicamente por los bienes y servicios ofertados, excepto en su ofertacaso de que la suspensión o interrupción de sus obligaciones contractuales se deba a eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados No obstante, EL CONTRATISTA se compromete, aún en su oferta final. - La obtencióntales circunstancias, a su cargo, actuar con toda diligencia para procurar minimizar los impactos de cuantas licencias tales eventos y permisos fuesen necesarios efectuará todas las acciones conducentes a superar los inconvenientes que se puedan presentar para el ejercicio procurar retomar y continuar con las fases contratadas como parte del servicio. C. Atender las sugerencias de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada LA COOPERATIVA relacionadas con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los bienes y servicios contratados, de acuerdo con los procedimientos de soporte del CONTRATISTA. - El cumplimiento X. Xxxxxxxx la confidencialidad de la información o documentos que conozcan con ocasión del deber trabajo a desarrollar, para el efecto declara que toda la información que pudiera conocer de confidencialidad, LA COOPERATIVA se considerará información no divulgable. E. Designar a uno o varios colaboradores debidamente calificados quienes serán los responsables de atender las llamadas consultivas de LA COOPERATIVA y canalizarlos con arreglo a el fin de dar una solución apropiada. F. Estar y mantenerse como legalmente habilitada para la Cláusula 20ª suscripción y ejecución de este contrato. G. Mantener vigentes las garantías de buen uso de anticipo hasta devengar el total del presente Xxxxxxmonto entregado en anticipo. - El H. Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de contrato hasta la finalización del periodo de garantía técnica de fábrica del último cajero desplegado. I. Cumplir con las obligaciones tributarias propias y laborales con sus dependientes que por ley se requieran para el correcto desarrollo del contrato. X. Suministrar a LA COOPERATIVA los bienes y servicios contratados de acuerdo con lo servicios descrito en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales serviciospresente documento y/o Anexos, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea acatando las disposiciones previstas en la labor que realice y el tiempo de duración de la mismaLey, en el supuesto presente documento. K. EL CONTRATISTA debe garantizar que cuenta con personal adecuado para brindar el soporte y mantenimiento a los cajeros automáticos. L. Otorgar garantía técnica de fábrica de un año que no cumpliera su función cubra mantenimiento preventivo semestral y mantenimiento correctivo, con cambio de piezas y partes. M. Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de acuerdo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño garantía de fábrica. N. Dar la capacitación del funcionamiento de los servicios o cometiese actos perniciosos equipos. O. Cumplir con las normas de seguridad oportunamente informadas por la cooperativa. X. Xxxxxxx un servicio calificado y seguro asignado para las labores técnico y especializado en la buena marcha materia. Q. EL CONTRATISTA se obliga a asumir el costo de reconocimiento de firmas ante Notario Público del contrato. Ello contrato suscrito R. El CONTRATISTA mantendrá en sus bodegas los ATM’s y realizará la entrega y despliegue de los ATM´s conforme el plazo máximo cronograma de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto instalación establecido en cada una de las relaciones del contratista con el personal afectadoagencias. - S. La normativa de LA COOPERATIVA se entiende incorporada al presente proceso de contratación, por lo que EL CONTRATISTA se obliga a cumplir a cabalidad los manuales y políticas pertinentes. T. El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva CONTRATISTA será responsable en su totalidad ante LA COOPERATIVA de los servicios contratados. Ello perjuicios económicos por multas del organismo de control, afectación de la imagen institucional y costos generados en el plazo máximo escenarios de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter fraude cuando estas circunstancias deriven de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) mal funcionamiento del TRLCSP, siendo aplicativo o por tanto el incumplimiento incumplimientos de las misma causa normas de resolución del contrato, a voluntad seguridad de XXXXXtransacciones electrónicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones En virtud del contratista presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes: - La 1.OBLIGACIONES GENERALES: a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en la cláusula primera del mismo, en la propuesta de fecha “DD/MM/AAAA” y en la solicitud de invitación a cotizar hecha por LA UNIVERSIDAD; b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato al interventor; c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la mejor calidad; d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento del mismo; e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el interventor, EL CONTRATISTA haya realizado trabajos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la propuesta, discutir con éstos las objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como resultado de dichas discusiones; f) Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato; g) Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral, Parafiscales, (Cajas de compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003; h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato; i) Constituir la garantía única, de que trata el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su aprobación; j) Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud; k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD; l) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informarlo inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios; m) Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud xx Xxxxxx de condiciones y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual. 2.OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: a) Evaluar el plan de seguros que actualmente tiene la UNIVERSIDAD y examinar las condiciones de riesgo con el objeto de prestar asesoría y acompañamiento a la entidad en el proceso de invitación, selección y ejecución del contrato de seguros con arreglo al contenido determinado la aseguradora seleccionada para desarrollar el programa de seguros que cubrirá a las personas, bienes e intereses patrimoniales de la UNIVERSIDAD.; b) Sugerir a la UNIVERSIDAD los términos, condiciones, coberturas y posibles valores a asegurar dentro del programa de seguros para la vigencia 2010 2011, c) Apoyar a la UNIVERSIDAD en la estructuración y redacción xxx xxxxxx de condiciones para adelantar el mismoproceso de invitación a contratar las pólizas que componen el programa de seguros, así como la redacción de la minuta del contrato a suscribirse con la aseguradora seleccionada, el cual formará parte xxx Xxxxxx de Condiciones.; d) Acompañar a la UNIVERSIDAD en este Pliego la elaboración y aplicación de la evaluación técnica de las propuestas presentadas por las compañías aseguradoras para el proceso de contratación del Programa de Seguros, garantizando que la UNIVERSIDAD obtenga las mejores condiciones xxx xxxxxxx.; e) Revisar el clausulado y liquidación de las primas de las pólizas que cubrirán las personas, bienes e intereses patrimoniales de la UNIVERSIDAD, desde el inicio del contrato de seguros y durante el lapso de tiempo en que estén vigentes las pólizas contratadas con su intermediación.; f) Asesorar, presentar y tramitar en forma oportuna las reclamaciones de siniestros ante las aseguradoras procurando obtener las indemnizaciones que correspondan en las mejores condiciones de modo, tiempo y cuantía, durante el tiempo de ejecución del contrato de seguros y hasta el período de vencimiento de las acciones derivadas del mismo.; g) Definir Conjuntamente con la UNIVERSIDAD el procedimiento más expedito para el adecuado y oportuno trámite de reclamación ante la aseguradora, en caso de siniestro, el cual deberá formar parte xxx xxxxxx de condiciones para la invitación a contratar el programa de seguros.; h) Capacitar a los funcionarios de la UNIVERSIDAD en el manejo del programa de seguros y en los procedimientos para hacer efectivo dicho programa.; i) Analizar los riesgos a los cuales están expuestos los bienes y funcionarios de la UNIVERSIDAD en todas sus sedes, diseñando un programa de prevención de riesgos y pérdidas, orientado a contribuir en la satisfacción de las necesidades de la UNIVERSIDAD en las áreas de salud ocupacional, vigilancia y recursos físicos. El programa deberá contener como mínimo, planes de capacitación, diseño de herramientas y estrategias pedagógicas orientadas a los usuarios del programa de seguros y acciones de promoción y prevención, en cada una de las sedes de la UNIVERSIDAD. El programa de prevención de riesgos y pérdidas será concertado con el interventor del contrato dentro del primer mes de ejecución del contrato.; j) Acompañar a la UNIVERSIDAD en el desarrollo de todo el proceso de reclamación de los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato de seguros celebrado con su oferta. - La adscripción intermediación, desde su reporte hasta su cierre definitivo.; k) Revisar, analizar y avalar las comunicaciones, liquidaciones y demás documentos relativos a la ejecución del contrato programa de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónseguros, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX que remitan la compañía aseguradora y la ejecución de UNIVERSIDAD, garantizando que las tareas objeto mismas se ajusten a las condiciones pactadas dentro del contrato de manera coordinada con aquélseguros.; l) Presentar un informe mensual, debiéndole mantener informado que contenga como mínimo, el avance por mes de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento cada una de las disposiciones vigentes obligaciones estipuladas en materia laboral el contrato, anexando adicionalmente información referida a la siniestralidad, estado de reclamaciones y cartera, la información referida a los reportes causados en el programa de Seguridad Social en relación seguros, de acuerdo con las directrices emitidas por la UNIVERSIDAD. Esta información deberá describir detalladamente el personal estado actual de cada uno de las variables descritas. El informe deberá ser presentado, durante los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente.; m) Proponer correctivos que emplee sean necesarios para reducir los índices de siniestralidad presentados en la prestación de UNIVERSIDAD.; n) Prestar todos los demás servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración emanan de la misma, en el supuesto actividad de que no cumpliera su función con la debida diligencia intermediación de seguros y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas aquellos especiales ofrecidos en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos propuesta.; o) Obrar con lealtad y buena fe en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXdiferentes etapas contractuales. CLÁUSULA CUARTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contratista estará obligado a hacer todo cuanto sea posible para la buena marcha de los trabajos de conservación objeto de esta contrata y lo que le ordenen los servicios técnicos del Ayuntamiento de Derio. El contratista adjudicatario, además de las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado comunicaciones de los trabajos que se especifican en el mismoartículo 5.5, así como vendrá obligado a facilitar los datos, partes y comprobantes, que con fines estadísticos y de control, le solicite el Ayuntamiento de Derio para la buena marcha de la contrata y del propio servicio en este Pliego sí. Asimismo, está obligado también a denunciar los daños que encuentre en los jardines, documentándolos, a ser posible, por medios gráficos y poner en conocimiento del Servicio Técnico cuantas obras o trabajos se realicen en las zonas contratadas. Igualmente toda planta que aparezca muerta por cualquier causa, será notificada y documentada al Ayuntamiento, indicando las razones que se crea que han causado dicho hecho. El contratista mantendrá una relación de las faltas existentes en el Ayuntamiento con su ofertaconcreta ubicación. - La adscripción a la ejecución El contratista es responsable del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El exacto cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación totalidad de los servicios contratados; en consecuencia no podrá alegar como justificación a posibles incumplimientos los que puedan venir originados de sus relaciones con terceros o con sus empleados. - El cumplimiento del deber La empresa adjudicataria deberá efectuar la supervisión de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios todos los elementos incluidos en el supuesto contrato y, será responsabilidad suya la detección de huelgacualquier anomalía, plaga, etc. Si y de las consecuencias que se deriven de la no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose detección a tiempo de su facturación las mismas. La empresa contratista deberá corregir dichas anomalías de conformidad con lo dispuesto en el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera pliego y sin que sea la labor que realice y el tiempo necesario requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento. Los plazos para ejecutar los trabajos objeto de duración este pliego serán, como regla general, de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas 7 días naturales desde el requerimiento momento en que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones se dé la circunstancia que los motive (altura del césped, altura xxx xxxx, necesidad de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentesaplicar un tratamiento, etc.). Algunos trabajos deberán realizarse de forma inmediata, garantizando sin que quepa posibilidad de demora. Los criterios para determinar la prestación efectiva inmediatez en la actuación serán: existencia de fugas de agua importantes, averías que supongan la imposibilidad de efectuar el riego y que la ausencia del mismo pueda suponer el deterioro de las especies plantadas, existencia de peligro para personas o bienes materiales, etc. (véase Artículo 5.3.) La empresa podrá someter para su consideración por el Ayuntamiento la posibilidad de ampliación del plazo para la ejecución de los servicios contratadostrabajos, siempre de forma razonada, y sin que la presentación de dicha solicitud suponga la interrupción del plazo para que los trabajos sean ejecutados. Ello en Para garantizar que los trabajos se llevan a cabo bajo unos criterios óptimos de calidad, con respeto al medio ambiente y de seguridad para los trabajadores que los llevarán a cabo, se exige que el plazo máximo licitador disponga de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial los correspondientes certificados vigentes, otorgados por una empresa acreditada, correspondientes a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.siguientes normas:  ISO 9001  ISO 14001

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones -El CONTRATISTA será responsable de mantener archivados todos los documentos que forman parte del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismopresente requerimiento, así como los reportes escritos de asistencia de personal, los que deberán mantenerse hasta la culminación de la responsabilidad por vicios ocultos. -EL CONTRATISTA debe adecuarse y dar cumplimiento a las normas y reglamentos establecidos por OSINFOR. -El CONTRATISTA será responsable de que el personal se encuentre correctamente uniformado en este Pliego sus puestos de trabajo, de acuerdo a sus funciones. -En caso de incumplimiento del servicio, OSINFOR comunicará al CONTRATISTA por correo electrónico o por escrito, debiendo el CONTRATISTA confirmar la recepción del mismo y adoptar las medidas correctivas en su ofertaun periodo de tres (3) días calendario, en caso incurrir en gastos serán asumidos por cuenta y cargo del mismo. - La adscripción Los gastos a que se hace referencia son gastos que incurre el contratista producto del incumplimiento del servicio. -No existe vínculo laboral entre el personal propuesto por el CONTRATISTA para la ejecución del contrato servicio y el OSINFOR. -EL CONTRATISTA regirá el desarrollo de los medios humanos comprometidos en su ofertasus actividades y obligaciones según lo dispuestoen el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada y demás normas vigentes. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, -EL CONTRATISTA se compromete a pagar a su cargopersonal las remuneraciones, de cuantas licencias sueldos y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividadsalarios conforme a las leyes, y beneficios sociales conforme a los dispositivos legales vigentes quedando entendido que la relación laboral del personal será exclusivamente con la empresa. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos -Los costos directos e indirectos en que hubiera lugar se incurran para la realización prestación del objeto del contrato incluidos servicio, son de exclusiva responsabilidad y competencia de EL CONTRATISTA, debiendo ésta afrontar los fiscalesgastos en: sueldos, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedadgratificaciones, vacaciones, permisosbeneficios sociales, licenciasCTS, accidentesrenta, etc.IGV, garantizando pago oportuno de AFP, ESSALUD, y cualquier otra obligación laboral y/o tributaria vigente, impuesto o beneficio creado de acuerdo x Xxx; así como uniformes, implementos, sistemas de radio comunicación y otros relacionados al servicio. -EL CONTRATISTA es responsable de la prestación efectiva pérdida, daño, hurto o robo en las instalaciones de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo muebles, equipos y demás enseres de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter propiedad del OSINFOR o de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) terceros, derivados del TRLCSP, siendo por tanto el mal servicio o incumplimiento de las misma causa sus funciones o que EL CONTRATISTA no hubiera actuado con la diligencia, la rigurosidad debida. EL OSINFOR requerirá la reposición luego del informe de resolución del contratola INVESTIGACION POLICIAL que determine la responsabilidad de EL CONTRATISTA en los daños, a voluntad pérdidas y/o sustracciones. Si luego de XXXXX.requerida la reposición, ésta no se hiciera

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Trasladar, en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio, la documentación de donde se encuentra actualmente custodiada hasta las instalaciones del contratista. Se estima que se cuenta con aproximadamente, 1425 cajas custodiadas actualmente. El costo del traslado deberá estar contemplado en la oferta. El AyA no reconocerá ningún pago por este concepto adicional a lo estipulado en la oferta. Facilitar a los funcionarios autorizados por la Dirección de Finanzas, una sala apta que permita consultar la documentación cuando así se requiere. Posteriormente, el contratista resguardará nuevamente las siguientes: - cajas con la documentación en el lugar de custodia. Demostrar sentido de responsabilidad y proceder con cortesía. Su actitud debe ser de constante atención en todo lo referente a su servicio, sin descuido ni indolencia. La ejecución documentación almacenada en cajas deberá estar resguardada en un lugar cerrado seguro donde permanezca protegida, libre de daño, pérdida, humedad, roedores. La misma deberá permanecer bajo techo y estar ubicada en estantes adecuados para facilitar las consultas. Con el propósito de agilizar el desplazamiento oportuno de los documentos y por ende minimizar el trámite de consulta, se requiere que el contratista traslade en un tiempo máximo de hora y media la documentación solicitada al edificio sede de AyA en Pavas. Recibir las cajas con documentación contra lista y será responsabilidad del personal autorizado por la Dirección de Finanzas mantener en estricto orden la documentación que contenga cada caja. Deberá manipular las cajas con documentación de tal forma que no sufra movimientos bruscos, para evitar que el contenido de ésta no afecte la secuencia y orden de los documentos. Mantener, durante el plazo del contrato con arreglo al contenido determinado original y sus eventuales prórrogas, la vigencia de las Póliza Contra Incendio acreditada por un ente asegurador. El AyA se reserva el derecho de solicitar dichos documentos para el trámite de pago o en cualquier otro momento que a su discreción lo estime necesario. Las instalaciones donde se custodia la documentación deberán brindar el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónservicio, a su cargolos funcionarios autorizados por la Dirección de Finanzas de Acueductos y Alcantarillados, de cuantas licencias lunes a viernes con horario de 7:00 am a 4:00 pm. En casos especiales y permisos fuesen necesarios para previo aviso remitido vía fax por la Dirección de Finanzas de Acueductos y Alcantarillados, el ejercicio contratista facilitará la consulta de su actividadinformación los días sábados o feriados. - La obediencia En caso de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución conclusión del contrato, por cualquier causa, será obligación del contratista mantener en custodia las cajas hasta por ocho días hábiles para el traslado de las mismas a voluntad su nueva ubicación. En ningún caso el contratista o arrendatario ejercerá derecho de XXXXXretención sobre tales documentos públicos. El traslado de la documentación queda bajo responsabilidad de la Dirección de Finanzas de Acueductos y Alcantarillados y el mismo no representará ningún costo adicional para el AyA. Deberá firmar el Contrato de Confidencialidad de la información incluido en el Anexo No.1 del presente cartel.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán En virtud del presente contrato son obligaciones del contratista CONTRATISTA las siguientes: - La Obligaciones generales 1. Allegar, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato en los términos definidos. 2.Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, económicas, comerciales, calidad y especificidad ofrecidas en la propuesta presentada, la cual formará parte integral del Contrato.3.Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. (El contratista es responsable de las fallas o errores que cometa en la ejecución del objeto contractual, las cuales deben ser atendidas y corregidas de forma inmediata). 4.El contratista debe atender los requerimientos del supervisor del contrato e informar de manera oportuna la ocurrencia de cualquier hecho que retrase o impida el cumplimiento del contrato. 5.Cumplir con el objeto del contrato con arreglo plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad; razón por la cual, no se genera relación laboral, prestaciones sociales ni ningún tipo de costo distinto al contenido determinado valor del contrato. 6.Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del contrato, que puedan afectar el objeto del mismo, así como la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones. 7.Obrar con lealtad y buena fe en este Pliego y en su ofertalas distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. - La adscripción a la ejecución 8.Presentar informes mensuales por escrito al supervisor del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El las gestiones adelantadas y avances que evidencien el cumplimiento del objeto del contrato, sin perjuicio de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta finalinformes que le sean solicitados por el supervisor del mismo. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios 9.Brindar al PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP Y A LA JURISDICCIÒN ESPECIAL PARA LA PAZ todo el apoyo necesario para el ejercicio de su actividad. - La obediencia desarrollo de las instrucciones dadas por el responsable actividades propias del objeto del presente contrato. 10.Abstenerse durante la vigencia del contrato y por el personal técnico con posterioridad a su terminación a revelar, suministrar, vender, arrendar, publicar, copiar, reproducir, remover, disponer, transferir y en general utilizar directa o indirectamente a favor propio o de XXXXX y terceros en forma total o parcial, información confidencial o propiedad intelectual del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ o de terceros a la ejecución cual tenga acceso o de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto del contrato incluidos o con ocasión de este, salvo que medie autorización escrita previa y expresa del representante legal del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP . 11.Acreditar y encontrarse al día en el sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) de acuerdo con los fiscaleslineamientos establecidos por la legislación vigente para cada uno de los respectivos pagos, tasas para tal evento, dicho certificado deberá ser presentado al Supervisor junto con el informe mensual de actividades y gravámenes según las disposiciones vigentesla cuenta de cobro respectiva, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato. - El cumplimiento 12.Xxxxxxx y cumplir los requerimientos e instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor del contrato, que se deriven de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en la ley o normatividad vigente o tengan relación con la naturaleza del contrato. 13.Observar y cumplir con los contenidos en cada uno de los preceptos que regulan las políticas internas dispuestas por el personal que emplee en la prestación PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP tales como manuales, procedimientos e instructivos. 14.Mantener vigente las licencias de funcionamiento para cada uno de los servicios contratadosrequeridos en el presente documento.15. - El cumplimiento Ejercer personalmente la vigilancia técnica del deber personal empleado en desarrollo de confidencialidadlos trabajos objeto del contrato. 16.Emplear personal calificado para el perfecto desarrollo del objeto contractual. 17.Con la firma del presente contrato EL CONTRATISTA autoriza a el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP para el manejo de datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la adicionen o modifiquen. Obligaciones Específicas: 1. Efectuar revistas a todos los servicios requeridos, de la siguiente manera: (i) Para los servicios con arreglo modalidad de 24 horas, dos (2) veces durante el día y dos (2) veces durante la noche, las cuales se deben registrar en la minuta foliada del respectivo puesto. Y (ii) Para los servicios con modalidad de 12 horas diurnas, dos (2) veces durante el día, las cuales deben registrar en la minuta foliada del respectivo puesto. 2.Mantener permanente contacto vía Avantel o celular, entre el coordinador del contrato, el supervisor del contrato designado por el Fondo y la Oficina de seguridad a instalaciones de la JEP, dejando constancia en la minuta de servicios y registrando en detalle las novedades que se presenten.3.Presentar a través del supervisor del contrato designado por el FCP, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Cláusula 20ª suscripción del presente Xxxxxxmismo, una relación de los números de los equipos de Avantel y/o celular que se destinarán a la prestación del servicio. - El cumplimiento Los equipos deben estar registrados a nombre del contratista o de lo servicios uno de los integrantes del consorcio o unión temporal según sea el caso. no se aceptan equipos a nombre de personas naturales.4.Suministrar personal de vigilancia con los permisos para porte y tenencia xx xxxxx de fuego y sus elementos mínimos.5. Prestar el servicio a través de personal con credencial vigente expedida por la SVSP para poder ejercer la labor. 6.Allegar dentro del término de quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, los certificados de aptitud psicofísica de personal (vigilantes y supervisor y/o coordinador) para porte y tenencia xx xxxxx de fuego, expedido por una institución especializada registrada y certificada por la SVSP (Ley 1539 de 2012).7.Designar en forma inmediata, al coordinador y/o supervisor del contrato, cuando la Entidad por intermedio del supervisor del contrato solicite el cambio de los mismos, quienes deben acreditar iguales o superiores requisitos a los mínimos exigidos para este personal. 8.Cuando suceda un evento como apertura de puerta o ventana o ingreso de persona (s) no autorizados, o daño o no funcionamiento del sistema de alarma, el Contratista deberá garantizar de manera especial la prestación del servicio de vigilancia en el supuesto lugar, hasta que se solucione la anomalía sin costo adicional para la Entidad. 9.Elaborar y enviar de huelgaforma inmediata al supervisor del contrato designado por el Fondo, un reporte acerca de las novedades que se presenten en materia de personal sospechoso, riesgos que alteren la seguridad de las personas y de las instalaciones, informando de posibles atentados o alteraciones del orden público y en general, hecho, situaciones que perturben la tranquilidad institucional. Si 10.Verificar que los xxxxxxx, xxxxxxxx, festivos y días de vacancia, no ingresen personas ajenas a la Entidad o servidores públicos sin la respectiva autorización del funcionario competente. 11.Garantizar la seguridad a las personas que laboran e ingresan a las instalaciones de la JEP, realizando el respectivo registro de ingreso con fotografía y huella de acuerdo con lo contenido en la cédula del visitante y/o funcionario.12.Hacer uso del equipo tecnológico disponible en las instalaciones de la Jurisdicción Especial.13.Llevar el control y registro de los elementos que ingresan y egresan de las instalaciones.14.Llevar las respectivas minutas de servicios y registro e informar cualquier eventualidad que se garantizasen presente a la oficina de seguridad de la JEP. 15.Realizar el correspondiente registro de paquetes, bolsos, maletines y demás en los que sea posible ingresar elementos que puedan ser utilizados para afectar la seguridad e integridad de las personas que se encuentren dentro de las instalaciones.16.Contar con licencia vigente de funcionamiento nacional de conformidad con el Decreto 356 de 1994. Esta licencia es expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que tiene una vigencia de hasta cinco (5) años e indica la modalidad y los medios autorizados para el beneficiario de la licencia.17.Contar con la autorización previa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para poder prestar el servicio a través de sucursales o agencias, cuando el proveedor va a prestar el servicio a través de las mismas. 18.Dotar al personal asignado para la prestación del servicio de elementos y equipos mínimos tales servicioscomo: uniformes con los distintivos de la empresa, XXXXX estaría facultada botas, linternas, pitos, detectores de metal manuales (Xxxxxx), bastones tambo cobra, espejos cóncavo, minutas, vehículos, equipos de comunicación (radios de comunicación) y demás elementos que sean necesarios para promover la prestación del servicio. 19.Asignar personal competente para los contratos precisos puestos en donde se requiere realizar monitoreo a las áreas cubiertas por el circuito cerrado de televisión, revisar grabaciones fílmicas, supervisar los medios electrónicos de seguridad instalados en las oficinas.20.Contar con un sistema de comunicaciones para cubrir comunicación en toda la jurisdicción de Bogotá D.C.21.Entregar a los servicios, deduciéndose vigilantes las dotaciones xx Xxx; igualmente dotar a dicho personal con todos los elementos de seguridad industrial para el desarrollo de su facturación trabajo.22.Contar con minutas, planillas de control, medios de comunicación suficientes que permitan la supervisión, control y contacto directo entre la empresa y la JEP.23.Garantizar el importe relevo inmediato del personal contratado para la prestación del servicio de vigilancia para la JEP, en los referidos contratos. - La sustitución del descansos, compensatorios, incapacidades, reemplazos o falta de personal, cualquiera sin que sea esto perjudique o desmejore la labor que realice calidad y la cantidad del servicio contratado. 24.Garantizar el tiempo relevo inmediato del personal contratado para la prestación del servicio de duración de vigilancia para la mismaJEP, en el supuesto evento en que así sea solicitado por el supervisor del contrato asignado por el FCP , sin que esto perjudique o desmejore la calidad y la cantidad del servicio contratado.25.Asegurar que el personal de que no cumpliera su función vigilancia contratado cuente con la debida diligencia capacitación y eficienciaentrenamiento para la prestación del servicio.26.Garantizar que el personal masculino contratado para la prestación del servicio de vigilancia sea Reservista de primera clase.27.El contratista deberá realizar Estudios de Riesgo y manuales de funciones de todos los puestos a contratar, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño entregando dentro de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.sesenta

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega el servicio adjudicado, por lo cual presenta la Constancia Nº 21184 del CONSUCODE de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde veintisiete (27) meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista -Proveer todos los materiales, herramientas, elementos de seguridad, enseres personales, uniformes con identificación de la empresa y calzado acorde a las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismotareas, así como todo otro elemento necesario para el cumplimiento de las tareas de rutina o aquellas que se acuerde en este Pliego forma específica. - Ser mayor de dieciocho (18) años.- - Tener carné de Salud extendido por los Organismos incorporados al Sistema de Carné de Salud Básico, debiendo mantenerse vigente mientras dure el vínculo entre el Banco y la Empresa.- - Estar inscripto y al día en el pago de los aportes al Banco de Previsión Social, como así también de todos los impuestos y/o aportes presentes y futuros exigidos para esta actividad.- - Tener contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley 16.074).- - Tener al día las Planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.- - La Empresa será responsable de: - Controlar que los operarios no realicen tareas en condiciones contrarias a las Normas de Seguridad Laboral.- - Controlar que el personal no salga con bultos sin el respectivo control del Sector correspondiente - Asimismo el Contratista indemnizará por daños causados a terceros, cuando se constate responsabilidad de sus operarios por omisión o negligencia.- - Cumplir con la normativa laboral (Seguro de Accidentes de Trabajo, B.P.S., etc) exhibiendo la documentación acreditante de tales extremos en cualquier momento a requerimiento del Banco, así como las Normas de Seguridad Laboral. - En especial la parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de actividad laboral que desarrolla en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en su oferta. general todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes contenidas en los convenios internacionales y sus reglamentaciones.- - La adscripción Responder por los perjuicios que puedan causar al Banco o a terceros los actos cumplidos durante la ejecución prestación del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y servicio contratado por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA destinado a tal fin. Las sustituciones En caso que de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto dichos actos se deriven deterioros, roturas y otro tipo de anomalías debidamente comprobadas en perjuicio de los bienes del Banco, el mismo procederá a descontar del importe mensual del contrato el valor correspondiente a la reparación o sustitución del objeto dañado, sin perjuicio de las relaciones demás acciones a que diera lugar la situación. - Responder por los daños causados a terceros en la prestación del contratista con servicio contratado por el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcdestinado a tal fin., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Los bienes objeto del contratista suministro deberán ser entregados en la Escuela Infantil Municipal “Campanilla”, sita en la C/ Santísima Trinidad, s/n de acuerdo con el calendario y horario previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. podrá inspeccionar las siguientes: - diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Asimismo, podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de las materias primas empleadas y de los alimentos a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en se realizará a riego y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudiera apreciarse durante el mismoplazo de garantía. El contratista no podrá solicitar alteración del precio del contrato o indemnización, así como excepto por alguna de la causas establecidas en este Pliego o por la legislación vigente. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa o inmediata de una actuación u orden de la Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y en su oferta. - La adscripción perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Cuando tales daños o perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. será responsable la misma dentro de los medios humanos comprometidos límites señalados en las leyes. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su ofertacaso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. - El cumplimiento Asimismo, serán responsables de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su oferta final. - La obtencióncaso, a la Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. El contratista deberá cumplir, bajo su cargoexclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en material laboral, de cuantas licencias seguridad social y permisos fuesen necesarios para de seguridad e higiene en el ejercicio de trabajo, debiendo tener a su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, respecto del que ostentará, a voluntad todos los efectos, la condición de XXXXXempresario.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de condiciones particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. Correrán a cargo del contratista, hasta un máximo del 0,5% del Presupuesto de Adjudicación de la obra, los siguientes gastos:  Los derivados de la fabricación y colocación de los carteles de obra (3 unidades) con el diseño previamente suministrado por el Consorcio.  Los derivados de la fabricación, instalación y mantenimiento en buenas condiciones de las mallas serigrafiadas a color a instalar en el vallado que impide el acceso a la zona de obras por los transeúntes.  Los derivados de realizar una muestra de xxxxxxxxxx desde el inicio de la obra, para su verificación y ensayo, previamente a la confirmación de su fabricación para la medición de la obra.  Los derivados de la impresión de 3.000 ejemplares de tríptico con información en tres idiomas de información de la obra, conteniendo información gráfica y escrita de las características fundamentales de la obra, según diseño facilitado por el Consorcio.  Los costes derivados de la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público, incluida la emisión del Certificado de Inspección de la instalación emitido por Organismo de Control Autorizado.  Los derivados de la redacción y entrega del denominado libro final de obra, documento al que se incorporará suministradores, materiales empleados, dosificaciones firmas comerciales utilizadas y cuantos datos permitan realizar una correcta gestión y mantenimiento de la obra acabada. A este documento se acompañarán los planos de estado final de obra en formato papel y dwg en los que mediante levantamiento topográfico se incluyan todas las arquetas y recorrido reales de las canalizaciones realizadas así como de las preexistentes que queden en la vía. El contratista deberá observar asimismo las siguientes: - instrucciones que, en su caso, le diere el Técnico designado por el órgano de contratación, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del facultativo director designado por El Consorcio hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la El Consorcio su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la El Consorcio, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, así a terceros como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de El Consorcio será responsable la misma dentro de los medios humanos comprometidos límites señalados en las leyes y de conformidad con el artículo 214 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. El contratista deberá cumplir, bajo su oferta. - El cumplimiento exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de los plazos seguridad social, de ejecución de cada encargo ofertados seguridad e higiene en su oferta final. - La obtenciónel trabajo y la normativa vigente en materia medioambiental, debiendo tener a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato incluidos contrato, respecto del que ostentará, a todos los fiscalesefectos, tasas la condición de empresario. El Consorcio podrá exigir del adjudicatario en todo momento la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de todas sus obligaciones como empresa en materia de legislación laboral y gravámenes según seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución del contrato, así como la legislación vigente en materia medio ambiental. El adjudicatario es responsable de las disposiciones vigentescondiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las medidas que dicten al respecto la Inspección de Trabajo, el coordinador de seguridad y salud, la Dirección Facultativa, otros organismos competentes, o el propio Consorcio. - Asimismo deberá informar a El Consorcio de cualquier incidencia que surja en relación a aspectos relacionados con la seguridad y salud de la obra. El adjudicatario se obliga en todo caso a reembolsar a El Consorcio las sanciones que como solidariamente responsable frente a la Administración Pública llegue a tener que hacer efectivas en razón de cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y Normas de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios e Higiene en el supuesto Trabajo. Los gastos originados por la adopción de huelga. Si no medidas de seguridad requeridas, son a cargo del adjudicatario y se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover consideran incluidos en los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha precios del contrato. Ello El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infracción de las disposiciones sobre seguridad e higiene en el plazo máximo trabajo no implicará ninguna responsabilidad para El Consorcio. En el caso de veinticuatro horas desde que en determinadas partidas el requerimiento contratista determine variar el personal asignado previamente a la obra, deberá indicarlo con una antelación de 15 días naturales antes de que efectúe ELIKA se ejecute la misma. El contratista deberá guardar sigilo respecto a tal fin. Las sustituciones de personal los datos o antecedentes que, no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista siendo públicos o notorios, estén relacionados con el personal afectadoobjeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias Cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, deberán ser personas inscritas como demandantes de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedadempleo con, vacacionesal menos, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando seis meses de antigüedad a la prestación fecha efectiva de la contratación en las oficinas del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite por el Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx que los servicios contratados. Ello puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en el plazo máximo períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXcontratación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización En desarrollo del objeto del contrato incluidos los fiscalescontrato, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento además de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás que aclaren, modifiquen, reglamenten o adicionen, el carácter contratista se obliga a: Los servicios que continúan siendo prestados por el contratista saliente, no podrán superar el plazo establecido de treinta (30) días calendario, tiempo durante el cual el contratista saliente se obligará a mantener el servicio ininterrumpido, hasta tanto no se realice el respectivo cambio del vehículo por el contratista entrante; justificado ello, en los informes de supervisión operativa generados por la dependencia que efectúa el apoyo a esa supervisión, respecto de los servicios prestados por el contratista saliente, así como por el entrante. El reconocimiento económico del servicio en el periodo de empalme y transición se efectuará por parte de la Entidad al proveedor del servicio entrante o adjudicatario del grupo, quien deberá para dicho efecto reconocer los mismos al operador saliente. De acuerdo con lo anterior, el operador saliente se compromete a dar continuidad al servicio de protección durante el periodo en que se surta el empalme y transición; el reconocimiento económico por la prestación del servicio del operador saliente será reconocido por el operador entrante. El operador entrante podrá suscribir la cesión de derechos económicos (o cualquier otra figura para el reconocimiento de los servicios prestados) al operador saliente de los servicios prestados en la transición. El contratista entrante, con la suscripción del contrato que se derive del mismo, autoriza a la entidad para que se realice el descuento de la facturación correspondiente a ese periodo (empalme y transición) de los valores de los servicios efectivamente prestados por el contratista saliente. Esta nota se dará aplicación teniendo en cuenta la obligación contractual esencial estipulada en el contrato que ejecuta el operador saliente. Una vez el contratista saliente realice la entrega total de los servicios establecidos a la UNP, se entenderá como cumplida y terminada la etapa de empalme y transición, independiente del plazo máximo fijado. Para la etapa de empalme y transición, la supervisión operativa estará en la obligación de registrar los servicios que corresponden al contratista saliente y al entrante; reportándolos en informes separados, identificando las fechas en que se terminó el servicio del contratista saliente y fue reemplazado por los vehículos que presenta el contratista entrante. Nota 1: En el caso de los Grupos 1. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA (Cargo 1,2,3,5,7,9,10,12 y 14 del Decreto 1066 de 2015 Convenio Interadministrativo JEP) y ARAUCA Y 5. BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA (RIESGO 15, 19 Y 20 DEL DECRETO 1064 DE 2022), BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE XX XXXXXXXXX , teniendo en cuenta la situación de seguridad y dificultades para el acceso a los efectos previstos departamentos de ARAUCA, SANTANDER y NORTE XX XXXXXXXXX, para el periodo de empalme y transición se concederá un plazo hasta de cuarenta y cinco (45) días calendario; para esto deberá presentar a la UNP los vehículos según los requerimientos de operación y protección, con el objetivo de garantizar en este periodo de tiempo la correcta e ininterrumpida prestación del servicio. Para BOGOTÁ, CUNDINAMARCA y BOYACÁ, el artículo 223.fcontratista, tendrá un plazo no mayor de treinta (30) días calendario para el periodo de empalme y transición, por cuanto el objetivo es garantizar en este periodo la correcta e ininterrumpida prestación del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento servicio. Nota 2: El contratista dentro de las misma causa de resolución los 5 días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, deberá presentar la documentación del cien por ciento (100%) de las unidades vehiculares según el grupo donde le corresponderá prestar el servicio, esto con el fin de garantizar la disponibilidad del parque automotor. El contratista deberá relacionar los vehículos requeridos de acuerdo con las cantidades mínimas señaladas en el Anexo Técnico para cada grupo, mediante archivo en formato Excel, listando cada una de las características que se identifican en el cuadro siguiente: Anexando los documentos de los vehículos relacionados en el listado en formato PDF tipo A siguiendo el orden en el que se relacionan en el registro Excel, nombrando cada archivo con la placa del automotor y así mismo en físico (carpeta tipo expediente) al momento de la entrega material del vehículo. Para cada caso, el archivo PDF tipo A, así como el expediente físico (carpeta 4 aletas blanca plastificada) contará con la siguiente información en el mismo orden, así: • Licencia de tránsito – tarjeta de propiedad; con inclusión de blindaje. • Certificado de tradición del vehículo ofertado expedido por la autoridad competente, no mayor a voluntad 30 días calendario. • Resolución de XXXXXblindaje, suscrita por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; si el vehículo fue traspasado a otro propietario deberá anexar las dos resoluciones de autorización. • Instrumento financiero (leasing u otros), donde individualice la placa del vehículo y su propietario o locatario (Si deba acreditarlo) • Contrato de arrendamiento donde conste la exclusividad para prestar el servicio al presente contrato; adicionalmente dicho contrato deberá individualizar el automotor en el cuerpo de dicho instrumento contractual, permitiendo establecer que el vehículo se encuentre integrado en la figura de arrendamiento. (Si deba acreditarlo) • Garantía de perfecto funcionamiento del automotor; por cada vehículo individualizando la placa. • Copia del Certificado de Revisión Técnico -Mecánica y de Emisión de Contaminantes (teniendo en cuenta el modelo de los vehículos).

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del (..). 1) Dentro de los cinco días siguientes a la entrega de cada proyecto, el contratista las siguientes: - La ejecución del contrato reconocerá conjuntamente con arreglo al contenido determinado la interventoría el sitio en el mismoque cada uno de ellos debe ejecutarse. 2) Utilizar los ductos telefónicos de acuerdo con la norma técnica 011 de la ETB. 3) Reintegrar el cable, así como en este Pliego los casos de su retiro de la red y entregarlo en su ofertael sitio indicado por la empresa. - La adscripción 4) Observar el orden adecuado para colocar los diferentes tramos de un mismo cable, para evitar problemas en los empalmes. 5) Limpiar adecuadamente los ductos y cámaras en los que se ejecuten los trabajos. 6) Proteger cuidadosamente las puntas de los cables para evitar la humedad en los mismos. 7) Colocar las consolas y peldaños previamente a la ejecución colocación del contrato cable. 8) Tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños en cables existentes y que se encuentren en servicio. 9) Verificar la existencia del espacio disponible para la colocación del empalme y definir exactamente el lugar para este. 10) Revisar todas las medidas de los medios humanos comprometidos tramos de red y canalización y hacer las observaciones que se consideren aconsejables en relación con los diseños de una y otra y si lo considera necesario, plantear a las Direcciones de Producción de la empresa las soluciones posibles para su ofertaestudio y aprobación. - El cumplimiento 11) Reembolsar en la Tesorería de la empresa los montos a que ascienda la reparación de todos los daños que el contratista o sus dependientes causen a las instalaciones telefónicas de la empresa, cuyo valor será liquidado por la correspondiente Dirección de Redes. (..). 12) Dentro de los plazos que se estipulan en el parágrafo sexto de la cláusula novena, corregir los defectos de las obras, atender las observaciones menores y efectuar las pruebas necesarias para la recepción, sin observaciones, de las obras de cada uno de los proyectos, como requisitos previos para el trámite de las cuentas correspondientes a tales trabajos. (..). 16) Dirigir personal y técnicamente las obras contratadas, y responder por su ejecución, y por cualquier perjuicio que pueda derivarse de la labor que desarrolle EL CONTRATISTA. Ejercer la dirección y control del proyecto y tener como residentes en cada frente de trabajo de canalización a un ingeniero civil y en cada frente de obras de redes a un ingeniero civil electricista, eléctrico o electrónico (..), atenderán las instrucciones de la empresa y/o la interventoría consideren del caso impartir. 17) Cumplir además de las especificaciones fijadas por LA EMPRESA, las indicaciones o instrucciones de la Interventoría sobre las técnicas correctas de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargolas obras de canalizaciones, de cuantas los empalmes, de específicas obras complementarias, utilización de herramientas, y para la manipulación y colocación de herrajes materiales. 18) Cumplir con el plan de manejo ambiental para la construcción de canalizaciones de redes de telecomunicaciones aprobado por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -contenido en el volumen III xxx Xxxxxx-, sin perjuicio de implementar los sistemas de seguridad para evitar accidentes contaminación ambiental, atender todas las observaciones que formule dicha entidad, y asumir la responsabilidad por las contravenciones en esta materia. (…). 23) Obtener de las autoridades distritales competentes los permisos y licencias necesarios para efectuar los trabajos que deben ejecutarse en virtud del presente contrato, y cumplir estrictamente las condiciones y requisitos que se exijan en las respectivas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcy en las leyes y demás normas pertinentes., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán En virtud del presente contrato el CONTRATISTA se obliga a cumplir a satisfacción de la MUNICIPALIDAD las obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato Ejecutar la obra con arreglo al contenido determinado estricta sujeción a los planos, especificaciones y demás información técnica contenida en el mismoExpediente Técnico de Obra, así como en este Pliego y el plazo ofertado en su ofertapropuesta y conforme al Calendario de Avance de Obra y Calendario de Adquisiciones. - La adscripción Formular y presentar a la ejecución MUNICIPALIDAD los metrados de Obra ejecutados, debidamente valorizados, con la aprobación del contrato Supervisor de los medios humanos comprometidos Obra. Reemplazar en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, forma inmediata a cualquier trabajador a su cargo, cuando a juicio del Supervisor de cuantas licencias Obra, y permisos fuesen a solicitud de éste, sea necesario adoptar tal medida ya sea por incapacidad, incorrecciones, desórdenes o cualquier falta que tenga relación directa con la buena ejecución de la OBRA. Asumir los tributos y gravámenes, las responsabilidades de carácter laboral y las aportaciones sociales correspondientes a su personal. Contratar todos los seguros necesarios para el ejercicio resguardar la integridad de la OBRA durante su actividadejecución, hasta su recepción por la MUNICIPALIDAD, así como de los materiales, insumos, herramientas, equipos, maquinarias y en general de todos los recursos que se utilizan en la misma, así como coberturar a los terceros eventualmente afectados. - La obediencia Responder por la buena conservación de las instrucciones dadas por el responsable la OBRA, así como del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral legales y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee reglamentarias sobre tránsito, trabajos en la prestación vía pública y otras relacionadas a la ejecución de la OBRA, siendo de su cuenta y cargo las sanciones y multas que pudieran imponer la autoridades municipales o de gobierno por omisión o incumplimiento de dichas disposiciones. Responder por los daños ocasionados a terceras personas, a los muebles e inmuebles particulares, entre otros, por acción u omisión durante la ejecución de los servicios contratadostrabajos de la OBRA. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo Presentar a la Cláusula 20ª MUNICIPALIDAD la Liquidación del presente XxxxxxContrato de la Obra debidamente sustentada en un plazo de 60 días contados a partir del día siguiente de la Recepción de la Obra. - El Brindar y proporcionar todas las facilidades al Supervisor de Obra contratado por la MUNICIPALIDAD, para el cumplimiento de lo servicios en su función. Subsanar las observaciones formuladas por el supuesto Supervisor de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea Obra o detectadas durante la labor que realice y el tiempo de duración Recepción de la mismaObra, en hasta que éstas queden ejecutadas a entera satisfacción de la MUNICIPALIDAD. Presentar la Constancia de Inscripción del Consorcio expedida por el supuesto de que CONSUCODE (sólo para consorcios), caso contrario la MUNICIPALIDAD no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en tramitará el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto pago de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcvalorizaciones (APLICABLE SOLO SI EL CONTRATISTA ES UN CONSORCIO)., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista Como “El CONTRATISTA” me obligo a las siguientessiguientes condiciones: - La ejecución del contrato con arreglo a) que al contenido determinado iniciarse los trabajos debo comunicar por escrito al Asesor Técnico designado por “LA UNIVERSIDAD” el nombre de la persona que designaré como Asesor Técnico que intervendrá en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos y comunicará los fiscalesavances en el transcurso de la ejecución del mismo; b) Que permitiré en cualquier momento de la ejecución de los trabajos, tasas que el Asesor Técnico de “LA UNIVERSIDAD” las personas autorizadas por “LA UNIVERSIDAD”, inspeccionen los trabajos y gravámenes según el área en que se están ejecutando, e instruiré a mi personal para que atienda a dichas personas, proporcionándoles la información que requieran. c) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujeción a las disposiciones vigentes. - El cumplimiento especificaciones técnicas, generales y especiales, planos elaborados por la _________________________ de la Universidad de San Xxxxxx de Guatemala, el programa y cuadro de descripción de trabajos que presente en la oferta, debiendo para ello revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalar cualquier error, omisión, contradicción o incongruencia que en ellos detecte y de ser necesario, formular las consultas pertinentes con el fin de evitar alteraciones en el desarrollo de los trabajos; d) Previamente a la adquisición de materiales, debo proporcionar al Asesor Técnico cuando este así lo requiera, muestras para que el laboratorio de “LA UNIVERSIDAD” analice y pruebe dichos materiales; e) A retirar de las disposiciones vigentes áreas de trabajo que esté en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal ejecución a cualquier trabajador que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidadestime incompetente, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales serviciosnegligente, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los serviciosinsubordinado, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personalirresponsable, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios irrespetuoso o cometiese actos perniciosos perjudicial para la buena marcha de los trabajos; f) Los salarios que pague a los trabajadores no podrá ser inferior a los fijados por la leyes laborares del país; g) Estoy obligado a pagar todos los impuestos que se deriven del presente contrato. Ello ; h) Debo estar inscrito en el plazo máximo Instituto Guatemalteco de veinticuatro horas desde Seguridad Social como patrono y hacer efectiva las cuotas patronales y las laborales correspondientes; i) Debo aportar todo el requerimiento equipo, material, herramientas, combustible y lubricantes, mano de obra, transporte y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que efectúe ELIKA se contratan, haciendo constar que dicho equipo, herramientas y transporte, se encuentran libres de gravámenes y anotaciones, sometiéndome al saneamiento xx xxx si lo manifestado no fuera cierto y me obligo a tal finpagar a “LA UNIVERSIDAD”, los daños y perjuicios que hubiere ocasionado; j) me obligo a entregar a “LA UNIVERSIDAD”, a la finalización de los trabajos, y como requisito para el otorgamiento de la Certificación de Pago, planos finales de los trabajos realizados, en medios magnéticos y un juego de los mismos, impresos en original, reproducibles heliográficamente, que los muestren totalmente terminados, incluyendo en dichos planos los cambios que se hubiesen efectuado y que hubiesen sido debidamente aprobados por “LA UNIVERSIDAD”. Las sustituciones Así mismo como “El CONTRATISTA” seré el responsable directo de personal los daños y perjuicios que causen sus empleados o agentes durante la ejecución de la obra a terceras personas y a las instalaciones ya existentes en “LA UNIVERSIDAD”, así como de cualquier infracción a las leyes, quedando entendido que “LA UNIVERSIDAD” no implicarán tendrá responsabilidad alguna para ELIKA respecto al respecto. k) estoy obligado a iniciar trabajos de las relaciones modificación a los contratados inicialmente hasta recibir autorización escrita por parte del contratista con el personal afectadoAsesor Técnico, siempre que éstos no generen costo adicional. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando l) A la prestación efectiva finalización de los servicios contratadostrabajos, dejar el lugar del trabajo y demás instalaciones de “LA UNIVERSIDAD” completamente limpias, retirando cualquier material, proveniente de los trabajos realizados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.DECIMA TERCERA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Adjudicación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios o cometiese actos perniciosos productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la buena marcha del contrato. Ello Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedadresarcimiento correspondiente, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su derecho al uso de los servicios contratadosmismos. Ello La Conformidad de la recepción de los productos no invalida ni limita el derecho de "EL HOSPITAL" de reclamar, la restitución del producto adjudicado al detectarse alguna deficiencia cuantitativa y/o cualitativa del mismo. "EL CONTRATISTA" , se compromete a dar una garantía de 36 meses la cual incluye puesta en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) funcionamiento , capacitación del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución usuario final y servicio preventivo y correctivo del contrato, a voluntad de XXXXXequipo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Además de las obligaciones legales contractuales, me comprometo, a: a) Sostener el precio de la oferta objeto del contratista las siguientes: - La Contrato; b) Ejecutar el proyecto de acuerdo a la planificación correspondiente y entregarlo en el tiempo convenido; c) Contratar la mano de obra necesaria y suficiente para la ejecución del contrato proyecto; d) Ejecutar la Obra con arreglo materiales de buena calidad y garantizar su conservación de conformidad con la Ley; e) Ser el único responsable de los trabajos ejecutados por las personas que contrate, así como de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas, como consecuencia de la ejecución de la obra Contratada; f) Las multas y sanciones por retraso en la entrega de la obra (salvo caso justificado), se me impondrán de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; g) Deberé entregar en su oportunidad las diferentes Fianzas, que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; h) Las cuotas Patronales y Laborales que deban pagarse al contenido determinado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, correrán bajo mi responsabilidad directa, comprometiéndome a entregar fotocopia de la resolución de inscripción de este proyecto ante esa institución, en la Tesorería Municipal local, para la liquidación del proyecto; i) Quedo obligado a pagar contribuciones tributarias o de otra naturaleza que establezcan las Leyes de la República en vigencia; j) Me queda terminantemente prohibido ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones provenientes del presente Contrato; k) Dar aviso al Supervisor del proyecto, por escrito, cuando los trabajos estén totalmente concluidos, para la inspección final y recepción del proyecto, a fin de que la Municipalidad pueda liquidarme; l) Solicitar conjuntamente con la Municipalidad, a la Delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas, la autorización de un Libro que se utilizará como “Bitácora”, durante la ejecución del proyecto, y que se entregaré en la Tesorería Municipal al finalizar el mismo, así como en este Pliego para agregarlo al expediente y en su ofertaefectos de liquidación. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.QUINTA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El adjudicatario, antes de finalizar el primer trimestre a contar desde la adjudicación, presentará al Ayuntamiento un informe exhaustivo, escrito y fotográfico sobre el estado de conservación de los diferentes elementos, tanto vegetales, como de obra civil de las zonas verdes y viales objeto del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, contrato; así como una memoria valorada de aquellas obras que se consideren necesarias para la reposición de elementos deteriorados. El informe, una vez aceptado con las modificaciones a que haya lugar, será considerado como acta de reconocimiento por ambas partes del estado en este Pliego que se reciben las zonas verdes y en su ofertaviales al objeto de aplicar la mecánica operativa normal. - La adscripción a la ejecución Con independencia de ello el adjudicatario deberá hacerse cargo desde el primer día de vigencia del contrato de la conservación y arreglos que se propongan. De igual modo se procederá respecto del mobiliario urbano. La empresa intervendrá directamente, sin necesidad de los medios humanos comprometidos Técnicos Municipales, en aquellas operaciones de inspección y de reparación que requieran actuación por la modalidad de conservación, pues es su obligación la detección de cualquier circunstancia que se origine en el jardín o zona verde o viario y que pueda suponer perjuicio, riesgo o desmerecimiento de su buen estado. Intervendrá, asimismo en actuaciones que por su urgencia sean necesarias, fuera del horario habitual de trabajo. La no detección ni notificación de estas circunstancias a los Técnicos Municipales responsables será motivo de sanción. Si existieran dudas de interpretación sobre si la operación a realizar está íntegramente incluida en este Pliego, el adjudicatario consultará a los Técnicos Municipales competentes, que resolverán considerándose la solución de obligado cumplimiento, sin perjuicio de las posteriores reclamaciones por parte del adjudicatario a que hubiere lugar. Cuando los trabajos a ejecutar rebasen total o parcialmente el alcance de las operaciones definidas en este Pliego, el adjudicatario presentará a los Técnicos Municipales competentes una propuesta de actuación, especificando las operaciones que en su oferta. - El cumplimiento caso han de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias ser acometidas por conservación y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia una relación valorada de las instrucciones dadas que hayan de certificarse por valoración de obra y/o plantación realizada. Una vez aceptada la propuesta, deberá ser ejecutada en el responsable del contrato y plazo que se indique. Cuando los Técnicos Municipales responsables consideren que el estado de deterioro de un elemento no admite más intervenciones puntuales por el personal técnico de XXXXX y conservación, podrá ordenar la ejecución de los trabajos de reposición. Si el adjudicatario, por propia iniciativa, efectuara trabajos de mejora o que rebasen el alcance puntual que este Xxxxxx establece para las tareas actuaciones incluidas en la conservación, al objeto de ahorrarse reiteradas intervenciones sobre un elemento determinado, aquellos trabajos serán también considerados íntegramente incluidos en la modalidad de conservación. La Corporación declina formalmente cualquier responsabilidad que pueda derivarse del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento incumplimiento de las disposiciones vigentes normas y medidas de seguridad que pudiera darse por parte del contratista al margen de poder imponer las sanciones que más adelante se especifican. Salvo supuestos de fuerzas mayor, en materia laboral caso de que se produjeran modificaciones que supongan la alteración total o parcial del servicio, la empresa adjudicataria deberá acordar con la Concejalía de Parques y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en Jardines la prestación materialidad de los trabajos para los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidadmínimos que determine la Ley, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en siendo responsable el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe adjudicatario de los referidos contratosdaños que se puedan producir en parques, jardines y árboles de viario. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración El Ayuntamiento podrá recabar de la mismaempresa adjudicataria asistida por sus colaboradores cualificados, los informes, datos, apoyo en el supuesto operaciones de que no cumpliera su función con la debida diligencia inventario, planificación, mediciones, trabajos de índole experimental, medios materiales y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidenteshumanos, etc., garantizando la prestación efectiva de que sean necesarios para mejorar o racionalizar los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) trabajos objeto del TRLCSP, siendo contrato sin cargo alguno por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución parte del contrato, a voluntad de XXXXXcontratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones A) OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumplir de buena fe el objeto contratado. 2) Proyectar y entregar los informes y reportes ordinarios y extraordinarios y los demás documentos que requiera el Supervisor en medio impreso y/o digital de conformidad con lo acordado entre las partes. 3) Proyectar y entregar los productos y los informes de actividades correspondientes, de forma oportuna, en físico y/o en magnético según lo previsto en el contrato y lo indicado por el Supervisor. 4) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contratista contrato le imparta la Corporación, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus observaciones, observando y acatando las siguientes: - La ejecución instrucciones de manuales y protocolos establecidos por la Corporación. 5) Participar de reuniones ordinarias o extraordinarias, según las necesidades de la Corporación y a las que sea convocado por el Supervisor. 6) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 7) Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, asegurando que reposen en la dependencia correspondiente. 8) Devolver los documentos y demás elementos que le que fueron entregados para análisis, en el tiempo en que lo indique el supervisor. 9) Hacer buen uso de los elementos que contengan imágenes o elementos de distinción de LA CORPORACIÓN como carné o prendas identificativas y propender por el buen nombre de ésta. 10) Informar a LA CORPORACIÓN el cambio de régimen tributario cuando a ello hubiere lugar. 11) Solicitar al supervisor del contrato con arreglo mínimo diez (10) días hábiles de antelación, las modificaciones contractuales que llegare a requerir para la adecuada ejecución del contrato. 12) Observar estrictamente, en caso de viajes fuera de la ciudad de Bogotá, los procedimientos que para estos fines existen en la Corporación. 13) Cumplir con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales. 14) Radicar las cuentas de cobro o facturas con sus respectivos anexos e informes en las fechas que establezca el supervisor del contrato. 15) Informar al contenido determinado supervisor del contrato cualquier anormalidad que observe en ejecución de las actividades contratadas. PARÁGRAFO: El contratista, con la suscripción de este documento, declara de manera expresa que entiende claramente que estas obligaciones contractuales, NO IMPLICAN EN NINGÚN CASO SUBORDINACIÓN, y que solo constituyen obligaciones contractuales que acepta cumplir. B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Conocer a cabalidad los términos de referencia del contrato, el anexo técnico, y todos los documentos de que tratan los inputs, y que le permitan emitir una opinión independiente en condiciones adecuadas. 2. Cumplir a cabalidad con las actividades del alcance contenidas en el mismopresente estudio previo de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico y lo ofertado en la propuesta. 3. Garantizar la permanencia del equipo técnico- profesional requerido para satisfacer el cumplimiento del objeto del contrato, según lo requerido en los términos de referencia, en el anexo técnico y lo ofertado en la propuesta. 4. Dentro de los primeros quince días calendario de ejecución del contrato, realizar un (1) plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato. 5. Buscar y gestionar la información externa que requiera para ejecutar las actividades del Plan de Trabajo. 6. Ejecutar las actividades propuestas en el Plan de trabajo 7. Elaborar la opinión independiente de acuerdo al objeto y alcance solicitados (Opinión independiente) 8. Presentar la opinión independiente a los organismos de Dirección de XXXXXX. 9. Construir la propuesta de acción integral del escenario aprobado por los organismos de Dirección de XXXXXX. 10. Presentar la propuesta de acción a los organismos de Dirección de XXXXXX 11. Realizar los ajustes a que haya lugar, en relación con los entregables, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la solicitud que realice el supervisor del contrato. 12. Asistir a las reuniones periódicas con la supervisión del contrato, y suministrar la información para el desarrollo de las mismas, así como en este Pliego y en su ofertarealizar el seguimiento al avance del estudio. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta13. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para Desarrollar el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos fundamento mínimo en los “inputs” contenidos en el anexo técnico que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª hace parte del presente Xxxxxxproceso. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin14. Las sustituciones demás necesarias para adelantar las actividades de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcseguimiento descritas en estos términos., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El Contratista se obliga a lo siguiente: a) Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de La Municipalidad, ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del contratista mismo. A este respecto El Contratista declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier error, omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en observaciones pertinentes antes de efectuar el mismotrabajo que pudiese resultar afectado; b) Aceptar la supervisión por personal designado por El Contratante, quien tendrá carácter de autoridad ante El Contratista; c) Acatar instrucciones o indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito El Supervisor, quien tiene la potestad de rechazar el material selecto que no se ajuste a la calidad requerida, así como el volumen que corresponda y ordenar la paralización de la carga cuando existan causas que justifiquen esta medida; d) Xxxxxxxx el proyecto contratado en el lugar indicado en este Pliego y contrato, el cual ya es conocido por El Contratista en su oferta. - La adscripción a localización, topografía, geología y conformación; e) A contratar la mano de obra y recursos necesarios suficientes para la ejecución del contrato proyecto, cuyo personal depende directamente de El Contratista; f) A comprar los materiales que sean necesarios por su cuenta y ponerlo en el lugar acordado; g) A contribuir con los entes de apoyo que tienen convenio con la Municipalidad, asumiendo por su cuenta cualquier inconveniencia que se presente; h) El Contratista por su cuenta dará mantenimiento a los equipos, vehículos y maquinaria que utilice para el cumplimiento del presente contrato; i) Todo material defectuoso, deberá ser reemplazado por El Contratista, sin compensación alguna y a su xxxxx dentro del plazo contractual; j) El Contratista será responsable directamente de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, daños y perjuicios que causen a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y terceros sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como de cualquier infracción a las tareas objeto leyes, quedando entendido que La Municipalidad no tendrá responsabilidad alguna al respecto; k) Colocar el rótulo del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con proyecto previo a solicitar el personal que emplee primer desembolso; l) Participar en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución recepción del contrato, a voluntad debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la comisión receptora de XXXXX.la Municipalidad de Raxruhá, A.V.-------

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones del contratista Contratista, además de las previstas en los pliegos que rigieron la contratación, en la oferta realizada por el adjudicatario y en la legislación vigente, las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo -El adjudicatario quedará obligado al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En particular, el adjudicatario tendrá la obligación de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante. El suministro objeto del presente contrato no generará ningún tipo de dependencia laboral con CANTUR, S.A. debiendo estar la empresa adjudicataria al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social Social, y debiendo entregar copia a CANTUR, S.A., si esta lo requiere, de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores conceptos. -El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales, en su caso, fijados por el órgano de contratación para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte xx XXXXXX S.A. -El contratista deberá nombrar, al tiempo de formalizar el contrato, un responsable de la ejecución del mismo que actúe como interlocutor con XXXXXX, S.A. o con la persona o personas que ésta designe. -Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la contratante. -Será obligación del contratista responder a toda indemnización de daños por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo empleados en los servicios, sin perjuicio de los derechos que asistan al contratista frente a los autores de los hechos en relación con las compañías aseguradoras de los riesgos. Asimismo, el personal contratista será responsable ante Cantur, S.A. por las faltas que emplee en cometan sus trabajadores y empleados, quedando obligado al resarcimiento de los daños que se causen a terceros con motivo de la defectuosa prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber o por dolo o culpa, ya sean de confidencialidadbienes, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales serviciospersonas e instalaciones particulares o públicos, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto sin perjuicio de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias sanciones contractuales que se les puedan imponer.- SEGUROS: La adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios que resulten de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello aplicación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución atención al objeto del contrato, que serán a voluntad su xxxxx. En caso de XXXXXinfraseguro los posibles daños serán x xxxxx y responsabilidad de la adjudicataria, sin que en ningún caso Cantur, S.A. deba responder de los mismos frente a terceros. -El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del órgano de contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. -Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: - Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éstos a la Administración contratante. - En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. - A la extinción de los contratos, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. - Adscribir a personal y medios de manera exclusiva al servicio. Todo el personal y medios adscritos al servicio, lo serán de manera exclusiva y su adscripción no podrá modificarse sin autorización xx Xxxxxx, S.A. La adscripción se comunicará a Cantur, S.A. antes de finalizar el primer mes de la prestación. - Dotar de uniformidad e identificación al personal adscrito para la prestación del servicio.- - Cualquier otra recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista El Contratista previo el inicio de la obra, se obliga a obtener los permisos en cada una de las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado ramas detalladas en el mismopresente documento, así como en este Pliego y en su ofertapara lo cual deberá informar permanentemente al administrador del Contrato sobre el estado del trámite. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes establecidas en materia laboral el Código del Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social en Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Contratante, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que emplee labore en la prestación ejecución de los servicios contratadostrabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado. - El cumplimiento Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas que le fueron entregados por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar prórroga o ampliación del deber plazo, contratación de confidencialidadrubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por el Administrador del Contrato. Es obligación del Contratista el utilizar todos los sistemas informáticos y de control implementados por el Contratante y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo. El Contratista deberá ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y cumplir con la normativa ambiental aplicable y de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial vigente. El Contratista deberá instalar todos los letreros informativos, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento avisos de lo servicios peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridas en el supuesto contrato y por las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice Fiscalización y el tiempo de duración de la misma, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por el Contratante. El Contratista deberá observar lo dispuesto en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficienciaDecreto Ejecutivo 1669, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso publicado en el desempeño Registro Oficial No. 578 de los servicios o cometiese actos perniciosos para 27 xx xxxxx de 2009, esto es dar prioridad a la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo contratación de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones la mano de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedadobra local, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas calificada y registrada en la presente Xxxxxxxx tendrán Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el carácter período de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento ejecución de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXla obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contratista debe contar con el permiso ambiental proporcionado por el MTOP y el Plan de Manejo Ambiental, para la ejecución correcta y legal de la obra, sin limitarse al cumplimiento de legislación ambiental vigente, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección de los usuarios, personal de la fiscalización y del contratista. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las siguientesleyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador, sin perjuicio de la responsabilidad en el avance de obra que debe cumplir el contratista. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s). El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El contratista, deberá cumplir: - a más de las obligaciones detalladas en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito, adicionalmente, el contratista deberá cumplir en general con lo siguiente: • La Gestión y ejecución del Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y, • La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado de las Obras Obligatorias de acuerdo a lo establecido en el mismolos APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; • La ejecución de obras extraordinarias de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y, así como en este Pliego y en su oferta. - • La adscripción a la ejecución gestión socio-ambiental del contrato de acuerdo a lo establecido en los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcAPÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios o cometiese actos perniciosos productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la buena marcha entrega del contrato. Ello en el plazo máximo equipo adjudicado, por lo cual presenta la Declaración Jurada Simple de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna estar Inhabilitado para ELIKA respecto de las relaciones del contratista contratar con el personal afectadoEstado. - El remplazo "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o repuestos originales para el funcionamiento del personal para cubrir las ausencias equipo ofertado por un periodo no menor de trabajo ocasionadas 10 años, a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por bajas el periodo de cuarenta y nueve (49) meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se al mantenimiento preventivo por enfermedadel periodo de garantía, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando que consta de la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del Además de las señaladas en la cláusula Décimo Séptima de este Pliego de Condiciones Particulares, el contratista se obliga a: 1.- Los trabajos se ejecutarán en las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado cubiertas de cuatro naves de MERCAGRANADA S.A., se prestará en las condiciones señaladas en el mismoPliego de Prescripciones Técnicas y para ello se deberán emplear los medios personales y materiales adecuados para el expresado fin. En este sentido se empleará personal cualificado 2.- El contratista contará con el personal para la correcta prestación del servicio, así como en este Pliego que dependerá laboralmente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y en deberes inherentes a su ofertacalidad de empleador, siendo la MERCAGRANADA S.A. contratante totalmente ajena a dichas relaciones laborales. - La adscripción El contratista procederá inmediatamente, si fuese necesario, a la sustitución del personal, de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. 3. Los contratos de los medios humanos comprometidos trabajo del personal que se adscriba al servicio deberán estar a disposición de MERCAGRANADA S.A. en su ofertael plazo de un mes siguiente a la fecha de inicio del servicio, y durante toda la vigencia del mismo. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para En ningún caso podrá prestarse este servicio sin el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del oportuno contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continuatrabajo. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para Al finalizar la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personalcontrata, cualquiera que sea su causa, y se proceda o no a una nueva adjudicación del servicio, MERCAGRANADA S.A. no se subrogará en ningún caso en las relaciones de empleo con los trabajadores del contratista saliente que vinieran prestado sus servicios, ya que la labor titularidad de dicha relación laboral viene determinada por el principio de dependencia respecto de un determinado empresario, por lo que realice tales trabajadores seguirán adscritos a la empresa que los contrató, conservando en ella su categoría profesional y pasando a desempeñar sus funciones en el tiempo lugar que su empresario designe, dejando a salvo lo que pudiera resolverse en un expediente de duración regulación de empleo, cuyas consecuencias indemnizatorias, de producirse, correrán a cargo exclusivamente del empresario que lo promueva 4. El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el responsable de MERCAGRANADA S.A. designado para el seguimiento de este contrato, tanto en la realización de los mismos, como en la forma de ejecución. MERCAGRANADA S.A. por medio del señalado personal, llevará a cabo la comprobación, coordinación y vigilancia de la mismacorrecta ejecución de la prestación y emitirá un certificado de recepción de conformidad, siempre que el mismo se acomode a las cláusulas contractuales, que será requisito necesario para tramitar el pago, y ejercerá en general el control de los trabajos comprendidos en el presente contrato, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado. Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por MERCAGRANADA S.A., sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere al contratante. Si se advirtiese que los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, se hará constar así con ocasión de la recepción y de darán al contratista las instrucciones precisas para que subsane los defectos observados, pudiendo rechazar los mismos si existieran vicios o defectos imputables al contratista, quedando exenta MERCAGRANADA S.A. de la obligación del pago o teniendo derecho, en el supuesto su caso, a la recuperación del precio satisfecho. El contratista será en todo caso responsable de la calidad técnica de los trabajos y prestaciones que no cumpliera su función con desarrolle, así como de las consecuencias que se deduzcan para MERCAGRANADA S.A. o para terceros de las omisiones, errores o métodos inadecuados en la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso ejecución. 4.- El Contratista se obliga al cumplimiento de los prescrito en el desempeño proyecto referente al Estudio Básico de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcSeguridad y Salud., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente Pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista las siguientes: - el Ayuntamiento. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en el mismolas leyes. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su ofertacontrato. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con Todo el personal que emplee en el concesionario contrate para la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento objeto de este contrato tendrá dependencia laboral del deber mismo, sin que por ninguna causa, incluso la de confidencialidaddespido, con arreglo pueda pasar dicho personal a la Cláusula 20ª dependencia del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de Ayuntamiento, no interviniendo éste, bajo ninguna forma, en las relaciones laborales que puedan existir entre el concesionario y su personal, salvo lo servicios dispuesto en el supuesto presente Pliego. Cada licitador especificará la dedicación y categoría laboral del personal que proponga, diferenciando si es preciso, por temporadas e indicando claramente los puestos de huelgatrabajo permanentemente cubiertos, el absentismo previsto y la plantilla total en cómputo anual del servicio. Si no Todo esto se garantizasen tales servicioshará considerando las obligaciones de subrogación en su caso. El adjudicatario se responsabilizará del aseo y decoro del personal a su cargo que vaya a tener relación con el público, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función actúe con la debida diligencia cortesía y eficienciacorrección en su trato con éste y de que cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas, no estuviese capacitadoReglamentos y demás Disposiciones Municipales sobre el Servicio. El adjudicatario en ningún caso podrá considerarse en relación laboral, fuese poco cuidadoso en funcionarial o de naturaleza alguna respecto del Ayuntamiento salvo la propia del contrato firmado. En cualquier caso, el desempeño contratista tendrá las obligaciones derivadas de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo pliegos de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcprescripciones técnicas particulares y demás documentación contractual., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del En virtud de este Contrato, el contratista asume las siguientessiguientes obligaciones: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en Ejecutar las Obras precedentemente descrita, por el mismo, así como en este Pliego y en monto de su oferta, por el Sistema a Suma Alzada y a Precio Fijo, comprende: Materiales, Mano de Obra, Equipos, Herramientas, Protocolos de Prueba, Gastos Generales, Seguros, Dirección Técnica y cualquier otro gasto que sea necesario para la Liquidación de Obra (Memoria Descriptiva Valorizada, Planos de Replanteo y Otros). - La adscripción “EL CONTRATISTA”, esta obligado a Ejecutar la ejecución del contrato obra en estricta conformidad con el Expediente Técnico que comprende: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Precios Unitarios, Valor Referencial o Presupuesto Base y plazo que debidamente suscritos por “EL CONTRATISTA” forman parte integrante de este contrato. Realizar los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de Equipos de Construcción, Dirección Técnica y Administrativa, obligándose a proveerse con la debida anticipación de mano de obra, los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónmateriales, a su cargo, de cuantas licencias insumos y permisos fuesen equipos necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de la obra. Responder por el pago de las tareas objeto indemnizaciones, seguros, beneficios que establezcan las Leyes Sociales al personal a su servicio e igualmente por los impuestos, contribuciones, aportaciones que le correspondan, pues es propósito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de “EL CONTRATISTA” No transferir, por ninguna causa, parcial o totalmente la ejecución de la obra, materia del presente contrato, salvo autorización expresa de “LA BENEFICENCIA” mediante comunicación escrita, previa solicitud fundamentada por el “CONTRATISTA”. Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción u omisión hubiera causado a personas, muebles o inmuebles de terceros que se deriven de los trabajos de construcción. Entregar la obra mediante la suscripción de un Acta una vez que “LA BENEFICENCIA”, haya dado su conformidad sin observaciones (Articulo Nº 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Presentar la Liquidación del contrato de manera coordinada debidamente sustentado con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas documentación y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la mismacálculos detallados, en el supuesto plazo que estipula el Art. 269°, entregándose con ella la Memoria Descriptiva Valorizada, planos de que no cumpliera su función con la debida diligencia replanteo, metrados Post Construcción, Liquidación y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcotros., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Los bienes objeto del contratista suministro deberán ser entregados en la Escuela Infantil Municipal “Campanilla”, sita en la C/ Santísima Trinidad, s/n , de acuerdo con el calendario y horario previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La Sociedad Municipal DESDEARHAL, S.L. podrá inspeccionar las siguientes: - diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Asimismo, podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de las materias primas empleadas y de los alimentos a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en se realizará a riego y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudiera apreciarse durante el mismoplazo de garantía. El contratista no podrá solicitar alteración del precio del contrato o indemnización, así como excepto por alguna de la causas establecidas en este Pliego o por la legislación vigente. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa o inmediata de una actuación u orden de la Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y en su oferta. - La adscripción perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Cuando tales daños o perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. será responsable la misma dentro de los medios humanos comprometidos límites señalados en las leyes. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su ofertacaso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. - El cumplimiento Asimismo, serán responsables de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su oferta final. - La obtencióncaso, a la Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. El contratista deberá cumplir, bajo su cargoexclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en material laboral, de cuantas licencias seguridad social y permisos fuesen necesarios para de seguridad e higiene en el ejercicio de trabajo, debiendo tener a su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, respecto del que ostentará, a voluntad todos los efectos, la condición de XXXXXempresario.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del contratista las siguientes: - La ejecución plazo total fijado para la realización del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, todo ello, de conformidad con el artículo 196.2 de la LCSP. • Las obras se realizarán por el contratista con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego el contrato y en al Proyecto que sirve de base al mismo, así como a las órdenes e instrucciones del Técnico-Director de las obras, que deberán ser ratificadas por escrito cuando fueran de carácter verbal. • Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de proyecto se requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento xx Xxxxx. Contratación • Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el Ayuntamiento xx Xxxxx durante su ofertaejecución a través de su personal técnico. - La adscripción • El contratista estará obligado a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónla obra, a su cargoconservación hasta la recepción, y se hará responsable de cuantas licencias las faltas que en la obra puedan advertirse dentro del período de vigencia del contrato, respondiendo civil y permisos fuesen necesarios fiscalmente, incluso frente a terceros. A tal efecto, el contratista estará obligado a concertar a su xxxxx antes del inicio de la obra y hasta la recepción definitiva, un seguro a todo riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente a terceros, por el importe del precio de adjudicación, debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento xx Xxxxx. • Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado medio o superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la representación del contratista ante el Ayuntamiento xx Xxxxx y estará facultado para el ejercicio tomar toda clase de decisiones en nombre del contratista. Será de su actividad. - La obediencia responsabilidad la seguridad y salud de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee trabajadores contratados en la prestación de obra ante los servicios contratadosorganismos competentes y deberá el contratista dedicarlo exclusivamente a esta obra, estando obligado a permanecer en ella durante la jornada laboral. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la mismacontratista comunicará al Ayuntamiento xx Xxxxx, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.xx xxxx

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - − La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado de las obras contempladas en el mismo, así como PROYECTO en este Pliego y el plazo propuesto en su oferta. - − La limpieza general de la obra, del terreno, de los viales colindantes y la retirada y transporte de todos los escombros u objetos que pudieran encontrarse. − La constitución de la garantía definitiva. − El abono de los gastos correspondientes a la publicidad de la licitación. − La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos y materiales comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - − La obtencióncontratación o mantenimiento, a su cargocomo mínimo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y durante la ejecución de la obra, de las tareas coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la Cláusula 21 del presente Xxxxxx. − El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente de la empresa contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario/a respecto del mismo. Así la empresa contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en las obras objeto del contrato de manera coordinada con aquéleste contrato, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento al cumplimiento: de las disposiciones vigentes en materia laboral de Legislación Laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad Social lo previsto en el art. 14 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. − En general, la empresa contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador/a, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación con el personal laboral, y específicamente las derivadas del convenio del sector en Bizkaia, o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que emplee en pueda repercutir contra TECNALIA ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes. Será responsabilidad de la prestación empresa contratista la obligación de los servicios contratados. - El vigilancia del cumplimiento del deber de confidencialidadtodas estas disposiciones y, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxxmayor brevedad, la comunicación escrita a TECNALIA y la Dirección de Obra de cualquier incidencia. - El cumplimiento − En cualquier caso, la empresa contratista indemnizará a TECNALIA de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no toda cantidad que ésta se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA viese obligada a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas pagar por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. − El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en especial la referente a la gestión de resolución del contratoresiduos de demolición. − El contratista está obligado a conservar y a tener a disposición, en todo momento, en la obra el "Libro de Órdenes", que estará a disposición de la Dirección de Obra, quien consignará en el mismo las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estará obligado, por sí o por medio de su delegado, a voluntad firmar el oportuno acuse de XXXXX.recibo de tales instrucciones. − Corresponderá y será a cargo de la empresa contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato, y a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación, quien podrá, asimismo, ajustar el ritmo de entrega de los bienes a suministrar. El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 de este Pliego, o el que hubiera ofertado en su proposición, si este fuera menor. El contratista estará obligado a realizar todas las siguientes: - operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido en el precio del contrato. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de Calvià 2000, S.A. Inscripción R.M. Tomo 689, Folio 203, Hoja 15.795. N.I.F: A07251895 El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al órgano de contratación, salvo que éste hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, así a terceros como en este Pliego consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su ofertacaso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. - La adscripción Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a Calvià 2000, S.A. de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. En los supuestos en que proceda, Calvià 2000, S.A. podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Asimismo, el órgano de contratación podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los bienes a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, Calvià 2000, S.A. adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, la ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a Calvià 2000, S.A. del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los medios humanos comprometidos en su ofertaentes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. - El cumplimiento contratista deberá respetar el carácter confidencial de los plazos aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por a la que se le hubiese dado el personal técnico referido carácter en el apartado 25 del Cuadro de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto características del contrato de manera coordinada con aquéleste Pliego o en el contrato, debiéndole mantener informado o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de manera continuacinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. - La satisfacción El órgano de cualesquiera otros gastos contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento licitadores deberán incorporar en cada uno de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en los sobres una relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo documentación a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etchayan dado ese carácter., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista El CONTRATISTA ejecutará las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado prestaciones a su cargo en el mismoestricta observancia de las Especificaciones Técnicas y demás consideraciones que se encuentran contenidas en las Bases y este Contrato, así como mantener la calidad de las mismas durante la vigencia del presente Contrato. El CONTRATISTA contará con una organización que garantice el cumplimiento de sus actividades en este Pliego forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato. El CONTRATISTA ejecutará los trabajos contando de manera permanente con un Residente de Obra que cumpla con el Perfil descrito en el Anexo N° 04 y personal permanente calificado. El CONTRATISTA garantizará que su ofertapersonal observe correcta disciplina y conducta en el desarrollo de sus actividades. - La adscripción PETROPERU se reserva el derecho de pedir la separación de algún trabajador del CONTRATISTA que no guarde la compostura adecuada o realice actos contra la moral o buenas costumbres. El CONTRATISTA está obligado en lo que corresponda, a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas” de PETROPERU, contenidas en el Manual M-040 adjunto. El CONTRATISTA se obliga a dotar a su personal de los implementos y/o equipos de seguridad apropiados de acuerdo a las disposiciones de PETROPERU, sin ser limitativos, según corresponda tales como: botines, guantes, casco de color, lentes, protectores del polvo, y de ropa de trabajo (overol con logotipo del CONTRATISTA.) El CONTRATISTA está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU. El CONTRATISTA no podrá transferir parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del contrato mismo. Las partes de los medios humanos comprometidos en su ofertamutuo acuerdo, dejan expresa constancia que el presente Contrato es de naturaleza civil y que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERU y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU y el personal del CONTRATISTA. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, CONTRATISTA no subcontratará a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia otra Empresa parte de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico prestaciones de XXXXX y la ejecución Obra, sin la autorización expresa de las tareas objeto del contrato PETROPERU de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación acuerdo con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración articulo 38° de la mismaLey y 208° del Reglamento, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa caso contrario será causal de resolución del contratoContrato. Eventualmente solo podrá autorizarse la subcontratación de actividades altamente especializadas distintas al objeto principal del presente Contrato. El CONTRATISTA en todo momento cuidará que toda la información confidencial relacionada con los aspectos operativos de PETROPERU que por razones del Contrato llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a voluntad criterio de XXXXXPETROPERU pueda afectarla, será considerada como incumplimiento, siendo causal suficiente para resolver el presente Contrato, sin perjuicio de las acciones legales o judiciales que correspondan.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones De conformidad con el artículo 255 de la LCSP, el contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo. En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. El importe del servicio prestado por el contratista será el importe de la tasa municipal establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de las siguientes: - La ejecución Tasas por inmovilización, retirada de vehículos y depósito administrativo. El contratista debe satisfacer al Ayuntamiento xx Xxxxx, el canon ofertado en la forma establecida en el presente Xxxxxx, siendo éste deber esencial del contrato contrato. De conformidad con el artículo 256 de la LCSP, el contratista está sujeto a prestar el servicio en condiciones de absoluta normalidad y de forma continuada e ininterrumpida durante todos los días del año, sean o no festivos, del modo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Tecnicas Particulares u ordenado por el Ayuntamiento xx Xxxxx, y debe garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. De conformidad con el artículo 259.1. de la LCSP, cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contenido determinado contrato y en el mismoestado de conservación y funcionamiento adecuados El contratista debe de mantener y conservar en perfecto estado de funcionamiento, así conservación, higiene y limpieza los locales, aparcamientos y maquinaria utilizada con todas sus instalaciones y servicios, incluidas las de carácter complementario. El contratista debe respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la misma, no pudiendo destinar los bienes a un uso distinto del pactado y abstenerse de ejecutar obbras o alteraciones que modifiquen la prestación del servicio sin previa autorización del Ayuntamiento xx Xxxxx. El contratista debe cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía necesarios anteriormente mencionados. El contratista está sujeto a Indemnizar los daños que se causen a terceros como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su ofertaAdministración. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral laboral, de seguridad social y de Seguridad Social seguridad e higiene en relación con el trabajo. Será de exclusiva cuenta del adjudicatario el pago del personal que emplee en para la prestación realización de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber trabajos objeto de confidencialidadeste contrato, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento debiendo cumplir en todo momento lo establecido en materia de lo servicios retribuciones por todo tipo de conceptos en el supuesto Convenio adecuado, que en ningún caso podrá repercutir en el precio de huelgaadjudicación. Si no El contrato que se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose establezca entre el Ayuntamiento xx Xxxxx y el adjudicatario se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista de su facturación conformidad con el importe artículo 199 de la LCSP. La empresa contratada está obligada a guardar sigilo respecto de los referidos contratosdatos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, todo ello de conformidad con el artículo 112.2 del RGLCAP. - La sustitución El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del personalplazo total fijado para la realización del mismo, cualquiera que sea de conformidad con el artículo 196.2 de la labor LCSP. El contratista está obligado a concertar a su xxxxx antes del inicio del contrato y hasta su terminación, un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, debiendo figurar como beneficiaria el Ayuntamiento xx Xxxxx. El personal de la Contrata que realice los trabajos deberá estar debidamente acreditado y uniformado, de forma que quede bien legible que se trata de una contrata municipal. El uniforme será suministrado por la contrata y debidamente aprobado por el tiempo Ayuntamiento xx Xxxxx. El contratista debe Ejercer por sí el contrato y no cederlo o traspasarlo a terceros, sin la autorización del órgano de duración de la mismacontratación, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA conforme a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos lo estipulado en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento 209 de las misma causa la LCSP. El Adjudicatario vendrá obligado a satisfacer los gastos de resolución publicación derivados del contrato, así como los de formalización del mismo. Igualmente, estará obligado a voluntad abonar cualquier otro gasto en que hubiera que incurrir para el desarrollo de XXXXXlas actividades incluidas en el contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contratista contrato designado por el órgano de contratación. Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en la escuela infantil municipal, sita en la C/ Xx. Xxxxxxx, nº 6, de acuerdo con el calendario y horario previstos en el pliego de prescripciones técnicas. El Ayuntamiento podrá inspeccionar las siguientes: - diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Asimismo, podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de las materias primas empleadas y de los alimentos a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del Ayuntamiento. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento será responsable la misma dentro de los medios humanos comprometidos límites señalados en la leyes. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su ofertacaso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. - El cumplimiento Asimismo, serán responsables de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su oferta finalcaso, al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. - La obtenciónEl contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, respecto del que ostentará, a voluntad todos los efectos, la condición de XXXXXempresario.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del El contratista las siguientes: - La ejecución estará obligado a entregar los bienes objeto del contrato con arreglo al contenido determinado en el tiempo y lugar fijados en el mismo, y a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Documento, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación, quien podrá, asimismo, ajustar el ritmo de entrega de los bienes a suministrar. El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en este Pliego documento y en su oferta. - El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes objeto de este arrendamiento con opción de compra, de conformidad con lo establecido en el presente documento. La adscripción ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. El contratista deberá encargarse de la adquisición del Software de los equipos presentados ya sean propias o de terceros para el correcto funcionamiento de los mismos. Los equipos deberán ser compatibles con lo existente o, en su defecto, la casa adjudicataria deberá aportar sin cargo el equipamiento necesario para su funcionamiento. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al órgano de contratación. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato contrato. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los medios humanos comprometidos titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su ofertacaso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. - El cumplimiento Asimismo, serán responsables de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su oferta final. - La obtencióncaso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. El contratista deberá cumplir, bajo su cargoexclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de cuantas licencias seguridad social y permisos fuesen necesarios para de seguridad e higiene en el ejercicio de trabajo, debiendo tener a su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por cargo el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato incluidos y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. El órgano de contratación podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral materiales empleados y de Seguridad Social los bienes a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. En los casos en relación que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, la ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el personal que emplee referido carácter en la prestación letra Y del Cuadro de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber características xxx Xxxxxx de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios clausulas administrativas o en el supuesto contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas cinco años desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones conocimiento de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcesa información., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega el servicio adjudicado, por lo cual presenta la Constancia Nº 21828 del CONSUCODE de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde treinta y siete (37) meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - − La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado de las obras de Fase 1 contempladas en el mismo, así como PROYECTO en este Pliego y el plazo propuesto en su oferta. - − La ejecución de las obras de Fase 2 en los plazos ofertados, contados a partir de dos semanas desde la comunicación de TECNALIA y/o la Dirección de Obra a tal efecto. − La limpieza general de la obra, del terreno, de los viales colindantes y la retirada y transporte de todos los escombros u objetos que pudieran encontrarse. − La constitución de la garantía definitiva. − El abono de los gastos correspondientes a la publicidad de la licitación. − La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos y materiales comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - − La obtencióncontratación o mantenimiento, a su cargocomo mínimo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y durante la ejecución de la obra, de las tareas coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la Cláusula 21 del presente Xxxxxx. − El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente de la empresa contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario/a respecto del mismo. Así la empresa contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en las obras objeto del contrato de manera coordinada con aquéleste contrato, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento al cumplimiento: de las disposiciones vigentes en materia laboral de Legislación Laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad Social lo previsto en el art. 14 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. − En general, la empresa contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador/a, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación con el personal laboral, y específicamente las derivadas del convenio del sector en Bizkaia, o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que emplee en pueda repercutir contra TECNALIA ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes. Será responsabilidad de la prestación empresa contratista la obligación de los servicios contratados. - El vigilancia del cumplimiento del deber de confidencialidadtodas estas disposiciones y, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxxmayor brevedad, la comunicación escrita a TECNALIA y la Dirección de Obra de cualquier incidencia. - El cumplimiento − En cualquier caso, la empresa contratista indemnizará a TECNALIA de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no toda cantidad que ésta se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA viese obligada a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas pagar por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. − El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en especial la referente a la gestión de resolución del contratoresiduos de demolición. − El contratista está obligado a conservar y a tener a disposición, en todo momento, en la obra el "Libro de Órdenes", que estará a disposición de la Dirección de Obra, quien consignará en el mismo las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estará obligado, por sí o por medio de su delegado, a voluntad firmar el oportuno acuse de XXXXX.recibo de tales instrucciones. − Corresponderá y será a cargo de la empresa contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del El contratista las siguientes: - La ejecución está obligado al suministro objeto del contrato y seguir las instrucciones de la EMSFCM, S.A. conforme a lo dispuesto en este pliego. La falta de suministro, deficiencias del material suministrado o retrasos en las entregas dará lugar a la resolución inmediata del contrato, sin perjuicio de la incautación de la fianza. Así mismo el contratista asumirá las siguientes obligaciones: El personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá considerarse con arreglo al contenido determinado en relación laboral o de naturaleza alguna respecto a la EMSFCM, S.A., debiendo la empresa adjudicataria tener debidamente informado a su personal de dicho extremo. Al término de la adjudicación no se producirá traspaso de personal entre la adjudicataria y la EMSFCM, S.A., por el hecho de prescindir del servicio. Así mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución el contratista deberá nombrar un responsable del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtencióncontrato, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por cual será el interlocutor con el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y en la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquélEMSFCM, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - S.A. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes legislaciones vigentes, especialmente en todo lo previsto en materia laboral fiscal, laboral, Seguridad Social, seguridad y salud, y protección del medioambiente, u otros que le sean de aplicación. A tal efecto, mensualmente y junto con la factura deberá presentar a la EMSFCM, S.A., los justificantes de pago de las cotizaciones sociales TC1 y TC2, así como cualesquiera otros que le sean requeridos. Así mismo el contratista está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en su inclusión social, de la prestación Ley Orgánica 3/2007, de 22 xx xxxxx, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber Servicios de confidencialidadPrevención, con arreglo a aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha ejecución del contrato. Ello De conformidad con lo establecido en el plazo máximo artículo 4 de veinticuatro horas desde la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el requerimiento que efectúe ELIKA adjudicatario del contrato está obligado a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna suministrar a la EMSFCM, S.A., previo requerimiento, toda la información necesaria para ELIKA respecto el cumplimiento de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán citada norma. En consecuencia, la empresa contratista, respecto de su personal, se compromete expresamente a cumplir con todas las obligaciones derivadas, tanto laboral y social, como fiscal, declinando la EMSFCM., S.A. cualquier responsabilidad a este respecto. En el carácter caso de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el un primer incumplimiento de las misma estas obligaciones, la EMSFCM, S.A., aplicará una penalización del 0,25% del importe total del contrato. En el caso de un segundo incumplimiento de estas obligaciones, la EMSFCM, S.A., aplicará una penalización del 0,50% del importe total del contrato. En el caso de un tercer incumplimiento de estas obligaciones, se producirá la resolución del contrato. La adquisición de todo tipo de medios, vehículos, elementos de seguridad, materiales necesarios, etc, para la ejecución del contrato, será por cuenta y cargo del adjudicatario. La empresa contratista no podrá variar el objeto del contrato, ni cederlo o subcontratarlo con terceros, salvo autorización previa y por escrito de la EMSFCM, S.A. El incumplimiento de lo anterior será causa automática de resolución del contrato, sin perjuicio de los daños y perjuicios que, en su caso, pueda reclamar la EMSFCM,S.A. y sin que a voluntad la misma le vinculen en modo alguno los posibles pactos establecidos a estos efectos ante el adjudicatario y terceros. Los gastos que origine la publicación de XXXXXlos anuncios de la presente convocatoria, serán de cuenta del adjudicatario del contrato. En el caso de que sean varios los adjudicatarios del contrato, los gastos del anuncio se abonarán por partes iguales entre los mismos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contractuales esenciales de la empresa contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo adscripción al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos y materiales comprometidos. - La obtención de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en su ofertaorden a ejecutar correctamente el servicio. Asimismo, la empresa contratista vendrá obligada a satisfacer todos los gastos que la misma deba realizar para el cumplimiento del mismo, así como tasas y toda clase de tributos que por la realización de la actividad pudieran corresponder, y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicioslos mismos, XXXXX ORQUESTA estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su la facturación de la empresa contratista el importe a abonar en concepto de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, personal en el supuesto de que éste no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA ORQUESTA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo reemplazo inmediato del personal de la empresa contratista para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, incapacidad temporal, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 223.f206.g) del TRLCSPde la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma mismas causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXORQUESTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La En ejecución del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga especialmente con el Conjunto a: Realizar los servicios objeto del presente contrato de acuerdo con arreglo al contenido determinado los términos descritos en la cláusula tercera de este documento “Servicios objeto del presente contrato” y con las especificaciones contempladas en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual hace parte integral del presente contrato. Cumplir el reglamento y normatividad estipulada por el conjunto Proporcionar todos los materiales pactados entre las partes, los cuales se reflejan en la propuesta anexa a este contrato y condiciones aquí pactadas. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por el CONTRATISTA. Ejercer la dirección y el control de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de tener la correcta realización del contrato. Mantener dentro de la ejecución del contrato, el equipo técnico presentado en el mismoacta de inicio de este contrato en forma permanente. Disponer para la ejecución del presente contrato, así como del personal calificado y debidamente capacitado para realizar cada labor. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso del CONTRATISTA. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo del CONTRATISTA, obligándose desde la firma de este Pliego y en su ofertadocumento, a utilizarlos SOLO para fines relacionados con la ejecución de este contrato, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. - La adscripción a Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución del contrato imparta la administración y/o los consejeros que ejerzan el control de ejecución. Reportar en forma escrita de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor del contrato. Pagar por su cuenta los salarios, subsidio, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social - EPS, Pensión y ARP y de los medios humanos comprometidos aportes parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su ofertaoportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento expedida por el Revisor Fiscal. - El cumplimiento Utilizar los mejores recursos a su disposición para la ejecución del objeto del contrato. Subcontratar el personal necesario para cada una de las actividades a ejecutar, bajo su propia responsabilidad, con los cuales el contratante no genera ningún tipo de vínculo contractual ni laboral. Presentar ante el CONTRATANTE los informes de avances de la ejecución del contrato en los tiempos en que previamente y de manera formal éste los requiera. Disponer de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen equipos necesarios para el ejercicio la realización de su actividadlos trabajos técnicos. - La obediencia Contar con los elementos de protección personal que se requieran para la realización de los trabajos contratados por EL CONTRATANTE Reemplazar, inmediatamente, los materiales o los servicios, cuando no estén de acuerdo con las instrucciones dadas por el responsable especificaciones del contrato y por el personal técnico así lo solicite EL CONTRATANTE. En los casos en que, eventualmente, EL CONTRATANTE suministre al CONTRATISTA ó viceversa, herramientas, equipos, materiales o cualquier otra clase de XXXXX y implementos para la ejecución de los servicios; se elaborará un acta xx xxxxxxxx entre las tareas objeto partes con la descripción y estado de los equipos o herramienta xx xxxxxxxx. A quien se le preste se compromete a restituirlos cuando lo solicite el propietario o cuando se terminen los trabajos. En los casos en que no devuelva los elementos suministrados, por pérdida o extravío o los devuelva deteriorados por uso incorrecto de los mismos, desde ahora, el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que le descuente el valor de los elementos extraviados o dañados, de los pagos parciales o la liquidación final del contrato contrato, ó el CONTRATISTA puede pasar una cuenta de manera coordinada con aquélcobro al CONTRATANTE por el pago de los equipos. EL CONTRATISTA recibirá del CONTRATANTE el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debiéndole mantener informado que rige en EL CONJUNTO RESIDENCIAL y se obliga a observarlo en todas sus partes y hacerlo cumplir por sus trabajadores, impartiendo a estos las órdenes e instrucciones indispensables y suministrándoles los elementos de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos protección personal necesarios, que hubiera lugar se requieren para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes distintas labores que se ejecuten, con el fin de dar el adecuado cumplimiento a las normas incorporadas, en materia laboral dicho Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial prevención de Seguridad Social Enfermedades y Riegos Profesionales, como también cumplir con lo estipulado sobre trabajo seguro en relación con alturas. Especialmente se obliga EL CONTRATISTA a afiliar a todo el personal que emplee en ocupe, a una Aseguradora de Riesgos Profesionales, durante todo el tiempo que dure la prestación ejecución de los servicios contratadosservicios. - El cumplimiento del deber Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxxdilaciones que pudieran presentarse. - El cumplimiento de lo servicios Mantener vigentes las pólizas que deba suscribir en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha virtud del contrato. Ello en el plazo máximo Todas las demás que se desprendan de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones la naturaleza de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del este contrato, a voluntad de XXXXXnecesarias para su cumplimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista contratista, las siguientes: - El cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado y en el Pliego y a las instrucciones que diere al contratista el Órgano de Contratación, - La designación de un interlocutor para las relaciones con Xxxxxxxxxx, que podrá ser la persona que el licitador adscriba como guía a la ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado según lo previsto en el mismo, así como en este Pliego y en su ofertala cláusula 17ª xxx Xxxxxx. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos y materiales comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, obtención de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX GEOGARAPEN y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole debiéndolo mantener informado de manera continuacontinuada. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - La suscripción y el mantenimiento de la póliza de seguro indicada en la Cláusula 25ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª 26ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo cualquier normativa sectorial que por razón de la materia le sea de aplicación. - El cumplimiento de los servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX GEOGARAPEN estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los serviciosmismos, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera cualesquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA GEOGARAPEN a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA GEOGARAPEN respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo reemplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por de enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. - Asistir a los cursos de formación organizados por el Geoparque para la acreditación de guías, sin que ello suponga coste alguno para el adjudicatario. - Colaborar con el Geoparque en la definición y redacción de los discursos de las visitas y asumirlos y ponerlos en práctica una vez aprobados por el Geoparque. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las la misma causa casusa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega del equipo adjudicado, por lo cual presenta la Declaración Jurada Simple de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde veinticinco (25) meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: - · La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado apertura y el cierre xxx xxxxxxx, permaneciendo en el mismo en cumplimiento de sus funciones. · El servicio deberá permanecer abierto al público todos los días de la semana desde las 12:00 hasta las 20:30 horas. El bar-terraza no podrá servir fuera del citado horario. · Durante las horas de apertura al público no se podrán realizar las tareas de acondicionamiento del mismo, éstas se realizarán siempre con anterioridad o posterioridad a la hora señalada para su apertura o cierre, respectivamente. · Serán del cargo del contratista la realización de todas las tareas de acondicionamiento, mantenimiento y limpieza diarias que exija el recinto y todas sus instalaciones, incluido el cortado del césped. Las labores de mantenimiento que exijan mayores conocimientos serán realizadas por los servicios municipales, que deberán ser requeridos por el contratista sin demora cuando sea necesaria su intervención para el mantenimiento de la prestación del servicio. · El contratista se hará cargo de la expedición, cobro, contabilización y control de los abonos y de las entradas suministradas por el ayuntamiento según los importes establecidos en la ordenanza reguladora. Anotará con detalle diario en las fichas suministradas al efecto el número de visitantes, el tipo de entrada o abono expedido y las sumas ingresadas, conservando las matrices de los talonarios de entradas. Comunicará sin demora y anotará también todos aquellos hechos que, por su incidencia sobre el servicio o las instalaciones, deban ser puestas en conocimiento del ayuntamiento. En cualquier momento podrá el Sr. Alcalde solicitar la muestra de las fichas diarias. · El contratista custodiará bajo su responsabilidad la recaudación obtenida por las entradas y abonos e ingresará la misma como mínimo cada semana en cualquiera de las cuentas de titularidad municipal abiertas en las entidades bancarias con sucursal en Berdún, con aportación al Ayuntamiento del justificante del ingreso. Con dicha aportación acompañará las fichas de anotaciones diarias, así como las matrices de los talonarios agotados. · Cuidará de que las actividades se realicen con normalidad de acuerdo a las normas xxx xxxxxxx. Dará cuenta inmediata a los servicios municipales de los desperfectos o averías que puedan producirse. · Velará por el buen orden, limpieza y adecuado uso de las instalaciones, vestuarios, duchas, etc. · Procurará la conservación de las piscinas, sus instalaciones y zona de playa, realizará los controles analíticos del agua diariamente y el cuidado de las condiciones higiénico sanitarias exigidas. Velará por el cumplimiento de la normativa sanitaria y de seguridad aplicable. Custodiará y realizará la llevanza de los libros y documentos sanitarios de control y de los carteles informativos. Xxxxxxxx, informará y prestará toda su colaboración a las inspecciones sanitarias, informando inmediatamente a Alcaldía del resultado de las mismas. · Gestionará el bar-terraza a su riesgo y xxxxxxx, limitándose a la expedición de bebidas y alimentos preparados que no exijan manipulación, y nunca fuera del horario de apertura y cierre xxx xxxxxxx. Deberá evitar el uso xx xxxxxxx en este Pliego el recinto de la piscina. El adjudicatario deberá comprometerse a la apertura del bar xxx xxxxxxx, si bien la prioridad será siempre la atención de las obligaciones directamente relacionadas con el servicio de piscina. · Atenderá las sugerencias, quejas y reclamaciones que se formulen trasladándolas al Sr. Alcalde. · Prestará el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su ofertacaso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas, sin discriminación alguna. - La adscripción · Cuidará el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la ejecución del contrato de administración. · Indemnizará los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, daños que se causen a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia terceros como consecuencia de las instrucciones dadas operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. · Respetará el responsable del contrato y principio de no discriminación por el personal técnico razón de XXXXX y la ejecución nacionalidad, respecto de las tareas objeto empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del contrato Acuerdo sobre Contratación Pública de manera coordinada con aquélla Organización Mundial del Comercio, debiéndole mantener informado en los contratos de manera continuasuministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas · Obligaciones laborales y gravámenes según las disposiciones vigentessociales. - El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral laboral, de seguridad social y de Seguridad Social prevención de riesgos laborales. · El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en relación la legislación de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. · Pondrá a disposición del contratista con antelación suficiente los medios necesarios para la prestación del servicio: utensilios, herramientas, productos químicos, mobiliario, abonos, entradas, etc, salvo aquellos que estén exclusivamente relacionados con el personal que emplee en la prestación servicio de bar-terraza. · Tendrá acondicionados los servicios contratados. - El cumplimiento del deber vasos de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice las piscinas y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función operativas todas las instalaciones con la debida diligencia y eficienciaantelación a la fecha de apertura, no estuviese capacitadoque podrá retrasarse hasta el día 10 xx xxxxx. · Abonará el precio del contrato mediante tres pagos iguales, fuese poco cuidadoso uno en el desempeño cada mes de los servicios o cometiese actos perniciosos para que componen la buena marcha del contrato. Ello en temporada, deducidas las sumas que por cualquier concepto se adeuden por el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcadjudicatario al Ayuntamiento., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Cumplir con la prestación del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego servicio de seguridad y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia vigilancia dentro de las instrucciones dadas por el responsable condiciones establecidas en las Cláusula Segunda de este Contrato, Bases, del contrato concurso y por el personal técnico los documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continuaeste Contrato. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar EL CONTRATISTA declara estar legalmente autorizado para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en efectuar la prestación de los servicios contratadosde seguridad y vigilancia. - El cumplimiento EL CONTRATISTA se obliga a atender el aumento o disminución de los servicios de seguridad y vigilancia contratados a simple requerimiento escrito de EL INMP. EL CONTRATISTA durante la vigencia del deber presente contrato, se obliga en abonar a su personal el haber básico mensual indicado en su propuesta económica, debiendo adicionarse a este concepto el pago por las horas extras, domingos, feriados laborados y demás conceptos xx xxx, si es que hubiese. Asimismo respetará la condición establecida por el comité referente al sueldo mínimo del Agente, el mismo que no deberá ser menor a S/. 800.00 Nuevos Soles. EL CONTRATISTA asume el pago puntual de confidencialidadlos haberes de sus trabajadores empleados, así como sus derechos y beneficios sociales de conformidad con arreglo las leyes laborales vigentes y demás dispositivos legales, asimismo se obliga a presentar mensualmente para el pago de la factura correspondiente, fotocopia de las Planillas de Haberes y Boletas de Pago, debidamente firmadas por el trabajador y fotocopia de las Constancias de Pago al día de los aportes de la entidad aseguradora de salud y Seguro Complementario de trabajo de riesgo del personal asignado en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Guardar reservas y no revelar por ningún medio cualquier información a la Cláusula 20ª que pueda tener acceso como consecuencia del desempeño del servicio, dicha obligación se extiende hasta los doce meses después de las conclusiones del presente Xxxxxxcontrato. - El cumplimiento Presentar la relación del personal asignado y adjuntar en Legajo con fotocopia de los documentos personal de cada agente. Asimismo debe remplazar al personal cuando no cumpla con las labores asignadas o no reúna las condiciones para el desarrollo del servicio, cuando el Instituto Nacional Materno Perinatal lo servicios solicite. Suministrar el equipo y materiales necesarios para efectuar el servicio contratado de acuerdo a lo solicitado por el Instituto Nacional Materno Perinatal y conforme a su oferta. Previo conocimiento de la PNP del sector, la empresa contratista asumirá la responsabilidad legal por los daños y perjuicios causados al Instituto y/o a terceros por sus trabajadores destacados en el supuesto Instituto Especializado Materno Perinatal. Previo conocimiento de huelgala PNP, el contratista será responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que sufriera el INMP, personal y usuarios previo registro de bienes ingresados, por acción, desconocimiento o negligencia de su personal, debiendo reparar o reemplazar a satisfacción del INMP o afectados los daños causados. Si en el término de cinco (05) días calendarios no se garantizasen tales serviciosrealiza la reparación o reemplazo, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose el INMP descontará automáticamente el valor de la reparación o reemplazo de su facturación mensual. El valor de reparación o reemplazo del bien será el importe de los referidos contratosvigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del contratista. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración reparación o reemplazo por sustracción ilícita se cumplirá sin perjuicio de la mismaacción administrativa, en policial y/o judicial que el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etccaso amerite., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Además de los deberes señalados en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tiene las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________OBLIGACIONES GENERALES 1. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del contratista las siguientes: - La objeto del contrato. 2. Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato contrato, cuando con arreglo al contenido determinado ello cause perjuicio a la Administración o a terceros. 3. Cumplir con las obligaciones contenidas en el Artículo 18 del Decreto 723 del 15 xx xxxxx de 2013, referente al examen médico ocupacional cuando a ello haya lugar el cual deberá participar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo. 4. Preserva, así como custodiar, guardar y reintegrar al finalizar la ejecución contractual la tarjeta de proximidad que le entrega la sub. Dirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio, con la cual podrá acceder al edificio del Centro Administrativo Municipal CAM, sin las restricciones que se aplican al público en este Pliego general. 5. Presentar un informe mensual de las actividades realizadas. 6. Las demás designadas por la supervisión del contrato y que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual y/o que tengan injerencia con el mismo y con la formación y experiencia del contratista. 7. Informar oportunamente por escrito a la PERSONERIA, o a través del supervisor los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. 8. Responder por sus actos u omisiones en su ofertaejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la Administración o a terceros. - La adscripción 9. Presenta las facturas y los demás documentos de control, al/a la supervisor/a del contrato, para verificar la ejecución del contrato mismo y proceder al trámite de los medios humanos comprometidos en su ofertalegalización y pago.10. - El cumplimiento Realizar el pago de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios la estampilla para el ejercicio bienestar del adulto mayor conforme lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 0469 del 23 de su actividaddiciembre de 2019 el cual fue modificado y adicionado por el acuerdo No. - La obediencia 0473 del 2020, salvo que se encuentre dentro de las instrucciones dadas por excepciones que señala el responsable Artículo 24 del mismo. Dichas estampillas serán requeridas para el inicio del contrato y por sus adiciones cuando haya lugar. 11. Adquirir el personal técnico conocimiento a través de XXXXX los cursos virtuales en Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y los Fundamentos Generales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del MIPG, con el fin de facilitar su comprensión e implementación en todos y cada uno de los procesos de la entidad. 12. Brindar apoyo en la consecución de las metas del plan de acción, la gestión de los riesgos, la gestión del conocimiento e informes de gestión del proceso. 13. Las demás actividades que le designe el supervisor del contrato para la consecución de los resultados del proceso y/o en apoyo de actividades requeridas a nivel misional e institucional para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional PEI 2020 – 2024 PARAGRAFO. Adicionalmente, el contratista tendrá las siguientes obligaciones comunes: 1. Reportar a la entidad contratante el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. 2. Cumplir con las obligaciones ante el sistema de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continuaseguridad social en salud pensión y riesgos Laborales. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes3. - El Para el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social se debe tener en relación cuenta lo establecido mediante Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018 modificatorio de los Decretos 780 de 2016 y Decreto 1072 de 2015. 4. De conformidad con el personal que emplee en la prestación artículo 227 del decreto 0019 de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad2012, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración deberá al momento de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución firma del contrato, registrar en el sistema de información y gestión del empleo público –SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la función Pública la información de la hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o a voluntad de XXXXXla dependencia que haga sus veces.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Con este instrumento EL CONTRATISTA deberá: Cumplir con las obligaciones del contratista que se establecen el las siguientes: - La ejecución del contrato Bases de la presente Adjudicación. Ejecutar la obra materia de este instrumento con arreglo al contenido determinado estricta sujeción a los Planos Especificaciones Técnicas, Bases y demás documentos en el mismoplazo establecido conforme al Cronograma de Ejecución Valorizado y Calendario de adjudicación que se adjunta y forma parte del presente Contrato. Emplear materiales de conformidad con las Normas Técnicas Nacionales vigentes así mismo asumirá los gastos que demanden los ensayos de pruebas, certificaciones respectivas que demanden y garanticen la calidad y buena ejecución de la obra. Así mismo como los materiales a utilizar en la misma y solicitados por parte del Inspector o Supervisor y/o supervisor. Solicitar el adelanto en efectivo que fijan las Bases, incluyendo la garantía por el adelanto y el plan de utilización de dicho adelanto en forma programada. Absorber las modificatorias a los calendarios valorizados de Avance de Obra y Adquisición de Materiales dentro de los tres días útiles siguientes a la recepción de las observaciones, elaborándose una nueva. No cambiar durante la ejecución de la obra el diseño, ni las especificaciones, ni los sistemas constructivos del proyecto salvo autorización expresa por escrito de LA MUNICIPALIDAD. Comunicar a LA MUNICIPALIDAD, la fecha de terminación de la Obra, consignado dicha fecha en el Cuaderno de Obra, solicitando su recepción a merito de lo cual se procederá conforme a lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Modificatorias. Coordinar para los efectos de la elaboración de la Memoria Descriptiva Valorizada y planos de replanteo con la Gerencia de Desarrollo Urbano de LA MUNICIPALIDAD. EL CONTRATISTA, adoptará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes de los obreros y daños en obra, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción también a las personas o a propiedades colindantes de terceros El hecho de haber recepcionado la ejecución del contrato obra con carácter de Definitivo no limita la facultad de LA MUNICIPALIDAD de iniciar los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, procedimientos civiles o penales a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para por daños y perjuicios ocasionados por la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee deficiencia en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidadconstrucción, con arreglo a la Cláusula 20ª vicios ocultos o incumplimiento del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar, efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las siguientes: - La instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país publicados en la página oficial de la Contraloría General del Estado xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxXxxx . El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y a las normas laborales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista podrá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES), los subcontratos que correspondan, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra, el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. Los trabajos realizados por los subcontratistas son de exclusiva responsabilidad del contratista y no lo exime de obligación alguna en cuanto a temas de seguridad laboral, seguridad social, pagos de seguros y daños o inconvenientes que surgieren de sus acciones u omisiones. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato con arreglo al contenido determinado suscrito. El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (cinta de peligro, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, así como en este Pliego especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Serán también de cuenta del contratista y en a su oferta. - La adscripción costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la ejecución seguridad social. Es responsabilidad del contrato Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los medios humanos comprometidos costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y serán considerados gastos generales del contrato. Es responsabilidad del Contratista colocar letreros con la denominación de la obra, de acuerdo con las especificaciones y leyendas establecidas por el GADM MANTA y las exigidas por el BEI, los mismos que deberán mantenerse en su oferta. - El cumplimiento de los plazos buen estado, visibles, y legibles durante todo el tiempo de ejecución de cada encargo ofertados la obra. Todo costo relacionado con la elaboración, instalación y mantenimiento de los mismos será responsabilidad del Contratista. El contratista deberá realizar ensayos técnicos en su oferta finallaboratorios certificados por la autoridad competente, cuya acreditación será verificada por la fiscalización, que contemple lo siguiente: Ensayos y Pruebas de Instalaciones Hidrosanitarias. - La obtención, Ensayos que la entidad contratante y la fiscalización consideren necesarios. El contratista deberá cumplir con todo lo estipulado en la Normativa Ambiental y Social vigente y demás disposiciones establecidas en el pliego. El contratista deberá dar cabal cumplimiento a su cargo, la Normativa de cuantas licencias Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y permisos fuesen necesarios para de la OIT. El contratista deberá contar con el ejercicio siguiente equipo de su actividad. - La obediencia seguridad industrial y de las instrucciones dadas siguientes instalaciones provisionales: Ropa de trabajo mínima por trabajador: pantalones, camisa y chaleco con reflectivos, botas, casco, guantes, impermeables, gafas protectoras, mascarillas, tapones o protección para los oídos; Botiquín de primeros auxilios; Surtidores de agua (ubicados estratégicamente); Baterías Sanitarias; y, Comedor. El contratista deberá tener políticas y medidas de prevención, detección y erradicación xx xxxxxx de activos y financiamiento de delitos como sujeto obligado y métodos de cumplimiento de las obligaciones con la UAFE, en concordancia con la “Ley de prevención xx xxxxxx de activo y del financiamiento de delitos”7 . Elaborar los planos ASBUILT, según formatos establecidos por el responsable GAD Manta. Todo el personal incluidos aquellos que incluyan cargos de responsabilidad tales como: gerente de obra, director de obra, superintendente de obra, residente de obra, supervisores, fiscalizadores, maestros mayores, y todo el personal del contrato y por contratista en general deben recibir información e instrucción especifica en materia de prevención de riesgos laborales. Adicionalmente, el personal técnico del contratista: Superintendente de XXXXX obra, residente de obra, especialista estructural, especialista ambiental y especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional deberán tener una certificación de competencias en prevención de riesgos laborales reconocidos y acreditados por la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcautoridad competente., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo la sonorización e iluminación del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado escenario, montajes desde escenografía y elementos auxiliares necesarios en el mismoTeatro Xxxxxx xx Xxxxxx durante el Festival de Música xx Xxxxxx 2017, así como de acuerdo con las indicaciones que se efectúen desde el Ayuntamiento xx Xxxxxx en este Pliego coordinación con la Organización del Festival xx Xxxxxx 2017, debiendo llevar a cabo cuantas prestaciones se relacionan en esta Memoria por el que se regirá el contrato. Los servicios relativos a sonorización e iluminación tendrán la consideración de prestaciones principales que podrán ser objeto de subcontratación por parte de la empresa contratista, debiendo en todo caso ejecutarse por empresas especializadas que cuenten con la preceptiva habilitación profesional para el desarrollo de dichas tareas. La empresa que realice dichas prestaciones deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su ofertala modalidad "Tipo C - Instalaciones de sistemas audiovisuales", conforme a lo dispuesto en la Orden ITC/1142/2010, de 29 xx xxxxx, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/201 O, de 5 xx xxxxx. - Estos servicios consistirán en el alquiler, montaje y desmontaje de sonido e iluminación para el escenario del Teatro Xxxxxx xx Xxxxxx durante el Festival de Música xx Xxxxxx en el año 2017. La adscripción a la ejecución del contrato descripción de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento elementos de los plazos iluminación y sonido que se describen a continuación se hace a título meramente informativo, para dar a conocer el nivel de ejecución cantidad y calidad de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, iluminación y sonido que por experiencias anteriores cumple a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de plena satisfacción las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha necesidades del contrato. Ello No obstante, las empresas licitadoras podrán ofertar las marcas comerciales que en su conjunto ofrezcan un alto nivel de calidad de la realización técnica del evento, garantizando que el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento sonido llegue a los asistentes en las mejores condiciones posibles y que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto la iluminación permita una buena visualización de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcactuaciones., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega del equipo adjudicado, por lo cual presenta la Declaración Jurada Simple de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde Veinticinco (25) meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega del equipo adjudicado, por lo cual presenta la Declaración Jurada Simple de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde 26 meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega del equipo adjudicado, por lo cual presenta la Declaración Jurada Simple de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde 36 meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones del contratista Contratista, además de las previstas en los pliegos que rigieron la contratación, en la oferta realizada por la empresa adjudicataria y en la legislación vigente, específicamente las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo El adjudicatario quedará obligado al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en relación el trabajo. En particular, el adjudicatario tendrá la obligación de cumplir con el personal que emplee en la prestación las condiciones salariales de los servicios contratadostrabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. - El cumplimiento incumplimiento de estas obligaciones por parte del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxxcontratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante. - El servicio objeto del presente contrato no generará ningún tipo de dependencia laboral con CANTUR, S.A. debiendo estar la empresa adjudicataria al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y debiendo entregar copia a CANTUR, S.A., si esta lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales serviciosrequiere, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratosdocumentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores conceptos. - El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales, en su caso, fijados por el órgano de contratación para su ejecución sucesiva. La sustitución constitución en xxxx del personalcontratista no precisará intimación previa por parte xx XXXXXX S.A. - El contratista deberá nombrar, cualquiera que sea la labor que realice y el al tiempo de duración formalizar el contrato, un responsable de la mismaejecución del mismo que actúe como interlocutor con XXXXXX, en el supuesto de que no cumpliera su función S.A. o con la debida diligencia persona o personas que ésta designe. - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y eficienciaperjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la contratante. - SEGUROS: La adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios que resulten de aplicación en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha atención al objeto del contrato. Ello - El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del órgano de contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. - Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: - Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éstos a la Administración contratante. - En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. - A la extinción de los contratos, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. - Cualquier otra recogida en el plazo máximo Pliego de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcPrescripciones Técnicas Particulares., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán En desarrollo de lo pactado en la cláusula precedente, el contratista manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar, las obligaciones del contratista señaladas en invitación pública, las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado normas legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad y además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el mismopresente contrato, así como EL CONTRATISTA se obliga especialmente con la ESE Barrancabermeja a: 1) Se obliga a poner a disposición de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, el vehículo descrito en este Pliego la cláusula primera y segunda, dentro y fuera del perímetro urbano, todos los días de la semana las veinticuatro horas del día, exceptuando un fin de semana por mes en el cual se le realizará el respectivo mantenimiento. 2) El contratista debe proporcionar el conductor para la camioneta, el cual debe tener el pase vigente. 3) Ejecutar por su ofertacuenta el mantenimiento total del vehículo y tenerlo en condiciones óptimas y de buen funcionamiento para el correcto servicio contratado, sin suministrar el Combustible. - La adscripción 4) En caso de daños del vehículo, deberá prestar el servicio con otro cualquiera, propio o contratado, sin costo adicional para la Empresa Social del Estado Barrancabermeja. 5) Responder por los daños que cause a terceros con ocasión del trabajo del vehículo, para lo cual deberá presentar copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños a personas o cosas. 6) Responder por las multas, partes, sanciones y demás penas pecuniarias que apliquen las autoridades de tránsito. 7) Las demás obligaciones que emanen del presente contrato y que están contemplados en la ejecución ley. 8) Presentar cuenta de Cobro anexando copia del contrato presente contrato, pago de seguridad social del conductor, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que se obliga a presentar y portar copias de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento documentos de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias propiedad del automotor y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas pólizas de seguro obligatorio de accidentes (SOAT), póliza de responsabilidad civil extracontractual del vehículo y demás amparos y demás documentos de tipo legal exigidos por el responsable del contrato y por el personal técnico la autoridad de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.tránsito CLAUSULA TERCERA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega el servicio adjudicado, por lo cual presenta la Constancia Nº 22940 del CONSUCODE de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde 25 meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a 8.2.1 Normas Técnicas‌ El Contratista será responsable de la ejecución del contrato correcta interpretación de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar Planos para la realización del objeto del contrato incluidos de la Obra y responderá por los fiscales, tasas errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Cualquier deficiencia o error que constatara en el supuesto Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del pavimento, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella. Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son responsabilidad del Contratista. La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción del tipo de obra objeto de la adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés público. Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante. El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados. El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del pavimento, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño ruina se produzca dentro de los servicios o cometiese actos perniciosos para cinco (05) años de recibida la buena marcha del contratoObra en forma definitiva. Ello en el El plazo máximo de veinticuatro horas prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el requerimiento momento en que efectúe ELIKA a tal finla ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. Las sustituciones No es admisible la dispensa contractual de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con por ruina total o parcial. El Contratista deberá mantener al día el personal afectado. - El remplazo pago del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas que empleó en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento xx xxxxx o de obligación contractual esencial resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos previstos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto trámite y el incumplimiento pago de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXcubicaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Con arreglo de este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga a: Cumplir con las obligaciones del contratista que se establecen en la Ley, el Reglamento, normas complementarias, modificatorias y las siguientes: - La ejecución del contrato Bases Integradas de la presente Adjudicación de Menor Cuantía, modalidad de suma alzada. Ejecutar las obras materia de este instrumento con arreglo estricta sujeción al contenido determinado Expediente Técnico definido básicamente por los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto, Bases, y demás documentos generados durante el Proceso de Selección, en el plazo establecido conforme al cronograma de avance de obra y calendario de la adquisiciones de materiales que se adjunta y forman parte integrante del presente Contrato. Durante la ejecución de la obra, “EL CONTRATISTA” está obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en el Calendario de Avance vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el avance físico valorizado de las obras, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 263° y 264° del Reglamento. Emplear materiales normalizados de conformidad con las Normas Técnicas Sectoriales y/o Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra. Solicitar el adelanto directo que fijan las Bases dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, incluyendo en dicha solicitud la Garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) y el Plan de Utilización de dicho adelanto en forma detallada y al calendario ofertado, a nivel xx xxxxxxx específica. “EL CONTRATISTA”, está obligado a proveerse con la debida anticipación de los materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra, los mismos que deberán estar ingresados en almacén de la obra, previa conformidad del Inspector o Supervisor, en conformidad con el D.S. N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. No cambiar durante la ejecución de la obra el diseño ni las especificaciones, ni los sistemas constructivos del Expediente Técnico, salvo autorización expresa por escrito del GOBIERNO REGIONAL PIURA – Gerencia Regional de Infraestructura. Solicitar al GOBIERNO REGIONAL PIURA – Gerencia Regional de Infraestructura la Recepción de la Obra, indicándole la fecha de culminación, de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 268° del Reglamento. Así mismo, debe remitir el libro de planillas y los documentos sustentatorios de los pagos de jornales de Construcción Civil a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para su revisión y emita conformidad. Dicho documento debe ser remitido por “EL CONTRATISTA” a la Gerencia Regional de Infraestructura a efectos de Liquidación Final de Obra. Presentar antes de la primera valorización, libro de planilla de la obra legalizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, Constancia de Inscripción en el Sistema de Seguridad Social y Seguro contra Accidentes de Trabajo, y Constancia de haber instalado el Cartel de Obra de acuerdo a lo especificado en el Expediente Técnico. Los tributos y gravámenes que correspondan al contratista, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato las responsabilidades de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato carácter laboral y por el personal técnico pago de XXXXX aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son transferibles a la Entidad. Asimismo, corresponde al contratista, la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados, de acuerdo con lo que establecen las Bases. En conformidad de las Bases, el Contratista es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de las tareas objeto obras, así como del contrato pago de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado jornales conforme al régimen especial de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcConstrucción Civil., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega el servicio adjudicado, por lo cual presenta la Constancia Nº 21942, del CONSUCODE de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde treinta y siete (37) meses, contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista Además de las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado señaladas en el mismopliego, así como el contratista se obliga a: 1. Ejecutar el contrato en este las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 2. El suministro, instalación y mantenimiento durante el periodo de garantía ofertado se entregarán en las cámaras frigoríficas de la nave de pescados de MERCAGRANADA, y los trabajos se realizarán según las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de para ello se deberán emplear los medios humanos comprometidos en su ofertapersonales y materiales adecuados para el expresado fin. - El cumplimiento de En este sentido se empleará personal cualificado 3. Tal personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, derechos y deberes inherentes a su cargocondición de patrono, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas debiendo cumplir por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de ello las disposiciones vigentes en materia laboral laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad Social e Higiene en relación con el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, no implicará responsabilidad alguna para MERCAGRANADA S.A. 4. Los contratos de trabajo del personal que emplee se adscriba al servicio deberán estar a disposición de MERCAGRANADA S.A. en la prestación el plazo de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo un mes siguiente a la Cláusula 20ª fecha de inicio del presente Xxxxxxservicio, y durante toda la vigencia del mismo. - El cumplimiento En ningún caso podrá prestarse este servicio sin el oportuno contrato de lo servicios en el supuesto de huelgatrabajo. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personalAl finalizar la contrata, cualquiera que sea su causa, y se proceda o no a una nueva adjudicación del servicio, MERCAGRANADA S.A. no se subrogará en ningún caso en las relaciones de empleo con los trabajadores del contratista saliente que vinieran prestado sus servicios en el mantenimiento xx xxxxxx , ya que la labor titularidad de dicha relación laboral viene determinada por el principio de dependencia respecto de un determinado empresario, por lo que realice tales trabajadores seguirán adscritos a la empresa que los contrató, conservando en ella su categoría profesional y pasando a desempeñar sus funciones en el tiempo lugar que su empresario designe, dejando a salvo lo que pudiera resolverse en un expediente de regulación de empleo, cuyas consecuencias indemnizatorias, de producirse, correrán a cargo exclusivamente del empresario que lo promueva. A cada factura emitida por el adjudicatario éste adjuntará fotocopia del TC1 y TC2 del personal asignado, siendo su incumplimiento motivo suficiente para que MERCAGRANADA retenga el pago hasta no se haya presentado. 5. El adjudicatario deberá atenerse en el desarrollo de su actividad en MERCAGRANADA a las condiciones especificadas en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas y en las cláusulas del contrato que se redacte. 7. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas o a MERCAGRANADA por su personal. 8. El adjudicatario deberá tener suscrita y vigente durante toda la duración del contrato la póliza de responsabilidad civil señalada en la cláusula 26. 9. Será obligación de la misma, en el supuesto adjudicataria indemnizar todos los daños perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que no cumpliera su función con requiera la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha ejecución del contrato. Ello en 10. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los perjuicios que puedan acaecer por el plazo máximo hecho o con ocasión de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva del servicio, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en todo perjuicio resultante de la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.ejecución del

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista de este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su derecho al uso de los mismos. "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su costo el bien que no reúna las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado características y especificaciones requeridas por las Bases de la presente Adjudicación y su Propuesta. Asimismo, en el mismocaso de presentar falla o vicios de fabricación, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato inadaptación con el uso normal de los medios humanos comprometidos en su ofertaproductos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. - El cumplimiento "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega del producto adjudicado, por lo cual presenta la Constancia Nº 11490 del CONSUCODE de los plazos no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el programa de ejecución capacitación de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónmanejo , a su cargooperación de manejo, operación y cuidados básicos de equipos características requerimiento, de cuantas licencias acuerdo al anexo Nº 09. EL CONTRATISTA", se compromete a una garantía de treinta y permisos fuesen necesarios para dos ( 32 ) meses contra cualquier desperfecto , deficiencia o vicios ocultos. Así mismo el ejercicio servicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas Mantenimiento preventivo por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración garantía ofertado. La Conformidad de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño recepción de los servicios productos no invalida ni limita el derecho de "EL HOSPITAL" de reclamar, la restitución del producto adjudicado al detectarse alguna deficiencia cuantitativa y/o cometiese actos perniciosos para la buena marcha cualitativa del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcmismo., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones EL CONTRATISTA se compromete: a) Realizar entregas parciales o total del suministro, según lo requiera el administrador de contrato mediante las notas de pedido que emita, b) Cambiar de manera inmediata aquellos productos en los que se detecten defectos o averías, por otros en buen estado, c) El vencimiento de los artículos, cuando aplique, debe ser de seis meses a un año contado a partir de su recepción, d) La entrega de los artículos deberá efectuarse en un plazo de CINCO días hábiles, después de recibir la contratista las siguientes: - La ejecución la nota de pedido, e) Consignar en la factura el número del presente contrato con arreglo y el número de Ítem al contenido determinado que corresponda el cobro, y f) Cualquier otra obligación que derive de los documentos contractuales relacionados en la cláusula segunda de este instrumento.” Dicho contrato contiene otras cláusulas que por estar claramente detalladas en el mismo, así como se omite relacionar, no obstante los comparecientes reconocen las obligaciones en este Pliego ellas estipuladas. Así se expresaron los otorgantes, y yo, la notario, DOY FE: Que las firmas puestas en su oferta. - La adscripción el documento por los comparecientes son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónmi presencia, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia además de las instrucciones dadas por el responsable del contrato calidades en las que comparecen y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos les expliqué los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración efectos legales de la mismapresente acta notarial que consta de tres hojas útiles, y leída que les fue por mí, íntegramente, en el supuesto de que no cumpliera un solo acto sin interrupción, ratificaron su función con la debida diligencia contenido y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contratofirmamos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcDOY FE., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista El (Los) Contratista(s) que brinde(n) el Servicio de Alquiler de la maquinaria pesada, tienen las siguientessiguientes obligaciones: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y Incluir en su ofertapropuesta el gasto de movilización y la desmovilización de la maquinaria. - La adscripción a Asumir los gastos de combustible, operador, mantenimiento de la ejecución unidad mecánica, tenerla en buen estado de conservación y operativa. El operador debe contar con la licencia vigente para operar la unidad mecánica. El operador deberáacreditarunaexperiencia mínimadetres(03)años en trabajos similares. A la fecha de tramitación para la cancelación de la valorización del contrato servicio prestado, será obligatorio la presentación de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento Partes Diarios de Trabajo de la unidad mecánica; los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas mismos que serán firmados por el Operador responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, del capataz e Ingeniero Asistente de movimiento de tierras y de la Residencia. En el caso que el Contratista optase de abastecer a su maquinaria con el combustible de la Entidad, este será descontado en el supuesto pago de que no cumpliera su función la valorización, con precios de combustible diesel B5 en la debida diligencia zona de Tambogrande + 5%, por concepto de logística (abastecimiento de las unidades y eficienciamanipuleo). De malograrse cualquier unidad mecánica, no estuviese capacitadoel hecho será comunicado al Ingeniero Residente del Gobierno Regional Piura, fuese poco cuidadoso de manera inmediata, procediéndose en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el un plazo máximo de veinticuatro 24 horas desde reemplazar dicha unidad por otra de similar o mayor potencia o de similares características técnicas; después de dicho lapso de tiempo, el requerimiento Contratista estará afecto a las sanciones y/o penalidades xx xxx, en caso de no haberla sustituido. El Contratista es responsable de la veracidad de los documentos e información que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones presenta para efectos de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto la contratación del servicio de alquiler de las relaciones unidades mecánicas requeridas. El Contratista será responsable de todo lo concerniente a su personal, en lo referente al pago de remuneraciones, beneficios sociales, accidentes de cualquier naturaleza y seguros que señale la Ley. A la firma del Contrato, se debe adjuntar toda la documentación, entre la cual deben alcanzar la Póliza de Seguros contra Accidentes y los operadores deberán contar con Póliza contra Accidentes (SCTR Salud y SCTR Pensión). Si el contratista con el personal afectadoincurre en retraso en la entrega del servicio en obra, se le aplicara las penalidades de acuerdo x Xxx. - El remplazo Contratista establecerá a la firma del personal contrato una oficina en la ciudad de Piura, la que contendrá los mínimos elementos y equipos de oficina necesarios para cubrir las ausencias su desarrollo: Equipo de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando Computo Impresora Teléfono (fijo o celular) Equipo Fax Deberá adjuntar: Hoja técnica de la prestación efectiva maquinaria a ofertar. Tarjeta de propiedad de la maquinaria propuesta. SOAT vigente de los servicios contratadosvehículos. Ello en el plazo máximo Demostrar propiedad de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter maquinaria o compromiso de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXalquiler.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del 11/12/2019 14:26:02 El contratista que resulte adjudicatario vendrá obligado a cumplir las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado condiciones contractuales previstas en el mismopresente pliego, siendo asimismo responsable de la calidad técnica de los trabajos, así como de las consecuencias que se deduzcan para el ICA o para terceros de las omisiones, errores cometidos o conclusiones incorrectas en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su ofertacontrato. - XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El adjudicatario vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral laboral, de seguridad social y de Seguridad Social seguridad e higiene en relación el trabajo, con el respecto al personal que emplee en la prestación para el desarrollo del servicio objeto de los servicios contratadosesta contratación. - El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del deber plazo de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha ejecución del contrato. Ello Si llegado el término de dicho plazo, el contratista hubiera incurrido en xxxx por causas imputables al mismo, la empresa contratante podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas tendrán la cuantía determinada en el plazo máximo artículo 193 de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA la LCSP. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma xx Xxxxxx, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a tal finla siguiente dirección: xxxxx://xxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-d20dc89f-1c19-6f1b-5323-0050569b6280 En todo caso, la constitución en xxxx del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la empresa contratante. Las sustituciones La empresa contratista está obligada al cumplimiento de personal las disposiciones legales en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones o las infracciones de las disposiciones sobre estas materias, no implicarán implicará responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal la entidad contratante, o para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratoAdministración Regional xx Xxxxxx, a voluntad de XXXXXla cual pertenece. En tal caso se repercutirá sobre el adjudicatario cualquier efecto o sanción que, directa o subsidiariamente, recayeran sobre ella.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones 1) Prestar el Servicio de Asesoría para desarrollar el proceso de emisión y colocación de bonos. La asesoría ofrecida comprende los aspectos jurídicos, financieros y xx xxxxxxx, de manera que el Municipio pueda contar con una estrategia para el óptimo manejo financiero y una solución integral para la constitución de las garantías, administración de la emisión y la colocación de los bonos, en desarrollo de lo anterior realizará las siguientes actividades: a) Estructuración de la garantía: Durante esta etapa, se identificarán las alternativas que se ofrecen con el propósito de definir aquella que le represente un menor costo y mayor facilidad y agilidad en su trámite, así como aquella que sea de aceptación xxx xxxxxxx de inversionistas; b) Negociación con las entidades participantes en el proceso de emisión: RIESGOS BURSÁTILES S.A., APOYARÁ al Municipio en las negociaciones que se requiera adelantar para la constitución de la garantía, administración de la emisión y colocación; c) Diseño de título: De acuerdo a las necesidades del contratista Municipio y dentro de las siguientesnormas establecidas para emisiones de títulos de deuda pública, se diseñará el bono de tal manera que durante un periodo de tiempo equivalente al plazo de colocación de los bonos, responda a las necesidades xxx xxxxxxx de inversionistas; d) elaboración de los documentos y obtención de las autorizaciones: - La ejecución Durante esta etapa se elaborará el prospecto de emisión y las minutas de los contratos, se presentarán las solicitudes a que haya lugar con el propósito de adelantar los trámites correspondientes; e) Estrategia de colocación: durante esta etapa se hará un cuidadoso estudio de las variables macro económicas que influyen en la liquidez xxx xxxxxxx, se analizará la capacidad de inversión con que se pueda contar y las ofertas de títulos que puedan competir con el fin de determinar los momentos de salir al mercado, los volúmenes y tasas que en cada uno deban ofrecerse. Esta Asesoría es permanente hasta lograr la colocación de la emisión. 2) Deberá analizar las conveniencias e inconveniencias que presenten cada una de las fuentes de recursos a que pueda acceder EL MUNICIPIO y recomendarle la más adecuada. 3) EL CONTRATISTA deberá comprometerse a indicar las posibilidades existentes en cuanto a modalidad, costos beneficios, plazos, garantías posibles y la clase de intermediario que convenga al MUNICIPIO para la emisión. 4) EL CONTRATISTA responderá por el uso indebido que se le dé a la información suministrada por EL MUNICIPIO. 5) EL CONTRATISTA deberá elaborar los documentos requeridos para la emisión, tales como: el prospecto de emisión de los bonos, el reglamento de colocación, aviso de oferta, inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores y en las bolsas de valores y demás documentos que sean de competencia del MUNICIPIO. 6) EL CONTRATISTA deberá reunir y elaborar los documentos que se deben presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Superintendencia de Valores, al Banco de la República, el Departamento de Planeación Nacional, a la Honorable Asamblea Departamental y demás entidades que participen en la autorización requerida para la emisión de los bonos si, solo si, lo requieren. (Las subrayas son de la Sala). CLÁUSULA SÉPTIMA- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1) Cancelar el valor de este contrato con arreglo al contenido determinado en los términos establecidos en el mismo, así como en este Pliego . 2) Suministrar oportunamente y en su oferta. - La adscripción permitir el acceso a la ejecución del contrato totalidad de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El la información y documentación que requiera EL CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales salvo que los plazos mismos tengan carácter reservado o no se considere indispensable suministrarla al CONTRATISTA a juicio del Secretario de ejecución Hacienda. 3) Cancelar los siguientes conceptos inherentes al proceso de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónemisión y colocación que son: Calificación del Título, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee Inscripciones en la prestación Bolsa de los servicios contratados. - El cumplimiento Valores, Registro Nacional de Valores, Derechos de Oferta Pública, comisión Fiduciaria, Comisión de Bolsa, Comisión del deber Contrato de confidencialidadDesmaterialización, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento Impresión de lo servicios Títulos y Prospecto, todos ellos al valor xxx xxxxxxx que tengan en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración momento de la misma, en el supuesto causación. (Las subrayas son de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcSala)., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción “EL CONTRATISTA” se compromete a cumplir a la ejecución firma del contrato Contrato con el Servicio de Remoción, Relleno y Nivelación Preliminar del Terreno xxx Xxxxxx para Instalación de Planta Piloto de Segregación de Residuos Sólidos Inertes en Provincia Constitucional del Callao, dentro de las condiciones establecidas en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, según las Bases Administrativas, Propuestas Técnica y Económica y demás documentos complementarios. “EL CONTRATISTA” asumirá el costo total del mantenimiento, reparación y puesta en operatividad de la maquinaria pesada TIPO VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA y CAMION CISTERNA con las cuales prestara el Servicio de Remoción, Relleno y Revelación Preliminar del Terreno xxx Xxxxxx para Instalación de Planta de Segregación de Residuos Sólidos Inertes en la Provincia Constitucional del Callao. “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las normas laborales vigentes, asumirá la totalidad de los medios humanos comprometidos en pagos correspondientes a las remuneraciones de su ofertapersonal de apoyo, incluyendo las retenciones y contribuciones sociales. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención“EL CONTRATISTA” proveerá materiales, herramientas y vestuario a su cargo, personal de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios apoyo para el ejercicio cumplimiento optimo del servicio. El vestuario será de su actividad. - La obediencia color verde, y llevará el logo de las instrucciones dadas por la Municipalidad Provincial del Callao y Eslimp Callao S.A. “EL CONTRATISTA” es el único responsable ante “ESLIMP CALLAO S.A.” de cumplir con la prestación del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada servicio, pudiendo sub contratar con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en terceros la prestación de los servicios contratados. - El servicios, teniendo la total responsabilidad por la ejecución y cumplimiento del deber Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para otorgar el servicio materia de confidencialidadla presente contratación, con arreglo liberando a “ESLIMP CALLAO S.A." de toda responsabilidad por infracción u otros, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales serviciosresarcimiento correspondiente, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de si “ESLIMP CALLAO S.A.” fuera afectado en su facturación el importe derecho al uso de los referidos contratosmismos. - La sustitución “EL CONTRATISTA” esta obligado a brindar todo tipo de facilidades para que “ESLIMP CALLAO S.A.” cuando lo considere necesario, por sí o por terceros, efectué las inspecciones (físicas, documentarias) para verificar el cumplimiento del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos compromiso adquirido para la buena marcha prestación del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcservicio., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del contratista las siguientes: - a. R iesgo y Xxxxxxx. La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista (artículo 197 de la LCSP2017) y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el mismo, así como en este Pliego artículo 239 de la LCSP2017 y en su ofertasiempre que no existan actuaciones imprudentes por parte del contratista. - La adscripción El personal adscrito por el contratista a la ejecución prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, dependiendo exclusivamente de la empresa, sin que a la extinción del contrato de los medios humanos comprometidos pueda considerarse en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia ningún caso la consolidación de las instrucciones dadas por el responsable personas que hayan realizado los trabajos como personal del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continuaórgano contratante. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. En especial y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la LCSP2017, el adjudicador se compromete expresamente a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, y los trabajadores, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. El contratista, al objeto de que esta Administración pueda cumplir con la obligación que le impone el Art. 5 del Real Decreto-Ley5/2011, de 29 xx xxxxx, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, está obligado a entregar a la misma, para su comprobación, una relación de los trabajadores que vaya a ocupar en su ejecución, junto con los documentos justificativos de que dicho personal se encuentra afiliado y dado de alta en la Seguridad Social. Dicha documentación se entregará mensualmente durante todo el periodo de ejecución de la obra, pudiendo además esta Administración acceder directamente a la Tesorería de la Seguridad Social para comprobar la veracidad de las certificaciones a practicar por la adjudicataria, constituyendo la presentación a la licitación autorización suficiente del adjudicatario a tal efecto. El adjudicatario, a requerimiento del Técnico de la Administración, deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el Órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en relación plazo no superior a quince días (15) hábiles desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato y no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato. Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el personal presente pliego, en el Proyecto y en las estipulaciones técnicas que emplee sirven de base al contrato, así como por lo establecido en la prestación LCSP2017 y demás normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que, en interpretación técnica de los servicios contratadosmismos, diese al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más breve posible. - El cumplimiento contratista podrá concertar con otros empresarios que dispongan de la capacidad, solvencia y, en su caso, clasificación necesarias, la realización parcial de la prestación conforme a lo previsto en el artículo 215 y 216 de la LCSP2017. El importe total de las subcontrataciones a realizar a lo largo del deber contrato no podrá exceder del 60 % del importe de confidencialidadadjudicación. - El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 xx xxxxxx, por el que se desarrolla dicha ley. - Si en el momento de presentar oferta el licitador desconoce la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, el adjudicatario deberá facilitar dicha información de forma inmediata y siempre anticipadamente y por escrito al órgano de contratación, en cuyo caso los subcontratos no podrán celebrarse hasta que el mismo notifique al adjudicatario la autorización de la subcontratación. En el caso de que no hubiese notificado al respecto en el plazo de veinte (20) días el adjudicatario podrá realizar los subcontratos. - Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al órgano de contratación, con arreglo estricto a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento los pliegos de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover condiciones económico- administrativas particulares y a los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha términos del contrato. Ello en En especial será responsable el plazo máximo contratista del cumplimiento por el subcontratista de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones sus obligaciones socio- laborales y medioambientales, y de la aportación de personal no implicarán responsabilidad alguna a la obra, procedente del desempleo, necesario para ELIKA respecto cumplir el apartado de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias “Fomento de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas Empleo” contenido en la presente Xxxxxxxx tendrán oferta de la empresa adjudicataria. El licitador se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello, según lo dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas. Tal compromiso tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f211 f) del TRLCSPde la LCSP2017. La sustitución de los medios personales, siendo tanto los exigidos como los ofertados por tanto el incumplimiento adjudicador, producida a lo largo de las misma causa la obra, será por técnicos de resolución análogo perfil profesional y deberá ser aprobada por la dirección facultativa y notificada al órgano de contratación. En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, el contratista presentará a voluntad la Administración relación detallada de XXXXXlos siguientes extremos: - Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. - Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras. La Administración no dará curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. El equipo queda adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, que no podrán retirarse sin consentimiento expreso del Director de Obra y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de trabajo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Son obligaciones del contratista “CONTRATISTA”, además de las contenidas en las cláusulas anteriores, las siguientes: - La ejecución del contrato A) Ejecutar la construcción de la obra de acuerdo a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Planos proporcionados junto con arreglo al contenido determinado la Invitación a Cotizar; B) Entregar a “EL CONTRATANTE”, a través de EL SUPERVISOR DE OPDUR, las Estimaciones de Trabajo en los plazos establecidos en el mismocronograma respectivo o conforme el avance físico de la obra; C) Realizar los cambios en los trabajos o los trabajos extras que se le solicitaren por escrito, así como mediante ordenes de cambio o de trabajos extras, que contendrán una descripción de los trabajos adicionales a realizar, el precio a pagar y su forma de pago si fuere distinto al pactado en este Pliego y el presente contrato; “EL CONTRATANTE” no reconocerá ni pagará los trabajos que no estén amparados por la orden de cambio o de trabajos extras correspondiente, que será la única manera de poder realizar los trabajos en su oferta. - La adscripción forma distinta a la ejecución del contrato pactada originalmente en el presente contrato; D) Permitir el ingreso al lugar en donde se realizan los trabajos, y tener acceso al libro de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónbitácoras, a su cargoEL SUPERVISOR DE OPDUR Y DE EL SUPERVISOR DEL CONSEJO, brindándoles toda clase de cuantas licencias información que le fuera requerida; E) Acudir a las oficinas del “CONTRATANTE” o de “EL CONSEJO”, en las fechas y permisos fuesen necesarios para horas que sea citado, con el ejercicio propósito de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y tratar aspectos relacionados con la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continualos trabajos contratados. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos F) El “CONTRATISTA” manifiesta haber revisado cuidadosamente los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación documentos relacionados con el personal Proyecto, practicado los estudios necesarios, y reconocido el lugar donde se realizarán los trabajos, por lo que emplee en asume total responsabilidad sobre estos aspectos; y, G) Elaborar el rótulo que identifica la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración ejecución de la mismaobra, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista conformidad con el personal afectadoformato proporcionado por “EL CONSEJO”. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA -

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la cláusula 7° de este contrato, según las Bases Administrativas, Propuesta y demás documentos complementarios. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismode este Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a "EL HOSPITAL " de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en este Pliego y los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL HOSPITAL” fuera afectado en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato derecho al uso de los medios humanos comprometidos en su ofertamismos. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, "EL CONTRATISTA" se obliga a reemplazar a su cargo, de cuantas licencias costo el bien que no reúna las características y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de especificaciones requeridas por las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración Bases de la mismapresente Licitación y su Propuesta. Asimismo, en el supuesto caso de que no cumpliera su función presentar falla o vicios de fabricación, inadaptación con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño uso normal de los servicios productos, según corresponda, procederá al debido reemplazo. "EL CONTRATISTA" declara estar legal y contractualmente hábil para efectuar la entrega el servicio adjudicado, por lo cual presenta la Constancia Nº 23879 del CONSUCODE de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado. "EL CONTRATISTA", se compromete a suministrar insumos , materiales o cometiese actos perniciosos repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado por un periodo no menor de 10 años, a partir de la buena marcha del contratofecha de recepción. Ello en "EL CONTRATISTA", se compromete a dar garantía de fabricación por el plazo máximo periodo de veinticuatro horas desde 37 meses contados a partir de la fecha de recepción. "EL CONTRATISTA", se compromete a dar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto mantenimiento preventivo por el periodo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias garantía , que consta de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva siguiente manera: Inspección o revisión globales y especificaciones de los servicios contratadosequipos. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horasAjustes electrónicos, eléctricos, y/o mecánicos. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSPLimpieza, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratolubricación , a voluntad de XXXXXengrase y pintado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del El contratista deberá proveer el personal a las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado 24 (veinticuatro) horas de recibir la comunicación de ANCAP. Deberá ser capaz de realizar hasta 5 trabajos simultáneos en el mismodistintos lugares de la Planta, así como en este Pliego y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato además de los medios humanos comprometidos trabajos establecidos en su ofertaforma mensual. - Los peones del numeral 3.16 serán independientes de los que realicen los ítems 3.1 a 3.3. y además no integrarán los 5 (cinco) grupos de trabajos exigidos. El incumplimiento de estas exigencias, será motivo para la rescisión del contrato. Los tambores necesarios los proporcionará ANCAP, debiéndose retirar del lugar que indique el Supervisor de ANCAP. Los volquetes, camiones y equipos barométricos serán suministrados por el contratista. (Existiendo la posibilidad de alquilar los servicios de barométrica a ANCAP a U$S 30 x hora). Se deberá tener en cuenta que eventualmente los trabajos podrán no ser consecutivos, sino que podrán mediar interrupciones entre un trabajo y otro, lo cual se procurará minimizar. El contratista asumirá la total responsabilidad por los hechos de sus dependientes, de conformidad con el Código Civil. Si ANCAP comprobara irregularidades o faltas de parte del personal de la empresa, el contratista queda obligado a adoptar la decisión que se determine, sin que ANCAP resulte obligada a resarcirle suma alguna. Queda expresamente prohibido realizar dentro de las dependencias donde se prestan servicios, cualquier tipo de actividad que no responda a las específicamente establecidas. En caso que se compruebe que las actividades no se ajustan al estricto cumplimiento de los plazos trabajos encomendados, el contratista quedará obligado a adoptar la decisión que se le determine, sin perjuicio de ejecución que se llegue, por la índole de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtenciónla irregularidad constatada, a su cargola rescisión del contrato, sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista. Luego de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para comunicada la adjudicación, el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo contratista deberá concurrir a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales serviciosGerencia Mantenimiento e Ingeniería, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los serviciosMantenimiento Refinería, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello área Mantenimiento II en el plazo máximo de veinticuatro 48 (cuarenta y ocho) horas desde para interiorizarse de la manera en que se organizarán las tareas y fijar el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto comienzo de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcmismas., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El contratista se obliga a efectuar los trabajos de la presente contratación por medio del contratista equipo humano reseñado en la documentación técnica presentada x Xxxxxxxxxx Alta Velocidad para tomar parte en la licitación, salvo los supuestos de subcontratación puestos de manifiesto antes de la adjudicación de conformidad con lo señalado en el presente Xxxxxx. • Pólizas de Seguros: Notificada la adjudicación, el CONTRATISTA está obligado, con carácter previo a la formalización del contrato, acreditar la existencia de la pólizas de seguros que se indican a continuación por las siguientescuantías, coberturas, duración y condiciones que se establece en el mismo: - La Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil general por riesgos profesionales en lo que el capital asegurado no sea inferior a 1.000.000 de euros o a la cantidad que se indique en el Apartado O del Cuadro de Características, en cado de que sea distinta. En esta póliza deberán figurar como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de los servicios, a cuyo efecto el CONTRATISTA aportara certificación expedida por personal con poder bastante de la compañía aseguradora correspondiente. El adjudicatario se comprometerá a mantener una Póliza de seguro, en las condiciones descritas, desde la firma del contrato con arreglo al contenido determinado hasta la finalización del periodo de garantía establecido en el Pliego. El adjudicatario comunicará de forma inmediata, todo siniestro o incidencia x Xxxxxxxxxx Alta Velocidad. • A efectos del correspondiente Control de Calidad, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la ejecución y explotación de las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de Valladolid Alta Velocidad que sean realizados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, serán verificaos por el Colegio. Asimismo, el adjudicatario estará obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique en el Apartado P del Cuado de Características del Contrato. • El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. En caso de incumplimiento de esta obligación, Valladolid Alta Velocidad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 por cada 1.000,00 euros del precio del contrato. Atendiendo a las especiales características del contrato, cuando se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente, se podrán consignar en el apartado J del Cuadro de Características de este Pliego y distintas penalidades a las establecidas en su ofertael párrafo anterior. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - La obediencia de las instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios Igual facultad tendrá Valladolid Alta Velocidad en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe incumplimiento de los referidos contratosplazos parciales, por causas imputables al contratista adjudicatario. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración pérdida de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de garantía o los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto importes de las relaciones penalidades no excluyen la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho Valladolid Alta Velocidad por la demora del contratista. En todo caso, la constitución en xxxx del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias no requerirá interpelación o intimación previa por parte de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcValladolid Alta Velocidad., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones El Contratista deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones de los planos y de las especificaciones a satisfacción del contratista las siguientes: - La ejecución Supervisor. En caso que durante el período de la construcción El Contratista encontrase algún error, omisión o discrepancia en los documentos y planos del contrato con arreglo al contenido determinado proyecto, lo deberá hacer del conocimiento del Supervisor, por la vía escrita. No se aceptarán cambios o adiciones en cuanto a diseño o especificaciones, sin la aprobación escrita del Supervisor. Este trabajo consiste en el mismochapeo, así como en este Pliego tala, destronque, remoción y en su oferta. - La adscripción a la ejecución del contrato eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los medios humanos comprometidos límites del área ocupada por la cancha polideportiva. Los árboles deben botarse hacia el centro del área que deba limpiarse, de tal manera que no se dañen las propiedades adyacentes. En las áreas donde se deba efectuar excavación o corte, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, debe ser removidos hasta una profundidad no menor de 60 centímetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras materias vegetales u orgánicas susceptibles de descomposición. Las áreas que vayan a ser cubiertas con terraplén o relleno deben desraizarse y destroncarse a una profundidad no menor a 60 centímetros debajo del terreno original. El volumen de la capa vegetal y deshechos que sean removidos al efectuar la limpia, chapeo y destronque, serán extraídos por la comunidad del área de trabajo y colocados en su oferta. - El cumplimiento botaderos autorizados por las autoridades del lugar, salvo los materiales utilizables que puedan servir como relleno en áreas aledañas, los cuales serán colocados por el contratista Este trabajo consiste en la remoción y retiro de material hasta lograr la sección típica de la cancha polideportiva dentro de los plazos límites de ejecución construcción. Incluye excavación y remoción de cada encargo ofertados la capa vegetal. Incluye la remoción y retiro de todos los materiales existentes. El trabajo incluye también el retiro y reemplazo de material inapropiado que se encuentre en áreas inestables; remoción y prevención de derrumbes. El trabajo incluye también la excavación de cunetas y contracunetas y su oferta finalprolongación. - La obtención, Las excavaciones en presencia de agua deberán ser drenadas o bombeadas a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividadsatisfacción del Supervisor. - La obediencia de las instrucciones dadas Los sistemas que use El Contratista deberán ser aprobados por el responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continuaSupervisor. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar No se harán pagos suplementarios para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento evacuación de las disposiciones vigentes en materia laboral y agua por métodos de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etcbombeo u otro medio., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXX.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Está obligado a cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la Información de Petróleos del contratista Perú - PETROPERÚ S.A., conforme al Acuerdo de Directorio Nº 040-2010-PP. El CONTRATISTA ejecutará los trabajos conforme al Contrato, las siguientes: - La Bases y sus Propuestas. El CONTRATISTA se obliga a que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. le afecte, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato. El CONTRATISTA empleará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en el mismo, así como en este Pliego forma plena y en su ofertaeficiente durante la vigencia del Contrato. - La adscripción El CONTRATISTA se obliga a la ejecución del contrato Contrato, con el personal profesional que ha sido materia de los medios humanos comprometidos evaluación durante el proceso de contratación, el personal profesional presentado y aprobado previo a la suscripción del Contrato y personal especializado presentado al inicio del servicio. El CONTRATISTA deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución del servicio, caso contrario PETROPERÚ S.A. aplicará las multas y sanciones que correspondan. El CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en su oferta. - El cumplimiento de los plazos el lugar de ejecución de cada encargo ofertados trabajos en su oferta finalcualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. - La obtenciónLas recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA no podrá subcontratar para la ejecución del presente servicio a otra empresa, sin la autorización previa de PETROPERÚ S.A., caso contrario se le aplicará la penalidad respectiva y será causal de resolución del Contrato. El CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del mismo. Si el CONTRATISTA causa daños a su cargolas instalaciones y/o equipos (o sus partes) a partir de la entrega de los mismos por parte de PETROPERÚ S.A., o causa perjuicios como consecuencia de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para la inejecución o el ejercicio cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de su actividadobligación, entonces tendrá que indemnizar a PETROPERÚ S.A. conforme el artículo 1321º del Código Civil. - La obediencia de las instrucciones dadas por indemnización consiste en el responsable del contrato y por resarcimiento tendiente a restablecer el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo patrimonio perdido o deteriorado a la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios situación en que se encontraba al momento en que se produce el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación hecho dañoso (daño emergente) y a pagar el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración valor de la mismautilidad que habría producido ese patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnización (lucro cesante). De ocurrir algún percance, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficienciaincidente, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El remplazo del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentessiniestro, etc., garantizando perjudicando a terceros, personal del CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERÚ S.A., como consecuencia de una negligencia del CONTRATISTA, transgresión a las normas de seguridad, mala ejecución de los trabajos, etc., éste asumirá los costos de resarcimiento a los afectados y responderá civil, administrativa y/o penalmente en forma exclusiva. El CONTRATISTA está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ S.A. En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, éste se compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERÚ S.A. de los efectos de dichas acciones y se responsabilizará por cualquier situación adversa a PETROPERÚ S.A., incluyendo gastos y costos en que incurra por esta razón, comprometiéndose en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfacción de PETROPERÚ S.A. El CONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravámenes, que fueran originados por éste o sus dependientes, en relación con la prestación efectiva del servicio y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERÚ S.A. de sus efectos. Si el CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravámenes, PETROPERÚ S.A. tendrá el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravámenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por conveniente. PETROPERÚ S.A. no será responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el Servicio. En este caso, se pagará al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspensión o paralización definitiva del Servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario. El CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de Contrato. El CONTRATISTA deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen otros Contratistas, no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondrá en conocimiento del Administrador de Contrato. PETROPERÚ S.A. no aceptará ningún reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su conocimiento por escrito en el Cuaderno de Servicio oportunamente. Otorgar el Carnet de identificación a sus trabajadores desplazados a Refinería Conchán, el mismo que debe ser portado por su personal (de manera visible), consignando su Razón Social, nombre del Personal, etc. Proveer a sus trabajadores la Ropa de trabajo industrial y el equipo de protección personal, para su uso permanente en la ejecución de sus actividades, cumpliendo con las especificaciones y requerimientos de seguridad de PETROPERÚ S.A. El CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las garantías y seguros durante la ejecución del servicio, hasta que se apruebe la conformidad del mismo. Se considerará como incumplimiento contractual, la no cancelación de las remuneraciones, beneficios sociales y aportes xx Xxx al personal del CONTRATISTA que ejecute el servicio. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de designar a terceros debidamente autorizados, para supervisar la correcta ejecución del servicio y el cumplimiento de los servicios contratados. Ello aspectos técnicos del Contrato, lo cual no disminuye en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en absoluto la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) responsabilidad del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de XXXXXCONTRATISTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones Estar debidamente inscrito ante el Registro de Sociedades del contratista Registro Nacional y su personería jurídica debe estar vigente. Cuando un trabajador no se presente a laborar conforme su horario o jornada de trabajo habitual, por cualquier causa o motivo; el Contratista debe sustituirlo inmediatamente y/o aplicar las siguientes: - La ejecución medidas necesarias para garantizar la continuidad del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego servicio y en su oferta. - La adscripción deberá comunicarlo inmediatamente a la ejecución UNOPS. El Contratista debe acatar en todos sus extremos las Normas Institucionales de la UNOPS (directrices circulares, notas, memorandos, entre otros). Cuando por algún motivo en particular, el Contratista esté interesado en realizar un cambio de razón social, deberá comunicarlo a la UNOPS para que ésta realice los ajustes internos pertinentes. El Contratista debe estar al día con sus obligaciones obrero-patronales con la C.C.S.S. o haber formalizado un arreglo de pago y estar al día en sus pagos. Para ello, deberá aportar una constancia original o copia firmada por el Representante Legal, con una fecha de emisión no mayor a 30 (treinta) días naturales. El Contratista queda obligado a incluir en planillas de la C.C.S.S. y de la Póliza de Riesgos del contrato Trabajo, desde el primer día de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El cumplimiento de los plazos de ejecución de cada encargo ofertados en su oferta final. - La obtencióntrabajo, a su cargosus empleados(as) y no podrá asignar al trabajo objeto de esta contratación a ningún empleado(a) si antes no ha cumplido con este requisito. Este aspecto será verificado por la UNOPS. El Contratista se compromete a proveer todos los materiales, de cuantas licencias insumos, implementos, recurso humano y permisos fuesen tecnológico necesarios para el ejercicio desarrollo de los servicios aquí referidos. El Contratista se compromete a ejecutar satisfactoriamente los servicios aquí descritos. El Contratista en su actividad. - La obediencia calidad de las instrucciones dadas por patrono, es el único responsable del contrato y por el personal técnico de XXXXX y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - La satisfacción de cualesquiera otros gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia laboral obligaciones y de Seguridad Social responsabilidades laborales en relación con sus empleados. El Contratista se compromete a que sus colaboradores(as) cumplirán los “Deberes y responsabilidades del personal”, indicados en este pliego de condiciones. El Contratista deberá informar a su personal, que a la salida de cada jornada laboral es de acatamiento obligatorio mostrar al oficial de seguridad, los bolsos, paquetes o maletines para verificar su contenido. El Contratista deberá orientar a sus colaboradores(as) a efecto de guardar discrecionalidad sobre los asuntos propios de la UNOPS y de las personas que visitan sus instalaciones. El Contratista garantizará el personal uso de rótulos de advertencia o prevención para funcionarios(as) y visitantes en los casos que emplee en amerite para evitar accidentes o daños por causa de su inexistencia. El oferente deberá contar con una Póliza de Responsabilidad Civil vigente por un monto no menor a los ¢15.000.000,00 (quince millones de colones con 00/100) para responder por cualquier daño o perjuicio ocasionado a terceras personas, instalaciones y equipos con motivo de la prestación de los servicios contratados. - El cumplimiento Deberá presentar con su oferta de servicios una copia de esta póliza debidamente firmada por el Representante Legal para garantizar su autenticidad. Es deber del deber de confidencialidad, con arreglo a Contratista mantener la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx. - El cumplimiento de lo servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, XXXXX estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los servicios, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - La sustitución del personal, cualquiera que sea póliza al día durante la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha vigencia del contrato. Ello en En caso de presentarse prórrogas al contrato se deberá actualizar el plazo máximo monto de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe ELIKA a tal finla cobertura de la esta póliza. Las sustituciones El oferente deberá contar con una Póliza de personal no implicarán responsabilidad alguna para ELIKA respecto de las relaciones Riesgos Profesionales del contratista Trabajo con el ente asegurador correspondiente, que cubra todo el personal afectadoante cualquier riesgo laboral durante la ejecución del contrato. - Deberá presentar con su oferta de servicios una copia de esta póliza debidamente firmada por el Representante Legal para garantizar su autenticidad. Es deber del Contratista mantener la póliza al día durante la vigencia del contrato. El remplazo del personal para cubrir las ausencias Contratista deberá presentar a la UNOPS, en oficio formal y en un plazo no mayor de trabajo ocasionadas 3 (tres) días hábiles después de ocurrido un evento especial, el detalle y sus apreciaciones sobre los hechos ocurridos, por bajas ejemplo, xxxxxxx, incidentes, denuncias por enfermedadextravío de objetos, vacacionesrobo o hurto, permisos, licencias, accidentesproblemas con funcionarios y/o visitantes, etc.. Cuando se presente una situación de este tipo, garantizando la prestación efectiva el funcionario(a) informará de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Las obligaciones previstas en la presente Xxxxxxxx tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las misma causa de resolución del contratoinmediato al Contratista, a voluntad efectos de XXXXXenviar al personal de apoyo necesario al lugar, para que verifique lo ocurrido y preste la colaboración correspondiente.