ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta de Aceptación dará inicio a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.
Appears in 1 contract
Samples: www.salto.gub.uy
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Mesa de Aceptación dará inicio a Contratación elevará al órgano de contratación propuesta de clasificación de las proposiciones presentadas. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la etapa oferta más ventajosa, para que en dentro del plazo xx xxxx días hábiles aporte los documentos acreditativos de negociación para ajustar los términos estar al corriente del Xxxxxxxx.Xx destacan cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que conforme al art. 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el órgano de contratación, así como de haber constituido la garantía definitiva. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el órgano de contratación se realizará en los siguientes temas términos: - Obligaciones tributarias: Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto beberán presentar declaración responsable indicando la causa de negociación:aexención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) Proyecto Ejecutivo (detalles)by f) Plan del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Obra (Programa)c) Implantación 5 xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados xxxxx, por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por que se aprueba el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 Texto Refundido de la Ley Nº 17.957 -“Registro Reguladora de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCAHaciendas Locales, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro deberán presentar asimismo resolución expresa de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario concesión de la exención de Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el Registro Nacional impuesto, sin perjuicio de Empresas la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Marchamalo. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. - Obligaciones con la Seguridad Social: Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del MTOP• Garantía RGLCAP. El órgano de fiel cumplimiento del Contratocontratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguiente a la aportación de la documentación requerida. El contrato se otorgará a una sola persona o entidad; no obstante, podrá concertarse con dos o más personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las mismas serán, en todo caso, indivisibles.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 45 Confidencialidad. La Carta empresa adjudicataria (Proveedor) se compromete a mantener reserva respecto a toda aquella información de Aceptación dará inicio la cual tenga conocimiento como consecuencia de su relación contractual con el Comprador, estando estrictamente prohibida su utilización para fines ajenos a ésta. La información obtenida por el Proveedor y los técnicos que ella suministre es confidencial estando estrictamente prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros, salvo autorización expresa. Esta obligación se mantendrá vigente aún después de la expiración o rescisión del Contrato y comprende a la etapa empresa local en caso de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas ser prestadora de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela servicios, representante comercial o tener vínculo contractual con el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados Proveedor por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban cual tenga acceso a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado Contrato en todo o en parte. Al inicio del Contrato los titulares y técnicos que habilita al adjudicatario suministre el Proveedor y están afectados a las tareas deberán suscribir el ContratoAcuerdo de Confidencialidad en los términos señalados a continuación y un instructivo acerca de las diversas pautas de personal que deberá cumplir: Texto del Acuerdo de Confidencialidad De conformidad con el art. 23 de la ley 16.696 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay) y a lo establecido en el art. 302 del Código Penal (“El que, expedido sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con 100 XX x 000 XX xx xxxxx”), xx xxxxxx a guardar estricto secreto y absoluta reserva sobre todos los asuntos que lleguen a mi conocimiento en el ejercicio de funciones al servicio del Comprador, y declaro conocer que la prohibición de utilizar, sin previa autorización, documentos, informes y otros datos del Comprador. La violación del deber de guardar secreto y reserva aparejará la rescisión unilateral del contrato sin responsabilidad alguna para el Comprador, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civil y penal derivadas”. En prueba de conformidad y como constancia de notificación firman por el Registro Nacional Proveedor, las autoridades y técnicos prestadores de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia los servicios de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS referencia y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 autoridades de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoInstitución entregando copia al Proveedor.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato (S) U Orden
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta de Aceptación dará inicio 4.- Comunicación al organismo interesado y a la etapa empresa adjudicataria. La ejecución del Acuerdo Marco de negociación Publicidad Institucional (en adelante AM) se lleva a cabo mediante la adjudicación de contratos basados en el mismo, los cuales se realizarán a riesgo y xxxxxxx de los contratistas, con sujeción a las cláusulas xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares y a las xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas que rigen el AM, siguiendo las instrucciones que para ajustar su interpretación dé el órgano de contratación. Los contratos basados en el AM se rigen por la normativa vigente en materia de contratación (Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2014, de 14 de noviembre, y su normativa de desarrollo), por la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, por los Pliegos del Acuerdo Marco citados, por las Recomendaciones en materia de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado relativas a la contratación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios de 21 de enero de 2015 (actualizadas a 1 xx xxxxx de 2015). La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), adscrita a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es el órgano de contratación de los contratos basados en el Acuerdo Marco 50/2014, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La regulación de los contratos basados en el AM 50/2014 se establece en las cláusulas III y siguientes xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas (PPT) y en la cláusula XVII xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del AM 50/2014, sin perjuicio del resto de normativa citada. Para fijar los términos concretos que han de regir los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios de cada campaña de publicidad institucional, el AM 50/2014 prevé una segunda licitación en la que se establecerán como criterios de valoración alguno/s de los previstos al efecto en el propio acuerdo marco (cláusula XVII.1 PCAP). El organismo interesado elaborará el documento de prescripciones que debe regir la licitación, que deberá remitirse a la DGRCC junto con el documento acreditativo de la existencia y disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto derivado de esta contratación, a través del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas correo electrónico: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx requiriéndose la conformidad de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan ésta última para el inicio de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista la licitación. El documento de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando licitación acordado con la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados DGRCC será aprobado por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución órgano competente del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratoorganismo interesado.
Appears in 1 contract
Samples: contratacioncentralizada.gob.es
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta 6.- LICITACIÓN. MESA DE CONTRATACIÓN. ADJUDICACIÓN 6.1.- MODALIDAD CONTRACTUAL: El carácter de Aceptación dará inicio la tramitación del procedimiento vendrá indicado en el apartado I) del Cuadro Resumen de Características. El contrato de servicios se adjudicará mediante el procedimiento abierto o restringido, según se detalle en el apartado M) del Cuadro Resumen de Características, y de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los artículos 141 y 146 de la LCSP, pudiendo ofrecer los licitadores mejoras a las prescripciones contenidas en los Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto del contrato, así como alternativas o variantes, si así se prevé en el apartado R) del Cuadro Resumen de Características. 6.2.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 6.2.1.- Lugar y plazo de presentación de las proposiciones: a) Las proposiciones podrán entregarse en el Registro General de la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx, sito en la Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, kilómetro 1, 41013 Sevilla, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de Enero. Asimismo, cuando las proposiciones se envíen por correo, a través de la entidad que presta el servicio postal universal (art. 14 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y xxx xxxxxxx postal), o se presentasen en un Registro distinto al de la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx (según el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el licitador deberá justificar “Contratación de Seguros para la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxx” (Expte. nº: 2011/0002342 Ref. Int: SE.1/12) 6/119 la fecha de imposición del envío y comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax, telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la etapa fecha de negociación para ajustar terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de referencia, ésta no será admitida en ningún caso. A los términos efectos de la comunicación establecida en el párrafo anterior, el número de fax del Xxxxxxxx.Xx destacan Registro General de la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx es el 95 434 92 04. Por el Registro General de La Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx, se procederá a la obtención de copia impresa y su registro que se incorporará al expediente. Dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial y en el perfil de contratante de la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx, los siguientes temas licitadores presentarán tres sobres cerrados, señalándolos con las letras A, B y C. 6.2.2.- Forma de negociación:presentación de las proposiciones. • Sobre A. Título: Documentación acreditativa de los requisitos previos. • Sobre B. Título: Proposición Técnica I: Dependiente de un juicio de valor • Sobre C. Título: Proposición Técnica II: Baremable mediante fórmulas, y, proposición económica. a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados Será obligatorio que los tres sobres se entreguen firmados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos licitador o persona que lo represente, y los Asesores cerrados, de forma que garanticen el secreto de su contenido, señalándolos con las letras A, B y C, debiendo figurar en cada uno de ellos: - Nombre o Razón social de la empresa incluyendo información complementaria preparada que presenta la propuesta. - Número de teléfono y Fax de la empresa, - En su caso, correo electrónico para posibles notificaciones. - N º del expediente y referencia interna del mismo. - Denominación del objeto del contrato: Indicado en el apartado A) del Cuadro Resumen de Características. - Nombre y apellidos del que firma la proposición en nombre propio o en representación de otro o de una Entidad. La Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con la LCSP, así como en su perfil de contratante. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines empresario del contenido de la ejecución totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. En caso de existir división en lotes del contrato.• El Certificado procedimiento, deberá especificarse por los ofertantes los lotes a que habilita al adjudicatario concurran. Queda prohibida la utilización del logotipo y/o escudo de la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx en los documentos que se utilicen para la presentación de las ofertas. De los documentos exigidos podrá aportarse originales, fotocopias compulsadas en el Registro General de la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx y/o en el Área de Contratación, o copias que tengan carácter de auténticas conforme a suscribir el Contratola legislación vigente, salvo las escrituras de constitución o modificación y las de apoderamiento, que deberán presentarse en todo caso mediante documentos “Contratación de Seguros para la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxx” (Expte. nº: 2011/0002342 Ref. Int: SE.1/12) 7/119 originales (primera o sucesivas copias), o mediante testimonio, expedido por una Notaría. La Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx se reserva el Registro Nacional derecho de Empresas admitir documentos compulsados por otras Administraciones Públicas, pudiendo, en este caso, solicitar los originales en cualquier momento de la tramitación del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados procedimiento. La acreditación de la constitución de la garantía deberá ser, en todo caso original, a no ser que acrediten que se prevea la empresa está habilitada para operar comercialmente posibilidad de su acreditación mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos, si así se establece en el paísCuadro Resumen de Características. Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la documentación aportada por los licitadores sin que se haya procedido a su recogida, la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx podrá disponer su destrucción. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. La documentación podrá presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha encuadernación pueda ser fácilmente desmontable. b) La presentación de la proposición, comporta por parte del licitador, la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Xxxxxx, sin salvedad alguna. c) Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en lengua oficial de otra Comunidad Autónoma deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. En el caso de que se presente en idioma extranjero ésta deberá acompañarse de traducción al castellano realizada por intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el caso de presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la correspondiente traducción oficial, la Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx se reserva la facultad de no considerar dicha documentación. 6.2.2.- SOBRE A: Constancia de inscripción TÍTULO: DOCUMENTACIÓN GENERAL. Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía creado por el Decreto 189/1997 de 22 julio, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, podrán sustituir la documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su caso de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por la correspondiente certificación del Estado, BPS Registro y DGI y presentación declaración expresa emitida por el ofertante de certificados correspondientes• Constancia de inscripción que no se han modificado los datos que obran en el Registro Único mismo. En el caso que la documentación administrativa que se exige en el Pliego, esté ya en poder de Proveedores del Estado (XXXXla Universidad Xxxxx xx Xxxxxxx, por haber sido presentada en otros expedientes de contratación, bastará indicar en el sobre de documentación administrativa este extremo, indicando en el expediente en que se incluye tales documentos, con expresa declaración de vigencia y validez de la referida documentación. No obstante, a la vista de la documentación referenciada, por la Administración se podrá requerir en todo momento al licitador, a fin de que complete ó subsane aquella que por sus características, deba ser original ó actualizada a fecha vigente. La documentación administrativa estará constituida por los documentos que se relacionan a continuación: a) Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso o prestado la garantía provisional por alguna de las modalidades señaladas en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 84.1 de la Ley Nº 17.957 -“Registro LCSP. La exigencia de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales garantía provisional será potestativa para el órgano de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCAcontratación, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas debiendo aportarse cuando así se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario establezca en el Registro Nacional apartado F) del Cuadro Resumen de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoCaracterísticas.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación, una vez abierto el sobre dos y emitido el informe de evaluación, de conformidad con lo establecido en el art. 134 de la LCSP, adjudicará el contrato de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en la cláusula 10ª del presente pliego. La Carta adjudicación se efectuará de Aceptación dará inicio acuerdo al art. 135 de la LCSP, que establece: El artículo 140 de la LCSP dispone: El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el siguiente la etapa apertura de negociación para ajustar los términos las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada, en su caso. Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según refiere el aparatado 2 del Xxxxxxxx.Xx destacan art.135 de la LCSP, el licitador que presente la proposición más ventajosa, deberá presentar originales o copias auténticas de los siguientes temas documentos: - Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 RGLCAP, acreditativas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan hallarse al corriente del cumplimiento de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados las disposiciones vigentes. - Certificación expedida por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores órgano competente de la empresa incluyendo información complementaria preparada por Consejería de Economía y Hacienda, acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administración. - Certificado del Consorcio de Tributos de estar al corriente con las obligaciones tributarias y demás de Derecho Público encomendadas al mismo. -Certificado del Ayuntamiento de Xxxxx xx Xxxxx de estar al corriente con las obligaciones tributarias y demás de Derecho Público encomendadas al mismo. -Alta en el Contratista y aprobados por Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines matrícula del citado impuesto. Igualmente deberá acreditar la constitución de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita garantía definitiva, según refiere al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 citado art.135.2 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoLCSP.
Appears in 1 contract
Samples: www.ayuntamientodearico.com
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa el Órgano de Contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes. La Carta adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. La resolución de Aceptación dará inicio adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores. En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la etapa de negociación para ajustar formalización del contrato. La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente establecidos en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 28 de la Ley Nº 17.957 -“Registro 11/2007, de Deudores Alimentarios”• Todos 22 xx xxxxx, de acceso electrónico de los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCAciudadanos a los Servicios Públicos. UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoLA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LAS PROPOSICIONES QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS. SI ÉSTOS NO RETIRAN SU DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA ADJUDICACIÓN, EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN NO ESTARÁ OBLIGADO A SEGUIRLA CUSTODIANDO PROCEDIENDO A SU DESTRUCCIÓN, A EXCEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA GARANTÍA PROVISIONAL, EN SU CASO, QUE SE CONSERVARÁN PARA SU ENTREGA A LOS INTERESADOS.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Considerando aquella propuesta que haya presentado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se adjudicará al licitante quién haya reunido todos los requisitos establecidos en la convocatoria de Aceptación dará inicio la licitación y ofrecido los precios solventes más económicos, de acuerdo a lo establecido al artículo 36 y 36 bis, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, El contrato se firmará en un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación fecha en que se hubiese comunicado el fallo, en el Organismo xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores Xxxxxx Balsas, Ubicada en XX. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx xx Xxxxxxxx S/N Col. Reforma Norte, C.P. 62260, Cuernavaca, Morelos. El representante de la empresa incluyendo información complementaria preparada por seleccionada deberá presentarse a firmar el Contratista y aprobados por contrato en un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la Dirección de Obra• Las Actas fecha en que las partes suscriban se hubiese comunicado el fallo, conforme a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 46 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el Organismo xx Xxxxxx Balsas, Ubicada en XX. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx xx Xxxxxxxx S/N Col. Reforma Norte, C.P. 62260, Cuernavaca, Morelos, en caso de no formalizarlo en término señalado se dará aviso a la SFP para que resuelva lo procedente en términos de los otros elementos notariales artículos 59 y 60 de estilo para la Ley. A la formalización de la firma del contrato el proveedor ganador deberá exhibir original o copia certificada para su cotejo de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato. En el caso de proveedores extranjeros, podrán presentar este tipo escrito de Contrato.• acuerdo a la documentación equivalente en su país de origen, siempre y cuando contenga la información requerida en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la que deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente, las personas se identificaran con credencial de elector, cartilla del servicio militar nacional o pasaporte vigente, y dispondrá(n) de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban el contrato, para presentar las aclaraciones correspondientes, contando con igual plazo la CONAGUA para dar respuesta a las mismas. En caso de APCAsser persona física deberá exhibir el original y copia fotostática de acta de nacimiento el original les será devuelto una vez cotejado. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo indicado en el segundo párrafo de este punto, la Comisión Nacional del Agua podrá, sin la necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda propuesta solvente más baja de acuerdo al dictamen interno, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. El contrato que se celebre deberá ajustarse a todos los aspectos contenidos en él artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a ésta convocatoria, a las disposiciones legales que le resulten aplicables, así como apegarse al modelo de contrato que ésta Comisión Nacional del Agua proporcione. Los licitantes que presenten propuestas conjuntas, y que únicamente vaya a firmar el contrato el representante común designado por los demás consorciados, deberán presentar el convenio que presentaron en su propuesta técnica de la licitación debidamente notariado a la firma del contrato, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual deberán acreditaran su respectiva personalidad. Los licitantes con el propósito de dar cumplimiento al Decreto que reforma al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 xx xxxxx de 2006 y la emisión de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2009, en particular la regla I.2.1.17, publicada en el mismo medio de difusión el pasado 29 xx xxxxx del 2009, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 11 y 24 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, previa opinión del Sistema de Administración Tributaria (SAT), me permito comunicar a ustedes el procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de la LAASSP. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda: Documento de constitución del APCA, Documento Los licitantes adjudicados deberán presentar el documento actualizado expedido por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario SAT, en el Registro Nacional que se emita opinión sobre el cumplimiento de Empresas del MTOP• Garantía sus obligaciones fiscales. Para efectos de fiel cumplimiento del Contrato.lo anterior, los licitantes adjudicados, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación De Servicios
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Mesa de Aceptación dará inicio Contratación elevará al órgano de contratación propuesta de clasificación de las proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula décimo sexta. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, para que en dentro del plazo xx xxxx días hábiles aporte los documentos acreditativos de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que conforme al art. 64.2 del TRLCSP pudiera reclamar el órgano de contratación, así como de haber constituido la garantía definitiva. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el órgano de contratación se realizará de acuerdo con lo siguiente: - Obligaciones tributarias: Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la etapa fecha de negociación para ajustar presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto beberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 xx xxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los términos requisitos establecidos en el artículo 13 del Xxxxxxxx.Xx destacan RGLCAP. Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Xxxxxxx xxx Xxx. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante los siguientes temas datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan dicha obligación. - Obligaciones con la Seguridad Social: Certificación positiva expedida por la Tesorería de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de Contratistas En forma paralela los requisitos establecidos en el oferente seleccionado irá preparando artículo 14 del RGLCAP. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguiente a la aportación de la documentación necesaria para requerida. El contrato se otorgará a una sola persona o entidad; no obstante, podrá concertarse con dos o más personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las mismas serán, en todo caso, indivisibles. La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará, en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el oportuno requerimiento y una vez transcurridos quince días hábiles desde la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores remisión de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por notificación de la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban adjudicación a los fines licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, si no estuviera incorporado al mismo. El adjudicatario asumirá de forma expresa la responsabilidad que se derive del funcionamiento normal o anormal del servicio, que como consecuencia del desarrollo de la actividad, pudieran producirse. Para cubrir los aludidos riesgos, deberá formalizar la correspondiente póliza de seguros, cuya vigencia acreditará mediante la presentación del recibo del pago antes del comienzo de la actividad y por un importe no inferior a 300.506,05 euros En todo caso, el Ayuntamiento de Xxxxxxx xxx Xxx (Madrid) quedará exento de cualquier responsabilidad por daños, cualquiera que sea la causa que los origine, que pudieran producirse en la ejecución del contrato.• servicio. Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: o Los de anuncios que genere el procedimiento y los preparatorios y de formalización del contrato. Se procederá a descontar el importe de dichos gastos de la primera factura que deba abonarse al contratista o Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. o Asumir el pago del IVA, o Gastos de transporte, seguro y demás hasta el lugar de la entrega. o Los de formalización pública del contrato de adjudicación. El Certificado que habilita precio del contrato se revisará anualmente, de acuerdo con el incremento del IPC del año inmediatamente anterior. El contratista está obligado al adjudicatario cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, tributaria y de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a suscribir el Contratolo dispuesto en la Ley 31/1995, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el país: Constancia Reglamento de inscripción los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 10 de la Ley Nº 17.957 -“Registro Orgánica de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales Protección de estilo para Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y su normativa de desarrollo. El adjudicatario deberá justificar cuando sea requerido al efecto que está al corriente de las cotizaciones a la firma Seguridad Social relativas al personal que tenga empleado, mediante la presentación de este tipo copias de Contrato.• TC1 y TC2 de la mensualidad correspondiente, que necesariamente acompañará la facturación mensual. En caso de APCAs: Documento de constitución del APCAningún caso, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento a la extinción del contrato; Cumplimiento o terminación , podrá producirse la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del registro contrato como personal del Ayuntamiento. El contrato podrá extinguirse por alguna de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario las causas de resolución anunciadas en el Registro Nacional de Empresas los arts. 223 y 308 del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoRDL 3/2011.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 Antes de formular la propuesta de adjudicación la mesa podrá solicitar cuantos informes estime oportunos. La Carta adjudicación provisional deberá recaer dentro del plazo de Aceptación dará inicio treinta días siguientes a la etapa fecha de negociación la apertura de las proposiciones. En caso contrario, el licitador interesado podrá retirar su proposición y la fianza que hubiera prestado. El órgano de contratación adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte más ventajosa, no pudiendo declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. En este último caso, los licitadores tendrán derecho a una compensación por los gastos efectivamente incurridos. En caso que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato o decida reiniciar el procedimiento para ajustar su adjudicación, que sólo podrá acordarse antes de la adjudicación provisional, los términos candidatos licitadores tendrán derecho a una compensación por los gastos en que hubieren incurrido. La resolución de adjudicación deberá ser motivada con referencia a los criterios de valoración que figuran en el presente Pliego. De igual modo, cuando el Ayuntamiento no adjudique el contrato conforme a la propuesta formulada por la mesa, deberá motivar dicha decisión. El contrato se perfeccionará con la adjudicación definitiva y obligará desde este momento al adjudicatario y al Ayuntamiento a su cumplimiento. La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del Xxxxxxxx.Xx destacan órgano de contratación y deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes temas a aquél en que expire el plazo de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria quince días señalado para la firma elevación a provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135.4 LCSP. El acuerdo de adjudicación del contrato:• contrato se notificará a todos los participantes en el Plan concurso, y se publicará en el B.O.P. Ayuntamiento de Trabajo y cronograma Callosa xx Xxxxxx ( Alicante ) En el caso de tareas aprobados por que el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores contrato fuera adjudicado a una Agrupación de Empresas, deberán éstas, acreditar la constitución de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución misma, en escritura pública, dentro del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo plazo otorgado para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento formalización del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de , y NIF asignado a la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratoagrupación.
Appears in 1 contract
Samples: www.callosadesegura.es
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad UNISALUD decidirá sobre la LICITACIÓNPÚBLICA NO. 01 DE 2010, dentro de Aceptación dará inicio las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo suscribir, previo concepto y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recomendación de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines Junta de la ejecución Unidad de Servicios de Salud.. El nombre del contrato.• proponente favorecido se publicará en la página Web de la Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la LICITACIÓNPÚBLICA NO. 01 DE 2010. El Certificado que habilita al adjudicatario proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato, expedido contrato respectivo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el Registro Nacional representante legal, cuando se trate de Empresas personas jurídicas. Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de la presente LICITACIÓNPÚBLICA NO. 01 DE 2010 que suscriba el respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del MTOP mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores 20%) del Estadocontrato, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 término del mismo y dos (2) meses más, 2. Garantía de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoUniversidad.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego Definitivo
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta El órgano de Aceptación dará inicio contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato al licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en el Anexo III al presente pliego, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios indicados. Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que sin estar sujetas a la etapa obligación a que se refiere la cláusula 34 del presente pliego “MEDIDAS DE CONTRATACION CON EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES MINUSVALIDOS”, en el momento de negociación para ajustar acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria criterios objetivos establecidos para la firma adjudicación del contrato:• concurso. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. El empresario propuesto como adjudicatario, deberá acreditar ante el Plan órgano de Trabajo contratación hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cronograma con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgará un plazo de tareas aprobados cinco días hábiles. Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente: Obligaciones tributarias: Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, justificativo de que el propuesto como adjudicatario ejerce la actividad relacionada con el objeto del presente contrato y, en su caso, el último recibo. Certificación positiva expedida por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores la Agencia Estatal de la empresa incluyendo información complementaria preparada por Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el Contratista y aprobados cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 del R.D. 390/1996, de 1 xx xxxxx. Obligaciones con la Seguridad Social: Certificación positiva expedida por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines Tesorería de la ejecución del contrato.• El Certificado Seguridad Social, en la que habilita al adjudicatario a suscribir se contenga genéricamente el Contrato, expedido por el Registro Nacional cumplimiento de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente los requisitos establecidos en el país: Constancia artículo 8 del R.D. 390/1996, de inscripción 1 xx xxxxx. Además, el empresario propuesto como adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el Registro artículo 29.5 de Proveedores del Estadola ley 9/1990, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia 8 de inscripción noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con la Administración Autonómica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la Administración Autonómica. El contrato se adjudicará en el Registro Único plazo máximo de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad tres meses, a contar desde la apertura de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto por establecido en el artículo 6 72.2 b) de la Ley Nº 17.957 -“Registro LCAP para los expedientes calificados de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratourgentes.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 22.1.- El órgano de contratación requerirá, mediante correo electrónico suscrito por el Jefe del Servicio, al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo xx XXXX DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente: - La Carta documentación justificativa de Aceptación dará inicio hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la Cláusula 20 del presente Pliego. - La documentación que acredite la constitución de la garantía definitiva conforme a las exigencias señaladas en la etapa Cláusula 21 de negociación este Pliego. - Deberá aportar asimismo, el proyecto de seguro exigido en la Cláusula 29 del presente Xxxxxx. Página36 Asimismo, para ajustar los términos el caso de que se haya presentado declaración responsable del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas cumplimiento de negociación:a) Proyecto Ejecutivo requisitos para la licitación (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando DEUC), se solicitará la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente acreditativa en el país: Constancia de inscripción en mismo plazo. De conformidad con el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliadosart. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 49 de la Ley Nº 17.957 -“Registro 30/1992, de Deudores Alimentarios”• Todos 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración podrá conceder, de oficio o solicitud del interesado, una ampliación del plazo establecido, siempre que no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos xx xxxxxxx. La petición de los otros elementos notariales interesados deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de estilo para que se trate no pudiendo ampliarse un plazo ya vencido. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCAmisma documentación al licitador siguiente, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan orden en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro que hayan quedado clasificadas las ofertas. La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la empresa Mesa de contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o consorcio extranjero adjudicatario que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratocuyo caso la convocatoria quedará sin efecto.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad decidirá sobre la LICITACION PRIVADA No 005 de Aceptación dará inicio 2010 dentro de las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo suscribir, previo concepto y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recomendación de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista Junta de Licitaciones y aprobados por Contratos. El nombre del proponente favorecido se publicará en la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines página Web de la ejecución del contrato.• Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la LICITACION PRIVADA No 005 de 2010. El Certificado que habilita al adjudicatario proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato, expedido contrato respectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la propuesta o por el Registro Nacional representante legal, cuando se trate de Empresas personas jurídicas. Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de la presente Licitación que suscriba el respectivo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del MTOP mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en 20%) del contrato, por el país: Constancia término del mismo y dos (2) meses más, 2. Amparo de inscripción en el Registro salarios y prestaciones sociales equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones vigente durante su ejecución y tres (03) años más. 3. Garantía de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. prestación del servicio Equivalente al veinte por ciento (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto 20%) del contrato y por el artículo 6 término de duración del mismo y dos (02) meses más. 4. Responsabilidad Civil Extracontractual Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoUniversidad.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Condiciones
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Recibida la documentación solicitada al licitador que haya presentado la mejor oferta, el órgano de Aceptación dará inicio contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recepción de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista documentación, de conformidad con lo prevenido en los Art. 151 y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución 156 del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 Texto Refundido de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los otros elementos notariales licitadores y, se publicará en el Boletín Oficial de estilo para la firma Provincia xx Xxxxxx y en el perfil del contratante. De conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de este tipo 30 xx Xxxxx, por el que se desarrolla reglamentaria mente el Titulo IV " De los terrenos", de Contrato.• la Ley 4/1996, de 12 de Julio, de Xxxx xx Xxxxxxxx y León el órgano de contratación comunicará, de forma fehaciente, las ofertas recibidas al anterior arrendatario, indicando al menos, precio, condiciones del arrendamiento y nombre del postor, pudiendo aquél ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de veinte días naturales desde la comunicación. En caso de APCAs: Documento ejercitar tal derecho, deberá presentar la documentación justificativa de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario hallarse al corriente en el Registro Nacional cumplimiento de Empresas del MTOP• Garantía sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de fiel cumplimiento del Contratohaber constituido la garantía definitiva. En caso de que no se ejercite tal derecho en plazo, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo xx xxxx días hábiles, presente la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía definitiva. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente.
Appears in 1 contract
Samples: contratante.burgos.es
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta adjudicación se realizará dentro del plazo de Aceptación dará inicio cinco días hábiles siguientes a la etapa recepción de negociación para ajustar la documentación, deberá ser motivada, se notificará a los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes temas extremos: En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan las razones por las que se haya desestimado su candidatura. Con respecto de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por díae) Lista las que no se haya admitido su oferta. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de Contratistas En forma paralela la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma artículo 153 del contrato:• el Plan Real Decreto Legislativo 3/2011 de Trabajo y cronograma 14 de tareas aprobados noviembre, por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por que se aprueba el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 Texto Refundido de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales Contratos del Sector Público. En todo caso, en la notificación y en el perfil de estilo para la firma contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de este tipo 14 de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCAnoviembre, Documento por el cual que se aprueba el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro Texto Refundido de la empresa Ley de Contratos del Sector Público. DILIGENCIA…/ La pongo yo, el Secretario Accidental, para hacer constar que el presente Xxxxxx que antecede, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 1 xx xxxxx de 2.016. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o consorcio extranjero adjudicatario candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el Registro Nacional artículo 28 de Empresas del MTOP• Garantía la Ley 11/2007, de fiel cumplimiento del Contrato22 xx Xxxxx, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta El ISSFAM adjudicará el contrato, al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de Aceptación dará inicio adjudicación establecidos en estas BASES de licitación, las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas de la siguiente manera: Partida 1.- Póliza Múltiple Integral. Partida 2.- Parque Vehicular (Póliza de Vehículos, Automóviles, Microbuses y Camiones, Póliza de Responsabilidad Civil Transporte de Personas). Partida 3.- Seguro de Vida Colectivo de Deudores de Créditos para la adquisición de Nichos y Gavetas en el Cementerio Militar. Partida 4.- Fianza de Fidelidad. Partida 5.- Seguro de Gastos Médicos Mayores. Partida 6.- Seguro de Accidentes Personales. Partida 7.- Seguro Institucional de Vida o incapacidad total y permanente y el Seguro de Separación Individualizada. Partida 8.- Seguro Colectivo de Retiro. El ISSFAM adjudicará al licitante, cuya propuesta económica presente el costo más bajo y haya reunido todas las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato respectivo, Se adjunta el modelo de contrato a elaborarse (Anexo 11). El cual no formará parte de la propuesta, pero servirá de base para que el licitante ganador y el contratante lo adecuen, revisen y se firme de común acuerdo entre las partes. El licitante que resulte ganador, deberá proporcionar los documentos que a continuación se enlistan al Departamento de Contratación de Servicios, Subdirección de Recursos Materiales, sito en Avenida Industria Militar Número 1053, Séptimo piso, Colonia Xxxxx xx Xxxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 11200, México, Distrito Federal, previo a la etapa formalización del contrato durante los dos días hábiles posteriores a la fecha de negociación para ajustar los términos notificación del Xxxxxxxxfallo.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.
Appears in 1 contract
Samples: Carta Compromiso Para Propuesta Conjunta (Consorciadas
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Cumplidos los trámites previstos en el artículo 135.2 de Aceptación dará inicio la LCSP, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la etapa recepción de negociación para ajustar la documentación. La adjudicación del contrato, que en todo caso será motivada, se notificará a los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan candidatos o licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomará como domicilio el indicado en la Proposición Económica, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante, publicándose también un anuncio de adjudicación en los siguientes temas supuestos previstos en el artículo 138 de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) la LCSP. de licitación publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualquier medio de comunicación. .- Plan de Obra Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente Pliego. .- Escritura pública de formalización de la UTE referida al presente contrato (Programa)cen el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) Implantación conforme señala el art. 48 de la LCSP. .- Certificado de la compañía de seguro suscrito por quien tenga poder para ello, que acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad por daños para el presente contrato, por los conceptos y las cuantías exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (8) Tanto en la notificación como en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al artículo 140.3. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepción por el destinatario incluidos, en su caso, los señalados en la Ley 11/2007, de 22 xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista , de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan acceso electrónico de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban ciudadanos a los fines de Servicios Públicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contratonotificación, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente con los efectos previstos en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 59.4 de la Ley Nº 17.957 -“Registro 30/1992, de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales 26 de estilo noviembre, será de cinco días. Cuando para la firma adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de este tipo criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de Contrato.• En caso dos meses a contar desde la apertura de APCAs: Documento las proposiciones (art. 145 LCSP). De no producirse la adjudicación dentro de constitución del APCAlos plazo señalados, Documento los licitadores, tendran derecho a retirar su proposición. No obstante lo dispuesto en esta cláusula, la adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada se regirá por lo dispuesto en el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro artículo 174 de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoLCSP.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Presentada dentro del plazo la documentación señalada en la Cláusula 2.6 de Aceptación dará inicio este pliego, por el licitador cuya oferta haya sido considerada la mejor relación calidad precio y, una vez realizada la fiscalización previa en los casos en que resulte preceptiva, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato en resolución motivada en el plazo de los 5 días hábiles (3 días, si el expediente ha sido tramitado de urgencia) siguientes a la etapa recepción de negociación para ajustar la documentación. La adjudicación se notificará a todos los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la LCSP. En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. Dicha notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP. Si el contrato estuviese cofinanciado con Fondos Estructurales de la Unión Europea, la documentación y las propuestas presentadas por los licitadores permanecerán a disposición del ICE contratante y sólo serán devueltas cuando hayan finalizado los procedimientos de inspección y auditoría que sobre el contrato se lleven a cabo por las personas y organismos competentes en la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0. 00000 Xxxxxx xx la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010 xxx@xxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx La adjudicación del contrato supone la aceptación por el ICE de la oferta realizada por el adjudicatario en los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan en que ésta aparezca definida y descrita en la propuesta de adjudicación formulada por la mesa de contratación y, en todo caso, en los siguientes temas informes técnicos de negociación:avaloración de ofertas, y será de obligado cumplimiento para el contratista adjudicatario. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos (2) Proyecto Ejecutivo meses (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores artículo 158.2 de la empresa incluyendo información complementaria preparada por LCSP), a contar desde el Contratista y aprobados por la Dirección primer acto público de Obra• Las Actas que apertura de las partes suscriban a los fines proposiciones no evaluables de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratoforma automática.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Mesa de Aceptación dará inicio Contratación requerirá, según el artículo 150.2 de la LCSP, al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación para que presente y acredite ante el órgano de contratación, previamente a la etapa adjudicación definitiva del contrato y en el plazo xx XXXX (10) días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que reciba el requerimiento, la siguiente documentación: - Documento Nacional de negociación Identidad del ofertante, cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada, o Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil y de modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica así mismo por original o fotocopia compulsada. - Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán Poder de representación que acredite el carácter con que actúan. Si la empresa fuera persona jurídica, el Poder general deberá figurar inscrito, en su caso en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para ajustar esta licitación no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. Igualmente la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad. - Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los términos nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas contrato, ha de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan ostentar la representación de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista la unión entre la Administración. Inscrita en el Registro Mercantil de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando Madrid. Tomo 12.474, Libro 0, Folio 50, Sección 8, Hoja, M-198698, Inscripción 1 – C.I.F. A-81799330 - Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera mediante la documentación necesaria para recogida en la firma cláusula 10 del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores presente pliego. - Documentos acreditativos de la empresa incluyendo información complementaria preparada por solvencia técnica mediante los documentos señalados en la cláusula 10 del presente pliego. - Original o copia compulsada del alta en el Contratista Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades que venga realizando a la fecha de presentación de la proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. - Seguro de responsabilidad civil. Copias compulsadas del último recibo y aprobados por de la Dirección póliza del seguro de Obra• Las Actas responsabilidad civil, que las partes suscriban cubra todos los accidentes, daños o perjuicios ocasionados a los fines terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.• contrato, con un mínimo de indemnización por siniestro de 300.000 euros, con una franquicia máxima de 500 euros. - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal que acredite la inscripción de la empresa y que se halla al corriente de las cuotas de la Seguridad Social del personal que trabaje a su servicio (por original o fotocopia compulsada). - El licitador que haya presentado la oferta económicamente con mejor relación calidad-precio, no deberá tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento xx Xxxxx ni con ASERPINTO, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. A estos efectos, deberá presentarse el Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por de la Intervención de Fondos del Ayuntamiento xx Xxxxx. Inscrita en el Registro Nacional Mercantil de Empresas Madrid. Tomo 12.474, Libro 0, Folio 50, Sección 8, Hoja, M-198698, Inscripción 1 – C.I.F. A-81799330 - Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Para las empresas extranjeras, una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que acrediten pudiera corresponder al licitante. - En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está habilitada para operar comercialmente obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el país: Constancia plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de inscripción licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra al del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. En este supuesto se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. Presentada por el adjudicatario la documentación a que se refiere la presente cláusula, y tras haber sido comprobada por la mesa de contratación, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación será notificada a todos los candidatos o licitadores y, además, se publicará en la Plataforma de Contratación de ASERPINTO. Inscrita en el Registro Mercantil de Proveedores Madrid. Tomo 12.474, Libro 0, Folio 50, Sección 8, Hoja, M-198698, Inscripción 1 – C.I.F. A-81799330 ASERPINTO y el adjudicatario del Estadocontrato deberán formalizar el correspondiente contrato de servicios dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la adopción del acuerdo de designación que efectúe la Junta General de Aserpinto, BPS S.A.U. con sujeción al contenido de los presentes pliegos y DGI y presentación al documento aportado por el licitante a suscribir en caso de certificados correspondientes• Constancia de inscripción resultar adjudicatario, según lo establecido en el Registro Único artículo 153.3 de Proveedores la LCSP, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Si no se formaliza el contrato en el plazo señalado, por causa imputable al adjudicatario, incurrirá en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP. En ningún caso podrá comenzarse la ejecución del Estado (XXXX) contrato sin su previa formalización. El Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones técnicas tienen carácter contractual por lo que deberán ser firmados en calidad prueba de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto conformidad por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional acto de Empresas formalización del MTOP• Garantía contrato. En el supuesto de fiel cumplimiento que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del Contratocontrato. La duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. ASERPINTO podrá desistir del procedimiento de contratación antes de la formalización del contrato sin que ello dé lugar a indemnización alguna a los licitadores quienes renuncian, con la aceptación de su oferta, a reclamar a ASERPINTO cuantas cantidades hubiesen podido satisfacer para concurrir al presente procedimiento de contratación.
Appears in 1 contract
Samples: www.aserpinto.es
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta de Aceptación dará inicio 10.1. Documentación previa a la etapa adjudicación: el órgano de negociación contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para ajustar que, dentro del plazo xx xxxx días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica a continuación, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. Documentación a aportar, siempre en documento auténtico: Los licitadores que, de conformidad con la cláusula 5.3.1.D del presente pliego, solicitaron la sustitución del sobre 1) por declaración responsable, deberán aportar dicha documentación. Alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas; y declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de dicho impuesto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGLCAP, deberán estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejerzan. Certificaciones positivas, expedidas por los órganos competentes, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma Valenciana y con la Seguridad Social. Dichas certificaciones deberán ser expedidas en los términos prescritos en el artículo 15 del Xxxxxxxx.Xx destacan RGLCAP y acreditar las circunstancias que se indican en los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma artículos 13 y 14 del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores mismo texto legal. Los extranjeros, pertenecientes o no a Estados miembros de la empresa incluyendo información complementaria preparada Unión Europea, que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el Contratista país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y aprobados por sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Cualesquiera otros documentos acreditativos de la Dirección aptitud para contratar o de Obra• Las Actas la efectiva disposición de los medios que las partes suscriban se hubiese comprometido a los fines de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.• El Certificado contrato que habilita al adjudicatario le reclame la Universitat. Documento que acredite haber constituido, a suscribir el Contratodisposición de la Universitat Xxxxx X, expedido la garantía definitiva por el Registro Nacional importe del 5% del importe de Empresas del MTOP adjudicación (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente IVA excluido), en el país: Constancia caso de inscripción contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado. La garantía se prestará en cualquiera de las formas establecidas en el Registro de Proveedores artículo 96.1 del EstadoTRLCSP, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción podrá, además, constituirse mediante retención en el Registro Único precio, en este supuesto, se presentar un escrito solicitando la retención, retención que se realizará del importe de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad la/s primera/s factura/s y se devolverá mediante transferencia una vez finalizado el plazo de ACTIVO • Actos personales ampliadosgarantía, si procede. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 La acreditación de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o consorcio extranjero telemáticos. La garantía se constituirá ante la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, y se ajustará a los modelos que se indican en los anexos III, IV, V y VI del RGLCAP. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en el Registro Nacional cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratola definitiva.
Appears in 1 contract
Samples: mnhlicitaciones.com
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 De a cuerdo al artículo 36 Bis de “La Carta Ley”, Una vez hecha la evaluación de Aceptación dará inicio las proposiciones “LICONSA” adjudicará el contrato motivo de este procedimiento de contratación al licitante, cuya oferta resulte solvente, al cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidas en esta convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Por lo que “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario, previo a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan contrato, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo, de Trabajo los siguientes documentos: 1.- Acta Constitutiva y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores sus reformas, 2.- Poder Notarial de la empresa incluyendo información complementaria preparada persona que va a firmar el contrato, 3.- Cédula de Identidad Fiscal Registro Federal de Contribuyentes, 4.- Registro Patronal (IMSS), 5.- Constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, 6.- Identificación oficial vigente del apoderado del licitante, con fotografía y firma (credencial para votar, pasaporte o Cédula profesional), y 7.- Comprobante de domicilio, 8 Comprobante de pago del Impuesto Sobre Nómina (2%). El contrato será formalizado el día 13 de Febrero de dos mil trece, a las 10:00 horas, Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento de “La Ley”, en la Subgerencia de Administración y Finanzas del Programa xx Xxxxxx Social Coahuila, ubicado en la Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx número 1090, Colonia Topo Chico en la ciudad de Saltillo, Coahuila, Código Postal 25284. De conformidad con el artículo 46 de “La Ley”, si el licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de este procedimiento de contratación, por causas imputables a él la operación no se formaliza dentro del plazo establecido en esta convocatoria, “LICONSA” podrá adjudicar el Contratista contrato, al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja; y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines así sucesivamente. Lo anterior, independientemente de la ejecución del contrato.• El Certificado aplicación de las sanciones al licitante ganador que habilita al adjudicatario a suscribir no firme el Contratocontrato, expedido por el Registro Nacional que procedan en los términos de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia los artículos 59 y 60 de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato“La Ley”.
Appears in 1 contract
Samples: Carta De Aceptación Del Contenido De Esta Convocatoria
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad decidirá sobre la LICITACIÓN PRIVADA No. 014 de Aceptación dará inicio 2008 dentro de las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo suscribir, previo concepto y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recomendación de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista Junta de Licitaciones y aprobados por Contratos. El nombre del proponente favorecido se publicará en la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines página Web de la ejecución del contrato.• Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la LICITACIÓN PRIVADA No. 014 de 2008. El Certificado que habilita al adjudicatario proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato, expedido contrato respectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el Registro Nacional representante legal, cuando se trate de Empresas personas jurídicas. Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de la presente LICITACIÓN PRIVADA No. 014 de 2008 que suscriba el respectivo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del MTOP mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores 20%) del Estadocontrato, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 término del mismo y dos (2) meses más, 2. Garantía de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoUniversidad.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Condiciones
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Mesa de Aceptación dará inicio a Contratación elevará al órgano de contratación propuesta de clasificación de las proposiciones presentadas. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la etapa oferta más ventajosa, para que en dentro del plazo xx xxxx días hábiles aporte los documentos acreditativos de negociación para ajustar los términos estar al corriente del Xxxxxxxx.Xx destacan cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que conforme al art. 64.2 del RDL, 3/2011, pudiera reclamar el órgano de contratación, así como de haber constituido la garantía definitiva. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el órgano de contratación se realizará en los siguientes temas términos: - Obligaciones tributarias: Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto beberán presentar declaración responsable indicando la causa de negociación:aexención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) Proyecto Ejecutivo (detalles)by f) Plan del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Obra (Programa)c) Implantación 5 xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados xxxxx, por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Marchamalo. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante los Técnicos datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. - Obligaciones con la Seguridad Social: La acreditación de reunir los requisitos y documentos relacionados en el pliego de condiciones técnicas para cada uno de los Asesores programas se realizará en los siguientes términos: - Programa de prevención y control de plagas: - Declaración expresa de no emplear productos catalogados como tóxicos o muy tóxicos según la normativa vigente. - Declaración de responsabilidad de la eficacia de los tratamientos y ante posibles accidentes o intoxicaciones. - Modelo de informe relativo al desarrollo de los tratamientos aplicados, que será entregado al Ayuntamiento tras cada actuación realizada. - Programa de prevención y control de la legionelosis: - Declaración responsable de disponer del personal necesario y cualificado para el tipo de trabajo objeto de este servicio. - Declaración responsable de la empresa incluyendo información complementaria preparada por de que todos los productos químicos utilizados cumplen con la normativa en vigor. - Listado de productos químicos en el Contratista que conste: nombre del producto, composición química, actividad que desarrolla en el proceso (Desinfectante, anticorrosivo, biocida..), y aprobados por tipo de instalación donde se va a usar (depósitos de agua potable, acumuladores de agua caliente, etc). - Declaración responsable del compromiso expreso de que los ensayos de laboratorio se realizaran en laboratorio acreditados o que tengan implantados un sistema de control de calidad, preferiblemente acreditación ENAC, inscritos en el registro correspondiente. - Declaración expresa de no emplear productos catalogados como tóxicos o muy tóxicos según la Dirección normativa vigente. - Declaración de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines responsabilidad de la ejecución eficacia de los tratamientos y ante posibles accidentes o intoxicaciones. - Modelo de informe relativo al desarrollo de los tratamientos aplicados, que será entregado al Ayuntamiento tras cada actuación realizada. - Programa de control de calidad del contrato.• El Certificado agua de consumo humano: - Documento acreditativo del laboratorio donde se realizarán los ensayos, acreditado por ENAC para la realización de ensayos y que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente inscrito en el país: Constancia registro de inscripción laboratorios para la realización de controles analíticos de productos alimenticios. - Documento que acredite que el laboratorio está dado de alta en el Registro Sistema de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación información nacional de certificados correspondientes• Constancia aguas de inscripción consumo (SINAC). - Modelo de informe de la realización de los controles establecidos en el Registro Único que deberán constar: nombre, dirección , teléfono , nº de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad referencia de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 analítica efectuada, resultados, fecha y punto de la Ley Nº 17.957 -“Registro toma de Deudores Alimentarios”• Todos muestra, observaciones en relación a la instalación( tuberías, depósitos). - Herramientas informáticas, base de datos o similar, de los otros elementos notariales informe de estilo los trabajos realizados para el Ayuntamiento de Marchamalo. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguiente a la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro aportación de la empresa documentación requerida. El contrato se otorgará a una sola persona o consorcio extranjero adjudicatario entidad; no obstante, podrá concertarse con dos o más personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las mismas serán, en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratotodo caso, indivisibles.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Clásulas Administrativas Particulares Para La Contratacion Del Servicio
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad decidirá sobre la INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 de Aceptación dará inicio 2011 dentro de las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a suscribir, previo concepto y recomendación del Comité de Contratación. El nombre del proponente favorecido se publicará en la página Web de la Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la INVITACIÒN PÚBLICA No. 007 de 2011. El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir y legalizar el contrato respectivo a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la etapa persona que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de negociación para ajustar la presente INVITACIÓN que suscriba el respectivo contrato, dentro de los términos cinco (05) días siguientes al recibo del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas mismo, deberá constituir a favor de negociación:aLA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (20%) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados contrato, por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado término del mismo y cuatro (2) meses más, 2. Amparo de salarios y prestaciones sociales equivalente al diez por los Técnicos ciento (10%) del valor total del contrato y los Asesores sus adiciones vigente durante su ejecución y tres (03) años más. 3. Garantía de calidad de prestación del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del contrato. 4. Responsabilidad Civil Extracontractual Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoUniversidad.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Condiciones
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta El órgano de Aceptación dará inicio contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo xx xxxx días hábiles, a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela contar desde el oferente seleccionado irá preparando siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación necesaria justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la firma del contrato:• el Plan acreditación de Trabajo y cronograma ello, de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por disponer efectivamente de los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas medios que las partes suscriban se hubiese comprometido a los fines de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.• El Certificado contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que habilita al adjudicatario sea procedente, tras lo cual el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a suscribir el Contratola recepción de la documentación que hace referencia la cláusula octava del presente Xxxxxx, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente acuerdo con lo establecido en el país: Constancia artículo 151.3 TRLCSP, siempre que el licitador haya presentado dicha documentación y acreditado que reúne las condiciones exigidas al efecto. La adjudicación del contrato deberá concretar y fijar los términos definitivos del contrato. Asimismo, no podrá declararse desierta la presente licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de inscripción acuerdo con los criterios que figuran en el Registro de Proveedores del Estadopresente Xxxxxx. Ayuntamiento xx Xxxxxx, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxx. 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxxxx Página 11 NIF: P0205300G Expediente 31262W La adjudicación será motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Registro Único perfil del contratante de Proveedores este Ayuntamiento. A petición del Estado (XXXX) contratista se elevará el contrato a escritura pública, siendo a su xxxxx los gastos del otorgamiento. En este caso, el contratista viene obligado a la entrega de una copia autorizada a la administración contratante y en calidad ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen la alteración de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 los términos de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos adjudicación. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.casos previstos legalmente. LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo. La Carta adjudicación, será notificada al adjudicatario y a los candidatos y se publicará en el “Perfil del Contratante” del Ayuntamiento de Aceptación dará inicio San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx. En el plazo xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario comparecerá en la Unidad de Compras y Contratación de este Ayuntamiento, para la formalización del correspondiente contrato en documento administrativo. En el caso de que el contrato hubiere sido adjudicado a una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, en dicho plazo se deberá acreditar previamente la constitución de la misma en escritura pública, NIF asignado a la etapa entidad y el nombramiento de negociación un representante o apoderado único de la unión, con poder bastante para ajustar ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. Asimismo, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la justificación que así lo acredite (Anexo VIII-2, de este Pliego). Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación a los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando licitadores que no han resultado adjudicatarios, la documentación necesaria para administrativa contenida en el sobre 1, podrá ser retirada por éstos. En el supuesto de que los licitadores no hayan procedido a solicitar su devolución y retirada, el Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, transcurrido el plazo de seis meses desde la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores fecha de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban mencionada notificación, no estará obligado a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario seguirla custodiando pudiendo proceder a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratosu destrucción.
Appears in 1 contract
Samples: www.ayto-sanfernando.com
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad decidirá sobre la LICITACIÓN PRIVADA dentro de Aceptación dará inicio las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo suscribir, previo concepto y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recomendación de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista Junta de Licitaciones y aprobados por Contratos. El nombre del proponente favorecido se publicará en la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines página Web de la ejecución del contrato.• Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la LICITACIÓN PRIVADA El Certificado que habilita al adjudicatario proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato, expedido contrato respectivo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el Registro Nacional representante legal, cuando se trate de Empresas personas jurídicas. Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de la presente LICITACIÓN PRIVADA 019 DE 2008 que suscriba el respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del MTOP mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores 20%) del Estadocontrato, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 término del mismo y dos (2) meses más, 2. Garantía de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoUniversidad.
Appears in 1 contract
Samples: Pre Pliego De Condiciones
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta 9.1 Una vez llevados a cabo los análisis y trabajos relacionados en el anterior punto 8 y los correspondientes informes, y determinada la oferta más ventajosa para el Instituto, se notificará tal circunstancia al oferente responsable de Aceptación dará inicio la propuesta para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al de la etapa recepción de negociación para ajustar la solicitud, aporte la siguiente documentación: Para los términos empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada notarialmente o compulsa administrativa del Xxxxxxxx.Xx destacan Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Los empresarios que fueran personas jurídicas, y en lo que les afecte los individuales, deberán presentar los siguientes temas documentos: Escritura de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo constitución y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contratoestatutos sociales, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente así como sus posibles modificaciones, en el país: Constancia de inscripción su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, habrá de Proveedores presentarse escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal. Documento que acredite suficientemente las facultades de representación del Estadofirmante de la proposición. Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de deberán acreditar su inscripción en el Registro Único de Proveedores un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado (XXXX) respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en calidad el Estado correspondiente. En el caso de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por empresas extranjeras no comunitarias deberán aportar los documentos que acrediten las condiciones exigidas en el artículo 6 72 del TRLCSP. Los empresarios extranjeros deberán aportar declaración de someterse a la Ley Nº 17.957 -“Registro jurisdicción de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales Juzgados y Tribunales españoles de estilo cualquier orden, para la firma todas las incidencias que de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio modo directo o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento indirecto pudieran surgir del contrato; Cumplimiento o terminación del registro , con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Justificantes de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario estar al corriente de las obligaciones tributarias: alta en el Registro Nacional I.A.E. en el epígrafe que corresponda a su actividad así como último recibo, certificado de Empresas del MTOP• Garantía estar al corriente de fiel cumplimiento del Contratopagos con la Hacienda Pública y con la seguridad social de los trabajadores.
Appears in 1 contract
Samples: www.idae.es
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Considerando aquellas propuestas que mejores condiciones hayan presentado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, el contrato se adjudicará, conforme a lo señalado en la Sección VIII. Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el Modelo de Aceptación dará inicio Contrato del procedimiento de contratación y obligará a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el oferente seleccionado irá preparando contrato en la documentación necesaria para la firma del contrato:• fecha prevista en el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban propio fallo o en un plazo no mayor a los fines de 15 (quince) días naturales siguientes a la ejecución del contrato.• El Certificado fecha en que habilita al adjudicatario se hubiese comunicado el fallo, conforme a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 44, 45 y 46 de la Ley Nº 17.957 -“Registro LAASSP, en la Subdirección de Deudores Alimentarios”• Todos Servicios Generales, ubicada en Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx xxx. 0000-X, Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. Edificio de Administración. Para la elaboración del contrato, el(los) licitante(s) ganador(es) a quien(es) se hubiere adjudicado el contrato se obliga(n) a presentar ante el Instituto dentro de los otros elementos notariales 3 días posteriores a partir de estilo conocer el fallo, copia y original para la firma cotejo de este tipo de Contrato.• En los siguientes documentos: Acta Constitutiva, y en su caso de APCAs: Documento sus respectivas modificaciones. En los casos de constitución persona moral y del APCApoder notarial que demuestre que el representante está facultado para suscribir el contrato. Carta de no revocación de poderes. En el caso de personas físicas proporcionar copia del Acta de Nacimiento. Identificación oficial, Documento Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Pasaporte vigente. Alta ante la SHCP e ISR vigente. Las dos últimas declaraciones fiscales y Cédula de Identificación Fiscal. Inscripción al registro patronal del IMSS. Comprobante de domicilio fiscal (predial, agua luz, teléfono, etc.). Escrito de estratificación de empresa Propuesta técnica y económica en archivo digital Constancia de la institución financiera que acredite la existencia de la cuenta bancaria a favor del proveedor, misma que será donde se realicen los pagos Estado de cuenta más reciente a la fecha de formalización de contrato En su caso, convenio de participación conjunta Si por causas imputables al(los) licitante(s) a quien(es) se hubiere adjudicado el contrato no lo formalizan dentro del plazo establecido, se podrá adjudicar el contrato al(los) licitante(s) que hayan presentado la segunda proposición solvente más baja, y así sucesivamente en los términos y bajo el amparo del artículo 46, segundo párrafo de la LAASSP. La(s) empresa(s) que resulte(n) ganadora(s) deberá(n) ajustarse al modelo de contrato que el Instituto proporcione para tal efecto. El licitante al que se le adjudique contrato cuyo monto exceda de un importe de $300,000.00 sin incluir IVA, realizará consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo y presentará al INP el acuse de recepción expedido por el cual Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el consorcio o grupo o conjunto que se compruebe que hizo la solicitud de empresas se constituyan opinión prevista en obligados solidarios la regla 1.2.1.16 sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cada contrato. Y tal como lo establece el artículo 32-D del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro Código Fiscal de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en Federación. Para efectos de lo anterior, los licitantes con quienes se vaya a celebrar el Registro Nacional contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.obligaciones conforme a lo siguiente:
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 Considerando aquellas propuestas que haya presentado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se adjudicará a los licitantes, y será a quienes hayan reunido todos los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación y ofrecido los precios solventes más económicos, de acuerdo a lo establecido al artículo 36 y 36 bis, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público en cada una de las partidas o Estados. La Carta adjudicación del servicio se realizará a un sólo licitante de Aceptación dará inicio acuerdo al anexo 1 de esta convocatoria, bajo el criterio de garantizar la obtención de las mejores condiciones de precio, oportunidad y financiamiento para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan Michoacán (CAPASU). Para el caso, no se trata de abastecimiento simultáneo de partidas que se menciona en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El contrato se firmará en un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la etapa fecha en que se hubiese comunicado el fallo, en las oficinas de negociación para ajustar los términos la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del XxxxxxxxMunicipio de Uruapan Michoacán (CAPASU), ubicada en xxxxx Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxxxxx, X.X. 00000, Tels.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a: 00 (000) Proyecto Ejecutivo 000 0000 y (detalles)b000) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores 000 00 00, Uruapan Michoacán. El representante de la empresa incluyendo información complementaria preparada por seleccionada deberá presentarse a firmar el Contratista y aprobados por contrato en un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la Dirección de Obra• Las Actas fecha en que las partes suscriban se hubiese comunicado el fallo, conforme a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 46 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de APCAs: Documento no formalizarlo en término señalado se dará aviso a la SFP para que resuelva lo procedente en términos de constitución los artículos 59 y 60 de la Ley. A la formalización de la firma del APCAcontrato el proveedor ganador deberá exhibir original o copia certificada para su cotejo de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato. En el caso de proveedores extranjeros, Documento podrán presentar este escrito de acuerdo a la documentación equivalente en su país de origen, siempre y cuando contenga la información requerida en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la que deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente, las personas se identificaran con credencial de elector, cartilla del servicio militar nacional o pasaporte vigente, y dispondrá(n) de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban el contrato, para presentar las aclaraciones correspondientes, contando con igual plazo la COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN (CAPASU) para dar respuesta a las mismas. En caso de ser persona física deberá exhibir el original y copia fotostática de acta de nacimiento el original les será devuelto una vez cotejado. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo indicado en el cual segundo párrafo de este punto, la Convocante podrá, sin la necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el consorcio o grupo o conjunto contrato al participante que haya presentado la segunda propuesta solvente más baja de empresas acuerdo al dictamen interno, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. El contrato que se constituyan celebre deberá ajustarse a todos los aspectos contenidos en obligados solidarios él artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del cumplimiento Sector Público, a ésta convocatoria, a las disposiciones legales que le resulten aplicables, así como apegarse al modelo de contrato que ésta Convocante proporcione. Los licitantes que presenten propuestas conjuntas, y que únicamente vaya a firmar el contrato el representante común designado por los demás consorciados, deberán presentar el convenio que presentaron en su propuesta técnica de la licitación debidamente notariado a la firma del contrato; Cumplimiento o terminación , salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual deberán acreditara su respectiva personalidad. Los licitantes con el propósito de dar cumplimiento al Decreto que reforma al artículo 32-D del registro Código Fiscal de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario Federación, entre otros ordenamientos, publicado en el Registro Nacional Diario Oficial de Empresas la Federación del MTOP• Garantía 28 xx xxxxx de fiel 2006 y la emisión de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014 en particular la regla I.2.1.15, publicada en el mismo medio de difusión el pasado 30 de diciembre de 2013, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 11 y 24 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, previa opinión del Sistema de Administración Tributaria (SAT), me permito comunicar a ustedes el procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de la LAASSP. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda: Para efectos de lo anterior, los licitantes adjudicados, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente: Los licitantes con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que: determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales. La opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace referencia en la fracción I, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del CFF, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere la fracción I, numeral 3, inciso b) de esta regla, así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en la solicitud a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción. Para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere la fracción I, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción "Mi portal", la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio. La convocante informa que la persona física o moral que resulte adjudicada, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. Para lo cual esta convocante señala en cumplimiento al párrafo anterior, que las personas físicas x xxxxxxx adjudicadas, que en la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico del Contratoárea de contratación siguiente xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Tratándose de propuestas conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la Ley, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación De Servicios
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación dictará resolución de adjudicación de licencia a favor del solicitante con mejor derecho acreditado o en su caso la declarará desierta. En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La Carta Resolución será notificada a los interesados en la licencia por cualquier medio que permita tener constancia de Aceptación dará inicio la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. . El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo xx xxxx días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente en su caso y si no lo hubiera hecho, la siguiente documentación: -Alta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. -Documentación del vehículo al que haya que adscribir la licencia, con certificado de homologación. -Documento acreditativo de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad social. -Justificante de haber abonado el canon de adjudicación. -Fotocopia del seguro de responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del transporte y tener el correspondiente seguro obligatorio de viajeros. Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar la licencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recepción de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratodocumentación.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Cláusulas Administrativas Para La Adjudicación De Una Licencia
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad decidirá sobre la LICITACIÓN Privada No. 005 de Aceptación dará inicio 2008 dentro de las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo suscribir, previo concepto y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recomendación de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista Junta de Licitaciones y aprobados por Contratos. El nombre del proponente favorecido se publicará en la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines página Web de la ejecución del contrato.• Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la LICITACIÓN Privada No. 005 de 2008. El Certificado que habilita al adjudicatario proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato, expedido contrato respectivo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el Registro Nacional representante legal, cuando se trate de Empresas personas jurídicas. Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de la presente LICITACIÓN que suscriba el respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del MTOP mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores 20%) del Estadocontrato, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 término del mismo y dos (2) meses más, 2. Garantía de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoUniversidad.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Condiciones
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Mesa de Aceptación dará inicio Contratación elevará al órgano de contratación propuesta de clasificación de las proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula décimo sexta. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, para que en dentro del plazo xx xxxx días hábiles aporte los documentos acreditativos de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que conforme al art. 64.2 del RDL 3/2011 pudiera reclamar el órgano de contratación, así como de haber constituido la garantía definitiva. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el órgano de contratación se realizará de acuerdo con lo siguiente: Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la etapa fecha de negociación para ajustar los términos presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas citado impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto beberán presentar declaración responsable indicando la causa de negociación:aexención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) Proyecto Ejecutivo (detalles)by f) Plan del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Obra (Programa)c) Implantación 5 xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados xxxxx, por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por que se aprueba el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 Texto Refundido de la Ley Nº 17.957 -“Registro Reguladora de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCAHaciendas Locales, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro deberán presentar asimismo resolución expresa de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario concesión de la exención de Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el Registro Nacional impuesto, sin perjuicio de Empresas la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del MTOP• Garantía RGLCAP. Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de fiel naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Xxxxxxx xxx Xxx. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. - Obligaciones con la Seguridad Social: Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del ContratoRGLCAP. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguiente a la aportación de la documentación requerida. El contrato se otorgará a una sola persona o entidad; no obstante, podrá concertarse con dos o más personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las mismas serán, en todo caso, indivisibles.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Cláusulas Administrativas Particulares Procedimiento
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta contratación se efectuará bajo la modalidad de Aceptación dará inicio Selección Objetiva por Evaluación de Oferentes con Publicación WEB y Aviso Periódico Local, de conformidad con la distribución geográfica y funcional de cada una de las Entidades Ejecutoras las cuales han sido divididas por departamentos de acuerdo al anexo técnico de la Subdirección de Vivienda. Se elegirá por medio de comité de Selección celebrado en las instalaciones de COMFENALCO SANTANDER a aquel proponente que cumpla con las condiciones, normas y especificaciones dadas en estos términos de referencia y que haya presentado la propuesta más favorable para la caja de compensación. La adjudicación se hará mediante comunicación expedida por COMFENALCO SANTANDER y será notificado al proponente seleccionado (dicho acto es irrevocable y obliga al adjudicatario). Se establecerá un orden de elegibilidad según el cumplimento de los términos de referencia, en caso de presentarse un empate entre dos o más propuestas, la favorabilidad la definirá el Comité de Selección. Hecha la adjudicación, el proponente favorecido deberá adjuntar todos los documentos de TÉRMINOS DE REFERENCIA EJECUTOR DE OBRAS A TODO COSTO PARA VIVIENDA DE INTERÉ SOCIAL RURAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL CONTRATO C-GV2018-013 SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIO Y COMFENALCO SANTANDER SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN PROGRAMA BANCO AGRARIO Enero de 2019 rigor que se le soliciten para legalizar el respectivo contrato dentro de los dos (2) días siguientes a la etapa fecha de negociación para ajustar los términos notificación oficial de la adjudicación del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas contrato. COMFENALCO SANTANDER, podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en cualquier tiempo sin previo aviso, y sin mediar indemnización ni contraprestación de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela ningún tipo. Nota 1: La suscripción del contrato con el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para OFERENTE favorecido estará sujeta a la firma del contrato:• Acta de Inicio del contrato C- GV2018-013 con el Plan Banco Agrario de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.Colombia S.A.
Appears in 1 contract
Samples: www.comfenalcosantander.com.co
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, sin perjuicio de la eventual revisión de la adjudicación en vía de recurso especial en material de contratación La Carta adjudicación se acordará en resolución motivada y será notificada al adjudicatario y a los candidatos, quienes podrán recurrir la adjudicación dentro del plazo de Aceptación dará inicio los quince días hábiles contados desde el día siguiente a la etapa fecha de negociación su publicación en el “Perfil del Contratante” del Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, en la forma prevista en la cláusula 23 de este Pliego Transcurrido dicho plazo sin que se haya interpuesto recurso especial, el adjudicatario será requerido para ajustar que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que reciba el requerimiento, comparezca en la Unidad de Compras y Contratación de este Ayuntamiento, para la formalización del correspondiente contrato en documento administrativo. La formalización del contrato será publicada en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En el caso de que el contrato hubiere sido adjudicado a una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, en dicho plazo se deberá acreditar previamente la constitución de la misma en escritura pública, NIF/CIF asignado a la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado único de la unión, con poder bastante para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. Asimismo, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la justificación que así lo acredite (Anexo VIII-2, de este Pliego). Transcurridos los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas plazos para la interposición de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando recursos sin que éstos se hayan interpuesto, la documentación necesaria para que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas que no han resultado adjudicatarias. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la firma fecha en que se les notifique la Resolución del contrato:• el Plan órgano de Trabajo y cronograma contratación sobre la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción, en su caso, de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores documentos justificativos de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas garantía provisional, que las partes suscriban se conservarán para su entrega a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratointeresados.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad decidirá sobre la Licitación Privada No. 004 de Aceptación dará inicio 2008 dentro de las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo suscribir, previo concepto y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recomendación de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista Junta de Licitaciones y aprobados por Contratos. El nombre del proponente favorecido se publicará en la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines página Web de la ejecución del contrato.• Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la Licitación Privada No. 004 de 2008. El Certificado que habilita al adjudicatario proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato, expedido contrato respectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el Registro Nacional representante legal, cuando se trate de Empresas personas jurídicas. Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de la presente Licitación que suscriba el respectivo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del MTOP mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en 20%) del contrato, por el país: Constancia término del mismo y dos (2) meses más, 2. Amparo de inscripción en el Registro salarios y prestaciones sociales equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones vigente durante su ejecución y tres (03) años más. 3. Garantía de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. prestación del servicio Equivalente al veinte por ciento (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto 20%) del contrato y por el artículo 6 término de duración del mismo y dos (02) meses más. 4. Responsabilidad Civil Extracontractual Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Ley Nº 17.957 -“Registro Universidad. Tunja, Señores UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Tunja El suscrito , en nombre y representación de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para Declaro así mismo bajo la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución gravedad del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.juramento:
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Condiciones
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 Presentada la documentación referida en la cláusula 12, en un plazo no superior a 5 días naturales se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario. El órgano de contratación adjudicará el Contrato al licitador que presente la mejor oferta, o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con este criterio. Canal xx Xxxxxx XX, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: X/ Xxxxx Xxxxxxxx, 125, 28003 Madrid. En el supuesto de que el adjudicatario fuese una unión temporal de empresas, estará obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. La Carta adjudicación del Contrato tendrá lugar en el plazo de Aceptación dará inicio quince (15) días a contar desde la fecha de apertura de proposiciones. El plazo anterior se ampliará en quince (15) días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites establecidos para el caso de que se identifiquen proposiciones anormalmente bajas. De no producirse la adjudicación dentro del plazo señalado, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores devolución de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista garantía provisional, de existir esta. Si dos o más proposiciones empatasen como mejor oferta, Canal xx Xxxxxx XX, S.A. procederá a solicitar la siguiente documentación en orden a la aplicación de los criterios de desempate indicados en la presente cláusula: - Contratos de trabajo y aprobados por documentos de cotización a la Dirección Seguridad Social de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido trabajadores con discapacidad. - Certificación emitida por el Registro Nacional administrativo competente acreditando la condición de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que empresa de inserción a efectos de la empresa está habilitada para operar comercialmente Ley 44/2007, de conformidad con lo establecido en el país: Constancia artículo 147 b) de inscripción la LCSP. - Documentación que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atención a la identidad y expresión de género, de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 2/2016, de 29 xx xxxxx, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. - Documentación que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. En caso de que se produzca el empate indicado con anterioridad, tendrá preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 27 del presente Pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad” tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación, las proposiciones presentadas por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. Canal xx Xxxxxx XX, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Proveedores del EstadoMadrid al Tomo 29.733, BPS Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: X/ Xxxxx Xxxxxxxx, 125, 28003 Madrid. Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atención a la identidad y DGI y presentación expresión de certificados correspondientes• Constancia género, de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por conformidad con el artículo 6 43.1 de la Ley Nº 17.957 -“Registro 2/2016, de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales 29 xx xxxxx, de estilo para Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la firma Comunidad de este tipo Madrid. Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de Contrato.• En caso oportunidades de APCAs: Documento conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de constitución del APCAla Ley 3/2016, Documento de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por el cual el consorcio o grupo o conjunto Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Si se produce empate entre dos ó más empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores, se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo. Canal xx Xxxxxx XX, S.A. notificará por medios electrónicos a la empresa o consorcio extranjero adjudicatario empresas que hayan presentado ofertas la adjudicación de forma motivada en los términos indicados en el Registro Nacional artículo 151 de Empresas la LCSP, con la excepción de confidencialidad establecida en el artículo 155.3 de la LCSP. A estos efectos se empleará el correo indicado por el licitador en el portal informático referido en el apartado 9.8 del MTOP• Garantía Anexo I. La adjudicación se publicará en el perfil del contratante en el plazo de fiel cumplimiento 15 días. En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del ContratoContrato conforme a lo establecido en el artículo 153.3 de la LCSP. La notificación contendrá, en todo caso, la información necesaria que permita conocer al licitador excluido o descartado interponer, conforme al artículo 44 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, la notificación expresará los extremos enumerados en el artículo 151.2 de la LCSP. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, Canal xx Xxxxxx XX, S.A. no estará obligada a seguirla custodiando.
Appears in 1 contract
Samples: licitaciones.canaldeisabelsegunda.es
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo. La Carta adjudicación, será notificada al adjudicatario y a los candidatos y se publicará en el “Perfil del Contratante” del Ayuntamiento de Aceptación dará inicio San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx. En el plazo xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario comparecerá en la Unidad de Compras y Contratación de este Ayuntamiento, para la formalización del correspondiente contrato en documento administrativo. En el caso de que el contrato hubiere sido adjudicado a una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, en dicho plazo se deberá acreditar previamente la constitución de la misma en escritura pública, NIF asignado a la etapa entidad y el nombramiento de negociación un representante o apoderado único de la unión, con poder bastante para ajustar ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. Asimismo, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse Certificado o Pólizas con el justificante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil (cobertura mínima de 900.000€ con sublímite por víctima no inferior a 150.000€) y del Seguro de Accidentes con asistencia sanitaria incluida. Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación a los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando licitadores que no han resultado adjudicatarios, la documentación necesaria para administrativa contenida en el sobre 1, podrá ser retirada por éstos. En el supuesto de que los licitadores no hayan procedido a solicitar su devolución y retirada, el Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, transcurrido el plazo de seis meses desde la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores fecha de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban mencionada notificación, no estará obligado a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario seguirla custodiando pudiendo proceder a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratosu destrucción.
Appears in 1 contract
Samples: www.ayto-sanfernando.com
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo conforme a lo previsto en el art 151.3 del TRLCSP. La Carta adjudicación, será notificada al adjudicatario y al resto de Aceptación dará inicio candidatos. En el plazo xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario comparecerá en la Unidad de Compras y Contratación de este Ayuntamiento, para la formalización del correspondiente contrato en documento administrativo. Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios, la documentación administrativa contenida en el sobre 1, podrá ser retirada por éstos. En el supuesto de que los licitadores no hayan procedido a solicitar su devolución y retirada, el Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha de la mencionada notificación, no estará obligado a seguirla custodiando pudiendo proceder a su destrucción. En el caso de que el contrato hubiere sido adjudicado a una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, en dicho plazo se deberá acreditar previamente la constitución de la misma en escritura pública, NIF asignado a la etapa entidad y el nombramiento de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores un representante o apoderado único de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista unión, con poder bastante para ejercitar derechos y aprobados cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. Asimismo, antes de la formalización del contrato, por la Dirección empresa adjudicataria deberá aportarse el certificado de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines Seguro de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido Indemnización por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliadosRiesgos Profesionales. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.ANEXO VIII-2)
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Considerando aquella Proposición Técnica y Económica que mejores condiciones haya presentado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, el Contrato se adjudicará, conforme a lo señalado en la Sección VIII de Aceptación dará inicio la Convocatoria de la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA-012NCZ002-E122-2017. Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el Modelo de Contrato del procedimiento de Contratación y obligará a la etapa dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el Contrato en la fecha prevista en el propio Fallo o en un plazo no mayor a los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se hubiese comunicado el fallo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 44, 45 y 46 de negociación la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Subdirección de Servicios Generales, ubicada en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx 0000 Letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Código Postal 04530, en la Ciudad de México, en el Edificio de Administración. Para la elaboración del Contrato, el Participante Invitado Ganador a quien se hubiere adjudicado el Contrato se obliga a presentar ante el Instituto Nacional de Pediatría dentro de los 3 días naturales a partir de conocer el Fallo, copia y original para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan cotejo de los siguientes temas Documentos: Acta Constitutiva, y en su caso de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan sus respectivas modificaciones. En los casos de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela persona moral, el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria poder notarial que demuestre que el representante está facultado para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato. Carta de no revocación de poderes. En el caso de personas físicas proporcionar copia del Acta de Nacimiento. Identificación oficial, Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Pasaporte vigente. Alta ante la SHCP e ISR vigente. Las dos últimas declaraciones fiscales y las parciales solicitadas en el cuerpo de la presente Convocatoria y Cédula de Identificación Fiscal. Inscripción al registro patronal del IMSS. Comprobante de domicilio fiscal (predial, agua luz, teléfono) con carta bajo protesta de decir verdad ratificándolo. Escrito de estratificación de empresa, en su caso. Proposición Técnica y Económica en archivo digital. Constancia de la institución financiera que acredite la existencia de la cuenta bancaria a favor del proveedor, misma que será donde se realicen los pagos. Estado de cuenta más reciente a la fecha de formalización de Contrato. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo (32-D). Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo. Si por causas imputables al Participante Invitado a quien se hubiere adjudicado el Contrato no lo formaliza dentro del plazo establecido, se podrá adjudicar el Contrato al Participante Invitado que hayan presentado la segunda Proposición solvente más baja, y así sucesivamente en los términos y bajo el amparo del Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.. El Participante Invitado al que se le adjudique Contrato cuyo monto exceda de un importe de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, realizará consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del Fallo y presentará al INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA el acuse de recepción expedido por el Registro Nacional Servicio de Empresas del MTOP Administración Tributaria (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente SAT), en el país: Constancia que se compruebe que hizo la solicitud de inscripción opinión prevista en la regla 1.2.1.16 sobre el Registro cumplimiento de Proveedores sus obligaciones fiscales por cada Contrato. Y tal como lo establece el Artículo 32-D del Estado, BPS y DGI y presentación Código Fiscal de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliadosla Federación. (Empresas nacionales)• Cumplimiento Para efectos de lo dispuesto por anterior, el artículo 6 Participante Invitado con quien se vaya a celebrar el Contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.obligaciones conforme a lo siguiente:
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo. La Carta adjudicación, será notificada al adjudicatario y a los candidatos y se publicará de Aceptación dará inicio manera simultánea en el “Perfil del Contratante” del Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx. En el plazo máximo de quince (15) días hábiles, a contar desde la fecha de la publicación en el “Perfil del Contratante”, el adjudicatario comparecerá en la Unidad de Compras y Contratación de este Ayuntamiento, para la formalización del correspondiente contrato en documento administrativo, debiendo aportar la Póliza de Responsabilidad por Riesgos Profesionales y justificante que acredite estar al corriente de pago. En el caso de que el contrato hubiere sido adjudicado a una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, en dicho plazo se deberá acreditar previamente la constitución de la misma en escritura pública, NIF asignado a la etapa entidad y el nombramiento de negociación un representante o apoderado único de la unión, con poder bastante para ajustar ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación a los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando licitadores que no han resultado adjudicatarios, la documentación necesaria para administrativa contenida en el sobre 1, podrá ser retirada por éstos. En el supuesto de que los licitadores no hayan procedido a solicitar su devolución y retirada, el Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, transcurrido el plazo de seis meses desde la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores fecha de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban mencionada notificación, no estará obligado a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario seguirla custodiando pudiendo proceder a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratosu destrucción.
Appears in 1 contract
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo conforme a lo previsto en el art 151.3 del TRLCSP. La Carta adjudicación, será notificada al adjudicatario y al resto de Aceptación dará inicio candidatos. En el plazo xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario comparecerá en la Unidad de Compras y Contratación de este Ayuntamiento, para la formalización del correspondiente contrato en documento administrativo. En el caso de que el contrato hubiere sido adjudicado a una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, en dicho plazo se deberá acreditar previamente la constitución de la misma en escritura pública, NIF asignado a la etapa entidad y el nombramiento de negociación un representante o apoderado único de la unión, con poder bastante para ajustar ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. Asimismo, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse el Seguro de Responsabilidad civil, que cubra daños personales, materiales, perjuicios consecutivos en relación con las actividades del contrato por un importe de cobertura mínimo de 60.000,00€ , así como declaración de compromiso de suscribir seguro de accidentes para los términos menores participantes en las actividades objeto del Xxxxxxxx.Xx destacan contrato por un importe de cobertura por muerte o invalidez mínima de 12.000,00€ , así como de asistencia médica ilimitada por parte de la Cía. Aseguradora, en caso de accidente. (ANEXO VIII-2). Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación a los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando licitadores que no han resultado adjudicatarios, la documentación necesaria para administrativa contenida en el sobre 1, podrá ser retirada por éstos. En el supuesto de que los licitadores no hayan procedido a solicitar su devolución y retirada, el Ayuntamiento de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, transcurrido el plazo de seis meses desde la firma del contrato:• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores fecha de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban mencionada notificación, no estará obligado a los fines de la ejecución del contrato.• El Certificado que habilita al adjudicatario seguirla custodiando pudiendo proceder a suscribir el Contrato, expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del Contratosu destrucción.
Appears in 1 contract
Samples: www.ayto-sanfernando.com
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. IAO 34.2 La Carta Universidad decidirá sobre la Licitación Privada dentro de Aceptación dará inicio las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Xxxxxx, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a la etapa de negociación para ajustar los términos del Xxxxxxxx.Xx destacan los siguientes temas de negociación:a) Proyecto Ejecutivo (detalles)b) Plan de Obra (Programa)c) Implantación xx Xxxxx) Trabajos por díae) Lista de Contratistas En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación necesaria para la firma del contrato:• el Plan de Trabajo suscribir, previo concepto y cronograma de tareas aprobados por el Contratante• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores recomendación de la empresa incluyendo información complementaria preparada por el Contratista Junta de Licitaciones y aprobados por Contratos. El nombre del proponente favorecido se publicará en la Dirección de Obra• Las Actas que las partes suscriban a los fines página Web de la ejecución del contrato.• Universidad xxx.xxxx.xxx.xx así como los resultados de la Licitación Privada. El Certificado que habilita al adjudicatario proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato, expedido contrato respectivo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el Registro Nacional representante legal, cuando se trate de Empresas personas jurídicas. Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente adjudicatario de la presente Licitación Privada que suscriba el respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del MTOP mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al veinte por ciento (Certificado xx XXXX LIBRE para contratar)• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores 20%) del Estadocontrato, BPS y DGI y presentación de certificados correspondientes• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX) en calidad de ACTIVO • Actos personales ampliados. (Empresas nacionales)• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 término del mismo y dos (2) meses más, 2. Garantía de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más. 3. De buen manejo del anticipo Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, por el término que dure el mismo y dos meses más. Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Ley Nº 17.957 -“Registro de Deudores Alimentarios”• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de Contrato.• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP• Garantía de fiel cumplimiento del ContratoUniversidad.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Condiciones Licitación